福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2013年 … · web...

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件专用本

（ 2015 年版）

招标项目名称： _ 福州市二环五四路口改造工

程（施工）　

招标编号：榕市市政招 2016191

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本

招标人：福州市城乡建设发展总公司（盖单位公章）

招标代理机构：福州市建设工程管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：何致招标代理机构编制人： _ 何致

招标文件编制日期：　 2016 年 12 月

使用说明1 ．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准

施工招标文件（ 2015 版）》（以下简称 “ 标准施工招标文件 ” ）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（ 2007 年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（ 2010 年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、

1


专业工程招标项目。2 ．《标准施工招标文件》包括第 1 章招标公告 /

投标邀请书、第 2 章投标须知、第 3 章评标办法和标准、第 4 章合同条款及格式、第 5 章工程量清单及计价、第6 章招标图纸、第 7 章技术标准和要求和第 8 章投标文件格式。

3 ．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4 ．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5 ．《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容

2


存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6 ．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

3


4


目录第 1 章 ............................................................................................................... 招标公告

5

招标公告 .......................................................................................................................... 6第 2 章 ............................................................................................................... 投标须知

9

第 1 节投标须知前附表 ......................................................................... 10投标须知前附表 ........................................................................................ 11

第 2 节投标须知 ................................................................................................ 23“ ”投标须知内容见《通用本》 .................................................. 23投标须知内容修改表 ................................................................................ 24

第 3 章 ........................................................................................ 评标办法和标准

27

第 1 节评标办法和标准数据表 .................................................. 28评标办法和标准数据表 ......................................................................... 29第 2 节评标办法和标准 ......................................................................... 34“ ”评标办法和标准见《通用本》 ........................................... 60

第 4 章 ........................................................................................ 合同条款及格式

61

第 1 节合同协议书 ........................................................................................ 62“ ”合同协议书内容见《通用本》 ........................................... 62第 2 节通用合同条款 ................................................................................ 63“ ”通用合同条款内容见《通用本》 ................................... 63通用合同条款补正表 ................................................................................ 64第 3节专用合同条款 ................................................................................ 65专用合同条款 ................................................................................................ 66

第 4 节合同附件 ................................................................................................ 103“ ”合同附件内容见《通用本》 .................................................. 103

A、合同协议书格式 ............................................................................. 104B、廉政合同格式 .................................................................................... 104C、安全文明施工合同格式 ...................................................... 109D、工程质量责任合同格式 ...................................................... 121E 、工程质量保修书格式 .............................................................. 123F 、施工单位履约承诺书格式 ............................................... 127G、施工现场管理承诺书格式 ............................................... 128H、福州市城乡建设发展总公司工程项目违约处

5

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本罚实施细则 ....................................................................................................... 129I 、福州市城乡建设发展总公司工程项目质量、安全管理办法 ................................................................................................ 134J 、工程建设泥浆中转处置施工合同（若有泥浆中转） ...................................................................................................................... 137

K、承包人违约条款对应的违约金明细表 ..... 139第 5 章 ................................................................................ 工程量清单及计价

141

第 1 节工程量清单 ........................................................................................ 142第 2 节招标控制价 ........................................................................................ 143第 3 节投标报价 ................................................................................................ 149第 4 节工程量清单与计价表格式 ........................................... 151

第 6 章 ............................................................................................................... 招标图纸

152

第 1 节招标图纸目录 ................................................................................ 153第 2节招标图纸 ................................................................................................ 157

第 7 章 ........................................................................................ 技术标准和要求

158

第 1 节招标项目概况和说明 .......................................................... 159（一）工程建设地点的现场自然条件 ........................ 159（二）工程建设地点的现场施工条件 ........................ 159

（三）招标项目说明 ............................................................................. 159第 2 节工程建设技术标准 ................................................................. 160（一）工程建设标准强制性条文 ....................................... 160（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准 161（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求 ............................................................................................................... 162第 3 节施工现场管理要求 ................................................................. 163（一）现场安全防护设施要求 ............................................... 163（二）水土保持与环境要求 ...................................................... 163（三）文明施工要求 ............................................................................. 163（四）施工机具进场要求 .............................................................. 164第 4 节招标人对工程主要材料设备的要求 ............. 165（一）技术要求 ............................................................................................ 165（二）质量要求 ............................................................................................ 165（三）参考品牌 ............................................................................................ 166第 5节招标人自行采购的材料设备 ................................... 168第 6节其他要求 ................................................................................................ 169

第 8 章 ................................................................................................ 投标文件格式

170

6

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本第 1节资格审查文件 ................................................................................ 171第 2节商务文件 ................................................................................................ 182第 3节技术文件 ................................................................................................ 185通用本补正数据表 ........................................................................................ 186

第 1 章招标公告

7


招标公告招标编号：榕市市政招 2016191

1. 招标条件本招标项目福州市二环五四路口改造工程（施

工）已由福州市发展和改革委员会以榕发改审批[2016]137 号批准建设，建设单位为福州市城乡建设发展总公司，建设资金来源财政拨款，招标人为福州市城乡建设发展总公司，委托的招标代理单位为福州市建设工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

8


2.1. 工程建设地点：项目西起龙腰高架桥终点、东至斗门高架桥，南起二环五四路交叉口、北至新店互通；

2.2. 工程建设规模：二环五四路口增设 4 条匝道，匝道全长 991.148 米，二环思儿亭高架桥Ｋ 0+113- Ｋ 0+315 段南侧，Ｋ 0+467- Ｋ 0+614 段南北两则各拼宽 3.5

米，对二环五四路口附近局部二环路、五四路进行罩面加铺 30 厘米，同时将新店互通五四路上桥处现状非机动车道改造为机动车道，改造长度 273 米，并在辅路新建非机动车道桥怀现状新店互通非机动车道桥相接；

2.3. 招标范围和内容：招标范围：二环五四路口改造增设三条机动车匝

道联系二环及五四路（含五四路由北往南左转北二环AK0-AK0+527.442 、北二环由西往东左转五四路 BK0-

BK0123.352 、北二环由东往西右转往五四路 CK0-

9


CK0+134.67 ）。二环思儿亭高架桥 DK0-DK0+203.34 ，琴亭

高架人行天桥主体 K0+00-K0+169.735 ，桩基 66 根；招标内容：道路、桥梁、交通、给排水、照明电

力、景观绿化等（具体以工程量清单为准，招标图纸为依据）。

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：150319799 元；

2.5. 工期要求：总工期为 255 个日历天；其中各关键节点的工期要求为工程开工之日起 60 个日历天内完成桩基工程；工程开工之日起 180 个日历天内完成所有钢箱梁吊装；工程开工之日起 240 个日历天内除绿化工程外其他工程均完成；实际开工日期以建设单位或监理单位书面通知为准；

2.6. 标段划分： / ；2.7. 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》

合格标准。3. 投标人资格要求及审查办法

10


3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于特级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（ B证）。

根据闽建筑函 [2014]6 号文规定，若拟担任本工程的项目经理具备一级建造师临时执业证书的须满足：（ 1 ）已按规定在 2014 年 2 月 28 日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；（ 2 ）已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

3.3. 本招标项目不接受联合体投标。 3.4. 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用

综合评价分值。11


3.5. 投标人 “ 类似工程业绩 ” 要求： / ；拟派出的项目负责人 “ 类似工程业绩 ” 要求：　 / 　； “ 类似工程业绩 ” 是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前 5 年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的　 / 个标段投标，但最多允许中标　 / 个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7. 其他资格要求：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。

3.8. 其他资格要求：投标人不存在 “ 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的 ” 。

3.9. 其他资格要求：投标人不存在 “ 使用超过 1 个匿名报名号上传本单位投标文件的情形 ” 。

12


3.10. 其他资格要求：投标时，投标人和拟派工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。

3.11. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.12. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取4.1. 本招标项目采用电子招投标。采用电子招投

标的，其执行的文件为：榕建综 [2009]43 号文、榕政办 [2010]19 号、榕建招 [2010]20 号、榕建综 [2010]32 号、榕建综 [2010]37 号、榕建招 [2011 ]43 号）。

4.2. 采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2016 年 12 月 13 日 9 时 00 分至 2016 年 12 月 19 日 17 时 00 分通过福州市建设工程电子招投标平台（ www.fzztb.com ）采取无记名方式免费下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用

13


百宝图建设工程电子招投标系统 V4.5.1 电子标书生成器软件打开。投标人获取电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

4.3. 投标人若需购买纸质施工图纸，可自行向招标人申请购买。

5. 评标办法本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标

价中标法。6. 投标保证金的提交6.1. 投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。6.2. 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元

（￥ 800000 元）。6.3. 投标保证金提交的方式：（ 1 ）投标人可以采

用电汇或银行转账形式递交投标保证金（投标人采用电汇或银行转账方式的，投标保证金应从投标人所在地企业基本账户汇到招标人或招标代理指定的投标保

14


证金账户）（ 2 ）银行保函形式递交投标保证金，（ 3 ）按榕建招 [2013]38 号文规定交存年度投标保证金，（ 4 ）按闽建筑 [2014]33 号文规定交存建筑业龙头企业年度投标保证金；

7. 发布公告的媒介本次招标公告同时在福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn) 、福州市建设工程招标投标网

(www.fzztb.org) 、福州市建设工程电子招标投标平台

( www.fzztb.com ) 上发布。8. 联系方式

招标人：福州市城乡建设发展总公司地址：台江区宁化街道福机新苑办公楼（尤溪洲东公交站总站背后），邮编：

350005 电话：0591-83411735 ，联系人：宋工招标代理机构：福州市建设工程管理有限公司地址：福州市晋安区福新中路 126 号岳峰工贸大厦Ｂ座 6 层，邮编：350011 电话：0591-28062846 ，传真：0591-28062881联系人：小何投标保证金银行帐号：帐户名称：福州市建设工程交易管理中心；开户银行：兴业银行股份有限公司福州工业路支行；帐号： 116040100100069058 。(应在汇款凭证上注明“榕市市政招 2016191 投标保证金”，如因投标人汇款凭证

15

http://www.fzztb.com/

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本未按规定格式完整注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。联系电话：0591-87593488、83821697）

招标投标交易场所名称：福州市公共资源交易服务中心地址：福州市温泉公园路 69 号福州市行政服务中心三楼

16


第 2 章投标须知

17


第 1节投标须知前附表

18


投标须知前附表说明：

（ 1 ）本表各项应一一填写，除 “ 不适用 ” 外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（ 2 ）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明 “ 不适用 ” 。

（ 3 ）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

项号条款号条款名称编列内容1. 1.1 招标人和招标

代理机构招标人：福州市城乡建设发展总公司地址：台江区宁化街道福机新苑办公楼（尤溪洲东公交站总站背后）

联系人：宋工电话：0591-83411735 ，

招标代理机构：福州市建设工程管理有限公司地址：福州市晋安区福新中路 126 号岳峰工贸大厦Ｂ座 6 层联系人：何致电话：0591-28062846 ，传真： 0591-28062881

2. 1.2/22.2.2

本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有）

招标项目名称：福州市二环五四路口改造工程（施工）招标编号：榕市市政招 2016191 标段划分（如果有）：本项目有一个标段招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 个招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 个

3. 1.3 资金来源和落实情况

资金来源：财政拨款出资比例： 100%

19

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本资金落实情况：已落实

4. 1.4 工程建设地点项目西起龙腰高架桥终点、东至斗门高架桥，南起二环五四路交叉口、北至新店互通

5. 1.5 工程建设规模详见招标公告6. 1.6 招标范围和内

容详见招标公告

7. 1.7 是否采用电子招投标

本招标项目是采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：榕建综 [2009]43 号文、榕政办 [2010]19 号、榕建招 [2010]20 号、榕建综 [2010]32 号、榕建综 [2010]37 号、榕建招 [2011]43 号

8. 2.1 计划工期总工期为 255 个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）：工程开工之日起 60 个日历天内完成桩基工程；工程开工之日起 180 个日历天内完成所有钢箱梁吊装；工程开工之日起 240 个日历天内除绿化工程外其他工程均完成；实际开工日期以建设单位或监理单位书面通知为准。

9. 2.2 质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准10. 2.3 合同价格形式固定单价合同 11. 3.1 资格审查方式本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 12. 4.1

/4.2合格投标人资格条件

1．投标人应具备建设行政主管部门核发的有效的不低于特级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（ B 证）。

根据闽建筑函 [2014]6 号文规定，若拟担任本工程的项目经理具备一级建造师临时执业证书的须满足：（ 1 ）已按规定在 2014 年 2 月 28 日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；（ 2 ）已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理

3．本招标项目不接受联合体投标。 4．本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分

值。5．投标人“类似工程业绩”要求： / ；拟派出的项目负责人

“类似工程业绩”要求： / 　；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前 5 年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

6．投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被

20

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理；

7．投标人不存在“采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的”；

8．投标人不存在“使用超过 1 个匿名报名号上传本单位投标文件的情形”；

9．投标时，投标人和拟派工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标；

10．投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力；

11．投标人不存在到场核验的投标人拟任项目负责人所持身份证信息与投标文件中载明的投标人拟任项目负责人身份证信息核验不一致的。12．其他资格要求详见招标文件第 3 章“评标办法和标准”

和第 8 章“投标文件格式”的规定。13. 9.1 踏勘现场招标人不组织踏勘现场。14. 10.1 投标预备会招标人不召开投标预备会。15. 10.2 投标人提出问

题的截止时间不适用。

16. 10.3 招标人书面澄清的时间

不适用。17. 11 分包 □ 不允许

允许，允许分包内容：①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。在投标文件编制时不需要提供拟分包企业的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件等相关资料。②依据闽建筑[2012]35 号文件规定，建筑起重机械租赁、安装、拆

卸、维修、保养等“一体化”服务业务作为分包内容。18. 12 偏离不允许

□ 允许，允许偏离范围和幅度：不适用

19. 13.3 电子招标文件电子招标文件编制工具软件名称及版本：百宝图建设工程电子招投标

系统 V4.5.1 电子标书生成器。20. 14.1 投标人要求澄投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2016 年 12 月 20 日 17 时

21

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本清招标文件的截止时间及提交方式

00 分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 b ：a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件

的项目。b 无记名方式，适用于采用电子招

投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

21. 14.2/24.1/25.1

投标截止时间 2017 年 1 月 6 日 9 时 45 分投标人应根据《关于房屋建筑和

市政基础设施工程施工项目电子投标文件实行网络递交的通知》（榕建综 [2009]43 号），通过电子招投标平台实现电子投标文件的网络递交，且须在投标截止时间 2 小时前完成电子投标文件网络递交，同时还需在投标截止时间前提交电子光盘（ GEF 格式）。电子投标文件以网络递交数据为准，光盘（ GEF 格式）为备份。如未实现电子投标文件的网络递交或未提交电子光盘的，其投标文件按无效标处理。

具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见福州建设工程电子招标投标平台（网址： www.fzztb.com ）相关说明或电话咨询电子招标投标平台建设项目组（ 0591-87585006 ）。投标人拟派出的项目经理必须在提交投标文件的同时，提交注册建造师执业资格证书复印件、身份证复印件和网络匿名报名号（一个报名号仅代表一个投标人），上述材料均须加盖投标人单位公章，并同时提供相应原件核验。不符合上述规定的投标人文件招标人不予受理

根据相关规定，投标人拟任项目负责人须持本人身份证到场并采用

身份证识别仪核验其身份证，未经核验的投标人的投标文件将被拒

22

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本收。到场核验的投标人拟任项目负责人所持身份证信息与投标文件中载明的投标人拟任项目负责人身份证信息核验不一致的，其投标无

效。22. 14.2

/14.4招标人对招标文件的澄清或者修改

招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 b ：a 采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将

以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。b 采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招

标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。

投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 b ：a 采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传

真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。

b 采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

23. 15.3.1 技术文件本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。24. 18.1 投标有效期投标截止时间后 60 日历天。25. 19.1/

19.2.1投标保证金 1、投标保证金金额：人民币捌拾万元；

2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：a、保证金方式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“榕市市政招2016191 投标保证金”；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。（如因投标人汇款凭证未按规定格式完整注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。福州市公共资源交易服务中心投标保证金管理部门电话： 0591- 89593488 、 0591-83821697 。）） b 、或年度投标保证金方式：投标人须按榕建招 [2013]38 号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《福州市建设工程年度投标保证金收讫证明》复印件（或扫描件的打印件）与资格审查申请书同时提交，携带原件备查。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《福州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格

23

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本审查不合格。c、或递交建筑业龙头企业年度保证金的投标人应按闽建筑 [2014]33 号规定办理年度投标保证金的相关事宜并取得《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》，《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》中注明的金额应不少于招标文件规定的投标保证金金额；投标人须将有效的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交（如本项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，投标人应按上述递交项目投标保证金的规定将投标保证金金额予以补足），否则，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。开标当日《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》未失效，否则，未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。d、银行保函形式：投标人在递交投标文件同时，应一并将银行保函的原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证，按否决投标处理；备注：银行保函应由投标人企业基本账户所在银行出具，且银行保函内容应满足招标文件提供的《投标保证金银行保函（格式）》内容要求（如：招标人名称、项目名称、招标编号、投标保函额度等），并将银行保函的复印件（加盖单位公章）附在《资格审查文件》中“投标保证金有关单据”后面，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。

投标保证金银行账号：帐户名称：福州市建设工程交易管理中心；开户银行：兴业银行股份有限公司福州工业路支行；帐号： 116040100100069058 。投标保证金有效期：同投标有效期。投标单位在银行办理投标保证金相关业务时，应在转账票据的用

途栏或备注栏中填写本项目招标编号，并告知银行应将项目招标编号进行相关录入。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖业务公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定提交投标保证金的依据。注：投标保证金退还：① 按投标须知第 20.3 条款规定的投标保证金退还办法和榕建招[2013]38 号文规定退还程序办理。② 由福州市公共资源交易服务中心将通知银行按有关规定退还其投标保证金本金及利息（按银行同期活期存款计取，利息部分投标人应出具税务部门的正规发票）。

具体利息退还办法如下：24

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本投标保证金利息计息期起始时间

统一按投标截止时间当天开始计息。

投标保证金利息计息期终止时间：①中标候选人以外的投标保证金利息计息期统一到中标结果公示期满当天终止；②中标人在收到中标通知书后 30 日内签订合同的，中标候选人的投标保证金利息计息期统一按施工合同签订当天终止；③因中标人原因而未能在收到中标通知书后 30 日内签订合同的，中标候选人的投标保证金利息计息期统一按中标人收到中标通知书后第 30 日终止，否则，中标候选人的投标保证金利息计息期统一按实际签订合同当天终止；④因存在投诉情况而延长退还投标保证金的，中标候选人以外的投标保证金利息计息期统一到投诉处理完毕当天终止，中标候选人的投标保证金利息计息期终止时间同②、③点。

26. 20.1 备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。27. 21.1 要求提交的投

标文件内容资格审查文件：要求提交；技术文件：不要求提交；商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单 XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定并满足我市电子招投标有关规定。

本项目投标人不需提交纸质的投标文件，要求投标人提交 GEF 格式的电子投标文件。

28. 21.4/ 21.5

投标文件份数 1、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下：资格审查文件：正本 / 份，副本 / 份；技术文件：正本 / 份，副本 / 份；商务文件：正本 / 份，副本 / 份；；其中，有要求提交已标价工程量清单 XML电子文档的，则应提

交 1份已标价工程量清单 XML电子文档。2、采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：

将包括资格标、商务标等内容的投标文件刻录到光盘中，提交份数 :2 份。中标人在中标结果公示结束后 2 天内另向招标人 / 代理单位提交加盖有交易中心工程项目交易见证专用章电子印章、中标人电子印章和单位公章的纸质投标文件正本 1 套，副本 4 套及相应的电子文档 4 份，每份电子文档均包含 word 格式的投标文件。

29. 21.5 电子投标文件电子投标文件编制工具软件名称及版本：百宝图建设工程电子招投标系统 V4.5.1 电子标书生成器。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：招投标平台 0591-87585006 、金润软件 0591-87828720 。。电子投标文件具体要求：

25

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本投标人须使用福州建设工程电子招投标平台统一提供的专业电

子投标文件制作软件，制作统一标准格式的电子投标文件。电子投标文件固化后通过电子投标文件专用加密工具进行加密，将加密生成的文件上传至福州建设工程电子招投标平台，投标人必须保证电子投标文件在投标截止时间前上传成功。同时还须在投标截止时间前现场提交电子投标文的光盘及有效的网络匿名报名号。电子投标文件递交的具体操作流程及步骤详见福州建设工程电子招投标平台(www.fzztb.com) 相关说明或电话咨询电子招标投标平台建设项目组 (0591-87585006) 。

在《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》投标文件格式中，在电子投标文件中签字处须加盖相应人员的电子印章，在电子投标文件中盖章处须加盖投标人单位公章或相应人员的执业资格电子印章，否则其电子投标文件作否决投标处理。

投标人应使用投标人本单位的福建 CA 数字证书进行加密。若投标人使用除本单位企业数字证书以外的数字证书加密投标文件，评标委员会将否决其投标。

若投标人使用超过 1 个匿名报名号上传本单位投标文件的，评标委员会将否决其投标

请各投标人使用新版本 V4.5.1 电子投标文件生成器软件制作电子投标文件，因旧版本制作的电子投标文件导致其投标文件无法上传或打开的，其后果由投标人自行承担。电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，必须使用

相应证件、单据的原件进行扫描（彩色扫描件），不得使用复印件进行扫描。电子投标文件以网络递交数据为准，电子光盘数据作为备份在投

标截止时必须提交。若所有电子投标文件均无法通过网络递交成功，方可启动电子投标文件光盘数据进行开标、评标，并以此数据为准。

投标人应保证网络递交数据与电子光盘数据的一致性，如因数据不一致造成投标文件无效的，其后果由投标人自行承担。

30. 22.2.2/ 26.1/ 27.1

开标时间、地点和要求

1、开标时间：2017 年 1 月 6 日 9 时 45 分开标地点：福州市公共资源交易服务中心本项目开标室

2 、采用电子招投标的，开标要求：详第 2 节投标须知内容修改表第 27.1

款 31. 23.1

/24.7资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标

资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为　 b （a、b）：

a 资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单 XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4 款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总

26

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本识封套内（适用于非电子招投标项目）。

b 电子投标文件（ GEF 格式）光盘一式贰份应使用福州市建设工程交易管理中心制作的光盘贴和光盘密封袋密封，同时将网络匿名报名号一起封存，按密封袋上“注意事项”的要求填写密封完整，并在封口处加盖投标人单位公章。否则视为投标文件未密封，其投标文件不予受理。（适用于电子招投标项目）

32. 24.2 提交投标文件的地点投标人提交投标文件的地点和接收人为：

地点：　　福州市公共资源交易服务中心本项目开标室　　接收人：　福州市建设工程管理有限公司　招标人在投标截止时间前　 40 分钟开始接收投标文件。

33. 24.5 是否退还投标文件否

□ 是34. 30.1 评标办

法本招标项目采用的评标办法为：经

评审的最低投标价中标法 35. 30.8

/31.1是否授权评标委员会确定中标人

□ 是否，推荐的中标候选人数： 3 名

36. 32.1/33.1

中标候选人及中标结果公示

公示场所：福州市公共资源交易服务中心公示媒介：福建招标与采购网（ www.fjbid.gov.cn ）、福州市建设工程招标投标网 ( www.fzztb.org ) 、福州市建设工程电子招标投标平台（ www.fzztb.com ）

37. 34.1 履约担保金额和形式

履约担保金额：为签约合同价的 10 ％；履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑 [2013]29 号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑 [2015]29 号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保

或建设工程保证保险的方式提交

27


http://www.fzztb.org/

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本的，承包人应对履约担保材料的真

实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下： ① 处罚违约金 10 万元； ② 重新提供履约担保必须以现金方式提交； ③ 发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。提交时间：收到中标通知书之日起 7 天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

38. 35.2 签订合同中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派其法定代表人或项目经理与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在收到中标通知书后 30 天内，必须与招标人签订施工合同。

39. 36.3 终止招标发布终止招标公告的媒介为福建招标与采购网（ www.fjbid.gov.cn ）、福州市建设工程招标投标网 ( www.fzztb.org ) 、福州市建设工程电子招标投标平台（ www.fzztb.com ）

40. 38.3 监管部门部门或机构名称：福州市建设工程招标投标管理办公室地点：温泉公园路 69 号福州市行政服务中心三楼电话： 0591-87598406

41. 40.1 其他 40.1.1 本项目要求投标人提交的 GEF 格式电子化标书文件中有关“投标人的法定代表人或委托代理人的签字问题”应用“CA认证的法定代表人或委托代理人的电子签章”替代。40.1.2电子投标文件中需加盖相应人员的执业资格章的，应加盖相应人员的执业资格电子印章。40.1.3 投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。40.1.4 本项目电子招标文件使用新版本 V4.5.1电子标书生成器软件制作。请各投标人使用新版本 V4.5.1电子投标文件生成器软件制作电子投标文件，因旧版本制作的电子投标文件导致其投标文件无法上传或打开的，其后果由投标人自行承担。40.1.5 投标人应使用 1 个报名匿名号上传本单位电子投标文件，如使用超过 1 个匿名报名号上传本单位投标文件的，评标委员会将否决其投标。40.1.6 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收：①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

28


http://www.fzztb.org/

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；④法律、法规规定的其他情形。若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。40.1.7 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。40.1.8 招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。40.1.9 投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，并承担法侓责任。40.1.10根据福州市建设工程招标投标监管有关事项的通知，中标结果公示期间，招标人将通过福州市台江区人民检察院对中标候选人及其法定代表人、拟任项目负责人进行行贿犯罪档案查询，中标候选人自开标之日起前 3 年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前 5 年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。40.1.11电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，必须使用相应证件、单据的原件进行扫描（彩色扫描件），不得使用复印件进行扫描。40.1.12 其他有关电子招标投标规定详见市建设局颁发的《关于印发《福州市建设工程电子招标投标管理暂行规定（试行）》的通知》（文号：榕建综[2010]37 号）的规定。40.1.13 评标委员会未按招标文件规定的评标标准及办法评标的，其评标结果无效，招标人应依法重新组建评标委员会进行重新评标。40.1.14因政府、拆迁交地原因造成分批提供施工用地，投标人应充分考虑风险，施工工期予以顺延，招标人不承担经济补偿责任。承包人应当按照协议书约定的开工日期开工，如 10 个工作日内仍未进场的，发包人有权取消其中标人资格并解除合同，同时没收保证金。40.1.15 投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。40.1.16 本项目要求投标人在施工中如使用建筑起重机械,投标文件中则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6 号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑

[2012]35 号）文规定、《关于执行闽建筑〔2012〕35 号文的补充通知》（闽建筑[2013]12 号）文规定，承诺使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。40.1.17 中标人应按照《关于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场启用重大危险源远程监控系统的通知》（闽建建[2011]51 号）、《福州市建设工程远程动态监管平台实施细则（试行）》（榕政办

29

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本[2012]323 号文）等相关规定执行。

40.1.18 投标报价时应注意的事项：（1）投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、招标图纸、岩土工程勘察报告、工程量清单、招标控制价、答疑纪要、招标文件澄清、修改和补充通知及招标文件中合同明示或暗示的风险、责任和义务等），按照拟投标项目的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，全面综合考虑后，进行报价承诺。中标后，中标人应接受招标控制价中的综合单价、材料单价、各项费用的取费标准或类别，劳保费用按《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》核定中标人的取费类别计取劳保费用，并调整中标价。（2）投标人应根据招标文件、施工图纸、工地踏勘后所了解的信息（包括工地位置、工地情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况），充分考虑施工方案的选择、施工机械选择与招标控制价中所考虑的施工方案、施工机械不同而导致的各种费用增减风险，并全面综合考虑后，进行报价承诺，任何因忽视或误解而导致的索赔申请将不被批准。40.1.19若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。40.1.20拟任项目负责人身份证核验：（1）招标人或招标代理机构将投标人拟任项目负责人身份证核验信息与开标记录中载明的投标人拟任项目负责人身份信息进行比对，并将比对结果记录在《项目负责人身份信息核验情况记录表》中，作为评标依据文件之一；（2）投标人拟任项目负责人持临时身份证参与招投标活动的，招标人或招标代理机构应留存持证人签名的身份证信息复印件，并现场核对原件，在《项目负责人身份信息核验情况记录表》中予以记录；投标人拟任项目负责人持虚假临时身份证参与招投标活动的，将认定为在招投标活动中虚假骗取中标，承担相应的法律责任；（3）到场核验的投标人拟任项目负责人所持身份证信息与投标文件中载明的投标人拟任项目负责人身份证信息核验不一致的，其投标无效。40.1.21 在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。40.1.22 省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。40.1.23 上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

40.1.24 承包人为在福州市注册成立的有独立法人资格并具有相应资质的公司,或在签订合同前在福州成立非法人二级分公司且授权福州分公司负责工程价款结算并在福州五城区开具发票,实行一般计税方法计

30

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本税。

40.1.25 中标人收到中标通知书之日起十五日内上报招标人确定钢箱梁制造商。

承包人选择的承担钢箱梁制造商必须满足以下条件：(1) 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。具有有效的《施工

企业安全生产许可证》。(2) 供应本项目钢结构制造月产量不低于 1500吨。（3）承包人选择的钢箱梁制造商必须事先得到监理工程师和建

设单位的批准，与制造商签订的合同必须报监理工程师和建设单位备案，得到批准的并不解除承包人对钢结构制作的任何责任或义务。

40.1.26 若投标人为“福州市尤溪洲北桥头互通立交改造工程（施工）”和“福州市华林高架跨站东路道路工程（施工）”两个项目中任意一个项目的第一中标候选人，则不被推荐为本项目的中标候选人，如“福州市尤溪洲北桥头互通立交改造工程（施工）”和“福州市华林高架跨站东路道路工程（施工）”两个项目的评标结果和中标结果发生任何变化，均不影响本项目的评标结果和中标结果。

42. 41.1 中标交易费在本项目招标定标后，中标人应按闽价[2003]房 505 号文规定

且在接到通知领取中标通知书的 5 个工作日内完成向福州市公共资源交易服务中心交纳工程交易服务费。

31


第 2节投标须知

“ 投标须知 ” 内容见《通用本》

32


投标须知内容修改表条款号

原通用本内容删除、补充或修改后内容

4.3 详见通用本

4.3 投标人不得存在下列情形之一：（ 1 ）为招标人不具有独立法

人资格的附属机构（单位）；（ 2 ）为招标项目的前期准备

或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（ 3 ）为本项目（标段）的监理人；

（ 4 ）为本项目（标段）的代建人；

（ 5 ）为本项目（标段）提供招标代理服务的；

（ 6 ）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

（ 7 ）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

（ 8 ）被有关行政主管部门责令停业的；

（ 9 ）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；

（ 10 ）财产被司法机关接管或

33

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本冻结且导致中标后合同无法履行的；

（ 11 ）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法 [2007]15 号）的规定建立其违规违法档案的；

（ 12 ）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（ 13 ）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（ 14 ）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

21.6 详见通用本删除

24.3 详见通用本

修改后：在递交投标文件电子光盘的同

时，投标人拟派出的项目经理应当持本人建造师注册证书原件、身份证原件及网络报名号 ( 网络报名号须有投标文件上传时间并盖上公章）、授权委托书原件到场核验登记，否则，其投标文件不予接收。

根据榕建招【 2015 】 1 号文规定，投标人拟任项目负责人须持本人身份证到场并采用身份证识别仪核验其身份证，未经核验的投标人的投标文件将被拒收。到场核验的投标人拟任项目负责人所持身份证信息与投标文件中载明的投标人拟任项目负责人身份证信息核验不一致的，其投标无效。

注：投标人项目负责人身份证经核验有

异议的，如存在临时身份证或身份证消磁等无法核验的情况，投标人项目

34

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本负责人应在身份证复印件上作出保证身份证真实性的承诺并签字确认，身份证复印件留存备查，此情况应在《项目负责人身份信息检验情况记录表》中予以记录，然后投标人项目负责人方可进行签到并递交投标文件。在唱标结束后，由招标代理机构工作人员和招标人代表携身份证有异议的投标人项目负责人随同该项目招投标监管机构的监管人员通过公安部门协助共同核查身份证的真实性。

27.1 详见通用本

27.1. 开标按下列程序进行：（ 1 ）截标前，由招标代理机构工

作人员组织投标人项目负责人持本人身份证在开标室前排队并发放顺序号码，投标人项目负责人取号码后，凭号码经招标代理机构工作人员核实后，方可依次进入开标室，等待核验身份；

（ 2 ）招标代理机构工作人员待准备工作就序后，由开标主持人宣布开始采用身份证识别仪根据号码顺序依次核验各投标人项目负责人身份；

（ 3 ）投标人项目负责人身份证经核验无异议的，由招标代理机构工作人员组织投标人项目负责人按身份证核验先后顺序签到并递交投标文件；投标人项目负责人身份证经核验有异议的，如存在临时身份证或身份证消磁等无法核验的情况，投标人项目负责人应在身份证复印件上作出保证身份证真实性的承诺并签字确认，以上情况应记录在案，身份证复印件留存备查，然后投标人项目负责人方可进行签到并递交投标文件。在唱标结束后，由招标代理机构工作人员和招标人代表携身份证有异议的投标人项目负责人随同该项目招投标监管机构的监管人员通过公安部门协助共同核查身份证的真实性。

（ 4 ）主持人宣布开标纪律；（ 5 ）主持人公布在投标截止时间

前递交投标文件的投标人名称和参加35

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本开标会代表姓名；

（ 6 ）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（ 7 ）当众检查和宣布投标文件密封的完好情况，并请投标人代表签字确认。

（ 8 ）主持人宣布投标文件开标顺序；

（ 9 ）按宣布的开标顺序当众开标，公布投标须知前附表第 30 项规定的内容。公开开标的内容记录在案；

（ 10 ）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

（ 11 ）如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程、开标结果，事后提出的异议无效；

（ 12 ）开标会议结束。特别说明： ① 若出现所有电子投标

文件无法网络上传或所有网络上传投标文件均无法解密成功的情况下，方可导入备份的电子投标文件光盘数据进行开标，在导入光盘数据文件时需进行匿名报名号的有效性验证，验证通过后方可导入，并以此数据为准。② 若出现电子投标文件无法导入到电子开标系统或电子投标文件无法解密成功的情况，则该投标人电子投标文件按无效标处理。

36


第 3 章评标办法和标准

37


第 1节评标办法和标准数据表

说明： “ 评标办法和标准数据表 ” 由招标人根

据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相

对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具

体数据。

38


评标办法和标准数据表条款号条款名称编列内容

1 1.1评标委员会的

组建

1 、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人（其中工程造价类专家 3 人）。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库名册中通过随机抽取的方式确定。

2 4.1K 的取值区间及抽取办法

一、本招标项目 K 的取值区间为 8 ％~ 10 ％（含 8 ％，不含 10 ％），按百分数表示的 K值小数点后保留 2 位。二 K值的抽取办法：1、K值在唱标结束后当众抽取确定，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。2、开标后经招标人或其委托的招标代理机构计算，投标报价（投标文件评审前）不低于 B 的投标人少于 7 名（不含 7 名）的，按上述方法在上一次抽取的 K值和招标文件规定的 K取值区间下限之间重新抽取K值，直至投标报价（投标文件评审前）不低于 B 的投标人不少于 7名（含 7 名）为止。按最后一次抽取的 K值计算投标成本参考价。（若重新抽取 K 值时，整数位、小数点后第一位、小数点后第二位的各数值的代表球号采用第一次抽取时各数值的代表球号）。3、投标人少于 7 名（含 7 名）的，按招标文件规定的 K 的取值区间的下限计算投标成本参考价，不再抽取 K值。注：B=（A-暂列金额-暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+暂估价+甲供材料费，其中 B 为投标成本参考价（小数点后保留两位数，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计），A 为招标控制价，暂列金额、暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

3 5.1.7

拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求

1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级：市政公用工程专业壹级建造师，并持有合格有效的安全生产考核合格证书 B 证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B 证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。2、项目技术负责人 1 人，职称：高级工程师及以上，专业：市政工程专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单

39

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。说明：“市政工程”专业包括“市政公用工程、市政工程、路桥、道路与桥梁、道路、桥梁、桥隧、隧道、桥梁与隧道工程、市政给排水工程、给排水工程、市政施工、道路桥梁、城市道路、道路与桥梁、道路桥梁与渡河工程、土建给排水、市政工程管理、交通土建、交通工程、交通管理工程、市政建筑施工管理、城市公路与道路建设”等专业。3 、其他施工现场管理人员资格及人员数量要求为：岗位

人数要求

施工员 3

具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，其中市政专业 2 人、水电（安装）专业1 人。

质量( 检)

员1 具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗

位证书。机械( 管)

员1 具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗

位证书。试验

员 1具备建设行政主管部门核发的合格有效的《福建建设工程检测试验技术人员岗位合格证》或本企业颁发的试验员岗位证。

材料员 1 具备建设行政主管部门核发的合格有效的岗

位证书。安全

员 3 具备《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（C 证）》。

造价人员 1

具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册造价工程师岗位证书。

说明：以上项目部人员不得兼任，且须为本单位在职员工。项目部其他施工现场管理人员（指

除项目负责人及项目技术负责人以外的）由投标人在投标文件中予以明确响应承诺，但无须在投标文件

40


中提供其他证明材料。中标后按招标人的要求于中标通知书发出后 7 个日历日内将《拟派出主要施工管理人员表》及所配备人员的资历证明等相关证件的原件及复印件提交给招标人进行核对，不按规定提交资料或配备人员不满足要求的，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。现场管理人员核查要求：须为本企业在岗人员，以养老保险或注册执业证书或岗位证书所署单位为准。专业以注册证书或岗位证书为准，若注册证书或岗位证书未能体现专业的，则以职称证书为准；若职称证书仍未能体现专业的，则以毕业证书为准。投标人所提供的施工员、质量 ( 检 ) 员、机械 ( 管 ) 员、试验员、材料员、安全员（如有）等现场管理人员的岗位证书复印件必须完整，不得缺页；其中在省外取得的证书若未明确是 “ 岗位证 ” 的，还应提交发证单位（机构）同级建设行政主管部门的证明材料，否则按未提交 “ 岗位证 ” 处理。 4、注册地在福州市行政区域外的在榕企业，应按照榕建筑 [2016]24 号在工程项目中标后 60 日内，向市建委建筑业处报送我市行政区域内工程项目技术管理人员的基本信息。5 、投标人若不能按投标文件承诺的

项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a 、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b 、工程开工后，除不可抗力外 , 投

标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 21.92 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交

41

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本纳 8.77 万元违约金。

4 5.1.8 投标人和拟派出项目负责人的“类似工程

业绩”要求

1、投标人 “ 类似工程业绩 ” 要求： / 　；拟派出的项目负责人 “ 类似工程业绩 ” 要求：　 / 　　； “ 类似工程业绩 ” 是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前 5 年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。2、应附上施工合同和竣工验收证明材料的原件扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。竣工验收证明材料是指：（由建设

单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 3 、 “ 类似工程业绩 ” 时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。各业绩证明材料的指标特征不一致的，以竣工验收证明材料为准。4、若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明建筑面积、层数、楼高、结构形式等建筑特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程竣工图原件扫描件加盖公章，若施工合同或竣工验收证明材料均未标明工程造价的，应补充提交能恰当证明工程造价的决算书或建设单位出具的证明文件（原件扫描件加盖公章），否则其业绩无效；若施工合同或竣工验收证书均未明确标明项目负责人（或项目经理）的，或竣工验收证书上有多名乙方代表人签字的，应补充提交能证明项目负责人（或项目经理）的如施工许可证、优秀项目负责人（或项目经理）证书、评优文件等行政主管部门发出的证书原件扫描件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明

42

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本（或项目经理）原件（加盖公章），否则其项目负责人业绩无效。

5 9.1.1

影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价的综合单

价

详见附件一

6 9.1.2

影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方支护结构等措施项目及其招标控制价的费用

详见附件二

7 9.1.3

招标控制价中安全文明施工费、优质工程增加费、大型机械设备检测费金额

详见附件三

8 9.1.4

影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备及其招标控制价的

单价

详见附件四

43


9 9.1.5规费费率及税

率

1 、本招标项目劳保费用（含农民工工伤保险费）按甲类计取；2 、本招标项目的危险作业意外伤害保险费费率： 0.19% 3 、本招标项目的价格调节基金费率： / 4 、本招标项目的税率 : 11 %

10 9.1.6暂列金额、甲供材料费、暂估价

暂列金额： 550 万元；甲供材料费：无；暂估价：无；

11 9.1.8

招标控制价中建筑起重一体化机械名称及

其台班单价/

44


附件一、91.1.影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价报价，低于招标控制价的相应综合单价 ( 详见评标办法和标准数据表第 5 项 ) 85 ％的

序号项目编码项目名

称项目特征描述计量单位工程量

综合单价金额( 元)

道路路基

8040901001001

现浇构件钢筋

(1) 钢筋种类 :HRB400钢筋(2) 钢筋规格 :φ20mm 以内(3) 悬臂式挡墙墙身

t 112.9473185.9

5

18040901001002

现浇构件钢筋

(1) 钢筋种类 :HRB400(2) 钢筋规格 :φ20mm 以内(3) 部位 : 电缆沟盖板

t 5.5213272.0

2

20040901001003

现浇构件钢筋

(1) 钢筋种类 :HPB300(2) 钢筋规格 : 圆钢φ10mm 以内(3) 部位 : 砼防撞护栏

t 10.0694203.3

1

沥青砼路面

24040203006001

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 聚合物改性沥青(2) 沥青混凝土种类 :SMA-13 改性沥青玛蹄脂碎石商品混合料（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 掺和料 : 木质纤维素(5) 厚度 :4cm(6) 沥青砼运输

m257186.5

0056.52

25040203006002

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 聚合物改性沥青(2) 沥青混凝土种类 :SMA-13 改性沥青玛蹄脂碎石商品混合料（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 掺和料 : 木质纤维素(5) 平均厚度 :5cm(6) 沥青砼运输

m231534.0

0070.71

45


26040203006003

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 聚合物改性沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-13C 细粒式SBS 改性沥青商品混凝土（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m2 374.350 46.16

27040203006004

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青商品混凝土(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :5cm(5) 沥青砼运输

m23549.45

038.10

28040203006005

沥青混凝土


m22025.00

053.02

29040203006006

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青商品混凝土(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 : 均厚8.3cm(5) 沥青砼运输

m249069.4

0062.76

30040203006007

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-25C 粗粒式沥青商品混凝土(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :7cm(5) 沥青砼运输

m23549.45

053.28

路面（除沥青砼）35 040203007 水泥混 (1) 混凝土强度等级 :C30 商品混 m2 229.000 68.30

46


001 凝土凝土(2) 厚度 :18cm(3) 路面养护、真空吸水

防撞护栏67

040901001005

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 钢防撞挡墙(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 31.1933185.9

5

A匝道（钢箱梁连续桥）基坑支护及开挖

80040901001006

现浇构件钢筋

(1) 部位 :A8 基坑支护混凝土内支撑(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外

t 0.2203612.0

0

82040901001007

现浇构件钢筋

(1) 部位 :A8 基坑支护混凝土冠梁(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 0.8003611.9

9

83040901001008

现浇构件钢筋

(1) 部位 :A8 基坑支护混凝土冠梁(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外

t 2.4003614.7

1

桩基、承台

84040301004001

泥浆护壁成孔灌注桩

(1) 地层情况 : 详地勘(2) 桩长 :50m 以内(3) 桩径 :1.2m(4) 成孔方法 : 机械成孔(5) 混凝土种类、强度等级 : 水下C30商品混凝土(6) 泥浆外运(7) 凿除桩顶混凝土(8) 石渣外运

m 489.240 911.93

85040301004002



m 746.4001315.9

0

87040901004001 钢筋笼

(1) 部位 : 桩基(2) 钢筋种类 :HPB300(3) 钢筋规格 :φ10mm 以内

t 20.2333467.4

8

88 040901004 钢筋笼 (1) 部位 : 桩基 t 150.909 3646.5

47


002

(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

4

91040303003001

混凝土承台

(1) 混凝土强度等级 :C30 商品混凝土(2) 模板

m3 550.020 426.46

92040901001009

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 承台(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 28.9913485.9

3

93040901001010

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 承台(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

t 37.3743564.6

7

桥墩、桥台

94010603003001 钢管柱

(1) 钢材品种、规格 :Q345C 钢板(2) 单根柱质量 :10t 内(3) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(4) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(5) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(6) 油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(7)C30 商品混凝土墩柱脚防护(8) 钢构件运输

t 131.1407723.8

6

96040901001011

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 墩柱(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 0.1903932.1

1

97040901001012

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 墩柱(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外

t 11.7873934.8

3

98040901001013

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 墩柱(2) 钢筋种类 :HPB300(3) 钢筋规格 :φ10mm 以内

t 0.1903982.4

7

48


101040307003001 钢桁梁

(1) 材料品种、规格 :Q345C 钢板(2) 部位 : 墩盖梁(3) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(4) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 ,表面粗糙度50-80μm(5) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(6) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(7) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）(8) 钢构件运输

t 76.2668279.4

5

103040901001014

现浇构件钢筋

(1) 部位 :A8 桥墩墙体(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 1.7633430.7

1

104040901001015

现浇构件钢筋

(1) 部位 :A8 桥墩墙体(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外

t 4.1083433.4

2

107040901001016

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 台盖梁、挡块、垫块(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

t 4.9463461.2

6

108040901001017

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 台盖梁、挡块、垫块(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 4.2013244.2

8

109040901001018

现浇构件钢筋


t 0.0153294.6

7

111040901001019

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 台背(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm以内

t 4.5003375.0

9

A8 墩挑梁

112040307001001 钢箱梁

(1) 材料品种、规格 :Q345 钢板(2) 部位 : 悬挑梁(3) 环氧富锌底漆一道共75μm ，脂肪族聚氨酯面漆每道共

t 5.50011266.

14

49

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本40μm(4)含钢箱梁运输

113040307001002 钢箱梁

(1) 材料品种、规格 : 工字钢(2) 部位 : 悬挑梁铺装(3) 环氧富锌底漆一道共75μm ，脂肪族聚氨酯面漆每道共40μm

t 1.3545868.8

7

114040307001003 钢箱梁

(1) 材料品种、规格 :Q345 钢板(2) 部位 : 悬挑梁铺装(3) 环氧富锌底漆一道共75μm ，脂肪族聚氨酯面漆每道共40μm

t 2.8855781.8

3

钢箱梁

117040307001004 钢箱梁

(1) 材料品种、规格 :Q345qC钢板(2) 剪力钉(3) 部位 : 钢箱梁（含墩梁固结）(4) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(5) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(6) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(7) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(8) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）(9) 钢构件运输

t4018.38

811508.

70

119040901001020

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 墩梁固结处(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 22.0603185.9

5

桥面铺装( 除沥青砼铺装)

121040901001021

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 桥面铺装(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 77.8324133.8

8

沥青砼铺装

123040203006008

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 改性沥青（玄武岩）(2) 沥青混凝土种类 :SMA 沥青马蹄脂碎石商品混合料（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求

m26423.29

056.52

50

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

124040203006009

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青商品砼(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m26423.29

030.63

附属136

040901001022

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 桥头搭板(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 6.8793278.3

5

137040901001023

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 桥头搭板(2) 钢筋种类 :HPB300(3) 钢筋规格 :φ10mm 以内

t 0.0853327.7

6

B匝道（钢箱梁连续桥）基坑支护及开挖

149010202006002 钢板桩

(1) 地层情况 : 杂填土、淤泥 (2) 桩长 :12m 、9m(3) 板桩厚度 :170mm(4)SP-U400×170 钢板桩(5) 具体详基坑支护图 JK-04

t 194.830 675.37

桩基、承台

153040301004003



m 135.400 905.07

154040301004004



m 102.4201315.9

7

156 040901004 钢筋笼 (1) 部位 : 桩基 t 3.806 3467.4

51


003 (2) 钢筋种类 :HPB300(3) 钢筋规格 :φ10mm 以内 8

157040901004004 钢筋笼

(1) 部位 : 桩基(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

t 29.4543647.1

9

160040303003002

混凝土承台


m3 77.390 437.16

161040901001024

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 承台(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

t 5.6733488.6

3

162040901001025

现浇构件钢筋


t 4.5593485.9

3

桥墩、桥台

163010603003002 钢管柱


t 14.1708130.5

7

165040901001026

现浇构件钢筋


t 1.6383934.8

3

166040901001027

现浇构件钢筋


t 0.1443982.5

0

52


168040307003002 钢桁梁

(1) 材料品种、规格 :Q345C 钢板(2) 部位 : 墩盖梁(3) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(4) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(5) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(6) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(7) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）(8) 钢构件运输

t 11.0307865.0

6

171040901001028

现浇构件钢筋


t 0.9303246.9

8

172040901001029

现浇构件钢筋


t 0.9373244.2

8

173040901001030

现浇构件钢筋


t 0.0073294.2

9

175040901001031

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 台背(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 0.9663375.0

9

钢箱梁

176040307001005 钢箱梁

(1) 材料品种、规格 :Q345qC钢板(2) 剪力钉(3) 部位 : 钢箱梁(4)探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(5) 等级为Sa3.0级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(6)拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(7)外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(8) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道

t 267.35111492.

74

53

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1道，每道100μm ）(9) 钢构件运输桥面铺装( 除沥青砼铺装)

178040901001032

现浇构件钢筋


t 11.0994133.8

8

沥青砼铺装

180040203006010

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 改性沥青（玄武岩）(2) 沥青混凝土种类 :SMA 沥青马蹄脂碎石商品混合料（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m2 927.450 56.52

181040203006011

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青商品砼(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m2 927.450 30.63

附属194

040901001033

现浇构件钢筋


t 1.6603278.3

5

195040901001034

现浇构件钢筋


t 0.0213327.6

2

C匝道（钢箱梁连续桥）基坑支护及开挖

203010202006003 钢板桩


t 232.270 665.83

204010202011005 钢支撑

(1) 部位 : 基坑(2) 钢材品种、规格 :HW350×350mm型钢围檩(3) 具体详基坑支护图 JK-04

t 28.8701176.1

6

205 010202011 钢支撑 (1) 部位 : 基坑 t 1.080 1154.6

54


006(2) 钢材品种、规格 :Φ609×12mm钢管支撑(3) 具体详基坑支护图 JK-04

3

桩基、承台

207040301004005


(1) 地层情况 : 详地勘(2) 桩长 :40m 以内(3) 桩径 :1.2m(4) 成孔方法 : 机械成孔(5) 混凝土种类、强度等级 : 水下C30商品混凝土(6) 凿除桩顶混凝土(7) 石渣外运(8) 泥浆外运

m 133.200 904.10

208040301004006


(1) 地层情况 : 详地勘(2) 桩长 :40m 以内(3) 桩径 :1.5m(4) 成孔方法 : 机械成孔(5) 混凝土种类、强度等级 : 水下C30商品混凝土(6) 凿除桩顶混凝土(7) 石渣外运(8) 泥浆外运

m 134.9201346.2

5

210040901004005 钢筋笼

(1) 部位 : 桩基(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

t 33.5903648.8

0

211040901004006 钢筋笼


t 4.3843467.4

8

214040303003003

混凝土承台


m3 89.530 438.61

215040901001035

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 承台(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外

t 6.1703488.6

3

216040901001036

现浇构件钢筋


t 5.2153485.9

3

桥墩、桥台

217010603003003 钢管柱

(1) 钢材品种、规格 :Q345C 钢板(2) 单根柱质量 :7t 内(3) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%

t 19.0008025.9

0

55

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本(4) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(5) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(6) 油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(7)C30 商品混凝土墩柱脚防护(8) 钢构件运输

219040901001037

现浇构件钢筋


t 2.4783934.8

3

220040901001038

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 墩柱(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 0.0473932.1

3

221040901001039

现浇构件钢筋


t 0.2523982.5

0

223040307003003 钢桁梁

(1) 材料品种、规格 :Q345C 钢板(2) 部位 : 墩盖梁(3) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(4) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(5) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(6) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(7) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）(8) 钢构件运输

t 11.1008218.1

4

226040901001040

现浇构件钢筋


t 0.9303246.9

8

227040901001041

现浇构件钢筋


t 0.9373244.2

8

56


228040901001042

现浇构件钢筋


t 0.0073294.2

9

230040901001043

现浇构件钢筋


t 0.9663375.0

9

钢箱梁

231040307001006 钢箱梁

(1) 材料品种、规格 :Q345qC钢板(2) 剪力钉(3) 部位 : 钢箱梁(4) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(5) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 ,表面粗糙度50-80μm(6) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(7) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(8) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）(9) 钢构件运输

t 341.13811506.

87

桥面铺装( 除沥青砼铺装)

233040901001044

现浇构件钢筋


t 11.8784133.8

8

沥青砼铺装

235040203006012

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 改性沥青（玄武岩）(2) 沥青混凝土种类 :SMA 沥青马蹄脂碎石混合料（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m2 990.550 56.52

236040203006013

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青砼(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求 (4) 厚度 :4cm(5)沥青砼运输

m2 990.550 30.63

57

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本附属

245040303020003

混凝土桥头搭板

(1) 混凝土强度等级 :C30 商品混凝土(2) 含搭板与桥台连接处理(3) 模板

m3 9.800 412.26

248040901001045

现浇构件钢筋


t 1.6603278.3

5

249040901001046

现浇构件钢筋


t 0.0213327.6

2

D匝道（钢箱梁连续桥）基坑支护及开挖

257010202006004 钢板桩


t 364.870 666.75

258010202011007 钢支撑

(1) 部位 : 基坑(2) 钢材品种、规格 :HW350×350mm型钢围檩(3) 具体详基坑支护图 JK-04

t 44.7801176.1

6

259010202011008 钢支撑

(1) 部位 : 基坑(2) 钢材品种、规格 :Φ609×12mm钢管支撑(3) 具体详基坑支护图 JK-04

t 2.1601154.6

3

桩基、承台

261040301004007



m 265.400 911.50

262040301004008



m 174.1201307.0

1

264040901004007 钢筋笼

(1) 部位 : 桩基(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主

t 45.4723207.6

7

58

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

265040901004008 钢筋笼


t 5.7003467.4

8

268040303003004

混凝土承台


m3 130.480 435.19

269040901001047

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 承台(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外

t 10.3523488.6

3

270040901001048

现浇构件钢筋


t 7.8053489.5

0

桥墩、桥台

271010603003004 钢管柱


t 31.5007944.8

3

273040901001049

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 墩柱(2) 钢筋种类 :HRB400(3) 钢筋规格 :φ20mm 以外(4) 主筋直径≥25mm时，采用“一级”机械连接

t 14.7093934.8

3

274040901001050

现浇构件钢筋


t 1.4693982.4

9

276040307003004 钢桁梁

(1) 材料品种、规格 :Q345C 钢板(2) 部位 : 墩盖梁(3) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%(4) 等级为Sa3.0 级喷砂除锈 ,表面粗糙度50-80μm

t 34.0947841.8

7

59

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本(5) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(6) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(7) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）(8) 钢构件运输

279040901001051

现浇构件钢筋


t 0.9303246.9

8

280040901001052

现浇构件钢筋


t 0.9373244.2

8

281040901001053

现浇构件钢筋


t 0.0073294.2

9

283040901001054

现浇构件钢筋


t 0.9663375.0

9

钢箱梁284 040307001

007钢箱梁 (1) 材料品种、规格 :Q345qC钢板

2)剪力钉(3) 部位 : 钢箱梁(4) 探伤要求 : 焊缝超声波探伤，另外用射线抽探20%5)等级为Sa3.0 级喷砂除锈 , 表面粗糙度50-80μm(6) 拼装前预处理后需涂一层无机硅酸锌车间底漆20μm(7) 外表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道60μm)+ 环氧（厚浆）漆（2 道，每道50μm ）+丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆(2道，每道40μm)(8) 内表面油漆 : 环氧富锌底漆(1道，每道50μm)+ 环氧（厚浆浅色）漆（1 道，每道100μm ）

t 777.769 11376.96

60

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本(9) 钢构件运输桥面铺装( 除沥青砼铺装)

287040901001055

现浇构件钢筋


t 15.8654133.8

8

沥青砼铺装

289040203006014

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 改性沥青（玄武岩）(2) 沥青混凝土种类 :SMA 沥青马蹄脂碎石混合料（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m21313.62

056.52

290040203006015

沥青混凝土

(1) 沥青品种 :A级道路70#石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青砼(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求 (4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m21313.62

030.63

附属305

040901001056

现浇构件钢筋


t 1.6603278.3

5

306040901001057

现浇构件钢筋


t 0.0213327.6

2

琴亭高架东侧天桥 (370 ㎡) 软基处理

309040201015001

高压水泥旋喷桩

(1) 详设计图纸(2) 桩长平均12m(3)Φ60cm(4) 双管法(5)42.5 普通硅酸盐水泥，250kg/m

m1101.10

0199.96

311040901001058

现浇构件钢筋

(1) 基础(2) 钢筋规格 :HPB300钢筋Φ10㎜以内

t 0.4203662.3

8

桥台、桥墩315

040901001059

现浇构件钢筋

(1) 扩大基础(2) 钢筋规格 :HRB400钢筋Φ20㎜以外

t 1.2103614.7

1

61


316040901001060

现浇构件钢筋

(1) 扩大基础(2) 钢筋规格 :HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 0.170

3612.00

318040901001061

现浇构件钢筋

(1) 台帽、挡块(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 0.820

3375.09

319010603003005 钢管柱

(1) 桥墩钢柱(2) 钢材品种、规格 :Q345qC(3) 单根柱质量 :4t 以内(4) 喷砂除锈处理sa2.5 、环氧富锌底漆二遍（每遍60um ）、棕红环氧云铁中间漆一遍（60um ）、氟碳面漆两遍（每遍50um ）(5)C30 商品混凝土墩柱脚防护6)构件运输(7) 防火要求 : 详设计图(8) 探伤要求 : 详设计图

t 6.7808935.5

9

321040901001062

现浇构件钢筋

(1)5# 墩柱钢筋(2) 钢筋种类 :HRB400钢筋(3) 钢筋规格 :Φ20mm以外

t 0.2853934.8

4

钢箱梁

327040307001008 钢箱梁

(1) 部位 : 天桥主梁(2) 材料品种、规格 :Q345C 钢板(3) 剪力钉(4) 探伤要求 : 详设计图(5) 防火要求 : 详设计图(6) 外涂装 : 喷砂除锈处理sa2.5 、环氧富锌底漆二遍（每遍60um ）、棕红环氧云铁中间漆一遍（60um ）、氟碳面漆两遍（每遍50um ）(7) 内涂装 : 环氧沥青涂料四遍（每遍60um ）(8) 钢构件运输

t 122.75011896.

42

附属设施

331040901001063

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 桥面铺装(2) 钢筋种类 :HRB400钢筋(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 4.2204133.8

8

336040901001064

现浇构件钢筋


t 4.5303185.9

5

琴亭高架西侧天桥 (403 ㎡) 软基处理

342 040201015 高压水 (1) 详设计图纸 m 1077.44 199.96

62


002 泥旋喷桩

(2) 桩长平均12m(3)Φ60cm(4)双管法(5)42.5 普通硅酸盐水泥，250kg/m

0

344040901001065

现浇构件钢筋

(1) 基础(2) 钢筋规格 :HPB300钢筋Φ10㎜以内

t 0.4203662.3

8

桥台、桥墩348

040901001066

现浇构件钢筋

(1) 扩大基础(2) 钢筋规格 :HRB400钢筋Φ20㎜以外

t 1.2103614.7

1

349040901001067

现浇构件钢筋

(1) 扩大基础(2) 钢筋规格 :HRB400钢筋Φ20㎜以内

t 0.1703612.0

0

351040901001068

现浇构件钢筋

(1) 台帽、挡块(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 0.650

3375.09

352010603003006 钢管柱

(1) 桥墩钢柱(2) 钢材品种、规格 :Q345qc(3) 单根柱质量 :4t 以内(4) 喷砂除锈处理sa2.5 、环氧富锌底漆二遍（每遍60um ）、棕红环氧云铁中间漆一遍（60um ）、氟碳面漆两遍（每遍50um ）(5) 金属构件运输(6)C30 商品混凝土墩柱脚防护(7) 防火要求 : 详设计图(8) 探伤要求 : 详设计图

t 6.7408920.3

1

355040901001069

现浇构件钢筋

(1)5# 墩柱钢筋(2) 钢筋种类 :HRB400钢筋(3) 钢筋规格 :Φ20mm以外

t 0.2853934.8

4

钢箱梁361 040307001

009钢箱梁 (1) 部位 : 天桥主梁

(2) 材料品种、规格 :Q345C 钢板(3) 剪力钉(4) 探伤要求 : 详设计图(5) 防火要求 : 详设计图(6) 外涂装 : 喷砂除锈处理sa2.5 、环氧富锌底漆二遍（每遍60um ）、棕红环氧云铁中间漆一遍（60um ）、氟碳面漆两遍（每遍50um ）(7) 内涂装 : 环氧沥青涂料四遍（每遍60um ）

t 132.960 11896.86

63

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本(8) 钢构件运输

附属设施365

040901001070

现浇构件钢筋

(1) 部位 : 桥面铺装(2) 钢筋种类 :HRB400钢筋(3) 钢筋规格 :φ20mm 以内

t 4.6004133.8

8

370040901001071

现浇构件钢筋


t 3.4003185.9

5

琴亭高架桥盖梁加固施工盖梁加固

381040901001072

现浇构件钢筋

(1) 钢筋种类 :HRB400钢筋(2) 钢筋规格 :Φ20 ㎜以内 t 3.658

3244.28

382040901001073

现浇构件钢筋

(1) 钢筋种类 :HRB400钢筋(2) 钢筋规格 :Φ20 ㎜以外 t 17.020

3246.98

北浪路口自行车、人行天桥顶升及垫高

390040901001074

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 0.933

3375.09

391040901001075

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HRB400钢筋Φ20㎜以外 t 0.050

3377.80

392040901001076

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HPB300钢筋Ф10mm 以内 t 0.194

3425.46

394040901001077

现浇构件钢筋

(1) 台后梯道(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 2.473

4385.64

香槟路口自行车、人行天桥顶升及垫高

405040901001078

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 0.788

3375.09

406040901001079

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HRB400钢筋Φ20㎜以外 t 0.050

3377.80

407040901001080

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HPB300钢筋Ф10mm 以内 t 0.177

3425.48

409040901001081

现浇构件钢筋

(1) 台后梯道(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 1.648

4385.64

五四路( 湖前河段) 东侧拼宽桥(59.2 ㎡) 桥台

416040901001082

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 0.810

3375.09

钢板梁420 040307002

001钢板梁 (1) 拼宽桥

(2) 钢梁、面板及底板制作与安装(3) 详设计图(4) 详设计图

t 25.070 10611.47

64

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本(5) 耐磨环氧漆三道(450um)

附属设施五四路( 湖前河段) 西侧拼宽桥(225.6㎡)

桥台426

040901001083

现浇构件钢筋

(1) 台帽(2)HRB400钢筋Φ20㎜以内 t 3.380

3375.09

钢板梁

430040307002002 钢板梁

(1) 拼宽桥(2) 钢梁、面板及底板制作与安装(3) 详设计图(4) 详设计图(5) 耐磨环氧漆三道(450um)

t 88.11010611.

47

附属设施排水管道

排水

457040203006016

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-25C 粗粒式沥青商品混凝土(3) 厚度 :7cm(4) 沥青砼运输

m2 312.736 53.28

459040203006017

沥青混凝土


m2 312.736 38.10

460040203006018

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 聚合物改性沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-13C 细粒式SBS 改性沥青混凝土（玄武岩）(3) 石料粒径 : 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m2 312.736 46.16

电气及照明道路照明景观照明电力管道电力排管井盖更换

滴灌滴灌绿化

65

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本绿化种植

省体球场恢复足球场篮球场

563040203006019

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC-20C 中粒式沥青商品砼(3) 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :4cm(5) 沥青砼运输

m21260.00

030.63

565040203006020

沥青混凝土

(1) 沥青品种 : 石油沥青(2) 沥青混凝土种类 :AC ～13C细粒式沥青商品砼(3) 详设计说明及相关规范要求(4) 厚度 :3cm(5) 沥青砼运输

m21260.00

024.83

交通标志标线交通标志标线

交通及安全设施交通电气

预制场硬化路面道路工程

650040203007002

水泥混凝土

(1) 混凝土强度等级 :C30 商品混凝土(2) 厚度 :20Cm(3) 路面养护、真空吸水

m28934.00

075.02

施工期交通组织施工期交通组织

琴亭高架加固施工期交通组织暂列金暂列金

附件二、 9.1.2 影响工程质量安全的脚手架、混凝

土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方支

护结构等措施项目报价低于招标控制价相应项

目 ( 详见评标办法和标准数据表第 6 项 ) 费用 80 ％ 66


的；

序号项目编码项目名称项目特征描述计量单

位工程量金额

( 元)综合单价合价

道路路基

2041101001001

墙面脚手架 (1)5M 内钢管双排脚手架 m2

1522.890

9.7214802

.49 沥青砼路面

路面（除沥青砼）防撞护栏

A匝道（钢箱梁连续桥）基坑支护及开挖

桩基、承台桥墩、桥台

4041101001002

墙面脚手架 (1) 墙高 :5m 以内 m2

136.350

9.721325.32

A8 墩挑梁钢箱梁

5041101001003


6723.000

16.82

113080.86

桥面铺装( 除沥青砼铺装) 沥青砼铺装

附属 B匝道（钢箱梁连续桥）

基坑支护及开挖桩基、承台桥墩、桥台

11041101001004

墙面脚手架 (1) 墙高 :5m 以内 m2 39.540 9.72

384.33

钢箱梁12

041101001005


1060.000

9.299847.40

桥面铺装( 除沥青砼铺装) 沥青砼铺装

附属 C匝道（钢箱梁连续桥）

基坑支护及开挖桩基、承台

67

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本桥墩、桥台

18041101001006

墙面脚手架 (1) 墙高 :5m 以内 m2 39.540 9.72

384.33

钢箱梁19

041101001007


1159.000

9.2910767

.11 桥面铺装( 除沥青砼铺装)

沥青砼铺装附属

D匝道（钢箱梁连续桥）基坑支护及开挖

桩基、承台桥墩、桥台

25041101001008

墙面脚手架 (1) 墙高 :5m 以内 m2 39.540 9.72

384.33

钢箱梁26

041101001009


1509.000

9.2914018

.61 桥面铺装( 除沥青砼铺装)

沥青砼铺装附属

琴亭高架东侧天桥 (370 ㎡) 软基处理

桥台、桥墩31

041101002001

柱面脚手架

(1) 柱高 :10m 内(2) 柱结构外围周长 : 约2.5m

m2103.06

114.3

51478.93

钢箱梁

32011701006001

满堂脚手架

(1) 搭设方式 : 扣件搭设(2) 搭设高度 :5m 以内(3) 脚手架材质 : 钢管脚手架

m2370.00

09.29

3437.30

附属设施33

041101001010

墙面脚手架 (1) 墙高 :5M 内 m2 40.000 9.72

388.80

琴亭高架西侧天桥 (403 ㎡) 软基处理

桥台、桥墩34

041101002002

柱面脚手架

(1) 柱高 :10m 内(2) 柱结构外围周长 : 约2.5m

m2 95.08414.5

71385.37

钢箱梁

68


35011701006002

满堂脚手架


m2402.68

09.29

3740.90

附属设施36

041101001011

墙面脚手架 (1) 墙高 :5M 内 m2 30.000 9.72

291.60

琴亭高架桥盖梁加固施工盖梁加固

37011701006003

满堂脚手架


m2272.00

09.29

2526.88

北浪路口自行车、人行天桥顶升及垫高

38011701006004

满堂脚手架


m2342.10

09.29

3178.11

香槟路口自行车、人行天桥顶升及垫高

39011701006005

满堂脚手架


m2388.78

49.29

3611.80

五四路( 湖前河段) 东侧拼宽桥(59.2 ㎡) 桥台

钢板梁附属设施

40041101001012

墙面脚手架 (1) 墙高 :5M 内 m2 40.000 9.72

388.80

五四路( 湖前河段) 西侧拼宽桥(225.6㎡) 桥台

钢板梁附属设施

41041101001013

墙面脚手架 (1) 墙高 :5M 内 m2 40.000 9.72

388.80

排水管道排水

电气及照明道路照明景观照明电力管道

69

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本电力排管井盖更换

滴灌滴灌绿化

绿化种植省体球场恢复

足球场篮球场

交通标志标线交通标志标线

交通及安全设施交通电气

预制场硬化路面道路工程

施工期交通组织施工期交通组织

琴亭高架加固施工期交通组织暂列金暂列金

附件三9.1.3工程预算造价中安全文明施工费、优良工程施工增加费、优良工程施工增加费、大型机械设备检测费金额内容如下表：

项目名称金额（元）安全文明施工费 2610769.00

大型机械设备检测费 0

优良工程施工增加费 0

附件四 “ 9.1.4 影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备及其预算造价的单价 ” 内容如下表序号材料编码材料名称规格、型号等

特殊要求单位单价6

110100100003000 水泥 42.5 kg 0.34

70


7110100100001008 水泥 32.5 kg 0.33

8130500100471006 钢板 Q345C 钢板 t 2554.00

9130500100471002 钢板 Q345 t 2490.00

10130500100471001 钢板 Q345qC 钢板 t 2915.00

11130500100077013 钢板 Q345 t 2490.03

12130500100077000 钢板 15mm以内 t 2115.39

14130302100007000 型钢综合 kg 2.36

15130500100021004 钢板 Q235 钢板 kg 2.12

16130500100021003 钢板 Q345qC 钢板 kg 2.92

18130500100463000 中厚钢板　 kg 2.12

19130300300157000 等边角钢综合 kg 2.36

20130300700015002 工字钢　 t 2421.65

22130100500003000 Ⅲ 级钢 HRB400 钢筋

Φ20㎜以内 kg 2.15

23130100300027000 螺纹钢筋 HRB400 钢筋

Φ20㎜以外 t 2153.52

24130100300025000 螺纹钢筋 HRB400 钢筋

Φ20㎜以内 t 2151.20

25130100300001002 螺纹钢筋 HRB400 钢筋

Φ20㎜以内 kg 2.15

27130100100053000 圆钢 Φ ＞32 kg 2.19

28130100100067000 圆钢 HPB300 钢筋

Ф10mm 以外 kg 2.19

29130100100065003 圆钢 HPB300 钢筋

Ф10mm 以内 kg 2.19

30130100100229003 圆钢 HPB300 钢筋

Ф10mm 以外 t 2194.29

31130100100227003 圆钢 HPB300 钢筋

Ф10mm 以内 t 2194.29

32 1301001000510 圆钢筋　 kg 2.19

71

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015 年版）专用本02

63120100100157001

透水混凝土C20(42.5) 碎石40mm 塌落度10 ～30mm

　 m3 173.28

64120700100001000

非泵送高强混凝土C50(42.5) 碎石20mm 　 m3 346.54

65120300300077000

泵送商品混凝土C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度≤160mm

　 m3 321.26

66120300300073000


　 m3 287.34

67120300300071000


　 m3 273.37

68120300300069000


　 m3 260.09

69120300300065000

泵送商品混凝土C40(42.5) 碎石20mm 塌落度≤160mm

　 m3 331.25

70120300100073000

非泵送商品混凝土C30(42.5) 碎石31.5mm 　 m3 273.04

71120300100071000

非泵送商品混凝土C25(42.5) 碎石31.5mm 　 m3 258.90

72120300100069000

非泵送商品混凝土C20(42.5) 碎石31.5mm 　 m3 246.09

73120300100065000

非泵送商品混凝土C40(42.5) 碎石20mm 　 m3 318.05

74120300100061002

非泵送商品混凝土C30(42.5) 碎石20mm 　 m3 282.79

76 B006000 沥青混合料玛帝脂碎石 SMA～13 （玄武岩）　 m3 1084.26

78121500500009000 中粒式沥青砼AC ～20 Ⅱ 　 m3 541.76

79121500300003000 粗粒式沥青砼AC ～25 Ⅱ 　 m3 542.43

80121500100009001 沥青混凝土沥青碎石ATB～25 　 m3 477.29

81121300100001005

道路水泥稳定混凝土(32.5) 石粉水泥5%

　 m3 118.80

82121300100001000

道路水泥稳定混凝土(32.5) 碎石40mm 水泥5%

　 m3 191.52

72


第 2节评标办法和标准

“评标办法和标准 ” 见《通用本》

73


第 4 章合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》

（ GF-2013-0201 ）的基础上，结合《建设工程工程量

清单计价规范》（ GB50500-2013 ）和我省实际情况进

行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工

合同（示范文本）》（ GF-2013-0201 ）的说明。

74


第 1节合同协议书

“ 合同协议书 ” 内容见《通用本》

75


第 2节通用合同条款

“ 通用合同条款” 内容见《通用本》

76


通用合同条款补正表

序号

条款号

原通用合同条款内容

删除、补充或修改后内容

77


第 3 节专用合同条款

78


专用合同条款1. 一般约定

1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书

面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：（监理单位确定后填写）；资质类别和等级：（监理单位确定后填写）；联系电话：（监理单位确定后填写）；电子信箱：（监理单位确定后填写）；通信地址：（监理单位确定后填写）。1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9 永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，

包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产 ( 办公 ) 、生活等临时设施用地等。

1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工

程承包合同条例》等及现行有关国家和本省发布的与本建设项目相关的规范性文件。1.4 标准和规范

79


1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第 7 章技术标准和要求第 2 节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书(含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；⑵中标通知书；⑶投标书及投标书附录；⑷专用合同条款(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；⑸通用合同条款；⑹标准、规范及技术规范(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；⑺图纸(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；⑻标价的工程量清单；⑼招标文件；⑽承诺书、投标书附表；⑾双方有关工程的洽商、变更等书面协议；⑿构成本合同组成部分的其他文件。上述文件应当互为补充和解释，如有不清或矛盾之处，以所列顺序在前的为准。合同履行中，发包人承包人根据本专用条款办理的有关工程的洽商、变更等书面协

议或文件视为本合同的组成部分。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 天内提供 2 套，其余分期提供；发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套（含竣工图 3 套）；发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通

知等。1.6.4 承包人文件

80


需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后 7 天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后 7 天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：提交数量为 3 套；承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后 14 天内批复。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承

包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7 联络1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；发包人指定的接收人为：另行通知。承包人接收文件的地点：另行通知；承包人指定的接收人为：另行通知。监理人接收文件的地点：另行通知；监理人指定的接收人为：另行通知。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包

人办理上述手续。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界，规划红线以内为场

内交通，规划红线以外为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包

81


人承担。1.11 知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式：由承包人承担，使用费视为包含在签约合同价中。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：详见发包人另行出具的书面授权说明。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后 7 天内。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点 , 使用

过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。

2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式： / 。

82


3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供竣工图一式八份，按

福建省建筑工程文件管理规程规定的工程技术档案等相关规定要求，提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套 ( 其中一套为原始材料 ) 。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后 28 天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

承包人需要提交的竣工资料套数：详见上述规定。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：详见上述规定。承包人提交的竣工资料形式要求：详见上述规定。3.1.10 承包人应履行的其他义务：3.1.10.1 为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：承包人应向发包人提供必要的施工场地办公和生

活的房屋及设施。承包人应按发包人 ( 监理人 ) 的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件 , 由此发生的费用已含在本工程造价中。承包人提供一辆 20 万元左右的新汽车供发包人使用，驾驶员及车辆使用费、维护费均由承包人承担，其费用已包含在本工程造价中，竣工验收后，车辆返还给承包人。

3.1.10.2 其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作。3.1.10.2.1 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工

程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。

3.1.10.2.2 承包人负责已完工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用。3.1.10.2.3 承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当

地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人对本工程提供的设计所引起的损失或损害除外。

3.1.10.2.4 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

3.1.10.2.5 承包人有义务配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程83


交叉施工的其他承包人提供方便条件，不另行计取施工配合费。承包人应负责中标后施工前的场内看管，其费用已经包含在投标报价中。3.1.10.2.6 应提供计划、报表的名称及完成时间：①每周向监理人及发包人报送施

工周报一式四份及发包人和监理人要求的其他有关报表。②承包人每月 28 日前应向监理人及发包人提交下月的进度计划表及当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月 25 日），一式四份，并同时提交电子文本。③每月 25 日前向发包人和监理人报送项目月检自检报告。如不按时报送相关报表、报告，发包人有权不予支付当期工程进度款。

承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担返工或赔偿的责任。3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作(1)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人负责以下全部工作并承担全部费用，费用已含在合同价内。在工程实施过程

中，承包人应：①对其承包范围内的除公共事业公司以外的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和充分重视；②保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生重大事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的的时间和地点，或在监理工程师和有关部门提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志、守卫设施和做好安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等），满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰；③承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人联系，熟悉并接受发包人在进度、质量、安全、文明施工、人员到位方面的管理规定，及建设部备案号 DBJ13-81-2006、J10796-2006 的《建筑施工安全文明工地标准》及现行的相关规定，在签订承包合同时，必须同时签订廉政合同安全文明施工合同、工程质量保修书、工程质量责任合同等。承包人如果在工程施工过程中发生安全事故，工程进度与总进度计划节点时间滞后，发包人有权按照规定的安全文明施工合同、工程质量保修书、工程质量责任合同等对承包人进行考核和扣罚。

(2)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、爆破施工、土石方运输等相关手续：按照福州市的有关文件规定办理各项手续，并书面通知发包人，承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。费用属政府规费的按政府相关规定执行；非政府规费的承包人在投标时应自行综合考虑投标计价，发包人不再另行支付。承包人应保障发

84


包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。(3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品在竣工验收正式交付

物业前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作及期间发生的水电等费用已包括在合同总价中。

(4)施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：①承包人应根据现场情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物的保护项目和数量以及相应保护费用，并自行计入相应的投标报价中。若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门。③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。在进行机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方将视造成的社会影响，对承包方进行 1-3倍的罚款。④场地周边有高压供电走廊，承包人必须采取必要的安全措施并承担各种保护费用。

(5)施工场地清洁卫生的要求：①按通用条款规定及福州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，施工中应严格遵守建设部备案号 DBJ13-81-2006、J10796-2006 的《建筑施工安全文明工地标准》及现行的相关规定。由此所发生一切费用均由承包人自行综合考虑计入相应项目的投标报价中。②相关部门对项目的各项检查或考核以及监理工程师和发包人将按相关规定对工地每半个月进行一次施工文明工地考核，若考核达不到合格标准，发包人将按 5万元/次标准扣除承包人违约金。③承包人施工和便道管理期间，施工现场采用全线封闭围挡及警示标志并按发包人要求统一设置公益性广告。所采用的围挡和警示标志材料、高度、颜色、外观等方面上必须事先征得监理工程师和发包人同意方可采购加工和设置，否则发包人有权请其他单位设置围挡和警示标志，同时发包人将按由此产生的费用的两倍扣除承包人违约金。竣工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净，清退现场达到市容环境卫生方面的要求，并承担由此发生的费用。施工中应严格遵守有关质量、安全、文明施工管理规定，做到安全、文明施工；场地内车辆通道口应按规定设洗车台及其他设施；关于现场文明施工基本要求详见补充条款。因承包人违反有关规定造成的损失和罚款均由承包人承担。

(6)承诺投标文件中配备的主要机械设备全部到位，否则，未到位的机械设备按市场折价向发包人支付违约金。

85


(7)承包方应严格遵守劳动保障部和建设部劳社部[2004]22 号《关于印发〈建设领域农民工工资支付管理办法〉的通知》，按时足额支付农民工工资。如发现拖欠农民工工资的，发包人将不予支付工程款，并没收履约保证金。

(8)若因施工现场地下管线及政府交地原因造成分批提供施工场地，其工期顺延，增加的费用不予补偿。

(9)施工中若与原有道路有交叉的，应保证原有道路及排水畅通。(10)施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因

破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

(11)因福州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的台风、雨季施工，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用承包人已计入在相关项目的单价和本合同总价之中。

(12)承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用已包含在承包人的投标报价中，发包人将不予以增补。

(13)承包人应采取一切合理的手段，防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏，以及对第三人人身和财产造成损害。并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。

(14)承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

(15)承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

(16)包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提86


供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。(17)承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业

管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

(18)施工单位需在开工 7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建委施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），20天内完成建委排水验收并取得排水许可证。

(19)现场施工管理用房建设及施工现场应满足省、市各级管理部门对文明示范工地的相关要求，相关安全文明施工措施费应在投标报价中综合考虑。

(20) 承包人在投标报价时应综合考虑雨季施工增加的抽水台班费用，不再另计。(21)承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，

还是由发包人单独发包的项目。承包人取得批准进行分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全及其职工的行为，违约和疏忽负完全责任。

(22)承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因相邻关系所产生的一切后果均由承包方自行承担，因此对现场施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

(23)承包人有义务协助发包人办理水箱、防雷、消防、规划、房产测绘、人防、市政、景观绿化、环保、电力、给排水等各项专业验收并提供各种基础数据和各种资料。

(24)技术方案和施工新工艺、新技术等专家论证所需的差旅费、交通费、专家费、会务费等各种费用在发包价中已综合考虑，发包人将不予以增补。该项费用由承包人承担

(25)根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，发包人定期对承包人的劳保用费等情况进行检查。

(26)竣工时的现场清理，移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使总承包单位和发包人满意，同时承担由此发生的费用。

（27）安全生产责任承包人负责该工程的施工，为安全生产责任主体，发包人与监理人为安全生产监

督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。

承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政87


府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及监理人的安全管理。承包人对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。经权威机构认定

属于他方原因造成施工场地工作人员工伤的，由他方承担责任。承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任

并承担相应的赔偿。工程实行分包的，承包人应承担施工安全的主承包责任，并对施工现场安全负总

责。3.1.10.2.8 中标后，中标单位应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责

任与后果由中标单位承担。中标单位应配备 1～2 名专职人员积极配合发包人办理施工许可证、质监委托、开工备案等相关报建手续工作。发包人提供前置手续后，中标人应于签订合同后一个月内完成质检、安全、人员备案（外地企业可延长一个月），否则处以1万/日罚款。

3.1.10.2.9为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）和《关于市政项目动态网录入的合同条款完善签订整改的通知》（榕建城建[2015]017号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。

承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。因承包人（监理人）原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监

管信息系统人员录入工作的，承包人（监理人）承担违约责任如下：每逾期一天，按主合同签约合同价的千分之一（监理单位为千分之五）（不低于 3000元，且不高于 3万元）支付违约金给发包人。逾期超过 15 日历天，暂停支付工程进度款（监理费），情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。

3.1.10.2.10 本工程图纸要求需二次设计的，如铝合金门窗、幕墙、智能化等，承包人应委托有相应资质的单位深化设计，相关的深化设计应满足国家、福建省及福州市现行的相关规范及验收标准，且应满足工程设计单位的技术要求。承包人应在确保总工期的前提下，负责深化设计图纸报送各职能部门审查通过，并经工程设计单位及发包人确认，且作为施工、竣工验收依据。由于深化设计可能产生的工程量增减按实进行调整，并入结算中。因发包人对设计进行更改或对材料档次进行更换的，可按实调整，最

88


终结算价以福州市财政审核中心审定为准。3.1.10.2.11 承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工

时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利。如因发包人未能及时提供施工用水用电接入点，造成承包人自行发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

3.1.10.2.12 承包人必须指派专人负责 12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按 12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件 1000元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担，发包人从工程款中扣除。

3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人：姓名：（待中标后填入）；身份证号：（待中标后填入）；建造师执业资格等级：（待中标后填入）；建造师注册证书号：（待中标后填入）；建造师执业印章号：（待中标后填入）；安全生产考核合格证书号：（待中标后填入）；联系电话：（待中标后填入）；电子信箱：（待中标后填入）；通信地址：（待中标后填入）；承包人对项目负责人的授权范围如下：(1)参与项目招标、投标合同签订；(2)参与组建项目经理部；(3)主持项目经理部工作；(4)决定授权范围内项目资金投入使用；(5)制定内部计酬办法；(6)参与选择并使用具相应资质的分包方；(7)参与选择物资供应单位；(8)授权范围内协调与项目关内、外部关系。项目经理可委派有关具体管理人员，承担部分权利和职责。委派人员如有权签证，

则需项目经理的书面通知发包人代表和总监理工程师明确其权限和范围。项目经理不得将下列工作委托其他管理人员，否则视为违约：

89


(1)主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；(2)签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；(3)签署确认竣工结算、签署竣工文件；(4)调解合同争议、处理索赔，申请工程延期；(5)根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人必须按投标文件所列的项目

经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位，常驻现场不更换，否则，视同违约。违约金按附表《施工单位履约承诺书》规定支付。在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详见《施工单位履约承诺书》规定。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：详见《施工单位履约承诺书》规定。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：详见《施工单位履约承诺书》规定。

3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合

同条款执行。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：详见《施工单

位履约承诺书》规定。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：详见《施工单位履约

承诺书》规定。3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：详见《施工单位履约承诺

书》规定。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详见《施工单位履约承

诺书》规定。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。

90


主体结构、关键性工作的范围：按通用合同条款执行。 3.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括： ①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备

相应专业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。②承包人不得将工程主体关键性工作分包给第三人。经发包人审批同意后，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程。未经发包人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和 ( 或 ) 延误的工期由承包人承担。③承包人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》 ( 闽建 [2012]6 号 ), 以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》 ( 闽建筑 [2012]35 号 ) 文规定，《关于执行闽建筑 [2012]35 号文的补充通知》 ( 闽建筑 [2013]12 号 ) 文规定，选用建机一体化 ( 建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等 ) 企业。

其他关于分包的约定：发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工

程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和 ( 或 ) 延误的工期由承包人承担。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款

执行。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）履约担保金额：为签约合同价的 10% （2）履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提

交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29 号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29 号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承

91


包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应

对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金 10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

（3）履约担保提交时间：收到中标通知书之日起 7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。

（4）履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。（5）履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理人与发包人签订的监理合同执行，并在开工前由

发包人向承包人提供一份监理合同。关于监理人的监理权限：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材

料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所等由监理人自行提供，所发生的费用包含在监理合同中。

4.2 监理人员总监理工程师：姓名：（监理单位确定后填写）；职务：（监理单位确定后填写）；监理工程师执业资格证书号：（监理单位确定后填写）；联系电话：（监理单位确定后填写）；

92


电子信箱：（监理单位确定后填写）；通信地址：（监理单位确定后填写）；关于监理人的其他约定：（监理单位确定后填写）。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：（1）以发包人书面通知为准。

5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。关于工程奖项的约定：若本项目获得闽江杯，则承包人按项目分部分项工程费

（不含设备费）和措施项目费 ( 结算时不含从暂列金额移入的费用 ) 为基数乘 2 ％计取优质工程奖；若本项目获得国家优质工程奖，则承包人按项目分部分项工程费（不含设备费）和措施项目费 ( 结算时不含从暂列金额移入的费用 ) 为基数乘 3 ％计取优质工程奖。若未获得闽江杯或国家优质工程奖不处罚。

5.2.2 承包人的质量管理增加以下条款:(1)建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各

级职责，开工前应报监理工程师备案。(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进

行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。对“首件件”及“样板间”的施工应符合发包人的管理要求，费用由承包人承担。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。安全文明各93


项措施（施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等）应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，监理工程师应做好记录，未到位部分，今后在文明施工专款中予以扣除。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。凡在 28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在 3万元以上，发包人有权按照承包人违约论处，责令其退场。

(8)承包人不得将垃圾等进行填方，平整场地时应清理干净。5.3 隐蔽工程检查5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行

。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。5.5质量争议检测对工程质量有争议时，提交福州市工程质量监督站裁决。

6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1.1.1 承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有

关规定履行安全职责 , 并在合同签订后 7 天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用已包含在投标报价中。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

6.1.1.2 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带发生安全事故、管线破坏等，造成人身伤亡、财产损失的，由承包人承担责任并负责赔偿损失。

6.1.1.3 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施

94


工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。若发包人或监理人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重要求承包人支付 100 元～ 10000 元不等的违约金，承包人应按发包人的要求支付违约金，该违约金从工程进度款中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案由承包人负责编制，并在开工后 3 日内报送监理人审查，监理人在收到预案 3 日内应将审查结果通知承包人，通过审查的预案将同时报业主审批，未通过审查的预案退回承包人重新编制并按规定上报监理。经业主审批的预案，应得到严格的执行。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人按相关规定执行。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。安全文明施工费承包人必须足额投入使用并经监理单位、发包人验收合格，否则发

包人有权予以扣回。增加：6.1.10 施工现场远程视频监控管理承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后 7 天内向发包人提交符合闽

建建 [2010]50 号、榕建综 [2011]48 号、闽建建 [2011]51 号及《关于实施福州市建设工程施工现场远程视频监控管理的通知》等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案并在发包人审批后 10 天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入业主及市建委视频监控专网，实现对在建工地 24 小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现管理部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如 24 小时内有时间段查到无录像，发包方有权处罚，一次予以处罚 5000 元。费用按实结算。 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人编制施工方案

95


的内容：施工部署（明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）、施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）、施工进度计划（按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期）、资源供应计划（按照招标项目项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等）、技术组织措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等）、实施难点和对策。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人取得中标通知书后七天内向

发包人及工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划（横道图和网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。承包人应于每月的 25 日按监理方规定的份数上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到承包人递交的报告后 7 天内。

承包人应按本合同条款约定的时间提交施工组织设计和进度计划，否则，每延迟一天，承包人应向发包人支付违约金人民币 10000 元。

7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到

承包人提交修订合同进度计划申请报告后 7 天内。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。7.3.2 开工通知通用合同条款 7.3.2 的第二自然段，不适用于本项目。7.4 测量放线7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限：工程开工前 7 天。发包人仅提供一次控制点坐标和水准点高程，由施工单位 96


负责保护和自理，后期因工程施工原因导致控制点发生变化不再提供坐标。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因政府拆迁征地等原因造成的工

期延误，发包人允许工期顺延，但不予补偿因此增加的费用及其他费用。承包人在投标时应充分考虑该风险。由于发包人的原因造成的工期延误，发包人应书面签署延长相应的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：：总工期每延误一

天违约金为人民币 30 万元，节点工期每延误一天违约金为 3 万元。节点工期延误时，在进度支付中先予暂扣罚金，如中标单位采取措施赶工，于后续节点、总工期未造成延误，在后续进度支付中予以返还；节点工期延误且总工期也延误按照总工期和节点工期并罚。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 10% 。增加承包人原因引起的暂停施工并由承包人承担暂停施工责任的其他情形：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或以伪劣材料充抵

合同规定的品牌、型号、质量等级的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令而停工的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） 8 级以上（不含 8 级）台风、日雨量 60mm 以上暴雨，按气象部门公布为

准。7.9 提前竣工的奖励7.9.2 提前竣工的奖励：总工期每提前一天奖励 5 万元，提前时间从桥梁通过质量

97


检测并开放交通之日起计算。。8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1.1 承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经

发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前 15 天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求：

(1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（所有检验试验费用均由承包人承担）合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后 3 天内通知承包人。

(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要

求。(5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金从工程进

度款中暂扣，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

8.6.1.2 无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

8.6.1.3 本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及福州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与监理工程师、建筑师对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。

8.6.1.4若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有98


权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的 20%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；

8.6.1.5 发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：若有，均由承包人办理申请手续并承担相应

费用，发包人应给予积极的配合。增加 8.10材料要求1、本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中

华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。2、承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的

所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经招标人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程

实际需求为准。施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工

程实际需求为准。施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以

工程实际需求为准。9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际

需求为准。99


10. 变更10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。施工过程中发包人有权根据现场实际情况取消部分项目，或将部分项目分步实施，承包人应无条件按发包人的要求进行施工。

增加 10.3.4 工程变更程序按福州市人民政府办公厅文件（榕政办 [2014]157 号）规定执行。未按上述规定执行造成后果由承包人自行承担。

10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目

的单价认定；（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根

据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息和投标折扣率（投标折扣率=中标价/招标控制价*100%）提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认，最终以财政评审中心审定的单价为准；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承办人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认，最终以财政评审中心审定的单价为准。

承包人提交变更报价书的期限：承包人在收到变更指示或变更意向书后 14 天内。发包人、监理人商定或确定变更价格的期限：收到承包人变更报价书后的 21 天内。重大变更的确认时限由发包人、监理人与承包人协商确定。

10.4.2变更估价程序通用合同条款 10.4.2 不适用于本项目。变更估价程序按下述约定办理：1、现场签

证、材料调差等产生的价款调整在工程结算时报福州市财政投资评审中心审定。2、经过审查批准后的工程变更，由承包人编制预算，报监理人及发包人初审，并经福州市财政投资评审中心审核后，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付。

10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款约定。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款约定。

100


承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价（若有时）暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款约定。增加 10.10 发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程

进度、质量、建筑观感等实际需要增加或减少部分工程；保留对本项目中承包人承包范围内的专业工程进行依法招标的权利，并保留对工程量报价清单中发包人确定的由承包人供应的材料进行招标的权利，承包人不得拒绝或以此要求增加任何补偿，本合同条款另有约定的费用调整除外。

若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。发包人根据实际情况有权对工程量进行调整。11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目采用固定单价合同。承包人在投标

时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除合同规定的有关价格调整因素和调整方法、设计变更、现场签证、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，在招标文件、工程量清单、控制价规定的项目和内容范围内实行固定单价包干，材料费等不因政策或市场价格的变化而调整。人工单价按施工期间福建省建设厅发布的政策性文件调整，不纳入风险承包范围。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：第 3种方式：其他价格调整方式：（ 1 ）因考虑到施工期钢筋、钢绞线、钢材（型钢、钢管与钢板）、水泥、碎石、砂主

要材料价格变动较大，根据闽建筑 [2009]18 号文件精神，钢筋、钢绞线、钢材（型钢、钢管与钢板）价格风险承包幅度在 ±5% 以内，该项材料价差由承包人承担或受益，即

101


不予调差；上涨或下降幅度在 ±5% 以外的，该项材料超出部分价差由发包人承担或受益。水泥、碎石、砂（包括混凝土用砂）材料价格风险承包幅度在 ±10% 以内，该项材料价差由承包人承担或受益 , 即不予调差；上涨或下降幅度在 ±10% 以外的 , 该项材料超出部分价差由发包人承担或受益。价差按月份调整，差价计算按招标控制价编制期采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。其它材料价格不予调整。发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用。

施工机械设备使用费调整参照福建省建设厅闽建筑 [2009]18 号文调整。施工机械设备使用费调整办法具体如下：施工期施工机械设备使用费对应的《福建工程造价管理》的施工机械台班信息价格的平均价与招标控制价编制期施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在 10% 以内（含 10% ）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在 10% 以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取。根据福建省建设厅闽建筑 [2009]18 号文的规定，人工费按福建省建设厅发布的

施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。施工期信息价，以《福建工程造价管理》发布施工当期福州市区钢筋、钢绞线、钢材

（型钢、钢管与钢板）、水泥、碎石、砂价格取定，基期信息价为《福建工程造价管理》发布的信息价，月份按公布的控制价中采用的月份。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。

（2）单个项目工程量变动幅度超过 ±15% 并导致合同总价总价变动幅度超过 ±1% 的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，单价按 10.4.1 （ 3 ）重新确定单价；未超过上述幅度的，按原项目单价计算。 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：除设计变更、现场签证、不可抗力、人工费、材料费和机

械台班价格波动超过专用合同条款第 11.1 款约定的风险承包幅度时发生的差价外的所有风险。风险费用的计算方法：由承包人在投标时考虑在投标报价中，结算时不另行计算。风险范围以外合同价格的调整方法：按专用合同条款第 10.4 款的约定执行。若因征地拆迁、政府指令、政策性调整等特殊原因，导致工程项目全部或部分停建、

缓建及取消等，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，发包人不承担由此而引起的违约责任，承包人亦不以此为由向发包人提出索赔及其他要求。

102


12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：签约合同价的 15% 。支付方式为合同签订后先支付

5% ，待中标单位与钢箱梁供应商签订好生产协议后再支付 10% 。预付款支付期限：承包人签订了合同协议书、项目管理人员全部到位、主要设备进

场后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经福州市财政局批准到位后以银行转帐方式予以支付。发包人有权根据现场准备情况及开工量分批支付预付款。预付款扣回的方式：预付款从约定的开工之日起从第一期进度款开始每期按当月

确定的合格工程量所含款项的百分之十五扣回，直到预付款扣完为止。但预付款全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80 % 前扣完。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：收到中标通知书后 7 天内，签订合同协议书之

前提交。预付款保函额度：与预付款金额相同。预付款担保的形式为：以现金或银行保函、工程担保、建设工程保证保险的方式提

交。现金及银行保函方式须满足闽建筑 [2013]29 号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑 [2015]29 号文的规定。预付款保函以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。预付款担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人

应对预付款担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金 10万元；②重新提供预付款担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。预付款保函退还：在预付款全部扣回后无息退给承包人，承包人应保证预付款保

函在该段时间内保持有效。12.3 计量12.3.1 计量原则

103


工程量计算规则：按照招标工程量清单、控制价文件编制的计量规范计量。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用合同条款约定。在 12.3.3 项第（3）后增加：但监理人有权在后续进度付款时予以修正，并在进

度付款中支付或扣除。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的

计量〕约定进行计量： / 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： / 。增加 12.3.7 工程量清单核对

工程量清单按以下程序进行核对与修正：承包人如果对工程量清单有异议的（指清单漏项或设计图纸与工程量清单特征描

述不符）应在接到中标通知书之日起 28 日历天内，按招标阶段的施工图纸及福州市财政投资评审中心要求的格式向发包人提出工程量清单核对报告，并提供完整的工程量计算书复印件(加盖承包人法人单位公章)、认为与招标文件提供的工程量清单中的项目有出入部分的简要说明和投标报价电子文件(U盘或光盘)。

发包人在收到报告后 28天内进行审查并提出初审意见，在福州市财政投资评审中心复核确认后相应调整工程量及合同价款。

在工程竣工结算审结前，如发现工程量清单数量有重大出入的，发包人有提出修正的权利。

清单核实增减数量部分的单价，适用本专用条款第 10.4 款变更估价的约定。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：按通用合同条款约定。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款约定。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款约定。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后 14 天内。

104


发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 60 天内。（2）发包人支付进度款的期限： ①承包人应于每个季度第一星期按季度报送一

个季度计划完成工程量。②按月支付工程进度款。承包人应于每月 25 日前向监理人书面提出进度款支付申请，经发包人确认后按当月确定的合格工程量所含款项的 85% 扣除当月的应扣款后 , 金额经福州市财政局批准到位后支付进度款，若承包人逾期提出进度款支付申请，发包人有权拒绝支付当期进度款；工程竣工验收合格并经市财政投资评审中心审定结算、市财政局批复后，金额经福州市财政局批准到位后款项付至结算价的 97% ，剩余 3% 作为工程质量保证金；工程缺陷责任期满后，金额经福州市财政局批准到位后款项付至 98% ，批复竣工财务决算后一个月内付清余款。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。若因财政审批拨付款项延迟，进度款支付相应延迟，并且发包人免责。

工程变更程序按福州市人民政府办公厅文件（榕政办 [2014]157 号）规定执行。未按上述规定执行造成后果由承包人自行承担。经过审查批准后的变更，由承包人编制预算，报监理人及发包人初审，并经福州市财政投资评审中心审核后，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付。现场签证、材料调差等产生的价款调整在工程结算时报福州市财政投资评审中心审

定。对于超概项目，发包人拨付项目工程费用进度款最高付至原审批的项目工程费用

概算，当项目各合同段进度款累计拨付金额达到项目工程费用概算后，发包人将不再拨付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款约定。增加 12.6 工程竣工前，发包人向承包人的所有支付（包括预付款、工程进度款

等）应为本工程的专款专用资金，承包人不得将本工程资金挪作他用，发包方有权对本工程资金的使用情况进行监督、审查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：⑴承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；⑵承包人依约支付工人工资；⑶承包人按照法律规定及时缴纳税费；

105


⑷承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。增加 12.7发包人向承包人的所有支付（包括预付款、安全文明措施费、工程进度款、竣工结算

款等），每笔款项支付前，承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票，发包人收到承包人开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。因承包人未能提供增值税发票或提供给发包人的增值税发票不合格，承包人应根

据发包人要求重新提供合格增值税发票。承包人开具发票必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。

发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款约定。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无

。通用合同条款第 13.2.2 项[竣工验收程序]第（5）目，第 2自然段内容不适用于

本项目。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款约定。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：详本专用条款第 7.5.2 项。13.3 工程试车13.3.1 试车程序

106


工程试车内容：按通用合同条款约定。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：本项目不适用。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：由承包人负责，费用由承包人承担。发包人指示承

包人清场时，承包人应无条件清场，并在监理人规定的时间内（一般为 15 日历天）清场完毕，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金 10 万元，同时每延迟一天竣工结算支付时间相应延迟一周。14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人必须在工程竣（交、完）工验收合格

后 3 个月内编制完建安工程结算并将完整资料送发包人，否则予以退件。竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补

充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等福州市财政投资评审中心审核批复所需的竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。承包人必须在工程竣（交、完）工验收合格后 3 个月内编制完建安工程结算并将完整资料送发包人，否则予以退件。逾期结算价款将不再拨付，而按已拨付的进度款作为工程最终决算价。

14.2 竣工结算审核通用合同条款 14.2 不适用于本项目。竣工结算审核按下述约定办理：（1）监理人应在收到竣工结算申请单后 30天内完成核查并报送发包人。发包人

应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 30天内完成核查，将初审意见或修改后的竣工结算报表报送福州市财政投资评审中心审核。竣工结算金额以福州市财政局批复的金额为准。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。因承包人修改竣工结算报表或补充竣工结算资料而造成延误的，发包人（或监理人）的核实和确认时间相应顺延。

在竣工结算报表审核过程中，审核(评审)机构、监理人、发包人和承包人对竣工付款申请单以及以往历次已签发的进度付款证书中的错误、遗漏或重复的部分，有权予以修正或扣除。

107


（2）承包人应在收到福州市财政局批复的竣工结算报表后28天内提出竣工付款申请单，监理人应在收到竣工付款申请单后14天内完成核查，将竣工结算价款扣除缺陷责任期质量保证金后报发包人审核。发包人在收到监理人提交的经审核的竣工付款申请单后完成审查并签发竣工付款证书，金额经福州市财政局批准到位后支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]的约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款约定完成付款。

14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天，并提供

相关证明材料。 14.4.2 最终结清证书和支付通用合同条款 14.4.2 不适用于本项目。最终结算申请如与本合同约定的竣工结算

审核不一致的，按竣工结算审核相关约定办理。（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14天内完成审批并向承包

人颁发最终结清证书，按 12.4.4 第（2）目的约定进行支付。（2）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条[争议解决]的约

定办理。（3）竣工财务决算与审计发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按主管部门有关规定提供竣

工财务决算编制所需的相关材料。本工程接受政府竣工决算审计，承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发

包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人自行应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人确认本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 24 个月。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算经福州市财政审核确定后扣留工程

结算价款的 3% ，作为本工程的质量保证。108


15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（ 2 ）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；（2）3%的工程款；（3）其他方式: / 。15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（ 2 ）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括

预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为：按国务院第 279 号令《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定

执行。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1 、属于保修范围、内容的项目

承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。 2 、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3 、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 4 、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 5 、质量保修完成后，由发包人组织验收。16. 违约

16.1 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：延

109


长的工期由发包人承担。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发

包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：延长的工期由发包人承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：延长的工期由发包人承担。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

违约责任：延长的工期由发包人承担。（7）其他：无。通用合同条款 16.1.3 不适用于本项目。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形第 16.2.1 项[承包人违约的情形]，增加第（9）至第（12）目：(9)承包人违反第 3.3 款 [ 承包人人员 ] 或第 8.8 款 [ 施工设备和临时设施 ] 的约定，

未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 (10) 经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度

的情况；(11) 承包人未按 14.1 款 [ 竣工结算申请 ] 约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表

或编制的竣工图纸、现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或承包人完成的工程量不符；

(12) 承包人所报结算造价经福州市财政投资评审中心审核后误差率超过 ±15% 。 16.2.2 承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）发包人将会同政府有关部门对项目资金流向进行延伸审计，施工企业进

场前和施工过程中业主单位和政府相关监督部门对管理班子和主要班组进行核对，发现承包人发生 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（ 1 ）目约定的违约情况时，即发现随意更换或发现转包挂靠嫌疑的，或中标人将中标项目转让给他人的，或将中标项目肢解后分别转让给他人的，或违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，一经核实，取消中标资格或中止合同，其转让、分包无效，并提请建设行政主管部门限制其在福州参加工程招投标，直至取消资格，由此产生的责任和损失

110


均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。（2）承包人发生 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（3）目约定的违约情况时，

承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误。承包人无偿承担返修责任，并须一次性向发包人支付该项目造价款项 20%的违约金。

（3）承包人发生 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（5）目约定的违约情况时，逾期竣工违约金的计算方法：详专用条款 7.5.2。逾期竣工违约金的限额：误期赔偿最高限额为合同价款的 10%，误期赔偿金额有

发包人直接从承包人的工程款扣抵，如确因发包人的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理工程师确认后可免予罚款。

（4）承包人发生 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（6）目约定的违约情况时，发包人另行委派维修队进行整改，所发生的维修款（以发包人审定为准）在该工程的保修金予以扣除。如发生因工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济责任和连带责任。

（5）承包人发生 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工

艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合格标准，还应按工程合同总价 5%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣除。

(6)发现承包人发生16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（11）目约定的违约情况时，承包人向发包人支付福州市财政投资评审中心审定结算价的1%违约金。

（7）承包人发生除上述约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误

（8）经检查证明承包人采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（9）承包人应向发包人承诺在施工过程中严格按照招标文件中的材料品牌进行采购，并且不拖欠农民工工资。

(10) 承包人有下列行为之一的，按以下约定执行。违约金的金额按照附件《承包人违约条款对应的违约金明细表》规定的金额（β）或系数（β%）计算:

111


① 项目经理、技术总工每更换一人次计扣违约金：β万元；其他人员每更换一人次计扣违约金：β万元。

② 项目部人员在监理人发出开工通知或工程实际开工后 5天内（包含 5天）未进场；或 3 个月内经查 3次不在岗或未经批准离开工地连续超过 5天；或擅自更换的；项目经理或技术总工按 β万元计扣违约金；存在上述情形，其他人员每人次按 β万元计扣违约金。

③擅自离岗者，项目经理或技术总工每人每天计扣违约金 β万元；施工期间，承包人主要人员未经发包人同意缺席各种例会、协调会、专题会议的，项目经理或技术总工每人每次计扣违约金 β万元；擅自离岗者，其他人员每人每天计扣违约金 β万元；施工期间，承包人主要人员未经发包人同意缺席各种例会、协调会、专题会议的，其他人员每人每次计扣违约金 β万元。

④ 对于投标人承诺的主要施工机械未能及时到场的，或进场的施工机械不能满足工程施工要求的，每缺少一项计扣承包人违约金 β万元；承包人违反第 8.8.3 项的约定，未按监理人的要求增加或更换施工设备，发包人有权对承包人课以每台（套） β万元的违约金。

⑤未按设计图或施组施工，或质量达不到合同约定标准，承包人负责返工并修复，按所涉及的分部分项工程的签约合同价的 β％计扣违约金；并不低于 0.3万元。单项或单位工程经验收质量达不到标准，承包人负责修复，计扣违约金为签约合同价（不含暂定金额）的 β％，并不低于 0.3万元。

⑥违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的；可视情节按 β万元/次计扣违约金。

⑦ 承包人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的 β%计扣违约金。⑧ 承包人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，按违约转包、违法分包或

擅自分包工程造价的的 β%计扣违约金。⑨ 承包人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料的，

每项（次）计扣承包人违约金 β万元。⑩ 承包人未按合同约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表，或编制的竣工图纸

现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或承包人完成的工程量不符的，每项（次）计扣承包人违约金 β万元。

(11)承包人所报结算造价经福州市财政投资评审中心审核后误差率超过±15%，承包人向发包人支付福州市财政投资评审中心审定结算价的 1%违约金。

112


16.2.3 因承包人违约解除合同第 16.2.3 项[因承包人违约解除合同]补充：如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现

场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担。：(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约

定的工期延误 20%及以上或根本无法达到的。(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程

师要求整改却无正当理由拒绝整改的。(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包

人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。(4)承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自

更换，经发包人提出异议后 10天内不纠正的。(5)承包人对资金专户的使用无法达到本合同约定的要求，且在一个月内仍无法整

改的。(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。(7)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。(8)承包人在施工过程中未按照招标文件以及工期论证机械数量要求和投标承诺组

织相应数量的施工机械进场施工，致使合同约定的工期无法达到的。（9）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的

材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

（10）承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

第 16.2.4 项[因承包人违约解除合同后的处理]第（2）目补充：（2）合同解除后，承包人应支付的违约金包括（但不限于）：发包人将未施工的

工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。

合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过113


程中的违约责任17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗

力为烈度 7 度以上地震、 8 级以上（不含 8 级）台风、日雨量 60 ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额经福州市财政局批准

到位后 28 天内完成款项的支付。18. 保险

18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：承包人投保与工程相关的所有保险以及承包人还应承

担有必要的其他保险，费用由承包人承担。18.3 其他保险关于其他保险的约定： / 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备、进场的材

料、工程设备和农民工等办理保险。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。

20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：本项目不适用。20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。其他事项的约定： / 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。20.4仲裁或诉讼

114


因合同及合同有关事项发生的争议，当和解或调解不成时，按下列第（ 1 ）种方式解决：

（1）向福州市仲裁委员会申请仲裁；（2）向 / 人民法院起诉。当产生任何争议及任何争议正在仲裁时，除争议事项外，双方将继续执行本合同

未涉争议及仲裁的其它部分。增加 21. 其他

21.1 工资保证金按省人力资源和社会保障厅、省住房和城乡建设厅等 11 部门联合下发的《关于建

立企业工资保证金制度的通知》（闽人社文〔2011〕88 号）和省住房和城乡建设厅《关于房建和市政工程领域企业工资保证金制度有关事项的通知》（闽建筑〔2012〕19 号）有关规定执行。凡在近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为的本省建筑业企业及省外入闽建筑

业企业，应在工程所在地人力资源社会保障行政主管部门指定的银行设立专户，按承接的工程数量预存企业工资保证金。预存标准为：总承包企业一般不低于 50万元/个，专业承包企业一般不低于 30万元/个。近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为的建筑业企业经省住房和城乡建设行政

主管部门认定后，在《福建省建设工程质量安全网》（www.fjgczl.com）的《施工合同备案管理系统》中公布，并适时进行更新。

承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担，并处以承包人 5万元/次的罚款。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访造成严重影响罚款承包人 10万元/次。

21.2 承包人的本项目经理部工程收入依法在福州地区缴纳相关税费。根据《福州市财政局关于加强我市建筑服务业营改增后税源管理的通知》（榕财建 [2016]251 号），承包人须为在福州市注册成立的有独立法人资格并具有相应资质的公司 , 或在福州成立非法人二级分公司且授权福州分公司负责工程价款结算并在福州五城区开具发票 , 实行一般计税方法计税。

21.3 承包人进场后，应及时向主管部门办理渣土运输卡，严格执行福州市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法，杜绝使用非法渣土车；严格按福州市市容管理局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处

115


理。发现一次，承包人除按市容管理局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按市容管理局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

21.4 承包人进场后，如果由主管部门（市容管理局）指定受纳点，具体内容详“工程建设泥浆中转处置施工合同”；如果由主管部门（市容管理局）审批受纳点，应严格按福州市市容管理局核准的“泥浆运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸，如有违反，一经发现，承包人除按市容管理局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另根据相关执法部门所确认的违规运输数量对承包人另处以 50元/立方的罚款。

21.5若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。

21.6根据《福州市财政局福州市市容管理局关于财政性投资建设项目土方处置费用结算办法的通知》（榕财建[2015]2 号）的规定，土方（含垃圾）处置项目费用结算按属地审批部门审批的土方临时倾卸点和市（区）市容局审批的运输卡确认的距离，以及市（区）市容局确认的在审批的土方临时倾卸点倾卸的土方数量计算。

21.7水泥稳定层的混凝土必须设置拌和站集中拌和，并且采用机械摊铺机摊铺。21.8 合同各方就履行合同及发行纠纷时涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲

裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定及确认：

1、发包人确认其有效的送达地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：电话：＿＿＿＿2、承包人确认其有效的送达地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：电话：＿＿＿＿3、合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当以书面方式履行通知义

务。4、合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，均可选择按

上述送达地址，直接邮寄。合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程

序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起十日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）；

21.9水泥稳定层的混凝土必须设置拌和站集中拌和，并且采用机械摊铺机摊铺。安全文明施工：市政工程实行标准化管理。

21.10 承包人投入本项目下部桩基一次性投入本项目旋挖钻机不少于3 台，承台模板不少于 4 套。

116


21.11 中标人收到中标通知书之日起十五日内上报发包人确定钢箱梁制造商。承包人选择的承担钢箱梁制造商必须满足以下条件：(1) 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。具有有效的《施工企业安全生产许

可证》。(2) 供应本项目钢结构制造月产量不低于 1500吨。（3）承包人选择的钢箱梁制造商必须事先得到监理工程师和建设单位的批准，与

制造商签订的合同必须报监理工程师和建设单位备案，得到批准的并不解除承包人对钢结构制作的任何责任或义务。21.12 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同，补充协议/合同与本合同具同等效力；补充协议/合同与本合同不一致时，以补充协议/合同为准。

117


第4节合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

合同协议书、廉政合同、安全文明施工合同、工程质量保修书、工程质量责任合同、施工单位履约承诺书、施工现场管理承诺书、工程建设泥浆中转处置施工合同格式如下

（本格式由中标人使用，投标时不需填写）

118


A、合同协议书格式合同协议书

发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。其中各关键节点的工期要求为：；工期总日历天数与根

据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (¥ 元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥ 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥ 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥ 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (¥ 元)。

119


2.合同价格形式：固定单价合同。合同结算价款根据专用条款的规定调整。结算金额以福州市财政投资评审中心审核为准。

五、项目负责人承包人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标书及投标书附录；（3）专用合同条款(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；（4）通用合同条款；（5）标准、规范及技术规范(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；（6）图纸(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；（7）标价的工程量清单；（8）招标文件；（9）承诺书、投标书附表；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议；（11）构成本合同组成部分的其他文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述文件应当互为补充和解释，如有不清或矛盾之处，以所列顺序在前的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议

120


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字或盖章并加盖公章后生效。十三、合同份数本合同一式十二份，双方正本各执一份，副本各执五份。发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：

121


B、廉政合同格式廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“发包人”）与施工单位（全称）（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。(2)严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合

同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并

认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和

义务。(6)发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予

处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得

在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包

人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配

偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工

程分包、劳务等经济活动等。(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得

要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿

中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重

122


礼品。(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付

的任何费用。(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用

品等。4.违约责任(1)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予

党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法

律效力，经合同双方签署立即生效。8. 本合同一式十二份，双方正本各执一份，副本各执五份。发包人： ( 单位全称 ) ( 盖章 ) 承包人： ( 单位全称 ) ( 盖章 ) 法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人： ( 职务 ) 其授权的代理人： ( 职务 ) ( 姓名 ) ( 姓名 ) ( 签字或盖章 ) ( 签字或盖章 ) 地址：地址：日期：日期：

123


C、安全文明施工合同格式安全文明施工合同

为在工程施工合同的实施过程中，为保障施工人员的安全和职业健康，创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全文明管理工作，提高建设工程安全文明施工水平，本项目发包人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订本合同：

一、安全生产（一）、发包人职责1.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产

管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。2.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，

同时施工，同时验收，投入使用。3.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐

患。（二）、承包人职责1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全

生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣

传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必124


须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得

《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.施工企业成立施工现场防火安全领导小组和义务消防队，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。

施工现场内木工加工场所、配电室、油料库、办公室、宿舍、食堂以及其他易燃易爆危险部位按规定配置消防器材，并专人管理，定期维护、保养。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

二、文明施工（一）、发包人职责1.严格遵守国家有关安全文明施工生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的

有关文明施工要求。2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步促进工地文明建设，提

高文明施工水平，尽量减少施工对环境和居民生活的影响。3.组织对承包人施工现场文明施工检查，监督承包人及时处理发现的各类隐患，

促进承包人积极申报参与安全文明工地评比活动。4.及时根据约定支付安全文明施工措施款项。（二）、承包人职责：承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《建筑施工安全文明工

地标准》（DBJ13-81-2006）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《建筑施工125


场界噪声限值》（GB12523-90）等有关规定，根据有关规范标准要求做好以下文明施工措施。

1.承包人驻地建设1.1 一般要求1.1.1 承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓

库与贮料场及消防设施，新建建筑面积不应少于附件《施工单位履约承诺书》约定的面积。施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离，设置单位铭牌和门卫；生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；环境整洁美化，照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

1.1.2驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理工程师事先批准。

1.1.3驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程竣工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。但竣工时双方另有协议者除外。

1.2现场办公、住宿与生活设施1.2.1 施工现场办公、生活区域建立卫生责任管理制度，设置醒目的环境卫生宣传

标牌和责任区包干图。生活垃圾有专人管理，定期清扫，并采用加盖容器装纳。容器放置在规定的地点。

1.2.2 施工现场办公室是活动房或砖木、砖混结构，不使用竹制或塑料编织布等材料搭设的简陋用房。办公室整洁卫生、墙面抹光、地面硬化、桌椅良好。

1.2.3 在建工程不得兼作住宿。1.2.4宿舍符合下列规定：(1)活动房或砖木结构，应通风、采光，房间净高不得低于 2.5米，地面面层为砖

铺或水泥砂浆，墙壁天棚刷白，宿舍门窗完好。(2)床铺为单层或双层木、钢制床，第一层床距地面为 0.5米，第二层距第一层床

间距不低于 1米，距天棚不低于 1米，床长不小于 2米，每人铺位宽度不小于 0.8米。一个房间不超过 30 人，不睡通铺。

(3)室内要通风良好，整洁卫生，卧具、用具摆放整齐，垃圾袋装，配有防蚊、蝇、蟑螂、老鼠等灭害措施。室内电线、灯头、开关符合用电标准，严禁使用“三炉”。室外有晒衣架，不宜在室内晾晒衣物。

1.2.5 施工现场食堂应符合下列规定：(1)食堂建造采用砖木、砖混结构，墙壁天棚刷白，水泥砂浆地面，有条件可铺设

马赛克、地砖等，要有给水、排水管道。食堂内摆设应整齐、清洁，设垃圾容器。食堂四周做到地面平整、清洁、无积水。

(2)厨房设排烟、气设施，炉（灶）台贴磁砖，锅灶台面起 0.6米高度内的墙面应126


贴磁砖，其它部位墙面应采用砂浆抹光。(3)炊事用具经常消毒，保持清洁卫生，食品贮藏在柜（箱）内，生、熟菜饭分开。

厨房有灭蚊蝇、蟑螂等措施。(4)炊事人员定期到卫生防疫部门体检，上岗须身着白色工作服、工作帽，并持有

卫生健康证。(5)施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所。施工现场设立饮水处，

配置满足和方便职工饮水设施，保证职工随时喝上干净卫生的饮用水。1.2.6 施工现场沐浴室符合下列规定：(1)沐浴室结构牢固，使用面积不得小于 6平方米，墙面、地面贴磁砖或抹防水砂

浆，室内有排水、排气设施。照明器具要采用防水灯头、防水开关，并设置漏电保护装置。(2)沐浴室按施工人数每 20-25 人设置一个沐浴喷头。(3)沐浴室保持清洁卫生，并应有专人管理，定时冲刷。1.2.7 施工现场厕所符合下列规定：(1)厕所结构牢固，能防雨、防风，墙面、地面贴磁砖或抹水泥砂浆，坑池壁采用砖

砌或混凝土浇捣。(2)厕所采用水冲式，并按施工人数每 20-25 人设一个蹲位。(3)厕所有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠。厕所有专人管理，经

常清扫，保持清洁卫生。1.2.8 施工现场生活区设置供职工学习、娱乐的活动室，活动室设置报刊、图书、游

艺品、电视机、音响等设施。1.3 其他建设1.3.1车间与工作场地(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料（如钢

筋、钢板等）的再加工，车间必须要有相适应加工设备。(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。1.3.2仓库、贮料场及拌和场仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所

贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

1.3.3交通组织(1)施工企业必须按批准的施工交通组织方案落实各项措施。不封锁交通或半封锁

交通施工的路段，要有确保社会车辆、行人安全通行的车行道和人行道；封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆、行人安全通行的出入通道、车行便道和人行便道。

127


(2)在施工道路（或标段）的两端，应当按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志（特殊需要，可提前一至二个路格设置）；夜间应当设置示警灯及照明灯，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段应当配备专人执勤指挥

(3)跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥，确保车辆、行人安全通行。

(4)掘路工程施工完毕后，应当按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.3.4 管线保护(1)施工企业、养护维修企业必须按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效

的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。

(2)施工中，应当遵守“原有地下管线 1米范围内，禁止用机械开挖”的规定。在重要管线或管线复杂地段施工，应当派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护；施工中如遇到特殊或意外情况，应当与有关部门联系，不得擅自处理；一旦发生损坏管线事故，及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。

2.施工现场围挡封闭管理建设工程施工现场四周设置连续的围挡。围挡应符合下列要求：2.1 在市区主要路段和市容景观道路的工地设置高度不低于 2.5米的围挡；其他路

段的工地设置高度不低于 1.8米的围挡；2.2 围挡应使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，围挡应安全、稳固、整洁、美观。临

街围挡外立面有企业质量安全生产的宣传教育画图或标语。市政工程施工现场按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。2.3立交桥四周立面采用密目式安全立网进行遮护封闭。挂设应整齐、美观、无漏挂、

无脱落。沿海地区的立网采用风阻力较小的小眼立网，但要满足城市防尘等文明规定。立交桥无落地式脚手架时，除施工区段脚手架外围用密目式安全立网封闭外，下

部各层的临边等用密目式安全立网或其他防护措施全封闭。2.4 施工现场出入口设有安全、可靠、美观的封闭式大门和企业形象标志，出入口

处设有门卫室，并挂有设门卫制度牌。3.施工场地3.1 施工现场地面特别是交通道路有硬化处理。出入口、主要施工道路设置 15厘米

厚度的混凝土地面。3.2 城市市区的建设工程施工现场出口处应建立洗车台和沉淀池，对进出工地的车

辆进行清洗，并实行密闭运输，以防止建筑材料、废料、渣土飞扬、洒落或流溢。128


3.3 施工场地平整，空置地面用碎石等铺垫，泥土不露，不扬尘，排水畅通，无大面积积水。施工通道、道路应畅通、平坦。

3.4 施工中必须有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中堆放，设置围挡，

并采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。凡钻孔灌注桩、地下连续墙等易产生大量泥浆的施工现场，地坪必须进行处理（硬

地坪），并按规定设泥浆池、泥浆沟等处理措施，废浆必须用密封式罐车外运。工程建设中的各类砌体砌筑、面层抹灰和饰面材料助灰等必须使用预拌（商品）砂

浆。3.5 工程范围内要采取切实可行的施工临时排水和防汛防台措施，确保施工现场和

周边地区不积水。施工临时排水不得向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经处理直接排入下水道或河道。

3.6 施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示，接受群众监督；同时，在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采取使用低噪声环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降低到最小限度。

3.7 施工现场不得焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，应选择不污染环境和不危害工人身体的技术措施和设施，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。

3.8 施工现场可根据作业环境和条件设置吸烟室或吸烟处和饮水用水供应点，必要的部位设置烟头等生活垃圾收集箱。

3.9 施工现场在入口处及场地进行绿化布置。要做好施工现场原有古树、大树的保护。

3.10 施工单位应为作业人员提供合格的劳动保护手套、安全帽、安全带等必备的安全防护用品，作业人员应按规定正确佩戴和使用。进入施工现场必须戴安全帽，着装整齐，总分包单位施工人员的安全帽分色佩戴，管理人员安全帽上标示职务、姓名。

从事高处、临边危险作业的人员必须系安全带，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底和带钉易滑的鞋。严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

3.11 施工企业在工程结束后，应当做到工完料尽场地清，将多余的建筑材料、预制构件等及时清运，拆除工地围护和其他临时设施，清理施工现场的周边环境。

4.施工现场材料堆放4.1 施工现场堆放的建筑材料、构件、料具，要按平面布置图分区分类并做到堆放

整齐、有序、稳固，料堆上挂设名称、品种、规格等标牌。4.2 作业场做到工完料净场地清。施工中产生的各类建筑垃圾堆置在规定的地点，

标明垃圾，并及时清运。4.3 建筑物内的建筑垃圾和废土从设置的专用垃圾道卸下或通过垂直机械送至地面，

129


严禁从建筑物（外架）往外抛落。4.4 施工现场易燃易爆、有毒材料按规定进行分类，专库存放，在明显处张挂警示

牌，并建立保管制度。5.施工现场标牌5.1 施工现场进口处设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生

产牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。标牌整齐和规范，规格要统一，内容须齐全。

5.2 施工现场生产作业区域场内道路设置醒目的安全警示标志。机械操作岗位设置安全操作规程牌，对现场不具备安全生产条件的部位、设备、电器或危险区域均有醒目的禁止使用或禁止靠近、攀登等警示标志。

5.3 施工现场应设置包括“安全第一，预防为主”等安全生产宣传内容或标志，并应设置安全、卫生宣传栏、黑板报等宣传设施。

5.4 进入施工现场的人员应当佩戴工作卡。6.现场人员6.1 施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一（公司制

服）。6.2 施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。6.3炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。6.4遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。6.5遵纪守法，不参与各类不健康的活动。6.6外来务工人员身份证、务工证、暂住证、上岗证齐全。7.施工现场保健急救和社区服务7.1 制定防范事故应急救援预案并组织实施，同时告知施工人员在紧急情况下应当

采取的紧急措施。7.2 在下水道等封闭场所施工时有专人送输风，在有可能产生有毒有害气体的场所

施工时，还必须配备气体检测人员，每日开工前，查清气体的种类和浓度，待浓度符合标准规定及具有足够的安全防护措施后，方能进入施工，在操作过程中，应不间断送风保持通风良好且随时进行检测，做好作业监护。

7.3做好季节性安全防范工作。夏季要合理安排作息时间，做到劳逸结合，做好防暑降温工作；雨季和台风到来之前，对临时设施和电气设备、脚手架等进行检修、维护和加固，沿河流域或邻近山坡地带的施工现场，做好防洪抢救、防坍塌、滑坡地质灾害的准备，雨、台风过后要对安全设施、设备等进行检查、修复。

7.4 施工现场设置医务室或保健医药箱，并配置急救器材，配备经过急救培训的人员，对施工人员发生的小伤小病能够及时处置或治疗。发生伤害事故时，对伤员及时抢救，并迅速将伤员送往医院。

130


7.5积极开展职业健康、卫生防病宣传教育，利用板报等形式向职工宣传职业健康及防病、治病的知识和方法。

7.6积极与工程所在地的街道办事处或居委会等有关社区服务单位合作共建文明活动，并采取有效措施降低施工噪声等污染，做到施工不扰民。

8.施工现场治安综合治理8.1 施工企业建立施工现场治安保卫制度，采取必要的防盗等治安防范措施，责任

分解到人，防范措施到位。非施工人员不得擅自进入施工现场。8.2 施工企业建立外包的施工队伍人员花名册、劳动合同、培训、流动、计生情况等

有关材料档案，做到人员人数清、情况明。9.文明施工内业资料9.1 内业资料齐全，数据可靠，并符合工程要求.9.2 文明施工管理组织机构（网络）齐全，并建立了相应当的岗位责任制、文明施

工管理制度。9.3现场分管领导和文明施工专职管理人员定期对现场文明施工进行检查记录及隐

患整改销项记录齐全。9.4 管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、班组管线交底卡、管线配合联系单（协

议书）等管线保护资料以及掘路执照、道路施工许可证、临时占路许可证、市政设施养护临时交接协议、封堵原排水管道报批手续等施工许可类资料完备。

9.5 施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工形象进度图、车行、人行通道图、临时排水、封启排水管道图、公用管线分布图、消防器材布置图、电气线路布置图、质量、安全、文明施工管理网络图、管线连续无事故、安全无重大伤亡事故累计天数牌等各类图表按要求绘制，内容清晰、准确，并悬挂上墙。

10.承担业主项目工地统一形象宣传10.1统一形象设计10.1.1 工地形象大门：房建项目在工地主要通行入口，市政项目在路的起始位置

设置钢结构材质门斗，面贴铝塑板。净宽不小于 5.5米，净高不小于 6.5米。横眉高度不小于 1.5米，柱体宽不小 1米。横批内容统一，上为项目名称（黑体大字），下为我司名称（黑体小字）。两个柱体内容上宣传语，可统一，如“构筑生活梦想，建设和谐家园”，也可根据项目情况上各自的宣传语，柱体上字体为仿宋体。

10.1.2广告牌：房建项目沿工地大门左右两侧各延伸 20米广告牌（或根据实地情况单边设置 40米广告牌），市政项目工地则沿主要道路两旁设置不少于 40米的广告牌，原则上每处广告牌长度不少于 40米，并根据工地大小选择多处合适的醒目位置设置。具体设置地点根据不同项目实际情况进行调整。广告牌有效广告高度不低于 4米钢构支撑，镀锌板贴面，上包广告喷绘布。版面内容应包括：我司形象宣传语（如“根植海西，开创城市未来”、“运营城市，运营未来”等，可调整）、项目形象宣传语、项

131


目鸟瞰、立面图等效果图，以上版面须在左上角标示我司完整 LOGO。10.1.3 以上形象大门、围墙广告牌宣传基色建议首选用我司 VI识别系统中的蓝色。10.1.4 由各项目施工单位按以上统一形象设计标准进行工地形象广告设计，设计

稿报我司资管部审核通过后实施。10.2费用列支设计制作费用由施工单位承担，列入文明工地的措施费。10.3若承包人未按上述规定实施的，发包人有权另行委托实施，费用由承包人承

担，同时承包人须另行向发包人支付五万元违约金，上述费用由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

11．工地扬尘防治11.1 建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度。施工现场扬尘防治专项方案由施

工总承包企业组织编制，并报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。建设单位在办理工程安全监督手续时，将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报项目施工安全监督机构备案。

11.2 施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，市区主要路段的工地应当设置高度不小于 2.5米的封闭围挡；一般路段的工地应当设置高度不小于 1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

11.3 施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

11.4 施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。

11.5 施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

11.6裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固话、洒水或绿化等措施。裸置6 个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。

11.7 施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。

11.8 施工现场应当按照规定使用预拌混凝土，鼓励使用预拌砂浆。因场地、项目规模、条件限制等特殊情况确需现场搅拌的，应当搭建封闭式搅拌楼，并做好降尘防尘工作。

132


11.9 建筑土方、渣土和建筑垃圾运输应当采用密封式运输车辆，并按照指定的运输线路和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。

11.10 市政基础设施工程施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。灰土闷灰时应当集中堆放，洒水降尘，及时覆盖。路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责洒水降尘。市政道路路面基层水泥混合料自 2014年 10 月起由拌和站集中拌和。

12.承包人驻地设施的拆迁工程竣工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，

承包人应全部拆迁。为确保破路占道项目安全文明作业和工程质量，根据《福州市城市道路建设与管理

办法》、《福州市城市道路占道施工现场管理标准》、榕建市政[2010]128 号文等相关规定：

12.1 承包人在申请破路施工占道前，应按市建委榕建市政[2010]128 号文件要求填报《福建省城市道路桥梁工程移交与接管登记表》及相关文件资料，并已按市政管理处提出的意见进行图纸修改和反馈。

11.2 工程建设期间市政管理处将占道范围内的现有市政设施全部交由承包人负责管理。该期间占道范围及临界面的行人、车辆等的公共安全和市政设施保护及周边环境卫生工作均有承包人负责。

12.3若因项目建设需要将新建喇叭口、雨、污水管道、路灯电缆等配套设施与现有周边市政设施进行对接，承包人应提前通知发包人，并办理相关审批手续后方可对接入段进行施工，必要时应通知市政管理处工作人员到场配合和指导。

12.4破路占道施工经许可后，承包人应要求施工人员严格按照审批内容（含工期、破路占道范围、人员到位等）、工程设计图纸、相关技术规范和《福州市城市道路占道施工现场管理标准》等技术文件、规定进行施工，做好工地现场安全，并负有责任。

12.5破路占道施工行为需延期的，承包人应提前五个工作日向发包人提出申请，延期申请若未获得审批而延期施工的，视为擅自占道行为。

12.6 施工期间遇到自然灾害或者重大政治、经济、文化活动等，承包人应严格按照甲方统一安排予以停工，并做好安全防护措施；必要时需对已开挖的路面进行临时加固处理，并做好清场工作。承包人不予配合的，市政管理处有权强行代为采取措施，所发生的费用由承包人全部承担。

12.7 施工期间承包人应对占道范围内及周边现有市政设施进行保护（按设计图纸需进行改造的除外），如有破损应报经市政管理处同意后，按市政道路有关标准进行修复或赔偿。

12.8 施工过程不得直接利用路面搅拌砂浆或砼，不得将泥浆、污水、施工废水等排放路面和市政雨、污水管道、沟渠。

133


12.9 施工国产所有材料、渣土及临时设施必须堆放、设置在审批的占道范围内，并严格按照相关规定做好现场安全文明施工管理工作。

12.10 承包人负责实施的建设项目在施工过程中，有下列行为之一的，承包人同意按以下标准承担相应违约金，承包人应在收到市政工程管理处违约金缴纳通知书后，按要求的时限及时向发包人缴纳违约金。

1、占用审批之外城市道路或因承包人主观原因超期限占用城市道路的，超出部分按每天每平方米一百元承担违约金（不足一天按一天计算）。

2、对未经审批在城市道路进行破路的，按挖掘修复费用标准五倍承担违约金；若对桥涵等重要市政设施造成危害的，另行承担五万元违约金。情节严重的，由相关部门追究经济和刑事责任。

3、不按设计图纸、技术规范施工造成质量隐患或返工的，按每处二万元的标准承担违约金。

4、施工过程若损及其他市政公用设施的，应及时通知发包人及权属单位并协调善后措施；未经权属单位同意擅自采取措施的，按每处二万元标准承担违约金。

5、破路占道施工违规行为被政府有关部门通报或经媒体曝光，按每处次五千元标准承担违约金。

6、未按规定设置安全警示标志、防护措施、围挡牌、工程概况牌的，按每处次一千元标准承担违约金。

7、未按规定堆放施工材料和机械设备的，按每处次一千元标准承担违约金。8、未采取有效降尘措施，做好工地及周边卫生保洁工作的，按每处次一千元标准

承担违约金。9、直接利用路面搅拌砂浆或砼的，按每次五千元标准承担违约金。10、泥浆、污水、施工废水等向路面直接排放，或未经许可排入雨、污水管、沟的，

按每处次一万元标准承担违约金。三、计量与支付根据实际使用情况拨付。1.计量安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和业主代表现场核实并经相关职能

部门验收合格后，按实以总额计量（不超过投标书所列的金额）。2.支付支付按专用合同条款约定支付。安全文明施工措施项目必须足额投入使用并经监理单位、招标人验收合格，否则招

标人有权予以扣回。四、违约责任如因发包人或承包人违约造成事故，将依法追究责任。

134


五、合同生效本合同一式 12份，发包人承包人双方正本各执 1份，副本各执 5份。由双方法定

代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：（单位全称）（盖章）承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人法定代表人或或其授权的代理人：（签字或盖章）其授权的代理人：（签字或盖章）

地址：地址：电话：电话：

日期：日期：

135


D、工程质量责任合同格式工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的建设单位（以下称发包人）与施工单位（以下称承包人），特订立如下质量责任合同。

第一条本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。

第二条发包人承包人双方的权利与义务(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。(二)严格执行项目施工合同文件，自觉按合同办事。(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、

集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的

权利和义务。(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予

处理并要求告知处理结果的权利。第三条发包人的义务(一)发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的

建筑物及其他障碍物。(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行

工程的施工活动。(四)发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以

任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工

任务。(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条承包人的义务(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，

不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。(三)承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技

术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换136


人。(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并

取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切

往来函件、报表均应分类编号归档保存：施工技术资料应真实、完整。(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合

格的产品，承包人应拒绝使用。(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条违约责任(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设

工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条本合同有效期为发包人承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条本合同作为施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条本合同正本一式贰份，副本拾份，发包人承包人双方各执正本壹份，副本伍份。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日日期：年月日

137


E、工程质量保修书格式工程质量保修书

发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一

致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容本合同工程约定的工程质量保修范围为：按国务院第 279 号令《建设工程质量管

理条例》及现行的相关规定执行。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。

二、质量保修期工程保修期从工程竣工验收合格之日起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别

计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、装修工程为二年；3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；4、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；5、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为二年。质量保修期自如下规定日期起计算：1、质量保修期限在工程取得竣工验收，提供完整的竣工验收资料且移交物业管理

公司的次日起算（以双方的移交记录为依据）；2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工

程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第

五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人138


不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，

立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。

5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。

7、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

9、若因承包人原因造成发包人索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与发包人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与发包人签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保修金中扣付。

四、质量保修金的支付与返还1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算价 3%的工程质量保修金，质量

保修金在办理竣工结算时支付，且质量保修金预留期间不计息。2、发包人在根据专用条款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，

承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。

139


3、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后 10 日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付滞纳金。

4、自本条规定的保修金返还之日起 14 日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

五、保修程序1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式

通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（联系电话：）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他承包人维修，所发生的费用及代办费按本条第 3 款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。

3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起 24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有承包人进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的 50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第 3 款规定从承包人预留的质量保修金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他承包人进行维修，有关维修费用的承担按照本条第 3 款规定执行。

6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的承包人按市场行情价进行结算，按本条第 3 款规定从承包人预留于发包人

140


处的质量保修金中抵扣。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：

1、本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

2、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

年月日年月日

141


F、施工单位履约承诺书格式详投标文件格式：十四《施工单位履约承诺书》

142


G、施工现场管理承诺书格式详投标文件格式：十五《施工现场管理承诺书》

143


H、福州市城乡建设发展总公司工程项目违约处罚实施细则一、违约处理程序（一）施工单位违约处理程序1、建设单位在日常工作和巡视检查中，发现或接到举报反映施工单位存在违约事

件时，应反馈至建设单位项目管理部进行现场调查，向施工单位、监理单位及其它相关单位了解违约事项的具体情况并收集资料。

2、建设单位项目管理部向施工单位开具《施工违约整改通知单》通知施工单位限期进行整改。

3、整改后或整改期限到时，建设单位项目管理部或总工办应会同监理单位对违约事件进行复查。对未整改到位或无故拖延整改的，则开具《施工违约处罚通知单》对施工单位课以经济处罚，并责令对涉及违约事项的分部分项工程停止施工直至整改完成。《施工违约处罚通知单》应根据城乡建总内部工作流程审批（附表三）并加盖公章后生效。

4、凡《施工违约整改通知单》或《施工违约处罚通知单》中涉及的违约现象，均由监理单位负责督促施工单位整改。整改完毕后，应及时通知建设单位项目管理部进行复查并在相应的整改反馈单上签字确认整改结果。

5、监理工程师每期审核施工单位的计量支付时，应将当期所有违约经济处罚的金额、款项及时进行汇总，在当期的计量支付审核表中单列项目并在当期应支付的款项中直接扣除。由于监理失职，对当期应扣而未扣的施工单位违约金，依照监理违约处罚条例进行处罚。

（二）监理单位违约处理程序1、建设单位在日常工作和巡视检查中，发现或接到举报反映监理单位存在违约事

件时，应反馈至建设单位项目管理部进行现场调查，向监理单位及其它相关单位了解违约事项的具体情况并收集资料。

2、建设单位项目管理部向监理单位开具《监理违约整改通知单》见附表（一式五份）并通知监理单位限期进行整改。

3、整改后或整改期限到时，建设单位项目管理部（总工办）应对违约事件进行复查。对未整改到位或无故拖延的，则开具《监理违约处罚通知单》对监理单位课以经济处罚，并责令其继续整改直至完成。《监理违约处罚通知单》应根据城乡建总内部工作流程审批（附表三）并加盖公章后生效。

4、再次复查时，仍无整改或借故不整改、甚至拒绝签收《监理违约整改通知单》或《监理违约处罚通知单》的，将予以通报并按最高标准进行经济处罚。

5、凡《监理违约整改通知单》或《监理违约处罚通知单》所涉及的监理单位违约现象均由建设单位项目管理部负责督促监理单位整改。整改完毕后，应通知建设单位项目管理部进行复查，并在相应的整改反馈单上签字确认整改结果。

144


6、建设单位每期审核监理服务费时，应将当期违约经济处罚的金额、款项进行汇总，在该季度的支付审核表中单列项目并在当期应支付的款项中直接扣除。

二、违约项目及其经济处理标准本《细则》依据有关合同文件，把施工单位违约事件划分为合同执行、工程质量、安

全文明等项目（详细内容见下表）。施工单位违约经济处理参照标准一览表

序号违规项目单

位处罚金额(元) 说明一合同执行

1 无视警告次 100，000

业主、监理在日常工作中，已对承包人违约现象进行口头警告或已书面要求整改，但承包人并未采取实质性措施。

2未使用约定的施工设

备、工艺、材料

台次 30，000

主要机械不按合同要求进场；施工方法、工艺、不按批准的施工技术方案施工或开工报告未获批准擅自开工。

3危险性较大的分部分

项，未按专项方案执行或未编制

次 30,000危险性较大的分部分项不按批准的施工技术方案施工或未编制专项施工方案及专家论证。

4 违法转包、分包次改正或终止合同

5 拒签罚单次予以通报并按最高标准进行经济处罚

承包商拒绝在罚单上签字。二施工现场质量

1 质保体系项 10，000

承包人应建立完善的工程质量保障体系。质量管理、质量监督及检验、试验检测人员的配置必须满足质保体系的正常运转要求。建立健全质量管理的规章制度。承包人应强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。

2 各分部分项施工质量项 3，000 各分部分项工程施工及验收应符合国145


家有关施工与质量验收规范要求，不合要求者返工整改。

3 自检资料项 3，000 施工记录及自检资料应按规定填写。

4 质量事故项 30，000

由于承包人的原因导致其所承建的工程发生工程质量事故，要求返工外，对施工单位可课以警告、通报批评、停工整顿。

5 原材料、半成品、成品检测次 1，000 按规定对原材料、半成品、成品进行检

测，不得使用不合格材料。6 功能性试验项 10，000 按规定进行功能性试验。三安全文明

1 安保体系次 3，000

承包人未按安全生产管理制度要求，不能依法按期制定安全生产规章制度、岗位责任制度和建立安全生产管理组织机构的；不能按照安全生产管理制度落实执行的。

2 未按要求围挡、扬尘控制等次 10，000

承包人应按福州市建设局文件榕城建［2009］185 号文件、以及所签订的安全生产合同、文明施工合同中所要求的做好现场围挡、现场扬尘污染控制、现场管理人员统一着装、工人配戴安全帽等。

3 内业资料次 1，000

按规定整理归档内业资料。

监理违约经济处理参照标准一览表序号违规项目单

位处罚金额(元) 说明一合同执行1 工程质量事故次 20，000 发生质量事故一次 20，000

2 未旁站和跟班检查次 3，000 监理工程师对主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查。

146


3 内部管理次

因管理不善，造成内部管理混乱、质量监理工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对监理单位可课以限期整改、通报批评、撤换总监理工程师，甚至取消监理服务协议的处理，同时暂扣监理费用，直到符合业主要求。

二现场管理

1 现场管理次由于监理工程师的错误决定而造成不合格工程，监理单位负监理责任，并视情节轻重，赔偿相应比例的工程损失。

2 检测见证次 10，000

监理单位应重视试验检测工作，抽样频率（包括平行试验的频率）达不到要求或弄虚作假的，经检查核实，可按 10000元课以违约金。若屡罚不改必须撤换当事人，暂停支付监理费用，直至取消监理服务合同。

3 未按规定审批次 1，000

监理工程师接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给承包人回复，影响施工或影响工程质量，可课以监理单位 1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求监理单位在三日之内撤换当事人。

4 监理履约不到位次 50，000

对承包人不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，监理人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，视情况可课以监理单位50000元/人次的违约金。

5 决算资料审核次所涉及金额10%

监理工程师应对工程决算资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。若签认后仍有虚假数量发生，每发现一次，可按承包人所涉及金额 10%对监理单位课以违约金。由于监理失

147


职，对当期应扣而未扣的施工单位违约金处罚 1000元。

6 监理记录次 2，000

若出现监理工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，可课以监理单位每次 2000元的违约金。

7 未按施工图纸、变更设计监理次 5，000

监理人员未按施工图纸、变更设计文件严格监理，未尽到监理职责，可课以当事人 5000元/人的违约金，对于直接造成重大经济损失的行为，课以该违约所损失部分 10%。

8 向施工摊派违约金次 50，000

监理单位被课以的违约金，不得向承包人摊派、报销。如承包人举报经查实，可课以监理单位 50000元以内的违约金，并返还向承包人摊派、报销的金额。

148


I、福州市城乡建设发展总公司工程项目质量、安全管理办法第一章总则

为加强我司工程项目建设的质量、安全管理，贯策落实《工程项目管理手册》中精细化管理要求，明确各级质量、安全管理人员的职责，提高公司对工程项目建设的管理水平，以确保公司所辖工程项目建设都能有序、可控、安全地运行。特制定本办法。

本办法适用于公司所辖房建、市政工程的质量、安全管理工作，并于发布之日起生效，总工办负责解释。

第二章工程项目质量、安全管理依据1、公司与勘察、设计、监理、施工、第三方监测单位，以及材料、设备供应商签订的

各项合同（协议）。2、国家、各级政府部门颁发的法律法规和规章制度；与所辖工程项目相关的技术标

准、规范和规定。3、公司 2014 版《工程项目管理手册》。

第三章公司质量、安全管理组织体系由项目管理部；市政、房建工程部；合同部；运营管理部；总工办六个生产部门，

形成三级质量、安全管理体系。1、第一级：由公司派驻施工现场的业主项目部组成； 2、第二级：部门级检查组由市政、房建工程部牵头，部门技术骨干组成，必要时

可邀请总工办、合同部分管工程师参加； 3、第三级：公司级检查组由总工程师（或副总工程师）牵头，总工办、合同部、运

营管理部参加。第四章工程项目质量、安全检查频率和范围

1、公司派驻施工现场的业主项目部，以施工过程管理为主，每天在完成与本工程项目相关的征地拆迁、对外协调工作外，应自觉抽空对施工现场的巡视、检查工作，及时将施工质量、安全问题解决在荫芽阶段。

2、部门级检查组，由经理（或副经理）牵头，每周对自己所分管的工程项目进行检查。主要对参建各方的管理体系是否健全，业主项目部的工作质量进行检查。对关键

149


工序和主要施工部位进行抽检，督促业主项目经理按照公司领导的要求积极开展工作。前期工作及施工许可证的办理情况。

3、公司级检查组由总工程师（或副总工程师）牵头，每月对公司重点工程进行检查。主要范围有：工程项目前期工作的开展情况；参建各单位管理体系的健全及有效运行情况；人员到位情况；安全文明施工情况，业主项目部、监理、施工和第三方监测单位的内外业质量。

第五章工程项目质量、安全检查的主要内容 1、业主项目部人员到位情况；监理、施工单位合同内人员到位情况；主要施工机

具、设备到位情况； 2、施工单位驻地建设及文明施工情况； 3、施工单位的工程项目质量、安全组织保障体系的建立，框图上墙；安全生产责

任制落实到人，应急预案及五牌一图完整情况； 4、总施工组织设计内外审手续；超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工

安全专项方案通过专家评审并闭合；安全技术交底的编制、复核、及交接手续； 5、工地试验室组建及审批情况； 6、施工许可证办理，以及与市质检站和安监站的对接情况； 7、总监理工程师执行周、月例会制度情况； 8、安全文明工地专项费用的使用情况； 9、抽查主体结构的工序转换审批手续、检验检测资料和结构外观质量。对大的施工

方案审批程序进行核对； 10、抽查临电设计及施工现场的安全用电情况； 11、抽查临边防护和消防设施的落实情况； 12、对管理计划执行情况进行评估，核对工程投资计划的完成情况，以及项目管

理部对参建各方工作协调程度； 13、检查竣工资料管理情况。以上主要检查内容，应穿插在下列七个附表内容中进行：附表一：《工程项目管理部质量自查表》附表二：《工程监理工作自查表》

150


附表三：《工程监理安全生产自查表》附表四：《工程安全文明施工检查表》附表五：《工程项目施工单位检查表》附表六：《月度施工单位履约情况汇总表》附表七：《月度监理单位履约情况汇总表》附表八：《市政工程安全文明施工检查评分表》附表九：《道路工程抽查（测）项目和评分（扣分）标准

第六章工程项目质量、安全检查的评价与处罚1、每月二十五日前，公司项目管理部，应对本月各工程项目检查结果进行归纳，

对我司所辖工程项目总体安全、质量和文明施工动态做出评价及整改建议，形成月度施工单位履约情况汇总表（附表六和月度监理单位履约情况汇总表（附表七）评价表报公司领导。

2、参与检查的各生产部门，对监理和施工单位当月工程款拨付份额进行审核，在月度施工单位、监理单位履约情况汇总表中提出暂扣工程款和违约罚款的建议。

3、按照合同约定，对施工质量、安全评价倒数三名内的监理、施工单位，分别作出：⑴、法人约谈；⑵、暂扣 10%以内的工程计量款；⑶、按照合同相关约定进行违约处罚；⑷、上报建设行政主管部门；⑸、按照合同约定全面停工整顿；⑹、终止合同，清退出施工工地。

151


J、工程建设泥浆中转处置施工合同（若有泥浆中转）

工程建设泥浆中转处置施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：

为加强对建设泥浆中转处置的管理，经发包人承包人双方友好协商，明确双方在泥浆外运手续办理及运输的权、责、利：

一、发包人事宜1 、发包人持缴纳工程项目泥浆受纳费凭证，向

福州港航务工程处申请签订建筑泥浆中转处置施工合同，并提供泥浆受纳费凭证及预缴纳中转运输费凭证。

2 、发包人暂扣承包人工程款作为建筑泥浆运输保证金，数额同发包人预缴纳的中转运输费一致。

3 、工程完工后，发包人需根据承包人与中转处的结算证明补交或请退原向建筑泥浆中转费共管帐户中缴纳的中转运输费，向承包人退回运输保证金。

二、承包人事宜1 、承包人持发包人提供的泥浆受纳费凭证及预

缴纳中转运输费凭证于一个月之内向福州市市容局申请泥浆受纳确认函及办理车辆泥浆运输卡。

2 、承包人应于市政府服务中心窗口领取 “ 建筑泥浆转用单 ” ，一车一单，跟车使用，由中转码头凭单接纳泥浆。 “ 建筑泥浆转用单 ” 一式两联，第一联存联由承包人保管，第二联随车联由中转码头接收。承包人负责泥浆运输的一切权与责。

3 、项目完工后。承包人需在一个月内持 “ 建筑泥浆转用单 ” 存联与福州港航务工程处进行结算，结算完成后，承包人凭结算依据向发包人申请退回运输保证金。三、承包人运输泥浆过程中需遵守相应规章制度，若外运过程出现相应违章情况，则发包人有权根据相关执法部门所确认的违规运输数量对承包人另处以 50 元 / 方的罚款。四、本补充协议经发包人承包人双方代表签章后生效，工程费用清帐后自行失效。

152


五、本合同一式十二份，发包人承包人双方正本各执一份，副本各执五份。由双方法定代表人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人： ( 盖章 ) 法定代表人： ( 签

字或盖章 ) 或

其授权的代理人： ( 签字 ) 日期：年月日

承包人： ( 盖章 ) 法定代表人： ( 签

字或盖章 ) 或

其授权的代理人： ( 签字 )

日期：年月日

153


K、承包人违约条款对应的违约金明细表单位：万元

条款号

条款内容摘要违约金取值 β16.2.2

（ 10）

1

项目经理、技术总工每更换一人次计扣违约金： β 万元； 21.29

其他人员每更换一人次计扣违约金： β 万元。 8.77

2

项目部人员在监理人发出开工通知或工程实际开工后 5 天内（包含 5天）未进场；或 3 个月内经查 3 次不在岗或未经批准离开工地连续超过 5 天；或擅自更换的；项目经理或技术总工按 β 万元计扣违约金。

21.92

存在上述情形，其他人员每人次按 β

万元计扣违约金。 8.77

3

擅自离岗者，项目经理或技术总工每人每天计扣违约金 β 万元；施工期间，承包人主要人员未经发包人同意缺席各种例会、协调会、专题会议的，项目经理或技术总工每人每次计扣违约金 β 万元，

1.79

擅自离岗者，其他人员每人每天计扣违约金 β 万元；施工期间，承包人主要人员未经发包人同意缺席各种例会、协调会、专题会议的，其他人员每人每次计扣违约金 β 万元，

0.90

4 对于投标人承诺的主要施工机械未能及时到场的，或进场的施工机械不能满足工程施工要求的，每缺少一项计扣承包人违约金 β 万元

1.79

承包人违反第 8.8.3 项的约定，未按 1.79

154


监理人的要求增加或更换施工设备，发包人有权对承包人课以每台（套） β 万元的违约金。

5

未按设计图或施组施工，或质量达不到合同约定标准，承包人负责返工并修复，按所涉及的分部分项工程的签约合同价的 β ％计扣违约金；并不低于 0.3 万元。

4.38%

单项或单位工程经验收质量达不到标准，承包人负责修复，计扣违约金为签约合同价（不含暂定金额）的 β ％，并不低于 0.3 万元。

4.38%

6

违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的；可视情节按 β 万元 / 次计扣违约金。

8.97

7承包人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的 β% 计扣违约金。

10.00

8

承包人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，按违约转包、违法分包或擅自分包工程造价的的 β%计扣违约金。

8.97%

9

承包人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料的，每项（次）计扣承包人违约金 β 万元。

1.79

10

承包人未按合同约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表，或编制的竣工图纸、现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或承包人完成的工程量不符的，每项（次）计扣承包人违约金 β 万元。

8.97

备注： “ 条款内容摘要 ” 仅是对专用条款中有关内容的简要摘抄，两者如不一致，应以专用条款中的内容为准。该表中的 “ 合同价格 ” 区间对应的违约金有取值范围时，违约金按插入法计算；违约金仅有上限未设下限的，不低于上限的 20% 。

155


第 5 章工程量清单及计价

156


第 1节工程量清单一、说明

1 、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计

价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行

有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法

定计量单位。

2 、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，

应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专

用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容

一起阅读和理解。

3 、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，

157


其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、

工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合

同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本

章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方

在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4 、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说

明详见本招标工程量清单中的 “ 总说明 ” 。

5 、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清

单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格

式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导

则》的规定。

二、本招标工程量清单

158


本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额： 550 万元（不计费不计税）。

专业工程暂估价： / 。

甲供材料费： / 。

单独发包的专业工程为 / ，造价暂估 /

元。

159


第 2节招标控制价一、说明1 、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为

本招标文件的组成部分。2 、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计

价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价1 、本招标项目的 “ 招标控制价 ” 由招标人另册

提供。2 、本招标项目招标控制价为 150319799 元（大写金额：壹亿伍仟零叁拾壹万玖仟柒佰玖拾玖元整）。其中：

　工程名称：福州市二环五四路口改造工程道路第1 页共23

页序号汇总内容金额( 元)

1 分部分项工程费 19363105.002 措施项目费 929122.003 其他项目费4 规费 398116.005 税金 2275937.00

160


　 22966280.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程 A 匝道（钢箱梁连续桥）第2 页共23页

序号汇总内容金额( 元)


　 69111447.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程 B 匝道（钢箱梁连续桥）第3 页共23页



　 6112350.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程 C 匝道（钢箱梁连续桥）第4 页共23页



　 7251518.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程 D匝道（钢箱梁连续桥）第5 页共23页


1 分部分项工程费 12301975.002 措施项目费 553915.003 其他项目费

161


4 规费 593701.005 税金 1479455.00

　 14929046.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程琴亭高架东侧天桥(370 ㎡) 第6 页共23页



　 2424108.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程琴亭高架西侧天桥(403 ㎡) 第7 页共23页



　 2527710.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程琴亭高架桥盖梁加固施工第8 页共23页



　 1511853.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程北浪路口自行车、人行天桥第9 页共23页


1 分部分项工程费 100188.00

162


2 措施项目费 7372.003 其他项目费4 规费 6409.005 税金 12537.00

　 126506.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程香槟路口自行车、人行天桥第10 页共23页



　 92588.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程五四路( 湖前河段) 东侧拼宽桥(59.2 ㎡)

第11 页共23页



　 381204.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程五四路( 湖前河段) 西侧拼宽桥(225.6 ㎡)

第12 页共23页



　 1311084.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程排水管道第13 页共23页

序汇总内容金额( 元)

163


号1 分部分项工程费 2240724.002 措施项目费 78916.003 其他项目费4 规费 37830.005 税金 259322.00

　 2616792.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程电气及照明第14 页共23页



　 2659347.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程电力管道第15 页共23页



　 379439.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程滴灌第16 页共23页



　 85170.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程绿化第17 页共23

164




　 4178446.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程省体球场恢复第18 页共23页



　 728682.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程交通标志标线第19 页共23页



　 2458127.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程交通及安全设施第20 页共23页



　 358819.00

165


　工程名称：福州市二环五四路口改造工程预制场硬化路面第21 页共23


1 分部分项工程费 1544063.002 措施项目费3 其他项目费4 规费 21084.005 税金 172166.00

　 1737313.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程施工期交通组织第22 页共23页



　 871970.00　

工程名称：福州市二环五四路口改造工程暂列金第23 页共23页


1 分部分项工程费2 措施项目费3 其他项目费 5500000.004 规费5 税金

　 5500000.00

3 、本招标项目招标控制价相关信息：（ 1 ）计取的风险包干系数：不计。（ 2 ）单独发包专业工程的总承包服务费费率：

无。

166


（ 3 ）甲供材料的总承包服务费费率：无。（ 4 ）工程排污费取费标准：暂不计算。（ 5 ）劳保费用按按甲类 19.4% 计算。（ 6 ）价格调节基金费率： / 。（ 7 ）税率：按 11% 。

（8）危险作业意外伤害保险费费率：0.19% 。（ 9 ）大型机械设备检测费用：无。4 、沥青及沥青砼铺装、钢梁吊装在夜间施工，

夜间施工费率提至 1.2% 。5 、本工程计取交通干扰费，按人工费和施工机

械使用费之和的 3%计取。6 、安全文明施工费：按实行标准化管理 2.2% 的

费率计取。7 、钢箱梁临时支撑暂按设计院设计的钢箱梁临

时支撑设计图纸计取，建设单位实施过程中进行优化，结算按基建程序办理。

第 3节投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要

167


求，并按照下列依据自主报价：

(1) 本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、

答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关

规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的

计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施

工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工

168


程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。

项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程

量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括

所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及

利润，以及一定范围内的风险费用。所谓 “ 一定范

围内的风险 ” 是指合同约定的风险。投标报价中应

考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相

关的费用。风险费用应包括在综合单价中。投标人

一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费

169


用已包括各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填

写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写

单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价

工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结

算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项

目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比

优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各

项投标报价的综合单价中。

七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优

170


良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和

优良工程增加费。

八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标

准，不得降低标准进行竞标。

九、投标报价的劳保费用暂按甲类计算，签订

工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

十、招标文件明确要求投标人提交已标价工程

量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的

格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导

则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容

一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对

应）。

171


第 4节工程量清单与计价表格式

“ 工程量清单与计价表格式 ” 应符合现行工程量

清单计价规范及我省现行有关规定。

172


第 6 章招标图纸

173


第 1节招标图纸目录

174


招标图纸目录（格式）项目名称：福州市二环五四路口改造工程（施工）设计单位：福州市规划设计研究院

给排水工程序号图

名图号版本出图日期备注

1 目录 SS-00 第一版 2016.11 　

2 排水设计说明及图例 SS-01 第一版 2016.11 　

3 桥梁给排水设计说明 SS-02 第一版 2016.11 　

4 平面索引图 SS-03 第一版 2016.11 　

5 道路给排水平面图 SS-04 第一版 2016.11 　

6 桥梁滴灌平面图 SS-05 第一版 2016.11 　

7 桥梁排水平面 SS-06 第一版 2016.11 　

8 检查井井口盖板（防沉降球墨铸铁井盖） SS-07 第一版 2016.

11 　9 检查井井口盖板( 双层防盗球墨

铸铁井盖)SS-08 第一版 2016.

11 　10 检查井井口盖板（下沉式球墨铸

铁井盖） SS-09 第一版 2016.11 　

11 （给水）下沉式球墨铸铁井盖大样图 SS-10 第一版 2016.

11 　12 （燃气) 球墨铸铁井盖防沉降井

盖大样图 SS-11 第一版 2016.11 　

13 （温泉）球墨铸铁井盖防沉降井盖大样图 SS-12 第一版 2016.

11 　14 平进式雨水口 SS-13 第一版 2016.

11 　15 管道开挖、填砂断面 SS-14 第一版 2016.

11 　16 管线交叉加固图 SS-15 第一版 2016. 　

175


11

17 HDPE 管管道基础及回填大样 SS-16 第一版 2016.11 　

18 桥面泄水斗大样图 SS-17 第一版 2016.11 　

19 桥面花槽详细布置示意图 SS-18 第一版 2016.11 　

20 滴灌大样图 SS-19 第一版 2016.11 　

21 桥面排水示意图 SS-20 第一版 2016.11 　

22 预铸聚酯树脂混凝土排水沟施工说明及大样图 SS-21 第一版 2016.

11 　23 （雨、污) 球墨铸铁井盖防沉降

井盖大样图 SS-22 第一版 2016.11 　

24 （雨、污）下沉式球墨铸铁井盖大样图 SS-23 第一版 2016.

11 　25 （雨、污）球墨铸铁双层井盖及

支座大样图 SS-24 第一版 2016.11 　

26 工程数量表 SS-25 第一版 2016.11 　

绿化工程序号图


1 种植设计说明 LH-01 第一版 2016.11 　

2 乔木支撑大样 LH-02 第一版 2016.11 　

3 道路绿化苗木表 LH-03 第一版 2016.11 　

4 道路绿化平面图（一~三） LH-(04~06) 第一版 2016.

11 　5 道路绿化平面图（四） LH-07 第一版 2016.

11 　6 道路绿化配植图 LH-08 第一版 2016.

11 　道路照明工程

序号图名图号版本出图日

期备注1 设计说明 SS-ZM-

01 第一版 2016.11 　

2 主要设备及材料表 SS-ZM- 第一版 2016. 　176


02 11

3 道路照明标准横断面 SS-ZM-03 第一版 2016.

11 　4 配电系统图 SS-ZM-

04 第一版 2016.11 　

5 灯型图 SS-ZM-05 第一版 2016.

11 　6 大样图 SS-ZM-

06 第一版 2016.11 　

7 地面道路照明平面图 SS-ZM-07 第一版 2016.

11 　8 高架道路照明平面图 SS-ZM-

08 第一版 2016.11 　

交通电气工程序号图


1 交通指挥系统电气设计说明 SS-JD-01 第一版 2016.11 　

2 主要设备材料表配电系统图 SS-JD-02 第一版 2016.11 　

3 交通指挥控制系统图 SS-JD-03 第一版 2016.11 　

4 大样图 SS-JD-04 第一版 2016.11 　

5 交通指挥系统电气管线平面图 SS-JD-05 第一版 2016.11 　

井盖更换工程序号图


1 设计说明 SS-D-01 第一版 2016.11 　

2 设备材料表 SS-D-02 第一版 2016.11 　

3 人行道下下沉式球墨铸铁井盖大样图（电力） SS-D-03 第一版 2016.

11 　4 车行道下防沉降球墨铸铁圆形井

盖大样图（电力） SS-D-04 第一版 2016.11 　

5 人行道下下沉式球墨铸铁井盖大样图（通信） SS-D-05 第一版 2016.

11 　6 车行道下防沉降球墨铸铁圆形井

盖大样图（通信） SS-D-06 第一版 2016.11 　

7 人行道下下沉式球墨铸铁井盖大 SS-D-07 第一版 2016. 　177


样图（路灯、交通） 11

8 电力管道敷设断面图 SS-D-08 第一版 2016.11 　

　序号图


景观照明工程1 设计说明主要设备材料表 SS-D-01 第一版 2016.

11 　2 景观灯具布置标准横断面图 SS-D-02 第一版 2016.

11 　3 配电系统图 SS-D-03 第一版 2016.

11 　4 大样图 SS-D-04 第一版 2016.

11 　5 景观灯具布置平面图 SS-D-05 第一版 2016.

11 　

178


第 2 节招标图纸

“ 招标图纸 ” 由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照 “ 招标图纸目录 ” 仔细检查核对。

179


第 7 章技术标准和要求

180


第 1节招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件

详见施工图设计说明书。

（二）工程建设地点的现场施工条件已具备施工条件。

（三）招标项目说明详本工程招标公告。

181


第 2节工程建设技术标准（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1. 《工程测量规范》 GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

182


19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

32. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

33. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

34. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

35. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

36. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

38. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

39. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

40. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

41. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

42. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

43. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

44. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

183


45. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011 ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本

招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建

设技术标准如下：详见图纸。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、

施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还

应满足下列标准要求：详见图纸。

184


第 3节施工现场管理要求（一）现场安全防护设施要求

承包人应按照国家、省和项目所在地行政主管部门

有关施工安全防护的规定以及监理人要求的和承包

人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设

施，确保工程安全施工无事故。承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理

人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人安

全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人

整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，监理人有

权停止承包人施工，发包人有权扣除安全措施费并

上报主管部门。特别是，承包人施工用电必须符合《施工现场临时

用电安全技术规范》 JGJ46-2005 的要求。

185


（二）水土保持与环境要求承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，

确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，

承包人承包人还应当按照经监理人批准的施工组织

设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、

废气排放，符合环境管理部门的要求。

（三）文明施工要求本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地

标准要求，承包人应按照《建筑施工安全文明工地

标准》 DBJ13-81-2006 、《建筑施工现场环境与卫生标

准》 (J10796-2006) 、《建筑安全文明工地文件选编》

( 福建省建设厅 ) 等有关的法律、法规和标准规范的

规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案

的文明施工措施做好文明施工。承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受

186


监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包

人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承

包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包

人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部

门。

（四）施工机具进场要求承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计

或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机

具进场所有施工现场使用的机械（具）必须经验收

合格，才能进场使用。严禁不合格的产品进入工地

使用。施工机具进场应符合《建设工程安全生产管

理条例》及其他国家、省、市有关现施工机具进场

的规定。否则，承包人应按合同约定向发包人支付

违约金。违约金由发包人从工程款中扣除或从承包

187


人的履约担保中支取。承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报

备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不

得擅自离场。承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场

所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造

成安全问题。

188


第 4节招标人对工程主要材料设备的要求（一）技术要求

符合施工图设计文件要求。

（二）质量要求符合现行有关标准、规范的合格标准要求。

189


（三）参考品牌主要材料设备参考品牌明细表

序号

材料设备名称

规格、型

号、技术参数

质量等级

参考品牌备注

1 水泥按设计要

求合格

炼石 ( 永安 ) 、万年青、海螺、建

福2 钢筋

按设计要

求合格

宝钢、沙钢、济钢、三钢

3 混凝土按设计要

求合格

三吉、建工、中建长通

4 电线电缆

按设计要

求合格

太阳牌（南平）、瑞鑫牌

（福州）、辉阳牌（福州）、超阳牌（福州）、彩兰（福州）

5 路灯按设计要

求合格

鸿联、辉日牌、万友、侨兴、鸿

景、鸿博6 电力电

缆护管按设计要

求合格

亚通、恒杰牌、福建 “ 融鹰 ” 、

福州 “ 和盛 ”说明： 1 、本招标项目招标人要求的关于本工

程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种。招标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在发包人批准的品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分

190


品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2 、承包人必须对所有材料设备 ( 含承包人自购、发包人指定供应商目录和共同采购 ) 进行质量验收，并对其通过验收的材料设备承担一切责任和后果。

3 、承包人未按上述规定采购的，监理工程师应当拒绝接收、并清退出场，所发生的费用由承包人承担。

4 、投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

5 、自来水管材及技术参数和施工应符合福州市自来水公司及相关单位的验收要求并负责移交，承担相关费用。

6 、承包人在申报进度报表和工程结算报告时，必须提供经供应商盖章确认的供应合同、品牌、数量清单和发票，否则，不予计量与支付。

7. 投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“ 主要材料设备参考品牌明细表 ” 。

8. 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

191


192


第 5 节招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本招标工程量清单中的 “ 发包人提供材料和工程设备一览表 ” 。

193


第 6 节其他要求无

194


第 8 章投标文件格式

注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

195


第1 节资格审查文件

1 、投标人应按招标文件《通用本》第八章第 1

节规定的格式和内容编写 “ 资格审查文件 ” 。资

格审查文件目录中，一、《投标人基本情况表》格

式做适当修改；二、《联合体协议书》不适用，予

以取消；三、《法定代表人资格证明书》格式做适

当修改；八、《项目部施工管理人员到位承诺书》

格式做适当修改；十一、《 “ 类似工程业绩 ” 情

况表》不适用，予以取消；五、《拟分包企业情

况》投标时不做要求，中标后由中标人提供给招标

人。2 、招标人要求投标人提供的其他资料：增加：

196


十三、《拟派出主要施工管理人员表》；十四《施

工单位履约承诺书》；十五《施工现场管理承诺

书》；十六、《不拖欠农民工工资承诺书》；十七、

《工程选用建机一体化企业承诺书》；十八、《投

标承诺书》 ( 详见附件 ) 。3 、主要材料品牌明细表，格式自拟。

197


一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮

政联系方式联

系电话传

真网址组织结构

法定代表人姓名

技术职称

电话技术负责人姓

名技术职称

电话成立时间员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人营业执照号高级职

称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工

是否存在招标文件第 2 章投标须知第 4.3 款规定的任何一种情形（第 13 项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。投标人： ( 盖投标人

198


单位公章 )

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、

施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更

为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。4. 未如实填写“是否存在招标文件第 2 章投标须知第 4.3 款规定的任何一种情形（第 13

项除外）”的，按弄虚作假处理。

199


八、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1 、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因 ,

项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2 、工程开工后，除不可抗力外 , 我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人，每人每次向招标人交纳 21.92 万元违约金；项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 21.92 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 8.77 万元违约金。

3 、施工期间承包人分管副总经理作为总指挥常驻现场到位。

200

http://117.27.135.5:7043/fjjsgczajzz/

http://117.27.135.5:7043/fjjsgczajzz/


投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

201


十三、拟派出主要施工管理人员表

岗位名称姓名身份证

号码职务职称主要经历及承担过

的项目

总部

项目主管技术主管……

本合同工程现场管理人员

项目经理技术负责

人市政施工

员市政施工

员

202


水电（安装）施工

员质量（检）员材料

员安全

员安全

员安全

员机械( 管 )

员试验

员

203


造价人员……

投标人：

( 盖投标人单位公章 )

注：拟派本项目施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第 3章 “ 评标办法和标准 ” 。

204


十四、施工单位履约承诺书

福州市城乡建设发展总公司：若中标，我司将在中标公示期满三日内安排公

司法人（或总经理）带领项目经理和技术负责人至贵司约谈，并履行如下承诺：

1 、项目经理能力：项目经理实际管理能力和水平接受考核；若该项目经理考核不合格的，业主可以要求给予更换，我方无条件服从，并按项目经理变更接受处罚。

2 、机械设备投入：承诺投标文件中配备的主要机械设备全部到位，否则，未到位的机械设备按市场折价向业主支付违约金。

3 、人员配备方面：项目部进场时人员全部到位，并服从业主调配（因拆迁交地原因不能正常施工的，取得业主批准文件后允许人员分批进场）。有以下行为之一均视为违约，按以下规定进行处罚：

1) 项目经理变更（或未到位）按人民币 21.29

万元支付违约金；技术负责人变更（或未到

205


位）按人民币 21.29 万元支付违约金；项目部其它人员变更（或未到位）每人次按人民币 8.77

万元支付违约金。2) 项目经理不到位、项目部管理人员变更（或不到位）超过 50% 的，业主有权清退该中标单位并上报主管部门处理，造成的损失由中标人全额承担。3) 合同签订 3 个月以上，因客观原因造成无法开工建设的，人员变更可免于经济处罚一次。合同签订 3 个月内的，因客观原因造成无法开工建设的人员变更的按合同约定金额进行处罚。上述违约金可直接从合同价款或履约保证金中扣除。4 、项目人员考勤制度：项目部实行脸膜考勤机

签到、签退管理办法，项目部根据工作需要安排班次，经业主批准后必须严格遵守。未及时签到，并在 1小时之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一天；迟到 1小时以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷工的，必须由单位出具书面证明，事先报业主代表批准后允许计为在岗。业主将派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗

206


位者视为缺勤。缺勤按下列规定支付违约金：项目经理及技术负责人每人次 1.79 万元，其它人员每人次 0.9 万元。

5 、施工组织设计方案应在收到中标通知书后 10

日内提交。并在 20 日内做好现场施工保险等各项安全报备工作。

6 、若因施工现场地下管线及政府交地原因造成分批提供施工场地，其工期顺延。

7 、地下管网保护：探明地下各种管网的位置，在施工期间保护地下设施，若因施工原因造成破坏，我司承担由此造成的责任。

8 、施工中若与原有道路有交叉的，应保证原有道路及排水畅通。9 、质量要求：因承包人原因工程质量达不到约

定的质量标准，承包人应无偿承担返修责任，并须一次性向业主支付该项目造价款项 20% 的违约金。

10 、安全施工费、临时设施费、文明施工费的使用按照建设部建办 [2005]89 号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》执行，承包人应对安全施工费、临时设施费、文明施工费的使用作出详细计划并及时落实，（其中：临时设施面积不少于 1000 ㎡）并应经过监理、业主及相关职能部

207


门验收合格后予以支付，否则业主有权扣除该费用。11 、承包方应严格遵守劳动保障部和建设部劳社

部 [2004]22 号《关于印发〈建设领域农民工工资支付管理办法〉的通知》，按时足额支付农民工工资。如发现拖欠农民工工资的，业主将不予支付工程款，并没收履约保证金。

12 、我公司在使用建筑起重机械施工时严格按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑【 2012 】 35

号）和《福建省住房和城乡建设厅关于执行闽建筑【 2012 】 35 号文的补充通知》规定采用建机一体化企业。严格遵守《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养 “ 一体化 ” 管理暂行规定》（闽建〔 2012 〕 6 号）文的各项规定。

13 、中标后本项目经理部工程收入依法在福州地区缴纳相关税费。14 、中标后承包方须在发包方指定银行开设账户用于办理工程结算事宜。15 、保证投标文件中所提供的材料是完整、真实、

准确的，若有伪造或提供不真实的材料，贵司有权取消我们的中标资格，并可没收投标保证金或履约保证金。

208


投标人：（盖投

标人单位公章）法定代表人：

（签字或盖章）日期：年月

日

209


十五、施工现场管理承诺书福州市城乡建设发展总公司：

根据国家、省市政府有关建筑施工安全文明等相关文件精神的要求，为进一步加强本项目施工期间的现场管理工作，落实安全生产责任制，我单位现承诺如下：

一、根据城 [2007]14 号《关于进一步重申加强城市道路建设管理的通知》，施工现场必须进行围挡作业，围挡必须采用贵单位规定的统一规格，围档牌应连续密围。重要部位（如井坑等）应四面围档。围档要完好、有色彩、清洁。未设围档一次向贵单位支付违约金 2000 元，未连续设置围档贵单位视情节轻重处罚我单位 200-1000元。

二、施工现场应在明显处设置不得少于 2面工程概况告示牌，少设置一面贵单位处罚我单位 500 元。表明工程名称、施工单位、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等。

三、我单位应严格控制施工作业面，分段施工每段长度不得超过 100 米。

四、严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应

210


严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现未按规定设置围档或标志的，贵单位有权处罚，一处予以处罚 200 元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

五、施工过程中，要求我单位做到废土废渣日产日清、保证城市环境卫生和道路畅通，未实行日产日清的，经贵单位查实，一次处罚 2000 元。我单位应严格按经监理和发包人审批后的弃土点弃土，未按规定弃土，经贵单位查实，一次处罚 10000 元。施工现场应设置洗车台，并配置保洁车，并按有关规定做好施工扬尘控制，未制定施工扬尘控制方案或安全文明施工被有关部门处罚的，每次处罚 5000

元。六、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全

服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须佩戴工作牌，戴好安全帽。施工现场有作业人员未按规范戴劳保用品，贵单位有权对其进行处罚，处罚标准为全套未穿一人次 200 元，一件未穿处罚 50 元。

七、按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 的要求、采用 “ 三级

211


配电、两级保护 ” ，应做到 “ 一机、一闸、一漏、一箱 ” ，严禁采用老化、破皮的电线，未按规定要求设置的，贵单位视情节轻重予以 200 元 -1000 元的处罚我单位。

八、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》 DBJ13-81-2006 、《建筑施工现场环境与卫生标准》 J10796-2006 、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

九、我单位在施工期间应严格执行和遵守发包人的施工安全文明管理规定，接受贵单位的督促、检查和指导，如施工现场有不符合安全规定或存在严重隐患的，经贵单位或监理指出整改不力、拒不整改的，贵单位有权责令停工整改、追加处罚，情节严重的中止合同，取消我单位的在贵单位的招投标资格。

十、施工期间承包人分管副总经理作为总指挥常驻现场到位，承包人提供一辆 20 万元左右的新汽车供发包人使用，驾驶员及车辆使用费、维护费均由我司承担，其费用已包含在本工程造价中总工期每延误一天违约金为人民币 30 万元，节点工期每延误一天违约金为 3万元。

212


十一、我方承诺施工中配置监控系统，保证中标后 5天提供监控施工方案报业主审批后 5天内完成监控工程，现场设彩色半球摄象机 ( 功能要求：水平分辨率不小于 550TV线，最低照度不小于 0.3Lux ，有效像素不小于 752(H)X582(V)440K ，内置变焦镜头（ f=4~9mm ， F1.2 ）自动平衡、自动增益、背光补偿、消闪烁）对施工全过程进行监控。主要工作区、钢筋加工区必须设置。控制中心采用的是 8 路或 16 路嵌入式硬盘录像机，其中硬盘可以扩充到 250G ，可以连续录制 10 天左右的监控图象，设置网络接口，并为业主办公室提供宽带线，控制中心设置在业主办公室，可调看所有的监控点的画面。我方保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受业主的调阅及检查，以上费用包含在投标报价管理费用中。我方如未按上述要求完成，同意由业主自行配置，费用由我方承担。

投标人： ( 盖投

标人单位公章 ) 法定代表人： ( 签字或

213


盖章 ) 日期：年

月日

214


十六、不拖欠农民工工资的承诺书

致：（招标人）

本承诺书声明：本人（姓名）系（投标

人）的法定代表人，本公司参加（填入招标

项目名称）工程投标，若我司有幸获得中标，

将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠

农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支

付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的

承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人

工资，不以任何理由拖欠。特此承诺！

投标人：（盖投

215


标人单位公章）法定代表人：

（签字或盖章）日期：年

月日

216


十七、工程选用建机一体化企业承诺书（招标人名称）

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：

1 、保证在（项目名称）施工期间选用建机一体化企业并按照工程施工进度需要及时到位进场。

2 、在本工程开工前，如果未根据招标文件要求选用建机一体化企业并及时到位进场，本公司愿意放弃本工程的中标资格。

3 、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：（盖投标人单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字

或盖章）

217


十八、投标承诺书致：（招标人）

我（姓名）系（投标人）的法定代表人，本公

司参加（填入招标项目名称）投标，在此郑重承诺：1、我方已经充分了解榕建综[2010]29 号文的规定，一旦我公司成为中标候选人，

同意你方按榕建综[2010]29 号文的规定对我方的行贿犯罪档案进行查询。若你方发现我方自开标之日起前 3 年内，我方的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前 5 年内，存在行贿犯罪记录或行罚未执行完毕的中标候选人取消中标候选人或中标人资格，并没收投标保证金

2 、在本工程开工前，如果未根据招标项目实际

情况和招标文件要求选用建机一体化企业并及时到

位进场，本公司愿意放弃本工程的中标资格。3 、现场所有人员进行安全生产教育和培训，保

证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的

安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的

安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从

业人员，不得上岗作业。4 、拟派驻本工程项目的管理人员按闽建建

218


[2013]43 号文件规定配备。中标后本项目经理部工程

收入依法在福州地区缴纳相关税费。5 、我方为在福州市注册成立的有独立法人资格

并具有相应资质的公司 , 或在签订合同前在福州成

立非法人二级分公司且授权福州分公司负责工程价

款结算并在福州五城区开具发票 , 实行一般计税方

法计税。6 、我方承诺本投标文件中所提交的声明、承诺

和所附上的资料在各方面都是完整、真实和准确的。

如若弄虚作假，你方有权取消我公司中标资格（已

经签订合同的，你方有权单方面解除合同），并没

收投标保证金（已签订合同的，从履约保证金中扣

除投标保证金等额款项）；造成你方损失的，赔偿

相应损失。同时，我公司将接受你方按照本招标文

件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

219


投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

220


第 2 节商务文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第 2 节规定的格式和内容编写“商务文件”。2、招标人要求投标人提供的其他资料：无。3、删除“四、签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件”，投标函

及投标函附录格式修改如下：4、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省

的有关规定。具体组成内容与格式要求为：采用 2013 年清单计价规范的格式，未提供格式的，允许投标人使用电脑软件自动生成的表格。投标文件中已标价工程量清单不需要由造价执业（从业）人员签署，也无需提交造价执业（从业）人员资格证书复印件。

221


一、投标函（招标人名称）： 1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥ ）的投标总报价，工期日历天，其他工期要求为，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥ ）。 4．如我方中标：（1）我方将派出（项目经理姓名）_______(建造师执业证书注册编号）___

_______(身份证号码)为本项目的项目经理。（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

5.我方的企业季度信用评价总分排名为第__/_名,信用评价总分为__/__分（若本工程为房屋建筑工程施工总承包的招标项目请填写房建类的信用评价排名及总分，市政基础设施工程施工总承包的招标项目请填写市政类的信用评价排名及总分；请务必如实填写，如若与真实数据不符，按否决投标处理）

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、

222


真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。7．（其他补充说明）。

投标人：（盖投标单位公章）法定代表人:___________________ （签字） _

委托代理人：（签字）地址：电话：传真：邮政编码：

年月日

223


二、投标函附录

序号项目内容合同条款号约定内容备注

1 缺陷责任期 15.2 24 个月2 承包人履约担保金额 3.7 为签约合同价的 10 %

3 分包 3.5.2 按招标文件规定执行

4 逾期竣工违约金 7.5.2

逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天违约金为人民币 30 万元，节点工期每延误一天违约金为 3 万元。节点工期延误时，在进度支付中先予暂扣罚金，如中标单位采取措施赶工，于后续节点、总工期未造成延误，在后续进度支付中予以返还；节点工期延误且总工期也延误按照总工期和节点工期并罚。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。。

5 逾期竣工违约金最高限额 7.5.2 逾期竣工违约金的最高限额 : 合同价的

10% 。6 预付款额度 12.2.1 预付款额度：为签约合同价的 15 ％

7 预付款保函金额 12.2.2 预付款保函金额：为签约合同价的 15 ％

8 质量保证金扣留百分比 15.3 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

9 质量保证金额度 15.3 工程结算经福州市财政审核确定后扣留工程结算价款的 3%

… …… …… ……

投标人：（盖投标单位公章）

224


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

第 3 节技术文件

1.当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件“投标须知”

第 15.3 款的要求和《通用本》第八章第 3 节规定的格式编制技术文件。

本项目不适用。

225


通用本补正数据表序号条款号原通用本内容补正后内容

1

第 3 章评标办法和标准经评审的最低投标价中标法第 2.4款

2.4.评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、后技术文件、再商务文件的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

2.4. 评标委员会应对所有投标人的资格审查文件先进行评审，对资格审查合格的投标人方可按第 2.3 条规定选取投标文件，然后按先技术文件（若有时），再商务文件的方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段评审。

2


2.5.资格审查文件与技术文件的评审只作合格与否的结论。

2.5.资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

3


3.1.本招标项目评标将按以下程序进行：（1）评标前准备工作；（2）对投标人资格审查文件进行评审；（3）对投标文件的技术文件进行评审；（ 4 ）对商务文件进行初步评审；（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；（ 6 ）对商务文件进行详细评审；（7）推荐中标候选人；（8）提交评标报告

3.1 本招标项目评标将按以下程序进行：（1）评标前准备工作；（2）对投标人资格审查文件进行评审；（3）对商务文件进行初步评审；（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；（6）对商务文件进行详细评审；（6）推荐中标候选人；（7）提交评标报告。

4


4.1.开标前，由招标人按照评标办法和标准数据表第 2 项的规定，当众抽取 K值。

4.1.唱标结束后，由招标人按照评标办法和标准数据表第 2 项的规定，当众抽取 K值。

5

第 3 章评标办法和标准经评审的最低投标价中标法第 5.1.5 项

详见通用本本项目不适用

226


6


详见通用本修改：拟派出的项目负责人或项目技术负责人或其他施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第 3 项规定的要求；

7


5.1.11 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于 60 分；

本项目不适用

8

第 3 章评标办法和标准经评审的最低投标价中标法第 5 条

（增加条款）5.1.13 投标人存在采用除本单位企业数字证书以外的数字证书加密投标文件的情形。

9


（增加条款）5.1.14 投标人存在使用超过 1 个匿名报名号上传本单位投标文件的情形。

10


（增加条款）

5.1.15 投标人存在到场核验的投标人拟任项目负责人所持身份证信息与投标文件中载明的投标人拟任项目负责人身份证信息核验不一致或投标人拟任项目负责人未到场核验身份证信息的情形。

11


（增加条款）

5.1.16 投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。


（增加条款）5.1.17 投标时，投标人和拟派工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标

12


（增加条款）5.1.18 按招标文件要求提交电子投标文件，并在投标截止时间之前完成电子投标文件网络递交和现场提交电子光盘（ GEF 格式）。

227


14


6.技术文件评审办法和标准 6.技术文件评审办法和标准（本项目不适用）

15

第 3 章评标办法和标准经评审的最低投标价中标法第 10.3条

原文无此条款，在第 10.2 条款后面增加一条

（1）在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。（2）省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息(投标截止时间当日)，与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。（3）上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期;相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业(如有)、职称类型。（4）若投标人为“福州市尤溪洲北桥头互通立交改造工程（施工）”和“福州市华林高架跨站东路道路工程（施工）”两个项目中任意一个项目的第一中标候选人，则不被推荐为本项目的中标候选人，如“福州市尤溪洲北桥头互通立交改造工程（施工）”和“福州市华林高架跨站东路道路工程（施工）”两个项目的评标结果和中标结果发生任何变化，均不影响本项目的评标结果和中标结果。

16 第 3 章评标办法和标准经评审的最低投标价中标法第 12.1条

在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委

在评标定标过程中，评标委员会如需核对企业信息和相关人员信息时，应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询，不得要求投标人提供上述有关的证明资料原件核验。

228


员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

17第 8 章投标文件格式说明第3 条

采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。

第 8 章投标文件格式第 2 节商务文件第四项签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件

说明：已标价工程量清单由投标人本单位人员签署的，应提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章，投标人若委托具有建设工程造价咨询资质的中介机构编制的，则应将加盖协议双方单位公章的委托书和本项目造价文件编制人员的造价执业（从业）资格证书复印件（加盖投标人单位公章）附在投标文件中。本项目对签署造价文件的人员所属单位的认定以该造价人员执业（从业）资格证书上所署单位为准。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应否决其投标。

删除第四项要求，投标文件中的已标价工程量清单无需造价员或注册造价工程师签字和盖专用章，也无须提交造价执业（从业）人员资格证书复印件。

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

229


投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函保函编号：

福州市城乡建设发展总公司：鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方福州市二环五四路

口改造工程（施工）招标编号：榕市市政招 2016191 投标，（银行名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在 7 日内无条件地向你方支付总额不超过人民币捌拾万元的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

230


2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。本保函在投标有效期到期后 28 日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后 28

日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

银行名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：

年月日备注：银行保函应由投标人企业基本账户所在银行出具，且银行保函内容应满足招

标文件提供的《投标保证金银行保函（格式）》内容要求（如：招标人名称、项目名称、招标编号、投标保函额度等），并将银行保函的复印件（加盖单位公章）附在《资格审查文件》中“投标保证金有关单据”后面，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。

231

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2013年 … · web...

Documents