municipalidad distrital de ilabaya - …...selección, son definitivas, no darán lugar a...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 – OBRAS POR IMPUESTO

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 001-2014-CE/MDI

Página 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA COMITÉ ESPECIAL LEY 29230


BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE FINANCIARA Y SE ENCARGARA

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE

- TACNA”

CÓDIGO SNIP N° 107125

DISTRITO : ILABAYA

PROVINCIA : JORGE BASADRE

REGIÓN : TACNA

ILABAYA, FEBRERO DEL 2014



Página 2

ÍNDICE

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓ N PÚBLICO 1.1. Objeto del Proceso de Selección 1.2. Terminología y Definiciones 1.3. Marco legal del Proceso de Selección 1.4. Facultades del Comité Especial y de la Municipalidad Distrital de Ilabaya

2. GENERALIDADES DEL PROCESO

2.1. Representante Legal 2.1.1. Designación y Facultades 2.1.2. Formalidades del Poder del Representante Legal

2.2. Circulares 2.3. Límites en la Responsabilidad por Información Suministrada

2.3.1. Decisión Independiente de los Postores 2.3.2. Limitación de Responsabilidad 2.3.3. Aceptación del Postor

2.4. Proyecto del Convenio 3. ETAPAS DEL PROCESO

3.1. Convocatoria 3.2. Expresión de Interés 3.3. Formulación y Absolución de Consultas 3.4. Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas 3.5. Presentación de los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 y Apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 3.6. Apertura del Sobre Nº 3

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIPA CIÓN DEL SECTOR

PRIVADO.(ES OPCIONAL)

5. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

6. PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA ADJUDICACI ÓN

7. GARANTÍAS

8. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO – FECHA DE CIERRE

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 10. AVANCES DE OBRA – EMISIÓN ESPECIAL DE CIPRL



Página 3

FORMULARIOS

Formulario N° 01 :Modelo de Declaración Jurada de C onformación de Consorcio

Formulario N° 02 :Modelo de Declaración Jurada sobr e la Composición de Empresas y Postores

Formulario N° 03 :Modelo de Declaración Jurada de S ujeción a las Bases

Formulario N° 04 :Modelo de Carta de Declaración de Estados Financieros y Técnicos

Formulario N° 05 :Modelo de Garantía de Fiel Cumpli miento

Formulario N° 06 :Modelo de Carta de Presentación d e la Oferta Económica

Formulario N° 07 :Modelo de Garantía de Impugnación de la Adjudicación de la Buena Pro

Formulario N° 08 :Compromiso de Contratación de Con structor

Formulario Nº 09 :Declaración Jurada respecto al Contrato de Construcción

Formulario N° 10 :Proyecto de Convenio.

ANEXOS

Anexo 1 :Cronograma del Proceso de Selección

Anexo 2 :Relación de Bancos Locales Autorizados para Emitir las Garantías Establecidas en las Bases

Anexo 3 :Términos de Referencia

Anexo 4 :Contenido de los Sobres

Anexo 5 :Metodología de Calificación de la Propuesta Técnica y Económica

Anexo 6 :Estudio de Pre inversión que sustenta la Declaratoria de Viabilidad del Proyecto

Anexo 7 :Definiciones

Anexo 8 :Disponibilidad del terreno.

Anexo 9 :Cronograma tentativo de ejecución



Página 4

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓ N

1.1. Objeto del Proceso de Selección El objeto del Proceso es seleccionar una o más empresas que se encarguen del financiamiento y ejecución del proyecto o los proyectos priorizados, en el marco de lo establecido por la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado” y su Reglamento, conforme a los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y al estudio de preinversión que suste nta la declaratoria de viabilidad del Proyecto a ejecutar en el Sistema de Inversión Pública (SNIP) (Anexo N° 6).

1.2. Terminología y Definiciones Toda mención a cláusula(s), numeral(es), inciso(s), formulario(s) o anexo(s), se entenderá referida a los de las presentes Bases, salvo indicación expresa de lo contrario. Las expresiones en singular, comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los encabezados sólo son utilizados a efecto referencial. En las presentes Bases, los términos consignados tendrán los significados que se indican en el Anexo N° 7 (Definiciones).

1.3. Marco legal del Proceso de Selección � Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

� Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado y sus modificatorias.

� Decreto Supremo N° 005-2014-EF de fecha 14 de Ener o de 2014, Aprueba el Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.

� Acuerdo de Consejo Nº 039-2012-MDI de fecha 05 de Setiembre del 2012, mediante el cual se priorizó el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BAS ADRE - TACNA” , con Código SNIP Nº 107125(en adelante el Proyecto) para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 29230.

� Acuerdo de Concejo N° 026-2013-MDI, de fecha 21 de Junio del 2013, mediante el cual modifican el Acuerdo de Concejo N° 039-2012-MDI, co n un nuevo monto de Inversión del proyecto de S/. 133’592,667.00, precisar que la ejecución del proyecto en su primera etapa, con un monto de inversión de S/. 103’381,575.41 nuevos soles.

� Resolución de Alcaldía Nº 162-2012-MDI/A, de fecha 11 de Setiembre del 2012, mediante la cual se designó a los miembros del Comité Especial encargado del proceso de selección de la empresa que financiará y se encargará de ejecutar el Proyecto en el marco de la Ley N° 29230.

� Resolución de Alcaldía N° 022-2014-MDI/A, de fecha 13 de Enero del 2014, se reestructuro el Comité Especial.



Página 5

� Resolución de G.M N°007-2014-MDI/GM de fecha 04 de Febrero de 2014, mediante la cual el Gerente Municipal ha aprobado las Bases del proceso de selección de la empresa que financiará y se encargará de la ejecución del Proyecto en el marco de la Ley N° 29230, de acuerdo a las facultades administrativas delegadas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2014-MDI/A.

1.4. Facultades del Comité Especial

1.4.1. En virtud a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, el COMITÉ se encargará de la organización y ejecución del proceso de selección, hasta el otorgamiento de la Buena Pro o cancelación del proceso, de ser el caso, siendo competente para elaborar las Bases y someterlas a su aprobación, convocar al proceso, absolver consultas y observaciones, integrar las Bases, evaluar las propuestas, otorgar la Buena Pro y todo acto que sea necesario para el desarrollo del proceso de selección. En ese sentido, es el órgano autorizado para, entre otros, promover, programar, dirigir, regular, modificar, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que resulten pertinentes o que estime necesarias para la ejecución del proceso y resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las normas legales aplicables.

1.4.2. El COMITÉ puede prorrogar los plazos mencionados en estas Bases; asimismo, puede,

en cualquier momento y sin expresión de causa, suspender o dejar sin efecto el presente Proceso de Selección, aún luego de adjudicada la buena pro y hasta antes de la fecha prevista para el cierre, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.

1.4.3. La sola presentación de una oferta de un Postor, no obliga al COMITÉ a aceptarla. La

sola presentación de su Expresión de Interés por parte del Postor, implica la aceptación y sometimiento incondicional por parte de éste, a lo dispuesto en las presentes bases y todos sus documentos ampliatorios o modificatorios.

1.4.4. Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, con relación al presente Proceso de Selección, las decisiones del COMITÉ, del Concejo Municipal o de cualquier órgano de la Municipalidad Distrital de Ilabaya en relación con este Proceso de Selección, son definitivas, no darán lugar a indemnización de clase alguna y no son susceptibles de impugnación en el ámbito administrativo, judicial o arbitral. En consecuencia, por la sola participación en el Proceso de Selección, las personas que estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación contra tales decisiones.

2. GENERALIDADES DEL PROCESO

2.1. Representante Legal

2.1.1. Designación y Facultades Cada Postor podrá designar hasta dos representantes legales para que lo representen,



Página 6

conjunta o individualmente, conforme a lo dispuesto en este Numeral, con domicilio y teléfono establecidos, en lo posible, en la ciudad de Tacna, así como su dirección de correo electrónico y documento nacional de identidad vigente.

Esta(s) persona(s) deberá(n) contar con facultades suficientemente amplias para obligar y representar al Postor en todos los actos o asuntos relacionados con el presente Proceso de Selección. Es decir, que el representante pueda presentar los Sobres N° 1, 2 y 3 ante el COMITÉ, responder en nombre del Postor todas las preguntas que el COMITÉ formule, recibir Circulares y cualquier documento que emita el COMITÉ, firmar, en nombre y representación de su poderdante, todos los documentos que así requieran las Bases, incluyendo específicamente la facultad de formular y suscribir los formularios de presentación de las propuestas y suscribir el Convenio de Inversión Pública Regional.

En caso que el Postor sea un Consorcio, la designación deberá ser efectuada a través de los representantes legales de los integrantes del Consorcio que cuenten con facultades para ello. Tales facultades deberán acreditarse mediante la presentación de copia legalizada notarial del poder. Los poderes de los Representantes Legales de los integrantes del consorcio deberán observar las mismas formalidades que los poderes del Representante Legal del Postor de acuerdo a las presentes Bases.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante: a) Correo Electrónico o Facsímil, con confirmación de transmisión completa expedida

por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico o facsímil, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal.

c) Los documentos presentados en los Sobres N° 1, 2 y 3 y, en general, todos los documentos que un Postor presente con relación al Proceso de Selección deberán estar firmados por el Representante Legal de quien presente dichos documentos, encontrándose debidamente facultado para ello, de conformidad con lo dispuesto en este numeral.

2.1.2. Formalidades del poder del Representante Leg al Los poderes otorgados, únicamente deberán constar por escritura pública o en copia certificada notarialmente del órgano societario correspondiente por el cual se otorgan. Sin embargo, a la fecha de cierre, el adjudicatario de la buena pro deberá acreditar la inscripción en los Registros Públicos correspondiente, los poderes de éste. El poder mediante el cual se nombra al Representante Legal deberá contener las



Página 7

facultades de representación correspondientes y será presentado en el Sobre N° 1. El nombramiento de un nuevo Representante Legal sólo entrará en vigor a partir de la fecha en que el COMITÉ reciba los documentos que acrediten debidamente este hecho.

2.2. Circulares

Si el COMITÉ considerara necesario aclarar, modificar o complementar las bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio señalado. Las circulares emitidas por el COMITÉ formarán parte integrante de las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los postores; y serán publicadas en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

2.3. Límites en la responsabilidad por información suministrada

2.3.1. Decisión independiente de los postores

Todos los Postores deberán basar la decisión de presentar o no sus propuestas técnicas y económicas, en función a sus propias investigaciones, estudios, exámenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros. En tal sentido, es obligación y responsabilidad de cada uno de ellos revisar y evaluar las características particulares del proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, a su propio y entero riesgo.

2.3.2. Limitación de responsabilidad

El Estado Peruano, la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el COMITÉ, no garantizan, ni expresan implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la información, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de o dentro del Proceso de Selección. En consecuencia, ninguna de las personas que participen en el Proceso de Selección, podrá atribuir responsabilidad a cualquiera de las partes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes, por el uso que pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral.

2.3.3. Aceptación del Postor

La sola presentación de la Expresión de Interés o designación del Representante Legal, según corresponda, implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, las mismas que tienen jurídicamente carácter vinculante para aquéllos, así como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste; la Municipalidad Distrital de Ilabaya, sus integrantes y asesores.



Página 8

2.4. Proyecto de Convenio

Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y construcción del Proyecto se fijarán en el proyecto de convenio que forma parte integrante de las presentes Bases.

3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1. Convocatoria La convocatoria del presente proceso de selección es publicada por única vez en el Diario Oficial “El Peruano” y en otro de circulación regional, así como en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN. Las Bases serán publicadas en la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y los interesados pueden obtenerlas previo registro de sus datos y correo electrónico.

3.2. Expresión de Interés A efectos de poder participar en el Proceso de Selección, las personas jurídicas de manera individual o en consorcio deberán presentar su Expresión de Interés al COMITÉ, conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria, dentro del plazo veinte (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria, en las Oficinas de la Secretaría Técnica del Comité Especial Ley N° 29230 de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en Plaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna.

3.3. Formulación y Absolución de Consultas

Los Postores, a través de su Representante Legal, podrán realizar en español, por escrito, vía fax o correo electrónico, las consultas sobre las Bases que estimen necesarias o convenientes en las fechas previstas en el Cronograma, dirigidas al COMITÉ, específicamente:

Sr. Henry Cañari Cañari Presidente del Comité Especial Plaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna.

Teléfono: 052-583400 – Anexo 2601 Fax: 052-583409 Correo Electrónico: [email protected] Página WEB: www.munilabaya.gob.pe

Las respuestas del COMITÉ, a las consultas que se efectúen, podrán modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; y serán dadas a conocer mediante Circulares a todos los postores, sin revelar la identidad de quien formuló las consultas. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.



Página 9

3.4. Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas

3.4.1. Las propuestas se entregarán en tres sobres: Sobre 1 “Credenciales”, Sobre 2: “Propuesta Técnica” y Sobre 3: “Propuesta Económica”, cuyos contenidos se describen en el AnexoN°4.Los sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 serán p resentados personalmente por el Representante Legal.

3.4.2. Los sobres deberán ser presentados al COMITÉ, cerrados y claramente marcados en

el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así como el nombre del postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA

Señores Municipalidad Distrital de Ilabaya Plaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna.

Att. Comité Especial Ley 29230

Proceso: ……………………………………………… Objeto del Proceso.- Selección de la Empresa que financiará y se encargara de la ejecución del

proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA

SOBREN° 1: CREDENCIALES NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



Proceso: ………………………………………………… Objeto del Proceso.- Selección de la Empresa que financiará y se encargara de la ejecución del


SOBREN° 2: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



Página 10

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA

3.4.3. Los documentos deberán ser presentados en castellano, salvo que excepcionalmente el COMITÉ admita la presentación en otro idioma. En caso de adjuntarse folletos o catálogos redactados en idioma extranjero y siendo los mismos no exigidos en las Bases, el COMITÉ podrá solicitar al postor su traducción al Español. Si existiera alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español.

3.4.4. Toda la información presentada en los sobres deberá ser legible y foliada en forma

correlativa, clara y rubricada en cada folio por el Representante Legal acreditado del Postor, debidamente facultado para tal efecto. Asimismo, se deberá incluir una relación detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

3.4.5. La documentación contenida en los sobres deberá ser presentada en original y una copia simple, marcadas como “Original”, y “Copia 1” en la primera página, debiendo cada juego ser foliado correlativamente y firmado por el Representante Legal.

3.4.6. El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra relacionados con la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el COMITÉ, serán responsables en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Proceso de Selección.

3.4.7. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.



Proceso: ………………………………………………… Objeto del Proceso.- Selección de la Empresa que financiará y se encargara de la ejecución del


SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



Página 11

3.4.8. Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de declaración jurada. Si

el COMITÉ detectara alguna falsedad o fraude en los documentos presentados, se le descalificará, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. Asimismo, se le podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio, si la falsedad o fraude se detectara después de adjudicada la Buena Pro; además se le rescindirá o resolverá, según sea el caso, la relación contractual.

3.5. Presentación de los Sobres N° 1, Nº 2 y Nº 3 y Apertura de los Sobres N°1 y Nº 2

3.5.1. La presentación de los sobres N° 1, Nº 2 y N° 3 y l a apertura de los sobres N°1 y N° 2 se llevará a cabo ante el COMITÉ, en presencia de Notario Público o Juez de Paz, el(los) día(s) previsto(s) en el Cronograma del presente Proceso de Selección, a la hora y lugar que oportunamente se comunicará a los postores mediante circular. El COMITÉ otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado el plazo mencionado, se procederá a dar inicio al acto con los Postores que se encontrasen presentes. Después del plazo señalado, no se admitirá la participación de más postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas.

3.5.2. El Presidente del COMITÉo su alterno, iniciará el acto de recepción de sobres e invitará

a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, se procederá a la apertura y verificación de la documentación contenida en el Sobre N° 1, en el mis mo orden en que fueron presentados por los Postores. El COMITÉ con asistencia del Notario Público o Juez de Paz verificará el contenido de dichos Sobres. El Notario Público o Juez de Paz visará al margen de los documentos presentados. Si se encontrara que algún documento necesario no ha sido incluido, de acuerdo al Anexo N° 4, el Postor quedará automáticamente descalificado y se le devolverá sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

3.5.3. Luego se procederá a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres N° 1

hayan sido declarados aptos. El Notario Público o Juez de Paz, visará al margen los documentos presentados y el COMITÉ procederá a su revisión. En el mismo acto, el Notario Público o Juez de Paz procederá a firmar y sellar el Sobre N° 3, que pasarán a su custodia hasta su apertura. Se levantará un acta de lo acontecido, que será suscrita por los miembros del COMITÉ presentes, por el Notario Público o Juez de Paz y por los postores que así lo deseen.

3.5.4. Si al momento de la evaluación del Sobre N° 1, algu no de los documentos requeridos

adolece de defecto subsanable, a criterio del COMITÉ, que implica un error no sustancial, el COMITÉ procederá a comunicar al Postor para que en el plazo de (2) dos días subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor quedará automáticamente descalificado y se le devolverá su sobre N° 2 y su sobre N° 3 sin abrir, en el acto de apertura del Sobre N° 3.



Página 12

Se consideran únicamente como defectos subsanables, los siguientes casos:

- Falta de Foliado - Falta de Sello - Falta de Firma - Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”).

3.5.5. Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4 de las Bases, invalidarán

la Propuesta Técnica y serán devueltos al Postor con el Sobre N° 3, este último sin abrir.

3.5.6. A fin de facilitar el examen, verificación y comparación de datos y requisitos del Sobre N° 2, el COMITÉ podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la información contenida en la Propuesta Técnica del Sobre N° 2 mediante esc rito. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará por escrito hasta el plazo que se le indique, bajo apercibimiento de quedar excluido de la evaluación.

3.6. Apertura del Sobre Nº 3

3.6.1. En la fecha fijada en el Cronograma, a la hora y lugar que oportunamente se

comunicará mediante circular y con la presencia de Notario Público o Juez de Paz que mantuvo en custodia los Sobres N° 3, el presidente del COMITÉ o su alterno, anunciará la relación de los postores que fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la propuesta técnica y que por tanto pasarán a la segunda etapa de selección. Luego, se procederá a devolver los Sobres N° 3 sin abrir a lo s Postores cuyos puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje mínimo de (60) sesenta puntos, los mismos que quedarán descalificados.

3.6.2. Acto seguido, el Notario Público o Juez de Paz procederá a abrir el Sobre Nº 3 de los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, estableciéndose el orden de méritos final de la evaluación y, procediéndose a adjudicar la Buena Pro, levantándose el acta correspondiente. No será considerada como una Propuesta Económica válida, aquella en la que el monto de inversión propuesto exceda en más del diez (10) por ciento (%) del costo total referencia de la inversión, o sea menor en más del diez (10) por ciento (%) con respecto al costo total referencial de la inversión establecido en los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y con el cual se convocará el proceso.

3.6.3. El COMITÉ calificará las propuestas técnicas y económicas de acuerdo al Anexo Nº 5. (Metodología de calificación de las propuestas Técnicas y Económicas)

3.6.4. En el supuesto de empate entre dos o más postores, los postores que empataron tendrán un plazo de (2) dos días hábiles para presentar una nueva oferta económica, la que no podrá ser de un monto mayor al inicialmente presentado.



Página 13

Las nuevas ofertas deberán presentarse en un nuevo Sobre N° 3 cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentación de la Oferta Económica. El procedimiento del acto público para la presentación de las nuevas ofertas económicas estará sujeto a los mismos términos y condiciones de la oferta económica original.

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIPA CIÓN DEL SECTOR

PRIVADO (no se aplica)

4.1. Si el Proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Capítulo II del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014- EF, el COMITÉ, utilizando como base la información presentada por el sector privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 9 de las presentes Bases, determinará el c osto del estudio de pre inversión a nivel de Perfil y de Factibilidad cuando corresponda.

4.2. El costo que razonablemente determine el COMITÉ, será considerado como parte del costo total referencial, el cual no podrá exceder del 2% del monto de inversión total del Proyectos cuando estos solo requieran estudios a nivel de perfil para su declaración de viabilidad, del 5% del monto de inversión total del proyecto tratándose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para su declaratoria de viabilidad.

4.3. Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la empresa privada que propuso la priorización del proyecto, estos serán asumidos por la Empresa Privada adjudicataria de la Buena Pro, en caso de ser empresas distintas. Debiendo constituirse el pago como un requisito que deberá cumplirse como plazo máximo en la fecha de suscripción del Convenio y como condición precedente para su vigencia, de conformidad con el cronograma establecido en las presentes Bases.

5. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO El proceso de selección será declarado desierto, si no hubiese expresiones de interés o

propuestas, o cuando ninguno de los Postores que presentaron sus propuestas alcance la calificación mínima. Asimismo, si no se hubiese recibido al menos una oferta económica válida que cumpla con las indicaciones previstas en las Bases.

6. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

6.1. Cualquier Postor podrá interponer Recurso de Apelación al Consejo Directivo de PROINVERSIÓN. Mediante el presente recurso, se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del convenio; por esta vía no podrán impugnarse las bases ni su integración. Dicho recurso deberá ser debidamente sustentado, por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de otorgada la Buena Pro.

Ningún Recurso de Apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo



Página 14

efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados o no adjunta necesariamente la Garantía para la Apelación a que hace referencia el Numeral 7.3 dentro del mismo plazo de cinco (5) días hábiles señalado anteriormente.

6.2. El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN resolverá el Recurso de Apelación dentro del

plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha en que sea admitido el Recurso y se haga entrega de la Garantía para la Apelación correspondiente.

6.3. En caso se declare fundado en todo o en parte el Recurso de Apelación, la Entidad devolverá la Garantía para la Apelación al postor respectivo, no generando intereses a su favor. En ese caso, se comunicará a todos los postores la modificación del resultado de evaluación y el nuevo resultado de la adjudicación de la buena pro, de ser el caso, con lo que queda finalizado el proceso de selección y se procederá a devolver las respectivas cartas fianzas.

6.4. En caso se declare infundado o improcedente el Recurso de Apelación, o aún si el postor

desistiera de presentarlo, la Garantía para la Apelación que se menciona en el Numeral 7.3. será ejecutada.

7. GARANTÍAS

7.1. Las garantías son fianzas bancarias que deberán ser extendidas conforme a los modelos indicados en los Formularios N° 5 y N° 7 según corr esponda, por uno o más bancos locales señalados en el Anexo 2.

7.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento ascenderá al monto de S/. 4´135,263.02 (cuatro

millones ciento treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres con 02/100 Nuevos Soles) equivalente al 4% del costo total referencial de la inversión y deberá mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantía será entregada con los documentos requeridos para la firma del Convenio. La Garantía de Fiel Cumplimiento, estará vigente por un año adicional a la correspondiente conformidad de recepción por parte de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, y será devuelta previa renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del costo total referencial de la Inversión.

7.3. La Garantía para la Apelación ascenderá a S/. 3´101,447.26 (tres millones ciento un mil

cuatrocientos cuarenta y siete con 26/100 Nuevos Soles), (equivalente al 3% del costo total referencial de la inversión) y deberá mantenerse vigente al menos por (30) treinta días hábiles, contados desde su fecha de emisión, la cual deberá ser en fecha similar a la interposición del recurso de apelación. Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes Bases o generadas a partir del proceso de selección en cuestión dará lugar a la ejecución de la garantía correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.



Página 15

En caso se declare infundada o improcedente el recurso de Apelación, o aún si el postor desistiera de presentarlo, la Garantía para la Apelación que se menciona en el Numeral 7.3.será ejecutada.

8. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO - FECHA DE CIERRE

8.1. La fecha de cierre tendrá lugar en la fecha prevista en el cronograma del Proceso de Selección, en el lugar y hora que se indicará por circular y se llevará a cabo ante Notario Público o Juez de Paz, quien certificará los actos a que se refiere el numeral siguiente.

8.2. En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregará al Representante de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, los siguientes documentos:

8.2.1. Presentación por parte del adjudicatario de la documentación que acredite la inscripción en la Oficina Registral correspondiente de los poderes de sus representantes legales, que suscribieron las propuestas y el Convenio.

8.2.2. Para el caso de Consorcio deberá presentar los poderes de sus Representantes Legales inscritos en los registros correspondientes y la copia legalizada del documento constitutivo del Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la declaración jurada del Formulario N° 1.

8.2.3. Garantía de Fiel Cumplimiento de Convenio, según Formulario N° 5 y acorde con el Numeral 7.2 de las Bases.

8.2.4. Si fuera el caso, la empresa o consorcio adjudicatario de la Buena Pro deberá presentar el Contrato debidamente suscrito con la Constructora, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.

8.2.5. La presentación por parte del Adjudicatario que suscriba el Convenio, respecto de la empresa y los integrantes del consorcio o de la constructora, según sea el caso, de la constancia de no estar inhabilitado para participar en procesos de selección ni para contratar con el Estado que emite el OSCE.

8.3. Siempre que el adjudicatario haya entregado los documentos antes señalados, en la fecha de

Cierre se le entregará al adjudicatario un ejemplar del Convenio debidamente firmado por el Representante Legal de la Municipalidad Distrital de Ilabaya o quien ésta delegue.

8.4. Si el Postor no cumple en la oportunidad debida con entregar los documentos a que se refieren los párrafos precedentes, el COMITÉ podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega o revocar la Buena Pro y adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente. Si el COMITÉ opta por la revocatoria, ejecutará la



Página 16

Garantía de Fiel Cumplimiento. Asimismo, se dispondrá la ejecución de la referida garantía si se detectara que el adjudicatario brindó información inexacta a través de los documentos presentados durante el Proceso de Selección.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el adjudicatario, se someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Tacna, para los conflictos que pudiesen suscitarse con respecto a estas bases.

10. AVANCES DE OBRA – EMISIÓN ESPECIAL DE CIPRL

De conformidad con el artículo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecución demande plazos mayores de seis (06) meses, se podrá realizar la entrega de los CIPRL, trimestralmente, por avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del Proyecto, que serán establecidos en el convenio que se suscriba y conforme al expediente técnico de obra. Para estos efectos, podrá tomarse como criterio el avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, previsto en el expediente técnico de obra.



Página 17

FORMULARIO Nº 1

(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONFORMACIÓN DE UN CONS ORCIO

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente: Que………………. (Nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son empresas constituidas de acuerdo con la legislación de la República del Perú o que vayan a tributar en el Perú a mediano plazo y prometen asociarse a través de un consorcio a los efectos de encargarse de financiar y ejecutar el proyecto “ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA Que, para tal efecto, estas empresas actuarán como un postor único en el presente proceso. Que, las empresas que conforman el consorcio son responsables solidaria e indivisiblemente frente al Estado Peruano y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas presentadas por el Postor, según corresponda, en relación con el presente Proceso de Selección. Lugar y fecha: ...................... de........... de 2014. Entidad ..............................……........... Nombre y Firma ............................................................. Representante Legal del Postor Entidad ..............................……........... Representante Legal de......... Nombre y Firma ................................................. Representante Legal de......... Entidad ..............................……........... Representante Legal de.......... Nombre y Firma ................................................ Representante Legal de......... Nota: Las firmas de los representantes legales en e sta declaración jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de paz letrado.



Página 18

FORMULARIO Nº 2

(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participación de cada uno de nuestros accionistas o socios o integrantes es el siguiente: En el caso de Postores que son Personas Jurídicas:

Accionistas o socios Porcentaje de participación e n el Postor (sólo aquellos con más del 5%)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TOTAL En el caso del Postor que es Consorcio:

Integrantes Porcentaje de participación en el Conso rcio y en cada empresa conformante del

consorcio (siempre que supere el 5%) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TOTAL Lugar y fecha: ……….............. de........... de 2014. Entidad ..............................……....................... Postor Nombre ............................................................. (Representante Legal del Postor) Firma ........................................................... (Representante Legal del Postor) Nota: Las firmas de los representantes legales deberán se r legalizadas por Notario Público o Juez letrado.



Página 19

FORMULARIO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente y con carácter de declarac ión jurada manifestamos a ustedes:

1. Que somos sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las Leyes del país o lugar de constitución, y que los representantes legales que participan en el proceso de selección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.

2. Que nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y acataremos todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el COMITÉ encargado formule en relación con el Proceso de Selección materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en las Bases, así como en el Convenio y los Términos de Referencia.

3. Que entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisado por una entidad contratada por la Municipalidad Distrital de Ilabaya de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

4. Que no nos encontramos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en vía de demanda o de reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna entidad del Estado. Y no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendidos en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10° del D ecreto Legislativo N° 1017.

5. Que no somos Empresas Vinculadas de cualquier otra persona jurídica o integrante de un consorcio que se presente al presente Proceso de Selección, ni de cualquier otra Empresa Vinculada a ellos.

6. Que, somos sociedad debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las layes del país o lugar de su constitución y que los Representantes Legales que participan en el proceso de selección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del Proceso de Selección

7. Que acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la utilización de la información que se proporcione durante la vigencia de nuestro Convenio y en general, mientras dure el Proceso de Selección, manteniendo estricta reserva sobre la información obtenida.

8. Que nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del Perú así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Tacna a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación de lo dispuesto por las bases del Proceso de Selección en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática.



Página 20

9. Que los integrantes de nuestros Consorcio responderán solidariamente por las obligaciones emanadas de las Bases, de su Propuesta Económica, así como del Convenio (SOLO APLICABLE A CONSORCIOS)

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes de los Postores, en caso éstos se presenten en Consorcio. Se suscribe la presente con carácter de declaración jurada irrevocable e incondicional. Atentamente, Nota: Las firmas de los representantes legales deberán se r legalizadas por Notario Público o Juez letrado



Página 21

FORMULARIO Nº 4

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINA NCIERA Y TECNICA

………………., ........ de.....................de 2014

Señores COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 Municipalidad Distrital de Ilabaya Presente.- Postor : ......................................... ..................................... Ref.: Proceso de Selección de Empresa para Ejecución del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

Ilabaya – Cambaya-Camilaca, Distrito de Ilabaya- Jo rge Basadre – Tacna” I Etapa

De acuerdo a lo previsto en el Numeral 3.4 de las Bases del Proceso de Selección, por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la precalificación en el Concurso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR:

PATRIMONIO NETO S/. [ ]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla B B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, DE LOS

ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 S/ Patrimonio Neto ( Nota 2) Participación TOTAL (Llevar este total a la Sección A)

100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa Vinculada y Complete

adicionalmente la SECCIÓN D. Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distintas al Nuevo Sol, indicar el tipo de

cambio utilizado. C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: La Empresa…………….. declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal 2012 ha procedido al pago de S/. …….. …………. Y 00/100 Nuevos Soles por concepto de Impuesto a la Renta. Adicionalmente se incluye la Declaración Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente al año 2012, de la misma forma que información relevante de empresas que podrían empezar a pagar Impuesto a la Renta en el país a mediano plazo.



Página 22

D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL A CCIONISTA O INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa que tal empresa sea empresa Accionista o Integrante el Postor. E. REQUISITOS TECNICOS: Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o la empresa constructora a ser contratado, posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10años en la ejecución de las obras de infraestructura que se señalan a continuación:

Experiencia en ejecución de obras de Infraestructur a en general (*)

Datos de la empresa constructora Tipo de Actividad (Obras) Año de inicio de actividades e información económica relevante

(5) obras más importantes y número de personal ocupado en cada una de ellas

Monto acumulado en estos contratos (expresados en S/.)

(*) En caso que la experiencia sea de un constructor distinto al postor, adjuntar información sustentadora (Actas, liquidaciones, certificados, constancias o Currículum Vitae, otros)

Replicar el cuadro en cuantas actividades crea conveniente.

Experiencia en ejecución de obras similares al Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades Año de inicio de las actividades Monto de contratos realizados en los últimos (10) años

Adjuntar documentación sustentaría (acta de Recepción de obra) Nombre y Firma .................................................. Representante Legal del Postor Entidad .................................................. Postor Nota: Las firmas de los Representantes Legales debe rán ser legalizadas por Notario Público .



Página 23

FORMULARIO N° 5

MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENI O

….., …….de ……………..de 2014 Señores Municipalidad Distrital de Ilabaya Presente.- Referencia: Proceso de Selección de empresa que se encargará del financiamiento y ejecución del Proyecto “ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CA MILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE

BASADRE - TACNA ”I ETAPA. De nuestra consideración: Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, incondicional y de realización automática, hasta por la suma de S/. …………….. (……………………..)en favor delaMunicipalidad Distrital de Ilabaya,para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes señores ........................................................................., en virtud del Convenio para la ejecución del proyecto de la referencia. Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de……días calendario (Duración del plazo de ejecución del proyecto) contados a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la celebración del Convenio antes referido. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio. Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ilabaya de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano vigente. Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento del Alcalde, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo. Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 72 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes. Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del Proceso de Selección. Atentamente,



Página 24

FORMULARIO Nº 6

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA …….,…………….. de …………..de 2014. Señores COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 Municipalidad Distrital de Ilabaya Presente.- Postor: .......................................................................................... Ref. : Proceso de Selección de empresa que ejecutará el Proyecto “ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE

ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA.

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.4.1 de las Bases del Proceso de Selección, nos es grato hacerles llegar nuestra Oferta Económica, en los siguientes términos: El monto de inversión propuesto para la ejecución del Proyecto “ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA -

CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, alcanza la suma de S/……………….. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente Presupuesto detallado: (Adjuntar Tabla con Presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia). Declaramos que nuestra Oferta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta 30 días hábiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el COMITÉ así lo dispusiera. Declaramos conocer que nuestra Oferta Económica se incorporará al Convenio en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna. Entidad ..............................……....................... Postor Nombre ............................................................. Representante Legal del Postor Firma ............................................................ Representante Legal del Postor



Página 25

FORMULARIO Nº 7

MODELO DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓ N DE LA BUENA PRO

…….,…………….. de …………… de 2014 Señores COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 Municipalidad Distrital de Ilabaya Presente.- Ref. : Proceso de Selección de la Empresa que Ejecutará el Proyecto “ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -

TACNA” I ETAPA.

Carta Fianza Bancaria Nº.............................. Vencimiento: .................................... De nuestra consideración: Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ………………………….…, constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/. ……………… (……………………………), a favor de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo párrafo de esta carta fianza. Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de Selección; y se hará efectiva en caso que la Apelación presentada fuera declarada infundada o improcedente, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN. Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ilabaya, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898º del Código Civil Peruano. Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo. Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. Atentamente,



Página 26

FORMULARIO N° 8

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DEL CONSTRUCTOR (En caso se subcontrate a un Constructor)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con……………………….. (Empresa constructora que acreditó la experiencia en construcción, en adelante el Constructor), mediante el cual en la eventualidad de resultar favorecidos con la Adjudicación de la Buena Pro conforme a lo establecido en las Bases, nos obligamos a celebrar un contrato de construcción para la ejecución del Proyecto. Queda expresamente establecido que el Constructor se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario que suscribe el Convenio respecto de la ejecución de las obras hasta por siete (07) años contados a partir de la entrega, por parte de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, del documento de conformidad de obra. Lugar y fecha: ........., .....de ......... de 2014.

Entidad ............................................... Participante

Nombre ............................................................. Representante Legal del Participante

Firma ............................................................ Representante Legal del Participante

Entidad ............................................... Representante Legal de

Nombre .................................................. Representante Legal de

Firma ............................................................ Representante Legal de Entidad ............................................... Representante Legal de Nombre ................................................ Representante Legal de Firma ................................................ Representante Legal de

Nota: Las firmas de los Representantes Legales debe rán ser legalizadas por Notario Público.



Página 27

FORMULARIO N° 9

DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE CONSTRUC CIÓN (En caso se subcontrate a un Constructor)

Por la presente y en relación al Contrato de Construcción, el Postor y el Constructor declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá como mínimo el Contrato de Construcción son las siguientes: 1. Organización y Poderes

Que, el constructor es una persona jurídica debidamente constituida, válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para suscribir el contrato de construcción y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, el Constructor está debidamente capacitado y es competente para llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de construcción.

3. Autorización

Que, el Constructor cuenta con la capacidad y representación suficiente para suscribir y cumplir el contrato de construcción. La suscripción y cumplimiento del contrato de construcción ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes, mediante toda acción social necesaria. Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

4. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de construcción por parte del Constructor y la realización de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposición de las Normas Legales Aplicables, así como tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición alguna del estatuto del constructor.

5. Responsabilidad solidaria

Que, el Constructor se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario por la ejecución de las Obras, hasta por siete (7) años contados a partir de la entrega del documento de recepción de obra, conforme a lo previsto en el Convenio y la Propuesta Técnica del Adjudicatario.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba señaladas. Lugar y fecha: ........., .....de ......... de 2014.



Página 28

Entidad ............................................... Participante


Firma ............................................................ Nombre .................................................. Representante Legal de

Firma ............................................................ Entidad ............................................... Constructor


Firma ............................................................ Nombre .................................................. Representante Legal de

Firma ............................................................

Nota: Las firmas de los Representantes Legales debe rán ser legalizadas por Notario Público.



Página 29

FORMULARIO N° 10

PROYECTO DE CONVENIO

FORMATO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN A SER SUSCRITO A L AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 29230 Y SU REGLAMENTO

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL

Conste por el presente documento el Convenio de Inversión Pública Regional en Infraestructura (en adelante el CONVENIO), que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Ilabaya (en adelante, el GOBIERNO LOCAL), con RUC Nº 20171895147 y domicilio en Plaza Alfonso Ugarte s/n Distrito de Ilabaya , Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre y Departamento de Tacna, el cual procede debidamente representado por el Gerente Municipal, el Ing. José Raúl Riveros Vega, identificado con DNI Nº ……….., en mérito de la Resolución de Alcaldía N° 033-2014-MDI/A de fecha ….de ……..de ……; y de la otra parte la empresa …………….., con RUC Nº …………………. representada legalmente por el Sr. …………………………….., identificado con DNI Nº ………………., inscrita en la partida Nº ….., señalando domicilio legal en ……………………….. (en adelante, la EMPRESA PRIVADA), en los términos y condiciones siguientes:

A la EMPRESA PRIVADA y al GOBIERNO LOCAL de …………, se les denominará conjuntamente las PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Acuerdo de Concejo N° 039-2012-MDI, de fecha 0 5 de Setiembre 2012 y Acuerdo de Concejo N° 026-2013-MDI, adoptado en Sesión de fecha 21 de Junio de 2013, mediante el cual, la MUNICIPALIDAD. Aprobó la priorización del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA”I ETAPA, para cuyo efecto se realizó el proceso de selección Nº.............

1.2 Declaratoria de viabilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, de fecha 05 de Junio del 2013, la misma que se adjunta como Anexo al presente CONVENIO.

1.3 Informe Previo Nº……. de Contraloría General de la República, emitido con arreglo a lo establecido

en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y su Reglamento. (Alternativamente, en caso no hubiese habido pronunciamiento expreso de la Contraloría General de la República, se deberá indicar dicha situación consignando el número de Oficio con el que se solicitó el Informe Previo y la fecha de remisión).

1.4 Promesa de consorcio formalizada conteniendo la información que permita identificar a los integrantes del consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante. Este porcentaje deberá estar acorde con la participación del consorciado en el proyecto de inversión que financiará y/o ejecutará, por ser determinante para establecer el monto del CIPRL a ser emitido a su favor por la DGETP. (Opcional para el caso de consorcios)



Página 30

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y normas modificatorias.

2.2 Reglamento de la Ley Nº 29230 y normas modificatorias.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

3.1 Por el presente CONVENIO, la EMPRESA PRIVADA se compromete y obliga con el GOBIERNO LOCAL a financiar (de ser el caso financiar y ejecutar) la infraestructura (y equipamiento – de ser el caso) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, (en adelante el PROYECTO), ubicado en el Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las bases del proceso de selección Nº........................... (en adelante, las BASES), que dieron origen a este CONVENIO, las mismas que conjuntamente con la absolución de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta de la EMPRESA PRIVADA, forman parte integrante del CONVENIO.

3.2 El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONVENIO, se efectuará de acuerdo con lo que se detalla en los Términos de Referencia que forman parte de las BASES y en la propuesta de la EMPRESA PRIVADA, la misma que es concordante con las características solicitadas en las BASES.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO

El plazo de ejecución del PROYECTO se fija en……….. (…..) días calendario, el mismo que empieza a regir desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se designe la entidad privada supervisora; y,

b) Que el GOBIERNO LOCAL haga entrega del terreno o que se señale el lugar donde se ejecutará el PROYECTO, en ambos casos el plazo será exigible siempre y cuando existan las condiciones para el inicio de ejecución del proyecto.

CLÁUSULA QUINTA: COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN Y GARA NTÍAS

5.1 Costo total de la inversión:

El costo total de la inversión objeto del presente CONVENIO, está compuesto por el monto de inversión determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del PROYECTO a ejecutar, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento de la L ey N° 29230, y asciende a la suma de S/. ………… (…………………… Nuevos Soles).

La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución del PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las BASES.



Página 31

En ese sentido, sin carácter limitativo, la EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro del costo total indicado están incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las BASES y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución del PROYECTO hasta su culminación.

Las variaciones o modificaciones del Proyecto durante su ejecución, incluido el costo total, se sujetan a lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de la Ley Nº 29230. Por lo tanto, si el Proyecto cuenta con un nuevo monto de inversión total registrado en el Banco de Proyectos del SNIP en fecha posterior a su declaratoria de viabilidad, dicho monto será recogido en el costo total referencial de la inversión en la convocatoria y en las bases del proceso de selección.

El costo total de inversión no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución del PROYECTO, los cuales deberán ser asumidos por la EMPRESA PRIVADA.

5.2 Garantía de fiel cumplimiento

A la firma del CONVENIO, la EMPRESA PRIVADA entrega a favor del GOBIERNO LOCAL, una Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento del CONVENIO, por un monto que represente el 4% del Costo Total de Inversión, lo que asciende a la suma de S/. …………………… (……….Nuevos soles). La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Costo Total de Inversión remanente cuya ejecución esté pendiente. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estar vigente por un año adicional a la correspondiente conformidad de recepción por parte del GOBIERNO LOCAL. La renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepción será por un monto que represente el 1% del Costo Total de Inversión y podrá ser ejecutada en caso se presenten deficiencias relacionadas con la ejecución del Proyecto materia del presente CONVENIO.

La referida Carta Fianza podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del CONVENIO o si no se hubiera llevado a cabo su renovación en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté pendiente. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática. La Carta Fianza deberá contener los requisitos mínimos exigibles establecidos en el modelo de las BASES del proceso de selección de la empresa privada.

La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendario previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, el GOBIERNO LOCAL podrá solicitar su ejecución.

La devolución de esta garantía se realizará dentro de los diez (10) días calendario, contados luego de transcurrido el año adicional a la correspondiente declaración de conformidad por parte del GOBIERNO LOCAL.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

La EMPRESA PRIVADA además de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las BASES, asume las siguientes obligaciones:

6.1 Ser responsable por la ejecución del PROYECTO, a plena satisfacción del GOBIERNO LOCAL, de acuerdo con las estipulaciones del presente CONVENIO, las BASES y su Propuesta.



Página 32

6.2 Cumplir las demás obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente CONVENIO y en los documentos del proceso de selección.

6.3 La EMPRESA PRIVADA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del PROYECTO, por un periodo no menor a cinco (05) años a partir de la entrega del mismo.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE GOBIERNO LOCAL

El GOBIERNO LOCAL además de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en las BASES que forman parte del presente CONVENIO, deberá cumplir con las obligaciones y responsabilidades que se establecen en la Ley Nº 29230, su Reglamento y el presente CONVENIO.

CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES

8.1 La EMPRESA PRIVADA incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las BASES que forman parte del presente CONVENIO, cuando no haya concluido en la fecha establecida los trabajos contemplados en el cronograma, previa notificación realizada por vía notarial por parte del GOBIERNO LOCAL con quince (15) días hábiles de anticipación.

8.2 La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del CONVENIO hasta alcanzar como máximo, el diez por ciento (10%) del monto total de inversión pactado en el presente CONVENIO.

8.3 La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0,10 x Monto Total de Inversión Penalidad diaria =__________________________ F x Plazo en días Donde:

F = 0.25 para la elaboración del expediente técnico F= 0.15 para la ejecución de la obra Plazo en días = El ofrecido por la EMPRESA PRIVADA (días calendario)

8.4 Esta penalidad se cobrará con cargo a la ejecución de la Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento del CONVENIO; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran producirse, mediante la acción legal correspondiente.

8.5 En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad (10%), el GOBIERNO LOCAL podrá resolver el CONVENIO por incumplimiento sujetándose al procedimiento establecido en el numeral 9.2 de la Cláusula Novena del presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO E INCUMPLI MIENTO DE PLAZOS

9.1 El GOBIERNO LOCAL podrá resolver el CONVENIO por las siguientes causales:

a. Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente CONVENIO, legales o reglamentarias, a cargo de la EMPRESA PRIVADA, o de su contratista ejecutor de la infraestructura del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello.



Página 33

b. Cuando la EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad económica o técnica para continuar con la ejecución del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida para corregir tal situación.

c. Cuando la EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad, a que se refiere la Cláusula precedente, en la ejecución del PROYECTO.

d. Cuando la EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del PROYECTO.

e. Cuando la EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por más de veinte (20) días calendario, sin autorización escrita de la entidad privada supervisora o del GOBIERNO LOCAL.

f. Negligencia reiterada de parte de la EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de la infraestructura del Proyecto, en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones de la entidad privada supervisora y del GOBIERNO LOCAL y otras obligaciones derivadas del presente CONVENIO.

g. Otras señaladas en la normatividad vigente.

9.2 Cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas, el GOBIERNO LOCAL cursará una Carta Notarial a la EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del CONVENIO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, mediante Carta Notarial se resolverá el CONVENIO.

En tal supuesto, el GOBIERNO LOCAL ejecutará la Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento del CONVENIO que la EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

9.3 La EMPRESA PRIVADA podrá resolver el CONVENIO en el supuesto previsto en el penúltimo párrafo del numeral 12.1 del artículo 12º del Reglamento de la Ley N° 29230. En este caso, la EMPRESA PRIVADA resolverá el CONVENIO mediante Carta Notarial cursada al GOBIERNO LOCAL, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la fecha en que tomó conocimiento del incremento en el monto.

9.4 En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 1315° del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

10.1 Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES referidas al cumplimiento, ejecución y/o interpretación del presente CONVENIO serán resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la común intención de las PARTES.

10.2 De no llegar a ningún acuerdo, tanto el GOBIERNO LOCAL como la EMPRESA PRIVADA, convienen que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, el cumplimiento, ejecución y/o interpretación del presente CONVENIO, será resuelto de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de



Página 34

Comercio de Tacna, a cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

10.3 El laudo arbitral emitido obligará a las PARTES y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPE RVISORA

11.1 La entidad privada supervisora efectuará la verificación de la ejecución del PROYECTO y de sus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, en los términos de referencia, en las BASES y en la propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA, así como en el Plan de Trabajo correspondiente. Asimismo, se dedicará al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución del PROYECTO por parte de la EMPRESA PRIVADA.

11.2 La entidad privada supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del PROYECTO tras la culminación del mismo o a la culminación de cada una de las etapas del PROYECTO, de ser el caso.

11.3 La entidad privada supervisora del PROYECTO asumirá las atribuciones que el GOBIERNO LOCAL determine en los términos de referencia y en las BASES del proceso de selección que dará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales deberán ser entregadas a la EMPRESA PRIVADA.

11.4 El GOBIERNO LOCAL deberá pronunciarse sobre la conformidad de recepción del PROYECTO o de cada una de las etapas del PROYECTO ejecutadas por la EMPRESA PRIVADA de acuerdo a los términos del presente CONVENIO. La conformidad de recepción será una condición necesaria para la emisión de los respectivos CIPRL y se tendrá por otorgada para todos los efectos legales si transcurrido dicho plazo no hubiese habido el pronunciamiento del GOBIERNO LOCAL.

11.5 A fin de otorgar la conformidad señalada en el numeral anterior, el GOBIERNO LOCAL designa a la Unidad de Supervisión y Liquidacion de Proyectos (poner la denominación del cargo del funcionario que realizará la supervisión para el otorgamiento de la conformidad de recepción – no poner nombres propios porque las personas pueden variar durante la ejecución del convenio).

11.6 Las conformidades de recepción y de calidad, deberán ser otorgadas ambas dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a la culminación del PROYECTO o de la etapa del PROYECTO cuando corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ANEXOS DEL CONVENIO

12.1 Forman parte del CONVENIO los siguientes documentos:

12.1.1 Informe de declaración de viabilidad del proyecto.

12.1.2 La Propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA.



Página 35

12.1.3 Las BASES del Proceso de Selección Nº ............................, incluyendo sus Términos de Referencia, y de haberlos también, los documentos de Absolución de Consultas y Aclaraciones a las BASES.

12.1.4 El Acta de Adjudicación de la buena pro.

12.2 Para efectos de la interpretación del CONVENIO, primará lo dispuesto en el mismo, en la Ley Nº 29230 y su Reglamento y, en forma supletoria, los Términos de Referencia de las BASES, la Propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA y las BASES en dicho orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO Y LEY APLICABLE

13.1 El CONVENIO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación de la República del Perú.

13.2 Para todos los efectos derivados de la ejecución del CONVENIO, las PARTES señalan los domicilios que se indican en la introducción del CONVENIO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicará por escrito a la otra en un plazo mínimo de siete (7) días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquí señalado.

LAS PARTES declaran que conocen y aceptan todos los términos del presente CONVENIO.

El presente CONVENIO se suscribe en tres (3) ejemplares del mismo valor, en……………. a los ……… días del mes de …………… del 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------

GOBIERNO LOCAL

____________________________________________________

EMPRESA PRIVADA



Página 36



Página 37

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EJEC UTAR PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 29230

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividades De Hasta

1. Convocatoria y publicación de bases, incluyendo el formato de Convenio 05/02/2014 05/02/2014

2. Recepción de expresiones de interés de empresa (*) Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases (**)

06/02/2014 19/02/2014

3. Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases 20/02/2014 24/02/2014

4. Publicación de bases integradas en el portal institucional 25/02/2014 25/02/2014

5. Presentación de Propuestas, a través de los Sobres Nº 1, 2 y 3 26/02/2014 28/02/2014

6. Calificación de Propuestas Técnica y Económica 03/03/2014 04/03/2014

7. Adjudicación de la Buena Pro 04/03/2014 04/03/2014

8. Suscripción del Convenio entre Municipalidad y Empresa (en cuanto se haya completado la documentación respectiva).

05/03/2014 18/03/2014

Nota : En caso una única Empresa presente su expresión de interés, el cronograma será modificado conforme a las disposiciones del Artícul o 10, numeral 10.6 del Reglamento Ley 29230, aprobado con D.S. N° 005-2014-EF . * En las Oficinas del Comité Especial Ley 29230 ubicadas en Plaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna, en el siguiente horario: Lunes –Jueves de 8.00 a.ma 12.00m y de 2.00 p.m. a 6.00 pm., Viernes de 7.00am a 2.00pm. ** Por escrito en las Oficinas del Comité Especial Ley 29230 ubicadas en Plaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya – Jorge Basadre-Tacna, en el siguiente horario: Lunes –Jueves de 8.00 a.m a 12.00m y de 2.00 p.m. a 6.00 pm., Viernes de 7.00am a 2.00pm.



Página 38

ANEXO N° 2

RELACIÓN DE BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

BANCO CONTINENTAL

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BIF

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA. – INTERBANK

BANCO SCOTIABANK

BANCO CITIBANK

BANCO FINANCIERO

BANCO DE COMERCIO

MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.



Página 39

ANEXO N° 3

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPE DIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA –

CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BAS ADRE - TACNA” DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA EJECUCIÓN

Municipalidad Distrital de Ilabaya- Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

FINALIDAD PÚBLICA El objetivo es el Financiamiento para la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – C AMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAP A, con Código SNIP 107125.

OBJETIVO: Adecuado nivel de transitabilidad vehicular en la vía ILABAYA- CAMBAYA – CAMILACA

NORMAS Y REGLAMENTOS: La elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes complementadas con la norma relacionada, siendo las principales:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA. - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. - Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, normas de control interno para el Sector

Público. - Ley 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, Junio 2000. - Resolución de Contraloría General Nº369-2007-CG, aprueba directiva “autorización previa

a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra” de fecha 29 de Octubre del 2007.

- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, - D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA, modificatoria del reglamento de la Ley Nº 27157, publicado el

12 de Mayo del 2005. - D. S. Nº 184-2008- EF, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y sus Modificatorias y Complementarias.

- Norma técnica CE.10 Pavimentos urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. - R.D. Nº 1146-2000- MTC/15.17 (Especificaciones Técnicas generales para la construcción

de carreteras EG2000, en lo que sea aplicable). Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.



Página 40

ALCANCES DEL SERVICIO: Los Términos de Referencia para el licitación convocada en la modalidad de Concurso Oferta es la de seleccionar al contratista (Consultor/Ejecutor), que elaborará el Expediente Técnico y la ejecución de la obra que de cómo resultado el “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA , conforme a la normativa vigente. El Expediente Técnico correspondiente, se desarrollará de acuerdo al diseño que han sido planteados en base a los documentos normativos para el diseño de carretera en el país, que son: • Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones. • Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito – Dirección

General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El CONTRATISTA (CONSULTOR – EJECUTOR) debe considerar para el diseño estructural de obras de arte y puentes las Especificaciones AASHTO – LRFD y la sobrecarga de diseño HL93. Si el contratista (Consultor – Ejecutor), después del resultado del Estudio Integral determina la modificación de una obra de arte y puentes, debe sustentar el diseño correspondiente conforme al cumplimiento de las Especificaciones AASHTO – LRFD y la sobrecarga de diseño HL93. EL CONTRATISTA (CONSULTOR – EJECUTOR) , deberá verificar la estabilidad y resistencia del diseño estructural de la vía, obras de arte y puentes, tanto de la subestructura en los tramos existentes de acuerdo a la normatividad antes señalada, con la finalidad de proyectar obras de rehabilitación, reforzamiento, defensa ribereña para garantizar que toda la obra en su conjunto no sufra daños ante un evento como el del El Niño. Además el CONTRATISTA (CONSULTOR – EJECUTOR) , deberá considerar si existe una modificación de trazo por la proyección de una obra que altera el diseño del trazo original, las consideraciones necesarias para una verificación de viabilidad de acuerdo a las normas que el SNIP lo demande.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Teniendo como base el estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad, el CONSULTOR elaborará el expediente técnico a nivel de ejecución de obra, para ello deberá contar con los suficientes recursos físicos y humanos.

a) Deberá contar con la organización y tener capacidad económica necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.



Página 41

b) En su Oferta Técnica presentara la organización que utilizará para la elaboración del expediente técnico, considerando los plazos establecidos en el numeral D.2, de los presentes términos de referencia.

c) Proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

d) El CONSULTOR, contara de manera obligatoria con una oficina en la ciudad de Tacna, puede ser en el Distrito Ilabaya para fines de coordinación.

e) Entregar el cronograma de la elaboración de la consultoría Gantt y PERT-CPM

AMBITO DEL ESTUDIO:

El estudio definitivo o expediente técnico comprende todas las actividades técnicas y de ingeniería, así como todos los costos de materiales y mano de obra calificada o no, que sean necesarios para que la obra se construya y logre la finalidad buscada.

VALOR REFERENCIAL

El Monto de valor estimado establecido en el PIP es:

Tramo I km 0+000 - km 16+620 Ilabaya - Toco Grande

Tramo II km 16+620 - km 22+136 Toco Grande - Cambaya

Tramo III km 22+136 - km 32+250 Cambaya Huatamolle PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución propuesto para la Elaboración del expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – C AMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAP A.

Descripcion Tramo I Tramo II Tramo III TOTAL

Costo Directo 33,848,384.12 17,399,656.19 14,895,677.01 66,143,717.32

Gastos Generales 17.44% 5,904,816.76 3,035,352.62 2,598,535.96 11,538,705.34

Utilidad 10% 3,384,838.41 1,739,965.62 1,489,567.70 6,614,371.73

Sub total 43,138,039.29 22,174,974.43 18,983,780.67 84,296,794.39

IGV 18% 7,764,847.07 3,991,495.40 3,417,080.52 15,173,422.99

Total 50,902,886.36 26,166,469.83 22,400,861.19 99,470,217.38

Estudios Definitivos 1,018,057.73 523,329.40 448,017.22 1,989,404.35

Presupuesto PACRI 1,671,004.30 69,016.79 181,932.59 1,921,953.68

Total Presupuesto 53,591,948.39 26,758,816.02 23,030,811.00 103,381,575.41

total de presupuesto los tres tramos 103,381,575.41



Página 42

El Plazo de ejecución total para los tres tramos es de 21 meses, distribuidos de la siguiente manera: Elaboración de expediente Técnico 4.0 meses Ejecución de obra: 17.0 meses:

TRAMO 1: ILABAYA –TOCO GRANDE (0+00 A 16+620)

TRAMO 2: TOCO GRANDE – CAMBAYA (16+620-22+136)

TRAMO 3: CAMBAYA – HUATAMOLLE (22+136 – 32+250)

(*) El Estudio comprende cuatro (4) tramos, de los cuales solo se ejecutará 3 tramos, siendo los siguientes:

TRAMO 1: ILABAYA –TOCO GRANDE (0+00 A 16+620) TRAMO 2: TOCO GRANDE – CAMBAYA (16+620-22+136) TRAMO 3: CAMBAYA – HUATAMOLLE (16+620 – 32+250) Tramo 4: HUATAMOLLE (32+250) – CAMILACA (41+256) tramo que no se ejecutará

Los mismos (tramos) que una vez aprobados (en el Expediente Técnico) se podrán ejecutar en forma independiente, considerando su naturaleza y magnitud, y contando con la documentación requerida de acuerdo a las normas vigentes (CIRA, EIA, libre disponibilidad del terreno, y otros). En el tramo 2 se tiene proyectado la presa kullku, el cual afectara el trazo original del estudio de factibilidad, por lo que el consultor deberá modificar el trazo de la vía (pavimento, obras de arte, cunetas, puentes, etc.), considerando la magnitud afectada por el espejo de agua, esta modificación deberá contar con la aprobación de la supervisión externa, con conocimiento de la entidad. Esta variación no será considerada como adicional de obra, asimismo el consultor deberá considerarlo en el Expediente Técnico Integral previo a su aprobación y dentro de los plazos programados, asimismo se indica que no generará ampliaciones de plazo. En el Tramo 3 deberá considerar el deductivo de las obras ejecutadas como, cortes de talud, base granular, imprimado, cuneta, y otros.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD Para el Estudio Definitivo y la Ejecución de la Obra, el plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) años lo cual se encuentra establecido en las bases del Contrato y Código Civil.

DEL ESTUDIO DEFINITIVO

A. NOMBRE DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – C AMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA" I ETAP A.



Página 43

B. UBICACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

b.1Ubicación El Proyecto se ubica geográficamente en la Región de Tacna, Provincia Jorge Basadre, Distrito de Ilabaya, se encuentra dentro del Sistema Vecinal de la Región Tacna y pertenece a la Ruta TA-563,que tiene la siguiente trayectoria: Empalme con Ruta PE-1S (Camiara) – Locumba – Sagollo – Oconchay – Mirave – Ilabaya – Chululune – Camilaca – Empalme con Ruta TA – 105. Esquema de Ubicación del Área del Proyecto

b.2 Situación Actual del sistema de Drenaje En cuanto al sistema de drenaje actual es deficiente en cantidad con una incidencia promedio de 2.4 alcantarillas por kilómetro (incluido los cruces de canales de riego). Las alcantarillas existentes son en su mayoría artesanales de mampostería de piedra o de madera en mal estado y con longitudes adecuadas a la dimensión de la actual plataforma, lo que impide su utilización en el proyecto. La existencia de canales de concreto laterales para el regadío se encuentra en gran parte del recorrido de la vía, lo que constituye una interferencia importante para el proyecto. b.2.1 Zonas Urbanas y Poblados En el trayecto de la carretera existen poblados ubicados al margen, que son generalmente pequeñas áreas pobladas dispersas con escasos servicios y facilidades. En el recorrido se encuentra la zona suburbana de Chululuni y, la zona suburbana de Toco Grande, que tienen la presencia de casas rurales aisladas, que van a ser afectadas en



Página 44

algunos casos por el trazo de la nueva carretera, así como líneas de postes de alumbrado público, conducción de energía y áreas de cultivo adyacentes. De la misma forma se encuentra la zona urbana de Cambaya y la zona urbana de Vilalaca, las cuales presentan mayor cantidad de viviendas. Para no afectar las viviendas se ha mantenido el trazo y el pavimento existente en las dos localidades. b.2.2 Situación actual de las Estructuras Existen muros de contención artesanal (muros de mampostería) a lo largo de la vía. En cuanto a puentes existen dos a lo largo de la carretera, para una sola vía de circulación con ancho de 3.50 m. La ubicación de los puentes, tipo y dimensiones se presenta en el cuadro siguiente: PUENTES

Nombre Ubicación aprox. (Km) Long. (m) Tipo

Superficie Observaciones

Chejaya 3+000 30.5 Bailey Buen estado de la estructura y de la rodadura

Cambaya 18+000 48.77 Bailey Buen estado de la estructura y de la rodadura

Nota: el desmontaje, transporte y almacenaje de los puentes estará a cargo del contratista.

C. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Según el estudio de pre – inversión a nivel de factibilidad declarado viable la descripción de la alternativa seleccionada es la siguiente: Capa de rodadura con pavimento constituido por mezcla asfáltica en caliente (MAC). Base granular de 25 cm. de espesor. Ensanche de plataforma 8.40 m. Mejoramiento de las pendientes superiores a 12%. Implementación de un sistema de drenaje integral, mediante la provisión de alcantarillas de tubería metálica corrugada y concreto, badenes, cunetas laterales revestidas. Construcción de muros de contención de concreto y de suelo reforzado. Construcción de puentes Chejaya y Cambaya, con dos carriles de circulación cada uno.

D. ETAPAS DEL ESTUDIO Y ACCIONES A REALIZAR PRIMERA ETAPA El consultor deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará el proyecto para comprobar las condiciones en que se encuentra la misma.



Página 45

D.1. Estudios básicos Sobre la base de la evaluación de la documentación existente, el CONSULTOR propondrá los parámetros de diseño en una Memoria de Diseños que será aprobada por La Municipalidad Distrital de Ilabaya. Para la conformación de estos parámetros de diseño y de los materiales de construcción se llevará a cabo investigaciones y estudios básicos complementarios. Tales investigaciones se refieren a: Topografía General, Hidrología, Sedimentos, Geología Regional y Local, Geotecnia, aspectos de medio ambiente, y otros aspectos que se consideren de importancia para los fines del Estudio Definitivo. La realización de los Estudios Básicos para la elaboración del Expediente Técnico de Obra, comprenderá, además de una Memoria Descriptiva explicativa, con carácter enunciativo más no limitativo, la ejecución de las siguientes actividades a desarrollar.

D.1.1LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El estudio topográfico se ejecutará siguiendo lo indicado en la normativa vigente para el tipo de carretera a construir, desde su trazado hasta la emisión de los documentos que sustentan el proyecto elaborado. Contenido del Informe del Levantamiento Topográfico El estudio Topográfico debe contener como mínimo:

1. Memoria Descriptiva, 2. Relación de Equipos Utilizados, 3. Relación de Personal a cargo, 4. Plano General de la Poligonal Básica 5. Circuitos de Nivelación realizada y cuadro de coordenadas finales

obtenidas a una escala apropiada, con aprobación expresa del Supervisor del Estudio y, además en archivo digital con formato DWG.

6. Cálculo y compensación de los errores de cierre (siempre y cuando estos errores sean menores que las tolerancias establecidas) de las poligonales y nivelaciones realizadas haciendo constar los errores de cierre, compensaciones y longitudes corregidas obtenidas, coordenadas, cota, fotografía a color de los puntos levantados, relación de coordenadas y cotas finales de los puntos de la poligonal empleada, relación de coordenadas y cotas de los puntos Estaciones de Apoyo obtenidos, relación de cotas de puntos de nivelación levantados.

7. Base de datos de todos los puntos levantados, previamente editados, de tal forma de obtener el modelo digital de terreno, con sólo procesar los datos en forma de archivos ASCII, (Punto - Este - Norte - Elevación Descripción - conector).

8. Planos a las escalas fijadas de la Topografía obtenida. 9. Archivos en formato DWG.

10. Listado y archivos con códigos de colores. 11. Plano Leyenda.



Página 46

D.1.2 DISEÑO DE LA GEOMETRÍA VIAL

Para el inicio de las actividades del levantamiento topográfico de la carretera será necesario definir previamente los parámetros de diseño que han sido planteados en base a los documentos normativos para el diseño de carretera en el país, que son:

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito – Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Clasificación de la Carretera La Clasificación de la Carretera responde a sus características orográficas, función dentro del sistema vial y tránsito que circula. • Por Función

La carretera se clasifica por su función dentro del Sistema Vecinal de la Región Tacna según el D.S. Nº 044-2008-MTC y D.S Nº 006-2009-MTC. Según el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional, la Carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca se encuentra dentro de la Ruta TA-563 que tiene la siguiente trayectoria. Ruta TA-563: Empalme con Ruta PE-1S (Camiara) – Locumba – Sagollo – Oconchay – Mirave – Ilabaya – Chululune – Camilaca – Empalme con Ruta TA-105. La Ruta TA –563 articula la Panamericana Sur (en Camiara) con la Carretera Nacional PE-36A: Moquegua – Desaguadero ( a inmediaciones de Sta. Rosa) con la que se conecta a través de la Ruta TA-105. También articula la Ruta TA-104 en Mirave con la ciudad de Tacna, mediante su conexión con la Ruta TA-103 en Aricota pasando por Tarata. 7

• Por Demanda Por la demanda de tráfico inicial y su proyección en el horizonte del proyecto la Carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca se encuentra clasificada como una Carretera de Tercera Clase al tener IMD menor a 400 vehículos por día (Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras – DG 2001). La calzada tendrá dos carriles de circulación.

• Por Orografía

La carretera se desarrolla predominantemente en una configuración orográfica accidentada con inclinación transversal del terreno normal a la vía



Página 47

mayor de 50% que corresponde a la clasificación tipo 3 y tipo 4 (Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras – DG 2001). En resumen, la clasificación de la Carretera es la siguiente:

Clasificación de la Carretera Según Clasificación

Función Sistema Vecinal Demanda 3ª Clase (IMD < 400 veh/dia) Orografía Tipo 3 y 4

Sobre la base del diseño vial a presentar, y el Levantamiento Topográfico realizado, el Contratista desarrollará la geometría definitiva efectuando las modificaciones y/o ajustes que sea necesario realizar; estableciendo cuantos ejes auxiliares sean necesarios para la total definición de los elementos del trazado, debiendo tener en consideración lo indicado en el Punto 2 de estos términos de referencia. Las secciones tipo en cuanto a la disposición y ancho de carriles de la vía, bermas, sobre anchos, etc., se basarán inicialmente en el anteproyecto presentado, pudiendo admitirse cambios y/o mejoras dentro de lo permitido por las normas vigentes. Se acotarán los planos con referencia al eje o a elementos existentes, se indicarán los radios de las curvas, elementos de ellas y todos los datos que permitan su evaluación. En caso de existir elementos importantes, obras de arte u otros, se determinará su ubicación dejando las referencias necesarias en el terreno para la localización de las mismas. Las características geométricas tanto verticales como horizontales serán regidas por las Normas Peruanas vigentes en lo que sea aplicable, y del American Association of StateHighway and TransportationOfficials. A PolicyonGeometricDesign of Highways and Streets 1994 ó versión más reciente en aquellos puntos que se justifique. El diseño vial se desarrollará empleando software especializado de Diseño Geométrico El informe final deberá contener, como mínimo: 1. Criterios del diseño geométrico adoptados en el trazado. 2. Criterios de visibilidad. 3. Factores de estética y armonía. Longitudes mínimas de las curvas 4. Criterios de uniformidad considerados en el diseño del trazado 5. Parámetros de tipo general relacionados con la geometría, como son,

entre otros:



Página 48

- Geometría en Planta: Radios mínimos, curvas de transición adoptadas (de carácter obligatorio para todas las curvas circulares que lo requieran), distancias de visibilidad, etc.

- Geometría en alzado número de carriles por sentido de circulación, ancho de: carriles, de bermas, sobreanchos, pendiente transversal de la calzada y bermas, espesores de las distintas capas de la estructura de pavimento, geometría del perfil longitudinal, transición de peraltes, etc.

- Para el Alineamiento Vertical se debe tener en cuenta la concordancia entre las Curvas Verticales y Pendiente asi como la coordinación entre el diseño horizontal y vertical

6. Dibujo en planta a escala 1 :500 que incluya: - Eje longitudinal de las vías. - Cuadro de elementos de curvas y demás elementos del diseño. - Ancho de calzada, bermas. - Dibujo de secciones típicas a escala 1:100 y/o 1:50

7. Dibujo de perfiles longitudinales a escala 1:500 (H) y 1:50 (V), que contenga: - Cotas del terreno - Cotas de la rasante de la vía. - Progresivas. - Pendientes. - Trazo de curvas verticales. - Elementos de curvas verticales. - Distancias. - Alineamiento. - Transición de peraltes. - Coordinación de curvas verticales y horizontales.

8. Dibujo de secciones transversales en general a escala 1:200

Si el Contratista considera necesario ajustar la escala en alguno de los Planos a desarrollar, esto deberá ser coordinado previamente con la Supervisión y la Entidad.

D.1.3 ESTUDIOS GEOTECNICOS

Estudio geotécnico con fines de pavimentación El Contratista efectuará las investigaciones necesarias, ensayos de laboratorio y trabajos de campo, con la finalidad de determinar la capacidad portante de los suelos que servirán como soporte al pavimento proyectado en aquellas zonas que correspondan. Se realizarán ensayos por cada variación estratigráfica y ensayos de laboratorio para clasificación de suelos, ensayo Proctor, ensayo CBR, ensayo de Durabilidad para establecer el tipo, calidad y espesor de los diferentes estratos de suelos, indicando la densidad, humedad y otras.



Página 49

El reconocimiento deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, blandos, expansivos, etc., en cuyo caso las calicatas podrán ser más profundas. Igualmente determinará (en caso de presentarse) la profundidad de la napa freática y de flujos de agua naturales y/o artificiales. Los ensayos a ejecutarse deben ser todos aquellos necesarios y suficientes para caracterizar, clasificar y determinar las propiedades mecánicas requeridas en los estudios de suelos, serán sustentados con los certificados correspondientes.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán rellenadas una vez que haya sido inspeccionado el trabajo. Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la estructura de la subrasante sobre la cual descansará la estructura que resulte del proyecto Estudio de Suelos y Canteras El Contratista para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras en el laboratorio de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podrán encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y cumplir con los plazos establecidos. El Contratista será responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados. Estudio de Suelos Los trabajos han efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados ha desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físicas - mecánicas del terreno natural, la estructura de la subrasante y la capa granular de rodadura existente, sobre la cual se apoyará el pavimento: 1. Se deberá establecer el Perfil Estratigráfico de la carretera (Horizontal

1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera.

2. Para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio; el distanciamiento de las prospecciones no debe ser mayor de 250 metros; ubicadas en forma alternada (izquierda-derecha) dentro de una franja de hasta 5 m a lo a ambos lados del eje del trazo, preferentemente al borde de la futura calzada. en caso de haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas.

También se determinará la presencia o no de napa freática, rellenos sanitarios de basura, etc., en cuyo caso las calicatas deben ser más



Página 50

profundas, delimitando el sector de subrasante inadecuada que requerirá reemplazo del material, mejoramiento o estabilización de subrasante, a fin de homogenizar la calidad de la subrasante a lo largo del alineamiento del camino.

3. Distancias menores serán convenidas de acuerdo a las características inherentes de la zona en estudio y al número de carriles. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante proyectada; de encontrarse suelos orgánicos, expansivos, las calicatas serán más profundas de tal forma determinar la potencia de dichos estratos.

4. Se analizará, evaluará y ensayará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros, con el objeto de cumplir con los plazos contractuales. En cualquier caso el Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

5. Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán:

- Análisis Granulométrico por tamizado - Humedad Natural - Límites de Atterberg - Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO - Proctor Modificado - California Bearing Ratio (CBR)

6. Un valor de CBR del terreno de fundación y capa granular existente, deberá obtenerse por cada tipo de suelo y como control de permanencia de ésta cada dos (02) kilómetros como máximo, con la finalidad de establecer luego de un análisis estadístico el CBR de diseño, que corresponda con el Perfil Estratigráfico (cada sector y/o subtramo de características homogéneas).

7. En los estratos seleccionados para determinar el CBR, se determinará la Densidad Natural y Grado de Compactación de dicho estrato.

8. Se elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio.

9. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas – mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

10. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas. Se indicará claramente su ubicación, longitud y profundidad de dicho sector y se darán



Página 51

recomendaciones concretas sobre el tratamiento que ha realizarse durante el proceso constructivo.

11. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluido la evaluación de dicha prospección.

12. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados, suelos débiles (si los encuentran), presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el Consultor.

13. Se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la carretera de ser posible. El CBR de diseño para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su cálculo obedece a la estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de Diseño se empleará para establecer el Modulo Resilente de Diseño, de acuerdo a correlaciones matemáticas que cuenten con aceptación mundial.

14. En el Perfil Estratigráfico de acuerdo a lo señalado por la HighwayResearchBoard, se representará en forma gráfica, los tipos de suelos, espesor de los diferentes estratos, características físico – mecánicas de cada uno de los estratos de acuerdo a resultados de ensayos de laboratorio, nivel freático y demás observaciones que considere el Consultor.

15. El Perfil deberá incluir toda información que pudiera explicar la condición del suelo de la superficie de rodadura y terreno natural en un espesor no menor de 1.50m de profundidad por debajo de la Subrasante proyectada. Se debe indicar las zonas con problemas de estabilidad de taludes, fuertes pendientes, curvas cerradas, etc.

Canteras y Fuentes de Agua 1. Se localizarán canteras que serán utilizadas en las distintas capas

estructurales del pavimento (Sub base Granular, Base Granular y capa de Rodadura Asfáltica), áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos.

2. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción vial y que cumplan con las Especificaciones Técnicas Generales



Página 52

vigentes y además con los criterios ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del MTC.

3. Se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materiales para determinar su volumen, así como del camino de acceso a ella.

4. Las Canteras deberán ser ubicadas, delimitadas en el terreno mediante hitos de concreto, de dimensiones establecidas y aprobadas por LA SUPERVISIÓN.

5. Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, por su accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación legal.

6. Se calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso; señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Sub base Granular, Base Granular, capa de rodadura asfáltica, Concreto Hidráulico, etc.).

7. Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los materiales de las canteras se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (EM-2000) y serán de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estándar: Análisis Granulométrico por tamizado Material que pasa la Malla Nº200 Humedad Natural Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº40) Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales: Proctor Modificado California Bearing Ratio (CBR) Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (E/L: 1/3) Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº200) Porcentaje de Partículas Friables Equivalente de Arena Abrasión Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino) Sales Solubles Totales Contenido de Sulfatos Impurezas Orgánicas



Página 53

Pesos Volumétricos Pesos Específicos y demás que señalen las Especificaciones Técnicas vigentes del MTC.

8. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación y demás información que considere pertinente el Consultor.

9. Se deberá presentar un plan detallado de utilización de las fuentes seleccionadas y un diseño de la explotación que provea los elementos preventivos para evitar que se produzcan problemas ambientales tales como: inestabilidad, represamiento y/o contaminación de ríos o quebradas, inestabilidad de los taludes naturales, afectaciones sobre la vegetación o fauna, alteraciones del drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, daños en propiedades ajenas, etc.

10. De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros).

11. Se evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, señalara también si los accesos se ubican dentro de propiedades de terceros.

12. Se presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva, entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación.

D.1.4Diseño de Pavimento En el Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca; Km. 00+000 – Km. 41+382.80, se ha diseñado el pavimento para un período de vida en una sola etapa (20 años) y por etapas (1ra.: 0-10 años y 2da.: 10-20 años). 1. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de

diseño estructural del pavimento, el Consultor debe desarrollar básicamente a la metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente a la del ASPHALT INSTITUTE edición 1991.

2. Se estudiará y analizará un diseño para 20 años, con ejecución en una sola etapa y en dos etapas, considerando una primera etapa de 10 años y la segunda hasta el año 20. Se deberá realizar el Diseño de la Mezcla Asfáltica en caliente, debiéndose considerar todos los ensayos correspondientes para este tipo de mezcla los cuales como mínimo deberían ser:



Página 54

a) Propiedades físicas del asfalto • DynamicShearRheometer • Rotational Viscometer • Bending Beam Rheometer • Direct tensión tester

b) Propiedades de los agregados minerales • Angularidad del agregado grueso • Angularidad del agregado fino • Partículas planas y alargadas • Contenido de Arcilla

c) Mezcla asfáltica

• Compactador Giratorio (SuperpaveGyratoryCompactor, SGC) AASHTO TP4-93

• Análisis Volumétricos para determinar la estimación del contenido de asfalto de la mezcla objeto del diseño, lo cual involucra:

i. Estimación del contenido de vacíos de aire de la mezcla ii. Estimación del contenido de vacíos en el agregado mineral (VMA) iii. Estimación del contenido de vacíos llenos de asfalto (VFA) iv. Relación polvo/asfalto v. Estimación del contenido efectivo de asfalto de la mezcla. Y otros

ensayos necesarios para este tipo de mezcla.

Se estudiará y analizará la estructura del pavimento, en función de: i) La capacidad de soporte de la subrasante, ii) Capa granular existente, iii) Tráfico proyectado, iv) Condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), v) Alternativas de mantenimiento vial, vi) Materiales naturales disponibles en la zona, etc.

D.1.5Estudio Geológico - Geotécnico de la Carretera

1. Para el diseño de los taludes de relleno (o corte, si los hubiera) se desarrollarán Análisis de Estabilidad de Taludes

2. De hallarse taludes de corte se efectuará la Clasificación de Materiales.

3. De encontrarse materiales arcillosos en los sectores donde se proyecten estructuras u obras de arte, se evaluará la inestabilidad de las arcillas por consolidación y expansión, formulándose las medidas correspondientes.

4. Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicos a escalas de acuerdo a las normas vigentes.



Página 55

5. Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el Proyecto se ceñirá a las Normas vigentes.

6. Se efectuarán los diseños de las obras requeridas en la estabilidad de taludes, tratamiento de procesos de geodinámica externa; muros de sostenimiento, de contención, etc.

7. Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global con la obra proyectada tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas, etc.).

D.1.6Hidrología e Hidráulica El Estudio de Hidrología e Hidráulica, se enfocará a la determinación de los parámetros hidráulicos a considerar en el diseño de las nuevas estructuras que requieran incorporarse en el tramo así como, mejoras puntuales, tratamiento de taludes inestables, reparación y/o rehabilitación y/o adecuación de las obras de drenaje existentes.

Para ello sin ser limitativo, como mínimo deberán ejecutar lo siguiente: 1. Revisión de información técnica disponible en el MTC, SENAMHI, MINAG,

IGN, etc.

2. Obtención de toda la información necesaria (topográfica, cartográfica; meteorológico, suelos, diseños a nivel de obra, etc.), para el planteamiento de soluciones a los problemas hidrodinámicos locales, u otros relacionados que se presentan a lo largo del tramo y que afecten al paquete estructural y/o estructuras principales; tales como huaycos, erosión de riberas, erosión por escorrentía superficial, etc.

3. Producto de los estudios de campo, se identificará los problemas hidrodinámicos que afectan directamente la Infraestructura Vial, y se presentará el inventario y evaluación de obras de drenaje mayores y menores existentes, señalando su ubicación (progresivas), tipo, material, dimensión hidráulica (luz, altura) describir el estado hidráulico actual de cada una de ellas, e identificar las obras de drenaje que requieran su evaluación hidrológica e hidráulica; en el informe se incluirá vistas fotográficas.

4. Si una estructura de drenaje se encuentra en mal estado, debida a razones ajenas a las condiciones hidrológicas; podrá recomendar la restitución de la obra con sus dimensiones iniciales, siempre y cuando su capacidad de evacuación sea adecuada o suficiente a las nuevas condiciones de funcionamiento y del proyecto integral.



Página 56

5. Para las obras nuevas de drenaje y aquellas que se encuentran en mal estado por razones de insuficiencia hidráulica u otros aspectos hidrológicos, deberán ejecutar lo siguiente:

5.1. Determinar los parámetros físicos de la cuenca de recepción, en base a cartas nacionales y/o levantamientos topográficos.

5.2. Análisis hidrológico, 5.3. Se determinará el período de retorno y la descarga máxima de diseño; el

período dependerá de la importancia de la vía, consecuencias de su falla y análisis de riesgo en función a la vida útil de la obra.

5.4. La solución adoptada para drenaje vial deberá ser presentada y detallada en planos totalmente diseñados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes.

5.5. De ser necesario el empleo de geotextil su requerimiento será demostrado y se establecerán las propiedades mecánicas e hidráulicas necesarias.

5.6. En el caso de obras mayores tipo puente (proyectados), los estudios hidrológicos e hidráulicos deberán ceñirse a los alcances mínimos establecidos en el Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes.

D.1.7Estructuras Considerar todos los diferentes tipos de Puentes, Pontones, Badenes, Muros y Cabezales de alcantarillas, Secciones tipo marco, sin estar limitados por el material de que estén conformados. Efectuar el Inventario y Evaluación de cada una de las Estructuras existentes definiendo:

1. Ubicación (progresivas) 2. Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de

la estructura, teniendo en cuenta complementariamente al aspecto estructural, las limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, sobrecarga de diseño, capacidad hidráulica, etc.).

3. Características Generales (dimensiones, capacidad de carga, sección hidráulica, etc.)

4. Vistas Fotográficas El Consultor realizará las mediciones, ensayos y evaluaciones necesarias para determinar la condición funcional y estructural (concreto, acero, etc.) de las obras de arte y de las obras de drenaje existentes en el tramo: tales como cunetas, alcantarillas, colectoras, pontones, puentes, badenes, muros de contención, subdrenes, gaviones, muros secos, estructuras de protección, y otras que a su juicio considere conveniente evaluar. Proponer en base a la evaluación trabajos de:

1. Mantenimiento (estructuras en buena condición)



Página 57

2. Rehabilitación, Reforzamiento o Ampliación (estructuras en regular condición)

3. Reemplazo (estructuras en mala condición) 4. Construcción (estructuras no consideradas actualmente)

El diseño de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes.

Definir el tipo de estructura y en especial la cimentación en base a la capacidad de carga admisible del suelo, nivel freático y de desplante, probable asentamiento, niveles de aguas máximas, mínimas, socavación, disponibilidad de materiales - equipos en la zona de trabajo. Todas estas condiciones serán respaldadas por los especialistas respectivos (se incluirán en la memoria descriptiva y planos correspondientes).

Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas

Presentar el Diseño de las Estructuras en base a Planos respaldados en la memoria de cálculo respectiva.

Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya memoria detallada se entregara conjuntamente con los planos.

Puentes y Pontones Para los puentes y pontones nuevos los períodos de diseño serán los que se indiquen en las normas vigentes. Para el diseño de puentes y pontones, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. La última versión de las especificaciones de la “American Association of

StateHighway and TransportationOfficials” AASHTO LRFD (Bridge DesignSpecifications) y el manual de diseño de puentes.

2. La sección transversal de la superestructura y los accesos estará en concordancia con el diseño geométrico del tramo.

3. Se propondrá las luces definitivas según la información de la Ingeniería Básica que él mismo obtenga.

4. Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como: hidrología, hidráulica, erosión y control y/o trabajos de protección, estudios geológicos y geotécnicos, que determinen capacidad de carga admisible, nivel freático y de desplante, probable asentamiento, niveles de aguas máximas, mínimas y de socavación.

5. De presentarse soluciones que involucren pilares en medio del cauce, serán debidamente sustentadas en aspectos de seguridad y de costos.



Página 58

6. La solución que proponga el Consultor (concreto armado o concreto pretensado u otro) deberá tomar en consideración los efectos de las fuerzas sísmicas.

7. Presentar los siguientes planos:

• Plano topográfico de la ubicación, indicando puntos de referencia y niveles, de acuerdo al diseño geométrico de la vía.

• Ubicación - Vista general en planta y elevación en base al levantamiento topográfico y batimétrico a detalle del área de ubicación (zona comprendida a 350.0 m. del eje aguas arriba y 300 m. aguas abajo, en una escala de 1:1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.0 m.)

• Plano de estructuras a demoler de ser el caso. • Detalles de reforzamiento (para la S/C HL-93) o reparación de ser el caso. • Subestructura (excavaciones, encofrados – armadura de estribos, pilares,

arranques o cámaras de anclaje de concreto). • Superestructura (encofrados – armadura de vigas y losa de concreto, vigas

y reticulados metálicos, etc). • Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de

aproximación). • Obras de Complementarias.

Muros 1. Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se realizarán

calicatas de investigación del suelo (para obtener parámetros de resistencia), a profundidades que aseguren la vida útil de la obra; se tomarán secciones, perfiles y niveles complementarios, determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación.

2. Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas y dinámicas.

Señalización El Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal de la vía, de acuerdo al Manual de Señalización vigente y tomando en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial. Se diseñarán los tipos de soporte estructural necesarios así como su cimentación. Se presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; así mismo se presentarán los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas. El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del camino, de manera que las señales no generen riesgo y tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del tránsito.



Página 59

Estudios Arqueológicos y de Impacto Ambiental Se deberá elaborar los estudios arqueológicos y de impacto ambiental de la carretera teniendo en cuenta la normatividad vigente y dimensiones y naturaleza de la obra a ejecutar. Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Especific aciones Técnicas Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos. Los análisis de precios correspondientes a partidas no presupuestadas en la oferta serán elaboradas, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares, tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se sujetarán a la normativa vigente, aprobadas por el MTC. Complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra y los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente.

Cronograma de ejecución de obra, de utilización de equipos y materiales y de desembolsos. Se deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. Se deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.



Página 60

Plazo y Programación de Ejecución de los Estudios El Estudio se ejecutará en los plazos previstos de acuerdo a los tramos. Este plazo no se incluye el período de revisión y subsanación de observaciones de los Informes presentados. 1. Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a

cumplir. 2. Una programación PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT) mostrando los

tiempos de ejecución de las tareas a realizar y las metas a cumplir.

D.2 INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR Los Informes se presentarán en (01) versión original y (04) cuatro copias, acompañado de una copia en medio magnética, únicamente si ha sido aprobado el Informe anterior, en los plazos establecidos y con los contenidos mínimos indicados a continuación. Asimismo el medio digital con los archivos en forma ordenada y con una manera explicativa, indicando la manera de cómo armarlo, reconstruirlo o editarlo totalmente. Además se entrega las libretas de campo topográficos. El plazo para absolver las observaciones formuladas a los Informes Específicos e Informe Final es de 10 días calendario. 1. INFORME N° 01: se presentará a los 60 días calendario de iniciados los servicios y

comprenderá lo siguiente: Hidrología e Hidráulica:

- Análisis y revisión de estudios anteriores, información técnica disponible, etc.; presentar las conclusiones del mismo, con relevancia a los aspectos de drenaje.

- Presentar la información meteorológica (precipitación o caudal) y cartográfica que será empleada en los estudios.

- Informe de los estudios de campo, identificación de todas las obras de drenaje en estado deficiente, sectores afectados por procesos hidrodinámicos que afectan la transitabilidad de la vía, etc. Planteamiento de soluciones a los problemas de drenaje.

- Informe de la evaluación hidráulica de puentes y pontones.

- Presentar el estudio de cuencas, debidamente detallados en los planos correspondientes.



Página 61

- Estudios Hidrológicos: análisis estadístico de información y determinación de los caudales de diseño, los resultados serán sustentadas con la presentación de las respectivas hojas de cálculo.

- Resultados de los muestreos de suelos, con fines de estudios de flujos de agua subsuperficial o subterráneo, identificación del nivel freático en la zona comprometida, erosión ribereña, etc.

Geología y Geotecnia - Presentación del Informe final geológica regional y local de la carretera y

sectores críticos: Memoria descriptiva con la interpretación geotécnica correspondiente de la información presentada en los planos o mapas.

- Mapa geológico geotécnico final.

- Evaluación y tratamiento de los sectores afectados por procesos de geodinámica externa, estabilidad de taludes y sectores inestables.

- Informe de evaluación de los puentes y pontones existentes. Relación de puentes y pontones nuevos a proyectarse (geotecnia y estructuras).

- Informe del estudio geológico-geotécnico de los puentes y pontones:

- Geología local

- Geodinámica Externa

- Informe final de las investigaciones geotécnicas para la cimentación, estableciendo el tipo de cimentación y capacidad de carga de los materiales de fundación.

Suelos y Pavimentos: - Memoria Descriptiva de las Actividades desarrolladas en la ejecución del

Estudio de Suelos y el Estudio de Canteras.

- Presentará una descripción detallada del Estado Superficial de la carretera.

- Presentará relación de calicatas efectuadas tanto para el Estudio de Suelos y Canteras; acompañadas de la relación de la totalidad de ensayos de laboratorio a efectuarse de acuerdo a exigencias de los Términos de Referencia, debidamente identificados (muestra/ensayo).

- Presentará un avance de la ejecución de ensayos correspondientes al Estudio de Suelos (Avance: 30%).

- Presentará la totalidad de certificados de Laboratorio correspondiente al Estudio de Canteras (Avance: 100%).

- Panel Fotográfico de la totalidad de calicatas efectuadas en el Estudio de Suelos y en el Estudio de Canteras; con sus respectivas identificaciones

Tráfico y Seguridad Vial



Página 62

- Avance del Estudio, cuyo control estará referido al diagrama de barras, programación PERT-CPM y la Programación de asignación de recursos, precisados en el numeral 3.8.

- Estudio de Tráfico y Seguridad Vial terminados

Trazo y Diseño Vial - Los trabajos referidos al estudio de trazo consistente en el estacado, nivelación

y seccionamiento debe concluirse en un 100 %;

- Avance del diseño definitivo de rasante y secciones transversales.

Estudio de Canteras: - Memoria Descriptiva, Conclusiones y Recomendaciones, Certificados de

Ensayos de Laboratorio, Planos, Panel Fotográfico.

Estructuras - Inventario de las Estructuras existentes - Evaluación de las Estructuras existentes - Relación de los trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación. - Descripción de alternativas propuestas para cada tipo de Estructura.

2. INFORME FINAL se presentará a los 120 días calen dario, previa aprobación del

Informe Nº 1, el cual deberá contener como mínimo:

Tráfico y Seguridad Vial - Estudio de Tráfico y Seguridad Vial terminados

Trazo y Diseño Vial - Diseño definitivo, rasantes y secciones terminados.

Hidrología e Hidráulica:

1. Informe Final de los estudios de drenaje: inventario de obras de drenaje existentes y su tratamiento respectivo. Así mismo; presentar la relación de obras de drenaje requeridas a nivel transversal, longitudinal; obras de subdrenaje, de protección vial, y de taludes; y todo lo solicitado en los aspectos de ingeniería Básica para este capítulo.

2. Informe Final del estudio hidráulico para el dimensionamiento de obras de drenaje, los resultados serán sustentados con la presentación de las respectivas hojas de cálculo.

3. Informe final del estudio Hidráulico, para el dimensionamiento de puentes y pontones, los resultados serán sustentados con la presentación de las respectivas hojas de cálculo y del modelamiento hidráulico computarizado.

4. Resultados de cálculo de socavación potencial (general, local, contracción, curvas, etc.).



Página 63

5. Diseño hidráulico de obras de protección ribereña, control de cárcavas, etc.

6. La solución adoptada para drenaje vial (incluido puentes) deberá ser presentada y detallada en planos totalmente diseñados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes.

Geología y Geotecnia 1. Informe Geotécnico Final: Mapa geológico-geotécnico elaborado sobre la

base de los mapas geológico iniciales, en el cual se plasmarán además la información geodinámica hidráulico de obras de protección ribereña, control de cárcavas, etc.

2. Soluciones definitivas a los problemas de geodinámica externa. Diseño final de las obras. Evaluaciones de estabilidad interna y externa. Planos de detalle.

3. Informe Final de los Análisis de Estabilidad de Taludes y diseño final de los taludes de relleno (y corte, si hubiera).

4. Informe Final de la cimentación de los puentes y pontones nuevos proyectados: tipo de cimentación, profundidad de desplante, capacidad de carga, obras complementarias, análisis de asentamientos, etc. Planos.

Suelos y Pavimentos: Estudio de Suelos: Culminados de acuerdo a lo indicado anteriormente. Estudio de Canteras: Culminados de acuerdo a lo indicado anteriormente. Diseño de Pavimentos: Culminados de acuerdo a lo indicado anteriormente.

Estructuras

- Todo lo presentado en el Informe N° 01. - Memoria Descriptiva detallada de las Estructuras propuestas. - El Diseño de todas las Estructuras (Planos). - Memoria de Cálculo detallada de todas las Estructuras.

Metrados, Costos y Presupuesto - Planilla de Metrados - Análisis de Costos Directos e Indirectos; Presupuesto de Obra El Informe Final se presentará en hojas de tamaño DIN A4, debidamente anillado o empastado o encuadernado.

Los planos serán presentados en tamaño DIN A1 opcionalmente, previa aprobación escrita de LA MUNICIPALIDAD, el Consultor podrá presentar en tamaño normalizado DIN A3. Los planos originales y sus copias deberán estar debidamente ordenados y empastados, de modo que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones.



Página 64

Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe Final deberán ser levantadas en los plazos previstos.

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma o refrendo del Jefe del Proyecto en todas sus páginas; cada Especialista firmará, en señal de conformidad, los documentos de su especialidad. En la Memoria Descriptiva, se incluirá una relación de todos los profesionales responsables en cada actividad del proyecto; esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma.

A continuación se describe en su totalidad el producto final del servicio:

1. Memoria Descriptiva 1.1. Aspectos Generales. 1.2. Objetivos del Estudio. 1.3. Antecedentes del Proyecto. 1.4. Descripción del Área del proyecto. 1.5. Descripción del Proyecto. 1.6. Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería

Básica. 1.7. Criterios de Diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto. 1.8. Presupuesto de Obra. 1.9. Cronograma de Actividades. 1.10. Relación de Profesionales que participaron en la elaboración de

Proyecto.

2. Especificaciones Técnicas 2.1. Generalidades. 2.2. Normas Técnicas a Adoptarse en la ejecución del Proyecto 2.3. Descripción de las Partidas

CadaunadelasPartidasdelPresupuestodebecontarconsusEspecificacionesTécnicasobligatoriamente, las Especificaciones Técnicas por Partida deben estar organizadas de la Definición de la Partida a. Descripción de la Partida b. Materiales a utilizar en la Partida c. Equipos d. Modo de ejecución de la Partida e. Controles

Controles Técnicos Controles de ejecución Controles de geométricos y determinado (según fuese e lcaso)

f. Aceptación de los trabajos: g. Medición y forma de Pago.

3. Ingeniería del Proyecto

3.1. Estudios de Ingeniería 3.1.1. Evaluación de Inventario de la Vía.

3.1.1.1. Reconocimiento de Vía 3.1.1.2. Reconocimiento Arqueológico 3.1.1.3. Características Técnicas y Descripción 3.1.1.4. Inventario de la situación Actual de la Vía 3.1.1.5. Evaluación Vial



Página 65

3.1.1.6. Evaluación Geotécnica Genera del Tramo de Estudio 3.1.1.7. Evaluación de Obras de Arte 3.1.1.8. Evaluación Arqueológica

3.1.2. Estudios Preliminares 3.1.2.1. Levantamiento Topográfico de la Vía 3.1.2.2. Consideraciones Generales para el Diseño de la Vía 3.1.2.3. Estudio de Tráfico y Cálculo del Índice Medio Diario 3.1.2.4. Tipo de Vehículo Adoptado 3.1.2.5. Clasificación del Terreno 3.1.2.6. Clasificación de la Vía 3.1.2.7. Velocidad Directriz

3.1.3. Estudios Definitivos 3.1.3.1. Estudios de Geometría 3.1.3.2. Estudios Hidrológicos 3.1.3.3. Estudios Geológicos y Geotécnicos.

3.1.3.3.1. Geología Local 3.1.3.3.2. Estudios Geotécnicos de la Sub Rasante 3.1.3.3.3. Exploración y Muestreo 3.1.3.3.4. Ensayos de Campo y Laboratorio 3.1.3.3.5. Parámetros de Comportamiento 3.1.3.3.6. Estudios Esfuerzo – Deformación 3.1.3.3.7. Distribución de Esfuerzos en Pavimentos

3.1.3.4. Estudios de Evaluación Arqueológica y de Impacto Ambiental 3.1.3.4.1. Evaluación del Impacto Ambiental

3.1.3.5. Estudios Gestión de la Seguridad y Señalización 3.1.3.5.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional 3.1.3.5.2. Plan de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional 3.1.3.5.3. Señalización en la Vía.

3.1.3.5.3.1. Señales Preventivas 3.1.3.5.3.2. Señales Informativas 3.1.3.5.3.3. Señales Reguladoras 3.1.3.5.3.4. Marcas Sobre el Pavimento 3.1.3.5.3.5. Postes Kilométricos

3.2. Diseños de Ingeniería 3.2.1. Diseño de Puentes Chejaya y Cambaya

3.2.1.1. Diseño de Obras de Drenaje 3.2.1.1.1. Cálculo y Diseño de Cunetas

3.2.2. Diseño de la Sección Estructural de los Pavimentos

3.2.2.1. Diseño de Pavimentos 3.2.2.2. Cálculo y Diseño de Alcantarillas 3.2.2.3. Cálculo y Diseño de Drenes

4. Presupuesto, Programación y Evaluación.

4.1. Presupuesto 4.1.1. Presupuesto por Partidas 4.1.2. Presupuesto Analítico 4.1.3. Formula Polinómicas. 4.1.4. Análisis de Gastos Generales



Página 66

4.1.5. Análisis de Precios Unitarios 4.1.6. Lista de cantidades de Materiales 4.1.7. Lista de cantidad de Equipos a

utilizar 4.1.8. Lista de cantidades de mano de obra

4.2. Programación 4.2.1. Cronograma de Programación GANTT y PERT-CPM (incluir

ruta Crítica) 4.2.2. Cronograma de Avance Valorizado 4.2.3. Cronograma de Adquisición de Materiales

5. Planos y Fotografías (los planos deberán presentarse en formato A 1) 5.1. De Ubicación General del Proyecto. 5.2. Esquema General del Proyecto. 5.3. Plano Geológico de la zona de proyecto. 5.4. Piano Geotécnico de la zona del proyecto. 5.5. Planos de Planta y Perfil Longitudinal. 5.6. Secciones Transversales detallando la sección delavía. 5.7. Planos de los Puentes de Chejaya y Cambaya,ObrasdeArte. 5.8. Planos de Estructuras de Pavimentos. 5.9. Otros Pianos que el Proyectista considere necesarios.

6. Anexos-Estudios Básicos 6.1. Trazo y diseño vial. 6.2. Estudio de Tránsito 6.3. Estudio geotécnico. 6.4. Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y fuentes

de agua. 6.5. Estudio de Hidrología. 6.6. Memoria de cálculo del diseño de pavimentos. 6.7. Memoria de cálculo del diseño de las obras de drenaje. 6.8. Memoria de cálculo del diseño de estructuras (obras de arte). 6.9. Estudio de señalización y seguridad vial. 6.10. Estudio de Impacto Socio – Ambiental

Anexo planos

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe del Proyecto.

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y su contenido serán los siguientes:

1. Informe general e índice de planos.

2. Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes, dentro del área de influencia del estudio.



Página 67

3. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM, mostrando los accidentes geográficos, poblaciones, medios de comunicación, fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en el área de estudio, además de una tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otra información que se estime necesaria.

4. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas las dimensiones y demás características de las obras incluidas en la sección transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las distintas capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinación de los taludes, zanjas de coronación o de pie de talud, ancho del Derecho de Vía, etc.

5. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V), con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas.

6. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites de Derecho de Vía, ubicación, incluyendo cotas y pendientes, de alcantarillas, muros, zanjas de coronación y drenaje, guardavías y otras obras complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán la ubicación y referencia de los BMs, alcantarillas, pontones, puentes y otras estructuras.

7. Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones en cada sección, a escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana.

8. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V).

9. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en planta 1:2000, consignando ubicación, secciones o calicatas (escala vertical 1:20), volúmenes y demás características técnicas, datos acerca del período de utilización, método de explotación, uso, rendimientos, facilidades de acceso y las distancias de transporte de acuerdo con el diagrama de distribución que lo deberá acompañar.

10. Planos general de geología (escala 1:25000) y geotecnia, de análisis de estabilidad de taludes (escala 1:10000) y planos de diseño detallado en escala 1:1000.

11. Plano de perfil de suelos, clasificación de materiales de los distintos estratos, sus constantes físicas, CBR y otras características técnicas así como sus posibilidades de utilización. Escala 1:10000 (H) y para la estratigrafía de las calicatas, 1:20 (V).

12. Planos de cuencas hidráulicas e hidrología (escala 1:50000 o menos).

13. Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje proyectado, con ubicación de cunetas, zanjas, alcantarillas, etc. Se presentará el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera, con indicación de cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo las



Página 68

secciones transversales de todas las obras de drenaje, a escala 1:100, con indicación de cotas de entrada y salida, pendientes, tipo de obra de drenaje, cabezales, etc.

14. Plano de Canteras y Fuentes de a escala variable, en el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados los resultados de las investigaciones de campo.

15. Planos a escala variable según diseño de estructuras de drenaje, puentes y obras de arte (alcantarillas, muros, cunetas revestidas, subdrenaje, etc.) con tablas de cantidades correspondientes a las distintas partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las especificaciones dadas.

16. Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a escala variable e incluirá la señalización durante la ejecución de la obra; señalización horizontal (marcas en el pavimento); señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; elementos de seguridad vial, guardavías, tachas, postes delineadores, etc. Además, se presentará un plano general de señalización y seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando claramente la correspondiente señalización horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial.

Revisión de Informes LA MUNICIPALIDAD por intermedio de la SUPERVISIÓN EXTERNA revisará los Informes dentro de los 10 (diez) días útiles siguientes a la recepción de los mismos y comunicará al Consultor de ser el caso, sus observaciones. El Consultor tendrá 10 (diez) días calendario, siguientes a la recepción de la comunicación de LA MUNICIPALIDAD, para subsanar o aclarar las observaciones. LA MUNICIPALIDAD dará por aprobado el Informe Final, una vez que se emita el correspondiente pronunciamiento de aprobación por parte de la Supervisión externa. La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de LA MUNICIPALIDAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD. Cuaderno de Proyectos Al inicio de los estudios, se abrirá el Cuaderno de Proyectos debidamente legalizado y foliado.

El Cuaderno de Proyectos estará bajo la custodia y responsabilidad del SUPERVISOR EXTERNO del presente estudio.

En el Cuaderno de Proyectos, el Contratista anotará sus consultas, aclaraciones, observaciones y planteamientos; transcribirá el texto de las gestiones, que haya formulado ante LA MUNICIPALIDAD y que estén en relación directa al estudio. El



Página 69

SUPERVISOR EXTERNO, dará respuesta a los planteamientos del Contratista, dentro de los cinco (5) días útiles después de formulado.

En el Cuaderno de Proyectos, el JEFE DE SUPERVISIÓN anotará sus órdenes, observaciones, respuestas a consultas y/o aclaraciones, su opinión sobre los planteamientos del Contratista y el trámite dado; transcribirá directivas específicas recibidas de LA MUNICIPALIDAD y disposiciones administrativas que estén relacionadas con el estudio.

Asimismo, se anotarán las observaciones y/o comentarios que funcionarios autorizados de LA MUNICIPALIDAD tengan a bien formular.

El Contratista dará respuesta a los planteamientos del JEFE DE SUPERVISIÓN, de LA MUNICIPALIDAD y/o de los funcionarios autorizados de LA MUNICIPALIDAD, dentro de los cinco (5) días útiles después de formulado.

ADELANTOS Conforme a lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento Se entregará adelanto directo del 30% para la Elaboración del Expediente Técnico, y un adelanto directo del 20% para la Ejecución de la Obra, en función de los montos ofertados. En el caso de Ejecución de la Obra se podrá solicitar adelanto de materiales hasta el 40%.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales

prestados para la elaboración del Estudio Definitivo. - La revisión de los documentos y planos por parte de LA MUNICIPALIDAD, durante la

elaboración del Estudio, no exime al Contratista de la responsabilidad final y total del mismo. - En atención a que el Contratista es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá

garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes (07) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte de LA MUNICIPALIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALID AD:

La Municipalidad Distrital de Ilabaya entregara al Contratista, toda la documentación existente relacionado al proyecto, se le entregará el estudio de factibilidad con el que fue declarado viable para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecucion de obra. Las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Ilabaya serán a través de la Gerencia Municipal.



Página 70

FORMA DE PAGO Pagos de elaboración de Expediente técnico de acuerdo a los plazos siguientes: Primer pago : 50% del monto total contratado para esta etapa, a la aprobación y

conformidad del Informe N° 01, el cual debe present arse a los 60 días calendario de Iniciado el servicio.

Segundo pago : 50% del monto total contratado, a la aprobación y conformidad del Informe Final - Expediente Técnico, mediante acto resolutivo.

El costo del Servicio será cancelado previa conformidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA (empresa consultora) de los informes a presentar por el postor ganador. La valorizaciones serán tramitadas en mesa de trámite de Municipalidad Distrital de Ilabaya, con aprobación de la Supervisión Externa, las cuales serán revisadas de acuerdo al convenio por la Unidad de Supervisión de Municipalidad de Ilabaya, y tramitadas con carta de Gerencia Municipal para el pago respectivo.

En caso de retraso injustificado en la presentación de los Informes, o en la absolución de las observaciones realizadas a los informes, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta correspondientes a dicha etapa; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto de contrato

F x Plazo en días

Donde: F = 0.25 para la elaboración del expediente técnico ; F= 0.15 para la ejecución de obra

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

Para efecto de la administración y supervisión del Contrato, y de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuesto, La Municipalidad Distrital de Ilabaya, contratará a la Supervisión Externa respectiva, quién será el encargado de aprobar sus diferentes etapas, quien actuará de acuerdo a su contrato y las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones. La Municipalidad Distrital de Ilabaya, en todo momento tendrá un amplio acceso a cualquier documento y/o pre diseño relativo a los servicios de ingeniería contratados con el Consultor, el



Página 71

mismo que deberá brindar, al personal que se designe, las facilidades del caso para el cumplimiento de su función de fiscalización. El consultor, deberá proponer facilidades y procedimientos que permitan realizar una coordinación adecuada y atención de consultas, previo al inicio de los trabajos y durante el desarrollo de las actividades en el plazo contractual.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

La información obtenida del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, y la documentación elaborada dentro de los alcances del presente servicio, no podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del presente servicio.

COMPROMISO DEL CONTRATISTA

- El consultor conformará un equipo técnico calificado y con la experiencia profesional, quienes serán los responsables de la elaboración de los Estudios Definitivos.

- La MDI se reserva el derecho de solicitar el cambio del o de los profesionales del equipo técnico propuesto, cuyo desempeño no esté acorde a la envergadura del proyecto.

- El consultor, es directamente responsable que el proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores u omisiones y consecuencias cometidas por élo los profesionales de su equipo serán de su entera responsabilidad.

- Cumplirá los plazos de entrega de los informes del estudio, en caso de incumplimiento en el plazo estipulado será considera causa imputable al Consultor y se hará acreedor a la imposición de penalidad equivalente al 1/1000 del monto contratado para la elaboración del Expediente Técnico, por cada día de atraso en la presentación de cada informe.

- Todo cambio del personal profesional se hará previa aprobación por la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el nuevo profesional deberá presentar el perfil profesional con características similares o superiores a lo ofertado en la especialidad correspondiente.

- Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento. Para ello deberá tenerse en cuenta las opiniones Nº 09-2010-DTN y 029-2011-DTN.

- En el caso que el Consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido en el cuaderno de estudio, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento vigente.

- En el caso, que el consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido por el supervisor en el cuaderno de estudio o comunicación escrita, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento Vigente.



Página 72

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICO S (CIRA)

El Contratista obtendrá la certificación del CIRA o PEA de ser el caso, requisito para la aprobación del Expediente Técnico, además asumirá los costos de monitoreo arqueológico durante la ejecución de la Obra.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

El Contratista obtendrá la certificación del E.I.A para la ejecución de la obra, previo a la aprobación del Expediente Técnico

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La libre disponibilidad del terreno será obtenido por el Contratista, durante la elaboración del Expediente Técnico, el cual no alterará el plazo y montos fijados en el Expediente Técnico durante la ejecución de la obra, siendo responsabilidad del contratista cualquier demora y variación de los términos pactados, y no pudiendo ser utilizado como una causal de ampliación de plazo, deberá identificar los terrenos que sean necesarios de adquirir, debiendo obtener las respectivas actas de acuerdo con los propietarios de los predios para la compensación respectiva. Así mismo deberá elaborar el presupuesto total por compensaciones, para proceder al saneamiento físico legal de los terrenos que hayan sido identificados, y pueda ser previsto por la MUNICIPALIDAD para su respectiva cancelación, El contratista deberá tomar las acciones necesarias a fin de no alterar y/o deteriorar las obras colindantes a la vía (canales, tuberías de agua, etc.), los daños ocasionados durante el proceso constructivo serán de su entera responsabilidad.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO

La empresa consultora deberá reunir los requisitos de la especialidad profesional para la elaboración del Expediente Técnico que se indica a continuación: • Del consultor

Deberá acreditar inscripción vigente en el RNP en consultoría en Obras. El alcance de los servicios que se requieren, no son limitativos. El consultor deberá contar con un equipo de trabajo para elaborar el expediente Técnico, cuya conformación no debe ser menor al siguiente detalle:

PERSONAL MÍNIMO DEL CONSULTOR: JEFE DE PROYECTO: Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; deberá contar con estudios de especialidad en diseño de carreteras, o estudios de maestría en construcción.



Página 73

Acreditar participación como consultor o jefe de proyecto en la formulación a nivel de Expediente Técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima de cinco años en proyectos similares. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O MECÁNICA DE SUELOS: Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; con experiencia en Geotecnia o Mecánica de suelos. Acreditar participación como consultor o especialista en Geotecnia o Mecánica de suelos en la formulación a nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima de tres años en proyectos similares. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado. Acreditar participación como consultor o especialista en diseño estructural de pavimentos nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima de tres años en proyectos similares. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS : Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; que haya participado como o especialista de Costos y Presupuestos en la formulación a nivel de Expedientes técnicos, supervisión o ejecución de proyectos con una experiencia mínima de tres años en proyectos similares. Además deberá contar con la participación de dos cursos de costos y presupuestos, los cuales se acreditara con los respectivos certificados. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTES: Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; con experiencia en Estructuras



Página 74

Acreditar participación como consultor o especialista en puentes y Obras de Arte en la formulación a nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima de tres años en proyectos similares. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA: Profesional en ingeniería civil o agrícola, colegiado y habilitado; con experiencia Hidráulica o Recursos Hidráulicos. Acreditar participación como consultor o especialista en hidrología en la formulación a nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima de tres años en proyectos similares. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: Ingeniero de cualquier especialidad, con experiencia en la elaboración de estudios impacto ambiental a nivel de estudio definitivo y/o supervisor de obras en carreteras, en el cargo de Ingeniero especialista Ambiental, debidamente acreditado con la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada, por lo menos dos años de experiencia en proyectos similares, debidamente acreditado con la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN PACRI: Profesional especializado en temas relacionados a liberación de predios y/o saneamiento físico legal, con 2 años de experiencia en ejecución y/o supervisión de obras similares.

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

La responsabilidad del contratista será de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR COMO EJECUTOR DE OBRA Ejecutor de obra, persona natural y/o jurídico, con RNP habilitado en el capítulo de ejecutor de obra vigente.



Página 75

El Proponente deberá presentar o acreditar su experiencia en la ejecución de obras en general y en obras similares, de acuerdo con los siguientes aspectos: Requisito técnico mínimo: Asimismo el postor no deberá tener ningún tipo de proceso, arbitral, judicial u otro con la Municipalidad Distrital de Ilabaya. La Obra propuesta en el requisito Técnico Mínimo no servirá para acreditar experiencia General ni Similar para calificación.

a) Experiencia en Obras en General Relación detallada de obras civiles en general construidas, indicando en cada caso si la ejecución de la misma fue realizada sola o consorciada con otra empresa. Se entiende como experiencia en obras en general a la construcción, remodelación y rehabilitación de edificaciones, estructuras, carreteras, túneles, pistas, puentes, etc.

b) Experiencia en Obras Similares Se considera Obras similares la construcción, ampliación, mejoramiento o mantenimiento periódico de carreteras con pavimento flexibles.

24.2. PERSONAL MÍNIMO DEL EJECUTOR:

GERENTE DE OBRA: Ingeniero Civil colegiado y habilitado; con capacitación certificada en planificación y control o gerencia de proyectos, y capacitación certificada en Contrataciones del Estado, que haya participado como Gerente de Obra en obras iguales o similares cuando menos con cinco años de experiencia en el cargo. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificados con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil colegiado y habilitado; con experiencia en ejecución de carreteras de Pavimentos flexibles. Que haya participado como Residente en obras iguales o similares con una experiencia mínima de ocho años. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificados con datos verificables. La habilidad se demostrará con el Certificado de Habilidad vigente. INGENIERO ASISTENTE DE OBRA: Ingeniero Civil colegiado y habilitado. Acreditar haber participado como asistente de obra o residente en obras iguales o similares con una experiencia mínima de cuatro años. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificados con datos verificables.



Página 76

La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS: Ingeniero Civil colegiado y habilitado: con experiencia en Diseño, construcción o control de Pavimentos Asfalticos. Acreditar participación como especialista en obras iguales o similares (ingeniero de suelos y pavimentos o pavimentos) con una experiencia mínima de cuatro años. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificados con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA: Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, colegiado y habilitado; con experiencia en Geotecnia o Mecánica de Suelos. Acreditar como especialista en suelos y Geotecnia en obras iguales o similares con una experiencia mínima de cuatro años. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificados con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE AR TE Ingeniero Civil colegiado y habilitado: Acreditar participación como especialista en obras iguales o similares (ingeniero estructuras, obras de arte) con una experiencia mínima de cuatro años. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificados con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; que haya participado como o especialista de Costos y Presupuestos en la ejecución de obras en carreteras, con una experiencia mínima de tres años. Además deberá contar con la participación de dos cursos de costos y presupuestos, los cuales se acreditara con los respectivos certificados. Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias o certificado con datos verificables. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto.



Página 77

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Ingeniero Civil, Industrial o de Seguridad, con experiencia en la ejecución de obras de Infraestructura Civil en el cargo de Ingeniero seguridad y salud Ocupacional, con por lo menos cuatro años de experiencia en obras similares, debidamente acreditado con la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto. INGENIERO AMBIENTALISTA Ingeniero de cualquier especialidad, con experiencia en la ejecución de obras de infraestructura civil, en el cargo de Ingeniero especialista Ambiental, debidamente acreditado con la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada, por lo menos cuatro años de experiencia en obras similares, debidamente acreditado con la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada. La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple del profesional propuesto.

24.3. EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:

El equipo podrá ser propio o alquilado, el cual se acreditará con la factura correspondiente y carta de compromiso de alquiler.

ITEM MÁQUINA CANTIDAD CAPACIDAD/POTENCIA

MINIMA

1 PLANTA DE ASFALTO 1 120 ton / HORA 2 MOTONIVELADORA 2 125 HP 3 ESPARCIDORA SOBRE LLANTAS 2 85 HP 4 RETROEXCAVADORA 2 58 HP 5 RODILLO NEUMÁTICO 1 85 TN 6 CARGADOR FRONTAL 2 125 HP 7 TRACTOR DE ORUGAS 2 190 HP 8 PLANTA CHANCADORA DE

PIEDRA 1 140 TN/HR

9 ESPARCIDORA DE AGREGADOS 1 3 M3 10 ESPARCIDORA SOBRE LLANTAS 1 100 HP 11 RODILLO VIBRATORIO 1 85 HP/10 TN 12 EXCAVADORA 2 176 HP 13 GRUPO ELECTRÓGENO 2 500 KW 14 CAMIÓN IMPRIMADOR 1 1576 GLNS 15 COMPRESORA DE AIRE 2 2 HP 16 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 12 P3 17 CAMIONETA 2



Página 78

18 ESTACIÓN TOTAL–TOPOGRAFÍA 1 19 VOLQUETES 6 15 M3 20 CISTERNA DE AGUA 2 2,500 GALONES

24.4. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será 17.0 meses para ejecutar los tres tramos: TRAMO 1: ILABAYA –TOCO GRANDE (0+00 A 16+620) TRAMO 2: TOCO GRANDE – CAMBAYA (16+620-22+136) TRAMO 3: CAMBAYA – HUATAMOLLE (22+136 – 32+250)

POLIZAS DE SEGURO Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. Póliza de Seguro Car. La vigencia será desde el inicio de obra hasta la recepción de la misma.



Página 79

ANEXO N° 4

CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 Sobre Nº 1: Credenciales 1. Requisitos Legales:

(i) Copia legalizada del documento constitutivo del Postor o del documento que acredite a los Representantes Legales en el Perú de la Empresa, en caso se trate de una Empresa extranjera que va a invertir en el Perú. En caso se trate de un consorcio se requerirá el documento constitutivo de cada uno de sus integrantes o copia legalizada de los mismos. Alternativamente al documento constitutivo de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio, se aceptará el Estatuto actualmente vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio.

(ii) En el caso de consorcio, el Postor deberá presentar una declaración jurada firmada por el Representante Legal que contiene la promesa formal de consorcio y la solidaridad de los integrantes respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas presentadas. Esta Declaración Jurada deberá ser redactada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 1. El Consorcio deberá quedar constituido a la Fecha de Cierre.

(iii) Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 2, firmada por el representante legal del Postor, indicando el porcentaje de participación en el Postor que corresponda a cada uno de los socios. En el caso de consorcios, se requerirá la información respecto del porcentaje de participación en el Postor que corresponda a cada uno de sus integrantes.

(iv) Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del postor conforme a los requisitos establecidos en el Numeral 2.1.

(v) La entrega de la Declaración Jurada contenida en el Formulario N° 3 debidamente suscrita por el Representante Legal de acuerdo al modelo que figura en el referido formulario. Una vez adjudicada la Buena Pro, los requisitos contenidos en dicho formulario deberán ser cumplidos, a su vez, por la empresa, o cada uno de los integrantes del Consorcio si fuera el caso, que suscriba el Convenio.

2. Información Financiera:

a) Los Postores y en caso de consorcio, las empresas integrantes, deberán presentar la Carta Modelo respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los últimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a SUNAT.

b) Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor

superior a los S/. ……………………. (………………………….. y 00/100 Nuevos Soles) .

Se considera Patrimonio Neto: i. En caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su último Balance

General.



Página 80

ii. En el caso de consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Formulario Nº 4, firmada en original por el representante legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público. CONTENIDO DE LOS SOBRES Nº 2 Y N° 3

Contenido del Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2 deberá contener la Propuesta Técnica

a) Documentación que acredite experiencia en construcción de obras de infraestructura en General

ejecutadas en los últimos …. (…) años y experiencia en obras similares ejecutadas en los últimos ……. (….). Se consideran Obras Similares a la Construcción de Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es decir, está referido a Obras de Construcción de ………, en donde se incluyan lo que indica el perfil del proyecto de inversión. Estas serán referidas a obras de ……….., en donde se incluya colocación de ………………….. y lo que indica el perfil de proyecto de inversión.

La experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, por uno o más integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por un Constructor especializado que será contratado por el Adjudicatario, durante todo el periodo de Construcción de la Obra. En cualquiera de los casos la(s) empresa(s) constructora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el registro de empresas ejecutoras de obras del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

b) Acreditar el cumplimiento de Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia

c) En caso se acredite el requisito de construcción a través de un Constructor contratado, el Postor deberá presentar el Formulario N° 8, mediante el cu al manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como Constructor a la empresa cuya experiencia en construcción acreditó en el Sobre N° 2, bajo responsabilidad de producirse la resolución del Convenio en caso de incumplimiento.

El Constructor será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, el Constructor y el postor deberán adjuntar el Formulario N° 9 debidamente suscrito.

d) El postor deberá presentar además dos (2) ejemplares de la versión final del Convenio debidamente rubricado en cada uno de los folios y firmados por el representante legal del postor.

La Propuesta Técnica será evaluada por el COMITÉ, tendrá el carácter de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán eliminadas a criterio del COMITÉ, quien evaluará cada propuesta Técnica, a fin de determinar la adecuación global de las mismas a las especificaciones contenidas en el Anexo 4. Contenido del Sobre Nº 3: Deberá contener la Propuesta Económica

La Oferta económica será presentada según el Formulario Nº 6 de las presentes Bases. Cada oferta económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta 7 días hábiles después de la fecha efectiva de cierre, aún cuando no hubiesen sido declaradas ganadoras. Quedará sin efecto toda



Página 81

propuesta económica que tuviese una vigencia menor. El COMITÉ podrá disponer la prórroga obligatoria de las propuestas económicas. A los efectos de este Proceso de Selección, la presentación del sobre Nº 3 por parte de un postor, constituye una oferta económica irrevocable por la materia de este Proceso de Selección. Una propuesta económica implica el sometimiento del postor a todos los términos y condiciones, sin excepción, del Convenio y de la carta de presentación de su propuesta económica.



Página 82

ANEXO N° 5

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNI CA Y ECONOMICA

1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máxi mo: 100 puntos)

1.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR (Puntaje Máximo 4 5 puntos)

FACTORES PUNTAJE A1. . Experiencia en Consultoría Similares (Puntaje Máximo 5 puntos).

Experiencia en Consultorías de obras similares en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas.

Igualo Mayor a 2 (dos) veces del monto Referencial de la elaboración del expediente técnico. Igual o mayor a 1.0 veces y menor a 2 (dos) veces del monto Referencial del proyecto Mayor a 0.5 veces y menor a 1.0 veces del monto Referencial del proyecto

A.2 Experiencia en Obras en General (Puntaje Máxi mo 20 puntos). Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas.

Igualo Mayor a 3 (tres) veces del monto Referencial del proyecto. Igual o mayor a 1.5 veces y menor a 3 (tres) veces del monto Referencial del proyecto Mayor a0.5 veces y menor a 1.5 veces del monto Referencial del proyecto

A3. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Máximo 20 puntos)

Ejecución de Obras similares en los últimos diez (10) años, a la fecha de presentación de propuestas,

Igual o Mayor a 1 vez del monto Referencial del proyecto. Igual o mayor a 0.5 veces y menor a 1 vez del monto Referencial del proyecto Mayor a 0.15 veces y menor a 0.5 veces del monto Referencial del proyecto.

5

03

02

20 10

05

20 15

10

1.2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PRO PUESTO (Puntaje Máximo 35

puntos)

CARGO CRITERIOS PUNTAJE

PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (Puntaje Máximo 10 puntos)



Página 83

Jefe de Proyecto

Experiencia en la Elaboración y/o supervisor de proyectos

Similares

Experiencia en la especialidad de Elaboración de Expediente Técnico de la obra comoJefe o Gerente de Proyecto o Proyectista, en los proyectos iguales y/o similares en los últimos veinte (20) años. Se otorgará 0.60 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cinco (5) de proyectos .

3.0

Ing. De Geotecnia o Mecánica de

suelos


Similares

Experiencia como especialista en Geotecnia o Mecánica de Suelos, en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos veinte (20) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos .

1.0

Ing. Estructural especialista en

pavimentos


Similares

Experiencia como especialista en pavimentos, en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos veinte (20) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos .

1.0

Ing. Especialsita en Costos y

presupuestos


Similares

Experiencia como especia lista en costos y presupuestos, en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos diez (10) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos . .

1.0

Ing. Especialista en puentes y obras de arte


Similares

Experiencia como especialista en puentes y obras de arte, en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos diez (10) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos .

1.0



Página 84

Ing. Especialista en hidrología


Similares

Experiencia como especialista en hidrología , en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos diez (10) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos .

1.0

Especialista en Impacto

Ambiental


Similares

Experiencia como especi alista en impacto ambiental, en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos cinco (05) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos .

1.0

Especialista en Pacri

Experiencia en la Elaboración

proyectos Similares

Experiencia como especialista en saneamiento físico legal y compensaciones, en la elaboración de proyectos iguales y/o similares en los últimos cinco (05) años. Se otorgará 0.25 punto por cada proyecto similar, con un máximo de cuatro (4) de proyectos . .

1.0

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (Puntaje Máximo 25 pun tos)

Gerente de Obras

Experiencia de Obras Similares

Experiencia como Gerente de obras en obras similares ejecutadas en los últimos veinte (20.) años. Se otorgará 1 punto por cada obra similar, con un máximo de cinco (5) de obras .

5

Residente de Obra

Experiencia en Obras Similares

Participación como residente de obra, en obras ejecutadas en los últimos veinte. (20) años. Se otorgará 1 puntos por cada obra similar donde haya sido designado como Residente con un máximo de cinco (5) residencias .

5

Ingeniero Asistente de

Obra


Participación como asistente de obra, en obras ejecutadas en los últimos diez. (10) años. Se otorgará 1 puntos por cada obra similar donde haya sido designado como asistente de Obra o residente con un máximo de cuatro (4) obras similares .

4



Página 85

Ingeniero Especialista en

pavimentos


Participación como especialista en pavimentos, en obras ejecutadas en los últimos diez. (10) años. Se otorgará 0.75 punto por cada obra similar con un máximo de cuatro (4) de la especialidad .

3

Ingeniero en Suelos y

Geotecnia


Participación como especialista de suelos, en obras ejecutadas en los últimos diez. (10) años. Se otorgará 0.75 puntos por cada obra similar con un máximo de cuatro (4) de la especialidad .

3

Ingeniero Especialista en Estructuras y Obras de Arte


Participación como especialista en estructuras, en obras ejecutadas en los últimos diez. (10) años. Se otorgará 0.5 puntos por cada obra similar con un máximo de cuatro (4) de la especialidad

2

Ingeniero de Seguridad y

Salud Ocupacional


Participación como especialista en seguridad y salud ocupacional, en obras ejecutadas en los últimos cinco. (5) años. Se otorgará 0.25 puntos por cada obra similar con un máximo de cuatro (4) de la especialidad

1

Ingeniero Ambientalista


Participación como especialista en impacto ambiental, en obras ejecutadas en los últimos cinco. (5) años. Se otorgará 0.25 puntos por cada obra similar con un máximo de cuatro (4) de la especialidad .

1

Ing. Especialista en costos y

presupuestos


Participación como especialista en costos y presupuestos en obras de carreteras ejecutadas en los últimos cinco. (5) años. Se otorgará 0.25 puntos por cada proyecto similar con un máximo de cuatro (4) de la especialidad .

1

1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DELA OBRA Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los señalados como Maquinaria y Equipo Mínimo en los Términos de Referencia, hasta un máximo de 20 puntos, otorgándose puntaje adicional por cada maquinaria adicional que se presente y además por la maquinaria de mejor calidad a la señalada.



Página 86

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE L A OBRA (Puntaje Máximo 20 puntos)

CRITERIO ADICIONAL

DE LA MISMA CALIDAD

ADICIONAL DE MEJOR CALIDAD

PUNTAJE MAXIMO

(*) Hasta 5 o más maquinarias y/o equipo adicionales de mejor calidad

15 20 20

Hasta 04 maquinarias y/o equipo adicionales y de mejor calidad

12 16 16

Hasta 02 maquinarias y/o equipo adicionales de mejor calidad

06 08 08

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Para efectos de la evaluación de la Propuesta Económica, el monto de la ejecución de la obra propuesto por los Postores será convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la Evaluación Económica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje máximo de 100 puntos, asignándose el máximo puntaje a la Propuesta Económica más baja, y al resto de propuestas en función de la siguiente fórmula:

X = (A / B) * 100 Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluación Económica A= Monto de la Propuesta Económica menor B= Monto de la Propuesta Económica evaluada

DEFINICIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente fórmula:

PT = PTE (0.6) + PE(0.4) Donde:

PT = Puntaje Total PTE= Puntaje Propuesta Técnica PE = Puntaje Propuesta Económica

DEFINICIÓN DE LA OFERTA GANADORA La oferta ganadora será la que obtenga el mayor valor en la aplicación de la fórmula indicada en el Numeral 3, otorgándosele la Buena Pro a dicho Postor.



Página 87

ANEXO N° 6

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORI A DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota.- Toda la documentación del Estudio de Preinversión a nivel Perfil/Factibilidad, será entregado en Cd en (Dirección del CEPRI/PROINVERSIÓN, una vez presentada la Carta de Expresión de Interés, según convocatoria, con el cargo de recepción de la Secretaria Técnica del CEPRI de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, según procedimiento referido en el numeral 3.2 de las Bases.



Página 88

ANEXO N° 7

DEFINICIONES

Adjudicación de la Buena Pro : Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario : Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la buena pro de este proceso de selección.

Bases : Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso de Selección.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el COMITÉ con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas bases. Las circulares forman parte de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre Nº 1, de acuerdo con el numeral 3.4

COMITÉ: Es el Comité Especial Ley N° 29230 de la Municipali dad Distrital de Ilabaya, a que se refiere la Resolución de Alcaldía N° ……… ………………………..

Consorcio: Es la agrupación de una Persona Jurídica con una o más personas jurídicas que carece de personería jurídica independiente a la de sus miembros y que ha sido conformada con la finalidad de participar en el presente Proceso de Selección.

Constructor: Es el Postor o uno o más integrantes de éste, según corresponda, o la(s) empresa(s) especializada(s) en la ejecución de las obras contratadas para tal efecto, condición que el Postor deberá acreditar conforme a lo establecido en estas Bases. El Constructor, de ser el caso, deberá celebrar un Convenio de construcción con el Adjudicatario, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecución de las Obras que comprende el Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona jurídica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n) el control efectivo de una persona jurídica o está(n) sometida(s) a control común con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representación en su directorio u órgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el poder de decisión de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio: Es el formato del Convenio de Cooperación publicado como Anexo del Decreto Supremo Nº 005-2014-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 14 de Enero del 2014, en virtud del que se suscribirá entre la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el adjudicatario. Se adjunta en el formato N° 10 y no será sujeto a modificaciones durante e l proceso de selección.



Página 89

Cronograma: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso de Selección y que aparece en el Anexo N° 1 de las pre sentes Bases.

Días: Los plazos expresados en días, se refieren a días calendarios, salvo que se señale expresamente que se trata de días hábiles (correspondientes en este caso a la República del Perú).

Empresa Afiliada: Una persona jurídica será considerada afiliada de otra cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria

Empresa Privada: Empresa o consorcio que financia el Proyecto acogiéndose a los dispuesto en la Ley y Reglamento. También se consideran empresas privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La empresa Privada también podrá ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 2° de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución del Proyecto. Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

Empresa Matriz: Es aquella persona jurídica que, sola o en conjunto con otra, posee(n) el Control Efectivo de otra persona jurídica. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y así sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en manos de una Empresa Matriz. También está considerada en la presente definición aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas jurídicas vinculadas entre sí a través de la relación de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.

Expresión de Interés : Es el documento que remitirán los interesados al COMITÉ a efectos de participar en el Proceso de Selección, de acuerdo al formato adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el día y hora que serán comunicados por el COMITÉ para llevar a cabo los actos establecidos en el numeral 7.1 de estas bases, incluyendo la suscripción del Convenio.

Gobierno Regional/Local : Es la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

Ley o Ley N° 29230: Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.

Oferta Económica: Es el monto de inversión propuesto a través del Sobre Nº 3, conforme a lo establecido en el Numeral 3.6 y el Anexo Nº 4 de las Bases.

PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que ha presentado su Expresión de Interés para encargarse del financiamiento y ejecución del proyecto.

Propuesta Económica : Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo establecido en el Numeral 3.4 y 3.5 y el Anexo Nº 4 de las Bases.



Página 90

Propuesta Técnica : Es la documentación que deberá presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los numerales 3.4 y 3.5 y el Anexo Nº 4 de las Bases.

Proyecto : Proyecto de Inversión Pública Regional en infraestructura.

Reglamento: Decreto Supremo N° 005-2014-EF, Reglamento de la L ey que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.

Representante Legal : Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en el numeral 2.1

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública

Sobre Nº 1: Es el sobre que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Sobre Nº 2 : Es el sobre que contiene los documentos especificados Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Sobre Nº 3 : Es el sobre que contiene la documentación indicada en el Anexo N° 4 de las presentes Bases.



Página 91

ANEXO N° 8

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El GERENTE DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA.

CERTIFICA

La Municipalidad Distrital de Ilabaya,certifica que la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO se determinará con la ejecución de la Componente “PACRI Tramo I, PACRI TRAMO II, PACRI TRAMO III, por parte de la Empresa Privada, para la ejecución del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA .”, el mismo que se encuentra dentro de la jurisdicción dela Municipalidad Distrital de Ilabaya.

Se expide la presente para los fines pertinentes

………….., ………….de……………. del 2014



Página 92

ANEXO N° 9

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN

(A SER LLENADOS SEGÚN CADA PROYECTO ESPECÍFICO)

Obra: Mejoramiento de la Carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre – Tacna –I Etapa

Nota: el plazo para el inicio de la elaboración del expediente técnico será al día siguiente de la firma del contrato

El plazo para el inicio de la ejecución de obra, será una vez de notificada la resolución del expediente técnico y conforme al artículo 184 del reglamento de la ley de contrataciones

TOTAL

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

Ejecucion de obra T-I (Ilabaya - Toco Grande) 0.00 1,075,624.81 0.00 1,613,437.22 10,935,907.85 1,644,753.36 1,942,433.44 1,851,202.08 2,386,804.55 2,390,534.23 2,405,951.65 2,284,548.80 3,697,198.89 3,591,127.50 3,379,951.66 3,327,297.77 3,134,450.46 2,643,574.71 2,349,844.18 1,762,383.14 1,174,922.09 53,591,948.39

Ejecucion de obra T-II (Toco Grande - Cambaya) 0.00 236,938.48 0.00 355,407.71 5,712,487.33 859,256.77 1,156,298.53 1,316,446.01 1,424,612.05 1,420,744.75 1,487,565.52 1,465,591.01 1,730,270.92 1,722,492.95 1,748,948.36 1,698,334.74 1,607,609.29 1,413,287.43 1,402,524.17 0.00 0.00 26,758,816.02

Ejecucion de obra T-III (Cambaya - Huatamolle) 0.00 251,979.93 0.00 377,969.88 4,954,564.63 1,021,423.65 1,097,117.68 1,066,625.68 1,118,246.73 1,281,064.81 1,424,012.56 1,509,503.52 1,739,658.81 1,755,986.72 1,674,091.39 1,559,521.67 1,159,362.23 1,039,681.11 0.00 0.00 0.00 23,030,811.00

TOTAL 0.00 1,564,543.22 0.00 2,346,814.81 21,602,959.81 3,525,433.78 4,195,849.65 4,234,273.77 4,929,663.33 5,092,343.79 5,317,529.73 5,259,643.33 7,167,128.62 7,069,607.17 6,802,991.41 6,585,154.18 5,901,421.98 5,096,543.25 3,752,368.35 1,762,383.14 1,174,922.09 103,381,575.41

METAS

CRONOGRAMA DE INVERSION (EJECUCION DE OBRA - TENTAT IVO)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PACRI

EJECUCION DE OBRA



Página 93



Página 94



Página 95



Página 96



Página 97



Página 98



Página 99



Página 100



Página 101



Página 102



Página 103



Página 104



Página 105



Página 106



Página 107

municipalidad distrital de ilabaya - …...selección, son definitivas, no darán lugar a...

Documents