notĂ de fundamentare 927/2014 disp titlul actului normativ...
Post on 22-Aug-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Hotărâre 927
2014-10-21
Guvernul României
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
Monitorul Oficial al României nr 777 din 2014-10-24
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 927/2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea
situaţiei actuale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice a primit solicitări pentru plata arieratelor și
cheltuielilor urgente în vederea derulării în bune condiţii
a activităţilor specifice administraţiei publice, la nivelul
unităților administrativ-teritoriale, pentru plata
arieratelor și pentru plata cheltuielilor urgente ale
spitalelor aflate în subordinea acestora.
De asemenea, la pregătirea activităţilor specifice
sezonului rece, unele unităţi administrativ - teritoriale au
constatat că nu au capacitatea financiară pentru a susţine
cheltuielile legate de asigurarea agentului termic
populaţiei sau în instituţiile publice, în iarna 2014 –
2015.
În aceste condiţii, mai multe autorităţi ale
administraţiei publice locale s-au adresat Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a
promova spre aprobarea Guvernului, un act normativ
pentru repartizarea sumelor necesare, din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, după cum
urmează:
1. Județul Alba – Comuna Ceru Băcăinți;
2. Județul Argeș – Municipiul Pitești;
2
3. Judeţul Bihor - Oraşul Valea Lui Mihai;
4. Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani,
Comuna Lozna;
5. Județul Caraș-Severin – Consiliul Județean Caraș
Severin și Orașul Oravița;
6. Județul Constanța – Orașul Cernavodă;
7. Judeţul Covasna – Municipiul Târgu Secuiesc,
Oraşul Baraolt, Oraşul Întorsura Buzăului, Comuna
Belin, Comuna Bodoc, Comuna Boroşneu, Comuna
Hăghig, Comuna Ozun, Comuna Valea Crişului, Comuna
Vâlcelele, Comuna Valea Mare.
8. Județul Dâmbovița – Comuna Vulcana-Băi;
9. Județul Dolj – Comuna Rast;
10. Județul Galați – Municipiul Tecuci;
11. Judeţul Giurgiu – Municipiul Giurgiu, Comuna
Ghimpaţi, Comuna Bucşani;
12. Județul Gorj – Municipiul Târgu Jiu, Municipiul
Motru, Comuna Baia de Fier, Comuna Bărbătești,
Comuna Bîlteni, Comuna Bustuchin, Comuna Crasna,
Comuna Crușeț, Comuna Polovragi, Comuna Runcu,
Comuna Săcelu, Comuna Văgiulești;
13. Judeţul Harghita - Comuna Mugeni;
14. Judeţul Hunedoara - Oraşul Simeria, Municipiul
Brad;
15. Județul Iași – Municipiul Pașcani, Orașul Hîrlău,
Comuna Dumești, Comuna Dobrovăț, Comuna Tomești,
Comuna Bălțați, Comuna Butea, Comuna Horlești,
Comuna Miroslovești, Comuna Prisăcani, Comuna Schitu
Duca, Comuna Ungheni;
16. Judeţul Mureş - Consiliul Județean Mureș, Oraşul
Miercurea Nirajului; Municipiul Reghin;
17. Comuna Crăcăoani, Judeţul Neamţ;
18. Judeţul Olt – Orașul Corabia, Comuna Drăghiceni,
Comuna Gura Padinii, Comuna Morunglav, Comuna
Obîrșia și Comuna Tufeni;
19. Județul Satu Mare – Consiliul Județean Satu Mare;
20. Judeţul Suceava - Municipiul Suceava, Oraşul
Siret;
21. Judeţul Timiş - Comuna Liebling;
22. Județul Tulcea – Consiliul Județean Tulcea,
Municipiul Tulcea, Orașul Măcin;
3
23. Judeţul Vaslui - Comunele: Bogdăneşti, Banca,
Dăneşti, Drânceni, Dumeşti, Puieşti, Pungeşti, Şuletea;
Oraşul Negreşti;
24. Judeţul Vâlcea - Comuna Laloşu;
25. Judeţul Vrancea – Municipiul Focșani, Oraşul
Panciu.
Pentru anul 2014, conform prevederilor art. XVII alin.
(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi
alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, prin
derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi
alocate sume ordonatorilor principali de credite ai
bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice la o poziţie distinctă.
1. Județul Alba
Instituția Prefectului Județul Alba, prin adresa nr.
13488/G/SC/24.09.2014 sesizează situația Comunei Ceru
Băcăinți privind necesitatea alocării unor sume pentru
cheltuieli urgente și arierate. Lipsa fondurilor poate duce
la imposibilitatea funcționării normale a instituției.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 178
mii lei Comunei Ceru Băcăinți, Județul Alba.
2. Județul Argeș
Municipiul Piteşti, judeţul Argeş – Prin adresa nr.
47040/14.10.2014 a Primăriei Municipiului Piteşti a fost
transmis un proiect de hotărâre a Guvernului privind
alocarea sumei de 2.000 mii din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente
impuse de necesitatea asigurării continuităţii serviciului
public de alimentare, în sistem centralizat, cu energie
termică pe raza Municipiului Piteşti, însuşit de Consiliul
4
Judeţean şi Instituţia Prefectului Judeţul Argeş.
Potrivit adresei, o problemă deosebită cu care se
confruntă municipiul Piteşti este menţinerea în stare de
funcţionare a sistemului public de producţie, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie,
care asigură furnizarea apei calde şi încălzirea pe perioada
sezonului rece în peste 30.000 de apartamente. Deşi au
fost realizate modernizări ale acestui sistem, creşterea
continuă a preţului la combustibilul necesar producerii
energiei termice, fac ca aceste eforturi, pentru
modernizare, să acopere numai o parte din pierderile
induse de prestarea serviciului de producţie, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie.
Menţionăm că pentru sezonul rece este necesară
achitarea în avans a unei cantităţi de aproximativ 83.000
MWh.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 2.000
mii lei Municipiului Piteşti, judeţul Argeş pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică.
3. Judeţul Bihor
Orașul Valea lui Mihai Județul Bihor:
Prin adresa nr. 2.316/19.06.2014, înregistrată la
MDRAP, Oraşul Valea lui Mihai solicită sume pentru
achitarea facturilor la lucrări proiect branșare consumatori
casnici la rețeaua de alimentare cu apă și contorizare,
recunoscute prin hotărâri ale instanțelor judecătorești.
Prin Sentinţa civilă nr. 910/CA/2010, pronunţata în
dosarul nr. 2348/111/2010 de Tribunalul Bihor, Sentinței
nr. 1908/CA/2011-R pronunțată în dosarul nr.
10063/111/2010 de Tribunalul Bihor și Decizia nr.
2246/CA/2012-R pronunțată de Curtea de Apel Oradea, se
încuviințează executarea silită pentru titlu executoriu în
valoare de 146.834,24 lei - preţ rămas neachitat,
627.155,93 lei - penalităţi de întârziere calculate din data
de 03.09.2010, conform sentinţei, suma de 1.063.452,91
lei, - penalităţi de întârziere, calculate de la data de
04.09.2010 până la data de 15.03.2013, conform sentinţei
şi suma de 496.585,27 lei reprezentând penalităţi de
întârziere calculate de la data de 16.03.2013 până la data
5
de 21.05.2014. Suma de 28.640,37 lei + TVA = 35.514,05
lei reprezentând onorariu executor judecătoresc. Suma de
25 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, suma de 200
lei + TVA = 248 lei reprezentând alte cheltuieli de
executare silită; total creanţă de recuperat - 2.369.824,40
lei.
Prin adresa Biroului Executorului Judecătoresc
Chizex Maria Victoria Silvia, se înființează poprirea la
data de 30.04.2014 pentru total creanță în valoare de
1.968.321,48 lei.
Prin adresa de Încheiere a Biroului Executorului
Judecătoresc Chizex Maria Victoria Silvia cheltuielile de
executare actualizate din data de 28.05.2014 la dosarul de
executare nr. 451/2014 - conform căreia total creanţă de
recuperat sunt în sumă de 2.369.824,40 lei - se constituie
titlu executoriu.
Oraşul Valea lui Mihai solicită alocarea din Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 1.148 mii lei.
4. Județul Botoșani
Consiliul Județean Botoșani:
Prin adresa nr. 10.002/09.10.2014 a Instituției
Prefectului – Județul Botoșani și nr. 17.578/09.10.2014 a
Consiliului Județean Botoșani se solicită alocarea unei
sume pentru Județul Botoșani şi alocarea acesteia
Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani,
pentru finanţarea unor cheltuieli curente.
Pentru deblocarea situaţiei Spitalului Judeţean de
Urgenţă Mavromati Botoşani, Instituția Prefectului –
Județul Botoșani și Consiliul Județean Botoșani solicită
alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului a sumei de 7.000 mii lei.
Comuna Lozna solicită sume pentru deblocarea
situației financiare dificile, respectiv blocarea conturilor
de către Trezoreria Dorohoi.
Sumele vor fi alocate pentru achitarea lucrărilor
efectuate la obiectivul „Construire Grădiniță cu program
normal în sat Lozna, Comuna Lozna, județul Botoșani” de
către SC Gafco Construct SRL.
Față de acestea se solicită alocarea sumei de
6
556.636,44 lei comunei Lozna, județul Botoșani.
5. Județul Caraș-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin:
Prin adresa nr. 12085/9907/08.09.2014, înregistrată la
MDRAP, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Instituţia
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin solicită sprijin prin
alocarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin
nr. 74/17.06.201, cu respectarea prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de către
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei
publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, a fost încheiat
protocolul de predare-preluare între Direcţia de Sănătate
Publică Caraş-Severin şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin
nr. 3379/6646/30.06.2010, prin care Spitalul Judeţean de
Urgenţă Reşiţa a fost preluat în subordinea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, cu obligaţii financiare neachitate,
la data preluării, în sumă de 7.613,73 mii lei.
Nedecontarea integrală şi la termen a serviciilor
spitaliceşti de către Casa Judeţeană de Sănătate a afectat în
mod negativ gestiunea financiară a activităţii desfăşurate
de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.
Insuficienţa fondurilor a condus la acumularea de
obligaţii financiare restante către furnizorii de bunuri şi
servicii.
Pentru deblocarea acestei situaţiei de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Consiliul Judeţean Caraş-
Severin solicită alocarea din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului a sumei de 6.500 mii lei.
Oraşul Oraviţa, Judeţul Caraş-Severin:
Prin adresa nr. 11.237/24.09.2014, înregistrată la
MDRAP, Primăria Oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-
Severin, solicită sprijin prin alocarea unor sume din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru Spitalul
Orăşenesc Oraviţa, pentru plata arieratelor şi plăţilor
7
restante către furnizorii de medicamente şi servicii
medicale.
Pentru deblocarea situaţiei Spitalului Orăşenesc
Oravița, Primăria Oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-
Severin solicită alocarea din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului a sumei de 2.363 mii lei.
6. Județul Constanța
Oraşul Cernavodă, Judeţul Constanţa:
Prin adresa nr. 9720/24.03.2014, înregistrată la
MDRAP, Primăria Oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
solicită sprijin prin alocarea unor sume din Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului pentru Spitalul Orăşenesc
Cernavodă, judeţul Constanţa, pentru plata arieratelor şi
plăţilor restante către furnizorii de medicamente şi servicii
medicale.
Majoritatea arieratelor provin încă din anul 2010, iar
funcţionarea Spitalului Orăşenesc Cernavodă este pusă în
dificultate, având poprire pe conturile deschise la
Trezoreria Medgidia. Spitalul deserveşte satele şi
comunele din jur şi, în mod deosebit, oraşul Cernavodă, în
care se află în funcţiune două unităţi ale Centralei
Nucleare.
Pentru deblocarea acestei situaţii, Primăria Oraşului
Cernavodă, judeţul Constanţa solicită alocarea din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
1.269 mii lei pentru Spitalul Orăşenesc Cernavodă.
7.Judeţul Covasna
Prin adresa Consiliului Judeţean Covasna şi a
Instituţiei Prefectului nr. 9915/13366/17.10.2014, s-a
solicitat alocarea de fonduri pentru un număr de 11 unităţi
administrativ-teritoriale din Judeţul Covasna, pentru
finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital în vederea
desfăşurării în bune condiţii a activităţii.
Pentru deblocarea situaţiei se solicită alocarea din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
1940 mii lei.
8. Județul Dâmbovița
Comuna Vulcana Băi - Județul Dâmbovița:
8
Prin adresa nr. 5.891/09.10.2014, comuna Vulcana
Băi solicită sume pentru plata salariilor, pentru asistență
socială, învățământ și pentru achitarea obligațiilor de plată
rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și
lucrări. Obligațiile de plată rezultă din relațiile cu
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
„Reabilitarea colectării, transportului, depozitării,
prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” și
pentru executarea lucrării ‹‹Extindere grup sanitar la
Școala „Vlad Țepeș” din satul Vulcana de sus››.
Față de cele de mai sus, se propune alocarea sumei de
1.033 mii lei Comunei Vulcana Băi.
9. Județul Dolj
Comuna Rast, prin adresa nr. 3.180/07.10.2014,
solicită alocarea unor sume pentru achitarea plăților
restante către furnizori și a reparațiilor executate la școli
și la sediul primăriei.
Față de cele de mai sus, se propune alocarea sumei de
304 mii lei.
10. Județul Galați
Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi:
Prin adresa nr. 32.402/PJ/16.09.2014 înregistrată la
MDRAP, Primăria Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi
solicită sprijin prin alocarea unor sume din Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului pentru Spitalul Municipal
,,Anton Cincu” Tecuci, judeţul Galaţi, pentru plata unor
cheltuieli de personal restante, cheltuieli cu bunuri si
servicii a căror neplată determină intrarea în incapacitate
de plată a spitalului.
Spitalul Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci, judeţul
Galaţi deserveşte aproape 15.000 pacienţi internaţi anual
şi oferă aproximativ 30.000 de alte consultaţii medicale
pentru populaţia din judeţul Galaţi şi judeţele învecinate.
Pentru deblocarea situaţiei de la Spitalul Municipal
,,Anton Cincu” Tecuci, judeţul Galaţi, Primăria
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi solicită alocarea
din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei
de 2.000 mii lei.
9
11. Judeţul Giurgiu
Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu – Prin adresa
nr.14386/10.10.2014, Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu
solicită fonduri pentru asigurarea continuităţii alimentării
cu energie termică în regim centralizat în municipiul
Giurgiu, judeţul Giurgiu
Sistemul de termoficare al municipiului Giurgiu este
un sistem centralizat ce alimentează mare parte a
populaţiei (aprox. 10.000 de consumatori), precum şi toate
instituţiile bugetare (licee, şcoli, grădiniţe, spitale etc.).
Începând cu data de 01.11.2014, luând în considerare
adresa furnizorului de gaz prin care anunţă că, furnizarea
gazului către societatea care asigură serviciul public de
alimentare cu energie termică în sistem centralizat se face
numai cu plata în avans, pentru toata cantitatea
contractată, funcţionarea sistemului de alimentare cu
energie termică a municipiului Giurgiu devine incertă din
cauza acestei situaţii deosebite nou-apărute, care necesită
finanţare imediată.
Cheltuielile generate de situaţia nou-apărută, nu pot fi
suportate numai din bugetul municipiului Giurgiu , care
are deja angajate cheltuielile de funcţionare și de
dezvoltare conform bugetului aprobat, care sunt
influenţate de nerealizarea unor venituri prognozate.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 4.700
mii lei Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică.
Comuna Bucșani Județul Giurgiu:
Prin adresa nr. 1822/10.06.2014, înregistrată la
MDRAP, comuna Bucșani, judeţul Giurgiu solicită sume
pentru achitarea datoriei către SC KYK 2008 SRL
reprezentând lucrări efectuate şi recepţionate la şcoala
SAM Bucşani.
Prin sentința civilă nr. 710/28.11.2013 pronunțată de
Tribunalul Giurgiu - şcoala SAM Bucşani este obligată la
plata sumei de 420.405,30 lei.
Primăria Comunei Bucşani a încheiat un contract de
preluare de datorie cu Şcoala Gimnazială nr. 1 - Bucşani
(fostă Şcoala SAM Bucșani) şi cu SC KYK 2008 SRL, în
10
vederea preluării datoriei şcolii la primărie - contractul a
fost autentificat la notar în data de 07.02.2014 și prevede
plata în tranșe a datoriei până în luna noiembrie 2014.
Prin sentinţa civilă nr. 192/2014 în dosarul nr.
560/122/2014 pronunţată de Tribunalul Giurgiu - obligă
şcoala SAM Bucşani și la plata dobânzii legale aferente
sumei de 420.405,30 lei.
Primăria Comunei Bucșani solicită alocarea din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 420
mii lei.
Comuna Ghimpaţi Județul Giurgiu:
Prin adresa nr. 6360/06.10.2014, înregistrată la
MDRAP, comuna Ghimpați, judeţul Giurgiu solicită sume
pentru achitarea arieratelor față de furnizorii de servicii și
lucrări.
Din copiile sentinţelor transmise rezultă:
1. Încheierea Judecătoriei Giurgiu nr.
4257/03.10.2013, dosar nr. 12212/236/2013, dispune
încuviințarea executării silite a titlului executoriu Sentința
civilă nr. 6432/11.11.2011 pentru proiectarea și executarea
de lucrări „plantare material dendro-floricol”, dispune
plata contravalorii lucrărilor în sumă de 50.097,33 lei către
SC CABANA CONSTRUCT SRL. Încheierea nr.
574/18.11.2013 pentru dosarul nr. 574/2013, dosar de
judecată nr. 12212/2013, a BEJ Iordache Ramona-Lucia
(BEJ IRL), dispune plata sumei de 9.960 lei ce reprezintă
cheltuieli de executare silită;
2. Sentinţa civilă a Judecătoriei Giurgiu nr.
6770/23.11.2011, dosar nr. 14243/236/2011, pentru plata
contravalorii prestării de servicii (amenajări arhitectural
urbanistice) în sumă de 73.304 lei în favoarea SC CASA
2001 SRL. Încheierea Judecătoriei Giurgiu nr.
423/04.10.2013, pentru dosar nr. 12210/236/2013,
încuviințează executarea silită potrivit titlului executoriu
reprezentat de Sentința Civilă 6770/23.11.2011 pentru
suma de 73.304 lei actualizată cu indicele inflației la care
se adaugă cheltuielile de executare. Încheierea BEJ IRL
nr. 576/05.11.2013 pentru dosarul nr. 576/2013, dosar de
judecată nr. 12210/236/2013, constând în sentința civilă
nr. 6770/23.11.2011, dispune plata sumei de 14.351 lei,
11
cheltuieli de executare silită în favoarea SC CASA 2001
SRL. Încheierea BEJ IRL nr. 576/05.11.2013 pentru
dosarul nr. 576/2013, dosar de judecată nr.
12210/236/2013, constând în sentința civilă nr.
6770/23.11.2011, stabilește cuantumul ratei inflației la
suma de 77.650,92 lei, pentru perioada 12.2011-09.2013
în favoarea SC CASA 2001 SRL;
3. Sentinţa civilă a Judecătoriei Giurgiu nr.
2911/19.03.2013, dosar nr. 2742/236/2013, pentru plata
contravalorii prestării de servicii (consultanţă urbanism),
dispune plata în sumă de 43.811,37 lei și penalități de
întârziere în cuantum de 0,1% din prețul contractului,
pentru fiecare zi de întârziere începând cu data scadenței
până la data plății efective și a sumei de 39,3 lei taxă de
timbru și timbru judiciar, în favoarea creditorului Biroului
individual de arhitectură Dan ENE.
4. Sentinţa civilă a Judecătoriei Giurgiu nr.
6453/16.09.2013, dosar nr. 5847/236/2013 pentru
menținerea dispozițiilor din Sentința Civilă nr.
3163/27.03.2013 pronunțată de Judecătoria Giurgiu în
dosarul nr. 1028/236/2013 dispune plata debitului
principal în cuantum de 29.852,84 lei, precum și a
cheltuielilor de judecata în cuantum de 39,3 lei, penalități
convenționale de întârziere în cuantum de 0,15 % pe zi de
întârziere calculate de la data de 18.01.2013 până la plata
efectivă a debitului principal, 868 lei cheltuieli de
judecată. Totodată se constată ca din debitul principal s-au
achitat sume de 10.000 lei. Încheierea Judecătoriei
Giurgiu nr. 6973/19.08.2014, pentru dosar nr.
14019/236/2014, dispune încuviințarea executarea silită.
Încheierea BEJ IRL nr. FN/08.09.2014 pentru dosarul nr.
2053/2014, dispune plata sumei de 720,44 lei
reprezentând cheltuieli de executare silită.
5. Sentinţa civilă a Judecătoriei Giurgiu nr.
3163/27.03.2013, dosar nr. 1028/236/2013, pentru
emiterea unei ordonanțe de plată pentru contravaloarea
serviciilor prestate conform facturilor și penalități de
întârziere, dispune plata în sumă de 29.852,84 lei și
penalități de întârziere în cuantum de 11.437,32 lei și
cheltuieli de judecată în sumă de 39,3 lei reprezentând
taxe de timbru și timbru judiciar. Încheierea Judecătoriei
12
Giurgiu nr. 6974/19.08.2014, pentru dosar nr.
14020/236/2014, dispune încuviințarea executării silite
potrivit titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă
nr. 3163/27.03.2013 pronunțată de Judecătoria Giurgiu
pentru recuperarea creanței de 19.852,84 lei, 11.4037,32
lei penalități întârziere și 39,3 lei cheltuieli de judecată la
care se adaugă și cheltuieli de executare.
6. Sentinţa civilă a Judecătoriei Giurgiu nr.
1978/29.04.2014, dosar nr. 2445/236/2014 privind plata
către SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL
pentru servicii de proiectare drumuri conform contract de
prestări servicii nr. 3621/22.07.2010 în sumă de 58.653,56
lei din care 40.509, 56 lei debit principal, şi 18.144 lei
penalităţi de întârziere.
7. Suplimentar comuna Ghimpaţi comunică şi o
somaţie de plată nr. 515/16.04.2014 a sumei de
2.852.100,83 lei din care 1.788.098 lei debit principal şi
1.064.002, 83 lei penalităţi de întârziere comunicată de SC
STYLE CONSTRUCT SRL pentru contractele: nr.
983/24.02.2011 „Lucrări de intervenţie pentru creşterea
performanţei energetice la blocurile de locuinţe din judeţul
Giurgiu – Ghimpaţi”, respectiv nr. 124/04.02.2011
„Proiectare tehnică, asistenţă tehnică din partea
proiectantului, execuţie lucrări de reţele, de canalizare şi
staţie de epurare, extindere reţele de apă, modernizare
cămin cultural, înfiinţare centru de zi, târg săptămânal,
modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpaţi
– jud. Giurgiu.
Sumele din sentinţele civile enumerate sunt executate
prin BEJ IRL.
Comuna Ghimpaţi solicită suma de 3.102.804.65 lei
din care:
a) 250.703.82 lei provenite din sentinţe judecătoreşti
către diverşi prestatori;
b) 2.852.100,83 lei sume de plată restante către
constructor SC STYLE CONSTRUCT SRL
12. Județul Gorj
Prin adresa comună a Instituției Prefectului Județul
Gorj nr. 16.440/13.10.2014 și a Consiliului Județean Gorj
nr. 13.400/13.10.2014 se solicită alocarea unor sume
13
pentru plata arieratelor și plăților restante înregistrate în
contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, rezultate
din relațiile cu operatorii economici, furnizori de bunuri,
servicii și lucrări, după cum urmează:
1. Municipiul Târgu Jiu – suma de 1.500 mii lei;
2. Municipiul Motru – suma de 1.000 mii lei;
3. Comuna Baia de Fier – suma de 300 mii lei;
4. Comuna Bărbătești – suma de 400 mii lei;
5. Comuna Bîlteni – suma de 600 mii lei;
6. Comuna Bustuchin – suma de 500 mii lei;
7. Comuna Crasna – suma de 300 mii lei;
8. Comuna Crușeț – suma de 774 mii lei;
9. Comuna Polovragi – suma de 800 mii lei;
10. Comuna Runcu – suma de 400 mii lei;
11. Comuna Săcelu – suma de 500 mii lei;
12. Comuna Văgiulești – suma de 300 mii lei
13. Județul Harghita
Comuna Mugeni Județul Harghita:
Prin adresa Instituției Prefectului Județului Harghita
nr. 6891/2014 și a Consiliului Județean Harghita nr.
11448/2014, se solicită fonduri pentru datoriile pe care
Şcoala Generală Mugeni le are faţă de constructorul SC
MACOPS SRL din Odorheiu Secuiesc pentru lucrările
executate şi neachitate la construirea clădirii grădiniței
pentru copii.
Prin Ordonanța nr. 139/22.01.2013 emisă de către
Judecătoria Odorheiul Secuiesc se obligă debitoarea
Școala Generală la plata debitului de 89.491,85 lei și
37,291,63 lei dobânzi.
Prin încheierea nr. 2/16.09.2014 - se obligă debitoarea
la plata sumei de 8.195,11 lei reprezentând cheltuieli de
executare silită.
Prin somaţia de plată din data de 16.09.2014, dosar
executare nr. 333/E/2013, dos, inst. 1763/268/2013 s-a
stabilit suma totală de plată de 134.978,59 lei.
Comuna Mugeni solicită alocarea din Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 134 mii lei.
14. Judeţul Hunedoara
Orașul Simeria Județul Hunedoara:
14
Prin adresa nr. 10.161/2014, Orașul Simeria solicită
sume pentru penalităţi calculate în perioada 2012-2013
pentru plata cu întârziere a cotei de 85% datorate
Ministerului Mediului pentru obiectivul de investiţii
Canalizare şi Staţie de Pompare Simeria.
Prin ordonanța nr. 649/CA/2014 Tribunalul
Hunedoara obligă Primăria Simeria la plata sumei de
211.845,75 lei.
Prin încheierea civilă nr. 3118/CC/2014 din
29.07.2014 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul
4657/97/2013 pentru suma de 211.845,75 lei reprezentând
penalităţi de întârziere contractuală calculate pentru
perioada 26.09.2012-18.12.2013, la care se adaugă
cheltuieli de executare.
Prin Încheierea nr. 960/06.08.2014 a biroului
executorului judecătoresc Benteu Aron, s-au stabilit
cheltuielile de executare în cuantum de 9.528,32 lei.
Prin Somaţia de plată emisă de Biroul executorului
judecătoresc Benteu Aron din data de 06.08.2014, pentru
dosarul nr. 960/2014, se dispune plata sumei de
221.374,07 lei.
Primăria Orașului Simeria solicită alocarea din Fondul
de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 221 mii lei.
Municipiul Brad, judeţul Hunedoara – Prin adresa
comună a Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara (nr.
7.151/06.10.2014) şi a Consiliului Judeţean Hunedoara
(nr. 9.663/06.10.2014) a fost promovat un proiect de
hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de
6.500.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru achiziţionarea de păcură necesară
menţinerii continuităţii funcţionării sistemului centralizat
de termoficare în iarna 2014 – 2015, în municipiul Brad,
judeţul Hunedoara.
Sistemul public de termoficare din Municipiul Brad,
judeţul Hunedoara asigură energia termică pentru 4000
apartamente din 147 blocuri de locuinţe, fără alternativă
de încălzire deoarece acestea nu sunt prevăzute din
construcţie cu coşuri de fum sau cu depozite de
combustibil solid.
În Municipiul Brad nu există aducţiune, nici
15
distribuţie, de gaz metan, iar sistemul electric de joasă
tensiune, care alimentează blocurile de locuinţe, nu este
dimensionat pentru consumatori electrici de mare putere
care să asigure încălzirea locuinţelor.
Se menţionează că energia termică nu se produce în
cogenerare, iar reţelele de transport şi distribuţie (care
totalizează cca.40 km), precum şi punctele termice
nemodernizate (5 din totalul de 10 puncte termice),
generează pierderi tehnologice mari (cca.40%), astfel încât
tariful de producere –transport - distribuţie este mai mare
decât media pe ţară.
În condiţiile situaţiei economice actuale gradul de
încasare al veniturilor proprii nu depăşeşte 75%, din cauza
nerealizării sumelor din cotele din impozitul pe venit, în
plus, bugetul local al Municipiului Brad este afectat şi de
gradul de îndatorare creat prin angajarea unui credit
bancar de 3,0 mil lei pentru cofinanţarea a două proiecte
europene de investiţii în domeniul protecţiei mediului şi
pentru cumpărarea actualului sediu administrativ în urma
retrocedării fostului sediu foştilor proprietari. Din această
cauză Municipiul Brad înregistrează datorii la furnizorii
de bunuri, servicii şi lucrări de cca 3,0 mil. lei .
Din cele prezentate, rezultă că bugetul local nu va
putea susţine din venituri proprii continuitatea funcţionării
sistemului de încălzire pentru iarna 2014-2015, fără
suplimentarea acestuia existând pericolul iminent al
sistării energiei termice cu consecinţe sociale negative.
Necesarul de energie termică produsă pentru
încălzirea locuinţelor într-un sezon rece este de 18000
Gcal, care presupune aprovizionarea unei cantităţi
minimale de 2500 tone păcură.
Prin adresa nr. 15.478/11.09.2014 înregistrată la
MDRAP, Primăria Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara
solicită sprijin prin alocarea unor sume din Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului pentru Spitalul Municipal
Brad, judeţul Hunedoara, pentru plăţi restante aferente
cheltuielilor curente lunare, în vederea bunei funcţionări a
activităţii acestui spital.
Spitalul Municipal Brad este singura unitate
spitalicească care deserveşte întreaga ,,Ţară a Zarandului”,
compusă din: Municipiul Brad, 12 comune din zona de
16
nord a judeţului Hunedoara, 3 comune din zona de vest a
judeţului Arad şi o comună din zona limitrofă a judeţului
Alba, totalizând 48.000 de locuitori.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 8.965
mii lei Municipiului Brad, judeţul Hunedoara pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică și pentru
deblocarea situaţiei de la Spitalul Municipal Brad, judeţul
Hunedoara.
15. Județul Iași
Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi – Prin adresa nr.
18151/08.10.2014 Primăria Municipiului Paşcani solicită
suma de 1.049.530 lei.
Potrivit adresei, în prezent bugetul local al
Municipiului Paşcani nu dispune de venituri proprii care
să acopere necesarul de sume pentru asigurarea agentului
termic pentru populaţie, având în vedere că veniturile
proprii nu acoperă necesarul de cheltuieli, fiind angajate
cheltuieli prin contracte de finanţare pentru proiecte cu
finanţare nerambursabilă, respectiv un Program Integrat
de Dezvoltare Urbană, program ce necesită cofinanţare în
sumă de peste 2.000.000 lei.
De asemenea municipiul are angajat un credit de
trezorerie pentru acoperirea arieratelor pe Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile
poştale, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 187/2013, şi un credit intern pentru alte investiţii în
infrastructură, iar sursele de finanţare nu sunt suficiente
pentru asigurarea și a cheltuielilor de funcţionare.
Astfel, Municipiul Paşcani solicită sprijin financiar în
valoare de 1.049.530 lei, în vederea achitării în avans a
consumului de combustibil necesar asigurării agentului
termic, către populaţie, prin Regia Autonomă de
Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, operator al
serviciului public de energie termică.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 1.049
mii lei Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică.
17
Orașul Hîrlău, prin adresa nr. 14566/15.10.2014
sesizează situația economico-financiară deosebit de grea
prin care trece Spitalul Orășenesc Hîrlău, creată de
insuficiența fondurilor necesare funcționării.
Spitalul acordă asistență medicală unui număr de 11
comune cu o populație de peste 70.000 locuitori.
Suma va fi utilizată pentru plata cheltuielilor urgente.
Pentru depășirea situației dificile a Spitalului
Orășenesc Hîrlău se propune alocarea sumei de
550.000 lei.
Comuna Dumești solicită acordarea unor sume
pentru plata arieratelor, plăților restante și a cheltuielilor
urgente ocazionate de lucrările aferente obiectivului
„Construire grădiniță la Școala de arte și Meserii Dumești,
din comuna Dumești, județul Iași” – suma de 466.100 lei
și obiectivului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă
potabilă și apă uzată în comuna Dumești, județul Iași” –
suma de 1.494.439 lei.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 1.960 mii lei comunei Dumești.
Comuna Dobrovăț solicită alocarea unei sume pentru
plata arieratelor, plăților restante și a cheltuielilor urgente
ocazionate de lucrările aferente obiectivului „Reabilitare și
modernizare unități școlare (Școala generală, Corp A – sat
Dobrovăț și Grădinița sat Moldoveni) în comuna
Dobrovăț, județul Iași” – suma de 224.823 lei.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 224 mii lei comunei Dumești.
Comuna Tomești, solicită alocarea unor sume pentru
achitarea plăților restante aferente lucrărilor pentru
realizarea obiectivelor: „ Construire Grădiniță cu 12 săli
de clasă în comuna Tomești, sat Tomești, județul Iași”
suma – 704 mii lei; Reabilitare drumuri comunale DC 31
Tomești – Vlădiceni, DC 33 Tomești-Goruni și DC 44
Tomești-Chicerea – suma 2.000 mii lei; Construire Bază
Sportivă Tip 1 și dotări aferente în comuna Tomești,
județul Iași – suma 1.000 mii lei.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
18
de 3.704 mii lei comunei Tomești.
Comuna Bălțați solicită alocarea unor sume pentru
achitarea plăților restante aferente lucrărilor pentru
realizarea obiectivului „Asfaltare DC 117 Podișu-
Războieni, Comuna Bălțați, județul Iași”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 1.300 mii lei Comunei Bălțați.
Comuna Butea solicită alocarea unor sume pentru
achitarea plăților restante aferente lucrărilor pentru
realizarea obiectivului „Asfaltare stradă principală,
întreținere periodică drum comunal și lucrări de
construcții pentru Școlile Butea și Miclăușeni, Comuna
Butea, Județul Iași”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 391 mii lei Comunei Butea.
Comuna Horlești solicită alocarea unor sume pentru
achitarea plăților restante, arieratelor aferente lucrărilor
pentru realizarea obiectivului „Modernizare străzi în satele
Horlești, Bogdănești și Scoposeni, Comuna Horlești,
Județul Iași – 12,670 km”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 8.741 mii lei Comunei Horlești.
Comuna Miroslovești solicită alocarea unor sume
pentru achitarea plăților restante aferente lucrărilor pentru
realizarea obiectivului „Extindere rețea alimentare cu apă,
construire stații de pompare, branșamente electrice la
stațiile de pompare în Comuna Miroslovești, Județul Iași”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 200 mii lei Comunei Miroslovești.
Comuna Prisăcani solicită alocarea unor sume pentru
achitarea plăților restante, arieratelor aferente lucrărilor
pentru realizarea obiectivului „Lucrări de execuție pentru
înființare Bază Sportivă, Comuna Prisăcani, Județul Iași”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 202 mii lei Comunei Prisăcani.
19
Comuna Ungheni solicită alocarea unor sume pentru
achitarea plăților restante aferente lucrărilor pentru
realizarea obiectivului „Modernizare drumuri sătești pe o
lungime de 5,2 km în Comuna Ungheni, Județul Iași”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 1.200 mii lei Comunei Ungheni.
Comuna Schitu Duca solicită alocarea unor sume
pentru achitarea plăților restante aferente lucrărilor pentru
realizarea obiectivului „Modernizare prin asfaltare Strada
Mănăstirii din Comuna Schitu Duca, Județul Iași”.
Față de cele de mai sus se propune alocarea sumei
de 1.800 mii lei Comunei Schitu Duca.
16. Județul Mureş
Consiliul Judeţean Mureş:
Prin adresa nr. 23.302/02.12.2013 înregistrată la
MDRAP, Consiliul Judeţean Mureş solicită sprijin prin
alocarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru
plăţi restante faţă de furnizorii de medicamente şi material
sanitare şi pentru Spitalul Municipal ,,Dr. Ghe.
Marinescu” Târnăveni, pentru plăţi restante faţă de
furnizori şi pentru plata sumei prevăzute prin hotărâri
judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de
natura salarială stabilite in favoarea personalului din
sectorul bugetar prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute
în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 230/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Managementul Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi a
Spitalului Municipal ,,Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni a
fost preluat de către Consiliul Judeţean Mureş, în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 94/2010, urmare a
prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr.
174/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitatea celor două spitale deserveşte populaţia din
întreg judeţul Mureş, dar şi din alte judeţe, numărul
20
pacienţilor externaţi depăşeşte faptic numărul pacienţilor
în funcţie de care sunt încheiate contractul cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş.
Astfel s-a ajuns la o diferenţă între sumele decontate
efectiv de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Mureş şi sumele pe care cele două unităţi sanitare le au de
plătit faţă de furnizorii de medicamente în principal, dar şi
faţă de furnizorii de alimente, ca urmare a valorii
contractelor încheiate cu Casa Judeţeană de Sănătate şi
costul serviciilor prestate de către acest spital.
La această situaţie se adaugă obligațiile de plată ale
Spitalului Municipal ,,Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni
către personalul bugetar, reprezentând plata sumei
prevăzute prin hotărâri judecătorești (Sentinţa Civilă nr.
1236/21.06.2011 pronunţată de către Tribunalul Târgu
Mureş, în dosarul nr. 3845/102/2010 rămasă definitivă şi
irevocabilă prin Decizia nr. 108/R/25.01.2012 pronunţată
de Curtea de Apel Târgu Mureş).
Pentru deblocarea situaţiei celor două spitale,
Consiliul Judeţean Mureş solicită alocarea din Fondul
de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de:
- 10.457.000 lei pentru Spitalul Clinic Judeţean
Mureş, respectiv a sumei de:
- 2.132.000 lei pentru Spitalul Municipal ,,Dr. Ghe.
Marinescu” Târnăveni, din care 1.136.000 lei pentru
plăţi restante şi a sumei de 996.225,30 lei pentru
acordarea unor drepturi de natura salarială
Pentru deblocarea situaţiei de la Spitalul Clinic
Judeţean Mureş, judeţul Mureş şi a Spitalului Municipal
,,Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni, Consiliul Judeţean
Mureş solicită alocarea din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului a sumei de 12.589 mii lei.
Orașul Miercurea Nirajului Județul Mureș:
Prin adresa nr. 4.599/2014, Orașul Miercurea
Nirajului solicită plata sumei potrivit sentințelor
judecătorești în cazul proiectului Studiu de fezabilitate -
Modernizare străzi prin metode alternative.
Prin sentința civilă nr. 778/19.02.2014 se obligă UAT
Miercurea Nirajului la plata sumei de 88.013,23 lei,
reprezentând debit și cheltuieli de judecată.
21
Prin încheierea civilă nr. 4.333/05.06.2014, privind
Dosarul nr. 6.928/320/2014, prin care Judecătoria Tg
Mureș încuviințează executarea silită a debitorului UAT
Miercurea Nirajului în ceea ce privește recuperarea sumei
de 88.013,23 lei reprezentând debit principal, penalități de
întârziere calculate până la data de 28.01.2014 și cheltuieli
de judecată, sumă la care se vor adăuga cheltuielile de
executare aferente în baza titlului executoriu constând în
Sentința civilă nr. 778/19.02.2014 pronunțată în dosarul
nr. 807/320/2014 a Judecătoriei Tg Mureș.
Somația imobiliară a Biroul executorului judecătoresc
Demeter Tiberiu Claudiu stabilește debitul în sumă de
95.532,85 lei (88.013,23 lei debit principal, penalități de
întârziere calculate până la data de 28.01.2014 și cheltuieli
de judecată și 7.519,62 lei cheltuieli de executare.
Primăria Orașului Miercurea Nirajului solicită
alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a
sumei de 95 mii lei.
Municipiul Reghin
Municipiul Reghin a solicitat sprijin financiar în
valoare de 3.546 mii lei din care 540 mii lei reprezintă
arierate aferente Spitalului Municipal “Dr Eugen
Nicoară“.
Pentru deblocarea situaţiei, Primăria Municipiului
Reghin solicită alocarea din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului a sumei de 3.546 mii lei.
17. Județul Neamţ
Prin adresa nr. 4057/23.09.2014, Comuna Crăcăoani a
solicitat alocarea de fonduri pentru plata ratelor şi
dobânzilor aferente împrumuturilor contractate cu
instituţiile bancare şi cu Ministerul Finanţelor Publice în
sumă de 725 mii lei.
Pentru deblocarea situaţiei, Comuna Crăcăoani
solicită alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului a sumei de 725 mii lei.
18. Județul Olt
Orașul Corabia județul OLT:
Prin adresa nr. 17.774/13.10.2013 Orașul Corabia
22
solicită fonduri pentru plata titlurilor executorii ale
Colegiului Tehnic Danubius.
Prin adresa nr. 2520/13.10.2014 adresată Consiliului
Local Corabia de către Colegiul Tehnic Danubius Corabia
se precizează că debitele provenite din sentințe civile şi
titluri executorii sunt în sumă de 166.448,2 lei și
reprezintă titluri executorii în dosarele nr. 998/104/2011 și
dosarul nr. 1.003/104/2011.
Prin Sentința Civilă nr. 861/04.05.2011 a Tribunalului
Olt, pronunțată în Dosarul 1.003/104/2011 se dispune
plata către SC ARDIA SRL a sumei de 21.071,56 lei
contravaloare prestări servicii (către Grădinița nr. 5
Corabia) și penalități de întârziere 41.177,24 lei.
Prin Încheierea Tribunalului Olt pronunțată în data de
03.05.2011 în dosarul nr. 998/104/2011 dispune plata
sumei de 49.818,24 lei reprezentând debit și 103.336,63
lei reprezentând penalități de întârziere datorate de
Colegiul Tehnic Danubius către SC ARDIA SRL.
Prin Decizia civilă nr. 306/23.05.2014 a Tribunalului
Dolj prin care se încuviinţează executarea silită formulată
de creditorul Anghelescu Remus Constantin împotriva
debitorilor Primăriei Corabia, Consiliului Local Corabia şi
Colegiului Tehnic Danubius, în dosarul nr.
9.350/215/2014, pentru suma de 94.384,63 lei
reprezentând penalităţi de întârziere (creanță preluată prin
contract de cesiune de către Anghelescu Remus
Constantin).
Titlurile executorii sunt executate silit de către
Birourile executorilor Judecătorești Talpă Neacșu și
Terpovici.
Suma solicitată de Orașul Corabia pentru plata
debitului Colegiului Tehnic Danubius și a cheltuielilor
de executare sunt în sumă de 166.448,2 lei.
Prin adresa nr. 17.774/13.10.2014 Orașul Corabia
solicită fonduri pentru acoperirea arieratelor către
furnizorii Spitalului Orăşenesc Corabia, în sumă de 820
mii lei, pentru efectuarea plăților restante și arieratelor,
potrivit facturilor furnizorilor.
Pentru deblocarea situaţiei de la Spitalului Orăşenesc
Corabia, judeţul Olt, Primăria Orașului Corabia solicită
23
alocarea sumei de 820 mii lei.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 986
mii lei Orașului Corabia, judeţul Olt, pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică și deblocarea
situaţiei de la Spitalului Orăşenesc Corabia.
Comuna Drăghiceni, Comuna Gura Padinii,
Comuna Morunglav, Comuna Obîrșia și Comuna
Tufeni - județul OLT
Prin adresa comună a Instituției Prefectului Județul
Olt nr. 31.069/.10.10.2014 și Consiliului Județean Județul
Olt nr. 9.636/10.10.2014 este înaintată Nota de
fundamentare și proiectul de hotărâre a Guvernului
privind alocarea unor sume din Fondul de Rezervă la
dispoziția Guvernului pentru localitățile Drăghiceni, Gura
Padinii, Morunglav, Obîrșia și Tufeni pentru plata unor
cheltuieli urgente și neprevăzute.
Astfel, pentru Comuna Drăghiceni se solicită
alocarea sumei de 44 mii lei pentru acoperirea arieratelor
rezultate din punerea în executare a unor hotărâri
judecătorești rămase definitive și puse în executare, după
cum urmează:
1. Sentința civilă nr. 898/18.03.2014 - pronunțată de
Judecătoria Caracal în dosarul nr. 335/207/2014.
2. Sentința civilă nr. 748/04.03.2014 - pronunțată de
Judecătoria Caracal în dosarul nr. 336/207/2014.
3. Sentința civilă nr. 1.395/12.05.2014 - pronunțată de
Judecătoria Caracal în dosarul nr. 337/207/2014.
4. Sentința civilă nr. 633/24.02.2014 - pronunțată de
Judecătoria Caracal în dosarul nr. 6.229/207/2014.
Pentru Comuna Gura Padinii se solicită alocarea
sumei de 138.390,74 lei pentru acoperirea arieratelor
rezultate din punerea în executare silită a Deciziei civile
nr. 1.389/24.10.2014 pronunțată de Curtea de Apel
Craiova în dosarul nr. 5.567/104/2012 reprezentând
131.505,68 lei debit către SC Grup Primacons SRL Satina
și cheltuieli de executare silită 138.390,74 lei.
24
Pentru Comuna Obîrșia se solicită suma de
2.610.871,99 lei pentru acoperirea arieratelor rezultate din
punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin
sentința civilă nr. 1.460/25.10.2011 pronunțată de
Tribunalul Olt în dosarul nr. 1542/104/2011 formulată de
către creditoarea SC CORA CONSTRUCT SRL împotriva
UAT Obârșia pentru suma de 2.749.128,04 lei di care
163.266,04 lei reprezintă contravaloarea lucrării executate
de către SC CORA CONSTRUCT SRL iar diferența de
2.585.862 lei penalități la care se adaugă cheltuieli de
executare de 59.009,99 cheltuieli de judecată.
Comuna Obîrșia a achitat suma de 197.266,04 lei până
în prezent, rămânând o diferență de 2.610.871,99 lei.
Pentru Comuna Morunglav se solicită suma de
490.319 lei pentru punerea în executare a Sentinței nr.
183/20.02.2009 pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr.
316/104/2009 și titlu executoriu. Suma reprezintă datorii
către SC Hidroconstrucția SA, lucrare executată pentru
stoparea eroziunii Malului râului Olteț.
Comuna a achitat suma de 894.366 lei rămânând o
diferență de 490.319 lei.
Pentru Comuna Tufeni se solicită suma de 289.904
lei pentru acoperirea arieratelor aferente programului
național de alimentare cu apă a satelor Stoborăști și Bârza,
conform facturii fiscale nr. 4184/30.06.2014.
19. Județul Satu Mare
Consiliul Judeţean Satu-Mare:
Prin adresa nr. 18.397/15.09.2014, înregistrată la
MDRAP, Consiliul Judeţean Satu-Mare solicită alocarea
unor sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului
pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu-Mare.
Sumele alocate Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu-
Mare de către Casa de Asigurări de Sănătate Satu-Mare nu
acoperă minimul necesar desfăşurării actului medical în
condiţii de calitate, în prezent spitalul având datorii
restante faţă de furnizări în valoare totală de 26.607.000
lei, din care arierate în valoare de 15.985.000 lei.
25
Neplata arieratelor înregistrate de Spitalul Judeţean de
Urgenţă Satu-Mare poate duce la blocarea activităţii ce se
desfăşoară în această unitate spitalicească ce deserveşte
atât populaţia judeţului Satu-Mare, cât şi din judeţele
învecinate.
Pentru deblocarea acestei situaţiei de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu
Mare solicită alocarea din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului a sumei de 15.985 mii lei pentru
plata arieratelor.
20. Județul Suceava
Municipiul Suceava Judeţul Suceava. Prin adresa
nr.12.979/14.10.2014 a Instituţiei Prefectului Suceava si
nr. 22.818 din 14.10.2014 a Consiliului Judeţean Suceava,
a fost promovat un proiect de hotărâre a Guvernului
privind alocarea sumei de 2.000 mii din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente
impuse de necesitatea asigurării continuităţii serviciului
public de alimentare, în sistem centralizat, cu energie
termică pe raza Municipiului Suceava.
Cu o populaţie de 114.000 de locuitori, în municipiul
Suceava sunt racordate la sistemul centralizat de
termoficare 21.022 de locuinţe, deservind peste 50.000 de
locuitori. Energia termică este produsă în noua centrală de
cogenerare pe biomasă, aparţinând SC BIOENERGY SRL
Suceava, iar transportul şi distribuţia energiei termice sunt
asigurate de către SC TERMICA SA Suceava.
Având în vedere faptul că, sursele de finanţare pentru
autorităţile administraţiei publice locale sunt limitate
comparativ cu serviciile publice pe care trebuie să le
asigure către populație, și ținând cont că veniturile
prognozate nu se realizează, dar cheltuielile sunt angajate
în baza bugetului aprobat, se solicită fonduri financiare
pentru a asigura continuitatea serviciului public de
termoficare.
Furnizorul de agent termic a încetat producerea
energiei termice, populaţia municipiului rămânând fără
apă caldă menajeră începând cu data de 07.10.2014.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 2.000
26
mii lei Municipiului Suceava, judeţul Suceava pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică.
Oraşul Siret, judeţul Suceava – Prin adresa comună
a Consiliului Judeţean (nr. 1097/29.08.2014) şi Instituţia
Prefectului Judeţul Suceava (nr. 19177/29.08.2014) a fost
promovat un proiect de hotărâre a Guvernului, prin care se
solicită suma de 1.000.000 lei din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pentru anul 2014, Consiliului local al oraşului Siret,
judeţul Suceava, pentru realizarea unor sisteme proprii de
încălzire la obiectivele de interes public de pe raza
oraşului Siret.
În fundamentarea cererii, iniţiatorii precizează că în
acest an, Consiliul local al oraşului Siret din judeţul
Suceava a închis definitiv sistemul centralizat de furnizare
a energiei termice, deoarece serviciul public de
termoficare nu a putut fi realizat de operatorul căruia i-a
fost încredinţată gestiunea delegată.
În acest an, în Consiliul local al oraşului Siret a
hotărât să renunţe la asigurarea agentului termic în sistem
centralizat, optând pentru centrale individuale, datorita
numărului mare de debranşări și pierderile înregistrate de
operatorul local.
Datorită închiderii sistemului centralizat, este necesar
ca la nivelul unităţii administrativ-teritoriale să se asigure
căldura, pe perioada sezonului rece, pentru 8 instituţii
publice, soluţia fiind achiziţia de centrale individuale.
Datorită închiderii sistemului centralizat de
termoficare la nivelul oraşului au rămas fără posibilitatea
de a fi încălzite 8 instituţii publice, după cum urmează:
Spitalul de boli cronice Siret; Grădiniţa cu program
prelungit „Luminiţa” Siret; Centrul de asistenţă socială
„Ingvar Kamprad” (azil de bătrâni şi locuinţe pentru
persoane cu dizabilităţi); Casa de cultură „Mihai Teliman”
Siret; Primăria oraşului Siret; Şcoala Gimnazială cu
clasele I-VIII „Petru Muşat” Siret; Biblioteca orăşenească
„Theodor Stefanelli” Siret; Direcţia de administrare a
domeniului public şi privat.
Suma totală necesară realizării lucrărilor este de
3.344.032 lei, din care a fost obţinută prin sponsorizare
27
suma de 543.000 lei, rezultând o diferenţă de 2.801.032
lei.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 1.000
mii lei Oraşului Siret pentru plata activelor
achiziţionate pentru asigurarea agentului termic în
clădirea primăriei şi a instituţiilor subordonate,
prevăzute mai sus.
21. Județul Timiș
Comuna Liebling
Prin adresa nr. 1076/2014, Comuna Liebling solicită
acoperirea restanțelor de plata din 2011 la SC CONFORT
SA, din lucrările aferente proiectului „Canalizare
menajeră a localității Liebling și stație de epurare” - OG
7/2006.
Conform sentinţei civile nr. 871/02.10.2012, Comuna
Liebling este obligată la plata sumei de 1.591.367,82 lei
cu titlu de contravaloare lucrări.
La recursul formulat de reclamanta SC Confort SA
împotriva sentinţei civile nr. 871/2012, pronunţată de
Tribunalul Timiş în dosarul 8027/30/2011, prin decizia nr.
667/R din 15 aprilie 2013 a Curții de Apel Timișoara, este
admisă acţiunea reclamantei în ceea ce priveşte
penalităţile de întârziere de 921.519,26 lei. Comuna
Liebling este obligată la plata cheltuielilor de judecată în
sumă de 3.000 lei.
Primăria Comunei Liebling solicită alocarea din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
1.229 mii lei.
22. Județul Tulcea
Consiliul Judeţean Tulcea
Prin adresa comună a Instituției Prefectului Județul
Tulcea nr. 10.799/09.10.2014 și a Consiliului Județean
Tulcea nr. 10.779/09.10.2014, înregistrată la MDRAP cu
nr. 80.617/13.10.2014, se solicită alocarea unor sume din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru plata
arieratelor, plăţilor restante către furnizorii de bunuri,
servicii ale Consiliului Județean și ale Spitalului Judeţean
de Urgenţă Tulcea.
Pentru deblocarea situaţiei Consiliului Judeţean
28
Tulcea se solicită alocarea din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului a sumei de 4.513 mii lei din care
3.921 mii lei, reprezentând arierate ale Spitalului Judeţean
de Urgenţă Tulcea.
Prin aceeași adresă se solicită alocarea unor sume
pentru plata cheltuielilor urgente și a arieratelor
următoarelor unități administrativ-teritoriale:
- Oraşul Babadag suma de 289 mii lei pentru achitarea
plăţilor restante diverși furnizori, reprezentând utilități,
materiale, servicii mentenanță.
- Oraşul lsaccea suma de 777 mii lei, reprezentând
plăți restante la diverși furnizori, (lucrări investiții
anvelopare blocuri, materiale construcții, furnituri birou,
service) şi arierate către Compania Naţională de Investiții,
lucrări investiţii pentru sistem alimentare apa si canalizare
.
- Oraşul Sulina suma de 109 mii lei reprezentând plăți
restante și arierate pentru lucrări de investiţii pentru
obiectivul "Stație de epurare";
- Comuna Baia suma de 511 mii lei plăți restante la
diverși furnizori de materiale şi prestări servicii.
- Comuna Casimcea suma de 390 mii lei pentru
achitare obligaţii restante către furnizori privind activitatea
curentă si investiţii., respectiv "SF+PT drumuri
comunale", "Modernizare străzi", "SF+PT Cămin
Cultural" si "Plan Urbanistic General".
- Comuna Ciucurova suma de 40 mii lei, reprezentând
plaţi restante la diverși furnizori de materiale şi prestări
servicii.
- Comuna Dăeni suma de 343 mii lei, reprezentând
plăţi restante la obiectivul de investiții "Amenajare spaţii
verzi în comuna Dăeni";
- Comuna Horia suma de 122 mii lei, reprezentând
plăți restante la diverși furnizori, pentru servicii
salubritate, cotizații, taxe notariale, energie electrică.
- Comuna Izvoarele suma de 292 mii lei,
reprezentând plăţi restante și arierate la diverși furnizori.
- Comuna I.C. Brătianu suma de 176 mii lei,
reprezentând plăţi restante la diverși furnizori de materiale
şi prestări servicii.
29
- Comuna Jurilovca, înregistrează plăți restante în
suma de 206 mii lei reprezentând plăți restante la diverși
furnizori de prestări servicii;
- Comuna Luncavița suma de 102 mii lei, pentru plăți
restante la diverși furnizori, pentru utilități publice ;
- Comuna Mahmudia suma de 335 mii lei pentru plata
cheltuielilor la diverși furnizori de servicii şi pentru
investiția „Reabilitare iluminat public în comuna
Mahmudia".
- Comuna Mihai Bravu suma de 33 mii lei pentru plata
cheltuielilor la diverși furnizori de servicii;
- Comuna Mihail Kogălniceanu suma de 1.200 mii lei
pentru datorii restante aferente cheltuielilor de capital
pentru obiectivul de investiţii "Canalizare şi asfaltare
străzi Mihail Kogălniceanu.
- Comuna Niculițel suma de 434 mii lei pentru plăți
restante şi arierate aferente unor investiţii demarate în
cadrul unor programe naționale.
- Comuna Peceneaga suma de 45 mii lei pentru plata
cheltuielilor la diverși furnizori de servicii;
- Comuna Stejaru suma de 72 mii lei reprezentând
plăți restante și arierate (cotizații, materiale).
- Comuna Topolog suma de 105 mii lei, reprezentând
arierate pentru cheltuieli de capital.
- Comuna Valea Teilor suma de 92 mii lei,
reprezentând plăți restante către diverși furnizori (energie
electrică, cotizații, salubrizare, audit, mentenanță).
- Comuna Văcăreni suma de 498 mii lei, reprezentând
plăți restante și arierate la diverși furnizori de prestări
servicii şi utilități, cheltuieli de capital pentru investiția
"Îmbunătăţirea calităţii mediului în localitatea Văcăreni
prin amenajare spaţii verzi şi aliniamente plantate" si
datorii restante reprezentând drepturi salariale.
Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea - Prin adresa
comună a Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea (nr.
10.456/01.01.2014) şi a Consiliului Judeţean Tulcea (nr.
10.382/01.10.2014) a fost promovat un proiect de hotărâre
a Guvernului prin care se solicită suma de 5.000 mii lei
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea
30
unor cheltuieli urgente necesare furnizării energiei termice
la nivelul Municipiului Tulcea.
În municipiul Tulcea, sunt racordate la sistemul
centralizat de alimentare cu energie termică un număr de
13.111 apartamente.
Astfel, pentru asigurarea furnizării energiei termice
aferent sezonului rece 2014-2015 este necesară
contractarea unei cantităţi de gaze naturale de 55.000
MWh a cărei valoare estimată este de 5.000 mii lei, de
care, bugetul local al Municipiului Tulcea nu dispune.
Având în vedere faptul că bugetul local al
municipiului Tulcea este limitat, ținând cont ca sunt
angajate proiecte cu finanţare nerambursabila pentru care
sunt angajate sume pentru cofinanţare, pe fondul
iminenţei imposibilităţii de asigurare în condiţii de
normalitate şi de perspectivă a agentului termic pentru
încălzirea populaţiei municipiului Tulcea, a unităţilor de
învăţământ, a unor unităţi sanitare şi a altor instituţii
publice, este necesară alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 5.000 mii lei către bugetul local al municipiului
Tulcea, reprezentând fonduri aferente asigurării energiei
termice către populaţie în sezonul rece 2014 – 2015,
respectiv pentru plata combustibilului necesar . Alocarea
acestei sume se circumscrie finanţării unor cheltuieli
urgente în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor
specifice administraţiei publice.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de 5.000
mii lei Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului
public de alimentare cu energie termică.
Orașul Măcin, Județul Tulcea:
Prin adresa comună a Instituției Prefectului Județul
Tulcea nr. 10.799/09.10.2014 și a Consiliului Județean
Tulcea nr. 10.779/09.10.2014, înregistrată la MDRAP, se
solicită alocarea unor sume din Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului pentru Spitalul orășenesc Măcin
pentru plata arieratelor și plăţilor restante.
Pentru deblocarea situaţiei Spitalului Spitalul
orășenesc Măcin şi asigurarea funcţionării acestei unităţi
spitaliceşti în condiţii de calitate, Instituția Prefectului
31
Județul Tulcea și Consiliul Judeţean Tulcea solicită
alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului a sumei de 191 mii lei, reprezentând
arierate.
23. Județul Vaslui
Orașul Negrești Județul Vaslui:
Prin adresa nr. 6193/07.10.2014 se solicită alocarea
sumei de 8.071 mii lei pentru plata unor arierate, facturi
neachitate, sentințe judecătorești, salarii și sume potrivit
OUG 103/2014 și corecții financiare.
Prin Sentința civilă nr. 2009/19.09.2011 s-a stabilit
plata de către UAT a sumei de 375.580 lei contravaloare
lucrări, 121.238,76 lei penalități și 10.000 lei cheltuieli de
judecată către SC ESTCONSULT IPURL Huși.
Prin adresa nr. 6193/07.10.2014 se solicită, pentru
sentința menționată, suma de 72 mii lei.
Primăria Orașului Negrești solicită alocarea din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 72
mii lei.
Comuna Banca Județul Vaslui:
Prin Sentinţa civilă nr. 351/22.04.2013 a Tribunalului
Vaslui, dosar nr. 514/89/2012 s-a stabilit plata
reprezentând contravaloare lucrări efectuate de SC
Conspad Serv SRL la obiectivul Consolidare şi
refuncţionalizare Şcoala I - VIII, Gara Banca, în sumă de
88.371 lei debit principal și 4.382,39 lei penalităţi de
întârziere şi 0,1% pe zi - penalităţi de întârziere, la cererea
creditorului.
Pentru dosarul de executare nr. 445/25.06.2013 Biroul
Executorului Judecătoresc Stan Iulian Marius înființează
poprirea în sumă de 101.727,69 lei.
Pentru Primăria Comunei Banca se solicită alocarea
din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
101 mii lei.
Comuna Bogdănești Județul Vaslui:
Prin adresa nr 9.127/07.10.2014, Consiliul Județean
Vaslui solicită pentru Comuna Bogdănești alocarea sumei
de 133 mii lei.
32
Prin Sentinţa civilă nr. 2.320/31.10.2011 a
Tribunalului Vaslui, dosar nr. 1022/89/2011, privind SC
PSV Company SA, UAT Bogdăneşti este obligată să
achite suma de 585.722,03 lei debit principal și
114.289,10 lei penalități de întârziere, reprezentând facturi
neachitate aferente lucrărilor executate în cadrul
proiectului „Alimentare cu apă în localităţile Ulea,
Unteşti, Hupca, Horoiata, Poduri şi podeţe în comuna
Bogdăneşti.”. În prezent pe componenta „Poduri și
Podețe” rezultă de plată suma de 114.289,12 lei.
Prin Sentinţa civilă nr. 535/17.04.2012 a Tribunalului
Vaslui, dosar nr. 873/89/2012, privind SC Evoconsult
Trading 92 SRL, UAT Bogdăneşti este obligată să achite
suma de 8.520 lei debit principal, 6.118 lei penalități de
întârziere și 2.640 lei cheltuieli de judecată, reprezentând
servicii de consultanţă neachitate aferente contractului de
prestări servicii nr. 948/10.04.2008.
Pentru Primăria Comunei Bogdănești se solicită
alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a
sumei de 131 mii lei.
Comuna Dănești, Județul Vaslui:
Prin adresa nr 9.127/07.10.2014, Consiliul Județean
Vaslui solicită pentru Comuna Dănești alocarea sumei de
245 mii lei.
Prin Sentinţa civilă nr. 1078/F/2013 a Tribunalului
Vaslui, dosar nr. 3845/89/2012/a2, s-a stabilit plata sumei
de 245.528,72 lei aferentă obiectivului executare sediu
Primărie de către SC Ungureanu SRL, conform
contractului de lucrări nr. 2212/17.12.2008.
Pentru Primăria Comunei Dănești se solicită alocarea
din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
245 mii lei.
Comuna Drânceni Județul Vaslui:
Prin adresa nr 9.127/07.10.2014, Consiliul Județean
Vaslui solicită pentru Comuna Dănești alocarea sumei de
236 mii lei.
Prin Sentinţa civilă nr. 159/2012 a Tribunalului
Vaslui, în dosarul nr. 6/89/2012, se dispune plata sumei de
227.537,43 lei reprezentând debit restant, pentru lucrări
33
executate şi neplătite către SC Metal Plast Construct SRL.
Prin Încheierea din data de 28.03.2013 a Judecătoriei
Iași se încuviințează executarea silită pentru suma de
227.537,43 lei, din care cheltuielile de executare silită sunt
în sumă de 7.874,57 lei.
Prin adresa Biroul Executorilor Judecătorești Asociați
Iovu Dragoș și Sîrbu Ciprian Ioan, în dosarul nr.
444/2013, se instituie poprire pentru suma de 235.412,00
lei.
Pentru Primăria Comunei Drânceni se solicită
alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a
sumei de 235 mii lei.
Comuna Dumești, Județul Vaslui:
Prin adresa nr 9.127/07.10.2014, Consiliul Județean
Vaslui solicită pentru Comuna Dănești alocarea sumei de
256 mii lei.
Prin Încheierea din data de 15.03.2013 Judecătoria
Vaslui, în dosarul nr. 2012/333/2013, încuviințează
executarea silită pentru suma de 181.896,05 lei
reprezentând contravaloare lucrări, actualizată cu rata
inflației la data plății, raportat la data de 14.05.2008, a
sumei de 6.270,21 lei cu titlu de cheltuieli de judecată de
fond, precum și suma de 7.948.91 lei cu titlu de cheltuieli
de judecată în apel către SC ROMCIP CONSTRUCT
SRL.
Biroul Executorului Judecătoresc Stan Iulian Marius
în data de 01.10.2013 dispune înființarea popririi pentru
suma de 255.066,96 lei reprezentând lucrări neachitate
către SC Romcip Construct SRL.
Pentru Primăria Comunei Dumești se solicită alocarea
din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
255 mii lei.
Comuna Puiești, Județul Vaslui:
Prin adresa nr 9.127/07.10.2014, Consiliul Județean
Vaslui solicită pentru Comuna Puieşti alocarea sumei de
1.993 mii lei.
Prin Sentinţa civilă nr. 2.353/2013 Judecătoria Bârlad,
în dosar nr. 4593/189/2013, stabilește obligația de plată a
sumei de 20.174,38 lei cu titlu de restanțe facturi și suma
34
de 8.472,80 lei cu titlu de penalități de întârziere aferente
debitului principal, către SC Romold SRL. La aceste sume
se adaugă și cheltuieli de judecată în sumă de 2.940,00 lei
stabilite prin Încheierea nr. 09/13.02.2014 al Biroului
Executorului Judecătoresc Stan Iulian Marius, dosar nr.
09/2014.
Prin Încuviințarea de executare silită în dosar nr.
4294/245/2014, Judecătoria Iași decide executarea silită
pentru suma de 1.929.404,48 lei reprezentând
împrumuturi acordate de CEC Bank SA pentru finanţarea
unor proiecte europene. La aceste sume se adaugă și
cheltuieli de judecată în sumă de 30.705,26 lei stabilite
prin Încheierea nr. 162/05.03.2014 al Biroului
Executorilor Judecătorești Asociați Dominte și Asociații,
dosar nr. 162/2014.
Pentru Primăria Comunei Dumești se solicită alocarea
din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
1.991 mii lei.
Comuna Pungești Județul Vaslui:
Prin adresa nr 9.127/07.10.2014, Consiliul Județean
Vaslui solicită pentru Comuna Dănești alocarea sumei de
698 mii lei pentru plata lucrărilor executate la obiectivul
Şcoala Curseşti-Vale de către SC Romcip Construct SRL.
Prin Sentinţă civilă nr. 254/2013 Tribunalul Vaslui,
dosar 592/89/2012, hotărăște plata sumei de 633.813 lei cu
TVA inclus cu titlu de pretenții și a sumei de 1.000 lei
cheltuieli de judecată către SC Romcip Construct SRL.
Biroul Executorului Judecătoresc Stan Iulian Marius
dispune înființarea popririi în sumă de 697.200,98 lei
reprezentând debit principal reactualizat cu rata inflației,
cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare .
Primăria Comunei Pungești solicită alocarea din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 697
mii lei.
Comuna Șuletea Județul Vaslui:
Prin Sentinţa Civilă nr. 760/2012 Tribunalul Vaslui,
se dispune plata sumei de 36.361,88 lei + 0,4% pe zi
penalităţi + cheltuieli de judecată de 40 lei, ca urmare a
neachitării serviciilor conform contractului de presări
35
servicii din 15.01.2010, încheiat cu SC Invest Proiect SRL
Vaslui. Debitul a fost achitat, mai au de achitat penalități
în sumă de 73.610,52 lei.
Prin Sentinţă civilă nr. 2.619/2013 Judecătoria Bârlad,
dosar 1592/189/2013, se dispune plata sumei de 11.903,06
lei + 200 lei cheltuieli de judecată reprezentând
contravaloare factură nr. RMD 0542/28.03.2013 aferentă
contractului nr. 307/01.03.2013 emisă de SC Romold
SRL. Prin dosarul de executare se solicită suma de
13.393,06 lei. Prin Sentinţa civilă nr. 2.524/31.10.2013 Judecătoria
Bârlad, dosar 1658/189/2013, se dispune plata sumei de
115.359,95 lei reprezentând penalităţi de întârziere la plata
preţului aferent contractelor din 2008 pentru servicii de
proiectare pe Măsura 322, încheiate cu SC Palm Cons
SRL și 5.738,43 lei cheltuieli de judecată. Prin dosar
571/2013 se stabilește suma de 127.818,38 lei (debit și
penalități).
Pentru Primăria Comunei Șuletea se solicită alocarea
din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de
214 mii lei.
24. Județul Vâlcea
Comuna Laloșu, Județul Vâlcea:
Prin adresa nr. 488/22.09.2014 Primăria Comunei
Laloşu solicită suma de 796.970,65 lei pentru plata
sumelor stabilite prin 2 sentințe ale Tribunalului Vâlcea în
favoarea SC ISIHIA IMPEX SRL Craiova - ambele pentru
lucrări construcții și reparații la obiectiv Scoală Laloșu şi
anexează:
Prin Sentința civilă nr. 2.300/18.11.2011 Tribunalul
Vâlcea, dosar nr. 5173/90/2011, stabilește suma de plată
de 547.947,44 lei reprezentând diferență contravaloare
lucrări conform contractului de execuție lucrări nr.
3658/15.12.2006 și actelor adiționale, plus 39,3 lei
cheltuieli de judecată.
Prin Sentința civilă nr. 3.402/14.11.2012 Tribunalul
Vâlcea, dosar nr. 877/90/2012, stabilește suma de plată de
249.032,21 lei reprezentând contravaloare lucrări..
Primăria Comunei Laloșu solicită alocarea din Fondul
de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 796 mii lei.
36
25. Județul Vrancea
Municipiul Focşani, judeţul Vrancea - Prin adresa
comună a Consiliului Judeţean Vrancea (nr.
11.150/13.10.2014) și a Instituţiei Prefectului Judeţul
Vrancea (nr.10.850/13.10.2014 ) au promovat un proiect
de hotărâre a Guvernului prin care se solicită suma de
10.600.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014,
pentru achiziţionarea unei cantităţi de cca 6.200.000 mc de
gaze naturale şi a unui stoc de 1300 tone de păcură.
Operatorul sistemului de încălzire centralizată din
Municipiul Focşani, societatea ENET S.A., cu capital
100% public, asigură energia termică pentru un număr de
15.326 apartamente (52% din totalul apartamentelor),
precum şi pentru 46.000 de persoane din şcoli, grădiniţe şi
căminul pentru persoane vârstnice.
- Autorităţile administraţiei publice locale susţin
furnizarea agentului termic în sistem centralizat în
Municipiul Focşani, motiv pentru care a promovat spre
finanţare în cadrul POS Mediu proiectul „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării
la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”,
prin implementarea căruia se doreşte înlocuirea
tehnologiei de generare şi a sistemului de distribuţie a
agentului termic, iar contribuţia financiara pentru
susţinerea acestei investiţii reprezintă aprox.12% din
buget. Sursele de finanţare pentru bugetul municipiului
fiind limitate, influenţate de nerealizarea unor venituri din
cotele din impozitul pe venit prognozate, nu pot acoperi si
necesarul de sume pentru asigurarea agentului termic
pentru populaţie.
Faţă de acesta, se propune alocarea sumei de
10.600 mii lei Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
pentru asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii
serviciului public de alimentare cu energie termică.
Orașul Panciu, Județul Vrancea:
Prin proiectul de hotărâre a Guvernului iniţiat de
Instituţia Prefectului (nr. 78591/16.07.2014), respectiv
37
Consiliul Județean Vrancea (nr. 8520/16.07.2014)
înregistrată la MDRAP sub nr. 53563/17.07.2014, se
solicită alocarea sumei de 6.557.321 lei pentru oraşul
Panciu.
Sentinţa civilă a Judecătoriei Panciu nr.
1374/20.05.2014 pentru contractul de credit cu BCR nr.
144/2561/09.12.2008 a stabilit debitul de 2.511.523,29 lei;
Sentinţa civilă a Tribunalului Vrancea nr.
30/03.04.2014 pentru contractul cu S.C. PEROT
CONSULTANCY S.R.L. (fostă SC Powertec Company
SRL) de livrare a instalaţiilor pentru sistemul de
prelucrare şi reciclare deşeuri din construcţii şi demolări,
dispune plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3.337,81
lei;
Sentinţa civilă a Tribunalului Vrancea nr.
1105/23.07.2014 dispune plata sumei de 382.582,94 lei,
penalităţi de întârziere de 0,02% pe zi până la achitarea
debitului către SC CASIDO SRL pentru neplata
sistemelor de supraveghere video instalate conform
contractului nr. 13606/25.09.2013. Judecătoria Panciu,
prin încheierea nr. 2638/08.09.2014 încuviinţează
executarea silită;
Prin Decizia Curţii de Apel Galaţi nr.
6597/19.12.2013 se respinge recursul înaintat de Oraşul
Panciu împotriva Sentinţei civile nr. 2071/28.03.2013 a
Tribunalului Vrancea, care a dispus plata sumei de
418.642 lei penalităţi plus penalităţi calculate până la data
plăţii pentru autocarul achiziţionat de SC MADCOM DLS
Impex SRL;
Sentinţa civilă a Tribunalului Vrancea nr.
44/22.05.2014 dispune plata sumei de 1.427.935,40 lei
către SC RECON ŞI DOJE SRL ca urmare a neachitării
lucrărilor realizate pentru creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe realizate conform
contractului nr. 8707/20.06.2012;
Tribunalul Bucureşti prin Sentinţa civilă nr.
2585/04.04.2014 dispune plata sumei de 16.903,25 lei
către ANRE reprezentând contravaloarea avizării
documentaţiei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea
sistemului de încălzire din oraşul Panciu pentru echiparea
cu centrale termice transportabile HCL 37/2004” şi
38
penalităţi de întârziere.
Primăria Comunei Panciu solicită alocarea din Fondul
de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 6.557 mii
lei.
2.Schimbări preconizate Având în vedere situaţiile de blocaj financiar cu care se
confruntă unitățile administrativ-teritoriale menționate
anterior, și faptul că autorităţile administraţiei publice
locale nu dispun de fondurile necesare, în temeiul art.
XVII alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.8/2014, prin prezentul act normativ se propune
suplimentarea cu 152.022 mii lei a bugetului Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru:
1. Oraşul Valea lui Mihai, Județul Bihor – 1.148 mii lei;
2. Comuna Vulcana Băi, Județul Dâmbovița – 1.033 mii lei;
3. Comuna Ghimpaţi, Județul Giurgiu – 3.102 mii lei;
4. Comuna Bucşani, Județul Giurgiu – 420 mii lei;
5. Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj – 1.500 mii lei;
6. Municipiul Motru, Județul Gorj – 1.000 mii lei;
7. Comuna Baia de Fier, Județul Gorj – 300 mii lei;
8. Comuna Bărbătești, Județul Gorj – 400 mii lei;
9. Comuna Bîlteni, Județul Gorj - 600 mii lei;
10. Comuna Bustuchin, Județul Gorj – 500 mii lei;
11. Comuna Crasna, Județul Gorj – 300 mii lei;
12. Comuna Crușeț, Județul Gorj - 774 mii lei;
13. Comuna Polovragi, Județul Gorj – 800 mii lei;
14. Comuna Runcu, Județul Gorj – 400 mii lei;
15. Comuna Săcelu, Județul Gorj – 500 mii lei;
16. Comuna Văgiulești, Județul Gorj – 300 mii lei;
17. Comuna Mugeni, Județul Harghita – 134 mii lei;
18. Oraşul Simeria, Județul Hunedoara – 221 mii lei;
19. Oraşul Miercurea Nirajului, Județul Mureș – 95 mii lei;
20. Municipiul Reghin, Județul Mureș – 3.546 mii lei;
21. Orașul Corabia, Județul Olt – 986 mii lei;
22. Comuna Drăghiceni, Județul Olt – 44 mii lei;
23. Comuna Gura Padinii, Județul Olt – 138 mii lei;
24. Comuna Morunglav, Județul Olt – 490 mii lei;
25. Comuna Obârșia, Județul Olt – 2.610 mii lei;
26. Comuna Tufeni, Județul Olt – 289 mii lei;
27. Comuna Liebling, Județul Timiș – 1.229 mii lei;
28. Comuna Bogdăneşti, Județul Vaslui – 131 mii lei;
29. Comuna Banca, Județul Vaslui – 101 mii lei;
30. Comuna Dăneşti, Județul Vaslui - 245 mii lei;
31. Comuna Drânceni, Județul Vaslui - 235 mii lei;
39
32. Comuna Dumeşti, Județul Vaslui – 255 mii lei;
33. Comuna Puieşti, Județul Vaslui – 1.991 mii lei;
34. Comuna Pungeşti, Județul Vaslui – 697 mii lei;
35. Comuna Şuletea, Județul Vaslui – 214 mii lei;
36. Oraşul Negreşti, Județul Vaslui – 72 mii lei.
37. Comuna Laloşu, Județul Vâlcea – 796 mii lei;
38. Oraşul Panciu, Județul Vrancea – 6.557 mii lei.
39. Consiliul Județean Botoșani – 7.000 mii lei;
40. Consiliul Județean Caraș Severin – 6.500 mii lei;
41. Orașul Oravița, Județul Caraș-Severin – 2.363 mii lei;
42. Orașul Cernavodă, Județul Constanța – 1.268 mii lei;
43. Municipiul Tecuci, Județul Galați – 2.000 mii lei;
44. Municipiul Brad, Județul Hunedoara – 8.965 mii lei;
45. Consiliul Județean Mureș – 12.589 mii lei;
46. Consiliul Județean Satu Mare – 15.985 mii lei;
47. Consiliul Judeţean Tulcea – 4.513 mii lei.
48. Municipiul Focşani, judeţul Vrancea - 10.600 mii lei;
49. Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu - 4.700 mii lei;
50. Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi - 1.049 mii lei;
51. Municipiul Piteşti, judeţul Argeş - 2.000 mii lei;
52. Municipiul Suceava, judeţ Suceava - 2.000 mii lei
53. Oraşul Siret, judeţul Suceava - 1.000 mii lei;
54. Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea - 5.000 mii lei;
55. Oraşul Babadag, județul Tulcea - 289 mii lei;
56. Oraşul Isaccea, județul Tulcea - 777 mii lei;
57. Oraşul Sulina, județul Tulcea - 109 mii lei;
58. Comuna Baia, județul Tulcea - 511 mii lei;
59. Comuna Casimcea, județul Tulcea - 390 mii lei;
60. Comuna Ciucurova, județul Tulcea - 40 mii lei;
61. Comuna Dăeni, județul Tulcea - 343 mii lei;
62. Comuna Horia, județul Tulcea - 122 mii lei;.
63. Comuna Izvoarele, județul Tulcea - 292 mii lei;
64. Comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea - 176 mii lei;
65. Comuna Jurilovca, județul Tulcea - 206 mii lei;
66. Comuna Luncaviţa, județul Tulcea - 102 mii lei;
67. Comuna Mahmudia, județul Tulcea - 335 mii lei;
68. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 33 mii lei;
69. Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 1.200 mii lei;
70. Comuna Niculițel, județul Tulcea - 434 mii lei;
71. Comuna Peceneaga, județul Tulcea - 45 mii lei;
72. Comuna Stejaru, județul Tulcea - 72 mii lei ;
73. Comuna Topolog, județul Tulcea - 105 mii lei;
74. Comuna Valea Teilor, județul Tulcea - 92 mii lei;
75. Comuna Văcăreni, județul Tulcea - 498 mii lei;
76. Orașul Hîrlău, județul Iași – 550 mii lei,;
77. Orașul Măcin, județul Tulcea – 191 mii lei;
78. Comuna Rast, Județul Dolj – 304 mii lei.
79. Municipiul Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna – 410 mii lei;
40
80. Oraşul Baraolt, Judeţul Covasna -410 mii lei;
81. Oraşul Întorsura Buzăului, Judeţul Covasna -60 mii lei;
82. Comuna Belin, Judeţul Covasna – 210 mii lei;
83. Comuna Bodoc, Judeţul Covasna – 60 mii lei;
84. Comuna Boroşneu, Judeţul Covasna – 110 mii lei;
85. Comuna Hăghig, Judeţul Covasna – 60 mii lei;
86. Comuna Ozun, Judeţul Covasna – 60 mii lei;
87. Comuna Valea Crişului, Judeţul Covasna – 240 mii lei;
88. Comuna Vâlcelele, Judeţul Covasna – 280 mii lei;
89. Comuna Valea Mare, Judeţul Covasna – 40 mii lei.
90. Comuna Crăcăoani, Judeţul Neamţ – 725 mii lei;
91. Comuna Lozna, Județul Botoșani – 556 mii lei;
92. Comuna Dumești, Județul Iași – 1.960 mii lei;
93. Comuna Dobrovăț, Județul Iași – 224 mii lei;
94. Comuna Tomești, Județul Iași – 704 mii lei;
95. Comuna Bălțați, Județul Iași – 1.300 mii lei;
96. Comuna Butea, Județul Iași – 391 mii lei;
97. Comuna Horlești , Județul Iași – 8.741 mii lei;
98. Comuna Miroslovești, Județul Iași – 200 mii lei;
99. Comuna Prisăcani, Județul Iași – 202 mii lei;
100. Comuna Schitu Duca, Județul Iași – 1.800 mii lei;
101. Comuna Ungheni, Județul Iași – 1.200 mii lei
102. Comuna Ceru Băcăinți, Județul Alba – 178 mii lei.
Din suma totală de 152.022 mii lei:
- suma de 32.849 mii lei se alocă pentru asigurarea, în
condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de
alimentare cu energie termică;
- suma de 55.516 mii lei se alocă pentru plata
arieratelor și pentru plata cheltuielilor urgente ale
spitalelor aflate în subordinea unităților administrativ-
teritoriale;
- suma de 63.657 mii lei se alocă pentru plata
arieratelor, plăților restante, sumelor aferente sentințelor
judecătorești și cheltuielilor urgente în vederea derulării în
bune condiţii a activităţilor specifice administraţiei
publice.
3. Alte informaţii În temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a
populaţiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 483/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale
aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate
populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport,
41
distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei,
acestea asigură din bugetele locale sumele necesare
acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei
şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
La art. 5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 483/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se
prevede că „Sumele prevăzute în bugetele locale, conform
art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii
principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de
energie termică pentru populaţie, în vederea:
a) finanţării constituirii de către producători a
stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor
pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de
transport aferente constituirii acestor stocuri;
b) achitării în avans a consumului de gaze naturale de
către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze
naturale, numai în situaţia în care contractele încheiate
prevăd astfel de plăţi, iar achitarea în avans conduce la
obţinerea unor preţuri avantajoase ale gazelor naturale
achiziţionate”.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informaţii Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori Anul
curent
Următorii 4 ani Media
pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
42
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus, din care: a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri
b) bugetul FNUAS, din care:
(i)bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care: a) buget de stat
b) bugete locale
- 152.022
+ 152.022
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare a) de la bugetul de stat
b) din bugetul FNUAS
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative
suplimentare
2. Compatibilitatea actului
normativ cu legislaţia comunitară
în materie
Nu este cazul.
3. Decizii ale Curţii Europene de
Justiţie şi alte documente
Nu este cazul.
4. Evaluarea conformităţii Nu este cazul.
43
5.Denumirea actului sau
documentului comunitar,
numărul, data adoptării şi data
publicării
6. Alte acte normative şi /sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
Nu este cazul.
7. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul actului normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
Nu este cazul.
44
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea actului normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării actului normativ
2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării actului normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor
sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3.Alte informaţii
Nu este cazul.
45
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului
normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2.Alte informaţii
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice
Nicolae - Liviu Dragnea
top related