Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 1 de 26
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1.1 OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para execução de serviços referentes
ao Plano de Trabalho e Orçamento para Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia
BR-222/MA, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/MA,
segundo as condições e especificações previstas neste Termo de referência por meio de licitação na
modalidade PREGÃO, na sua forma eletrônica.
1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Superintendência: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Maranhão;
RODOVIA: BR-222/MA;
TRECHO: Divisa PI/MA(Repartição/PI) - Divisa MA/PA(Rio Itinga)
SUBTRECHO: Rio Pindaré - Entr. BR-010)A)(Açailândia)
SEGMENTO: Km 598,10 ao Km 678,30
EXTENSÃO: 80,20 Km
CÓDIGO PNV: 222BMA0680
LOTE: Único
VALOR: R$ 5.628.632,79
1. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
2. GRUPO: Não aplicável.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 2 de 26
3. Justificativa de agrupamento: Não aplicável.
4. Aplicabilidade das margens de preferência previstas no Art. 5º do Decreto nº 7.174, de 12 de
maio de 2010 (contratação de bens e serviços de informática e automação): Não é o caso.
5. Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não, por se tratar de uma
obra de pequena complexidade e serviços comuns de conservação em rodovia apenas com
revestimento primário.
6. Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 30 % do orçamento.
7. Orçamento estimado: R$ 5.628.632,79 (cinco milhões e seiscentos e vinte e oito mil e
seiscentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos)
8. Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento
referencial, foram elaborados com base na Tabela SICRO 2-MA na data base JULHO/2012.
9. Tipo de licitação: Menor preço por item.
10. Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão do DNIT (qualificação
econômico-financeira): Em atendimento ao §2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04
de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaro que concordo com a utilização desta Relação de
Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação econômico-financeira.
11. Exclusividade/Benefício ME – Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48,
Lei complementar 123/2006): Não Aplicável. A participação de Micro-empresas ou empresas de
pequeno porte não se enquadra no objeto deste Projeto, em face do valor a ser contratado e por não
se tratar de aquisição de bens e serviços de natureza divisível.
12. Condição de Serviço/Bem comum: O serviço a ser contratado apresenta padrões de
desempenho e qualidade definidos objetivamente, por meio de especificações usuais praticadas pelo
DNIT e se enquadra no estabelecido pelo Acórdão nº 2.932 do TCU, podendo, portanto, ser licitado
na modalidade de pregão.
13. Serviço contínuo: Sim, os serviços referentes à Manutenção (Conservação/Recuperação) são
de natureza contínua.
14. Contato do responsável: [email protected] e (098)2106-6277
2. JUSTIFICATIVA
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 3 de 26
O objeto da presente contratação são obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) e por lei
obrigação do DNIT baseado no princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio
Público sob sua responsabilidade, desta forma, os serviços a serem contratados são de natureza
continuada, corriqueiros e enquadram-se na descrição da Lei por serem passivos de quantificação
segundo práticas e especificações técnicas correntes, cujos padrões de desempenho e qualidade estão
objetivamente definidos em edital.
A realização da licitação para a contratação dos serviços de Manutenção
(Conservação/Recuperação) Rodoviária na BR-222/MA, na modalidade Pregão Eletrônico decorre
do fato da necessidade urgente da Administração de contratação destas obras que influem
diretamente na segurança dos usuários e cujas características enquadram-se nos requisitos
fundamentais para a utilização desse sistema.
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR
Compreende a seleção de empresa especializada com vistas à execução dos serviços referentes ao
Plano de Trabalho e Orçamento para Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia
BR-222/MA, devendo cada licitante apresentar a Planilha de Custos Unitários, conforme
apresentada a seguir:
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 4 de 26
M.T. - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO
UNIDADE LOCAL DE IMPERATRIZ - UL-15/04
RODOVIA : BR-222/MA
TRECHO: DIVISA PI/MA (REPARTIÇÃO/PI) - DIVISA MA/PA (RIO ITINGA)
SUBTRECHO : RIO PINDARÉ - ENTR. BR-O10 (A) (AÇAILÂNDIA)
SEGMENTO: KM 598,10 AO KM 678,30
LOTE : 01 FOLHA :
QUANTIDADE
SERVIÇO UNITÁRIO (R$) PARCIAL (R$)
I - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
3S 08.100.00 TAPA BURACO m2 642,00 232,04 148.969,68
3S 08.101.02 REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA m3 964,00 191,31 184.422,84
3S 08.300.01 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m 243.900,00 0,40 97.560,00
3S 08.301.03 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA m 15.000,00 0,79 11.850,00
3S 08.302.01 LIMPEZA DE BUEIRO m3 2.916,00 13,68 39.890,88
3S 08.402.00 CAIAÇÃO m2 60.975,00 1,71 104.267,25
3S 08.900.00 ROÇADA MANUAL h a 18,00 1.139,72 20.514,96
3S 08.900.01 ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO h a 35,40 2.735,32 96.830,33
3S 08.901.00 ROÇADA MECANIZADA h a 318,60 300,37 95.697,88
TOTAL DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - 800.003,82
-
- -
III - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL - -
3S 03.940.01 REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIRO m3 2.227,20 27,46 61.158,91
3S 08.302.05 ASSENTAMENTO DE TUBO D= 1,00 m m 400,00 441,59 176.636,00
3S 08.500.00 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO m3 10.000,00 93,66 936.600,00
3S 08.501.00 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO m3 48.000,00 22,62 1.085.760,00
3S 08.510.00 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO m3 9.000,00 23,76 213.840,00
3S 08.511.00 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO m3 40.000,00 5,19 207.600,00
TOTAL DE CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL - 2.681.594,91
IV - SERVIÇOS AUXILIARES - -
3S 02.200.00 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO m3 771,20 10,65 8.213,28
3S 03.329.50 CONCRETO DE CIMENTO ( Confec. manual e lançamento ) AC/BC m3 1.080,00 332,37 358.959,60
3S 03.340.52 ARGAMASSA CIMENTO - AREIA 1:6 AC m3 50,88 279,16 14.203,66
3S 03.370.00 FORMAS COMUM DE MADEIRA m2 7.200,00 61,98 446.256,00
3S 03.940.02 REATERRO APILOADO m3 2.160,00 19,28 41.644,80
3S 02.530.01 MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO m3 834,80 76,70 64.029,16
3S 09.002.00 TRANSPORTE LOCAL EM CAM. BASC. 5 m3 EM RODV. PAV. t.km 595.117,65 0,68 404.680,00
3S 09.002.03 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA REMENDOS t.km 95.610,71 1,04 99.435,14
3S 09.002.41 TRANSPORTE LOCAL EM CAM.DE CARROC.4 t EM ROD. PAV. t.km 332.153,11 0,99 328.831,58
3S 09.102.00 TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO t.km 377,54 1,48 558,76
3S 09.202.70 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA C/ CAM. TANQUE EM ROD. PAV. t.km 12.314,87 1,15 14.162,10
TOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES - 1.780.974,08
- -
V - MATERIAIS BETUMINOSOS - -
S/C AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO m3 642,00 10,23 6.567,66
S/C AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA m3 834,80 231,36 193.139,33
S/C AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA REMENDO PROFUNDO m3 964,00 10,23 9.861,72
S/C TRANSPORTE DE RR-1C P/ TAPA BURACO m3 642,00 4,98 3.197,16
S/C TRANSPORTE DE RM- 1C P/ MISTURA BETUMINOSA m3 834,80 92,25 77.010,30
S/C TRANSPORTE DE CM-30 PARA REMENDO PROFUNDO m3 964,00 2,44 2.352,16
TOTAL DE MATERIAIS BETUMINOSOS - 292.128,33
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00 33.621,07 33.621,07
DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CANTEIROS m2 174,00 231,67 40.310,58
73.931,65
- -
TOTAL GERAL = 5.628.632,79
EXTENSÃO : 80,20Km
ORÇAMENTO PARA 02(DOIS) ANOS
TAREFA OU SERVIÇO ( 2 ANOS) PREÇO
UNDCÓDIGO
Código PNV: 222BMA0680
Data Base: Julho/2012 - SICRO2-MA
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 5 de 26
3.1 Observar as especificações de serviço constantes do ANEXO I.A – PROCEDIMENTO DE
EXECUÇÃO DAS OBRAS.
A tabela a seguir contém as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio do
COMPRASNET:
ITEM CATMAT
CATSER ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
TOTAL
Único 22896
Contratação de
empresa para execução
dos serviços referentes
ao Plano de Trabalho
e Orçamento para
Manutenção
(Conservação/Recupe
ração) na Rodovia
BR-222/MA, Lote
Único
Sv 01
R$ 5.628.632,79 R$ 5.628.632,79
TOTAL GERAL R$: 5.628.632,79
4. PROPOSTA
A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante,
preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de
Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências:
a. Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes deste Edital,
de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do serviço ofertado, bem
como preços unitários e totais detalhados em planilha, conforme modelo de composição de custos
unitários do item 3.
b. O licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos estabelecidos pelo SICRO II, sejam
eles no preço dos insumos ou no valor total do serviço. Não serão permitidas alterações nas
quantidades ou exclusões dos itens constantes das composições de custos unitários.
c. A cargo do DNIT poderá ser exigida todas as composições de custos unitários. O licitante fica
obrigado a seguir os parâmetros de composição do SICRO II.
d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o prazo
de garantia.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 6 de 26
A licitante vencedora deverá obrigatoriamente enviar além do quadro a seguir devidamente
preenchido com o valor de sua proposta, as composições de custo unitário dos serviços, conforme
planilhas em sequência.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
Único
Contratação de empresa para
execução dos serviços
referentes ao Plano de
Trabalho e Orçamento para
Manutenção
(Conservação/Recuperação)
na Rodovia BR-222/MA
Sv 01
A ser
preenchido
pelo licitante
A ser
preenchido
pelo licitante
5. HABILITAÇÃO
5.1 Atestados de capacidade técnica
5.1.1 Nos casos de serviços:
Em atendimento ao disposto no §9º do Art. 8º e §2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº 01/MT, de
04 de outubro de 2007, tem-se:
a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de
serviço de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certidões de contratos emitidos por pessoas jurídicas de direitos público ou privado,
em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério a seguir:
a.1) A qualquer tempo uma ou mais Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) de
Rodovias, contendo, no mínimo a seguinte extensão:
ITENS EXTENSÃO (KM)
Único 40,10
a.2) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias de complexidade
equivalente ou superior ao do objeto desta licitação, contendo os seguintes quantitativos:
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 7 de 26
Itens SERVIÇO(S) REQUERIDO(S) UNID. QUANT.
Único
a.2.1) Será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. Os atestados poderão ser
apresentados da seguinte maneira:
i) um atestado para cada item exigido ou;
ii) atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
Os itens relacionados acima (a.1 e a.2) deverão ser comprovados através de certidões e/ou atestados
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA.
Nos atestados onde os quantitativos de CBUQ estiverem em m3, caso não conste o peso específico,
adotar 2,4 t/m3.
Entende-se por serviços de obras (rodoviárias) os serviços de implantação, pavimentação e obras de
arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta licitação.
Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente
público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos:
declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da
execução do serviço objeto do contrato;
autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante
subcontratado para o qual se está emitindo o atestado;
contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.
Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão considerados, para
comprovação dos quantitativos constantes da alínea “a.2”, os serviços executados pela licitante que
estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio;
i) Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão
considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante
na composição inicial do consórcio.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 8 de 26
ii) Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à
certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio.
A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do projeto de
engenharia, estará sujeita à aprovação do DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário.
Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução do
Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso
quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasião da contratação e sempre que necessário.
b) Capacidade Profissional - A licitante deverá, obrigatoriamente apresentar relação dos serviços
executados por profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e constante
do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de
capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir
relacionados:
ITENS SERVIÇO(S) REQUERIDO(S)
Único Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) de
Rodovias
O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.
Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a
comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.
b.1) Para determinação do vínculo profissional deverá ser apresentado:
- Cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que
demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do
profissional, ou;
- Comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado
de acordo com a legislação civil comum.
- Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através
do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 9 de 26
Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para
atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar
na execução dos trabalhos.
b.2) A título de comprovação de experiência do técnico deverá ser apresentado atestado e/ou
certidão. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja
listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e
devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes
do contratado, do contratante e descrição dos serviços executados. De acordo com os serviços
relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos
serviços.
b.2.1) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima,
não serão considerado pela Comissão de Licitação.
b.2.2) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser
juntada à documentação:
declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;
Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do
atestado/certidão, ou;
Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da
execução do objeto do atestado/certidão.
b.3) Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação
das Licitantes.
5.2 Vistoria
5.2.1 As empresas interessadas, por meio de um representante vinculado formalmente à
empresa/consórcio deverão procurar o(s) Responsável da(s) Unidade(s) Local(is) do DNIT, para
efetuar a visita técnica coletiva do local dos serviços referidos no item 02, para constatar as
condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.
5.2.2 As visitas técnicas coletivas serão realizadas nos dias abaixo indicados e serão acompanhadas
pelo(s) Engenheiro(s) Residente(s), que certificará a visita, expedindo o necessário Atestado de
Visita e Informações Técnicas. Esse atestado será Juntado à Documentação de Habilitação, nos
termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 (vide subitem 13.8 deste Edital).
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 10 de 26
Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a Unidade Local de
Imperatriz/SRMA através do telefone (99) 8419-8415.
Primeira data: 30/01/2013
Segunda data: 01/02/2013
5.2.3 O atestado poderá englobar em um único documento, todos os lotes visitados, que estejam sob
a mesma jurisdição. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. A
visita deverá ser agendada com o Engenheiro(s) Residente(s), nas datas referidas no item anterior.
5.2.4 Caso a licitante não queira participar da visita coletiva nos dias programados, deverá
apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras
com o DNIT.
6. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1 A execução de serviços referentes ao Plano de Trabalho e Orçamento para Manutenção
(Conservação/Recuperação) deverão ser executados nas Rodovias BR-222/MA, descritas no item
1.2
6.2 Prazo de execução dos serviços: 24 (vinte e quatro) meses.
7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA
7.1 A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art. 1.245 do
Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos,
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”
8 – OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
8.1 Caberá ao licitante vencedor:
8.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 11 de 26
8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica
da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
8.1.3 Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível superior, com
experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da
região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo
Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços de
MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA com características
técnicas compatíveis com o objeto desta licitação.
8.1.4 Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão
todas as informações técnicas das obras.
8.1.5 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com
as especificações estipuladas pelo PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO anexo ao Edital.
8.1.6 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e
fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos,
realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a
prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.
8.1.7 Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos serviços
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.
8.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.
8.1.9 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos
de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse do DNIT em relação a serviços,
projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e
garantir eficiência aos serviços.
8.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.
8.1.11 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamento de
proteção individual (EPI) apropriado.
8.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução,
mantendo estreita comunicação com a fiscalização.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 12 de 26
8.1.13 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do DNIT.
8.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.
8.1.15 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando
com todas as despesas, sem ônus adicional ao DNIT.
8.1.16 Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o
replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.
8.1.17 Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento do DNIT.
8.1.18 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários,
tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à
preservação de suas integridades físicas.
8.1.19 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares do DNIT, porém, sem qualquer
vínculo empregatício com o DNIT, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações
previstas na legislação social e trabalhista em vigor.
8.1.20 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos
e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
8.1.21 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional ao DNIT.
8.1.22 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.
8.1.23 A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao DNIT, nem poderá onerar o objeto
deste Pregão, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o DNIT.
8.1.24 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados
deoutros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas
cronologias.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 13 de 26
8.1.25 Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra, acompanhado do
Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de todo
pessoal, até o nível de encarregado ou mestre.
8.1.26 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias úteis, nos finais
de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou
antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total
de execução estabelecido.
8.1.27 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de
falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita ao DNIT,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos serviços.
8.1.28 Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverão ser comunicadas ao DNIT, bem como sanadas de maneira a não comprometer o cronograma
dos serviços.
8.1.29 Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a perfeita
execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessários com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo todos os
custos.
8.1.30 Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no cronograma físico,
visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar, preventivamente, a
ocorrência de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas específicas de serviços.
8.1.31 Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma, revertendo qualquer
atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no transcorrer dos
serviços.
8.1.32 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.
8.1.33 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela Licitante
vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 14 de 26
8.1.34 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos.
8.1.35 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços
antes da sua execução.
8.1.36 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
desta licitação, sem prévia autorização do DNIT.
8.1.37 Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
8.1.38 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigado-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros,
que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital.
8.1.39 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao
DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
8.1.40 Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independente de solicitação.
8.1.41 Manter sua avaliação acima da nota 6, conforme AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS
EMPRESAS conforme normas do DNIT.
9 – OBRIGAÇÕES DO DNIT
Caberá ao DNIT:
9.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se refere
ao nível de serviço e sanções administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto
desta licitação.
9.3 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos;
9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as ocorrências e
as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata correção das
irregularidades apontadas.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 15 de 26
9.4.1 A existência e a atuação da fiscalização do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado.
9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.
9.6 Avaliar a empresa contratada conforme AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS
EMPRESAS conforme normas do DNIT.
9.7 Atestar a execução do contrato.
9.8 Cumprir as demais obrigações contidas no edital do Pregão.
10 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de serviços a
serem executados pelo contrato e é o elemento básico de controle da obra como também elemento
de referência para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um
cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da
assinatura do contrato ou de outro documento hábil.
10.2 O DNIT observará para que o Cronograma máximo por período esteja em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros do OGU e PPA 2013/2016. Nos exercícios seguintes, as
despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral da União a cargo
do DNIT ou no Plano Plurianual de Investimento.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 16 de 26
FOLHA :
EDITAL:
CRONOGRAMA FÍSIC0 - FINANCEIRO SRMA
% PREVISTO
DISCRIMINAÇÃO VALOR 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°
I - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
TAPA BURACO R$ 148.969,68 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA R$ 184.422,84 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO R$ 97.560,00 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000
LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA R$ 11.850,00 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750
LIMPEZA DE BUEIRO R$ 39.890,88 R$ 9.972,720 R$ 9.972,720 R$ 9.972,720 R$ 9.972,720
CAIAÇÃO R$ 104.267,25 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469
ROÇADA MANUAL R$ 20.514,96 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790
ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO R$ 96.830,33 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597
ROÇADA MECANIZADA R$ 95.697,88 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412
II - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL
REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIRO R$ 61.158,91 R$ 15.289,728 R$ 15.289,728 R$ 15.289,728 R$ 15.289,728
ASSENTAMENTO DE TUBO D= 1,00 m R$ 176.636,00 R$ 44.159,000 R$ 44.159,000 R$ 44.159,000 R$ 44.159,000
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO R$ 936.600,00 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO R$ 1.085.760,00 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000
REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO R$ 213.840,00 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000
REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO R$ 207.600,00 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000
III - SERVIÇOS AUXILIARES
SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO R$ 8.213,28 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440
CONCR. DE CIMENTO ( Confec. manual e lanç.) AC/BC R$ 358.959,60 R$ 89.739,900 R$ 89.739,900 R$ 89.739,900 R$ 89.739,900
ARGAMASSA CIMENTO - AREIA 1:6 AC R$ 14.203,66 R$ 3.550,915 R$ 3.550,915 R$ 3.550,915 R$ 3.550,915
FORMAS COMUM DE MADEIRA R$ 446.256,00 R$ 111.564,000 R$ 111.564,000 R$ 111.564,000 R$ 111.564,000
REATERRO APILOADO R$ 41.644,80 R$ 10.411,200 R$ 10.411,200 R$ 10.411,200 R$ 10.411,200
MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO R$ 64.029,16 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763
TRANSPORTE LOCAL EM CAM. BASC. 5 m3 EM RODV. PAV. R$ 404.680,00 R$ 4.046,800 R$ 4.046,800 R$ 4.046,800 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA REMENDOS R$ 99.435,14 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262
TRANSPORTE LOCAL EM CAM.DE CARROC.4 t EM ROD. PAV. R$ 328.831,58 R$ 82.207,895 R$ 82.207,895 R$ 82.207,895 R$ 82.207,895
TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO R$ 558,76 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466
TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA C/ CAM. TANQUE EM ROD. PAV.R$ 14.162,10 R$ 3.540,525 R$ 3.540,525 R$ 3.540,525 R$ 3.540,525
IV - MATERIAIS BETUMINOSOS
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO R$ 6.567,66 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305
AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA R$ 193.139,33 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944
AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA REMENDO PROFUNDO R$ 9.861,72 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810
TRANSPORTE DE RR-1C P/ TAPA BURACO R$ 3.197,16 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430
TRANSPORTE DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA R$ 77.010,30 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525
TRANSPORTE DE CM-30 PARA REMENDO PROFUNDO R$ 2.352,16 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 33.621,07 R$ 16.810,535 R$ 16.810,535
DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CANTEIROS R$ 40.310,58 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608
MENSAL R$ 138.141,26 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 131.303,44 R$ 191.765,09 R$ 191.765,09 R$ 191.765,09 R$ 251.118,16 R$ 611.581,32 R$ 621.554,04 R$ 545.193,75 R$ 545.193,75 R$ 184.730,59 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 131.303,44 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 216.524,95
ACUMULADO R$ 138.141,26 R$ 259.471,98 R$ 380.802,70 R$ 502.133,43 R$ 623.464,15 R$ 754.767,59 R$ 946.532,68 R$ 1.138.297,78 R$ 1.330.062,87 R$ 1.581.181,03 R$ 2.192.762,35 R$ 2.814.316,39 R$ 3.359.510,15 R$ 3.904.703,90 R$ 4.089.434,49 R$ 4.210.765,21 R$ 4.332.095,93 R$ 4.463.399,37 R$ 4.653.141,07 R$ 4.842.882,76 R$ 5.032.624,45 R$ 5.222.366,15 R$ 5.412.107,84 R$ 5.628.632,79
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 17 de 26
FOLHA :
EDITAL:
CRONOGRAMA FÍSIC0 - FINANCEIRO SRMA
% PREVISTO
DISCRIMINAÇÃO VALOR 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°
I - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
TAPA BURACO R$ 148.969,68 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140 R$ 12.414,140
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA R$ 184.422,84 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570 R$ 15.368,570
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO R$ 97.560,00 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000 R$ 4.065,000
LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA R$ 11.850,00 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750 R$ 493,750
LIMPEZA DE BUEIRO R$ 39.890,88 R$ 9.972,720 R$ 9.972,720 R$ 9.972,720 R$ 9.972,720
CAIAÇÃO R$ 104.267,25 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469 R$ 4.344,469
ROÇADA MANUAL R$ 20.514,96 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790 R$ 854,790
ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO R$ 96.830,33 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597 R$ 4.034,597
ROÇADA MECANIZADA R$ 95.697,88 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412 R$ 3.987,412
II - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL
REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIRO R$ 61.158,91 R$ 15.289,728 R$ 15.289,728 R$ 15.289,728 R$ 15.289,728
ASSENTAMENTO DE TUBO D= 1,00 m R$ 176.636,00 R$ 44.159,000 R$ 44.159,000 R$ 44.159,000 R$ 44.159,000
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO R$ 936.600,00 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000 R$ 39.025,000
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO R$ 1.085.760,00 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000 R$ 45.240,000
REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO R$ 213.840,00 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000 R$ 8.910,000
REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO R$ 207.600,00 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000 R$ 8.650,000
III - SERVIÇOS AUXILIARES
SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO R$ 8.213,28 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440 R$ 684,440
CONCR. DE CIMENTO ( Confec. manual e lanç.) AC/BC R$ 358.959,60 R$ 89.739,900 R$ 89.739,900 R$ 89.739,900 R$ 89.739,900
ARGAMASSA CIMENTO - AREIA 1:6 AC R$ 14.203,66 R$ 3.550,915 R$ 3.550,915 R$ 3.550,915 R$ 3.550,915
FORMAS COMUM DE MADEIRA R$ 446.256,00 R$ 111.564,000 R$ 111.564,000 R$ 111.564,000 R$ 111.564,000
REATERRO APILOADO R$ 41.644,80 R$ 10.411,200 R$ 10.411,200 R$ 10.411,200 R$ 10.411,200
MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO R$ 64.029,16 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763 R$ 5.335,763
TRANSPORTE LOCAL EM CAM. BASC. 5 m3 EM RODV. PAV. R$ 404.680,00 R$ 4.046,800 R$ 4.046,800 R$ 4.046,800 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 63.399,867 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400 R$ 2.023,400
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA REMENDOS R$ 99.435,14 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262 R$ 8.286,262
TRANSPORTE LOCAL EM CAM.DE CARROC.4 t EM ROD. PAV. R$ 328.831,58 R$ 82.207,895 R$ 82.207,895 R$ 82.207,895 R$ 82.207,895
TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO R$ 558,76 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 46,098 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466 R$ 0,466
TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA C/ CAM. TANQUE EM ROD. PAV.R$ 14.162,10 R$ 3.540,525 R$ 3.540,525 R$ 3.540,525 R$ 3.540,525
IV - MATERIAIS BETUMINOSOS
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO R$ 6.567,66 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305 R$ 547,305
AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA R$ 193.139,33 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944 R$ 16.094,944
AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA REMENDO PROFUNDO R$ 9.861,72 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810 R$ 821,810
TRANSPORTE DE RR-1C P/ TAPA BURACO R$ 3.197,16 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430 R$ 266,430
TRANSPORTE DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA R$ 77.010,30 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525 R$ 6.417,525
TRANSPORTE DE CM-30 PARA REMENDO PROFUNDO R$ 2.352,16 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013 R$ 196,013
DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 33.621,07 R$ 16.810,535 R$ 16.810,535
DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CANTEIROS R$ 40.310,58 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608 R$ 1.679,608
MENSAL R$ 138.141,26 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 131.303,44 R$ 191.765,09 R$ 191.765,09 R$ 191.765,09 R$ 251.118,16 R$ 611.581,32 R$ 621.554,04 R$ 545.193,75 R$ 545.193,75 R$ 184.730,59 R$ 121.330,72 R$ 121.330,72 R$ 131.303,44 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 189.741,69 R$ 216.524,95
ACUMULADO R$ 138.141,26 R$ 259.471,98 R$ 380.802,70 R$ 502.133,43 R$ 623.464,15 R$ 754.767,59 R$ 946.532,68 R$ 1.138.297,78 R$ 1.330.062,87 R$ 1.581.181,03 R$ 2.192.762,35 R$ 2.814.316,39 R$ 3.359.510,15 R$ 3.904.703,90 R$ 4.089.434,49 R$ 4.210.765,21 R$ 4.332.095,93 R$ 4.463.399,37 R$ 4.653.141,07 R$ 4.842.882,76 R$ 5.032.624,45 R$ 5.222.366,15 R$ 5.412.107,84 R$ 5.628.632,79
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 18 de 26
11 – CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
11.1 O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da
proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a
execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas
indicadas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração
pelos trabalhos contratados e executados.
11.2 Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos serviços.
Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da Superintendência
Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à
Coordenação Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência Regional.
É de inteira responsabilidade da empresa ou consórcio a entrega, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias após o processamento da medição, de toda documentação necessária à plena e correta
formalização do processo de medição, condição esta imprescindível para o envio deste para
pagamento. O atraso na entrega da documentação exigida, por parte da empresa ou consórcio, não
poderá concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissão do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale para fins de contagem
de prazo é a efetiva atestação no verso da nota, e não sua simples entrega).
11.4 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada,
da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta
será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará
sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93.
11.6 Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I.A- Procedimento de Execução das Obras. Os
preços serão os constantes da Proposta de Preços por Solução Globalizada (Km de Faixa) e incluem
a sinalização provisória e todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos
financeiros, lucros e bonificações.
11.7 As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades,
unidades (Km de Faixa), parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
11.8 - No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a real
alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 19 de 26
11.8.1 - Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por
município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre os diversos
municípios e suas alíquotas.
12 – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços estabelecidos será efetuada pelo Supervisor da Unidade Local
responsável pelo lote, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do serviço executado.
13 – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura. Cabe à
contratada executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro.
Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
14 – GARANTIA CONTRATUAL
Deverá ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.
14.1 Para assinar o contrato, deverá a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor
deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.
14.2 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (preços iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).
Todas as garantias contratuais deverão ser realizadas com prazo de vencimento de 1 mês após
a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital;
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 20 de 26
14.4 No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de
rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o
contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das
fianças bancárias.
14.5 No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de
quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de
rescisão contratual.
14.6 No caso de opção por Títulos da Dívida Pública, estes deverão estar acompanhados de laudo de
avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualização, e condições de resgate.
14.7 No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria Central
do DNIT, em Brasília/DF, para obter instruções de como efetuá-la.
14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos após o Recebimento Definitivo do(s) serviço(s).
14.9 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na
forma do art.70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execução do contrato,
cabendo a ela a fiscalização do cumprimento destas obrigações.
14.10 No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do
mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1º da Lei 8.666/93.
15 – REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
15.1 Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo DNIT,
para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido
01(um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no
Edital, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao
mês do Orçamento do DNIT (JULHO/2012). No caso dos preços por solução globalizada previstas
para pista e acostamento, o índice inicial será composto por solução, a partir dos índices fornecidos
pela FGV relativos a todos os serviços que compõem cada solução globalizada.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 21 de 26
15.1.1 – Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês
de cada período subseqüente de 12 meses.
a) DEMAIS ITENS DO CONTRATO - Os reajustes dos preços unitários contratuais serão
calculados pela seguinte fórmula:
R = Ii - Io
x V Io
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DNIT
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.
b) Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3, deverão
ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o
disposto no Art. 1º, alígnea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da
Lei 11.960, de 29/06/2009 , após decorridos 30 dias da data da emissão do aceite na nota fiscal
devendo ser observado o disposto neste Edital.
16 – SANÇÕES
16.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como
por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o
DNIT poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
16.1.1 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
16.1.1.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas
Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do
procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos
seguintes casos:
16.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e
anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de
forma definitiva;
16.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta
inicial ou na fase de lances;
16.1.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua
exclusão antes da aceitação das propostas;
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 22 de 26
16.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;
16.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitação.
16.1.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serão válidas quando a empresa
descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo
ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;
16.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências
Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da
licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde
a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:
16.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um
período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
16.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis
contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;
16.1.1.2.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela
empresa contratada.
16.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação,
sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.
16.1.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas
do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na
execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada
nos seguintes percentuais:
16.1.2.1 Nos casos de atrasos:
16.1.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da
licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
16.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da
licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias;
16.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto
nos subitens 16.1.2.1.1 e 16.1.2.1.2;
16.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução:
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 23 de 26
16.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou
inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;
16.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da
licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
16.1.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da
Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a
oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a
seguinte ordem:
16.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
16.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
16.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
16.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de
Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal
na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
16.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
16.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e
16.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
16.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
16.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.
16.1.8 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os
prazos a seguir:
16.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitação.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 24 de 26
16.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da
mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;
16.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do
seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.
16.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
16.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
16.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
16.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e não efetuar o pagamento.
16.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidôneo.
16.1.9 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
16.1.9.1 O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências
Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
16.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências
Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento
hábil que venha substituí-lo.
16.1.10 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no
SICAF.
16.1.11 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada
somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução
processual.
16.1.11.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
16.2 Disposições gerais
16.2.1 As sanções previstas nos incisos 16.1.8 e 16.1.11 poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que, em razão do contrato:
16.2.1.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
16.2.1.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.2.1.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 25 de 26
16.3 Do direito de defesa
16.3.1 É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
16.3.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou
a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
16.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário;
16.3.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no
Diário Oficial da União, devendo constar:
16.3.4.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
16.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;
16.3.4.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e
16.3.4.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.
16.3.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente
que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da
senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.
16.4 Do assentamento em registros
16.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas
com fundamento nos itens 16.1.1 e 16.1.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.
16.4.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão
ou na entidade.
16.5 Da sujeição a perdas e danos
16.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das
obrigações licitatórias.
Processo n. 50615.000016/2013-95
Página 26 de 26
17 – ASSINATURAS
Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à seleção de
empresa especializada com vistas à execução dos serviços referentes ao Plano de Trabalho e
Orçamento para Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-222/MA, para
constar como anexo ao edital. O Termo de Referência está adequado ao que dispõe o Inciso I e o §2º
do Art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, bem como ao que dispõe o Art. 4º CAPUT
da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007.
A responsabilidade pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere o Art. 40, § 2º, inciso
II, da Lei 8.666/93, em atendimento ao Art. 4º, parágrafo único, item II da Instrução Normativa nº
01/MT, de 04 de outubro de 2007 é responsável pela execução do PLANO DE TRABALHO,
responsabilidade de elaboração do Eng. Wallace Alan Blois Lopes, para a Unidade Local de
Imperatriz, aprovado pela Superintendência Regional no Estado do Maranhão, as quais estão de
acordo com o Sistema de Custos Rodoviários – SICRO II.
Em, 09 de janeiro de 2013.
______________________________________
Sylvio Barbosa Cardoso Junior
Analista em Infraestrutura de Transportes
______________________________________
Antonio Henrique da Luz Bezerra
Analista em Infraestrutura de Transportes
______________________________________
José Orlando Sá de Araújo
Engenheiro Civil
Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações
prestadas nas declarações e assinaturas acima.
Em, 09 de janeiro de 2013.
___________________________
Leônidas Soriano Caldas Neto
Chefe de Serviço de Engenharia