municipalidad de san josé pínula · municipalidad de san josé pínula 7ª avenida 03...

Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03

BASES DE LICITACIÓN"MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE

SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

ESPECIFICACIONES GENERALES 1.1 Introducción 1.2 Objeto 1.3 Disposiciones legales aplicables1.4 Suministros comprendidos en la 1.5 Requisitos que deben reunir los oferentes 1.6 Documentos legales 1.7 Entrega 1.8 Modelo de oferta 1.9 Recepción de ofertas1.10 Calificación de ofertas1.11 Aclaración de las ofertas1.12 Rechazo de ofertas1.13 Adjudicación 1.14 Derecho de Prescindir

GARANTÍ 2.1 Garantías 2.2 Forma y condiciones de pago2.3 Prohibición de traspaso de derechos contractuales2.4 Sanciones pecuniarias por retraso en la programación de obra2.5 Otros

DISPOSICIONES ESPECIALES 3.1 En Relación a 3.2 Ubicación del proyecto 3.3 Ejecución del 3.4 La entrega de papelería3.5 Visita al área del proyecto3.6 Transporte de materiales3.7 Tabla de precios unitarios3.8 Especialidad d

Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202

Guatemala, C.A.

LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO LICITACIÓN-SJP-06MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE

SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA."

CAPÍTULO I ESPECIFICACIONES GENERALES

Disposiciones legales aplicables Suministros comprendidos en la Licitación Requisitos que deben reunir los oferentes

legales que deben presentar los oferentes

Modelo de oferta y Proyecto de Contrato administrativo Recepción de ofertas Calificación de ofertas Aclaración de las ofertas Rechazo de ofertas

Derecho de Prescindir

CAPÍTULO II GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO

Forma y condiciones de pago Prohibición de traspaso de derechos contractuales Sanciones pecuniarias por retraso en la programación de obra

CAPITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES

las especificaciones técnicas de construcción y planosUbicación del proyecto

proyecto La entrega de papelería Visita al área del proyecto Transporte de materiales Tabla de precios unitarios Especialidad de la empresa ejecutora

Municipalidad de San José Pínula

06-2015 MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE

Sanciones pecuniarias por retraso en la programación de obra

las especificaciones técnicas de construcción y planos


ESPECIFICACIONES TECNICASCONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA."

Anexo 1: Carta de oferta de Anexo 2: Cuadro de cantidades de trabajo Anexo 3: Cuadro de integración de costo unitario por renglón Anexo 4: Distribución de costosAnexo 5: Modelo de programa de ejecución de inversiónAnexo 6: Modelo de constancia de visitaAnexo 7: Currículum vitae del delegado residenteAnexo 8: Modelo de presentación de oferta Anexo 9: Modelo de ContratoAnexo 10: Planos del proyectoAnexo 11: Formulario de aceptación de bases de Anexo 12: Nota Importante.


Guatemala, C.A.

CAPITULO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES "MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO

CAPITULO V

ANEXOS

Carta de oferta de Licitación de obra Cuadro de cantidades de trabajo Cuadro de integración de costo unitario por renglón Distribución de costos Modelo de programa de ejecución de inversión Modelo de constancia de visita

vitae del delegado residente Modelo de presentación de oferta Modelo de Contrato Planos del proyecto Formulario de aceptación de bases de licitación. Nota Importante.


MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO


ESPECIFICACIONES GENERALES 1.1 INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de San José Pínula emite las presentes Bases de base en lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57Congreso de la República y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92.

Las Bases de Licitaciónprocedimientos para participar en la 2015, mismos que se encuentran establecidos en el Artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las presentes Bases de garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la materia, deben aplicarse en la presente

Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de las ofertas respectivas. 1.2 OBJETO

El presente procedimiento de ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Es entendido que la contratación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y mano de obra, profesional y técnica, que serán utilizados en la obra.

La construcción de la obra será financiada con fondos de Desarrollo y la Municipalidad de San José 1.3 DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Esta Licitación de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 5727-2009 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056Contencioso Administrativo, Decreto Número 119demás legislación aplicable de lde su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las estipulaciones comprendidas en las presentes Bases.


Guatemala, C.A.

CAPITULO I ESPECIFICACIONES GENERALES

La Municipalidad de San José Pínula emite las presentes Bases de Licitaciónbase en lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57Congreso de la República y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.

Licitación tienen por objeto establecer las condiciones, nprocedimientos para participar en la LICITACIÓN PUBLICA No. LICITACIÓN

, mismos que se encuentran establecidos en el Artículo 19 de la Ley de

Las presentes Bases de Licitación enumeran los requisitos, documentos, garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la materia, deben aplicarse en la presente Licitación de Obra.

Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de

El presente procedimiento de Licitación tiene por objeto la contratación para MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA

FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

entendido que la contratación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y mano de obra, profesional y técnica, que serán utilizados en la obra.

la obra será financiada con fondos del Consejo Departamental Municipalidad de San José Pínula.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones Número 57-92 del Congreso de la República, sus Reformas Decreto

y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92, así como en La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la República y demás legislación aplicable de la República de Guatemala; los oferentes por el solo hecho de su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las estipulaciones comprendidas en las presentes Bases.


Licitación, con base en lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.

tienen por objeto establecer las condiciones, normas y LICITACIÓN-SJP-06-

, mismos que se encuentran establecidos en el Artículo 19 de la Ley de

enumeran los requisitos, documentos, garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la

Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de licitación, podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de

objeto la contratación para la MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA

FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.".

entendido que la contratación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y

l Consejo Departamental

de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones , sus Reformas Decreto

92, así como en La Ley de lo 96 del Congreso de la República y

a República de Guatemala; los oferentes por el solo hecho de su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las


1.4 SUMINISTROS COMPRENDIDOS EN LA

Todos los materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del contratista. 1.5 REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos Civiles.

No ser servidor público o trabajel artículo 1° de La Ley de Contrataciones de Estado, no Cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o trabajador del Estado preste sus seprohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o representante de las mismas.

No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes, así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago correspondiente.

Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el periodo de tiempo estimado de finalización de la obra.

El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda esta Licitación. El oferente deberá contar con personal técnico y profesional. 1.6 DOCUMENTOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES 1.6.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA:

Reglamento de La Ley de Contrataciones)

La documentación que se indica a continuación soadjuntarse, una (1) copia, a cada una de las ofertas que se presenten a la

1.6.1.1 Carta de en hojas con membrete y sello originales de la empresa o entidad oferente; la que deberá ser entregada de manera personal, el día de la presentación de ofertas y apertura de plicas, por el propietario o


Guatemala, C.A.

SUMINISTROS COMPRENDIDOS EN LA LICITACIÓN

materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos

No ser servidor público o trabajador del Estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1° de La Ley de Contrataciones de Estado, no ser parientes legales de éstos.

uando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o preste sus servicios, o se encuentre bajo su autoridad. Igual

prohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o representante de las mismas.

No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la hibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes,

así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° ones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de

que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago

Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el e tiempo estimado de finalización de la obra.

El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la especialidad requerida en

contar con personal técnico y profesional.

DOCUMENTOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA:Reglamento de La Ley de Contrataciones)

La documentación que se indica a continuación son requisitos fundamentales y a cada una de las ofertas que se presenten a la Licitación

Carta de Licitación, suscrita por el propietario o representante legal, en hojas con membrete y sello originales de la empresa o entidad oferente; la que deberá ser entregada de manera personal, el día de la presentación de ofertas y apertura de plicas, por el propietario o


materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del

El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos

ador del Estado o de las entidades a que se refiere ser parientes legales de éstos.

uando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o rvicios, o se encuentre bajo su autoridad. Igual

prohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o

No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la hibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes,

así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° ones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de

que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago

Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el

El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del en la especialidad requerida en

DOCUMENTOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA: (Art. 9 del

n requisitos fundamentales y deben Licitación:

, suscrita por el propietario o representante legal, en hojas con membrete y sello originales de la empresa o entidad oferente; la que deberá ser entregada de manera personal, el día de la presentación de ofertas y apertura de plicas, por el propietario o


representante legal de la entidad oferente, según corresponda. (ver Anexo 1).

1.6.1.2 Cuadro de cantidades estimadas de trabajo (ver Anexo 2).1.6.1.3 Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y

renglones de la tabla de trabajo quconceptos de obra, durante la ejecución de la obra en forma detallada y conforme el modelo de oferta, consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (ver anexo 3).

1.6.1.4 El contratista debe preseninversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). Se hará uso de diagrama de barras para Dentro de los requerimientos constructivos se considerarán todos los materiales que habrán de incorporarse a la obra. Asimismo deberá considerarse el costo de la mano de obra y elmateriales. (Ver

1.6.1.5 Constancia documental de la visita aidentificación correspondiente y firma deEsta visita deberá realizarse con personeros deMunicipal de Planificación de el día 20(Ver Anexo 6)

1.6.1.6 Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de La Ley de Contr

1.6.1.7 Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial).

1.6.1.8 Declaración Jurada en original del profesional (Ingeniero o Arquitecto) a ejecutar la obra, delegado residente de la misma, incluyendo experiencia comprobable en trabajos similares y de quien se tiene que acompañar constancia de Colegiado activo, original,

1.6.1.9 Declaración jurada del domicilio fiscal de la empresa o entidad participante, firmada por el propietario o representante legal.

1.6.1.10 Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa.1.6.1.11 Fotocopia legalizada

corresponda).1.6.1.12 Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad

y sus modificaciones o ampliaciones (cuando corresponda).1.6.1.13 Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente

representante legal (cuando corresponda).1.6.1.14 Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o del Documento

Personal de Identificación representante legal de la entidad.

1.6.1.15 Constancia delactualización


Guatemala, C.A. representante legal de la entidad oferente, según corresponda. (ver Anexo 1). Cuadro de cantidades estimadas de trabajo (ver Anexo 2).Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y renglones de la tabla de trabajo que se aplicarán en los diferentes conceptos de obra, durante la ejecución de la obra en forma detallada y conforme el modelo de oferta, consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (ver anexo 3).El contratista debe presentar un Programa preliminar de ejecución e inversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). Se hará uso de diagrama de barras para indicar la duración de tiempo (Dentro de los requerimientos constructivos se considerarán todos los materiales que habrán de incorporarse a la obra. Asimismo deberá considerarse el costo de la mano de obra y elmateriales. (Ver Anexo 5). Constancia documental de la visita a los lugares de trabajo, con identificación correspondiente y firma del responsable de la misma. Esta visita deberá realizarse con personeros de Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José

20 de febrero de 2015, en horario de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. (Ver Anexo 6) Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de La Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). Declaración Jurada en original del profesional (Ingeniero o Arquitecto) a ejecutar la obra, delegado residente de la misma, incluyendo experiencia comprobable en trabajos similares y de quien se tiene que acompañar constancia de Colegiado activo, original, vigente (acta notarial). Declaración jurada del domicilio fiscal de la empresa o entidad participante, firmada por el propietario o representante legal.Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa.Fotocopia legalizada de La Patente de Sociedad (cuando corresponda). Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad y sus modificaciones o ampliaciones (cuando corresponda).Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente representante legal (cuando corresponda). Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o del Documento Personal de Identificación –DPI- del propietario de la empresa o del representante legal de la entidad. Constancia del RTU donde haga constar que su inscripción y actualización está vigente.


representante legal de la entidad oferente, según corresponda. (ver

Cuadro de cantidades estimadas de trabajo (ver Anexo 2). Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y

e se aplicarán en los diferentes conceptos de obra, durante la ejecución de la obra en forma detallada y conforme el modelo de oferta, consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (ver anexo 3).

Programa preliminar de ejecución e inversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). Se hará uso de

indicar la duración de tiempo (semanal). Dentro de los requerimientos constructivos se considerarán todos los materiales que habrán de incorporarse a la obra. Asimismo deberá considerarse el costo de la mano de obra y el transporte de

de trabajo, con responsable de la misma.

la Dirección ad de San José Pínula,

a.m. a 9:30 a.m.

Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de

Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). Declaración Jurada en original del profesional (Ingeniero o Arquitecto) a ejecutar la obra, delegado residente de la misma, incluyendo experiencia comprobable en trabajos similares y de quien se tiene que acompañar constancia de Colegiado activo,

Declaración jurada del domicilio fiscal de la empresa o entidad participante, firmada por el propietario o representante legal. Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa.

de La Patente de Sociedad (cuando

Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad y sus modificaciones o ampliaciones (cuando corresponda). Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente del

Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o del Documento del propietario de la empresa o del

aga constar que su inscripción y


1.6.1.16 Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, emitida a favor deJosé Pínulael país.

1.6.1.17 Constancia del OFERENTE de estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Infraestructura y Viviendapara dicho proyecto, mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. debe ser superior a la oferta (total o por paquetes) que presente. y listado de otras especialidad

1.6.1.18 Reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad, haciéndolo constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto haya obtenido.

1.6.1.19 Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas.

1.6.1.20 Presentar lleno el Formulario de Aceptación de Bases

1.6.1.21 Constancia reciente de inscripción Proveedores del Sistema Guatecompras, anterior a la fechnumeral 4 y 73 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Artículo 54 bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.6.1.22 Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee:

1. Identificación del cuentahabiente;2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que

posee; 4. Tiempo de manejo de la cuenta;5. Clase de cuentahabientes;6. Determinación si 7. Saldo del deudor, y8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la

normativa correspondiente;

El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato respectivo que contenga la información detallada.

1.6.1.23 Declaración Jurada sobre la inexistencia de el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

1.6.1.24 Declaración Jurada que haga constar que toda información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de


Guatemala, C.A. Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, emitida a favor de la Municipalidad de San

Pínula, por afianzadora legalmente autorizada para operar en

Constancia del OFERENTE de estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el mismo debe ser específico y exclusivo para dicho proyecto, en las especialidades requeridas, emitida como mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. La capacidad económica del oferente debe ser superior a la oferta (total o por paquetes) que presente. y listado de otras especialidades que posea. Reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad, haciéndolo constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto haya obtenido. Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas. Presentar lleno con autentica de firmas y timbres correspondientes

Formulario de Aceptación de Bases (ver Anexo 11)Constancia reciente de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema Guatecompras, como máximo del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas. numeral 4 y 73 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Artículo 54 bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y

ciones bancarias que posee:

Identificación del cuentahabiente; Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;

Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que

Tiempo de manejo de la cuenta; Clase de cuentahabientes; Determinación si posee créditos; Saldo del deudor, y

Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente;

El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato

ivo que contenga la información detallada. (Ver anexo Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. Declaración Jurada que haga constar que toda información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de


Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del Municipalidad de San

para operar en

Constancia del OFERENTE de estar inscrito en el Registro de Ministerio de Comunicaciones,

el mismo debe ser específico y exclusivo idades requeridas, emitida como

mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de La capacidad económica del oferente

debe ser superior a la oferta (total o por paquetes) que presente. y

Reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad, haciéndolo constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto

Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que

con autentica de firmas y timbres correspondientes (ver Anexo 11)

y habilitación en el Registro de como máximo del mes

. Artículos 19 numeral 4 y 73 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Artículo 54 bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y

Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que

Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la

El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato

(Ver anexo 12) de interés entre

el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas

Declaración Jurada que haga constar que toda información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de


proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta actualizada y es de fácil acceso.

1.6.1.25 Declaración Jurada mediante Aoferente haga constar que comprende y acepta la siguiente disposición:“CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones conteniddel Decreto diecisiete guion setenta y tres (17la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS.”

1.6.1.26 Fotocopia de la Constancia de estar inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.).

1.6.1.27 Presentar (Ver Anexo 7).

Todos los documentos descritos en todo el inciso requisitos fundamentales de la presente registrarse no se aceptarán sin la respectiva razón de inscripción. Los documentos que deban llenar formalidades legales, no se aceptarán sin estos.

1.6.2 REQUISITOS NO FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA

1.6.2.1 Fotocopia legalizada de recibos de pago del I.V.A., I.S.R.correspondiente al trimestre o al mes anterior de la presentación de la oferta.

Los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases deberán satisfacerse en la propia oferta; caso contrario, la Junta de Cotización rechazará la oferta, sin responsabilidad de su parte

1.7 ENTREGA Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de estipula un plazo de cuatro (Contratista reciba el anticipo correspondiente 1.8 MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

De conformidad con el artículo 41 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando Carta de Oferta de Licitación de Obra que aparece identificado como Anexo 1.


Guatemala, C.A. proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta actualizada y es de fácil acceso. Declaración Jurada mediante Acta Notarial por medio de la cual el oferente haga constar que comprende y acepta la siguiente disposición: “CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo EL CONTRATISTAmanifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS.” Fotocopia de la Constancia de estar inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.). Presentar Currículum Vitae del delegado residente de la Obra (Ver Anexo 7).

Todos los documentos descritos en todo el inciso 1.6.1) son considerados como requisitos fundamentales de la presente Licitación. Los documentos que deban

rán sin la respectiva razón de inscripción. Los documentos que deban llenar formalidades legales, no se aceptarán sin estos.

REQUISITOS NO FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA

Fotocopia legalizada de recibos de pago del I.V.A., I.S.R.correspondiente al trimestre o al mes anterior de la presentación de la oferta.

Los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases deberán satisfacerse en la propia oferta; caso contrario, la Junta de Cotización rechazará

responsabilidad de su parte.

Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de (4) meses, a partir del día siguiente de la fecha en que el

Contratista reciba el anticipo correspondiente al Contrato Administrativo.

MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

De conformidad con el artículo 41 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando

de Obra que aparece identificado como Anexo 1.


proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta

cta Notarial por medio de la cual el oferente haga constar que comprende y acepta la siguiente

EL CONTRATISTA manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así

as en el Capítulo III del Título XIII 73) del Congreso de

la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada

sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema

Fotocopia de la Constancia de estar inscrito en el Instituto

Currículum Vitae del delegado residente de la Obra

son considerados como . Los documentos que deban

rán sin la respectiva razón de inscripción. Los documentos que

REQUISITOS NO FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA

Fotocopia legalizada de recibos de pago del I.V.A., I.S.R. e I.S.O., correspondiente al trimestre o al mes anterior de la presentación de

Los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases deberán satisfacerse en la propia oferta; caso contrario, la Junta de Cotización rechazará

Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de Licitación se día siguiente de la fecha en que el

MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

De conformidad con el artículo 41 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando el modelo de

de Obra que aparece identificado como Anexo 1.


Los precios unitarios y totales que figuren en la oferta que corresponden a las presentes basesmás de dos (2) decimales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado para presentar la oferta deberá ser rotulado conforme el Modelo de Presentación de Ofer El Proyecto de Contrato Administrativo contendrá las condiciones de pago y condiciones de contratación de los servicios solicitados mediante estas bases. 1.9 RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas por La Junta año dos mil quince (201Municipalidad de San José Pínulazona dos (7ª avenida 03-13 zona 2)Consejo Municipal.

Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de apertura de plicas (artículo 24 de

La Junta de Licitación presentes bases de licitación. 1.10 CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La Junta de Licitación 28 y 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y basados también en lo que estipula el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo estipulado en las presentes Bases. La Junta de información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que modifique la oferta.

La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se aporta en las ofertas, así como investigar

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base en el cual la Junta de Licitación ponderaciones:

CalidadPrecio Tiempo de EntregaExperienciaPresentación de la oferta


Guatemala, C.A. Los precios unitarios y totales que figuren en la oferta en los anexos

a las presentes bases, deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta

fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado para presentar la oferta deberá ser rotulado conforme el Modelo de Presentación de Oferta (ver Anexo

El Proyecto de Contrato Administrativo contendrá las condiciones de pago y condiciones de contratación de los servicios solicitados mediante estas bases. (Ver Anexo 9

RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas por La Junta de Licitación el día siete (715), a las nueve horas (9:00), en las oficinas de La Pínula, ubicada en la séptima avenida cero tres guion trece

13 zona 2), de San José Pínula en el Salón de Sesiones del

Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de apertura de plicas (artículo 24 de La Ley de Contrataciones del Estado).

Licitación utilizará como criterios de calificación los estipulados en las .

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Licitación hará la calificación de las ofertas como lo regula el 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y basados también en lo que estipula el

rtículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo estipulado en las presentes Bases. La Junta de Licitación podrá solicitar aclaración o información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que

La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se aporta en las ofertas, así como investigar cualquier extremo que le parezca dudoso.

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base

Licitación procederá a calificar, tomando en cuenta las siguientes

Criterio Ponderación Calidad 25%

35% Tiempo de Entrega 15% Experiencia 20% Presentación de la oferta 5%

Total 100%


en los anexos No. 3, 4 y 5 deberán ser fijos, expresados en quetzales no

, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado para presentar

ta (ver Anexo 8).

El Proyecto de Contrato Administrativo contendrá las condiciones de pago y condiciones xo 9).

7) de abril del , en las oficinas de La

séptima avenida cero tres guion trece en el Salón de Sesiones del

Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de

utilizará como criterios de calificación los estipulados en las

regula el Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y basados también en lo que estipula el

rtículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo solicitar aclaración o

información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que

La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se cualquier extremo que le parezca dudoso.

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base

rá a calificar, tomando en cuenta las siguientes


Para el presente caso, la Junta de estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido todas las ofertas y antes de abrir las plicas correspondientes.

1.10.1 EVALUACION DE PONDERACIONES

La evaluación de ponderaciones se realizara

a) CALIDADciento (25%), obteniéndose en función al objeto y/o especialidad para lo que fue creada la empresa o entidad partic

b) PRECIOciento (35%), el que se obtendrá de conformidad con la integracostos que se presentaráprecio mástipo uno, que es la que se

c) TIEMPO DE ENTREGAdel quince urgencia de que requiera y la calidad del mismo, acomodado de conformidad con lo que establecen las bases de

d) EXPERIENCIA:ciento (20documental de los trabajos realizados que sean análogos o del mismo tipo que se haya realizado con anterioridad y que se haya finalizado satisfacción del contratante.

e) PRESENTACIÓN DE LA OFERTAponderación máximaexactitud del cronograma presentado por el oferente

Todas las ponderaciones suman un gran total del cien por ciento (100%), el cual

se calificará de conformidad con los criterios establecidos en los incisos uno punto diez punto dos (1.10.2) de las bases de denominada regla de tres, en la que se indicará que el porcentaje máximo establecido equivaldrá a diez (10) puntos; para definir la ponderación se establecerá una tabla con los números cardinales del uno al diez, siendo uno la ponderación alta; la junta podrá en base al estudio del expediente evaluar cada oferta dentro de la ponderación correspondiente indicando su puntaje y este puntaje será el que multiplicará por el porcentaje máximo permitido y el resultado obtenido se dividirá dentro máximo permitido, para cada caso, respectivamente, siendo éste el resultado final que constará en el acta y que sumados los obtención de la calificación necesaria para la adjudicación de la obra alindicando los subsiguientes punteos para una posible adjudicación en caso el ganador no pueda suscribir el contrato administrativo correspondiente


Guatemala, C.A.

Para el presente caso, la Junta de Licitación tomará en cuenta el costo total oficial estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido todas las ofertas y antes de abrir las plicas correspondientes.

EVALUACION DE PONDERACIONES

La evaluación de ponderaciones se realizara de la siguiente forma:

CALIDAD: Se calificará con una ponderación del veinticinco %), obteniéndose en función al objeto y/o especialidad para

lo que fue creada la empresa o entidad participante.

PRECIO: Se calificará con una ponderación del treinta 5%), el que se obtendrá de conformidad con la integra

costos que se presentarán con las ofertas, teniendo como criterio el más bajo para la ejecución de la obra sin que pierda la calidad

que es la que se requiere en la presente Licitación.

TIEMPO DE ENTREGA: Se calificará con una ponderación máxima quince por ciento (15%), que se obtendrá de la necesidad y

urgencia de que requiera la obra para la ejecución, como la puntualidad y la calidad del mismo, acomodado de conformidad con lo que

blecen las bases de licitación.

EXPERIENCIA: Se calificará con una ponderación del 20%), obteniéndose de la currícula o reseña histórica

documental de los trabajos realizados que sean análogos o del mismo tipo que se haya realizado con anterioridad y que se haya finalizado satisfacción del contratante.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Se calificará con unaponderación máxima del cinco por ciento (5%), y se establecerá de la exactitud del cronograma presentado por el oferente.

Todas las ponderaciones suman un gran total del cien por ciento (100%), el cual se calificará de conformidad con los criterios establecidos en los incisos uno punto diez punto dos (1.10.2) de las bases de Licitación, y haciendo la fórmula matemática

nada regla de tres, en la que se indicará que el porcentaje máximo establecido equivaldrá a diez (10) puntos; para definir la ponderación se establecerá una tabla con los números cardinales del uno al diez, siendo uno la ponderación más baja y, diez la alta; la junta podrá en base al estudio del expediente evaluar cada oferta dentro de la ponderación correspondiente indicando su puntaje y este puntaje será el que multiplicará por el porcentaje máximo permitido y el resultado obtenido se dividirá dentro máximo permitido, para cada caso, respectivamente, siendo éste el resultado final que constará en el acta y que sumados los cinco porcentajes, darán el gran total para la obtención de la calificación necesaria para la adjudicación de la obra alindicando los subsiguientes punteos para una posible adjudicación en caso el ganador no pueda suscribir el contrato administrativo correspondiente.


cuenta el costo total oficial estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido

veinticinco por %), obteniéndose en función al objeto y/o especialidad para

treinta y cinco por 5%), el que se obtendrá de conformidad con la integración de

n con las ofertas, teniendo como criterio el sin que pierda la calidad

Licitación.

ponderación máxima %), que se obtendrá de la necesidad y

ejecución, como la puntualidad y la calidad del mismo, acomodado de conformidad con lo que

e calificará con una ponderación del veinte por %), obteniéndose de la currícula o reseña histórica y

documental de los trabajos realizados que sean análogos o del mismo tipo que se haya realizado con anterioridad y que se haya finalizado a

Se calificará con una ciento (5%), y se establecerá de la

Todas las ponderaciones suman un gran total del cien por ciento (100%), el cual se calificará de conformidad con los criterios establecidos en los incisos uno punto diez

, y haciendo la fórmula matemática nada regla de tres, en la que se indicará que el porcentaje máximo establecido

equivaldrá a diez (10) puntos; para definir la ponderación se establecerá una tabla con los baja y, diez la más

alta; la junta podrá en base al estudio del expediente evaluar cada oferta dentro de la ponderación correspondiente indicando su puntaje y este puntaje será el que multiplicará por el porcentaje máximo permitido y el resultado obtenido se dividirá dentro del puntaje máximo permitido, para cada caso, respectivamente, siendo éste el resultado final que

porcentajes, darán el gran total para la obtención de la calificación necesaria para la adjudicación de la obra al oferente e, indicando los subsiguientes punteos para una posible adjudicación en caso el ganador no


FORMULA: Puntaje Obtenido= PO Ponderación Máxima Permitida Puntaje Máximo= PM

1.10.1.1 La Junta de completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.

1.10.1.2 La Junta de pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes casos:

1.10.1.2.1 En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La Municipalidad de San José

1.10.1.2.2 En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor total de aquella.

1.10.2 LOS SIGUIENTES CRITERIOS SON IMPORTANTES:

1.10.2.1 En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio

que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere diferencia entre unos y otros,válido el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la oferta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el siguiente lugar de acuerdo al precio oficial establecido.

1.10.2.2 Si la oferta no variare de la manera anterior, pero afecal adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de acuerdo, La Junta rechazará su oferta.

1.10.2.3 Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

1.10.2.4 Se considerará que una oferta se ajusta a los documentos de Licitación, cuando corresponda sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, basándose en los documentos que constituya la propia oferta sin recurrexternos.

1.10.2.5 Si la Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no cumple los requisitos fundamentales de esta rechazará y el defecto no podr

1.10.2.6 La Junta podrárequisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Oferente.


Guatemala, C.A.

PO x PMP = % de PonderaciónPonderación Máxima Permitida = PMP PM

La Junta de Licitación examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.La Junta de Licitación podrá tomar en cuenta que los oferentes pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes

En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La Municipalidad de San José Pínula, que induzcan a error al oferente; y,En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor total de aquella.

LOS SIGUIENTES CRITERIOS SON IMPORTANTES:

En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere diferencia entre unos y otros, o con los subtotales y/o totales, será

el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la

rta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el siguiente lugar de acuerdo al precio oficial establecido. Si la oferta no variare de la manera anterior, pero afectare al contratista al adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de acuerdo, La Junta rechazará su oferta. Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. Se considerará que una oferta se ajusta a los documentos de

, cuando corresponda sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, basándose en los documentos que constituya la propia oferta sin recurr

a Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no cumple los requisitos fundamentales de esta Licitación, la misma se rechazará y el defecto no podrá ser subsanado posteriormente.La Junta podrá desestimar errores menores de forma, (que no sean requisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro


= % de Ponderación

examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.

podrá tomar en cuenta que los oferentes pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes

En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La induzcan a error al oferente; y,

En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor

En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere

o con los subtotales y/o totales, será el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la

integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la

rta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el

tare al contratista al adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de

Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto

Se considerará que una oferta se ajusta a los documentos de , cuando corresponda sin diferencias de importancia, a todas

las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, basándose en los documentos que constituya la propia oferta sin recurrir a factores

a Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no , la misma se

á ser subsanado posteriormente. desestimar errores menores de forma, (que no sean

requisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro


1.11 ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

A fin de facilitar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de Licitación podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni en aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado 1.12 RECHAZO DE OFERTAS

La Junta de Licitación que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado, según lo establece el artículo 30 de La LeyEstado y su respectivo reglamento.

1.13 ADJUDICACIÓN

Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los criterios arriba descritos, la Junta de la que documentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una o varias actas administrativas pormenorizadas, dentro del plazodel día en que se produjo la recepción de ofertas. Asimismo consignará los nombres de las personas individuales aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.

La Junta de Licitación cual se publicará en GUATECOMPRAS, y se notificarámedio de la notificación electrónica. (Articulo número 35 Decreto 57República de Guatemala, Ley del Decreto 27-2009)

Si a la convocatoria a procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley de Contrataciones del Estado.

La Junta de Licitación publicara su decisión por medio de acta administrativa la cual se publicara en GUATECOMPRAS, y se notificara en el plazo que estipula la Ley, por medio de la notificación electrónica. (Articulo número 3República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el del Decreto 27-2009) 1.14 DERECHO DE PRESCINDIR

La Municipalidad de San José Contrataciones del Estado, se reservala responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor


Guatemala, C.A.

ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

ar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en

forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley

de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo5 del Decreto 27-2009

RECHAZO DE OFERTAS

Licitación podrá rechazar, sin responsabilidad de su parteque no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado, según lo establece el artículo 30 de La Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento.

Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los criterios arriba descritos, la Junta de Licitación efectuará la adjudicación correspondiente,

umentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una o varias actas administrativas pormenorizadas, dentro del plazo diez días hábiles del día en que se produjo la recepción de ofertas. (Artículo 12 del reglamento de la Ley)Asimismo consignará los nombres de las personas individuales o jurídicas conforme aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.

Licitación publicará su decisión por medio de acta admen GUATECOMPRAS, y se notificará en el plazo que estipula la Ley, por

medio de la notificación electrónica. (Articulo número 35 Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el

Si a la convocatoria a licitar, se presentará un solo oferente, La Junta de procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley de Contrataciones del Estado.

publicara su decisión por medio de acta administrativa la cual se publicara en GUATECOMPRAS, y se notificara en el plazo que estipula la Ley, por medio de la notificación electrónica. (Articulo número 35 Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el

DERECHO DE PRESCINDIR

Municipalidad de San José Pínula, conforme el artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado, se reservará el derecho de prescindir de la negociación, bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor


ar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en

forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley

2009.

podrá rechazar, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los

de Contrataciones del

Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los efectuará la adjudicación correspondiente,

umentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una diez días hábiles a partir

12 del reglamento de la Ley). jurídicas conforme

aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.

su decisión por medio de acta administrativa la en el plazo que estipula la Ley, por

92 del Congreso de la de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo 6

un solo oferente, La Junta de Licitación procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley

publicara su decisión por medio de acta administrativa la cual se publicara en GUATECOMPRAS, y se notificara en el plazo que estipula la Ley, por

92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo 6

, conforme el artículo 37 de la Ley de el derecho de prescindir de la negociación, bajo

la responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor


comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del Contrato respectivo.


Guatemala, C.A. comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del


comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del


GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO 2.1 GARANTÍAS

El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a continuación:

2.1.1 Garantía de Sostenimiento de Oferta

La firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Fianza de Sostenimiento de Oferta a favor depor el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días. La Fianza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la recepción de ofertas. La Junta de oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.

2.1.2 Garantía de Cumplimiento

El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deMunicipalidad de San José garantía de cumplimiento equivalente al contrato, que asegurará el cumpcontractuales; esta garantía se hará efectiva PINULA cuando ocurra el incumplimiento de las mismas. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de cumplimiento, duna afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá hacerla efectiva la incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, Municipalidad de San José Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio de la respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará ccumplimiento se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de conservación de la obra.

2.1.3 Garantía de Anticipo El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deMunicipalidad de San José garantía de anticipo ya sea mediante fianza o hipoteca por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se


Guatemala, C.A.

CAPITULO II GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO

El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a

Garantía de Sostenimiento de Oferta

firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Fianza de Sostenimiento de Oferta a favor de la Municipalidad de San José por el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días.

anza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la recepción de ofertas. La Junta de Licitación estará facultada para rechazar la oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.

Garantía de Cumplimiento

ontratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deMunicipalidad de San José Pínula, dentro del plazo establecido por la ley, una garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que asegurará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales; esta garantía se hará efectiva a la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

cuando ocurra el incumplimiento de las mismas. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de cumplimiento, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá

la Municipalidad de San José Pínula, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto,

de San José Pínula dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición

Municipalidad, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de conservación de la obra.

Garantía de Anticipo

El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deSan José Pínula, dentro del plazo establecido por la ley, una

garantía de anticipo ya sea mediante fianza o hipoteca por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se


El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a

firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Municipalidad de San José Pínula,

por el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días.

anza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la estará facultada para rechazar la

oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.

ontratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción de la , dentro del plazo establecido por la ley, una

0%) del valor total del limiento de todas y cada una de las obligaciones

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ cuando ocurra el incumplimiento de las mismas. En el caso que la

eberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá

, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, la

dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición

, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno,

onstar en la póliza respectiva. La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de

El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción de la , dentro del plazo establecido por la ley, una

garantía de anticipo ya sea mediante fianza o hipoteca por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se


amortice el valor del anticipo cubriendoestará vigente hasta su total amortización. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de anticipo, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá hacerla efectiva incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, Municipalidad dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio deMunicipalidad, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días conrequerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. 2.1.4 Garantía de Conservación de Obra

El Contratista otorgará garantía de conservación por el

quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva de la obra.

2.1.5 Garantía de Saldos Deudores

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado de Guatemala, de terceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor deMunicipalidad de San José misma. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la fianza.

2.2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

2.2.1 PAGOS

2.2.1.1 Alcance de los Pagos

Excepto en los casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por


Guatemala, C.A. amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.

En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de anticipo, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta

rla efectiva la Municipalidad de San José Pínula, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto,

dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio de

, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva.

Garantía de Conservación de Obra

El Contratista otorgará garantía de conservación por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de

el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva

Garantía de Saldos Deudores

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado de Guatemala, de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINUterceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor deMunicipalidad de San José Pínula, como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Alcance de los Pagos

s casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por


siempre el máximo del saldo deudor y

En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de anticipo, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta

, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, la

dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que legal y pertinente, efectuado lo cual o

vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio de la , sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La

tados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno,

equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de

el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA o de

terceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor de la

, como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la

s casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por


la cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por las medidas finales.

En los renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el

porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán hechas por el Supervisor.

Los pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como

alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, a los costos de la fecha de oflos planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos surgidos durante la ejecución de la obra, hasta su recepcpor o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones que tenga que otorgar el Contratista.

2.2.1.2 Ampliación del Monto del Contrato

Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta en

un 20% arriba o abajo del monto original del contrato ajustado como lo que establecen los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto se suplementario o acuerdos de trabajo extra autorizados por Administrativa Superior de

Si las variaciones llegaran a exceder el 20% pero no sobrepasan el valor original ajustado se tendrá que celebrar un nuevo contrato adicional.

Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de las variaciones a que se refiere Estado.

2.2.1.3 Pagos Parciales o Estimaciones

Se podrán realizar pagos parciales aperiódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que periódicamente de acuerdo con las estipulaciones pactadasde Contrataciones del Estado).

2.2.1.4 Forma de Pago

La Municipalidad de San José veinte por ciento (20%) del total de la obra,contratista la garantía de anticipo y la garantía de cumplimiento; y realizará pagos parciales dentro del plazo


Guatemala, C.A. la cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por

renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán hechas por el Supervisor.

pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, a los costos de la fecha de oferta, gastos imprevistos, definidos por los planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos surgidos durante la ejecución de la obra, hasta su recepción definitiva, motivados por o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones que tenga que otorgar el Contratista.

Ampliación del Monto del Contrato

Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta en un 20% arriba o abajo del monto original del contrato ajustado como lo que establecen los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto se deberán emitir órdenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra autorizados por Administrativa Superior de la Municipalidad de San José Pínula.

Si las variaciones llegaran a exceder el 20% pero no sobrepasan el valor original ajustado se tendrá que celebrar un nuevo contrato adicional.

Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de

a que se refiere el Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del

Pagos Parciales o Estimaciones

Se podrán realizar pagos parciales al contratista contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán

de acuerdo con las estipulaciones pactadas (artículo 59 de la Leyde Contrataciones del Estado).

Forma de Pago

Municipalidad de San José Pínula, tramitará el pago de anticipo por un veinte por ciento (20%) del total de la obra, una vez se haya otorgado por parte del contratista la garantía de anticipo y la garantía de cumplimiento; y realizará pagos parciales dentro del plazo que establezca a partir de la recepción de la


la cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por

renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán

pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo,

erta, gastos imprevistos, definidos por los planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos

ión definitiva, motivados por o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones

Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta en un 20% arriba o abajo del monto original del contrato ajustado como lo que establecen los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra autorizados por la Autoridad

Si las variaciones llegaran a exceder el 20% pero no sobrepasan el 40% del valor original ajustado se tendrá que celebrar un nuevo contrato adicional.

Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de

Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del

l contratista contra estimaciones podrán efectuarse

(artículo 59 de la Ley

, tramitará el pago de anticipo por un una vez se haya otorgado por parte del

contratista la garantía de anticipo y la garantía de cumplimiento; y realizará pagos la recepción de la


documentación completa de la estimación, así como otros dopuedan estipularse en el contrato. Los pagos de la estimación serán moneda nacional, Quetzales,

2.2.1.5 Información sobre la Tabla de Renglones de Trabajo

Con el fin de evitar el papeleo innecesario en el estimaciones mensuales, y minimizar la posibilidad de errores, se deberán utilizar los renglones de trabajo siguientes de la Tabla que se muestra a continuación:

• RENGLÓN DESCRIPCIÓN:

No. RENGLON

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

2.00 PREPARACION DE TERRENO

3.00 NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE

4.00 PAVIMENTACION

5.00 BORDILLO

6.00 CAJA DE REJILLA

7.00 POZOS DE ABSORCION

8.00 RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR

9.00 LIMPIEZA

El oferente al presentar su oferta deberá cumplir con lo establecido en los

anexos de las presentes bases de modificarse.

2.3 PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES

El Contratista no podrá ceder, cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.

El contratista solamente cuando esté estipulado en el contrato y obtengcontratante. Los subcontratistas no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley. 2.4 SANCIONES PECUNIARIAS POR RETRASO EN

OBRA

De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el pago de una multa equivalente al cero punto cinco por millar


Guatemala, C.A. documentación completa de la estimación, así como otros documentos que puedan estipularse en el contrato. Los pagos de la estimación serán moneda nacional, Quetzales, por medio de cheque.

Información sobre la Tabla de Renglones de Trabajo

Con el fin de evitar el papeleo innecesario en el contrato y en el pago de las estimaciones mensuales, y minimizar la posibilidad de errores, se deberán utilizar los renglones de trabajo siguientes de la Tabla que se muestra a continuación:

RENGLÓN DESCRIPCIÓN:

TRABAJOS PRELIMINARES

PREPARACION DE TERRENO

NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE

POZOS DE ABSORCION

RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR

El oferente al presentar su oferta deberá cumplir con lo establecido en los anexos de las presentes bases de licitación, los cuales no podrán variarse ni

PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES

El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.

El contratista solamente podrá subcontratar partes predeterminadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.

SANCIONES PECUNIARIAS POR RETRASO EN LA PROGRAMACION DE

De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el pago de una multa equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor total del


cumentos que puedan estipularse en el contrato. Los pagos de la estimación serán otorgados en

contrato y en el pago de las estimaciones mensuales, y minimizar la posibilidad de errores, se deberán utilizar los renglones de trabajo siguientes de la Tabla que se muestra a continuación:

El oferente al presentar su oferta deberá cumplir con lo establecido en los , los cuales no podrán variarse ni

PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES

vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.

subcontratar partes predeterminadas de la obra, a autorización por escrito de la autoridad

estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.

LA PROGRAMACION DE

De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el

(0.5 o/oo) del valor total del


contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la Municipalidad de San José parte, sin necesidad de declaración judicsu liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro contratista. 2.5 OTROS

2.5.1 PLANOS DE TRABAJO

El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planostrabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia.

Podrán ser presentad

a la escala adecuada de acuerdo al tipo de detalle.

Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por el Supervisor y la Dirección Municipal de Planificación José Pínula.

2.5.2 PLANOS FINALES

El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos

finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para el trámite de la liquidación respectiva; firmados, timbprofesional en la materia.

2.5.3 INICIO DE LAS OBRAS

El inicio de ejecución de la obra podrá ser a partir

fecha en que el Contratista reciba Administrativo, sin perjuicio

2.5.4 CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN OBRA

La Municipalidad de San José

cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA

2.5.5 LIBROS Y REGISTROS

El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de las obras

libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de Infraestructura Públicade San José Pínula, y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los representantes del Municipalidad de San José


Guatemala, C.A. contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato,

Municipalidad de San José Pínula podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte, sin necesidad de declaración judicial y/o trámite administrativo e independiente de su liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro

PLANOS DE TRABAJO

El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planostrabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia.

Podrán ser presentados en los formatos: A1, A2 y A3; según se requiera y a la escala adecuada de acuerdo al tipo de detalle.

Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección Municipal de Planificación de La Municipalidad

PLANOS FINALES

El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para el trámite de la liquidación respectiva; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia.

INICIO DE LAS OBRAS

El inicio de ejecución de la obra podrá ser a partir del día siguiente fecha en que el Contratista reciba el anticipo correspondiente al Contrato

, sin perjuicio del plazo establecido.

CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN OBRA

Municipalidad de San José Pínula se reserva el derecho de efectuar cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, antes de la suscripción del Contrato.

LIBROS Y REGISTROS

El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de las obras libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de

Pública de la Contraloría General de Cuentas y de la , y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los

Municipalidad de San José Pínula.


contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su

ial y/o trámite administrativo e independiente de su liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro

El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planos de trabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos;

os en los formatos: A1, A2 y A3; según se requiera y

Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por Municipalidad de San

El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para

rados y sellados por el

del día siguiente de la el anticipo correspondiente al Contrato

se reserva el derecho de efectuar cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio

suscripción del Contrato.

El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de las obras libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de

de la Contraloría General de Cuentas y de la Municipalidad , y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los


El Contratista se sujetará a fiscalización para establecer scon los requisitos de fuente y origen de los bienes, servicios y otros. 2.5.6 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en

casos fortuitos (sucesos que acontecen por azar, sin poder impuorigen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio, hundimiento, derrumbe, etc.).

2.5.6.1 PRORROGA DEL TIEMPO CONTRACTUAL DE LA OBRA

A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable al contratista.

Para este caso en particular, el contratista, dentrodías de ocurrido el hecho, notificará aMunicipalidad de San José contrato, a efecto que se levante el acta correspondiente.

La Dirección Municipal de PlanificaciónPínula evaluará la solicitud del contratista, técnicamente, realizando una inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la prórroga solicitada.

Desaparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de dicho departamento para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho el contratista.

Si por cualquierdesarrollo normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga Municipal de Planificación motivos que la justifican. de San José Pínula resolverá si ha lugar o no a lo solicitado.

2.5.7 RECEPCION Y LIQUIDACION

2.5.7.1 Inspección y Recepción Final.

Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por


Guatemala, C.A. El Contratista se sujetará a fiscalización para establecer su cumplimiento

con los requisitos de fuente y origen de los bienes, servicios y otros.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en casos fortuitos (sucesos que acontecen por azar, sin poder imputar a nadie su origen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio,

miento, derrumbe, etc.).

PRORROGA DEL TIEMPO CONTRACTUAL DE LA OBRA

A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable al contratista.

Para este caso en particular, el contratista, dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho, notificará a la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San José Pínula, indicando las implicaciones en la ejecución del contrato, a efecto que se levante el acta correspondiente.

a Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José evaluará la solicitud del contratista, técnicamente, realizando una

inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la

saparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de dicho departamento para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho el

Si por cualquier otra causa no imputable al contratista se afecta el desarrollo normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pínula, exponiendo los motivos que la justifican. La Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad

resolverá si ha lugar o no a lo solicitado.

RECEPCION Y LIQUIDACION

Inspección y Recepción Final.

Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los

esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por


u cumplimiento

Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en tar a nadie su

origen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio,

A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por

del plazo de diez (10) Dirección Municipal de Planificación de la

, indicando las implicaciones en la ejecución del

Municipalidad de San José evaluará la solicitud del contratista, técnicamente, realizando una

inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la

saparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de dicho departamento para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho el

otra causa no imputable al contratista se afecta el desarrollo normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga a la Dirección

, exponiendo los La Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad

Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los

esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por


escrito sus observacionesdiferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a Municipalidad, la que dentro de los cinco (5) Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros. El supervisor y el representante del contratista colaboraran con la misma.

Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará constar en acta:

a) Las correcciones que debe efectuar el contratista.b) El tiempo a emplearse.c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo

contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del representante del contratista, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. obra será la del cierre de la última acta.

2.5.7.2 Liquidación

Inmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe deIgual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato. (Artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado

2.5.7.3 Aprobación de la Liquidación

La Comisión deberá practicar la liqsiguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar un proyecto de liquidación a la autoridad admdeberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación ppor el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. (Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


Guatemala, C.A. escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la Autoridad Administrativa Superior de la

, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros. El supervisor y el representante del contratista colaboraran con la misma.

Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de n definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de

notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos,

hará constar en acta:

Las correcciones que debe efectuar el contratista. El tiempo a emplearse. Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al

el aviso por escrito del representante del contratista, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección,

iendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta.

nmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato.

56 de la Ley de Contrataciones del Estado).

Aprobación de la Liquidación

La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los 90 días siguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar un proyecto de liquidación a la autoridad administrativa. Esta deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación ppor el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. (Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).


al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor

la Autoridad Administrativa Superior de la días siguientes nombrará la Comisión

Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros. El supervisor y

Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de n definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de

notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos,

Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al

el aviso por escrito del representante del contratista, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección,

ción definitiva de la

nmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y

los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato.

uidación, dentro de los 90 días siguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista

inistrativa. Esta deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada

57 de la Ley de Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de


DISPOSICIONES ESPECIALES

3.1 En Relación a las Disposiciones Especiales

El Oferente deberá presentar 3.2 Ubicación del proyecto

El Proyecto incluido en la presente la Aldea Concepción Pinula, Municipio de San José Pinula 3.3 Ejecución del proyecto

Se proporcionarán planos para estos proyectos que el ejecutor deberá adaptar según la descripción dada en los datos de la 3.4 La entrega de papelería

Los documentos estarán a disposición de los interesados en Guatecompras o bien podrán ser retirados directamente por el interesado en las oficinas de la San José Pínula, ubicadas en la dos (2) de San José Pínula, quien firmará copia de la invitación general. 3.5 Visita al área del proyecto

La Visita al área del proyecto es una condición necesaria para la presentación de ofertas. La visita es por cuenta y riesgo del oferente. no reconocerá ningún gasto por este conceptoDirección Municipal de Planificación. 3.6 Transporte de materiales

El Ejecutor es responsable por el hasta llegar al proyecto. Dicho costo deberá estar incluido en el precio unitario de cada renglón. 3.7 Tabla de precios unitarios

En cada proyecto deberá incluirse una tabla de precios unitariosfiguren en la oferta en los anexosdeberán ser fijos, expresado en quetzales no todas las actividades necesarias para la realización del proyecto y cada actividad.


Guatemala, C.A.

CAPITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES

Disposiciones Especiales de Construcción y Planos

El Oferente deberá presentar todo lo solicitado para la ejecución del proyecto

Ubicación del proyecto

El Proyecto incluido en la presente Licitación se encuentra ubicado en Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala

proyecto

Se proporcionarán planos para estos proyectos que el ejecutor deberá adaptar según la descripción dada en los datos de la Licitación (Ver Anexo 10).

La entrega de papelería

Los documentos estarán a disposición de los interesados en Guatecompras o bien podrán ser retirados directamente por el interesado en las oficinas de la Municipalidad de

ubicadas en la séptima (7ª) avenida cero tres guion trece , quien firmará copia de la invitación general.

Visita al área del proyecto

La Visita al área del proyecto es una condición necesaria para la presentación de or cuenta y riesgo del oferente. La Municipalidad de San José

ningún gasto por este concepto, y será acompañado por personal de la Dirección Municipal de Planificación.

Transporte de materiales

El Ejecutor es responsable por el pago del transporte y entrega de materiales hasta llegar al proyecto. Dicho costo deberá estar incluido en el precio unitario de cada

Tabla de precios unitarios

En cada proyecto deberá incluirse una tabla de precios unitarios figuren en la oferta en los anexos No. 3, 4 y 5 que corresponden a las presentes basesdeberán ser fijos, expresado en quetzales no más de dos (2) decimales; debe contener todas las actividades necesarias para la realización del proyecto y el precio unitario por


de Construcción y Planos

todo lo solicitado para la ejecución del proyecto.

ubicado en la entrada a , Departamento de Guatemala.

Se proporcionarán planos para estos proyectos que el ejecutor deberá adaptar

Los documentos estarán a disposición de los interesados en Guatecompras o bien Municipalidad de

avenida cero tres guion trece (03-13) zona

La Visita al área del proyecto es una condición necesaria para la presentación de La Municipalidad de San José Pínula

, y será acompañado por personal de la

pago del transporte y entrega de materiales hasta llegar al proyecto. Dicho costo deberá estar incluido en el precio unitario de cada

y totales que No. 3, 4 y 5 que corresponden a las presentes bases,

; debe contener el precio unitario por


3.8 Especialidad de la empresa ejecutora

De acuerdo a la obra, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendade las siguientes especialidades:

• Pavimentos • Urbanizaciones • Pavimento rígido • Pavimento flexible • Caminos rurales

.


Guatemala, C.A.

Especialidad de la empresa ejecutora

De acuerdo a la obra, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en cualquiera

siguientes especialidades:


De acuerdo a la obra, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de , en cualquiera


ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARACALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA


Guatemala, C.A.

CAPITULO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA: "MEJORAMIENTO

ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.".


MEJORAMIENTO ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ


CARTA DE OFERTA DE NÚMERO

OFERENTE: _____________________________________________________________

(Nombre del propietario o razón social de la entidad) A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA________________________________________

(Nombres y apellidos del propietario o representante legal)De _________ años______________, _____________, __________________________,

(Estado Civil)Con domicilio en: _________________con Documento Personal de Identificación No. _________extendida por el Registro Nacional de la Personas departamento de _____________, señalo como lugar para recibinotificaciones en: ________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de: ________________________________________,con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a presentar formal oferta para participar, como oferente, en la número LICITACIÓN-SJP-06CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Enterado del aviso de invitación de realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que: 1. He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La

invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones GeneraleEspecificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales acepto.

2. Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las

características y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y vertederos de desechos, residuo

3. Acepto todas y cada una de las condiciones de La

adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al contrato administrativo perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la


Guatemala, C.A.

CAPITULO V ANEXOS

ANEXO 1

CARTA DE OFERTA DE LICITACIÓNDE OBRA NÚMERO: LICITACIÓN-SJP-06-2015.

_____________________________________________________________ (Nombre del propietario o razón social de la entidad)

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA.__________________________________ _________________________________________________________________

(Nombres y apellidos del propietario o representante legal) años______________, _____________, __________________________,

(Estado Civil) (Profesión) (Nacionalidad)Con domicilio en: _________________________________________________________

Documento Personal de Identificación No. _________________________________, Registro Nacional de la Personas de ________________ del

departamento de _____________, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones en: ________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de: ________________________________________,con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a presentar formal oferta para participar, como oferente, en la LICITACIÓN

06-2015, relativa a la. MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO

Enterado del aviso de invitación de Licitación y de las Bases de Licitación realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que:

He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones GeneraleEspecificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales

Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las ticas y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los

accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y vertederos de desechos, residuos, basura y/o ripio.

Acepto todas y cada una de las condiciones de La Licitación y, para el caso de adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al

administrativo sin hacer ninguna modificación, pagando los daños y perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la


_____________________________________________________________ (Nombre del propietario o razón social de la entidad)

__________________________________ ________________________________

años______________, _____________, __________________________, (Nacionalidad)

________________________________________ ________________________,

de ________________ del r citaciones y

notificaciones en: ________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de: ________________________________________, con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a

LICITACIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA

CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO

Licitación de la obra a realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que:

He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La licitación, la invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales

Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las ticas y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los

accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y

y, para el caso de adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al

sin hacer ninguna modificación, pagando los daños y perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la


obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas. Así mismo me comprometo a indemnizar a todas las personas qula construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y eximiendo de toda responsabilidad funcionarios y empleados.

4. Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de

Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes. 5. Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera

la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerddilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo ContenciosoAdministrativo.

6. Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los trabajos

para las obras en los plazos que se indican Bases de Licitación. (Programa de ejecución de Inversión

7. He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el

precio total de _____________________________________(Q.______________valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado

Guatemala, ________ de _______________________ de 20

f) _______________________________________________________________________(Firma del propietario o representante legal y sello de la


Guatemala, C.A. obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas. Así mismo me comprometo a indemnizar a todas las personas que pudieran resultar afectadas por la construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad de San José Pinulafuncionarios y empleados.

Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes.

Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo Contencioso

Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los trabajos para las obras en los plazos que se indican en el anexo numero 5 de las

Programa de ejecución de Inversión).

He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el precio total de _____________________________________(Q.______________

mpuesto al Valor Agregado -IVA-.

Guatemala, ________ de _______________________ de 2015.

_______________________________________________________________________(Firma del propietario o representante legal y sello de la empresa o entidad oferente)


obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas. Así mismo me e pudieran resultar afectadas por

la construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y

San José Pinula, sus

Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes.

suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía

o, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo Contencioso-

Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los trabajos de las Presentes

He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el precio total de _____________________________________(Q._______________),

_______________________________________________________________________ empresa o entidad oferente)


No. RENGLON


2.00 PREPARACION DE


4.00 PAVIMENTACION

5.00 BORDILLO




9.00 LIMPIEZA

CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA


Guatemala, C.A.

Cantidad

TRABAJOS PRELIMINARES 4,004.00

PREPARACION DE TERRENO 1,602.00

NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE 801.00

PAVIMENTACION 4,004.00

BORDILLO 1,235.30

CAJA DE REJILLA

POZOS DE ABSORCION

RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR 433.00

ANEXO 2 CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO

MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA


Cantidad

4,004.00

1,602.00

801.00

4,004.00

1,235.30

25.00

5.00

433.00

1.00

MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.


MODELO CUADRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLONMEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO

DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PROYECTO:

MATERIALES

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION

COSTO DE MATERIALES

COSTO DE MANO DE OBRA

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

IMPREVISTO + TRANSPORTE

ADMINISTRACION + SUPERVISION

UTILIDAD

IVA ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO)

COSTO TOTAL

PRECIO UNITARIO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA

INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION RENGLON:CANT IDAD DE TRABAJO:


Guatemala, C.A.

ANEXO 3 DRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLON

MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TOTAL

Q

Q

Q

Q

Q

CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TO TAL

Q

Q

Q

Q

Q

HERRAMIENTA Y EQUIPO

CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TO TAL

Q

TOTAL MATERIALES Y EQUIPO Q

Q

Q

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Q

Q

Q

Q

Q

IVA ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO) 12% Q

Q

Q

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA

INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION RENGLON:

TOTAL MATERIALES

SUB TOTAL MANO DE OBRA

SUB TOTAL


DRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLON MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO

DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

TOTAL

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

TOTAL

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

TOTAL

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q

-Q


CUADRO DE RESUMEN DE COSTO

No. RENGLON


2.00 PREPARACION DE TERRENO


4.00 PAVIMENTACION

5.00 BORDILLO




9.00 LIMPIEZA


Guatemala, C.A.

ANEXO 4 CUADRO DE RESUMEN DE COSTO UNITARIO POR RENGLON

Cantidad Unidad COSTO

UNITARIO

TRABAJOS PRELIMINARES 4,004.00 m2

PREPARACION DE TERRENO 1,602.00 m3

COMPACTACION DE BASE 801.00 801.00

4,004.00 m2

1,235.30 Ml

25.00 ml

5.00 Unidad

RELLENO DE BANQUETAS CON

433.00 m3

1.00 GLOBAL

TOTAL


UNITARIO POR RENGLON

UNITARIO COSTO TOTAL

TOTAL


MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA

MODELO DE PROGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION

PROYECTO: ___________________ TIEMPO TOTAL EN DIAS CALENDARIO: _________

Municipalidad de San José Pínula 7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202

Guatemala, C.A.

ANEXO 5 MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, D

MODELO DE PROGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION

OFERENTE: _____________________ LICITACIÓN

TIEMPO TOTAL EN DIAS CALENDARIO: __________________ FIRMA: _________________

, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

LICITACIÓN No.: _________ FIRMA: _________________ FECHA:_________


MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA

Se hace constar que el señor:

de ___________________________

realizara la: “MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,


proporciono la información necesaria en torno a la ubicación exacta del proyecto.

Para efectos del Evento de

extiende la presente constancia el día ____ de _______ del año ______.

Representante de la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San

José Pinula.

Nombre: ______________________

Número de DPI: ________________

Firma: __________________________,


Guatemala, C.A.

ANEXO 6

MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA

Se hace constar que el señor: _________________________, en representación

___________________________ efectuó el reconocimiento del área donde se

MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,



Para efectos del Evento de Licitación de Obra No. LICITACIÓN-SJP

extiende la presente constancia el día ____ de _______ del año ______.

de la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San

___________________________________________________________

____________________________________________________

Firma: __________________________, Sello:


en representación

del área donde se

MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.” y se le


SJP-06-2015, se

de la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San

______________________________________

_________________________


CURRICULUM VITAE DEL DELEGADO RESIDENTE

Nombre:

Profesión:

Educación Superior, Estudios Especializados y Centros de Enseñanza donde efectuó su Educación.

Experiencia comprobable en trabajos similares

Hago constar, que los datos que consigno son veraces y autorizo a la San José Pínula para que haga las averiguaciones que considere pertinentes. Firma y Sello:


Guatemala, C.A.

ANEXO 7 CURRICULUM VITAE DEL DELEGADO RESIDENTE

Fecha de Nacimiento:

Educación Superior, Estudios Especializados y Centros de Enseñanza donde efectuó su

Experiencia comprobable en trabajos similares

, que los datos que consigno son veraces y autorizo a la Municipalidad de para que haga las averiguaciones que considere pertinentes.


Educación Superior, Estudios Especializados y Centros de Enseñanza donde efectuó su

Municipalidad de para que haga las averiguaciones que considere pertinentes.


MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA Señores: Junta de Licitación MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA7ª avenida 03-13 zona 2 de San José Contiene: Oferta y documentos adjuntos para participar en La LICITACIÓN-SJP-06-2015, paraCONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.”. _______________________________________, Guatemala, _______ de _____________________ de 20


Guatemala, C.A.

ANEXO 8

MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA zona 2 de San José Pínula.

Contiene: Oferta y documentos adjuntos para participar en La Licitación de Obra número , para la “MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA

CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO Por parte de la (empresa) (entidad):

_______________________________________,

Guatemala, _______ de _____________________ de 2015.


de Obra número MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA

CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO Por parte de la (empresa) (entidad):



Guatemala, C.A.

ANEXO 9

MODELO DE CONTRATO



LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LES SERAN ENTREGADAS A LOS OFERENTES EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULASE INDICA A CONTINUACION: Las especificaciones técnicas y planos, de la presente Licitación podrán ser otorgadas cuando entreguen equipo, útiles de oficina y/o papelería (la lista la podrá obtener en el Departamento de Planificaciónlas que se recibirán en la Dirección Municipal de Planificación de 2015, de 14:00 p.m. a 15:00 p.m.misma que deberán adjuntar al exped


Guatemala, C.A.

ANEXO10

PLANOS DEL PROYECTO

LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LES SERAN ENTREGADAS A LOS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

SE INDICA A CONTINUACION:

Las especificaciones técnicas y planos, de la presente Licitación podrán ser otorgadas útiles de oficina y/o papelería (la lista la podrá obtener en el

Departamento de Planificación, de esta Municipalidad el día lunes 23 de febrero de 2015la Dirección Municipal de Planificación el día lunes 2

15:00 p.m., en donde se entregara la constancia respectiva, adjuntar al expediente de oferta.


LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LES SERAN ENTREGADAS A LOS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA

, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA COMO

Las especificaciones técnicas y planos, de la presente Licitación podrán ser otorgadas útiles de oficina y/o papelería (la lista la podrá obtener en el

de febrero de 2015), lunes 27 de febrero

, en donde se entregara la constancia respectiva,


FORMULARIO DE ACEPTACION DE BASES DE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA

LICITACIÓN DE OBRA No. OBRA O SERVICIO A PRESTAR: No. de NOG: FECHA DE PUBLICACION DE CONCURSO:Guatemala, de del

1. DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE:

Nombres y Apellidos completos: Edad: Estado Civil: Profesión u Oficio: Nacionalidad: Documento Personal de Identificación No.:Calidad con la que comparece: Lugar para recibir notificaciones: Dirección Electrónica: Teléfono:

2. DATOS DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE: Nombre: Dirección: Número de Identificación Tributaria (NIT):Teléfono: No. De registro de la Empresa Mercantil o Sociedad Oferente: No. De Libro:Fecha de Inscripción: Dirección Electrónica:


Guatemala, C.A.

FORMULARIO DE ACEPTACION DE BASES DE LICITACIÓNMUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA

OBRA O SERVICIO A PRESTAR:

FECHA DE PUBLICACION DE CONCURSO: del

DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE:

Identificación No.:

DATOS DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE:

Número de Identificación Tributaria (NIT):

registro de la Empresa Mercantil o Sociedad Oferente: No. De Folio: No. De Libro: No. De Expediente:

ANEXO 11


LICITACIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DE LA EMPRESA


3. ACEPTACION DE BASES DE Yo*________________________

de edad,_______________(estado

____________________(profesión u oficio), me identifico con

identificación número: ________

Nacional de la Personad

departamento de: __________________________

enterado (a) de las penas relativas al Delito de perjurio, declaro que los datos

consignados en el presente formulario

Bases de Licitación del evento o concurso arriba identificado, obligándome a

cumplirlas como lo estipulan las mismas.

F.

En la ciudad de Guatemala, el ____________ de_____________________

mil quince, como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber

sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor

_____________________________________________

documento personal de identificación núm

Registro Nacional de las Personas

Departamento de _____________________________

enterado de su contenido, objeto

la presente acta de legalización de firma, junto con el notario que la autoriza.

F.

(Llenar a máquina)


Guatemala, C.A.

ACEPTACION DE BASES DE LICITACIÓN:

________________________________________________,de_______________

edad,_______________(estado civil),________________________(nacionalidad),

____________________(profesión u oficio), me identifico con documento personal de

____________________(**********), extendido por el

Nacional de la Personad de:________________________________________

de: __________________________, bajo juramento de


esente formulario de LICITACIÓN son verdaderos,

del evento o concurso arriba identificado, obligándome a

cumplirlas como lo estipulan las mismas.

de Guatemala, el ____________ de_____________________

como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber


____________________________, quien se identifica con

documento personal de identificación número: ______________(******-1), extendid

Registro Nacional de las Personas de ___________________________, del

e ______________________________. Leo lo escrito al signatario quien

objeto, validez y demás efectos legales, acepta ratifica y firma


ANTE MÍ:


,de_______________

__________(nacionalidad),

documento personal de

por el Registro

____________________________ Del

bajo juramento de Ley y bien


son verdaderos, y acepto las

del evento o concurso arriba identificado, obligándome a

de Guatemala, el ____________ de_____________________ de dos

como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber


quien se identifica con

), extendido por el

___________________________, del

_. Leo lo escrito al signatario quien

os legales, acepta ratifica y firma



Las Addendas que se originen en este evento de

Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.

Además toda pregunta solicitada, tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.

No serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido con las obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con Municipalidad de San José PinulaSan José Pinula.


Guatemala, C.A.

ANEXO 12

NOTA IMPORTANTE:

Las Addendas que se originen en este evento de LICITACIÓN Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.

Además toda pregunta solicitada, deberá realizarse por la misma vía, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para

por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.

serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido s obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con

Municipalidad de San José Pinula de obras ejecutadas a través de la Municipalidad de


por aspectos Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG)

deberá realizarse por la misma vía, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para

por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en

serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido s obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con la

Municipalidad de



Guatemala, C.A.

ANEXO 13


municipalidad de san josé pínula · municipalidad de san josé pínula 7ª avenida 03...

Documents