dtek€¦ · web viewПриложение 3. Техническое задание....

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ№ 04-05/_________ от «14» марта 2013 г.

на закупку «Работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Шахтоуправление «Обуховская», ОАО «Донской антрацит», ОАО «Сулинантрацит»

Содержание:Инструкция для участников.Приложение № 1. Форма конкурсного предложения.Приложение № 2. Форма квалификационных сведений.Приложение № 3. Техническое задание.Приложение № 4. Основные условия договора на проектные работы.Приложение № 5.Матрица оценки

Инструкция для участниковВнимание: Перед подготовкой своего конкурсного предложения Участник должен внимательно ознакомиться с условиями данной конкурсной документации, внимательно изучить требования Технического задания (Приложение № 3, 4).

1. Конкурсное предложение предоставляется в запечатанном конверте, в котором должна быть коммерческая часть по соответствующему лоту и квалификационная (единая). Все документы предоставляются Участником подписанные в бумажном виде, а также Участник должен вложить копии всех документов в электронном виде на любом информационном носителе (СD-диск, USB-флеш-накопитель) в формате PDF.

На конверте обязательно указывается:а) полное наименование предмета закупки (лота)б) наименование и адрес Заказчика;в) полное наименование Участника, его юридический и почтовый адрес, код ЕГРПОУ,

прочие контактные координаты (телефон, факс, e-mail предприятия, ФИО ответственного лица и его мобильный номер телефона).

За достоверность информации поданной на электронном носителе и за соответствие ее бумажному документу несет ответственность Участник.

Конверт должен быть предоставлен до 12-00 часов «28» марта 2013 г. по Киевскому времени в отдел по тендерным процедурам (каб. №119) ООО «ДТЭК» по адресу: ООО «ДТЭК», г. Донецк, ул. Артема, 129В (БЦ «Галерея») – лично или почтой.

Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены и возвращены Участнику.

2. Дополнительную информацию Вы можете получить:- По вопросам, связанным с подготовкой и подачей конкурсных предложений – у

ответственного представителя Организатора конкурса – Моторная Татьяна Михайловна -

1

ведущий специалист отдела по тендерным процедурам ООО «ДТЭК» по тел. (062) 214-53-11, тел/факс (062) 214-55-66, e-mail: [email protected] .

3. Участник обязан предоставить свое конкурсное предложение в соответствии с требованиями инструкции для участников конкурса, форм, технического задания. Участник должен соответствовать установленным квалификационным требованиям.

Неполное предоставление информации, оговоренной конкурсной документации, или же подача конкурсного предложения, не отвечающего всем ее требованиям, повлечет за собой отклонение Заказчиком конкурсного предложения такого Участника

4. Участник может подать только одно конкурсное предложение. При этом, до окончания срока подачи конкурсных предложений, участник имеет право внести изменения, дополнения или отозвать свое конкурсное предложение. Такие изменения, дополнения или заявление об отзыве конкурсного предложения могут быть учтены в случае, если они получены Заказчиком в письменной форме.

5. Срок действия конкурсного предложения должен составлять не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня получения и раскрытия конкурсных предложений.

6. Участник самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсного предложения, а Заказчик в любом случае не несет ответственности за эти затраты независимо от результата конкурсного процесса.

7. Конкурсное предложение, которое подается Участником, состоит из таких частей: - квалификационной части; - коммерческой части. Квалификационная часть должна содержать: - информацию и документы в соответствии с Формой квалификационных сведений и

Техническим заданием.Документальное подтверждение квалификации Участника должно убедить Заказчика в

том, что Участник владеет финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для выполнения ним договора, если Участник будет признан победителем конкурса.

Коммерческая часть должна содержать: - заполненную Форму конкурсного предложения.- смета и/или договорная цена/калькуляция на предоставление работ/услуг, требуемые и

составленные в соответствии с техническим заданием. Сметная документация (договорная цена, сметные расчеты, локальная смета, итоговая ведомость ресурсов) на выполнение работ, по которому Участник подает свое предложение, подается на бумажных и электронных носителях (в формате разрешенном в РФ, а также в формате Excel). Смета составляется на весь объем работ, предусмотренный техническим заданием.

- заполненную форму Матрица оценки (Приложение № 1 к Конкурсному предложению) (форма Ответ и Производитель подсистемы). Матрица оценки предоставляется в электронном виде в формате Excel на диске.

8. Цена конкурсного предложения должна быть определена четко, без каких-либо ссылок, ограничений или оговорок и должна быть указана так, как это предусматривается в Форме конкурсного предложения, исходя из того, что договор охватывает объем работ, на который участник подает предложение.

Цена указывается в рублях РФ с учетом НДС.Цена на поставку товаров/оборудования:- определяется с учетом поставки на условиях поставки DDP – «склад Заказчика».- включает затраты на транспортировку, страхование, таможенные сборы, налоги и

другие обязательные платежиЦена на проектные, монтажные и пусконаладочные работы:

2

mailto:[email protected]

- рассчитывается на основании нормативной потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, необходимых для осуществления заказа, и текущих цен на них;

- определяется с учетом требований Технического задания по сроку оказания работ, использования материалов и технических ресурсов, соблюдения действующих норм и правил выполнения услуг, технической эксплуатации оборудования, безопасных условий труда;

- представляется в форме Договорной цены/Калькуляции с расшифровкой статей;- включает как непосредственные, так и сопутствующие затраты, прибыль, средства на

покрытие административных расходов, затраты на страхование, уплату пошлины, налогов и других сборов и обязательных платежей, установленные законодательством.

Неучтённая Участником стоимость отдельных видов товаров/запчастей/услуг не подлежит оплате после их предоставления, а считается учтённой Участником в Цене его предложения.

9. Оценка конкурсных предложений осуществляется на основании следующих критериев:

1. Квалификация Участника2. Условия оплаты3. Цена.4. Качество предоставления услуг поставки/выполнения работ (отсутствие претензий по

прошлому опыту сотрудничества с предприятиями ООО «ДТЭК»).

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика: отсрочка платежа 90 календарных дней.

10. После раскрытия конкурсных предложений, Участники проходят детальную проверку на предмет соответствия квалификационным требованиям, а их конкурсные предложения на предмет стоимостным параметрам, а также достоверности информации в письменных документах, предоставленных ими в составе квалификационной части конкурсного предложения.

При осуществлении проверки конкурсных предложений (участника конкурса), дирекции и службы, осуществляющие данную проверку, самостоятельно проводят коммуникации с участниками, на предмет получения уточнений и разъяснений относительно представленного конкурсного предложения, при этом все уточнения направляются в адрес отдела по тендерным процедурам.

В случае неполноты либо неясности предоставленных данных, несоответствия предмета закупки техническому заданию, неверной методологии формирования расценок (завышения статей расходов), участник конкурса письменно (электронной почтой) информируется об этом лицами, проводящими проверку предложения. Далее в течение 2 рабочих дней с момента получения замечаний Участник конкурса обязан произвести соответствующую доработку своего конкурсного предложения (внести корректировки) в соответствии с представленными замечаниями, уточнить и предоставить необходимые документы. Корректировка стоимости конкурсного предложения может быть только в сторону уменьшения. Увеличение стоимости конкурсного предложения не допускается.

В случае не предоставления участником конкурса в установленные сроки недостающих документов либо отказа в исправлении представленных замечаний, предложение участника считается несоответствующим квалификационным требованиям и может быть отклонено по решению Закупочной комиссии.

11. Заказчик оставляет за собой право обратиться к Участнику торгов с запросом о снижении стоимости и улучшения других основных условий его конкурсного предложения.

3

12. Любые попытки со стороны какого-либо Участника повлиять на решения Заказчика, связанные со сравнением, оценкой конкурсных предложений и определением победителя конкурса, приведут к отклонению конкурсного предложения этого Участника.

13. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любое конкурсное предложение, а также прекратить проведение конкурса и отказаться от всех конкурсных предложений в любое время до акцепта. При этом Заказчик не несет никаких обязательств перед участниками, и не обязан информировать Участников о причинах такого действия.

14. Заказчик до истечения срока действия конкурсных предложений акцептирует конкурсное предложение, которое не отклонено, и определено таким, что отвечает всем требованиям, и признано лучшим по решению Закупочной комиссии.

15. В течение 4 (четырех) рабочих дней после принятия такого решения, Заказчик высылает победителю конкурса акцепт, а всем участникам конкурса - уведомление о результатах конкурса. При этом победителю конкурса направляется полная информация о ценах и условиях заключения договора по результатам конкурса, всем остальным участникам – только информация о неконкурентности их предложений.

16. Заказчик конкурса и победитель конкурса заключают Договор о закупке проектных работ, проект которого изложен в данной конкурсной документации. Победитель конкурса подписывает Договор после того, как договор будет подписан его инициатором – ООО «ДТЭК».

17. Договора на поставку оборудования/материалов, а также на выполнение монтажных и пусконаладочных работ будут обговариваться с победителем торгов после выполнения проектных работ.

4

Приложение № 1Форма конкурсного предложения

Конкурсное предложение(подается Участником на бланке предприятия)

(отступление от формы не допускается)Мы,___________________________________________________________________________

(наименование Участника),внимательно изучив все условия и требования конкурсной документации и технического задания предоставляем свое конкурсное предложение для участия в открытых одноступенчатых тогах ООО «ДТЭК» на закупку «Работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Шахтоуправление Обуховское», ОАО «Донской антрацит», ОАО «Сулинантрацит» в соответствии с квалификационными, техническими и другими требованиями, установленными Заказчиком конкурса.

1. Стоимость нашего конкурсного предложения на весь объем закупки составляет: ______________________________________________руб РФ с НДС (прописью), в том числе (Таблицы 1-5):

Таблица 1№ п/п

Наименование работ Общая стоимость,(руб. РФ с НДС)

1 Проектные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Шахтоуправление Обуховская»*

2 Проектные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Донской антрацит»*

3 Проектные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Сулинантрацит»*

* в составе конкурсного предложения должна быть предоставлена договорная цена и смета на проектные работы

Условия оплаты проектных работ: ____________________________________________Срок выполнения работ, с учетом получения экспертного заключения и регистрации в Ростехнадзоре: ____________________________________________________Прочие условия: ___________________________________________________________



1 Поставка оборудования для внедрения «Многофункциональная система безопасности» для ОАО «Шахтоуправление Обуховская»*

2 Поставка оборудования для внедрения «Многофункциональная система безопасности» для ОАО «Донской антрацит»*

3 Поставка оборудования для внедрения «Многофункциональная система безопасности» для ОАО «Сулинантрацит»*

* в составе конкурсного предложения должен быть предоставлен полный перечень оборудования в виде Спецификации с указанием цены за ед. оборудования, требуемого кол-ва, срок поставки оборудования, наименование завода-изготовителя поставляемого оборудования

Условия оплаты оборудования: _______________________________________________Условия поставки: DDP – «склад Заказчика» Гарантия на оборудование: _____________________________________________________

5

Прочие условия: __________________________________________________________Таблица 3

№ п/пНаименование работ Общая стоимость,

(руб. РФ с НДС)1 Поставка материалов для внедрения

«Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Шахтоуправление Обуховская»*

2 Поставка материалов для внедрения «Многофункциональная система безопасности» для ОАО «Донской антрацит»*

3 Поставка материалов для внедрения «Многофункциональная система безопасности» для ОАО «Сулинантрацит»*

* в составе конкурсного предложения должен быть предоставлен полный перечень материалов в виде Спецификации с указанием цены за ед. материалов, требуемого кол-ва, срока поставки материалов

Условия оплаты материалов: _______________________________________________Условия поставки: DDP – «склад Заказчика» Гарантия на материалы: _____________________________________________________Прочие условия: _________________________________________________________



1 Монтажные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Шахтоуправление Обуховская»*

2 Монтажные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Донской антрацит»*

3 Монтажные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Сулинантрацит»*

* в составе конкурсного предложения должна быть предоставлена договорная цена и смета на монтажные работыУсловия оплаты монтажных работ: ____________________________________________Срок выполнения работ: ____________________________________________________Прочие условия: ___________________________________________________________



1 Пусконаладочные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Шахтоуправление Обуховская»*

2 Пусконаладочные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Донской антрацит»*

3 Пусконаладочные работы по внедрению «Многофункциональной системы безопасности» для ОАО «Сулинантрацит»*

* в составе конкурсного предложения должна быть предоставлена договорная цена и смета на пусконаладочные работы

6

Условия оплаты пусконаладочных работ: _____________________________________Срок выполнения работ: ____________________________________________________Прочие условия: ___________________________________________________________

2. Наше предложение будет обязательным для нас и может быть акцептировано Вами в любое время на протяжении 90 календарных дней со дня раскрытия конкурсных предложений.

3. Мы согласны с условием, что Вы можете отклонить наше или все конкурсные предложения и понимаем, что Вы не ограничены в принятии какого-либо другого предложения с более выгодными для Вас условиями.

4. Мы согласны, что в случае, если после проверки объемов услуг и стоимостных показателей нашего конкурсного предложения будет установлена необходимость проведения корректировки расчета в сторону снижения стоимости от зафиксированной по результатам конкурса, мы обязуемся принять данную стоимость и письменно подтвердить ее как окончательную не позднее следующего рабочего дня. Также, в случае, если при проверке конкурсного предложения на предмет соответствия объемов услуг, будет установлено, что некоторые из них нами не учтены, мы обязуемся провести соответствующую корректировку в рамках суммы, зафиксированной по результатам конкурса.

5. До того времени, пока не будет подписан официальный Договор, наше предложение с Вашим письменным акцептом будут считаться такими, что имеют силу договора между нами.

6. Мы согласны с тем, что договор будет заключен на условиях твердой цены. 7. Мы согласны на подписание договора в редакции ООО «ДТЭК».

Дата «_____» ________________ 2013 г.

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица Участника,заверенные печатью.

7

Приложение № 2Форма квалификационных сведений

Квалификационные сведения (подается в составе конкурсного предложения)

1. Информация об участнике конкурса:1.1. Наименование Участника конкурса: _______________________________________________________________________________________________1.2. Юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________________1.3. Фактический адрес ______________________________________________________________________________________________________________1.4. Телефон, факс, электронный адрес _________________________________________________________________________________________________1.5. Другая информация: код ЕГРПОУ _____________________ ИНН ____________________ Свидетельство плательщика НДС №___________________1.6. Уполномоченное лицо, у которого можно получить информацию по предоставленному предложению _______________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон, эл. адрес)1.7. Лица, уполномоченные Участником на подписание документов по процедуре и результатам конкурса _______________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон, эл. адрес)2. Сведения об опыте работы на рынке закупаемых работ:2.1. Опыт работы ________________ лет.2.2. Перечень и объем выполнения работ, аналогичных предмету закупки за последних 3 года, а также сведения о планируемых параллельно выполняемых работах в период срока указанного в техническом задании:

№ п/п

Наименование Заказчика, контактное лицо, тел.

Описание выполненных работ (вид работ, дата начала и окончания выполнения)

Объем выполненных работ (количество/сумма по

договору).

3. Сведения о квалификации и опыте работников (руководителей, специалистов, производственного персонала), привлекаемых для реализации договора:3.1. Среднеучетная численность штатных работников с начала года _______________ чел.3.2. Численность работников, привлечение которых планируется для реализации договора ____________ чел., их персональный состав:

4.

Сведения об основных видах оборудования, машин и механизмов, использование которых планируется при реализации договора :8

№№п/п Должность ФИО Опыт работы в

отрасли, лет

Опыт работы на аналогичной

должности, лет

Дата прохождения последней аттестации

1.

5. Перечень регистрационных и иных документов, подтверждающих соответствие участника квалификационным требованиям технического задания: 5.1. Регистрационные документы (заверенные печатью Участника):а) Копия Устава;б) Копия справки о включение в государственный реестр предприятий РФ.в) Копия свидетельства о государственной регистрации.г) Копия справки о постановке на учет плательщика налогов (Форма №4-ОПП).е) Копия Баланса и Отчета о финансовых результатах (формы №1 и №2) за предыдущий год и квартал, предшествующий отчетному периоду.ж) Документ, подтверждающий полномочия Руководителя (выписка из протокола собрания, копия приказа о назначении) либо доверенность.з) Банковские реквизиты – справка (письмо) от банка, в котором открыт счет.и) Справка об отсутствии задолженности по оплате налогов и других обязательных платежей.5.2. Документы, подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям:а) Технические условияб) Сертификаты соответствияв) Разрешение на использование оборудования в условиях угольной шахтыг) Документы, указанные в п. 3 Технического задания

6. Сведения о привлекаемых Участником субподрядных организациях (заполняется в случае их привлечения):6.1. Участник предоставляет в составе конкурсного предложения квалификационные сведения по каждому привлекаемому субподрядчику по формам п.1 – п.5.

Все копии вышеуказанных документов, заполненные формы п.1 – п.3 должны быть заверены печатью Участника и подписью уполномоченного лица.

9

№ п/п

Вид оборудования/машин/механизмов

Модель и возраст (лет)

Количество имеющихся единиц Состояние

(новое/хорошее/плохое)Собственное/арендованное/

будет приобретено

1.

Приложение № 3ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку: работ по проектированию, приобретения оборудования, материалов, кабельной продукции, работ по монтажу, наладке "Многофункциональной системы безопасности ОАО "Шахтоуправление"Обуховская", "Многофункциональная система безопасности ОАО "Донской антрацит", "Многофункциональная система безопасности ОАО "Сулинантрацит"

До подготовки конкурсного предложения участник должен: - ознакомиться с объемами работ (услуг);- посетить и осмотреть объект работ (услуг) и получить под свою ответственность все сведения, необходимые ему для подготовки конкурсного предложения;- ознакомиться с техническими заданиями на проектирование систем МФСБ.

Все необходимые сведения при подготовке конкурсного предложения будут предоставлены участникам по запросам уполномоченными представителями Заказчика:

ОАО "Шахтоуправление"Обуховская" – начальник «Автоматики и связи» Журавлев Е.С, тел 9286013074, [email protected];

ОАО "Донской антрацит"- главный механик Стасюк П.В. тел 9885503957, [email protected];

ОАО "Сулинантрацит"- главный инженер Калюжин А.А. тел 9281370487, [email protected]

Описание объекта выполнения работ (услуг):Местоположение объекта: ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» РФ, Ростовская обл., Красносулинский район ;ОАО «Донской антрацит» РФ, Ростовская обл., Красносулинский район п.

Тополевый;шахта «№ 410» «ООО «Сулинантрацит» РФ, Ростовская обл., Красносулинский

район, Божковское сельское поселение, 5 км. на северо-восток от 954 км. автомагистрали «Дон»

лот №1 на закупку "Многофункциональной системы безопасности ОАО "Шахтоуправление"Обуховская", "Многофункциональной системы безопасности ОАО "Донской антрацит", "Многофункциональной системы безопасности ОАО "Сулинантрацит" , в том числе:

1. Разработка проектной документации2. Выполнение работ по организации экспертизы промышленной безопасности3. Разработка рабочей документации4. Закупка и комплектная поставка оборудования и материалов до места выполнения

работ5. Строительно-монтажные работы систем6. Пуско-наладочные работы7. Обучение пользователей8. Сдача системы в промышленную эксплуатацию

Работы должны вестись из материалов: подрядчикаСрок выполнения работ (услуг): с 01.04.2013 г. до 31.04.2014 г. (не более 14 месяцев)Срок гарантии - не менее 18 мес.

Квалификационные требования:1. На проектирование 1.1. Наличие свидетельства о членстве СРО о допуске к выполнению проектных работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с правом заключения договоров стоимость которых указана в свидетельстве.

10

1.2. Документальное подтверждение о наличии квалифицированных специалистов1.3. Данные о субподрядчиках, которых претендент (исполнитель) намерен привлекать для

выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.

1.4. Документальное подтверждение наличия материально-технических ресурсов для выполнения работ

1.5. Контрагент не является ответчиком в судебном споре хозяйствующих субъектов (ненадлежащее исполнение обязательств по поставкам продукции или признан в установленном порядке банкротом)

1.6. Готовность реализовать работу на условиях 100% оплаты в течении 90 календарных дней по факту выполнения этапов (этапа) работ.

2. На оборудование 2.1. Сертификат соответствия с приложениями;2.2. Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования для угольных шахт;2.3. Метрологический сертификат.2.4. Пожарный сертификат для материалов и кабельной продукции3. На монтажные и наладочные работы 3.1. Допуск от Саморегулируемой организации на проведения Монтажных и

пусконаладочных работ для опасных производственных объектов (Перечень объектов с. 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

3.2. Перечень аттестованного персонала органами Ростехрадзора;4. Дополнительно: 4.1. Документы на юр. лицо (копия Устава, копия Свидетельства о государственной

регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, Справка об отсутствии картотеки);

4.2. Бухгалтерский баланс за прошедший год; 4.3. Документация на оборудование должна быть выполнена на Русском языке;4.4. Вся документация должна соответствовать ГОСТ 2.601-20065. Возможность привлечения субподрядных организаций: да; 6. Опыт выполнения аналогичных работ (услуг) – не менее трёх лет; 7. Наличие положительного опыта ввода в эксплуатацию МФСБ на угольных

предприятиях; 8. Наличие опыта поставки МФСБ с предоставлением отзывов от других Компаний;9. Предоставление информации о квалифицированных специалистах по МФСБ, для

проведения обучения сотрудников Заказчика работы на МФСБ;10. Предоставление информации о сроках создания в Ростовской области сервисного

центра; 11. Предоставление информации о сроках создания в Ростовской области

консигнационного склада.12. В составе конкурсного предложения участник должен предоставить: стоимость каждого этапа закупки; график реализации проекта с момента заключения договора; согласие в содействии согласования графиков реализации проектов в Ростехнадзоре; подтверждение сопровождения проектной документации при получении экспертного

заключения силами проектной организации; смету и договорную цену по каждому объекту и на весь перечень работ.

Требования к предлагаемым техническим решениям1. Системы МФСБ должны обеспечивать выполнение требований всех разделов п. 41

правил безопасности в угольных шахтах ПБ 05-618-03.2. Системы МФСБ должны обеспечивать выполнение требований технических заданий

на проектирование (приложение №1,№2,№3)

11

3. Технические средства применяемые в проекте имеют в наличии сертификаты соответствия ГОСТ Р и разрешения Ростехнадзора на применение в шахтах и рудниках, опасных по пыли и газу

4. Контроллерное и полевое оборудование, размещаемое в подземной части, имеют рудничное взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь (РО ExiaI)"

5. Для системы аэрологической защиты имеется в наличии отдельная метрологическая сертификация

6. В предлагаемой номенклатуре первичных средств измерения должны минимально содержаться:

o датчики концентрации шахтной атмосферы горючих и токсичных газов (CH4, H2, CO, NO2 и др.);

o датчики скорости и температуры воздушных потоков в горных выработках;o датчики депрессии;o датчики давления o датчики расхода;o датчики уровня жидкости и сыпучих веществ в резервуаре (емкости, зумпфе, бункере);o датчики скорости технологического оборудования (ленты, барабана);o датчики температуры;o конвейерные тензометрические весы;7. В предлагаемой номенклатуре первичных средств технологического контроля должны

минимально содержаться:o датчики положения (вентиляционных, противопожарных и предохранительных

дверей; шиберов; затворов; ляд; положения натяжной каретки и др.);o датчики наличия дыма в шахтной атмосфере;o датчики вибрации8. Предлагаемые контроллеры имеют необходимую номенклатуру модулей ввода/вывода

для сопряжения с искробезопасными входными и выходными каналами, в том числе:o модули для ввода аналоговых токовых сигналов (4-20 mA);o модули для ввода аналоговых сигналов напряжения (0,4-2 V);o модули для ввода частотных сигналов (5-15 Hz);o модули для ввода импульсных сигналов;o модули для вывода дискретных сигналов (сухой контакт);o модули для ввода дискретных сигналов (сухой контакт) с диагностикой обрыва и

короткого замыкания линии;o плотность подключения каналов ввода вывода (количество каналов ввода/вывода на

один сегмент) должна составлять не менее: o AI - 150;o DI - 150;o DO - 150;9. Используемое сетевое оборудование в составе подземной части МФСБ должно

удовлетворять следующим требованиям:o иметь все необходимые сертификаты и разрешения для применения в опасных зонах

группы I;o иметь исполнение PO Exia (усилители, станции связи);o в номенклатуре сетевого оборудования должен быть полный набор модулей и

устройств, необходимых для построения полноценной сети шахты (интерфейсные модули, конвертеры протоколов, повторители и разветвители);

o иметь открытую архитектуру, использовать стандартные интерфейсы связи и протоколы обмена;

12

o обеспечивать возможность подключения любой, из допущенной к применению в подземных горных выработках, физической среды передачи данных (медные кабели или оптоволокно);

o обеспечивать возможность построения древовидно-кольцевой, а также беспроводной структуры сети передачи данных

10. Предлагаемая система телефонной связи должна иметь маркировку взрывозащиты РОExiaI

11. Предлагаемая система мониторинга и позиционирования персонала и техники должна быть работоспособна не менее 16 часов при прекращении подачи электроэнергии

12. Система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, с определением местоположения во время аварии и в течение 36 часов после нее через слой породы толщиной не менее 20 м с погрешностью +/-2 м;

13. Система аварийного оповещения с возможностью передачи сообщений об аварии персоналу независимо от его местонахождения до, во время и после аварии на 100% поддерживаемых подземных выработках.

14. Согласование проектных решений необходимо производить с Заказчиком. После разработки проекта необходимо провести согласование сметной документации (договорной цены, сметных расчетов, локальных смет, итоговую ведомость ресурсов) и графиков (этапов реализации) с Заказчиком.

В составе коммерческой части конкурсного предложенияучастник должен предоставить:

1. Договорную цену, сметы, на выполнение проектных, наладочных и ремонтных работ, спецификации на оборудование, материалы и кабельную продукцию. Сметную документацию (договорную цену, сметные расчеты, локальную смету, итоговую ведомость ресурсов) на выполнение работ согласно конкурсного предложения на которое участник подает свое предложение на бумажных и электронных носителях. Локальные сметные расчеты выполняются в базовых ценах 2000г по ФЕРм-2001 с перерасчетом итоговых значений в текущие цены (по состоянию на 4 кв. 2012 г) с указанием и обоснованием индексов перерасчета (дефляторов цен). Смета составляется на весь объем работ, предусмотренный данным техническим заданием. Объемы работ (услуг), указанные в договорной цене, смете/калькуляции Участника должны соответствовать объемам, предусмотренным данным техническим заданием. Изменение Участником стоимости в сторону уменьшения допускается, после согласования с Заказчиком проектных решений, сметной документации (договорной цены, сметных расчетов, локальных смет, итоговую ведомость ресурсов) и графиков (этапов реализации).

13

Приложение № 1к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна разработку проектной документации

«Многофункциональная система безопасности шахты «Обуховская» ОАО «Шахтоуправление «Обуховская»

№ п/п

Перечень основных данных, требований Состав задания

1. Основание для проектирования

В редакции Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 N 1158; Выполнение требований (п.41 ПБ 05-618-03)

2. Название объекта проектирования и его местонахождение

Многофункциональная система безопасности шахты «Обуховская» ОАО «Шахтоуправление «Обуховская».

РФ, Ростовская обл., Красносулинский район 3. Вид строительства Техническое перевооружение.

4. ЗаказчикОАО «Шахтоуправление «Обуховская» РФ, 346311, г. Зверево, Ростовская обл.,ул. Рижская 13

5.Требования к проектной организации(Проектировщику)

Наличие допуска к виду или видам работ оказывающих влияние на объекты капитального строительства (СРО)

6.Требования к многофункциональной системе безопасности

Многофункциональная система безопасности шахты «Обуховская» ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» должна обеспечивать:

а) предотвращение условий возникновения различных видов опасности геодинамического, аэрологического и техногенного характера;

б) оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам;

в) применение систем противоаварийной защиты людей, оборудования и сооружений.

Состав и структуру Многофункциональной системы безопасности шахты «Обуховская» ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» определить проектной документацией с учетом горно-геологических и горно-технологических условий предприятия

Состав разделов проектной документации

а) аэрологическая защита:- система контроля и управления стационарными

вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками;

- система контроля и управления дегазационными установками и подземной дегазационной сетью;

- система аэрогазового контроля содержания кислорода, метана, оксида углерода, диоксида углерода и других вредных газов стационарными и

14

7.индивидуальными средствами контроля;

- система контроля пылевых отложений и управления пылеподавлением;

б) контроль состояния горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и горных ударов:

- система геофизических и сейсмических наблюдений;

- региональный и локальный прогноз;в) противопожарная защита:- система обнаружения и локализации ранних

признаков эндогенных и экзогенных пожаров;- система контроля и управления пожарным

водоснабжением;г) связь, оповещение и определение

местоположения персонала:- система наблюдения и определения

местоположения персонала в подземных выработках (позиционирование);

- система аварийного оповещения с возможностью передачи сообщений об аварии персоналу независимо от его местонахождения до, во время и после аварии;

- система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, с определением местоположения во время аварии и в течение 36 часов после нее через слой породы толщиной не менее 20 м с погрешностью +/-2 м;

- система оперативной, технологической, громкоговорящей и аварийной подземной связи;

- система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту.

система аэрологической защиты и система противопожарной защиты:

- применить шахтную многофункциональную систему с функциями контроля содержания кислорода, оксида углерода, скорости и температуры воздушного потока;

- места установки датчиков содержания кислорода, оксида углерода, скорости и температуры воздушного потока определяются в соответствии с «Положением об аэрогазовом контроле в угольных шахтах», утвержденном Приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 N 678.

система оперативной, технологической, громкоговорящей и аварийной подземной связи и система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту:

- применить комплекс шахтной диспетчерской телефонной связи и оповещения;

- предусмотреть реконструкцию подземной распределительной кабельной сети;

15

- предусмотреть реконструкцию поверхностной телефонной сети с заменой существующей УАТС;

- предусмотреть присоединение УАТС к сети связи общего пользования (ТФОП).

8. Основные условия строительства

Шахта «Обуховская» ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» не газовая, не опасна по пыли, по внезапным выбросам. В связи с этим не требуется к реализации: система контроля и управления дегазационными установками и подземной дегазационной сетью; система аэрогазового контроля содержания метана; контроль и прогноз внезапных выбросов.

9.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции

Применяемое в составе Многофункциональной системы безопасности оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к применению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли. На средства измерений, входящие в состав многофункциональной системы безопасности, распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.(п. 41 в ред. Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 N 1158).

10.Требования к технологии производства и режиму работы предприятия

- число рабочих дней предприятияпо добыче, дней /год -350

- продолжительность рабочей сменына подземных работах, час/смен - 6

11.

Требования архитектурно - строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

При размещении комплектов оборудования многофункциональной системы безопасности необходимо учитывать:

- конфигурацию горных выработок;- размещаемое в горных выработках

технологическое оборудование и коммуникации;- ширину проходов для людей и величину зазоров

в соответствии с п. 118 ПБ 05-618-03;12. Сроки выполнения проекта Система поиска и обнаружения людей

начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система наблюдения и определенияместоположения персоналаначало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система аварийного оповещения начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система аэрологической защиты начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система противопожарной защитыначало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система оперативной, технологической,громкоговорящей и аварийной подземной связи

16

начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийнойгорноспасательной службой, обслуживающейшахтуначало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;

13.Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Комплексы оборудования многофункциональной системы безопасности должны иметь соответствующее разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли и соответствующие сертификаты.

14.Требования по выполнению опытно- конструкторских и научно-исследовательских работ

Не требуется

15. Состав демонстрационных материалов Требуется

16. Особые условия

Проектная документация должна разрабатываться с учетом «Положения о составе разделов проектов и требований к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87.

17. Оформление выполненной работы

Разработка технологических схем выполняется в чертежах, расчетах и пояснительных записках.Предоставляется в количестве 4-х экземпляров;

Общая пояснительная записка, рабочие чертежи, сметные расчеты, перечень действующих чертежей и смет по объекту – предоставляются на бумажном и электронном носителях;

Локальные сметные расчеты выполняются в базовых ценах 2000г по ФЕРм-2001 с перерасчетом итоговых значений в текущие цены (по состоянию на 4 кв. 2012 г) с указанием и обоснованием индексов перерасчета (дефляторов цен).

18. Состав исходных данных Генеральный план поверхности шахты с указанием надшахтных зданий (установок), их площадки, коммуникаций;

-Проектная и прочая документация на уже имеющиеся в эксплуатации Заказчика системы АСУТП, оборудование автоматизации, телеметрии и контрольно-измерительные приборы:-Схемы вентиляции шахты

- Схемы подземного электроснабжения 6кВ шахты-Схемы маршрутов движения подвижного состава-Схемы электроснабжения и расстановки оборудования добычных, проходческих участков-Схемы электроснабжения и расстановки оборудования магистрального конвейерного транспортаСхема вентиляции шахты с нанесенными

17

протяженностями основных горных выработок;Позабойные схемы расположения оборудования;Схемы электроснабжения шахты (поверхностные и

подземные);Схема расположения оборудования с указанием

типа и завода изготовителя;Схема вентиляции шахты с нанесенным

электрооборудованием;Поэтажные планы надшахтных зданий.План горных выработок (с перспективой развития

на 5 лет);План ликвидации аварии (с приложениями);Проект противопожарной защиты шахты;Приказ директора шахты о присвоении категории

шахты.Экспертное заключение горно-геологических

изысканий шахты.Отчет по НИР «Оценка степени удароопасности

пласта k2 на поле шахты «Обуховская», ВНИМИ, 1997;

Заключение специализированной организации по отнесению угольных пластов к опасным по внезапным выбросам угля и газа;

Проектная документация «Доработка остаточных запасов по пласту k2 ОАО «Шахтоуправление «Обуховская»;

Технические условия на присоединение к ТфОП;Произвести разработку проектной документации в

соответствии с действующими нормативными документами в части аэрологической и противопожарной безопасности, электротехническому хозяйству, безопасным условиям труда.

Система аэрологической защиты и Система противопожарной защиты должны быть:

- свободно конфигурируемыми и программируемыми;

- выполнять автоматическое и непрерывное измерение параметров состояния шахтной атмосферы и микроклимата;

- осуществлять местное и централизованное управление оборудованием из диспетчерского пункта, обмен информацией с диспетчерским пунктом, обработку информации, ее отображение и хранение.

Реконструкцию распределительной телефонной сети в здании АБК предусмотреть отдельным проектом реконструкции АБК.

Количество головных светильников, оборудованных радиоблоками систем оповещения, позиционирования и поиска – 1500 шт.

Головные светильники должны быть сертифицированы и разрешены к применению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных

18

по газу и пыли в комплексе с радиоблоками систем оповещения, позиционирования и поиска и обеспечивать их работоспособность в течение 36 часов. Исходные данные предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в форматах (*.doc, *.dwg, *.xlsx, *.vsd)

Тип применяемых головных светильников определить проектом и согласовать с Заказчиком.

19. Стадийность проектирования Одна стадия, техно-рабочий проект с утверждаемой частью.

20. Соглашение о конфиденциальностиМатериалы не должны передаваться третьему

лицу, прессе, органам власти и органам надзора без согласия Заказчика.

21. Требования к функциональности МФСБ

В соответствии с п.41 ПБ 05-618-03 (в редакции Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 №1158), Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах (Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011г №678)

22.Требования к составу и отдельным функциям подсистем, подлежащим обязательной интеграции в МФСБ

1. Аэрологическая и пожарная защита:1.1. Контроль параметров рудничной атмосферы1.2. Выдача управляющих воздействий с целью

защитных отключений энергооборудования в автоматическом и дистанционно-операторском режимах.

2. Проветривание горных выработок:2.1. Контроль параметров воздушных потоков.2.2. Контроль работы вентиляторных агрегатов

местного и главного проветриваний.2.3. Местное и дистанционное управление

агрегатами местного и главного проветриваний.

2.4. Защитные отключения и блокировки агрегатов местного и главного проветриваний.

2.5. Автоматический ввод резервных агрегатов местного и главного проветриваний.

3. Энергоснабжение:3.1. Контроль электрических параметров для

каждого потребителя сети 6кВ.3.2. Дистанционное управление ячейками 6кВ.3.3. Технический учет потребления

электроэнергии.4. Позиционирование персонала:

4.1. Контроль текущего местонахождения персонала в подземных выработках.

4.2. Табельный учет рабочего времени нахождения персонала в подземных выработках.

4.3. Выдача информации о нахождения персонала в подземных выработках в систему Автоматизированной системы табельного учета.

5. Контроль перемещения подвижного состава:5.1. Определение текущего местонахождения и

направления движения подвижного состава в рамках контролируемых сегментов

19

маршрутов.5.2. Отчеты о маршрутах и времени движения.

6. Подсистема генерации отчетов:6.1. Генерация произвольных форм в форматах MS

Exсel, PDF по расписанию либо запросу пользователя.

6.2. Автоматическая рассылка отчетов по электронной почте.

6.3. Разделение прав пользователей6.4. WEB интерфейс без привязки к конкретной

программе-обозревателю.

23. Обязательные общие функции для всех подсистем МФСБ

1. Передача, визуализация и архивация технологической производственной информации на АРМах поверхности.

2. Генерация событий, в том числе аварийных с обязательным квитированием оперативным персоналом.

3. Аналитический инструментарий в виде графиков и таблиц.

4. Разделение прав пользователей и защита от несанкционированного вмешательства в работу системы.

5. Самодиагностика оборудования и программного обеспечения с выводом сообщений в единую базу данных МФСБ

24. Требования к документированию

1. Техническое задание. 2. Техническое обеспечение. 3. Информационное обеспечение. 4. Организационное обеспечение. 5. Математическое и программное обеспечения.

25. Основные требования к выполнению работ

1. Проектно-сметная документация должна выполняться отдельными проектами на каждый этап внедрения.

2. Длительность внедрения каждого этапа не должна превышать 3-4 месяца в рамках одного календарного года.

3. Каждый этап должен иметь законченную функциональность и обеспечивать полную работоспособность внедренной части МФСБ.

26. Экспертиза проектаПроектная документация предоставляется на

экспертизу в установленном законом порядке и сопровождается силами проектной организации.

27. Требования к согласованию документов и проектных решений.

Все применяемые в проекте технические решения, согласовываются с Заказчиком;

В процессе проектирования обязательно согласование с заказчиком перечня технических устройств планируемых к применению. Для систем и оборудования обязательно предоставление сертификатов соответствия и разрешение «Ростехнадзора» на применение их в угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.

20



«Многофункциональная система безопасности шахты «Дальняя» ОАО «Донской антрацит»

№ п/п


1. Основание для проектирования Заказ ОАО «Донской антрацит»


Многофункциональная система безопасности шахты «Дальняя» ОАО «Донской антрацит».

РФ, Ростовская обл., Красносулинский район п. Тополевый

3. Вид строительства Техническое перевооружение.

4. Заказчик ОАО «Донской антрацит» Россия 347879, г. Гуково ул. Комсомольская д. 33

5.Требования к проектной организации(Проектировщику)


6.Требования к многофункциональной системе безопасности

Многофункциональная система безопасности шахты «Дальняя» ОАО «Донской антрацит» должна обеспечивать:

а) предотвращение условий возникновения различных видов опасности геодинамического, аэрологического и техногенного характера;

б) оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам;

в) применение систем противоаварийной защиты людей, оборудования и сооружений.

Состав и структуру Многофункциональной системы безопасности шахты «Дальняя» ОАО «Донской антрацит» определить проектной документацией с учетом горно-геологических и горно-технологических условий предприятия

Состав разделов проектной документации

а) аэрологическая защита:- система контроля и управления стационарными

вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками;

- система контроля и управления дегазационными установками и подземной дегазационной сетью;

- система аэрогазового контроля содержания кислорода, метана, оксида углерода, диоксида углерода и других вредных газов стационарными и индивидуальными средствами контроля;

21

7. - система контроля пылевых отложений и управления пылеподавлением;

б) контроль состояния горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и горных ударов:

- система геофизических и сейсмических наблюдений;

- региональный и локальный прогноз;в) противопожарная защита:- система обнаружения и локализации ранних

признаков эндогенных и экзогенных пожаров;- система контроля и управления пожарным

водоснабжением;г) связь, оповещение и определение

местоположения персонала:- система наблюдения и определения

местоположения персонала в подземных выработках (позиционирование);

- система аварийного оповещения с возможностью передачи сообщений об аварии персоналу независимо от его местонахождения до, во время и после аварии;

- система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, с определением местоположения во время аварии и в течение 36 часов после нее через слой породы толщиной не менее 20 м с погрешностью +/-2 м;

- система оперативной, технологической, громкоговорящей и аварийной подземной связи;

- система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту.

система аэрологической защиты и система противопожарной защиты:

- применить шахтную многофункциональную систему с функциями контроля содержания кислорода, оксида углерода, скорости и температуры воздушного потока;

- места установки датчиков содержания кислорода, оксида углерода, скорости и температуры воздушного потока определяются в соответствии с «Положением об аэрогазовом контроле в угольных шахтах», утвержденном Приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 N 678.

система оперативной, технологической, громкоговорящей и аварийной подземной связи и система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту:

- применить комплекс шахтной диспетчерской телефонной связи и оповещения «САТ»;

- предусмотреть реконструкцию подземной распределительной кабельной сети;

- предусмотреть реконструкцию поверхностной 22

телефонной сети с заменой существующей УАТС;- предусмотреть присоединение УАТС к сети связи

общего пользования (ТФОП).


Шахта «Дальняя» ОАО «Донской антрацит» не газовая, не опасна по пыли, по внезапным выбросам. В связи с этим не требуется к реализации: система контроля и управления дегазационными установками и подземной дегазационной сетью; система аэрогазового контроля содержания метана; контроль состояния горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и горных ударов.

9.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции

Применяемое в составе Многофункциональной системы безопасности оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к применению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли. На средства измерений, входящие в состав многофункциональной системы безопасности, распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.(п. 41 в ред. Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 N 1158).


- число рабочих дней предприятияпо добыче, дней /год -350

- продолжительность рабочей сменына подземных работах, час/смен - 6

11.

Требования архитектурно - строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

При размещении комплектов оборудования многофункциональной системы безопасности необходимо учитывать:

- конфигурацию горных выработок;- размещаемое в горных выработках

технологическое оборудование и коммуникации;- ширину проходов для людей и величину зазоров

в соответствии с п. 118 ПБ 05-618-03;12. Сроки выполнения проекта Система поиска и обнаружения людей

начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система наблюдения и определенияместоположения персоналаначало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система аварийного оповещения начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система аэрологической защиты начало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система противопожарной защитыначало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система оперативной, технологической,громкоговорящей и аварийной подземной связиначало работ – 2 квартал 2013 г.;

23

окончание работ – 2 квартал 2013 г.;Система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийнойгорноспасательной службой, обслуживающейшахтуначало работ – 2 квартал 2013 г.;окончание работ – 2 квартал 2013 г.;

13.Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий








Разработка технологических схем выполняется в чертежах, расчетах и пояснительных записках.Предоставляется в количестве 4-х экземпляров;

Общая пояснительная записка, рабочие чертежи, сметные расчеты, перечень действующих чертежей и смет по объекту – предоставляются на бумажном и электронном носителях;

Локальные сметные расчеты выполняются в базовых ценах 2000г по ФЕРм-2001 с перерасчетом итоговых значений в текущие цены (по состоянию на 4 кв. 2012 г) с указанием и обоснованием индексов перерасчета (дефляторов цен).

18. Состав исходных данных Генеральный план поверхности шахты с указанием надшахтных зданий (установок), их площадки, коммуникаций;

-Проектная и прочая документация на уже имеющиеся в эксплуатации Заказчика системы АСУТП, оборудование автоматизации, телеметрии и контрольно-измерительные приборы:-Схемы вентиляции шахты

- Схемы подземного электроснабжения 6кВ шахты-Схемы маршрутов движения подвижного состава-Схемы электроснабжения и расстановки оборудования добычных, проходческих участков-Схемы электроснабжения и расстановки оборудования магистрального конвейерного транспортаСхема вентиляции шахты с нанесенными

протяженностями основных горных выработок;24

Позабойные схемы расположения оборудования;Схемы электроснабжения шахты (поверхностные и

подземные);Схема расположения оборудования с указанием

типа и завода изготовителя;Схема вентиляции шахты с нанесенным

электрооборудованием;Поэтажные планы надшахтных зданий.План горных выработок (с перспективой развития

на 5 лет);План ликвидации аварии (с приложениями);Проект противопожарной защиты шахты;Приказ директора шахты о присвоении категории

шахты.Экспертное заключение горно-геологических

изысканий шахты.Отчет по НИР «Оценка степени удароопасности

пласта k2 на поле шахты «Обуховская», ВНИМИ, 1997;

Заключение специализированной организации по отнесению угольных пластов к опасным по внезапным выбросам угля и газа;

Проектная документация «Доработка остаточных запасов по пласту k2 ОАО «Шахтоуправление «Обуховская»;

Технические условия на присоединение к ТфОП;Произвести разработку проектной документации в

соответствии с действующими нормативными документами в части аэрологической и противопожарной безопасности, электротехническому хозяйству, безопасным условиям труда.

Система аэрологической защиты и Система противопожарной защиты должны быть:

- свободно конфигурируемыми и программируемыми;

- выполнять автоматическое и непрерывное измерение параметров состояния шахтной атмосферы и микроклимата;

- осуществлять местное и централизованное управление оборудованием из диспетчерского пункта, обмен информацией с диспетчерским пунктом, обработку информации, ее отображение и хранение.

Реконструкцию распределительной телефонной сети в здании АБК предусмотреть отдельным проектом реконструкции АБК.

Количество головных светильников, оборудованных радиоблоками систем оповещения, позиционирования и поиска – 1500 шт.

Головные светильники должны быть сертифицированы и разрешены к применению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли в комплексе с радиоблоками систем

25

оповещения, позиционирования и поиска и обеспечивать их работоспособность в течение 36 часов. Исходные данные предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в форматах (*.doc, *.dwg, *.xlsx, *.vsd)

Тип применяемых головных светильников определить проектом и согласовать с Заказчиком.

19. Стадийность проектирования Одна стадия, техно-рабочий проект с утверждаемой частью.

20. Соглашение о конфиденциальностиМатериалы не должны передаваться третьему

лицу, прессе, органам власти и органам надзора без согласия Заказчика.

21. Требования к функциональности МФСБ

В соответствии с п.41 ПБ 05-618-03 (в редакции Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 №1158), Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах (Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011г №678)

22.Требования к составу и отдельным функциям подсистем, подлежащим обязательной интеграции в МФСБ

1. Аэрологическая и пожарная защита:1.1. Контроль параметров рудничной атмосферы1.2. Выдача управляющих воздействий с целью


2. Проветривание горных выработок:2.1. Контроль параметров воздушных потоков.2.2. Контроль работы вентиляторных агрегатов

местного и главного проветриваний.2.3. Местное и дистанционное управление

агрегатами местного и главного проветриваний.

2.4. Защитные отключения и блокировки агрегатов местного и главного проветриваний.

2.5. Автоматический ввод резервных агрегатов местного и главного проветриваний.

3. Энергоснабжение:3.1. Контроль электрических параметров для

каждого потребителя сети 6кВ.3.2. Дистанционное управление ячейками 6кВ.3.3. Технический учет потребления

электроэнергии.4. Позиционирование персонала:

4.1. Контроль текущего местонахождения персонала в подземных выработках.

4.2. Табельный учет рабочего времени нахождения персонала в подземных выработках.

4.3. Выдача информации о нахождения персонала в подземных выработках в систему Автоматизированной системы табельного учета.

5. Контроль перемещения подвижного состава:5.1. Определение текущего местонахождения и

направления движения подвижного состава в рамках контролируемых сегментов маршрутов.

26

5.2. Отчеты о маршрутах и времени движения.6. Подсистема генерации отчетов:

6.1. Генерация произвольных форм в форматах MSExel, PDF по расписанию либо запросу пользователя.

6.2. Автоматическая рассылка отчетов по электронной почте.

6.3. Разделение прав пользователей6.4. WEB интерфейс без привязки к конкретной

программе-обозревателю.



2. Генерация событий, в том числе аварийных с обязательным квитированием оперативным персоналом.

3. Аналитический инструментарий в виде графиков и таблиц.

4. Разделение прав пользователей и защита от несанкционированного вмешательства в работу системы.

5. Самодиагностика оборудования и программного обеспечения с выводом сообщений в единую базу данных МФСБ


1. Техническое задание. 2. Техническое обеспечение. 3. Информационное обеспечение. 4. Организационное обеспечение. 5. Математическое и программное обеспечения.


1. Проектно-сметная документация должна выполняться отдельными проектами на каждый этап внедрения.

2. Длительность внедрения каждого этапа не должна превышать 3-4 месяца в рамках одного календарного года.

3. Каждый этап должен иметь законченную функциональность и обеспечивать полную работоспособность внедренной части МФСБ.

26. Экспертиза проектаПроектная документация предоставляется на

экспертизу в установленном законом порядке и сопровождается силами проектной организации.


Все применяемые в проекте технические решения, согласовываются с Заказчиком;

В процессе проектирования обязательно согласование с заказчиком перечня технических устройств планируемых к применению. Для систем и оборудования обязательно предоставление сертификатов соответствия и разрешение «Ростехнадзора» на применение их в угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.

27



«Многофункциональная система безопасности шахты №410 ООО «Сулинантрацит»

№ п/п


1. Основание для проектирования В редакции Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010г. № 1158. Выполнение требований (п.41 ПБ 05-618-03)


Многофункциональная система безопасности шахты «№ 410» « ООО «Сулинантрацит».РФ, Ростовская обл., Красносулинский район, Божковское сельское поселение, 5 км. на северо-восток от 954 км. автомагистрали «Дон»

3. Вид строительства Техническое перевооружение.

4. Заказчик ООО «Сулинантрацит» Россия 347879, г. Гуково ул. Комсомольская д. 31

5. Требование к проектной организации (Проектировщику)


6.Требования к Многофункциональной системе безопасности

Многофункциональная система безопасности шахты «№ 410» ООО «Сулинантрацит» должна обеспечивать:а) предотвращение условий возникновения различных видов опасности геодинамического, аэрологического и техногенного характера;б) оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам;в) применение систем противоаварийной защиты людей, оборудования и сооружений.Состав и структуру Многофункциональной системы безопасности шахты «№ 410» ООО «Сулинантрацит» определить проектной документацией с учетом горно-геологических и горно-технологических условий предприятия

7. Состав разделов проектной документации

а) аэрологическая защита:- система контроля и управления стационарными вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками;- система контроля и управления дегазационными установками и подземной дегазационной сетью;- система аэрогазового контроля содержания кислорода, метана, оксида углерода, диоксида углерода и других вредных газов стационарными и индивидуальными средствами контроля;- система контроля пылевых отложений и управления пылеподавлением;б) контроль состояния горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и горных ударов:

28

- система геофизических и сейсмических наблюдений;- региональный и локальный прогноз;в) противопожарная защита:- система обнаружения и локализации ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров;- система контроля и управления пожарным водоснабжением;г) связь, оповещение и определение местоположения персонала:- система наблюдения и определения местоположения персонала в подземных выработках (позиционирование);- система аварийного оповещения с возможностью передачи сообщений об аварии персоналу независимо от его местонахождения до, во время и после аварии;- система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией, с определением местоположения во время аварии и в течение 36 часов после нее через слой породы толщиной не менее 20 м с погрешностью +/-2 м;- система оперативной, технологической, громкоговорящей и аварийной подземной связи;- система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту. - места установки датчиков содержания кислорода, оксида углерода, скорости и температуры воздушного потока определяются определить в соответствии с «Положением об аэрогазовом контроле в угольных шахтах», утвержденном Приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 N 678.; система оперативной, технологической, громкоговорящей и аварийной подземной связи и система прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту:- применить комплекс шахтной диспетчерской телефонной связи и оповещения;- предусмотреть реконструкцию подземной распределительной кабельной сети; - предусмотреть реконструкцию поверхностной телефонной сети с заменой существующей УАТС;- предусмотреть присоединение УАТС к сети связи общего пользования (ТФОП).


Шахта «№ 410» ООО «Сулинантрацит» не газовая, не опасна по пыли, по внезапным выбросам. В связи с этим не требуется к реализации: система контроля и управления дегазационными установками и подземной дегазационной сетью; система аэрогазового контроля содержания метана; контроль состояния горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и горных ударов.

9. Требования к качеству, конкурентоспособности и

Применяемое в составе Многофункциональной системы безопасности оборудование должно быть

29

экологическим параметрам продукции

сертифицировано и разрешено к применению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли. На средства измерений, входящие в состав многофункциональной системы безопасности, распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.(п. 41 в ред. Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 N 1158)


- число рабочих дней предприятияпо добыче, дней /год -350- продолжительность рабочей сменына подземных работах, час/смен - 6

11.

Требования архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

При размещении комплектов оборудования многофункциональной системы безопасности необходимо учитывать:- конфигурацию горных выработок;- размещаемое в горных выработках технологическое оборудование и коммуникации;- ширину проходов для людей и величину зазоров в соответствии с п. 118 ПБ 05-618-03;

12. Сроки выполнения проекта

Система поиска и обнаружения людейНачало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.;

Система наблюдения и определения местоположения персоналаНачало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.;

Система аварийного оповещенияНачало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.; Система аэрологической защитыНачало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.;

Система противопожарной защитыНачало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.;

Система оперативной, технологической,громкоговорящей и аварийной подземной связиНачало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.;

Система прямой телефонной и дублирующейее альтернативной связи с аварийной горноспасательной службой, обслуживающей шахту

30

Начало работ -2 квартал 2013г.;Окончание работ -2 квартал 2013г.;

13.Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.








Разработка технологических схем выполняется в чертежах, расчетах и пояснительных записках.Предоставляется в количестве 4-х экземпляров;Общая пояснительная записка, рабочие чертежи, сметные расчеты, перечень действующих чертежей и смет по объекту – предоставляются на бумажном и электронном носителях;Локальные сметные расчеты выполняются в базовых ценах 2000г по ФЕРм-2001 с перерасчетом итоговых значений в текущие цены (по состоянию на 4 кв. 2012 г) с указанием и обоснованием индексов перерасчета (дефляторов цен).

18. Состав исходных данных Генеральный план поверхности шахты с указанием надшахтных зданий (установок), их площадки, коммуникаций;-Проектная и прочая документация на уже имеющиеся в эксплуатации Заказчика системы АСУТП, оборудование автоматизации, телеметрии и контрольно-измерительные приборы:-Схемы вентиляции шахты-Схемы подземного электроснабжения 6кВ шахты-Схемы маршрутов движения подвижного состава-Схемы электроснабжения и расстановки оборудования добычных, проходческих участков-Схемы электроснабжения и расстановки оборудования магистрального конвейерного транспортаСхема вентиляции шахты с нанесенными протяженностями основных горных выработок; Позабойные схемы расположения оборудования; Схемы электроснабжения шахты (поверхностные и подземные);Схема расположения оборудования с указанием типа и завода изготовителя;

31

Схема вентиляции шахты с нанесенным электрооборудованием;Поэтажные планы надшахтных зданий.План горных выработок (с перспективой развития на 5 лет);План ликвидации аварии (с приложениями);Проект противопожарной защиты шахты;Приказ директора шахты о присвоении категории шахты.Экспертное заключение горно-геологических изысканий шахты.Заключение специализированной организации по отнесению угольных пластов к опасным по внезапным выбросам угля и газа;Технические условия на присоединение к ТфОП;Произвести разработку проектной документации в соответствии с действующими нормативными документами в части аэрологической ипротивопожарной безопасности, электротехническому хозяйству, безопасным условиям труда.Система аэрологической зашиты и система противопожарной защиты должны быть:- свободно конфигурируемыми ипрограммируемыми;- выполнять автоматическое и непрерывное измерение параметров состояния шахтной атмосферы и микроклимата;- осуществлять местное и централизованное управление оборудованием из диспетчерского пункта, обмен информацией с диспетчерским пунктом, обработку информации, ее отображение и хранение.Реконструкцию распределительной телефонной сети в здании АБК предусмотреть отдельным проектом реконструкции АБК.Количество головных светильников,оборудованных радиоблоками систем оповещения, позиционирования и поиска 500 шт.Головные светильники должны быть сертифицированы и разрешены к применению Федеральной службы но экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли в комплексе с радиоблоками систем оповещения, позиционирования и поиска и обеспечивать их работоспособность в течение 36 часов. Исходные данные предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в форматах (*.doc, *.dwg, *.x1sx, *.vsd)Тип применяемых головных светильников определить проектом и согласовать с Заказчиком.

19. Стадийность проектирования Одна стадия техно-рабочий проект с утверждаемой частью.

20. Соглашение о конфиденциальности Материалы не должны передаваться третьему лицу, 32

прессе, органам власти и органам надзора без согласия заказчика.

21. Требования к функциональности МФСБ.

В соответствии с п.41 ПБ 05-618-03 (в редакции Приказа Ростехнадзора от 20.12.2010 №1158), Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах (Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 г №678)

22.Требования к составу и отдельным функциям подсистем, подлежащим обязательной интеграции в МФСБ.

1. Аэрологическая и пожарная защита: 1.1 Контроль параметров рудничной атмосферы 1.2 Выдача управляющих воздействий с целью


2. Проветривание горных выработок:2.1 Контроль параметров воздушных потоков.2.2 Контроль работы вентиляторных агрегатов местного и главного проветриваний.2.3 Местное и дистанционное управление агрегатами местного и главного проветриваний.2.4 Защитные отключения и блокировки агрегатов местного и главного проветриваний.2.5 Автоматический ввод резервных агрегатов местного и главного проветриваний.

3. Энергоснабжение:3.1 Контроль электрических параметров для каждого потребителя сети 6кВ.3.2 Дистанционное управление ячейками 6кВ.3.3 Технический учет потребления электроэнергии.

4. Позиционирование персонала:4.1 Контроль текущего местонахождения персонала в подземных выработках.4.2 Табельный учет рабочего времени нахождения персонала в подземных выработках.4.3 Выдача информации о нахождения персонала в подземных выработках в систему Автоматизированной системы табельного учета.

5. Контроль перемещения подвижного состава:5.1. 5.1 Определение текущего местонахождения и

направления движения подвижного состава в рамках контролируемых сегментов маршрутов.

5.1. 5.2 Отчеты о маршрутах и времени движения.5.2.5.3.5.4. 6. Подсистема генерации отчетов:

6.1 Генерация произвольных форм в форматах MS Exсel, PDF по расписанию либо запросу пользователя.6.2 Автоматическая рассылка отчетов по электронной почте.

5.5. 6.3 Разделение прав пользователей.6 .4 W ЕB интерфейс без привязки к конкретной программе-обозревателю.



33

2. Генерация событий, в том числе аварийных с обязательным квитированием оперативным персоналом.3. Аналитический инструментарий в виде графиков и таблиц.4. Разделение прав пользователей и защита от несанкционированного вмешательства в работу системы.5. Самодиагностика оборудования и программного обеспечения с выводом сообщений в единую базу данных МФСБ.


1. Техническое задание.2. Техническое обеспечение.3. Информационное обеспечение.4. Организационное обеспечение.5. Математическое и программное обеспечения.


1. Проектно-смстная документация должна выполняться отдельными проектами на каждый этап внедрения.2. Длительность внедрения каждого этапа не должна превышать 3-4 месяца в рамках одного календарного года.3. Каждый этап должен иметь законченную функциональность и обеспечивать полную работоспособность внедренной части МФСБ.

26. Экспертиза проекта

Проектная документация предоставляется на экспертизу в установленном законом порядке и сопровождается силами проектной организации.


Все применяемые в проекте технические решения, согласовываются с Заказчиком;В процессе проектирования обязательно согласование с заказчиком перечня технических устройств планируемых к применению. Для систем и оборудования обязательно предоставление сертификатов соответствия и разрешение «Ростехнадзора» на применение их в угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.

34

Приложение № 4Основные условия договора на проектные работы

(по результатам конкурса вносятся изменения)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство разработать по заданию Заказчика и передать последнему следующую проектно-сметную документацию: _________________ .(далее – проектная документация)1.2. Заказчик обязуется принять разработанную документацию и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором.1.3. Виды и содержание проектных работ (далее - работы) относительно разработки документации Подрядчиком, требования к документации определяются в Задании, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) . 1.4. Сроки и этапы выполнения работ определены в Календарном плане, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Общая стоимость работ относительно разработки документации Подрядчиком включает и себя возмещение всех расходов Подрядчика, плату за выполненные им работы и составляет ____________________, в том числе НДС- 18%___________.2.1. При изменении объемов работ в ходе выполнения Договора стоимость работ может быть пересмотрена по решению Сторон, о чем Сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 2.2. За выполненные работы по каждому этапу Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика, в течение _________________ (_________________________) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и предоставления Исполнителем счета. Окончательный расчет с Подрядчиком производится после согласования разработанной документации с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления.2.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе направить Подрядчику расчет штрафных санкций и/или убытков, и до их оплаты Подрядчиком задержать оплату выполненных работ. Подрядчик обязуется произвести оплату штрафных санкций и/или убытков в течение 5-ти календарных дней с момента направления расчета штрафных санкций и/или убытков Подрядчику. При этом Заказчик по своему усмотрению имеет право оплатить Подрядчику стоимость работ до уплаты последним Заказчику штрафных санкций и/или возмещения убытков. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков в пользу Заказчика должно быть произведено Подрядчиком в течение 5-ти календарных дней с момента направления Заказчиком Подрядчику расчета штрафных санкций и/или убытков.2.4. Перечисление Заказчиком денежных средств за выполненные работы до уплаты Подрядчиком штрафных санкций и/или возмещения убытков не освобождает Подрядчика от обязательств по уплате штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору. При неоплате Подрядчиком штрафных санкций и убытков, Заказчик имеет право применить к Подрядчику оперативно-хозяйственную санкцию, согласно п.2.5. Договора.2.5. Обязательства Подрядчика выполнить работы в соответствии с требованиями Договора, нормативной и технической документацией, относящейся к предмету Договора обеспечивается оперативно-хозяйственной санкцией. Под оперативно-хозяйственной санкцией понимается право Заказчика получить сумму начисленных штрафных санкций, причиненных неисполнением Договора и убытков из сумм, которые подлежат выплате Подрядчику. Оперативно-хозяйственной санкция применяется к Подрядчику после того, как он не оплатил в срок, направленный в его адрес расчет штрафных санкций и убытков, согласно условий

35

настоящего Договора. О применении оперативно-хозяйственной санкции Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ3.1. Для выполнения работ Заказчик обязан передать Подрядчику Задание на проектирование, а также другие исходные данные, необходимые для разработки проектной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН4.1. Во исполнение условий настоящего Договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:4.1.1.Выполнить, определенные настоящим Договором работы в соответствие с Заданием и другими исходными данными, а также в сроки, предусмотренные настоящим Договором.4.1.2.При необходимости предоставления дополнительных документов направлять Заказчику Заявку, оформленную в установленном порядке. 4.1.3.При невозможности выполнить работы в срок, немедленно письменно сообщить об этом Заказчику. Сообщение осуществляется с помощью факса, электронной почты и другими доступными средствами связи.4.1.4.Согласовывать разработанную проектную документацию с Заказчиком, а в случае необходимости – также с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления.4.1.5. По окончании выполнения работ/ этапа работ передать Заказчику разработанную проектную документацию и Акт сдачи-приемки выполненных работ.4.1.6. Не передавать без письменного согласия Заказчика проектную документацию третьим лицам.4.1.7. Устранять выявленные недостатки в выполненных работах за свой счет, в установленный Сторонами срок. 4.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права препятствовать или ограничивать выполнение работ на основании разработанной по настоящему Договору проектной документации.4.1.9. По окончанию выполнения работ/этапа работ и подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ/этапа работ предоставить Заказчику счет - фактуру для осуществления оплаты.

4.2. Подрядчик имеет право:4.2.1. Получать от Заказчика информацию, документацию необходимую для выполнения работ по настоящему Договору по предварительно направленной Заказчику Заявке. 4.2.2.Получить за выполненные работы оплату в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.4.3. Во исполнение условий настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:4.3.1. Принимать от Подрядчика результаты выполненных работ путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, если они отвечают условиям Договора.4.3.2. Производить Подрядчику оплату после окончания работ/ этапов работ в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.3.3. Обеспечивать Подрядчика информацией, документацией необходимой для выполнения работ. 4.3.4. При получении письменной Заявки Подрядчика о предоставлении дополнительной информации и/или документации в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить необходимую информацию и/или документацию.4.3.5. Согласовать разработанную проектной документации с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

4.4. Заказчик имеет право:

36

4.4.1. Отказаться от принятия выполненных работ и разработанной документации, если она не отвечает условиям Договора, и требовать от Подрядчика возмещения убытков, если они возникли в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору.4.4.2. Беспрепятственно, в любое время проверять ход выполнения работ Подрядчиком.4.4.3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по исковым заявлениям, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками разработанной Подрядчиком проектной документации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ5.1. Сдача оформленной в установленном порядке документации осуществляется с сопроводительными документами Подрядчика.5.2. По завершении этапа работ Подрядчик представляет Заказчику двухсторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ и разработанную документацию по этапу. 5.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ.5.4. В случае если выполненные работы не соответствуют условиям изложенных в Задании и настоящем Договоре, Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.5.5. Подрядчик обязан устранить недостатки в выполненных работах за свой счет и в срок указанный в Акте. 5.6.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.5.7. Если в процессе выполнения работ/этапа работ или при ее приемке выясняется необходимость дополнительных работ и/или изменений, приводящих к увеличению затрат Подрядчика, то реализация этих дополнительных работ и/или изменений осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору с изменением общей стоимости договора, срока окончания работ /этапа работ и изменением Календарного плана.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.6.2. Заказчик несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемой исходной информации. В случае не предоставления информации в указанный срок – за нарушение сроков выполнения работ Подрядчик ответственности не несет.6.3. Подрядчик несет ответственность за своевременность, полноту, достоверность и качество разработанной проектной документации. 6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной документации, включая недостатки, выявленные в процессе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основании разработанной проектной документации путем возмещения Заказчику понесенных в связи с этим убытков. 6.5. В случае выявления недостатков в проектно-сметной документации, подрядчик по требованию Заказчика, обязан безвозмездно переделать проектную документацию или осуществить необходимые дополнительные работы за свой счет, в определенный сторонами срок, а также уплачивает штраф в размере 5% от стоимости Договора. 6.6. За нарушение сроков исполнения своих обязательств, оговоренных в Календарном плане к настоящему договору, а именно:6.6.1. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения этапа работ до 10(десяти) календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненного в срок этапа работ. 6.6.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения этапа работ свыше 10(десяти) календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненного в срок этапа работ, а также пеню в размере 0,5 % от стоимости

37

работ по этапу за каждый день просрочки. 6.7.За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере учетной ставки НБУ, действующей на момент нарушения обязательств, от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки. 6.8.Все споры между сторонами решаются путем переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, они разрешаются в Хозяйственном суде в установленном законодательством Украины порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ7.1. Исключительное право на результаты работ по предмету Договора, полученные Подрядчиком на основании требований Задания Заказчика, принадлежит Заказчику и Подрядчику совместно, а именно: 7.1.1.Право на пользование объекта права интеллектуальной собственности в своей хозяйственной деятельности без согласия сторон;7.1.2. Исключительное право разрешать или запрещать использование объекта права интеллектуальной собственности третьим лицам только с письменного согласия сторон.7.2.Авторы результатов работ, полученных в процессе выполнения Договора, сохраняют за собой личные неимущественные права интеллектуальной собственности. Все вопросы в отношении имущественных прав интеллектуальной собственности авторов результатов работ по данному договору обязуется урегулировать Подрядчик.7.3. Подрядчик по мере необходимости может привлекать сторонние организации для оказания услуг по настоящему Договору (в пределах стоимости договора), при этом Подрядчик остается ответственным перед Заказчиком за качество и своевременность выполнения работы, а перед третьими лицами по взаиморасчетам.7.4. Стороны установили, сто все сведенья по содержанию и исполнению настоящего Договора составляют коммерческую тайну и не подлежат разглашению, либо использованию без письменного согласия другой стороны.7.5. Стороны предоставляют согласие использовать (обрабатывать) персональные данные, предоставленные в рамках Договора с целью реализации государственной политик персональных данных и в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных » № 2297-VI от 01.06.2010г. 7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и заверены печатями обеих Сторон.7.7. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. 7.8. Заказчик является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.7.9. Подрядчик__________________________________________________________________7.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: - Задание (Приложение №1);- Календарный план (Приложение №2);- Смета затрат (Приложение №3) .

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________ года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Подрядчика за 10 календарных дней до даты расторжения. В данном случае расчет будет производиться за фактически выполненные работы.

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица Участника,заверенные печатью

38

dtek€¦ · web viewПриложение 3. Техническое задание....

Documents