SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOSDE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN CONSTRUCCIÓN
Febrero 6201
Casa de máquinasC.H. La Vírgen (64 MW)
Unidades Modulares Motor - GeneradorC.T. Puerto Maldonado (20 MW)
Tubería ForzadaC.H. Chaglla (456 MW)
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN
Documento de trabajo desarrollado por: Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos “Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.
2
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
PRESENTACIÓN
La Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin parte del compromiso asumido tanto en cumplimiento de su rol de fiscalización y supervisión de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional; tiene como una de sus finalidades la difusión de la situación actual de los proyectos de generación y transmisión eléctrica en construcción. En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica ha elaborado el presente documento titulado: “SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, el cual contiene información de los avances al mes de febrero 2016 de los principales proyectos en construcción supervisados por Osinergmin.
La información contenida en este compendio ha sido recopilada a través de las supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas, con lo cual se da un panorama general de los proyectos, permitiendo mediante su presentación de forma concisa, que se tenga una información actualizada de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en construcción.
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos
3
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
ÍNDICE
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN
.Pág.
1. INTRODUCCIÓN 0 7
2. OBJETIVO 7
3. CONTRATOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7
4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8 4.1 Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada 9 4.2 Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER) 9 4.3 Proyectos de Licitaciones para Suministro de Electricidad de Largo Plazo 11 4.4 Contratos de Compromiso de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN) 11 4.5 Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación 12 4.6 Tipos de Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica 13
5. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 18
6. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 027
6.1 Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica 0 28
L.T. 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo 0 29 L.T. 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba 0 30 L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya 31 L.T. 220 kV Moyobamba – Iquitos 32 L.T. 220 kV La Planicie – Industriales 33 L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata 34 S.E. Orcotuna 220/60 kV 35 L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno 36 S.E. Carapongo y Enlaces–Etapa 1 37
6.2 Ampliaciones de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica 0 38
Ampliación N° 13 – REP 39 Ampliación N° 17 – REP 40 Ampliación N° 03 – ISA 41
7. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 42
7.1 Centrales Hidroeléctricas 0 43
7.1.1 Centrales Hidroeléctricas Mayores 0 44
C.H. Chaglla 45 C.H. Cerro del Águila 46 C.H. Pucará 47 C.H. Molloco 48
7.1.2 Centrales Hidroeléctricas por Iniciativa Privada 49
C.H. La Virgen 50 C.H. Marañon 51 C.H. Centauro I y III 52 C.H. Carpapata III 53
4
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
C.H. Belo Horizonte 54 C.H. Tarucani 55 C.H. Viroc (Raura II) 56 C.H. Chadín 2 57 C.H. Veracruz 58 C.H. Curibamba 59 C.H. Olmos 1 60 C.H. Tulumayo IV 61 C.H. Nueva Esperanza 62 C.H. Cativen I – II 63 C.H. Tulumayo V 64 C.H. Pallca 65 C.H. Rucuy 66 C.H. Chaupiyacu 67
7.1.3 Centrales Hidroeléctricas Subasta RER 68
C.H. Chancay (1ra Subasta RER) 69 C.H. Ángel I (1ra Subasta RER) 70 C.H. Ángel II (1ra Subasta RER) 71 C.H. Ángel III (1ra Subasta RER) 72 C.H. Manta (2da Subasta RER) 73 C.H. Renovandes H1 (2da Subasta RER) 74 C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) 75 C.H. El Carmen (2da Subasta RER) 76 C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) 77 C.H. Karpa (3ra Subasta RER) 78 C.H. Potrero (3ra Subasta RER) 79 C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) 80 C.H. Colca (3ra Subasta RER) 81 C.H. Zaña 1 (3ra Subasta RER) 82 C.H. Carhuac (3ra Subasta RER) 83 C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) 84 C.H. Laguna Azul (3ra Subasta RER) 85 C.H. Hydrika 1 (3ra Subasta RER) 86 C.H. Hydrika 2 (3ra Subasta RER) 87 C.H. Hydrika 3 (3ra Subasta RER) 88 C.H. Hydrika 4 (3ra Subasta RER) 89 C.H. Hydrika 5 (3ra Subasta RER) 90
7.2 Centrales Termoeléctricas 91
C.T. Pucallpa (Reserva Fría) 92 C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) 0 93 C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría) 94 C.T. Ilo 4 (Nodo Energético del Sur) 95 C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) 96 C.T. Nueva Esperanza 97 C.T. Chilca 1 (Ampliación) 98
8. FICHAS TÉCNICAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 99
8.1 Centrales Hidroeléctricas Mayores 100
L.T. 220 kV C.H. Cerro del Águila 101 L.T. 220 kV C.H. Pucará 102 L.T. 220 kV C.H. Molloco 103
5
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
8.2 Centrales Hidroeléctricas – Contratos de Concesión MINEM 104
L.T. 138 kV C.H. La Virgen 105 L.T. 220 kV C.H. Marañon 106 L.T. 220 kV C.H. Belo Horizonte 107 L.T. 138 kV C.H. Tarucani 108 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo IV 109 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo IV (Enlace S.E. Concepción) 110 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo V 111 L.T. 72,5 kV C.H. Carpapata III 112 L.T. 66 kV C.H. Centauro I – III 113
8.3 Centrales Hidroeléctricas Subasta RER 114
L.T. 60 kV C.H. Zaña (3ra Subasta RER) 115 L.T. 60 kV C.H. Chancay (1ra Subasta RER) 116 L.T. 66 kV C.H. Manta (2da Subasta RER) 117 L.T. 138 kV C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) 118 L.T. 60 kV C.H. Renovandes (2da Subasta RER) 119 L.T. 60 kV C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) 120 L.T. 138 kV C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) 121 L.T. 66 kV C.H. Potrero (3ra Subasta RER) 122 L.T. 66 kV C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) 123 L.T. 60 kV C.H. Carhuac (3ra Subasta RER) 124
8.4 Centrales Termoeléctricas 125
L.T. 500 kV C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) 126 L.T. 500 kV C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) 127 L.T. 60 kV C.T. Pucallpa (Reserva Fría) 128 L.T. 10 kV C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) 129 L.T. 60 kV C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría) 130
6
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN
La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la Gerencia de Fiscalización Eléctrica a través de la Unidad de Supervisión de Contratos y Planes de Contingencias Operativos. Además, el Artículo 11°, numeral 11.1 del Decreto Supremo N° 146‐2008‐EF Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones Público‐Privadas (Decreto Legislativo N° 1012), en relación a los contratos en su etapa de revisión, precisa que Osinergmin debe opinar sobre los Temas Tarifarios, Facilidades Esenciales y Calidad de Servicio. Igualmente, el ítem 23 del Anexo 1 A del D.S. N° 088‐2013‐PCMS, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, precisa como Función Técnica el de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía, así mismo emitir opinión previa a la renovación de la vigencia de los contratos, la prórroga de los plazos estipulados o la revisión y/o renegociación de aquellos contratos ya suscritos, mediante la emisión de un informe de evaluación sobre el cumplimiento de la empresa concesionaria, respecto a las obligaciones contenidas en el contrato de concesión y en las normas del sector.
2. OBJETIVO Informar la situación de los proyectos de generación y transmisión eléctrica, que el Organismo viene supervisando en cumplimiento de sus funciones de supervisión y fiscalización.
Es de señalar que en el sector eléctrico, la energía producida en el año 2014 fue de 41 495,9 MWh/año y la máxima demanda generada fue de 5 737,3 MW.
3. CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En los contratos de concesión de los Sistemas Garantizados de Transmisión, suscritos en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley N° 28832), se supervisa la etapa pre operativa que consiste en realizar el seguimiento de la ejecución de las obras y la inspección técnica de su calidad constructiva. Se verifica el cumplimiento de determinados hitos establecidos en el contrato (Estudio de Impacto Ambiental, Cierre Financiero del proyecto, Llegada a obra de los reactores y transformadores y Puesta en Operación Comercial). En el caso de los proyectos de transmisión, el Estado Peruano convocó en enero de 1998 a un Concurso Público Internacional para el diseño, construcción y explotación de la Línea de Transmisión 220 kV Mantaro ‐ Socabaya, que uniría el SICN con el SISUR, bajo el esquema de concesión “BOOT”. La concesión fue adjudicada a Consorcio Transmantaro S.A. Un año después el Estado convocó a Concurso Público Internacional para el reforzamiento de los sistemas eléctricos de transmisión del sur, también bajo el esquema “BOOT”. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Red Eléctrica de España S.A. La Línea de Transmisión 220 kV Mantaro‐Socabaya inició
7
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
su operación comercial en octubre del 2000. A su vez, la primera etapa del reforzamiento del sistema sur se terminó a fines de octubre del 2000 y la segunda en febrero del 2001. En setiembre del 2002 se firmó el contrato que entregó en concesión por 30 años las instalaciones de ETECEN y ETESUR a la Sociedad Concesionaria Red de Energía del Perú, cuyo principal accionista es la empresa estatal de Colombia Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). La modalidad que adoptó esta concesión consistió en fijar una Remuneración Anual Garantizada (RAG) a la empresa que se comprometa a brindar el servicio de transmisión de energía eléctrica cumpliendo con los requisitos de calidad y seguridad del servicio, realizar el mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica, y a construir determinadas líneas necesarias para la expansión del sistema. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, viene promoviendo la inversión, no dependiente del Estado Peruano, en sistemas de transmisión eléctrica. En los contratos de concesión suscritos se ha supervisado el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ámbito técnico, económico, contable y legal. Esta supervisión se ha realizado con una periodicidad anual, verificándose la información sobre los bienes de la concesión, permanencia del operador estratégico calificado, saldo de deuda garantizada, contratos de operación y mantenimiento con terceros, vigencia de seguros, equilibrio económico financiero, etc. Los principales proyectos de sistemas de transmisión relevantes licitados por PROINVERSIÓN se indican a continuación:
L.T. 500 kV Chilca – La Planicie – Zapallal (Carabayllo) (Operando desde el 26.06.2011) L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) – Chimbote – Trujillo (Operando desde el 29.12.2012) L.T. 500 kV Chilca – Marcona ‐ Montalvo (Operando desde el 02.05.2014) L.T. 500 kV Trujillo ‐ Chiclayo (Operando desde el 05.07.2014) L.T. 500 kV Mantaro – Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (en construcción) L.T. 220 kV Talara – Piura (Operando desde el 04.05.2013) L.T. 220 kV Tintaya ‐ Socabaya (operando desde el 01.06.2014) L.T. 220 kV Machupicchu – Abancay ‐ Cotaruse (operando desde el 21.08.2015) L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte – Cáclic ‐ Moyobamba (en construcción) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora ‐ Tintaya (en construcción) L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (en etapa de estudios de ingeniería). L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (en etapa de estudios de ingeniería). L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (en etapa de estudios de ingeniería). S.E. Orcotuna 220/60 kV (en etapa de estudios de ingeniería). L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno (en etapa de estudios de ingeniería) S.E. Carapongo (La firma de contrato fue el 11.11.2015)
4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el caso de los proyectos de generación de energía eléctrica, el Estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y leyes del sector eléctrico, ha otorgado una serie de Concesiones o Autorizaciones para que nuevos operadores eléctricos ingresen al mercado eléctrico peruano, garantizando de esta manera que la cobertura de la demanda eléctrica actual y futura sea cubierta adecuadamente.
8
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
4.1 Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada La Gerencia de Fiscalización Eléctrica viene realizando el seguimiento de los Contratos de Concesión y de las Autorizaciones otorgados directamente por el Ministerio de Energía y Minas, según el marco legal del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009‐93‐EM; la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; la Ley N° 26734, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería‐OSINERGMIN, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054‐2001‐PCM; El Código Nacional de Electricidad; Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica; el Decreto Supremo N° 076‐2009‐EM, las Normas Técnicas aplicables y demás leyes peruanas vigentes en cada oportunidad. La Concesión Definitiva y la Autorización se otorgan por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión así como también de redes y subestaciones de distribución para el Servicio Público de Electricidad. La Concesión adquiere carácter contractual cuando el peticionario suscribe el contrato correspondiente, el que debe elevarse a escritura pública en un plazo máximo de sesenta días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la resolución suprema. La Concesión Definitiva caduca cuando el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario de Ejecución de Obras, excepto los casos de fuerza mayor debidamente sustentados y acreditados ante OSINERGMIN. Los proyectos más relevantes otorgados en Concesión por el MINEM se indican a continuación: C.H. Machupicchu II C.H. Marañon C.H. La Virgen C.H. Tarucani C.H. Curibamba C.H. Chadín II C.H. Veracruz
4.2 Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER)
Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el desarrollo de la Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), contratos que también son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin. Los contratos se inician a partir de la Fecha de Cierre y se mantienen vigentes hasta la terminación del Plazo de Vigencia. Este Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad. Su aplicación corresponde a la actividad de generación de electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de la vigencia de este Decreto Legislativo. La obtención de los derechos eléctricos correspondientes, se sujeta a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias. Podrán acogerse a lo dispuesto en este Decreto Legislativo las nuevas operaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas.
9
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), para lo cual se le considerará con costo variable de producción igual a cero. Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titulares de las instalaciones a los que resulte de aplicación el Decreto Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por el OSINERGMIN. El 31.03.2010 se suscribieron veintiséis (26) Contratos de una Primera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN): cuatro (4) centrales solares, tres (3) centrales eólicas, dos (2) centrales biomasa y diecisiete (17) centrales hidroeléctricas. En una segunda convocatoria se adjudicó una central hidroeléctrica de 18 MW. Por tanto, en la Primera Subasta se suscribieron veintisiete (27) contratos, que aportarán una potencia de 424,1 MW al SEIN (1 938 657 MWh/año), los cuales debieron entrar el 31.12.2012.
EI 23.08.2011, se finalizó la segunda Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), habiéndose adjudicado la buena pro a diez concesionarios, quienes construirán una (1) central solar, una (1) central eólica, una (1) central biomasa y siete (7) centrales hidroeléctricas. Con estas centrales de generación se incorporarán 210 MW al SEIN (1 552 706 MWh/año). El 30.09.2011 se firmaron estos contratos de concesión. Estos proyectos debieron culminarse el 31.12.2014. El 12.12.2013, se finalizó la tercera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), habiéndose adjudicado la buena pro a diecinueve concesionarios. El 18.02.2014 sólo se firmaron catorce (14) proyectos de Centrales Hidroeléctricas, cuatro (4) proyectos adjudicados no suscribieron contrato. Con estas centrales de generación se incorporarán 192,8 MW al SEIN (1 171 509 MW.h/año). La fecha referencial de Puesta en Operación Comercial de los proyectos de generación RER de esta subasta deberá ser, a más tardar, el 31.12.2016. En resumen, los proyectos RER que se han contratado son los siguientes:
Subasta RER Potencia Total
(MW) Energía Total (MWh/año)
Potencia sin C.H.s. (MW)
Energía sin C.H.s (MWh/año)*
Primera 424,1 1 938 657 179,10 887 240
Segunda 210,0 1 152 706 103,50 472 776
Tercera 192,8 1 171 509 ‐ ‐
Total 826,9 4 262 872 282,60 1 360 016
* Según el artículo 2.2 del Decreto Legislativo N° 1002 del 02.05.2008, el porcentaje de energía RER, no considera las Centrales Hidroeléctricas.
Teniendo en cuenta que la energía ofertada en el SEIN en el año 2013 fue de 39 669 000 MWh/año, el porcentaje de participación en el consumo nacional de electricidad, de los proyectos RER, sin considerar a las centrales hidroeléctricas es de 3,4%, porcentaje hasta el 5% previsto en el Decreto Legislativo N° 1002. Durante su etapa constructiva y hasta su puesta en servicio, según los Contratos RER, le corresponde a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, verificar entre otros, el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras. Como aspectos a supervisar, de acuerdo a lo que establecen los propios contratos, se verifica principalmente el cumplimiento de determinados hitos, estos son:
10
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Arribo de Principal Equipamiento Electromecánico; Inicio de Montaje Electromecánico; y, Puesta en Operación Comercial.
4.3 Suministro de Electricidad de Largo Plazo
Estos contratos denominados “Suministro de Largo Plazo” corresponden a aquellos que han sido suscritos entre empresas Adjudicatarias y Distribuidoras licitantes como resultado de los procesos de Licitación de Suministros de Electricidad. De acuerdo al Artículo 2° de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, señala que tiene por objeto perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas para asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de los precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energía, asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica más competitiva; Que, la misma norma establece que es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público de Electricidad. Las Licitaciones son medidas preventivas para el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, estableciendo un régimen de incentivos para promover la convocatoria anticipada de Licitaciones para cubrir la demanda del Servicio Público de Electricidad, todo ello destinado a garantizar el oportuno y eficiente suministro de electricidad al mercado regulado. La Gerencia de Fiscalización Eléctrica supervisa el cronograma de ejecución del proyecto, informando a las empresas adjudicatarias y distribuidoras licitantes, el avance de obra y del cumplimiento de los hitos principales señalados en las Bases Integradas. Los hitos más importantes, materia de supervisión son: Cierre Financiero, Llegada de Equipamiento Electromecánico, Inicio de Obras Civiles, Inicio de Montaje Electromecánico y Puesta en Operación Comercial. Los proyectos más relevantes como resultado de las licitaciones son: C.T. Ciclo Combinado Kallpa C.T. Ciclo Combinado Chilca 1 C.T. Ciclo Combinado Chilca (Fénix) C.T. Santo Domingo de los Olleros C.H. Quitaracsa
4.4 Contratos de Compromisos de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN)
Estos Contratos resultan del proceso de promoción que PROINVERSIÓN conduce, para promover la inversión privada en el desarrollo de la generación de Energía Eléctrica, en el marco del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias.
Asimismo, OSINERGMIN supervisa los contratos de compromisos de inversión concursados por PROINVERSIÓN dentro del marco del D.L. N° 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público‐Privadas para la Promoción de la Inversión Privada. Mediante este tipo de contrato el Inversionista se obliga a diseñar, financiar, desarrollar, construir y poner en servicio y operar la Central.
11
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
Como parte de la supervisión de estos contratos se verifica el cumplimiento de determinados hitos, siendo estos: Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Llegada de Equipamiento Electromecánico; Inicio de Montaje Electromecánico; y, Puesta en Operación Comercial. Los proyectos más relevantes se indican a continuación: C.H. Cheves C.H. Santa Teresa C.H. Chaglla C.H. Pucará C.H. Cerro del Águila C.H. Molloco 4.5 Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación
Estos contratos de concesión tienen como base legal el Decreto Urgencia N° 121‐2009 y 001‐2011 (modificado por el Decreto de Urgencia N° 002‐2011) que declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria de los proyectos de “Reserva Fría de Generación”. Estos contratos son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN. Este tipo de Contrato establece: El Concesionario abastecerá el Servicio Público de Electricidad suministrándole en condición
de Reserva Fría, la Potencia Efectiva Contratada y la Energía Asociada, durante el plazo de la concesión.
El plazo de la concesión será de veinte (20) años más el plazo de construcción. El plazo de veinte (20) años será computado desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.
El valor del Precio por Potencia (US$/MW‐mes), se expresa a la fecha de Puesta en Operación Comercial de la central, según lo establecido en la oferta económica.
Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son única y exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensación por la Energía Asociada, cuando inicie la operación.
En este tipo de Contrato, también se supervisa el cumplimiento de los siguientes hitos: Estudio de Impacto Ambiental; Cierre Financiero; Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores; y, Puesta en Operación Comercial. Los proyectos más relevantes de Reserva Fría de Generación: C.T. Ilo C.T. Talara C.T. Éten C.T. Pucallpa C.T. Puerto Maldonado
12
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
C.T. Iquitos – Planta Nueva C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) 4.6 Tipos de Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica
4.6.1 Centrales Hidroeléctricas Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los alternadores. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son: No necesitan combustibles y son
limpias. Muchas veces los embalses de las centrales tienen otras utilidades importantes: el
regadío, como protección contra las inundaciones o para suministrar agua a las poblaciones próximas.
Tienen costes de explotación y mantenimientos bajos. Las turbinas hidráulicas son de fácil control y tienen unos costes de mantenimiento
reducido.
4.6.2 Centrales Termoeléctricas Es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.
Ilustración 1: C.H. Chaglla
Ilustración 2: Presa Checras (C.H. Cheves)
13
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
Centrales termoeléctricas convencionales.
Producen electricidad a partir de la energía química almacenada en un combustible (petróleo, carbón gas natural o combustibles nucleares). Se trata de energía primaria no renovable procedente de combustibles fósiles, es el sistema de generación de energía eléctrica más extendido en nuestra civilización. Por razones de economía de escala, las centrales térmicas son de gran tamaño y están alejadas de los centros de consumo. Centrales termoeléctricas no convencionales. La energía primaria procede de fuentes renovables, tales como biomasa y biogás en diversas formas, o bien del sol en las centrales solares‐termoeléctricas. Este tipo de centrales son, en general, de menor tamaño que las convencionales y, cuando no es posible el aprovechamiento de la energía térmica para usos industriales o de calefacción, tienen bajo rendimiento. Su ventaja principal es su no contribución a las emisiones de CO2 y su naturaleza como fuente de energía renovable. De acuerdo a la forma de transformar el calor en energía cinética se clasifican en: Central termoeléctrica de ciclo convencional
Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional, son aquellas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de las críticas debido a su elevado impacto medioambiental. El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es el mismo independientemente del combustible que se utilice. Sin embargo, sí hay diferencias en el tratamiento previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas de las centrales. Así tenemos: centrales de carbón, centrales diésel, centrales de gas natural, centrales mixtas. Central termoeléctrica de ciclo combinado
Es aquella donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos turbinas: un turbogrupo de gas y uno de vapor. Es decir, para la transformación de la energía del combustible en electricidad se superponen dos ciclos: el ciclo de Brayton (turbina de gas) y el ciclo de Rankine (turbina de vapor). Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son:
Flexibilidad: puede operar a plena carga o con cargas parciales. Eficiencia elevada: proporciona mayor eficiencia por un margen más amplio de potencias. Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales. Coste de inversión bajo por MW instalado. Periodos de construcción cortos.
Ilustración 3: Vista Panorámica C.T. Kallpa
14
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
Menor superficie por MW instalado, en comparación con las C.T. convencionales Bajo consumo de agua de refrigeración. Ahorro energético en forma de combustible
Ilustración 4: Vista Panorámica C.T. Ciclo Combinado Fénix
Ilustración 5: Vista Panorámica C.T. Santo Domingo de los Olleros
15
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
4.6.3 Centrales de Generación con Recursos Energéticos Renovables Central Solar Fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica se aprovecha transformándola directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. En la instalación fotovoltaica la obtención de energía eléctrica se produce a través de paneles fotovoltaicos que captan la energía luminosa del Sol para transformarla en energía eléctrica. Para conseguir la transformación se emplean células fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores. Los paneles fotovoltaicos pueden ser del tipo fijo o moviles a travès de seguidores solares.
Centrales de Generación
Biomasa
La energía de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales, en forma de alimento y energía. Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para los animales ni para fabricar alimentos pero sí para hacer energía de ellos. Mediante métodos termoquímicos se transforma la energía biomasa utilizando el calor, estos pueden ser: combustión, pirolisis y gasificación. Una central de biomasa es una instalación industrial diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos. Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Centrales de Generación Eólica La energía eólica es la energía obtenida del viento, este es un efecto derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra por el Sol. La energía es utilizada principalmente para producir energía eléctrica. La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde.
Ilustración 7: Central Biomasa Huaycoloro
Ilustración 6: Panel Fotovoltaico C.S. Tacna
Ilustración 8: Parque Eólico Talara
16
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
El parque eólico es una central eléctrica donde la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire. El principal problema de los parques eólicos es la incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento cuando se necesita. Lo que implica que la energía eólica no puede ser utilizada como fuente de energía única y deba estar respaldada siempre por otras fuentes de energéticas con mayor capacidad de regulación (térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc.).
La energía eólica requiere condiciones de intensidad y regularidad en el régimen de vientos para poder aprovecharlos. Se considera que vientos con velocidades promedio entre 5 y 12,5 metros por segundo son los aprovechables.
4.7 Vigencia de los Contratos
Contrato Vigencia Contratos Supervisados
Sistemas de Transmisión (Licitados PROINVERSIÓN) Contrato de Concesión
30 años Doce (12) Contratos (incluye Ampliaciones)
RER ‐ Subastas (Recursos Energéticos Renovables) Contrato RER
20 años Veintiocho (28) Contratos
Reserva Fría de Generación (Licitada PROINVERSIÓN) Contrato de Concesión Reserva Fría
20 años Seis (6) Contratos
Suministro Largo Plazo (Licitados por Distribuidoras) Contrato de Suministro con Empresas Distribuidoras Licitación ED‐01,02 y 03‐2009 EDELNOR‐DISTRILUZ Licitación ED‐01‐2010 DISTRILUZ‐COELVISAC Licitación LUZ DEL SUR‐01‐2011
8‐12 años
ED‐01, 02, 03‐2009 (EDELNOR‐DISTRILUZ) C.H. Quitaracsa (112 MW) C.T. Chilca–Fénix (31 MW) ED‐01‐2010 (DISTRILUZ‐COELVISAC) C.T. Chilca‐Fénix (317 MW) LDS‐01‐2011 (LUZ DEL SUR) C.H. Cerro del Águila (202 MW) C.T. Chilca‐Fénix (50 MW)
Hidroeléctricas Mayores (Licitadas PROINVERSIÓN) Contrato de Compromiso de Inversión Contrato de Suministro con ELECTROPERU S.A.
(*) 15 años
Comprometido con ELECTROPERÚ C.H. Chaglla (284 MW) C.H. Cerro del Águila (200 MW) C.H. Pucará (60 MW)
C.H. Santa Teresa (Luz del Sur S.A.) C.H. Cheves
Concesiones/Autorizaciones (LCE‐ MINEM) (**) Concesiones y Autorizaciones
Indefinida Dieciséis (16) Contratos
(*) Entra en vigencia en la fecha de cierre y culmina a los 60 días calendario después de la POC (Puesta en Operación Comercial). (**) Según la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), los proyectos requieren obtener una Concesión o Autorización que lo otorga el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) por un plazo indefinido.
17
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
5. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
18
ÍtemFirma de
ContratoProyecto Concesionario
Capac. de
Transmisión
(MVA)
Longitud
(km)
Monto de
Oferta
(MM US$)
Puesta en
Operación
Comercial
Avance del
proyectoEstado (*)
1 26.09.2013
L.T. 500 kV Mantaro ‐ Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (Construcción de 359 km de línea
entre Mantaro Nueva y Marcona, 450 km entre Marcona y Socabaya Nueva, 101 km
entre Socabaya Nueva y Montalvo, simple terna y construcción de S.E. Mantaro Nueva y
S.E. Socabaya Nueva).
CONSORCIO
TRANSMANTARO1400 900 278.4 26.11.2016 49.3%
En Construcción. La concesionaria
solicitó ampliación de plazo de la
POC hasta el 07.06.2017
2 16.03.2013
L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐ Moyobamba (Construcción de 402
km de línea, Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte en simple terna, Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐
Moyobamba en doble terna, ampliación de las SETs Carhuaquero, Cajamarca Norte y
construcción de las SETs Caclic y Moyobamba)
CONCESIONARIA LINEA DE
TRANSMISIÓN CCNCM SAC300 402 106.8 16.05.2016 65.6%
En Construcción. La concesionaria
solicito ampliación de plazo de la
POC en 313 días
3 11.09.2014 L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (Construcción de 17.3 km de línea en simple terna)CONSORCIO
TRANSMANTARO400 17 35.3 11.09.2016 44.0%
En Estudios. Solicitó ampliación de la
POC hasta el 28.11.2016.
4 13.06.2013
L.T. 220 kV Machupicchu ‐ Quencoro ‐ Onocora ‐ Tintaya y Subestaciones Asociadas
(Construcción de 356 km de línea en simple terna a excepción del tramo Onocora‐Tintaya
en doble terna, ampliación de las SETs Suriray, Quencoro y Tintaya Nueva y construcción
de las SETs Quencoro Nueva y Onocora)
ATN 3 S.A. 300 356 114.3 25.12.2016 43.0%En Construcción. Pertenece al
Sistema Garantizado de Transmisión
5 19.11.2014L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (Construcción de 90.5 km de línea en simple terna de
250 MVA de capacidad)
CONSORCIO
TRANSMANTARO250 91 25.9 19.12.2016 33.4%
En Estudios. La concesionaria solicitó
ampliación de plazo de la POC hasta
el 10.03.2017
6 19.11.2014S.E. Orcotuna (Construcción de una subestación de 50 MVA de capacidad y de un enlace
de 5,74 km)
CONSORCIO
TRANSMANTARO50 6 12.8 19.12.2016 32.5%
En Estudios. La concesionaria solicitó
ampliación de plazo de la POC en 96
días
7 06.10.2014L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (Construcción de 636 km de línea en simple terna y
construcción de S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva)
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
PERUANAS S.A.C.150 636 499.2 06.02.2019 16.0%
En Estudios. Pertenece al Sistema
Garantizado de Transmisión
8 18.06.2015
L.T. 220 kV Azángaro ‐ Juliaca ‐ Puno (Construcción de 114 km de línea de simple terna y
refuerzos en la capacidad de transformación de las Subestaciones Azángaro, Juliaca y
Puno)
CONSORCIO RED ELÉCTRICA
INTERNACIONAL S.A. ‐ AC
CAPITALES SAFI450 114 36.8 18.03.2018 0.0% En Estudios
9 11.11.2015
S.E. Carapongo y enlaces de conexión ‐ Primera Etapa (Construcción de la subestación,
instalación de un autotransformador de 600 MVA y construcción de los enlaces de
derivación de: L.T. 220 kV Callahuanca ‐ Cajamarquilla, L.T. 220 kV Huinco ‐ Santa Rosa y
L.T. 500 kV Chilca ‐ Carabayllo)
CONSORCIO
TRANSMANTARO600 5.4 42.7 11.03.2018 0.0%
En Estudios. La firma de contrato fue
el 11.11.2015
19.05.2014
(Hito a)
24.07.2014
(Hito b)
15.01.2014
(Hito c)
31.05.2016
(Hito d)
CONTRATOS DE CONCESION Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN"
17.3En construcción. Solo está pendiente
el hito d).96.3%10
Hito b) 180
MVA0 REP‐ISA15.05.2012
REP (Ampliación N° 13): a) Construcción de la Nueva Subestación Pariñas 220 kV,
traslado del Reactor desde la Subestación Talara. b) Ampliación de la Capacidad de
Transmisión L.T. 220 kV Talara – Piura de 152 MVA a 180 MVA. c) Instalación de
Compensación Reactiva de 1x20 MVAR en 60 kV en la Subestación Piura Oeste. d)
Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de torres en la zona
arqueológica de SOJO y TANGARARA
19
ÍtemFirma de
ContratoProyecto Concesionario
Capac. de
Transmisión
(MVA)
Longitud
(km)
Monto de
Oferta
(MM US$)
Puesta en
Operación
Comercial
Avance del
proyectoEstado (*)
06.09.2015
Hito a)
10.06.2016
Hito b.1)
15.02.2015
Hito b.2)
10.06.2016
Hito c)
10.06.2016
Hito d)
09.08.2016
Hito a)
09.10.2016
Hito b)
09.03.2017
Hito c)
09.03.2017
Hito d)
09.03.2017
Hito e)
2,526 1,217
Donde: Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP
Los proyectos de los ítems 10 y 12 son Ampliaciones REP en construcción. El ítem 11 es una Ampliación de ISA PERÚ. Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE
(*) Mayor detalle de los proyectos en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision Febrero, 2016
En Construcción. El hito b.2) se
cumplió el 15.02.2015 y el hito a) el
06.09.2015. La concesionaria solicitó
ampliación de plazo para los hitos
b.1) y c)
ISA PERÚ S.A.
ISA PERÚ (Ampliación N° 3): a)Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, b.1)
Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Pucallpa, b.2) Instalación
temporal de Transformador en S.E. Pucallpa. c) Instalación de compensación reactiva en
la S.E. Pucallpa, d) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Aguaytía.
10.09.201411 73.0%18.4080 MVA
TOTAL
En Estudios.0 28.8 8.5%12 09.06.2015
REP (Ampliación N° 17): a) Instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR
en 60 kV en la S.E. Puno. b) Cambio de configuración de barras en 138 kV de T a PI en la
S.E. Combapata. c) Ampliación de la capacidad de transformación a 30 MVA de la S.E.
Paramonga Nueva. d) Ampliación de la capacidad de transformación a 100 MVA y cambio
de configuración en 60 kV de simple barra a doble en la S.E. Ica. e) Cambio de
configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la
S.E. Friaspata.
REP‐ISA ‐
20
ÍtemN° de
Contrato
Concesión
AutorizaciónCentral Empresa
Potencia
(MW)
Avance del
Proyecto
Puesta en
Operación
Comercial
Estado
1 343‐2009Concesión ‐
ProinversiónC.H. CHAGLLA (Huánuco) EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. 456 1,247.0 99.8% 31.07.2016 En construcción.
2 Autorización Nodo EnergéticoC.T. PUERTO BRAVO ‐ NODO ENERGÉTICO
DEL SURSAMAY I S.A. 720 390.0 99.0% 09.06.2016 En construcción.
3 453‐2014 Concesión RER C.H. RUCUY (Lima) EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C. 20 98.0% 24.09.2017 En construcción
4 358‐2010Concesión ‐
ProinversiónC.H. CERRO DEL ÁGUILA (Huancavelica) CERRO DEL ÁGUILA S.A. 525 948.0 91.3% 30.06.2016 En construcción.
5 336‐2009 Concesión RER C.H. CARPAPATA III (Tarma) GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A. ‐ GEA S.A. 13 51.6 89.0% 31.12.2016 En construcción.
6 Autorización Reserva Fría C.T. PUCALLPACONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y
ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.46 23.8 85.0% 03.11.2015
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC
7 Autorización Nodo Energético C.T. ILO 4 ‐ NODO ENERGÉTICO DEL SUR ENERSUR S.A. 735 432.4 82.0% 01.03.2017 En construcción
8 Autorización Reserva Fría C.T. PUERTO MALDONADOCONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y
ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.20 11.7 80.0% 16.09.2015
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC
9 Autorización Autorización C.T. CHILCA 1 (Ampliación de Capacidad) ENERSUR S.A. 113 140.0 67.0% 13.06.2017 En construcción.
10 253‐2005 Concesion RER C.H. LA VIRGEN (Junín) LA VIRGEN S.A.C. 84 107.3 48.6% 31.01.2016En construcción. Solicitó
ampliación de la POC
11 Autorización Reserva Fría C.T. IQUITOS NUEVA GENRENT DEL PERÚ S.A.C. 70 94.4 44.0% 18.03.2016
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC hasta el
23.12.2016
12 201‐2002 Concesión C.H. CENTAURO I y III (Ancash) CORPORACIÓN MINERA PERÚ 25 50.6 40.0% 21.03.2016 En construcción.
13 189‐2001 Concesión C.H. MARAÑON (Junín) HIDROELECTRICA MARAÑÓN S.R.L. 88 183.9 38.0% 15.07.2018 En construcción.
14 Autorización AutorizaciónC.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
(Turbina de Vapor‐Ciclo Combinado)TERMOCHILCA 100 170.0 15.0% 18.03.2017 Etapa de Estudios
15 211‐2003Concesión ‐
ProinversiónC.H. PUCARÁ (Cuzco)
EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO
S.A.178 360.0 6.0% 15.12.2017
En construcción (obras
preliminares)
16 456‐2014 Concesión C.H. VERACRUZ (Amazonas ‐Cajamarca) COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C 730 1,443.7 1.6% 09.01.2022 Etapa de Estudios
17 Autorización Autorización C.T. NUEVA ESPERANZA EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L. 135 127.5 0.0% 31.12.2016Etapa de finaciamiento. Solicitó
ampliación de la POC
43.0
CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ‐ EN CONSTRUCCIÓN
Monto de
Inversión
(Mio US$)
21
ÍtemN° de
Contrato
Concesión
AutorizaciónCentral Empresa
Potencia
(MW)
Avance del
Proyecto
Puesta en
Operación
Comercial
Estado
Monto de
Inversión
(Mio US$)
18 359‐2010 Concesión C.H. RAURA II (Viroc) (Lima) AMAZONAS GENERACIÓN S.A. 12 20.5 0.0% 17.03.2017 Etapa de Estudios
19 407‐2012 Concesión C.H. CATIVEN I‐II (La Libertad) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 29 68.6 0.0% 31.03.2017
Etapa de Estudios. Solicitó
ampliación de la POC hasta el
29.07.2021
20 ‐‐ Concesión C.H. NUEVA ESPERANZA (Huánuco) ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. 9 15.6 0.0% 31.12.2017 Etapa de Estudios
21 464‐2015 Concesión C.H. TULUMAYO IV (Junín) EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C. 56 0.0% 07.03.2018 Etapa de Estudios.
22 426‐2013 Concesión C.H. OLMOS 1 (Lambayeque y Piura) SINDICATO ENERGÉTICO S.A. ‐ SINERSA 51 91.3 0.0% 31.12.2018
Etapa de Estudios. Solicitó
ampliación de la POC hasta el
07.10.2020
23 450‐2014 Concesión RER C.H. PALLCA (Lima) ANDEAN POWER S.A. 10 0.0% 03.06.2019 Etapa de Estudios
24 363‐2011Concesión ‐
ProinversiónC.H. MOLLOCO (Arequipa) GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. ‐ GEMSAC 302 680.0 0.0% 17.10.2020
Etapa de Estudios. Solicitó
ampliación de la POC por 347 días
25 454‐2014 Concesión C.H. CURIBAMBA (Jauja) EDEGEL S.A. 195 577.0 0.0% 16.04.2021 Etapa de Estudios
26 471‐2015 Concesión C.H. TULUMAYO V (Junín) EGEJUNÍN TULUMAYO V S.A.C. 83 158.1 0.0% 15.09.2021 Etapa de Estudios
27 374‐2011 Concesión C.H. BELO HORIZONTE (Huánuco) ODEBRECHT S.A.C. 180 389.2 0.0% 30.12.2021 Etapa de Estudios
28 458‐2014 Concesión C.H. CHADIN II (Amazonas‐Cajamarca) AC ENERGÍA S.A. 600 2,000.0 .(2) 0.0% 20.11.2023 Etapa de Estudios
29 327‐2009 Concesión RER C.H. TINGO (Lima) COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA TINGO S.A.C. 9 22.0 0.0% 30.08.2015 En trámite de Adenda
30 384‐2011 Concesión RER C.H. COLA I (La Libertad y Ancash) HIDROELÉCTRICA COLA S.A. 10 26.0 0.0% 28.02.2017 En trámite de Adenda
31 190‐2001 Concesión C.H. TARUCANI (Arequipa) TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. 49 128.5 ‐‐ 07.06.2015 Contrato suspendido
TOTAL 5,653 10,132.(2) : Monto referencial Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP
C.H. : Central Hidroeléctrica Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE
C.T. : Central Termoeléctrica OSINERGMINFebrero, 2016
105.2
25.0
22
ÍtemPRIMERA SUBASTA (Firma de Contrato:
31.03.2010)Empresa
Potencia
Instalada
(MW)
Energía
Ofertada
(MWh/año)
Precio Ofertado
(Ctvs US$/kWh)
Avance físico
(%)
Puesta en
Operación
Comercial
Estado
1 C.H. Chancay (Chancay‐Lima) SINERSA 19.2 143,000 5.850 36.2 95.0% 31.12.2015
En construcción. Solicitó
ampliación hasta el
30.06.2016
2 C.H. Angel III (Carabaya‐Puno) Generadora de Energía del Perú 20.0 131,045 5.998 25.1 57.0% 31.12.2017 En construcción
3 C.H. Angel II (Carabaya‐Puno) Generadora de Energía del Perú 20.0 131,045 5.999 21.5 40.0% 31.12.2017 En construcción
4 C.H. Angel I (Carabaya‐Puno) Generadora de Energía del Perú 20.0 131,045 5.997 23.1 31.0% 31.12.2017 En construcción
5 C.H. Shima (1) Hidro Energía SAC 5.0 32,922 6.400 27.2 0.0% 31.12.2014En construcción. Solicitó
ampliación
79.2 536,135 133.1.(1)
: La información de este proyecto no se considera en los totales porque el Contrato RER ha sido resuelto
ÍtemSEGUNDA SUBASTA (Firma de Contrato:
30.09.2011)Empresa
Potencia
Instalada
(MW)
Energía
Ofertada
(MWh/año)
Precio Ofertado
(Ctvs US$/kWh)
Avance físico
(%)
Puesta en
Operación
Comercial
Estado
1 C.H. El Carmen (Tingo María‐Huánuco) Generación Andina S.A.C. 8.4 45,000 5.590 27.0 85.0% 15.02.2016
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC hasta el
15.05.2016
2 C.H. 8 de Agosto (Tingo María‐Huánuco) Generación Andina S.A.C. 19.0 140,000 5.390 51.0 80.0% 15.02.2016
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC hasta el
20.05.2016
3 C.H. Renovandes H1 (Condorcocha‐Ayacucho) Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. 20.0 150,000 5.389 58.8 64.0% 31.10.2016 En construcción
4 C.H. Huatziroki (Condorcocha‐Ayacucho) Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. 19.2 72,270 4.760 23.2 16.0% 04.03.2016
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC en 1236
días
5 C.H. Manta (Huallanca‐Ancash) Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A. 19.8 127,500 5.200 27.2 0.0% 31.12.2014
En construcción. Solicitó
ampliación hasta el
31.03.2018
183.5 950,530 372.9
(EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)
CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS)
Inversión
(Mio. US$)
Sub total
Inversión
(Mio. US$)
Sub total
23
(EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)
CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS)
ÍtemTERCERA SUBASTA (Firma de Contrato:
18.02.2014)Empresa
Potencia
Instalada
(MW)
Energía
Ofertada
(MWh/año)
Precio Ofertado
(Ctvs US$/kWh)
Avance físico
(%)
Puesta en
Operación
Comercial
Estado
1 C.H. Potrero (Cajamarca) Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. 19.9 134,211 5.177 45.9 31.0% 31.12.2016 En construcción
2 CH. Yarucaya (Lima) Huaura Power Group S.A. 16.5 115,000 5.050 34.0 21.0% 08.12.2017 En construcción
3 C.H. Santa Lorenza I (Huánuco) Empresa Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. 18.7 144,280 6.480 41.7 5.0% 31.12.2017Estudios. Solicitó ampliación
de la POC por 7 meses
4 C.H. Karpa (Huánuco) Hidroeléctrica Karpa S.A.C. 19.0 115,000 5.570 53.8 3.0% 23.12.2016
En construcción. Solicitó
ampliación de la POC hasta el
30.06.2018
5 C.H. Carhuac (Huanza‐Lima) Andean Power S.A. 20.0 97,000 5.480 30.0 0.0% 07.11.2018 Estudios
6 C.H. Laguna Azul (Castilla‐Arequipa) Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L. 20.0 130,000 6.200 60.0 0.0% 12.12.2018 Estudios
7 C.H. Colca (Junín) Empresa Generación Eléctrica Colca S.A.C. 12.1 70,196 5.689 26.5 0.0% 16.12.2018 Obras preliminares.
8 C.H. Zaña 1 (Cajamarca) Electro Zaña S.A.C. 13.2 80,940 5.750 30.5 0.0% 29.12.2018 Estudios
9 C.H. Hydrika 1 (Ancash) Empresa Hydrica 1 S.A.C. 6.6 35,610 5.490 22.4 0.0% 01.11.2018 Estudios
10 C.H. Hydrika 2 (Ancash) Empresa Hydrica 2 S.A.C. 4.0 20,020 5.450 8.2 0.0% 06.07.2018 Estudios
11 C.H. Hydrika 3 (Ancash) Empresa Hydrica 3 S.A.C. 10.0 50,810 5.390 30.6 0.0% 21.10.2018 Estudios
12 C.H. Hydrika 4 (Ancash) Empresa Hydrica 4 S.A.C. 8.0 44,790 5.550 18.6 0.0% 02.10.2018 Estudios
13 C.H. Hydrika 5 (Ancash) Empresa Hydrica 5 S.A.C. 10.0 57,930 5.390 21.9 0.0% 17.06.2018 Estudios
Sub total 178.0 1,095,787 424.1
Total Acumulado 440.7 2,582,452 930.1
Donde: Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP
Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE
OSINERGMIN
C.S. . Central Solar Febrero, 2016
C.E. . Central Eólica
C.B. . Central Biomasa
C.H. . Central Hidroeléctrica
Inversión
(Mio. US$)
24
ÍtemTipo de
contrato de la
Central
ProyectoCentral de
GeneraciónPropietario
Nivel de
Tensión
(kV)
Capac. de
Transmisión
Longitud
(km)
Ancho de
Faja de
Serv. (m)
Avance de
Obra (%)
Puesta en
Servicio
(Contrato)
Estado (*)
1 Reserva Fria L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo (Nodo Energético)‐S.E. San José (58
km, simple terna)‐Nodo Energético del Sur
C.T. Reserva Fría
Puerto BravoSamay I S.A. 500 1200 MVA 58.0 64 99.0% 09.06.2016 En construcción
2 Reserva Fria L.T. 500 kV S.E. C.T. Ilo 4 (Nodo Energético) ‐ S.E. Montalvo (75 km,
simple terna) ‐ Nodo Energético del Sur
C.T. Reserva Fría
IloEnersur S.A. 500 1400 MVA 75.0 64 95.0% 01.03.2017 En construcción
3
RER
(Tercera
Subasta)
L.T. 60 kV S.E. Chancay ‐ S.E. Huaral (Construcción de 60.5 km de
líneas, simple terna, triangular, S.E. Chancay 13,8/60 kV y S.E. Huaral
60 kV. Tipo AAAC 300 mm2)
C.H. ChancaySindicato Energético
S.A.60 25 MVA 60.5 16 94.0% 31.12.2015
En construcción. Solicitó
ampliación
4Concesión
MINEM
L.T. 72.5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I (Construcción de: 3
km de línea)C.H. Carpapata III Unacem S.A.A. 72.5 15 MVA 3.0 16 92.0% 31.12.2016 En construcción
5 Proinversión
L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila ‐ S.E. Campo Armiño (Construcción
de: 15,76 km de línea, doble terna. S.E. Cerro del Águila 13,8/220 kV
y S.E. Campo Armiño 220 kV.)
C.H. Cerro del
ÁguilaCerro del Águila S.A. 220
632,5 MVA
c/terna15.8 25 90.0% 30.06.2016 En construcción
6RER (Segunda
Subasta)
L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto ‐ S.E. Tingo María (Construcción de 58,7
km de línea, simple terna. S.E. 8 de Agosto 138/22.9/13.8 kV y S.E.
Tingo María 138 kV. Tipo ACAR 350 MCM)
C.H. 8 de AgostoGeneración Andina
S.A.C.138 50 MW 58.7 20 75.0% 15.02.2016 En construcción
7Concesión
MINEM
L.T. 138 kV S.E. La Virgen ‐ S.E. Caripa (Construcción de: 62,8 km de
línea, simple terna, Triangular, S.E. La Vírgen 13,8/138 kV y S.E.
Caripa 138 kV. Tipo AAAC 300 mm2)
C.H. La Virgen La Virgen S.A.C. 138 92 MW 62.8 25 21.0% 31.01.2016En construcción. Solicitó
ampliación de la POC
8RER (Segunda
Subasta)
L.T. 60 kV S.E. Huatziroki ‐ S.E. Yurinaki (Construcción de 30,1 km de
línea, simple terna. S.E. Huatziroki 10/22,9/60 kV y S.E. Yurinaki 60
kV. Tipo AAAC 200 mm2)
C.H. Huatziroki
Empresa de
Generación Hidraúlica
Selva S.A.
60 25 MVA 30.1 16 13.0% 04.03.2016En construcción. Solicitó
ampliación
9RER (Segunda
Subasta)
L.T. 60 kV S.E. Renovandes H1 ‐ S.E. Yanango (Construcción de 38,2
km de línea en tres tramos: S.E. Renovandes‐S.E. Chanchamayo, S.E.
Chanchamayo‐S.E. Yanango Renovandes y S.E. Yanango Renovandes‐
Yanango Edegel)
C.H. Renovandes
H1
Empresa de
Generación Eléctrica
Santa Ana S.R.L.
60 20 MW 38.2 16 5.0% 31.10.2016 En construcción
10 Reserva Fria L.E. 22,9 kV S.E. C.T. Puerto Maldonado ‐ S.E. Puerto MaldonadoC.T. Reserva Fría
Puerto Maldonado
Infraestructuras y
Energías del Perú
S.A.C.
22,9 24 MW 0.1 11 0.0% 16.09.2015En construcción. Solicitó
ampliación
11 Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. Pucallpa ‐ Parque IndustrialC.T. Reserva Fría
Pucallpa
Infraestructuras y
Energías del Perú
S.A.C.
60 52.4 MW 0.5 16 0.0% 03.11.2015En construcción. Solicitó
ampliación
12Concesión
MINEM
L.T. 220 kV S.E. Marañon ‐ S.E. Huaricashash (Construcción de: 39,5
km de línea, simple terna, S.E. Marañon 13,8/220 kV y S.E.
Huaricashash 220 kV).
C.H. MarañonHidroeléctrica
Marañon S.R.L.220 88 MW 39.5 25 0.0% 15.07.2018 En obras preliminares
13 Proinversión
L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) ‐ S.E. Onocora (Construcción
de: 1,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Pucará
13,8/138/220 kV y S.E. Onocora 138/220 kV. Tipo ACSR Curlew 523,7
mm2)
C.H. Pucará
Empresa de
Generación
Hidroeléctrica del
Cusco S.A.
220 160 MVA 1.4 25 0.0% 15.12.2017 En obras preliminares
14 Proinversión
L.T. 138 kV S.E. Acco ‐ S.E. Pucará (Pampa Hanza) (Construcción de:
10,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Acco 13,8/138 kV y S.E.
Pucará 13,8/138/220 kV. Tipos ACSR Ostrich 176,9 mm2)
C.H. Acco
Empresa de
Generación
Hidroeléctrica del
Cusco S.A.
138 30 MVA 10.2 20 0.0% 15.12.2017 En obras preliminares
15RER (Segunda
Subasta)
L.T. 66 kV S.E. Manta ‐ S.E. La Pampa (Construcción de 2,7 km de
línea, simple terna. S.E. Manta 6,3/66 kV y S.E. La Pampa 66 kV. Tipo
ACSR 160 mm2)
C.H. Manta
Peruana de Inversión
en Energía Renovable
S.A.
66 24 MVA 2.7 16 0.0% 31.12.2014
Estudios. Solicitó
ampliación hasta marzo
2018
16 Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Nueva‐S.E. C.T. IquitosC.T. Reserva Fría
Iquitos Nueva
Genrent del Perú
S.A.C.60 80.5 MW 14.3 16 0.0% 18.03.2016 En construcción
ESTADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN"
25
ÍtemTipo de
contrato de la
Central
ProyectoCentral de
GeneraciónPropietario
Nivel de
Tensión
(kV)
Capac. de
Transmisión
Longitud
(km)
Ancho de
Faja de
Serv. (m)
Avance de
Obra (%)
Puesta en
Servicio
(Contrato)
Estado (*)
17Concesión
MINEM
L.T. 66 kV S.E. Chacas ‐ S.E. Carhuaz (Construcción de: 44 km de
línea, S.E. Chacas 6,9/60 y S.E. Carhuaz 60 kV)
C.H. Centauro I y
III
Corporación Minera
del Perú S.A.66 30 MVA 44.0 16 0.0% 21.03.2016
Estudios. Solicitó
ampliación
18RER (Tercera
Subasta)
L.T. 66 kV S.E. Potrero ‐ S.E. Aguas Calientes (Construcción de 5 km
de línea, simple terna. Construcción de S.E. Potrero 30/60 kV y S.E.
Aguas Calientes 60 kV)
C.H. PotreroEmpresa Eléctrica
Agua Azul S.A.66 20 MW 5.0 16 0.0% 31.12.2016 Estudios
19RER (Tercera
Subasta)
L.T. 66 kV S.E. Yarucaya ‐ S.E. Andahuasi (Construcción de 22,5 km
de línea, simple terna. Construcción de S.E. Yarucaya (13,8/66 kV) y
ampliación de S.E. Andahuasi (66 kV))
C.H. YarucayaHuaura Power Group
S.A.C.66 20 MVA 21.0 16 0.0% 08.02.2017 Estudios
20Concesión
MINEM
L.T. 60 kV S.E. Runatullo III ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 7,49
km de línea) C.H. Tulumayo IV
Egejunín Tulumayo IV
S.A.C.60 60 MW 7.5 16 0.0% 03.10.2017 Estudios
21
RER
(Primera
Subasta)
L.T. 138 kV S.E. Ángel I ‐ S.E. Ángel II (S.E. 8 de Ángel I 6,6/138 kV y
S.E. Ángel II 6,6/138 kV)C.H. Ángel I
Generadora de
Energía del Perú S.A.138 19,95 MW 2.1 20 0.0% 31.12.2017 Estudios
22
RER
(Primera
Subasta)
L.T. 138 kV S.E. Ángel II ‐ S.E. Ángel III (S.E. Ángel II 6,6/138 kV y S.E.
Ángel III 6,6/138 kV)C.H. Ángel II
Generadora de
Energía del Perú S.A.138 19,95 MW 2.8 20 0.0% 31.12.2017 Estudios
23
RER
(Tercera
Subasta)
L.T. 138 kV S.E. Ángel III ‐ S.E. San Gabán (S.E. Ángel III 6,6/138 kV y
S.E. San Gabán 138 kV)C.H. Ángel III
Generadora de
Energía del Perú S.A.138 19,95 MW 3.6 20 0.0% 31.12.2017 Estudios
24RER (Tercera
Subasta)
L.T. 138 kV S.E. Santa Lorenza ‐ L.T. Paragsha 2‐Huánuco
(Construcción de 1,35 km, simple terna + 2.88 km, doble terna. S.E.
Santa Lorenza 13.8/138 kV y S.E. Paragsha 2 138 kV.)
C.H. Santa Lorenza
Empresa de
Generación Eléctrica
Santa Lorenza S.A.C.
138 75 MVA 4.2 20 0.0% 30.12.2018 Estudios
25
RER
(Tercera
Subasta)
L.T. 60 kV S.E. Zaña ‐ S.E. Cayalti (Construcción de: 50,3 km de línea,
simple terna. Triangular, S.E. Zaña 6.9/60 kV y S.E. Cayalti 60 kV.)C.H. Zaña Electro Zaña S.A.C. 60 13 MW 50.3 16 0.0% 31.12.2018 Estudios
26 Proinversión
L.T. 220 kV S.E. Soro ‐ S.E. Huambo (Construcción de: 21 km de línea,
doble terna, S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) y la
S.E Huambo (220 kV))
C.H. MollocoGeneradora Eléctrica
Molloco S.A.C.220 180 MVA 27.5 25 0.0% 17.10.2020 Estudios
27Concesión
MINEM
L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte ‐ S.E. Tingo María (Construcción de:
19,5 km de línea, simple terna, S.E. Belo Horizonte 13,8/220 kV y S.E.
Tingo María 220 kV.)
C.H. Belo
HorizonteOdebrecht 220 180 MW 19.5 25 0.0% 30.12.2021 Estudios.
28Concesión
MINEM
L.T. 60 kV S.E. Tulumayo V ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 9,18
km de línea) C.H. Tulumayo V
Egejunín Tulumayo V
S.A.C.220 100 MVA 9.2 25 0.0% 15.09.2021 Estudios
29Concesión
MINEM
L.T. 138 kV S.E. Tarucani ‐ S.E. Majes (Construcción de: 57,7 km de
línea. S.E. Tarucani 13,8/13,8/138 kV y S.E. Majes 138 kV.Tipo AAAC
283 mm2)
C.H. TarucaniTarucani Generating
Company S.A. 138 115 MW 57.7 20 ‐‐ 07.06.2015 Contrato Suspendido
725.1
Donde:
L.T: Línea de Transmisión Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP
L.E. Línea Eléctrica Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE
C.H. Central Hidroeléctrica OSINERGMIN
C.T. Central Termoeléctrica Febrero, 2016
C.S. Central Solar Fotovoltaica
C.E. Central Eólica
Total
26
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
6. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
27
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
6.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
28
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV MANTARO‐MARCONA‐SOCABAYA‐MONTALVO (MAMO)
Ubicación de la Línea Eléctrica
Vista panorámica de la S.E. Poroma
Vista panorámica de la S.E. Yarabamba
Vista panorámica de la S.E. Colcabamba
Pruebas Eléctricas – Autotransformador en China
DENOMINACIÓN L.T. 500 KV MANTARO–MARCONA–SOCABAYA–MONTALVO
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Mantaro Nueva (Colcabamba) y S.E. Socabaya Nueva (Yarabamba) S.E. Campo Armiño, S.E. Poroma y S.E. Montalvo (Ampliaciones). S.E. Socabaya Existente y S.E. Cerro Verde
UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Colcabamba Huancavelica Tayacaja Colcabamba 2 293 msnm
S.E. PoromaIca Nazca Vista Alegre 559 msnm
S.E. YarabambaArequipa Arequipa Socabaya 2 343 msnm
S.E. MontalvoMoquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 392 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Mantaro‐Marcona‐Socabaya‐Montalvo Tensión Capacidad Longitud Mantaro Nueva‐Campo Armiño Tensión Capacidad Longitud Socabaya Nueva‐Socabaya Existente Tensión Capacidad Longitud
Valores Nominales Valores en Contingencia
Simple terna 500 kV 1 400 MVA 900 km Simple terna 220 kV 1 000 MVA 3 km Simple terna 220 kV 600 MVA 9,7 km
.Simple terna550 kV (máxima tensión) 1 820 MVA 900 km Simple terna 245 kV (máxima tensión) 1 300 MVA 3 km Simple terna 245 kV (máxima tensión) 780 MVA 9,7 km
Conductor 500 kV ACAR (800, 900, 1000) MCM; 220 kV ACAR (550, 1250) MCM
Cable de Guarda OPWG Fibra óptica +convencional
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)
. 26.09.2013 26.11.2016 278,4 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
06.11.2015 26.09.2015 26.06.2016 26.11.2016
SUPERVISIÓN DE LA OBRA Unión de Empresas Supervisoras – UES (HMV Perú y CONCOL Perú)
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 500 kV Mantaro (Colcabamba)‐Marcona (Poroma), simple terna de
359 km; L.T. 500 kV Marcona (Poroma)‐Socabaya (Yarabamba), simple terna de 450 km; L.T. 500 kV Socabaya (Yarabamba)‐Montalvo, simple terna de 101 km. Enlace en 220 kV Colcabamba‐Campo Armiño, simple terna de 3 km y Enlace en 220 kV Yarabamba‐Socabaya.
CTM gestionó una modificación del contrato fin se le reconozca un monto por la conexión de la C.H. Cerro del Águila a la subestación Colcabamba (S.E. Mantaro Nueva). El MINEM denegó el pedido.
El Cierre Financiero se efectuó el 02.09.2015. El EIA se aprobó el 06.11.2015 con R.D. N° 403‐2015‐MEM/DGAAE. Las obras se iniciaron el 09.11.2015. Actualmente se viene desarrollando la construcción (obras civiles) de la S.E. Colcabamba, Yarabamba, Poroma y
Montalvo. El avance en la construcción es: Líneas de Transmisión: 10 % y Subestaciones: 8,5%. El avance global del proyecto es de 49,3%, que incluye la Ingeniería, Fabricación, Suministro de Equipos, Gestión
Predial y Servidumbres, Aprobación del EIA y construcción. La POC está prevista para 26.11.2016, la concesionaria ha solicitado ampliación de plazo hasta el 07.06.2017,
pendiente de aprobación del MINEM.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
C.H. Cerro del Águila
29
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV CARHUAQUERO‐CAJAMARCA NORTE‐CÁCLIC–MOYOBAMBA
Ubicación de la Línea Eléctrica
Montaje de la torre T30 del tramo L1
Vista de la Torres T351 llegada a la SE Cáclic
S.E. Belaunde Terry‐Charla de 5 min
Montaje de las bases soporte en la S.E. Belaunde Terry
DENOMINACIÓN L.T. 220 KV CARHUAQUERO ‐ CAJAMARCA NORTE ‐ CÁCLIC – MOYOBAMBA Y SUBESTACIONES (LT 220 KV CCNCM)
EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LÍNEA TRANSMISIÓN CCNCM SAC (COBRA PERÚ S.A.)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte (Ampliaciones) S.E. Cáclic y S.E. Moyobamba (Nuevas).
UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud . Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Carhuaquero Cajamarca Chota Llama 375 msnm
S.E. Cajamarca NorteCajamarca Cajamarca Cajamarca 3 606 msnm
S.E. Cáclic Nueva (Chachapoyas) Amazonas Chachapoyas Cáclic 375 msnm
S.E. Moyobamba Nueva (Fernando Belaunde Terry) San Martin Moyobamba Moyobamba 854 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Carhuaquero‐Cajamarca Norte Cajamarca Norte‐Cáclic Cáclic‐Moyobamba
Capacidad 300 MVA 220 MVA 220 MVA
Contingencia 360 MVA 264 MVA 264 MVA
Longitud 95,78 km 159,28 km 110,17 km
CONDUCTOR ACAR 750 Y 1200 MCM
CABLE DE GUARDA 1 OPGW 36 fibras 1 Convencional EHS
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Conc. SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)
. 16.03.2013 16.05.2016 106,8 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
16.01.2015 16.03.2015 16.12.2015 16.05.2016
SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU S&Z. INSPECTOR CENERGIA
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Carhuaquero‐Cajamarca Norte–Cáclic‐
Moyobamba, simple terna; ampliación de la S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte; y la construcción de la S.E. Chachapoyas (Cáclic Nueva) y S.E. Fernando Belaunde Terry (Moyobamba Nueva).
La DGAAE/MEM aprobó el EIA (R.D. N° 439‐2014‐MEM/DGAAE del 23.12.14). Las obras del proyecto se iniciaron el 20.03.2015. El MINEM ha dado conformidad al Estudio de Ingeniería Definitiva. Se ha completado con el 100% de los CIRAs para el trazo de servidumbre de la línea de transmisión. Se lograron acuerdos para la ubicación de 802 estructuras y aproximadamente 360 km de servidumbre de electroductos, que representa el 98% del total de servidumbre de la línea de transmisión. Se tiene un avance de 92% en la elaboración de la Ingeniería de Detalle. Se tiene un 59% de avance en la construcción de la S.E. Belaunde Terry, 46% en la S.E. Chachapoyas, 36% en el Tramo I de la línea, 34% en el Tramo II, 35% en el Tramo III, 8% en el movimiento de tierras y explanación de terrenos de la S.E. Carhuaquero y 0.2% en el inicio de ejecución de obras civiles en la S.E. Cajamarca Norte. El proyecto tiene un avance global de 65,6%. La POC está prevista para 16.05.2016. La Concesionaria ha solicitado ampliación del plazo para la POC
(en más de 300 días) por el retraso en la aprobación de la ingeniería.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
30
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU–QUENCORO–ONOCORA‐TINTAYA
Ubicación de la Línea Eléctrica
S.E. Quencoro (Pórtico de la Ampliación)
Ensamblaje de la Torre T220
Perfiles en Almacén Izcuchaca
Trabajos de Montaje de la Torre T221
DENOMINACIÓN L.T. 220 KV MACHUPICCHU‐QUENCORO‐ONOCORA‐TINTAYA
EMPRESA CONCESIONARIA ATN 3 S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Suriray y Tintaya (Ampliaciones). S.E. Quencoro y S.E. Onocora (Nuevas)
UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Quencoro Nueva (Kayra)Cuzco Espinar San Gerónimo 3 360 msnm
S.E Onocora NuevaCuzco Canchis Sicuani 3 560 msnm
DATOS DE LA LÍNEA L.T. 220 kV Suriray – Kayra (1 circuito) L.T. 220 kV Kayra – Onocora (1 circuito) L.T. 220 kV Onocora – Tintaya (2 circuitos) L.T. 138 kV Kayra ‐ Quencoro Existente (1 c)
Capacidad
300 MVA 300 MVA 300 MVA 150 MVA
Contingencia
360 MVA 360 MVA 360 MVA 180 MVA
Longitud
153 km 116 km 84,9 km 1,9 km
Tipo
Triangular Triangular Vertical ‐
Conductor ACSR Gannet 377,8 mm2‐677 MCM, Dos (2) por fase
Cable de Guarda Tipo OPGW y 1 Convencional
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)
. 13.06.2013 25.12.2016 114,3 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
25.08.2015 24.12.2015 13.03.2016 25.12.2016
SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU S&Z
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Suriray‐Onocora (simple terna, 300 MVA, 269 km); L.T.
220 kV Onocora‐Tintaya (doble terna, 300 MVA, 85 km); ampliación de la S.E. Suriray y S.E. Tintaya; construcción de la S.E. Quencoro Nueva (Kayra) y S.E. Onocora y el Enlace en 138 kV Quencoro Nueva (Kayra)‐Quencoro Existente (simple terna, 150 MVA, 2 km).
Este proyecto que se inicia en la S.E. Suriray permitirá transportar parte de la energía generada, principalmente por la C.H. Machupicchu II (99 MW) y la C.H. Santa Teresa (98 MW).
Con Carta COES/D/DP‐1590‐2014 de 03.11.2014 se aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 281‐2015‐MEM/DGAAE del 24.08.2015 se aprobó el EIA del proyecto. La construcción del proyecto se inició el 25.08.2015. Se ha firmado Convenios de Conexión con REP y CTM (S.E. Suriray). Pendiente con TESUR (S.E. Tintaya). La Concesión Definitiva se solicitó el 31.08.2015 con carta ATN3.GG.236.2015. Está pendiente su obtención. El Ministerio de Cultura aprobó el Proyecto de Evaluación Arqueológica. La Ingeniería de Detalle de la línea tiene un avance de 99,4% y de las subestaciones 84,8%. El MINEM solicitó opinión al Osinergmin respecto a la solicitud de ampliación de la fecha de POC por 499 días
calendarios debido a razones de fuerza mayor (conflictos sociales en la zona y demora en la aprobación del EIA). El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo, que se cumple el 25.12.2016.
Está en ejecución el plan de desbosque y remediación. El MINEM ha suspendido en 150 días calendario o hasta la aprobación de la Concesión Definitiva, lo que ocurra
primero, los plazos de los hitos Cierre Financiero, Llegada de transformadores y reactores y Puesta en Operación Comercial
El proyecto, según cronograma tiene un avance a la fecha del 43% que incluye la construcción. La POC estaba prevista para el 13.08.2016; dicho plazo se amplió hasta el 25.12.2016.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
L-1005/1(87.5 km)
L-1005/2(101 km)
153 k
m
116 km
84.9
km
1.9
kmS.E. SURIRAY
S.E.QUENCORO
S.E.COMBAPATA
S.E. KAYRA(En Construcción)
S.E. ONOCORA(En Construcción)
S.E. TINTAYA NUEVA(En Construcción)
S.E.TINTAYA
138 kV 138 kV
138 kV
220 kV
220 kV220 kV
220 kV
138 kV
138 kV
120/120/13,5 MVA
20 MVAR
31
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MOYOBAMBA – IQUITOS
Ubicación de la Línea Eléctrica
Terreno para S.E. Iquitos Nueva
Patio de Llaves S.E. Iquitos Existente
Equipo Básico para Instalación de Pilotes
Prueba de Instalación de Pilotes
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV MOYOBAMBA–IQUITOS
EMPRESA CONCESIONARIA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Moyobamba Nueva (220 kV), S.E. Iquitos Nueva (220/60 kV) y S.E.
Intermedia (220 kV) S.E. Iquitos Existente (60 kV) – Electro Oriente S.A.
UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Moyobamba Nueva San Martín Moyobamba Moyobamba 908 msnm
S.E. Intermedia Loreto Maynas Iquitos 130 msnm
S.E. Iquitos Nueva Loreto Maynas Iquitos 93 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión de operación nominal Tensión máxima de operación Capacidad Longitud Número de Ternas Faja de Servidumbre
S.E. Moyobamba Nueva – S.E. Intermedia
220 kV 245 kV 150 MVA 387 km Simple Terna 25 m
S.E. Intermedia –S.E. Iquitos Nueva
220 kV 245 kV 150 MVA 201 km Simple Terna 25 m
S.E. Iquitos Nueva – S.E. Iquitos Existente
60 kV 72,5 kV 150 MVA 8 km Doble Terna 16 m
CONDUCTOR AAAC – 800 MCM CABLE DE GUARDA 01 OPGW + 01 EHS 70 MM2
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)
06.10.2014 06.02.2019 499,2 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
06.08.2016 06.10.2016 06.08.2018 06.02.2019
SUPERVISOR DE OBRA Consultora Colombiana S.A. (CONCOL)
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva‐S.E. Intermedia (simple terna, 430
km), L.T. 220 kV S.E. Intermedia‐S.E. Iquitos Nueva (simple terna, 201 km), L.T. 60 kV. S.E. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Existente; ampliación de la S.E. Iquitos Existente; construcción de la S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva.
El 07.10.2015 LTP entregó al MINEM el Estudio de Ingeniería a nivel definitivo, para su revisión. Aún no existe acuerdo entre el MINEM, LTP, GENRENT y Electro Oriente, sobre los enlaces 60 kV entre la S.E. Iquitos
Nueva, Reserva Fría de Iquitos y las SS.EE Iquitos Existente y Santa Rosa de ELO. El 30.06.2015 se entregó el EIA a la DGAAE para su evaluación. El Estudio de Pre Operatividad fue presentado al COES en la primera semana de octubre 2015. Al 22.10.2015 se ha obtenido el CIRA del Sector 1 y Sector 2. La aprobación del EIA y el Cierre Financiero, se prevé para el mes de abril 2016. La ubicación de la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV ya está fijada a 4,5 km de su ubicación original, próximo al poblado
de Manacamiri, en un área de 10 Ha. El 16.02.2016 se han efectuado pruebas mecánicas de instalación de pilotes helicoidales en la torre N° 67
(Yurimaguas) Aún no se ha iniciado la construcción de la obra, que comenzará luego de la aprobación del EIA. El avance global del proyecto es de 16%. La POC está prevista para el 06.02.2019.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
220 kV
S.E. MOYOBAMBANUEVA
220 kV
S.E. INTERMEDIA
220 kV
S.E. IQUITOSNUEVA
60 kV
10 kV
C.S.
C.S.
185/185/30 MVA
26 MVAR
26 MVAR
5.2 km
430 km 201 km
60 kV
S.E. IQUITOSEXISTENTE
SVC
40 MVAR60 MVAR 40 MVAR
60 MVAR
32
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV LA PLANICIE–INDUSTRIALES
Ubicación de la Línea Eléctrica
Área de Demanda del Proyecto
Trazo L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales
Trazo L.T. 220 kV La Planicie – Industriales
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV LA PLANICIE–INDUSTRIALES
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. La Planicie (220 kV) S.E. Industriales (220/60 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. La Planicie Lima Lima Cieneguilla 620 msnm
S.E. Industriales Lima Lima Ate Vitarte 250 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor
Tramo Aéreo Tramo Subterráneo
220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 12,1 km Doble Terna Vertical AAAC 2x380 mm2
220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 5,2 km Horizontal Cable XLPE 1600 mm2
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)
11.09.2014 11.09.2016 35,3 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
11.09.2015 11.11.2015 11.05.2016 11.09.2016
SUPERVISOR DE OBRA Consorcio Supervisor Transmantaro
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV La Planicie – Industriales, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión.
El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV La Planicie‐Industriales (doble terna, 17,8 km) y ampliación de la S.E. Planicie y S.E. Industriales (instalación de dos (2) celdas de línea en 220 kV en la S.E. Industriales, que es propiedad de Luz del Sur e Instalación de dos (2) celdas de línea en 220 kV en la S.E. La Planicie, que forma parte de la concesión del Consorcio Transmantaro S.A.
La línea tendrá una longitud total de 17,8 km (12,1 km de tramo aéreo y 5,2 km de tramo subterráneo) y una capacidad de 400 MVA por circuito.
El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) La Ingeniería de Detalle de la S.E. La Planicie y S.E. Industriales tienen un avance de 99% respectivamente. La concesionaria presentó el 25.11.2015 el levantamiento de observaciones al Estudio de Pre Operatividad. La concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo por 56 días debido en los retrasos de aprobación del EIA para el cumplimiento de los hitos: Aprobación del EIA hasta el 01.12.2015 y POC hasta el 28.11.2016, requerimiento que está pendiente de respuesta.
El MINEM otorgó opinión favorable al Resumen Ejecutivo del EIA. El 14 y 16 de noviembre se realizó el Segundo Taller Participativo.
El 25.11.2015 llegaron al puerto del Callao los interruptores y pararrayos. La concesionaria presentó la última versión del EPO, levantando observaciones finales. Electro Oriente insiste en que el enlace de 60 kV de doble circuito se efectúe en la S.E. Santa Rosa. Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del EIA, se estima para fines de marzo.
El proyecto tiene un avance global de 44%. La POC está prevista para el 11.09.2016.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
220 kVS.E. LA PLANICIE
220 kVS.E. INDUSTRIALES
AAAC 2x380 mm²
11.7 km
XLPE 1600 mm²
4.9 km
AAAC 2x380 mm²
11.7 km
XLPE 1600 mm²
4.9 km
33
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRIASPATA–MOLLEPATA
Ubicación de la Línea Eléctrica
Área de Demanda del Proyecto
Trazo L.T. 220 kV Friaspata‐Mollepata
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV FRIASPATA–MOLLEPATA
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Friaspata (220 kV) S.E. Mollepata (220 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Friaspata Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600 msnm
S.E. Mollepata Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor Cable de guarda
220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 91 km Simple Terna Triangular AAAC 1 OPGW y 1 Convencional
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)
19.11.2014 19.12.2016 25,9 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
19.11.2015 19.03.2016 19.07.2016 19.12.2016
|SUPERVISOR DE OBRA CESEL S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema
Complementario de Transmisión. El proyecto comprende la construcción de lo siguiente:
o L.T. 220 kV Friaspata–Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 91 km de longitud. o Ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como Huancavelica) o Ampliación de la S.E. existente Mollepata.
El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La concesionaria ha solicitado una ampliación de plazo de 81 días para el cumplimiento del hito Puesta en
Operación Comercial, debido a la demora en la respuesta al PPC (Plan de Participación Ciudadana), con esta ampliación la POC sería el 10.03.2017.
Se están realizando las negociaciones con los propietarios/posesionarias para la servidumbre de la línea. Se tiene 100% de avance en la Ingeniería de Detalle de la línea y 50% de las subestaciones. Se han realizado negociaciones con 12 Comunidades Campesinas relativo a 101 torres, equivalente a 53%. Se está evaluando el cambio de configuración de la S.E. Friaspata derivada de la Ampliación 17 (REP), a GIS; Se seleccionó a Hyosung y a ABB como el proveedor del transformador y reactor, respectivamente. El proyecto registra un avance de 33,4% y un avance económico de US$ 6 040 000, equivalente a 18%. La POC está prevista para el 19.12.2016; CTM ha solicitado la modificación de la POC para el 10.03.2017.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
34
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV
Plano de Ubicación
Área de Demanda del Proyecto
Trazo S.E. Orcotuna
DENOMINACIÓN SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV
EMPRESA CONCESIONARIA
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Orcotuna (220/60 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincia Distrito Altitud
S.E. Orcotuna Junín Concepción Orcotuna 3 340 msnm
DATOS DE LA LÍNEA ENLACE Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor Cable de guarda
220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 5,74 km (Enlace 220 kV entre S.E. Orcotuna y L.T. 220 kV Huayucachi –Huanza – Carabayllo) Doble Terna Vertical AAAC 2 OPWG
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)
19.11.2014 19.12.2016 12,8 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
19.11.2015 19.03.2016 19.07.2016 19.12.2016
SUPERVISOR DE OBRA CESEL S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE La S.E. Orcotuna, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema Complementario de
Transmisión. El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones: Implementación de la Nueva S.E. Orcotuna 220/60 kV, de 50 MVA. L.T. 220 kV de enlace entre la L.T. 220 kV Huayucachi – Huanza ‐ Carabayllo y la Nueva S.E. Orcotuna, en
doble terna (para esta derivación se seccionará la L.T. 220 kV Huayucachi‐Huanza‐Carabayllo en un punto cercano a la ubicación de la nueva S.E.)
Se emitió el CIRA de la S.E. Orcotuna y su variante de conexión, el 12.05.2015. La empresa CESEL S.A. es la Supervisora del proyecto. El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La ingeniería de la L.T. tiene un avance de 100% mientras que el de la S.E. es de 54%. El 23.07.2015, se presentó a la DGAAE la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP). Está pendiente la respuesta. El Estudio de Pre Operatividad se presentó el 07.08.2015. Se vienen levantando las observaciones COES Con Oficio N° 1738‐2015‐MEM/DGE del 18.11.2015, el MINEM, con opinión del OSINERGMIN y la DGE, concluye
que solo debe instalarse el enlace de fibra óptica con cable OPGW, entre las SS.EE Huayucachi ‐ Orcotuna, manteniendo la protección vía onda portadora existente, en el tramo SE Huanza ‐ Derivación Orcotuna. Lo anterior se efectuaría como un adicional a la Ampliación N° 17, en el marco del Contrato de REP.
El proyecto registra un avance de 32,5%. La POC está prevista para el 19.12.2016.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
Leyenda:
Instalaciones a implementarse como parte del proyecto
Espacios de reserva que serán previstos en el proyecto Notas:(1) Las longitudes de las líneas de transmisión son referenciales.
Instalaciones existentes
SE HUANZA
RESERVAS
220 kV
50/50/15 MVA
60 kV
SEORCOTUNA
PARQUEINDUSTRIAL
26,5 km (1)149,5 km(1)
SEHUAYUCACHI
220 kV 220 kV
C.H.RUNATULLO RESERVAS
CONCEPCIÓN XAUXAPARQUEINDUSTRIAL
5,8
km (1
)
A SECARABAYLLO
35
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV AZÁNGARO–JULIACA–PUNO
Ubicación de la Línea de Transmisión
Recorrido de la Línea de Transmisión
Esquema de la Línea de Transmisión
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV AZÁNGARO –JULIACA–PUNO
EMPRESA CONCESIONARIA TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Azángaro Nueva (220/138 kV) ‐ Construcción S.E. Juliaca Nueva (220/138 kV) ‐ Construcción S.E. Puno (220 kV) – Ampliación
UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Azángaro Nueva (Pumiri) Puno Azángaro Azángaro 3 850 msnm
S.E. Juliaca Nueva (San Román) Puno San Román Juliaca 3 824 msnm
S.E. Puno Puno Puno Puno 3 827 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión nominal Tensión máxima Capacidad de Transmisión Capacidad en Emergencia Disposición de fases Estructuras Longitud
220 kV 245 kV 450 MVA 585 MVA Triangular Autosoportadas, tipo celosía de acero galvanizado 114 km (Azángaro Nueva‐Juliaca Nueva: 83 km y Juliaca Nueva‐Puno: 31 km)
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)
18.06.2015 18.03.2018 36,8 MM US$
HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
18.12.2016 18.04.2017 18.10.2017 18.03.2018
SUPERVISOR DE OBRA Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA)
INFORMACIÓN RELEVANTE
El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones: L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca ‐ Puno de un solo circuito con los siguientes tramos: Azángaro ‐ Juliaca:
83 km y Juliaca ‐ Puno: 31 km. L.T. 138 kV de enlace entre las S.E. Azángaro Nueva y existente. Conexión de la L.T. 138 kV Puno ‐ Juliaca existente a la barra en 138 kV de la S.E. Juliaca Nueva. Ampliación de la S.E. Puno 220 kV existente. S.E. Juliaca Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en 220 kV y simple barra en 138 kV. Ampliación de la S.E. Azángaro 138 kV existente.
S.E. Azángaro Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en 220 kV y simple barra en 138 kV. El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La L.T. 220 kV Azángaro–Juliaca–Puno permitirá evacuar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso
al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel I, II y III y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán I y II, debido a que el actual enlace de 138 kV no tiene capacidad suficiente.
Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El supervisor del proyecto es la empresa Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA). El 11.12.2016 se presentó al COES el Estudio de Pre Operatividad. Se ha recibido observaciones de REP,
San Gabán y COES, los mismos que están en proceso de subsanación. La POC está prevista para el 18.03.2018.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
S.E. AZÁNGARO 138 kV
24 MVA
138 kV
47,5 MVA
138 kV
100 MVA
220 kV
50 MVA
138 kV
40 MVA
138 kV
100 MVA
220 kV
S.E. PUNO 220/138 kV
40 MVA
138 kV
25 MVA
120 MVA
220 kV
S.E. JULIACA 138 kV
S.E. JULIACANUEVA 220/138 kVS.E. AZÁNGARO
NUEVA 220/138 kV 0,9
km
83 km
2 k
m
2 k
m
78,2 km 37 km
31 km
A S.E. Moquegua(L−2030)
(2)
(3)
36
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS
Ubicación de la Subestación y Línea Eléctrica
Ubicación S.E. Santa Rosa
Ubicación S.E. Chilca
S.E. Chilca Existente
DENOMINACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA S.E. CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carapongo (500/220 kV) – Nueva
UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Carapongo Lima Lima Lurigancho 630 msnm
DATOS DE LOS ENLACES Tensión Longitud Número de Ternas Configuración Conductor Cable de guarda
Callahuanca ‐ Cajamarquilla 220 kV 1,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS
Huinco – Santa Rosa 220 kV 0,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS
Chilca ‐ Carabayllo 500 kV 2,8 km 2 Vertical Por definir Dos de tipo OPGW
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)
11.11.2015 11.03.2018 42,7 MM US$
HITOSAprobación de EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
11.02.2017 11.04.2017 11.10.2017 11.03.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La implementación de este Proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní) por intermedio de esta nueva Subestación.
El proyecto comprende en su primera etapa: Construcción de la S.E. Carapongo, con 1 banco de autotransformadores, con potencia de 600 MVA (ONAN) 500/220 kV Construcción de los siguientes enlaces: L.T. 500 kV Chilca – Carabayllo, L.T. 220 kV Callahuanca – Cajamarquilla; y L.T. 220 kV Huinco – Santa Rosa.
El proyecto considera prever espacio para la implementación de la segunda etapa. La S.E. Carapongo de 500/220 kV, estará ubicada aproximadamente a 2500 m. al noroeste de la Universidad La Unión existente, en una zona eriaza, distrito de Lurigancho, provincia de Lima.
Las estructuras de 500 kV llevarán cuatro conductores por fase y dos cables de guarda, tipo OPGW. Los soportes en 220 kV llevarán uno o dos conductores por fase y dos cables de guarda, uno de tipo OPGW y el otro de tipo convencional.
El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa. El proyecto fue adjudicado el 22.07.2015, el Contrato de Concesión por 30 años fue firmado el 11.11.2015. Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La POC está prevista para el 11.03.2018.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
220 KV
220 KV
CALLAHUANCA
L-2009 (A)
500KV
S.E. CHILCAS.E. CARABAYLLO
Instalaciones a implementar en el Proyecto
Variantes a implementar en el proyecto
Previsión de espacios en el proyecto
Instalaciones 500kV
Instalaciones Existentes 220 kV
LEYENDA
Nota
Los tramos A y B serán reasignados con nuevos códigos de operación por el COES.
500 KV
S.E. CARAPONGO
C.H. HUINCO
C.T. SANTA ROSAS.E. CAJAMARQUILLA
500KV
220 KV
220 KV220 KV
L-5001 (B)
L-2008 (A)
L-2009 (B) L-2008 (B)
L-2001 (B)
L-2002 (B)
L-2001 (A) L-2002 (A)
L-5001 (A)
37
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
6.2 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
38
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
AMPLIACIÓN N° 13 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA S.E. PARIÑAS 220 KV Y TRASLADO DEL REACTOR DESDE LA S.E. TALARA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 220 KV TALARA – PIURA DE 152 A 180 MVA INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA DE 1x20 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PIURA OESTE
Ubicación del Proyecto
Reactor R‐10 ‐ Celda de Conexión en 220 kV‐S.E. Talara
Compensación Reactiva 220 kV‐S.E. Piura Oeste
Compensación Reactiva 220 kV‐S.E. Piura Oeste
Sistema SCADA‐S.E. Pariñas
DENOMINACIÓN
a) Construcción de la Nueva S.E. Pariñas 220 kV y traslado del Reactor desde la S.E Talara
b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV Talara ‐ Piura de 152 MVA a 180 MVA; y,
c) Instalación de Compensación Reactiva 1x20 MVAR en 60 kV en la S.E. Piura Oeste.
EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP
SUBESTACIÓN ASOCIADA S.E. Pariñas (220 kV) y S.E. Piura Oeste (220 kV)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Pariñas (220 kV)Piura Talara Pariñas 85 msnm
S.E. Piura Oeste (220 kV)Piura Piura Piura (Carretera a Paita) 100 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión Nominal
220 kV 220 kV
DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Puesta en Servicio S.E. Pariñas (220 kV) Puesta en Servicio L.T. 220 kV Talara‐Piura Puesta en Servicio Compensación S.E. Piura Variante Sojo Monto de Inversión Real
15.05.2012 19.05.2014 (Hito a) En servicio 24.07.2014 (Hito b) En servicio 15.01.2014 (Hito c) En servicio 31.05.2016 (Hito d) 18,95 MM US$
SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU
INFORMACIÓN RELEVANTE El 15.05.12 el MINEM suscribió con REP la Minuta con la Cláusula Adicional al Contrato Concesión Sistema Transmisión ETECEN‐ETESUR (R.M. N° 218‐2012‐MEM/DM del 09.05.12). El 15.01.2014 se energizó la Compensación Reactiva de 1x20 MVAR en 60 kV en la SET Piura Oeste (Hito c). La S.E. Pariñas entró en servicio el 19.05.2014 (Hito a). El 24.07.2014 se puso en servicio la L.T. 220 kV Talara‐Piura (Hito b). Con Oficio N° 1205‐2014‐MEM‐DGE el MINEM aprueba la propuesta de REP para la ejecución de un Hito adicional d) “Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de la zona arqueológica de Sojo y Tangarara”. El Ministerio de Cultura emitió aprobación al Plan de Monitoreo Arqueológico presentado para la construcción de la variante. El MINEM comunicó la no aceptación a la adjudicación del postor único para la construcción de la variante de línea de transmisión en la zona de Sojo y Tangarara. Asimismo solicitó se reinicie el proceso de contratación de la construcción de la variante.
El avance de la obra, es de 96,3%. La POC de la Variante Sojo (Hito d)) está previsto para el 31.05.2016.
ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
39
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
AMPLIACIÓN N° 17 INSTALACIÓN DE BANCOS DE COMPENSACIÓN CAPACITIVA 2X7 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PUNO CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE BARRAS EN 138 KV DE “T” A “PI” EN LA S.E. COMBAPATA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA S.E. PARAMONGA NUEVA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 60 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA EN LA S.E. ICA CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA EN LA S.E. FRIASPATA
S.E. Paramonga Nueva
S.E. Ica
S.E. Puno Existente
Levantamiento de Información Técnica
DENOMINACIÓN a) Instalación de Bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en 60 kV en S.E Puno. b) Cambio de Configuración de Barras en 138 kV de “T” a “PI” en la S.E. Combapata. c) Ampliación de la Capacidad de Transformación en la S.E. Paramonga Nueva. d) Ampliación de la Capacidad de Transformación y Cambio de Configuración en 60 kV de simple a doble
barra en la S.E. Ica. e) Cambio de Configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la S.E.
Friaspata.
EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP
SUBESTACIONES ASOCIADAS
S.E. Puno (220/138/60 kV)S.E. Combapata (138/66/24 kV) S.E. Paramonga Nueva (220/138/66/10 kV) – Ampliación S.E. Ica (220/60/10 kV) ‐ Ampliación S.E. Friaspata (220 kV)
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
S.E. Puno Puno Puno Puno 4150 msnm
S.E. CombapataCusco Canchis Combapata 3525 msnm
S.E. IcaLima Ica Parcona 430 msnm
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
S.E. Paramonga NuevaLima Barranca Pativilca 169 msnm
S.E. FriaspataHuancavelica Huancavelica Huancavelica 3730 msnm
DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Instalación de Bancos de Compensación Cambio de Configuración S.E. CombapataAmpliación de S.E. Paramonga Nueva Ampliación y cambio Config. en S.E. Ica Cambio de configuración S.E. Friaspata Monto de Inversión
09.06.2015 09.08.2016 (Hito a) 09.10.2016 (Hito b) 09.03.2017 (Hito c) 09.03.2017 (Hito d) 09.03.2017 (Hito e) 28,81 MM US$
INFORMACIÓN RELEVANTE El 09.06.15 el MINEM suscribió con REP la Minuta con la Cláusula Adicional al Contrato Concesión Sistema Transmisión ETECEN‐ETESUR (R.M. N° 276‐2015‐MEM/DM del 01.06.15). Se vienen realizando las gestiones con las entidades regionales para la obtención de los permisos ambientales asociados a la S.E. Ica y S.E. Combapata, para desarrollar el Informe Técnico Sustentatorio en lugar de EVAP. Se adjudicó a J&E Consultores como consultor predial, a ACON como consultor ambiental, a PUKUNI como consultor arqueológico y a Delcrosa y ABB los EPC de la S.E. Puno y S.E. Combapata respectivamente. El 23 y 24.11.2015 se desarrollaron los trabajos de monitoreo ambiental, entrevistas y encuestas para las ampliaciones de las S.E.s. Combapata, Ica y Friaspata. La concesionaria con el fin de evitar que el proceso quede desierto ha decidido aceptar la propuesta de los postores (nuevo cronograma), para lo cual solicitarán ampliación de la S.E. Combapata hasta el 28.12.2016.
A la fecha, el avance global de la obra es de 8,5%.
ESQUEMA UNIFILAR DEL HITO C)
40
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
AMPLIACION N° 3
REPOTENCIACIÓN DE LA L.T. 138 KV AGUAYTÍA‐PUCALLPA E INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA EN LA S.E. PUCALLPA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LAS S.E.s. PUCALLPA Y AGUAYTÍA
Vista de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa
Montaje de Equipos de Patio y Conexionado – S.E. Pucallpa
Traslado de Conductor de Fase del Reticulado a la Torre
Intermedia T162A – L‐1125
Perforación para Muestra de Suelos en la S.E. Aguaytía
DENOMINACIÓN a) Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, instalación de compensación reactiva en la S.E.
Pucallpa (Hito 1 e Hito 3) b) Ampliación de la Capacidad de Transformación de las S.E.s. Pucallpa y Aguaytía (Hito 2 e Hito 4)
EMPRESA CONCESIONARIA ISA PERÚ S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Aguaytía (138 kV) S.E. Pucallpa (138 kV)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. AguaytíaUcayali Padre Abad Aguaytía 280 msnm
S.E. PucallpaUcayali Coronel Portillo Pucallpa 154 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Denominación Tensión Nominal Capacidad Actual Capacidad Nueva‐Emergencia Ternas Conductor Longitud Tipo de estructuras
L‐1125 138 kV 50 MVA 80 MVA‐96 MVA Una AAAC 300 mm² / fase 130,5 km Torres de celosía
DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Hito 1: Repotenciación L.T. 138 kV Pucallpa–Aguaytía Hito 2: Repotenciar S.E. Pucallpa Instalación de Trafo provisional Pucallpa Instalación de Trafo. Pucallpa Hito 3: Compensación Reactiva S.E. Pucallpa Hito 4: Repotenciar S.E. Aguaytía Monto Inversión de Oferta
. 10.09.2014 10.06.2015 (en servicio el 06.09.2015) . 10.02.2015 (se cumplió el 15.02.2015) 10.06.2016 10.06.2016 10.06.2016 US$ 18 440 082
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende:
1. Ampliación de la Capacidad de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa de 50 MVA a 80 MVA. 2.1 Instalación en forma temporal de un transformador existente de 30 MVA en la S.E. Pucallpa, 2.2 Ampliación de la Capacidad de la S.E. Pucallpa, mediante la instalación de un transformador de
potencia trifásico similar al existente de 138/60/10kV y 55/55/18 MVA (ONAF). 3. Instalación de Compensación Reactiva de 10‐45 MVAR en 60 kV en la S.E. Pucallpa. 4. Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Aguaytía, mediante la instalación de un
transformador de potencia trifásico similar al existente de 220/138/22,9 kV y 60/60/20 MVA (ONAF).
El 15.02.2015 a la 17:30 horas fue puesto en servicio el transformador provisional de 30 MVA de 132/60/22.9 kV 30/30/9 MVA en la S.E. Pucallpa (Hito 2 parcial).
El 06.09.2015 fue puesto en servicio la L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa repotenciada (Hito 1). Con carta COES/D/DP‐1269‐2015 del 31.07.2015, el COES aprueba el Estudio de Operatividad para
la Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa. La concesionaria solicitó al MINEM, ampliación de plazo de 39 días para los hitos 2) y 4) debido a
retrasos en la aprobación del instrumento ambiental Informe Técnico Sustentatorio (90 días de atraso).
El Ministerio de Cultura de Ucayali aprobó el CIRA de la ampliación de la S.E. Aguaytía. La concesionaria viene evaluando el impacto en el cronograma del contrato de servidumbre con
Duke Energy por la ampliación de la S.E. Aguaytía. Las lluvias torrenciales de enero a marzo retrasan las obras civiles de la S.E. Pucallpa y S.E. Aguaytía. El avance del proyecto es de 73%.
ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
RepotenciaciónS.E. Pucallpa:
Transform ador55/55/18 MVA
Repotenciación L.T.Aguaytía - Pucallpa:
De 50 a 80 MW
Instalación deCom pensación Reactiva:
De 40 a 45 MVAR
S.E.
AGUAYTÍA
138 kV
220 kV
S.E.PUCALLPA
60 kV
138 kV
RepotenciaciónS.E. Aguaytía:Transform ador60/60/20 MVA
41
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
7. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
42
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
7.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
43
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
7.1.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES
44
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA (456 MW)
Plano de Ubicación
Vista Anterior de la Presa
Llenado de Agua al Embalse
Vista Superior de Generadores en Casa de Máquinas
Vista Panorámica de la Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHAGLLA
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACIÓN HUALLAGA S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
Huánuco Huánuco y Pachitea Chinchao, Chaglla y Umari 1000 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Longitud de Túnel Salto Neto Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Capacidad Efectiva de Almacenamiento Casa de Máquinas
456 MW (450 MW y 6 MW) Hidráulica con Embalse 14,4 km. 336 m 3 Turbinas Rio Huallaga 328 500 m³ Superficie
DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Caudal nominal por grupo Nivel de eje de turbina
Turbina G1 Francis Vertical 225 MW 64,55 m³/s 1 196 msnm
Turbina G2Francis Vertical 225 MW 64,55 m³/s 1 196 msnm
Turbina G3Francis Vertical 6 MW 3,69 m³/s 1 196 msnm
DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
225 MW 13,8 kV 0,9
225 MW 13,8 kV 0,9
6 MW 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
255 MVA 13,8/220 kV
255 MVA 13,8/220 kV
6 MVA 13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia Precio unitario de energía HP Precio unitario de energía HFP Puesta en Operación Comercial (POC)
. Compromiso de Inversión (Licitado por PROINVERSIÓN) 13.05.2011 5,95 US$/kW‐mes (contrato de suministro) 54,11 US$/MWh (contrato de suministro) 43,64 US$/ MWh (contrato de suministro) 31.07.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La central aprovecha las aguas del río Huallaga, habiendo instalado en la casa de máquinas principal
dos turbinas Francis de 225 MW c/u; y una turbina de 6 MW a pie de presa, en una Pequeña Central Hidroeléctrica.
La supervisión de la obra está a cargo de la empresa WORLEYPARSONS. Con R.M. N° 475‐2015‐MEM/DM del 08.11.2015, el MINEM aprueba la segunda modificación del
contrato de Concesión, incrementando la potencia hasta 456 MW mediante mejoras tecnológicas. La EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A., ha culminado la ejecución física de las obras de su
proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla, las cuales están consideradas en el cronograma comprometido en el Contrato de Concesión.
Las obras de la central y su línea de transmisión (a S.E. Paragsha) están concluidas. La concesionaria informa mediante carta s/n del 26.02.2016, la existencia de filtraciones anormales
que podrían ocasionar derrumbe del túnel de aducción, ocasionados por un sismo registrado en la zona el 17 de febrero, motivo por el cual se está procediendo al vaciado del túnel para inspeccionar y verificar los posibles daños ocasionados.
La POC está prevista para el 31.07.2016; El monto a invertirse asciende a 1 247 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G2200 MW
C.H. CHAGLLA (406MW)
13,8 kV
2x255 MVA + 1x6 MVA
ACAR 700 MCM (355 mm²)127,5 km
G36 MW
220 kVPARAGSHA II
220 kV
G1200 MW
45
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA (525 MW)
Plano de Ubicación
Construcción de la Presa
Montaje de Generador
Caverna de Casa de Máquinas
Caverna de Transformadores (9 Trafos)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CERRO DEL ÁGUILA
EMPRESA CONCESIONARIA CERRO DEL ÁGUILA S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Huancavelica Tayacaja Colcabamba ‐ Surcubamba 2 972 msnm‐ 2 581 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Longitud del Túnel de Conducción Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 525 MW 3 139 GWh Hidráulica de Embalse 5,739 km 3 Turbinas 295 m 210,5 m3/s 16 m3/s Río Mantaro En caverna
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Turbina G1 Francis Vert. 175 MW 70,16 m³/s 1 265 msnm
Turbina G2Francis Vert. 175 MW 70,16 m³/s 1 265 msnm
Turbina G3Francis Vert. 175 MW 70,16 m³/s 1 265 msnm
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
1 201,2 MVA 13,8 kV 0,85
1201,2 MVA 13,8 kV 0,85
1201,2 MVA 13,8 kV 0,85
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
99 x 67 MVA 13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia Precio unitario de energía HP Precio unitario de energía HFP Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Compromiso de Inversión (CCI‐PROINVERSIÓN) 01.07.2011 5,75 US$/kW‐mes (contrato de suministro) 60,59 US$/MWh (contrato de suministro) 48,86 US$/ MWh (contrato de suministro) 01.01.2016 (CCI) y 30.06.2016 (Contrato de Concesión)
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 525 MW, aprovechando las aguas del río Mantaro (aguas abajo del Complejo Mantaro), con una altura bruta de 295 m y un caudal de 210,5 m³/s. La casa de máquinas en caverna, se ha concluido con el montaje del principal equipamiento electromecánico (transformadores y turbinas). Se está culminando los trabajos en la presa de concreto de 36,9 Millones de m3. Se tiene retrasos en la conexión de la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila‐S.E. Campo Armiño. Según el Contrato de Compromiso de Inversión (CCI) la POC ocurrirá el 01.01.2016 y según el Contrato de Concesión N° 343‐2009, la POC será el 30.06.2016; por ello, la concesionaria ha solicitado al MINEM se precise que la POC en el CCI sea también el 30.06.2016. El 15.02.2016, el COES solicitó a CDA una respuesta a la comunicación de ELECTROPERÚ, que cuestiona el Estudio de Pre Operatividad (EPO). ELECTROPERÚ señala que el EPO presentado por CDA considera la instalación de transformadores de relación 13,8/231+‐4x1,25% kV; sin embargo, en el Estudio de Operatividad, CDA considera transformadores de 13,8/220+‐4x1,25% kV, los mismos que están ya instalados. CDA ha presentado un estudio de factibilidad a efectos de demostrar que la operación con ambos tipos de transformadores resulta igual para el SEIN. El avance del proyecto es de 91.3%. La inversión aproximada es de 948 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G 1175 MW
C .H . CERRO DEL ÁG U ILA(525 MW )
13 ,8 kV 220 kV
A C S R -C u rle w 5 9 2 m m ²1 5 ,7 6 m
G3175 MW
S .E . CAM POARM IÑO
G2175 MW
A C S R -C u rle w 5 9 2 m m ²1 5 ,7 6 m
220 kV
3x67 M VA
3x67 M VA
3x67 M VA
46
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ (178 MW)
Plano de Ubicación
Confluencia rio Acco con Salca
Bocatoma Santa Bárbara
Maquinaria en Obra
Habilitación de Caminos
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA PUCARÁ
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO‐EGECUZCO
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Cusco San Pablo Canchis y Sicuani 3 950 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Número de Unidades de Generación Recurso Hídrico Longitud de Conducción Tubería Forzada Casa de Máquinas
0 152 MW (Pampa Hanza) ‐ 26 MW (Acco) Hidráulica de Regulación 500 m 2 Turbinas (Pampa Hanza) – 1 Turbina (Acco) Ríos Urubamba, Salca y Acco. 20,8 km 960 m En Superficie
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Pucará (Pampa Hanza)Francis Vertical 2 x 65 MW 31 m³/s
AccoFrancis 2x13 MW 42 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
2 x76 MW 13,8 kV 0,85
30 MW 13,8 kV 0,85
DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
02x90 MVA 13,8/220 kV
30 MVA 13,8/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia Precio unitario de energía HP Precio unitario de energía HFP Puesta en Operación Comercial (POC)
Compromiso de Inversión (CCI‐PROINVERSIÓN) 23.05.2011 5,95 US$/kW‐mes (contrato de suministro) 57,58 US$/MWh (contrato de suministro) 46,67 US$/ MWh (contrato de suministro) 15.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La central se ubica en el departamento del Cusco en la provincia de San Pablo, aprovecha Ias aguas de los
ríos Irubamba, Salca y Acco. La captura de las aguas del río Salcca se da a una altura de 4 047 msnm cerca al poblado de Callanca.
Adicionalmente los ríos Irubamba y Acco contribuyen como importantes afluentes del río Salcca. Se construirán la presa Acco y el Reservorio Santa Bárbara; desde el reservorio de Santa Bárbara el agua es dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Acco aguas debajo del poblado de Santa Bárbara para luego ser dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Pampa Hanza.
Se ha firmado un contrato EPC de precios unitarios con el Grupo Graña y Montero–Astaldi. El concesionario ha suscrito un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica con ELECTROPERU S.A. y se ha
comprometido a suministrarle 60 MW durante 15 años. Con Resolución Suprema N° 007‐2014‐EM del 04.02.2014 se aprueba la cuarta modificación del Contrato
de Concesión N° 211‐2003 estableciendo la fecha de POC para el 15.12.2017. Se han habilitado los caminos de acceso a los puntos de las futuras instalaciones de la central, que cubren
una longitud de 40 km aproximadamente. El avance de obras preliminares es de 6%. Las obras preliminares han sido suspendidas por demoras en la
aprobación del Cierre Financiero. De lo verificado en campo se concluye que el proyecto continúa atrasado, por lo que se prevé que no
ingresará en operación en la fecha prevista (15.12.2017). El monto de inversión estimado es de 360 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.H. ACCO(26 MW)
30 MVAS.E.
ONOCORA
138 kV
ACSR Ostrich176,9 mm²
10,2 km
G126 MW
C.H. PUCARÁ(152 MW)
90 MVA
120x30x90MVA
220 kV138 kV
ACSR Curlew523,7 mm²
1,4 km
220 kV
13,8 kV
G176 MW
13,8 kV
G176 MW
47
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO (302 MW)
Plano de Ubicación
Vista de los Saltos Hidráulicos
Esquema de La Central
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA MOLLOCO
EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito
Arequipa Caylloma Chivay
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas
C.H. Llatica (144 MW) C.H. Soro (158 MW)
Embalse 2 Turbinas 1 002 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna
Embalse 2 Turbinas 1 120 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal por Turbina
Turbinas G1‐G2 Pelton vertical 59,81 MW 7,77 m³/s
Turbina G1‐G2 Pelton vertical 83,06 MW 7,77 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
2 Generadores 68,95 MVA 13,8 kV 0,85
2 Generadores 95,76 MVA 13,8 kV 0,85
DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
140,7 MVA 13,8/220 kV
210 MVA 13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Buena Pro Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Etapa I (Estudio Definitivo) Etapa II (Construcción)
1 Compromiso de Inversión (Licitado por PROINVERSIÓN) 21.03.2013 17.10.2013 17.10.2020 (ambas centrales) 17.01.2015 17.10.2020
INFORMACIÓN RELEVANTE La central contempla tres embalses Machucocha, Molloco y Japo con una capacidad útil total de 290x106
m3 que permitirá generar 302 MW para lo cual se construirá dos centrales: Llática (144 MW) y Soro (158 MW).
El proyecto contempla la conexión de la C.H. Llática a la C.H. Soro mediante la L.T. 220 kV Llática – Soro de simple terna, con una longitud de 6,48 km y una capacidad de transporte de 180 MVA. Ambas centrales se conectarán a la subestación Cerro Verde a través de la L.T. 220 kV Soro–Huambo en doble terna, con una longitud de 20,7 km.
El proyecto ha sido concebido en dos etapas: Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicación de inicio de construcción del proyecto; Etapa II: Construcción del proyecto.
El 16.01.2015, la concesionaria presentó parte de los Estudios Definitivos del proyecto, no afectados por eventos de Fuerza Mayor.
La concesionaria solicitó postergar la fecha de entrega de los Estudios Definitivos, debido a eventos de Fuerza Mayor (imposibilidad de acceder a determinadas zonas requeridas para culminar los Estudios Definitivos). El MINEM con fecha 01.02.2016 solicita a Osinergmin opinión sobre la solicitud de fuerza mayor invocada por el concesionario.
El Concesionario no ha culminado los Estudios Definitivos. Faltando los Estudios Geotécnicos del Túnel de aducción y Casa de máquinas de ambas centrales.
El monto de inversión aproximado es de 680 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G195,76 MVA
C.H. SORO(2x95,76 MVA)
13.8 kV
210 MVA
ACSR Curlew 524 mm²21 km
G295,76 MVA
220 kV
S.E. HUAMBO
13.8 kV
G168,95 MVA
C.H. LLATICA(2x68,95 MVA)
13.8 kV
140,7 MVA
ACSR Curlew 524 mm²6,48 km
G268,95 MVA
220 kV
13.8 kV
ACSR Curlew 524 mm²21 km
220 kV
Molloco
Japo
Machucocha
C.H. Llatica
48
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
7.1.2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
49
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN (64 MW)
Ubicación el Proyecto
Construcción de la Cámara de Carga
Construcción del túnel de alta presión
Obras Subterráneas – Ventana 2
Casa de Máquinas, base de los grupos
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN
EMPRESA CONCESIONARIA LA VIRGEN S.A.C
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Chanchamayo San Ramón 1 443,4 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Volumen de Reservorio Casa de Máquinas
0 84 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas 360,24 m. 30,5 m3/s Río Tarma y Quebrada Guayabal 250 000 m3 En Superficie
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Turbinas Pelton eje Vertical 3x28 MW 3x10,15 m³/s 1 287 msnm
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad
3x31,3 MVA 13,8 kV 0,9 400 rpm
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
03x32 MVA 13,8/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Definitiva del MINEM 14.10.2005 31.01.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada a 10 km aguas arriba de San Ramón y utilizará el agua turbinada por la C.H.
Yanango complementada con las captadas de la quebrada Guayabal. El agua turbinada por la C.H. Yanango se conducirá por un canal hasta cruzar el río Tarma, mediante un puente tubo de acero, de 42 m de luz, que funcionará a presión. Las transiciones de pelo libre para pasar a presión y de presión, a pelo libre, en los extremos del puente tubo, tendrá una longitud de 8,2 m.
El caudal aprovechable del río Tarma, en la bocatoma de la central es de 30,50m³/s (incluye los aportes del río Tarma y la quebrada Guayabal). Reporte ANA.
La casa de máquinas se ubicará al exterior y estará equipada con 23 Turbinas Pelton de 28 MW cada una. Las aguas turbinadas serán devueltas al río Tarma en la cota 1 082,9 msnm.
WEG Equipamentos S.A. de Brasil está trabajando en la construcción de los equipos principales, los cuales deberán llegar a obra y empezar su montaje en el tercer trimestre 2015.
Se continúa con los trabajos de excavación del túnel de aducción y las obras civiles superficiales. Se inició el vaciado de concreto estructural en la casa de máquinas y en la cámara de carga. En cuanto a las obras subterráneas, se iniciaron los trabajos preliminares para implementar una
nueva ventana. Encofrado del muro de la cámara de carga y columnas del área de montaje de la casa de máquinas.
El avance global de la construcción de la central es: obras civiles 48,56%, obras electromecánicas 10%.
El proyecto continúa atrasado; por ello la concesionaria ha solicitado al MINEM la ampliación de plazo de la POC que venció el 31.01.2016; la cual está en evaluación.
La inversión aproximada en el proyecto asciende a 107,3 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G132,35 MW
( )
13,8 kV
AAAC 300 mm²62,8 km
G232,35 MW
138 kV
S.E.CARIPA
75 MVA
138 kV
50
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARAÑON (88 MW)
Ubicación del Proyecto
Preparación de Terreno para Presa
Plataformado de Canal de Conducción
Trabajos en la Bocatoma
Desbroce del Terreno para Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA MARAÑON
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Huánuco Huamalíes, Quivilla y Dos de Mayo Llata y Jacas Grande 2 934 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de toma de agua Número de Unidades de Generación Salto Bruto ‐ Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico
0 88 MW Derivación con regulación diaria 2 937,5 msnm 2 Turbinas 98 m ‐ 89,5 m 110 m3/s Río Marañón
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Turbina G1Francis Vertical 44 MW 55 m³/s 1 287 msnm
Turbina G2Francis Vertical 44 MW 55 m³/s 1 287 msnm
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
44,15 MW 13,8 kV 0,9
44,15 MW 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
03 x 33 MVA 13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Definitiva MINEM 04.09.2009 15.07.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 88 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Marañón con una altura neta de 89,5 m y un caudal nominal de diseño de 110 m³/s.
La supervisión de la obra está a cargo de la Empresa COBA SOLCH. MWBH. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. de 220 kV S.E. Marañón‐S.E. Huaricashash (cercana a la S.E. Vizcarra), de simple circuito de 39 km.
Con Oficio N° 001‐2014‐MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del EIA Semidetallado del proyecto L.T. 220 kV S.E. Marañon‐L‐2286.
Con Oficio N° 1316‐2015 MEM/DGE del 07.09.2015, el MINEM declara procedente la solicitud de postergación de la POC hasta el 15.07.2018.
Se están realizando trabajos de obras civiles en todas las actividades de la obra, principalmente el vaciado de concreto, como: Casa de Máquinas, Cámara de carga, Bocatoma, Captación, Canal Aductor y Canal de Conducción.
En el Desarenador se está realizando la colocación de refuerzo de acero para losa y en la Tubería de Presión, la excavación de material excedente.
El avance físico de las obras a la fecha es de 38%. El monto de inversión es de 183,9 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G144 MW
C.H. MARAÑON(88 MW)
13.8 kV
100/50/50 MVA
S.E. VIZCARRA
ACSR 422 mm²39,5 km
G244 MW
220 kV
S.E. ANTAMINA
220 kV
220 kV
L−2286A
L−2286B
220 kV
S.E.HUARICASHASH 13 km
43 km13.8 kV
51
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CENTAURO I – III (25 MW)
Plano de Ubicación
Revestimiento de loza de CA en el Canal de Conducción
Rejillas de Cámara de Carga
Casa de Máquinas, Obras Estructurales Concluidas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CENTAURO I ‐ III
EMPRESA CONCESIONARIA CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ‐CORMIPESA
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Áncash Asunción Chacas 3 359 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de la Tubería de Presión Casa de Máquinas
0 25 MW Hidráulica de Embalse 2 Turbinas 400 m 8 m3/s Ríos Chacapata, Juitush y Arma 2 480 m En superficie
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1Francis 12,5 MW 4 m³/s
Turbina G2Francis 12,5 MW 4 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
12,5 MW 6,9 kV 0,9
12,5MW 6,9 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
030 MVA 6,9/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Definitiva 23.05.2010 21.03.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada en el distrito de Chacas, provincia de Asunción del departamento de Ancash (Callejón de Conchucos). La central aprovecha las aguas de los ríos Chacapata, Juitush y Arma.
La central considera la construcción de una bocatoma en el río Chacapata, con un desarenador de 2 naves; captando 8 m³/s, un canal de conducción principal tipo trapezoidal y rectangular, con mampostería revestida con concreto de 3 750 km hasta la cámara de carga, que atraviesa al río Juitush con un puente canal y una toma del río Juitush.
El proyecto consta de dos etapas (I y II, de 12,5 MW c/u). La casa de máquinas será tipo superficie, conformada por 2 turbinas Francis de 12,5 MW c/u y 2 generadores de 12,5 MW c/u.
A la fecha se están realizando trabajos en forma restringida. Se está ejecutando la habilitación para la construcción del puente de acceso a obras de la etapa I del proyecto.
Mediante R.M. N° 029‐2016‐MEM de fecha 29.01.2016, ha sido aprobada la ampliación de plazo de la POC hasta el 21.03.2016.
El proyecto se encuentra atrasado por lo que no entraría en Operación Comercial en la fecha prevista. El avance de las obras civiles de la primera etapa se encuentra al 80%. El monto de inversión estimado es de 50,6 MM US$.
Vista del Canal de demasías en construcción
52
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARPAPATA III (12,8 MW)
Plano de Ubicación
Barraje, Bocatoma, Desarenador y Canal de Conducción
Ejecución de la Segunda Fase del Barraje Móvil
Canal de Descarga y Muro de Protección
Estructura de la L.T. 72,5 kV Carpapata III‐Carpapata I
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CARPAPATA III
EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidroeléctrica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Junín Tarma Palca‐Huasahuasi 2 104,8 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Tubería de Aducción Casa de Máquinas Factor de planta
0 12,8 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 124,49 m 12,5 m3/s Río Huasahuasi 1,47 km En Caverna 82,6 %
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s
Turbina G2Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
6,25 MVA 13,8 kV 0,9
6,25 MVA 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
015 MVA 13,8 / 72,5 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Recursos Energéticos Renovables 31.12.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La central será de pasada, que utilizará el agua turbinada de la C.H. Carpapata II y adicionalmente
aprovechará el caudal que aporta el río Huasahuasi. La central tendrá una potencia de 12,8 MW, turbinando en total un caudal de 12,5 m3/s. Las turbinas serán
del tipo Francis de eje horizontal de 6,4 MW c/u. El Estudio de Pre Operatividad del proyecto, fue aprobado por el COES el 15.07.2011, con carta COES/D/DP‐
327‐2011. El Estudio de la Ingeniería de Detalle está culminado, habiéndose definido para su desarrollo componentes
distribuidos en obras superficiales: bocatoma, desarenador, canal de conducción, camino de acceso; y obras subterráneas: túnel de conducción, cámara de carga, pique inclinado, casa de máquinas, túnel de descarga, túnel de excedencias, túnel de acceso.
La central se conectará al SEIN mediante la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I. Se ha iniciado el desvío del río Tarma, el vaciado de concreto y colocación de acero de refuerzo en las
fundaciones de la segunda etapa del barraje móvil. El sostenimiento de los taludes a lo largo del camino de acceso a la casa de máquinas ha sido culminado. Los equipos electromecánicos se encuentran almacenados en la planta de UNACEM en Atocongo – Lima. Se han culminado las cimentaciones y están en proceso las columnas y placas de concreto armado del edificio
de control. Se concluyó el túnel de acceso a la cámara de carga, el tramo horizontal del túnel de presión, el túnel de
demasías, el canal de descarga, el muro de protección de concreto armado, la excavación y el concreto de cimentación a nivel de fundación de los pórticos.
El avance del proyecto es de 89%. El monto de inversión aproximado es de 51,6 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
6.4 MW
13.8 kV
72.5 kV
S.E. CARPAPATA I
3.5 km
72.5 kV
6.4 MW15 MVA
53
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA BELO HORIZONTE (180 MW)
Plano de Ubicación
Vista del Recurso Hídrico (Río Monzón)
Ubicación del Túnel de Conducción
Ubicación de la Presa y Embalse
Zona de Descarga –Trabajos Topográficos
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA BELO HORIZONTE
EMPRESA CONCESIONARIA ODEBRECHT S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Huánuco Huánuco Monzón 720 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Volumen Total del Embalse Tipo de Presa Casa de Máquinas
0 180 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas Francis Vertical 126 m 180 m3/s Ríos Monzón 8 640 m 94 263 500 m³ Hormigón de Gravedad En Superficie
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Francis 61,7 MW 60 m³/s
Turbina G2 Francis 61,7 MW 60 m³/s
Turbina G3 Francis 61,7 MW 60 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
60 MW 13,8 kV 0,85
60 MW 13,8 kV 0,85
60 MW 13,8 kV 0,85
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
03 x 75 MVA 13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Definitiva (R.S. N° 057‐2011‐EM) 17.06.2011 30.12.2021
INFORMACIÓN RELEVANTE Las obras del proyecto se desarrollan entre el río Monzón (obras de captación, poblado de Sachavaca) y el río Huallaga obras de generación y consisten en una presa de enrocado de 1 560 m. de longitud y 20 m. de altura máxima, impermeabilizada con materiales finos. Una presa en concreto con un vertedero de 200 m. de longitud y un barraje móvil de 34 m. de longitud que incluye tres compuertas radiales de 10,0 m. x 7,0 m. La toma, ubicada en la zona del portal de acceso al túnel, incluye 4 compuertas tipo vagón de 5,0 m. x 7,5 m. y rejas para impedir el ingreso de cuerpos extraños. La casa de máquinas se ubica al exterior, a 27 km río abajo de la ciudad de Tingo María sobre un brazo del río Huallaga. Con R.D. N° 412‐2010‐MEM/AAE del 01.12.2012 se aprobó el EIA del proyecto. La producción de energía será entregada al SEIN en la barra 220 kV de la S.E. de Tingo María, distante 19,5 km del patio de llaves de la central. El 21.12.2013 se inició la construcción del campamento y la medición de los caudales en la estación Puente Bella y afluentes del río Monzón. El 06.06.2014 Odebrecht adquirió todas las acciones representativas del capital social de la Compañía Energética del Centro. La concesionaria viene realizando los Estudios de Ingeniería correspondientes para incrementar la potencia de la central a 240 MW. Mediante Resolución Suprema N° 048‐2015‐EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021. El monto de inversión aproximado es de 389,2 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
60 MW
C.H. BELOHORIZONTE(180 MW)
13,8 kV
75 MVA
60 MW75 MVA
60 MW75 MVA
220 kV
220 kVS.E.TINGO MARÍA
ACAR 1250 MCM 633 mm²
19,5 km
13,8 kV
13,8 kV
54
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA TARUCANI (49 MW)
Plano de Ubicación
Layout de la Central
Limpieza del Terreno Canal de Conducción
Salida del Túnel (Estructura Existente)
Campamento Provisional
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA TARUCANI
EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Arequipa Caylloma Lluta 3 585 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto – Salto Neto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Longitud de Conducción Presa de Regulación Casa de Máquinas
0 49 MW Hidráulica de Regulación 2 Turbinas 331,75 m – 324 m 17 m3/s 0,2 m3/s Río Colca 8 226 m 285 millones m³ En Superficie
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal
Turbina G1 Francis Vertical 24,5 MW
Turbina G2Francis Vertical 24,5 MW
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
30 MW 13,8 kV 0,85
30 MW 13,8 kV 0,85
DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
060 MVA 13,8/138 kV
SISTEMA DE TRANSMISIÓN Conexión al Sistema Interconectado Sur Longitud de Línea de Transmisión Tensión
S.E. Majes 61 km
138 kV DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Definitiva 07.06.2015 (Contrato Suspendido)
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en la zona sur del Perú, en el departamento de Arequipa en el lado noroeste, en la cuenca alta del río Siguas (Lluta) a una altitud entre 3 200 y 3 600 msnm. La construcción de la central ha sido prevista en dos etapas. La primera que aprovechará los recursos hídricos derivados desde el Colca, para producir 49 MW y en una segunda etapa con el trasvase de las aguas del río Apurímac, incrementando otros 49 MW. La casa de máquinas ha sido concebida para alojar hasta cuatro grupos Francis de eje vertical de 24,5 MW de potencia cada uno, dos en cada etapa. El patio de llaves se ubicará en una explanada contigua a la casa de máquinas donde se ubicarán dos transformadores de 13,8/138 kV y 60 MVA. Existen problemas con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y AUTODEMA con relación a la ejecución del proyecto integral. El 05.09.2013 Tarucani solicitó la suspensión del contrato hasta que se solucionen los procesos contenciosos administrativos. El 09.07.14 se suspendió el Contrato de Concesión Definitiva de Generación N° 190‐2001. A la fecha el proyecto sigue en situación de suspendido. El monto de inversión aproximado es de 128,5 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G130 MW
13,8 kV
AAAC 283 mm²57,7 kmG2
30 MW
138 kV
MAJES
60 MVA
138 kV
55
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA VIROC (RAURA II) ‐ 12 MW
Plano de Ubicación
Nueva trazo de carretera Churín ‐ Oyón
Nueva ubicación de la bocatoma de la C.H. Viroc
Cruce del ducto subterráneo de la C.H. Viroc
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA VIROC
EMPRESA CONCESIONARIA AMAZONAS GENERACIÓN S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Lima Oyón Oyón 3 600 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Túnel
0 12,15 MW 92,3 GWh Hidráulica de pasada 1 Turbina 231,45 m 7 m³/s Río Huaura Tipo baúl de 3,165 km de longitud
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Francis 13 MW 7 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
13 MW 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
. 0 15 MVA 13,8/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Concesión Definitiva 30.09.2011 17.03.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 13 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Viroc
con una altura neta de 231,45 m y un caudal de diseño de 7 m³/s. Mediante Oficio N° 1240‐2012/MEM‐DGE, el MINEM otorgó ampliación de plazo de 365 días para la
subsanación de la entrega del instrumento ambiental requerido. Mediante la R.D. N° 118‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM, con fecha 09.05.2013 la Dirección Regional de
Energía aprobó la declaración de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Viroc. Se vienen reformulando los Estudios Básicos y el Estudio Definitivo debido a la reubicación de la
bocatoma a un lugar en la que no tenga interferencia con la carretera Churín‐Oyón. Con R.M. N° 435‐2013‐MEM/DM del 15.10.2013 se aprobó la modificación del contrato de concesión
N° 359‐2010 estableciendo como fecha POC el 17.03.2017. El 12.03.2015 la Administración Nacional del Agua aprueba la R.D. N° 068‐2015‐ANA‐AAA‐CAÑETE‐
FORTALEZA, prorrogando la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico del proyecto. La demora en el otorgamiento de dicha autorización ha sido considerado como factor de frenaje, pues ocasionó un retraso en el inicio de obras civiles previsto para el 28.01.2015.
Debido a la falta de financiamiento y a la falta de acuerdo con las comunidades no se ha completado la Ingeniería Definitiva ni la Adjudicación de Contratos con las Contratistas.
Existe atrasos en el cumplimiento de los hitos Inicio de Obra Civil y Fabricación de Equipos, por lo que se prevé que la POC de la central no ocurrirá el 17.03.2017, como estaba previsto.
El monto total de inversión, sin incluir Ia Línea de Transmisión (138 kV), alcanza el valor de 20,5 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
56
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHADIN II (600 MW)
Plano de Ubicación
Área de Concesión
Rio Marañon (Amazonas)
Rio Marañon (Amazonas)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHADIN II
EMPRESA CONCESIONARIA AC ENERGIA S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamentos Provincias Distritos Altitud
. Cajamarca Celendín Chumuch y Cortegana 1 000 msnm
.Amazonas Chachapoyas y Luya PisuquiaCocabamba, Balsas 1 000 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de coronación Volumen del embalse Producción anual
600 MW
Hidráulica con Embalse 150 m 385 m3/s 3 Turbinas Rio Marañón 835 msnm 1 960 hm³ 2 120 GWh/año
DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Velocidad Angular Caudal nominal por grupo
Turbina G1 Francis Vert. 300 rpm 128,3 m³/s
Turbina G2 Francis Vert. 300 rpm 128,3 m³/s
Turbina G3 Francis Vert. 300 rpm 128,3 m³/s
DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
200 MW 13,8 kV 0,9
200 MW 13,8 kV 0,9
200 MW 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
3x200 MVA13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
. Contrato de Concesión N° 458‐2014 29.10.2014 20.11.2023
INFORMACIÓN RELEVANTE La central se ubica en el límite regional de Cajamarca y Amazonas, aproximadamente a 85 km aguas arriba de la localidad de Cumba. El proyecto consiste en el aprovechamiento de un cañón en la cuenca media del río Marañón para la construcción de una central hidroeléctrica que consta de una presa de 175 m de altura para formar un embalse de 1 960 hm3 de agua para la generación de 600 MW de potencia. Con Resolución Suprema N° 073‐2014‐EM el MINEM otorga a favor de AC Energía S.A. la Concesión Definitiva de Generación. Contrato de Concesión N° 458‐2014. La construcción de las obras del proyecto, demandará el desplazamiento (excavación y rellenos) de 44,6 millones de m3 de materiales (roca y suelos). Mediante la Resolución Directoral N° 058‐2014‐MEM/AAE, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mencionada central hidroeléctrica. El proyecto abastecerá de energía a la zona centro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La concesionaria viene realizando los Estudios de Ingeniería. El monto de inversión aproximado es de 2 000 MM US$.
ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
57
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA VERACRUZ (730 MW)
Ubicación
Plano de Ubicación
Esquema de la central
Rio Marañon (Amazonas)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA VERACRUZ
EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamentos Provincias Distritos Altitud
Cajamarca Cutervo y Chota Varios 700 msnm
Amazonas Utcubamba y Luya Varios 700 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de coronación Volumen de la presa Producción anual
730 MW
Hidráulica con Embalse 150 m 600 m3/s 4 Turbinas Rio Marañon 670 msnm 3.85 millones m³ 4 782 GWh/año
DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Velocidad Angular Caudal nominal por grupo
T G1 Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s
T G2Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s
T G3Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s
T G4Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s
DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
200 MW 13,8 kV 0,9
200 MW 13,8 kV 0,9
200 MW 13,8 kV 0,9
200 MW 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
2x440 MVA 13,8/13,8/500 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
. Contrato de Concesión N° 456‐2014 05.11.2014 09.01.2022
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en los límites de las regiones Cajamarca: provincia de Cutervo (distritos de Choros, Toribio Casanova, Santo Tomas, Cujillo y La Ramada), Chota (distritos de Pion, Chimban y Choropampa) y Celendín (distrito de Cortegana) y Amazonas: provincias de Utcubamba (distrito de Cumba, Yamón y Lonya Grande) y Luya (distrito de Camporredondo, Providencia y Ocumal). La presa estará localizada sobre el río Marañón a unos 2 km aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, provincia de Utcubamba. A través de la L.T. 500 kV S.E. Veracruz‐S.E. La Niña, de 239.5 km, el proyecto abastecerá de energía a la zona norte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Con Resolución Suprema N° 076‐2014‐EM del 05.11.2014 el MINEM otorga a favor de COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C. la Concesión Definitiva de Generación, con contrato N° 456‐2014. Mediante carta COES/D/DP‐278‐2013 del 21.03.2013, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto. Se está desarrollando el proceso de optimización del proyecto con el objetivo de minimizar los riesgos geológicos del mismo y el posible impacto ambiental. Se ha planteado una reducción en la Potencia Instalada a 635 MW. La modificación del EIA fue aprobado. La concesionaria está a la espera de la aprobación del Plan de Participación Ciudadana. El avance valorizado es de 23 millones de dólares a diciembre 2015. El monto de inversión aproximado es de 1 443,7 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.H. VERACRUZ(730 MW)
AAAC 3x504 mm²
239,5 km
500 kV
S.E. LA NIÑA
13.8 kV
G1
500 kV
G2
G3
G4
58
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CURIBAMBA (195 MW)
Zona de Ubicación
Frentes de trabajo
Obras temporales del proyecto
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CURIBAMBA
EMPRESA CONCESIONARIA EDEGEL S.A.A.
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos
. Junín Jauja Monobamba, Molinos y Apata
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico
195 MW Hidráulica de pasada 259 m 253 m 86 m3/s Río Comas y Río Uchubamba
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Francis de eje vertical 2x97,5 MW (195 MW) 43,86 m3/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación N° de Grupos
2x100 MVA 13,8 kV 2
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
200 MVA 13,8/220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión 17.01.2014 16.04.2021
INFORMACIÓN RELEVANTE Se ha previsto dos captaciones independientes en los ríos Comas y Uchubamba, ubicadas a 10 km de la C.H. Chimay.
La toma principal se ubica en el río Comas donde se emplazará una presa de aproximadamente 23 m de altura, 55 m de largo, con una capacidad de 1 300 000 m3. El túnel de conducción será de aproximadamente 8,3 km de longitud. La toma secundaria se ubicará en el río Uchubamba y consistirá de un barraje de concreto de unos 50 m de longitud. Las unidades generadores se ubicarán en la casa de máquinas en caverna. Tendrá un reservorio para regulación horaria ubicado en la captación del río Comas.
Mediante R.S. N° 070‐2014‐EM del 04.10.2014, se otorga Concesión Definitiva de Generación, cuyo contrato es N° 454‐2014.
El EIA de generación ha sido actualizado, debido a mejoras técnicas, a través de un ITS (Informe Técnico Sustentatorio) y aprobada mediante Resolución Directoral N° 345‐2014‐MEM‐DGAAE el 05.11.2014.
Se continúa con el proceso de licitación de las obras del proyecto. Se está negociando la compra de terrenos para los emplazamientos de la central, lo cual está en retraso.
Se inició la modificación y optimización del sistema de transmisión y punto de conexión para la entrega de la energía en la S.E. Yanango 220 kV.
El inicio de obras de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra será el 02.08.2016. El monto de inversión es de 577 MM US$ aproximadamente.
ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
59
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA OLMOS 1 (51 MW)
Zona de Ubicación
Entrada a Captación C.H. Olmos 1 – km. 26
Lugar de Embalse e Ingreso a Túnel a C.H. Olmos 1
Campamento (Existente a ser Acondicionado)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA OLMOS 1
EMPRESA CONCESIONARIA SINDICATO ENERGÉTICO S.A. – SINERSA
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito
. Lambayeque, Piura Lambayeque, Huancabamba Kañaris, Huarmaca
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico Casa de Máquinas
51 MW 328 GWh 393,5 m 2x7,5 m3/s Río Huancabamba En Superficie
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
TG1 Pelton, vertical 26,5 MW 7,5 m3/s
TG2Pelton, vertical 26,5 MW 7,5 m3/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia
28,5 MVA 13,8 kV 0,9
28,5 MVA 13,8 kV 0,9
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADORPotencia Nivel de Tensión
61 MVA 13,8/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Contrato de Concesión 426‐2013. 18.12.2013 31.12.2018 (solicitó ampliación hasta el 07.10.2020)
INFORMACIÓN RELEVANTE La central que usará, para la producción de la energía eléctrica, todas las aguas derivadas desde el río
Huancabamba mediante el túnel trasandino, contempla la captación de aguas desde el Conmutador N° 1, en la quebrada Lajas, transporte de agua mediante un túnel de aducción y una tubería forzada por una distancia aproximada de 3 930 m. hasta el embalse regulador y la Casa de máquinas, en la margen izquierda del rio Olmos.
Con R.S. N° 079‐2013‐EM del 18.12.2013, se otorga Concesión Definitiva de Generación a favor de SINERSA para el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Olmos 1 y se aprueba el Contrato de Concesión N° 426‐2013.
La presa tendrá una altura máxima de 34 m, longitud de coronación de 91 m; la coronación está a la cota 1 106 msnm, siendo su ancho de coronación 8 m. El túnel a presión de la derivación central N° 1 es de tipo baúl con las dimensiones interiores de 2,8 m de ancho y 3,40 m de altura.
La energía generada por la C.H. Olmos 1, será entregada al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Olmos 1 – S.E. Motupe, de 37 km de longitud.
La concesionaria ha iniciado un nuevo trámite para la obtención del CIRA para toda la zona del desarrollo del proyecto de la C.H. Olmos 1.
Se procedió con la tasación y firma de contratos de compensación, con los posesionarios detectados, se viene negociando el Contrato de Servidumbre entre SINERSA y PEOT.
La concesionaria ha solicitado modificación del cronograma. Dicha solicitud ha sido evaluada por Osinergmin, quien la consideró atendible y fue enviada al MINEM, mediante oficio N° 697‐2016‐OS‐GFE en el cual la nueva fecha de POC estaría prevista para el 07.10.2020.
El monto de inversión es 91,3 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
60
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO IV (56,2 MW)
Plano de Ubicación
Zona del Proyecto
Río Tulumayo
Esquema General del Proyecto
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO IV
EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
. Junín Concepción Comas ‐ Mariscal Castilla 3 335 msnm – 2 550 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de captación en río Factor de Planta
56,2 MW 276 m 260 m 24 m3/s 3 Turbinas Rio Tulumayo 2 353 msnm 64%
DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Caudal nominal por grupo
Turbina G1 Francis Horiz. 18,7 MW 8 m³/s
Turbina G2 Francis Horiz. 18,7 MW 8 m³/s
Turbina G3 Francis Horiz. 18,7 MW 8 m³/s
DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
22 MVA 13,8 kV 0,85
22 MVA 13,8 kV 0,85
22 MVA 13,8 kV 0,85
DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
2x33 MVA 13,8/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
. Contrato de Concesión N° 464‐2015 13.03.2015 07.03.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 56,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una altura bruta de 276 m y un caudal de 24 m³/s. Con R.S. N° 005‐2015‐EM el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la Concesión Definitiva de Generación. Contrato de Concesión N° 464‐2015. Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica. Con R.M. N° 558‐2015‐MEM/DM del 21.12.2015, el MINEM aprobó la primera modificación del contrato, otorgando ampliación de plazo de la POC hasta el 07.03.2018. El inicio de obras está programado para 08.11.2015 y la fecha de la POC para 07.03.2018. El inicio de obras está en su etapa inicial de planificación y solicitud de permisos para la construcción de los accesos hacia el túnel de aducción. No hay avance físico de la obra. Se ha iniciado la Ingeniería de Detalle con avance reportado de 5%. El monto de inversión aproximado es de 105,2 MM US$.
ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G118,7 MW
C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)
13,8 kV
G218,7 MW
G318,7 MW
2x33 MVA
220 kV
S.E. ORCOTUNA(En Construcción
por CTM)
220 kV
G141,6 MW
13,8 kV
2x50 MVA
G241,6 MW
C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)
220 kV
9,2
km
AA
AC
645 m
m²
T8
L-6073
Línea existente8,1 kmAAAC 645 mm²
C.H. RUNATULLO III (20 MW)
G110 MW
10 kV
60 kV
25 MVA
G210 MW
50 MVA
60 kV 7,5
km
AA
AC
240 m
m²
61
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)
Mapa de ubicación
Zona del proyecto
Zona del proyecto
Zona del proyecto
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA
EMPRESA CONCESIONARIA ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Huánuco Huamalíes Monzón 1300 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Energía Media Anual Factor de planta
0 9,16 MW 258,35 m 247,25 m 2 Turbinas 4,5 m³/s 0,39 m³/s Río El Carmen 54,6 GWh 68 %
DATOS DE LA TURBINA Potencia Nominal Velocidad Nominal Caudal por unidad
Turbina G1 4,58 MW 900 rpm 2,25 m³/s
Turbina G24,58 MW 900 rpm 2,25 m³/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia
5,5 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9
5,5 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
12 MVA 4,16 /22,9 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión N° 001‐2012‐GRH‐DREMH‐AT ‐‐ 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 9,16 MW, aprovechando las aguas del río El Carmen, con una altura bruta de 258,35 m, y un caudal de 4,5 m³/s para producir 54,6 GWh de energía media anual. Con R.D.R. N° 0057‐2012‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 12.05.2012 se otorga a favor de ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. la concesión definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables. Con R.D.R. N° 074‐2014‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 23.08.2014 se aprueba la modificación al Cronograma de Ejecución de Obras del Contrato de concesión definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables prorrogando al plazo de la POC para el 31.12.2017. Con R.D.R. N° 248‐2014‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 17.12.2014 se rectifica el artículo Tercero de la R.D.R. N° 074‐2014‐GR‐HUANUCO/DREMH. Se encuentra en proceso de licitación para definir la empresa que llevará a cabo la construcción de las obras del proyecto y la empresa que se encargará de la supervisión de las obras. La concesionaria presentó el proyecto a la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con RER convocada por el estado, pero la central no fue adjudicada en este proceso. El proyecto está en fase de desarrollo, aún no se han iniciado las obras respectivas. El monto de inversión estimado es de 15,63 MM US$ sin IGV.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)
12 MVA
S.E. TINGO
MARÍA22,9 kV
ACAR 177 mm²
3,17 km
ACAR 177 mm²
1,53 km
G14,58 MW
4,16 kV
G24,58 MW
C.H. EL CARMEN (8,4 MW)
12 MVA
22,9 kVG14,2 MW
4,16 kV
G24,2 MW
25x30x55 MVA138 kV
22,9 kV
C.H. 8 DE AGOSTO(19 MW)
G19,5 MW
G29,5 MW
13,8 kV
ACAR 177 mm²
58,7 km
138 kV
62
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I ‐ II (29 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I ‐ II
EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
La Libertad Bolívar y Pataz Condomarca y Pataz 2 939 msnm – 2 780 msnm
Potencia Instalada Caudal de Diseño Altura Bruta Número de Unidades de Generación Recurso Hídrico
CATIVEN I 14,8 MW 3,1 m3/s 594,03 m 2 Ríos Lavasen y Quishuar
CATIVEN II 14,22 MW 3,1 m3/s 591,37 m 2 Ríos Lavasen y Quishuar
TURBINA Tipo Potencia Velocidad Nominal
Pelton 7, 4 MW 720 rpm
Pelton 7, 11 MW 720 rpm
GENERADOR Tensión Nominal Factor de Potencia Velocidad Nominal
10 kV 0,9 720 rpm
10 kV 0,9 720 rpm
TRANSFORMADOR Relación de Transformación
10/138 kV
10/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Fecha de Autorización Puesta en Operación Comercial (POC)
. Contrato de Concesión N° 407‐2012 03.12.2012 31.03.2017 (solicitó ampliación para 29.07.2021)
INFORMACIÓN RELEVANTE Con R.S. N° 109‐2012‐EM de fecha 13.11.2012 se otorga a favor de Compañía Minera Poderosa S.A. la concesión definitiva de generación. Contrato de
Concesión N° 407‐2012. El proyecto hidroeléctrico cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, el cual incluye el sistema de transmisión asociado. El proyecto se encuentra paralizado por causas de fuerza mayor, se encontró restos arqueológicos en la ruta planeada de la línea de transmisión respectiva. La Concesionaria ha solicitado al MINEM que se declare como fuerza mayor la demora de la aprobación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental
que incluye la línea de transmisión. Dicha solicitud está en evaluación. Actualmente la modificación del EIA está en pleno proceso de aprobación por parte de la DGAAM del MINEM.
DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN
C.H. CATIVEN I (14,8 MW)
138 kV
G114,2 MW
C.H. CATIVEN II (14,2 MW)
2 k
m
10,6 km
LPC II
10 kV
G114,8 MW
10 kV 138 kV 60 kV
63
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V (83,2 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V
EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNÍN TULUMAYO ‐ V S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Concepción y Jauja Comas, Mariscal Castilla, Apata, y Monobamba 3 335 msnm – 2 550 msnm – 3 340 msnm – 1 450 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico Factor de planta
0 83,2 MW 323,2 m 316,6 m 2 Turbinas 29 m³/s Río Tulumayo 68,5 %
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal
Turbina G1 Francis 41,6 MW
Turbina G2Francis 41,6 MW
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia
50 MVA 13,8 kV 514 rpm 0,85
50 MVA 13,8 kV 514 rpm 0,85
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
2x50 MVA 13,8 /220 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión N° 471‐2015 24.08.2015 15.09.2021
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 83,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una altura bruta de 323,2 m, y un caudal de diseño de 29 m³/s. Mediante la R.D. N° 443‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de transmisión eléctrica asociada. Con R.S. N° 038‐2015‐EM de fecha 19.07.2015 se otorga a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO‐V S.A.C. la concesión definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 471‐2015. Actualmente se está desarrollando la Ingeniería Básica con un avance del 90% a Febrero del 2016. Las inicio de obras está programada para el segundo semestre del 2016 (01/07/2016). El monto de inversión aproximado es de 158,13 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G118,7 MW
C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)
13,8 kV
G218,7 MW
G318,7 MW
2x33 MVA
220 kV
S.E. ORCOTUNA(En Construcción
por CTM)
G241,6 MW
C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)
220 kV
9,2
km
AA
AC
64
5 m
m²
220 kV
G141,6 MW
13,8 kV
2x50 MVA
T8S.E.
CONCEPCIÓN
L-6073
Línea existente8,1 kmAAAC 645 mm²
60 kV
25 MVA
G210 MW
50 MVA
C.H. RUNATULLO III (20 MW)
G110 MW
10 kV
60 kV
L-6
0737,5
km
AA
AC
24
0 m
m²
64
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALLCA (10,1 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA PALLCA
EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
. Lima Huarochirí Carampoma 3 408 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Producción Anual Factor de Planta
10,1 MW 148,2 m 136,5 m 8,6 m3/s 1 Turbina Rio Pallca 58 GWh 65 %
DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Caudal nominal por grupo
Turbina G1 Francis Horizontal 8,6 m³/s
DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
12 MVA 13,8 kV 0,85
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
. Contrato de Concesión N° 450‐2014 24.02.2015 03.06.2019
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 10,1 MW, aprovechando las aguas del río Pallca, con una altura bruta de 148,2 m y un caudal de 8,6 m³/s. Con R.S. N° 046‐2015‐EM de fecha 12.02.2015 el MINEM otorga a favor de ANDEAN POWER S.A.C. la concesión definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 450‐2014. Mediante la Resolución Directoral N° 105‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM de fecha 21.03.2013, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la central hidroeléctrica. La Concesionaria se encuentra en negociones con la consultora Poyry para la realización del Estudio de Ingeniería. Se tiene firmado un acuerdo de entendimiento con la Comunidad de Carampoma para dar paso a la construcción de la central. El inicio de las obras está prevista para el 14.01.2017
UBICACIÓN DEL PROYECTO
65
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUCUY (20 MW)
Plano de Ubicación
Avance de obras
Desarenador, túnel 01, 02 y 03
Construcción de desarenadores
Desarenador de 5 naves
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA RUCUY
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
. Lima Huaral Pacaraos 3 331 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Factor de Planta
20 MW 667 m 3,4 m3/s 2 Turbinas Río Chancay 85%
DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina
Turbina G1 Pelton Horizontal
Turbina G2 Pelton Horizontal
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
. Contrato de Concesión N° 453‐2014 25.09.2014 24.09.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 20 MW, aprovechando las aguas del río Chancay, y un caudal de 3,4
m³/s. Con R.M. N° 397‐2014‐MEM/DM del 20.09.2014 el MINEM otorga a favor de Empresa de Generación
Eléctrica Río Baños S.A.C. la concesión definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 453‐2014. Mediante la R.D. N° 0207‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM de fecha 20.09.2013, se aprobó la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) de la central hidroeléctrica. En diciembre del 2013 se concluyeron las obras civiles preliminares. Las obras principales se iniciaron en enero del 2014. El equipo principal (turbina y generador) ha sido adjudicado. La casa de máquinas de la C.H. Rucuy es colindante con la casa de máquinas de la C.H. Chancay,
propiedad de SINERSA. Ambas centrales comparten las mismas estructuras hidráulicas (bocatoma, desarenador, canales y túneles de conducción, cámara de carga y tubería de presión).
El supervisor del proyecto es la empresa Colpex S.A. y el ejecutor de las obras es la empresa Energo Projeckt.
La Concesionaria ha programado realizar las pruebas hidráulicas para la primera semana de mayo del 2016 y para fines del mes de mayo del presente año se prevé la Puesta en Operación Comercial.
Las obras se encuentran con un avance mayor del 98% con excepción a la partida de Montaje de tubería de presión forzada.
El monto de inversión aproximado es de 43 MM US$.
Casa de máquinas de la C.H. Chancay (izquierda) y C.H. Rucuy (derecha)
66
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAUPIYACU (11 MW)
Ubicación de la Bocatoma
Vista Panorámica de la Chimenea de Equilibrio
Vista Panorámica de la Casa de Máquinas
Vista Panorámica del Trazo de la Tubería Forzada
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAUPIYACU
EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ANDINA S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Huánuco Huamalíes Monzón 1020 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Energía Media Anual Factor de planta Longitud de Tubería Forzada
0 11 MW 107,2 m 2 Turbinas 12 m³/s Río Carguarayo 81,1 GWh 84,1 % 275 m
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Francis eje horizontal 5,75 MW 600 rpm 6 m3/s
Turbina G2 Francis eje horizontal 5,75 MW 600 rpm 6 m3/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Aparente Potencia en bornes Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia
6,5 MVA 5,5 MW 4,16 kV 600 rpm 0,85
6,5 MVA 5,5 MW 4,16 kV 600 rpm 0,85
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
13 MVA 4,16 /138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Estudios de pre factibilidad
INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 11 MW, aprovechando las aguas del río Carguarayo, con una altura neta de 107,2 m, y un caudal de 12 m³/s para producir 81,1 GWh de energía media anual. El proyecto se encuentra en la fase de desarrollo y solo cuenta con un estudio a nivel de pre factibilidad. La C.H. Chaupiyacu se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SEIN) a través de una línea de transmisión en 138 kV de 50 km, que inyectará la energía generada en la central a través de la S.E. Tingo María. El monto de inversión estimado es de 32 MM US$, incluye la central y la línea de transmisión para transmitir la energía generada por la central.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
5.5 MW
C.H. CHAUPIYACU(11 MW)
4,16 kV
138 kV
S.E. 8 DEAGOSTO
A S.E. Tingo María
138 kV
5.5 MW13 MVA
67
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
7.1.3 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
SUBASTA RER
68
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY (19,2 MW)
Plano de Ubicación
Vista Panorámica de la Bocatoma
Casa de Máquinas
Casa de Máquinas C.H. Chancay y C.H. Rucuy
Embalse de Compensación Rapacán
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY
EMPRESA CONCESIONARIA SINERSA
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Lima Huaral Pacaraos 3 396 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de la Cámara de Carga N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 19,2 MW Hidráulica de embalse 2 691,9 msnm 2 Turbinas 668,2 m 3,6 m³/s 0,2 m³/s Río Chancay En superficie
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Pelton horizontal 10 MW 1,8 m³/s
Turbina G2Pelton horizontal 10 MW 1,8 m³/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
11 MVA 13,8 kV 0,9
11 MVA 13,8 kV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
023 MVA 13,8/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de Energía Ofertado
Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2015 143 000 MWh/año 5,85 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
13.09.2013 01.01.2014 30.06.2015 01.07.2015 31.12.2015
INFORMACIÓN RELEVANTE La central aprovechará el potencial hídrico del río Chancay para generar energía eléctrica. EI sitio en
donde se desarrolla el proyecto está ubicado aguas arriba deI pueblo de Acos a 60 km de Huaral. El proyecto considera la instalación de 2 turbinas Pelton de 10 MW c/u y 2 generadores de 11 MVA
c/u. El 24.05.2013, mediante Resolución Ministerial N° 209‐2013‐MEM/DM se aprobó el texto de la
minuta que contiene la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, modificando la fecha de la POC del 31.12.2012 al 31.12.2015.
La Ingeniería de Detalle fue desarrollada por la empresa Colpex Project S.A. La empresa Energoprojekt Holding continúa con la construcción de la tubería forzada. Las obras civiles de la casa de máquinas se encuentran casi concluidas. La caseta de control se edifica
en forma restringida, debido a la existencia de restos arqueológicos. El montaje del equipamiento está concluido, continúan las instalaciones electromecánicas menores. El Ministerio de Cultura aun no emite resolución aprobatoria sobre el rescate de la ruina colindante
con la sala de tableros adyacente a la casa de máquinas, cuya demora podría convertirse en causal de ampliación de plazo.
Las estructuras hidráulicas de la C.H. Chancay son compartidas con la C.H. Rucuy (Contrato con el MINEM N°453‐2014.
Osinergmin recomendó la ampliación de plazo de la POC hasta el 30.06.2016. Al respecto según el Concesionario, aun no recibe pronunciamiento oficial del MINEM.
Al mes de febrero 2016, se tiene un avance global de: obra civil de 94.5% y electromecánica de 95%. La inversión aproximada es de 36,2 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
11 MVA
C.H. CHANCAY(22 MVA)
13,8 kV
60 kV
S.E. HUARAL(Edelnor)
AAAC 300 mm²60 km
60 kV
11 MVA
23 MVA
69
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I (19,9 MW)
Plano de Ubicación
Camino de Acceso hacia la C.H. Ángel I
Preparación del portal del túnel de acceso a la casa de máquinas
Camino de Acceso a la C.H. Ángel I
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL I
EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Puno Carabaya Ollachea 2 535 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel del Punto de Presa N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico
0 19,9 MW Hidráulica 2 528 msnm 2 Turbinas 270 m 8,6 m3/s Río Chiamayo
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Angular Caudal Nominal N° Inyectores
Turbina G1 Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6
Turbina G2Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
11 MVA 6,6 kV 0,85
11 MVA 6,6 kV 0,85
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
016/25 MVA 6,6/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2017 131 045 MWh/año 5,997 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La central proyectada aprovechará el caudal de 8,6 m³/s de las aguas de la cuenca del río Chiamayo
con una altura neta de 270 m. El proyecto, prevé la construcción de una presa de derivación que se ubicará aproximadamente en la
cota 2 528 msnm, en la margen izquierda del río Chiamayo. La conexión de las obras de toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel con
flujo a pelo libre de 1 239 m. Desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas, se construirá un túnel vertical y otro túnel horizontal. Para la entrada a la casa de máquinas se prevé un túnel de acceso.
El agua turbinada será evacuada mediante un túnel de descarga el cual estará dotado de un juego de compuertas que permitan dirigir el agua alternativamente hacía el río o hacia el canal de conducción para alimentar la C.H. Ángel II.
La energía se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. C.H. Ángel I – S.E. C.H. Ángel II. Mediante R.M. N° 075‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del
contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017. Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens. Se construye plataforma en la cámara de carga para posicionar equipos de excavación de pique
subterráneo. El avance global de: obras civiles es 31% y obras electromecánicas 5,3%. El monto de inversión es de 23,1 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
70
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II (19,9 MW)
Plano de Ubicación de la C.H. Ángel II
Túnel de Acceso a Casa de Máquinas C.H. Ángel II
Trabajos de sostenimiento en el inicio de la excavación de la
cámara de carga de la C.H. Ángel II
Túnel de Descarga de la C.H. Ángel II en Excavación
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL II
EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Puno Carabaya Ollachea 1 950 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico
0 19,9 MW 131,045 MWh Hidráulica de embalse 2 Turbinas 285 m 8,6 m3/s Río Chiamayo
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Angular Caudal Nominal N° Inyectores
Turbina G1 Pelton de eje vertical 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6
Turbina G2Pelton de eje vertical 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
11 MVA 6,6 kV 0,85
11 MVA 6,6 kV 0,85
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
0 16/25 MVA 6,6/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2017 131 045 MWh/año 5,999 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE Está central está situada inmediatamente aguas abajo del proyecto Ángel I aproximadamente en la cota 1 950 msnm, con un salto neto de 285 m. El caudal aprovechado es de 8,6 m³/s.
La toma de agua para esta central, se hará mediante una captación directa desde el túnel de descarga de la central de Ángel I. Al estar proyectada esta central, en la margen derecha del río Chiamayo, el túnel de conducción (2 523 m) estará unido a un sifón (tramo del cruce debajo del río).
Se dispondrá además, de una pequeña represa en la quebrada Quilloromani para derivar el caudal máximo de 1 m³/s. Al final del túnel aductor se ha proyectado una cámara de carga y el comienzo del pique. La casa de máquinas será en caverna lo mismo que el túnel de descarga.
Mediante R.M. N° 076‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.
Los estudios de ingeniería de detalle vienen siendo desarrollados por la empresa Poyry Perú Se viene realizando la excavación de la caverna de la casa de máquinas, excavación en túneles y desbroce.
Fuerte presencia de filtraciones de agua en túnel de conducción y en caverna de c/máquinas. Continúa excavación de la cámara de carga, túnel de conducción y excavación de la bifurcación de entrada de tubería a la casa de máquinas.
Se ha realizado el mapeo geológico‐geotécnico de los túneles excavados por tramos (tipo de roca). Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens. El avance global es: obras civiles es 43%, obras electromecánicas 5,1%. El monto de inversión es de 21,5 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
71
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III (19,9 MW)
Plano de Ubicación C.H. Ángel III
Portal de Entrada al Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas
Conclusión de la conexión del canal de descarga con la casa de
máquinas de la C.H. Ángel III
Concluyendo la primera fase de la excavación de la cámara de
carga de la C.H. Ángel III
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL III
EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Puno Carabaya Ollachea 1 950 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 19,9 MW Hidráulica de embalse 2 Turbinas 287 m 8,6 m3/s Ríos Chiamayo En caverna
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Angular Caudal Nominal N° Inyectores
Turbina G1 Pelton de eje vertical 10 MW 400 rpm 4,3 m³/s 6
Turbina G2Pelton de eje vertical 10 MW 400 rpm 4,3 m³/s 6
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
11 MVA 6,6 kV 0,85
11 MVA 6,6 kV 0,85
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
016/25 MVA 6,6/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2017 131 045 MWh/año 5,998 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Ángel III, aprovechará las aguas turbinadas de la C.H. Ángel II, en la cota 1 955 msnm. La conexión de la toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel (2 603 m) con flujo
de agua a pelo libre. La subestación de la C.H. Ángel III se conectará a la S.E de San Gabán mediante una línea de transmisión
en 138 kV. Mediante R.M. N° 077‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del
contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017. Los estudios de ingeniería de detalle vienen siendo desarrollados por la empresa Pöyry (Perú) S.A.C. Se concluyó la construcción del túnel de acceso y el túnel de descarga. Está por concluir la excavación de la cámara de carga para adecuar plataforma de equipos de excavación
pique subterráneo. Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens. Fuertes filtraciones de agua restringen trabajos normales en el túnel de conducción y caverna de la casa
de máquinas. El avance global es: obras civiles es 68,1% y obras electromecánicas 11%. El monto de inversión aproximado es de 25,1 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
72
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA (19,8 MW)
Plano de Ubicación
Captación‐Casa de Máquinas
Vista de Perfil Bocatoma
Vista de Planta‐Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA
EMPRESA CONCESIONARIA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Ancash Corongo Corongo, Yanac y La Pampa 1 504 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de Captación Número de Unidades de Generación Salto Neto Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico
0 19,78 MW Hidráulica de embalse 1 919,3 msnm 2 Turbinas 392,5 m 407,5 m 6 m³/s Río Manta
DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G‐01Pelton 9,89 MW 3 m³/s
Turbina G‐02Pelton 9,89 MW 3 m³/s
DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación
G‐01 9,89 MVA 6,3 kV
G‐029,89 MVA 6,3 kV
DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
24 MVA 6,3/66 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
1 Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 31.12.2014 (Solicitó postergación para el 31.03.2018) 127 500 MWh/año 5,2 Ctvs. US$ / kWh
INFORMACIÓN RELEVANTE La central estará ubicada en los distritos de Corongo, Yanac y La Pampa, de la provincia de Corongo,
del departamento de Ancash y utilizará los recursos hídricos del río Manta. Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A., obtuvo la Concesión Definitiva para desarrollar
la actividad de generación con recursos energéticos renovables en la Central Hidroeléctrica Manta, según Resolución Ministerial N° 035‐2011‐MEM/DM. Contrato de Concesión N° 361‐2010.
La conexión de la central al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV, desde la S.E. C.H. Manta hasta la S.E La Pampa (2,7 km aproximadamente).
El 09.10.2012 la concesionaria solicitó al MINEM la postergación de la POC y la modificación del cronograma de ejecución de obra. El MINEM aprobó la solicitud de ampliación de plazo, por fuerza mayor, mediante R.M. N° 112‐2013‐MEM/DM del 22.03.2013, quedando modificada la POC para el 31.12.2014.
Mediante Oficio N° 2050‐2013‐MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.
El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión. La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del cronograma a fin de tener como nueva fecha
de POC el 31.03.2018. El 31.12.2015, el MINEM comunicó a la concesionaria que debe incrementar en 50% el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (conforme al Contrato de Concesión RER) para dar trámite a su solicitud.
El Concesionario manifiesta no estar de acuerdo en la aplicación de la cláusula 8.4 del contrato de suministro debido a que considera que la causal no es de fuerza mayor y solicita la aprobación de un nuevo cronograma de ejecución de obras.
El monto de Inversión aproximado en el proyecto es de 27.2 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G19,89 MW
6,3 kV
ACSR 160 mm²2,68 km
G29,89 MW
66 kV
S.E. LAPAMPA
24 MVA
66 kV
73
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 (20 MW)
Plano de Ubicación
Trabajos en La Bocatoma
Trabajos en el Desarenador
Tubería Forzada – Tramo en Superficie
Trabajos en Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Chanchamayo Perene 1 546 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Longitud Túnel de Conducción N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 20 MW Hidráulica de embalse 3 500 m 1 Turbina 293,7 m 7,85 m³/s Río Huatziroki En Superficie
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal N° de Inyectores
Pelton Vertical 20 MW 7,85 m³/s 6
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia
22,2 MVA 13,8 kV 400 rpm 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
25 MVA 13,8 /44 ‐60kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (2da Subasta)30.09.2011 31.10.2016 150 000 MWh/año 5,39 Ctvs. US$ / kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
30.09.2015 01.10.2014 05.10.2016 15.10.2016 31.10.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE Las instalaciones de la central se ubican en los distritos de Perené y Chanchamayo, provincia de
Chanchamayo, departamento de Junín y aprovechará las aguas del rio Huatziroki. La energía producida será entregada al SEIN, mediante un sistema de transmisión constituido por la
S.E. Renovandes H1 de 25 MVA (13,8/44 kV), una L.T. de 18,6 km (44 kV), y una celda de conexión a las barras de 44 kV de la S.E. Chanchamayo. El sistema de transmisión estará diseñado para 60 kV (la tensión 44 kV, será cambiado a 60 kV).
Con Oficio N° 415‐2015‐MEM/DGE se aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016.
La concesionaria ha solicitado ampliación de plazo del Hito Cierre Financiero hasta el 31.03.2016; está solicitud está en evaluación.
Se firmó el contrato de supervisión con la empresa brasileña Grupo Energía. La contratista GCZ Ingenieros S.A.C. ha iniciado los Estudios de Ingeniería de Detalle del Proyecto,
presentando un avance de 75,7%. Los accesos a la obra se han concluido. Los equipos electromecánicos se encuentran en proceso de fabricación (la turbina está siendo
fabricada por RAINPOWER, el generador por INDAR y los transformadores por ABB). El avance de las obras civiles es de 56,7%, de las obras subterráneas 65%, de los equipos
hidromecánicos 80% y equipos electromecánicos 57,6%. El túnel de conducción de 3,5 km tiene un avance de 2,6 km (74% de avance). El proyecto presenta un avance físico global de 64%. El monto de inversión aproximado es de 58,8 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.H. RENOVANDES H1(20 MW)
25/12/25 MVA
60 kV
AAAC 285 mm²
18,6 km
G120 MW
60 kV13,8 kV
S.E.CHANCHAMAYO
220 kV
AAAC 285 mm²
19,5 km
25 MVA
S.E. YANANGORENOVANDES
60 kV
ACSR 524 mm²
0,2 km
S.E. YANANGOEDEGEL
220 kV
74
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA 8 DE AGOSTO (19 MW)
Plano de Ubicación de la Central
Trabajos en la Bocatoma
Construcción del Desarenador
Salida del Túnel de Conducción
Construcción de la Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA 8 DE AGOSTO
EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ANDINA S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal ‐ Caudal Ecológico Recurso Hídrico
0 19 MW Hidráulica fluyente 2 Turbinas 145 m 18 m³/s ‐ 3 m³/s Río Aucantagua
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Francis 9,5 MW 9 m³/s
Turbina G2Francis 9,5 MW 9 m³/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
11,15 MVA 13,8 kV 0,9
11,15 MVA 13,8 kV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
02 x 11,15 MVA 13,8/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (2da Subasta)30.09.2011 15.02.2016 140 000 MWh 5,39 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
16.02.2015 01.07.2014 10.11.2015 11.12.2015 15.02.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha del río Aucantagua en el distrito de Monzón, provincia de Humalíes y departamento de Huánuco.
La energía se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María, de 60 km aproximadamente.
El Estudio de Pre Operatividad de la central fue aprobado con Carta COES/D/DP‐709‐2011 (28.11.11). Con R.M. N° 220‐2014‐MEM/DM del 08.05.2014 se aprueba la transferencia de la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables que efectúa Andes Generating Corporation S.A.C. a Generación Andina S.A.C.
La ejecución de la obra está a cargo de la empresa SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú. La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A. La concesionaria ha solicitado una ampliación de la fecha de POC, debido a conflictos sociales en la zona. Con esta ampliación la POC sería el 15.05.2016. La solicitud está pendiente de respuesta.
El túnel de conducción de 1 km se ha culminado, así como los trabajos de revestimiento y la chimenea de equilibrio, se han iniciado los trabajos del montaje electromecánico de las turbinas.
Todo el material y equipamiento necesario para concluir la obra se encuentra en el lugar de la obra. El proyecto presenta un avance de 80%. El monto de inversión proyectado es de 51 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)
12 MVA
S.E. TINGO
MARÍA22,9 kV
ACAR 177 mm²
3,17 km
ACAR 177 mm²
1,53 km
G14,58 MW
4,16 kV
G24,58 MW
C.H. EL CARMEN (8,4 MW)
12 MVA
22,9 kVG14,2 MW
4,16 kV
G24,2 MW
25x30x55 MVA138 kV
22,9 kV
C.H. 8 DE AGOSTO(19 MW)
G19,5 MW
G29,5 MW
13,8 kV
ACAR 177 mm²
58,7 km
138 kV
75
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN (8,4 MW)
Plano de Ubicación
Construcción del Desarenador
Casa de Máquinas concluida y tubería forzada
Construcción de dados – Tubos de Conducción
Subestación El Carmen
C
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN
EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ANDINA S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal ‐ Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 8,4 MW Hidráulica 2 Turbinas 239 m 4,5 m³/s ‐ 0,52 m³/s Río El Carmen En superficie
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Pelton 4,2 MW 2,6 m³/s
Turbina G2Pelton 4,2 MW 2,6 m³/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Factor de Potencia
5,039 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9
5,039 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
012 MVA 4,16/13,8 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 15.02.2016 45 000 MWh 5,59 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
16.02.2015 01.04.2014 09.11.2015 11.12.2015 15.02.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha de la quebrada El Carmen en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco.
Mediante Resolución Ministerial N° 329‐2013‐MEM/DM del 19.08.2013 el MINEM aprobó la transferencia del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable que efectuó Andes Generating Corporation SAC a favor de Generación Andina S.A.C.
La concesionaria ha solicitado una ampliación de la fecha de POC, debido a conflictos sociales en la zona. Con esta ampliación la POC sería el 15.05.2016. La solicitud está pendiente de respuesta.
La ejecución de la obra está a cargo de la empresa SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú. La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A. Se han iniciado los trabajos del montaje electromecánico de las turbinas y generadores. Los trabajos de la bocatoma, desarenador, canal de conducción y la subestación de salida ubicada junto a la casa de máquinas se encuentran en fase final de construcción.
El proyecto presenta un avance de 85%. El monto de inversión aproximado es de 27 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)
12 MVA
S.E. TINGO
MARÍA22,9 kV
ACAR 177 mm²
3,17 km
ACAR 177 mm²
1,53 km
G14,58 MW
4,16 kV
G24,58 MW
C.H. EL CARMEN (8,4 MW)
12 MVA
22,9 kVG14,2 MW
4,16 kV
G24,2 MW
25x30x55 MVA138 kV
22,9 kV
C.H. 8 DE AGOSTO(19 MW)
G19,5 MW
G29,5 MW
13,8 kV
ACAR 177 mm²
58,7 km
138 kV
76
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUATZIROKI (19,2 MW)
Plano de Ubicación
Replanteo Topográfico de la Zona de Captación
Replanteo Topográfico de la Tubería de Presión
Replanteo topográfico Casa de Máquinas‐Bocatoma
Obras Preliminares ‐ Carretera
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA HUATZIROKI
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Chanchamayo Perene 1 546 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Longitud Canal de Conducción Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 19,2 MW (11,08 MW Potencia Ofertada) Hidráulica de Embalse 3 Turbinas 773,4 m 258,5 m 9,3 m³/s Río Huatziroki En Superficie
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina G1 Francis 6,54 MW 3,1 m³/s
Turbina G2Francis 6,54 MW 3,1 m³/s
Turbina G3Francis 6,54 MW 3,1 m³/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
6,752 MVA 10 kV 0,9
6,752 MVA 10 kV 0,9
6,752 MVA 10 kV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
025 MVA 10/ 60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (2da Subasta)28.12.2011 04.03.2016 72 270 MWh 4,76 Ctvs. US$/kWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
26.09.2014 29.07.2014 20.11.2015 28.02.2016 04.03.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada en el tramo intermedio y alto del río Huatziroki denominado como “Sub
cuenca Huatziroki” que es afluente por su margen derecha del río Perene. La cámara de carga está diseñada para un caudal nominal de llegada de 9,3 m³/s, la misma, además
de funcionar como desarenador terminal para sedimentar cualquier material mayor de 0,4 mm, almacenará un volumen de 1 194,60 m³.
Con carta del COES/D/DP‐038‐2012 del 05.10.2012, se otorgó la certificación y conformidad al Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 237‐2013‐GR‐JUNIJNJ/DREM. del 24.07.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.
Las obras civiles (obras preliminares) se iniciaron el 29.07.2014. La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del Contrato de Concesión en 602 días calendarios
por demora de las autorizaciones ambientales y otras afines. Mediante R.M. N° 564‐2014‐MEM/DM del 29.12.2014, se le otorgó 429 días adicionales.
La concesionaria volvió a solicitar una ampliación de 1 236 días calendarios, contados a partir del 04.03.2016. Con oficio N° 963‐2016‐OS‐GFE del 16.02.2016, Osinergmin envió al MINEM el informe de evaluación, en el cual se recomienda otorgar la ampliación de la POC hasta el 28.07.2018.
Se realizó el 100% del replanteo topográfico de las instalaciones de la central y caminos de acceso. Se instalaron campamentos provisionales y una oficina‐almacén ubicada en el anexo de Pampa Hermosa La concesionaria solicitó suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras.
El avance global del proyecto es de 16% y se encuentra paralizado desde marzo del 2014 La inversión aproximada en el proyecto asciende a 23,2 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G16,7 MW
C.H. HUATZIROKI I (19,2 MW)
10 kV
AAAC 200 mm²30,70 km
G26,7 MW
60 kV
S.E.YURINAKI
25/5/25 MVA
60 kV
G36,7 MW
77
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA (19 MW)
Plano de Ubicación
Camino de Acceso a Tantamayo
Zona de Casa de Máquinas
Planteo de la Conducción
Vista en 3D de la proyección de la Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA
EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Huánuco Huamalíes Tantamayo 3 360 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Factor de Planta
19 MW 2 850 m 3 m3/s Río Carpa 73%
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Frecuencia
2x10 MVA 10 kV 0,9 60 Hz
DATOS DE LA TURBINA Tipo Potencia Caudal
Pelton de eje horizontal 2x10 MW 2x1,5 m3/seg
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
25 MVA 10/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 23.12.2016 115 000 MWh/año 5,57 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
19.08.2015 20.08.2015 20.03.2016 13.10.2015 23.12.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en el distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes, departamento de
Huánuco. Utilizará los recursos hídricos del río Carpa, tendrá una potencia instalada de 19 MW, un caudal de 3m3/seg, un salto de 850 m y producirá 115.0 GWh de energía media anual.
Con R.M. N° 155‐2015‐MEM/DM publicada el 08.04.2015, se otorgó la Concesión Definitiva de Generación RER y el 25.04.2015 se suscribió el Contrato de Concesión N° 469‐2015.
El proyecto cuenta con el Estudio de Aprovechamiento Hídrico, aprobado con R.D. N° 893‐2013‐ANA‐AAA.M del 02.12.2013, la DIA aprobada con R.D.R. N° 142‐2014‐GR HUÁNUCO/DREMH del 25.07.2014 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐180‐2015.
Se realizó los trabajos de topografía de detalle del proyecto completo. Se continúa con el proceso para definir a la empresa que supervisará el proyecto. Se ha identificado un problema limítrofe entre las comunidades de San Pedro de Pariarca, Urpish
y Monzón, que afecta el camino de acceso a la Bocatoma y parte del canal de aducción. El concesionario con fecha 21.09.2015 solicitó al MINEM la modificación del Cronograma de
Ejecución de Obras por causas de Fuerza Mayor. Con esa modificación la nueva fecha de POC sería el 30.06.2018. La solicitud está en evaluación por el MINEM.
V&A Consulting Engeneering, está trabajando en la gestión social del proyecto. El avance acumulado valorizado es de 3%. El monto de inversión es 53,8 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
25 MVA
23 kV
23 kV
N 2XSY - 3x1x400 m m ²0.3 km
3x75 MVA
220 kV
CIA M INERAANTAMINA
ANTAMINA
L - 228652.08 km
L - 225552.08 km
220 kVVIZCARRA
G112 MVA
C.H . KARPA (20 MW )10 kV
AAAC 240 m m ²55 km
G212 MVA
60 kV
25 MVA
60 kV
78
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO (19,9 MW)
Plano de Ubicación
Trabajos en la Zona del Dique de Concreto
Portal de Salida del Túnel Carretero
Trabajos de Limpieza en el Túnel de Aducción
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1 810 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Canal de Conducción Recurso Hídrico
. 19,9 MW Pasada 2 turbinas 139,50 m 18 m3/s 1 660 m Río Crisnejas
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm
Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm
DATOS DEL GENERADOR Tipo Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
Sincrónico trifásico 9,95 MW 10 kV 0,9
Sincrónico trifásico 9,95 MW 10 kV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
24 MVA 10/60 kV YNd5
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 31.12.2016 134 211 MWh/año 5,177 Ctvs. US$/kWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
15.04.2015 01.04.2015 27.07.2016 28.07.2016 31.12.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La central utilizará los recursos hídricos del río Crisnejas; tendrá una potencia instalada de 19,9 MW los cuales serán inyectados al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Potrero – S.E. Aguas Calientes.
El proyecto cuenta con el CIRA para la central, la línea de transmisión y sus respectivos caminos de acceso. La Aprobación del Estudio de Pre Operatividad se otorgó mediante carta COES/D/DP‐482‐2012 del 31.05.2012.
Con R.M. N° 315‐2013‐MEM/DM del 13.08.2013 el MINEM otorga Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables y aprueba el Contrato de Concesión N° 421‐2013.
Se han concluido los Estudios de Ingeniería a nivel definitivo. La elaboración de la ingeniería de detalle está a cargo de la consultora Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú.
Con respecto a las obras preliminares: se realizó la construcción de campamentos, el acceso interno a la casa de máquinas y 188 m del túnel carretero.
Con respecto a las obras civiles: se realizó la plataforma del canal y 560 m. del desarenador, las obras de ataguía en la margen derecha del río Crisnejas, las obras de dique concreto (excavación y compactación), las obras de limpieza y excavación del portal de ingreso al túnel, las obras de acceso y limpieza de la ventana N° 1 del túnel de 87 m. y el avance de 120 m. del túnel de aducción.
Se ha iniciado los trabajos de la línea de transmisión. El avance valorizado del proyecto es de 31%. El monto de inversión es 45,9 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
G19,95 MW
C.H. POTRERO (19,9 MW)
10 kV
24 MVA
AAAC 180 mm²5 km
G29,95 MW
60kV60 kV
S.E. SAN MARCOS
S.E. CAJABAMBA
60 kV
S.E. AGUASCALIENTES
S.E. POTRERO 13,60 km
19,85 km
79
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA (15 MW)
Plano de Ubicación
Cerco perimétrico
Casa de Máquinas
Bocatoma
Desarenador
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA
EMPRESA CONCESIONARIA HUAURA POWER GROUP S.A.
TECNOLOGÍA Pequeña Hidroeléctrica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Lima Huaura Sayán, Leoncio Prado y Paccho 685 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal de Diseño Caudal Nominal Recurso Hídrico
15 MW Derivación 2 182 m 10,5 m3/s 11,5 m3/s Rio Huaura
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal de Diseño Caída Neta Velocidad
Francis Horizontal 8,84 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm
Francis Horizontal 8,84 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad
7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm
7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
20 MVA 13.8/66 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 08.12.2017 115 000 MWh/año 5,05 Ctvs. US$/kWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
07.06.2016 08.06.2016 06.08.2017 07.08.2017 08.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La central utilizará los recursos hídricos del río Huaura y tendrá una potencia instalada de 15,0 MW. Se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV Yarucaya ‐ Andahuasi de 22,5 km.
El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado mediante carta COES/D/DP‐1261‐2013 del 07.11.2013. Con R.M. N° 465‐2014‐MEM/DM del 27.10.2014 se otorga concesión definitiva de generación a favor de Huaura Power Group S.A.
Se adquirió el terreno donde se ubicará la casa de máquinas de la central hidroeléctrica. El cierre de las negociaciones con los posesionarios tiene un avance del 39%.
El 13.10.2015 la ANA autorizó la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para la construcción de la central, con R.D. N° 1767‐2015‐ANA‐AAA‐CAÑETE‐FORTALEZA.
Con respecto a la Ingeniería de Detalle se ha concluido la ingeniería de todos los elementos. Se culminó la elaboración de la Ingeniería de Detalle de los equipos electromecánicos, su entrega está programada para el segundo trimestre del 2016.
La concesionaria solicitó la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras (342 días calendarios), por retrasos en la obtención de permisos. La modificación fue otorgada por el MINEM.
El 02.09.2015 la concesionaria dio inicio a los trabajos preliminares de la obra. Se tiene un avance de: 28% en trabajos preliminares y temporales, 35% en la toma–desarenador y 37% en la casa de máquinas, canal de aguas turbinadas y subestación Yarucaya.
El avance del proyecto es de 21%. El monto de inversión aproximado es de 34 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
C.H. YARUCAYA(15 MW)
S.E. ANDAHUASIG1
7.4 MW
13,8 kV
ACAR 120 mm²21 km
G27.4 MW
66 kV66 kV
13.8/66 kV20 MVA
80
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA (12 MW)
Zona de Ubicación
Vista de la Plataforma en el inicio del canal
Vista de la Plataforma en la zona del barraje
Vista superior de la plataforma en la Bocatoma de la C.H. Colca
Carretera de Acceso a la zona del canal, en construcción
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA COLCA S.A.C.
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Huancayo Colca 3 700 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico Factor de Planta
. 12,05 MW Pasada 2 150 m 9,5 m3/s Rio Quillón 70%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Francis de eje horizontal 2x6,025 MW 2x4,75 m3/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación
. 2x7000 kVA 13,8 kV
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
15 MVA 13.8/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 16.12.2018 70 196 MWh 5,689 Ctvs. US$/MWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
16.09.2017 18.08.2014 16.06.2018 16.09.2018 16.12.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada en el distrito de Colca, provincia de Huancayo, departamento de Junín,
utilizará los recursos hídricos del río Quillón, tendrá una potencia instalada de 12,05 MW, un caudal de 9.5 m3/seg, un salto neto de 150 m y producirá 70.196 GWH de energía media anual. El proyecto incluye una L.T. en 60 kV, 30 km, Colca –S.E. Huayucachi.
El proyecto inicialmente adjudicado a la Empresa de Generación Canchayllo S.A.C. ha sido transferido a la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.
El proyecto cuenta con el CIRA aprobado y con el Estudio de Pre operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐829‐2013 del 15.08.2013. Se vienen ejecutando los estudios Declaración de Impacto Ambiental y Autorización de Uso de Recursos Hídricos por las entidades competentes, así como el Estudio de Ingeniería.
De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras del proyecto se dio el 18.08.2014. Al 19.02.2016, se ha construido la plataforma de la Bocatoma para el canal de ingreso, los desarenadores y el inicio del canal de aducción. Han construido dos caminos de acceso al canal y uno a la Bocatoma para los trabajos de movimiento de tierras. Se ha replanteado el trazo del canal.
El concesionario solicitó modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, debido a retrasos en la obtención de permisos y licencias, el plazo solicitado asciende a 755 días calendarios. El MINEM otorgó dicha ampliación, siendo la nueva fecha de POC el 16.12.2018.
El avance acumulado en obras preliminares es de 70%. El monto de inversión es 26,5 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
6.025 MW
C.H. COLCA(12.05 MW)
13.8 kV
60 kV
S.E. HUAYUCACHI
30 km
60 kV
6.025 MW
15 MVA
AAAC 120 mm²
81
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZAÑA 1 (13,2 MW)
Plano de Ubicación
Recurso Hídrico (Río Zaña)
Esquema General del proyecto
Esquema de la Casa de Máquina
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ZAÑA 1
EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ZAÑA S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud de Bocatoma
Cajamarca San Miguel y Santa Cruz La Florida y Catache 1 001 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto ‐ Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Longitud Tubería Forzada Casa de Máquinas
13,2 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 250 m ‐ 242 m 6,5 m3/s Río Zaña 3 457 m 662 m En Superficie
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal
Turbina 1 Francis Horizontal 6,6 MW 3,25 m³/s
Turbina 2Francis Horizontal 6,6 MW 3,25 m³/s
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación
7,5 MVA 6,9 kV
7,5 MVA 6,9 kV
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
15 MVA 6,9/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 29.12.2018 80 940 MWh/año 5,75 Ctvs. US$/kWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
10.12.2015 06.08.2016 30.10.2017 28.01.2018 29.12.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La central estará ubicada en la provincia de Santa Cruz – Cajamarca y utilizará los recursos hídricos del rio Zaña.
El canal de conducción será de aproximadamente 3,4 km de longitud en sección rectangular 1,8 m x 2,05 m. El túnel de conducción, de sección tipo baúl, altura 2,87 m. y ancho de excavación 2,60 metros, con longitud total del túnel de 127,0 metros. La tubería forzada será al exterior de 1,35 m de diámetro y 662 m de longitud.
Mediante R.M. N° 365‐2012‐M EM/DM, publicada el 28.07.2012, se le dio la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables a Electro Zaña S.A.C. para la construcción de la C.H. Zaña de 13,2 MW (Contrato de Concesión N° 404‐2012).
La central inyectará la energía generada a la red del SEIN mediante la L.T. 60 kV C.H. Zaña‐ S.E. Cayaltí, de 50,3 km.
Se ha finalizado el 'due diligence' (financiero, técnico, legal) de manera positiva. Se encuentra en proceso el 'due diligence' ambiental y de seguros.
El inicio de obras está previsto para el 06.08.2016. La concesionaria envió la carta de aprobación del financiamiento del 03.12.2015. La concesionaria informó que está en trámite una solicitud de modificación del hito Cierre Financiero por motivos de fuerza mayor, la cual se encuentra en evaluación.
El Monto de Inversión estimado es de 30,533 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G17,5 MVA
C.H. ZAÑA (13,2 MW)
6,9 kV
AAAC 240 mm²50,3 km
G27,5 MVA
60 kV
S.E.CAYALTI
15 MVA
60 kV
82
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC (20 MW)
Plano de Ubicación
Vista del río Santa Eulalia
Esquema de la Central
Topología de las Centrales
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC
EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Lima Huarochiri Huanza 3408 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Factor de Planta N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas
0 20 MW Hidráulica de Pasada 67 % 2 Turbinas 134 m 15 m³/s 0,77 m³/s Río Santa Eulalia En superficie
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación
12 MVA 6.6 kV
12 MVA 6.6 kV
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
0 25 MVA 6,6/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 07.11.2018 97 000 MWh/año 5,48 Ctvs. US$/kWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
19.02.2016 06.05.2016 13.07.2017 14.07.2017 07.11.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La central aprovechará el potencial hídrico del rio Santa Eulalia para generar energía eléctrica. La central considera la instalación de 2 Unidades de Generación de 12 MVA c/u – 6,6 kV. Se tiene proyectado que la central inyecte su energía a través de la L.T. 60 kV S.E. Carhuac ‐ S.E. Callahuanca.
Con R.M. N° 269‐2015‐MEM/DM del 03.06.2015 se aprobó la primera modificación del Contrato de Concesión N° 425‐2013, ampliándose la capacidad de generación de 15,8 MW a 20 MW.
Se ha contratado a la empresa POYRI para realizar el diseño final destinado a la ejecución de obras. Se contrató a JGP Consultoría Perú S.A.C. para la elaboración del Estudio de Evaluación Ambiental y Social por requerimiento de los bancos interesados en el financiamiento del proyecto.
Se está evaluando la compra de una línea de transmisión de 25 km, de propiedad de la Empresa de Generación Huanza, para la conexión de la C.H. Carhuac al SEIN.
La concesionaria presentó al COES la actualización del Estudio de Pre Operatividad, el cual está en evaluación.
Se firmó y legalizaron los documentos de compra‐venta de tierras con la comunidad campesina de Huanza.
El proceso de licitación de la construcción de la central bajo la modalidad EPC se encuentra en su etapa final.
De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras está proyectado para el 06.05.2016.
El Monto de Inversión estimado es de 30 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
12 MVA
C.H. CARHUAC (24 MVA)
6.6 kV
6.6/60 kV25 MVA
60 kVS.E. CALLAHUANCA
Conductor por definir25 km
60 kV
12 MVA
83
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA (18,7 MW)
Zona de Ubicación
Perforación del túnel piloto, en la zona de la bocatoma
Carretera de acceso a la ventana 1
Perforación del túnel piloto, en la zona de la bocatoma
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LORENZA
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.
UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico
18,7 MW 144.28 GWh 203 m 2 11 m3/s Río Huallaga
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Velocidad
Francis, horizontal 2x9,73 MW 2x5,5 m3/seg 600 rpm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad
2x10.5 MVA 13.8 kV 0.9 600 rpm
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
25 MVA 13.8/138 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 144,28 GWh/año 31.12.2017 6,48 Ctvs. US$/kWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
24.05.2016 03.08.2015 13.08.2016 14.08.2016 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huánuco,
a 2 202.5 msnm. Utilizará los recursos hídricos del río Huallaga, tendrá una potencia de 18.7 MW. Con R.M. N° 414‐2015‐MEM/DM del 17.09.2015 el MINEM otorgó la Concesión Definitiva. El proyecto cuenta con la DIA aprobado con R.D.R. N° 106‐2014‐GR‐HUANUCOI/DREMH del
05.06.2014, con el CIRA aprobado con Doc. N° 2014‐71 del 03.04.2014, con la acreditación de disponibilidad hídrica aprobado con R.D. N° 125‐2015‐ANA‐AAA‐HUALLAGA del 12.06.2015 que se ha prorrogado por dos años, con el Estudio Definitivo realizado por PEPSA, revisado y validado por LOMBARDI S.A. y con Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES.
Se firmó el contrato para la construcción de la C.H. Santa Lorenza bajo la modalidad EPC con la empresa IESA S.A. Se firmaron contratos con las empresas Voith Hydro y ABB para el suministro del equipamiento electromecánico, del transformador de potencia y GIS. El 05.11.2015 se firmó el contrato de supervisión con ENERGÍA CONSULT SUCURSAL PERÚ.
Al 14.01.2016, el contratista estaba perforando un túnel piloto en la Bocatoma hasta llegar al eje del túnel e iniciar su construcción en dos frentes. También estaba concluyendo con la construcción del camino de acceso a la ventana N° 1, efectuando la perforación hasta el eje del túnel y estableciendo otros dos frentes para la construcción del túnel.
Con R.M. N° 034‐2016‐MEM/DM del 04.02.2016, se aprueba la Adenda N° 01 del Contrato de Concesión RER autorizando la modificación del Hito “Cierre Financiero” del Cronograma de Obras.
El avance global del proyecto es de 5%. El monto de inversión estimado es de 41,7 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
G19,45 MW
C.H. SANTA LORENZA(18,7 MW)
13,8 kV
25 MVA
AAAC 400 MCM(200 mm²)
2,88 km
G29,45 MW
T−108138 kV
S.E.AMARILIS
S.E.PARAGSHA 2
138 kV
30 km
58 km
T−109
0,71 km
0,50 km
2,88 km
84
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL (MAMACOCHA) (20 MW)
Plano de Ubicación
Esquema General de la C.H. Laguna Azul
Esquema General de la C.H. Laguna Azul
Perfil Longitudinal
Perfil Longitudinal
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL
EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L.
TECNOLOGÍA Pequeña Hidroeléctrica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Arequipa Castilla Ayo 1956 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Canal de Conducción Túnel de Conducción Salto Bruto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta
20 MW 130 000 MWh De pasada 1422 m 2201 m 344 m 2 6.8 m3/s Laguna Mamacocha Subterráneo 82%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal
Francis Horizontal 10 MW
Francis Horizontal 10 MW
DATOS DEL GENERADOR Tensión de Generación
66 kV 66 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación
Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 130 GWh/año 12.12.2018 6,2 Ctvs. US$/kWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
01.08.2016 05.08.2016 28.06.2018 13.07.2018 12.12.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La central se encuentra proyectada en la cuenca del río Mamacocha, en el departamento de Arequipa,
provincia de Castilla, distrito de Ayo, en el denominado "Valle de los Volcanes". La central se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV S.E. Laguna Azul‐S.E. Chipmo de 65.4 km. El
punto de conexión es la S.E. Chipmo de propiedad de CONENHUA (Grupo Buenaventura). Mediante R.D. N° 590‐2013‐ANA/AAA del 29.08.2013 se aprobó el Estudio de Aprovechamiento
Hídrico con fines de generación eléctrica del proyecto C.H. Mamacocha. El 28.01.2015, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la central. El 06.03.2015, el Ministerio de Cultura emitió el CIRA N° 058‐2015‐DDC‐ARE/MC para la central. El 07.04.2015, con Oficio N° 504‐2015‐MEM/DGE el MINEM concede una ampliación del plazo de
ejecución de obras en 705 días calendarios, siendo la nueva fecha de POC el 12.12.2018. Se finalizó el proceso de licitación para la construcción de la planta y la línea de transmisión a través de
un contrato EPC. Se estima que la construcción del proyecto se iniciará en el tercer trimestre del 2016. El Consorcio Hidroeléctrico emitió carta al MINEM el 30.12.2015 con copia a OSINERGMIN, en el cual
intima al MINEM por incumplimiento de obligación contractual contenida en el Contrato de Concesión. El MINEM ha remitido copia para conocimiento de OSINERGMIN.
Aún no se han iniciado las obras propiamente dichas. Monto de Inversión estimado: 60 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
G110 MW
C.H. LAGUNA AZUL(20 MW)
Conductor por definir65,4 km
G210 MW
66 kV
S.E. CHIPMO(Conenhua)
Por Definir
66 kV
85
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1 (6,6 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1
EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 1 S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta
6,6 MW 769 m 729 m 1,4 m3/s Alto Tablachaca Río Plata y Quebrada Lechuga 2734 msnm – En superficie 65%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Pelton (Eje Horizontal ‐ 2 inyectores) 9,16 MW 1,4 m3/s 2 738 msnm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia
10 MVA 6.6 KV 0.9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
9/12 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación
Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 01.11.2018 35 610 MWh 5,49 Ctvs. US$/MWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
01.03.2016 01.05.2016 02.09.2018 04.06.2018 01.11.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 1 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental. Mediante Oficio N° 1204‐2015‐MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la nueva fecha de POC el 01.11.2018. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 04.06.18; y la POC
para el 01.11.2018 Aún no se han iniciado las obras. Monto de inversión estimado es de 22,4 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
PLANO DE UBICACIÓN
G14,5 MVAC.H.
HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA 6,5 km
G110 MVA
138 kV
5,2 MVA
10/15 MVA
66 kV
5,0 kmAAAC 152 mm²
5,2 MVA
1,3 kmAAAC 152 mm²
C.H.HYDRIKA 5
C.H.HYDRIKA 1
C.H.HYDRIKA 3
5,5 MVA
66 kV
S.E.AGRUPAMIENTO
66 kV
AAAC 152 mm²
9/12 MVA
138 kV
60/80 MVA
7,5 MVA
13,2/20 MVA
66 kV
7,5 MVA
7,5 MVA
6.6 kV
13,2/20 MVA7,5 MVA
S.E. ALTOCHICAMA
52,9 kmAAAC 236 mm²
5,5 MVA10/15 MVA
66 kV
6.6 kV
C.H.HYDRIKA 6
C.H.HYDRIKA 4
4,9 kmAAAC 152 mm²
86
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2 (4 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2
EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 2 S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta
4 MW 778 m 729 m 0,6 m3/s Alto Tablachaca Río Pelagatos 2 734 msnm – En superficie 71%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Pelton ( Eje horizontal con 1 inyector) 4,0 MW 0,6 m3/s 2 738 msnm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia
4,5 MVA 6,6 KV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
5/7.5 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación
Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 06.07.2018 20 020 MWh 5,45 Ctvs. US$/MWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
01.03.2016 01.05.2016 07.05.2018 06.02.2018 06.07.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 2 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016, el inicio del montaje electromecánico para el 06.02.2018; y la POC
para el 06.07.2018. Aún no se han iniciado las obras. Monto de inversión estimado es de 8,2 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
PLANO DE UBICACIÓN
G14,5 MVAC.H.
HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA 6,5 km
G110 MVA
138 kV
5,2 MVA
10/15 MVA
66 kV
5,0 kmAAAC 152 mm²
5,2 MVA
1,3 kmAAAC 152 mm²
C.H.HYDRIKA 5
C.H.HYDRIKA 1
C.H.HYDRIKA 3
5,5 MVA
66 kV
S.E.AGRUPAMIENTO
66 kV
AAAC 152 mm²
9/12 MVA
138 kV
60/80 MVA
7,5 MVA
13,2/20 MVA
66 kV
7,5 MVA
7,5 MVA
6.6 kV
13,2/20 MVA7,5 MVA
S.E. ALTOCHICAMA
52,9 kmAAAC 236 mm²
5,5 MVA10/15 MVA
66 kV
6.6 kV
C.H.HYDRIKA 6
C.H.HYDRIKA 4
4,9 kmAAAC 152 mm²
87
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 3 (10 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 3
EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 3 S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Áncash Pallasca Pampas 2 159 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta
10 MW 576 m 538 m 2,75 m3/s Alto Tablachaca Río Pampas 2 155 msnm – En superficie 63%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm
Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia
7,5 MVA 6,6 KV 0,9
7,5 MVA 6,6 KV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación
Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 21.10.2018 50 810 MWh 5,39 Ctvs. US$/MWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
01.03.2016 01.05.2016 22.08.2018 24.05.2018 21.10.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 3 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 1,3 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental. Mediante Oficio N° 1209‐2015‐MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la fecha de POC el 21.10.2018. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 24.05.2018; y la POC
para el 21.10.2018. Aún no se han iniciado las obras. El monto de inversión estimado es de 30,6 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
PLANO DE UBICACIÓN
G14,5 MVAC.H.
HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA 6,5 km
G110 MVA
138 kV
5,2 MVA
10/15 MVA
66 kV
5,0 kmAAAC 152 mm²
5,2 MVA
1,3 kmAAAC 152 mm²
C.H.HYDRIKA 5
C.H.HYDRIKA 1
C.H.HYDRIKA 3
5,5 MVA
66 kV
S.E.AGRUPAMIENTO
66 kV
AAAC 152 mm²
9/12 MVA
138 kV
60/80 MVA
7,5 MVA
13,2/20 MVA
66 kV
7,5 MVA
7,5 MVA
6.6 kV
13,2/20 MVA7,5 MVA
S.E. ALTOCHICAMA
52,9 kmAAAC 236 mm²
5,5 MVA10/15 MVA
66 kV
6.6 kV
C.H.HYDRIKA 6
C.H.HYDRIKA 4
4,9 kmAAAC 152 mm²
88
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4 (8 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4
EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 4 S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Áncash Pallasca Pampas 2 552 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta
8 MW 281 m 253 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2548 msnm – En superficie 68%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm
Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia
5,2 MVA 6,6 KV 0,9
5,2 MVA 6,6 KV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
10/15 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación
Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 02.10.2018 44 790 MWh 5,55 Ctvs. US$/MWh
HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
01.03.2016 01.05.2016 22.03.2018 22.12.2017 02.10.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 4 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 5 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental. Mediante Oficio N° 1208‐2015‐MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la fecha de POC el 02.10.2018. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 22.12.2017; y la POC
para el 02.10.2018. Aún no se han iniciado las obras. El monto de inversión estimado es de 18,6 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
PLANO DE UBICACIÓN
G14,5 MVAC.H.
HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA 6,5 km
G110 MVA
138 kV
5,2 MVA
10/15 MVA
66 kV
5,0 kmAAAC 152 mm²
5,2 MVA
1,3 kmAAAC 152 mm²
C.H.HYDRIKA 5
C.H.HYDRIKA 1
C.H.HYDRIKA 3
5,5 MVA
66 kV
S.E.AGRUPAMIENTO
66 kV
AAAC 152 mm²
9/12 MVA
138 kV
60/80 MVA
7,5 MVA
13,2/20 MVA
66 kV
7,5 MVA
7,5 MVA
6.6 kV
13,2/20 MVA7,5 MVA
S.E. ALTOCHICAMA
52,9 kmAAAC 236 mm²
5,5 MVA10/15 MVA
66 kV
6.6 kV
C.H.HYDRIKA 6
C.H.HYDRIKA 4
4,9 kmAAAC 152 mm²
89
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 5 (10 MW)
DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 5
EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 5 S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Hidráulica
UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud
Áncash Pallasca Pampas 2 159 msnm
DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta
10 MW 390 m 358 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2 155 msnm – En superficie 73%
DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina
Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 3,35 MW 2 m3/s 2 159 msnm
Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 3,35 MW 2 m3/s 2 159 msnm
DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia
7,5 MVA 6,6 KV 0,9
7,5 MVA 6,6 KV 0,9
DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación
Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 17.06.2018 57 930 MWh 5,39 Ctvs. US$/MWh
Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC
01.03.2016 01.05.2016 18.04.2018 18.01.2018 17.06.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 5 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 1,3 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. Posee CIRA aprobado el 09.02.2015. El 18.03.2015 se presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES, solicitando la conexión en la subestación La Ramada. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental. Mediante Oficio N° 1206‐2015‐MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 5 meses, siendo la fecha de POC el 17.06.2018. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 18.01.2018; y la POC
para el 17.06.2018. Aún no se han iniciado las obras. El monto de inversión estimado es de 21,9 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
PLANO DE UBICACIÓN
G14,5 MVAC.H.
HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA 6,5 km
G110 MVA
138 kV
5,2 MVA
10/15 MVA
66 kV
5,0 kmAAAC 152 mm²
5,2 MVA
1,3 kmAAAC 152 mm²
C.H.HYDRIKA 5
C.H.HYDRIKA 1
C.H.HYDRIKA 3
5,5 MVA
66 kV
S.E.AGRUPAMIENTO
66 kV
AAAC 152 mm²
9/12 MVA
138 kV
60/80 MVA
7,5 MVA
13,2/20 MVA
66 kV
7,5 MVA
7,5 MVA
6.6 kV
13,2/20 MVA7,5 MVA
S.E. ALTOCHICAMA
52,9 kmAAAC 236 mm²
5,5 MVA10/15 MVA
66 kV
6.6 kV
C.H.HYDRIKA 6
C.H.HYDRIKA 4
4,9 kmAAAC 152 mm²
90
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
7.2 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
91
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA ‐ RESERVA FRÍA (40 MW)
Plano de Ubicación de la Central
Cerco perimétrico
Grupos Electrógenos CAT Instalados (25 de 1,825 MW)
Sistema de barras
Instalación del Transformador de Potencia
DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA
EMPRESA CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Térmica a Gas
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 154 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga
45,63 MW Motores ‐ Generador (Sistema Dual) Diesel B5 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 5 días
DATOS EQUIPO Tipo Cantidad Marca Potencia Nominal Nivel de Tensión Tipo de Combustible Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de Ruido Transformador de Distribución
. Motor 25 Caterpillar ‐ Modelo 3516B 1,825 MW 480 V Diesel B5 Dual (GN)/Diésel B5 1250 galones 203 galones 74 dB 2,5 MVA (0.48/22.9 kV)
DATOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión
.0 50/60 MVA (ONAN/ONAF) 22,9 /60+‐2x2.5% kV YNd5
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato
Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia
1 Reserva Fría 28.08.2012 03.11.2015 (en atraso) 9 147,36 US$/MW mes
HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC
09.10.2014 07.01.2015 03.07.2015 03.11.2015
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali y consiste en la construcción de una central termoeléctrica de 45,6 MW; para ello, se instalarán 25 motores Caterpillar (1,8 MW c/u). Los Grupos operarán con Diésel B5 y están proyectadas para operar con GN.
El proyecto cuenta con el EIA aprobado con R.D. N° 303‐2014‐MEM/DGAAE del 09.10.2014; con el CIRA aprobado con Oficio N°027‐2015/MC luego de la evaluación N° 019‐2015/AA/MC‐DDC‐U/FEGR; con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con Oficio N° COES/D/DP‐1449‐2015; con un Contrato de suministro de combustible (DB5) suscrito entre IEPSAC y PETROPERÚ el 09.12‐2014; un contrato de suministro de energía suscrito con Electro Ucayali y ha adquirido un terreno de 20 000 m2, en el km 10 de la Carretera Federico Basadre, a 500 m de la S.E. Parque Industrial donde está instalando la central termoeléctrica.
Se ha concluido con la instalación de los 25 Grupos Electrógenos CAT, la instalación de 25 transformadores de distribución (2.5 MVA, 0.48/22.9 kV), con el sistema de barras en 22.9 kV, con la instalación del transformador principal (50 MVA, 22.9/60 kV), con el montaje de los 3 tanques de combustible (2x170 000 gal. y 1x40 000 gal.). Están trabajando en el sistema de Barras en 60 kV y desde el 28.02.2016 en la instalación de torres, pórticos y tendido de dos ternas en 60 kV: una, la L.T. C.T. Pucallpa‐S.E. Parque Industrial para entregar la energía de la central y otra, la L.T. S.E. Parque Industrial‐S.E. Yarinacocha de Electro Ucayali.
Al 09.02.2016, se está efectuando el pre‐comisionado, comisionado y las pruebas con carga de los Grupos Motor‐Generador. El concesionario solicitó al MINEM ampliación de plazo para la POC por 120 días calendario, el cual cuenta con opinión favorable de Osinergmin.
El proyecto tiene un avance de 85%. El monto de inversión aproximado es de 23,8 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.T. PUCALLPAReserva Fría(45,6 MW)
25x(2,5 MVA)
22,9 kV
AAAC 600 (304 mm²)489 m
25 Grupos25x(1,825 MW) S.E. PUCALLPA
60 kV480 V
60 MVA
60 kV
92
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO ‐ RESERVA FRÍA (20 MW)
Plano de Ubicación de la Central
Unidades Modulares Motor‐Generador
Unidad Generador y Base de su Transformador
Montaje de Tanques de Combustible
Cerco Perimétrico
DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO
EMPRESA CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Térmica a Diesel B5 ‐Gas
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga
20,08 MW Motor – Generador (Sistema Dual) Diesel B5 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 10 días
DATOS EQUIPO Tipo Cantidad Marca Potencia Nominal Nivel de Tensión Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de ruido Transformador de Distribución
Motor compacto de cuatro tiempos 11 Caterpillar ‐ Modelo 3516B 1,825 MW 480 V. Dual (GN)/Diésel B5 1250 galones 203 galones 74 dB 2,5 MVA (0.48/10 kV)
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia
1 Reserva Fría 28.08.2012 16.09.2015 (en atraso) 11 718,93 US$/MW mes
HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC
22.08.2014 20.11.2014 16.05.2015 16.09.2015
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en el distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios y consiste
en la construcción de una central termoeléctrica de 20 MW; para ello, se instalarán 11 motores Caterpillar (1,8 MW c/u). La central operará con Diesel B5, y está proyectada para operar con Gas Natural.
El plazo de la concesión es de 20 años y se iniciará a partir de la POC. Por retrasos en la aprobación del EIA, el concesionario solicitó al MINEM la primera modificación de la POC en
390 días. Con Oficio N° 1799‐2014‐MEM/DGE se modificó la fecha de POC hasta el 16.09.2015. El proyecto cuenta con el EIA aprobado con R.D. N° 234‐2014‐MEM/DGAAE del 22.08.2014; con el CIRA
aprobado con Oficio N° 203‐2015‐D DC‐MDD/D luego de la evaluación N° 62‐2015‐DDC.MDD/OF.ARQL; con el Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN aprobado con Oficio N° COES/D/DP‐1835‐2015 del 12.11.2015; con un Contrato Financiero con CATERPILLAR y ha adquirido un terreno de 15 146 m2 colindante con la S.E. Puerto Maldonado.
Debido a la modificación del nivel de tensión de la línea de conexión de 22.9 a 10 kV, el concesionario solicitó ampliación de plazo de la POC en 120 días. La solicitud está en evaluación.
A la fecha, se han instalado los 11 Grupos Generadores CAT de 1,825 MW y los transformadores de distribución (2,5 MVA, 0,48/10 kV); están en proceso de montaje los tanque de almacenamiento de combustible (2x175 000 gal. y 1x40 000 gal.); se ha concluido con la construcción del cerco perimétrico.
El pre comisionado, comisionado y las pruebas con carga estuvo previsto realizarlos en febrero del 2016 con una duración de 22 días.
El proyecto tiene un avance de 80%. El monto de inversión aproximado es de 11,7 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.T. PUERTO MALDONADOReserva Fría
(20,1 MW)
11x(2,5 MVA)
10 kV
AAAC 608 mm²120 m11 Grupos
11x(1,825 MW)
S.E. PUERTO MALDONADO
35/15/25 MVA
138 kV10 kV480 V
22,9 kV
93
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA‐RESERVA FRÍA (50 MW)
Plano de Ubicación de la Central
Preparación de terreno para base de motores
Motor Black Start
Arribo de Generadores Eléctricos
Base de tanques de combustible
Transformador de potencia 50 MVA 13/60 kV
DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA
EMPRESA CONCESIONARIA GENRENT DEL PERÚ S.A.C.
TECNOLOGÍA Generación Térmica con Petróleo Industrial N° 6
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Loreto Maynas Iquitos Por definir
DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Capacidad de Operación a Plena Carga
50 MW (inicial), con dos ampliaciones de 10 MW Por definir Petróleo Industrial N° 6 (gas natural u otro) 80,5 MW
DATOS TRANSFORMADOR Nivel de Tensión
0 13,8/60 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) POC (1ra Ampliación Hasta 69 MW) POC (2da Ampliación Hasta 80.5 MW) Precio por Potencia
1 Reserva Fría 18.09.2013 18.03.2016 17.02.2017 17.02.2018 16 948 US$/MW mes
HITOS EIA Llegada de equipos
18.12.2014 18.11.2015
INFORMACIÓN RELEVANTE La central estará ubicada a 10 km de la ciudad de Iquitos, cerca de la Refinería de Petróleo (Petroperú). El terreno destinado para el proyecto tiene un área de 4 080 m2 y está ubicado próximo al río Amazonas, sector Santa Clara, a 12 km de la futura S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV. El concesionario está obligado a diseñar, financiar, construir, operar y mantener la central que tendrá una capacidad de 50 a 80,5 MW, que operará inicialmente con Petróleo Industrial N° 6, también se podrá utilizar gas natural, cuando se disponga del mismo, u otro combustible, siempre y cuando representen menores costos operativos. La central se conectará al Sistema Aislado Iquitos, en la primera etapa, mediante una línea en 60 kV hasta la S.E. de la C.T. Iquitos existente. En la segunda etapa la central se conectará al SEIN en la S.E. Iquitos Nueva y entrará en régimen de operación de Reserva Fría. A la fecha, el equipamiento requerido para la central y la subestación se encuentran en obra. Está finalizando la construcción de las plataformas donde se montarán los grupos y generadores. GENRENT aún no ha llegado a un acuerdo para conectarse a la S.E. Iquitos Nueva de la L.T. 220 kV Moyobamba‐Iquitos (Líneas de Transmisión Peruanas S.A.‐LTP) y sobre el tramo de la línea en la zona urbana de Iquitos hasta el ingreso a la S.E. Iquitos Existente (Electro Oriente). Aún no se ha definido la ubicación final de la S.E. Iquitos Nueva. GENRENT manifiesta que no han llegado a un acuerdo con la CAF para concretar el financiamiento de su proyecto, debido a que no han obtenido la autorización del MEF y MINEM para que se incorporen en el Contrato de Concesión a la CAF como “Acreedor Permitido”. Continúa el proceso constructivo en todos los frentes de trabajo. La concesionaria ha solicitado ampliación de plazo al MINEM para que la POC se postergue hasta el 23.12.2016. El avance global del proyecto al 08.03.2016 es de 44%. La inversión aproximada será de 94,4 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
C.T. IQUITOS NUEVA(70 MW)
60 kV
Conductor a Definir
Longitud a Definir
70 MW
S.E. IQUITOSNUEVA
60 kV
2x14 MVA
60 kV
C.T. IQUITOS
10,5 kV
Conductor a Definir
Longitud a Definir
94
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ILO 4‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR ILO (735 MW)
Articulación con Gasoductos
Tanques de almacenamiento de Combustible
Montaje de Turbina y Generador G2 y G3
Cimentación de Turbina y Generador del Grupo G3
Vista panorámica de la construcción de la central
DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA ILO 4
EMPRESA CONCESIONARIA ENERSUR S.A.
TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Moquegua Ilo Ilo 15 msnm
DATOS DE LA TURBINA Potencia Nominal Marca Modelo Tipo Sistema de Combustión Velocidad
3x236,67 MW SIEMENS (USA) SGT6‐5000F5ee Heavy Duty Dual (Diesel B5 / Gas Natural) 3600 rpm
DATOS DEL GENERADOR Marca Modelo Potencia Nominal Factor de Potencia Tensión Nominal Frecuencia Velocidad
SIEMENS SGen6‐1000ª 3x282 MVA 0,85 18 kV 60 Hz 3600 rpm
DATOS DEL TRANSFORMADOR Marca Potencia Relación de Transformación Frecuencia
Hyosung (Korea) 3x174/290 MVA (ONAN/ONAF) 500/18 kV 60 Hz, trifásico
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia
. Compromiso de Inversión 20.01.2014 01.03.2017 5 750 US$/MW‐mes
HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC
20.01.2015 20.03.2015 01.09.2016 01.03.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en el distrito de Ilo (Moquegua) a una altura entre 15–65 msnm. La capacidad de la central por contrato es de hasta 600 MW, sin embargo, ENERSUR viene instalando 735
MW (3 turbinas a gas marca SIEMENS de 236,7 MW c/u). En la Etapa 1, la central operará con Diesel B5, hasta cuando se disponga de gas natural. La central tendrá conexión al Gasoducto Sur Peruano. La central tendrá una capacidad de almacenamiento de Diésel B5 para 15 días de operación continua a
plena carga. La central debe disponer de arranque automático (Black‐Start) y equipamiento para una eventual operación aislada.
El 20.05.2015, con R.M. N° 229‐2015‐MEM/DM el MINEM otorgó la autorización para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la central por tiempo indefinido, con una potencia instalada de 719,1 MW.
Los trabajos de construcción de esta central los realiza el Consorcio Nodo Energético Ilo (TR Perú y JJC), la Línea de Transmisión (Abengoa S.A) y la Supervisión de la Obra está a cargo de Cesel Ingenieros S.A.
En la turbina N° 1 y Generador N° 1, se ha culminado el montaje y se está realizando el pre alineamiento, quedando pendiente los otros grupos, que se encuentran en etapa de montaje electromecánico. Aún no ha arribado los transformadores y las chimeneas.
Se han concluido la construcción de 6 tanques de Diésel de 10 100 m3 cada uno. El montaje de la L.T. 500 kV llo‐Montalvo está concluida (164 torres). En la S.E. Montalvo, se han montado
los equipos principales. El avance físico del proyecto es de 82%. La inversión aproximada será de 432,4 MM US$, habiéndose a la fecha invertido el 80%.
DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN
TG236,67 MW
C.T. ILO 4 (720 MW)
18 kV
290 MVA18 kV
290 MVA18 kV
290 MVA
500 kV
500 kVS.E. MONTALVO
ACAR 750 MCM75 km
TG236,67 MW
TG236,67 MW
95
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR MOLLENDO (720 MW)
Zona de Ubicación
Tanque de Almacenamiento Combustible Diésel B5
Grupos Black Start (Arranque Autónomo)
Instalación Turbo Generador N° 2
Turbinas y Generadores 1, 2, 3 y 4
DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO
EMPRESA CONCESIONARIA SAMAY I S.A.
TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Arequipa Islay Mollendo 56.5 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía
720 MW (Gas Natural) / 616 MW (Diesel B5) 4 Turbinas a Gas (154 MW c/u‐Diesel B5) / (180 MW c/u‐Gas) Diesel B5 (proyectado para Gas Natural)
DATOS DE LA TURBINA A GAS Potencia Marca
4 turbinas de (154 MW c/u‐Diesel B5) / (180 MW c/u‐Gas) General Electric
DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Marca
4x232 MVA 18 kV General Electric
DATOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión
(130/160/200 MVA)/(ONAN/ONAF1/ONAF2) a 40°C 500 kV/18 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia
1 Compromiso de Inversión 20.01.2014 09.06.2016 6 899 US$/MW‐mes
HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC
17.11.2014 04.12.2014 15.06.2015 09.06.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en el distrito de Mollendo (Arequipa) a una altura de 56,5 msnm. La capacidad de la central por contrato es de hasta 600 MW sin embargo, SAMAY I viene instalando 720 MW
(4 turbinas a gas marca G.E. de 180 MW c/u). En la Etapa 1, operará con Diesel B5, hasta que se disponga de gas natural. En la Etapa 2, utilizará gas natural. La central tendrá conexión al Terminal de combustible de Mollendo, mediante un poliducto y en el futuro
(cuando se disponga de gas natural) al Gasoducto Sur Peruano. La construcción será por la modalidad de Contrato EPC: Posco (Central), Siemens (S.E. GIS) y Abengoa (Línea
de Transmisión 500 kV y Ampliación de S.E. San José). Cuenta con: Estudio de Pre Operatividad aprobado (Carta COES/D/DP‐1598‐2014), EIA aprobado (Resolución
Directoral N° 361‐2014‐MEM/DGAAE) y Autorización de Generación (R.M. N° 049‐2015‐MEM/DM). La concesionaria solicitó ampliación de plazo para el hito POC hasta el 09.06.2016 (39 días), el cual cuenta
con opinión favorable de Osinergmin. Las obras se ejecutan con contratos EPC con POSCO Co., Siemens S.A.C. y Abengoa Perú S.A. La supervisión
está a cargo de Pepsa‐Tecsult. Las obras de la central y la L.T. 500 kV Puerto Bravo‐San José se encuentran concluidos. La concesionaria informa que se tiene previsto dar inicio a las Pruebas de Puesta en Servicio de las unidades
de generación de la central a partir del 27 de febrero de 2016, para lo cual se estaría siguiendo la secuencia de pruebas programadas hasta la POC fijada para el 06.06.2016.
El Estudio de Operatividad ha sido aprobado por el COES. El proyecto presenta un avance global de 99%. La inversión aproximada será de 390 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL
TG212 MVA
C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)
18 kV
200 MVA
TG212 MVA
18 kV
200 MVA
TG212 MVA
18 kV
200 MVA
500 kV
500 kVS.E. SAN JOSÉ
ACAR 750 MCM58 km
TG212 MVA
18 kV
200 MVA
96
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (135 MW)
Layout de la Central
Vista Panorámica de la Plataforma Corvina CX11
(Lugar donde se inicia el gaseoducto)
Zona de Ubicación de la C.T. Nueva Esperanza
Movimiento de Tierras
Corte del Terreno
DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.
TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Tumbes Contralmirante Villar Zorritos 48 msnm
DATOS TÉCNICOS Potencia Instalada Tipo de Central Combustible Número de unidades de Generación Consumo Específico Bruto
1 135 MW Termoeléctrica Ciclo Abierto Gas Natural 3 Turbinas a Gas 8 355 BTU/kW.h (Inferior)
TURBINA Modelo de Turbina Potencia
GE‐LM‐6OOOPD‐SPRINTDL 47,9 MW
GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia
. 72 MVA 13,8 kV 0,85
TRANSFORMADOR Nivel de Tensión Potencia
13,8/220 kV 40/53,3/66,7(ONAN/ONAF/ONAF) MVA
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Autorización MINEM 27.07.2011 (R.M. N° 271‐2011‐MEM/DM) 31.12.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE Mediante R.D. N° 498‐2006‐MEM/AAE, del 23.08.2006, la DGAAE aprobó el EIA del proyecto. Mediante R.M. N° 271‐2011‐MEM/DM, del 27.07.2011, se otorgó autorización para desarrollar la actividad
de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza. Mediante R.M. N° 570‐2012‐MEM/DM, 05.01.2013, se aprobó la modificación de la autorización para
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza, estableciéndose la POC para el 31.12.2016.
La central cuenta con la conformidad deI COES/SINAC del Estudio de Pre Operatividad. La empresa requiere, previo al inicio de la construcción, que se reubiquen dos líneas de transmisión de
Electroperú y ENOSA que cruzan los terrenos donde se instalará la central. Se viene realizando las actividades para la obtención de las servidumbres necesarias.
Se realizó el acondicionamiento del área, nivelación, relleno, almacén para postes, oficina administrativa, construcción de vías y escaleras de accesos al terreno, cerco perimétrico y desbroce de vegetación.
Los nuevos dueños de la Empresa Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L. es Zorritos Perú Holdings Inc. la cual fue adquirida el 7 de julio del 2015.
El proyecto está atrasado, debido a que existen factores de frenaje que impiden el desarrollo normal del proyecto, La falta de definición del suministro de gas desde la Plataforma CX‐11 Sector Corvina del Zócalo Continental.
Con fecha 07.10.2015, la concesionaria solicitó modificación del cronograma de obras al MINEM por causas de fuerza mayor, la cual está pendiente de respuesta.
El monto de Inversión aproximado es de 127,5 MM US$.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
97
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1 (112,8 MW)
Plano de Ubicación del Sistema de Bombeo de Agua de Mar
Caldera de Recuperación
Vista de un sector de la Chimenea de Gas
Transformador Principal (ciclo simple)
DENOMINACIÓN AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1
EMPRESA CONCESIONARIA ENERSUR
TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
Lima Cañete Chilca 40 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia a Instalar Número de Unidades de Generación a Instalar N° de Calderas de Recuperación a Instalar N° de Aerocondensadores Fuente de Energía
(75,4 MW Ciclo Simple / 112.8 MW Ciclo Combinado 1 Turbinas a Gas 1 Turbina de Vapor 1 Calderas de Recuperación 1 Sistema de enfriamiento de aire para condensación de vapor Gas Natural
DATOS DE TURBINA A GAS Potencia Nominal Marca
75,4 MW General Electric
DATOS DE TURBINA A VAPOR Potencia Nominal Marca
37,4 MW Siemens
DATOS DE TRANSFORMADOR (TURBINA GAS.) Potencia Relación de Transformación
84/105 MVA 220/13,8 kV
DATOS DE TRANSFORMADOR (TURBINA VAP.) Potencia Nivel de Tensión
1 0 44/55 MVA 220/13,8 kV
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
1 Autorización MINEM Pendiente 13.12.2016 (Ciclo Simple) 13.06.2017 (Ciclo Combinado)
INFORMACIÓN RELEVANTE El área del proyecto está ubicado al lado este de la C.T. Chilca 1. El proyecto consiste en la construcción
de una nueva unidad de generación de ciclo combinado que operará con gas natural, con una potencia instalada de 112.8 MW. La nueva unidad podrá operar tanto en ciclo simple como en ciclo combinado. El sistema de control distribuido (DCS) permitirá el control continuo del balance de calor y la eficiencia de la planta. Las unidades contarán con un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).
Se otorgó Autorización de Generación, con R.M. N° 011‐2015‐MEM/DM del 25.01.2015. El proyecto cuenta con el ITS aprobado con R.D. N° 216‐2014‐MEM/DGAAE del 31.07.2014; con el CIRA
aprobado con oficio N° 110‐2015‐DCE‐DGPA/MC del 20.01.2015; con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con Oficio N° COES/D/DP‐1019‐2014 del 31.07.2014; con el Estudio de Operatividad para el Ciclo Simple aprobado con Oficio N° COES/D/DP‐1967‐2015 del 02.12.2015.
La contratista a cargo de la obra es Duro Felguera S.A. Las obras se iniciaron el 10.03.2015. Al 25.01.2016 se ha concluido con el montaje del conjunto turbina‐generador a gas, transformador
principal asociado y transformador de servicios auxiliares; con la instalación de dos ternas de la línea del Pórtico de salida de los transformadores principales de las turbinas a gas y a vapor y el Patio de Llaves general de la C.T. Chilca. Se está concluyendo con el montaje del caldero de recuperación y de los tableros y el cableado de los sistemas de control, mando, protección y señalización en el edificio eléctrico; y se continúa con las obras para la instalación de los equipo de la turbina a vapor.
El proyecto registra un avance físico de 67%. El monto de la inversión es de 140 MM US$.
VISTA DE LA CENTRAL
98
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
8. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
99
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
8.1 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES
100
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO
Plano de Ubicación
Inicio de la Línea de Transmisión
S.E. Campo Armiño
Patio de Llaves S.E. Cerro del Águila
S.E. GIS C.H. Cerro del Águila
DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO
EMPRESA CONCESIONARIA CERRO DEL ÁGUILA S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS
S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV ‐ Nueva) 3 Bancos de Transformadores 1Ø, 201 MVA c/u 220 ± 4 x 1,25% / 13,8 kV, OFWF ‐YNd11 S.E. Campo Armiño ( 220 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Cerro del ÁguilaHuancavelica Tayacaja Surcubamba 2 972 msnm
S.E. Campo ArmiñoHuancavelica Tayacaja Colcabamba 2 972 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
220 kV 632,5 MVA (cada terna) 15,76 km 25 m Metálicas de celosía (9 vértices) 2 AAAC de 625 mm2 EHS 70 mm2 y OPGW 108 mm2 de 24 fibras Cerámicos
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Operación Comercial (PCO) % Avance de Obra
. Cerro del Águila S.A. Consorcio conformado por las empresas Astaldi S.p.A. y GyM S.A. Cerro del Águila S.A. 20.01.2016 (CDA ha solicitado la nueva POC para el 30.06.2016) 90%
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de: la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño de
15,76 km en doble terna, la S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Campo Armiño (220 kV) con dos bahías de líneas.
La L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño, con capacidad de transporte de 632,5 MVA cada terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Cerro del Águila al SEIN (525 MW).
Mediante carta COES/D/DP‐083‐2012 (31/01/2012), el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Cerro del Águila, contemplando una capacidad de hasta 525 MW.
Mediante R.S. N° 026‐2014‐EM, el 07.05.2014 el MINEM otorgó Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión en la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño.
De acuerdo a la cláusula séptima del Contrato de Concesión N° 438‐2014, la Puesta en Operación Comercial de la línea estaba prevista para el 20.01.2016. CDA ha solicitado al MINEM la postergación de la POC hasta el 30.06.2016.
Con Resolución Osinergmin N° 24‐2015‐OS/CD se dictó mandato de conexión a favor de Cerro del Águila con la finalidad de que Electroperú S.A. le permita la conexión de la C.H. Cerro del águila a la S.E. Campo Armiño 220 kV.
La S.E. Cerro del Águila, estará instalada en caverna, y será del tipo GIS, encapsulada en SF6. Los transformadores de potencia de la S.E. Cerro del Águila han sido ubicados en sus respectivas
cabinas. La construcción de la línea (estructuras) y el montaje de la línea está culminada. Actualmente se viene realizando las conexiones en la S.E. Campo Armiño (ampliación) y las conexiones
en la S.E. Cerro del Águila (patio de llaves). El avance global del proyecto es de 90%.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO
G1175 MW
C.H. CERRO DEL ÁGUILA(525 MW)
13,8 kV
3x201 MVA
220 kV
ACSR-Curlew 592 m m²15,76 m
G3175 MW
S.E. CAMPOARMIÑO
G2175 MW
ACSR-Curlew 592 m m²15,76 m
220 kV
101
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA
Plano de Ubicación
Maquinaria para la obra
Zona de campamento Santa Bárbara
Ubicación Patio de llaves
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A. – EGECUSCO S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Pucará (Pampa Hanza) (13,8/138/220 kV ‐ Nueva) S.E. Onocora (138/220 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Pucará (Pampa Hanza) Cusco Canchis Sicuani 3 522 msnm
S.E. Onocora Cusco Canchis Sicuani 3 560 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra
220 kV 160 MVA 1,4 km Torres de celosía metálica autosoportada con perfiles angulares de acero galvanizado 1 Triangular
ACSR Curlew 523,7 mm2
2 OPGW 106 mm2 de 24 hilos Aisladores de porcelana tipo estándar, clase ANSI 52‐8
Conductor de acero recubierto con cobre de 35 mm2, varilla de
acero recubierto con cobre de Ø16 mm x 2,4 m.
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra
. EGECUSCO Por definir Por definir 15.12.2017 0%. Se está tramitando nueva fecha para inicio de obras.
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de las S.E.s. Pucará y Acco, la ampliación de la S.E. Onocora,
el tendido de la L.T. 138 kV S.E. Acco‐S.E. Pucará (10,2 km) y L.T. 220 kV S.E. Pucará ‐S.E. Onocora (1,4 km).
La L.T. 138 kV S.E. Acco – S.E. Pucará, permitirá la transmisión de la energía eléctrica generada por la C.H. Acco.
La L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) – S.E. Onocora, permitirá la inyección al SEIN de la energía eléctrica generada por la C.H. Pucará y la C.H. Acco.
La S.E. Pucará (Pampa Hanza) consta de un patio de llaves con niveles de tensión de 220 kV y 138 kV, así como de un sistema interior de 13,8 kV. También se cuenta con dos transformadores de potencia, uno de 90 MVA, 220/13,8 kV conexión YNd1 y el otro de 120/30/90 MVA, 220/138/13,8 kV, conexión YNynd1.
En la S.E. Onocora se implementará una bahía de salida en el lado de 220 kV que recepcionará la línea proveniente de la S.E. Pampa Hanza. Los trabajos a ejecutar básicamente se darán en el patio de llaves y en la sala de control de la subestación
La zona del proyecto se caracteriza por desarrollarse en la zona de la sierra, con frecuentes lluvias y descargas eléctricas.
La construcción específica de la línea aún no se inicia. El Avance global acumulado a febrero 2016: 0%
Aun no se concreta el Cierre Financiero.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA
C.H. ACCO(26 MW)
30 MVAS.E.
ONOCORA
138 kV
ACSR Ostrich176,9 mm²
10,2 km
G126 MW
C.H. PUCARÁ(152 MW)
90 MVA
120x30x90MVA
220 kV138 kV
ACSR Curlew523,7 mm²
1,4 km
220 kV
13,8 kV
G176 MW
13,8 kV
G176 MW
102
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO (C.H. Molloco)
Plano de Ubicación
Trazo de Ruta
Armado de Estructuras para doble terna
Armado de Estructuras para Simple Terna
DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. SORO – S.E. HUAMBO
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO CEE (Corsan Corvian ‐ Engevix ‐ Enex)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Soro (13,8/220 kV ‐ Nueva) S.E. Llatica (13,8/220 kV – Nueva) S.E. Cerro Verde (220 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Soro Arequipa Caylloma Choco 2 050 msnm
S.E. Llatica Arequipa Caylloma Tapay 3 300 msnm
S.E. Huambo Arequipa Caylloma Huambo 2 080 msnm
DATOS TÉCNICOS
Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
S.E. Soro – S.E. Huambo 220 kV 2x180 MVA 21 km Autoportantes tipo celosía 2
ACSR Curlew 524 mm2
OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado
S.E. Llatica – S.E. Soro 220 kV 180 MVA 6,48 km Autoportantes tipo celosía 1
ACSR Curlew 524 mm2
OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra
Consorcio CEE (Corsan Corvian – Engevix – Enex) Por definir Por definir 17.10.2020 En etapa de estudios
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto C.H. Molloco incluye a la C.H. Soro y a la C.H. Llatica; fue adjudicado el 21.03.2013. La L.T. 220 kV S.E. Soro – S.E. Huambo, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por el
proyecto Molloco al SEIN. Este proyecto está conformado por la C.H. Soro y la C.H. Llatica. Además, el proyecto comprende la construcción de la S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV)
y la S.E Huambo (220 kV). La S.E. Soro estará constituida por un equipamiento de maniobra en 220 kV encapsulados en gas SF6, GIS,
instalado al exterior, con configuración doble barra en 220 kV. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 175/87,5/87,5 MVA.
La S.E. Llatica estará constituida por equipos convencionales, instalados al exterior. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 156/78/78 MVA.
La S.E. Huambo cortará a las dos ternas (L‐2053 y L‐2054) de la L.T. 220 kV Cotaruse – Socabaya y estará ubicada a 170 km de la S.E. Cotaruse. La S.E. Huambo tendrá como mínimo 6 bahías de línea.
El 17.10.2013 se firmó el contrato, el cual establece la fecha POC de la central para el 17.10.2020. Actualmente se viene realizando los Estudios de Ingeniería. A la fecha no se ha iniciado la construcción de las obras de las líneas de transmisión.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO
G195,76 MVA
C.H. SORO(2x95,76 MVA)
13.8 kV
210 MVA
ACSR Curlew 524 mm²21 km
G295,76 MVA
220 kV
S.E. HUAMBO
13.8 kV
G168,95 MVA
C.H. LLATICA(2x68,95 MVA)
13.8 kV
140,7 MVA
ACSR Curlew 524 mm²6,48 km
G268,95 MVA
220 kV
13.8 kV
ACSR Curlew 524 mm²21 km
220 kV
103
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
8.2 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINEM
104
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA
Plano de Ubicación
Replanteo Topográfico
Plataforma de la subestación La Vírgen
Habilitación Manual de Trocha
DENOMINACIÓN L.T. 138 KV S.E.LA VÍRGEN – S.E. CARIPA
EMPRESA CONCESIONARIA LA VÍRGEN S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. La Virgen (13,8/138 kV ‐ Nueva) S.E. Caripa (138 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. La Virgen Junín Chanchamayo San Ramón 850 msnm
S.E. Caripa Junín Tarma Unión‐Leticia 3 450 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento
138 kV 92 MW 62,8 km 25 m Torres metálicas de acero en celosía (22 vértices) 1 Triangular
AAAC 300 mm2
2 EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos y de cerámica
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra
La Virgen S.A.C. GCZ Construcción S.A.C. Por definir 31.01.2016 21%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. La Virgen al Sistema Eléctrico interconectado Nacional (SEIN). El proyecto comprende también la construcción de la S.E. La Virgen (13,8/138 kV) y la ampliación del patio de llaves de la S.E. Caripa (138 kV).
La S.E. La Virgen, será controlada a distancia es decir completamente automática. Los equipos de 13,8 kV serán instalados al interior mientras que los de 138 kV serán instalados al exterior (patio de llaves).
La L.T 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa recorrerá tramos de zonas de ceja de selva y sierra. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado por el COES el 23.07.2009 mediante carta N° COES/D‐1185‐2009.
La concesión definitiva de transmisión se otorgó con Resolución Suprema N° 029‐2008‐EM el 04.06.2008, aprobándose el Contrato de Concesión N° 313‐2008.
Actualmente se vienen realizando los trabajos de construcción de accesos peatonales a ubicaciones definitivas de las estructuras.
Se tiene 55 km de línea con convenios de servidumbre firmados, lo cual representa el 89%. El avance global acumulado de obra a febrero 2016 es de 21% que comprenden trabajos de: habilitación de campamentos, replanteo topográfico, ingeniería de detalle, caminos de acceso, excavación y cimentaciones con Stub.
El proyecto está atrasado respecto a su programa inicial.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA
G132,35 MW
C.H. LA VÍRGEN (65 MW)
13,8 kV
AAAC 300 mm²62,8 km
G232,35 MW
138 kV
S.E.CARIPA
75 MVA
138 kV
105
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASHASH
Plano de Ubicación
Estudio Geotécnico
Desbroce y Nivelación de Terreno para Subestación
Desbroce y Nivelación de Terreno
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. MARAÑON–S.E. HUARICASHASH
EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. (HIDROMARAÑON)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Marañón (13,8/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Huaricashash ( kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Marañon Huánuco Huamalíes Llata 2 800 msnm
S.E. Huaricashash Huánuco Dos de Mayo Ripán 3 746 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Capacidad Potencia Nominal Ancho de franja de servidumbre Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento
220 kV 39,50 km 88,3 MW 98,1 MVA 25 m Torres de Celosía de Acero Galvanizado 1 Simple terna ‐ Triangular
ACSR 715,5 MCM (422 mm2)
2 OPGW 100 mm2 de 24 fibras Aisladores Poliméricos
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra
Hidroeléctrica Marañon S.R.L. Mota Engil Perú S.A: COBA 16.12.2016 Trabajos preliminares
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash, permitirá la inyección de la energía eléctrica
generada por la C.H. Marañon de 88 MW. El proyecto contempla la construcción de la S.E. Marañon de 13,8/13,8/220 kV (que contará con un
banco de transformadores monofásicos) y la S.E. Huaricashash de 220 kV, que será del tipo convencional con configuración interruptor y medio.
Para la interconexión al SEIN se realizará el seccionamiento de la L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L‐2286) en la estructura T28. En este punto se implementará una línea en doble terna que servirá como vía de ingreso y salida de la S.E. Huaricashash.
La L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L‐2286) quedará seccionada en: o L‐2286A: L.T. 220 kV S.E. Vizcarra ‐ S.E Huaricashash, de 13 km aproximadamente. o L‐2286B: L.T. 220 kV S.E. Huaricashash – S.E. Antamina, de 43 km aproximadamente.
El 17.07.2013 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash.
Con Oficio N° 001‐2014‐MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de la L.T. 220 KV Marañon‐L‐2286.
La ingeniería de detalle se encuentra en proceso de revisión. El Ministerio de Cultura ha declarado la caducidad del Programa de Excavaciones Arqueológicas (PEA)
con lo que ha obligado a la concesionaria a reiniciar el trámite de obtención de CIRA. La línea de transmisión aún no tiene Concesión Definitiva. Se viene realizando los trabajos como desbroce y nivelación de terrenos.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASASH
43 km13.8 kV
G144 MW
C.H. MARAÑON(88 MW)
13.8 kV
100/50/50 MVA
S.E. VIZCARRA
ACSR 422 mm²39,5 km
G244 MW
220 kV
S.E. ANTAMINA
220 kV
220 kV
L−2286A
L−2286B
220 kV
S.E.HUARICASHASH 13 km
106
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA
Plano de Ubicación
Trazo de Ruta (línea roja)
Llegada a S.E. Tingo María
Terreno de ubicación de la S.E. Belo Horizonte
DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA
EMPRESA CONCESIONARIA ODEBRECHT
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Belo Horizonte (13,8 / 220 kV ‐ Nueva) S.E. Tingo María (220 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Belo Horizonte Huánuco Huamalies Monzón 720 msnm
S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
220 kV 180 MW 19,5 km De acero galvanizado en celosía 1
ACAR 1250 MCM (633 mm2)
OPGW 115,2 mm2 de 24 hilos Aisladores Cerámicos tipo Standar
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra
Compañía Energética del Centro S.A.C Por definir Por definir 30.12.2021 0%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte – S.E. Tingo María, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Belo Horizonte al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. Belo Horizonte (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Tingo María (220 kV). La S.E. Belo Horizonte será del tipo desatendida, completamente automática. Los equipos de 220 kV estarán instalados al exterior y los de 13,8 kV al interior. Estará previsto para una configuración de conexión en simple barra. Contará con 3 transformadores de potencia 220/13,8 kV de 75 MVA c/u con regulación en vacío. La S.E. Tingo María tiene una configuración en anillo, en ella se encuentran instalados equipos de REP y ETESELVA. Se implementará una celda para la línea que llegará de la S.E. Belo Horizonte. Existe riesgo latente en la zona del proyecto, el gobierno ha declarado zona de emergencia, desde el 11.11.2011, no se han podido continuar con las actividades programadas del proyecto. El concesionario ha presentado una solicitud para la ampliación de plazo de ejecución de obras con Carta GE‐257‐12 de fecha 20.11.2012 al MINEM, por causas de fuerza mayor. Mediante R.S. N° 048‐2015‐EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del cronograma, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA
60 MW
C.H. BELO HORIZONTE(180 MW)
13,8 kV
75 MVA
60 MW
75 MVA
60 MW
75 MVA
220 kV
220 kVS.E.TINGO MARÍA
ACAR 1250 MCM 633 mm²
19,5 km
13,8 kV
13,8 kV
107
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES
Plano de Ubicación
Campamento Provisional
Trazo de Ruta 2
S.E. Tarucani
S.E. Majes
DENOMINACIÓN L.T. 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES
EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Tarucani (13,8/138 kV) S.E. Majes (138 kV‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Tarucani Arequipa Arequipa Tarucani 3 300 msnm
S.E. Majes Arequipa Caylloma Majes 1 410 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
138 kV 115 MW 57,7 km Postes de madera tratada (tramo costa) y estructuras metálicas de acero en celosía (tramo sierra) 1 (preparada para doble en el futuro)
AAAC 283 mm2
OPGW de 74,96 mm2 Aisladores de vidrio o porcelana (tramo sierra) y poliméricos tipo tensión (tramo costa)
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Empresa Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra
Tarucani Generating Company S.A. Por definir Por definir 07.06.2015 Suspendido
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por
la C.H. Tarucani, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El proyecto contempla la construcción de la S.E. Tarucani de 13,8/138 kV, que se conectará a la S.E.
Majes a través de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes de 57,7 km (tramo costa: 25,96 km y tramo sierra: 31,74 km).
El COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Tarucani, a través de la carta COES/D/DP‐4327‐2011, del 23.08.2011.
La C.H. cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, otorgado mediante CIRA N° 2012‐264/MC, de fecha 09.07.2012.
Con R.D. N° 334‐2013‐MEM/AAE del 11.11.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani‐S.E. Majes.
El diseño de la S.E. Tarucani ha sido previsto para una configuración de conexión en simple barra. Se ha previsto un Patio de Llaves en 138 kV con un transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA (etapa I), en la etapa II se instalará otro transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA.
El 29.02.2012, se recibió de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste la carta SEAL‐GG/TE‐302‐2012, en la cual se confirma Reserva de Espacio en la Sub Estación Majes por el tiempo necesario para llevar a cabo las negociaciones del contrato de conexión.
Con R.S. N° 086‐2014‐EM se otorga a favor de Tarucani Generating Company S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en Línea de Transmisión.
A la fecha el proyecto está suspendido, aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES
G124,5 MW
C.H. TARUCANI (49 MW)
13,8 kV
AAAC 283 mm²57,7 kmG2
24,5 MW
138 kV
S.E.MAJES
60 MVA
138 kV
108
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV
Plano de Ubicación
Zona del Proyecto
Esquema General del Proyecto (Parte 1)
Esquema General del Proyecto (Parte 2)
DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV
EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Runatullo III (220 kV) S.E. Tulumayo IV (‐‐ kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Runatullo III Junín Concepción Comas 2 430 msnm
S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Aislador
60 kV 7,5 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía AAAC de 240 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2 Aisladores de porcelana
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial
Contrato de Concesión N° 462‐2015 13.03.2015 03.10.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE
La L.T. 60 kV S.E. Runatullo III – S.E. Tulumayo IV de 7,5 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN. Con Resolución Suprema N° 006‐2015‐EM del 07.03.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la Concesión Definitiva de Transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 462‐2014. Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y de la L.T. 60 kV S.E. Runatullo III – S.E. Tulumayo IV La concesionaría actualmente viene realizando los Estudios de Ingeniería. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra. La POC está prevista para el 03.10.2017.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 60 kV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV
G118,7 MW
C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)
13,8 kV
G218,7 MW
G318,7 MW
2x33 MVA
220 kV
S.E. ORCOTUNA(En Construcción
por CTM)
220 kV
G141,6 MW
13,8 kV
2x50 MVA
G241,6 MW
C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)
220 kV
9,2
km
AA
AC
645 m
m²
T8
L-6073
Línea existente8,1 kmAAAC 645 mm²
C.H. RUNATULLO III (20 MW)
G110 MW
10 kV
60 kV
25 MVA
G210 MW
50 MVA
60 kV 7,5
km
AA
AC
240 m
m²
109
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. TULUMAYO IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. CONCEPCIÓN)
Plano de Ubicación
Zona del Proyecto
Esquema General del Proyecto (Parte 1)
Esquema General del Proyecto (Parte 2)
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. TULUMAYO IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. CONCEPCIÓN)
EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Runatullo III (60 kV) S.E. Tulumayo IV (220 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Runatullo III Junín Concepción Comas 2 430 msnm
S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de transporte Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de faja de servidumbre
220 kV 194,75 MW 8,147 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía Aleación de Aluminio AAAC de 645 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2 y 1 EHS de 70 mm2 25 m
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial
Contrato de Concesión N° 470‐2015 16.06.2015 15.05.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE
La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. Runatullo III – S.E. Concepción) de 8,147 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN. La S.E. Tulumayo IV, finalmente se conectará a la S.E. Orcotuna, que actualmente está en construcción por CTM. La L.T. Tulumayo IV – Orcotuna, tendrá una longitud total de 64 km. La L‐6073 fue construida para operar en 220 kV, pero actualmente opera en 60 kV para evacuar la energía de la C.H. Runatullo III al SEIN. El tramo de la L‐6073 (entre la T8 y la S.E. Runatullo III) será desmontado. Con R.S. N° 028‐2015‐EM del 09.06.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la concesión definitiva de transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 470‐2015. Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y líneas de transmisión eléctrica asociadas. La POC está prevista para el 15.05.2017.
ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
G118,7 MW
C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)
13,8 kV
G218,7 MW
G318,7 MW
2x33 MVA
220 kV
S.E. ORCOTUNA(En Construcción
por CTM)
G241,6 MW
C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)
220 kV
9,2
km
AA
AC
645
mm
²
220 kV
G141,6 MW
13,8 kV
2x50 MVA
T8S.E.
CONCEPCIÓN
L-6073
Línea existente8,1 kmAAAC 645 mm²
60 kV
25 MVA
G210 MW
50 MVA
C.H. RUNATULLO III (20 MW)
G110 MW
10 kV
60 kV
L-6
07
37,5
km
AA
AC
24
0 m
m²
110
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. TULUMAYO V – S.E. TULUMAYO IV
DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. TULUMAYO V – S.E. TULUMAYO IV
EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO ‐ V S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Tulumayo V (220/13,8 kV) S.E. Tulumayo IV (220/13,8 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Tulumayo V Junín ‐‐ ‐‐ ‐‐ msnm
S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de transporte Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Aislador Faja de Servidumbre
220 kV 100 MVA 9,18 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía Aleación de Aluminio AAAC de 645 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2/EHS 50 mm2 Aisladores de porcelana (suspensión y anclaje) 25 m
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Servicio
Contrato de Concesión N° 472‐2015 ‐‐ 15.09.2021
INFORMACIÓN RELEVANTE
La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V – S.E. Tulumayo IV de 9,18 km de simple terna, transmitirá la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo V hacia la S.E. Tulumayo IV, y luego esta subestación mediante otra Línea de Transmisión, se conectará con el SEIN, en la S.E. Orcotuna. Con R.S. N° 029‐2015‐EM de fecha 09.06.2015 el MINEM otorga a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO ‐ V S.A.C. la concesión definitiva de transmisión. Contrato de Concesión N° 472‐2015. Mediante la R.D. N° 443‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de transmisión eléctrica asociada. La Puesta en Servicio está prevista para el 15.09.2021.
ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
G118,7 MW
C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)
13,8 kV
G218,7 MW
G318,7 MW
2x33 MVA
220 kV
S.E. ORCOTUNA(En Construcción
por CTM)
G241,6 MW
C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)
220 kV
9,2
km
AA
AC
64
5 m
m²
220 kV
G141,6 MW
13,8 kV
2x50 MVA
T8S.E.
CONCEPCIÓN
L-6073
Línea existente8,1 kmAAAC 645 mm²
60 kV
25 MVA
G210 MW
50 MVA
C.H. RUNATULLO III (20 MW)
G110 MW
10 kV
60 kV
L-6
0737,5
km
AA
AC
240
mm
²
111
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 72,5 KV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I
Montaje de Estructura E3 concluido
Montaje de Estructura metálica E4 concluido
Montaje de Estructura E8 concluido
E14, E13 y E12: Montaje de Estructura en proceso
DENOMINACIÓN L.T. 72,5 kV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I
EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carpapata III (72,5/13,8 kV) S.E. Carpapata I (72,5 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Carpapata III Junín Tarma Palca 2 935 msnm
S.E. Carpapata I Junín Tarma Palca 2 935 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Longitud Potencia a transmitir Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor
72,5 kV 3,57 km 15 MVA 1 Metálicas tipo celosía AAAC de 150 mm2
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Puesta en Operación Comercial
Contrato de Concesión 31.12.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE
El proyecto comprende la construcción de la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III – S.E. Carpapata I de 3,57 km de longitud, compuesta en un primer tramo aéreo de 3,22 km con estructuras de simple terna, y un segundo tramo aéreo de 0,35 km con estructuras de doble terna dejando un lado disponible para la posterior implementación de la L.T. S.E. Huasahuasi II – S.E. Carpapata I. La L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III – S.E. Carpapata I, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Carpapata III al SEIN. En noviembre del 2014, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. El Estudio de Ingeniería se encuentra concluido. Se ha culminado con la fabricación y transporte a Lima de los equipos para las subestaciones eléctricas, sistema de control y comunicaciones. Se culminaron las obras civiles, montaje de torres y tendido del conductor de la línea de transmisión. Queda pendiente las pruebas con energía, que se prevén para el segundo trimestre del 2016. El avance de la línea es de 95% y de las subestaciones es de 78%. La POC está prevista para el 31.12.2016.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 72,5 kV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I
6.4 MW
C.H. CARPAPATA III(12.8 MW)
13.8 kV
72.5 kV
S.E. CARPAPATA I
3.57 km
72.5 kV
6.4 MW16 MVA
AAAC 150 mm²
112
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 KV S.E. CHACAS – S.E. CARHUAZ
DENOMINACIÓN L.T. 66 kV S.E. CHACAS – S.E. CARHUAZ
EMPRESA CONCESIONARIA CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Chacas (66 kV) S.E. Carhuaz (66 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Chacas Ancash Asunción Chacas 3 354 msnm
S.E. Carhuaz Ancash Carhuaz Carhuaz 2 645 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia a transmitir Longitud Tipos de estructuras Número de ternas Conductor Cable de guarda
66 kV 20 MW 44 km Tubería de acero con crucetas de fierro 1 ACSR 2/0 cable de acero aluminio Sección 3/8” acero galvanizado
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial
Contrato de Concesión N° 235‐2004 23.05.2010 21.03.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 66 kV S.E. Chacas‐S.E Carhuaz tendrá una longitud total de 44 km y se extiende desde la S.E. Chacas, en el distrito de Chacas, provincia de Asunción y la S.E.
Carhuaz, en el distrito y provincia de Carhuaz, región Ancash. La línea de transmisión permitirá inyectar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la energía generada por la C.H. Centauro I‐III. Con R.D. N° 311‐2002‐EM/DGAA de fecha 21.10.2002 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto L.T. 66 kV S.E. Chacas‐S.E Carhuaz. Con R.S. N° 014‐2005‐EM del 11.03.2015 se otorgó a favor de Corporación Minera del Perú S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión
de la L.T. 66 kV S.E Chacas – S.E. Carhuaz. El 15.04.2005 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 235‐2004 entre el MINEM y Corporación Minera del Perú
S.A. La Concesionaria ha indicado que actualmente vienen realizando estudios preliminares para evaluar la posibilidad de conexión de la C.H. Centauro I‐III a la L.T. 60
kV Pomabamba‐Huari, la cual se encuentra a una distancia menor que la L.T. 66 kV S.E. Chacas ‐ S.E. Carhuaz. Mediante R.M. N° 029‐2016‐MEM de fecha 29.01.2016, ha sido aprobada la ampliación de plazo de la POC hasta el 21.03.2016. El proyecto está en atraso respecto al programa inicial.
UBICACIÓN DE LA C.H. CENTAURO I ‐ III
113
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
8.3 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SUBASTA RER
114
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI
Plano de Ubicación
Trazo de Ruta
Trazo de Ruta
Estructuras Típicas
Estructuras Típicas
DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI
EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ZAÑA S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Zaña ( 6,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Cayaltí (60 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Zaña Lambayeque Chiclayo Zaña 729 msnm
S.E. Cayaltí Lambayeque Chiclayo Cayaltí 78 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento
60 kV 13 MW 50,30 km Metálicas de celosía 1 Triangular AAAC 240 mm2 OPGW de 24 fibras y acero galvanizado EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos tipo tensión
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra
Electro Zaña S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2018 En Etapa de Estudios
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. Zaña – S.E. Cayaltí de 50,70 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica
generada por la C.H. Zaña al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. Zaña (6,9/60 kV) y la ampliación de la S.E Cayaltí
(60 kV), que es propiedad de ADINELSA. La configuración básica de la Línea de Transmisión será de simple terna, radial, esta configuración es
denominada por el COES como línea de dos terminales. En los dos extremos de la Línea de Transmisión se instalarán seccionadores e interruptores para la
maniobra y protección. No se prevé la instalación de sistemas de compensación reactiva en los extremos de la línea. Se ha culminado el Estudio Definitivo de la Línea de Transmisión y vienen tramitando ante la
Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
Se viene negociando el pago de servidumbre y daños con los propietarios y/o posesionarios de los terrenos afectados. Se realizó el pago a 14 de 20 afectados.
A la fecha no se ha iniciado la construcción de la obra.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI
G17,5 MVA
C.H. ZAÑA (13,2 MW)
6,9 kV
AAAC 240 mm²50,3 km
G27,5 MVA
60 kV
S.E.CAYALTI
15 MVA
60 kV
115
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL
Plano de Ubicación
Ubicación de S.E. Chancay y Pórtico de Salida de Línea
Torre Estructural N° 123 de la Línea de Transmisión 60 kV
Poste de Llegada a la S.E. Huaral
DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL
EMPRESA CONCESIONARIA SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Chancay (10/60 kV ‐ Nueva) S.E. Huaral (60 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Chancay Lima Huaral Lampián 2 024 msnm
S.E. Huaral Lima Huaral Huaral 200 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición conductores Conductor Aislamiento Fundaciones Puesta a tierra
. 60 kV 25 MVA 60,45 km Metálicas en celosía con perfiles de acero galvanizado 1 Triangular
AAAC 300 mm2 Aisladores poliméricos de suspensión y de anclaje Tipo parrilla y Stub Varillas de Copperweld de 16 mm ɸ x 2,4 m de longitud
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra
Sindicato Energético S.A. (SINERSA) ENERGOPROJEKT S.A. COLPEX PROJECT S.A. 94%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. Chancay – S.E. Huaral, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la
C.H. Chancay al SEIN. La C.H. Chancay contempla Ia Puesta en Operación de dos Unidades de Generación de 11 MVA cada
una, con una tensión de generación de 10 kV. La C.H. Chancay (S.E. Chancay) se enlazará con Ia S.E. Huaral de 60 kV a través de un transformador
elevador de 25 MVA, relación de transformación 10/61,5 kV y la línea de transmisión 60 kV. El sistema de transmisión comprende la construcción de la S.E. Chancay (10/60 kV), la construcción
de la línea de transmisión 60 kV de 25 MVA, 60.45 km, simple terna y la ampliación de la S.E Huaral (60 kV) de propiedad de Edelnor.
En la S.E. Chancay se construido el muro de sostenimiento y la estructura de concreto armado para el transformador.
Se espera autorización del Ministerio de Cultura para del desmontaje de los restos del “Paisaje Arqueológico Lacsa”
La celda de llegada de 60 kV en la S.E. Huaral se encuentra concluida y totalmente equipada y enlazada.
Existe impedimento en la instalación de 2 postes metálicos en la zona urbana de la ciudad de Huaral A la fecha se han instalado 120 torres de un total de 123. El avance global acumulado de la obra es de 94%.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL
11 MVA
C.H. CHANCAY(22 MVA)
13,8 kV
60 kV
S.E. HUARAL(Edelnor)
AAAC 300 mm²60 km
60 kV
11 MVA23 MVA
116
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA
Plano de Ubicación
Casa de Máquinas y Subestación Manta
Subestación de Salida Manta
Casa de Máquinas
DENOMINACIÓN L.T. 66 KV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA
EMPRESA CONCESIONARIA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.C‐ HIDROMANTA
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Manta (6,3/66 kV – Nueva) S.E. La Pampa (66 kV‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Manta Ancash Corongo La Pampa 1 504 msnm
S.E. La Pampa Ancash Corongo La Pampa 1504 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (cantidad) Ancho de faja de servidumbre Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra
66 kV 24 MVA 2,68 km Torres de celosía metálica (7) y de madera (1) 16 m 1 ACSR 160 mm2 Acero EHS 38 mm2 Aisladores Poliméricos, conductor de cobre de 35 mm2
ACS Electrodo de acero con recubrimiento de cobre de 15 mm de diámetro y 2,4m de longitud
DATOS DE EJECUCIÓN Contratista Concesionaria Empresa Supervisora Fecha de Inicio (Estimada) Fecha de Conclusión (Estimada) % Avance de Obra
Construcciones Electromecánicas Delcrosa S.A. Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A.C. Bureau Veritas del Perú S.A. 01.08.2013 31.03.2018 0%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa de 2,68 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica
generada por la C.H. Manta al SEIN. El Proyecto comprende la construcción de: L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa, la S.E. Manta y la
ampliación de la S.E. La Pampa. La S.E. Manta, estará adosada a la casa de máquinas de la C.H. Manta, será de tipo exterior y contará
con un área de 38 m x 27 m. El transformador de salida es trifásico, de tipo exterior y 24 MVA de capacidad. Mediante Resolución Suprema N° 071‐2013‐EM del 22.10.2013 se otorga concesión definitiva para
desarrollar la actividad de transmisión eléctrica. Mediante Oficio N° 2050‐2013‐MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión
del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.
El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión RER. La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del cronograma a fin de tener como nueva fecha
de POC el 31.03.2018. El 31.12.2015, el MINEM comunicó a la concesionaria que debe incrementar en 50% el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (conforme al Contrato de Concesión RER) para dar trámite a su solicitud.
El Concesionario manifiesta no estar de acuerdo en la aplicación de la cláusula 8.4 del contrato de suministro debido a que considera que la causal no es de fuerza mayor y solicita la aprobación de un nuevo cronograma de ejecución de obras.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA
G19,89 MW
C.H. MANTA (19,78 MW)
6,3 kV
ACSR 160 mm²2,68 km
G29,89 MW
66 kV
S.E. LAPAMPA
24 MVA
66 kV
117
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA
Plano de Ubicación
Construcción de S.E. 8 de Agosto
Construcción de zapatas y base de las torres
Construcción L.T. 60 kV. S.E. 8 de Agosto‐S.E. Tingo María
Torres Culminadas
DENOMINACIÓN L.T. 138 KV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA
EMPRESA CONCESIONARIA ANDES GENERATING CORPORATION – ANCORP S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. 8 de Agosto (/138 kV – Nueva) S.E. Tingo María (138 kV‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. 8 de Agosto Huánuco Huamalies Monzón 1 165 msnm
S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición Conductor Cable de Guarda Puesta a Tierra
. 138 kV 50 MW 58,7 km Postes metálicos y estructuras metálicas de celosía 1 Vertical y Triangular ACAR 350 MCM (177 mm2) OPGW de 48 fibras y cable EHS de 50 mm2 Electrodos de Copperweld
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra
Andes Generating Corporation – ANCORP S.A.C SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú DESSAU S&Z S.A. (en negociación) 75%
INFORMACIÓN RELEVANTE
La L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María de 58,7 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. 8 de Agosto (19 MW), la C.H. El Carmen (8,4 MW) y la C.H. Nueva Esperanza (8 MW) al SEIN. La S.E. 8 de Agosto será la subestación colectora.
El Proyecto comprende la construcción de la S.E. 8 de Agosto y la ampliación de la S.E. de Tingo María.
La capacidad de transmisión de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María es de 50 MW. S&Z Consultores Asociados S.A. ha desarrollado el Estudio Definitivo para la L.T. 138 kV S.E. 8 de
Agosto – S.E. Tingo María y subestaciones. El Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN fue aprobado con Carta COES/D/DP‐709‐2011
(28.11.11). Con R.S. N° 021‐2014‐EM del 07.04.2014 el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la
actividad de transmisión de energía eléctrica. Se realizó la limpieza de la faja de servidumbre, caminos de acceso, transporte de agregados,
excavación de fundaciones y hormigonado de stubs. Se viene realizando trabajos de excavación cimentaciones y montaje de las estructuras. Los trabajos de la línea de transmisión y subestación se encuentran en ejecución, habiéndose
montado 128 de 148 torres de la línea, se ha iniciado el tendido del conductor de la línea. Las pruebas de puesta en servicio en la celda de la S.E. Tingo María han sido favorables El proyecto
presenta un avance de 75%.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA
C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)
12 MVA
S.E. TINGO
MARÍA22,9 kV
ACAR 177 mm²
3,17 km
ACAR 177 mm²
1,53 km
G14,58 MW
4,16 kV
G24,58 MW
C.H. EL CARMEN (8,4 MW)
12 MVA
22,9 kVG14,2 MW
4,16 kV
G24,2 MW
25x30x55 MVA138 kV
22,9 kV
C.H. 8 DE AGOSTO(19 MW)
G19,5 MW
G29,5 MW
13,8 kV
ACAR 177 mm²
58,7 km
138 kV
118
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO
Plano de Ubicación
S.E. Renovandes H1
S.E. Chanchamayo
Construcción del Desarenador de la C.H. Renovandes H1
S.E. Renovandes H1 – Ubicación de la Plataforma
DENOMINACIÓN L.T. 60 KV S.E.RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L.
SUBESTACIONES ASOCIADAS
S.E. Renovandes H1 (13,8/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Chanchamayo (60 kV ‐ Ampliación) S.E. Yanango Renovandes (60/220 kV ‐ Nueva) S.E. Yanango Edegel (220 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Renovandes H1
Junín Chanchamayo Chanchamayo
673 msnm
S.E. Chanchamayo
Junín Chanchamayo Chanchamayo
771 msnm
S.E. Yanango Renovandes
Junín Chanchamayo San Ramón
1462 msnm
S.E. Yanango Edegel
Junín Chanchamayo San Ramón
1500 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA L.T.
Tramo
Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
SE. Renovandes‐SE. Chanchamayo
60 kV 18,57 km
SE. Chanchamayo‐SE. Yanango Renovandes
60 kV 19,45 km
SE. Yanango Renovandes‐SE. Yanango Edegel
220 kV 0,20 km
Torres metálicas autosoportadas
1
AAAC 285 mm2 AAAC 285 mm2 ACSR 524 mm2
OPGW 105 mm2 de 24 fibras
Porcelana ANSI 52‐3
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % de Avance de Obra
Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. Cobra – ACS Grupo Energía 31.10.2016 5%
INFORMACIÓN RELEVANTE Con R.M. N° 552‐2013‐MEM/DM del 13.12.2013 se aprueba la primera Adenda al contrato modificando la POC del 31.12.2014 al 31.07.2016. El MINEM aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016. Con R.D. N° 027‐2014‐MEM/AAE del 23.01.2014 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 60 kV Renovandes H1‐Chanchamayo ubicada en los Distritos de Perené, Chanchamayo y San Ramón en el Departamento de Junín. Con R.S. N° 016‐2015‐EM del 23.04.2015, el MINEM otorga la concesión definitiva para realizar la actividad de transmisión eléctrica y se aprobó la suscripción del contrato de concesión N° 463‐2014. Se encuentra en proceso de elaboración y aprobación de la ingeniería de detalle, asimismo en proceso de fabricación del transformador de potencia 20‐25/3‐3,75/20‐25 MVA, interruptores de potencia, seccionadores de línea, seccionadores de barras, pararrayos, transformadores de medida para 138 kV. Han presentado una nueva alternativa al COES para salir por la S.E. La Vírgen, la cual permite adicionalmente la conexión de la S.E. Chanchamayo a las líneas de generación, tanto de la C.H. Renovandes H1 como de la C.H. La Virgen, lo que mejorará significativamente la calidad del servicio eléctrico en la zona del valle de Chanchamayo. Se firmó un contrato con la empresa GCZ Subestaciones y Lineas de Transmisión S.A.C. para que sea quien ejecute la construcción de la línea. El avance de obras es de 5%.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO
S.E.CHANCHAMAYO
220 kV
AAAC 285 mm²
19,5 km
25 MVA
S.E. YANANGORENOVANDES
60 kV
ACSR 524 mm²
0,2 km
S.E. YANANGOEDEGEL
220 kV
C.H. RENOVANDES H1(20 MW)
25/12/25 MVA
60 kV
AAAC 285 mm²
18,6 km
G120 MW
60 kV13,8 kV
119
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI
Plano de Ubicación
Trabajos de Replanteo de la L.T. (Vértice V1)
Obras preliminares: Estudios de suelos
Armado de Estructura
DENOMINACIÓN L.T. 60 KV S.E.HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A. (EGEHISSA)
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Huatziroki I (10/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Yurinaki (60 kV ‐ Nueva)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Huatziroki I Junín Chanchamayo Perené 550 msnm
S.E. Yurinaki Junín Chanchamayo Perené 1 554 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
60 kV 25 MVA 30,1 km Torres de celosía 1
AAAC 200 mm2
OPGW de 12 hilos Aisladores cerámicos tipo ANSI 52‐3
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra
Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. ‐ EGEHISSA Por definir Por definir 13%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I – S.E. Yurinaki, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Huatziroki I, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El proyecto comprende la construcción de la S.E. Huatziroki (10/22,9/60 kV) y la S.E. Yurinaki (60 kV); y el tendido de la L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I ‐.S.E. Yurinaki (30,1 km). En la S.E. Huatziroki I, se implementará una celda de llegada de la línea y un transformador de potencia de 60/22,9/10 kV – 25/25/25 MVA (ONAN). En la S.E. Yurinaki, se implementarán 3 celdas de línea y se dejará previsto el espacio para una bahía para una futura línea. La C.H. Huatziroki I cuenta con documento de aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (R.D. N° 049‐2012‐ANA‐DARH, del 06.06.2012). La C.H. Huatziroki I cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2012‐063‐JUN, del 21.06.2012). La C.H. Huatziroki I cuenta con la Aprobación del Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN (Carta COES/D/DP‐938‐2012, del 04.10.2012). Con R.D. N° 056‐2014‐MEM/AAE del19.02.2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Línea. La concesionaria solicitó suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras. La concesionaria ha solicitado modificación de la POC por 1236 días calendario. Se realizó el 100% del replanteo topográfico de las instalaciones de la central y caminos de acceso. Se instalaron campamentos provisionales y una oficina‐almacén ubicada en el anexo de Pampa Hermosa. El avance físico de las obras es de 13%, correspondiente a obras preliminares.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI
G19,6 MW
C.H. HUATZIROKI I (19 MW)
10 kV
AAAC 200 mm²30,70 km
G29,6 MW
60 kV
S.E.YURINAKI
25/5/25 MVA
60 kV
120
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2‐AMARILIS
Zona de Ubicación
Trazo de Línea
Patio de Llaves
Estructuras
DENOMINACIÓN L.T. 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2‐AMARILIS
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS
S.E. Santa Lorenza (13,8/138 kV ‐ Nueva) S.E. Amarilis (138 kV) S.E. Paragsha 2 (138 kV)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Santa Lorenza Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra
138 kV 75 MVA 2,88 km doble terna + 1,21 km simple terna Torres metálicas de celosía autosoportada 2 ternas x 1 cond/fase Simple terna: alternada. Doble terna: vertical AAAC 400 MCM (200 mm2) 2xEHS 3/8 (50 mm2) De vidrio, tipo suspensión estándar Cable copperweld 7 N° 10 AWG y varilla copperweld de 2,4 m. y 16 mm. de diámetro
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra
Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. Por definir Por definir 30.12.2018 En Etapa de Estudios
INFORMACIÓN RELEVANTE La LT 138 kV CH Santa Lorenza – LT Paragsha 2‐Amarilis, interconectará la C.H. Santa Lorenza al SEIN. La SE de salida de la CH Santa Lorenza se conectará a la torre existente N° 108 y N° 109 de la LT 138
kV Paragsha 2 – Amarilis (L‐1120), mediante dos tramos cortos de 3,59 km y 3,38 km respectivamente.
El vano de seccionamiento T108‐T109 de la línea L‐1120 se halla a 58 km de la S.E. Paragsha y a 30 km de la S.E. Amarilis.
La LT a construirse contará de un tramo de doble terna de 2,88 km y dos tramos de simple terna de 0,71 km y 0,50 km. Estos tramos tendrán la misma capacidad y las mismas características técnicas de la LT 138 kV Paragsha 2 – Huánuco (L‐1120).
El 10.09.2014 se expidió la R.D. N° 267‐2014‐MEM/DGAAE que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión a construirse.
El 02.10.2014 se expidió la R.D. N° 299‐2014‐MEM/DGAAE que rectifica el nombre de la empresa jurídica de la R.D. N° 267‐2014‐MEM/DGAAE.
A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2‐HUÁNUCO
G19,45 MW
C.H. SANTA LORENZA(18,7 MW)
13,8 kV
25 MVA
AAAC 400 MCM(200 mm²)
2,88 km
G29,45 MW
T−108138 kV
S.E.AMARILIS
S.E.PARAGSHA 2
138 kV
30 km
58 km
T−109
0,71 km
0,50 km
2,88 km
121
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES
Zona de Ubicación
Trazo de Línea
Trazo de Línea
Nivelación Área de Campamentos
DENOMINACIÓN L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES
EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Potrero (30/60 kV ‐ Nueva) S.E. Aguas Calientes (60 kV ‐ Nueva)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Potrero Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1950 msnm
S.E. Aguas Calientes Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 2000 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra
60 kV 5 km Torres de celosía metálica 1 AAAC 185 mm2 OPGW de 24 hilos Aisladores de porcelana Conductor de cobre de 35 mm2 y electrodo de acero con recubrimiento de cobre 5/8”x2.4 m. de longitud
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato)
Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. Por definir Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú 31.12.2016
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 66 kV C.H. Potrero – S.E. Aguas Calientes, interconectará la C.H. Potrero al SEIN. La S.E. Aguas Calientes cortará la línea existente de 60 kV entre la S.E. San Marcos y la S.E.
Cajabamba, ambas de propiedad de Hidrandina. La S.E. Aguas Calientes cortará la línea a la altura de la estructura N° 134.
Con R.S. N° 068‐2014‐EM, se otorga la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión.
Mediante R.D. N° 130‐2014‐MEM/DGAAE del 16.05.2014 la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la línea de transmisión.
La Dirección Regional de Cultura de Cajamarca, otorgó el CIRA N° 182‐2012 el 14.12.2012, asimismo, mediante R.D. N° 091‐2014‐DDC CAJ‐MC aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto.
El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado con carta COES/D/DP‐482‐2012 del 31.005.2012. La empresa Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú es la empresa encargada de la Supervisión del
Proyecto. La concesionaria informó que en el mes de enero del 2016 se iniciaron las obras con el
reconocimiento de la ruta de la línea de transmisión, el orden de compra de equipos a los proveedores, el replanteo topográfico y el desarrollo de la ingeniería de detalle.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES
G19,95 MW
C.H. POTRERO (19,9 MW)
10 kV
24 MVA
AAAC 180 mm²5 km
G29,95 MW
60kV60 kV
S.E. SAN MARCOS
S.E. CAJABAMBA
60 kV
S.E. AGUASCALIENTES
S.E. POTRERO 13,60 km
19,85 km
122
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI
DENOMINACIÓN L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI
EMPRESA CONCESIONARIA HUAURA POWER GROUP S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Yarucaya (13.8/66 kV ‐ Nueva) S.E. Andahuasi (66 kV ‐ Ampliación)
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Yarucaya Lima Huaura Sayán 685 msnm
S.E. Andahuasi Lima Huaura Sayán 685 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (Cantidad) Número de ternas Conductor Aislamiento Puesta a Tierra
66 kV 20 MVA 21 km Poste de madera clase 3 y 4 (58) 1 AAAC 120 mm2 Poliméricos (suspensión y anclaje) Electrodo de acero recubierto de cobre 16 mm‐2.4 m. Conductor de cobre 25 mm2, conductor copperweld 25 mm2 y tierra de cultivo cernido
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra
Huaura Power Group S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2016 En Etapa de Estudios
INFORMACIÓN RELEVANTE La ampliación de la S.E. Andahuasi comprende un transformador de potencia de tres devanados 7/9/7‐9/2‐2.5 MVA (ONAN‐ONAF), 66+‐13x1%/22.9/10 kV, con
regulación automática de tensión bajo carga y grupo de conexión YNyn0d5. El transformador de la S.E. Yarucaya es de 18 MVA, 66+‐8x1.25%/13.8 kV con grupo de conexión YN0d5.
El 13.03.2015 se presentó a la DGAAE, el EIA de la línea de transmisión. Está pendiente su aprobación. Con oficio 1903‐2015 DCE‐DGPA/MC del 22.12.2015 la Dirección de Certificaciones consideró procedente la solicitud de expedición del CIRA para la línea de
transmisión. La ingeniería de detalle ha sido concluida, se definió el trazo final de la ruta de acuerdo a lo aprobado en el CIRA respectivo. El monto de inversión es de aproximadamente 2,8 MM US$.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI
Trazo de Ruta de la Línea de Transmisión
C.H. YARUCAYA(15 MW)
S.E. ANDAHUASIG1
7.4 MW
13,8 kV
ACAR 120 mm²21 km
G27.4 MW
66 kV66 kV
13.8/66 kV20 MVA
123
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. CARHUAC – S.E. CALLAHUANCA
DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. CARHUAC – S.E. CALLAHUANCA
EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carhuac (60 kV) – Nueva S.E. Callahuanca (220/60 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Carhuac Lima Huarochirí Huanza 3 408 msnm
S.E. Callahuanca Lima Huarochirí Carampoma 3 408 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Longitud Tipos de estructuras Cantidad de estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de guarda Aisladores
60 kV 25 MVA 25,5 km Torres Metálicas de Celosía 31 1 Triangular AAAC 3‐1x150 mm2 OPGW 106 mm2 (24 hilos de fibra óptica) Poliméricos
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial
Concesión Definitiva 07.11.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La línea de transmisión para conectar la central al SEIN comprende un tramo existente de 25 km aproximadamente, desde la S.E. Callahuanca hasta una
estructura denominada T‐30; desde ese punto se construirá un tramo nuevo de 571 m aproximadamente hasta la futura S.E. Carhuac. La concesionaria ha firmado con Empresa de Generación Huanza un contrato de compra venta la L.T. 60 kV existente y en operación entre la S.E. Callahuanca en
60 kV y la estructura T‐30 de dicha línea. Se ha contratado a la consultora ambiental ACON para que realice el Informe Técnico ITS para el cambio de Conductor de Línea de Transmisión Existente (desde
la S.E. Callahuanca hacia la estructura T‐30). Se ha solicitado cotización a la consultora ACON para la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), del nuevo tramo desde la estructura T‐30 hasta
la futura S.E. Carhuac. La concesionaria Edegel ha observado el Estudio de Pre Operatividad de la línea, el mismo que está siendo revisado por el COES. De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras está proyectado para el 06.05.2016.
Vista del río Santa Eulalia
ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
12 MVA
C.H. CARHUAC (24 MVA)
6.6 kV
6.6/60 kV25 MVA
60 kVS.E. CALLAHUANCA
Conductor por definir25 km
60 kV
12 MVA
124
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
8.4 L.T. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
125
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. C.T. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE
Trazo de Línea de Transmisión 500 kV
Transformadores de Potencia
Subestación GIS ‐ C.T. Puerto Bravo
Patio de Llaves y Subestación Puerto Bravo
Subestación San José
DENOMINACIÓN L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE
EMPRESA CONCESIONARIA SAMAY I S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Puerto Bravo (13,8/500 kV)S.E. San José (500 kV )
UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. Puerto Bravo Arequipa Islay Mollendo 27 msnm
S.E. San JoséArequipa Arequipa La Joya 1 450 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento
500 kV 1 200 MVA 58 km 118 Metálicas de celosía 1 Triangular ACAR calibre 750MCM OPGW de 24fibras y 1 Alumoweld Vidrio Templado
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra
Samay I S.A. Abengoa y Siemens 01.05.2016 99%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo – S.E. San José de 58 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. Puerto Bravo al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. GIS Puerto Bravo (13,8/500 kV) y la Ampliación de la S.E. San José. La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Puerto Bravo, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración. Así mismo, tendrá conectado en derivación, un reactor de línea de 500 kV y 50 MVAR, con núcleo de hierro y sumergido en aceite dieléctrico, para compensar la potencia reactiva capacitiva generada por la línea de transmisión. El suministro incluye la celda para la conexión del reactor de línea, pórticos, sistema de control, protección y medición, y todo el equipamiento necesario para su integración. El edificio GIS, sala de control, sala de baterías y sala de servicios auxiliares están concluidas. Se han culminado los trabajos de tendido de cables secos dentro de la galería, así como el montaje de las bahías de generación y línea. El proyecto presenta un avance de 100%.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSÉ
TG212 MVA
C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)
18 kV
200 MVA
TG212 MVA
18 kV
200 MVA
TG212 MVA
18 kV
200 MVA
500 kV
500 kVS.E. SAN JOSÉ
ACAR 750 MCM58 km
TG212 MVA
18 kV
200 MVA
126
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO
Ubicación de la Línea Eléctrica
Área para instalación del transformador de potencia N° 1
Subestación Ilo 4 ‐ GIS 500 kV
Salida de la S.E. Ilo 4 y Primera torre de la Línea de Transmisión
Ampliación de la S.E. Montalvo
DENOMINACIÓN L.T. 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO
EMPRESA CONCESIONARIA ENERSUR S.A.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Ilo 4 (500 kV) S.E. Montalvo (500 kV )
UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud
S.E. Ilo 4 Moquegua Ilo Ilo 15 msnm
S.E. MontalvoMoquegua Mariscal Nieto Moquegua 1450 msnm
DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento
500 kV 1400 MVA 75 km 164 Metálicas de celosía 1 ACAR calibre 750MCM – 4 cables/fase OPGW de 13,9 mm de diámetro Vidrio Templado
DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra
Enersur S.A. Abengoa CESEL Ingenieros 01.03.2017 95%
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 500 kV S.E. Ilo 4 – S.E. Montalvo de 75 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. ILO 4 al SEIN. El proyecto comprende también la construcción de la S.E. GIS Ilo 4 y la Ampliación de la S.E. Montalvo. La subestación GIS está compuesto por la Sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de baterías, sala de servicios auxiliares y almacén. Los cables enterrados serán puestos en unas galerías de concreto especialmente diseñadas para la conducción de los cables desde los transformadores hasta la Subestación GIS. La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Ilo 4, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración. Con R.S. N° 010‐2015‐EM del 16.04.2015, se otorga concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica y se aprueba el contrato de concesión N° 467‐2015. La mayoría de fundaciones y canalizaciones de la ampliación de la S.E. Montalvo están terminadas; así como la caseta de control. En la L.T. 500 kV Ilo 4‐Montalvo se tienen instaladas las 164 torres. En la S.E. Montalvo, se han montado los equipos principales. Se han concluidos las obras civiles del edificio para la S.E. GIS. El proyecto tiene un avance global de 95%.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 500 kV S.E. ILO 4 – S.E. MONTALVO
TG236,67 MW
C.T. ILO 4 (720 MW)
18 kV
290 MVA18 kV
290 MVA18 kV
290 MVA
500 kV
500 kVS.E. MONTALVO
ACAR 750 MCM75 km
TG236,67 MW
TG236,67 MW
127
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. PUCALLPA (RESERVA FRÍA) – S.E. PUCALLPA
Plano de Ubicación
Torre en construcción
Vista de la Primera Torre
Subestación de Salida en 60 kV C.T. Pucallpa
DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA
EMPRESA CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. C.T. Pucallpa (60/22,9 kV) S.E. Pucallpa (60 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. C.T. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm
S.E. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Nominal Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de servidumbre Aislador
60 kV 52,4 MW 0,489 km 1 Vertical y Triangular Metálicas autosoportadas AAAC 600 MCM (304 mm2) 1 OPGW 97,42 mm2 de 24 fibras y 1 EHS 38 mm2
16 m De porcelana
DATOS DE CONTRATO Tipo Puesta en Operación Comercial
Contrato de Concesión 03.11.2015 (POC de la C.T. Reserva Fría, solicitó ampliación)
INFORMACIÓN RELEVANTE
La L.T. 60 kV S.E. C.T. Pucallpa – S.E. Pucallpa, interconectará al SEIN la Central Termoeléctrica de Pucallpa (Reserva Fría). El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Pucallpa existente y la construcción de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría). La línea tendrá dos circuitos (un circuito para la línea de 60 kV existente y el otro para inyectar la energía generada en la C.T. Pucallpa (Reserva Fría)); utilizará estructuras de celosía; se instalará por el trazo de la línea existente L.T. 60 kV SE Pucallpa–SE Yarinacocha, hasta llegar al pórtico de la S.E. Pucallpa. La línea constará de 4 estructuras, a la salida del pórtico de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría) la primera estructura será de simple terna y las otras tres estructuras serán de doble terna. La C.T. Pucallpa (Reserva Fría) contará con 25 transformadores elevadores de 2,5 MVA c/u con relación de transformación 0,48/22,9 kV y grupo de conexión YNd5 y 25 grupos de generadores con capacidad de 1,825 MW c/u. La S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría) contará con un transformador de potencia trifásico, dos devanados, para instalación al exterior, sumergido en baño de aceite, de 50/60 MVA (ONAN/ONAF), 22,9/60+‐2x2.5% kV. La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos S.A.C. El Estudio de Pre Operatividad ha sido aprobado por el COES. La construcción de la línea se ha iniciado, habiéndose instalado el transformador de potencia de 50/60 MVA y el montaje de las torres. El concesionario solicitó ampliación de plazo de la fecha de POC de la C.T. hasta el 03.04.2016, lo que está pendiente de aprobación.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA
C.T. PUCALLPAReserva Fría(45,6 MW)
25x(2,5 MVA)
22,9 kV
AAAC 600 (304 mm²)489 m
25 Grupos25x(1,825 MW) S.E. PUCALLPA
60 kV480 V
60 MVA
60 kV
128
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10 KV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO (RESERVA FRÍA) – S.E. PUERTO MALDONADO
Plano de Ubicación
Grupos CAT Instalados
Malla de Puesta a Tierra
Transformadores DELCROSA
DENOMINACIÓN L.T. 10 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO
EMPRESA CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría (10/0,48 kV) S.E. Puerto Maldonado (10 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. C.T. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm
S.E. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Longitud Número de Ternas Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda Ancho de Servidumbre
10 kV 18 MVA 120 m Doble Terna 11 Postes metálicos y de concreto AAAC 1200 MCM (608 mm2) 1 OPGW de 75 mm2
11 m
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Puesta en Operación Comercial
Contrato de Concesión 16.09.2015 (POC de la C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría‐solicito Ampliación de 120 días)
INFORMACIÓN RELEVANTE
La Línea de Transmisión 10 kV C.T. Puerto Maldonado – S.E. Puerto Maldonado, interconectará al SEIN la Central de Puerto Maldonado (Reserva Fría). El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Puerto Maldonado existente y la construcción de la S.E. de la C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría). La Línea Eléctrica será de un solo circuito y utilizará postes de concreto en simple terna en el tramo aéreo hasta el poste E‐3 y un tramo soterrado, que será instalado en ductos de concreto en doble terna desde el poste E‐3 hasta llegar al pórtico de la S.E. Puerto Maldonado (10 kV). La nueva S E de la C T Puerto Maldonado (Reserva Fría) contará con 11 transformadores de distribución de 2,5 MVA c/u, 0,48/10 kV, grupo de conexión YNd5 y 11 grupos de generación de 1,825 MW c/u. La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos SAC. El 01.10.2015 presentó el Estudio de Pre Operatividad modificando la conexión de 22,9 kV a 10 kV, dicho estudio ha sido aprobado por parte del COES. La POC de la central estaba prevista para el 16.09.2015; el concesionario ha solicitado postergación de la POC de la central por 120 días debido a la indefinición de la tensión de inyección de energía al SEIN.
ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 10 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO
C.T. PUERTO MALDONADOReserva Fría
(20,1 MW)
11x(2,5 MVA)
10 kV
AAAC 608 mm²120 m11 Grupos
11x(1,825 MW)
S.E. PUERTO MALDONADO
35/15/25 MVA
138 kV10 kV480 V
22,9 kV
129
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Febrero 2016
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. IQUITOS NUEVA – S.E. IQUITOS
Plano de Ubicación
Material para Subestación
Calle Freyre, Llegada a S.E. de Electroriente
Jirón Trujillo, paso de L.T. a Zona Urbana de Iquitos
DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. C.T. IQUITOS NUEVA – S.E. IQUITOS
EMPRESA CONCESIONARIA GENRENT DEL PERÚ S.A.C.
SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. C.T. Iquitos Nueva (60 kV)S.E. Iquitos (60 kV)
UBICACIÓN
Departamento Provincias Distrito Altitud
S.E. C.T. Iquitos Nueva Loreto Maynas Iquitos 106 msnm
S.E. Iquitos Loreto Maynas Iquitos 106 msnm
DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia de Diseño Longitud Número de Ternas Configuración Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda
Tramo Aéreo Tramo Subterráneo
60 kV 75 MVA 10,86 km Simple Terna Triangular Torres de acero autosoportadas AAAC 927,2 MCM (469,8 mm2) 1 OPGW de 24 filamentos
60 kV 75 MVA 3,47 km Simple Terna Horizontal Buzones de concreto armado Cable XLPE de aluminio 1600 mm2 Cable Fibra Óptica
DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial
18.03.2016 (Primera etapa) 18.03.2018 (Segunda etapa)
INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto tiene como objetivo transportar la energía que producirá la Central Térmica de Reserva Fría Iquitos Nueva hasta la S.E. Iquitos Existente.
El proyecto tiene dos etapas. La primera etapa comprende: ‐ Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV hasta la S.E. Iquitos; ‐ Empalme a la S.E. Iquitos (implementación del equipamiento de 1 bahía de línea de 60 kV) La segunda etapa comprende: ‐ Seccionamiento de la línea de transmisión en el punto de derivación y construcción de una línea de doble terna hasta la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV.
‐ Empalme a la S.E. Iquitos Nueva (implementación del equipamiento de 2 bahías de línea de 60 kV). A fin de respetar las Distancias Mínimas de Seguridad y por razones de servidumbre, Genrent del Perú S.A., propone ingresar a la S.E. Iquitos Existente mediante instalación subterránea y, contractualmente, está obligada a coordinar con el concesionario de la L.T. 220 kV Moyobamba –Iquitos, su conexión a la ubicación definitiva de la S.E. Iquitos Nueva.
La ubicación definitiva de la S.E. Iquitos Nueva sería en un terreno próximo al poblado Manacamiri distante a 4,5 km., de la ubicación inicial.
Genrent manifiesta que se requerirá una modificación del EIA, por tratarse de una distinta área de influencia.
ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
130