contrato de obra publica a precio …web.compranet.gob.mx:8004/hsm/unicom/52309/002/2010/004/... ·...

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERESDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No: 52309002-004-10CONVOCATORIA No. 4

CONCURSO No.- LP-04-DGPOSP-2010

BASES

AV. HIDALGO S/N POR MORELOS, PLANTA BAJACOL. CENTRO, C.P. 77400 TEL. (998)8770082 Y (998)8770098 EXT. 55

Página 1





OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO A RANCHO VIEJO EN ISLA MUJERES.”

LOCALIDAD: RANCHO VIEJO, ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.

FINALIDAD: EL CONCURSO TIENE COMO FINALIDAD ADJUDICAR LA OBRA AL PROPONENTE QUE REÚNA TODOS LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS PRESENTES BASES Y OFREZCA EL MENOR COSTO EVALUADO.

EL PRESENTE DOCUMENTO ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA LLEVAR A EFECTO ESTE CONCURSO.

OBJETO: ESTE CONCURSO SE CONVOCA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO A RANCHO VIEJO EN ISLA MUJERES.”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, Q. ROO.

FUENTE DE RECURSOS: SERÁN PROVENIENTES DE LA I REUNIÓN ORDINARIA DE 2010 COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN No 7409 DE FECHA DEL 30 DE JULIO DE 2010 Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE QUINTANA ROO CON No. DE OFICIO: SH/SSCF/DFF/0353/2010.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN EL CONCURSANTE TOMARÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A:

1) LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.2) LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES.3) EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES FORMULADAS POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES PARA ESTE CONCURSO.4) LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO, PROPORCIONADO EN ANEXO A ESTAS BASES.5) SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES.6) EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPUESTAS SERÁ EL ESPAÑOL.7) LA MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS COTIZACIONES SERÁ EL PESO

MEXICANO.8) SE DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN EN HOJAS MEMBRETADAS Y

DEBIDAMENTE FIRMADA EN TODAS SUS FOJAS Y SUJETADA (ENCARPETADA O ENGARGOLADA) Y EN EL ORDEN SOLICITADO EN LAS CARPETAS, POR LO QUE A JUICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE PODRÁN DESECHAR LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO.


Página 2





9) NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS CONCURSANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.

10)NO PODRÁ SER OMITIDO NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL PAQUETE DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

11)EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS SE ENTREGARA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL EN ORIGINAL PARA SU COTEJO, QUE SERÁ DEVUELTA EN EL MISMO ACTO.

12)SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE PRESENTAR Y OBTENER LOS DOCUMENTOS QUE DEMANDAN LAS BASES DE LICITACIÓN, DEJANDO EN CLARO QUE ESTOS DOCUMENTOS SERÁN RECEPCIONADOS Y EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PLAZO Y HORARIO COMPRENDIDO DE LA VENTA DE BASES LOS DÍAS 5, 6, 7, 8 Y 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL SIGUIENTE HORARIO. DE 9:00 A 15:00 HRS. DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN ANEXARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA LICITANTE SEGÚN MARCAN LAS BASES, COMO CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN, DENTRO DEL SOBRE CORRESPONDIENTE.

SEGUNDA.- DE LA ACREDITACIÓN, VISITA AL SITIO DE LA OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PAQUETES, GARANTÍAS, FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO.

A) DE LA ACREDITACIÓN PARA SU INSCRIPCIÓN Y PARA LOS ACTOS DE APERTURA:

SE REQUERIRÁ QUE PRESENTE EN ORIGINAL:

1) ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, EL ACTA DE NACIMIENTO.

2) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTE LEGAL.3) ALTA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO.4) COMPROBANTE DEL DOMICILIO.5) EN CASO DE QUE NO ASISTA EL REPRESENTANTE LEGAL, LA PERSONA QUE ESTA EN SU

LUGAR DEBERÁ DE PRESENTAR CARTA PODER EXTENDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EN ORIGINAL Y COPIA.

6) COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMOS PAGOS DEL I.M.S.S., INFONAVIT Y R.C.V.). ASÍ COMO LA SOLICITUD DE OPINIÓN DEL ART. 32-D DEL CFF.

7) ÚLTIMO BALANCE GENERAL, AUDITADO POR CONTADOR EXTERNO A LA EMPRESA QUE ESTE INSCRITO AL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (ENTREGAR CONSTANCIA DEL REGISTRO OTORGADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL, A.G.A.F.F. Y COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL) Y DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2009.

B) DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA:


Página 3





SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2010, PARA LO CUAL DEBERÁ DE PRESENTARSE EL CONCURSANTE A LAS 10:00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE PUNTA SAM ZONA CONTINENTAL, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.

LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, SE REALIZARÁ PARA QUE EL CONCURSANTE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y CONSIDERACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO, LAS ESPECIFICACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DE ESTE PAQUETE TÉCNICO, INSPECCIONE LOS LUGARES DE TRABAJO, HAGA LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO; ESTIME LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL HECHO DE QUE EL CONCURSANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES NO LO RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR O CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS; EN EL CASO DE QUE EL H. AYUNTAMIENTO DECIDA ENCOMENDÁRSELOS.

EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO PODRÁ SER SUSTITUIDO POR UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL CONCURSANTE DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO QUE ACEPTA TODO LO ACORDADO EN LA VISITA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES MOSTRARÁ LA UBICACIÓN, TRAZO Y DEMÁS ASPECTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS A LOS INTERESADOS Y ACLARAR LAS DUDAS QUE TENGAN PERO EN NINGÚN CASO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS CONCURSANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS.

C) DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE EL CONCURSO:

LA REUNIÓN PARA LA ACLARACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO SERÁ OPCIONAL, PERO LOS CONCURSANTES DEBERÁN MANIFESTAR POR ESCRITO SI ASISTIERON O NO A LA MISMA, ESTA SE EFECTUARÁ EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE PUNTA SAM ZONA CONTINENTAL, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, Q. ROO., EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2010 A LAS 11:00 HORAS.

QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE EXPONER SUS DUDAS, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN SER PRESENTADAS DE MANERA ESCRITA A MAS TARDAR A LAS 10:00 HRS DEL MISMO DÍA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE PUNTA SAM, ZONA CONTINENTAL, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO O ENVIARSE A TRAVÉS DE COMPRANET, SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA CITADA JUNTA. ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, DIRIGIDA AL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, DIRECTOR GENERAL DE


Página 4





PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEBIDAMENTE SELLADA DE RECIBIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN DONDE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y EN SU CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL (DEBIENDO PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE AMERITE LA PRESENTE LICITACIÓN.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA JUNTA Y RESPONDER A LAS DUDAS Y PREGUNTAS QUE TENGAN LOS LICITANTES QUE HAYAN HECHO SOBRE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN LEVANTÁNDOSE UNA MINUTA DE LA CUAL SE ENTREGARA UNA COPIA A CADA LICITANTE Y DEBERÁ INTEGRARSE AL SOBRE CORRESPONDIENTE.

AL FINALIZAR EL ACTO SE LEVANTARA ACTA EN DONDE SE HARÁN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE, DE LA CUAL SE ENTREGARA UNA COPIA A CADA LICITANTE Y DEBERÁ INTEGRARSE AL SOBRE CORRESPONDIENTE. Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2010.

ASÍ MISMO, LA CONVOCANTE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN COMPRANET, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO.

D) QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN:

NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

E) DE LA PRESENTACIÓN Y PROPOSICIONES DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

ESTAS SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE CABILDO DEL MUNICIPIO, EN AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2010, A LAS 11:00 HORAS.

F) PARTES DE LA OBRA QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE:

EL CONTRATISTA NO SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE DE LA OBRA, PERO PODRÁ PREVIO ACUERDO CON EL H. AYUNTAMIENTO, SUBCONTRATAR LA INSTALACIÓN DE


Página 5





MATERIALES Y EQUIPOS QUE POR SU NATURALEZA EL COSTO INCLUYA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE.

G) CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO: $ 8’000,000.00.

H) FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 03 DE NOVIEMBRE DE 2010.

I) FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2011.

J) PARTICIPANTES:

DEL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, QUE SERÁ LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA DE LAS QUE SE HUBIERAN PRESENTADO.

K) PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE TESTIGOS Y OBSERVADORES:

LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, DEL CABILDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE QUINTANA ROO Y DEL FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN No 7409 Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES.

AL ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL PROCESO DE LICITACION.

TERCERA.- DESARROLLO DEL ACTO PARA LA PRIMERA ETAPA:

EL EVENTO SE DESARROLLARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

1) A LA HORA SEÑALADA, SE HARÁ LA DECLARACIÓN OFICIAL DE LA APERTURA DEL CONCURSO, NO PUDIENDO INGRESAR A PARTIR DE ESE MOMENTO NINGUNA PERSONA O DOCUMENTACIÓN.

2) SE EFECTUARÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE ASISTIERON AL ACTO.

3) SE PASARÁ LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS A PARTICIPAR Y SIMULTÁNEAMENTE SE RECIBIRÁN LOS DOS SOBRES CERRADOS Y DEBIDAMENTE ROTULADOS, CON EL NOMBRE DE LA APERTURA TÉCNICA O ECONÓMICA, CON EL NÚMERO DE CONCURSO, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Y EL NOMBRE DEL PROPONENTE, QUE CONTENGA: UNO LA PROPUESTA TÉCNICA Y EL OTRO LA PROPUESTA ECONÓMICA, LAS CUALES UNA VEZ RECIBIDAS NO PODRÁN SER RETIRADAS.


Página 6





4) AL TERMINAR DE PASAR LISTA Y DE RECIBIR LOS SOBRES SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS UNA VEZ ABIERTAS SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS; EN ESE MISMO ACTO FIRMARÁN EL ACTA DE LAS DOS PROPUESTAS TODOS LOS PARTICIPANTES.

INTEGRACIÓN DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICACARPETA 1.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL ESTADO LEGAL Y FINANCIERO DE LA EMPRESA:1.- COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

2.- COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO, SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA; EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO.

3.- COPIA DE LA CÉDULA DE LA IDENTIFICACIÓN FISCAL Y/O REGISTRO DE ALTA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

4.- DEMOSTRAR EL CAPITAL CONTABLE CON EL ÚLTIMO BALANCE GENERAL, AUDITADO POR CONTADOR EXTERNO A LA EMPRESA QUE ESTÉ INSCRITO AL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (ENTREGAR CONSTANCIA DEL REGISTRO OTORGADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL, A.G.A.F.F. Y COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL), ASÍ COMO COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DE 2009.

5.- SOLICITUD DE LA OPINIÓN DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL QUE SE ENCUENTRA POR INTERNET EN LA PAGINA DEL SAT (http://www.sat.gob.mx./sitio_internet/servicios/noticias-boletines/33-33-12025.html), ASÍ COMO OFICIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL ANEXANDO COPIA DE LOS ÚLTIMOS PAGOS DEL I.M.S.S., INFONAVIT Y R.C.V.

CARPETA 2.- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA:

1.- CURRICULUM VITAE EN DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN OBRAS SIMILARES, SEÑALANDO PARA LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, LOS MONTOS CONTRATADOS Y EJERCIDOS, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LOS CONTRATANTES. ANEXANDO COPIA DE DOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN ESTE TIPO DE OBRAS, TOTALMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN.

2.- CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA, ANEXANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL RESIDENTE QUE SERÁ ENCARGADO DE LA OBRA.

3.- CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL RESIDENTE DE OBRA, ANEXANDO COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL.


Página 7





4.- MANIFESTACIÓN DE QUE EL RESIDENTE DE OBRA PROPUESTO EN LA OFERTA, CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA VIGENTE (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA), QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SUSTITUCIÓN DE SU FIRMA AUTÓGRAFA, PARA EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO, DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICAS (BEOP).

5.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR, CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ASÍ COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO LOS MONTOS CONTRATADOS Y EJERCIDOS, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LOS CONTRATANTES.

6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON QUE DISPONE LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO SI ES PROPIA CON UNA COPIA DE LA FACTURA O RENTADA, SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL; EN CASO DE SER RENTADA, DEBERÁ DE PRESENTAR EN ORIGINAL EL CONTRATO O CONVENIO DE ARRENDAMIENTO CON EL PROPIETARIO.

7.- RELACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CON QUE CUENTA LA EMPRESA, EN SU CASO, PRESENTAR ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL CRÉDITO.

8.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CARPETA 3.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CONOCIMIENTO DE OBJETO DEL CONCURSO:

1.- COPIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL.

2.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, DIRIGIDA AL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEBIDAMENTE SELLADA DE RECIBIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, LA CUAL NO PODRÁ SER RECEPCIONADA POR NINGÚN MEDIO ELECTRÓNICO O VÍA FAX, ASÍ MISMO, ESTA NO LOS EXONERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEMANDA PUDIENDO APLICAR LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PUNTO No.5 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

3.- OFICIO DE ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DEBIDAMENTE SELLADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.- COPIA DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y COMPROBANTE DEL SISTEMA COMPRANET.


Página 8





5.- MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER O NO, EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN SU CASO ANEXAR CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y EN CUALQUIER CASO COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LOS ANEXOS QUE SE GENEREN DE ELLA, DEBIDAMENTE FIRMADA.

6.- BASES DEL CONCURSO DEBIDAMENTE FIRMADAS, ANEXANDO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES IMPRESAS SEGÚN SEA EL CASO.

7.- MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO.

8.-ESTUDIO DE MERCADO EN LA ZONA DONDE DE REALIZARÁN LOS TRABAJOS. (COSTO UNITARIO PROMEDIO DE LOS MATERIALES Y FECHA DE COTIZACIÓN DE LOS MISMOS).

9.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE AVANCES FÍSICOS MENSUALES DE LA:

A) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL CUAL DEBERÁ SER PRESENTADO POR CONCEPTOS INDICANDO PORCENTAJES Y CANTIDADES.

B) UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, INDICANDO EL NÚMERO DE HORAS MAQUINA.

C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y COMPRA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO VOLUMEN DE COMPRA.

D) PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO CANTIDADES.

E) UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO, ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO CANTIDADES.

10.- MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE QUE NO SE SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA.

SE VERIFICARÁ QUE LAS PROPUESTAS CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE CADA UNO DE ELLOS REÚNA TODOS LOS REQUISITOS ESTIPULADOS. LAS PROPUESTAS QUE CUMPLAN CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SE RECIBIRÁN PARA SU POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE TAL REVISIÓN, SE RECHACEN AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS PLANTEADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

INTEGRACIÓN DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICACARPETA 1.- DOCUMENTACIÓN QUE AVALA LA PROPUESTA ECONÓMICA.

1.- OFICIO DE LA PROPUESTA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ INCLUIR NOMBRE DE LA EMPRESA Y No. DE LICITACIÓN POR OBRA CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO PRECIOS AV. HIDALGO S/N POR MORELOS, PLANTA BAJACOL. CENTRO, C.P. 77400 TEL. (998)8770082 Y (998)8770098 EXT. 55

Página 9





UNITARIOS PROPUESTOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES POR CAPITULO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, RESUMEN DE CAPÍTULOS O PARTIDAS, SE LLENARÁ A MÁQUINA O A MANO CON LETRA DE MOLDE Y DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS Y ENMENDADURAS, EN BASE AL FORMATO PROPORCIONADO. (ANEXAR EN DISCO COMPACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL).

3.- PROGRAMAS DETALLADOS DE AVANCES FINANCIEROS: A) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR

CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES, PORCENTAJES E IMPORTES.B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INDICANDO CANTIDADES E IMPORTES.C) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE INDICANDO CANTIDADES E IMPORTES.D) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO

ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INDICANDO CANTIDADES E IMPORTES.

E) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS INDICANDO CANTIDADES E IMPORTES.

CARPETA 2.- DOCUMENTOS QUE RESPALDEN EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA:

1. TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR OBRA (EN SU CASO), EN CADA UNO DE ELLOS, SE INDICARA ADEMÁS DEL CONCEPTO, EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL NÚMERO DE CONCURSO. DEBERÁ APARECER LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; Y EN LA TARJETA SE DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

2. ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR.

3. ANÁLISIS DE BÁSICOS REQUERIDOS.

4. EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

5. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DE SALARIO REAL DE ACUERDO A :- LA LEY DEL I.M.S.S- LEY DEL TRABAJO.- LEY DEL INFONAVIT.- SALARIO MÍNIMO DE ACUERDO A LA CONASAMI.

EL IMPUESTO DEL SAR, EL INFONAVIT Y EL IMPUESTO LOCAL DEL 2 % SOBRE NOMINA DEBERÁ SER CONSIDERADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, DE OTRA FORMA SE CONSIDERARÁ NO APLICADA CORRECTAMENTE Y SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTAS.


Página 10





6. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. SE CONSIDERARÁN EN LOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA 2 LETREROS DE OBRA DE LONA DE 1.22 X 2.44 MTS, CON BASE METÁLICA, ROTULADOS CON DATOS DE LA OBRA DE ACUERDO A DISEÑO DE LA SUPERVISIÓN, DEBIENDO SER COLOCADOS EN UN LUGAR VISIBLE Y EN LOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL LOS SEGUROS Y FIANZAS QUE GENERE LA MISMA. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA. EL CARGO POR UTILIDAD SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO Y EL DESGLOSE DE APORTACIONES POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN (I.V.V. SERÁ DEL 5 AL MILLAR DE ACUERDO AL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) SE REFLEJARÁ DESPUÉS DE LA UTILIDAD COMO CARGOS ADICIONALES. (ARTÍCULOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 Y 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

SE VERIFICARÁ QUE LAS PROPUESTAS CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y CADA UNO DE ELLOS REÚNA LOS REQUISITOS ESTIPULADOS. TODAS LAS PROPUESTAS QUE CUMPLAN CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SE RECIBIRÁN PARA SU POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE TAL REVISIÓN SE RECHACEN AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS PLANTEADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

DE LAS PROPUESTAS QUE SE RECIBAN, SE DARÁ LECTURA EN VOZ ALTA EL IMPORTE TOTAL Y EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE CADA UNA DE ELLAS, LOS CUALES SE ASENTARÁN EN EL ACTA. PARA CONSTANCIA, DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRESENTES RUBRICARÁ TODAS LAS HOJAS DE LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS Y CALENDARIOS DE OBRA QUE HAYAN PRESENTADO LOS POSTORES, ENTREGANDO LOS RECIBOS POR LOS CHEQUES O FIANZAS DE GARANTÍA ENTREGADA POR LOS CONCURSANTES.

SE INFORMARÁ A LOS PRESENTES LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, PASANDO A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR LAS PROPUESTAS RECIBIDAS CON SUS IMPORTES Y TIEMPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE QUE SE PRESENTARA, LAS QUE FUERON RECHAZADAS ASENTANDO EL MOTIVO, UNA VEZ DADA LECTURA, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR CADA UNO DE LOS ASISTENTES, ENTREGÁNDOSELE A CADA UNO DE ELLOS UN TANTO FIRMADO.

CUARTA.- DE LAS GARANTÍAS: A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DEBERÁ GARANTIZAR:

1) LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN: ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD 10% DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO I.V.A. A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, LEGALMENTE EXPEDIDA EN FORMA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS.


Página 11





2) EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO I.V.A. A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, LEGALMENTE EXPEDIDA EN FORMA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS, PARA GARANTIZAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO HASTA SU ENTREGA-RECEPCIÓN.

3) LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SUMINISTROS Y TRABAJOS: DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES QUE EL CONTRATISTA RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN EL CÓDIGO CIVIL EN LA MATERIA, CON LA FIANZA DEL 10%, LEGALMENTE EXPEDIDA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

QUINTA.- EL FALLO:

EL FALLO DEL CONCURSO SE DARÁ A CONOCER EN LUGAR, FECHA Y HORA QUE PARA TAL EFECTO EL H. AYUNTAMIENTO SEÑALE EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LO QUE SE NOTIFICARÁ A LOS CONCURSANTES E INVITADOS. EL FALLO DEL H. AYUNTAMIENTO SERÁ INAPELABLE Y SE HARÁ CONSTAR MEDIANTE ACTA QUE SERÁ LEVANTADA EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN A LA SESIÓN Y CONTENDRÁ EN SU CASO, EL DICTAMEN QUE SIRVIÓ COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO Y EN EL CUAL SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN ADMITIDA Y SE HARÁ MENCIÓN DE LAS PROPOSICIONES DESECHADAS Y EL NOMBRE DE LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADJUDICARÁ EL CONTRATO.

AL FINALIZAR EL ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LA SALA DE CABILDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES UBICADO EN LA AV. HIDALGO POR MORELOS, COL CENTRO, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DEL DÍA 25 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2010.

ASÍ MISMO LA CONVOCANTE, DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN COMPRANET PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ADICIONALMENTE A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

SEXTA.- DEL CONTRATO:SE HARÁ SOBRE LAS BASES DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LA ADJUDICACIÓN AL CONTRATO OBLIGARÁ A LA DEPENDENCIA Y A LA PERSONA EN QUIEN HUBIERA RECIBIDO DICHA ADJUDICACIÓN A FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN, SI NO FUERA ASÍ PERDERÁ LA GARANTÍA QUE HUBIERA ENTREGADO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO Y SE ADJUDICARÁ


Página 12





EL CONTRATO AL PARTICULAR QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE MAS BAJA.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE AJUSTARÁ A LAS INVERSIONES QUE AUTORICE EL H. AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE PUEDE CELEBRAR UN SOLO CONTRATO VARIABLE O VARIOS POR PARTIDAS. A TODOS LOS CONTRATOS SE LES AGREGARÁN LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS.

SÉPTIMA.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.LAS PROPOSICIONES SERÁN DESECHADAS POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

1 LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN ESTA CONVOCATORIA.

2 DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SERÁN DESECHADAS LAS QUE NO CONTENGAN CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA SECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

3 EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA CONVOCANTE”.

4 SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE ES FALSA.

5 EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA.

6 LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XIV, 51, ASÍ COMO EL LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 78 DE LA LOPSRM;

7 EN CASO DE QUE EL LICITANTE HUBIESE ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS PRECIOS OFERTADOS, DESVIRTUAR EN CUALQUIERA OTRA FORMA LOS PROPÓSITOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

8 LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNA DE SUS FOJAS DE CUALQUIER DOCUMENTO QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.

9 QUE EN LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS: NO LO REALICEN DE ACUERDO A LO INDICADO EN ESTA CONVOCATORIA Y

AL RLOPSRM. NO SE APEGUEN A LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES OTORGADAS PARA

LA ELABORACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. NO CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE NO UTILICEN EL SALARIO MÍNIMO DE LA ZONA GEOGRÁFICA.


Página 13





INCLUYAN ANÁLISIS DE CUADRILLAS, BÁSICOS O AUXILIARES Y NO PRESENTEN EL DESGLOSE DE LOS MISMOS.

LOS COSTOS UNITARIOS DE LAS RENTAS HORARIAS UTILIZADAS NO CORRESPONDAN A LAS CALCULADAS.

10 QUE EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL: NO LO CALCULEN DE ACUERDO AL MECANISMO PROPORCIONADO EN ESTA

CONVOCATORIA. NO APLIQUEN LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. NO APLIQUEN LOS PORCENTAJES DE LAS CUOTAS INDICADOS EN LA LEY

DEL SEGURO SOCIAL, TOMANDO EN CUENTA LAS VARIACIONES Y LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA MISMA.

QUE NO EXISTA COINCIDENCIA ENTRE LOS SALARIOS CALCULADOS Y LOS PRESENTADOS EN EL TABULADOR DE SALARIOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS.

11 QUE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NO SEAN CONGRUENTES CON EL

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. QUE LAS ACTIVIDADES NO SEAN CONGRUENTES CON EL DESARROLLO DE

LOS TRABAJOS. NO PRESENTEN EL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, MAQUINARIA Y

EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES AFINES A LOS TRABAJOS REQUERIDOS.

OFREZCAN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MAYOR AL REQUERIDO POR LA “CONVOCANTE”.

12 QUE EN SU CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO: NO CONSIDEREN LA REPERCUSIÓN DEL ANTICIPO OBTENIDO COMO UN

PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.. NO COINCIDAN LOS VALORES A COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO

UTILIZADOS PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO CON LOS DECLARADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE CARGOS MENSUALES DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NO APLIQUEN CORRECTAMENTE EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO ADJUNTEN COPIA DE LA FUENTE QUE SEÑALE EL INDICADOR ECONÓMICO UTILIZADO PARA DETERMINAR LA TASA DE INTERÉS APLICADA.

13 QUE EL PORCENTAJE DE COSTO INDIRECTO: NO SE CALCULE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RLOPSRM. NO SEA COINCIDENTE EL PORCENTAJE CALCULADO CON EL APLICADO EN

LOS PRECIOS UNITARIOS. LOS GASTOS PRESENTADOS NO SEAN CONGRUENTES CON LA

NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. QUE INCLUYAN EL IVA, U OTRO TIPO DE IMPUESTOS.


Página 14





14 EN DONDE NO EXISTA COINCIDENCIA DE LAS CANTIDADES, FACTORES O IMPORTES QUE CORRESPONDAN A UN MISMO CONCEPTO Y/O SE ASIENTEN DE MANERA REPETITIVA EN DIVERSOS DOCUMENTOS QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

15 CUANDO LOS COSTOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO O MAQUINARIA, SE REPITA CON DIFERENTE COSTO QUE AFECTE LA SOLVENCIA ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN.

A. QUE NO CUENTEN CON LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS

CUANDO LOS PRECIOS OFERTADOS NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR “LA CONVOCANTE”.

OCTAVA.- EL IDIOMA A EMPLEAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SERÁ EN ESPAÑOL.

NOVENA.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN ASÍ COMO EN LAS PROPORCIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA PODRÁN SER NEGOCIADAS.

DÉCIMA: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

1) EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PERSONA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. SI DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, EN APEGO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO; PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES NO SE UTILIZARÁN MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

2) EN LA REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL H. AYUNTAMIENTO PONDRÁ ESPECIAL ATENCIÓN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCURSANTE CERCIORÁNDOSE QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SEAN LOS DEL MERCADO, ASÍ COMO LOS RENDIMIENTOS DE PERSONAL Y EQUIPO SEAN LOS MAS REALES POSIBLES.

3) SE PROPONDRÁN PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LA RELACIÓN (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y POR LO TANTO NO SE PRESENTARÁN ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

4) EL PROPONENTE JUZGARÁ Y TOMARÁ EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYAN POR RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO Y DE LA UTILIDAD.


Página 15





LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE APOYARÁN EN LOS ANÁLISIS O ESTUDIO QUE EL LICITANTE PROPORCIONARÁ POR SEPARADO Y SERÁN:

4.1ESTUDIO DE MERCADO DE LA ZONA A TRABAJAR.4.2 INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DE ACUERDO A LA LEY DEL I.M.S.S., LEY DEL TRABAJO Y LEY DE INFONAVIT (ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL FACTOR, AL CATALOGO DE MANO DE OBRA).4.3 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR.

DÉCIMO PRIMERA: LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y LOS VOLÚMENES DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE INDICAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DÉCIMO SEGUNDA: LOS DATOS TALES COMO CLASIFICACIÓN Y ABUNDAMIENTO DE LOS MATERIALES, DISPOSICIÓN DE ESTRATOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS SE PROPORCIONARÁN ÚNICAMENTE COMO APRECIACIÓN DE LOS ALCANCES Y EFECTOS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS, EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN.

DÉCIMO TERCERA: LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LA NORMA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJOS, QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN SE ENTREGARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EN EL CASO DE QUE SE CONVENGAN CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO, LOS PLAZOS DE ENTREGA DE DICHAS CANTIDADES SE PACTARÁN ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA.

DÉCIMO CUARTA: LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS QUE SE INDICAN.

DÉCIMO QUINTA: LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN SER EJECUTADOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA EN MENCIÓN.

DÉCIMO SEXTA: EN CASO DE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SEAN SOLVENTES Y SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, EN BASE A LO QUE ESTIPULA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO.

DÉCIMO SÉPTIMA: LA FIRMA DEL CONTRATO SERÁ EN TÉRMINOS DEL MODELO DEL MISMO, QUE PARA TAL FIN SE ANEXA A LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

DÉCIMO OCTAVA: SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, SI SE COMPRUEBA QUE ALGÚN CONTRATISTA ACORDÓ ELEVAR LOS PRECIOS DE LA OBRA, CON EL FIN DE DESVIRTUAR EL


Página 16





CONCURSO, ASÍ MISMO, POR INCURRIR EN FALSEDAD DE INFORMACIÓN O DE DOCUMENTACIÓN, PRESENTAR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN QUE AFECTEN EL RESULTADO DEL CONCURSO O QUE MANIFIESTEN QUE LA PROPUESTA NO ES CONFIABLE, ASÍ COMO TAMBIÉN, POR PRESENTAR INCOMPLETA EN FORMA SUSTANCIAL O SIN FIRMA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, OMITIR INFORMACIÓN QUE IMPIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA O DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA DURANTE SU EJECUCIÓN, OMITIR INFORMACIÓN RESPECTO AL CURRÍCULUM Y LAS OBRAS EN PROCESO QUE PUDIERAN INDICAR LA INCAPACIDAD DEL CONCURSANTE PARA REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO, O POR PRESENTAR VARIAS PROPUESTAS PARA EL CONCURSO POR EL MISMO A DIFERENTES NOMBRES.

DÉCIMO NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.1) PERIÓDICAMENTE SE COMPARARÁ EL AVANCE DE OBRA, SI COMO CONSECUENCIA DE

LA COMPARACIÓN REFERIDA, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR QUE EL QUE DEBIÓ LLEVARSE A CABO, EL H. AYUNTAMIENTO RETENDRÁ EL 2 % DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE OBRA HASTA EL MOMENTO DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

2) SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, ESTA SERÁ DEL 2 % DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DEL MONTO REALMENTE EJECUTADO CON EL QUE DEBIÓ LLEVARSE A CABO, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES DE PROGRAMA Y SU IMPORTE SE APLICARÁ A TÍTULO CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

3) SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIÉN DEBERÁ CUBRIR Y MENSUALMENTE HASTA EN TANTO LA OBRA NO QUEDE CONCLUIDA, UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL IMPORTE DE OBRA QUE NO SE HAYA TERMINADO EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EL H. AYUNTAMIENTO PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMO: PARA EL INICIO DE LA OBRA EL H. AYUNTAMIENTO OTORGARA:EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS.EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

VIGÉSIMO PRIMERA: CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN:PARA LOS EFECTOS DE PAGO, SE FORMULARAN MEDIANTE ESTIMACIONES (CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES), LAS CUALES DEBERÁN SER PAGADAS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN.


Página 17





CUANDO SE ESTIPULE QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE OBRA, SE HARÁN AL PRECIO QUE SE FIJE EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA DETERMINADA; EL PROPONENTE JUZGARÁ Y TOMARÁ EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYAN POR RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, DE LA UTILIDAD Y DEL CARGO ADICIONAL.ASÍ MISMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIDEREN INCLUIDOS NO PODRÁ SER MOTIVO DE RECLAMACIÓN ALGUNA NI DARÁN ORIGEN A CAMBIOS.

VIGÉSIMO SEGUNDA: DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTO:1) LOS AJUSTES AL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA Y UTILIZACIÓN DE

EQUIPO NO IMPLICARÁ CAMBIO ALGUNO EN LOS PRECIOS UNITARIOS Y POR ENDE EN EL MONTO TOTAL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

2) SI COMO CONSECUENCIA DE LA FORMA COMO SE AUTORIZARAN LAS INVERSIONES FUERA NECESARIO AMPLIAR EL PLAZO Y EL MONTO TOTAL SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SI DICHA AMPLIACIÓN NO EXCEDIERA DE UN 25 % DEL PLAZO O MONTO ORIGINAL, EL CONTRATISTA SOLICITARÁ SE AMPLÍE EL CONTRATO.EL H. AYUNTAMIENTO DETERMINARÁ EN DEFINITIVA LA BONIFICACIÓN QUE PROCEDE, TOMANDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO O MONTO Y LAS VARIANTES QUE HAYAN OCURRIDO DURANTE EL LAPSO EXTRAORDINARIO O ADICIONAL Y SE SUSCRIBIRÁN LOS CONVENIOS NECESARIOS EN LOS TÉRMINOS QUE PARA EL FIN SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3) EN CASO DE INCREMENTOS O DECREMENTOS EN EL COSTO DE LOS INSUMOS O MANO DE OBRA:A.- LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO A LA OBRA QUE HACE FALTA POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O EN EL CASO DE NO EXISTIR ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. CUANDO EL ATRASO SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERÁ ESTAR PENDIENTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.B.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE MENSUALMENTE PUBLICA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.CUANDO SE REFIERA A RELATIVOS DE INSUMOS NO INCLUIDOS EN DICHA PUBLICACIÓN SE PROCEDERÁ A CALCULARLOS CON BASE EN LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES. CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA LA SECODAM.C.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA.


Página 18





D.- LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE EMITIRÁN POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES.

VIGÉSIMO TERCERA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTARSE PUNTUALMENTE A LA APERTURA DE LA PROPUESTA Y DEBERÁN GUARDAR EL RESPETO CORRESPONDIENTE A LOS ACTOS DEL CONCURSO.

VIGÉSIMO CUARTA: BITÁCORA ELECTRÓNICA

LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA QUE SE UTILICE PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL SISTEMA DENOMINADO SISTEMA DE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA BEOP.

POR TAL MOTIVO, H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE COMPROMETEN A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA ENCONTRARSE EN APTITUD DE UTILIZAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

A TAL EFECTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁN OBTENER Y HABILITAR LOS CERTIFICADOS DIGITALES QUE PERMITAN GENERAR LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS NOTAS DE LA BITÁCORA, PARA LO CUAL SE COMPROMETEN A CUMPLIR SIN EXCEPCIÓN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA QUE SE CONTIENE EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.

EL EMPLEO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA BEOP DE LA SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEFINICIONES

PARA EFECTOS DEL PRESENTE ANEXO, SE ENTENDERÁ POR:ACUERDO: EL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA HOMOLOGACIÓN, IMPLANTACIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2006.


Página 19





AGENCIA O AUTORIDAD CERTIFICADORA: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN Y REGISTRO DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA. ACTUALMENTE EL SAT.

BITÁCORA: INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE VINCULA A LAS PARTES DEL CONTRATO EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EL CUAL SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE REFIERE LOS HECHOS RELEVANTES QUE SE SUSCITAN EN EL TRANSCURSO Y DESARROLLO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO; CUYO USO Y APLICACIÓN SE SUJETA AL SISTEMA DE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA BEOP DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN UN AMBIENTE WEB UTILIZANDO INFRAESTRUCTURA VISUAL STUDIO.NET Y LA BASE DE DATOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN SQL_SERVER, SISTEMA QUE CONTARÁ CON MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

CERTIFICADO DIGITAL: EL MENSAJE DE DATOS O REGISTRO QUE CONFIRME EL VÍNCULO ENTRE UN FIRMANTE Y LA CLAVE PRIVADA, QUE EMITE UNA AGENCIA O AUTORIDAD CERTIFICADORA A FAVOR DEL RESIDENTE, SUPERINTENDENTE O SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO PERSONAL TÉCNICO FACULTADO PARA UTILIZAR LA BITÁCORA, A EFECTO DE ESTABLECER SU IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

CLAVE PRIVADA: LOS DATOS QUE EL FIRMANTE GENERA DE MANERA SECRETA Y UTILIZA PARA CREAR SU FIRMA ELECTRÓNICA, A FIN DE LOGRAR EL VÍNCULO ENTRE DICHA FIRMA ELECTRÓNICA Y EL FIRMANTE.

CLAVE PÚBLICA: LOS DATOS CONTENIDOS EN UN CERTIFICADO DIGITAL QUE PERMITEN LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL FIRMANTE.

FIRMA ELECTRÓNICA: LOS DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA CONSIGNADOS EN UN MENSAJE DE DATOS O ADJUNTADOS O LÓGICAMENTE ASOCIADOS AL MISMO POR CUALQUIER TECNOLOGÍA, QUE SON UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR AL FIRMANTE EN RELACIÓN CON EL MENSAJE DE DATOS E INDICAR QUE EL FIRMANTE APRUEBA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTE, Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE ANEXO, LOS DATOS ELECTRÓNICOS QUE ASOCIADOS CON LA BITÁCORA SON UTILIZADOS PARA RECONOCER AL AUTOR DE UNA NOTA Y QUE EXPRESAN EL CONSENTIMIENTO DE ÉSTE PARA OBLIGARSE A LAS MANIFESTACIONES QUE EN LA NOTA SE CONTIENEN.

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

EL “H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A OBTENER ANTE LA AGENCIA O AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO, LOS CERTIFICADOS DIGITALES DEL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE OBRA, ASÍ COMO DEL PERSONAL TÉCNICO QUE FACULTEN PARA UTILIZAR LA BITÁCORA, AL MENOS CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN AL DE INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO, DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON ESTA


Página 20





OBLIGACIÓN EL “H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES” PODRÁ DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” CUENTE CON LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE SU SUPERINTENDENTE, ASÍ COMO DEL PERSONAL TÉCNICO QUE FACULTE PARA UTILIZAR LA BITÁCORA, DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO AL “H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES” A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DE DICHOS CERTIFICADOS, SUMINISTRANDO LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO HABILITADAS CON SU CERTIFICADO DIGITAL, A EFECTO DE QUE EL “H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES” INSTRUYA AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA BEOP, PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA” LAS CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS DE ACCESO DE SU PERSONAL AUTORIZADO.

LA INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR “EL CONTRATISTA”, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

A) NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE “EL CONTRATISTA”, DOMICILIO (QUE DEBERÁ COINCIDIR CON EL PROPORCIONADO EN LA CLÁUSULA RELATIVA DEL CONTRATO), CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

B) NOMBRES DE LAS PERSONAS HABILITADAS CON SU CERTIFICADO DIGITAL QUE FUNJAN COMO SUPERINTENDENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO QUE FACULTE EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” PARA UTILIZAR LA BITÁCORA; CLAVES DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; PROFESIONES Y CARGOS QUE DESEMPEÑARÁN DENTRO DEL CONTRATO; NÚMEROS TELEFÓNICOS DONDE PODRÁN LOCALIZARSE; DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO, ASÍ COMO DATOS DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE SU DESIGNACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE SUS IDENTIFICACIONES OFICIALES.

A EFECTO DE ENCONTRARSE “EL CONTRATISTA” EN CONDICIONES DE HACER USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA, SE OBLIGA A CONTAR, CON TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, AL MENOS CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SIGUIENTE:

A) HARDWARE: PENTIUM 4 CPU, 2 GB DE RAM, 500 GB DE MEMORIA EN DISCO, 2 GHZ DE PROCESADOR.B) SOFTWARE: WINDOWS XP, INTERNET EXPLORER.

USO DE LA BITÁCORA

EL “H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES” Y “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A UTILIZAR INVARIABLEMENTE LA BITÁCORA A


Página 21





QUE SE REFIERE EL CONTRATO Y ESTE ANEXO, AJUSTÁNDOSE A LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

I. DEBERÁN EFECTUARSE, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LAS ANOTACIONES SIGUIENTES:

A) LA APERTURA DE LA BITÁCORA, A CARGO DEL RESIDENTE DE OBRA.NOTA 1SE INICIARÁ CON UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELÉFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁN, ASÍ COMO LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TÉCNICO QUE ESTARÁ FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA UTILIZACIÓN DE LA BITÁCORA, INDICANDO A QUIÉN O A QUIÉNES SE DELEGA ESA FACULTAD. ADICIONALMENTE DEBERÁ PREVERSE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE DÉ APERTURA A DIVERSAS BITÁCORAS CUANDO POR LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, SEA NECESARIO ASIGNARLAS A DIVERSOS FRENTES DE TRABAJO.

NOTA 2EN FORMA INMEDIATA A LA NOTA DE APERTURA, SE PRECISARÁN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

1. EL HORARIO DURANTE EL CUAL PODRÁN ASENTARSE NOTAS Y CONSULTARSE LA BITÁCORA, QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LAS JORNADAS DE TRABAJO DE CAMPO.

2. PLAZO MÁXIMO PARA FIRMA DE LA NOTAS, ACORDANDO LAS PARTES QUE SE TENDRÁN POR ACEPTADAS VENCIDO EL PLAZO CONVENIDO.

3. LAS NOTAS FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE SERÁN INMODIFICABLES.

4. LA REGULACIÓN DE FORMA DE AUTORIZAR Y REVISAR ESTIMACIONES, NÚMEROS GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTARSE.

B) LA FORMULACIÓN DE INSTRUCCIONES QUE FORMULE EL RESIDENTE AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES QUE ÉSTE HAGA A AQUÉL.

C) LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES QUE SE SUSCITEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO PUEDEN SER, LAS SUSPENSIONES, LAS MODIFICACIONES, LOS AVANCES TÉCNICO FINANCIEROS, ACLARACIONES, ATRASOS EN LA EJECUCIÓN, PENALIZACIONES, ENTRE OTROS.


Página 22





D) EN SU CASO, LA TOMA DE DECISIONES TÉCNICAS QUE SE ADOPTEN, EL RESIDENTE DE OBRA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS, ACLARACIONES, DUDAS O AUTORIZACIONES QUE FORMULE EL SUPERINTENDENTE O SUPERVISOR DE OBRA CON RELACIÓN A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

E) LAS FECHAS EN LAS QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES, ASÍ COMO EL REGISTRO DEL ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR LA FALTA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

F) LA NOTIFICACIÓN QUE HAGA, EN SU CASO, “EL CONTRATISTA” A EL “H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES”, CUANDO SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

G) LA AUTORIZACIÓN QUE, EN SU CASO, CONCEDA LA RESIDENCIA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, Y/O LAS ÓRDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

H) EL CONTROL DIARIO DE LOS CONCEPTOS RESPECTO DE TRABAJOS REALIZADOS A PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SOBRE TODO CUANDO NO SEA POSIBLE, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO, LA CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

I) LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CASO DE SUSCITARSE.

J) EN SU CASO, LA NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

K) EL CIERRE DE LA BITÁCORA, EN LA QUE SE CONSIGNARÁ EN UNA NOTA QUE DÉ POR TERMINADOS LOS TRABAJOS.

L) LOS DEMÁS ASPECTOS E INCIDENCIAS QUE SE REQUIERA HACER CONSTAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO CON EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

II. EL CONTENIDO DE CADA NOTA PRECISARÁ, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NÚMERO, CLASIFICACIÓN, FECHA, DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICIONAL UBICACIÓN, CAUSA, SOLUCIÓN, PREVENCIÓN, CONSECUENCIA ECONÓMICA, RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCIÓN, ASÍ COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

III. LAS NOTAS APARECERÁN NUMERADAS Y FECHADAS CONSECUTIVAMENTE, EN FORMA ORDENADA Y LOS ASIENTOS DEBERÁN EFECTUARSE SIN ABREVIATURAS.

IV. CUANDO RESULTE NECESARIO SE PODRÁN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDA Y CIRCULARES, REFIRIÉNDOSE EN LA NOTA RESPECTIVA AL CONTENIDO DE LOS MISMOS.


Página 23





V. TODAS LAS NOTAS DEBERÁN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QUE SU SOLUCIÓN SERÁ POSTERIOR, DEBIENDO EN ESTE ÚLTIMO CASO, RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCIÓN CON LA QUE LE DÉ ORIGEN.

VI. CADA NOTA DEBERÁ FIRMARSE POR SU AUTOR EN FORMA ELECTRÓNICA.

VII. TODAS LAS BITÁCORAS QUE SE ABRAN EN LOS DIVERSOS FRENTES DE TRABAJO QUE LAS PARTES ESTIMEN NECESARIO ASIGNAR, SE SUJETARÁN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ANEXO, PARA LO CUAL INVARIABLEMENTE SE DEBERÁ TOMAR COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DEL FRENTE QUE CORRESPONDA.

VIGÉSIMO QUINTA: PARA CUALQUIER ACLARACIÓN RELACIONADA CON ESTE CONCURSO PODRÁN DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DÍAS Y HORAS HÁBILES.

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROOEL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL


Página 24





ANEXOS Y FORMATOS

(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MODELO DE CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL CONCURSANTE AL PRESENTAR SU PROPUESTA DE CONCURSO DE OBRA PÚBLICA


Página 25





ISLA MUJERES, Q. ROO. A _______ DE _______ DEL 20___

ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL.DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESENTE

SÍRVASE ENCONTRAR ANEXO AL PRESENTE, MI PROPUESTA DE CONCURSO DE OBRA PÚBLICA. LA CUAL ESTA INTEGRADA POR UN SOBRE CERRADO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. EL CUAL CONTIENE LOS DATOS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y LOS DATOS DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN NO. ___________, CONVOCADA EL DÍA _________ DE ______________________________ DE________, CORRESPONDIENTE A LA(S) OBRA(S):_____________________________________________________ DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE: _____________

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

_____________________________________NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE FUERA DEL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA


Página 26





ESCRITO DE PROPOSICIÓN


Página 27





ESCRITO DE PROPOSICIÓNISLA MUJERES, Q. ROO A _______ DE _______ DEL 20__

ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANULDIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESENTE

Por este conducto me permito presentar a usted la propuesta correspondiente a la Licitación No: _________, de fecha _____ de _______ de 20___, relativo a la ejecución de la obra: ___________________________________________________________________.

Sobre el particular, como representante legal de la contratista manifiesto a usted lo siguiente:

Que oportunamente se recogieron las Bases de Licitación y demás Documentos relativos a la Licitación de que se trata y he tomado debida nota de las bases a las que se sujetará el desarrollo de la obra. Que acepto íntegramente las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, por lo que presento conforme a los términos especificados en las declaraciones de dichas Bases de Licitación, la documentación necesaria para participar en la Licitación

Así mismo expreso que conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la L.O.P.E.Q., así como las Reglas Generales para la contratación y ejecución de Obra Pública, las normas de S.C.T., C.N.A y C.F.E., y alcances del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

De conformidad con lo anterior, le informo a usted que el monto de mi proposición es de $ (con número y letra ), (incluye I.V.A.) y acompaño la documentación respectiva debidamente firmada y requisitada en todas sus hojas.DESGLOSE:

IMPORTE COSTO DIRECTO.- ______________________IMPORTE COSTO INDIRECTO + FINANCIERO + UTILIDADES+ CARGOS ADICIONALESSUMA: _________________________COSTO TOTAL:__________________

ATENTAMENTE



Página 28





MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART.

51 Y 78.

ISLA MUJERES, Q. ROO A _________DE ______________ DEL 200___


PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA:

LICITACIÓN NO: __________________ OBRA: _______________________________________________________LOCALIDAD: ________________________________________, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, Q. ROO

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE NO NOS ENCONTRAMOS EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ART. 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ATENTAMENTE



Página 29





MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA O NO ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y A LA

JUNTA DE ACLARACIONES

ISLA MUJERES, Q. ROO A _________DE ______________ DEL 20___


PRESENTE


LICITACIÓN NO: __________________ OBRA: _______________________________________________________LOCALIDAD: ________________________________________, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, Q. ROO

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE __________________ A LA VISITA DE OBRA Y A LA JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE CONOCEMOS EL SITIO Y LAS CONDICIONES DEL TERRENO, POR LO CUAL NO EXISTE NINGUNA DUDA PARA LA ELABORACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA.

ATENTAMENTE



Página 30





MODELO DE MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA O CON PARTICULARES.

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE EN PAPEL MEMBRETADO POR EL CONCURSANTE AL PRESENTAR SU PROPUESTA

ISLA MUJERES, Q.ROO A _______ DE _______ DE 20__


PRESENTE


LICITACIÓN NO: __________________ OBRA: ____________________________________________________________LOCALIDAD: ________________________________________, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, Q. ROO.

POR ESTE MEDIO, DOY A CONOCER A USTED QUE ACTUALMENTE NUESTRA EMPRESA ____________ TIENE CONTRATO(S) CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASÍ COMO CON PARTICULARES.

OBRA (UBICACIÓN, TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE)

MONTO CONTRATADO

MONTO EJERCIDO

MONTO POR

EJERCER

AVANCE FÍSICO %

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



Página 31





PLANOS Y ESPECIFICACIONES


Página 32








Página 33








Página 34








Página 35






Página 36






Página 37






Página 38






Página 39






Página 40






Página 41






Página 42






Página 43






Página 44





CATALOGO DE CONCEPTOS


Página 45







CLAVES

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CAMELLONALUM-01 EXCAVACION EN TERRENO TIPO B (40 X 30CM) POR

MEDIOS MANUALES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 4300 0.00 0.00

ALUM-02 TUBO DE PVC PESADO DE 38MM, INCLUYE PREPARACIONES ESPECIFICAS, TENDIDO DE SOBRE ZANJA, RELLENO DE ZANJA, ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

ML 5488 0.00 0.00

ALUM-03 REGISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON TAPA REFORZADA (0.40X0.40 MTS.) INCLUYE; TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE TAPA RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION AL TERRENO Y RECEPCION DE TUBERIA, ASI COMO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

PZA 108 0.00 0.00

ALUM-04 FABRICACION DE ENCOFRADO SOBRE CAMELLON CENTRAL DE CONCRETO EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 0.40CM EN EL LECHO BAJO Y 0.20CM EN EL LECHO ALTO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 CON UNA ALTURA DE 10CM, INCLUYE; TRAZO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTAS

ML 400 0.00 0.00


Página 46





ALUM-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 6 AWG, INCLUYE; GUIADO DE TUBERIA, TENDIDO DEL CONDUCTOR, PREPARACIONES ESPECIFICAS, CABLEADO ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

ML 17,760 0.00 0.00

ALUM-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE CALIBRE 8 DESNUDO, INCLUYE; GUIADO DE TUBERIA, TENDIDO DEL CONDUCTOR, PREPARACIONES ESPECIFICAS, CABLEADO ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

ML 5,920 0.00 0.00

ALUM-07 REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON TAPA REFORZADA (0.40X0.60 MTS.) INCLUYE; TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE TAPA RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION AL TERRENO Y RECEPCION DE TUBERIA, ASI COMO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

PZA 8 0.00 0.00

ALUM-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 10 MTRS DE ALTURA CON DOS BRAZOS METALICOS DE 1.50 MTS. DE LONG., INCLUYE; POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 10 MTRS DE ALTURA CONTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CALIBRE 11 EN ACERO AL CARBON ASTM-A36 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CON PLACA DE 35 X 35 Y REFUERZO, ACCESORIOS PARA SU PZAINSTALACION, TRASLADO Y MANIOBRAS DE MONPZATAJE CON GRUA HIAP, PLOMEADO, EQUIPO PZADE SEGURIDAD, ASI COMO EL CARGO DIREPZACTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, Y DEMAS

PZA 108 0.00 0.00


Página 47





CARGOS DERIVADOS POR USO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

ALUM-09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA OV - CLASSIC DE 250 WATTS ALTA EFICIENCIA, ADITIVOS METALICOS, INCLUYE LUMINARIO, BALASTRO, LAMPARA, GUIADA, CABLEADO CON CONDUCTOR DE 3 X 12 AWG, CONEXIONES Y MONTAJES ESPECIFICOS, PRUEBAS DE ENCENDIDO, ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

PZA 216 0.00 0.00

ALUM-10 FABRICACION DE BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE (40X40)CM EN FORMA RECTANGULAR Y UNA ALTURA VARIABLE DE 1.20M, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, PERFORACION DE CEPA DE 45CM DE DIAMETRO, ARMADO CON 6N VARILLAS DEL NO. 6 Y ESTRIBOS DE ACERO DEL NO. 3 A CADA 15CM, ANCLAS ARANDELAS, TUERCAS, ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

PZA 108 0.00 0.00

ALUM-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 11-700 TIPO COSTA, INCLUYE, 1 CRUCETA C4T, 3 AISLADORES 23 PC, 2 ABRAZADERAS "U", 2 PLACAS IPC, ALUMINO SUAVE CAL.4 - 0.5 LOCALIZACION, HEC HURA DE CEPA, MANIOBRAS INCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO Y RELLANO DE LA CEPA, ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

PZA 4 0.00 0.00

ALUM-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS20/2CCF 13.2 KV, CONSTA DE UNA CRUCETA C4T, 2 ABRAZADERAS U, 2 PLACAS 1PC, 2 CORTACIRCUITO DE 27KV, 2 APARTARRAYOS ADA-12, 5 KGS. DE ALAMBRE DE COBRE #4 DESN., 2

PZA 4 0.00 0.00


Página 48





ESTRIBOS DE 3/0, 2 PERICO CONECTOR 3/0, 2 FUSIBLES T.M. DE 2 AMPS. DE 15 KV, 2 CONECTOR YC-C4 DE COBRE INCLUYE; INSTALACION ESPECIFICAS EN POSTE DE CONCRETO, ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

ALUM-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS20/2CCF , DOS AISLADORES 33 PC, DOS CORTACIRCUITOS DE 34 KV, DOS CONECTORES TIPO PERICO, INCLUYE; ASI COMO EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

PZA 4 0.00 0.00

ALUM-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13.2-220/127 , INCLUYE: UN ADAPTADOR SIT. P/ TRANSFORMADOR, 2 CONECTORES BURNY-KS - 1/0, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRAPOR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA.

PZA 4 0.00 0.00

ALUM-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION Y MEDICION, CONSTA DE UNA MUFA DIAM. 1 1/2", UN TUBO OONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2", BASE PARA MEDIDOR 7-200 A, 0.50 MTS. DE TUBO LICUATITE 1 1/2", 2 CONECTORES P/ TUB. LICUATITE RECTO DE 1 1/2", UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMPS. C/GABINETE ,21 MTS. DE CABLE THW CAL. 1/0 (2F, 1N), 7 MTS. DE CABLE THW CAL. 2 (1 TF), 2MTS. DE FLEJE ACERO INOX. DE 3/4", 8 PZAS. DE PIJAS 10X 1 1/2", 8 PZAS. DE TAQUETES PLASTICO 5/16", INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

PZA 4 0.00 0.00


Página 49





ALUM-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN GABINETE METALICO CON CRUCE, CONSTA DE DOS CONTACTORES DE 3 FASES C/INTERRUPTOR PRINCIPAL E INTERRUPTOR HORARIO DE 220V (2 FOTOCELDAS), 1.00 MTS. DE TUBERIA LICUATITE DE 1 1/2", 4 PZAS. DE CONECTORES P/ TUBO LICUATITE DE 1 1/2", 6.00 MTS. DE CABLE THW CAL. 4, 3.00 MTS. DE CABLE THW CAL. 8, 8 PZAS. DE PIJAS N 10X1 1/2", 8 PZAS. DE TAQUETES DE PLASTICO DE 5/16". INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y ARMADO CON DISPOSITIVOS DE CIERRE, CONTROL HORARIO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE APERTURA Y CIERRE POR CANTIDAD DE ILUMINACION, CONEXIONES, PROGRAMACION E INSTALACION DE FLEJES DE ACERO EN POSTE DE CONCRETO, PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

PZA 4 0.00 0.00

ALUM-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PROFUNDA HASTA EL PRIMER MANTO FREATICO CON 15 MTS. DE CABLE CU CAL 4/0 AWG HASTA OBTENER LOS VALORES DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA (CFE), UNA VARILLA COPERWELD DE 3/8"X 3.00 MTS., 2 CONECTORES P/VARILLA COPERWELD, 2 SOLDADURAS CADWED 4/0, INCLUYE; PERFORACION CON MAQUINARIA HASTA 12 MTS. DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON TIERRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA OBTEBER LOS VALORES REQUERIDOS, ASI COMO EL CARGO DIRECGTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y DEMAS CARGOS 4DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO SEÑALIZACION Y HERRAMIENTA

PZA 4 0.00 0.00

ALUM-18 INTERCONEXION CON LA LINEA DE COMISION FEDERAL, INCLUYE TRAMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA, INTERCONEXION, TRAMITES NECESARIOS PARA CONTRATO DE SERVICIO. COLOCACION DE CONECTORES DE PERICO, CARGO

PZA 4 0.00 0.00


Página 50





DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, ACARREOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO, SEÑALIZACIONE SY HERRAMIENTA

IMPORTE DE ALUMBRADO $ 0.00MURETES PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO

MURE-01 LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO PARA DEJAR LIBRE LA SUPERFICIE, INLCUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 3.12 0.00 0.00

MURE-02 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 3.12 0.00 0.00

MURE-03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE; AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3 1.58 0.00 0.00

MURE-04 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2, RN, DE 5 CMS. DE ESPESOR Y 50CM DE ANCHO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 4.80 0.00 0.00

MURE-05 CIMIENTO HECHO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION CON UN ANCHO DE 30CM Y PROFUNDIDAD DE 1.00M, ASENTADO CON MORTERO HECHO EN OBRA CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3 2.88 0.00 0.00

MURE-06 ANCLAJE DE CASTILLOS DE 30 X 30CON CONCRETO F`C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 15CM, RN. TMA 3/4", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 16.00 0.00 0.00

MURE-07 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 9.60 0.00 0.00

MURE-08 IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE 15 X 20CMS A BASE DE UNA CAPA DE MICROPRIMER Y DOS DE MICROFEST, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

ML 19.20 0.00 0.00


Página 51





MURE-09 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAMLVACION CON PISON DE MANO O MEDIOS MANUALES Y AGUA, EM2N CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 1.92 0.00 0.00

MURE-10 RELLENO DE M2MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON PIZON DE MMLANO O MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 0.47 0.00 0.00

MURE-11 FABRICACION DE CASTILLOS ACABADO APARARENTE DE 20 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 15 CM, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION.

ML 27.20 0.00 0.00

MURE-12 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 10.20 0.00 0.00

MURE-13 CADENA NIVELACION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 9.60 0.00 0.00

MURE-14 LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" ACADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F`C=200KG/CM2, TMA 3/4", R.N, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 3.12 0.00 0.00

MURE-15 COLOCACION DE GOTERO DE 5CM CON MORTERO CEM:CAL:ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 4.80 0.00 0.00

MURE-16 FIRME DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 2.34 0.00 0.00

MURE-17 APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE: EMBOQUILLADO A

PZA 36.00 0.00 0.00


Página 52





TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO)., INCLUYE COLUMNAS Y BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

MURE-18 COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA Y LAMINA LISA DE 1.60X0.90M CON MARCO PTR DE 2", Y PUERTA ABATIBLE HECHA DE PTR DE 1 1/2" Y ANGULO DE 1 1/2", CON CERRADURA DE PASADOR, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 4.00 0.00 0.00

MURE-19 PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD "A" SEGUN NOM-U-97-1981 ( NORMA OFICIAL MEXICANA), EN MUROS, , TRABES, COLUMNAS, ZOCLO, BOQUILLAS, PERFILES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARAR LA SUPERFICIE, REBABEAR, SELLADOR, PLASTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 53.52 0.00 0.00

MURE-20 LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA EN PISOS, MUROS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: DETERGENTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA.

M2 3.12 0.00 0.00

IMPORTE DE MURETES PARA EQUIPO DE ALUMBRADO

$ 0.00

GUARNICIONES LADO IZQUIERDO Y DERECHOGUIZDE-01

Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de edificación estableciendo ejes auxiliares, referencias, reventones, incluye materiales, mano de obra y herramientas

ML 8,360.00 0.00 0.00

GUIZDE-02

Excavación a pico y pala en material tipo B en estado seco, incluye retiro a primera estación a 20m

M3 334.40 0.00 0.00

GUIZDE-03

Cimbra metálica medido por superficie de contacto en guarnición acabado aparente, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, habilitado, cimbrado, descimbrado, acarreos y limpieza

M2 3344.00 0.00 0.00

GUIZDE-04

Colado de Concreto f`c=150 kg/cm2 en guarniciones de 15 x 20 x 40cm de sección, TMA 3/4", afine con cemento gris en la corona, y aplicación de volteador en aristas de corona incluye, materiales, mano de obra y herramientas.

ML 8,360 0.00 0.00

IMPORTE GUARNICION LADO IZQUIERDO Y $ 0.00


Página 53





DERECHOGUARNICIONES CAMELLON

GUCA-01 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de edificación estableciendo ejes auxiliares, referencias, reventones, incluye materiales, mano de obra y herramientas

ML 3,990.00 0.00 0.00

GUCA-02 Excavación a pico y pala en material tipo B (20x20), incluye afine de talud y fondo en estado seco, incluye retiro a primera estación a 20m, materiales, mano de obra y herramientas

M3 159.60 0.00 0.00

GUCA-03 Cimbra metálica medido por superficie de contacto en guarnición acabado aparente, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, habilitado, cimbrado, descimbrado, acarreos y limpieza

M2 1,596.00 0.00 0.00

GUCA-04 Colado de Concreto f`c=150 kg/cm2 en guarniciones de 15 x 20 x 40cm de sección, TMA 3/4", afine con cemento gris en la corona, y aplicación de volteador en aristas de corona incluye, materiales, mano de obra y herramientas.

ML 3,990.00 0.00 0.00

IMPORTE GUARNICIONES CAMELLON $ 0.00BANQUETAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO

BANIZDE-01

Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de edificación estableciendo ejes auxiliares, referencias, reventones, incluye materiales, mano de obra y herramientas

M2 5,568.00 0.00 0.00

BANIZDE-02

Relleno hecho con material de banco sascab a cada 20cm compactado por medios manuales, incluye, material, mano de obra y herramientas.

M3 3,340.80 0.00 0.00

BANIZDE-03

Colado de Concreto f`c=150 kg/cm2 en banquetas TMA 3/4", acabado escobillado, colado por placas de espesor de 8cm, aplicación de volteador aristas de placas incluye, materiales, mano de obra y herramientas.

M2 11,136.00 0.00 0.00

BANIZDE-04

Rampas para minusválidos de medidas 0,90 x 1,40 x 0,20 de altura, concreto f´c= 150 kg/cm2, espesor de 8cm acabado lavado (superficie antiderrapante) y logotipo de discapacidad y municipio de 60 x 60cm estampado, incluye; materiales, mano de obra y herramientas

M2 120.96 0.00 0.00


Página 54





IMPORTE BANQUETAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO

$ 0.00

PINTURA EN CAMELLON Y LATERALES (ZONA DE CASAS)PINT-01 Aplicación de pintura para trafico color amarillo a

dos manos en guarniciones (peralte y corona), incluye, sellador, raspado, limpieza, aplicación de thinner, materiales, mano de obra y herramientas.

ML 12,350.00 0.00 0.00

IMPORTE PINTURA $ 0.00JARDINERIA TRONCOS

JARD-01 Sembrado de troncos de 3" a diámetros mayores de arboles de chacá a una altura de 2.00m, incluye; poceta, tierra negra o vegetal, y riego hasta 2 semanas después de su colocación, materiales, mano de obra y herramientas.

PZA 235.00 0.00 0.00

IMPORTE JARDINERIA $ 0.00PASOS PEATONALES

PASPEA-01

Construcción de paso peatonal de un ancho de 5mtrs (1.5:2.0:1.5) y una longitud hasta 17m de 18cm de altura a partir del nivel de carpeta y desarrollo de 20 cm de profundidad. Armado en con vs de 3/8" en doble sentido, y concreto f`c=250 kg/cm2, TMA 3/4", RR, Pintado de color amarillo y rojo oxido en el centro, incluye: materiales, mano de obra y herramientas.

PZA 1.00 0.00 0.00

IMPORTE PASOS PEATONALES $ 0.00 8 PARADEROS DE AUTOBUSES

PARAUT-01

LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO PARA DEJAR LIBRE LA SUPERFICIE, INLCUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 63.96 0.00 0.00

PARAUT-02

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 63.96 0.00 0.00

PARAUT-03

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE; AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3 3.96 0.00 0.00

PARAUT- PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA M2 24.00 0.00 0.00


Página 55





04 F'C=100KG/CM2, RN, DE 5 CMS. DE ESPESOR Y 50CM DE ANCHO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PARAUT-05

CIMIENTO HECHO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION CON UN ANCHO DE 40CM Y PROFUNDIDAD DE 1.00M, ASENTADO CON MORTERO HECHO EN OBRA CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3 19.20 0.00 0.00

PARAUT-06

ANCLAJE DE CASTILLOS CON CONCRETO F`C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 15CM, RN. TMA 3/4", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 64.00 0.00 0.00

PARAUT-07

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 48.00 0.00 0.00

PARAUT-08

IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE 15 X 20CMS A BASE DE UNA CAPA DE MICROPRIMER Y DOS DE MICROFEST, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

ML 96.00 0.00 0.00

PARAUT-09

DADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 30X30 HASTA 1.25 MT DE ALTURA, ARMADO CON 6 VAR. DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 3 A CADA 15 CM , PARA ANCLAJE DE COLUMNAS, INCLUYE : MATERIALES, CIMBRADO CABADO COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO

ML 64.00 0.00 0.00

PARAUT-10

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO O MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 9.60 0.00 0.00

PARAUT-11

RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON PIZON DE MANO O MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 12.79 0.00 0.00

PARAUT-12

FABRICACION DE CASTILLOS ACABADO APARARENTE DE 20 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 15 CM, INCLUYE CIMBRA Y

ML 256.00 0.00 0.00


Página 56





DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION.

PARAUT-13

LOSA MACIZA DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" ACADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F`C=200KG/CM2, TMA 3/4", R.N, CON BORDES REDONDEADOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 16.80 0.00 0.00

PARAUT-14

MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 85.80 0.00 0.00

PARAUT-15

CADENA NIVELACION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 64.00 0.00 0.00

PARAUT-16

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" ACADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F`C=200KG/CM2, TMA 3/4", R.N, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 85.80 0.00 0.00

PARAUT-17

COLOCACION DE GOTERO DE 5CM CON MORTERO CEM:CAL:ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ML 28.00 0.00 0.00

PARAUT-18

COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO A 3 MANOS SOBRE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 63.96 0.00 0.00

PARAUT-19

FIRME DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 63.96 0.00 0.00

PARAUT-20

APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE: EMBOQUILLADO A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO)., INCLUYE COLUMNAS Y BOQUILLAS

PZA 171.60 0.00 0.00

PARAUT-21

PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD "A" SEGUN NOM-U-97-1981 ( NORMA OFICIAL MEXICANA), EN MUROS, , TRABES, COLUMNAS, ZOCLO, BOQUILLAS,

M2 470.76 0.00 0.00


Página 57





PERFILES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARAR LA SUPERFICIE, REBABEAR, SELLADOR, PLASTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PARAUT-22

MARCO DE ACERO INOXIDABLE EN LINEA DE 2", EMPOTRADO SOBRE CASTILLOS CON MICA TRANSARENTE CALIBRE, PARA PORTA CARTELES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 16.00 0.00 0.00

PARAUT-23

ROTULADO DE LOGOS DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ASIGNADAS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 8.00 0.00 0.00

PARAUT-24

LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREO A ESTACION ASIGNADA POR LA SUPERVISION.

JOR 8.00 0.00 0.00

PARAUT-25

LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA OBRA EN PISOS, MUROS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: DETERGENTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA.

M2 63.96 0.00 0.00

IMPORTE 8 PARADEROS DE AUTOBUSES $ 0.00TOPES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)

TOP-01 CONSTRUCCION DE TOPES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) DE 7M DE LARGO CON DIMENSIONES DE 2.00M (0.75:0.50:0.75) AL CENTRO CON 5 BORDES DE CONCRETO DE 2" Y 10 CM DE ALTURA A PARTIR DEL NIVEL DE CARPETA, Y 20 CM PROFUNDIDAD, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" EN DOBLE SENTIDO Y CONCRETO F`C=150 KG/CM2, TMA 3/4", RR, PINTADO DE COLOR AMARILLO Y ROJO OXIDO EN EL CENTRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 10.00 0.00 0.00

IMPORTE TOPES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)

$ 0.00

SEÑALAMIENTOS VIALESSEÑVIA-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA DE 71 CM TIPO ALTO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 16 GRADO INGENIERIA ,CON POSTE GALVANIZADO INCLUYE; ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO

PZA 2.00 0.00 0.00


Página 58





NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONSEÑVIA-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE SEÑAL CON LEYENDA (TRICICLOS Y BICICLETAS POR CICLOPISTA) INSTALADO EN OBRA, EN GRADO INGENIERIA PRISMATICO C/POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3`, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 6.00 0.00 0.00

SEÑVIA-03

SEÑAL INFORMATIIVA DE TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 86 X 86 EN GRADO INGENIERIA, PRISMATICO CON POSTE GALVANIZADO DE 2 X 2 X 3`, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 10.00 0.00 0.00

SEÑVIA-04

SEÑAL RESTRICTIVA DE VELOCIDAD DE 40 KM/ HR DE 86 X 86CMS, INSTALADA EN OBRA, EN GRADO INGENIERIA C/POSTE GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3´, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 8.00 0.00 0.00

SEÑVIA-05

SEÑAL INFORMATIIVA DE REDUCCION DE CARRILES DE 86 X 86 EN GRADO INGENIERIA CON POSTE GALVANIZADO DE 2 X 2 X 3`, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 1.00 0.00 0.00

SEÑVIA-06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE SEÑAL CON LEYENDA (RESPETE LAS SEÑALES DE TRANSITO) INSTALADO EN OBRA, EN GRADO INGENIERIA PRISMATICO C/POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3`, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 6.00 0.00 0.00

SEÑVIA-07

SENAL INFORMATIVA DE AMPLIACION DE CARRILES DE 86 X 86CM EN GRADO DE INGENIERIA CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3´, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

PZA 1.00 0.00 0.00

SEÑVIA-08

SEÑAL INFORMATIVA DE PARADERO DE AUTOBUSES DE 86 X 86CM EN GRADO INGENIERIA PRISMATICO, INSTALADO EN OBRA CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X 3´, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 8.00 0.00 0.00

IMPORTE SEÑALIZACION $ 0.00CICLOPISTA

CICLO-01 DESMONTE DE VEGETACION MEDIA ALTA M2 750.00 0.00 0.00


Página 59





UTILIZANDO EQUIPO MECANICO, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR

CICLO-02 DESPALME DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, (ACAMELLONANDO EL PRODUCTO DEL DESPALME INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M3 150.00 0.00 0.00

CICLO-03 CARGA MECANICA Y ACARREO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL DESPALME CON CAMION DE VOLTEO, MEDIDO SUELTO INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA, OPERACIÓN, HERRAMIENTA

M3 195.00 0.00 0.00

CICLO-04 CARGA MECANICA Y ACARREO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL DESPALME CON CAMION DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, MEDIDO SUELTO INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA, OPERACIÓN, HERRAMIENTA

M3 975.00 0.00 0.00

CICLO-05 FORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE ESPESOR VARIABLE CON MATERIAL CEMENTANTE COMPACTO AL 90% PROCTOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3 180.00 0.00 0.00

CICLO-06 RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE 1 LT/M2, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

M2 600.00 0.00 0.00

CICLO-07 RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE; LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

M2 600.00 0.00 0.00

CICLO-08 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2CM DE ESPESOR COMPACTO (EN CALIENTE), INCLUYE; MEZCLA EN CALIENTE, FLETE, APLICACIÓN DE EQUIPO FINISHER, PLANCHA TANDEM Y PLANCHA NEUMATICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

M2 600.00 0.00 0.00

IMPORTE CICLOPISTA $ 0.00

SUBTOTAL: __________________IVA 11%: __________________

TOTAL DE LA OBRA: __________________


Página 60





RESUMEN DE PARTIDAS1.- ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL CAMELLON $ 0.00

2.- MURETES PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO $ 0.00

3.- GUARNICIONES LADO IZQUIERDO Y DERECHO $ 0.00

4.- GUARNICIONES CAMELLON $ 0.00

5.- BANQUETAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO $ 0.00

6.- PINTURA EN CAMELLON Y LATERALES (ZONA DE CASAS) $ 0.00

7.- JARDINERIA TRONCOS $ 0.00

8.- PASOS PEATONALES $ 0.00

9.- 8 PASOS DE AUTOBUSES $ 0.00

10.- TOPES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) $ 0.00

11.- SEÑALAMIENTOS VIALES $ 0.00

12.- CICLOPISTA $ 0.00SUBTOTAL

IVA 11% TOTAL DE LA OBRA


Página 61





EXPLOSIÓN DE INSUMOS


Página 62





LICITACIÓN:OBRA:LOCALIDAD:EMPRESA:

EXPLOSIÓN DE INSUMOSCLAV

EDESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. COSTO

REALTOTAL

MATERIALES

MANO DE OBRA

CUANTIFICACIÓN DE MAQUINARIAY/O EQUIPO

ATENTAMENTE



Página 63





ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(INTEGRADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO,

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).


Página 64





SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESAANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITACIÓN NO.____________ FECHA:_______________OBRA:___________________________________________________________________________LOCALIDAD: ___________________________________ CLAVE DEL CONCEPTO:_____________________________________ UNIDAD:_________________CONCEPTO:_____________________________________________________________

NO. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE MATERIALES (a)

NO. MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE MANO DE OBRA (b)

NO. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO (c)

COSTO DIRECTO SUMA TOTAL (1) $(a)+(b)+(c)

PORCENTAJE IMPORTEFACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

COSTO DIRECTO TOTAL (1)COSTO INDIRECTO % IND. % (1)X% =(2)

SUBTOTAL (1) + (2) =(3)COSTO POR FINANCIAMIENTO % F % (3) X % =(4)

SUBTOTAL (3) + (4) =(5)CARGO POR UTILIDAD % U % (5) X % =(6)

SUBTOTAL (5) + (6) =(7)CARGOS ADICIONALES % CA X (CD) % (1)X% =(8)PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF + CU + CA) IMPORTE (7) + (8)


Página 65





GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIALCANTIDAD LA CUANTÍA DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO

DE TRABAJOCOSTO UNITARIO EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN IVAIMPORTE SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO

UNITARIO CORRESPONDIENTEMANO DE OBRA SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA O LA CUADRILLA DEL PERSONAL POR

EMPLEARSE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.UNIDAD SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL

CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.CANTIDAD SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE PERSONAL O CUADRILLAS QUE SE

EMPLEARÁN EN EL CONCEPTO DE TRABAJOSALARIO SE ANOTARÁ EL SALARIO DEL PERSONAL O CUADRILLAS POR UNIDAD DE

TIEMPOCOSTO UNITARIO SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE PERSONAL O DE

CUADRILLAS POR SU SALARIO CORRESPONDIENTE.RENDIMIENTO SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO, ES DECIR EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL

PERSONAL O LA CUADRILLA POR UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD

IMPORTE SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO ENTRE EL RENDIMIENTO

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA O LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO SE ANOTARÁ EL COSTO HORARIO DE LA MÁQUINA O EQUIPORENDIMIENTO SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MÁQUINA NUEVA EN LAS

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES

UNIDAD SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.

CANTIDAD SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.

IMPORTE SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO DE CADA MÁQUINA ENTRE SU CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO

HERRAMIENTA EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO A LA MANO DE OBRA. EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.

COSTO DIRECTO EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.


Página 66





IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO INDIRECTO

SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL COSTO DIRECTO POR EL PORCENTAJE DE INDIRECTOS.

IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO

SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS EL COSTO INDIRECTO, MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD

SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO, MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE UTILIDAD.

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS ADICIONALES

SERÁ EL RESULTADO DEL COSTO DIRECTO MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES.

PRECIO UNITARIO EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.


Página 67





ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN


Página 68





ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN NO.____________ FECHA:_______________OBRA:_______________________________________________________________________________________________________________LOCALIDAD: ____________________________ INICIO: _______________TERMINACIÓN:________________________

EQUIPO NO. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

(Pm) Precio de la maquinaria $__________ (s) Prima de seguros % anual(Vll) Valor de llantas $__________ © Capacidad del cárter Lt(Ppz) Valor de las piezas especiales $__________ (t) Tiempo entre cambio de aceite Hrs(Va) Valor de adquisición $__________ (Q) Mantenimiento mayor y menor mes(Vr) Valor de rescate ____% PM $__________ (Hp) Potencia nominal H.P.(Vd) Valor a depreciar $__________ (Hop) Potencia de operación H.P.(Ve) Vida económica $__________ (hvm) Vida de las llantas Hrs(i) Tasa de inversión anual $__________ (hvpe) Vida de las piezas especiales Hrs(Ha) Horas efectivas por año $__________ (dila) Días laborables al año díaCARGOS FIJOS COSTODEPRECIACIÓN D = (PM –Vr) / Ve = ___________________________________ $____________INVERSIÓN I = (Va + Vr) i / 2 Ha = ________________________________ $____________SEGUROS S = (Va + Vr) s / 2 Ha = _________________________________ $____________MANTENIMIENTO T = Q . D = __________________________________________ $____________

S U M A $____________CONSUMOSCOMBUSTIBLES Unidad H.p. M.

dieselM. gasolina

Cantidad Costo Importe

Gasolina Litro $Diesel Litro $Aceite de Motor Litro $Otras fuentes energéticas $

SUMA $COSTO UNITARIO

LLANTAS MEDIDAS CÁMARA CORBATA SUMA NO. PZAS IMPORTE

Cargo por llanta = (S / HVLL) = S HRS SUMAOtros elementos (piezas especiales)Cargo por otro elemento $ Hvpe+ SUMAOPERACIÓN

CATEGORÍAS Rend. S. Real Cantidad Importea)b)

Suma So= S

CARGO POR OPERACIÓN SUMACOSTO DIRECTO POR HORA TOTALATENTAMENTE__________________________________NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LEGAL


Página 69





ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS


Página 70





MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES”


Página 71





REPRESENTADO POR LA C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL L.C. JOSÉ FAUSTINO UICAB ALCOCER, EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL, ASISTIDOS POR EL ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE: XXXXXXXXXXXXXXXX, EL CUAL LOS SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

I.- En sesión del Comité Municipal para Adjudicación, Licitación y Contratación de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo, llevada a cabo el XX XXX de XXXXXX de 2010, en la cual el encargado del despacho de la C. Presidenta Municipal del citado comité puso a consideración de los miembros del mismo, el proyecto descrito en el antecedente anterior, para lo cual el comité en ejercicio de sus facultades emitió el dictamen mediante el cual resuelve adjudicar el contrato de obra pública, ubicado en esta Ciudad de Isla Mujeres, Quintana Roo, mediante el procedimiento de licitación pública nacional, para la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.”, ubicado en esta Ciudad de Isla Mujeres, Quintana Roo, con la empresa denominada XXXXXXXXXXXXXX Por la cantidad de $XXXXXXXXXXXXXX Son: (XXXXXXXXXXXXXXXX), fundándose para tal efecto en los Artículos 51, 52 fracción V, 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

D E C L A R A C I O N E S

I. DECLARA.- “EL AYUNTAMIENTO”:

I.1 Que es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

I.2 Que de acuerdo con lo establecido en la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el presidente municipal está facultado para celebrar a nombre del Ayuntamiento los contratos, convenios y demás actos jurídicos que sean necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración Municipal.

I.3 Que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 125 Fracción XVIII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el C. Lic. José Faustino Uicab Alcocer en su carácter de Tesorero del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, tiene la facultad de suscribir los contratos en los cuales el Municipio se obligue al pago.

I.4 Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el bien inmueble ubicado en la avenida Hidalgo sin número por Morelos, de esta ciudad, de Isla Mujeres, Quintana Roo.


Página 72





I.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” cuenta con los recursos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX validados por la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX según XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX, para la obra a que se refiere este documento.

I.6 Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación Restringida.

II. DECLARA.- “EL CONTRATISTA”.

II.1 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de este contrato.

II.2 Que tiene establecido su domicilio en la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Quintana Roo, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contenido de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanentes, especificaciones de construcción aplicables, catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposición: análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores, análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; programa de ejecución de los trabajos consignado por periodo, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización para maquinaria y equipo de construcción que forman parte de los anexos, y que debidamente firmados por las partes, se integran y forman parte del presente contrato. Asimismo declara que conoce las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

II.4 Que acredita su existencia legal bajo la Escritura Pública XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II.5 "EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus pagos de impuestos municipales, estatales y federales.

III. DECLARA.- “LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”

III.1 Que cuenta con la capacidad técnica para la ejecución de las funciones de residencia de obra en los trabajos correspondientes a este contrato, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Página 73





III.2 Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de la obra que consiste en: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la Declaración II.3 de este contrato; los señalamientos e indicaciones de la Dirección de Planeación, Obras y Servicios Públicos en su carácter de residente de obra, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. Mismas que se tienen por reproducidas como partes integrantes de estas cláusulas.

TERCERA.- “LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, será la responsable de la residencia de obra, para la supervisión de los trabajos objeto de este contrato con las siguientes atribuciones:

1).-Llevar bitácora de la obra. 2).-Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en este contrato.3).-Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago. 4).-Mantener los planos debidamente actualizados. 5).-Realizar e indicar a la superintendencia de construcción del contratista la ejecución de las pruebas que considere necesarias y en base a los resultados aceptar o rechazar los trabajos según el caso. 6).- Constatar la terminación de los trabajos y realizar la recepción de los mismos a nombre de “EL AYUNTAMIENTO” así como efectuar la entrega de la obra en condiciones de operación al organismo encargado de operarla, de acuerdo a lo establecido en el artículo XXXX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.7).- Rendir informes quincenales a las dependencias necesarias por concepto de obra, por capítulo y al final de la misma. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” será causa de rescisión del contrato o de la aceptación de la superintendencia de construcción.

CUARTA.- MONTO DE LA OBRA.- El monto total de la obra en el presente contrato es por un importe de XXXXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXXXXX), importe que está exento del (I.V.A.), conforme a lo establecido en el Art. 9, Fracción II de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y al Artículo 29 de su reglamento.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día xxxxxxxxxxxxx, y a terminarla a más tardar el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del año en curso de conformidad con el programa de obra.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” él o los


Página 74





inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.- las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán cada mes, las que deberán ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a “LA DIRECCIÓN TÉCNICA” (Dirección de Planeación, Obras y Servicios Públicos), dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte en original y tres copias, acompañadas de sus correspondientes números generadores, croquis, bitácora para firma y fotografías (impresos y digitalizados). Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “EL AYUNTAMIENTO” inicie su trámite de pago, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo XXXX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO” otorgará anticipo por un 30% (treinta por ciento) para el inicio de la obra, tomando como base el monto total del presente contrato y éste, deberá ser pagado durante los diez días hábiles posteriores al cumplimiento de las garantías que se establecen en la cláusula novena del presente contrato. El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantías del contrato conforme a lo siguiente:

1.- Se obliga a contratar con institución afianzadora autorizada, una póliza de fianza a favor de “EL AYUNTAMIENTO”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo pactado en la cláusula octava del presente instrumento, póliza que servirá para garantizar la devolución del anticipo mencionado en la clausula octava en caso de incumplimiento por parte de “ EL CONTRATISTA” a cualquiera de sus obligaciones pactadas en este contrato.

2.- Se constituirá fianza a favor de “EL AYUNTAMIENTO” por el 10% (diez por ciento) del importe total de la obra como garantía del cumplimiento de los trabajos contratados mediante póliza expedida por institución autorizada, esta fianza garantizará los defectos que resultaren de la obra, de los vicios ocultos que surgieren con posterioridad, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”. Esta póliza tendrá como vigencia el término de un año, pudiéndose cancelar únicamente con autorización expresa de “EL AYUNTAMIENTO”

3.- La fianza deberá ser presentada dentro de los 2 (dos días) hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de adjudicación o del contrato suscrito por este.

4.- Para los efectos del artículo XXXX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, sustituyendo las fianzas vigentes por otra equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido, fianza que le servirá para responder de los defectos que


Página 75





resulten de la realización de los trabajos contratados, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en la ejecución de los mismos. La vigencia de esta garantía será de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos, al término del plazo fijado y en caso de no existir inconformidad manifiesta de parte de “EL AYUNTAMIENTO”, la institución afianzadora procederá a su cancelación automáticamente; en caso de presentarse vicios ocultos “EL AYUNTAMIENTO” deberá comunicarlo de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la afianzadora.

5.- “EL CONTRATISTA” acepta y se obliga a cubrir los gastos ocasionados para la solventación de observaciones realizadas por los órganos de control y supervisión de nivel Municipal, Estatal y Federal, por conceptos de obra pagados no ejecutados, o deficiencias en la calidad de construcción de la obra, hasta su total solventación.

6.- En lo no previsto en la presente cláusula por otorgamiento, vigencia y cancelación de la fianza de garantía de cumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fundamentado en los artículos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

DECIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las modalidades que la misma prevé, reservándose “EL AYUNTAMIENTO” el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados. “EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que obrará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORABLES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relación a los trabajos que señala este contrato, igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a tener a disposición de “EL AYUNTAMIENTO” en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para que “EL AYUNTAMIENTO” pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y calendarización de la obra convenida.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto


Página 76





de la obra y motivo de éste contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en los anexos, ya que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra deberán efectuarse a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado e incluido en el anexo, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparará periódicamente el avance de las obras, el atraso se calculará por día. Los días de atraso se determinarán a partir de las fechas de terminación fijadas en el programa de ejecución, con los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior se determina que el avance de la obra es menor del que debió realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a:

A).- La retención total del 25% (veinticinco por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada, hasta la de la revisión, por lo tanto mensualmente se hará si procediere, la devolución que corresponda de esta retención en las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA”.

B).- Aplicar como sanción definitiva la retención obtenida según el apartado A) de esta cláusula, esta sanción puede hacerse efectiva contra la fianza de cumplimiento.

Las penas señaladas son independientes de las que se convengan para asegurar el interés general respecto de las obligaciones específicas de éste contrato, y será sin perjuicio de la facultad que tiene “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” podrá suspender temporalmente en todo o en parte, la obra contratada por razón justificada o por razón de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. Cuando se determine la suspensión de la obra o rescisión del contrato por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” pagará a solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación escrita de “EL AYUNTAMIENTO” sobre la suspensión o rescisión, deberá presentar estudio que justifique la solicitud; dentro de igual plazo “EL AYUNTAMIENTO” deberá resolver la procedencia de la petición y celebrar convenio entre las partes. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.


Página 77





DECIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato por causas de interés general o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, otorga derechos para su rescisión a “EL AYUNTAMIENTO”, además de que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

En caso de rescisión del contrato por faltas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos efectuados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión en dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso hayan sido entregados.“EL AYUNTAMIENTO” procederá a la rescisión del contrato cuando “EL CONTRATISTA” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y no repare o ponga alguna parte de la obra contratada con las especificaciones de la construcción o normas de calidad señaladas en los anexos de este contrato, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato.

A).- “EL AYUNTAMIENTO” comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” la rescisión del contrato y las causas que lo motivan.

B).- Dentro del término de 20 (veinte) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la notificación del requerimiento de rescisión por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” deberá presentar un estudio en que se justifiquen las defensas a su favor.

C).- “EL AYUNTAMIENTO” transcurrido el plazo de 20 (veinte) días a que se refiere el inciso anterior, sin respuesta de “EL CONTRATISTA” o dentro de un plazo de 20 (veinte) días hábiles a partir de la contestación que formule “EL CONTRATISTA”, procederá a analizar las defensas o justificaciones de aquél y emitirá su resolución, declarando la rescisión del contrato o dejando insubsistente el procedimiento.

D).- De proceder la rescisión se establecerá la responsabilidad o no de “EL CONTRATISTA” y se determinarán los trabajos ejecutados y no liquidados, estableciéndose un estado de cuenta que resulte del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortización y estimaciones liquidadas.

E).- Lo previsto en la cláusula es sin perjuicio de que “EL CONTRATISTA” pueda inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas necesarias.


Página 78





DÉCIMO SÉPTIMA.- NORMATIVIDAD.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DÉCIMO OCTAVA.- MODIFICACIÓN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS.- “EL AYUNTAMIENTO”, podrá modificar el proyecto, especificaciones o programas de este contrato mediante comunicados por escrito al representante de “EL CONTRATISTA”, las modificaciones que se aprueben se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes

DECIMA NOVENA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO.- En caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA”, éste deberá solicitar por escrito la prórroga que considere necesaria expresando los motivos de su solicitud, “EL AYUNTAMIENTO” resolverá en un término de 30 (treinta) días la solicitud respectiva, y en su caso, considerará lo que haya solicitado “EL CONTRATISTA”, o bien lo que “EL AYUNTAMIENTO” estime conveniente. Si la causa de la mora fuere imputable a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” podrá exigir el cumplimiento del contrato, determinar la rescisión administrativa y aplicar las sanciones previstas en este contrato.

VIGÉSIMA.- RECEPCIÓN DE TRABAJO Y LIQUIDACIONES.- “EL AYUNTAMIENTO” recibirá los trabajos objeto del contrato hasta que sean terminados en su totalidad si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato, para este efecto “EL CONTRATISTA” notificará por escrito la terminación de los trabajos y “EL AYUNTAMIENTO” verificará dentro del término de 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que se haya verificado su término levantándose el acta correspondiente.

Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” efectuará recepciones parciales en los casos que a continuación se detallan, siempre que satisfagan los requisitos que señalen los anexos del contrato:

A) Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender los trabajos y la obra ejecutada, se ajuste a lo pactado se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados.

B) Cuando sin estar determinada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse podrá pactarse su recepción, levantando el acta correspondiente, informando a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y a la dependencia coordinadora de sector en los términos que la ley establece.

C) Cuando de común acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” convengan dar por terminado el contrato, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma en que las partes convengan.


Página 79





D) Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato, la recepción parcial quedará a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando fuere la autoridad judicial la que declare rescindido el contrato, se estará a lo dispuesto por la resolución correspondiente. Tanto en el caso de rescisión total como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores a, b, c, y d, se procederá a recibir los trabajos de referencia dentro de un plazo de 30 ( treinta ) días, contados a partir de la fecha de verificación o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantándose al efecto el acta respectiva y se procederá a formular la legislación correspondiente, si al recibir los trabajos y efectuarse la liquidación correspondiente o durante las vigencias de las fianzas existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL AYUNTAMIENTO”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hará efectivo con cargo a las fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTAS.- En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a “EL CONTRATISTA” se reintegrará a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconocerán a “EL CONTRATISTA” los materiales que tenga en la obra o en proceso de adquisición debidamente comprobado de acuerdo con los datos básicos de los conceptos que señalan los anexos del contrato, considerando en su caso los ajustes de costos autorizados a la fecha de la adquisición, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si el contratista no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, deberá también pagar a “EL AYUNTAMIENTO” los gastos financieros que deriven conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, tratándose de prórroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre el saldo no amortizado y por los días calendario que hayan transcurrido desde que empezó el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes acuerdan someterse a los tribunales de la ciudad de Isla Mujeres, Quintana Roo, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA TERCERA.- EL CONTRATISTA conviene que a cada estimación se le realicen las siguientes retenciones:


Página 80





Aportación a la cámara mexicana de la industria de la construcción (C.M.I.C.): 0.7% Para la inspección y vigilancia: 0.5% Impuesto sobre nómina: 2.00%Para la amortización del anticipo:30%

VIGÉSIMA CUARTA.- CLAUSULA CON PACTO DE CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a manejar de manera confidencial y en estricto sentido privado y de responsabilidad, toda la información contenida, archivos impresos y magnéticos, y la base de datos que se le proporcionará para la realización de la presente obra y será el responsable del manejo y cuidado de dicha información, quedándole estrictamente prohibido su reproducción, distribución a terceras personas ajenas a su personal que estarán trabajando directamente en la elaboración del trabajo que le es encomendado, así deberá mantener la información con el carácter de confidencial, para el caso de que se contravenga lo dispuesto en esta cláusula, “EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios, menoscabo en el patrimonio inmobiliario del municipio, y a los particulares que pudieren ser afectados y demás daños que se originen por su culpa, negligencia, reproducción o distribución no autorizada, deslindando de cualquier responsabilidad o riesgo creado a “EL AYUNTAMIENTO”, la violación a lo pactado en esta cláusula y su pena convencional se aplicará sin perjuicio de la acción penal que resulte de la infracción a la misma, tal y como lo dispone el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, en lo relativo al delito de revelación del secreto.

VIGÉSIMA QUINTA.- Ambas partes manifiestan que para la celebración del presente contrato no existió error, dolo o violencia y renuncian a invocar tales preceptos como causa de rescisión.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO A LOS XXX DÍAS DEL MES DE XXXXXXXXXXX DEL 2010.

POR EL AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA LIC. JOSÉ FAUSTINO UICAB ALCOCER

PRESIDENTA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL


Página 81





ING. ELGAR RICARDO PECH Y CANUL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

TESTIGOS

_______________________ ________________________LIC. ROLANDO MARTIN CHÁVEZ SOLÍS. LIC. MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS CONTRALOR MUNICIPAL


Página 82

contrato de obra publica a precio …web.compranet.gob.mx:8004/hsm/unicom/52309/002/2010/004/... ·...

Documents