cÁmara mexicana de la industria de la construcciÓn · 4.3 control de rendimientos de la mano de...
Post on 04-Apr-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NAYARIT
LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "ACUAFERICO SUR DE LA
CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT".
T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA C O N S T R U C C I Ó N
P R E S E N T A :
ALVARO BELTRAN RAZURA
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONFORME AL ACUERDO
No.00954061 DE FECHA 7 DE MARZO DE 1995.
TEPIC, NAYARIT AGOSTO DEL 2003
AGRADEZCO
A Dios, el Don de la vida.
A mi Esposa, su cariño y comprensión.
A mis padres, la posibilidad de aprender a vivir.
A las autoridades del Instituto Tecnológico de Tepic, el apoyo que me
brindaron para mi actualización profesional.
Al personal de la CMIC Delegación Nayarit, las atenciones recibidas.
Un especial agradecimiento a quien propició la culminación de este trabajo con
su enseñanza, apoyo y asesoría: el Dr. José Manuel Vega Báez
A mis hijas Margarita y Paulina, por ser parte integral en la realización de
este trabajo.
A todas las personas que me brindaron su apoyo desinteresado para la
realización de este trabajo.
DEDICATORIA
Con mucho cariño...
A mi esposa, Silvia.
A mis padres, Margarita y Felipa.
A mis hijos, Alvaro, Margarita, Felipe, Ornar, Paulina y Alejandro.
A mis nietos, Cinthia Michelle, Omar Alejandro y Cassandra.
A todos ellos que son mi motivación, y
A mis hermanos, Gabriel, Rodolfo, Evelia, Blanca Alicia, Juan Pablo, Salvador,
Yolanda, Sergio, Adriana, Ricardo y Maria Isela.
Por el regalo de su amistad.
ÍNDICE Pág.
ÍNDICE DE CUADROS MI
ÍNDICE DE ANEXOS " IV
RESUMEN 1
INTRODUCCIÓN 2
1. Antecedentes 6
1.1 Actividades Previas a la Realización de las Licitaciones 6
2. Licitación de la Obra Pública 13
2.1 Publicación de la Convocatoria 13
2.2 Adquisición de las bases e Inscripción de los participantes 17
2.3 Visita al sitio de los trabajos 19
2.4 Desarrollo del Concurso 20
2.5 Acta de Fallo 36
3. Ejecución de la Obra 40
3.1 Contrato y Garantías 40
3.2 Anticipo 45
3.3 Inicio de los Trabajos 49
3.4 Responsables de los Trabajos 50
3.5 Estimaciones de Obra 56
3.6 Modificaciones al Contrato 63
4. Seguimiento y Control de Obra 72
4.1 Bitácora 72
4.2 Sistemas de seguimiento y control 75
4.3 Control de rendimientos de la mano de obra 79
4.4 Control de rendimientos del equipo 80
4.5 Control de materiales
4.6 Control de calidad 82
4.7 Control contable 82
5. Terminación y Entrega de la Obra 83
5.1 Aviso de Terminación 83
5.2 Finiquito de Obra 83
5.3 Recepción de los trabajos 89
5.4 Fianza de Calidad 94
CONCLUSIONES. 97
BIBLIOGRAFÍA. 98
ANEXOS. 99
ÍNDICE DE CUADROS Pág.
Cuadral. Análisis introspectivo de la empresa. 10
Cuadro 2. Análisis de mercado. 11
Cuadro 3. Análisis de la convocatoria. 11
Cuadro 4. Decisión de participar. 12
III
ÍNDICE DE ANEXOS Pág.
Anexo 1. Convocatoria 15
Anexo 2. Acta de presentación de proposiciones y apertura técnica. 24
Anexo 3. Acta de apertura económica. 30
Anexo 4. Acta de Fallo. 38
Anexo 5. Póliza de fianza para anticipo. 42
Anexo 6. Póliza de fianza de cumplimiento de contrato. 44
Anexo 7. Estimación definitiva No. 1 59
Anexo 8. Finiquito de obra. 87
Anexo 9. Acta de Entrega-Recepción de obra. 91
Anexo 10. Póliza de fianza de vicios ocultos. 95
Anexo 11. Constancia de inscripción 103
Anexo 12. Bases de Concurso 104
Anexo 13. Documento Adicional I.-Manifestación del domicilio. 127
Anexo 14. Documento Adicional II.- Declaración de no encontrarse en 128
supuestos del artículo 51 de la Ley.
Anexo 15. Documento Adicional III.- Balance General ejercicio anterior. 129
Anexo 16. Documento Adicional IV.- Identificación oficial vigente. 130
Anexo 17. AT-1 Proceso Constructivo. 131
Anexo 18. AT-2 Relación de maquinaria y equipo de construcción. 132
Anexo 19. AT-3 Curriculum de profesionales técnicos al servicio del 133
licitante.
Anexo 20. AT-4 Identificación de los trabajos realizados por el licitante y 137
su personal.
Anexo 21. AT-5 Manifestación escrita de conocer los proyectos de 138
ingeniería.
Anexo 22. AT 6 Manifestación escrita en la que señale las partes de los 139
trabajos que subcontratará.
IV
Anexo 23. AT-7 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización 140
de los trabajos, sus condiciones ambientales y las
modificaciones a las bases de licitación.
Anexo 24. AT-8 141
A) Manifestación escrita de conocer el contenido del
modelo del contrato.
B) Manifestación de que los precios no se cotizan en
condiciones de prácticas desleales.
C) Declaración de integridad del licitante.
Anexo 25. AT-9 Documentos que acrediten la capacidad financiera. 142
Anexo 26. AT-10 Análisis del total de los conceptos de trabajo de la 143
Propuesta.
Anexo 27. AT-11 Listado de insumos que intervienen en la integración 146
de la propuesta.
Anexo 28. AT-12. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. 149
Anexo 29. AT-13 Programas calendarizado de ejecución general de los 151
trabajos.
Anexo 30. AT-14-A Programas cuantificados y calendarizados de 153
utilización mensual de Mano de Obra.
Anexo 31. AT-14-B Programas cuantificados y calendarizados de 154
utilización mensual de Maquinaria y Equipo de
Construcción.
Anexo 32. AT-14-C Programas cuantificados y calendarizados de 155
utilización mensual de Materiales y de los Equipos
de Instalación Permanente.
Anexo 33. AT-14-D Programas cuantificados y calendarizados de 156
utilización mensual de utilización del Personal
Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio
Encargado de la Dirección, Supervisión y
Administración de los trabajos.
V
Anexo 34. AT-15 Manifestación escrita de conocer y haber considerado 157
en la integración de su propuesta: cuando se requiera
de materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente de origen extranjero de los señalados por
la Secretaría de Economía y los materiales que
suministrara' la CNA.
Anexo 35. AE-1 Relación y análisis de los costos básicos de los 158
materiales.
Anexo 36. AE-2-A Tabulador de salario base de mano de obra. 159
Anexo 37. AE-2-B Tabla de cálculo del factor de salario real. 160
Anexo 38. AE-3-A Listado de mano de obra. 161
Anexo 39. AE-3-B Listado de maquinaria y equipo de construcción. 162
Anexo 40. AE-3-C Listado de materiales y equipo de instalación 163
permanente.
Anexo 41. AE-3-D Costo directo de la propuesta. 165
Anexo 42. AE-4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de 166
la maquinaria y equipo de construcción.
Anexo 43. AE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 167
Anexo 44. AE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por 169
financiamiento.
Anexo 45. AE-7 Cargo por utilidad. 170
Anexo 46. AE-8 Cargos Adicionales. 171
Anexo 47. AE-9 Análisis del total de los precios unitarios de los 172
conceptos de trabajo de la propuesta.
Anexo 48. AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de 176
los trabajos calendarizados.
Anexo 49. AE-11 -A Programa de mano de obra. 178
Anexo 50. AE-11-B Programa de maquinaria y equipo de construcción. 179
Anexo 51. AE-11-C Programa de materiales y equipo de instalación 180
permanente.
VI
Anexo 52. AE-11-D De utilización del personal profesional técnico, 181
administrativo y de servicio.
Anexo 53. AE-12 Catálogo de conceptos. 182
Vil
B I B L I O T E C A RESUMEN
El presente trabajo describe el proceso de Licitación, Ejecución y Control
de la Obra Pública. Tomando como ejemplo para una mayor comprensión una
obra denominada "Acuaféríco Sur de la Ciudad de Tepic, Nayarit", donde la
convocante es la Comisión Nacional del Agua (CNA), y el contratista es la
persona física Ing. Alvaro Beltrán Razura.
Se mencionan las actividades de la convocante previas a la licitación,
como son la Planeación, Programación, Presupuestación, Tramite de la
Autorización del Programa de Inversiones y las Formas de Contratación.
También se estudian una serie de precauciones y estudios que las
empresas interesadas toman en cuenta antes de tomar la decisión de participar
en la licitación, con la finalidad de asegurarse que de serles asignada la obra,
podrán realizarla con la utilidad planeada bajo los términos exigidos por la
convocante.
Hace referencia a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y de su Reglamento; como los Instrumentos Normativos
vinculados con el desarrollo de las Obras Publicas, señalando las partes que
estos instrumentos orientan su ejecución. Se habla también del Control que
toda Empresa debe tener , para lograr los objetivos deseados en Tiempo, en
Costo y Calidad.
1
INTRODUCCIÓN
En la extensa variedad de la obra publica, existe aquella que demanda
volúmenes importantes de inversión y aplicación de tecnología avanzada, por lo
que las Dependencias y Entidades tienen la opción ejecutarla en forma directa o
adjudicarla a terceros para su realización.
En la actualidad debido a que la mayoría de las Dependencias y
Entidades, carecen de los recursos humanos, materiales y técnicos para
ejecutar las obras por administración directa, estas se pactan a través de
contratos.
Las obras por contrato, es la forma de realización de la obra publica en la
que, mediante contrato o convenio, se obligan por una parte la persona física o
moral (contratista) a realizar una obra determinada y, por otra, una dependencia
o entidad, a pagar el precio de la obra ejecutada.
Para efectos de este trabajo suponemos que: El Gobierno Federal en
cumplimiento con un compromiso social, por conducto de la Comisión Nacional
del Agua, en el marco del suministro de agua en bloque a las poblaciones para
el consumo humano, a través de los organismos administradores del agua,
realizó un proyecto para abastecer del preciado líquido a la zona sur de la
ciudad de Tepic, Nayarit.
Este documento explicará al lector, la participación de una empresa
constructora en la realización de la obra publica denominada "Acuaférico Sur de
la ciudad de Tepic, Nayarit", la cual fue convocada y supervisada por la
Comisión Nacional del Agua.
2
Se observa la importancia de la Ley de Obras Publicas, como el órgano
que tiene por objeto regular las acciones relativas a la Planeación,
Programación, Presupuestación, Contratación, Ejecución y Control de las obras
públicas, así como, de los servicio relacionados con las mismas; además, su
Reglamento, que tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el
oportuno y estricto cumplimiento de la Ley.
Las actividades que realiza la dependencia, implica una gran
responsabilidad, considerando que su trabajo inicia desde el momento de
captar una necesidad, la que siguiendo con el proceso de la Planeación, se
convierte en una idea, continuando así hasta contar con un proyecto ejecutivo,
el cual obteniendo la autorización presupuestal, procederá a Licitarlo; lo
contrata, supervisa, controla y una vez terminado lo recibe de la empresa
ejecutora y hace entrega al área operativa. Todo esto apegado 100% a la
normatividad ya señalada.
Por otra parte se encuentra el papel no menos importante que
desempeña la empresa constructora, que tiene bajo su responsabilidad la
Ejecución de la obra, debiendo cumplir las especificaciones generales y
particulares de construcción que la dependencia le establece, las normas de
calidad, respetando los tiempos y costos pactados en el contrato.
Considerando lo anterior surge la necesidad de tener el conocimiento
pleno de la normatividad, por parte de el personal responsable tanto de la
dependencia en sus diferentes áreas o departamentos, así como del personal
de las empresas constructoras, que junto con la capacidad técnica de ambas
partes garantizaran la correcta ejecución de una obra pública.
En el Capítulo 1, se hace una descripción de las actividades que realiza
la convocante previamente a la publicación de la convocatoria pública; es decir
la conformación del proyecto. Pasando por todas sus etapas, incluyendo la
3
autorización del programa de inversiones por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, permisos, licencias, impacto ambiental, etc.
También se mencionan los estudios realizados por la empresa antes de
tomar la decisión de participar en la licitación. Con la finalidad de asegurase que
de serle asignada la obra, se pueda realizar con la utilidad planeada, bajo los
términos exigidos por la convocante.
El Capítulo 2, describe el proceso de licitación de la obra, iniciando con
la convocatoria mediante la cual se dan a conocer los datos de la obra, fecha de
inicio y plazo de ejecución, así como los necesarios para que los posibles
participantes decidan su participación.
El Capítulo 3, se refiere a los instrumentos normativos vinculados con el
desarrollo de las obras públicas, haciendo referencia a las partes en que estos
instrumentos orientan su ejecución, para que el lector conozca la problemática y
tenga así una posibilidad mayor de tener éxito en su empresa. Señala la
importancia que tiene el programa de obra en la ejecución de la misma,
detectando así los avances físicos de la obra y al mismo tiempo los aspectos
financieros.
El Capítulo 4, le dice al lector como llevar el control que toda empresa
debe tener para lograr los objetivos deseados en tiempo, en costo y en calidad.
El Capitulo 5, menciona como se hace entrega de la obra y se obtiene la
liberación del compromiso una vez terminada. Habla sobre el finiquito de la
obra, el acta de entrega-recepción y la entrega de la fianza que garantiza la
calidad o también conocida como la fianza que garantiza los posibles vicios
ocultos, con el propósito de darle al lector una ilustración sobre la terminación
del compromiso obtenido al firmar este contrato.
4
C I I c B I B L I O T E C A
Siguiendo el proceso anterior se explicará a detalle, paso a paso para
que el lector tenga una idea clara de los problemas con los que se presenta la
constructora al ejecutar una obra pública y además, verá los elementos que
participan y las soluciones que se dieron para salir adelante, los recursos de
los que se echaron mano, la norma que siempre se respetó.
Con este trabajo pretendo difundir experiencias dirigidas principalmente a
los actuales y futuros profesionales de la construcción, incluyendo a los
estudiantes de ingeniería civil y arquitectura, con la finalidad de que tomen
conciencia de las oportunidades de progreso, satisfacción física y moral que
se presentan al cumplir con los objetivos de una administración sana, aplicando
simplemente los conocimientos básicos de la misma, cuando aparezcan
números negros de una obra en proceso.
La atmósfera de paz y trabajo se logra conociendo y aplicando las
normas, además de cumplir con las obligaciones y beneficios ante instituciones
como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Este documento contiene material que le dará al lector elementos que le
servirán como base para realizar una Obra Pública, con un mayor índice de
probabilidades de obtener el éxito en este tan bonito pero, tan difícil gremio de
los contratistas de la obra pública.
5
1. ANTECEDENTES
1.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LAS
LICITACIONES.
1.1.1 ACTIVIDADES DE LA CONVOCANTE.
Dentro de las actividades previas a las licitaciones de obras públicas se
encuentran las fases de planeación, modalidad de contratación y elaboración
del presupuesto para fines del techo financiero.
Para llevar a cabo las anteriores actividades, es conveniente que la
dependencia o entidad en cuestión, establezca un comité de obra pública, el
cual según el artículo 25 de la Ley, tiene como funciones principales las de
revisar los programas y presupuestos de las obras públicas; así como proponer
políticas, bases y lineamientos para las mismas; elaborar manuales de
integración y funcionamiento del comité y coadyuvar al cumplimiento de la ley.
PLANEACIÓN
La planeación es la etapa de mayor impacto dentro de la realización de
una obra pública, debido a que durante esta etapa se toman decisiones
trascendentes, en oportunidad, tipo, monto, etc.
Cuando una entidad o dependencia requiera de realizar una obra pública
es necesario que se ajuste a (según el Art. 17 de la Ley):
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos
6
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los
Programas Sectoriales Institucionales, regionales y especiales que
correspondan, así como a las previsiones contendidas en sus
programas anuales, y
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los
presupuestos de egresos de la Federación o de las Entidades
respectivas.
También según el artículo 18 de la Ley es necesario que las Entidades o
Dependencias verifiquen previamente que exista algún proyecto o estudio en
sus archivos, de ser así y si cumple con todos los requerimientos, solo podrá
actualizarse.
Un proyecto relacionado con la obra pública solo se contratará si la
dependencia o entidad no cuenta con el, o con los medios y el personal
adecuado para realizarlo.
También la dependencia o entidad está obligada a realizar estudios de
impacto ambiental y estudios de factibilidad: técnica, económica, social y
ecológica.
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Un programa se refiere a la elaboración de una lista calendarizada de los
recursos a emplear en la ejecución de un proyecto.
Las Entidades o Dependencias deben formular programas anuales de las
obras públicas y sus correspondientes servicios, así como los que tienen una
duración mayor a un año presupuestal considerando factores tales como:
7
• Objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo
• Acciones previas durante y posteriores a la ejecución de:
- Obras principales
- Obras de infraestructura
- Obras complementarias
- Obras accesorias
• Características ambientales, climáticas y geográficas
• Calendarización física
• Normas aplicables
• Ley federal sobre metrología y normalización
• Normas internacionales.
En esta etapa será necesario realizar los estudios de preinversión, los
estudios de factibilidad y todos aquellos permisos, licencias, tenencia de la
tierra, etc. necesarios para la elaboración del presupuesto total de una obra, ya
sea que se realice en uno o en varios ejercicios presupuéstales, considerando
las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren
la continuación de los trabajos.
Una obra pública se podrá convocar, adjudicar o contratar sólo en el caso
de que se cuente con la autorización global por parte de la secretaría (Art. 24 de
la Ley).
TECHO PRESUPUESTAL
La Dependencia o Entidad una vez aprobada la realización de una obra
debe de elaborar un presupuesto para definir un techo financiero, que incluya la
revisión de la totalidad de los estudios de factibilidad, las necesidades de los
servicios, el análisis conceptual de la localización, la mano de obra disponible,
las rutas de acceso y los factores regionales y ambientales del entorno.
8
Se debe asimismo, evaluar el proyecto ejecutivo para determinar el
catálogo de conceptos, los programas, y todos aquellos conceptos necesarios,
recomendándose definir el monto base, a partir del cual se determinará que una
propuesta es solvente.
DICTAMEN
Para la ejecución de nuevos programas y proyectos de inversión pública,
antes de publicar la convocatoria para la licitación respectiva, se deberá contar
con el dictamen favorable de un experto, sobre lo siguiente:
I. El proyecto ejecutivo de obra pública, integrado por los estudios de
ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura,
industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la
ingeniería que se requiera; así como proyectos, planos,
especificaciones y programas de los trabajos a realizar, y
II. En análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del
programa o proyecto.
FORMAS DE REALIZACIÓN
Las Dependencias o Entidades pueden realizar obra pública por alguna
de las dos formas siguientes: Por Contrato o por Administración Directa.
FORMAS DE CONTRATACIÓN
Las Dependencias o Entidades, bajo su responsabilidad pueden
contratar a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres persona,
o adjudicación directa.
O I I c B I B L I O T E C A
La licitación pública será por regla general el procedimiento utilizado.
Esta será a través de convocatoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación para que de manera libre se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores
condiciones en precio, calidad, financiamiento, etc.
1.1.2 PREMISAS DEL LICITANTE
Las empresas interesadas deben tomar una serie de precauciones y
elaborar algunos estudios antes de tomar la decisión de participar en una
licitación, con la finalidad de asegurarse que de serles asignada la obra, puedan
realizarla con la utilidad planeada bajo los términos exigidos por la convocante.
I. ANÁUSIS INTROSPECTIVO DE LA EMPRESA
Diagnosticar
Amenazas
Oportunidades
Fuerzas
Debilidades
Liquidez
Inventarios
Ventas
Productividad
Uso del Capital
índices de Rentabilidad
Estado Anímico y Moral del Personal
10
ANÁLISIS DE MERCADO
Alternativas
Identificación
Obras Estatales y Municipales
Sector Privado
Promociones propias
Competir en el extranjero
Características del cliente
Disponibilidad de partida
presupuestal
Tipo de obra
Ubicación
Tamaño de la misma
Fecha probable de inicio
Duración de la misma
Competencia estimada
ANÁUSIS DE LA CONVOCATORIA
Estrategias
Definiciones <
Clientes elegidos
Obras preseleccionadas
Se tiene la especialidad
Se tiene la capacidad instalada
Se pueden adquirir compromisos
Se dispone de los recursos
Se cuenta con la tecnología
Se tiene completo el proyecto
Se conoce a la competencia
IV. DECISIÓN DE PARTICIPAR
Cuestionamientos
La obra licitada está realmente dentro
de la especialidad de la empresa.
Se cuenta con la capacidad instalada
para llevarla a cabo.
Se puede adquirir en este momento el
compromiso de cotizar y ejecutar la
obra en caso de ganar.
Se dispone de los recursos de todo
tipo que demandará la obra.
Si la respuesta es afirmativa se procede a la inscripción y adquisición de
la información detallada.
Aspectos
Fundamentales
Posible éxito competitivo
Cerciorarse de que los planos y
especificaciones estén completos y
sean los adecuados.
Quiénes son los demás concursantes y
cuáles son las posibles ventajas
competitivas.
12
2. LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las
mismas se adjudicarán por regla general a través de Licitaciones Públicas,
mediante Convocatoria Pública, para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin
de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de
acuerdo con lo que establece la Ley en su Art. 28.
De lo anterior podemos concluir que los objetivos que se pretenden
alcanzar con el proceso de licitación de una obra pública son:
I. Asegurar a la dependencia o entidad las mejores condiciones en la
adjudicación del contrato, y
II. Garantizar a los participantes la imparcialidad y la transparencia de
dicha adjudicación.
2.1 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
El proceso de Licitación inicia cuando se emite la convocatoria por parte
de la Entidad o Dependencia en el Diario Oficial de la Federación (artículo 32 de
la Ley).
La convocatoria debe contener los siguientes datos (artículo 31 de la Ley):
• Nombre de la Convocante
• La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la
Experiencia y Capacidad técnica y Financiera.
13
Lugar, fecha y horarios para revisar y en su caso obtener las bases.
Costo de las bases.
Fecha, hora y lugar de acto de las dos etapas, presentación y
apertura.
Tipo de Licitación (Nacional o Internacional).
Fecha, hora y lugar de la visita al sitio de los trabajos (optativa).
Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones (optativa).
Idiomas además del español en que se podrán presentar las
propuestas.
Indicación de que las condiciones de las bases no podrán ser
negociadas.
Lugar y descripción general de la obra.
Indicación de las partes de la obra que podrán subcontratar.
Fecha estimada de inicio y plano de ejecución.
Información sobre los porcentajes de anticipo.
Declaración del artículo 51 de la Ley.
Determinación, en su caso, del porcentaje nacional.
Demás requisitos generales necesarios para la obra o los servicios.
14
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (C.N.A.)
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACIFICO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
CONVOCATORIA 003
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su artículo 32, la Comisión Nacional del Agua convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter nacional para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: No. de licitación
16101037-006-02
Clave FSC
(CCAOP) 000
Costo de las bases
$1,400.00 Costo en compraNET:
$1,200.00
Fecha límite para adquirir las
bases 30/04/02
. Junta de aclaraciones
25/04/02 16:00 horas
Descripción general de los trabajos
Construcción de "El acuaférico Sur de la ciudad de Tepic", Municipio de Tepic,Nayarit.
Visita al lugar de los trabajos
25/04/02 7:00 horas
Capital contable mínimo
requerido $600,000.00
Presentación de proposiciones y apertura técnica '
6/05/02 11:00 horas
Plazo de ejecución
197 días naturales
Fechas estimadas de inicio y
terminación Inicio: 2/06/02 Terminación:
15/12/02
Acto de apertura
económica 9/05/02
11:00 horas
Ubicación de los trabajos
Municipio de Tepic, Nayarit
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la presente y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones técnicas, en las oficinas de la Unidad Licitadora de Obra Pública de la Gerencia Estatal en Nayarit, sitas en avenida Insurgentes número 1050 Oriente, piso 2, colonia Menchaca, código postal 63150, Tepic, Nayarit (edificio SAGARPA), teléfonos (01311) 2-14-23-85 y/o fax 2-14-34-16, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 17.00 horas, y en Internet: http //compranet gob mx Los planos de la licitación sólo estarán disponibles físicamente en la dirección de consulta y venta, señalada en el párrafo anterior, por lo que en caso de optar por pago mediante compraNET, deberán acudir a las mismas para obtenerlos. La forma de pago de las bases en la convocante, es mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación. En compraNET, el pago se hará en banco mediante los recibos que genere el sistema. El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabajos y la junta de aclaraciones serán en las oficinas de la Subgerencia de Ingeniería Básica de la Gerencia Estatal en Nayarit, sitas en avenida Insurgentes número 1050 Oriente, piso 2, colonia Menchaca, código postal 63150, Tepic, Nayarit (edificio SAGARPA), en el horario y fecha señalados. La presentación de proposiciones y apertura técnica y económica se efectuará en la sala de juntas Lie. J. Guadalupe Pereyra Morales de las oficinas de la Gerencia Estatal en Nayarit, sita en Zacatecas número 87 Sur esquina Abasólo, primer piso, colonia Centro, Tepic, Nayarit (edificio BANRURAL), en el horario y fecha señalados. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
15
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados consiste en carátulas de contratos similares a los que se licitan, actas de entrega y currículo de la empresa y del personal técnico propuesto para la ejecución de las obras que se licitan y deberá anexarse como parte de su propuesta técnica Los licitantes deberán acompañar por separado a sus propuestas en original y copia los siguientes documentos I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto,
II. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
III. Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la C N A,
IV. Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo
que contendrá los datos siguientes a. De la persona moral clave del Registro Federal de Contnbuyentes, denominación o razón social, descnpción del objeto social de la empresa, relación de los
nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscnpción del notano o fedatano público que las protocolizó, asimismo, los datos de inscnpción en el Registro Público de Comercio, y
b. Del representante nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán al proponente que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y haya presentado la oferta solvente más baja Se indica que para estas licitaciones no están bajo la cobertura de algún tratado Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que deberán realizarse por periodos no mayor a un mes y por conceptos de trabajos terminados, asimismo, el plazo de pago de dichas estimaciones será dentro de un término no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra Se indica que para estas licitaciones no se permitirá la subcontratación Se indica que para estas licitaciones se otorgará un 30% de anticipo Para estas licitaciones no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
TEPIC, NAY., A 17 DE ABRIL DE 2002. GERENTE ESTATAL EN NAYARIT
ING. SERGIO EMILIO HERNANDEZ CONTRERAS RUBRICA.
16
2.2 ADQUISICIÓN DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES
En el artículo 33 de la Ley se especifica que las Bases de Licitación se
pondrán a disposición de los Licitantes tanto en el domicilio de la Convocante,
como en los medios de difusión electrónica que establezca la contraloría. Desde
el día de su publicación hasta seis días naturales al acto de apertura.
Una vez que la contratista analizó la convocatoria y determinó participar,
habiendo satisfechos los requisitos y pagado el costo de las bases, el
interesado queda inscrito y tendrá derecho a presentar su oferta y así participar
en el concurso.
La documentación e información que la dependencia o entidad
proporcionará al contratista para que prepare su proposición, conforman lo que
se denominan bases para el concurso, y contendrán como mínimo los
requisitos señalados en el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y servicios
relacionados con las mismas:
1. Nombre de la Convocante.
2. Forma en que los Licitantes deberán acreditar su personalidad,
existencia y personalidad jurídica.
3. Fecha, hora y lugar de la visita al sitio de los trabajos (optativa).
4. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones (optativa).
5. Fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas.
6. Fecha, hora y lugar del fallo.
7. Fecha, hora y lugar de la firma del Contrato.
8. Señalamiento de las causas de descalificación.
9. Idioma además del español en que podrán presentar las propuestas.
17
10. Monedas en que se podrán presentar las propuestas.
11. Indicación de que ninguna de las condiciones podrá ser negociada.
12. Criterios claros y detallados para la Adjudicación.
13. Datos técnicos: - Proyectos Arquitectónicos
- Proyectos de Ingeniería
- Normas de Calidad
- Especificaciones de Construcción.
14. Relación de materiales y equipo de Instalación permanente que
proporcione la Convocante y programas de suministro correspondiente.
15. Porcentaje del contenido nacional de la obra.
16. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria.
17. Datos de las garantías.
18. Porcentaje, forma y términos del anticipo.
19. Información sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse.
20. Fecha de inicio y plazo de ejecución en días naturales.
21. Modelo de Contrato.
22. Para contratos a precio alzado, condiciones de pago.
23. Procedimientos de Ajuste de Costos, Catálogo de Conceptos con
unidades de medición incluidos, Relación de Conceptos de Trabajo más
significativos, Costos Básicos y Normas de Calidad.
24. Indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas
imputables a éste será sancionado.
25. Términos y condiciones para propuestas enviadas por mensajería o
medios remotos de comunicación electrónica.
26. Demás requisitos generales.
27. Importe por ejercer en el primer ejercicio para contratos multianuales.
28. Comprobante de pago de las bases, incluir en propuesta técnica.
29. De las modificaciones a las bases.
18
2.3 LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
La visita que efectúan los contratistas se celebrará en el lugar, fecha y
hora señalados en las bases de concursos y tiene como propósito que
conozcan las características particulares del lugar en el que se ejecutará la
obra, tales como: vías de comunicación, disponibilidad de materiales, servicios,
accesos, mano de obra, etc. a fin de que cuenten con mayores elementos para
el análisis de los costos de los trabajos que se van a realizar.
Tiene por objeto evitar que por desconocimiento de situaciones
específicas del lugar, haya necesidad de efectuar ajustes a los montos del
contrato.
Una vez realizada la visita al sitio de los trabajos, se celebra una junta de
aclaraciones, inmediatamente después de la cual se levanta acta, así mismo, se
entrega por parte de la Licitante constancia de la visita al sitio.
A los visitantes que no asistan, la convocante tiene la obligación de poner
dichas actas a su disposición o en su caso hacer la publicación del aviso
(artículo 35 II). En caso que la convocante reciba preguntas posteriores deberá
darles contestación antes del último día de la venta de las bases.
19
C! I I C B I B L I O T E C A
2.4 DESARROLLO DEL CONCURSO
2.4.1 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, REVISIÓN DE
DOCUMENTOS ADICIONALES Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS
En el artículo 29 del Reglamento se estipula que los licitantes son los
únicos responsables de que sus propuestas sean estregadas en tiempo y forma
en el acto de presentación y apertura de las proposiciones.
Adicionalmente en el artículo 31 del Reglamento, se indica que las
Dependencias y Entidades se abstendrán de recibir cualquier propuesta que se
presente después de la fecha y hora establecida en las bases de la licitación.
De acuerdo en lo indicado en la convocatoria la apertura de licitación se
realizará en la fecha, hora y lugar indicado. El acto será presidido por el servidor
público designado por la convocante, quien será la única persona facultada
para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas las
decisiones durante la realización del acto debiendo estar presente durante todo
su desarrollo (artículo 30 del Reglamento).
El licitante preparará su propuesta según las bases de licitación y sus
respectivas aclaraciones, así mismo entregará en dos sobres perfectamente
cerrados e identificados en la parte exterior de la propuesta.
Todas y cada una de las fojas que integran la propuesta deben ir
firmadas por el licitante. (Artículo 23 del Reglamento).
20
En primer término se reciben las propuestas y se revisan los documentos
adicionales de las empresas licitantes.
Documento Adicional I. Manifestación del domicilio para oír y recibir
notificaciones y documentos.
Documento Adicional II. Declaración de no encontrarse en supuestos del
artículo 51 de la Ley.
Documento Adicional III. Declaración fiscal o Balance General Auditado del
Ejercicio Fiscal inmediato anterior.
Documento Adicional IV. Identificación vigente para Persona Física.
Documento Adicional V. Para Personas Morales:
a. Manifestación escrita de facultades suficientes.
b. Registro Federal de Contribuyentes.
c. Denominación o razón social.
d. Descripción del objeto social de la empresa.
e. Relación de accionistas.
f. Datos de escritura constitutiva y Fedatario.
g. Reformas en su caso.
h. Inscripción en el Registro Público de Comercio,
i. Del representante, datos del poder que lo
faculta y del Fedatario.
Una vez realizada dicha revisión se procede a la apertura de las
propuestas Técnicas en donde de manera cuantitativa se verificará la
documentación, aquellas que no cumplan con la entrega de algún documento o
anexo estipulado en las bases de licitación será rechazada.
21
Las propuestas en cada etapa deben de analizarse en dos formas, una
cuantitativa donde para su recepción bastará la presentación de los
documentos, sin revisar su contenido, y otra cualitativa donde se realiza un
estudio detallado de las propuestas presentadas.
Una vez realizada la apertura de las propuestas Técnicas se desecharán
las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos (Artículo 37 Frac. I.
de la Ley). Posteriormente se rubricarán los anexos Técnicos que previamente
haya determinado la convocante en las bases de licitación, así como también,
los sobres cerrados que contengan las propuestas Económicas.
2.4.2 A C U S E DE RECIBO DE LAS PROPUESTAS
ECONÓMICAS.
Una vez rubricados los sobres las propuestas económicas, por los
servidores públicos y los licitantes, quedarán en custodia de la convocante,
quien entregará a todos los concursantes el acuse de recibo de la proposición
económica y se procederá a elaborar el acta primera.
2.4.3 ACTA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
Según el artículo 32 del Reglamento cuando se concluye la primera
etapa se debe de levantar un acta en donde conste los resultados de esa
sesión. Los datos mínimos que debe contener son:
a. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa.
b. Nombre del servidor publico encargado de presidir el
acto.
22
c. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron
aceptadas para su análisis cualitativo por las áreas
designadas para ello.
d. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron
desechadas, así como las causas que lo motivaron.
e. Lugar, fecha y hora de celebración de la segunda etapa.
El acta se firmará por los asistentes y se pondrá a disposición o se les
entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su
contenido y efecto, se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan
asistido (Artículo 37 Frac. Ill de la Ley).
23
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, CON MOTIVO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. TREN DE DESCARGA, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS. ASI COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC. NAY.
EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY., A LAS 11.00 HORAS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2002, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA ESTATAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVITADOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN CITADA.
EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, AUTORIZADO POR EL C. ING. RAMÓN ARTURO GARCÍA MAYEN, GERENTE REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACIFICO, MEDIANTE OFICIO No. BOO.OO.R09.05.1.236/1718 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2002. UNA VEZ VERIFICADA LA ASISTENCIA DE LOS POSTORES, QUE SE REGISTRARON EN COMPRANET Y DE LOS QUE ADQUIRIERON EN LA CONVOCANTE LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN MENCIONADA, PROCEDIÓ A REVISAR LOS REQUISITOS GENERALES Y A RECIBIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICA. COMO ECONÓMICA Y ABRIR LOS QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA, OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
FIRMA DEL NO. POSTORES DOCUMENTACIÓN REPRESENTANTE
1 ALVARO BELTRAN RAZURA
2 CONSTRUCTORA HYP, S. A. DE C. V.
3 ING. J. FÉLIX AGUSTÍN DE LA TORRE SANDOVAL.
4 QUAMI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
5 GRUPO ARRENDADOR SANTIAGO, S.A. DE C.V.
6 FAZORT Y COMPAÑÍA, S. A. DE O V.
7 CONSTRUCTORA METÁLICA MEXICANA, S.A C.V.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACIFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, CON MOTIVO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TREN DE DESCARGA, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.
CONCLUIDA LA LECTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA FUERON RUBRICADOS LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUE FUERON ACEPTADAS, LOS PROGRAMAS DE LOS DOCUMENTOS AT7, AT8. AT9, AT10, AT11, AT12, AT13, AT14 Y AT15 POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.
LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS, QUEDAN EN PODER DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA SU REVISIÓN, ESTUDIO Y DICTAMEN, ASÍ COMO LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, LOS CUALES SE ABRIRÁN EL DlA 09 DE JUNIO DE 2002 A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA ESTATAL, SITA EN ZACATECAS No. 87 SUR, ESQUINA ABASÓLO, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO, TEPIC, NAYARIT.
LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO COMO ACUSE DE RECÍBO DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ÉL, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DÍA QUE LLEVA POR FECHA.
POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
ING. CANDIDO JAIME GARIN ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA
POR LA SUBGERENCIA REGIONAL DE LA UNIDAD JURÍDICA LIC. JOSÉ ANTONIO MURILLO GLADIN
POR LA OFICINA REGIONAL LERMA-BALSAS DE LA CONTRALORlA INTERNA DE LA C.N.A. ING. JOSÉ AUSENCIO CASTRO HERNÁNDEZ
POR LA GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT ING. RENE FLORES REYES
2.4.4 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS
La evaluación de las proposiciones para las empresas participantes en
una licitación se deberá realizar con fundamento en lo previsto por la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas en su artículo 38 y el
Reglamento de la Ley, en los artículos 29 y 36.
La Ley y el Reglamento enuncian el procedimiento para la determinación
de la solvencia de las propuestas, considerando:
- Verificación al cumplimiento de los requisitos de las bases de
licitación.
- Verificación del cumplimiento de las condiciones legales exigidas
al licitante.
Verificando los siguientes aspectos:
• Documentación completa.
• Experiencia y capacidad del personal técnico encargado de la
dirección de los trabajos.
• Maquinaría y equipo de construcción adecuados, suficiente y
necesario para el desarrollo de los trabajos.
• Plan integral congruente.
• Procedimiento constructivo, aceptable.
• Estados financieros que cumplan con:
- Capital Neto de Trabajo
- Capacidad para el pago de obligaciones
- Grado de dependencia del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.
Programas:
- Correspondencia del programa de ejecución con el plazo
establecido.
- Correspondencia de los programas específicos cuantificados y
calendarizados de suministro y utilización con el programa
calendarizado de ejecución general de los trabajos.
- Congruencia entre los programas de suministro de utilización de
materiales, mano de obra, maquinaría y equipo de construcción
con los consumos y rendimientos considerados, así como el
procedimiento constructivo.
- Congruencia entre los suministros y equipo de instalación
permanente, con el programa de ejecución general.
- Correspondencia entre los insumos y los periodos de los
programas.
Maquinaria y equipo:
- Coincidencia de los datos con el listado de maquinaria y equipo
presentado.
- Características y capacidad de la maquinaria y equipo de
construcción adecuados para realizar los trabajos.
- Rendimientos de maquinaria y equipo de construcción
considerados como nuevos.
Materiales:
- Considerando desperdicios, y/o usos del material que se trate.
- Características, especificaciones y calidad de materiales y equipo
de instalación permanentes, sean las requeridas en las normas de
calidad y especificaciones generales y particulares de
construcción.
Mano de obra:
27
- Personal administrativo, técnico y de obra adecuado y suficiente
para la ejecución de los trabajos.
- Rendimientos considerados dentro de los márgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo
propuesto.
- Considerando trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecución de los conceptos más significativos.
2.4.5 APERTURA Y REVISIÓN DE LA PROPUESTAS
ECONÓMICAS
Según el artículo 37 Frac. IV y V de la Ley en primer término se debe dar
a conocer el resultado a los licitantes del análisis de las propuestas técnicas
aceptadas, posteriormente se procederá a la apertura de las propuestas
económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y previa
revisión cuantitativa se dará lectura al importe total de las propuestas que
cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores
públicos presentes rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen
los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación.
2.4.6 ACTA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
El artículo 37 en su fracción 6 de la Ley indica que se levantará la
segunda acta en donde consten los resultados de la evaluación de las
propuestas técnicas, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, el
importe; las propuestas desechadas y sus causas. El acta se firmará por los
asistentes y se pondrá a su disposición o se hará entrega de una copia, la falta
de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos; la copia de la
28
misma estará a disposición de aquellos licitantes que no hayan asistido para
efectos de su notificación.
El acta segunda constará como mínimo de lo siguiente (artículo 34 del
Reglamento):
1. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa.
2. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto.
3. Nombre de los licitantes e importes totales de las propuestas que fueron
aceptadas para su análisis cualitativo por las áreas designadas para ello.
4. Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron
desechadas, así como las causas que lo motivaron.
5. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido
desechadas como resultado del análisis cualitativo de las mismas, así
como las causas que lo motivaron.
6. El lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dará a conocer el fallo
de la licitación.
29
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE APERTURA ECONÓMICA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, CON MOTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.
EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY., A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2002, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVITADOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. PARA CELEBRAR EL ACTO APERTURA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN CITADA.
EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, AUTORIZADO POR EL C. ING. RAMÓN ARTURO GARCÍA MAYEN, GERENTE REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO, MEDIANTE OFICIO NO. BOO. OO.R09.05.1.236/1718 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2002. UNA VEZ VERIFICADA LA ASISTENCIA DE LOS POSTORES, SE DIO. A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS "PROPUESTAS TÉCNICAS". CUYA RECEPCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN EL ACTO EFECTUADO EL DlA 06 DE MAYO DE 2002. A LAS 11:00 HORAS, SEÑALÁNDOSE A CONTINUACIÓN EL RESULTADO.
EN BASE A LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS "PROPUESTAS TÉCNICAS" Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DA A CONOCER LA RESOLUCIÓN TÉCNICA Y DICTAMINA QUE SE CONSIDERAN COMO SOLVENTES LAS SIGUIENTES EMPRESAS:
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE
1.-ALVARO BELTRAN RAZURA. 2.- CONSTRUCTORA METÁLICA MEXICANA, S. A. DE C. V.
LA PROPUESTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HYP, S. A. DE C. V. SE DESECHA Y SE LE EN OFICIO CON LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON.
ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A ABRIR LOS SOBRES DE LAS "PROPOSICIONES ECONÓMICAS VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN; DÁNDOSE LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS ACEPTADA QUE CUBRIERON DICHOS REQUISITOS Y QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN.
NO. POSTORES IMPORTE FIRMA DEL REPRESENTANTE
1 ALVARO BELTRAN RAZURA. $7,313,904.28
2 CONSTRUCTORA METÁLICA MEXICANA, S. A. DE C. V. $7.734.577.04
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE APERTURA ECONÓMICA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, CON MOTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.
CONCLUIDA LA LECTURA DE LAS PROPOSICIONES FUERON RUBRICADOS LOS DOCUMENTOS AE10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y AE15 CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.
LAS PROPOSICIONES CON SUS DOCUMENTOS ANEXOS, QUEDAN EN PODER DE LA C.N.A. PARA SU REVISIÓN, ESTUDIO Y DICTAMEN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS GARANTÍAS PRESENTADAS LES SERÁN DEVUELTAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
SE MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS Y FORMULARÁ EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER A LOS ASISTENTES DURANTE EL ACTO DE FALLO QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EL DÍA 25 DE MAYO DE 2002 A LAS 1 V.00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA ESTATAL, SITA EN ZACATECAS 87 SUR, ESQUINA ABASÓLO, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO, TEPIC, NAYARIT, ADJUDICÁNDOSE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE RESULTE GANADORA.
COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL MISMO FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DÍA QUE LLEVA POR FECHA
POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
ING. HORACIO ARTEAGA DOMÍNGUEZ JEFE DE PROY. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ING. CANDIDO JAIME OARÍN ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA
POR LA SUBGERENCIA REGIONAL DE LA UNIDAD JURÍDICA LIC. JOSÉ ANTONIO MURILLO GLADIN
POR LA SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN C. ENRIQUE REYNOSO DAMIÁN
POR LA OFICINA REGIONAL LERMA-BALSAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA C.N.A. ING. SALVADOR O. SALAZAR GARCÍA FIGUEROA
31
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE APERTURA ECONÓMICA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, CON MOTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ING. MOISÉS ROSADO GÓMEZ
POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS GRUPO PLARN, S. A. DE C. V. ING. ARMANDO NAVARRETE ARCOS
32
2.4.7 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS
PROPUESTAS ECONÓMICAS
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley y a los artículos 29 y 37 del reglamento
se debe de verificar el cumplimiento de las bases de licitación y las condiciones
exigidas.
Se verificarán los siguientes aspectos.
• Los documentos estén completos.
• Que los precios propuestos sean aceptables.
• Presupuesto de obra:
- Precio unitario de cada uno de los conceptos.
- Congruencia entre precios unitarios anotados con números y
letras.
- Operaciones aritméticas correctas.
• Análisis, cálculo e integración de precios unitarios:
- Estructurados con los costos directos, indirectos de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
- Integración de costos directos de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción.
- Precios básicos de adquisición de materiales dentro de los
parámetros de precios vigentes en el mercado.
• Costos básicos de mano de obra obtenidos de la aplicación de los
factores de salario real.
• Cargo por uso de herramienta menor incluido.
• Costos horario de maquinaria y equipo de construcción determinados
por hora efectiva de trabajo.
• Costos directos:
33
- Congruencia entre los costos de materiales con la relación de
costos básicos, y las normas de calidad especificadas.
- Congruencia entre los costos de mano de obra con el tabulador de
los salarios y costos reales de la zona.
- Determinación de los costos horario de la maquinaria y equipo de
construcción en base a precios y rendimientos considerados como
nuevos.
Costos indirectos:
- Análisis valorizado y desglosado por conceptos considerando:
a. Los costos de oficinas centrales y los de campo.
b. Que no se haya incluido ningún cargo cuyo pago deba
efectuarse aplicando un precio unitario específico.
Análisis y cálculo del costo financiero considerando:
- Los ingresos por anticipos, así como la periodicidad y plazo de
trámite y pago de las estimaciones.
- Costo de financiamiento representado por un porcentaje de la
suma de los costos directos e indirectos.
- Tasa de interés definida en base a un indicador económico
específico.
- Congruencia del costo del financiamiento con el programa de
ejecución por montos mensuales.
- Mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento
congruente con lo establecido en las bases de licitación.
Cálculo e integración del cargo por utilidad.
- Ganancia del contratista, incluida además de las deducciones e
impuestos correspondientes.
Calculo e integración de los cargos adicionales.
Congruencia entre el importe total de la propuesta con toda la
documentación que la integra.
34
• Congruencia entre los programas presentados en la propuesta
técnica y la propuesta económica.
2.4.8 DICTAMEN
El artículo 38 del Reglamento indica que el dictamen de concurso debe
contener los siguientes datos:
1. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas.
2. La reseña cronológica de los actos del procedimiento.
3. Las razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o
desechan las propuestas presentadas por los licitantes.
4. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber
cumplido con los requerimientos exigidos.
5. Nombre de las licitantes cuyas propuestas económicas hayan sido
desechadas como resultado del análisis cualitativo de las mismas.
6. La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como
solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo a sus montos.
7. La fecha y lugar de elaboración.
8. Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su
elaboración y aprobación.
El artículo 38 del Reglamento indica que al existir desecamiento de
alguna propuesta la convocante deberá entregar a cada licitante, a través de un
escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base al
dictamen para fallo.
35
2.5 ACTA DE FALLO
El contrato respectivo deberá asignarse a la empresa que, de entre los
proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto,
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo.
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará
desierta la licitación, y se procederá a emitir una nueva convocatoria.
El artículo 39 del Reglamento indica que el fallo que emita la convocante debe
contener lo siguiente:
1. Nombre del participante ganador y el monto total de su
propuesta, acompañando copia del dictamen a que se refiere el
artículo 38.
2. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías.
3. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de anticipos.
4. El lugar y la fecha estimada en que el licitante ganador deberá
firmar el contrato.
5. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los
mismos.
Cuando el fallo se dé a conocer en junta pública ésta comenzará con la
lectura del resultado del dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y
36
el licitante ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participación de
los interesado, así como la información antes requerida.
Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador
podrá tramitar las garantías a que hace referencia la Ley y el Reglamento.
37
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FALLO CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TREN DE DESCARGA, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASI COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.
EN LA CIUDAD DE TEPIC, A LAS 11:00 HORAS DEL DlA 25 DE MAYO DE 2002, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA ESTATAL LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA CONOCER LA RESOLUCIÓN TOMADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SOBRE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTOS QUE FUERON EFECTUADOS LOS DlAS 06 Y 09 DE MAYO DE 2002.
EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, AUTORIZADO POR EL C. ING. RAMÓN ARTURO GARCÍA MAYEN, GERENTE REGIONAL LERMA- SANTIAGO-PACÍFICO. MEDIANTE OFICIO No. BOO.OO.R09.05.1.236/1718 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2002. UNA VEZ VERIFICADA LA ASISTENCIA DE LOS POSTORES, SE DIO A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, EL CUAL SE FUNDAMENTÓ EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASIMISMO SE COMUNICÓ QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA ALVARO BELTRAN RAZURA CON UN IMPORTE $7,313,904.28 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M.N.), QUIEN REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y ES LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA.
SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER FIRMADO EL 02 DE JUNIO DE 2002. PRESENTANDO PARA EL EFECTO COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARÁ, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ ENTREGAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, DICHO ACTO SE CELEBRARÁ EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ESTATAL SITA EN ZACATECAS 87 SUR, ESQUINA ABASÓLO, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO, TEPIC, NAY.
ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN. CONFORMÉ AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
LA PRESENTE ACTA, CUMPLE PARA LA EMPRESA GANADORA EFECTO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FALLO CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003. LICITACIÓN No. 16101037-006-02
ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TREN DE DESCARGA, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y UN REBOMBEO, INCLUYENDO OBRA CIVIL, FONTANERÍA, CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.
COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASI COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE ACTO.
INTERVIENEN
POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
POR LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN ING. CANDIDO JAIME GARÍN ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA
POR LA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD JURÍDICA. LIC. JOSÉ ANTONIO MURILLO GLADIN
POR LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C. ENRIQUE REYNOSO DAMIÁN
POR LA OFICINA REGIONAL LERMA-BALSAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA C.N.A. ING. SALVADOR OLAF SALAZAR GARCÍA FIGUEROA
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ING. MOISÉS ROSADO GÓMEZ
EMPRESAS PARTICIPANTES:
FIRMA DEL NO. EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE REPRESENTANTE
1 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
2 CONSTRUCTORA METÁLICA MEXICANA, S. A. DE C. V ING. HUMBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.
3. EJECUCIÓN DE OBRA
3.1. CONTRATOS Y GARANTÍAS
3.1.1. FIRMA
La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la
persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de
los 30 días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con
lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley. (Artículo 47 de la Ley):
Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su
cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato
correspondiente.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo,
dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad
podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de
esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta
que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
40
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante
ganador, sin recurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los
trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del
licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para
preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que
se trate ( Art.47 de la Ley ).
3.1.2. GARANTÍAS
El artículo 48 de la Ley, menciona que los contratistas que celebren
contratos de obra pública deberán garantizar:
I. Los anticipos que en su caso reciban, estas garantías deberán
constituirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la
fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los
anticipos, y
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá
constituirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la
fecha de notificación del fallo.
El artículo 60 de reglamento señala que la garantía de cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato, no podrá ser menor al 10% del monto
total autorizado al contrato en cada ejercicio.
41
PÓLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO
$ 2,194,171.21 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, YA FAVOR DE LA TESORERÍA DÉLA FEDERACIÓN
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA
LA AMORTIZACIÓN DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SGC-GRLSP-02-006-A, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2002, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ 7,313,904.28, (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M.N.), CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE " EL ACUAFERICO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARTT".
CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN CUYO CASO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A). - LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B). - LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ 2,194,171.21 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); C}.- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA' Y E).- LA INSWTUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.
42
Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario,
las garantías de los anticipos deberán entregarse por el contratista, para el
primer ejercicio, dentro del plazo de quince días naturales contado a partir de la
fecha de notificación de la adjudicación del contrato o fallo, y para los ejercicios
subsiguientes, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la
fecha en que la dependencia o entidad le notifique por escrito al contratista, el
monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al
contrato para el ejercicio de que se trate (Articulo 63 del Reglamento).
Estas garantías solamente se liberarán cuando se hayan amortizado
totalmente los anticipos otorgados.
43
PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
$ 731,390.42 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 MM)
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, YA FAVOR DÉLA TESORERÍA DÉLA FEDERACIÓN
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA.
EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO SGC-GRLSP-02-006-A, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2002, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ 7,313,904.28 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M. N.), CUYO OBJETO ES CONTRUCCIÓN DE "EL ACUAFERICO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARTT".
CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTAUDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REAUCEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAR ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBUGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).~ LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
44
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.
Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la
garantía de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por
otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar,
actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y
modificaciones contractuales (Artículo 61 del Reglamento).
A petición del contratista, la dependencia o entidad podrá acceder a que
no se sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe
vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio,
en relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en
cada ejercicio subsiguiente.
3.2. ANTICIPO
El Articulo 50 de la Ley menciona que, el otorgamiento del anticipo se
deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el
contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo
señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento
45
y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente;
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por
ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el
ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de
los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así
como, para la compra y producción de materiales de construcción,
la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y
demás insumos que deberán otorgar.
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por
los licitantes para la determinación del costo financiero de su
propuesta;
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje
de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la
autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la
persona en quien éste haya delegado tal facultad;
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se
inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte
insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la
asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer
ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal
para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.
46
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse
dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio,
previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la
entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero
pactado en el contrato, y
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en
términos del artículo 59 de esta Ley, salvo para aquéllos que alude
el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes de los
ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante
el ejercicio presupuestal de que se trate.
El Artículo 110 del Reglamento señala que el diferimiento del programa de
ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos conforme
a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley, sólo es aplicable en el
primer ejercicio.
3.2.1 AMORTIZACIÓN
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la
siguiente manera (Art. 113 del Reglamento):
I. La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de
trabajos ejecutados por el contratista, la cual deberá ser proporcional al
porcentaje de anticipo otorgado;
II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se
hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización
ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio
47
presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el
tercer párrafo del artículo 23 de la Ley, y
III. El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo
siguiente:
a. Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo
otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en
que se otorgue;
b. En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer
párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberá procederse de la
siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el
resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio,
entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo
ejercicios, conforme al programa convenido;
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será
el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el
anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el
segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la
amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como
se indica en el inciso a. de esta fracción, y
48
c. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá
liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su
pago por parte del contratista.
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un
plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el
contrato.
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado
cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero
del artículo 55 de esta Ley.
3.3. INICIO DE LOS TRABAJOS
De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley, la ejecución de los trabajos
deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la
dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento
de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por
escrito.
La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el
tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.
Por otra parte las dependencias y entidades establecerán la residencia
de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en
un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como
49
C I I c B I B L I O T E C A
su representante ante el contratista y será el responsable directo de la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia
de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las
estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de
obra de la dependencia o entidad (Artículo 53 de la Ley).
3.4 RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS
3.4.1 EL RESIDENTE DE OBRA
La designación del residente de obra deberá constar por escrito. Las
dependencias y entidades para designar al servidor público que fungirá como
residente de obra deberán tomar en cuenta que tenga los conocimientos,
habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y
dirección de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formación
profesional de la persona, experiencia en administración y construcción de
obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se
hará cargo.
Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad,
previa justificación, podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la zona
de influencia de la ejecución de los trabajos (Artículo 83 del Reglamento).
Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes (Artículo 84
del Reglamento):
50
I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos;
II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la
correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el
supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos
y obligaciones derivadas del contrato;
III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones
previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley;
IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para
realizar los trabajos ininterrumpidamente;
V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por
medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes
que le formule el contratista;
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de
calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los
trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y
consumos pactados en el contrato.
Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de
construcción, se deberá vigilar que estos cumplan con la cantidad de
trabajo consignado por el contratista en los precios unitarios y los
programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente
del número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.
51
Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos,
funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las
instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas
correspondientes;
Vil. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los
materiales y especificaciones generales y particulares de construcción,
catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de
las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o
utilización, términos de referencia y alcance de servicios;
VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el
contrato;
IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números
generadores que las respalden;
X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones
de obra; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su
formalización;
XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios;
XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el
cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos,
económicos, financieros y administrativos;
52
XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;
XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la
unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en
condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento
y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados;
XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o
al contrato, el residente de obra presentará a la dependencia o entidad el
problema con las alternativas de solución, en las que se analice
factibilidad, costo y tiempo de ejecución, y establecerá la necesidad de
prórroga, en su caso, y
XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades.
3.4.2 LA SUPERVISIÓN
La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las
funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento, con independencia
de los que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.
Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan
(Artículo 86 del Reglamento):
I. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la
información que le proporcione la residencia de obra con relación al
contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del
sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto,
53
debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los
trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusión;
II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de
los trabajos, el que contendrá, entre otros:
a. Copia de planos;
b. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados,
según corresponda;
c. Modificaciones a los planos;
d. Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra;
e. Permisos, licencias y autorizaciones;
f. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números
generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y
presupuesto;
g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h. Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;
III. Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en forma
adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra;
IV. Registro diario en la bitácora de los avances y aspectos relevantes
durante la obra;
V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución,
consignando en las minutas los acuerdos tomados;
54
VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se
susciten y presentar alternativas de solución;
Vil. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;
VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la
residencia de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia
de construcción del contratista deberán firmarlas oportunamente para su
trámite de pago;
IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por
conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;
X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos
considerando e incorporando, según el caso, los programas de
suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista,
referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios
de instalación permanente;
XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la
mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y
características pactadas en el contrato;
XII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo
convenido;
XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y
Las demás que le señale la residencia de obra o la dependencia o
entidad en los términos de referencia.
55
3.4.3 EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de
conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los
trabajos.
Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter
personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
La dependencia o entidad en el contrato, podrá reservarse el derecho de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del
superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.
3.5 ESTIMACIONES DE OBRA
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la
residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o
entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y
autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días
56
naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de
la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate (Artículo 54 de la Ley).
En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los
siguientes tipos de estimaciones (Artículo 100 del Reglamento):
I. De trabajos ejecutados;
II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, y
III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley.
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena
de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que
se haya efectuado (Artículo 101 del Reglamento).
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán
determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los
siguientes (Artículo 102 del Reglamento):
57
I. Números generadores;
II. Notas de bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada
estimación, y
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.
58
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN GERENCIA ESTATAL DE NAYARIT
ESTIMACIÓN DEFINITIVA No. 01 (UNO) PERIODO: DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2002. HOJA 1 DE 2
CONTRATO No. SGC-GRLSP-02-06 A EMPRESA: ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA OBRA: "ACUEDUCTO TEPIC-SUR.-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y BOMBEO. INCLUYE OBRA CIVIL, FONTANERÍA. CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL. EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT'.
ASIGNACIÓN: C. P. CENTRO DE COSTOS:
$ 7'313,904.28
TIPO DE FONDOS: FISCALES RADICACIÓN REGIONAL
NUMERO DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO IMPORTE OBSERVACIONES
CASETA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
100202 1005 01 1060 01 1131 03 4020 01 4030 01 4030 04 4080 01 4080 02 4090 01 409002
1060 01 4030 01 4030 04 4060 01 4080 03 4090 01
HAS M2 M3 M3 M2 M3 M3 M2 M2 KG KG
0.200 905.21 613.750 4.87 230.590 17.32 70.000 47.53
358.688 109.85 8.560 651.66
58.872 831.98 419.260 72.05 164.590 78.65
4206.320 9.90 1095.280 9.30
181.04 2,988.96 3,993.82 3,327.10
39,401.88 5,578.21
48,980.33 30,207.68 12,945.00 41,642.57 10,186.10
LOS P. U. DE LA PRESENTE ESTIMACIÓN SON LOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PREENTADOS POR LA EMPRESA
199,432.69
CÁMARA DE AIRE DE OBRA CIVIL
M3 M3 M3 M2 M2 KG
54.816 1.600
21.577 12.600
46.80000 3982.350
17.32 651.66 831.98 72.05
138.83 9.90
949.41 1,042.66
17,951.63 922.24
6,497.24 39,425.27 66,788.45
TOTAL ESTA ESTIMACIÓN $ 266,221.14
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 14/100 M.N)
TEPIC NAYARIT A 05 DE JULIO DE 2002 EL CONTRATISTA
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA SUPERVISOR DE LA C.N.A.
ING. RENE FLORES REYES
GRUPO PLARM S.A. DE C.V.
ING. EUSEBIO MARTINEZ ESPINOSA SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN
ING. FIDEL MIGUEL CANO BONILLA
59
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN GERENCIA ESTATAL DE NAYARIT
ESTIMACIÓN DEFINITIVA No. 01 (UNO) PERIODO: DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2002. HOJA 2 DE 2
CONTRATO No. SGC-GRLSP-02-06 A EMPRESA: ING. ALVARO BELT RAN RAZURA OBRA: "ACUEDUCTO TEPIC-SUR.-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y BOMBEO, INCLUYE OBRA CIVIL, FONTANERÍA. CLORACIÓN Y ALUMBRADOS, ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL. EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT1.
ASIGNACIÓN: C. P. CENTRO DE COSTOS:
$ 7*313,904.28
TIPO DE FONDOS: FISCALES RADICACIÓN REGIONAL
NUMERO DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO IMPORTE OBSERVACIONES
SUBTOTAL HOJA 1 1 i ' AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
* • ' '
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO IMPORTE PROGRAMADO ACUMULADO EN EL MES IMPORTE EJECUTADO ACUMULADO REAL EN EL MES
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN No. 1 IVA (15%) SUBTOTAL
266,221.14
79,866.34
262,539.18 266.221.14
-3,681.96
266,221.14 39,933.17
LOS P. U. DE LA PRESENTE ESTIMACIÓN SON LOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA
DESCUENTOS CONTRACTUALES: BASE PARA DESCUENTO
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%) AMORTIZACIÓN IVA DE ANTICIPO (150%) INSPECCIÓN DE OBRA SECODAM (0.5%) TOTAL DESCUENTOS:
ALCANCE NETO AL CONTRATISTA
306,154.31
266,211.14
79,866.34 11,979.95
532.44 1.331.11
93,709.84
212,444.47
(DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.)
I I I I TEPIC NAYARIT A 05 DE JULIO DE 2002
EL CONTRATISTA
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA
GRUPO PLARM S.A. DE C.V.
ING. EUSEBIO MARTINEZ ESPINOSA SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN
ING. FIDEL MIGUEL CANO BONILLA
SUPERVISOR DE LA C.N.A.
ING. RENE FLORES REYES
3.5.1 AJUSTE DE COSTOS
Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias
de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el
contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de la Ley. El aumento
o reducción correspondientes deberá constar por escrito.
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que,
conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes
contemplados en la realización de los trabajos (Artículo 56 de la Ley).
El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los
siguientes procedimientos (Artículo 57 de la Ley):
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el
ajuste;
II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen
cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del
contrato, y
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los
mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la
actualización de los costos de los insumos que intervienen en
dichas proporciones.
61
Según el Artículo 58 de la Ley, la aplicación de los procedimientos de
ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se
hubiere convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá
el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen
de los precios será la del acto de presentación y apertura de
proposiciones;
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán
calculados con base en los índices nacionales de precios productor
con servicios que determine el Banco de México. Cuando los
índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las
dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los
precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología
que expida el Banco de México;
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la
terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de
62
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el
costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa
de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.
3.6 MODIFICACIONES AL CONTRATO
Según el Artículo 59 de la Ley, las dependencias y entidades podrán,
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios
y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por
ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el
objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes
respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados
bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los
trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de esta Ley o de los tratados.
63
3.6.1 CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
El Artículo 77del Reglamento menciona que, si durante la vigencia del
contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en
el catálogo original del contrato, el contratista dentro de los treinta días
naturales siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis
de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos
necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse
durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, las dependencias
y entidades, junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera,
siendo cada alternativa excluyente de la anterior:
I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato
y que sean aplicables a los nuevos conceptos;
II. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos
contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el
contrato;
Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán
a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por
unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos
indirectos, de fmanciamiento y cargo por utilidad.
La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de
los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
64
a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán
directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la
ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;
b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el
importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del
nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado,
concillados por las partes. La condición anterior no será limitativa en el
caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el
costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los
insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de
presentación y apertura de proposiciones, y
c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario
para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un
precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea
similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de
dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden
entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios
unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.
III. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de
las fracciones anteriores, solicitarán al contratista que libremente
presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de
los treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta.
El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los
insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que
no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el
mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con
la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos
65
deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos
para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal
de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando
con la dependencia o entidad, o
IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el
contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria,
equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos.
La residencia de obra deberá dejar constancia por escrito de la
aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las
condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho
escrito se establecerán las condiciones necesarias para la
ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que
se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos
asignados y los avances; determinando el programa, los
procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el
personal a utilizar.
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un
plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos
comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el
periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio
unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá
estar avalada por el representante designado para la verificación
de los consumos y recursos, considerando que los costos de los
66
insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de
presentación y apertura de proposiciones.
Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios
unitarios con la misma periodicidad de las estimaciones, la
información contenida en esta documentación será la base para
calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el
contratista deberá acompañar también la documentación
comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se
verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el
precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el
contrato.
En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito
al contratista, independiente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo
correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los
precios unitarios quedarán incorporados al contrato, en los términos del
documento que para tal efecto se suscriba.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales,
superior en más o menos, en un veinticinco por ciento del importe original del
contrato, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de
construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en
condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que
sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán
analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato.
Si por las características y complejidad de los precios unitarios no
considerados en el catálogo original, no es posible su conciliación y autorización
en el término señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades,
previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo de cuarenta y cinco días
67
naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que
efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones (Artículo 78 del Reglamento):
I. Que cuente con la autorización del residente de obra y del área
encargada de los precios unitarios y, en su caso, del supervisor;
II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que
justifique que el contratista efectivamente ya realizó su pago, tales como
facturas, nóminas, costos horarios, entre otros;
III. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control
diario, con sus respectivas anotaciones en bitácora, de los siguientes
conceptos:
a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a
ejecutar;
b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal
encargado específicamente de los trabajos, la que debe ser
proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia
en obras similares;
c. Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en
horas efectivas, los que deben ser proporcionados en forma
eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y
d. Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada.
IV. Que una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco días, sin llegar a la
conciliación, la dependencia o entidad determinará el precio
extraordinario definitivo con base en lo observado en la fracción anterior;
68
debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento y
utilidad pactados en el contrato, y
V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el
ajuste correspondiente en la siguiente estimación y se procederá de
acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley, sin
responsabilidad alguna.
En todos los casos se deberá notificar mensualmente al órgano interno
de control los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que
se trate, el importe definitivo de cada precio extraordinario y, en su caso, la
existencia de pagos en exceso, señalando su monto.
3.6.2 MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO
Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el
monto o plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá
a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan (Artículo 69 del Reglamento).
Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se
aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del
contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las
modificaciones, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato,
con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.
69
Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en
aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán
en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con
respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la
comparación será con base en el monto original del contrato (Artículo 70 del
Reglamento).
El Artículo 74 del Reglamento dice que, si durante la vigencia del
contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá
notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo
conducente; el contratista solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorización.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el
contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la
misma proporción sobre el monto del convenio, y el Artículo 75 señala que
cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a
estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de
utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 72 del
Reglamento.
70
3.6.3 MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su
formalización puedan integrarse en un solo documento.
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en
monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose
formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado (Artículo 71 del Reglamento).
El Artículo 72 del Reglamento prevé que, cuando la modificación
implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, la dependencia
o entidad junto con el contratista, podrán revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones.
Los ajustes de ser procedentes deberán constar por escrito y a partir de
la fecha de su autorización, deberán aplicarse a las estimaciones que se
generen, los incrementos o reducciones que se presenten.
71
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
4.1 BITÁCORA.
Instrumento técnico de control de los trabajos, que sirve como medio de
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en ella se refieren los asuntos
importantes que se desarrollan durante la ejecución de la obra.
El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras
y servicios; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser
extraída del lugar de los trabajos (Artículo 93 del Reglamento).
La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia o
entidad, y deberá considerar como mínimo lo siguiente (Articulo 94 del
Reglamento):
I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar
referidas al contrato de que se trate;
II. Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos
dos copias, una para el contratista y otra para la residencia de obra o la
supervisión;
III. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales, y
IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de
cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en
72
forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia
económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
Las dependencias y entidades así como el contratista deberán observar
las siguientes reglas generales para el uso de la bitácora (Artículo 95,
Reglamento):
I. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la
fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y
firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares
del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las
características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción
de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que
estará facultado como representante de la contratante y del contratista,
para la utilización de la bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega
esa facultad;
II. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse
consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;
III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble,
letra de molde legible y sin abreviaturas;
IV. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la
nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota
con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción
correcta;
73
V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y
enmendaduras, será nula;
VI. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora,
ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se
deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;
Vil. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse
el llenado de las mismas;
VIII. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar
sus respectivas copias;
IX. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y
circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando
copias;
X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta
responsabilidad. Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos
trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestión;
XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse
que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar
la nota de resolución con la que le dé origen, y
XII. El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados
los trabajos.
Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de
este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales
74
deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura. (Artículo
96, Reglamento)
I. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá
coincidir con las jornadas de trabajo de campo;
II. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar
las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo;
III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el
responsable de la anotación original, y
IV. Regular la autorización y revisión de estimaciones, números
generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
protección al ambiente que deban implementarse.
4.2 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Las etapas de seguimiento y control, forman parte de la administración
de cualquier proceso productivo y, por lo tanto, también de la construcción. Los
objetivos del seguimiento y control son básicamente los siguientes:
1. Verificar que la ejecución de los trabajos se esté realizando, de
acuerdo a lo planificado y especificado (Eficiencia de la Gestión).
2. Tomar acciones correctivas que permitan superar las deficiencias
o ajustar la planificación a condiciones actuales diferentes a las
supuestas inicialmente.
75
A los dos objetivos anteriores es necesario agregar un tercero que debe
ser la esencia del superintendente de obra: Aumentarla productividad y calidad,
a través del mejoramiento continuo de la eficiencia y la efectividad en la
ejecución de las operaciones de la construcción.
Se han creado y adaptado herramientas particulares de obtención de
información con el objeto de evaluar y controlar la gestión de una obra y para la
búsqueda de mejoras o innovaciones en los métodos de trabajo usados.
a. Informes de Control
Informes de Costos
Informes de Avances
Informes de Productividad
Informes de Calidad
Esta información obtenida permite evaluar la eficiencia de la
administración y descubrir áreas problemáticas sobre las cuales actuar para
anular dichos aspectos negativos.
Una vez que se está ejecutando una faena, es importante verificar que
ésta sea realizada de la forma más eficiente posible. La información de
evaluación y control normalmente consiste en informes de costos y avance,
comparando lo real con lo originalmente planificado y presupuestado.
b. Información sobre métodos y procedimientos
Esta información está orientada al mejoramiento de los métodos de
trabajo y al desarrollo de nuevas técnicas de construcción.
76
Los objetivos básicos de las herramientas de control de métodos y
procedimientos son los siguientes:
- Detección de pérdidas en la ejecución del proceso de
construcción.
- Identificación de las áreas donde se producen las pérdidas y sus
causas.
- Cuantificar la magnitud de las pérdidas.
- Entregar información para la toma de decisiones oportunas.
- Usar la información obtenida como base de medición y
mejoramientos.
El recurso más importante en la construcción es la mano de obra, ya que es
el que normalmente fija el ritmo de trabajo.
c. Sistemas Informales
- Observación directa
- Reuniones informales
- Preguntas a los trabajadores
Los sistemas informales son de gran eficacia para obtener información
de forma directa y simple, por lo que debieran ser los que inician un proceso de
mejoramiento de la productividad en obra.
El control dentro de una empresa constructora será como el
establecimiento de sistemas que permitan detectar errores, desviaciones,
causas y soluciones de una manera sencilla y económica.
77
Es aquí donde el constructor se da cuenta si el trabajo que está
realizando cumple con lo que se planeó en un principio. El control es un costo
en si mismo, ya que no es productivo en términos de unidades finales, pero el
control efectivo será el que menos cuente en tiempo, dinero y esfuerzo, pero
que proporcione un panorama periódico del rumbo de la empresa.
Control por excepción
El cual presupone que cuenta con una adecuada planeación y
organización, donde los mandos medios solucionan situaciones repetitivas
normales reservando al directivo para tomar decisiones que requieran de toda
su capacidad y creatividad o que sean fuera de lo normal.
Pero este control debe de llevar seguimiento con una constante medición
de efectos que fundamenten una excepcional investigación de causas donde la
oportunidad debe anteponerse a la exactitud.
Control de objetivos
El cual primeramente se trazan los objetivos o metas comunes y como se
obtienen los resultados.
Se deben de trazar objetivos alcanzables y que sean medibles para que
no se provoquen frustraciones y queden claras las metas a alcanzar dentro de
los empleados. Posteriormente se evaluarán los resultados en un tiempo
acordado y se fijarán nuevos objetivos, así como analizar por qué no se
cumplieron los objetivos. También se puede llevar a cabo el control en el lugar
donde se realiza el trabajo, en donde se puede ejercer sobre:
78
Costo indirecto de operación
El costo indirecto en la operación representa el cargo que la estructura
técnico-administrativa de la oficina central de la empresa ocasiona sobre el
costo de las obras realizadas como:
1. Gastos técnicos y administrativos
2. Alquileres y depreciaciones
3. Obligaciones y seguros
4. Materiales de consumo
5. Capacitación y promoción
Costo indirecto de obra
A la estructura técnico-administrativa, necesaria para la ejecución de un
proceso productivo de edificación, se ha denominado como costo indirecto de
obra, y representa el cargo que la misma provoca sobre el costo de la obra en
cuestión bajo:
1. Gastos técnicos y administrativos
2. Traslado de personal a obras (foráneas)
3. Comunicaciones y fletes
4. Construcciones provisionales
5. Consumos varios
4.3 CONTROL DE RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA
La mano de obra es definitiva ya que determina la calidad del producto
final y por lo tanto califica a la empresa de buena, mala o regular. Por otra parte
79
su productividad condiciona su éxito o fracaso, cuando comparativamente
también puede colocarla dentro o fuera del mercado por costo o incumplimiento.
La determinación del costo de la mano de obra debe basarse en un
rendimiento estadístico, producto de la experiencia de cada empresa, el cual
debe revisarse en forma periódica en la zona principal de operaciones de la
empresa y extrapolarse a otras zonas de operación. Tomando en cuenta las
condiciones climáticas, las costumbres, la fertilidad del suelo, ya que varían los
rendimientos, y tomar en cuenta factores como los ciclos agrícolas, exceso de
oferta, falta de especialización pueden originar escasez de mano de obra y por
tanto elevar su costo.
Si la mano obra supuesta es constantemente menor que lo real, se debe
investigar los rendimientos de nuestros trabajadores.
4.4 CONTROL DE RENDIMIENTO DEL EQUIPO
El equipo es importante dentro de una obra por lo cual se debe medir
perfectamente su rendimiento, esto se obtiene en base a la experiencia del
operador, la antigüedad del equipo y sus condiciones mecánicas, tomando en
cuenta también las condiciones topográficas y climáticas donde se realizará el
trabajo.
Para mayor control del equipo es necesario:
1. Distribuir el equipo en la forma más conveniente
2. Conocer el estado de cada equipo
3. Conocer la ubicación de cada equipo
4. Conocer la fecha en que se desocupará el equipo
80
4.5 CONTROL DE MATERIALES
Para el control de este concepto que llega a representar hasta el 40% del
precio de venta de una construcción, se considera conveniente tener un
directorio de proveedores según estos puntos:
1. Selección de proveedores. Esto le competería al nivel directivo de
buscar las alternativas que cumplan con un buen costo, servicio y
calidad.
Una vez determinado el proveedor adecuado es conveniente
realizar un directorio de proveedores aprobados informando a los
encargados de compras del precio final.
2. Actualización de precios. Es conveniente que el jefe de compras
continuamente investigue otros proveedores para reducir la
exclusividad de los aprobados y así someterlos a una constante
competencia.
3. Pedidos locales. Los pedidos los ejecuta normalmente el residente
de obra a los proveedores aprobados, en caso de realizar alguno
con proveedores no aprobados tendrá que justificarlo, ya sea con
menor precio o una condición de extrema urgencia.
Es conveniente llevar una libreta minutario donde el residente anote los
pedidos realizados para tener un mejor control sobre la obra.
En el control de los materiales en obra, se hará necesario controlar la
existencia de los más usuales en forma tal que permita al residente detectar los
materiales faltantes. No haciendo un control exhaustivo de los mismos, ya que
en algunos materiales su control tendrá más costo que el elemento a controlar.
81
4.6 CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad debe ser preventivo, ya que una demolición es el
más costoso sistema de control de una obra.
La supervisión es la acción de revisar desde un nivel superior las
actividades de otros con el objeto de realizar una actividad según lo planeado,
por lo que la supervisión deberá estar pendiente desde le inicio de todo proceso
constructivo hasta el final del mismo, ya que la mala calidad es normalmente
producto de una desidia más que la incapacidad.
Por lo que es recomendable llevar la supervisión en forma eficiente para
que la calidad del trabajo no disminuya. Así como contratar un laboratorio de
pruebas que entregue reportes semanales es una buena opción de control de
calidad.
4.7 CONTROL CONTABLE.
La contabilidad dentro de las empresas constructoras tiene como objetivo
dar la información interna y externa de los movimientos económicos de la
empresa y como función principal el registro y control de las operaciones.
Es recomendable que la empresa cuente con un contador de planta para
que se de cuenta físicamente la forma de manejo que se da dentro de la
empresa, y así poder interpretar contablemente las actividades de la misma.
82
5. TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA
5.1 AVISO DE TERMINACIÓN
El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado,
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la
dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad (Artículo 64,
Ley).
5.2 FINIQUITO DE OBRA
El Artículo 64 de la Ley señala que, Recibidos físicamente los trabajos,
las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el
contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro
del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales,
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito
al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a
83
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se
dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a
disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o
la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato.
Por otra parte el Artículo 68 de la Ley señala que, una vez concluida la
obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades vigilarán que
la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos
correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que
fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de
operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del
contrato y deberá contener como mínimo, lo siguiente (Artículo 141,
Reglamento):
I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
U. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los
trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente de
construcción del contratista;
84
HI. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes
del contrato correspondiente;
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los
volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los
convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron,
incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los
conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados,
debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada
una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron
origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán
liquidados;
Vil. Datos de la estimación final;
VIII. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los
trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y
IX. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio
finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal
que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el
contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días
naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el
85
finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los
derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar
únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago
indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último
párrafo del artículo 64 de la Ley.
86
FINIQUITO DE LA OBRA: "ACUEDUCTO TEPIC-SUR.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y -BOMBEO INCLUYE OBRA CIVIÜ FONTANERÍA. CLORACIÓN Y ALUMBRADOS. ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL. EN LA CIUDAD DE TEPIC. NAYAR1T".
OBRA EJECUTADA POR LA EMPRESA: "INC. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONTRATO No. SGC-GRLSP-02-06 A.
IMPORTE DEL CONTRATO S 7*313.904.28 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M. N.). MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
No. PERIODO IMPORTE 16/07/02 AL 31/07/02 $ 84,258.99 01/08/02 AL 31/08/02 $ 572,260.02 01/09/02 AL 30/09/02 $ 110,562.43 01/10/02 AL 20/10/02 $ 315,985.14 01/10/02 AL 31/10/02 $ 0.00 01/11/02 AL 15/11/02 $ 521,988.61 01/08/02 AL 04/12/02 S 709,795.51 01/08/02 AL 04/12/02 $ 0.00
ESTIMACIONES GENERADAS:
No. 001 002 003 004 005 006 007 008
PERIODO 16/07/02 AL 31/07/02 01/08/02 AL 31/08/02 01/09/02 AL 30/09/02 01/10/02 AL 20/10/02 01/10/02 AL 31/10/02 01/11/02 AL 15/11/02 01/08/02 AL 04/12/02 01/08/02 AL 04/12/02
$ $ S
s s s s $
IMPORTE 97,703.16
663,568.49 128,203.52 366,408.99
1'252,768.53 0.00 0.00
P 001 002 003 004 005 006 007 008
ESTIMADO FEDERAL: S 2'684¿02.87 ESTIMADO ESTATAL: S 2*314,850.70
APORTACIÓN MUNICIPAL (31.65%)
No. 001 002 003 004 005 006 007 008
PERIODO 16/07/02 AL 31/07/02 01/08/02 AL 31/08/02 01/09/02 AL 30/09/02 01/10/02 AL 20/10/02 01/10/02 AL 31/10/02 01/11/02 AL 15/11/02 01/08/02 AL 04/12/02 01/08/02 AL 04/12/02
IMPORTE S S
s s s s s s
84,258.99 572,260.02 110,562.43 315,985.14
0.00 0.00
727,015.94 504,768.18
ESTIMADO MPAL.: S 2'314,850.70
SALDO A CANCELAR FEDERAL S 0.00 SALDO A CANCELAR ESTATAL S 0.00
ESTIMADO TOTAL.: S 7,313,904.27
SALDO A CANCELAR MUNICIPAL % 0.00 Continua en hoja No. 2...
FINIQUITO DE LA OBRA: "ACUEDUCTO TEPIC-SUR.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACIÓN EN 6 POZOS Y -BOMBEO INCLUYE OBRA CIVÜÜ FONTANERÍA. CLORACIÓN Y ALUMBRADOS. ASÍ COMO S CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDIRECCIONAL. EN LA CIUDAD DE TEPIC. NAYARIT".
Hoja No. 2
POR LO ANTERIOR PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA EJECUTORA,
LA EMPRESA SUPERVTSORA EXTERNA Y SUPERVISIÓN INTERNA DE LA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA BÁSICA, CONJUNTAMENTE HICIERON LA
VERIFICACIN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES SE
ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100%; SIN EMBARGO POR ENCONTRARSE AMBAS
PARTES HACIENDO CONCILIACIONES EN EL ASPECTO TÉCNICO DETERMINA QUE EL
FINIQUITO ES PARCIAL.
EL CONTRATISTA EJECUTOR LA EMPRESA SUPERVISORA EXTERNA GRUPO PLARN, S.A. DE C. V.
ING. ALVARO BELTRN RAZURA ING. EUSEBIO MARTINEZ ESPINOSA
POR LA COMISIÓN
EL SUPERVISOR DE OBRA EL SUBGERENTE DE INGENIERA BÁSICA
ING. FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ING. FIDEL MIGUEL CANO BONILLA
TEPIC, NAY., 10 DICIEMBRE 2002.
88
5.3 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a
través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos,
para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de
las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra (Artículo 135, Reglamento).
Si durante la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad
encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar al
contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el contrato.
En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el
contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparación de las deficiencias.
Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la
rescisión del contrato (Artículo 136, Reglamento).
En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los
trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo
siguiente (Artículo 137, Reglamento):
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
89
II. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por
parte de la dependencia o entidad y del superintendente de construcción
por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos que se reciben;
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y
terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron,
incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como
las pendientes de autorización;
Vil. Declaración de las partes de que se entregan los planos
correspondientes a la construcción final, así como los manuales e
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados, y
VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización
de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión
por parte del contratista.
En el acto de entrega física de los trabajos, el contratista exhibirá la
garantía prevista en el artículo 66 de la Ley.
90
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ACTA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR CONDUCTO DE SU GERENCIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: ACUEDUCTO TEPIC-SUR.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. TREN DE DESCARGA. CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE OPERACIÓN Y CLORACION EN 6 POZOS Y -BOMBEO INCLUYE OBRA CIVIL. FONTANERÍA. CLORACIÓN Y ALUMBRADOS. ASÍ COMO 5 CÁMARAS DE AIRE Y UN TANQUE UNIDmECCIONAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC. NAYARIT".
ENTREGADOS POR LA EMPRESA: "ING. ALVARO BELTRAN RAZURA" AL AMPARO DEL CONTRATO No. CGC-GRLCP-02-06 A. CON UN IMPORTE PARCIAL (2002) DE: $7'313.904.28, OBRA $7'313,904.28 Y O. A. E. COMPLEMENTARIO $ 0.00. PARA GARANTIZAR EL (LOS) MENCIONADO^) DOCUMENTO(S) SE OTORGO(ARON) LA(S) FIANZA(S) No(s): O0OFC129756 Y 000FO144501 DE FECHAÍS): 02/JUN/02. EXPEDIDA(S) POR: FIANZAS MONTERREY AETNA. S.A.. CON IMPORTE(S) DE: $731.390.42 Y S2'523.296.97 RESPECTIVAMENTE.
LOS TRABAJOS FUERON INICIADOS CON FECHA: 02 DE JUNIO DE 2002 Y REALMENTE TERMINADOS EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2002.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES:
APORTACIÓN FEDERAL (36.70%)
No. PERIODO IMPORTE
APORTACIÓN ESTATAL (31.65%)
No. PERIODO IMPORTE
001 002 003 004 005 006 007 008
16/07/02 AL 31/07/02 01/08/02 AL 31/08/02 01/09/02 AL 30/09/02 01/10/02 AL 20/10/02 01/10/02 AL 31/10/02 01/l 1/02 AI. 15/11/02 01/08/02 AL 04/12/02 01/08/02 AL 04/12/02
$ S $ $
s s $ $
97,703.16 663,568.49 128,203.52 366,408.99
1'252,768.53 0.00 0.00
001 002 003 004 005 006 007 008
16/07/02 AL 31/07/02 01/08/02 AL 31/08/02 01/09/02 AL 30/09/02 01/10/02 AL 20/10/02 01/10/02 AL 31/10/02 01/11/02 AL 15/11/02 01/08/02 AL 04/12/02 01/08/02 AL 04/12/02
$ $ $ $ $ $ $ $
84,258.99 572,260.02 110,562.43 315,985.14
0.00 521,988.61 709,795.51
0.00
ESTIMADO FEDERAL: S 2*684,202.87 ESTIMADO ESTATAL: $ 2'314,8S0.70
Continua en hoja 2..
CONTRATO SGC-GRLSP-02-06 A.
Q-l
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
HOJA 2
APORTACIÓN MUNICIPAL (31.65%)
So.
001 002 003 004 005 006 007 008
PERIODO
16/07/02 AL 31/07/02 01/08/02 AL 31/08/02 01/09/02 AL 30/09/02 01/10/02 AL 20/10/02 01/10/02 AI, 31/10/02 01/11/02 AL 15/11/02 01/08/02 AL 04/12/02 01/08/02 AL 04/12/02
$ $ S
s s s $ $
IMPORTE
84,258.99 572,260.02 110,562.43 315,985.14
0.00 0.00
727,015.94 504,768.18
ESTIMADO MPAL.: S 2*314,850.70
ESTIMADO TOTAL: S 7'313,904.27
SALDO A CANCELAR FEDERAL $ 0.00 SALDO A CANCELAR ESTATAL $ 0.00 SALDO A CANCELAR MUNICIPAL % 0.00
EN RELACIÓN AL IMPORTE TOTAL ASIGNADO, MENOS LA CANTÍDAD ESTIMADA. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE: S 0.00 (OBRA)Y $ O.A.E. ($ 0.00)
OBSERVACIONES. ANEXO CONSTANCIA DE NO ADEUDO EXPEDIDA POR EL C. JEFE PE LA UNIDAD DE INVENTARIOC.
TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN: DENTRO DE LOS TEMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
POR SU PARTE LA EMPRESA: INC. ALVARO BELTRAN RAZURA. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. ASÍ MISMO SE ACLARA QUE (EL)LOS REPRESENTANTE(S) DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM), NO SE PRESENTO(ARON) PARA CERTIFICAR LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE A LAS DEPENDENCIAS QUE REPRESENTAN CONFIEREN LOS ARTÍCULOS No. 37, FRACCIÓN VIH Y 31 FRACCIONES XVI, XVII Y XXI RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL; ASI COMO EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS RELATIVOS Y 137 DE SU REGLAMENTO-
CONTRATO SGC-GRLSP-02-06 A. Continua en hoja 3.
92
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
HOJA 3
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA EMPRESA DEL: C. ING. ALVARO BELTRAN RAZURA. PRESENTO LA PÓLIZA DE FIANZA No. 000FC219071 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2002 CON UN IMPORTE DE: 5 731.390.42 OTORGADA POR: FIANZAS MONTERREY. S. A.. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE ESTARA VIGENTE POR UN TERMINO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.
NOMBRE. CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONASQUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2002.
EL GERENTE ESTATAL EN NAYIRIT EL CONTRATISTA (PERSONA FÍSICA).
ING. EDUARDO GANGOITI RUIZ ING. ALVARO BELTRN RAZURA
EL SUBGERENTE DE INGENIERÍA BÁSICA
ING. FIDEL MIGUEL CANO BONILLA
EMPRESA SUPERVISORA EXTERNA
GRUPO PLARN, S. A DE C. V.
ING. EUSEBIO MARTINEZ ESPINOSA COORDINADOR DE SERPERVISIÓN
EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR C. N. A. ING. FERNANDO SOJO DE LA CRUZ
POR AUDITORIA REGIONAL NO SE PRESENTO.
POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT.
NO SE PRESENTO NO SE PRESENTO
Zúñiga.
CONTRATO SGC.GRLSP-02 06 A.
5.4 FIANZA DE CALIDAD
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el
contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que
previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección,
deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en
instrumentos de renta fija.
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en
fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de
la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente
cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea al caso. (Artículo
66 de la Ley).
94
PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
$ 731,390.42 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N.)
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, YA FAVOR DÉLA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA.
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SGC-GRLSP-02-006-A, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2002, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $ 7,313,904.02 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 02/100 M. N.), CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE "EL ACUAFERICO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT".
CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2002, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2002, AL TÉRMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABIUDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOS/C/ONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. Si LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONVNUAR VIGENTE ESTA PÓUZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DÉLOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.
95
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos,
durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá
permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de
los defectos, en su caso, La Contratante deberá informar a la Afianzadora el
estado de las obras o trabajos realizados.
96
CONCLUSIONES
La realización de una obra publica, es un reto para la empresa
constructora que adquiere este compromiso. Considerando que, al contratarse,
está empeñando su prestigio además de su propia existencia, pero, también
está apostando a su crecimiento como empresa y a la satisfacción personal de
haber logrado el éxito.
Analizando lo anterior se llega a la conclusión que la empresa
constructora debe estar lo suficientemente preparada, para vencer los
obstáculos que se presentan durante todo el proceso. Iniciando desde el
momento de decidir su participación en el concurso de esa obra, pasando por la
licitación, ejecución, control y entrega de la misma.
97
BIBLIOGRAFÍA
• BURSTEIN David, Stasiowski Frank. Administración de proyectos Guía para Arquitectos e Ingenieros Civiles. Trillas. 1999.
• CMIC. Miscelánea Normativa de la Obra Publica. Mayo de 1998.
• CMIC-PEMEX. Administración de Contratos de Obra Pública. Seminario.
• JÁUREGUI Medina Virginia. Propuesta para impulsar la industria de la construcción en el estado de Nayarit Tesis de Maestría. ITC. México, D.F. Septiembre de 1999.
• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
• LOERA Beltrán María Elizabeth. Propuesta de mejoras al programa de estudios de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tepic, para facilitar la adecuación del egresado al sector productivo. Tesis de Maestría. ITC. México, D.F. Septiembre de 1999.
• MORALES Gutiérrez Mario. Planeación y Dirección para Empresas Constructoras. IPN. México 1999.
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.
• RIVERA Beltrán Florencio. Manual de supervisión de obra para el estado de Nayarit. Tesis de Maestría. ITC. México, D.F. 2001.
• SERPELL Alfredo B. Administración de Operaciones de Construcción. Alfaomega. 2002.
• SUÁREZ Salazar Carlos. Metodología en el Desarrollo de Concurso de Obra Pública Federal 2002, LIMUSA.
• www.compranet.aob.mx
• www.cmic.ora.mx
98
ANEXOS Pág.
Anexo 1. Convocatoria 15
Anexo 2. Acta de presentación de proposiciones y apertura técnica. 24
Anexo 3. Acta de apertura económica. 30
Anexo 4. Acta de Fallo. 38
Anexo 5. Póliza de fianza para anticipo. 42
Anexo 6. Póliza de fianza de cumplimiento de contrato. 44
Anexo 7. Estimación definitiva No. 1 59
Anexo 8. Finiquito de obra. 87
Anexo 9. Acta de Entrega-Recepción de obra. 91
AnexolO. Póliza de fianza de vicios ocultos. 95
Anexo 11. Constancia de inscripción 103
Anexo 12. Bases de Concurso 104
Anexo 13. Documento Adicional I.- Manifestación del domicilio. 127
Anexo 14. Documento Adicional II.- Declaración de no encontrarse en 128
supuestos del artículo 51 de la Ley.
Anexo 15. Documento Adicional III.- Balance General ejercicio anterior. 129
Anexo 16. Documento Adicional IV.- Identificación oficial vigente. 130
Anexo 17. AT-1 Proceso Constructivo. 131
Anexo 18. AT-2 Relación de maquinaria y equipo de construcción. 132
Anexo 19. AT-3 Curriculum de profesionales técnicos al servicio del 133
licitante.
Anexo 20. AT-4 Identificación de los trabajos realizados por el licitante y 137
su personal.
Anexo 21. AT-5 Manifestación escrita de conocer los proyectos de 138
ingeniería.
Anexo 22. AT 6 Manifestación escrita en la que señale las partes de los 139
B I B L I O T E C A trabajos que subcontratará.
Anexo 23. AT-7 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización 140
de los trabajos, sus condiciones ambientales y las
modificaciones a las bases de licitación.
Anexo 24. AT-8 141
A) Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato.
B) Manifestación de que los precios no se cotizan en condiciones de
prácticas desleales.
C) Declaración de integridad del licitante.
Anexo 25. AT-9 Documentos que acrediten la capacidad financiera.
Anexo 26. AT-10 Análisis del total de los conceptos de trabajo de la 142
Propuesta. 143
Anexo 27. AT-11 Listado de insumos que intervienen en la integración
de la propuesta. 146
Anexo 28. AT-12. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.
Anexo 29. AT-13 Programas calendarizado de ejecución general de los 149
trabajos. 151
Anexo 30. AT-14-A Programas cuantificados y calendarizados de
utilización mensual de Mano de Obra. 153
Anexo 31. AT-14-B Programas cuantificados y calendarizados de
utilización mensual de Maquinaria y Equipo de 154
Construcción.
Anexo 32. AT-14-C Programas cuantificados y calendarizados de
utilización mensual de Materiales y de los Equipos 155
de Instalación Permanente.
Anexo 33. AT-14-D Programas cuantificados y calendarizados de
utilización mensual de utilización del Personal 156
Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio
Encargado de la Dirección, Supervisión y
100
Administración de los trabajos.
Anexo 34. AT-15 Manifestación escrita de conocer y haber considerado
en la integración de su propuesta: cuando se requiera 157
de materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente de origen extranjero de los señalados por
la Secretaría de Economía y los materiales que
suministrara la CNA.
Anexo 35. AE-1 Relación y análisis de los costos básicos de los
materiales. 158
Anexo 36. AE-2-A Tabulador de salario base de mano de obra.
Anexo 37. AE-2-B Tabla de cálculo del factor de salario real. 159
Anexo 38. AE-3-A Listado de mano de obra. 160
Anexo 39. AE-3-B Listado de maquinaria y equipo de construcción. 161
Anexo 40. AE-3-C Listado de materiales y equipo de instalación 162
permanente. 163
Anexo 41. AE-3-D Costo directo de la propuesta.
Anexo 42. AE-4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de 165
la maquinaria y equipo de construcción. 166
Anexo 43. AE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.
Anexo 44. AE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por 167
financiamiento. 169
Anexo 45. AE-7 Cargo por utilidad.
Anexo 46. AE-8 Cargos Adicionales. 170
Anexo 47. AE-9 Análisis del total de los precios unitarios de los 171
conceptos de trabajo de la propuesta. 172
Anexo 48. AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de
los trabajos calendarizados. 176
Anexo 49. AE-11-A Programa de mano de obra.
Anexo 50. AE-11 -B Programa de maquinaria y equipo de construcción. 178
Anexo 51. AE-11-C Programa de materiales y equipo de instalación 179
permanente. 180
Anexo 52. AE-11-D De utilización del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio. 181
Anexo 53. AE-12 Catálogo de conceptos.
182
102
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Gerencia Estatal
Constancia de Inscripción. N°16101037-006-02. Tepic Nay., a 30 de abril del 2002.
EMPRESA: Alvaro Beltrán Razura Con relación a la siguiente licitación.
N° de Licitación: Objeto:
16101037-006-02 Construcción del Acuaferico Sur consistente en: Equipamiento electromecánico, tren de descarga, construcción de casetas de operación y cloración en 6 pozos y un rebombeo, incluyendo obra civil, fontanería, cloración y alumbrado, así como 5 cámaras de aire y un tanque unidireccional, en la ciudad de Tepic, Nay.
Se extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, una vez que fue revisada y aprobada la siguiente documentación, presentada por su empresa.
1. 2. 3.
4.
5.
Solicitud por escrito, indicando el numero y descripción de la licitación. Testimonio del acta constitutiva y modificaciones, en cu caso, según su naturaleza jurídica. Documentación que compruebe el capital contable requerido, con base en la ultima declaración fiscal o con el Ultimo estado financiero auditado, debiendo anexar copia de la cédula profesional del auditor y Registro en la CHCP y el balance lo deber presentar en papel membretado del auditor. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas. Se deber presentar comprobante de pago de bases de licitación con el sello del banco que certifica su entero por descripción generada mediante comprante.
Revisión y Aprobación en el aspecto Legal Por la subgerencia Regional de Unidad
Jurídica
Li. Edmundo Torres Ramos
Revisión y Aprobación en el Aspecto Económico por la Subgerencia de
Administración
C. Enrique Reynoso Damián
Revisión y Aprobación de requisitos de Inscripción Por la subgerencia Regional de Construcción
Ing. David Miguel Zamora Bueno
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
Licitación Pública Nacional No. 16101037-006-02 SGIH-LSP-NAY-03-CIH-084-RF LP Objeto: Construcción de "El Acuaférico Sur de la Ciudad de Tepic, Nayarit".
De acuerdo con la Convocatoria No. 003 de fecha 17 de abril del 2002, para participar en la Licitación Pública Nacional No. 16101037-006-02, mediante el procedimiento establecido en los artículos 27, fracción I y artículo 30, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, inherentes a la ejecución de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia, a continuación se establecen los lineamientos que los Licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de las propuestas y celebración de los actos correspondientes.
Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la PUBLICACIÓN de ¡a convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones y en Internet: http://compranet.gob.mx, a un costo de $ 1,200.00 el pago se hará mediante los recibos que genera el sistema o bien en las oficinas de la Unidad Licitadora de Obra Pública, sita en Av. Insurgentes No. 1,050, 2o
piso, Col. Menchaca, Tepic, Nayarit., C.P. 63000, a los teléfonos (01311) 2-14-23-85 y/o Fax 2-14-34-16, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, a un costo de $1,400.00 cuyo pago será con cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación.
Los Licitantes deberán acompañar por separado a sus propuestas en original y copia los siguientes documentos:
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;
II. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
III. Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la C N A.
IV. Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y
V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los dalos siguientes:
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número
Hoja 1 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados, deberá anexarse en su propuesta técnica y consiste en: Carátulas de contratos similares a los que se licitan, actas de entrega y curriculum de la empresa y del personal técnico propuesto para la ejecución de la obra que se licita.
1 GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta Licitación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente mediante el Oficio de Liberación de Inversión No. OM/500.-214 de fecha 3 de abril del 2002.
1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN
La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 02 de Junio del 2002 y la fecha de terminación será el día 15 de diciembre del 2002.
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los trabajos será de 197 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos.
1.3.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los LICITANTES elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3.
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la C N A o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.
Hoja 2 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES
Los Licitantes, que hayan adquirido las Bases de Licitación, podrán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la LICITACIÓN, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.
A quienes adquieran las Bases de Licitación con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del período de venta, aunque no será obligatorio para la C N A designar a un técnico que guie la visita.
En ningún caso la C N A, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.
El Licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de Licitación. (Documento AT 7).
En las juntas de aclaraciones los Licitantes que hubieran adquirido las Bases de Licitación, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las Bases de Licitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la C N A
De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas y las respuestas y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos, de la cual se le entregará copia a los presentes y se pondrá a disposición de los ausentes, en las oficinas de la C N A o por medios de difusión electrónica.
La C N A podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones y hasta el penúltimo día de venta de bases, a las que dará contestación antes de que termine el último día de la venta de Bases de la Licitación.
1.4.1 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
El lugar de reunión para realizar la visita al sitio de los trabajos será en las oficinas de la Subgerencia de Ingeniería Básica ubicadas en Av. Insurgentes No. 1,050, 2° piso, Col. Menchaca, C.P. 63000, Tepic, Nayarit., (Edificio SAGARPA), a las 07:00 horas, el día 25 de abril del 2002, siendo atendidos por el Ing. Arnulfo Safdierna Dávila, supervisor responsable de los trabajos de la Subgerencia de Ingeniería Básica de la Gerencia Estatal en Nayarit.
1.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES
La junta de aclaraciones se celebrará a las 16:00 horas, el día 25 de abril del 2002, en las oficinas de la Subgerencia de Ingeniería Básica ubicadas en Av. Insurgentes No. 1,050,2°
Hoja 3 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
piso, Col. Menchaca, C.P. 63000, Tepic, Nayarit., (Edificio SAGARPA), siendo atendidos por el Ing. Arnulfo Saldiema Dávifa, supervisor responsable de ios trabajos de fa Subgerencia de Ingeniería Básica de la Gerencia Estatal en Nayarit.
2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN
2.1 Las Bases de Licitación especifican los trabajos que se requieren, los procedimientos Licitación y las condiciones contractuales. Además de la convocatoria las Bases de Licitación, incluyen:
a) Instrucciones a los Licitantes. b) Modelo de Contrato. cj Catálogo de Conceptos. d) Proyectos de Ingeniería, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción,
aplicables. e) Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y documentos de Aclaración y/o Modificación que
se generen. f) Formatos y Guías de llenado de los Documentos.
2.2 EL LICITANTE deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las Bases de Licitación con motivo de no incurrir en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3 donde se precisan las causas por las que puede ser desechada la propuesta.
3 MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN
3.1 C N A podrá modificar las Bases de Licitación en los términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas.
3.2 Las modificaciones que se generen en la ó las Juntas de Aclaraciones, serán obligatorias para los Licitantes.
4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
La proposición que el LICITANTE deberá entregar en el Acto de Presentación y apertura de proposiciones, se hará mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, los cuales contendrán, el primero de ellos, la propuesta técnica y, el segundo la propuesta económica.
La documentación distinta a las propuestas deberá entregarse acompañando por separado a los sobres que contengan las propuestas.
Las proposiciones podrán enviarse mediante servicio postal, mensajería o cualquier tipo de correo certificado, aunque en estos casos, la Comisión Nacional del Agua no es responsable en ningún caso de que no se reciba en tiempo y forma la proposición, en cuyo caso se declarará como no presentado, o si en su defecto, la proposición llegase en hora y/o fecha posterior ai Acto de Presentación y Recepción de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, dicha proposición se considerará tardía y se devolverá sin abrir al proponente.
Hoja 4 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esauina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro. TeDic. Navarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Si acude personalmente el representante legal del Licitante este deberá presentar copia del documento que acredite la personalidad e identificación, en el caso de que la persona que entregue los sobres en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal del Licitante, anexará a la proposición por separado, carta poder simple e identificación.
Independientemente de lo anterior la proposición deberá ser FIRMADA en todas sus hojas tal como lo establece el punto 4.14.
4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN
Las proposiciones (técnica y económica) podrán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran a estas bases de Licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete eí contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas y en idioma español.
La propuesta que el Licitante entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar integrada en la forma siguiente:
4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA
En sobre cerrado identificado con el No. 1, PROPUESTA TÉCNICA deberá contener, copia del recibo de pago de las Bases de Licitación, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación y los siguientes documentos:
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.
AT1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.
AT 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
AT 3 CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
AT 4 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
AT 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA.
AT 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. (NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN)
Hoja 5 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
AT 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.
AT 8 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO.
B) MANIFESTACIÓN DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.
C) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE.
AT 9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA
AT 11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO:
A MANO DE OBRA.
B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
C LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
AT 12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
AT 13 PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
AT 14 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDAR IZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
A LA MANO DE OBRA
B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
C MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
D DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
AT 15 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA C N A
Hoja 6 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
C I I c B I B L I O T F C A
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
4.2.2 PROPUESTA ECONÓMICA.
En sobre cerrado identificado con el No. 2, PROPUESTA ECONÓMICA, el cual deberá contener los siguientes documentos:
AE1. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
AE2. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. A) TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA B) TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
AE3. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
A MANO DE OBRA
B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
C MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
D COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA
AE4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
AE5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
AE6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
AE7. CARGO POR UTILIDAD
AE8. CARGOS ADICIONALES
AE9. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
AE10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A. MANO DE OBRA.
B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS
Hoja 7 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
D. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
AE12. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
4.3 IDIOMA
Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma español.
4.4 MONEDA
La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano.
4.5 ANTICIPOS
/. Se otorgará el 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuesta! aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaría y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
II. El importe de los anticipos que se otorguen al licitante será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en estas bases, al monto total de la propuesta, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio, el monto se obtendrá aplicando el porcentaje señalado a la asignación presupuestaria aprobada para este contrato en el ejercicio de que se trate
4.6 AJUSTE DE COSTOS
La C N A de acuerdo a lo señalado en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se Heve a cabo de acuerdo a lo señalado en la fracción II del Artículo 57 de la citada ley. La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 58 de la citada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Este procedimiento regirá durante la vigencia del contrato. (Artículo 46, fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ias Mismas).
Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Hoja 8 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
4.7 CONDICIONES DEL PRECIO
El contratista recibirá de C N A el pago total que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.
4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo estableado en él catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones que abarcaran el período mensual, las que serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el dia último de cada período acordado, la residencia de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia Estatal en Nayarit, sita en Av. Insurgentes No. 1,050 Ote. 2o piso, Col. Menchaca, C.P. 63150, (Edificio SAGARPA), Tepic, Nayarit., dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, para que "La Comisión" inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.
4.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas, conforme a lo establecido en el artículo 33, fracción Vil de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
4.10 RETENCIONES
El contratista al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
El contratista adjudicatario del contrato que sea socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción podrá, voluntariamente, aportar el dos al millar del importe de cada estimación para los programas de capacitación y desarrollo tecnológico que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción en cumplimiento al Convenio de colaboración de fecha 23 de mayo de 2001 entre la Comisión Nacional del Agua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo que quedaría estipulado en el contrato. Esta aportación no deberá ser repercutida en la integración de los precios unitarios, el efectuar esta incidencia será motivo para desechar la propuesta.
Hoja 9 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SAIMTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
4.11 ASOCIACIONES
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la Licitación correspondiente, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la C N A, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
Se deberá celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:
a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;
b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con ios que se acredita su representación;
c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e. Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo
relacionado con la propuesta, y f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.
El escrito mediante el cual declaren que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá acreditarse en forma individual para cada asociado.
Para cumplir con el capital contabie mínimo requerido, se pondrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.
En el acto de presentación y apertura de propuestas, el representante común deberá señalar que la proposición se presentó en forma conjunta.
El convenio se deberá incluir en el sobre que contenga la propuesta técnica.
4.12 SUBCONTRATACIÓN
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos.
4.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA C N A.
No se proporcionará material y equipo de instalación permanente.
Hoja 10 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN
El Licitante Si es persona física, o su representante legal si se trata de persona moral, DEBERÁ FIRMAR CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICIÓN EN TODAS SUS HOJAS.
4.1 S COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN
El LICITANTE deberá integrar su proposición en original, en la forma que previenen los incisos 4.2.1 para la PROPUESTA TÉCNICA y el 4.2.2 para la PROPUESTA ECONÓMICA. Una vez integradas deberán ser colocadas en DOS SOBRES cerrados, identificando si corresponde a la PROPUESTA TÉCNICA o a la PROPUESTA ECONÓMICA, ia clave de la LICITACIÓN, nombre de los trabajos y la razón social del LICITANTE.
5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN
5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
La proposición deberá presentarse a las 11:00 horas, el día 06 de Mayo del 2002, en la Sala de Juntas "Lie. J . Guadalupe Pereyra Morales" de las Oficinas de la Gerencia Estatal en Nayarit, ubicada en Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo, 2o piso, Col. Centro, C.P. 63000 (Edificio BANRURAL), Tepic, Nayarit, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación de Proposiciones (Técnicas y Económicas) y Apertura Técnica, bajo la presidencia del servidor público designado. Los LICITANTES o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su proposición en sobres cerrados y en su caso entregarán la carta poder simple, de acuerdo al punto 4.1.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el Acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, no se recibirán propuestas que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas Bases de licitación, y las proposiciones que llegarán mediante servicio postal, mensajería o cualquier correo certificado en hora y/o fecha posterior al Acto de presentación y recepción de proposiciones técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, se considerarán como tardías y se devolverán sin abrir a los proponentes.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:
III. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;
IV. Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la Dependencia presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas correspondientes al documento AT 13 (Programa calendarizado de ejecución de los trabajos), así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los Licitantes.
Hoja 11 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, asi como las que hubieren sido desechadas y ¡as causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación;
IV. La C N A procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los Licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas;
V. En la segunda etapa, la cual se efectuará a las 11:00 horas, el día 9 de mayo del 2002, en la Sala de Juntas "Lie. J. Guadalupe Pereyra Morales" de las Oficinas de la Gerencia Estatal en Nayarit, ubicada en Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo, 2° piso, Col. Centro, C.P. 63000 (Edificio BANRURAL), Tepic, Nayarit, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los Licitantes cuyas propuestas técnicas fueron presentadas por escrito y no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán el catálogo de conceptos (Documento AE 12), en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la Licitación.
VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.
Vil. El fallo de la Licitación se efectuará a las 11:00 horas, el día 13 de mayo del 2002 en la Sala de Juntas "Lie. J. Guadalupe Pereyra Morales" de las Oficinas de la Gerencia Estatal en Nayarit, ubicada en Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo, 2o piso, Col. Centro, C.P. 63000 (Edificio BANRURAL), Tepic, Nayarit., y la firma del contrato se llevará a cabo a las 16:00 horas, el día 16 de Mayo del 2002 en las oficinas de la Unidad Lidiadora de Obra Pública de la Gerencia Estatal en Nayarit, sita en Av. Insurgentes No. 1,050 Ote. 2° piso, Col. Menchaca, C.P. 63150 Tepic, Nayarit, a (os teléfonos (01311) 2-14-23-85 y 2-14-34-16 fax.
De acuerdo al oficio No. 200/223/2001 de fecha 17 de septiembre del 2001 emitido por la Secretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, se informa a las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no gubernamentales pueden asistir a los actos públicos de la licitación, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido bases, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
Hoja 12 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
5.2 LICITACIÓN DESIERTA
La C.N.A., no adjudicará y declarará desierta la LICITACIÓN cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las BASES DE LA LICITACIÓN o sus precios no fueren aceptables, además de esta causal, la CNA podrá declarar desierta una licitación en cualquiera de los siguientes casos:
I. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de
proposiciones. Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la CNA.
5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases;
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la C N A;
III. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de ios documentos de la propuesta técnica;
IV. La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
V. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de Licitación por la C N A y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos.
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La C N A, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las BASES DE LA LICITACIÓN, que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, calculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.
La C N A, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de todos los precios unitarios, contemplados en el catálogo de conceptos.
Lo anterior se apegará a los criterios aplicables de los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ho/a f 3 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre ios Licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por ia C N A y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos ó más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la C N A, el contrato se adjudicará a quién presente ia proposición cuyo precio sea el más bajo.
Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la C N A emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y se hará mención de las proposiciones desechadas.
Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.
Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregarán oficios emitidos por la C N A en que se comunica a los Licitantes las razones o causas por las que no fue favorecida su propuesta.
6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO
El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACIÓN es emitido en apego a lo previsto en la Normatividad vigente.
6.2. FIRMA
Previamente a la firma del contrato el Licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de (os documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. La adjudicación del contrato obligará a la C N A y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar ei documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes ai de la notificación del fallo.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del articulo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su caso, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la C N A podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 6.4 de las bases de LICITACIÓN, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que ia diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Hoja 14 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
Para efectos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, el Licitante o los Licitantes a quien se le adjudique el contrato deberá presentar junto con \a garantía de cumplimiento, escrito con firma de quien ostente los poderes para ello, en donde señale que la C N A le ha asignado el contrato No., objeto, fecha de inicio y término de los trabajos, importe de los trabajos, Registro Federal de Contribuyentes y manifestar bajo protesta de decir verdad lo siguiente-.
A).- Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC y que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a 2000, 2001 y 2002 por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a la que se refiere este rubro, corresponderá al periodo desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito.
B).- Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintas a ISAN e ISTUV.
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido durante 2001 y 2002 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código citado. En el caso de los proveedores o contratistas que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, las declaraciones a que se refiere el apartado A de la regla 2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal, deberán presentar escrito en el que se asiente esta manifestación.
6.3 DE LAS GARANTÍAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
6.3.1 DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO
El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.
Para garantizar \a correcta aplicación del anticipo, se deberá proporcionar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, una fianza por el importe total otorgado a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el Artículo 49 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la forma siguiente:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
$ (anotar con numero y letra la cantidad total del anticipo otorgado)
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÓRGANO
Hoja 15 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)
LA AMORTIZACIÓN DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE (obra pública o de servicios relacionados con la misma, según sea el caso) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DE FECHA DE DE 200 , CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo).
CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN CUYO CASO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A). -LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B). - LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.
Hoja 16 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
6.3.2 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo la empresa a quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de La C N A, por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo de la forma siguiente:
FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
$ (anotar con numero y letra el 10% del total del contrato).
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)
EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE (obra pública o de servicios relacionados con la misma, según sea el caso) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DE FECHA DE DE 200 , CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ , ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo).
CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ÉSTA FIANZA
Hoja 17 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esauina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro. TeDic. Navarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.
6.3.3 DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.
Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; podrá constituir por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
Hoja 18 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
Quedarán a salvo los derechos de La Contratante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
Si opta por la fianza deberán garantizar a la dependencia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer:
Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, las disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
$ (anotar con numero y letra el 10% del importe total ejercido).
FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE (obra pública o de servicios relacionados con la misma, según sea el caso) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO , DE FECHA DE
DE 200 , CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $ . ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo).
CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DE DE 200 , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA
DE _ _ _ _ _ DE 200 , AL TÉRMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICA; C).- QUE EN EL CASO DE
Hoja 19 de 23
7ar.atf»caR No 87 Sur Fsmiina Abasólo 1f»r Piso O P. R3000 Col Centro, Tenicr Navarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA,
Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado.
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, La Contratante deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados.
6.4 NO FORMALIZACIÓN
En el caso de que el LICITANTE seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado "FIRMA".
6.5 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, podrá intervenir en la inspección y recepción de Jos trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los artícuios 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
6.6. - PENAS CONVENCIONALES.
*La Comisión" y "El Contratista", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de "El Contratista", la aplicación de las siguientes penas convencionales:
A).- "La Comisión" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se está ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; para lo cual, "La Comisión" comparará periódicamente contra el programa, el avance real estimado de los mismos.
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los Hoja 20 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
trabajos es menor de lo que debió realizarse, "La Comisión" procederá a hacer las retenciones económicas a ¡as estimaciones que se encuentren en proceso en ¡as fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando "El Contratista" regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que "La Comisión" reintegrará a "El Contratista" el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula tercera del contrato, éstos no se han concluido.
B).- Si "El Contratista" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución y en el programa de trabajo, "La Comisión" le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación pactada en la cláusula tercera hasta el momento de su terminación. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.
El importe de las retenciones se descontarán administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a "El Contratista" y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de "La Comisión" no se atribuya a culpa de "El Contratista"
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, "La Comisión" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que eJ anticipo no se encuentre totalmente amortizado.
6.7 MARCO NORMATIVO
La legislación aplicable a la presente LICITACIÓN es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.
6.7.1 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitación, se resolverán con apego a lo
Hoja 21 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.7 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable.
7 OTROS
7.1 CONFIDENCIALIDAD
El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la C N A.
7.2 INCONFORMIDADES
Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo o ante la Contraloría Interna en la C N A dependiente de la Secretaría antes citada ubicada en Av. Insurgentes Sur N° 1228, 7o Piso, Col. Tlacoquemécatl, C.P. 03200, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., y/o en la Oficina Regional Lerma-Santiago-Pacífico del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, sita en Av. Federalismo Norte N° 186, 4o Piso, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jal. C.P. 44100 en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 55 fracción I y 58 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, se informa que "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
Hoja 22 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
BASES DE CONCURSO
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de: (NOMBRE DE LA EMPRESA).
Licitación No.: (NUMERO DE LA LICITACIÓN).
Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Calle y Número: Colonia: Código Postal: Teléfonos: Correo Electrónico (E - Mail):
Delegación o municipio: Entidad Federativa: Fax:
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Relación de accionistas: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad: Escritura Pública No.: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
(Ciudad), a de. de 2003
Protesto lo necesario
(FIRMA)
Hoja 23 de 23
Zacatecas No. 87 Sur Esquina Abasólo 1er. Piso C.P. 63000 Col. Centro, Tepic, Nayarit.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOCUMENTO ADICIONAL I
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuaferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; por medio de la presente manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el que a continuación se detalla:
Av. México, 706 Nte. Desp. 203 Col. San José Tepic, Nayarit C.P. 63030
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOCUMENTO ADICIONAL II
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuaferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad no encontrarme en ninguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MEXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
\
Santiago JéráEJGuzmán CONTADCíU>UEfeIC«y ABBlTi *
ALVARO BELTRAN RAZURA Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Diciembre del 2001
DOCUMENTO ADICIONAL III
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS INVENTARIO COMPURENT ANT. A PROVEEDORES DEPÓSITOS EN GARANTÍA IVA ACREDITABLE
TOTAL CIRCULANTE
FIJO
1,087.36 35,459.98
6,247.83 1,718.50
12,320.11
56,833.58
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPTOS. Y CUOTAS POR PAGAR IVA TRASLADADO PRESTAMOS DE AVIO
TOTAL CIRCULANTE
SUMA DEL PASIVO
110,432.74 1,905.00 1,649.91 2,077.86
253.977.38
370,043.38
370,043.38 EQUIPO DE TRANSPORTE 356,391.30 MAQUINARIA Y EQUIPO 155,822.72 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE MANO 12,410.29 MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA 60,307.45 EQUIPO DE COMPUTO 84,743.03 EDIFICIO 1,452,445.62 TERRENO 144,634.34 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,606.99
TOTAL FIJO
DIFERIDO IMPUESTOS ANTICIPADOS
TOTAL DIFERIDO
2,271,361.74
1.304.14
1,304.14
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,361.89) CAPITAL APORTACIÓN (PATRIMONIO) 2,111,111.67 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR(72.170.20)
SUMA DEL CAPITAL 2,037,579.58
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AC (78,123.50) TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIA (78,123.50)
SUMA DEL ACTIVO 2.407.622.96 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2.407.622.96
C.P.A. SANTIAGO PEREZ GUZMAN CÉDULA PROF. No. 1174904
PEGS-530731-2U7
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA CÉDULA PROF. 946404
BERA-511123-N63
EMILIANO ZAPATA 791 PTE. COL. EMILIANO ZAPATA TEPIC, NAYARIT TEL. 2-17-04-86
ffig. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERAS11123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. CMI.C. 76498
DOCUMENTO ADICIONAL IV
¿£Üft 'NSTITUTO FEDERAL ELECTORAL \ « § | P * REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES ^ S g ^ CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
BELTRAN EDAD 40 RAZURA SEX0 H ALVARO
DOMICILIO
C. MAZATLAN 23 63500
TEPIC ,NAY. » C T F0Ü0 33402785 ASO DE REGISTRO 1 9 9 1 Q ^ * £ CLAVE DE ELECTOR BLRZAL51112318H900 JF ESTADO i g DISTRITO jg? MUNICIPIO Q 1 7 LOCALIDAD Q Q - | -J SECCIÓN Q 7 8 0
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOC. AT-1
PROCESO CONSTRUCTIVO
OBRA 16101037-006-02 CONSTRUCCIÓN DE EL ACUAFER1CO
SUR DE LA CIUDAD DE TEP1C, NAYARIT
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2 DE JUMO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2002
Se iniciara en campo con la localización y trazo de las casetas de control y cloración de los pozos 1 y 2 así como la verificación de los pozos ya perforados en cuanto a su verticalidad y diámetro. Considerando que algunos de los puntos críticos de la obra son la fabricación de las bombas tipo vertical, los Centro de Control de Motores y las cámaras de aire, se iniciara realizando el pedido de las mismas.
Se construirán las casetas de acuerdo a los planos entregados por la contratante siendo algunas de las actividades: la nivelación de terreno, cimentación, muros, losas, aplanados, y herrería, y ya avanzados en estas se efectuara el pedido de los materiales eléctricos y tuberías y piezas especiales para la instalación de los trenes de descarga.
Una vez concluidas las casetas en obra gris, se procederá a impermeabilizar y pintar y darles los acabados según especificaciones; al mismo tiempo que se iniciará con la construcción de las casetas de los pozos 3 y 4. Mientras tanto se continuara en los primeros 2 pozos con la instalación de la subestación eléctrica, así como la instalación del sistema de baja tensión, junto con su sistema de tierras y la instalación eléctrica interior y exterior, el tren de descarga, tubería para la cámara de aire así como los doradores. Llegadas las primeras bombas, CCM y cámaras de aire se instalaran en los lugares específicos para ello,
Instalados todos los equipos se procederá a efectuar las pruebas necesarias en presencia de la supervisión y contratante. Pasadas las pruebas positivamente se entregará a la contratante los pozos para su puesta en operación.
Este mismo proceso se seguirá hasta concluir con los 6 pozos y el rebombeo
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACIFICO GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALVARO BELTRÁN RAZURA
FIRMA DEL LICITANTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 197 Días
LICITACIÓN No. 16101037-006-02
OBJETO: Construcción de acueducto Sur en la ciudad de Tepic, Nayarit
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 06 de Mayo de 2003
DOCUMENTO AT-2
HOJA: 1 DE: 1
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO No.
NOMBRE DE LA MAQUINARIA O
EQUIPO
RETROEXCAVADORA
VIBROCOMPACTADOR
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
REVOLVEDORA
SOLDADORA
COMPACTADOR
MARCA
POCLAIN
RAYGO
CHEVROLET
FORD
DODGE
MIPSA
LINCOLN
WACKER
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
MODELO
LC-80
eco
CUSTOM
CUSTOM
D.R.T D3S0
R-10
SRH444
BS60Y
AÑO
1960
1965
1900
1994
1992
1994
1970
1995
NUMERO DE SERIE
M2503
030660
3GCE20T1 LM11134
15682CCA L5355 NM-
553186
8106
210-4976
756102667
CAPACI DAD
4.5 YD3
100'
1 TON
1 TON
3 TON
1 SACO
400 AMP
COMBUSTIBLE
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
POTENCIA DEL
MOTOR
170 HP
120 HP
120 HP
180 HP
200 HP
12 HP
70 HP
4 HP
SITIO DE UBICACIÓN
ACTUAL (ENT. FED.)
NAY
NAY
NAY
NAY
NAY
NAY
NAY
NAY
DISPONIBILIDAD
PROPIO
X
X
X
X
X
X
X
X
ALQUIL ADO
OPCIÓN DE
COMPRA
FECHA EN SITIO DE
OBRA
02/06/2002
02/06/2002
02A36/20O2
02/06/2002
02/06/2002
02/06/2002
02*06/2002
02/06/2002
EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA
CURRICULUM V ITAE DOC, AT.3
INFORMACIÓN PERSONAL fe >£
Nombre: ALVARO BELTRÁN RAZURA • '*•&?: Nacionalidad MEXICANO *
Edad: 51 AÑOS
Lugar de nacimiento: FCO. I. MADERO, NAY.
Fecha de nacimiento: 23 DE NOVIEMBRE DE 1951
Estado Civil: CASADO
Domicilio Particular MAZATLÁN No. 23 OTE.
COL OUAIPARIN
FCO. I. MADERO, NAY.
RFC. BERA-511123-N63
ESTUDIOS SUPERIORES
Post-grado: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
(1997-1998)
Tepic, Nayarit
Certificado
Licenciatura: INGENIERO CIVIL
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
(1968-1973)
Guadalajara, Jalisco
Título de Ingeniero Civil, Cédula Profesional 946404
1/4
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Catedrático en el Instituto Tecnológico de Tepic (1981- 2002), Impartiendo las materias de:
• Materiales y Procesos Constructivos
• Maquinaria Pesada
• Costos y Presupuestos
• Administración de Obras
• Formulación y Evaluación de Proyectos
CARGOS PÚBLICOS
1.- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT.
• Subsecretario
(Junio 2000 - Febrero 2001)
2.- SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS (DELEGACIÓN NAYARIT).
• Residente General del Proyecto "El Bejuco". (Noviembre 1987 - Diciembre 1988)
• Jefe de la unidad de programas, contratos y estimaciones.
(Septiembre 1985 - Noviembre 1987)
• Residente de Construcción de Zonas de Riego.
(Noviembre 1984 - Septiembre 1985)
• Asesor de la Jefatura del Programa Hidráulico
(Marzo 1981 - Noviembre 1984)
2 / 4
ACTIVIDADES PROFESIONALES
1.- CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA
• Director General
(1997-2002)
2.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRUPO BERA, S.A. DE C.V.
• Gerente de Construcción
(1989-1997)
3.- CONSTRUCTORA J.O. LARSEN INGENIEROS, S.A.
• Residente General de las obras "Ampliación y Remodelación de las clínicas del I.M.S.S.
en Juxpan, Santiago IxcuJntla y Acaponeta, Nayarit.
(1980-1981)
4.- GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO
• Residente de Construcción en la obra "Central Telefónica Cultura" de Tepic, Nayarit.
(1978-1980)
5.- CONSTRUCTORA BALLESTEROS, S.A.
• Superintendente de Frente (Clínica Hospital T-1) en Zacatecas, Zac.
(1997-1978)
« Superintendente de Frente (Clínica Hospital) I.M.S.S. en Cárdenas, Tabasco.
(1976-1977)
• Superintendente de Frente en "Centro Vacacional Oaxtepec", en Oaxtepec, Morelos.
(1975-1977)
• Superintendente de Frente en "Centro Medico La Raza", en el área de "Casa de Máquinas",
en México, D.F.
(1975)
• Residente Auxiliar de la Superintendencia de la obra "Centro Médico La Raza", en México,
D.F. (1974-1975)
8.-I.M.S.S.
• Residente de Obra en Construcción de Clínica de Campo en El Cora y Aután, Nayarit.
(1973-1974)
7.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN GUADALAJARA, JALISCO.
• Auxiliar en la sección de inspección de obras.
(1971 - 1973)
3 / 4
LIBROS PUBLICADOS
Tesis 'Aplicación manual de la programación y la ruta critica de la construcción de la casa de máquinas en
la obra 'Centro Médico La Raza".
BECAS
Otorgada por el Ingenio de Puga para los hijos de los trabajadores, para cursar la carrera de Ingeniería
Civil.
PREMIOS Y DISTINCIONES
Reconocimientos por la impartición de cursos y exposición de conferencia en:
• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
* Sociedad Mexicana de Ingenieros
• Secretaria de Obras y Servicios Públicos del Estado de Nayarit
TEPIC, NAYARIT. MAYO 2002.
A I A
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOC. AT- 4
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRUPO BERA, SJL DE C.V. Gerente de Construcción, ejecución de las siguientes obras:
1990 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Zacatecas No. 87 Sur ler.Piso Col. Centro Tel(S) : 12 75 77 • "Terminación Y Equipamiento De La Planta De Bombeo Vado Del Cora,
Mpio. De Santiago Ixcuintla, Nay." No. de Contrato IH-90-1293-S Monto: $416'399,060.00 Fecha: 18/05/90 AL 31/12/90
1992 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Zacatecas No. 87 Sur ler.Piso Col. Centro Tel(S): 12 75 77
• " Rehabilitación De La Línea De Conducción En Tuxpan, Nay. Consiste En: Equipamiento Electromecánico De Dos Pozos Incluyendo
Caseta De Operación Y Cerca De Protección, 1,304 M.L. Línea De Conducción Múltiple Y 2,775 M.L. Línea De Conducción Al Tanque, Rehabilitación De Tanque Elevado A 600 M3, Red De Distribución, Tomas Domiciliarias , Equipo De Clorinación, Caminos De Acceso Y Perforación De Pozo Profundo".
No. de Contrato: SOSP-AP-ZR-92-02 Monto : $ 4,018'638,094.00 Fecha: 12/10/92 AL 31/12/92
1994 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Zacatecas No. 87 Sur ler.Piso Col. Centro Tel(S) : 12 75 77
• "Rehabilitación De Equipos Electromecánicos De Pozos Profundos De La Unidad De Riego Valle De Banderas, Nayarit".
No. de Contrato: IH-94-1198-D Monto: $47,100.00 Fecha: 25/07/94 AL 15/05/95
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CEO. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
• "Subestación Eléctrica Para Energizar Dos Equipos De La Planta De Bombeo De La Unidad De Riego Valle De Banderas, Zona De Riego Amcca, Nayarit".
No. de Contrato : IH-94-1187-D Monto: $ 31,558.87 Fecha: 01/10/94 AL 10/10/94
• "Trabajos Complementarios Para Poner En Funcionamiento La Planta De Bombeo Vado Del Cora, Mpio. De Santiago Ixcuintla, Nayarit".
No. de Contrato: IH-94-1255- D Monto : $ 79,846.93 Fecha: 07/10/94 AL 14/10/94
• " Rehabilitación De 8 Sistemas De Agua Potable En La Isla María Madre , De La Islas Marías, Mpio. De San Blas, Nayarit".
No. de Contrato: SGIHUI-94-37C Monto: $421,474.31 Fecha: 21/11/94 AL 31/12/94
1996 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Zacatecas No. 87 Sur ler.Piso Col. Centro Tel(S) : 12 75 77
• "Conservación Diferida De Los Caminos De Penetración Y Enlace En Los Ejidos De Rosamorada Y Zomatlán Del Municipio De Rosamorada, Nay".
No. de Contrato: SGOP-DTT-96-007 Monto: $ 174,223.06 Fecha: 26/02/96 AL 15/06/96
• "Construcción De Obra De Captación E Instalación De Tubería De Fo.Go. De 4" De Diam. En Línea De Conducción En Jesús María, Mpio. De El Nayar, Nayarit".
No. de Contrato : SGC-GRNO-96-91 I Monto: $ 455,925.20 Fecha: 19/06/96 AL 12/09/96
• Terminación De La Línea De Conducción A Gravedad En Jesús María, Mpio. El Nayar, Edo. De Nayarit".
No. de Contrato: SGC-GRNO-96-2201
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. CMI.C. 76498
Monto: $418,032.94 Fecha: 28/10/96 AL 31/12/96
• "Construcción De Líneas De Conducción A Bombeo Y Tren De Pzas. Especiales, Para Las Localidades De Quiviquinta Y La Estancia Mpio. De Huajicori, El Recodo Y El Aguaje Mpio. De Acaponeta, Estado De Nayarit".
No. de Contrato: SGC-GRNO-96-2171 Monto: $216,665.55 Fecha: 28/10/96 AL 31/12/96
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC Dr.Gustavo Baz No. 67 Fracc.Fray Junípero Serra TEL(S): 13 9141-42 Y 13-11-56
• "Scctorización De La Red Primaria En Los Sectores XV, XVII, XVIII Y XX En Tepic, Nayarit".
No. de Contrato: SIAPA-APAZU-96-TEP-NAY-08 I Monto: $ 795,485.38 Fecha: 02/09/96 AL 15/12/96
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura FLF.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. CMI.C. 76498
DOC. AT-5
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuaferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; Sobre el particular, por mi propio derecho, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.
Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de ¡as bases de Licitación.
Igualmente manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares que laCNA proporcionó.
Asimismo, manifiesto que conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Jas Mismas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos..
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. CMI.C. 76498
DOC. AT-6
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuaferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; por medio de la presente, manifiesto a usted que no se subcontratara parte alguna de la obra.
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOC. AT-7
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuaferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; por medio de la presente, manifiesto haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivos del concurso, que conozco las condiciones ambientales las modificaciones a las bases de licitación, de manera que he considerado en la propuesta todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios que propongo.
Asimismo, manifiesto haber asistido a la junta de aclaraciones que llevo a cabo esta dependencia.
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Ing. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERAS11123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOC. AT- 8
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuqferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; Sobre el particular, por mi propio derecho, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
A).-Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación así como mi conformidad de ajusfarme a sus términos.
B).-Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
C).-Declaro de igual modo que por mi mismo o por interpósila persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CNA induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
Santiago Pérez Guzmán CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ALVARO BELTRÁN RAZURA Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Diciembre del 2001
DOC. AT-9
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS INVENTARIO COMPURENT ANT. A PROVEEDORES DEPÓSITOS EN GARANTÍA IVAACREDITABLE
TOTAL CIRCULANTE
FIJO
1,087.36 35,459.98
6,247.83 1,718.50
12,320.11
56,833.58
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPTOS. Y CUOTAS POR PAGAR IVA TRASLADADO PRESTAMOS DE AVIO
TOTAL CIRCULANTE
SUMA DEL PASIVO
110,432.74 1,905.00 1,649.91 2,077.86
253.977.38
370,043.38
370,043.38 EQUIPO DE TRANSPORTE 356,391.30 MAQUINARIA Y EQUIPO 155,822.72 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE MANO 12,410.29 MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA 60,307.45 EQUIPO DE COMPUTO 84,743.03 EDIFICIO 1,452,445.62 TERRENO 144,634.34 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,606.99
TOTAL FIJO
DIFERIDO IMPUESTOS ANTICIPADOS
TOTAL DIFERIDO
2,271,361.74
1.304.14
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.361.89) CAPITAL APORTACIÓN (PATRIMONIO) 2,111,111.67 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR(72.170.20)
SUMA DEL CAPITAL 2,037,579.58
1,304.14
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AC (78,123.50) TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIA (78,123.50)
SUMA DEL ACTIVO 2.407.622.96 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2.407,622.96
C.P. A. SANTIAGO PEREZ GUZMÁN CÉDULA PROF. No. 1174904
PEGS-530731-2U7
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA CÉDULA PROF. 946404
BERA-511123-N63
EMILIANO ZAPATA 791 PTE. COL. EMILIANO ZAPATA TEPIC, NAYARIT TEL. 2- 17-04-86
1NG. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AT 10
oyecto spec ¡alidad lalista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
0NSTRUCCK5N DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
nálisis de precios unitarios (Expediente técnico) ombre: 4030 04 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO nMad: Metro cúbico sena de cot: 6-May-02 osto unitario: ••••••••••••••• Moneda: Pesos
DE FC= 200 KG/CM2. Código: PU-Código de proy.:
118
A-13 CONCRETO FC=200 KG/CM2.R.N..TMA 19 Metro cúbico 1.0000000 SUBTOTAL:
TOT. INSUMOS:
odigo Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total ano de obra O-10 0-13
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA PEON
Jornada Jomada
0.3000000 0.3000000
*************** ***************
SUBTOTAL:
*************** •««*«—«—
ásicos
argos en porcentaje Base % de Herramienta % de Mandos intermedios
3.0000% 5.0000%
*************** ***************
COSTO DIRECTO
*************** ***************
% de Indirectos de oficina central % de Indirectos de obra % de Indirectos por seguros y fianzas % de Costo financiero % de Utilidad
3.5393% 6.5194% 0.6514% 3.0000% 6.4600%
*************** *************** ***************
***************
*************** ***************
*************** SUBTOTAL:
RECIO UNITARIO ;ero Pesos 00/100 m.n.
JG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.20
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AT 10
'royecto Especialidad Xnalista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
análisis de básicos (Expediente técnico) tambre: CONCRETO FC=200 KG/CM2,R.N.,TMA 19 Jnidad: Metro cúbico :echa de cot: 6-May-02 Costo unitario: •••*•*••••••••• Moneda: Pesos
Código: BA-13 Código de proy.:
Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total ¿ateríales rtA-72
M-132
M-25
/IA-11
CEMENTO GRIS
GRAVA
ARENA
AGUA
Tonelada
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
0.3910000 . . . . . . . . . . . . . . .
0.4700000 . . . . . . . . . . . . . . .
0.6500000 . . . . . . . . . . . . . . . 0.2150000 . . . . . . . . . . . . . . .
SUBTOTAL:
*....******.*
*....**..**..** *..****.******.
iásicos iA-2 FABRICACIÓN DE CONCRETO EN REVOLVEDORA. Metro cúbico 1.0000000 . . . . . . . . . . . . . .
SUBTOTAL: ************* ***************
TOT. INSUMOS:
largos en porcentaje Base
;OSTO UNITARIO Cero Pesos 00/100 m.n.
***************
ÍG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.3
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AT 10
»royecto Especialidad analista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
;ONSTRUCCION DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
análisis de básicos (Expediente técnico) tambre: FABRICACIÓN DE CONCRETO EN REVOLVEDORA. Jnidad: Metro cúbico :echa de cot.: 6-May-02 ;osto unitario: • • • • • • • • •«•«. Moneda: pesos
WO-13
tfO-13
tfO-13
tfO-13
PEON
PEON
PEON
PEON
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Código: BA-: Código de proy.:
:ódiqo Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Mano de obra
********** **********
0.1000000
0.1000000
0.1000000 ...........
0.1000000 . . . . . . . . . . .
SUBTOTAL:
*************** *************** *************** ***************
Maquinaria ÜQ-11 REVOLV. P/CN 1 SACO Hora 0.4000000 . . . . . . . . . . .
SUBTOTAL: ***************
:OSTO UNITARIO Cero Pesos 00/100 m.n.
TOT. INSUMIOS:
largos en porcentaje Base % de Herramientas % de Mandos intermedios
3.0000% 5.0000% ***************
JG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.4
ING. AfcVArJO pLJRAN R AZUR A DOC. AT 11
Proyecto Lugar Especialidad
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR TEPIC. NAYARIT ELECTROMECÁNICA
Clave Analista Responsable
16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Explosión de: PRESUPUESTOS
A nivel de: PRESUPUESTOS
Moneda: Pesos
Nombre Unidad Volumen Total MANO DE OBRA
ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001: ELECTRICISTA DE PRIMERA
AYUDANTE CUSE "A" ALB-004: AYUDANTE CLASE "A"
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA ALB-001: OFICIAL ALBAÑIL DE PRIME
PEON ALB-003: PEON
OPERARIO DE 2A OPE-005: OPERARIO DE 2A
AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA OPE-003. AYUDANTE DE
OPERA
AYUDANTE DE OPERARIO OPE-001: AYUDANTE DE OPERARIO
OBRERO GENERAL ALB-001: OBRERO GENERAL
OPERADOR DE MAQ.
TUBERO
COLOCADOR
SOLDADOR
CHOFER
CARPINTERO OBRA NEGRA J0000400 CARPINTERO OBRA NEGRA
FIERRERO J0001000 FIERRERO
PINTOR J0001300 PINTOR
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
325.2486200
1,554.6214075
579.5096000
767.3859400
490.0500000
54.4500000
490.4500000
544.5000000
45.5916532
49.5500000
84.1250000
453.5300000
21.9325002
238.4630000
243.6000000
54.3050000
60,135.22
202,971.37
93,689.32
88,303.10
68,322.77
7,591.42
57,510.17
62,655.62
8,429 44
9,161.30
15,553.87
83,853.16
2,863.51
44,089.42
45,039.20
10,040.45
860,209.34
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Página No. 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA DOC. AT 11
Proyecto Lugar Especialidad
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR TEPIC, NAYARIT ELECTROMECÁNICA
Clave Analista Responsable
16101037406-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Explosión de: PRESUPUESTOS
A nivel de: PRESUPUESTOS
Moneda: Pesos
Nombre Unidad Volumen Total MAQUINARIAS
REVOLV. P/CN 1 SACO
GRÚA HIDRÁULICA LINK-BELT "FMC"- HSP8022 20 TON GRU-002:
GRU
MALACATE 6 TONS. C/ACCES 60 HP MAL-003: MALACATE 6 TONS.
C/A EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA
SOLDADORA DIESEL MODELO SRH-444 CAPAC
GRÚA HIDRÁULICA SOBRE PLATAFORMA 10 TN GRU-002: GRÚA
HIDRAUL
TRACTOR CAT D5B 120 HP MODELO D5B
CARGADOR CAT 955E SOBRE NEUMÁTICOS 135 HP 2.4 M3
CAMION DE VOLTEO FAMSA F-1314 C/MOTOR MERCEDEZ BENZ
CAM-001:
RETROEXCAVADORA JD 310
Compactador de Bailarína MODELO LC-70
EQUIPO DE SAND BLAST.
COMPRESOR
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
217.6403280
89.5013246
89.5167007
79.0000000
484.1000000
8.0000000
4.1800000
1.7200000
140.3680000
84.2700000
22.7500000
2.4000000
2.4000000
5,038.37
60,516.32
4,797.20
3,866.26
38,364.93 1,645.84
1,372.25 491.59
23,251.96
15,027.87 735.51
70.94
1,570.39
156,749.43
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Página No. 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA DOC. AT 11
Proyecto Lugar Especialidad
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR TEPIC, NAYARIT ELECTROMECÁNICA
Clave Analista Responsable
16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Explosión de: PRESUPUESTOS
A nivel de: PRESUPUESTOS
Moneda: Pesos
Nombre Unidad Volumen Total
MATERIALES
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES P/BOMBA PARA 300 HP
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES P/BOMBA 250 HP
GABINETE TIPO CAJA C COMPLETO
INTERRUPTOR DE NIVEL 127 VCA
FGU-006: TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 19 MM
FGU-007: TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 102 MM
CABLE DE COBRE THW-LS-75' CAL. 300 MCM
CABLE DE COBRE THW-LS-75* CAL. 10 AWG
CABLE DE COBRE THW-LS-75* CAL. 12 AWG
CABLE DE COBRE THW-LS-75' CAL. 14 AWG
PVU-002: TUBO CONDUIT PVC 19 MM
PVU-003: TUBO CONDUIT PVC 102 MM
BTU-016: TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUATITE 102 MM
BTU-015: TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUATITE 19 MM
FGC-002: CONECTOR RECTO P/TUBO FLEXIBLE DE 19 MM
FGC-003: CONECTOR RECTO GALVANIZADO 102 MM
REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA DE 19 MM
REGITRO CONDULET SERIE OVALADA DE 102 MM
FGD-009: CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 19 MM
FGD-011: CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 102 MM
BTY-O02: CONTRA Y MONITOR PVC DE 19 MM
BTY-003: CONTRA Y MONITOR PVC DE 102 MM
PEDACERA DE TABIQUE
CEMENTO GRIS
ARENA
AGUA
GRAVA
Gasolina
Lubricante para Motor
Grasa
TABIQUE ROJO RECOCIDO
MADERA DE SEGUNDA
ACERO DE REFUERZO
CONTRAMARCO
TAPA P/REGISTRO
MATERIAL MISCELÁNEO P/SISTEMA DE FUERZA
EXTINGUIDOR DE 12 KG DE POLVO QUÍMICO
BTV-015: CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0
CABLE DE COBRE DESNUDO No. 4/0 AWG
BTB-006: CONECTOR TA" PARA UNIR CABLE DEL NO.4/0
CONECTOR GL CAL. 2 AWG
CONECTOR GL CAL. 2/0 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
tote
lote
lote
pza
m
m
m
m
m
m
m
pza
m
m
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
millar
t
ÍT)3
m3
m3
It
It
Kg millar
Pt
Kg
pza
pza
lote
pza
m
m
m
pza
pza
pza
3.0000000
3.0000000
6.0000000
6.0000000
235.2000000
115.5000000
1,112.4000000
123.6000000
1,325.0000000
618.0000000
163.8000000
168.0000000
27.8100000
12.3600000
12.0000000
36.0000000
58.0000000
12.0000000
22.0000000
14.0000000
109.0000000
36.0000000
0.8316000
224.6928202
416.0959942
145.1474332
278.0319928
1,025.7563528
139.8384986
11.9823131
49.6297500
11,553.1940000
27,454.2000000
28.0000000
28.0000000
6.0000000
6.0000000
123.6000000
72.1000000
473.8000000
59.0600000
24.0000000
12.0000000
160,215.48
160,215.48
193,110.48
4,500.00
2,909.42 18,653.25
61,182.00
285.52
2,120.00 648.90 573.30
5,846.40 5,840.38
266.98 45.48
1,872.00
3,016.00
2,700.00
157.30
5,446.00 163.50
1,116.00
207.90 281,315.41
16,643.84
1,596.62
11,121.28
3,846.59
1,350.84
59.91 54,592.73 69,319.16
146,056.34
5,320.00 4,900.00
4,500.00 3,120.00 1,684.67
1,997.89
20,918.27
40,692.34 8,400.00
3,600.00 Página No. 1
IIMU. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AT 12
•royecto Ispee ialidad knalista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
análisis de salario real
JATOS GENERALES •alario diario Dias que cubre el periodo 108.00 días
«alario mínimo en la zona ¡alario mínimo en el Distrito Federal
MAS NO LABORABLES Júmero de domingos en el periodo )escansos por ley en el periodo Mas de vacaciones en el periodo Xros: Dias perdidos por costumbre
Dias perdidos por enfermedad Dias perdidos por lluvia
MAS PAGADOS (TD$) Mas que cubre el periodo Gratificación en el periodo Mas de prima vacacional Total de dias pagados
29.70 32.96
15.00 dias 1.00 dias 2.16 dias 0.00 dias 3.00 dias 3.00 dias
106.00 dias 4.32 días 0.54 dias
112.86 días
DIAS LABORABLES (TDL) Dias que cubre el periodo Días no laborables en el período Total de días laborables
108.00 días 24.16 días 83.84 días
TDP/TDL 1.3461
i/G. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA DOC. AT 12
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA
Clave Analista Responsable
16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Listado de salario real del presupuesto "PRESUPUESTOS" (Pesos)
No. Nombre
1 AYUDANTE CLASE "A" ALB-004: AYU DANTE
CLASE "A"
2 OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA ALB-001:
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIME
OPERADOR DE MAQ.
OPERARIO DE 2A OPE-005: OPERARIO DE 2A Jor
PEON ALB-003: PEON
PINTOR J0001300 PINTOR
SOLDADOR
TUBERO
9 AYUDANTE DE OPERARIO OPE-001:
AYUDANTE DE OPERARIO
10 AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA
OPE-003: AYUDANTE DE OPERA
11 CARPINTERO OBRA NEGRA J0000400
CARPINTERO OBRA NEGRA
12 CHOFER
13 COLOCADOR
14 ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001:
ELECTRICISTA DE PRIMERA
15 FIERREROJ0001000FIERRERO
16 OBRERO GENERAL ALB-001: OBRERO
GENERAL
Unidad
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
P.S.
21.2375%
20.1000%
20.1767%
20.8377%
22.1143%
20.1767%
20.1767%
20.1767%
21.9516%
20.8377%
20.1767%
21.2375%
20.1767%
20.1767%
20.1767%
22.1143%
F.S.R. 1.6320
1.6167
1.6177
1.6266
1.6438
1.6177
1.6177
1.6177
1.6416
1.6266
1.6177
1.6320
1.6177
1.6177
1.6177
1.6438
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Página No. 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Proyecto Lugar Especialidad
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR TEPIC, NAYARIT ELECTROMECÁNICA
CONSTRUCCIÓN PE EL ACUEDUCTO SUR BE LA CIUDAD PE TEPE, MAVARl f
Clave 18101037-006-02 ¡Analista INQ. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable INO. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AT-13
Reporte gráfico del avance real del programa "programa de concurso" (Todo) En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, gráfico Fecha de inicio de proyecto: 2 lun-2002 Fecha límite de terminación de proyecto: 16-Oic-2002
TAREAS Nombre
PRESUPUESTOS
6 POZOS
SISTEMA DE FUERZA
ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR
EQUIPAMIENTO MECÁNICO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
CASETA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
OBRA CIVIL
PLANTA DE BOMBEO
OBRA ELECTROMECÁNICA
SISTEMA DE TIERRAS
SISTEMA DE ALUMBRADO
EQUIPAMIENTO PLANTA DE REBOMBEO
OBRA CIVIL PLANTA DE REBOMBEO
Unidad
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
Mes1 2-Jun-2002 30-Jun-2002
Mes 2 1^Jul-2002
31-Jul-2002
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 1-Ago-2002 1-Sep-2002 1-Oct-2002 1-Nov-2002 1-Oic-2002
31-Ago-2002 30-Sep-2002 31-Oct-2002 30-Nov-2002 15-DÍC-2002
7.2642%
0.2000000 5.4523%
05500000 1.7291%
05000000 .0.2000000 2.4291% 2.4291%
TOTAL
05000000 7.2642%
0.2500000 1.7291%
05000000 2.4291%
0.3000000 2.1184%
0.3000000 0 2649%
0.3000000 8.2234%
0.2500000
1.7291%
0.2000000
2.4291%
-
0.3000000 0.2649%
0.3000000 8 2234%
05500000
1.7291%
0.2000000
2.4291%
05000000 0.4647%
^
-"
0.4000000
0.4000000 0.3532%
05000000 5.4823%
0.6000000 1.3942%
1.0000000 0.3195%
.1.0000000 0.2533%
0.40O000O 2.8246%
"0.6000000
05000000 0.4647%
0.3000000 2.1184%
1.0000000
14.5284% 1.0000000
0.8830% 1.0000000 27.4114% 1.0000000
6 9164%
1.0000000
12.1455%
1.0000000 2.3236%
1.0000000 0.3195%
1.0000000 0.2533%
1.0000000 7.0614%
1.0000000
I M ^ fit w i O / > OCI TOA.M P 4 7 | IPfi. Página No 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR TEPtC, NAYARIT ELECTROMECÁNICA
¡Clave 16101037-006-02 ¡Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable INO. ALVARO BELTRAN RAZURA
Proyecto Lugar Especialidad b ^ « * i nvmfcv™>~" i " - - i — cONSTRUcckbKI BE EL AcUEPUcT6 SUR PE LA CIUPAB BE TEPlc, NAVAHT Reporte gráfico del avance real del programa "programa de concurso" (Todo) En volumen de obra, en porcentajes del total de la obra, gráfico Fecha de inicio de proyecto: 2>Jun-2002 Fecha límite de terminación de proyecto: 16-DÍC-2002
DOCUMENTO AT-13
TAREAS Nombre Unidad Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes6 Mes6 Mes7
2>Jun-2002 1>Jul-2002 1-Ago-2002 1-Sep-2002 1-Oct-2002 1-Nov-2002 l-Dic-2002 30-Jun-2002 31>Jul-2002 31nAgo-2002 30-Sep-2002 31-Oct-2002 30-Nov-2002 16-DÍC-2002
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL REBOMBEO SAN JUAN MODULO
CÁMARA DE AIRE MODULO
OBRA CIVIL
OBRA MECÁNICA
TANQUE UNIDIRECCIONAL
OBRA CIVIL
TANQUE UNIDIRECCIONAL
EQUIPO DE DESINFECCIÓN
ÚNICO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
0.20000GO 0.4000000 0.4000000 1.2652% 2.5304% 2.5304%
0.3000000 0.4000000 0.3000000 0.4881% 0.6508% 0.4881%
0.3000000 O>M0000O 0.3000000 0.3761% 0.5014% 0.3761%
1.3895% 1.0000000
1.0877%
2.0843%
0.6000000 0.4000000 7.3554% 4.9036%
0.4000000 0.4000000 05000000 0 8522% 0.8522% 0.4261%
TOTAL
3.4738% 1.0000000
1.0877%
1.0000000 6.3260%
1.0000000 12.2590%
1.0000000 1.6270%
1.0000000 1.2536%
1.0000000 2.1305%
2.4291%| 19.0341%| 17.2234% | 16.0411%| 16.4406% 20.8190% 7.9128% 100.0000%
ING ALVARO BELTRAN RAZURA Página No 2
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Clave 16101037-006-02 Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable INQ. ALVARO BELTRAN RAZURA
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA CONSf RÜCCION DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA ClUOAD DE TEPIC, NAYARIT Programa de suministros programado de MANO DE OBRA del "programa de concurso" (Todo)
En volumen de obra, gráfico
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Jun-2002
TAREAS Nombre Unidad
Fecha limite de terminación de proyecto: 16-DÍC-2002
AYUDANTE CUSE "A" ALB-004: AYUDANTE CUSE "A" Jor
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA ALB-001: OFICIAL ALBAÑIL Jor
OPERADOR DE MAQ. Jor
OPERARIO DE 2A OPE-0O5: OPERARIO DE 2A Jor
PEON ALB-003: PEON Jor
PINTOR 40001300 PINTOR Jor
SOLDADOR J o r
TUBERO Jor
AYUDANTE DE OPERARIO OPE-001: AYUDANTE DE OPER. Jor
AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA OPE-003: AYUD, Jor
CARPINTERO OBRA NEGRA JCO004O0 CARPINTERO OBR¿ Jor
CHOFER J° r
COLOCADOR J°r
ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001: ELECTRICISTA DE F Jor
FIERREROJ0001000FIERRERO Jor
OBRERO GENERAL ALB-001: OBRERO GENERAL Jor
Mes1 2-Jun-2002 30Jun-2002
68.8362800
82.8648000
1.2124200
107.8571000
8.3700000
8.2800000
24.7584000
1.5492200
2.2500000
29.5200000
Mes 2 l-Jul-2002
31-Jul-2002
346.3828700 109.8524000
7.6498500
526500000 142.2997900
9.8100000
75.9420000
6.9000000
52.7700000
5.8500000
41.7894000
4.8848800
10.9725000
116.2767000
42.0100000
58.5000000
Mes 3 l-Ago-2002
31-Ago-2002
411.6347100
117.2314000
7.6495700
41.8500000
154.0921100
10.2900000
119.9960000
49900000
42.0100000
46500000 55.8824000
6.2623800
6.0600000
116.1267000
51.2400000
46.5000000
Mes 4 1-Sep-2002
30-Sep-2002
287.9780300
103.9468000
9.5172200
74.2500000
145.8876200
9.8100000
127.2420000
9.1200000
74.3700000
8.2500000
54.4134000
5.2833200
13.9725000
16.3493400
49.6100000
82.5000000
Mes 5 1-Oct-2002
31-Oct-2002
197.2539400
116.2421800
8.0868900
88.6500000
157.5424200
11.4320000
45.4960000 7.8600000
88.6500000
9.8500000
39.5028000
2.5106200
21.7600000
29.9502800
45.2000000
98.5000000
DOCUMENTO AT-14-A
Mes 6 -l-Nov-2002
30-Nov-2002
200.3550900
43.2792400
8.2255800
157.9500000
59.0899000
4.5930000
62.3740000
14.1900000
157.9500000
17.5500000
22.1166000
1.4421100
20.8800000
39.2990500
25.0200000
175.5000000
Mes 7 1-Die-2002 15-OIC-2002
42.1815200
1.0927800
3.2503300
74.7000000
0.6171000
14.2000000
6.4900000
74.7000000
8.3000000
8.2300000
7.2465400
83.0000000
TOTAL
1,554.6214400
579.5096000
45.5918600
490,0500000
767.3860400
54.3050000
453.5300000
49.5500000 490.4500000
54.4500000
238.4630000
21.9325300
84.1250000
325.2486100
243.6000000
544.5000000
113
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Página No. 1
ING. ALVARO BELTRAN R AZUR A Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA . CONSTRUCCIÓN bE E l ACUEDUCTOSUR DÉ LA CIUDAD bé TEPiC, NAYARIT Programa de suministros programado de MAQUINARIAS dei "programa de concurso" (Todo) En volumen de obra, gráfico
Clave 16101037-006-02 Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Jun-2002
TAREAS Nombre Unldac
Fecha limite de terminación de proyecto: 15-Dlc-2002
Mes1 2-Jun-2002
30-Jun-2002
Mes 2 l-Jut-2002
31-Jul-2002
Mes 3 1-Ago-2002
31-Ago-2002
Mes 4 1-Sep-2002
30-Sep-2002
Mes 5 1-Oct-2002
31-Oct-2002
DOCUMENTO AT-14-B
Mes 6 1-NOV-2002
30-NOV-2002
Mes 7 l-Dic-2002 15-DIC-2002
TOTAL
CAMION DE VOLTEO FAMSA F-1314C/MOTOR MERCEDEZ BEf Hr 9.9150000 31.2631500 40.0792000 33.8131500
RETROEXCAVADORAJD310 Hr 6.0720000 18.9510000 24.9160000 21.4590000
REVOLV. P/CN1 SACO Hr 28.3660000 41.0536000 46.1913200 42.3369100
SOLDADORA DIESEL MODELO SRH-444 CAPAC Hr 10.2600000 84.1200000 130.8350000 135.4500000
TRACTOR CAT D5B120 HP MODELO D5B Hr 0.5800000 0.7420000 0.8520000 0.8260000
CARGADOR CAT955E SOBRE NEUMÁTICOS 135 HP 2.4 M3 Hr 0.2400000 0.2880000 0.3040000 0.2880000
COMPRESOR Hr 0.7200000 0.9600000 0.7200000
Compactador de Bailarina MODELO LC-70 Hr 3.5000000 4.2250000 4.8000000 4.7250000
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Hr 13.8000000 12.5500000 17.4000000
EQUIPO DE SAND BLAST. Hr 0.7200000 0.9800000 0.7200000
GRÚA HIDRÁULICA LINK-BELT "FMC"-HSP8022 20 TON GRU-OHr 12.0001600 8.4001200 16.5002200
GRÚA HIDRÁULICA SOBRE PLATAFORMA 10 TN GRU-002: GRl Hr 1.5000000 1.5000000 1.5000000
MALACATE 6 TONS. C/ACCES 60 HP MAL-003: MALACATE 6 TCHr 12.0022400 8.4015700 16.5030800
16.0680000
8.7920000
41.9008400
48.7300000
0.8200000
0.3840000
4.3000000
10.8000000
9.2295000
4.0600000
17.6459200
61.9300000
0.3600000
0.2160000
1.2000000
17.3000000
18.5002500 23.7003400
3.5000000
18.5034500 23.7044200
0.1557300
12.7750000
7.1500000
10.4001500
10.4019500
140.368000C
84.27O000C
217.64032OC
434.100000C
4.180000C
1.720000C
2.400000C
22.750000C
79.000000C
2.400000C
89.501240C
8.000000C
89.5167100
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Página No. 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Proyecto Lugar Especialidad
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR TEPIC, NAYARIT ELECTROMECÁNICA
CONSTRUCCIÓN DÉ ÉL ACÜfeDÜCTO SUR DÉ LA CIUDAD DE YEPlC, NAYÁRlf •
Clave 16101037-006-02 Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA [Responsable ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AT-14-C
Programa de suministros programado de MATERIALES del "programa de concurso" (Todo) En volumen de obra, gráfico Fecha de inicio de proyecto: 2Jun-2002 Fecha límite de terminación de proyecto: 15-DÍC-2002
TAREAS Nombre
Gasolina
Diesel Lubricante para Motor Lubricante de Transmisión
Lubricante Mandos Finales
Lub. Sistema Hidráulico Grasa
Unidad
It
It It
It
It It
Kg
FILTROS DE CAMION DE VOLTEO FAMSA F-1314 C/K Hr
FILTROS DE TRACTOR CAT D5B 120 HP Hr
FILTROS DE CARGADOR CAT 955E SOBRE NEUMATl Hr
ABRAZADERA 1BS ACERO ESTRUCTURAL
CONEXIÓN TA" CAL. 4/0 A 2
CONEXIÓN TA" CAL. 4/0 A 2/0 CONO DE CONCRETO PREFABRICADO
CONTACTO MONOFÁSICO 15 A. CONTACTO MONOFÁSICO C/CONTRA Y TAPA
CONTRA Y MONITOR DE 51 MM
CONTRAMARCO COPLE 1/4" FoGo COPLE CONDUIT Fo.Go. DE 102 MM
COPLE DE 1" Fo.Go.
AGUA
pza
Kg pza
pza
pza
pza
pza pza pza
pza
pza
pza m3
Mes1 2-Jun-2002
3O-Jun-2002
120.774
398.019 7.198
1.441
0.340 2.820
1.533 9.915
0.580
0.240
37.080
19.913
Mes 2 Uul-2002
31-Jul-2002
187.490
2,167.694 25.973
3.887
0.527 6.754
2.260 31.263
0.742
0.288 6.000
5,086.140 6.000
9.000 1.500
12.000 1.500
3.000
1.200 27.653
Mes 3 l-Aoo-2002
31^Ago-2002
204.927
3,012.892
33.718
4.982 0.626
8.569 2.584
40.079
0.852 0.304 6.000
9,912.720
6.000
9.000 1.500
12.000
1.300
3.000
0.900 30.612
Mes 4 1-Sep-2002
30-Sep-2002
199.074 3,038.997
33.830
4.307 0.582
7.509 2.379
33.813
0.826 0.288 6.000
9,801.480
1.500
16.200
2.100
3.000
1.800 28.144
Mes 5 1-Oct-2002
31-Oct-2002
198.838
1,392.352
19.179
2.169 0.490
4.176 2.251
16.068
0.820 0.384 6.000
1,685.080
1.500
16.200
1.200 0.600 1.800
3.000
1.800 28.130
Mes 6 1-NOV-2002
30-Nov-2002
101.549
1,425.858 16.241
1.093 0.226
2.033 0.970 9.230
0.360 0.216
2,472.000 1.000 2.000
5.000
21.600
3.600 2.800 5.400
2.400 10.587
Mes 7 l-Dic-2002 15-OÍC-2002
13.105
325.402
3.701
0.006
1.200
0.600 2.900
0.900 0.108
TOTAL
1,025.756
11,761.214
139.839
17.879 2.792
31.862 11.982
140.368
4.180 1.720
24.000 28,994.500
13.000
20.000
6.000 5.000
54.000 6.000
28.000 15.000
12.000
9.000 145.148
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
LICITACIÓN Na 16101037-006-02
LOCALIDAD: TEPIC MPIO,
OBRA: ACUAFERICO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC. NAYARIT
M/N INICIO: 02/06/2002 TERMINACIÓN: 15/12/2002
CATEGORÍA
SUPERINTENDENTE GENERAL SUPERINTENDENTE OBRA CIVIL SUPERINTENDENTE INST. ELECTROMECÁNICAS
ADMINISTRADOR
AUXILIAR ADMINISTRADOR
SECRETARIA
ALMACENISTA
VELADOR
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
AÑO
MES
2002
JUNIO
8
8
JULIO
8
16
AGOS.
8
24
SEPT.
8
32
OCT.
8
40
NOV
8
48
DIC.
1
1
1
1
1
1
1
1
8
56
TOTAL
PERSONAL XMES
7
7
7
7
7
7
7
7
56
56
EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA
fng. Civil
Alvaro Beltrán Razura R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. C.M.I.C. 76498
DOC. AT-15
Tepic, Nayarit a 6 de Mayo del 2002
C. INC. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CONTRERAS GERENTE ESTATAL DE LA C.N.A EN NAYARIT P R E S E N T E .
Referente a la licitación No. 16101037-006-02 para la obra "Construcción de el acuqferico sur de la Cd. de Tepic, Nayarit"; Sobre el particular, por mi propio derecho, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que no se requerirá de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la secretaría de economía.
Sobre el particular, Manifiesto que la CNA no me proporcionara material para la ejecución de los trabajos.
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes
ATENTAMENTE
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA DIRECTOR GENERAL
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AE 1
Proyecto CONSTRUCCIÓN DC EL ACUEDUCTO SUR L u g * v/<r TEPIC.NAYARIT , ':P;*, ' , ' Especialidad ELECTROMECÁNICA
Clave Analista , Responsable
16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Explosiónele: PRESUPUESTOS
A nivel de: PRESUPUESTOS
' At'f ^-í Moneda:
(Nombre
Pesos
Unidad Volumen Costo Unitario Total MATERIALES
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES P/BOMBA PARA 300 HP
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES P/BOMBA 250 HP
GABINETE TIPO CAJA C COMPLETO
INTERRUPTOR DE NIVEL 127VCA
FGU-006: TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 19 MM
FGU-007: TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 102 MM
CABLE DE COBRE THW-LS-75* CAL. 300 MCM
CABLE DE COBRE THW-LS-75° CAL. 10AWG
CABLE DE COBRE THW-LS-75* CAL. 12 AWG
CABLE DE COBRE THW-LS-750 CAL. 14 AWG
PVU-O02: TUBO CONDUIT PVC 19 MM
PVU-003. TUBO CONDUIT PVC 102 MM
BTU-016: TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUATITE 102 MM
BTU-015: TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUATITE 19 MM
FGC-002: CONECTOR RECTO P/TUBO FLEXIBLE DE 19 MM
FGC-O03. CONECTOR RECTO GALVANIZADO 102 MM
REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA DE 19 MM
REGITRO CONDULET SERIE OVALADA DE 102 MM
FGD-009: CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 19 MM
FGD-011: CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 102 MM
BTY-002: CONTRA Y MONITOR PVC DE 19 MM
BTY-003: CONTRA Y MONITOR PVC DE 102 MM
PEDACERA DE TABIQUE
CEMENTO GRIS
ARENA
AGUA
GRAVA
Gasolina
Lubricante para Motor
Grasa
TABIQUE ROJO RECOCIDO
MADERA DE SEGUNDA
ACERO DE REFUERZO
CONTRAMARCO
TAPA P/REGISTRO
MATERIAL MISCELÁNEO P/SISTEMA DE FUERZA
EXTINGUIDOR DE 12 KG DE POLVO QUÍMICO
BTV-015: CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0
CABLE DE COBRE DESNUDO No. 4/0 AWG
BTB-006: CONECTOR T A " PARA UNIR CABLE DEL NO.4/0
CONECTOR GL CAL. 2 AWG
CONECTOR GL CAL. 2/0
lote
lote
lote
pza
m
m
m
m
m
m
m
pza
m
m
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
millar
t
m3
m3
m3
It
It
Kg millar
pt
Kg
pza
pza
lote
pza
m
m
m
pza
pza
pza
3.0000000
30000000
6.0000000
6.0000000
235.2000000
115.5000000
1,112.4000000
123.6000000
1,325.0000000
618.0000000
163.8000000
168.0000000
27.8100000
12.3600000
12.0000000
36.0000000
58.0000000
12.0000000
22 0000000
14.0000000
109.0000000
36.0000000
0.8316000
224.6928202
416.0959942
145.1474332
278.0319928
1,025.7563528
139.8384986
11.9823131
49.6297500
11,553.1940000
27,454.2000000
28.0000000
28.0000000
6.0000000
6.0000000
123.6000000
72.1000000
473.8000000
59.0600000
24.0000000
12.0000000
53,405.1600
53,405.1600
32,1850800
750.0000
12.3700
161.5000
550000
2.3100
1.6000
1.0500
3.5000
34.8000
2100100
21.6000
3.7900
52.0000
52.0000
225.0000
7.1500
389.0000
1.5000
31.0000
250.0000
1,252.0000
40.0000
11.0000
40.0000
3.7500
9.6600
5.0000
1,100.0000
6.0000
5.3200
190.0000
175.0000
750.0000
520.0000
13.6300
27.7100
44.1500
689.0000
350.0000
300.0000
160,215.43
160,215.43
193,110.43
4,500.00
2,909.42
18,653.25
61,182.00
285.52
2,120.00
648 90
573.30
5,846.40
5,840.38
266.98
45.43
1,872.00
3,016.00
2,700.00
157.30
5,446.00
163.50
1,116.00
207.90
281,315.41
16,64384
1,596.62
11,121.28
3,846.59
1,350.84
59.91
54,592.73
69,319.16
146,056.34
5,320.00
4,900.00
4,500.00
3,120.00
1,684.67
1,997.89
20,918.27
40,69234
8,40000
3,600.00
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AE-2-A
^;COWrRypqiON OS B . ACUEDUCTO SUR fe 1«10103WX»4>2 <' \ ' MO. ALVARO «EURMt RAZURA "****WO. ALVARO BH.TRAN RAZUHA ; ^nmnmm^^;
Ctev» AiwlKtar ÜSÜSfifiMf*.
¿QipTRUce^^ Explosion*: PRESUPUESTOS
A nival 0»: PRESUPUESTOS Moneda:
• ••|YiV.iftmWrt.fil><mh1ii
Pesos
^ «;•*.,. Unidad) Volumen! Costo Unitario 1 Total MANO DE OBRA
ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001 ELECTRICISTA DE PRIMERA Jor
AYUDANTE CLASE "A" ALB-004 AYUDANTE CLASE "A" Jor
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA ALB-O01 OFICIAL ALBANIL DE PRIME Jor
PEONALB-003 PEON Jor
OPERARIO DE 2AOPE-00S OPERARIO DE 2A Jor
AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA OPE-003 AYUDANTE DE Jor
OPERA
AYUDANTE DE OPERARIO OPE-O01 AYUDANTE DE OPERARIO Jot
OBRERO GENERAL ALB-O01 OBRERO GENERAL Jor
OPERADOR DE MAQ Jor
TUBERO Jor
COLOCADOR Jor
SOLDADOR Jor
CHOFER Jor
CARPINTERO OBRA NEGRA J000Q400 CARPINTERO OBRA NEGRA Jor
HERRERO J0001000 FIERRERO Jor
PINTOR J0001300 PINTOR Jor
32S 2486200 1,554 6214075
579 5096000 767 3859400 490 0500000 54 4500000
490 4500000
544 5000000 45 5916532 49 5500000
84 1250000
453 5300000 21 9325002
238 4630000
243 6000000
54 3050000
184 8900
130 5600
161 6700
115 0700
139 4200
139 4200
117 2600
115 0700
184 8900
184 8900
184 8900
184 8900
130 5600
184 8900
184 8900
184 8900
Total I
60,135 22
202,971 37
93,689 32
88,30310
68,322 77
7,591 42
57,51017
62.655 62
8 429 44
9 161 30
15,553 87
83,853 16
2 863 51
44,089 42
45,039 20
10 040 45
860,209 34
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AE-2-B
Proyacto : ; CONSTRUCCIÓN OE EL ACUBXJCTO SUR t M O W V A tSWCMAYAWT * , / w / > •>,> tspedalktad ELECTROMECÁNICA
lOava JAMtttta Retponsatota
161010374)06-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA INO. ALVARO BELTRAN RAZURA
COMSTRUCCIOH 06 EL ACUEDUCTO SUR OB LA CIUDAD DE TEPK, NAYARtT Listado da salarlo raal dal presupuesto -PRESUPUESTOS" (Pesos) Afov \flfcwibw v *«<* »> ^ >* < ^ 1 AYUDANTE CLASE "A" ALB-004 AYUDANTE
CLASE "A" 2 OFICIAL ALBANIL DE PRIMERA ALB-001
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIME 3 OPERADOR DE MAQ.
4 OPERARIO DE 2A OPE-005 OPERARIO DE 2A Jor 5 PEONALB-003 PEON 6 PINTOR J0001300 PINTOR
7 SOLDADOR 8 TUBERO
9 AYUDANTE DE OPERARIO OPE-001 AYUDANTE DE OPERARIO
10 AYUDANTE OE OPERARIO ESPECIALISTA OPE-003 AYUDANTE DE OPERA
11 CARPINTERO OBRA NEGRA J0000400 CARPINTERO OBRA NEGRA
12 CHOFER 13 COLOCADOR 14 ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001
ELECTRICISTA DE PRIMERA
15 FIERRERO J0001000 FIERRERO 16 OBRERO GENERAL ALB-O01 OBRERO
GENERAL
UnWad Jor
Jor
Jor Jor Jor
Jor Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor Jor
Jor Jor
S. Diarto 80 00
100 00
11429 85 71
70 00 11429
114 29 114 29
7143
85 71
114 29
80 00
114 29 114 29
114 29
7000
R S A 163
162
162 163
164 162
162 162 164
163
162
163 162 162
162 164
Watteos 00000000
00000000
00000000
00000000 00000000 00000000
00000000
00000000 00000000
00000000
00000000
00000000 00000000
00000000
00000000 00000000
C. Empresa J cc Cotiz. 130 56 6-May-2002
161 67 6-May-2002
184 89 6-May-2002 139 42 6-May-2002 11507 6-May-2002 184 89 6-May-2002 184 89 6-May-2002 184 89 6-May-2002 117 26 6-May-2002
139 42 6-May-2002
184 89 6-May-2002
130 56 6-May-2002 184 89 6-May-2002 184 89 6-May-2002
184 89 6-May-2002 115 07 6-May-2002
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AE-3-A
Proyseto [Pfoyw , COM»TRUCCIOWDSa.ACUSXICTOSUR
j f tptcMMxl gLECmOMBCANICA
I Clave Arafat» * |R»»pon«at>le
' c ^ ^ - J H O . ALVARO BECTOAM RAZURA* ' -* * mO. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUOAD DE TBMC,
Explosión d«: PRESUPUESTOS
A nivel da: PRESUPUESTOS
NAYARIT x , f.*i . Moneda: Pesos
¡Nombra' Unldadj Volumen ''' Corto Unttartoj Total
MANO DE OBRA
ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001 ELECTRICISTA DE PRIMERA
AYUDANTE CLASE "A" ALB-004: AYUDANTE CLASE "A"
OFICIAL ALBAÑ1L DE PRIMERA ALB-001: OFICIAL ALBAÑIL DE PRIME
PEON ALB403' PEON
OPERARIO DE 2A OPE-005: OPERARIO DE 2A
AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA OPE-003: AYUDANTE DE
OPERA
AYUDANTE DE OPERARIO OPE-001: AYUDANTE OE OPERARIO
OBRERO GENERAL ALB-O01: OBRERO GENERAL
OPERADOR DE MAQ.
TUBERO
COLOCADOR
SOLDADOR
CHOFER
CARPINTERO OBRA NEGRA J0O0O4OQ CARPINTERO OBRA NEGRA
FIERRERO J0001000 RERRERO
HNTOR J0001300 PINTOR
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
325.2486200
1,554.6214075
579.5096000
767.3859400
480.0500000
54.4500000
490.4500000
544.5000000
45.5916532
49.5500000
84.1250000
453.5300000
21.9325002 238.4630000
243.6000000
54.3050000
184.8900
130.5600
161.6700
115.0700
139.4200
139.4200
117.2600
115.0700
184.8900
184.8900
184.8900
184.8900
130.5600 184 8900
184.8900
184.8900
Total:!
60,135.22
202,971.37
93,689.32
88,303 10
68,322.77
7,591.42
57,510.17
62,655 62
8,429.44
9,161.30
15,553.87
83,853.16
2,863.51
44,089 42
45,039.20
10,040 45
860,209.34
ING. ALVARO BELTRAN R AZUR A
DOC. AE-3-B
(Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO S U R T C U i v » U*ar TBWC.HAYMUT <» " Unettsta.; »'<£
Btpectattdad B-gCTROMBCANtCA [Responsable
&J&3&&&: VT/v<? % 4 'ftna, ALVARO BELTRAM RAZURA' \ v ;
miMrirfynyii.i .. . ....
CONSTRUCCIÓN DEB.ACUE0UCTOSUR DELACIUDA0D6TEP»C>NAYARtT
Explosion de: PRESUPUESTOS
A nrvel de: PRESUPUESTOS Moneda: Pesos
[Nombre •• Votumeol ^^wto Unitario! Unktedj Total
MAQUINARIAS
REVOLV. P/CN 1 SACO
GRÚA HIDRÁULICA UNK-BELT "FMCT- HSP8022 20 TON GRU-002:
GRU
MALACATE 8 TONS C/ACCES 60 HP MAL-003 MALACATE 8 TONS
C/A
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA
SOLDADORA DIESEL MODELO SRI+444 CAPAC
GRÚA HIDRÁULICA SOBRE PLATAFORMA 10 TN GRU-002: GRÚA
HDRAUL
TRACTOR CAT D5B 120 HP MODELO D5B
CARGADOR CAT 955E SOBRE NEUMÁTICOS 135 HP 2 4 M3
CAMION DE VOLTEO FAMSA F-1314 C/MOTOR MERCEDEZ BENZ
CAM-O01.
RETROEXCAVADORA JD 310
Convectadoi de Bailarina MODELO LC-7Q EQUIPO DE SAND BLAST.
COMPRESOR
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
217.6403280
89.5013246
89.5167007
79.0000000
484.1000000
8.0000000
4.1800000
1.7200000
140.3680000
84.2700000
22.7500000
2.4000000
2.4000000
23.1500
676.1500
53.5900
48.9400
79.2500
205.7300
328.2900
285.8100
165.6500
178.3300
323300
29.5600
654.3300
Total:]
5,038.37
60,516.32
4,797.20
3,866.26
38,364.93
1,645 84
1,372.25
49159
23,251.96
15,027.87
73551
70.94
1,570 39
166,743.431
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AE-3-C
ÍProyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Clave
Lug»i TBWC. NAYMUT Analista Especlellded ELECTROMECÁNICA [Responsable
16101037-006-02 c" , i- > ~ ttK». ALVARO BELTRAM RAZURA INO. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Explosión de: PRESUPUESTOS
A nivel de: PRESUPUESTOS Moneda: Pesos
Nombre Unidad) Volumen Costo Unitario I Total MATERIALES
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES P/BOMBA PARA 300 HP
TABLERO DE CONTROL DE MOTORES P/BOMBA 250 HP
GABINETE TIPO CAJA C COMPLETO
INTERRUPTOR DE NIVEL 127 VCA
FGU-006 TUBO CONDUIT GALV PARED GRUESA DE 19 MM
FGU-0O7 TUBO CONDUIT GALV PARED GRUESA DE 102 MM
CABLE DE COBRE THW-LS-75* CAL 300 MCM
CABLE 06 COBRE THW-LS-75* CAL 10 AWG
CABLE DE COBRE THW LS-75* CAL 12 AWG
CABLE DE COBRE THW-LS-75' CAL. 14 AWG
PVU-002 TUBO CONDUIT PVC 19 MM
PVU-003 TUBO CONDUIT PVC 102 MM
BTU-016 TUBO CONDUIT FLEXIBLE UQUATITE 102 MM
BTU-015 TUBO CONDUIT FLEXIBLE UQUATITE 19 MM
FGC 002 CONECTOR RECTO PfTUBO FLEXIBLE OE 19 MM
FGC-003 CONECTOR RECTO GALVANIZADO 102 MM
REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA DE 19 MM
REGITRO CONDULET SERIE OVALADA DE 102 MM
FGD-009 CODO CONDUIT GALV PARED GRUESA DE 19 MM
FGD011 CODO CONDUIT GALV PARED GRUESA 102 MM
BTY-002 CONTRA Y MONITOR PVC DE 19 MM
BTY 003 CONTRA Y MONITOR PVC DE 102 MM
PEDACERA DE TABIQUE
CEMENTO GRIS
ARENA
AGUA
GRAVA
Gasolina
Lubricante paca Motot
Grasa
TABIQUE ROJO RECOCIDO
MADERA DE SEGUNDA
ACERO DE REFUERZO
CONTRAMARCO
TAPA R/REGISTRO
MATERIAL MISCELÁNEO PÍSISTEMA DE FUERZA
EXTINGUDOR DE 12 KG DE POLVO QUÍMICO
BTV-015 CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2/0
CABLE DE COBRE DESNUDO No 4/0 AWG
BTB-006 CONECTOR TA" PARA UNIR CABLE DEL NO 4/0
CONECTOR GL CAL. 2 AWG
CONECTOR GL CAL. 2/0
CONECTOR XA CAL 4/0 A 4/0
CONEXIÓN T " CAT GYE-162Q
BTC-005 VARILLA DE TIERRA CADWELD 5/8" Y 3 00 M
lote
lote
iole
pza
m
m
m
m
m
m
m
pza
m
m
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
millar
I
rrO
m3
m3
It
It
Kg millar
Pt
Kg pza
pza
lote
pza
m
m
m
pza
pza
pza
pza
pza
pza
30000000 3.0000000
6.0000000
60000000
235 2000000
115.5000000
1,112.4000000
123.6000000
1,325 0000000
618.0000000
163.8000000
168.0000000
27.8100000
12.3600000
12.0000000
36.0000000
58.0000000
12.0000000
22.0000000
14.0000000
109.0000000
36 0000000
0.8316000
224.6928202
416.0959942
145 1474332
278.0319928
1,025 7563528
139.8384986
11.9823131
49.6297500
11,553.1940000
27,454.2000000
28.0000000
28.0000000
6.0000000
6.0000000
123 6000000
72.1000000
473 8000000
59.0600000
24.0000000
120000000
180000000
42.8400000
22.0000000
53,405.1600
53,405.1600
32.185.0800
750.0000
12.3700
161.5000
55.0000
2.3100
1.6000
1.0500
3.5000
34.8000
210.0100
21.6000
3.7900
52.0000
52.0000
225.0000
7.1500
389.0000
1.5000
31.0000
250.0000
1,252.0000
40.0000
11.0000
40.0000
3.7500
9.6600
5.0000
1,100.0000
6.0000
5.3200
190.0000
175.0000
750.0000
520.0000
13.6300
27.7100
44.1500
689.0000
350.0000 300.0000
1,230.0000
689.0000
102.0000
160.215.48
160,215.48
193,110 48
4,500.00
2,909.42
18,653.25
61,182.00
285.52
2,120.00
648.90
573.30
5,846.40
5,840.38
266.98
45.48
1,872.00
3,016.00
2,700.00
157.30
5.446.00
163.50
1,116.00
207.90
281,315.41
16,643.84
1,596.62
11,121.28
3,846.59
1,350.84
59.91
54,592.73
69,319.16
146,056.34
5,320.00 4,900.00
4,500.00
3,120.00
1,684.67
1,997.89
20,918.27
40,692.34
8,400.00
3,600.00
22,140.00
29,516.76
2,244.00
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOC. AE-3-C
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR jUig» TEPtC.NAVARtT lEspeclelkted ELECTROMECÁNICA
Clave l Analista ¡Responsable
16101037-006-02 < - Í; < ' ^ 1NO, ALVARO BEUTRAN RAZURA INO. ALVARO BSLTRAN RAZURA " - '
CONSTRUCCIÓN OE EL ACUEDUCTO 3UR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Explosión de: PRESUPUESTOS
A nivel de: PRESUPUESTOS Moneda: Pesos
Nombre Unidadj Volumen Costo Unitario! Total TRANSFORMADOR DE 1 KVA
WPOCLORITO DE SOOIO AL 12%
ENVASES 200 IN
MATERIAL ELÉCTRICO FYCASETA DE CLORACION
MAT HIDRÁULICO FVINSTAL DE CLORADOR
pza
Ka pza
lote
tole
6.0000000
2,700.0000000
12.0000000
6.0000000
6.0000000
3,500.0000
2.2000
275.0000
2,000.0000
1,500.0000
Total:!
21,000.00
5.940.00
3,300.00
12,000.00
9,000.00
4,997,881.361
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y LICITACIÓN No. 16101037-006-02 RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OBJETO: Construcción de el acueducto sur SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 1 en la ciudad de Tepic, Nayarit" INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO GERESCIA ESTA T. \L ES V 1 YARIT \
ING. ALVARO BELTRÁN RAZURA
FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA:
06 DE MAYO DEL 2002
DOCUMENTO AE -3-D
HOJA: 1 DE: 1
COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA
r
MANO DE OBRA $ 848,356.42
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $ 156,749.43
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE -
$ 4-951,573.10
HERRAMIENTA MENOR $ 25,450.69
MANDOS INTERMEDIOS $ 42,610.60
COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 6'024.740.24
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE4
Proyecto Especialidad Analista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEP1C, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Análisis de costo horario de maquinaria Nombre: COMPRESOR Unidad: Hora Fecha de cot.: 6-May-02 Costo unitario: 654.33
DATOS GENERALES Valor de adquisición Valor de rescate 5.0000 % Valor depreciación % de Interés anual % de Seguro anual
Moneda:
1.114.204 00 (VA) 55,710.20 (VR)
1.058,493 80 (VD) 16.0000% (I) 4.0000% (S)
Pesos
Código: Código de proy.:
MQ-3
Vida económica en horas Horas por año en operación Factor de operación Factor de mantenimiento
12,800.0000 (VE) 1,280.0000 (HA)
0.6000 (FO) 1.0000 (FM)
CARGOS FIJOS Costo de depreciación por hora Costo de inversión por hora Costo de seguros por hora Costo de mantenimiento por hora
Total de cargos fijos Cargos fijos por hora entre factor de operación
(VD/VE) ((VA+VR)I)/2HA ((VA+VR)S)/2HA (DEPRECIACIÓN XFM)
82.69 73.12 18.28 82.69
256.78 427.97
CARGOS POR CONSUMO
Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Combustible CM-2
CM-20 01M-3
Diesel
Lubricante para Motor LLANTAS COMPRESOR
Litro
Litro
Hora
35.0000000 3.00
0.4000000 9.66 1.0000000 67.14
SUBTOTAL:
105.00
3.86 67.14
176.00
Total de cargos por consumos
CARGOS POR OPERACIÓN
I Mano de obra en oper.
176.00
MO-11 OPERADOR DE MAQ. MO-2 AYUDANTE DE OPERARIO
Total de cargos por operación
Jornada Jornada
0.1666667 0.1666667
184.89 117.26
30.82 19.54 50.36
COSTO UNITARIO Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 m n.
654.33
NG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.2
Contratista. ING. ALVARO BELTRAN RAZURA DOC. AE-5
Obra: CONSTR. DE ACUEDUCTO SUR Concurso: Lugar TEP1C. NAYARIT Fecha: Especialidad: ELECTROMECÁNICA Analista:
16101037-00602 6 DE MAYO DEL 2002 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DATOS BÁSICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE INDIRECTOS CD. 6,024,740.24
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1.1 HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
IMPORTE
139,832.70 SALARIO PERSONAL DIRECTIVO SALARIO PERSONAL TÉCNICO SALARIO PERSONAL ADMTVO PRESTACIONES E IMPUESTOS
45,500.00 52,500.00 26,650.00 15.182.70
I.2 DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA DEPRECIACIÓN O RENTA DE VEHÍCULOS 17.500.00
1.3 SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS AGUA MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE VIGILANCIA
11,200.00
560.00 2,800.00 4.550.00
1.4 GASTOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES PAPELERÍA UTILES DE ESCRITORIO FORMAS XEROX COMUNICACIONES PLANOS Y MADUROS
3,500.00 11,200.00 2,100.00 2,450.00
17,540.00 -
% DEL CD.
2.32%
17,500.00
19,110.00
0.29%
0.32%
36,790.00 0.61%
213,232.70 3.5393%
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
11.1 HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES SALARIOS PERSONAL TÉCNICO 128,000.00 SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,000.00 SALARIOS PERSONAL SERVICIOS 44,000.00 PRESTACIONES E IMPUESTOS DEL PERS 60,203.52 VIÁTICOS 54.000.00
11.2 DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA DEPRECIACIÓN O RENTA DE VEHÍCULOS 27,000.00 OFICINAS, BODEGAS Y CAMPAMENTOS 4,275.00
306,203.52 5.08%
31,275.00 0.52%
11.3 SERVICIOS 4,000.00 0.07%
11.4 FLETES Y ACARREOS 6,500.00 0.11%
c o n t r a I N G . A L V A R O B E L T R A N R A Z U R A
DOC. AE-5
Obra: CONSTR. DE ACUEDUCTO SUR Concurso: 16101037-00&O2 Lugar TEPIC NAYARIT Fecha: 6 DE MAYO DEL 2002 Especialidad: ELECTROMECÁNICA Analista: ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DATOS BÁSICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE INDIRECTOS
II 5 GASTOS DE OFICINA LUZ. AGUA, GAS MUEBLES Y ENSERES PAPELERÍA UTILES DE ESCRITORIO FORMAS XEROX COMUNICACIONES PLANOS Y MADUROS
II 6 TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
LETREROS
I I I - SEGUROS Y FIANZAS
111.1 SEGUROS
III.2 FIANZAS
FIANZAS ANTICIPIOS
FIANZAS DE OBRAS
1,800.00 4,000.00 3,200.00 3,200.00 3,600.00
14,000.00 -
15,000.00
23,250.09
15.994.40
IMPORTE
29,800.00
15,000.00
392,778.52
-
39.244.49
CD. 6,024,740.24
% DEL CD.
0.49%
0.25%
6.5194%
0.65%
39,244/49 0.6514%
•'* PORCENTAJE POR INDIRECTOS 645,255.71 10.7101%
co^ ING. ALVARO BELTRAN RAZURA DOC. AE-6
Obra: CONSTR. DE ACUEDUCTO SUR Concurso: 16101037-006-02 Lugar TEPIC NAYARIT Fecha: 06 DE MAYO DEL 2002 Especialidad. ELECTROMECÁNICA Analista: ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DATOS BÁSICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE F1NANCIAMIENTO
TACA MES GASTOS ANTICIPO COBROS DIFERENCIA „ .„ .—.„ PORCENTAJE INTERÉS
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
TOTALES
162,020.99
1.269.572.01
1.14S,S04.32
1,069.939.09
1.096.590.46
1,395,283.93
527,785.12
6.669,995.91
2,194,171.21
2,194,171.21
124,363.52
974,493.77
881,795.31
821.260.21
841,717.18
1,070,987.30
405.115.51
5,119,732.79
2,194,171.21
2,032,150.22
762,578.21
(261,852.59)
(357,307.91)
(572,103.06)
(1,146,126.78)
(832,194.73)
238,792.57
643.908.08
16,531.39
22.556.85
36,116.87
72,354.98
52,539.79
200,099.88 0.0305
PORCENTAJE DE INTERÉS 6.31%
INDICADOR ECONÓMICO T1IE + 6.44 PUNTOS
PORCENTAJE POR FINANCIAMIENTO
C I I c / ¡TECA
R.F.C. BERA-511123-N63 CED. PROF. No. 946404 REG. CMI.C. 76498
DOC. AE-7
CONCURSO: FAFM-SIAPA-TEP-08-2001 NOMBRE EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARQUE ECOLÓGICO LUGAR TEPIC, NAYARIT
DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD
Determinación del importe de la utilidad
COSTO DIRECTO (CD) = COSTO INDIRECTO (Cl)= COSTO FINANCIERO (CF)=
6,024,740 645,256 200,100
6,870,096
IMPORTE DE LA UTILIDAD = 5.190% (CD+CI+CF) $ 356,5585.19%
Determinación del importe de las aportaciones por concepto del SAR e INFONAVIT
IMPORTE DE LA MANO DE OBRA DEL COSTO DIRECTO CON PRESTACIONES SIN INCLUIR IMSS $ 593,849 IMPORTE DE LA MANO DE OBRA DEL COSTO INDIRECTO CON PRESTACIONES SIN INCLUIR IMSS $ 130,155
$ 724,004
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE SAR (2%) IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INFONAVIT (5%)
Determinación del pago por concepto del pago por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control de SECODAM (0.5%)
$ 14,480 0.21% $ 36,200 0.53%
A=CD+CI+CF+CU+SAR+INFONAVIT= $ 7,277,334
IMPORTE DEL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE SECODAM = (A*0.005)/0.995 $ 36,570 0.53%
IMPORTE TOTAL UTILIDAD $ 443,808 PORCENTAJE TOTAL 6.46% 6.46%
TOTAL PRESUPUESTO $7,313,904
AV. MÉXICO No. 706 NTE. DESP. 203 COL. SAN JOSÉ TEL. 12-26-35 TEPIC, NAY.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA REGIONAL LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO GERENCIA ESTATAL EN SAYARJT
LICITACIÓN No. 16101037-006-02
3BJETO: Construcción de acueducto sur en la ciudad de Tepic, Naayrit
DOCUMENTO AE8
Ing. Alvaro ¡ieltrán Razura
FIRMA DEL LICITANTE | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 6 de Mayo del 2002
HOJA: 1 \DE: 1
CARGOS ADICIONALES
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE9
Proyecto Especialidad Analista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Análisis de precios unitarios
Mombre: 4030 04 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC= 200 KG/CM2. Unidad: Metro cúbico Código: PU-118 Fecha de cot.: 6-May-02 Código de proy.: Costo unitario: 831 98 Moneda: Pesos
BA-13 CONCRETO FC=200 KG/CM2.R N ,TMA 19 Metro cúbico 1.0000000 595.68 _ SUBTOTAL:
Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Mano de obra MO-10 «O-13
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA PEON
Jornada Jornada
0.3000000 0.3000000
161.67 115.07
SUBTOTAL:
48.50 34 52 83.02
Básicos
595.68 595.68
TOT. INSUMOS: 678.70
Cargos en porcentaje Base % de Herramienta % de Mandos intermedios
% de Indirectos de oficina central % de Indirectos de obra % de Indirectos por seguros y fianzas % de Costo financiero % de Utilidad
3 0000% 5 0000%
(83.02) (83.02) _
2.49 415
3 5393% 6.5194% 0 6514% 3 0000% 6 4600%
COSTO DIRECTO
(685.34) (685.34) (685.34) (758.74) (781.50)
685.34
24.26 44.68 4.46
22.76 50 48
SUBTOTAL: 146.64
PRECKJ UNITARIO Ochocientos Treinta y Un Pesos 98/100 m n
831.98
VG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE9
'royecto Especialidad analista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYAR1T 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
análisis de básicos
hombre: CONCRETO F'C=200 KG/CM2,R.N.,TMA 19 Jnidad: Metro cúbico Fecha de cot.: 6-May-02 Costo unitario: 595 68 Moneda: Pesos
Código: BA-13 Código de proy.:
Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Materiales vlA-72
WA-132
WA-25 vlA-11
CEMENTO GRIS
GRAVA
ARENA AGUA
Tonelada
Metro cúbico
Metro cúbico
Metro cúbico
0.3910000
0.4700000
0.6500000
0.2150000
1,252.00
40.00
40.00
11.00 SUBTOTAL:
489.53
13.80
26.00 2.37
536.70 Básicos 3A-2 FABRICACIÓN DE CONCRETO EN REVOLVEDORA. Metro cúbico 1.0000000 58.98.
SUBTOTAL: 58.98 53.98
ror . INSUMOS: 595.68
Cargos en porcentaje Base
COSTO UNITARIO Quinientos Noventa y Cinco Pesos 68/100 m.n.
595.68
VG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.3
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE9
Proyecto Especialidad Analista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
Análisis de básicos Nombre: FABRICACIÓN DE CONCRETO EN REVOLVEDORA. Unidad: Metro cúbico Fecha de cot.: 6-May-02 Costo unitario: 58 98 Moneda: Pesos
MO-13
MO-13
MO-13 MO-13
PEON
PEON
PEON PEON
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Código: BA-2 Código de proy.:
Código Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Mano de obra
0.1000000
0.1000000
0.1000000
0.1000000
115.07
115.07
115.07
115.07
SUBTOTAL:
11.51
11.51
11.51
11.51
46.04 Maquinaria MQ-11 REVOLV. P/CN 1 SACO Hora 0.4000000 23.15
SUBTOTAL: 9.26 9.26
TOT. INSUMIOS: 55.30
Cargos en porcentaje Base % de Herramientas % de Mandos intermedios
3.0000% 5.0000%
(46.04) (46.04)
1.38 2.30
COSTO UNITARIO Cincuenta y Ocho Pesos 98/100 m n.
58.98
VG. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.4
1NG. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE9
'royecto Especialidad \nalista
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR ELECTROMECÁNICA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Lugar Clave Responsable
TEPIC, NAYARIT 16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT
análisis de básicos Jornbre: Jnidad: :echa de cot.:
1 OFICIAL ALBANIL-Jornada
6-May-02
1 PEON
/0-13 AO-10
PEON OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA
Código: BA-12 Código de proy.:
íosto unitario:
yódiqo
298.88 Moneda: Pesos
Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo total ilano de obra
Jornada Jornada
1.0000000 115.07 1.0000000 161.67
SUBTOTAL:
TOT. INSUMIOS:
115.07 161.67 276.74
276.74
Base 3.0000% (276.74) 5.0000% (276.74)
8.30 13.84
¡argos en porcentaje % de Herramientas % de Mandos intermedios
;OSTO UNITARIO Doscientos Noventa y Ocho Pesos 88/100 m.n.
298.88
G. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No.7
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Clave Analista Responsable
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA _ _ ^ , CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT Reporte gráfico del «vanee real del programa "programa de concurso" (Todo) En volumen de obra, financiero (pesos), gráfico
Fecha de inicio de proyecto 2-Jun-2002
TAREAS
Nombre
PRESUPUESTOS
6 POZOS
SISTEMA DE FUERZA
ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR
EQUIPAMIENTO MECÁNICO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
CASETA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
OBRA CIVIL
PLANTA DE BOMBEO
OBRA ELECTROMECÁNICA
SISTEMA DE TIERRAS
SISTEMA DE ALUMBRADO
EQUIPAMIENTO PLANTA DE REBOMBEO
OBRA CIVIL PLANTA DE REBOMBEO
16101037-006-02 ING ALVARO BELTRAN RAZURA ING ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE-10
Fecha limite de terminación de proyecto 16-Dic-2002
Unidad
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
5 MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
Mes l 2-Jun-2002 30^Jun-2002
0 2 0
$
$
$
177,662 17 $
Mes 2 I^Jul-2002
31-Jul-2002
0 5 0
531 299 07 $
0 20
400,969 22
0 2 5
126,463 49 $
0 2 0
177,662 17 $
Mes 3 1-Ago-2002
31-Ago-2002
0 5 0
531 299 07
$
$ 0 2 5
126,463 49 $
0 20
177,662 1 7 $
^ f ^ ;. 030 $ 154,939 34
Mes 4 1-Sep-2002
30-Sep-2002
0 3 0
19 374 08 $
0 3 0
601,453 82 $
0 25
126 463 49 $
0.20
177,662 17 $
$
í $
Mes 5 1-Oct-2002
31-Oct-2002
0 3 0
19,374 08 $
0 3 0
601,453 82 $
0 2 5
126,463 49
0 2 0
177,662 17
, A » . 0.20 £ ' 33,989 32 $
$
fe $
Mes 6 1-Nov-2002
30-Nov-2002
0 4 0
25 832 11
0 20
400,969 22
101,967 97 $
23,365 38
* f l ^ 1 £ 0 18,525 50
». * * v " 0 40's"
$ 0 4 0 -
101,628 51 $
206,585 79 $
*. f0 60
152,442 77
Mes 7 l-Dic-2002
15-DIC-2002
$
$
$
$
$
J í Í>20 33,989 32 $
$
$
•V s*^ 154,939 34 $
$
TOTAL
1 00
1 062 598 14
1 00
64 580 27
1 00
2 004,846 08
1 00
505,853 96
100
888,310 85
100
169,946 61
1 00
23,365 38
100
18,525 50
1 00
516,464 47
1 00
254,071 28
INR Al \/SRORFLTRANRA?LIRA Pagina No 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Clave 16101037-006-02 Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable INO. ALVARO BELTRAN RAZURA
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT Reporte gráfico del avance real del programa "programa de concurso" (Todo) En volumen de obra, financiero (pesos), gráfico
Fecha de inicio de proyecto: 2-Jun-2002 Fecha limite de terminación de proyecto: 15-Dic-2002
TAREAS
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL REBOMBEO SAN JUAN I MODULO
CÁMARA DE AIRE
OBRA CIVIL
OBRA MECÁNICA
TANQUE UNIDIRECCIONAL
OBRA CIVIL
TANQUE UNIDIRECCIONAL
EQUIPO DE DESINFECCIÓN
ÚNICO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
0.20 0.40 0.40 92,535.29$ 185.070 5 8 $ 185,070 58
$
$
0.30
35,698 82 $
0.30
27,505 89 $
0.40
47,598 42 $
0.40
36,674.52 $
0.30
35,698 82
0.30
27,505.89
1.00
79,555 98
0.40
62,325.74 $
DOCUMENTO AE-10
0.60 0.40
1 00
79,555 98
1 00
462,676 45 1 00
$ 537,967 37 $ 358,644.91 $ 896,612 28
0.40 0.20
1 00 118,996 06
1.00
91,686 30
1.00 62,325.74 $ 31,162.87 $ 155,814.35
|$ 177,662.17|$ 1,392,133.95[$ 1,259,707.59|$ 1,173,228.85|$ 1,202,453 11|$ 1,529,981.851$ 578,736.44|$ 7,313,904.28
!NG ALVARO BELTRAN RAZURA Página No. 2
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Clave AnallsU Responsable
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT Programa de suministros programado de MANO DE OBRA del "programa de concurso" (Todo) Financiero (Pesos), gráfico
Fecha de inicio de proyecto: 2-Jun-2002
TAREAS
Nombre Unidad
AYUDANTE CLASE "A" ALB-004 AYUDANTE CUSE "A" Jor
OFICIAL ALBAÑIL DE PRIMERA ALB-001 OFICIAL ALBAÑIL D Jor
OPERADOR DE MAQ Jor
OPERARIO DE 2A OPE-005 OPERARIO DE 2A Jor
PEON ALB-003 PEON Jor
PINTOR J0001300 PINTOR Jor
SOLDADOR Jor
TUBERO Jor
AYUDANTE DE OPERARIO OPE-001 AYUDANTE DE OPERA Jor
AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA OPE-003 AYUDAI Jor
CARPINTERO OBRA NEGRA J0000400 CARPINTERO OBRA I Jor
CHOFER Jor
COLOCADOR Jor
ELECTRICISTA DE PRIMERA ELC-001 ELECTRICISTA DE PF Jor
FIERRERO J0001000 FIERRERO Jor
OBRERO GENERAL ALB-001 OBRERO GENERAL Jor
16101037-006-02 ING. ALVARO BELTRAN RAZURA ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE-11-A
Fecha limite de terminación de proyecto: 16-DÍC-2002
d Mes1 2Jun-2002
Mes 2 1^Jul-2002 1
Mes 3 Mes 4 -Ago-2002 1-Sep-2002
Mes 5 1-Oct-2002
Mes 6 l-Nov-2002
Mes 7 l-Dlc-2002
30-Jun-2002 31-Jul-2002 31-Ago-2002 30-Sep-2002 31-Oct-2002 30-Nov-2002 15-DIC-2002
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$
$
8,96715$
13,396 76$
22417$
$ 12,411 12$
1,54753$
1,53089$
$ $ $
4,577 5 9 $
202 28$
41600$
$ 5,45795$
$
48,751 44 $
45,223 74 $
17,759 85$
1,41432$
7,340 4 4 $
16,374 44$
1,813 77$
14,04088$
1,275 72$
6,187 8 0 $
81564$
7,726 4 7 $
637 78$
2,028 70$
21,49836$
7,767 22 $
6,731 60 $
158,636 73$
53,74303$
18,952 81 $
1,41429$
5,834 73$
17,731 37 $
1,902 5 3 $
22,18605$
922 5 5 $
4,92609$
648 31 $
10,33212$
81764$
1,120 43$
21,470 62$
9,473 77 $
5,350 76 $
176,82713$
37,598 39 $
16,80510$
1,75957$
10,351 96 $
16,787 23$
1,813 77$
23,525 74 $
1,68618 $
8,720 64$
1,150 20$
10,06052 $
68980$
2,58336$
3,02280$
9,17239$
9,49328$
155,22093$
25,753 49$
18,792 88 $
1,49515$
12,359 61 $
18,128 45$
2,113 67$
8,411 74$
1,453 23$
10,39510$
1,373 27 $
7,303 68$
32781 $
4,023 20$
5,53750$
8,54191 $
11,33440$
137,34509$
26158 4 0 $
7,805 2 7 $
1,520 78$
22,021 36 $
6,799 5 0 $
849 20
11,532 2 9 $
2,62358$
18,521 20 $
2,44685$
4,08913
188 29
3,860 4 9 $
7,26600$
4,62594
20,194 79$
140,50307 $
5 50719$
176 67$
60096$
10,414 68$
7102$
$ 2,625 43$
1,19994$
8,75933$
1,15718$
$ $
1,52164$
1,33980$
$ 9,55081 $
42,92465$
TOTAL
202,971 39
93,689 34
8,429 24
68 322 78
88 30313
10,04047
83,85302
9,161 23
57,51016
7,591 45
44,069 51
2,863 60
15,55382
60,13506
45,03918
62,655 64
860,209 04
ING Al VARO BELTRAN RAZURA Página No 1
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA
Clave 16101037-4)06-02 Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT Programa de suministros programado de MAQUINARIAS del "programa de concurso" (Todo) Financiero (Pesos), gráfico
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Jun-2002 Fecha límite de terminación de proyecto: 15-Dic-2002 TAREAS
Nombre Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 2-Jun-2002 Uul-2002 1-Ago-2002 1-Sep-2002 1-Oct-2002 30-Jun-2002 31-Jul-2002 31-Ago-2002 30-Sep-2002 31-Oct-2002
DOCUMENTO AE-11-B
Mes 6 l-Nov-2002
30-Nov-2002
Mes 7 1-Olc-2002 IS-Dic-2002
TOTAL
CAMION DE VOLTEO FAMSA F-1314 C/MOTOR MERCEDEZ Bl Hr
RETROEXCAVADORAJD310 Hr
REVOLV P/CN 1 SACO Hr
SOLDADORA DIESEL MODELO SRH-444 CAPAC Hr
TRACTOR CAT D5B 120 HP MODELO D5B Hr
CARGADOR CAT 955E SOBRE NEUMÁTICOS 135 HP 2 4 M3 Hr
COMPRESOR Hr
Compactador de Bailarina MODELO LC-70 Hr
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Hr
EQUIPO DE SAND BUST Hr
GRÚA HIDRÁULICA LINK-BELT "FMC"- HSP8022 20 TON GRU- Hr
GRÚA HIDRÁULICA SOBRE PLATAFORMA 10 TN GRU-002 Gl Hr
MALACATE 6 TONS C/ACCES 60 HP MAL-003 MALACATE 61 Hr
1,642 42$
1,082 8 2 $
656 45$
81311 $
190 40$
68 60$
$ 11316$
$ $ $ $ $
5,178 74$
3,37953$
950 40$
6,666 5 4 $
24359$
82 32 $
471 12 $
136 60$
675 36 $
21 28 $
8,11392 $
308 5 9 $
643 20$
6,63911 $
4,443 28 $
1,06934$
10,368 67$
279 70$
86 90$
62816$
15519$
61420$
28 38 $
5.679 74 $
306 5 9 $
450 24$
5,601 14 $
3,826 79 $
98012 $
10,734 42 $
271 16 $
82 32 $
471 12
152 76$
85153$
21 28
11,156 64$ 303 5 9 $
884 40 $
2,661 67 $ 1,56788$
97002 $
3,861 85 $
269 20$
109 76$
13902 $
528 55 $
12,506 96$
72005
991 60$
1,528 87
72759
406 52 $
4,907 99 $
11819
61 74
38 80
846 66$
16,02499$
1,27032 $
$ $
3 61 $
1,012 41 $
$ $ $ $
34992 $
$ 7,032 0 6 $
$ 557 44$
23,251
15,027 5,038
33,364
1,372 491
1,570
735
3,866
70
60,516
1,645
4,797
$ 4,56696|$ 26,871 19|$ 30,751 50|$ 35,34227|$ 24,32856|$ 25,93367|$ 8,95544|$ 156,749
Páoina No
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Proyecto CONSTRUCCIÓN D£ EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA CONSTRUCCIÓN be EL ACUEDUCTO SUR BE LA CIUBAD PE TEPIC, NAYARIT Programa de suministros programado de MATERIALES del "programa de concurso" (Todo) Financiero (Pesos), gráfico
Fecha de inicio de proyecto 2-Jun-2002
TAREAS
Clave 16101037-006-02 Analista INO ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable INO ALVARO BELTRAN RAZURA
DOCUMENTO AE-11-C
Fecha límite de terminación de proyecto 16-Dic-2002
Nombre
Gasolina
Diesel
Lubricante para Motor
Lubricante de Transmisión
Lubricante Mandos Finales
Lub Sistema Hidráulico
Grasa
Unidad
It
It
It
It
It
It
Kg
FILTROS DE CAMION DE VOLTEO FAMSA F-1314 C/MOTOR Hr
FILTROS DE TRACTOR CAT D5B 120 HP Hr
FILTROS DE CARGADOR CAT 955E SOBRE NEUMÁTICOS 1 Hr
ABRAZADERA 1BS
ACERO ESTRUCTURAL
CONEXIÓN "TA" CAL 4/0 A 2
CONEXIÓN "TA" CAL 4/0 A 2/0
CONO DE CONCRETO PREFABRICADO
CONTACTO MONOFÁSICO 15 A
CONTACTO MONOFÁSICO C/CONTRA Y TAPA
CONTRA Y MONITOR DE 51 MM
CONTRAMARCO
COPLE 1/4" FoGo
COPLE CONDUIT Fo Go DE 102 MM
COPLEDE1"FoGo
AGUA
CORTACIRCUITO FUSIBLE
CRUCETA GALV DE 102 X 2500 MM
CRUCETA GALV 102 x 2000 MM
DADO 46
DADO 68
pza
Kg
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
m3
pza
pza
pza
pza
pza
Mes1 Mes 2 2Oun-2002 Uul-2002 1
30^)un-2002 31-Jul-2002 31
S
$ $ $ $ $ $ $ $ $
$
$
452 90 $
1,194 06 $
69 54 $
20 18 $
3 39 $
39 48 $
7 67 $
29 74 $
6 76 $
0 48 $
$ 231 75 $
$ $ $
$ $ $ $
219 05 $
$ $
703 07 $
6 503 08 $
250 91 $
54 42 $
5 28 $
94 55 $
11 31 $
93 77 $
8 65 $
0 5 8 $
160 80 $
31,788 38 $
4,134 0 0 $
6,201 00 $
375 0 0 $
2,280 00 $
3 0 0 $
351 00 $
12 0 0 $
304 2 0 $
1,993 50 $
1,008 00 $
Mes 3 Mes 4 Mes 6 -Ago-2002 1-Sep-2002 1-Oct-2002 1
Me* 6 Mes 7 l-Nov-2002 1-DIC-2002
-Ago-2002 30-Sep-2002 31-Oct-2002 30-Nov-2002 15-Oic-2002
768 47 $
9038 66 $
325 71 $
69 76 $
6 24 $
11995 $
12 91 $
120 23 $
9 93 $
060 $
160 80 $
61,954 50 $
4,134 00
6,201 00
375 0 0 $
$
2,280 00
260 $
3 5 1 0 0 $
9 0 0 $
336 75 $
1,993 5 0 $
1,008 0 0 $
746 54 $
911698 $
326 81 $
60 30 $
5 82 $
105 12 $
11 90 $
101 42 $
963 $
0 5 8 $
160 80 $
61 259 25 $
375 00 $
1,134 00 $
$ $
4 2 0 $
35100 $
1 8 0 0 $
309 6 0 $
1,993 5 0 $
1,008 00 $
$ $ $
745 66 $
4,177 03 $
185 31 $
30 37 $
490 $
58 46 $
11 26 $
48 20 $
956 $
0 7 6 $
160 80
10,531 75 $
$ $
375 00
$ 1,134 00 $
7 2 0 $
114 0 0 $
3 6 0 $
35100
1 8 0 0 $
309 4 4 $
3,322 50
1,008 00
408 00
55 86
191 10
380 79 $
4,277 57 $
156 89 $
15 29
2 25
28 46
484 $
27 69
4 20
0 44
15450 00
689 00
1,378 00
225 00
1,512 00
21 60 $
532 00 $
1080 $
24 00 $
116 48 $
49 14 $
976 20 $
35 73 $
$ $ $
0 03 $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
7 2 0 $
1 1 4 0 0 $
5 8 0 $
$ 900 $
1 2 0 $
$ $ $ $ $
TOTAL
3 846 57
35 283 58
1,350 90
250 32
27 88
446 02
59 92
421 05
48 73
3 44
643 20
181,21563
8,957 00
13,780 00
1,500 00
225 00
3,780 00
36 00
5,320 00
30 00
1,404 00
90 00
1,596 72
9,303 00
4,032 00
408 00
55 86
191 10
ING ALVARO BELTRAN RAZURA Página Mu i
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
LICITACIÓN N° 16101037-006-02
LOCALIDAD: TEPIC MPIO,
OBRA: ACUAFERICO SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT
M/N INICIO: 02/06/2002 TFRMINACIÓN: 15/12/2002
DOC. AE11-D
CATEGORÍA
SUPERINTENDENTE GENERAL SUPERINTENDENTE OBRA CIVIL SUPERINTENDENTE INST. ELECTROMECÁNICAS
ADMINISTRADOR
AUXILIAR ADMINISTRADOR
SECRETARIA
ALMACENISTA
VELADOR
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
AÑO
MES
2002
JUNIO
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
62,000
JULIO
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
124,000
AGOS.
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
186,000
SEPT.
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
248,000
OCT.
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
310,000
NOV
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
372,000
DIC.
15,000
9,000
9,000
9,000
6,000
5,000
5,000
4,000
62,000
434,000
TOTAL
MPORTEA COSTO
DIRECTO
105,000
63,000
63,000
63,000
54,000
35,000
35,000
28,00 I
434,000
434,000
EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA
Wi G5VLV&R£ ÉULTRAN RAZURA i- 1 U T £ G A DOCUMENTO AE12
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EL ACUEDUCTO SUR Lugar TEPIC, NAYARIT Especialidad ELECTROMECÁNICA C15KS7RTJCCTO'K PE E L A C U E D U C T O 5Uft 6E LA ¿ I U D A D BE TEPIc, NAVARIT
Reporte de presupuesto Nombre Unidad
Clave 16101037-006-02 Analista ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Responsable ING. ALVARO BELTRAN RAZURA
Volumen PU Peso
Importe
Resumen
¿"POZOS
SISTEMA DE FUERZA
ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR
EQUIPAMIENTO MECÁNICO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Total 6 POZOS
CASETA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
OBRA CIVIL
Total: CASETA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
PLANTA DE BOMBEO
OBRA ELECTROMECÁNICA
SISTEMA DE TIERRAS
SISTEMA DE ALUMBRADO
EQUIPAMIENTO PLANTA DE REBOMBEO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL REBOMBEO SAN JUAN I
OBRA CIVIL PLANTA DE REBOMBEO
Total: PLANTA DE BOMBEO
CÁMARA DE AIRE
OBRA CIVIL
OBRA MECÁNICA
Total: CÁMARA DE AIRE
TANQUE UNIDIRECCIONAL
OBRA CIVIL
TANQUE UNIDIRECCIONAL
Total: TANQUE UNIDIRECCIONAL
EQUIPO DE DESINFECCIÓN
ÚNICO
Total: EQUIPO DE DESINFECCIÓN
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1,062,598.14
64,580.28
2,004,846.08
505,853.97
888,310.85
169,946.62
23,365.38
18,525.50
516,464.48
79,555.98
254,071.28
462,676.46 896,612.28
118,996.05
91,686.31
1,062,598.14
64,580.28
2,004,846.08
505,853.97
"3"637'878"47Í
888,310.85
"888"3Í'Ó]85Í
169,946.62
23,365.38
18,525.50
516,464.48 79,555.98
254,071.28 T,b6Í!929"24]
462,676.46 896,612.28
T,359l288'.74Í
118,996.05
91,686.31
"2Íb"68'2"36;
155,814.36 155,814.36
l55"8l'4"36;
iGran Total:
(Siete Millones Trescientos Trece Mil Novecientos Cuatro Pesos 02/100 m.n.)
7,313,904.02!
ING. ALVARO BELTRAN RAZURA Hoja No. 33
top related