bases proforma de contrato expediente tecnico · del reglamento). 7.3 integración de bases a) el...

OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE ADP Nº 017-2007-MTC/21

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

1

REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA ADP Nº 017-2007-MTC/21

“OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL

EMP. R8 (UBILLON) – JALCA - GRANDE” LONG= 17.104 KM


BASES

PROFORMA DE CONTRATO EXPEDIENTE TECNICO

Financiado por:

Recursos Ordinarios

LIMA - PERU



2

I N D I C E BASES DE LA ADJUDICACION 1.0 GENERALIDADES 2.0 VALOR REFERENCIAL 3.0 CONDICIONES GENERALES – REQUISITOS DE LA ADJUDICACIÓN 4.0 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 5.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 7.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES 8.0 DOCUMENTOS DE LA ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 9.0 INSPECCIÓN PREVIA 10.0 PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN CONSORCIO 11.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 12.0 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 13.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 14.0 APERTURA DEL SOBRE 2.- PROPUESTA ECONÓMICA 15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 16.0 CONTROVERSIAS PRE CONTRACTUALES 17.0 CANCELACION DEL PROCESO 18.0 DECLARATORIA DE DESIERTO 19.0 SUSCRIPCION DE CONTRATO 20.0 VIGENCIA DEL CONTRATO Y COMPUTO DE PLAZOS 21.0 ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 22.0 ASPECTOS ESPECIFICOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 23.0 SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 24.0 PÓLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR

FORMATOS FORMATO Nº 1: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR FORMATO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR (Artículo 76º del Reglamento) FORMATO Nº 3: COMPROMISO DE INTEGRIDAD FORMATO Nº 4: PROMESA DE CONSORCIO FORMATO N° 5: PLAZO DE EJECUCION FORMATO N° 6: CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO VARIOS FORMATO N° 7: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON MODELO

DE PROPUESTA ECONÓMICA FORMATO Nº 8: FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES ANEXOS ANEXO Nº 1 : REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS ANEXO Nº 2 : PROFORMA DE CONTRATO ANEXO Nº 3 : EXPEDIENTE TÉCNICO

CCAALLEENNDDAARRIIOO DDEELL PPRROOCCEESSOO



3

AADDJJUUDDIICCAACCIIOONN DDIIRREECCTTAA PPÚÚBBLLIICCAA NNºº 001177--22000077--MMTTCC//2211

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE (Longitud= 17.104 Km.)

ETAPA FECHAS

PREPUBLICACION DE LAS BASES 15/11/07 AL 21/11/07

CONVOCATORIA El 22/11/07, vía SEACE

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN Desde el 23/11/07 hasta el 05/12/07

PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y FORMULACION DE OBSERVACIONES A LAS BASES Del 23/11/07 hasta el 27/11/07

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES El 30/11/07

INTEGRACIÓN DE LAS BASES El 03/12/07

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS El 06/12/07 a las 10:00 horas

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El 10/12/07 a las 10:00 horas

Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas El 06/12/07 a las 10.00 horas, en el Auditorio de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1.

Apertura de Propuestas Económicas y otorgamiento de la Buena Pro El 10/12/07 a las 10.00 horas, en el Auditorio de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en sito en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima



4

BASES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº ADP-017-2007-MTC/21

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE 1.0 GENERALIDADES

El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO - PAAC 2007, considera el desarrollo de un proceso de selección cuyo objeto es la ejecución de la Obra: Rehabilitación del Camino Vecinal EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el Expediente Técnico, y otros documentos complementarios al presente proceso.

1.1 Objeto

El objetivo de la presente Adjudicación Directa Pública es seleccionar a la Empresa o Consorcio que ejecutara la Obra: Rehabilitación del Camino Vecinal EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE, ubicados en el Distrito La Jalca, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

1.2 Entidad que convoca la adjudicación

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante denominado PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.3 Plazo de ejecución

PROVIAS DESCENTRALIZADO ha definido como requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento en la ejecución de la presente Obra, un plazo de noventa (90) días.

1.4 Base Legal

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 084-2004- PCM, en adelante denominados “La Ley” y “El Reglamento” respectivamente, así como sus normas ampliatorias y modificaciones.

- Resolución N° 080-2000-CONSUCODE/PRE, Aprueba la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que establece pautas para la presentación de garantías.

- Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE, Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero del Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta Fianza o Póliza de Caución.

- Resolución N° 003-2003-CONSUCODE-PRE, Aprueba la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE - Disposiciones Complementarias para la participación de postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje - Ley Nº 27633, Modifica la Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional

y demás disposiciones complementarias - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,

y sus modificaciones Ley Nº 28422 y Ley Nº 28396 - Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. - Decreto Supremo Nº 063-2006-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado - Decreto Supremo Nº 148-2006-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones



5

del Estado - Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. - Directivas Nº 001, 007-2005-CONSUCODE/PRE, así como los Acuerdos del Tribunal de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado - Instructivo Nº 003-2007-MTC/21, RD Nº 1104-2007-MTC/21 - Directiva Nº 01-2007-CG/OEA - Todas las demás pertinentes, según corresponda

2.0 VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecución de la Obra: Rehabilitación del Camino Vecinal EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE es de S/. 827,859.69 (ochocientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y nueve con 69/100 Nuevos Soles), incluido gastos generales, utilidad e IGV, al mes de mayo del 2007.

3.0 CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA ADJUDICACIÓN

Son requisitos para ser postor:

a) Haber cancelado los derechos de participación; en caso de participantes que se presenten en consorcio, bastará que uno de los integrantes haya cancelado estos derechos.

b) Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Ejecutores de Obra) y no estar incluido

en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado. (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN)

c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del Texto Único

Ordenado de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estad, aprobado por el Decreto Supremos N° 083-2004-PCM.

4.0 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Se utilizará el sistema de Precios Unitarios. 5.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Con Recursos Ordinarios 6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El calendario con las diferentes etapas de la adjudicación se encuentra en la convocatoria publicada en el SEACE según el Artículo 104º del Reglamento.

7.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES 7.1 Registro de Participantes

El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria, tomando en consideración lo establecido en los artículos 107º y 108º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

LUGAR DE INSCRIPCION Tesorería de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en la Av. Bolivia Nº 120, 10mo. Piso Centro Cívico y

Comercial de Lima HORARIO: De 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17.00 horas

COSTO DEL DERECHO: S/. 320.00 (trescientos veinte con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV Obligatoriamente, la persona jurídica que solicite registrarse para participar en el presente proceso de



6

selección, deberá consignar la siguiente información: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, domicilio legal, correo electrónico, teléfono y fax.

7.2 Consultas y Observaciones

A través de las Consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto a ellas. El Comité Especial recibirá las consultas por un período mínimo de tres (3) días desde el día siguiente de la convocatoria, conforme a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento del TUO. Los participantes formularán sus consultas y observaciones en forma simultánea de acuerdo al calendario establecido por las Bases, por escrito, dirigida al Presidente del Comité Especial en la dirección indicada a continuación, adjuntando un disquete HD de 3 1/2" o Cd’R, con el pedido archivado en programa MS WORD.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO Ref: A.D.P. Nº 017-2007-MTC/21 Primera Convocatória Att. Presidente del Comité Especial. Av. Bolivia Nº 120 piso 10 Oficina de Trámite Documentario

El Comité Especial responderá todas las consultas y observaciones en un pliego absolutorio, que incluirá,

además, las enmiendas y, si fuera el caso, documentos complementarios. El pliego absolutorio será notificado a través del SEACE, en la sede de PROVIAS DESCENTRALIZADO o a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de tres (03) días, según el Artículo 113 y 115 del Reglamento.

Las respuestas a las consultas y observaciones se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato. Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término para absolverlas (Art. 116 del Reglamento).

7.3 Integración de Bases

a) El Comité Especial procederá a integrar las Bases dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 117º y 118º del Reglamento.

b) Las Bases Integradas no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad

administrativa alguna. 8.0 DOCUMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA

Los documentos del presente proceso son:

- Bases de la ADP (Incluye el Expediente Técnico de Obra y la Proforma de Contrato) - Pliego Absolutorio de Consultas a las Bases (si lo hubiere) - Pliego Absolutorio de Observaciones a las Bases (si lo hubiere) - Pronunciamiento de CONSUCODE (si lo hubiere) El Expediente Técnico de Obra según el Anexo I Definiciones, numeral 28 del Reglamento comprende: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de la obra, metrados, Valor Referencial (presupuesto), análisis de precios, fórmulas polinómicas, calendario de avance de obra y de desembolsos previstos y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. La Proforma del Contrato según el Anexo I Definiciones, numeral 48 del Reglamento es el proyecto de contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las Bases.



7

Las Bases Integradas según el Anexo I Definiciones, numeral 4 del Reglamento, son las Bases definitivas del proceso de selección, cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de las absoluciones de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o del pronunciamiento de CONSUCODE; o, luego de transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado.

9.0 INSPECCIÓN PREVIA 9.1 Es responsabilidad exclusiva de los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se

ejecutarán las obras objeto de esta Adjudicación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta.

Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta Adjudicación

9.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es

recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la visita a la zona de trabajo y la posterior presentación de la Propuesta no enerva la responsabilidad de la Entidad en la determinación de las Especificaciones Técnicas.

10.0 PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO

En el proceso de selección podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará luego de consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato.

Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación individual en el Consorcio durante el proceso de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste. Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su condición de postores y del contrato hasta su liquidación. Las partes del Consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo de Ejecutores de Obras y encontrarse hábiles para contratar con el Estado. En el caso de propuestas a ser presentadas por un Consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes. Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en la Ley y su Reglamento y en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE. Para la participación de postores en consorcio, bastará que uno de los componentes haya comprado las presentes bases, no siendo necesario avisar con anticipación que se va a participar consorciado. En los sobres a presentar debe figurar además del nombre del Consorcio, los nombres de cada consorciado.

11.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 11.1 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres, identificados como sigue:

"Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y "Sobre Nº 2: Propuesta Económica".

11.2 Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos copias. El original marcado como

"ORIGINAL" y las copias como “COPIA”. Cada uno de los sobres se presentará consignado como sigue:



8

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DESCENTRALIZADO ADP Nº 017 - 2007-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

“REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE”

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Av. Bolivia Nº 120 – Piso 10 Lima 1, Perú. POSTOR:.................................................Primer y /o Segundo Sobre

:_________

11.3 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica 11.3.1 Índice

El Postor podrá presentar un índice numerado que facilite la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados.

11.3.2 Contenido del Sobre Nº 1

Doc.1: Declaración Jurada de Datos del Postor (Formato Nº 1). - Obligatorio. En caso de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros. Doc2: Certificado de Inscripción (Obligatorio)

Copia Simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Capítulo de Ejecutores de Obras)

Doc.3: Declaración Jurada del Postor (Obligatorio) Conforme a lo establecido en el Artículo 76º del Reglamento (Formato N° 2) Doc. 4: Compromiso de Integridad (Formato Nº 3). - Obligatorio. En caso de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros. Doc. 5 Promesa de consorcio (de ser el caso) (Formato N° 4) . - Obligatorio. De conformidad con el Artículo 37° de la Ley y Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE. Documentación relacionada a los requerimientos técnicos mínimos: Doc.6: Plazo de Ejecución. (Formato Nº 5). - Obligatorio. Compromiso de ejecutar la obra en el plazo establecido en las Bases. Doc.7: Tiempo de Colegiatura del Ing. Residente Propuesto. - Obligatorio.

Se adjuntará copia simple de la colegiatura. Igual o mayor a 8 años de colegiado. Doc.8: Curriculum Vitae (C.V.) del personal profesional propuesto. (Formato Nº 6). Obligatorio.

Experiencia como residente de obras: haber participado como Residente no menos de dos años (02) en obras similares (obras similares = construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado o afirmado).

- Experiencia como residente de obras: haber participado como Residente no menos de dos años (02) en obras de infraestructura vial, a partir de su colegiación

- Cada experiencia se deberá acreditar con dos documentos:

a) Certificados ó constancias laborales, en los cuales se pueda verificar el periodo laborado.

b) Acta de Recepción de Obra en la cual conste la experiencia como residente de obra o



9

boletas de pago o recibos honorarios por los servicios prestados como residente.

Doc 9: Declaración Jurada de Disponibilidad de Equipo Mecánico (Requisito Técnico Mínimo). De acuerdo al Formato Nº 6 - A. Obligatorio

11.4 Sobre Nº 2: Propuesta Económica

El Sobre Nº 2, deberá contener la documentación siguiente:

Doc. 10: Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 7).

El postor presentará el Monto Total de su Propuesta Económica, el que debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Formato Nº 7, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

Doc. 11: Oferta Económica. Se presentará el detalle del Presupuesto ofertado, indicando los metrados

base del Expediente Técnico de la Obra.

El postor considerará los precios unitarios sin el IGV que pudiera afectar directamente a los componentes de éstos. En consecuencia, el IGV que grava la factura general del contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado; se anexan modelos.

Los Costos Indirectos serán igualmente analizados incluyéndose todos los conceptos necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos considerados en la Obra.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles (S/.), y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales. Si estuviera consignada en forma incorrecta o se omitiera alguna partida o existiera error en la unidad de medida o en el metrado de cualquier partida del presupuesto ofertado, incurrirá en nulidad de la oferta.

La presentación de los análisis de precios unitarios y el análisis de gastos generales y calendario de utilización del adelanto directo, será realizada por el ganador de la Buena Pro antes de la firma del Contrato.

12.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 12.1 Se tomará en cuenta lo dispuesto en el artículo 119º, 120º, 121º, 122º y 123º del Reglamento. 12.2 Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser

el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

12.3 Si existieran defectos de forma en los documentos presentados, tales como, omisiones o errores subsanables que

no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Según se define en el Anexo I Definiciones, numeral 22 del Reglamento, error subsanable es aquel que incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, siendo susceptibles de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que otorgue el Comité Especial. Son considerados errores subsanables:

a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado, en alguna de las páginas, a excepción de la carta

de presentación de la propuesta. b. Ubicación errada de las páginas.



10

c. La no presentación del número solicitado de copias. d. La falta de foliación en alguna página. e. La compaginación inexacta. f. Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con justificación y a criterio del Comité

Especial sean procedentes. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica 12.4 El Notario Público procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta

técnica; asimismo, conservará las propuestas económicas sin abrir, en sobre cerrado debidamente sellado y firmado por él, los representantes de los postores que deseen hacerlo y los miembros del Comité Especial, hasta la fecha en que el Comité Especial en Acto Público comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las Propuestas Técnicas.

12.5 Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del Sobre Nº 1, el Notario Público dejará constancia

de lo actuado en un Acta la cual podrá ser firmada por los representantes de los postores. 12.6. La aclaración y confirmación de documentos será en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42º de la

Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. En atención a los artículos 3º, 294º y 297º del Reglamento, toda declaración o afirmación falsa será causal de eliminación y perdida de su condición de postor, comunicándose este hecho al CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven de ellos.

13.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 13.1 Terminado el Acto de Recepción de Propuestas y Apertura de la Propuesta Técnica o Sobre 1, el Comité Especial

procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1.

13.2 Evaluación de la Propuesta Técnica De acuerdo con el Art. 63 del Reglamento, los requerimientos técnicos mínimos deben ser cumplidos y acreditados por todos los postores para que su propuesta sea admitida

14.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2.- PROPUESTA ECONÓMICA 14.1 El segundo Acto Público corresponde a la Apertura del Sobre Nº 2 y se realizará en la fecha indicada en la

convocatoria, salvo comunicación expresa del Comité Especial. 14.2 En éste Acto Público, antes de la apertura de las Propuestas Económicas, se procederá como sigue:

a) El Notario Público presentará al Comité Especial los Sobres Nº 2 Propuesta Económica, los mismos que permanecieron en su custodia y que también serán mostrados a los asistentes.

b) Seguidamente, se dará lectura al Acta del Comité Especial señalando el resultado de la Evaluación de los Sobres Nº 1 Propuesta Técnica.

c) A los Postores descalificados en el Sobre Nº 1, les será devuelto su correspondiente Sobre Nº 2, sin abrir. 14.3 A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica de los postores aptos en

la evaluación de la Propuesta Técnica. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

14.4 La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de Acuerdo a los Criterios de Evaluación de la

Propuesta Económica, teniendo presente que las propuestas económicas que excedan en más del diez por ciento del Valor Referencial, es decir S/. 910,645.65 (novecientos diez mil seiscientos cuarenta y cinco con 65/100 Nuevos Soles) y las propuestas inferiores al noventa por ciento, es decir S/. 745,073.73 (novecientos cuarenta y cinco mil setenta y tres con 73/100 Nuevos Soles), serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

S/. 745,073.73 (novecientos cuarenta y cinco mil setenta y tres con 73/100 Nuevos Soles) 90.00 % S/. 910,645.65 (novecientos diez mil seiscientos cuarenta y cinco con 65/100 Nuevos Soles ) 110.00 %



11

El postor individual o consorciado, que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037-Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial sin incluir el Impuesto General a las Ventas-IGV. Postores exonerados del IGV el Valor Referencial es de S/. 695,680.41 (seiscientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta con 41/100 nuevos soles)

Limite Máximo (110%): S/ 765,248.45 (setecientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho con 45/100

Nuevos Soles) Limite Mínimo (90%): S/. 626,112.37 (seiscientos veintiséis mil ciento doce con 37/100 Nuevos Soles) 14.5 De conformidad a lo dispuesto por el numeral 1) literal a) del artículo 68º del Reglamento, las Bases considerarán

como único factor de evaluación la calificación de la propuesta económica, otorgándose un puntaje máximo de 100 puntos a la mejor propuesta económica. Se confeccionará y presentará el Cuadro Resumen del Puntaje Total (RPT).

14.6 Evaluación de la Propuesta Económica (Puntuación Máxima: 100 puntos)

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la propuesta económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula (Artículo 69º del Reglamento):

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica (100 puntos)

15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 15.1 Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el

Puntaje Total de las mismas. El Comité Especial, a través de un Cuadro Comparativo, anunciará el orden de prelación de los postores calificados. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total, previa verificación aritmética de la oferta.

15.2 En caso de Empate se procederá de acuerdo al Artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. 15.3 En atención al Artículo 32º de la Ley, el Comité Especial otorgará la Buena Pro aún en los casos en que se

declare como válida una única oferta. 15.4 Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial notificará el resultado en forma

inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO para su correspondiente publicación.

15.5 Una vez otorgada la buena pro los postores que lo requieran podrán tener acceso al expediente de

contratación, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

15.5.1 Debe solicitarse con un escrito dirigido al Presidente del Comité Especial, durante los ocho días



12

inmediatos siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la Buena Pro, indicando el nombre, además del tipo y número de documento de identidad de las personas que efectuarán la revisión, en un máximo de dos (02) personas.

15.5.2 La solicitud debe ser concedida a más tardar al día siguiente en que es solicitada. Solo podrá ser

denegada si quien la solicita no tiene la condición de postor. Los adquirientes de Bases que no hubieran presentado propuestas no pueden tener acceso a las propuestas mientras se encuentre en trámite el proceso de selección, luego solo podrán hacerlo a través de los mecanismos de acceso a la información a que se refiere la Ley N° 27806 y la Resolución Ministerial N° 194-2003-MTC/01 del 17.03.2003. Las solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas serán concedidas el día hábil inmediato siguiente.

15.5.3 La revisión de las propuestas de los postores se realizará en presencia de un representante del área

(Gerencia o Unidad) a la que pertenece el Presidente del Comité Especial, el que deberá vigilar que la persona que efectúa la revisión no deteriore, marque, adultere ni desglose la propuesta, en cuyo caso deberá pedir el concurso del personal de seguridad de la Entidad y de ser el caso de la Policía Nacional.

15.5.4 La sola participación en el proceso autoriza a la Entidad a que permita el acceso a las propuestas, en

la forma, modo y oportunidad indicada en los párrafos anteriores. Asimismo, el acceso a las propuestas solo es permitido a efectos de garantizar que la elección de la propuesta ganadora se encuentra arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revisión asumen plena y exclusiva responsabilidad por el uso de la información contenida en éstas.

16.0 CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES 16.1 Para los Recursos de Apelación y Revisión, se dará cumplimiento a los requisitos y procedimientos

establecidos en el Título IV, Capítulo V - De la Solución de Controversias, Sub capítulos II y III - del Reglamento (Artículos 149° - 174°). Teniendo en consideración las modificaciones efectuadas en el Decreto Supremo Nº 028-2007-EF, publicado el 03.03.2007

16.2 Los recursos de apelación deberán ser presentados ante el tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

conforme a lo dispuesto en el DS Nº 028-2007-EF.

17.0 CANCELACION DEL PROCESO

Cuando PROVIAS DESCENTRALIZADO decida cancelar un proceso de selección, por causal debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34º del TUO de la Ley, comunicará su decisión dentro del día siguiente y por escrito al Comité Especial, debiendo registrar la resolución cancelatoria en el SEACE en el mismo plazo. Adicionalmente, se comunicará dicha decisión a todos los participantes del proceso, dentro del día siguiente, al correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes. En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado como derecho de participación no podrá exceder de los cinco (5) días posteriores a la comunicación, bastando para la devolución la sola presentación del comprobante de pago.

18.0 DECLARATORIA DE DESIERTO

18.1 El Comité Especial declarará desierta la Adjudicación en los siguientes casos:

- Cuando no se presenten propuestas - Cuando no quede válida ninguna oferta. - De presentarse la situación descrita en el numeral 2), Artículo 203º del Reglamento, relacionado con la

negativa del Postor que quedó en segundo lugar para firmar el contrato.

18.2 En atención al artículo 85º del Reglamento, la publicación sobre la declaratoria de desierto de la Adjudicación, será registrada en el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida.



13

19.0 SUSCRIPCION DEL CONTRATO (Artículo 36° del TUO de la Ley, Artículos 196° al 221° del

Reglamento) 19.1 Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, PROVIAS

DESCENTRALIZADO citará al postor ganador, otorgándole un plazo mínimo de cinco (05) días hábiles y máximo de diez (10) días hábiles para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

19.2 La documentación requerida para efectos de la suscripción del Contrato, es la siguiente:

a. Constancia vigente emitida por el CONSUCODE de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.

b. Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, como requisito indispensable

para la suscripción del Contrato. La garantía será por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. El tenor de la Garantía será de acuerdo con el artículo 215º del Reglamento.

c. Copia simple del Testimonio de Constitución y poder del Representante Legal. De tratarse de un

Consorcio, se presentará el contrato de consorcio con las firmas legalizadas de los asociados.

d. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC)

e. Declaración Jurada donde se indique la Relación de los Profesionales, anexando los Certificados de Habilidad.

f. Contrato de Consorcio, con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

g. Análisis de precios unitarios, análisis de gastos generales y formulas polinómicas.

h. Calendario Movilización, Utilización y Desmovilización de Equipos.

i. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 239º del Reglamento.

En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 10 de las presentes Bases en concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE.

19.3 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista para la suscripción del contrato, perderá

automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. PROVIAS DESCENTRALIZADO en cumplimiento del artículo 203° del Reglamento, citará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el Postor ganador, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el numeral precedente. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe - el contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

19.4 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tomando en consideración lo

establecido en el artículo 36º del TUO de la Ley. 20.0 VIGENCIA DEL CONTRATO Y COMPUTO DE PLAZOS 20.1 El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción, según lo establecido en el Art. 204º del

Reglamento. 20.2 El plazo de ejecución de obra se computa en días calendario o días naturales, según lo establecido en el Art.

206º del Reglamento y se inicia según las condiciones establecidas en el Art. 240º del mismo.

21.0 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

21.1 Forman parte integrante del Contrato, además del documento contractual, las Bases integradas del proceso de selección y las Propuestas Técnica y Económica del Contratista. El orden de prelación de estos



14

documentos es el siguiente:

1º El Contrato de Obra 2º Las Bases integradas, conteniendo los Pliegos Absolutorios de Consultas y Observaciones y el

Pronunciamiento del CONSUCODE, si los hubiera. 3º Propuestas Técnica y Económica del Contratista 4° El Expediente Técnico 5° Otros documentos (Especificaciones Generales del MTC, Manual de Mantenimiento Vial del MTC, Manual de

Señalización Vial del MTC, Manual Ambiental del MTC, etc.) 22.0 ASPECTOS ESPECÌFICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los rubros que se indica a continuación se regirán por lo dispuesto en el Título IV. Ejecución Contractual, Capítulo III. Normas Especiales para la Ejecución de Obras, que comprende desde el Artículo 239° hasta el Artículo 271° del Reglamento:

22.1 Aspectos Generales 22.2 Adelantos 22.3 Control de las Obras 22.4 Cuaderno de Obra 22.5 Valorizaciones y Pagos. 22.6 Ampliaciones de Plazo 22.7 Obras adicionales 22.8 Resolución del contrato de obra 22.9 Recepción de Obra 22.10 Liquidación del Contrato de Obra

23.0 SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23.1 Las controversias surgidas desde la celebración del Contrato, hasta antes del consentimiento de la Liquidación

Final del Contrato, podrán ser resueltas mediante Conciliación y/o Arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento -Artículos Nº 272º a 292º - y en la Ley General de Arbitraje, con excepción de aquellas precisadas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

23.2 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo,

las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho ante un Tribunal Arbitral, a fin que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la contestación de ésta se efectuará conforme a lo dispuesto por el Artículo 272° del Reglamento.

23.3 El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes

designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, este último presidirá el Tribunal Arbitral. Para ambos efectos el plazo de designación será de siete (07) días hábiles, contados a partir de la notificación con la solicitud de arbitraje o efectuada la designación de los árbitros por ambas partes, según corresponda.

23.4 Vencido el plazo referido en el numeral anterior y ante la rebeldía de las partes en cumplir con la designación

o a falta de acuerdo entre los árbitros para la designación del tercero, la designación será realizada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE-. La decisión que emita el indicado consejo es inimpugnable.

23.5 En el plazo establecido en el numeral 22.3, los árbitros de común acuerdo establecerán las reglas bajo las

cuales se realizará el arbitraje, pudiendo elegir las que correspondan a un Centro Arbitral, estableciendo las modificaciones que estimen pertinentes. A falta de acuerdo, se aplicará el Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE), aprobado por Resolución Nº 242-2002-CONSUCODE/PRE del 03.Octubre.2002.



15

23.6 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el

mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, salvo que se interponga recurso de anulación contra aquél, por causal establecida en la Ley.

23.7 Las partes acuerdan que no será obligatorio adjuntar recibo de pago o comprobante de depósito de cualquier

entidad bancaria o fianza solidaria a favor de la parte vencedora, para efectos de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial..

23.8 En todo lo que corresponda, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV - Solución de Controversias del

Reglamento - Artículos 272º a 289º, teniendo en consideración las modificaciones efectuadas en el Decreto Supremo Nº 148-2006-EF, publicado el 23.09.2006.

24.0 POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR

Según lo establecido en la Proforma de Contrato.



16

FORMATOS



17

FORMATO Nº 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El representante legal del Postor.................................................., que suscribe el presente documento, declara Bajo Juramento que los datos consignados en este formato, se ajustan a la verdad: 1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ............................................................................................................... (Debe ser conforme a la Escritura de Constitución) 2. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS ............................ ................................................................................................................................. 3. REPRESENTANTE LEGAL............................................ , inscrito en el Registro de Mandatos con el

N°.................... 4. DOMICILIO LEGAL .............................................................................................................................. 5. CIUDAD ................................................................................................................................................ 6. PAIS ...................................................................................................................................................... 7. CORREO ELECTRÓNICO .................................................................................................................... 8. TELEFONO ........................................................................................................................................... 9. RUC.............................................................................................…...................................................... 10. FAX ....................................................................................................................................................... 11. NOMBRE ORIGINAL…………………………………………………………………………………………… 12. AÑO DE CONSTITUCION........................................ ..........................................................

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberá de presentar este formato.



18

FORMATO Nº 2

DECLARACION JURADA DEL POSTOR (Referencia: Artículo 76º del Reglamento)

El postor que suscribe declara bajo juramento: a) Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección, ni para contratar con el Estado,

conforme al Artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso. d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de

resultar favorecido con la Buena Pro; y e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General. Lima,

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal)

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberá de presentar este formato.



19

FORMATO Nº 3

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Yo ____________________________________________________________, Representante Legal del Postor ________________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad señalado en el Reglamento del TUO de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la Libre Competencia. Atentamente, Lima,

Presidente de Comité Especial

Miembro de Comité Especial

Miembro de Comité Especial

Representante Legal



20

FORMATO Nº 4 PROMESA DE CONSORCIO

Los que suscriben, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar un Consorcio, para participar en la ADP- 017-2007-MTC/21 cuyo objeto es la ejecución de la Obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. 2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:

Empresa Participación (1) Obligaciones (Ref.: Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser

igual al 100%. 3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con

DNI/CE. No. ______________ , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es: Dirección postal ___________________________________________ Dirección electrónica ___________________________________________ Teléfono ___________________________________________

En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2007.

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio,

manteniendo mínimamente las condiciones indicadas.

FORMATO Nº 5



21

PLAZO DE EJECUCION

Lima, __________________

Señores Comité Especial de la ADP 017-2007-MTC/21 Lima - Perú

REFERENCIA: ADP 017-2007-MTC/21

Con relación a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA de la referencia, comunicamos a ustedes que nuestra propuesta Técnico - Económica considera un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario y se cumplirá con el requisito técnico mínimo establecido en el numeral 1.3 de las Bases.

Atentamente,

_____________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal)



22

FORMATO Nº 6 CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el C.V. de cada uno del Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos. NOMBRE:______________________ PROFESIÓN:____________________________________ CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIOS

COLEGIATURA Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes – año)

Nº Fecha Nº Folio

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ( OBLIGATORIO )

PERIODO

Nº DE ORDEN

OBRA DE CONSTRUCCION,

MEJORAMIENTO O REHABILITACION CARRETERAS A

NIVEL DE ASFALTADO O

AFIRMADO

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE CARGO DESEMPEÑADO Inicio

Término Duración Nº Folio

Notas: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su

totalidad (llenado total de la información requerida, guardando conexión lógica entre si de los datos consignados).

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán de anexar los documentos sustentados (Certificación de la experiencia de los profesionales propuestos y que para el caso del personal de planta será conforme la certificación de su empleador), caso contrario se considerará incompleto. En los precedentes documentos se deben consignar el periodo de trabajo.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención. No es necesario adjuntar una carta de compromiso de los profesionales en la propuesta técnica.

4. Los certificados de Habilidad de los profesionales propuestos deberán ser presentados sólo por el postor ganador de la Buena Pro.

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)



23

Formato Nº 6 - A

RELACION DE EQUIPO MINIMO OFERTADO POR EL POSTOR

La empresa………………………………., se compromete a poner a disposición el siguiente equipo mecánico de ser ganador de la Buena – Pro de la ADP Nº 017-2007-MTC/21, el cual se encuentra en perfecto estado de operatividad.

Lima,……………………………… ……………………………………. POSTOR Nota: LA RELACIÓN DEL EQUIPO MECÁNICO MÍNIMO, DEBE SER EXACTAMENTE IGUAL A ESTA RELACIÓN. EN LO QUE SE REFIERE A LA CAPACIDAD O RENDIMIENTO DEL EQUIPO ESTE PODRÁ SER IGUAL O MAYOR A LA EXIGIDA. El ganador del presente proceso de selección presentara a la firma del contrato la Carta de compromiso de alquiler de la maquinaria ofertada adjuntando la acreditación de la misma por la empresa que alquilara los equipos

CANT

EQUIPO

CONDICIÓN (Propio/Alquilad

o)

UBICACIÓN (Indicar dirección

exacta en la que se encuentra el equipo)

01 MOTONIVELADORA 125 HP 01 CARGADOR FRONTAL 125-155 HP 3 yd3 01 TRACTOR SOBRE ORUGAS D - 6 01 RODILLO LISO VIBRATORIO 70-100 HP 7- 9 TON. 04 CAMION VOLQUETE 12 M3 01 CAMION CISTERNA 2,000 GLN. , 4x2 02 MARTILLO NEUMATICO 21KG 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9P3 01 COMPACTADORAS VIBRATORIAS TIPO PLANCHA 5.8 HP 01 VIBRADORES 4 HP 1.5” 01 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01 TEODOLITO 01 NIVEL



24

FORMATO N° 7

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lima, _____ de ___________ de 2007 Señores COMITÉ ESPECIAL DE LA ADP 017-2007-MTC/21 Lima - Perú Referencia: ADP - 017-2007-MTC/21 Después de haber examinado los documentos de ADP y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra Propuesta Económica para Ejecutar la Obra: Rehabilitación del Camino Vecinal EMP R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE, objeto de la ADP 017-2007-MTC/21, convocada por PROVIAS DESCENTRALIZADO El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ________________________________ nuevos soles (S/.____________.xx), incluido el IGV. El presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al mes de mayo del 2007. La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene derecho a invalidar nuestra participación. La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases. Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

____________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal)

Anexo: Propuesta Económica



25

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA ADP - 017-2007-MTC/21

Objeto.- REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE Precios vigentes al: Mes de mayo del 2007

Partida Descripción Unidad Metrado (1)

Costo Unitario (2)

Parcial (1)*(2) Sub Total

……………………….. ………………………. ………………………. Costo Directo: …………………………………………………………… Gastos Generales Fijos (____ % CD): ……………………………… Gastos Generales Variables (______ % CD): ………………………. Utilidad (______ % CD): ………………………………………………. Sub Total:………………………………………………………………… I.G.V. (19% ST): ……………………………………………………….. TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: ___________________ Nuevos soles (S/.___________)

____________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal)



26

FORMATO Nº 8

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

ADP - 017-2007-MTC/21

PROPONENTE: Consulta N°.................. Referencia(s) de las Bases Sección: ............ Numeral:............. Página: .............. Consulta: PROPONENTE: Consulta N°.................. Referencia(s) de las Bases Sección: ............ Numeral:............. Página: .............. Consulta:

Nota.- Este formulario será llenado en Arial Narrow 11



27

Anexo Nº 1

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS



28

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Requisito Cumplimiento

Plazo de ejecución (Formato N° 05 ) Sí / No

Tiempo de Colegiatura del Ing. Residente Propuesto Tiempo de Colegiatura del Ingeniero Civil Propuesto como Residente de Obras, igual o mayor a 8 años (*)

Sí / No

Experiencia del Personal Profesional Propuesto (Formato Nº 6) Experiencia como residente de obras: haber participado como Residente no menos de tres años (3) en obras similares (obras similares = construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado o afirmado, mantenimiento periódico donde se hallan ejecutado partidas iguales a las del expediente técnico en concurso).

Sí / No

Equipo Mínimo Declaración Jurada de Disponibilidad de Equipo Mecánico

Sí / No

(*) Para cumplir el Requerimiento Técnico Mínimo del tiempo de colegiatura del Ingeniero Civil propuesto como Residente de Obras, sólo se presentará la copia del diploma del ingeniero, donde se indica la fecha de colegiatura. Asimismo, en esta etapa no es necesario presentar el Certificado de Habilidad del profesional propuesto, los mismos que serán presentados por el Ganador de la Buena Pro antes de la suscripción del Contrato. En lo que se refiere a la capacidad o rendimiento del equipo este podrá ser igual o mayor a la exigida. El ganador del presente proceso de selección presentara a la firma del contrato la Carta de compromiso de alquiler de la maquinaria ofertada adjuntando la acreditación de la misma por la empresa que alquilara los equipos.



29

Anexo Nº 2

PROFORMA DE CONTRATO



30

PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

N° -2007-MTC/21

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obras por el Sistema de Precios Unitarios que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado a quien en adelante se llamará PROVIAS DESCENTRALIZADO con domicilio legal en la Av. Bolivia Nº 120, Piso 10, Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1, debidamente representado por su Director Ejecutivo................. ..............., identificado con D.N.I................., designado por Resolución Ministerial N°................................... del ..........y, de la otra parte ............ .(indicar nombre del contratista)..................., con domicilio legal en ..............................., RUC Nº .................................., representado por el Sr. ..............................................., con D.N.I. ............................, autorizado según Poder inscrito en la ficha que se inserta al presente (Anexo 1), al que en lo sucesivo se les denominará EL CONTRATISTA, y que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA : ANTECEDENTES 1.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO ha previsto la ejecución de la Obra de Rehabilitación del Camino Vecinal EMP

R8 (UBILLON) – JALCA GRANDE, ubicado en el Distrito La Jalca, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas, la misma que en adelante se denominará LA OBRA, la que se ejecutará con RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO.

1.2 Por R.D. Nº..... 2007-MTC/21, del........................, el PROVIAS DESCENTRALIZADO aprobó las Bases de la

PRIMERA CONVOCATORIA de la Adjudicación Directa Publica Nº 017-2007-MTC/21 para la OBRA.(Anexo 2) 1.3 En virtud a las disposiciones legales pertinentes, PROVIAS DESCENTRALIZADO realizó la PRIMERA

CONVOCATORIA a la A.D.P. Nº 017-2007-MTC/21, siendo el Valor Referencial de S/............ (......................................................Nuevos Soles), incluido el IGV, con precios referidos al mes de mayo 2007.

1.4 Como resultado de la Adjudicación Directa Publica, se otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto

total de su propuesta económica ascendente a S/. .......................... (...................indicar en letras....................00/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. o sin incluir el IGV, con precios referidos al mes de mayo 2007, teniéndose en cuenta además las consideraciones de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 2.1 El presente contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra de Rehabilitación del Camino Vecinal EMP R8

(UBILLON) – JALCA GRANDE, ubicado en el distrito de La Jalca, departamento de Amazonas de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico, los que se incorporan como parte integrante de este contrato (Anexo Nº 3).

TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO 3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción y rige hasta el consentimiento de la liquidación

del mismo. La fecha del inicio de LA OBRA se computa cuando se cumplan las condiciones del artículo 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, sus normas complementarias y modificatorias, al que en adelante se le denominará: el Reglamento.

3.2 El plazo de ejecución de los trabajos es de noventa (90) días naturales.

Las Obras se ejecutarán en concordancia con los Calendarios de Avances de Obra Valorizados, así mismo EL CONTRATISTA adjunta los Calendarios PERT-CPM y Diagramas de Barras (Anexos Nº 4, 5, 6 y 7).

Igualmente, a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA entrega los Calendarios de Adquisición de Materiales y de Movilización y Utilización de Equipo, que se integran a este contrato (Anexos N° 8 y 9)



31

3.3 El cumplimiento del plazo sólo podrá ser prorrogado cuando se justifiquen mediante documentos las causales previstas en el Art. 258º del Reglamento.

3.4 De igual forma para el cumplimiento del pedido de ampliación de plazo, el Contratista deberá cumplir con lo

estipulado en el Art. 259º del Reglamento. 3.5 Para las prórrogas, EL CONTRATISTA deberá sustentar debidamente la causal invocada.

CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS 4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de S/. .................... (............................indicar en

letras........................ y 00/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. o sin incluir el IGV, con precios referidos al mes de mayo 2007, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA (Anexo 10), el mismo que se reajustará de conformidad con la Formula Polinómica que figura en el Expediente Técnico. El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de obra mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta. La solicitud de los pagos serán presentados en original y dos copias.

4.2 La garantía contractual a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, es la siguiente:

4.2.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: A la firma del Contrato EL CONTRATISTA presenta la Carta Fianza Nº………, emitida por…. (Indicar el Banco) por la suma de S/. ....................., equivalente al 10% del monto del contrato (según articulo 213º del RECAE), con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión; válida por el tiempo de ejecución de LA OBRA y hasta después de consentida la Liquidación del Contrato, en estricta concordancia con las Bases de la Adjudicación. (Anexo N° 11)

PROVIAS DESCENTRALIZADO ejecutará la garantía si ésta no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Art. 221º del Reglamento.

QUINTA: ADELANTO DIRECTO 5.1 El PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá otorgar a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo hasta

un máximo de VEINTE (20%) POR CIENTO del monto del contrato original, de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Adjudicación, incluyendo el IGV que corresponda, previa solicitud, justificación y respaldo del uso de dicho anticipo.

5.2 El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza por igual monto, incluyendo el I.G.V., solidaria,

incondicionada, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO y sin beneficio de excusión, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO otorgada por empresa autorizada para operar en el país y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, válida por todo el tiempo de ejecución de LA OBRA.

5.3 La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las

valorizaciones mensuales. 5.4 La renovación de la garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto pendientes de

amortización. El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinada a su amortización no estará sujeta

a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento. 5.5 El tratamiento del Adelanto se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 219º del

Reglamento.



32

5.6 El Plan de Utilización del adelanto directo, deberá contener el detalle semanal de los montos por los conceptos de mano de obra, tipo y cantidad de materiales y herramientas menores a adquirir, gastos de fletes y transportes, entre otros aspectos.

SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES 6.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a solicitud de EL CONTRATISTA y, de conformidad a lo precisado en las Bases,

podrá otorgarle adelantos por concepto de materiales, a utilizarse en obra, hasta por un monto no mayor al cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, de acuerdo al literal 2) del Artículo 243º del Reglamento. El valor de los materiales deberá estar de acuerdo con los metrados del expediente técnico de obra

Para el otorgamiento del adelanto para materiales se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

6.2 EL CONTRATISTA presentará un expediente a la Supervisión Externa, solicitando el adelanto con una

anticipación de quince (15) días a lo programado en el Calendario de Adquisición de Materiales aprobado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, adjuntando: una relación detallada de la cantidad de materiales, copias de las cotizaciones de los proveedores con el detalle de lo ofertado y las órdenes de compra. El Supervisor en un plazo de tres días calendarios y, de encontrarlo conforme, enviará su informe a PROVIAS DESCENTRALIZADO indicando los montos máximos a otorgar por cada insumo o material, precisando en qué Índice Unificado están agrupados, debiendo verificar los topes de acuerdo al procedimiento de las fórmulas polinómicas (D.S. 011-79-VC).

6.3 Los adelantos para materiales deberán estar respaldados con la correspondiente Carta Fianza, irrevocable,

incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, vigente hasta la amortización total del adelanto.

6.4 La amortización de los adelantos para materiales, se hará en cada valorización mensual de EL CONTRATISTA,

en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las amortizaciones se realizarán en función del calendario de avance de obra.

6.5 EL CONTRATISTA que reciba adelantos para materiales, deberá presentar, cinco (05) días después del pago

respectivo, copia de la factura de compra y tendrá un plazo máximo de 30 días para llevarlos a obra.

De no existir justificación sobre el incumplimiento del párrafo anterior, PROVIAS DESCENTRALIZADO hará efectiva la(s) garantía(s) y procederá con dicho monto a la adquisición de los materiales, por cuenta del Contratista.

SETIMA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA 7.1 La OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS

DESCENTRALIZADO, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.

7.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones

contractuales y éste no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la

seguridad de la vida de personas, la seguridad de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción acatará de inmediato y sin apelación, las disposiciones que EL SUPERVISOR, dicte tendientes a



33

mitigar o superar esa contingencia, previa autorización de Provias Descentralizado 7.4 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS DESCENTRALIZADO, separará a cualquier

elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en LA OBRA. OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS 8.1 Las valorizaciones de la ejecución de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán

elaboradas el ultimo día de cada mes, por el Supervisor y EL CONTRATISTA, en función de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, conforme al Art. 255º del Reglamento.

8.2 Las cantidades de obra ejecutadas serán formuladas y valorizadas conjuntamente por EL SUPERVISOR y EL

CONTRATISTA, y presentados a PROVIAS DESCENTRALIZADO debidamente aprobados por EL SUPERVISOR, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del primer día hábil del mes siguiente del que corresponde a la valorización.

8.3 Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, éste la efectuará. EL

SUPERVISOR deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 8.4 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre EL

CONTRATISTA y EL SUPERVISOR o PROVIAS DESCENTRALIZADO según sea el caso, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 257º del reglamento del TUO de la Ley 26850.

8.5 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la

Entidad, EL CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

NOVENA : DE LAS OBRAS ADICIONALES. 9.1 Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad

presupuestal y resolución de la máxima autoridad administrativa de PROVIAS DESCENTRALIZADO y en los casos en que los montos, por sí solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato Original.

9.2 Las obras adicionales cuyos montos por sí solos o restándole los presupuestos deductivos, superen el 10%

del monto total del Contrato Original, luego de ser aprobados por la máxima autoridad administrativa de PROVIAS DESCENTRALIZADO, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo disponen los Artículos 265° y 266° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

9.3 El concepto, trámite y pago de las obras adicionales está normado en los “Lineamientos para cautelar el

adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de Obras Públicas”, Directiva 001-2007-CG/OEA modificada por Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG, del 29/10/2007.

9.4 En los contratos a Precios Unitarios, los presupuestos adicionales de obra, serán formulados con los precios

unitarios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional, para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente de ser el caso.

DECIMA: SEGUROS 10.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de la obra deberá haber obtenido todos los seguros necesarios

según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS DESCENTRALIZADO de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este



34

Contrato haya sido recibido por PROVIAS DESCENTRALIZADO, debiendo EL CONTRATISTA verificar el estado de pagos de la póliza, mensualmente.

10.2 EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros 10.2.1 Seguro de accidentes para su personal, de acuerdo a la legislación vigente.

10.2.2 Seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por un monto equivalente al 3% del monto de la obra contratada por siniestro y para un número ilimitado de siniestros. En caso, que el monto del evento o siniestro sea mayor al monto asegurado, EL CONTRATISTA está obligado a cubrir la diferencia.

10.2.3 Seguro contra causas y/o desastres naturales y terrorismo, que cubrirá el 100% de la obra afectada.

No se pagará la valorización Nº 1 si no se ha cumplido con estos requisitos. 10.3 La vigencia de las pólizas de seguros será desde el inicio del plazo contractual, hasta la recepción final de la

obra. DECIMO PRIMERA: RESIDENCIA DE OBRA 11.1 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA al Ingeniero Civil colegiado

………………………………………………., con Reg. CIP Nº …….., aprobado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, quien desempeñará las funciones de Residente de Obra, cumpliendo lo establecido en el Artículo 242º del Reglamento.

11.2 El Ingeniero Residente deberá dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico y demás documentos

contractuales, durante la ejecución y liquidación de las obras, tomando oportunamente la decisión pertinente de acuerdo a las Directivas del PROVIAS DESCENTRALIZADO.

11.3 En caso de que por fuerza mayor el Residente deba ser cambiado, su reemplazo será un profesional de igual o

mejor categoría, condiciones técnicas, etc., del original, previa aprobación del PROVIAS DESCENTRALIZADO. El cambio debe proponerse con una anticipación de diez (10) días útiles, a fin de obtener la aprobación.

11.4 Así mismo proveerá de ingenieros colegiados, habilitados y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su propuesta. Técnica

11.5 Todas las instrucciones transmitidas al Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA. DECIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 12.1 Solución amigable

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

12.2 Convenio Arbitral

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a la nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normatividad de contrataciones y adquisiciones del Estado

12.3 Reglas del procedimiento

El proceso arbitral será de derecho y en idioma castellano. El arbitraje será resuelto por Un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará a un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta respectivamente y éstos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al CONSUCODE, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación.



35

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar al CONSUCODE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.

12.4 Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: Lima – Perú. DECIMO TERCERA: DE LAS PENALIDADES 13.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS

DESCENTRALIZADO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía a que se refiere el Art. 222 del Reglamento; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria = ------------------------------------------ 015 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

13.2 Si EL CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que

ejecuta, PROVIAS DESCENTRALIZADO solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

13.3 En atención al Artículo 223º del Reglamento, los cambios del personal profesional calificado de EL

CONTRATISTA (Residente), especificados en su Propuesta Técnica y que no cuente con la aprobación de PROVIAS DESCENTRALIZADO, darán lugar a una penalidad de un monto equivalente al 0.25% (1/4 por ciento) del monto del contrato, que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

DECIMO CUARTA: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causales y siguiendo el

procedimiento establecido en la Directiva Nº 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo 264º del Reglamento.

DECIMO QUINTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 15.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver administrativamente este contrato en los casos que EL

CONTRATISTA:

15.1.1 Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido por una sola vez para ello.

15.1.2 Paralice injustificadamente la obra o reduzca injustificadamente la ejecución de la obra, pese a

haber sido requerido para corregir tal situación, lo que será considerado como una obligación esencial.



36

15.1.3 Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la

prestación a su cargo.

15.1.4 Si al momento del trámite de los pagos correspondientes a Adelantos y/o Valorizaciones (SIAF), existiera una notificación de pago de deuda por parte de SUNAT y no es subsanado por EL CONTRATISTA en un plazo de cinco días hábiles.

15.1.5 Si, contrariando lo dispuesto en las Bases subcontrata parte de la obra.

15.2 La ejecución del presente contrato, queda condicionada a la asignación de Recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución del presente contrato por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

15.3 El proceso de resolución de contrato se sujetará al Art. 267° del Reglamento. DÉCIMO SEXTA: RECEPCION DE LA OBRA La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el art. 268° del Reglamento. DECIMO SETIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO La liquidación de Contrato deberá sujetarse a lo establecido en los Art. Nº 269º y 270º del Reglamento. DECIMO OCTAVA : DEVOLUCION DE GARANTÍAS 18.1 Para que PROVIAS DESCENTRALIZADO proceda a la devolución de garantías debe cumplirse previamente

por EL CONTRATISTA lo siguiente:

18.1.1 Que la Liquidación quede consentida.

18.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos de Post Construcción.

18.2 Cumplido lo anterior, las garantías serán devueltas en la forma siguiente:

18.2.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores de cumplido lo precisado en el numeral 18.1.1 y 18.1.2 del contrato.

DECIMO NOVENA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO 19.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se ubique LA

OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de Obra y estará sujeto a fiscalización. 19.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Bases de

la Adjudicación Directa Publica y Especificaciones Técnicas. VIGÉSIMA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias, efectuadas por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de EL SUPERVISOR o de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

VIGÉSIMO PRIMERA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA 21.1 EL CONTRATISTA está obligado a tomar personal no calificado de la zona 21.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión,



37

inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos. EL CONTRATISTA queda prohibido de Sub contratar parcial o totalmente las obras materia del presente contrato, de comprobarse la sub contratación será causal de resolución de Contrato, lo que será comunicado al CONSUCODE para la aplicación de la sanción correspondiente. VIGESIMO SEGUNDA: PERIODO DE GARANTIA Queda establecido que si en el curso de los siete (7) años siguientes a su Recepción, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que, PROVIAS DESCENTRALIZADO aceptó LA OBRA o devolvió las garantías, de conformidad con el Art. 51º del TUO de la Ley. VIGESIMO TERCERA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación, que importa EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia. VIGESIMO CUARTA: ACUERDOS VERBALES Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS DESCENTRALIZADO o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno, antes, durante el proceso de construcción o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el Contrato. VIGESIMO QUINTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU EL CONTRATISTA aceptará todas las leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente a PROVIAS DESCENTRALIZADO de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas. VIGESIMO SEXTA: PREEMINENCIA DE LAS BASES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA 26.1 El presente contrato se regirá por las Bases de la Adjudicación Directa Publica, el TUO de la Ley y su

Reglamento, que EL CONTRATISTA acepta sin reserva. 26.2 En caso de controversia entre los documentos de la Adjudicación Directa Publica, el orden de prelación de los

documentos será: Contrato, Bases Integradas, Propuesta Técnica y Económica de El CONTRATISTA, Planos y Especificaciones Técnicas.

26.3 Las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley y su Reglamento, se considerarán supletorias en cuanto no

hayan sido expresamente modificadas por las Bases de la Adjudicación Directa Publica . VIGÉSIMO SEPTIMA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL 27.1 El presente contrato está sujeto a las Leyes Peruanas, sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Vigésimo

Quinta (25º) de este Contrato. Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los jueces de la ciudad de Lima.

27.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS DESCENTRALIZADO y EL

CONTRATISTA, ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato. 27.3 En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio, las comunicaciones cursadas al domicilio señalado en

el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas. Cuando se cambie de domicilio se deberá avisar notarialmente, con tres días de anticipación, siendo que en consecuencia, todas las comunicaciones ejecutadas a dicho domicilio se tendrán por bien hechas



38

VIGÉSIMO OCTAVA- DE LAS NOTIFICACIÓNES 28.1 Son medios válidos de notificación los efectuados por PROVIAS DESCENTRALIZADO a través de medios

electrónicos como el Fax y/o correo electrónico, en el número o dirección electrónica indicada en la declaración Jurada de Identificación del Postor.

28.2 Para este fin la Cédula de Notificación con el resolutivo correspondiente enviada por cualquiera de los medos

electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; y surtirá efectos legales a partir de su Notificación.

28.3 La notificación en el domicilio de EL CONTRATISTA, cuando es posterior a la notificación por medios electrónicos,

no invalida a la notificación efectuada con anticipación, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

VIGESIMO NOVENA: ESCRITURA PUBLICA El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes de cargo de EL CONTRATISTA. TRIGESIMA: ANEXOS Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos de este Contrato y sus Anexos que detallados a continuación forman parte de éste.

Anexo N° 1 : Testimonio de Constitución y Poder del Representante Legal. [Indicar número de folios] Anexo N° 2 : Resolución Directoral Nº........que aprueba las Bases de la Adjudicación Directa Publica[ 1 folio] Anexo N° 3 : Bases de la Adjudicación Directa Publica, Pliego de Absolución de Consultas, Pliego de Absolución

de Observaciones y Expediente Técnico de la Obra suscrito por EL CONTRATISTA. [indicar número de anillados y láminas de planos].

.Anexo N° 4 : Calendario de Avance Valorizado de Obra. [indicar número de folios ] Anexo N° 5 : Calendario PERT-CPM [indicar número de folios ] Anexo N° 6 : Diagrama de Barras [indicar número de folios ] Anexo Nº 7 : Calendario de Adquisición de Materiales [indicar número de folios] Anexo N° 8 : Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos, y Calendario de Utilización de Equipo

[indicar número de folios]. Anexo N° 9 : Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA. [indicar número de folios] Anexo Nº 10 : Propuesta Económica de EL CONTRATISTA [indicar número de folios] Anexo Nº 11 : Copia de las Cartas fianzas. [Indicar número de folios] Anexo N° 12 : Certificado del Registro Nacional de Proveedores [indicar folio] Anexo Nº 13 : Directiva Nº 003-2005-MTC/14- “Procedimiento para la elaboración, presentación y aprobación de la

liquidación del Contrato de Obra”. Las partes se someten a la competencia de las autoridades Administrativas y/o Judiciales de la ciudad de Lima,



39

renunciando al fuero de su domicilio. En fe de lo cual las Partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales, de las que “EL CONTRATISTA”, toma pleno conocimiento a la fecha de la suscripción del mismo, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de Lima a los .............días del mes de ....................del 200….. PROVIAS DESCENTRALIZADO EL CONTRATISTA



40

Anexo Nº 3

EXPEDIENTE TÉCNICO

bases proforma de contrato expediente tecnico · del reglamento). 7.3 integración de bases a) el...

Documents