bases subcafae-2014 real
TRANSCRIPT
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 0001-2014-SUBCAFAE – C - GCH
“ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DEL SUBCAFAE – CASCAS
– GRANCHIMU - LALIBERTAD”
BASES
Financiado por:
Recursos Propios
CASCAS
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
1
BASES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0001-2014-SUBCAFAE – C - GCH
CAPÍTULO I
1.0 GENERALIDADES Por Acuerdo de Directorio del SUBCAFAE, según consta en acta, de fecha del 28 de Agosto del 2014, se acordó dar inicio al Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Local del SUBCAFAE, con el financiamiento de los recursos propios con lo que se cuenta a la actualidad, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, Planos de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas; y demás documentos complementarios.
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
EL SUBCOMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO (SUBCAFAE), reconocido mediante R.D .N° 000765-2014-UGEL-GCH-C de fecha 30-06-2014, en adelante denominado SUBCAFAE, con RUC N° 20481893772
1.2 DOMICILIO LEGAL
Jr. Bolognesi cuadra N° 03 s/n, referencia Mercado de Abastos.
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente Licitación Pública es seleccionar a un maestro de Obra que ejecutará la Obra, a que se refiere el numeral 1.00 Para el proceso de Selección se evaluara la propuesta Económica (Formato N° 01) en el que se presentara el Presupuesto Resumen y por separado ambas ofertas (Presupuesto de Materiales y Presupuesto de Mano de Obra). Sin embargo luego del proceso de selección se contratara la mano de obra o lo que es lo mismo Maestro de Obra
1.4 VALOR REFERENCIAL El Valor Referencial para la ejecución de la Obra asciende a la suma de S/. 87 798.21 Nuevos Soles ( Ochenta Siete mil Setecientos noventa y ocho y con 21/100 Nuevos Soles ) incluidos Materiales y Mano de Obra, en el que se incluye también impuestos de Ley y cualquier otros conceptos que incidan en el costo total de la obra,, el valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2014.
Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:
90 % del Valor Referencial Valor Referencial (Incluido el IGV) 110% del Valor Referencial
S/. 79 018.39 (Setenta y Nueve mil dieciocho
con 39 /100 Nuevos Soles)
S/. 87 798.21 (Ochenta y Siete mil setecientos noventa y ocho con 21/100
Nuevos Soles)
S/ 96 578.03 ( Noventa y Seis mil quinientos setenta y ocho con 03/100
Nuevos Soles)
Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación por el Presidente del Directorio
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
2
del SUBCAFAE, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito.
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO La Obra está presupuestada con Recursos Propios de acuerdo a la Disponibilidad a la fecha del SUBCAFAE.
1.6 SISTEMA DE CONTRATACION El presente proceso de selección: Adjudicación de Menor Cuantía, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL La modalidad es por Financiamiento de la Entidad.
1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Los requerimientos técnicos mínimos (referidos a equipamiento, entre otros) están definidos en el Anexo Nº 03 que forma parte de las presentes Bases.
1.9 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada en Distrito : Cascas Provincia : Gran Chimú Departamento : La Libertad. Región : La Libertad
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y constituye un requerimiento técnico mínimo de acuerdo al artículo 63° del Reglamento y, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento.
1.11 BASE LEGAL
1) Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 2) Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento. 3) Directivas del OSCE. 4) Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 5) Código Civil. 6) Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 7) Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE
8) Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
3
1.12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el que a su vez comprende:
1) Planos (virtual) 2) Metrados, costos y Presupuestos
1.13 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Que se haya registrado como participante. 2. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley.
CAPITULO II
2.0 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Convocatoria y Pre publicación de las Bases : Del 05.09.14 al 15.09.14
Presentación de Propuestas : 16.09.14 En acto privado se realizará en la Sede del SUBCAFAE, sito en el Jr. Bolognesi S/N Distrito de Cascas, a horas: 10:00 am Evaluación de Propuestas: : 17.09.14 Absolución de Reclamos : 18.09.14 Publicación de Resultados : 19.09.14 Otorgamiento de la Buena Pro : 22.09.14 El calendario con las diferentes etapas del proceso de selección se encuentra publicada, en la página web de la UGEL-GRAN CHIMU: http://[email protected]
2.2 CONVOCATORIA Se efectuará a través de la publicación en la página web de la UGEL-GRANCHIMU-C, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.
2.3 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN
Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.
2.4 PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES
El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, se deberá registrar en la página WEB DE LA UGEL-GRAN CHIMU-CASCAS la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Presidente del Directorio, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
4
2.5 CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente.
2.6 PRESENTACIÓNDE PROPUESTAS
Forma de Presentación de Propuestas Las propuestas se presentarán, en la Sede del SUBCAFAE-C-GCH, sita en el Jr. Bolognesi S/N CASCAS, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Privado.
Las propuestas se presentarán en original y dos (2) copias en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera:
SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre rotulado
SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
SUB CAFAE Atte: Comité Especial
Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2014-SUBCAFAE-C-GCH Objeto del proceso: Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Local del SUBCAFAE Jr. Bolognesi S/N CASCAS
Sobre N° 1: Propuesta Técnica Nombre / Razón Social del Postor
Nº de Folios de cada Ejemplar
Señores
SUB CAFAE Atte.: Comité Especial
Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2014-SUBCAFAE-C-GCH Objeto del proceso: Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Local del SUBCAFAE Jr. Bolognesi S/N CASCAS
Sobre N° 02: Propuesta Económica
Nombre / Razón Social del Postor
Nº de Folios de cada Ejemplar
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
5
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).
Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta.
Al terminar el acto privado se levantará un acta, la cual será suscrita, por todos los miembros del Comité Especial.
2.7 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA
El sobre Nº 1 contendrá la siguiente documentación:
a. Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01. Obligatorio.
b. Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según el Anexo Nº 02. Obligatorio.
c. Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos según el Anexo Nº 03.
Obligatorio. - Relación de Equipo Mínimo (Según Formato Nº 02). Obligatorio d. Documentación relacionada a los factores de evaluación:
o Experiencia en Obras en General Facultativo o Experiencia en Obras Similares Facultativo
El postor deberá presentar todos los documentos obligatorios para que su propuesta sea admitida. De no presentarse un documento facultativo, la propuesta será admitida pero no se asignará el puntaje correspondiente al factor de evaluación que no se acredito.
SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente: − Monto total de la Propuesta Económica, en letras y números, el cual deberá incluir todos los
impuestos, tributos, transporte, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 04, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.
− Presupuesto Detallado. (Según Formato Nº 01). Obligatorio. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en
el Expediente Técnico
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
6
Se indicará además del presupuesto resumen (incluido por materiales y mano de obra) el presupuesto de materiales y el presupuesto de mano de obra por separado. Luego de la suma del costo directo, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.
2.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos
2.8.1 Evaluación Técnica
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con la presentación de los documentos obligatorios detallados en el Ítem Sobre Nº 1 - Propuesta Técnica de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos)
Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes:
Factores de Evaluación Puntuación
Mínima Puntuación
Máxima
A. Experiencia en Obras en General para el postor (Adjuntar Recibos por Honorarios o Contratos y/o Fotos indicando la obra ejecutada bajo D.D. J.J.)
30
B. Experiencia en Obras Similares para el postor (Adjuntar Recibos por Honorarios o Contratos y/o Fotos indicando la obra ejecutada bajo D.D. J.J.)
40
C. Experiencia y Calificación del personal Técnico propuesto
(Presentar la DDJJ indicando los años en que se viene desempeñando como Maestro de Obras, adjuntar de ser posible sus Recibos por Honorarios y/o Contratos). Mayor a 05 años como maestro de Obra...treinta (30) puntos. Menor a 05 años y mayor a 03 años como maestro de
Obra...Quince (15) puntos. Menor o igual a 03 años como maestro de Obra...cero (00) puntos.
30
PUNTUACIÓN
100
El Requerimiento Técnico Mínimo para el Maestro de Obra es el siguiente:
- Experiencia en Obras Similares
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
7
2.8.2 Determinación del Puntaje Total
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40
El puntaje mínimo para aprobar el proceso de selección, será de 60 puntos.
2.8.3 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los postores. Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.
2.9 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta.
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
8
ANEXO N° 01
CARTA DE PRESENTACION DEL POSTOR
Cascas, _______________________________ Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0001-2014-SUBCAFAE – C - GCH Presente.- ……………………………… (nombre del postor/ Empresa ), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
9
ANEXO Nº 02
CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENRO CUANTIA Nº 0001-2014-SUBCAFAE – C - GCH Presente.- El que suscribe, __________________ identificado con DNI Nº ____________ Representante Legal de _______________, con RUC. N º ______________, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Local del SUBCAFAE-CASCAS-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO: 60 DIAS CALENDARIO. Cascas, __________________________ _____________________________________________________
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
10
ANEXO N° 03
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo y Personal Profesional y Técnico Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0001-2014-SUBCAFAE – C - GCH Presente.- Estimados señores: El que suscribe, _________________ identificado con DNI Nº ___________________ Representante Legal de.__________________ con RUC. Nº ___________________, declara que mi representada se compromete a mantener y emplear en la obra el equipo ofertado en el Formato Nº 2, el cual se encuentra en óptimas condiciones de operatividad.
Cascas, _____________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
11
ANEXO Nº 04
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)
Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 0001-2014-SUBCAFAE – C - GCH Presente.- Estimados señores: Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente: Costo de Materiales:
___(monto en letras)____ nuevos soles (S/.____(monto en números)___.xx ), incluido el IGV Costo de Mano de Obra:
___(monto en letras)____ nuevos soles (S/.____(monto en números)___.xx ), incluido el IGV
La propuesta económica incluye todos los impuestos, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra. La propuesta económica ha sido elaborada con precios vigentes al mes de (del valor referencial)
Cascas, ____________________________ ______________________________________________________
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
Documento adjunto.- Formato Nº 02 .- Presupuesto Detallado
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
12
FORMATO Nº 1
PRESUPUESTO DETALLADO (resumen / materiales / mano de obra)
DESCRIPCIÓN
COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)
IGV ( 18%)
TOTAL GENERAL
----------------------------------------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
13
FORMATO Nº 2
RELACION DE EQUIPO OFERTADO
------------------------------------------------------------------------------------------- Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA CANTIDAD TIPO DE TENENCIA
Propio / Alquiler
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
14
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº -2014-SUBCAFAE – C - GCH
Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO, con RUC Nº 20481893772, con domicilio legal en Jr. Bolognesi, S/N, Distrito Cascas, Provincia Gran Chimú, Departamento La Libertad, a quien en adelante se denominará SUBCAFAE, debidamente representado por su Presidente , PROF. CARLOS LEONEL ALVA ALCANTARA, con DNI Nº 27146673, designado con Resolución Directoral Nº 000765-UGEL-GCH-C del 30.06.2014; y de la otra parte la (RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA.), con domicilio legal en (DOMICILIO DEL CONTRATISTA), con RUC Nº ......................, con dirección electrónica [email protected], representado por (Nombre del Representante Legal), identificado con DNI Nº ...................., según Testimonio ...................., que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben en los términos y condiciones siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES 1.1 SUBCAFAE ha previsto la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DEL SUBCAFAE-CASCAS- GRANCHIMU-LA LIBERTAD, ubicada en el departamento de La Libertad, Región La Libertad, la misma que en adelante se denominará LA OBRA, que se ejecutará financiada con Recursos Propios, sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera de SUBCAFAE durante el periodo de ejecución de LA OBRA.
1.2 En tal sentido, SUBCAFAE convocó a la Licitación Publica Nº 0001-2014-SUBCAFAE/UGEL-GCH-C, a través de
la página WEB de la UGEL Gran Chimú-Cascas, por un Valor Referencial de S/.xx xxx (en Letras 00/100 Nuevo Soles ) incluido el I.G.V, con precios referidos al mes de Agosto del 2014, según lo establecido en el Numeral 1.4 de las Bases de Licitación. El presente Contrato está regido por el Texto Único Ordenado de la Ley 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos Nos. 083 y 084-2004-PCM, respectivamente, que en adelante se denominarán LA LEY y EL REGLAMENTO, según corresponda.
1.3 Como resultado de la Licitación Pública convocada, el Comité Especial encargado de su conducción con
fecha..............................., otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. .....................................(en letras /100 Nuevos Soles.), .incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de................ del................
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de LA OBRA precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula Primera, de acuerdo con los documentos integrantes del Expediente Técnico (Bases Integradas de la Licitación) y la Propuesta Técnica y Económica respectivas, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato. TERCERA: MODALIDAD DE CONTRATO El presente contrato se ejecutará mediante la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía, de esta manera a partir del presente contrato se cancelará al representante de la empresa o Maestro de obra por avance o valorización en lo que respecta a mano de obra de todas las partidas ejecutadas. CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO 4.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción y rige hasta el consentimiento de la
liquidación de LA OBRA. El plazo de ejecución contractual se computa según Artículo 206° de EL REGLAMENTO.
El plazo de ejecución de los trabajos es de 60 días naturales.
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
15
4.2 LA OBRA está presupuestada con Recursos Propios; estando sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del SUBCAFAE.
QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 5.1 El monto del Contrato por Mano de obra asciende a la suma de S/. .......................(en letras /100 Nuevos
Soles.), incluido el I.G.V, según la Propuesta de EL CONTRATISTA. 5.2 El Comité se obliga a pagar la contraprestación al Maestro de Obra en NUEVOS SOLES luego de la
recepción formal y completa de la documentación correspondiente 5.3 El pago se efectuará mediante valorizaciones de avance quincenal que tendrán el carácter de pagos a
cuenta del monto del Contrato. 5.4 Por cada pago a cuenta se retendrá el 15% de cada valorización, siendo este reintegrado en el pago final de
obra (valorización de obra), con la recepción de obra. 5.5 SUBCAFAE no reconocerá ningún gasto que no haya sido establecido en el presente Contrato o que no
haya sido aprobado formalmente por SUBCAFAE conforme a ley.
SEXTA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA.- 6.1 Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal calificado, pudiendo haber cambios
de estos.
Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las de inicio.
6.2 EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal técnico necesario, para el mejor cumplimiento
de sus obligaciones. SETIMA: CLÁUSULA ARBITRAL.- 7.1 todos los conflictos que se deriven de ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se
refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho.
7.2 Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
7.3 el laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva siendo inapelable ante el poder judicial o ante cualquier instancia administrativa.
OCTAVA : DE LAS PENALIDADES.- 8.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, SUBCAFAE le
aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías a que se refiere el Artículo 222° de EL REGLAMENTO; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x Monto
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2014-SUBCAFAE-C-GCH
JR. BOLOGNESI S/N - CASCAS- TELEFONO 837125
16
Penalidad diaria = ------------------------------------------ F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F= 0.40 Para plazos mayores a sesenta (60) días F= 0.15
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato de Ejecución de Obra por incumplimiento.
. NOVENA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE EL CONTRATO.- 9.1 El presente contrato podrá ser resuelto:
SI EL MAESTRO DE OBRA demostrara deficiencia, negligencia e insuficiencia en el desarrollo de las actividades materia del presente contrato.
Por causa de fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas; en este caso el comité efectuará el pago de los servicios efectivamente prestados los mismos que deberán la conformidad del Supervisor.
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas del mismo debiendo comunicar por escrito a la otra parte con una anticipación no menor a 05 días hábiles,
DECIMA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- 10.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, los
fenómenos naturales o actos del hombre y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, terremotos, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, precipitaciones pluviales inusuales, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315º del Código Civil).
10.2 Si una de las partes estuviera temporalmente incapacitada por motivo de fuerza mayor o caso fortuito
para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas notificará a la otra parte por escrito de tal circunstancia tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento proporcionando todos los detalles quedando suspendida las obligaciones de la parte afectada solo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con mayor celeridad.
10.3 El mayor costo / plazo que resultase por la aplicación de los ítems anteriores generará una ampliación de plazo, pero sin variar el monto contractual original.
DECIMO PRIMERA: DE LAS COMUNICACIONES
11.1 Las partes señalan para todo efecto de comunicación, los expresamente consignados en la parte introductoria del
presente contrato, conviniendo en que, cualquier comunicación a los mismos deberán ser comunicados por escrito con
cinco (05) días hábiles de anticipación.
Las partes suscriben en señal de conformidad en dos ejemplares de igual valor en la Ciudad de Cascas - Gran Chimú, a los 20 días del mes de Septiembre del 2014
SUBCAFAE EL CONTRATISTA