municipalidad distrital de ilabaya · municipalidad distrital de ilabaya comitÉ especial ley 29230...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYACOMITÉ ESPECIAL LEY 29230 – OBRAS POR IMPUESTO

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 001-2014-CE/MDI

Página 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYACOMITÉ ESPECIAL LEY 29230


BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE FINANCIARA Y SE ENCARGARA DE LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE- TACNA”

CÓDIGO SNIP N° 107125

DISTRITO : ILABAYAPROVINCIA : JORGE BASADREREGIÓN : TACNA

ILABAYA, ENERO DEL 2014



Página 2

ÍNDICE

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICO1.1. Objeto del Proceso de Selección1.2. Terminología y Definiciones1.3. Marco legal del Proceso de Selección1.4. Facultades del Comité Especial y de la Municipalidad Distrital de Ilabaya

2. GENERALIDADES DEL PROCESO2.1. Representante Legal

2.1.1. Designación y Facultades2.1.2. Formalidades del Poder del Representante Legal

2.2. Circulares2.3. Límites en la Responsabilidad por Información Suministrada

2.3.1. Decisión Independiente de los Postores2.3.2. Limitación de Responsabilidad2.3.3. Aceptación del Postor

2.4. Proyecto del Convenio

3. ETAPAS DEL PROCESO3.1. Convocatoria3.2. Expresión de Interés3.3. Formulación y Absolución de Consultas3.4. Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas3.5. Presentación de los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 y Apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 23.6. Apertura del Sobre Nº 3

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIPACIÓN DEL SECTORPRIVADO.(ES OPCIONAL)

5. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

6. PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA ADJUDICACIÓN

7. GARANTÍAS

8. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO – FECHA DE CIERRE

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

10. AVANCES DE OBRA – EMISIÓN ESPECIAL DE CIPRL



Página 3

FORMULARIOS

Formulario N° 01 :Modelo de Declaración Jurada de Conformación de ConsorcioFormulario N° 02 :Modelo de Declaración Jurada sobre la Composición de Empresas y PostoresFormulario N° 03 :Modelo de Declaración Jurada de Sujeción a las BasesFormulario N° 04 :Modelo de Carta de Declaración de Estados Financieros y TécnicosFormulario N° 05 :Modelo de Garantía de Fiel CumplimientoFormulario N° 06 :Modelo de Carta de Presentación de la Oferta EconómicaFormulario N° 07 :Modelo de Garantía de Impugnación de la Adjudicación de la Buena ProFormulario N° 08 :Compromiso de Contratación de ConstructorFormulario Nº 09 :Declaración Jurada respecto al Contrato de ConstrucciónFormulario N° 10 :Proyecto de Convenio.

ANEXOS

Anexo 1 :Cronograma del Proceso de SelecciónAnexo 2 :Relación de Bancos Locales Autorizados para Emitir las Garantías Establecidas en las BasesAnexo 3 :Términos de ReferenciaAnexo 4 :Contenido de los SobresAnexo 5 :Metodología de Calificación de la Propuesta Técnica y EconómicaAnexo 6 :Estudio de Pre inversión que sustenta la Declaratoria de Viabilidad del ProyectoAnexo 7 :DefinicionesAnexo 8 :Disponibilidad del terreno.Anexo 9 :Cronograma tentativo de ejecución



Página 4

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. Objeto del Proceso de SelecciónEl objeto del Proceso es seleccionar una o más empresas que se encarguen delfinanciamiento y ejecución del proyecto o los proyectos priorizados, en el marco de loestablecido por la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local conParticipación del Sector Privado” y su Reglamento, conforme a los Términos de Referencia(Anexo N° 3) y al estudio de preinversión que sustenta la declaratoria de viabilidad delProyecto a ejecutar en el Sistema de Inversión Pública (SNIP) (Anexo N° 6).

1.2. Terminología y DefinicionesToda mención a cláusula(s), numeral(es), inciso(s), formulario(s) o anexo(s), se entenderáreferida a los de las presentes Bases, salvo indicación expresa de lo contrario. Lasexpresiones en singular, comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los encabezados sóloson utilizados a efecto referencial.En las presentes Bases, los términos consignados tendrán los significados que se indican enel Anexo N° 7 (Definiciones).

1.3. Marco legal del Proceso de Selección

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participacióndel Sector Privado y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2014-EF de fecha 14 de Enero de 2014, Aprueba elReglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participacióndel Sector Privado.

Acuerdo de Consejo Nº 039-2012-MDI de fecha 05 de Setiembre del 2012, mediante elcual se priorizó el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA –CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”, conCódigo SNIP Nº 107125(en adelante el Proyecto) para ser ejecutado en el marco de laLey N° 29230.

Acuerdo de Concejo N° 026-2013-MDI, de fecha 21 de Junio del 2013, mediante el cualmodifican el Acuerdo de Concejo N° 039-2012-MDI, con un nuevo monto de Inversión delproyecto de S/. 133’592,667.00, precisar que la ejecución del proyecto en su primeraetapa, con un monto de inversión de S/. 103’381,575.41 nuevos soles.

Resolución de Alcaldía Nº 162-2012-MDI/A, de fecha 11 de Setiembre del 2012, mediantela cual se designó a los miembros del Comité Especial encargado del proceso deselección de la empresa que financiará y se encargará de ejecutar el Proyecto en elmarco de la Ley N° 29230.

Resolución de Alcaldía N° 022-2014-MDI/A, de fecha 13 de Enero del 2014, sereestructuro el Comité Especial.



Página 5

Resolución de G.M N°007-2014-MDI/GM de fecha 04 de Febrero de 2014, mediante lacual el Gerente Municipal ha aprobado las Bases del proceso de selección de la empresaque financiará y se encargará de la ejecución del Proyecto en el marco de la Ley N°29230, de acuerdo a las facultades administrativas delegadas al Gerente Municipalmediante Resolución de Alcaldía N° 033-2014-MDI/A.

1.4. Facultades del Comité Especial

1.4.1. En virtud a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, el COMITÉ seencargará de la organización y ejecución del proceso de selección, hasta elotorgamiento de la Buena Pro o cancelación del proceso, de ser el caso, siendocompetente para elaborar las Bases y someterlas a su aprobación, convocar al proceso,absolver consultas y observaciones, integrar las Bases, evaluar las propuestas, otorgarla Buena Pro y todo acto que sea necesario para el desarrollo del proceso de selección.En ese sentido, es el órgano autorizado para, entre otros, promover, programar, dirigir,regular, modificar, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que resultenpertinentes o que estime necesarias para la ejecución del proceso y resolver todo lo queno se encuentre previsto en las Bases o en las normas legales aplicables.

1.4.2. El COMITÉ puede prorrogar los plazos mencionados en estas Bases; asimismo, puede,en cualquier momento y sin expresión de causa, suspender o dejar sin efecto elpresente Proceso de Selección, aún luego de adjudicada la buena pro y hasta antes dela fecha prevista para el cierre, si así lo estimare conveniente, sin incurrir enresponsabilidad alguna como consecuencia de ello.

1.4.3. La sola presentación de una oferta de un Postor, no obliga al COMITÉ a aceptarla. Lasola presentación de su Expresión de Interés por parte del Postor, implica la aceptacióny sometimiento incondicional por parte de éste, a lo dispuesto en las presentes bases ytodos sus documentos ampliatorios o modificatorios.

1.4.4. Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, con relación alpresente Proceso de Selección, las decisiones del COMITÉ, del Concejo Municipal o decualquier órgano de la Municipalidad Distrital de Ilabaya en relación con este Proceso deSelección, son definitivas, no darán lugar a indemnización de clase alguna y no sonsusceptibles de impugnación en el ámbito administrativo, judicial o arbitral. Enconsecuencia, por la sola participación en el Proceso de Selección, las personas queestén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a interponer cualquierrecurso de impugnación contra tales decisiones.

2. GENERALIDADES DEL PROCESO2.1. Representante Legal

2.1.1. Designación y FacultadesCada Postor podrá designar hasta dos representantes legales para que lo representen,



Página 6

conjunta o individualmente, conforme a lo dispuesto en este Numeral, con domicilio yteléfono establecidos, en lo posible, en la ciudad de Tacna, así como su dirección decorreo electrónico y documento nacional de identidad vigente.

Esta(s) persona(s) deberá(n) contar con facultades suficientemente amplias para obligary representar al Postor en todos los actos o asuntos relacionados con el presenteProceso de Selección. Es decir, que el representante pueda presentar los Sobres N° 1,2 y 3 ante el COMITÉ, responder en nombre del Postor todas las preguntas que elCOMITÉ formule, recibir Circulares y cualquier documento que emita el COMITÉ, firmar,en nombre y representación de su poderdante, todos los documentos que así requieranlas Bases, incluyendo específicamente la facultad de formular y suscribir los formulariosde presentación de las propuestas y suscribir el Convenio de Inversión PúblicaRegional.

En caso que el Postor sea un Consorcio, la designación deberá ser efectuada a travésde los representantes legales de los integrantes del Consorcio que cuenten confacultades para ello. Tales facultades deberán acreditarse mediante la presentación decopia legalizada notarial del poder. Los poderes de los Representantes Legales de losintegrantes del consorcio deberán observar las mismas formalidades que los poderesdel Representante Legal del Postor de acuerdo a las presentes Bases.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de losRepresentantes Legales, mediante:

a) Correo Electrónico o Facsímil, con confirmación de transmisión completa expedidapor el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico ofacsímil, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete latransmisión del remitente.

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso seentenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estoscasos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilioseñalado por el Representante Legal.

c) Los documentos presentados en los Sobres N° 1, 2 y 3 y, en general, todos losdocumentos que un Postor presente con relación al Proceso de Selección deberánestar firmados por el Representante Legal de quien presente dichos documentos,encontrándose debidamente facultado para ello, de conformidad con lo dispuesto eneste numeral.

2.1.2. Formalidades del poder del Representante LegalLos poderes otorgados, únicamente deberán constar por escritura pública o en copiacertificada notarialmente del órgano societario correspondiente por el cual se otorgan.Sin embargo, a la fecha de cierre, el adjudicatario de la buena pro deberá acreditar lainscripción en los Registros Públicos correspondiente, los poderes de éste.

El poder mediante el cual se nombra al Representante Legal deberá contener las



Página 7

facultades de representación correspondientes y será presentado en el Sobre N° 1.

El nombramiento de un nuevo Representante Legal sólo entrará en vigor a partir de lafecha en que el COMITÉ reciba los documentos que acrediten debidamente este hecho.

2.2. Circulares

Si el COMITÉ considerara necesario aclarar, modificar o complementar las bases, emitirá unaCircular, que será remitida a todos los postores, dirigida a los Representantes Legales yenviada al domicilio señalado. Las circulares emitidas por el COMITÉ formarán parteintegrante de las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los postores; yserán publicadas en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

2.3. Límites en la responsabilidad por información suministrada

2.3.1. Decisión independiente de los postoresTodos los Postores deberán basar la decisión de presentar o no sus propuestastécnicas y económicas, en función a sus propias investigaciones, estudios, exámenes,inspecciones, visitas, entrevistas y otros. En tal sentido, es obligación y responsabilidadde cada uno de ellos revisar y evaluar las características particulares del proyecto yadoptar las decisiones que consideren pertinentes, a su propio y entero riesgo.

2.3.2. Limitación de responsabilidadEl Estado Peruano, la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el COMITÉ, no garantizan, niexpresan implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de lainformación, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de o dentro del Proceso deSelección. En consecuencia, ninguna de las personas que participen en el Proceso deSelección, podrá atribuir responsabilidad a cualquiera de las partes mencionadas o asus representantes, agentes o dependientes, por el uso que pueda darse a dichainformación o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización opor cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral.

2.3.3. Aceptación del PostorLa sola presentación de la Expresión de Interés o designación del Representante Legal,según corresponda, implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimientoincondicional a todo lo establecido en las Bases, las mismas que tienen jurídicamentecarácter vinculante para aquéllos, así como su renuncia irrevocable e incondicional, dela manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fueroo autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacióncontra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleadode éste; la Municipalidad Distrital de Ilabaya, sus integrantes y asesores.



Página 8

2.4. Proyecto de ConvenioLos términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y construcción delProyecto se fijarán en el proyecto de convenio que forma parte integrante de las presentesBases.

3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1. ConvocatoriaLa convocatoria del presente proceso de selección es publicada por única vez en el DiarioOficial “El Peruano” y en otro de circulación regional, así como en la Página Web de laMunicipalidad Distrital de Ilabaya y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -PROINVERSIÓN. Las Bases serán publicadas en la Pagina Web de la Municipalidad Distritalde Ilabaya y los interesados pueden obtenerlas previo registro de sus datos y correoelectrónico.

3.2. Expresión de InterésA efectos de poder participar en el Proceso de Selección, las personas jurídicas de maneraindividual o en consorcio deberán presentar su Expresión de Interés al COMITÉ, conforme almodelo adjunto al documento de Convocatoria, dentro del plazo veinte (10) días hábilessiguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria, en las Oficinas de la SecretaríaTécnica del Comité Especial Ley N° 29230 de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en PlazaAlfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna.

3.3. Formulación y Absolución de ConsultasLos Postores, a través de su Representante Legal, podrán realizar en español, por escrito, víafax o correo electrónico, las consultas sobre las Bases que estimen necesarias o convenientesen las fechas previstas en el Cronograma, dirigidas al COMITÉ, específicamente:

Sr. Henry Cañari CañariPresidente del Comité EspecialPlaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna.

Teléfono: 052-583400 – Anexo 2601Fax: 052-583409Correo Electrónico: [email protected]ágina WEB: www.munilabaya.gob.pe

Las respuestas del COMITÉ, a las consultas que se efectúen, podrán modificar o ampliar lasBases, pasando a formar parte de las mismas; y serán dadas a conocer mediante Circulares atodos los postores, sin revelar la identidad de quien formuló las consultas. Cualquierdeficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podrá serinvocado como causal de apelación.



Página 9

3.4. Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas

3.4.1. Las propuestas se entregarán en tres sobres: Sobre 1 “Credenciales”, Sobre 2:“Propuesta Técnica” y Sobre 3: “Propuesta Económica”, cuyos contenidos se describenen el AnexoN°4.Los sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 serán presentados personalmente por elRepresentante Legal.

3.4.2. Los sobres deberán ser presentados al COMITÉ, cerrados y claramente marcados enel anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así como el nombre delpostor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA

SeñoresMunicipalidad Distrital de IlabayaPlaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna.

Att. Comité Especial Ley 29230

Proceso: ………………………………………………

Objeto del Proceso.-Selección de la Empresa que financiará y se encargara de la ejecución delproyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA -CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA

SOBREN° 1: CREDENCIALESNOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTORN° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



Proceso: …………………………………………………


SOBREN° 2: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTORN° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



Página 10

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA

3.4.3. Los documentos deberán ser presentados en castellano, salvo que excepcionalmenteel COMITÉ admita la presentación en otro idioma. En caso de adjuntarse folletos ocatálogos redactados en idioma extranjero y siendo los mismos no exigidos en lasBases, el COMITÉ podrá solicitar al postor su traducción al Español. Si existiera algunadiscrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento,prevalecerá el texto en español.

3.4.4. Toda la información presentada en los sobres deberá ser legible y foliada en formacorrelativa, clara y rubricada en cada folio por el Representante Legal acreditado delPostor, debidamente facultado para tal efecto. Asimismo, se deberá incluir una relacióndetallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

3.4.5. La documentación contenida en los sobres deberá ser presentada en original y unacopia simple, marcadas como “Original”, y “Copia 1” en la primera página, debiendocada juego ser foliado correlativamente y firmado por el Representante Legal.

3.4.6. El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurrarelacionados con la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquierdependencia oficial o funcionario involucrado, la Municipalidad Distrital de Ilabaya, elCOMITÉ, serán responsables en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea laforma en que se realice el Proceso de Selección.



Proceso: …………………………………………………


SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTORN° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



Página 11

3.4.7. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en números y otra cifraexpresada en letras, prima la expresada en letras.

3.4.8. Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de declaración jurada. Siel COMITÉ detectara alguna falsedad o fraude en los documentos presentados, se ledescalificará, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. Asimismo, se lepodrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio, si la falsedad o fraudese detectara después de adjudicada la Buena Pro; además se le rescindirá o resolverá,según sea el caso, la relación contractual.

3.5. Presentación de los Sobres N° 1, Nº 2 y Nº 3 y Apertura de los Sobres N°1 y Nº 2

3.5.1. La presentación de los sobres N° 1, Nº 2 y N° 3 y la apertura de los sobres N°1 y N° 2se llevará a cabo ante el COMITÉ, en presencia de Notario Público, el(los) día(s)previsto(s) en el Cronograma del presente Proceso de Selección, a la hora y lugar queoportunamente se comunicará a los postores mediante circular. El COMITÉ otorgaráhasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento delacto público. Culminado el plazo mencionado, se procederá a dar inicio al acto con losPostores que se encontrasen presentes. Después del plazo señalado, no se admitirá laparticipación de más postores ni la entrega de documentos adicionales, ni lamodificación de las propuestas presentadas.

3.5.2. El Presidente del COMITÉo su alterno, iniciará el acto de recepción de sobres e invitaráa los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores hayanhecho entrega de sus sobres, se procederá a la apertura y verificación de ladocumentación contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueronpresentados por los Postores. El COMITÉ con asistencia del Notario Público verificará elcontenido de dichos Sobres. El Notario Público visará al margen de los documentospresentados. Si se encontrara que algún documento necesario no ha sido incluido, deacuerdo al Anexo N° 4, el Postor quedará automáticamente descalificado y se ledevolverá sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

3.5.3. Luego se procederá a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres N° 1hayan sido declarados aptos. El Notario Público visará al margen los documentospresentados y el COMITÉ procederá a su revisión. En el mismo acto, el Notario Públicoprocederá a firmar y sellar el Sobre N° 3, que pasarán a su custodia hasta su apertura.Se levantará un acta de lo acontecido, que será suscrita por los miembros del COMITÉpresentes, por el Notario Público y por los postores que así lo deseen.

3.5.4. Si al momento de la evaluación del Sobre N° 1, alguno de los documentos requeridosadolece de defecto subsanable, a criterio del COMITÉ, que implica un error nosustancial, el COMITÉ procederá a comunicar al Postor para que en el plazo de (2) dosdías subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera



Página 12

subsanado la deficiencia, el Postor quedará automáticamente descalificado y se ledevolverá su sobre N° 2 y su sobre N° 3 sin abrir, en el acto de apertura del Sobre N° 3.

Se consideran únicamente como defectos subsanables, los siguientes casos:- Falta de Foliado- Falta de Sello- Falta de Firma- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”).

3.5.5. Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4 de las Bases, invalidaránla Propuesta Técnica y serán devueltos al Postor con el Sobre N° 3, este último sin abrir.

3.5.6. A fin de facilitar el examen, verificación y comparación de datos y requisitos del SobreN° 2, el COMITÉ podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la información contenidaen la Propuesta Técnica del Sobre N° 2 mediante escrito. La solicitud de aclaración y larespuesta correspondiente se hará por escrito hasta el plazo que se le indique, bajoapercibimiento de quedar excluido de la evaluación.

3.6. Apertura del Sobre Nº 3

3.6.1. En la fecha fijada en el Cronograma, a la hora y lugar que oportunamente secomunicará mediante circular y con la presencia de Notario Público que mantuvo encustodia los Sobres N° 3, el presidente del COMITÉ o su alterno, anunciará la relaciónde los postores que fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la propuestatécnica y que por tanto pasarán a la segunda etapa de selección. Luego, se procederá adevolver los Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos puntajes de la PropuestaTécnica no hubiesen alcanzado el puntaje mínimo de (60) sesenta puntos, los mismosque quedarán descalificados.

3.6.2. Acto seguido, el Notario Público procederá a abrir el Sobre Nº 3 de los postores aptos,uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, estableciéndose el orden deméritos final de la evaluación y, procediéndose a adjudicar la Buena Pro, levantándoseel acta correspondiente. No será considerada como una Propuesta Económica válida,aquella en la que el monto de inversión propuesto exceda en más del diez (10) porciento (%) del costo total referencia de la inversión, o sea menor en más del diez (10)por ciento (%) con respecto al costo total referencial de la inversión establecido en losTérminos de Referencia (Anexo N° 3) y con el cual se convocará el proceso.

3.6.3. El COMITÉ calificará las propuestas técnicas y económicas de acuerdo al Anexo Nº 5.(Metodología de calificación de las propuestas Técnicas y Económicas)

3.6.4. En el supuesto de empate entre dos o más postores, los postores que empatarontendrán un plazo de (2) dos días hábiles para presentar una nueva oferta económica, laque no podrá ser de un monto mayor al inicialmente presentado.



Página 13

Las nuevas ofertas deberán presentarse en un nuevo Sobre N° 3 cerrado, cumpliendocon las mismas formalidades establecidas para la presentación de la Oferta Económica.El procedimiento del acto público para la presentación de las nuevas ofertaseconómicas estará sujeto a los mismos términos y condiciones de la oferta económicaoriginal.

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIPACIÓN DEL SECTORPRIVADO (Se aplica opcionalmente)

4.1. Si el Proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Capítulo II del Reglamento de la LeyN° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, el COMITÉ, utilizando como basela información presentada por el sector privado, la misma que se encuentra detallada en elAnexo N° 9 de las presentes Bases, determinará el costo del estudio de pre inversión a nivelde Perfil y de Factibilidad cuando corresponda.

4.2. El costo que razonablemente determine el COMITÉ, será considerado como parte del costototal referencial, el cual no podrá exceder del 2% del monto de inversión total del Proyectoscuando estos solo requieran estudios a nivel de perfil para su declaración de viabilidad, del 5%del monto de inversión total del proyecto tratándose de proyectos que requieran de estudios anivel de Factibilidad para su declaratoria de viabilidad.

4.3. Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la empresa privada quepropuso la priorización del proyecto, estos serán asumidos por la Empresa Privadaadjudicataria de la Buena Pro, en caso de ser empresas distintas. Debiendo constituirse elpago como un requisito que deberá cumplirse como plazo máximo en la fecha de suscripcióndel Convenio y como condición precedente para su vigencia, de conformidad con elcronograma establecido en las presentes Bases.

5. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección será declarado desierto, si no hubiese expresiones de interés opropuestas, o cuando ninguno de los Postores que presentaron sus propuestas alcance lacalificación mínima. Asimismo, si no se hubiese recibido al menos una oferta económica válidaque cumpla con las indicaciones previstas en las Bases.

6. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

6.1. Cualquier Postor podrá interponer Recurso de Apelación al Consejo Directivo dePROINVERSIÓN. Mediante el presente recurso, se podrán impugnar los actos dictadosdesde la convocatoria hasta antes de la celebración del convenio; por esta vía no podránimpugnarse las bases ni su integración. Dicho recurso deberá ser debidamente sustentado,por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente deotorgada la Buena Pro.

Ningún Recurso de Apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo



Página 14

efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados o no adjunta necesariamente laGarantía para la Apelación a que hace referencia el Numeral 7.3 dentro del mismo plazo decinco (5) días hábiles señalado anteriormente.

6.2. El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN resolverá el Recurso de Apelación dentro delplazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha en que sea admitido elRecurso y se haga entrega de la Garantía para la Apelación correspondiente.

6.3. En caso se declare fundado en todo o en parte el Recurso de Apelación, la Entidaddevolverá la Garantía para la Apelación al postor respectivo, no generando intereses a sufavor. En ese caso, se comunicará a todos los postores la modificación del resultado deevaluación y el nuevo resultado de la adjudicación de la buena pro, de ser el caso, con loque queda finalizado el proceso de selección y se procederá a devolver las respectivascartas fianzas.

6.4. En caso se declare infundado o improcedente el Recurso de Apelación, o aún si el postordesistiera de presentarlo, la Garantía para la Apelación que se menciona en el Numeral 7.3.será ejecutada.

7. GARANTÍAS

7.1. Las garantías son fianzas bancarias que deberán ser extendidas conforme a los modelosindicados en los Formularios N° 5 y N° 7 según corresponda, por uno o más bancos localesseñalados en el Anexo 2.

7.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento ascenderá al monto de S/. 4´135,263.02 (cuatromillones ciento treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres con 02/100 Nuevos Soles)equivalente al 4% del costo total referencial de la inversión y deberá mantenerse vigentedurante el plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio, con el objeto deasegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantía seráentregada con los documentos requeridos para la firma del Convenio.

La Garantía de Fiel Cumplimiento, estará vigente por un año adicional a la correspondienteconformidad de recepción por parte de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, y será devueltaprevia renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1%del costo total referencial de la Inversión.

7.3. La Garantía para la Apelación ascenderá a S/. 3´101,447.26 (tres millones ciento un milcuatrocientos cuarenta y siete con 26/100 Nuevos Soles), (equivalente al 3% del costo totalreferencial de la inversión) y deberá mantenerse vigente al menos por (30) treinta díashábiles, contados desde su fecha de emisión, la cual deberá ser en fecha similar a lainterposición del recurso de apelación.Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes Bases ogeneradas a partir del proceso de selección en cuestión dará lugar a la ejecución de lagarantía correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a quehubiere lugar.



Página 15

En caso se declare infundada o improcedente el recurso de Apelación, o aún si el postordesistiera de presentarlo, la Garantía para la Apelación que se menciona en el Numeral7.3.será ejecutada.

8. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO - FECHA DE CIERRE

8.1. La fecha de cierre tendrá lugar en la fecha prevista en el cronograma del Proceso deSelección, en el lugar y hora que se indicará por circular y se llevará a cabo ante NotarioPúblico, quien certificará los actos a que se refiere el numeral siguiente.

8.2. En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregará al Representante de laMunicipalidad Distrital de Ilabaya, los siguientes documentos:

8.2.1. Presentación por parte del adjudicatario de la documentación que acredite la inscripciónen la Oficina Registral correspondiente de los poderes de sus representantes legales,que suscribieron las propuestas y el Convenio.

8.2.2. Para el caso de Consorcio deberá presentar los poderes de sus RepresentantesLegales inscritos en los registros correspondientes y la copia legalizada del documentoconstitutivo del Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la declaración jurada delFormulario N° 1.

8.2.3. Garantía de Fiel Cumplimiento de Convenio, según Formulario N° 5 y acorde con elNumeral 7.2 de las Bases.

8.2.4. Si fuera el caso, la empresa o consorcio adjudicatario de la Buena Pro deberá presentarel Contrato debidamente suscrito con la Constructora, cumpliendo con las condicionesestablecidas en las Bases.

8.2.5. La presentación por parte del Adjudicatario que suscriba el Convenio, respecto de laempresa y los integrantes del consorcio o de la constructora, según sea el caso, de laconstancia de no estar inhabilitado para participar en procesos de selección ni paracontratar con el Estado que emite el OSCE.

8.3. Siempre que el adjudicatario haya entregado los documentos antes señalados, en la fecha deCierre se le entregará al adjudicatario un ejemplar del Convenio debidamente firmado por elRepresentante Legal de la Municipalidad Distrital de Ilabaya o quien ésta delegue.

8.4. Si el Postor no cumple en la oportunidad debida con entregar los documentos a que serefieren los párrafos precedentes, el COMITÉ podrá, a su sola discreción, otorgar un plazoadicional para su entrega o revocar la Buena Pro y adjudicársela al Postor que quedó ensegundo lugar, y así sucesivamente. Si el COMITÉ opta por la revocatoria, ejecutará la



Página 16

Garantía de Fiel Cumplimiento. Asimismo, se dispondrá la ejecución de la referida garantía sise detectara que el adjudicatario brindó información inexacta a través de los documentospresentados durante el Proceso de Selección.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán de acuerdo alas leyes peruanas. Los postores y el adjudicatario, se someten y aceptan irrevocablemente lajurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Tacna, para los conflictosque pudiesen suscitarse con respecto a estas bases.

10. AVANCES DE OBRA – EMISIÓN ESPECIAL DE CIPRLDe conformidad con el artículo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucióndemande plazos mayores de seis (06) meses, se podrá realizar la entrega de los CIPRL,trimestralmente, por avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del Proyecto, queserán establecidos en el convenio que se suscriba y conforme al expediente técnico de obra.Para estos efectos, podrá tomarse como criterio el avance físico en la ejecución de la obra en unperiodo determinado, previsto en el expediente técnico de obra.



Página 17

FORMULARIO Nº 1

(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONFORMACIÓN DE UN CONSORCIO

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que………………. (Nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son empresas constituidas deacuerdo con la legislación de la República del Perú o que vayan a tributar en el Perú a mediano plazo yprometen asociarse a través de un consorcio a los efectos de encargarse de financiar y ejecutar elproyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITODE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA

Que, para tal efecto, estas empresas actuarán como un postor único en el presente proceso.

Que, las empresas que conforman el consorcio son responsables solidaria e indivisiblemente frente alEstado Peruano y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, respecto de todas y cada una de las obligacionesasumidas y declaraciones juradas presentadas por el Postor, según corresponda, en relación con elpresente Proceso de Selección.

Lugar y fecha: ...................... de........... de 2014.

Entidad ..............................……...........

Nombre y Firma .............................................................Representante Legal del Postor

Entidad ..............................……...........Representante Legal de.........

Nombre y Firma .................................................Representante Legal de.........

Entidad ..............................……...........Representante Legal de..........

Nombre y Firma ................................................Representante Legal de.........

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta declaración jurada deberán ser legalizadaspor Notario Público o Juez de Paz Letrado.



Página 18

FORMULARIO Nº 2

(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participación de cada uno denuestros accionistas o socios o integrantes es el siguiente:

En el caso de Postores que son Personas Jurídicas:

Accionistas o socios Porcentaje de participación en el Postor(sólo aquellos con más del 5%)

1.2.3.4.5.6.

TOTAL

En el caso del Postor que es Consorcio:

Integrantes Porcentaje de participación en el Consorcioy en cada empresa conformante del

consorcio (siempre que supere el 5%)1.2.3.4.5.6.

TOTAL

Lugar y fecha: ……….............. de........... de 2014.

Entidad ..............................…….......................

PostorNombre ............................................................. (Representante Legal del Postor)Firma ........................................................... (Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez Letrado.



Página 19

FORMULARIO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente y con carácter de declaración jurada manifestamos a ustedes:

1. Que somos sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las Leyesdel país o lugar de constitución, y que los representantes legales que participan en el proceso deselección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todoslos actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.

2. Que nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condicionesestablecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y acataremos todas lasresoluciones, circulares y comunicaciones en general que el COMITÉ encargado formule enrelación con el Proceso de Selección materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos aejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en las Bases,así como en el Convenio y los Términos de Referencia.

3. Que entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisado por una entidad contratada porla Municipalidad Distrital de Ilabaya de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento, por loque nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplirefectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

4. Que no nos encontramos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado opor la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en vía de demanda o de reconvención, relativos alincumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna entidad del Estado. Y no estamosincursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendidos en alguno delos supuestos establecidos en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1017.

5. Que no somos Empresas Vinculadas de cualquier otra persona jurídica o integrante de unconsorcio que se presente al presente Proceso de Selección, ni de cualquier otra EmpresaVinculada a ellos.

6. Que, somos sociedad debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las layes delpaís o lugar de su constitución y que los Representantes Legales que participan en el proceso deselección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todoslos actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del Proceso de Selección

7. Que acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a lautilización de la información que se proporcione durante la vigencia de nuestro Convenio y engeneral, mientras dure el Proceso de Selección, manteniendo estricta reserva sobre la informaciónobtenida.

8. Que nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del Perú así como a lajurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Tacna a efectos de someter cualquiercontroversia que se pudiese generar en aplicación de lo dispuesto por las bases del Proceso deSelección en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la víadiplomática.



Página 20

9. Que los integrantes de nuestros Consorcio responderán solidariamente por las obligacionesemanadas de las Bases, de su Propuesta Económica, así como del Convenio (SOLO APLICABLEA CONSORCIOS)

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes de losPostores, en caso éstos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con carácter de declaración jurada irrevocable e incondicional.Atentamente,

Nota: Las firmas de los representantes legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez Letrado.



Página 21

FORMULARIO Nº 4

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TECNICA

………………., ........ de.....................de 2014

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LEY 29230Municipalidad Distrital de IlabayaPresente.-

Postor : ......................................... .....................................

Ref.: Proceso de Selección de Empresa para Ejecución del Proyecto“ Mejoramiento de la CarreteraIlabaya – Cambaya-Camilaca, Distrito de Ilabaya- Jorge Basadre – Tacna” I Etapa

De acuerdo a lo previsto en el Numeral 3.4 de las Bases del Proceso de Selección, por medio de lapresente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la precalificación en el Concurso de lareferencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR:

PATRIMONIO NETO S/. [ ]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla B

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, DE LOSACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 S/ Patrimonio Neto (Nota 2) Participación

TOTAL(Llevar este total a la Sección A)

100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa Vinculada y Completeadicionalmente la SECCIÓN D.

Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distintas al Nuevo Sol, indicar el tipo decambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:La Empresa…………….. declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal 2012 ha procedido al pagode S/. …….. …………. Y 00/100 Nuevos Soles por concepto de Impuesto a la Renta. Adicionalmente seincluye la Declaración Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria(SUNAT) correspondiente al año 2012, de la misma forma que información relevante de empresas quepodrían empezar a pagar Impuesto a la Renta en el país a mediano plazo.



Página 22

D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTESDEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otrapersona, debe explicarse a continuación la relación que causa que tal empresa sea empresa Accionista oIntegrante el Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postoro la empresa constructora a ser contratado, posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10añosen la ejecución de las obras de infraestructura que se señalan a continuación:

Experiencia en ejecución de obras de Infraestructura en general (*)

Datos de la empresa constructoraTipo de Actividad (Obras)Año de inicio de actividades e informacióneconómica relevante(5) obras más importantes y número depersonal ocupado en cada una de ellasMonto acumulado en estos contratos(expresados en S/.)

(*) En caso que la experiencia sea de un constructor distinto al postor, adjuntar información sustentadora(Actas, liquidaciones, certificados, constancias o Currículum Vitae, otros)

Replicar el cuadro en cuantas actividades crea conveniente.

Experiencia en ejecución de obras similares al Proyecto a ejecutar

Tipo de ActividadesAño de inicio de las actividadesMonto de contratos realizados en losúltimos (10) años

Nombre y Firma ..................................................Representante Legal del PostorEntidad ..................................................

Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público.



Página 23

FORMULARIO N° 5

MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

….., …….de ……………..de 2014

SeñoresMunicipalidad Distrital de IlabayaPresente.-

Referencia: Proceso de Selección de empresa que se encargará del financiamiento y ejecución delProyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGEBASADRE - TACNA”I ETAPA.

De nuestra consideración:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, incondicional y derealización automática, hasta por la suma de S/. …………….. (……………………..)en favordelaMunicipalidad Distrital de Ilabaya,para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cadauna de las obligaciones asumidas por nuestros clientes señores........................................................................., en virtud del Convenio para la ejecución del proyecto de lareferencia.

Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de……días calendario (Duración del plazo de ejecución delproyecto) contados a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzadosno cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la celebración del Convenioantes referido. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por la Municipalidad Distritalde Ilabaya de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento del Alcalde, o quienhaga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneasabajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 72 horas, contado apartir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte enhonrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularánsobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendenciade Banca y Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de la fechaen que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por cualquier disputaentre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en lasBases del Proceso de Selección.

Atentamente,



Página 24

FORMULARIO Nº 6

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

…….,…………….. de …………..de 2014.


Postor: ..........................................................................................

Ref. : Proceso de Selección de empresa que ejecutará el Proyecto“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE

ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA.

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.4.1 de las Bases del Proceso de Selección, nos es grato hacerlesllegar nuestra Oferta Económica, en los siguientes términos:

El monto de inversión propuesto para la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA -CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, alcanza la suma deS/………………..

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros,transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente Presupuestodetallado:

(Adjuntar Tabla con Presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia).

Declaramos que nuestra Oferta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plenavigencia hasta 30 días hábiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarlaobligatoriamente si el COMITÉ así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Oferta Económica se incorporará al Convenio en todos sus términos ycondiciones y sin excepción alguna.

Entidad ..............................…….......................Postor

Nombre .............................................................Representante Legal del Postor

Firma ............................................................Representante Legal del Postor



Página 25

FORMULARIO Nº 7

MODELO DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

…….,…………….. de …………… de 2014


Ref. : Proceso de Selección de la Empresa que Ejecutará el Proyecto“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA” I ETAPA.

Carta Fianza Bancaria Nº..............................Vencimiento: ....................................

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ………………………….…, constituimosfianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, nidivisión, hasta por la suma de S/. ……………… (……………………………), a favor de la MunicipalidadDistrital de Ilabaya, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de lossupuestos indicados en el segundo párrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha deotorgamiento de la Buena Pro del Proceso de Selección; y se hará efectiva en caso que la Apelaciónpresentada fuera declarada infundada o improcedente, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por la MunicipalidadDistrital de Ilabaya, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898º del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simplerequerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneasabajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado apartir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte enhonrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularánsobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia deBanca y Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha enque sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,



Página 26

FORMULARIO N° 8

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DEL CONSTRUCTOR(En caso se subcontrate a un Constructor)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con……………………….. (Empresa constructora queacreditó la experiencia en construcción, en adelante el Constructor), mediante el cual en la eventualidadde resultar favorecidos con la Adjudicación de la Buena Pro conforme a lo establecido en las Bases, nosobligamos a celebrar un contrato de construcción para la ejecución del Proyecto.

Queda expresamente establecido que el Constructor se responsabiliza solidariamente con elAdjudicatario que suscribe el Convenio respecto de la ejecución de las obras hasta por siete (07) añoscontados a partir de la entrega, por parte de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, del documento deconformidad de obra.

Lugar y fecha: ........., .....de ......... de 2014.

Entidad ...............................................Participante

Nombre .............................................................Representante Legal del Participante

Firma ............................................................Representante Legal del Participante

Entidad ...............................................Representante Legal de

Nombre ..................................................Representante Legal de

Firma ............................................................Representante Legal de

Entidad ...............................................Representante Legal de

Nombre ................................................Representante Legal de

Firma ................................................Representante Legal de




Página 27

FORMULARIO N° 9

DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN(En caso se subcontrate a un Constructor)

Por la presente y en relación al Contrato de Construcción, el Postor y el Constructor declaran bajojuramento que las disposiciones que contendrá como mínimo el Contrato de Construcción son lassiguientes:

1. Organización y Poderes

Que, el constructor es una persona jurídica debidamente constituida, válidamente existente,debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción deconstitución u organización, para suscribir el contrato de construcción y para cumplir con lasobligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, el Constructor está debidamente capacitado y es competente para llevar a cabo sus negocios,operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de construcción.

3. Autorización

Que, el Constructor cuenta con la capacidad y representación suficiente para suscribir y cumplir elcontrato de construcción. La suscripción y cumplimiento del contrato de construcción ha sidodebidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societariascorrespondientes, mediante toda acción social necesaria. Ninguno de los actos requeridos para estepropósito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

4. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de construcción por parte del Constructor yla realización de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposición de lasNormas Legales Aplicables, así como tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposiciónalguna del estatuto del constructor.

5. Responsabilidad solidaria

Que, el Constructor se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario por la ejecución de lasObras, hasta por siete (7) años contados a partir de la entrega del documento de recepción de obra,conforme a lo previsto en el Convenio y la Propuesta Técnica del Adjudicatario.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presentecompromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba señaladas.

Lugar y fecha: ........., .....de ......... de 2014.



Página 28

Entidad ...............................................Participante


Firma ............................................................


Firma ............................................................

Entidad ...............................................Constructor


Firma ............................................................


Firma ............................................................




Página 29

FORMULARIO N° 10

PROYECTO DE CONVENIO

FORMATO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN A SER SUSCRITO AL AMPARO DELO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 29230 Y SU REGLAMENTO

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL

Conste por el presente documento el Convenio de Inversión Pública Regional en Infraestructura (enadelante el CONVENIO), que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Ilabaya (en adelante, elGOBIERNO LOCAL), con RUC Nº 20171895147 y domicilio en Plaza Alfonso Ugarte s/n Distrito deIlabaya , Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre y Departamento de Tacna, el cual procededebidamente representado por el Gerente Municipal, el Ing. José Raúl Riveros Vega, identificado conDNI Nº ……….., en mérito de la Resolución de Alcaldía N° 033-2014-MDI/A de fecha ….de ……..de……; y de la otra parte la empresa …………….., con RUC Nº …………………. representadalegalmente por el Sr. …………………………….., identificado con DNI Nº ………………., inscrita enla partida Nº ….., señalando domicilio legal en ……………………….. (en adelante, la EMPRESAPRIVADA), en los términos y condiciones siguientes:

A la EMPRESA PRIVADA y al GOBIERNO LOCAL de …………, se les denominará conjuntamentelas PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Acuerdo de Concejo N° 039-2012-MDI, de fecha 05 de Setiembre 2012 y Acuerdo de Concejo N°026-2013-MDI, adoptado en Sesión de fecha 21 de Junio de 2013, mediante el cual, laMUNICIPALIDAD. Aprobó la priorización del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA”IETAPA, para cuyo efecto se realizó el proceso de selección Nº.............

1.2 Declaratoria de viabilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA -CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, defecha 05 de Junio del 2013, la misma que se adjunta como Anexo al presente CONVENIO.

1.3 Informe Previo Nº……. de Contraloría General de la República, emitido con arreglo a lo establecidoen la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y su Reglamento.(Alternativamente, en caso no hubiese habido pronunciamiento expreso de la ContraloríaGeneral de la República, se deberá indicar dicha situación consignando el número de Oficiocon el que se solicitó el Informe Previo y la fecha de remisión).

1.4 Promesa de consorcio formalizada conteniendo la información que permita identificar a losintegrantes del consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cadaintegrante. Este porcentaje deberá estar acorde con la participación del consorciado en el proyectode inversión que financiará y/o ejecutará, por ser determinante para establecer el monto del CIPRLa ser emitido a su favor por la DGETP. (Opcional para el caso de consorcios)



Página 30

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación delsector privado y normas modificatorias.

2.2 Reglamento de la Ley Nº 29230 y normas modificatorias.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

3.1 Por el presente CONVENIO, la EMPRESA PRIVADA se compromete y obliga con elGOBIERNO LOCAL a financiar (de ser el caso financiar y ejecutar) la infraestructura (yequipamiento – de ser el caso) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA” IETAPA, (en adelante el PROYECTO), ubicado en el Distrito de Ilabaya, Provincia de JorgeBasadre, departamento de Tacna, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas enlas bases del proceso de selección Nº........................... (en adelante, las BASES), que dieronorigen a este CONVENIO, las mismas que conjuntamente con la absolución de consultas,el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta de la EMPRESA PRIVADA, forman parteintegrante del CONVENIO.

3.2 El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONVENIO, se efectuará de acuerdo con lo quese detalla en los Términos de Referencia que forman parte de las BASES y en la propuesta dela EMPRESA PRIVADA, la misma que es concordante con las características solicitadas en lasBASES.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO

El plazo de ejecución del PROYECTO se fija en……….. (…..) días calendario, el mismo que empieza aregir desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se designe la entidad privada supervisora; y,

b) Que el GOBIERNO LOCAL haga entrega del terreno o que se señale el lugar donde seejecutará el PROYECTO, en ambos casos el plazo será exigible siempre y cuando existan lascondiciones para el inicio de ejecución del proyecto.

CLÁUSULA QUINTA: COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN Y GARANTÍAS

5.1 Costo total de la inversión:

El costo total de la inversión objeto del presente CONVENIO, está compuesto por el monto deinversión determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del PROYECTO aejecutar, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento de la Ley N°29230, y asciende a la suma de S/. ………… (…………………… Nuevos Soles).

La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario parala completa y correcta ejecución del PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las BASES.



Página 31

En ese sentido, sin carácter limitativo, la EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia quedentro del costo total indicado están incluidos todos los conceptos mencionados en los Términosde Referencia que forman parte de las BASES y cualquier otro costo o gasto necesario para lacorrecta y total ejecución del PROYECTO hasta su culminación.

Las variaciones o modificaciones del Proyecto durante su ejecución, incluido el costo total, se sujetan a loestablecido en el artículo 12° del Reglamento de la Ley Nº 29230. Por lo tanto, si el Proyecto cuentacon un nuevo monto de inversión total registrado en el Banco de Proyectos del SNIP en fechaposterior a su declaratoria de viabilidad, dicho monto será recogido en el costo total referencial de lainversión en la convocatoria y en las bases del proceso de selección.

El costo total de inversión no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similaresderivados de la ejecución del PROYECTO, los cuales deberán ser asumidos por la EMPRESA PRIVADA.

5.2 Garantía de fiel cumplimiento

A la firma del CONVENIO, la EMPRESA PRIVADA entrega a favor del GOBIERNO LOCAL, unaCarta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento del CONVENIO, por un monto que represente el 4% delCosto Total de Inversión, lo que asciende a la suma de S/. …………………… (……….Nuevos soles). LaCarta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Costo Total deInversión remanente cuya ejecución esté pendiente. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estarvigente por un año adicional a la correspondiente conformidad de recepción por parte delGOBIERNO LOCAL. La renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento después de lacorrespondiente conformidad de recepción será por un monto que represente el 1% del Costo Total deInversión y podrá ser ejecutada en caso se presenten deficiencias relacionadas con la ejecución delProyecto materia del presente CONVENIO.

La referida Carta Fianza podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones delCONVENIO o si no se hubiera llevado a cabo su renovación en caso de existir obligaciones cuyocumplimiento esté pendiente. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable,incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática. La Carta Fianzadeberá contener los requisitos mínimos exigibles establecidos en el modelo de las BASES delproceso de selección de la empresa privada.

La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendario previos al términode su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarsedentro de este plazo, el GOBIERNO LOCAL podrá solicitar su ejecución.

La devolución de esta garantía se realizará dentro de los diez (10) días calendario, contadosluego de transcurrido el año adicional a la correspondiente declaración de conformidad por parte delGOBIERNO LOCAL.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

La EMPRESA PRIVADA además de las obligaciones establecidas en los Términos de Referenciade las BASES, asume las siguientes obligaciones:

6.1 Ser responsable por la ejecución del PROYECTO, a plena satisfacción del GOBIERNO LOCAL, deacuerdo con las estipulaciones del presente CONVENIO, las BASES y su Propuesta.



Página 32

6.2 Cumplir las demás obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente CONVENIOy en los documentos del proceso de selección.

6.3 La EMPRESA PRIVADA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos delPROYECTO, por un periodo no menor a cinco (05) años a partir de la entrega del mismo.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE GOBIERNO LOCAL

El GOBIERNO LOCAL además de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia yen las BASES que forman parte del presente CONVENIO, deberá cumplir con las obligaciones yresponsabilidades que se establecen en la Ley Nº 29230, su Reglamento y el presente CONVENIO.

CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES

8.1 La EMPRESA PRIVADA incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las BASESque forman parte del presente CONVENIO, cuando no haya concluido en la fecha establecida lostrabajos contemplados en el cronograma, previa notificación realizada por vía notarial por parte delGOBIERNO LOCAL con quince (15) días hábiles de anticipación.

8.2 La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado enla ejecución de las prestaciones objeto del CONVENIO hasta alcanzar como máximo, el diezpor ciento (10%) del monto total de inversión pactado en el presente CONVENIO.

8.3 La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0,10 x Monto Total de InversiónPenalidad diaria =__________________________

F x Plazo en díasDonde:

F = 0.25 para la elaboración del expediente técnicoF= 0.15 para la ejecución de la obraPlazo en días = El ofrecido por la EMPRESA PRIVADA (días calendario)

8.4 Esta penalidad se cobrará con cargo a la ejecución de la Carta Fianza Bancaria de FielCumplimiento del CONVENIO; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los daños yperjuicios que pudieran producirse, mediante la acción legal correspondiente.

8.5 En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad (10%), el GOBIERNO LOCALpodrá resolver el CONVENIO por incumplimiento sujetándose al procedimiento establecido en elnumeral 9.2 de la Cláusula Novena del presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO E INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

9.1 El GOBIERNO LOCAL podrá resolver el CONVENIO por las siguientes causales:

a. Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente CONVENIO,legales o reglamentarias, a cargo de la EMPRESA PRIVADA, o de su contratistaejecutor de la infraestructura del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello.



Página 33

b. Cuando la EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad económica o técnica paracontinuar con la ejecución del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida paracorregir tal situación.

c. Cuando la EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad, aque se refiere la Cláusula precedente, en la ejecución del PROYECTO.

d. Cuando la EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del PROYECTO.

e. Cuando la EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por más de veinte (20) díascalendario, sin autorización escrita de la entidad privada supervisora o del GOBIERNOLOCAL.

f. Negligencia reiterada de parte de la EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de lainfraestructura del Proyecto, en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instruccionesde la entidad privada supervisora y del GOBIERNO LOCAL y otras obligaciones derivadas delpresente CONVENIO.

g. Otras señaladas en la normatividad vigente.

9.2 Cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas, el GOBIERNO LOCAL cursará unaCarta Notarial a la EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo nomayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del CONVENIO. Sivencido dicho plazo el incumplimiento continúa, mediante Carta Notarial se resolverá elCONVENIO.

En tal supuesto, el GOBIERNO LOCAL ejecutará la Carta Fianza Bancaria de FielCumplimiento del CONVENIO que la EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio dela indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

9.3 La EMPRESA PRIVADA podrá resolver el CONVENIO en el supuesto previsto en el penúltimopárrafo del numeral 12.1 del artículo 12º del Reglamento de la Ley N° 29230. En este caso, laEMPRESA PRIVADA resolverá el CONVENIO mediante Carta Notarial cursada al GOBIERNOLOCAL, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la fecha en quetomó conocimiento del incremento en el monto.

9.4 En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, será de aplicación lo dispuesto por elartículo 1315° del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

10.1 Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES referidas al cumplimiento,ejecución y/o interpretación del presente CONVENIO serán resueltas en lo posible por trato directoentre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la común intenciónde las PARTES.

10.2 De no llegar a ningún acuerdo, tanto el GOBIERNO LOCAL como la EMPRESA PRIVADA,convienen que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, el cumplimiento,ejecución y/o interpretación del presente CONVENIO, será resuelto de manera definitiva mediantearbitraje de derecho conforme a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de



Página 34

Comercio de Tacna, a cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente, siendo deaplicación supletoria el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

10.3 El laudo arbitral emitido obligará a las PARTES y pondrá fin al procedimiento de maneradefinitiva, siendo el mismo inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a lasPARTES.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

11.1 La entidad privada supervisora efectuará la verificación de la ejecución del PROYECTO y de susrespectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, en lostérminos de referencia, en las BASES y en la propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA,así como en el Plan de Trabajo correspondiente. Asimismo, se dedicará al seguimiento delcumplimiento del cronograma de avance de la ejecución del PROYECTO por parte de laEMPRESA PRIVADA.

11.2 La entidad privada supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del PROYECTO tras laculminación del mismo o a la culminación de cada una de las etapas del PROYECTO, de ser elcaso.

11.3 La entidad privada supervisora del PROYECTO asumirá las atribuciones que el GOBIERNOLOCAL determine en los términos de referencia y en las BASES del proceso de selección quedará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de lascuales deberán ser entregadas a la EMPRESA PRIVADA.

11.4 El GOBIERNO LOCAL deberá pronunciarse sobre la conformidad de recepción delPROYECTO o de cada una de las etapas del PROYECTO ejecutadas por la EMPRESAPRIVADA de acuerdo a los términos del presente CONVENIO. La conformidad de recepciónserá una condición necesaria para la emisión de los respectivos CIPRL y se tendrá porotorgada para todos los efectos legales si transcurrido dicho plazo no hubiese habido elpronunciamiento del GOBIERNO LOCAL.

11.5 A fin de otorgar la conformidad señalada en el numeral anterior, el GOBIERNO LOCALdesigna a la Unidad de Supervisión y Liquidacion de Proyectos (poner la denominación del cargodel funcionario que realizará la supervisión para el otorgamiento de la conformidad derecepción – no poner nombres propios porque las personas pueden variar durante la ejecución delconvenio).

11.6 Las conformidades de recepción y de calidad, deberán ser otorgadas ambas dentro de unplazo no mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a la culminación del PROYECTO o dela etapa del PROYECTO cuando corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ANEXOS DEL CONVENIO

12.1 Forman parte del CONVENIO los siguientes documentos:

12.1.1 Informe de declaración de viabilidad del proyecto.

12.1.2 La Propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA.



Página 35

12.1.3 Las BASES del Proceso de Selección Nº ............................, incluyendo sus Términos deReferencia, y de haberlos también, los documentos de Absolución de Consultas yAclaraciones a las BASES.

12.1.4 El Acta de Adjudicación de la buena pro.

12.2 Para efectos de la interpretación del CONVENIO, primará lo dispuesto en el mismo, en la Ley Nº29230 y su Reglamento y, en forma supletoria, los Términos de Referencia de las BASES, laPropuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA y las BASES en dicho orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO Y LEY APLICABLE

13.1 El CONVENIO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación de laRepública del Perú.

13.2 Para todos los efectos derivados de la ejecución del CONVENIO, las PARTES señalan losdomicilios que se indican en la introducción del CONVENIO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicará por escrito a la otra en un plazo mínimo de siete (7)días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquíseñalado.

LAS PARTES declaran que conocen y aceptan todos los términos del presente CONVENIO.

El presente CONVENIO se suscribe en tres (3) ejemplares del mismo valor, en……………. a los ………días del mes de …………… del 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------

GOBIERNO LOCAL

____________________________________________________

EMPRESA PRIVADA



Página 36



Página 37

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD

COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EJECUTAR PROYECTOS EN ELMARCO DE LA LEY Nº 29230

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividades De Hasta

1. Convocatoria y publicación de bases, incluyendo el formato de Convenio 05/02/2014 05/02/2014

2. Recepción de expresiones de interés de empresa (*) Presentación deConsultas y Observaciones a las Bases (**)

06/02/2014 19/02/2014

3. Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases 20/02/2014 27/02/2014

4. Publicación de bases integradas en el portal institucional 28/02/2014 28/02/2014

5. Presentación de Propuestas, a través de los Sobres Nº 1, 2 y 3 03/03/2014 07/03/2014

6. Calificación de Propuestas Técnica y Económica 10/03/2014 12/03/2014

7. Adjudicación de la Buena Pro 13/03/2014 13/03/2014

8. Suscripción del Convenio entre Municipalidad y Empresa (en cuanto sehaya completado la documentación respectiva).

14/03/2014 27/03/2014

Nota: En caso una única Empresa presente su expresión de interés, el cronograma serámodificado conforme a las disposiciones del Artículo 10, numeral 10.6 del Reglamento Ley 29230,aprobado con D.S. N° 005-2014-EF.

* En las Oficinas del Comité Especial Ley 29230 ubicadas en Plaza Alfonso Ugarte s/n, Distrito deIlabaya-Jorge Basadre-Tacna, en el siguiente horario: Lunes –Jueves de 8.00 a.ma 12.00m y de 2.00p.m. a 6.00 pm., Viernes de 7.00am a 2.00pm.

** Por escrito en las Oficinas del Comité Especial Ley 29230 ubicadas en Plaza Alfonso Ugarte s/n,Distrito de Ilabaya – Jorge Basadre-Tacna, en el siguiente horario: Lunes –Jueves de 8.00 a.m a 12.00my de 2.00 p.m. a 6.00 pm., Viernes de 7.00am a 2.00pm.



Página 38

ANEXO N° 2

RELACIÓN DE BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS GARANTÍASESTABLECIDAS EN LAS BASES

BANCO CONTINENTALBANCO DE CRÉDITO DEL PERÚBANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BIFBANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA. – INTERBANKBANCO SCOTIABANKBANCO CITIBANKBANCO FINANCIEROBANCO DE COMERCIOMIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.



Página 39

ANEXO N° 3

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO YEJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA –

CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA EJECUCIÓNMunicipalidad Distrital de Ilabaya- Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

FINALIDAD PÚBLICAEl objetivo es el Financiamiento para la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de laObra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA,DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, con Código SNIP 107125.

OBJETIVO:Adecuado nivel de transitabilidad vehicular en la vía ILABAYA- CAMBAYA – CAMILACA

NORMAS Y REGLAMENTOS:La elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra deberá realizarse deacuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes complementadas con la normarelacionada, siendo las principales:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA.- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.- Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, normas de control interno para el Sector

Público.- Ley 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, Junio 2000.- Resolución de Contraloría General Nº369-2007-CG, aprueba directiva “autorización previa

a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra” de fecha 29 de Octubre del2007.

- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,- D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA, modificatoria del reglamento de la Ley Nº 27157, publicado el

12 de Mayo del 2005.- D. S. Nº 184-2008- EF, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y sus Modificatorias yComplementarias.

- Norma técnica CE.10 Pavimentos urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones.- R.D. Nº 1146-2000- MTC/15.17 (Especificaciones Técnicas generales para la construcción

de carreteras EG2000, en lo que sea aplicable).Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia se aplicará lo dispuesto enla Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.



Página 40

ALCANCES DEL SERVICIO:

Los Términos de Referencia para el licitación convocada en la modalidad de Concurso Ofertaes la de seleccionar al contratista (Consultor/Ejecutor), que elaborará el Expediente Técnico y laejecución de la obra que de cómo resultado el “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE -TACNA” I ETAPA, conforme a la normativa vigente.

El Expediente Técnico correspondiente, se desarrollará de acuerdo al diseño que han sidoplanteados en base a los documentos normativos para el diseño de carretera en el país, queson:

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) del Ministerio de Transportes yComunicaciones.

Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito – DirecciónGeneral de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El CONTRATISTA (CONSULTOR – EJECUTOR) debe considerar para el diseño estructural deobras de arte y puentes las Especificaciones AASHTO – LRFD y la sobrecarga de diseño HL93.

Si el contratista (Consultor – Ejecutor), después del resultado del Estudio Integral determina lamodificación de una obra de arte y puentes, debe sustentar el diseño correspondiente conformeal cumplimiento de las Especificaciones AASHTO – LRFD y la sobrecarga de diseño HL93.

EL CONTRATISTA (CONSULTOR – EJECUTOR), deberá verificar la estabilidad y resistenciadel diseño estructural de la vía, obras de arte y puentes, tanto de la subestructura en los tramosexistentes de acuerdo a la normatividad antes señalada, con la finalidad de proyectar obras derehabilitación, reforzamiento, defensa ribereña para garantizar que toda la obra en su conjuntono sufra daños ante un evento como el del El Niño.

Además el CONTRATISTA (CONSULTOR – EJECUTOR), deberá considerar si existe unamodificación de trazo por la proyección de una obra que altera el diseño del trazo original, lasconsideraciones necesarias para una verificación de viabilidad de acuerdo a las normas que elSNIP lo demande.

OBLIGACIONES DEL CONSULTORTeniendo como base el estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad, el CONSULTORelaborará el expediente técnico a nivel de ejecución de obra, para ello deberá contar con lossuficientes recursos físicos y humanos.



Página 41

a) Deberá contar con la organización y tener capacidad económica necesaria para cumplireficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en suPropuesta Técnica.

b) En su Oferta Técnica presentara la organización que utilizará para la elaboración delexpediente técnico, considerando los plazos establecidos en el numeral D.2, de lospresentes términos de referencia.

c) Proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de profesionales, técnicos,administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalacionesnecesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientementesus obligaciones.

d) El CONSULTOR, contara de manera obligatoria con una oficina en la ciudad de Tacna,puede ser en el Distrito Ilabaya para fines de coordinación.

e) Entregar el cronograma de la elaboración de la consultoría Gantt y PERT-CPM

AMBITO DEL ESTUDIO:El estudio definitivo o expediente técnico comprende todas las actividades técnicas y deingeniería, así como todos los costos de materiales y mano de obra calificada o no, que seannecesarios para que la obra se construya y logre la finalidad buscada.

VALOR REFERENCIAL

El Monto de valor estimado establecido en el PIP es:

Tramo I km 0+000 - km 16+620 Ilabaya - Toco GrandeTramo II km 16+620 - km 22+136 Toco Grande - CambayaTramo III km 22+136 - km 32+250 Cambaya Huatamolle

Descripcion Tramo I Tramo II Tramo III TOTAL

Costo Directo 33,848,384.12 17,399,656.19 14,895,677.01 66,143,717.32Gastos Generales 17.44% 5,904,816.76 3,035,352.62 2,598,535.96 11,538,705.34Utilidad 10% 3,384,838.41 1,739,965.62 1,489,567.70 6,614,371.73Sub total 43,138,039.29 22,174,974.43 18,983,780.67 84,296,794.39IGV 18% 7,764,847.07 3,991,495.40 3,417,080.52 15,173,422.99Total 50,902,886.36 26,166,469.83 22,400,861.19 99,470,217.38Estudios Definitivos 1,018,057.73 523,329.40 448,017.22 1,989,404.35Presupuesto PACRI 1,671,004.30 69,016.79 181,932.59 1,921,953.68Total Presupuesto 53,591,948.39 26,758,816.02 23,030,811.00 103,381,575.41

total de presupuesto los tres tramos 103,381,575.41



Página 42

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución propuesto para la Elaboración del expediente Técnico y Ejecución de laObra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA,DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA.

El Plazo de ejecución total para los tres tramos es de 21 meses, distribuidos de la siguientemanera:Elaboración de expediente Técnico 4.0 mesesEjecución de obra: 17.0 meses:

TRAMO 1: ILABAYA –TOCO GRANDE (0+00 A 16+620)

TRAMO 2: TOCO GRANDE – CAMBAYA (16+620-22+136)

TRAMO 3: CAMBAYA – HUATAMOLLE (22+136 – 32+250)

(*) El Estudio comprende cuatro (4) tramos, de los cuales solo se ejecutará 3 tramos, siendolos siguientes:

TRAMO 1: ILABAYA –TOCO GRANDE (0+00 A 16+620)TRAMO 2: TOCO GRANDE – CAMBAYA (16+620-22+136)TRAMO 3: CAMBAYA – HUATAMOLLE (16+620 – 32+250)Tramo 4: HUATAMOLLE (32+250) – CAMILACA (41+256) tramo que no se ejecutará

Los mismos (tramos) que una vez aprobados (en el Expediente Técnico) se podrán ejecutar enforma independiente, considerando su naturaleza y magnitud, y contando con la documentaciónrequerida de acuerdo a las normas vigentes (CIRA, EIA, libre disponibilidad del terreno, y otros).

En el tramo 2 se tiene proyectado la presa kullku, el cual afectara el trazo original del estudio defactibilidad, por lo que el consultor deberá modificar el trazo de la vía (pavimento, obras de arte,cunetas, puentes, etc.), considerando la magnitud afectada por el espejo de agua, estamodificación deberá contar con la aprobación de la supervisión externa, con conocimiento de laentidad. Esta variación no será considerada como adicional de obra, asimismo el consultordeberá considerarlo en el Expediente Técnico Integral previo a su aprobación y dentro de losplazos programados, asimismo se indica que no generará ampliaciones de plazo.

En el Tramo 3 deberá considerar el deductivo de las obras ejecutadas como, cortes de talud,base granular, imprimado, cuneta, y otros.

PLAZO DE RESPONSABILIDADPara el Estudio Definitivo y la Ejecución de la Obra, el plazo máximo de responsabilidad delContratista es de siete (07) años lo cual se encuentra establecido en las bases del Contrato yCódigo Civil.



Página 43

DEL ESTUDIO DEFINITIVO

A. NOMBRE DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA,DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA" I ETAPA.

B. UBICACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

b.1UbicaciónEl Proyecto se ubica geográficamente en la Región de Tacna, Provincia Jorge Basadre,Distrito de Ilabaya, se encuentra dentro del Sistema Vecinal de la Región Tacna ypertenece a la Ruta TA-563,que tiene la siguiente trayectoria: Empalme con Ruta PE-1S(Camiara) – Locumba – Sagollo – Oconchay – Mirave – Ilabaya – Chululune – Camilaca– Empalme con Ruta TA – 105.

Esquema de Ubicación del Área del Proyecto

b.2 Situación Actual del sistema de DrenajeEn cuanto al sistema de drenaje actual es deficiente en cantidad con una incidenciapromedio de 2.4 alcantarillas por kilómetro (incluido los cruces de canales de riego). Lasalcantarillas existentes son en su mayoría artesanales de mampostería de piedra o demadera en mal estado y con longitudes adecuadas a la dimensión de la actual plataforma,lo que impide su utilización en el proyecto. La existencia de canales de concreto laterales



Página 44

para el regadío se encuentra en gran parte del recorrido de la vía, lo que constituye unainterferencia importante para el proyecto.

b.2.1 Zonas Urbanas y Poblados

En el trayecto de la carretera existen poblados ubicados al margen, que son generalmentepequeñas áreas pobladas dispersas con escasos servicios y facilidades.En el recorrido se encuentra la zona suburbana de Chululuni y, la zona suburbana de TocoGrande, que tienen la presencia de casas rurales aisladas, que van a ser afectadas enalgunos casos por el trazo de la nueva carretera, así como líneas de postes de alumbradopúblico, conducción de energía y áreas de cultivo adyacentes. De la misma forma seencuentra la zona urbana de Cambaya y la zona urbana de Vilalaca, las cuales presentanmayor cantidad de viviendas. Para no afectar las viviendas se ha mantenido el trazo y elpavimento existente en las dos localidades.

b.2.2 Situación actual de las Estructuras

Existen muros de contención artesanal (muros de mampostería) a lo largo de la vía.En cuanto a puentes existen dos a lo largo de la carretera, para una sola vía de circulacióncon ancho de 3.50 m.La ubicación de los puentes, tipo y dimensiones se presenta en el cuadro siguiente:

PUENTES

Nombre Ubicaciónaprox. (Km) Long. (m) Tipo

Superficie Observaciones

Chejaya 3+000 30.5 Bailey Buen estado de la estructuray de la rodadura

Cambaya 18+000 48.77 Bailey Buen estado de la estructuray de la rodadura

C. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Según el estudio de pre – inversión a nivel de factibilidad declarado viable la descripción dela alternativa seleccionada es la siguiente:Capa de rodadura con pavimento constituido por mezcla asfáltica en caliente (MAC). Basegranular de 25 cm. de espesor. Ensanche de plataforma 8.40 m. Mejoramiento de laspendientes superiores a 12%. Implementación de un sistema de drenaje integral, mediante laprovisión de alcantarillas de tubería metálica corrugada y concreto, badenes, cunetaslaterales revestidas.Construcción de muros de contención de concreto y de suelo reforzado. Construcción depuentes Chejaya y Cambaya, con dos carriles de circulación cada uno.



Página 45

D. ETAPAS DEL ESTUDIO Y ACCIONES A REALIZAR

PRIMERA ETAPAEl consultor deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará elproyecto para comprobar las condiciones en que se encuentra la misma.

D.1. Estudios básicosSobre la base de la evaluación de la documentación existente, el CONSULTORpropondrá los parámetros de diseño en una Memoria de Diseños que será aprobadapor La Municipalidad Distrital de Ilabaya. Para la conformación de estos parámetros dediseño y de los materiales de construcción se llevará a cabo investigaciones yestudios básicos complementarios. Tales investigaciones se refieren a: TopografíaGeneral, Hidrología, Sedimentos, Geología Regional y Local, Geotecnia, aspectos demedio ambiente, y otros aspectos que se consideren de importancia para los fines delEstudio Definitivo.

La realización de los Estudios Básicos para la elaboración del Expediente Técnico deObra, comprenderá, además de una Memoria Descriptiva explicativa, con carácterenunciativo más no limitativo, la ejecución de las siguientes actividades a desarrollar.

D.1.1LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOEl estudio topográfico se ejecutará siguiendo lo indicado en la normativa vigentepara el tipo de carretera a construir, desde su trazado hasta la emisión de losdocumentos que sustentan el proyecto elaborado.Contenido del Informe del Levantamiento TopográficoEl estudio Topográfico debe contener como mínimo:

1. Memoria Descriptiva,2. Relación de Equipos Utilizados,3. Relación de Personal a cargo,4. Plano General de la Poligonal Básica5. Circuitos de Nivelación realizada y cuadro de coordenadas finales

obtenidas a una escala apropiada, con aprobación expresa del Supervisordel Estudio y, además en archivo digital con formato DWG.

6. Cálculo y compensación de los errores de cierre (siempre y cuando estoserrores sean menores que las tolerancias establecidas) de las poligonalesy nivelaciones realizadas haciendo constar los errores de cierre,compensaciones y longitudes corregidas obtenidas, coordenadas, cota,fotografía a color de los puntos levantados, relación de coordenadas ycotas finales de los puntos de la poligonal empleada, relación decoordenadas y cotas de los puntos Estaciones de Apoyo obtenidos,relación de cotas de puntos de nivelación levantados.

7. Base de datos de todos los puntos levantados, previamente editados, detal forma de obtener el modelo digital de terreno, con sólo procesar los



Página 46

datos en forma de archivos ASCII, (Punto - Este - Norte - ElevaciónDescripción - conector).

8. Planos a las escalas fijadas de la Topografía obtenida.9. Archivos en formato DWG.

10. Listado y archivos con códigos de colores.11. Plano Leyenda.

D.1.2 DISEÑO DE LA GEOMETRÍA VIALPara el inicio de las actividades del levantamiento topográfico de la carreteraserá necesario definir previamente los parámetros de diseño que han sidoplanteados en base a los documentos normativos para el diseño de carretera enel país, que son:

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) del Ministerio deTransportes y Comunicaciones.

- Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen deTránsito – Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio deTransportes y Comunicaciones.

Clasificación de la CarreteraLa Clasificación de la Carretera responde a sus características orográficas,función dentro del sistema vial y tránsito que circula.

Por FunciónLa carretera se clasifica por su función dentro del Sistema Vecinal de laRegión Tacna según el D.S. Nº 044-2008-MTC y D.S Nº 006-2009-MTC.Según el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional, la Carretera Ilabaya –Cambaya – Camilaca se encuentra dentro de la Ruta TA-563 que tiene lasiguiente trayectoria.Ruta TA-563: Empalme con Ruta PE-1S (Camiara) – Locumba – Sagollo –Oconchay – Mirave – Ilabaya – Chululune – Camilaca – Empalme con RutaTA-105.La Ruta TA –563 articula la Panamericana Sur (en Camiara) con la CarreteraNacional PE-36A: Moquegua – Desaguadero ( a inmediaciones de Sta. Rosa)con la que se conecta a través de la Ruta TA-105. También articula la RutaTA-104 en Mirave con la ciudad de Tacna, mediante su conexión con la RutaTA-103 en Aricota pasando por Tarata.7

Por DemandaPor la demanda de tráfico inicial y su proyección en el horizonte del proyectola Carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca se encuentra clasificada comouna Carretera de Tercera Clase al tener IMD menor a 400 vehículos por día



Página 47

(Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras – DG 2001). Lacalzada tendrá dos carriles de circulación.

Por OrografíaLa carretera se desarrolla predominantemente en una configuraciónorográfica accidentada con inclinación transversal del terreno normal a la víamayor de 50% que corresponde a la clasificación tipo 3 y tipo 4 (Fuente:Manual de Diseño Geométrico de Carreteras – DG 2001).

En resumen, la clasificación de la Carretera es la siguiente:Clasificación de la Carretera

Según ClasificaciónFunción Sistema Vecinal

Demanda 3ª Clase (IMD < 400 veh/dia)Orografía Tipo 3 y 4

Sobre la base del diseño vial a presentar, y el Levantamiento Topográficorealizado, el Contratista desarrollará la geometría definitiva efectuando lasmodificaciones y/o ajustes que sea necesario realizar; estableciendo cuantosejes auxiliares sean necesarios para la total definición de los elementos deltrazado, debiendo tener en consideración lo indicado en el Punto 2 de estostérminos de referencia.Las secciones tipo en cuanto a la disposición y ancho de carriles de la vía,bermas, sobre anchos, etc., se basarán inicialmente en el anteproyectopresentado, pudiendo admitirse cambios y/o mejoras dentro de lo permitidopor las normas vigentes.Se acotarán los planos con referencia al eje o a elementos existentes, seindicarán los radios de las curvas, elementos de ellas y todos los datos quepermitan su evaluación.

En caso de existir elementos importantes, obras de arte u otros, sedeterminará su ubicación dejando las referencias necesarias en el terrenopara la localización de las mismas.

Las características geométricas tanto verticales como horizontales seránregidas por las Normas Peruanas vigentes en lo que sea aplicable, y delAmerican Association of StateHighway and TransportationOfficials. APolicyonGeometricDesign of Highways and Streets 1994 ó versión másreciente en aquellos puntos que se justifique.El diseño vial se desarrollará empleando software especializado de DiseñoGeométrico

El informe final deberá contener, como mínimo:



Página 48

1. Criterios del diseño geométrico adoptados en el trazado.2. Criterios de visibilidad.3. Factores de estética y armonía. Longitudes mínimas de las curvas4. Criterios de uniformidad considerados en el diseño del trazado5. Parámetros de tipo general relacionados con la geometría, como son,

entre otros:- Geometría en Planta: Radios mínimos, curvas de transición adoptadas

(de carácter obligatorio para todas las curvas circulares que lorequieran), distancias de visibilidad, etc.

- Geometría en alzado número de carriles por sentido de circulación,ancho de: carriles, de bermas, sobreanchos, pendiente transversal de lacalzada y bermas, espesores de las distintas capas de la estructura depavimento, geometría del perfil longitudinal, transición de peraltes, etc.

- Para el Alineamiento Vertical se debe tener en cuenta la concordanciaentre las Curvas Verticales y Pendiente asi como la coordinación entre eldiseño horizontal y vertical

6. Dibujo en planta a escala 1 :500 que incluya:- Eje longitudinal de las vías.- Cuadro de elementos de curvas y demás elementos del diseño.- Ancho de calzada, bermas.- Dibujo de secciones típicas a escala 1:100 y/o 1:50

7. Dibujo de perfiles longitudinales a escala 1:500 (H) y 1:50 (V), quecontenga:- Cotas del terreno- Cotas de la rasante de la vía.- Progresivas.- Pendientes.- Trazo de curvas verticales.- Elementos de curvas verticales.- Distancias.- Alineamiento.- Transición de peraltes.- Coordinación de curvas verticales y horizontales.

8. Dibujo de secciones transversales en general a escala 1:200

Si el Contratista considera necesario ajustar la escala en alguno de los Planos adesarrollar, esto deberá ser coordinado previamente con la Supervisión y laEntidad.

D.1.3 ESTUDIOS GEOTECNICOS

Estudio geotécnico con fines de pavimentación



Página 49

El Contratista efectuará las investigaciones necesarias, ensayos de laboratorio ytrabajos de campo, con la finalidad de determinar la capacidad portante de lossuelos que servirán como soporte al pavimento proyectado en aquellas zonasque correspondan. Se realizarán ensayos por cada variación estratigráfica yensayos de laboratorio para clasificación de suelos, ensayo Proctor, ensayo CBR,ensayo de Durabilidad para establecer el tipo, calidad y espesor de los diferentesestratos de suelos, indicando la densidad, humedad y otras.

El reconocimiento deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos,blandos, expansivos, etc., en cuyo caso las calicatas podrán ser más profundas.Igualmente determinará (en caso de presentarse) la profundidad de la napafreática y de flujos de agua naturales y/o artificiales.

Los ensayos a ejecutarse deben ser todos aquellos necesarios y suficientes paracaracterizar, clasificar y determinar las propiedades mecánicas requeridas en losestudios de suelos, serán sustentados con los certificados correspondientes.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamentereferidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial lascalicatas serán rellenadas una vez que haya sido inspeccionado el trabajo.Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluarla estructura de la subrasante sobre la cual descansará la estructura que resultedel proyecto

Estudio de Suelos y CanterasEl Contratista para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras enel laboratorio de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/orendimiento podrán encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objetode efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y cumplir con losplazos establecidos. El Contratista será responsable de la exactitud yconfiabilidad de todos los resultados.

Estudio de SuelosLos trabajos han efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estánorientados ha desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer lascaracterísticas físicas - mecánicas del terreno natural, la estructura de lasubrasante y la capa granular de rodadura existente, sobre la cual se apoyará elpavimento:

1. Se deberá establecer el Perfil Estratigráfico de la carretera (Horizontal1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera.

2. Para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio;el distanciamiento de las prospecciones no debe ser mayor de 250 metros;



Página 50

ubicadas en forma alternada (izquierda-derecha) dentro de una franja dehasta 5 m a lo a ambos lados del eje del trazo, preferentemente al borde de lafutura calzada. en caso de haber diferenciación en las características de losestratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas.

También se determinará la presencia o no de napa freática, rellenossanitarios de basura, etc., en cuyo caso las calicatas deben ser másprofundas, delimitando el sector de subrasante inadecuada que requeriráreemplazo del material, mejoramiento o estabilización de subrasante, a fin dehomogenizar la calidad de la subrasante a lo largo del alineamiento delcamino.

3. Distancias menores serán convenidas de acuerdo a las característicasinherentes de la zona en estudio y al número de carriles. La profundidad deestudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasanteproyectada; de encontrarse suelos orgánicos, expansivos, las calicatas seránmás profundas de tal forma determinar la potencia de dichos estratos.

4. Se analizará, evaluará y ensayará las muestras en el laboratorio de suelos ymateriales de su propiedad o podrá encomendar los ensayos y pruebas aterceros, con el objeto de cumplir con los plazos contractuales. En cualquiercaso el Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de losresultados.

5. Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cadaestrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo alManual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) yserán:

- Análisis Granulométrico por tamizado- Humedad Natural- Límites de Atterberg- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO- Proctor Modificado- California Bearing Ratio (CBR)

6. Un valor de CBR del terreno de fundación y capa granular existente, deberáobtenerse por cada tipo de suelo y como control de permanencia de éstacada dos (02) kilómetros como máximo, con la finalidad de establecer luegode un análisis estadístico el CBR de diseño, que corresponda con el PerfilEstratigráfico (cada sector y/o subtramo de características homogéneas).

7. En los estratos seleccionados para determinar el CBR, se determinará laDensidad Natural y Grado de Compactación de dicho estrato.

8. Se elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera, en base a la informacióntomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio.



Página 51

9. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas –mecánicas determinará sectores críticos y sectores de característicashomogéneas.

10. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos,expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas. Se indicaráclaramente su ubicación, longitud y profundidad de dicho sector y se daránrecomendaciones concretas sobre el tratamiento que ha realizarse durante elproceso constructivo.

11. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamentereferidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial lascalicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que hayasido concluido la evaluación de dicha prospección.

12. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar ladescripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie derodadura y condición estructural del terreno de fundación; ubicación demateriales inadecuados, suelos débiles (si los encuentran), presencia de nivelfreático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio;con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones alrespecto que considere el Consultor.

13. Se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad desoporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización dela carretera de ser posible. El CBR de diseño para la estructuración delpavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su cálculoobedece a la estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y latotalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de Diseño se emplearápara establecer el Modulo Resilente de Diseño, de acuerdo a correlacionesmatemáticas que cuenten con aceptación mundial.

14. En el Perfil Estratigráfico de acuerdo a lo señalado por laHighwayResearchBoard, se representará en forma gráfica, los tipos desuelos, espesor de los diferentes estratos, características físico – mecánicasde cada uno de los estratos de acuerdo a resultados de ensayos delaboratorio, nivel freático y demás observaciones que considere el Consultor.

15. El Perfil deberá incluir toda información que pudiera explicar la condición delsuelo de la superficie de rodadura y terreno natural en un espesor no menorde 1.50m de profundidad por debajo de la Subrasante proyectada. Se debeindicar las zonas con problemas de estabilidad de taludes, fuertespendientes, curvas cerradas, etc.

Canteras y Fuentes de Agua1. Se localizarán canteras que serán utilizadas en las distintas capas

estructurales del pavimento (Sub base Granular, Base Granular y capa de



Página 52

Rodadura Asfáltica), áreas de préstamo de material para conformar losrellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de concretoshidráulicos.

2. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad ycantidad de material existente son adecuadas y suficientes para laconstrucción vial y que cumplan con las Especificaciones Técnicas Generalesvigentes y además con los criterios ambientales establecidos en el Plan deManejo Ambiental del MTC.

3. Se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materialespara determinar su volumen, así como del camino de acceso a ella.

4. Las Canteras deberán ser ubicadas, delimitadas en el terreno mediante hitosde concreto, de dimensiones establecidas y aprobadas por LASUPERVISIÓN.

5. Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia,rendimiento, por su accesibilidad y estado de las vías de acceso y por susituación legal.

6. Se calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará, elperiodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso;señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad paraproporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra(Rellenos, Sub base Granular, Base Granular, capa de rodadura asfáltica,Concreto Hidráulico, etc.).

7. Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas,químicas y mecánicas de los materiales de las canteras se efectuarán deacuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (EM-2000) y serán de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estándar:Análisis Granulométrico por tamizadoMaterial que pasa la Malla Nº200Humedad NaturalLímites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº40)Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:Proctor ModificadoCalifornia Bearing Ratio (CBR)Porcentaje de Partículas Chatas y AlargadasPorcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (E/L: 1/3)Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº200)Porcentaje de Partículas Friables



Página 53

Equivalente de ArenaAbrasiónDurabilidad (Agregado Grueso y Fino)Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino)Sales Solubles TotalesContenido de SulfatosImpurezas OrgánicasPesos VolumétricosPesos Específicos y demás que señalen las Especificaciones Técnicasvigentes del MTC.

8. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a:ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente demateriales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo deexplotación y demás información que considere pertinente el Consultor.

9. Se deberá presentar un plan detallado de utilización de las fuentesseleccionadas y un diseño de la explotación que provea los elementospreventivos para evitar que se produzcan problemas ambientales tales como:inestabilidad, represamiento y/o contaminación de ríos o quebradas,inestabilidad de los taludes naturales, afectaciones sobre la vegetación ofauna, alteraciones del drenaje natural, inadecuado manejo de losescombros, daños en propiedades ajenas, etc.

10. De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua,efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra(para mezclas de concreto, capas granulares y otros).

11. Se evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerandolas necesidades de construirlos o mejorarlos, señalara también si los accesosse ubican dentro de propiedades de terceros.

12. Se presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallaraen forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones deCampo y Memoria Descriptiva, entre otros aspectos: Ubicación de lasCanteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos,características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento,periodo y equipo de explotación.

D.1.4Diseño de PavimentoEn el Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la CarreteraIlabaya - Cambaya - Camilaca; Km. 00+000 – Km. 41+382.80, se ha diseñado elpavimento para un período de vida en una sola etapa (20 años) y por etapas(1ra.: 0-10 años y 2da.: 10-20 años).

1. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos dediseño estructural del pavimento, el Consultor debe desarrollar básicamente a



Página 54

la metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente a la delASPHALT INSTITUTE edición 1991.

2. Se estudiará y analizará un diseño para 20 años, con ejecución en una solaetapa y en dos etapas, considerando una primera etapa de 10 años y lasegunda hasta el año 20. Se deberá realizar el Diseño de la Mezcla Asfálticaen caliente, debiéndose considerar todos los ensayos correspondientes paraeste tipo de mezcla los cuales como mínimo deberían ser:a) Propiedades físicas del asfalto

• DynamicShearRheometer• Rotational Viscometer• Bending Beam Rheometer• Direct tensión tester

b) Propiedades de los agregados minerales• Angularidad del agregado grueso• Angularidad del agregado fino• Partículas planas y alargadas• Contenido de Arcilla

c) Mezcla asfáltica

• Compactador Giratorio (SuperpaveGyratoryCompactor, SGC)AASHTO TP4-93

• Análisis Volumétricos para determinar la estimación del contenido deasfalto de la mezcla objeto del diseño, lo cual involucra:

i. Estimación del contenido de vacíos de aire de la mezclaii. Estimación del contenido de vacíos en el agregado mineral (VMA)iii. Estimación del contenido de vacíos llenos de asfalto (VFA)iv. Relación polvo/asfaltov. Estimación del contenido efectivo de asfalto de la mezcla. Y otros

ensayos necesarios para este tipo de mezcla.

Se estudiará y analizará la estructura del pavimento, en función de: i) Lacapacidad de soporte de la subrasante, ii) Capa granular existente, iii) Tráficoproyectado, iv) Condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones,etc.), v) Alternativas de mantenimiento vial, vi) Materiales naturales disponiblesen la zona, etc.

D.1.5Estudio Geológico - Geotécnico de la Carretera1. Para el diseño de los taludes de relleno (o corte, si los hubiera) se

desarrollarán Análisis de Estabilidad de Taludes

2. De hallarse taludes de corte se efectuará la Clasificación de Materiales.



Página 55

3. De encontrarse materiales arcillosos en los sectores donde se proyectenestructuras u obras de arte, se evaluará la inestabilidad de las arcillas porconsolidación y expansión, formulándose las medidas correspondientes.

4. Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificadosde Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planosgeológicos, geotécnicos y geodinámicos a escalas de acuerdo a las normasvigentes.

5. Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes Términos deReferencia, el Proyecto se ceñirá a las Normas vigentes.

6. Se efectuarán los diseños de las obras requeridas en la estabilidad de taludes,tratamiento de procesos de geodinámica externa; muros de sostenimiento, decontención, etc.

7. Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos yde los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presiónde contacto, estabilidad global con la obra proyectada tanto en condicionesestáticas como pseudo estáticas, etc.).

D.1.6Hidrología e HidráulicaEl Estudio de Hidrología e Hidráulica, se enfocará a la determinación de losparámetros hidráulicos a considerar en el diseño de las nuevas estructuras querequieran incorporarse en el tramo así como, mejoras puntuales, tratamiento detaludes inestables, reparación y/o rehabilitación y/o adecuación de las obras dedrenaje existentes.

Para ello sin ser limitativo, como mínimo deberán ejecutar lo siguiente:

1. Revisión de información técnica disponible en el MTC, SENAMHI, MINAG,IGN, etc.

2. Obtención de toda la información necesaria (topográfica, cartográfica;meteorológico, suelos, diseños a nivel de obra, etc.), para el planteamiento desoluciones a los problemas hidrodinámicos locales, u otros relacionados quese presentan a lo largo del tramo y que afecten al paquete estructural y/oestructuras principales; tales como huaycos, erosión de riberas, erosión porescorrentía superficial, etc.

3. Producto de los estudios de campo, se identificará los problemashidrodinámicos que afectan directamente la Infraestructura Vial, y sepresentará el inventario y evaluación de obras de drenaje mayores y menoresexistentes, señalando su ubicación (progresivas), tipo, material, dimensiónhidráulica (luz, altura) describir el estado hidráulico actual de cada una deellas, e identificar las obras de drenaje que requieran su evaluaciónhidrológica e hidráulica; en el informe se incluirá vistas fotográficas.



Página 56

4. Si una estructura de drenaje se encuentra en mal estado, debida a razonesajenas a las condiciones hidrológicas; podrá recomendar la restitución de laobra con sus dimensiones iniciales, siempre y cuando su capacidad deevacuación sea adecuada o suficiente a las nuevas condiciones defuncionamiento y del proyecto integral.

5. Para las obras nuevas de drenaje y aquellas que se encuentran en malestado por razones de insuficiencia hidráulica u otros aspectos hidrológicos,deberán ejecutar lo siguiente:

5.1. Determinar los parámetros físicos de la cuenca de recepción, en base acartas nacionales y/o levantamientos topográficos.

5.2. Análisis hidrológico,5.3. Se determinará el período de retorno y la descarga máxima de diseño; el

período dependerá de la importancia de la vía, consecuencias de su fallay análisis de riesgo en función a la vida útil de la obra.

5.4. La solución adoptada para drenaje vial deberá ser presentada ydetallada en planos totalmente diseñados, tanto en planta, perfil,secciones y cortes.

5.5. De ser necesario el empleo de geotextil su requerimiento serádemostrado y se establecerán las propiedades mecánicas e hidráulicasnecesarias.

5.6. En el caso de obras mayores tipo puente (proyectados), los estudioshidrológicos e hidráulicos deberán ceñirse a los alcances mínimosestablecidos en el Manual de Diseño de Puentes del Ministerio deTransportes.

D.1.7EstructurasConsiderar todos los diferentes tipos de Puentes, Pontones, Badenes, Muros yCabezales de alcantarillas, Secciones tipo marco, sin estar limitados por elmaterial de que estén conformados.Efectuar el Inventario y Evaluación de cada una de las Estructuras existentesdefiniendo:

1. Ubicación (progresivas)2. Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de

la estructura, teniendo en cuenta complementariamente al aspectoestructural, las limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada,sobrecarga de diseño, capacidad hidráulica, etc.).

3. Características Generales (dimensiones, capacidad de carga, secciónhidráulica, etc.)

4. Vistas Fotográficas

El Consultor realizará las mediciones, ensayos y evaluaciones necesarias paradeterminar la condición funcional y estructural (concreto, acero, etc.) de las obras



Página 57

de arte y de las obras de drenaje existentes en el tramo: tales como cunetas,alcantarillas, colectoras, pontones, puentes, badenes, muros de contención,subdrenes, gaviones, muros secos, estructuras de protección, y otras que a sujuicio considere conveniente evaluar. Proponer en base a la evaluación trabajosde:

1. Mantenimiento (estructuras en buena condición)2. Rehabilitación, Reforzamiento o Ampliación (estructuras en regular

condición)3. Reemplazo (estructuras en mala condición)4. Construcción (estructuras no consideradas actualmente)

El diseño de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentosvigentes.

Definir el tipo de estructura y en especial la cimentación en base a la capacidadde carga admisible del suelo, nivel freático y de desplante, probable asentamiento,niveles de aguas máximas, mínimas, socavación, disponibilidad de materiales -equipos en la zona de trabajo. Todas estas condiciones serán respaldadas por losespecialistas respectivos (se incluirán en la memoria descriptiva y planoscorrespondientes).

Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas

Presentar el Diseño de las Estructuras en base a Planos respaldados en lamemoria de cálculo respectiva.

Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuyamemoria detallada se entregara conjuntamente con los planos.

Puentes y PontonesPara los puentes y pontones nuevos los períodos de diseño serán los que seindiquen en las normas vigentes.

Para el diseño de puentes y pontones, se tendrá en cuenta lo siguiente:1. La última versión de las especificaciones de la “American Association of

StateHighway and TransportationOfficials” AASHTO LRFD (BridgeDesignSpecifications) y el manual de diseño de puentes.

2. La sección transversal de la superestructura y los accesos estará enconcordancia con el diseño geométrico del tramo.

3. Se propondrá las luces definitivas según la información de la Ingeniería Básicaque él mismo obtenga.

4. Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como: hidrología,hidráulica, erosión y control y/o trabajos de protección, estudios geológicos ygeotécnicos, que determinen capacidad de carga admisible, nivel freático y de



Página 58

desplante, probable asentamiento, niveles de aguas máximas, mínimas y desocavación.

5. De presentarse soluciones que involucren pilares en medio del cauce, serándebidamente sustentadas en aspectos de seguridad y de costos.

6. La solución que proponga el Consultor (concreto armado o concretopretensado u otro) deberá tomar en consideración los efectos de las fuerzassísmicas.

7. Presentar los siguientes planos:

• Plano topográfico de la ubicación, indicando puntos de referencia y niveles,de acuerdo al diseño geométrico de la vía.

• Ubicación - Vista general en planta y elevación en base al levantamientotopográfico y batimétrico a detalle del área de ubicación (zona comprendidaa 350.0 m. del eje aguas arriba y 300 m. aguas abajo, en una escala de1:1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.0 m.)

• Plano de estructuras a demoler de ser el caso.• Detalles de reforzamiento (para la S/C HL-93) o reparación de ser el caso.• Subestructura (excavaciones, encofrados – armadura de estribos, pilares,

arranques o cámaras de anclaje de concreto).• Superestructura (encofrados – armadura de vigas y losa de concreto, vigas

y reticulados metálicos, etc).• Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de

aproximación).• Obras de Complementarias.

Muros1. Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se realizarán

calicatas de investigación del suelo (para obtener parámetros de resistencia), aprofundidades que aseguren la vida útil de la obra; se tomarán secciones,perfiles y niveles complementarios, determinando su trazado, elevación y cotasde cimentación.

2. Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, paracondiciones estáticas y dinámicas.

SeñalizaciónEl Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto verticalcomo horizontal de la vía, de acuerdo al Manual de Señalización vigente ytomando en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial.Se diseñarán los tipos de soporte estructural necesarios así como su cimentación.Se presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo,indicando sus dimensiones y contenido; así mismo se presentarán los cuadrosresúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas.



Página 59

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico delcamino, de manera que las señales no generen riesgo y tengan buena visibilidaden concordancia con la velocidad del tránsito.

Estudios Arqueológicos y de Impacto AmbientalSe deberá elaborar los estudios arqueológicos y de impacto ambiental de lacarretera teniendo en cuenta la normatividad vigente y dimensiones y naturalezade la obra a ejecutar.

Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones TécnicasLos metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas secorresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en losprocedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago.

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, launidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y deperfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseños ydetalles constructivos específicos.Los análisis de precios correspondientes a partidas no presupuestadas en laoferta serán elaboradas, considerando la composición de mano de obra, equipo,materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida delproyecto, en términos de especificaciones particulares, tendrán como base lasrecomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se sujetarán a lanormativa vigente, aprobadas por el MTC. Complementariamente se utilizarán lasnormas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán el control de calidad,ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo,controles para la recepción de la obra y los aspectos referidos a la conservacióndel medio ambiente.

Cronograma de ejecución de obra, de utilización de equipos y materiales yde desembolsos.Se deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado, considerandolas restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras,tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso aciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPMy el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen enla ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras paracada una de las tareas y etapas del proyecto. Se deberá dejar claramenteestablecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de lazona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales,concordado con el cronograma PERT-CPM.



Página 60

Plazo y Programación de Ejecución de los EstudiosEl Estudio se ejecutará en los plazos previstos de acuerdo a los tramos. Esteplazo no se incluye el período de revisión y subsanación de observaciones de losInformes presentados.

1. Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas acumplir.

2. Una programación PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT) mostrando lostiempos de ejecución de las tareas a realizar y las metas a cumplir.

D.2 INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

Los Informes se presentarán en (01) versión original y (04) cuatro copias, acompañadode una copia en medio magnética, únicamente si ha sido aprobado el Informe anterior,en los plazos establecidos y con los contenidos mínimos indicados a continuación.Asimismo el medio digital con los archivos en forma ordenada y con una maneraexplicativa, indicando la manera de cómo armarlo, reconstruirlo o editarlo totalmente.Además se entrega las libretas de campo topográficos.

El plazo para absolver las observaciones formuladas a los Informes Específicos eInforme Final es de 10 días calendario.

1. INFORME N° 01: se presentará a los 60 días calendario de iniciados los servicios ycomprenderá lo siguiente:

Hidrología e Hidráulica:- Análisis y revisión de estudios anteriores, información técnica disponible, etc.;

presentar las conclusiones del mismo, con relevancia a los aspectos dedrenaje.

- Presentar la información meteorológica (precipitación o caudal) y cartográficaque será empleada en los estudios.

- Informe de los estudios de campo, identificación de todas las obras de drenajeen estado deficiente, sectores afectados por procesos hidrodinámicos queafectan la transitabilidad de la vía, etc. Planteamiento de soluciones a losproblemas de drenaje.

- Informe de la evaluación hidráulica de puentes y pontones.

- Presentar el estudio de cuencas, debidamente detallados en los planoscorrespondientes.



Página 61

- Estudios Hidrológicos: análisis estadístico de información y determinación delos caudales de diseño, los resultados serán sustentadas con la presentaciónde las respectivas hojas de cálculo.

- Resultados de los muestreos de suelos, con fines de estudios de flujos de aguasubsuperficial o subterráneo, identificación del nivel freático en la zonacomprometida, erosión ribereña, etc.

Geología y Geotecnia- Presentación del Informe final geológica regional y local de la carretera y

sectores críticos: Memoria descriptiva con la interpretación geotécnicacorrespondiente de la información presentada en los planos o mapas.

- Mapa geológico geotécnico final.

- Evaluación y tratamiento de los sectores afectados por procesos degeodinámica externa, estabilidad de taludes y sectores inestables.

- Informe de evaluación de los puentes y pontones existentes. Relación depuentes y pontones nuevos a proyectarse (geotecnia y estructuras).

- Informe del estudio geológico-geotécnico de los puentes y pontones:

- Geología local

- Geodinámica Externa

- Informe final de las investigaciones geotécnicas para la cimentación,estableciendo el tipo de cimentación y capacidad de carga de los materiales defundación.

Suelos y Pavimentos:- Memoria Descriptiva de las Actividades desarrolladas en la ejecución del

Estudio de Suelos y el Estudio de Canteras.

- Presentará una descripción detallada del Estado Superficial de la carretera.

- Presentará relación de calicatas efectuadas tanto para el Estudio de Suelos yCanteras; acompañadas de la relación de la totalidad de ensayos delaboratorio a efectuarse de acuerdo a exigencias de los Términos deReferencia, debidamente identificados (muestra/ensayo).

- Presentará un avance de la ejecución de ensayos correspondientes al Estudiode Suelos (Avance: 30%).

- Presentará la totalidad de certificados de Laboratorio correspondiente alEstudio de Canteras (Avance: 100%).

- Panel Fotográfico de la totalidad de calicatas efectuadas en el Estudio deSuelos y en el Estudio de Canteras; con sus respectivas identificaciones

Tráfico y Seguridad Vial



Página 62

- Avance del Estudio, cuyo control estará referido al diagrama de barras,programación PERT-CPM y la Programación de asignación de recursos,precisados en el numeral 3.8.

- Estudio de Tráfico y Seguridad Vial terminados

Trazo y Diseño Vial- Los trabajos referidos al estudio de trazo consistente en el estacado, nivelación

y seccionamiento debe concluirse en un 100 %;

- Avance del diseño definitivo de rasante y secciones transversales.

Estudio de Canteras:- Memoria Descriptiva, Conclusiones y Recomendaciones, Certificados de

Ensayos de Laboratorio, Planos, Panel Fotográfico.

Estructuras- Inventario de las Estructuras existentes- Evaluación de las Estructuras existentes- Relación de los trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación.- Descripción de alternativas propuestas para cada tipo de Estructura.

2. INFORME FINAL se presentará a los 120 días calendario, previa aprobación delInforme Nº 1, el cual deberá contener como mínimo:

Tráfico y Seguridad Vial- Estudio de Tráfico y Seguridad Vial terminados

Trazo y Diseño Vial- Diseño definitivo, rasantes y secciones terminados.

Hidrología e Hidráulica:1. Informe Final de los estudios de drenaje: inventario de obras de drenaje

existentes y su tratamiento respectivo. Así mismo; presentar la relación deobras de drenaje requeridas a nivel transversal, longitudinal; obras desubdrenaje, de protección vial, y de taludes; y todo lo solicitado en losaspectos de ingeniería Básica para este capítulo.

2. Informe Final del estudio hidráulico para el dimensionamiento de obras dedrenaje, los resultados serán sustentados con la presentación de lasrespectivas hojas de cálculo.

3. Informe final del estudio Hidráulico, para el dimensionamiento de puentes ypontones, los resultados serán sustentados con la presentación de lasrespectivas hojas de cálculo y del modelamiento hidráulico computarizado.

4. Resultados de cálculo de socavación potencial (general, local, contracción,curvas, etc.).



Página 63

5. Diseño hidráulico de obras de protección ribereña, control de cárcavas, etc.

6. La solución adoptada para drenaje vial (incluido puentes) deberá serpresentada y detallada en planos totalmente diseñados, tanto en planta,perfil, secciones y cortes.

Geología y Geotecnia1. Informe Geotécnico Final: Mapa geológico-geotécnico elaborado sobre la

base de los mapas geológico iniciales, en el cual se plasmarán además lainformación geodinámica hidráulico de obras de protección ribereña, controlde cárcavas, etc.

2. Soluciones definitivas a los problemas de geodinámica externa. Diseño finalde las obras. Evaluaciones de estabilidad interna y externa. Planos de detalle.

3. Informe Final de los Análisis de Estabilidad de Taludes y diseño final de lostaludes de relleno (y corte, si hubiera).

4. Informe Final de la cimentación de los puentes y pontones nuevosproyectados: tipo de cimentación, profundidad de desplante, capacidad decarga, obras complementarias, análisis de asentamientos, etc. Planos.

Suelos y Pavimentos:Estudio de Suelos: Culminados de acuerdo a lo indicado anteriormente.Estudio de Canteras: Culminados de acuerdo a lo indicado anteriormente.Diseño de Pavimentos:Culminados de acuerdo a lo indicado anteriormente.

Estructuras- Todo lo presentado en el Informe N° 01.- Memoria Descriptiva detallada de las Estructuras propuestas.- El Diseño de todas las Estructuras (Planos).- Memoria de Cálculo detallada de todas las Estructuras.

Metrados, Costos y Presupuesto- Planilla de Metrados- Análisis de Costos Directos e Indirectos; Presupuesto de Obra

El Informe Final se presentará en hojas de tamaño DIN A4, debidamente anilladoo empastado o encuadernado.

Los planos serán presentados en tamaño DIN A1 opcionalmente, previaaprobación escrita de LA MUNICIPALIDAD, el Consultor podrá presentar entamaño normalizado DIN A3. Los planos originales y sus copias deberán estardebidamente ordenados y empastados, de modo que permitan su fácildesglosamiento para hacer reproducciones.



Página 64

Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe Final deberán serlevantadas en los plazos previstos.

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración depáginas, asimismo mostrarán el sello y firma o refrendo del Jefe del Proyecto entodas sus páginas; cada Especialista firmará, en señal de conformidad, losdocumentos de su especialidad. En la Memoria Descriptiva, se incluirá unarelación de todos los profesionales responsables en cada actividad del proyecto;esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma.

A continuación se describe en su totalidad el producto final del servicio:

1. Memoria Descriptiva1.1. Aspectos Generales.1.2. Objetivos del Estudio.1.3. Antecedentes del Proyecto.1.4. Descripción del Área del proyecto.1.5. Descripción del Proyecto.1.6. Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería

Básica.1.7. Criterios de Diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto.1.8. Presupuesto de Obra.1.9. Cronograma de Actividades.1.10. Relación de Profesionales que participaron en la elaboración de

Proyecto.

2. Especificaciones Técnicas2.1. Generalidades.2.2. Normas Técnicas a Adoptarse en la ejecución del Proyecto2.3. Descripción de las Partidas

CadaunadelasPartidasdelPresupuestodebecontarconsusEspecificacionesTécnicasobligatoriamente, las Especificaciones Técnicas porPartida deben estar organizadas de la Definición de la Partidaa. Descripción de la Partidab. Materiales a utilizar en la Partidac. Equiposd. Modo de ejecución de la Partidae. Controles

Controles TécnicosControles de ejecuciónControles de geométricos y determinado (según fuese e lcaso)

f. Aceptación de los trabajos:g. Medición y forma de Pago.

3. Ingeniería del Proyecto3.1. Estudios de Ingeniería

3.1.1. Evaluación de Inventario de la Vía.3.1.1.1. Reconocimiento de Vía3.1.1.2. Reconocimiento Arqueológico3.1.1.3. Características Técnicas y Descripción3.1.1.4. Inventario de la situación Actual de la Vía3.1.1.5. Evaluación Vial



Página 65

3.1.1.6. Evaluación Geotécnica Genera del Tramo de Estudio3.1.1.7. Evaluación de Obras de Arte3.1.1.8. Evaluación Arqueológica

3.1.2. Estudios Preliminares3.1.2.1. Levantamiento Topográfico de la Vía3.1.2.2. Consideraciones Generales para el Diseño de la Vía3.1.2.3. Estudio de Tráfico y Cálculo del Índice Medio Diario3.1.2.4. Tipo de Vehículo Adoptado3.1.2.5. Clasificación del Terreno3.1.2.6. Clasificación de la Vía3.1.2.7. Velocidad Directriz

3.1.3. Estudios Definitivos3.1.3.1. Estudios de Geometría3.1.3.2. Estudios Hidrológicos3.1.3.3. Estudios Geológicos y Geotécnicos.

3.1.3.3.1. Geología Local3.1.3.3.2. Estudios Geotécnicos de la Sub Rasante3.1.3.3.3. Exploración y Muestreo3.1.3.3.4. Ensayos de Campo y Laboratorio3.1.3.3.5. Parámetros de Comportamiento3.1.3.3.6. Estudios Esfuerzo – Deformación3.1.3.3.7. Distribución de Esfuerzos en Pavimentos

3.1.3.4. Estudios de Evaluación Arqueológica y de ImpactoAmbiental3.1.3.4.1. Evaluación del Impacto Ambiental

3.1.3.5. Estudios Gestión de la Seguridad y Señalización3.1.3.5.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional3.1.3.5.2. Plan de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional3.1.3.5.3. Señalización en la Vía.

3.1.3.5.3.1. Señales Preventivas3.1.3.5.3.2. Señales Informativas3.1.3.5.3.3. Señales Reguladoras3.1.3.5.3.4. Marcas Sobre el Pavimento3.1.3.5.3.5. Postes Kilométricos

3.2. Diseños de Ingeniería3.2.1. Diseño de Puentes Chejaya y Cambaya

3.2.1.1. Diseño de Obras de Drenaje3.2.1.1.1. Cálculo y Diseño de Cunetas

3.2.2. Diseño de la Sección Estructural de los Pavimentos3.2.2.1. Diseño de Pavimentos3.2.2.2. Cálculo y Diseño de Alcantarillas3.2.2.3. Cálculo y Diseño de Drenes

4. Presupuesto, Programación y Evaluación.4.1. Presupuesto

4.1.1. Presupuesto por Partidas4.1.2. Presupuesto Analítico4.1.3. Formula Polinómicas.4.1.4. Análisis de Gastos Generales



Página 66

4.1.5. Análisis de Precios Unitarios4.1.6. Lista de cantidades de Materiales4.1.7. Lista de cantidad de Equipos a

utilizar4.1.8. Lista de cantidades de mano de obra

4.2. Programación4.2.1. Cronograma de Programación GANTT y PERT-CPM (incluir

ruta Crítica)4.2.2. Cronograma de Avance Valorizado4.2.3. Cronograma de Adquisición de Materiales

5. Planos y Fotografías (los planos deberán presentarse en formato A 1)5.1. De Ubicación General del Proyecto.5.2. Esquema General del Proyecto.5.3. Plano Geológico de la zona de proyecto.5.4. Piano Geotécnico de la zona del proyecto.5.5. Planos de Planta y Perfil Longitudinal.5.6. Secciones Transversales detallando la sección delavía.5.7. Planos de los Puentes de Chejaya y Cambaya,ObrasdeArte.5.8. Planos de Estructuras de Pavimentos.5.9. Otros Pianos que el Proyectista considere necesarios.

6. Anexos-Estudios Básicos6.1. Trazo y diseño vial.6.2. Estudio de Tránsito6.3. Estudio geotécnico.6.4. Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y fuentes

de agua.6.5. Estudio de Hidrología.6.6. Memoria de cálculo del diseño de pavimentos.6.7. Memoria de cálculo del diseño de las obras de drenaje.6.8. Memoria de cálculo del diseño de estructuras (obras de arte).6.9. Estudio de señalización y seguridad vial.6.10. Estudio de Impacto Socio – Ambiental

Anexo planos

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregadosdebidamente protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero quepermitan su fácil desglosamiento.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada ymostrarán la fecha, sello y firma del Jefe del Proyecto.

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos másimportantes y su contenido serán los siguientes:

1. Informe general e índice de planos.

2. Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos másimportantes, dentro del área de influencia del estudio.



Página 67

3. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM,mostrando los accidentes geográficos, poblaciones, medios de comunicación,fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en el área de estudio,además de una tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otrainformación que se estime necesaria.

4. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas lasdimensiones y demás características de las obras incluidas en la seccióntransversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las distintas capasdel pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinación de los taludes, zanjasde coronación o de pie de talud, ancho del Derecho de Vía, etc.

5. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V),con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas.

6. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites deDerecho de Vía, ubicación, incluyendo cotas y pendientes, de alcantarillas,muros, zanjas de coronación y drenaje, guardavías y otras obrascomplementarias importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán laubicación y referencia de los BMs, alcantarillas, pontones, puentes y otrasestructuras.

7. Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones encada sección, a escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana.

8. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V).

9. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala enplanta 1:2000, consignando ubicación, secciones o calicatas (escala vertical1:20), volúmenes y demás características técnicas, datos acerca del períodode utilización, método de explotación, uso, rendimientos, facilidades deacceso y las distancias de transporte de acuerdo con el diagrama dedistribución que lo deberá acompañar.

10. Planos general de geología (escala 1:25000) y geotecnia, de análisis deestabilidad de taludes (escala 1:10000) y planos de diseño detallado enescala 1:1000.

11. Plano de perfil de suelos, clasificación de materiales de los distintos estratos,sus constantes físicas, CBR y otras características técnicas así como susposibilidades de utilización. Escala 1:10000 (H) y para la estratigrafía de lascalicatas, 1:20 (V).

12. Planos de cuencas hidráulicas e hidrología (escala 1:50000 o menos).

13. Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje proyectado, con ubicaciónde cunetas, zanjas, alcantarillas, etc. Se presentará el perfil longitudinal decunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera, con indicación decotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo las



Página 68

secciones transversales de todas las obras de drenaje, a escala 1:100, conindicación de cotas de entrada y salida, pendientes, tipo de obra de drenaje,cabezales, etc.

14. Plano de Canteras y Fuentes de a escala variable, en el cual detallara enforma concreta y resumida los resultados los resultados de lasinvestigaciones de campo.

15. Planos a escala variable según diseño de estructuras de drenaje, puentes yobras de arte (alcantarillas, muros, cunetas revestidas, subdrenaje, etc.) contablas de cantidades correspondientes a las distintas partidas que se incluyenen el presupuesto y de conformidad con las especificaciones dadas.

16. Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a escala variable eincluirá la señalización durante la ejecución de la obra; señalización horizontal(marcas en el pavimento); señalización vertical (señales preventivas,restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; elementos deseguridad vial, guardavías, tachas, postes delineadores, etc. Además, sepresentará un plano general de señalización y seguridad vial, a escala1:2000, ubicando claramente la correspondiente señalización horizontal,vertical y los elementos de seguridad vial.

Revisión de InformesLA MUNICIPALIDAD por intermedio de la SUPERVISIÓN EXTERNA revisará losInformes dentro de los 10 (diez) días útiles siguientes a la recepción de losmismos y comunicará al Consultor de ser el caso, sus observaciones. El Consultortendrá 10 (diez) días calendario, siguientes a la recepción de la comunicación deLA MUNICIPALIDAD, para subsanar o aclarar las observaciones.LA MUNICIPALIDAD dará por aprobado el Informe Final, una vez que se emita elcorrespondiente pronunciamiento de aprobación por parte de la Supervisiónexterna.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirápropiedad de LA MUNICIPALIDAD y no podrá ser utilizada para fines distintos alos del Estudio, sin consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD.

Cuaderno de ProyectosAl inicio de los estudios, se abrirá el Cuaderno de Proyectos debidamentelegalizado y foliado.

El Cuaderno de Proyectos estará bajo la custodia y responsabilidad delSUPERVISOR EXTERNO del presente estudio.

En el Cuaderno de Proyectos, el Contratista anotará sus consultas, aclaraciones,observaciones y planteamientos; transcribirá el texto de las gestiones, que hayaformulado ante LA MUNICIPALIDAD y que estén en relación directa al estudio. El



Página 69

SUPERVISOR EXTERNO, dará respuesta a los planteamientos del Contratista,dentro de los cinco (5) días útiles después de formulado.

En el Cuaderno de Proyectos, el JEFE DE SUPERVISIÓN anotará sus órdenes,observaciones, respuestas a consultas y/o aclaraciones, su opinión sobre losplanteamientos del Contratista y el trámite dado; transcribirá directivas específicasrecibidas de LA MUNICIPALIDAD y disposiciones administrativas que esténrelacionadas con el estudio.

Asimismo, se anotarán las observaciones y/o comentarios que funcionariosautorizados de LA MUNICIPALIDAD tengan a bien formular.

El Contratista dará respuesta a los planteamientos del JEFE DE SUPERVISIÓN,de LA MUNICIPALIDAD y/o de los funcionarios autorizados de LAMUNICIPALIDAD, dentro de los cinco (5) días útiles después de formulado.

ADELANTOSConforme a lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y su ReglamentoSe entregará adelanto directo del 30% para la Elaboración del ExpedienteTécnico, y un adelanto directo del 20% para la Ejecución de la Obra, en funciónde los montos ofertados. En el caso de Ejecución de la Obra se podrá solicitaradelanto de materiales hasta el 40%.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionalesprestados para la elaboración del Estudio Definitivo.

- La revisión de los documentos y planos por parte de LA MUNICIPALIDAD, durante laelaboración del Estudio, no exime al Contratista de la responsabilidad final y total del mismo.

- En atención a que el Contratista es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberágarantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normaslegales durante los siguientes (07) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final porparte de LA MUNICIPALIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracióno corrección, no podrá negar su concurrencia.

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad Distrital de Ilabaya entregara al Contratista, toda la documentación existenterelacionado al proyecto, se le entregará el estudio de factibilidad con el que fue declarado viablepara la elaboración del Expediente Técnico y Ejecucion de obra.

Las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Ilabaya serán a través de la GerenciaMunicipal.



Página 70

FORMA DE PAGOPagos de elaboración de Expediente técnico de acuerdo a los plazos siguientes:

Primer pago : 50% del monto total contratado para esta etapa, a la aprobación yconformidad del Informe N° 01, el cual debe presentarse a los 60 díascalendario de Iniciado el servicio.

Segundo pago : 50% del monto total contratado, a la aprobación y conformidad del InformeFinal - Expediente Técnico, mediante acto resolutivo.

El costo del Servicio será cancelado previa conformidad de la SUPERVISIÓN EXTERNA de losinformes a presentar por el postor ganador.

En caso de retraso injustificado en la presentación de los Informes, o en la absolución de lasobservaciones realizadas a los informes, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA unapenalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato vigente correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico.Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta correspondientes a dicha etapa; o, si fueranecesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =0.10 x Monto de contrato

F x Plazo en días

Donde:F = 0.25 para la elaboración del expediente técnico;F= 0.15 para la ejecución de obra

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

SUPERVISION DE LOS TRABAJOSPara efecto de la administración y supervisión del Contrato, y de conformidad a lo establecidoen la Ley de Presupuesto, La Municipalidad Distrital de Ilabaya, contratará a la SupervisiónExterna respectiva, quién será el encargado de aprobar sus diferentes etapas, quien actuará deacuerdo a su contrato y las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones.

La Municipalidad Distrital de Ilabaya, en todo momento tendrá un amplio acceso a cualquierdocumento y/o pre diseño relativo a los servicios de ingeniería contratados con el Consultor, elmismo que deberá brindar, al personal que se designe, las facilidades del caso para elcumplimiento de su función de fiscalización.



Página 71

El consultor, deberá proponer facilidades y procedimientos que permitan realizar unacoordinación adecuada y atención de consultas, previo al inicio de los trabajos y durante eldesarrollo de las actividades en el plazo contractual.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

La información obtenida del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA –CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” I ETAPA, y ladocumentación elaborada dentro de los alcances del presente servicio, no podrán ser divulgadasa terceros o usada para otros fines que no sean los del presente servicio.

COMPROMISO DEL CONTRATISTA- El consultor conformará un equipo técnico calificado y con la experiencia profesional,

quienes serán los responsables de la elaboración de los Estudios Definitivos.- La MDI se reserva el derecho de solicitar el cambio del o de los profesionales del equipo

técnico propuesto, cuyo desempeño no esté acorde a la envergadura del proyecto.- El consultor, es directamente responsable que el proyecto se ejecute con la calidad técnica

requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los erroresu omisiones y consecuencias cometidas por élo los profesionales de su equipo serán de suentera responsabilidad.

- Cumplirá los plazos de entrega de los informes del estudio, en caso de incumplimiento en elplazo estipulado será considera causa imputable al Consultor y se hará acreedor a laimposición de penalidad equivalente al 1/1000 del monto contratado para la elaboración delExpediente Técnico, por cada día de atraso en la presentación de cada informe.

- Todo cambio del personal profesional se hará previa aprobación por la Municipalidad Distritalde Ilabaya, el nuevo profesional deberá presentar el perfil profesional con característicassimilares o superiores a lo ofertado en la especialidad correspondiente.

- Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento de la programación de las metas previstasy de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento. Para ello deberátenerse en cuenta las opiniones Nº 09-2010-DTN y 029-2011-DTN.

- En el caso que el Consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecidoen el cuaderno de estudio, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes deacuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento vigente.

- En el caso, que el consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecidopor el supervisor en el cuaderno de estudio o comunicación escrita, se le aplicará la sancióny/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y ReglamentoVigente.

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)

El Contratista obtendrá la certificación del CIRA o PEA de ser el caso, requisito para laaprobación del Expediente Técnico, además asumirá los costos de monitoreo arqueológicodurante la ejecución de la Obra.



Página 72

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

El Contratista obtendrá la certificación del E.I.A para la ejecución de la obra, previo a laaprobación del Expediente Técnico

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La libre disponibilidad del terreno será obtenido por el Contratista, durante la elaboración delExpediente Técnico, el cual no alterará el plazo y montos fijados en el Expediente Técnicodurante la ejecución de la obra, siendo responsabilidad del contratista cualquier demora yvariación de los términos pactados, y no pudiendo ser utilizado como una causal de ampliaciónde plazo, deberá identificar los terrenos que sean necesarios de adquirir, debiendo obtener lasrespectivas actas de acuerdo con los propietarios de los predios para la compensaciónrespectiva. Así mismo deberá elaborar el presupuesto total por compensaciones, para procederal saneamiento físico legal de los terrenos que hayan sido identificados, y pueda ser previstopor la MUNICIPALIDAD para su respectiva cancelación,

El contratista deberá tomar las acciones necesarias a fin de no alterar y/o deteriorar las obrascolindantes a la vía (canales, tuberías de agua, etc.), los daños ocasionados durante el procesoconstructivo serán de su entera responsabilidad.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTOLa empresa consultora deberá reunir los requisitos de la especialidad profesional para laelaboración del Expediente Técnico que se indica a continuación:

Del consultorDeberá acreditar inscripción vigente en el RNP en consultoría en Obras.El alcance de los servicios que se requieren, no son limitativos.

El consultor deberá contar con un equipo de trabajo para elaborar el expediente Técnico,cuya conformación no debe ser menor al siguiente detalle:

PERSONAL MÍNIMO DEL CONSULTOR:

JEFE DE PROYECTO:Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; deberá contar con estudios deespecialidad en diseño de carreteras.Acreditar participación como consultor o jefe de proyecto en la formulación a nivel deExpediente Técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima de cinco añosen proyectos similares.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datos verificables.



Página 73

La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O MECÁNICA DE SUELOS:Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; con experiencia en Geotecnia oMecánica de suelos.Acreditar participación como consultor o especialista en Geotecnia o Mecánica desuelos en la formulación a nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con unaexperiencia mínima de tres años en proyectos similares.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOSProfesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado.Acreditar participación como consultor o especialista en diseño estructural depavimentos nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experienciamínima de tres años en proyectos similares.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; que haya participado como oespecialista de Costos y Presupuestos en la formulación a nivel de Expedientestécnicos, supervisión o ejecución de proyectos con una experiencia mínima de tresaños en proyectos similares. Además deberá contar con la participación de dos cursosde costos y presupuestos, los cuales se acreditara con los respectivos certificados.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTES:Profesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; con experiencia en EstructurasAcreditar participación como consultor o especialista en puentes y Obras de Arte en laformulación a nivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experienciamínima de tres años en proyectos similares.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datos verificables.



Página 74

La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA:Profesional en ingeniería civil o agrícola, colegiado y habilitado; con experienciaHidráulica o Recursos Hidráulicos.Acreditar participación como consultor o especialista en hidrología en la formulación anivel de Expediente técnico y/o supervisor de obras con una experiencia mínima detres años en proyectos similares.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:Ingeniero de cualquier especialidad, con experiencia en la elaboración de estudiosimpacto ambiental a nivel de estudio definitivo y/o supervisor de obras en carreteras,en el cargo de Ingeniero especialista Ambiental, debidamente acreditado con lapresentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada,por lo menos dos años de experiencia en proyectos similares, debidamente acreditadocon la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experienciasolicitada.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración juradasimple del profesional propuesto.

ESPECIALISTA EN PACRI:Profesional especializado en temas relacionados a liberación de predios y/osaneamiento físico legal, con 2 años de experiencia en ejecución y/o supervisión deobras similares.

DE LA EJECUCIÓN DE OBRALa responsabilidad del contratista será de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contratacionesdel Estado.

22.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR COMO EJECUTOR DE OBRAEjecutor de obra, persona natural y/o jurídico, con RNP habilitado en el capítulo de ejecutorde obra vigente.El Proponente deberá presentar o acreditar su experiencia en la ejecución de obras engeneral y en obras similares, de acuerdo con los siguientes aspectos:Requisito técnico mínimo:Asimismo el postor no deberá tener ningún tipo de proceso, arbitral, judicial u otro con laMunicipalidad Distrital de Ilabaya.



Página 75

La Obra propuesta en el requisito Técnico Mínimo no servirá para acreditar experienciaGeneral ni Similar para calificación.

a) Experiencia en Obras en GeneralRelación detallada de obras civiles en general construidas, indicando en cada casosi la ejecución de la misma fue realizada sola o consorciada con otra empresa.Se entiende como experiencia en obras en general a la construcción, remodelacióny rehabilitación de edificaciones, estructuras, carreteras, túneles, pistas, puentes,etc.

b) Experiencia en Obras SimilaresSe considera Obras similares la construcción, ampliación, mejoramiento omantenimiento periódico de carreteras con pavimento flexibles.

22.2. PERSONAL MÍNIMO DEL EJECUTOR:

GERENTE DE OBRA:Ingeniero Civil colegiado y habilitado; con capacitación certificada en planificación y control ogerencia de proyectos, y capacitación certificada en Contrataciones del Estado, que hayaparticipado como Gerente de Obra en obras iguales o similares cuando menos con cincoaños de experiencia en el cargo.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificados con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:Ingeniero Civil colegiado y habilitado; con experiencia en ejecución de carreteras dePavimentos flexibles. Que haya participado como Residente en obras iguales o similares conuna experiencia mínima de ocho años.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificados con datos verificables.La habilidad se demostrará con el Certificado de Habilidad vigente.

INGENIERO ASISTENTE DE OBRA:Ingeniero Civil colegiado y habilitado. Acreditar haber participado como asistente de obra oresidente en obras iguales o similares con una experiencia mínima de cuatro años.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificados con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS:Ingeniero Civil colegiado y habilitado: con experiencia en Diseño, construcción o control dePavimentos Asfalticos.



Página 76

Acreditar participación como especialista en obras iguales o similares con una experienciamínima de cuatro años.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificados con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA:Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, colegiado y habilitado; con experiencia en Geotecnia oMecánica de Suelos.Acreditar como especialista en suelos y Geotecnia en obras iguales o similares con unaexperiencia mínima de cuatro años.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificados con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTEIngeniero Civil colegiado y habilitado:Acreditar participación como especialista en obras iguales o similares con una experienciamínima de cuatro años.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificados con datos verificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOSProfesional en ingeniería civil, colegiado y habilitado; que haya participado como oespecialista de Costos y Presupuestos en la ejecución de obras en carreteras, con unaexperiencia mínima de tres años. Además deberá contar con la participación de dos cursosde costos y presupuestos, los cuales se acreditara con los respectivos certificados.Su participación se acreditará a través de contratos y su conformidad o constancias ocertificado con datosverificables.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALIngeniero Civil, Industrial o de Seguridad, con experiencia en la ejecución de obras deInfraestructura Civil en el cargo de Ingeniero seguridad y salud Ocupacional, con por lomenos cuatro años de experiencia en obras similares, debidamente acreditado con lapresentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada.



Página 77

La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

INGENIERO AMBIENTALISTAIngeniero de cualquier especialidad, con experiencia en la ejecución de obras deinfraestructura civil, en el cargo de Ingeniero especialista Ambiental, debidamente acreditadocon la presentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada,por lo menos cuatro años de experiencia en obras similares, debidamente acreditado con lapresentación de certificados y/o constancias que certifiquen la experiencia solicitada.La habilidad en el ejercicio profesional se demostrara con una declaración jurada simple delprofesional propuesto.

22.3. EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:El equipo podrá ser propio o alquilado, el cual se acreditará con la factura correspondiente ycompromiso de alquiler.

ITEM MÁQUINA CANTIDAD CAPACIDAD/POTENCIAMINIMA

1 PLANTA DE ASFALTO 1 120 M3 / HORA2 MOTONIVELADORA 2 125 HP3 ESPARCIDORA SOBRE LLANTAS 2 85 HP4 RETROEXCAVADORA 2 58 HP5 RODILLO NEUMÁTICO 1 85 TN6 CARGADOR FRONTAL 2 125 HP7 TRACTOR DE ORUGAS 2 190 HP8 PLANTA CHANCADORA DE

PIEDRA1 140 TN/HR

9 ESPARCIDORA DE AGREGADOS 1 3 M310 ESPARCIDORA SOBRE LLANTAS 1 100 HP11 RODILLO VIBRATORIO 1 85 HP/10 TN12 EXCAVADORA 2 176 HP13 GRUPO ELECTRÓGENO 2 500 KW14 CAMIÓN IMPRIMADOR 1 1576 GLNS15 COMPRESORA DE AIRE 2 2 HP16 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 12 P317 CAMIONETA 218 ESTACIÓN TOTAL –

TOPOGRAFÍA1

19 VOLQUETES 6 15 M320 CISTERNA DE AGUA 2 2,500 GALONES

22.4. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA



Página 78

El plazo de ejecución de la obra será 17.0 meses para ejecutar los tres tramos:TRAMO 1: ILABAYA –TOCO GRANDE (0+00 A 16+620)TRAMO 2: TOCO GRANDE – CAMBAYA (16+620-22+136)TRAMO 3: CAMBAYA – HUATAMOLLE (22+136 – 32+250)

POLIZAS DE SEGURO

Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios pararesguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los tercerosposiblemente afectados. Póliza de Seguro Car. La vigencia será desde el inicio de obrahasta la recepción de la misma.



Página 79

ANEXO N° 4

CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

Sobre Nº 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

(i) Copia legalizada del documento constitutivo del Postor o del documento que acredite a losRepresentantes Legales en el Perú de la Empresa, en caso se trate de una Empresa extranjeraque va a invertir en el Perú. En caso se trate de un consorcio se requerirá el documentoconstitutivo de cada uno de sus integrantes o copia legalizada de los mismos. Alternativamente aldocumento constitutivo de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio, se aceptará elEstatuto actualmente vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio.

(ii) En el caso de consorcio, el Postor deberá presentar una declaración jurada firmada por elRepresentante Legal que contiene la promesa formal de consorcio y la solidaridad de losintegrantes respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas presentadas. EstaDeclaración Jurada deberá ser redactada conforme al modelo que aparece como Formulario N°1. El Consorcio deberá quedar constituido a la Fecha de Cierre.

(iii) Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 2, firmada por elrepresentante legal del Postor, indicando el porcentaje de participación en el Postor quecorresponda a cada uno de los socios. En el caso de consorcios, se requerirá la informaciónrespecto del porcentaje de participación en el Postor que corresponda a cada uno de susintegrantes.

(iv) Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del postorconforme a los requisitos establecidos en el Numeral 2.1.

(v) La entrega de la Declaración Jurada contenida en el Formulario N° 2 debidamente suscrita por elRepresentante Legal de acuerdo al modelo que figura en el referido formulario. Una vezadjudicada la Buena Pro, los requisitos contenidos en dicho formulario deberán ser cumplidos, asu vez, por la empresa, o cada uno de los integrantes del Consorcio si fuera el caso, que suscribael Convenio.

2. Información Financiera:

a) Los Postores y en caso de consorcio, las empresas integrantes, deberán presentar la Carta Modelorespecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los últimos 3 ejercicios. Adjuntar copia dela última Declaración Jurada presentada a SUNAT.

b) Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valorsuperior a los S/. ……………………. (………………………….. y 00/100 Nuevos Soles).

Se considera Patrimonio Neto:

i. En caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su último BalanceGeneral.



Página 80

ii. En el caso de consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrateados decada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Formulario Nº 4, firmada enoriginal por el representante legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público.

CONTENIDO DE LOS SOBRES Nº 2 Y N° 3

Contenido del Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2 deberá contener la Propuesta Técnica

a) Documentación que acredite experiencia en construcción de obras de infraestructura en Generalejecutadas en los últimos …. (…) años y experiencia en obras similares ejecutadas en los últimos……. (….). Se consideran Obras Similares a la Construcción de Obra de naturaleza semejante a laque se desea contratar, es decir, está referido a Obras de Construcción de ………, en donde seincluyan lo que indica el perfil del proyecto de inversión. Estas serán referidas a obras de ………..,en donde se incluya colocación de ………………….. y lo que indica el perfil de proyecto deinversión.

La experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, por uno o más integrantes en el caso deConsorcio, por una Empresa Vinculada o por un Constructor especializado que será contratado porel Adjudicatario, durante todo el periodo de Construcción de la Obra. En cualquiera de los casosla(s) empresa(s) constructora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el registro deempresas ejecutoras de obras del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

b) Acreditar el cumplimiento de Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia

c) En caso se acredite el requisito de construcción a través de un Constructor contratado, el Postordeberá presentar el Formulario N° 8, mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con laAdjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como Constructor a la empresa cuyaexperiencia en construcción acreditó en el Sobre N° 2, bajo responsabilidad de producirse laresolución del Convenio en caso de incumplimiento.

El Constructor será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestación de losservicios a su cargo. En este caso, el Constructor y el postor deberán adjuntar el Formulario N° 9debidamente suscrito.

d) El postor deberá presentar además dos (2) ejemplares de la versión final del Conveniodebidamente rubricado en cada uno de los folios y firmados por el representante legal del postor.

La Propuesta Técnica será evaluada por el COMITÉ, tendrá el carácter de vinculante. Las propuestasque se presenten de manera incompleta quedarán eliminadas a criterio del COMITÉ, quien evaluará cadapropuesta Técnica, a fin de determinar la adecuación global de las mismas a las especificacionescontenidas en el Anexo 4.

Contenido del Sobre Nº 3: Deberá contener la Propuesta Económica

La Oferta económica será presentada según el Formulario Nº 6 de las presentes Bases.

Cada oferta económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta 7 días hábiles después de lafecha efectiva de cierre, aún cuando no hubiesen sido declaradas ganadoras. Quedará sin efecto toda



Página 81

propuesta económica que tuviese una vigencia menor. El COMITÉ podrá disponer la prórroga obligatoriade las propuestas económicas.

A los efectos de este Proceso de Selección, la presentación del sobre Nº 3 por parte de un postor,constituye una oferta económica irrevocable por la materia de este Proceso de Selección. Una propuestaeconómica implica el sometimiento del postor a todos los términos y condiciones, sin excepción, delConvenio y de la carta de presentación de su propuesta económica.



Página 82

ANEXO N° 5

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA

1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 puntos)

1.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR (Puntaje Máximo 45 puntos)

FACTORES PUNTAJE

A1. . Experiencia en Consultoría Similares (Puntaje Máximo 5 puntos).Experiencia en Consultorías de obras similares en los últimos quince (15)años a la fecha de presentación de propuestas.

Igualo Mayor a 2 (dos) veces del monto Referencial de la elaboracióndel expediente técnico.Igual o mayor a 1.0 veces y menor a 2 (dos) veces del montoReferencial del proyectoMayor a 0.5 veces y menor a 1.0 veces del monto Referencial delproyecto

A.2 Experiencia en Obras en General (Puntaje Máximo 20 puntos).Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas en losúltimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas.

Igualo Mayor a 3 (tres) veces del monto Referencial del proyecto.Igual o mayor a 1.5 veces y menor a 3 (tres) veces del montoReferencial del proyectoMayor a0.5 veces y menor a 1.5 veces del monto Referencial delproyecto

A3. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Máximo 20 puntos)Ejecución de Obras similares en los últimos diez (10) años, a la fecha depresentación de propuestas,

Igualo Mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto.Igual o mayor a 1.5 veces y menor a 3vecesdel monto Referencial delproyectoMayor a 0.5 veces y menor a 1.5 veces del monto Referencial delproyecto.

503

02

2010

05

2015

10

1.2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (Puntaje Máximo 35puntos)

CARGO CRITERIOS PUNTAJE

PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (Puntaje Máximo 10 puntos)



Página 83

Jefe de Proyecto

Experiencia enla Elaboracióny/o supervisorde proyectos

Similares

Experiencia en la especialidad de Elaboraciónde Expediente Técnico de la obra comoJefe oGerente de Proyecto o Proyectista, en losproyectos iguales y/o similares en los últimosveinte (20) años.

Se otorgará 0.60 punto por cada proyectosimilar, con un máximo de cinco (5) deproyectos.

3.0

Ing. DeGeotecnia oMecánica de

suelos


Similares

Experiencia como especialista en Geotecniao Mecánica de Suelos, en la elaboración deproyectos iguales y/o similares en los últimosveinte (20) años.

Se otorgará 0.25 punto por cada proyectosimilar, con un máximo de cuatro (4) deproyectos.

1.0

Ing. Estructuralespecialista en

pavimentos


Similares

Experiencia como especialista en pavimentos,en la elaboración de proyectos iguales y/osimilares en los últimos veinte (20) años.


1.0

Ing. Especialsitaen Costos y

presupuestos


Similares

Experiencia como especialista en costos ypresupuestos, en la elaboración de proyectosiguales y/o similares en los últimos diez (10)años.

Se otorgará 0.25 punto por cada proyectosimilar, con un máximo de cuatro (4) deproyectos..

1.0

Ing. Especialistaen puentes yobras de arte


Similares

Experiencia como especialista en puentes yobras de arte, en la elaboración de proyectosiguales y/o similares en los últimos diez (10)años.


1.0



Página 84

Ing. Especialistaen hidrología


Similares

Experiencia como especialista en hidrología,en la elaboración de proyectos iguales y/osimilares en los últimos diez (10) años.


1.0

Especialista enImpacto

Ambiental


Similares

Experiencia como especialista en impactoambiental, en la elaboración de proyectosiguales y/o similares en los últimos cinco (05)años.


1.0

Especialista enPacri

Experiencia enla Elaboración

proyectosSimilares

Experiencia como especialista ensaneamiento físico legal y compensaciones,en la elaboración de proyectos iguales y/osimilares en los últimos cinco (05) años.

Se otorgará 0.25 punto por cada proyectosimilar, con un máximo de cuatro (4) deproyectos..

1.0

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (Puntaje Máximo 25 puntos)

Gerente deObras Experiencia de

Obras Similares

Experiencia como Gerente de obras en obrassimilares ejecutadas en los últimos veinte (20.)años.

Se otorgará 1 punto por cada obra similar, conun máximo de cinco (5) de obras.

5

Residente deObra

Experiencia enObras Similares

Participación como residente de obra, en obrasejecutadas en los últimos veinte. (20) años.

Se otorgará 1 puntos por cada obra similardonde haya sido designado como Residentecon un máximo de cinco (5) residencias.

5

IngenieroAsistente de

Obra


Participación como asistente de obra, en obrasejecutadas en los últimos diez. (10) años.

Se otorgará 1 puntos por cada obra similardonde haya sido designado como asistente deObra con un máximo de cuatro (4) asistentede residencias.

4



Página 85

IngenieroEspecialista en

pavimentos


Participación como especialista en pavimentos,en obras ejecutadas en los últimos diez. (10)años.

Se otorgará 0.75 punto por cada obra similarcon un máximo de cuatro (4) de laespecialidad.

3

Ingeniero enSuelos y

Geotecnia


Participación como especialista de suelos, enobras ejecutadas en los últimos diez. (10)años.

Se otorgará 0.75 puntos por cada obra similarcon un máximo de cuatro (4) de laespecialidad.

3

IngenieroEspecialista enEstructuras yObras de Arte


Participación como especialista en estructuras,en obras ejecutadas en los últimos diez. (10)años.

Se otorgará 0.5 puntos por cada obra similarcon un máximo de cuatro (4) de laespecialidad

2

Ingeniero deSeguridad y

SaludOcupacional


Participación como especialista en seguridad ysalud ocupacional, en obras ejecutadas en losúltimos cinco. (5) años.

Se otorgará 0.25 puntos por cada obra similarcon un máximo de cuatro (4) de laespecialidad

1

IngenieroAmbientalista


Participación como especialista en impactoambiental, en obras ejecutadas en los últimoscinco. (5) años.

Se otorgará 0.25 puntos por cada obra similarcon un máximo de cuatro (4) de laespecialidad.

1

Ing. Especialistaen costos y

presupuestos


Participación como especialista en costos ypresupuestos en obras de carreterasejecutadas en los últimos cinco. (5) años.

Se otorgará 0.25 puntos por cada proyectosimilar con un máximo de cuatro (4) de laespecialidad.

1

1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DELA OBRASe otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los señalados comoMaquinaria y Equipo Mínimo en los Términos de Referencia, hasta un máximo de 20 puntos,otorgándose puntaje adicional por cada maquinaria adicional que se presente y además por lamaquinaria de mejor calidad a la señalada.



Página 86

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA(Puntaje Máximo 20 puntos)

CRITERIOADICIONAL

DE LA MISMACALIDAD

ADICIONALDE MEJORCALIDAD

PUNTAJEMAXIMO

(*)Hasta 5 o más maquinarias y/o equipoadicionales de mejor calidad

15 20 20

Hasta 04 maquinarias y/o equipo adicionales yde mejor calidad

12 16 16

Hasta 02 maquinarias y/o equipo adicionalesde mejor calidad

06 08 08

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para efectos de la evaluación de la Propuesta Económica, el monto de la ejecución de la obra propuestopor los Postores será convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la Evaluación Económica), de talmanera que pueda alcanzar un puntaje máximo de 100 puntos, asignándose el máximo puntaje a laPropuesta Económica más baja, y al resto de propuestas en función de la siguiente fórmula:

X = (A / B) * 100Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluación EconómicaA= Monto de la Propuesta Económica menorB= Monto de la Propuesta Económica evaluada

DEFINICIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente fórmula:

PT = PTE (0.6) + PE(0.4)

Donde:PT = Puntaje TotalPTE= Puntaje Propuesta TécnicaPE = Puntaje Propuesta Económica

DEFINICIÓN DE LA OFERTA GANADORA

La oferta ganadora será la que obtenga el mayor valor en la aplicación de la fórmula indicada en elNumeral 3, otorgándosele la Buena Pro a dicho Postor.



Página 87

ANEXO N° 6

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DELPROYECTO

Nota.- Toda la documentación del Estudio de Preinversión a nivel Perfil/Factibilidad, será entregado enCd en (Dirección del CEPRI/PROINVERSIÓN, una vez presentada la Carta de Expresión de Interés,según convocatoria, con el cargo de recepción de la Secretaria Técnica del CEPRI de la MunicipalidadDistrital de Ilabaya, según procedimiento referido en el numeral 3.2 de las Bases



Página 88

ANEXO N° 7

DEFINICIONES

Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la buena pro de este procesode selección.

Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y lascirculares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso deSelección.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el COMITÉ con el fin de aclarar, interpretar,completar o modificar el contenido de las presentes bases, sus anexos, de otra Circular o para absolverlas consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas bases. Las circularesforman parte de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre Nº 1, de acuerdo con elnumeral 3.4

COMITÉ: Es el Comité Especial Ley N° 29230 de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a que se refiere laResolución de Alcaldía N° ………………………………..

Consorcio: Es la agrupación de una Persona Jurídica con una o más personas jurídicas que carece depersonería jurídica independiente a la de sus miembros y que ha sido conformada con la finalidad departicipar en el presente Proceso de Selección.

Constructor: Es el Postor o uno o más integrantes de éste, según corresponda, o la(s) empresa(s)especializada(s) en la ejecución de las obras contratadas para tal efecto, condición que el Postor deberáacreditar conforme a lo establecido en estas Bases. El Constructor, de ser el caso, deberá celebrar unConvenio de construcción con el Adjudicatario, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecución delas Obras que comprende el Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona jurídica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n) el controlefectivo de una persona jurídica o está(n) sometida(s) a control común con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de su capital socialcon derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representación en su directorio u órganoequivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el poder de decisiónde la otra empresa de manera efectiva.

Convenio: Es el formato del Convenio de Cooperación publicado como Anexo del Decreto Supremo Nº005-2014-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230, publicado por el Ministerio de Economía yFinanzas el 14 de Enero del 2014, en virtud del que se suscribirá entre la Municipalidad Distrital deIlabaya y el adjudicatario. Se adjunta en el formato N° 10 y no será sujeto a modificaciones durante elproceso de selección.



Página 89

Cronograma: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso deSelección y que aparece en el Anexo N° 1 de las presentes Bases.

Días: Los plazos expresados en días, se refieren a días calendarios, salvo que se señale expresamenteque se trata de días hábiles (correspondientes en este caso a la República del Perú).

Empresa Afiliada: Una persona jurídica será considerada afiliada de otra cuando el Control Efectivo detales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria

Empresa Privada: Empresa o consorcio que financia el Proyecto acogiéndose a los dispuesto en la Leyy Reglamento. También se consideran empresas privadas a las sucursales de sociedades constituidas enel extranjero. La empresa Privada también podrá ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con losdispuesto en el Artículo 2° de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución delProyecto. Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una persona natural como supervisorpermanente de la obra.

Empresa Matriz: Es aquella persona jurídica que, sola o en conjunto con otra, posee(n) el ControlEfectivo de otra persona jurídica. También está considerada en esta definición aquella empresa queposee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y así sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en manos de unaEmpresa Matriz. También está considerada en la presente definición aquella persona jurídica donde elControl Efectivo está en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asísucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas jurídicas vinculadas entre sí a través de la relación deuna Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otraEmpresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.

Expresión de Interés: Es el documento que remitirán los interesados al COMITÉ a efectos de participaren el Proceso de Selección, de acuerdo al formato adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el día y hora que serán comunicados por el COMITÉ para llevar a cabo los actosestablecidos en el numeral 7.1 de estas bases, incluyendo la suscripción del Convenio.

Gobierno Regional/Local: Es la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

Ley o Ley N° 29230: Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del SectorPrivado.

Oferta Económica: Es el monto de inversión propuesto a través del Sobre Nº 3, conforme a loestablecido en el Numeral 3.6 y el Anexo Nº 4 de las Bases.

PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que ha presentado su Expresión de Interés para encargarsedel financiamiento y ejecución del proyecto.

Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo establecido en elNumeral 3.4 y 3.5 y el Anexo Nº 4 de las Bases.



Página 90

Propuesta Técnica: Es la documentación que deberá presentar el Postor, de acuerdo a lo establecidoen los numerales 3.4 y 3.5 y el Anexo Nº 4 de las Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversión Pública Regional en infraestructura.

Reglamento: Decreto Supremo N° 005-2014-EF, Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión PúblicaRegional y Local con Participación del Sector Privado.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actosreferidos en el numeral 2.1

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública

Sobre Nº 1: Es el sobre que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4 delas presentes Bases.

Sobre Nº 2: Es el sobre que contiene los documentos especificados Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Sobre Nº 3: Es el sobre que contiene la documentación indicada en el Anexo N° 4 de las presentesBases.



Página 91

ANEXO N° 8

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El GERENTE DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL DELA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE ILABAYA.

CERTIFICA

La Municipalidad Distrital de Ilabaya,certifica que la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO sedeterminará con la ejecución de la Componente “PACRI Tramo I, PACRI TRAMO II, PACRI TRAMO III,por parte de la Empresa Privada, para la ejecución del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LACARRETERA ILABAYA – CAMBAYA – CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGEBASADRE - TACNA” I ETAPA.”, el mismo que se encuentra dentro de la jurisdicción delaMunicipalidad Distrital de Ilabaya.

Se expide la presente para los fines pertinentes

………….., ………….de……………. del 2014



Página 92

ANEXO N° 9

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN

(A SER LLENADOS SEGÚN CADA PROYECTO ESPECÍFICO)

Obra: Mejoramiento de la Carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre – Tacna –I Etapa

TOTAL

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

Ejecucion de obra T-I (Ilabaya - Toco Grande) 0.00 1,075,624.81 0.00 1,613,437.22 10,935,907.85 1,644,753.36 1,942,433.44 1,851,202.08 2,386,804.55 2,390,534.23 2,405,951.65 2,284,548.80 3,697,198.89 3,591,127.50 3,379,951.66 3,327,297.77 3,134,450.46 2,643,574.71 2,349,844.18 1,762,383.14 1,174,922.09 53,591,948.39

Ejecucion de obra T-II (Toco Grande - Cambaya) 0.00 236,938.48 0.00 355,407.71 5,712,487.33 859,256.77 1,156,298.53 1,316,446.01 1,424,612.05 1,420,744.75 1,487,565.52 1,465,591.01 1,730,270.92 1,722,492.95 1,748,948.36 1,698,334.74 1,607,609.29 1,413,287.43 1,402,524.17 0.00 0.00 26,758,816.02

Ejecucion de obra T-III (Cambaya - Huatamolle) 0.00 251,979.93 0.00 377,969.88 4,954,564.63 1,021,423.65 1,097,117.68 1,066,625.68 1,118,246.73 1,281,064.81 1,424,012.56 1,509,503.52 1,739,658.81 1,755,986.72 1,674,091.39 1,559,521.67 1,159,362.23 1,039,681.11 0.00 0.00 0.00 23,030,811.00

TOTAL 0.00 1,564,543.22 0.00 2,346,814.81 21,602,959.81 3,525,433.78 4,195,849.65 4,234,273.77 4,929,663.33 5,092,343.79 5,317,529.73 5,259,643.33 7,167,128.62 7,069,607.17 6,802,991.41 6,585,154.18 5,901,421.98 5,096,543.25 3,752,368.35 1,762,383.14 1,174,922.09 103,381,575.41

METAS

CRONOGRAMA DE INVERSION (EJECUCION DE OBRA - TENTATIVO)

ELABORACION DE EXPEDIENTETECNICO Y PACRI

EJECUCION DE OBRA

municipalidad distrital de ilabaya · municipalidad distrital de ilabaya comitÉ especial ley 29230...

Documents