ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS
DIRECTION REGIONALE DE L’ATLANTIQUE SUD ET DIRECTION DU PORT D’AGADIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 40/ANP/DRAS/13
Le 03/12/2013 à 10 H 00 il sera procédé, dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Atlantique Sud et Direction du Port d’Agadir à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix, pour :
Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré au Bureau des marchés de la Direction Régionale de l’Atlantique Sud et Direction du Port d’Agadir, Téléphone : 0528-82-72-70 / 0660-11-76-66 / 0660-11-76-67. Le prix d’acquisition du dossier d’Appel d’Offres est fixé à 125 Dhs (cent vingt-cinq Dirhams) Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 20.000,00 Dhs (Trente Mille Dirhams) Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27 et 29 du règlement des marchés et commandes de l’ANP fixant les conditions et les formes de passation des marchés et commandes de l’ANP ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis à la Division Support de la Direction du Port d’Agadir, Port de Commerce Anza, Agadir ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la commission d’Appel d’Offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 24 du règlement des marchés et commandes de l’ANP précité à savoir : 1- Dossier Administratif comprenant : a) la déclaration sur l’honneur; b) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du Concurrent; c) L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ; d) L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la CNSS certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme; e) Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle; f) Le certificat d’immatriculation du registre de commerce N.B : les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des pièces visées aux paragraphes c, d et f ci-dessus, et à défaut, une déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine.
2- Dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé.
A cet effet, le soumissionnaire doit justifier sous peine d’élimination 1. Les équipements minimaux objet de l’article 25 du CPS à savoir :
01 Engin flottant de nettoyage des macros déchets avec dispositifs de collecte des nappes d’hydrocarbures isolées.
03 Engin flottants de nettoyage des macros déchets seulement. Les justificatifs sont les congés de Police des dits engins, il ne sera accepté que les engins de servitude (les engins de pêche et de plaisance ne seront pas acceptés)
2. Les caractéristiques techniques de la station homologuée de traitement des effluents liquides de telle façon à avoir le produit en sortie du système avec une contenance inférieure à 10 PPM d’hydrocarbures.
b) les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés dédites prestations avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ; A cet effet le soumissionnaire doit justifier sous peine d’élimination avoir réalisé au moins un marché de nettoyage de plan d’eau d’un port. N.B : les concurrents non installés au Maroc doivent fournir le dossier technique composé des pièces prévues aux paragraphes 1) et 2) sous-titre B de l’article 24 du règlement des marchés et commandes de l’ANP.
4- Le règlement de consultation et le cahier des prescriptions spéciales dûment paraphés et signés.
المملكة المغربية الوكالة الوطنية للموانئ
الجهوية أالطلسية الجنوبية ومديرية ميناء أكاديرمديرية ال إعالن عن طلب عروض مفتوح
DRASANP//40/31:رقم
العاشرة صباحا الساعة 30/21/1320يوم يف رظرفة اتمتللةة بلل اللرو بلرو أاما جأل فتح الأل اجلهوية أالطلسية اجلنوبية ومديرية ميناء أكادير اإلدارة سيتم يف
نظافة المسطحات المائية بميناء أكادير الةانو اتمتللق بتحديد شروط و أشكال من 72و 72جي أ يكو ك من حمتوى وتةدمي ملفات اتمتنافسني ملابةني تمةتضيات اتمادتني
للموانئ.إبرام صفةات الوكالة الوطنية
« الصفةات مكت أكادير ديرية ميناءمباللرو ميكن سح ملف طل " 7667 112 662/ 7667 112 666/ 7272 72 27 27 27اهلاتف درهم 211يف مبلغ دامن اقتناء ملف طل اللرو حمد
درهم فالعشرون 13333033 الضما اتمؤقت حمدد يف مبلغ
وميكن للمتنافسني : اتميناء التجاري أنزا ديرية ميناء أكاديرمبالتموين بةسم اما ايداع أرظرفتهم , مةاب وص , - تمدكور , اما ارساهلا عن طريق الربيد اتمضمو بافادة باالستالم اىل اتمكت ا -
.طل اللرو عند بداية اجللسة وقب فتح االرظرفة جلنةاما تسليمها مباشرة لرئيس -
يلي:مذكور و هي كما القانون ال من 12إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة : وثائق التاليةيتضمن ال الذي اإلداري الملف -2
التصريح بالشرف , - أ الوثيةة أو الوثائق اليت تثبت السللات اتمخولة اىل الشخص الدي يتصرف باسم اتمتنافس , -ب سنة,يف حم فر الضريبة مسلمة مند اق من شهادة الةابض - ت االلتماعي,الشهادة اتمسلمة مند أق من سنة من طرف الصندوق الوطين للضما -ث ،وص الضما اتمؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية اليت تةوم مةامه -ج ،شهادة الةيد يف السج التجاري -ح
ث , ح ت,جي على اتمتنافسني الغري مةيمني باتمغرب أ يدلوا مبا يلادل الوثائق اتمشار إليها يف الفةرات .جي اإلدالء بإقرار بني يدي سللة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة ائق,الوثويف حالة عدم تسليم بلداهنم اجأصلية تمث هده
يتضمن الوثائق التالية الذيالملف التقني -1 يف إجنازها. مدكرة تبني الوسائ البشرية والتةنية للمتنافس الزما , اتمكا , النوعية , و احلجم , اتمتللق باجأعمال اليت أجنزها أو ساهم -أ
: يةصى من اتمنافسة ك من مل يديل ب من دفرت التحمالت 72اتملدات احلاصة بالبند .1
ةمركبة واحدة عائمة من ال نظافة اتمتالشيات و البةع اهليدروكربوني
اتمركبات اخلاصة بالصيد و الرتفيه ال تةب ثالثة مركبات عائمة لنظافة اتمتالشيات فةط(
من اهليدروكربونات PPP 17تةنية حمللة ملاجلة السوائ بلريةة متكن من احلصول على اق من اخلصائص ال .7الشهادات اتمسلمة من طرف رلال الفن أو من طرف أصحاب اتمشاريع ) شهادة علي اجأق توضح اللم داخ جمال صيانة ورش - ب
مركز اتموقع. و اسم وإضافة إيل حكم إجنازها,ريخ مدهتا و تا قيمتها, اجأشغال,إصالح السفن ( حتدد ك شهادة نوعية
يةصى ك من اتمتنافسني يف حالة عدم اإلدالء بشهادة وحيدة على اجأق يف نظافة اتمسلحات اتمائية احلاصة باتموانئ
و مختوم و موقع باختصار في باقي ة مختوم و موقع في الصفحة األخيرةدفتر الشروط الخاص-0مختوم و موقع في الصفحة األخيرة و نظام االستشارة وابة باليد للعبارة "قرئ و قبل الصفحات مع كت
مختوم و موقع باختصار في باقي الصفحات
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 1 sur 8
ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DES PORTS
DIRECTION REGIONALE ATLANTIQUE SUD ET DIRECTION DU PORT D’AGADIR
APPEL D’OFFRES N°………………./ANP/DRAS/13
Pour
« Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir»
Pièce n°1
Règlement de la consultation
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 2 sur 8
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION ___________________________ 3
ARTICLE 2. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES _______________________________ 3
ARTICLE 3. MAITRE D’OUVRAGE ____________________________________________________ 3
ARTICLE 4. CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS ______________________________ 3
ARTICLE 5. LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES
CONCURRENTS ET PIECES COMPLEMENTAIRES. ______________________________________ 4
ARTICLE 6. COMPOSITION DU DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES _______________________ 5
ARTICLE 7. MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ____________________ 5
ARTICLE 8. REPARTITION EN LOTS __________________________________________________ 6
ARTICLE 9. RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES ______________________________ 6
ARTICLE 10. INFORMATION DES CONCURRENTS _____________________________________ 6
ARTICLE 11. CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS ________ 6
ARTICLE 12. DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS ____________________________________ 7
ARTICLE 13. RETRAIT DES PLIS ______________________________________________________ 7
ARTICLE 14. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ________________________________________ 8
ARTICLE 15. CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DES CONCURRENTS ____________________________________________________ 8
ARTICLE 16. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES _________________________________ 8
ARTICLE 17. PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE MAROCAINE _______________ 8
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 3 sur 8
ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet :
NETTOYAGE DES PLANS D’EAU AU PORT D’AGADIR.
Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 19 du règlement des marchés et commandes ANP fixant les
conditions et les formes de passation des marchés et des commandes de l’ANP ainsi que certaines dispositions
relatives à leur contrôle et à leur gestion.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les
formes prévues par règlement des marchés et commandes ANP précité. Toute disposition contraire au
règlement des marchés et commandes ANP précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions
et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l’article 19 et des autres articles du règlement
des marchés et commandes ANP précité.
ARTICLE 2. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres qui est remis au soumissionnaire comprend les documents ci-après :
Pièce 1: Le règlement de l'appel d'offres et ses annexes,
Annexe 1 : modèle d’acte d’engagement,
Annexe 2 : modèle de déclaration sur l'honneur,
Annexe 3 : modèle de cautionnement provisoire,
Pièce 2: Le cahier des prescriptions spéciales constitué des chapitres :
Clauses administratives et financières.
Prescriptions techniques particulières.
Bordereau des prix, détail estimatif.
ARTICLE 3. MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est L’Agence Nationale des Ports,
Etablissement public ; crée par la loi n°15-02 promulguée par le Dahir n°1-05-146 du 20 Chaoual 1426 (23
novembre 2005) ; dont le siège est à Casablanca, représentée par sa Directrice Générale Nadia LARAKI.
ARTICLE 4. CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement des marchés et commandes ANP précité :
1- Seules peuvent participer à la présente consultation, les personnes physiques ou morales qui :
Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à
défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs
déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de cet organisme.
2- Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :
Les personnes en liquidation judiciaire ;
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 4 sur 8
les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ;
les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions
fixées par l’article 25 ou 86 du règlement des marchés et commandes ANP, selon le cas.
ARTICLE 5. LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES
CONCURRENTS ET PIECES COMPLEMENTAIRES.
Conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement des marchés et commandes ANP, les pièces à
fournir par les concurrents sont :
1- Un dossier administratif comprenant :
a- La déclaration sur l’honneur comportant les indications et les engagements précisés au §A-1 de l’article 24
du règlement des marchés et commandes ANP;
b- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent conformément
au §A-2 de l’article 24 du règlement des marchés et commandes ANP;
c- L’attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l’Administration compétente
du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement
qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 23 du règlement des marchés et commandes ANP . Cette
attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé;
d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de
sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément
aux dispositions prévues à cet effet à l'article 23 du règlement des marchés et commandes ANP ;
e- Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant
lieu, le cas échéant ;
f- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation
d’immatriculation conformément à la législation en vigueur ;
Toutefois, les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l’équivalent des attestations visées au
paragraphe c, d et f ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays
d’origine ou de provenance. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les
organismes compétents de leur pays d’origine ou de provenance, les dites attestations peuvent être remplacées
par une déclaration faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.
2- Un dossier technique comprenant :
a- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et
l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé;
A cet effet, le soumissionnaire doit justifier sous peine d’élimination :
1. Les équipements minimaux objet de l’article 25 du CPS à savoir:
01 Engin flottant de nettoyage des macros déchets avec dispositif de collecte des nappes d’hydrocarbures
isolées.
03 Engins flottant de nettoyage des macros déchets seulement.
Les justificatifs sont les Congés de Police des dits engins, il ne sera accepté que les engins de servitude
(les engins de pêche et de plaisance ne seront pas acceptés).
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 5 sur 8
2. Les caractéristiques techniques de la station homologuée de traitement des effluents liquides de
telle façon à avoir le produit en sortie du système avec une contenance inférieure à 10 PPM
d’hydrocarbures.
b- Les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été
exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés dédites prestations. Chaque attestation précise
notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom
et la qualité du signataire ;
A cet effet, le soumissionnaire doit justifier sous peine d’élimination avoir réalisé au moins un marché de
nettoyage de plan d’eau d’un port.
3- Dossier additif :Néant ;
NB : Concernant les organismes publics, les documents à fournir sont ceux prescrits par l’article 26 du
règlement des marchés et commandes ANP précité.
ARTICLE 6. COMPOSITION DU DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement des marchés et commandes ANP, le dossier
d’appel d’offres comprend :
Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;
Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
Le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 27 du règlement des marchés et commandes ANP;
Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;
Le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités
forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ;
Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 24 du règlement des marchés et commandes
ANP;
Le règlement de la consultation prévu à l'article 19 du règlement des marchés et commandes ANP.
ARTICLE 7. MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 20 §5 du règlement des marchés et commandes ANP, le maître
d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces
modifications seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier, et introduites dans les
dossiers mis à la disposition des autres concurrents.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue, le maître d’ouvrage procèdera au report de la
date de remise des offres.
Lorsque le report nécessite la publication d’un avis modificatif, celui-ci sera publié conformément aux
dispositions du § 2-I, alinéa 1, de l'article 21 du règlement des marchés et commandes ANP.
Les modifications visées ci-dessus interviennent dans les cas suivants :
- Lorsque le maître d’ouvrage décide d’introduire des modifications dans le dossier d’appel d’offres qui
nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;
- Lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l’avis publié ;
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 6 sur 8
- Lorsque, après publication de l’avis, le maître d’ouvrage constate que le délai qui doit courir entre la date de
la publication et la séance d’ouverture des plis n’est pas conforme au délai réglementaire.
- Lorsque le maître d’ouvrage, pour une raison autre que celles précitées, et pour l’efficacité de la procédure
d’appel d’offres, juge opportun le report de la date de remise des offres.
Tout report sera publié au moins 10 jours avant la date d’ouverture des plis.
ARTICLE 8. REPARTITION EN LOTS
Le présent appel d’offres concerne un appel d’offres lancé en lot unique.
ARTICLE 9. RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau des marchés, Division
support de la Direction Régionale Atlantique Sud et Direction du Port d’Agadir du maître d’ouvrage, dès la
parution de ce dernier au premier journal et jusqu’à la date limite de remise des offres. Il est retiré contre
paiement de la somme indiquée dans l’avis d’appel d’offres.
ARTICLE 10. INFORMATION DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement des marchés et commandes ANP, tout concurrent
peut demander au maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par
voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l’appel d’offres ou les
documents y afférents. Cette demande n’est recevable que si elle parvient au maître d’ouvrage au moins sept (7)
jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce
dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions, et au moins trois (3) jours avant la
date prévue pour la séance d’ouverture des plis, aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et
ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également
mis à la disposition de tout autre concurrent et communiqué aux membres de la commission d’appel d’offres.
ARTICLE 11. CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
1- Contenu des dossiers :
Conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement des marchés et commandes ANP, les dossiers
présentés par les concurrents doivent comporter outre le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé, les
dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à l'article 24 du règlement des marchés et
commandes ANP, une offre financière. 1-1 L'offre financière comprend :
a) L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi
en un seul exemplaire sur ou d'après un imprimé dont le modèle est annexé au présent règlement.
Cet acte dûment rempli, et comportant le relevé d’identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son
représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le
même marché et lorsqu'il est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 3 du règlement des
marchés et commandes ANP, il doit être signé par chacun des membres du groupement ;
b) Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant
global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, établis conformément aux modèles fixés par le maître
d’ouvrage et figurant dans le dossier d’appel d’offres.
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 7 sur 8
Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif
doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du
montant global.
Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence entre ces deux modes
d'expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres
du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le montant réel
de l'acte d'engagement.
c) Dans le cas de groupement des entreprises nationales et étrangères, le contrat de groupement précisant la part financière revenant à chaque membre du groupement.
2- Présentation des dossiers des concurrents Conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement des marchés et commandes ANP, le dossier présenté par
chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
le nom et l'adresse du concurrent ;
l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti ;
la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; l'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance
publique d’ouverture des plis ".
Ce pli contient deux enveloppes distinctes:
a) La première enveloppe contient le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions
spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet et, le cas échéant, le dossier
additif visés à l'article 24 du règlement des marchés et commandes ANP. Cette enveloppe doit être cachetée et
porter de façon apparente la mention « dossiers administratif et technique » ;
b) La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la
mention « offre financière ».
ARTICLE 12. DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement des marchés et commandes ANP, les plis sont, au choix des
concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;
soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant
l'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l’avis d’appel d’offres pour la séance
d’ouverture des plis.
A leur réception, les plis sont enregistrés, au bureau d’ordre, par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée.
Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article
36 du règlement des marchés et commandes ANP précité.
ARTICLE 13. RETRAIT DES PLIS
Conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement des marchés et commandes ANP, Tout pli déposé
ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment
habilité. Ce retrait s’effectue contre décharge.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement des
marchés et commandes ANP, présenter de nouveaux plis.
RC Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page 8 sur 8
ARTICLE 14. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Sous réserve de l’article 32 du règlement des marchés et commandes ANP, les soumissionnaires restent
engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des
plis.
Si dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n'être pas en mesure d'exercer son choix, le maître
d'ouvrage pourra proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls
les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
maître d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.
ARTICLE 15. CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DES
CONCURRENTS
La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature et l’importance des
prestations objet de l’appel d’offres et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratif et technique
de chaque concurrent.
ARTICLE 16. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES
Les offres sont examinées conformément aux dispositions de l'article 40 règlement des marchés et commandes
ANP.
Les offres seront jugées sur la base de l’offre financière sous réserve des vérifications et application, le cas
échéant, des dispositions prévues aux articles 41 et 42 du règlement des marchés et commandes ANP précité,
l’offre la plus avantageuse est la moins disante.
L’offre financière est calculée sur la base des quantités maximales citées dans le bordereau des prix –
détail estimatif
ARTICLE 17. PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE MAROCAINE
Une préférence est accordée aux entreprises marocaines. A cet effet les montants des offres présentées par les
entreprises étrangères sont majorées d’un pourcentage de 15%. Lorsqu’il s’agit d’un groupement comprenant
des entreprises marocaines et étrangères, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises
étrangères dans le montant de l’offre du groupement. Dans ce cas le groupement concerné doit présenter dans
son pli financier le contrat du groupement indiquant clairement la part financière revenant à chaque membre du
groupement.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page1
ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DES PORTS
DIRECTION REGIONALE ATLANTIQUE SUD ET DIRECTION DU PORT D’AGADIR
APPEL D’OFFRES N°………………./ANP/DRAS/13
« Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir».
Appel d’offres ouvert sur offre de prix lancé en application des dispositions du paragraphe 1, alinéa 2 de l’article 17 et du paragraphe 3, alinéa 3 de l’article 18 du règlement des marchés et commandes ANP fixant les conditions et les formes de passation des marchés et des commandes de l’ANP ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. ENTRE LES SOUSSIGNES : L’Agence Nationale des Ports, Etablissement public ; crée par la loi n°15-02 promulguée par le Dahir n°1-05-146 du 20 Chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; dont le siège est à Casablanca, représentée par sa Directrice Générale NADIA LARAKI et désignée ci-après par le « maître d’ouvrage » ou ANP.
D’une part
Et : Monsieur Agissant au nom et pour le compte de la Société Au capital de Dont le siège social est au Domicile élu : Inscrite au registre de commerce d’ sous le n° Affiliée à la CNSS sous le n° Titulaire du compte bancaire n° , ouvert au nom de chez
D’autre part
IL a été arrêté et convenu de ce qui suit :
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page2
TABLE DES MATIERES
A. CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ______________________________ 3
ARTICLE 1. – Objet de l’appel d’offres __________________________________________________ 3
ARTICLE 2. – Procédure de passation du marché __________________________________________ 3
ARTICLE 3. Pièces constitutives du marché _______________________________________________ 3
ARTICLE 4. Références aux textes généraux ______________________________________________ 3
ARTICLE 5. – Approbation du marché ___________________________________________________ 3
ARTICLE 6. – duree du marche – _______________________________________________________ 4
ARTICLE 7. – Révision des prix – _______________________________________________________ 4
ARTICLE 8. – Mode de réglement des ouvrages ___________________________________________ 4
ARTICLE 9. – Réception des travaux ____________________________________________________ 4
ARTICLE 10. - Cautionnement – Garantie ________________________________________________ 4
ARTICLE 11. – Mode de paiement _______________________________________________________ 4
ARTICLE 12. Résiliation du marché _____________________________________________________ 5
ARTICLE 13. - Nantissement ___________________________________________________________ 5
ARTICLE 14. – Obligations générales du titulaire _________________________________________ 5
ARTICLE 15. - Assurances _____________________________________________________________ 5
ARTICLE 16. - Sous-traitance __________________________________________________________ 5
ARTICLE 17. – Information du titulaire __________________________________________________ 5
ARTICLE 18. - Frais de timbre et d'enregistrement _______________________________________ 6
B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ______________________________ 7
ARTICLE 19. – Consistance des travaux __________________________________________________ 7
ARTICLE 20. – Installation de chantier __________________________________________________ 7
ARTICLE 21. – Matériel à mettre en place ________________________________________________ 7
ARTICLE 22. – Travaux de nettoyage en temps normal _____________________________________ 9
ARTICLE 23. – Assistance du maître d’ouvrage pour la préparation et la lutte contre la pollution
marine accidentelle à l’intérieur des bassins du port _________________________________________ 11
ARTICLE 24. – Exécution des travaux __________________________________________________ 12
ARTICLE 25. Commande des prestations– Délais -Pénalités ________________________________ 13
ARTICLE 26. – Suivi et contrôle des travaux _____________________________________________ 14
ARTICLE 27. – Définition des prix _____________________________________________________ 14
ARTICLE 28. – Bordereau des prix- détail estimatif _______________________________________ 16
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page3
A. CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1. – OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres concerne le nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir.
Il s’agit d’un marché reconductible conformément à l’article 6 du règlement des marchés et commandes ANP
fixant les conditions et les formes de passation des marchés et des commandes de l’ANP ainsi que certaines
dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
ARTICLE 2. – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Le marché sera passé suite à un appel d’offres ouvert, sur offre de prix, en vertu des dispositions du règlement
des marchés et commandes ANP fixant les conditions et les formes de passation des marchés et des commandes
de l’ANP ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
L’acte d’engagement du titulaire.
Le cahier des prescriptions spéciales (CPS)
Le bordereau des prix-détail estimatif dûment rempli.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passées pour le compte de l’Etat, approuvé par le
décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 ( 04 juin 2002).
ARTICLE 4. REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX
Règlement des marchés et commandes ANP fixant les conditions et les formes de passation des
marchés et des commandes de l’ANP ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et
à leur gestion.
Le Dahir du 28-8-1948 relatif aux nantissements des marchés publics tel qu’il a été modifié par
les dahirs 1-60-371 du 31-01-91 et 1-62-202 du 29-10-62
Les textes réglementaires concernant l’emploi et les salaires de la main d’œuvre et
particulièrement le dahir n°2-76-479 du 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires
minimums interprofessionnels garantis et décret n°2-79-216 du joumada II 1399 ( 07 mai 1979)
portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions
libérales et l’agriculture.
Les lois et règlements en vigueurs au Maroc notamment en matières de transport, de fiscalité,
de comptabilité publique, etc.…
Le titulaire reste soumis d’une manière générale aux lois et règlements en vigueur au Maroc en
rapport avec les prestations du présent appel d’offres.
ARTICLE 5. – APPROBATION DU MARCHE
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par l’autorité compétente.
Le délai d’approbation du marché est fixé à quatre vingt dix (90) jours. L’attributaire ne sera libre de
renoncer au marché que si l’approbation ne lui est pas notifiée dans ce délai et ce conformément à l’article 80
du règlement des marchés et commandes ANP fixant les conditions et les formes de passation des marchés et
des commandes de l’ANP ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page4
ARTICLE 6. – DUREE DU MARCHE –
La durée du marché est d’une année budgétaire, renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour
une durée maximale de 5 années, sauf dénonciation de l’une des deux parties contractantes. Le renoncement à
la reconduction du marché pour une année budgétaire donnée doit être opéré par écrit deux mois à l’avance.
Conformément à l’article 6 du règlement des marchés ANP, des avenants peuvent être établis pour la révision
des conditions du marché. La demande de révision du marché pour une année budgétaire donnée doit être
opérée par écrit deux mois à l’avance.
ARTICLE 7. – REVISION DES PRIX –
Les prix hors taxes sont fermes et non révisables.
ARTICLE 8. – MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les prestations seront réglés sur la base de :
Décomptes provisoires conformément à l’article 41 du CCAG-EMO ;
Décompte définitif
Au 31 décembre de chaque année durant la durée du marché, un décompte définitif partiel de toutes les
prestations effectuées durant ladite année est établi conformément à l’article 44 du CCAG-EMO.
A la réception provisoire et définitive du marché, un décompte général définitif de toutes les prestations
effectuées durant la dernière année est établi conformément à l’article 44 du CCAG-EMO.
ARTICLE 9. – RECEPTION DES TRAVAUX
Une réception englobant la réception provisoire et la réception définitive du marché sera prononcée
conformément à l’article 49 du CCAG-EMO, soit :
Après l’achèvement de la durée maximale du marché fixée à (cinq) année.
Après la non reconduction du marché suite à la dénonciation de l’une des parties contractuelles.
Par dérogation à l’article 48 du CCAG-EMO, La réception provisoire vaudra également la réception définitive
ainsi la réception définitive du marché sera prononcée au même titre que la réception provisoire.
ARTICLE 10. - CAUTIONNEMENT – GARANTIE
o Le cautionnement définitif est fixé à 3 % (Trois pours cent) du montant maximal du marché. Il doit être
constitué dans les trente (30) jours suivant la notification de l’approbation du marché et ce
conformément à l’article 12 du C.C.A.G-EMO.
o Il n’est pas prévu de délai de garantie ni de retenue de garantie pour le marché découlant du présent
appel d’offres.
Les cautionnements doivent être émis par un établissement bancaire agréé. Le remboursement du
cautionnement définitif sera effectué dans les trois mois suivant la date mentionnée au procès verbal de la
réception définitive des travaux.
ARTICLE 11. – MODE DE PAIEMENT
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du marché, en créditant le compte bancaire
ouvert au nom du titulaire, du montant des décomptes provisoires et définitifs, après vérification et acceptation
par le maître d’ouvrage. Les règlements seront effectués 60 jours fins de mois et après dépôt de la facture au
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page5
bureau d’ordre du siège ANP au port d’Agadir. Il est rappelé qu’une copie de l’attachement doit
impérativement être jointe à la facture du titulaire.
ARTICLE 12. RESILIATION DU MARCHE
En cas de défaillance persistante ou de non respect des termes du marché, il sera fait application des
dispositions du CCAG-EMO pour la résiliation du marché.
ARTICLE 13. - NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins de Madame la Directrice Générale de l’ANP ou son délégataire et le trésorier payeur ou
son fondé de pouvoir.
- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogations, les renseignements et textes prévus à l'article 7 du Dahir du 28
août 1948 modifié et complété par le Dahir de 1962 est Monsieur le Directeur de la Direction
Régional Atlantique Sud et Directeur du port d’Agadir.
- Les paiements prévus au marché seront effectués par Madame la Directrice Générale de l’ANP ou
son délégataire et le trésorier payeur ou son fondé de pouvoir seuls qualifiés pour recevoir les
significations des créanciers du titulaire du marché.
ARTICLE 14. – OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE
Le titulaire doit avec un soin et une diligence appropriés, entreprendre la réalisation complète des travaux
et la réparation de tous vices y afférents conformément aux dispositions du marché. Le titulaire doit diriger
les travaux, fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le matériel, l'équipement du titulaire et toutes autres
choses, de nature provisoire ou définitive, requis à la réalisation complète et la réparation de tous vices, dans
la mesure où ces fournitures sont spécifiées dans le marché ou en découlent raisonnablement. Le titulaire
informera dans les plus brefs délais le Maître de l'Ouvrage de toute erreur, oubli, vice ou autre défectuosité
dans la conception ou les spécifications des travaux qu'il aurait pu découvrir en examinant les documents du
marché ou durant le processus d'exécution des travaux.
ARTICLE 15. - ASSURANCES
Le titulaire doit, sans que cela ne limite ses obligations et responsabilités, souscrire une assurance auprès d’un
assureur agréé par l’état contre toute responsabilité concernant les risques inhérents du présent cahier des
charges, et ce conformément aux articles 20 du CCAG_EMO.
ARTICLE 16. - SOUS-TRAITANCE
Le titulaire n'a pas le droit de sous-traiter une partie des travaux sans le consentement préalable du maître
d’ouvrage. En tout cas la sous-traitance se fera conformément à l’article 85 du règlement des marchés et
commandes ANP fixant les conditions et les formes de passation des marchés et des commandes de l’ANP ainsi
que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
ARTICLE 17. – INFORMATION DU TITULAIRE
Du seul fait de la signature du marché, Le titulaire reconnaît avoir reçu du maître d’ouvrage toutes les
indications générales qui lui sont nécessaires pour l’exécution du marché. Il ne peut en aucun cas se prévaloir
d’un manque d’informations relatives à celles des indications générales sur lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa
demande, à la signature du marché, les précisions qui lui sont nécessaires.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page6
Le titulaire est réputé avoir examiné le site, les ouvrages existants et les emplacements des travaux et avoir,
après examen, fait toutes les études qu’il pourrait désirer pour juger lui-même des conditions de travail.
Le titulaire ne peut élever aucune réclamation ni demander indemnité au cas où il estimerait que du fait des
renseignements donnés même dans les documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses
imprévues par suite de sous-estimation des risques ou toutes sujétions.
Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions du marché et avoir lui-même contrôlé en détail que les
travaux peuvent être exécutés conformément à ces conditions.
Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée du site, des chantiers existants à proximité des travaux, des
éventuels moyens d’accès et d'alimentation en eau et en électricité ainsi que tous les autres moyens ou
possibilités dont il aurait besoin sur ses chantiers. Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les
conditions de son contrat, ni pour élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourraient être
occasionnées par l’exécution voisine et simultanée d’autres travaux. Le Maître d’Ouvrage sera seul juge des
mesures à prendre pour éviter que les divers entrepreneurs ne s’entravent mutuellement, et ces mesures ne
pourront en aucune manière donner droit à une quelconque indemnisation.
Le titulaire doit prendre toutes ses dispositions pour se documenter de manière complète sur les coutumes
locales, la législation et la réglementation marocaines, les ressources exactes en main d’œuvre, matériel et
matériaux, les conditions climatiques et maritimes, les règles de sécurité sur les chantiers et les stockages de
matières dangereuses et d’une façon générale, toutes les sujétions qui sont susceptibles d’influencer les
conditions d’exécution et les prix de revient des travaux.
Le titulaire doit effectuer sa propre enquête sous sa seule et entière responsabilité et ne peut donc élever aucune
réclamation pour manque d’information ou mésestimation de certains facteurs.
ARTICLE 18. - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Les frais des timbres et d'enregistrement éventuel du marché seront supportés par le titulaire.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page7
B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
ARTICLE 19. – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux de nettoyage du plan d’eau des bassins du port consistent en :
- le ramassage des macros déchets, corps et débris solides flottants en surface des plans d’eau du port.
- la récupération des nappes isolées d’huiles, d’hydrocarbures, corps gras et autres effluents liquides en
surface des plans d’eau du port.
- l’évacuation des objets solides collectés vers les coffres à ordures mis en place par le maître d’ouvrage.
- Le traitement des effluents liquides récupérés des plans d’eau conformément aux prescriptions du présent
cahier de charge, de la convention MARPOL et des normes en vigueur.
- L’assistance du maître d’ouvrage pour la préparation et la conduite de la lutte contre la pollution marine
accidentelle dans les bassins du port.
ARTICLE 20. – INSTALLATION DE CHANTIER
Le titulaire doit établir à ses frais les installations de chantiers nécessaires. Il doit assurer les frais d’amenée et
de repli du matériel, les frais de gardiennage, l’enlèvement à la clôture du marché de tous les ouvrages
provisoires qu’il aura été amené à exécuter pour ses installations. Il doit également assurer à sa charge les
manœuvres de mise à l’eau et de mise à sec de ses engins flottants.
Le titulaire est tenu d’installer un ou plusieurs ponceaux dans des zones de quai, arrêtées en commun accord
avec le maître d’ouvrage, pour permettre une manutention efficace des déchets depuis les engins de nettoyage.
Le maître d’ouvrage mettra gratuitement à la disposition du titulaire les postes d’accostages nécessaires en
fonction de la disponibilité de ceux ci.
ARTICLE 21. – MATERIEL A METTRE EN PLACE
Les travaux de nettoyage des plans d’eau seront assurés par les moyens suivants :
I. Engins flottant de nettoyage des macros déchets avec dispositif de collecte des nappes d’hydrocarbures
isolées:
Il doit :
Permettre le ramassage des déchets solides flottants ou semi immergés.
Etre munies d’un système de récupération des huiles et hydrocarbures et autres effluents
liquides flottant.
Avoir un stockage intégré des déchets solides récupérés d’une capacité de 3 m3 minimum.
Avoir un stockage intégré des polluants liquides d’une capacité de 1 m3 minimum.
Etre motorisés pour permettre un déplacement efficace même après chargement des ordures,
puissance minimale de la motorisation est 40ch. Il est à noter qu’un engin de nettoyage non
motorisée n’est pas accepté et considérée comme absente.
disposer des autorisations nécessaires et des moyens de sauvetage et de sécurité exigés par la
marine marchande.
être conduites par des ouvriers qualifiés et disposant des autorisations nécessaires délivrées par
les autorités compétentes.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page8
II. Engins flottant à dimensions réduites de nettoyage des macros déchets avec dispositif de collecte des
nappes d’hydrocarbures isolées:
Il doit :
Permettre le ramassage des déchets solides flottants ou semi immergés dans les zones
encombrées par les navires.
Etre munies d’un système de récupération des huiles et hydrocarbures et autres effluents
liquides flottant dans les zones encombrées par les navires.
Pour ce faire, cet engin doit avoir les dimensions maximales suivantes : 4 mètre de longueurx2.5 mètre de
largeur.
Avoir un stockage intégré des déchets solides récupérés d’une capacité de 1 m3 minimum.
Avoir un stockage intégré des polluants liquides d’une capacité de 0.2 m3 minimum.
Etre motorisées pour permettre un déplacement efficace même après chargement des ordures,
puissance minimale de la motorisation est 15ch. Il est à noter qu’un engin de nettoyage non
motorisée n’est pas accepté et considérée comme absente.
disposer des autorisations nécessaires et des moyens de sauvetage et de sécurité exigés par la
marine marchande.
être conduites par des ouvriers qualifiés et disposant des autorisations nécessaires délivrées par
les autorités compétentes.
III. Engins flottant de nettoyage des macros déchets seulement:
Le titulaire devra mettre en place des engins motorisées adaptées aux besoins de nettoyage des plans d’eau
et capable d’atteindre les zones difficilement accessibles (entre les bateaux, les darses…). En moyenne, le
titulaire est appelé à déployer 7 engins, toutefois, le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire varier le
nombre des engins déployées suivant les conditions d’exploitation du port (repos biologique, conditions
climatiques…). Lesdits engins doivent :
permettre le ramassage des déchets solides flottants ou semi immergés.
Avoir les dimensions minimales suivantes : 4.8 mètre de longueurx1.5 mètre de largeur.
Etre motorisées pour permettre un déplacement efficace même après chargement des ordures,
puissance minimale de la motorisation est 15ch. Il est à noter qu’un engin de nettoyage non
motorisée n’est pas accepté et considérée comme absente.
disposer des autorisations nécessaires et des moyens de sauvetage et de sécurité exigés par la
marine marchande.
être conduites par des ouvriers qualifiés et disposant des autorisations nécessaires délivrées par
les autorités compétentes.
IV. Engins flottant de manipulation du matériel de lutte contre la pollution marine:
Le titulaire devra mettre en place des engins motorisées adaptées aux besoins de nettoyage des plans d’eau
et capable d’atteindre les zones difficilement accessibles (entre les bateaux, les darses…). En moyenne, le
titulaire est appelé à déployer 7 engins, toutefois, le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire varier le
nombre des engins déployées suivant les conditions d’exploitation du port (repos biologique, conditions
climatiques…). Lesdits engins doivent :
Etre munies de système permettant le transport et le déploiement des barrages flottants et des
écrémeurs et pompes de récupérations des polluants liquides et adaptées pour le tractage et la
manipulation des chaluts de 8T et 2T fournis par le maître d’ouvrage.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page9
être motorisées pour permettre la manipulation efficace du matériel de lutte contre la pollution
marine, puissance minimale du moteur est 40ch. Il est à noter qu’un engin de nettoyage non
motorisée n’est pas accepté et considérée comme absent.
disposer des autorisations nécessaires et des moyens de sauvetage et de sécurité exigés par la
marine marchande.
être conduites par des ouvriers qualifiés et disposant des autorisations nécessaires délivrées par
les autorités compétentes.
V. Petits matériels
Le titulaire doit mettre à la disposition de ses agents en quantité suffisante tout le petit matériel nécessaire pour
le ramassage des déchets (épuisettes courtes, longues, crochets,…)
ARTICLE 22. – TRAVAUX DE NETTOYAGE EN TEMPS NORMAL
I. Zones concernées par les travaux objet du présent appel d’offres:
Carré de pêche : Superficie bassin : 5 h 22 a 83 ca
Ancien port : Superficie bassin : 39 h 5 a 50 ca
La rade intérieure et extérieure du port d’Agadir d’une surface approximative de 50 h.
Port de commerce Superficie bassin : 65 h 75 a
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page10
Triangle de pêche Superficie bassin : 10 h
II. Travaux de collecte et d’évacuation des déchets solides flottant et semi immergés : Le titulaire aura à
nettoyer les déchets solides flottants et semi immergés dans l’ensemble des zones précitées. Les ordures
collectées subiront un tri rapide sur l’engin de nettoyage en vue de s’assurer de l’inexistence de produits
dangereux et toxiques. Puis elles seront acheminées vers les zones d’installations des ponceaux pour les
manutentionner à quai en vue de les mettre dans les bennes mis à disposition par le maître d’ouvrage.
Le titulaire doit atteindre les deux objectifs suivants :
Un plan d’eau propre et nettoyé des déchets solides flottant ou semi immergés.
Des ordures évacuées triées en vue d’éviter le rejet de produits dangereux.
III. Travaux de nettoyage, récupération et traitement des nappes isolées d’huiles, d’hydrocarbures et autres
effluents liquides en surface des plans d’eau du port dans l’ensemble des zones précitées.
Le titulaire aura à collecter les nappes isolées d’huiles, d’hydrocarbures et autres effluents liquides
existantes en surface des plans d’eau du port. Les engins de nettoyage utilisés à cette fin doivent être
efficace, et permettre la collecte de l’ensemble des nappes polluantes. Les effluents liquides récupérés
doivent être acheminés vers le quai, puis ils seront conduits vers un système de traitement agrée.
Le titulaire doit atteindre les deux objectifs suivants :
Un plan d’eau propre et nettoyé des polluants liquides
Les polluants liquides récupérés doivent être traités dans une station homologuée de telle façon
à avoir le produit en sortie du système avec une contenance inférieure à 10 PPM
d’hydrocarbures.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page11
Avoir un système de contrôle interne documenté permettant de prouver l’efficacité du système de
récupération, de traitement et la traçabilité des polluants depuis leur récupération jusqu’à leur
destination finale.
ARTICLE 23. – ASSISTANCE DU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA PREPARATION ET LA LUTTE CONTRE LA
POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE A L’INTERIEUR DES BASSINS DU PORT
Le titulaire aura à sa charge l’assistance du maître d’ouvrage pour la préparation et la lutte contre la pollution marine
accidentelle dans les zones marines gérées par l’ANP au port d’Agadir. Pour ce faire il aura comme mission :
1. En matière de préparation de la lutte contre la pollution marine accidentelle:
La formation de son personnel opérant dans le cadre de cet appel d’offres sur la structure d’alerte et le
contenu du plan d’urgence portuaire de lutte contre la pollution marine accidentelle. En outre, ce
personnel doit recevoir régulièrement des formations appropriées sur les techniques de lutte contre la
pollution marines accidentelles dans les zones portuaires.
L’adaptation de ses engins flottant pour la réception et la manipulation à l’intérieur du port du matériel de
lutte fourni par le maître d’ouvrage et cité ci-dessous.
La participation aux exercices de simulation réalisés par le maître d’ouvrage. En effet, le maître d’ouvrage
procédera régulièrement à des exercices de simulation, le titulaire aura à sa charge à l’exception du
matériel cité ci-dessous, toutes sujétions nécessaires pour :
i. le déploiement depuis les quais jusqu’aux zones concernées du matériel fourni par le maître
d’ouvrage.
ii. le confinement en mer de la nappe polluante.
iii. la récupération en mer des polluants.
iv. le pompage vers les citernes à quai des polluants. Les citernes seront à la charge du titulaire.
Elles sont utilisées en temps normal pour acheminer les polluants récupérés par l’engin de
nettoyage vers le système de traitement.
v. le transport des polluants récupérés à la station du traitement.
vi. le traitement des polluants récupérés.
vii. le repli, le nettoyage et le rangement des équipements après achèvement de l’exercice.
viii. La rédaction et la communication au maître d’ouvrage d’un rapport détaillé relatant le
déroulement de l’exercice et faisant ressortir les points forts, les points faibles et les opportunités
d’amélioration.
La vérification et le nettoyage des équipements de lutte contre la pollution fournis par le maître
d’ouvrage. A cet effet, le titulaire doit procéder à des inspections régulières des équipements et du
matériel, s ‘assurant que ceux-ci demeurent en bon état, des rapports d’inspection et de nettoyage des
équipements et du matériel seront établis et communiqués au maître d’ouvrage.
2. En matière de la lutte contre la pollution marine accidentelle:
En cas de pollution marine accidentelle, le titulaire aura l’obligation de mettre à la disposition du maître
d’ouvrage pour la conduite et la réalisation des opérations de lutte, l’ensemble des moyens humains et
matériels demandés par ce cahier de charge. Les opérations de confinement, de récupération, ainsi que les
opérations de transport et de traitement des hydrocarbures pour des quantités inférieures à 10m3 par jour
seront rémunérées dans le cadre du présent appel d’offres. Pour des pollutions marines d’envergures
(quantités supérieures à 10m3/jour), le transport et le traitement ne sont pas à la charge du titulaire dans le
cadre du présent appel d’offres.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page12
3. Equipements de lutte contre la pollution marine accidentelle fournis par le maître :
DESIGNATIONS QUANTITE
BARRAGE FLOTTANT:
Section de barrage flottant rigide de 25m/l 40
ACCESSOIRES POUR BARRAGE FLOTTANT FORME DE:
Ancre galvanisé de 20 KGS 30
Bouée de 350 mm de diamètre 60
Cordage en nylon de 12 mm 900 m
Manille galvanisée de 16 mm 60
Kit de réparation pour chaque tronçon de barrage 10
LOT DE PIECES DE RECHANGE:
Chaine galvanisée de 1/2 60 m
Manille galvanisée de 03TS 4
Manille galvanisée de 12 mm 20
Jonction complète en alluminium 4
Tissu en P.V.C 3 m²
Tube de colle pour réparation de barrage 4
DISPOSITIF D'ECREMAGE
Ecrémeur à brosse et accéssoires de fonctionnement 1
DISPOSITIF DE POMPAGE:
Motopompe 1
FLEXIBLES:
Flexible d'aspiration de 20 m/l et de 75 mm de diamètre 2
Flexible d'aspiration de 10 m/l et de 75 mm de diamètre 2
Flexible de refoulement de 20 m/l et de 75mm de diamètre 2
LOT DE PIECES DE RECHANGE POUR DISPOSITIF DE POMPAGE
Jeux de raccord 6
Joint pour flexible 12
Membrane pour groupe 1
Filtre à gasoil pour groupe 3
Filtre à air pour groupe 3
Filtre à huile pour groupe 3
TOURET POUR BARRAGE EQUIPE DE : 3
Moteur électrique d'entrainement
Coffret électrique de commande
STOCKAGE FLOTTANT POUR PRODUIT PETROLIER 1
LOT DE PIECES DE RECHANGE:
Tissu de réparation 1m²
Manille de 18 mm 2
Raccord de remplissage 1
Tube de colle spéciale pour citerne de stockage flottant 5
Tapis anti-abrasion de 10 m x 3 m 1
Chalut 8T 1
Chalut 2T 3
ARTICLE 24. – EXECUTION DES TRAVAUX
Les équipes affectées aux opérations de nettoyage des bassins du port doivent être encadrés par un
conducteur de travaux qualifié. Le curriculum vitae de celui-ci doit être communiqué au maître d’ouvrage
avant le démarrage des travaux.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page13
- Les ouvriers doivent porter une tenue adéquate portant le nom ou le sigle de l’entreprise du titulaire. Ces
agents doivent être disciplinés, propres (propreté corporelle et vestimentaire) et avoir un comportement
exemplaire d’agents chargés de la salubrité du port.
- Les travaux en temps normal doivent être assurés en permanence 7 jours sur 7 y compris les jours fériés
entre 8h00 et 17h00 avec une interruption d’une heure tous les jours. Cet horaire peut être modifié à la
demande de la direction régionale atlantique sud de l’ANP.
- En cas de pollution marine accidentelle les travaux doivent être assurés en permanence 7 jours sur 7 y
compris les jours fériés 24heures/24heures sans interruption.
- Les travaux ne doivent causer aucune gêne à l’exploitation du port.
ARTICLE 25. COMMANDE DES PRESTATIONS– DELAIS -PENALITES
Le nombre des engins déployés pour le nettoyage du plan d’eau sont fixés par le maître d’ouvrage. Le
nombre d’engins à mettre en place peut varier selon les périodes normales et les périodes de pointe. La
demande d’augmentation ou de diminution sera formalisée par un procès verbal contradictoire entre le
représentant du Maître d’Ouvrage et le conducteur des travaux du titulaire.
La commande, par le maître d’ouvrage, d’un exercice de simulation se fera par un ordre de travail
spécifiant la date, le délai et la consistance de l’exercice.
Les délais d’exécution des prestations sont fixés comme suit suivantes :
Prestation Délai d’exécution
Délai d’exécution de l’exercice de simulation. 01 jour
Délai d’exécution de la prestation Vérification et nettoyage du
matériel de lutte contre la pollution marine fourni par le maître
d’ouvrage.
15 jours
Délai d’exécution de l’opération de lutte contre la pollution marine
accidentelle.
01 jour par m3 de pollution.
Les éventuelles malfaçons ou anomalies constatées par le maître d’ouvrage donneront lieu à l’application des
pénalités journalières suivantes :
Type d’anomalie Coefficient de pénalité correspondant
Absence du conducteur des travaux 0.30 / 1000
Absence d’un engin flottant (parmi équipements minimaux) par
jour pendant les trois premiers mois après l’ordre de service de
commencement des travaux
2 / 1000
Absence d’un engin flottant par jour après trois mois de l’ordre de
service de commencement des travaux.
1 / 1000
Propreté insuffisante 0.50 / 1000
Retard dans l’exécution de l’exercice de simulation par jour. 0.50/1000
Retard dans l’exécution de la prestation de vérification et
nettoyage du matériel de lutte contre la pollution marine fourni par
le maître d’ouvrage par jour.
0.50/1000
Retard dans l’exécution de l’opération de lutte contre la pollution
marine accidentelle par jour.
1/1000
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page14
Les pénalités sont calculées en multipliant les coefficients sus présentés par le montant global du marché TTC.
Ces pénalités sont sommables, indépendantes et seront déduites d’office des montants dus au titulaire.
L’application de ces pénalités n’enlève en rien la responsabilité du titulaire de remédier aux anomalies
constatées.
Le montant total des pénalités est plafonné à 10 % du montant du marché. Ce plafond étant atteint, le maître
d’ouvrage pourra résilier le marché de plein droit et le titulaire n’aura droit à aucune indemnité.
NB : Les pénalités relatives à l’absence des engins flottant ne seront appliquées qu’après trois mois à
partir de la date de notification de l’ordre de service de commencement des travaux. Pendant ces trois
mois, le titulaire fera le nécessaire pour assurer le nettoyage par les équipements minimaux suivants :
01 Engin flottant de nettoyage des macros déchets avec dispositif de collecte des nappes
d’hydrocarbures isolées.
03 Engins flottant de nettoyage des macros déchets seulement.
Chaque année, le titulaire est autorisé à faire un arrêt technique pour une période maximale de 15 jours
par engin flottant pour des éventuelles opérations de maintenance. Toutefois, le planning de
maintenance doit être communiqué 15 jours à l’avance au maître d’ouvrage, et ne doit permettre
l’immobilisation qu’un engin à la fois.
ARTICLE 26. – SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX
Le maître d’ouvrage contrôlera les travaux exécutés par l’intermédiaire d’un responsable qu’il désigne, et
auquel il confie la conduite du chantier, le contrôle des travaux et l’établissement des attachements
contradictoires devant servir de base au règlement.
Le maître d’ouvrage peut confier à un organisme externe agrée la réalisation des contrôles nécessaires en vue
de contrôler l’efficacité des moyens mis en œuvre par le titulaire, et de s’assurer de la qualité chimique des
eaux de bassin.
Les contrôles concerneront entre autre :
La contenance en PPM des hydrocarbures des effluents à la sortie du système de traitement qui doit
être inférieur à 10 PPM.
La qualité chimique des eaux des bassins du port.
Les quantités et la qualité des polluants liquides récupérés et traités quotidiennement.
ARTICLE 27. – DEFINITION DES PRIX
Prix n°1 : Engins flottant de nettoyage des macros déchets avec dispositif de collecte des nappes
d’hydrocarbures isolées:
Ce prix rémunère la mise en place des Engins flottants de nettoyage des macros déchets avec dispositif de collecte
des nappes d’hydrocarbures isolées décrits par le présent CPS. Ils doivent opérer efficacement suivant les indications
du présent CPS et en particulier l’ARTICLE 21.
Prix payé au jour de mise en place par engin.
Prix n°2 : Engins flottant à dimensions réduites de nettoyage des macros déchets avec dispositif de
collecte des nappes d’hydrocarbures isolées:
Ce prix rémunère la mise en place des Engins flottant à dimensions réduites de nettoyage des macros déchets avec
dispositif de collecte des nappes d’hydrocarbures isolées décrits par le présent CPS. Ils doivent opérer efficacement
suivant les indications du présent CPS et en particulier l’ARTICLE 21.
Prix payé au jour de mise en place par engin.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page15
Prix n°3 : Engins flottant de nettoyage des macros déchets seulement:
Ce prix rémunère la mise en place des Engins flottant de nettoyage des macros déchets seulement décrits par le
présent CPS. Ils doivent opérer efficacement suivant les indications du présent CPS et en particulier l’ARTICLE 21.
Prix payé au jour de mise en place par engin.
Prix n°4 : Engins flottant de manipulation du matériel de lutte contre la pollution marine:
Ce prix rémunère la mise en place des Engins flottant de manipulation du matériel de lutte contre la pollution
marine décrits par le présent CPS. Ils doivent opérer efficacement suivant les indications du présent CPS et en particulier
l’ARTICLE 21.
Prix payé au jour de mise en place par engin.
Prix n° 5 : Préparation et lutte contre la pollution marine accidentelle
Ce prix rémunère le titulaire pour la préparation de la lutte contre la pollution marine accidentelle
conformément aux prescriptions du présent CPS et en particulier l’ARTICLE 23.
Prix payé à l’unité aux prix suivant :
5-1 Participation à l’exercice de simulation.
A l’unité de l’exercice de simulation
5-2 Vérification et nettoyage du matériel de lutte contre la pollution marine fourni par le maître d’ouvrage.
A l’unité de l’inspection de vérification et nettoyage.
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page16
ARTICLE 28. – BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
Prix
n°
Désignation des prix U. Qté P .U P .T
1 Engins flottant de nettoyage des macros déchets avec
dispositif de collecte des nappes d’hydrocarbures
isolées.
Au jour……………………………………………… J 365
2 Engins flottant à dimensions réduites de nettoyage
des macros déchets avec dispositif de collecte des
nappes d’hydrocarbures isolées.
Au jour……………………………………………… J 365
3 Engins flottant de nettoyage des macros déchets
seulement
Au jour……………………………………………… J 2555
4 Engins flottant de manipulation du matériel de lutte
contre la pollution marine
Au jour……………………………………………… J 365
5 Préparation de la lutte contre la pollution marine
accidentelle
5-1 Participation à l’exercice de simulation
A l’unité………………………………………… U 4 5-2 Vérification et nettoyage du matériel de lutte contre la
pollution marine
A l’unité………………………………………… U 4
TOTAL HT
TVA20%
TOTAL TTC
Arrêter le présent Bordereau des prix- détail estimatif à la somme de :
CPS Nettoyage des plans d’eau au port d’Agadir Version 0 29/10/2013 Page17
PAGE 17 ET DERNIERE
Marché N° :
Objet : Nettoyage des plans d’eau au Port d’Agadir
Montant Annuel du marché: :.
DRESSER PAR LE CHEF DU SERVICE VERIFIER PAR LE CHEF DE LA DIVISION
INFRASTRUCTURE ET COORDINATION INFRASTRUCTURE ET EXPLOITATION
REGIONALE REGIONALE
AGADIR LE………………………………. AGADIR LE…………………………………..
LU ET ACCEPTE PAR
L’ENTREPRENEUR SOUSSIGNE
…………LE…………………………
APPROUVER PAR LE DIRECTEUR REGIONAL ATLANTIQUE SUD
ET DIRECTEUR DU PORT D’AGADIR
AGADIR LE……………………………….