intendencia departamental de maldonado licitacion ... · la pintura color amarillo se utilizará en...
TRANSCRIPT
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
LICITACION ABREVIADA N°
SEÑALIZACION HORIZONTAL
REPINTADO DE PAVIMENTO EN MALDONADO Y PUNTA DELESTE
MEMORIA DESCRIPTIVA TECNICA
Art.1‐ Descripción de la obra
1.1 ‐ La obra consiste en la demarcación parcial y repintado de zonas en elpavimento en las Ciudades de Maldonado y Punta del Este, sobre pavimentos dediversa antigüedad. Los trabajos se desarrollarán sobre la ruta Interbalnearia yrambla Williman, entre el intercambiador Lussich y la avenida España, en la ruta 39entre el acceso a San Carlos y el acceso a Maldonado y en la rambla Batlle en toda suextensión. La Intendencia podrá agregar o modificar las zonas de acuerdo a lasnecesidades al momento de la ejecución de la obra.Se tratará de una intervención de mantenimiento extraordinario, que tiene comoobjetivo mantener las condiciones de servicio y seguridad necesarias en una vía detránsito.
1.2. ‐ El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será de 60días calendario.
Art.2 ‐ Cuadro de metrajes
Rubro 1 Línea discontinua de eje (3x1),10 cm, blanca 1.500 m2
Rubro 2 Línea continua de eje, 10 cm, amarilla 500 m2
Rubro 3 Línea continua de borde, 10 cm, blanca 14.000 m2
Rubro 4 Marcas transversales, símbolos, flechas, Isletas, etc., blancas o amarillas 500 m2
Rubro 5 Despintado de pintura termoplástica 500 m2
El presente cuadro de metrajes es estimativo y supone que el monto resultanteestará por debajo del tope de la licitación abreviada.En caso que se supere el tope de la licitación abreviada, se reducirán todos losrubros en forma proporcional.
Art.3 ‐ El pintado
3.1 ‐ La marcación se realizará de la siguiente forma: El eje de cada calzada se realizará en trazo discontinuo en color blanco en larelación de uno pintado y tres sin pintar (3m y 9m), de 0,10 m de ancho.Los bordes de cada calzada se pintarán en trazo continuo, color blanco de 0,10 m deancho. Se prevé que cada calzada tenga dos líneas de borde blanca, oeventualmente tres, si se considera marcar zonas de banquinas o estacionamiento.La pintura color amarillo se utilizará en aquellos casos que determine la Dirección deObra.El marcado de líneas transversales, símbolos, flechas e isletas se hará dé acuerdocon la Dirección de Obra de color blanco o amarillo.El espesor de la película seca de material será indicado en las especificaciones.
3.2 ‐ El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar por intermedio de untécnico universitario y personal competente, conjuntamente con un representantede la Intendencia. El replanteo consistirá en marcas de pintura o similar queconstituya una guía de precisión a las máquinas marcadoras.
3.3 ‐ El Contratista deberá resolver técnicamente la adecuada condición delpavimento previo a la aplicación del producto, siendo la limpieza y el barrido de sucuenta y cargo. Por lo tanto, deberá contar con todos los medios necesarios pararealizar dicha tarea, sin que por ello se genere costo adicional alguno, el que deberáestar incluido en los rubros a presupuestar.
3.4 ‐ Las tareas de premarcado serán realizadas por el Contratista, con un día deanticipación al inicio del pintado, a los efectos de que la Inspección pueda realizar lasverificaciones necesarias.
3.5 ‐ En lo que respecta al ancho promedio, no se admitirá tolerancia alguna enmenos; en más, se aceptará hasta 0.01 m.En lo que respecta a las longitudes promedio, ya sean de trazos o espacios, latolerancia será del 2% en más o menos de lo indicado.
3.6 ‐ Se cuidará de obtener que los bordes de los trazos pintados sean rectos ynítidos.Toda irregularidad se corregirá dentro de la tolerancia especificada anteriormente.Además, la franja de tránsito no deberá presentar ondulaciones superiores a 0.01 mdentro de la longitud de un trazo de 3 m y de 0.03 m en una longitud de 100 m. queno deberán presentarse por otra parte bruscamente.
3.7 ‐ En intersecciones o zonas determinadas donde la Dirección juzgue necesariorealizar una marcación especial, la misma se realizará de acuerdo a indicaciones dela Dirección de Obra.
3.8 ‐ El material a utilizar será reflectante del tipo que se indique en las respectivasespecificaciones.
3.9 ‐ Cuando se realicen trabajos de marcación, los mismos deberán efectuarse bajolas condiciones climáticas de temperatura y humedad que recomiende el fabricantedel material a emplear en coordinación con la dirección de obras.
3.10 ‐ Se extraerán todas las muestras que la Dirección crea necesario para verificarel espesor de la película de material y/o su calidad. No se aceptarán diferencias enmenos de 5% del espesor indicado.
3.11 ‐ Al iniciar los trabajos de pintado se efectuará conjuntamente por la Direccióny el Contratista una prueba del rendimiento del material a fin de fijar la cantidadnecesaria para lograr un efecto cubritivo suficiente con una mano y los espesoresindicados, utilizando para ello el equipo que la empresa empleará en los trabajos.
3.12 ‐ El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a finde predecir accidentes y provocar el mínimo de inconvenientes al tránsito. Sedeberá proteger también en forma adecuada los trazos marcados hasta que se hayasecado suficientemente para no ser afectados por el paso de los vehículos. Deninguna manera se podrá impedir ni aún en forma momentánea el tránsito enningún tramo.
3.13 ‐ El material se utilizará en las condiciones que sea provisto por el fabricante.
No se permitirá el agregado al mismo de sustancias de ninguna naturaleza quemodifiquen su composición o características originales.
Art.4Especificaciones técnicas de pintura reflectante del tipo de colocación en frío parademarcación de pavimento en base a resina acrílica
4.1 ‐ Generalidades
El objetivo de esta especificación es fijar las características mínimas exigibles a laspinturas en base a resina acrílica destinadas para la demarcación de pavimento, sinperjuicio de los parámetros de reflectividad, desgaste y color que se especifiquen,así como detallar las muestras que deben presentar los oferentes a efectos desometer el material a los ensayos de laboratorio y de servicio que pueda disponer laAdministración. Si se utiliza material importado, la Administración solicitará lainformación correspondiente a los efectos de comprobar si se ajusta a las normasvigentes.
4.2 ‐ Muestras y certificados
Cada oferente deberá entregar antes de los 10 días hábiles a la fecha de la licitación,3 envases conteniendo no menos de 3.5 litros de pintura de cada color, para que laAdministración disponga si lo considera necesario, la realización de los ensayos decontrol de calidad. Dichos ensayos son los previstos en los artículos decaracterísticas y especificaciones.Los oferentes deben presentar al momento de la Licitación, un certificado delfabricante y avalado por el oferente, que el material ofrecido responde a losrequerimientos contenidos en estas especificaciones, así como certificado queindique las condiciones ambientales de aplicación. Análogamente, se deberá brindarinformación referente al solvente propuesto como adelgazante (tipo cantidad porvolumen de pintura, etc.).
4.3 ‐ Posibilidad de aplicación
La pintura deberá permitir su aplicación sobre una superficie asfáltica o dehormigón, utilizando un equipo mecánico automático, mediante el cual se obtendráuna línea del ancho y espesor deseado.
4.4 ‐ Envasado y marcas
El material vendrá envasado en tambores metálicos nuevos, resistentes almanipuleo, de capacidad aproximada a los 20 litros, con tapa cuyo diámetro no seainferior al del envase, que provea un cierre hermético.Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a laintemperie, consignado el nombre y dirección del fabricante y/o vendedor, númerode partida, fecha de fabricación y vencimiento, volumen y peso del contenido, tipo ycolor de pintura.
4.5 ‐ Características
4.5.1) Presentación.La pintura deberá ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme,no debe formar escama, ni coagulante, espesarse, descascararse o hacerse viscosaen el envase.Se debe poder volver a mezclar fácilmente una vez asentada mediante el uso de unaespátula y debe mantener todas estas características por lo menos durante entiempo de un (1) año a partir de la fecha de entrega.La pintura debe estar libre de partículas, suciedad u otras materias extrañas. Estascaracterísticas se evaluarán con los ensayos de Finura, asentamiento de partículasextrañas y formación de piel.4.5.2) Propiedades ligantesLa composición y la cantidad de la pintura deberá ser la adecuada para que permitala incorporación las esferas de vidrio.Las esferas deberán ser incorporadas a la pintura (tipo pre‐mix).Posteriormente una vez aplicada la pintura, se espaciarán las esferas (tipo drop‐on).4.5.3)ColorLas pinturas no deben variar su tonalidad a los agentes atmosféricos.Deben estar de acuerdo con el amarillo y el blanco elegido como tipo por laadministración. La determinación de color se hará después de que se haya permitidoel tránsito durante un período de 24 horas.4.5.4)AntiderrapanteLa pintura debe presentar características antiderrapantes. 4.5.5) Condiciones ambientales de aplicaciónLa pintura debe tener la condición de poder ser aplicada en condiciones ambientes auna temperatura de 3°C a 35°c y una humedad relativa de hasta 90%.4.5.6)Rendimiento.La pintura deberá tener la propiedad de requerir un consumo máximo de 0.5lt. depintura pura por m2 de pavimento (2 m2/litro) para realizar una demarcaciónefectiva con una duración prevista de un año, y de lograr espesor promedio mínimode 400 micrones (incluyendo pintura y microesferas de premezclado y sembrado).4.5.7) Propiedades
La pintura deberá superar los ensayos de Flexibilidad, Sangrado, Resistencia al agua,Resistencia al calor y Resistencia al intemperismo.
4.6 ‐ Especificaciones
El vehículo debe estar constituido exclusivamente por resinas acrílicas, y lasespecificaciones que deben cumplir la pintura sin solvente y sin esferas de vidrioson:
Máximo Mínimo
1)Viscosidad Stormer (consistencia UK) 100 80
2)Materiales no volátiles, % en peso del producto 60
3) Pigmento, % en peso de producto 50 40
4) Para pintura blanca: Dioxido de titanio, % en peso del pigmento 25 Para pintura amarilla: Cromato de plomo, % en peso del pigmento 225) Vehículo no volátil, % en peso del vehículo total 336) Vehículo total, en peso de la pintura 60 507) Tiempo de secado en minutos 208) Resistencia a la abrasión con abrasamiento de cono, litros para erosinar 254 micras, con material abrasivo alumina. 809) Peso específico 1,40 1,25 Art.5 ‐Especificaciones técnicas para microesferas de vidrio de sembrado en pinturaspara demarcación de pavimento.
5.1 ‐ Generalidades
El objeto de estas especificaciones es fijar las características exigibles a lasmicroesferas de vidrio destinadas para la demarcación de pavimento, así comodetallar las muestras que deben presentar los oferentes a efectos de someter elmaterial a los ensayos de laboratorio y de servicio que pueda disponer laAdministración. Si se utiliza material importado, la Administración solicitará la
información correspondiente a los efectos de comprobar se ajusta a las normasvigentes.
5.2 ‐ Muestras y certificados
Cada oferente deberá entregar 5 kg. De esferas tipo “pre‐ mix” y 5 Kg de esferas tipo“drop‐ on”, para que la Administración disponga si lo considera necesario, larealización de los ensayos de control de calidad. Dichos ensayos son los previstos enel artículo de Especificaciones.Los oferentes deberán presentar al momento de la Licencia un certificado, que avaleque el material ofrecido responde a los requerimientos contenidos en estasespecificaciones.
5.3 ‐ Envasado y marcado
Las esferas de vidrio, deberán venir en sacos o tambores de no más de 30 Kg. decapacidad. Deben ser lo suficiente fuertes para poder ser manejados sin romperse niperder esferas y suficiente resistencia a la humedad para evitar que el contenido semoje durante su transporte hasta la obre.Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a laintemperie, consignado el nombre dirección del fabricante y/o vendedor, número departida, fecha de fabricación y vencimiento, peso del contenido tipo de esferas.
5.4 ‐ Especificaciones
Las esferas tienen que ser transparentes e incoloras, de tal que la luz solar nodeben impartir un perceptible a la pintura. Al mismo tiempo tienen que estarlibres de opacidad, partículas o tener un exceso de inclusiones de aire.
Tienen que tener una forma esférica, y las ovaladas y/o fundidas no debenexceder del 10%.
Su índice de refracción por el método de inmersión, con el empleo de la luz detungsteno debe ser superior a 1.50.
La alcalinidad debe ser neutra (phi neutro).
La granulometria en los tamices U.S.A Estándar han de concordar con laclasificación siguiente:
Premezclado Sembrado(pre‐mix) (drop‐on)
Tamiz Pasa Tamiz Pasa
70 100% 20 100% 80 85/100% 30 75/95%140 15/55% 50 15/35%230 0/10%100 0/5%
0/1%
Las esferas deben ser incorporadas a la pintura en forma homogénea en dosetapas, inicialmente en el momento previo a la aplicación de la pintura (tipo pre‐mix), posteriormente una vez aplicada a la pintura, se apreciarán las esferas (tipodrop on).
Art.6 – Eliminación de demarcaciones existentes
El despintado deberá ser permanente por el metodo de fresado tratando deperjudicar lo menos posible al pavimento.
Art.7 ‐ Representante Técnico
El contratista deberá asignar un representante Técnico con título de Ingeniero Civilde la Universidad de la República o revalidado legalmente, a cuyo cargo estaránrealizar todas las gestiones y el recibir todas las comunicaciones de carácter técnicoatinentes al Contratista, pudiendo ser requerida su presencia en obra en cualquiermomento por el Director de la Obra. Por ello el Representante Técnico deberáconstituir en la Ciudad de Maldonado.
Art. 8 ‐ Cartelones de obra
Se colocarán dos carteles de obra en lugar a indicar por la Dirección de Obra. Se colocarán inmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximoantes de dar comienzo a las obras.El dimensionado de la estructura de los carteles será responsabilidad de la empresaproveedora del cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo. Características técnicas:‐ 4,20m x 2,97m (A3 x 100)‐ Ploteo de corte sobre chapa pintada.‐ Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado.‐ Marco en PNI empotrado en base de hormigónSe colocará en el lugar determinado por la Dirección de Obra. El diseño gráfico delcartel lo suministrará la Dirección de Obra, la empresa deberá proporcionar losdatos necesarios para realizar dicho diseño.
El incumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 UR por día y por cartelón.
Art. 9 ‐ Señalización de obra
9.1 ‐ Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no sólo brindeseguridad al tránsito, sino también al personal obrero. A tales efectos se detallanuna serie de lineamientos que deberán ser ajustados de acuerdo a las instruccionesde la inspección en función del tipo específico de obra y la situación particular.
9.2 ‐ Para toda máquina o personal que se encuentre trabajando, se delimitará unaZONA DE TRABAJO con conos y cartelería. A tales efectos se instrumentará unaseñalización, según los criterios establecidos en las normas correspondientes.
9.3 ‐ Todo personal que se encuentre en la ruta trabajando, además de los equiposde seguridad dispuestos por el Banco de Seguros, vestirá una camisa o chaleco decolor naranja vivo..
9.4 ‐ De acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización todo elemento que se empleecomo señalización diurna deberá ser de color naranja vivo. En particular, todos loscarteles y señales de prevención deberán ser de fondo naranja vivo con los diseñosgráficos usuales en señalización carretera.
9.5 ‐ Todo elemento que se emplee como señalización nocturna, aparte de cumplirlos requisitos de la señalización diurna, deberá contar con un porcentaje de lasuperficie iluminada y/o reflectiva de forma que el mensaje sea visible.
9.6 ‐ La iluminación deberá ser en base a energía eléctrica (no se admitirán balizas omechas).
9.7 ‐ La reflectividad podrá ser obtenida con pintura, papel u “ojo de gato”.
9.8 ‐ Si debido a las dimensiones del firme, no es posible dar tránsito en las dosdirecciones simultáneamente, se utilizarán dos “banderilleros”.
9.9 ‐ El “banderillero deberá usar chaleco reflectivo y dirigir el tránsito con un carteldoble, que de un lado lucirá el hexágono rojo de PARE y del otro un círculo deREDUCCION DE VELOCIDAD A 20 Km/h.
9.10 ‐ Si debido al terreno, entre los dos “banderilleros” no hay visibilidad, se deberáorganizar la intercomunicación radial.
9.11 ‐ Todo desnivel del pavimento o cambio de la superficie de rodadura deberá deser señalizado de día y especialmente de noche.
9.12 ‐ Toda maquinaria que se encuentre trabajando mantendrá las lucesdestellantes encendidas.
9.13 ‐ Para toda zona de la calzada o banquina que se deje cerrado el tránsito (día o noche) se instrumentará una señalización similar a la de ZONA DE TRABAJO.
9.14 ‐ Al iniciarse un tramo en obra se colocará un cartel de fondo naranja vivo, conel pictograma de gente en obra y un texto que informe:PROXIMOS….KM. GENTE EN OBRA. Al finalizar el tramo en reparación se colocaráun cartel de características similares que indique FIN DE TRAMO EN OBRA.
Art.10 ‐ Instalaciones Existentes
10.1 ‐ Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajodeberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será responsablepor cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobrepersonas. En caso de ser necesario la remoción o traslado de estas instalaciones, elContratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes entes delEstado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.
10.2 ‐ Los gastos que por motivo de remoción o traslado de instalación de serviciopúblico le sean originados serán pagados por el Contratista y reintegrados por laIntendencia con el reconocimiento de un único porcentaje por concepto de gastosgenerales y de administración del 10%.
Art.11 ‐ AntecedentesSe deberá detallar todas las obras ejecutadas en los últimos tres años, indicandofechas, organismos contratantes y montos de las mismas.
Art.12 – Información de obrasEl contratista deberá presentar un cronograma del avance de obras y que contendráun cuadro (en soporte magnetico) en que conste el porcentaje de cada uno de losrubros que se ejecutan en cada uno de los días de plazo.
Art.13 ‐ Equipo
13.1 ‐ Se deberá presentar con la oferta un listado en formato magnético indicandounidad por unidad el equipo destinado a esta obra expresando: marca, modelo, año
de fabricación, sitio donde se encuentra a la fecha propuesta, datos técnicos decatálogos que permitan determinar el rendimiento de cada unidad en su tareaespecifica.
13.2 ‐ Equipo de contralorEl Contratista al iniciarse las obras deberá:13.2.1 ‐ Suministrar a la inspección de la obra un odómetro manual.La propiedad de este equipo será de la Intendencia.13.2.2 ‐ Poner a disposición de la Inspección de Obra y hasta la Recepción ProvisoriaTotal, los siguientes elementos de contralor: a) Retroreflectómetro.b) Colorímetro. c) Elementos necesarios para la extracción de muestras (chapas de 0.30 x 0.10m;latas de 4 litros).d) Equipo de premarcado en zonas de no adelantamiento.La propiedad de este equipo será del Contratista y todos los costos originados por lacalibración, mantenimiento y reparación serán de cargo del mismo.
Art. 14 – Control de calidad de los trabajos
14.1 ‐ Durante la ejecución de los trabajos de demarcación se extraerán muestras dela pintura utilizada a los efectos de efectivizar el control de calidad comparativo conel trabajo ofrecido.
14.2 ‐ Los ensayos de calidad se realizarán en el Laboratorio Tecnológico delUruguay (LATU), siendo de cargo del Contratista, quien deberá abonar directamenteel costo de los ensayos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega delas muestras. A los efectos de la realización de los ensayos de calidad, se estimaráuna muestra de cada color, a la cual se le realizarán los ensayos de composición dela pintura indicados en las especificaciones particulares.
14.3 ‐ En la ejecución de las obras deberá utilizarse material de igual o superiorcalidad al ofrecido. Para el cambio de pintura se deberá solicitar autorización escritaa la Dirección de Obra, acompañada de los ensayos del LATU que demuestran lacalidad del producto.
14.4 – En lo que respecta a la visibilidad:Visibilidad nocturna: Se evaluará mediante el coeficiente de retroreflexión que semedirá con un reflectómetro.Al momento de la Recepción Provisoria, el coeficiente de retroreflexión deberácumplir un mínimo de 200 milicandelas por lux por m2 para el color blanco y 150
milicandelas por lux por m2 para el color amarillo. Al momento de la RecepciónDefinitiva se exigirá un valor mínimo para la pintura blanca de 150 milicandelas porlux por m2 y de 100 milicandelas por lux por m2.Visibilidad diurna: Se evaluará mediante el factor de luminancia que se medirá conun colorímetro.Al momento de la Recepción Provisoria los valores mínimos del factor de luminanciadeberán ser de 0.27 para pavimentos asfálticos. Al momento de la Recepción Definitiva se exigirán valores mínimos de 0.22 parapavimentos asfálticos.
Art.15 – Recepción provisoria y definitiva.
15.1 ‐ El trabajo será recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimientode las especificaciones.15.2 ‐ Los trabajos que no sean de recibo, deberán ser eliminados de manera queno se visualicen, de forma definitiva.La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminado el contrato yrequerirá la conformidad de la Dirección de Obra.Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente lacertificación de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación ymantenimiento. El Contratista deberá en este período, realizar las reparaciones queestime necesarias, con la aprobación de la Dirección de Obra.En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de larecepción provisoria, la Dirección de Obra detectara la necesidad de realizarreparaciones, el contratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72horas proceda a la realización de los trabajos. A partir de la notificación se congelaráel plazo de conservación hasta que se concluya con los trabajos de reparación, loque será certificado por escrito por la Dirección de Obra. En ese momentocontinuará computándose el plazo para la recepción definitiva, prorrogándose eltiempo de conservación por el tiempo en que éste estuvo congelado. Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá procedera realizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientesde las garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo algunopor parte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en los artículosanteriores.
15.3 ‐ Se establece un periodo total de garantía de buena ejecución de los trabajos apartir de la recepción provisoria de 12 meses.15.4 ‐ La marcación del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente,contra fallas debidas a una adhesión deficiente o a otras causas atribuibles, ycondiciones de aplicación.
15.5 ‐ Transcurrido el plazo de garantía y luego de cumplidas satisfactoriamentetodas las evaluaciones parciales se podrá solicitar la recepción definitiva.
Art. 16 ‐ Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de laespecie. Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con lasespecificaciones de la memoria o las instrucciones de la Dirección de Obra, seránrechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se lesfije.En caso contrario serán retirados por la mencionada Dirección por cuenta exclusivadel contratista.
Art. 17 ‐ Factores de ponderación.
Para la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes factores deponderación:
Precio 70 %. Al precio más bajo se le asignarán 70 puntos, y los demás se ordenaránen forma proporcional.
Antecedentes de trabajos similares 30 %.
Se otorgarán 30 puntos por antecedentes en trabajos de señalización horizontal deal menos 100.000 m2.
Se otorgarán 15 puntos por antecedentes en trabajos de señalización horizontal deal menos 60.000 m2.
No se otorgará puntos si no se cuenta con antecedentes en trabajos de señalizaciónhorizontal de al menos 60.000 m2.
INTENDENCIA DE MALDONADO
LICITACION ABREVIADA Nº 89 / 2017
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
I) CONDICIONES GENERALES
OBJETO1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a LicitaciónAbreviada para ejecución de trabajos de demarcación parcial y repintado de zonasen el pavimento en la ciudades de Maldonado y Punta del Este, de acuerdo a lasnormas previstas en el presente Pliego y especificaciones técnicas contenidas enla Memoria Descriptiva.
ADQUISICION DE PLIEGOS 2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de lasuma de $ 5.000 (Pesos uruguayos cinco mil) mas 2 % (dos por ciento ) de timbresy derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia, Planta BajaSector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto de apertura, condiciónineludible para ofertar en el presente procedimiento licitatorio.
CONSULTAS3). Las consultas se deberán presentar en Mesa de Licitaciones en horario hábil deoficina, debiendo ser formuladas por escrito, en duplicado, venciendo el plazo depresentación 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación. 4). Las preguntas serán contestadas por escrito que dando las respuestas en Mesade Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos decondiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, la Intendencia podrá emitir de oficio, circulares con lasaclaraciones, información ampliatoria y modificaciones que estime del caso. Los interesados deberán concurrir en el plazo fijado en este articulo a retirar losrecaudos emitidos, lo que pasara a formar parte de la documentación de lalicitación. La no - concurrencia a retirar los mismos, no será motivo de reclamoalguno por parte de los interesados sobre el contenido de los mismos, en lasposteriores etapas de la licitación, en la formulación de las propuestas.
PARTICIPANTES 5). Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo el
ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casosprevistos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.
INSCRIPCIÓN 6). Los oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura deofertas.
DOMICILIO 7). Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitacióny actos posteriores de la misma en el Departamento de Maldonado, asimismodeberán constituir un domicilio electrónico el cual será el medio válido paranotificar, las diferentes etapas del proceso licitatorio. Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país, deberán actuarpor medio de un representante que deberá ser una firma, instalada en el país, condomicilio constituido en el Departamento de Maldonado.- 8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes deloferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecidoen apoyo de su propuesta.
PROPUESTAS 9). Las ofertas podrán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, o en su defecto vía mail [email protected] no siendo de recibo si no llegasen a la horadispuesta para la apertura del acto.La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas electrónicas ingresadas porel Portal de Compras Estatales del Estado. 10). Las ofertas se presentarán por escrito, redactadas en forma clara y precisa, enidioma castellano y firmadas por el oferente o su representante, con especificaciónen números y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas,salvando con la debida constancia al final del texto toda enmendadura intercaladoo testado que se hubiera efectuado en el mismo. Deberán presentar un original y dos copias (idénticas al original). Sus hojas seránnumeradas correlativamente. 11). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lasmodificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en línea por medio del Portal“Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse personalmente en Mesa deLicitaciones, Planta Baja, Sector B del Edificio Comunal o en su defecto vía mail [email protected]). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo: "NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle... Nº... en laLicitación Abreviada Nº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo alas estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes: PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales por rubro de acuerdo alcuadro de metrajes indicado en el Art. 2 de la Memoria Descriptiva y precio totalcomparativo, expresado en moneda nacional, discriminando el I.V.A y declarandoel monto de Leyes sociales. TERCERA) Propuesta técnica y descripción de los trabajos.CUARTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes. QUINTA) Listado de equipos y maquinaria según lo indicado en el Art. 13 de laMemoria Descriptiva.SEXTA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 90 díascorridos a contar de la apertura. SÉPTIMA) Antecedentes del oferente. b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado.
DOCUMENTACIÓN 13) Simultáneamente con la presentación de la oferta se deberá adjuntar lossiguientes documentos: a) El formulario de Identificación del Oferente que se acompaña. b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acredite lapersonería, representación y vigencia de la misma e integración del directorio sicorrespondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg. N.de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite para presentarseen esta licitación, del oferente, expedido por el Registro Nacional de Empresas deObras Públicas.14). Todos los tributos que legalmente correspondan al contratista por elcumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 15). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano de obradirecta y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 y demásnormas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas. Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportar porla Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso de futurospagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismos necesarios para suestricto control.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social. El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retención depagos de certificados por parte de la Intendencia. En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse en forma expresa.
APERTURA 16). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta BajaSector B del Edificio Comunal el día 13 de Diciembre de 2017 a la hora 11.-
EVALUACIÓN 17). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Licitaciones yAdjudicaciones, la que dictaminara respecto de cual es la oferta más conveniente alos intereses de la Intendencia. El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 18). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientes factores, deacuerdo a lo expresado en el Art. 17 - Capítulo “Factores de ponderación”, de laMemoria descriptiva.
Precio 70% Antecedentes del oferente 30%
19) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Únicode Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de laadjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" enRUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismoadquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguientemejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazomencionado.
ADJUDICACION20). La adjudicación de esta licitación no excluye ni afecta los derechos de laIntendencia en sus atribuciones especificas por lo que el Adjudicatario quedasometido al cumplimiento de todas las normas nacionales y municipales que loobliguen al cumplimiento de las mismas. 21). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F. 22). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.
CONTRATO 23). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentrodel plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación que a tales efectosrealice la Sub Dirección General de Asesoría Notarial. El vínculo contractual no quedará perfeccionado hasta tanto no se de cumplimientoa esta obligación. La no concurrencia del adjudicatario al acto de la firma del contrato en la fechafijada dará mérito para revocar la adjudicación, salvo la ocurrencia de caso fortuitoo fuerza mayor de deberá ser debidamente acreditado en forma, a juicio de laIntendencia. El contrato se formalizará por duplicado, ambos ejemplares serán firmados por laspartes y quedará uno en poder de la Intendencia y otro en poder del adjudicatario. 24). Formarán parte del contrato que se suscribirá, los siguientes elementos: a) El Pliego de Condiciones y demás documentos que integren el llamado aLicitación. b) La oferta del adjudicatario, c) Las cláusulas y documentación que la Intendencia y el Adjudicatario considerennecesarias de común acuerdo para cumplir con la letra y el espíritu de la licitación. d) Las cláusulas de estilo. 25). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitaciónabreviada, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% delmonto de la contratación, en forma previa a la suscripción del contrato. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo, valorespúblicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, el adjudicatariodeberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del periodo previsto, oen su defecto, renovar obligatoriamente la garantía contractual constituida en casode prórroga del mismo. 26). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarseprevio al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dichodepósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M o envalores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. 27). La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta, dentro de los 30días de verificada la recepción provisoria de la obra, salvo los descuentos quecorrespondan. Las garantías de buena ejecución y conservación de las obras serán devueltas,dentro de los 30 días de haberse verificado la recepción definitiva de las obras,salvo los descuentos que correspondan. Los descuentos que por cualquierconcepto corresponda efectuar de las sumas depositadas o retenidas en garantíaserán reintegrados por el contratista, de modo de mantener el monto de las
mismas, a través de retenciones que afectarán el primer pago inmediato posterioral descuento. Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento decontrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubiera sidoafectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesaria paraintegrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria. Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente.
PAGOS 28). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por la Direcciónde Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del messiguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario. 29). Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1º de enero y 1ºde julio de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Para el primerajuste se tendrá en cuenta la variación operada entre el índice del mes deadjudicación y el último publicado a la fecha de ajuste establecida.30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral correspondienteen materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horasextraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y engeneral, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condicionesestablecidas por la legislación laboral común, así como, las demás normas detrabajo vigentes, y las contenidas en los convenios internacionales y susreglamentaciones. En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigidoprecedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado, deacuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.
PREFERENCIA A MIPYMES 32). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido por laDINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado deDINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el DecretoReglamentario. 33).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos de preferencia,el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a
partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicación, parapresentar el certificado de origen emitidos por las Entidades Certificadoras. Encaso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fueradenegado se dejará sin efecto la aplicación del mecanismo de preferencia. 34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para elDesarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo(art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362). 35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el depreferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquel queresulte mas beneficioso para el oferente.
INCUMPLIMIENTOS 36). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateralpor parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de la Intendencia para,además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por la vía correspondiente losdaños y perjuicios emergentes del incumplimiento. Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento. Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificarunilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económicafinanciera del mismo.
CONDICIONES PARTICULARES37). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño que pudiereocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios. El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constancia deeste seguro será condición ineludible para la firma del contrato. 38). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisito previo,y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de las garantíasdepositadas, hasta la suma concurrente. 39). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajodeberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será responsablepor cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobrepersonas. 40). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con laMemoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.41). Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podrá serviable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Licitación Abreviada Nro. 89 / 2017
Razón Social de la Empresa:.................................................................................................................
Nombre Comercial de la Empresa.:................................................................................................................
RUC.:.......................................................................................................................
Domicilio a los efectos de la presente Licitación.
Calle:..............................................................................Nro.:...............................….
Localidad:.............................................................................................................….
País :....................................................................................................................….
Correo electrónico:.................................................................................................…
Teléfono:...........................................……...........Fax:......................................………
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.
Firma/s: .....................................................................................................................
Aclaración defirmas ..............................................................................................…………………..
Nº de expediente: 2017-88-01-20810 Fecha: 21.11.2017
Nº Act. 3
HACIENDA - DIRECCION GENERAL
Sin objeciones que formular al pliego Particular de Condiciones para el llamado a Licitación Abreviada para la ejecución de trabajos de
demarcación parcial y repintado de zonas en el pavimento en las ciudades de Maldonado y Punta del Este, pase a Mesa de Licitaciones y
Adjudicaciones autorizándola a efectuar el llamado correspondiente.
Firmado electronicamente por Director General de Hacienda Sr. Luis Eduardo Pereira el 23/11/2017 10:29.
Intendencia de Maldonado Edificio Comunal, Acuña de Figueroa y Burnett Teléfono: [598] 4222 3333. Maldonado,
Uruguay.