«СОГЛАСОВАНО»Главный энергетик

Бизнес-единицы "МТС Россия"

_____________________Громаков А.П.

«____» _______________ 2008 г.

«УТВЕРЖДАЮ»Заместитель директора Бизнес-единицы "МТС Россия" по техническим вопросам

и информационным технологиям

_____________________ Ушацкий А.Э.

«____» _______________ 2008 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора Генерального подрядана проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования

систем электроснабжения центров обработки данных (СЭ ЦОД)в макрорегионах «Урал», «Юг», «Центр», «Сибирь»

г. Москва2008 г.

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 (далее — Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, централизованно размещенным на Интернет - сайте Организатора (адрес сайта: http :// www . company . mts . ru / purchases ) пригласило Организации – Исполнители, специализирующиеся на построении систем электроснабжения Центров Обработки Данных (ЦОД), имеющих в своем составе системы гарантированного электроснабжения (на основе дизельных электростанций) и бесперебойного электроснабжения (на основе источников бесперебойного питания), (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения Договора Генерального подряда на проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования систем электроснабжения центров обработки данных (СЭ ЦОД) в макро-регионах «Урал», «Юг», «Центр», «Сибирь».

1.1.2. Для справок обращаться к Организатору:По техническим вопросам - Руководитель группы управления электроснабжением ОГЭ Бизнес-

единицы "МТС Россия" Родичев Алексей Владимирович, тел. 8-916-640-36-30, факс 912-83-81 , e-mail: avro @ mts . ru

По техническим вопросам – Технический специалист группы управления электроснабжением ОГЭ Бизнес-единицы "МТС Россия" Ступеньков Павел Николаевич, тел. 8-910-407-85-94, факс 912-83-81 , e-mail: stpn @ mts . ru

По организационным вопросам – Секретарь закупочной комиссии Бизнес-единицы "МТС Россия" Маркалова Наталья Михайловна, тел. 8-917-591-30-07, факс 911-16-69, e-mail: nmmar @ mts . ru .

1.2. Правовой статус процедур и документов1.2.1 Запрос предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется

статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

2

a) Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

b) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.2.6 Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Обжалование1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в

том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1., не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Центральной Конкурсной комиссии ОАО «МТС».

1.3.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Прочие положения1.4.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей

Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.4.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.4.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.4.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

3

2. Предмет закупки

2.1 Предметом закупки являетсяРаботы (услуги) по созданию на Объектах Заказчика систем внутреннего электроснабжения Центров Обработки Данных (ЦОД), а именно:

- Проектные работы

- Поставка оборудования

- Строительно-монтажные работы

- Электромонтажные работы

- Пуско-наладочные работы

- Доставка оборудования

Закупка разбита на 4 лота:

- Лот №1: «Создание системы электроснабжения ЦОД в макро-регионе «Урал»,

- Лот №2: «Создание системы электроснабжения ЦОД в макро-регионе «Юг»,

- Лот №3: «Создание системы электроснабжения ЦОД в макро-регионе «Центр»,

- Лот №4: «Создание системы электроснабжения ЦОД в макро-регионе «Сибирь»

Эти работы (услуги) должны быть выполнены Генеральным подрядчиком, в четком соответствии с техническими требованиями и функциональной схемой (Приложение 1 и 2).

Закупочной комиссией будут рассматриваться предложения тех участников, которые участвуют во всех 4-х лотах.

Системы электроснабжения должны строиться на оборудовании следующих производителей:

Электротехническое оборудование

ИБП ДЭС

ABB/SCHNEIDER Liebert HIROSS/MGE/NEWAVE FG WILSON/SDMO/

CATERPILLAR/CUMMINS

Цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость доставки до места назначения, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано для использования на территории России.

Должно быть обеспечено гарантийное сопровождение объектов в течение срока не менее одного года с момента сдачи заказчику.

Остальные существенные условия закупки определены договором, форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей документации.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с образцами основных форм документов, приведенными в пунктах 4.1.-4.5. настоящего Запроса.

4

3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

3.1 Общий порядок проведения запроса предложений3.1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1.1.1 Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 3.2.);3.1.1.2 Предоставление Закупочной документации Участникам запроса предложений (подраздел 3.3.);3.1.1.3 Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок; разъяснение Организатором запроса предложений Закупочной документации, если необходимо (подраздел 3.4.);3.1.1.4 Подача Предложений и их прием (подраздел 3.6.);3.1.1.5 Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 3.8.);3.1.1.6 Оценка Предложений и проведение переговоров (подраздел 3.9.);3.1.1.7 Определение Победителя запроса предложений (подраздел 3.10.);3.1.1.8 Подписание Договора (подраздел 3.11.);3.1.1.9 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений (подраздел 3.12.).

3.1.2 Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляет Закупочная комиссия Заказчика в количестве не менее 5-ти человек, персональный состав которой утверждается Руководителем Заказчика.

3.2 Публикация Уведомления о проведении запроса предложений3.2.1 Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.3.2.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

3.3 Предоставление Закупочной документации3.3.1 Участники запроса предложений получают Закупочную документацию, как это указано в Уведомлении о проведении запроса предложений.3.3.2 Плата за предоставление Закупочной документации не взимается.3.3.3 Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении запроса предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в пункте 3.1.

3.4 Подготовка Предложений3.4.1 Общие требования к Предложению:

Участник должен подготовить Предложение, включающее: 3.4.1.1 Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Приложение № 4);3.4.1.2 Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Приложение № 5);3.4.1.3 Ценовое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложения № 6). Ценовое предложение заполняется на каждый лот отдельно;

5

3.4.1.4 Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложение № 7);3.4.1.5 Анкета Участника (Приложение № 8);3.4.1.6 Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.5.2.).3.4.1.7 Участник имеет право подать только одно ценовое предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.3.4.1.8 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.3.4.1.9 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.3.4.1.10 Требования пунктов 3.4.1.9. и 3.4.1.10. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.3.4.1.11 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. 3.4.1.12 Участник должен подготовить одну аутентичную копию ценового предложения. 3.4.1.13 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.3.4.1.14 Входящие в состав Заявки участника запроса предложения и приложений к ней документы возврату не подлежат.

3.4.2 Требования к языку Предложения3.4.2.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.3.4.2.2 Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.4.3 Разъяснение Документации по запросу предложений3.4.3.1 Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.3.4.3.2 Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения (пункт 3.6.5.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию (подраздел 3.2.1).

3.4.4 Продление срока окончания приема Предложений3.4.4.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 3.6.5. с уведомлением всех участников.

6

3.4.4.2 Все Участники, официально получившие настоящую Документацию (подраздел 3.2.1), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

3.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1 Требования к УчастникамВ процедуре запроса предложений могут принять участие Организации – Исполнители, специализирующиеся на выполнении функций Генерального подрядчика по договорам подряда на создание систем электроснабжения. Организации – Исполнители должны быть зарегистрированы на территории РФ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.Генеральный подрядчик на основании настоящих требований должен выполнить работы по созданию систем внутреннего электроснабжения ЦОД в макро-регионах «Урал», «Юг», «Центр» и «Сибирь» в сроки, установленные Планом-графиком производства работ.Генеральный подрядчик должен согласовать подготовленную им технической документацию (проектная и исполнительная) с государственными надзорными органами.Генеральный подрядчик должен иметь лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, включая деятельность по осуществлению функций Генерального проектировщика и Генерального подрядчика (или привлекать субподрядные организации, имеющие эти лицензии).Генеральный подрядчик должен привлекать сертифицированных специалистов по проектированию и монтажу систем, входящих в рамки Проекта и по управлению проектами.Генеральный подрядчик должен выполнить работы по Проекту собственными и привлеченными силами в соответствии с утвержденной заказчиком Проектной документацией.Генеральный подрядчик должен согласовывать с Заказчиком субподрядные организации, которые планируется привлечь к выполнению Проекта.Генеральный подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Проекту в соответствии с требованиями привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.Генеральный подрядчик должен предъявить Заказчику результаты Проекта – готовые к эксплуатации системы внутреннего электроснабжения ЦОД с комплектом проектной и исполнительной технической документации по системам, входящим в состав Проекта. Исполнительная и проектная документации выпускается в бумажном в количестве 3-х экз. и электронном виде в количестве 1 экз., и передается Заказчику по Акту. Исполнительная и проектная документации в обязательном порядке должна включать в себя все необходимые сертификаты и паспорта на установленное оборудование.В случае, если к реализации Проекта необходимо привлечь субподрядную(ые) организацию(и), Генеральный подрядчик должен предоставить перечень работ, выполняемый субподрядной(ыми) организацией(ями), и предоставить документы, подтверждающие уровень компетенции как самой субподрядной организации (лицензии, сертификаты, аккредитации производителей и т.д. и т.п.), так и её персонала. А также предоставить соглашение(я) о намерениях с субподрядной(ыми) организацией(ями).Генеральный подрядчик должен предоставить авторизационные письма и сертификаты от производителей оборудования и, в случае наличия, рекомендательные письма.

7

В случае работы с ОАО «МТС», Генеральный подрядчик должен иметь положительный опыт работы.Генеральный подрядчик должен иметь опыт построения и ввода в эксплуатацию сравнимых с данным Проектом по объему и сложности работ систем внутреннего электроснабжения и предоставить информацию о выполненных проектах и официальные отзывы заказчиков.На этапе планирования содержания Проекта Генеральный подрядчик должен подготовить и согласовать с Заказчиком План-график Проекта.На этапе реализации Проекта Генеральный подрядчик должен организовывать еженедельные совещания (ВКС, АКС), с ведением протокола совещания, на территории Заказчика, с участием всех заинтересованных лиц.Генеральный подрядчик должен составить и согласовать с Заказчиком план-график поставок оборудования в течении 30 дней с даты начала проекта, заблаговременно информировать Заказчика об изменениях в плане-графике поставок.Генеральный подрядчик должен обследовать объект и сформировать технические задания по всем системам и проектам со своей стороны в течении 30 календарных дней с момента начала проекта.

3.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям3.5.2.1. Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:a) нотариально заверенные копии учредительных документов;b) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации;c) справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации;d) формы бухгалтерской отчетности копии (Ф-1 и Ф-2) на последнюю учетную дату;e) справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества подписанную руководителем организации.3.5.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к ценовому предложению.3.5.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

3.6 Подача Предложений и их прием3.6.1. Перед подачей ценовое Предложение и его копия должны быть надежно упакованы в опечатанные печатью Участника конверты (пакеты, ящики и т.п.) и обозначаются словами «Оригинал ценового предложения» и «Копия ценового предложения» соответственно. На каждом из этих конвертов также необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;- название запроса предложений.

3.6.2. Запечатанные конверты с ценовым предложением, его копией, а также документами предусмотренными п. 3.5.2 помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;слова «Не вскрывать до 09-00 часов (местное время) 17 июля 2008 г. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».

8

3.6.3. Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.3.6.4. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Организатора: (ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Марксистская 4, г. Москва). При этом Участникам запроса предложений рекомендуется предварительно позвонить Маркаловой Наталье Михайловне, тел. 8-917-591-30-07. 3.6.5. Организатор заканчивает принимать Предложения в 17-00 часов (местное время) 16 июля 2008 г. (не менее 10 рабочих дней с момента публикации Уведомления). Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.3.6.6. Организатор регистрирует дату и время поступления Предложения в Журнале регистрации поступления заявок и выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

3.7 Изменение и отзыв Заявок3.7.1. Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору запроса предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок (пункт 3.6.5.). Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.3.7.2. В случае изменения Заявки Участник запроса предложений должен подготовить следующие документы:

- обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника запроса предложений;

- перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

9

3.7.3. В случае отзыва Заявки Участник запроса предложений должен направить Организатору запроса предложений соответствующее обращение на бланке Участника запроса предложений.3.7.4. Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Заявки, необходимо оформить в соответствии с пунктом 3.4.1.3.7.5. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с пунктами 3.6.1.—3.6.4. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

3.8 Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов3.8.1. Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов, начиная с 9-00 часов (время местное) 17 июля 2008 г. по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4.3.8.2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших Заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Организатора запроса предложений ( подпункт 1.1.2.) и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Участников запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок Организатора запроса предложений в получении конвертов.3.8.3. Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.3.8.4. На процедуре вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов Организатор запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как «Отзыв Заявки»; при этом по отозванной Заявке не будет оглашен перечень сведений, предусмотренный пунктом 3.8.5. Во вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение Заявки»; при этом Оценочная комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 3.8.5. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.3.8.5. В ходе вскрытия оглашаются следующие сведения, основываясь на материалах Заявки:

- наименование, юридический и фактический адрес участника запроса предложений;

- соответствие содержимого конверта требованиям Закупочной документации по составу обязательных документов;

- для заявок с изменениями — существо внесенных изменений.3.8.6. По ходу процедуры вскрытия Закупочная комиссия ведет соответствующий протокол, который должен содержать следующую информацию:

- поименный состав присутствующих на заседании членов Закупочной комиссии;

- общее количество поступивших заявок и перечень Участников запроса предложений, представивших Заявки;

- перечень Заявок, поданных после предельного срока представления заявок (сроков внесения в заявки изменений, сроков замены Заявок), указанного в уведомлении о проведении запроса предложений и отклоненных в силу данного обстоятельства;

- количество заявок и перечень Участников запроса предложений, Заявки, которых приняты для дальнейшего рассмотрения;

- перечень Участников запрос предложений, Заявки которых не были приняты к рассмотрению с указанием причины отклонения заявки;

- перечень лотов, заявленных каждым Участником запроса предложений.

10

3.8.7. Конверты с копией Предложения не вскрываются и в день вскрытия конвертов направляются курьерской почтой в Центральную Конкурсную Комиссию ОАО «МТС».

3.9 Оценка Предложений и проведение переговоров3.9.1. Общие положенияОценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной Комиссией.Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.3.9.2. Отборочная стадияВ рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;- соответствие Участников требованиям настоящей Документации;- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

3.9.3. Проведение переговоровПосле рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.3.9.4. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора исходя из следующих критериев:

- Стоимости – 50%;- Соответствия техническим требованиям – 50%

11

3.10 Определение Победителя запроса предложений3.10.1. Закупочная комиссия на закрытом заседании объявляет Победителя/Победителей запроса предложений по результатам оценки Предложений.3.10.2. Решение Закупочной комиссии по определению Победителя/Победителей запроса предложений оформляется отдельным протоколом заседания комиссии.3.10.3. В случае определения нескольких Победителей Закупочная комиссия обязана распределить между ними объемы работ или правила передачи объектов от одного Победителя другому. 3.10.4. После утверждения решения Закупочной комиссии Заказчика Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры запроса предложений и о месте и порядке подписания Договора.

3.11 Подписание Договора3.10.5. Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 4-х недель.3.10.6. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

3.12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений.3.12.1. Организатор незамедлительно после подписания Договора направит всем Участникам письменное уведомление, в котором указывает:

- наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;- краткое изложение предмета Договора.

3.12.2. Организатор вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений.

12

4. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

4.1 Письмо о подаче оферты (Форма письма о подаче оферты приведена в Приложении № 3 к настоящему Запросу).

4.2 Техническое предложение на проектирование и поставку оборудования (Форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Запросу).

4.3 Ценовое предложение (Форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Запросу).

4.4 Протокол разногласий к проекту Договора (Форма приведена в Приложении № 6 к настоящему Запросу).

4.5 Анкета участника (Форма анкеты участника приведена в Приложении № 7 к настоящему Запросу).

13

5. Перечень приложений к запросу.

5.1 Приложение № 1. Технические требования для предоставления технико-коммерческого предложения на проектирование, монтаж и пуско-наладку СЭ технологического оборудования (ЦОД) в макро-регионах «Урал», «Юг», «Центр» и «Сибирь».

5.2 Приложение №2. Технические требования на передвижную дизельную электростанцию (ДЭС) для ЦОД.

5.3 Приложение №3. Проект договора подряда.

5.4 Приложение № 4. Письмо о подаче оферты (типовая форма).

5.5 Приложение № 5. Техническое предложение на проектирование и поставку оборудования (типовая форма).

5.6 Приложение № 6. Ценовое предложение (форма).

5.7 Приложение № 7. Протокол разногласий к проекту Договора (типовая форма)

5.8 Приложение №8. Анкета участника (типовая форма)

14

Приложение № 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯдля предоставления технико-коммерческого предложения

на проектирование, монтаж и пуско-наладкусистемы электроснабжения

технологического оборудования(центра обработки данных)

объектов МР «Урал», «Юг», «Центр», «Сибирь»

15

1. Общие сведения.

1.1. Наименование и расположение объекта.

Объекты – Центры Обработки Данных (ЦОД) по адресу:

- МР «Урал», г. Екатеринбург, ул.Зоологическая д.9

- МР «Юг», г. Краснодар, ул. Морская, д.54/1

- МР «Центр», г. Рязань, ул. Горького, д.95

- МР «Сибирь», г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 33

1.2. Цель и назначение проектирования.

Целью проектирования является выполнение и согласование рабочей документации на

проведение монтажных и пуско-наладочных работ систем электроснабжения технологического

оборудования. Проектирование должно выполняться с учетом существующих систем

электроснабжения объекта и имеющейся на объекте инфраструктуры.

1.3. Требования к проектной документации.

Рабочая документация и электромонтажные работы должны быть выполнены в полном

соответствии основным действующим в РФ нормативным документам, в том числе:

Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

СНиП –3-05.06.85 - Электротехнические устройства;

СП31-110-2003 – Проектирование и монтаж электроустановок жилых и

общественных зданий;

ГОСТ Р 50571.10-96 – Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие

устройства и защитные проводники.

ГОСТ Р 50571.15-97 - Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж

электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.

ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж

электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания

электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки

информации

ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к

специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки

информации.

ГОСТ 21.613-88 – СПДС для строительства. Силовое электрооборудование.

РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

ГОСТ 15597-82 – Светильники для производственных зданий.

16

ГОСТ 464-79 – Заземление для стационарных установок проводной связи,

радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем

коллективного приёма телевидения.

СО 153-34.21.122-2003 - Инструкцию по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций.

ВСН-332-93 – Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и

сооружений связи, проводного вещания, радиовещания и телевидения.

1.4. Требования к проекту.

В рабочей документации необходимо предусмотреть использование современного

электрооборудования ведущих производителей, обеспечивающего повышенную

эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты,

минимальную площадь размещения и соответствие корпоративным стандартам ОАО «МТС».

Предлагаемые проектом импортное электротехническое оборудование и электротехнические

материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с

действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

ИБП, ДЭС, электротехническое оборудование предусмотреть в соответствии с

таблицей 2.

В рабочей документации должны быть учтены противопожарные требования,

требования к автоматизации систем электроснабжения, централизованного дистанционного

управления и контроля состояния технологических параметров электроприемников, требуемой

освещенности помещений.

Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС

«Основные требования к проектной и рабочей документации» и требований ЕСКД.

Проектные решения электроснабжения должны соответствовать Техническим условиям

региональных электросетевой и энергосбытовой компаний.

2. Электрооборудование, система канализации электроэнергии.

2.1 Система распределения электроэнергии.

Распределение электроэнергии выполнить по системе TN-S (3 фазы, N, PE).

Для приема электроэнергии от встроенной или пристроенной трансформаторной

подстанции предусмотреть главный распределительный щит (ГРЩ). ГРЩ выполнить

двухсекционным, с секционным выключателем между секциями шин. В качестве вводных и

секционного выключателей используются выключатели нагрузки, обеспечивающие визуальный

контроль видимого разрыва. ГРЩ не оборудовать устройством автоматического включения

резерва.

17

При проектировании необходимо обеспечить селективность в зоне коротких замыканий

при выборе типов АВ. Последовательное включение модульных АВ запрещается.

Для электроснабжения групп систем ИБП, систем инженерного обеспечения и прочих

технологических потребителей ЦОД предусмотреть вводно-распределительные силовые щиты

(ЩСГ). В щитах ЩСГ предусмотреть ввода 0,4кВ с каждой секции ГРЩ и ввод от

распределительного(-ых) устройства(-в) аварийной дизельной электростанции (РУ ДЭС).

Для электроснабжения потребителей особой группы первой категории в составе

системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) объекта входит аварийная дизельная

электростанция (ДЭС) на основе двух дизель-генераторных установок (ДГУ).

Каждая ДГУ обеспечивает электроснабжение всех потребителей особой группы первой

категории. При отказе одной из ДГУ должен происходить запуск другой ДГУ. Распределение

электроэнергии от дизель-генераторных установок предусмотреть от РУ ДЭС.

ДГУ ДЭС имеют интеллектуальные панели управления, обеспечивающие

автоматический запуск ДГУ, запуск в ручном режиме, мониторинг ДГУ по стандартным

протоколам, например, ModBus.

Для каждой из двух взаимно резервирующих систем ИБП, входящих в состав каждой

СБЭ, выполнить одинаковую по составу и функциональным характеристикам оборудования

распределительную сети.

Для распределения электроэнергии от СБЭ по потребителям – основному

технологическому оборудованию – предусмотреть распределительные щиты (РЩ).

Единица основного технологического оборудования (телекоммуникационная стойка

(шкаф)) c 2N вводами питания подключается к различным взаимно резервирующим частям

распределительной сети, входящей в состав СБЭ, по N вводов к каждой из частей.

Сеть электроснабжения потребителей1 выполнить с глухим заземлением нейтрали.

2.2 Требования к ГРЩ и ЩСГ

В щитах ЩСГ предусмотреть АВР, обеспечивающий:

- переключение с основного на резервный ввод от ГРЩ при исчезновении напряжения

на основном вводе;

- обратное переключение при восстановлении напряжения на основном вводе;

- формирование сигнала на запуск дизель-генераторных установок при исчезновении

напряжения на обоих вводах от ГРЩ;

- переключение на ввод от ДГУ после появления напряжения от РУ ДЭС;

- обратное переключение на один из вводов от ГРЩ при появлении на нем напряжения

и снятие сигнала запуска ДГУ .

1 Розеточная сеть и сеть освещения данным проектом не рассматриваются.18

В щите ЩСГ должна быть предусмотрены механические блокировки, исключающие

одновременное включение как двух вводов от ГРЩ, так и подачу обратного напряжения от

ДГУ. Кроме механических блокировок следует предусмотреть и соответствующие

электрические блокировки.

В схеме АВР должны быть предусмотрены регулируемые задержки:

- на переключение с основного ввода на резервный (до 120 сек)

- на обратное переключение при восстановлении напряжения на основном вводе от

ГРЩ (до 600 сек);

- на выдачу сигнала на запуск ДГУ при исчезновении напряжения на обоих вводах от

ГРЩ (до 180 с);

- на включение ввода от ДГ при появлении напряжения от РУ ДЭС (до 120 сек);

- на обратное переключение с ввода ДГ на один из вводов от ГРЩ при появлении на

нем напряжения (до 1200 сек).

Команда на запуск ДГУ должна подаваться замыканием «сухого» контакта».

В схеме АВР предусмотреть переключатели выбора режима:

- переключатель «Ручной - 0 - автоматический» для вводов от ГРЩ

- переключатель выбора приоритета вводов от ГРЩ «1 основной/2 резервный – без

возврата – 2 основной/1 резервный». Под режимом без возврата подразумевается режим, при

котором после восстановления напряжения на обоих вводах от ГРЩ не происходит обратного

переключения, и ввод, на котором появилось напряжение, становится резервным.

- переключатель «Ручной - автоматический» для АВР ДГ

- переключатель пуска ДГУ в ручном режиме

В схемах автоматики АВР и АВР ДГ щитов ЩСГ не должны использоваться

аккумуляторные батареи.

В ГРЩ, РУ ДЭС, щитах ЩСГ и РЩ предусмотреть возможность мониторинга:

- положения всех выключателей;

- сигнализация состояния «вкачен / выкачен» для выкатных и втычных выключателей;

- сигнализация аварийного отключения выключателей (один общий сигнал на шкаф или

панель);

- сигнализация работы АВР и схемы возврата АВР2;

- сигнализация положения переключателей режима АВР2;

- сигнализация неисправностей цепей управления (отключение автоматических

выключателей вспомогательных цепей)2.

Предусмотреть щиты ЩР в следующем исполнении:

входной коммутационный аппарат – рубильник;

2 Кроме щитов РЩ.19

количество АВ групповой сети в щите определяется проектом исходя из количества

групповых линий3;

все АВ должны быть снабжены дополнительными контактами «на срабатывание»

(отключение по сверхтоку/перегрузке) для целей АСДУ;

30%-ый резерв по месту для установки дополнительного оборудования внутри щита;

световая индикация наличия входного напряжения по фазам.

Для щитов РЩ предусмотреть аудио-визуальную сигнализацию аварийного

отключения АВ в исполнении промышленными устройствами светосигнальной аппаратуры, для

чего использовать сигнальные стойки (ABB K70 или аналогичные) или маяки, устанавливаемые

на верхнюю панель шкафа, или, при ограничениях по высоте, применить врезную

светосигнальную аппаратуру, с установкой в верхнюю часть передней дверцы шкафа.

Предусмотреть цифровые измерительные приборы контроля параметров

электроэнергии с возможностью передачи информации по стандартным протоколам в

следующих точках:

a. на вводных и секционном выключателях ГРЩ;

b. на отходящих линиях ГРЩ;

c. на вводах щитов ЩСГ;

d. на отходящих линиях щитов ЩСГ;

e. на вводах от ДГУ РУ ДЭС;

f. на входе и выходе основных ИБП;

g. на отходящих линиях СБЭ в зал ЦОД.

Во всех щитах автоматические выключатели на ток 250А и выше должны быть

выкатного исполнения, выключатели на ток не более 200А должны быть втычного исполнения.

ГРЩ и РУ ДЭС выполняются таким образом, чтобы была возможность доустановки

дополнительных распределительных панелей (шкафов), обеспечивающих возможность

подключения отходящих линий помимо потребителей ЦОД, описанных явно настоящими ТТ, к

секциям 1 и 2 ГРЩ и РУ ДЭС, соответственно.

Вышеуказанные щиты должны быть выполнены в металлических шкафах напольного

исполнения.

2.3 Канализация электроэнергии.

Все электросети выполнить сменяемыми. Способы прокладки электросетей выполнить

в соответствии с ПУЭ, НПБ и другими нормативными документами.

Допускается применение как кабелей, так и изолированных шинопроводов.

Питающие кабели и провода расчетного сечения должны быть медные, с изоляцией, не

поддерживающей горения. Сечение кабелей выбирается с 25% запасом к расчетным токам.

3 При разработке предложения ориентироваться на наполнение 40 модульными трехполюсными АВ.20

Сечение взаимно резервируемых кабелей предусмотреть на полную нагрузку в аварийном

режиме.

Система бесперебойного электроснабжения.

Назначение системы бесперебойного электроснабжения.

Для электроснабжения высокотехнологичного серверного и телекоммуникационного

оборудования ЦОД, критичного к ухудшению качества и пропаданию электрической энергии,

необходимо создание системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ).

СБЭ должна иметь группу или группы из двух независимых (изолированных) систем

источников бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями (АКБ) каждая.

Каждая из систем ИБП в составе группы должна быть резервированной,

отказоустойчивой.

Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ) обеспечивает автономное

электроснабжение следующих потребителей:

основное технологическое оборудование ЦОД – телекоммуникационное

оборудования и серверное оборудование;

инженерные системы технологического обеспечения ЦОД – насосные группы и

внутренние блоки системы кондиционирования технологического оборудования ЦОД,

аварийное освещение, и т.д.

Технологическое оборудование ЦОД и инженерные системы технологического

обеспечения ЦОД подключаются к различным группам систем ИБП в составе СБЭ ЦОД.

В состав системы бесперебойного электроснабжения должны входить следующие

основные компоненты:

источники бесперебойного питания (ИБП) в комплекте с АКБ;

силовая кабельная сеть и защитно-коммутационные устройства и аппаратура;

система управления и мониторинга СБЭ;

контрольно-измерительные приборы (КИП).

Система бесперебойного электроснабжения должна обеспечивать питание нагрузки по

требованиям особой группы 1 категории надежности:

при отключении питающей сети;

при проведении профилактических, регламентных и ремонтных работ на одной из

систем ИБП;

при совпадении отключения питания и ремонта отдельных ИБП;

при повреждениях в отдельных ИБП.

К применению допускаются трёхфазные ИБП двойного преобразования (On-Line,

Double Conversion, VFI - стандарт EN 50091), с системой плавного пуска (отсутствие броска

пускового тока).

21

Для оптимизации работы с ДГУ ИБП должны иметь показатель коэффициента

гармоник входного тока не более 9-10%.

СБЭ строится на основе групп систем ИБП в избыточной и взаимно резервирующей

конфигурации 2(N+1), где N – количество единичных модулей ИБП равной номинальной

мощности достаточное для обеспечения электроснабжением всего технологического

оборудования, подключенного к данной группе, в режиме максимального энергопотребления.

Количество и мощности ИБП необходимо определить проектом.

В случае отключения избыточного ИБП в каждой системе суммарная нагрузка на

остальные источники системы ИБП не должна превышать 75-85%.

При отключении одной из систем ИБП группы оставшаяся в работе система ИБП

должна обеспечивать электроснабжение всего подключенного к данной группе

технологического оборудования при загрузке не более 85%.

Каждая из систем ИБП должна иметь внешнее централизованное устройство

ручного сервисного байпаса.

Применяемые АКБ – герметичные, необслуживаемые, с заявленным сроком службы 8-

10лет.

Каждый ИБП должен иметь свои цепочки АКБ.

Время заряда комплектов АКБ до 80% от их номинальной ёмкости после полного

разряда не должно превышать 10 часов.

Система бесперебойного электроснабжения должна иметь систему многоуровневого

мониторинга на основе применения устройств удалённой сигнализации и адаптеров SNMP.

Помещения ИБП должны быть оснащены системами пожарной сигнализации и

газового пожаротушения, системами кондиционирования и приточной вентиляции; система

кондиционирования строится по принципу избыточности с резервированием. Требования к

указанным смежным разделам определяются отдельными проектами.

Система заземления.

Выполнить систему заземления:

защитное заземление, объединенное с контуром подстанции; сопротивление

заземления принять согласно нормам для данных типов объектов.

В здании организуется следующие магистрали заземления:

РЕ - защитное заземление (зануление) – 5-ый провод в системе TN-S.

Предназначено для заземления корпусов электрощитов, кабель-каналов, лотков и другого

оборудования, не находящегося, но могущего оказаться под напряжением;

Сети заземления выполнить радиально – древовидной без образования замкнутых

контуров.

22

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции

должны быть применены следующие меры электробезопасности:

заземление/зануление;

система выравнивания потенциалов путем заземления всех металлических

трубопроводов, воздуховодов и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться

под напряжением при повреждении изоляции электроустановок данного оборудования;

комплект защитных средств.

Рабочие нулевые проводники и защитные нулевые проводники должны быть

изолированы друг от друга и от металлоконструкций зданий. Главная шина заземления должна

располагаться в помещении РУ-0,4кВ ТП.

Для помещения технологического оборудования ЦОД предусмотреть выделенный щит

заземления телекоммуникационных стоек с опорной шиной заземления.

Система АСДУ (единого мониторинга)

Система электроснабжения должна иметь АСДУ.

Для системы необходимо предусмотреть прокладку слаботочных кабелей в

необходимом количестве.

АСДУ систем электроснабжения должна в случае возникновения аварийной ситуации

дать возможность службе эксплуатации объекта своевременно принять необходимые меры по

закрытию различных баз данных, выключению серверов и другого критичного оборудования,

При проектировании АСДУ ЦОД предусмотреть создание локального сервера сбора и

хранения параметров систем электроснабжения ЦОД, подсистемы дистанционного

информирования дежурного персонала об авариях и нештатных ситуациях в системе

электроснабжения посредством sms-сообщений, создание и возможность подключения

удаленных терминалов – АРМ диспетчерского персонала. При этом при выполнении проекта

необходимость включения в объем поставки сервера сбора и хранения параметров, подсистемы

дистанционного информирования и АРМ диспетчерского персонала определяется

дополнительно в соответствии с требованиями Заказчика; перечисленное входит в объем

предложения.

Таблица 1. Электрическая мощность ЦОД№ Макро-регион Полная электрическая нагрузка

ГРЩ, РУ ДЭС с учетом развития, А

основного технологического

оборудования ЦОД, кВт

инженерных систем

технологического обеспечения

ЦОД, кВт

централизованной системы

охлаждения технологическог

о обеспечения ЦОД, кВт

23

1. «Урал» 1000 160 45 94(2 чиллера, поочередный режим работы)

2. «Юг» 1200 224 56 94(2 чиллера, поочередный режим работы)

3. «Центр» 1200 240 61 106(3 чиллера, режим работы N+1)

4. «Сибирь» 2400 400(+128 PBB) 107 212(5 чиллеров, режим работы N+1)

24

Структурная схема системы электроснабжения ЦОД

25

Приложение № 2 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯНа передвижную дизельную электростанцию (ДЭС)

для Центра обработки данных

26

Основные требования к ДЭС

2.1. Расчетная мощность – определяется проектом, 2.2. Выходная сеть: 3-и фазы 220/380В 50Гц2.3. Режим работы ДЭС – основной (Prime)2.4. Рабочий диапазон температур от -40 до +400С2.5. Степень автоматизации ДЭС по ГОСТ 14228-80 – II (вторая) с возможностью

параллельной работы 2-х и более ДЭС2.6. ДЭС должна быть оборудована системой автоматической подкачки топлива

из расходного бака или внешнего резервуара;2.7. Устойчивость, при постоянной работе на расчетную мощность с

нелинейными нагрузками (импульсные блоки питания, система кондиционирования) и пусковыми токам.

2.8. ДЭС выполняется в передвижном исполнении на шасси.

27

Состав и исполнение ДЭС

В состав ДЭС входит: ДГУ Контейнер Система отопления Система вентиляции Система выхлопа Система освещения рабочая, аварийная, ремонтная Система пожарно-охранной сигнализации Система пожаротушения Система управления и мониторинга Сеть электроснабжения собственных нужд ДЭС Силовая питающая сеть Система заземления Питательный и/или расходный топливный баки, система питания Шасси

3.1. ДГУ3.1.1. Режим работы ДГУ – основной (Prime)3.1.2. Генератор: выход 3-и фазы 220/380В 50Гц TN-S3.1.3. Частота вращения коленчатого вала 1500 об/мин3.1.4. Электронный регулятор оборотов двигателя (выходной частоты)3.1.5. Электронная панель управления, удовлетворяющая требования II

степени автоматизации по ГОСТ 14228-80, учитывающая автоматическое управление при совместной работе двух и более ДГУ

3.1.6. Система запуска автоматическая и ручная. Зарядное устройство стартерного аккумулятора(ов) для работы от сети 220/380В 50Гц

3.1.7. Автоматический выключатель защиты генератора с автоматическим приводом, вспомогательными контактами положения включено/выключено и аварийного срабатывания;

3.1.8. Система охлаждения с подогревателем ОЖ для работы от сети 220/380В 50Гц, TN-S

3.1.9. Наличие питательного топливного бака в раме ДГУ предусмотренного заводом изготовителем

3.1.10. Сливные магистрали ОЖ, масла вывести в предусмотренные боксы контейнера и установить шаровые краны;

3.1.11. Оснастить ДГУ насосами слива/подачи масла и ОЖ. Направление работы насосов изменять посредством переключений шаровых кранов;

3.1.12. Части ДГУ, подверженные нагреву при его работе, защитить от прикосновения сетчатыми ограждениями.

3.2. Контейнер3.2.1. Конструкция контейнера должна обеспечивать беспрепятственный

доступ эксплуатирующему персоналу к обслуживаемым частям ДГУ и емкостям с жидкостями;

3.2.2. Корпус контейнера антивандальный, герметичный, в термо-шумозащитном исполнении;

3.2.3. Входная дверь, усиленная открывающаяся наружу с самозапирающимся замком, отпираемым без ключа с внутренней стороны. Дверь выполнить с двойным притвором;

3.2.4. По периметру контейнера устроить распашные двери с откидными настилами, обеспечивающие свободный доступ к частям ДГУ. Двери

28

оборудовать запирающими механизмами с замками. Двери выполнить с двойным притвором. Настилы оборудовать перилами. Минимальная грузоподъемность настила 160кг;

3.2.5. Технологические проемы впускного и выпускного дефлекторов(решеток жалюзи) системы вентиляции контейнера оборудовать с наружи отбойными антивандальными решетками и козырьками для предотвращения попадания осадков внутрь;

3.2.6. Конструкция крыши контейнера должна обеспечивать беспрепятственный сток воды;

3.2.7. В верхней части контейнера выполнить встроенный герметичный бокс под вывод топливозаправочной горловины. Бокс оборудовать антивандальной дверцей;

3.2.8. В нижней части контейнера выполнить встроенные герметичные боксы под вывод сливных магистралей топлива, охлаждающей жидкости и масла, а также для подключения разъемного соединения питающей линии сети собственных нужд. Размещение боксов должно обеспечивать беспрепятственный доступ оперативного персонала. Боксы оборудовать антивандальными дверцами;

3.2.9. В нижней части контейнера выполнить встроенный теплоизолированный распределительный щит для присоединения отходящих кабелей силовой питающей сети. Распределительный щит оборудовать антивандальной теплоизолированной дверцей;

3.2.10. Входная дверь, распашные двери, дверцы распределительного щита, боксов топливозаправочной горловины, сливных магистралей и подключения разъемного соединения питающей линии сети собственных нужд оборудовать замками, запирающимися единым ключом;

3.2.11. Выполнить проушины для погрузки/разгрузки краном;3.2.12. Контейнер оборудовать универсальным складным лестничным

трапом с перилами для доступа с земли к входной двери и трапам распашных дверей. Предусмотреть крепление фиксации трапа в транспортное положение и на период хранения ДЭС;

3.2.13. Корпус окрасить краской в 3-и слоя;3.2.14. Крышу обработать материалом стойким к высоким температурам и

предотвращающим проникновение влаги внутрь контейнера.

3.3. Система отопления3.3.1. Питающая сеть 220В 50Гц, TN-S.3.3.2. Подключить к групповой линии системы отопления, сети

электроснабжения собственных нужд ДЭС;3.3.3. Система управления отоплением централизованная способная

контролировать температуру минимум в двух точках контейнера;3.3.4. Выполнить на базе масляных радиаторов или конвекторных

электрических обогревателей;3.3.5. Использовать два и более отопительных прибора способных

поддерживать минимальную температуру внутри контейнера не ниже +50С.

3.4. Система вентиляции3.4.1. Выполнить принудительную систему приточно-вытяжной вентиляции;3.4.2. Питающая сеть 220В 50Гц, TN-S3.4.3. Подключить к групповой линии системы вентиляции, сети

электроснабжения собственных нужд ДЭС;3.4.4. Впускной и выпускной дефлекторы (решетки жалюзи) с

электроприводом на открывание и возвратным пружинным механизмом;

29

3.4.5. Оборудовать отдельным вытяжным вентилятором, обеспечивающим воздухообмен при работе ДЭС в режиме ожидания (состояние горячего резерва). Сигнал о включение в работу организовать от отдельного датчика температуры или от общей системы контроля микроклимата ДЭС.

3.5. Система выхлопа3.5.1. Оборудовать низкошумным глушителем (не менее -35дБ) стойким к

воздействию окружающей среды;3.5.2. Низкошумный глушитель расположить на крыше;

3.6. Система освещения рабочая, аварийная, ремонтная3.6.1. Питающая сеть рабочего освещения 220В 50Гц, TN-S3.6.2. Подключить к групповой линии системы освещения, сети

электроснабжения собственных нужд ДЭС3.6.3. Для рабочего освещения использовать светильники с газоразрядным

источником света в герметичном исполнении;3.6.4. Для аварийного освещения использовать светильники с газоразрядным

источником света в герметичном исполнении с питанием от аккумуляторных батарей;

3.6.5. Питающая сеть ремонтного освещения 12В постоянного тока с питанием от аккумуляторных батарей;

3.6.6. Для ремонтного освещения использовать переносные светильники, не менее 2шт.;

3.7. Система пожарно-охранной сигнализации3.7.1. Пожарная сигнализация автоматическая.3.7.2. Охранная сигнализация автоматическая.

3.8. Система пожаротушения3.8.1. Установка пожаротушения – газовая.3.8.2. Оснастить ручными углекислотными огнетушителями. Количество и

массу заряда огнетушителей определить в соответствии с НПБ;

3.9. Система управления и мониторинга3.9.1. Местная

3.9.1.1. Пуск/останов ДГУ в автоматическом и ручном режимах, аварийный останов;

3.9.1.2. Состояние ДГУ: давление масла, температура ОЖ, величина напряжения на стартерных АКБ, общая наработка, частота и напряжение электрической сети, потребляемый ток, мощность нагрузки, положение кнопки аварийного останова, и т. д.)

3.9.1.3. положение включено/выключено и аварийное отключение АВ ДГУ;

3.9.1.4. Состояние пожарно-охранной сигнализации;3.9.1.5. Уровень топлива в питательном/расходном топливном баке

3.9.2. Дистанционная3.9.2.1. мониторинг ДГУ рекомендуется осуществить по протоколу

MODBUS с целью включения в единую систему мониторинга электроснабжения объекта;

3.9.2.2. аварийный останов ДГУ;3.9.2.3. состояние ДГУ: давление масла, температура ОЖ, величина

напряжения стартерных АКБ, общая наработка, частота и напряжение электрической сети, потребляемый ток, мощность нагрузки, положение кнопки аварийного останова, аварийные

30

состояния ДГУ);3.9.2.4. контроль состояния АВ ДГУ: включено, выключено и аварийное

отключение;3.9.2.5. контроль микроклимата ДЭС: действительная температура

ДЭС, температура ДЭС вышла за установленные допустимые пределы;

3.9.2.6. Состояние пожарно-охранной сигнализации;3.9.2.7. Состояние системы пожаротушения;3.9.2.8. Уровень топлива в питательном/расходном топливном баке

3.9.3. соединения, для подключения кабелей дистанционного мониторинга выполнить разъемными (прямая, обратная часть). Разъемы промаркировать. Разъемные соединения мониторинга установить в отдельный щит;

3.9.4. Предусмотреть сальниковые вводы для кабелей дистанционного мониторинга;

3.10. Сеть электроснабжения собственных нужд ДЭС3.10.1. Питающая сеть 3-и фазы 220В 50Гц, TN-S;3.10.2. Кабель питания собственных нужд подключить к щиту собственных

нужд через разъемное соединение. Разъемное соединение смонтировать в отдельном боксе по средствам штепсельного разъема пр-ва АВВ (с монтажом на поверхность) типа 463BS6. При вставленной розетке питания щита СН должно обеспечиваться закрытие дверцы бокса;

3.10.3. Устанавливаемые штепсельные розетки, выключатели рабочего и аварийного освещения, корпуса эл. щитов и коммутационных боксов производства АВВ, Schneider Electric, со степенью защиты IP65;

3.10.4. для защиты групповых линии бытовой сети, систем отопления и освещения применять дифференциальные автоматические выключатели;

3.10.5. Состоит из группового щита собственных нужд, отдельных групповых линий питания: отопления контейнера, подогревателя ДГУ, зарядного устройства стартерных АКБ, зарядного устройства АКБ пожарно-охранной сигнализации, рабочего, аварийного и ремонтного освещения, вентиляции, бытовой сети;

3.10.6. Групповой щит собственных нужд: вход L1, L2, L3, N, PE. Нагрузку групповых линий необходимо равномерно распределить по фазам. Устанавливаемые аппараты защиты производства АВВ, Schneider Elec-tric;

3.10.7. Отопительные приборы подключаются к групповой сети отопления через штепсельные розетки. Штепсельные розетки должны иметь отличительную цвето-графическую маркировку;

3.10.8. Штепсельные розетки групповой линии бытовой сети разместить по периметру внутри контейнера. Штепсельные розетки должны иметь отличительную цвето-графическую маркировку;

3.10.9. Переносные светильники ремонтного освещения подключаются к групповой сети ремонтного освещения, через штепсельные розетки, отличающиеся по конфигурации от штепсельных розеток других групп;

3.10.10. каждая отдельная групповая линия по стенам и потолку прокладывается в металлическом рукаве или трубе;

3.10.11. Групповые линии выполнить кабелем с медными жилами, с изоляцией, не поддерживающей горения;

3.10.12. Выполнить маркировку групповых линий, коммутационных аппаратов, выключателей и штепсельных розеток. На внутренней стороне двери щита собственных нужд выполнить табличку с указанием назначения

31

коммутационного аппарата;

3.11. Силовая питающая сеть3.11.1. Выход 3 фазы 220/380В 50Гц, TN-S;3.11.2. Подключение выполнить на шины. Шины установить в

распределительный щит.3.11.3. Конструкция распределительного щита должна обеспечивать

беспрепятственное присоединение/отсоединение отходящих кабелей и закрытие двери на ключ с присоединенными отходящими кабелями. Выполнить дополнительный крепеж для фиксации отходящих кабелей;

3.11.4. Распределительный щит утеплить;3.11.5. Подключить АВ ДГУ к шинам распределительного щита;3.11.6. Провод от АВ ДГУ до распределительного щита уложить в разборный

металлический короб;3.11.7. Установить металлический бокс для хранения документации

эксплуатирующего персонала с вложенной однолинейной схемой ДЭС. Внутренние габариты бокса по ширине и высоте должны соответствовать бумажному листу формата А4;

3.12. Система заземления3.12.1. Заземлению подлежат все металлические части: ДЭС, контейнера,

шасси, кабельной эстакады;3.12.2. Заземление организовать на общую шину ГЗШ выполненную из меди.

Шину установить в отдельный распределительный щит с внутренней стороны. Для подвода проводника контура заземления, проводника уравнивания потенциалов и проводника заземления кабельной эстакады выполнить сальниковые вводы;

3.12.3. К ГЗШ присоединить заземляющий проводник контура заземления ДЭС, шину заземления генератора, шину заземления щита собственных нужд, все металлические части: ДЭС, контейнера, шасси, кабельной эстакады;

3.13. Питательный и/или расходный топливный баки, система питания3.13.1. Объем топливного бака должен обеспечивать непрерывную работу

ДЭС, но не должен превышать 1м3.3.13.2. Подающую и обратную топливные магистрали защитить от внешнего

механического воздействия;3.13.3. Установить систему автоматической подкачки топлива из расходного

бака или внешнего резервуара;3.13.4. Магистраль аварийного слива топлива вывести в предусмотренный

бокс контейнера и установить шаровой кран;3.13.5. Заливную горловину топлива вывести в предусмотренный бокс;3.13.6. В непосредственной близости от топливозаправочной горловины

установить сигнализирующее устройство достижения максимального уровня топлива в баке;

3.14. Шасси3.14.1. Шасси/прицеп/полуприцеп должны быть предназначены для

перевозки контейнеров и оборудованы крепежом контейнеров заводского изготовления;

3.14.2. Под шасси выполнить разгрузочные упоры/платформы учитывающие динамические нагрузки при работе ДЭС;

3.14.3. Комплект документов изначально оформить на ОАО «МТС»;3.14.4. Оформлять по справке-счет или отдельному договору купли-продажи

шасси.

32

33

Состав сопроводительной документации

4.1. Паспорт готового изделия;4.2. Инструкция(ии) по эксплуатации оборудования в составе ДЭС на русском

языке;4.3. Сертификаты соответствия на устанавливаемое оборудование;4.4. Отчет о проведенных испытаний ДЭС в соответствии с требованиями завода

изготовителя и ПУЭ гл. 1.8;4.5. Отчет о проведенных испытаний сети электроснабжения собственных нужд:

4.5.1. Протоколы замеров сопротивления изоляции проводов и кабелей;4.5.2. Протоколы измерения сопротивления петли «фаза – ноль»;4.5.3. Протоколы проверки срабатывания тепловых, электромагнитных и

дифференциальных расцепителей автоматических выключателей;4.5.4. Протоколы согласования токов короткого замыкания с уставками

аппаратов защиты;4.5.5. Протоколы проверки цепи между заземлителями (ГЗШ) и заземляемыми

элементами с замером переходного сопротивления контактов.4.6. Справка-счет или договор купли-продажи шасси;4.7. Паспорт транспортного средства шасси4.8. Транзитные номера шасси;

34

Основные требования к Паспорту готового изделия

5.1. Паспорт готового изделия оформить в соответствии с ЕСКД;5.2. Оформить единым документом на ДЭС в целом;5.3. Паспорт должен содержать главы, как минимум:

5.3.1. Архитектурно-строительное решение;5.3.2. Характеристики ДЭС5.3.3. Описание ДЭС5.3.4. Компоновочное решение5.3.5. Топливное хозяйство5.3.6. Отопление вентиляция5.3.7. Электротехническая часть5.3.8. Пожарно-охранная сигнализация5.3.9. Противопожарные мероприятия5.3.10. Удаленный мониторинг5.3.11. Расчет выбросов загрязняющих веществ5.3.12. Промышленная безопасность

35

Выдержки из внутренних нормативных документов ОАО «МТС»

1. Вводимые определения терминов, сокращений и ролей

1.1. Сокращения

ТП – Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ

СК – Система кондиционирования

ВРЩ – Вводно-распределительный щит

ГРЩ – Главный распределительный щит

АВР – Автоматический ввод резерва (устройство)

STS (Static Transfer Switch) – Статический переключатель (нагрузки)

ИБП – Источник бесперебойного питания

СПТ – Система (питания) постоянного тока

АКБ – Аккумуляторная батарея

СГЭ – Система гарантированного электроснабжения

СБЭ – Система бесперебойного электроснабжения

1.2. Определения терминов

Электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энергией.

Потребитель электрической энергии – электроприемник или группа

электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на

определенной территории.

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и распределения

электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов,

воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

Собственная электростанция – автономная генераторная установка автоматизированная,

как правило, по 3-й степени автоматизации согласно ГОСТ 14228-80. В состав собственной

электростанции может входить несколько автономных генераторных установок.

Независимый источник питания – источник питания, на котором сохраняется

напряжение в пределах, регламентированных ПУЭ для послеаварийного режима, при

исчезновении его на другом или других источниках питания. К независимым источникам

питания относятся: электрические сети сетевой компании, собственная электростанция, СБЭ с

запасом емкости АКБ не менее четырех часов.

Система гарантированного электроснабжения – совокупность электроустановок и

электрических устройств, объединенных общим процессом генерирования и распределения

электрической энергии, обеспечивающая при отключениях (авариях) электрических сетей

сетевой компании электроснабжение потребителей (электроприемники) в течение заданного

времени посредством выработки электроэнергии собственной электростанцией.

36

Система бесперебойного электроснабжения – совокупность электроустановок и

электрических устройств, объединенных общим процессом приема, преобразования, накопления

и распределения электрической энергии, обеспечивающая непрерывное (безобрывное,

бесперебойное) электроснабжение потребителей (электроприемники) в течение заданного

времени при пропадании или изменении параметров электроснабжения на входе данной системы.

Как правило, СБЭ выполняется на основе ИБП или СПТ.

Источник бесперебойного питания – электроустановка, осуществляющая

преобразование и накопление, как правило, в электрохимических источниках (АКБ),

электрической энергии, обеспечивающая непрерывное (безобрывное, бесперебойное)

электроснабжение потребителей (электроприемников) переменного тока с заданными

параметрами, при пропадании или изменении параметров электроснабжения на входе данной

электроустановки.

Система (питания) постоянного тока – электроустановка, осуществляющая

преобразование рода тока электрической энергии из переменного в постоянный и накопление ее,

как правило, в электрохимических источниках (АКБ), обеспечивающая непрерывное

(безобрывное, бесперебойное) электроснабжение потребителей (электроприемники) постоянного

тока с заданными параметрами, при пропадании или изменении параметров электроснабжения на

входе данной электроустановки.

Система TN-S – система (заземления/электрораспределения) с глухозаземленной

нейтралью, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее

протяжении.

Система TN-C-S – система (заземления/электрораспределения) с глухозаземленной

нейтралью, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника совмещены

в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

Избыточная конфигурация N+1 системы ИБП/постоянного тока – конфигурация

(системы) из двух или более включенных параллельно единичных модулей/блоков равной

номинальной мощности. При этом для обеспечения электроснабжения потребителей,

подключенных к данной системе, в режиме максимального потребления достаточно N

модулей/блоков, т.е. отказ одного из модулей/блоков не приводит к отказу (перегрузке) системы.

Взаимно резервирующая конфигурация 2N – конфигурация из двух независимых

систем равной номинальной мощности N каждая, идентичных по составу и функциональным

характеристикам оборудования, обеспечивающая электроснабжением общих потребителей с

номинальной мощностью N. При этом отказ одной из систем не приводит к прекращению

электроснабжения потребителей.

2. Категории технологических помещений

2.1.1. центры обработки данных;

37

2.2. СБЭ инженерных систем технического обеспечения технологических помещений, в состав

которых входят:

2.2.1. насосы СК (гидрогруппа);2.2.2. вентиляторы внутренних модулей (блоков) СК;2.2.3. система контроля доступа;2.2.4. аварийное освещение, и т.д.

3. Общие требования

3.1. Требования настоящего Документа распространяются на вновь проектируемые

(строящиеся), а также модернизируемые СБЭ, предназначенные для качественного

бесперебойного электроснабжения технологического оборудования новых и

реконструируемых технологических помещений, инженерных систем технического

обеспечения технологических помещений, а также рабочих мест обслуживающего

персонала данных объектов.

3.2. Требования настоящего Документа распространяются на централизованные СБЭ

переменного тока на основе систем ИБП с номинальной (паспортной) мощностью

единичного модуля (блока), входящего в состав системы ИБП, от 10кВА и более.

3.3. К основным определяющим факторам при проектировании СБЭ должны быть отнесены

характеристики подключаемого технологического оборудования, а именно:

3.3.1. назначение;3.3.2. требования к надежности электроснабжения;3.3.3. способ подключения;3.3.4. электрическая мощность;3.3.5. характер нагрузки;3.3.6. размещение внутри объекта.

3.4. При проектировании необходимо предусматривать наиболее совершенные в техническом

отношении системы электроснабжения с учетом энергосберегающих технологий, а также

наиболее рациональные методы с точки зрения строительства и эксплуатации.

3.5. Основные технические решения должны обеспечивать максимальную экономию

капиталовложений в строительство и последующих эксплуатационных затрат, снижение

материалоемкости.

3.6. Решения по определению категории надежности и резервирования потребителей

электрической энергии, не указанных явно настоящим Документом, должны приниматься

совместно с подразделением, планирующим размещение первых на объекте.

3.7. В проектах необходимо предусматривать электрооборудование основного назначения и

вспомогательное оборудование только промышленного изготовления,

сертифицированного в соответствии с требованиями действующей нормативной базы РФ.

3.8. СБЭ должна соответствовать всем требованиями действующих нормативных документов

в области электроснабжения.

38

3.9. Любую единичную систему ИБП или выпрямительную систему постоянного тока во всех

конфигурациях требуется проектировать таким образом, чтобы в режиме максимального

энергопотребления всего технологического оборудования, подключенного к данной

системе, обеспечить загрузку этой системы в режиме работы N минимум на 75% и

максимум на 85% от номинальной (паспортной) мощности. Здесь N – количество

параллельно включенных единичных модулей (блоков) ИБП/выпрямительных модулей

равной номинальной мощности в составе системы.

3.10. При проектировании СБЭ необходимо обеспечить селективность в зоне коротких

замыканий при выборе типов АВ. Последовательное включение модульных АВ

запрещается.

3.11. Настоящий Документ определяет время автономной работы СБЭ от АКБ для наихудшего

из возможных режимов надежности (работы) СБЭ, при котором сохраняется

бесперебойное электроснабжение без потери качества всего основного технологического

оборудования, подключенного к данной СБЭ, в режиме максимального

энергопотребления.

4. Общие требования к СБЭ переменного тока

4.1. входное напряжение: 380В, 50Гц, 3 фазы; система TN-C-S4;4.2. выходное напряжение: 380В, 50Гц, 3 фазы; система TN-S;4.3. Требования к системе ИБП5:4.3.1. вход и выход: 3 фазы;4.3.2. технология: «On-Line», двойного преобразования (Double Conversion), VFI (стандарт EN

50091);4.3.3. децентрализованное управление модулями/блоками6;4.3.4. коэффициент гармонических искажений входного тока THDI < 10%;4.3.5. возможность работы от ДЭС сопоставимой мощности (1,2…1,3SИБПноминальн.);4.3.6. зарядное устройство должно обеспечивать зарядный ток в каждой АКБ не менее 10% от

номинальной емкости батареи в режиме максимальной проектной нагрузки системы ИБП;4.3.7. сервисный байпас (by-pass);4.3.8. решения мониторинга состояния ИБП (SNMP) и управляемой остановки (shutdown)

серверов на основе открытых протоколов. Поддержка ОС Solaris 8, Solaris 9, Win2000, Win2003.

4.4. АСДУ.

5. Требования к размещению оборудования СБЭ

При размещении оборудования СБЭ в общем случае необходимо соблюдение следующих условий:

4 При наличии технико-экономического обоснования допускается применение системы TN-S.5 Система ИБП может состоять из одного или нескольких включенных параллельно единичных модулей/блоков ИБП равной номинальной мощности.6 Для системы из нескольких включенных параллельно единичных модулей/блоков ИБП.

39

5.1. каждая из систем ИБП/постоянного тока, входящая в состав СБЭ, включая ее компоненты, должна размещаться в собственном, выделенном для этой системы, помещении;

5.2. помещения не должны иметь окон; при наличии окон необходимо принять меры по их герметизации, уменьшению светопропускающей и теплопроводящей способностей, защите от проникновения и, при необходимости, от вандализма;

5.3. помещения в общем случае должны быть свободны от любых инженерных транзитных или иных коммуникаций, не связанных, так или иначе, с технологическим процессом в данных помещениях;

5.4. помещения СБЭ не должны размещаться под помещениями с мокрыми, влажными технологическими процессами и/или транзитными коммуникациями с водой, а так же сопредельно с ними. При невозможности выполнить данное условие размещения необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию, а также принять иные необходимые меры, предотвращающие попадание влаги в помещения СБЭ;

5.5. размещение помещений СБЭ в подвальных помещениях запрещается;5.6. покрытие пола, стен и потолка должно препятствовать образованию и накоплению пыли и

быть антистатичным;5.7. перегородки и двери должны выполняться пожаростойкими;5.8. двери должны открываться наружу помещения;5.9. СК в общем случае должна иметь резервирование всех входящих в нее подсистем на

случай отказа, при этом схема резервирования определяется проектным решением исходя из требований к надежности СБЭ, обслуживаемой данной СК;

5.10. в общем случае необходимо поддержание температуры в пределах +200…+250C (оптимально +220C) при относительной влажности 40-65%;

5.11. помещения должны быть оборудованы:5.11.1. системами пожарной сигнализации;5.11.2. системами газового пожаротушения;5.11.3. системами контроля доступа;5.11.4. аварийным освещением;5.11.5. телефонной связью.

6. Требования к построению СБЭ технологических помещений

6.1. СБЭ ЦОД6.1.1. СБЭ переменного тока ЦОД6.1.1.1. Конфигурация СБЭ переменного тока ЦОД

6.1.1.1.1. СБЭ переменного тока ЦОД выполняется централизованной, строится на основе систем ИБП в избыточной7 и взаимно резервирующей8 конфигурации. При этом реализуется общий принцип построения по схеме 2(N+1), а именно:

6.1.1.1.2. создается группа из двух взаимно резервирующих систем ИБП равной номинальной мощности;

6.1.1.1.3. каждая из двух взаимно резервирующих систем ИБП группы выполняется с избыточностью по общей схеме N+1, где N – количество ИБП равной номинальной мощности достаточное для обеспечения электроснабжением всего технологического оборудования, подключенного к данной группе, в режиме максимального энергопотребления;

при наличии технико-экономического обоснования допускается разделение СБЭ переменного тока на несколько не обязательно равных по мощности групп взаимно резервирующих систем ИБП, с сохранением общей схемы построения 2(N+1) внутри каждой группы. Таким образом, создается СБЭ из k групп взаимно

7 Определение избыточной конфигурации системы приведено в п.п.5.2. «Определения терминов» настоящего Стандарта.8 Определение взаимно резервирующей конфигурации приведено в п.п.5.2. «Определения терминов» настоящего Стандарта.

40

резервирующих систем ИБП, по 2 системы ИБП по общей схеме

в каждой группе, т.е. реализуется схема , где:k – количество создаваемых групп взаимно резервирующих

систем ИБП; – количество ИБП равной номинальной мощности, входящих в

каждую из двух взаимно резервирующих систем ИБП i-группы, достаточное для обеспечения электроснабжением всего технологического оборудования, подключенного к данной i-группе, в режиме максимального энергопотребления.

6.1.1.2. Состав СБЭ переменного тока ЦОДОсновывается на системах ИБП. В общем случае каждая из систем ИБП состоит из следующих компонентов:6.1.1.2.1. ВРУ ИБП – обеспечивает прием электроэнергии

от независимых источников внешних электрических сетей сетевой компании, а также от питающей сети СГЭ, и распределение на систему ИБП;

6.1.1.2.2. РУ – обеспечивает передачу электроэнергии от системы ИБП в распределительную сеть основного технологического оборудования;

6.1.1.2.3. байпас (by-pass) – обеспечивает возможность полного вывода из работы системы ИБП при сохранении электроснабжения потребителей посредством прямой передачи электроэнергии от ВРУ ИБП к РУ;

6.1.1.2.4. собственно системы ИБП;6.1.1.2.5. АКБ;6.1.1.2.6. системы поблочного мониторинга АКБ;6.1.1.2.7. распределительной сети;6.1.1.2.8. групповой сети;6.1.1.2.9. оборудования АСДУ.

6.1.1.3. Время автономной работы СБЭ переменного тока ЦОД6.1.1.3.1. Время автономной работы от АКБ при полной

нагрузке составляет 15 минут, иначе определяется проектом исходя из технико-экономического обоснования, при этом уменьшение указанного времени не допускается.

6.1.2. Распределение электроэнергии СБЭ ЦОД6.1.2.1. распределение электроэнергии для обеспечения электроснабжением основного

технологического оборудования осуществляется распределительной и групповой сетями. Выполняется посредством изолированных шинопроводов и/или кабельными линиями:6.1.2.1.1. рекомендуется выполнять распределительную

сеть посредством шинопроводов;6.1.2.1.2. при выполнении распределительной сети

кабельными линиями групповая сеть должна включать в свой состав групповые щиты. Кабельные линии распределительной сети питания групповых щитов основного технологического оборудования в общем случае выполняются с резервированием по схеме 1+1 для каждого группового щита9.

6.1.2.2. для каждой из двух взаимно резервирующих систем ИБП/постоянного тока одной группы, входящей в состав СБЭ, выполняются одинаковые по составу и функциональным характеристикам оборудования распределительная и групповая сети.

6.1.3. Подключение основного технологического оборудования9 Необходимость выполнения резервирования кабельных линий определяется проектом.

41

6.1.3.1. Единица основного технологического оборудования c 2N вводами питания подключается к различным взаимно резервирующим системам ИБП/постоянного тока одной группы, входящей в состав СБЭ, по N вводов к каждой из систем;

6.1.3.2. единица основного технологического оборудования c одним вводом питания подключается к выделенной групповой (распределительной) сети СБЭ10, специально предназначенной для питания данного типа оборудования;

6.1.3.3. иные варианты подключения оборудования к СБЭ определяются проектом.6.1.4. СБЭ рабочих мест диспетчерского персонала ЦОД6.1.4.1. требования к устройству СБЭ и иные параметры определяются проектом;6.1.4.2. рекомендуется выполнять подключение рабочих мест диспетчерского персонала к

выходам двух различных ВРУ ИБП централизованной СБЭ основного технологического оборудования ЦОД, одной или различных групп систем ИБП.

6.1.5. СБЭ инженерных систем технического обеспечения ЦОД6.1.5.1. СБЭ инженерных систем технического обеспечения ЦОД создается для

качественного бесперебойного электроснабжения оборудования инженерной инфраструктуры ЦОД;

6.1.5.2. СБЭ инженерных систем технического обеспечения ЦОД выполняется выделенной, по общей схеме 2(N+1)11 (конфигурация описана п.п.6.1.1.1.2, 6.1.1.1.3 настоящего Документа). Время автономной работы должно составлять не менее 30 мин. Требования к размещению СБЭ и иные параметры определяются проектом.

7. Нормативные ссылки

7.1. Внешние нормативные документыТаблица 1. Внешние нормативные документы№ п/п Наименование документа

1 ПУЭ, издание седьмое. Утверждено приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204

2ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Приказ Мининформсвязи РФ №150 от 28.12.2005

3

ВСН 332-93. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Утверждены приказом Министерства связи РФ от 15.06.1993г. Взамен ВСН 332-88 Минсвязи СССР

4 TIA/EIA-942 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (Телекоммуникационная инфраструктура для центров обработки данных)

10 Как правило, выполняется с применением статических переключателей – STS (Static Transfer Switch) – в распределительной части.11 В отдельных случаях при наличии технико-экономического обоснования допускается применение схемы 2N.

42

Приложение № 3 к Запросу

Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Москва «__»___________200_ г.

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании________________, c одной стороны, и

___________________________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава и лицензии № _____________________________________, с другой стороны,

именуемые вместе «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Договор» Настоящий документ, подписанный Заказчиком и Генеральным подрядчиком со всеми приложениями, а также всеми дополнениями и изменениями, которые подписаны Сторонами в период его действия.

«Стороны» Генеральный подрядчик и Заказчик.«Объекты» «Сметная документация»

Локальные сметные расчеты

«Исполнительная документация»

Полный комплект технической документации, приведенной в соответствие с фактически выполненными Работами на Объектах, исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, акты сдачи-приемки выполненных работ.

«Проектная документация»

Рабочий проект с рабочими чертежами и иная техническая документация, определяющая объем и содержание Работ, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП.

«Эксплутационная документация»

Часть Исполнительной документации, передаваемой Генеральный подрядчиком Заказчику, для обеспечения нормальной эксплуатации и техобслуживания оборудования и систем, включенных в Объект в рамках выполнения Работ.

«Работы» Проектные, электромонтажные и пуско-наладочные работы, результатом которых будет создание Системы внутреннего электроснабжения ЦОД (центра обработки данных), выполняемые на Объектах Заказчика Генеральным подрядчиком, либо привлеченными им лицами, в соответствии с условиями договора и дополнительных соглашений к нему.

«Скрытые работы» Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче результатов Работ на Объекте и предъявляемые Генеральным подрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.

«Материалы» Расходные материалы и оборудование, необходимые для

43

выполнения Работ на Объекте.«Срок» День/ дни, исчисляемый календарными днями; событие;

конкретная дата (начала и окончания Работ). «Акт о приемке выполненных работ»

Документ, подтверждающий объем фактически выполненных за отчетный период работ, составленный Генеральный подрядчиком по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999 г.

«Акт освидетельствования скрытых Работ»

Документ, составленный по установленной форме, подтверждающий, что скрытые Работы выполнены Генеральным подрядчиком надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора, проверены и одобрены Заказчиком до их закрытия.

«Справка о стоимостивыполненных работ и затрат»

Документ, подтверждающий стоимость фактически выполненных за отчетный период работ, составленный Генеральный подрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999 г.

Рабочая комиссия Комиссия по приемке результатов Работ на Объекте, в состав которой входят представители Заказчика и Генерального подрядчика, а также представители надзорных организаций, участие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

«Гарантийный период» 12 месяцев с даты подписания Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте.

«Специалисты и рабочие Генерального подрядчика»/«Персонал Генерального подрядчика»

Лица, обладающие соответствующей квалификацией, нанимаемые Генеральный подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Представитель Генерального подрядчика»

Надлежащим образом уполномоченное лицо, представляющее на основании предоставленных ему полномочий и в соответствии с условиями настоящего Договора интересы Генерального подрядчика на Объекте.

«СНиП» Строительные нормы и правила, установленные законодательными и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату подписания Договора.

«Представитель Заказчика»

Надлежащим образом уполномоченное лицо, действующее в соответствии с предоставленными ему полномочиями и на основании настоящего Договора, от имени Заказчика, осуществляющее технический надзор и контроль за выполнением Работ, проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, СНиП, а также выполняющее иные действия от имени и в интересах Заказчика.

«Субподрядчик» Организация, привлеченная Генеральным подрядчиком для выполнения части Работ или лицо, которому была передана часть Работ на основании Договора субподряда с согласия Заказчика.

«Дополнительное соглашение»

согласованный между Сторонами в письменной форме документ, содержащий следующие обязательные условия:

адрес Объекта; состав Работ в целом, а если в этом возникает

необходимость, введение этапов с описанием состава Работ поэтапно;

сроки выполнения Работ на Объекте, а если условиями

44

конкретного дополнительного соглашения предусмотрено наличие этапов в процессе выполнении Работ на Объекте, сроки их выполнения;

стоимость Работ на Объекте, а если условиями конкретного дополнительного соглашения предусмотрено наличие этапов, стоимость этапов Работ и размер НДС;

порядок оплаты выполненных Работ в целом, а если условиями конкретного дополнительного соглашения предусмотрено наличие этапов, порядок оплаты этапов Работ;

перечень приложений к Дополнительному соглашению.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По поручению Заказчика, Генеральный подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по созданию Системы внутреннего электроснабжения ЦОД (центра обработки данных) (далее Работы) на Объектах Заказчика. Генеральный подрядчик обязуется выполнять Работы на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами в составе и объеме, предусмотренном условиями дополнительных соглашений к настоящему договору, техническими требованиями на проектирование и локальными сметами, являющимися приложениями к каждому дополнительному соглашению.

Подрядчик обязуется сдать результат Работ на каждом Объекте Заказчику «под ключ».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ в полном объеме на каждом Объекте определяется в соответствующем дополнительном соглашении.

Начало Работ по каждому Объекту – не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Сторонами дополнительного соглашения.

3.2. Сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов работ, если условиями конкретного дополнительного соглашения предусмотрено наличие этапов в процессе выполнении Работ на Объекте, определены Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях.

3.3. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств приведет к задержке выполнения Работ на Объекте, срок окончания Работ продлевается на соответствующий период допущенной Заказчиком просрочки, в течение которого Генеральный подрядчик освобождается от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ на Объекте.

3.4. Срок выполнения Работ на Объекте Заказчика может быть увеличен Сторонами в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению Работ в вышеуказанный срок и, как следствие, препятствующих исполнению обязательств по договору. В этом случае Стороны действуют в соответствии с разделом 12 настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость Работ (этапов Работ) на каждом Объекте Заказчика определяться Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях на основании комплекта сметной документации, являющегося неотъемлемой частью каждого дополнительного соглашения.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

45

5.1. Расчеты с Генеральным подрядчиком, за фактически выполненные объемы Работ по Договору, производятся в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения от Генерального подрядчика следующих документов:

а) форма № КС-2 (в двух экземплярах), подписанная Уполномоченными лицами Сторон;б) форма № КС-3 (в двух экземплярах), подписанная Уполномоченными лицами Сторон;в) счет-фактура;г) счет на оплату;д) соответствующая исполнительная документация на виды работ, предъявляемые к

оплате, подписанная Уполномоченными лицами Сторон;д) акты скрытых работ (в двух экземплярах), если данные работы были выполнены,

подписанные Уполномоченными лицами Сторон;5.2. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях, путем

перечисления безналичных денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Генерального подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

6.1. Генеральный подрядчик обязан:6.1.1. Выполнить все Работы в объеме, предусмотренном настоящим договором и

дополнительными соглашениями к нему, качественно, в установленные сроки и в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию. Принять участие в работе рабочей комиссии, сдать результаты Работ по Актам сдачи-приемки (форма КС-2).

6.1.2. Производить Работы на Объектах в полном соответствии с проектной документацией, требованиями СНиП, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, действующими на территории Российской Федерации.

6.1.3. Своевременно приобретать и поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции и комплектующие изделия.

6.1.4. Не допускать использования в производстве Работ на Объекте материалов и оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности производства Работ и охране окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

6.1.5. Поставлять на строительную площадку и использовать при производстве Работ на Объекте необходимые оборудование, материалы, изделия, комплектующие, инструменты и оснастку, отвечающие требованиям санитарных, экологических, противопожарных и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

6.1.6. Письменно согласовывать с Заказчиком выбор субподрядчика, с обязательным указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему договору и дополнительным соглашениям привлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.

6.1.8. Проверять цены и предъявленные к оплате документы за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги подрядными организациями, поставщиками и иными субподрядчиками.

6.1.9. Своевременно предъявлять претензии подрядным организациям, поставщикам и иным субподрядчикам по поводу невыполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.

6.1.10. Обеспечить выполнение на Объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, рациональному использованию территории во время проведения Работ.

6.1.11. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить производство Работ, в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний, способе исполнения Работ и иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, способных отразится на качестве выполняемых Работ.

46

6.1.12. В случае обнаружения на любой стадии исполнения договора и дополнительных соглашений к нему некачественный результат выполненных Работ, Генеральный подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ, в определенный Заказчиком разумный срок, переделать эти работы и сдать их Заказчику по Акту устранения недостатков.

6.1.13. Генерального подрядчика на Объекте будет представлять его представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ персоналом Генерального подрядчика, субподрядчиками и поставщиками. Приказ о назначении ответственного представителя, Генеральный подрядчик передает Заказчику в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора.

6.1.14. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора и условиями дополнительных соглашений к нему, Генеральный подрядчик использует на Объекте специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет гарантировать надлежащее качество выполняемой Работы.

6.1.15. Результаты скрытых работ подлежат своевременной приемке Заказчиком с составлением актов о приемке Скрытых работ. Генеральный подрядчик заблаговременно, не позднее, чем за 3 (Три) дня до начала приемки, сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки результатов скрытых работ, подлежащих закрытию конструкциями и пр.

6.1.16. Не менее чем за 3 (Трое) суток письменно уведомить Заказчика о завершении отдельных этапов Работ, сдать их результат Заказчику, оформить для дальнейшей передачи Заказчику предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством документы. После полного завершения Работ на Объекте, письменно, не менее чем за 5 (пять) суток, известить Заказчика и принять участие в работе рабочей комиссии по приемке результатов Работ на Объекте.

6.1.17. По мере выполнения Работ, а также по окончании их выполнения, Генеральный подрядчик передает Заказчику три полных комплекта исполнительной документации, с учетом всех изменений, внесенных в процессе выполнения Работ, а также электронную версию полного комплекта исполнительной документации в формате Adobe Acrobat Reader и/или Exel и/или Word и/или AutoCAD.

6.1.18. Все поставляемые материалы, механизмы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

6.1.19. Провести испытания и измерения электрических параметров электроустановок с составлением соответствующего Технического отчета.

6.1.20. После завершения Работ вывезти весь мусор.6.1.21. В необходимых случаях согласовать результат Работ с соответствующими

государственными органами и организациями.6.1.22. Исполнять полученные в ходе исполнения настоящего договора указания

Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если он своевременно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения его указания.

6.1.23. По завершению Работ на Объекте, предоставлять Заказчику «Счета-фактуры» в течение 5 дней со дня подписания Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте или Акта устранения недостатков, а также актов по форме КС-2 и справок о стоимости работ по форме КС-3.

6.2. Генеральный подрядчик вправе:6.2.1. Самостоятельно организовывать свою работу.6.2.2. При необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать договоры

субподряда.

47

6.2.3. Определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан:7.1.1. Выдать исходные данные для выполнения работ указанных в п.2.1. настоящего

Договора.7.1.2. Назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения

технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ на Объекте.7.1.3. Назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения

технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.7.1.4. Обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объект на весь период проведения

Работ.7.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном настоящим

договором и дополнительными соглашениями к нему порядке.7.2. Заказчик имеет право:7.2.1. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании с заинтересованными лицами

готовой проектной (технической) документации.7.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком

или субподрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность;

7.2.3. Приостановить производство Работ при обнаружении грубых отступлений от проектной документации или СНиП;

7.2.4. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Представительство:8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по

договору, Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за ходом выполнения Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям договора, проекта и СНиП.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Объект в рабочее время в течение всего периода производства работ.

8.1.2. Генерального подрядчика на строительной площадке будет представлять его представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ подрядными организациями, поставщиками и иными субподрядчиками.

8.2. Скрытые Работы:8.2.1. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика, представителей

осуществляющих авторский и технический надзор, о необходимости проведения промежуточной приемки отдельных скрытых Работ, подлежащих закрытию последующими Работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии имени и отчества и местонахождения на Объекте представителя Генерального подрядчика, проводящего приемку.

Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи и электронной почты, с обязательным уведомлением о получении, а подлинник вручается представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре.

8.2.2. Факт приемки скрытых Работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной

48

приемки, подписанном представителями обеих Сторон.8.2.3. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке скрытых Работ устраняются

силами и средствами Генерального подрядчика, в сроки обеспечивающие соблюдение сроков производства Работ. В этом случае акт промежуточной приемки скрытых Работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков, в вышеуказанном порядке.

8.2.4. После подписания акта промежуточной приемки скрытых Работ Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ.

8.3. Охрана работ:8.3.1. Генеральный подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов,

оборудования и другого имущества на территории Объекта от начала Работ до приемки Заказчиком Работ на Объекте.

Расходы на охранные мероприятия входят в стоимость Работ. 8.3.2. С даты подписания рабочей комиссией Акта рабочей комиссии о приемке работ на

объекте, ответственность за сохранность результатов Работ, материалов, оборудования и другого имущества несет Заказчик.

8.4. Распределение рисков между сторонами:8.4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, результата Работ на

Объекте, а также предназначенных для производства Работ на Объекте материалов, оборудования, инвентаря, имущества несет Генеральный подрядчик до подписания рабочей комиссией Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте.

8.5. Контроль и надзор Заказчика за выполнением Работ:8.5.1. Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и

качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

8.5.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода производства Работ.

9. ПРИЕМКА РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

9.1 В целях осуществления расчетов между Сторонами, приемка результата Работ может производиться один раз по окончании работ на Объекте, а если условиями дополнительного соглашения предусмотрено наличие этапов в процессе выполнении Работ на Объекте, сдача-приемка работ Сторонами производится поэтапно.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2 и справки КС-3 направляет Генеральному подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ при наличии претензий к объему и качеству выполненных работ. При возникновении претензий к качеству выполненных работ, объемы некачественно выполненных работ исключаются из предоставленного акта приемки и принимаются после устранения недостатков.

9.2. В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней, работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком. Не предоставление мотивированного отказа не лишает Заказчика права предъявить в последствии претензии по качеству выполненных Генеральным подрядчиком Работ.

9.3. В случае возникновения спора по поводу недостатков или их причин, Стороны имеют право пригласить эксперта для дачи соответствующего заключения. Услуги эксперта оплачивает пригласившая его Сторона, но в случае если экспертное заключение будет дано в ее пользу, другая Сторона обязана возместить ей расходы по экспертизе в течение двадцати банковских дней с момента выдачи заключения на основании соответствующего счета.

9.4 Сдача-приемка результатов Работы на Объекте осуществляется рабочей комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Генерального подрядчика, а также представителей надзорных организаций, включаемых в комиссию согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

9.5. Генеральный подрядчик письменно извещает Заказчика о дате, времени и месте проведения сдачи-приемки не позднее, чем за пять дней до её начала. Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи с обязательным подтверждением о

49

получении, а подлинник вручается представителю Заказчика на Объекте или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре. Вместе с уведомлением о сдаче-приемке Генеральный подрядчик передает Заказчику три экземпляра исполнительной документации.

9.6. С момента подписания рабочей комиссией Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте, риски случайной гибели, случайного повреждения результата выполненных работ и иные риски переходят от Генерального подрядчика к Заказчику в полном объеме.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:- наличие лицензий у Генерального подрядчика и (или) Субподрядчиков на все виды

работ, являющиеся предметом настоящего договора;- надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие

их техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке

выполненных Генеральным подрядчиком Работ, а также в период гарантийной эксплуатации результата Работ;

10.2. Срок гарантии нормальной работы Объекта в целом и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и результатов Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте (после устранения недостатков Работ, указанных в Ведомости замечаний и подписания Сторонами Акта устранения недостатков) при условии выполнения Заказчиком правил технической эксплуатации и за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.3. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется двусторонним Актом обнаруженных недостатков и должны быть устранены Генеральным подрядчиком не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.

10.4. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Генеральный подрядчик обязан устранять недостатки в любом случае, а затем уже имеет право доказывать вину Заказчика в возникновении указанных недостатков.

10.5. Если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в п.10.3. или назначенного Заказчиком на основании п.10.4. не устранит недостатки в результате Работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц. Генеральный подрядчик обязан возместить расходы, понесенные Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

10.6. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Объект (его часть) по назначению вследствие указанных выше недостатков.

10.7. По окончании Гарантийного срока (п.п.10.2, 10.6.) сторонами в течение 3-х рабочих дней подписывается Акт прекращения гарантийных обязательств Генерального подрядчика.

10.8. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.

10.9. Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода

50

расходов, связанных с получением увечий, а также несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных Работ, оказанных услуг, поставленных материалов, оборудования, на Заказчика может налагаться неустойка в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от суммы просроченного платежа.

11.2. Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:

- за нарушение сроков завершения Работ на Объекте - пеня в размере 0,1 % от сметной стоимости незавершенных Работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени за просрочку сдачи результатов Работ на Объекте не может превышать 20% от сметной стоимости незавершенных Работ;

- за задержку устранения дефектов в Работах и оборудовании против сроков, предусмотренных актом Сторон, - пеня в размере 0,1% от стоимости Работ и оборудования за каждый день просрочки, но не более стоимости оборудования и соответствующего вида Работ.

11.3. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за уничтожение или порчу Объекта, материалов, оборудования и результатов Работ и находящегося на Объекте имущества Заказчика и третьих лиц, вследствие Работ, вплоть до сдачи Работ на Объекте.

11.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.5. В остальных случаях, не предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Условия об уплате неустойки вступают в силу с момента предъявления соответствующего требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начисляться с момента ненадлежащего исполнения обязательств.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения договора и которые Стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные явления: землетрясение, наводнение; военные действия, эпидемии, запретительные меры органов государственной власти, крупномасштабные забастовки за исключением забастовок сотрудников Сторон по настоящему договору и сотрудников субподрядчиков;

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по форс-мажорным обстоятельствам, обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по договору на весь период их действия.

В случае если действие форс-мажорных обстоятельств, продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения. В случае прекращения договора по форс-мажорным обстоятельствам, Стороны производят окончательный взаиморасчет, в течение последних двадцати банковских дней действия договора.

51

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, Стороны будут стремиться разрешить посредством переговоров.

13.2. В случае если указанные споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению в течение двадцати дней с момента получения претензии одной из Сторон, Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда ________________.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства Работ на Объекте по вине Генерального подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

14.2. Если в связи с исполнением настоящего договора, Сторонам станут известны друг о друге сведения, которые могут рассматриваться как конфиденциальная информация или коммерческая тайна, Сторона, получившая такие сведения, не вправе сообщать их третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, т.е. до полного завершения расчетов после подписания соответствующего Акта.

15.2. Изменение и досрочное расторжение договора возможны по соглашению Сторон с учетом положений ст. ст. 450-453 ГК РФ, при условии выполнения взаимных обязательств и урегулировании всех финансовых вопросов.

Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, в случае:

- задержки по вине Генерального подрядчика начала выполнения Работ более чем на один месяц;

- нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на один месяц;

- несоблюдения Генеральным подрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ;- аннулирование лицензий, других актов государственных органов в рамках

действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство Работ.

15.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, изложенным выше, направляет письменное уведомление другой Стороне.

15.4. В случае внесения изменений или расторжения настоящего договора по инициативе одной из Сторон, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону за тридцать дней до планируемой даты введения в действие изменений или расторжения договора соответственно.

15.5. Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания обеими Сторонами. В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего договора, то силу будут иметь положения соглашений.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной Сторонам в ходе выполнения настоящего договора или предварительных переговоров о его заключении.

52

16.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.16.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой Стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.

Конфиденциальность рассматривается Сторонами в соответствии с положениями федерального закона от 29.07.2004 N98-ФЗ «О коммерческой тайне».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. С момента подписания настоящего договора, все предыдущие договоренности и переписка относительно его предмета и других существенных условий признаются недействительными.

17.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные договором, регламентируются соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации.

17.3. Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему составлены на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:1. _____________________________2. ______________________________

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генеральный подрядчик Заказчик

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Юридический адрес: Россия, 109147, Москва, ул. Марксистская, 4.

Контактные телефоны ____________________ Контактные телефоны___________________

Подписи Сторон

_________________ ________________

М.П. М.П.

53

Приложение № 4 к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

Письмо о подаче оферты

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,___________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:___________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить договор Генерального подряда на проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования систем электроснабжения центров обработки данных (СЭ ЦОД) в макрорегионах «Урал», «Юг», «Центр», «Сибирь», в соответствии с Техническими предложениями и Ценовым предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.Договор заключается по форме, приведенной ОАО «МТС» в документации по запросу предложений .

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» __________ 200_года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Техническое предложение на поставку оборудования — на ____ листах;2. Ценовое предложение — на ____ листах;3. Анкета Участника — на ____ листах;4. Скидка Участника — на ____ листах;5. Документы, перечисленные в Требованиях к Участнику

— на ____ листах.

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по оформлению и заполнениюПисьмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает

письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-

правовой формы) и юридический адрес.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в долларах США

без НДС. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями

Запроса.

54

Приложение № 5 к Запросу (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Техническое предложение на проектирование и поставку оборудования Приложение №___ к письму-оферте №_____ от ____________

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

к о н е ц ф о р м ы

Инструкции по заполнениюУчастник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче

оферты.Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 Запроса с учетом

предлагаемых условий Договора. В техническом предложении Участник вправе указать, что он согласен с условием

технического задания (Приложение № 1 и №2 к запросу). Техническое задание составляется в двух аутентичных экземплярах

55

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с приложением 1 к Запросу (Технические требования к поставляемому для ОАО «МТС» оборудованию).

Приложение № 6 к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

Ценовое предложение на Лот №_____

н а ч а л о ф о р м ы

Приложение №_____ к письму – оферте №_________ от __________________

№ Наименование Цена (руб.)без НДС 18%

1. Проектные работы1.11.21.32. Поставка оборудования

2.12.22.33. Строительно-монтажные работы

3.13.23.34. Электромонтажные работы

4.14.24.35. Пуско-наладочные работы

5.15.25.36. Доставка оборудования

6.16.26.3

Итого без НДС 18%НДС 18%

Всего

Ниже Участник в свободной форме приводит свои комментарии или уточняет свои предложения.

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

к о н е ц ф о р м ы

Инструкции по заполнению.

56

Участник приводит номер и дату письма -оферты, приложением к которой является данное ценовое предложение.

Участник указывает фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.Указанная форма для каждого лота составляется в двух аутентичных экземплярах.

57

Приложение № 7 к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)Протокол разногласий к проекту Договора _______.

Приложение №____ к письму –оферте №_____ от _________

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

«Обязательные» условия Договора№ п/п

№ пункта проекта Договора

Исходные формулировки

Предложения Участника

Примечания, обоснование

1.

2.

3.

…

«Желательные» условия Договора№ п/п

№ пункта проекта Договора

Исходные формулировки

Предложения Участника

Примечания, обоснование

1.

2.

3.

…

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Инструкции по заполнениюУчастник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче

оферты.Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений

по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В

58

подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых

Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

59

Приложение№8 к ЗапросуАнкета Участника. (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Приложение № ____ к письму оферте №____ от _________Наименование и адрес Участника: ___________________________________ _________________________________________________________________

№ п/п

Наименование Сведения об Участнике

1. Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника

2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

4. ИНН Участника5. Юридический адрес6. Почтовый адрес7. Филиалы: перечислить наименования и

почтовые адреса8. Банковские реквизиты (наименование и

адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

9. Телефоны Участника (с указанием кода города)

10. Факс Участника (с указанием кода города)11. Адрес электронной почты Участника12. Фамилия, Имя и Отчество руководителя

Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона

13. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника

14. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Инструкции по заполнениюУчастник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче

оферты.Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.

60

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

61