УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссииОАО «Аэрофлот»

__________________________ Д.Ю. Галкин

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Открытый запрос предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса департамента наземного

обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область,

г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м

Москва 2014 г.

Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить свое предложение (далее - Предложение) в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса департамента наземного обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. (далее временная база), на изложенных в настоящей документации о закупке (далее - Документация) условиях.

Максимальная стоимость работ - не определена.

Дата и время представления Предложения 12 мая 2014 года

до 12 часов 00 минут по московскому времени

Дата, время и место рассмотрения предложений

13 мая 2014 года

с 15 часов 00 минут по московскому времени

по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д. 31,  стр. 1, пом. 6-90

Дата, время и место подведения итогов 29 мая 2014 года

с 14 часов 00 минут по московскому времени

по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д. 31,  стр. 1, пом. 6-90

Способ закупки открытый запрос предложений

Срок действия договора в соответствии с предложениями Участников

Период выполнения работ в соответствии с предложениями Участников

Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское).

Ответственный за приемку заявок: Гарнов Алексей Викторовичтелефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71 e-mail: agarnov @ aeroflot . ru Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн. 309

Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ............................................................................................4

1. Общие условия......................................................................................................................4

2. Участники..............................................................................................................................6

3. Представление Предложений..............................................................................................6

4. Рассмотрение Предложений................................................................................................9

5.Заключительные положения...............................................................................................12

Приложение № 1.....................................................................................................................14

Приложение № 2.....................................................................................................................16

Приложение № 3.....................................................................................................................23

Приложение № 4.....................................................................................................................60

Приложение № 5.....................................................................................................................62

Приложение №6…………………………………………………………………………..…63

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Общие условия

1.1 Открытый запрос Предложений

1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базе, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией. Настоящая Документация не является офертой (за исключением положений пункта 5.2 относительно заключения соглашения о конфиденциальности) или запросом принять участие в торгах и имеет целью довести до Участников заинтересованность Заказчика в заключение договора и предложить Участникам сформулировать и представить Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких договоров.

1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и положениями Документации. Настоящая Документация не должна расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и, соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.

1.2 Соответствие открытому запросу предложений

1.2.1 Предоставление Предложений является выражением согласия Участника со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой заявку на участие.

1.2.2 Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации, является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить требование соответствия условиям Документации в отношении всех или любых Предложений.

1.2.3 Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены невскрытыми соответствующему отправителю.

1.3 Право отказа: Изменения и дополнения

1.3.1 Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не связывает себя обязательством принять любое или все из полученных Предложений.

1.3.2 В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение

Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно предложение обсудить возможность включения такого условия в договор. Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за собой право после выбора предпочтительного Участника и начала переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора, включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых корпоративных одобрений.

1.3.3 Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакойматериальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо обоснований своего решения.

1.3.4 Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставленияПредложений внести изменения в документы, составляющие настоящую Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое дополнение или изменение будет считаться частью Документации после рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Приглашения.

1.3.5 Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика относительно того, что Участник соответствует квалификационным требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.

1.4 Расходы

1.4.1 Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.

1.4.2 Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных Предложений.

1.5 Этапы представления Предложений

1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие параметры:

- Квалификационная документация Участника в соответствии с пунктом 3.3.1 ниже;- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.

2. Участники

2.1 Требования к Участникам

2.1.1 Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники), учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации или с законодательством других стран.

2.1.2 Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным (банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

2.1.3 Один Участник имеет право подать только одно Предложение.2.1.4 Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО «Аэрофлот»,

либо с другими крупными компаниями.

2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения

2.2.1 Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника после получения и регистрации Предложения Заказчиком.

2.2.2 Участник должен представить в составе Предложения копии всех необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), допусков саморегулируемой организации для производства работ на объектах авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей Документацией договором.

3. Представление Предложений

3.1 Язык и экземпляры Предложения

3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык.

3.1.2 Предложения должны представляться в одном экземпляре.

3.2 Адрес и способ доставки Предложений

3.2.1 Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком не позднее 12-00 часов дня по московскому времени «12» мая 2014 г. Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты только по истечении указанного времени. Предложения, полученные после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены их отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).

3.2.2 Предложения представляются в запечатанном конверте с четким указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и должны содержать следующую надпись:

«Предложение в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса департамента наземного обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. (временная база)».

Предложения должны направляться по адресу: Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309

3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения

3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по

форме, приложенной к настоящему Приглашению (Приложение № 1).б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со

всеми условиями указанными в настоящем Приглашении, техническом задании и согласии Участника подписать договор в редакции Приложения № 3 в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи договора Заказчиком.

в) Документы, подтверждающие статус Участника: копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений

(нотариально заверенные копии) для юридических лиц;или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона для индивидуальных предпринимателей;или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении открытого запроса предложений;или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой

выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса предложений;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений (оригинал или нотариально заверенную копию);

заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);

заверенные руководителем организации сведения в отношении всей цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения №5 к настоящему Приглашению;

копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих лицензий, патентов, сертификатов соответствий и т.п.;

информация об аналогичных, ранее реализованных проектах, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот»;

документ, подтверждающий отнесение участника к субъектам малого и среднего предпринимательства

подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженерно-технического персонала, для выполнения работ/оказания услуг по тематике настоящего Приглашения.

подтверждение опыта выполнения работ, являющихся предметом настоящей документации о закупке (при наличии);

подтверждение опыта выполнения работ, являющихся предметом настоящей документации о закупке (при наличии).

3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме Приложения № 4 к настоящему Приглашению и включать в себя: Расчет стоимости работ (цена договора); График выполнения работ; подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта

договора (Приложение №3);

3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:

3.4.1 Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды расходов, налогов и других обязательных платежей;

3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно условиям приложенного проекта договора (Приложение №3).

3.5 Вопросы по содержанию Документации

3.5.1 В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское). Вопросы считаются надлежащим образом направленными, если они получены не позднее 12 часов дня по московскому времени 05 мая 2014 года.

3.5.2 Все ответы на вопросы общего характера будут направляться в письменном виде всем лицам, которым было предложено выступить с Предложением, без указания источника вопроса.

4. Рассмотрение Предложений

4.1 Регистрация Предложений

4.1.1 Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения с указанием времени и даты их получения.

4.1.2 При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.

4.2 Рассмотрение Предложений

4.2.1 Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники или их представители не имеют права присутствовать при рассмотрении Предложений Заказчиком.

4.2.2 При рассмотрении Предложений будет учитываться только та информация, которая представлена в Предложениях.

4.2.3 При оценке будет определено, являются ли Предложения полными. Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений арифметических ошибок.

4.2.4 Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается. При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из Участников уточнения их Предложений.

4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений

4.1.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений, поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:

№п/п Критерий Оценка, ед. Вес, балл

1 Стоимость, предложенная участником закупки*

Рубли 1-20*

2 Срок производства работ, предложенный участником закупки**

Календарные дни

1-15**

3 Наличие производственной базы Да/Нет 5/0

4 Местонахождение производственной базы Московский регион/Прочие

5/0

5Наличие опыта выполнения работ, являющихся предметом настоящей документации о закупке

До 3-х лет/Свыше 3-х

лет

2/5

ИТОГО, баллов: 55

*Количество баллов по п. 1 определяется в зависимости от стоимости работ по представленным предложениям претендентов с промежуточной интерполяцией (линейный метод). С предоставлением обоснования снижения стоимости.№ п/п

Заявленная стоимость работ Количество баллов

1 Min стоимость 202 Max стоимость 1

**Количество баллов по п. 2 определяется исходя из сроков производства работ по представленным предложениям претендентов с промежуточной интерполяцией (линейным методом).№ п/п

Сроки производства работкалендарные дни

Количество баллов

1 Min срок 152 Max срок 1

4.4 Заключение договора

4.4.1 После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или договоры) в соответствии с настоящим Приглашением и Предложением Участника.

4.4.2 В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении некоторых условий настоящего Приглашения или Предложения Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении условий, изложенных в настоящем Приглашении или Предложении Участника, если другая сторона возражает против изменения таких условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения договора и не влечет за собой прекращения переговоров.

4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника уклоняющимся от заключения договора.

5. Заключительные положения5.1 Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой

частью и составляют единый документ.5.2 Конфиденциальная информация.5.2.1 Вся информация, содержащаяся в настоящей Документации, а также

информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с настоящей Документацией или в связи с заключением договора, предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении, информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах, относящихся к такому возможному договору, включая его статус, должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139 Гражданского кодекса РФ.

5.2.2 Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будетиспользоваться исключительно для целей рассмотрения настоящего Приглашения и составления Ваших Предложений, а также переговоров с Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящим Приглашением и Вашим Предложением. Такая Конфиденциальная информация будет сохраняться Вами в строгой конфиденциальности.

5.2.3 В случае направления нам Вашего Приглашения, Вы подтверждаете о своем согласии быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое соглашение

о конфиденциальности будет регулироваться правом Российской Федерации.

5.2.4 Недействительность каких-либо положений настоящего Приглашения в силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности иных положений Приглашения, а также недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.

.

Приложение № 1к Открытому запросу предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базе

АНКЕТА УЧАСТНИКАпроцедуры закупки: «__________________________».

1. Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и организационно - правовая форма ________________________________________.

2. Юридические реквизиты

Страна регистрации

Юр. адрес

Факт. адрес

Телефон

Факс

E-mail

3. Банковские реквизиты

ИНН / КПП организации

ОГРН

№ расчетного счета

Наименование Банка

Корр. счет

БИК

4. Регистрационные данныеДата, место и орган регистрации

Учредители

Профиль деятельности

ОКПООКВЭД

Отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.4.4. Лицензии – приложить копию.

4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах авиационной инфраструктуры - приложить копию

5. Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.

6. Финансовое положение организации

6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.

6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.

6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.

6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.

7. Контактное лицо.Фамилия, имя, отчество.

Телефон, факс, e-mail.

Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса департамента наземного обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. (временная база)».

Руководитель организации ___________________ ________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________ ______________________М.П. (подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 2к Открытому запросу предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для открытого запроса предложений на проведение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса

департамента наземного обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру:

Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. (далее временная база)

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Целью работ является получение предложений на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства ПРК ДНОП на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. (далее временная база).1.2. Земельный участок территории временной базы находится в собственности ОАО «Аэрофлот». 1.3. Застройка территории временной базы предварительно проработана в материалах «Эскизный проект застройки земельного участка с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32000 кв.м», разработанного ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», шифр: А-3629.1.4. Объекты капитального строительства ПРК ДНОП, планируемые к размещению на территории временной базы:

производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники; корпус зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторов; площадки для стоянки деайсеров; крытая стоянка для отстоя спецтехники; мойка для автомобилей; гараж для теплого хранения спецмашин;

1.5. Дополнительно в границах земельного участка предусмотреть: реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-31; размещение противопожарного резервуара; иные вспомогательные инженерные сооружения;

1.6. Предложение по стоимости строительства производственных объектов дать с учетом возможности их возведения из облегченных конструкций для снижения стоимости строительства.1.7. Подрядные организации должны иметь соответствующие лицензии, свидетельства СРО и допуски для проектирования и строительства особо сложных объектов в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Перечень основных требований Содержание требований

2.1. Сведения об участке строительства

Планировочные ограничения

Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0030102:15 расположен по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2. Площадью 32 000 кв.м. Земельный участок находится в собственности ОАО «Аэрофлот» (свидетельство о гос. регистрации права собственности 50-АГ № 322768 от 13.04.12). Кадастровый номер 50:10:0030102:15, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания…и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для эксплуатации существующих зданий и сооружений.Участок расположен в границах режимной зоны а/п Шереметьево, в 70 м к северо-востоку от перрона АВК терминал F, граничит с севера и запада с перроном а/п Шереметьево, с востока и юга с производственной территорией ОАО «МАШ».

Особые геологические и гидрогеологические условия

Инженерные изыскания разрабатываются и согласовываются Исполнителем в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Существующее положение В настоящее время на земельном участке расположены следующие здания и сооружения: здание типа Берлин-1 (инв. 2481п), площадь 1756,4 кв.м., здание типа Берлин-2 (инв. 2568), площадь 1732,8 кв.м., здание типа Берлин-3 (инв. 4545), площадь 1741,1 кв.м., здание типа Бранденбург (инв. 2481р), площадь 1387,1 кв.м., Производственное здание (инв. 2481б), площадь 901,5, Здание ПОЖ (инв. 11210), площадь 1177,1 кв.м., Здание для хранения и обслуживания самоходных механизмов (инв. 11211), площадь 2208,2 кв.м., ДОК (инв. 11317), площадь 633,6 кв.м. док (инв. 4263), площадь 333,3 кв.м. Все существующие здания выполнены из легких металлических конструкций, приспособлены «хозспособом» для использования, не соответствуют в полной мере нормативным и функциональным требованиям к размещаемым помещениям, находятся в обветшалом состоянии. Данные о размещении производственных подразделений в существующих зданиях приведены в таблице (Приложение № 1 к Заданию на проектирование)

1.4. Указания о выделении очередей Проектом должно быть предусмотрено:

строительства 1. Оптимизация застройки земельного участка, с учетом ликвидации существующих ветхих зданий и сооружений: здание типа Берлин-1 (инв. 2481п), здание типа Берлин-2 (инв. 2568), здание типа Берлин-3 (инв. 4545), здание типа Бранденбург (инв. 2481р), здание для хранения и обслуживания самоходных

механизмов (инв. 11211), производственное здание (инв. 2481б), площадь

901,5, Док (инв. 11317), Док (инв. 4263)

2. Размещение на рассматриваемой территории современно оснащенных технологических зданий и сооружений ПРК ДНОП, оборудованных соответственно функциональному назначению и статусу международного аэропорта.3. При разработке проектной документации предусмотреть поэтапное освобождение участка строительства за счет сноса существующих строений. Очередность строительства определяется проектом с учетом выбранного заказчиком варианта генерального плана застройки участка.4. Проектом предусмотреть нженерное обеспечение вновь размещаемых производственных объектов (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, противопожарные системы и системы безопасности, IT-системы, слаботочные системы радиосвязи и телефонии).5. Определение дополнительных производственных площадей для размещения персонала и производств из сносимых зданий и сооружений на период строительства.

2.2. Функциональное назначение и тип здания

Производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники

Предназначено для технического обслуживания, текущего ремонта и планово-предупредительного ремонта (ТО, ТР и ППР) спецтранспорта, грузоподъёмных и самоходных механизмов.В здании для ремонта и обслуживания спецтехники располагаются следующие участки: заготовительный; сварочный; механический; шиномонтажный; слесарный ремонта и диагностики электронного

оборудования; ремонта электрооборудования; ремонта гидравлической аппаратуры;

столярный; окраски автомобилей; мойки двигателей автомобилей; ремонта топливной аппаратуры; испытания образивных кругов.

Кроме того, в здании предусмотрены складские помещения (инструментально-раздаточная кладовая, склад расходных материалов и комплектующих и т.п.), административно-конторские помещения, бытовые помещения и помещения инженерного обеспечения здания (тепловой пункт, электрощитовая, венткамеры, компрессорная и т.п.).Площадь уточняется проектом. Состав производственных участков и количество персонала приведены в Приложении 1 к техническому заданию.

Корпус для зарядки, обслуживания и ремонта аккумуляторов

Здание предназначено для зарядки тяговых щелочных аккумуляторов, тяговых кислотных аккумуляторов и стартерных кислотных аккумуляторов, а также для их обслуживания, ремонта и хранения.В корпусе для зарядки, обслуживания и ремонта аккумуляторов располагаются следующие участки: участок зарядки тяговых и стартерных кислотных

аккумуляторов; техобслуживание и ремонт кислотных

аккумуляторов; агрегатная; дистилляторная; электролитная кислотная; складские помещения (кладовые и помещения для

хранения аккумуляторов, кладовая инструмента и

запчастей); административно-конторские помещения, бытовые

помещения и помещения инженерного обеспечения здания (электрощитовая, венткамеры, насосная станция и ввод водопровода и т.д.).

Площадь объекта уточняется проектом.Мойка для автомобилей Механизированная мойка (на 2 поста)

предназначается для уборки и наружной мойки спецмашин при ежедневном обслуживании, перед техническим обслуживанием и текущим ремонтом.Здание также оборудуется помещениями инженерного обеспечения здания (электрощитовая, тепловой пункт, венткамера и т.д.) и бытовыми помещениями.Перечень спецтехники приведен в Приложении 1 к техническому заданию.

2.3. Источник финансирования строительства

Собственные и/или заемные средства ОАО «Аэрофлот»

2.4. Стадийность проектирования Проектная документация и рабочая документация на объекты капитального строительства, внеплощадочные инженерные сети и сооружения.

2.5. Исходно-разрешительная документация

Оформляется Исполнителем в рамках выполнения работ в соответствии с настоящим техническим заданием: разработка и согласование градостроительной

документации (при необходимости); получение в органах местного самоуправления

ГПЗУ; проведение инженерных изысканий на земельном

участке в объеме требований Градостроительного кодекса РФ (далее ГК РФ);

подготовка и утверждение у Инвестора технических заданий для разработки разделов проектной документации и технической документации;

получение технических условий на подключение объектов к инженерным сетям в соответствующих организациях;

получение технических условий для разработки специальных разделов проектной документации;

проведение инженерных изысканий для строительства внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в объеме требований Градостроительного кодекса РФ (далее ГК РФ);

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

Перечень основных требований Содержание требований

3.1. Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками.

Обеспечить эффективность использования участка, увязку с окружающей застройкой, организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована. Основные градостроительные решения определить проектом в соответствии с требованиями СНиП и согласованной градостроительной, исходно-разрешительной документацией.Предусмотреть комплекс работ по благоустройству территории: строительство участков подъездной автодороги, устройство искусственных покрытий твердого типа, сбор поверхностных стоков с поверхности искусственных покрытий в закрытую водосточно-дренажную сеть с перепуском в существующую водосточную сеть (в соответствии с техническими условиями), либо на очистные сооружения, озеленение и благоустройство территории на участках, свободных от застройки.

3.2. Архитектурно-планировочные Архитектурно-планировочные решения определить

решения. Наружная отделка фасадов Внутренняя отделка помещений3.3. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций

Производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники

проектом в соответствии с требованиями действующих норм и правил и согласовать с ОАО «Аэрофлот».

Производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники представляет собой в плане прямоугольник размером 66,0 х 60,0 м, (уточняется проектом в соответствии с согласованными Заказчиком архитектурно-планировочными решениями) отражающий, как специфику технологических процессов, так и характеристики производств.Центральная зона производственной части – двухсветная. По периметру к ним примыкают производственные мастерские и технические помещения, как двухсветные, так и двухэтажные.Здание предлагается решить в стальном каркасе, с навесными металлическими трехслойными панелями типа «сэндвич».(«Trimo», «U-kon», «Венталл»), внутренние стены из легкобетонных блоков.Остекление принять из однокамерных и двукамерных стеклопакетов,Остекление фонарей кровли принять из однокамерных стеклопакетов в алюминиевых переплетах с защитой металлической сеткой.Цветовое и эстетическое оформление должно быть согласовано с ОАО «Аэрофлот» в процессе рабочего проектирования.Наружную и внутреннюю отделку помещений определить проектом. Применить решения и отделку интерьера для производственных помещений, обеспечивающие подавление шумов. Обеспечить нормы освещенности рабочих мест.Все остальные здания предполагается выполнить в едином стиле и цветовом решении согласно архитектурному решению всего комплекса.Устройство элементов каркаса (колонн, ригелей, вертикальных и горизонтальных связей) предусматреть из стальных цельнометаллических сварных конструкций и прокатных профилей.Конструктивная схема каркаса рамная как в поперечном так и продольном направлениях.Поперечные и продольные рамы принять с защемленными в уровне верха фундаментов колоннами и жесткими сопряжениями ригелей и продольных второстепенных балок перекрытия и покрытия с колоннами.Жесткость покрытия и устойчивость его элементов обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей в уровне верхнего и нижнего

поясов ригелей покрытия.Жесткость перекрытий обеспечивается монолитной плитой, прикрепленной к верхним поясам ригелей.Перекрытия – монолитные железобетонные по стальному профилированному настилу.Покрытие – легкое послойной сборки по стальному профилированному настилу.

Корпус зарядки, обслуживания и ремонта аккумуляторов

Здание одно- и двухэтажное каркасной конструкции с размерами в плане в осях колонн - 24,0х48,0м (уточняется проектом в соответствии с согласованными Заказчиком архитектурно-планировочными решениями).Устройство элементов каркаса (колонн, ригелей, вертикальных и горизонтальных связей) предусматривается из стальных прокатных профилей.Конструктивная схема каркаса - рамно-связевая как в поперечном, так и в продольном направлениях. Ригели и продольные (второстепенные) балки защемлены в уровне верха колонн.Перекрытия и покрытие, исходя из требований взрывобезопасности в связи с размещением в здании помещений категории «А», принято в виде плоской монолитной железобетонной плиты.Пространственная устойчивость каркаса как в продольном, так и в поперечном направлениях обеспечивается продольными рамами, вертикальными связями по каждому продольному ряду колонн и по поперечным рядам колонн с шагом 16.0м, а также жесткими в горизонтальной плоскости дисками перекрытия и покрытия.

Крытая стоянка отстоя техники Над крытой стоянкой предусматривается устройство навеса с размерами в плане 18.0х36.0м.Навес образован поперечными рамами пролетом 12.0м с консольными участками вылетом 3.0м. Шаг поперечных рам в продольном направлении 9.0м.Устройство элементов каркаса навеса предусматривается из стальных прокатных профилей.Общая устойчивость навеса обеспечивается поперечными и продольными рамами с защемленными в уровне верха фундаментов колоннами и жесткими сопряжениями ригелей и продольных второстепенных балок покрытия с колоннами.Жесткость покрытия и устойчивость его элементов обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей в уровне ригелей покрытия.Покрытие над навесом принято из кровельных металлических панелей из условия снижения теплового воздействия на технику.Вокруг колонн устраиваются колесоотбойники.

Мойка для автомобилей Здание двухэтажное каркасной конструкции с размерами в плане в осях колонн - 12,0х30,0м.Основные несущие конструкции – монолитные

железобетонные. Стены самонесущие кирпичные.Каркас принят рамной конструкции, как в поперечном, так и в продольном направлениях. Колонны каркаса жестко связаны с фундаментами и ригелями перекрытий.Перекрытие и покрытие - балочные с плитами опертыми по контуру.Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой поперечных и продольных рам с дисками перекрытий и покрытия.

Гараж для теплого хранения спецмашин

Здание одноэтажное каркасной конструкции с размерами в плане в осях колонн - 36,0х54,0м, высота до низа ригелей – 4.8м. Сетка колонн 9.0х18.0м. (уточняется проектом в соответствии с согласованными Заказчиком архитектурно-планировочными решениями)Устройство элементов каркаса предусматривается из стальных прокатных профилей.Конструктивная схема каркаса основного объема в поперечном направлении - рамная, в продольном — рамно-связевая. Связи портальные.Поперечные рамы двухпролетные с ригелями в виде разрезных трапециевидных ферм из стальных прокатных профилей.Пространственная устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается жесткой заделкой колонн в монолитные железобетонные фундаменты, в продольном направлении - вертикальными связями, установленными по каждому продольному ряду колонн.Жесткость покрытия и устойчивость его элементов обеспечивается: горизонтальными связями в плоскости нижних

поясов, состоящими из поперечных связевых ферм, располагаемых в торцах каркаса и одном из средних модулей, а также распорок объединяющих нижние пояса ферм;

горизонтальными связями в плоскости верхних поясов, состоящими из поперечных и продольных связевых ферм по периметру каждого из объемов;

вертикальными связями, устраиваемыми в местах размещения поперечных связевых ферм;

стальным профилированным настилом, прикрепленным самонарезающими болтами к прогонам в каждой волне на крайних опорах и через волну на промежуточных. Крепление листов настила между собой предусматривается комбинированными заклепками с шагом 500мм.

3.4. Требования к технологии управления производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих

Определить проектом в соответствии со СНиП, СанПиН

3.5. Инженерные системы здания Проектом предусмотреть инженерные системы здания в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ПУЭ.Предусмотреть устройство приборов учета.

Отопление, вентиляция, кондиционирование.Выбор источника теплоснабжения, точки и способа присоединения к источнику, способа прокладки проектируемой теплосети определить проектом в соответствии с СНиП 41-01-2003 на основании технических условий. Обеспечить дополнительную систему подачи теплого воздуха в при открытии ворот в зимнее время года.Предусмотреть системы вентиляции и кондиционирования производственных и служебных помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003.Проектируемые здания относятся ко II категории по надежности теплоснабжения. Режим работы зданий круглосуточный.Присоединение систем теплоснабжения проектируемых зданий к теплосети может быть произведено в индивидуальных тепловых пунктах, оборудованных узлами учета тепловой энергии и автоматикой поддержания требуемых параметров теплоносителя.Предварительные максимально часовые и годовые расходы тепла по видам потребления для проектируемых объектов представлены в приложениях к техническому заданию. При расчете годовых расходов тепла число часов работы в сутки систем отопления и вентиляции принято равным 24 часа, воздушно-тепловых завес – 4 часа. Все показатели уточняются проектом.Прокладка проектируемых тепловых сетей возможно принять в непроходных железобетонных каналах как наиболее целесообразную при прохождении трассы под покрытием.Окончательный выбор источника теплоснабжения, точки и способа присоединения к источнику, способа прокладки проектируемой теплосети может быть произведен после получения Исполнителем технических условий на подключение, выдаваемых ОАО «МАШ».Диаметр проектируемой теплосети в точке присоединения к существующей при параметрах теплоносителя 150/70˚С (параметры существующей теплосети производственной зоны аэропорта) 2хДу200.Протяженность проектируемых тепловых сетей

порядка 300 м.Предусмотреть демонтаж существующих тепловых сетей, предназначенных для теплоснабжения существующих зданий, подлежащих сносу, протяженностью 320 м. (уточнить проектом)Проектом предусмотреть вынос тепловых сетей из зоны застройки.

Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение.Общие требования.Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и на наружное пожаротушение определить проектом в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Системы запроектировать в соответствии с техническими условиями ОАО «МАШ».Наружное пожаротушение предусмотреть из пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой кольцевой внутриплощадочной сети водопровода.Ввод в здание через водомерный узел.Бытовые стоки от пристройки ангара отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть канализации и далее сбрасываются в канализационную сеть аэропорта.Проектом предусмотреть систему внутренних водостоков для отвода дождевых и талых вод с кровли.Очистку стоков предусмотреть в отдельно стоящем здании очистных сооружений.На кровле предусмотреть водосточные воронки с электрообогревом.

Производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники оборудуется системами: хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения с циркуляцией, бытовой канализации, производственной канализации, дождевой канализации, автоматического спринклерного пожаротушения с

пожарными кранами.Источником водоснабжения является сеть хоз.-противопожарного водопровода аэропорта. Требуется получение технических условий от ОАО «МАШ»Здание, за исключением помещений с мокрыми процессами, оборудуется системой спринклерного автоматического водяного пожаротушения.Пожарные краны устанавливаются на системе автоматического водяного спринклерного пожаротушения.Запас воды для системы автоматического пожаротушения хранится в отдельно стоящем

пожарном резервуаре.Емкость резервуара рассчитывается для хранения воды для Здания для ремонта и обслуживания спецтехники и для Корпуса зарядки, обслуживания и ремонта аккумуляторов и составляет 300 м³.Для подачи воды из резервуара к установкам автоматического пожаротушения в здании предусматривается насосная станция.Расход воды на наружное пожаротушение составляет 100 л/с. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов.Отвод бытовых, производственных и дождевых сточных вод предусматривается в проектируемые наружные сети водоотведения

Корпус зарядки, обслуживания и ремонта аккумуляторовЗдание оборудуется системами: хозяйственно-питьевого и противопожарного

водопровода, горячего водоснабжения с циркуляцией, бытовой канализации, производственной канализации, дождевой канализации, автоматического спринклерного пожаротушения.Источником водоснабжения является сеть хоз.-противопожарного водопровода аэропорта. Требуется получение технических условий от ОАО «МАШ».Помещения категории «А» оборудуются системой спринклерного автоматического водяного пожаротушения.Запас воды для системы автоматического пожаротушения хранится в отдельно стоящем пожарном резервуаре (совместно со Зданием для ремонта и обслуживания спецтехники).Для подачи воды из резервуара к установкам автоматического пожаротушения в здании предусматривается насосная станция.Расход воды на наружное пожаротушение составляет 100 л/с. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов.Отвод бытовых, производственных и дождевых сточных вод предусматривается в проектируемые наружные сети водоотведения

Гараж для теплого хранения спецмашинЗдание оборудуется системами: хозяйственно противопожарного водопровода, горячего водоснабжения, производственной канализации, дождевой канализации.Источником водоснабжения является сеть хоз.-противопожарного водопровода аэропорта. Требуется

получение технических условий от ОАО «МАШ».Отвод производственных и дождевых сточных вод предусматривается в проектируемые наружные сети водоотведения.

Мойка для автомобилейЗдание оборудуется системами: хозяйственного водопровода, горячего водоснабжения, производственной канализации, дождевой канализации.Источником водоснабжения является сеть хоз.-противопожарного водопровода аэропорта. Требуется получение технических условий от ОАО «МАШ».Для сокращения расхода воды проектом предусмотрено устройство системы оборотного водоснабжения.Для очистки сточных вод предусматриваются очистные сооружения.Отвод дождевых сточных вод предусматривается в проектируемую наружную сеть.

Электроснабжение.Проект электроснабжения выполнить в соответствии с нормами СНиП, ПУЭ. Выполнить расчет нагрузок Электроснабжение осуществить от ТП, расположенной на территории Временной базы. .Электрические нагрузки ПРК ДНОП по степени надежности электроснабжения относятся в основном ко II категории.К I категории надежности относятся технологические нагрузки, системы пожаротушения, пожарная и охранная сигнализация, освещение, компьютерная сеть, системы автоматизации.Электрические нагрузки корпуса для зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей относятся в основном ко II категорииОсновными электроприёмниками здания являются: осветительные установки, бытовая розеточная сеть, вентиляционное оборудование, зарядные устройства, грузоподъёмные механизмы, ИТП, очистные сооружения, насосная.По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к следующим категориям:противопожарные устройства, эвакуационное и аварийное освещение, ИТП, насосная, система диспетчеризации, цепи автоматики, насосы горячей воды в приточных вентсистемах – потребители I-ой категории;остальные электроприемники – потребители II-ой категории.Электрические нагрузки здание для ремонта и

обслуживание спецтехники относятся в основном ко II категории.По степени надежности электроснабжения гараж для теплового хранения спецмашин относится к потребителям III-ей категории. К потребителям I-ой категории относится системы пожаротушения, пожарная и охранная сигнализация.По степени надежности электроснабжения механизированная мойка для автомобилей относится к потребителям III-ей категории.Для нагрузок I категории предусматривается устройство автоматического переключения основного питания на резервное (АВР).АВР снабжен устройствами автоматического контроля качества электроэнергии, которые должны выдавать команду переключения на резервный источник в случаях:пропадания напряжения на одной, двух, трех фазах;снижения (повышения) напряжения выше допустимого (+10% -15%);асимметрии напряжения выше допустимого;неправильного чередования фаз.Для нагрузок II категории предусматриваются секционные выключатели, позволяющие при нарушении электроснабжения переключить электропитание с одного источника на другой.Для ввода и распределения электроэнергии в каждом здании предусматриваются главные распределительные щиты - ГРЩ.От главных распределительных щитов (ГРЩ) запитываются распределительные щиты (ЩР), которые располагаются в непосредственной близости от электроприемников.В качестве пускозащитной аппаратуры используется аппаратура, поставляемая комплектно с технологическим и вентиляционным оборудованием или устанавливаемая в индивидуально изготовляемых щитах ЩР.Выбор защитной и пускорегулирующей аппаратуры производится по номинальному и пусковому току электроприемников с учетом условий окружающей среды.Питание электроприемников выполняется на напряжении 380/220В с системой заземления TN-S, в которой нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники разделены на всем ее протяжении.Для слаботочных систем зданий предусматриваются индивидуальные источники бесперебойного питания (ИБП), учитываемые в разделе «СС».Аварийное освещение безопасности питается от щита гарантированного питания ЩРГ или от ИБП.В соответствие с нормами в зданиях выполняется отключение вентиляции в случае возникновения

пожара.Для слаботочных систем зданий предусмотреть индивидуальные источники бесперебойного питания (ИБП) по необходимости.Предусмотреть следующие виды освещения: рабочее (общее и ремонтное), аварийное (освещение безопасности и эвакуационное), светоограждение здания.

Молниезащиту здания и сооружений разработать на основании «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений» РД 34.21.122-87.

На всех объектах предусмотреть системы безопасности: пожарная сигнализация, СКУД, видеонаблюдения.

ПРК ДНОП должно быть обеспечено IT-системами связи и информации, компьютеризации, громкой связи в т.ч. подключение к Интернету и видеонаблюдения.

Предусмотреть систему диспетчеризации. Систему увязать с существующими и планируемыми сетями диспетчеризации ОАО «Аэрофлот»Дополнительные требования к проектной документация по инженерным, IT-системам и системам безопасности указываются в частных технических заданиях, разрабатываемых Исполнителем совместно с Заказчиком.

3.6. Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей)Способ прокладки инженерных коммуникаций Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей Необходимость прокладки или перекладки городских сетей за счет проектируемого объекта Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружениях, в т.ч. их реконструкция

Выполнить инженерные изыскания, их согласования и экспертизу в установленном законодательстве порядке для разработки проектной документации по внеплощадочным инженерным сетям. Внеплощадочные инженерные сети выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «МАШ» и городскими эксплуатационными службами. Точки врезки в сети ОАО «МАШ» принять в радиусе не более 500 м от объекта. Исполнитель получает технические условия с учетом расчетных нагрузок по инженерным сетям, также Исполнителю необходимо провести работу по оптимизации технических условий ОАО «МАШ» (снятие обременений).Теплоснабжение, водоснабжение, канализование осуществить от инженерных сетей ОАО «МАШ». При необходимости, предложить альтернативные решения по инженерному снабжению объектов с учетом оптимизации стоимости строительства.Электроснабжение осуществить от ПС-800, расположенных в секторе а/п Шереметьево. Предусмотреть реконструкцию существующей трансформаторной подстанции ТП-31, расположенной

в границах временной базы. От ПС-800 до ТП-31 проложить кабельную линию 10 кВ.Существующая трансформаторная подстанция выполнена с двухсекционными распределительными устройствами 6 кВ из 10-ти камер одностороннего обслуживания типа КСО. В объем реконструкции входит замена высоковльтного оборудования, силовых трансформаторов с установкой новых 2х1000 кВА, щитов низкого напряжения и оборудования собственных нужд подстанции (электроосвещение, отопление, вентиляция и т.п.)ТП оснащается устройством автоматического включения резервного питания (АВР) на стороне низкого напряжения (НН). Секционные выключатели на стороне ВН снабжены дистанционного управления и в нормальном режиме работы сети отключены.В РУ 0,4 кВ дополнительно монтируются измерительные трансформаторы тока, а также шкафы учета и измерений.ТП комплектуется следующим оборудованием: комплектным распределительным устройством ВН

6 кВ типа SM-6; двухобмоточными «сухими» силовыми

трансформаторами типа TRIHAL; щитки тепловой защиты «сухих»

трансформаторов; устройством автоматического включения резерва; распределительным устройством НН типа

PRISMA; шкафом учета электроэнергии; ящиком собственных нужд; блоками бесперебойного питания; шкафом телемеханики; шкафом охранно-пожарной сигнализации; освещением; отоплением;Для заземления нейтралей трансформаторов проектной документацией предусматривается заземляющее устройство.Заземляющее устройство выполняется из вертиальных электродов (сталь угловая 75х75х8мм), соединенных между собой полосой 5х65 мм.Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом в любое время года.К заземляющему устройству подключаются нейтрали трансформаторов, генераторов дизель-электрических агрегатов, корпусов ячеек РУ-10 кВ, корпуса щитов 0,4 кВ.

Внутриплощадочные кабельные ЛЭП-0,4 кВЭлектроснабжение проектируемых производственных зданий и опор освещения предусматреть от трансформаторных подстанций ТП-31 по кабельным

ЛЭП-0,4 кВ от разных секции РУ-0.4 кВ.Кабельные ЛЭП-0,4 кВ выполнить пятижильными кабелями с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена с использованием кабельной арматуры (соединительных и концевых муфт).Для прокладки кабельных линий электропитания под искусственным покрытием предусматреть строительство электрической кабельной канализации, состоящей из кабельного блока с кабелезащитными трубами и кабельных колодцев. Все колодцы кабельной канализации имеют дренаж. Количество труб кабельного блока определено исходя из количества кабелей, проходящих на данном участке с учетом 15% запаса, в соответствии с ПУЭ. Глубину заложения принять исходя из конструкции искусственного покрытия.Прокладка кабелей вне искусственных покрытий выполнить в земле (траншее) на глубине 0,7 м. Количество кабелей в одной траншее не должно превышать 6-ти штук.

Наружное освещениеНаружное освещение проездов участков и стоянки осуществить светильниками типа ЖКУ50-250-001 с натриевыми лампами высокого давления.Светильники установить на Г-образных кронштейнах, на опорах граненых конических высотой 7м. Средняя горизонтальная освещенность проездов принять 2 лк, стоянки деайсеров – 10 лк.Управление освещением предусмотреть автоматическим с помощью фотореле; аппаратуру управления установить в ящиках управления наружным освещением.

3.7. Охрана окружающей среды в соответствии.

В соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

3.8. Требования по утилизации строительных отходов

Проектом предусмотреть разработку технологического регламента обращения с отходами на период строительства и эксплуатации

3.9. Энергоэффективность Проектом предусмотреть разработку раздела «Энергоэффективность» в соответствии с требованиями 384-ФЗ.

3.10. Архитектурное освещение Не требуется

3.11. Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа)

Разработать сметную документацию в составе объектных смет и сводного сметного расчета, выполненных в территориальных единичных расценках

4. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Выполнение проектных решений по декоративному оформлению здания; выполнение интерьеров помещений

Не требуется

4.2. Подготовка демонстрационных материалов

До разработки проектной документации подготовить буклет демонстрационных материалов, включающий 3D-визуализацию объектов для рассмотрения и утверждения Инвестором

4.3. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Получить технические условия и разработать раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" в соответствии с СП 11-113-2002 и МДС 11-16.2002

4.4. Указания о необходимости согласований градостроительной, проектной и технической документации

Исполнитель своими силами и за свой счет: получает всю исходно-разрешительную

документацию в объеме, необходимом для прохождения экспертизы;

проводит согласование и экспертизу градостроительной, проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требования Градостроительного кодекса РФ.

согласовывает инженерные разделы рабочей документации с владельцами сетей, надзорными и сбытовыми организациями в установленном порядке

4.5. Требованиями к выполняемым работам, оказываемым услугам Исполнителем

Выполнить обязательства по реализации проекта строительства ПРК ДНОП, включающих в себя весь комплекс услуг по организации и координации процесса проектирования и строительства Объекта, включая, но не ограничиваясь, следующими работами: получение в органах местного самоуправления

разрешения на разработку градостроительной документации;

проведение инженерных изысканий для строительства ПРК ДНОП в объеме требований Градостроительного кодекса РФ (далее ГК РФ);

подготовка для утверждения Инвестором технических заданий для разработки предпроектной, проектно-сметной и технической документации;

до начала разработки проектно-сметной документации подготовка для утверждения у Инвестора частных технических заданий на каждый раздел проектной документации;

разработка, согласование, утверждение градостроительной документации;

получение технических условий в соответствующих организациях их корректировка

и оптимизация (при необходимости); получение в органах местного самоуправления

ПГЗУ; разработка, согласование и экспертиза в

соответствии с требованиями ГК РФ проектной документации;

проведение инженерных изысканий для строительства внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в объеме требований Градостроительного кодекса РФ (далее ГК РФ);

разработка проектной документации для строительства внеплощадочных инженерных сетей и сооружений с учетом требований технических условий соответствующих организаций;

разработка рабочей документации; оформление разрешения на строительство; строительство объектов ПРК ДНОП и

внеплощадочных инженерных сетей и сооружений с учетом требований технических условий;

осуществление технического надзора; осуществление авторского надзора; подготовка исполнительной документации для

предоставления Инвестору; согласование с Инвестором инженерных решений,

оборудования, применяемых материалов и пр.; сдача законченных строительством объектов в

эксплуатацию; оформление заключения о соответствии

построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;

оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

получения свидетельства о государственной регистрации права собственности ОАО «Аэрофлот» на вновь созданный объект капитального строительства;

подготовка отчетов Инвестору о проделанных работах для проведения взаиморасчетов;

4.6. Требования к результатам работ Исполнителя

Исполнитель в результате реализации проекта строительства ПРК ДНОП передает Инвестору следующие документы, включая, но не ограничиваясь:1. На этапе проектной подготовки строительства: разработанную градостроительную, проектную и

техническую документацию, согласованную и утвержденную в установленном порядке;

результаты согласований, разрешения, Постановления органов местного самоуправления и иную разрешительную документацию;

2. По завершению строительства: Документацию о приемке в эксплуатацию

законченных строительством объектов в

соответствии с СНиП 3.01.04-87; Заключение о соответствии законченного

строительством объекта требованиям градостроительной, проектной документации с приложениями;

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; исполнительную документацию; акты скрытых работ паспорта и сертификаты на применяемые

материалы и оборудование и пр. свидетельство о государственной регистрации

права собственности ОАО «Аэрофлот» на вновь созданные объекты капитального строительства.

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯк ПРК ДНОП ОАО «Аэрофлот»

потребуют уточнения в процессе проектирования

I.Помещения и коммуникации1. Производственные здания, помещения и участки;2. Административные, служебные и бытовые здания, помещения;3. Вспомогательные здания, помещения;4. Электроснабжение;5. Силовое электрооборудование;6. Молниезащита, заземление и зануление;7. Водоснабжение;8. Теплоснабжение;9. Система подачи сжатого воздуха (компрессорная станция);10. Освещение (рабочее, дежурное, наружное и т.д.);11. Канализация и система локальных очистных установок;12. Вентиляционные приточно-вытяжные системы;13. Системы кондиционирования;14. Системы удаления выхлопных газов;15. Подъемные или распашные ворота с тепловой завесой (автоматический и ручной

режим управления);16. Системы автоматические пожаротушения и сигнализации;17. Системы безопасности – контроля доступа, видеонаблюдения и оповещения;18. Информационно вычислительные системы (телефонизация, локальные сети и т.д.);19. Территория с зонами отстоя и хранения спецтехники;20. Открытое хранение. Крытая стоянка спецтранспорта;21. Гараж для теплого хранения СПМ и НАТ;22. Мероприятия по охране окружающей среды;23. Дороги и благоустройство территории.

II. Количество техники по ремонту, ТО и хранению. С учетом расширения деятельности ОАО «Аэрофлот»

и в перспективах развития на 2014-2015 г.г. (ориентировочно до 2020г.)(закупка оборудования, увеличение обслуживаемых рейсов и т.д.).

1. Автобус перронный «COBUS» - 13920х2700х3100, масса-20400кг. количество с учетом расширения деятельности – 38 единиц, ( планируется автобус «NEOPLAN» - 14720х3170х3000, масса 20400 кг, радиус разворота R=15,4м)2. Спецмашина ПОЗ ВС «ELEPHANT» - 10900х2500х4100, масса-27000кг., радиус разворота R=12м, количество с учетом расширения деятельности –28 единиц;3. Погрузчик контейнеров «FMC», «TLD», «AIRMARELL», «TREPEL» - 8920х2920х250, 8050х3800х4015, масса-14000кг., радиус разворота R=7,9м, количество с учетом расширения деятельности – 56 единиц;4. Амбулифт «ISUZU» - 6900х2550х3880, масса-5000кг., радиус разворота R=6,85м, количество с учетом расширения деятельности – 7 единиц;5. Тягач буксировочный «SCHOPF» - 9550х2960х1735, масса-70000кг, «DOUGLAS» - 8430х3400х1935, масса-45000кг., радиус разворота R=6,9м, количество с учетом расширения деятельности – 22 единиц;6. Тягач дизельный «TOYOTA» - 3180х1470х2080, масса - 3460кг., радиус разворота R=3,5м, количество с учетом расширения деятельности - 76 единиц; 7. Трап самоходный электрический «СПТ» - 8800х2000х6000, масса-2680кг., радиус разворота R=7м, количество с учетом расширения деятельности – 9 единиц (планируется списание);8. Трап самоходный дизельный «EUROSTEP» - 9100х3120х3600, масса-6950кг., радиус разворота R=10,5м, количество с учетом расширения деятельности – 56 единиц; 9. Спецмашина ассенизационная «VTC» - 7520х2425х2735, масса-7000кг., радиус разворота R=9,5м, количество с учетом расширения деятельности – 12 единиц;

10. Спецмашина заправки ВС питьевой водой - 7500х2600х3065, масса-13000кг., радиус разворота R=12м, количество с учетом расширения деятельности – 12 единиц + 8 единиц -слив воды с ВС;11. Тягач гибридный «TREPEL» - 3298х1290х1950 , масса-3900кг., «MULAG» - 4300х1350х2300, масса-4100кг., радиус разворота R=3,3м, Электрокары, количество с учетом расширения деятельности – 52 единиц;12. Трактор МТЗ – 2765х2370х2450 , масса-3700кг., радиус разворота R=5м,количество с учетом расширения деятельности – 3 единиц;13. Погрузчик вилочный – 4100х1100х4220, масса-6800кг., радиус разворота R=4м, количество с учетом расширения деятельности – 4 единиц;14. Автомобиль «ГАЗ» - 4800х1900х2050, масса-3500кг., радиус разворота R=6м, количество с учетом расширения деятельности – 4 единиц;15. Спецмашина вакуумно-подметальная - 6900х2910х3150, масса-15000кг., радиус разворота R=10м, количество с учетом расширения деятельности – 8 единиц;17. Тягач электрический «TOYOTA» - 1645х800х1255, масса-700кг., радиус разворота R=3,1м, количество с учетом расширения деятельности – 14 единиц;18. Транспортер ленточный прицепной «DENGE» - max 7700х1260х3750, масса-1350кг., радиус разворота R=8м, количество с учетом расширения деятельности – 36 единиц;19. Наземный источник питания ВС , 3606х1975х1690, масса-2800кг., радиус разворота R=1,9м, количество с учетом расширения деятельности – 33 единиц;20. Наземный источник подогрева ВС - 4500х2000х2000, масса-2000кг., радиус разворота R=2,25м, количество с учетом расширения деятельности – 54 единиц21. Водило для буксировки ВС, max 5394х906х456, масса-271кг., количество с учетом расширения деятельности – 140 единиц;23. Телеги багажные – 3800х1250х1395, масса-380кг., радиус разворота R=3,5м, количество с учетом расширения деятельности – 200 единиц;24. Телеги контейнерные – 3600х1745х540, масса-655кг., радиус разворота R=3,5м, количество с учетом расширения деятельности – 1000 единиц;25. Стремянки авиационные, с учетом расширения деятельности – 350 единиц;26. Кондиционеры салона ВС - 5900х2500х2700, масса-8500кг., радиус разворота R=7м, количество с учетом расширения деятельности – 8 единиц;27. Спецмашина для мойки ВС - 6900х2910х3150, радиус разворота R=2м, масса-15000кг., количество с учетом расширения деятельности – 4 единиц;28. Емкости для СНО – 32 единицы;

Максимальный радиус разворота: R=15,4м

III. Персонал и рабочие места по участкам ПРК ДНОП:

1. Заготовительный участок – 3 чел.;2. Слесарный участок – 58 чел.;3. Механический участок – 12 чел.;4. Сварочный участок – 6 чел.;5. Шиномонтажный участок – 3 чел.;6. Участок для ремонта и диагностики электронного оборудования – 5 чел.;7. Участок ремонта электрооборудования – 12 чел.;8. Участок ремонта гидравлической аппаратуры – 12 чел.;9. Участок ремонта топливной аппаратуры – 3 чел.;

10. Столярный участок – 3 чел.;11. Участок окраски автомобилей (спецавтотранспорта и НАТ) – 3 чел.;12. Участок приготовления красок – 1 чел.;13. Участок мойки деталей – 2 чел.;

14. Участок мойки автомобилей и спецавтотранспорта и НАТ. Два портала мойки с очисткой сточных вод – 7 чел.;15. Склад запасных частей, расходных материалов и комплектующих – 5 чел.;16. Склады: (1.Инструментальный (комплектовка), 2.Металла и металлозаготовок. 3.Авторезины) – 5 чел.;17. Помещение хранения масел – 2 чел.;18. Зона ТО тяжелой (крупногабаритной) техники – 20 чел.;19. Зона ТО легкой техники – 42 чел.;20. Участок по ремонту грузовых автомобилей и автобусов – 10 чел.;21. Участок по ремонту спецтехники (ПК) СНО (стремянки, водила, колодки и т.д.) – 20 чел.;

22. Участок зарядной станции, помещения: (22.1.-Агрегатная, 22.2.-Посты зарядки тяговых кислотных АКБ, 22.3.-Посты зарядки стартерных кислотных АКБ 22.4.-Дистилляторная, Электролитная, 22.5.-Душевая, 22.6.-Комната дежурного аккумуляторщика, смежная с залом зарядки через неоткрываемое окно – 4 человека), помещения для хранения АКБ) -– 15 чел;23. Участок ремонта средств пакетирования – 20 чел.; 24. Зона отстоя и хранения СПМ и спецтехники – 3 чел.;25. Участок хранения и раздачи ПОЖ – 3 чел.;26. Участок подготовки и выдачи питьевой воды – 4 чел.;27. Участок подготовки и выдачи технической воды – 4 чел.;28. Административные, вспомогательные, служебные и бытовые помещения: ОНОВС, включая КРС – 20чел., ГМОВС – 250 чел., ТГ - 374 чел., ГРС - 134 чел.; В том числе женщин 5%.29. Диспетчерская. Оперативное управление мобильными ресурсами;30. Зона оперативной готовности спецмашин «ELEPHANT», Наличие электроколонок для подогрева заправленной ПОЖ;

31. Прилегающая территория для хранения и стоянки ремонтируемой и резервной техники. Закрытое (теплое хранение) и открытое (крытое, холодное хранение);

32. Количество техники, подлежащей ремонту, ТО ремонтного цеха (ориентировочное);33. Ориентировочная площадь, зоны ремонта, стоянки.34. Пояснения.

IV. Оборудование по участкам ПРК ДНОП:

1. Заготовительный участок :1.1. Оборудование - Заготовительный участок:

1.1.1. Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом – 1 единиц;1.1.2. Кран-балка передвижная (тельфер) (взрывопожаробезопасное исполнение) Q=5т

– 1 единиц;1.1.3. Таль ручная Q=3т – 1 единиц;1.1.4. Станок отрезной ножовочный – 1 единиц;1.1.5. Трубогиб механический – 1 единиц;1.1.6. Отрезная машина (передвижная) – 1 единиц;1.1.7. Ножницы открытые для резки проката – 1 единиц;1.1.8. Верстак слесарный металлический двутумбовый с тисками 150мм – 2 единиц;1.1.9. Тумбочка инструментальная – 2 единиц;1.1.10. Контейнер для отходов - 2 единиц;1.1.11. Стеллаж для бытового металла – 2 единиц;1.1.12. Стеллаж для сортового проката – 2 единиц;1.1.13. Фильтр передвижной электростатический – 1 единиц;

2. Слесарный участок:

2.1. Оборудование – Слесарный участок:2.1.1. Станок вертикально-сверлильный – 1 единиц;2.1.2. Станок радиально-сверлильный – 1 единиц;2.1.3. Станок точильно-шлифовальный – 2 единиц;2.1.4. Станок настольный сверлильный – 1 единиц;2.1.5. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 40

единиц;2.1.6. Тумбочка инструментальная - 20 единиц;2.1.7. Контейнер для обтирочных материалов – 1 единиц;2.1.8. Контейнер для стружки – 1 единиц;2.1.9. Стеллаж – 3 единиц;2.1.10. Плита разметочная – 1 единиц;

3. Механический участок; 3.1. Оборудование – Механический участок;

3.1.1. Пресс стационарный электрогидравлический 20т – 1 единиц;3.1.2. Станок токарно-винторезный - 1 единиц;3.1.3. Станок токарный с ЧПУ – 1 единиц;3.1.4. Станок фрезерный специализированный – 1 единиц;3.1.5. Станок поперечно-строгальный с поворотным столом – 1 единиц;3.1.6. Станок плоскошлифовальный – 1 единиц;3.1.7. Станок точильно-шлифовальный – 1 единиц;3.1.8. Тумбочка инструментальная - 10 единиц;3.1.9. Стеллаж - 4 единиц;3.1.10. Контейнер для стружки – 1 единиц;

4. Сварочный участок: 4.1. Оборудование – Сварочный участок:

4.1.1. Выпрямитель сварочный для ручной дуговой сварки – 1 единиц;4.1.2. Аппарат сварочный инверторный 180А -1 единиц;4.1.3. Сварочный полуавтомат (КэМП) -1 единиц;4.1.4. Аппарат для плазменной резки – 1 единиц;4.1.5. Стол сварщика – 2 единиц;4.1.6. Печь муфельная – 1 единиц;4.1.7. Печь закалочная – 1 единиц;4.1.8. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единиц;4.1.9. Контейнер для стружки – 1 единиц;4.1.10. Стеллаж - 1 единиц;

5. Шиномонтажный участок: 5.1. Оборудование – Шиномонтажный участок:

5.1.1. Стенд для демонтажа и монтажа шин легковых автомобилей – 1 единиц;5.1.2. Кран-балка (тельфер) (взрывопожаробезопасное исполнение) Q=1т – 1 единиц;5.1.3. Стенд для демонтажа и монтажа грузовых автомобилей - 1 единиц;5.1.4. Стенд для балансировки колес – 1 единиц;5.1.5. Вулканизатор – 1 единиц;5.1.6. Станок точильно-шлифовальный настольный – 1 единиц;5.1.7. Ванна для проверки на герметичность – 1 единиц;5.1.8. Ограждение для накачки колес – 2 единиц;5.1.9. Верстак слесарный металлический двутумбовый - 1 единиц;5.1.10. Контейнер для отходов – 1 единиц;5.1.11. Стеллаж – 1 единиц;

6. Участок для ремонта и диагностики электронного оборудования :6.1. Оборудование – Участок ремонта и диагностики электрооборудования:

6.1.1. Рабочее место для электромонтажных работ в составе:А – Стол для пайки - 1 единиц;Б – Блок питания – 1 единиц;В - Вольтметр – 1 единиц;Г - Частотомер – 1 единиц;Д – Генератор сигналов – 1 единиц;Е – Осциллограф 2-х лучевой - 1 единиц;Ж – Контрольно-испытательный стенд – 1 единиц;З - Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единиц;И - Стеллаж – 2 единиц;

7. Участок ремонта электрооборудования :7.1. Оборудование – Участок ремонта электрооборудования:

7.1.1. Стенд контрольно-испытательный – 1 единиц;7.1.2. Тележка аккумуляторная – 1 единиц;7.1.3. Станок намоточный многооперационный , рядовой и секционной намотки – 1 единиц;7.1.4. Стол для пайки – 1 единиц;7.1.5. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единиц;

8. Участок ремонта гидравлической аппаратуры:8.1. Оборудование – Участок ремонта гидравлической аппаратуры:8.1.1. Пресс гидравлический 10т – 1 единиц; 8.1.2. Стол для сборочных работ – 1 единиц;8.1.3. Плита контрольная – 1 единиц;8.1.4. Стенд для проверки гидрооборудования – 1 единиц;8.1.5. Стеллаж – 2 единиц;8.1.6. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единиц;

9. Участок ремонта топливной аппаратуры: 9.1. Оборудование – Участок ремонта топливной аппаратуры:9.1.1. Стенд для испытания и регулировки форсунок – 1 единиц;9.1.2. Установка для шлифовки клапанов – 1 единиц;9.1.3. Стенд для проверки дизельной топливной аппаратуры – 1 единиц;9.1.4. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единиц;9.1.5. Тумбочка инструментальная – 1 единиц;9.1.6. Стеллаж – 2 единиц;

10. Столярный участок: 10.1. Оборудование – Столярный участок:10.1.1. Станок универсальный круглопильный – 1 единиц;10.1.2. Станок для строгания, рейсмусования, сверления отверстий – 1 единиц;10.1.3. Стеллаж для пиломатериалов – 1 единиц;10.1.4. Верстак столярный – 1 единиц;10.1.5. Контейнер для отходов – 1 единиц;10.1.6. Аспирационная установка. Производительность 2500м3/ч. – 1 единиц;

11. Участок окраски автомобилей (спецавтотехники):11.1 Оборудование – Участок окраски:11.1.1. Зона подготовки к окраске 18000х5000;11.1.2. Покрасочно-сушильная камера размеры стандарт – 1 единиц;11.1.3. Сушка передвижная – 1 единиц;

11.1.4. Складское вентилируемое помещение лакокрасочных материалов – 18кв.м.

12. Участок приготовления красок: 12.1. Оборудование – Участок приготовления красок:12.1.1. Шкаф химический вытяжной – 1 единиц;12.1.2. Установка для смешивания красок (взрывопожаробезопасное исполнение) – 1 единиц;12.1.3. Шкаф для хранения ЛКМ и кистей (герметическое исполнение) – 1 единиц;12.1.4. Стеллаж – 2 единиц;

13. Участок мойки деталей : 13.1. Оборудование – Участок мойки деталей:13.1.1. Установка мойки деталей – 1 единиц;13.1.2. Устройство для очистки деталей – 1 единиц;13.1.3. Ванна для промывки деталей в горячей воде и спецрастворе – 1 единиц;13.1.4. Стол рабочий – 1 единиц;

14. Участок мойки автомобилей и спецавтотранспорта (2 портала) с очисткой сточных вод ( 1 .Портал для мойки крупногабаритного транспорта, 2 .Портал для мойки СПМ и НАТ):

14.1. Оборудование – Портал для мойки крупногабаритного транспорта:14.1.1. Размер длина- min.17000, ширина – min.6000, высота - min.6000; (Автобусы «COBUS», «NEOPLAN», буксировочные тягачи, погрузчики контейнеров)14.1.2. Нагрузка на напольное покрытие min-70 т; 14.1.3. Установка мойки автомобилей 740 л/ч - 2 единиц;14.2. Оборудование – Портал для мойки СПМ и НАТ:

14.2.1. Размер длина- min.8000, ширина – min.6000;14.2.2. Нагрузка на напольное покрытие min-10 т;14.2.3. Установка мойки автомобилей промышленная, min.600 л/ч – 2 единицы;14.2.4. Яма евро стандарта для мойки днища и агрегатов, расположенных снизу

автотранспорта и НАТ – 1 единица;

15. Склад расходных материалов и комплектующих :15.1 Оборудование – Склад расходных материалов и комплектующих:15.1.1. Стеллаж. Габариты и количество исходя из площадей;15.1.2. Ворота 2500х3000;

16. Склады, ( 1 .Инструментальный (комплектовка), 2 .Металла и металлозаготовок, 3. Авторезины)

16.1. Оборудование – Склады:16.1.1. Стеллаж. Габариты и количество исходя из площадей;16.1.2. Ворота 2500х3000;

17. Помещение хранения масел (ГСМ) :17.1. Оборудование – Помещения хранения масел:17.1.1. Стеллаж. Габариты и количество исходя из площадей;17.1.2. Ворота 2500х3000

18. Зона ремонта и ТО тяжелой (крупногабаритной) техники (весом до 70т.) :18.1. Оборудование - Зона ТО тяжелой техники:18.1.1. Вытяжное устройство 1500 м3/ч;18.1.2. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единиц;18.1.3. Контейнер для отходов – 1 единиц;

18.1.4. Расширенная смотровая яма - 2 единиц;

19. Зона ремонта и ТО легкой техники (весом до 10т.):19.1. Оборудование – Зона ТО легкой техники:19.1.1. Домкрат передвижной Q=25т – 1 единиц;19.1.2. Домкрат Q=5т – 1 единиц;19.1.3. Домкрат Q=3т – 1 единиц;19.1.4. Тележка аккумуляторная – 1 единиц;19.1.5. Пускозарядное устройство – 1 единиц;19.1.6. Установка для заправки трансмиссионными маслами – 2 единиц;19.1.7. Нагнетатель смазки – 5 единиц;19.1.8. Установка для сбора отработанных масел – 5 единиц;19.1.9. Стенд для измерения и регулировки углов установки колес – 1 единиц;19.1.10. Подъемник канавный для грузовых автомобилей – 1 единиц;19.1.11. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 2 единиц;19.1.12. Контейнер для отходов – 1 единиц;19.1.13. Вытяжное устройство 1500м3/ч – 5 единиц;19.1.14. Сварочный аппарат (передвижной) – 1 единиц;19.1.15. Смотровая яма – 4 единицы или АЛЬТЕРНАТИВНО:19.1.16. Четырёхстоечные или ножничные платформенные подъёмники 10-12т. со штатным передвижным подъёмником для подъёма отдельных точек (передней или задней оси) – 2 единицы ;19.1.17. Двухстоечные подъёмники с рычагами с двойным шарнирным сочленением – 2 единицы ;

20. У часток по ремонту грузовых автомобилей и автобусов : 20.1. Оборудование – ремонт грузовых автомобилей и автобусов:

20.1.1. Подъёмник платформенный со штатным передвижным подъёмником для подъёма отдельных точек (передней или задней оси) Q=25-30т – 1 единица;20.1.2. Смотровая яма евро стандарта с возможностью установки ямного подъёмника – 2 единицы;

21. У часток по ремонту спецтехники (ПК) СНО (стремянки, водила, колодки и т.д.) :21.1. Оборудование – участок по ремонту спецтехники (ПК):21.1.1. Мостовой кран-балка с возможностью перемещения в двух плоскостях (вообще такие везде надо установить для перемещения тяжёлых узлов и агрегатов в любую точку ремонтной зоны, а также склада) -1 единица;

22. Участок зарядной станции в составе :22.1. Оборудование – участок зарядной станции, Агрегатная:

22.1.1. Зарядное устройство электротягачей, модель типа GFS E48/30-220B – 12 единиц;22.1.2. Зарядное устройство электрокар, модель типа ЕПК80/60 – 2 единицы;22.1.3. Зарядное устройство АКБ гибридных тягачей - 15 единиц;22.1.4. Зарядное устройство стартерных батарей – 25 единиц;

22.2. Оборудование – помещения, участок зарядной станции, Посты зарядки тяговых кислотных АКБ:22.2.1. Кран-балка (тельфер) с микроприводом для перемещения АКБ (взрывобезопасное исполнение) Q=1,5т. – 1 единица;22.2.2. Зарядные посты – 25 единиц;22.2.3. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 1 единица;22.2.4. Пост мойки АКБ со стоком – 1 единица;

22.3. Оборудование – помещения, участок зарядной станции, Посты зарядки стартерных АКБ:22.3.1. Зарядные посты – 25 единиц;22.3.2. Пост мойки АКБ со стоком – 1 единица;

22.4. Оборудование – помещения, участок зарядной станции, Дистилляторная, Электролитная:22.4.1. Дистиллятор 10л/ч – 2 единицы;20.2.2. Насос для перекачки агрессивных жидкостей, с учетом резерва – 2 единицы;22.4.3. Пост сбора дистиллированной воды, ёмкость 500л. – 1 единица; 22.4.4. Пост для приготовления электролита – 1 единица; 22.4.5. Пост сбора дистиллированной воды, ёмкость 500л. – 1 единица;

22.5. Душевая, 22.6. Комната дежурного аккумуляторщика, смежная с залом зарядки через неоткрываемое окно – 4 человека);22.7. Помещение для хранения АКБ (новых);22.8. Помещение для хранения АКБ (списанных);22.9. Помещения для хранения электролита;

23. Участок ремонта средств пакетирования: 23.1. Оборудование – Участок ремонта средств пакетирования:

23.1.1. Компрессор роторный «Матей ACSL+» - 1 единиц;23.1.2. Ресивер Матей 500 литров – 1 единиц;23.1.3. Станок отрезной MCS – 315 – 1 единиц;23.1.4. Сварочный аппарат Caddy Tig 2200i AC/DC (ESAB) – 3 единиц;23.1.5. Подъёмник ножничный гидравлический AX.100.500.0800.0780 int – 4 единиц;23.1.6. Гидравлическая гильотина DURMA серия ES 2506 – 1 единиц;23.1.7. Станок листогибочный Tapco Max – 20 2,6 – 1единиц;23.1.8. Верстак слесарный металлический двутумбовый – 2 единиц;23.1.9. Тумбочка инструментальная -2 единиц;

24. Участок – Зона отстоя и хранения СПМ и спецтехники (теплое хранение и холодное хранение:

Подразумевает хранение СПМ и НАТ в закрытом помещении. Ориентировочная площадь S-800м2.24.1. Хранение источников подогрева ВС, источников электропитания ВС, кондиционеров салона ВС.24.2. Хранение на открытом воздухе, Крытая зона. Ориентировочная площадь S-1100м2.

25. Участок хранения и раздачи ПОЖ, питьевой воды и технической воды в составе:25.1. Оборудование - Участок хранения и раздачи ПОЖ:

25.1.1. Танк-контейнер вместимостью 23 т – 20 единиц;25.1.2. Насосная станция для приема/выдачи ПОЖ-IV с 4 насосами – 1 единица;25.1.3. Насосная станция для приема/выдачи ПОЖ-I с 2 насосами – 1 единиц;

26. Участок подготовки и выдачи питьевой воды: 26.1. Оборудование - Участок подготовки и выдачи питьевой воды:

26.1.1. Ёмкость для хранения питьевой воды 45т – 1 единиц;26.1.2. Станция подготовки и выдачи питьевой воды – 1 единиц;26.1.3. Теплообменник для подогрева воды – 2 единиц;

27. Участок подготовки и выдачи технической воды: 27.1. Оборудование - Участок подготовки и выдачи технической воды:

27.1.1. Ёмкость для хранения технической воды, 45т - 2 единиц;27.1.2. Станция подготовки и выдачи технической воды – 1 единиц;27.1.3. Теплообменник для подогрева воды – 2 единиц;

28. Административные и бытовые помещения (диспетчерская, кабинеты КРС и ИТР, учебный класс, технический класс, комната переговоров/разборов, раздевалки, комнаты для приема пищи, комнаты отдыха, туалеты, душевые, комнаты сушки и т.д.) Персонал с учетом перспективного развития:

28.1. Персонал по ОНОВС:28.1.1. КРС и Инженерно-технический персонал – 20 чел.;

28.2. Персонал по группам: ГМОВС:28.2.1. КРС и Инженерно-технический персонал – 25 чел.;28.2.2. Оперативный, обслуживающий персонал – 225 чел.;

28.3. Персонал по группам: ТГ:

28.3.1. КРС и Инженерно-технический персонал – 19 чел.;28.3.2. Оперативный, ремонтный, обслуживающий персонал – 355 чел.;

28.4. Персонал по группам, ГРС:28.1.1. КРС и Инженерно-технический персонал – 16 чел.; 28.1.2. Оперативный, ремонтный, обслуживающий персонал – 120 чел.;

29. Диспетчерская, оперативное управление мобильными ресурсами.

30. Зона оперативной готовности спецмашин « ELEPHANT », Наличие электроколонок для подогрева заправленной ПОЖ.

30.1. Площадка для стоянки спецмашин «ELEPHANT»– 28 единиц, для оперативного управления (подогрев ПОЖ): S=900м2;30.2. Колонки электрические из расчета пикового потребления на единицу max. – 40Квт. Количество спецмашин «ELEPHANT»– 28 единиц; Суммарное среднее значение энергопотребления - 1120Квт 30.3. Ориентировочная потребляемая электроэнергия оборудования (без учета систем жизнеобеспечения и бытовых нужд) - 300Квт;

31. Прилегающая территория для хранения и стоянки ремонтируемой и резервной техники.

31.1. Крытая стоянка отстоя техники (подготовка в ремонт и ТО, Отстой после ремонта и ТО). Ориентировочная S=1100м2;31.2. Гараж (отапливаемый) для хранения спецтехники (резерв). Ориентировочная S=800м2;

32. Количество техники, подлежащей ремонту, ТО ремонтного цеха:32.1. Ориентировочное количество ТО и ремонта – 50 единиц;32.2. ТО (в том числе крупногабаритной техники -6) – ежедневно от 15 единиц;32.3. Ремонт техники – ежедневно от 35 единиц;32.4. ТО и ремонт средств наземного обеспечения:- водила: 10-15 единиц;- стремянки:10-15 единиц;- колодки: 40 единиц;- контейнера с СП: 12 единиц.

Максимальное количество персонала ремонтного (ГРС) с учетом расширения и ремонта СНО (колодки, стремянки, тележки и т.д.), а также средств пакетирования: 190 человек.

33. Въездные ворота автоматизированные (с ручным и электрическим приводами): количество и размеры из расчета въезда, выезда СПМ и НАТ - ширина – min.6000, высота - min.6000.

Приложение № 2

Подсчет мощностей объектов Предварительные показатели

№ п/п Объект Установленная

мощность, кВтРасчетная

мощность, кВт

1 Здание для ремонта и обслуживание спецтехники 817 535

2 Корпус зарядки, обслуживание и ремонта аккумуляторов 416 223,8

3 Насосная станция пожаротушения 415 2504 Гараж для теплового хранения спецмашин 187,27 133,95 Крытая стоянка отстоя техники 0,9 0,726 Мойка для автомобилей 206,5 128

Итого: 2042,67 1271,42* - без учета насосной станции пожаротушения

ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛА

№ п/п Наименование потребителя

Расход тепла, кВт

отоп

лени

е

возд

ушно

-те

плов

ые

заве

сы

вент

иляц

ия

горя

чее

водо

снаб

жен

ие

итог

о

всег

о с

поте

рями

в

тепл

овы

х се

тях

1 Здание для ремонта и обслуживания спецтехники 420 - 4650 270 5340 5874

2 Корпус зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторов 130 - 520 220 870 957

3 Мойка для автомобилей 95 145 495 460 1195 1314,5

4 Гараж для теплого хранения спецмашин 345 475 2390 5 3215 3536,5

ИТОГО 990 620 8055 955 10620 11682

ТАБЛИЦА ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛА И ТОПЛИВА№ п/п Наименование потребителя Годовой расход тепла, Гкал/год

Годо

вой

расх

Годо

вой

расх

од т

епла

на

прое

ктир

уемо

е зд

ание

, Гка

л/го

д

од у

слов

ного

то

плив

а, т

.у.т

./год

отоп

лени

е

возд

ушно

-те

плов

ые

заве

сы

вент

иляц

ия

горя

чее

водо

снаб

жен

ие

поте

ри т

епла

в

тепл

осет

и

1 Здание для ремонта и обслуживания спецтехники 3737 - 41376 3138 4825 53076 1968

2 Корпус зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторов 1157 - 4627 2557 834 9174 340

3 Мойка для автомобилей 845 215 4405 5346 1081 11892 441

4 Гараж для теплого хранения спецмашин 3070 704 21267 58 2510 27609 1024

ИТОГО 8809 919 71675 11099 9250 101751 3773

Приложение № 3 к техническому заданию

Схема плана этажа производственного здания для ремонта и обслуживания спецтехники

46

Схема плана этажа здания гаража для теплого хранения спецмашин

47

Схема плана этажа корпуса зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторов

48

Схема плана этажа здания мойка для автомобилей

49

Схема плана крытой стоянки для отстоя спецтехники

50

Приложение № 3к Открытому запросу предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базе

Форма представления коммерческого предложения

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)

Расчет стоимости работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП

на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного

аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м.

№ п/п

Наименование работ Единица измерения

Кол-во Стоимость,рублей без НДС

1 Инженерные изыскания на участке строительства

2 Разработка градостроительной документации

комплект

Разработка проектной и рабочей документации на основные объекты строительства, в.т.ч.:Производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники

кв.м.

Корпус зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторов

кв.м.

Площадка для стоянки деайсеров

кв.м.

Крытая стоянка для отстоя спецтехники

кв.м.

Мойка для автомобилей кв.м.Гараж для теплого хранения спецмашин

кв.м.

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-31

кв.м.

Противопожарный резервуар

кв.м.

иные вспомогательные инженерные сооружения (при необходимости)

51

3 Разработка проектной и рабочей документации на внеплощадочные инженерные сети, в т.ч.внеплощадочные инженерные сети теплоснабжения

пог.м.

внеплощадочные инженерные сети водоснабжения

пог.м.

внеплощадочные инженерные сети канализования

пог.м.

внеплощадочные инженерные сети электроснабжения

пог.м.

внеплощадочные инженерные сети ливневой канализации

пог.м.

внеплощадочные инженерные сети связи (IT, телефония)

пог.м.

прочие пог.м.4 Подготовка территории

строительства, вт.ч.демонтаж существующих зданий

кв.м.

вынос инженерных коммуникаций

пог.м.

прочие работы и затраты5 Основные объекты

строительства, в т.ч.:Производственное здание для ремонта и обслуживания спецтехники

кв.м.

Корпус зарядки, ремонта и обслуживания аккумуляторов

кв.м.

Площадка для стоянки деайсеров

кв.м.

Крытая стоянка для отстоя спецтехники

кв.м.

Мойка для автомобилей кв.м.Гараж для теплого хранения спецмашин

кв.м.

6 Наружные сети и сооружения, в т.ч.внеплощадочные инженерные сети

52

теплоснабжениявнеплощадочные инженерные сети водоснабжениявнеплощадочные инженерные сети канализованиявнеплощадочные инженерные сети электроснабжениявнеплощадочные инженерные сети ливневой канализациивнеплощадочные инженерные сети связи (IT, телефония)противопожарный резервуарпрочие

7 Реконструкция ТП-318 Благоустройство и

озеленение территории9 Прочие работы и затраты10 Затраты на сбор, подготовку

исходно-разрешительной документации, получение технических условий, ввод объектов в эксплуатацию

11 Затраты на проведение экспертиз

12 Авторский надзорИтого:

НДС (18 %):ВСЕГО с НДС:

Стоимость работ по коммерческому предложению составляет _______________________ руб. (с учетом НДС).

(заполняется участником)

Руководитель организации _______________________ _________________(подпись) (ФИО)

53

График работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15,

расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м.

№ п/п

Наименование работ Срок выполнения работ, месяцы1 2 3 4,,,,,

1 Градостроительная документация2 Оформление исходно-разрешительной

документации, получение технических условий

3 Инженерные изыскания4 Разработка проектной документации5 Строительно-монтажные работы6 Ввод объектов в эксплуатацию

Общий срок выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса департамента наземного обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. составляет _____________месяца.

Руководитель организации _______________________ _______________

54

Приложение № 4к Открытому запросу предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

г. Москва «___» __________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – ОАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании доверенности

(наименование должности, Ф.И.О.) от ___________ №_______, с одной стороны и ___________________________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________, (наименование должности, Ф.И.О.)действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственно-ремонтного комплекса департамента наземного обеспечения перевозок (ПРК ДНОП) на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0030102:15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, на территории международного аэропорта Шереметьево, в районе АВК и ЦЗС Ш-2 площадью 32 000 кв.м. (далее временная база), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 1.2 Результатом выполнения работ по настоящему Договору является готовый и подключенный к сетям объект и комплект проектно-сметной документации, согласованный и утверждённый в установленном порядке.

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Проектно-сметная документация, являющаяся результатом работ по настоящему Договору, должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, Государственному стандарту (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), действующим нормам пожарной безопасности (НПБ) и другим действующим нормам и правилам на момент сдачи выполненных работ. Локальные сметы составляются на основании сметно-нормативной базы ТСНБ-2001, с применением индексов пересчета, утвержденных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».2.2. Работы производятся в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).2.3. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность для Заказчика дальнейшего проведения работы или нужна приостановка работы, Заказчик обязан в 10-дневный срок письменно поставить в известность об этом Подрядчика. После чего

55

Стороны обязаны в 20-дневный срок рассмотреть вопрос и принять согласованное решение о завершении выполнения работы или её приостановке и возмещении Подрядчику стоимости фактически выполненных работ, согласованной Сторонами.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Подрядчик обязан:3.1.1 Своевременно и с надлежащим качеством выполнить все работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).3.1.2 Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору на момент фактического начала работ представил свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам, подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора. Вышеуказанные документы соответствуют требованиям действующего законодательства РФ.3.1.3 Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими в период выполнения работ постановлениями, предписаниями и распоряжениями официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также требованиями представителя Заказчика, оформленными в письменном виде.3.1.4 Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору на момент его подписания назначил своих представителей, ответственных за производство работ, с указанием предоставленных им полномочий и информировать об этом Заказчика. В письменном виде, согласовывать место, время, характер работ с представителями Заказчика. Полномочия представителя надлежащим образом оформлены приказом о назначении и предоставлены Заказчику. Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых передана Заказчику в рамках настоящего Договора.3.1.5 Обеспечить явку своего представителя на все совещания, проводимые Заказчиком по предмету настоящего Договора и Приложений к нему, в случае, когда такая явка требуется согласно указанию Заказчика.3.1.6 Получить технические условия от владельцев сетей и коммуникаций.3.1.7 Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, разработанную проектно-сметную документацию в объёме и в порядке, предусмотренном разделами 1 и 4 настоящего Договора. 3.1.8 Обеспечить выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, санитарных норм и правил.3.1.9 Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору. Получение вышеуказанных документов не должно влиять на сроки выполнения работ по настоящему Договору, которые предусмотрены Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).3.1.10 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. 3.1.11 Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в ранее согласованный Сторонами вариант Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), оказывающие влияние на общую стоимость и сроки

56

выполнения работ. При необходимости внесения изменений, которые выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны оформляют их в письменном виде.3.1.12 Согласовать разработанную проектно-сметную документацию в установленном действующими нормативными документами порядке, в том числе прохождение экспертизы (в т.ч. по промышленной безопасности), а также с надзорными органами и организациями – владельцами сетей и коммуникаций, и в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), передать ее Заказчику в сроки и в порядке, установленные разделом 4 настоящего Договора и Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).3.1.13 Перед началом строительно-монтажных работ оформить допуск командированных работников согласно нормативным документам.3.1.14 При проведении работ обеспечить соблюдение внутреннего трудового распорядка Заказчика, осуществлять работы в условиях действующего предприятия Заказчика, с соблюдением требований внутриобъектового режима.3.1.15 В пределах средств, предусмотренных настоящим Договором, с начала производства работ и до сдачи работ выполнить ограждение, освещение, организовать охрану объекта, в том числе с привлечением специализированных охранных организаций.3.1.16 Осуществить разметку объекта (сетей) на строительной площадке.3.1.17 Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики с внесением данных в журнал входного контроля.3.1.18 Поставить на строительную площадку все предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и настоящим Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 3.1.19 Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения выполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками Подрядчика и работниками субподрядчиков требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии. 3.1.20 Подготовить и представить на согласование Заказчику график завоза на площадку оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями. 3.1.21 Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных временных зданий и сооружений.3.1.22 Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ. 3.1.23 Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 3.1.24 Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания конструкций, инженерного и технологического оборудования и систем, монтируемых в процессе производства работ по настоящему Договору.

57

3.1.25 Разработать и утвердить проекты производства работ, технологические карты строительных процессов и т.д.3.1.26 Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства. В случае повреждения данного объекта осуществить их ремонт за свой счет.3.1.27 Вести журнал производства работ, специальные и другие необходимые журналы и документацию.3.1.28 Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП и Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).3.1.29 Обеспечить своих работников, при нахождении на объекте Заказчика, чистой аккуратной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.3.1.30 Ежемесячно представлять Заказчику отчетную документацию о ходе выполнения работ.3.1.31 Представлять Заказчику документы в порядке и составе, определенном в п. 4.3 настоящего Договора.3.1.32 Не позднее 3-х дней до даты заключения договора на субподряд для выполнения работ по настоящему Договору, в случае привлечения субподрядной организации, предоставить Заказчику следующие сведения: наименование субподрядной организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, юридический адрес, данные исполнительного органа, перечень видов работ.3.1.33 Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов, за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других упущений. 3.1.34 Устранить за свой счет все выявленные в процессе работ, приёмки и после их завершения в период гарантийного срока, дефекты в возможно короткие сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения замечаний представителя Заказчика в письменном виде, и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта в эксплуатацию.3.1.35 Информировать заранее (не менее чем за 5 (пять) календарных дней) Заказчика в письменном виде об окончании работ на объекте и подготовить работу комиссии по их приёмке.3.1.36 В течение 7 (семи)дней после подписания Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему Договору) освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.3.1.37 Немедленно уведомить представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства объекта, качества работ, сроков завершения работ или не достижения, указанных в технической документации характеристик и показателей объекта строительства.3.1.38 Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.3.1.39 Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в

58

установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику сразу после обнаружения таких обстоятельств.3.1.40 Осуществлять производство работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями действующих правовых и нормативных актов, строительных и санитарных норм и правил.3.1.41 Обеспечить подготовку полных комплектов исполнительной документации, предусмотренных действующими нормативами, в том числе акты, схемы, съёмки, заключения лабораторий и прочее.3.1.42 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу возложены на Подрядчика.3.1.43 Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения № 4 к Договору, с предоставлением подтверждающих документов.

В случае, каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.

В случае, нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты расторжения.

3.2Подрядчик имеет право:3.2.1 Самостоятельно определить способы выполнения работ и вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства (сертификаты), без изменения стоимости работ по настоящему Договору.3.2.2 Требовать своевременной приемки работ Заказчиком по настоящему Договору и документации, оформленной в установленном порядке и в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.3.2.3 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.3.2.4 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.3.2.5 Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.3.2.6 Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

3.3 Заказчик обязан:3.3.1 Заказчик для выполнения работ по настоящему Договору на момент его подписания назначил своего представителя, ответственного за контроль исполнения работ по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных ему полномочий. Заказчик гарантирует получение согласия на обработку Подрядчиком персональных данных работников, информация о которых передана Подрядчику в рамках настоящего Договора.3.3.2 Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ на месте путем составления акта, протокола или предписания.

59

3.3.3 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.3.3.4 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.37 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.3.3.5 Оказать содействие в доступе техники и работников Подрядчика (согласно утвержденному Подрядчиком списку) на объект с оформлением пропусков за счет самого Подрядчика.

3.4 Заказчик имеет право:3.4.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.3.4.2 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.3.4.3 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.3.4.4 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и настоящим Договором.3.4.5 Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.3.4.6 Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых по настоящему Договору работ, учет всех выявленных нарушений и отступлений от Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).3.4.7 Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществлять приемку скрытых работ в целом или отдельных этапов. Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.3.4.8 При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, представитель Заказчика дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.3.4.9 Определять порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждать состав необходимых для этого комиссий.3.4.10 В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.3.4.11 Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

60

4.1 Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены в Графике производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.4.2 После завершения выполнения проектных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).4.3 Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику разработанную и согласованную проектно-сметную документацию в следующем порядке:- подписанные Подрядчиком 4 (четыре) экземпляра комплектов согласованной проектно-сметной документации на бумажном носителе с сопроводительной накладной + 1 (один) экземпляр на электронном носителе или на СD (текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая (в том числе чертежи) в AutoCAD и формате dwg или pdf) и Акт приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) (в 2-х экземплярах). В сопроводительной накладной Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов согласованной проектно-сметной документации, количество экземпляров;- сопроводительная накладная заверяется подписью ответственного представителя Подрядчика и штампом. Ответственный представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им документации по сопроводительной накладной, после чего сопроводительная накладная заверяется со стороны Заказчика подписью ответственного представителя с указанием даты приёмки.4.4 Перечень разработанной проектно-сметной документации, подлежащей оформлению, согласованию и сдаче Подрядчиком Заказчику, указывается в Акте приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору).4.5 Дата оформления сопроводительной накладной Заказчиком является датой получения Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.4.6 Не позднее 7 (семи) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3 настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику, подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.4.7 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику, запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный

61

Подрядчиком Акт приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.4.8 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору), один, из которых направляет Подрядчику.4.9 Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату настоящего Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.4.10 Заказчик приобретает право собственности и исключительное право на использование разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации после подписания Акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору).4.11 В случае досрочного прекращения работ по настоящему Договору по требованию Заказчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) разработанную, в установленном порядке проектно-сметную документацию по степени её готовности на момент получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о прекращении работ и оплатить стоимость проектно-сметной документации по фактически выполненному и принятому объёму работ, согласованную Сторонами.4.12 Ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, Подрядчик направляет Заказчику на утверждение Перечень оборудования (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), Акт приемки выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, Справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме №КС-3, составленные на основании журнала учета выполненных работ по унифицированной форме №КС-6а, а также комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, заключения лабораторий и т.д.).4.13 Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и строительных норм и правил.4.14 Подрядчик передает Заказчику за 7 (семь) календарных дней до подписания Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему Договору) 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде. 4.15 При отсутствии комплекта исполнительной документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы исполнительные схемы и чертежи, заключения лабораторий и т.д.), работы, предъявленные к оплате, считаются не исполненными и оплате не подлежат.

62

4.16 Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в п.4.15, должен рассмотреть и подписать их, либо направить свои мотивированные возражения.4.17 После завершения в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. 4.18 Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.18 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект отчетной документации (проект в 4-х экземплярах, паспорта на оборудование, сертификаты на материалы, исполнительная документация в бумажном и электронном виде), оформленный в соответствии с действующим законодательством и нормативами, и Акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему Договору), подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика указанных документов, Заказчик совместно с Подрядчиком рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и отчетной документации. 4.19 В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 4.20 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение одного рабочего дня обязан представить Заказчику, запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный, подписанный Подрядчиком Акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.4.21 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и утверждает 2 (два) экземпляра Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию, один из которых направляет Подрядчику.4.22 Утвержденный Заказчиком и подписанный Подрядчиком Акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию, полный комплект отчетной документации, оформленный в установленном порядке и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости настоящего Договора, являются основанием для окончательной оплаты Подрядчику выполненных работ.4.23 Право собственности на готовый к эксплуатации объект переходит к Заказчику, начиная с момента утверждения Заказчиком Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему Договору).

63

4.24 До окончания срока действия настоящего Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме подписывается двусторонний Акт о закрытии Договора (по форме Приложения №7 к Договору).

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Сметного расчета (по форме Приложения №8 к настоящему Договору) и составляет ______________ руб. (____________________) в том числе НДС 18% - _________________ (________________).

Указанная сумма является твердой договорной ценой настоящего Договора и включает в себя стоимость разработки и согласования проектно-сметной документации, а также стоимость передаваемого Заказчику исключительного права на разработанную проектно-сметную документацию, стоимость монтажных, земляных работ и гидравлических испытаний, оборудования и материалов, предусмотренных Приложением №8 к настоящему Договору, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.5.2. Документы на оплату по выполненным строительно-монтажным работам, подписанные и утвержденные Заказчиком, принимаются им до 30-го числа текущего календарного месяца при условии соблюдения пунктов 4.13 и 4.15 настоящего Договора. В случае не поступления документов на оплату до указанной даты приём документов, а также их оплата, переносятся на следующий календарный месяц.5.3. Оплата выполненных проектных работ по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) и в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта Сторонами и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры при условии соблюдения п.4.15 Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с НК РФ.5.4. Оплата выполненных строительно-монтажных работ производится Заказчиком на основании и в пределах надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Перечня оборудования (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), Акта о приёмке выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3), а при окончательной оплате Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему Договору) и полного комплекта отчетной документации оформленной в установленном порядке в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счетов и счетов-фактур при условии соблюдения п. 5.2 Договора, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с НК РФ.5.5. Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.

64

6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.6.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ (установленного оборудования).6.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование не может составлять менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему договору), если иное не предусмотрено паспортом производителя (завода-изготовителя).6.2. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.6.3. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных графиком производства работ) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.6.4. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №3 к настоящему Договору).6.5. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.6.6. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение стандартов при проектировании, несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

65

6.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.6.8. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.6.9. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более, чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20 % от стоимости работ и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку

66

их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС. 7.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее ______________. Период выполнения работ ________________________.8.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечёт недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика, при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.9.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 20 % от стоимости невыполненных обязательств (работ) и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.9.4. Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.9.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.

67

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации. 10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя. 10.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.11.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.11.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

12.1. Заказчик в полном объеме приобретает исключительное право на разработанный по настоящему Договору комплект проектно-сметной документации с момента подписания Акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору). Вознаграждение за передачу (отчуждение) исключительных прав включено в стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору. Заказчик вправе использовать комплект проектно-сметной документации любым не противоречащим законодательству и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору третьему лицу.

68

12.2. Подрядчик гарантирует, что на момент передачи (отчуждения) исключительных прав на комплект проектно-сметной документации будет обладать всеми необходимыми правами на такую передачу (отчуждение).12.3. Передача Заказчику исключительных прав на комплект проектно-сметной документации и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.12.4. Каждая из Сторон должна незамедлительно информировать другую Сторону в случае, если какая-либо третья сторона предъявляет требования/претензии/иски о нарушении авторских или смежных прав в отношении комплекта проектно-сметной документации или в связи с выполнением работ по Договору.12.5. В случае предъявления Заказчику третьими лицами, а также уполномоченными государственными органами (в т.ч. любыми некоммерческими организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами) требований, претензий и/или исков о неправомерном использовании комплекта проектно-сметной документации, о выплате вознаграждения за использование комплекта проектно-сметной документации, а также в связи с нарушением прав третьих лиц в связи с выполнением работ по Договору, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет предпринять все необходимые действия для урегулирования таких требований/претензий/исков, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ими.12.6. Если, тем не менее, в рамках вышеуказанных требований/претензий/исков с Заказчика будут взысканы какие-либо суммы или Заказчик понесет расходы, связанные с урегулированием требований/претензий/исков (расходы на юридические услуги и т.д.), Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику такие расходы (в т.ч. штрафы, наложенные государственными органами), в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Положения настоящего пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.12.7. Если в период рассмотрения требований/претензий/исков третьих лиц, основанных на нарушениях их авторских и иных прав в отношении комплекта проектно-сметной документации или по результатам рассмотрения указанных требований/претензий/исков Заказчику будет запрещено использование комплекта проектно-сметной документации, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере __________________________ руб. (_____________________), а также возмещает Заказчику обоснованные убытки, причиненные невозможностью использования комплекта проектно-сметной документации и непокрытые штрафной неустойкой, в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА13.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в форме безотзывной банковской гарантии по форме Приложения № 9 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.13.2. Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ по настоящему Договору.13.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.13.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 13.2 настоящего Договора.

69

13.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.13.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.13.7. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора. 13.8. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию.13.9.13.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.13.11. Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.13.12. В случае нарушения Подрядчиком условий раздела статьи 13 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.13.13. Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.14.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.14.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, указанные в разделе 14 настоящего Договора, считаются доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте - с момента их получения адресатом.

70

Указанные уведомления могут быть продублированы по факсам, указанные в разделе 15 настоящего Договора.14.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.14.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.14.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.14.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1 – Техническое задание; Приложение №2 – График производства работ; Приложение №3 – Форма Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию;Приложение №4 – Форма для заполнения Информация о контрагенте;Приложение №5 – Форма Акта приёма-передачи проектных работ по этапу;Приложение №6 – Форма Перечня оборудования;Приложение №7 – Форма Акта о закрытии Договора;Приложение №8 – Сметный расчет;Приложение №9 – Форма Банковской гарантии.

15. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ОАО «Аэрофлот»Адрес места нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10Адрес для корреспонденции: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10Тел.: ____________________, факс: ________________e-mail:____________________ИНН 7712040126, р/с 40702810400020106099 в ОАО «Сбербанк России» г. Москвык/с 30101810400000000225 БИК 044525225 КПП 997650001

Подрядчик: ___________________

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

71

Приложение №1к Договору №_____ от _________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 Наименование работ

2 Заказчик ОАО «Аэрофлот»

3 Адрес выполнения работ

4 Основание для разработки технического задания

5

Техническая характеристика объекта (площадь, этажность, назначение и т.д.)

6

Основные требования к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.)

7

Описание работ- виды и условия выполняемых работ;- тип, вид применяемого оборудования, материалов и т.д.;- требования к технологии производства работ;- требования по безопасности;

72

- требования по надежности;- условия эксплуатации;- специальные условия и т.д.

8 Особые условия выполнения работ

9Исполнительная документация (состав, условия передачи и т.д.), паспорта и сертификаты

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

73

Приложение №2к Договору №_____ от _________20__г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п Наименование работ и затрат

Срок начала выполнения

работ

Срок окончания

выполнения работ

1 2 3 4

1

2

От Заказчика:_ От Подрядчика:

74

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

75

Приложение №3к Договору №_____ от _________20__г.

УТВЕРЖДАЮ______________________ «__» ____________ 20___ г.

АКТприёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию

___________________________________________(наименование объекта/работ)

г.Москва «____» ________________г.

Приёмочная комиссия, назначенная ОАО «Аэрофлот» указанием ________________________________ в составе: председателя – представителя Заказчика /застройщика/ ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)члены комиссии – представителей:Заказчика:___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)Подрядчика: ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)Установила:

1. Подрядчиком ___________________________________________________________________

(наименование организации)_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)2. Работы по ____________выполнены на основании

________________________________________ 3. Работы осуществлялись Подрядчиком, выполнившим

_____________________________________________________________________________ (виды работ)

4. Документация в составе_____________________________________ разработана организацией ________________________________________________________________

5. Работы производились по ______________________________________________(наименование документа/проекта)

6. Проектная документация утверждена ____________________________________(заполняется при наличии проектной документации)

7. Работы осуществлены в сроки:__________________________________________

8. Комиссии представлена следующая документация в объёме предусмотренном _____________________________________________________________________________

(перечень руководящих, нормативных и других документов)9. Предъявленные к приёмке работы: __________________________________

имеют следующие основные технические показатели: _______________________________

Решение приёмочной комиссии:

Предъявленные к приёмке работы:____________________________________________

76

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приёмочной комиссии ________________________________(Ф.И.О.) (подпись)

Члены приёмочной комиссии: ______________________________________(Ф.И.О.) (подпись)

______________________________________(Ф.И.О.) (подпись)

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

________________________________________________________________________

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

77

Приложение №4к Договору №_____ от _________20__г.

Информация о контрагенте

№

Наименование контрагента(ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные

условия)

№

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров

(в том числе конечных)

ИНН ОГРН

Наименование

контрагента

Код ОКВЭ

Д

Фамилия, имя,

отчество руководителя

Орган и номер

документа, удосто-

веряющего

личность руководит

еля

Номер и дата

Предмет договора

Цена (млн

. руб.)

Срок действия

Иныесущест-венные условия

ИНН ОГРННаимено

вание/ ФИО

Адрес места нахождения

/ адрес регистраци

и

Серия и номер

документа, удостоверяю

щего личность

(для физичес-

кого лица)

Руководитель/

участник/ акционер/ бенефици

ар/ данные об исполнитель-ном органе

Информация о подтверждаю

щихдокументах

(наименование,

реквизиты и т.д.)

1 1.11.1.11.1.21.1.3

1.1.3.1…1.2

1.2.1…

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________Печать подпись /дата/

78

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

79

Приложение №5к Договору №_____ от _________20__г.

АКТ №_____приёма-передачи проектных работ по этапу __________

по _____________________________(предмет Договора)

«__»____________ 20___г.Мы, нижеподписавшиеся:- Подрядчик - ________________-- в лице _______________ с одной Стороны и- Заказчик - ОАО «Аэрофлот» в лице _____________________________________ с другой Стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял проектные работы по этапу ___________________________ в составе _____________________________________________________________________, (перечень проектно-сметной документации)

выполненные по Договору №______ от ________________.Стоимость проектных работ по этапу _________составила:_________________________________________________________руб._________коп. , (сумма прописью)

в т. ч. НДС 18 %___________________________________________руб._________коп. Работы выполнялись согласно __________________________________________________________________________.

Работы выполнены с надлежащим качеством.Заказчик претензий к выполненному объёму работ и срокам выполнения работ не имеет.Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком и Подрядчиком.Согласовано от Заказчика:_________________________ ФИО_________________________ФИООт Заказчика:__ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот» _______________ А.Л.Шариков _______________ М.П.__________ М.П

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П

80

Приложение №6к Договору №_____ от _________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ№_________________

к Договору №_____ от _____________

№п/п

Наименование смонтированног

ооборудования

(марка, модель и др.)

Ед. измерения

Количество

Стоимость единицы

оборудования,руб. без НДС

ВСЕГО стоимость

оборудования, руб. без НДС

12……n

ИТОГОНДС – 18%

ВСЕГО с НДС

Согласовано от Заказчика: Согласовано от Подрядчика:_________________ _______________________

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П._________ М.П__________________________________________________________________________

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

81

Приложение №7к Договору №_____ от _________20__г.

А К То закрытии Договора

№ ___ от ______________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:

_____________________________________________________________________________

и представителей Подрядчика: ___________________________________________________

составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по _____________________________________________________________________________________________________________ по Договору № ___ от __________________

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с ____________________________________________________________________________.

Стоимость выполненных работ составила __________________________________ руб. ________________________________________________________ руб. _______ коп. ,

сумма прописьюв т. ч. НДС 18 % _____________________________________________ руб. _______ коп. .

Работы включают в себя стоимость проектно-сметной и исполнительной документации и исключительных прав на нее, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оборудования и материалов, сдачи работ и получения акта допуска в эксплуатацию. Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные Графиком производства работ сроки.

Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

Согласовано от Заказчика:_________________________ ФИО_________________________ ФИО

От Заказчика:__ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот» _______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П______________________________________________________________От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П.

59

Приложение №8к Договору №_____ от _________20__г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п Наименование работ и затрат Ед.

измерения Кол-воСтоимость 1

единицы, руб. (без НДС)

Общая стоимость

руб. (без НДС)

1 …

2 ….

3 …..

Итого:НДС 18 %

Итого с НДС

От Заказчика:_ От Подрядчика:

Директор департамента ______________________строительства и эксплуатации ______________________зданий и сооружений ОАО «Аэрофлот»

_______________ А.Л.Шариков _______________ М.П. М.П

Приложение №960

к Договору №_____ от _________20__г.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

г. Москва «____»____________ 20 __ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________, действующего на основании Устава, извещено о том, ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, и открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице ___________________________, действующего на основании ________________, заключат Договор____________________________.

1. По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому требованию денежную сумму, не превышающую ____________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.

3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.

4. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.

5. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений и дополнений Договора.

6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.

7. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте 13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью Бенефициара.

8. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств

61

на банковский счет Бенефициара.9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если

заявление Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.

10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с: уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия; истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия; вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и возвращения её Гаранту.

11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

13. Реквизиты и адрес Гаранта:

От Гаранта: От Принципала:__________________________ ___________________________ (наименование должности, Ф.И.О.) (наименование должности, Ф.И.О.)

_____________/________________/ _____________/________________/ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

От Заказчика: От Подрядчика:__________________________ ___________________________ (наименование должности, Ф.И.О.) (наименование должности, Ф.И.О.)

_____________/________________/ _____________/________________/ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

62

Приложение 5к Открытому запросу предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базе

Информация о контрагенте

№

Наименование контрагента(ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)

№

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе

конечных)

ИНН

ОГРН

Наименование контрагента

Код

ОКВЭД

Фамилия, имя,

отчество руководителя

Орган и номер

документа, удостоверя

ющего личность

руководителя

Номер и дата

Предмет

договора

Цена

(млн.

руб.)

Срок

действия

Иные

существенные условия

ИНН

ОГРН

Наименование/

ФИО

Адрес места

нахождения/ адрес

регистрации

Серия и номер

документа, удостоверяю

щего личность

(или физического

лица)

Руководитель/

участник/ акционер/

бенефициар/ данные об

исполнительном органе

Информация

о подтвержд

ающихд

окументах (наименова

ние,р

еквизиты и т.д.)

1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

63

…1

.21

.2.1

Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/ Печать Подпись

От Заказчика: От Исполнителя:____________________ __________________________________________ Инициалы, фамилия _________________Инициалы, фамилияМ.П. М.П.

64

Приложение 6к Открытому запросу предложений

в отношении проведения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ПРК ДНОП на временной базе

Распискапроцедуры открытого запроса предложений:

«___________________________________________»(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)

Дата,  исх. Номер

в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»

на право заключения с ОАО «Аэрофлот» договора на выполнение работ________________________________________________________________________

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре законодательство и нормативно-правовые акты _______________________________________(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице, _____________________________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в отношении ______________________________________________________________(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями

65

наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня направления данного договора в наш адрес. 5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и нашим предложением о цене договора.6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений.7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с включением сведений о ______________________________________________________ (наименование участника запроса предложений)в Реестр недобросовестных поставщиков.8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи  на _____стр.9. Реквизиты:Адреса:- юридический: - фактический: Телефон ______, факс ______Электронный адрес:Получатель: л/с ОГРНИННКППБИК р/сч, наименование банка

________________________________ _____________________ _________________ (должность руководителя Участника) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » ____________ 20__ г. М.П.

66