adquisiciÓn de bienes y servicios fecha … · manual de procesos de apoyo mpa-01-f-01 ......

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-01-F-01

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 29/06/12

VERSIÓN 3

ESTUDIO PREVIO Página 1 de 39

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta, 02 de Agosto de 2013

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Subdirección de Planeación y Fronteras

RUBRO PRESUPUESTAL: No Aplica

PROYECTO (si aplica): No Aplica

FUNCION MISIONAL (si aplica):

No Aplica

META RELACIONADA PAC (si aplica):

No Aplica

TIPO DE GASTO (marque con X):

Funcionamiento ( ) Inversión ( X )

FUENTE DE FINANCIACION: (marque con X e indique el valor)

Recursos Propios ( ) Regalías ( )Tasas Retributivas ( ) Sobretasa Ambiental ( ) Orden Nacional ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio (X) No. 000079 GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER – CORPONOR del 01 de Octubre de 2012 Cuenta Especial: Cuenta de Ahorros IFINORTE No. 10600082247 denominada CORPONOR – OTRO SI No. 1 AL Conv. De Cooperación No. 000079-01/10/2012 Valor: $ 753.282.971.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: Para efectos de reducir el nivel de riesgo a través de acciones de mitigación e intervención correctiva, La Corporación presentó ante la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD el proyecto para la ejecución de obras de protección lateral sobre margen izquierda del río Pamplonita en el Sector de Asturias en el Municipio de San José de Cúcuta, el cual fue viabilizado. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Norte de Santander, suscribieron el Convenio de Cooperación No. 9677-04-594-2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, para la ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander conforme lo establece el proyecto de inversión Código BPIN: 2012011000390, con viabilidad positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeación. El citado convenio en el parágrafo de la cláusula primera estableció: “EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER en cumplimiento de las funciones de la Ley 1523 de 2.012 deberá realizar las acciones pertinentes para transferir los recursos a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, quien ejecutará en su calidad de autoridad ambiental el proyecto de Inversión Código BPIN: 2012011000390, con viabilidad técnica positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeación, para la ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander, garantizando el cumplimiento de las observaciones planteadas como resultado del proceso de viabilidad técnica



VERSIÓN 3


llevado a cabo por la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible del DNP sobre el proyecto de inversión…”. El Departamento de Norte de Santander y CORPONOR, suscriben el Convenio de Cooperación No. 000079 DE 2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, para la ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander, tal como lo establece el proyecto de inversión Código BPIN: 2012011000390, con viabilidad positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeación. El proyecto a ejecutar, se encuentra relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, conforme a los actos administrativos que hacen parte de los antecedentes de la presente contratación y que determinaron la aprobación del proyecto por parte del Departamento Nacional de Planeación y la asignación de recursos del Fondo Nacional de Gestión de Prevención del Riesgo de Desastres. En virtud de lo anterior y para efectos de reducir el nivel de riesgo a través de acciones de mitigación e intervención correctiva para el sector de Asturias, en el Municipio de San José de Cúcuta, se propone la ejecución de obras de protección lateral sobre margen izquierda del río Pamplonita, mediante la construcción de un jarillón lateral con roca caliza en una longitud de 250 metros, sobre la margen izquierda del río Pamplonita, sector Asturias. Del análisis de estabilidad de taludes para este sector entre el Puente Gaitán Durán y el Puente García Herreros se puede concluir lo siguiente: Las condiciones de inestabilidad presentadas obedecen a la erosión lateral y de fondo o socavación del Río Pamplonita que genera perdida de suelos de la terraza aluvial. La inestabilidad ha sido generada por la profunda socavación del suelo de cimentación con la perdida de soporte de la terraza y su colapso. En esta zona residencial de Asturias, no existían jarillones ni muros de protección. Los taludes existentes que han quedado muy deteriorados, se deben proteger con obras que permitan controlar la socavación; estas obras de mitigación deben ser de rápida construcción y corresponder a las condiciones de invierno que se pueden presentar en la zona. Desde el punto de vista Geotécnico la zona objeto de estudio corresponde al valle aluvial del Río Pamplonita, en sectores donde la topografía del terreno es básicamente plana. El riesgo en este sector es alto, el cual está asociado a amenazas hidrometeorológicas, las cuales con base en su especificidad (acción del río) se categoriza muy alta y sobre todo en épocas de altas precipitaciones, cuando el río presenta niveles altos, por encima de las características normales. El evento de la ola invernal 2010 – 2011 – 2012 originado por el fenómeno de la Niña ocasionó socavamiento en su margen izquierda originando pérdidas considerables de suelo y colapsando parte del talud, haciendo cada día más vulnerable la infraestructura existente y la población asentada en este sector.



VERSIÓN 3


SECTOR AFECTADO ASTURIAS AÑO 2011 Se muestra el estado del Talud Izquierdo aguas abajo del Río Pamplonita, en el Sector ubicado frente a la entrada del Conjunto Residencial Asturias en la Avenida del Río.

Se observa el colapso del talud izquierdo del Río Pamplonita a lo largo de unos 250 metros, que afectó las obras de amueblamiento construidas y amenazó con la destrucción de la calzada en la Avenida del Río.



VERSIÓN 3


Este sector corresponde a una curva que recibe de manera directa el impacto de la corriente del agua durante las crecidas de caudal, esta causa hizo deteriorar y destruir en forma progresiva la meseta baja y el talud de protección del sector.

Se considera un hecho prioritario adelantar la protección del sector de esta curva para mitigar la acción de la erosión lateral, ya que el material que compone este talud es arcillo-limoso y carece de la resistencia para soportar los impactos de las aguas durante las crecidas del Río Pamplonita.

Desde el punto de vista Geológico, el sector del talud izquierdo del Río Pamplonita ubicado frente al Conjunto Residencial Asturias, fue afectado por los efectos concentrados de la Socavación en la zona de la curva, lo cual provocó el movimiento de la masa que ocupaba la meseta en esta zona.



VERSIÓN 3


En el año 2012 a inicios de la temporada de lluvias se hizo necesario construir un jarillón en roca de cantera que mitigara el riesgo de socavación del talud. Es indispensable favorecer la meseta de protección que aún existe en la parte de baja de este sector, para mitigar e impedir el avance de la erosión en este sector. Por lo tanto se requiere instalar un nuevo enrocado sobre el existente con el fin de ganar mayor altura.

SECTOR AFECTADO ASTURIAS AÑO 2013



VERSIÓN 3


Como se ha ilustrado y narrado anteriormente la situación actual de la estabilidad del talud es de alto riesgo toda vez que en cada periodo de invierno se intensifican las lluvias por el fenómeno de la Niña y el avance del río sobre la margen izquierda es altamente progresivo logrado alcanzar la corona del jarillón construido. Según el informe presentado por el IDEAM de fecha 6 de diciembre de 2010, el fenómeno de La Niña 2010-2011 alteró el clima nacional desde el comienzo de su formación en el mes de junio del mismo año, ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país en las regiones Caribe, Andina y Pacífica; además hizo que no se presentara la temporada seca de mitad de año en el norte y centro de la región Andina. El mes de agosto y septiembre se comportaron también con lluvias por encima de lo normal en la región Caribe y en el norte de la región Andina. Como consecuencia de ello algunos ríos presentaron niveles nunca antes registrados en la historia de la hidrología colombiana. El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres según consta en acta de fecha 7 de diciembre de 2010, señaló que la situación presentada a nivel nacional como consecuencia de la ola invernal era constitutiva de desastre, por lo tanto emitió concepto favorable para la declaratoria de desastre nacional. Consecuencia de lo anterior, el Presidente de la República, dispuso mediante Directiva Presidencial No. 027 del 6 de diciembre de 2012, que de conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones en materia ambiental, es necesario que las autoridades adelanten en el marco de sus competencias todas las actuaciones que se requieran para atender la situación que se viene presentando a raíz de la ola invernal, por lo tanto, deben adoptar mecanismos ágiles que permitan ejecutar las obras que sean necesarias con el fin de evitar pérdida de vidas humanas y perjuicios a la comunidad como consecuencia del fenómeno natural que se presenta. Por lo anterior, de conformidad con el Decreto-ley 919 de 1989, declarada una situación de desastre se aplica un régimen normativo especial que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratos; control fiscal de recursos, adquisición y expropiación, ocupación temporal y demolición de inmuebles, imposición de servidumbres, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, incentivos de diverso orden para la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, administración y destinación de donaciones y autorización, control, vigilancia e inversión de los bienes donados. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C193-11 del 18 de marzo de 2011, en revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 4702 de diciembre 21 de 2010, “Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989”, considero exequible el artículo 3º del Decreto ley 4702 de 2010, bajo el entendido de que los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Calamidades y que se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, se referirán únicamente a los destinados a conjurar situaciones de desastre o de similar naturaleza y a evitar la extensión de los efectos. En virtud de lo anterior y para efectos de reducir el nivel de riesgo a través de acciones de mitigación e intervención correctiva para el sector de Asturias, en el Municipio de San José de Cúcuta, se propone la ejecución de obras de protección lateral sobre margen izquierda del río Pamplonita, mediante la construcción de un jarillón lateral en roca caliza en una longitud de 250



VERSIÓN 3


metros, sobre el jarillón existente conformando uno de mayor altura. De conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 2.1 Objeto “Obras de Protección Margen Izquierda Río Pamplonita Sector Asturias Coordenadas Punto No. 0 X/1175895 Y/ 1366313, Punto No. 1 X/1175885 Y/1366412, Punto No. 3 X/1175893 Y/1366492, en el marco del Convenio de Cooperación Nº 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el Departamento Norte de Santander y Corponor”. 2.2. Condiciones técnicas requeridas: Para satisfacer la necesidad descrita anteriormente se requiere adelantar el proceso de escogencia de la persona natural, jurídica o asociadas de las formas amparadas por la ley, que cumplan con los requisitos y condiciones estipulados en el proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. Las obras a desarrollar contemplan la conformación de un jarillón lateral en roca caliza en una longitud de 250 metros, sobre la margen izquierda del río Pamplonita, a la altura de la Urbanización Asturias. Comprende la instalación de la roca sobre el jarillón existente conformando uno de mayor altura como lo muestra la figura:

MODELO DE OBRA DE MITIGACIÓN PROYECTADA

PROTECCIÓN LATERAL CON ENROCADO PARA EL CONTROL DE SOCAVACIÓN



VERSIÓN 3


CARACTERISTICAS DE LOS ENROCADOS PARA PROTEGER EL TALUD La piedra ha sido utilizada durante muchos años, para la protección de las riberas de los ríos cuando se manifiesta el fenómeno de la erosión y la socavación; debido principalmente a que su peso resiste fuerzas tractivas muy altas y además porque su costo es muy inferior al de los productos en concreto. Por lo tanto es recomendado emplear enrocados para la protección de taludes de diversas formas, donde se diseña:

El tamaño de las rocas.

Dimensiones de su tamaño medio.

Gradación de las mismas y las tolerancias permitidas.

Dimensiones en espesor y altura total de la capa del elemento a construir sobre la base de los datos de la cota de inundación del sitio.

DIQUES CONSTRUIDOS EN ENROCADOS Diques y los espolones construidos en enrocados se utilizan y se diseñan a lo largo de la orilla de los ríos para desviar las corrientes de los mismos hacia el centro de su cauce, cuando en los períodos de invierno anteriores se han presentado grandes avenidas de caudal que han deteriorado los taludes laterales y han destruido algunas estructuras existentes como ha ocurrido en algunos muros de protección de la margen izquierda del Río Pamplonita. Su Objeto es: Mitigar e Impedir a bajo costo la acción destructiva de la erosión por las fuerzas de la corriente del agua en las siguientes crecidas de la etapa de invierno en las zonas deterioradas, mientras se presenta el período de verano para construir obras adecuadas que mantengan la estabilidad en las orillas del Río Pamplonita, este fenómeno erosivo se manifiesta inicialmente en las zonas de las curvas y se va propagando a lo largo de los muros afectados derribándolos hacia los extremos consecutivamente en ambos sentidos. En la corriente del Río Pamplonita se aprecian los dos (2) tipos de básicos de erosión, ambas son muy destructivas debido al tipo de material de los taludes y la profundidad de la cimentación en la zarpa de las estructuras existentes:

La erosión lateral de los taludes.

La erosión por la profundización del cauce denominada socavación. El equilibrio del cauce está controlado por el balance entre la carga de sedimentos depositada y la capacidad de transporte de los mismos en el flujo de la corriente en los períodos de invierno durante las avenidas. En todos los casos, aún en las corrientes más estables se presentan estos dos (2) fenómenos de Erosión y se debe requerir de la construcción de Obras de Control Estables tanto: laterales como de fondo.



VERSIÓN 3


ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALIDADES. El elemento principal en la ejecución de las obras de mitigación propuestas son los bloques de roca con los cuales se conformaran dichas obras; es por esto que tienen especial incidencia en el comportamiento esperado de la obra y su calidad debe ser objeto de un estricto control y seguimiento en la obra. Los bloques o fragmentos de roca deben provenir de macizos rocoso sanos de canteras y se obtendrán mediante voladuras. Quedan excluidos para su uso en estas obras los cantos o bloques circulares provenientes de origen aluvial. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS El tamaño de los bloques debe estar comprendido entre 60 cm a 1.00 metro medido en la diagonal de sus aristas. La forma más adecuada para los bloques de roca es la aproximadamente prismática. No resulta conveniente la utilización de bloques planos o aciculares no piramidales. Tampoco se admiten las formar redondeadas con baja proporción de superficies trituradas o rotas. Para valorar la adecuada forma de los bloques se usa el criterio de determinación del porcentaje de piezas de escollera o Jarillón cuya relación entre longitud y espesor sea superior a tres. El porcentaje de bloques por lote o viaje que supere dicha relación debe ser inferior al 15%. L/E > 3 Debe ser < 15%. L= Longitud: Dimensión máxima de un bloque E= Espesor: Dimensión mínima de un bloque Todas las superficies de los bloques deben ser rugosas. CARACTERISTICAS FÍSICAS:

DENSIDAD

La densidad de los bloques debe ser igual o superior a 2500 kg/m3.

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE Se deben ensayar diez probetas y comprobar que en cada serie se cumplen con los siguientes valores mínimos:

- La resistencia media a la compresión de la serie debe ser mayor a 80 Mpa.



VERSIÓN 3


- Al menos ocho de las diez probetas deben presentar una resistencia mayor o igual a 60 Mpa.

INTEGRIDAD DE LOS BLOQUES

Los bloques deben inspeccionarse visualmente en busca de fisuras o cualquier otra irregularidad que afecte la integridad de los mismos.

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION Se evaluará este criterio en base al ensayo de Desgaste Los Ángeles, obteniendo un porcentaje de desgaste igual o inferior al 35%. La muestras se para el ensayo se preparará machacando al menos seis bloques separados cuya deferencia de masa entre si no supere el 25%. CARACTERISTICAS QUIMICAS Y DE DURABILIDAD

ESTABILIDAD QUIMICA Las rocas a emplear tendrán una composición mineralógica estable químicamente y no darán lugar con el agua a disoluciones que puedan causar daños estructurales o contaminar las corrientes de agua.

ESTABILIDAD FRENTE A LA INMERSION EN AGUA Se deberán emplear rocas estables frente a l inmersión en agua, entendiéndose por tales aquellas que sumergidas durante veinticuatro horas no manifiesten fisuración alguna o pérdida de masa superior al 2%. La absorción de agua debe ser inferior al 2%. 2.3 Contrato a celebrar: Contrato de Obra 2.4 Obligaciones del contratista: En virtud del contrato a celebrar el contratista adquiere las siguientes obligaciones:

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS

Topografía 1:1000 (1050 m): Se realizaran perfiles topográficos cada 50 metros en el sistema de coordenadas Magna sirgas origen Bogotá (Tabla 1), trazados perpendicularmente a la dirección principal del drenaje, para la localización de estos perfiles se debe tener como referencia el perfil que se ubicara en el sector central del área de estudio donde está la zona de afectación (Figura 1.), se deberán realizar algunas marcas como guía sobre los levantamientos topográficos para la realización de los siguientes trabajos (marcas con pintura, estacas, etc.).



VERSIÓN 3


Tabla 1. Parámetros de referencia para el sistema de coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá

Ítem Valor

Proyección Trasversa de mercator

Datum WGS84

Unidad Metros

Factor de escala 1

Meridiano central -74.0775079167

Latitud de origen 4.5962004167

Falso Este (m) 1.000.000

Falso Norte (m) 1.000.000

Como se observa en la Figura 1 se identifican tres zonas: 1 zona de afectación que es donde se manifestó el fenómeno erosivo, y 2 zonas de influencia. Para este caso particular del sector de Asturias, se calculó aproximadamente una zona de afectación de 250 metros, y en las zonas de influencia 100 (por las dos zonas), dando un total de 350 metros donde se esperarían levantar mínimo 7 perfiles Las curvas de nivel que serán representadas en estos perfiles estarán cada metro. Se debe entregar: Planos escala 1:1000 en formato ArcGis (.mxd, .shp y .pdf) con la ubicación de los perfiles en planta, la representación de las curvas de nivel y la planimetría que este en la zona de influencia. Los perfiles en formato Autocad (.Dwg y .pdf), el estudio batimétrico, las carteras de campo y un informe donde se consignen las actividades, equipos y metodología utilizada en esta labor. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u.

Figura 1. Esquema de los trazos de los perfiles topográficos

Los Planos deben ir firmados por el contratista, el interventor de la obra, el supervisor de CORPONOR y el Topógrafo; y en el formato establecido por la Corporación.

Zona de Afectación

Zona de Influencia

Zona de Influencia

Per

fil

Gu

ía



VERSIÓN 3


Análisis Multitemporal/Fotointerpretación (0.200 Km2): Para comprender claramente el fenómeno erosivo presente en el área es importante realizar un análisis multitemporal del cauce del rio a través del tiempo, al analizar en Google Earth las diversas imágenes que se tienen se observan las variaciones que ha tenido el rio Pamplonita durante años. Además de dar la posibilidad de identificar unidades geomorfologías. La información resultado de esta actividad debe dar como resultado un mapa con los diferentes cauces del río a través de los años, para el análisis multitemporal y un mapa de unidades fotogeológicas presente y un informe donde se denoten los resultados y la metodología utilizada. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u. Análisis Hidrológico e Hidráulico: Estos análisis deben contener datos hidrológicos, definición de cuencas de drenaje, definición de caudales para diferentes periodos de retorno 5, 10, 25, 50 y 100 años, si existen datos de niveles o caudales medidos en el rio en inmediaciones de los sitios donde se construirán las obras se debe anexar dicha información. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u. Levantamiento geológico y Geotécnico de Superficie (0.200 Km2): Levantamiento geológico detallado escala 1:1000 (preferiblemente una estación cada cm gráfico), preferiblemente amarrado a los perfiles topográficos donde se describa claramente la litología del punto, posibles estructuras sedimentarias, toma de datos estructurales, imbricación, dirección de un flujo, etc. Levantamiento Geotécnico de Superficie A partir de la información debe contener descrito: Escarpes: altura, pendientes, suelos y rocas expuestos. Grietas: localización, longitud, desplazamientos verticales, anchos horizontales. Afloramientos de agua: localización y áreas afectadas. Elementos antrópicos: vías, casas, torres de energía, zanjas, etc., indicando grietas, inclinación y distorsión. Afloramientos de roca o suelo: descripción, dureza, y estructura. Levantamientos, hundimientos o fisuras. Grietas de tensión. Cárcavas de erosión Presencia de gradas. Presencia de subdrenes anteriores y su estado. Estructuras rotas. Desplazamientos, asentamientos y agrietamientos de vías. Presencia de bloques de roca. Remoción de vegetación. (Cornforth, 2005; Abramson y otros, 2002). Todas las estaciones de campo deben estar debidamente georeferenciadas (estación de GPS), fotografiada y consignada en una base de datos en Excel entregada por la Corporación, con el fin de poder graficar la información de una manera adecuada en ArcGis. A partir de la información recolectada se deben plasmar en un mapa las unidades geológicas y geotécnicas que se observen en campo (diferenciar depósitos cuaternarios recientes y antiguos, calidad del macizo rocoso, fragilidad ect). La información de esta actividad debe dar como resultado mapas temáticos geológicos y geotécnicos, con cortes geológicos sobre los perfiles topográficos, y un informe donde se consignen las características de las unidades identificadas, los resultados y la metodología utilizada. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u. Levantamiento Litológico/estratigráfico (21 m): Para determinar fábrica y litología del depósito más detalladamente en los taludes que se encuentran aflorando sobre los perfiles topográficos, se deben levantar columnas litológicas con la descripción granulométrica macroscópica porcentual de las posibles capas que se puedan diferenciar. Además se debe realizar en dos de las columnas un muestreo de canal que sea significativo del afloramiento.



VERSIÓN 3


Se debe entrega bases de datos donde se consigne los intervalos de las columnas litológicas, descripción litológica y porcentajes de composición granulométrica macroscópica. Y gráficamente cada una de las columnas. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u. Perforaciones y análisis de Muestras (10 m): Para determinar la compacidad y la capacidad de soporte del suelo en el área de estudio se requiere realizar el ensayo S.P.T. (Standard Penetration Test) que consiste básicamente en contar el número de golpes (N) que se necesitan para introducir dentro un estrato de suelo, un toma-muestras (cuchara partida) de 30 cm. De largo, a diferentes profundidades (generalmente con variación de metro en metro). Él toma-muestras es golpeado bajo energía constante, con una maza en caída libre de 140 lb. (33.5 Kg.) y una altura de caída de 30 plg. (76,2 cm.). Para este proyecto es necesario realizar la perforación tomando muestras cada metro. Se debe entregar un informe donde se consignen los intervalos litológicos de la perforación con una breve descripción litológica y porcentajes de composición granulométrica macroscópica y el cálculo de compacidad y consistencia del suelo donde como mínimo se tengan los resultados y valores de las propiedades índice y geomecánicas del suelo. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u. Radar de Penetración Terrestre (80 m): es un método electromagnético de alta frecuencia con capacidad de adquirir gran cantidad de información en un período corto de tiempo. El sistema genera una imagen del subsuelo. El Radar Terrestre utiliza como fuente transmisora una antena electro magnética (Figura 2 y 3) emitiendo una señal a una frecuencia fija que puede penetrar sedimentos, roca, concreto, hielo u otros tipos de materiales naturales o artificiales, convirtiéndolo en un método de gran utilidad en aplicaciones geotécnicas y de estudios medio ambientales. Por experiencia este método alcanza en profundidad de 5 a 8 metros (figura 4).

Figura 2. Radar de penetración Terrestre

Figura 3. Imágenes del método geofísico



VERSIÓN 3


Figura 4 Método de adquisición y resultado del radar de penetración

Los recorridos que se deben efectuar con el radar deben estar sobre los perfiles topográficos levantados para amarrar la topografía con la geofísica. Al finalizar esta actividad se debe entregar un informe con la interpretación de los resultados y la ubicación de los mismos en un plano. Los planos y demás se deben entregar impresos a color y a escala 1:1000 y en digital en CD o DVD; dos copias de c/u. Cada una de estas actividades conlleva cronológicamente a la otra por lo cual el inicio o fin de cada actividad debe estar sujeta a aprobación del interventor o supervisor del contrato. Al finalizar todas las actividades se entregara un informe final donde se consolide toda la información que se ha recopilado e interpretado en formato físico (papel) y digital (CD y DVD); dos copias de c/u. De igual manera el contratista deberá:

Aplicar la metodología propuesta por CORPONOR, para realizar los ajustes a

estudios y diseños.

Suministrar e instalar de 4022 M3 de roca de cantera (caliza), para la conformación

de un jarillón lateral de 250 metros de longitud, sobre el jarillón existente, sobre la

margen izquierda del río Pamplonita, a la altura de la Urbanización Asturias, en el

Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander.

Aplicación de 76 horas de maquinaria (retroexcavadora sobre orugas Tipo 320),

para actividades de excavación, desvió del flujo de agua y corrección del cauce.

El contratista deberá certificar la calidad y condiciones de la roca de cantera utilizada

mediante ensayos de laboratorio por cada cantera utilizada, (Mínimo 2 ensayos) y

presentar los resultados obtenidos a la Corporación, aprobados por la Interventoría.

Presentar un cronograma de actividades e inversión del diseño y construcción.

Construir e instalar a conformidad con los diseños respectivos, en el tiempo

establecido y cumpliendo con estándares de calidad, Diseño de las obras

requeridas.



VERSIÓN 3


Cumplir con las obligaciones a su cargo, e informar oportunamente a CORPONOR y

al Interventor cualquier situación no prevista, que se presente en desarrollo del

objeto contractual.

El contratista debe garantizar el sostenimiento continuo de todo el equipo necesario

al frente de las obras así como el correcto funcionamiento de cada uno de ellos para

dar cumplimiento al objeto del contrato

Presentar informes semanales o aquellos que requiera la interventoría, los cuales

deberán ser presentados en medio físico impresos a color y en medio magnético en

Word y en Excel, según los formatos establecidos por la Corporación, acompañados

de registros fotográficos y videos tomando puntos de referencia para evidenciar el

avance de las actividades realizadas; dos copias de c/u. Al final se requiere la

presentación de un video donde se observe el proceso constructivo de las obras

desde su inicio hasta su culminación señalando las actividades principales

desarrolladas y de acuerdo a las indicaciones dadas por la Corporación.

INFORME FINAL: se debe elaborar un informe final. La Corporación suministrará la

relación de documentos y evidencias que forman parte del documento final; debe ser

presentado antes del último desembolso.

El contratista deberá instalar una valla informativa de la obra, siguiendo las

especificaciones suministradas por la Corporación, de conformidad a la Resolución

384 del 27 de mayo del 2013.

Con el fin de garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento a

la Política de Gestión Integral HSEQ de CORPONOR, El contratista debe dotar a

todo su personal de los EPP (elementos de protección personal) adecuados para la

labor que desarrollen.

El contratista está obligado a adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las

medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que

puedan estar expuestos su propia salud y la de los terceros.

El contratista deberá disponer y utilizar los elementos de protección personal de

acuerdo a las actividades que realice y suministrarle los elementos de protección

personal a sus empleados.

El contratista deberá aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por la

Corporación CORPONOR.

El contratista, deberá realizar la identificación y determinación de los aspectos e

impactos ambientales y aplicar acciones de control a los aspectos significativos, de

acuerdo a la metodología establecida por la entidad.

El contratista deberá cumplir con los aportes del Sistema de Seguridad Social

Integral salud, pensión y ARL. Así mismo debe afiliar a los trabajadores que

dependan de él y presentar los respectivos soportes de pagos.

El Contratista deberá afiliarse a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

en el momento de firmar el contrato y presentar los respectivos pagos. Así mismo

debe afiliar a los trabajadores que dependan de él y presentar los respectivos

soportes.



VERSIÓN 3


Si por algún motivo se vinculan a las labores de la obra menores de edad, se debe

contar previamente con el permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo.

El contratista debe cumplir con lo establecido en el sistema de gestión integral HSEQ de CORPONOR.

Conforme a las especificaciones técnicas de construcción y a las normas legales vigentes de protección ambiental, el contratista deberá tomar las medidas que aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros.

El contratista se obliga a socializar el proyecto con la comunidad beneficiaria del

proyecto y los representantes de las entidades que hacen parte del Convenio. Se

deben diligenciar los formatos entregados por la Corporación para el desarrollo de

esta actividad.

El contratista debe apoyar con la interventoría y el supervisor de Corponor la

conformación del comité de veeduría ciudadana con la comunidad beneficiaria del

proyecto y diligenciar los formatos estregados por la Corporación para el desarrollo

de esta actividad.

Se debe llevar una bitácora de obra donde se describan todas las actividades y

situaciones presentadas a diario en el desarrollo de las obras contratadas, según

formatos entregado por la Corporación.

El contratista debe llevar un control semanal del desarrollo de las obras contratadas

en los formatos entregados por la Corporación (Cuadro resumen obra ejecutada,

control de asistencia y cuadro de novedades de personal).

El contratista deberá gestionar los permisos que fueren necesarios para la

realización de las obras y asumir los costos que estos generen.

Las demás que sean de la naturaleza del contrato.

2.5 Duración: Para la ejecución de las obras, LA CORPORACIÓN ha establecido un plazo de cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento del perfeccionamiento y los requisitos de ejecución. 2.6 Lugar La ejecución del objeto del contrato se realizará sobre la margen izquierda Río Pamplonita sector Asturias, Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander y para todos los efectos del contrato se fija como domicilio el Municipio de San José de Cúcuta. 2.7 Interventor o supervisor del contrato por parte de la corporación: Se vigilará el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un Interventor contratado por la Entidad. Así mismo, se supervisará el presente contrato a través



VERSIÓN 3


del Funcionario de la Subdirección de Planeación y Fronteras de Corponor, Javier Trujillo Camacho, quienes deberán dar cumplimiento a lo consagrado en el Manual de Contratación emanado por la Dirección General y a las disposiciones que sobre el particular consagra la Ley 1474 del 2011. 2.8 Forma de pago: CORPONOR se obliga a pagar al contratista, el precio establecido en la oferta escogida, de la siguiente manera: En pagos parciales del avance físico de las obras y/o final de obra, previa presentación de los informes requeridos por el interventor y supervisor del contrato de obra, la certificación por parte del interventor y supervisor de haber recibido a satisfacción del objeto del contrato, soportes que acrediten los pagos al día de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales (si ha ello hubiere lugar) y demás actas que se requieran de la siguiente manera: Un primer pago del 20% del valor del contrato, una vez el interventor y el supervisor constaten un avance físico y financiero del 20% de las obras contratadas. Un segundo pago del 60% del valor del contrato, una vez el interventor y el supervisor constaten un avance físico y financiero del 80% de las obras contratadas. Un tercer pago equivalente al 20% del valor del contrato, una vez el interventor y el supervisor constaten un avance físico y financiero del 100% de las obras contratadas, se encuentre debidamente suscrita y aceptada el acta de recibo final de obra por parte del interventor y el supervisor y cumplidas todas las obligaciones establecidas en el contrato. No se tramitarán pagos que no tengan la documentación soporte requerida. Estará a cargo de los supervisores e interventor la responsabilidad de verificar la veracidad de la información de los cortes de obra a pagar así como los correspondientes paz y salvos y pagos a sistemas de seguridad social. Todas las demoras que se presenten por la omisión en la presentación de los documentos exigidos, serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas cuentas de cobro a la entidad encargada del pago. 2.9 Gastos a cargo del contratista Todos los gastos de legalización y ejecución del contrato estarán a cargo del contratista: - Los descuentos de Ley. - Lo correspondiente al otorgamiento y prórroga de las pólizas que se exigirán en el

respectivo contrato. - Retención en la Fuente: CORPONOR deberá descontar, en su oportunidad, del monto de la

factura la retención en la fuente y el impuesto de remesas (si a ello hubiere lugar), en el valor que la Ley determine y a las tarifas vigentes, las cuales se entienden aceptadas, contenidas y en el contrato.

- Pagos de seguridad social en salud, pensión, parafiscales y riesgos profesionales si hubiere lugar a ello.



VERSIÓN 3


- Los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental o Municipal, régimen tributario que manifiesta conocer el contratista si a ello hubiere lugar.

- Los demás a que hubiera lugar. 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Al presente proceso de invitación pública a ofertar le son aplicables las reglas del derecho privado sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa y los artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con lo estipulado en el artículo 66 de la ley 1523 del 2012 bajo los siguientes términos: “Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993”. Así mismo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C193-11 del 18 de marzo de 2011, en revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 4702 de diciembre 21 de 2010, “Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989”, considero exequible artículo 3º. del Decreto ley 4702 de 2010, bajo el entendido de que los contratos que celebren para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Calamidades y que se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, se referirán únicamente a los destinados a conjurar situaciones de desastre o de similar naturaleza y a evitar la extensión de los efectos. 4. ANÁLISIS ECONOMICO: 4.1 Valor estimado: El presupuesto oficial estimado de la obra es por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($753.282.971). Incluido el valor del A.I.U., y el IVA sobre la utilidad y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para ejecutar el mismo en su ejecución y liquidación y por el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste. PRESUPUESTO



VERSIÓN 3


Item Descripción Und Cantd Vr. Unitario Vr. Total

1 Ajuste a estudios y diseños Global 1 17.000.000,00$ 17.000.000,00$

1

Suministro e instalación de roca de cantera

(caliza) con tamaño 60 cm a 1.0 metro, de

forma irregular para conformación de jarillón.

M3 4022 134.527,00$ 541.067.594,00$

2Excavación a máquina con retroexcavadora

sobre orugas (320 min).Hra 76 188.630,00$ 14.335.880,00$

Costo Directo 572.403.474,00

Adm 17% 97.308.590,58$

Imp 3% 17.172.104,22$

Utilidad 10% 57.240.347,40$

16% iva 9.158.455,58$

Valor 753.282.971,78$

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

OBRA: OBRAS DE PROTECCIÓN MARGEN IZQUIERDA RIO PAMPLONITA

SECTOR ASTURIAS COORDENADAS Punto No. 0 X/1175895 Y/ 1366313

Punto N°1 X/1175885 Y/1366412 Punto N° 3 X/1175893 Y/1366492

Obra Civil

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE VERIFICACION Y SELECCIÓN Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el objeto social, puedan ejecutar el contrato, que se encuentren debidamente inscritas en el registro único de oferentes (RUP), no se encuentren incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 juramento que se entiende prestado con presentación de la oferta. Los oferentes de la presente Invitación Pública, también se podrán presentar a través de Consorcios o Uniones Temporales o con Promesa de Constitución de Sociedad futura, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente solicitados y que además en cualquiera de los casos estén debidamente inscritas en el Registro Único de Proponente (RUP) y no se encuentren incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “ADMISIBLE” en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así:

REQUISITO CALIFICACIÓN

De Orden Legal Admisible / No Admisible

Experiencia del Proponente Admisible / No Admisible

Capacidad Financiera Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el presente proceso, no obstante, la Corporación dando cumplimiento a los principios que rigen la función administrativa, primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o



VERSIÓN 3


soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. En virtud de esta disposición, la Dirección General podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro de los términos establecidos por la Corporación al recibo de la comunicación respectiva. En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. En el evento de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del período establecido, la propuesta será RECHAZADA. 5.1 FACTORES DE VERIFICACIÓN: 5.1.1 DOCUMENTOS JURIDICOS

A. PERFIL PARA LAS PERSONAS NATURALES Si el proponentes es persona Natural deberá presentar copia de la cedula de ciudadanía y acreditar su calidad de: Ingeniero Civil que acredite experiencia relacionada con el objeto a contratar. Para acreditar la calidad de ingeniero debe presentar copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA con una vigencia no mayor de (6) meses.

B. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SEGÚN SEA EL CASO Y FORMATO DE DECLARACIÓN DE BIENES YRENTAS:

El oferente deberá diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida establecido por la Ley 190 de 1995 en su art. 1, según formato del Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual manera, debe presentar la Declaración de Bienes según formato del Departamento Administrativo de la Función Pública, para el caso de personas naturales. Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar los anteriores documentos.

C. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía o en el evento de que el oferente sea persona jurídica, allegara fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.



VERSIÓN 3


D. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT. Para tal efecto se adjuntará la copia del Registro Único Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Actualizado. . Si se trata de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito.

E. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONA JURÍDICA O REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONA NATURAL.

Las personas naturales que por disposición legal, deban estar inscrito en la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que su actividad mercantil registrada deberá estar relacionada con el objeto del presente proceso de contratación. Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tenga establecido sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen. El certificado deberá contener la siguiente información: • En caso de personas jurídicas únicamente en cualquiera de sus modalidades, se exige que se encuentren legalmente constituidas con una antelación superior a tres (3) años, contados hacia atrás desde la fecha de apertura de esta invitación. • Una vigencia no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

• El objeto social de la persona jurídica deberá ser relacionado con el objeto a contratar. • La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización por parte del organismo competente. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados conforme las normas vigentes sobre la materia. Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada firma integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio.

F. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS



VERSIÓN 3


Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su autorización para participar en el presente proceso, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado. La autorización deberá expedirse con fecha anterior al cierre del proceso, sin superar treinta (30) días calendario y su vigencia no debe ser inferior al plazo de la ejecución del contrato y seis (6) meses más. La anterior observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa.

G. ABONO DE LA PROPUESTA: Si el proponente es persona Natural o Jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un profesional del área requerida, deberá presentar la propuesta abonada por: Ingeniero Civil, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA con una vigencia no mayor a seis (6) meses.

H. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LAS UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS

En caso de consorcios o uniones temporales, deberá anexarse a la propuesta el documento de constitución, en los términos señalados en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, y para la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta lo siguiente: a. En caso que el proponente sea un Consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. b. En caso que el proponente sea una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y señalará la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Corporación. c. Los miembros del Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su vez, designarán el representante del Consorcio o Unión Temporal, acompañando el poder legal que lo constituye como tal. Los consorcios o uniones temporales constituidas se comprometen a permanecer consorciados durante el término de la vigencia del contrato y un año más. Por lo tanto, deberá indicarse expresamente que el consorcio o unión temporal no podrá ser disuelto ni liquidado durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal.



VERSIÓN 3


Los consorcios o uniones Temporales deberán presentar el documento de constitución en los términos señalados por la Ley 80 de 1993, el cual deberá estar suscrito por todos los miembros que lo conforman. Los términos y extensión de la participación en la Unión Temporal no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de CORPONOR Si la propuesta es conjunta, deberá ser presentada por la persona que represente el consorcio o la unión temporal. En todo caso, a la propuesta deberá anexarse el documento de consorcio o unión temporal. La responsabilidad de los miembros del consorcio o la unión temporal se regirá por lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias. Toda la información solicitada acerca de los proponentes debe ser presentada por cada una de las personas que integran el consorcio o unión temporal. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia señalada anteriormente. Cuando se obre en ejercicio de poder especial, es necesario que en el mismo se exprese concretamente que se otorga la facultad de participar en la Contratación, suscribir el contrato o contratos que de ella se deriven, para su ejecución, representación judicial y extrajudicial, por lo menos por el término del contrato y un (1) año más. Las ofertas deberán estar suscritas por el representante legal o su equivalente en la firma, consorcio o unión temporal, quien debe tener facultades específicas y vigentes para contratar y estar autorizado para comprometerla en cuantía igual o superior al valor de la oferta. En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros o integrantes del respectivo Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar esta certificación.

I. GARANTÍA DE SERIEDAD

El proponente debe constituir una póliza que garantice la seriedad de su propuesta a través de un Banco o Compañía de Seguros debidamente establecida y reconocida en la República de Colombia, la cual debe ser expedida en pesos colombianos a favor de CORPONOR por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. Lo anterior con base en lo señalado por el Decreto 0734 de 2012. La vigencia de la Garantía de Seriedad será de SESENTA (60) días calendario contados a partir de la fecha en que venza el plazo para la presentación de las propuestas. La póliza debe estar correctamente diligenciada, firmada y ajustada al objeto del presente proceso y con la constancia de pago debidamente acreditada por la compañía de seguros, para lo cual debe anexar el recibo de pago de la prima del seguro, salvo el caso de que en la póliza conste tal situación. CORPONOR podrá solicitar a los proponentes que amplíen la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta por el término que se considere necesario.



VERSIÓN 3


Cuando la oferta la presente un Consorcio o una Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o la Unión Temporal (indicando en ella sus integrantes) y no a nombre del representante del Consorcio o de la Unión Temporal. Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario o contratista no se allanare a cumplir las condiciones mínimas establecidas en el presente proceso, se hará efectiva a favor de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, la póliza de seriedad de la propuesta. Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, la póliza de seriedad de la propuesta, no cubiertos por la cuantía de esta póliza y sin perjuicio de que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, pueda optar por adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, sí la propuesta presentada es favorable para la Entidad.

J. CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El proponente deberá aportar con la propuesta la correspondiente certificación, para certificar el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera: Para personas jurídicas: El proponente debe acreditar el pago de los aportes, tanto personal como de sus empleados (si es el caso), a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente no inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. NOTA: En caso que el proponente persona jurídica no tenga personal a cargo y por ende no estén obligados a presentar pago de seguridad social o parafiscales, en relación a personal, debe indicarlo así en la certificación expedida por el revisor fiscal, contador o represente legal, según sea el caso, estos últimos bajo la gravedad de juramento, lo cual se entiende prestado con la certificación y presentación de la oferta. Para ello debe aportar fotocopia de tarjeta profesional y certificado de vigencia. Cuando el proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran deberá certificar que cumple con la anterior obligación. Para personas naturales:



VERSIÓN 3


Si el oferente es una persona natural deberá adjuntar copia simple, como mínimo, del pago del último mes efectuado a los sistemas de Salud y Pensiones donde se acredite su calidad de cotizante. En caso de que el oferente cuente con empleados en el establecimiento de comercio, adicionalmente deberá adjuntar certificación con la cual acredite estar a paz y salvo por concepto de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales con los mencionados empleados. Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito. No se aceptará afiliación al Sisben, ni pagos a salud y pensiones a través de terceras personas o cooperativas.

K. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES El proponente debe acreditar estar inscritos en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012. Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. Los oferentes deberán acreditar que se encuentran inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, dentro de la siguiente clasificación:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

1 CONSTRUCTOR

1 OBRAS CIVILES HIDRAULICAS

02 REGULACIÓN Y CONTROL DE

RÍOS

En el caso de Consorcio o Unión Temporal cada uno de los integrantes deberá cumplir con los requisitos anteriores. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para la verificación de la anterior información, los proponentes deberán presentar el RUP expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a 30 días. Si por el contrario, el proponente presenta el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio expedido de conformidad con la Resolución No. 039 de Noviembre 21 del 2012 (DIAN), por la cual se Adopta la Clasificación de Actividades Económicas CIUU según documento DANE Rev. 4. Se realizará la verificación en el RUP de la clasificación (CIIU) así:

CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME - CIIU

ACTIVIDAD ESPECIFICA

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil



VERSIÓN 3


NOTA: en el caso en que el proponente haya realzado la modificaciones a las que se refiera el decreto 734 de 2012 en cuanto a la clasificación CIIU en el RUP, la entidad verificara únicamente dicha clasificación en el RUP. Cumplido lo anterior la entidad no verificará la clasificación establecida en el Decreto 1464 de 2010. De conformidad con el artículo 221 del Decreto 19 de 2012 El Certificado de Registro Único de Proponentes que adjunte el proponente con su propuesta, deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso.

L. ADENDAS

Cualquier modificación al pliego de condiciones se efectuará a través de ADENDAS, las cuales se incorporarán al pliego que se encuentra en la Secretaría General-Área de Contratación y en la página web de la Corporación. En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adenda incluirá el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el contenido del acto de apertura del proceso.

M. VISITA DE OBRA. La Corporación programará visita NO OBLIGATORIA al sitio donde se ejecutará los trabajos, con el propósito de que los oferentes interesados, puedan conocer en detalle todo el alcance del contrato y así elaborar su oferta. La fecha y hora para realizar la mencionada visita será la establecida en el cronograma del proceso y en el lugar de realización de los estudios y diseños. En la visita, se deben inspeccionar detenidamente el sitio de la obra, para obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se presenten. CORPONOR no aceptará reclamaciones posteriores al respecto, ya que se entenderá que todos los proponentes, para efectos de la presentación de su propuesta, conocen plenamente el sitio, sus características, accesos, entorno socioeconómico, condiciones climatológicas, geológicas y geotécnicas, y que han tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta. 5.1.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

5.1.2.1 EXPERIENCIA GENERAL: El proponente deberá acreditar Dos (2) contratos de obra pública (ejecutado con entidades del estado), cuya suma sea dos veces el valor del Presupuesto Oficial. Los contratos deben encontrarse suscritos después del 01 de Enero del (2008) y debidamente ejecutados a la fecha de cierre del presente proceso. En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar la experiencia requerida en el presente numeral.



VERSIÓN 3


5.1.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE Para determinar las propuestas hábiles con respecto a la experiencia, se revisará, que las propuestas contengan todos los documentos solicitados, en el presente numeral, la revisión de los documentos presentados para la verificación de la experiencia no otorga puntaje, sólo se verificará si la propuesta cumple o no con lo requerido en el pliego de condiciones, las propuestas serán hábiles para continuar participando en el presente proceso de selección cuando arrojen valores aceptables en los indicadores relacionados a continuación: La verificación se realizará por parte de CORPONOR, de acuerdo a la información sobre experiencia presentada y la documentación soporte. Para que sea aceptada la propuesta, se debe cumplir las siguientes condiciones:

El proponente deberá relacionar dos (02) contratos de obra celebrados con una entidad estatal que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que al menos uno de ellos el objeto sea la construcción de obras para la protección de márgenes en ríos.

2. Que su fecha de terminación y/o recibo final, se encuentre comprendida entre el 1 de

enero de 2008 y la fecha de cierre del presente proceso. 3. Que la suma del valor presente de los dos contratos sea superior a 1700 SMMLV.

4. Que uno de los ítems de cualquiera de los dos contratos presentados, incluya el

suministro e instalación de más de 1600 M3 de roca caliza.

Los contratos relacionados en el presente numeral no pueden ser los mismos a los relacionados en la experiencia general.

Para efectos de verificar la experiencia el proponente deberá acreditarse mediante copia de contratos, certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: nombre del Contratista, número y objeto del contrato, plazo de ejecución, descripción y área del proyecto, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.

El valor de los contratos se llevará a valor presente dividiendo el monto del contrato entre el

SMMLV del año en que se terminó el contrato y el Número de SMMLV de este resultado se

multiplicará por el SMLV actual.

PERIODO MONTO (SMLV) Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00



VERSIÓN 3


En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar toda la experiencia requerida en el presente numeral. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato, será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en el mismo. En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. VERIFICADA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A TRAVES DEL CONTRATO SE CONSIDERA VIABLE POR EXPERIENCIA. NOTA 1: EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR EL FORMATO N°1 EXPERIENCIA GENERAL Y EXPECIFICA 5.1.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

La capacidad financiera del oferente se verificara a través del RUP conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 6.1.2.2° Inscripción. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, del Decreto 0734 de 2012 y demás disposiciones que reglamentan la materia. Actualizado y Vigente a la fecha de presentación de las propuestas. Información Financiera con corte a 31 de diciembre de 2012. Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán aportar la información financiera antes solicitada de cada uno de sus integrantes, con las mismas exigencias. Si el proponente presenta información financiera inconsistente o incompleta, ésta no será tenida en cuenta para el cálculo de los indicadores correspondientes y, por lo tanto, la propuesta será considerada NO HÁBIL. Si dichas inconsistencias o deficiencias las presenta el integrante de un consorcio o una unión temporal, la propuesta también será considerada NO HÁBIL. La evaluación de los indicadores financieros se realizará sobre la información financiera reportada en el certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio. NOTA: Si el RUP no tiene Estados Financieros del año 2012, los oferentes pueden presentar sus Estados Financieros: El Balance General Clasificado en corriente y no corriente, Estado de Resultados y las notas a los mismos para objeto de verificación y evaluación con corte a DIC 31 de 2012, debidamente aprobados y firmados por el órgano competente, NO se admiten Estados financieros de prueba. La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores:



VERSIÓN 3


INDICE DE LIQUIDEZ (lL)

IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente. IL mayor a 3

Para determinar el Índice de Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

Activo Corriente Índice de Liquidez = ----------------------------

Pasivo Corriente

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el Índice de Liquidez se calculará ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal de acuerdo al Porcentaje de Participación de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente fórmula:

AC1 * (%P)1 + AC2 * (%P)2 +…….. ACn * (%P)n Indice de Liquidez =----------------------------------------------------------------

PC1 * (%P)1 + PC2 * (%P)2 +…….. PCn * (%P)n

Donde: ACn(%P)n = Activo Corriente del miembro n de la Unión Temporal o consorcio, multiplicado por su Porcentaje de participación. PCn(%P)n = Pasivo Corriente del miembro n de la Unión Temporal o consorcio, multiplicado por su Porcentaje de participación. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE)

NE = Pasivo Total / Activo Total NE menor o igual al 50 %

Para determinar el Nivel de Endeudamiento se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento = ------------------------ * 100 Activo Total

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se calculará ponderando los parámetros necesarios de todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal de acuerdo al Porcentaje de Participación de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente fórmula:

PT1 * (%P)1 + PT2 * (%P)2 + ……PTn * (%P)n

Nivel de Endeudamiento = ------------------------------------------------------------------------- * 100 AT1 * (%P)1 + AT2 * (%P)2 + ……ATn * (%P)n



VERSIÓN 3


Donde:

PTn*(%P)n = Pasivo Total del miembro n de la Unión Temporal o consorcio, multiplicado por su porcentaje de participación. ATn*(%P)n = Activo Total del miembro n de la Unión Temporal o consorcio, multiplicado por su porcentaje de participación. CAPITAL DE TRABAJO (CT) CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Debe ser igual o mayor al 80 % del presupuesto oficial para esta contratación Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO HABILITADO. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se calculará así: CTI: Capital de Trabajo de cada integrante por el porcentaje de participación.

CT= Σ ACi - Σ PCi

Dónde: CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. ACi= Activo Corriente de cada uno de los integrantes. PCi= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes.

Dónde: ACN*(%P)n = Activo Corriente del integrante N de la Unión temporal o Consorcios, multiplicado por el porcentaje de participación. PCN*(%P)n = Pasivo Corriente del integrante N del Unión Temporal o Consorcios, multiplicado por el porcentaje de participación. PATRIMONIO: Debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial. PATRIMONIO= ACTIVO TOTAL – PASIVO TOTAL La firma debe acreditar un PATRIMONIO mayor o igual ≥ a la CPR (Capacidad Patrimonial Requerida) CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES CPR = [VTP x 100%] Donde:



VERSIÓN 3


CPR = Capacidad patrimonial requerida

VTP = Valor total del presupuesto oficial.

CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA (PATRIMONIO) = ∑ ACTIVO TOTAL – ∑ PASIVO TOTAL La relación patrimonial de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, es el resultado de la sumatoria de los activos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal restando la sumatoria de los pasivos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y esta (CPR) deberá ser mayor o igual ≥ al 100% del valor del presupuesto oficial del ítem o la sumatoria de los ítems al que presente propuesta. En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO ADMISIBLE, para el proceso. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN El decreto 019 de 2012 en su artículo 221 que modificó el artículo 6 de la ley 1150 de 2007 que establece lo siguiente: Parágrafo 1. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia El Decreto 1397 del 29 de junio de 2012 que modifica el 6.1.1.2 del Decreto 0734 de 2012, señala la forma de verificar la capacidad residual dentro de un contrato de obra. Esta capacidad resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación, la sumatoria de los valores pendientes por ejecutar de los contratos que tenga en ejecución o hayan sido adjudicados y no se hayan iniciado como constructor, incluyendo los que tenga por su participación en sociedades, consorcios o uniones temporales. El proponente deberá tener a la fecha de cierre del presente proceso un CR (Capacidad residual), en SMMLV, igual o superior a 250 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) colombianos, para el proceso, de lo contrario la Oferta no será considerada ADMISIBLE en la evaluación. Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, deberá relacionar en el anexo respectivo, la capacidad de contratación (tomada del Registro Único de Proponentes) y los contratos adjudicados y suscritos o en ejecución como constructor, indicando el valor pendiente por ejecutar en SMMLV, con el fin de obtener la capacidad residual de- contratación en SMMLV. Dicho anexo deberá estar firmado por él proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica.



VERSIÓN 3


En caso de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, deberá relacionar los contratos adjudicados y suscritos o en ejecución como constructor, indicando el valor pendiente por ejecutar en SMMLV, para lo cual deberán aportar documento firmado por el integrante del consorcio, unión temporal (persona natural o por el representante legal de la persona jurídica). Para la determinación de la capacidad residual de contratación de los Consorcios, Uniones Temporales se sumarán las capacidades de contratación residual de sus integrantes. En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo o manifieste que NO tiene contratos adjudicados y suscritos o en ejecución como constructor, se entenderá para todos los efectos que no posee contratos. Igualmente se recalculará la Capacidad Residual de Contratación de los Consorcios, las Uniones Temporales y Estructuras plurales, para verificar el cumplimiento del Cr (Capacidad residual), el cual deberá ser igual o superior a 250 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) colombianos. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN Con base en la información suministrada en el Formato (que se anexara en los pliego para tal fin) y el valor del capital de trabajo, se comprobara que los proponentes, a la fecha de cierre de el presente licitación, posean una capacidad residual (CR) de acuerdo a lo exigido en el presente estudio.

La capacidad residual (CR) para cada proponente se determinará de la siguiente manera:

CR= Capital de trabajo - saldos de contratos vigentes y vr. Contratos adjudicados Termino pendiente de ejecución en meses

CR= CT-CE Donde: Cr= Es el resultado de restar al indicador capital de trabajo del proponerte a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta, acreditado y registrado en el RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedad de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el termino pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. CT= Capital de trabajo calculado con base en la información reportada en el RUP o en el anexo de información financiera para el caso de empresas constituidas con fecha posterior al 31 de diciembre de 2011. CE= Sumatoria de los saldos de los contratos de obra vigentes y en ejecución, que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios u uniones temporales en el cuales el proponente participe, haya suscrito, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de los contratos, expresado en



VERSIÓN 3


meses calendario, acorde con la información suministrada por el proponente en el formato a diligenciar para el caso. Para el caso del cálculo de la Capacidad Residual (CR) de proponentes plurales, si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificara la capacidad residual de cada uno de los integrantes la cual será calculada con base en lo establecido en el Decreto 1397 de 2012. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal, de la siguiente manera:

CR= Capital de trabajo - saldos de contratos vigentes y Vr. Contratos adjudicados X % de participación

Termino pendiente de ejecución en meses

CR= (CT-CE) * %P

Luego de lo anterior, se suman las partidas de cada uno de los integrantes, de acuerdo a la formula señalada, con el fin de obtener en CR del proponente plural. NOTA 1: EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR EL FORMATO N°2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN, PARA RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO. NOTA 2: EN EL CASO DE NO TENER CONTRATOS EN EJEUCUCION EL PROPONENTE DEBE CERTIFICARLO. 6. FACTORES PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Posteriormente, al análisis jurídico, financiero y experiencia de las propuestas, respecto de los requisitos habilitantes, la Corporación efectuará la calificación económica y de calidad, y conformará una lista de elegibles según los puntajes obtenidos por cada uno de los proponentes en los criterios de evaluación que se establecen a continuación, otorgando el primer lugar a aquel que haya obtenido la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma descendente. Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a continuación.

CRITERIO PUNTUACIÓN

PRECIO (PR) 70

CALIDAD 20

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

PUNTAJE TOTAL (PT) 100

El puntaje total máximo (PT) será de 100 puntos y su valor se calculará sumando los puntajes parciales de Precio (PR), Calidad (CA) y Estimulo a la Industria Nacional (EIN)



VERSIÓN 3


PT = PR + CA + EIN 6.1 PRECIO: (PR) 70 PUNTOS El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la entidad efectuará dicho ajuste. Se verificarán aritméticamente las propuestas hábiles, mediante la revisión de los valores presentados. El valor total del contrato deberá ser ajustado al peso. El procedimiento para evaluar el precio es el siguiente: La oferta que esté más cerca por arriba o por debajo de la MEDIA ARITMETICA obtendrá el puntaje máximo de 70 puntos y las demás en forma directamente proporcional, la media aritmética se calculará de la siguiente manera: N PTO = (Σ (Pptoi) +(N x PO)) / (2 x N) i=1 Donde: PTO = Media Aritmético del Presupuesto Pptoi = Presupuesto de cada uno de los proponentes clasificados PO = Presupuesto oficial N = Número de Propuestas Clasificados A las ofertas se les asignará el puntaje con base en la desviación que tengan con relación a la media aritmética. La formula a aplicar es la siguiente: Dvi = 0.5 * ABS (PTO - Pptoi) PTO PTO = Media aritmética del presupuesto Pptoi = Presupuesto de cada uno de los proponentes clasificados Dvi = Desviación correspondiente a cada uno de los proponentes La fórmula para calcular el puntaje por precio para las ofertas que no tuvieron el máximo puntaje es la siguiente: Pri = 70 * (1-Dvi / 2) Pri = Puntaje por precio del proponente Dvi = Desviación correspondiente a cada uno de los proponentes 6.2 CALIDAD: 20 PUNTOS El contratista deberá acreditar la experiencia del personal a utilizar en el desarrollo de la obra a contratar.



VERSIÓN 3


DESCRIPCION PUNTOS

PERSONAL CON EXPERIENCIA 20

El oferente deberá presentar un equipo de trabajo para la ejecución del objeto a contratar, integrado por un (1) Director de Obra, un (1) Residente de Obra con experiencia como requisito habilitante así:

Director de Obra (10 PUNTOS) Experiencia especifica certificada como director de obra, con una dedicación mínima del 50% del tiempo de duración del proyecto, se calificara así:

Experiencia Puntaje

De 6 meses hasta 1 año 3 PUNTOS

De 1año hasta 2 años 5 PUNTOS

Más de 2 años 10 PUNTOS

El ingeniero civil propuesto como director de Obra, deberá acreditar, dentro de las certificaciones aportadas como experiencia, una (1) certificación de haber desempeñado labores de interventor o Director de obra en la ejecución de obras de protección de márgenes en ríos mediante la aplicación de roca caliza y tarjeta profesional vigente. Esta certificación será requisito para habilitación del profesional propuesto, de lo contrario no será tenido en cuenta para la puntuación por este concepto.

Residente de obra (10 PUNTOS) Experiencia especifica certificada como residente de obra con una disponibilidad del 100% durante el periodo de construcción, se calificara así:

Experiencia Puntaje

De 6 meses hasta 1 año 3 PUNTOS

De 1 año hasta 2 años 5 PUNTOS

Más de 2 años 10 PUNTOS

El profesional propuesto como Residente de Obra, deberá acreditar, dentro de las certificaciones aportadas como experiencia, una (1) certificación de haber desempeñado labores de Residente de interventoría o Residente de Obra en los que haya tenido a su cargo la construcción de obras de protección de márgenes en ríos con aplicación de roca caliza. Esta certificación será requisito para habilitación del profesional propuesto, de lo contrario no será tenido en cuenta para la puntuación por este concepto. Si el proponente en su propuesta no manifiesta condiciones de calidad, tendrá por calidad, cero (0) puntos. 6.3 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (EIN): 10 PUNTOS Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de diez (10) puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 0734 del 2012, artículo 4.2.2 que delimita lo relacionado con "servicio de origen nacional", disponiendo que “son servicios de origen nacional



VERSIÓN 3


aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. El proponente debe demostrar mediante Certificación expedida por el Representante Legal de la firma, Unión Temporal o Consorcio que los servicios (personal de trabajo que presta el servicio) ofertados son de origen nacional se le asignará 10 puntos. De no presentar la certificación anterior, no se otorgará puntaje por este factor. En caso de contar con personal extranjero, el puntaje se otorgará en conforme a la tabla. La certificación solicitada sobre Apoyo a la industria Nacional deberá ser entregada por el proponente conjuntamente con la propuesta y no será admitida con posterioridad a la fecha y hora de cierre establecida para la entrega de las ofertas.

DESCRIPCIÓN PUNTOS

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislación nacional o aplica principio de reciprocidad.

10

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con la legislación nacional sin aplicación principio de reciprocidad

9

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de acuerdo con la legislación nacional

5

7. NUMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS HÁBILES. El número mínimo de propuestas hábiles que se exige para no declarar desierta el presente proceso será de una (1). Se entiende por propuestas hábiles aquellas que cumplan con la totalidad de requisitos y permitan realizar una escogencia objetiva. 8. CRITERIOS DE DESEMPATE Si existe empate entre dos o más propuestas, la Corporación utilizará los siguientes criterios: En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá aquella propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del precio. Si persiste el empate, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si se presente empate o éste persiste y entre los empatados se encuentran Mypimes, se preferirá a la Mypes nacional, sea proponente singular, o consorcio, o unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mypimes nacionales. Si no hay lugar a la hipótesis prevista anteriormente y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mypime, éste se preferirá.



VERSIÓN 3


En caso de persistir el empate, se preferirá a aquellas empresas que en sus nóminas por lo menos en un mínimo del 10% de sus empleados se encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; condición que deberán mantener por un lapso igual al de la contratación. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás. Si a pesar de lo anterior, persiste el empate se optará por el sistema de sorteo por medio de balotas. 9. RIESGOS PREVISIBLES:

ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. Con el fin de determinar los riesgos que afecten el equilibrio económico del contrato derivado del presente proceso, durante la ejecución del contrato se podrán presentar los siguientes riesgos:

ESTIMACION TIPIFICACION ASIGNACION

CONTRATISTA CORPONOR

Financiero

Son los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.

X

Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas

Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.

X

Hurto y vandalismo de materiales y equipos

Hace referencia a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista,

X



VERSIÓN 3


causados por terceros.

Deficiente Calidad de equipos en obra

Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los equipos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato

X

Deficiencia de personal Ocurre cuando hay interrupciones o demoras en el inicio de las obras por falta de un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra.

X

Accidentes de Trabajo

Se presenta cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.

X

Manejo socio-ambiental de las obras

Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.

X

Condiciones climáticas adversas

Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobre costos en la ejecución del contrato.

X

X

10. GARANTIAS QUE DEBEN SER AMPARADAS POR EL CONTRATISTA. Estos riesgos se ven cubiertos con la extensión de las siguientes garantías: DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El oferente debe constituir una póliza que garantice la seriedad de su propuesta a través de un Banco o Compañía de Seguros debidamente establecida y reconocida en la República de Colombia, la cual debe ser expedida en pesos colombianos a favor de CORPONOR por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la oferta.



VERSIÓN 3


La vigencia de la Garantía de Seriedad será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha en que venza el plazo para la presentación de las propuestas. La póliza debe estar correctamente diligenciada, firmada y ajustada al objeto del presente proceso y con la constancia de pago debidamente acreditada por la compañía de seguros, para lo cual debe anexar el recibo de pago de la prima del seguro, salvo el caso de que en la póliza conste tal situación. DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, el contratista deberá constituir a favor de CORPONOR una Garantía Única que consistirá en póliza expedida por Banco o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Que ampare los siguientes riesgos surgidos del contrato así:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del mismo y seis (6) meses más.

ESTABILIDAD DE LA OBRA: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, desde el Acta de entrega de Recibo Final y cinco (5) años más.

PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por un

valor equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: equivalente al diez por ciento

(10%) del valor de contrato y vigencia igual al mismo.

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS Subdirector de Planeación y Fronteras

Elaboró: Nidia Peñaranda Torres- Profesional Especializado Reviso: Ledy Bonett Ortíz – Profesional Especializado

adquisiciÓn de bienes y servicios fecha … · manual de procesos de apoyo mpa-01-f-01 ......

Documents