contrato n° 001-2015 combustible.doc

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI Provincia de Concepción Departamento de Junín

Creado el 25 de Octubre del 1896…………………………………………….………………………………………………….………………………..

……………………………………………………………

CONTRATO N° 001-2015/O.RRHH./MDM (SUMINISTRO DE BIENES)

ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES II ETAPA EN EL DISTRITO DE MATAHUASI – CONCEPCIÒN – JUNIN”

}Conste por el presente documento, el contrato de ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 UV PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES II ETAPA EN EL DISTRITO DE MATAHAUSI – CONCEPCIÒN – JUNIN”, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI, en a delante LA ENTIDAD, con RUC Nª 20205308556, con domicilio legal en la plaza principal S/N del Distrito de Matahuasi, Provincia de Concepción, Departamento de Junín, Representado en virtud de Resolución de Alcaldía Nª 01-2015/MDM-A, por CPC. I. AMERICO SEGOVIA VILLAFUERTE, Identificado con DNI Nª 06190820, en su calidad de GERENTE MUNICIPAL, a quien en adelante se le denominara “LA MUNICIPALIDAD”; y de otra parte el Señor MUÑOZ MAGRO ALMAQUIO NERI, con RUC: Nª 10204244699, Identificado con DNI Nª 20424469, con domicilio legal en Carretera Central Km 95.75 Maravilca – Matahuasi – Concepción – Junín, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” y que suscribe en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha 15 de abril del 2015, LA MUNICIPALIDAD, a través del Comité Especial Permanente, designados mediante Resolución de Alcaldía Nª -027-2015/MDM-A, ha llevado a cabo el proceso de ADJUDICACIÒN DIRECTA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO N° 001-2015-CEP/MDM – Primera Convocatoria, cuyo objeto es la ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 UV PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES II ETAPA DEL DISTRITO DE MATAHUASI – CONCEPCIÒN – JUNÌN”, adjudicando la Buena Pro al Señor MUÑOZ MAGRO ALMAQUIO NERI, con RUC Nª 10204244699, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL Ley Nª 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nª 28411 – Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nª 30281 – Ley del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2015 Ley Nª 30115 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público de año fiscal 2015 Ley Nª 27143 – Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional Ley Nª 27633 – Ley que modifica la Ley Nª 27143 Ley Nª 28187 – Ley de que incorpora el Artículo 244ª a la Ley Nª 27444 Ley Nª 29873 – Ley que modifica el Decreto Legislativo Nª 1017 que Aprueba la Ley de

Contrataciones del Estado. Decreto Supremo Nª 138-2012-EF Modificación del Decreto Supremo Nª 184-2008-EF que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Articulo Nª 1764 y siguientes del código civil promulgada por el decreto legislativo Nª 295 Decreto Legislativo Nª 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Ley Nª 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley 27806 – Ley de transparencia y de Acceso a la Información Pública. Directiva Nª 015-2012-OSCE/CD. Ley Nª 28015, Ley de Promoción y Formalización de la pequeña empresa y Microempresa. Directiva Nª 006-2009-OSCE/CD, lineamiento para la elaboración Aplicación de la Modalidad

Especial de Selección por Subasta Inversa. Decreto Legislativo Nª 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos,

productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, aprobado por Decreto Supremo Nª 044-2013-EF.

Decreto Supreso Nª 107-2013-EF, que aprueba modificatoria al Reglamento del Decreto Legislativo Nª 1126 aprobado mediante Decreto Supremo Nª 004-2013.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Plaza Principal s/n Distrito de Matahuasi / Telefax: 064-436112Web.http/municipalidadmatahuasi.gob.pe



……………………………………………………………

El presente contrato tiene por objeto, la ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 UV PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES II ETAPA DEL DISTRITO DE MATAHUASI – CONCEPCIÒN – JUNÌN”, conforme a las Especificaciones Técnicas y a la oferta técnica del CONTRATISTA, se detalla:

ITEM PRODUCTO UNID. MED. CANTIDAD P/U C. TOTAL

01 PETROLEO DIESEL – B5 GALON 3,000 11.30 33,900.00

TOTAL 33,900.00

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a S/. 33,900.00 (Treinta y Tres Mil Novecientos con 00/100 Nuevo Soles), a todo costo, incluye IGV.

Este monto comprende los costos de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. Forman parte integrante del presente contrato las Bases Administrativas, la documentación presentada para la acreditación del CONTRATISTA como participante así como también su propuesta económica, cuyo precio se fijó en la puntuación final y en aplicación de la Ley y su Reglamento.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en el plazo establecido, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, previo informe de conformidad de Almacén General de la Municipalidad Distrital de Matahuasi, según el cronograma de entrega del bien, como lo establecido en el Articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.El Expediente para el pago, contendrá los siguientes documentos:

Recepción y conformidad del Almacén General de la Municipalidad El bien se entregará en la Estación de Servicios, a solicitud de la Sub Gerencia de Obras

(vales de consumo). Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

presentación efectuada, (Responsable de encargado del Control de Maquinarias de la Entidad).

Factura (original y copia SUNAT) Orden de Compra Pecosa Comprobante de pago Número de Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) 00942300000937316052

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

Los pagos se realizan a nombre del Señor MUÑOZ MAGRO ALMAQUIO NERI, el cual está identificado con RUC: 10204244699, el cual autoriza a la ENTIDAD, abonar los pagos a las siguientes Cuentas Interbancarias: 00942300000937316052

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÒN DE LA PRESTACIÒNEl plazo de ejecución del presente contrato es desde la suscripción del contrato hasta la entrega total del bien de acuerdo el plazo establecido.Además, incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a adquirir.Plazo de entrega: el plazo de entrega al día siguiente de la firma del contrato y/o entregado la orden de compra.Lugar de entrega: en la estación de Servicios Gasocentro el Milagro.Calidad de combustible: Petróleo Diesel B5, de acuerdo a las especificaciones Técnicas de la ficha Técnicas del Bien. La estación de suministro o grifo deben contar con sistemas de seguridad y control de accidentes e incendios.Entregar los bienes en la calidad fijada en la ficha técnica de OSCE, en la cantidad legal requerida.




……………………………………………………………

CLAUSULA SEPTIMA: COSTO DE LOS BIENESQueda convenido entre ambas partes que LA MUNICIPALIDAD abonará al CONTRATISTA por la entrega total de los combustibles y al precio establecido en la Cláusula segundo de este documento.A solicitud por escrito de cualquiera de las partes, los precios unitarios pactados, podrán ser reajustados en la misma cantidad en que se acredite el incremento o disminución del precio en planta fijados por el proveedor mayorista del CONTRATISTA.

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases Administrativas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÒN DE LA PRESTACIÒNLa conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por Almacén General de la Municipalidad.De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de Diez días calendario. Si pese al plazo otorgado sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DÈCIMA: DECLARACIÒN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDÈCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerve su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es desde el día de la suscripción del contrato hasta la culminación del bien.

CLAUSULA DUODÈCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto__ F X Plazo en Días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLAUSULA DÈCIMA TERCERA: RESOLUCIÒN DEL CONTRATO




……………………………………………………………

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÈCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LA PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DÈCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSolo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLAUSULA DÈCIMA SEXTA: SOLUCIÒN DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DÈCIMA SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÙBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DÈCIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÒN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI, RUC Nª 20205308556, GERENTE MUNICIPAL CPC. I. AMERICO SEGOVIA VILLAFUERTE – PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE MATAHUASI, PROVINCIA DE CONCEPCIÒN – DEPARTAMENTO DE JUNIN.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA Señor MUÑOZ MAGRO ALMAQUIO NERI, RUC Nª 10204244699, con domicilio legal en Carretera Central Km. 95.75 Maravilca DISTRITO DEN MATAHUASI –PROVINCIA DE CONCEPCIÒN – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios.De acuerdo con la base, la propuesta técnica, económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la Municipalidad de Matahuasi a los Veinte Siete días del mes de Abril de Dos Mil Quince.

LA ENTIDAD EL CONTRATISTACPC. I. AMERICO SEGOVIA VILLAFUERTE Estación de Servicios Gasocentro “El Milagro”

GERENTE MUNICIPAL señor ALMAQUIO NERI MUÑOZ MAGRO




……………………………………………………………

DNI N° 06190820 Propietario


contrato n° 001-2015 combustible.doc

Documents