contrato de obra - alcaldia - sansalvador.gob.sv...lp-02-amss-2018 lp-02-amss-2018 intereses, una...
Post on 01-Aug-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LP-02-AMSS-2018
CONTRATO DE OBRA
LICITACION PUBLICA LP-02-AMSS-2018: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,
GRUPO 1 Y 2 AÑO 2018”
ERNESTO LUÍS MUYSHONDT GARCIA PRIETO, años de
del domicilio Departamento de portador de mi Documento Único
número con Número
Tributaria
actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,
portador de mi Documento Único de Identidad Número
con Número de Identificación Tributaria
actuando en mi calidad de Administrador Único
Propietario y consecuentemente Representante Legal de la Sociedad CALIDAD Y TÉCNICAS EN
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse
CATECO, S.A. DE C.V., de nacionalidad del domicilio de^^^^^J Departamento
de con de Tributaria
que se denominará “CATECO,
S.A. DE C.V.,” acuerdan celebrar el siguiente contrato, cuyas cláusulas son: CLÁUSULA PRIMERA.-
OBJETO.- PRECIO.- OBRA. La Municipalidad pagará a CATECO, S.A. DE C.V., en concepto de
precio, por la obra denominada “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE
SAN SALVADOR, GRUPO 1 Y 2 AÑO 2018”, La suma de UN MILLÓN CIENTO VEINTISÉIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US$1,126,431.88) incluye IMPUESTO A LA
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, este contrato se regirá por la modalidad de precios unitarios, según el plan de oferta que
se detalla a continuación:
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y TITULAR
DEL CONCEJO MUNICIPAL del mismo, con Número de Identificación Tributaria:
que en adelante me
denominaré “LA MUNICIPALIDAD” y RICARDO LORENZO MARTÍN MENÉNDEZ CASTRO, de
años de edad, del domicilio del ; Departamento de |
LP-02-AMSS-2018
Los trabajos que serán realizados según la oferta presentada por CATECO, S.A. DE C.V.,
la cual es parte integral del presente Contrato de conformidad a la Cláusula Décima quinta
que ha sido aprobada por La Municipalidad: Precios que incluyen el Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. CATECO, S.A. DE C.V.
podrá solicitar, Modificaciones a la obra, o cualquier aumento o reducción en partida
contractual, las cuales deberán de solicitarse por escrito mediante una orden de trabajo o
de cambio, la cual deberá contar con el visto bueno del Supervisor, con consentimiento del
Administrador del Contrato y autorizada por el Concejo Municipal, de conformidad a lo
establecido en el Articulo ochenta y tres A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública (LACAP), quedando entendido que en ningún caso el aumento
de obra podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato será pagado
en dólares de los Estados Unidos de América mediante anticipo del treinta por ciento (30%)
del monto total del contrato, estimaciones parciales y liquidación. De cada estimación se
retendrá un porcentaje similar al anticipo otorgado hasta amortizar el 100% del mismo. El
contratante retendrá el cinco por ciento (5%), de cada pago en concepto de Garantía de
responsabilidad por daños. Dicho monto será reintegrado al contratista, sin
CATECO, S.A. DE C.V. GRUPO 1
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
Bacheo superficial M2 25,158.81 $ 18.01 $ 453,110.17
COSTO DIRECTO $ 453,110.17
COSTO INDIRECTO (10%) $ 45,311.02
SUBTOTAL $ 498,421.19
IVA $ 64,794.75
COSTO TOTAL $ 563,215.94
GRUPO 2 PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
Bacheo superficial M2 21,158.81 $ 18.01 $ 453,110.17
COSTO DIRECTO $ 453,110.17
COSTO INDIRECTO (10%) $ 45,311.02
SUB TOTAL $ 498,421.19
IVA $ 64,794.75
COSTO TOTAL $ 563,215.94
LP-02-AMSS-2018
LP-02-AMSS-2018
intereses, una vez vencido el período de responsabilidad por defectos (recepción definitiva
de la obra). La Alcaldía Municipal de San Salvador, efectuará el pago previa presentación
en las instalaciones de la UACI ubicada en las oficinas Centrales, previa presentación de
un original del duplicado cliente y tres (3) copias de la factura correspondiente, con el
conforme de la dependencia correspondiente. Los pagos corresponderán a las obras
realizadas en el mes calendario inmediato anterior debidamente certificadas por la
Supervisión a cargo. CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO DE CONTRATO. “CATECO, S.A.
DE C.V.” ejecutará el trabajo objeto del presente Contrato desde la fecha establecida en la
Orden de Inicio hasta un máximo de 90 días calendario posterior a la misma. El plazo de
este Contrato podrá prorrogarse cuando CATECO, S.A.
DE C.V., lo solicite y compruebe fuerza mayor o caso fortuito y toda vez lo haga del
conocimiento de La Municipalidad por escrito, por lo menos quince días antes del
vencimiento del plazo contractual e indique las medidas correctivas que adoptaran para
optimizar el tiempo de prórroga, la solicitud de prórroga deberá presentarse, al
Administrador del Contrato, quien oirá previamente la opinión de la Supervisión asignada
para tal efecto, y con la opinión dada por la instancia mencionada, se realizara el trámite
correspondiente ante el Consejo Municipal a efecto que la autorice o deniegue. El hecho de
concederse prorroga al plazo a solicitud de CATECO, S.A. DE C.V., no altera de manera
alguna los términos en monto y naturaleza del Contrato. Al otorgarse la prórroga solicitada
por “CATECO, S.A. DE C.V.”, este deberá ampliar la Fianza de Cumplimiento por el tiempo
que se le otorgue en caso de ser necesario. CLÁUSULA CUARTA.- SUPERVISIÓN.- La
Municipalidad supervisará el objeto de este contrato, por medio de la contratación de
Supervisión Externa o en su defecto por un equipo de profesionales de la municipalidad
designado para ello, notificándosele al contratista por escrito antes del inicio de cualquier
trabajo a realizar., y la sociedad CATECO, S.A. DE C.V. dará toda clase de facilidades para
que las inspecciones y supervisiones que se practiquen, con el objeto de comprobar que se
realiza de conformidad a la Oferta Aprobada, no tenga obstáculo alguno. En el lugar habrá
una bitácora en la cual el supervisor o supervisores anotaran todas las observaciones que
notaren, las cuales deberán ser subsanadas por CATECO, S.A. DE C.V., a su costo, en el
tiempo que convengan junto con La Municipalidad. CLÁUSULA QUINTA.- MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL. El contrato podrá ser modificado únicamente cuando ocurran
circunstancias imprevistas y comprobadas de conformidad a lo establecido en el artículo 83
LP-02-AMSS-2018
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, lo cual deberá
ser solicitado por el Administrador deContrato, quien brindará informe técnico en el que
manifieste que la modificación es procedente y que no se cambia la naturaleza o esencia
del objeto contractual y que resulta beneficioso para los intereses institucionales, debiendo
además adjuntar los documentos que fundamentan la circunstancia imprevista, a efectos de
que se comprobará dicha situación por el Titular del Municipio de San Salvador y siempre
que el plazo contractual no hubiese finalizado. De no ser comprobada la circunstancia
imprevista no procederá la Modificación del Contrato. CLÁUSULA SEXTA.- GARANTÍAS A
PRESENTAR.- CATECO, S.A. DE C.V., rendirá a favor del Municipio de San Salvador,
dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores al recibo del original del contrato
legalizado por Notario, y previo a la entrega del anticipo: a) Garantía de Buena Inversión
de Anticipo: Equivalente al CIEN POR CIENTO (100%), DEL VALOR DEL ANTICIPO,
que en tal concepto reciba, servirá para garantizar el buen uso del mismo y se extinguirá
hasta quedar totalmente pagado o compensado el mismo, de conformidad a la forma de
pago establecida en el presente Contrato. El plazo de la garantía deberá exceder en 90
días al plazo de ejecución de la obra y en ningún caso deberá ser menor de UN AÑO
contado a partir de la fecha de su emisión, b) Garantía de Cumplimiento de Contrato:
CATECO, S.A. DE C.V. deberá presentar a satisfacción del Municipio de San Salvador,
dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores al Recibo del Contrato, una GARANTÍA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL
VALOR DEL CONTRATO que servirá para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de CATECO, S.A. DE C.V. , y su vigencia será igual al plazo contractual. El plazo de la
garantía deberá exceder en 90 días del plazo del contrato y en ningún caso deberá ser
menor de UN AÑO a partir de la fecha de emisión. Esta garantía se incrementará en la
misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar. Según lo establece el
artículo treinta y cinco de la LACAP. El Municipio de San Salvador hará efectiva la Garantía
de Cumplimiento de Contrato en los siguientes casos: a) Por incumplimiento injustificado
del plazo contractual; b) Cuando el contratista no cumpla con las obligaciones establecidas
en el Contrato, en las Especificaciones Técnicas y/o en las presentes bases de Licitación;
c) Cuando el Contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato por
incumplimiento de sus obligaciones, d) En cualquier otro caso que exista incumplimiento
por parte del Contratista. Para los efectos de este numeral, se aceptarán como garantías:
Cheque Certificado o Fianza o Garantía Bancaria emitidas por Sociedades afianzadoras o
aseguradoras o instituciones bancadas nacionales, las que deberán estar autorizadas por
LP-02-AMSS-2018
la Superintendencia del Sistema Financiero de El SalvadorLP-02-AMSS-2018
y ser aceptada por el Municipio de San Salvador, c) Dentro del plazo de cinco días hábiles
posteriores de la recepción definitiva de los bienes “CATECO, S.A. DE C.V.”, deberá
entregar la Garantía de Buena Obra: equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor
final total del Contrato, deberá rendirse dentro de los cinco días hábiles subsiguientes a que
La Municipalidad, recepcione a satisfacción la obra, es decir, contados a partir del acta de
recepción definitiva de la obra; servirá para garantizar cualquier falla o desperfecto de la
obra imputable a “CATECO, S.A. DE C.V.”, o vicios ocultos o mala construcción; su
duración será de UN AÑO, contado a partir de la fecha de la recepción definitiva de la obra.
Las Fianzas anteriores serán depositadas en la Unidad de Adquisiciones y Constataciones
Institucionales, el no cumplimiento en la entrega de las Fianzas en el plazo estipulado, hará
incurrir a “CATECO, S.A. DE C.V.”, en la multa a que se refieren las Clausulas Séptima y
novena del presente contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA.- CAUSALES DE CADUCIDAD,
REVOCACIÓN. CESACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS, SANCIONES,
MULTAS. MODIFICACIONES Y CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL APLICABLE.- Será
de acuerdo a las señaladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, y su Reglamento. Todo lo que aquí no está regulado expresamente
se regulará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, su Reglamento, al derecho común, la jurisprudencia y cualquier
otra fuente del derecho aplicable. CLÁUSULA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA.- RECEPCIÓN – El mantenimiento rutinario de calles será en las diferentes
direcciones del área de San Salvador, que proporcione la oficinas del Gerencia de
Desarrollo Urbano ubicada en final Calle 5 de Noviembre Edificio 1338, San Salvador. Una
vez completada de acuerdo a las especificaciones contenidas en los documentos
contractuales, CATECO, S.A. DE C.V., deberá solicitar la Recepción Provisional al
Administrador de Contrato, anexando la constancia de la supervisión dentro de un plazo no
mayor de DIEZ días calendario, procederá a la inspección conjuntamente con CATECO,
S.A. DE C.V., y el supervisor, haciéndolo constar mediante Acta de Recepción Provisional
a partir de la cual la contratante, dispondrá de un plazo máximo de DIEZ días calendario
para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes. Si se comprobaren
defectos o irregularidades, la Municipalidad, requerirá a CATECO, S.A.DE C.V., para que
los subsane en un plazo de quince días, este plazo quedara asentado en Acta suscrita por
el Administrador del Contrato, la sociedad, el encargado de la supervisión y CATECO, S.A.
DE C.V., En caso de que CATECO, S.A. DE C.V., no subsanare los defectos o
LP-02-AMSS-2018
irregularidades observadasen el plazo estipulado, este se tendrá por incumplido pudiendo
la Municipalidad, declarar la caducidad del Contrato y hacer efectivas las garantías
respectivas, sin perjuicio de la imposición de las multas correspondientes. Una vez
practicada la recepción definitiva de la obra, CATECO, S.A.DE C.V., deberá presentar
Declaración Jurada debidamente autorizada por Notario, en la cual indique que no tiene
reclamo económico alguno derivado del Contrato. La Municipalidad, devolverá a la
contratada la Garantía de Cumplimiento de Contrato previa la presentación de la Garantía
de Buena Obra; todo según lo estipula los artículos 114, 115 y 116, de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP. CLÁUSULA
NOVENA.- IMPOSICIÓN DE MULTAS O EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS POR
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Cuando el contratista incurriere en mora en el
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al
mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por
cada día de retraso, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y la Efectividad de la Garantía
exigible en proporción directa a la cuantía y el valor de las obligaciones contractuales que
no se hubiesen cumplido de conformidad con lo establecido en el Art. 36 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública o según lo definido en las
bases de Licitación. CLÁUSULA DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
PRESCRIPCIÓN.- La responsabilidad del contratista por daños, perjuicios y vicios ocultos,
prescribirá en los plazos señalados en las leyes de la materia o derecho común, según sea
el caso. Art. 38 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para resolver las
controversias, diferencias o conflictos que surgieren entre las partes en ocasión o durante
la ejecución del contrato, éstas expresamente se obligan, en primer término a resolver
dichas controversias, diferencias o conflictos por medio del método alternativo de Arreglo
Directo lo que se realizará de conformidad a lo establecido en los Artículos 163 y 164 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) contenidos
en el Título VIII, Capítulo I de la precitada ley; si la controversia, diferencia o conflicto
persistiere, las mismas serán sometidas al Arbitraje, lo cual se desarrollará de conformidad
a lo establecido en los Artículos 162, 165, 168 y 169 de LACAP, artículos contenidos en el
Título y Capítulo precitados. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD
LABORAL.- La responsabilidad laboral que se origine del presente contrato es de
exclusiva responsabilidad e incumbencia de CATECO, S.A. DE C.V., CLÁUSULA DÉCIMA
LP-02-AMSS-2018
TERCERA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. La Administración dei Contrato estará a
cargo del Ingeniero Eduardo Elias Orellana Sosa, Jefe del Departamento de
Mantenimiento Vial, a quien se le denominará administrador del contrato quien deberá de
darle cumplimiento a las responsabilidades establecidas en el Art. 82 Bis de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y en lo aplicable al Manual de
procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las
Instituciones de la Administración Pública/2014. Dicho administrador será el encargado
entre otras cosas de emitir la orden de inicio de conformidad al Artículo 74 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA- NOTIFICACIONES.- Todas las notificaciones que se deriven del
presente Contrato, según su naturaleza, serán válidas solamente cuando fueren hechas
por escrito por medio de FAX, TELEX, CARTA, OFICIO, NOTA o CORREO
ELECTRÓNICO, entendiéndose que la fecha de entrega será considerada como la
correspondiente notificación y deberán ser enviadas a las Direcciones o números
siguientes: a CATECO, DE C.V.,
Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de La Alcaldía
Municipal de San Salvador, FAX N° 2511-6019. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-
ANEXOS.- Forman parte del presente Contrato en concepto de Anexos: Las Bases de
Licitación, Aprobadas por Acuerdo Municipal número veinte punto dos de Sesión
Extraordinaria de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho. Oferta aprobada por La
Municipalidad; Acuerdo Municipal número catorce de Sesión Extraordinaria de fecha
veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Mediante el cual se adjudicó a “CATECO, S.A.
DE C.V.” la Licitación Pública N° LP-02-AMSS-2018; y correspondencia cruzada presente y
futura. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULA ESPECIAL. Si durante la ejecución del
contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que
prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá
tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para
determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada
como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la
invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la
LP-02-AMSS-2018
contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de
la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se
determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se
remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el
procedimiento para conocer la resolución final. San Salvador, el día doce del mes de julio
del dos mil dieciocho.
la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día doce de julio del dos mil
dieciocho. Ante mi ANA LUISA VALLADARES RIVERA, Notario, de este domicilio, comparece el
señor ERNESTO LUÍS MUYSHONDT GARCIA PRIETO, de años de edad, licenciado del domicilio
Departamento
de persona a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento
de número y con
Número de Identificación Tributaria
los cuales tuve a la vista, actuando en nombre y
representación del MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, en
su calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y TITULAR DEL CONCEJO
MUNICIPAL del mismo, con Número de Identificación Tributaria
personería que doy fe
de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El ejemplar del Diario Oficial Numero
veintitrés, Tomo Doscientos Noventa, de fecha cinco de febrero de mil novecientos ochenta seis, en
el que aparece publicado el Decreto Legislativo Numero Doscientos setenta y cuatro, emitido por la
Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno
Ernesto Luís Muyshondt García Prieto
La Municipalidad
Ricardo Lorenzo rllarftín Menéndez Castro
El Contratista
C ATECO, S.A. DE C.V. CALIO \D V TÉCNICA «I
CONSTRUCC¡ÓN,SADE CU ' CE.Q0 - TE,<í>,-
.::ERÍA - CCNSTRUCCIÓN-SUPCRVIStóAi
LP-02-AMSS-2018
de enero del mismo año, por el cual se decretó el Código Municipal que entró en
vigencia el día uno de marzo del citado año, apareciendo en el Artículo cuarenta y
siete del mencionado Código Municipal, que el Señor Alcalde representa legal y
administrativamente al Municipio, b) La credencial extendida por los miembros del
Tribunal Supremo Electoral, señores: Julio Alfredo Olivo Granadino, Magistrado
Presidente; Fernando Argüello Téllez, Ana Guadalupe Medina Linares, Sonia
Clementina Liévano de Lemus y Miguel Ángel Cardoza Ayala, Magistrados
Propietarios y Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario General en funciones,
con fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, en cumplimiento de la
facultad que le otorga el Articulo doscientos sesenta y nueve del Código Electoral,
en el que consta que de acuerdo al Escrutinio Final de las elecciones celebradas el
día cuatro de marzo del año dos mil dieciocho por el referido Tribunal, el señor
Ernesto Luís Muyshondt García Prieto, resultó electo Alcalde del Concejo Municipal
de San Salvador, para el período constitucional que inició el uno de mayo de ese
mismo año y finalizará el treinta de abril del año dos mil veintiuno, y c) Certificación
de Punto de Acta de Acuerdos Municipales extendida en la Alcaldía Municipal de
San Salvador, Departamento de San Salvador, el día dos de julio de dos mil
dieciocho, por el Señor Javier Antonio Cruz García, en su calidad de Secretario
Municipal, en el que consta que en Sesión Extraordinaria celebrada el día
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se encuentra el ACUERDO CATORCE,
mediante el cual se AUTORIZA al señor ERNESTO LUÍS MUYSHONDT GARCÍA
PRIETO, Alcalde Municipal
de San Salvador, departamento de San Salvador para que en nombre del Municipio suscriba
el presente contrato y por otra parte el Ingeniero RICARDO LORENZO MARTÍN MENÉNDEZ
CASTRO, de Departamento de años de edadl del domicilio de
con Documento Único de Identidad Número I
con Número de Identificación Tributaria -
actuando en su calidad de Administrador Único Propietario y en consecuencia Representante
Legal de la Sociedad CATECO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede
abreviarse CATECO, S.A. DE C.V., de nacionalidad del domicilio de Departamento de con
Número de
Tributaria
personería que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista a)
Fotocopia Certificada por Notario del Testimonio de Escritura Pública de
Constitución de la sociedad CALIDAD Y TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD jZ&LAWlps
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CATECO, S.A. DE C.V.,
Otorgada en la Ciudad de departamento a las dieciséis horas
del día diecisiete de mayo del año dos mil cinco. Ante los oficios del Notario JOSÉ
ARMANDO GONZALEZ LINAREZ, e inscrita el día veintisiete de septiembre del
año dos mil cinco, al número folios del del
Libro■■■■
del Registro de Sociedades Departamento de Documentos Mercantiles, en
el que consta la existencia legal de la mencionada sociedad, b) Fotocopia Certificada por
Notario del Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto Social de la sociedad,
CALIDAD Y TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que puede abreviarse CATECO, S.A. DE C.V., Otorgada en la Ciudad del
departamento del a las catorce horas del día cinco de julio del año dos mil doce. Ante los
oficios del Notario RAFAEL HUMBERTO PINEDA VIDES, e inscrita el día treinta de agosto
del año dos mil doce, al número
del Libro
del Registro de Sociedades Departamento de Documentos
Mercantiles, c) Copia Certificada de Acta de Junta Directiva de la referida sociedad,
extendida el día veintisiete de junio de dos mil catorce por el Secretario de la Junta General
Ordinaria de Accionistas, señor Carlos Mauricio Álvarez, en su calidad de Secretario, en la
que consta que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad
de a las diez horas del
día treinta de mayo de dos mil catorce, y en la que consta en su punto nueve se nombre
para un periodo de cinco años como administrador único propietario y Representante Legal
al Ingeniero Ricardo Lorenzo Martín Menéndez Castro; inscrita en el Registro de Comercio
al número ciento once, libro tres mil doscientos ochenta y cinco del Registro de Sociedades
del folio cuatrocientos sesenta y seis al folio cuatrocientos sesenta y ocho de fecha catorce
de julio de dos mil catorce, y en la calidad en la que actúan ME DICEN: que reconocen
como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de obra, suscrito en esta ciudad el día
de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales CATECO, S.A. DE C.V.,
brindará al servicio relacionado en la cláusula primera del anterior contrato, cuyas
características y especificaciones se han descrito arriba detalladamente y la
MUNICIPALIDAD y sus demás instituciones pagarán en concepto de precio por dichos
servicios, la suma de UN MILLÓN CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y UNO DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,126,431.88) incluye
IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, dicho servicio será brindado en el plazo, forma y lugar detallado en este
contrato. Me manifiestan los comparecientes que para el cumplimiento de las obligaciones
se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de San Salvador. Hago constar que tuve a la
vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades
o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber
sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos
legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del
documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un solo acto,
manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos.
DOY FE.-
s Ernesto Luís Muyshondt García Prieto
La Municipalidad
LP-02-AMSS-2018
Ricardo Lor íéndez Castro
Notario
I
top related