közbeszerzési dokumentumok - magyarorszag · web viewa megrendelő az esetleges kötbér...

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás1054 Budapest Széchenyi utca 2.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A

„A NAV PEST MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA KRESZ GÉZA UTCA 13-15. SZÁM ALATTI OBJEKTUM BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZERÉNEK TELJES KÖRŰ

KORSZERŰSÍTÉSE"

TÁRGYÚ

KBT. HARMADIK RÉSZ,UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI

[KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI]KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2017.

A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Ajánlatkérő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (1054 Budapest Széchenyi utca 2.) nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 13. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. Ajánlattételi határidő: 2017. december 28. napján 10:00 óra.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás1054 Budapest Széchenyi utca 2.Telefonszám: +36 1 412 5850Fax: +36 1 412 5515E-mail: [email protected]

Lebonyolító szervezet:ÉSZ-KER Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaházTelefon: +36 1/788-8931Fax: +36 1/789-69-43E-mail: [email protected]

Az eljárás típusa:Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti).

Eljárás nyelve:Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése

Egyéb rendelkezések:Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.

1

mailto:[email protected]


1. KÖTETAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő adatai:Ajánlatkérőre vonatkozó információk:Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás1054 Budapest Széchenyi utca 2.Telefonszám: +36 1 412 5850Fax: +36 1 412 5515E-mail: [email protected]

Lebonyolító szervezet:ÉSZ-KER Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 83.Telefon: +36 1/788-8931Fax: +36 1/789-69-43E-mail: [email protected]

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, ha megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása.Jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.A Kbt. 19.§ (4) bekezdésére figyelemmel, Ajánlatkérő az egybeszámított teljes becsült érték 20%-át és a 306.870.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű rész leválasztásának lehetőségét alkalmazta.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők részére.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítéseÉpítési beruházásKivitelezésCPV: fő tárgy: 45340000-2, [Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése]

további tárgyak: 45310000-3 [Villamos szerelési munka] 35120000-8 [Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök] 35125000-6 [Felügyeleti rendszerek]

Mennyisége:A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága 1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. szám alatti irodaépülete 1980-ban épült. A NAV a korszerűtlen épület komplex építészeti, gépészeti és elektromos felújítását tervezi. A beruházás keretében lecserélésre kerül az épület teljes homlokzati rendszere - beleértve a nyílászárókat is - megújul az épület épületgépészeti rendszere, valamint az erős- és gyengeáramú elektromos hálózata is. Egyúttal - az igényeknek megfelelően, az udvar részleges beépítésével - bővül a földszinten található ügyfélszolgálat alapterülete is. A tervezett átalakítás építési

2

mailto:[email protected]


engedély köteles tevékenység. (Az épület nettó alapterülete: 4516,53 m2 - pince+földszint+6 szint+tetőfelépítmény)Az építészeti beruházáshoz kapcsolódva egységes, a biztonságtechnikai rendszerek felújítását célzó - a rendszerek összeállítását és komplex kivitelezését egyaránt magában foglaló - közbeszerzési eljárás indítása szükséges.A biztonságtechnikai rendszerek korszerűsítésének összeállítási szempontjait, valamint a korszerűsített rendszerekkel kapcsolatos műszaki követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.Jelen közbeszerzési eljárás a felsorolt biztonságtechnikai rendszerek jogszabályok és belső szabályzatok által megkövetelt kiépítését, korszerűsítését célozza. A Nyertes ajánlattevő feladata - az építész és az elektromos tervezők által biztosított adatszolgáltatás alapján - a felújítandó biztonságtechnikai rendszerek összeállítása, valamint a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott terveknek megfelelően a rendszerek telepítése - beleértve a nyomvonalépítést (kábeltálcázást kivéve), kábelezést, szerelvényezést - a rendszerek üzembe helyezése és programozása, a rendszerek felhasználói szintű oktatása, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, a tűzjelző rendszer szakhatósági engedélyeztetése, a rendszerek átadása. A biztonságtechnikai rendszerek kivitelezőjének a projekt teljes időszakában kooperatív módon kell együttműködnie a generálkivitelező erős- és gyengeáramú kivitelezőjével.Az alábbi feladatok elvégzése szükséges:• Komplex biztonságtechnika rendszer kiépítése, engedélyeztetése

• Behatolásjelző rendszer kiépítése• Beépített automatikus tűzjelző rendszer kiépítése• Beléptető rendszer kiépítése• Videó megfigyelő és képrögzítő rendszer kiépítése• Kulcsfelügyeleti rendszer kiépítése• Biztonságfelügyeleti rendszer kiépítése, programozása

Kapcsolódó jogszabályok:- A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény- 54/2014. (XII). 5. BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:Vállalkozási szerződés

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződést a felek a teljesítésig kötik azzal, hogy a Nyertes ajánlattevőre irányadó teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap.

A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 30 naptári napos időtartama nem számít bele, tehát Nyertes ajánlattevő ennek figyelembevételével köteles a munkavégzést szervezni.

7. A teljesítés helye:NUTS-kód: HU110 1132 Budapest Kresz Géza u. 13-15., Magyarország

3


8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány, vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít. Megrendelő az átadás-átvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.Forrás: saját

Részszámlázás biztosított.

4 db részszámla (ide nem értve az 1 db előlegszámlát, de beleértve a végszámlát).

Az első részszámla a teljesítési igazolással elfogadott 25%-os készültségnél a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 25 %-áig. A második részszámla a teljesítési igazolással elfogadott, 50%-os készültségnél a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 50 %-áig. A harmadik részszámla a teljesítési igazolással elfogadott 75 %-os készültségnél a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 75 %-áig. A végszámla a sikeres átadás-átvételt követően a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 100%-áig.

A pótmunkák elszámolása tételesen és a végszámlában történik.

A készültség állapotáról a vállalkozónak költségvetési elszámolást kell készítenie.

Előleg igénybevétel biztosított: Az előleg mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. Kifizetése legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg igénylése biztosítéknyújtáshoz nem kötött.

Tartalékkeret: 5%. Felhasználásának részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:

- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;

- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.

A kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben kell alkalmazni. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (2) alapján az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.Vonatkozó jogszabályok különösen:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

4


322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A rendszerelemeket egymásba kell integrálni, ezért a rendszerkoncepció kialakítása során minden szakágat magába foglaló, egységes megvalósítási tervdokumentáció elkészítésére van szükség, mely alapján Nyertes ajánlattevő a kivitelezést végzi majd. A megvalósítás során a munkaterületen a kivitelezési munkákat szervezni kell, mivel koordináltan azonos időben történnek, illetve egymásra épülnek.

10. Az ajánlatok értékelési szempontja:Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a „legjobb ár érték arány”, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés előírásaira.

Részszempont Súlyszám

1. Tartalékkeret és ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj (HUF) 70

2. A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb

további 36 hónap)30

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

1. értékelési szempontAz ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: Fordított arányosítás1

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P minahol:P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaP max: a pontskála felső határaP min: a pontskála alsó határaA legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeA vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi elemeHa e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat

1 KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1. számú melléklet: A.1. baFordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

5


a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni.

2. értékelési szempontA 2. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (leghosszabb jótállási idő) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet (Egyenes arányosítás2):

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min

ahol:P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaP max: a pontskála felső határaP min: a pontskála alsó határaA legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeA vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási idő: 36 hónap. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a minimálisan előírt 36 hónap jótállást, úgy ajánlata érvénytelen.Ajánlattevő által megajánlható minimális jótállási idő: a kötelező 36 hónapon túli további 0 hónap.

Ajánlatkérő a kötelezően előírt 36 hónapon túl, további 36 hónapot (így összesen 72 hónap jótállást) tud figyelembe venni az értékelés során.

A 36 hónap + 36 hónap = 72 hónapnál magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő többletpontot nem ad, ezen megajánlásokat is 100 ponttal értékeli és a fenti képletbe a maximális 36 hónapot helyettesíti be.

Amennyiben minden ajánlattevő 36 hónap + 0 hónap megajánlást tesz, úgy mindegyik megajánlás 0 pontot kap.

Ennek megfelelően a felolvasólapon ezen értékelési szempont szerinti vállalásként a minimum 36 hónap feletti 0 hónap, 36 hónap, vagy ezek közötti egész számot kell feltüntetni és Ajánlatkérő ezen értékek tekintetében végzi el a pontozást.A nem egész számban tett vállalás Ajánlatkérő számára nem elfogadható, így az ilyen megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a szemponthoz meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű megajánlást tartalmaz. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

2 KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1. számú melléklet: A.1. bbEgyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

6


11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:A kizáró okok felsorolása:

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik, továbbá

b) Magyarország Alaptörvényének 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Az átlátható szervezetre vonatkozó kritériumokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a 3.§ (1) bekezdés 1. pontja határozza meg.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.Az egyszerű nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) – (2)].Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.Öntisztázás a Kbt. 64. §-a alapján.

Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben.A kizáró okok hatálya alatt nem állás vonatkozásában benyújtandó nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás megküldésénél napjánál korábbi dátumúak.

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.

13. Ajánlattételi határidő:2017. december 28. napján 10:00 óra. Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.

14. Az ajánlat benyújtásának címe:ÉSZ-KER Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 83. titkárság

15. Az ajánlattétel nyelve:Magyar.Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű

7


fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:ÉSZ-KER Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 83. tárgyaló2017. december 28. napján 10:00 óra. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:Ajánlattevők az ajánlattételi határidőt követő 60 napig kötve vannak az ajánlatukhoz.

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott (kivitelezésre vonatkozó) teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,2 %/nap A 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva minimum 36 hónap jótállást köteles vállalni.

Jótállási biztosíték: A jótállási időtartam kezdetétől a lejártát követő 60 naptári napig érvényes, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-ával megegyező mértékű. A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? Nem

20. Egyéb információk:

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;

8


4. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls. formátumban is kérjük benyújtani);

- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó

szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

- a zárt csomagon „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése” megjelölést kell feltüntetni.

7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

8. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig lehet leadni.

9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltmeghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

10. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 52 (4) bekezdés a) pontjában foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

12. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

9


13. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

16. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.

17. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját, azaz Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást, amennyiben az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.

19. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].

20. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

21. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a szerződéses feladatok vonatkozásában a teljesítés időtartamára szóló, vagyonvédelmi rendszer kialakítására szóló, összkockázatú felelősségbiztosítással, vagy azzal egyenértékű biztosítással. A felelősségbiztosítás mértékének el kell érnie káreseményenként a nettó 10 millió Ft-ot, évente pedig a nettó 50 millió Ft-ot, mely összeg kizárólag a Szerződés tárgya szerinti projekt vonatkozásában szolgálhat fedezetül. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fentiek szerinti felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

22. Az Ajánlatkérő a jelen tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződéskötéstől elállhat [Kbt. 53. § (5) bek., 131. § (9) bek., 135. § (12) bek.], ha a) a tárgyban jelölt ingatlan komplex felújításának kivitelezési munkái tárgyban lefolytatandó

közbeszerzési eljárás eredményeként nem kerül sor szerződéskötésrevagy

b) ha Ajánlatkérő nem tudja megkötni az eljárás eredményeként a szerződést 2018. január 8. napjáig (tekintettel arra, hogy az építési engedélyben a kivitelezés megkezdésére meghatározott határidő 2018. január 8. napja)

23. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.24. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem él a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel.25. A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési

szaktanácsadó neve: Nemes Krisztina, levelezési címe: 1026 Budapest Pasaréti út 83., e-mail címe: [email protected], lajstromszáma: 00124.

26. A 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 1. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek az (5) bekezdés szerint végezhetőek az 5-7.§ szakaszoknak megfelelően.

27. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és a Kbt. 3. § 37. pontja alapján Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében a megajánlott fő eszközcsoportok gyártójának megnevezése szakáganként. A szakmai ajánlatot kérjük az ajánlatban benyújtani.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 13.28.

10


2. KÖTETÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET 4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1.4. Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

ÉSZ-KER Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

E-mail: [email protected]: 06-1/789-69-43

2.2. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és e-mailben. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

2.3. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-69-43-as faxszámra vagy a [email protected] e-mail címre küldjenek visszajelzést!

2.4. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

3.1. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

3.2. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.

11


3.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

3.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

3.5. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

3.6. Közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

4.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

4.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

4.3. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

4.4. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.

4.5. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

5. ELŐZETES VITARENDEZÉS

5.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

ÉSZ-KER Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 83.

E-mail: [email protected]: 06-1/789-69-43

6. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

6.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

6.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

6.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

6.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

12


a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

6.8. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

7. Tájékoztatást nyújtó szervezetek

7.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

7.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

7.3. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.Tel.: +36-1-476-1100Fax: +36-1-476-1390Honlap: www.antsz.hu

Magyar Bányászati és Földtani HivatalSzékhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95Tel.: +36-1-301-2900Fax: +36-1-301-2903Honlap: www.mbfh.hu

13


Adózás tekintetében: NAV Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: +36- 1-428-5100Fax: +36-1- 428-5382 Honlap: www.nav.hu

Nemzetgazdasági MinisztériumH-1051 Budapest, József nádor tér 4. Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15. Telefon: +36-06-1-374-2700Fax: +36-06-1-374-2925 E-mail: [email protected]: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek

Környezetvédelem tekintetében:Földművelésügyi Minisztérium Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.Postai cím: 1860 BudapestTelefon: 06-1-795-2000Telefax: 06-1-795-0200 Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

14


3. KÖTETSZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.. képviseli: ………………………………………….., adószáma: ……………………………………………………, pénzforgalmi számlaszáma: ………………………………………………………………………..), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a ……………………………………………………………………………..(név) (székhely: …………………………………….., adószám: ……………………………….., pénzforgalmi számlaszám: ………………………………………………, cg.: …………………………………..; képviselő: ………………………………………………………….. kivitelezői nyilvántartási azon.: ......................................................), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján nemzeti eljárásrend szerinti 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése” elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a felhívásban meghatározott teljes mennyiségre vonatkozik.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott biztonságtechnikai rendszerekkel kapcsolatos összeállítási, kivitelezési és egyéb kapcsolódó feladatok ellátását, eredményfelelősséggel.

2. A teljesítés helye és hrsz-a: Budapest, XIII. kerület Kresz Géza u. 13-15.(hrsz.: 25142/1)3. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Vállalkozó feladata a kivitelezés

körében a közbeszerzési műszaki leírás ás mellékletei, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű rendszer-kialakítása, megvalósítása (ide értve az engedélyeztetést is) annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (biztonságtechnikai rendszerek) rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelőek legyen.

4. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.

15


5. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó a kivitelezés tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.

6. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.

7. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

8. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bekezdés és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja.Megrendelő a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja a Vállalkozót, hogy építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, valamint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

9. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit, valamint az építési napló és az alvállalkozói szerződés(ek) adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott fenti mértéket. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

10. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.2. A vállalkozó díj mértéke (tartalékkeret nélkül)………………………….. Ft+ÁFA, azaz

……………………….. forint+ÁFA, azzal, hogy a szerződés a fenti összegen kívül további 5% tartalékkeretet tartalmaz, mely a vonatkozó rendelkezések szerint használható fel.

3. A vállalkozó díj az egyes feladatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

Munkanemek, alrendszerek megnevezése nettó díj [Ft]

Behatolásjelző rendszer kiépítése

Beépített automatikus tűzjelző rendszer kiépítése

Beléptető rendszer kiépítése

Videó megfigyelő és képrögzítő rendszer kiépítése

Kulcsfelügyeleti rendszer kiépítése

16


Biztonságfelügyeleti rendszer kiépítése, programozása

Vállalkozói díj (alrendszerek kiépítése, programozása, engedélyeztetése)

Nettó tartalékkeret (5 %)

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés és vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján Megrendelő az összes nettó költség 5 %-nak megfelelő tartalékkeretet biztosít az 1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül.

5. Az 1. pontban meghatározott értékek az előlegkifizetést követő módosulása az előleg mértékét nem befolyásolja.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti – tartalékkeret nélküli – díj/díjak átalánydíj(ak) (melyek a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazzák), amelynek jogi természetével Felek tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik (különösen tartalékkeret).

7. A jelen szerződéshez vezető eljárás, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

8. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel (pótmunkára). Vállalkozó a munkák felmerülését követően haladéktalanul köteles írásban, a szükséges munkák pontos megjelölésével tételes költségvetést készíteni.

9. Tartalékkeret kizárólag a NAV KI Biztonsági Főosztályának képviselői által a tételes költségvetés-elfogadását követően, a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelése alapján használható fel. A tartalékkeret terhére elszámolandó munkák csak a Megrendelő megrendelése esetén, az abban foglaltak szerint kezdhetőek meg.

10. Tartalékkeret felhasználását igénylő munkák esetén a részletes költségvetésben az anyag és díjtételek az alábbiak szerint alkalmazandók:

a. amennyiben az eredeti ajánlatban a tartalékkeret felhasználására irányuló költségvetéssel azonos tétel található, akkor az ajánlatban szereplő egységárak/díjak alkalmazandóak,

b. ilyen hiányában a piaci anyag/díjtétel alkalmazandó.c. A költségvetés fentieknek való megfelelőségéről a Megrendelő nyilatkozik, a tartalékkeret

felhasználása vonatkozásában (mérték) a nyilatkozat az irányadó.11. A tartalékkeret alapján járó vállalkozói díj a végszámlában érvényesíthető a pótmunkamegrendelés alapján

elvégzett munkák vonatkozásában.12. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően az

árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

13. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. 14. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó által az ajánlata

részeként benyújtott árazott költségvetés alapján került meghatározásra.

17


15. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

16. Pótmunka esetén a tartalékkeretre vonatkozó rendelkezések, továbbá a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek.

17. Megrendelő a fedezetet saját forrásból biztosítja. 18. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésben foglalt, tartalékkeret nélküli teljes

nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét Vállalkozónak.19. Felek rögzítik, hogy az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.20. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési

munkaterület átadását követő 15 naptári napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 3 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni.

21. Az előleggel az első részszámlában kell teljes körűen elszámolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napján (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni.

22. Megrendelő a részszámlázást akként biztosítja, hogy a teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

a) A 1. részszámla a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-os készültségi fokát elérő teljesítés után nyújtható be (arra vonatkozó teljesítésigazolással), értéke a vállalkozói díj 25%-a, melyből az előleg elszámolásra kerül.

b) A 2. részszámla a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 50%-os készültségi fokát elérő teljesítés után nyújtható be (arra vonatkozó teljesítésigazolással), értéke a vállalkozói díj további 25%-a.

c) A 3. részszámla a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 75%-os készültségi fokát elérő teljesítés után nyújtható be (arra vonatkozó teljesítésigazolással), értéke a vállalkozói díj további 25%-a.

d) A végszámla a 100%-os készültségi fok elérése után nyújtható be (arra vonatkozó teljesítésigazolással), mértéke a vállalkozói díj további 25%-a. A végszámla kiállításának feltétele a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányának megléte, mely rögzíti különösen a hiba-, és hiánymentes teljesítés tényét, a kivitelező nyilatkozatát, valamint a Megrendelő részéről az elvégzett munkák átvételére vonatkozó nyilatkozatot. E körben Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány, vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít. Megrendelő az átadás-átvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

e) Továbbá a végszámlában érvényesíthető – tételes elszámolással – a tartalékkeretből felhasznált összeg is, a számlában külön tételként feltüntetve.

f) A készültség állapotáról a vállalkozónak költségvetési elszámolást kell készítenie minden számlához, mellyel igazolja az előírt mérték elérését. Ez a teljesítésigazolás kiállításának egyik feltétele.

18


23. Számlázási további feltételek:a. Számlázási név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.Adószám: 15789934-2-51

b. Számlaküldési cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó IgazgatóságaPénzügyi és Számviteli Főosztály1054 Budapest, Széchenyi utca 2.1373 Budapest, Pf. 567.

24. Vállalkozó a 22. pont szerinti számlák kiállítására és benyújtására csak a teljesítés jelen szerződés szerinti igazolása (mindkét fél által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyv) alapján jogosult.

25. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;

ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.

26. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.

27. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban rögzítettek szerinti behajtási költségátalányt fizet.

28. A szakmai teljesítésigazolás (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) (mely alatt a Felek a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdésekben szereplő teljesítésigazolást értik) - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a Megrendelő részéről Kátai Péter osztályvezető, vagy Bencsik Ádám biztonsági szakreferens, vagy Szabadi Csaba biztonsági szakreferens önállóan jogosultak.

29. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele (fentiek szerint) keletkeztet.

3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott (kivitelezésre vonatkozó) teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 0,2%-a/naptári nap minden megkezdett naptári napra. A 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.

4. Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 36+….. hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:

19


- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- elemi csapás,

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

- a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Vállalkozó a teljesítéskor teljes körűen, írásban tájékoztatta erről a Megrendelőt)

miatt következett be.

6. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 2 órán belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 24 óra. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a Megrendelő által meghatározott időtartam az irányadó.

7. Felek rögzítik, hogy a helyszínen nem javítható rendszerelemek (eszköz) esetén a fenti határidőben köteles a Vállalkozó megfelelő (az eredetivel funkcionálisan mindenben egyező vagy jobb) csereszközt a megjavított/kicserélt eszköz rendszerbe történő beépítéséig a saját költségén biztosítani (a szükséges illesztési feladatokat ellátni). A csereeszköz nem kerül a Megrendelő tulajdonába, kivéve, ha az eredeti eszköz nem javítható, és Vállalkozó ezen csereszközzel teljesíti a kicserélési kötelezettségét.

8. Kicserélés esetében csak új eszköz építhető be. Vállalkozó nem léphet fel további fizetési igénnyel akkor sem, ha a kicserélt (új) eszköz nagyobb értékű, mint az eredeti eszköz.

9. A jótállás keretében kicserélt szerkezetekre, gépekre, alkatrészekre, berendezésekre, stb., azok átvételét követően a jótállási időszak - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - újból kezdődik. Vállalkozó köteles az elvégzett hibajavításokról minden esetben külön munkalapot felvenni a leltári szám, azonosításra alkalmas adatok feltüntetésével.

10. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, illetve bekövetkezett közvetlen, ill. közvetett károkat, amelyek a hibás teljesítés okán a Megrendelőnél keletkeztek.

11. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. adott esetben külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

12. A jótállás körében a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kötelezettsége - a gyártói előírások szerint, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a 18. mellékletében meghatározott módon és gyakorisággal - a karbantartási feladatok ellátása a beépített anyagokra, készletekre, termékekre, berendezésekre stb, illetve hálózatokra és rendszerekre, mely karbantartás biztosítja a Vállalkozó által vállalt jótállás hatályának fennállását a vállalásnak megfelelően.

13. Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig köteles megadni, hogy a hibabejelentés milyen módon és milyen elérhetőségeken (pl. e-mail, telefon, telefax) tehető meg.

14. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan keletkezett károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.

15. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.

16. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a teljesítéstől számítottan 72 hónapon keresztül a cserealkatrész-ellátást teljes körűen biztosítani. Amennyiben ezt bármely okból nem biztosítja, és a

20


rendszer működéséhez szükséges lenne a cserealkatrész, akkor a Vállalkozó a saját költségén köteles a rendszer úgy átalakítani (adott esetben tervezéssel, engedélyeztetéssel és kivitelezéssel), hogy az ismételten működőképes legyen.

17. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek teljesítéséhez a szerződés teljes tartama alatt olyan alkatrészkészlettel fog rendelkezni, mely a fenti kötelezettségek maradéktalan és határidőre történő teljesítését lehetővé teszi. Vállalkozó a jótállási/alkatrészbiztosítási kötelezettsége körében nem hivatkozhat arra, hogy nem áll rendelkezésére a megfelelő alkatrész.

18. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (mely a jótállási időszak kezdete) jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon. A jótállási biztosíték a Vállalkozót terhelő jótállási igények biztosítását szolgálja. Mértéke a tartalékkeret nélküli, nettó vállalkozói díj 5%-a.

19. Amennyiben a biztosíték nem óvadékkent kerül szolgáltatásra, a Megrendelő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás).

20. A jótállási biztosítéknak a jelen fejezet szerinti jótállási időszak leteltét követő 60 naptári napig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek) lennie.

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik azzal, hogy a Vállalkozóra irányadó teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap. Előteljesítés megengedett. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztonságtechnikai kivitelezési tevékenység vonatkozásában a munkavégzést a komplex kivitelezési munkák ütemezéséhez, illetve készültségéhez igazodva lehet ütemezni a kivitelezést végző vállalkozóval és Megrendelővel való folyamatos egyeztetés mellett.

2. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 30 naptári napos időtartama nem számít bele.

3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.

4. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

5. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben, tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. A Vállalkozó által átadott terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. E körben különösen rögzítik a felek, hogy a telepítendő rendszereknek kompatibilisnek kell lenniük a műszaki leírásban meghatározott NAV központi egységes rendszereivel.

21


2. A Vállalkozó a kivitelezést kizárólag az általa elkészített, a NAV Központi Irányítás Biztonsági Főosztálya által jóváhagyott és a tűzjelző rendszer vonatkozásában a tűzoltó szakhatóság által engedélyezett kiviteli tervdokumentáció alapján kezdheti meg.

3. A munkaterületet Megrendelő a tárgyi ingatlan építészeti felújítására (komplex kivitelezés) kötendő szerződés kivitelezőjével egyeztetve, a komplex kivitelezési szerződés szerinti munkák előrehaladásának függvényében, meghatározott készültségi állapot elérése esetén adja a Vállalkozó birtokába az alábbiak szerint..

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomása volt arról, hogy a munkaterületen a teljesítési időszakban egy másik vállalkozó is munkát végez. Ezen Vállalkozó feladata a tárgyi felépítményben az építészeti, gépészeti felújítás ellátása és a meglévő felújítandó épülethez csatlakozó, egy kisebb új épület megépítése.

5. Vállalkozó a munkaterületet – amennyiben a másik vállalkozóval a szerződés megkötésre kerül és a teljesítés megkezdődik (munkaterület átadás) tehát a fentebb említett másik Vállalkozóval (építészeti vállalkozó) közösen jogosult birtokolni és használni a másik vállalkozónak való munkaterületátadást követően a másik munkájának elősegítése mellett és szükségtelen zavarása nélkül. Vállalkozó köteles együttműködni az építészeti vállalkozóval és a teljesítését elősegíteni. A munkaterülettel kapcsolatos – jelen szerződésben és a műszaki leírásokban rögzített - (kivitelezésen kívüli, kapcsolódó) feladatokat a munkaterület érintett része esetén azon vállalkozónak kell teljesítenie, aki az adott munkaterület-részen (vagy azzal kapcsolatban) munkát végez. Amennyiben mindkét vállalkozó egyszerre végez tényleges munkát az érintett munkaterületen, akkor a fenti kötelezettségek a feleket egyetemlegesen terhelik.

6. Az esetleges párhuzamos kivitelezésre tekintettel, mindegyik projekt kivitelezője köteles saját organizációs tervét, építési ütemtervét a megvalósítás során folyamatosan összehangolni. A kivitelezés során ezen kötelezettségek teljesítésével összefüggésben — akadályoztatásra hivatkozással — határidő módosítás, vagy többletköltség nem számolható el, azt megajánlott ellenszolgáltatás tartalmazza azzal, hogy fentiek okán tartalékkeret nem vehető igénybe.

7. Amennyiben vállalkozók nem tudnak megállapodni, akkor bármelyikük indítványára az építészeti kivitelezésre vonatkozó műszaki ellenőr jogosult dönteni, mely döntést kötelesek a vállalkozók tudomásul venni, és annak megfelelően teljesíteni. Jelen szerződés vállalkozója kijelenti, hogy a teljesítés során a fenti körben az építészeti kivitelezési feladatok műszaki ellenőrének az utasítását akkor is tudomásul veszi és teljesíti, ha jelen szerződés vonatkozásában nem minősül műszaki ellenőrnek.

8. Azon vállalkozó, amely okán egyebekben a fenti szabályozás be nem tartása miatt a Megrendelőnek vagy a másik vállalkozónak kára merül fel, köteles azt a károsultnak közvetlenül megtéríteni az átadás-átvételi eljárás lezárásáig.

9. Felek rögzítik, hogy ugyanezen kötelezettségek az építészeti vállalkozó vonatkozásában is előírásra kerülnek.

10. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.

11. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

12. A kivitelezés vonatkozásában a Felek az alábbiakban állapodnak meg azzal, hogy jelen fejezetben rögzített jogok és kötelezettségek a Vállalkozót csak az általa ténylegesen végzett tevékenységgel összefüggésben és az építészeti kivitelezést végző vállalkozó tevékenységével összhangban jogosítják ill. kötelezik azzal, hogy vállalkozók egymás munkáját szükségtelenül nem zavarhatják vagy akadályozhatják.

13. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor az építési naplóban rögzítettek alapján köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár.

22


14. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

15. Vállalkozó köteles a kivitelezés tűzvédelmi feladatainak ellátására.16. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet a tevékenységéhez szükséges

mértékben és annak megfelelően használni. Vállalkozó felel mindazon - akár az ingatlanban, akár az építészeti kivitelezést végző vállalkozó tulajdonában keletkezett - károkért, amely ezen kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítésére vagy mulasztására vezethető vissza.

17. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát a vonatkozó Önkormányzati Rendelet figyelembevételével végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelőnek, illetve a komplex kivitelezési és a biztonságtechnikai munkák koordinálásával külön közbeszerzési szerződés alapján megbízott műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve történhet azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető.

18. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani, a közlekedés folyamatosságát biztosítani.

19. Vállalkozó felelőssége a munkaterület állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az munkavégzés jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani.

20. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

21. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a Megrendelőt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

22. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.

23. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi.

24. Vállalkozó köteles biztosítani annak lehetőségét a teljesítés során, hogy a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselője az eszközöket Vállalkozó és/vagy a gyártó/forgalmazó telephelyén is ellenőrizze működési teszt során. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

25. Vállalkozó csak olyan eszközt, berendezést telepíthet a helyszíneken, amit a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselője előzetesen jóváhagyott. A jóváhagyást jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amennyiben az ajánlatában megjelölt eszközöktől, berendezésektől eltérés van. E körben megfelelően irányadó a jelen szerződés 2. 12. pontja, illetve felek rögzítik, hogy amennyiben ilyen eset merül fel, akkor az a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerinti körülménynek minősül azzal, hogy az ellenérték nem változhat ennek okán.

26. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.27. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő

Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a Megrendelőnek

23


át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról a jogszabályi feltételeknek megfelelően köteles írásban nyilatkozni. A kivitelezés során az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint igazolt elvárt műszaki teljesítményű, Megrendelő által elfogadott anyagok, eszközök, szerkezetek, berendezések használhatók fel, melyek alkalmasságát a Vállalkozó szavatolja. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkavégzés során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a rendeltetésszerű használat követelményének.

28. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóira (közreműködőire) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.

29. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnés napjától számított 3 naptári napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

30. A szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

31. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak és munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

32. A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik

féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.

2. Vállalkozó a tevékenysége során a tudomására jutott valamennyi a Megrendelő adatbázisában szereplő harmadik személyre, ügyletre vonatkozó adatot köteles titokként kezelni.

3. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.

4. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

5. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.

6. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló

24


közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

7. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

9. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

10. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:Megrendelő részéről:

Telefon: , Fax: ……………….…………………

Vállalkozó részéről: ……………………………………………..

Telefon: …………………..……, Fax: ……………….…………………

Felelős műszaki vezető ……………………………………………..

11. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 12. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon

belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 13. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek

eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.14. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a

Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

25


7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást legfeljebb az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.

2. Vállalkozónak a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselőjével közösen kell a műszaki átadás-átvételt végrehajtani.

3. A részletes szabályokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.4. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik

az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a 10 munkanapot.

5. Az átvétel feltétele különösen 4 (papíralapú és 1 pld. elektronikus) pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek.

6. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.

7. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 3-3 pld-ban a megvalósulási dokumentációt (CD-én és papíralapon), és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.

8. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.10. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő

hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 munkanap.

8. Szerzői jogi rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások (eredménytermékek) vonatkozásában a Megrendelő a vállalkozói díj kifizetésével teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. Ez a jog kiterjed különösen a kivitelezés megvalósulását követően felmerülő átalakítási, bővítési igények esetén a továbbtervezésre, engedélyeztetésre, pályáztatások során tenderdokumentációk részeként való nyilvánosságra hozatalra. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket fizetnie.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a Vállalkozó a szerződés során létrehozott szellemi alkotást (Megrendelő részére átadott dokumentumok) csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

9. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok26


1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével.

2. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani a másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.

3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy az építési engedély hatályának lejárta okán kifejezetten fontos érdeke, hogy az építési napló 2018. január 8-ig megnyitásra kerüljön. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötésre kerül, de bármely okból az építési napló 2018. január 8-ig nem kerül megnyitásra, akkor jelen szerződés a fenti napot követő napon minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik. Vállalkozó rögzíti, hogy a fentiek okán jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond, hogy bármely jogcímen a Megrendelővel szemben fizetési igényt érvényesítsen.

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösena. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt

minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),c. Vállalkozó az építész-kivitelező munkaját szükségtelenül akadályozza, vagy zavarja és ezt

felhívás ellenére sem szűnteti meg,d. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul,e. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a

cégbíróságnál benyújtásra kerültf. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy

részben,g. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul, h. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 napot meghaladóan

elmulasztja, i. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt

a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, j. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,k. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból

megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,

l. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén,

m. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,n. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,o. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,p. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,q. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen: a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a

felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja. b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy c. egyébként Vállalkozó tevékenységét a szerződésben előírt kötelezettsége megszegésével vagy

elmulasztásával lehetetlenné teszi.

27


6. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.

7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.

8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

9. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

10. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában a birtoklási joga nem áll fenn, azt a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének esetére jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról.

10. Egyéb rendelkezések

1. Vállalkozó köteles – a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-a alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig – az eljárást megindító felhívásban meghatározott felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, valamint a felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt

28


bemutatni és másolati példányban a Megrendelő részére átadni. Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.

2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha a vis maiorok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az

olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy a közbeszerzési dokumentum rendelkezése kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

8. Jelen szerződés 4 (négy) megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

9. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok.

10. Vállalkozó és képviselője kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint átlátható szervezetnek minősül, továbbá, hogy tisztában vannak ennek jogintézményeivel és jogkövetkezményeivel.

11. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

29


Kelt: ………………………………………., 2017. …………………………………………………

…………………………………………….

Megrendelő

…………………………………………….

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

30


4. KÖTETAJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

1. számú mellékletTARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN

OldalszámTartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. számú melléklet)Felolvasólap (2.1./2.2. számú melléklet)

Árazott költségvetés (2/A. számú melléklet)

Szakmai ajánlat (2/B. számú melléklet)Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján (eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be.) (3/A. számú melléklet)Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint (3/B. számú melléklet)

Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolásokA felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó vonatkozásában (4. számú melléklet)

Nyilatkozat Magyarország alaptörvénye 39. Cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről (5. számú melléklet)

Az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolásokAjánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (6. számú melléklet)Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (7. számú melléklet)

Nyilatkozat vagyon- és felelősségbiztosításról (8. számú melléklet)

Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (9. számú melléklet)

Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott esetben)

Üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben)Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

önálló mellékletben

Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben)

+ Ajánlat papír alapú példánya 1 darab elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón

31


2.1. számú mellékletFELOLVASÓLAP

(önálló ajánlattétel esetén)

1. AjánlattevőNév: _________________________________________________________________________________Székhely: _____________________________________________________________________________Telefon: __________________________________ Fax: ________________________________________E-mail: ___________________________________Adószám: _________________________________

2. Ajánlattétel tárgya:„A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum

biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése”

3. Ajánlat:

Értékelési szempont Megajánlás1. Tartalékkeret és ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj (HUF) ….. Ft

2.

A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 36 hónap) ... hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

32


2.2. számú mellékletFELOLVASÓLAP

(közös ajánlattétel esetén)

1. Közös ajánlattevőkNév: _________________________________________________________________________________Székhely: _____________________________________________________________________________Telefon: __________________________________ Fax: ________________________________________E-mail: _______________________________________Adószám: _____________________________________Tagok adatai (név, székhely): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tagok adatai (név, székhely): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ajánlattétel tárgya:„A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése”

3. Ajánlat:

Értékelési szempont Megajánlás1. Tartalékkeret és ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj (HUF) ….. Ft

2.

A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 36 hónap) ... hónap




33


2/A. számú mellékletÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése

Munkanemek, alrendszerek megnevezése nettó díj [Ft]3







Tartalékkeret és ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj (HUF)4





3 A sárgával jelölt cellák kitöltése kötelező.4 A felolvasólapon feltüntetendő érték

34


2/B. számú mellékletSZAKMAI AJÁNLAT

A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése

Szakágak megnevezése Megajánlott fő eszközcsoportok gyártója

Behatolásjelző rendszer

Beépített automatikus tűzjelző rendszer

Beléptető rendszer

Videó megfigyelő és képrögzítő rendszer

Kulcsfelügyeleti rendszer

Biztonságfelügyeleti rendszer




35


3/A. számú mellékletAJÁNLATI NYILATKOZAT

A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN5

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ (székhely:__________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott6 képviselője a(z) „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése ” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

I.A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.

II.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………vállalkozásnak7 minősül /

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá8.

III.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír alapú példányával mindenben megegyezik.


(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

5 Az ajánlatnak a nyilatkozat eredeti példányát kell tartalmaznia6 Kérjük aláhúzással jelölni!7 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.8 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

36


3/B. számú mellékletNYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE SZERINT

A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése, tervezése és kiépítése

A teljesítés során alvállakozóként gazdasági szereplőt igénybe kívánok venni:

igen - nem9

Amennyiben igen, a gazdasági szereplő(k) neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, valamint a közbeszerzés érintett része(i)10:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



9 megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni10 Amennyiben ismert. (Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pont)

37


4. számú melléklet

NYILATKOZATa kizáró okok vonatkozásában

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________

(székhely:__________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott11 képviselője a(z)

„A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai

rendszerének teljes körű korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a

kizáró okok vonatkozásában.

I.

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok

hatálya alá.

II.

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában

meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

III.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet12

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy13

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges

tulajdonosról14:

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________15

vagy

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges

tulajdonosa.


(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

11 Kérjük aláhúzással jelölni!12 Megfelelő válasz aláhúzandó!13 Megfelelő válasz aláhúzandó!14 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

15 Szükség esetén bővíthető!38


meghatalmazott képviselő aláírása)5. számú melléklet

NYILATKOZAT A MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 39. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉBEN

FOGLALT ÁTLÁTHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány/aláírásminta alapján:

Szervezet neve:

Székhelye:

Adóilletősége:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

(Az aláírási címpéldány vagy aláírásminta másolatát a nyilatkozattételi jogosultság ellenőrzése céljából kérjük csatolni!)

2 Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), és nyertességem esetén vállalom (vállaljuk) hogy

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a költségvetéséből csak a fenti feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet részére nyújthat támogatást, illetve teljesíthet szerződés alapján kifizetést, ennek megfelelően a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:

b) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

c) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.



39


TÁJÉKOZTATÁS

5. számú melléklethez

Magyarország Alaptörvényének 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

Az átlátható szervezetre vonatkozó kritériumokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a 3.§ (1) bekezdés 1. pontja határozza meg:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

40



NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ (székhely:__________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott16 képviselője a(z) „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése ” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom.

Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás17

Vagy

Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban18

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.



16 Kérjük aláhúzással jelölni!17 Megfelelő válasz aláhúzandó!18 Megfelelő válasz aláhúzandó!

41



MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ (székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó19 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: ______________________________), hogy a(z) „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.


______________________________ ______________________________(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:Név: Név:Lakcím: Lakcím:

19 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!42



NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott___________________________________________ mint a(z)

________________________________ (székhely:__________________________________) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a(z) „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű

korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán

n y i l a t k o z o m, hogy

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az alább részletezett felelősségbiztosítással

rendelkezni fogok.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés tárgyát képező vagyonvédelmi rendszer kialakítására szóló, összkockázatú

felelősségbiztosítással, vagy azzal egyenértékű biztosítási szerződéssel (a továbbiakban: felelősségbiztosítás)

kell rendelkeznie. A felelősségbiztosítás mértékének el kell érnie káreseményenként a nettó 10 millió Ft-ot,

évente pedig a nettó 50 millió Ft-ot, mely összeg kizárólag a Szerződés tárgya szerinti projekt vonatkozásában

szolgálhat fedezetül.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben Nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés

időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő

felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)

bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.



43



NYILATKOZAT A JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________

(székhely:__________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott20

képviselője „A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum

biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán

n y i l a t k o z o m, hogy

a jótállási időtartam kezdetétől a lejártát követő 60 napig, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj

5%-ával megegyező mértékű jótállási biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.



20 Kérjük aláhúzással jelölni!44


5. KÖTETMŰSZAKI LEÍRÁS

„A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum biztonságtechnikai rendszerének teljes körű korszerűsítése”

1. BevezetésAz alábbiakban bemutatásra kerülő dokumentáció tartalmazza az Ajánlatkérő által elvárt minimális műszaki követelményeket és a telepítéssel összefüggő műszaki igényeket.

2. Objektum leírásaA NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága 1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. szám alatti irodaépülete 1980-ban épült. A NAV a korszerűtlen épület komplex építészeti, gépészeti és elektromos felújítását tervezi. A beruházás keretében lecserélésre kerül az épület teljes homlokzati rendszere – beleértve a nyílászárókat is – megújul az épület épületgépészeti rendszere, valamint az erős- és gyengeáramú elektromos hálózata is. Egyúttal – az igényeknek megfelelően, az udvar részleges beépítésével – bővül a földszinten található ügyfélszolgálat alapterülete is. A tervezett átalakítás építési engedély köteles tevékenység.

Az építészeti beruházáshoz kapcsolódva egységes, a biztonságtechnikai rendszerek felújítását célzó – a rendszerek összeállítását és komplex kivitelezését egyaránt magában foglaló – közbeszerzési eljárás indítása szükséges.

Jelen műszaki leírás a biztonságtechnikai rendszerek korszerűsítésének kialakítási szempontjait, valamint a korszerűsített rendszerekkel kapcsolatos műszaki követelményrendszert tartalmazza.

Az épületben jelenleg az alábbi biztonságtechnikai rendszerek működnek:

Honeywell Intelliguard 9000 típusú behatolásjelző rendszer

Honeywell FS45 típusú tűzjelző rendszer

Honeywell IQ típusú beléptető rendszer

AV-Tech típusú videómegfigyelő rendszer

A Honeywell gyártmányú biztonságtechnikai rendszerek informatikai hálózaton keresztül felcsatlakoznak a 1132 Budapest, Váci út 48. sz. alatti NAV épület grafikus távfelügyeleti szerverére. A rendszerek 2001. és 2003. között kerültek kiépítésre.

Jelen projekt a felsorolt biztonságtechnikai rendszerek jogszabályok és belső szabályzatok által megkövetelt kiépítését, korszerűsítését célozza. A Nyertes pályázó feladata – az építész és az elektromos tervezők által biztosított adatszolgáltatás alapján – a felújítandó biztonságtechnikai rendszerek rendszer-kialakítása, valamint a Ajánlatkérő által előzetesen jóváhagyott terveknek megfelelően a rendszerek telepítése – beleértve a nyomvonalépítést (kábeltálcázást kivéve), kábelezést, szerelvényezést – a rendszerek üzembe helyezése és programozása, a rendszerek felhasználói szintű oktatása, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, a tűzjelző rendszer szakhatósági engedélyeztetése, a rendszerek átadása. A biztonságtechnikai rendszerek kivitelezőjének a projekt teljes időszakában kooperatív módon kell együttműködnie a generálkivitelező erős- és gyengeáramú kivitelezőjével.

3. A munkavégzéssel kapcsolatos általános irányelvek, követelmények

45


A kivitelezést az építési beruházás üteméhez igazodva kell végezni. A Nyertes ajánlattevő saját költségén köteles gondoskodni minden olyan eszközről, anyagról,

berendezésről és munkaerőről, amely a munkának a megfelelő elvégzéséhez szükséges, valamint ezek munkaterületre történő szállításáról. A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok, berendezések be- és kiszállítása esetén a Nyertes ajánlattevő, illetve munkavállalója köteles az objektum biztonsági szolgálatának a szállítólevelet vagy azzal azonos tartalmú más okmányt és a szállított anyagot bemutatni

A munkavégzés ütemezését a NAV megbízott képviselőjével, illetve a komplex felújítást végző vállalkozással minden esetben előzetesen egyeztetni szükséges. A munkaterületet minden esetben a komplex felújítást végző vállalkozás biztosítja előzetes egyeztetés szerint.

A Nyertes ajánlattevőnek minden munkafázist követően és a nap végén gondoskodnia kell a szükséges takarítás elvégzéséről, a munkavégzés során keletkező hulladék elszállításáról.

Amennyiben a bútorzatban, falazatban, vagy egyéb berendezésekben, rendszerekben a Nyertes ajánlattevő indokolatlan mértékben, neki felróható okból kárt okoz, köteles az eredeti állapot visszaállításáról saját költségén gondoskodni.

A be nem épített, vagy fel nem szerelt biztonságtechnikai eszközök és segédanyagok, valamint a kivitelezés során a munkaterületen elhelyezett szerszámok őrzéséről a Nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A Nyertes ajánlattevőnek a munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartania a munka-, baleset-, tűz- és érintésvédelmi előírásokat, szabályokat.

4. Az árajánlat tartalmi elemei

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az objektumban kiépítendő valamennyi – jelen műszaki leírás követelményeit teljesítő – biztonságtechnikai alrendszer árazott költségvetését. A felolvasólapon a Tartalékkeret és ÁFA nélküli vállalkozói díjat kell feltüntetni, mely az alrendszerek kialakítási árai az 5% tartalékkeret nélkül:

Munkanemek, alrendszerek megnevezése nettó díj [Ft]







Tartalékkeret és ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj (HUF)21


ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj 5% tartalékkerettel (HUF)

21 A felolvasólapon feltüntetendő érték.46


A tartalékkeret kizárólag a NAV KI Biztonsági Főosztályának előzetes írásos hozzájárulásával használható fel.

Az ajánlathoz csatolni kell a részletes kereskedelmi árajánlatot, melynek tartalmaznia kell a biztonságtechnikai alrendszerek kialakításának ellenszolgáltatását, a részletes eszköz árait, valamint a telepítési és egyéb járulékos költségeit.

A Vállalkozó a kivitelezést az általa elkészített, a NAV Központi Irányítás Biztonsági Főosztálya által jóváhagyott és a tűzjelző rendszer vonatkozásában a tűzoltó szakhatóság által engedélyezett kiviteli tervdokumentáció alapján kezdheti meg, melynek összhangban kell lennie a komplex felújításra vonatkozó tervdokumentációval.

A kivitelezés során a tervektől való eltérés kizárólag a NAV Központi Irányítás Biztonsági Főosztályával történő egyeztetést követően – írásos jóváhagyás mellett – lehetséges.

5. Általános rendszerkövetelmények

A Nyertes ajánlattevőnek a biztonságtechnikai és a tűzjelzőhálózat összeállításakor figyelemmel kell lenni az épület komplex felújítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció sajátos tartalmára (berendezések, szerkezetek, gépek, hálózatok stb kialakítása és bekötése érdekében), ezért az esetleges módosításokat és kapcsolódó pontokat annak a területnek érintett tervezőivel, a NAV GEI OÜF (Gazdasági Ellátó Igazgatóság Objektum-üzemeltetési Főosztály) képviselőjével, az általa megbízott műszaki ellenőrrel, illetve a felújítást végző generál kivitelezővel egyeztetni köteles.

A Nyertes ajánlattevőnek folyamatos egyeztetést kell folytatnia a NAV megbízott műszaki ellenőreivel a a használatbavételi engedély megszerzéséig.

Amennyiben a Nyertes ajánlattevő műszaki szükségességből beavatkozik az épület erősáramú hálózatába és táppontot képez a kivitelezendő biztonságtechnikai rendszerhez, akkor azt az erősáramú villamos berendezések érintésvédelme és létesítése szabványok szerint kell végeznie és dokumentálnia a megbízott műszaki ellenőr és a komplex felújítást végző generál vállalkozás előzetes jóváhagyásával.

Minden olyan eszközt, segédanyagot, amely a rendszer tervezett funkcióinak működőképességéhez szükséges, a Nyertes ajánlattevőnek kell – többletköltség érvényesítése nélkül – biztosítania.

A biztonságtechnikai rendszerek erősáramú csatlakozási pontjait a Nyertes ajánlattevőnek ellenőriznie kell, és szükség esetén ezek módosításait, kiegészítéseit el kell végeznie a tervező és a komplex felújítás megrendelőjének, illetve az általa megbízott műszaki ellenőr jóváhagyásával, valamint a komplex felújítás megrendelőjének hozzájárulása alapján a generál vállalkozással történő együttműködéssel.

A biztonságtechnikai rendszerek kábeleit a beazonosíthatóság érdekében feliratozni kell. A sodrott eres vezetékek bekötésénél érvéghüvely alkalmazása kötelező, a vezetékek összekötését – a szakmai irányelveknek megfelelően és egyéb előírás hiányában – forrasztással kell megoldani.

Az elkészült biztonságtechnikai rendszerek érintett felhasználói számára rendszerenként legalább két alkalommal oktatást kell tartani, az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

Előzetesen a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselője ellenőrzi a beépítendő egységek, eszközök paramétereit, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzési eljárás dokumentációiban és szerződéseiben kiírt feltételeknek és alkalmasak-e az előírt funkciók teljesítésére. Alapja a közbeszerzési eljárás dokumentációi és szerződései.

47


A Nyertes ajánlattevő biztosítson lehetőséget a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselője számára, hogy az eszközöket Nyertes ajánlattevő és/vagy a gyártó/forgalmazó telephelyén is ellenőrizze működési teszt során. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Nyertes ajánlattevő csak olyan eszközt, berendezést telepíthet a helyszíneken, amit a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselője előzetesen jóváhagyott. A jóváhagyást jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amennyiben az ajánlatában megjelölt eszközöktől, berendezésektől eltérés van.

A behatolásjelző, a beléptető, valamint a tűzjelző rendszer tekintetében a telepített rendszereknek kompatibilisnek kell lenniük a NAV központilag egységes Honeywell típusú biztonságfelügyeleti rendszerével

A videomegfigyelő és képrögzítő rendszer tekintetében a telepített rendszernek kompatibilisnek kell lennie az iVMS 4200 és iVMS 5200 szoftvereivel.

6. Behatolásjelző rendszer telepítésének irányelvei, követelményei

A NAV egyes objektumaiba telepített behatolásjelző rendszerek jelenleg az alábbi követelményeket teljesítik, melyeket műszakilag köteles a Nyertes ajánlattevő, mint minimális műszaki követelményt betartani:

o IP címen keresztüli távprogramozás,

o kompatibilitás a NAV központi távfelügyeleti rendszerével,

o magyar nyelvű szoftver,

o az elektronikus berendezés az egész épület folyamatos felügyeletét el tudja látni,

o az érzékelők a védett területen csatlakozzanak a jelfeldolgozó egységre,

o bármely zóna bármely másik zónával csoportosítható,

o a rendszer teljes kiépítésben legalább 520 darab érzékelő megkülönböztetésére legyen alkalmas. A logikailag összetartozó csoportokat (partíciókat) szabadon lehessen egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolt állapotba állítani,

o a központ rendelkezzen programozható kimenetekkel más biztonságtechnikai rendszerek működésének vezérlésére,

o a központ működtetése, valamint a kijelzés a helyiségkönyvben meghatározott helyre telepített kijelző egységgel történjen, ugyanakkor legyen lehetőség az egyes partíciók helyszínen történő (külön elhelyezett másodkezelők segítségével) üzemmód váltására is,

o a kezelővel az összes szükséges felhasználói funkció legyen elvégezhető,

o a rendszer elsődleges áramellátását külön megjelölt kismegszakító(k)ról kell kiépíteni, (amennyiben több áramellátási hely kerül felhasználásra, azok kimaradását a rendszernek külön jeleznie kell)

o az elsődleges tápellátás kiesése esetén biztosítani kell a behatolásjelző rendszer autonóm másodlagos táplálását, melynek minimum 72 órán keresztül kell biztosítania a teljes rendszer működését és még egy riasztási ciklust,

48


o a rendszerben alkalmazott berendezések, érzékelők nyugat-európai és magyar biztosítótársaságok által minősítve legyenek, megfelelve az EN-50131 Grade-2 és a MABISZ előírásainak,

o a rendszerben általánosan használt mozgásérzékelő a passzív infra mozgásérzékelő,

o a felületvédelemben alkalmazandó akusztikus üvegtörés érzékelők a védett felületen annak támadása során keletkezett hangokat és más rezgéseket detektáljanak,

o nyitásvédelemre nyitásérzékelőt kell használni, a fémszerkezeteknél a mágneses söntölést elkerülő technológiával telepítve,

A telepített rendszer részegységeinek az alábbi minimális műszaki követelményeket kell, hogy teljesítsék:

Központ:

minimális zónaszám: 520,

minimális területszám (partíció): 32,

adat kommunkáció: busz rendszer,

eseménytár: min. 2000 esemény,

rendelkezzen IP hálózatos átjelzővel (Ethernet modul),

MABISZ minősítés.

Zónabővítők:

minimum 8 bemenet,

szükség esetén felügyelt segédtáppal szerelt,

adat kommunikáció: busz rendszer,


Nyitásérzékelők

4 vezetékes, szabotázsvédett,

előfeszített relé,

minimum 30 mm kapcsolási távolság,


Mozgásérzékelők

digitális passzív infra,

érzékelő maszkolás kívülről ne legyen látható,

49


magas fokú RFI és EMI védettség,

digitális impulzus számlálás,

megbontás elleni szabotázsvédelem,

érzékelést jelző LED tiltható,

automatikus hőmérséklet kompenzáció,


Üvegtörés érzékelők

akusztikus, kétfrekvenciás működés

állítható érzékenység,

mikroprocesszoros jelfeldolgozás,

minimum 9m érzékelési távolság,

memória,


Támadásjelző

asztallapra szerelhető rejtett, lehúzós kivitel,

memória.

LCD kezelő egység:

legalább 2 soros kijelző,

bármely kezelőről bármely kiválasztott terület kezelhető legyen,

adat kommunikáció: Busz rendszer, min. 1 km távolságra alkalmas,


a Nyertes ajánlattevő feladata a kiépített behatolásjelző rendszer IP kommunikátorának ethernet hálózatra történő kötése

Megvalósítandó cél a behatolásjelző rendszer tekintetében:

A videómegfigyelő és képrögzítő rendszer rack szekrényét nyitásérzékelővel kell ellátni.

Pince

A pincében található L1 jelzésű rácsajtóra nyitható szárnyanként nyitásérzékelőt kell telepíteni.

A pincében található rácsajtó mögé függöny karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

50


Térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni a pince hátsó helyiségében, úgy, hogy annak érzékelési tartománya kiterjedjen a teheremelő előtti területre.

A P00 jelzésű lépcsőházba lévő T2.1. ajtóra nyitásérzékelőt kell telepíteni

A P00 jelzésű lépcsőházba térlátó karakterisztikájú mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A P03, P04 jelzésű helyiségek bejárati ajtajára nyitásérzékelőt, valamint a helyiségbe térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A pincei irattárba nedvességérzékelőket kell telepíteni.

Földszint

A földszinti üvegfelületekhez akusztikus üvegtörés érzékelőt kell telepíteni (nyitható/fix ablakok, üvegportálok, szélfogó, üvegezett ajtók).

A H64 jelzésű tolóajtóra nyitható szárnyanként nyitásérzékelőt kell telepíteni.

Az F05 és F01 jelzésű szélfogóba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

Az áthajtóban található teheremelő ajtajára egy nyitásérzékelőt kell telepíteni.

Az ügyfélpultokhoz pultonként 1 darab (összesen: 22 darab) kézi működtetésű, lehúzható támadásjelzőt kell telepíteni. A támadásjelző működtetése során riasztást kell generálnia a biztonsági szolgálatnál elhelyezett felügyeleti rendszer munkaállomásán.

Az F03 helyiségbe kézi működtetésű lehúzható támadásjelzőt kell telepíteni. A támadásjelző működtetése során riasztást kell generálnia a 1036 Budapest, Tímár utca 11 szám alatt található Távfelügyeleti Biztonsági Központ felügyeleti munkaállomásán.

Az F07 F21, F15, F16, F19, F09A, F10A jelzésű helyiségekbe térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A váró valamint az ügyféltér térvédelme érdekében mennyezeti mozgásérzékelőt kell telepíteni.

I. Emelet

A folyosón csapdaszerű védelmet kell kialakítani melynek során folyosó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőket kell telepíteni.

A 100-as IT jelzésű helyiségbe üvegtörés érzékelőt és térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A H66 jelzésű ajtóhoz egy akusztikus üvegtörés érzékelőt, egy térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt és egy, a behatolásjelző rendszerbe kötött vészkulcs tartó fali dobozt kell telepíteni.

A 103, 109, 110 jelzésű helyiségbe térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A 111 jelzésű tárgyalóba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt és akusztikus üvegtörés érzékelőt kell telepíteni.

A 113 és 114 jelzésű helyiségekbe térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt, valamint akusztikus üvegtörés érzékelőt kell telepíteni.

51


A 106 jelzésű előadóba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt, valamint akusztikus üvegtörés érzékelőt kell telepíteni.

II. Emelet


A 200A jelzésű irattárba akusztikus üvegtörés érzékelőt és térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A H47 jelzésű üvegportálhoz akusztikus üvegtörés érzékelőt, valamint egy térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A 210,211, és a 221 jelzésű helyiségekben térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

III. Emelet


A 300A jelzésű IT irodába akusztikus üvegtörés érzékelőt, térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A 302 és 313 jelzésű vezetői irodákba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

VI. Emelet


A 400A jelzésű irattárba akusztikus üvegtörés érzékelőt, térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

A 401, 415,416-417, és 422 jelzésű vezetői irodákba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

V. Emelet


Az 500 IT és 502A irattárba akusztikus üvegtörés érzékelőt, térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

Az 503, 507-508, 512, 518, jelzésű vezetői irodákba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

VI. Emelet


A 623A és 622A jelzésű irattárakba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.52


A 600, 602-603, 606, 609, 617 jelzésű vezetői irodákba térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

Tető

A liftgépház előterébe térlátó karakterisztikájú PIR mozgásérzékelőt kell telepíteni.

Beépített nyitásérzékelők

Az építési beruházás kivitelezője által az előre telepített nyitásérzékelőket be kell kötni a behatolásjelző rendszerbe.

Önálló partícióként kell kezelni a következő területeket:

Pince irattár

Pince tároló (P03,P04)

Épület általános terület

I. emelet 100 IT helyiség

I. emelet 103-as vezetői iroda

I. emelet 109-es vezetői iroda

I. emelet 110-es vezetői iroda

II. emelet 200A irattár

II. emelet 210-es vezetői iroda



III. emelet 300A IT helyiség

III. emelet 302-es vezetői iroda

III. emelet 313-as vezetői iroda

IV. emelet 400A irattár

IV. emelet 401-es vezetői iroda

IV. emelet 415-ös vezetői iroda

IV. emelet 416-417-es vezetői iroda

IV. emelet 422-es vezetői iroda

V. emelet 500-as IT helyiség

53


V. emelet 502A irattár

V. emelet 503-as vezetői iroda

V. emelet 507-508-as vezetői iroda

V. emelet 512-es vezetői iroda

V. emelet 518-as vezetői iroda

VI. emelet 600-as vezetői iroda

VI. emelet 602-603-as vezetői iroda

VI. emelet 606-os vezetői iroda

VI. emelet 609-es vezetői iroda

VI. emelet 617-es vezetői iroda

Videómegfigyelő és képrögzítő rendszer rack szekrénye

Kezelő egységet kell elhelyezni az alábbi területekre:

A pincei irattárnál

Áthajtóban található teheremelőhöz

F03 jelzésű helyiségben

I. emelet 100-as IT helyiséghez

II. emelet lépcső és folyosó közötti átjáróba

III. emelet 302-es helyiséghez

IV. emelet lépcső és folyosó közötti átjáró

V. emelet lépcső és folyosó közötti átjáró

VI. emelet 623A és 622A irattárakhoz (egy darab közös a folyosón)

7. Beléptető rendszer telepítésének irányelvei, követelményei

Pince

Az L1 jelzésű rácsajtónál kétirányú beléptetési pontot kell létrehozni. A vésznyitási lehetőséget a helyiségből biztosítani kell. (pl.: vésznyitó gomb, vészkulcstartó)

Az ajtó zárszerkezetének beléptető rendszer által vezérelhetőnek kell lennie.

Földszint

54


Az F02 jelzésű előtérbe 2 darab terelőkkel kiegészített forgóvillát kell telepíteni, melyeken kétirányú beléptetési pontot kell létrehozni. A forgóvillák működtetését nyomógombos vezérléssel biztosítani kell az F03 jelzésű biztonsági szolgálat helyiségéből. Az elhelyezésre kerülő korlátokat mobil korlátként kell kialakítani, melyeket egy mozdulattal ki lehet emelni a helyükről.

A F04 jelzésű helyiségben lévő T2.1 ajtónál kétirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Az ajtó zárszerkezetét a beléptető rendszer által vezérelni kell.

I. Emelet

A 100 jelzésű IT helyiség bejárati ajtajánál kétirányú beléptetési pontot kell létrehozni. A vésznyitási lehetőséget a helyiségből biztosítani kell (pl.: vésznyitó gomb, vészkulcstartó).

II. Emelet

200A jelzésű irattári helyiség bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

III. Emelet

A 300A jelzésű IT helyiség bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

IV. Emelet

A 400A jelzésű irattári helyiség bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

V. Emelet

Az 502A jelzésű irattári bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

Az 500 jelzésű IT helyiség bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

Az 501A és 501B jelzésű helyiségek bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

VI. Emelet

A 623A valamint a 622A jelzésű irattári helyiségek bejárati ajtajánál egyirányú beléptetési pontot kell létrehozni. Kifele irányba funkcionális felirattal ellátott ajtónyitó gomb felszerelése szükséges.

Hálózati feszültség kimaradása esetén a szünetmentes áramforrás minimum 12 órán keresztül biztosítsa a rendszer autonóm működését.

A beléptető rendszerekhez tartózó vésznyitó gombok vagy kulcsdobozok állapotát át kell jeleztetni a behatolásjelző rendszerre.

A felhasznált elemeknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a NAV országos, egységesen kezelt Honeywell beléptető rendszeréhez.

A kártyaolvasóknak alkalmasnak kell lenniük a HID passzív proximity beléptető kártyák olvasására.55


A kártyaolvasók, olvasási távolsága ne legyen kisebb, mint 10 cm.

A rendszerhez a szükséges mennyiségű kártyát a NAV biztosítja.

Kétirányú beléptetési pontok esetén „ismételt belépés tiltása” funkció (antipassback) beállítása szükséges.

A két gépjármű behajtási ponthoz audio-video kaputelefon rendszert kell telepíteni. A video kaputelefonról érkező jelzés az őrszolgálathoz (F03 jelzésű helyiség) telepített beltéri egységen jelezzen, majd a létrejövő video és audio kapcsolaton keresztüli kommunikáció után a beltéri egységről vezérelni lehessen a sorompó nyitását.

Az utcafront felöli jobb oldali személyi bejárón kültéri egységet kell elhelyezni, úgy, hogy az azokról történő jelzés az őrszolgálathoz (F03 jelzésű helyiség) telepített beltéri egységen jelezzen, majd a létrejövő video és audio kapcsolaton keresztüli kommunikáció után a beltéri egységről vezérelni lehessen a kaput.

A porta helyiségben (F03) a kaputelefontól független sorompónyitó és kapunyitó gombot is telepíteni kell.

A porta helyiségből (F03) lehetővé kell tenni a 2 darab tolókapu nyomógombos vezérlését.

8. Videomegfigyelő rendszer irányelvei, követelményei

8.1 A videomegfigyelő rendszer hálózatának követelményei

A hálózat kiépítése során CAT5e vagy CAT6 tömör réz eres kábelt kell alkalmazni. Kültéri használat esetén a környezeti behatásoknak ellenálló kábeltípust, vagy védőcsövezést kell választani.

A kiépítendő videomegfigyelő rendszer IP kameráinak tápellátást POE-n keresztül kell biztosítani. Ott ahol szükséges POE-s switch használata, az eszközt védett téren belül nyitásérzékelővel ellátott zárható dobozban kell elhelyezni úgy, hogy a hozzáférés – az arra jogosult személy kivételével – csak szabotázs jelzés kiváltása során legyen lehetséges. Az érzékelőt a behatolásjelző rendszerre vagy a legközelebbi IP kamera alarm bemenetére kell csatlakoztatni.

A videomegfigyelő rendszer switch-én a nem használt portokat le kell tiltani.

A hálózat sávszélességének képesnek kell lennie (az összes kamera esetén) az 1920*1080 felbontás legalább 30 képkocka/másodperc sebesség folyamatos streamelésére.

8.2 A videomegfigyelő rendszer rögzítőjének követelményei

Az épületrész belső és külső területeinek megfigyelésre tervezett IP kamerákat NVR-re kell csatlakoztatni, melynek háttértárát úgy kell méretezni, hogy a 30 napos tárolás biztosított legyen.

A rögzítőnek képesnek kell lennie az összes IP kamera képének folyamatos és egyidejű megjelenítésére 1920x1080-as felbontás esetén 30 képkocka/másodperc sebességgel.

Az alkalmazott NVR-nek kompatibilisnek kell lennie NAV KI BFO TBK videomegfigyelő központjában lévő iVMS 4200 és iVMS 5200-as szoftverekkel, ahová a NAV informatikai hálózatán keresztül fel kell csatlakoztatni.

A hálózati rögzítő egység minimális műszaki követelményei:

56


Nagyfelbontású képkezelés,

Állítható videokép-tárolás minőség,

Rögzítés csak képváltozás, mozgás esetén (változtatható érzékenység), mozgás előtti másodpercek felvételének beállítási lehetősége,

SATA típusú adattároló kezelés,

Nagyméretű tárolók kezelése,

H.264 tömörítés,

USB-n keresztül külső tárolóra mentés,

Képkockák mentése JPEG fájlba is,

HMDI és VGA kimenet

A rendszer automatikusan azoknak a kameráknak a képeit jeleníti meg, amelyeken mozgást érzékel,

Lehetőség legyen az összes kamerakép egyidejű megjelenítése, lejátszása,

Kameracsoportok létrehozás,

Egyedi profil létrehozása,

Képkockás léptetés visszajátszáskor,

Kameránkénti fényerő, kontraszt és színtelítettség állítási lehetőség,

Videojel megszűnés figyelése

Jogosultsági csoportok létrehozása, egyes kameraképek csak megfelelő (jelszóval védett) hozzáféréssel tekinthetőek és játszhatóak vissza,

Eseménynapló (minden változás, kezelés, bejelentkezés, stb. rögzítése)

A rendszer távolról is konfigurálható legyen TCP/IP kapcsolaton,

A felhasználó csak azokat az összetevőket látja, amihez jogosultsága van,

Üzemmódok, melyek alapján a rendszer teljesen más beállításokkal működhet nappal, mint éjszaka,

Élőképek tetszőleges képosztásban és kamera elrendezésbe történő beállítása,

Ingyenes szoftverfrissítés: A központhoz tartozó szoftver a telepítést követően az adott változaton belül megjelenő újabb verziók, frissítések mindig díjmentesen hozzáférhetőek,

Rack-szekrénybe történő telepítési lehetőség,

Magyar nyelvű kezelőfelület,

57


Magyar nyelvű részletes kezelési leírás.

8.3 A videomegfigyelő rendszer IP kameráinak követelményei

Kültéri, színes IP bullet-csőkamerák minimális műszaki követelményei:

Képalkotó elem: 1/3” CCD

Tápellátás: 12VDC/POE

Felbontás: minimum 2MP,

IP 66 kültéri

Valós Day/Night ,

Ellenfény kompenzáció,

Beépített, automatikus EXIR LED megvilágítás, minimum 50m-es infra távolság

Érzékenységi minimumok: 0,01 lux

Valós WDR (100-120dB)

Kódolás: H.264/H.264+/MJPEG

Beltéri, színes IP dómkamerák minimális műszaki követelményei:

Képalkotó elem: 1/3” CCD

Tápellátás: 12VDC/POE

Felbontás: minimum 2MP,

Valós Day/Night ,

Ellenfény kompenzáció,

Beépített, automatikus IR vagy EXIR LED megvilágítás, minimum 30m-es infra távolság

Érzékenységi minimumok: 0,01 lux

Valós WDR (100-120dB)

Kódolás: H.264/H.264+/MJPEG

8.4 A videomegfigyelő rendszer IP kameráinak elhelyezései

A beltéri, pincében telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o L1 jelzésű irattári rácsajtó

o P12 jelzésű teheremelő

58


A beltéri, földszinten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o F05 jelzésű szélfogó és ügyfél bejárat

o F06 jelzésű váró teljes területe

o ügyfélszolgálati pultok (ügyintéző felől, az ügyfelet figyelve)

o F13 ügyféltér

o Ügyféltér és F14 előtér közötti átjáró

o F02 előtér, forgóvillák

o F03 Porta (helyiségben biztosítani kell olyan részt, amely nem esik bele a kamera látószögébe)

o F04 jelzésű helyiség 2 irányú beléptetési pontja (ügyfélteres átjáró irányából)

A beltéri, I. emeleten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o 100 jelzésű IT helyiség

o 100 jelzésű IT helyiség belső tere

A beltéri, II. emeleten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o 200A jelzésű irattár

A beltéri, III. emeleten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o 300A jelzésű IT helyiség

A beltéri, IV. emeleten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:


A beltéri, V. emeleten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o 500 jelzésű IT helyiség


A beltéri, VI. emeleten telepített kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

59


o 622A és 623A jelzésű irattár

A kültéri kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az alábbi területek megfigyelése biztosított legyen:

o Mindkét oldali tolókapu, sorompó

o Mindkét oldali parkoló

o Átjáróban lévő teheremelő

o Átjáró területe

o Épület földszinti homlokzata

o H66 jelzésű ajtó előtere

A gépjármű bejárat sorompóinak vezérléshez sorompónként 1-1 darab rendszám felismerési funkcióval rendelkező IP kamerát kell elhelyezni. A kamerákat úgy kell telepíteni, hogy azok ne akadályozzák a gépjárművek parkolóban történő mozgását és parkolását. A gépjárművek kiléptetését érzékelő hurokkal vagy erre a célra alkalmas infra sorompóval kell biztosítani.

Minden kamera élesség beállítását éjszakai fényviszonyok között, illetve sötétítő szűrők segítségével kell végezni.

8.5 A videomegfigyelő rendszer egyéb eszközeinek követelményei

A videó megfigyelő rendszer központi elemeit az F03 jelzésű Porta helyiségben a nyitásérzékelővel és hűtési rendszerrel ellátott rack-szekrényben kell elhelyezni.

A porta helyiségben biztosítani kell valamennyi kamerakép élőképes megjelenítését legalább 3 db 24”-os LCD monitoron, mely alkalmas a 7/24-es üzemű működésre.

Az NVR-t a porta helyiségben, rack szekrényben kell elhelyezni, melyet a Kivitelező biztosít. A rack szekrényt el kell látni nyitásérzékelővel, és azt be kell kötni a meglévő behatolásjelző rendszerbe, úgy, hogy ott külön partíciót képezzen.

A rendszert (NVR, kamerák, switchek, monitor) beépített szünetmentes tápegységgel kell ellátni úgy, hogy az elsődleges tápellátás megszűnése esetén minimum 30 perces működést biztosítson automatikus átkapcsolással.

9. Tűzjelző rendszer irányelvei, követelményei

Az épület valamennyi helyiségére kiterjedően automatikus tűzjelző rendszert kell kiépíteni.

Az alkalmazott új jelzőközpont és a rendszer valamennyi eleme (beleértve az érzékelőket, kézi jelzésadókat, modulokat, szirénákat stb.) rendelkezzen BM-OKF engedéllyel.

A jelzőközpont legyen képes a NAV Távfelügyeleti Biztonsági Központjának (TBK) Honeywell EBI/HSS típusú felügyeleti rendszeréhez csatlakozni.

A tűzjelző rendszer központját az állandó személyi felügyeletet biztosító F03-es biztonsági helyiségben kell elhelyezni.

60


Tekintettel, hogy az építészeti felújítás építési engedélyköteles, ezért a tűzjelző rendszerre tűzoltó szakhatósági engedély szükséges. A tűzjelző rendszer szakhatósági használatbavételi eljárásának megszervezése és lefolytatása a Nyertes ajánlattevő feladata. A Nyertes ajánlattevőnek kötelességes a komplex felújítást végző generál vállalkozással és a NAV által megbízott - az épület felújításra vonatkozó, bonyolítói feladatokat végző - műszaki ellenőrökkel együttműködni és a szükséges feladatokat ellátni a sikeres használatbavételi eljárás lefolytatása érdekében.

Minden olyan eszközt, segédanyagot, amely a szakhatósági előírásokhoz és a rendszer tervezett funkcióinak működőképességéhez szükséges, a Nyertes ajánlattevőnek kell – többletköltség érvényesítése nélkül – biztosítania.

A tűzjelző rendszer gépészeti vezérlési szükségleteit egyeztetni kell az épület gépészeti és erős- és gyengeáramú villamos tervezőjével, a műszaki ellenőrökkel, NAV GEI OÜF képviselőjével és a komplex felújítás generál kivitelezőjével.

A tűzjelző rendszernek vezérelnie kell a menekülési útvonalba eső forgóvillákat, ajtókat.

A tűzjelző rendszert érintő összes operatív munkálatot (szerelvényezés, kábelezés, stb.) a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet előírásainak megfelelően kell elvégezni.

A tűzjelző központnak tűz esetén a következő vezérléseket kell végrehajtania:

o riasztásjelzés:

belső hang- és fényjelzés az épület egészére,

szöveges információk az LCD-ről leolvashatók.

o vezérlés:

szellőző légtechnikai rendszerek leállítása,

tűzcsappantyúk zárása,

hő- és füstelvezetés, füstmentesítés indítása,

beléptető rendszer vezérlése,

sorompók, kapuk vezérlése

átjelzés a biztonságtechnikai és épületüzemeltetési rendszerek felé,

tűzszakaszhatáron vagy lépcsőházaknál tűz- és füstgátló ajtók záródásának vezérlése,

liftek földszintre vezérlése.

o jelzések fogadása

füst- és tűzcsappantyúk állapotának visszajelzése,

segédtápegység működésének jelzései,

hő- és füstelvezetés hibajelzéseinek fogadása.

61


Amennyiben az alábbi nyílászáró szerkezetek folyamatos nyitva tartása szükséges, akkor a tűzjelző rendszer jelzésére gondoskodni kell ezen szerkezetek tűz esetén történő csukásáról:

o Pince T5.1 tűzgátló ajtó

o Pince T6.1 tűzgátló ajtó

o Pince, földszint, I-VI. emelet T2.1 tűzgátló ajtó

10. Biztonságfelügyeleti rendszer irányelvei, követelményei

A biztonságfelügyeleti rendszer szerver gépét a 100 IT helyiségben kell elhelyezni, és erre a gépre kell telepíteni a felügyeleti szoftvert.

A telepítendő új felügyeleti szoftver licence tegye lehetővé a legalább három felhasználó általi egyidejű elérhetőséget.

Kliens munkaállomást kell biztosítani a 1132 Budapest, Kresz Géza utca 13-15. szám alatti objektum F03 Porta helyiségében, valamint a 1036 Budapest, Tímár utca 11. szám alatti objektum Távfelügyeleti Biztonsági Központjában (a továbbiakban: TBK).

Kliens programot kell telepíteni az igazgatóság biztonsági referense, valamint helyettese számítógépére.A NAV TBK, illetve a Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság kliens munkaállomásainak az alábbi hozzáférést kell biztosítania az alrendszerekhez:

a. Behatolásjelző rendszer: zónaszelektív átjelzés grafikus (alaprajzi) megjelenítéssel, a rendszer valamennyi kezelési funkciójának (partíció kezelés, kiiktatás, stb.) biztosítása, eseménylista megjelenítése.

b. Tűzjelző rendszer: teljes körű, érzékelő és modul szintű (normál, hiba, riasztás) átjelzés biztosítása alaprajzi megjelenítéssel, eseménylistával.

c. Beléptető rendszer: beléptető kártyák teljes körű kezelése, programozása, tiltása, érzékelő szintű riasztás átjelzések küldése, eseménylista megjelenítése, stb.

A Biztonságfelügyeleti és a Kulcsfelügyeleti rendszerek adatbázisai között átjárhatóságot kell biztosítani, mely alkalmas az alábbi adatok rögzítésére, megjelenítésére, lekérdezésére: kulcsfelvétel/leadás ideje, felvevő neve (TASZ), kommunikációs hiba, szabotázs, leadott/le nem adott kulcsok. Ezen követelmények teljesülése esetén a kulcskezelés felügyelete önálló szoftver alkalmazásával is megvalósítható.

A szintenként felvitt alaprajzi oldalakon meg kell jeleníteni valamennyi behatolásjelző érzékelőt, tűzjelző érzékelőt, kártyaolvasót. Az érzékelőket pillanatnyi állapotuktól függően eltérő grafikai elemként (szín, forma) kell megjeleníteni.

Szelektív módon meg kell jeleníteni a behatolásjelző rendszer központi és buszvonali eszközeinek, valamint tápegységeinek hibajelzéseit.

A behatolásjelző rendszerhez a partíciók állapotát megjelenítő, és a kezelési lehetőséget biztosító oldalt kell szerkeszteni. A biztonsági szolgálat tagjainak járőrözéséhez járőrútvonal programozása szükséges.

A távfelügyeleti rendszerek kábeleit a beazonosíthatóság érdekében feliratozni kell.

62


A beléptető rendszerekhez tartózó vésznyitó gombok állapotának behatolásjelző rendszerre való átjelzését a felügyeleti rendszerben meg kell jeleníteni.

A szerver számítógépének és monitorának szünetmentes áramellátását legalább 30 percig biztosítani kell.

Minden olyan eszközt, segédanyagot, amely a rendszer tervezett funkcióinak működőképességéhez szükséges, a Nyertes ajánlattevőnek kell – többletköltség érvényesítése nélkül – biztosítania

A Pest Megyei Adó-és Vámigazgatóság vidéki kirendeltségein telepített biztonságtechnikai rendszereket át kell csatlakoztatni a Váci út 48 C/D szám alatt található régi típusú EBI szerveréről.

Az egyes vidéki objektumok biztonságtechnikai rendszereinek átcsatlakoztatni kívánt pontszámai az alábbiak szerint oszlanak meg:

Érd – Intelliguard 9000: 50 pont

Vác - Intelliguard 9000: 16 pont

Szigetszentmiklós- Intelliguard 9000: 20 pont

Ráckeve- Intelliguard 9000: 30 pont

Nagykáta- Intelliguard 9000: 35 pont

Gödöllő- Intelliguard 9000: 60 pont

Gödöllő- Notifier FS 4 (tűzjelző): 35 pont

Dabas - Intelliguard 9000: 60 pont

Cegléd - Intelliguard 9000: 75 pont

11. Kulcsfelügyeleti rendszer irányelvei, követelményei

Az objektumban a kulcsok kezelésére elektronikus kulcskezelő rendszert szükséges telepíteni, melyet az F02 jelzésű előtér falazatára kell rögzíteni.

A rendszernek minimum 106 darab akasztós és minimum 11 darab kulcsdobozos kulcs tárolására alkalmasnak kell lennie.

Biztosítani kell a biztonságfelügyeleti rendszerhez történő hozzáférést mind a TBK, mind a NAV KI BFO által kijelölt felelős személy részére.

A tablós és kulcsdobozos kulcskezelő rendszernek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

o Kulcsok egyedi azonosítása RFID technológiával, azonos kártyahasználat a beléptető rendszerrel (HÍD)

o Kulcsok behelyezése során automatikus elektromechanikus reteszelés

o Rozsdamentes, kopásálló, tartós – a kulcsokkal történő érintkezést felületi sérülés nélkül elviselő – bevonattal készült

63


o A kulcsok jogosulatlan hozzáférésének megakadályozása érdekében védőajtóval ellátott kivitel rendelésének lehetősége, amelyet csak az arra jogosult nyithat, illetve zárhat

o Megfelelő darabszámú kulcsrögzítő

o Falra szerelhető

o Online/Offline kulcskezelés

o Események naplózása, eseménymemória (kulcsfelvételének és leadásának ideje, kulcsfelvevő illetve leadó neve TASZ száma, erőszakos nyitás, szabotázs esemény, kommunikációs hiba)

o Beépített szünetmentes tápegység mely biztosítja a rendszer automatikus átállását illetve minimum 12 órás működését

o Eseménynaplója legyen alkalmas 16 000 esemény tárolására

o Kulcsstátuszok megjelenítésének és lekérdezésének lehetősége

o Szabotázsvédelem

o Egy felhasználó több kulcsfelvételi/leadási lehetőségnek biztosítása

o Vészeseti nyitás, mely során az összes kulcs egy időben történő felvétele eseménydokumentált módon

o A jogosultság akár kulcsonként adható, megvonható legyen távolról is

o Beépített státusz LED

12. Műszaki átadás-átvételi eljárás

A Nyertes ajánlattevőnek a következő módon kell a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselőjével közösen műszaki átadás-átvételt végrehajtani:

o A telepített, felprogramozott, üzembe helyezett eszközöket a NAV KI Biztonsági Főosztály képviselője a következő módon ellenőrzi:

telepítés szemrevételezése,

fő funkciók próbája helyileg és távfelügyeleten keresztül,

kivitelezési, mérési naplók ellenőrzése.

Az Ajánlatkérő menet közben egyeztetett programozási-funkcionális igényei teljesítésének ellenőrzése.

Műszaki dokumentáció, programozási és többszintű kezelési útmutatók ellenőrzése.

Próbaüzem (melynek a minimális időtartama rendszerenként 5 nap) során felmerült problémák elhárításának, javításának funkcionális ellenőrzése. A próbaüzemet a tűzjelzőhálózat tekintetében a komplex felújítást végző generál vállalkozással (a vezérelt berendezéseket és egyes hálózatokat kiépítő vállalkozás) és a NAV GEI OÜF

64


képviselőinek és annak megbízott műszaki ellenőreinek jelenlétében szükséges megtartani.

Szabványossági ellenőrzés dokumentáció és szúrópróbaszerű vizsgálat alapján.

A fent megjelölt tételek alapfeltételét képzik a sikeres műszaki átadásnak.

13. Tervdokumentáció

A telepíteni kívánt biztonságtechnikai rendszerekről előzetes kiviteli tervdokumentációt át kell adni 1 példányban a NAV KI Biztonsági Főosztály részére.

A telepített biztonságtechnikai rendszerekről készített részletes műszaki megvalósulási tervdokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárást követő 8 munkanapon belül 4 példányban papíralapon és 1 példányban, elektronikus formában át kell adni a NAV KI Biztonsági Főosztály részére.

A megvalósulási tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

Szöveges rész :

o Előzmények, körülmények (analízis és koncepció terv meghatározó elemei, adatai).

o A biztonságtechnikai rendszer szöveges leírása, működésének ismertetése.

o Az alkalmazott eszközök felsorolása, darabszám kimutatása.

o Energiamérleg.

o Behatolásjelző rendszernél partíció lista

o Az eszközök műszaki paraméterei, adatlapjai.

o Üzemeltetési utasítások.

o Karbantartási utasítások.

o Nyilatkozatok, hatósági engedélyek, tervezői, munkavédelmi nyilatkozat.

o Kábellista, a kábelek egyedi azonosítóval és a kábelek végpontjainak feltüntetésével.

o A központok tervezett beállításai, hardver- és szoftver paraméterei (program).

Rajzi rész :

o A rendszer (rendszerek) elvi összefüggési rajza(i).

o Eszköz elhelyezési rajzok, logikus csoportosításban (pl.: partíciók jelölésével), szintenként, és/vagy rendszerenként, az eszközök egyedi azonosítójával, mindenfajta eszközre nézve, azaz érzékelők, kapcsolók, jeladók, tápegységek, központok, átviteli eszközök, stb.

o Kábelezési és nyomvonalrajzok.

65


o Jelmagyarázat.

14. Jótállás és karbantartás

Valamennyi rendszerelem tekintetében a sikeres műszaki átadás lezárásnak napjától számított jótállás időtartalom minimum 36 hónap kötelező és további 36 hónap vállalható. Rendszerelemenként minimum 72 hónap alkatrészellátás biztosítás a követelmény.

A Nyertes ajánlattevő köteles az érdemi hibaelhárítást folyamatos, 24 órás ügyeleti rendszerben végezni és a hiba elhárítását a hibabejelentés vételétől számított 2 órán belül megkezdeni, és azt a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül befejezni. Nyertes ajánlattevőnek kötelessége olyan raktárkészletet, eszközbeszerzési hátteret biztosítania, amely fenti határidők betartását lehetővé teszi.

A helyszínen el nem hárítható javítások alkalmával a Nyertes ajánlattevő térítésmentesen cserekészüléket köteles biztosítani.

A jótállási időszak alatt a nyertes ajánlattevő köteles a tűzjelző rendszert és eszközeit félévente, minden más biztonságtechnikai rendszert évente preventív jelleggel karbantartani.

66

közbeszerzési dokumentumok - magyarorszag · web viewa megrendelő az esetleges kötbér...

Documents