boletín oficial -...

Boletín Oficial Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº 5132

22/05/2017

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza Nº 33.701 - Ley Nº 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Área responsable: SecretaríaLegal y Técnica – Directora: Glenda Ludmila Roca – Propietario: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Registro de la Propiedad Intelectual NÜ 5309787 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro- Uspallata 3160 (1437), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Teléfonos: 5091-7511/7547/7548/7549/7550/7556 E-mail: [email protected] [email protected]

Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto N° 170Se derogan los Decretos N° 195/15, N° 211/15 y N° 268/15 dejando sin efecto los pliegos para la concesión de uso y explotación de los espacios en el Polideportivo Colegiales, en el Polideportivo Onega y en el Polideportivo Santojanni.......................................................................................... Pág. 20

Resolución

Vicejefatura de Gobierno

Resolución N° 54-AVJG/17Se acepta la renuncia, se designa y se modifica remuneración de personal de Planta de Gabinete................................................................................................................................................................ Pág. 23

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución N° 190-MJGGC/17Se aprueba modificación presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 25

Resolución N° 191-MJGGC/17Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 1234-MSGC/15.......................................................... Pág. 26

Resolución N° 192-MJGGC/17Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 1686-MSGC/15.......................................................... Pág. 27

Resolución N° 193-MJGGC/17Se desestiman recursos jerárquicos contra la Resolución N° 1251-MSGC/14.................................................... Pág. 28

Resolución N° 68-ASINF/17Se deja sin efecto designación de personal de Planta de Gabinete..................................................................... Pág. 30

Resolución N° 69-ASINF/17Se acepta la renuncia presentada por Walter Gabriel Mulet Calandra................................................................. Pág. 32

Resolución N° 103-SECCCYFP/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2051-0647-LPU17 para la adquisición de stand móvil....................................................................................................................................................... Pág. 33

Resolución N° 104-SECCCYFP/17Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 2051-0950-CME17.................................................................. Pág. 35

Ministerio de Hacienda

Resolución N° 1495-MHGC/17Se acepta la renuncia como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Contrataciones presentada por María Alejandra Moreno..................................................................................... Pág. 38

Resolución N° 1496-MHGC/17Se designa como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Enfermería a Raúl Enrique Amaya...................................................................................................................................................... Pág. 39

Resolución N° 1497-MHGC/17Se designa como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de Políticas Saludables a Daniela Paula Kalinscky.................................................................................................................. Pág. 40

Resolución N° 1499-MHGC/17Se ratifican designaciones transitorias.................................................................................................................. Pág. 42

Resolución N° 1500-MHGC/17Se ratifican designaciones transitorias.................................................................................................................. Pág. 43

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución N° 312-MJYSGC/17Se deniega denuncia de ilegitimidad contra la Resolución N° 553-MJYSGC/14.................................................. Pág. 45



Resolución N° 315-MJYSGC/17Se deniega denuncia de ilegitimidad contra la Resolución N° 17-MJYSGC/14.................................................... Pág. 50



Resolución N° 319-MJYSGC/17Se designan representantes para Audiencia de Conciliación............................................................................... Pág. 56

Resolución N° 320-MJYSGC/17Se modifica remuneración de personal de Planta de Gabinete............................................................................ Pág. 57

Resolución N° 321-MJYSGC/17Se prorroga licencia sin goce de haberes otorgada a Gisela Belén Gil................................................................ Pág. 58

Resolución N° 37-SSSC/17Se aprueba cláusula modificatoria en contratos de personal............................................................................... Pág. 59

Resolución N° 106-SSJUS/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 763-1089-CME17 para la contratación de servicio de mantenimiento, readecuación y reparación de instalaciones de agua corriente del Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores............................................................. Pág. 61

Resolución N° 50-SSPDD/17Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 63

Resolución N° 52-SSPDD/17Se rectifica la Resolución N° 21............................................................................................................................ Pág. 64

Resolución N° 59-SSPDD/17Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 65

Resolución N° 60-SSPDD/17Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 66

Resolución N° 61-SSPDD/17Se modifica la Resolución N° 8-SSPDD/17.......................................................................................................... Pág. 68

Resolución N° 62-SSPDD/17Se modifican las Resoluciones N° 7-SSPDD/17, N° 16-SSPDD/17 y N° 21-SSPDD/17..................................... Pág. 69

Resolución N° 63-SSPDD/17Se aprueba modificación presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 70

Resolución N° 73-SSEMERG/17Se rechaza recurso jerárquico contra la Disposición N° 1247-DGDCIV/16.......................................................... Pág. 71

Resolución N° 98-ISSP/17Se designan Profesores........................................................................................................................................ Pág. 73

Ministerio de Salud

Resolución N° 116-SSAH/17Se reconoce la prestación de servicios realizada por Claudio Adrián Frontoni.................................................... Pág. 75

Resolución N° 117-SSAH/17Se aprueba gasto.................................................................................................................................................. Pág. 77

Resolución N° 284-SSASS/17Se modifica el Anexo I de la Resolución N° 46-SSASS/17................................................................................... Pág. 79

Resolución N° 285-SSASS/17Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 80

Resolución N° 286-SSASS/17Se aprueba compensación presupuestaria........................................................................................................... Pág. 81

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Resolución N° 380-MDUYTGC/17Se aprueba modificación presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 83



Resolución N° 383-MDUYTGC/17Se autoriza la concurrencia a la XXIX Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal - COHIFE................................................................................................................................................................. Pág. 86

Resolución N° 384-MDUYTGC/17Se autoriza la transferencia de fondos a favor de la empresa Subterráneos de Buenos Aires SE......................................................................................................................................................................... Pág. 87

Resolución N° 385-MDUYTGC/17Se autoriza la transferencia de fondos a favor de la empresa Subterráneos de Buenos Aires SE......................................................................................................................................................................... Pág. 88

Resolución N° 386-MDUYTGC/17Se acepta la renuncia presentada por María Marcela Neyra................................................................................ Pág. 89

Resolución N° 387-MDUYTGC/17Se designa personal de Planta de Transitoria...................................................................................................... Pág. 90

Resolución N° 388-MDUYTGC/17Se acepta la renuncia presentada por Jorge Raúl Daura..................................................................................... Pág. 91

Resolución N° 11-SSOBRAS/17Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 92

Resolución N° 36-SSOBRAS/17Se aprueba la Ampliación de Plazo N° 2 de la obra Contratación de la realización del Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra de Instalaciones de la Red de Gas (Estación Reguladora y Red Secundaria Frentista) en el marco de la Refuncionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad.......................................................................................................................................................... Pág. 92

Resolución N° 295-SECTRANS/17Se rectifica la Resolución N° 266-SECTRANS/17................................................................................................ Pág. 94

Ministerio de Cultura

Resolución N° 1605-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 4293-RPC/16 titulado RAP/Residencias de Arte Panal - Asia.................................. Pág. 96

Resolución N° 2757-MCGC/17Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 97



Resolución N° 3214-MCGC/17Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 100




Resolución N° 3408-MCGC/17Se deja sin efecto la Resolución N° 3260-MCGC/17.......................................................................................... Pág. 105


Resolución N° 3413-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 4273-RPC/16 titulado Restauración del Patio y Planta Baja del Colegio del Salvador........................................................................................................................................... Pág. 106

Resolución N° 3414-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 5236-RPC/16 titulado Construyendo Cultura Vial Día Estudiante Solidario.............................................................................................................................................................. Pág. 108

Resolución N° 3415-MCGC/17Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 109

Resolución N° 3693-MCGC/17Se aprueba cláusula modificatoria en contratos de personal............................................................................. Pág. 110




Resolución N° 3723-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 4786-RPC/16 titulado Las Expediciones................................................................. Pág. 114

Resolución N° 3724-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 5417-RPC/16 titulado Ausentadas.......................................................................... Pág. 115

Resolución N° 3725-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 5818-RPC/16 titulado El Amor y Otros Paradigmas................................................ Pág. 116

Resolución N° 3726-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 4484-RPC/16 titulado Vórtice Argentina 20 Años de Arte Correo en la Argentina - 1996-2016..................................................................................................................................... Pág. 118

Resolución N° 3727-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 5426-RPC/16 titulado Arreglos para Orquesta Típica............................................. Pág. 119

Resolución N° 3728-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 5080-RPC/16 titulado De Ver - Leandro Savelón Grupo......................................... Pág. 121

Resolución N° 3729-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 5220-RPC/16 titulado Grabación CD Master - Bandolirium.................................... Pág. 122

Resolución N° 3730-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 4738-RPC/16 titulado Las Hijas del Fuego............................................................. Pág. 123

Resolución N° 3740-MCGC/17Se aprueba el Proyecto N° 4881-RPC/16 titulado María Bouquet Exposición................................................... Pág. 125








Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

Resolución N° 88-ENTUR/17Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 135

Resolución N° 33-UPEJOL/17Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 9982-0654-CME17................................................................ Pág. 136

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución N° 865-MAYEPGC/17Se deja sin efecto la Resolución N° 2048-MAYEPGC/16................................................................................... Pág. 139

Resolución N° 866-MAYEPGC/17Se deja sin efecto la Resolución N° 2050-MAYEPGC/16................................................................................... Pág. 140

Secretaría Legal y Técnica

Resolución N° 143-SECLYT/17Se sustituyen los formularios de cédulas de notificación aprobados por Resolución N° 375-SECLYT/16.................................................................................................................................................. Pág. 142

Secretaría General y Relaciones Internacionales

Resolución N° 5-UGC/17Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1311-SIGAF/17.................................................................... Pág. 144

Ministerio de Hacienda - Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución N° 1126-MHGC/17Se hace a lugar a la solicitud efectuada por María José Reyna......................................................................... Pág. 146

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

Resolución N° 1082-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 69-HGNRG/17................................................................................................... Pág. 148

Resolución N° 1084-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 23-HIJCTG/17................................................................................................... Pág. 149

Resolución N° 1085-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 989-HGAIP/16................................................................................................... Pág. 150

Resolución N° 1087-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 45-HGADS/17................................................................................................... Pág. 151

Resolución N° 1088-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 173-HGAJAF/17................................................................................................ Pág. 152



Resolución N° 1092-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 131-HGARM/17................................................................................................. Pág. 155



Resolución N° 1095-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 127-HGACA/17................................................................................................. Pág. 158

Resolución N° 1097-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 68-HGARM/17................................................................................................... Pág. 159


Resolución N° 1099-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 162-HGAVS/17.................................................................................................. Pág. 161

Resolución N° 1103-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 75-HGAVS/17.................................................................................................... Pág. 162

Resolución N° 1122-MHGC/17Se convalida la Resolución N° 53-SSAH/17....................................................................................................... Pág. 163

Resolución N° 1123-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 120-HGAIP/17................................................................................................... Pág. 164

Resolución N° 1124-MHGC/17Se convalida la Resolución N° 17-SSAPAC/17.................................................................................................. Pág. 165

Resolución N° 1125-MHGC/17Se convalida la Disposición N° 71-HGARM/17................................................................................................... Pág. 166

Disposición


Disposición N° 186-DGTALINF/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0610-CDI17....................... Pág. 168

Disposición N° 187-DGTALINF/17Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 170


Disposición N° 34-SAISSP/17Se aprueban gastos de caja chica común.......................................................................................................... Pág. 173

Disposición N° 35-SAISSP/17Se da por aprobada asignatura por equivalencia a Daiana Soledad Gómez..................................................... Pág. 174

Disposición N° 36-SAISSP/17Se aprueba a cursantes del Curso Regular de Patrulleros y se expiden certificados........................................ Pág. 176

Disposición N° 37-SAISSP/17Se aprueba a cursantes del Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia y se expiden certificados............................................................................................................................................ Pág. 177

Disposición N° 141-DGSPR/17Se concede habilitación para prestar servicios de seguridad privada a la empresa Wonder New SRL..................................................................................................................................................................... Pág. 179

Disposición N° 142-DGSPR/17Se concede habilitación para prestar servicios de seguridad privada a la empresa X Protection SRL..................................................................................................................................................................... Pág. 180

Disposición N° 143-DGSPR/17Se renueva la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada a la empresa Intermundo Security SA...................................................................................................................................... Pág. 181

Disposición N° 4137-DGHP/17Se renueva la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio a la empresa Fuego Red................................................... Pág. 183

Ministerio de Salud

Disposición N° 50-DGADCYP/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 401-0374-CDI17..................................................... Pág. 185

Disposición N° 55-DGSAM/17Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 187

Disposición N° 57-DGSAM/17Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 189

Disposición N° 89-HBU/17Se aprueban pliegos de la Contratación Menor N° 439-1148-CME17............................................................... Pág. 190

Disposición N° 92-HBU/17Se aprueba el llamado a Contratación Menor N° 439-1148-CME17.................................................................. Pág. 191

Disposición N° 112-HMIRS/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 435-1188-CME17.................................................... Pág. 192

Disposición N° 120-HIFJM/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 423-1145-CME17.................................................... Pág. 193

Disposición N° 123-HIFJM/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 423-1147-CME17.................................................... Pág. 194

Disposición N° 147-DGABS/17Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 196

Disposición N° 148-DGABS/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 401-0529-LPU17...................................................................... Pág. 197

Disposición N° 149-DGABS/17Se hace a lugar a pedido de actualización de precios de la Licitación Pública N° 3-UCAS/15.......................... Pág. 200

Disposición N° 149-DGRFISS/17Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 201

Disposición N° 155-HGAZ/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 1153/17................................................................... Pág. 203

Disposición N° 156-HGAZ/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 1152/17................................................................... Pág. 204

Disposición N° 161-HGNRG/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 420-0741-LPU17......................................................... Pág. 205

Disposición N° 219-HBR/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 431-1166-CME17.................................................... Pág. 207

Disposición N° 224-HGACA/17Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa Menor N° 412-1214-CME17........................................ Pág. 208

Disposición N° 247-HGACD/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 416-0735-LPU17......................................................... Pág. 209

Disposición N° 273-HGAVS/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 440-0747-LPU17......................................................... Pág. 210

Ministerio de Educación

Disposición N° 270-DGAR/17Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 550-0283-CDI17.................................................................. Pág. 213

Disposición N° 271-DGAR/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 550-0723-LPU17......................................................... Pág. 214

Disposición N° 272-DGAR/17Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 550-0511-CME17.................................................................. Pág. 216

Disposición N° 273-DGAR/17Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 550-0289-CDI17.................................................................. Pág. 217


Disposición N° 18-DGIGUB/17Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 220

Disposición N° 19-DGIGUB/17Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 381-0438-CDI17.................................................................. Pág. 221

Disposición N° 20-DGIGUB/17Se modifica la Disposición N° 18-DGIGUB/17.................................................................................................... Pág. 222

Disposición N° 666-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Malabia 1320........................................................... Pág. 223

Disposición N° 667-DGIUR/17Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en 25 de Mayo 286....................................................................... Pág. 224

Disposición N° 668-DGIUR/17Se visa esquema de toldo y cartel para el inmueble sito en Vicente López 2134/8........................................... Pág. 225

Disposición N° 669-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 253............................................................... Pág. 226

Disposición N° 670-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. de Mayo 1261.................................................... Pág. 227

Disposición N° 671-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Alvear 1826/66.................................................. Pág. 229

Disposición N° 672-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en San Martín 323........................................................ Pág. 230

Disposición N° 673-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en San Martín 323........................................................ Pág. 231

Disposición N° 674-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1785...................... Pág. 232

Disposición N° 675-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Santa Fe 808..................................................... Pág. 234

Disposición N° 676-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Carlos Pellegrini 183............................................... Pág. 235

Disposición N° 677-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Perú 883/5............................................................... Pág. 236

Disposición N° 678-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Callao 1199....................................................... Pág. 238

Disposición N° 679-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Roque Sáenz Peña 615.................................... Pág. 239

Disposición N° 680-DGIUR/17Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av. Presidente Julio A. Roca 523............................................ Pág. 240

Disposición N° 681-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. de Mayo 654...................................................... Pág. 243

Disposición N° 682-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Iberá 2409............................................................... Pág. 244

Disposición N° 683-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Santa Fe 778..................................................... Pág. 245

Disposición N° 684-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Cecilia Grierson 225................................................ Pág. 247

Disposición N° 685-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Perú 1142................................................................ Pág. 248

Disposición N° 686-DGIUR/17Se visa esquema de publicidad para el inmueble sito en Av. Córdoba 1301..................................................... Pág. 249

Disposición N° 687-DGIUR/17Se autoriza ampliación de superficie para el inmueble sito en Av. Rivadavia 1127/33/35/39............................ Pág. 250

Disposición N° 701-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Moreno 508/524...................................................... Pág. 251

Disposición N° 702-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Corrientes 569................................................... Pág. 253

Disposición N° 703-DGIUR/17Se amplía la vigencia de la Disposición N° 679-DGIUR/16................................................................................ Pág. 254

Disposición N° 704-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Callao 1005....................................................... Pág. 255

Disposición N° 705-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Luis María Campos 623.................................... Pág. 256

Disposición N° 706-DGIUR/17Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Callao 875......................................................... Pág. 257

Disposición N° 707-DGIUR/17Se considera factible Proyecto de Obra en el predio sito en Ciudad de la Paz 2331/41.................................... Pág. 259


Disposición N° 77-CCGSM/17Se designan Responsables Administrativos de Presentismo............................................................................. Pág. 262



Disposición N° 184-DGTALEATC/17Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 264










Disposición N° 194-DGTALEATC/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 541-0175-LPU17...................................................................... Pág. 275

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

Disposición N° 227-DGTALMHYDH/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 462-0422-LPU17...................................................................... Pág. 277

Ministerio de Salud

Disposición N° 18-HMIRS/17Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 435-0628-CME17.................................................................. Pág. 279

Disposición N° 51-HGAVS/17Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 440-1018-CME17.................................................................. Pág. 280

Disposición N° 94-HGNRG/17Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 420-0425-CDI17.................................................................. Pág. 282

Disposición N° 100-HGNRG/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 420-0491-LPU17...................................................................... Pág. 283



Disposición N° 114-HGAP/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 425-0481-LPU17...................................................................... Pág. 289

Disposición N° 122-HGAP/17Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 425-1053-CME17.................................................................. Pág. 291

Disposición N° 126-HGAP/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 425-0508-LPU17...................................................................... Pág. 292

Disposición N° 127-HGAP/17Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 425-0532-CDI17.................................................................. Pág. 294

Disposición N° 129-HGAIP/17Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 427-0447-LPU17...................................................................... Pág. 295

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición N° 508-IVC/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 43/16 para del servicio de reparación y puesta en marcha de las bombas y motores de barrios y conjuntos urbanos.................................................... Pág. 298

Poder Judicial

Disposición

Ministerio Público de la Defensa

Disposición N° 70-SGA/17Se adjudica Compra Menor Nº 2/17................................................................................................................... Pág. 300

Acordada Electoral

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Acordada Electoral N° 3-TSJ/17

Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 184-PG/17Se autoriza la contratación de personal.............................................................................................................. Pág. 307

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 149-AGCBA/17Se autoriza la prórroga de la prestación del Contrato del servicio de Vigilancia de la empresa Cooperativa de Trabajo Solucionar LTDA.......................................................................................................... Pág. 309

Disposición


Disposición N° 43-DADMIN/17Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5/17 para la contratación de un servicio para la actualización del software de la Sala de Servidores............................................................................... Pág. 311

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de BuenosAires

Disposición N° 70-GA/17Se aprueba y declara fracasada la Licitación Pública N° 2/17............................................................................ Pág. 313

Comunicados y Avisos


Comunicados N° 1-DGGFA/17Convocatoria Solicitud de Personal.................................................................................................................... Pág. 315

Ministerio de Salud

Comunicados N° 9765107-DGAYDRH/17Llamado a Concurso Atención Primaria de la Salud........................................................................................... Pág. 316


Comunicados N° 15-DGCDO/17Prueba de idoneidad de Ajedrez Escolar 2017................................................................................................... Pág. 319

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Pública - Preadjudicación N° 34-DGCYC/16Equipamiento para Oficina.................................................................................................................................. Pág. 320


Licitación Pública - Rectificación N° 796-SECISYU/17Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires.................................................. Pág. 321

Licitación Pública - Llamado N° 796-SECISYU/17Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires ? Ciudad Autónoma de Buenos Aires................................................................................................................................ Pág. 322

Licitación Pública - Preadjudicación N° 722-ASINF/17S/ Provisión de Licencias de Oracle................................................................................................................... Pág. 323

Contratación Directa - Preadjudicación N° 443-DGMEPC/17Sistema de seguimiento y relevamiento de la Comuna Nº 3.............................................................................. Pág. 325

Contratacion Menor - Adjudicación N° 950-SECCCYFP/17Adquisición de equipamiento audiovisual........................................................................................................... Pág. 326


Licitación Pública - Llamado N° 811-AGIP/17Obra: Remodelación integral de núcleos sanitarios y sus instalaciones del edificio sito en Viamonte 900...................................................................................................................................................... Pág. 327

Licitación Pública - Preadjudicación N° 518-DGCYC/17Adquisición de Agua Potable.............................................................................................................................. Pág. 328

Ministerio de Salud

Licitación Pública - Adjudicación N° 33-HGACA/17Provisión de insumos.......................................................................................................................................... Pág. 329

Licitación Pública - Adjudicación N° 63-HBR/17Adquisición de Troponina, Dimero y Creatin Kinasa........................................................................................... Pág. 329

Licitación Pública - Adjudicación N° 487-IRPS/17Adquisición de insumos...................................................................................................................................... Pág. 330

Licitación Pública - Llamado N° 507-HGACD/17Repar. monitor de cabecera................................................................................................................................ Pág. 331

Licitación Pública - Llamado N° 544-HGACD/17ACTH (Adrenocorticotrofina) para División Endocrinología................................................................................ Pág. 331

Licitación Pública - Llamado N° 716-IZLP/17Reactivos para Producción................................................................................................................................. Pág. 332

Licitación Pública - Llamado N° 735-HGACD/17Alambre Guia Hidrofílica..................................................................................................................................... Pág. 332

Licitación Pública - Llamado N° 740-HGAVS/17Adquisición bolsas para alimentación parenteral con destino al Servicio Neonatología.................................... Pág. 333

Licitación Pública - Preadjudicación N° 225-HIFJM/17Adquisición de Insumos para Terapia................................................................................................................. Pág. 334

Licitación Pública - Preadjudicación N° 450-HQ/17Determinaciones de hemogramas para Unidad Laboratorio.............................................................................. Pág. 334

Licitación Pública - Preadjudicación N° 497-HGADS/17Adquisición de Insumos...................................................................................................................................... Pág. 335

Licitación Pública - Preadjudicación N° 505-HQ/17Química Clínica................................................................................................................................................... Pág. 335

Licitación Pública - Preadjudicación N° 560-HGAVS/17Adquisición de servicio de esterilización por óxido de etileno con destino al Servicio Esterilización....................................................................................................................................................... Pág. 336

Licitación Pública - Preadjudicación N° 624-HGACA/17Provisión de insumos suturas............................................................................................................................. Pág. 337

Contratacion Menor - Llamado N° 1145-HIFJM/17Adquisición de Reactivos.................................................................................................................................... Pág. 339

Contratacion Menor - Llamado N° 1147-HIFJM/17Adquisición de Caja con Instrumental para Histerectomía................................................................................. Pág. 339

Contratacion Menor - Llamado N° 1148-HBU/17Instrumental para Endoscopia............................................................................................................................ Pág. 340

Contratacion Menor - Llamado N° 1165-HMIRS/17Servicio de mantenimiento de cabina de seguridad........................................................................................... Pág. 340

Contratacion Menor - Llamado N° 1166-HBR/17Adquisición de bolsas para nutrición parenteral................................................................................................. Pág. 341

Contratacion Menor - Llamado N° 1177-HBU/17Reparación de Procesador de Imágenes Fujinon............................................................................................... Pág. 342

Contratacion Menor - Llamado N° 1206-HBU/17Instalación de U.P.S............................................................................................................................................ Pág. 342

Contratacion Menor - Llamado N° 1214-HGACA/17adquisición de insumos para farmacia................................................................................................................ Pág. 343

Contratacion Menor - Llamado N° 1228-HGAT/17Oxigenoterapia.................................................................................................................................................... Pág. 343

Contratacion Menor - Llamado N° 1238-HGACA/17Alquiler de Oxígeno Domiciliario......................................................................................................................... Pág. 344

Contratacion Menor - Adjudicación N° 628-HMIRS/17Adquisición de anhídrido carbónico.................................................................................................................... Pág. 344


Licitación Pública - Llamado N° 635-DGAR/17Trabajos de obra nueva del playón deportivo..................................................................................................... Pág. 346

Licitación Pública - Llamado N° 679-DGAR/17Trabajos de obra................................................................................................................................................. Pág. 346


Licitación Pública - Llamado N° 792-DGTALMDUYT/17Obra: Nuevo Helipuerto Presidencial y Torre de Control.................................................................................... Pág. 348

Licitación Privada - Preadjudicación N° 17-MDUYTGC/17Remodelación de Oficinas de la calle Iguazú 341 y los patos............................................................................ Pág. 349

Licitación Privada - Preadjudicación N° 17-DGTALMDUYT/17Remodelación de Oficinas de la calle Iguazú 341.............................................................................................. Pág. 349

Contratación Directa - Preadjudicación N° 463-DGTALMDUYT/17Servicios profesionales de Asesorías Generales................................................................................................ Pág. 351


Licitación Pública - Adjudicación N° 175-EATC/17Servicio de conducción de diferentes tipos de visitas guiadas........................................................................... Pág. 352


Licitación Pública - Adjudicación N° 371-DGTALMHYDH/17Provisión de camas ortopédicas......................................................................................................................... Pág. 353

Licitación Pública - Adjudicación N° 422-DGTALMHYDH/17Provisión de Kit de Ropa para el Operativo frio.................................................................................................. Pág. 353

Licitación Pública - Llamado N° 698-DGTALMHYDH/17Obra "Sector Consolidado Villa 20 - Red de Infraestructura" para Villa 20....................................................... Pág. 354

Licitación Pública - Llamado N° 701-DGTALMHYDH/17Obra "Red Peatonal y de Infraestructura, Eje Iguazú - Villa 21- 24.................................................................... Pág. 354

Licitación Pública - Llamado N° 702-DGTALMHYDH/17Obra "Red Peatonal y de Infraestructura, Eje Luna - Villa 21- 24....................................................................... Pág. 355

Licitación Privada - Preadjudicación N° 16-DGTALMHYDH/17Red de distribución eléctrica............................................................................................................................... Pág. 357

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

Licitación Pública - Circular con consulta N° 636-UPEJOL/17Servicio de Producción Integral de Eventos - Día Olímpico............................................................................... Pág. 360

Licitación Pública - Circular con consulta N° 636-UPEJOL/17Servicio de Producción Integral de Eventos - Día Olímpico............................................................................... Pág. 360

Licitación Pública - Preadjudicación N° 570-UGIUPEEI/17Provisión de pescado congelado........................................................................................................................ Pág. 362

Expediente - Preadjudicación N° 14158593-DGABC/14Explotación de estacionamiento vehicular.......................................................................................................... Pág. 363


Licitación Pública - Adjudicación N° 328-DGTALAPRA/17Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Preventivo y Correctivo para Instrumental de Laboratorio.......................................................................................................................................................... Pág. 364

Licitación Pública - Llamado N° 537-SSUEP/17Contratación de servicio de producción general de actividades para niños....................................................... Pág. 364

Licitación Pública - Llamado N° 693-DGTALAPRA/17Contratación de un Servicio de Gestión Estratégica Integral en Medios Digitales............................................. Pág. 365

Ministerio de Gobierno

Contratacion Menor - Adjudicación N° 1011-DGTALGOB/17Provisión y colocación de cerramiento................................................................................................................ Pág. 366


Licitación Pública - Adjudicación N° 5-AGCABA/15Servicio de Vigilancia.......................................................................................................................................... Pág. 367

Licitación Pública - Llamado N° 5-DGA/17Actualización Software Sala Servidores............................................................................................................. Pág. 367

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Pública - Prórroga N° 3-IVC/17Etapa 4 del Bº Papa Francisco........................................................................................................................... Pág. 369

Licitación Pública - Llamado N° 8-IVC/17Servicio de Consultoría....................................................................................................................................... Pág. 369

Licitación Pública - Preadjudicación N° 55-IVC/16Contratación de Ejecución Obra......................................................................................................................... Pág. 370

Banco Ciudad de Buenos Aires

Carpeta - Llamado N° 22785-COMPRAS/17Servicio de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco...................................................................... Pág. 372

Carpeta - Llamado N° 22788-COMPRAS/17Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semi-integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas...................................................................................................................................... Pág. 372

Carpeta - Llamado N° 22792-COMPRAS/17Trabajos para la remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva de la Sucursal N° 47 "Alberdi"..................................................................................................................................... Pág. 373

Carpeta - Prórroga N° 22795-COMPRAS/17Servicio de Tasación - tipo llave en mano-......................................................................................................... Pág. 373

Gendarmería Nacional

Licitación Pública - Llamado N° 6-GN/17Construcción de Hospital de día en la Guarnición Centinela de Gendarmería Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.................................................................................................................... Pág. 375

Ministerio Público Fiscal

Contratacion Menor - Circular sin consulta N° 6-UOA/17Contratación de los servicios de emisión de Informes Comerciales, Judiciales y Bancarios,y del servicio de consultas Web Service Online de antecedentes comerciales y verificaciones de datos de personas en formato XML-HTML de personas físicas y jurídicas para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A............................................................................................................... Pág. 377

Edictos Oficiales


Notificación N° 1081-DGR/17Se notifica a la contribuyente HORMIGON RAPIDO S.A................................................................................... Pág. 378

Intimaciones N° 10776332-DGR/17Se intima a la firma MEDINA IBARRA CASILDO............................................................................................... Pág. 380

Intimaciones N° 11084796-DGR/17Se intima al contribuyente MEDINA IBARRA CASILDO..................................................................................... Pág. 381


Intimaciones N° 11314929-SSSC/17Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en anexo................................................................... Pág. 383

Ministerio de Salud

Citación N° 68-HGAJAF/17Se cita a la agente GOMEZ, MYRIAM EDITH.................................................................................................... Pág. 384

Citación N° 69-HGAJAF/17Se cita a la agente GUZMA IBARRA, SANDRA................................................................................................. Pág. 384

Citación N° 70-HGAJAF/17Se cita a la agente GODOY, ELBA..................................................................................................................... Pág. 385

Notificación N° 1415-HBR/16Se notifica al agente Insaurralde, Gustavo......................................................................................................... Pág. 386

Notificación N° 581-HBR/17Se notifica al agente NELSON JATACO FLORES............................................................................................. Pág. 386


Citación N° 6034690-DGPDYND/17Se cita al agente Ponce Mariano Gastón............................................................................................................ Pág. 388

Citación N° 8918917-DGPDYND/17Se cita al agente Roldan Alejandro Luis............................................................................................................. Pág. 388


Intimaciones N° 9187770-DGCACTYSV/17Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en anexo................................................................... Pág. 390

Intimaciones N° 11277510-DGCACTYSV/17Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 390

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Notificación N° 11248800-PG/17Se notifica a la Sra. Ana María FANEGO y a la Sra. María Gloria GIBBONS.................................................... Pág. 392

Juzgado Provincial

Citación N° 11462878-JCN2/17Se cita a la Sra. María Mandzij y a la Sra. Carmen Anita Bartel......................................................................... Pág. 393

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

Citación N° 11445299-JPCYFN19/17Se cita al Sr. Rubén Alejandro Ramallo.............................................................................................................. Pág. 394

Notificación N° 11313215-JCAYTN13/17Asociación Civil Vecinos de Barrio Parque y Palermo Chico Contra GCBA Sobre Amparo.............................. Pág. 395

Edictos Particulares

Transferencias N° 10656821-MGEYA-MGEYA/17Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Av. Cabildo N° 1308................................................... Pág. 396

Transferencias N° 11091877-MGEYA-DGCCON/17Se transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Av. General Las Heras N° 1891................................. Pág. 396

Poder Ejecutivo Decreto

DECRETO N.º 170/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/2014, los Decretos Nros 45/10, 195/15, 211/15, 268/15, las Resoluciones Nros 345-MDEGC/15, 377-MDEGC/15, las Disposiciones Nros. 77-DGCONC/15, 81-DGCONC/15 y 85-DGCONC/15, los Expedientes Electrónicos Nros. 5375711-MGEYA-SSDEP/13, 5276341-MGEYA-SSDEP/13, 2520631-MGEYA-SSDEP/14, 7758963- MGEYA-DGTALAVJG/17, y CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.095 se establecieron las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y la regulación de las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; Que la precitada norma establece, en su Título Quinto, las disposiciones que resultan aplicables a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que en tal sentido, por el Decreto Nº 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el otorgamiento de concesiones de uso de los bienes de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de Licitación Pública y Subasta Pública; Que en dicho marco legal, mediante los Decretos Nros. 195/15, 211/15 y 268/15, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que regirían los procedimientos de Licitación Pública para las concesiones de uso y explotación de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el interior del Polideportivo Colegiales, sito en la calle Freire N° 234, con destino a canchas de fútbol cinco (5) y fútbol siete (7); de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el Polideportivo Onega, sito en la calle Gabriela Mistral N° 3.819; y de los espacios ubicados en el interior del inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Polideportivo Santojanni, sito en la calle Patrón N° 6.222, respectivamente;

Nº 5132 - 22/05/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 20

Que es menester poner de resalto que, mediante los mentados Decretos se facultó al entonces Ministerio de Desarrollo Económico o a quien éste designe, las facultades para aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas de las Licitaciones Públicas a que se refieren; la fijación del valor para la adquisición de los Pliegos, de corresponder; realizar el llamado a Licitación Pública; emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de la Licitación; dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la adjudicación; adjudicar las concesiones para el uso y explotación; suscribir los pertinentes contratos; así como dictar todos los actos administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y de la ejecución del contrato y, para el caso de corresponder, rescindir el contrato;

Que en virtud de las facultades que le fueran otorgadas el ex Ministerio de Desarrollo Económico, mediante las Resoluciones Nros 345-MDEGC/15 y 377-MDEGC/15, facultó al titular de la entonces Dirección General Concesiones a aprobar los Pliegos de Especificaciones Técnicas; fijar el valor para la adquisición de los Pliegos, realizar los llamados a Licitación Pública, emitir las circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de las Licitaciones, dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la adjudicación, suscribir los pertinentes contratos, así como dictar todos los actos administrativos para el control del uso y de la explotación, y de la ejecución de los contratos, en relación a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares aprobados mediante los Decretos N° 195/15, 211/15 y los procedimientos licitatorios respectivos; Que así las cosas, mediante la Disposición N° 77-DGCONC/15 y su modificatoria N° 81-DGCONC/15, se aprobaron los Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Licitaciones Públicas cuyos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares fueran aprobados por los referidos Decretos Nros 195/2015 y 211/2015, y se realizaron los correspondientes llamados a licitación pública para el otorgamiento del uso y la explotación por el término de cinco (5) años de los bienes inmuebles de dominio público referidos en los Decretos precitados; Que luego, mediante la Disposición N° 85-DGCONC/15, la entonces Dirección General Concesiones suspendió hasta nuevo aviso el llamado a la Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la explotación de los bienes inmuebles de dominio público: "1) Espacio ubicado en el interior del inmueble denominado "Polideportivo Onega", sito en Gabriela Mistral N °3819, con destino para explotación comercial de canchas de futbol 5, basquet y voley y buffet gastronómico y 2) Espacio ubicado en el interior del inmueble denominado "Polideportivo Colegiales", sito en Freire N°234, con destino para explotación comercial de canchas de fútbol 5 y canchas de fútbol 7", conforme lo solicitara la ex Dirección General Administración y Organización Deportiva mediante la Nota N° 2015-21192177-DGADMDEP/15; Que mediante el Expediente Electrónico N° 7758963-DGTALAVJG/17, la Dirección General Infraestructura Deportiva de la Vicejefatura de Gobierno, en su carácter de órgano encargado de "Administrar y mantener las instalaciones de los polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en los términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, solicitó mediante su Nota N° 7775810-DGID/17, en pos del interés público comprometido y en miras a una mejor y más provechosa utilización de los espacios mencionados en ese instrumento, derogar los Decretos Nros. 195/15, 211/15 y 268/15, dejando sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares aprobados mediante dichas normas, en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 84 de la Ley N° 2.095; Que dicha repartición agrega que tal requerimiento tiene por objeto llevar a cabo nuevas medidas más adecuadas, actualizadas y eficaces, para asegurar óptimas condiciones de utilización y aprovechamiento para los usuarios de los Polideportivos en cuestión;


Que en un todo de acuerdo a lo expuesto, procede el dictado del presente acto administrativo. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 84 de la Ley N° 2095, EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA

Artículo 1º.- Deróganse los Decretos Nros 195/15, 211/15 y 268/15, dejándose sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para la concesion de uso y explotación de los espacios pertenecientes al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en el interior del Polideportivo Colegiales, sito en la calle Freire N° 234; en el Polideportivo Onega, sito en la calle Gabriela Mistral N° 3.819; y en el interior del Polideportivo Santojanni, sito en la calle Patrón N° 6.222, respectivamente, así como todos los actos administrativos dictados como consecuencia de los Decretos referidos. Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno, a la Dirección General Infraestructura Deportiva y a la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, Archívese. SANTILLI p/p - Miguel


Resolución Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 54/AVJG/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 698-MHGC/08, N° 446-MHGC/16, N° 3-SECDYDC/16, el Expediente Electrónico Nº 8336365-SSBC/17, y CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; Que por Resolución N° 446-MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de Gabinete; Que según surge de la actuación del Visto, la agente Pintelos, Bárbara Yael, CUIL N° 27-31685489-9, presentó su renuncia a partir del 26 de abril de 2017, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 3-SECDYDC/16; Que asimismo la mencionada Subsecretaría propicia, a partir del 1° de mayo de 2017, la designación del agente Pablo Capusselli, CUIL N° 20-27071563-0, como Personal de la Planta de Gabinete con una retribución mensual equivalente a OCHO MIL QUINIENTAS (8500) Unidades Retributivas; Que por otra parte, la mentada Subsecretaría solicita la modificación de las Unidades Retributivas Mensuales asignadas al agente Di Agresti, Luciano Darío, CUIL N° 20-34875028-4, quien reviste como personal de Planta de Gabinete de dicha Unidad Organizativa, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 3-SECDYDC/16, quedando fijadas las mismas en CINCO MIL SEISCIENTAS (5600) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1° de mayo del corriente; Que, a su vez se solicita la asignación de un Suplemento de Gabinete equivalente a SETECIENTAS (700) Unidades Retributivas mensuales a la Sra. Aldrovandi, Silvina María Angélica, CUIL Nº 27-24296695-9, quien reviste como personal de planta permanente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano; Que el presente acto administrativo se dicta teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado citado en el Visto, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y sus modificatorias; Que por su parte, el Decreto N° 638/07 y modificatorio, en su artículo 1° faculta al Vicejefe de Gobierno, a efectuar las designaciones y ceses del personal de la planta de gabinete correspondiente a la Vicejefatura de Gobierno, así como aprobar las modificaciones pertinentes; Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.


Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 y su modificatorio,

EL VICEJEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES RESUELVE

Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 26 de abril de 2017, la renuncia presentada por la agente Pintelos, Bárbara Yael, CUIL N° 27-31685489-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 3-SECDYDC/16. Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2017, al agente Capusselli, Pablo, CUIL N° 20-27071563-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, con una retribución mensual equivalente a OCHO MIL QUINIENTAS (8500) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. Artículo 3º.- Modifícase, a partir del 1º de mayo de 2017, la cantidad de Unidades Retributivas mensuales asignadas por Resolución N° 3-SECDYDC/16, al agente Di Agresti, Luciano Darío, CUIL N° 20-34875028-4, quedando fijadas las mismas en CINCO MIL SEISCIENTAS (5600). Artículo 4º.- Asígnase, a partir del 1° de mayo de 2017, un Suplemento de Gabinete equivalente a SETECIENTAS (700) Unidades Retributivas mensuales a la agente Aldrovandi, Silvina María Angélica, CUIL Nº 27-24296695-9, FM N° 452.335, Partida 2040.2000.A.A.01, quien reviste como personal de Planta Permanente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano. Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli



RESOLUCIÓN N.° 190/MJGGC/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 680/16, y el Expediente N° 10.306.164-MGEYA-DGTALMJG/17, y CONSIDERANDO: Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 685-Dirección General Servicios, y 9980- Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública; Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la Unidad Ejecutora 685- Dirección General Servicios, para la cual el Inciso 3- Servicios no Personales, del Programa 97- Estandarización de la Aplicación y Tecnología, no cuenta con crédito suficiente; Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, pero de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 10, 31 y 32, 31- Función Pública, y 32- Cambio Cultural, dado que cuentan con saldo suficiente para ello; Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 10, 31 y 32, 31- Función Pública, 32- Cambio Cultural, y 97- Estandarización de la Aplicación y Tecnología, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2017-11358127-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel


ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5132&norma=323640&paginaSeparata=


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 471, N° 1225 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97- (textos consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3.360/68 y 184/10, las Resoluciones Nros. 1106/MSGC/12, 1234/MSGC/15 y 1431/MSGC/16, el Expediente Nº 1947271/12 e Inc, y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por el agente M.A.S (FC. N° 378.900) contra la Resolución N° 1.234/MSGC/15, recaída en el marco del Sumario N° 215/12; Que el sumario en cuestión fue ordenado oportunamente mediante el dictado de Resolución Nº 1106/MSGC/12 del Ministerio de Salud a fin de "...investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades respecto de presuntas situaciones de hostigamiento laboral que padecieran los agentes L.M., A.L., M.T., C.J., C.C., E.A., y M.E.M., por parte de su superior jerárquico, en el ámbito del Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", y que encuadrarían en las prescripciones de la Ley 1225..."; Que concluida la etapa instructoria, mediante la precitada Resolución N° 1.234/MSGC/15, el Ministerio de Salud, resolvió: "Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente M. A. S. (F.C. N° 378.900), por haber sido hallado responsable de los cargos nominados 1,3,4,6, y 7 formulados en el sumario 215/12, y encontrado parcialmente responsable de los cargos 2 y 5 que le fueran formulados en autos y eximir de responsabilidad disciplinaria en relación al reproche nominado 8 que le fuera endilgado, por haber incurrido el agente en las conductas descriptas en los artículos 3°, incisos e) y i) y 5° de la Ley N° 1.225, en su redacción original de aplicación en el presente, en razón a la fecha de los hechos, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Artícuoo 7° del mismo plexo normativo..." Que, contra dicha Resolución, el agente presentó Recurso de Reconsideración; Que el Ministerio de Salud mediante Resolución N° 1431/MSGC/2016, resolvió desestimar "...el recurso de reconsideración impetrado por el agente M.A.S., FC. N° 378.900, contra los términos de la Resolución N° 1234-MSGC-15..."; Que asimismo se notificó al interesado sobre la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso incoado dentro del plazo de cinco (5) días, conforme lo establece artículo 111 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, sin que se presente a hacer uso del derecho acordado; Que giradas las actuaciones la Procuración General para una nueva intervención de su competencia, dicho órgano mediante Dictamen N° IF-2017-4414759-DGSUM aconsejó que corresponde "1. Desestimar el recurso Jerárquico interpuesto por el agente M.A.S. contra la Resolución RESOL-2015-1234-MSGC...";

Que el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno;


Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos, y lo dictaminado por la Procuración General, corresponde el rechazo del recurso incoado. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º Decreto Nº 184/10,


Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el agente M.A.S (F.C N° 378.900) contra la Resolución N° 1234/MSGC/2015. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud, a los efectos de que practique la notificación fehaciente al interesado, en los términos del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Miguel


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley 471 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (textos consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3.360/68 y 184/10, las Resoluciones Nros. 1062/MHGC/09, 3248/MHGC/09, 1686/MHGC/15, el Expediente Nº 264896/10, y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto por la agente María Isabel Fernández (F.C. Nº 363.493) contra la Resolución N° 1686/MHGC/15, por la que se le impuso una sanción de cesantía; Que la instrucción del sumario a la referida agente fue ordenado oportunamente mediante Resolución Nº 1062/MHGC/09 por el entonces Ministro de Hacienda, que resolvió: "...Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos..."; Que posteriormente, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09 se ordenó investigar en expedientes separados a cada agente, y mediante la Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó: "...Amplíese el objeto del sumario oportunamente dispuesto mediante Resolución N° 1062/MHGC/09 en orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante Informe N° 04-09 ..."; Que en consecuencia, y a efectos de investigar la conducta referida a la Agente María Isabel Fernández, la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, a requerimiento de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General, procedió a caratular las presentes actuaciones;


Que posteriormente, y concluida la etapa instructoria, mediante la Resolución N° 1686/MHGC/15 el Ministerio de Hacienda, resolvió sancionar a dicha agente con cesantía en orden al siguiente cargo: "...Haber incurrido en inasistencias injustificadas a sus funciones como enfermera del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, los días 9 de noviembre y 3, 6, 13 y 14 de diciembre del año 2007; y los días 3 y 4 de enero, 26 y 27 de febrero, 18, 19 y 31 de marzo, 8, 14, 16, 18 y 21 de abril, 13 de mayo, 13 y 20 de junio, 18, 21, 24 y 25 de julio y 22 de octubre del año 2008"; quien con su conducta incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso b) del mismo plexo normativo..."; Que notificada que fuese la agente de la Resolución sancionatoria, la misma presentó recurso jerárquico; Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Informe Nº 2016-25714064-DGSUM, indicó que "...las conclusiones arribadas en el acto administrativo cuestionado no han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por las recurrente, no existen razones para la modificación de la sanción aplicada..." aconsejando en consecuencia "...I. Desestimar el recurso jerárquico en

subsidio interpuesto por la agente María Isabel Fernández (F.C. N° 363.493 - DNI Nº 10.529.278), contra la Resolución Nº 1.686-MHGC-2015..."; Que el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno; Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la Procuración General, corresponde el rechazo del recurso incoado. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º Decreto Nº 184/10,


Artículo 1º.- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la agente María Isabel Fernández (F.C. Nº 363.493), contra la Resolución Nº 1686-MHGC-2015. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Hacienda, a los efectos de que practique la notificación fehaciente a la interesada, en los términos del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Miguel


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 2307/MSGC/10, N° 1251/MSGC/14 y N° 2258/MSGC/16, el Expediente Nº 1520631/10 e incorporados, y


CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados tramitan los recursos Jerárquicos planteados por los agentes Edmundo Serafín López (F.C. N° 356.015), Marcelo Jorge Bellón (F.C. N° 410.631) y Ricardo Rubén Lorenzo (F.C. N° 302.095) contra la Resolución N° 1251-MSGC-2014, rectificada por Resolución N° 2258-MSGC-2016, recaída en el marco del Sumario N° 373/10; Que el sumario en cuestión fue ordenado oportunamente mediante el dictado de Resolución Nº 2307/MSGC/10 del Ministerio de Salud con el objeto de "...investigar los hechos y/o deslindar responsabilidades respecto de supuestas negativas a realizar traslados, el día 28 de noviembre de 2008, por parte de los agentes Lorenzo Ricardo, F.C. N° 302.095, López Edmundo, F.C. N° 356.015, y Bellón Marcelo, F.C. N° 410.631"; Que concluida la etapa instructoria, mediante el dictado de la Resolución N° 1251/MSGC/14, el Ministerio de Salud, rectificada por su par Resolución N° 2258/MSGC/16, resolvió: "...Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Marcelo Jorge Bellón, Ficha N° 410.631, por haber sido hallado responsable del cargo formulado en autos, consistente en: Èn su carácter de chofer de ambulancia de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud, haberse negado a trasladar pacientes el día 28/11/08, incumpliendo la orden de la Superioridad cuando cumplía funciones en la Base Centro', infringiendo con ello los incisos a), c) y d) del artículo 10 de la Ley 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 47 de la misma Ley..."; Que, seguidamente resolvió: "...Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Edmundo Serafín López, Ficha N° 356.015, por haber sido hallado responsable del cargo formulado en autos, consistente en: Èn su carácter de chofer de ambulancia de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud, haberse negado a trasladar pacientes el día 28/11/08, incumpliendo la orden de la Superioridad cuando cumplía funciones en la Base Centro', infringiendo con ello los incisos a), c) y d) del artículo 10 de la Ley 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 47 de la misma Ley..."; Que, por último resolvió: "...Sancionar con veinticinco (25) días de suspensión al agente Ricardo Rubén Lorenzo, Ficha N° 302.095, por haber sido hallado responsable del cargo formulado en autos, consistente en: Èn su carácter de chofer de ambulancia de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud, haberse negado a trasladar pacientes el día 28/11/08, incumpliendo la orden de la Superioridad cuando cumplía funciones en la Base Centro', infringiendo con ello los

incisos a), c) y d) del artículo 10 de la Ley 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 47 de la misma Ley..."; Que los agentes en cuestión fueron notificados de los términos de la Resolución N° 1251/MSGC/14 con fecha 6 de noviembre de 2014; Que los agentes sancionados presentaron sendos recursos jerárquicos en los términos del artículo 112 y ss de la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97; Que girados los actuados a la Procuración General a efectos que tome la intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218, la misma, mediante Dictamen IF-2017-07068961-DGSUM indicó "...entiendo que ninguno de los planteos que integran los recursos constituye crítica razonada a las razones que llevaron a atribuirles la responsabilidad por las que son sancionados y por ello el acto en análisis carece de los vicios enrostrados. En consecuencia, concluyo que el acto administrativo cuestionado deviene ajustado a derecho en su aspecto sustancial y adjetivo y que la sanción impuesta resulta razonable a la gravedad de la conducta sancionada";


Que en consecuencia el Órgano de la Constitución aconsejó: "1. Desestimar los recursos Jerárquicos planteados por los agentes Edmundo Serafín López (ficha 356.015), Marcelo Jorge Bellón (ficha 410.631) y Ricardo Rubén Lorenzo (ficha 302.095) contra la Resolución RESOL-2014-1251-MSGC (fs. 15/16, inc. exp. n° 339.715/12), rectificada por su par RESOL-2016-2258-MSGC (fs. 328/329)... "; Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno; Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la Procuración General, corresponde el rechazo de los recursos incoados. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,


Artículo 1º.- Desestimar los recursos Jerárquicos planteados por los agentes Edmundo Serafín López (F.C. N° 356.015), Marcelo Jorge Bellón (F.C. N° 410.631) y Ricardo Rubén Lorenzo (F.C. N° 302.095) contra la Resolución N° 1251-MSGC-2014, rectificada por su par N° 2258-MSGC-2016, confirmando en todos sus términos la medida impuesta. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a los efectos de que practique la notificación fehaciente a los interesados, en los términos del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 68/ASINF/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, El Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio Decreto Nº 117/GCABA/17, la Resolución N° 698/MHGC/08, la Resolución Nº 11/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 1259/GCABA/MHGC/17, la Resolución N° 66/ASINF/16, el Expediente Electrónico Nº 11169430-MGEYA-ASINF-2017, y CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados tramita la baja a partir del 30 de abril de 2017, como Planta de Gabinete de la agente Vera Diaz Allyson Valeria DNI Nº 94.434.886 dependiente de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información;


Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en su carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), establece las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración."; Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) establece que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; Que por Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que entre otras medidas, el Artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 1259/GCABA/MHGC/2017 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; Que mediante Resolución Nº 66/ASINF/2016 se designo a partir del 01 de junio de 2016 como Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura a la señorita Vera Diaz Allyson Valeria con TRES MIL SETECIENTAS (3700) Unidades Retributivas; Que en este sentido, mediante Nota Nº 11153326-DGIASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 6, el Director General de Infraestructura, solicitó gestionar los medios

necesarios a fin de designar a la agente mencionada ut-supra como Gerente Operativo de Soporte a Usuarios a partir del 01 de mayo del corriente; Que por Informe Nº 11287841-ASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 8, la Gerente Operativa Oficina Gestión Sectorial, solicita realizar el correspondiente acto administrativo; Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha tomado la debida intervención; Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE Articulo 1°.- Dejase sin efecto a partir del 30 de abril del 2017 la designación como Planta de Gabinete de la agente Vera Diaz Allyson Valeria DNI Nº 94.434.886 CUIT 27-94434886-2 dependiente de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, la cual fuera oportunamente designada por Resolución Nº 66/ASINF/2016, liberándose tres mil setecientas (3700) Unidades Retributivas Mensuales.


Articulo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Dougall

RESOLUCIÓN N.° 69/ASINF/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Complementario Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 620/MMGC/15, el Expediente Electrónico N° 10859856-MGEYA-ASINF-2.017, y CONSIDERANDO: Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASI), como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), establece las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración."; Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios Nº 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666) establece que la Agencia de Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; Que por Resolución N° 620/MMGC/15, se estableció, el pase a planta transitoria, entre otros, del agente Walter Gabriel Mulet Calandra, CUIL N° 20-20746021-5, (Partida 2184.0300 - 00H), quien se desempeñara en la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistema de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que al respecto bajo Orden Nº 6 obra la renuncia presentada por el agente Walter Gabriel Mulet Calandra, a partir del 08 de mayo de 2.017; Que mediante Notas Nros. 10822977-DGIASINF-2017 y 11153338-DGIASINF-2017 obrantes bajo Ordenes Nros. 4 y 12, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad con dicho pedido; Que por Informe Nº 11164204-ASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 10, la Gerente Operativa de Oficina Gestión Sectorial, solicitó confeccionar el correspondiente acto administrativo; Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha tomado la debida intervención; Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a fin de aceptar la renuncia presentada.


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley Nº 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 08 de mayo de 2.017, la renuncia presentada por el agente Walter Gabriel Mulet Calandra, CUIL N° 20-20746021-5, a la planta transitoria que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 620/MMGC/15, deja Partida 2184.0300-00H. Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Dougall

RESOLUCIÓN N.° 103/SECCCYFP/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2095 (T.C. según Ley Nº 5666), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, Nº 1145/09 y Nº 411/16, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121-DGCyC-15, el EX-2017-09766282-MGEYA-DGTALMJG, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de un vehículo tipo Maxi Furgón, su reforma y adecuación de carrocería, montaje de equipamiento y accesorios, para su conversión en stand de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser utilizado en los eventos masivos que serán llevados a cabo en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de "Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural" perteneciente a esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, a ser prestado en un plazo máximo de SETENTA (70) días hábiles desde el perfeccionamiento contractual; Que el monto estimado de la contratación propiciada asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) lo que queda plasmado en la Solicitud de Gastos Nº 9980-2582-SG17; Que mediante NO-2017-05799836-DGOCCCC, la Dirección General de Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural solicitó la contratación de marras; Que mediante NO-2017-05863268-DGGFA a Orden Nº 9, intervino la Dirección General de Flota Automotor manifestando no tener objeciones a la contratación requerida;


Que a solicitud de esta Secretaría, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal mediante NO-2017-05808890-DGTALMJG, en virtud de lo dispuesto por la NO-2017-04899999-MHGC, requirió la correspondiente autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición del vehículo mencionado; Que dicha autorización fue concedida mediante NO-2017-07412430-SGEOPE según consta a Orden Nº 11; Que, así las cosas, mediante NO-2017-09743733-SECCCYFP, esta Secretaría solicitó a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento, iniciar el Procedimiento de Selección para la contratación de marras a través de una Licitación Pública; Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus

complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302- DGCyC-13 y Nº 121-DGCyC-15; Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para el objeto de la presente; Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 2051-0647-LPU17 a través del sistema BAC bajo el procedimiento de Licitación Pública previsto en los artículos Nros.27, 31, 32, 35, y concordantes de la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley Nº 5666) y su reglamentación; Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, el cual regirá la adquisición perseguida; Que se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; Que corresponde designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016;

LA SECRETARIA de CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE: Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2017-09740732-SECCCYFP y de Especificaciones Técnicas IF-2017-09741703-SECCCYFP. Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de Compra N° 2051-0647-LPU17, para el día 5 de junio de 2017 a las 12.00 horas para la adquisición de stand móvil de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para participación en eventos masivos, por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00), a ser prestado en un plazo máximo de SETENTA (70) días hábiles desde el perfeccionamiento contractual. Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo referencia del citado Proceso de Compra. Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.


Artículo 5.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por Carola Romina Dinatale, Carolina Salas Pagliano y Jesica Siegman. Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de internet de Buenos Aires Compras y en la página web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

RESOLUCIÓN N.° 104/SECCCYFP/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2095 (T.C. según Ley Nº 5666), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, Nº 1145/09 y Nº 411/16, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias, y N° 80/SECCCYFP/17, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14 y Nº 121-DGCyC-15, el EX-2017-09295564-MGEYA-DGTALMJG, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) a través del Proceso de Compra Nº 2051-0950-CME17,para la adquisición de equipamiento audiovisual para esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de laJefatura de Gabinete de Ministros; Que, oportunamente, mediante Resolución N° 80/SECCCYFP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado a presentar ofertas para el día 4 de mayo de 2017 a las 12.00 horaspor un monto total estimado de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON80/100 CENTAVOS ($89.785,80); Que se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la normativa vigente; Que se emitió la Circular Sin Consulta Nº 1, la cual fue debidamente comunicada; Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC y el Cuadro Comparativo de Ofertas del 4 de mayo de 2017, se adquirieron SIETE (7) Pliegos y se recibieron DOS (2) ofertas correspondientes a las firmas "EZEQUIEL MARIANO OUTON", CUIT 20-32593751-4, por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS($88.376,00) y "DANIEL PADRO", CUIT 20-10133255-2, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE($28.149,00);


ANEXO


Que habiendo tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, luego de realizar el análisis de las ofertas presentadas, aconsejó adjudicar los Renglones N° 1 (en una -1- unidad), 2, 3, 4, 6, 7 y 8 a la firma "EZEQUIEL MARIANO OUTON", CUIT 20-32593751-4, por la suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE($ 81.367,00); ylos Renglones Nº5, 9 y 10 a la firma "DANIEL PADRO", CUIT 20-10133255-2, por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($ 11.827,00), en función de que las referidas ofertas han resultado las más convenientes para la Administración de conformidad con lo previsto en los Pliegos que rigen la contratación, cumpliendo con lo requerido técnica y económicamente; Que,atento a lo expuesto, dado que no persiste la necesidad de la totalidad de las cantidades solicitadas oportunamente para el Renglón N° 1, se propicia la disminución del mismo en UNA (1) unidad, circunstancia que incide en el SIETE COMA NOVENTA Y TRES POR CIENTO (7,93%) del monto total que se propicia adjudicar a la firma EZEQUIEL MARIANO OUTON; Que, dicho porcentaje se encuentra dentro de las facultades discrecionales de la Administración, de acuerdo a las facultades conferidas al organismo contratante en el

art. 119, inciso I) de la Ley 2.095 (T.C. por Ley 5.666), y su Decreto reglamentario N° 95/14; Que la presente contratación cuyo monto asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 93.194.-); cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Nº 114/2016 y 411/2016,

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE: Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra 2051-0950-CME17, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la adquisición de equipamiento audiovisual para la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de este Gobierno. Artículo 2°.- Adjudícanselos Renglones N° 1 (en una -1- unidad), 2, 3, 4, 6, 7 y 8 a la firma "EZEQUIEL MARIANO OUTON", CUIT 20-32593751-4, por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 88.376,00). Artículo 3°.- Disminúyase el SIETE COMA NOVENTA Y TRES POR CIENTO (7,93%)la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente mediante la reducción deUNA (1) unidad del Renglón N° 1 "Parasoles Lente tipo Canon 24-105mm f/4 L", quedando el monto total adjudicado a la "EZEQUIEL MARIANO OUTON", CUIT 20-32593751-4, en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 81.367,00). Artículo 4°.- Adjudícanse los Renglones N° 5, 9 y 10 a lafirma "DANIEL PADRO", CUIT 20-10133255-2, por la suma de por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($ 11.827,00) Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. Artículo 6°.- El gasto que demande la adjudicación de la presente cuyo monto asciende a la suma total PESOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 93.194.-) será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio;


Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el B.A.C., notifíquese a los interesados. Difúndase el llamado en el B.A.C.,comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde



RESOLUCIÓN N.° 1495/MHGC/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 315/16, 675/16 y 118/17, las Resoluciones Nro. 1/MJGGC/11, 3262/MHGC/16 y 1349/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 10.428.289-MGEYA- DGAYDRH-2017, y CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 118/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Salud, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; Que la Sra. María Alejandra Moreno, DNI Nº 21.982.557, CUIL Nº 27-21982557-4, presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Contrataciones, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 1/MJGGC/11, siendo ratificada en el cargo por las Resoluciones N° 3262/MHGC/16 y 1349/MHGC/17; Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 5.460 y modificatoria,

EL MINISTRO DE HACIENDA RESUELVE

Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2017, la renuncia presentada por la agente María Alejandra Moreno, DNI Nº 21.982.557, CUIL Nº 27-21982557-4, como


Subgerente Operativa con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Contrataciones, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 315/16, 675/16 y 118/17, las Resoluciones Nro. 820/MMGC/13 y 1243/SSGRH/16, el Expediente Electrónico N° 2.655.015-MGEYA-HBU-2017, y CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y modificatorio; Que por Decreto N° 118/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Salud, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;


Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el Ministerio de Salud propicia la designación del Sr. Raúl Enrique Amaya, DNI N° 22.051.760, CUIL N° 20-22051760-9, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, de la Dirección del Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos B. Udaondo", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto;

Que dicho cargo se encuentra vacante toda vez que la agente María Isabel Toscani, DNI N° 11.181.509, CUIL N° 27-11181509-2, quien fuera designada en el mismo mediante Resolución N° 820/MMGC/13, se acogió al beneficio jubilatorio mediante Resolución N° 1243/SSGRH/16; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471; Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 5.460 y modificatoria,


Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 10 de mayo de 2017, con carácter transitorio, al agente Raúl Enrique Amaya, DNI N° 22.051.760, CUIL N° 20-22051760-9, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, de la Dirección del Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos B. Udaondo", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta Permanente 4022.1700.P.A.02.270.243. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos B. Udaondo", del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 675/16 y 66/17, el Expediente Electrónico N° 6.032.696-MGEYA-DGTALAVJG-2017, y


Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y modificatorio; Que por Decreto N° 66/17 se modificó la estructura organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la Vicejefatura de Gobierno propicia la designación de la Sra. Daniela Paula Kalinscky, DNI N° 35.067.702, CUIL N° 27-35067702-5, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de Políticas Saludables, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para

la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471; Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 5.460 y modificatoria,


Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 07 de marzo de 2017, con carácter transitorio, a la agente Daniela Paula Kalinscky, DNI N° 35.067.702, CUIL N° 27-35067702-5, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de Políticas Saludables, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno.


CONSIDERANDO:

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Vicejefatura de Gobierno, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 684/09, 363/15 y modificatorios y 129/17, y el Expediente Electrónico N°-2017-8.863.392-DGPDYND, y CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Educación; Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; Que por Decreto N° 129/17 se modificó la estructura organizativa correspondiente al Ministerio de Educación, hasta el nivel de Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios; Que por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, se aprobó el régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; Que el Ministerio de Educación propicia la ratificación de la designación transitoria de diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de los agentes detallados en el Anexo A (IF N° 2017-11021476-DGPDYND), que forma parte integrante de la presente Resolución.


Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal y a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Personal Docente y no Docente, debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. Mura


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 684/09, 363/15 y modificatorios y 122/17, y el Expediente Electrónico N° 8.865.145-DGTALMJG/17, y CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros; Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; Que por Decreto N° 122/17 se modificó la estructura organizativa correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Ministerios, hasta el nivel de Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15; Que por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, se aprobó el régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; Que el Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la ratificación de la designación transitoria de diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de los agentes detallados en el Anexo A (IF N° 10975827-DGTALMJG-2017), que forma parte integrante de la presente Resolución.


ANEXO


Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal y a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. Mura


ANEXO



RESOLUCIÓN N.° 312/MJYSGC/17

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: Las leyes N° 2.947 (con textos consolidados según Ley 5.454) y Nº 5688, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley 5.666), la Resolución N° 553/MJYSGC/14, el Expediente N° 17600734/SII/2016, y: CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 5.688 regula el Sistema Integral de Seguridad Pública estableciendo las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, a través del artículo 68 de la precitada Ley, se crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que cumple funciones de seguridad general, prevención, conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia; Que, la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determinaba las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; Que, el artículo 17 de la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única con grados en orden creciente; Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), en su artículo 107, establece que: "Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105"; Que, el artículo 98 del mencionado Decreto establece que: "Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial"; Que mediante la Resolución N° 553/MJYSGC/2014 se designó en la entonces Policía Metropolitana, a partir del 17 de julio de 2014, con el grado de Oficial Mayor, al Sr. Héctor Félix Brassesco (DNI 23.054.071); Que, por Expediente N° 17600734/SII/2016 tramita el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto el día 23 de julio de 2016, por el Oficial Mayor Héctor Félix Brassesco (DNI 23.054.071- LP 5175) contra los términos de la


Resolución N° 553/MJYSGC/2014, por el cual solicita que se le otorgue la jerarquía de Inspector y se le abone la diferencia en los haberes; Que, en cuanto a la admisión formal del recurso, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Resolución Nº 553/MJYSGC/2014 en el Boletín Oficial (12/7/2014) y la fecha de presentación del Recurso de Reconsideración, surge que dicha presentación ha excedido el término de 10 días hábiles establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resultando el mismo extemporáneo; Que, apartarse de los plazos previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), equivaldría a desvirtuar el sistema recursivo que allí se establece; Que, sin perjuicio de ello, atento lo previsto en el artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resulta procedente considerar la procedencia de analizar la presentación como denuncia de ilegitimidad; Que, la demora de más de dos (2) años en presentar el escrito recursivo, excede ampliamente el plazo que impone la Ley aplicable, permitiendo concluir que están excedidas razonables pautas temporales para ello y consecuentemente se ha configurado el abandono voluntario del derecho; Que, en igual sentido, se ha expedido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso similar a través del Dictamen IF-2017-02636178-DGEMPP; Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), denegándose la denuncia de ilegitimidad incoada por el Oficial Mayor Héctor Félix Brassesco (DNI 23.054.071- LP 5175); Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su competencia mediante el dictado del Dictamen N° IF-2017-07436441-DGEMPP. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE:

Artículo 1º.- Deniéguese la denuncia de ilegitimidad presentada por el Oficial Mayor Héctor Félix Brassesco (DNI 23.054.071- LP 5175) contra los términos de la Resolución N° 553/MJYSGC/2014, por los fundamentos que integran los considerandos de la presente decisión. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), consignando que no agota la vía administrativa y que los fundamentos del Recurso Jerárquico en subsidio implícito pueden ser mejorados o ampliados, conforme lo previsto en el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666). Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido,

remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad a los efectos de la tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio. Ocampo



Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nro. 2.947 (con texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), la Resolución N° 785/MJYSGC/2011, el Expediente N° 33530967/DDPPM/2015, y; CONSIDERANDO: Que, la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) determinaba las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; Que, el artículo 17 de la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única que contaba con grados en orden creciente; Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), en su artículo 107, establece que: "Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105"; Que, el artículo 98 del mencionado Decreto establece que: "Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial"; Que mediante la Resolución N° 785/MJYSGC/2011 (BOCBA 31/10/2011) se designó en la entonces Policía Metropolitana a partir del día 26 de octubre de 2011, con el grado de Oficial, al Sr. Guillermo Edgardo Ezequiel Amaya (DNI N° 26.068.665 - L.P. 1961); Que por el Expediente N° 33530967/DDPPM/2015 tramita el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por el Oficial Guillermo Edgardo Ezequiel Amaya el 02 de noviembre de 2015, contra los términos de la Resolución N° 785/MJYSGC/2011, solicitando que se le otorgue el grado jerárquico de Oficial Mayor de manera retroactiva a su designación; Que, en cuanto a la admisión formal del recurso, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Resolución N° 785/MJYSGC/2011 en el Boletín Oficial (BOCBA 31/10/2011) y la fecha de presentación del Recurso de Reconsideración, surge que dicha presentación ha excedido el término de 10 días hábiles establecido en el

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resultando el mismo extemporáneo;


Que, apartarse de los plazos previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), equivaldría a desvirtuar el sistema recursivo que allí se establece; Que, sin perjuicio de ello, atento lo previsto en el artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resulta procedente considerar la procedencia de analizar la presentación como denuncia de ilegitimidad; Que, la demora de más de cuatro (4) años en presentar el escrito recursivo, excede ampliamente el plazo que impone la Ley aplicable, permitiendo concluir que están excedidas razonables pautas temporales para ello y consecuentemente se ha configurado el abandono voluntario del derecho; Que, en igual sentido, se ha expedido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso similar a través del Dictamen IF-2017-02636178-DGEMPP; Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), denegándose la denuncia de ilegitimidad incoada por el Oficial Guillermo Edgardo Ezequiel Amaya (DNI N° 26.068.665 -L.P. 1961); Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado debida intervención mediante el dictado del Dictamen Jurídico IF Nº 2017-07582237-DGEMPP; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE

Artículo 1º.- Deniéguase la denuncia de ilegitimidad presentada por el Oficial Guillermo Edgardo Ezequiel Amaya (DNI N° 26.068.665 - L.P. 1961) contra la Resolución 785/MJYSGC/2011, por los fundamentos que integran los considerandos de la presente decisión. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), consignando que la presente decisión es irrecurrible y no habilita la instancia judicial. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.947 (con texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), la Resolución N° 311/MJYSGC/2011, el Expediente N° 33531549/DDPPM/2015, y;


Que, la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) determinaba las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; Que, el artículo 17 de la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única que contaba con grados en orden creciente; Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), en su artículo 107, establece que: "Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105"; Que, el artículo 98 del mencionado Decreto establece que: "Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial"; Que, mediante la Resolución N° 311/MJYSGC/2011 (BOCBA 3677 del día 3/6/11) se designó en la entonces Policía Metropolitana, con el grado de Oficial, al Sr. Sebastián Orlando Giachello (DNI 30.893.852 - L.P. 1.582) y a partir del día 27 de mayo de 2011; Que, por los presentes actuados tramita el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Oficial Sebastián Orlando Giachello, el día 02 de noviembre de 2015, contra la Resolución N° 311/MJYSGC/2011; Que, en cuanto a la admisión formal del recurso, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Resolución Nº 311/MJYSGC/2011 en el Boletín Oficial y la fecha de presentación del Recurso de Reconsideración, surge que dicha presentación ha excedido el término de 10 días hábiles establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resultando el mismo extemporáneo; Que, apartarse de los plazos previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), equivaldría a desvirtuar el sistema recursivo que allí se establece; Que, sin perjuicio de ello, atento lo previsto en el artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resulta procedente considerar la procedencia de analizar la presentación como denuncia de ilegitimidad; Que, la demora de más de cuatro (4) años en presentar el escrito recursivo, excede ampliamente el plazo que impone la Ley aplicable, permitiendo concluir que están excedidas razonables pautas temporales para ello y consecuentemente se ha configurado el abandono voluntario del derecho; Que, en igual sentido, se ha expedido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso similar a través del Dictamen IF-2017-02636178-DGEMPP; Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), denegándose la denuncia de ilegitimidad incoada por el Oficial Sebastián Orlando Giachello;


CONSIDERANDO:

Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado debida intervención mediante el dictado del Dictamen Jurídico IF Nº 2017-06565772-DGEMPP; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1º.- Deniéguase la denuncia de ilegitimidad presentada por el Oficial Sebastián Orlando Giachello (DNI 30.893.852- L.P. 1.582) contra la Resolución 311/MJYSGC/2011, por los fundamentos que integran los considerandos de la presente decisión. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), consignando que la presente decisión es irrecurrible y no habilita la instancia judicial. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.947 (con texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), la Resolución N° 17/MJYSGC/2014, el Expediente N° 05918682/SISYPC/2016 y N° 32948816/SISYPC/2015, y; CONSIDERANDO: Que, la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) determinaba las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; Que, el artículo 17 de la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única que contaba con grados en orden creciente; Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), en su artículo 107, establece que: "Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105";


Que, el artículo 98 del mencionado Decreto establece que: "Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial"; Que, mediante la Resolución N° 17/MJYSGC/2014 se designó en la entonces Policía Metropolitana, con el grado de Oficial, al Sr. David Daniel Villanueva (DNI 33.427.361- LP 4817) a partir del día 07 de diciembre de 2013; Que, por Expediente Nº 32948816/SISYPC/2015 tramita el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por el Oficial David Ezequiel Villanueva, el día 30 de octubre de 2015, contra la Resolución N° 17/MJYSGC/2014; Que, mediante Expediente N° 05918682/SISYPC/2016, tramita el Pronto Despacho presentado por el nombrado; Que, en cuanto a la admisión formal del recurso, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Resolución 17/MJYSGC/2014 en el Boletín Oficial (16-01-2014) y la fecha de presentación del Recurso de Reconsideración, surge que dicha presentación ha excedido el término de 10 días hábiles establecido en el Decreto de Necesidad y

Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resultando el mismo extemporáneo; Que, apartarse de los plazos previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), equivaldría a desvirtuar el sistema recursivo que allí se establece; Que, sin perjuicio de ello, atento lo previsto en el artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resulta procedente considerar la procedencia de analizar la presentación como denuncia de ilegitimidad; Que, en igual sentido, se ha expedido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso similar a través del Dictamen IF-2017-02636178-DGEMPP; Que, cabe considerar que la demora de más de dos (2) años en presentar el escrito recursivo, excede ampliamente el plazo que impone la Ley aplicable, permitiendo concluir que están excedidas razonables pautas temporales para ello y consecuentemente se ha configurado el abandono voluntario del derecho; Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), denegándose la denuncia ilegitimidad incoada por el Oficial David Daniel Villanueva; Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado debida intervención mediante el dictado del Dictamen Jurídico IF Nº 2017-07147376-DGEMPP; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1º.- Deniéguase la denuncia de ilegitimidad presentada por el Oficial David Daniel Villanueva (L.P. 4817 - DNI 33.427.361) contra la Resolución 17/MJYSGC/2014 por los fundamentos que integran los considerandos de la presente decisión.


Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), consignando que la presente decisión es irrecurrible y no habilita la instancia judicial. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.947 (con texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), la Resolución N° 485/MJYSGC/2009, el Expediente N° 13702699/SII/2014, y; CONSIDERANDO: Que, la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determinaba las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; Que el artículo 17 de la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única con grados en orden creciente; Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley 5.666), en su artículo 107 establece que: "Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105"; Que, el artículo 98 del mencionado Decreto establece que: "Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial"; Que, mediante la Resolución N° 485/MJYSGC/2011 (BOCBA 11/06/2009) se designó en la entonces Policía Metropolitana a partir del día 01 de mayo de 2009, con el grado de Oficial Mayor, al Sr. Oscar Fabián Giménez (DNI N° 20.000.867 - L.P. 681);


Que por el Expediente N° 13702699/SII/2014 tramita el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por el entonces Oficial Mayor Oscar Fabián Giménez el 21 de octubre de 2014, contra los términos de la Resolución N° 485/MJYSGC/2009, solicitando que se le otorgue el grado jerárquico inmediato superior de manera retroactiva a su designación; Que, en cuanto a la admisión formal del recurso, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Resolución N° 485/MJYSGC/2009 en el Boletín Oficial (BOCBA 11/06/2009) y la fecha de presentación del Recurso de Reconsideración, surge que dicha presentación ha excedido el término de 10 días hábiles establecido en el

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resultando el mismo extemporáneo; Que, apartarse de los plazos previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), equivaldría a desvirtuar el sistema recursivo que allí se establece;; Que, sin perjuicio de ello, atento lo previsto en el artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666) resulta procedente considerar la procedencia de analizar la presentación como denuncia de ilegitimidad; Que, la demora de más de cinco (5) años en presentar el escrito recursivo, excede ampliamente el plazo que impone la Ley aplicable, permitiendo concluir que están excedidas razonables pautas temporales para ello y consecuentemente se ha configurado el abandono voluntario del derecho; Que, en igual sentido, se ha expedido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso similar a través del Dictamen IF-2017-2636178-DGEMPP; Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), denegándose la denuncia de ilegitimidad incoada por el entonces Oficial Mayor Oscar Fabián Giménez; Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado debida intervención mediante el dictado del Dictamen Jurídico Nº IF 2017-9039193-DGEMPP; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1º.- Deniéguase la denuncia de ilegitimidad presentada por el entonces Oficial Mayor Oscar Fabián Giménez (DNI N° 20.000.867 - L.P. 681) contra la Resolución N° 485/MJYSGC/2009, por los fundamentos que integran los considerandos de la presente decisión. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), consignando que la presente decisión es irrecurrible y no habilita la instancia judicial. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo



Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.947 (con texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), la Resolución N° 222/MJYSGC/2015, el Expediente N° 18231190/SISYPC/2015, y; CONSIDERANDO: Que, la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) determinaba las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; Que, el artículo 17 de la mencionada norma establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única que contaba con grados en orden creciente; Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), en su artículo 107, establece que: "Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105"; Que, el artículo 98 del mencionado Decreto establece que: "Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial"; Que, mediante Resolución N° 222/MJYSGC/2015 se designó en la entonces Policía Metropolitana, con el grado de Oficial Mayor, al Sr. Molina Jorge Alberto (DNI 14.327.593 - L.P. 5807) y a partir del día 9 de marzo de 2015; Que, por los presentes actuados tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Jorge Alberto Molina el día 26 de junio de 2015, contra la Resolución N° 222/MJYSGC/2015; Que, en cuanto a la admisión formal del recurso, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Resolución Nº 222/MJYSGC/2015 en el Boletín Oficial (10-04-2015) y la fecha de presentación del Recurso de Reconsideración, surge que dicha presentación ha excedido el término de 10 días hábiles establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resultando el mismo extemporáneo; Que, apartarse de los plazos previstos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), equivaldría a desvirtuar el sistema recursivo que allí se establece;


Que, sin perjuicio de ello, atento lo previsto en el artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), resulta viable darle a la presentación el tratamiento de denuncia de ilegitimidad; Que, debe tenerse presente, que la decisión que aquí recaiga resultará irrecurrible y no habilitará a la instancia judicial dejando establecido que estas consecuencias son constitucionalmente válidas (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -TSJ CABA, 11/09/2013, "G.C.B.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Frávega SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos", Expte. N° 8998/12); Que, analizada la presentación del recurrente, el mismo se agravia al considerar que el grado de Oficial Mayor con el cual había sido designado mediante la Resolución N° 222/MJYSGC/2015 es erróneo, solicitando la revisión de dicho acto y el otorgamiento del grado de Subinspector de manera retroactiva al 09 de marzo de 2015; Que, la Superintendencia de Coordinación y Planificación de Desarrollo Policial señaló que el peticionante "...ha revistado en la Policía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al momento de solicitar su ingreso en la Policía Metropolitana, con la jerarquía de Capitán, registrando en su haber una antigüedad general de 32,09,12 años (según surge de las constancias incorporadas en el legajo digital de la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos) y, se le ha asignado la jerarquía de OFICIAL MAYOR, toda vez que se han seguido las pautas que regían a la fecha de su incorporación a esta Policía para los año 2010/15 (Oficial Mayor: Fuerza Policial, Seguridad o Armada de Origen: Personal de Suboficiales o equivalentes, mas de 15 años de antigüedad)..."; Que, respecto a las pautas para quienes ingresaron durante el año en análisis, cabe señalar que no constituyeron una medida arbitraria sino que con los mismos se buscó conformar un mayor basamento en la pirámide jerárquica del Personal de la Fuerza; Que, más allá de los argumentos esgrimidos por el Oficial Mayor Jorge Alberto Molina (DNI 14.327.593-L.P. 5807) en su presentación, lo cierto es que la asignación de grado que se efectuó mediante la Resolución Nº 222/MJYSGC/2015 se ajustó a las pautas fijadas para el personal con experiencia del año 2015; Que, en consecuencia, el procedimiento de asignación de jerarquías para el ingreso de personal con experiencia provenientes de otras fuerzas, resulta una potestad discrecional de la Administración, ajustada a derecho; Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha expedido en idéntico sentido mediante los Dictámenes Jurídicos IF Nº 03988879/DGSUM/13, IF Nº 04869298/DGAINST/14 e IF Nº 00825265/DGEMPP/12, y al respecto ha dicho que se configura la discrecionalidad administrativa cuando "...una norma jurídica confiere a la Administración Pública, en tanto gestora directa e inmediata del Bien Común, potestad para determinar con libertad el supuesto de hecho o antecedente normativo y/o para elegir, también libremente, tanto la posibilidad de actuar, o no, como de fijar, en su caso, el contenido de su accionar (consecuente), todo dentro de los límites impuestos por los principios generales del derecho (Julio Rodolfo Comadira. Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios 2° edición, Buenos Aires, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, julio 2003, p. 507)...", (...) "...si son posibles varias soluciones, todas ellas licitas y razonables, únicamente la

Administración actuando su potestad discrecional, podrá decidir al respecto. Así, la apreciación política de la oportunidad mérito o conveniencia de su accionar permite elegir entre varias alternativas igualmente validas para el derecho...";


Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 98 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y, teniendo en cuenta que los argumentos expresados por el peticionante no llegan a conmover los términos de la Resolución cuestionada, habrá de mantenerse el criterio adoptado, denegando la denuncia de ilegitimidad presentada por el Sr. Jorge Alberto Molina; Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida intervención, mediante la emisión de Dictamen Jurídico IF Nº 2017-06570998-DGEMPP; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1º.- Deniéguase la denuncia de ilegitimidad presentada por el Sr. Jorge Alberto Molina (DNI 14.327.593- L.P. 5807), contra la Resolución 222/MJYSGC/2015, por los fundamentos que integran los considerandos de la presente decisión. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), consignando que la presente decisión es irrecurrible y no habilita la instancia judicial. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666) y La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666)-, y CONSIDERANDO: Que en los autos caratulados “NADDEO, MARÍA ELENA Y OTROS C/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)“, que tramita por el Expediente N° 36663/0 ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad N° 3, se ha resuelto citar a las partes a una Audiencia de Conciliación, la cual será celebrada el día 17 de mayo de 2017, a las 12 hs., en sede del Juzgado, sito en Avenida de Mayo N° 654, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde deberá concurrir, entre otros, este Ministerio de Justicia y Seguridad; Que la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666) establece las funciones comunes a todos los Ministerios, entre ellas la de cumplir y velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial (conf. Artículo 8, punto 13);


Que resulta conveniente que asista a la referida audiencia el Arquitecto Ricardo Rafael INGRATTA, DNI Nº 10.691.566 y el Dr. Nicolás QUINTEROS, DNI N° 24.963.121, en representación de la Subsecretaría de Emergencias y de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, respectivamente, ambas dependientes de esta Cartera Ministerial; Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU 1510/GCBA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666)-,


Artículo 1.- Desígnanse al Arquitecto Ricardo Rafael INGRATTA (DNI Nº 10.691.566) y al Doctor Nicolás QUINTEROS (DNI N° 24.963.121), en representación de la Subsecretaría de Emergencias y de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, respectivamente, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de concurrir a la Audiencia de Conciliación a realizarse el día 17 de mayo de 2017 a las 12 hs., en sede del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, sito en Avenida de Mayo N° 654, en los autos caratulados “NADDEO, MARÍA ELENA Y OTROS C/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)“. Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Ocampo


Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y 412/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 10425771/MGEYA-DGEYTI/17; y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción; Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios, instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; Que mediante Resolución N° 412/MJYSGC/16, se designó al señor RATTI Marcelo José CUIL N° 20-20406024-0, como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3.800 unidades retributivas mensuales, a partir del 1º de junio de 2016 de conformidad a lo previsto por la Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias;


Que por los presentes actuados la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita incrementar, a partir del 1º de mayo de 2017, en 450 las Unidades Retributivas asignadas oportunamente al mencionado agente; Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el incremento propiciado; Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio,


Artículo 1.- Dánse por incrementadas, a partir del 1° de mayo de 2017, las Unidades Retributivas asignadas por Resolución N° 412/MJYSGC/16 al señor RATTI Marcelo José, CUIL N° 20-20406024-0, quedando las mismas establecidas en 4.250 Unidades Retributivas mensuales. Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para su conocimiento y demás efectos y remítase a la Dirección General de Estudios y

Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique al interesado. Cumplido archívese. Ocampo


Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto N° 1.550/GCABA/08 y su modificatorio, el Expediente N° 2017-02754148-MGEYA-DGAI, y CONSIDERANDO: Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad sin goce de haberes de la agente Gisela Belén GIL, CUIL Nº 27-30733084-4, perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 15 de enero de 2017 y por el término de ciento veinte (120) días; Que la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), en su artículo 23 establece "...Vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes"; Que el Decreto N° 1.550/GCABA/08 y su modificatorio, en su artículo 1, delega "...en el Vicejefe de Gobierno, y en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471" Que mediante PV-2017-09934984-DGAI, la citada Dirección General prestó conformidad al otorgamiento de la extensión de licencia solicitada;


Que, en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo; Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 1.550/GCABA/08 y su modificatorio,


Artículo 1.- Dáse por otorgada la extensión de licencia por maternidad sin goce de haberes a la agente Gisela Belén GIL, CUIL Nº 27-30733084-4, perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 15 de enero de 2017 y por el término de ciento veinte (120) días corridos. Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y remítase a la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación a la agente en cuestión. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 37/SSSC/17

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 1.727/MHGC/15 y 11/SSSC/17, las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15, los Expedientes que se detallan en el Anexo I IF- 2017-10299662-SSSC que forma parte integrante de la presente, y CONSIDERANDO: Que por las citadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales por las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de la Dirección General de Custodia de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente; Que por la Resolución Nro. 11/SSSC/17, se autorizaron las citadas contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General de Custodia de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad; Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el Anexo a la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE;


Que en el artículo 2° del citado Decreto, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato; Que la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, elevó el monto mensual máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000); Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de dministración de Documentos Electrónicos - SADE-; Que por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13, 1/- MHGC-MMGC- MJGGC-SECLyT-14, 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y 2- MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT- 15 se establecieron respectivamente, los procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen;

Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina las Cláusulas Modificatorias Adicionales que se propician, en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del Decreto N° 224/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13,

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de las personas, y en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-2017-10299662- SSSC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Custodia de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de las Cláusulas Modificatorias Adicionales mencionadas en al Artículo 1º de la presente Resolución. Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución. Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la respectiva partida presupuestaria del año 2.017. Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sassano


ANEXO


RESOLUCIÓN N.° 106/SSJUS/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666) y 5724, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, modificado por Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N°596/MHGC/11 y N° 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13, sus respectivas modificatorias y 36/MJYS/16, la Disposición N° 396/DGCyC/14, la Resolución 190/MJYSGC/08 modificada por Resolución 01/MJYSGC/11, la Disposición 59/DGCYC/12, el Expediente Electrónico Nº EX-2017-10555036-MGEYA-SSJUS, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra Menor Nº 763-1089-CME17, para la contratación del servicio de mantenimiento, readecuación, reparación de las instalaciones de agua corriente del Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores dependientes de esta Subsecretaria de Justicia, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); Que mediante Nota NO-2017-05203962-SII, de fecha 21 de febrero de 2017, la Superintendencia de Investigaciones, a través del Comisionado Luis A. Varas, puso en conocimiento de la Gerencia Operativa dependiente de esta Subsecretaría de Justicia la necesidad de optimizar y mantener el uso del espacio y prolongar la vida útil de los sistemas operativos necesarios del edificio del Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores. Como consecuencia de ello, y habiéndose mantenido reuniones con el personal responsable de dicho edificio, la Gerencia Operativa de Asuntos Penitenciarios, dependiente de la Subsecretaria de Justicia, tomó nota de las necesidades y problemas que sufren las instalaciones de agua corriente del edificio y se decidió encarar la reparación y remodelación de las mismas, por lo cual, a efectos de dar cumplimiento a lo que establece la Resolución N° 36/MJYS/16, se obtuvo la autorización pertinente por NO 2017-10392606-DGTALMJYS; Que mediante la Ley 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), se establecen los lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 38 de la citada norma, señala que la contratación menor es aquel procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la misma no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra; Que la Ley 5724, aprobatoria del presupuesto para el Ejercicio 2017 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fija el valor de la unidad de compra en pesos doce con 50/100 ($12,50); Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus respectivas modificaciones, se inició el Proceso de Compra N° 763-1089-CME17 a través del portal Buenos Aires Compras (BAC), bajo la modalidad de Contratación Menor prevista en el artículo 38 de


la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), reglamentada por el Decreto N° 95/GCABA/14 y modificatorios; Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gastos N° 763-2797-SG17 por un importe total de pesos cien mil ($ 100.000), correspondiente al Ejercicio 2017;

Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, administrativos, condiciones de entrega, entre otras; Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley N° 5666) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, el cual rige la adquisición perseguida; Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08 modificada por la Resolución Nº 01/MJYSGC/11, y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia; Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 38, inciso c), del Anexo I y el Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14 modificado por los Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCABA/16;

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas identificado como IF 2017-10572957-SSJUS y IF 2017-11137124-SSJUS, que constan como Anexos en el Proceso de Compra Nº 763-1089-CME17 y podrán ser consultados a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo referencia 763-1089-CME17. Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema Buenos Aires Compras (BAC) por Proceso de Compra Nº 763-1089-CME17, fijando fecha límite para presentación de ofertas para el día 31 de Mayo de 2017, a las 15:00 horas, cuyo objeto es la contratación de un servicio de mantenimiento, readecuación y reparación de las instalaciones de agua corriente del Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores, dependiente de la Subsecretaria de Justicia. Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso. Articulo 4°.- Invítese a cotizar a, por lo menos dos (2) empresas del rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad, atento lo establecido por el artículo 38, inciso d), del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/14, modificado por los Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCABA/16. Artículo 5º.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar y la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y remítase a

la Gerencia Operativa de la Subsecretaria de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Enríquez


ANEXO


RESOLUCIÓN N.° 50/SSPDD/17

Buenos Aires, 8 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y los Expedientes N° 9895225-17, 8640396-17, 9165671-17, 8643827-17, 8647843-17, 9801175-17, 8655744-17, 8668362-17, 9063652-17, 8655061-17, 8655458-17 y; CONSIDERANDO: Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 20/03/2017 y el 31/12/2017; Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE; Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria; Que la Resolución N° 2720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000); Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución autorizante; Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13,


EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017-10531709-SSPDD, que forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito. Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago. Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sirito


Buenos Aires, 10 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 224/13, la Resolución N° 21-SSPDD-17, y el Expediente Nº 6182588/17 y; CONSIDERANDO: Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; Que por Resolución N° 21-SSPDD-17, recaída en el Expediente N° 6182588-SSPDD-2017, se contrato, entre otros, a la agente Barraza, Xoana DNI N° 34.533.653 para prestar servicios en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/2017 y el 31/12/2017; Que, resulta necesario rectificar el inicio de la contratación por razones inherentes al postulante, por lo que resulta necesario generar un nuevo acto administrativo; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO RESUELVE


ANEXO

Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del Anexo 7115532/17 de la


Resolución N° 21-SSPDD17, en lo que respecta al inicio de contratación de los agentes Barraza, Xoana, DNI Nº 34.533.653, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 10573778/17, que forma parte integrante de la presente. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 224/13, y los Expedientes N° 10736711/17, 9946417/17, 9511259/17, 8374973/17 y; CONSIDERANDO: Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de los agentes Longhitano Pablo Roberto DNI N° 26071766, Fernandez Maria Alejandra DNI N° 18239481, Diaz Sandra Nelly DNI N° 22588338 y Stranieri, Nazarena Soledad DNI N° 25732495 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/2017 y el 31/12/2017; Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;


Artículo 1.- Autorizase la contratación de los agentes mencionados para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 11097190/17 que forma parte integrante de la presente. Artículo 2.- La suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito. Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago. Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.


ANEXO

Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del Anexo 7115532/17 de la Resolución N° 21-SSPDD17, en lo que respecta al inicio de contratación de los agentes Barraza, Xoana, DNI Nº 34.533.653, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 10573778/17, que forma parte integrante de la presente.


Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Generalde Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto N° 433/16 y el Expediente N° 7555947/DGSUMS/2017, y; CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de gasto descentralizado operativamente en el marco de la adquisición de equipos multimedia con destino al Sistema Integral de Videovigilancia en Subtes, provistos por la firma DANAIDE S.A. (CUIT N° 30-70168121-1), por un monto total de pesos siete millones ciento veintiún mil setecientos noventa ($ 7.121.790); Que el Decreto Nº 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; Que el Punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 433/16 faculta a los funcionarios que se indican a aprobar gastos descentralizados operativamente en Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; Que el Artículo 3 del Decreto N° 433/16 establece que "La competencia de aprobación de gastos descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 y 5 del Anexo I del presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes circunstancias: a) El funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente; b) El funcionario deberá evaluar el valor razonable y adecuado del monto de la aprobación del gasto. Para ello, si considera que corresponde al caso concreto podrá realizar al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o solicitar tres (3) presupuestos; y c) el funcionario deberá asegurar que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; Que la impostergabilidad de la adquisición en cuestión, en el marco de lo establecido por el Decreto Nº 433/16, ha quedado puesta de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Dirección General Suministros de Seguridad mediante Providencia N° PV-2017-09713667-DGSUMS;


ANEXO


Que la mentada Dirección General manifestó que, en virtud de la suscripción del CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DE LAS FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, entre el Presidente de la Nación Argentina, Ing. Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, se generó la unificación operativa dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Policía Metropolitana y parte de la Policía Federal Argentina con sus correspondientes reparticiones; Que la Ley N° 5.688 estableció el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creó la nueva Policía de la Ciudad de Buenas Aires; Que consecuentemente, adquirió carácter de urgente arbitrar los medios necesarios para llevar a cabo la adquisición de setenta y ocho (78) equipos multimedia destinados a ampliar el sistema de monitoreo existente en los Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), en el marco del Sistema Integral de Videovigilancia y de la Ley N° 5.688 -que creó el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires; Que en dicha Providencia, la Dirección General Suministros de Seguridad informó que la presente adquisición surge de la imperiosa necesidad de continuar con la implementación del mentado sistema, orientado a revertir la alta tasa de hechos delictivos no denunciados y reformular el sistema estadístico mediante la obtención de números reales de ilícitos; Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a una adquisición de imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió dilación, circunstancia por lo cual no resultó posible su contratación mediante los procedimientos previstos en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666); Que la Dirección General Suministros de Seguridad informó que la firma DANAIDE S.A. proveyó equipos multimedia con destino al Sistema Integral de Videovigilancia en Subtes, habiendo sido aprobado este gasto mediante Resolución N° 32/SSPDD/2017, por lo que no correspondió solicitar cotizaciones a tres (3) empresas en virtud de lo normado en el Inciso b) del Artículo 3 del Decreto N° 433/16; Que la firma proveedora, según surge de los presentes, se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el Inciso c) del Artículo 3 del Decreto N° 433/16; Que por el servicio prestado, la firma DANAIDE S.A. emitió el Remito "R" Nro. 0002-00000344, el cual se encuentra glosado a las actuaciones y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta de ello la efectiva entrega de los bienes; Que asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos presupuestaria y el respectivo Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención en el marco de su competencia; Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos en los Incisos a) y c) del Artículo 3 del Decreto N° 433/16, corresponde emitir el acto de aprobación del gasto de conformidad con la facultad establecida por el Artículo 1° de dicha norma. Por ello, en uso de las facultades establecidas en el Punto 5 del Anexo I del Decreto N° 433/16,

EL SR. SUBSECRETARIO PREVENCIÒN DEL DELITO RESUELVE


Artículo 1°.- Apruébase la aprobación de gasto descentralizado operativamente en el

marco de la adquisición de equipos multimedia con destino al Sistema Integral de Videovigilancia en Subtes, provistos por la firma DANAIDE S.A. (CUIT N° 30-70168121-1), por un monto total de pesos siete millones ciento veintiún mil setecientos noventa ($ 7.121.790), en virtud de lo establecido en el Decreto N° 433/16. Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio del año en vigor. Artículo 3°.- Autorízase al Director General Infraestructura de Seguridad y/o a la Directora General Suministros de Seguridad, en forma indistinta, a suscribir la respectiva Orden de Compra. Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la firma DANAIDE S.A. y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Sirito


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 8-SSPDD/17, y el Expediente Nº 7316160/17, y; CONSIDERANDO: Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; Que, por las Resoluciones Nº 8-SSPDD/17 se autorizó la contratación del agente D´Alessandro Ariel Alberto DNI 25.474.330, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017; Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios del agente en cuestión en la forma en que se indica en el Anexo 11210959/17, que se adjunta a la presente, a partir del 01/05/2017 hasta el 31/12/2017; Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo el nuevo monto de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo contrato; Por ello, en uso de las facultades que le son propias;



Artículo 1.- Modifíquese parcialmente la Resolución Nº 8-SSPDD/17, con su respectivo

anexo, respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios del agente detallado en el Anexo 11210959/17 que forma parte integrante de la presente, por el importe y período que se indica. Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la respectiva partida del presupuesto en vigor. Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Nº 7-SSPDD/17, 21-SSPDD/17, y los Expedientes N° EX-2017-11204099,EX-2017-11206437,EX-2017-11206687,EX-2017-11206869,EX-2017-11207019,EX-2017-11207368,EX-2017-11207505,EX-2017-11207634,EX-2017-11207848,EX-2017-11207944,EX-2017-11208177,EX-2017-11208273,EX-2017-11208564EX-2017-11208682,EX-2017-11208775,EX-2017-11208925,EX-2017-11209010,EX-2017-11209185,EX-2017-11209361,EX-2017-11209642,EX-2017-11209976,EX-2017-11210263,EX-2017-11210515 y; CONSIDERANDO: Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; Que, por la Resolución Nº 7-SSPDD/17 se autorizó la contratación de diversos agentes bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017; Que, por la Resolución Nº 16-SSPDD/17, se autorizó la contratación de diversos agentes bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/02/2017 y el 31/12/2017;


ANEXO


Que, por la Resolución Nº 21-SSPDD/17, se autorizó la contratación de diversos agentes bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/02/2017 y el 31/12/2017; Que por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaria de Prevención del Delito solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de los agentes en cuestión en la forma en que se indica en el Anexo 11219657/17, que se adjunta a la presente, a partir del 01/04/2017 hasta el 31/12/2017; Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo el nuevo monto de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los respectivos contratos; Por ello, en uso de las facultades que le son propias; EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO

RESUELVE Artículo 1.- Modifíquese parcialmente las Resoluciones Nº 7-SSPDD/17, 16-SSPDD/17 y 21-SSPDD/17, con su respectivos anexos, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de los agentes detallados en el Anexo 11219657/17 que forma parte integrante de la presente, por el importe y período que se indica. Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la respectiva partida del presupuesto en vigor. Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 5.724 promulgada por Decreto 668/2016, el Decreto N° 680/16 y el Expediente N° 9767048-SSPDD/17, y; CONSIDERANDO: Que mediante la Ley Nº 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017;


ANEXO


Que por Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017; Que mediante el Expediente N° 9767048-SSPDD/17 esta Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad gestiona una transferencia de la partida presupuestaria 3.4.9. a la misma de la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad para solventar las contrataciones que resultan fundamentales para el desarrollo de las misiones y funciones de la Repartición; Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 680/16. Por ello en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16,

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébese la transferencia presupuestaria de la partida 3.4.9.del Programa 9 a la partida 3.4.9. del Programa 35 de la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA ($ 2.399.850,00.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias, Requerimiento Nº 2782, que se adjunta a la presente como Anexo IF-2017-11239118-SSPDD.- Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Prevención del Delito de este Ministerio. Sirito

RESOLUCIÓN N.° 73/SSEMERG/17

Buenos Aires, 15 de mayo de 2017

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 1346 (texto consolidado Ley Nº 5.666), las Disposiciones Nros 1247/DGDCIV/16 y 6869/DGDCIV/16, el Expediente 314.100/11, y CONSIDERANDO: Que por el expediente citado en el Visto, tramita el Recurso Jerárquico en subsidio del de Reconsideración instado por el señor Hugo Alberto CONTRERAS, DNI Nº 4.427.744, en su carácter de titular de la Residencia Geriátrica San Cayetano, con domicilio en la calle Avenida Lope de Vega 1847 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; contra la Disposición Nº 1247/DGDCIV/16;


ANEXO


Que por el acto administrativo citado en el considerando anterior, se denegó el Plan de Evacuación y Simulacro para casos de incendio, explosión o advertencia de explosión requeridos por la Ley Nº 1346 (texto consolidado Ley Nº 5.666) correspondiente al referido establecimiento; Que de los considerandos del acto denegatorio surge como fundamento de la medida que "...la Sub Gerencia de Supervisión Técnica y la Gerencia Operativa de planes de Evacuación y Contingencia dictaminan que luego del análisis de la documentación correspondiente al establecimiento de marras, no se ha dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos legales exigidos por la Ley Nº 1346, toda vez que, no cumple, los roles no se adaptan a la requisitoria legal por ser insuficiente su número, los simulacros no cumplen con los presupuestos de la ley 1346 ya que en los mismos deben participar todos los roles exigidos por ley, la capacitación no da cumplimiento con la ley ya que la totalidad de los roles exigidos por la norma deben estar capacitados"; Que cabe destacar que por la Ley Nº 1346 (texto consolidado Ley Nº 5.666), se procedió a la creación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Plan de Evacuación y Simulacro en casos de incendio, explosión o advertencia de explosión, disponiéndose que el mismo "...será de aplicación obligatoria en edificios, tanto del ámbito publico como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, v hospitales y en todos aquellos edificios con atención al publico, adecuándolo a las características propias del inmueble, su destino y de las personas que lo utilicen siendo de aplicación voluntaria en los edificios de vivienda..."; Que la Disposición Nº 1247/DGDCIV/16 fue notificada al recurrente con fecha 22 de febrero de 2016; Que con fecha 9 de agosto de 2016, el titular de la Residencia Geriátrica San Cayetano, con domicilio en la calle Avenida Lope de Vega 1847 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuó una presentación que motivo el dictado de la Disposición Nº 6869/DGDCIV/16, la cual desestimo el Recurso de Reconsideración incoado toda vez que el mismo ha sido presentado en forma extemporánea; Que mediante IF-2017-04927237-DGAINST, tomo intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando que "... el presentido recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, fue presentado estando vencidos todos los plazos"; para luego concluir que corresponde rechazar in limine el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de reconsideración, interpuesto contra la Disposición Nº 1247/DGDCIV/16; Que haciendo suyos los argumentos esgrimidos por dicho Órgano asesor, ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por ello, en virtud de las facultades previstas en el articulo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666),

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS RESUELVE:

Artículo 1.- Rechazase in limine el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Hugo Alberto CONTRERAS, DNI Nº 4.427.744, en su carácter de titular de la Residencia Geriátrica San Cayetano, contra la Disposición Nº 1247/DGDCIV/16, en atención a que el mismo fue incoado en forma extemporánea.


Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Defensa Civil a fin de que notifique al señor Hugo Alberto CONTRERAS, DNI Nº 4.427.744, en su carácter de titular de la Residencia Geriátrica San Cayetano, con domicilio en la Avenida Lope de Vega Nº 1847 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666)-, haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la citada Ley. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 98/ISSP/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y N° 6/ISSP/17, la Nota N° 9960354/SAISSP/17, el Expediente Electrónico N° 10548812/MGEYA/SGISSP/17, y CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad; Que conforme lo dispone el Estatuto de este Instituto, aprobado por Resolución N° 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente Autárquico se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige a sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio; Que asimismo, a través de la mencionada resolución se aprobó en el Artículo 2 el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios; Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados;


Que por Nota N° 9960354/SAISSP/17, el Sr. Secretario Académico manifestó la necesidad de contar con profesores de educación física para dictar la numerosa cantidad de cursos de formación, capacitación, especialización, evaluación, actualización, ascenso, integración y nivelación que se imparten en esta casa de estudios; Que mediante la nota mencionada, solicitó la designación de los Prof. Ariel Omar Romero (DNI 26.950.475), Pablo Adrián Sposito (DNI 29.904.319) y Mariana Cecilia Martínez (DNI 35.228.701), como Profesores Adjuntos I, para el dictado de la materia

"Educación Física" para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017; Que fundamenta dicho pedido en el considerable incremento de la oferta académica del Instituto, especialmente a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 5688 que amplía el ámbito de competencia en materia de formación y capacitación, comprendiendo a la Policía de la Ciudad, a los integrantes del Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y administración del sistema policial, como a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de seguridad; Que a la luz de todo lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, en uso de las facultades que son propias,

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA RESUELVE

Artículo 1.- Designar a los Prof. Ariel Omar Romero (DNI 26.950.475), Pablo Adrián Sposito (DNI 29.904.319) y Mariana Cecilia Martínez (DNI 35.228.701), como Profesores Adjuntos I, para el dictado de la materia "Educación Física" para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la Secretaría General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe


Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 116/SSAH/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.2016- 27143297-MGEYA-SSAH, y, CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el Visto tramitan los IF-2017-09332284-SSAH; IF-2017-11057580-SSAH; IF-2017-11222111-SSAH; IF-2017-11223230-SSAH; IF-2017; IF-2017-11232568-SSAH; IF-2017-11233564-SSAH; IF-2017-11062868 y la NO-2017-11227181-DGSAM, documentación relacionada con las prestaciones efectuadas por la CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., por el servicio de atención gerontopsiquiátrica con alojamiento del Sr. CLAUDIO ADRIAN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822, realizado durante el período 1° de MARZO al 30 de ABRIL de 2017, por la suma TOTAL de $50.000,00.- (PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100); Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en cuenta las razones expuestas en el IF-2016-27584605-SSAH, entre las cuales se destaca que el Sr. Claudio Adrián Frontoni, es el depositario de la prestación llevada a cabo por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S.A. debido al requerimiento de la Asesoría Tutelar N° 1 de Primera Instancia ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tramita ante este Ministerio bajo Expediente N° 16566366-MGEYA-MSGC-2016, habiendo sido intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales para el alojamiento y tratamiento del Sr. Frontoni; Que al encontrarse el Sr. Frontoni cursando internación involuntaria en el Hospital General de Agudos "Ignacio Pirovano" con alta médica sólo por problemática social, y dado el riesgo potencial para la salud que implica la permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario para una persona adulta en condición de alta, frente a la posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, y teniendo en cuenta asimismo que los establecimientos asistenciales están destinados al tratamiento de pacientes y no a ser utilizados como residencias por cuestiones sociales y habitacionales, privando de esa plaza a otra persona que por cuestiones de salud lo esté necesitando, se hace necesaria la externación; Que el Oficio N° ECIE N° 940/ECIE-16-1729/ECO-16 de fecha 21/06/2016 y su reiteratorio Oficio N° ECIE N° 989/ECIE-16-1846/ECO-16 de fecha 30/06/2016, remitidos a la Señora Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa que "...conforme lo indicado por los profesionales tratantes, el


dispositivo más adecuado sería una residencia gerontopsiquiátrica donde pudiera recibir las asistencias médicas necesarias (rehabilitación kinesiológica, seguimiento psiquiátrico) y estímulos sociales ambientales de diversa índole..."; Que de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Social del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", el Sr. Frontoni no tiene obra social, habiéndose tramitado recientemente su documento nacional de identidad a fin de gestionar la obtención del Certificado Único de Discapacidad con el propósito de la posterior tramitación de la cobertura INCLUIR SALUD (EX PROFE); Que no contando con dispositivos propios acordes a lo solicitado y no siendo competencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano por el tipo de patología del Sr. Frontoni, debió recurrirse a la búsqueda de instituciones que cumplieran con los requerimientos que se solicitaban acorde a la patología y necesidades del paciente; Que habiendo sido evaluado el Sr. Frontoni tanto por el equipo trantante del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", como por el equipo de profesionales de la Dirección General de Salud Mental, y a la vez supervisada la institución Espíritu Santo para evaluar el grado de cumplimiento de ésta en relación con las exigencias y requerimientos a fin de cumplir con las necesidades de atención del Sr. Frontoni, se refleja que es apropiado para alojar y dar seguimiento al tratamiento del mismo; Que el presupuesto entregado por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo con fecha septiembre de 2016 ha sido de $21.000:- (pesos veintiún mil) mensuales, lo cual resultó aceptable, y considerando lo impostergable de la situación de externación del Sr. Frontoni y los riesgos expuestos, es que se consideró necesario proceder al traslado desde el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" a la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S. A. sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 24 de octubre del corriente, evitando así sanciones de tipo económico por parte de la Justicia por incumplimiento; Que habiendo transcurrido varios meses desde el presupuesto presentado por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo, la misma informa acerca de un aumento en los honorarios aplicables a partir del mes de marzo de 2017 debido a cuestiones intrínsecas de la Institución como el aumento en los insumos, servicios y costos laborales, que repercuten en los costos generales de los servicios que presta dicha Clínica, nota que integra el presente actuado mediante IF-2017-11062868-SSAH; Que mediante NO-2017-11227181-DGSAM la Dirección General de Salud Mental evaluó el aumento propuesto por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo, teniendo en cuenta la calidad de los servicios que la mencionada Institución brinda al Sr. Frontoni, lo que ha redundado en su buen estado de salud y el mantenimiento de la misma en óptimas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, con seguimiento psiquiátrico diario, refiriendo a su vez el citado paciente la conformidad y satisfacción con las prestaciones que recibe, con el trato y las instalaciones; concluyendo ese nivel que el aumento propuesto por la Clínica mencionada resulta razonable y aceptable; Que en consecuencia los montos mensuales en concepto de honorarios por los servicios que la Clínica Geriátrica Espíritu Santo presta al Sr. Claudio Adrián Frontoni, D.N.I. 16.495.822 ascienden a $25.000.- (veinticinco mil), aplicable a las facturaciones de marzo de 2017 en adelante; Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente gestión.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 433/16,


Artículo 1º.- Reconócese la prestación del Servicio brindado al Sr. CLAUDIO ADRIAN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822 realizado por LA CLÍNICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., durante el período 01 de marzo al 30 de abril de 2017, en el marco del Decreto N° 433/16, por la suma total de $50.000,00.-(PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100). Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto 2017 de la Jurisdicción. Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto para la gestión de aprobación. Caridi

RESOLUCIÓN N.° 117/SSAH/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-03209451-DGRFISS, y; CONSIDERANDO: Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos necesarios para "Modificaciones en el sistema de climatización de Quirófanos", en el Hospital de Agudos Parmenio Piñero, encuadrados en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L, por la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE ($1.035.120,00), correspondiente a la segunda Certificación; Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; Que constan en el actuado NO-2017-01668867-HGAPP y NO-2017-01669859-HGAPP de fecha 09.01.2017, mediante las cuales la Subdirectora del nosocomio, da cuenta del mal funcionamiento de los equipos de refrigeración del quirófano central, el cese de actividades quirúrgicas y solicita la derivación de pacientes como así también las tareas de marras; Que asimismo obra NO-2017-01678041-SSAH, mediante la cual este Subsecretario Atención Hospitalaria solicita se arbitren los medios para dar solución definitiva al tema que nos ocupa; Que se vincula NO-2017-03004742-DGRFISS, -Orden 6-, por la cual la Dirección General Recursos Físicos en Salud- área técnica con competencia en la materia- manifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 433/16; Que mediante NO-2017-03175313-SSASS- Orden 7-, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud presta conformidad para realizar los trabajos en cuestión; Que en Orden 8 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 31.01.2017, retiradas en sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, -Órdenes 13/15-, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Orden 20-;


EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA RESUELVE

Que en Orden 21 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos de las ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET; Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416-SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL-2017-65-SSASS, -Orden 33-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Cinco Millones Noventa y Tres Mil ($5.093.000,00), a la firma TECNARAN S. R. L., dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;

Que en Orden 39 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 17.02.2017; Que en Orden 40 obra Acta de Inicio de fecha 17.02.2017, -donde consta que el plazo de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por el Director del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa contratada; Que obra vinculado en Orden 41 la presentación de la primera certificación,-contemplado en el Punto 2.22 "Cobro por Avance de obra" del PET-; Que en función de ello la orgánica que propicia el presente gasto reconoce a la firma TECNARAN S. R. L., los trabajos realizados- correspondientes al Ítem 1-"Proyecto", por la suma de Pesos Setecientos Ochenta Mil ($780.000,00), mediante DI-2017-66-DGRFISS, -Orden 42-; Que a través de la RESOL-2017-64-SSPLSAN, -Orden 61-, suscripta por el Subsecretario Planificación Sanitaria por orden y en ausencia del Subsecretario Atención Hospitalaria, se aprobó a la TECNARAN S. R. L., tareas por la suma Pesos Setecientos Ochenta Mil ($780.000,00), correspondiente a la primera certificación; Que atento la presentación de la segunda certificación -Orden 70-, la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoce a la firma contratada, los trabajos realizados por la suma de Pesos Un Millón Treinta y Cinco Mil Ciento Veinte ($1.035.120,00), mediante DI-2017-145-DGRFISS, -Orden 71-; Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la firma TECNARAN S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado para el corriente mes; Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 433/16,

EL SUBSECRETARIO ATENCIÓN HOSPITALARIA RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos realizados para "Modificaciones en el sistema de climatización de Quirófanos", en el Hospital de Agudos Parmenio Piñero, encuadrados en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L, por la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE ($1.035.120,00), correspondiente a la segunda Certificación. Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción.


Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Caridi

RESOLUCIÓN N.° 284/SSASS/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 224/2013, la Resolución No. 46/SSASS/2017 y la Comunicación Oficial Nota Nº 11207792/SSPLSAN/2017; y CONSIDERANDO: Que, se ha otorgado, a partir del 1º de Abril del corriente, un aumento en el contrato de locación de servicios, de la Sra. Nélida Susana Pruccoli, DNI - 10.960.419, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, que fue aprobado por la Resolución No. 46/SSASS/2017; Que, por ello corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos: veintidós mil ($ 22.000,00), correspondiente al período comprendido entre el 01/04/2017 al 31/12/2017. Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE: Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución No. 46/SSASS/2017, aumentándose partir del 1º de Abril del corriente, el Importe mensual del contrato de Locación de Servicios, de la Sra. Nélida Susana Pruccoli, DNI - 10.960.419, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, según lo detallado en el Anexo I, que figura en el IF/2017/11225831/DGAYDRH y ratificase en el resto de sus términos. Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá proceder a la afectación de la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000,00), correspondiente al período comprendido entre el 01/04/2017 al 31/12/2017. Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete


ANEXO



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 10155688/DGSAM/2017, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; y CONSIDERANDO: Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos, CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) mensuales por contrato; Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año 2017; Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, de la presente Resolución, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo. Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE: Artículo 1º.- Autorízase la contratación, bajo la figura de locación de servicios, de la Sra. Andrea Yolanda Castro, DNI - 27.844.690, para prestar servicios en la Dirección General Salud Mental, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que figura en el IF/2017/11220176/DGAYDRH, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.


Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la presente. Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las certificaciones de servicios correspondientes. Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería. Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico Nº 10.935.828/DGADCyP/17, las solicitudes de los diferentes efectores en salud, y CONSIDERANDO: Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente planteadas; Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 680/2016 que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017; Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo los Requerimientos Nº 2692/DGADCyP/17, N° 2693/DGADCyP/17 y 2721/DGDCyP/17 y como documento GEDO IF Nº 10991429/DGADCyP/17, N° 10991531/DGADCyP/17 y N° 10991670/DGADCyP/17de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto 680/2016;


ANEXO


Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este Ministerio de Salud. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el Decreto Nº 680/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017,

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo); Inciso 3, -(Servicios No Personales); Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, - (Transferencias) de los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informes Nº 10991429/DGADCyP/17, N° 10991531/DGADCyP/17 y N° 10991670/DGADCyP/17; que forman parte integrante de la presente a todos sus efectos.

Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete


ANEXO



RESOLUCIÓN N.° 380/MDUYTGC/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto N° 680/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 26.639.617/DGTALMDUYT/2016 y 3.130.547/DGTALMDUYT/2017; y, CONSIDERANDO: Que mediante los citados Expedientes se propicia una adecuación de las disponibilidades crediticias dentro del Programa 1 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las erogaciones que demande el alta de equipos de telefonía móvil asignado al equipo del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; Que por el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la validación de los requerimientos nros. 2758 y 2759 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase las modificaciones presupuestarias que se detallan en los Anexo I (IF-2017-11.050.632-DGTALMDUYT) y Anexo II (IF-2017-11.050.834-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 9º de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia


ANEXO



Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 11.182.782-MGEYA-DGTALMDYT-2017 y, CONSIDERANDO: Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades crediticias dentro del Programa 27 del Ministerio de Cultura para el Ejercicio 2017; Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el incremento de la partida 3.3.1 "Mantenimiento y reparación de edificios y locales" del Programa 27 - Proyecto 1 - Obra 59 "Remodelación Complejo Teatral Buenos Aires", a fin de la registración de los gastos que demande la colocación de vinilos en los ventanales de la fachada del Teatro General San Martin; Que por el Artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2803 Año 2017 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,


Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-2017-11272821-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 9º de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia


ANEXO



Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 11.230.893-MGEYA-DGTALMDYT-2017; y, CONSIDERANDO: Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades crediticias dentro del Programa 31 del Ministerio de Cultura para el Ejercicio 2017; Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para un Servicio de consultoría para el Proyecto Plan Hidráulico Napas Freáticas y Readecuaciones Del Plan Hidráulico; Que por el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2811 Año 2017 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,


Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-2017-11351295- DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia


ANEXO



Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 2174/MHGC/2016, la Disposición Nº 344/DGCG/11, el Expediente Nº 11.115.695/SSOBRAS/2017; y, CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la participación del Arq. Eduardo Agustín Dos Santos, Gerente Operativo de Seguimiento de Obras de Servicios Públicos de la Subsecretaría de Obras, D.N.I. Nº 16.454.030, en la "XXIX Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal - COHIFE", a realizarse en la Ciudad de Corrientes, entre los días 31 de Mayo y 02 de Junio del corriente año; Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la Subsecretaría de Obras, siendo de suma relevancia para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación del citado funcionario en el encuentro; Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 477/11, se tramitaron los gastos inherentes a pasajes y alojamiento, en los términos de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCyC-2013 aprobada por Resolución Nº 471/MHGC/2013 y sus modificatorias; Que por los motivos expuestos, corresponde la entrega de fondos para solventar los gastos inherentes viáticos, en los términos previstos en el artículo 11º del Decreto Nº 477/2011, del Anexo II de la Disposición Nº 344/DGCG/11 y del Anexo de la Resolución Nº 2174/MHGC/2016. Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8° del Decreto Nº 477/11,


Artículo 1°.- Autorizase al Arq. Eduardo Agustín Dos Santos, DNI Nº 16.454.030 a concurrir, entre los días 31 de mayo y 02 de junio del corriente año, a la "XXIX Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal - COHIFE", a realizarse en la Ciudad de Corrientes. Artículo 2º.- Entrégase a la Subsecretaría de Obras Públicas un fondo no documentado por la suma de PESOS DOS MIL CUARENTA ($ 2.040,00) para atender gastos de viáticos del agente autorizado en el artículo 1º, de conformidad con lo establecido por la Disposición Nº 344-DGCG-2011. Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría General, a incluir la erogación de que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS DOS MIL CUARENTA ($ 2.040,00) en una orden general de pago la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 28420/2, Sucursal 111 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Beneficiario Nº 77.898) perteneciente a la Subsecretaría de Obras. Artículo 4°.- Déjese establecido que el responsable de la administración de los fondos y su posterior rendición será el Arq. Eduardo Agustín Dos Santos, D.N.I. Nº 16.454.030.


Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Obras y remítase a la Dirección General de Contaduría General, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Moccia


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5.724, los Decretos Nros. 363/15 y su modificatorio Nro. 675/16, el Decreto Nro. 387/15, el Expediente Electrónico Nº 11.220.638-SBASE-2017; y, CONSIDERANDO: Que la mencionada actuación se halla relacionada con la transferencia de fondos a favor de la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES ($18.000.000), con el objeto de solventar el pago de haberes del personal administrativo correspondientes al mes de Mayo del corriente año; Que en la Ley N° 5.724 "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", cuya distribución fue aprobada por Decreto Nº 679/16, se contempla la partida Transferencia al sector público empresarial destinado a Subterráneos de Buenos Aires S.E. en la Jurisdicción 30 "Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte"; Que por el Decreto N° 363/15 y su modificatorio Decreto Nro. 675/16, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires S.E. como Organismo Fuera de Nivel del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Que por Decreto 387/15 se delega la representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante Subterráneos de Buenos Aires S.E. en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que autorice tal transferencia. Por ello,


Artículo 1º.- Autorizase la transferencia de fondos a favor de la empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES ($18.000.000), con el objeto de solventar el pago de haberes del personal administrativo correspondientes al mes de Mayo del corriente año. Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la Cuenta Corriente Nº 390/0 "Explotación" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Central, a nombre de la mencionada Empresa. Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 50-GCBA-98 (B.O. 386).


Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2017-11.286.759-DGTALMDUYT. Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., a la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Luego, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5.495, los Decretos Nros. 363/15, 387/15 y 9/16, el Expediente Electrónico Nº 11.219.805-SBASE-2017, y CONSIDERANDO: Que la mencionada actuación se halla relacionada con la transferencia de fondos a favor de la empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000), con el objeto de solventar el pago de gastos corrientes por el segundo trimestre del 2017; Que en la Ley N° 5.495 "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", cuya distribución fue aprobada por Decreto Nº 9/16, se contempla la partida Transferencia al sector público empresarial destinado a Subterráneos de Buenos Aires S.E. en la Jurisdicción 30 "Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte"; Que por el Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires S.E. como Organismo Fuera de Nivel del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Que por Decreto 387/15 se delega la representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante Subterráneos de Buenos Aires S.E. en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que autorice tal transferencia. Por ello,


Artículo 1º.- Autorizase la transferencia de fondos a favor de la empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000), con el objeto de solventar el pago de gastos corrientes por el segundo trimestre del 2017.


Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la Cuenta Corriente Nº 390/0 "Explotación" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Central, a nombre de la mencionada Empresa. Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 50-GCBA-98 (B.O. 386). Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2017-11.295.728-DGTALMDUYT.

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., a la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Digitally signed by Franco Moccia


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución Conjunta N° 1/MMGC/2015, el Expediente Electrónico Nº 9450981/2017-DGCIYCOM; y, CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Marcela Neyra, CUIL N° 27-14326107-2, presentó su renuncia a partir del día 21 de abril de 2017, a la Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, conforme lo establecido por Resolución Conjunta N° 1/MMGC/2015; Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,



Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 21 de abril de 2017, la renuncia presentada por la agente María Marcela Neyra, CUIL N° 27-14326107-2, perteneciente

a la Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, deja partida 3001.0060.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y lo establecido por Resolución Conjunta N° 1/MMGC/2015, destacándose que mediante Resolución N° 278/MDUYTGC/2016, prorrogada por Resolución N° 209/MDUYTGC/2017, le fue otorgada licencia extraordinaria sin goce de haberes hasta el 2 de marzo de 2018. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, el Expediente Electrónico Nº 10393140-MGEYA-DGRGIEG/17; y, CONSIDERANDO: Que por la Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17 se aprobó la Planta Transitoria de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período comprendido entre el 1º de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual contempla una dotación de CINCO (5) funciones de Intendencia, más OCHO (8) de Supervisión, con distintos valores de retribución bruta mensual para cada una de ellas; Que la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, solicita la designación a partir del 01/05/2017 del Sr. Facundo Ibarra, CUIL N° 23-32617879-9, para que desempeñe la función de Supervisión en el Edificio "Casa de Gobierno", con una retribución bruta mensual equivalente al 100% del salario bruto establecido para el Subgerente Operativo Transitorio; Que en virtud de lo peticionado, se ha verificado la existencia de la vacante disponible para poder cubrir dicha función; Que por lo expuesto, corresponde acceder a lo requerido, emitiendo el acto administrativo pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º de la Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17,



Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Facundo Ibarra, CUIL N° 23-32617879-9, en la Planta Transitoria de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de

Gobierno, aprobada por Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, para que desempeñe la función de Supervisión en el Edificio "Casa de Gobierno", desde el 01/05/2017 y hasta el 31/12/2017, y por la retribución bruta mensual equivalente al 100% del salario bruto establecido para el Subgerente Operativo Transitorio. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno. Cumplido, archívese. Moccia


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Resolución Nº 82-MDUYTGC/2017, el EX-2017-11125067-MGEYA- DGSGEST; y, CONSIDERANDO: Que por la Resolución Nº 82-MDUYTGC/2017 se autorizó, entre otros, el Contrato de Locación de Obra del Sr. Jorge Raúl Daura, D.N.I. Nº 11.303.517, para desempeñarse en la Dirección General Seguimiento de Gestión, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de pesos catorce mil novecientos cincuenta ($ 14.950); Que por la referida actuación la citada persona presentó la renuncia al aludido contrato, a partir del 01/05/17; Que la mencionada Dirección General ha intervenido al respecto solicitando la baja de tal contratación; Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la misma. Por ello,


Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/05/17, la renuncia presentada por el Sr. Jorge Raúl Daura, D.N.I. Nº 11.303.517, a su Contrato de Locación de Obra que le fuera autorizado por la Resolución Nº 82-MDUYTGC/17. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Seguimiento de Gestión la que -entre otras gestiones- deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Moccia


RESOLUCIÓN N.° 11/SSOBRAS/17

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017 VISTO: El Expediente Nº 27.910.702/UPEVO/17 e inc.; y el Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, y CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para prestar servicios y realizar informes en el ámbito de la Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por diferentes periodos y por distintas retribuciones mensuales; Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS RESUELVE

Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios y realizar informes en la Subsecretaria de Obras, en las Direcciones Generales Obras de Ingeniería y Arquitectura, Infraestructura Gubernamental, y en las Unidades de Proyectos Especiales Villa Olímpica, y Plan Hidráulico; en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. Artículo 2º .-Delegase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los contratos mencionados en el Artículo 1°. Artículo 3º .-Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago. Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Palacio

RESOLUCIÓN N.° 36/SSOBRAS/17

Buenos Aires, 28 de abril de 2017 VISTO:


ANEXO

La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, La Ley Ciudad N° 5460 -texto consolidado por ley N°5666 -, los Decretos N° 359/GCBA/2015, 203/GCBA/2016,


675/GCBA/2016, el EE Nº 2015-35588138-DGINFU y EE N° 2017-7919306-UPEVO, y; CONSIDERANDO: Que la obra "Contratación de la realización del Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra de Instalaciones de la Red de Gas (Estación Reguladora y Red Secundaria Frentista) en el marco de la Refuncionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para actividades recreativas, residenciales y de comercio minorista" fue adjudicada por Resolución N° 60-SSOBRAS-2016, a la Empresa UCSA S.A. por un monto total de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS con 06/100 ($15.242.432,06.-); Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa adjudicataria fue suscripta el día 11 de agosto del 2016; Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 1 de septiembre de 2016; Que la obra tiene un plazo de ejecución de cinco (5) meses desde el día en que se suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización opera el día 1 de febrero de 2017; Que por Resolución N° 13-SSOBRAS-2017 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 1 que lleva la finalización de la obra al 30 de abril de 2017; Que en el IF-2017-7946523-UPEVO, la inspección de obra informa los motivos que justifican la presente ampliación de plazo N°2, informando que las demoras en los trabajos de instalación del tendido de gas fueron por razones ajenas a la contratista, dejando constancia que: para la correcta ejecución de los trabajos, se deben realizar previamente los tendidos de Agua y Cloaca. Dado que el avance lineal de la instalación de gas es mayor que a la de Agua y Cloaca esta última deberá tener un avance de 200ml por delante de la instalación de gas, situación que a la fecha no se cumplía, resultando así la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de obra; Que por EE N° 2017-7919306-UPEVO, tramita el pedido de ampliación de plazo N° 2 para la obra de referencia; Que la Empresa UCSA S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la presente Ampliación de Plazo conforme IF-2017-9263953-UPEVO; Que la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica (UPEVO), en base al Informe técnico presentado presta su conformidad a la Ampliación de Plazo N° 2 mediante IF-2017-9266882-UPEVO; Que la Subsecretaría de Obras ha prestado su expresa conformidad para la aprobación mediante IF -2017- 9340605-SSOBRAS;

Que la ley 5.460 -texto consolidado por la ley N°5666- estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 675/GCBA/2016 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; Que por Decreto N° 203/GCBA/2016 se estableció, entre otras cosas, los niveles de decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de autorización de prórroga del plazo de ejecución de la obra. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 5460 -texto consolidado por la ley 5666-, los Decretos Nros. 359/GCBA/2015, 203/GCBA/2016 y 675/GCBA/2016,


EL SUBSECRETARIO DE OBRAS RESUELVE:

Artículo 1º - Apruébese la ampliación de plazo N° 2 de la obra "Contratación de la realización del Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra de Instalaciones de la Red de Gas (Estación Reguladora y Red Secundaria Frentista) en el marco de la Refuncionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para actividades recreativas, residenciales y de comercio minorista", en sesenta (60) días, siendo la nueva fecha de finalización de Obra el día 30 de junio de 2017.- Artículo 2º - Apruébese el nuevo plan de trabajos y curva de inversión detallados en el presente como Anexo I IF 2017-9266804-UPEVO.- Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, gírese a la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica (UPEVO), dependiente de la Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, Archívese. Palacio

RESOLUCIÓN N.° 295/SECTRANS/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: El Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148 (Texto consolidado Ley Nº 5.666), Resolución Nº 2017-266-SECTRANS, y Expediente N° EX-2017-10946449-MGEYA-DGTYTRA, y CONSIDERANDO: Que la Resolución Nº 2017-266-SECTRANS, aprobó con carácter transitorio y experimental por el término de NOVENTA (90) días corridos a partir de su implementación, el régimen de operaciones de carga y descarga denominado "cajón azul" que se define como espacio de la calzada delimitado por un cuadrante de línea discontinua color azul o azul y blanca, ubicado junto al cordón, destinado a la operación de carga y descarga para los vehículos afectados a dicha actividad, cuyo diagrama se incorpora como anexo a la presente. Que, a través de la Resolución mencionada se produjo un error involuntario, omitiendo la incorporación de su Anexo; Que el citado Anexo corresponde al diagrama con las especificaciones correspondientes al régimen de carga y descarga denominado "cajón azul"; Que en consecuencia, corresponde rectificar la Resolución N° 2017-266-SECTRANS, conforme a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires; Que en efecto el artículo 120 de la citada Ley establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;


ANEXO


EL SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE

Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución Nº 2017-266-SECTRANS, de fecha 15 de mayo de 2017, quedando el Artículo 1º redactado de la siguiente forma: Apruébase con carácter transitorio y experimental por el término de NOVENTA (90) días corridos a partir de su implementación, el régimen de operaciones de carga y descarga denominado "cajón azul" que se define como espacio de la calzada delimitado por un cuadrante de línea discontinua color azul o azul y blanca, ubicado junto al cordón, destinado a la operación de carga y descarga para los vehículos afectados a dicha actividad, cuyo diagrama se incorpora como anexo a la presente (IF-2017-11423646- -SECTRANS). Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito y Transporte la que establecerá el señalamiento correspondiente, y comunicará a las empresas prestatarias del servicio de control del estacionamiento y a las Direcciones Generales de Cuerpos de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial, de Concesiones, Gendarmería Nacional y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Méndez


ANEXO



RESOLUCIÓN N.° 1605/MCGC/17

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros.648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.981.546/MGEYA-DGTALMC/17, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Silvana Valeria Ovsejevich CUIT 27-25966453-0, con domicilio constituido en Av. Del Libertador 2201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4293/RPC/16 titulado "RAP/Residencias de Arte Panal - Asia" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.;

Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 150.000.-;


Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 886/07,

EL MINISTRO DE CULTURA RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4293/RPC/16 titulado "RAP/Residencias de Arte Panal - Asia“, presentado por la señora Silvana Valeria Ovsejevich CUIT 27-25966453-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 150.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 2757/MCGC/17

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 VISTO: El EX-2017-06572887- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;

EL MINISTRO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE


Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,

documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-06918985- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 21 de marzo de 2017 VISTO: El EX-2017-05729186- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


ANEXO



RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07258769- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 7 de abril de 2017 VISTO: El EX-2017-07742162- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución N° 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


ANEXO


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-08400627- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y

Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 7 de abril de 2017 VISTO: El EX-2017-07765289- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución N° 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales;


ANEXO


Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo ISADE IF-2017-08401330- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y

Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 7 de abril de 2017 VISTO: El EX-2017-07771772- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;


ANEXO


Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-08463003- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 10 de abril de 2017 VISTO: El EX-2017-07153761- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO:


ANEXO

Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos


Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-08502748- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la



Buenos Aires, 10 de abril de 2017 VISTO:


ANEXO

El EX-2017-07154992- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-


GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-08503336- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la



ANEXO



Buenos Aires, 11 de abril de 2017 VISTO: El Expediente N°08078768-DGTALMC-17, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución N° 126-MHGC-15 y la Resolución N° 5041-SC-2005 y CONSIDERANDO: Que por la Resolución N° 3260-MCGC-17 se aprobó la contratación de PASCHKUS RICARDO LUIS, DNI N° 11.477.634, para prestar servicios para el Ministerio de Cultura. Que toda vez que la citada Resolución fue originada a partir de la existencia de un error, el señor Ministro de Cultura solicita se deje sin efecto la misma. Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Déjese sin efecto la Resolución N°3260-MCGC-17. Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 11 de abril de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8078768-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la Resolución Nº 5041-SC-2005 CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;


Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-08665679- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General

Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


Buenos Aires, 12 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 19.966.345/MGEYA-DGTALMC/2016, y


ANEXO


Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición de Compañía de Jesús (Jesuitas) CUIT 30-70707284-5, con domicilio constituido en Sarandí 65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4273/RPC/16 titulado "RESTAURACIÓN DEL PATIO Y PLANTA BAJA DEL COLEGIO DEL SALVADOR“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 12.762.182,50.-;

Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 3.400.000.-; Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 886/07,


Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4273/RPC/16 titulado "RESTAURACIÓN DEL PATIO Y PLANTA BAJA DEL COLEGIO DEL SALVADOR“, presentado por Compañía de Jesús (Jesuitas) CUIT 30-70707284-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


CONSIDERANDO:

Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 3.400.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt


Buenos Aires, 12 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 1.016.324/MGEYA-DGTALMC/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido;


Que en los presentes actuados tramita la petición de Asociación Conduciendo a Conciencia - Familiares de las Víctimas de La Tragedia en Santa Fe CUIT 30-71152401-7, con domicilio constituido en Florida 953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5236/RPC/16 titulado "CONSTRUYENDO CULTURA VIAL DÍA ESTUDIANTE SOLIDARIO“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.080.696,30.-;

Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 850.000.-; Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 886/07,


Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5236/RPC/16 titulado "CONSTRUYENDO CULTURA VIAL DÍA ESTUDIANTE SOLIDARIO“, presentado por Asociación Conduciendo a Conciencia - Familiares de las Víctimas de La Tragedia en Santa Fe CUIT 30-71152401-7, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 850.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt


Buenos Aires, 12 de abril de 2017 VISTO: La Ley Nº 70, la Ley Nº 5.724/16, el Decreto 680/16 y el Expediente Nº 4.273.785 /2017, y CONSIDERANDO: Que por Ley Nº 5.724, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017, promulgada por el Decreto Nº 668/16. Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de servicio integral de limpieza del C. C. Recoleta y Complejo Cultural 25 de Mayo.


Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 680-GCBA-2.016 (Boletín Oficial N°5038), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.017.


Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 487 (IF- 2017-8805514-DGTALMC) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt


Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: El EX-2017-03227858- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15;


RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-09163064- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.


ANEXO


Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt




RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-09169174- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.


ANEXO


Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt




RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-09169400- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


ANEXO

ANEXO






RESUELVE Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-09169644- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt


ANEXO



Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.984.799/MGEYA-DGTALMC/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ezequiel Yanco CUIT 20-25598481-1, con domicilio constituido en Lavalle 4050 9 C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4786/RPC/16 titulado "LAS EXPEDICIONES" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 250.000.-;




Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 4786/RPC/16 titulado "LAS EXPEDICIONES", presentado por el señor Ezequiel Yanco CUIT 20-25598481-1, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 200.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt


Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.980.681/MGEYA-DGTALMC/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural;


Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Viviana Noemí Saul Romay CUIT 27-13225766-9, con domicilio constituido en 3 de Febrero 1674, 19 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5417/RPC/16 titulado "AUSENTADAS" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5417/RPC/16 titulado "AUSENTADAS", presentado por la señora Viviana Noemí Saul Romay CUIT 27-13225766-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 200.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt


Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.997.058/MGEYA-DGTALMC/2017, y


Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Juliana Ascúa CUIT 23-29620129-4, con domicilio constituido en Maure 3344 2 "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5818/RPC/16 titulado "EL AMOR Y OTROS PARADIGMAS" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 72.100.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5818/RPC/16 titulado "EL AMOR Y OTROS PARADIGMAS", presentado por la señora Juliana Ascúa CUIT 23-29620129-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


CONSIDERANDO:

Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 72.100.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt




Que en los presentes actuados tramita la petición de "ESEADE" Fundación Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas CUIT 30-57635473-4, con domicilio constituido en Uriarte 2472 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4484/RPC/16 titulado "VÓRTICE ARGENTINA 20 AÑOS DE ARTE CORREO EN LA ARGENTINA (1996-2016)“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 579.508.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4484/RPC/16 titulado "VÓRTICE ARGENTINA 20 AÑOS DE ARTE CORREO EN LA ARGENTINA (1996-2016)“, presentado por "ESEADE" Fundación Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas CUIT 30-57635473-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 300.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt


Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.980.639/MGEYA-DGTALMC/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ariel Aníbal Pirotti CUIT 20-28395898-2, con domicilio constituido en W. Villafañe 1581 Dpto. 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5426/RPC/16 titulado "ARREGLOS PARA ORQUESTA TÍPICA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 99.973.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5426/RPC/16 titulado "ARREGLOS PARA ORQUESTA TÍPICA", presentado por el señor Ariel Aníbal Pirotti CUIT 20-28395898-2, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 99.973.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt



Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.980.786/MGEYA-DGTALMC/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leandro Martín Savelón CUIT 23-22472921-9, con domicilio constituido en Neuquén 2796 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5080/RPC/16 titulado "DE VER- LEANDRO SAVELÓN GRUPO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 120.000.-;

Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 120.000.-;


Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 886/07,


Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5080/RPC/16 titulado "DE VER- LEANDRO SAVELÓN GRUPO", presentado por el señor Leandro Martín Savelón CUIT 23-22472921-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 120.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt


Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.980.758/MGEYA-DGTALMC/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural;


Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Amichai Ben Shalev CUIT 23-18862919-9, con domicilio constituido en Apolinario Figueroa 217, 4 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5220/RPC/16 titulado "GRABACIÓN CD MASTER - BANDOLIRIUM" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 29.830.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5220/RPC/16 titulado "GRABACIÓN CD MASTER - BANDOLIRIUM", presentado por el señor Amichai Ben Shalev CUIT 23-18862919-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 29.830.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt


Buenos Aires, 20 de abril de 2017 VISTO: La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 3.984.621MGEYA-DGTALMC/2017, y


CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo de Promoción Cultural; Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios en el marco del Régimen de Promoción Cultural; Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de aplicación; Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural; Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el cumplimiento del proyecto comprometido; Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Albertina Carri CUIT 27-23329842-0, con domicilio constituido en Bertres 546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4738/RPC/16 titulado "LAS HIJAS DEL FUEGO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4738/RPC/16 titulado "LAS HIJAS DEL FUEGO", presentado por la señora Albertina Carri CUIT 27-23329842-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 250.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt




Que en los presentes actuados tramita la petición de Fundación Melian CUIT 33-71436780-9, con domicilio constituido en Esmeralda 1386 Piso 2 Oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4881/RPC/16 titulado "MARÍA BOUQUET. EXPOSICIÓN“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 209.230,53.-;



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4881/RPC/16 titulado "MARÍA BOUQUET. EXPOSICIÓN“, presentado por Fundación Melian CUIT 33-71436780-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la suma máxima de $ 155.000.-. Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.712.967-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15,


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-11246556- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.713.144-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales;


ANEXO


Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE




Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.713.352-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;


ANEXO


Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE




Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.713.427-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y CONSIDERANDO:


ANEXO

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona


para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE




Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.713.192-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y


ANEXO


CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE




ANEXO



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.713.245-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE





Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 10.713.283-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC15, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-MHGC 15.


RESUELVE

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-11247802- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.


ANEXO


Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General



ANEXO


Ministerio de Modernización, Innovación y

Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 88/ENTUR/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, 5.460 y 5.724, los Decretos Nros. 235/16 y 680/16, el Expediente Electrónico N° 11.023.459/ENTUR/17, y CONSIDERANDO: Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de creación del Ente; Que mediante Ley Nº 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017; Que, mediante Decreto Nº 680/16, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017; Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los niveles de aprobación de las modificaciones de los créditos presupuestarios; Que el apartado II del artículo 38 del citado capítulo determina la competencia del Ministro del Área o de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios; Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto y Control de Gastos del Ente de Turismo, ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la modificación requerida, bajo el Requerimiento Nº 2.771-SIGAF-2017, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la intervención de su competencia; Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas; Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 11366008-DGTALET/17; Que por Decreto Nº 235/16, se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351, como Presidente ad honorem del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 680/16;


Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento Nº 2.771-SIGAF-2017, el que como Anexo IF N° 11.326.103- DGTALET/17, forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire

RESOLUCIÓN N.° 33/UPEJOL/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Reglamentarios N° 95/14 y sus modificatorios y N° 1145/09, el Expediente Electrónico N° EX-2017-07325154-UPEJOL, y CONSIDERANDO: Que por el actuado citado en el visto tramita la Contratación Menor N° 9982-0654-CME17, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación de un "Servicio de Producción Integral de Eventos - Murales en Escuelas: Olimpismo y Valores" a fin de proveer el diseño de los murales, la capacitación a quienes van a trabajar en la realización de los mismos, la disponibilidad de los materiales necesarios para trabajar y el posterior acompañamiento del proceso, todo ello en el marco del programa "Murales en escuelas: Olimpismo y Valores"; Que el objetivo de la presente consiste en involucrar a las escuelas en el desarrollo de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", apropiándose de su espíritu y sus valores, a través de la confección de veinticinco (25) murales que darán como resultado obras artísticas relacionadas a imágenes significativas del deporte, momentos memorables o situaciones diarias de la práctica de los mismos; Que por Resolución Nº 16-UPEJOL/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada Contratación Menor por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL ($ 615.000.-), fijándose fecha límite para la recepción de las ofertas el día 17 de Abril de 2017 a las 14:00 horas;


ANEXO

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE


Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su reglamentación; Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación; Que, como consecuencia de la mudanza de las oficinas de UPEJOL, se emitió la Circular sin Consulta N° 1 por la cual se constituyó el nuevo domicilio; Que se encuentra registrada en el citado Sistema la adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de treinta y dos (32) firmas, de las cuales dos (2) confirmaron sus ofertas en el citado Sistema; Que el día 17 de Abril de 2017 a las 14:00 horas, operó la apertura de ofertas, habiendo presentado propuestas las empresas ADV COMUNICACIÓN S.R.L. (CUIT

N° 30-71430904-4) por un monto de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 612.500.-), y MARIANA HEBE CABRERA (CUIT N° 27-24414215-5) por un monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ ($ 1.391.110.-), generándose el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; Que el área funcional técnica requirente del "Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", denominada "Actividades de Identificación y Compromiso de los Jóvenes", integrante de la Dirección "Aprender y Compartir", realizó la evaluación técnica de las ofertas, destacando que las mismas se ajustan a las especificaciones solicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas; Que en base a la evaluación técnica, el cuadro comparativo de precios, la evaluación administrativa y económica y demás antecedentes del proceso, se generó por Sistema BAC el Acta de Recomendación correspondiente a la presente contratación por la cual se aconsejó la adjudicación a la firma a la firma ADV COMUNICACION S.R.L. (CUIT N° 30-71430904-4) por ser económicamente conveniente y cumplir con los requisitos solicitados en todos los pliegos de aplicación, conforme lo dispuesto en el Art. 110° de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666); Que, en ese orden de ideas, se aconsejó desestimar la propuesta de MARIANA HEBE CABRERA (CUIT N° 27-24414215-5) por resultar inconveniente y no cumplir con algunos de los requisitos exigidos para la presente contratación; Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 612.500,00.); Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional en el ámbito de las facultades que le son propias. Que, en base a los antecedentes reseñados, habiendo cumplido las distintas etapas del proceso, corresponde el dictado del acto administrativo que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa, por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; Por ello en uso de las facultades conferidas,

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

RESUELVE:


Artículo 1°- Apruébase la Contratación Menor N° 9982-0654-CME17, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por

Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del "Servicio de Producción Integral de Eventos - Murales en Escuelas: Olimpismo y Valores" Artículo 2°- Adjudícase y contrátese a la firma ADV COMUNICACION S.R.L. (CUIT N° 30-71430904-4) por un monto total de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 612.500,00.) por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser la oferta más conveniente bajo el amparo de lo establecido en el Art. 110 -Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666).

Artículo 3°- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 4°- Emítase la respectiva Orden de Compra por la Unidad de Compras y Contrataciones. Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.compras.buenosaires.gob.ar y en el sistema Buenos Aires por el término de un (1) día. Mancini



RESOLUCIÓN N.° 865/MAYEPGC/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5460, La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decretos N° 350-AJG/15, La Resolución N° 2048-MAYEPGC/16, los Expedientes Electrónicos N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15 y N° 26537348-MGEYA-DGSPLU/16, y CONSIDERANDO: Que mediante Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15, tramita la Licitación Pública de etapa única N° 651/15 para la contratación de la obra pública "Mantenimiento de la red pluvial y Obras complementarias" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 1254-GCBA/08 y N° 203-GCBA/16; Que, por Decreto N° 350-AJG/15 se adjudicó la Zona 2 de la referida Licitación a la empresa Automat Argentina S.A.; Que en virtud del numeral 28 "Encomienda de trabajos complementarios" del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 651/15, mediante Resolución N° 2048-MAYEPGC/16 se encomendaron tareas complementarias para la ejecución de la obra denominada, "Limpieza conducto Arroyo Medrano en Comodoro Rivadavia entre Av. del Libertador y vías del FFCC Mitre" a la empresa contratista de la Zona 2, Automat Argentina S.A.; Que, en el mismo acto se autorizó el gasto que demandaran las tareas requeridas, por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 9.565.977,20); Que posteriormente, mediante Informe N° IF-2017-11221338-DGSPLU, la Dirección General Pluviales informó que las mentadas tareas fueron encomendadas proyectando compuertas que dividían la sección del Arroyo Medrano, lo que requería un trabajo directamente ligado a las condiciones hidrometeorológicas; Que diciembre fue un periodo de marcadas inestabilidades climáticas, hecho por el cual la Dirección General Pluviales estimó conveniente cancelar los trabajos para re proyectarlos en periodos con menor incidencia de lluvia; Que, en virtud de lo antedicho resulta oportuno dejar sin efecto el mentado acto administrativo que encomendó tareas de limpieza del conducto del Arroyo Medrano en Comodoro Rivadavia entre Libertador y FFCC Mitre; Que el artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (T.O. Ley N° 5666) expresa que los actos regulares podrán ser revocados, modificados o sustituidos por razones de oportunidad, merito o conveniencia. Que, en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO RESUELVE


Artículo 1°.- Dejáse sin efecto la Resolución N° 2048-MAYEPGC/16.

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la empresa y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, remítase a la Dirección General Sistema Pluvial. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 866/MAYEPGC/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5460, La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decretos N° 350-AJG/15, La Resolución N° 2050-MAYEPGC/16, los Expedientes Electrónicos N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15 y N° 26539754-MGEYA-DGSPLU/16, y CONSIDERANDO: Que mediante Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15, tramita la Licitación Pública de etapa única N° 651/15 para la contratación de la obra pública "Mantenimiento de la red pluvial y Obras complementarias" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 1254-GCBA/08 y N° 203-GCBA/16; Que, por Decreto N° 350-AJG/15 se adjudicó la Zona 2 de la referida Licitación a la empresa Automat Argentina S.A.; Que en virtud del numeral 28 "Encomienda de trabajos complementarios" del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 651/15, mediante Resolución N° 2050-MAYEPGC/16 se encomendaron tareas complementarias para la ejecución de la obra denominada, “Limpieza Conducto Arroyo Medrano, en Comodoro Rivadavia entre Libertador y FFCC Mitre“ a la empresa contratista de la Zona 2, Automat Argentina S.A.; Que, en el mismo acto se autorizó el gasto que demandaran las tareas requeridas, por un monto total de PESOS SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 84/100 ($7.053.254,84); Que posteriormente, mediante Informe N° IF-2017-11189545-DGSPLU, la Dirección General Sistemas Pluviales informó que las mentadas tareas fueron encomendadas proyectando compuertas que dividían la sección del Arroyo Medrano, lo que requería un trabajo directamente ligado a las condiciones hidrometeorológicas; Que dado a que Diciembre fue un periodo de marcadas inestabilidades climáticas, la Dirección General Sistemas Pluviales estimó conveniente cancelar los trabajos para re proyectarlos en periodos con menor incidencia de lluvia; Que, en virtud de lo antedicho resulta oportuno dejar sin efecto el mentado acto administrativo que encomendó tareas de limpieza del conducto del Arroyo Medrano en Comodoro Rivadavia entre Libertador y FFCC Mitre; Que el artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (T.O. Ley N° 5666) expresa que los actos regulares podrán ser revocados, modificados o sustituidos por razones de oportunidad, merito o conveniencia. Que, en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1°.- Dejáse sin efecto la Resolución N° 2050-MAYEPGC/16.

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la empresa y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, remitáse a la Dirección General Sistema Pluvial. Macchiavelli


EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO RESUELVE


RESOLUCIÓN N.º 143/SECLYT/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 5.666, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nros. 1889/01 y 1220/08, La Resolución N° 375/SECLYT/16, el Expediente Electrónico N° 07938361- MGEYA-MGEYA/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires establece en su Capítulo VI, las distintas formas de notificaciones, entre las cuales se encuentra la notificación por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Que, por su parte, el Decreto N° 1889/01, reglamentó el modo y la forma en que deben diligenciarse las notificaciones previstas en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; Que asimismo, por el artículo 1° del Decreto N° 1220/08, se aprobaron los formularios de las Cédulas de Notificación; Que, por el artículo 3° del mismo Decreto, se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar actos administrativos que amplíen, modifiquen y sustituyan los formularios aprobados por el artículo 1° de dicho Decreto; Que, mediante la Ley N° 5.666, se aprobó la versión definitiva del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo texto consolidado ha recopilado y sistematizado el ordenamiento normativo de la Ciudad de Buenos Aires; Que por Resolución N° 375/SECLYT/16 se sustituyeron los formularios de cédulas de notificación aprobados por el artículo 1°del Decreto N° 1220/08; Que a los fines de cumplimentar con eficacia y eficiencia la publicidad de los actos de Gobierno, resulta conveniente sustituir los formularios del Anexo aprobado por el artículo 1° de la Resolución 375/SECLYT/16. Por ello, en uso las facultades determinadas por el artículo 3° del Decreto N° 1220/08,

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA RESUELVE:

Artículo 1°.- Sustitúyanse los formularios de cédulas de notificación aprobados por Resolución N° 375/SECLYT/16, por los formularios que se encuentran detallados en el Anexo I (IF-2017-09341605-DGCL), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.



ANEXO

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Administración de Aplicativos Informáticos de la Dirección General Gestión Documental. Cumplido, archívese. Montiel


Secretaría General y Relaciones

Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 5/UGC/17

Buenos Aires, 5 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 294/16, N° 95/14 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 06043555- MGEYA-UGC/2017 y CONSIDERANDO: Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 1311-SIGAF/17 de la "Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional", que tiene por objeto el "Diseño detallado del Proyecto AMBA Data" que consistirá en la creación de un sistema de Información en línea del Área Metropolitana de Buenos Aires para la generación, consolidación y publicación de información estadística y georreferenciada a nivel metropolitano, con destino a esta Unidad de Gestión del Cumplimiento dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales; Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 294/16, esta Unidad tiene a su cargo la identificación de buenas prácticas de gestión de los asuntos referidos a los objetivos prioritarios de gobierno, así como también el diseño de indicadores y el seguimiento de estrategias de implementación de los mismos, entre otras; Que la Universidad Tecnológica Nacional se destaca en el sistema Universitario Nacional por ser la única con la función específica de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología, y cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo central; Que de esta manera la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional asume un rol de socio tecnológico, integrándose con los Organismos usuarios a efectos de propender a una transferencia tecnológica que incluya el relevamiento de las necesidades, el desarrollo de los circuitos administrativos que las satisfagan, la construcción de los sistemas informáticos necesarios a tales fines y la prestación inicial de los servicios necesarios para constituir el comienzo de las actividades que luego asumirá el organismo solicitante, incluyendo la debida capacitación de personal que permita integrarlo al plantel productivo; Que la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, sita en Medrano 951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus competencias, posee la capacidad, la experiencia, los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo la contratación; Que el artículo 28 inciso 11 de la Ley N° 2.095, establece la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes o prestación de servicios que celebren las jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad, siempre que la contratación tenga relación directa con el objeto del organismo que se trate; Que el presupuesto de la contratación directa asciende a la suma de pesos UN MILLÓN CIEN ($ 1.100.000.-);


Que se efectuaron las correspondientes afectaciones presupuestarias en sus etapas preventiva y definitiva; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la presente contratación directa, en un todo de acuerdo con las excepciones previstas en el artículo 28 inciso 11 de la Ley Nº 2.095. Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios,

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

RESUELVE Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 1311-SIGAF/17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 11 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que tiene por objeto el "Diseño detallado del Proyecto AMBA Data" que consistirá en la creación de un sistema de Información en línea del Área Metropolitana de Buenos Aires para la generación, consolidación y publicación de información estadística y georreferenciada a nivel metropolitano, con destino a esta Unidad de Gestión del Cumplimiento dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, por la suma total de pesos UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000.-), a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (CUIT N° 3054667116-6), conforme los términos del Convenio, que como Anexo I (CONVE-2017-10455500-UGC) forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- El gasto que demanda la presente se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio vigente. Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás efectos remítase a Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Alessandro


ANEXO


Ministerio de Hacienda - Consejo de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1126/MHGC/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado Ley 5666), las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y el Expediente Electrónico N° 17749449/2015 (HGAIP) y CONSIDERANDO: Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley N° 471 (texto consolidado Ley 5666), ley marco que rige las relaciones de empleo público; Que la Resolución N° 2778/MHGC/2010 establece en su artículo 24 establece que cuando se produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo familiar se reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público; Que según surge de los presentes actuados, la agente Mónica Noemí Reyna, CUIL. 27-10810621-8, revistaba en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, habiéndose producido su deceso el 14 de abril de 2015; Que como consecuencia de lo expresado, la señora María José Reyna, CUIL. 27-21588188-7, hija de la agente fallecida, solicitó su incorporación a la Administración en los términos del precitado artículo 24; Que asimismo se destaca, que la señora María José Reyna reúne las condiciones exigidas por las normativas precitadas; Que por otra parte, se señala que se efectuó un relevamiento del perfil laboral de la involucrada, estableciéndose que se encuentra en condiciones de realizar tareas como administrativa, en la Dirección General Servicios de Atención Permanente, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo mención, procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de esta Administración Central; Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente que haga lugar a la solicitud efectuada por la señora María José Reyna, CUIL. 27-21588188-7, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de su madre, la agente Mónica Noemí Reyna, CUIL. 27-10810621-8, acaecido el 14 de abril de 2015, conforme lo prescripto por el artículo 24 del convenio de trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010; Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales del Ministerio de Hacienda y la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes han tomado intervención en el ámbito de su competencia; Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 471 (texto consolidado Ley 5666), complementada por el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, y los Decretos Nros. 358/2015 y 32/AJG/2016,


LA PRESIDENTE DEL CONSEJO

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN Artículo 1.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por la señora María José Reyna, CUIL. 27-21588188-7, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de su madre, la agente Mónica Noemí Reyna, CUIL. 27-10810621-8, acaecido el 14 de abril de 2015, conforme lo prescripto por el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010. Artículo 2.- Desígnase a la señora María José Reyna, CUIL. 27-21588188-7, como Administrativa, partida 2015.0060.A.A.01.0001.347, en la Dirección General Servicios de Atención Permanente, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005. Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación al gasto emergente de la presente Resolución. Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento, notificar a la interesada y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón - Mura


Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 4955631/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 69/HGNRG/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Jilda Barreta Choque, D.N.I. 93.859.004, CUIL. 23-93859004-4, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA RESUELVEN

Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 69/HGNRG/2017. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 5431149/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 23/HIJCTG/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Liliana Núñez, D.N.I. 24.745.852, CUIL. 27-24745852-8, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 23/HIJCTG/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 25110578/2016 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 989/HGAIP/2016, designó con carácter interino, al Dr. Carlos Andrés Sierra Iriarte, D.N.I. 94.861.753, CUIL. 20-94861753-7, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por “Área de Urgencia“ (código 051); Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 989/HGAIP/2016. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N ° 5880391/2014 (DGAYDRH) y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 45/HGADS/2017 designó con carácter interino, a la Dra. Gabriela Lorena Castro, D.N.I. 21.142.613, CUIL. 27-21142613-1, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, para el CESAC N° 4, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, del citado Hospital; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar al mismo; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 45/HGADS/2017, dejándose establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Gabriela Lorena Castro, CUIL. 27-21142613-1, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, lo es para desempañarse en el Área ´Programática, partida 4022.1100.MS.20.024, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud.

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 2460686/2014 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 173/HGAJAF/2017, designó con carácter interino al Dr. Santiago Javier Garbarini, D.N.I. 30.408.834, CUIL. 20-30408834-7, legajo personal 450.324, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051); Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 173/HGAJAF/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 6870855/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 246/HGAJAF/2017, designó con carácter interino, a la Dra. María Verónica Marchionni, D.N.I. 30.912.723, CUIL. 23-30912723-4, como Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 246/HGAJAF/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 2235997/2016 (DGAYDRH) y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 650/HGACD/2016, designó con carácter interino a la Dra. Estrella Mariela Spinelli, D.N.I. 26.800.215, CUIL. 23-26800215-4, legajo personal 451.018, como Profesional Médico de Guardia Asistente Adjunto, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051), cesando como Profesional Médico de Guardia, suplente, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del citado Ministerio; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 650/HGACD/2016, dejándose establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Estrella Mariela Spinelli, CUIL. 23-26800215-4, lo es como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, partida 4022.0600.PS.25.924, del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia

Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 4996371/2017, (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 131/HGARM/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Claudia Griselda Velasquez, D.N.I. 27.506.744, CUIL. 27-27506744-5, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo; Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 131/HGARM/2017. Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 4911431/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 122/HGAJAF/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Silvio Omar Cardozo, D.N.I. 18.464.054, CUIL. 20-18464054-7, como Enfermero , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios.


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 122/HGAJAF/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 5960299/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 97/HGNRG/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Patricia de los Angeles Silpitucla Chapor, D.N.I. 34.605.632, CUIL. 27-34605632-6, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios.


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 97/HGNRG/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 5431587/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 127/HGACA/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Juan Marcelo Rodríguez Flores, D.N.I. 92.658.814, CUIL. 20-92658814-2, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 127/HGACA/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 2102587/2017 (DGAYDRH) y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 68/HGARM/2017, designó con carácter interino a la Dra. Iris Ana Barrio, DNI. 28.750.695, CUIL. 27-28750695-9, como Médico de Planta Asistente (Dermatología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 68/HGARM/2017. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 4583894/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 51/HGNRG/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Pilar Anzoategui, D.N.l. 17.072.144, CUIL. 27-17072144-1, como Instrumentadora Quirúrgica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición Nº 51/HGNRG/2017. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 8719918/2017 (DGAYDRH) y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 162/HGAVS/2017, designó con carácter interino al Dr. Luciano Martín Cutuli, DNI. 28.696.173, CUIL. 20-28696173-9, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), cesa como Especialista en la Guardia Médico, suplente, ambos cargos del citado Hospital, dependiente del Ministerio de Salud; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 162/HGAVS/2017. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos

Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 5944849/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 75/HGAVS/2017, designó con carácter interino al Dr. Sebastián Martorell, D.N.I. 30.593.471, CUIL. 20-30593471-3, como Médico de Planta Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, del citado Hospital Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 75/HGAVS/2017. Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura



Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 3314243/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 53/SSAH/2017, designó con carácter titular al Dr. Dulio Carlos González, D.N.I. 18.066.662, CUIL. 20-18066662-2, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" (Código 051), cesa como Profesional de Guardia Médico, suplente, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del citado Ministerio; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 53/SSAH/2017, dejándose establecido que la designación efectuada por la misma en favor del Dr. Dulio Carlos González, CUIL. 20-18066662-2, lo es cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0606.Z.25.924, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del citado Ministerio




Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 4231564/2017 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 120/HGAIP/2017 modificada por Disposición N° 257/HGAIP/2017, designó con carácter interino al Dr. Sebastián Gastón Simonetti, D.N.I. 26.631.572, CUIL. 20-26631572-5, como Médico de Planta Hospital Adjunto Oftalmología, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, Titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 120/HGAIP/2017 modificada por Disposición N° 257/HGAIP/2017.




Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 7273724/2017 (DGAYDRH) y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 17/SSAPAC/2017, modificada por Resolución N° 19/SSAPAC/2017, designó con carácter interino al Dr. Nicolás Oliva, D.N.I. 30.971.747, CUIL. 20-30971747-4, como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, para el Programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica, suplente, del Hospital "Bernardino Rivadavia", del citado Ministerio; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,


Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 17/SSAPAC/2017, modificada por Resolución N° 19/SSAPAC/2017.




Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 28089205/2016 (DGAYDRH), y CONSIDERANDO: Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los "Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 71/HGARM/2017, designó con carácter interino, a la Bioquímica María Angélica Bercellini, D.N.I. 13.754.057, CUIL. 27-13754057-1, como Jefe Sección Bioquímica, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Bioquímico de Planta Consultor Principal, ambos cargos del citado Hospital; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho acto administrativo. Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,



Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 71/HGARM/2017, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la Bioquímica María Angélica

Bercellini, CUIL. 27-13754057-1, lo es como Jefe de Sección Bioquímica, partida 4022.1000.MS.17.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Bioquímico de Planta Consultor Principal 1, titular, partida 4022.1000.MS.17.028, del citado Hospital, del Ministerio de Salud. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura


Disposición Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 186/DGTALINF/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 1145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 11165259-MGEYA-ASINF-2.017, y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición de los componentes de telefonía IP para la plataforma de telefonía IP. Todos los elementos a proveer deberán ser suministrados con la última versión de software recomendada y verificada para la plataforma Openscape Voice V7 instalada en el Datacenter de la Agencia de Sistemas de Información"; Que mediante Nota Nº 10051552-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 5, el Director General de Infraestructura solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; Que en este sentido se dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) es una entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del GCABA; Que asimismo señaló que La ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; Que a tal efecto manifestó que el citado equipamiento deberá formar parte del Sistema OpenScape Voice instalado en el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando la red MAN del Gobierno; Que en virtud de ello indicó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta a la fecha y desde hace una década con la prestación del servicio de sistema de telefonía integral a cargo de la empresa UNIFY S.A (Ex Siemens Enterprise Communications S.A.), en numerosas dependencias de la administración pública pertenecientes al GCABA; Que asimismo informó que desde esta Agencia se propicia unificar en un solo sistema, todas las comunicaciones de las distintas dependencias del GCABA, a fin de lograr la compatibilidad de los equipos de modo de resolver demandas insatisfechas, tanto de servicios como de infraestructura de telefonía y obtener beneficios a partir de la redistribución de capacidades remanentes de los sistemas de telefonías; Que al respecto señaló que con el objeto de continuar el cambio impulsado en la problemática de las comunicaciones dentro del GCABA, se requiere la contratación anunciada en el primer párrafo;


Que al respecto informó que UNIFY COMMUNICATIONS S.A. es la única distribuidora autorizada a comercializar con el sector público los productos, sistemas y servicios contractuales de Siemens Communications GMBH &CO.KG en el territorio de la República Argentina, y a su vez, inviste la calidad de proveedor actual de las centrales emplazadas en las distintas dependencias del GCABA, resultando desaconsejada técnicamente la búsqueda de sustitutos dada la necesaria compatibilidad con los sistemas ya adquiridos; Que en virtud de ello solicitó se invite a cotizar a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A.; Que por último señaló que el presupuesto estimado para la contratación que se propicia asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL con 00/100 ($ 1.484.000,00.). I.V.A incluido. Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, las Cláusulas previstas en el presente Pliego; Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes; Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; Que bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; Que bajo Orden Nº 6 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-3053-SG17 en la cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0610-CDI17 para la "Adquisición de los componentes de telefonía IP para la plataforma de telefonía IP. Todos los elementos a proveer deberán ser suministrados con la última versión de software recomendada y verificada para la plataforma Openscape Voice V7 instalada en el Datacenter de la Agencia de Sistemas de Información". Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONE


Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de los componentes de telefonía IP

para la plataforma de telefonía IP. Todos los elementos a proveer deberán ser suministrados con la última versión de software recomendada y verificada para la plataforma Openscape Voice V7 instalada en el Datacenter de la Agencia de Sistemas de Información". Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0610-CDI17, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la "Adquisición de los componentes de telefonía IP para la plataforma de telefonía IP. Todos los elementos a proveer deberán ser suministrados con la última versión de software recomendada y verificada para la plataforma Openscape Voice V7 instalada en el Datacenter de la Agencia de Sistemas de Información", para el día 23 de Mayo del 2017 a las 11:00 horas. Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL con 00/100 ($ 1.484.000,00.-). I.V.A incluido. Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017. Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 23 de Mayo del 2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 1145/GCABA/09. Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Santagada López

DISPOSICIÓN N.° 187/DGTALINF/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 21913032-MGEYA-ASINF-2015, y CONSIDERANDO: Que por el expediente indicado tramita la aprobación de gasto por el Servicio de Limpieza General en edificios sedes de la Agencia de Sistemas de Información prestado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A. por el período correspondiente al mes abril del 2017;


ANEXO


Que al respecto mediante Informe N° 11315152-ASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 220, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; Que en este sentido dejó constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-5450-OC15 y Ampliación N° 8056-7978-OC16, cuya fecha de finalización fue en el mes de marzo del 2017, por un importe mensual de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 306.200,00.-); Que asimismo, destacó que está en pleno proceso la confección del Pliegos para la compra unificada en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma total de pesos trescientos seis mil doscientos con 00/100 ($306.200,00.-); Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 218 y 219 obra la Solicitud de Gastos Nº 30787/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo N° 319.288/17; Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha tomado la debida intervención; Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el gasto. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Limpieza General en edificios sedes de la Agencia de Sistemas de Información por la suma de pesos trescientos seis mil doscientos con 00/100 ($ 306.200,00.-) a favor de la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A. por el período correspondiente al mes abril del 2017. Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto del ejercicio 2017 Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el Centro de Documentación de Pagos. Artículo 5º.- Notifíquese a empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A.



ANEXO

Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López



DISPOSICIÓN N.° 34/SAISSP/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 77/ISSP/13, Nº 74/MHGC/15, Nº 3/SECLYT/15, 256/GCABA/MHGC/17 y N° 19/ISSP/17, la Disposición N° 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 4029356/MGEYA/SGISSP/17, y CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de validaciones y mejoras a los controles existentes; Que la Resolución Nº 256/GCABA/MHGC/17 determina los montos de las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; Que asimismo, mediante la Resolución N° 77/ISSP/13 fueron designados como Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto de Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. N° 20.343.251) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº 16.454.501); Que en igual sentido, por Resolución N° 19/ISSP/17 fue designada la Lic. Natalia Laura Primo (D.N.I. Nº 23.277.761); Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 36/DGCG/15; Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición de la Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2017, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente.


Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DISPONE Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la segunda rendición del ejercicio 2017, por la suma total de pesos veintinueve mil novecientos cuarenta y cuatro con 48/100 ($ 29.944,48.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2017-11244167-SAISSP y Anexo III IF-2017-11244188-SAISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte de la presente Resolución. Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: Las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y Nº 1058/GCABA/SSGECP/13, el Expediente Electrónico Nº 11021114/MGEYA/SGISSP/17 y, CONSIDERANDO: Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la presentación efectuada por la Sra. Daiana Soledad Gómez (DNI 36.307.311), en su carácter de alumna de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría del Instituto Superior de Seguridad Pública, en la que solicita el reconocimiento por equivalencia de la materia "Derecho Constitucional y Derechos Humanos" toda vez que ha cursado y aprobado las asignaturas "Derechos Humanos y Garantías" y "Elementos de Derecho Constitucional" en la carrera Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires; Que conforme da cuenta la documentación que acompaña obrante en el Informe N° 11021393/SGISSP/2017, la interesada acompaña el certificado analítico de las materias aprobadas, y el programa desarrollado de cada materia cuyo reconocimiento por equivalencia solicita; Que el Artículo 3 del Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, prescribe que el Instituto cuenta con una modalidad de organización de enseñanza superior propia, cumpliendo con la normativa educativa tanto nacional como local, y desarrolla una oferta educativa de alta especialización en materia de seguridad, funcionando sobre la base del intercambio científico, tecnológico y cultural, con sólidos principios éticos y democráticos, en función de la comunidad y al servicio de ella;


ANEXO


Que por su parte, el Reglamento Académico aprobado por la Resolución 14/ISSP/13, en sus artículos 25 y siguientes, establece el Régimen de Homologaciones para el reconocimiento de estudios equivalentes efectuados por egresados o estudiantes provenientes de instituciones de enseñanza superior oficialmente reconocidas, cuando las materias cuyo reconocimiento se solicite, correspondan al nivel superior del sistema educativo nacional y cumplan con las características de extensión, complejidad, exigencias curriculares y demás cuestiones que determine la reglamentación vigente; Que mediante la Resolución Nº 1058/GCABA/SSGECP/13, la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría" presentado por el Instituto Superior de Seguridad Pública; Que en tal inteligencia, habiendo la interesada acompañado la documentación correspondiente a los efectos requeridos, analizada a la luz del plan de estudio de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, se ha dado la intervención necesaria a la profesora de la materia "Derecho Constitucional y

Derechos Humanos", María Laura Perera Tarico, quien se ha pronunciado por el otorgamiento del reconocimiento solicitado; Que mediante el Informe N° 11189244/SAISSP/2017 la Lic. Natalia Primo que integra la Dirección de Docencia y Contenidos de la Secretaria Académica de esta casa de estudios, realizando un pormenorizado análisis de lo actuado, consideró que están dadas las condiciones para proceder al reconocimiento por equivalencia de la materia "Derecho Constitucional y Derechos Humanos" correspondiente al primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, y eleva las actuaciones a esta Instancia a los fines del dictado de la Disposición pertinente; Que en virtud de todo lo expuesto, y habiéndose dado cumplimiento a las formalidades establecidas por el Régimen de Homologaciones del Reglamento Académico de este Instituto Superior de Seguridad Pública, corresponde hacer lugar al reconocimiento por equivalencia de la materia "Derecho Constitucional y Derechos Humanos" de la citada Tecnicatura a la Sra. Daiana Soledad Gómez (DNI 36.307.311). Por ello, en uso de las facultades que le son propias,


DISPONE Artículo 1.- Dar como aprobada por equivalencia a la Sra. Daiana Soledad Gómez (DNI 36.307.311), la materia "Derecho Constitucional y Derechos Humanos" correspondiente al primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría del Instituto Superior de Seguridad Pública. Artículo 2.- Proceder a su registración conforme lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Académico aprobado por Resolución N° 14/ISSP/13. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al interesado. Cumplido, archívese. Unrein



Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 10397247/SAISSP/17, y la Nº 10435314/SAISSP/17 y el Expediente Electrónico N° 10432163/MGEYA/SGISSP/17, y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana..."; Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los perfiles y especialidades policiales"; Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización del personal policial; Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de Patrulleros"; Que mediante la Nota Nº 10397247/SAISSP/17, el Sr. Director de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia

autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 8 al 12 de Mayo de 2017, e informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo;


Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió autorización para su dictado en la Nota N° 10435314/SAISSP/17; Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ángel Darío Aguirre (DNI 32.792971), el Oficial Primero Martin Miguel Vasconcel (DNI 25.485.114) y el Oficial Daniel Ornaldo Smietuch (DNI 31.507.879) durante el período supra indicado; Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como IF N° 11401336/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros; Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante aprobado; Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo correspondiente. Por ello, en uso de las facultades que le son propias,


DISPONE Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 8 al 12 de Mayo de 2017 al Inspector Juan Alberto Meza (DNI 25.639.828), al Oficial Primero Matías Ezequiel Metallo (DNI 37.711.360), a los Oficiales Mayores Daniel Eulogio Altamirano (DNI 22. 993.674), Daniel Alejandro Cartamán (DNI 31.694.767), Mauricio Ibarra (DNI 30.153.234), Mariano David Mansilla (DNI 29.531.659), Carlos Marcelo Ripari (DNI 22.739.257) y Nicolás Eric Alberto Vedoya (DNI 29.530.125). 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros; a los cursantes nombrados en el Artículo 3 de la presente Disposición. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein


Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 10390819/SAISSP/17 y N° 10434261/SAISSP/2017, y el Expediente Electrónico N° 10432224/MGEYA/SGISSP/17, y


Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana..."; Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los perfiles y especialidades policiales"; Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización del personal policial; Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; Que mediante la Nota Nº 10390819/SAISSP/2017 el Sr. Director de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia

autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 8 al 12 de Mayo de 2017, e informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo; Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió autorización para su dictado en la Nota N° 10434261/SAISSP/2017; Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficiales Primeros Ariel Llarull (DNI 28.817.934) y Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) y el Oficial Joel Antonio Caballero (DNI 28.233.730), durante el período supra indicado; Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como IF N° 11399475/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante aprobado;


CONSIDERANDO:

Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo correspondiente. Por ello, en uso de las facultades que le son propias,


DISPONE Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencias" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 8 al 12 de Mayo de 2017 al Inspector Principal Juan Carlos Lastra (DNI 24.905.154), los Oficiales Mayores Leonardo Sebastian Borgogno (DNI 26.058.328), Franco Matías Chelini (DNI 28.659.159) y Luciano Alberto Saavedra (DNI 24.036.576), a los Oficiales Primero Daniel Alberto Moyano (DNI 33.340.933) y Marco Matías Serdan (DNI 32.725.016), y a los Oficiales Gustavo Omar Lancelotte (DNI 24.288.358) y Germán Exequiel Raña (DNI 34.258.559). Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con experiencia; a los cursantes nombrados en el Artículo 4 de la presente Disposición. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 141/DGSPR/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 5723 (B.O. N°5035) y la Carpeta E157299, y, CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de fuego Incisos a), b) y, c), presentada por la empresa WONDER NEW S.R.L., con domicilio real en Av. Del Libertador Nº 1219, Entre Piso, Departamento "10“, Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Avalos Nº 243, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis Alberto Weckesser con D.N.I. Nº 12.801.932; Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688;


Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 180, Punto 3, de la Ley N° 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA DISPONE

Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la empresa WONDER NEW S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación; y c) Los de vigilancia privada en lugares fijos o edificios de propiedad horizontal. Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la totalidad de la documentación pertinente. Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida en el artículo precedente.

Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 5723 (B.O. N°5035) y la Carpeta E566755, y, CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de fuego Incisos a), b) y, c), presentada por la empresa X PROTECTION S.R.L., con domicilio real en la calle Adolfo Alsina N° 1441, Piso 1°, Dpto. 105 y constituido en la calle Matheu Nº 1705, Piso 17°, Dpto. 06 ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro Piris Borisenko con D.N.I. Nº 21.142.936;


Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 180, Punto 3, de la Ley N° 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. Por ello, en uso de las facultades que le son propias,


Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la empresa X PROTECTION S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación; y c) Los de vigilancia privada en lugares fijos o edificios de propiedad horizontal. Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la totalidad de la documentación pertinente. Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida en el artículo precedente.

Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nº 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5494 (B.O. Nº 4792); y las Disposiciones N° 397-DGSPR/2014, N° 458-DGSPR/2016, y la Carpeta E575471, y, CONSIDERANDO:


Que mediante Disposición Nº 397-DGSPR/2014 de fecha 13/11/2014, la empresa INTERMUNDO SECURITY S.A., con domicilio real en la calle Mitre 3358, piso 1°,

Dpto. “26“, San Martin, Provincia de Buenos Aires y domicilio legal en la calle Uruguay 16, Piso 3°, Departamento “30“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º, Servicios sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 12/11/2016; Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación adjuntando la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del registro de seguridad privada mediante Disposición Nº 458-DGSPR/2016 de fecha 29/12/2016 debidamente notificada; Que la empresa presentó un recurso de reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en cuestión, solicitando se revea dicho acto y se renueve la habilitación de la misma por un nuevo periodo; en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439°, Sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en los términos del Art. 458° y concordantes de la mencionada Ley, al señor Héctor Félix Fernández, D.N.I. N° 4.121.338; Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas actuaciones, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la Disposición N° 458-DGSPR/2016; Que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 170, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha; Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;


Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 458-DGSPR/2016, de fecha 29/12/2016; Artículo 2º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la habilitación concedida a la empresa INTERMUNDO SECURITY S.A., para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público; b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación; y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la totalidad de la documentación pertinente.


Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja dispuesta en el artículo primero, como así también la renovación de la habilitación otorgada a la empresa ut-supra mencionada, por el presente Acto Administrativo en su artículo segundo. Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 4137/DGHP/17

Buenos Aires, 8 de mayo de 2017 VISTO: LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA RESOLUCIÓN N° 677/AGC/2016, Y EL EXPEDIENTE N° 05545286/2017, Y CONSIDERANDO: Que por Expediente N° 05545286/2017, la empresa FUEGO RED SA, CUIT N° 30-70748884-7 solicita la renovación en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Mantenedor, Reparador, instalador en el rubro agua, detección, Gases; Categoría C Que el establecimiento desarrolla la actividad en Charlone Nº 1351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente trámite; Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el funcionamiento del establecimiento; Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; Que previo a continuar con la tramitación de la renovación, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios solicito, mediante NO- 2016-06889810-DGHP a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) la inspección de las instalaciones mantenidas conforme la Ley N° 2231/06 y la Resolución 677/AGC/2016 ; Que del resultado del acto inspectivo la (DGFYCO) informa a través de la NO- 2017-09868004-DGFYCO y se considera que la misma reúne las condiciones para la renovación de su registro;


Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 677/AGC/2016; Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete mediante el Informe Nº IF-2017-10314663 -AGC conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. Por ello y en uso de las facultades que le son propias, EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

DISPONE Artículo 1°. Renuévase la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Fabricante, Mantenedor, Reparador, Instalador, Categoría C en el rubro agua, detección, Gases bajo el Número 11/17, a la empresa FUEGO RED SA CUIT N° 30-70748884-7, con domicilio comercial en la calle Charlone N° 1351 Ciudad Autónoma De Buenos Aires, qué opera en el mercado con el nombre de "FUEGO RED". Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. Artículo 3°.El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. Pérez Lorgueilleux


Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 50/DGADCYP/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos reglamentarios Nº 95-GCABA/14 y sus modificatorios Nº 114-GCABA/16 y N° 411-GCABA/16, y Nº 1145-GCABA/09, el Expediente Electrónico Nº 7.767.190/MGEYA-DGADCYP/2017, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 401-0374-CDI17, al amparo de lo establecido por el artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos marca DRÄGER instalados en diversos Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo diez (10) trimestres; Que, conforme el Certificado obrante en el actuado, Drägerwerk AG & Co. KGaA, declara que la empresa Dräger Argentina S.A. es la única filial de Drägerwerk AG & Co. KGaA para la República Argentina y está autorizada en carácter de "exclusiva" para la presentación de ofertas, el suministro, instalaciones y capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, suministro de repuestos y consumibles de los equipos fabricados por Drägerwerk AG & Co. KGaA y en cumplimiento de todas las normas de calidad establecidas y estándares exigidos en los diversos continentes en su propio nombre y por su cuenta y riesgo; Que asimismo, dicho documento certifica que Dräger Argentina S.A. cuenta con personal entrenado y debidamente capacitado por Drägerwerk AG & Co. KGaA para realizar la comercialización, instalación, diagnosticar y reparar equipos de toda la línea de productos de la marca Dräger; Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la respectiva documentación, no existiendo en el mercado sustituto alguno, conforme lo informado por el área técnica; Que obran agregadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 10/100 ($ 23.280.569,10) .-IVA incluido-, con impacto sobre la partida presupuestaria correspondiente; Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 680-GCABA/16, la autorización

y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos anuales;


Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud remitió al organismo contratante las solicitudes y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación; Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se propicia; Que a los efectos de la evaluación técnica de la oferta a través del Sistema BAC, se han incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en su carácter de área con competencia específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa; Que las Direcciones Generales Redeterminación de Precios y Compras y Contrataciones, se han pronunciado sobre los Pliegos de la contratación, en el marco de sus respectivas competencias; Que han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio de Salud y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 1218 (Texto consolidado por Ley N° 5666). Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 118-GCABA/17, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones que se le asignen según la planificación anual fijada por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud. Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y los Decretos N° 95-GCABA/14, Nº 114- GCABA/16 y su modificatorio N° 411-GCABA/16 y Nº 1145-GCABA/09 y el Decreto N° 118-GCABA/17,

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO

DISPONE Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados bajo Nº PLIEG-2017-11363932-DGADCYP y PLIEG-2017-11240072-DGCTFS respectivamente, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos marca DRÄGER instalados en diversos Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo diez (10) trimestres, por un monto estimado de PESOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 10/100 ($ 23.280.569,10) –IVA incluido-. Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-0374-CDI17, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5º -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 que se

gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de la propuesta para el día 26 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas.


Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente se suministran en forma gratuita. Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud el asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. Artículo 5º.- Establécese como evaluadores para la presente contratación a Alicia Di Meola y Gerardo Ledesma en representación de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud, para que actúen como tales en lo concerniente a los aspectos técnicos de la oferta. Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria sobre la partida correspondiente. Artículo 7º.- Remítase solicitud de cotización a la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. y publíquese en el portal, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 5º apartados d) y e) del Anexo del Decreto Nº 95-GCABA/14 reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666). Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Direcciones Generales de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y Hospitales y a los Hospitales destinatarios del servicio de marras. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 55/DGSAM/17

Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el Expediente N° EX-2017-09384886- -MGEYA-DGSAM, y, CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el Visto tramita documentación relacionada con el gasto por las prestaciones efectuadas por la ASOCIACIÓN CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES, por el Servicio de Acompañante Terapéutico para el paciente Eduardo Nuñez Sfeir, realizado durante el mes de Febrero 2017, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, por la suma total de Pesos Diecinueve Mil Trescientos Sesenta y Siete ($ 19.367); Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los presentes;


ANEXO


Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables, teniendo en cuenta que el servicio de Acompañantes Terapéuticos fue solicitada a los efectos de que el usuario, pueda ser asistido diariamente para cumplir con su tratamiento quimioterápico en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, con el fin de evitar una fractura institucional que provoque una discontinuidad del tratamiento, con eventuales riesgos de retrocesos en el mismo y/o descompensación que puedan llevar a una internación; Que mediante Decreto Nº 647/2010 se transfirieron a la órbita de esta Dirección General las competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes, con problemáticas de salud mental y discapacidad, y Convenios con Organismos que desarrollan Programas o Servicios de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social; Que los convenios citados precedentemente no contemplaban el Servicio de Acompañantes Terapéuticos brindado por la Asociación. Civil “La Casona de los Barriletes“; Que en virtud de ello, esta Dirección General Salud Mental mediante NO-2017-04245492- DGSAM propicia el encuadre de la actividad "Acompañante Terapéutico" dentro del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad con el consecuente establecimiento de tarifa horaria, y el inicio de licitación de "Servicio de Acompañante Terapéutico" destinado a población de niños, niñas, adolescentes y adultos, a los efectos de regularizar las prestaciones realizadas por la institución; Que en intervención previa, este nivel de decisión ha reconocido la prestación del servicio conformando el gasto de la misma y manifestado su carácter imprescindible mediante la emisión de la DI-2017-48-DGSAM, por la suma total de Pesos Diecinueve Mil Trescientos Sesenta y Siete ($ 19.367); Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la Asociación Civil la Casona de los Barriletes se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2016-675-AJG; Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente gestión. Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 433/16,

EL DIRECTOR GENERAL SALUD MENTAL DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones del Servicio de Acompañante Terapéutico para el paciente Eduardo Nuñez Sfeir, realizado por la ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES, durante el mes de Febrero 2017, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, por la suma total de Pesos Diecinueve Mil Trescientos Sesenta y Siete ($ 19.367). Artículo 2º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. Picasso


DISPOSICIÓN N.° 57/DGSAM/17

Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el EX-2017-09375262- -MGEYA-DGSAM, y, CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el Visto tramita documentación relacionada con el gasto por las prestaciones efectuadas por la ASOCIACIÓN CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES, por el servicio de: "ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS", realizado durante el mes de Febrero de 2017, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, por la suma total de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos ($ 33.600); Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los presentes; Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en cuenta, que quienes reciben la prestación de Acompañantes Terapéuticos, padecen trastornos graves y se encuentran en tratamiento ambulatorio, con el fin de evitar una fractura institucional que provoque una discontinuidad del tratamiento con eventuales riesgos de retrocesos en los tratamientos y/o descompensaciones, que puedan llevar incluso a una re internación; Que mediante Decreto Nº 647/2010 se transfirieron a la órbita de esta Dirección General las competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes, con problemáticas de salud mental y discapacidad, y Convenios con Organismos que desarrollan Programas o Servicios de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social; Que los convenios citados precedentemente no contemplaban el Servicio de Acompañantes Terapéuticos brindado por la Asociación. Civil “La Casona de los Barriletes“; Que en virtud de ello, esta Dirección General Salud Mental mediante NO-2017-04245492- DGSAM propicia el encuadre de la actividad "Acompañante Terapéutico" dentro del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad con el consecuente establecimiento de tarifa horaria, y el inicio de proceso licitatorio que contemple el "Servicio de Acompañante Terapéutico" destinado a niños, niñas, adolescentes y adultos, a los efectos de regularizar las prestaciones realizadas por la institución; Que en intervención previa, este nivel de decisión ha reconocido la prestación, manifestado su carácter imprescindible y conformado el gasto de la misma mediante la emisión de la DI-2017-49-DGSAM, por la suma total de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos ($ 33.600); Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la Asociación Civil la Casona de los Barriletes se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;

Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.;


Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2016-675-AJG; Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente gestión. Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 433/16,

EL DIRECTOR GENERAL SALUD MENTAL DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones efectuadas por la ASOCIACIÓN CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES, por el servicio de: "ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS", realizado durante el mes de Febrero de 2017, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, por la suma total de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos ($ 33.600). Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. Picasso

DISPOSICIÓN N.° 89/HBU/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico N° EX-2017-10950191-MGEyA-HBU, la Ley 2095/GCBA/2006 (Texto Consolidado por Ley 5454), la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Instrumental destinados a la Unidad de Endoscopia de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO UDAONDO", no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-2828-SG17 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017; Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas para su autorización; Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014, reglamentario de la Ley Nº 2095,


EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. Carlos BONORINO UDAONDO"

DISPONE Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Licitación Privada N° 439-1148-CME17, de acuerdo al Art. 38° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5454),- Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. Sosa

DISPOSICIÓN N.° 92/HBU/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico Nº 10950191/MGEyA/HBU/2017, la Ley 2095/GCBA/2006, Texto consolidado por Ley 5454, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decreto N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y CONSIDERANDO: Qué por la citada actuación tramita la Adquisición el Instrumental destinado a la Unidad Endoscopía de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO UDAONDO“ no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Qué obra la Solicitud de Gastos Nº 439-2828-SG17 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017; Qué por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; Qué por Disposición DI-2017-89-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas; Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014, reglamentario de la Ley Nº 2095,

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. Carlos BONORINO UDAONDO"

DISPONE


ANEXO

Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-1148-CME17, para el día 26 de mayo de 2017 a la hora 10:00 bajo la modalidad de Contratación


Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 38°, de la Ley Nº 2095(Texto consolidado por Ley 5454), para la Adquisición de Instrumental para Endoscopía, por un monto aproximado de Pesos Seiscientos mil ($ 600.000,00).- Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas y Portal www.buenosairescompras.gob.ar.- Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. Sosa

DISPOSICIÓN N.° 112/HMIRS/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666, B.O.C.B.A Nº 5014 del 24/11/2016 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA N° 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 114/16, modificado por Decreto N° 411/GCBA/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-11174485-MGEYA-HMIRS; y, CONSIDERANDO: Que mediante el mencionado actuado tramita la contratación del SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFOS MARCA FUKUDA Modelo CARDIMAX Y MARCA NIHON-KOHDEN Modelo CARDIOFAX para el Servicio de Cardiología de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos Cuatro mil ochocientos noventa($ 4.890,00) con cargo al Ejercicio 2017; Que obra la Solicitud de Gastos N° 435-2731-SG17 con la afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos de Art. 13 de la ley, y su decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá"; Que mediante Decreto 1145/09, en su Art. 1° se aprueba la reglamentación del art. 83 de la Ley 2095, para la implementación del Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - BAC; Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,


EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION DISPONE:

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-11278330-HMIRS) para el llamado a Contratación Menor. Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos para la contratación del SERVICIO

DE REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFOS MARCA FUKUDA Modelo CARDIMAX Y MARCA NIHON-KOHDEN Modelo CARDIOFAX para el Servicio de Cardiología para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", cuyo Proceso de Compras se registra bajo el N° 435-1188-CME17, con una Afectación Preventiva de Pesos Cuatro mil ochocientos noventa($ 4.890,00) con cargo al Ejercicio 2017; para el día 29 de Mayo del 2017 a las 11,00 horas. Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar Valenti

DISPOSICIÓN N.° 120/HIFJM/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO el Expediente Electronico N° 10938297/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1145-CME17 para la ADQUISICION DE REACTIVOS con destino a la Seccion Parasitologia del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz. Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2411-SG17 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio futuro. Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.


ANEXO


Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y garantías. Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. Por ello

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DISPONE:

Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1145-CME17 para el día 31/05/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la ADQUISICION DE REACTIVOS con destino a la Seccion Parasitologia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE ($590.220,00). Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nogueras

DISPOSICIÓN N.° 123/HIFJM/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO


ANEXO

el Expediente Electronico N° 10949187/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por


Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1147-CME17 para la ADQUISICION DE CAJA CON INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA con destino a la Unidad Cirugía del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz. Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2432-SG17 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio. Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11. Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y garantías. Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. Por ello

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DISPONE:

Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina www.buenosairescompras.gob.ar


Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1147-CME17 para el día 05/06/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la ADQUISICION DE CAJA CON INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA con destino a la Unidad Cirugía del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos NOVECIENTOS SESENTA MIL ($960.000,00). - Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nogueras

DISPOSICIÓN N.° 147/DGABS/17

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017 VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EX-2017-7628790-DGABS, y CONSIDERANDO: Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por la adquisición -para efectores dependientes de esta Jurisdicción-, de PENICILINA G BENZATINICA, en el marco del Decreto Nº 433/16, a favor de la firma LABORATORIOS RICHET S.A., por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS ($ 20.800,00); Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; Que consta en el actuado Nota N° NO-2017-6936945-SSAPAC, mediante la cual el titular de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud solicitó la adquisición de cuatrocientas (400) unidades de PENICILINA G BENZATINICA - NNE 5005513, con destino al tratamiento de sífilis en mujeres embarazadas y a fin de no desabastecer a los efectores de esta jurisdicción; Que en función de ello esta Dirección General Abastecimiento en Salud, área con competencia en la materia, realiza a través de la Mesa de Ayuda - Pedido 2713, las invitaciones a cotizar, para el día 30.03.2017, a las 12.00hs.; Que en Providencia N° PV-2017-8408969-DGABS, se vinculan cédulas de Notificación a las firmas DROGUERIA COMARSA S.A. y LABORATORIOS RICHET S.A. y en N° PV-2017-8512684-DGABS, se vincula cédula de Notificación a la firma DROGUERIA VARADERO S.A.; Que se vincula el presupuesto ofrecido por la firma LABORATORIOS RICHET S.A. en Orden 5; el Precio publicado en Kairos para Penicilina Benzatinica RICHET (Orden 15); Asesoramiento Técnico (Orden 6) y, Cuadro Comparativo de Ofertas (Orden 16);


ANEXO


Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudicó a la firma LABORATORIOS RICHET S.A. cuatrocientas (400) unidades de PENICILINA G BENZATINICA - NNE 5005513, por ser la "Única Oferta" conveniente; Que, asimismo se encuentra vinculado el Remito Nº 0002-00389068, debidamente conformado por el cual se acredita la recepción del insumo en cuestión; Que esta Dirección General Abastecimiento en Salud reconoció la prestación mediante Disposición N° DI-2017-117-DGABS, -Orden 11-; Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la firma: LABORATORIOS RICHET S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud ha tomado intervención en los presentes actuados de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2016-675-AJG;

Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado para el corriente mes; Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida correspondiente. Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 433/16,

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la adquisición -para efectores dependientes de esta Jurisdicción-, de PENICILINA G BENZATINICA, en el marco del Decreto N° 433/16, a favor de la firma LABORATORIOS RICHET S.A., por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS ($ 20.800,00). Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. Arata


Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, N° 1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº 8.079.886/MGEYA-DGABS/17, y CONSIDERANDO:


Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0529-LPU17, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del

artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de Medicamentos con destino al Programa de Prevención y Atención HIV-SIDA dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que por Disposición Nº DI-2017-114-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 401-0529-LPU17 para el día 17 de abril de 2017 a las 12:00 horas; Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de las siguientes firmas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., LABORATORIOS RICHMOND SACIF, FERAVAL S.A.; Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 4 de mayo de 2017 la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las siguientes firmas: FERAVAL S.A. - Renglones N° 1 y 4, LABORATORIOS RICHMOND SACIF - Renglón N° 2, por ser Ofertas Más Convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios; Que se desestiman las ofertas presentadas por las empresas ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. -Renglones N° 1, 2, 3, y 4, y FERAVAL S.A. - Renglón N° 3, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, resultando fracasado el Renglón N° 3;

Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios; Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en tal sentido; Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores; Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;


Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en Salud; Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/08; Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16,

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0529-LPU17 para la Adquisición de Medicamentos con destino al Programa de Prevención y Atención HIV-SIDA dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).

Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas FERAVAL S.A. - Renglones N° 1 y 4 por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 551.790,-), y LABORATORIOS RICHMOND SACIF - Renglón N° 2 por la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TRECE ($ 8.713,-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TRES ($ 560.503,-). Articulo 3°.- Declárese fracasado el Renglón N° 3, de acuerdo a lo asesorado técnicamente. Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor. Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente mediante el sistema BAC. Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, texto consolidado Ley 5666 y su reglamentación; el Decreto N° 1353/GCABA/08, el Decreto N° 593/GCBA/11, el Decreto Nº 363/GCABA/15, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente 2017-09811126-DGABS y CONSIDERANDO: Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 texto consolidado Ley 5666 y su reglamentación, establecen las pautas y los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores; Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en Salud; Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, se estableció el nuevo Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios; Que por Decreto Nº 741/GCBA/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, adjudicando la misma a las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.; Que por los citados Expedientes la firma OXY NET S.A. solicita la actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria pertinente;


Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios previsto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado a licitación y las variaciones registradas en los valores de Mano de Obra, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas; Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe IF-2017-11190627-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios requerida, para el renglón 1 de la Orden de Compra Manual 16/DGABS/2016, de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio en vigor se consigne. Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD

DISPONE Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma OXY NET S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 para la para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en IF-2017-11187815-DGABS, Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada al oxígeno en ambas modalidades efectivamente entregado a partir del 1 de mayo del 2017. Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud (DGABS). Arata

DISPOSICIÓN N.° 149/DGRFISS/17

Buenos Aires, 9 de mayo de 2017 VISTO: el Decreto Nº 433/16, el EE-2015-178631-DGRFISS, y CONSIDERANDO:


ANEXO

Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a la prestación del servicio de "proyecto, asesoramiento y asistencia técnica para las


instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud", realizado por CARLOS TOMAS GRINBERG, encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16, realizado en el mes de Abril de 2017, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($269.000,00); Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente según correspondiera, dado que el presente trámite se inició con anterioridad al dictado de la normativa consignada precedentemente; Que la prestación y su certificación, se encuentra reconocida y conformada por esta Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2017-135-DGRFISS, para el mes de Abril de 2017, por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Nueve Mil ($269.000,00); Que el monto al que asciende la prestación del servicio surge del presupuesto que oportunamente presentara la contratista CARLOS TOMAS GRINBERG, vinculado al presente bajo IF-2017-03707046-DGRFISS, y que fuera solicitado por esta orgánica, mediante NO-2017-02949835-DGRFISS, en función de la ampliación de rubros en el servicio; Que asimismo esta Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante IF-2017-03708118-DGRFISS, informa que los nuevos montos correspondientes a la ampliación del servicio rigen a partir del mes de Febrero 2017, y que los mismos son razonables; Que el gasto es necesario a los fines de asegurar el adecuado resguardo y funcionamiento de las instalaciones termomecánicas, eléctricas y otros, con el objetivo de evitar posibles accidentes tanto al público usuario como al personal afectado, garantizando a su vez las condiciones de seguridad; Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente gestión.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 433/16,

EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del Servicio de "proyecto, asesoramiento y asistencia técnica para las instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud", en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por CARLOS TOMAS GRINBERG, en el mes de Abril de 2017, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($269.000,00). Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.


Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 155/HGAZ/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO el Expediente Nº 10958325/2017, la Ley Nº2095, (texto consolidado según Ley 5454), y Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA-2014 (BOCABA Nº 4355) modificado por Dto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 CONSIDERANDO: Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Menor Nº 1153/17 Art. 38 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016 para la adquisición de productos nutroterápicos destinado al servicio de alimentación de este nosocomio elemento necesario para el normal funcionamiento del mismo. Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 60.000,00 (pesos sesenta mil con 00/100). Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Director General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de y La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N ° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 , aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante BAC; Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el decreto nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016,

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA

DISPONE Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como anexo forma parte integrante de la presente. Art. 2º. Llámese a Contratación Menor Nº 1153/17 Art. 38 para el día 08 de Junio de 2017, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016,


Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir del día 23/05/2017 y en la página Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, y Decreto Nº 1145/GCBA/09. Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida: 211 Rubro: Salud por un monto total de $ 60.000,00 (pesos sesenta mil con 00/100). Art. 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli

DISPOSICIÓN N.° 156/HGAZ/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO el Expediente Nº 10954858/2017, la Ley Nº2095, (texto consolidado según Ley 5454), y Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA-2014 (BOCABA Nº 4355) modificado por Dto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 CONSIDERANDO: Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Menor Nº 1152/17 Art. 38 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016 para la adquisición de material biomédico destinado al servicio de farmacia de este nosocomio elemento necesario para el normal funcionamiento del mismo. Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 237.000,00 (pesos doscientos treinta y siete mil con 00/100). Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Director General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de y La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N ° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 , aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante BAC; Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el decreto nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016,


ANEXO


LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA

DISPONE Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como anexo forma parte integrante de la presente. Art. 2º. Llámese a Contratación Menor Nº 1152/17 Art. 38 para el día 02 de Junio de 2017, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016,

Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir del día 18/05/2017 y en la página Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, y Decreto Nº 1145/GCBA/09. Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida: 259; 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 237.000,00 (pesos doscientos treinta y siete mil con 00/100). Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli

DISPOSICIÓN N.° 161/HGNRG/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 11120782/17-HGNRG, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de descartables biomédicos (bloque a) con destino al servicio de Farmacia de este establecimiento, por un monto estimado de pesos siete millones ciento sesenta y tres mil sesenta y cinco ($ 7.163.065,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda se aprobaron las Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC);


ANEXO


Que la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente Comprador; Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-2465-SG17; Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y Específicas. Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4933); LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ DISPONE

Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Específicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de descartables biomédicos (bloque a) con destino al servicio de Farmacia de este establecimiento, a cubrir un período de seis (6) meses por un monto estimado de pesos siete millones ciento sesenta y tres mil sesenta y cinco ($ 7.163.065,00).- Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0741-LPU17 para el día 01 de junio de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios. Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. Artículo 4°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Nº 95/GCBA/14, y sus modificatorios y Decreto Nº 1145/GCBA/09. Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo


ANEXO


DISPOSICIÓN N.° 219/HBR/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO el Expediente Electrónico Nº 2017-11054276-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, CONSIDERANDO: Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1166-CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL, con destino al SERVICIO DE NEONATOLOGÍA/PEDIATRÍA. Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-2858-SG17 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y Ejercicios futuros. Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" DISPONE:

Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1166-CME17, para el día 30 de mayo del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL, con destino al SERVICIO DE NEONATOLOGÍA/PEDIATRÍA, por un monto aproximado de PESOS: TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($360.000,00). Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017 y Ejercicios futuros. Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14.


Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello

DISPOSICIÓN N.° 224/HGACA/17

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO el Expediente Nº EX-2017-11322450-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por la Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; CONSIDERANDO: Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de Insumos (Magnesio, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; Que, por Nota Nº NO-2017-11094189-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2993-SG17 debidamente valorizada de acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 35.628,70), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83 de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria;


ANEXO


EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE: Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de la presente.

Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-1214-CME17, cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 22 de mayo de 2017 a las 9:00 hs., para la adquisición de insumos (Magnesio, etc.), por un monto aproximado de de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 35.628,70), con destino a la División Farmacia, enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y registra un compromiso futuro para el ejercicio 2018 según Solicitud de Gastos N° 412-2993-SG17 . Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras (BAC). Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

DISPOSICIÓN N.° 247/HGACD/17

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO el EX-2017-10959801-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de: ALAMBRE GUIA HIDROFILICA, ETC con destino al Servicio de HEMODINAMIA de este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-2040-SG17 debidamente valorizada de acuerdo a lo establecido por el Art. 31° de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Dos millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos con 50/100 ($ 2.365.662,50.-); encuadrando la compra en los alcances del Art. 31° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N°5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;


ANEXO


Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 83° de la Ley 2095 por el que se implementa el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; POR ELLO:

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE: Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de la presente. Art. 2°- Llámase a Licitación Pública Nº 416-0735-LPU17, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 31 de mayo de 2017 a las 16:00 hs., para la adquisición ALAMBRE GUIA

HIDROFILICA, ETC con destino al Servicio de HEMODINAMIA de este Establecimiento, por un importe de Pesos: Dos millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos con 50/100 ($ 2.365.662,50.-); enmarcado en los alcances del Art. 31° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente ejercicio según Solicitud de Gasto 416-2040-SG17. Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras(BAC). Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Alonso

DISPOSICIÓN N.° 273/HGAVS/17

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 VISTO: El EX-2017-11196141-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y


ANEXO


CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-0747-LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 para la Adquisición de REACTIVOS (HEMOSTASIA) con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL por el término de 12 (DOCE) meses; Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-1945-SG17 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos Un millón trescientos veintiún mil ochocientos con 00/100 ($ 1.321.800,00.-); Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Director General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante BAC; Que tal lo previsto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 en su Art. 17°, modificada por la Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad; Que para fijar el valor de la unidad de compra y multa se tomó en cuenta la modificación del Art. 143° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09, considerando la Ley N° 5724/16 Presupuesto 2017 en su Art. 27º Inciso "b" en el cual se establece como nuevo valor de la Unidad de compra: Doce pesos con cincuenta centavos ($ 12,50.-); Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09, EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL

DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su anexo, para la Adquisición de REACTIVOS (HEMOSTASIA) con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, por un monto estimado de Un millón trescientos veintiún mil ochocientos con 00/100 ($ 1.321.800,00.-). Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-0747-LPU17 al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día MIÉRCOLES 31 DE MAYO 2017 a las 11.00 horas.


Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N ° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cacherosky


ANEXO



DISPOSICIÓN N.° 270/DGAR/17

Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico-4917617-SSCPEE-2017, y CONSIDERANDO: Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio "Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors" para el desarrollo del Plan de Natación 2017, solicitada por la Dirección General de Educación Estatal; Que mediante PV-2017-5348433-SSCPEE, La Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa solicita la contratación del mencionado natatorio a fin de garantizar el dictado de clases de Educación Física, para los alumnos de los establecimientos educativos del Distrito Escolar N° 12, 17 y 18 dependientes de este Ministerio de Educación; Que asimismo, informa que el servicio que precisa dicho Distrito únicamente puede ser prestado por el "Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors", su ubicación es de fácil acceso para las escuelas de ese Distrito Escolar, además, su natatorio cumple con las características necesarias para la implementación de los contenidos curriculares y pautas de organización del Plan de Natación de este Ministerio.; Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del artículo 28 de la Ley 2095; Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Directa para el día 20 de marzo de 2017 a las 13:00, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 20 de marzo de 2017 a las 13:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma "Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors"; Que conforme surge del cuadro de ofertas, se recomienda adjudicar por oferta más conveniente el renglón Nº 1 a favor de la firma "Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors";


Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de Educación. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE DRECURSOS DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0283-CDI17, al amparo de lo establecido por el Artículo N° 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley 5.666), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación del natatorio "Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors" para el desarrollo del Plan de Natación 2017, solicitada por la Dirección General de Educación Estatal por un importe total de pesos quinientos noventa y cuatro mil setecientos veinte ($ 594.720). Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firmas adjudicataria. Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Curti


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 20737020/DGAR/17, y CONSIDERANDO: Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización de edificios sede y subsedes administrativas dependientes de este Ministerio de Educación; solicitado por la Gerencia Operativa de Administración General; Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.666);


Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a partir del 1 de agosto de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Gerencia Operativa de Administración General, el pliego Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública; Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de fondos, con cargo al ejercicio 2017 y ejercicios futuros. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, texto consolidado según Ley N° 5.666 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Decreto N° 411/GCABA/16,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DISPONE

Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-11183076-DGAR), y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-10536485-DGAR), que regirán en la presente licitación.

Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-0723-LPU17 para el día 29 de mayo de 2017 a las 11:00 hs al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización de edificios sede y subsedes administrativas dependientes de este Ministerio de Educación, solicitado por la Gerencia Operativa de Administración General, por un monto estimado de pesos tres millones ochocientos ochenta y ocho mil ($3.888.000). Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas respectivas. Artículo 4.- Remítase las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley 2095, (texto consolidado según ley 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/ GCABA/16 publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) día, con cuatro (4) días de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley 2095, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16 y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada. Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16. Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto de la prosecución del trámite. Curti


ANEXO



Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2017-03673438-MGEYA-SSCPEE y; CONSIDERANDO: Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material Literario, solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, destinados a cinco (5) escuelas de Nivel Inicial que han sido creadas para comenzar el Ciclo Lectivo 2017; Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); Que mediante Disposición Nº 197/DGAR/17, esta Dirección General aprobó el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexo, y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 550-0511-CME17 para el día 6 de Abril de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según Ley 5.666) su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 6 de Abril de 2017 a las 11:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondiente a las editoriales "CALIBROSCOPIO EDICIONES DE WALTER MARCELO BINDER" y "FONDO DE CULTURA ECONOMICA ARGENTINA S.A."; Que la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa prestó el asesoramiento técnico mediante IF-2017-09311245-DGAR obrante a Orden N° 36; Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley N° 2095, Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto N° 114/GCABA/16 y su modificatorio el Decreto Nº 411/GCABA/16, carece de Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones;


Que se propicia la adjudicación según asesoramiento técnico de los renglones N° 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 39 por oferta más y asesoramiento técnico a favor de la editorial "CALIBROSCOPIO EDICIONES DE WALTER MARCELO BINDER" CUIT (20-17436894-6); Que no se considera la oferta de la editorial "FONDO DE CULTURA ECONOMICA ARGENTINA S.A." por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los renglones Nº 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 36, 37 y 38 han quedado desierto por no presentarse ninguna oferta; Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016 y el Decreto 411/GCBA/16.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-0511-CME17, al amparo de lo establecido por el Artículo 38, de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de Material Literario solicitada por la Dirección General de Educación Estatal y adjudicanse los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, , 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 39 a favor de la editorial "CALIBROSCOPIO EDICIONES DE WALTER MARCELO BINDER." (CUIT 20-17436894-6) por un importe total de pesos veintinueve mil, ochocientos noventa y seis ($ 29.896). Artículo 2.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición será imputado a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "CALIBROSCOPIO EDICIONES DE WALTER MARCELO BINDER". Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar, que notificara fehaciente a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Curti


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO:


La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº

95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico-4922035-SSCPEE-2017, y CONSIDERANDO: Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio "Asociación Atlética Argentinos Juniors" para el desarrollo del Plan de Natación 2017, solicitada por la Dirección General de Educación Estatal; Que mediante PV-2017-5346566-SSCPEE, La Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa solicita la contratación del mencionado natatorio a fin de garantizar el Plan de Natación 2017, para los alumnos de los establecimientos educativos del Distrito Escolar N° 14 y 15 dependientes de este Ministerio de Educación; Que asimismo, informa que el servicio que precisan dichos Distritos únicamente puede ser prestado por la "Asociación Atlética Argentinos Juniors" en tanto que el mismo reviste características particulares, su ubicación es de fácil acceso para las escuelas de ese Distrito Escolar, además, su natatorio cumple con las características necesarias para la implementación de los contenidos curriculares y pautas de organización del Plan de Natación de este Ministerio; Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del artículo 28 de la Ley 2095; Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; Que esta Dirección General elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa los pliegos de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Directa para el día 20 de marzo de 2017 a las 12:00, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 20 de marzo de 2017 a las 12:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma "Asociación Atlética Argentinos Juniors"; Que se recomienda adjudicar por oferta más conveniente el renglón Nº 1 a favor de la firma "Asociación Atlética Argentinos Juniors";

Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de Educación. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16,


Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0289-CDI17, al amparo de lo establecido por el Artículo N° 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley 5.666), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación del natatorio "Asociación Atlética Argentinos Juniors" para el desarrollo del Plan de Natación 2017, solicitada por la Dirección General de Educación Estatal y adjudícase el renglón Nº 1 a favor de la firma "Asociación Atlética Argentinos Juniors" por un importe total de pesos setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta ($ 764.640). Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firmas adjudicataria. Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de la publicación de la presente en la Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Curti


EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DISPONE


DISPOSICIÓN N.° 18/DGIGUB/17

Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente EX-2017-08654313-DGIGUB por el cual propicia la presente contratación al amparo del Decreto N°433/GCABA/2016 (B.O.C.B.A. N°4941) CONSIDERANDO: Que en el marco de las obras "Puesta en Valor y Readecuación de Instalaciones del Teatro San Martín" se requiere la contratación del Servicio de readecuación del office de cafetería de Planta Baja. Que el edificio del Teatro San Martín forma un conjunto con el CCGSM y constituye un hito de la Arquitectura Moderna Argentina, siendo catalogado entre las cinco obras modernas más valiosas de nuestro patrimonio arquitectónico. Que se está llevando a cabo la obra de la Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Teatro San Martín; siendo la fecha de apertura al público ha sido fijada para el próximo 25 de mayo del corriente año. Que el Director General de Producción Artística del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires solicitó por NO-2017-08198052-CTBA la rápida puesta en servicio de la cafetería de Planta Baja,con las instalaciones completas para la Concesión . Que la Concesión de dicha cafetería está actualmente en licitación. Que la DGIGUB solicitó la cotización del Servicio de readecuación a tres Empresas especializadas de plaza, seleccionadas por sus antecedentes. Que los trabajos a realizar requieren la intervención de una empresa con la suficiente experiencia. Que la cotización presentada por Hiperinox, ha sido analizada en esta Dirección General y se considera se ajusta a los valores de mercado. Que la firma Hiperinox menciona entre otros antecedentes muy importantes, el equipamiento gastronómico de Casa de Gobierno -Uspallata. Que entendiendo la situación requerida y el bien comprometido podría encuadrarse en la normativa que se plantea por Decreto N° 433, por urgencia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°433/GCABA/2016 (B.O.C.B.A. N°4941), Ley 5460/2015 y Decretos 363/2015 y 141/2016

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

DISPONE: Art. 1º - Apruébese el gasto a favor de la firma Hiperinox, CUIT 30-71069022-3, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($ 294.240,00), según detalle obrante en IF-2017 -08967359- DGIGUB. Art. 2° - Resuélvase que la cancelación del presente gasto se imputará y recaerá en la partida presupuestaria que corresponda del presupuesto en vigor.


Art. 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Obras y a la Dirección General de Contaduría General y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Terreno


Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: el expediente Nº 3061361-2017-DGIGUB, La ley 4764, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios 114/16, y 411/16 CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados se solicitó la contratación de "Servicios profesionales de consultoría especializados en instalación termomecánica", con destino a la Dirección General de Infraestructura Gubernamental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; Que, mediante Disposición Nº 16-DGIGUB-2017, se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 381-0438-CDI17 para el día 21 de abril de 2017 a las 12:00 hs; Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta de JULIO ARGENTINO BLASCO DIEZ; Que, mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 05/05/2017, se propone adjudicar la contratación de "Servicios profesionales de consultoría especializados en instalación termomecánica" a JULIO ARGENTINO BLASCO DIEZ, CUIT 23-07236072-9 por el monto total de PESOS QUINIENTOS VEINTIUN MIL ($ 521.000,-); Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº 95/14 de la Ley 2.095/06 y la Ley 4764, y sus modificatorios 114/16 y 411/16;

LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

DISPONE: Art. 1º .-Apruébase la Contratación Directa BAC Nº 381-0438-CDI17 realizada al amparo de lo establecido en la Ley 2.095; Art. 2º.-Adjudicase la contratación de "Servicios profesionales de consultoría especializados en instalación termomecánica" a JULIO ARGENTINO BLASCO DIEZ, CUIT 23-07236072-9 por el monto total de PESOS QUINIENTOS VEINTIUN MIL ($ 521.000,-); Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;


ANEXO

Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gob.ar, y www.buenosairescompras.gob.ar;


Art. 5°.-Comuníquese a la Subsecretaría de Obras, notifíquese a la empresa participante y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Terreno


Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente EX-2017-08654313-DGIGUB por el cual propicia la presente contratación al amparo del Decreto N°433/GCABA/2016 (B.O.C.B.A. N°4941) CONSIDERANDO: Que por Disposición N° 18-DGIGUB-2017, se dispuso la aprobación de los gastos en el marco de las Obras "Puesta en Valor y Readecuación de Instalaciones del Teatro San Martín" Que debido a un error se incluyó el nombre de fantasía (Hiperinox) de la empresa Hiperben SRL. Se indicó en el Articulo N°1 de dicha Disposición "(...)Apruébese el gasto a favor de la firma Hiperinox, CUIT 30-71069022-3, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($294.240,00), según detalle obrante en IF-2017 -08967359- DGIGUB", cuando debió haberse consignado "(...)Apruébese el gasto a favor de la firma Hiperben SRL, CUIT 30-71069022-3, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($294.240,00), según detalle obrante en IF-2017 -08967359- DGIGUB" Que en consecuencia, corresponde la modificación del Artículo N° 1 mencionado. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°433/GCABA/2016 (B.O.C.B.A. N°4941), Ley 5460/2015 y Decretos 363/2015 y 141/2016

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DISPONE:

Artículo 1º.- Modifícase el Articulo N° 1 de la Disposición N° 18-DGIGUB-2017 los que quedarán redactados de la siguiente manera: "(...)Apruébese el gasto a favor de la firma Hiperben SRL, CUIT 30-71069022-3, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($294.240,00), según detalle obrante en IF-2017 -08967359- DGIGUB" Art. 2° - Resuélvase que la cancelación del presente gasto se imputará y recaerá en la partida presupuestaria que corresponda del presupuesto en vigor. Art. 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Obras y a la Dirección General de Contaduría General y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Terreno


ANEXO


DISPOSICIÓN N.° 666/DGIUR/17

Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 23.275.648/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los usos: "Playa de estacionamiento" para el inmueble sito en la calle Malabia Nº 1320, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 458.47 m2, y CONSIDERANDO: Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2b I (parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b: Ítem a) R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; Que el Área Técnica competente, de la Dirección General de Interpretación Urbanística, a través del IF 8304953-DGIUR-2017, hace saber que según Cuadro de Usos 5.2.1a); SERVICIOS TERCIARIOS, Clase A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, para el siguiente rubro corresponden: * "Playa de estacionamiento". Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"); Que del relevamiento realizado en la cuadra se hace notar que, en la calle Malabia tiene un 50% conformado por uso vivienda, y un 50% de uso comercial incluyendo el uso propuesto; Que del análisis la documentación presentada surge que se trata de una parcela que en la PDI figura como estacionamiento desde el año 2011. El inmueble se halla localizado en la parcela 25, en la manzana delimitada por las calles Malabia, José Antonio Cabrera, Armenia, Coronel Niceto Vega (según Consulta de Registro Catastral). Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 10 PLANO -2016-23275612, consiste en: planta baja: Cabina de control, sanitario, Playa de estacionamiento descubierta. Utilizando una superficie total de 458,47 m2; Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que a través del Dictamen 97-CPUAM-2017, expresa que en PLANO-2016-23275612-DGROC, se grafica el desarrollo de la actividad solicitada en Planta Baja descubierta con una zona parquizada, control, baño, sector de estacionamiento especial, un sector de estacionamiento para motos y 13 módulos de estacionamiento; Que, asimismo, en pos de mitigar el impacto del cambio climático y sus principales consecuencias que son la elevación de las temperaturas urbanas y el momento de máxima creciente durante las precipitaciones se deberán realizar las obras necesarias según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU para la ralentización del escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales dada la ocupación total de la parcela y realizar la materialización del suelo absorbente; Que, en virtud de lo expuesto, y el informe Nº IF -2017-8304953-DGIUR, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso: "Playa de estacionamiento" para el local desarrollado en la planta baja, que ocupa una superficie de 458,47 m2, ubicado en la calle Malabia Nº 1320, Distrito de zonificación R2b I, condicionado al cumplimiento de realizar las


obras necesarias, según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU para la ralentización del escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales dada la ocupación total de la parcela; Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no han sido expresamente considerados en el presente dictamen; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 9861562-DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Playa de estacionamiento" para el inmueble sito en la calle Malabia Nº 1320, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 458.47 m2 (Cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda condicionado al cumplimiento de realizar las obras necesarias, según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU para la ralentización del escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales dada la ocupación total de la parcela. Artículo 3º.- Comuníquese al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.800.999/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, consistente en tareas a realizarse en el interior de la unidad, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 286, 2º sótano, 1º sótano, PB y 1º piso, UF Nº 15 (s. 001; m. 043; p. 001), y


Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 - Catedral al Norte y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección General; Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, mediante Informe Nº 9854107-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria descriptiva obrante en el orden 9 consisten en: - Reemplazos de carpinterías internas; - Instalación de puertas de vidrio y cortinas blindex; - Cambio de mamparas de protección de cajeros; - Cambio de revestimientos en pisos; - Ejecución de cielorrasos; - Pintura sobre tabiques, muros, cielorrasos, carpintería metálica y de madera; - Cambio de artefactos eléctricos (iluminación) y sanitarios. -Modificación de la instalación de corrientes débiles (cámaras, telefonía, intercomunicadores, etc.); Que los trabajos mencionados, desde el punto de vista del patrimonio urbano, son acordes a lo permitido para la Protección GENERAL en el Código de Planeamiento Urbano (CPU), por lo que correspondería acceder a su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista de patrimonio urbano, el Aviso de Obra consistente en tareas a realizarse en el interior de la unidad, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 286, 2º sótano, 1º sótano, PB y 1º piso, UF Nº 15 (s. 001; m. 043; p. 001), debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 20.391.502/2016 por el que se solicita el Visado de Cartel y Toldo, para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 2134/8, Planta Baja, y CONSIDERANDO:


CONSIDERANDO:

Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distritos APH 14 -

Ámbito Recoleta, sección 011, manzana 039, parcela 003ª. El mismo se encuentra con nivel de protección General; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 9238750-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a la información, la documentación adjunta: Nº de orden 5, Memoria técnica, Nº de orden 8, Plano de toldo y cartel, Nº de orden 31, Fotografía, Nº de orden 42, Disposición s/área gastronómica, Nº de orden 43, Plancheta de habilitación.; Que por lo expuesto, el Área Técnica informa que de acuerdo a la documentación precedente y al análisis efectuado desde el punto de vista del patrimonio urbano, el cartel y el toldo de referencia cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente para el distrito según el CPU por lo cual considera que no existiría inconveniente para su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de toldo y cartel" obrante a Plano 2016-20391494-DGROC, Nº de Orden 8, para el inmueble sito en sito en la calle Vicente López Nº 2134/8, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el Esquema de toldo y cartel obrante a Plano 2016-20391494-DGROC al recurrente.

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 7.789.502/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 253 2º piso UF. "11, 14 y 15 (unificadas)" Oficinas "F, I, J", con una superficie a habilitar de 120,78 m², y


CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), los usos corresponden al Distrito de zonificación CI; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9442691-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos son: "Oficina comercial - Oficina consultora"; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 253 2º piso UF. "11, 14 y 15 (unificadas)" Oficinas "F, I, J", con una superficie a habilitar de 120,78 m², (Ciento veinte metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 20.451.492/2016 y la Disposición Nº 1419-DGIUR-2016, y CONSIDERANDO:


Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 1419 -DGIUR-2016 con fecha del 26 de

setiembre de 2016, se autoriza la localización del uso: "Café, bar; Casa de lunch, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1261, U.F. Nº 2, con una superficie de 377,33m², correspondiente al Distrito APH1 San Telmo, Subzona 10e y cuenta con Nivel de Protección Cautelar; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9683689-DGIUR-2017, indica que el recurrente solicita la corrección y rectificación de la Disposición referida, dado que por error involuntario se omitió visar la ampliación de superficie y uso "Hotel sin servicio de comida" para el piso 8º de dicho Edificio, siendo la superficie total de 2989,05 m², incluidos los usos del 1º piso de 377,33 m², visados en su oportunidad; Que, en este caso, son metros ya construidos y los cuales no se habían solicitado en la oportunidad de la habilitación de dicho hotel (a Orden 44 presenta Certificado de Habilitación del año 1987) y son Permitidos en el Distrito en cuestión, como tampoco alterarían ni afectan al Edificio Catalogado, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos no encontraría inconvenientes en acceder a lo solicitado; Que, teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, que la superficie solicitada está reflejada y aprobada en el "Plano de Ajuste de Obra existente"(orden 36)y aumento de superficie, y no hay pedido de publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen; Que, por lo expuesto se rectifica lo oportunamente visado, siendo el uso solicitado "Hotel sin servicio de comidas" en SS., PB. y pisos 1º al 8º, "Café, bar; Casa de lunch, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" en 1º piso(377,33 m²), para el inmueble sito en la Av. de Mayo 1261 SS, PB y pisos 1º al 8º, UF 2-5-8-11-14-17-19-20 con una superficie total de 2989,05 m²; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1419-DGIUR-2016, debiendo quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Hotel sin servicio de comidas; Café, bar; Casa de lunch, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en Av. De Mayo Nº 1261, Pisos del 1º al 8º, UF 2-5-8-11-14-17-

19-20, con una superficie total de 2989,05m² (Dos mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín



Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 4.935.431/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los usos: "Comercio minorista de calzados en general; Art. De cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de art. Personales y para regalos" para el inmueble sito en la calle Av. Alvear Nº 1826/66; PB. y Sótano U.F. Nº 1 y 2, con una superficie de 120.55 m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH30 "Av. Alvear" y cuenta con Nivel de Protección General; Parágrafo 5.4.12.30 Distrito APH30- Av. Alvear del Código de Planeamiento Urbano; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 9747143-DGIUR-2017, informe que de acuerdo a la información gráfica obrante en Plano-2017-04935388, Nº de Orden 11, Plano de uso, y a la Memoria Descriptiva obrante en RE-2017-04935374 se trata de las UF Nº 1 y 2 situada en un edificio existente destinado a vivienda de PB y 13 pisos altos más sótano, que cuenta con una planta baja comercial. Los locales del motivo cuentan con un salón y depósito en el sótano con una superficie total de uso de 120,55m2, según lo allí declarado y graficado; Que, respecto a los usos, los mismos se corresponden con los del Distrito R2aI, según se establece en el ítem Usos del Parágrafo 5.4.12.30 Ítem 5.2. de la normativa. En el Cuadro de Usos 5.4.2.1 en el agrupamiento COMERCIAL MINORISTA, los usos solicitados se encuentran comprendidos en el rubro "Textiles, pieles, cueros, art. Personales, del hogar y afines. Regalos" Ley 123 S.R.E.; el cual se encuentra consignado con la Referencia 200 (hasta 200m2 de superficie); Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos entiende que no existirían inconvenientes en la localización de los rubros solicitados de "Comercio minorista de calzados en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería. Comercio minorista de art. Personales y para regalos"; para los locales correspondientes a la PB y sótano, UF Nº 1 y 2, del edificio sito en la Av. Alvear Nº 1826/66; con una superficie de 120,55m2; por no afectar dicho uso los valores patrimoniales del área en cuestión; Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; Que no se visa publicidad; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista de calzados en general; Art. De cuero, talabartería,

marroquinería; Comercio minorista de art. Personales y para regalos" para el inmueble sito en la calle Av. Alvear Nº 1826/66; PB. y Sótano U.F. Nº 1 y 2, con una superficie de 120.55 m² (Ciento veinte metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.820.438/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 323 Piso 13º, con una superficie a habilitar de 512,00 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9492543-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del C.P.U: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora", con referencia 31 de Estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida); Que la referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 4 módulos para estacionamiento en la parcela, o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios..." según el Código de la Edificación;


Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 323 Piso 13º, con una superficie a habilitar de 512,00 m², (Quinientos doce metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber que de ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 4 módulos para estacionamiento en la parcela, o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.820.226/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 323 Piso 8º, con una superficie a habilitar de 512,00 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano;


Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9490951-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del C.P.U: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora", con referencia 31 de Estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida); Que la referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 4 módulos para estacionamiento en la parcela, o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios..." según el Código de la Edificación; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 323 Piso 8º, con una superficie a habilitar de 512,00 m², (Ciento doce metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber que de ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 4 módulos para estacionamiento en la parcela, o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín




El Expediente Nº 9.297.789/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de

localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Tte. General Juan Domingo Perón Nº 1785 Piso 2º - U.F Nº2, con una superficie a habilitar de 292,53 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Se admitirán los usos del Distrito C2; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9490300-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito APH 50 "Av. Callao" ni en el inmueble Catalogado; Que los usos consignados permitidos en el Distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora" con referencia de estacionamiento 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total construida); Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Tte. General Juan Domingo Perón Nº 1785 Piso 2º - U.F Nº2, con una superficie a habilitar de 292,53 m², (Doscientos noventa y dos metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín



Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 7.679.986/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Comercio Minorista: de artículos de óptica y fotografía" para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº 808 Planta Baja U.F Nº2, con una superficie a habilitar de 74,62 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 "Entorno Plaza San Martin, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9695467-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Óptica, fotografía. Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente"; Que se visa Esquema de Publicidad, obrante a Plano-2017-07679970-SSREGIC Nº 13 de orden, cumplimenta la normativa establecida en el inciso c) Publicidad para el Distrito APH38, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista: de artículos de óptica y fotografía" para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº 808 Planta Baja U.F Nº2, con una superficie a habilitar de 74,62 m², (Setenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de Plano-2017-07679970-SSREGIC Nº 13 de orden. Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.

Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.


Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de Plano-2017-07679970-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 5.097.950/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los usos: "Garage Comercial" para el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 183 SS., PB. y 1° piso, con una superficie a habilitar de 1323,92 m2, y CONSIDERANDO: Que el inmueble está emplazado en el Distrito de Zonificación C1, y no se encuentra Catalogado; Que el Área Técnica competente, a través del IF-8085896-DGIUR-2017, hace saber que de la lectura del expediente se desprende que: a) A Orden 8 presenta "Plano Conforme a Obra con Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" con una superficie total de 1323,92 m²; b) De Orden 9 se adjunta Plano de Uso. c) A Orden 4 presenta Título de propiedad de inmueble. d) A Orden 5 se adjunta Memoria descriptiva de la obra y los usos; Que, de acuerdo a los Parámetros establecidos para el Distrito C1 se informa que el uso "Garage comercial" se encuentra afectado a la referencia "C", por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad. Que, respecto al análisis de la presentación de documentación, se adjunta Plano Conforme a obra, para el uso Cocheras, Oficinas comerciales, y por la característica de la misma y el entorno de la zona en cuestión, no habría inconvenientes, en localizar los usos "Garage comercial"; Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que a través del Dictamen 97-CPUAM-2017, expresa que el emplazamiento del presente caso y el Art. 5.3.3 “Disposiciones especiales para el Área Microcentro“, el cual indica que está prohibida la construcción, ampliación y habilitación de garaje y playas de estacionamiento, el mismo expresa que: " 3) La prohibición no regirá para las Parcelas frentistas a las Avenidas Córdoba, Corrientes, Pte. Roque Sáenz Peña, Leandro N. Alem, de Mayo y las calles Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini...“; Que en PLANO-20l7-5097665-DGROC, obra Plano Conforme a Obra con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, en el que puede observarse que el subsuelo, planta baja y 10 piso se destina a cocheras, del 2° al piso 14, se destina a oficinas, en la azotea la sala de máquinas. Se observa en PLANO-2017-5097691-DGROC, el piano de habilitación en el que se grafica la rampa de acceso al uso solicitado, baños, depósito y sala de tanques, siendo la superficie a habilitar de 1323,92m2; Que el área técnica competente, en su IF-2017-8085896-DGIUR, expresa que en una primera instancia autorizaran el remanente de módulos de estacionamiento que quede, después de cumplir con el requerido para las oficinas comerciales que se encuentran en el predio;


Que en virtud lo expuesto, y visto el PLANO2017-5097665-DGROC, el IF-2017-8085896-DGIUR, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, desde el punto de vista urbanístico, factible la localización de los usos: “Garage Comercial“, en el predio ubicado en la calle Carlos Pellegrini N° 183- Subsuelo, Planta Baja y 10 Piso, con una

superficie a habilitar de 1.323,92 m2, dejando constancia que la presente autorización es para el remanente de módulos de estacionamiento que quede, después de cumplir con la Referencia 31 de estacionamiento para el uso oficinas comerciales que se localizan en el inmueble; Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no han sido expresamente considerados en el presente dictamen; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante 9842031-DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Garage Comercial" para el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 183 SS., PB. y 1° piso, con una superficie a habilitar de 1323,92 m2 (Mil trecientos veintitrés metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º. Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º es para el remanente de módulos de estacionamiento que quede, después de cumplir con la Referencia 31 de estacionamiento para el uso oficinas comerciales que se localizan en el inmueble. Artículo 3º.- Comuníquese al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín





localizar el uso: "Comercio Minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; de productos alimenticios en general; de productos alimenticios envasados; de productos envasados; de bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 883/5 Planta baja U.F Nº1, con una superficie a habilitar de 80,84 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH 1 "San Telmo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9695523-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos para la zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Que no se visa Publicidad, toda vez que el recurrente no lo solicita; asimismo en la foto del Relevamiento Fotográfico obrante a Nº 11 de orden no se visualiza cartel Publicitario; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; de productos alimenticios en general; de productos alimenticios envasados; de productos envasados; de bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 883/5 Planta baja U.F Nº1, con una superficie a habilitar de 80,84 m², (Ochenta metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese Bugarín



Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.796.779/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Comercio minorista de Ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles", Comercio minorista de Calzados en general, artículos de cuero, productos de talabartería", Comercio minorista de Artículos personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1199 Planta Baja y Subsuelo. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 198,85 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 "Avenida Callao" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de Zonificación R2aI; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9683781-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito de Zonificación APH 50 "Avenida Callao" zona 2 y los mismos no originan impacto relevante en el ámbito de emplazamiento del inmueble en cuestión; Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos h/500m²"; Que se visa Esquema de Toldos, presentados a Orden 11 PLANO-2017-08796701-SSREGIC, los cuales son Permitidos en el Distrito APH 50 "Avenida Callao"; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio minorista de Ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles", Comercio minorista de Calzados en general, artículos de cuero, productos de talabartería", Comercio minorista de Artículos personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1199 Planta Baja y Subsuelo. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 198,85 m², (Ciento noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Vísase Esquema de Toldos, presentados a Orden 11 PLANO-2017-08796701-SSREGIC.

Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.


Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de PLANO-2017-08796701-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 9.523.041/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 615, Piso 3º, oficina 319, con una superficie a habilitar de 22,20 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9746717-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos en el Distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1.a) del C.P.U: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc."; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 615, Piso 3º, oficina 319, con una superficie a habilitar de 22,20 m², (Veintidós metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.


Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese Bugarín


Buenos Aires, 2 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 6.916.646/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, consistente en tareas de intervención y puesta en valor de los patios urbanos de los inmuebles sito en Av. Presidente Julio A. Roca 523 y Av. Presidente Julio A. Roca 575, pertenecientes a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, según especificaciones detalladas en la memoria descriptiva obrante en RE-2017-03032684-DGROC (Nº de orden 5), y CONSIDERANDO: Que los inmuebles en cuestión están emplazados en el Distrito APH 1 y se encuentran Catalogados con Nivel de Protección INTEGRAL (S002-M034A-P002) y ESTRUCTURAL (S002M034A-P001); Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, mediante Informe Nº 9193658-DGIUR-2017, hace saber que considerando el singular valor Histórico-Arquitectónico y Testimonial del edificio, las tareas a ejecutar sobre los cuatro patios urbanos del Palacio de la Legislatura, respetaran los lineamientos doctrinarios de todos los documentos internacionales sobre Conservación y Restauración de Edificios y Monumentos, como la "Carta de Venecia" del año 1964 y la "Carta Internacional para la conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios" del año 1978. Que las obras propuestas comprenden: a. Realización de cateos de los materiales para determinar la composición del símil piedra original. b. Reparación de revoques a la cal: se verificará la estabilidad de los revoques y se retirarán todos los revoques que presenten ahuecamientos, detectables a la percusión,


c. Restauración de enlucidos símil piedra: remoción de pintura mediante productos en gel a base de agua, que no contengan solventes. Restauración del símil piedra; el tipo de símil piedra a aplicar en los paramentos, deberá reproducir exactamente al existente y se realizará con las técnicas de aplicación de la época. Se descartará todo producto pre-fabricado y adherido mediante resinas sintéticas. Eliminación de parches incorrectos y preparación de los sillares en mal estado a reponer. La restauración del símil piedra se efectuará de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en laboratorio para fabricar los revoques de reposición y consolidación de los existentes. d. Restauración y completamiento de revestimiento cerámico: limpieza de toda la superficie de fachadas internas de patios que se encuentren revestidos con piezas cerámicas. Una vez terminada la limpieza, se procederá a completar las cerámicas faltantes. e. Restauración de solados y zócalos: en los casos específicos de piezas dañadas o faltantes, se reemplazarán por piezas iguales a las originales. Se deberán ejecutar ángulos “L“ de hierro de 1“x1“ para recomponer el encuentro entre pedada y alzada en escalones de mosaico granítico de acceso a los patios.

f. Reposición de mampostería de ladrillos faltantes. Se empleará para su integración un mortero calcáreo de contenido y proporciones similares al existente en el lugar de que se trate. g. Refuerzos estructurales de sectores afectados por grietas y desprendimientos en patios afectados. En el caso de grietas donde se realizarán refuerzos estructurales, se colocaran mallas de fibra de vidrio, para anclar superficies con diferentes solicitaciones. En la zona donde se observan desprendimientos del recubrimiento se retirará todo el material suelto. Se llegará hasta los perfiles que conforman las columnas metálicas, se los limpiara con cepillo de acero y se pasivará con “Sika Armatec“ o equivalente. Los muros afectados por estos trabajos serán terminados con revoques completos y enlucidos símil piedra, según lo solicitado para cada paramento. h. Reparación y ajuste para correcto funcionamiento de herrerías, puertas y ventanas metálicas, de madera y de aluminio. i. Provisión y colocación de vidrios laminados de seguridad 3+3. Se procederá a retirar todos los vidrios comunes existentes y se reemplazarán los mismos por vidrios laminados de seguridad 3+3 como mínimo. j. Provisión y colocación de herrajes faltantes. El criterio de actuación sobre este sistema es el de respetar la integridad original de los elementos constitutivos, agotando los medios para el rescate de las piezas originales, reemplazando o reponiendo materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones irreversibles o piezas faltantes. La reproducción de faltantes del sistema de bronces y herrajes se llevará a cabo con el procedimiento de fundición a la cera perdida. Con siliconas, no con yeso, se realizarán los moldes de las piezas a reproducir k. Tratamiento de bronces: Se procederá al despeje de las sucesivas capas de óxido, posteriormente se ejecutará un lavado con solución compensadora alcalina. Pulido con bicarbonato de sodio y jugo de limón. Finalmente se aplicarán 2 (dos) capas de protección para evitar el deterioro posterior de la superficie del bronce, para ello se procederá al laqueado de las partes. l. Cateos e informes de pinturas en carpinterías, revoques y estructuras metálicas. m. Pintura de puertas, ventanas, celosías y herrerías en carpinterías de perfiles de hierro. Ambas caras. n. Pintura de carpinterías de madera. Se retirará por medio de remoción química el barniz existente sin dejar restos incrustados de barniz ni del removedor utilizado. Según el resultado consensuado de los cateos y análisis, si es necesario se entonará la madera. Finalmente se aplicarán tres manos de barniz al aceite o al agua; la cantidad de manos a aplicar deberá ser acorde al resultado encontrado en los cateos.


o. Pintura de paramentos revocados. Se procederá a pintar por medios manuales y mecánicos los muros exteriores del patio correspondiente al edificio anexo, los cuales se deberán recuperar de acuerdo a los resultados obtenidos de los cateos realizados sobre las capas de pintura perpetradas a través del tiempo o los resultados derivados de la última intervención. p. Pintura de estructuras metálicas existentes. Estas son aquellas que soportan instalaciones, equipos de Aire Acondicionado y el puente metálico peatonal cito en el “Patio 3a“. q. Desobturación y ordenamiento de la Instalación Sanitaria. Se limpiarán y desobstruirán todas las cañerías del sistema pluvial y cloacal de los patios, dejando el sistema en perfectas condiciones de funcionamiento. r. Provisión y colocación de rejillas y tapas ciegas de bronce en solados.

s. Provisión y colocación de cañerías, artefactos y accesorios de iluminación. En algunos sectores de los patios existe una iluminación basada en apliques existentes, los que deberán retirarse y una vez revisado el cableado se podrá reutilizar si está en condiciones de conductividad y aislamiento. Los patios se iluminarán de acuerdo a la siguiente consigna: una iluminación de seguridad para nivel acceso y circulación alcanzando un nivel medio de 50 lux sobre el solado en cada uno de los patios. Una segunda iluminación, solamente decorativa, a razón de una luminaria por cara de los muros perimetrales en el caso de las fachadas internas de “Patio 3b“ con revoque a la cal, que se elevarán en forma alternada por cada piso ascendente una luminaria. t. Ordenamiento de la instalación eléctrica, provisión de tableros e instalación termomecánica. u. Modificación de estructura metálica -soporte equipos AºAº-, mediante la ejecución de una plataforma técnica de trabajo, entre los equipos de termomecánica. Se efectuarán bases flotantes de tal forma de no intervenir directamente los solados de los patios; Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Integral y Estructural, y se encuadran en lo previsto en el Art. 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, por lo que correspondería acceder a su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra consistente en tareas de intervención y puesta en valor de los patios urbanos de los inmuebles sito en Av. Presidente Julio A. Roca 523 y Av. Presidente Julio A. Roca 575, pertenecientes a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese Bugarín



Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.129.774/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 654 - Piso 13º y 14º -U.F 68 y 69, U.F complementarias Nº LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV y LXXV, con una superficie a habilitar de 497,43 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 "Conjunto Av. de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9205925-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en Planta Alta en la zona "e" del Distrito APH 1; Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora indica PA (Permitido en Planta Alta) y referencia 31 de estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida)"; Que la referencia 31 de Estacionamiento, deberá cumplimentar con 4 módulos para estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios...", según el Código de la Edificación; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 654 - Piso 13º y 14º -U.F 68 y 69, U.F complementarias Nº LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV y LXXV, con una superficie a habilitar de 497,43 m², (Cuatrocientos noventa y siete metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar el numeral 31 para estacionamiento, con 4 módulos para estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre.


Artículo 3°.- Notifíquese, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 13.503.347/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los usos: "Escuela Infantil" para el inmueble sito en la calle Iberá Nº 2409 - P. Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie cubierta a habilitar de 462,8 m², semicubierta: 51,41 m², y descubierta: 61,31 m², Superficie total a habilitar: 575,60m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado al Distrito "C31" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbano de esta Dirección General, a través del IF Nº 9419829-DGIUR-2017, hace saber que el establecimiento pertenece a Montessori House S.R.L. y en mismo predio funcionan, en P. Baja, locales comerciales, ya que el inmueble se encuentra subdividido en Propiedad Horizontal; Que, consultado el Cuadro de Usos 5.2.1, se verifica que: a) El uso "Escuela Infantil (700.520)", se encuentra comprendido en el Agrupamiento: "Equipamiento D) Establecimientos Educativos", en la Clase I, en la Descripción: "De escala barrial", en el Rubro: "Jardín maternal-Escuela Infantil-PRIVADO. Ley Nº 123: S.R.E., Permitido en el Distrito C3I, con una superficie máxima de 500m2. Que, por INLEG-2016-13326232-DGROC, adjunta "Contrato de Locación de Espacio para Actividades de Enseñanza", cuyo Art. 3º especifica que: "...el destino único y exclusivo de esta locación es la enseñanza..."; Que según plano presentado la escuela se desarrolla en 1º y 2º Piso. En P. Baja sólo se tiene el acceso y en la Azotea, Sala de Máquinas y Sala de Tanques. En el 1º Piso hay tres Salas de Juegos, Sala de Espera, Oficina de Ingreso y sanitarios generales, para niños y para discapacitados. En el 2º Piso hay dos Salas de Juegos, un patio de juegos abierto con un paso que lo rodea, semicubierto; Que, si bien, la superficie total a habilitar es de 575,60m2, la superficie cubierta es de 462,88m2 (dentro de la cual se computan, además, de las áreas de enseñanza las de servicio de salubridad y salas de máquinas), menor que la máxima permitida y sumando la semicubierta da 514,29m2, superando a los 500m2 exigidos en un 2,78%, por lo cual los recurrentes solicitan se autorice la superficie declarada;


Que por lo expuesto, y dada la escasa superficie que supera la máxima permitida, que se trata de una zona de densidad alta con fuerte presencia de comercios y servicios se concluye que puede accederse a lo solicitado; Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; Que no se visa publicidad; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas, EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Escuela Infantil" para el inmueble sito en la calle Iberá Nº 2409 - P. Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie cubierta a habilitar de 462,88 m² (Cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), semicubierta: 51,41 m² (Cincuenta y uno metros cuadrados con cuarenta y uno decímetros cuadrados), y descubierta: 61,31 m² (Sesenta y uno metros cuadrados con treinta y uno decímetros cuadrados), Superficie total a habilitar: 575,60m² (Quinientos setenta y cinco metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.275.866/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Maxiquiosco" para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 778 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 43,00 m², y CONSIDERANDO:


Que se trata de un inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distritos APH 38 “Entorno Plaza san Martín, Plaza Fuerza aérea y Museo Ferroviario“, subzona 2 y

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9218670-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que respecto a lo solicitado se informa que, se trata de la UF Nº 3 situada en un edificio de Planta Baja comercial más 7 pisos altos destinados a vivienda, más 1 nivel de subsuelo, e1 local de negocio está situado en Planta baja, conforma una unidad independiente con acceso directo desde la vía pública. El local del motivo cuenta con un salón en PB con sanitario y depósito y cuenta con una superficie total de uso de 43 m², según lo declarado y graficado en Plano-2017-08275832, Nº de Orden 8; Que los usos se corresponden con los del Distrito R2aI, según se establece en el ítem Usos del Parágrafo 4.2.1.3. de la normativa. En el Cuadro de Usos 5.4.2.1 en el agrupamiento COMERCIAL MINORISTA, el uso solicitado de "Maxikiosco" se encuentra comprendido en los rubros "Quiosco" y "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado, y autoservicio, se opere o no por sistema de venta autoservicio) Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley 123 S.R.E."; ambos consignados con las referencias P (Permitido) y 200 (sup. máx 200m2), respectivamente; Que el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes en la localización del rubro solicitado de "Maxikiosco" el cual se resultan comprendido en los rubros "Productos alimenticios y/o bebidas (excluído feria, mercado, supermercado, y autoservicio, se opere o no por sistema de venta autoservicio) Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley 123 S.R.E."; para el local sito en la Av. Santa Fe Nº 778, PB; con una superficie de 43m². Se deja constancia que en el local queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas dado que el uso es quiosco; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Maxiquiosco" para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 778 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 43,00 m², (Cuarenta y tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.


cuenta con Nivel de Protección Cautelar; Ley Firme Nº 4610 DEL 27/06/13, publicada en Boletín Oficial Nº 4379 DEL 16/04/2014. Ver Parágrafo 5.4.13.38 Distrito APH38 Entorno Plaza san Martín, Plaza Fuerza aérea y Museo Ferroviario del Código de Planeamiento Urbano;

Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 24.748.966/2016 y la Disposición Nº 459-DGIUR-2017 CONSIDERANDO: Que por Disposición Nº 459-DGIUR-2017 se autorizo desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso "Oficina Comercial", para el inmueble sito en el calle Cecilia Grierson Nº 225 esq. Olga Cossettini s/Nº esq. Mariquita Sánchez de Thompson s/Nº esq. Pierina Dealesi s/Nº - 1º Piso - U. F. 55, para una superficie total de uso de 3.477,45m² (Tres mil cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados); Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U11"Puerto Madero" - Subdistrito C2 (Central 2) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), tratándose de un edificio de oficinas comerciales; Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, mediante Informe Nº 9419023-DGIUR-2017, hace saber que por Nota obrante en IF-2017-09176503-DGROC se solicita la rectificación de la Disposición DI-2017-459-DGIUR, en virtud de que, por error se consignó la ubicación de la U. F. Nº 55, en el 1º Piso del inmueble, cuando en realidad se halla en el 1º Subsuelo; Que la dirección correcta es: calle Cecilia Grierson Nº 225 esq. Olga Cossettini s/Nº esq. Mariquita Sánchez de Thompson s/Nº esq. Pierina Dealesi s/Nº - 1º Subsuelo - U. F. 55; Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 459-DGIUR-2017; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 459-DGIUR-2017, debiendo quedar redactado de la siguiente forma:


"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Oficina Comercial", para el inmueble sito en el calle Cecilia Grierson Nº 225 esq. Olga Cossettini s/Nº esq. Mariquita Sánchez de Thompson s/Nº esq. Pierina Dealesi s/Nº - 1º Subsuelo - U. F. 55, para una superficie total de uso de 3.477,45m² (Tres mil cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso." Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación

pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.868.577/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Comercio Minorista de carne, lechones, achuras, embutidos, Verdura, frutas, carbón en bolsa, Aves muertas y pelada, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas, Productos alimenticios en general, Productos alimenticios envasados, Bebidas en general envasadas, Artículos de perfumería y tocador (en góndolas separadas), Artículos de limpieza (en góndola separada), Comercio minorista de Semillas, Plantas y herramientas para jardinería" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1142 Planta Baja y sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 408,79 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 "Área de amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9206795-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos son: "Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de productos no alimenticios". Se visan los usos consignados permitidos, dado que los mismos por la superficie solicitada se encuadran a los rubros minoristas solicitados, los cuales son Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1 "Área de amortiguación" zona 4d, y no generan impacto relevante en el ámbito de emplazamiento del mismo";


Que se exime de la exigencia de Carga y descarga, según lo establecido en el parámetro 5.3.4 del Código de Planeamiento Urbano: "...5.3.4 CASOS ESPECIALES 5.3.4.1 (Ver I.O.). Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes condiciones: En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10m (diez metros)..."; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que por lo expuesto, el Área Técnica no encontraría inconvenientes en acceder al visado de los usos "Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de productos no alimenticios", y "Eximición de Carga y descarga", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1142 PB. y sótano UF. Nº 1, con una superficie de 408,79 m², se deja constancia que el visado no implica la habilitación del uso solicitado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de carne, lechones, achuras, embutidos, Verdura, frutas, carbón en bolsa, Aves muertas y pelada, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas, Productos alimenticios en general, Productos alimenticios envasados, Bebidas en general envasadas, Artículos de perfumería y tocador (en góndolas separadas), Artículos de limpieza (en góndola separada), Comercio minorista de Semillas, Plantas y herramientas para jardinería" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1142 Planta Baja y sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 408,79 m², (Cuatrocientos ocho metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.935.697/2017 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1301 esquina Talcahuano Nº 811 Planta Baja, y


CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación APH 31 "Entorno Plaza Lavalle", y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 9206670-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a la información gráfica obrante en RE-8935579-DGROC-2017, Nº de Orden 11, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1301 esq. Talcahuano Nº 811 Planta Baja; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de Publicidad" obrante a RE-8935579-DGROC-2017, Nº de Orden 11, para el inmueble sito en sito en la Av. Córdoba Nº 1301 esquina Talcahuano Nº 811 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el Esquema de Publicidad obrante a RE-8935579-DGROC-2017 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 18.234.964/2016 y la Disposición Nº 169-DGIUR-2017, y CONSIDERANDO: Que, originariamente por DISPOSICIÓN Nº 169-DGIUR-2017 del 27 de enero de 2017, se autoriza el visado de los usos "Garage comercial", en el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1127/33/35/39, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de terreno de 845,75 m², una superficie a habilitar de 2.293,02 m² y una superficie libre de 343,42 m², Distrito APH 1 zona 9d del Código de Planeamiento Urbano;


Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 9442552-DGIUR-2017, indica que l recurrente solicita la corrección y actualización de la Disposición referida, dado que por error involuntario se enuncia como Superficie de terreno 845,75 m², siendo correcto decir que el terreno tiene una superficie de 847,72 m²; Que, teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, y que la superficie de terreno está justificada mediante Ficha parcelaria vigente (Orden161 RE-2017- 9348775-SSREGIC), se accede a lo solicitado por el recurrente; Que, por lo expuesto esta Gerencia Operativa no tendría inconvenientes en acceder al visado de los usos: "Garage comercial", en el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1127/33/35/39, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de terreno de 847,72 m², una superficie a habilitar de 2.293,02 m² y una superficie libre de 343,42 m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen; Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 169-DGIUR-2017; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 169-DGIUR-2017, debiendo quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de superficie, para el uso de "Garage comercial", en el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1127/33/35/39, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de terreno de 847,72m² (Ochocientos cuarenta y siete metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), una superficie a habilitar de 2.293,02 m² (Dos mil doscientos noventa y tres metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) y una superficie libre de 343,42 m² (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo verificarse el cumplimiento de un

FOS del 60% conforme lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano para el Distrito en cuestión y debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso." Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín DISPOSICIÓN N.° 701/DGIUR/17




localizar el uso: "Servicios de la alimentación en Gral.; Casa de lunch; Café Bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio minorista tabaquería, cigarrería" para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 508/524 Planta Baja. Local 4, con una superficie a habilitar de 346,30 m² (según Declaración Jurada en Orden Nº 2 y Nº 12), y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección: Estructural; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 8239752-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito APH1, Sector 5 Área "e" y resultan Permitidos; Que los usos consignados permisitos son: "Servicios: "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." es Permitido en el distrito y respecto al estacionamiento con la referencia "26" es decir "Salón de 600m2 o más: 20% de la superficie total construida"; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos." es Permitido en el distrito y Comercio minorista de Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería." es Permitido; Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían exigibles por ser la superficie del salón menor a 600 m²; Que no se visa publicidad, toda vez que el recurrente desiste de su instalación en Nº de Orden 5; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 567-DGIUR-2017 con fecha 12 de abril de 2017. Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Servicios de la alimentación en Gral.; Casa de lunch; Café Bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio minorista tabaquería, cigarrería" para el

inmueble sito en la calle Moreno Nº 508/524 Planta Baja. Local 4, con una superficie a habilitar de 346,30 m², (Trescientos cuarenta y seis metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.


Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.569.744/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc., agencia comercial de servicios eventuales; oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 569 Piso 8º- U.F Nº 37, con una superficie a habilitar de 239,52 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9394828-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos en el Distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1.a) del C.P.U: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc. (604001/90); Oficina comercial - Oficina consultora (604010/604184)" y para estacionamiento la referencia "31" (1 módulo cada 120m² de la superficie total construida); Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización

del uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc., agencia comercial de servicios eventuales; oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 569 Piso 8º- U.F Nº 37, con una superficie a habilitar de 239,52 m², (Doscientos treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,

modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 6.742.892/2015 y Disposición Nº 679-DGIUR-2016 CONSIDERANDO: Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 679-DGIUR-2016 del 18 de mayo de 2016, se visó el uso solicitado: "Comercio minorista de: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta), en el inmueble sito en la calle Ramón L, Falcón Nº 6910 PB., con una superficie 40,40 m², correspondiente al Distrito U3, frentista al C1; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 8243930-DGIUR-2017, hace saber que por nota obrante en el Informe Gráfico (Nº 29 de orden), el recurrente solicita la actualización de la Disposición, por "... problemas de salud personales, a partir de abril 2016, no pudo concurrir"; Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto del uso, la superficie, la dirección, ni tampoco en la normativa vigente, se accede al Visado del solicitado: "Comercio minorista de: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)",que se han otorgado mediante IF-2016-02809624DGIUR con fecha 18 de enero de 2016, para el inmueble sito en la calle Ramón L, Falcón Nº 6910 PB., con una superficie a habilitar de 40,40 m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen; Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Ampliase la vigencia de la Disposición Nº 679-DGIUR-2016 mediante la cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista de: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)", para el inmueble sito Cnel. R. L. Falcón Nº 6910, PB, con una superficie a habilitar de 40.40 m² (cuarenta metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la emisión de la presente. Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente. Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín


Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 5.634.170/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1005 Planta Baja y Sótano, U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 70,80 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Se admitirán los usos del Distrito C2; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9418156-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; Que los usos consignados permitidos en el Distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos"; Que no se visa Publicidad, toda vez que según la Presentación Ciudadana, obrante a Nº27 de orden se declara "Por medio de la Presente se deja constancia que dicho local renuncia a la publicidad..."; asimismo en las fotografías obrantes al Relevamiento Fotográfico, correspondiente a Nº 25, 28 y 29 de orden, no se visualiza cartel publicitario;



Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1005 Planta Baja y Sótano, U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 70,80 m², (Setenta metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,



Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.886.673/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Comercio Minorista: máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 623 Subsuelo y Planta Baja - U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 90,52 m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9418275-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito APH 39;


Que los usos consignados permisitos son: "Comercio Minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y comunicación (603050/603150/603350) Permitido hasta 200m²"; Que no se visa Publicidad, toda vez que el recurrente no lo solicita; asimismo en las fotografías del relevamiento fotográfico (obrante a Nº 8 de orden) no se visualiza cartel publicitario; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista: máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 623 Subsuelo y Planta Baja - U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 90,52 m², (Noventa metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,



Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 8.471.163/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: "Consultorio profesional (Psicología y Psiquiatría)" para el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 875, 1ª Piso "B", con una superficie a habilitar de 209,40m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distritos APH50 Av. Callao, subzona 1 y cuenta con Nivel de Protección Cautelar; Parágrafo 5.4.12.50 Distrito APH50- Av. Callao del Código de Planeamiento Urbano;


Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 9550915-DGIUR-2017, hace saber que de acuerdo a la información gráfica obrante en Plano-2017-08471151, Nº de Orden 12, Plano de habilitación, Plano-2017-08471152, Nº de Orden 11, Plano de Aysa y a la Solicitud obrante en RE-2017-08471145, Nº de Orden 14 se trata de un departamento situado en el Primer Piso de un edificio existente destinado a vivienda con una planta baja comercial y con una superficie total de uso de 209,40m2, según lo allí declarado y graficado; Que, respecto a los usos, los mismos se corresponden con los del Distrito C2, según se establece en el ítem Usos del Parágrafo 4.2.1.3. de la normativa. En el Cuadro de Usos 5.4.2.1 en el agrupamiento EQUIPAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD los usos solicitados se encuentran comprendidos en los rubros: "Consultorio profesional" Ley 123 S.R.E.: Referencia P (PERMITIDO); Que por lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende que no existirían inconvenientes en la localización del rubro solicitado de "Consultorio profesional" para la unidad funcional situada en el Primer piso "B" del edificio sito en la Avenida Callao Nº 875; con una superficie de 209,40m²; por no afectar dichos usos los valores patrimoniales del edificio en cuestión; Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la habilitación del mismo; Que no se visa Publicidad ya por Nota obrante en RE-2017-08471143, Nº de Orden 13, el recurrente expresa su renuncia a colocar publicidad; Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Consultorio profesional (Psicología y Psiquiatría)" para el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 875, 1ª Piso "B", con una superficie a habilitar de 209,40m² (Doscientos

nueve metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín



Buenos Aires, 3 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente Nº 15.260.725/2016, por el que se consulta sobre una propuesta morfológica de "Obra Nueva", destinada a "Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Garaje Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 2331/41, y; CONSIDERANDO: Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito C2 (parágrafo 5.4.2.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); Que, en una primera instancia, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección General, mediante Informe Nº 7047695-DGIUR-17 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3, del Código de Planeamiento Urbano, el Acuerdo 572-CPUAM-04, y los Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Hábitat y Vivienda e Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-2016-15260717-DGROC del N° de Orden 8 del Expediente Electrónico (EE), consistente en: Perímetro y ancho de calles; en RE-2016-16301472-DGROC del N° de Orden 38: Consulta de Registro Catastral; en IF-2017-04619690-DGROC, del N° de Orden 77: Memoria descriptiva y planos de la propuesta, y de la información obtenida del Sistema interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI); Que se trata de la hoy parcela 10a, intermedia, resultante de la unificación de las ex parcelas 10 y 11 ubicadas en la manzana típica circunscripta por las calles Ciudad de la Paz, Blanco Encalada, Olazabal y Av. Cabildo del barrio de Belgrano; Que dicha parcela tendría un frente de, 22,77 m sobre la calle Ciudad de la Paz, 43,28 m y 43,05 m en cada uno de sus laterales y una superficie total aproximada de 989,19 m²; Que en cuanto a la manzana de implantación, se observa un muy bajo grado de consolidación en general sobre las cuatro arterias que delimitan la manzana, con presencia de grandes lotes pasantes entre Ciudad De La Paz y Av. Cabildo, destinados a "Galerías comerciales", uso característico en la zona, y la presencia de algunos edificios consolidados en tejido de media-alta densidad, en las parcelas sitas en Blanco Encalada 2488, Ciudad de la paz 2391-87, Ciudad de la Paz 2317-19 y Olazabal 2459-61; Que respecto de los linderos al predio objeto de la consulta, sobre su lateral izquierdo, la parcela 7a (Av. Cabildo Nº 2350 y Ciudad de la Paz Nº 2347/61) tiene materializado un edificio entre medianeras con destino "GALERIA COMERCIAL" de planta baja y planta alta, que conecta la Av. Cabildo con la calle Ciudad de la Paz, que no estaría sujeto a renovación en el corto plazo; Que, sobre su lateral derecho, la parcela 12 (Ciudad de la Paz Nº 2217/19/21/23 y Olazabal Nº 2493/97/99) presenta un edificio entre medianeras con destino

"RESIDENCIAL" , de PB + 6 pisos + 2 retiros con una altura s/L.O. (a NPT) de +20,53m, un piso retirado hasta una altura (a NPT) de +23,42 m y un segundo piso retirado hasta una altura total de +26,85m, con un alto grado de consolidación por lo que tampoco estaría sujeto a renovación;


Que respecto a la propuesta presentada por los interesados, y atento la situación contextual anteriormente descripta, los mismos proponen una combinación tipológica de edificio "Entre Medianeras" y "Perímetro Libre" a partir de una volumetría que por un lado completará el tejido existente, mediante un volumen entre medianeras que alcanza sobre el lado izquierdo, una altura de +7.20m (a NPT), asimilando la altura del edificio existente de la parcela nº 7a; en tanto sobre el lado derecho alcanza una altura de 21.35m (a NPT) sobre la L.O., más dos retiros a +24.18m (a NPT) y +27.01m, adosándose al edificio entre medianeras consolidado sobre el lado derecho de la parcela nº 12, asimilando el perfil edificado del mismo; por encima del volumen entre medianeras, continua con un volumen de perímetro libre que guarda una separación mínima de 6m respecto de ambos linderos, hasta alcanzar un plano límite ubicado a +54.40m; Que en cuanto a la aplicación del Acuerdo nº 572-CPUAM-2004, se informa que con respecto del FOT, se declara una superficie computable FOT de 4794.42m2, que resulta de la suma de una superficie FOT bajo tangentes declarada de 4529.13m2, y una superficie computable FOT sobre tangentes declarada de 349.28m2, esta última, por debajo del 9% admisible de la superficie FOT bajo tangentes, que resulta ser 397.76m2; Que la construcción no superaría un plano limite ubicado a 10m por debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, toda vez que el mismo estaría ubicado a una altura de +60.35 aproximadamente, y la altura total de construcción, alcanzaría una altura total de +51.41m; Que respecto de la última planta habitable, esta última resulta igual en dimensiones y superficie a la planta tipo de la tipología "Perímetro libre"; Que con relación a los usos, se trataría de un edificio destinado a "Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Garaje Comercial", que resultan permitidos en el distrito de emplazamiento, con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano, debiendo verificar el organismo de competencia, el cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento y/o carga y descarga que le resulten exigibles al uso residencial; Que la Gerencia Operativa considera oportuno la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; Que dicho Consejo toma debida intervención y se expide mediante Dictamen N° 78-CPUAM-17, adjunto al EE mediante IF 8314514-CAPUAM-17; Que en dicho Dictamen hace saber que: "...visto el caso en cuestión, este Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, desde el punto de vista urbanístico que el edificio propuesto se encuadraría en lo previsto por la normativa vigente, toda vez que materializa un perfil sobre la L.O. de la calle Ciudad de la Paz, coincidente con las alturas y los edificios existentes en la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano y reconociendo sus piezas ya consolidadas por usos comerciales y tejido edilicio. Por sobre esta altura, yuxtapone un sector de edificio con tipología de "Perímetro Libre" que se inserta adecuadamente en el área edificable prevista para el Distrito con dicha tipología, sus separaciones y sus indicadores que resultan admisibles en relación con las líneas divisorias de parcelas...".;

Que mediante Informe N° 8458169-DGIUR-17, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana toma conocimiento de lo expresado por el CPUAM;


Que, en virtud de lo expuesto por el Área Técnica de esta Dirección General y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, se considera desde el punto de vista urbanístico, que el edificio propuesto, mediante documentación obrante en IF-2017-07689266-CPUAM, se encuadraría en lo previsto por la normativa vigente, toda vez que materializa un perfil sobre la Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz, coincidente con las alturas y los edificios existentes en la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano y reconociendo sus piezas ya consolidadas por usos comerciales y tejido edilicio; Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA DISPONE

Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición N° 606/DGIUR/17 Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado de Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Garaje Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 2331/41, siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, en IF-2017-07689266-CPUAM del Nº de orden 87 del Expediente Electrónico (EE), Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 100, Parcela 10ª, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la documentación obrante en IF-2017-07689266-CPUAM del Nº de orden 87 del Expediente Electrónico (EE), publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín



DISPOSICIÓN N.° 77/CCGSM/17

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 2017-10664071-MGEYA-CCGSM-2017, y, CONSIDERANDO: Que, por la citada Resolución Nº 6/MMGC/15, se aprobó el Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; Que, el Artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable Administrativo de Presentismo titular, para cumplir con las obligaciones allí dispuestas; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,

EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL "GENERAL SAN MARTÍN"

DISPONE: Artículo 1°- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo suplente, a la agente Martínez, Sandra Valentina, CUIL N° 27-28151584-0, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de conformidad con el Anexo IF 10922701-CCGSM-2017, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Pimentel


Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 10664071-MGEYA-CCGSM-2017, y,


ANEXO


Que, por Resolución Nº 6/MMGC/15, se aprobó el Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; Que, el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable Administrativo de Presentismo titular o suplente, para cumplir con las obligaciones allí dispuestas. Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,


DISPONE: Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo suplente, al agente Domínguez, Adrián Maximilliano, CUIL N° 20-31153928-1, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de conformidad con el Anexo IF 10922704-CCGSM-2017, que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Pimentel


Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 10664071-MGEYA-CCGSM-2017, y, CONSIDERANDO: Que, por Resolución Nº 6/MMGC/15, se aprobó el Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; Que, el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable Administrativo de Presentismo titular o suplente, para cumplir con las obligaciones allí dispuestas; Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,


DISPONE:


ANEXO

CONSIDERANDO:

Artículo 1°- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo


suplente, al agente Gaggero, Zacarías, CUIL N° 20-25020398-6, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de conformidad con el Anexo IF 10922710-CCGSM-2017, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Pimentel

DISPOSICIÓN N.° 184/DGTALEATC/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 2017-342-EATC y el Expediente Electrónico: EX -2017-10535505-MGEYA-DGTALEATC y otro, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos de LOS LOCADORES, los cuales se abonarán, previa presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución 2017-342-EATC, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE: Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -10958229- DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Disposición. Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.


ANEXO


Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017. Artículo 5º.- Publicar en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos. Hammermuller


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 2017-342-EATC y el Expediente Electrónico: EX -2017-10587724-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 2017-342-EATC, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


DISPONE: Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-11051906-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición. Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.


ANEXO


Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Hammermuller


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 342-EATC-17 y el Expediente Electrónico: EX-2017- 11095873 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 342-EATC-2017, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


DISPONE: Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 11109825 - DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición.


ANEXO


Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 342-EATC-17 y el Expediente Electrónico: EX-2017- 11094970 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 342-EATC-2017, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


DISPONE:


ANEXO

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,


documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 11101047 - DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición. Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855(Texto consolidado por la Ley N° 5666), el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, Resolucion nº 342-EATC, el Expediente Electrónico: EX -2017-10437839 -MGEYA-DGTALEATC y acumulado, y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolucion nº 342 EATC, por la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


ANEXO


LA DIRECTORA TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE: Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017-11061588 -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Disposicion. Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- Publicar en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Hammermuller


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 342-EATC-17 y el Expediente Electrónico: EX-2017-11085583 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 342-EATC-2017, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


ANEXO


LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN DISPONE:

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 11129218 - DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición. Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 2017-342-EATC y el Expediente Electrónico: EX -2017-11004308-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013;


ANEXO


Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 2017-342-EATC, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


DISPONE: Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-11194002- DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición. Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 2017-342-EATC y el Expediente Electrónico: EX -2017-10994474-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;


ANEXO


Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 2017-342-EATC, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,


DISPONE: Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-11084080-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición. Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del año 2017.



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 2017-342-EATC y el Expediente Electrónico: EX -2017-10910726-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,


ANEXO


Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 2017-342-EATC, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,







ANEXO

CONSIDERANDO:

La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), su modificatoria la Ley Nº


4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 2017-342-EATC y el Expediente Electrónico: EX -2017-10565237-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, CONSIDERANDO: Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 224-GCABA-2013; Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 2017-342-EATC, atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón,





ANEXO



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes N° 2.855, Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 (texto consolidado según la Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios N° 95/GCABA/14 y 1.342/ GCABA/08, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, las Disposiciones N° 121/DGCYC/2015 y N° 396/DGCYC/2014, y el Expediente Electrónico Nº 03901746-DGTALEATC/2017 y; CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el visto tramita la Licitación Pública N° 541-0175-LPU17, tendiente a la contratación del "SERVICIO DE CONDUCCION DE DIFERENTES VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR DEL TEATRO COLON", para la Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón; Que es dable mencionar que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 2° de la mencionada ley manifiesta que el Ente Autárquico Teatro Colón es el organismo público que tiene la misión de crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2855, resulta necesaria la contratación del servicio mencionado en el primer considerando, el cual debe indispensablemente cumplir con los requerimientos esgrimidos por la Dirección General de este Coliseo; Que en este sentido, mediante Disposición N° 106-DGTALEATC/17, de fecha 21 de Febrero de 2017, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública para la contratación de un "SERVICIO DE CONDUCCION DE DIFERENTES VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR DEL TEATRO COLON", por un monto aproximado de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 7.697.600,00.-); Que con fecha 23 de Marzo de 2017 se realizó el acto de apertura correspondiente, confeccionándose en consecuencia el Acta de Apertura mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); Que de la mencionada Acta de Apertura, se desprendió que se presentó un solo oferente: la firma GOLIARDOS S.R.L. (CUIT N° 30-70891683-4); Que en este contexto, cabe decir que se le dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas que fuera designada para la contratación de referencia por la Disposición N° 106-DGTALEATC-2017 a los fines de que tuviera a bien evaluar la oferta presentada desde el punto de vista técnico, administrativo y económico; Que la citada Comisión Evaluadora prestó conformidad con la oferta presentada informando que correspondería adjudicar el mencionado servicio a la firma GOLIARDOS S.R.L.;


Que la contratación que por la actuación del visto tramita se rige por lo normado en la Ley N° 2.095, modificada por la Ley N° 4.764 (según texto consolidado por la Ley N° 5.666) y por el Decreto N° 95/14; Que de conformidad con el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias la presente contratación tramitó mediante el Portal Buenos Aires Compras (BAC); Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de su competencia; Que en el marco de lo expuesto, corresponde aprobar la Licitación Pública N° 541-0175-LPU17, tendiente a la contratación de un "SERVICIO DE CONDUCCION DE DIFERENTES VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR DEL TEATRO COLON", adjudicar el mismo a la firma GOLIARDOS S.R.L. (CUIT N° 30-70891683-4), por la suma de PESOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 52/100 ($ 8.052.569,52.-), con base a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas. Por ello y en uso de las facultades que le han sido conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 541-0175-LPU17, tendiente a la contratación de un "SERVICIO DE CONDUCCION DE DIFERENTES VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR DEL TEATRO COLON", con destino a la Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón y adjudíquese el servicio a la firma GOLIARDOS S.R.L. (CUIT N° 30-70891683-4), por la suma de PESOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 52/100 ($ 8.052.569,52.-).- Artículo 2º.- Impútese con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.- Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Ente Autárquico Teatro Colón por el término de un (1) día.- Artículo 4°.- Autorícese a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico Teatro Colón a emitir la respectiva Orden de Compra.- Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa adjudicataria. Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.- Artículo 7°.- Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta por el término de un (1) día.- Artículo 8°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Hammermuller



DISPOSICIÓN N.° 227/DGTALMHYDH/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764 (texto consolidado Ley N° 5666), los Decretos N° 1145/09, Nº 95/14 y N° 411/16, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el E.E. 2017/6933222/DGTALMHYDH, y CONSIDERANDO: Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la "Provisión de Kit de Ropa para el Operativo Frío" con destino a la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; Que, por Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); Que, por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el entonces Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764, hoy Artículo N° 87 (texto consolidado Ley N° 5666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; Que, el Decreto N° 95/14 reglamentó la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estableció los niveles decisión y cuadro de competencias; Que, el Decreto N° 411/16 modificó el Anexo II del Decreto N° 114/16, modificando los niveles de decisión y cuadro de competencias; Que, por Disposición Nº 112/DGTALMHYDH/2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 462-0422-LPU17 para el día 4 de Abril de 2017 a las 12:00 horas; Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; Que, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano llevara adelante el "Operativo Frío Otoño/Invierno 2017" destinado a cubrir necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación de calle motivo por el cual se hace imprescindible la adquisición de dichos insumos; Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron seis (6) ofertas de las siguientes firmas: MARIANO ALCANTARA, ARTFUL S.A., BARKLEY S.R.L., ARGIE


TOURS S.R.L., HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA y ARIA COMMERCE S.R.L.; Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas en el Acta de Asesoramiento desestimó las ofertas presentadas por las firmas ARTFUL S.A. y ARIA COMMERCE S.R.L opción 1, por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la oferta presentada por la firma HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA por no encontrarse inscripta en el código de rubro objeto de la Contratación; Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación, y por el que se preadjudicó el renglón N° 1, Opción 2, a la firma ARIA COMMERCE S.R.L. por ser la "oferta más conveniente" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; Que, el referido Dictamen fue exhibido en cartelera, se publicó en la página web oficial del G.C.B.A., en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y se comunicó a los oferentes a través del BAC, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no se registraron formalmente impugnación valida alguna; Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 13 del Decreto N°95/14;

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

DISPONE: Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 462-0422-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095, y adjudícase a la firma ARIA COMMERCE S.R.L. el renglón N° 1 opción 2 por un monto de Pesos Dos Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos ($ 2.932.500.-). Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017. Artículo 3º.- Emítase las respectiva Orden de Compra. Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Cumplido, archívese. Aragno


Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HMIRS/17

Buenos Aires, 21 de abril de 2017 VISTO: la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666, B.O.C.B.A Nº 5014 del 24/11/2016 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA N° 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 114/16, modificado por Decreto N° 411/GCBA/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-07193853-MGEYA-HMIRS; y, CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la ADQUISICION DE ANHIDRIDO CARBONICO PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA Y ANATOMIA PATOLOGICA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que por disposición Nº DI-2017-54-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a CONTRATACION MENOR Nº 435-0628-CME16, mediante Sistema BAC, para su apertura el día 04/04/2017 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2017-08147596-HMIRS (orden 13) se recibió las ofertas de la siguiente empresa: GASES COMPRIMIDOS S.A. Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017 -08147698- HMIRS (orden 15 ) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la empresa: GASES COMPRIMIDOS S.A. (renglones 1-2) por un importe en Pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres ( $ 23.493,00), resultando la oferta conveniente en tales renglones, conforme a los términos del Art.108 de la Ley Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, ha sido exhibida en la cartelera del organismo licitante; Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. Que encontrándose el Director del establecimiento en uso de su Licencia, corresponde encomendar la firma de la presente al Sub director Médico Dr. Rubén Almada, en el marco de las previsiones del decreto N° 392/10. Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,


EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA DISPONEN:

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-0628-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la ADQUISICION DE ANHIDRIDO CARBONICO PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA Y ANATOMIA PATOLOGICA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: GASES COMPRIMIDOS S.A. (renglones 1-2) por un importe en Pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres ($ 23.493,00),según detalle: GASES COMPRIMIDOS S.A. Renglón 1 : cantidad 12 unidades - precio unitario: $ 1.241,50- precio total: $ 14.898,00 Renglón 2 : cantidad 3 unidad - precio unitario: $ 2.865,00 - precio total: $ 8.595,00 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio 2017 por un importe en Pesos diecinueve mil setecientos sesenta y ocho CON 50/100 ( $ 19.768,50 y 2018 por un importe en Pesos tres mil setecientos veinticuatro con 50/100 ($ 3.724,50) Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Almada

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 51/HGAVS/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: El Expediente N° EX-2017-09897649-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, y CONSIDERANDO: Que por el presente actuado se tramita la Adquisición de SENSOR DE FLUJO para el SERVICIO UTI, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16; Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos preventivos mediante Solicitud de Gasto Nº 440-2519-SG17 (vinculada mediante Sistema BAC);


Que, por lo tanto, mediante Disposición N° 211 /HGAVS/17 (vinculada mediante Sistema BAC) se dispuso el llamado a Contratación Menor BAC Nº 440-1018-CME17 para el día VIERNES 5 DE MAYO DE 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16; Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo 1 del Decreto Reglamentario Nº 95/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y modificatorios, esta Unidad Operativa de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta Contratación Menor; Que tal lo indicado en el Acta de Apertura (vinculada mediante Sistema BAC) se recibio UNA (1) oferta: TECNO NOVA S.A Que mediante Sistema BAC obra el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, el precio de referencia y consta el asesoramiento técnico respectivo; Que se realizó mediante Sistema B.A.C. las evaluaciones técnica, administrativa y económica, recomendándose preadjudicataria la firma: TECNO NOVA S.A (Renglón Nº 1), en base a los cuales se adjudica la presente Contratación Menor. Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONEN: Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor BAC Nº 440-1018-CME17, al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y adjudicase la Adquisición de SENSOR DE FLUJO para el SERVICIO DE UTI, a la firma: TECNO NOVA S.A (Renglón Nº 1) por la suma de $ 9.834,00 (Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100), ascendiendo a un total de $ 9.834,00.- (Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100), según el siguiente detalle según el siguiente detalle:

MONTO TOTAL : $9.834,00.-


RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO $ PRECIO FINAL $1 5 U 1966,80- 9.834,00-

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida pertinente del presupuesto del Ejercicio 2017 $ 9.834,00 .-(Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100) asignado a este Hospital. Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la Dirección Operativa de Gestión Contable. Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable, comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la División Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Filippo - Cacherosky

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 94/HGNRG/17

Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº08420068/17-HGNRG, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación se tramita el servicio de reparaciones varias con destino a los servicios de Infectologia, anestesiologia, pediatria, UTI y neumonologia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), conforme Solicitud de Gasto N° 420-1319-SG17; Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos Ochocientos seis mil ($ 806.000,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0425-CDI17 para el día 19-04-17 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), atento que estos servicios de reparación son imprescindibles para el funcionamiento de los distintos servicios; Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se recibieron (6) seis ofertas de las siguientes firmas: BIOQUIMICA SRL; INSTRUEQUIPOS S.A.; AGIMED SRL, MEDIX I.C.S.A, JAEJ S.A, DRIPLAN SA Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se prescindirá de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación de Ofertas;


Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los procedimientos consecuentes resultan recomendada las firmas INSTRUEQUIPOS S.A.; AGIMED SRL, MEDIX I.C.S.A, JAEJ S.A, DRIPLAN SA, en términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), por ser precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido; Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión;

Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16),

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA DISPONEN

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0425-CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 1) de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese el servicio de reparaciones varias con destino a los servicios de Infectologia, anestesiologia, pediatria, UTI y neumonologia de este establecimiento a las siguientes empresas: INSTRUEQUIPOS S.A (Reng 14) por la suma de treinta y dos mil seiscientos veintiocho ($32.628,00), AGIMED SRL (Reng 7 y 8) cuarenta y siete mil quinientos noventa y nueve ($47.599,00), MEDIX I.C.S.A (Reng 4,11,12,13) por la suma de ciento dieciocho mil trescientos veintiuno con 14/100($118.321,14), JAEJ S.A ( Reng 6 y 9) por la suma de ochenta mil setecientos ochenta y nueve con 82/100 ($80.789,82), DRIPLAN SA (reng 10) por la suma de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho con 61/100 ($159.438,61) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos setenta y seis con 57/100 ($438.776,57) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año 2017. Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas Ordenes de Compra. Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo




La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus

modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 07690094/17-HGNRG, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación se tramita la adquisición de telas, fundas, camisolines y ambos con destino al servicio deposito de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que mediante Disposición Nº DI-2017-93-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos ($ 3.666.600) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0491-LPU17 para el día 18-04-17 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se recibieron trece (13) ofertas de las siguientes firmas: RAUL JORGE POGGI, DINA RONCHESE, ALBERTO Y VICENTE S.R.L., ROBERTO OSCAR SCHVARZ, WELLPACK S.A., FERAVAL S.A., RUBIFARM S.A., LABORATORIOS IGALTEX SRL, MARTA BEATRIZ LUKEZIC, PHARMA EXPRESS S.A., DROGUERIA PROMEDIC SRL, RAUL BERNARDO GENDELMAN, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L..; Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666); Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: MARTA BEATRIZ LUKEZIC, PHARMA EXPRESS S.A., RAUL BERNARDO GENDELMAN, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.. en los términos de los artículos N° 110 de la Ley N° 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666) por precio conveniente y para el GCABA, y cumplir con lo requerido;

Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16),


LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA

DISPONEN Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0491-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese la adquisición de telas, fundas, camisolines y ambos con destino al servicio deposito de este establecimiento a las siguientes empresas: Marta Beatriz Lukezic (Reng 1) por la suma de treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco con 50/100 ($ 35.545,5.),PHARMA EXPRESS S.A. (Reng 5) por la suma de novecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta ($ 998.550,00), Raul Bernardo Gendelman (Reng 2,3) por la suma de un millon veinticuatro mil seiscientos treinta y dos ($1.024.632,00),STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (Reng 4) por la suma de doscientos cuarenta y cinco mil trescientos veintidós ($ 245.322,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos dos millones trescientos cuatro mil cuarenta y nueve con 50/100 ($2.304.049,50) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los años 2017 y 2018. Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva Orden de Compra. Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo


Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 05876229-HGNRG, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Descartables para Laboratorio con destino al servicio de Laboratorio Central de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);


Que mediante Disposición Nº DI-2017-72-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuatro ($ 1.654.204,00) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0326-LPU17 para el día 22-03-17 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se recibieron Dieciocho (18) ofertas de las siguientes firmas: WM ARGENTINA SA; MEDI SISTEM S.R.L.; DROCIEN S.R.L.; QUIMICA EROVNE S.A.; CROMOION S.R.L.; TECNOLAB S.A.; EKIPOS S.R.L.; EGLIS S.A.; LOBOV Y CIA S.A.C.I.; BIOQUIMICA S.R.L; TECNON S.R.L.; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L; QUIMICA CORDOBA S.A.; BIOARS S.A.; PAPELERA EP S.R.L.; NIPRO MEDICAL CORPORATION; MONTEBIO S.R.L.; RAUL JORGE POGGI. Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666); Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: BIOARS S.A.; BIOQUIMICA S.R.L.; CROMOION S.R.L.; DROCIEN S.R.L.; EGLIS S.A.; LOBOV Y CIA S.A.C.I.; MEDI SISTEM S.R.L.; MONTEBIO S.R.L.; QUIMICA CORDOBA S.A.; QUIMICA EROVNE S.A.; RAUL JORGE POGGI; TECNOLAB S.A.; TECNON S.R.L. en los términos de los

artículos N° 110 y 111 de la Ley N° 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666) por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido; Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, Portal BAC, y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16),




Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0326-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06

CORDOBA S.A (Reng. 10,15,17,30,40,43,45,46,48 ) por la suma de pesos treinta y cuatro mil novecientos ocho con 63/100. ($34.908,63).- ; QUIMICA EROVNE S.A. . (Reng. 9 ) ) por la suma de pesos Trenta y ocho mil ochocientos cincuenta ($ 38.850,00).-; RAUL JORGE POGGI (Reng. 33 ) por la suma de pesos veinticinco mil novecientos ochenta ( $ 25.980,00).- ; TECNOLAB S.A (Reng.2, 31 ) por la suma de pesos cuarenta y ocho mil setecientos veintiocho con setenta y nueve centavos ($ 48.728,79).-; TECNON S.R.L(Reng. 19,24,36 ) por la suma de pesos ciento seis mil doscientos veinte ($ 106.220,00).-;ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos Pesos Un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis con 46/100. ($ 1.164.876,46).- de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.).

(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese la adquisición de Descartables para laboratorio con destino al servicio de Laboratorio central de este establecimiento a las siguientes empresas: BIOARS S.A. (Reng. 50, 51 ) por la suma de pesos Treinta y cuatro mil cuatrocientos cuatro con setenta y dos centavos ($34.404,72).- ; BIOQUIMICA S.R.L. (Reng. 8, 20,21,22,27,29,32,37,38,42) por la suma de pesos Doscientos veinticinco mil trescientos noventa ($225.390,00.-); CROMOION S.R.L. (Reng. 6,11,12 ) por la suma de pesos ciento treinta y nueve mil ochocientos ochenta y un mil con treinta y dos centavos ($139.881,32).-; DROCIEN S.R.L(Reng. 25) por la suma de pesos Pesos mil ($ 1.000,00).-; EGLIS S.A. (Reng. 13,26,34 ) por la suma de pesos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta ($48.550,00.-); LOBOV Y CIA S.A.C.I. (Reng. 1 ) por la suma de pesos cinco mil cien ($ 5.100,00).- ; MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 4,5,23,28,35,39,49 ) por la suma de pesos Trescientos cuarenta y un mil doscientos ocho ($341.208,00).-; MONTEBIO S.R.L(Reng. 7,14,16,18 ) por la suma de pesos ciento catorce mil seiscientos cincuenta y cinco ($114.655,00).-; QUIMICA CORDOBA S.A (Reng. 10,15,17,30,40,43,45,46,48 ) por la suma de pesos treinta y cuatro mil novecientos ocho con 63/100. ($34.908,63).- ; QUIMICA EROVNE S.A. . (Reng. 9 ) ) por la suma de pesos Trenta y ocho mil ochocientos cincuenta ($ 38.850,00).-; RAUL JORGE POGGI (Reng. 33 ) por la suma de pesos veinticinco mil novecientos ochenta ( $ 25.980,00).- ; TECNOLAB S.A (Reng.2, 31 ) por la suma de pesos cuarenta y ocho mil setecientos veintiocho con setenta y nueve centavos ($ 48.728,79).-; TECNON S.R.L(Reng. 19,24,36 ) por la suma de pesos ciento seis mil doscientos veinte ($ 106.220,00).-;ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos Pesos Un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis con 46/100. ($ 1.164.876,46).- de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los años 2017 y 2018. Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva Orden de Compra.

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo


Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 26376056/16-HGNRG, y CONSIDERANDO:


Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Determinaciones con provisión

de aparato logia con destino al servicio de laboratorio central de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que mediante Disposición Nº DI-2016-461-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos seiscientos doce mil ($ 612.000,00) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1583-LPU16 para el día 13-01-2017 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas B.G.ANALIZADORES S.A. y BIODIAGNOSTICO S.A.; Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos consecuentes resulta pre adjudicada la firma: BIODIAGNOSTICO S.A., en los término del artículo 111 de la Ley N° 2.095, única oferta y cumplir con lo requerido; Que para los renglones 01 al 05; dado la diferencia existente entre el llamado y lo cotizado se le solicito al proveedor B G ANALIZADORES S.A una mejora de precios, ante la negativa de mejorar el mismo se anulan y se programa para próximas licitaciones. Que el resultado de la mencionada pre adjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; Que en virtud del tiempo transcurrido se ha procedido a solicitar mantenimiento de oferta a la firma pre adjudicado y considerando lo expuesto en el párrafo anterior, se

ha realizado un dictamen ratificatorio y pre adjudicado el renglón 06 a la firma BIODIAGNOSTICO S.A Que se procedió a la publicación de dicha rectificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día; Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16),




Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1583-

LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095/06 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y adjudíquese la adquisición de Determinaciones; destino servicio de laboratorio central de este establecimiento a la siguiente empresa: BIODIAGNOSTICO S.A.. (Reng 06) por la suma de pesos Noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro con 80/100 ($ 91.684,80), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro con 80/100 ($ 91.684,80) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los años 2017 y 2018. Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva Orden de Compra. Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 114/HGAP/17

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico N° 2017-07535325 -MGEYA-HGAP, la Ley2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", gestiona la provisión de material sanitario: Equipo para CPAP, apósitos hidrocoloides y venda elástica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095; Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1812-SG17; Que mediante Disposición Nº DI-2017-144-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0481-LPU17, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 17/04/2017 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: VICMOR SRL, Silvana Graciela Charaf, DROGUERIA MARTORANI S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A. y SILMAG S.A.;


Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: ciento cincuenta y un mil setecientos setenta y seis - $ 151.776,00 a favor de las firmas: SILMAG S.A (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento ocho mil ochocientos cuarenta - $ 108.840,00; DROGUERIA MARTORANI S.A.(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: veintinueve mil dieciséis - $ 29.016,00 y Silvana Graciela Charaf (Renglón N°3) por la suma de Pesos: trece mil novecientos veinte - $ 13.920,00; por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración; Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la presentación de impugnaciones. Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0481-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la provisión de material sanitario: Equipo para CPAP, apósitos hidrocoloides y venda elástica y adjudicase a las firmas: SILMAG S.A (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento ocho mil ochocientos cuarenta - $ 108.840,00; DROGUERIA MARTORANI S.A.(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: veintinueve mil dieciséis - $ 29.016,00 y Silvana Graciela Charaf (Renglón N°3) por la suma de Pesos: trece mil novecientos veinte - $ 13.920,00; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ciento cincuenta y un mil setecientos setenta y seis - $ 151.776,00; según el siguiente detalle: Renglón Cantidad Unidad P.Unitario P.TOTAL 1 120 UNIDAD $ 907,00 $ 108.840,00 2 240 UNIDAD $ 120,90 $ 29.016,00 3 24 UNIDAD $ 580,00 $ 13.920,00 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor. Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín



Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico N° 2017-10122155-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", gestiona el servicio de reparación de cuatro (4) camas de uso hospitalario, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2691-SG17; Que mediante DI-2017-203-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-1053-CME17, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 12/05/2017 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Pettinari Metal S.A.C.I.F.I.y A.; Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Pettinari Metal S.A.C.I.F.I.y A. (Renglones N° 1 y 2 ) por la suma de Pesos: diecisiete mil noventa y seis - $ 17.096,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración; Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016,

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR


DISPONEN Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1053-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona el servicio de reparación de cuatro (4) camas de uso hospitalario y adjudicase a la firma: Pettinari Metal

S.A.C.I.F.I.y A. (Renglones N° 1 y 2 ) por la suma de Pesos: diecisiete mil noventa y seis - $ 17.096,00, según el siguiente detalle: R. Cantidad Unidad P. Unitario P. Total


1 1 unidad $ 2.280,00 $ 2.280,00 2 4 unidad $ 3.704,00 $ 14.816,00 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor. Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín


Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico N° 2017-07921432-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", gestiona la adquisición de gases medicinales , con el ingreso en carácter gratuito, de cilindros de aire comprimido de 6 m3; con destino a Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1368-SG17; Que mediante DI-2017-153-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0508-LPU17, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 12/04/2017 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Grupo Linde Gas Argentina S.A. y Gases Comprimidos S.A.; Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil ochenta y uno con veintiocho centavos - $ 44.081,28 a favor de las firmas: Grupo Linde Gas Argentina S.A. (Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de Pesos: treinta y nueve mil ochocientos veintiuno con veintiocho centavos - $ 39.821,28 y Gases Comprimidos S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuatro mil doscientos sesenta $ 4.260,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interés de la Administración; Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la presentación de impugnaciones;


Que por Disposición N° DI-2017-229-HGAP el Sr. Director autoriza, a partir del mencionado acto, el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", en carácter de préstamo gratuito, de 16 (dieciséis) cilindros de aire comprimido de 6 m3 , CERTIFICADO ANMAT N° 51298, con destino a Farmacia, provistos por Grupo Linde Gas Argentina S.A.; Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los citados equipos y el seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA

ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0508-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de Gases medicinales y adjudicase a las firmas: Grupo Linde Gas Argentina S.A. (Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de Pesos: treinta y nueve mil ochocientos veintiuno con veintiocho centavos - $ 39.821,28 y Gases Comprimidos S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuatro mil doscientos sesenta $ 4.260,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil ochenta y uno con veintiocho centavos - $ 44.081,28, la que incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital , en carácter de préstamo gratuito, de 16 (dieciséis) cilindros de aire comprimido de 6 m3 , CERTIFICADO ANMAT N° 51298, con destino a Farmacia, provistos por Grupo Linde Gas Argentina S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente licitación, autorizado mediante Disposición N° DI-2017-229-HGAP con el mantenimiento preventivo y correctivo y el seguro contra todo riesgo, según el siguiente detalle: Renglón Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 1 100 unidad $ 42,60 $ 4.260,00 2 250 unidad $ 110,76 $ 27.690,00 3 30 unidad $ 96,28 $ 2.888,40 4 96 unidad $ 96,28 $ 9.242,88 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor. Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín



Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico N° 2017-10134861-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", gestiona el servicio de reparación integral de una Procesadora de Películas Radiográficas , en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 5) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2487-SG17; Que, bajo IF-2017-10144945-HGAP obra el certificado en el que Carestream Argentina, designa a la firma Traeco S.A., como representante autorizado del Servicio Técnico, para todos los productos de su marca; Que en consecuencia se encuadró la presente en el Artículo 28 apartado 5 de la Ley 2095 que dice “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes“; Que mediante DI-2017-199-HGAP se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0532-CDI17, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 10/05/2017 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Traeco S.A; Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Traeco S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil cincuenta - $ 9.050,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración; Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016,

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTORA


DISPONEN


Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0532-CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5) de Ley N° 2095 (texto

consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona el servicio de reparación integral de una Procesadora de Películas Radiográficas y adjudicase a la firma : Traeco S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil cincuenta - $ 9.050,00 42.000,00, según el siguiente detalle: R. Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 1 1 unidad $ 9.050,00 $ 9.050,00 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor. Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Órden de Compra. Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 129/HGAIP/17

Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 VISTO: el Expediente Electrónico N° 7199058/17, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y CONSIDERANDO: Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario; Que mediante Disposición N° 218/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 427-0447-LPU17 para el día 07/04/2017 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16; Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado; Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través del Sistema Buenos Aires Compras;


Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: Drogueria Artigas S.A., WM Argentina S.A. y Medi Sistem S.R.L.; Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2), en los términos del Art.108 de la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; Que por Disposición N° 327/HGAIP/2017 se autorizó el ingreso y permanencia de 2 (dos) equipos analizadores hematológicos CELL-DYN Ruby marca Abbott reacondicionados a nuevo, 1 (un) microscopio trinocular Nikon E200, 1 (una) cámara fotográfica adaptable al tercer ocular del microscopio modelo 891CU equipada con software de operación, Unidad/es de energía automática "UPS", Estabilizador/es de tensión; Computadora/s, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora tipo HP 2055 o similar con conexión TCP/IP, con destino a la División Laboratorio del hospital provistos por la firma Droguería Artigas S.A.; por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-0447-LPU17, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como también las características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra.

Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12;

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DISPONEN

Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0447-LPU17 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 327/HGAIP/2017), adjudícase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 1.445.600,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 1.445.600,00) de acuerdo al siguiente detalle: Reng. Cant. Unidad Precio Unitario Precio Total Proveedor 1 100000 unidades $ 14,36 $ 1.436.000,00 Droguería Artigas S.A. 2 800 unidades $ 12,00 $ 9.600,00 Droguería Artigas S.A. Total: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 1.445.600,00).


Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2017 y 2018. Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Bennazar - Cuba


Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

Aires

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 508/IVC/17

Buenos Aires, 5 de mayo de 2017 VISTO las informaciones producidas en el EX-2016-23079807-MGEYA-IVC, y CONSIDERANDO: Que en orden 3, la entonces Gerencia Operativa Mantenimiento y Automotores solicita se arbitren los medios necesarios para la reparación de electrobombas, bombas y motores de los barrios y conjuntos urbanos, detallando las mismas.- Que el Departamento Suministros Técnicos elaboró el cuadro valorizado obrante en orden 6.- Que la Gerencia Operativa Presupuesto realizó la correspondiente reserva presupuestaria a través del Formulario Nº 22955/17 obrante en orden 54.- Que la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios procedió a elaborar el Pliego de Condiciones Particulares y Anexos que servirán de base para el llamado a la Licitación Pública Nº 43/16, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias (texto consolidado Ley Nº 5.666/16) el que como PLIEG-2017-10128192-IVC forma parte de la presente.- Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 95/14, los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.- Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº DI-2014-396-DGCYC.- Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 20 del Plan Anual de Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2017, aprobado por ACDIR-2016-4011-IVC.- Que en el Art 2º de dicho punto, el Directorio delega en el Gerente General la aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, como así también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las mismas, y en el Art 6º delega en la Gerencia de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal (actualmente la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal) la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de fecha de recepción de la documentación licitaria y la apertura de sobres.- Que el área jurídica tomó la intervención de su competencia en orden 26.- Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Punto 2 de ACDIR- 2016-4011-IVC.-

LA GERENTE GENERAL DISPONE:

Art. 1º- Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 43/16, para del servicio de desarme, inspección, reparación, armado y puesta en marcha de las bombas y


motores de los barrios y conjuntos urbanos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 de la ley Nº 2095/06 y modificatorias (texto consolidado Ley Nº 5.666/16). El presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14.- Art. 2º- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y los Anexos que regirá la Licitación Pública Nº 43/16 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, el que como PLIEG-2017-10128192-IVC forma parte de la presente.- Art. 3º- Según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 95/14, los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.- Art. 4º- La Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal fijará la fecha de recepción de la documentación licitaria y apertura de los sobres y emitirá las circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta relacionadas con el presente llamado, como así también realizará todas las publicaciones de ley.- Art. 5º- El presente gasto será solventado conforme afectación presupuestaria según formulario de Solicitud de Gastos SIGAF Nº 22955/17 (orden 54).- Art. 6º- La presente es refrendada por la Subsecretaria de Proyectos y Obras. Art. 7º- Comuníquese a la Gerencia General, a las Subsecretarías de Técnica Administrativa y Legal, y de Proyectos y Obras, a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y a la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones para la prosecución de su trámite. Caride - Donati Mallea p/p


ANEXO


Poder Judicial Disposición Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICIÓN N.º 70/SGA/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/CCAMP/15, la Resolución DG Nº 303/15, la Disposición SGA Nº 14/17 y el Expediente DP Nº 165/17, y; CONSIDERANDO: I.- Que, mediante Disposición SGA Nº 14/17 se aprobó el llamado a Compra Menor Nº 2/17, tendiente a la contratación del servicio de auditoria de medios para este Ministerio Público de la Defensa, por un plazo de doce (12) meses, por un monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000), como así también los pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 27 de marzo de 2017; II.- Que, se cursaron tres (3) invitaciones a empresas del rubro, efectuándose la publicación del llamado en la Cartelera Oficial y en el sitio web del organismo; III.- Que, el día 27 de marzo de 2017, se efectuó el acto de apertura de ofertas, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las empresas PUNTO DOXA S.R.L. CUIT 30-70978884-8, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 137.940.-), EXOS S.A. CUIT 30-61856525-0 por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL ($ 108.000.-) y EJES S.A. CUIT 33-66341994-9 por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000.-); IV.- Que, en cuanto a la oferta presentada por la firma PUNTO DOXA S.R.L., del análisis efectuado se advierte que la empresa no ha presentado la totalidad de la documentación exigida por la normativa aplicable, toda vez que no ha acompañado a las actuaciones certificado de inscripción en el RIUPP, declaración jurada de constitución de domicilio, Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, certificado fiscal para contratar emitido por AFIP, Declaración jurada de aptitud para contratar, y declaración de mantenimiento de oferta; tampoco aclaró cuál sería el monto total final por los 12 meses con IVA incluido, ni acompañó certificación actualizada del contrato social, documentación prevista en los arts. 7, 8, 9 y 10 incisos a), b) c), d) f) y h) del Pliego Único de Bases y Condiciones generales, pese haber sido debidamente intimada a presentarla, conforme constancia agregada a las actuaciones, razón por la cual su oferta resulta inadmisible, debiendo ser rechazada; V.- Que, del Cuadro Comparativo de Ofertas, se desprende que, la oferta presentada por PUNTO DOXA S.R.L. asciende a la suma de $ 137.940 estando por encima del presupuesto oficial, el cual es de $ 96.000, razón por la cual la oferta deviene inconveniente en términos económicos, correspondiendo también su rechazo;


VI.- Que, respecto de la oferta de EXOS S.A., conforme el análisis efectuado se advierte que la empresa no ha presentado la totalidad de la documentación exigida por la normativa aplicable, toda vez que no ha acompañado a las actuaciones certificado de inscripción en el RIUPP, Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, certificado fiscal para contratar emitido por AFIP, Declaración jurada de aptitud para contratar,

acreditación de la personería del firmante de la oferta, y declaración de mantenimiento de oferta, documentación prevista en el art. 10 incisos a), b) c), d) f) y h) del Pliego Único de Bases y Condiciones generales, y art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pese haber sido la oferente debidamente intimada a presentarla, conforme constancia agregada a los actuados, razón por la cual su oferta resulta inadmisible, debiendo ser rechazada; VII.- Que, asimismo se advierte que del Cuadro Comparativo de Ofertas se desprende que la oferta presentada por la firma EXOS S.A. asciende a la suma de $ 108.000, estando por encima del presupuesto oficial, el cual asciende a la suma de $ 96.000, razón por la cual su oferta resulta también inconveniente en términos económicos, y en consecuencia corresponde su rechazo; VIII.- Que, la firma EJES S.A. CUIT 33-66341994-9, ha presentado la totalidad de la documentación exigida por el ordenamiento normativo, resultando además ser la más conveniente en términos económicos, conforme surge del Cuadro Comparativo de Ofertas confeccionado por el Departamento de Compras y Contrataciones; IX.- Que, conforme surge del Informe Técnico producido por la Dirección de Prensa, la totalidad de las ofertas presentadas cumple con las exigencias previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas; X.- Que, por lo tanto, corresponde adjudicar el Renglón Único de la Compra Menor N° 2/17 a la firma EJES S.A. CUIT 33-66341994-9 por resultar su oferta admisible, toda vez que presenta la totalidad de la documentación exigida por los pliegos que rigen el llamado, cumple con las especificaciones técnicas y resulta ser la más conveniente en términos económicos; XI.- Que, en consecuencia, corresponde afectar definitivamente la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000) a las partidas presupuestarias vigentes; XII.- Que, la competencia para la suscripción de la presente por parte del Secretario General de Administración, surge de lo establecido por el art. 1º de la Resolución DG Nº 303/15 y por el art. 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, que dispone que la aprobación de la contratación y adjudicación cuando comporte hasta 100.000 unidades de compra, es competencia del Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, función que conforme lo establecido en la Resolución DG Nº 197/15, se encuentra a cargo del Secretario General de Administración, debiendo señalarse que 100.000 unidades de compras equivalen a la suma de $ 1.250.000, por aplicación del art. 27 inc. b) de la Ley de Presupuesto 2017 Nº 5.724, que establece que cada unidad de compra equivale a $ 12,50; XIII.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 36/17, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto Nº 1510/97; Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891, la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 53/CCAMP/15, la Resolución DG N° 303/15 y la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto Nº 1510/97;


1º.- ADJUDICAR a la firma EJES S.A. CUIT 33-66341994-9, el Renglón Único de la Compra Menor Nº 2/17, tendiente a la contratación del servicio de auditoría de medios para este Ministerio Público de la Defensa, por un plazo de doce (12) meses y por un monto total de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 96.000), por cumplir su oferta con las exigencias contenidas en la Ley de Compras y Contrataciones 2095, su reglamentación aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Régimen de Contratación Menor, aprobado por Resolución DG N°303/15, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigió el presente procedimiento de contratación y por resultar conveniente en términos económicos. 2º.- RECHAZAR la oferta presentada por la firma PUNTO DOXA S.R.L. CUIT 30-70978884-8, para el Renglón Único de la Compra Menor N° 2/17, por resultar inadmisible, e inconveniente en términos económicos, en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente. 3º.- RECHAZAR la oferta presentada por la firma EXOS S.A. CUIT 30-61856525-0, para el Renglón Único de la Compra Menor N° 2/17, por resultar inconveniente en términos económicos e inadmisible, en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente. 4º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º a las partidas presupuestarias vigentes. 5º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. Costales


EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DISPONE:

Acordada Electoral Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

de Buenos Aires

ACORDADA ELECTORAL N.° 3/TSJ/17 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo de 2017, se reúnen en acuerdo el señor Presidente Luis Francisco Lozano y las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg; CONSIDERAN: 1. En atención a que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y las Elecciones Generales convocadas por el Decreto n° 158-GCBA-2017 se realizarán en forma conjunta y simultánea con los comicios nacionales (cf. art 4 del decreto citado), resulta conveniente recordar las cuestiones en las que el Tribunal es competente y aquellas que quedan a cargo de las autoridades electorales nacionales, de conformidad con la ley n° 15.262 y el Convenio de Colaboración suscripto el 27 de febrero de 2007 entre el Jefe de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio del Interior de la Nación, la Cámara Nacional Electoral y el juzgado Federal Electoral de la Capital Federal, con la participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido es adecuado explicitar que: Corresponde a este Tribunal el reconocimiento de las alianzas electorales, la oficialización de las listas de precandidatos/as y, luego de la elección del 13 de agosto, la determinación de las agrupaciones políticas que podrán participar en las elecciones generales, la oficialización de la nómina de candidatos/as de cada agrupación política y la proclamación final de los candidatos/as electos. Estas etapas se rigen por lo dispuesto en el Anexo I de la ley n° 4894 y el decreto n° 376-GCBA-2014, con las precisiones que se detallan en la presente acordada. Los modelos de boleta de sufragio para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias deben ser presentados por cada lista interna ante la Junta Electoral Partidaria, que las oficializa dentro de las 24 horas de su presentación y las somete para su aprobación formal al Juzgado Federal con competencia electoral en el distrito (cf. art. 38 de la ley n° 26.571). Para las elecciones generales, la oficialización y distribución de las boletas corresponde a la Junta Electoral Nacional, a cuyo efecto el Tribunal remitirá la lista de candidatos (cf. art. 3, ley n°15.262). Por otra parte, la organización, ejecución y fiscalización de la elección y el escrutinio de ambos comicios es atribución de la Justicia Nacional Electoral (cf. art. 5 de la ley n° 15.262) salvo respecto de las mesas de electores y electoras extranjeros/as, en las que tanto la organización y supervisión de los comicios, como el escrutinio definitivo, corresponde a este Tribunal. 2. Habida cuenta de lo establecido en la ley n° 4894 y en el cronograma electoral aprobado por Acordada Electoral n° 1/2017, resulta conveniente adoptar medidas puntuales, similares a las decididas en ocasión de los procesos electorales de años anteriores, referidas al reconocimiento de alianzas electorales locales y a la constitución de las juntas electorales partidarias. 3. En ese sentido, es necesario requerir a los partidos políticos que participan del proceso electoral en curso, que presenten ante el Tribunal —en original o con certificados expedidos por el Juzgado Federal n° 1 con competencia electoral— sus


cartas orgánicas actualizadas, así como las actas de designación de las autoridades partidarias y apoderados vigentes. 4. El día miércoles 14 de junio (cf. Cronograma aprobado por Acordada Electoral n° 1) vence el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y para comunicar al Tribunal la constitución de las Juntas Electorales Partidarias (artículos 5 y 6 del anexo I de la ley n° 4894 y decreto nº 376/GCBA/2014). En tanto el horario de atención al público en dependencias del Tribunal es de 9 a 15, resulta adecuado hacer saber a las agrupaciones políticas que (cf. art. 5 del anexo I de la ley n° 4894 y decreto n° 376-GCBA-2014) regirá lo establecido en el art. 108, tercer párrafo, del CCAyT y en consecuencia las presentaciones sólo podrán ser efectuadas en la Mesa de Entradas habilitadas a los fines electorales hasta las 11 horas del día jueves 15 de junio. 5. Respecto de la comunicación al Tribunal de la constitución de las Juntas Electorales Partidarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del anexo I de la ley n° 4894, resulta aconsejable —siguiendo el mismo temperamento que en el año 2015— hacer saber a los partidos políticos en condiciones de participar en el proceso electoral en curso, que todos, incluso aquellos que ya cuenten con Juntas Electorales Partidarias permanentes, deben cumplir con dicha comunicación (cf. arts. 6 y 18 del decreto nº 376/GCBA/2014) hasta las 11 horas del día jueves 15 de junio (en los términos del considerando anterior). La comunicación exigida en el párrafo anterior no obstará a que la agrupación política integre una Alianza Electoral Transitoria, en cuyo caso, la Junta Electoral habilitada para oficializar precandidaturas será la de la alianza y no la del partido que la integra (cf. art. 5, Anexo I, ley nº 4894). 6. Se considera apropiado establecer que el número que se asignará a las alianzas que se reconozcan para participar en el proceso electoral en curso, tendrá inicio en el n° 800 y será otorgado teniendo en cuenta el orden de prelación que resulte de la fecha de presentación de las solicitudes de reconocimiento. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, a pedido de la alianza interesada, oportunamente se lo reemplace por el número que se le hubiere otorgado por el Juzgado Federal Electoral para su participación en la elección de diputados nacionales. 7. En cuanto a los partidos políticos que cuenten con el reconocimiento provisorio de la personería jurídico política por el Juzgado Federal Electoral y lo acrediten ante este Tribunal, es pertinente adoptar el mismo criterio que en el proceso electoral del año 2015 (cf. Acordada Electoral n 7/2015) y, en consecuencia, habilitarlos para integrar Alianzas Electorales Transitorias, dejando aclarado que esta habilitación no los exime de satisfacer los demás requisitos exigidos por la ley nº 4894 en cada etapa posterior para participar en el proceso electoral. 8. Dado que la presentación de las listas con las precandidaturas ante las Juntas Electorales Partidarias vence el sábado 24 de junio (cf. Acordada Electoral n° 1/2017), se entiende conveniente que ese día el Tribunal permanezca habilitado entre las 17 y las 24 horas a fin de que la Secretaría de Asuntos Originarios y la Dirección de Informática y Tecnología atiendan las inquietudes o dificultades que se pudieran suscitar. 9. A los fines de informar acerca de las cuestiones propias del proceso electoral en curso, es conveniente convocar a los partidos políticos con personería vigente otorgada por el Juzgado Federal con competencia electoral en el distrito, a la audiencia que se realizará el día 29 de mayo del 2017, a las 11 horas, en la sala de audiencias del Tribunal, sita en la calle Cerrito 760, planta baja. 10. El 18 de mayo del 2017 la Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada Extraordinaria n° 37 por la cual extendió el plazo de publicación de los padrones provisionales hasta el día 29 de mayo del corriente año a fin de posibilitar que los electores cuenten con un plazo mayor para solicitar la modificación de sus datos, en caso de así corresponder.


Teniendo en cuenta que todo lo atinente al padrón de electores y electoras extranjeros y extranjeras resulta de competencia exclusiva de este Tribunal y, a los fines de garantizar el derecho a la igualdad en materia electoral consagrado por el art. 62 segundo párrafo de la Constitución de la Ciudad, resulta conveniente extender por igual término la publicación de dicho padrón y el plazo para realizar los eventuales reclamos. Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 113, inc. 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, acuerdan: 1. Hacer saber que compete a este Tribunal, el reconocimiento de las alianzas electorales, la oficialización de las listas de precandidatos/as, la determinación de las agrupaciones políticas que podrán participar en las elecciones generales, la oficialización de la nómina de candidatos/as de cada agrupación política y la proclamación final de los candidatos/as electos, ajustándose a las previsiones del Anexo I de la ley n° 4894 y el decreto n° 376-GCBA-2014, con las precisiones que se detallan en la presente Acordada . 2. Requerir a los partidos políticos que presenten ante el Tribunal sus cartas orgánicas actualizadas y las actas de designación de las autoridades partidarias y apoderados vigentes. 3. Hacer saber a las agrupaciones políticas que los escritos que soliciten el reconocimiento de alianzas o comuniquen la constitución de las Juntas Electorales Partidarias podrán ser presentados en la Mesa de Entradas Electoral del Tribunal hasta las 11 horas del día jueves 15 de junio de 2017. 4. Hacer saber a los partidos políticos en condiciones de participar en el proceso electoral en curso que todos, incluso aquellos que hayan manifestado con anterioridad la constitución de sus Juntas Electorales Partidarias, deberán comunicar al Tribunal la integración de éstas hasta las 11 horas del día jueves 15 de junio de 2017. 5. Establecer que el número que se asignará a las alianzas que se reconozcan para participar en el proceso electoral en curso, tendrá inicio en el n° 800 y será otorgado teniendo en cuenta el orden de prelación que resulte de la fecha de presentación de las solicitudes de reconocimiento, sin perjuicio de la posibilidad indicada en el considerando 6. 6. Habilitar a los partidos políticos que cuenten con el reconocimiento provisorio de la personería jurídico política por el Juzgado Federal Electoral del distrito y lo hayan acreditado ante el Tribunal Superior de Justicia, a integrar Alianzas Electorales Transitorias, sin perjuicio de que esta habilitación no los exime de satisfacer los demás requisitos exigidos por la ley nº 4894 en cada etapa posterior para participar en el proceso electoral. 7. Habilitar el funcionamiento del Tribunal el día sábado 24 de junio en el horario de 17 a 24, con el alcance establecido en el considerando 8. 8. Convocar a los partidos políticos con personería vigente otorgada por el Juzgado Federal con competencia electoral en el distrito a la audiencia informativa que se realizará el día 29 de mayo del 2017, a las 11 hs. en la sala de audiencias del Tribunal, sita en la calle Cerrito 760, planta baja. 9. Extender el plazo de publicación del padrón provisorio de electores y electoras extranjeros y extranjeras hasta el día 29 de mayo de 2017 y hacer saber que ese día vencerá el plazo para efectuar los eventuales reclamos. 10. Mandar que se registre, se notifique a los partidos políticos informados por el Juzgado Federal Electoral por cédula con carácter de urgente, se publique en el Boletín Oficial y en el sitio web del Tribunal www.eleccionesciudad.gob.ar.



Los jueces José Osvaldo Casás y Ana María Conde no suscriben la Acordada por encontrarse en uso de licencia. Lozano - Ruiz - Weinberg

Organos de Control Resolución Procuración General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires


RESOLUCIÓN N.° 184/PG/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: Las Leyes Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nº 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, Nº 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014, Nº 10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, la Resolución N° 1727/MHGC/2015, y los EE N° 2030106/DGTALPG/2017 y Nº 10560020/DGTALPG/2017, y CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; Que por Resolución Nº 1727/MHGC/2015 se elevó el monto establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00); Que por el citado Decreto se facultó a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, N° 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y sus modificatorias, Nº 10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, se aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra; Que por Expediente LOyS N° 2030106/DGTALPG/2017 tramita la contratación bajo la figura de locación de servicios del Sr. Sergio Ezequiel Romeo (DNI N° 33.335.207, CUIL N° 23-33335207-9) para prestar tareas en esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre del corriente; Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por Ley Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); Que ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni presta servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza;


ANEXO

Que, por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE Nº 10560020/DGTALPG/2017, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; Por ello, en uso de facultades que le son propias,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 01/05/2017 y el 31/12/2017, de la persona que se detalla en el Anexo (IF-2017-11209166-PG) que forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago. Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá constatarse la efectiva prestación del servicio. Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la respectiva partida del presupuesto vigente. Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Astarloa


Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 149/AGCBA/17

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017 VISTO la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la Ley Nº 2095 y su modificatoria conforme texto consolidado, la Resolución AGC N° 271/14 reglamentaria de la Ley N° 2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, la Resolución AGC N° 57/15 aprobatoria del procedimiento, la Resolución AGC N°338/15 y la Resolución AGC Nº428/16 ampliatorias del servicio, la Resolución AGC Nº 424/16 aprobatoria del plan de compras y el expediente 69/15, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores Generales en la sesión del 10 de Mayo de 2017, y; CONSIDERANDO: Que conforme prescripciones del artículo 135° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la AGCBA es un organismo dotado de autonomía funcional y financiera con competencia para ejercer el control externo del sector público de la Ciudad. Que, la ley N° 70 ha establecido su organización y funcionamiento. Que, la ley N° 2095 y su modificatoria, aplicable al ámbito de esta AGCBA, regula los procedimientos contractuales de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que por Resolución AGC N° 271/14 el Colegio de Auditores Generales ha aprobado la reglamentación aplicable a los procesos de compras y contrataciones que se celebren y ejecuten en el ámbito de la AGCBA, con más el Pliego de Condiciones Generales. Que, con sujeción al marco normativo antedicho, el Colegio de Auditores Generales mediante Resolución AGC Nº 424/16 ha considerado necesaria la contratación del servicio de vigilancia para garantizar el normal funcionamiento del organismo. Que por otro lado, no encontrándose el expediente para la nueva contratación en etapa de adjudicación, corresponde aprobar una adenda para prorrogar el servicio, en idénticas condiciones por un plazo de tres meses. Que dicha potestad integra el régimen exorbitante que posee la administración pública, no precisándose el consentimiento de la contratista para su ejercicio encontrándose prevista en la cláusula octava del contrato suscripto con fecha 30 de diciembre de 2015 y en el art 119 inc. III de la ley 2095 y su modificatoria conforme texto consolidado, reglamentada internamente por Resolución AGC 271/14. Que, conforme lo establecido en el Art. 7 inc. D del decreto 1510/97, la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado debida intervención mediante Dictamen N° 35/2017. Que de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente y conforme al proyecto elevado por La Dirección General de Administración mediante Memorando COMPRAS N° 266/2017 obrante a fs. 486/487, el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 10 de Mayo de 2017 resuelve aprobar la prórroga del contrato de la prestación del servicio de Vigilancia para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA., de acuerdo a la presente.


Que, a tenor de las atribuciones conferidas por el art. 144º Inc. a), i) y j) de la ley 70, este Colegio de Auditores resuelve. Por ello,

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA AUDITORIA GENERAL DE

LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

Artículo 1º: AUTORIZASE la prórroga de la prestación del Contrato del servicio de Vigilancia para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA, en el marco del expediente Nº 69/15, desde el 4 de mayo hasta el 3 agosto de 2017 por un monto total aproximado de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 65/100 ($ 867.139,65.-), pagaderos en 4 cuotas mensuales y consecutivas, considerando para cada uno de ellas el valor hora hombre de PESOS NOVENTA Y OCHO, ($98.-) y el detalle de las horas trabajadas. Artículo 2°: APRUEBASE el proyecto de Adenda al Contrato referido en el artículo primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente. Artículo 3º: Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese, y, cumplido, archívese. Garayalde - Rodríguez - Del Gaiso - Vasques - Segura Rattagan - Coletta - Herrera


ANEXO


Disposición Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 43/DADMIN/17

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 VISTO la Ley Nº 2095, su modificatoria y texto consolidado, la Resolución AGC 271/14 reglamentaria de la ley 2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, la Resolución 424/16 aprobatoria del plan de compras 2017; el expediente Nº 15/17 y; CONSIDERANDO: Que conforme prescripciones del artículo 135º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la AGCBA es un organismo dotado de autonomía funcional y financiera con competencia para ejercer el control externo del sector público de la Ciudad. Que la ley Nº 2095, su modificatoria y texto consolidado, aplicable al ámbito de esta AGCBA, regula los procedimientos contractuales de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que, por Resoluciones 271/AGC/14, el Colegio de Auditores Generales ha aprobado la reglamentación aplicable a los procesos de compras y contrataciones que se celebren y ejecuten en su ámbito. Que, con sujeción al marco normativo antedicho, mediante Resolución AGC 424/16 el Colegio de Auditores ha considerado necesaria la contratación de un servicio para la actualización del software de la Sala de Servidores, para garantizar el ejercicio de su competencia. Que, el Departamento Financiero Contable ha realizado la correspondiente afectación preventiva. Que, conforme Resolución AGC Nº 424/16, la modalidad autorizada es licitación pública bajo las previsiones del art. 31 de la ley 2095 y su modificatoria. Que mediante Memorando DGSIS Nº 95/2017 la Directora General de Sistemas remite las correspondientes especificaciones técnicas Que, el llamado a contratación se efectúa en un todo de acuerdo con lo previsto en la Ley 2095, su modificatoria y texto consolidado, en la Resolución AGC 271/14 aprobatoria de la reglamentación interna y del Pliego de condiciones Generales, en el Pliego de Condiciones Particulares (Anexo VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII), que forman parte integrante de la presente disposición. Que la Dirección General de Asuntos Legales de la AGCBA ha tomado la debida intervención mediante Dictamen Nº 37/17, cumpliendo con lo establecido en el artículo 7 inc. d) del Decreto 1510/97. Que de conformidad con lo esgrimido precedentemente corresponde aprobar el Pliego de Condiciones Particulares (Anexo VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII), así como también autorizar el llamado a licitación pública para la contratación de un servicio para la actualización del software de la Sala de Servidores, garantizando así el ejercicio de su competencia. Que en virtud del art. 13° de la Resolución AGC Nº 271/14, el Director General de Administración se halla facultado para la aprobación del presente acto administrativo. Por ello,


LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE: Articulo 1º) AUTORIZASE el llamado a la licitación pública Nº 05/17 conforme el artículo 31° de la Ley 2095, su modificatoria y texto consolidado, para la contratación de un servicio para la actualización del software de la Sala de Servidores, por un monto estimado de pesos trescientos sesenta mil con 00/100 ($ 360.000,00.-), en un todo de acuerdo a lo previsto en Ley 2095 su modificatoria y texto consolidado, Resolución 271/AGC/14 aprobatoria de la reglamentación interna y del Pliego de Condiciones Generales, en Pliego de Condiciones Particulares (Anexo VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII) que forman parte integrante de la presente disposición. Articulo 2º) APRUEBASE el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares (Anexo VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII), sustentados en las especificaciones técnicas proporcionadas por Dirección General de Sistemas. Artículo 3º) FIJASE el día 29 de mayo de 2017 a las 11:30 horas como fecha máxima de presentación de ofertas y las 12:00 horas del mismo día para el acto de apertura de ofertas, siendo gratuita la entrega del Pliego de Bases y Condiciones para las empresas oferentes. Articulo 4º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese. Sánchez


ANEXO


Ente Regulador de los Servicios Públicos de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 70/GA/17

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N° 1223/EURSPCABA/2017, y CONSIDERANDO: Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública N°: 02/2017 para la adquisición de un móvil utilitario para laboratorio de control, con destino al Organismo. Que, la adquisición de vehículos se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2017 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que se tramita por expediente 853/E/2017; Que, por Disposición Nº 48/17 de fecha 11 de abril de 2017 la Gerente de Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva; Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 20 de abril de 2017, se recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Topwest S.A; Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la cartelera del organismo el día 02 de mayo de 2017; Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas observa que de la consulta al RIUPP, el estado registral del oferente es "Desactualizado por Documentos Vencidos", con lo cual no cumple con lo establecido en el art. Nº5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por lo que dictamina descartar su oferta; Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014; Por ello,

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DISPONE:

Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N°: 02/2017 para la adquisición de un móvil utilitario para laboratorio de control, con destino al Organismo.


Artículo 2°.-Declarar FRACASADA la Licitación Pública N°: 02/2017 para la adquisición de un móvil utilitario para laboratorio de control con destino a Organismo. Artículo 3º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de los fondos. Artículo 4°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo


Comunicados y Avisos Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA GESTIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR Comunicado Nº 1-DGGFA-17

Sobre Operatividad de Funciones, Convocatoria Solicitud de Personal.- Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 Se informa que en esta Repartición, se cuenta con las siguientes vacantes a cubrir: Área Técnica: Mecánico Automotor; Electricista de Planta; Control Técnico; Electricista Automotor; Técnico Informático en el turno requerido diurno. Área Mantenimiento: Plomero; Mantenimiento; Lavadores y turno requerido diurno. Área Operativa: Chofer Grúa; Portería y turno requerido diurno y nocturno. Se detallan a continuación la cantidad de agentes que necesitamos para realizar diferentes tareas:

Mecánicos Automotor 4 Chofer Grúa 3 Electricista de planta 1 Plomero 1 Mantenimiento 2 Portería 4 Control Técnico 2 Lavadores 2 Electricista Automotor 1 Técnico informático 2

Presentarse en: Av. Emilio Castro 7680 - G.C.A.B.A.

Armando J. De Luca Director General

CA 75 Inicia: 19-5-2017 Vence: 22-5-2017


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Comunicado - E.E. N° 9.765.107-MGEYA-DGAYDRH/17

LLAMADO A CONCURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD Convocase a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización para la cobertura de treinta y seis (36) cargos de Médicos Especialistas en Medicina General y Familiar, tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Psiquiatría, doce (12) cargos de Médicos Especialistas en Clínica Pediátrica, cuatro (4) cargos de Profesionales Odontólogos, dos (2) cargos de Profesionales Obstétricas, un (1) cargo de Profesional Terapista Ocupacional, tres (3) cargos de Profesionales Fonoaudiólogos, ocho (8) cargos de Profesionales Trabajadores Sociales, con 30 horas semanales de labor, en carácter de interino, para el turno y las áreas de "Atención Primaria de la Salud", de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2017-11109396- -DGAYDRH), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06 y la Resolución N° 727/MSGC/06. la Resolución N° 727/MSGC/06 RESOLUCION N° 2017-875-MSGC y DISPOSICION N° 2017-99-DGAYDRH.


PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS

“COSME ARGERICH”

PROFESION MATUTINO VESPERTINO

FONOAUDIOLO 1 --

PSIQUIATRIA -- 1

TOTAL 2


“JUAN A FERNANDEZ”

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO

MEDICINA GENERAL Y/ O FAMILIAR -- 2

CLINICA PEDIATRICA -- 2

TOTAL 4



“JOSE M. PENNA”


MEDICINA GENERAL Y/ O FAMILIAR

-- 6

TOTAL 6


“PARMENIO PIÑERO”


MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR

-- 26

CLINICA PEDIATRICA -- 10

PSIQUIATRIA -- 2

ODONTOLOGO 2 2

FONOAUDIOLO 2 --

OBSTETRICAS 2 --

TERAPISTA OCUPACIONAL -- 1

TRABAJADORA SOCIAL -- 6

TOTAL 53


“JOSE MARIA RAMOS MEJIA”



TOTAL 1

Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos a la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios. Periodo de Inscripción: desde el 22 de Mayo 2017 y hasta el 23 de Junio 2017 inclusive Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs. Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud

María R. Reggi Directora General

CA 78 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-6-2017



“DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”


MEDICINA GENERAL Y/ O FAMILIAR

-- 2


TOTAL 3


MINISTERIO DE EDUCACION GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE Comunicado CoREAP 15/17

PRUEBA DE IDONEIDAD DE AJEDREZ ESCOLAR 2017 El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como establece el Estatuto del Docente y según Disposición-2017-19-DGESCA, llevará a cabo la Prueba de Idoneidad de Ajedrez Escolar, a los fines de poder desempeñarse como Maestros de la Especialidad. Todos los interesados en participar de la misma deberán cumplir con las condiciones y trámites que se indican a continuación: Condición excluyente: el interesado debe estar inscripto (año 2017) en la Junta Ad Hoc de Programas Socioeducativos, según indica el Artículo 66 inciso "e" Capítulo 21 del Estatuto del Docente, y tener el comprobante de dicha inscripción, copia del cual deberán entregar al momento de la misma. Fechas de inscripción: Del 22 al 26 de mayo de 2017. Lugar de inscripción: Bolívar 191, 6° piso, oficina 1. Horario: 10.00 a 15.00 hs. Documentación a presentar: - DNI (original y fotocopia) - Copia de la planilla de inscripción en Junta - Planilla de inscripción Planilla de inscripción: Deberá ser completada en letra imprenta mayúscula y firmada por el interesado. De no poder concurrir personalmente, puede enviar a un representante con toda la documentación requerida y planilla en regla. Fechas de evaluación: Escrito: 31 de mayo de 2017 - 17.30 horas en Escuela Nº19 DE 9 "Provincia de Chubut", sito en Humboldt 742. Oral: - 09 de junio de 2017 - (Sólo para quienes aprobaron el escrito) - El horario será otorgado en el momento de la inscripción. Rango horario: 10.00 a 17.00 horas. Sito en Bolivar 191, 6° piso. Resultados (de aprobados y desaprobados del escrito): 08 de Junio de 2017 Resultados definitivos: 09 de Junio de 2017

Víctor H. Defina Coordinación a/c CoREAP

CA 74 Inicia: 19-5-2017 Vence: 26-5-2017


Licitaciones Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Preadjudicación - Licitación Pública N° 34/16 Expediente Nº 1633501-SA-16 Licitación Pública N° 34/16. Acta de Preadjudicación N° 10/CEO/2017, de fecha 8/5/17. Rubro comercial: Equipamiento para Oficina. Objeto: Adquisición de Resmas de Papel. Fundamento de la preadjudicación: Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Estrame S.A. por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas según informe de la Dirección General de Impresiones y Ediciones. Artículo Segundo: Desestimar la oferta de Inghen S.A. en los Renglones 1, 2, y 4 por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas según informe de la Dirección General de Impresiones y Ediciones. Artículo Tercero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 29/16, de acuerdo al siguiente detalle: Renglón 1: a la firma Ledesma S.A.A.I. por el precio unitario de pesos cincuenta y ocho con 65/100 centavos ($ 58,65) y monto total de cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos ($ 469.200-), por resultar la oferta más económica y estar ajustada al pliego. Renglón 2: a la firma Ledesma S.A.A.I. por el precio unitario de pesos cincuenta y siete con 65/100 centavos ($ 57,65) y monto total de trescientos setenta y cuatro mil setecientos veinticinco ($ 374.725-), por resultar la oferta más económica y estar ajustada al pliego. Renglón 3 a la firma Ledesma S.A.A.I. por el precio unitario de pesos ciento quince con 30/100 centavos ($ 115,30-) y monto total de ochenta mil setecientos diez ($ 80.710-), por resultar la oferta más económica y estar ajustada al pliego. Renglón 4: a la firma Ledesma S.A.A.I. por el precio unitario de pesos cincuenta y cinco con 69/100 centavos ($55,69-) y monto total de cincuenta y cinco mil seiscientos noventa ($ 55.690), por resultar la oferta más económica y estar ajustada al pliego. Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 19 de Mayo de 2017 en la cartelera de esta Dirección General. Vencimiento de período de impugnación: 26/5/17

Miguel Á. Marsili Director General

OL 2887 Inicia: 19-5-2017 Vence: 22-5-2017



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA Rectificación - Licitación Pública Nº 796-SIGAF/2017 Anuncio Específico de Adquisiciones Solicitud de Ofertas Obras menores: (Proceso de licitación de un solo sobre - enfoque nacional) País: República Argentina Proyecto: Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Préstamo Nº: BIRF 8706-AR. Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº 796-SIGAF/2017. Título del Contrato: Completamiento de la Red de Agua Potable y de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Referencia Nº: AR-UFOMC-10275-CW-RFB. 1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado del Banco Mundial, financiamiento para sufragar el costo del “Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” y se propone destinar parte de los fondos a la cancelación de pagos previstos en el contrato de “Completamiento de la Red de Agua Potable y de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”. 2. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a los Licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas por Las Obras referenciadas que consisten en la construcción de la infraestructura de redes colectoras de cloaca, redes distribuidoras de agua, redes y sumideros pluviales y fosa para futura instalación de conductores eléctricos en el Barrio 31 Carlos Mugica (conocido como Villa 31 y 31 bis), Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de obras a nivel de superficie como pavimentos de hormigón, veredas de pavimento intertrabado, canteros para parquización y alumbrado público. El plazo previsto de ejecución de la obra será de 420 días. No se aplicará un margen de preferencia nacional. 3. La contratación se realizará mediante convocatoria pública nacional utilizando la Solicitud de Ofertas (SDO) que se especifique en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión del Banco Mundial”, Julio 2016, y está abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 4. Los licitantes elegibles interesados pueden pedir más información y revisar el Documento de Licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web indicado al final del presente anuncio. 5. Los Licitantes elegibles interesados pueden solicitar el Documento de Licitación en Español, previa presentación de una solicitud por escrito en el domicilio consignado más abajo.


6. Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo, a más tardar a las 11:00 hs. del día 21 de Junio de 2017.No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías. Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo, el día 21 de Junio de 2017 a las 12:00 hs. 7. Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Garantía de Seriedad de la Oferta (Póliza de Seguro de Caución) por la suma de pesos argentinos tres millones ochocientos mil ($ 3.800.000). 8. El domicilio mencionado más arriba es: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Jefatura de Gabinete de Ministros/ Secretaría de Integración Social y Urbana/Dirección General de Obras e Infraestructura. Atención: Arq. Luis Gradin. Dirección: Av. Martín García 346. Piso/Oficina: 4to. Piso. Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal: C1165ABP. Días y horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs. País: Argentina. Teléfono: 54 11 6573-0898. Correo electrónico: [email protected] Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas

Diego H. Fernández Secretario

OL 2796 Inicia: 16-5-2017 Vence: 5-6-2017

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 796-SIGAF/2017 E.E. N° 09.775.028-MGEYA-DGTALMJG/2017. Licitación Pública Nº 796-SIGAF/2017 Objeto del llamado: "Completamiento de la Red de Agua Potable y de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido en el Contrato de Préstamo BIRF 8706-AR para el financiamiento del "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Financiamiento: Contrato de Préstamo BIRF 8706-AR - "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.


Adquisición de pliegos: La documentación licitatoria podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por los interesados en sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. Martín García 346 piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. La documentación licitatoria será entregada hasta el día 19 de junio de 2017. Valor del pliego: Gratuito Consultas: Las consultas sobre la presente Licitación Pública podrán efectuarse con ajuste a lo establecido en la Sección II - Apartado B - IAL 7.1 (Instrucciones a los oferentes) de la Hoja de Licitación (HDL) - Documento Estándar de Adquisiciones, que conforman la documentación licitatoria. Recepción de ofertas: En la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. Martín García 346 piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dejase establecido que las ofertas serán recepcionadas hasta las 11 hs del día 21 de junio de 2017. Acto de apertura: se realizará la Apertura de Ofertas en la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle Av. Martín García 346 piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diego H. Fernández Secretario

OL 2767 Inicia: 15-5-2017 Vence: 5-6-2017

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 8056-0722LPU/2017 Expediente N°10.757.554/17 Licitación Pública BAC N° 8056-0722LPU/2017 Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 8056-0722-LPU17 Clase: sin modalidad Rubro comercial: 7130 Informática Objeto de la contratación: S/ Provisión de Licencias de Oracle. Firma de análisis (etapa pre adjudicación) Vencimiento validez de oferta: 16/06/2017 Observaciones: Oferta N° 1 - Por precio (Orden de merito N° 1): (Renglones N°1, 2, 3, 4,5 y 6) Se Aconseja Adjudicar a favor Datastar Argentina S.A. - CUIT N° 30-70202483-4, cotiza la suma total de dieciocho millones con 00/100 ($ 18.000.000,00). Fundamentacion: La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 110 y 111 de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 5666) y reglamentario Decreto 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto 114/GCABA/2016 y Decreto N° 411/GCABA/2016, en concordancia con el Art. 21.3 del Dto. 1.145/GCABA/2016 y el Art. 11 de la Resolución 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2017-11445409-DGIASINF).


Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. Independencia 635 piso 6°, 1 (un) día, a partir de 22/05/2017.

Brenda E. Santagada López Directora General Administrativa y Legal

OL 2942 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017



SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL Preadjudicación - Contratación Directa N° 9603-0443-CDI17 E.E. Nº 08.639.702-MGEYA-SECDES-17 Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa por Especialidad N° 9603-0443-CDI17. Clase: Etapa Única. Objeto: Sistema de seguimiento y relevamiento de la Comuna Nº 3. Rubro comercial: Servicios. Oferta: TEL 3 S.A. (CUIT Nº 30-67992191-2), por el Renglón Nº 1. Total preadjudicado: Pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA ($ 898.050,00).- Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas y todo ello de conformidad a lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), reglamentada por el Decreto Nº 95-GCBA/14. Observaciones: Se deja constancia que se excedió del plazo establecido para emitir el presente dictamen de preadjudicación con motivo del estudio de la oferta presentada, el pedido de documentación complementaria y el requerimiento de asesoría técnica, conforme lo establecido en el artículo Nº 106 del Decreto Nº 95-GCBA/14, reglamentario del artículo Nº 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5666). Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar

Jorge G. Borges Director General

OL 2946 Inicia: 22/5/2017 Vence: 22/5/2017



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 2051-0950-CME17 Expediente Electrónico N° 9.295.564/MGEYA/DGTALMJG/17 Contratación Menor BAC N° 2051-0950-CME17 Objeto: Adquisición de equipamiento audiovisual para ser utilizado a fin de dar cumplimiento con los objetivos de la Dirección de Cultura del Servicio Público. Encuadre legal: Artículo Nº 38 de la Ley 2095 (según texto consolidado por ley 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios. Acto de Adjudicación: Resolución N° 104/SECCCYFP/17 Firmas Adjudicadas: Ezequiel Mariano Outon, CUIT 20-32593751-4, los Renglones N° 1 (en una -1- unidad), 2, 3, 4, 6, 7 y 8, por la suma de pesos ochenta y ocho mil trescientos setenta y seis ($ 88.376,00). Daniel Padro, CUIT 20-10133255-2, los Renglones N° 5, 9 y 10 por la suma de pesos once mil ochocientos veintisiete ($ 11.827,00) Monto Total Adjudicado: Suma total de pesos noventa y tres mil ciento noventa y cuatro ($ 93.194.)

Paula Uhalde Secretaria

OL 2920 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017



MINISTERIO DE HACIENDA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS Obra: Remodelación integral de núcleos sanitarios y sus instalaciones del edificio sito en Viamonte 900 - Licitación Pública Nº 811/SIGAF/17 Expediente N° 6.051.953/MGEYA-AGIP/17 Se llama a Licitación Pública Nº 811/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: “Remodelación integral de núcleos sanitarios y sus instalaciones del edificio sito en Viamonte 900“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. Autorizante: Disposición N° 68/AGIP/2017 Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. Presupuesto Oficial: pesos siete millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ($ 7.249.400). Plazo de Ejecución: cuatrocientos veinte (420) días. Fecha de Apertura: 31 de Mayo de 2017, a las 13:00hs. Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de Mayo de 2017, a las 11 hs. Punto de encuentro: Departamento Gestión Edilicia sito en Viamonte 872, 1er piso, C.A.B.A. Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser remitidas por escrito al Departamento Compras y Contrataciones AGIP a la casilla de correo electrónico: [email protected], hasta el día 30 de Mayo de 2017 a las 12hs. Las circulares se remitirán por la misma vía, por lo que al momento de adquirir pliego se deberá indicar una dirección fehaciente de correo electrónico. Adquisición de pliegos: Departamento Compras y Contrataciones, sito en la calle Viamonte 872, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00hs. Recepción de Ofertas: Departamento Compras y Contrataciones, sito en la calle Viamonte 872, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00hs., C.A.B.A. hasta las 12hs. del 31 de Mayo de 2017. Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones, sito en la calle Viamonte 872 1 er piso, CABA. Valor del Pliego: Sin valor comercial.

Gerardo Chiossi Director de la Dirección Administración

OL 2871 Inicia: 18-5-2017 Vence: 24-5-2017


MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0518-LPU17 Expediente Nº 7.991.589/MGEYA/DGCYC/17 Rubro: Convenio Marco de Compra - Adquisición de Agua Potable Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 297/DGCYC/17, con la presencia de la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn (D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. María Laura Pellegrini (D.N.I. N° 32.144.409) a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por las empresas: Serviur S.A., Fischetti y CIA. S.R.L., Akua S.A. y H2O S.A. A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja. Fundamentación: No se considera: Akua S.A. (OF. 3): Renglón Nro. 2 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos. Se aconseja adjudicar a favor de: Serviur S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 2 al 4 en la suma total de hasta pesos ochocientos cuatro mil ($804.000,00).- Fischetti y CIA. S.R.L (OF. 2): Renglón Nro. 1 en la suma total de hasta pesos ocho millones cuatro mil ($8.004.000,00).- Akua S.A. (OF. 3): Renglón Nro. 1 en la suma total de hasta pesos siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil ($7.848.000,00).- H2O S.A. (OF. 4): Renglones Nro 1 al 4 en la suma total de hasta pesos ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ($8.144.400,00).- La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), cuya reglamentación se encuentra en los artículos 106 y 108 del Decreto Nº 95/14, en concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de documentación complementaria.

Marisa A. Tojo Directora General

OL 2941 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 412-0033-LPU17 Expediente N° 2017-00538476 Licitación Pública BAC N° 412-0033-LPU17 Clase: etapa única Rubro comercial: Salud. Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Ciclosporina Monoclonal, etc.) Autorizante: DISFC-2016-88-HGACA Tecnolab S.A. Renglón: 1 - cantidad: 1400,00 u. - precio unitario: $ 440,53 - total renglón: $ 616742,00 Renglón: 2 - cantidad: 900,00 u. - precio unitario: $ 215,60 - total renglón: $ 194040,00 Renglón: 3 - cantidad: 400,00 u. - precio unitario: $ 201,06 - total renglón: $ 80424,00 Renglón: 4 - cantidad: 300,00 u. - precio unitario: $ 245,01 - total renglón: $ 73503,00 Renglón: 5 - cantidad: 300,00 u. - precio unitario: $ 229,71 - total renglón: $ 68913,00 Renglón: 6 - cantidad: 200,00 u. - precio unitario: $ 234,31 - total renglón: $ 46862,00 Total preadjudicado: pesos un millón ochenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($ 1.080.484,00) Renglones Desiertos:- Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vázquez, Dra. Marta Ferraris Vencimiento validez de oferta: 2/5/17 Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar

Néstor Hernández Director

Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo OL 2878 Inicia: 19-5-2017 Vence: 19-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" Adjudicación - Licitación Pública Nº 431-0063-LPU17 E.E. N° 2.613.026-MGEYA-HBR/17 Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-78-HBR Clase: Etapa única. Rubro comercial: Salud.


Objeto de la contratación: Adquisición de Troponina, Dimero y Creatin Kinasa. Firmas adjudicadas: Número de Orden de Compra: 431-5305-OC17 Medisistem SRL: Renglón Nº1- cantidad: 150 unidad Precio unitario: $ 3.259,00- precio total: $ 488.850,00 Renglón Nº2- cantidad: 24 unidad Precio unitario: $ 3.536,00- precio total: $ 84.864,00 Renglón Nº3- cantidad: 30 unidad Precio unitario: $ 2.959,00- precio total: $ 88.770,00 Total adjudicado: Pesos: seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 662.484,00). Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 03/05/2017.

Eduardo A. Fernández Rostello Director Médico

María del Carmen Maiorano Gerente Operativo de Gestión

Administrativa, Económica y Financiera OL 2925 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0487-LPU17 Expediente N° 7.607.546/MGEYA-IRPS/17 Licitación Pública BAC Nº 446-0487-LPU17 Autorizante: Disposición N° 47/IRPS/17 Clase: Etapa única Rubro Comercial: Salud. Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino al servicio de Hemoterapia. Firmas adjudicadas: Química Erovne S.A. Renglón: 1 - cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $1.680,00 Renglón: 2 - cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $1.800,00 Firma adjudicada: Felsan S.R.L. Renglón: 3 - cantidad: 10 fco. - precio unitario: $ 1.161,12- precio total: $ 11.611,20 Renglón: 4 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 148,95 - precio total: $ 893,70 Renglón: 8 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 946,22 - precio total: $ 4.731,10 Firma adjudicada: Open Trade S.A. Renglón: 5 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 695,00 - precio total: $ 2.085,00 Renglón: 6 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 695,00 - precio total: $ 2.085,00


Firma adjudicada: Biodiagnóstico S.A. Renglón: 7 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $918,00 - precio total: $ 4.590,00 Total adjudicado: Pesos veintinueve mil cuatrocientos setenta y seis ($ 29.476,00). Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 y 111 - Criterio de Selección de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666). Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. www.buenosairescompras.gob.ar

Silvina Ajolfi Directora Médica a/c

Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera.

OL 2938 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND. Repar. monitor de cabecera - Licitación Pública BAC N° 416-0507-CDI17 EX-2017-09496960-MGEYA-HGACD Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0507-CDI17, cuya apertura se realizará el 29/5/17 a las 19 hs., para Repar. monitor de cabecera para cirugía cardiovascular, entrega abastecimiento inmediato. Valor del pliego: Sin valor. Autorizante: DI-2017-239-HGACD Y DI-2017-250-HGACD Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al Servicio Cirugía Cardiovascular. Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Alicia V. Fernández Alonso Directora

OL 2860 Inicia: 18-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND E.E. N° 8.239.160-MGEYA-HGACD/17


Se llama a Licitación Pública Nº BAC 416-0544-LPU17, cuya apertura se realizará el 31/5/2017 a las 17:00 hs., para ACTH (Adrenocorticotrofina) para Div. Endocrinología, entrega abastecimiento 12 meses. Autorizante: DI-2017-209-HGACD y DI-2017-246-HGACD Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino a Div. Endocrinología. Valor del pliego: Sin valor. Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Alicia V. Fernández Alonso Directora

OL 2862 Inicia: 18-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR Reactivos para Producción - Licitación Pública BAC Nº 445-0716-LPU17 E.E. Nº 10.656.563/MGEYA-IZLP/17 Se llama a Licitación Pública BAC Nº 445-0716-LPU17, cuya apertura se realizara el día 29/05/2017 a las 11:00 hs., para la adquisición de Instrumental para el Departamento Biológico. Autorizante: Disposición Nº 54/IZLP/17 Valor del pliego: sin cargo Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio buenos Aires Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página Web del GCBA. Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.

Oscar E. Lencinas Director

OL 2934 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” Alambre Guia Hidrofílica - Licitación Publica BAC N° 416-0735-LPU17 Expediente N° 10.959.801/MGEYA-HGACD/17


Objeto: Llámase a Licitación Publica BAC N° 416-0735-LPU17, cuya apertura se realizará el 31/5/2017 a las 16:00 hs., para alambre guia hidrofílica, etc para hemodinamia, entrega abastecimiento 12 meses. Autorizante: Disposición N° 247/HGACD/17 Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino al Servicio Hemodinamia. Valor del pliego: Sin valor. Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Alicia V. Fernandez Alonso

Directora OL 2898 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" Adquisición bolsas para alimentación parenteral con destino al Servicio Neonatología - Licitación Pública Nº 440-0740-LPU17 E.E. Nº 11.070.808-MGEYA-HGAVS/17 Se llama a Licitación Pública BAC Nº 440-0740-LPU17 que se gestiona a través del Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de Bolsas para alimentación parenteral con destino al Servicio Neonatología, cuya apertura se realizará el día miércoles 31/05/2017 a las 10:00 hs. Autorizante: Disposición Nº DI-2017-276-HGAVS Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Velez Sarsfield"- Servicio Neonatología. Valor del pliego: sin valor comercial. Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la página web del GCBA. Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar

Alejandro Cacherosky Director

Daniel Filippo

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2935 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL INFECCIOSAS F.J.MUÑIZ Preadjudicación - Licitación Pública N° 423-0225-LPU17 Expediente N° 4.490.021/HIFJM/17 Proceso de Compra: BAC 423-0225-LPU17. Fecha de apertura: 03/03/2017 a las 10:00 hs. Rubro comercial: Salud. Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para Terapia. Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC N°: 423-0225-LPU17. Firmas Pre adjudicadas: BG ANALIZADORES S.A. Renglón1: 25.000 Determinaciones. Precio unitario $ 74,00 Precio total $ 1.850.000,00 Renglón 2: 1.200 Determinaciones. Precio unitario $ 165,00 Precio total $ 198.000,00 Total Pre adjudicado: Dos millones cuarenta y ocho mil ($2.048.000,00). Lugar de Exhibición de Acta: en el portal de buenos aires compras www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 22/05/17.

Cristina M. Nogueras Directora Médica

Walter Bertoldi


OL 2931 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE QUEMADOS Preadjudicación - Licitación Pública N° 428-0450-LPU17 Expediente N° 7.203.066-HQ/17 Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 428-0450-LPU17 Acta de Preadjudicación de fecha 18 de mayo de 2017 Clase: etapa única. Rubro comercial: SALUD. Objeto de la contratación: Determinaciones de hemogramas para Unidad Laboratorio Firmas Preadjudicadas: AADEE S.A. Renglón: 1 Cantidad: 12000 Precio Unitario:$11,00 Importe Total:$132.000,00 Total preadjudicado: $132.000,00.-(pesos ciento treinta y dos mil)


Comisión de Preadjudicación Dra. Alejandra Guzmán Dr. Jaime Kovensky Jefe Unidad Laboratorio Jefe Dto. Diagnóstico y Tratamiento

Dr. Domingo Carballido Sra. Silvia Solimine

Jefe UTI Jefe Presupuesto Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar

Armando Escobar Director

OL 2937 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-497-LPU17 Expediente N° 7.758.385/MGEYA/17 Dictamen de Evaluación Nº 497/2017 División: Laboratorio Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos Proveedor: Montebio S.R.L. Renglón: 01- Cantidad: 50000 DET X 1U - Precio unitario: $94,83.- - Precio Total: $4.741.500,00 Monto total preadjudicado: $4.741.500,00.- Lugar de consultas: Portal BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/ Vencimiento de las ofertas: 01/08/2017

José L. Echave Sub Director

María T. López Reyes

Jefe División Laboratorio OL 2929 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE QUEMADOS Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 428-0505-LPU17 Expediente N° 7.910.790-HQ/17 Licitación Pública BAC N° 428-0505-LPU17


Acta de Preadjudicación de fecha 18 de mayo de 2017 Clase: etapa única. Rubro comercial: salud Objeto de la contratación: Química Clínica Firma Preadjudicada: B.G. Analizadores S.A. Renglón: 1 - cantidad: 110000 - precio unitario:$ 8,76 - importe total:$963.600,00 Total preadjudicado: $ 963.600,00.(pesos novecientos sesenta y tres mil seiscientos) Comisión de Preadjudicación: Dra. Alejandra Guzmán - Dr. Jaime Kovensky - Dr. Domingo Carballido - Jefe Unidad Laboratorio - Jefe Dto. Diagnóstico y Tratamiento Jefe UTI - Sra. Silvia Solimine Jefe Presupuesto Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar

Armando Escobar Director

OL 2940 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD Preadjudicación - Licitación Pública N° 440-0560-LPU17 E.E. N° 7.701.828- MGEYA-HGAVS/17 Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0560-LPU17. Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 19 de Mayo de 2017. Rubro comercial: Salud. Objeto de la contratación: Adquisición de servicio de esterilización por óxido de etileno con destino al Servicio Esterilización- HGAVS. Firma preadjudicada: Asisthos S.R.L Renglón: 1 - cantidad: 96 cajas (equivalente a 9216 Litros)- precio unitario: $ 1.600,00 - Precio Total: $ 153.600,00. Total preadjudicado: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos con 00/100 ($ 153.600,00). Fundamento de la preadjudicación: Dr. Gustavo A. Fernández Russo- Dra. María R. Polino- Dr. Carlos Soria. Vencimiento validez de oferta: 19/06/2017. Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. www.buenosairescompras.gob.ar.

Alejandro Cacherosky Director

Daniel Filippo



OL 2933 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" Preadjudicación - Licitación Pública N° 412-0624-LPU17 Expediente N° 9.376.081/17 Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 412-0624-LPU17 Clase: etapa única Rubro comercial: Salud. Objeto de la contratación: Provisión de insumos suturas (suturas, etc) Johnson & Johnson Medical S.A Renglon:1 - 70 UNI- Precio Unitario $ 240,00 - Total Renglón $ 16.800,00 Renglon:2- 960 UNI - Precio Unitario $ 54,00 - Total Renglón $ 51.840,00 Renglon:3- 192 UNI - Precio Unitario $ 130,00 - Total Renglón $ 24.960,00 Renglon: 4- 576 UNI - Precio Unitario $ 100,00 - Total Renglón $ 57.600,00 Renglon:5- 480 UNI - Precio Unitario $ 160,00 - Total Renglón $ 76.800,00 Renglon:8- 3528 UNI - Precio Unitario $ 80,00 - Total Renglón $ 282.240,00 Renglon:9- 72 UNI -Precio Unitario $ 320,00 - Total Renglón $ 23.040,00 Renglon:10- 216 UNI - Precio Unitario $ 160,00 - Total Renglón $ 34.560,00 Renglon:11- 960 UNI - Precio Unitario $ 35,00 - Total Renglón $ 33.600,00 Renglon:12- 288 UNI - Precio Unitario $ 200,00 - Total Renglón $ 57.600,00 Renglon:13- 144 UNI - Precio Unitario $ 105,00 - Total Renglón $ 15.120,00 Renglon:15- 360 UNI - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 18.360,00 Renglon:19- 72 UNI - Precio Unitario $ 70,00 - Total Renglón $ 5.040,00 Renglon:21- 72 UNI - Precio Unitario $ 190,00 - Total Renglón $ 13.680,00 Drogueria Artigas S.A. Renglon:6- 288UNI -Precio Unitario- $ 130,00 - Total Renglón $ 37.440,00 Renglon:20- 72UNI -Precio Unitario- $ 95,30 - Total Renglón $ 6.861,60 Renglon:24- 108UNI -Precio Unitario- $ 57,00 - Total Renglón $ 6.156,00 Renglon:26- 72UNI -Precio Unitario- $ 80,70 - Total Renglón $ 5.810,40 Covidien Argentina SA Renglon:7- 216UNI -Precio Unitario- $ 63,88 - Total Renglón $ 13.798,08 Renglon:14- 180UNI -Precio Unitario- $ 34,36 - Total Renglón $ 6.184,80 Renglon:16- 288UNI -Precio Unitario- $ 26,43 - Total Renglón $ 7.611,84 Renglon:17- 360UNI -Precio Unitario- $ 26,43 - Total Renglón $ 9.514,80 Renglon:22- 72UNI -Precio Unitario- $ 35,50 - Total Renglón $ 2.556,00 Renglon:23- 1632UNI -Precio Unitario- $ 22,82 - Total Renglón $ 37.242,24 Total preadjudicado: pesos ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos quince con setenta y seis centavos ($844415,76) Renglones Desiertos:- Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Nydia Silva Vencimiento validez de oferta: 06/07/2017 Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar


Néstor Hernández Director

Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo OL 2927 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J. MUÑIZ” Adquisición de Reactivos - Contratación Menor BAC N° 423-1145-CME17 Expediente N° 10.938.297/HIFJM/17 Llámese al Contratación Menor BAC N° 423-1145-CME17, cuya Apertura se realizará el día 31/05/2017 a las 10:00hs. para la Adquisición de Reactivos. Autorizante: Disposición Nº 120/HIFJM/17 Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino a la Sección Parasitología. Valor del Pliego: Sin valor. Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.

Cristina M. Nogueras

Directora Médica

Walter H. Bertoldi Gerente Operativo de Gestión Administrativa,

Económica y Financiera

OL 2911 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J.MUÑIZ” Adquisición de Caja con Instrumental para Histerectomía - Contratación Menor BAC N° 423-1147-CME17 Expediente N° 10.949.187/HIFJM/17 Llámese al Contratación Menor BAC N° 423-1147-CME17, nuevo llamado, cuya Apertura se realizará el día 05/06/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Caja con Instrumental para Histerectomía. Autorizante: Disposición Nº 123/HIFJM/17 Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino a la Unidad Cirugía. Valor del Pliego: Sin valor. Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.

Cristina Mabel Nogueras

Directora Médica


Walter H. Bertoldi Gerente Operativo de Gestión Administrativa,

Económica y Financiera

OL 2910 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" Instrumental para Endoscopia - Contratación Menor BAC Nº 439-1148-CME17 Expediente N° 10.950.191-MGEyA-HBU/17 Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-1148-CME17 Ley 2095 Art 38°, cuya apertura se realizará el día 26 de Mayo de 2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de: "Instrumental para Endoscopia" Fecha Impugnación 22/05/2017 Hora: 10hs. Autorizante: Disposición N° 92/HBU/17 Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo" Valor del pliego: $ sin valor Publicación del proceso de compra en: Sitio Web BAC- www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 18/05/2017 Hora 15:00 hs. y Sitio Web del G.C.B.A. Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar Presentación de documentación física: desde el día 19/05/2017 hasta el día 24/05/2017 15:00 hs, en División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A. (en caso de no poder adjuntar la documentación de forma electrónica en el BAC). Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y horario indicado para la misma. Te: 4306-4641 al 49 (INT 244) - Fax: 4306-3013 [email protected]

Eduardo Sosa Director

OL 2914 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ" Servicio de mantenimiento de cabina de seguridad - Contratación Menor BAC N° 435-1165-CME17 Expediente N° 11.052.536-MGEYA-HMIRS/17


Contratación Menor BAC N° 435-1165-CME17 Rubro comercial: salud Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de cabina de seguridad biológica para laboratorio (microbiología) Fecha de Apertura: 30/05/2017 - Horas: 12:00. Autorizante: Disposición N° 111/HMIRS/17 Valor del Pliego: sin valor Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura. Valor del Pliego: gratuito Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar

Eduardo A. Valenti

Director Médico

Diego A. Rizzo Gerente Operativo de Gestión

Administrativa Económica y Financiera

OL 2912 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" Adquisición de bolsas - Contratación Menor BAC Nº 431-1166-CME17 E .E.Nº 11.054.276/MGYA-HBR/17 Norma Aprobatoria: Disposición Nº 219/HBR/17 Monto Aproximado: Pesos: Trescientos sesenta mil con 00/100 ($ 360.000,00). Objeto de la contratación: Llámese a Contratación Menor Nº 431-1166-CME17, cuya apertura se realizará el día 30/05/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de bolsas para nutrición parenteral. Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 Art. 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14. Destinatario: Servicio de Neonatología -Pediatría. Valor del pliego: sin valor Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página Web.

Eduardo A. Fernandez Rostello Director Médico

Maria del Carmen Maiorano


OL 2916 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" Reparación de Procesador - Contratación Menor BAC Nº 439-1177-CME17 Expediente N° 11.090.421/MGEyA-HBU/17 Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-1177-CME17 Ley 2095 Art 38°, cuya apertura se realizará el día 26 de Mayo de 2017 a las 11:00 hs., para la Servicio de: "Reparación de Procesador de Imágenes Fujinon" Fecha Impugnación: 22/05/2017 Hora: 11hs. Autorizante: Disposición N° 93/HBU/17 Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo" Valor del pliego: $ sin valor Publicación del proceso de Compra en: Sitio Web BAC - www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 18/05/2017 - Hora 15:00 hs. y Sitio Web del G.C.B.A. Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar Presentación de documentación física: desde el día 19/05/2017 hasta el día 24/05/2017 - 15:00 hs, en División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A. (en caso de no poder adjuntar la documentación de forma electrónica en el BAC). Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y horario indicado para la misma. Te: 4306-4641 al 49 (INT 244) - Fax: 4306-3013 [email protected]


OL 2930 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" Instalación de U.P.S. - Contratación Menor Nº 439-1206-CME17 E.E. N° 11.289.008-MGEyA-HBU/17 Se llama a Contratación Menor BAC Nº 439-1206-CME17 Ley 2095 Art 38°, cuya APERTURA se realizará el día 26 de Mayo de 2017 a las 13:00 hs., para el Servicio de: "Instalación de U.P.S." Fecha Impugnación 22/05/2017 Hora: 13hs. Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2017-96-HBU Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo" Valor del pliego: $ SIN VALOR


Publicación del proceso de compra en - Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 19/05/2017 Hora 10:00 hs. Y Sitio Web del G.C.B.A. Realizar el ingreso de ofertas y documentacion en forma electronica: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar Presentacion de documentacion fisica: desde el día 22/05/2017 hasta el día 24/05/2017 15:00 hs, en División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A. (en caso de no poder adjuntar la documentación de forma electrónica en el BAC). Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y horario indicado para la misma. TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013 [email protected]


OL 2944 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" Adquisición de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1214-CME17 Expediente N° 11.322.450/17 Objeto: Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-1214-CME17, cuya apertura se realizará el día 22/05/2017, a las 09.00 hs., para la adquisición de insumos para farmacia (Magnesio etc) Autorizante: Disposición Nº 224/HGACA/17 Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con destino al Servicio de Farmacia. Valor del pliego: Sin valor. Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Néstor Hernández

Director Médico

OL 2913 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. E.TORNU Oxigenoterapia - Contratación Menor BAC BAC 438-1228-CME17


Expediente N° 11.399.532/HGAT/17 Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1228-CME17, cuya apertura se realizara el día 26/05/2017, a las 11:30 horas. Autorizante: Disposición N° 139/HGAT/17 Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a - Neumotisiologia Valor del pliego: sin valor Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Javier O. Fuentes Gerente Operativo

Eduardo Castañiza

Director

OL 2926 Inicia: 22-5-2017 Vence: 23-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" Alquiler de Oxígeno Domiciliario - Contratación Menor BAC N° 412-1238-CME17 Expediente N°11.488.215/17 Objeto: Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-1238-CME17, cuya apertura se realizará el día 24/05/2017, a las 07:00 hs., para el Alquiler de Oxígeno Domiciliario, solicitado por la División de Pediatría Autorizante: Disposición Nº 229/HGACA/17 Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con destino a la División Pediatría. Valor del pliego: Sin valor. Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Néstor Hernández

Director Médico OL 2932 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-0628-CME17


Expediente N° 7.193.853/MGEYA/17 Licitación Pública BAC N° 435-0628-CME17 Rubro comercial: Salud. Objeto de la contratación: Adquisición de anhídrido carbónico para los servicios de cirugía y anatomía patológica Autorizante: Disposición N° 18/HMIRS/17 Firmas adjudicadas: Gases Comprimidos S.A. Renglón 1: cantidad 12 unid. - precio unitario: $ 1.241,50 - precio total: $ 14.898,00 Renglón 2 : cantidad 3 unid. - precio unitario: $ 2.865,00 - precio total: $ 8.595,00 Legal: Ley 2095 Art. 108 Total adjudicado: Pesos Pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres ($ 23.493,00)

Eduardo Valenti Director Médico

Diego A. Rizzo

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y financiera

OL 2908 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Trabajos de obra nueva del playón deportivo - Licitación Pública Nº 635/SIGAF/17 Expediente Nº 3.792.387/2017. Licitación Pública Nº 635/SIGAF/17 (N° 7/17 Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación Objeto del llamado: Trabajos de construcción de playón polideportivo con vereda perimetral y núcleo sanitario DE N° 20 sito en Murguiondo y Av. Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizante: Disposición Nº 257/DGAR/17 Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs. Valor del pliego: gratuito. Presupuesto oficial: $ 3.305.423,03 (pesos tres millones trescientos cinco mil cuatrocientos veintitrés con tres centavos) Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente. Fecha/hora de apertura: 15 de junio de 2017 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2017 a las 12 hs. Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo Colón 255, 2º piso frente. Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha del Acta de Inicio.

Ignacio Curti Director General

OL 2730 Inicia: 15-5-2017 Vence: 29-5-2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Trabajos de obra - Licitación Pública Nº 679/SIGAF/17 Expediente N° 7.235.372/17 Licitación Pública Nº 679-SIGAF/17 (N° 8/17)


Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Primaria Nº 6 D.E. Nº 20, sita en Eva Perón 7449 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizante: Resolución N° 172/SSGEFYAR/17 Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs. Valor del pliego: Gratuito Presupuesto oficial: $ 75.469.856,40 (pesos setenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis con cuarenta centavos) Fecha Marzo/2017 Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la apertura de sobres. 7 de junio de 2017, a las 12 hs. Fecha/hora de visita a obra: 24 de mayo de 2017 a las 10.30 hs. Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha del acta de Inicio.

Ignacio Curti Director General

OL 2693 Inicia: 12-5-2017 Vence: 26-5-2017



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Obra: Nuevo Helipuerto Presidencial y Torre de Control - Licitación Pública Nº 792/SIGAF/17 E.E. N° 8.668.992-MGEYA-DGOINFU/17 Se llama a Licitación Pública Nº 792/SIGAF/2017 - Obra "Nuevo Helipuerto Presidencial y Torre de Control" Disposición N° 2017-38-DGTALMDUYT Valor del Pliego: Gratuito. Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de mayo de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-

Jimena Fuster Directora General

OL 2863 Inicia: 18-5-2017 Vence: 24-5-2017



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Preadjudicacion - Licitación Privada de Obra Menor N° 17-SIGAF/2017 Expediente N° 8.185.364/DGOINFU/17 Licitación Privada de Obra Menor N° 17-SIGAF/17 Acta de Preadjudicación Nº 22/2017 de fecha 17/05/17 Objeto de la contratación: "Remodelación de Oficinas de la calle Iguazú 341 (y los patos)" Instalectro S.A. Total preadjudicado: dos millones doscientos un mil ochocientos Noventa y nueve con 03/100 ($ 2.201.899,03) Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° piso, 3 días a partir del 17/05/17.


Marcelo Palacio

Subsecretario de Obras OL 2890 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Preadjudicacion - Licitación Privada N° 17-SIGAF/17 Expediente N° 8.185.364-DGOINFU-17 Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada de Obra Menor N° 17-SIGAF/2017 Acta de Preadjudicación Nº 22/2017 de fecha 17/05/17 Objeto de la contratación: "Remodelación de Oficinas de la calle Iguazú 341 (y los patos)" VILLAREX SA Total preadjudicado: dos millones doscientos un mil ochocientos noventa y nueve con 03/100 ($2.201.899,03.-) Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° piso, 3 días a partir del 17/05/17.



Marcelo Palacio

Subsecretario de Obras OL 2868 Inicia: 18-5-2017 Vence: 22-5-2017



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 381-0463-CDI17 Expediente N° 8.751.858/DGIURB/17 Contratación Directa BAC N° 381-0463-CDI17 Objeto de la Contratación: Servicios profesionales de Asesorías Generales, proyecto Elefante Blanco Empresa: Cuben S.A. Total Preadjudicado: pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000,) Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Av. Martín García 346 5° piso.

Martín R. Torrado Director General

OL 2936 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017



MINISTERIO DE CULTURA ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 541-0175-LPU17 E.E. N° 2017-03901746-MEGYA-DGTALEATC Licitación Pública BAC N° 541-0175-LPU17. Autorizante: DI-2017-194-DGTALEATC Clase: Etapa única Rubro comercial: Servicios Objeto de la contratación: servicio de conducción de diferentes tipos de visitas guiadas por el interior del teatro colon para grupos de visitantes. Firma adjudicada: Goliardos S.R.L. Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 640.047,46 - importe total: $ 7.680.569,52 Renglón: 2 - cantidad: 320 unidades - precio unitario: $ 600 - importe total: $ 192.000 Renglón: 3 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 1.500 - importe total: $ 90.000 Renglón: 4 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 1.500 - importe total: $ 90.000 Total adjudicado: $ 8.052.569,52.- (pesos ocho millones cincuenta y dos mil quinientos sesenta y nueve con cincuenta y dos centavos) Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar

María C. Hammermuller Directora General

OL 2902 Inicia: 19-5-2017 Vence: 22-5-2017



MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Adjudicación - Licitación Pública Nº 462-0371-LPU17 Expediente N°6.335.097/DGTALMHYDH/17 Provisión de camas ortopédicas Disposición Aprobatoria N°206-DGTALMHYDH-2017 y Disposición Rectificatoria Nº223- DGTALMHYDH-2017 Monto Total Adjudicado: Pesos Novecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos ($998.800,00) Firma adjudicada: Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. Renglón Nº1 Cantidad 80 U. Precio Unitario $ 12.485,00 Precio Total $ 998.800,00

Hugo D. Aragno Director General

OL 2923 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Adjudicación - Licitación Pública Nº 462-0422-LPU17 Expediente N°6.933.222/17 Objeto de la contratación: Provisión de Kit de Ropa para el Operativo frio Disposición Aprobatoria N°227-DGTALMHYDH-2017 Monto Total Adjudicado: Pesos Dos Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos ($2.932.500,00) Firma adjudicada: Aria Commerce S.R.L. Renglón Nº1 Cantidad 30.000 U. Precio Unitario $ 97,75 Precio Total $ 2.932.500,00


OL 2919 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN Obra "Sector Consolidado Villa 20 - Red de Infraestructura" para Villa 20 - Licitación Pública Nacional Nº 698-SIGAF/17 E.E. N° 2017-8431532-MGEYA-SSHI. Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 698-SIGAF/17, por sistema de Postcalificación Sobre único (Carpeta Técnica y Carpeta Económica) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Objeto del llamado: Contratación de la Obra "Sector Consolidado Villa 20 - Red de Infraestructura" para Villa 20, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presupuesto oficial: $ 74.801.899,08 (pesos setenta y cuatro millones ochocientos un mil ochocientos noventa y nueve con 08/100). Autorizante: Resolución N° 467-MHYDHGC/17. Financiamiento: Nación Argentina/BID - Programa Mejoramiento de Barrios IV. Plazo de ejecución: 365 días corridos Adquisición de pliegos: A partir del 9 de mayo de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 19 de junio de 2017. Valor del pliego: Gratuito Consultas: A partir del 9 de mayo de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 8 de junio de 2017. C.A.B.A. Recepción de ofertas: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. hasta el día 23 de junio de 2017 a las 9.30 hs. Acto de apertura: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. el 23 de junio de 2017 a las 10.30 hs.; en presencia de los oferentes o sus representantes.


OL 2621 Inicia: 9-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN


Obra "Red Peatonal y de Infraestructura, Eje Iguazú - Villa 21- 24 - Licitación Pública Nacional Nº 701-SIGAF/17 E.E. N° 2017-8430253-MGEYA-SSHI. Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 701-SIGAF/17, por sistema de Postcalificación Sobre único (Carpeta Técnica y Carpeta Económica) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Objeto del llamado: Contratación de la obra "Red Peatonal y de Infraestructura, Eje Iguazú - Villa 21- 24, Ciudad de Buenos Aires. Presupuesto oficial: $ 61.408.955,58 (pesos sesenta y un millones cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y cinco con 58/100). Autorizante: Resolución N° 468/MHYDHGC/17. Financiamiento: Nación Argentina/BID - Programa Mejoramiento de Barrios IV Plazo de ejecución: 365 días corridos Adquisición de pliegos: A partir del 9 de mayo de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 19 de junio de 2017. Valor del pliego: Gratuito Consultas: A partir del 9 de mayo de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 6 de junio de 2017. C.A.B.A. Recepción de ofertas: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 8°, C.A.B.A. hasta el día 22 de junio de 2017 a las 9.30 hs. Acto de Apertura: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. el 22 de junio de 2017 a las 10.30 hs.; en presencia de los oferentes o sus representantes.


OL 2622 Inicia: 9-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN Obra "Red Peatonal y de Infraestructura, Eje Luna - Villa 21- 24 - Licitación Pública Nacional Nº 702-SIGAF/17 E.E. N° 2017-8430253-MGEYA-SSHI. Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 702-SIGAF/17, por sistema de Postcalificación Sobre único (Carpeta Técnica y Carpeta Económica) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Objeto del llamado: Contratación de la Obra "Red Peatonal y de Infraestructura, Eje Luna - Villa 21- 24, Ciudad de Buenos Aires".


Presupuesto oficial: pesos sesenta millones seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y cinco con setenta y seis centavos ($ 60.677.935,76). Autorizante: Resolución N° 466-MHYDHGC/17. Financiamiento: Nación Argentina/BID - Programa Mejoramiento de Barrios IV. Plazo de ejecución: 365 días corridos Adquisición de pliegos: A partir del 9 de mayo de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 19 de junio de 2017. Valor del pliego: Gratuito Consultas: A partir del 9 de mayo de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 6 de junio de 2017. C.A.B.A. Recepción de ofertas: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. hasta el día 22 de junio de 2017 a las 9.30 hs. Acto de apertura: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, C.A.B.A. el 22 de junio de 2017 a las 14.30 hs.; en presencia de los oferentes o sus representantes.


OL 2623 Inicia: 9-5-2017 Vence: 22-5-2017



MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Preadjudicación - Licitación Privada SIGAF Nº 16/17 Expediente Nº 4.221.888/17 Dictamen de evaluación de oferta 16/SIGAF/17 Obra: "RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION VILLA 6 MZ A" Buenos Aires, 22 de mayo de 2017 Informe de preadjudicación: Informe de evaluación: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por los agentes: Pisani Moyano Miguel Aníbal (FC 294.679), Ormazábal, Jorge Omar (FC 439.482), Bonacci Claudia Emilia (FC 395.563),Adrián Martín Rome (FC 331.745) designados mediante Resolución N° 383-MDHYDH/16 y al Sr. Savarino Hugo ( 338.891 )-DGTALMHYDH con el objeto de evaluar las ofertas presentadas en la licitación de referencia y conforme lo establecido por la Ley Nacional N° 13.064 y los Decretos N° 1254-GCBA/08 complementado por Decreto N° 203-GCBA/16 la que en atención a las siguientes consideraciones se expide: 1. El presupuesto oficial de la presente licitación privada asciende a la suma de pesos tres millones quinientos cuarenta y tres mil novecientos setenta y cinco con/27 ($3.543.975,27). 2. En el acto de apertura, llevado a cabo el día 12 de mayo de 2017 a las 13 hs en la sede de la Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio De Habitat Y Desarrollo Humano, sita en México N° 1661, se recibieron a las siguientes ofertas: Oferta Nº 1: Construcciones Infraestructura y Servicios S.A. Pesos cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 70/100 ($4.245.582,70), 19,80% por encima del presupuesto oficial. Oferta Nº 2: Constructora 4 de Septiembre S.A. Pesos tres millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos veintinueve con 90/100,($3.889.529,90), 9,75% por encima del presupuesto oficial. 3. Efectuando el análisis de los requerimientos de los Pliegos de Bases y Condiciones, y analiza la documentación incorporada por cada uno de los oferentes, se ha procedido a la evaluación integral de las ofertas presentadas. En función de dicho análisis, la Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve encomendar la Preadjudicación de la obra "Red de distribución eléctrica en baja tensión villa 6 MZ A", al oferente N° 2 Constructora 4 de Septiembre S.A., por un monto total de Pesos tres millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos veintinueve con 90/100,($3.889.529,90) por haber sido evaluada como la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de concluida la labor de esta comisión, se cierra el presente acto firmado de conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de mayo de 2017. Orden de Mérito:


Conforme al informe de Pre adjudicación, con fecha 18/05/2017 la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por los agentes: Pisani Moyano Miguel Aníbal (FC 294.679), Ormazábal, Jorge Omar (FC 439.482), Bonacci Claudia Emilia (FC 395.563), Marín Adrián Rome designados mediante Resolución N° 383-MDHYDH/16 y al Sr. Savarino Hugo (FC 338.891 )-DGTALMHYDH ), resolvió encomendar al oferente N° 2 Constructora 4 de Septiembre S.A., por un monto total de Pesos tres millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos veintinueve con 90/100,($3.889.529,90), se acompaña por tal motivo el orden de mérito alcanzado por los oferentes de acuerdo al análisis realizado, el que a todos sus efectos forma parte integrante del Informe de Preadjudicación: Orden de Mérito N° 1: Constructora 4 de Septiembre S.A. Pesos tres millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos veintinueve con 90/100, ($ 3.889.529,90), 9,75 por encima del presupuesto oficial. Orden de Mérito N° 2: Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. Pesos cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 70/100 ($4.245.582,70) 19,80% por encima del presupuesto oficial.

Miguel Pisani Moyano Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial OL 2922 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017



Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública N° 9982-0636-LPU17 E.E. N° 9.550.673- -MGEYA-UPEJOL/17 Circular aclaratoria N° 2 Licitación Pública BAC N° 9982-0636-LPU17 Servicio de Producción Integral de Eventos -Día Olímpico En relación a la licitación de referencia, se emite la presente circular aclaratoria. Se formulan aclaraciones en respuesta a consultas formuladas por firmas interesadas, las que fueron suscriptas por documento PLIEG-2017-11458617- -UPEJOL. La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las consultas formuladas, conforme se detalla a continuación: Consulta N° 14: El Artículo 5° dice que el adjudicatario deberá recibir conformación de la UPEJOL para la realización del evento: significa esto que, si el evento es el sábado, nos avisarán el martes o sea dos días antes del comienzo de los días de armado? Respuesta N° 14: El Artículo 2° se refiere a la posibilidad de que el evento se postergue debido a que, como toda actividad que se realice a cielo abierto, está sujeta a las condiciones climáticas. En el Artículo 5° del Pliego de Especificaciones Técnicas se menciona lo siguiente: "Es por eso que 48 hs antes del día pactado para el inicio de la colocación de los escenarios y materiales del evento, la UPEJOL podrá indicar (si el pronóstico indica que va a existir una alta chance de precipitaciones) el cambio de fecha de la realización del Día Olímpico sin que esto implique un costo adicional en el monto final de la contratación". Consulta N° 15: ¿Hay más información en cuanto a qué sector se elegirá dentro del parque para el evento? ¿Un estimado del espacio necesario para realizar las actividades deportivas? Para el plan de trabajo y disposición de las estructuras necesitamos más información. Respuesta N° 15: Nosotros no contamos con una confirmación o información extra acerca de lo mencionado en el Artículo 3.1.1. Nos encontramos a la espera de confirmación de la opción por parte del MAyEP, igualmente consideramos que cualquiera de las 3 opciones no varía de manera considerable en cuanto al espacio y la necesidad de disposición de las estructuras. La presente se emite conforme las aclaraciones efectuadas por el Área de Actividades de identificación y Compromiso de los Jóvenes, en documento suscripto bajo IF-2017-11454576- -UPEJOL.

Santiago Mancini Titular

OL 2921


Inicia: 22-5-2017 Vence: 23-5-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública N° 9982-0636-LPU17 E.E. N° 9.550.673-MGEYA-UPEJOL/17 Circular aclaratoria N° 1 Licitación Pública BAC N° 9982-0636-LPU17 Servicio de Producción Integral de Eventos -Día Olímpico En relación a la licitación de referencia, se emite la presente circular aclaratoria. Se formulan aclaraciones en respuesta a consultas formuladas por firmas interesadas, las que fueron suscriptas por documento PLIEG-2017- 1418279-UPEJOL. La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las consultas formuladas, conforme se detalla a continuación: Consulta N° 1: Necesitaríamos saber fecha del evento, cantidad de personas a trasladar por federación y desde que lugar se trasladan hacia el evento (punto de partida y regreso de las federaciones). También saber la iluminación necesaria ya que piden operador de luces. Respuesta N° 1: La fecha del evento es el 24/06/2017. No se trasladan personas sino material deportivo, desde diferentes espacios, pero dentro de CABA, los espacios son a definir por las federaciones. No es necesario proveer un programador de iluminación porque el evento es de día y al aire libre, se requirió en el PET un programador de iluminación por error material involuntario. Consulta N° 2: Queda claro que el evento se desarrollará un día sábado de 8 a 19 hs. ¿Qué fecha aproximadamente? Es necesario saberla para las contrataciones de proveedores en general, sobre todo artistas. Respuesta N° 2: La fecha del evento es el 24/06/2017. El armado comienza el día viernes 23/06/2017 hasta el sábado 24/06/2017 al mediodía. El evento inicia a las 12.00 pm y finaliza a las 18.00 pm. Al finalizar el evento comienza el desarme. Consulta N° 3: ¿Qué cantidad de gente que hay que transportar al evento? Respuesta N° 3: No se trasladan personas sino material deportivo de las federaciones. Consulta N° 4: Para poder calcular si se necesita un camión o una camioneta en la logística, es necesario saber qué es lo que hay que buscar en cada federación. ¿Cuál es la fecha del evento? ¿El catering donde se entregará? ¿Cuentan con una carpa para esto? Respuesta N° 4:


Se puede utilizar un camión que busque materiales desde el CENARD. También se debe tener a disposición una camioneta para hacer traslados menores. La fecha del evento figura en la Respuesta N° 1. El catering será entregado en una carpa vallada. Consulta N° 5: ¿Las actividades de cada federación las coordinan ellos y son propuestas por ellos, no? Respuesta N° 5: Si. Consulta N° 6: ¿Para qué se utilizarán las vallas? Respuesta N° 6: Las vallas rodean el escenario y la carpa del catering. Consulta N° 7: En el artículo 2 del pliego mencionan que el adjudicatario tiene que proveer un cronograma para el evento y luego en el artículo 3.1 mencionan que el cronograma será otorgado al adjudicatario 5 días antes del evento. ¿Podrían aclarar? Respuesta N° 7: El Artículo 2 se refiere al plan de trabajo que deberá presentar el proveedor para organizar el evento. El Artículo 3.1 se refiere al cronograma de las actividades que cada federación presentará en el evento. Consulta N° 8: ¿Se requiere equipamiento/mobiliario para la carpa VIP de 6x8? Respuesta N° 8: No se necesita mobiliario para la carpa VIP, sino que lo que se necesita es un lugar donde apoyar la comida que se sirva, es decir, lo necesario para un servicio de catering que es lo que va a haber en dicha carpa. Consulta N° 9: No encuentro las respuestas a las primeras 8 consultas. Respuesta N° 9: Las respuestas ya se encuentran publicadas en el portal de Buenos Aires Compras. Consulta N° 10: Punto 3.3.1: Provisión de 10 metros de tramo y 2 patas con malacate. ¿Es para colgado de luces o de sonido? En el mismo punto se solicita operador programador de iluminación, pero no hay pedido de elementos de iluminación, ¿es esto posible? Respuesta N° 10: Es para colgar el sonido, no tiene que ver con las luces. Por otro lado, no se necesita programador de iluminación, tal como se respondió en la respuesta a la Consulta N° 1. Consulta N° 11: Respecto del sonido, del Ryder detallado se desprende que el sonido está pensado para un máximo de 800/1000 personas y es el del escenario. ¿Esto es correcto? Porque en otro ítem se habla de una circulación esperada de alrededor de 8000 personas. Respuesta N° 11:

El sonido tiene que ser para 800/1000 personas. Aunque a lo largo de todo el día esperamos un acumulado total aproximado de 8000 personas, las cuales no van a estar todas juntas en el mismo momento en el predio. Consulta N° 12: En los elementos publicitarios solicitados no se ven algunos que hemos visto el año pasado y en las fotos, tales como Arco de Bienvenida, Flybanners, etc. ¿los tienen ustedes? ¿los colocarán ustedes? De ser así, ¿cuándo los recibiremos y en qué condiciones?


Respuesta N° 12: Todos los elementos publicitarios se los damos al proveedor para que los coloque, menos el Arco inflable que tiene su logística propia. Consulta N° 13: En el rubro electricidad (grupo electrógeno y cableado), ¿hay requerimientos especiales para la habilitación (que no están mencionados)? y la necesidad de tableros estancos y firma de electricista matriculado? Respuesta N° 13: No, no hay requerimientos especiales para la habilitación ni necesidad de tableros estancos y/o firma de electricista matriculado

Santiago Mancini Titular UPEJOL

OL 2904 Inicia: 19-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO Preadjudicación - Licitación Pública N° 9510-0570-LPU17 E.E. Nº 8.583.897-MGEYA-UPEEI/17 Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 9510-0570-LPU17 Clase: etapa única. Rubro comercial: S/ Provisión de alimentos. Objeto de la contratación: Provisión de pescado congelado. Firma Preadjudicada: Edmon Ariel Elias Total Preadjudicado: pesos dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta. ($ 2.544.480) Fundamento de la Preadjudicación: Por resultar una oferta válida y conveniente a los intereses de este Ecoparque Interactivo, cumplimentando los requisitos administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación. Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con fecha 18/05/2017. Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

María Avendaño Titular

OL 2917 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017



Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES Preadjudicación - E.E. Nº 14.158.593/MGEYA-DGCONC/14 Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación del predio sito bajo la proyección de la Autopista 25 de Mayo (AU-1) con frente sobre la calle Pasco Nº 1330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la explotación de un estacionamiento vehicular sin actividades complementarias. Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, por la Comisión Evaluadora en Acta que como Anexo se acompaña, aconsejó adjudicar la licitación en cuestión a M.E.C.H.P. S.R.L., debido a que ha cumplimentado con los requisitos formales y técnicos que exigen los pliegos, y además es aquella que ha ofertado el mayor canon a favor del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

Pablo Dirrocco Director

OL 2928 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


ANEXO



AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Adjudicación - Licitación Pública N° 8933-0328-LPU17 Expediente N° 5.887.943-DGTALAPRA/17 Contratación: Licitación Pública 8933-0328-LPU17. Disposición: Nº 2017-82-DGTALAPRA Objeto: "Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Preventivo y Correctivo para Instrumental de Laboratorio". Ofertas presentadas: 1 (UNA) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L. Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto la Adjudicación a favor de: Perkin Elmer Argentina S.R.L., el renglón 1,2,3 y 4 por un monto que asciende a la suma de pesos un millón ciento treinta y tres mil setecientos setenta y seis con 00/100.- ($1.133.776,00) CUIT: 30-69228924-9 Anuncio de Adjudicación: Artículo 108 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2095 y su modificatoria.

Pedro M. Etcheverrigaray Dirección General

OL 2939 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO Servicio de producción general de actividades para niños - Licitación Pública N° 8503-0537-LPU17 E. E. N° 2.545.868-SSUEP/17 y N° 8.161.873-DGTALMAEP/17 Llámase en un todo de acuerdo a la Resolución N° 93-SSUEP/17, a Licitación Pública Nº 8503-0537-LPU17, para el día 26 de Mayo de 2017 a las 15 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 primer párrafo y 40 de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios Nº 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16, para la contratación del "Servicio de producción general de actividades para niños en el microcentro porteño (minicentro)" con destino a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.


Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. Lugar de presentación de las ofertas y apertura: la presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.

María C. Muzzio Subsecretaria

OL 2907 Inicia: 19-5-2017 Vence: 22-5-2017

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Contratación de un Servicio de Gestión Estratégica Integral en Medios Digitales - Licitación Pública N° 8933-0693-LPU17 Expediente N° 10.413.338-DGTALAPRA/17 Disposición: Nº 85/DGTALAPRA/2017 Se llama a Licitación Pública para la contratación de un Servicio de Gestión Estratégica Integral en Medios Digitales, por un monto de pesos dos millones ciento sesenta mil con 00/00 ($2.160.000,00) Apertura: 30 de mayo de 2017 a las 12:00 horas. La presente Licitación Pública tramita por Sistema BAC (www.buenosairesconpras.gob.ar). Para consultar los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo generarse un usuario al efecto. La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas BAC. Valor del pliego: Sin Valor.-

Pedro M. Etcheverrigaray Director General

OL 2915 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 2180-1011-CME17 E.E. N° 9.830.228/MGEYA-DGTALGOB/17. Contratación Menor BAC N° 2180-1011-CME17 Objeto: Provisión y colocación de un cerramiento para el espacio que ocupa en el Centro Cívico la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana Acto de adjudicación: Resolución N° 44/SSAIYPM/17 Firma adjudicada: Mamparal S.R.L. (CUIT N° 30-55918480-9) Monto adjudicado: pesos trescientos veintitrés mil ($ 323.000.-)

María F. Lira Directora General

OL 2943 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/15 Licitación Pública Nº 5/15 Objeto: Servicio de Vigilancia. Resolución AGC Nº 149/16 Proveedor Adjudicado: Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda. Artículo 1º: Autorízase la prórroga de la prestación del Contrato del servicio de Vigilancia para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda., en el marco del Expediente Nº 69/15, desde el 4 de mayo hasta el 3 agosto de 2017 por un monto total aproximado de pesos ochocientos sesenta y siete mil ciento treinta y nueve con 65/100 ($ 867.139,65.-), pagaderos en 4 cuotas mensuales y consecutivas, considerando para cada uno de ellas el valor hora hombre de pesos noventa y ocho ($ 98) y el detalle de las horas trabajadas. Artículo 2°: Apruébase el proyecto de Adenda al Contrato referido en el artículo primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente. Artículo 3º: Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese, y, cumplido, archívese.

Dr. Jorge Garayalde - Dra. María Victoria Marcó- Ing. Facundo Del Gaiso- Lic. Hugo Vasques - Lic Cecilia Segura Rattagan - Cdra. Mariela Coletta -

Lic. María Raquel Herrera

OL 2924 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Actualización Software Sala Servidores - Licitación Pública N° 5/17 Llámese a la Licitación Pública Nº 5/17, cuya apertura se realizará el día 29/5/17 a las 12 hs y fecha máxima para la recepción de sobres 29/5/17, a las 11.30 hs. para la adquisición de un servicio para la actualización del software de la sala de servidores. Autorizante: Disposición DADMIN Nº 43/17 Valor del pliego: gratuito Consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio www.agcba.gov.ar Lugar de apertura: Av. Corrientes 640, piso 6º, División de Compras y Contrataciones


OL 2918 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


Viviana Sánchez Directora General

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD Prórroga - Licitación Pública Nº 3/17 E.E. N° 2017- 5400176-IVC. Licitación Pública Nº 3/17. Etapa 4 del Bº Papa Francisco, ubicado en la intersección de las avenidas Escalada y Fernández de la Cruz del Bº Villa Lugano de la Comuna 8, Capital Federal. Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-533-IVC Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 1 de junio 2017 a las 11 hs. Publica durante: 10 días.

María Migliore Gerencia Genera

CV 28 Inicia: 16-5-2017 Vence: 30-5-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD Servicio de Consultoría - Licitación Pública N° 8/17 EX-2017-5928572-MGEYA-IVC Se llama a Licitación Pública N° 8/17 para el servicio de consultoría en Comunicación. Fecha de apertura: viernes 2 de junio de 2017. Hora: 11 hs. Valor del pliego: 0. Monto Estimado: $ 4.740.000. Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-524-IVC Parámetro de la Contratación: 645 Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L, Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2° piso, sector L, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicar durante: 5 días Desde: jueves 18 de mayo de 2017 al miércoles 24 de mayo de 2017

María Migliore

Gerencia Genera CV 29 Inicia: 18-5-2017 Vence: 24-5-2017


JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD Preadjudicación - Licitación Pública N° 55/16 Expediente N° 2.765.2697/MGEYA-IVC/16 Acta de Preadjudicación N° 17/17 Licitación Pública N° 55/16 para la Contratación de la Ejecución de la Etapa 3, Bº Papa Francisco. Infraestructura para la Etapa 1 y Etapa 2. Cámara Transformadora (Obra Civil), Red de Gas, Red de Agua y Red de Cloaca, Av. Escalada y Av. Fernández de la Cruz. Bº Villa Lugano. Comuna 8, C.A.B.A. De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, Cdra. Verónica Paula Abad y Arq. Dolores Zulueta, con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces Gerencia Técnica (IF-2017-03711112-IVC // Orden 48) asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Siete Millones Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cuatro con 25/100 ($ 47.047.204,25.-) habiendo, la entonces Gerencia Administración y Finanzas, realizado la Solicitud de Gastos onforme Formulario Nº 92/2017 (DOCFI-2017-04412825-IVC) de Orden 57. Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 32/17 (IF-2017-09748863-IVC/ Orden 123) de la presente Licitación, con fecha 21 de abril de 2017, se recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - CONORVIAL S.A. (RE-2017-09543455-IVC / Orden 124); Oferta Nº 2 - U.T. CUNUMI S.A. E INGALFA S.A.C.M (RE-2017-09543542-IVC/Orden 125); Oferta Nº 3 - CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. (RE-2017-09543762-IVC / Orden 126); todo ello según las previsiones del Art. 1.3.15.1 del P.C.G. y conforme surge del Anexo “Orden de Prelación“, que a continuación se detalla.

Ver ANEXO En primera instancia corresponde hacer mención al Art. 1.3.13 del PCG “Vista de las Ofertas y Presentaciones“ que en su parte pertinente estipula: “Los oferentes tendrán acceso a las Ofertas, durante 3 días siguientes al de la apertura del Sobre Único... Durante ese lapso y los 3 (tres) días subsiguientes, podrán efectuar las observaciones que estimen oportunas. Vencido el plazo no tendrán derecho a formular reclamo alguno, ni efectuar presentaciones que hagan a la consideración de las Ofertas salvo que mediare un pedido expreso del IVC... Sin excepción todas las presentaciones se efectuarán en la Mesa de Entradas del IVC.“ Al respecto se deja constancia que con fecha 26 de abril del corriente ha tomado vista de las ofertas la empresa CONORVIAL S.A. (IF-2017-10178874-IVC, Orden 127), sin haber formulado observación alguna. A fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos del Art. 1.2.6 P.C.G., se ha realizado la consulta a las distintas áreas competentes del I.V.C.



Tal es así que se han vinculado tanto las solicitudes como las respuestas recibidas de las Direcciones Generales Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, Gestión Social, y Obras mediante IF-2017-10327675-IVC (Orden 128), de donde surge que los oferentes cumplen con los requisitos en concepto de Inhibiciones. Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-2017-10441089-IVC, Orden 131), de fecha 5 de mayo, se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, formulándose las siguientes observaciones: Oferta Nº 1 - CONORVIAL S.A. (RE-2017-09543455-IVC / Orden 124) La Oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, sin perjuicio de ello se solicitaron subsanaciones de carácter formal las que fueron realizadas mediante la presentación de RE-2017-11413833-IVC (Orden 133). Oferta Nº 2 - U.T. CUNUMI S.A. E INGALFA S.A.C.M (RE-2017-09543542-IVC / Orden 125) La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, atento que si bien se requirieron subsanaciones de carácter formal, conforme surge de la cédula de notificación en PV-2017-11214454-IVC (Orden 132), las mismas fueron presentadas parcialmente mediante RE-2017-11411150-IVC (Orden 134) y RE-2017-11411461-IVC (Orden 135). Oferta Nº 3- CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. (RE-2017-09543762-IVC / Orden 126) La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, atento que si bien se requirieron subsanaciones de carácter formal, conforme surge de la cédula de notificación en PV-2017-11214454-IVC (Orden 132), las mismas fueron presentadas parcialmente mediante RE-2017-11411624-IVC (Orden 136). Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1. Desestimar la Oferta Nº 2 de la U.T. CUNUMI S.A. E INGALFA S.A.C.M. y la Oferta N° 3 de la empresa CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria. 2. Adjudicar la Licitación Pública Nº 55/16 para la Contratación de la Ejecución de la Etapa 3, Bº Papa Francisco. Infraestructura para la Etapa 1 y Etapa 2. Cámara Transformadora (Obra Civil), Red de Gas, Red de Agua y Red de Cloaca, Av. Escalada y Av. Fernández de la Cruz. Bº Villa Lugano. Comuna 8, C.A.B.A. a la Oferta N° 1 de la empresa CONORVIAL S.A., por un total de Pesos Cuarenta y Un Millones Setecientos Treinta y Un Mil Trescientos Noventa y Siete con 09/100.- ($ 41.731.397,09), por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria. Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos.

María Migliore Gerenta General

CV 30 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017


Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES GERENCIA DE COMPRAS Servicio de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco - Carpeta de Compra N° 22785 Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22785 con referencia al “Servicio de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12 meses, con opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más”, con fecha de apertura el día 9/6/17 a las 12 horas.- Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo) Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 7° piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 5/6/17.

Leandro D. Biondo Jefe de Equipo

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias LP 146 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES GERENCIA DE COMPRAS Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semi-integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas - Carpeta de Compras N° 22788 Llámase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22788 que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 6/6/17 a las 12 hs. Objeto de la contratación: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semi-integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas de todas las dependencias del Banco Ciudad (Zonas 1 a 3)” Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100) Adquisición y Consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 19/5/17. Fecha tope de consultas: 30/5/17 Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.

Mario Selva Coordinador Operativo

LP 144


Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES GERENCIA DE COMPRAS Trabajos para la remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva de la Sucursal N° 47 "Alberdi" - Carpeta de Compra N° 22792 Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22792 con referencia a los “Trabajos para la remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva de la Sucursal N° 47 "Alberdi", sita en la Av. Juan B. Alberdi 5765, C.A.B.A.”, con fecha de Apertura el día 9/6/17 a las 11 horas. Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo) Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 5/6/17.-

Leandro D. Biondo Jefe de Equipo

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias LP 145 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES GERENCIA DE COMPRAS Postergación - Carpeta de Compra N° 22795 Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública Carpeta de Compra N° 22795 de referencia prevista para el día 26/5/17 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 1/6/17 a las 11 hs. Objeto de la contratación: Servicio de Tasación - tipo llave en mano-, para los Inmuebles Propios del Banco Ciudad de acuerdo a lo requerido en la Com. “A” 6114”, El pliego de bases y condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones / Licitaciones). Fecha de fin de consultas: 24/5/17 a las 15 horas. Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Jessica Maiolo

Jefe de Equipo Prestaciones LP 147 Inicia: 22-5-2017 Vence: 22-5-2017

Gendarmería Nacional

MINISTERIO DE SEGURIDAD GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS - DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Construcción de Hospital de día en la Guarnición Centinela de Gendarmería Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 06/17 Expediente: SN 6-5010/267. Licitación Pública N° 06/2017 Aviso Licitación de Obra Pública Obra: “Construcción de un Hospital de día en la Guarnición Centinela de Gendarmería Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Presupuesto oficial: pesos doscientos cuarenta millones ciento cincuenta y dos mil cuarenta y cinco con 11/100 ($ 240.152.045,11). Garantía de mantenimiento de la oferta: uno por ciento (1 %) del presupuesto oficial, acorde a las formas previstas en el Capítulo III artículo 20 del pliego de cláusulas generales para la licitación y contratación de obra pública. Sitio de ejecución: Guarnición Centinela, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organismo licitante: Gendarmería Nacional. Visita de obra: Las consultas técnicas y coordinación de la visita de obra, serán en el Edificio de la Dirección de Logística (Subdirección de Infraestructura) de Gendarmería Nacional, sito en Av. Gendarmería Nacional 717, C.P. 1104, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o a los teléfonos 011-43102837 - Fax 011-43102653. Visita de obra: el día 28 de junio de 2017 a las 10 horas. Consultas: Las consultas deberán ser por escrito, a la dirección de e-mail: dpto-contrataciones@gendarmería.gob.ar, hasta el quinto (5to) día hábil posterior a la fecha en la cual se hubiera llevado a cabo la visita de obra, en la Dirección General De Apoyo, Subdirección de Contrataciones y Servicios – Departamento Contrataciones, Av. Gendarmería Nacional 717, 1° piso, de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas. Teléfonos: (011) 4310-2544/2703. Sistema de contratación: se contratará bajo el sistema de ajuste alzado, conforme al artículo 5° de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. Presentación de ofertas: Departamento Contrataciones de la Subdirección de Contrataciones y Servicios de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el 1er. piso de la Dirección General de Apoyo, Av. Gendarmería Nacional 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). Los días hábiles de 8 a 13 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. Lugar, día y hora de apertura de ofertas: “Sala de Aperturas”, Departamento Contrataciones de la Subdirección de Contrataciones y Servicios de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el 1er piso de la Dirección

General de Apoyo, Av. Gendarmería Nacional 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104); 25 de agosto de 2017 a las 10 horas.


Quienes deseen presentar oferta deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente Licitación conforme: 1. Los oferentes podrán solicitar la documentación personalmente en el Departamento Contrataciones de la Subdirección de Contrataciones y Servicios, sito en el 1er piso de la Dirección General de Apoyo, Av. Gendarmería Nacional 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en días hábiles de 8 a 13 horas, muñidos de un dispositivo pendrive. NO SE IMPRIMIRÁN PLIEGOS. La documentación licitatoria podrá ser requerida hasta el día de la VISITA DE OBRA. 2. En oportunidad de retirar el pliego del Departamento Contrataciones, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico, en los que serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, hasta el día de apertura de las ofertas. 3. En el caso de no haber obtenido el pliego de bases y condiciones particulares de la manera citada en los puntos precedentes, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Gerardo J. Otero Comandante General

Director Nacional de Gendarmería LP 143 Inicia: 19-5-2017 Vence: 9-6-2017


Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Circular Sin Consulta Nº 1/17 - Contratación Directa Menor Nº 6/17 ACTUACIÓN INTERNA FG Nº 30-00027895 Objeto: “Contratación de los servicios de emisión de Informes Comerciales, Judiciales y Bancarios,y del servicio de consultas Web Service Online de antecedentes comerciales y verificaciones de datos de personas en formato XML-HTML de personas físicas y jurídicas para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mayo de 2017. Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa Menor Nº 06/17, relativa a la “contratación de los servicios de emisión de Informes Comerciales, Judiciales y Bancarios ,y del servicio de consultas Web Service Online de antecedentes comerciales y verificaciones de datos de personas en formato XML-HTML de personas físicas y jurídicas para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”, a efectos de poner en su conocimiento la aclaración efectuada en el artículo 6° de la Disposición UOA N° 15/17 sin modificar los otros articulos oportunamente aprobados: Artículo N° 6: Establecer el día 24 de mayo de 2017, a las 11:15 horas como fecha para la apertura de las ofertas. Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.

Diego Arduini Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2945 Inicia: 22-5-2017 Vence: 17-5-2017


Edictos Oficiales Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Notificación - Resolución N° 1081/DGR/17 E.E. N° 18.441.916/MGEyA-DGR/15 La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente HORMIGON RAPIDO S.A., los términos de la Resolución N° 1081/DGR/2017, de fecha 17 de Mayo de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a HORMIGON RAPIDO S.A., en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, inscripta como tal bajo el Nº 9013-7, CUIT N° 30-70941892-7, con domicilio fiscal en la calle Antonio Berutti Nº 685, Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el artículo 113, primer párrafo, del Código Fiscal t.o. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, en mérito a lo expuesto en los "considerandos" de la presente. Artículo 2º.- Aplicar a la sumariada una multa de $ 251.902,72 .- (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS CON SETENTA Y DOS) equivalente al 200% de los gravámenes retenidos/percibidos y no depositados, correspondientes a los meses 01 y 02 del año 2015, graduada y calculada conforme los artículos 113 y 115 del Código Fiscal t.o. 2017, y disposiciones concordantes de años anteriores. Artículo 3º.- Intimar a HORMIGON RAPIDO S.A. para que dentro del término de quince (15) días de notificada y firme la presente ingrese la suma de $ 251.902,72.- (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS DOS CON SETENTA Y DOS) debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General de Rentas bajo apercibimiento de iniciar el proceso de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo -en caso de corresponder-, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12, del Código Fiscal (t.o. 2017). A los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla mediante correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] -debiendo consignar el número de Expediente, el número de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios de la Dirección General de Rentas sita en la Calle Viamonte Nº 900, Edificio Esmeralda Piso 4º, de esta Ciudad. Artículo 4º.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el 4º de la Resolución Nº 1211-DGR-2016, teniéndose por constituido el domicilio de la responsable en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los "Considerandos" precedentes, y por válidamente notificada la presente y los subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o


viernes, o el siguiente día hábil inmediato al de la suscripción de los respectivos actos administrativos. Artículo 5º.- Intimar a HORMIGON RAPIDO S.A. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la encartada la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Artículo 6°: Regístrese, notifíquese al contribuyente en la Sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la presente Resolución y mediante Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; y resérvese.

Manuel E. Balestretti Subdirector General

EO 493 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017



ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCION GENERAL DE RENTAS Intimación - Providencia N° 10.776.332-DGR/17 Expediente N° 6.625.050/15 La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma MEDINA IBARRA CASILDO., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General N° 1266777-03, CUIT N° 20-93967570-2, con domicilio fiscal en la calle Santo Domingo 4018, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 180 de fecha 17/02/2017, se comunicó el inicio del proceso de inspección mediante Expediente N° 6625050/2015 y Cargo de Inspección N° 018110/2015, destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los períodos Enero/2014 a Abril/2015 y Junio/2015 a Diciembre/2016 de $ 4.622.137,32 (cuatro millones seiscientos veintidós mil ciento treinta y siete con treinta y dos centavos), correspondiendo un total de $ 669.329,89 para el año 2014, $ 1.930.595,27 para el año 2015 y $ 2.022.212,16 para el año 2016, que se detallan en anexo que se acompaña según surge del Expediente N° 6625050/2915. En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio incluso para reconocer deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la agente Beatriz Alvarez, F.C.: 353.430, dependiente de la Dirección de Fiscalización 1, Departamento B, División 4, de la Dirección General de Rentas - AGIP sito en Viamonte 900, 2do piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs., a los efectos de prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos Enero/2014 a Abril/2015 y Junio/2015 a Diciembre/2016 como consecuencia de diferencia de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco - AFIP y lo declarado en el ISIB, como así también notificar Planilla de Diferencias de Verificación a favor del contribuyente por un total de $ 901,22 correspondiente al período Mayo/2015, de acuerdo a lo normado en el artículo 74 del C.F. vigente. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el art. 76 del Código Fiscal Vigente (t.o.2017), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario respectiva.


Alejandra Insúa

Directora Fiscalización 1 EO 495 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCION GENERAL DE RENTAS Intimación - Providencia N° 11.084.796-DGR/17 Expediente N° 6.625.050/15 La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al contribuyente MEDINA IBARRA CASILDO, con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General N° 1266777-03, CUIT N° 20-93967570-2, con domicilio fiscal en la calle Santo Domingo 4018, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 180 de fecha 17/02/2017 se comunicó el inicio del proceso de inspección mediante Expediente N° 6625050/2015 y Cargo de Inspección N° 018110/2015, destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las que la Dirección eneral de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los períodos Enero/2012 a Diciembre/2013 de $ 649.624,07 (pesos seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinticuatro con siete centavos) que se detallan en anexo que se acompaña según surge del Expediente N° 6625050/2015.


ANEXO


En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio incluso para reconocer deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la agente Beatriz Alvarez, F.C.: 353.430, dependiente de la Dirección de Fiscalización 1, Departamento B, División 4, de la Dirección General de Rentas - AGIP sito en Viamonte 900, 2do piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs., a los efectos prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos Enero/2012 a Diciembre/2013 como consecuencia de diferencia de base imponible entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco - AFIP y lo declarado en el ISIB, con excepción de los períodos donde se aplicaron índices coeficientes regresivos para el anticipo 10/2013; e índices coeficientes progresivos para los anticipos 10/2012 y 01/2013. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el art. 76 del Código Fiscal Vigente (t.o.2017), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario respectiva.

Alejandra Insúa Directora Fiscalización 1

EO 494 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017


ANEXO



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Intimación - E.E. N° 11.314.929-MGEYA-SSSC/17 Intimase a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO I de la presente publicación, relacionado al Expediente N°09556043/2017 -MGEYA-SSSC, para que el termino de 15 días corridos de publicado el presente retire la unidad o sus partes del predio ubicado en HERRERA 1618 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por presumirse en estado de abandono, bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establecido en el art 7 y 8 de la Ley 342/00

Juan P. Sassano Subsecretario

EO 490 Inicia: 18-5-2017 Vence: 22-5-2017


ANEXO


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL JUAN A. FERNANDEZ Citación - Registro N° 68/17 Se notifica a la agente GOMEZ, MYRIAM EDITH; CUIL 23-27458702-4, que deberá presentarse a este Departamento de RRHH munido del parte médico original de fecha 13/02/2017 a fin de regularizar la situación laboral. Así mismo se hace saber que dentro de 10 (diez) hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas , de no apostar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc. b) de la ley 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Ud. debidamente notificada.

Ignacio Previgliano Director

EO 499 Inicia: 22-5-2017 Vence: 24-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL JUAN A. FERNANDEZ Citación - Registro N° 69/17 Se notifica a la agente GUZMA IBARRA, SANDRA; CUIL 27-24314980-6, que deberá presentarse a este Departamento de RRHH a fin de regularizar la situación laboral. Así mismo se hace saber que dentro de 10 (diez) hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas , de no apostar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc. b) de la ley 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Ud. debidamente notificada.


EO 498 Inicia: 22-5-2017 Vence: 24-5-2017


MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL JUAN A. FERNANDEZ Citación - Registro N° 70/17 Se notifica a la agente GODOY, ELBA; CUIL 27-18264587-2, que deberá presentarse a este Departamento de RRHH a fin de regularizar la situación laboral. Así mismo se hace saber que dentro de 10 (diez) hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no apostar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc. b) de la ley 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Ud. debidamente notificada.


EO 497 Inicia: 22-5-2017 Vence: 24-5-2017


Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" Notificación - Resolución N° 1415-SSGRH/16 Se notifica al agente, INSAURRALDE, GUSTAVO, que mediante Resol.-2016-1415-SSGRH, la SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS, RESUELVE: ART.1º.- Declárese cesante al agente INSAURRELDE, GUSTAVO CUIL Nº 20-25605040-5, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente, del Ministerio de Salud. Partida 4022.1500.T.A.02.333, en el marco de lo dispuesto por los Art. 53 inc.b) y 56 inc.c) de la Ley Nº 471, (texto consolidado según Ley Nº 5454) ART. 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, y a la Dirección General Planificación y Control Operativo, dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud, el que deben practicar fehaciente notificación al interesado, indicando que la presente no agota la vía administrativa, y que podrá interponer recurso de reconsideración, en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (conforme Artículos. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por el Decreto Nº 1510/97- Texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por LEY 5.454).- o el recurso directo en los Artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435).Cumplido, archívese. Domeniconi

Eduardo Fernández Rostello Director

EO 500 Inicia: 22-5-2017 Vence: 24-5-2017

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA Notificación - Resolución N° 581-SSGRH/17 Se notifica a la agente, NELSON JATACO FLORES, que mediante Resol.-2017-581-SSGRH, la SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS, RESUELVE: ART.1º.- Declárese cesante al agente NELSON JATACO FLORES CUIL Nº 20-25795948-2, quien de desempeña como Enfermero en el Hospital " Bernardino Rivadavia ", del Ministerio de Salud. Partida 4022.1500.T.A.01.333, en el marco de lo dispuesto por los Art. 53 inc.b) y 56 inc.c) de la Ley Nº 471, (texto consolidado según Ley Nº 5666)


ART. 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependientes de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaria y al Ministerio de Salud, quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa, y podrá interponer recurso de reconsideración, en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por el Decreto Nº 1510/97- Texto consolidado por la Digesto Jurídico aprobado por LEY 5.666).- o el recurso directo previsto en el Artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435).Cumplido, archívese. Domeniconi

Eduardo Fernández Rostello Director

EO 492 Inicia: 19-5-2017 Vence: 23-5-2017



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES Citación - E.E. Nº 6.034.690-ESC201182/17 “La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente Ponce Mariano Gastón (auxiliar de portería), DNINº 36.078.019, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante la Escuela de Comercio N° 18 Distrito Escolar 05° y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 17/02/2017, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5666), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 6034690-ESC201182-2017 Queda UD. notificado.-

Nilda M. Meynier Gerente Operativa

EO 488 Inicia: 18-5-2017 Vence: 22-5-2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES Citación - E.E. Nº 8.918.917-ESC202011/17 “La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente Roldan Alejandro Luis (auxiliar de portería), DNINº 23.454.262, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante el Centro de Formación Profesional N° 01 Distrito Escolar 04° y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 26/04/2014, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5666), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 8918917-ESC202011-2017 Queda UD. notificado.-


EO 489 Inicia: 18-5-2017 Vence: 22-5-2017


Nilda M. Meynier Gerente Operativa


MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Intimación - Expediente N° 9.187.770/17 Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 09171701-2017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 09187770-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00.-

Sergio José F. Pietrafesa Director General

EO 487 Inicia: 18-5-2017 Vence: 24-5-2017

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Intimación - Expediente N° 11.277.510/17 Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: N°11272700-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente: N° 11277510-2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.


ANEXO



ANEXO

Sergio José F. Pietrafesa Director General

EO 491 Inicia: 18-5-2017 Vence: 24-5-2017


Procuración General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS DIRECCION DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES Notificación - Nota N° 11.248.800/17 Se notifica por TRES (3) DÍAS a la Sra. Ana María FANEGO F.C. N° 221.566 y a la Sra. María Gloria GIBBONS F.C. N° 281.247 que en el Sumario 382/13, que se instruye mediante el Expediente N° 586.900/2012, e incorporado, en trámite en la actuaría a cargo del Dr. Francisco Javier Pita de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 1345, 8° "A", de la Ciudad de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 114, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: “Buenos Aires, Martes 2 de Mayo de 2017. Habiéndose producido la totalidad de la prueba y no restando medida alguna pendiente de producción, esta Instrucción DISPONE: 1.- Dése nueva vista de todo lo actuado a los agentes sumariados por el término improrrogable de tres días a los fines de alegar sobre el mérito de la prueba producida. 2.- Notifíquese la presente a los Sumariados Edgardo Lugones, Ángel Eduardo Fernández, Pedro Matías Flores Aguirre, Mónica Carle, a los respectivos domicilios constituidos. 3.- Notifíquese la presente a las sumariadas Ana María del Carmen Fanego y María Gloria Gibbons mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.“ Se deja constancia que una vez transcurrido el plazo indicado, se proseguirán las actuaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3360/68.

Alina Szraibman Directora

EO 496 Inicia: 22-5-2017 Vence: 24-5-2017


Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL JUZGADO CIVIL N° 2 – CIUDAD DE NEUQUÉN – PROVINCIA DE NEUQUÉN Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.462.878/DGTAD/2017 Carátula: “COFRE FERMÍN JOSÉ C/ TRABUCCO ZULMA VIVIANA Y OTROS S/ POSESIÓN VEINTEAÑAL” Expte. N° 376853/8 La Dra. Alejandra Cristina Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil N° 2, Secretaría Única, sito en calle Almirante Brown 155 de Neuquén Capital, ordena publicar edictos por dos días en el Boletín Oficial y por dos días en un diario de mayor circulación de Capital Federal, emplazando a la Sra. MARIA MANDZIJ, C.I.N° 2.198.349, heredera del demandado Bartel Martín y a la Sra. CARMEN ANITA BARTEL, C.I.N° 8.789.062 para que en el plazo de cinco días comparezcan a tomar intervención en autos bajo apercibimiento de designarles defensor oficial de ausentes para que las represente en el juicio (art, 145 y ccs y art. 343 CPCC), en autos caratulados “COFRE FERMIN JOSÉ C/ TRABUCCO ZULMA VIVIANA Y OTROS S/ POSESION VEINTEAÑAL” (EXPTE N° 376853/8”. Neuquén, 28 de Abril del año 2017.

Silvia Inés De Glee Secretaria

OJ 127 Inicia: 22-5-2017 Vence: 23-5-2017



PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.445.299/MGEYA/2017 Carátula: “RAMALLO, RUBÉN ALEJANDRO S/ ART. 85 C.C.” Causa N° 7622/14 Por orden del Sr. Juez, Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°19 de la esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso 4to- frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa n° 7622/14 (registro interno 5689/C), “RAMALLO, Rubén Alejandro s/art. 85 C.C.”, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos durante el termino de cinco (5) días del proveído del día de la fecha, mediante la cual se cita a RUBÉN ALEJANDRO RAMALLO D.N.I 31.544.848 a comparecer ante este tribunal a la audiencia fijada para el día 6 de junio del corriente año a las 09:00 horas, conforme se transcribe a continuación: RESUELVO: I) FIJAR NUEVA AUDIENCIA a tenor del artículo 311 del CCPCABA de aplicación supletoria por imperio del artículo 6 de la LPC para el día 6 de junio del corriente año a las 9:00 horas, citándose al probado mediante la publicación de edictos, que se confeccionaran por Secretaría, notificándose a la Dra. Piesco en este acto. No siendo para más, se dio por finalizado el acto y, previa lectura que dio el Actuario en alta voz, firmaron los comparecientes después del Sr. Juez y por ante mí, que doy fe. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, Secretaria.

Sabrina Menéndez Secretaria

OJ 126 Inicia: 19-5-2017 Vence: 26-5-2017



PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 13 Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.313.215/MGEYA/2017 Carátula: “ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS DE BARRIO PARQUE Y PALERMO CHICO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” Expte. N° A38698-2015/0 El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, 7mo. piso (Frente) de la CABA, a cargo del Dr. Guillermo Scheibler, Secretaría N° 25 a cargo de la Dra. Ana Elisa Pasqualini, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (CCAyT; ley 189) y en el marco del expediente “Asociación Civil Vecinos de Barrio Parque y Palermo Chico contra GCBA s/ amparo”, (Expte. A38698-2015/0), hace saber que se ha declarado abstracta la presente acción de amparo. Ello así, en virtud de la enajenación del inmueble -cuyos proyectos fueron cuestionados en la causa- efectuada por el Banco SANTANDER RIO a ESCROW SERVICES S.A (ESSA), quien manifestó que no llevaría adelante la ejecución del proyecto antes mencionado. Asimismo, mediante la resolución dictada en los autos referidos se dispuso la difusión de lo allí resuelto y se impusieron las costas por su orden. Hágase saber que el texto completo de la resolución se encuentra disponible en la página http://www.ijudicial.gob.ar/. Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2017. PubIíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Ana E. Pasqualini Secretaria

OJ 125 Inicia: 19-5-2017 Vence: 22-5-2017


Edictos Particulares Particular

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 10.656.821/MGEYA-MGEYA/17 Pompei SRL avisa que transfiere la habilitación municipal a Juan Ignacio Conlon Cuit 20-27335124-9 con domicilio fiscal en Av Cabildo 1308 CABA, para el local ubicado en la Av. Cabildo N° 1308 PB-sotano-UF.05, para funcionar en carácter de (603.180) com. min. de materiales de construcción Clase I (exposición y vta). (603.199) com. min. de muebles en gral. productos de madera y mimbre. Metálicos-colchones y afines, por Expediente N° 1811659/2013, mediante Disposición N° 4945/DGHP/2013, otorgada en fecha 22/05/2013. Superficie habilitada 82,94 m2. Observaciones: presenta certificado de aptitud ambiental por Anexo V categorización como S.R.E. tramitado por actuación TRW 22472/APRA/2013.

Solicitante: Pompei SRL

EP 174 Inicia: 16-5-2017 Vence: 22-5-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 11.091.877/MGEYA-DGCCON/17 La Sra. Mariana Ramona Gauto, DNI 94.046.340, domiciliada en Amenabar 1631 PB, CABA; comunica la transferencia de su habilitación municipal a Carlos Américo Valdez, del local ubicado en la calle Av. General Las Heras N° 1891, PISO: PB, UF: 0002, para funcionar en el carácter de (604.126) salón de belleza (1 o más gabinetes), por Expediente N° 1086007/2011, mediante Disposición N° 5609/DGHP/2012. Superficie habilitada: 57,06 m2. Observaciones: Av. Las Heras 1891 PB UF N° 2. Trabajan dos (2) personas. Inspectora: María Del Valle Torres FCN°. 273.270.

Solicitante: Carlos Américo Valdez

EP 178 Inicia: 18-5-2017 Vence: 24-5-2017


LEY Nº 2.739

5091-7549 / 5091-7550

E-mail: [email protected] / [email protected]

Jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta

Secretaría Legal y TécnicaSecretaría Legal y Técnica

D. G. Coordinación y Consolidación NormativaD. G. Coordinación y Consolidación Normativa

Gerencia Operativa Boletín Oficial y RegistroGerencia Operativa Boletín Oficial y Registro


D. G. Coordinación y Consolidación Normativa

Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro

Lic. María Leticia Montiel

Dra. Marcela Domínguez Soler

BOLETÍN OFICIAL

La publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial y auténtico, y produceiguales efectos jurídicos que su edición impresa.

Colaboradores:

Lilian PalacioRolando CondisFernardo HernándezLeonardo BernardiLeopoldo ChiesaDiego GonzalezSilvina FranzanteLisandro Cino María Belén GiraudoLeandro MastroianniSabrina Fillol

Sra. Glenda L. Roca

boletín oficial -...

Documents