Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м....

63
Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні комітету з конкурсних торгів Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради Протокол № 9 від 28 липня 2016 р. Голова комітету з конкурсних торгів ______________________ Близнюк Ю. А. «______» __________________ 2016 р. ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ по предмету закупівлі: код ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 (45454100-5 «Відновлювальні роботи») «Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові» Процедура закупівлі – відкриті торги

Upload: -

Post on 14-Apr-2017

70 views

Category:

Law


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні комітету з конкурсних торгів Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради Протокол № 9 від 28 липня 2016 р. Голова комітету з конкурсних торгів

______________________ Близнюк Ю. А.

«______» __________________ 2016 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВпо предмету закупівлі:

код ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 (45454100-5 «Відновлювальні роботи») «Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові»

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Чернігів2016 рік

Page 2: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВI. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів2. Інформація про замовника торгів3. Інформація про предмет закупівлі4. Процедура закупівлі5. Недискримінація учасників6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)повинна бути розрахована і

зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції

конкурсних торгівII. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації

конкурсних торгівIII. Підготовка пропозиції конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів4. Умови повернення чи не повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними6. Кваліфікаційні критерії до учасників7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

закупівлі8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)9. Опис окремих частин предмета закупівлі (лотів), щодо яких можуть бути подані

пропозиції конкурсних торгів10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів

IV. Подання та розкриттяпропозиційконкурснихторгів1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінкапропозиційконкурснихторгів та визначенняпереможця1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із

зазначенням питомої ваги критерію2. Виправлення арифметичних помилок3. Інша інформація4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладання договору про закупівлю1. Терміни укладання договору2. Проект договору про закупівлю3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки до документації конкурсних торгівДодаток №1 Форма «Пропозиція конкурсних торгів»Додаток №2 Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям

та іншім вимогам ЗамовникаДодаток №3 Основні вимоги до предмета закупівліДодаток №4 Проект договору про закупівлюДодаток №5 Форма довідки про наявність працівників відповідної кваліфікаціїДодаток №6 Лист-згода на обробку персональних даних

2

Page 3: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

I. Загальні положення

3

Page 4: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

1 21. Терміни, які вживаються в документації

конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197VІІ (далі по тексту - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених статтею 1 Розділу І Закону.

2. Інформація про замовника торгів

повне найменування Управління капітального будівництва Чернігівської міської радимісцезнаходження вул. Івана Мазепи, 19 (Щорса, 19), м. Чернігів, 14017посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Близнюк Юрій Анатолійович – заступник начальника управління, голова комітету конкурсних торгів тел. (0462)774840, (0462)774842

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45454100-5 «Відновлювальні роботи») – «Реконструкції скверу імені Богдана Хмельницького в м.Чернігові»

вид предмета закупівлі Роботимісце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

м. Чернігів.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

2016 -2017 роки

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників

5.1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом.5.2. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції”, доручення Прем’єр-міністра України від 24.09.2015 №39207/1/1-15 та наказу Міністерства оборони України від 29.09.2015 №518 “Питання виконання Указу Президента України від 16.09.2016 №549/2015” закупівля товарів, робіт і послуг не буде здійснюватися у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походження з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Учасник зазначає ціну пропозиції конкурсних торгів у національній валюті України - гривні. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у іншій валюті. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом

4

Page 5: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

гривні до зазначеної валюти, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.7.2. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів можуть бути складені українською, російською або англійською мовами, якщо інше не передбачено умовами цієї документації.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дняприйняття рішення провнесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.1.3. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.1.4. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.1.5. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою

2.1. У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен

5

Page 6: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. 2.2. Проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовником не планується.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів.

* Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, документів виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. На зворотній стороні останнього аркуша пропозиції конкурсних торгів повинен бути зроблений запис, в якому вказується загальна кількість пронумерованих сторінок (аркушів). Зазначений запис завіряється підписом уповноваженої посадової особи та печаткою (*) Учасника.1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі в цілому, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). 1.3. У випадках, коли в Документації наявна вимога щодо надання копії документа, – це означає, що має бути надана копія, засвідчена складачем або розпорядником (власником) документа наступним чином: робиться напис «З оригіналом згідно» або «Копія вірна» та проставляється підпис та відбиток печатки (*). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.1.4. Всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, тощо) мають містити особистий підпис уповноваженої посадової особи, посвідчений відбитком печатки (*) Учасника. Всі сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються окремим підписом уповноваженої посадової особи учасника, що підписує пропозицію. Всі сторінки пропозиції в яких зроблено будь-які окремі записи або поправки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином несе учасник.1.5. Усі подані в складі пропозиції конкурсних торгів довідки, витяги, відомості (крім довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків, витягу з реєстру платників податку (ПДВ чи єдиного); копії свідоцтва про реєстрацію платника податку (ПДВ чи єдиного)),що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, для яких нормативно-правовими актами чи цією документацією не передбачено конкретного терміну видачі, - повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів або

6

Page 7: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

на більш пізню дату. У разі перенесення строку розкриття усі документи, для яких цією документацією чи нормативно-правовими актами встановлено конкретний термін чинності (крім банківської гарантії), чинні на попередньо встановлену дату розкриття будуть прийматись комітетом з конкурсних торгів як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів.1.6. Документи, з переліку тих, які вимагаються замовником, для яких нормативно-правовими актами передбачена можливість їх отримання через онлайн-сервіси державних органів та установ можуть бути подані шляхом роздрукування з офіційних веб-сайтів цих органів, яким надані відповідні повноваження. Автентичність наданих документів підтверджується унікальним номером. Роздрукований документ необхідно додатково завірити підписом і печаткою учасника.1.7. Вимоги щодо завірення документів печаткою не стосуються учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, документів виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, особами.1.8. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються копією виписки з протоколу засновників разом з копією наказу про призначення, або оригіналами довіреності чи доручення, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (учасником в складі пропозиції конкурсних торгів надається відповідний документ). 1.9. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки (*) учасника процедури закупівлі.На конверті повинно бути зазначено:повне найменування і місцезнаходження замовника;назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;повне або скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;маркування: «Не відкривати до _________» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів.

2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна включати:реєстр наданих документів, який має містити перелік документів,

7

Page 8: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

що входять до складу пропозиції конкурсних торгів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони знаходяться;документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» згідно зДодатком 1 до цієї документації конкурсних торгів (Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється);документи, що підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі (згідно вимог Додатку 3 «Технічна специфікація»).документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника (частина 6 розділу ІІІ);Додаток 2. Проект договору інформація про субпідрядників (частина 8 розділу ІІІ); документи, які підтверджують надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у випадку якщо воно передбачено документацією) інші документи, згідно вимог Документації конкурсних торгів.2.2. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у Документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує Документація конкурсних торгів та виконати всі умови Документації, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.2.3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 2.4. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни. У разі відсутності аналогів зазначених документів Учасник-нерезидент повинен надати замість такого документу лист з обґрунтуванням відсутності таких документів та їх аналогів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

8

Page 9: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 5.2. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.Строк дії пропозиції конкурсних торгів та всі інші строки, які визначені цією документацією рахуються відповідно до глави 18 Цивільного Кодексу України.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази;- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за останні п’ять років;- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).6.2. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:

Критерій 1.Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

довідка учасника, складена у табличній формі, у якій вказані назва (тип), марка, кількість основного технологічного обладнання, яке використовуватиметься для виконання робіт та правові підстави його використання (власне чи орендоване (найменування орендаря));копії чинних договорів оренди (лізингу) обладнання (для обладнання, яке перебуває в користуванні) (Додатково інформуємо, що замовник має право перевірити достовірність наданої учасником інформації про наявність власного чи орендованого обладнання і вимагати надання технічних паспортів (або інших документів) під час здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів);

Критерій 2.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають

необхідні знання та досвід:інформаційна довідка, яка повинна містити інформацію про інженерно-технічних працівників та робітників будівельних професій учасника,необхідних для виконання замовлення, а саме: для інженерно технічних працівників – посада, спеціальність,

9

Page 10: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

досвід роботи. Для робітників - спеціальність, нормативну потребу по кожній спеціальності, наявність власних та необхідність залучення додатково (у кого)

Критерій 3.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання

аналогічних договорів:довідка у довільній формі про наявність укладених аналогічних договорів (не менше двох) за останні п’ять років, яка повинна включати інформацію щодо замовників (покупців) (із зазначенням їх найменування, адреси, та контактних телефонів) предмета закупівлі, обсяг (у кількісному або вартісному виразі) та строку виконання. копії аналогічних договорів, що наведені в довідці (не менше двох) (без додатків);позитивні відгуки від усіх замовників, зазначених у довідці, про те, що роботи були виконані та/або виконуються на професійному рівні у передбачені строки та у повному обсязі. Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу.копії документів, що засвідчують факт виконання робіт повністю чи частково або фотокопії об’єктів.

Критерій 4.Наявність фінансової спроможності:

копія форми № 1 (1-м; 1-мс) «Баланс» за останній звітний період;копія форми № 2 (2-м; 2-мс) «Звіт про фінансові результати» за останній звітний період;копія форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за останній звітний період;довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність/наявність простроченої заборгованості за кредитами, видана не раніше як за 10 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.6.3. Учасник може надати у складі своєї пропозиції конкурсних торгів інші документи і довідки, які підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним цією Документацією.6.4. У разі відсутності документів, або неможливості подання документів, що не передбачені чинним законодавством, учасник повинен надати замість нього лист-пояснення із зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на законодавчі акти та довести свою відповідність кваліфікаційним критеріям іншими документами.6.5. У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону.6.6. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств,

10

Page 11: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, за відсутності інших підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.6.7.Прийняття замовником рішення про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям буде базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи специфіку конкретної закупівлі.

7. Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7.1. Об’єктом робіт, що є предметом закупівлі є « Реконструкція скверу ім. Богдана Хмельницького в м. Чернігові»7.2. Перелік і обсяги робіт, які підлягають виконанню в рамках договору про закупівлю, подані у Додатку № 3 «Технічнаспецифікація» до цієї Документації. Ознайомитися з проектною документацією на роботи, що є предметом закупівлі, можна в кабінеті голови комітету з конкурсних закупівель замовника.7.3. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 7.4. Документальне підтвердження відповідності робіт (послуг) документації конкурсних торгів включає в себе: - договірну ціну;- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);- відомість ресурсів;- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва»Примітка: розрахунок заробітної плати має бути здійснений відповідно до рекомендацій Мінрегіонбуду).Вищевказані документи подаються у паперовому вигляді і додатково на електронному носії в програмному забезпечені АВКабо у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін; Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів7.5. Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів повинна бути визначена за твердою договірною ціною згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з врахуванням коштів на покриття ризиків у розмірі 1,5 %. Ціна пропозиції

11

Page 12: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

конкурсних торгів Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ), за яку Учасник зобов’язується виконати всі види робіт, передбачених проектною документацією.7.6. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати). До розрахунку ціни входять усівиди робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні пропозиції конкурсних торгів. 7.7. Ціна договору про закупівлю залишається незмінною, крім випадків, передбачених нормами ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013 та випадків, визначених ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», зокрема договірна ціна може бути скорегована у разі:- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу робіт;- зміни ціни за одиницю товару не більш ніж на 10 відсотківу разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми визначеної в договорі;- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань, щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до зміни таких ставок;- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт.Підстава для перерахунку договірної ціни повинна бути обґрунтованою та документально підтвердженою.7.8. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 7.9. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та інших документів пов’язаних із поданням ціни пропозиції конкурсних

12

Page 13: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

торгів та самостійно несе всі витрати за їх отримання.7.10. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються Замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником.7.11. Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника учасник у складі технічної частини пропозиції конкурсних торгів повинен додатково надати довідку у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, яка повинна містити інформацію про заходи із захисту довкілля, які планує застосовувати учасник.

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

8.1. Учаснику необхідно надати інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника.8.2. У складі пропозиції учасника повинна міститись довідка у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника, у якій міститься інформація про залучення (чи незалучення) до виконання договору субпідрядних організацій, а також найменування субпідрядника, його місцезнаходження, контактні особи та їх телефони/інші засоби зв’язку, види робіт, які передбачається доручити субпідряднику, орієнтовна вартість робіт субпідрядника у відсотках до ціни пропозиції конкурсних торгів, інша інформація за бажанням учасника. До зазначеної довідки додаються письмові згоди субпідрядних організацій про можливість виконання ними на субпідряді в учасника окремих робіт, які є предметом закупівлі, з доданими копіями ліцензій на виконання робіт, які підлягають ліцензуванню згідно чинного законодавства.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9.1. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому. Здійснення закупівлі за лотами не передбачається.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

10.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення Замовника у письмовій формі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.10.2. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з позначкою на конверті “Зміни” або “Відкликання” відповідно.10.3. Після відкриття конверта з пропозицією, внесення будь-яких змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється.

13

Page 14: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

Увинятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Пропозицію конкурсних торгів учасники надсилають поштою або доставляють особисто. Спосіб доставки пропозиції Учасники обирають самостійно та забезпечують своєчасне отримання пропозиції конкурсних торгів Замовником.

місце подання пропозицій конкурсних торгів

За адресою замовника.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

26.08.2016 року о 10-00Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

2.1. За адресою замовника.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

2.2.26.08.2016р об 11-002.3. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 2.4. Повноваження представника учасника може підтверджуватися такими документами:- фізичної особи або особи-підприємця – оригіналом паспорта;- юридичної особи, яку представляє керівник – завіреною копією документа, який підтверджує його повноваження, оригіналом паспорта;- у разі, якщо учасника представляє інша особа – необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення (довіреність) на представництво інтересів учасника та підпис

14

Page 15: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

документів; оригінал паспорта. Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами пропозиції конкурсних торгів, а пред’являються комітету з конкурсних торгів безпосередньо перед розкриттям пропозицій конкурсних торгів.В той же ж час копії цих документів повинні бути надані в складі пропозиції конкурсних торгів.2.5. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів на Web-порталі Уповноваженого органу.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

1.1. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфіка-ційним критеріям, визначеним цією Документацією, за відсутності інших підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки (у кількості не менше двох пропозицій).1.2. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 1.3. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.1.4. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.1.5. Критерієм оцінки є ціна. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна за якої є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:Бобчисл = Цmin / Цобчисл х100, деБобчисл = обчислювана кількість балів;

15

Page 16: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна» Переможцем є учасник, пропозиція якого одержала найбільшу кількість балів. 1.6. Комітет з конкурсних торгів обирає переможцем учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів.1.7. За результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Мінекономрозвитку України.

2. Виправлення арифметичних помилок

2.1. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.2.2. Арифметичні помилки виправляються замовником у такій послідовності:а) при розходженні між сумами, які зазначені словами та цифрами, сума словами є визначальною;б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни заодиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання замовником елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни замовником при перевірці.г) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

3. Інша інформація 3.1. До ціни пропозиції учасник має включити всі свої витрати, податки, інші збори та обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх

16

Page 17: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

отримання.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:1) учасник:не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.4.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону; 2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої

17

Page 18: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість робіт дорівнює або перевищує 20 млн. грн.4.3.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.4.4. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (окрім пунктів 1 та 6 частини першої статті 17 Закону) надається учасником у складі пропозиції конкурсних торгів в довільній формі.4.5. У разі встановлення факту не підтвердження органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями наданої учасником у складі пропозиції конкурсних торгів інформації та/або встановлення факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є

18

Page 19: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, пропозиція конкурсних торгів учасника буде відхилена, відповідно до частини сьомої статті 28 Закону.4.6. Допущення учасником формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення його пропозиції.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на її зміст, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.Наприклад:якщо учасником допущено технічну помилку або описку. Технічною помилкою або опискою вважається, виявленаЗамовником очевидна помилка у пропозиції конкурсних торгів учасника що порушує правила граматики, синтаксису, пунктуації, нумерації, та не має впливу на зміст пропозиції конкурсних торгів.якщо на окремих документах, довідках, що готуються безпосередньо учасником відсутні печатка* або підпис уповноваженої особи учасника4.7. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.1. Відповідно до ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.5.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.5.3. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).5.4. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником усім Учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення

19

Page 20: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 1.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

2.1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених Законом та Додатком 4 документації конкурсних торгів, що є її невід’ємною частиною.2.2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства. 2.3. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.2.4. Умови договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», а саме:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

20

Page 21: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;8) прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт.2.5. Основні умови договору, які обов'язково включаються до договору про закупівлю передбачені у Додатку №2 до цієї Документації.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

3.1. У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

Додаток 1Документації конкурсних торгів

Дана форма „ Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче, на фірмовому бланку учасника (у разі наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми.

21

Page 22: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Повна назва учасника (прізвище, ініціали для фізичної особи) _____________________________________________________________________________Адреса (юридична та фактична) ________________________________________________Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________Телефон, факс ________________________________________________________________П.І.Б. керівника _______________________________________________________________Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ____________________________________________________________

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт з реконструкції скверу ім. Богдана Хмельницького в м. Чернігові згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, істотні умови, які обов'язково включаються до договору та технічне завдання, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах, зазначених у цій пропозиції:

загальна вартість пропозиції (з ПДВ)* ___________________грн. (кошториси додаються)

Літерами: _____________________________________________________* з ПДВ – у разі, якщо учасник є платником ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ -

зазначити «не платник». 1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на

підписання договору про закупівлю в строки, визначені замовником відповідно до вимог чинного законодавства, та виконання всіх умов, передбачених договором про закупівлю.

2. Ми підтверджуємо виконання вимог до предмету закупівлі, зазначених в додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів, та всіх умов, які будуть включені до договору, зазначених в цій документації конкурсних торгів(додаток 4).

3. Ми погоджуємось дотримуватись умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів з дати її розкриття. Дана пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів та розуміємо, що замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Дата заповнення пропозиції: ______________________________Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

Додаток 2Документації конкурсних торгів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА 22

Page 23: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону

1.Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1.Довідка в довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної, тобто назва(тип), марка, кількість основного технологічного обладнання, його використання (власне чи орендоване (найменування орендаря)). 1.2.Копії свідоцтв про реєстрацію одиниць транспорту та техніки, та копії чинних договорів оренди (лізингу) обладнання (для обладнання, яке перебуває в користуванні).

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.1.Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи, яких планується залучити до робіт на об’єкті замовника, складену відповідно до форми, наведеної у Додатку 5. 2.2. Копії трудових книжок працівників учасника, яких планується залучити для виконання умов договору безпосередньо на об’єкті замовника (першої сторінки та сторінки останнього запису про працевлаштування) або копії трудових угод, що підтверджують трудові відносини таких працівників з учасником та засвідчують їх досвід роботи.

3.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Довідка у довільній формі про наявність укладених аналогічних договорів за останні п’ять років, відповідно до форми наведеної у Додатку № 5.3.2.Копії аналогічних договорів, що наведені в довідці (не менше двох, без додатків).3.3. Позитивні відгуки від усіх замовників, зазначених у довідці, про те, що роботи були виконані та/або виконуються на професійному рівні у передбачені строки та у повному обсязі. Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу.3.4. Копії документів, що засвідчують факт виконання робіт повністю чи частково або фотокопії об’єктів.

4.Наявність фінансової спроможності

4.1. Копії:- форми № 1 «Баланс» за останній звітний період 2016 року, завірена печаткою учасника. - форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за останній звітний період 2016 року, завірена печаткою учасника.- форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за останній звітний період 2016 року , завірена печаткою учасника.;або копії:- фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

23

Page 24: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

на останню звітну дату. - фізичні особи – підприємці подають копію декларації про одержання доходів або податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи - підприємця на останню звітну дату.4.2. Довідка (оригінал або нотаріально завірена копія) обслуговуючого банку про відсутність (на-явність) заборгованості за кредитами (видана не раніше чим за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА

Учасники процедури закупівлі надають інформацію про відсутність підстав, визначених у цьому розділі в довільній формі за власноручним підписом та звірені печаткою (у разі наявності), а саме:1. Лист з відомостями про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, враховуючи Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700.2. Інформацію в довільній формі про наявність затвердженої антикорупційної програми юридичної особи (учасника процедури закупівлі)у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №17003. Лист у довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.4. Лист у довільній формі про те, що суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).5. Лист у довільній формі про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку(для фізичних осіб).6. Лист у довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.7. Інформація в довільній формі про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.8. Лист про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).9. Лист про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.10. Інформацію про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.Інші документи, які мають бути надані учасником у складі пропозиції конкурсних торгів1. Копії документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про

24

Page 25: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

закупівлю:- виписка (витяг) з протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора, президента, голови правління підприємства учасника та наказ про призначення керівника учасника – відповідно до положень статуту учасника або інші документи, які підтверджують повноваження особи на підписання договору про закупівлю за результатами торгів. У разі наявності в статуті, установчому договорі застережень, які обмежують право керівника самостійно приймати рішення про укладання договору – копія відповідного рішення компетентного органу юридичної особи, яким надається така можливість.- копія паспорта – для учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця;- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду – для учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця;- для учасника – нерезидента – відповідні документи, передбачені законодавством країни, де він зареєстрований, завірені у встановленому порядку.2. Довідка учасника, у довільній формі, яка містить відомості про учасника:- реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);- керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);- інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватись оплата за договором в разі акцепту.3. Копія довідки ЄДРПОУ, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника (у разі наявності).4. Копія документа, що підтверджує статус платника податків, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника:- для платників податку на додану вартість – витяг з реєстру платників податку на додану вартість або копія свідоцтва платника ПДВ;- для платника єдиного податку – витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку.5. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи на підписання документів пропозиції конкурсних торгів). 6. Копія Статуту (в останній редакції, із змінами у разі наявності) або іншого установчого документу учасника конкурсних торгів.7. Довідку у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, яка повинна містити інформацію про заходи із захисту довкілля, які планує застосовувати учасник.

Документи, які повинен надати замовнику ПЕРЕМОЖЕЦЬ торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на Веб-порталі Уповноваженого органу

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.Подання здійснюється особисто або поштою на адресу замовника. Документи, які отримані після закінчення строку їх подання, не розглядаються, вважаються замовником такими, що не надані та повертаються учаснику. Ненадання в зазначений строк або надання не в повному обсязі учасником – переможцем документів є підставою для не укладання договору та визначення переможця торгів з числа тих, чиї пропозиції конкурсних торгів допущені до оцінки та тих, строк дії яких ще не минув.Кінцевий строк отримання документів за адресою Замовника є десятий день до 17-00 з дати оприлюдненняна Веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт

25

Page 26: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

пропозиції конкурсних торгів. Примітка : Документи надаються прошиті та пронумеровані, інформація, яка надається у довільній формі підписується уповноваженою особою переможця та завірена печаткою.1. Лист з відомостями про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, враховуючи Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700.2. Інформацію в довільній формі про наявність затвердженої антикорупційної програми юридичної особи (учасника процедури закупівлі)у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №17003.Оригінал або завірена копія документа виданого відповідним територіальним управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичної особи, яка є переможцем, в єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції. 4. Лист у довільній формі про те, що переможець торгів протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).5. Для учасника - фізичної особи, у тому числі фізичної – особи підприємця, яка визначена переможцем: оригінал або нотаріально завірену копію довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України або інформаційними підрозділами територіальних органів МВС України про відсутність судимостей у фізичної особи, яка є переможцем та про те що вона в розшуку не значиться та не перебуває. Дата довідки має бути не раніше 20 днів до відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції.6. Для учасника - юридичної особи, який визначений переможцем: оригінал або нотаріально завірену копію довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України або інформаційними підрозділами територіальних органів МВС України про відсутність судимостей у службової (посадової) особи, яка є переможцем та про те що вона в розшуку не значиться та не перебуває. Дата довідки має бути не раніше 20 днів до відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції.7. Оригінал або копія повної інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або оригінал або копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції (учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді, або сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства.)7. Оригінал документу з податкової інспекції про відсутність в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), яка дійсна на дату подання.8. Копії установчих документів відповідно до законодавства у редакції, що діє на дату подання пропозиції конкурсних торгів (статут, або установчий договір).

26

Page 27: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

Усі документи за винятком оригіналів, виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу III пункту 1 документації конкурсних торгів або нотаріально.

У разі відсутності в учасника документу, передбаченого документацією конкурсних торгів або наявності документів з іншою назвою, які містять необхідні відомості відповідно до чинного законодавства України, учасник в складі пропозиції конкурсних торгів обов’язково надає письмове пояснення причини відсутності або надання іншого документу ніж зазначеного Додатку 2 до документації разом з копією документу, який містить відповідні відомості.

Якщо учасник – фізична особа підприємець не використовує у своїй діяльності печатку, він має право подавати документи без застосування печатки. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

У разі, якщо учасником є нерезидент України, він має подати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру чи інші правовстановлюючі документи відповідно до законодавства тієї держави, резидентом якої він є. Також, такий учасник повинен надати витяг з законодавчих нормативних актів тієї держави,згідно з якими визначається надання цих документів (з перекладом на українську мову). Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку, крім випадків коли встановлено звільнення документів від легалізації на території України.

Додаток 3Документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція скверу27

Page 28: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

Обсяги робіт

п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5

1 Розбирання асфальтобетонного покриття і основи 100м3 7,04972 Розбирання бортових каменів на бетонній основі 100м 42,423 Демонтаж існуючих сходів 100шт 0,254 Східці з/б L=5150 мм, крім того повернення матеріалів(K

= 0,50): шт 25

5 Демонтаж існуючої тротуарної плитки (ФЕМ) 100м2 9,03156 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.100 т 15,403

7 Перевезення сміття до 10 км т 1504,38 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група грунтів 1(під сходи)100м3 0,1

9 Улаштування сходів L=5150 мм (25шт) 100м3 0,117410 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю,клас А-ІІІ, діаметр 8 ммт 0,286

11 Надбавки до цін заготовок за складання та зварюваннякаркасів та сіток просторових діаметром 8 мм

т 0,286

12 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група грунтів 1(під бордюри)

100м3 18,77

13 Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт[80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1/раніше розпушеного грунту/(під газони)

1000м3 1,877

Поктиттядорріжок для катання на велесипедах–452 м2

14 Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску толщ.100 мм

100м3 0,452

15 Улаштування одношарової основи товщиною 15 смізщебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'янихматеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа[1000 кгс/см2]

1000м2 0,452

16 Улаштування гідроізоляції із геотекстиля 100м2 4,5217 Геотекстиль м2 497,218 Улаштування цементобетонного одношарового

покриття засобами малої механізації при товщині шару20 см

1000м2 0,452

19 На кожний 1 см зміни товщини шару цементобетонногопокриття додавати або виключати (к=10)

1000м2 -0,452

20 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр4 мм

т 0,895

28

Page 29: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

21 Одиноке поверхневе оброблення силіконовимгерметиком

1000м2 0,452

22 Силіконовий герметик для дорожних робіт л 113Покриття тротуарів бетонною плиткою - 1728,14 м2

23 Улаштування основи під тротуари з природного щебенютовщиною 12 см (15см)

100м2 17,2814

24 На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1додавати або виключати

100м2 17,2814

25 Улаштування одношарової основи з піскоцементноїсуміші товщиною 12 см (10см)

1000м2 1,72814

26 На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати

1000м2 -1,72814

27 Улаштування брукованих підзорів і вимощень товщиною50 мм

100м2 17,2814

28 Цегла клінкерна тротуарна м2 1900,954Покриття алей, доріжок для прогулянок, майданчиківперетину доріжок із тротуарної бетонної плитки - 9364,58 м2

29 Улаштування основи під тротуари з природного щебенютовщиною 12 см (15см)

100м2 93,6458

30 На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1додавати або виключати

100м2 93,6458

31 Улаштування одношарової основи з піскоцементноїсуміші товщиною 12 см (10см)

1000м2 9,36458

32 На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати

1000м2 -9,36458

33 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення (ФЕМ)

100м2 93,6458

34 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетонВ30 [М400] [МРЗ200] ("Старе місто")

м2 7631,449

35 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетонВ30 [М400] [МРЗ200] ("Старе місто")

м2 1826,656

36 Установлення бортових каменів бетонних при іншихвидах покриттів

100м 43,5066

37 Бордюр парковий БР100х20х8 м 4350,66А/бетонне покриття проїздів - 2054,60 м2

38 Улаштування підстилаючого і вирівнювального шаруоснови з піску

100м3 4,1092

39 Улаштування одношарової основи товщиною 15 см ізщебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'янихматеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа[1000 кгс/см2]

1000м2 2,0546

40 На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати (к=5)

1000м2 -2,0546

41 Укладання і просочування із застосуванням бітумущебеневого покриття товщиною 8 см

1000м2 2,0546

42 Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих 1000м2 2,054629

Page 30: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

асфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішейтипу А, Б, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3

43 При зміні товщини покриття на 0,5 см із гарячихасфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішейтипу А,Б зі щільністю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/ м3до норми 27-53-3 додавати або виключати (к=2)

1000м2 2,0546

44 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються унижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1

т 221,486

45 Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішейтипу А, Б, В, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3

1000м2 2,0546

46 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1

т 198,474

47 Установлення бортових каменів бетонних при іншихвидах покриттів

100м 3,42

48 Бордюр дорожний БР100х30х15 м 34249 Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін

керамічними окремими плитками на цементному розчині(подпірна стінка)

100м2 0,1352

Фундаментипідліхтарі - 73 шт

30

Малі архітектурні форми

Обсяги робіт№п/п Найменування робіт і витрат

Одиницявиміру

Кількість Примітка

1 2 3 4 51 Установлення лави 100шт 0,912 Лава садова шт 913 Установлення урни 100шт 0,454 Вартість урни шт 45

Page 31: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

31

Зовнішнє освітленняОбсяги робіт

№п/п Найменування робіт і витрат

Одиницявиміру

Кількість Примітка

1 2 3 4 51 Розроблення грунту у відвал екскаваторами

"драглайн"або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, групагрунтів 1 /при розробці траншей/

1000м3 1,552

2 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група грунтів 1

100м3 1

3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, групагрунтів 1

1000м3 1,552

4 Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, групагрунтів 1, 2

100м3 15,52

5 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, групагрунтів 1

100м3 1

6 Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зіз'єднанням манжетами поліетиленовими, більше 2-хканалів

км 0,042

7 Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовногопроходу 100 мм

м 41,58

8 Установлення в готові гнізда із закладенням анкернихболтів довжиною до 1 м

т 0,219

9 Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т 0,5745110 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т опора 7311 Опори освітлювальні з двома світильниками шт 7312 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-

200],крупність заповнювача більше 40 мм, марка заморозостійкістю 100

м3 11,68

13 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеяхбез покриттів, маса 1 м до 3 кг

100 м 29,5

14 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установленихконструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінцітраси, маса 1 м до 3 кг

100 м 0,2

15 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,маса 1 м до 3 кг

100 м 0,42

16 Кабель АВВГ перерізом 3.10+1х6мм2 1000м 3,01217 Провід перший одножильний або багатожильний у

загальному обплетенні у прокладених трубах абометалорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в опорах)

100 м 7,3

18 Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією залюмінієвою жилою, марка АПВ-3, переріз 1х4 мм2

1000м 0,73

19 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,сигнальною стрічкою

100 мтр 29,5

20 Стрічка сигнальна "Обережно кабель" м 295021 Установлення світильників з люмінесцентними або

ртутними лампамишт 146

22 Світильник шт 14623 Лампи ртутні дугові високого тиску з виправленою

кольоровістю чотириелектродні ДРЛ200010шт 14,6

24 Прожектор, що установлюється окремо, на сталевійконструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт

100 шт 0,02

Page 32: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

Обладнання на зовнішнє освітленняОбсяги робіт

№п/п Найменування робіт і витрат

Одиницявиміру

Кількість Примітка

1 2 3 4 51 Ящик управляння освітленням ЯУО шт 12 Лічильник активної енергії універсальний шт 13 Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,

номінальнийструм 63, з розчіплювачем, номінальний струм 10 12,516 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10

шт 1

Додаток 4Документації конкурсних торгів

ПРОЕКТ

ДОГОВІР № ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО

м. Чернігів _________ 2016 рік

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, в особі начальника управління Дзядзька Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони і _________________(назва організації переможця), в особі _________(ПІБ керівника), що діє на підставі____________________(уставний документ) і має статус платника податку на загальних підставах (якщо не платник податку указати), з іншої сторони, відповідно до рішення тендерного комітету _______________ 2016 року про визначення переможця, уклали цей договір і домовились викласти текст договору в наступній редакції:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, що вживаються у цьому договорі, означають наступне:СТОРОНИ – Замовник і Підрядник (іменується в договорі «Підрядник»).ЗАМОВНИК – Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради,

32

Page 33: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

яке діє на підставі Положення про Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради затвердженого у новій редакції рішенням міської ради від 7 червня 2013 року.

ПІДРЯДНИК – Учасник – переможець ДОГОВІР – цей документ, включаючи всі додатки до нього, доповнення і угоди,

що підписані і надалі будуть підписані сторонами. БУДІВНИЦТВО – «Реконструкція скверу ім. Богдана Хмельницького в м. Чернігові»

ПОТУЖНІСТЬ – об’єкт

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Підрядник, в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція скверу ім. Богдана Хмельницького в м. Чернігові», виконує та здає в установлені договором підряду строки закінчені роботи, а Замовник приймає та оплачує їх.

2.2. Строк дії цього договору – з дня підписання і до 31 грудня 2017 року або його припинення в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством.

2.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт по договору: визначаються календарним графіком.Початок та закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною даного договору. 3.2. При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника і перешкоджаютьвиконанню робіт, строк закінчення робіт по договору може відкладатися на відповідний строк, за умови погодження Замовником.3.3. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт, не залежать від Підрядника і можуть бути підставою для перегляду календарного графіку виконання робіт:- обставини непереборної сили; - обставини, за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування будівництва); 3.4. Про перегляд календарного графіку виконання робіт складається додаткова угода до цього Договору, яка підписується Сторонами.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ4.1. Договірна ціна визначається згідно кошторисної документації та тендерної пропозиції.4.2. Договірна ціна по договору (тверда) становить __________ грн. (літерами), крім того ПДВ - _______ грн.(якщо не платник – вказати), разом _______ грн. (літерами).

Планом фінансування на 2016 рік договірна ціна становить ________ грн.(літерами), крім того ПДВ - ________ грн.(якщо не платник – вказати), разом - _________ грн.(літерами).4.3. Замовник надає Підряднику аванс до 30% договірної ціни на поточний рік.4.4. Грошові зобов’язання Замовника на суму перевищення бюджетних призначень на поточний рік виникають виключно при виділенні додаткового фінансування на відповідну закупівлю.4.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції

33

Page 34: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

конкурсних торгів переможця процедури закупівлі, Істотні умови про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2. зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;4. продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;5. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; 8. прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт.4.6. Будь-яка зміна договірної ціни оформлюється шляхом укладання додаткових угод.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі

виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений календарним графіком виконання, стає неможливим;

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об’єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;

34

Page 35: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

- вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду.5.2. Замовник зобов’язаний:

- надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу документацію;

- сприяти Підряднику в порядку, встановленому договором підряду, у виконанні робіт;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;- негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;- забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва

об’єкта в порядку, встановленому законодавством;5.3. Підрядник має право:

- зупинити роботи у разі невиконання замовником своїх зобов’язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення підрядних робіт;

- вимагати від замовника зміни договірної ціни згідно п. 4.5 договору;- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору

підряду;5.4. Підрядник зобов’язаний:

- протягом двох місяців з дня отримання авансу звітувати перед «Замовником» про його цільове використання шляхом надання акту приймання виконаних робіт;

- у випадку невикористання або часткового невикористання авансу у двохмісячний строк, «Підрядник» повинен повернути невикористану частину перерахованих коштів «Замовнику» протягом одного банківського дня з моменту закінчення строку авансування та сплатити штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на суму невідпрацьованого авансу;

- виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

- своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- передати замовнику у порядку, передбаченому договором підряду, закінчені роботи(об’єкт будівництва);

- забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;- відшкодовувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані

замовнику збитки;- інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов’язань

за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- передбачити ризики для виконання додаткових робіт;

6. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

6.1. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення

35

Page 36: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

негативних наслідків.6.2. Якщо підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або

пошкодженням об’єкта будівництва, ризик якого несе замовник, він зобов’язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини замовника. У такому разі підрядник може вимагати внесення відповідних змін у договір підряду стосовно строків виконання робіт.

Після отримання повідомлення замовник на протязі 5-ти днів повідомляє підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу замовника підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов договору підряду.

Підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об’єкта будівництва.

6.3. Страхування об’єкта будівництва не передбачено.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ТА ЗМІНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ОБСЯГІВ РОБІТ У ХОДІ БУДІВНИЦТВА

7.1. Замовник надає Підряднику до початку робіт затверджену проектно-кошторисну документацію.

7.2. Замовник має право змінювати склад і обсяги робіт за договором без збільшення договірної ціни, на що оформлюється додаткова угода.

7.3. При виникненні додаткових робіт, Підрядник на протязі 10- ти денного терміну до початку виконання даних додаткових робіт письмово звертається до Замовника.

7.4. Виконання додаткових робіт проводиться за рахунок ризиків, які передбачені в договірній ціні підрядника.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТАПОСЛУГАМИ

8.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, необхідного для виконання робіт за договором, здійснюється за рахунок та силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів.

9. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

9.1. Учасник має право, якщо інше не установлено договором або законом, залучати до виконання робіт субпідрядні організації.

10. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

10.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

10.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

11.1. Замовник передає Підряднику на період будівництва і до його закінчення будівельний майданчик для виконання робіт. Передача здійснюється в двохденний строк

36

Page 37: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

після підписання цього договору по двосторонньому акту. Будівельний майданчик повинен відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва на будівельному майданчику».

11.2. Підрядник відповідає за дотримання санітарних і протипожежних вимог. На протязі 10-ти днів з дня здачі виконаних робіт Підрядник звільняє приміщення від невикористаних матеріалів, сміття.

11.3. Підрядник забезпечує охорону будівельного майданчику, можливість доступу його замовником.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

12.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду.

12.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

12.3. З метою контролю за відповідністю будівельних робіт проектній документації замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладання договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час будівництва об’єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

12.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

12.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об’єкту) підрядник зобов’язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

12.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам замовник приймає рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об’єкта).

12.7. Підрядник забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов’язаний негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

13. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТУ)

13.1. Замовник забезпечує своєчасне фінансування будівництва згідно з умовами цього договору, за наявності коштів на рахунках, згідно плану фінансування відповідно титулу будови (об’єкта).

14. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА)

14.1. Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкту будівництва) замовник зобов’язаний негайно почати їх

37

Page 38: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

приймання.14.2. Передача виконаних робіт (об’єкту будівництва) підрядником і приймання їх

замовником оформлюється актом про виконані роботи.14.3. У разі виявлення в процесі приймання – передачі закінчених робіт (об’єкту

будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, у визначений замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкту будівництва).

14.4. Підписання акту приймання-передачі є підставою для остаточних розрахунків між сторонами.

15. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

15.1.Взаєморозрахунки за виконані роботи проводяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Акти приймання-передачі виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Уповноважений представник Замовника на протязі трьох днів перевіряє реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи на протязі 10-ти днів після підписання уповноваженими представниками сторін форм КБ-2в і КБ-3, при наявності коштів на рахунках.

15.2. У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

15.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються на протязі 14-ти банківських днів після підписання декларації про готовність об’єкту до експлуатації та після усунення всіх недоліків, виявлених, експлуатуючими організаціями, при наявності коштів на рахунках.

15.4. Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт на загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування.

16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА)ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ

(ДЕФЕКТІВ)

16.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку згідно з чинним законодавством. Гарантійний строк становить 10 років, якщо інше не визначено законодавством.

16.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (об’єкту будівництва).

16.3. У разі виявлення замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах (об’єкту будівництва) він повідомляє про них Підрядника.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об’єкту будівництва) не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

16.4. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (об’єкту будівництва) протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

38

Page 39: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

16.5. У разі виявлення замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо Підрядник відмовиться взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику.

16.6. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб.

У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

17.1 Порушення зобов’язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій.

17.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов’язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов’язань.

17.3. У разі порушення зобов’язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов’язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього, якщо це встановлено договором підряду або законом, чи розірвання договору підряду;

- зміна умов договору підряду;- сплата неустойки;- відшкодування збитків та моральної шкоди.17.4. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони,

зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензій чи звернення до суду.17.5. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій

сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

17.6. За несвоєчасне виконання зобов’язань щодо строків виконання робіт, визначених календарним графіком по договору, Підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних чи неналежно виконаних робіт, передбачених календарним графіком.

17.7. Замовник у разі прострочення в оплаті робіт, при наявності коштів на рахунках, сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення за кожний день прострочення.

18. ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

18.1. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, 39

Page 40: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

у разі:18.1.1. Прийняття рішення про припинення будівництва, у тому числі шляхом

консервації або ліквідації незавершеного будівництва.18.1.2. Прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.18.2. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї

вини:18.2.1. Не розпочав виконання робіт на протязі 5-ти днів з дня початку виконання

робіт, зазначеного календарним графіком робіт.18.2.2.Допустив значне відставання темпів виконання робіт від передбачених

календарним графіком робіт.18.2.3. Виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у

визначений Замовником строк.18.2.4. Допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання

об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.18.2.5. У разі відсутності коштів для фінансування будівництва об’єкту.18.3. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Замовник за своєї

вини:18.3.1.Не оплачує виконання роботи на протязі 30-ти банківських днів, при

наявності коштів на рахунках.18.4. Замовник може призупинити виконання робіт за таких обставин:- відсутність коштів для фінансування будівництва об’єкту;- відхилення або невиконання проектного рішення;- банкрутство Підрядника;- неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил.18.5. Внесення змін у договорі підряду оформлюється додатковою угодою, про що

робиться застереження у договорі підряду.18.6. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір

підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.18.7. При розірванні договору Замовник у встановлені сторонами строки приймає

від Підрядника приміщення для будівництва та виконані ним роботи. При цьому Замовник оплачує Підряднику вартість фактично виконаних ним робіт.

18.8. Сторона, з вини якої розривається договір, зобов’язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у 20-ти денний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона може звернутися до суду.

Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

19. ІНШІ УМОВИ

19.1. Сторони сприяють одна одній у вирішенні всіх питань, що виникають при виконанні договору.

19.2. Жодна зі сторін не має права без згоди іншої сторони передавати третім особам свої права та обов’язки за цим договором

40

Page 41: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

19.3. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише при умові, якщо вони виконані у письмовій формі і підписані обома сторонами.

19.4. Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

19.5. Сторони приймають до дії ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та інші нормативно-правові акти.

19.6. Будівництво фінансується за рахунок міського бюджету. 19.7. На виконання та у відповідності до статті 12 Закону України «Про захист

персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року (далі закон № 2297), начальник управління капітального будівництва Дзядзько Анатолій Миколайович та ___________________(відповідальна особа), підписуючи даний Договір, ознайомлені, та згодні з тим, що:

Персональні дані кожної з вищевказаних осіб включено до бази даних, які використовуються з метою ведення господарської діяльності, забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні», інших нормативно-правових актів _______________ ( уставний документ учасника-переможця).

Додатки до договору: (при наявності)

20. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК

Додаток 5Документації конкурсних торгів

ДОВІДКАнаявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід роботи і плануються залучатисядо робіт на об’єкті замовника

№п/п

Посада ПІБ Досвід роботи на посадіДата присвоєння та дата підвищення кваліфікації

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

ДОВІДКАпро наявність обладнання та матеріально – технічної бази

№п/п

Назва та тип обладнання, машини, механізму або

устаткування

Марка машини, механізму або устаткування

Правові підстави:Власна, орендується чи лізинг

(у кого) або поставляється

41

Page 42: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

(ким)

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

ДОВІДКАпро наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних

договорів

№п/п

Предмет закупівліЗамовник із зазначенням

його найменування, адреси та контактних телефонів

Обсяг робіт у кількісному

або вартісному

виразі

Строк виконання

робіт

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

Додаток 6 Документації конкурсних торгів

Форма письмової згоди на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Голові комітету з конкурсних торгів ______________________________ ______________________________

Лист – згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена

42

Page 43: Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові

законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

___________ ______________/_______/

43