PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 1 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001 Sistema de Gestión Integrada 004/2003
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO DEL
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 2 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
INDICE
1. OBJETO .................................................................................................................3
2. ANTECEDENTES ........................................................................................................3
3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN ..............................................................................................3
4. DEFINICIONES .........................................................................................................3
5. REQUISITOS Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR DE LAS EMPRESAS .............................................4
6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR .....................................................................5
7. PROGRAMA DE TRABAJOS ...........................................................................................6
8. ACTUACIONES SOBRE INSTALACIONES EXISTENTES ..............................................................6
9. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ...................................................6
10. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. ....................................................................................7
11. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS ....................................................................................7
12. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ......................................................................................7
13. SUBCONTRATACIÓN ...................................................................................................7
14. PLAN DE CALIDAD ....................................................................................................8
15. SISTEMA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................9
16. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ........................................................................... 11
17. PENALIZACIONES ................................................................................................... 13
18. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA ............................................ 14
19. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN ....................................................................................... 15
20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA .............................................................................. 15
21. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA ............................................................................. 16
22. VALORACIÓN TÉCNICA (VT) (0 A 40) ............................................................................. 21
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 3 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
1. OBJETO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos
y fijar las condiciones que regirán el Contrato, relativas a la ejecución, de forma global e
integrada, de las obras detalladas en los proyectos indicados a continuación:
• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.
MADRID.
• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO
DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.
2. ANTECEDENTES
El Centro de Telecomunicaciones de Atocha, en adelante CTA, es un edificio adscrito a la
Dirección de Telecomunicaciones que está destinado a la gestión operativa de la
infraestructura de telecomunicaciones ferroviarias. El edificio alberga numerosos servicios
críticos de telecomunicaciones de Adif, constituyendo un enclave indispensable para el
desarrollo de los trabajos tanto de Adif como de los operadores ferroviarios. Adicionalmente,
el edificio acoge una parte del personal de la Dirección.
Una parte del equipamiento del CTA se encuentra en salas muy antiguas que necesitan acondicionamiento y, por otro lado, en los últimos años, al ir creciendo la red de forma muy
importante, se han instalado nuevos sistemas conviviendo con equipamiento antiguo que
ha provocado que el crecimiento no haya sido de una forma ordenada, siendo necesaria una
nueva distribución y una modernización de estos para una gestión más eficiente.
Por otro lado, actualmente, el personal de la Dirección de Telecomunicaciones está
distribuido en tres ubicaciones diferentes y por razones de eficiencia sería razonable que
estuviera todos concentrados en una sola ubicación.
En base a lo anterior se considera necesario realizar una reforma del edificio del CTA no solo
para adaptar las instalaciones sino, también, para permitir alojar a todo el personal de la
Dirección de Telecomunicaciones en un entorno único y en particular en este edificio ya que
en el mismo se desarrollan alguna de las actividades más relevantes de la Dirección.
3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Las actuaciones descritas en los Proyectos Constructivos indicados en el apartado 1 de este documento se van a llevar a cabo en la provincia de Madrid, en el CTA y su entorno que está
ubicado en el edificio posterior de Avda. Ciudad de Barcelona, 8, 28007 Madrid.
4. DEFINICIONES
Dirección del Contrato, es el designado al efecto por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias para la dirección de los trabajos objeto del presente Contrato.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 4 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Delegado del adjudicatario, es la persona designada por el adjudicatario y aceptada por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para coordinar y dirigir todos los trabajos a su
cargo, en el ámbito del presente Contrato, y para representarlo ante el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.
Dirección de Obra, es el personal designado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
encargado de la dirección, seguimiento, control, vigilancia y valoración de las obras definidas en
los correspondientes proyectos constructivos. Asimismo, verificará que la ejecución de los trabajos
y suministros se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la documentación
contractual. Ejercerá la representación en el ámbito de las competencias que les sean delegadas.
Dirección Ambiental de Obra, el personal designado por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias encargado de velar por el cumplimiento de la Legislación Ambiental y de las
Declaraciones de Impacto Ambiental, cumpliendo las funciones que esta le asigne y en especial
vigilando que se adopten las medidas preventivas y correctivas establecidas, y que se ejecuta el
Programa de Vigilancia Ambiental, a lo largo de toda la Obra hasta su Puesta en Servicio.
Jefe de Obra, es la persona designada por el adjudicatario y aceptada por el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias responsable de la ejecución y puesta en servicio de las obras objeto
del contrato
Equipo Asistencia Técnica y Control, es aquel designado por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, cuya misión es apoyar a ADIF en el control de la ejecución de trabajos que realiza el
adjudicatario.
5. REQUISITOS Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR DE LAS EMPRESAS
Para poder contratar con el ADIF se exigirá clasificación en los contratos de acuerdo con lo
indicado en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas de este
contrato.
Habrá que presentar certificado de clasificación de proveedores expedido por ADIF o el
certificado de Registro Oficial de Contratistas del ministerio de Hacienda o testimonio notarial
del mismo, acompañado de una declaración jurada de su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que la empresa está clasificada en los grupos y subgrupos que se especifican en el citado apartado,
con categorías iguales o superiores a las allí mencionadas.
En caso de que varias empresas se asocien para concurrir en U.T.E, su clasificación se
determina mediante la acumulación de las características de cada una de las empresas
asociadas, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exige que todas las empresas
que concurran en unión temporal estén clasificadas, excepto cuando concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 5 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Las empresas, U.T.E. o posibles subcontratistas, estarán clasificadas en los siguientes grupos
y subgrupos de acuerdo al sistema de Clasificación del Estado:
• Grupo C, Subgrupo 3 estructuras metálicas. Categoría 4
• Grupo I, Subgrupo 7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. Categoría 4.
Todos los Sistemas, Equipos y Componentes deberán cumplir las Normas y Especificaciones
Técnicas de ADIF.
6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Se recogen en este apartado las principales actuaciones que deberá llevar a cabo el adjudicatario durante la fase de ejecución de las obras, definidas en los correspondientes
proyectos constructivos que se señalan a continuación, realizando una actuación global e
integrada que tendrán el carácter de “obra completa”.
• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.
MADRID.
El objeto del proyecto consiste en definir las actuaciones necesarias para la remodelación
integral del Centro de Telecomunicaciones de Atocha para satisfacer las necesidades
actuales y futuras de la explotación ferroviaria, así como las específicamente
demandadas por Telecomunicaciones Comerciales y los operadores ferroviarios. Incluye
las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento tanto del edificio como de las
instalaciones, así como la adaptación del edificio al Código Técnico de la Edificación (CTE)
en especial el cumplimiento de la accesibilidad.
• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO
DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA.
El objeto del proyecto consiste en definir las actuaciones necesarias para la adaptación y traslado de las instalaciones de telecomunicaciones existentes o con conexiones en el
edificio para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la explotación ferroviaria,
así como las específicamente demandadas por Telecomunicaciones Comerciales y los
operadores ferroviarios.
La ejecución de las obras comprende todos los trabajos a realizar, por parte del adjudicatario,
según el concepto de “obra completa”, de acuerdo con las prestaciones exigidas, normativa vigente y demás documentación contractual, hasta la puesta en servicio de las instalaciones
objeto de contrato.
En todo lo relacionado con sistemas de detección, extinción y protección contra incendios,
será requerido el Certificado expedido por el Ministerio de Industria como empresa
autorizada. En el caso de que el licitador no disponga de dichas acreditaciones podrá
subcontratar los trabajos con una empresa que reúna tales requisitos, aportando la
correspondiente carta de compromiso.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 6 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Para la realización de estos trabajos serán de aplicación todas las normas, instrucciones,
recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes, así como las instrucciones y recomendaciones
que establezca la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.
7. PROGRAMA DE TRABAJOS
El adjudicatario presentará un Programa de Trabajos global e integrado de las instalaciones
a ejecutar según lo definido en los dos proyectos indicados anteriormente, en el que
quedarán perfectamente recogidas todas las interfases y requerimientos que se generen
durante la ejecución de las obras.
8. ACTUACIONES SOBRE INSTALACIONES EXISTENTES
Las Actuaciones sobre instalaciones existentes deberán realizarse en el horario
(normalmente nocturno) y según las directrices que sean establecidas por Adif.
9. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Un condicionante del contrato es la necesidad de que las instalaciones y equipos del CTA
mantengan su actividad y presten servicio mientras se ejecutan las obras.
Las obras objeto de este Contrato serán realizadas necesariamente, con todos los sistemas
del CTA en funcionamiento, por lo que deberán adoptarse todas las medidas precisas para
que su funcionamiento no se vea afectado por las mismas. Serán a cargo del adjudicatario
la reparación de los desperfectos que se puedan causar sobre las citadas instalaciones
existentes, independientemente de las penalizaciones que puedan ser aplicables.
El adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los
trabajos encomendados quede asegurada la protección tanto de las instalaciones en
explotación en el edificio como de terceros, siendo de su total responsabilidad las
indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de
aquellos si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en culpabilidad.
El adjudicatario tiene la obligación de dotar a sus empleados de todas las medidas de
seguridad necesarias, así como tomar todas las precauciones que sean precisas para realizar los trabajos con las máximas condiciones de seguridad que fija el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
Asimismo, salvo indicación en contra, será competencia del adjudicatario la detección previa
de los posibles servicios enterrados que puedan ser afectados por la realización de los
trabajos (líneas de teléfono, gas, electricidad, abastecimiento de agua, riego, etc). El
adjudicatario se hará cargo, en caso de producir alguna avería por negligencia, de todos los
gastos de reparación e indemnizaciones a las que hubiere lugar.
Una actuación negligente en este sentido puede considerarse incumplimiento grave a juicio
del Director del Contrato.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 7 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
10. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN.
El plazo total para la realización de los trabajos será el que figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
11. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS
El presupuesto incluye todos los gastos necesarios para la ejecución de las obras, redacción
de los documentos “as built”, redacción los proyectos de liquidación; incluyendo, por tanto,
los gastos de personal, material fungible, amortización y funcionamiento de instalaciones,
equipos y medios de transporte, consumo, y, en general, todos los necesarios para desarrollar los trabajos descritos en este Pliego, así como los gastos derivados de la
colaboración en la labor de difusión de imagen y edición de documentos informativos.
12. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La información proporcionada por Adif al adjudicatario para permitir la ejecución de los
trabajos será considerada confidencial y será utilizada por el adjudicatario exclusivamente para la ejecución de las funciones asignadas en este expediente. La mencionada
confidencialidad se extenderá incluso después de la recepción definitiva de la instalación.
El adjudicatario no divulgará a terceros, sin el consentimiento escrito de Adif, información
total o parcial de ningún aspecto relacionado con los trabajos objeto de este expediente.
13. SUBCONTRATACIÓN
En lo respectivo a Subcontratación, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 del octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción,
y en el RD 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley anterior.
La empresa contratista debe comunicar obligatoriamente los datos referentes a la
subcontratación para cumplir con la Instrucción Administrativa IN-DGE-002/06.
Se deberá hacer constar expresamente si se va a realizar alguna parte del proyecto mediante
subcontratación o asume totalmente la ejecución de la misma. Se presentarán Cartas de
Compromiso de todas las subcontrataciones a realizar (indicando las unidades y presupuesto según proyecto de cada subcontratación), y de forma especial de las actuaciones en
instalaciones ya existentes.
Las subcontrataciones que implican aportación tecnológica importante deberán ser incluidas
en la información solicitada en los correspondientes apartados del presente Pliego.
Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 32/2006, se aplicará la Instrucción IDI-004
sobre la regulación de la Subcontratación en el sector de la construcción para la aplicación
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 8 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
de la Ley en las obras dependientes de la Dirección de Instalaciones. Es importante resaltar
los siguientes puntos de la mencionada Instrucción:
• Todas las obras deberán tener un Libro de Registro de empresas subcontratadas,
independientemente de su fecha de comienzo.
• Todos los empresarios contratistas de sus obras remitan una declaración de
responsabilidad en la que el representante legal de la empresa certifique que su
empresa cumple con todos los requisitos legales que la nueva norma establece para
toda empresa contratista.
Además, el contratista principal hará constar en su declaración que se compromete
a exigir y vigilar el cumplimiento que sus subcontratistas han de hacer de las
exigencias que la Ley impone a dichas empresas, todo ello en el ámbito concreto de
la obra contratada con la Dirección de Instalaciones de ADIF.
• En el art. 5 la Ley limita a tres el número máximo de subcontrataciones en cadena a
realizar. Así que con carácter general, el tercer subcontratista no podrá subcontratar
a un cuarto empresario o trabajador autónomo tarea alguna. En caso de ser preciso
la subcontratación de cuarto nivel, será necesario la autorización expresa del Director
de obra, previa petición del empresario principal con una atelación mínima de 10 días alegando las razones que motivan dicha necesidad.
En cualquier caso, ADIF se reserva el derecho a prohibir la subcontratación, con posterioridad
a la adjudicación de la obra, de cualquier parte de los trabajos no especificada por el
adjudicatario en su propuesta.
14. PLAN DE CALIDAD
En un plazo de 15 (quince) días, a partir de la fecha de la adjudicación del Contrato, el
adjudicatario presentará a Adif un Plan de Calidad General específico, el cual será
desarrollado en los distintos planes de calidad para cada subsistema y en cada fase en la
que se encuentre el contrato, así como el respectivo cronograma de su implantación, que
deberán desarrollarse y/o reformularse teniendo en cuenta la necesaria compatibilización y
articulación con la Dirección del Contrato. Dicho Plan de Calidad será revisado por Adif, que indicará a el adjudicatario los cambios que deberá realizar, si así lo estimara necesario, hasta
la aprobación de dicho Plan por parte de Adif.
Adif tiene el derecho de auditar o mandar auditar el Plan de Calidad del adjudicatario en
cualquier momento, correspondiendo a el adjudicatario corregir las no conformidades
detectadas en el plazo de un mes, en el caso de que no se llegue a un acuerdo en otro plazo.
Adif también podrá, si así lo considera oportuno, participar en las auditorias promovidas por
el adjudicatario en su Plan de Calidad o a los de sus subcontratistas.
Adif se reserva el derecho de, en cualquier momento o como resultado de auditorías, mandar
reformular cualquier aspecto del Plan de Calidad, incluida la creación de nuevos registros de
calidad o la redefinición del ámbito y extensión de su trazabilidad. Esta reformulación se
deberá realizar en el plazo de un mes, en caso de que no se llegue a un acuerdo respecto a
otro plazo.
Adif tendrá, en cualquier momento, el derecho de acceder a toda la documentación y
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 9 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
registros de calidad (del adjudicatario y de sus subcontratistas), incluyendo informes
efectuados por las auditorias, pudiendo solicitar copias de esta documentación y registros,
en su totalidad o en parte, en soporte papel y/o informático. Esta información será
suministrada, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de una semana tratándose de volúmenes de información que requieran más tiempo. Se podrá llegar
a un acuerdo de plazo en casos justificados.
El adjudicatario queda obligado a utilizar por su cuenta todos los medios materiales y
humanos necesarios para una efectiva y correcta implantación de lo estipulado en el Plan
de Calidad en vigor, en cualquier momento de la vigencia del Contrato objeto del presente
Concurso.
A la finalización de las obras, el adjudicatario suministrará a Adif, en soporte papel y/o informático, toda la documentación relevante para comprobar la Calidad de las obras,
principalmente, registros de calidad, incluyendo documentación de trazabilidad.
El adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que afecten a la calidad y que
estén aceptados, sin el consentimiento de Adif y la aprobación del nuevo elemento. Adif
podrá sustituir en cualquier momento cualquiera de estos elementos, principalmente, si se
verifica que no son adecuados para su función, o para cualquier otra circunstancia
justificada.
El adjudicatario está obligado a presentar mensualmente, durante la vigencia del presente
Contrato, informes de la implantación del Plan de Calidad. Se pretende evaluar el desarrollo
y progreso del Plan de Calidad a lo largo del periodo de vigencia del presente Contrato. El
modelo de este informe deberá presentarlo el adjudicatario en un plazo de dos meses a
partir de la firma del Contrato, pudiendo Adif en cualquier momento introducir los cambios
necesarios en el mencionado modelo, principalmente, la inclusión de información relevante
para la mencionada evaluación.
Adif se reserva el derecho de participar en cualquiera de las fases del Plan de Calidad.
15. SISTEMA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El adjudicatario está obligado a establecer, mantener e implementar un Sistema de Gestión
de Prevención de Riesgos Laborales, basándose en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, en el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en aquellas normas legales que le sean de aplicación (ley 31/1995, RD
171/2004, ley 32/2006, RD 1109/2007, RD 614/2001, etc.) y otras aplicables (UNE 81.900),
adecuando este Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a eventuales cambios
o sustituciones de esta legislación que vengan a suceder durante la vigencia del presente
Contrato.
Este Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales deberá tener en cuenta, por lo
menos, lo exigible legalmente, incluyendo, el Plan de Seguridad y Salud, tal como especifica el artículo 5 de Real Decreto 1627/1997, en el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, contendrá aparte de los documentos que se
establezcan como mínimos, todos aquellos que se consideren convenientes para una mejor
concreción y consecución de los objetivos de este trabajo técnico, así como el Procedimiento
Operativo de Prevención 12 (POP12) de ADIF sobre coordinación de actividades empresariales
y toda aquella normativa interna de ADIF que le sea de aplicación.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 10 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Deberá también prever la creación de Comisiones de Seguridad para cada frente de trabajo
y para su globalidad. Adif podrá también, en cualquier momento, crear otras Comisiones de
Seguridad, estableciendo su composición y manera de funcionar, comprometiéndose el
adjudicatario a integrar en estas comisiones a las personas que Adif indique.
El adjudicatario facilitará cuanta información o documentación sea requerida por Adif
relacionada con la subcontratación en la obra.
En un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del contrato, el adjudicatario deberá
presentar a Adif el Plan de Seguridad y Salud específico para el presente Contrato, así como
el respectivo cronograma de implantación presentado con su propuesta. Dicho Plan de
Seguridad y Salud será revisado por Adif, que indicará al adjudicatario los cambios que
deberá realizar, si así lo estimara necesario, hasta la aprobación de dicho Plan por parte de Adif.
Adif designará un Coordinador de Seguridad y Salud para el presente Contrato.
Adif se reserva el derecho de auditar o mandar auditar el Plan de Seguridad del adjudicatario
en cualquier momento. Adif también podrá, si hace falta, participar en las auditorias
promovidas por el adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud o en los de sus
subcontratistas.
Adif se reserva el derecho de, en cualquier momento o por el resultado de auditorias, reformular cualquier aspecto del Plan de Seguridad y Salud.
Adif tendrá, en cualquier momento, el derecho de acceder a toda la documentación y
registros de Seguridad y Salud (del adjudicatario y sus subcontratistas), incluidos los informes
efectuados por las auditorias, pudiendo solicitar copias de esta documentación y registros,
en su totalidad o en parte, en soporte papel e informático. Esta información deberá
suministrarse, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de
una semana tratándose de volúmenes de información que requieran más tiempo.
El adjudicatario queda obligado a utilizar por su cuenta todos los medios materiales y
humanos necesarios para una efectiva y correcta implantación de lo estipulado en el Plan
de Seguridad y Salud en vigor, en cualquier momento de la vigencia del Contrato objeto del
presente Concurso. Adif podrá, a cargo del adjudicatario, exigir la aplicación de cualquier
equipo de protección colectiva o individual que se considere necesario para la mejora de la
seguridad en el trabajo.
Así mismo presentará un organigrama preventivo suficiente para el desarrollo de los trabajos.
Después de la finalización de las obras, el adjudicatario suministrará a Adif, en soporte papel
y/o informático, toda la documentación relevante.
El adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que afecten a la seguridad y
que estén aceptados, sin el consentimiento de Adif y la aprobación del nuevo elemento. Adif
podrá sustituir en cualquier momento cualquiera de estos elementos, principalmente, si se
verifica que no son adecuados para su función, si demuestran falta de dedicación o por cualquier otra circunstancia justificada.
El adjudicatario está obligado a proceder, por iniciativa propia o siguiendo las orientaciones
del Coordinador de Seguridad y Salud, al estudio de todas las situaciones, en la realización
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 11 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
de los trabajos que de alguna manera puedan afectar a terceros, principalmente en
instalaciones y construcciones existentes en el área de influencia de los trabajos. Este estudio
se podrá realizar mediante inspecciones a estas instalaciones y construcciones y colocación
de testimonios, así como con la elaboración de los respectivos informes de situación.
El adjudicatario realizará, con presencia del coordinador de seguridad y salud, cuantas
reuniones de coordinación de actividades empresariales sean necesarias para establecer los
medios de coordinación adecuados.
El adjudicatario está obligado a presentar mensualmente, durante la vigencia del presente
Contrato, informes de la implantación del Plan de Seguridad y Salud para cada uno de los
frentes de trabajo y para la globalidad de las obras. Los datos básicos y los índices de
siniestros estarán contenidos en este informe en los modelos establecidos por Adif. Se pretende evaluar el desarrollo y progreso del Plan de Seguridad y Salud a lo largo del periodo
de vigencia del Contrato objeto del presente concurso. Además realizará cuantos informes
de los accidentes ocurridos sean requeridos.
La comunicación de los accidentes se realizará siguiendo el procedimiento establecido por
Adif.
El adjudicatario deberá presentar el modelo de este informe, en un plazo de dos meses
después de la firma del Contrato, pudiendo Adif o el Coordinador de Seguridad y Salud, en cualquier momento, introducir los cambios necesarios para la mencionada evaluación.
Adif se reserva el derecho de participar en cualquiera de las fases de implementación del
Plan de Seguridad y Salud del Contrato.
16. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Con anterioridad al inicio de las obras, el adjudicatario deberá presentar a Adif el Plan de Gestión Medioambiental de Obra específico para el presente Contrato, así como el respectivo
cronograma de implantación presentado con su propuesta. Dicho Plan se ajustará a las
prescripciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental, a la legislación ambiental y a la
normativa interna de Adif vigente, y deberá recoger el Plan de Vigilancia Ambiental de los
Proyectos Constructivos. El Plan de Gestión Medioambiental será revisado por Adif, que
indicará al adjudicatario los cambios que deberá realizar, si así lo estimara necesario, hasta
la aprobación de dicho Plan por parte deAdif.
El Plan de Gestión Ambiental es un documento que elaborará y mantendrá actualizado en
todo momento el adjudicatario en el que, a partir del análisis de los condicionantes
ambientales específicos de la obra, definirá las acciones que llevará a cabo para una
adecuada gestión ambiental de la misma. El Plan de Gestión Ambiental de Obra debe ser un
documento en el que el adjudicatario, tras el análisis de los condicionantes ambientales de
la obra, establezca su planificación, y las medidas y controles a adoptar para garantizar una
adecuada gestión de la obra en todos sus aspectos medioambientales. Será un documento independiente del Plan de Calidad presentado por el adjudicatario, que se mantendrá
actualizado por éste según el avance de las obras.
El Plan de Gestión Ambiental a presentar por el adjudicatario debe integrar los siguientes
documentos:
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 12 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
• Planificación Ambiental de la obra
• Plan de Aseguramiento de la Calidad Medioambiental
• Manual de Buenas Prácticas Ambientales
• Programa de Vigilancia Ambiental
• Diario Ambiental de Obra (en caso de existir DIA aplicable)
Adif designará un Director Ambiental de Obra para el presente Contrato, cuando así lo
establezca la DIA aplicable. El Director Ambiental de Obra velará por el cumplimiento de la
legislación ambiental y de las Declaraciones de Impacto Ambiental a lo largo de toda la obra
hasta su puesta en servicio. Será el responsable de supervisar el Plan de Gestión
Medioambiental en Obra del adjudicatario, efectuará las tareas oportunas de seguimiento y
control de los trabajos de construcción correspondientes y cuando detecte un
incumplimiento real o potencial, procederá a informar por escrito al Director del Contrato, al Director de Obra y a la Dirección de Medio Ambiente de ADIF/Adif, levantando una No
Conformidad si fuera necesario, que deberá ser cerrada por el Director Ambiental de Obra
una vez subsanado el incumplimiento detectado y en su caso. Cuando las obras no estén
sometidas a una DIA, es el Director de Obra quien será el responsable de velar por el
cumplimiento de los requisitos ambientales específicos de la obra.
El adjudicatario, por su parte, nombrará a un técnico responsable de medio ambiente, quien
será el encargado por su parte de que se cumplan todas las prescripciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y actuará de interlocutor con Adif, facilitando la documentación
o información que pueda requerirse.
Adif se reserva el derecho de auditar o mandar auditar el Plan de Gestión Medio Ambiental
del adjudicatario en cualquier momento. Adif también podrá, si hace falta, participar en las
auditorias promovidas por el adjudicatario en su Plan de Gestión Medioambiental o en los
de sus subcontratistas.
Adif se reserva el derecho de, en cualquier momento o por el resultado de auditorias, reformular cualquier aspecto del Plan de Gestión Medioambiental.
Adif tendrá, en cualquier momento, el derecho de acceder a toda la documentación y
registros medio ambientales (del adjudicatario y sus subcontratistas), incluidos los informes
efectuados por las auditorias, pudiendo solicitar copias de esta documentación y registros,
en su totalidad o en parte, en soporte papel e informático. Esta información deberá
suministrarse, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de
una semana tratándose de volúmenes de información que requieran más tiempo.
El adjudicatario queda obligado a utilizar por su cuenta todos los medios materiales y
humanos necesarios para una efectiva y correcta implantación de lo estipulado en el Plan
de Gestión Medioambiental en vigor, en cualquier momento de la vigencia del Contrato
objeto del presente Concurso.
Después de la finalización de las obras, el adjudicatario suministrará a Adif, en soporte papel
y/o informático, toda la documentación relevante, principalmente registros medio
ambientales.
El adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que tengan afecciones en el
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 13 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
medio ambiente y que estén aceptados, sin el consentimiento dAdify la aprobación del
nuevo elemento. Adif podrá sustituir en cualquier momento cualquiera de estos elementos,
principalmente, si se verifica que no son adecuados para su función.
El adjudicatario está obligado a proceder, por iniciativa propia o siguiendo las orientaciones del Director Ambiental de Obra, o en su defecto del Director de Obra, al estudio de todas las
situaciones, en la realización de los trabajos que de alguna manera puedan afecciones
medio ambientales.
El adjudicatario está obligado a presentar mensualmente, durante la vigencia del presente
Contrato, informes de la implantación del Plan de Gestión Medioambiental para cada uno
de los frentes de trabajo y para la globalidad de las obras. Se pretende evaluar el desarrollo
y progreso del Plan de Gestión Medioambiental a lo largo del periodo de vigencia del Contrato objeto del presente concurso.
El adjudicatario deberá presentar el modelo de este informe, en un plazo de dos meses
después de la firma del Contrato, pudiendo Adifo el Director Ambiental de Obra, en cualquier
momento, introducir los cambios necesarios para la mencionada evaluación.
Adif se reserva el derecho de participar en cualquiera de las fases de implementación del
Plan de Gestión Medio Ambiental del Contrato.
17. PENALIZACIONES
La empresa Adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo total fijado para la
realización del Contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución dentro del
Proyecto de esta obra.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados la empresa Adjudicataria hubiera
incurrido en demora por causas imputables a la misma, Adif impondrá las penalizaciones siguientes:
• Por incumplimiento de los horarios de trabajo concedidos, (banda de
mantenimiento, cortes extraordinarios programados, intervalos libres consensuados
con Circulación, etc.), se penalizará con la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) por cada día y situación diferenciada. En el caso de que se incumplan los horarios de
trabajo programados sobre la red de fibra, al importe señalado se le añadirán las
penalizaciones que los operadores de telecomunicaciones puedan aplicar a Adif por
este motivo.
• Por incumplimiento del plazo final de entrega de obra se penalizará con DOS MIL
EUROS DÍA (2.000,00 €/día).
• Por retrasos producidos en las circulaciones de carácter comercial, motivados por los
trabajos objeto del contrato de acuerdo al siguiente criterio:
- Mensualmente, a partir del 0,5 % del total de trenes comerciales circulados en el
mes, se penalizarán los trenes retrasados con 500,00 € por cada tren retrasado.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 14 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
- Anualmente, a partir del 0,16 % del total de trenes comerciales circulados en el
año se penalizarán los trenes retrasados con 1.000,00 € por cada tren retrasado.
Toda incidencia que vaya a ser objeto de penalización requerirá el levantamiento de un acta,
y su notificación al contratista.
Este criterio se aplicará a los trenes comerciales con retrasos superiores a quince minutos
(15’) en destino o último punto de control (cuando el destino no esté incluido en el ámbito
geográfico del mantenimiento contratado).
La determinación del retraso de un tren vendrá dada por las fichas de incidencias editadas
por el departamento responsable de tráfico de ADIF.
Las penalizaciones por este concepto no son acumulativas, por lo que un mismo tren solo
será penalizado una vez.
Se establece un límite de penalización del 10 % del PBL de Proyecto y Obra.
18. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
A la conclusión de la obra y de forma previa a la Recepción de la Instalación, el CONTRATISTA
deberá entregar a la Dirección de Obra de ADIF la correspondiente documentación “según
construido” o “as built”. Por otro lado, conforme se hagan recepciones parciales se irán
entregando las documentaciones parciales de la obra.
Se cumplirá el procedimiento vigente por ADIF para la recepción de la documentación de la
obra.
Se entregará la documentación en formato papel así como en formato electrónico (CD, DVD, etc.). Toda la información deberá entregarse actualizada, organizada y encuadernada
adecuadamente, en tantas copias como determine el Director del Contrato.
Como mínimo, se deberá entregar la siguiente documentación:
• Entrega de Planos y Documentación técnica.
• Planos de instalaciones de suministro de energía con sus cableados y listas de
componentes.
• Registro de versiones de software.
• Configuración hardware de los equipos.
• Software y manuales de configuración y utilización de equipos.
• Relación de materiales. Lista de repuestos.
• Permisos de organismos competentes y/o certificados de autorización de las
instalaciones.
• Contratos de suministros de Compañías de Servicios y pólizas de seguros (en su caso).
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 15 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
• Documentación técnica de las instalaciones y pruebas de recepción realizadas.
• Plan de Mantenimiento.
• Documentación del Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Esta deberá contener toda la información sobre la instalación ejecutada, instrucciones y
planos de montaje de equipos, manuales de los mismos, manual de funcionamiento de la
instalación, esquemas desarrollados del cableado, etc. Se entregará también todo el
software necesario para el funcionamiento configuración y manejo de la instalación.
El adjudicatario estará obligada a la realización de un inventario para incluir los elementos
instalados siguiendo las plantillas y protocolos establecidos por ADIF. Los elementos del
inventario deberán estar en el formato que defina ADIF para su integración en el sistema GIS del que dispone.
El coste de estos trabajos se considera repercutido en las Unidades del presupuesto de la
Obra.
19. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN
A la finalización de las obras, el contratista redactará los correspondientes proyectos de
liquidación, imprescindibles para poder realizar la liquidación del contrato, con el mismo alcance y contenido que los proyectos constructivos correspondientes.
Los proyectos de liquidación reflejarán todos los cambios motivados por las soluciones
técnicas y tecnológicas adoptadas durante el transcurso de la ejecución de las obras. Las
mediciones que contenga serán las de finalización de obra.
Estos proyectos de liquidación requerirán informe de supervisión e informe de aprobación
técnica, emitidos por Adif.
El coste de estos trabajos se considera repercutido en las Unidades del presupuesto de Obra.
20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
Una vez concluidas las instalaciones y realizadas todas las pruebas necesarias, se procederá
a la recepción de éstas por parte de ADIF. Se levantará un acta de recepción que recogerá las
deficiencias menores detectadas, con el compromiso por parte del contratista de corregirlas;
en caso de deficiencias mayores, se pospondrá la recepción hasta que las mismas sean subsanadas.
Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán a su situación inicial
antes de la recepción de éstas.
Es requisito imprescindible para la recepción el disponer de toda la documentación del
Proyecto y de la Obra en su situación final (“as built”) así como la información necesaria
para actualización del inventario.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 16 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
El coste de mantenimiento de las instalaciones correrá a cargo del Instalador hasta la fecha
de puesta en servicio de las instalaciones.
El plazo de garantía de las obras e instalaciones objeto del Contrato será la definida en los
Proyectos Constructivos correspondientes. En su defecto, será de dos (2) años contados a partir de fecha de la recepción total, con excepción de los cables que dispondrán de un
periodo de garantía de diez (10) años y los vicios ocultos que estarán a los dispuesto en la
legislación vigente. Esta garantía será completa, incluyendo todos los materiales y mano de
obra que mantengan el sistema plenamente funcional asegurando las condiciones de
máxima fiabilidad y disponibilidad.
Durante dicho plazo cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las
obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que dicte el facultativo de ADIF. Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las
obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del Contratista, no teniendo derecho
a ninguna indemnización por este concepto, excepto en los casos de fuerza mayor.
El coste de la garantía se considerará incluido en las partidas del Presupuesto, no figurando
como unidad aparte. Si se descuidase la conservación y diera lugar a que peligre la obra se
ejecutarán por el propio ADIF y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el
daño.
No se exime al Instalador de las responsabilidades adquiridas por el hecho de ser Instalador
del presente contrato en lo referente a “vicios ocultos” de componentes, equipos o sistemas
instalados, así como de las sustituciones o reposiciones de componentes, equipos o sistemas
derivados de un diseño inadecuado o por averías sistemáticas que se realizarán por él o por
quien designe a su costa, incluyendo los costes derivados de la afectación sobre la
explotación de la línea.
Los plazos de garantía quedarán automáticamente prorrogados cuando se demuestre de forma fehaciente que el sistema instalado no alcanza los índices de fiabilidad y
disponibilidad exigidos.
Se entenderá por avería sistemática, aquella que provoque de forma reiterada por causas de
la instalación, su diseño y/o montaje, incidencias sobre el sistema en un porcentaje de un
cuatro (4) por mil de la serie de piezas, equipos o suministros contados parcialmente en los
que se hubiera dividido la ejecución de obra. Ante la existencia de averías sistemáticas, el
ADIF podrá realizar una suspensión temporal del periodo de garantía. Esta situación se corregirá una vez definida por ADIF la existencia de tal avería sistemática de forma inmediata
sin coste alguno para ADIF.
El Instalador garantizará a ADIF el suministro de repuestos intercambiables con los existentes
en la instalación, sin afectar a la funcionalidad ni disponibilidad de la instalación durante
un periodo de diez (10) años desde la fecha de entrada de la instalación en servicio como
“obra completa”.
21. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA
La oferta técnica se valorará de la siguiente manera:
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 17 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Criterios cualitativos Evaluable mediante
fórmula
(SI/NO)
Puntuación
Memoria Constructiva y Programa de Trabajo NO 20 puntos
Calidad NO 5 puntos
Programa de actuaciones medioambientales NO 6 puntos
Memoria de Seguridad y Salud NO 6 puntos
Tecnología e I+D+i NO 3 puntos
TOTAL 40 puntos
a) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo
La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste.
Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su
planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios
propuestos y las prescripciones establecidas en los proyectos constructivos.
De las unidades complejas (estructuras, adaptación de red de fibra óptica, etc.), la Memoria
contendrá un análisis completo del proceso de realización.
La Memoria deberá contener, al menos:
Concepto Puntuación
La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria de los Proyectos) 4 puntos
Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios
para ejecutar el contrato. 2 puntos
La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos tanto para las actividades de reforma
como para las actividades de telecomunicaciones 2 puntos
Análisis de riesgos y descripción de las medidas que se adoptarán para
asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos en servicio durante
la ejecución de los trabajos
3 puntos
La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las
mismas, en su caso 1 punto
El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares 1 punto
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 18 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Concepto Puntuación
El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos 1 punto
Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante
subcontratación, aportando un compromiso de disponibilidad suscrito por
el subcontratista
1 punto
El programa de trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones:
El licitador realizará una planificación global de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en los
Proyectos Constructivos, debiendo justificar los rendimientos previstos que garanticen el
plazo de ejecución.
La programación de las obras incluirá un diagrama de Gantt y una memoria que justifique y
detalle suficientemente la realización de las mismas en el plazo ofertado.
El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el
reseñado en el apartado correspondiente del Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.
Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las
anualidades que figuran previstas, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales
de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detracción,
siempre dentro del plazo total).
En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el previsto para cada una
de ellas, aunque la inversión propuesta para cada año en el Programa sea diferente.
Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información
siguiente:
Concepto Puntuación
Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar
el desarrollo de las obras 3 puntos
Red de precedencias múltiples entre actividades. Duración estimada de cada
actividad. Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada
actividad referidas al inicio de la obra. Holgura total de cada actividad y
cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar,
definiendo previamente su concepto.
2 puntos
Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador
considere oportuna.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 19 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Plazo de ejecución. El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado
correspondiente del Pliego Técnico, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el
Programa de Trabajo que se presente por cada licitador.
Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa.
b) Calidad
El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la
calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.
Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá,
al menos, los siguientes aspectos:
Concepto Puntuación
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución
de los trabajos y normativa técnica aplicable 2 puntos
Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo 2 puntos
Organización dedicada al control de calidad 1 punto
c) Programa de actuaciones medioambientales
Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables
a las obras, la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar
en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos
requisitos.
En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras de actuación medioambiental respecto a los criterios mínimos
exigidos legalmente.
En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos
del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones
de:
Concepto Puntuación
Replanteo 1 punto
Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria. 1 punto
Control de accesos temporales. 1 punto
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 20 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
Concepto Puntuación
Control de movimiento de maquinaria. 0,5 puntos
Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras. 0,5 puntos
Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 2 puntos
d) Memoria de Seguridad y Salud
Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará:
Concepto Puntuación
Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama
preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinación con
subcontratistas y trabajadores autónomos
1 punto
Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 1 punto
Los procesos de formación e información a desarrollar 1 punto
Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y
eficacia 1 punto
Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de
su ejecución como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren
conveniente
1 punto
Sistema de gestión de Prevención de Riesgos 1 punto
Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de
Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su
contenido.
e) Tecnología e I+D+i
El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en
particular, la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco
de proyectos de l+D+i, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y
cuya justificación pueda ser debidamente documentada.
Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 21 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad.
Puntuación: 3 puntos
22. VALORACIÓN TÉCNICA (VT) (0 A 40)
La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta será la resultante de la suma
de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos descritos en el apartado anterior.
En el caso de aquellas ofertas con Puntuación Técnica inferior a 21 puntos, se considerarán
que tienen una calidad insuficiente, y serán por lo tanto eliminadas del proceso de licitación,
y no serán tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber
concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p
PCTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
Referencia:
Versión: 1.0
Fecha: 23-01-2020 Página 22 de 22
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Dirección de Telecomunicaciones
Subdirección de Explotación, Operación y Mantenimiento de Red
AUTORIZACIONES
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
PPTP:
“EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE ATOCHA”
SIC: 2019/2704004/1498
RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES
Propone: Firma: Miguel Pons Catalá Cargo: Subdirector de Explotación, Operación y
Mantenimiento de Red
La
aute
ntic
idad
de
este
doc
umen
to p
uede
ser
com
prob
ada
med
iant
e el
cód
igo
segu
ro d
e ve
rifi
caci
ón: G
J25S
9WT
F3Q
BM
1PH
WG
10C
21N
6C
Ver
ific
able
en
http
s://s
ede.
adif
.gob
.es/
csv/
valid
a.js
p