cahier des clauses administratives particulières ctma ... · l’acte d'engagement, dûment...
TRANSCRIPT
Toute communication doit être adressée de façon impersonnelle à l’attention de « Monsieur le Président du Syndicat »
Baud – Bieuzy – Bubry – Calan – Camors – Caudan – Cléguer – Cléguérec – Crédin – Croixanvec – Gâvres – Gueltas –
Guénin – Guern – Hennebont – Inguiniel – Inzinzac-Lochrist – Kerfourn – Kergrist – La Chapelle Neuve – Lanester – Languidic –
Lanvaudan – Le Sourn – Locminé – Locmiquélic – Malguénac – Melrand – Moréac – Moustoir-Ac – Moustoir-Remungol – Naizin –
Neulliac – Noyal-Pontivy – Pluméliau – Plumelin – Pontivy – Port-Louis – Quistinic – Radenac – Réguiny – Remungol – Riantec – St-
Aignan – St-Barthélémy – St-Gérand – St-Thuriau – Ste-Brigitte – Séglien – Silfiac
BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37
e-mail : [email protected]
site : www.blavet.bzh
Cahier des Clauses Administratives Particulières
CTMA Blavet 2016/2018
Marché passé selon une Procédure Adaptée
Articles 27, 34 et 77 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics
Maître d'ouvrage : Syndicat de la vallée du Blavet
BP 43 56150 BAUD
Tel : 02-97-51-09-37 Email : [email protected]
N° SIRET : 25560079300012 Code APE : 751E
Personne habilitée à donner les renseignements - Ordonnateur :
Monsieur le Président du Syndicat de la vallée du Blavet
Comptable assignataire des paiements :
Monsieur le Receveur du Trésor Public de Baud
Date limite de réception des offres : le 19/08/2016 à 12h00.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
2
a. 2
2
1. Objet du marche - Dispositions générales
1.1 : Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
l'Entrepreneur
La présente consultation a pour objet de confier à un prestataire spécialisé la réalisation des
travaux du CTMA Blavet 2016/2018.
Territoire concerné : celui du CTMA Blavet.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et leur détail chiffré l’est dans les Bordereaux des prix
unitaires composant le Détail Estimatif des Coûts.
Ce marché de travaux est découpé en 3 lots distincts :
Lot1 : Travaux sur le lit mineur
Lot 2 : Travaux sur les berges et la ripisylve
Lot 3 : Indicateurs de suivi
Ce marché est valable pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2020.
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours (le point de départ du délai de validité
des offres est la date limite de réception des offres).
Le nombre d’unités de travaux à réaliser n’est pas connu à ce jour.
Modalités de paiement : articles 110 à 126 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016.Modalités de financement : ressources propres du Syndicat de la Vallée du Blavet,
conditionnées par l’obtention de subventions du Conseil Général du Morbihan et de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne dans le cadre du CTMA.
Le présent marché est donc conditionné à l’obtention de ces subventions.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
3
a. 3
3
1.2 : Conditions de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est disponible sur le site du syndicat de la vallée du Blavet
(http://http://www.blavet.bzh/marches-publics).
1.3 : Dépôt des offres
Les offres devront être adressées par voie postale par pli fermé recommandé ou contre
récépissé de dépôt à Syndicat de la Vallée du Blavet - A l’attention de M. Le Président - BP 43 -
56150 BAUD, avant le 17/08/2016 à 12h.
Le pli fermé doit comporter la mention : « Marché public CTMA Blavet 2016/2018».
2. Présentation des offres
Les offres seront obligatoirement rédigées en langue française. Elles devront comprendre :
L’offre, qui se compose des pièces suivantes :
Le règlement de consultation signé
L’acte d'engagement, dûment complété et signé, accompagné d’un sous-détail
des prix signé
Le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) signé
Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) signé
le Bordereau des prix signé
Une notice explicitant le contenu technique et méthodologique de l’offre
Le cas échéant, les demandes de sous-traitance du titulaire établies sur un acte
spécial et accompagnées des pièces relatives à l’offre demandées dans le
présent règlement.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
4
a. 4
4
L’ensemble des pièces relatives à la candidature de l’entreprise, soit :
Une lettre présentant la candidature et les pouvoirs de la personne habilitée pour
engager le candidat y compris, en cas de groupement, les habilitations nécessaires
pour représenter les cotraitants ; DC1 dûment renseignée et signée
La déclaration du candidat (DC2) regroupant l’ensemble des renseignements,
attestations et déclarations visés aux articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016
Des références récentes (moins de 3 ans) pour des prestations similaires ;
Les moyens humains affectés à la réalisation des travaux pour chaque lot ainsi que le
responsable prévu pour les piloter ;
Le calendrier et les délais prévus
Si l’entreprise envisage dès sa candidature de sous-traiter une partie de sa prestation,
elle devra joindre aussi les renseignements, attestations, déclarations dûment remplies
et signées par le sous-traitant (ou chacun des sous-traitants).
Assurance : Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une
police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des
tiers, y compris l'acheteur public, à la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération avant ou après son exécution.
Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation
avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que
les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils
doivent adresser ces attestations à la personne publique au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de la
personne publique, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs
primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.
Les attestations et certificats délivrés par les organismes compétents seront produits dans un
délai de 8 jours à compter de la date à laquelle la personne responsable du marché aura déclaré au
candidat qu’il est attributaire.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
5
a. 5
5
3. Jugement des offres
Les critères pondérés de choix des titulaires seront les suivants :
Valeur technique de l’offre (30%)
Prix de la prestation (20%)
Expérience et références (50%)
L’examen de la valeur technique de l’offre se fera en appréciant les documents et informations
transmis par le candidat.
Le Syndicat de la vallée du Blavet se réserve la possibilité de procéder si nécessaire à une
négociation avec les 3 premiers candidats (jugés selon les critères de jugement des offres établis) et
sur l’ensemble de leur offre.
Chaque candidat sera avisé de l’attribution ou de la non-attribution du marché.
4. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, 3 rue Contour
Motte, 35044 Rennes. Tél. 02.23.21.28.28 / Fax 02.99.63.56.84.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional pour le
règlement amiable des litiges, 6 quai Ceineray, 44000 Nantes. Tél. 02.40.08.64.32 / Fax 02.40.47.90.68.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Par recours gracieux auprès de M. Le Président du Syndicat de la vallée du Blavet ;
Par référé précontractuel conformément aux dispositions des articles L.551-1 et suivants du
Code de justice administrative ;
Par requête dans les formes et dans le délai de deux mois mentionnés aux articles R.411-1 à
R.412-7 du Code de justice administrative.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
6
a. 6
6
5. Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variation dans les prix - règlement des comptes
La présente consultation est une procédure adaptée à bons de commande sans minimum ni
maximum, conformément aux dispositions des articles 77 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Cependant il pourrait être estimé à titre indicatif de la façon suivante, sans que cette estimation
n’engage le pouvoir adjudicateur (valeurs estimatives non contractuelles) :
2017 2018 2019 2020
800 000 € HT 800 000 € HT 200 000 € HT 200 000 € HT
5.1 : Répartition des paiements
L'Acte d'Engagement devra indiquer ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur
titulaire et à ses sous-traitants, à l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.
5.2 : Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
règlement des comptes - Travaux en régie
Les prix du marché sont hors T.V.A.
6. Mode de calcul des règlements dus :
Les travaux ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés, aux quantités réellement
exécutées contradictoirement établis par constat (art.12 du CCAG Travaux).
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
7
a. 7
7
7. Décompte provisoire des travaux :
Voir article 13 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, le
mandatement sera effectué dans le délai légal.
Les paiements seront réalisés en fonction de la réalisation de chaque bon de
commande après validation par le SVB de la bonne exécution des travaux.
8. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :
Les prix sont révisables et actualisables (article 11 du CCAG travaux).
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois qui précède celui du jour fixé pour la remise des offres ; ce mois est appelé "MOIS ZERO", mentionné
à l'acte d'engagement
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux est
l'index national.
Modalités de révision des prix :
aoTP
anTP
aoTP
anTPCn
10
1035,0
03
0350,015,0
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
8
a. 8
8
Ou :
TP03a : Index travaux publics : Grands terrassements
TP10a : Index travaux publics : Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture
de tuyaux
TP03o, TP03n, TP10-ao, TP10-an, sont les valeurs prises par les index nationaux respectifs TP03a,
TP10a, au mois o et n.
9. Modalités d'actualisation des prix :
L’actualisation est effectuée par application au prix des marchés d’un coefficient donné par
la formule :
0
)3(
I
IC
d
n
dans laquelle I0 et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d - 3 par
l’index de référence du marché sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution
des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.
10. Application de la Taxe à la Valeur Ajoutée :
Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
9
a. 9
9
11. Délai d'exécution - pénalités et primes
Ce marché est valable pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2020.
Les travaux devront avoir lieu entre le 01/04 et le 01/11 de chaque année. Une dérogation
pourra toutefois être accordée par le maître d’ouvrage pour un cas exceptionnel, sous réserve de
l’accord des services de la police de l’eau.
L’entreprise veillera à respecter les délais de réalisation suivants, tout en s’attachant à finir un
chantier avant d’en commencer un autre et à procéder dans un ordre définit auparavant avec le
technicien rivière (les délais seront comptabilisés individuellement pour chaque chantier) :
Type de travaux
Délais de réalisation du
détail estimatif à compter de
la date de la visite de terrain
avec le technicien rivière
Délais de réalisation à
compter de la date de
l’ordre de service ordonnant
la réalisation des travaux
Pose d’un pont cadre
ou d’un écopal 5 jours ouvrés 3 mois calendaires
Restauration ou
entretien de ripisylve 5 jours ouvrés 2 mois calendaires
Point d’IPR ou d’IBG 5 jours ouvrés 1 mois calendaire
Pour tous les autres types de travaux un délai de 5 jours ouvrés est laissé pour la réalisation d’un
détail estimatif des coûts et un délai de 2 mois calendaires est laissé pour la réalisation des travaux.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
10
a. 1
0
1
0
En application de l’article 19.2.3 du C.C.A.G. Le délai d’exécution des travaux est prolongé
d’un nombre de jours égal au nombre de jours d’arrêt de travail réellement constaté quand cet arrêt
résulte d’intempéries visées par une disposition légale ou réglementaire, ou d’autres phénomènes
naturels que le maître d’œuvre juge incompatibles avec une bonne exécution des travaux.
Notamment, on retiendra les seuils suivants à partir desquels les intempéries deviennent une entrave à
l’exécution des travaux :
NATURE DU PHENOMENE
INTENSITE LIMITE
Pluies
10 mm de hauteur d’eau cumulée enregistrée
sur 24 heures, relevés à 8 heures du matin, ou 15 mm
cumulés sur 3 jours.
Température
- 5°C à 8 h du matin pour travaux autres que
bétonnage
0°C à 8 h du matin le jour des travaux de
bétonnage.
L'exécution du chantier pourra être suspendue pour des périodes d'exécution n'excédant pas
sept mois, sans que cette suspension ne donne lieu à une indemnité.
12. Pénalité pour retard et interruption (article 20 du CCAG Travaux)
En cas de dépassement du délai d’exécution des travaux et à l’exception des délais de
prolongation définis précédemment, l’entrepreneur subira par jour ouvré de retard dans
l’achèvement des travaux, une pénalité fixée selon l’article 20 du CCAG Travaux de cent cinquante
€uros par jour (150 €/jour).
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
11
a. 1
1
1
1
13. Clauses de financement et de sureté
a. Retenue de garantie
Sans objet
b. Acompte
Un acompte de 30 % du montant total du chantier pourra être versé dès l’attribution de l’ordre
de service ordonnant l’exécution de celui-ci.
14. Visite préalable et implantation des chantiers
Le piquetage général sera effectué au cours de la visite préalable, contradictoirement entre
le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, en présence éventuelle du propriétaire. La charge en sera
supportée par l'entrepreneur (piquetage, production du détail estimatif,…).
15. Détail estimatif
Les détails estimatifs des coûts sont les documents par lequel l'entreprise récapitule tous les
éléments convenus lors du piquetage, avec un niveau de précision technique suffisant pour que le
maître d'ouvrage puisse signer le bon de commande correspondant.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
12
a. 1
2
1
2
Les renseignements à fournir par l'entrepreneur sont les suivants :
description détaillée du chantier à mener
nature et origine des matériaux,
emplacement des lieux de stockage des matériels et matériaux,
emplacement des lieux d’évacuation des déblais de chantier,
définition de l’accès au chantier,
dispositions particulières prises en compte pour les spécificités de chaque chantier
(DICT, déviation,…)
engins utilisés pour l'exécution des travaux, nombre d'ouvriers, nom du chef
d'équipe,
le délai sur lequel l'entreprise s'engage pour l'exécution de ce chantier
le devis quantitatif et chiffré estimatif correspondant aux plans, établi en
application du Bordereau des Prix Unitaires contractuel.
tous autres renseignements demandés par le maître d'ouvrage concernant la
réalisation des travaux.
le numéro de téléphone portable du responsable du chantier pouvant être joint
par le maître d'ouvrage.
La fourniture des détails estimatifs sera demandée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur
avant la passation de la commande.
16. Organisation sécurité et hygiène des chantiers :
Outre les stipulations du Cahier des Clauses Techniques Particulières en manière d'organisation
de sécurité et d'hygiène des chantiers, il est précisé que :
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est
réalisée par l'entrepreneur, sous sa responsabilité et à ses frais sous le contrôle des services de voirie et
de police compétents.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
13
a. 1
3
1
3
La police éventuelle de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections
où la circulation est interrompue est, de même, assurée par l'entrepreneur sous sa responsabilité et à
ses frais, sous le même contrôle.
Les déviations autorisées d'itinéraires sont fléchées par l'entrepreneur qui a, de plus, à sa charge
toute la signalisation annexe mise en place, sous sa responsabilité, conformément aux directives des
services précités.
L'emploi des explosifs fait l'objet, en plus des autorisations réglementaires, d'un agrément du
maître d'ouvrage qui n'atténue en rien la responsabilité de l'entrepreneur telle que définie à l'article 31
à 31-10 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à
l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière Sécurité et de Protection
de la Santé des Travailleurs.
L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les obligations qui
en découlent.
Il doit par ailleurs donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S.
17. Réception des travaux
Les contrôles préalables à la réception des ouvrages sont réalisés par le maître d'ouvrage, en
présence de l’entrepreneur, conformément aux prescriptions du C.C.T.G. et du C.C.T.P.
A la fin de chaque chantier le maître d'ouvrage procède à une réception partielle des
ouvrages par un état des lieux contradictoire, en présence de l’entrepreneur et éventuellement du
propriétaire. Cette réception peut être assortie de réserves. La levée des réserves est indispensable à
la réception définitive des travaux et au paiement de ceux-ci.
Les travaux de remise en état des lieux font partie de chaque chantier et sont comptabilisés
dans le délai d'exécution de ces derniers.
La remise en état des lieux fera l’objet d’une attention toute particulière.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
14
a. 1
4
1
4
L’entrepreneur est tenu de débarrasser le chantier de tous matériaux non employés avant la
réception de travaux.
Une réception des travaux de chaque chantier ne sera prononcée que si le repliement du
matériel et la remise en état des lieux ont été réalisés de façon satisfaisante et dûment constatés par
le maître d’ouvrage.
18. Assurances :
L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée des travaux, de garantir, à ses frais, son
matériel, ses installations, les matériaux approvisionnés par lui et les ouvrages qu’il aura exécuté,
contre tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toute nature et d’indemniser
personnellement tous tiers du préjudice qui pourrait être occasionné de ces faits.
Il ne sera alloué à l’entreprise aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages
occasionnés par négligence, imprévoyance, défauts de moyens ou fausses manœuvres.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la date de l’accusé de
réception de la notification du marché, l’entrepreneur ou les entrepreneurs groupés et ses sous-
traitants souscriront, s’ils ne l’ont pas déjà fait, une assurance « responsabilité civile de chef
d’entreprise ».
Cette police couvrira, pour un montant illimité, les conséquences pécuniaires de dommages de
toute nature, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le personnel salarié en
activité de travail ou par le matériel d’entreprise ou d’exploitation, soit du fait des travaux, soit encore
du fait d’incidents survenus après la fin des travaux et mettant en cause la responsabilité de droit
commun (Article 1382 et suivant du Code Civil) en cours de travaux et pendant la période de
responsabilité décennale et la période de bon fonctionnement de deux ans des équipements.
Syndicat de la Vallée du Blavet • BP 43 - 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 09 37 •• e-mail : [email protected] • site : www.blavet.bzh
15
a. 1
5
1
5
19. Mesures d'ordre social- Application de la réglementation du travail (article 6 du CCAG
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de
la main d'œuvre et aux conditions du travail.
En application de l'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents
demandés dans les conditions fixées à cet article tous les six mois à compter de la date de
notification du marché et ce jusqu'à la fin de l'exécution de celui ci.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit
être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maître de l'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle
en France.
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur
le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.
L’entreprise accepte l’ensemble de ces modalités et s’engage à les respecter.
L'Entrepreneur, Le Président du Syndicat de la vallée du Blavet,
M. Benoît ROLLAND
Faire précéder la signature Faire précéder la signature
de la mention manuscrite : de la mention manuscrite :
"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"
Le Le