mejora del acceso al agua potable y saneamiento en ...modelo de la o… · mancomunidad de...

MEJORA DEL ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS KAKCHIQUEL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBCUENCA NORESTE DEL LAGO DE ATITLÁN

–MANKATITLAN- MEDIANTE SISTEMAS GESTIONADOS DE FORMA SOSTENIBLE GTM-010-B

MODELO DE OFERTA

“PLANES DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ Y PLANES COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES DE EL NARANJO, TZAMPETEY Y SAN GABRIEL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ,

SOLOLÁ”

Guatemala, Sololá, enero de 2013

Mancomunidad de Municipios Kakchiquel Chichoy Atitlán Sololá, Guatemala, Centro América

www.mankatitlan.org.gt

2

SECCIÓN FORMULARIOS

Formulario OT1 (Oferta técnica) Propuesta Técnica

(Todos deben elaborarse en hoja membretada del Oferente) Lugar y Fecha:_______________________________________ Llamado a Cotización Nombre del Oferente___________________________ Señores MANKATITLÁN: El abajo firmante ofrece prestar los servicios de consultoría como Empresa para desarrollar los Trabajos descritos en los documentos objeto de esta Cotización denominada SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL”, con número de NOG: ______ aceptando las condiciones que estipulan los términos de referencia. Presento a continuación la propuesta, que incluye la oferta técnica que se presenta en sobre cerrado. Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de:___(Representante legal de la empresa)_______________________________________________________________________ el día: _____________ del mes de.__________________ del año ________. ___________________________ ____________________________ (Firma) (En calidad de representante legal de la

empresa nombre de la empresa)



3

Formulario OT 2 Modelo de carta de Compromiso del Director del Equipo Consultor

Sololá, ___________de___________ de 2012

Yo____________________________________________________________________ Consultor profesional con especialidad en_____________________________________ Me comprometo durante el período de ________________________________a prestar Mis servicios profesionales de consultoría para. LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL” NOG:______ en el municipio de Panajachel que conforma MANKATITLÁN, departamento de Sololá, (En este espacio especificar el nombre del o los estudios para que los que se prestaran los servicios profesionales, tal y como aparecen en las presentas bases de cotización).

Con la firma consultora_______________________________________, a disposición de la misma, en caso que ésta resulte contratada para la realización de los mismos. Atentamente, ______________________________________________________

(Firma de profesional y Número de colegiado)



4

Formulario OT 3

Formulario de Experiencia del Oferente en General de Servicios de Consultoría

No IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE SERVICIO LOCALIZACIÓN REGIÓN Y PAÍS

NOMBRE DEL CLIENTE/ ORGANISMO

DATOS DEL CLIENTE, TEL Y CORREO ELEC.

COSTO DEL SERVICIO EXPRESADO EN Q.

El interesado deberá incluir los proyectos que mejor definan su experiencia, podrá utilizar hojas/fotografías/anexos adicionales si fuese necesario



5

Formulario OT 4

Formulario de Experiencia del Oferente en trabajos similares de Servicios de Consultoría

No IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE SERVICIO LOCALIZACIÓN REGIÓN Y PAÍS

NOMBRE DEL CLIENTE ORGANISMO

DATOS DEL CLIENTE, TEL Y CORREO ELEC.

COSTO DEL SERVICIO EXPRESADO EN Q.

El interesado deberá incluir los proyectos que mejor definan su experiencia, podrá utilizar hojas/fotografías/anexos adicionales si fuese necesario



6

Formulario OT 5

Formulario de Composición del Equipo de Trabajo

No. NOMBRE PUESTO PROFESION FUNCIONES /BASICAS ACTIVIDADES

*Adicional a lo solicitado en el numeral 5.4 y 5.5



1

Formulario OT 6

FORMULARIO CURRICULUM VITAE (CV) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO. Nombre del/la persona: _____________________________________________________ Cargo Propuesto: ___________________________________________________________ Nombre de la Firma: ________________________________________________________ Profesion:_________________________________________________________________ Fecha de Nacimiento:________________________________________________________ Nacionalidad:______________________________________________________________ Departamento/Provincia:_____________________________________________________ Asociaciones profesionales a las que pertenece:___________________________________ ___________________________________________________________________ Detalle de las tareas asignadas: ____________________________________________ ___________________________________________________________________ Calificaciones Principales: Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacidad del funcionario que sea pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en contratos anteriores similares e indicar fechas y lugares. Educación: Resumir en aproximadamente un cuarto de página, la formación y otros estudios especializados del funcionario, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los títulos obtenidos. Experiencia Laboral: Empezando con el puesto actual, en aproximadamente tres cuartos de página enumerados en orden inverso los cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el funcionario para los últimos cinco años, con indicación de fechas, nombre de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados y lugar en que se realizaron los trabajos, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de contratantes. Idiomas: Para cada idioma, indique el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en conversación, lectura y redacción.) Certificación: El abajo firmante, certifica que, según su entender, estos datos describen correctamente su persona, sus calificaciones y su experiencia. Lugar y fecha___________________________________________________________ Nombre completo del/a Profesional: __________________________________________

Firma: ___________________ Firma______________________

(Firma del/a profesional y del/a representante autorizado/a de la firma consultora)



2

Formulario OE 1 PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar y Fecha:________________________________________ Señores: MANKATITLÁN Luego de haber examinado los términos de referencia de esta cotización: SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL” NOG: ______ la integración de costos de nuestra oferta se presenta en formulario adjunto, y se resume de la siguiente manera: 1. Costos Directos (en Q.)

2. Costos Indirectos (en Q.)

3. Precio Total de la Oferta, incluyendo el IVA (en Q.) Si la oferta es aceptada, me comprometo a mantener los precios de la misma hasta la firma del contrato. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las ofertas que reciban. (Nombre de representante legal): __________________________________________________________________ El día: _____________ del mes de. __________________del año ________.

________________________________________________________ (Firma) (En calidad de representante legal de la empresa)



ANEXO 1. CONSTANCIA DE LA VISITA A LA COMUNIDAD CONSTANCIA DE VISITA A LA COMUNIDAD (UNA POR COMUNIDAD) Por este medio se hace constar que el señor: ___________________________________ Representante de la empresa (si aplica): _______________________________________ visitó el área de trabajo del proyecto (escribir nombre de la comunidad de acuerdo a los TDR)___________________________________________________________________________ con el propósito de evaluar los aspectos referentes al acceso al área de trabajo, conocer las condiciones y características de la comunidad y conversar con los representantes de la misma en relación al trabajo que se efectuara y a datos que el consultor considera necesario recabar, para así tomar un mejor criterio en la formulación de su oferta. Para efectos de la cotización con número de NOG_____________________________, se extiende la presente CONSTANCIA el ______ de _________ del 2,012

(N) (F) NOMBRE FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AUTORIDAD RESPONSABLE

ANEXO 2. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO Y DEL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

[Lugar, fecha]

A: [Nombre y dirección del Contratante]

Señoras / Señores:

El abajo firmante, representante legal de la empresa consultora [nombre de la misma] ofrece proveer los Servicios de Consultoría para [nombre de los Servicios de Consultoría que se licitan o cotizan] de conformidad con su pedido de [cotización o licitación según corresponda] de fecha [fecha] y con nuestra Propuesta Técnica. La Propuesta de Precio que se adjunta es por la suma de [monto en letras y en cifras

1].

Esta cifra inclúyelos impuestos de ley.

El periodo de tiempo en que el firmante del presente documento se compromete a ejecutar el estudio de factibilidad es de [número días naturales y si corresponde, número de meses].

El firmante declara que toda la información y afirmaciones realizadas en esta Propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación.

El firmante asegura que si la Propuesta presentada es aceptada, iniciara los Servicios de Consultoría relacionados con esta propuesta en la fecha que indiquen los responsables de la institución contratante.

El firmante entiende que el contratante no está obligado a aceptar ninguna de las propuestas que

reciba.

Atentamente,

Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ Nombre y cargo del signatario: _________________________________________ Nombre de la firma: _________________________________________________ Dirección: _________________________________________________________

1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precios desglosada de

los anexos 4 y 5.

ANEXO 3: CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES (EJEMPLO)

PAQUETE No______________________________________________________________ COMUNIDAD.______________________________________________________________ MUNICIPIO: ______________________________________________________________ DEPARTAMENTO________________________________________________________ ENTIDAD CONSULTORA

No. Renglón Unidad Precio Unitario

Cantidad. Precio Total Renglón

1.0 Talleres participativos y muestreo de viviendas Unidad

1.1 Aforo de las fuentes a utilizar en la propuesta de Solución

Unidad

1.2 Toma de Muestras para análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en Laboratorio de cada fuente a utilizar en la propuesta de Solución Definitiva

Unidad

1.3 Levantamiento de información por medio de sistema geográfico con precisión de entre 1-3 metros y corrección diferencial:

KM

1.4 Pruebas de infiltración para determinar viabilidad de pozos sumideros

Unidad

2.0 Mapas finales Km

3.0 Integración de Presupuesto y de costos unitarios de cada renglón de trabajo de la propuesta de solución

Global

4.0 Diagnóstico de administración, operación y mantenimiento de la Solución definitiva

Global

5.0 Determinación participativa de la solución de saneamiento básico más adecuada y aprobada para las comunidades en evaluación.

Global

7.0 Base de datos SIG Global

8.0 Documento: plan comunitario comunidad X impreso

Global

PRECIO TOTAL (EN LETRAS)

PRECIO TOTAL (EN NUMEROS)

Por este medio declaro: 1) El presente cuadro de cantidades estimadas de trabajo representa el valor total de la consultoría para esta comunidad, aun cuando algunos renglones de trabajo no se incluyan expresamente en el mismo; 2) Que acepto concluir totalmente la consultoría del paquete por estos costos/comunidad; 3) Que estoy enterado que el FCAS/MANKATITLÁN no reconocerá ningún pago adicional que sobrepase su valor. Nombre del propietario o representante legal de la empresa Oferente _______________________________ Firma y Sello

ANEXO 4: CUADRO DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS (EJEMPLO DEMOSTRATIVO)

PAQUETE No______________________________________________________________ COMUNIDAD.______________________________________________________________ MUNICIPIO: ______________________________________________________________ DEPARTAMENTO________________________________________________________ ENTIDAD CONSULTORA: ------

RENGLÓN No. CANTIDAD UNIDAD

NOMBRE DEL RENGLÓN

a. Descripción de Equipo Técnico y Herramientas Cantidad Unidad Costo Sub-Total

Total Q -

b. Descripción de Combustible y Lubricantes, transportes y fletes, vehículos Cantidad Unidad Costo Sub-Total

Total Q -

c. Descripción de Viáticos de Personal Cantidad Unidad Costo Sub-Total

Total Q -

d. Descripción de Materiales Locales y No Locales Cantidad Unidad Costo Sub-Total

Total Q -

e. Descripción de Mano de Obra Calificada Cantidad Unidad Costo Sub-Total

Total Q -

f. Mano de Obra de No Calificada Q -

g. Total de costos directos (Sumatoria a-f) Q -

i. Costo Indirecto (% costo directo) Q -

j. Costo Total Q -

Por este medio declaro: 1) El presente cuadro de Integración de Precio Unitario representa el valor total del renglón de trabajo descrito; 2) Que acepto concluir totalmente la consultoría del paquete por estos costos; 3) Que estoy enterado que el FCAS/MANKATITLAN no reconocerá ningún pago adicional que sobrepase este valor. Nombre del propietario o representante legal de la Empresa Oferente ________________________________ Firma y Sello

ANEXO 5: CONTENIDO MÍNIMO QUE DEBE LLEVAR EL INFORME FINAL DEL PLAN DIRECTOR*

1 RESUMEN EJECUTIVO 2 INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 3.1 General 3.2 Específicos 4 ANTECEDENTES 4.1 Planificación del desarrollo y planes de agua y saneamiento 5 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 5.1 Datos Generales del Municipio 5.1.1 Geografía, 5.1.2 Localización y ubicación 5.1.3 Extensión territorial 5.1.4 Vías de comunicación 5.1.5 Población 5.1.6 División política administrativa 5.1.7 Marco legal 5.1.8 Actividades Económicas 5.1.9 Servicios Públicos 5.2 Organización y Participación ciudadana 5.3 Condición y posición de las Mujeres en relación al agua y saneamiento 5.4 Inversión Municipal 5.5 Servicios Públicos y gestión de Agua y Saneamiento 5.5.1 Consumo de agua 5.5.2 Calidad de agua 5.5.3 Servicios de Agua y Saneamiento 5.6 Acceso al agua potable y saneamiento 5.7 Gestión del recurso hídrico del área en estudio 5.8 Sistema Natural 5.8.1 Geología y formaciones hidrogeológicas 5.8.2 Clima 5.8.3 Usos del suelo y cobertura vegetal 5.8.4 Zona de vida y región boscosa 5.9 Recurso Hídrico 5.9.1 Descripción de la micro - cuenca formada por los ríos y cuerpos de agua adyacentes al área en estudio 5.9.2 Radiación solar 5.9.3 Vientos 5.9.4 Ubicación de estaciones meteorológicas 5.9.5 Precipitación pluvial 5.9.6 Temperatura 5.9.7 Evapotranspiración 5.9.8 Humedad relativa 5.9.9 Análisis de consistencia de las estaciones analizadas 5.9.10 Escorrentía superficial 5.9.11 Relación precipitación-escorrentía 5.10 Disponibilidad del Recurso Agua en el área geográfica y zona de influencia 5.10.1 Balance Hídrico 5.10.2 Demanda actual y futura 5.10.3 Fuentes utilizadas

5.10.4 Recarga acuífera y agua superficial 6 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA 6.1 Estado actual de los sistemas de agua y saneamiento 6.2 Análisis de los indicadores asociados a la problemática de agua y saneamiento 6.3 Problemática local de la gestión de los sistemas de agua y saneamiento en área rural y en la cabecera municipal de Concepción 6.4 Problemática asociada al uso del suelo en las zonas de recarga hídrica. 7 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA REALIZAR EL PLAN DIRECTOR 7.1 Clasificación de los sistemas de agua y saneamiento 7.2 Descripción de las acciones a realizar en cada componente 7.3 Tipos de proyectos y criterios de selección 7.3.1 En agua 7.3.2 En saneamiento 7.4 Educación sanitaria y ambiental con enfoque de género. 7.5 Priorización de acciones y presupuesto requerido 7.5.1 Criterios de priorización 7.5.2 Costos y forma prevista de financiamiento 7.6 Operativización del plan Director 7.6.1 Promoción de modelos de gestión y políticas públicas 7.6.2 Procedimiento para la actualización y/o modificación del plan 7.6.3 Monitoreo de ejecución del plan 7.6.4 Proceso para elaboración del plan operativo anual 7.6.5 Divulgación del plan maestro 8 ANALISIS DE RESULTADOS 8.1 Participación ciudadana en la gestión del agua y saneamiento 8.2 Género y Agua 8.2.1 Análisis de género en relación a la gestión del Agua y al Saneamiento: 8.2.2 Análisis de género, acceso y calidad: 8.2.3 Control de los recursos: 8.2.4 Participación en la gestión del agua y el saneamiento: 8.3 Inversión o formas de financiamiento 8.3.1 Inversión Municipal 8.3.2 Fondos externos 8.3.3 Aportes comunitarios 8.4 Análisis de los Servicios de Agua y Saneamiento 8.4.1 Clasificación de los sistemas de agua para consumo humano según grado prioridad de intervención 8.4.2 Clasificación de los sistemas de saneamiento según grado de prioridad de intervención 9 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 9.1 Fortalecimiento institucional 9.2 Participación ciudadana 9.3 Género y Agua 9.3.1 Acceso y calidad de los servicios 9.3.2 Fortalecimiento de conocimientos actitudes y practicas 9.3.3 Participación de las mujeres 9.4 Listados de priorización: 9.5 Campañas de comunicación y formación: 9.5.1 Acciones de formación para acompañar proyectos de infraestructura: 9.5.2 Acciones de formación para acompañar estudios: 9.5.3 Procesos formativos permanentes: 9.6 Propuesta de actuación en servicios de agua y saneamiento 9.6.1 Propuestas de actuación para el abastecimiento de agua potable mediante mejoramientos de Sistema

9.6.2 Propuestas de actuación para el abastecimiento de agua potable mediante factibilidad y diseño final 9.6.3 Propuestas de actuaciones para el abastecimiento de saneamiento 9.6.4 Propuestas de actuaciones para el abastecimiento de saneamiento, factibilidad y diseño final 9.6.5 Propuestas de actuación en educación sanitaria, ambiental y gestión integral con enfoque de género de sistemas de agua y saneamiento 9.6.6 Propuestas de actuación en legalización y/u obtención de terrenos para implementar infraestructura de agua y saneamiento 9.6.7 Propuesta de actuación en estudios medio ambientales. 9.6.8 Propuestas de actuación en equipamiento para operación y mantenimiento. 9.6.9 Propuestas de actuación en gestión de micro cuencas. 9.6.10 Propuesta de actuación para gestionar el caudal de agua necesario para abastecer la demanda. 9.7 Plan de inversiones 9.7.1 Primera fase 9.7.2 Segunda fase 9.7.3 Tercera fase 9.7.4 Resumen por fases de intervención 9.7.5 Resumen general de intervención 10 OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 10.1 Estrategias de intervención: 10.2 Temporalidad del plan director 10.3 Proceso para elaboración del plan operativo anual 10.4 Monitoreo de ejecución del plan 10.5 Procedimiento para la actualización y/o modificación del plan 10.6 Divulgación del plan 10.7 Políticas públicas y modelos de gestión 11 CONCLUSIONES 12 RECOMENDACIONES 13 BIBLIOGRAFÍA

*En la oferta técnica se podrán hacer propuestas de mejoras de estos contenidos.

ANEXO 6: CONTENIDO MÍNIMO QUE DEBE LLEVAR EL INFORME FINAL DE LOS PLANES COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO*

1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS DEL INFORME 2.1. GENERAL 2.2. ESPECÍFICOS 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 4. DATOS DE LA COMUNIDAD 4.1. UBICACIÓN Y ACCESO A LA COMUNIDAD 4.1.1. Ubicación de Guatemala en Centroamérica 4.1.2. Ubicación del departamento de Sololá en Guatemala 4.1.3. Ubicación del Municipio en el Departamento de Sololá 4.1.4. Ubicación del centro poblado en el Municipio 4.1.5. Principales vías de acceso al Municipio 4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 4.3. FISIOGRAFÍA 4.3.1. Clima 4.3.2. Uso de la tierra 4.3.3. Hidrografía 4.3.4. Zonas de Vida 4.3.5. Flora y Fauna 4.4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 5. DIAGNÓSTICOS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO 5.1. SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 5.1.1. Información general del sistema 5.1.2. Parámetros evaluados en el sistema 5.1.3. Situación del sistema 5.2. SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE AGUAS GRISES 5.2.1. Información general del sistema actual 5.2.2. Parámetros evaluados en el sistema 5.2.3. Situación del sistema 5.3. CONTROL DE HUMO INTRADOMICILIAR (SISTEMA DE COCCIÓN DE ALIMENTOS) 5.3.1. Información general del sistema 5.3.2. Parámetros evaluados en el sistema 5.3.3. Situación del sistema 5.4. SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 5.4.1. Información general del sistema 5.4.2. Parámetros evaluados en el sistema 5.4.3. Situación del sistema 5.5. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO 5.6. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL SANEAMIENTO 5.7. ANÁLISIS FINAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5.8. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE INTERVENCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO 5.8.1. Viabilidad de las intervenciones en sistemas de excretas y aguas grises 5.8.2. Viabilidad de las intervenciones en sistemas de cocción de alimentos 5.8.3. Viabilidad de las intervenciones en sistemas de disposición de desechos sólidos 5.9. PROPUESTA DE INTERVENCION EN SANEAMIENTO 5.9.1. Mejoras y sistemas (Infraestructura y gestión) 5.9.2. Componente de educación sanitaria 5.9.3. Costos de intervención para la mejora de sistemas de saneamiento 6. DIAGNOSTICO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL DE AGUA EN LA COMUNIDAD 6.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA

6.1.1. Descripción general del sistema 6.2. INDICADORES Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 6.2.1. Evaluación de cobertura boscosa en las fuentes de agua para consumo humano 6.2.2. Evaluación de riesgos sanitarios 6.3. CALCULO DE PARÁMETROS EVALUADOS EN EL SISTEMA 6.3.1. Cantidad y dotación de agua 6.3.2. Calidad de agua 6.3.3. Continuidad del servicio 6.3.4. Cobertura del sistema 6.3.5. Capacidad en administración, operación, mantenimiento y auto sostenibilidad 6.3.6. Análisis de la participación de las mujeres en la gestión del agua 6.3.7. Capacidad del sistema para atender la demanda futura 6.4. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA 6.5 DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD 6.5.1. Viabilidad técnica 6.5.2. Viabilidad Social 6.5.3. Viabilidad Económica 6.5.4. Viabilidad Legal 6.5.5. Viabilidad Ambiental 6.6. PROPUESTA DE INTERVENCION (validada participativamente con la comunidad) 6.6.1. Capacidad de gestión y sostenibilidad: 6.6.2. Gestión de la zona de influencia de la cuenca 6.6.3. Mejoramiento del abastecimiento de agua en la comunidad: 6.6.4. Pre-factibilidad y diseño final para mejorar el abastecimiento de agua: 6.6.5. Costes de estimados para mejoramiento/ampliación/construcción/reconstrucción de sistema de abastecimiento de agua. 7. COSTOS FINALES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 8. PERCEPCIÓN COMUNITARIA DE RIESGOS AMBIENTALES E INDUCIDOS 9. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 10. CONCLUSIONES 11. RECOMENDACIONES 12. ANEXOS 12.1. MAPA DE COBERTURA FORESTAL DE LA FUENTE 12.2. MAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12.3. MAPA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 12.4. ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y FÍSICO QUÍMICO 12.5 DATOS DEL AFORO DE LA FUENTES 12.5. BOLETAS UTILIZADAS EN AGUA Y SANEAMIENTO 12.6. PLANOS TIPO

ANEXO 7: PARAMETROS Y REQUISITOS DE CALIDAD Y SERVICIO FINAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MANKATITLAN*

PARAMETRO Requisitos

AGUA

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Los sistemas individuales de abastecimiento de agua (captación de agua de lluvia, pozos artesanos) construidos / mejorados garantizarán un acceso de al menos 20 litros / persona / día durante todo el año siempre que la disponibilidad del recurso lo permita - en sistemas colectivos mejorados se aumentará esta dotación al menos a 60 l/p/d y en nuevos sistemas colectivos se requerirá una dotación de 60 l/p/d con una proyección futura de al menos a 20 años de acuerdo a la tasa de crecimiento actual de la población

CALIDAD DE AGUA

El agua que se distribuirá en los sistemas de agua construidos / mejorados cumplirá las normas de calidad de agua del país (COGUANOR NGO 29001:99) para el consumo humano.

Se buscará la certificación de la calidad del agua para consumo humano en proyectos de abastecimiento según el acuerdo gubernativo 178-2009 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El plan de operación de los sistemas incluirá el monitoreo de los parámetros de calidad de agua.

ACCESIBILIDAD FÍSICA AL AGUA Se garantiza una conexión domiciliar/predial en la vivienda en los sistemas de agua construidos / mejorados.

CONTINUIDAD DE SERVICIO

Se buscará que el diseño de los sistemas y su plan de operación obtengan una continuidad promedio del servicio de al menos 18 horas diarias, siempre que la capacidad del recurso y la naturaleza del sistema lo permitan. Y se garantizará al menos una continuidad promedio de 12 horas en el sistema de agua

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

La elección tecnológica de los sistemas tiene en consideración la capacidad de los operadores de realizar una correcta operación y mantenimiento así como el acceso a piezas de repuesto (para lo que se contemplarán acciones y/o recursos).

Se definirá un Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) para cada sistema para aplicar tras la puesta de servicio

El plan de O&M de cada sistema incluirá el seguimiento de la calidad del servicio ofrecida.

El programa prevé la supervisión del correcto funcionamiento de los sistemas por parte de las entidades responsables especialmente de los municipios (OMAS-Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento).

SANEAMIENTO

PROMOCIÓN DE SOLUCIONES DE USO FAMILIAR

El programa priorizará la construcción de soluciones de uso familiar para incrementar la cobertura de saneamiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA Las letrinas se ubicarán a una distancia de menos de 50 metros de la vivienda y se contempla que se puedan utilizar en cualquier momento del día o la noche.

CONTINUIDAD DE SERVICIO Se define una continuidad de servicio que permita un uso diario de las estructuras

TRATAMIENTO DE EXCRETAS- IMPACTO AMBIENTAL

Los diseños de los sistemas cumplirán la normativa del país en cuanto al tipo de tratamiento de excretas elegido.

El plan de operación incluirá el monitoreo periódico del efluente para garantizar que cumple la normativa de vertidos del país.

SENSIBILIZACIÓN E HIGIENE

El programa contempla la capacitación para un correcto uso de las estructuras y la sensibilización sobre higiene (lavado de manos, limpieza) como acción complementaria a la construcción de sistemas.

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS

El programa define un sistema tarifario para cubrir los gastos de O&M de cada sistema.

Se define un sistema de gestión transparente de los sistemas donde entidades rectoras y usuarios tienen acceso a la información sobre las cuentas

Se define un plan de formación en administración para los responsables de la gestión de los sistemas.

Se definen unos manuales de administración con el fín de proveerlos a los responsables de la gestión de los sistemas.

FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA El programa incluirá la formación del personal de las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento en cuestiones relacionadas con la gestión de los sistemas y del recurso.

DOTACIÓN DE MEDIOS

El programa contemplará el apoyo a estas estructuras (OMAS) en cuanto a la dotación de mobiliario y equipamiento e inicialmente presupuesto de funcionamiento. (Las municipalidades cubrirán honorarios/salarios de personal)

PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS El programa garantizará los mecanismos para que los beneficiarios participen en la definición y ejecución de los proyectos

PARTICIPACIÓN DE MUJERES

El programa fomentará la integración y participación activa de las mujeres en las entidades comunitarias

El programa fomentará la integración y participación activa de las mujeres en las estructuras donde se apoye el reclutamiento de personal

ACCESIBILIDAD FINANCIERA

El programa contemplará la definición y aplicación de un esquema tarifario donde cada hogar destine menos del 5 % de su renta mensual al pago del servicio de agua y saneamiento.

El programa contemplará una alternativa para subsidiar a las personas de escasos recursos que no puedan pagar el servicio: valoración del trabajo comunitario, subsidio cruzado, soluciones menos costosas, reducción de costes, etc.

ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES

El programa incide en que el ejecutor y los proveedores de servicio hagan públicos periódicamente los informes de actividades y los beneficiarios tienen acceso a esta información

CALIDAD RECURSO HIDRICO

El diseño de los sistemas incluirá el análisis completo de calidad del recurso de agua y este será determinante para la decisión de construcción del sistema. (Se dejará caudal ecológico en los sistemas que lo permitan)

MONITOREO El programa contempla un plan de monitoreo en cada sistema para evaluar la capacidad y calidad del recurso.

REDUCCIÓN DE RIESGOS NATURALES

Los diseños de los sistemas consideran los riesgos potenciales debidos a los desastres naturales. Esto se integrará tanto en los manuales, términos de referencia y estudios de factibilidad de los proyectos para adaptar los diseños como en la aplicación de éstas.

IMPACTO AMBIENTAL

Los programas consideran medidas para minimizar el posible impacto negativo de las acciones del programa sobre el medioambiente y la biodiversidad, así como la protección del recurso hídrico: protección de márgenes, reforestación cerca de fuentes. De acuerdo a la normativa nacional y a las resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente sobre los estudios de impacto ambiental presentados

PROTECCIÓN DE CAPTACIONES Y/O FUENTES

El programa impulsará una estrategia con acciones puntuales para la protección de captaciones y su entorno de la contaminación superficial, por filtración de elementos generados por las actividades agrícolas y de la erosión del suelo - En el caso de las fuentes: limitación de acceso a la zona de captación - medidas para evitar erosión - promoción de incentivos forestales en el entorno de la fuente - pozos: definición de explotación adecuada para evitar sobrexplotación, preservación de contaminación superficial.

MATERIALES LOCALES El programa fomenta el uso de materiales locales para construcción de los sistemas, si éste supone un menor impacto ambiental y no signifique un riesgo para la salud.

CAPACITACIÓN - SENSIBILIZACIÓN

El programa contemplará la capacitación de estructuras operadoras y rectoras en la gestión integral de recursos hídricos.

El programa incluye la sensibilización en educación ambiental de entidades y comunidades.

HIGIENE

El programa contempla el desarrollo de actividades de promoción a la higiene en las comunidades beneficiarias focalizadas en el lavado de manos - el uso correcto del agua.

Se programa responde a una estrategia para evaluar los cambios de hábitos en higiene producidos por las acciones del programa y poder adoptar las acciones con el fin de inducir mejoras.

*La firma consultora tendrá en cuenta estos parámetros y requisitos en la elaboración de su oferta.

ANEXO 8: MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS

CONTRATO NÚMERO X GUION DOS MIL DOCE REFERENCIA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES GTM GUION CERO DIEZ GUION B (X-2012-REF.CSP.GTM-010-B). En el municipio de Panajachel del departamento de Sololá, el día XXX (xx) del mes de xxxxxx del año dos mil trece (2013) NOSOTROS: Por una parte: Mateo Martin Bixcul, de 37 años de edad, soltero, guatemalteco, Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, de este domicilio y con residencia en el municipio de San Antonio Palopó, del departamento de Sololá, quien se identifica con documento personal de identificación con el número de código único de identificación mil novecientos once espacio ochenta y seis mil seiscientos veintisiete espacio cero setecientos doce (1911 86627 0712), extendido por el Registrador Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actuando en mi calidad de Representante Legal y Presidente de la Mancomunidad de Municipios Kakchiquel Chichoy Atitlán –MANKATITLAN-, personería que acredito con nombramiento inscrito en el Registro Civil del Municipio de Panajachel del Departamento de Sololá, bajo la inscripción número cero siete (07), en Folios del seis y siete (6/7), del libro dos (2), señalando lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos en la 02 calle “A” 01-15 zona 1, Segundo Nivel Biblioteca Panajachel, Sololá, el señor Julio Manrique Ramírez Pérez de 43 años de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Agrónomo, quien se identifica con documento personal de identificación DPI número 1674081941209 extendida por el registro nacional de personas con sede en Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango, Director del Proyecto “Mejora del acceso a agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Kaqchiquel de la mancomunidad de municipios de la subcuenca noreste del Lago Atitlán MANKATITLAN mediante sistemas gestionados de forma sostenible” REF-GTM-010-B; por la otra parte comparece nombre de representante legal, de xxxxx años de edad, casado, guatemalteco, profesión, quien se identifica con Cedula de Vecindad Orden A guion Uno y Registro

numero xxxxxxxxxxx (A-1 XXXXXX), Presidente del Consejo de Administración y Representante

Legal de la Empresa nombre de la empresa, calidad que acredito con acta notarial fraccionada por la licenciada su nombre, con fecha xxxx de xxxxx del año dos mil trece, quedando inscrito ante el Registro Mercantil con Registro número xxxxxxxxxxxx (xxxxx), folio xxxx (xxx) del libro xxxxxxx (xx), de Auxiliares de Comercio, señalando lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos la sede de la empresa xxxxxxxxx., ubicada en la Avenida xxxxxx Nivel xx oficina x, Centro Comercial xxxxxxxxx, Departamento de xxxxxxx, teléfono xxxxxxx. Quienes manifestamos ser de los datos de identificación personal consignados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que las representaciones que se ejercitan son suficientes y

nos encontramos facultados para la celebración del contrato consistente en “PLANES

DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ Y PLANES COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES DE EL NARANJO, TZAMPETEY Y SAN GABRIEL, DEL MUNICIPIO DE

SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ”, en el cual los comparecientes se denominan para el efecto:

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, respectivamente, conteniéndose dentro de las cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES: 1. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España y El CONTRATANTE, Tienen como objetivo contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos Del Milenio para reducir a la mitad, para el año 2015,. El porcentaje de personas sin acceso a agua potable y a servicios básicos. 2. En el año 2011, se elaboraron los Planes Directores de las comunidades que integran cada uno de los Municipios socios fundadores de Mankatitlán, los que permitieron identificar alternativas de solución para los servicios de agua potable y saneamiento, mismas que fueron analizadas y priorizadas de acuerdo a una serie de criterios de viabilidad. 3. Los Servicios de agua potable y saneamiento requieren una fuerte inversión para desarrollar sistemas para el abastecimiento de agua potable y saneamiento. El desarrollo de dicha infraestructura pasa por la sostenibilidad por lo que es clave la búsqueda de soluciones apropiadas que sean viables técnica, ambiental, socio económica y financieramente, cumpliendo todos los requisitos legales necesarios. 4. Los estudios se realizaran en el territorio de influencia de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de las comunidades que integran Mankatitlán. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 1. OBJETIVO GENERAL: 1.1. Elaborar el Plan Director y Planes Comunitarios de agua y saneamiento del municipio de Concepción en el territorio de MANKATITLAN. 1.2. Completar el Plan Director de Agua y saneamiento, del municipio de San Antonio Palopó con los

planes comunitarios de San Gabriel, Tzampetey y El Naranjo 2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 2.1. Investigar, recopilar, ordenar y sistematizar toda la información disponible sobre la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano, y lo referente al estado de saneamiento ambiental de las comunidades rurales y centro urbano de cada uno de los municipios. 2.2. Caracterizar temporalmente y espacialmente la calidad y cantidad de las fuentes de agua para consumo humano que están siendo utilizadas, así como la factibilidad de aprovechamiento de las fuentes disponibles, los problemas (técnicos, sociales y legales) y fuentes de contaminación que las afectan. 2.3 Determinar la oferta y demanda actual de agua para consumo humano y realizar proyecciones a futuro a nivel municipal y para cada una de las comunidades rurales y centro urbano de los municipios. 2.4. Evaluación del estado de la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento, tanto a nivel rural como de la cabecera municipal de Concepción, Sololá y articulación a la base de datos SIG actual de MANKATITLAN. 2.5. Realizar los análisis de viabilidad de las alternativas (al menos se han de plantear 4 alternativas viables), para mejorar, ampliar y/o rehabilitar proyectos de agua potable y saneamiento integrales en comunidades que cuentan con deficiencias en cobertura, dotación, continuidad, calidad de agua para consumo humano y baja cobertura o mal estado en saneamiento en el territorio de MANKATITLAN. 2.6. Formular propuestas integrales a nivel de pre-factibilidad, para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental, así como la protección y conservación de fuentes de agua para consumo doméstico; en todas las comunidades, de los municipios. TERCERA: ESTIPULACIONES GENERALES Y TECNICAS: A) Generales. Metodología. A1. EL CONTRATISTA Describirá los sistemas y procedimientos a utilizar en la consultoría técnica incluyendo alcances, calidad y adecuación al medio, debiendo ser compatibles con los términos de referencia. A2. EL CONTRATISTA, deberá detallar el proceso metodológico a desarrollar en forma clara, congruente y precisa, incluyendo referencias a metodologías estándar. Se deben especificar los objetivos generales, los específicos y las actividades necesarias para alcanzarlos. A3. Cada plan comunitario de las diez comunidades de Concepción (incluyendo la cabecera municipal), será tratado como una consultoría independiente, integrándolos en un solo Plan director, en el caso de las comunidades de San Antonio se deberá actualizar el Plan Director de San Antonio con la información levantada. A4. EL CONTRATISTA deberá detallar el proceso metodológico a desarrollar en forma clara, congruente y precisa, incluyendo referencias a metodologías estándar. Se deben especificar los objetivos generales, los específicos y las actividades necesarias para alcanzarlos. A5. El proceso para el desarrollo de estos estudios, deberá ser participativo e incluir a todos los actores involucrados, realizando las consultas, publicas necesarias al momento de la toma de decisiones; entidades públicas, privadas, población beneficiada que se considere pertinentes para la sostenibilidad del proyecto, según prescripciones del equipo de gestión del proyecto de agua y saneamiento de EL CONTRATANTE. B) Técnicas: B1. Actividades Preliminares. Las actividades preliminares, darán inicio inmediatamente después de haberse firmado el contrato respectivo. B1.1. Presentación de programa de trabajo (plan de trabajo y cronograma propuesto) y reunión de inducción en la mancomunidad, con el Equipo de Gestión del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento. Deberán estar presentes todos los profesionales principales propuestos por el Consultor. B1.2. El Contratista deberá conformar su equipo de trabajo técnico y profesional, de acuerdo a lo presentado en su oferta técnica. B1.3. Recopilación de contactos institucionales y comunicaciones, EL CONTRATANTE cuenta con un listado y contactos de instituciones, autoridades municipales, DMPs y comunidades, el que será entregado al Consultor, pero, el consultor deberá completar aquellos que hagan falta. Además, deberá establecer de inmediato, comunicación con los responsables de las DMPs. B2. Actividades de Diagnostico. Como actividades de diagnostico se tienen, pero, no por ello limitarse a: B2.1. El diagnostico de la situación actual de las comunidades, a nivel social, económico, morbilidad por enfermedades, recurso hídrico y en cuanto al abastecimiento y saneamiento de agua, así como, del levantado de los datos necesarios para establecer los índices de desnutrición, prevalencia de enfermedades de origen hídrico, situación de género, población de origen maya (información etaria) entre otros. B2.2. El análisis del recurso hídrico de la zona: a. Se debe caracterizar temporalmente y espacialmente la oferta (agua disponible), en calidad y cantidad en cada una de las comunidades. b. Se debe caracterizar temporalmente y espacialmente la demanda (necesidades de acceso a agua para consumo humano y productivo por sector), y hacer las proyecciones a futuro para cada una de las comunidades, por al menos 15 años. c. Crear una

base de datos georeferenciada con la información recolectada y con el apoyo de los técnicos del equipo de gestión del Proyecto FCAS de EL CONTRATANTE, que permita actualización de indicadores y mapeo de la situación actual de la oferta y demanda de agua y saneamiento. d. La base de datos debe permitir el desarrollo inicial de un Sistema de Información para la gestión del recurso hídrico y el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento. e. Capacidad de producción: Capacidad de Cursos de las Aguas Subterráneas. f. Capacidad de las fuentes de agua (manantiales). g. Capacidad de los pozos y sondeos de producción y suministro del agua y sus sistemas de tratamiento. B3. Actividades de Análisis: a. Realizar un análisis de viabilidad para las alternativas técnicas identificadas para resolver el acceso a agua potable y saneamiento de excretas, aguas grises y negras, así como, la protección de las fuentes de agua para cada comunidad, en función de parámetros técnicos y método científico. Se debe incluir la estimación de la inversión necesaria para los proyectos de infraestructura que sean propuestos. b. Elaborar un análisis de las necesidades de cobertura y las principales problemáticas asociadas a las deficiencias en calidad y cantidad de agua abastecida, así como, del servicio de saneamiento para cada una de las comunidades. Deberá además, proponer una metodología específica para analizar el riego de los sistemas existentes. c. EL CONTRATISTA, deberá formular una estrategia de mejora de la cobertura de acceso a agua potable (anexo 8 de las términos de referencia), calidad, cantidad, acceso físico, continuidad del agua potable y saneamiento con enfoque asociativo o mancomunado, que considere las accione a llevar a cabo en el Municipio de Concepción, así como, aquellas que se puedan resolver de forma conjunta. d. Programación de las Actuaciones. En función de criterios de priorización, para orientar a EL CONTRATANTE y los gobiernos locales en cuanto a la planificación y gestión de recursos y ejecución de las actuaciones propuesta, EL CONTRATISTA deberá definir y presentar una lista de proyectos concretos para cada una de las comunidades, para la implementación de la estrategia de mejora de la cobertura en calidad y cantidad de agua y saneamiento, los que deberán cumplir con las disposiciones y leyes ambientales y de salud. e. EL CONTRATISTA, deberá asegurar la transferencia de capacidades hacia las DMPs u Oficinas Municipales de Agua, para que estos Planes Directores sean implementados por estas (manejo de la base de datos, la actualización de los planes directores). B4. Productos que se deben presentar dentro de la memoria técnica: B4.1. Documentos legales. EL CONTRATISTA deberá presentar un inventario de la situación legal y los títulos de propiedad (si los hubiese) de la/s fuente/s, de los terrenos en donde están construidos o se van a construir tanques de distribución y otras obras de arte, necesarias para el desarrollo de la obra de infraestructura; además, presentar un acta de aceptación y compromiso de la elección de la alternativa a desarrollar en los estudios de pre y factibilidad que se efectuarán. En la planificación se debe tomar en cuenta la normativa vigente para la cuenca del Lago Atitlán. B4.2. Documentos técnicos. EL CONTRATISTA deberá presentar: a. Diagnostico de cada comunidad (situación actual). b. Estudio de alternativas para cada comunidad. c. Presentar la solución de saneamiento, abastecimiento y desinfección de agua que más se adecue técnica, ambiental, económica y socialmente a las comunidades en estos estudios. d. Pre diseños y memorias de cálculo de la alternativa elegida. B4.3. Documentos ambientales. EL CONTRATISTA, deberá identificar el tipo de instrumento a requerir en la fase de factibilidad de acuerdo al listado taxativo del Ministerio de Ambiente y recursos Naturales (MARN. B4.5. Documentos económicos y administrativos. EL CONTRATISTA, deberá tener en cuenta un análisis costo beneficio considerando los puntos de corte. Entendiendo el punto de corte, como el costo máximo de inversión por familia en proyectos de agua y saneamiento, determinado por análisis realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, aplicados por el ente rector INFOM-UNEPAR, para la evaluación de la viabilidad socio económica de los proyectos a implementar. B5. Cronograma de trabajo. EL CONTRATISTA presentará en un diagrama de Gantt, el cronograma de trabajo donde se especifiquen las actividades y sub-actividades propuestas, así como la entrega de los productos para la programación de los pagos. B6. Plan de seguimiento de la consultoría. EL CONTRATISTA deberá presentar propuesta del plan de seguimiento de la consultoría (reuniones, participantes, etc.), la cual deberá ser revisada y acordada con EL CONTRATANTE antes de comenzar los trabajos, Caso contrario el equipo de gestión de Mankatitlán implementará el plan de seguimiento propio de la consultoría, del que se informará a EL CONTRATTISTA antes del comienzo de los trabajos. CUARTA: PRODUCTOS ESPERADOS: La elaboración de cada estudio contempla los siguientes productos: 1) a. Una base de datos que permita relacionar toda la información de

manera adecuada para su análisis y automatizar los diagnósticos. A partir de consultas a la base de datos, se pueda obtener información parara diseñar las propuestas y devolver la información a las comunidades de una forma rápida y eficaz. La base de datos deberá estar unida a un software de Sistema de Información Geográfico SIG de licencia no privativa, como herramienta para la visualización y el diseño de las propuestas de actuación. b. La información mínima que se ha de tener por municipio es la siguiente: Número de código de identificación de la localidad según el Instituto Nacional de Estadística; nombre de la localidad; región; habitantes (información etaria); viviendas; cobertura y estado de letrinas, pozos sumideros, disposición de excretas y humo intradomiciliar, cobertura de agua entubada; continuidad del servicio; dotación en época de estiaje; calidad del agua; importancia según índices de pobreza a nivel nacional; cobertura bruta, cobertura neta, operación y mantenimiento, zona de recarga hídrica; número de mujeres en el comité (Género); población indígena; riesgo/desnutrición; código de SESAN. c. La información mínima por comunidad debe ser: Numero de código de identificación de la localidad según el Instituto Nacional de Estadística; nombre de la localidad; región; habitantes (información etaria); viviendas; cobertura y estado de letrinas, pozos sumideros, disposición de excretas y humo intradomiciliar, cobertura de agua entubada; continuidad del servicio; dotación en época de estiaje; calidad bacteriológica del agua; calidad fisicoquímica del agua; cobertura bruta, cobertura neta, operación y mantenimiento; número de mujeres en el comité (Género); población indígena. d. Por sistema de agua, la información mínima siguiente: Toda la información referente a la infraestructura actual, ubicación de captaciones con sus respectivos caudales en época seca y de estiaje, líneas de conducción con diámetros de tubería, ubicación de obras de arte (pasos aéreos, cajas rompe-presión, cajas de válvulas de aire y limpieza, etc), tanque de distribución, redes de distribución. Esta base de datos se completará con la introducción de aquellos datos climáticos e hidrológicos de los que se disponga información: estaciones meteorológicas, pluviometrías por estación, datos sobre los cauces superficiales (superficie de cuenca, longitud del cauce, hidrometría, etc.), datos sobre la presencia de acuíferos (superficie, características, inventario de puntos de agua: manantiales y pozos, datos de explotación, datos de las instalaciones, etc.) De forma similar, se debe trabajar el aspecto de saneamiento. 2) Un documento memoria para cada uno de los municipios incluidos en el Plan Director, que incluye: el análisis de la situación actual (diagnostico), las propuestas de actuaciones para cada una de las comunidades estudiadas (las alternativas de pre-factibilidad con mayor viabilidad de todas las comunidades de un mismo municipio con su presupuesto), sacar conclusiones del estado socioeconómico y la situación respecto el abastecimiento de agua y saneamiento a nivel municipal y por ultimo resúmenes técnicos y presupuestarios de todas las alternativas de un mismo municipio con una estimación de la programación de las actuaciones. En la memoria municipal también hacer un conocimiento anticipado de la situación futura si todas las alternativas de abastecimiento se ejecutaran, con el contenido mínimo del anexo 6 de los Términos de Referencia. 3) Un documento de proyecto de cada comunidad, donde se recopila el estudio de diagnóstico con los mapas comunales y se establecen las alternativas para el abastecimiento y saneamiento de agua, esquema y presupuesto, y se desarrolla la propuesta más viable, los anexos de potabilización de agua, uso de letrina, uso de biofiltros familiares (si aplica), operación, administración y mantenimiento de sistemas de agua en comunidades rurales. Con el contenido mínimo del anexo 7 de los Términos de Referencia. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de Ciento Noventa y Dos Mil Quetzales con 00/100 ( Q.192,000.00 ). En virtud que EL CONTRATISTA estimó el precio de la presente consultoría, no se aceptarán modificaciones al precio o al plazo de ejecución acordados. El CONTRATISTA es responsable de que en su oferta se haya incluido todos los costes necesarios para alcanzar los objetivos de la consultoría, por lo que no puede eludir ninguna responsabilidad o acción que deba incluir y sea necesaria para alcanzar dichos objetivos, los cuales se entenderán están incluidos dentro de la oferta, aunque por cualquier causa o motivo se haya omitido en la misma. Así también los otorgantes acuerdan que no se reconocerán ni pagarán montos derivados de las fluctuaciones de precios sobre la base de los que figuren en la oferta. SEXTA: ANTICIPO: EL CONTRATANTE otorga a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato, el cual deberá amortizarse de cada pago que se realice. SEPTIMA: FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES: El pago del presente contrato se realizará de la siguiente manera: 1. Primer Pago: Treinta por ciento (30%), en letras mil quetzales con cero centavos (Q.xx,000.00), contra presentación de Informe y Base de datos con el

levantamiento de información (diagnóstico de campo): Foro municipal, Jornadas de diagnóstico participativo comunitario y jornadas de diagnósticos comunitarios (censos y/o encuestas), Diagnóstico de la situación actual y análisis de recurso hídrico. Informe parcial aprobado por equipo de gestión del proyecto, mediante dictamen técnico. 2. Segundo Pago; Cuarenta y cinco por ciento (45%), en letras mil quetzales con centavos (Q.xxx,xxx.xx), contra presentación de: a. Propuesta técnica y programación de actuaciones, por cada municipio de acuerdo a criterios de priorización (cobertura de acceso a agua y saneamiento, índice de pobreza, morbilidad asociada a enfermedades de origen hídrico y falta de higiene en el hogar.) . b. Presentación de alternativas de solución para la mejora de la cobertura en calidad, cantidad, continuidad, acceso físico, y gestión de los sistemas de agua para consumo humano y saneamiento ambiental con enfoque de GIRH específica para cada comunidad. c. Análisis de viabilidad de cada una de las alternativas (al menos ha de haber 4 alternativas que quedan como viables tras este análisis) y elección de la alternativa más viable. d. Aprobación de la alternativa escogida por la comunidad y posteriormente ratificarla de forma participativa Análisis de riesgo. e. Mapas de vulnerabilidad. f. Base de Datos y planificación en sistema de información geográfica SIG con las tablas de contenido que deberán tener al menos los campos que contiene la base de datos actual. 3. Tercer Pago: Quince por ciento (15%), en letras mil quetzales con centavos (Q.xxx,xxx.00), contra presentación de: a. Desarrollo de las alternativa escogida. b. Presentación del Informe final de consultoría (borrador) con al menos la estructura de contenidos del anexo 6 y 7 de los Términos de Referencia, y aprobado a través de dictamen técnico del equipo de gestión. 4. Cuarto Pago: Diez por ciento (10%), en letras mil quetzales con centavos (Q.xxx,xxx.00), contra la presentación de: Aprobación del informe final de consultoría con la estructura definida con entrega de tres copias (3) originales a full color en papel y en digital. OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es de XXX (X) meses con XX (XX) días, contados a partir del XXX (XX) de octubre de año dos mil doce (2012) en consecuencia vence el XXX(XX) de enero del año dos mil trece (2013). El CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos en la misma fecha en que comience a contarse el plazo del presente contrato. NOVENA: INFORME DE AVANCES: EL CONTRATISTA deberá presentar los informes de avance del desarrollo de la consultoría, quedando establecidas las fechas dentro del cronograma de trabajo. DECIMA: SUPERVISIÓN Y REVISIÓN: EL CONTRATISTA deberá coordinar sus actividades con el Director del proyecto FCAS y el Gerente de EL CONTRATANTE, mediante plan de seguimiento de la consultoría (reuniones, participantes, etc.), el que deberá ser revisado y acordado con EL CONTRATANTE. DECIMA: RETRASO EN LA ENTREGA: El retraso en la entrega de los productos por causas imputables a EL CONTRATISTA, será motivo para que se le sancione con una multa, por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5*1000) del valor total del contrato. Dicha multa se descontará automáticamente por EL CONTRATANTE, del pago del monto de este contrato. En caso que EL CONTRATISTA sea autorizado para continuar con la consultoría después de la fecha de vencimiento del plazo contractual, de ninguna manera podrá interpretarse como renuncia de EL CONTRATANTE, a la aplicación de sanción que por atraso corresponda. DECIMA PRIMERA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA, se obliga a presentar a y a favor de EL CONTRATANTE, la fianza que se indica en la presente clausula, misma que deberá ser emitida por alguna institución afianzadora nacional de reconocido prestigio y autorizada conforme la legislación nacional y deberá consignar que se hará efectiva por el simple requerimiento de EL CONTRATANTE: 1) Fianza de Anticipo, al momento de el pago del anticipo, la que deberá ser por el 100% del valor de éste, la que se mantendrá vigente hasta la total amortización del anticipo; no podrá otorgarse ningún anticipo si la respectiva presentación de la Fianza que aquí se estipula. 2) Fianza de Cumplimiento de Contrato, dentro de los primeros cinco (5) días posteriores a la suscripción del presente contrato. Esta debe cubrir el diez por ciento del valor total del contrato. La fianza debe tener vigencia hasta que EL CONTRATANTE declare haber recibido de conformidad y a entera satisfacción todos y cada uno de los productos acordados. DECIMA SEGUNDA: AUDITORIA: EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de efectuar por sí mismo o por medio de otra entidad, auditorias sobre la ejecución del presente contrato, lo cual autoriza en forma expresa EL CONTRATISTA. DECIMA TERCERA: EQUIPO DE GESTION: EL CONTRATANTE, cuenta con un equipo de gestión, el cual está conformado de la manera siguiente: 1 Director, que vela por el cumplimiento de las regulaciones del Programa / Proyecto, entre otras funciones; 1 Técnico de Infraestructura, 1 Técnico en Gestión Ambiental; 1 Técnica en Desarrollo Social y, 1 Administrador, quien elabora contratos, da

seguimiento de la ejecución de los mismos. Las funciones de dichas personas son conocidas y expresamente aceptadas por EL CONTRATISTA. DECIMA CUARTA: VISIBILIDAD: EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de la financiación a cargo del FCAS/AECID y la presencia de la Mancomunidad gestora, en todos los documentos y productos se incluirán los logos de las dos instituciones u organizaciones, en la portada, en mapas y en los planos sobre los cajetines, así como en los textos, se hará referencia a los mismos según dictado informativo previo a la entrega de los informes por parte de los responsables del proyecto por la Mancomunidad. No se permitirá mención alguna del nombre ni de los logotipos de la empresa contratada en la impresión final de los estudios. DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO: Forman parte de este contrato y serán leídos e interpretados en su orden los documentos siguientes: 1. El presente contrato; 2. Los Términos de Referencia; 3. La oferta presentada por El Contratista; 4. Fianza de Anticipo. 5. Fianza de Cumplimiento del Contrato. DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA, es responsable del cumplimiento estricto y oportuno de las disposiciones tributarias a que se encuentra sujeta con la presente contratación y los servicios que presta. DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE: El presente contrato, se sujeta a lo establecido por la legislación nacional. DECIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Prestar su servicio con calidad: deberá realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, para lo cual deberá aportar el conocimiento sobre la legislación vigente en Guatemala con relación al tema, a los efectos de su incorporación para el desarrollo de la consultoría. b) Confidencialidad de la Información: ni EL CONTRATISTA, ni su personal podrán durante la vigencia de la contratación y dentro de los tres meses posteriores a la terminación del contrato, revelar ninguna información propiedad de EL CONTRATANTE, sin consentimiento previo por escrito de este, caso contrario, se sujetaran a las demandas civiles y penales correspondientes. c) Responsabilidad de Consultor: EL CONTRATISTA será responsable ante EL CONTRATANTE, por la prestación de los servicios profesionales del presente contrato, debiendo entregar todos los documentos necesarios que comprueben el resultado de su asesoría y revisiones, en el marco de la contratación y documentos que la integran, cuya propiedad será exclusiva de EL CONTRATANTE.DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a) Acceso a la información: EL CONTRATANTE, otorgará a EL CONTRATISTA sin limitación alguna, toda la información necesaria referida a la consultoría para lograr el objetivo del presente contrato. VIGESIMA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: a) Cualquier diferencia que pudiera existir entre las partes en lo que a interpretación, ampliación, modificación o cumplimiento del presente contrato se refiere, se resolverá en forma conciliatoria, y en última instancia por medio de los Tribunales que correspondan; b) EL CONTRATISTA, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Tribunales que EL CONTRATANTE determine, renunciando desde ya a su derecho de accionar contra EL CONTRATANTE y señala como lugar para recibir notificaciones el indicado en la comparecencia del presente contrato, teniendo por bien hechas las notificaciones que en ese lugar se le hagan y obligándose a informar por escrito a EL CONTRATANTE, cualquier cambio de dirección; y c) Ante el incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá dar por resuelto el mismo, reclamar el pago de daños y perjuicios que ocasione el citado incumplimiento, de igual forma queda entendido que el presente contrato constituye título suficiente para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y/O ACLARACIONES: Las partes expresamente señalan que, cualquier modificación, así como cualquier ampliación y/o aclaración al presente contrato, podrá hacerse conforme lo establecido en las Leyes de la materia y deberá constar por escrito, a través de cruce de carta respectivo y de común acuerdo entre las partes, y podrá ser prorrogado de pleno consentimiento entre éstas por medio de notificación escrita de uno u otro, y su ampliación o prórroga, especialmente en lo relacionado con el plazo, deberá constar por escrito y/o en nuevo contrato. VIGESIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES: Queda totalmente prohibido a EL CONTRATISTA, lo siguiente: a) Interferir o colisionar en la prestación de cualquier otro servicio dentro de la misma entidad contratante. b) Expresamente le está prohibido la divulgación de los secretos de EL CONTRATANTE, y la prueba de haberlo hecho, será titulo suficiente para el pago de los daños y perjuicios que pudieran haberse irrogado, cuya cuantificación dependerá objetivamente de los alcances de lo infringido, en el caso de que EL CONTRATISTA, durante la vigencia de este contrato, tenga acceso a información de carácter confidencial o que constituya

propiedad industrial o intelectual de EL CONTRATANTE, o de terceros, que se encuentre en poder de EL CONTRATANTE, se compromete a no revelar dicha información a terceros, durante la vigencia del presente contrato y luego de su expiración, salvo mediante autorización previa, expresa y por escrito, del representante autorizado de EL CONTRATNATE, o del propietario de la información. c) No podrá ceder los derechos provenientes del presente contrato a terceras personas. d) No podrá hacer referencia a este contrato, a través de cualquier medio de publicidad o de propaganda, o a sugerir que EL CONTRATANTE prefiere sus servicios a los de otros técnicos, consultores, firmas, empresas o agencias especializadas. VIGESIMA TERCERA: RESCISION DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por terminado cuando ocurra cualquiera de las causas siguientes: a) Por vencimiento del plazo del presente contrato, siempre y cuando la entrega de los productos acordados en éste se hayan recibido de conformidad con la presentación del dictamen técnico y/o administrativo que corresponda y que da certeza de haber recibido todos y cada uno de los productos. b) por rescisión acordada por mutuo acuerdo de las partes. c) por caso justificable o fuerza mayor que imposibilite, el cumplimiento de las relaciones contractuales establecidas. d) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA o negativa infundada de cumplir con sus obligaciones contractuales de contenido, calidad y tiempo estipulado. e) Si por causas de fuerza mayor, y/o suspensión parcial o total del financiamiento otorgado al Proyecto “Mejora del acceso a agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Kaqchiquel de la mancomunidad de municipios de la subcuenca noreste del Lago Atitlán MANKATITLAN mediante sistemas gestionados de forma sostenible” REF-GTM-010-B, que impidan a EL CONTRATANTE contar con los recursos económicos necesarios para cubrir el valor del presente contrato, EL CONTRATANTE, no se hace responsable de pago alguno que esté pendiente de hacerse derivado de éste contrato, y tampoco reconocerá daños y perjuicios derivados por el no pago. VIGESIMA CUARTA: Aceptación del contrato. En los términos y condiciones estipuladas, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, aceptamos el presente contrato, el que hemos leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos. DAMOS FE en siete (07) hojas de papel membretado de La Mancomunidad de Municipios Kakchiquel Chichoy Atitlán –MANKATITLAN.-

Mateo Martín Bixcul Nombre del representante Presidente y Representante Representante Legal Legal de la mancomunidad nombre de la empresa MANKATITLAN

Julio Manrique Ramírez Pérez Director de Proyecto FCAS MANKATITLAN

mejora del acceso al agua potable y saneamiento en ...modelo de la o… · mancomunidad de...

Documents