Хакасский технический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

УТВЕРЖДАЮДиректор ХТИ – филиала СФУ

_____________ Н. В. Дулесова «25» января 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 01/12

по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А» Хакасского

технического института – филиала ФГАОУ ВПО

«Сибирский федеральный университет» (1 этап)

Абакан 2012

1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные Заказчиком к качеству, технически характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

На открытый аукцион выставляется 1 (один) лот: выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ (1 этап) (далее по тексту – работы).

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, более подробно определяются Приложением № 2 (Техническое задание) к документации об аукционе, в том числе, проектом контракта, проектом на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными актами Российской Федерации (далее – электронный документ), требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые является предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик:

Невыполнение требований, установленных настоящим пунктом, является основанием для отклонения заявки участника аукциона.

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией о проведении открытого аукциона (Приложение № 1 к документации об аукционе).

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в документации об аукционе (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков доставки заявок и нарушения целостности заявок, связанные с выбором способа доставки.

Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанной конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. При подаче заявки в письменной форме участник также должен представить электронную копию своей заявки.

Электронная копия заявки должна быть представлена на компакт-диске (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW) или USB-flash. Диск (USB-flash) должен быть вложен в конверт, подшиваемый в состав заявки в письменной форме.

Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов Microsoft Word Document (*.doc, *.docx), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Exel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится.

Электронные версии документов должны полностью соответствовать бумажным версиям документов. Наличие между ними расхождений является безусловным основанием для отклонения заявки.

Предоставленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении открытого аукциона Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении открытого аукциона Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой Выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

2. Сведения о количественных, качественных и технических характеристиках товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Участником закупки должны быть представлены исчерпывающие и достоверные сведения о количественных, качественных и технических характеристиках выполняемых работ, включая сведения о материалах (изделиях), используемых при выполнении работ (наименование, марка, производитель и иная информация), о сроках выполнения работ, о сроках предоставления гарантии качества работ, об объеме предоставления гарантии качества работ, о порядке формирования цены контракта и иные характеристики выполняемых работ в соответствии с требованиями документации об аукционе (включая приложения и проект на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1).

В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, участник закупки предоставляет также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, либо указание на соответствующие документы.

Сведений, представленных участником закупки, должно быть достаточно для получения Заказчиком полного представления о качестве, объеме, иных характеристиках работ, предлагаемых к выполнению, о материалах, средствах, иных средствах, используемых при выполнении работ.

При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями, установленными

действующими нормативно-правовыми актами РФ. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе не должна содержать противоречивых сведений.

При описании выполняемых работ, в том числе используемых материалов, средств и пр., не допускается указания «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «или эквивалент» и иные тому подобные указания.

Невыполнение требований, установленных в настоящем пункте, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование об обеспечении такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией об аукционе.

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника закупки следующим требованиям:

отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участнике закупки.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником закупки (в том числе на прошивки тома заявки).

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Срок предоставления гарантии качества работ - в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

При обнаружении недостатков в выполненных работах Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездное устранение недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем письменном требовании об устранении недостатков, но не более, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления указанного требования.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (учебный корпус

«А»).Срок выполнения работ: с 01 апреля 2012 г. до 31 мая 2012 г.Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящей документации, Приложения №

3 (Техническое задание) к документации об открытом аукционе, проектом контракта и проектом на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1.

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота):

4 972 000 (четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) рублей.Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Поставщиками

(Исполнителями, Подрядчиками): рубли РФ.Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную

(максимальную) цену контракта.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производстве работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании ремонтных работ, вывоз и утилизация отходов, 2 % непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных (необходимых) прочих расходов.

Окончательная цена контракта должна обеспечивать выполнение работ в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами РФ, строительными нормами, правилами, требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и системой менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

Цена контракта, предлагаемая участником закупки, формируется на основании сложившихся рыночных цен на аналогичные работы.

При составлении сметной документации руководствоваться МДС 81-35.2004, МДС 81-38.2004,письмом от 02.03.2011г. № 4511-КК/08 Министерства регионального развития к ФЕР-2001 по видам строительства, Протоколом № 4 комиссии по ценовой политике при Министерстве регионального развития Республики Хакассия, письмом Минрегиона РФ от 06.12.2010г. № 41099-КК/08 «О порядке изменения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» с изменениями и дополнениями в соответствии с письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011г. № 3757-КК/08, письмом № 18769-АП/08 от 15.07.2011г. Сметную документацию необходимо разрабатывать по федеральным сметным нормативам Минрегиона России.

В итогах по сметам учесть:1. накладные расходы - по укрупненному нормативу по основным видам строительства -

капитальный ремонт жилых и общественных зданий - 95% (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,94 для организаций работающих по УСНО. Протоколом № 4, с понижающим коэффициентом 0,85 ;

2. сметная прибыль - по общеотраслевому нормативу для ремонтно-строительных работ - 50% (п.2.2МДС81-25.2001) (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,9 (для организаций работающих по УСНО. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.04. № АП-5536/0,6 Приложение 1. Примечания п.2), с понижающим коэффициентом 0,8;

3. резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% (для объектов социальной сферы) по итогам глав 1-12 Сводного сметного расчета на строительные и монтажные работы (МДС 81-35.2004. п.4.96);

4. налоги и обязательные платежи: НДС -18% (для организаций работающих по обычному налогообложению), 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ) +НР*0,1712+СПх0,15) (для организаций работающих по УСНО.

6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены

контракта (цены лота).

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный

счет Подрядчика (Генерального подрядчика) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры. По окончании выполнения работ сторонами подписывается акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

8. Возможность Заказчика изменить отдельные условия контракта:В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны

исходили при заключении контрактов, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились на столько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

9. Требования к участникам закупки:Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, соответствующее (соответствующий) следующим обязательным требованиям к участникам закупки:1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещаемого заказа.

В случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, выполнение работ должно осуществляться субъектом, управомоченным на выполнение соответствующих работ, имеющим соответствующие лицензии, разрешения и пр.

В случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, участник размещения заказа должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к видам работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющихся предметом настоящего открытого аукциона, при необходимости – свидетельство о допуске на вид работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, и т.д.;2. отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участнике закупки.

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются с «26» января 2012 г. ежедневно в рабочие дни (с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 часов по местному времени и в предпраздничные дни до 16-00 час.), по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, 2 этаж, кабинет 210, тел: 8 (3902) 22-53-55, адрес электронной почты: khti@khakassia.ru

до 10-00 час. «16» февраля 2012 г. (по местному времени). Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем

размещения на официальном сайте Извещения о проведении аукциона.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе:

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме (заверенной подписью уполномоченного представителя потенциального участника закупки и синей печатью) либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Запросы, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Заказчик обязан разместить ответ на запрос на официальном сайте в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Участник закупки должен самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений положений документации об аукционе.

13. Место, дата и время проведения аукциона:«16» февраля 2012 года в 10-00 час. (по местному времени), по адресу: Республика Хакасия, г.

Абакан, ул. Щетинкина, 27, 2 этаж, ауд. 201 (зал заседаний).

14. Порядок проведения аукциона и порядок определения победителя аукциона:

В аукционе могут участвовать все участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членной Единой комиссии, участников аукциона или их представителей в порядке, установленном документацией об аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в Извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), «шаг аукциона» снижен до максимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

Непосредственно перед началом проведения аукциона Единая комиссия регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

При проведении аукциона Заказчик ведет аудиозапись.При проведении аукциона Заказчик ведет в обязательном порядке Протокол аукциона, в котором

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (лота), о поступивших предложениях о цене контракта, ранжированных по степени увеличения цен начиная с самой низкой и заканчивая наиболее высокой, о наименовании и месте нахождения, фамилии, имени, отчестве, месте жительства участников, от которых поступили указанные предложения.

Указанный Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания Протокола.

Победитель аукциона определяется Единой комиссией в порядке и в срок, установленный документацией об аукционе.

Для определения победителя аукциона Единая комиссия рассматривает заявку на участие в аукционе, представленную участником аукциона, предложившим самую низкую цену, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверяет соответствие такого участника требованиям, установленным документацией об аукционе.

В случае, если заявка такого участника или сам участник не отвечает какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, его заявка подлежит отклонению. В случае, если заявка такого участника или сам участник соответствует всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник признается победителем аукциона, заявки остальных участников не рассматриваются.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:

- приемлемы для Заказчика;- не влияют на определение победителя.Определение Заказчиком степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе

требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников закупки, и наоборот.

В случае, если участник аукциона, предложивший самую низкую цену, не признан победителем, аналогичная процедура проверки проводится относительно участника, предложившего следующую цену в порядке ранжирования.

В случае, если заявки всех участников аукциона отклонены указанным образом, аукцион признается несостоявшимся.

Единая комиссия оформляет Протокол подведения итогов аукциона, который должен содержать решение комиссии о признании участника аукциона победителем аукциона либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник аукциона, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).

Указанный Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания Протокола.

15. Место и дата подведения итогов аукциона:«20» февраля 2012 года, по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, 2 этаж,

ауд. 201 (зал заседаний).

16. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, способ, срок и порядок его предоставления в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа обязан перечислить на указанный ниже счет денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта – 248 600 (двести сорок восемь тысяч шестьсот) рублей.

Денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:ХТИ – филиал СФУИНН 2463011853 КПП 190102001р/с 405 038 109 000 122 517 48 в ООО «Хакасский муниципальный банк»к/с 301 018 109 000 000 007 45БИК 049514745В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается наименование

аукциона (лота), в качестве обеспечения заявки на участие в котором вносятся настоящие денежные средства. Перечисление денежных средств осуществляется по каждому лоту.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, является оригинал или копия платежного поручения. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк–клиент», должен быть приложен оригинал или копия выписки из банка, подтверждающей факт перевода денежных средств. В случае непредставления участником размещения заказа указанных выше документов, считается, что документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником размещения заказа не представлены.

В случае отсутствия наименования аукциона либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты считается, что документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не представлен.

Внесение обеспечения за участника размещения заказа иным лицом не допускается.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте Протокола подведения итогов аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

17. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Требование об обеспечении не установлено.

18. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:В случае наличия нескольких лотов в отношении каждого лота заключается отдельный контракт.Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня

размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона (форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе).

Участник размещения заказа, с которым заключается контракта, обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику в установленный срок, либо обеспечить поступление подписанного контракта Заказчику в установленный срок (в случае направления

подписанного контракта по почте). В случае не предоставления подписанного контракта Заказчику в установленный срок, участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

В случае, если только один участник допущен к участию в аукционе либо если в аукционе участвовал один участник, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (лота), сниженную на «шаг аукциона». Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.

При уклонении победителя от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Приложение №1

ЗАЯВКАна участие в открытом аукционе № 01/12

по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ (1 этап)

«___» _____________ 2012 г.

Уважаемая комиссия!__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона

Изучив соответствующую документацию об аукционе, ___________________________________ указывается наименование (для юридических лиц). ФИО (для физических лиц)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила).

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об аукционе и Правилах, и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об аукционе и проекта контракта, а именно:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указываются условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе (п.2 документации об аукционе и Приложение № 2 к документации об аукционе)

В случае признания нашей заявки победившей в аукционе, обязуемся подписать контракт на установленных документацией об аукционе и проектом контракта условиях, в установленный срок.

Приложение: на ____ листах в ____ экз.

______________ __________________ (подпись, расшифровка - Ф.И.О.) должность М.П.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ (1 этап).

Работы выполняются из материалов, оборудования Подрядчика. Используемое оборудование, материалы и пр., цветовое решение должно

соответствовать проекту на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1, а также согласовывать с Заказчиком под роспись.

Перечень основных данных и требований Расшифровка данных и требований

1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта

Здание: учебный корпус «А» ХТИ – филиала СФУ, расположен по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27

2. Основание для проведения работ

- Дефектная ведомость № 1 - проект на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1

3. Особые условия проведения капитального ремонта

Подлежащее капитальному ремонту здание, объект относится к действующему учреждению системы высшего профессионального образования

4. Срок выполнения работ с 01 апреля 2012 г. до 31 мая 2012 г.5. Гарантийный срок (гарантия качества работ)

В течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта

6. Данные для составления сметной документации

При составлении сметной документации руководствоваться МДС 81-35.2004, МДС 81-38.2004, письмом от 02.03.2011г. № 4511-КК/08 Министерства регионального развития к ФЕР-2001 по видам строительства, Протоколом № 4 комиссии по ценовой политике при Министерстве регионального развития Республики Хакассия, письмом Минрегиона РФ от 06.12.2010г. № 41099-КК/08 «О порядке изменения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» с изменениями и дополнениями в соответствии с письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011г. № 3757-КК/08, письмом № 18769-АП/08 от 15.07.2011г. Сметную документацию необходимо разрабатывать по федеральным сметным нормативам Минрегиона России.

В итогах по сметам учесть:1. накладные расходы - по укрупненному нормативу по основным видам строительства - капитальный ремонт жилых и общественных зданий - 95% (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,94 для организаций работающих по УСНО. Протоколом № 4, с понижающим коэффициентом 0,85 ;2. сметная прибыль - по общеотраслевому нормативу для ремонтно-строительных работ - 50% (п.2.2МДС81-25.2001) (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,9 (для организаций работающих по УСНО. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.04. № АП-5536/0,6 Приложение 1. Примечания п.2), с понижающим коэффициентом 0,8; 3. резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% (для объектов социальной сферы) по итогам глав 1-12 Сводного сметного расчета на строительные и монтажные работы (МДС 81-35.2004. п.4.96);4. налоги и обязательные платежи: НДС -18% (для организаций работающих по обычному налогообложению), 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)

+НР*0,1712+СПх0,15) (для организаций работающих по УСНО.7. Особые условия Производство работ на объекте согласовывать с зам.директора по

административно – хозяйственной работе и/или административно-хозяйственным отделом Заказчика. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление производится за счет средств Подрядчика (Генерального подрядчика).

Качество выполняемых работ должно соответствовать требования документации об аукционе, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, требованиями действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТУ,НПБ, ППБ, СанПиН, в том числе:

- Градостроительного кодекса РФ;- Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;- Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения».- проектом на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического

института- филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1 (ознакомиться с проектом, проектной документацией можно у инженера административно-хозяйственной работы Зирнит Натальи Владимировны ХТИ – филиала СФУ (адрес: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, учебный корпус «А», тел: 8 (3902) 22-53-55) в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.);

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», - ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

Общие технические условия», - СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», - требованиями действующих ПУЭ, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и

сооружений», МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», МДС 41-1.99 Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*).

Работы должны быть выполнены с применением технологий и с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

Все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Работы должны быть качественными. Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни или здоровья граждан, обеспечения сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение ненасения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Перед началом производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: - устройство охранных ограждений строительной площадки, - проложить временную сеть электроснабжения, - выделить зону для складирования строительных материалов. Выполнить ремонтно-строительное работы. После завершения ремонтно-стротельных работ

вывезти строительный мусор, остатки строительных материалов, технику, строительное оборудование, восстановить газоны на которых, располагались строительные леса, снять охранное ограждение строительной площадки.

Последовательность работ (рекомендуемая): установка кронштейнов и пластин оконного откоса, укладка утеплителя, установка вертикальных (горизонтальных) направляющих, установка коробов оконного откоса и оконных отливов; установка технологической оснастки и монтаж фасадных панелей. Фасадные панели, утеплитель с ветрозащитной мембраной, элементы каркаса, декоративные фасонные элементы, уплотнительные элементы, крепежные элементы (технические характеристики) должны соответствовать спецификации конструктивных элементов Проекта. Монтаж навесных фасадных систем выполнять в соответствии с Конструктивными решениями Проекта. Цветовое решение выполнить в строгом соответствии с Проектом.

Работы должны выполняться в соответствии с технологическими процессами.Мероприятия по охране окружающей среды: - разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком

(Генеральным подрядчиком) в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

- вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика (Генерального подрядчика) в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- запрещено загромождение эвакуационных путей;- запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента,

асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и пр.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. должны иметь сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (сертификаты пожарной безопасности соответствующие группе НГ), быть совместимы с оборудованием, материалами, имеющимся у Заказчика. Используемые материалы должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику соответствующих сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ.

Строительные материалы (изделия), оборудование и пр., используемые при выполнении работ, должны сопровождаться необходимой и достоверной информацией для предупреждения действий, вводящих в заблуждении Заказчика. Информация о строительных материалах (изделиях) может быть представлена в виде маркировки (разборчиво, легко читаемой, нанесенной в доступном для обозрения месте, сохраняющейся в течение всего срока использования) и сопроводительных текстовых и графических документов на строительные материалы (изделия).

В целях обеспечения пожарной безопасности материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Применяемые материалы при отделке фасада должны соответствовать требованиям пожарной безопасности: группа НГ (МДС-21-1.98 п. 7.1).

Применяемые материалы (изделия), оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

В случае указания в настоящем техническом задании марки материалов, используемых при выполнении работ, возможно представление их эквивалентов, обладающих аналогичными характеристиками.

В случае указания в настоящем Техническом задании размеров материалов, оборудования и пр., используемых при выполнении работ, возможно предоставление материалов, оборудования и пр., размер которых отличается от указанных не более, чем на 1 % (т. е. «номинальный размер ±1%»), что не должно влиять на характеристики выполняемых работ.

В случае предложения эквивалента (иного размера) в заявке указываются данные по предлагаемому материалу, оборудованию-эквиваленту (иному размеру).

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А»

ХТИ – филиала СФУ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4Общестроительные работы

1 Разборка винилового сайдинга c деревянным каркасом со стен м2 930

2 Разборка винилового сайдинга с оконных откосов м2 167,23

3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покрытий парапетов

м 41,52

4 Смена: прямых звеньев водосточных труб диаметром 100мм с люлек м 64,5

5 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов

м 79,82

6 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах шт 36

7 Смена: колен водосточных труб диаметром 100мм с люлек шт 12

8 Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами: ртутными (светильников консольных)

шт. 2

9 Демонтаж охладителей кондиционеров (с сохранением оборудования для дальнейшего использования, 2 шт. - 1 этаж; 8 шт. - 2 этаж; 3 шт. - 3 этаж)

шт. 13

10 Монтаж охладителей кондиционеров (существующих наружных агрегатов, 2 шт. - 1 этаж; 8 шт. - 2 этаж; 3 шт. - 3 этаж)

шт. 13

11 Снятие и установка мемориальной доски из мрамора (1 200 х 600) 1 изделие 1

12 Демонтаж вывески «Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (74 знака)

тонна 0,222

13 Демонтаж металлосайдинга с козырька главного входа м2 12,48

14 Демонтаж верхней ступени козырька тонна 0,09836

15 Монтаж навесного вентилируемого фасада (стен) в горизонтальном исполнении типа КраспанМеталлКолор или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже: навесной вентилируемый фасад в горизонтальном исполнении (стен) с устройством ветрозащитной мембраны (применяемые материалы должны быть группы НГ), с использованием элементов подвесной системы, облицовки. Облицовочные панели должны представлять собой профилированные листы масса 1м2 панелей составляет ориентировочно 8 кг, изготовленные из стального тонколистового проката, с двухсторонней оцинковкой и двухсторонним полимерным лакокрасочным покрытием (лакокрасочное покрытие должно быть не хуже: 1-й слой - полиэфирный грунт СР21, 2-й слой - полиэфирная эмаль А-618. Полимерное покрытие нелицевой поверхности панелей - эпоксидная краска. Технические характеристики полимерного покрытия должны соответствовать ГОСТ 52146-2003: адгезия -0 баллов, прочность при обратном ударе - не менее 5 Дж, прочность при изгибе на 180º - не более 3Т, прочность покрытия при растяжении по Эриксену- не менее 6 мм).

м2 930

16 Монтаж навесного вентилируемого фасада (оконных откосов) в вертикальном исполнении типа КраспанМеталлКолор или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже: навесной вентилируемый фасад в вертикальном исполнении (оконных откосов) с устройством ветрозащитной мембраны (применяемые материалы должны быть группы НГ) с использованием элементов подвесной

м2 145,14

системы, облицовки. Декоративный фасонный элемент должен обладать следующими характеристиками: короб оконного откоса, толщиной ориентировочно 0,5÷0,7 мм, масса 1м2 панелей ориентировочно составляет 4,28÷6,38 кг, изготовленные из стального тонколистового проката с двухсторонней оцинковкой и двухсторонним полимерным лакокрасочным покрытием (полимерное покрытие лицевой поверхности панелей должно быть не хуже: 1-й слой - полиэфирный грунт СР21, 2-й слой - полиэфирная эмаль А-618; полимерное покрытие нелицевой поверхности панелей должно быть выполнено эпоксидной краской. Технические характеристики полимерного покрытия должны соответствовать ГОСТ 52146-2003: адгезия -0 баллов, прочность при обратном ударе - не менее 5 Дж, прочность при изгибе на 180º - не более 3Т, прочность покрытия при растяжении по Эриксену- не менее 6 мм).

17 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен и оконных откосов Используемые материалы: утеплитель «Техновент Стандарт» или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже: негорючая гидрофобизированная теплоизоляционная и звукоизоляционная минплита из минеральной ваты на основе горных базальтовых пород. Характеристики минплиты: ориентировочная толщина 30÷200 мм, ориентировочная плотность 72÷88кг/м3т, теплопроводность при условиях эксплуатации не более 0,043 Вт/(м*ºС), степень горючести должна быть НГ, стабильность объема и формы, низкое водопоглощение не более 1,5% по объему, должна обладать устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов, должна быть нейтральна при контакте с бетоном и металлическим материалом, толщиной не более 90 мм по теплотехническому расчету (в случае предложения эквивалента – предоставить теплотехнический расчет, объем ориентировочный 89,01м3)

м2 989

18 Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали - покрытий парапетов

м2 20,76

19 Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной окрашенной стали толщиной 0,5÷0,7 мм, гладкое лакокрасочное покрытие (отливы (ориентировочные параметры) b=360мм, L=2585мм - 74шт; b=360мм, L=1606мм - 3шт, b=360мм, L=2481мм - 12шт; b=200мм, L=1000мм - 6шт). Декоративные фасонные элементы - отлив оконный, масса 1м2 составляет ориентировочно 4,28÷6,38 кг, изготовленный из стального тонколистового проката, с двухсторонней оцинковкой и двухсторонним полимерным лакокрасочным покрытием (полимерное покрытие лицевой поверхности панелей должно быть не хуже: 1-й слой - полиэфирный грунт СР21, 2-й слой - полиэфирная эмаль А-618. Полимерное покрытие нелицевой поверхности панелей - эпоксидная краска. Технические характеристики полимерного покрытия должны соответствовать ГОСТ 52146-2003: адгезия -0 баллов, прочность при обратном ударе - не менее 5 Дж, прочность при изгибе на 180º - не более 3Т, прочность покрытия при растяжении по Эриксену- не менее 6мм)

м2 82,52

20 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ

м2 1425,84

Погрузка и вывоз мусора21 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 3,953

22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза

1 т груза 3,953

23 Утилизация твердых бытовых отходов м3 5,58

Приложение №3Проект

КОНТРАКТ № _____на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А»

ХТИ – филиала СФУ (1 этап)

г. Абакан «_____» ____________2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Дулесовой Натальи Валериевны, действующего на основании Положения о ХТИ – филиале СФУ и доверенности № 268 от 2612.2011 г., с одной стороны, и

Победитель аукциона (протокол подведения итогов аукциона от _____ ___________ 2012 г.) - ______________________ ___________________________________, именуемые в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ ________________________., действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ (1 этап), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

Капитальный ремонт фасадов осуществляется на основании проекта на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1.1.2. Объем, содержание, технические и иные требования к работам определяются техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а также проектом на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1.1.3. Срок предоставления гарантии качества работ - в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Цена контракта составляет ___________ (______________________) рублей, в том числе НДС _______ (_______) рублей. Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производстве работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании ремонтных работ, вывоз и утилизация отходов, 2 % непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных (необходимых) прочих расходов.

Окончательная цена контракта будет обеспечивать выполнение работ в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами РФ, строительными нормами, правилами, требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и системой менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

При составлении сметной документации стороны будут руководствоваться МДС 81-35.2004, МДС 81-38.2004, письмом от 02.03.2011г. № 4511-КК/08 Министерства регионального развития к ФЕР-2001 по видам строительства, Протоколом № 4 комиссии по ценовой политике при Министерстве регионального развития Республики Хакассия, письмом Минрегиона РФ от 06.12.2010г. № 41099-КК/08 «О порядке изменения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» с изменениями и дополнениями в соответствии с письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011г. № 3757-КК/08, письмом № 18769-АП/08 от 15.07.2011г. Сметную документацию необходимо разрабатывать по федеральным сметным нормативам Минрегиона России.

В итогах по сметам будет учтены:1. накладные расходы - по укрупненному нормативу по основным видам строительства -

капитальный ремонт жилых и общественных зданий - 95% (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,94 для организаций работающих по УСНО. Протоколом № 4, с понижающим коэффициентом 0,85;

2. сметная прибыль - по общеотраслевому нормативу для ремонтно-строительных работ - 50% (п.2.2МДС81-25.2001) (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,9 (для организаций работающих по УСНО. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.04. № АП-5536/0,6 Приложение 1. Примечания п.2), с понижающим коэффициентом 0,8;

3. резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% (для объектов социальной сферы) по итогам глав 1-12 Сводного сметного расчета на строительные и монтажные работы (МДС 81-35.2004. п.4.96);

4. налоги и обязательные платежи: НДС -18% (для организаций работающих по обычному налогообложению), 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ) +НР*0,1712+СПх0,15) (для организаций работающих по УСНО.2.2. Стоимость поручаемых Подрядчику (Генеральному подрядчику) работ (отдельных этапов работ) определена сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему контракту).2.3. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры. По окончании выполнения работ сторонами подписывается акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

3. Сроки и место выполнения работ3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: с 01 апреля 2012 г. до 31 мая 2012 г.3.2. Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (учебный корпус «А»).

4. Права и Обязанности СторонДля выполнения настоящего контракта:4.1. Заказчик:- Осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) на действующем объекте. - Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта.- В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента предъявления Акта выполненных работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком), производит приемку и подписывает Акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика (Генерального подрядчика). Несет ответственность за принятые объемы работ.- Вправе требовать от Подрядчика (Генерального Подрядчика) своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц.- Производит оплату выполненных Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) работ.4.2. Подрядчик (Генеральный подрядчик):-Выполняет все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, а также проектом на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1.- Производство работ на объекте должен согласовывать с зам.директора по административно – хозяйственной работе и/или административно-хозяйственным отделом Заказчика.- Участвует в приёмке результата работ, в соответствии с требованиями настоящего контракта.

- Передает вместе с выполненным объемом работ исполнительную документацию на выполненные работы.- Безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков в соответствии с п. 5.2 настоящего контракта; - Обязан произвести проверку выполненной работы (качество работы) и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта;- Гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта (включая приложения к нему), действующими СНиП и СанПиН, техническими условиями, государственными стандартами, сметной документацией, правилами техники безопасности и охране окружающей среды, иными нормами, проекта на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1.- По окончании работ по настоящему контракту Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан очистить объект от мусора, вывезти за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику имущество, в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания выполненных работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с действующим законодательством РФ. - Гарантирует, что все материалы, используемые для ремонтных работ, должны быть сертифицированы и иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (требованиям пожарной безопасности: группа НГ (МДС-21-1.98 п. 7.1);- Материалы, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ, разгружаются, принимаются, складируются Подрядчиком за свой счет и своими средствами.- Обязан предоставить Заказчику по его устному требованию образцы материалов для оценки их качества.- Вправе получить консультацию у Заказчика по вопросам выполнения работ, а также досрочно по согласованию с Заказчиком сдать работы.

5. Ответственность Сторон5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.5.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездное устранение недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем письменном требовании об устранении недостатков, но не более, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления указанного требования.5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Генерального подрядчика) обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик (Генеральный подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.5.5. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.5.6. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление производится за счет средств

Подрядчика (Генерального подрядчика).

6. Условия выполнения работ и порядок приемки6.1. По завершении работ Подрядчик (Генеральный подрядчик) представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с установленными формами.6.2. Приемка работ (этапа работ) осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после получения им извещения от Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности объекта к сдаче. Акт выполненных работ со стороны Заказчика подписывается комиссионно. Риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки выполненных работ несет Подрядчик (Генеральный подрядчик). Заказчик обязан в срок, указанный в п. 6.2. настоящего контракта, с участием Подрядчика (Генерального подрядчика) осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику (Генеральному подрядчику). При этом Заказчик вправе отказаться от приемки работ и подписания Акта по настоящему контракту, предоставив Подрядчику (Генеральному подрядчику) мотивированный отказ. 6.3. Сдача работы Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) и приемка ее Заказчиком оформляется Актом выполненных работ (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. Основанием для оплаты выполненных работ и проведения расчетов между сторонами настоящего контракта является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактура.6.4. В случае несоответствия выполненных работ настоящему контракту (включая приложения к нему), составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации в сроки, установленные п. 5.2 настоящего контракта.6.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 6.6. В случае досрочного прекращения работ, обусловленных настоящим контрактом, по соглашению сторон, Заказчик обязан принять от Подрядчика (Генерального подрядчика) по Акту выполненных работ (форма КС-2) выполненную работу по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость с соблюдением раздела 2 настоящего контракта. 6.7. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требований пропускного и внутриобъектного режима, действующего у Заказчика, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.6.8. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ, с учетом требований настоящего контракта (и приложений к нему), проекта на Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» том 1, СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ.

7. Непреодолимая сила7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Порядок расторжения контракта8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть контракт в одностороннем порядке, отказавшись от исполнения контракта полностью или частично без указания оснований такого отказа.8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9. Разрешение споров9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия. 9.3. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней.

10. Срок действия контракта10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. Особые условия11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.11.2. В случае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону о соответствующих изменениях, организации-правопреемнике.11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте: www . khti . ru 11.5. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:Приложение № 1 – Техническое задание;Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторонПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79

ХТИ – филиал СФУ655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27Тел: 8 (3902) 22-53-55E-mail: khti@khakassia.ruИНН 2463011853 КПП 190102001р/с 40503810000012151748к/с 30101810900000000745

в ООО «Хакасский муниципальный банк»БИК 049514745

Директор ХТИ – филиала СФУ

____________________ Н. В. Дулесова м.п.

Приложение № 1 к Контракту № ____ на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса «А» ХТИ – филиала СФУ 1 этап от ________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ