ДОГОВОР № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по развитию улично-дорожной

сети, переустройству и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: «Развитие улично-дорожной сети транспортного обслуживания территории развития ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева». Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки.

Этапы 1, 2, 3, 4» по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы».

г. Москва «__» _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИП-Строй № 1»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Давыдова Павла Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

{указать наименование организации (полное и краткое)}, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», являющееся членом саморегулируемой организации ___________________________________________________ (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: ____________________), зарегистрированным в реестре членов саморегулируемой организации _______________г. под регистрационным номером: __________________________, в лице {указать лицо, уполномоченное организацией на совершение данной сделки}, действующего на основании {указать правовой акт, наделяющий указанное выше лицо полномочиями на совершение данной сделки}, на основании результатов размещение закупок запроса предложений, Протокол оценки и сопоставления Предложений участников на участие в запросе предложений № ________ от ___________ (Извещение о проведении закупки №_______ от _____________________), в соответствии с п. ___ Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «МИП-Строй № 1», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯВ Договоре следующие термины будут иметь значения, определяемые ниже:1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок – документ, составляемый в

порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Субподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – документы, оформленные Субподрядчиком по формам, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100, с указанием периода выполнения работ с 1 (первого) числа по последнее число отчетного месяца.

По Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) к Подрядчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятых Работ.

1.3. Временные здания и сооружения – все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения Работ, обозначенные на Стройгенплане в составе Проектной и Рабочей документации, и которые после завершения Работ разбираются и вывозятся Субподрядчиком за пределы Строительной площадки за свой счет.

1.4. Гарантийный срок – срок, исчисляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (либо последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС № 2) в случае досрочного расторжения Договора), в течение которого Субподрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты и недостатки, связанные с выполнением работ по Договору, допущенные по вине Субподрядчика и/или привлеченных им СубСубподрядчиков.

1.5. График производства работ – документ, являющийся приложением к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Договору, в том числе промежуточные сроки выполнения этапов работ.

1.6. Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

1.7. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями и отштампованные в ОПС.

Состав и порядок ведения исполнительной документации должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, а также требованиям Раздела № 15 Приложения № 2 к Договору.

1.8. Качество Работ (качество выполнения Работ) – степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое Оборудование, Материалы, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП) и другими положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил к уровню качества Работ.

1.9. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с проектом, рабочей документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав Проектной документации.

1.10. Недостатки – допущенные Субподрядчиком отступления от требований, предусмотренных в Договоре, проектной документации и строительных нормах и правилах.

1.11. Оборудование – все виды оборудования (включая комплектующие и расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

1.12. Объект – Развитие улично-дорожной сети транспортного обслуживания территории развития ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева». Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки. Этапы 1, 2, 3, 4» по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы, строительство которого осуществляется в соответствии с проектной документацией, в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и финансируется за счет средств бюджета города Москвы.

1.13. Одобрение – согласие, выраженное в письменной форме или в действиях Сторон в случае, когда Стороны, осведомленные, при добросовестном исполнении своих обязанностей, о действиях другой Стороны, не заявили своих возражений.

1.14. Персонал Субподрядчика – специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, привлекаемые для выполнения работ.

1.15. Государственный заказчик – Департамент строительства города Москвы и его полномочные представители.

1.16. Представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.17. Представитель Субподрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Субподрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.18. Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту.

1.19. Рабочая документация – документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

1.20. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и/или Конструкциями и/или Оборудованием, качество и точность которых, в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ и монтажа Конструкций.

1.21. Строительная площадка – земельный участок с подведенными временными городскими коммуникациями, необходимыми для выполнения Работ по строительству Объекта (электроэнергия, водопровод, канализация, телефон и др.) на период выполнения Работ до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию.

1.22. Строительная техника – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Субподрядчику для выполнения Работ.

1.23. Эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Субподрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов Оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Договором.

1.24. Работы – весь объем работ, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и пожарной безопасности, строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Субподрядчиком в процессе выполнения Работ.

1.25. Результат работ по Договору – Объект, готовый к эксплуатации, на который оформлено Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию и принятый эксплуатирующими организациями.

1.26. Дни – календарные дни.Термины, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во

множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА2.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с

техническим заданием (Приложение №1.1 к Договору) и Рабочей документацией, одобренной со штампом «В производство работ», выполнить комплекс строительно-монтажных работ по монтажу средств доступа маломобильных групп населения на Объекте, а Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить установленную Договором цену.

2.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных специализированных субподрядных организаций, в пределах лимитов, установленных Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ (СРО), в соответствии с требованиями, установленными Проектной и Рабочей документацией,

техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП) и другими положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, в объеме и в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и на условиях, определенных техническим заданием, Договором и приложениями к нему.

2.3. Договор заключен на основании подписанного Подрядчиком Договора № 28-ЗИЛ от 14 апреля 2016 года с АО «Мосинжпроект».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные в Графике

производства работ (Приложение № 1 к Договору).3.2. Субподрядчик вправе при согласии Подрядчика досрочно выполнить Работы,

предусмотренные Договором, при этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4.1. Цена Договора определяется по итогам конкурентной процедуры закупки и составляет

__________(_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% – ________ (____________________) рублей ____ копеек. Указанная Цена Договора является приблизительной, предельной и не может быть увеличена.

В цену Договора входят стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь:

- стоимость всех строительно-монтажных и иных Работ, предусмотренных настоящим Договором:

- стоимость приобретения/изготовления, поставки и монтажа необходимых для выполнения работ оборудования и материалов;

- затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов; - затраты, связанные с утилизацией материалов и оборудования, в отношении которых законодательством РФ установлены специальные требования по утилизации;

- затраты, связанные с обеспечением Объекта строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, доставку до места проведения работ и обратно, работу в круглосуточном режиме и все доплаты и надбавки, предусмотренные действующим Законодательством РФ;

- транспортные расходы на транспортировку грузов, доставляемых Субподрядчиком и привлекаемых им Субподрядчиками;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ оборудования и материалов в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Субподрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, в том числе затраты на оплату НДС;

- затраты на автономную механизацию строительства, автотранспорт, строительную технику необходимую для производства работ;

- стоимость понесенных Субподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), затрат на

временные здания и сооружения, а также накладные расходы и другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки до завершения строительства;

- стоимость отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по Договору;

- стоимость включает в себя все затраты, связанные с получением любых разрешений, в органах исполнительной власти, оплаты любых штрафов, выписанных надзорными органами за нарушения, допущенными в ходе производства работ при строительстве объекта;

- все расходы и затраты, указанные в Договоре, включают все затраты, связанные с осуществлением Работ в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями Подрядчика, касающимися техники безопасности и правил пожарной защиты.

4.2. Фактическая цена выполненных работ определяется Сторонами на основе сметно-нормативной базы «Территориальные сметные нормативы для города Москвы ТСН-2001 (в ценах на январь 2000 года)» (далее – ТСН-2001) (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, среднегодового зимнего удорожания).

Фактическая цена определяется в следующем порядке:СМРтек = (СМРсмет)хК1хКтхК2х0,98333333Где:СМРтек – стоимость выполненных работ в текущем уровне цен;СМРсмет – стоимость выполненных работ, в базовом уровне цен, определенная на

основании смет к рабочей документации, утвержденной Подрядчиком со штампом «В производство работ»;

К1 – коэффициент (индекс) пересчета базовой цены в текущую цену, определяемый в соответствии с п. 4.12 настоящего Договора.

Кт – договорный коэффициент, размер которого составляет 0,934.

К2= _________ -коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора, который определяется по итогам конкурентной процедуры закупки по формуле:

К2=Сп/Сз,Где:

Сп – цена Договора, указанная в предложении Подрядчика;Сз – начальная (максимальная) цена закупки

В случае отсутствия в нормативной базе стоимости оборудования и материалов, которые учитываются в данном проекте и обязанность по поставке которых в соответствии с Договором возложена на Субподрядчика, учитывается фактическая стоимость таких оборудования и материалов, подтвержденная первичными бухгалтерскими документами. Фактическая стоимость оборудования и материалов не должна превышать стоимость, согласованную Подрядчиком в соответствии с Договором.

В случае отсутствия в нормативной базе единичных расценок строительно-монтажных работ, сметных цен на механизмы и материалы, стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании индивидуальных единичных расценок, разработанных в установленном порядке и согласованных Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

4.3. За выполненные по Договору работы Подрядчик оплачивает Субподрядчику определенную в соответствии с пунктом 4.2 Договора Фактическую цену выполненных работ в случае, если она не превысит предельную цену Договора, указанную в п. 4.1 Договора. Субподрядчик не вправе претендовать на разницу между Фактической ценой выполненных работ и предельной ценой Договора.

В случае если Фактическая цена выполненных работ превысит предельную цену Договора Субподрядчику будет выплачена предельная цена Договора. При этом Акты о приемке

выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Сторонами с момента заключения Договора, должны быть скорректированы с учетом снижения Фактической цены до уровня предельной цены Договора.

В случае если оплаченная Субподрядчику Фактическая цена выполненных работ превысит предельную цену Договора, Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику разницу между предельной ценой Договора и Фактической ценой выполненных работ в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика.

Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Субподрядчиком за свой счет.

4.4. Подрядчик вправе произвести авансирование Субподрядчику части цены подрядных работ в следующем порядке:

4.4.1. Авансирование производится на последующие три месяца (период авансирования).4.4.2. Сумма авансирования составляет не более 30% (Тридцать процентов) от стоимости

работ на период авансирования.4.4.3. Выплата аванса производится на следующих условиях:4.4.3.1. В случае, если Цена Договора не превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов)

рублей, выплата аванса производится при условии осуществления расчетов через счет целевого финансирования, открытый в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва (далее -Счет целевого финансирования).

При этом Субподрядчик обязуется открыть расчетный счет целевого финансирования в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва на допуск Контролирующей компании к счету Субподрядчика и установить специализированный банковский продукт, позволяющий Подрядчику контролировать соблюдение Субподрядчиком целевого использования авансов. Субподрядчик должен обеспечить Подрядчику (без взимания банком с Подрядчика какой-либо комиссии или платы) возможность вести мониторинг состояния счета целевого финансирования с правом акцепта либо отклонения любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования Субподрядчика. Расчетные документы Субподрядчика по расходным операциям по счету целевого финансирования должны приниматься банком только при наличии согласительной подписи (электронной цифровой подписи при совершении операций в электронной форме) уполномоченного лица Подрядчика.

4.4.3.2. В случае, если Цена Договора превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, выплата аванса производится при условии осуществления расчетов через лицевой счет Субподрядчика в Департаменте финансов города Москвы (далее - Финансовый орган).

Для получения авансовых платежей Субподрядчик открывает отдельный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса в Финансовом органе в порядке, установленном приказом Департамента финансов города Москвы от 21.01.2011 № 53 «Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы».

После зачисления денежных средств по Договору на отдельный лицевой счет Субподрядчика в Финансовом органе Субподрядчик осуществляет их расходование при условии получения согласования Подрядчика в соответствии с Порядком выплаты авансовых денежных средств через лицевые счета в казначействе Департамента финансов города Москвы и с учетом требований Порядка санкционирования расходования поставщиками (подрядчиками, исполнителями) средств, предоставленных в качестве авансового платежа по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (утв. приказом Департамента финансов города Москвы от 30.01.2015 № 11).

Для согласования Подрядчиком расходования денежных средств, поступивших по Договору на отдельный лицевой счет Субподрядчика в Финансовом органе, либо на открытый в банке специальный расчетный счет (счет целевого финансирования) Субподрядчик направляет Подрядчику следующие документы:

- реестр платежных поручений по форме Раздела № 14 Приложения № 2 к Договору на оплату по договорам, заключенным Субподрядчиком с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) оборудования, материалов, работ, услуг и иной продукции, с приложением заверенных Субподрядчиком копий действующих договоров с указанными поставщиками и документов-оснований, подтверждающих возникновение денежных обязательств (актов приема-передачи, накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и др.), а также платежных поручений на оплату оборудования, материалов, работ, услуг и иной продукции;

- помесячный консолидированный план платежей за оборудование, материалы, работы, услуги и иную продукцию.

Подрядчик осуществляет проверку представленных документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

При наличии замечаний к представленным документам Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Субподрядчику мотивированный отказ в согласовании расходования денежных средств. В этом случае Субподрядчик обязан устранить замечания Подрядчика и направить документы на согласование повторно.

При отсутствии замечаний к представленным документам Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок согласовывает реестры платежных поручений и направляет необходимые документы в Финансовый орган для списания денежных средств с отдельного лицевого счета Субподрядчика.

Субподрядчик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений Договора таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед контрагентами по заключенным им договорам, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик не несет ответственность за убытки Субподрядчика или иных лиц, вызванные неисполнением Субподрядчиком своих обязательств вследствие недостаточного планирования своей хозяйственной деятельности.

В течение 3 (трех) рабочих дней после фактического получения оборудования, материалов, работ, услуг и иной продукции Субподрядчик предоставляет Подрядчику пакет первичных документов (платежные документы, копии банковских выписок, акты, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, и т.д.), подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных по Договору и их заверенные копии.

В случае нецелевого использования Субподрядчиком денежных средств, полученных по Договору на отдельный лицевой счет Субподрядчика в Финансовом органе, а также в случае непредоставления Субподрядчиком документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, Подрядчик вправе по своему выбору отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и/или потребовать от Субподрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Субподрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика.

Под нецелевым использованием денежных средств в настоящем пункте понимается расходование денежных средств на цели, не предусмотренные согласованным Подрядчиком реестром платежных поручений.

4.4.3.3. Для выплаты аванса Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика предоставления банковской гарантии для надлежащего обеспечения обязательств по возврату аванса на условиях, предусмотренных в п. 4.5 Договора, либо предоставления личного поручительства исполнительным органом и участником (учредителем) Субподрядчика для надлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору. Договор поручительства предоставляется Субподрядчиком до выплаты аванса за 5 (Пять) рабочих дней в порядке и на условиях, определенных Сторонами.

4.4.3.4.Выплата аванса осуществляется на основании представленного надлежащим образом оформленного оригинала счета на оплату в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком банковской гарантии, предусмотренной п. 4.5. Договора, или Договора поручительства, предусмотренного в п.4.4.3.3. Договора, а также обращения о выплате аванса с указанием реквизитов лицевого счета Подрядчика в Финансовом органе, или обращения о выплате аванса с указанием реквизитов Счета целевого финансирования,

открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва.

4.4.3.5. Для выплаты аванса Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику производственную программу по форме Раздела № 2 Приложения № 2 к Договору и график погашения аванса. График погашения аванса и производственная программа должны быть согласованы и подписаны Сторонами до выплаты аванса. Выплаченный Субподрядчику аванс погашается путем удержания из промежуточных платежей в соответствии с согласованным Сторонами графиком погашения аванса.

4.4.3.6. Субподрядчик обязан представить Подрядчику счет-фактуру на аванс не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса.

4.4.3.7. В случае, если цена договора не превышает 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, выплата аванса производится на расчетный счет Субподрядчика. При этом не требуется открытие расчетного счета целевого финансирования, предоставления банковской гарантии, предусмотренного п. 4.5 Договора и предоставления личного поручительства, предусмотренного п. 4.4.3.3.

4.4.3.8. В случае если аванс не будет погашен в срок, установленный графиком погашения аванса, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Субподрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика.

4.5. Субподрядчик в обеспечение возврата авансового платежа предоставляет банковскую гарантию по форме Раздела № 3 Приложения № 2 к Договору. Гарантия должна обеспечивать обязательства Субподрядчика по возврату полученного от Подрядчика авансового платежа в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ и/или поставки оборудования, указанных в Графике производства работ. Указанная гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 10 Договора.

4.6. Субподрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок Конструкций, Оборудования, Материалов и расходов, связанных с мобилизацией, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с производством строительно-монтажных работ по Объекту. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение такого платежа, направляемом Субподрядчиком Подрядчику. При предоставлении расчетов по авансам, Субподрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств за предыдущий период (по форме Раздела № 4 Приложения №2 к Договору), копии платежных документов, а также, по письменному запросу Подрядчика, копии договоров на размещение заказов и другие документы, подтверждающие расходование авансовых средств. В случае нецелевого использования аванса Подрядчик имеет право потребовать возврата неутвержденной по отчету Подрядчиком суммы аванса. Субподрядчик обязан перечислить указанную сумму Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика.

4.7. Оплата Работ по Договору производится промежуточными платежами ежемесячно после выполнения Субподрядчиком Работ за отчетный период на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при условии предоставления Субподрядчиком Подрядчику в полном объеме следующих документов:

- подписанных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- подписанных Сторонами Актов об оказании Подрядчиком услуг, связанных с выполнением функций генерального Подрядчика;

- счета и счета-фактуры.4.8. Сумма причитающегося Субподрядчику промежуточного платежа определяется как

Фактическая цена работ, выполненных в соответствии с Рабочей документацией со штампом Подрядчика «В производство работ» и указанных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных

Сторонами, за вычетом суммы удерживаемого аванса; стоимости услуг Подрядчика по выполнению функций генерального Подрядчика в размере 6 % от Фактической цены работ, принятых по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Сторонами, и иных удержаний, которые произведены Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

При расчетах за выполненные строительно-монтажные работы удерживаются затраты Подрядчика на генеральную уборку объекта строительства при подготовке его к сдаче в размере 1,21 % от суммы, понесенных Субподрядчиком накладных расходов (от основной заработной платы и заработной платы механизаторов), предусмотренных единичными расценками.

4.9. Подрядчик осуществляет промежуточные платежи в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Субподрядчиком счета, счета-фактуры.

4.10. Подрядчик оплачивает строительно-монтажные работы Субподрядчику с удержанием 5 (пять) % от суммы каждого промежуточного платежа, с последующим перечислением удержанных сумм в течение 30 (тридцати) дней после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и предоставления Субподрядчиком счета на оплату и банковской гарантии, предусмотренной п. 10.2 Договора.

В случае если Субподрядчик не предоставил указанную банковскую гарантию, Подрядчик вправе удержать указанные суммы до истечения, установленного Договором гарантийного срока. В таком случае возврат Субподрядчику удержанных сумм осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после окончания, установленного Договором гарантийного срока и предоставления Субподрядчиком счета на оплату.

Подрядчик вправе использовать указанные в настоящем пункте суммы удержаний в счет погашения любой задолженности Субподрядчика, возникающей в случае неисполнения последним своих обязательств по Договору, в том числе установленных на период гарантийного срока.

4.11. Субподрядчик обязуется оплатить Подрядчику услуги, связанные с выполнением Подрядчиком функций генерального Подрядчика, согласно Договору (п. 8.1.7 Договора).

Общая цена услуг, связанных с выполнением Подрядчиком функций генерального Подрядчика, устанавливается в размере 6 % от Фактической цены работ (или от предельной цены Договора, если Фактическая цена работ превысит предельную Цену Договора).

Акт об оказании Подрядчиком услуг, связанных с выполнением функций генерального Подрядчика, подписывается Сторонами ежемесячно в день подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Цена услуг, связанных с выполнением Подрядчиком функций генерального Подрядчика, оказанных в отчетном периоде, определяется в размере 6 % от Фактической цены работ, выполненных Субподрядчиком за указанный отчетный период.

Оплата услуг, оказываемых Подрядчиком в связи с выполнением функций генерального Подрядчика, осуществляется путем зачета взаимных встречных требований, на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Актов об оказании Подрядчиком услуг, связанных с выполнением функций генерального Подрядчика, в порядке, установленном п. 4.8 Договора.

4.12. При определении фактической цены выполненных работ применяются коэффициенты (индексы) пересчета базовой цены в текущую цену (К1), утвержденные Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Указанные коэффициенты применяются в следующем порядке:

- по работам, выполненным по Этапу 1 Объекта, применяются коэффициенты (индексы), утвержденные на август 2016 г.;

- по работам, выполненным по Этапу 2 Объекта, применяются коэффициенты (индексы), утвержденные на август 2016 г.;

- по работам, выполненным по Этапу 3 Объекта, применяются коэффициенты (индексы), утвержденные на ноябрь 2016 г.;

- по работам, выполненным по Этапу 4 Объекта, применяются коэффициенты (индексы), утвержденные на август 2016 г.

4.13. При определении фактической цены выполненных работ по строительству инженерных коммуникаций, а именно: водопровод, дождевая канализация, городская канализация и теплосеть, по этапам работ 1, 2 и 4 Объекта дополнительно применяются следующие коэффициенты инфляции:

- этап 1 - 1,038337;- этап 2 - 1,0413097801; - этап 4 - 1,035090492084.4.14. В отношении денежных обязательств по Договору проценты на сумму долга,

предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Субподрядчик несет полную ответственность за соблюдение на территории Строительной площадки нормативных документов и правил, а также условий Договора, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе ответственность за соблюдение и все случаи нарушения указанных норм его поставщиками, СубСубподрядчиками, Персоналом Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории Строительной площадки. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Субподрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также условий Договора, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду.

5.1.2.Предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников Подрядчика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Субподрядчиком Работ.

5.1.3.Выполнять Работы безопасным образом и содержать Строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

5.2. Подрядчик вправе выпустить указания в связи с любыми вопросами охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, относящимися к настоящему Договору, и Субподрядчик обязан выполнить требования таких указаний.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ6.1. Промежуточная приемка работ осуществляется Сторонами ежемесячно путем

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Субподрядчик обязан не позднее 18 (Восемнадцатого) числа текущего месяца предоставить, предоставить Подрядчику:

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), – в 9 (девяти) экземплярах на бумажном носителе;

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) – в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе;

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) на электронном носителе в формате программы Smeta.ru и в формате Excel;

- исполнительную документацию за отчетный период в 7 (семи) экземплярах на бумажном носителе (6 подлинников и 1 заверенная копия) и 1 экземпляр на электронном носителе (формат РDF : исполнительная документация в полном объеме, формат DWG : приложения к Актам освидетельствования скрытых работ - исполнительные схемы);

- счета и счета-фактуры;- сопроводительного письма, содержащего реестр передаваемой документации.Подписание Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости

выполненных работ и затрат (форма № КС-3) осуществляется Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика документации, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

В случае если Субподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Исполнительная документации и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют установленным Договором требованиям, и/или указанные в актах объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Повторное согласование Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на предъявляемый Субподрядчиком к приемке объем работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном Договором порядке.

В случае, если Субподрядчик в срок до 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, не предоставил Подрядчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также исполнительную или иную обязательную документацию, промежуточная приемка выполненных за истекший отчетный период работ может быть осуществлена Подрядчиком в следующем месяце совместно с промежуточной приемкой работ за следующий отчетный период, кроме того Субподрядчик несет ответственность предусмотренную п. 17.4.

6.2. Приемка результатов Работ, выполненных Субподрядчиком в полном объеме, осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы в следующем порядке:

6.2.1.Субподрядчик не позднее, чем за 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты окончания Работ в полном объеме обязан письменно известить Подрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору.

6.2.2.После завершения работ на Объекте Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня начала своей работы проводит проверку качества и объемов, выполненных Субподрядчиком Работ.

6.2.3.В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ в полном объеме будут выявлены Недостатки (дефекты) Работ; невыполненные работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результатов выполненных Работ и Объекта, Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, установленный Субподрядчику для их устранения. Субподрядчик должен устранить Недостатки (дефекты), выявленные Комиссией в ходе приемки, в установленные сроки.

6.2.4.В случае отказа Субподрядчика от устранения Недостатков (дефектов) либо неустранения их Субподрядчиком в установленный срок Подрядчик вправе устранить Недостатки (дефекты) самостоятельно и/или привлечь к их устранению третье лицо. В этом случае Субподрядчик обязан возместить Подрядчику понесенные последним расходы, связанные с устранением Недостатков (дефектов).

6.2.5.Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном в п. 6.2 Договора, по письменному извещению Подрядчика Субподрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки Работ Недостатков (дефектов), зафиксированных в уведомлении о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат Работ Подрядчику.

6.2.6.После приемки Объекта Комиссией и при отсутствии замечаний Подрядчика Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата завершенных работ, подтверждающий соответствие результатов работ требованиям Договора, в том числе в части объемов выполненных работ, их качества и расценок. Подписание Подрядчиком Акта сдачи-приемки результата завершенных

работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за скрытые недостатки или дефекты Объекта.

Во избежание сомнений, Стороны договорились, что только Акт сдачи-приемки результата завершенных работ, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, будет считаться документом, свидетельствующим о приемке Работ Подрядчиком в смысле статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ7.1. Не позднее чем за 5 (пять) дней до начала производства работ по этапу Субподрядчик

обязан разработать и утвердить проект производства работ, а также передать его копию Подрядчику.

7.2. Проект производства работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и города Москвы, а также другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

7.3. При наличии замечаний Подрядчика к представленному проекту производства работ, Субподрядчик обязан внести в него изменения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения замечаний от Подрядчика.

7.4. При необходимости Субподрядчик обязан согласовать проект производства работ на соответствующий этап с уполномоченными органами Российской Федерации и г. Москвы до начала этапа производства работ на Объекте.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА8.1. Подрядчик обязан: 8.1.1.Осуществлять приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке,

установленном Договором.8.1.2.Организовать строительный контроль за строительством, производить приемку и

оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и Договором. Технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ Субподрядчиком и его субсубподрядными организациями при строительстве Объекта осуществляет АО «Мосинжпроект».

8.1.3.Оказывать содействие Субподрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Подрядчика.

8.1.4.До начала производства работ на соответствующей площадке передать Субподрядчику на период строительства Объекта по акту приема-передачи (по форме Раздела № 5 Приложения №2 к Договору) строительные площадки, пригодные для строительства Объекта. В случае отсутствия замечаний Субподрядчика по истечении 10 (десяти) дней с момента передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой Субподрядчиком и пригодной для выполнения работ по Договору в полном объеме.

8.1.5.Передать Субподрядчику одобренную со штампом «В производство работ» Рабочую документацию по Объекту до даты начала производства работ по соответствующему этапу работ, если иной срок передачи Рабочей документации не установлен графиком передачи рабочей документации, дополнительно согласованным Сторонами.

8.1.6.Передать Субподрядчику необходимую для производства работ исходно-разрешительную документацию, в том числе, разрешение на строительство.

8.1.7.В период строительства Подрядчик оказывает Субподрядчику услуги, связанные с организацией ведения работ на Объекте, (услуги, связанные с выполнением Подрядчиком функций генерального Подрядчика), в том числе: обеспечение технической и исходно-разрешительной документацией в объеме, предусмотренном Договором; координация работ; обеспечение охраны периметра строительной площадки и пропускного режима; контролирование выполнения мероприятий техники безопасности.

Перечень услуг, связанных с выполнением Подрядчиком функций генерального Подрядчика, и их объем могут изменяться в различные отчетные периоды, что не влияет на оплату Субподрядчиком данных услуг. Оплата Субподрядчиком услуг, связанных с выполнением Подрядчиком функций генерального Подрядчика, осуществляется в порядке, установленном п.п. 4.8, 4.11 Договора.

8.1.8.В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Разделом № 13 Приложения № 2 к Договору.

8.1.9.Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

8.2. Подрядчик вправе:8.2.1.В целях осуществления строительного контроля (надзора за строительством),

заключать договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее – представители Подрядчика), о чём письменно уведомляет Субподрядчика.

8.2.2.Осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения Работ Субподрядчиком.

8.2.3.Привлечь Субподрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Подрядчику, Государственному заказчику, Техническому заказчику-Генподрядчику третьими лицами в связи с процессом выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, в связи с Недостатками (дефектами) результатов выполненных Работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

8.2.4.Подрядчик, представители Подрядчика имеют право:- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего

периода строительства;- производить соответствующие записи в Общий и специальные журналы работ.Записи в Общем и специальных журналах работ имеют статус предписаний и обязательны

для исполнения Субподрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).

8.2.5.Подрядчик, представители Подрядчика имеют право давать обязательные для Субподрядчика предписания (акты-предписания) при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к нему.

8.2.6.Если, по мнению Подрядчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от Графика производства работ, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Подрядчик имеет право:

- выдать распоряжение Субподрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ;

- нанять третью сторону для оказания содействия Субподрядчику в ходе выполнения работ. Все расходы в данном случае относятся на счет Субподрядчика.

8.2.7.Подрядчик вправе осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны окружающей среды, качества содержания Строительной площадки, охраны культуры производства и охраны труда путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Количество проверок и сроки их проведения определяются Подрядчиком и с Субподрядчиком не согласовываются.

8.2.8.Без расторжения Договора предъявить Субподрядчику письменное требование возврата авансового платежа в следующих случаях:

- нецелевого использования Субподрядчиком авансового платежа;- нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Графиком

производства работ.8.2.9.Участвовать в производственных и иных совещаниях, проводимых Субподрядчиком.

8.2.10. Иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА9.1. Субподрядчик обязан:9.1.1.Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к

нему, сдать их результат Подрядчику с качеством, соответствующим Проектной и Рабочей документации и условиям Договора.

9.1.2.Выполнить Работы в сроки, установленные в Графике производства работ. Организовать строительный контроль в соответствии с п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468).

9.1.3.Выполнить все Работы по Договору собственными силами и/или силами привлеченных СубСубподрядчиков, имеющих соответствующие допуски и лицензии. Привлечение СубСубподрядчиков осуществляется в порядке, установленном статьей 12 Договора.

9.1.4.Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям Рабочей документации, сертификации, безопасности, строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и правил, государственных стандартов, лицензирования и т.п., установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.5.Устранять все замечания Подрядчика, выданные в порядке, предусмотренном п.п. 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7 Договора. Устранение замечаний Подрядчика, связанных с обращениями жителей города Москвы на Централизованный портал Правительства города Москвы «Наш город» (в том числе по следующим проблемам: вынос грунта и грязи строительным транспортом; несвоевременное восстановление благоустройства; отсутствие или повреждение ограждения строительной площадки; отсутствие освещения в ночное время; отсутствие информационного щита неудовлетворительная уборка места проведения работ), осуществляется Субподрядчиком в срок, указанный Подрядчиком, но не позднее 8 (восьми) дней с момента поступления обращения в Департамент строительства города Москвы.

9.1.6.Обеспечить в ходе строительства Объекта выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, в том числе требований указанных в Разделе № 1 Приложения № 2 к Договору, обеспечению безопасности дорожного движения, промышленной безопасности, рациональному использованию территорий, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом, Рабочей документации и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

9.1.7.Изготовить и установить за свой счет информационный щит размером 3х5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Генподрядчика, Подрядчика, Субподрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

9.1.8.Возвести в соответствии с Рабочей и технологической документацией собственными силами и за счет сумм, предназначенных на возведение временных зданий и сооружений на территории строительной площадки, временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

9.1.9.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал (форма КС-6) и Журнал учета выполнения работ (форма КС-6а). Подрядчик регулярно раз в 2 (два) дня проверяет и подтверждает своей подписью записи в Общем журнале работ (форма КС-6).

В случае если представителем Подрядчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Подрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть

скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

9.1.10. Вести иные специальные виды журналов работ, ведение которых является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации.

9.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, и исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Подрядчиком сроки.

9.1.12. Обеспечить сохранность принятых от Подрядчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

9.1.13. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

9.1.14. Организовать контроль за качеством используемых материалов и конструкций, наличием необходимых сертификатов качества на поставляемые материально-технические ресурсы, применяемые на строительстве Объекта, а в случае необходимости производить лабораторные испытания образцов для подтверждения соответствия качества поставляемых материально-технических ресурсов представленным сертификатам.

9.1.15. Не использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

9.1.16. До заключения договоров субподряда (договоров об оказании услуг) согласовывать с Подрядчиком перечень субподрядных организаций, планируемых для привлечения к работам по строительству Объекта. Субподрядчик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Субподрядчик обязан представить по запросу Подрядчика документы, подтверждающие вышеуказанные требования, а также подтверждающие наличие у СубСубподрядчика всех необходимых для выполнения работ свидетельств и лицензий.

Согласование кандидатуры СубСубподрядчика осуществляется в порядке, установленном статьей 12 Договора.

Для согласования СубСубподрядчика Субподрядчик представляет Подрядчику описание части работ, передаваемой СубСубподрядчику.

Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика не позднее, чем за 10 (десять) дней о дате начала выполнения СубСубподрядчиком, а также персоналом филиалов Субподрядчика работ на Объекте.

9.1.17. По требованию Подрядчика ему должны быть переданы дополнительные сведения, подтверждающие финансовые, технические и кадровые возможности предлагаемого СубСубподрядчика. Субподрядчик обязуется представить Подрядчику любую другую информацию, запрошенную Подрядчиком для вынесения решения об одобрении СубСубподрядчика. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств СубСубподрядчиков как за свои.

9.1.18. Компенсировать Подрядчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Субподрядчиком и/или его СубСубподрядчиками работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

9.1.19. Предоставить Подрядчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору согласно статье 10 Договора.

9.1.20. При проведении проверок представлять Подрядчику все необходимые документы и информацию по работам.

9.1.21. Представлять Подрядчику в электронном виде по адресу p r omip1@ mosinzhproekt .ru D.Metro@mosinzhproekt.ru, ShevchukDV@mosinzhproekt.ru

- ежедневно, не позднее 09-00, информацию о строящемся Объекте (по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Excel или ином редактируемом формате));

по адресу mto@mosinzhproekt.ru, ZakirovIKh@mosinzhproekt.ru:- каждый понедельник, не позднее 15-00, еженедельный Отчет о поставке материально-

технических ресурсов силами Субподрядчика (по форме Раздела № 6 Приложения № 2 к Договору и в соответствии с Инструкцией по заполнению – Раздел № 6.1 Приложения № 2 к Договору) (в формате Excel); - по адресу promip1@mosinzhproekt.ru, KazakovDS@mosinzhproekt.ru, ot@mosinzhproekt.ru направить: - ежемесячно, не позднее 09-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц (по форме Раздела № 7 Приложения № 2 к Договору) (в формате Word), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика;

- информацию обо всех авариях, инцидентах, происшествиях и несчастных случаях, произошедших на строительных площадках Объекта, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента происшествия;

- копию Акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 (по форме Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73) (в формате рdf), а также копию Мероприятий по устранению причин несчастного случая, содержащую сведения о сроках и ответственных за их исполнение лицах, в течение 3 (трех) суток с момента окончания расследования несчастного случая.

9.1.22. Пригласить Подрядчика для промежуточной приемки выполненных за отчетный период работ.

9.1.23. Передать по окончании выполнения работ на Объекте и приемки работ Подрядчиком:

- результат выполненных работ;- проектно-сметную документацию;- исполнительную документацию о выполненных строительно-монтажных работах,

технические паспорта Объекта в 7 (семи) экземплярах на бумажном носителе (6 подлинников и 1 заверенная копия) и 1 экземпляр на электронном носителе (формат РDF : исполнительная документация в полном объеме, формат DWG : приложения к Актам освидетельствования скрытых работ - исполнительные схемы);

- строительную площадку. Строительная площадка возвращается Субподрядчиком Подрядчику по акту приема-передачи.

9.1.24. До начала работ на Объекте представить Подрядчику документы, подтверждающие допуск Субподрядчика к производству работ, предусмотренных Договором.

9.1.25. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного Субподрядчиком образца с указанием фирменного наименования Субподрядчика.

9.1.26. После получения письменного извещения Подрядчика о выявленных дефектах направить в установленный в извещении Подрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9.1.27. В счет цены Договора оснастить Объект временным ограждением, автоматической установкой пожарной сигнализации, системой охранного телевидения и системой контроля и управления доступом в соответствии с Разделами № 8.1, 8.2, 8.3 Приложения № 2 к Договору.

9.1.28. Соблюдать установленные Подрядчиком правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля, а также обеспечить соблюдение указанных правил своими работниками, СубСубподрядчиками и поставщиками.

9.1.29. Субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца предоставлять Подрядчику план работ на следующий месяц по форме Раздела № 9 Приложения № 2 к Договору. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 10 Приложения № 2 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel и сканированная копия плана, подписанного уполномоченным лицом Субподрядчика, в формате PDF), а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Субподрядчика.

Подрядчик рассматривает представленный план в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего направляет Субподрядчику уведомление о согласовании плана, либо мотивированный отказ от согласования плана. В последнем случае Субподрядчик обязан устранить замечания и повторно направить план на согласование Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от согласования.

9.1.30. Субподрядчик обязан еженедельно, не позднее 09-00 каждого понедельника, если иной день не будет указан Подрядчиком в отдельном уведомлении, предоставлять Подрядчику недельно-суточный план по форме Раздела № 10 Приложения № 2 к Договору. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 11 Приложения № 2 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel).

Подрядчик рассматривает представленный план в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, после чего направляет Субподрядчику уведомление о согласовании плана, либо мотивированный отказ от согласования плана. В последнем случае Субподрядчик обязан устранить замечания и повторно направить план на согласование Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа от согласования.

9.1.31. Субподрядчик обязан ежедневно, не позднее 09-00, предоставлять Подрядчику недельно-суточный план по форме Раздела № 10 Приложения № 2 к Договору с указанием объемов работ, выполненных за прошедшие сутки. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 11 Приложения № 2 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel).

9.1.32. Субподрядчик обязан еженедельно, не позднее 09-00 дня, следующего за окончанием отчетной недели, предоставлять Подрядчику недельно-суточный план по форме Раздела № 10 Приложения № 2 к Договору с указанием объемов работ, выполненных за отчетную неделю. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 11 Приложения № 2 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel).

9.1.33. Субподрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. При этом не допускается задержка сроков выполнения работ по Договору.

Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала Субподрядчика на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Субподрядчик.

9.1.34. Оформлять исполнительную документацию по Договору и предоставлять ее Подрядчику в соответствии с требованиями, установленными Регламентом по предоставлению исполнительной документации субподрядными организациями (Раздел № 15 Приложения № 2 к Договору).

9.1.35. Субподрядчик обязан еженедельно, не позднее 09-00 каждого понедельника, предоставлять Подрядчику сведения за отчетную неделю: о результатах проверок, проведенных

органами государственного строительного надзора; о выявленных указанными органами нарушениях; сроках устранения нарушений; об устранении/неустранении нарушений; о наложенных указанными органами административных штрафах, а также копии документов, подтверждающих их оплату. Указанные сведения предоставляются в электронном виде, а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Субподрядчика.

9.1.36. Не допускать загрязнения территории, прилегающей к Строительной площадке. Осуществлять контроль за обустройством и содержанием Строительной площадки, прилегающей территории, работой пункта мойки колес автотранспорта в соответствии с установленными требованиями.

9.1.37. Поставить на строительную площадку Материалы и Оборудование в соответствии с Рабочей документацией, а также имущество, используемое для исполнения Договора.

Обеспечить, чтобы все поставляемые Субподрядчиком для выполнения Работ Оборудование, Материалы имели соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствующую использованию Объекта в соответствии с его целевым назначением. В случае отсутствия вышеуказанных документов Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких Оборудования, Материалов.

В случае использования импортных Оборудования, Материалов - представить Подрядчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций, а также передать сопроводительные документы и инструкции на русском языке. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких Оборудования, Материалов.

9.1.38. Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и поставленного оборудования (материалов), установленные договорами, заключенными Субподрядчиком с СубСубподрядчиками (субсубпоставщиками), а также не допускать действий и/или бездействия в отношении СубСубподрядчиков (субсубпоставщиков), в результате которых нарушаются сроки выполнения Работ, установленные Договором. Осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных Работ, применяемых Материалов и поставляемого Оборудования Рабочей документации, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

9.1.39. Передать по окончании строительства Подрядчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

9.1.40. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ.

9.1.41. Обеспечить сохранность находящегося на строительной площадке имущества и Объекта.

9.1.42. Обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки, в том числе Временных зданий и сооружений, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

9.1.43. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ, за пределы Строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительные машины и технику, материалы, Временные здания и сооружения и другое имущество, в противном случае Подрядчик вправе привлечь третье лицо для организации вывоза и ответственного хранения данного имущества с компенсацией понесенных расходов за счет платежей, предназначенных Субподрядчику по Договору.

9.1.44. Представить пакеты документов на Объект для регистрации права собственности города Москвы, в соответствующие специализированные организации на объекты недвижимого имущества, построенные в составе Объекта, а также передать Подрядчику балансовые документы, в том числе подлинные экземпляры извещения (формы ОКУД 0504805) и актов о приеме-передаче основных средств (формы ОКУД 0306030), оформленные в установленном законом порядке.

9.1.45. Не заключать какие-либо соглашения с каким бы то ни было лицом, не принимать на себя другие обязательства, которые могут привести к дополнительным затратам со стороны Подрядчика, без предварительного согласования с Подрядчиком.

9.1.46. Компенсировать Подрядчику стоимость потребляемой электроэнергии и эксплуатационные расходы по аренде, техническому обслуживанию, содержанию и периодическому испытанию кабельных линий, оборудования и коммутационной аппаратуры электроустановок, а также по водоснабжению, водоотведению ежемесячно в соответствии с п. 15.13 Договора. 9.1.46.1. Субподрядчик обязуется соблюдать требования электробезопасности, эксплуатации водоснабжения и водоотведения, а именно:

- соблюдать режим потребления электрической энергии и обеспечить безопасность эксплуатации энергетических сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

- обеспечить эксплуатацию систем водоснабжения и канализации, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

- ежемесячно письменно представлять Подрядчику данные о расходе электрической энергии и водоснабжению по установленной форме в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- назначить приказом ответственного от Субподрядчика за электро, и водохозяйство для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации электроустановок, водопроводных и водоотводящих сетей на объекте. При оформлении настоящего договора предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенную копию приказа о назначении ответственного лица;

- обеспечить сохранность на своей территории электрооборудования, кабельных линий, приборов учета электроэнергии и других электроустановок, а в случае повреждения их восстановить за свой счет;

- обеспечить сохранность пломб и знаков проверки на приборах учета, узлах учета водопроводных и водоотводящих сетей, систем водоснабжения и канализации, а в случае их неисправности ликвидировать повреждения и устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

- не допускать увеличение установленной мощности электроэнергии;- не допускать подключения третьих лиц к электрическим сетям и к системам

водоснабжения и водоотведения;- беспрепятственно допускать технических работников Подрядчика к действующим

электроустановкам и приборам коммерческого учета электроэнергии (мощности), а также к водопроводным и канализационным сетям для снятия показаний с водосчетчиков и осмотра инженерного оборудования с целью контроля;

- обслуживать электротехническое оборудование обученным аттестованным персоналом, имеющим удостоверение установленной формы Ростехнадзором;

- своевременно выполнять предписания (акты) Ростехнадзора, Мосгосстройнадзора, Энергосбыта и Подрядчика;

- сообщать в течение 3 (трех) календарных дней об изменении наименования организации, юридического адреса или банковских реквизитов;

- произвести демонтаж питающей кабельной линии не позднее чем за неделю до окончания срока действия настоящего договора;

- обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

- производить и письменно предоставлять Подрядчику показания с приборов учета холодной

воды ежемесячно по состоянию на последнее число каждого месяца.9.1.47. Оплатить Подрядчику услуги, связанные с выполнением функций генерального

Подрядчика, в размере и порядке, установленном Договором.9.1.48. В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием

сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Разделом № 13 Приложения № 2 к Договору.

9.1.49. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

9.1.50. Компенсировать Подрядчику затраты, в случае использования строительной техники и механизмов, принадлежащих Подрядчику на праве собственности, или переданных по договору аренды, на основании подписанных Сторонами первичных документов об использовании строительный техники и механизмов, а также на основании счетов, выставленных в адрес Субподрядчика

9.1.51. Воздержаться от размещения на Объекте или около него какой-либо рекламы.9.1.52. В случае возникновения разногласий с эксплуатирующими службами при передаче

Объекта на баланс, Субподрядчик обязан направить своего представителя непосредственно на место фактического монтажа оборудования на Объекте. Подрядчик уведомляет Субподрядчика о месте и времени явки представителя не менее чем за 12 (часов) до времени явки письмом, факсограммой либо иным способом, позволяющим установить отправителя и подтвердить получение уведомления.

9.1.53. При выявлении фактов нарушения организации и методов ведения Работ, определенных проектом организации строительства, использования материалов и выполненных Работ, качество которых не отвечает требования ТУ, ГОСТ и СНиП, приостанавливать Работы до устранения выявленных нарушений, делать соответствующую запись в журнале производства работ и незамедлительно сообщать Подрядчику.

9.1.54. Обеспечить доступ на строительную площадку и создать условия работы представителям Подрядчика, организаций, осуществляющих авторский, технический надзор за выполнением работ, а также лицам, осуществляющим контроль за соблюдением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

9.1.55. Обеспечить в установленном порядке оформление и согласование необходимых документов по завозу экологически чистого грунта, по вывозу грунта, непригодного для вторичного использования, и строительных отходов, по завозу недостающего грунта с карьеров и обеспечить отвод земельного участка под временное складирование грунта.

Субподрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, при этом Субподрядчик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)(Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса для г. Москвы), согласовывает его в установленном порядке, получает лимиты на образование отходов и получает разрешение на вывоз грунта и строительных отходов от своего имени.

9.1.56. Субподрядчик обязуется возвратить Подрядчику остатки давальческих материалов в день окончания работ по любым причинам.

9.1.57. Осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых материалов и поставляемого оборудования Рабочей документации, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. Для обеспечения технического надзора за качеством строительства со стороны эксплуатирующих организаций, которые в последующем будут эксплуатировать вновь

построенные инженерные сети, коммуникации и сооружения, согласно технических условий, Подрядчик обязуется заключить договоры с этими организациями на проведение технического надзора, а также оформить иную техническую документацию в соответствии с требованиями со стороны городских организаций.

9.1.58. Субподрядчик обязуется, до начала производства земляных и демонтажных работ оснастить все грузовые машины транспортных компаний, используемые для перевозки грунта и строительных отходов на согласованные полигоны (объекты размещения), модулями системы спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), и предоставить идентифицирующие сведения (информацию) о грузовых машинах с указанием марки и государственного номера, а также предоставить контакты технических специалистов подрядных организаций, отвечающих за вопросы используемых терминалов и системы спутникового слежения.

9.1.59. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

9.2. Права Субподрядчика:9.2.1.Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств,

предусмотренных Договором.9.2.2.Обращаться к Подрядчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств

по Договору.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБПОДРЯДЧИКА10.1. Субподрядчик в обеспечение обязательств по возврату аванса предоставляет

Подрядчику банковскую гарантию в размере авансового платежа.Вышеназванная банковская гарантия предоставляется по форме Раздела № 3 Приложения

№ 2 к Договору.Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения

работ по Договору плюс 2 (два) месяца. В случае изменения сроков выполнения работ по Договору Субподрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с момента такого изменения предоставить Подрядчику новую банковскую гарантию, выданную с учетом указанных изменений.

10.2. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств Субподрядчик не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ предоставляет банковскую гарантию по форме согласно Приложению № 5 к приказу Тендерного комитета г. Москвы от 12.09.2011 № 70-01-110/11 «Об утверждении примерных форм контрактов, типовых форм банковских гарантий и требования об оплате по банковской гарантии». Сумма гарантии должна составлять 5 % от Фактической цены работ. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Субподрядчик. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь гарантийный срок плюс 2 (два) месяца.

10.3. Предоставляемые Субподрядчиком банковские гарантии должны быть безотзывными. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть предварительно согласован с Подрядчиком.

Условия банковских гарантий, предоставляемых Субподрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Подрядчику при любом нарушении Субподрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Подрядчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Подрядчику по его письменному требованию без предоставления доказательств нарушения Субподрядчиком договорных обязательств.

10.4. Если по каким-либо причинам представленная Субподрядчиком банковская гарантия перестала быть действительной, утратила силу или иным образом фактически перестала обеспечивать исполнение обязательств по Договору (в том числе: при отзыве у гаранта лицензии на осуществление банковской деятельности; при приостановлении действия указанной лицензии; при прекращении деятельности гаранта вследствие ликвидации или реорганизации в форме

слияния или присоединения; в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании гаранта несостоятельным (банкротом); и др.), Субподрядчик обязуется произвести замену такой банковской гарантии путем предоставления Подрядчику новой банковской гарантии на тех же условиях и в том же размере, что и банковская гарантия, подлежащая замене. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Субподрядчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика.

10.5. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Субподрядчика по Договору производятся Субподрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Подрядчиком.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ11.1. Вся информация и документация, которой Стороны будут обмениваться в ходе

исполнения Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

11.1.1. раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

11.1.2. эта информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

11.1.3. раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства Российской Федерации при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или

11.1.4. соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

11.2. Обязательства, предусмотренные п. 11.1 Договора продолжают действовать после завершения Работ, истечения срока действия или прекращения действия Договора.

11.3. Каждая Сторона соглашается со следующим:11.3.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных

или с помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта;

11.3.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

11.3.3. не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;

11.3.4. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;

11.3.5. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;

11.3.6. в случае прекращения действия Договора Подрядчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации Работ.

11.4. Субподрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Подрядчика. Субподрядчик обязуется направлять Подрядчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

11.5. Невзирая на положения п.п. 11.1 и 11.2, Подрядчик вправе без согласия Субподрядчика осуществлять:

11.5.1. раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Подрядчиком) и представителям кредиторов, и страховщикам Подрядчика.

11.5.2. раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Работ.

11.5.3. раскрытие конфиденциальной информации органу исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Подрядчик, а также акционерам Подрядчика.

12. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ12.1. Подрядчик назначает Представителя, который с момента заключения Договора на

основании выданной ему доверенности будет вправе осуществлять приемку выполненных работ, подписывать Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и другие акты, в том числе Акты скрытых работ, принимать решения по строительству, подписывать от имени Подрядчика другие документы, связанные с производством Работ.

12.2. В течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора Субподрядчик направляет Подрядчику письмо о согласовании кандидатуры Представителя Субподрядчика, который на основании выданной ему доверенности будет принимать непосредственное участие в регулировании работ на Объекте, подписывать от имени Субподрядчика Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт сдачи-приемки результата завершенных работ и другие документы, связанные с исполнением принятых Субподрядчиком обязательств. В отсутствие такого лица указанные документы подписывает единоличный исполнительный орган Субподрядчика или иное уполномоченное лицо. К указанному письму о согласовании кандидатуры Представителя Субподрядчика должна быть приложена копия доверенности Представителя.

Подрядчик осуществляет проверку представленных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего письменно уведомляет Субподрядчика о согласовании кандидатуры Представителя и представленной доверенности либо о замечаниях к представленным документам. Субподрядчик обязан устранить замечания Подрядчика и направить исправленные документы на повторное согласование в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечания от Подрядчика.

Подрядчик может потребовать замену Представителя Субподрядчика, направив Субподрядчику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить на согласование Подрядчику новую кандидатуру Представителя.

Субподрядчик обязан своевременно обеспечить передачу Подрядчику оригиналов доверенностей на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Субподрядчика в отношении Подрядчика, в частности представителей Субподрядчика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки; подписывающих спецификации, передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции, выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о согласовании Представителя Субподрядчика, но в любом случае до совершения уполномоченными представителями Субподрядчика юридически-значимых действий в отношении Подрядчика, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Подрядчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Подрядчика по вызову представителей Субподрядчика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Субподрядчика соблюденными.

В случае если представленный Субподрядчиком оригинал доверенности Представителя не соответствует доверенности, согласованной Подрядчиком, Подрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан направить Подрядчику исправленную доверенность Представителя Субподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика.

В случае истечения у Представителя Субподрядчика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий Субподрядчик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Подрядчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск Подрядчиком Представителя Субподрядчика к совершению юридически-значимых действий от имени Субподрядчика несет сам Субподрядчик.

12.3. Субподрядчик при исполнении Договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Под субподрядными организациями (СубСубподрядчиками) в Договоре понимаются также организации, с которыми Субподрядчик заключает договоры об оказании услуг, в случае если в ходе выполнения работ по Договору возникает необходимость в оказании услуг третьими лицами.

Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Субподрядчиком субподрядных организаций, определены в Разделе № 12 Приложения № 2 к Договору. Указанные документы должны быть направлены Подрядчику не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала работ субподрядной организацией.

Согласование субподрядной организации Подрядчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления обосновывающих документов, после чего Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о согласовании либо о несогласовании субподрядной организации.

В случае заключения договора субподряда с несогласованной Подрядчиком организацией, работы, выполненные по такому договору субподряда и предъявленные Субподрядчиком в срок и с надлежащим качеством, оплачиваются Подрядчиком только в части стоимости материалов, конструкций и оборудования, использованных при выполнении работ.

При заключении договора субподряда Субподрядчик обязан обеспечить включение в такой договор обязанности субподрядной организации по запросу Подрядчика (в том числе, в рамках выездных проверок, осуществляемых представителями Подрядчика):

- предоставлять Подрядчику учредительные и финансовые документы субподрядной организации; техническую документацию, подтверждающую выполненные объемы работ,

квалификацию сотрудников субподрядной организации; а также иную документацию в рамках исполнения Договора;

- обеспечивать доступ представителей Подрядчика и Технического заказчика-Генподрядчика к помещениям субподрядной организации;

- обеспечивать участие должностных лиц в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Подрядчиком.

12.4. Все действия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде. Субподрядчик обязан исполнять письменные указания Подрядчика и его представителей, выданные в виде записи в Общем журнале работ и специальных журналах работ.

12.5. Субподрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

12.6. Субподрядчик обеспечивает доступ на строительную площадку и создает условия работы представителям организаций, осуществляющих авторский, технический надзор за выполнением работ, а также лицам, осуществляющим контроль за соблюдением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

12.7. Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика удалить со строительной площадки строящегося Объекта любого работника, привлеченного к строительству Объекта, с лишением права доступа на Объект.

13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ13.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы строительными

материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Рабочей документацией и нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.

13.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Подрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительные документы на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Подрядчик вправе давать Субподрядчику письменные предписания об удалении со строительной площадки в указанные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, обязанность по поставке которых Договором возложена на Субподрядчика, не соответствующих требованиям Проекта, Рабочей документации и условиям Договора, и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора.

13.3. Подрядчик вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

13.3.1. если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.

13.3.2. если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик. Подрядчиком указанные издержки не возмещаются. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору, за исключением случаев, когда основание приостановление Субподрядчиком работ произошло по вине Подрядчика.

13.4. В случае если произведенные по инициативе Подрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Подрядчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений путем направления соответствующего требования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Субподрядчик обязан провести входной контроль, в том числе инструментальными методами, поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования с оформлением Журнала входного контроля.

13.6. Поставляемое Субподрядчиком оборудование, материалы и их стоимость, должны быть предварительно согласованы Подрядчиком.

Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в Сборнике средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для г. Москвы ТСН-2001, поставляемых им в соответствии с Договором, до их закупки. Для чего Субподрядчик в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предъявления материалов по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) направляет в письменном виде в адрес ПОДРЯДЧИКа и в электронном виде по следующим адресам: EfremovaOY@mosinzhproekt.ru (Отдел контроля цен материально-технических ресурсов), TrikozovVG@mosinzhproekt.ru, BalashovAY@mosinzhproekt.ru (Отдел ценообразования строительно-монтажных работ), следующие документы:

1) письмо о согласовании с указанием объекта строительства и номера и даты Договора;2) перечень материалов и оборудования (в виде приложения к указанному письму или в

тексте письма) с указанием полного наименования (марки), технических характеристик (типа, ГОСТа или ТУ), единицы измерения и количества, стоимости за единицу без НДС и валюты расчетов, а также с отметкой о наличии/отсутствии в предлагаемой для согласования стоимости расходов на доставку и прочих расходов, включенных в цену;

3) проектную спецификацию, содержащую оборудование и материалы, требующие согласования (позиционно шифр проектной документации);

4) не менее 3 (трех) коммерческих предложений разных поставщиков, счетов или прайс-листов, подтверждающих предлагаемую для согласования стоимость;

5) расчетно-калькуляционные материалы с расшифровкой основных статей затрат (в случае отсутствия на момент направления запроса альтернативных рыночных предложений при подтверждении стоимости конкретного изготовителя);

6) копии технического задания завода-изготовителя, опросного листа (в случае необходимости уточнения технических характеристик).

Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с материалами, стоимость которых письменно не согласованна с Подрядчиком, приниматься и оплачиваться не будут.

Оборудование, закупаемое и поставляемое Субподрядчиком, стоимость которого не была письменно согласованна с Подрядчиком, приниматься и оплачиваться не будет.

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика документации, указанной в настоящем пункте Договора, в случае отсутствия замечаний к предоставленной документации, письменно согласовывает поставщика оборудования и материалов, цену, порядок расчетов (включая суммы аванса) и проект договора поставки.

Субподрядчик обязан перечислить полученную от Подрядчика сумму авансового платежа поставщикам оборудования, материалов и предоставить Подрядчику документы, подтверждающие произведенные поставщикам оборудования и материалов платежи, а именно: надлежащим образом заверенную копию подписанного договора поставки, счет на оплату, копию платежного поручения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты.

Сроки поставки оборудования, поставляемого Субподрядчиком, его монтаж, пусконаладочные работы и проводимые испытания должны соответствовать Графику производства работ.

13.7. Стоимость оборудования и материалов, поставляемых Субподрядчиком в соответствии с Договором, не должна превышать:

- в случае ее определения в соответствии со Сборником средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для г. Москвы ТСН-2001, – стоимость такого оборудования и материалов, установленную ТСН-2001 на момент выплаты Субподрядчику аванса на приобретение оборудования и материалов плюс один месяц;

- в случае отсутствия стоимости такого оборудования и материалов в ТСН-2001 – стоимость такого оборудования и материалов, согласованную Подрядчиком.

Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с материалами, стоимость которых превышает указанный выше в настоящем пункте предельный показатель, в части материалов будут приниматься и оплачиваться в размере указанного в настоящем пункте предельного показателя.

Оборудование, закупаемое и поставляемое Субподрядчиком, стоимость которого превышает указанный выше в настоящем пункте предельный показатель, будет оплачено Подрядчиком в размере указанного в настоящем пункте предельного показателя.

13.8. При необходимости Подрядчик по заявкам Субподрядчика в праве поставить необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, оборудование - (Материалы).

Расчеты за поставленные Подрядчиком Материалы, могут производиться любым не противоречащим законодательству РФ способам, в том числе по взаимозачету.

Разгрузку и складирование Материалов, поставляемых Подрядчиком осуществляет Субподрядчик. В случае необходимости разгрузку и складирование Материалов может производить Подрядчик с последующей компенсацией затрат Субподрядчиком.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ14.1. Скрытые строительные работы, выполненные в соответствии с Рабочей

документацией, принимаются представителем Подрядчика, а также другими уполномоченными лицами. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ. Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика о дате и времени проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ за 7 (семь) дней до даты проведения мероприятия посредством направления подписанного уполномоченным представителем Субподрядчика уведомления по электронной почте по адресу: NamKA@mosinzhproekt.ru и promip1@mosinzhproekt.ru. Уполномоченный представитель Подрядчика подтверждает получение уведомления путем отправки Субподрядчику подтверждения посредством электронной почты.

В случае неявки представителей Подрядчика для приемки (освидетельствования) скрытых работ, если Подрядчик был надлежащим образом уведомлен о месте и времени проведения приемки, Субподрядчик направляет Подрядчику повторное уведомление. При этом неявка представителей Подрядчика для приемки (освидетельствования) скрытых работ является просрочкой кредитора и влечет все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации последствия в отношении несоблюдения Субподрядчиком сроков производства последующих работ, которые Субподрядчик не может провести без приемки (освидетельствования) скрытых работ.

14.2. В случае если Подрядчиком, представителем Подрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Подрядчиком, представителем Подрядчика и иными уполномоченными лицами (представитель Подрядчика, и иные уполномоченные лица не были информированы об этом или информированы с опозданием), то

Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Подрядчиком, представителем Подрядчика и иным уполномоченным лицом согласно их указанию.

14.3. Приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.

14.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ Субподрядчиком должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы.

14.5. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в Журнале учета выполненных работ (КС-6а).

15. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА15.1. Подрядчик до начала работ передает Субподрядчику по Акту строительную

площадку.15.2. Подрядчик передает опорную геодезическую основу, вынесенную в натуру по Акту.15.3. Охрана периметра строительной площадки обеспечивается Подрядчиком, который

устанавливает правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля.

15.4. Субподрядчик обеспечивает и содержит в счет цены Договора охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, находящегося на строительной площадке. Затраты Субподрядчика на охрану указанного имущества Подрядчиком не возмещаются. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет несет ответственность за сохранность указанного имущества. Места расположения постов охраны определяются в утвержденном проекте организации строительства.

15.5. Субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

15.6. Субподрядчик должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям.

15.7. На весь период строительства до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Субподрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства, Субподрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

До завершения строительства Субподрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

15.8. Субподрядчик в счет цены Договора обязан обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

15.9. С момента приемки строительной площадки до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, находящихся на Объекте.

15.10. В случае принятия решения о консервации Объекта Подрядчик и Субподрядчик должны согласовать сроки и порядок освобождения строительной площадки.

15.11. Субподрядчик обязуется постоянно поддерживать Строительную площадку, подъезды к ней и прилегающие территории свободными от ненужного загромождения материалами, ранее доставленными на Строительную площадку, подъезды к ней или прилегающие участки, складировать или вывозить оставшиеся материалы, убирать со Строительной площадки, подъездов к ней и прилегающих территорий любые обломки, мусор, временные сооружения на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, ранее размещенные там Субподрядчиком или его СубСубподрядчиками, и содержать в чистоте и порядке часть Строительной площадки, на которой ведутся работы, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

15.12. В течение 5 (пяти) дней после даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (или другого периода по согласованию Сторон), Субподрядчик обязуется очистить и убрать со Строительной площадки, с подъездов к ней и прилегающих территорий всю Строительную технику, транспортные средства, материалы и инвентарь, за исключением необходимых для осуществления Субподрядчиком обязательств по Договору, любые обломки, грязь и мусор любого типа на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, и тщательно очистить Строительную площадку от скопившейся пыли, грязи, лома, отходов, мусора, масел, смазочных материалов, металла, разбрызганного при сварке, изоляционных материалов, краски и других чужеродных предметов, и оставить участок Строительной площадки и результат выполненных Работ в чистом и безопасном состоянии, соответствующем требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

15.13. Субподрядчик обязуется ежемесячно компенсировать Подрядчику стоимость потребляемой электроэнергии (мощности), услуг по передаче электроэнергии по магистральным кабельным линиям, водоснабжения и водоотведения, и прочих услуг в соответствии с показателями приборов учета и заявленной мощности с коэффициентом затрат 25% учитывающим работу персонала и техники на основании подписанного Сторонами Акта. Оплату потребления электроэнергии (мощности), водоснабжения, водоотведения и прочих услуг Субподрядчик производит на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) дней после предоставления счета на оплату услуг.

В случае потребления электроэнергии (мощности) от трансформаторных подстанций, затраты по аренде и техническому обслуживанию определяются пропорционально количеству потребителей, подключенных к трансформаторной подстанции.

Расход электроэнергии (мощности) в случае неисправности или отсутствии электросчетчика определяется по установленной мощности с коэффициентом затрат 25%

Субподрядчик рассчитывается с Подрядчиком за потребленную электроэнергию (мощность) по одно ставочному тарифу, согласно счета на оплату и акта об оказании услуг. Тариф доводится до Субподрядчика выставленными Подрядчиком счетами на оплату. Оплату потребления электроэнергии (мощности), водоснабжения Субподрядчик производит на расчетный счет Подрядчика в течении 5 (пяти) дней после предоставления Подрядчиком счета. Изменение тарифа на электроэнергию (мощность) не требует оформления между Сторонами дополнительного соглашения.

При не предоставлении Субподрядчиком показаний электросчетчиков более одного месяца, расчет производится по установленной мощности и часам работы Субподрядчика без последующего перерасчета.

В случае отсутствия у Подрядчика возможности предоставлять точки подключения к электроэнергии, Субподрядчик обязуется за свой счет обеспечить место производства работ собственными электростанциями (ПЭС) в объеме, необходимом для производства работ.

Субподрядчик обязуется ежемесячно компенсировать Подрядчику стоимость потребления холодной воды и водоотведения в соответствии с показателями приборов учета с коэффициентом затрат 25%. В случае отсутствия приборов учета сточных вод, количество сточных вод, отводимых от Субподрядчика, принимается равным объему воды, поданной Субподрядчику из всех

источников водоснабжения.

16. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ16.1. Субподрядчик гарантирует:- возможность безаварийной эксплуатации Объекта (после окончания его

строительства/результата работ) на протяжении Гарантийного срока;- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных

Субподрядчиком, при эксплуатации Объекта (после окончания его строительства/результата работ) в Гарантийный срок;

- высокое качество всех работ смонтированного Субподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта (после окончания его строительства/результата работ) в период Гарантийного срока, и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

Под Гарантийным сроком для целей толкования Договора понимается период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует соответствие работ требованиям Договора, действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме и в соответствии с Рабочей документацией, а также обеспечивает собственными и/или привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком и его СубСубподрядчиками по Договору.

16.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, использованных материалов и смонтированного оборудования, начинается с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ, а в случае досрочного прекращения Договора – с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и составляет:

16.2.1. Общестроительных работ – 36 (тридцать шесть) месяцев.16.2.2. Материалов и оборудования – срок, равный гарантийному сроку,

предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного периода, указанного в п. 16.2.1 Договора.

16.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком (его СубСубподрядчиками и субпоставщиками) принятых им на себя обязательств, стороны составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.

16.4. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

16.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания Рекламационного акта Подрядчик составляет односторонний акт.

16.6. В случае обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Субподрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый Рекламационным актом.

16.7. Если Субподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Подрядчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки самостоятельно или силами третьих лиц за счет Субподрядчика.

16.8. Ущерб, нанесенный по вине Субподрядчика или его СубСубподрядчиков (субсубпоставщиков) оборудованию, материалам, Объекту в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Субподрядчика в полном объеме.

16.9. Субподрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН17.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и Договором.17.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных

Договором, (за исключением просрочки исполнения обязательств, а также случаев, предусмотренных п.п. 17.4, 17.6, 17.13 Договора) Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 0,5% от фактической цены Договора.

17.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе: гарантийного обязательства, нарушения сроков начала и окончания выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ (этапов Работ), установленных в Графике производства работ, нарушения срока погашения аванса), Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от предельной цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц – предельная цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

17.4. Подрядчик вправе при нарушении обязательств по Договору взыскать с Субподрядчика:

- за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной, информации, указанной в п.п. 4.6, п. 9.1.20, 9.1.34 Договора, или предоставление информации в формате, несоответствующем требованиям Подрядчика, – неустойку в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту непредоставления информации, но не более 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей по каждому факту непредставления информации;

- за неисполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 9.1.28 – 9.1.32 Договора, – штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт непредоставления предусмотренных указанными пунктами документов и/или за каждый факт нарушения срока устранения замечаний Подрядчика к предусмотренным указанными пунктами документам;

- за непредставление или несвоевременное представление счета-фактуры на авансовые платежи в сроки, установленные действующим налоговым законодательством и Договором –

штраф 10% от суммы платежа, на который не был предоставлен счет-фактура, но не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай несвоевременного предоставления или непредставления;

- за непредоставление и/или несвоевременное предоставление Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) на электоронном носителе в формате программы Smeta.ru и в формате Excel (п. 6.1 Договора) – неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки предоставления указанных документов на электронном носителе, а в случае просрочки предоставления документов более, чем на 10 календарных дней размер неустойки, начиная с 11-го дня просрочки, составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

17.5. Подрядчик вправе удерживать суммы штрафов, неустойки, пени, а также убытков, подлежащих уплате или возмещению Субподрядчиком, в счет погашения обязательств Подрядчика по оплате выполненных Субподрядчиком работ.

17.6. В случае нарушения Субподрядчиком правил и ограничений, установленных Договором в отношении передачи Субподрядчиком своих прав, включая денежные требования, и обязанностей третьим лицам, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 20% от предельной цены Договора.

17.7. Субподрядчик несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.

17.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

17.9. В случае причинения убытков Подрядчику, в том числе действиями или бездействием СубСубподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Субподрядчиком по отдельным договорам, Субподрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленные Подрядчиком сроки.

17.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных Работ и/или их стоимости Субподрядчик осуществляет возврат Подрядчику излишне уплаченных денежных средств.

17.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Субподрядчик.

17.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Подрядчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством и Договором.

17.13. В случае нарушения правил и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении привлечения иностранной рабочей силы, Субподрядчик обязуется по требованию Подрядчика незамедлительно устранить нарушения за свой счет.

Подрядчик вправе удерживать оплату выполненных работ по Договору до момента устранения выявленных нарушений.

Если нарушения не были устранены надлежащим образом, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а также требовать от Субподрядчика оплаты неустойки в размере 10% от предельной цены Договора.

17.14. В случае привлечения Подрядчика к административной ответственности за нарушения, допущенные при ведении строительных работ по вине Субподрядчика, Субподрядчик возмещает Подрядчику суммы штрафных санкций, подлежащих уплате последним.

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА18.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

18.2. В случае предъявления Подрядчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Договора Субподрядчик обязуется приостановить выполнение всех Работ до вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА19.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных Договором.

19.2. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без возмещения Субподрядчику убытков, причиненных прекращением Договора, если Субподрядчик:

- нарушил сроки начала и/или окончания Работ и/или промежуточные сроки Работ (этапа Работ);

- выполнил работы, с отступлением от Рабочей и Технической документации без согласования таких отступлений с Подрядчиком. В этом случае Подрядчик имеет право не оплачивать работы, выполненные с отступлением от проекта, рабочей и технической документации;

- Субподрядчик или СубСубподрядчик неоднократно не соблюдал требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, и этот факт был выявлен надзорными и контролирующими органами;

- не продлил своевременно срок действия лицензий, свидетельств, необходимых для выполнения работ, или в случае аннулирования действующих лицензий, свидетельств, прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации;

- заключил Договор субподряда на выполнение всего объема работ без согласования с Подрядчиком;

- признан банкротом, в порядке, установленном законодательством РФ, либо в отношении него возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации;

- в случае исключения Объекта из Адресной инвестиционной программы города Москвы;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

В указанных случаях Подрядчик вправе потребовать компенсацию убытков, непокрытых неустойкой, а также возврат аванса.

В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Субподрядчик компенсирует Подрядчику убытки, связанные с привлечением и мобилизацией нового Субподрядчика, включая затраты на охрану Объекта до даты передачи строительной площадки новому Субподрядчику.

20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ20.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним,

в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

20.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения.

20.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее – уведомление), которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в Договоре, либо иному адресу, о котором Сторона письменно уведомит другую Сторону. При этом указанные уведомления будут считаться полученными также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием получателя по адресу, указанному в Договоре, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.

21. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

21.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

21.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ.

21.4. Если, по мнению Стороны, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

21.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения обязательств по Договору.

22. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ22.1. Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком необходимость, перечень и порядок

использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Подрядчику, Субподрядчику или третьим лицам.

22.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения Договора.

22.3. Все полученные при выполнении работ результаты, включая созданные и использованные результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

22.4. Подрядчику принадлежит право распоряжения всеми видами документации, разработанной и выпущенной в соответствии с проектом и рабочей документацией на выполнение работ. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ (этапа), переходят к Подрядчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа).

22.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при исполнении Договора и способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др.), принадлежат Подрядчику.

22.6. Субподрядчик обязан уведомлять Подрядчика о каждом полученном при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с указанием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

22.7. Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

22.8. Субподрядчик по поручению Подрядчика осуществляет все необходимые действия для получения Подрядчиком охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и несет расходы на эти цели из средств, предоставляемых по Договору.

22.9. Субподрядчик обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи Подрядчику.

22.10. Вознаграждение авторам результатов интеллектуальной деятельности, не являющимся правообладателями, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.11. Субподрядчик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

22.12. Субподрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Подрядчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Субподрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик немедленно информирует об этом Субподрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Субподрядчику возможность провести за счет Субподрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

22.13. Субподрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Подрядчику все убытки, вызванные нарушением Субподрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

22.14. По просьбе Субподрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Подрядчик, в этом случае Субподрядчик оплатит Подрядчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Подрядчику все убытки, вызванные нарушением Субподрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

23. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА23.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

23.2. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 23.1. Договора действий, и/или неполучения Подрядчиком в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив Субподрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ24.1. Если на момент принятия решения о консервации Объекта Субподрядчик не

подтвердил фактически выполненными Работами денежные средства, полученные им по Договору, Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику указанные денежные средства в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления Подрядчиком соответствующего требования.

24.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

24.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

24.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Подрядчика передавать третьим лицам свои права и обязанности по Договору, включая денежные требования, уступать свои требования по договору уступки прав требования, цессии.

24.5. До подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ и передачи Объекта Подрядчику риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, оборудования и материалов, как приобретенных Субподрядчиком, так и переданных ему Подрядчиком, несёт Субподрядчик.

24.6. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

24.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.24.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

25. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУПриложение № 1 – График производства работ;Приложение № 1.1 – Техническое задание;Приложение № 2 - Дополнительные условия Договора.

26. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Субподрядчик: Подрядчик: ООО «МИП-Строй № 1»

101000, Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, комната 204e-mail: S-MIPS1@mosinzhproekt.ru

ИНН 7701394860, КПП 774550001ОГРН: 1147746484225Р/с: 40702810200070002588Полное наименование банка: Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. МоскваМестонахождение учреждения банка: Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29Фактический адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.33, стр.1БИК 044525411к/с 30101810145250000411ОКПО 29478604

Генеральный директор

____________________ МП

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»

____________________ П.И. ДавыдовМП

Приложение № 1к Договору № от «__» ______ 20__ г.

График производства работ

Объект: «Развитие улично-дорожной сети транспортного обслуживания территории развития ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева». Улично-дорожная сеть по территории

перспективной застройки. Этапы 1, 2, 3, 4» по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы».

№Проект (Шифр,№ тома, Этап)

Наименование работ

Объем Сроки

выполнения работ

Стоимость работ

с НДС 20%, руб.

Договорной коэффицие

нт

Ед.

изм.

Кол-во Начало Оконча

ние За ед.Всего Кд

ИТОГО

*По итогам проведения закупок Победитель в Графике производства работ прописывает наименование виды (этапы) работ, объемы работ, лимит финансирования по видам работ и формирует календарный план с указанием стоимости работ по месяцам.

Генеральный директор

____________________ МП

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»

____________________ П.И. ДавыдовМП

Приложение № 1.1.к Договору № _________от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОСКВА 2019 г.

Приложение № 2к Договору № _________от _______________

Дополнительные условия Договора

Настоящее приложение включает в себя следующие разделы, содержащие дополнительные условия Договора:

Раздел № 1 - Требования по безопасности строительства, культуре производства и охране труда и штрафные санкции за их невыполнение.

Раздел № 2 - Форма производственной программы;Раздел № 3 - Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по

Договору;Раздел № 4 - Форма отчета о целевом использовании полученных авансов;Раздел № 5 - Форма акта приема-передачи земельного участка;Раздел № 6 - Форма отчета о поставке материально-технических ресурсов силами

Субподрядчика;Раздел № 6.1 - Инструкция по заполнению отчета о поставке материально-технических

ресурсов силами Субподрядчика;Раздел № 7 - Форма отчета о состоянии охраны труда за отработанный месяц на Объекте.Раздел № 8.1 - Техническое задание на выполнение работ по установке временного

ограждения строительных площадок типового объекта строительства;Раздел № 8.2 - Техническое задание по оснащению автоматической установки пожарной

сигнализации объекта строительства;Раздел № 8.3 - Техническое задание по оснащению системой охранного телевидения и

системой контроля и управления доступом объекта строительства;Раздел № 9 - Форма плана работ на следующий месяц;Раздел № 10 - Форма недельно-суточного плана;Раздел № 11 - Правила составления планов работ на месяц и недельно-суточных планов;Раздел № 12 - Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение

Субподрядчиком субподрядных организаций;Раздел № 12.1 - Форма ОУП-1;Раздел № 12.2 - Форма ОУП-2;Раздел № 12.3 – Форма сопроводительного письма;Раздел № 13 - Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну;Раздел № 14 - Форма реестра платежных поручений.Раздел № 15 - Регламент по предоставлению исполнительной документации субподрядными

организациями.

от Субподрядчика:Генеральный директор____________________

____________________ МП

от Подрядчика:Генеральный директор ООО «МИП-Строй № 1»

____________________ П.И. ДавыдовМП

Раздел №1Приложения № 2

к Договору №_________ от «___» ____________20__ г.

Требования по безопасности строительства, культуре производстваи охране труда и штрафные санкции за их невыполнение

№ Наименование требований

Размер штрафа за нарушение требований

(руб.)1 Обязательная документация на строительной площадке1.1. Акт передачи строительной площадки 200 0001.2. Приказ руководителя строительной организации о назначении лица,

ответственного за производство работ на объекте.100 000

1.3. ПОС в части ОТ и ТБ, стройгенплан 100 0001.4. Акт приемки площадки для производства работ после

подготовительного периода 200 000

1.5. Инструкции по охране труда на все виды работ 100 000

1.6. Приказы на ответственных лиц и документы, подтверждающие аттестацию сотрудников организаций, назначенных приказами (ТБ, ПБ)

100 000

1.7. Акты-допуски для производства работ на территории организации 100000 за каждый не представленный

акт1.8. Согласованные и утвержденные проекты производства работ с

мероприятиями по ТБ, ПО на все выполняемые работы200000 за каждый отсутствующий

ППР1.9. Общий журнал работ, журналы инструктажей по технике

безопасности.100 000

2 Обустройство и содержание строительной площадки2.1. Качество установленного ограждения строительной площадки,

ворот (ограждение должно быть очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей)

200 000

2.2. Информационные щиты с необходимой информацией и отвечающие установленным требованиям.

100 000

2.3. Освещение строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.

200 000

2.4. Временные внутриплощадочные дороги с твердым покрытием 200 0002.5. Наличие действующих пунктов очистки колес 200 0002.6. Охрана строительной площадки, организация пропускного режима. 200 0002.7. Соответствие размещения бытовых и подсобных помещений для

рабочих и служащих, временных зданий и сооружений производственного и складского назначения проекту за пределами

200 000

опасных зон.2.8. Оборудование мест для складирования строительных материалов,

конструкций и оборудования, а также мест для установки строительной техники, монтаж крановых путей в соответствии с ПОС

200 000

2.9. Уборка и содержание в чистоте территории площадки, прилегающих территорий и подъездов;

200 000

2.10. Своевременный вывоз мусора, твердых и жидких бытовых отходов 200 0002.11. Обезвреживание и очистка стоков в соответствии с временными ТУ,

прилагаемыми к ПОС; 200 000

2.12. Заправка строительной техники ГСМ топливозаправщиками не допуская пролив нефтепродуктов на землю.

200 000

3 Безопасность при основных производственных процессах3.1. Ограждение опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой

0,8 – 1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.

500 000

3.2. Наличие безопасных проходов, мостиков, лестниц, оборудованных спусков в котлованы и траншеи

300 000

3.3. Эксплуатация лесов и подмостей (в том числе: заземление и крепление)- высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;- выше 4 м - приемка комиссией по акту.

200 000

3.4. Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.

300 000

3.5. Уборка и содержание в чистоте рабочих мест 200 0003.6. Выполнение требований безопасности при складировании и

хранении материалов и изделий.200 000

4 Электробезопасность4.1. Наличие приказа на ответственного за электрохозяйство 100 0004.2. Состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей

производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ

100 000

4.3. Состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением

100 000

4.4. Подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников)

100 000

4.5. При выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до

100 000

горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м)

4.6. Все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО

100 000

4.7. Эксплуатация поврежденных электроустановок, электроудлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми защитными колпаками, некалиброванных плавких вставок

100 000

5 Пожарная безопасность5.1. Наличие приказа на и инструкций по пожарной безопасности 100 0005.2. Наличие пожарного расчета 100 0005.3. Наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств

оповещения, установки автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители)

100 000

5.4. Соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ

100 000

5.5. Размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов

100 000

6 Обеспечение базовым комплектом средством защиты6.1. Каски с храповым механизмом до 5-и работающих

без касок 200 000; от 5-и работающих без касок - 400 000

6.2. Защитные очки до 10-и работающих без очков 100 000;

от 10-и работающих без очков - 200 000

6.3. Защитные перчатки до 10-и работающих без перчаток 100 000; свыше 10-и работающих без

перчаток - 200 0006.4. Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со

светоотражающими элементами(или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности)

до 5-и работающих без сигнальных

жилетов 100 000; от 5-и работающих без жилетов - 200 000

6.5. Спецобувь с усиленным подноском и подошвой из металлического или композитного материала

до 10-и работающих без спецобуви 100

000; от 10-и работающих без

спецобуви - 2000007. Промышленная безопасность

7.3.1. Лицензии, свидетельства о допуске СРО на право производства работ

200 000

7.3.2. Согласованный план ликвидации аварий (ПЛА) по каждому опасному объекту

200 000 за каждый отсутствующий

7.3.3. Договор обязательного страхования ОПО 100 0007.3.4. Регистрация ОПО в Ростехнадзоре 100 000

7.3.5. Соответствие аварийного запаса материалов ПЛА 100 0007.3.6. Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.7. "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ" РД 11-06-2007

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.8. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.9. "Правила безопасности при строительстве подземных сооружений" ПБ 03-428-02

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (утв. Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.11. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028/2012); Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.12. "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" ПБ 13-564-03

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.13. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007 (утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37).

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.14. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390»

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.15. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.16. Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (утв. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.17. ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.18. "Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов" ПБ 10-77-94

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.19. "Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем" ПБ 09-592-03

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.20. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (утв. Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.21. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 60 ПБ 03-581-03

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.22. "Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля, постановление Госгортехнадзора России от 23.01.02 N 3 ПБ 03-440-02

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.23. "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" ПБ 03-273-99

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

7.3.24. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538)

за каждое нарушение пункта

правил 100 000 рублей

8. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 8.1. Приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей

среды100 000

8.2. Приказ о назначении лица, ответственного за деятельность по обращению с отходами производства и потребления

100 000

8.3. Приказ о назначении лица, ответственного за исполнение производственного экологического контроля

100 000

8.4. Удостоверения о повышения квалификации и сертификаты специалистов на право обращения с опасными отходами.

200 000

8.5. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

500 000

8.6. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на размещение

500 000

8.7. План мероприятий по охране окружающей среды по сферам загрязнения, отчет об исполнении.

300 000

8.8. Положение о производственном экологическом контроле 300 0008.9. Положение об обращении с опасными отходами на предприятии 300 000

8.10. Список контрагентов и копии договоров организаций, оказывающих природоохранные услуги с указанием вида их деятельности, номеров и сроков действия лицензии. Акты выполненных работ.

200 000

8.11. Журнал первичного экологического инструктажа 100 0008.12. Журнал учета образования и движения опасных отходов 100 0008.13. Статистическая отчетность: форма 2ТП "токсичные отходы"

годовая100 000

8.14. Технологические регламенты (инструкции) по обращению с опасными отходами.

100 000

8.15. Инвентаризация источников выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух

200 000

8.16. План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на источниках загрязнения. Акты отбора проб и протоколы КХА.

100 000

8.17. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Платежные поручения.

500 000

8.18. Соответствие площадки санитарным нормам: наличие твердого покрытия, подъездных путей, ограждения, навеса; контейнеров для сбора отходов, чистота и регулярная уборка

200 000

8.19. Нарушение порядка сортировки опасных отходов 100 0008.20. Исправность фондов природоохранного назначения: герметичность

контейнеров, наличие крышек, механизмов для перемещения контейнеров, кабинок мобильных туалетов

100 000

9 Особенная часть

9.1 Препятствие проведения проверки, уклонение от проверки, уклонение от подписания материалов проверки, отсутствие лиц, уполномоченных подписывать материалы по результатам проверки

200 000

Примечание: 1. Выполнение частичное (неполное) или несоответствующее требованиямсчитается невыполнением.2. При повторных нарушениях на Объекте штрафные санкции накладываются сповышающим коэффициентом — 1,5.

Раздел № 2Приложения № 2

к Договору №_____________ от «___» _______________20__ г.

ФОРМА

Производственная программаОбъект:№, дата договора:Вид работ:

№: Наименование: Ед. изм.:Цена за ед.изм.: Количество: Сумма:

                                 Итого:  

Субподрядчик:      (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Раздел № 3Приложения № 2

к Договору № _______________ от _______________

ФОРМА

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке банка}

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИП-Строй № 1»), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на __________ (наименование работ и Объекта) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безусловно гарантирует и обязуется уплатить

Бенефициару, по его первому требованию, сумму неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба, а также сумму неотработанного Принципалом аванса, в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, в том числе в случае невозврата Принципалом суммы неотработанного аванса по требованию Бенефициара.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской гарантии

третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих

обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы неотработанного Принципалом аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой суммы неотработанного Принципалом аванса);

- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии;

48

- претензии в адрес Принципала с указанием на нарушенные Принципалом обязательства по Договору (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой сумм неустоек, пеней, штрафов, компенсации убытков).

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Если настоящая гарантия выдана на сумму авансового платежа и составляет более

10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год, то сумма гарантии, указанная в п. 1.1. настоящей гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Принципалом аванса до суммы в 10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год.

3.2. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.3. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

3.4. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________.(Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность и др.

49

Раздел № 4Приложения № 2

к Договору №___________ от «____» __________ 20__ г.ФОРМА

Отчет о целевом использовании полученных авансовруб. с НДС

№ пп

Входящее платежное поручение

Контрагент/СубСубподр

ядчик

№ договора

Дата договора

Предмет договора

Сумма договора подряда 3-го уровня

Тип цены по договору

Всего перечислено авансов

Всего оплачено за фактически выполненные

работы

Остаток к оплате

(9+10+11-13-14)№

платежного документа

Дата п/д

Сумма п/д

Договор, в рамках

которого был произведено

авансирования

Аванс Факт ГУ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1                            2                            …                            

Главный Бухгалтер(наименование организации)     ФИО

ПодписьГенеральный директор(наименование организации)     ФИО

Подпись

50

Раздел № 5Приложения № 2

к Договору №_______________ от «____» _____________ 20__ г.

ФОРМА

Акт приема-передачи Земельного участка с адресным ориентиром:(указать адрес земельного участка)

г. Москва «___» __________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИП-Строй № 1»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Смолина К.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и (указать наименование Контрагента), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора (указать ФИО руководителя Контрагента), действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим между Сторонами Договором (указать реквизиты Договора) (далее – Договор), составили настоящий Акт приема-передачи Земельного участка (далее по тексту – «Акт»):

1. ПОДРЯДЧИК передал, а СУБПОДРЯДЧИК принял во временное пользование земельный участок (далее – строительная площадка) (договор аренды земельного участка №___от ___ года), площадью (указать площадь в кв.м.), имеющий адресный ориентир: (указать адрес земельного участка).

2. Строительная площадка предоставляется СУБПОДРЯДЧИКУ для целей (указать наименование работ и Объекта).

3. Границы строительной площадки идентифицированы на прилагаемой к настоящему Акту Схеме расположения Земельного участка.

4. Строительная площадка пригодна для использования в целях, указанных в п.2 настоящего Акта. Претензий по состоянию строительной площадки СУБПОДРЯДЧИК к ПОДРЯДЧИКУ не имеет.

5. С момента подписания Акта строительная площадка считается переданной СУБПОДРЯДЧИКУ во временное пользование.

6. ПОДРЯДЧИК имеет право:6.1. Беспрепятственного доступа на строительную площадку с целью ее осмотра и проверки

надлежащего использования строительной площадки в соответствии с ее целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Акта.

6.2. Требовать от СУБПОДРЯДЧИКА устранения нарушений использования строительной площадки, ее не целевого назначения, разрешенным использованием и условиями настоящего Акта.

7. СУБПОДРЯДЧИК имеет право использовать строительную площадку в соответствии с назначением и условиями настоящего Акта с привлечением иных подрядных организаций.

8. СУБПОДРЯДЧИК обязуется: 8.1. Обеспечить соблюдение на строительной площадке требований по охране труда,

охране окружающей среды, культуре производства.8.2. Обеспечить безопасность строительных работ для окружающей территории и

населения.8.3. До начала любых работ оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее

пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. При въезде на площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (Субподрядчика, ПОДРЯДЧИКа), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ,

51

схемы объекта. Оборудовать строительную площадку пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора, обеспечить уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег вывозить своевременно.

8.4. Организовать охрану строительной площадки.8.5. По окончании работ освободить строительную площадку от временных зданий,

строений, сооружений, ограждений и строительного мусора, осуществить работы по его благоустройству и передать Земельный участок по Акту возврата ПОДРЯДЧИКУ в надлежащем состоянии.

8.6. Не нарушать прав других землепользователей, в том числе смежных землепользователей.

8.7. Обеспечивать свободный доступ на строительную площадку Представителям: Департамента земельных ресурсов г. Москвы, ПОДРЯДЧИКА, органов государственного контроля за использованием и охраной земель. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на строительной площадке. При необходимости проведения на строительной площадке городскими службами и организациями аварийно-ремонтных работ, иных работ, обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ.

9. В случае если по вине СУБПОДРЯДЧИКА или организаций, привлеченных им для выполнения работ на строительной площадке, ПОДРЯДЧИКУ будут предъявлены к оплате штрафные санкции за несоблюдение земельного, градостроительного, природоохранного и иного законодательства, СУБПОДРЯДЧИК обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от ПОДРЯДЧИКА о наложении штрафа и необходимости компенсации расходов на его оплату (с приложенными к нему копиями документа о наложении штрафа, счёта на оплату штрафа и платёжного поручения об уплате штрафа) возместить сумму штрафных санкций.

10. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДРЯДЧИК СУБПОДРЯДЧИКООО «МИП-Строй № 1» ___________________________________

Местонахождения:

101000, г.Москва,Девяткин пер., д.5, стр.3

Местонахождения:

_______________________________________

Генеральный директорООО «МИП-Строй № 1»

Генеральный директор

__________________ К.А. Смолин ________________ _____________________(подпись) (подпись)М.П. М.П.

52

Раздел № 6Приложения № 2

к Договору №__________ от «___» _____________20__ г.

ФОРМА

Отчет о поставке материально-технических ресурсов силами Субподрядчика

Наименование объектаНаименование

Субподрядчика

Номер договора

Данные из Спецификации потребности

№ п/п

Участок объекта

Шифр подраздела проекта

Наименование работ из календарно-сетевого

графика по строительству объекта

PID(уникальный

идентификатор заполняется

Техническим заказчиком -

Подрядчиком)

Номенклатура МТР

Марка, тип, Гост, ТУ

Единица измерения Количество

Цена за единицу без НДС,

руб.

Стоимость без НДС,

руб.

Дата поставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

53

Размещение заказа Данные об отгрузках

ПримечаниеПоставщик (контрагент

)

№ договора с СубСубподрядч

иком

Дата договора с СубСубподрядчи

ком

Технологический срок

изготовления(месяцев)

Завод - изготовител

ь

Планируемая дата

поставки

Кол-во отгружен

о

Дата отгрузки (факт)

Кол-во поставлен

о

Дата поставки (факт)

Отгрузка завершена

(да/нет)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Субподрядчик__________________

54

Раздел № 6.1Приложения № 2

к Договору №_________ от «____» ________________ 20__ г.

Инструкция по заполнению отчета о поставке материально-технических ресурсов силами Субподрядчика

1. Порядок направления отчетов.

1.1. Форма отчета о поставке материально-технических ресурсов силами Субподрядчика (далее – Отчет), указанная в Разделе № 6 Приложения № 2 к Договору, является единой для всех Субподрядчиков, вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы или строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по объекту и полностью отменяет все предыдущие.

1.2. Отчеты направляются Субподрядчиком в ООО «МИП-Строй № 1» на электронный адрес mto@mosinzhproekt.ru в формате таблицы Excel.

После предоставления первого Отчета Субподрядчик обязан еженедельно по вторникам направлять в адрес ООО «МИП-Строй № 1» актуализированный Отчет.

1.3. В случае получения от ПОДРЯДЧИКа запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного Договором, Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить оригинал Отчета в адрес ООО «МИП-Строй № 1» за подписью уполномоченного лица с указанием актуализированной на дату получения запроса информации, с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, предусмотренные в запросе ПОДРЯДЧИКа. Представление Отчетов по запросу ПОДРЯДЧИКа производится вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции.

2. Порядок заполнения отчетов.

2.1. Первый Отчет формируется Субподрядчиком в формате Excel на основании рабочей документации по объекту строительства. Первый Отчет направляется в формате Приложения 6 к Договору. Далее специалисты ООО «МИП-Строй № 1» в ближайшую пятницу направляют отчет с присвоенными по каждой позиции МТР уникальными кодами – «PID», при этом вся информация, полученная от Поставщика, сохраняется. Данный код остается неизменным до окончания поставки. В целях сохранения без изменений уникального кода «PID», далее заполнять необходимо только Отчет, полученный от ООО «МИП-Строй № 1».

В случае если в Отчет необходимо включить новые позиции МТР, Субподрядчик формирует очередной Отчет, добавляя дополнительные строчки с новыми позициями в конец табличной части, и направляет Отчет в порядке, установленном в пункте 1.2. Далее специалисты ООО «МИП-Строй № 1» в ближайшую пятницу направляют отчет с присвоенными по каждой новой позиции МТР уникальными кодами – «PID». Далее направление Отчетов происходит в установленном выше порядке.

2.2. После получения отчетов от ООО «МИП-Строй № 1» с присвоенными уникальными кодами – «PID», заполнять требуется только Отчеты, полученные от ООО «МИП-Строй № 1». Некоторые форматы информации, предоставленные в Отчете, могут быть откорректированы специалистами ООО «МИП-Строй № 1» (в целях приведения информации к универсальному формату) без потери самой отчетной информации.

Столбцы №№1-12 заполняются Субподрядчиком на основании рабочей документации по объекту строительства, кроме столбца №5, который заполняется специалистами ООО «МИП-Строй № 1» в порядке, указанном выше. В столбце №2 заполняется информация об участке объекта: здание, сооружение, линейный участок и т.п. В столбце №3 указывается шифр подраздела из состава проектной документации. В столбце №4 заполняется информация по работе/этапу выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ по объекту в

55

рамках договора. В столбцах №№10 и 11 указывается стоимость поставляемой позиции – как составляющей общей стоимости счета на оплату исполненного этапа работ ПОДРЯДЧИКУ. В столбце №12 указывается требуемая для начала строительно-монтажных работ дата поставки МТР на объект.

Столбцы №№13-18 – информация о размещении заказа на изготовление МТР – заполняются Субподрядчиком по мере оформления договорных документов на поставку МТР. В столбце №18, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки.

Столбцы №№19-23 – информация об отгрузке и поставке – заполняются Субподрядчиком по факту отгрузки продукции. Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Поставщик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР (будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются только столбцы №№19-22. В столбце №23 указывается факт завершения поставки по позиции МТР.

В поле №24 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо дополнительную информацию по спецификации потребности из рабочей документации, размещению заказа или отгрузке.

56

Раздел № 7Приложения № 2

к Договору №__________ от «____» _____________20__ г.ФОРМА

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - СУБПОДРЯДЧИКА

стр. 2 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ "НАИМЕНОВНАИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

                Таблица 2

Наименование организаций- участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

безопасной

эксплуатации ГПМ

безопасной

эксплуатации

сосудов,

работающих

под давлен

ием

пожарной

безопасности

электробезопасности

отсутствия

спецодежды,

спецобуви и СИЗ

обучения по

ОТ, ПБ ( в том числе

инструктажи)

при проведе

нии работ

повышенной

опасности

и прочее (расшифр

овать в приложен

ии)

общее количеств

о нарушени

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - СУБПОДРЯДЧИКА стр. 1 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ Таблица 1

"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

№ п/п

Наименование организаций - участников строительства

Количество отработанного времени без

травматизма, (чел.-

час.)

Среднесписочная численность

работающих (чел.

)

Количество ДТП

Количество пожаров

Несчастные случаи

Сумма штрафов за нарушение требований охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности *(руб.)

Степень тяжести

Всего

Со смертельным

исходом

Легкие Тяжелые

Количество несчастных случаев

Количество пострадавших

Количество

дней

нетрудоспособности

Количество несчастных случаев

Количество пострадавших

Количество

дней

нетрудоспособности

несчастных случаев

пострадавших

дней

нетрудоспособности

Количество несчастных случаев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16

  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - СУБПОДРЯДЧИКА стр. 3 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. "НИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

  Таблица 3

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды происшествий, в результате которых произошли несчастные случаи

Дорожно-

транспортное

происшествие

Падение пострадавшего, в

т.ч. с высоты

Падение, обрушен

ие, обвалы

предметов,

материалов, земли

и т.д.

Воздействие

движущихся,

разлетающихся, вращающихся

предметов и

деталей

Поражение

электрическим током

Воздействие

экстремальных

температур, в том

числе пожар,

переохлаждение

Воздействие

вредных веществ

Физические

перегрузки

Нервно-психологические нагрузки

Повреждения в

результате

контакта с

животными,

насекомыми и

пресмыкающими

ся

Утопление Убийство

Повреждения при стихийн

ых бедствия

х

Прочие (расшифр

овать в приложен

ии )

  тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с

1                                                                                      

  ИТОГО:                                                                                  

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - СУБПОДРЯДЧИКА стр. 4 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Таблица 4

№ п/п

Наименование организаций-участников

строительства

Причины происшедших несчастных случаев

Эксплуатация

неисправных машин, механизмо

в, оборудова

ния

Нарушение

технологического

процесса

Нарушение

требований

безопасности при

эксплуатации

транспортных

средств

Нарушение правил дорожног

о движения

Неудовлетворительн

ая организац

ия производства работ

Неудовлетворительн

ое содержани

е и недостатк

и в организац

ии рабочих

мест

Неудовлетворительн

ое техническ

ое состояние

зданий, сооружен

ий, территори

и

Недостатки в

обучении безопасным приемам

труда

Неприменение

средств индивидуа

льной защиты

Нарушение

трудовой и

производственной

дисциплины

Нахождение

пострадавшего в

состоянии алкогольн

ого, наркотиче

ского опьянения

Уголовные

преступления

Использование

работающего не по

специальности

Личная неосторожность

Прочие (расшифроват

ь в приложении)

тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л с

1                                                                                          ИТОГО:                                                                                        

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - СУБПОДРЯДЧИКА стр. 5 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Наименование организаций - участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

Плата за негативное

воздействие на окружающую среду* (руб.)

Сумма штрафов за нарушение

законодательства в области охраны

окружающей среды (размер ущерба,

нанесенного окружающей

природной среде в результате

экологических правонарушений)**

(руб.)

Обращени

е с отходами

производства и

потребления

Загрязнение атмосферног

о воздуха

Загрязнение водных

объектов

Воздействие на почву

Влияние на

флору и

фауну

Прочие Общее количество

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел № 8.1Приложения № 2

к Договору №_______________ от «_____» ___________ 20__ г.

Техническое заданиена выполнение работ по установке временного ограждения строительных площадок

типового объекта строительства

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

1 Наименование работ

Временное ограждение строительной площадки.

2 Цели и назначение работ

Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа ограждения определяется проектом производства работ (далее – ППР) в зависимости от конкретных условий проведения работ, места проведения работ, видов выполняемых работ (прозрачное или непрозрачное).Назначение установки временного ограждения: снизить опасность для людей в местах производства строительно-монтажных работ на объекте. Цель установки защитно-охранных ограждений строительной площадки - предотвращение доступа посторонних лиц на территории, участки, в места проведения работ, а также охрана материальных ценностей, размещенных на территориях, участках, в местах проведения работ.

3 Требования к результату работ

Установка временного охранно-защитного ограждения на объекте определена «Правилам проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве», утвержденным Постановлением правительства от 19 мая 2015 года N 299-ПП (далее – Правила).На территории города Москвы допускается применение только типов ограждений, указанных в приложении к настоящим Правилам, соответствующих требованиям ГОСТ 23407-78, утвержденным образцам (эталонам).Установка временного ограждения решает следующие задачи: обеспечение безопасного проведения работ (отсутствие доступа посторонних лиц на территории, участки, в места проведения работ, что влечет за собой минимизацию несчастных случаев, а так же отсутствие или значительное снижение опасности для людей в местах производства СМР); охрана материальных ценностей, размещенных на территориях, участках, в местах проведения работ; отсутствие или значительное снижение опасности для людей в местах производства СМР; при проведении работ в центре города обеспечивает надлежащий вид стройплощадке, сводя к минимуму искажение общего вида улицы.

4 Требования к ограждениям

Ограждения должны соответствовать требованиям Правил приложения к Правилам: высота не менее 2 м; должно предусматриваться наличие ворот для проезда

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

строительных и других машин и калиток для прохода людей, выполняемых по типовым проектам; должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

Конструкция ограждения должна обеспечивать: удобство установки и демонтажа; безопасность монтажа и эксплуатации; долговечность; возможность повторного применения; отсутствие заглубленных фундаментов; возможность установки доборных элементов (защитных козырьков, перил, подкосов, настилов); безопасность дорожного движения.

В соответствии с проектом организации строительства (далее – ПОС) по периметру ограждений должно быть установлено освещение.

Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

При расположении объектов производства работ в стесненных условиях городской застройки, вблизи мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода и перемещения над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.Козырьки и тротуары ограждений должны изготовляться в виде отдельных панелей. Длина панелей козырьков и тротуаров должна быть кратна длине панели ограждающей конструкции. Козырек устанавливается поверх защитного ограждения. Конструкция перил должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части защитного ограждения или его козырьку, она должна крепиться к стойкам с внутренней стороны. Защитный козырек должен иметь угол подъема, равный 20 градусам. При этом подъем делается в сторону дороги.Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на местности с уклоном 10% по линии установки. Способ соединения элементов должен обеспечивать удобство сборки/ разборки и прочность соединения, простоту замены и ремонта.Элементы деревянных ограждений, соприкасающиеся с грунтом, должны быть антисептированы, а металлические детали должны иметь антикоррозионную защиту.

Ворота устанавливаются на въездах-выездах со строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства, распашные. Конструкция ворот соответствует типу ограждения. Высота ворот – не менее 2 м.

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

Конструкция ворот и калиток должна соответствовать категории и классу не ниже У-I, согласно ГОСТ 51242-98, и обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха -40 до +50 °С), прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов.При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с висячим замком.

У въездов на строительную площадку вывешиваются планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Так же по периметру ограждения следует размещать таблички типа: «Опасная зона», «Проход закрыт», «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку! Это опасно!» и другие указательные и предупредительные знаки.

Раздел № 8.2Приложения № 2

к Договору №_____________ от «____» ___________ 20__ г.

Техническое заданиепо оснащению автоматической установки пожарной сигнализации объекта строительства

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

1 Наименование работ

Оснащение системой автоматической установкой пожарной сигнализацией (далее - АУПС) бытовых помещений на строительной площадке.

2 Цели и назначение работ

Назначение работ: создание инженерно-технической инфраструктуры по обеспечению пожарной безопасности на объекте строительства в бытовых помещениях.Целями создания системы являются:повышение уровня пожарной безопасности бытовых помещений, материальных ценностей, безопасности рабочего персонала.

3 Требования к результату работ

Результат оказания услуг: оснащение объекта системой АУПС в соответствии с требованиями ППРФ от 25.04.2012 №390, НПБ-110-03, СП 5.13130.2009, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4 Требования к работам

АУПС решает следующие задачи: фиксация возгорания или задымления в бытовых помещениях; передача сигнала о пожаре дежурному персоналу.

Состав комплекта АУПС: пожарный датчик; провод пожарный (ГОСТ Р 53315-2009); пожарный извещатель; блок управления (для принятия сигнала о пожаре); источник бесперебойного питания; средство передачи сигнала (если дежурный персонал находится на удаленном расстоянии).

АУПС обеспечивает: собственный круглосуточный режим работы; оповещение людей о пожаре; передачу сигнала, если дежурный персонал не находится у блока управления, либо отсутствует круглосуточное дежурство.

5 Требования к системе электропитания

Электропитание АУПС осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.Электроснабжение комплекса должно осуществляться от двух независимых источников электроснабжения: основной источник питания – однофазная или трехфазная сеть переменного тока, с частотой 50 Гц. Точку подключения к сети предоставляет Подрядчик; резервный источник питания – источники бесперебойного

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

питания, время автономной работы в случае отключения основного источника – 24 часа.

6 Требования к безопасности работ

Субподрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ, используемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, материалов, услуг, работ и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, работ, оборудования, материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Услуги/Работы, оказываемые/выполняемые Субподрядчиком, а также применяемые методы контроля качества этих Услуг/Работ должны строго соответствовать требованиям производителей обслуживаемых систем и производится компетентными в данном виде работ специалистами Субподрядчика. Субподрядчик обязан по первому требованию Подрядчика предоставить письма от производителей и копии сертификатов технических специалистов, подтверждающие соответствие используемых методов и регламентов требованиям производителей оборудования.Услуги/Работы, оказываемые/выполняемые Субподрядчиком, не должны повлечь за собой утрату гарантийных обязательств со стороны производителя (поставщика).Субподрядчик гарантирует, что устанавливаемые на объектах Подрядчика в ходе оказания Услуг/выполнения Работ оборудование и материалы свободны от прав третьих лиц.

7 Требования к техническому обслуживанию

Техническое обслуживание должно осуществляться в плановом (регламентированном) и неплановом (по техническому состоянию) порядке.

Плановое обслуживание оборудования должно осуществляться в соответствии с рекомендациями производителей.

Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях: появление неисправностей; отказы аппаратуры; ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий; заявка пользователя (ответственного лица).

Раздел № 8.3Приложения № 2

к Договору №___________ от «____» ____________ 20__ г.

Техническое заданиепо оснащению системой охранного телевидения и системой контроля и управления доступом

объекта строительства

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

1 Наименование работ

Оснащение системой охранного телевидения (СОТ) и системой контроля и управления доступом (СКУД) строительной площадки.

2 Цели и назначение работ

Назначение работ: создание инженерно-технической инфраструктуры по пресечению противоправных действий на территории объекта, соблюдению пропускного режима и обеспечение контроля за соблюдением правил техники безопасности.Целями создания системы являются: повышение уровня антитеррористической защищенности объекта строительства; повышение уровня защищенности персонала подрядных организаций; повышение уровня защищенности материальных ценностей на объектах строительства; повышение уровня трудовой дисциплины; повышение оперативности и адекватности принимаемых мер при возникновении нештатных ситуаций;возможность удаленного разностороннего мониторинга объекта строительства.

3 Требования к результату работ

Результатом работ является: оснащение объекта системой охранного телевидения;оснащение объекта системой контроля и управления доступом.

4 Требования к работам

Система охранного телевидения (СОТ):— Система охранного телевидения предназначена для организации периметрального видеонаблюдения, фиксации случаев нарушения периметра объекта строительства, видеофиксации лиц входящих и выходящих людей на контрольно-пропускные пункты (КПП), фиксации номеров въезжающих и выезжающих транспортных средств, видеофиксацию грузов провозимых через досмотровые автомобильные площадки.— СОТ решает следующие задачи:— фиксация нарушений, посетителей, фиксация случаев нарушения периметра, фиксация лиц посетителей, грузов и фиксация автомобильных номеров;— СОТ создаётся с применением сетевых технологий (IP-система) на основе сервера с установленным приложением «Интеллект» (или эквивалент) и IP-видеокамер.— В состав СОТ входит:— видеокамеры;— видеосервер;— коммутаторы Ethernet или подобные;— автоматизированные рабочие места;

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

— среда передачи данных.— Источниками видеосигналов служат стационарные сетевые видеокамеры (IP-видеокамеры);— Для обзора периметра объекта применяются цветные стационарные видеокамеры. Использованные камеры должны обеспечивать:

— Цветное высококачественное изображение с разрешением не менее FullHD (1920x1080) с частотой кадров не менее 25 кадров в секунду;— Антивандальный кожух;— Встроенная ИК-подсветка;— Возможность наблюдения за периметром объекта строительства круглогодично, в любое время суток (день, ночь) и при любых погодных условиях (в том числе и при атмосферных осадках) с сохранением качества изображения;— Высокую надежность и отказоустойчивость технических и программных систем, минимальное время восстановления после отказа;— Возможность получения видеопотока от одной видеокамеры наблюдения одновременно не менее чем 5 пользователям комплекса видеомониторинга;

— Рабочий диапазон температур -40°...+50°.— Стационарные видеокамеры вдоль периметра объекта располагаются таким образом, чтобы исключить не просматриваемые участки («мертвые» зоны).— Расстояние между соседними видеокамерами должно быть выбрано с учетом возможности идентификации физических лиц по косвенным признакам, попадающих в ракурс камеры.— Точки размещения видеокамер должны находиться в поле зрения хотя бы одной соседней видеокамеры.— Для установки видеокамер предусмотреть опоры. Конструкция опор должна быть легко демонтируемой и обеспечивать возможность использования на других объектах строительства.— Места установки стационарных камер обеспечивают оптимальный сектор обзора периметра и территории объекта.— В ночное время суток и при недостаточной освещенности периметр объекта должен быть освещен ИК-прожекторами. — Все въезды/выезды на территорию объекта должны быть оборудованы стационарными видеокамерами с ИК- подсветкой для обеспечения фиксации и распознавания автомобильных номеров. Размещение камер произвести с учетом возможности идентификации номерного знака проезжающего автотранспорта, а также с учетом просмотра зоны досмотра грузовых отсеков автомобилей, с целью фиксации ввозимых и вывозимых грузов.— На контрольно-пропускных пунктах установить видеокамеры для фиксации лиц всех входящих и выходящих людей.— Среда передачи данных должна быть проложена по опорам подвесным методом. Предусмотреть установку опор по периметру объекта строительства. Конструкция опор должна быть легко

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

демонтируемой и обеспечивать возможность использования на других объектах строительства.— По окончанию работ на объекте строительства, СОТ должна легко демонтироваться на составные элементы, с целью переноса на другой объект строительства, и иметь возможность повторного использования без существенных материальных затрат.— Видеосигналы с видеокамер поступают на сервер видеонаблюдения, который обеспечивает их передачу пользователям и запись (архивирование). В качестве приложения видеоменеджмента должно использоваться ПО «Интеллект» (или эквивалент). — Система должна обеспечивать: круглосуточный режим работы; возможность передачи видеоизображения от любой видеокамеры к любому пользователю системы; индивидуальную настройку графических интерфейсов системы для каждого пользователя системы, групп пользователей, определяемую исходя из их конкретных функциональных обязанностей; запись изображения с индивидуально настраиваемыми параметрами по каждой камере - скорость, качество, перечень событий по которым осуществляется запись, период и качество пре- и после- записи; использование многоуровневых графических планов с нанесенными интерактивными символами видеокамер, обеспечивающими быструю и интуитивно понятную навигацию по системе; протоколирование всех событий системы; оповещение операторов системы о возникновении определенных событий посредством всплывающих информационных окон (включающих текст инструкций дальнейших действий), так и с помощью голосовых сообщений; селективный анализ событий по их источникам, дате и времени; поддержка разработки макро-программ и скриптов (без изменения основного кода программы), позволяющих формировать различные логические последовательности реакций системы на возникающие события; разграничение прав доступа пользователей, групп пользователей к ресурсам системы - просмотру видеоархива, просмотру изображения от определенных видеокамер, администрированию, сворачиванию рабочих окон, выгрузке программного обеспечения; разграничение приоритетов управления при работе пользователей с поворотными видеокамерами; поиск фрагментов в видеоархиве по дате, времени или конкретному событию; сохранение видеофрагментов на внешних носителях в общедоступном видео формате; вывод на принтер интересующих видеокадров;

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

автоматизированный контроль работоспособности видеокамер и серверов обработки/записи видеоданных, с информированием администратора системы о возникающих неполадках; длительность видеоархива при инициации записи от тревожных событий 30 дней; наличие интерфейса мониторинга большого количества распределенных объектов в едином окне. возможность защиты доступа к системе видеонаблюдения паролем; возможность разграничения прав доступа для пользователей (только просмотр изображения, просмотр и управление);— среднее время восстановления работоспособности комплекса видеомониторинга после отказа должно составлять в среднем не более 1 часа (но не более 4 часов для одного отказа);— количество сбоев оборудования в год не должно превышать 10;— в системе должны быть реализованы технические решения, обеспечивающие работоспособность системы в случае потери питания на время не менее 60 минут;— в помещении, в котором размещено серверное оборудование, должно быть смонтировано оборудование поддерживающее температуру в диапазоне от 18 до 24 градусов Цельсия— В каждом КПП установить по одному АРМ системы СОТ.— Система должна выполнять требования ГОСТ Р 51558-2008 и ГОСТ Р 51558-2014Система контроля и управления доступом (СКУД):— Система контроля и управления доступом предназначена для ограничения доступа на территорию объекта строительства посторонних лиц;— СКУД строится на базе автоматизированной системы, разрабатываемой и предоставляемой Подрядчиком.— Для организации системы СКУД предусмотреть:— Установку и оборудование модульного КПП;— Автоматизированное рабочее место оператора: процессор – не ниже 2 ГГц; объем дискового пространства – не менее 50 Гб; оперативная память – не менее 2 Гб; операционная система – Microsoft Windows 7 (или выше); дополнительное ПО – Microsoft.NET 4.5+; наличие USB-разъема для подключения сканера; КПП должно быть оборудовано как минимум двумя автоматизированными рабочими местами (АРМ) оператора: стационарным и мобильным; Стационарный АРМ оператора может быть совмещен с АРМ системы СОТ, при этом технические характеристики такого АРМ могут быть изменены для учета требований программного обеспечения системы видеонаблюдения; Мобильный АРМ оператора должен обеспечивать работу при кратковременных выносах за пределы помещения вне зависимости

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

от погодных условий климатической зоны московского региона; Автоматизированные рабочие места, сетевые контроллеры, сервер СКУД должны размещаться в помещении модульного КПП; Сканеры штрих кода (в помещении охраны необходимо разместить дублирующий сканер штрих-кодов); Требования к ручному сканеру штрих-кодов: тип считывающего элемента- Лазерный; тип считываемого штрих-код- Линейный; поддерживаемый формат штрих-кода- Code 128 (UCC/EAN-128); беспроводной- USB с эмуляцией виртуального COM-порта; подключение базовой станции к компьютеру; тип аккумулятора- Литий-ионный; время работы без подзарядки- не менее 10 часов.— Требования к стационарному сканеру штрих-кодов: тип считывающего элемента- Лазерный; тип считываемого штрих-код- Линейный; поддерживаемый формат штрих-кода- Code 128 (UCC/EAN-128); беспроводной - USB с эмуляцией виртуального COM-порта.— Требования по оборудованию модульного КПП:— Здание КПП должно строиться на базе построек контейнерного типа;— Контрольно-пропускной пункт должен быть мобильным, то есть должна быть обеспечена возможность переноса модульного КПП на другой объект строительства без существенных материальных затрат;— Размеры здания КПП в подготовленном для перемещения виде должны соответствовать ISO 668 «Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и номинальные характеристики»;— Должна быть предусмотрена возможность перевоза оборудования досмотровой площадки (ограждений, шлагбаумов, ворот, инженерно-технических средств безопасности) в помещениях здания КПП в подготовленном для перемещения виде; — Здание КПП должно состоять как минимум из двух помещений: помещения охраны и помещения проходной;— Помещение проходной должно быть оборудовано полуростовым турникетом триподом, сканером штрих кода и модульными ограждениями;— Помещение проходной должно иметь как минимум два входа: с неохраняемой территории и с охраняемой территории;— Должна быть предусмотрена возможность организации выходов на охраняемую и неохраняемую территорию при различных вариантах установки здания КПП относительно охранного периметра (вдоль охранного периметра, торцом к охранному периметру, справа или слева от досмотровой площадки);— Помещение охраны и проходная должны сообщаться с помощью двери на пост охраны и окна с лотоком формата А4 для передачи документов, доступ посетителей к окну с лотком должен обеспечиваться с неохраняемой территории помещения проходной;

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

— Помещение КПП должно быть оснащено климатическим оборудованием для соблюдения в зимний/летний период температурного диапазон необходимого для постоянной работы персонала и оборудования охраны в соответствии с СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87, СанПиН 2.1.4.1074-01;— В помещении КПП должно быть предусмотрено место установки 19” шкафа для установки серверного оборудования;— В помещении охраны должно быть предусмотрены: рабочее место охранника и место для отдыха;— Рабочее место охранника должно быть размещено рядом с окном с лотком для передачи документов, оборудовано АРМ системы СКУД и АРМ системы СОТ, розетками для станций подзарядки сканера штрих-кода, средств радиосвязи, иного оборудования охраны.— Место для отдыха должно предусматривать возможность приема пищи и краткосрочного сна для двух человек; — Досмотровая площадка для автомобильного транспорта должна представлять собой территорию с установленным по периметру ограждением, въездными/выездными воротами, шлагбаумами, калиткой, светофорами.— Досмотровая площадка должна быть оборудована инженерно-техническими средствами охраны (СОТ, СКУД).— Досмотровая площадка для автомобильного транспорта должна обеспечивать площадь, достаточную для размещения автомобильного транспорта и проведения его досмотра, в том числе перевозимого груза: для грузового автомобильного транспорта длинна площадки должна быть не менее 18 метров в длину и 3,5 метров в ширину; для тягача с прицепом не менее 28 метров в длину и 3,5 метров в ширину; для специальной строительной техники не менее 20 метров в длину и 4,5 метра в ширину; по согласованию с Техническим заказчиком –Подрядчиком возможно оборудование площадки для одновременного досмотра въезжающей и выезжающей техники. — Досмотровая площадка должна быть оснащена оборудованием, необходимым для работы контролера (постового) контрольно-пропускного пункта, в том числе лестницей-стремянкой, ящиком для хранения досмотрового инструмента, розетки для подключения питания к мобильному АРМ оператора и станции подзарядки сканера штрих-кода;— Досмотровая площадка должна исключать возможность несанкционированного доступа на охраняемую территорию посторонних лиц, транспорта;— Досмотровая площадка должна быть изолированной от других сооружений, не имеющих отношения к защите охраняемого объекта и оборудованию контрольно-пропускного пункта.— Проектирование досмотровой площадки для автомобильного транспорта должно быть выполнено с учетом следующих требований:

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

на территории, отведенной для строительства досмотровой площадки, производится планировка местности с таким расчетом, чтобы на площадке не задерживались дождевые и талые воды; поперечный уклон досмотровой площадки делается не более 2 процентов места несения службы контролером (постовым) контрольно-пропускного пункта в направлении ее боковых сторон (перпендикулярно проезжей части), продольный уклон площадок не допускается. поверхность досмотровой площадки покрывается бетоном или асфальтом; на проезжей части площадки выделяется место остановки автомобильного транспорта для досмотра, ограниченное двумя линиями и надписью "Стоп", выполненными белой краской. Допускается устанавливать дорожный информационный знак "Стоп-линия".Досмотровая площадка для автомобильного транспорта должна быть мобильной, то есть должна быть обеспечена возможность переноса ограждений, шлагбаумов, ворот, инженерно-технических средств безопасности на другой объект строительства без существенных материальных затрат.

5 Требования к системе электропитания

— Электропитание СОТ, СКУД осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;— Электроснабжение комплекса должно осуществляться от двух независимых источников электроснабжения:— Основной источник питания – однофазная или трехфазная сеть переменного тока, с частотой 50 Гц. Точку подключения к сети предоставляет Подрядчик;Резервный источник питания – источники бесперебойного питания, время автономной работы в случае отключения основного источника – 30 минут.

6 Требования к безопасности оказываемых услуг

Субподрядчик гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования, программного обеспечения и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, программного обеспечения, материалов, услуг, работ и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, работ, оборудования, программного обеспечения и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Услуги/Работы, оказываемые/выполняемые Субподрядчиком, а также применяемые методы контроля качества этих Услуг/Работ должны строго соответствовать требованиям производителей обслуживаемых систем, программ и производится компетентными в данном виде работ специалистами Субподрядчика. Субподрядчик обязан по первому требованию Подрядчика предоставить письма от производителей и копии сертификатов технических специалистов, подтверждающие соответствие используемых методов и регламентов требованиям производителей оборудования. Услуги/Работы, оказываемы/выполняемые Субподрядчиком, не должны повлечь за собой утрату гарантийных обязательств со

№ пункта

Наименование пункта Требования по пункту

стороны производителя (поставщика).Субподрядчик гарантирует, что устанавливаемые на объектах Подрядчика в ходе оказания Услуг/выполнения Работ оборудование, программное обеспечение и материалы свободны от прав третьих лиц.

7 Требования к техническому обслуживанию

Техническое обслуживание должно осуществляться в плановом (регламентированном) и неплановом (по техническому состоянию) порядке.

Плановое обслуживание оборудования должно осуществляться в соответствии с рекомендациями производителей.

Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях: появление неисправностей; отказы аппаратуры; ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий; заявка пользователя (ответственного лица).

Раздел № 9Приложения № 2

к Договору №_____________ от «____» ___________ 20__ г.

ФОРМА

План работ на месяц

№ п/п Объект Наименование работ Субподрядчик Ед.

изм

Объём работ по проекту на весь период

строительства

Наличие/ отсутствие

ПСД

Дата начала работ

Дата окончания работ

Проект Смета план факт план факт

1                        Итого по ______ (группировка по объектам и Субподрядчикам)                

      Понедельный план/факт выполнения объемов работ

Объём работ,

фактически выполненный на 01 число

месяца

Объём работ,

планируемый на месяц

Стоимость планируемых на мес. работ

(млн. руб.)

неделя 1(с ХХ по

УУ)

неделя 2(с ХХ по

УУ)

неделя 3 (с ХХ по

УУ)

неделя 4(с ХХ по

УУ)

неделя 5(с ХХ по

УУ)

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

                                                  

Объем фактический

за месяц

Разница План-Факт

Разница План-Факт (в %)

Стоимость факт.

Работ за мес

(млн. руб.)

Итого с

начала работ

Оставшийся Объем на

конец месяца

Выполнение(в %) Примечание

                              

Субподрядчик _________________

Раздел № 10Приложения № 2

к Договору №__________ от «___» _____________20__ г.

ФОРМА

Выполнение за неделю № ХХ (с ХХ по ХХ)

№ п/п Объект Наименование

работСубподряд

чикЕд. изм

План на

неделю

01.02.2015 02.02.2015 03.02.2015 04.02.2015 05.02.2015 06.02.2015 07.02.2015Факт за наделю Разница Разница

(в %) Примечанияфакт факт факт факт факт факт факт

1                                

2                                

Раздел № 11Приложения № 2

к Договору №__________ от «____» ___________ 20__ г.

Правила составления планов работ на месяц и недельно-суточных планов.

1. Наименование работ в планах работ на месяц и недельно-суточных планах (далее – Планы) должны соответствовать наименованию работ в рабочей документации.

2. Наименование и порядок работ в недельно-суточном плане должны строго соответствовать наименованию и порядку работ в плане работ на месяц, частью которого является данный недельно-суточный план.

3. Работы в Планах должны быть сгруппированы по объектам строительства, а также по СубСубподрядчикам.

4. Запрещается вносить данные вручную в вычисляемые по формулам поля, а также редактировать заложенные формулы расчета.

5. Требования к заполнению отдельных полей:5.1. Поле «Объем работ по проекту на весь период строительства» - берется из рабочей

документации;5.2. Поле «Объем работ, фактически выполненный на 01 число месяца» - берется из поля

«Объем фактический за месяц» за предыдущий месяц;5.3. Поля «Дата начала работ» (план и факт) и «Дата окончания работ» (план и факт) могут

не заполняться, если работа начата в текущем месяце или ранее и ее окончание в следующем месяце не планируется;

5.4. Если работы не имеют объемов, то ячейки с данными по объемам остаются пустыми. Если в Планах все работы не имеют объемов, то допускается скрыть все столбцы по объемам.

Раздел № 12Приложения № 2

к Договору №________ от «___» ____________ 20__ г.

Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение Субподрядчиком субподрядных организаций

Для согласования субподрядной организации Субподрядчик должен предоставить Подрядчику следующие документы (указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, если ниже прямо не указано, что предоставляется оригинал документа):

1. Оригинал письма по форме Раздела № 12.3 Приложения № 2 к Договору.2. Оригинал формы ОУП-1 по форме Раздела № 12.1 Приложения № 2 к Договору.3. Оригинал формы ОУП-2 по форме Раздела № 12.2 Приложения № 2 к Договору.4. Лицензии, допуски, свидетельства, если деятельность юридического лица,

выполняемая по договору, относится к лицензируемым видам деятельности в соответствии с законодательством РФ, включая лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если дата регистрации юридического лица до 01.07.2010 г.).

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.7. Справку о кодах ОКПО (ОКВЭД).8. Устав (в действующей редакции).9. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.10. Решение общего собрания акционеров/учредителей о назначении единоличного

исполнительного органа субподрядной организации, а также приказ о назначении руководителя (Генерального директора, директора и т.д.).

11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.

12. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательственным платежам, выданную не ранее 180 дней до даты заключения договора.

13. Доверенность на доверенное лицо, в случае заключения договора доверенным лицом другой стороны.

14. Проект договора субподряда.15. Штатная расстановка (с указанием должностей, квалификации сотрудников).16. Выписка с 01 счета.

В случае необходимости Подрядчик вправе запросить иные документы и сведения.

Раздел № 12.1Приложения № 2

к Договору №__________ от «____» ________________ 20__ г.ФОРМА

Форма ОУП-1

АНКЕТА СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Объект

№ Договора субподряда___________________________________________________

1 Полное наименование субподрядной организации

2 Юридический адрес

3 Фактический адрес

4 Руководитель (ФИО)

5 Телефон/факс

6ИНН, ОГРНбанковские реквизиты субподрядной организации

7Сведения о СРО (название, № и дата выдачи свидетельства)

8

Сведения о лицензии, дающей право работы со сведениями, составляющими государственную тайну; иные лицензии и допуски (наименование документов)

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

Раздел № 12.2Приложения № 2

к Договору №________ от «_____» ______________ 20__ г.ФОРМА

Форма ОУП-2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ

Объект № Договора субподряда _______________________________________________________________________________________________________

№

№

Предмет Договора

Наименование Заказчика,

адрес и контактный телефон/факс Заказчика,

контактное лицо

Полная сумма Договора, руб.

Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)

Роль (поставщик, СубСубСубподрядчик, партнер) и объем поставки товара по Договору, %

Сведения о претензиях Заказчика к выполнению обязательств

Наличие прилагаемых отзывов от Заказчиков (есть/нет)

1

…

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

Раздел № 12.3Приложения № 2

к Договору №________ от «____» _________20__ г.

ФОРМА

№ / от . .201 г.

На № от| О согласовании субподрядной организации |

Уважаемый __________________! Наименование Исполнителя

просит Вас согласовать Наименование субподрядной организации

в качестве субподрядной организации для выполнения работ

Наименование видов работ

по объекту . Название объектаПриложения: По списку Раздела № 12 Приложения № 2

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

Раздел № 13Приложения № 2

к Договору №__________ от «____» _________ 20__ г.

Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Подрядчик: ООО «МИП-Строй № 1»;

Субподрядчик: ООО «_________________»;

Объект: «Развитие улично-дорожной сети транспортного обслуживания территории развития ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева». Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки. Этапы 1, 2, 3, 4» по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы».

1. Субподрядчик должен иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности. Субподрядчик обязан представить указанную лицензию Подрядчику до начала выполнения работ.

2. Подрядчик, получив соответствующее Разрешение органа государственной власти, передает Субподрядчику сведения, составляющие государственную тайну, только после предъявления лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, а в случае отсутствия указанной лицензии, ходатайствует перед органами ФСБ о ее выдаче Субподрядчику.

В случае приостановки действия или аннулирования лицензии на проведение работ, связанных с использованием государственной тайны Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика в письменном виде.

3. Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Договора.

4. В случае отсутствия у Субподрядчика своего режимно-секретного подразделения (РСП), Субподрядчик за свой счет заключает со сторонней организацией, имеющей лицензию ФСБ на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, договор на обслуживание по защите государственной тайны (договор заключается в процессе получения Субподрядчиком лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

5. Субподрядчик обязуется использовать сведения, составляющие государственную тайну и переданные Подрядчиком в связи с исполнением Договора, исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных Договором.

6. Субподрядчик не вправе передавать третьей стороне (включая СубСубподрядчиков) сведения, составляющие государственную тайну, полученные от Подрядчика при выполнении работ по Договору без предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной власти. В случае необходимости привлечения СубСубподрядчиков для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Субподрядчик обязан согласовать их кандидатуры с Подрядчиком в порядке, установленном Договором. Подрядчик в таком случае ходатайствует перед органами государственной власти о передаче СубСубподрядчику сведений, необходимых ей в процессе выполнения совместных работ.

7. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, установленном Договором, с учетом настоящих требований.

8. Носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются Сторонами в порядке, установленном «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, при следующих условиях:

8.1. Наличие у Субподрядчика заключенного договора на проведение совместных работ с Подрядчиком, а у СубСубподрядчика договора с Субподрядчиком. В договоре должны быть отражены Требования к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8.2. Наличие Разрешения от органа государственной власти на передачу сведений Субподрядчику (СубСубподрядчику).

8.3. Наличие у Субподрядчика (СубСубподрядчика) лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8.4. Наличие допусков к государственной тайне, соответствующей формы у работников Субподрядчика (СубСубподрядчика).

9. Сведения, передаваемые в ходе выполнения работ по Договору:9.1. Сведения, составляющие государственную тайну, отсутствуют.9.2. Сведения, составляющие государственную тайну, отсутствуют.10. Контроль за эффективностью защиты Субподрядчиком государственной тайны при

проведении работ по Договору осуществляется:10.1. Органом государственной власти, разрешившим передачу сведений, составляющих

государственную тайну.10.2. Подрядчиком - за сведениями, переданными Субподрядчику (СубСубподрядчику).10.3. Субподрядчиком – за сведениями, полученными от Подрядчика.10.4. СубСубподрядчиком - за сведениями, полученными от Подрядчика и

Субподрядчика.11. Субподрядчик обязан обеспечить включение настоящих требований в договоры,

заключаемые им с привлекаемыми к выполнению работ по Договору СубСубподрядчиками.12. В случае нарушения Субподрядчиком требований по защите государственной

тайны, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

Раздел № 14Приложения № 2

к Договору № _________от _______________

ФОРМА

Реестр платежных поручений

№ п/п

Контрагент

Номер и дата договора

Предмет договора

Сумма, руб

Планируемая сумма к оплате, руб

Объект строительства

Тип оплаты (аванс/ оплата вып. Работ)

Основание

Организация плательщик

РП СБ Комплектация

Примечание

Дата оплаты

Приложения: ____________ (копии договоров и др.)

Раздел № 15Приложения № 2

к Договору №___________ от «____» __________ 20__ г.

Регламент

по предоставлению исполнительной документации

субподрядными организациями

г. Москва

1. Введение1.1. Регламент по предоставлению исполнительной документации подрядными

организациями (далее – Регламент) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждёнными приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128.

1.2. Регламент разработан с целью упорядочивания и приведения к единообразию порядка оформления и ведения исполнительной документации, определения сроков её предоставления, состава и количества экземпляров.

1.3. Регламент определяет требования к исполнительной документации, её оформлению и комплектации, а также содержит образцы актов и иной исполнительной документации оформляемой в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.4. Регламент применяется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и распространяется на всех участников строительства: застройщика, технического заказчика, лиц осуществляющих строительство.

2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления исполнительной документации

2.1. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации по завершению этапа, вида, участка работ

2.1.1.Субподрядчик готовит исполнительную документацию в 7 (семи) экземплярах на бумажном носителе (6 подлинников и 1 заверенная копия) и 1 экземпляр на электронном носителе (формат РDF : исполнительная документация в полном объеме, формат DWG : приложения к Актам освидетельствования скрытых работ - исполнительные схемы) и передаёт Техническому заказчику - ПОДРЯДЧИКУ в комплектности по шифрам рабочей документации, допущенной «В производство работ». Подлинник исполнительной документации включает в себя: подписанные всеми участниками строительства акты, чертежи, схемы, планы, паспорта на оборудование, изделия, спецификации, ведомости учёта, паспорта качества, сертификаты, инструкции, положения, заключения, протоколы испытаний и т.д. Документы, которые оформляются в единственном экземпляре, например, паспорт изделия, его подлинник прилагается к одному экземпляру исполнительной документации, при этом ко второму экземпляру подлинника исполнительной документации прилагается заверенная Субподрядчиком копия паспорта изделия. Заверенный экземпляр исполнительной документации представляет собой копию всего комплекта исполнительной документации включая акты с подписями участников строительства. Заверение Субподрядчиком документов осуществляется надписью (штампом): «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью организации (допускается печать «для документов»). Заверение 2-х и более страниц осуществляется путём их прошивки, нумерации, подписи и скрепления печатью организации. Двухсторонние документы заверяются с обеих сторон.

2.1.2.Субподрядчик своим приказом назначает ответственных лиц, уполномоченных на ведение и оформление, заверение копий исполнительной документации, с правом подписи реестров и сопроводительных писем, актов и предписаний, в том числе определяют адреса электронной почты для обмена информацией и документами.

2.1.3.Срок передачи исполнительной документации в комплекте определяется графиком приёма-передачи исполнительной документации, подписанным Техническим заказчиком - Подрядчиком и Субподрядчиком, который должен быть подготовлен в соответствии с утверждённым графиком производства работ на объекте. В случае изменения сроков производства работ или по согласованию сторон график приёма-передачи исполнительной документации подлежит корректировке.

2.1.4.Оформление и корректировку графика приёма-передачи исполнительной документации осуществляет Субподрядчик, который в течение 5 рабочих дней с даты его оформления или корректировки направляет Техническому заказчику - ПОДРЯДЧИКУ на согласование.

2.1.5.Срок предоставления Субподрядчиком полного комплекта исполнительной документации после окончания этапа, вида, участка работ не должен превышать 1 (один) месяц.

2.1.6.Исполнительная документация и (или) её копия должны иметь читаемый формат, без подчисток и исправлений. Исполнительная документация, как правило, оформляется в печатном виде. Акты печатаются с использованием двухсторонней печати, а в случае превышения количества листов акта, дополнительные листы нумеруются с использованием сквозной нумерации и идентификационного номера акта. Допускается внесение изменений и дополнений в акты только в случае уведомления всех лиц, участвовавших в освидетельствовании или приёмке работ. В противном случае исполнительная документация подлежит возврату Субподрядчику для её восстановления и приведения в надлежащий вид.

2.1.7.При наличии замечаний к составу, форме исполнительной документации инженер строительного контроля/исполнительной документации Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа выдаёт Субподрядчику предписание со сроками устранения замечаний, но не позднее 1 (одного) месяца с даты выдачи предписания.

2.1.8.Субподрядчик по истечению/до истечения срока устранения замечаний к исполнительной документации предъявляет исполнительную документацию на повторную проверку инженеру строительного контроля/исполнительной документации Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа. В случае устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа готовит акт об устранении нарушений, который также вручает под роспись Субподрядчику или направляется в адрес Субподрядчика на официальный почтовый, электронный адреса. В случае не устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа готовит акт об не устранении нарушений, который также вручает под роспись Субподрядчику или направляет в адрес Субподрядчика на официальный почтовый, электронный адреса.

2.1.9.Полученная и сформированная по количеству экземпляров исполнительная документация подлежит учёту и хранению в архиве ООО «МИП-Строй № 1».

2.1.10. Не допускается передача комплектов исполнительной документации Субподрядчиком Застройщику или эксплуатирующей организации минуя ООО «МИП-Строй № 1». По согласованию с ООО «МИП-Строй № 1»Субподрядчик может направить сопроводительным письмом на бланке ООО «МИП-Строй № 1»1 (один) комплект исполнительной документации Застройщику или эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Подлинник документа, подтверждающий передачу Субподрядчиком исполнительной документации Застройщику, направляются в ООО «МИП-Строй № 1» в течение 5 рабочих дней с даты её передачи.

2.1.11. Приём-передача исполнительной документации с грифом «Совершенно секретно», «Секретно», «Для служебного пользования» осуществляется участниками строительства в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно или через специализированную организацию, имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности.

2.1.12. Приём-передача комплектов исполнительной документации в адрес ООО «МИП-Строй № 1» осуществляется Субподрядчиком при наличии сопроводительного письма и сводного реестра.

2.1.13. Сопроводительные письма о приёме-передаче исполнительной документации подписываются и направляются уполномоченными приказами и доверенностями Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа и Субподрядчика лицами.

2.2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации актам приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.1.Исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2 предоставляется Субподрядчиком в бумажном и (или) электронном виде. Форма предоставления определяется руководителем строительного контроля. Согласование оформляется протоколом совещания Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа и Субподрядчика.

2.2.2. Исполнительная документация передаётся Подрядчику в 7 (семи) экземплярах на бумажном носителе (6 подлинников и 1 заверенная копия) и 1 экземпляр на электронном носителе (формат РDF : исполнительная документация в полном объеме, формат DWG : приложения к Актам освидетельствования скрытых работ - исполнительные схемы).

2.2.3. Исполнительная документация в электронном виде передаётся Подрядчику в 1 экземпляре на электронном носителе (СD диск, флэш-накопитель или жёсткий диск) в формате PDF с предъявлением подлинника. Передача Исполнительной документации посредством использования электронной почты не допускается.

2.2.4.Состав и объем передаваемой Субподрядчиком исполнительной документации определяется инженером строительного контроля/исполнительной документации на основании проектной, рабочей документации и работ, отражённых в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.5.Исполнительная документация, предоставляемая Субподрядчиком в печатном и (или) электронном виде, подлежит передаче инженеру строительного контроля/исполнительной документации для проверки и хранения с привязкой к шифру рабочей документации.

2.2.6.Проверка исполнительной документации, осуществляется в порядке п. 2.1.7-2.1.8 настоящего Регламента.

2.2.7.Проверенная исполнительная документация, предоставляемая к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, подлежит хранению у Технического заказчика - ПОДРЯДЧИКа и используется при приёмке комплектов исполнительной документации, предоставляемой Субподрядчиком согласно п.2.1, 13.2, 13.3 настоящего Регламента.

2.2.8.Хранение и архивирование исполнительной документации в бумажном виде осуществляется на строительной площадке объекта капитального строительства в помещениях, выделенных для должностных лиц ООО «МИП-Строй № 1». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.9.Помещение для хранения и архивирования должно отвечать требованиям пожарной, энергетической безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности, оснащено сигнализацией и системой оповещения. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен.

2.2.10. Хранение и архивирование исполнительной документации в электронном виде осуществляется с использованием служебной электронно-вычислительной техники ООО «МИП-Строй № 1». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.11. Предоставляемая Субподрядчиком исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, не является подтверждением приёма-передачи исполнительной документации по завершению вида, этапа, участка работ, предусмотренного п.2.1 настоящего Регламента.

3. Требования к составу и порядку заполнения исполнительной документации3.1. Состав исполнительной документации подразделяется на: исходно-разрешительная документация; исполнительная документация по конструкциям и внутренним инженерным системам; исполнительная документация по сетям инженерно-технического обеспечения.3.1.1. Состав исполнительной документации может быть дополнен путём внесения

изменений в настоящий Регламент, оформленным в установленном порядке. В случае необходимости, решение об изменении состава исполнительной документации принимает инженер строительного контроля ООО «МИП-Строй № 1».

3.2. Перечень унифицированных актов, оформляемых при ведении строительства.

3.2.1. По результатам выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ оформляются актом освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.2. Приёмка строительных конструкций, устранение выявленных нарушений в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования ответственных конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.3. Приёмка участков сетей инженерно-технического обеспечения конструкций, устранение выявленных нарушений в которых не возможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.4. По результатам завершения внутренних и (или) наружных отделочных и облицовочных работ оформляется акт приемки готовых поверхностей.

3.2.5. Запись в рабочую документацию о выполнении работ в натуре вносит уполномоченное Субподрядчиком должностное лицо [РД-11-02-2006].

4. Состав исходно-разрешительной документации4.1. Договор подряда (субподряда) – заверенная копия;4.2. Перечень организаций, участвующих в строительстве;4.3. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства;4.4. Приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на

объекте строительства, об осуществлении строительного контроля Субподрядчика, об ответственных за веление исполнительной документации согласно п. 2.1.2 настоящего Регламента.

4.5. Квалификационные удостоверения работников юридического лица;4.6. Договоры на поставку материалов и оборудования – заверенная копия;4.7. Договор на оказание услуг (лабораторное сопровождение работ) - заверенная копия;4.8. Свидетельства о создании юридического лица, о внесении сведений в Единый

государственный реестр юридических лиц, о постановке на учёт в налоговом органе;4.9. Свидетельство о внесении привлеченной лаборатории в Государственный реестр

строительных лабораторий;4.10. Свидетельство об аттестации и (или) аккредитации лаборатории;4.11. Квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих испытания, измерения,

обследования;4.12. Свидетельства о поверке средств измерений и испытаний и иные документы,

подтверждающие их соответствие законодательству о техническом регулировании.

5. Состав исполнительной документации по строительным работам5.1. Общие документы: Общий журнал работ; Журнал авторского надзора; Специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал

ухода за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты и др.)

5.2. Акты освидетельствования ответственных конструкций;5.3. Акты освидетельствования скрытых работ;

5.4. Акт приемки готовых поверхностей;5.5. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;5.6. Акты об изготовлении контрольных образцов и протоколы испытаний применяемых

материалов;5.7. Исполнительные геодезические схемы;5.8. Таблицы эллиптичности колец на первичное нагнетание (для тоннелепроходческих

работ).

6. Работы по устройству верхнего строения пути6.1. Акты освидетельствования скрытых работ. Бетонирование жесткого основания;6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на приёмку устройства рельсошпальной

решётки пути, раскреплённого в тоннеле и подготовленного к бетонированию;6.3. Исполнительная маркшейдерская съемка положения пути;6.4. Исполнительная маркшейдерская схема участка пути;6.5. Акты освидетельствования скрытых работ по приемке пути после бетонирования;6.6. Акты освидетельствования ответственных конструкций по приемке пути;6.7. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы (бетон, рельсы, технические

паспорта на стыки рельсов).6.8. Паспорт линии (основные показатели линии, станции, дополнительных сооружений и

устройств, электродепо [СП 32-105-2004];6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Раздел ОВ и ВК.

7.1. Вентиляция.7.1.1.Проект производства работ;7.1.2.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы воздуховода [РД 11-

02-2006];7.1.3.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство тепло-огнезащитных

покрытий [РД 11-02-2006];7.1.4.Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах

пересечений) [РД 11-02-2006];7.1.5.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];7.1.6.Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.1.7.Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];7.1.8.Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.1.9.Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.1.10. Технический отчёт;7.1.11. Акт об окончании пусконаладочных работ [СП 73.13330.2012];7.1.12. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП

73.13330.2012];7.1.13. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;7.1.14. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе и CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.1.15. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;7.1.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.7.2. Кондиционирование7.2.1.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (фреонопроводы) [РД

11-02-2006];

7.2.2.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];

7.2.3.Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-2006];

7.2.4.Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП 73.13330.2012];

7.2.5.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

7.2.6.Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.2.7.Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];7.2.8.Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.2.9.Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.2.10. Технический отчет;7.2.11. Акт об окончании пусконаладочных работ [СП 32-105-2004];7.2.12. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП

73.13330.2012];7.2.13. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;7.2.14. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе и CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.2.15. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;7.2.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.7.3. Отопление, теплоснабжение7.3.25. Проект производства работ;7.3.26. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД

11-02-2006];7.3.27. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия

(окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];7.3.28. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.3.29. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах

пересечений) [РД 11-02-2006];7.3.30. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];7.3.31. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.3.32. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.3.33. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.3.34. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];7.3.35. Технический отчет;7.3.36. Акт об окончании пусконаладочных работ [СП 73.13330.2012];7.3.37. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;7.3.38. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе и CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.3.39. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;7.3.40. Акт приемки системы отопления [СП 32-105-2004];7.3.41. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.7.4. Водоснабжение7.4.1.Проект производства работ;

7.4.2.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.4.3.Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.4.4.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.4.5.Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.4.6.Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.4.7.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];7.4.8.Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.4.9.Заключение лаборатории на пригодность воды для питьевых нужд;7.4.10. Акт окончания монтажных работ [РД 78.145-93];7.4.11. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;7.4.12. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе и/или CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.4.13. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;7.4.14. Акт испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода [СП 32-

105-2004];7.4.15. Акт приемки внутренних систем хозяйственно-противопожарного и горячего

водоснабжения [СП 32-105-2004];7.4.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.7.5. Канализация7.5.1.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы

(трубопроводы)водопровода [РД 11-02-2006];7.5.2.Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах

пересечений) [РД 11-02-2006];7.5.3.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД

11-02-2006];7.5.4.Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска,

грунтовка) [РД 11-02-2006];7.5.5.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.5.6.Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах

пересечений) [РД 11-02-2006];7.5.7.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];7.5.8.Акт испытания системы внутренней канализации [СП 73.13330.2012];7.5.9.Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.5.10. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.5.11. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;7.5.12. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе и CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.5.13. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;7.5.14. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.5.15. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.7.6. Ливнево-дождевая канализация

7.6.1.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.6.2.Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.6.3.Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.6.4.Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах

пересечений) [РД 11-02-2006];7.6.5.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];7.6.6.Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.6.7.Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.6.8.Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД

11-02-2006];7.6.9.Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах

пересечений) [РД 11-02-2006];7.6.10. Акт испытания системы внутреннего водостока [СП 73.13330.2012];7.6.11. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.6.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;7.6.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе и CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.6.14. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;7.6.15. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.6.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Электромонтажные работы

8.1. Общий обязательный перечень документов8.1.1.Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ смонтированного оборудования [И 1.13-07];8.1.2.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];8.1.3.Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных

работ [И 1.13-07];8.1.4.Акт технической готовности электромонтажных работ [И 1.13-07];8.1.5.Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному

опробованию [И 1.13-07];8.1.6.Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];8.1.7.Ведомость смонтированного электрооборудования [И 1.13-07];8.1.8.Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных

работ [И 1.13-07];8.1.9.Комплект исполнительной документации;8.1.10. Паспорта, письма и сертификаты;8.1.11. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.8.2. Дополнение для проектов ЭО8.2.1.Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

(рабочего освещения) исполнительной документации [И 1.13-07];8.2.2.Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

(аварийного освещения) [И 1.13-07];

8.2.3.Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов [И 1.13-07];

8.2.4. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.8.3. Дополнение для проектов ЭМ, ЭТ, ЭК8.3.1.Акты освидетельствования конструкций лотков и мостов под кабельные линии;8.3.2.Журнал прокладки кабеля [И 1.13-07];8.3.3.Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед

прокладкой [И 1.13-07];8.3.4.Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В [И 1.13-07];8.3.5.Кабельная карта;8.3.6.Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.8.4. Дополнение для проектов ЭП8.4.1.Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи [И 1.13-07]; 8.4.2.Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по

аккумуляторной батарее [И 1.13-07];8.4.3.Исполнительный чертеж заземляющего устройства ТПП (МОСГОРГЕОТРЕСТ);8.4.4.Паспорт на заземляющее устройство [И 1.13-07];8.4.5.Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств [РД 11-

02-2006];8.4.6.Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.8.5. Пусконаладочные работы8.5.1.Технический отчет;8.5.2.Акт об окончании пусконаладочных работ.8.5.3.Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Слаботочные системы

9.1. Сети связи9.1.1.Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных

работ [И 1.13-07];9.1.2.Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];9.1.3.Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;9.1.4.Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких

температурах) [И 1.13-07];9.1.5.Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;9.1.6.Акт технической готовности электромонтажных работ с приложениями [И 1.13-07];9.1.7.Акты освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];9.1.8.Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе

и CD, паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.1.9.Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];9.1.10. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными

объемами работ; 9.1.11. Акт измерения сопротивления изоляции [И 1.13-07];9.1.12. Акт измерения параметров кабельных линий;9.1.13. Акт измерения сопротивления заземления;9.1.14. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.1.15. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.1.16. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;

9.1.17. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];

9.1.18. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой проведения пуско-наладочных работ;

9.1.19. Акт окончания пуско-наладочных работ;9.1.20. Лицензии на программные продукты + пароли и ключи;9.1.21. Лист программирования (карта настроек, карта IP адресов и др.);9.1.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с

приложениями [СНиП 3.01.04-87];9.1.23. Методика проведения комплексных испытаний;9.1.24. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с

приложениями [СНиП 3.01.04-87];9.1.25. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.9.2. Средства сигнализации9.2.1. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-

93];9.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];9.2.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж [РД 78.145-93];9.2.4. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];9.2.5. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких

температурах) [РД 78.145-93];9.2.6. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в

соответствии со спецификацией;9.2.7. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.8. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 78.145-93];9.2.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном

носителе или CD диске, паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.2.10. Ведомость смонтированных приборов и оборудования [РД 78.145-93];9.2.11. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными

объемами работ;9.2.12. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];9.2.13. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.2.14. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.2.15. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.2.16. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-

07];9.2.17. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной

методикой проведения пуско-наладочных работ;9.2.18. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];9.2.19. Техническую документацию предприятий – изготовителей;9.2.20. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с

приложениями [РД 78.145-93];9.2.21. Методика проведения комплексных испытаний;9.2.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с

приложениями [РД 78.145-93];9.2.23. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10. Состав исполнительной документации по грузоподъёмным механизмам10.1. Лифты.

10.1.1. Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта [ГОСТ 22845-85];

10.1.2. Акт проверки состояния и приемки оборудования в монтаж [ГОСТ 22845-85];10.1.3. Акт полного технического освидетельствования лифта;10.1.4. Декларация соответствия лифта;10.1.5. Паспорт лифта: Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]; Протокол испытания рымов; Акт на сварочные работы; Протокол функционирования лифта [ГОСТ 22845-85]; Акт приемки лифта в эксплуатацию [ГОСТ 22845-85];10.1.6. Акт технической готовности лифта [ГОСТ 22845-85];10.1.7. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.1.8. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.10.2. Эскалаторы.10.2.1. План производства работ;10.2.2. Паспорт эскалатора;10.2.3. Акт приемки оборудования в монтаж [ГОСТ 22845-85];10.2.4. Акт технической готовности эскалатора [Приказ Ростехнадзора № 9 от 13.01.2014]: Акт полного технического освидетельствования; Протокол маркшейдерских замеров установки направляющих лестничного полотна для тоннельных эскалаторов [СП 32-105-2004]; Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];10.2.5. Акт о возможности ввода в эксплуатацию эскалатора [Приказ Ростехнадзора № 9 от

13.01.2014].10.2.6. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.2.7. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.10.3. Краны.10.3.1. План производства работ;10.3.2. Промежуточный акт приемки кранового пути под монтаж крана [СТО НОСТРОЙ

№2.2.78-2012];10.3.3. Акт сдачи-приемки заземления кранового пути [СТО НОСТРОЙ № 2.2.78-2012];10.3.4. Акт приемки в монтаж металлоконструкций и оборудования крана;10.3.5. Акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию [Приказ МПС

России № ЦРБ-278 от 04.05.94];10.3.6. Акт сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.7. Акт сдачи-приемки крана после монтажа [ОСТ 34-13-915-85)];10.3.8. Паспорт кранового пути;10.3.9. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы.10.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11. Состав исполнительной документации по противопожарной защите11.1. Автоматические установки пожаротушения11.1.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.1.2. Ведомость смонтированного оборудования [РД 78.145-93];11.1.3. Паспорта и техническая документация (этикетки, инструкции по эксплуатации и

проч.) на все оборудование систем;11.1.4. Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование

(трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование, кабели и провода, приемно-контрольное оборудование и проч.);

11.1.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

11.1.6. Акт об окончании пуско-наладочных работ [РД 78.145-93];11.1.7. Акт проведения индивидуальных испытаний установки автоматического

пожаротушения [РД 78.145-93];11.1.8. Акт комплексного опробования технических средств автоматической

противопожарной защиты [РД 78.145-93];11.1.9. Акт проведения входного контроля [РД 78.145-93];11.1.10. Акт измерения сопротивления изоляции [РД 78.145-93];11.1.11. Акт освидетельствования скрытых работ [РД 78.145-93];11.1.12. Акт окончания монтажных работ [РД 78.145-93];11.1.13. Акт гидравлического испытания трубопроводов установки пожаротушения [РД

78.145-93];11.1.14. Акт испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой [РД 78.145-93];11.1.15. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-

93];11.1.16. Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей) [РД 78.145-93];11.1.17. Акт испытания арматуры [РД 78.145-93];11.1.18. Акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов [РД 78.145-93];11.1.19. Акт о готовности фундаментов [РД 78.145-93];11.1.20. Акт прогрева кабелей на барабанах [РД 78.145-93];11.1.21. Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных

трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах [РД 78.145-93];11.1.22. Акт испытания гидропневматической емкости [РД 78.145-93];11.1.23. Паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения [РД 78.145-93];11.1.24. Акт приемки установки в эксплуатацию [РД 78.145-93];11.1.25. Инструкция по эксплуатации установки пожарной сигнализации;11.1.26. Инструкция по эксплуатации установки автоматического пожаротушения;11.1.27. Функциональные схемы обвязки узлов управления;11.1.28. Схема обвязки станции;11.1.29. Принципиальная схема;11.1.30. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.11.2. Монтаж технических средств пожарной сигнализации и систем оповещения и

управления эвакуацией11.2.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];11.2.3. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;11.2.4. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-

93];11.2.5. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок) [РД

78.145-93];11.2.6. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];11.2.7. Протокол прогрева кабеля на барабанах [РД 78.145-93];11.2.8. Протокол испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на

герметичность [РД 78.145-93];11.2.9. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];11.2.10. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.11. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];11.2.12. Ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей [РД 78.145-93];11.2.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.11.3. Огнезащита металлического каркаса здания11.3.1. Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]: Подготовка поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки;

Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность металлоконструкции; Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса здания.11.3.2. Акты приемки и испытаний строительных конструкций [РД 11-02-2006]: Протокол проверки качества огнезащитного состав на металлические конструкции

(выполняется ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ»).11.3.3. Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты

пожарной безопасности на применяемые материалы;11.3.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД

11-02-2006];11.3.5. Проект производства работ по повышению предела огнестойкости металлических

конструкций;11.3.6. Рабочий проект на огнезащиту металлических конструкций с надписями о

соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с автором проекта;

11.3.7. Лицензия на проектирование и производство работ по огнезащите, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

11.3.8. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12. Состав исполнительной документации по сетям инженерно-технического обеспечения

12.1. Водопровод12.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.1.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.1.3. Акт технической приемки;12.1.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.1.5. Акты гидравлических испытаний трубопроводов и пожарных гидрантов;12.1.6. Акт на промывку трубопровода;12.1.7. Акт на прогон поршня;12.1.8. Справка Центра технической диагностики;12.1.9. Протокол качества воды;12.1.10. Справка о приемки катодной защиты;12.1.11. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода;12.1.12. Акт ликвидации трубопроводов;12.1.13. Акт приемки водомерного узла;12.1.14. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.1.15. Разрешение на водоснабжение и канализование (совместно с тех. заказчиком);12.1.16. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.1.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.2. Канализация12.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.2.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.2.3. Акт приемки городской канализационной сети рабочей комиссией для получения

ЗОС в Мосгосстройнадзоре;12.2.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.2.5. Акт гидравлических испытаний трубопроводов;12.2.6. Справка Центра технической диагностики;

12.2.7. Справка о приемки катодной защиты;12.2.8. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода;12.2.9. Акт ликвидации трубопроводов;12.2.10. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.2.11. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.2.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.3. Дождевая канализация12.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.3.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.3.3. Акт технической готовности для приемки в эксплуатацию сооружения

водоотведения;12.3.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.3.5. Справка на присоединение;12.3.6. Акт ликвидации трубопроводов;12.3.7. Акт технической приемки за подписью эксплуатирующей организации;12.3.8. Справка о снятии замечаний за подписью эксплуатирующей организации;12.3.9. Справка о передаче в полном объеме исполнительной документации;12.3.10. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.3.11. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.4. Теплосеть12.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.4.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.4.3. Сопроводительное письмо о передаче исполнительной документации в

эксплуатирующую организацию;12.4.4. Акт технической приемки объекта инженерного и коммунального назначения (на

основании расшифровки, совместно с филиалом), в акте должна быть запись о выполнении ТУ в полном объеме;

12.4.5. Акт о технологическом присоединении;12.4.6. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.4.7. Справка о выполнении ТУ;12.4.8. Сопроводительное письмо о передачи исполнительной документации в

эксплуатирующую организацию;12.4.9. Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта;12.4.10. Акт о готовности к эксплуатации тепловых сетей (развернутый акт);12.4.11. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки;12.4.12. Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей;12.4.13. Акт приемки в эксплуатацию дистанционного контроля трубопроводов в ППУ

изоляции;12.4.14. Акт на гидравлическое испытание трубопровода;12.4.15. Акт проверки качества гидропневматической промывки трубопроводов;12.4.16. Акт проверки качества механической чистки трубопроводов;12.4.17. Исполнительная схема стыков;12.4.18. Исполнительная схема камер и павильонов с узлами трубопроводов;12.4.19. Заключения на просвет стыков и акты ВИК;12.4.20. Акт приема-сдачи монтажных и пуско-наладочных работ по телемеханизации

камер-павильонов;12.4.21. Акт ликвидации трубопроводов и павильонов;12.4.22. Акт разграничения балансовой принадлежности;

12.4.23. Удостоверение сварщиков;12.4.24. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.5. Газопровод12.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.5.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.5.3. Акт приемки законченного строительством газопровода и сдачи его в эксплуатацию;12.5.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.5.5. Акт приемки законченного строительством газопровода на право присоединения его

к действующей газовой сети;12.5.6. Акт на приемку СМР катодной защиты и схема расположения станции;12.5.7. Акт испытания газопровода на герметичность;12.5.8. Строительный паспорт подземного (наземного) газопровода, газового ввода;12.5.9. Акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного

наружного газопровода в действующий;12.5.10. Акт и справка на обрезку газопровода;12.5.11. Акт на ликвидацию газопровода;12.5.12. Акт на установку контрольных трубок;12.5.13. Акт на чеканку и герметизацию концов футляра;12.5.14. Акт проверки правильности устройства футляров для подземного трубопровода;12.5.15. Акт на продувку газопровода;12.5.16. Акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня;12.5.17. Заключение о проверке качества изоляции;12.5.18. Протоколы проверки сварных стыков;12.5.19. Удостоверение сварщиков;12.5.20. Справка о передаче исполнительной документации в полном объеме;12.5.21. Справка о выполнении ТУ;12.5.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.6. Электрические сети12.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.6.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний бетона (при сооружении ТП) и уплотнения песка;12.6.3. Акт технической приемки;12.6.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.6.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.6.6. Копия кабельного журнала;12.6.7. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.6.8. Акт ликвидации кабельных линий;12.6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.7. Сети связи12.7.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.7.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.7.3. Справка о выполнении ТУ;12.7.4. Акт приемки законченного строительством объекта;12.7.5. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.7.6. Протоколы испытаний кабелей;12.7.7. Акт ликвидации сетей связи;12.7.8. Акт рабочей комиссии (форма МГТС);

12.7.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.8. Уличное освещение12.8.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.8.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.8.3. Справка о приемке в эксплуатацию наружного освещения;12.8.4. Акт сдачи-приемки объектов наружного освещения, построенных по лимитам

капитального строительства;12.8.5. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);12.8.6. Протоколы испытаний кабелей;12.8.7. Акт ликвидации уличного освещения;12.8.8. Акт ликвидируемого оборудования;12.8.9. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.8.10. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.8.11. Акт технической готовности электромонтажных работ;12.8.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.9. Кабели Мосэлектротранс (МЭТ)12.9.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.9.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.9.3. Акт технической приемки;12.9.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении работ

на территории города Москвы;12.9.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.9.6. Копия кабельного журнала;12.9.7. Акт ликвидации сетей кабельных линий;12.9.8. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.9.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.10. Коллектор12.10.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.10.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и

протоколы испытаний;12.10.3. Акт технической приемки;12.10.4. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении

работ на территории города Москвы;12.10.5. Акты технической приемки на каждую смонтированную систему (вентиляция,

водоотведение, освещение, сигнализация, газоанализ и т.п.);12.10.6. Акт ликвидируемого участка коллектора или вентшахт с перечнем ликвидируемого

оборудования;12.10.7. Акты проведенных испытаний (только в части внутренних инженерных систем);12.10.8. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую

организацию;12.10.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.11. Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУД)12.11.1. Акт сдачи-приемки в эксплуатацию законченного строительством

(реконструкцией) объекта ТСОД;12.11.2. Исполнительный чертеж со штампом ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении

работ на территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);12.11.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.12. Благоустройство12.12.1. Акт приемки благоустройства;

12.12.2. Исполнительный чертеж (с границами балансовой ответственности и расшифровкой деревьев и кустарников);

12.12.3. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;

12.12.4. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.12.13. Устройство дорог12.13.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.13.2. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительные схемы и

протоколы испытаний (керны);12.13.3. Исполнительный чертеж с указанием объемов работ и границами балансовой

принадлежности;12.13.4. Акт приемки верхнего слоя, а/б покрытия (ГКУ «Кольцевые магистрали», ГБУ

«Автомобильные дороги»);12.13.5. Акт приемки пешеходного ограждения, барьерного ограждения, тротуаров,

дорожной разметки и т.п.;12.13.6. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую

организацию;12.13.7. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

13. Формирование реестров, папок и коробов исполнительной документации13.1. Исполнительная документация формируется и передаётся Субподрядчиком

последовательно по результатам выполнения работ. Исполнительная документация формируется в папки на 2-х кольцах количество которых определено коробом «Делопроизводство» (размер 480*325*295). Сформированные папки укладываются в короб.

13.2. Количество папок и коробок определяются Субподрядчиком самостоятельно.13.3. Образец оформления папки с 2-мя кольцами приведён в приложении № 1 к

настоящему Регламенту.13.4. Образец оформления короба «Делопроизводство» (размер 480*325*295) приведён в

приложении № 2 к настоящему Регламенту.13.5. В каждый короб вкладывается Сводный реестр исполнительной документации,

образец оформления приведён в приложении № 3 к настоящему Регламенту.13.6. Сводный реестр исполнительной документации короба готовится Субподрядчиком в

3-х экземплярах (2 – Техническому заказчику - ПОДРЯДЧИКУ, 1 – Субподрядчику с отметкой о приёме-передаче).

13.7. Реестр исполнительной документации папки готовится Субподрядчиком в 3-х экземплярах (2 – Техническому заказчику - ПОДРЯДЧИКУ, 1 – Субподрядчику с отметкой о приёме-передаче), образец приведён в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Приложение № 1к Разделу № 15

к Приложению № 2к Договору №_____________ от «____» ____________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПАПОК ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Торцевая часть папки Лицевая часть папки

Сокращенное

наименование объекта

производства работ, с

указанием позиции по

ГП.Полное

наименование участка

производства работ.

Полное перечисление

вида работ.При оформлении дублированного

экземпляра указываем: (2й

экземпляр копии)

Подрядная организация

Папка №

№ основного комплекта чертежей

Сокращенное наименование объекта производства работ. (ОБП)

Участок: Полное наименование участка производства

работ, с указанием позиции по ГП. (при отсутствии позиции ничего не указываем).

Вид работ: Полное перечисление вида работ.

Папка №

Заказчик: АО «Мосинжпроект»ПОДРЯДЧИК: ООО «МИП-Строй № 1»Субподрядчик: (В случае производства работ Подрядчиком, Субподрядчика не указываем, в случае производства работ 3м лицом указывается СубСубподрядчик).

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

Приложение № 2к Разделу № 15

к Приложению № 2к Договору №_________ от «___» __________ 20__ г.

Объект:

Папка №1Папка №2Папка №3

Подрядчик: Субподрядчик:Исполнитель работ:

Приложение № 3к Разделу № 15

к Приложению № 2

к Договору №__________ от «_____» ________________ 20__ г.

РЕЕСТР ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОДРЯДЧИК:Субподрядчик:Участок строительства:

СВОДНЫЙ РЕЕСТРИсполнительной документации

Коробка № ___

Сдал:Представитель_________________________ /____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Принял:Представитель_________________________ /____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

№п/п

Наименованиедокумента

№ чертежа, акта,

разрешения, журнала, и

др.

Кол-во

листов

Нумерация страниц

посписку

1 Разрешительная документация Папка № 1

2Исполнительная производственная документация (Исполнительные рабочие чертежи)

Папка № 2

3 Общие и специальные журналы Папка № 3

5 Исполнительная производственная документация (разделы ОС, КЖ) Папка № 4

6 Исполнительная производственная документация (раздел АР) Папка № 5

7 Исполнительная производственная документация (разделы ПЖ) Папка № 6

8Исполнительная производственная документация (разделы ЭО, ЭМ, ОВ, ВК и тд.)

Папка № 7

Приложение № 4к Разделу № 15

к Приложению № 2к Договору №________ от «____» _______________ 20__ г.

РЕЕСТР ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОДРЯДЧИК:Субподрядчик:Участок строительства:

РЕЕСТРИсполнительной документации

Папка № ___

Сдал:Представитель_________________________ /____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Принял:Представитель_________________________ /____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

№п/п

Наименованиедокумента

№ чертежа, акта, разрешения, журнала, и др.

Кол-волистов

Листпо списку

1235678