naročnik: - javni holding ljubljana | energetika ljubljana · web viewdobavljene in neporabljene...

Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Verovškova ulica 701000 Ljubljana

Številka: JPE-SI-42/17

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA NA INFRASTRUKTURNEM PODROČJU

Z UPORABO ODPRTEGA POSTOPKA

»Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo v Občini

Grosuplje«

Družba je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Ljubljana, oktober 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika predmetnega javnega naročila,

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

2

»Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo v Občini

Grosuplje«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

S spoštovanjem!

Direktorical.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

3

1. SPLOŠNA DOLOČILA 1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je zagotovitev opreme postrojenja za skladiščenje in manipulacijo UZP v obsegu dobava, postavitev, zagon, upravljanje, spremljanje zaloge in dobava UZP vključno s celotno logistiko, v okvirni količini 10.531 MWh/leto za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja pogodbe do 4 leta od dneva prve dobave ZP iz skladišča UZP.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, zavarovanj in stroškov izdelave ponudbene dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da javno naročilo zaključi brez odločitve o izboru dobavitelja, če bo končna cena zemeljskega plina vključno s stroški distribucije v vrednosti 12,8 EUR/MWh in dajatvami višja od maloprodajne cene ELKO.

1.2. Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., ki je na podlagi pooblastila, prenesla v izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila za »Dobava UZP in z zagotovitev opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Pogodbo z izbranim ponudnikom za predmetno javno naročilo podpiše naročnik.

1.3. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami: Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-

ZTP-D in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN), ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki

se nanaša na predmet javnega naročila.

1.4. Jezik in denarna enota

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku.

4

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila ali vprašanja dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do osem (8) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ter na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

1.6. Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno. Ker je velikost zalogovnika neposredno povezana s stroški logistike, se ponudbena velikost zalogovnika ne smatra kot variantna ponudba.

1.7. Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 23.11.2017 do 10. ure na naslov:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec v prilogi 9.

V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v pritličju, v vložišču podjetja.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

1.8. Odpiranje ponudb

5

http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Javno odpiranje ponudb bo 23.11.2017 ob 12. uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 10). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.

1.9. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3 Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

1.10. Opredelitev postopka

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejši ponudbo glede na postavljena merila.V primeru podaljšanja dobave UZP za največ 12 mesecev, bosta naročnik in dobavitelj sklenila aneks k pogodbi, v skladu z določili prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.

1.11. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 3.500,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

6

1.12. Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

1.13. Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1.14. Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ter podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami).

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

2. PONUDBENI POGOJI 2.1. Splošne zahteve

2.1.1. Celovitost ponudbe

Ponudnik mora v celoti ponuditi blago, ki je predmet tega javnega naročila, pri čemer mora predmet ponudbe ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam, navedenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

7

2.1.2. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj

skupine, neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh

pogodbenih obveznosti, pooblaščenega glavnega nosilca (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega

partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov konzorcija,

nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti, vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko

katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti, določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe

članov skupine izvajalcev, opredelitev deležev in področje dela partnerjev, podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen

član), obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni

izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži prilogi 1.

2.1.3. Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v

podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene priloge razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

8

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora kupec od glavnega prodajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

v Obrazcu 1 k prilogi 4 glavni izvajalec pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

v Obrazcu 2 k prilogi 4 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

2.1.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

9

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivost drugih subjektov, morajo zahteve iz točk 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. in 3.1.4. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi ti subjekti.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporablja zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci, mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti priloge, ki so opredeljene v točki 3 razpisne dokumentacije.

2.1.5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj stodvajset (120) koledarskih dni od roka za oddajo ponudb.

2.1.6. Način obračunavanja in plačilni pogoji

Izbrani ponudnik bo moral izstaviti naročniku račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za dobavo zemeljskega plina po pogodbi za pretekli mesec, v katerem so navedene količine in cene zemeljskega plina.

Rok plačila znaša trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje prvi naslednji delovnik. DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji na dan opravljene storitve oziroma dobave blaga. Račune bo potrdil predstavnik naročnika.

Kupec bo pravilni račun prodajalca po tej pogodbi plačal na transakcijski račun prodajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES (velja za ponudnike iz RS) in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati kupcu zamudne obresti. Kupec bo plačila, vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

Osnutek pogodbe vsebuje določilo, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

10

V primeru zamude s plačilom je izbrani ponudnik upravičen zaračunati naročniku zamudne obresti, ki tečejo od zamujenih plačil od vključno datuma zapadlosti dalje, vendar brez upoštevanja datuma plačila, po določeni obrestni meri. Obrestna mera je enaka enomesečni obrestni meri EURIBOR ob 11.00 uri na datum zapadlosti, povečani za tri (3) odstotne točke na leto.

2.1.7. Rok in kraj dobave ter prevzem

Začetek dobave ZP je predviden v prvem kvartalu 2018, odvisno od zaključka upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za skladišče UZP, ki ga bo pridobil naročnik.

Kraj dobave skladišče UZP v Grosuplju.

2.1.8. Zavarovanje odgovornosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 30 dni po podpisu pogodbe z naročnikom predložiti polico za zavarovanje temeljnih gradbenih nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, izliva vode, mraza, ledu, snega, dežja, gradbene nezgode, nespretnosti, malomarnosti, naklepa in vlomske tatvine) ter za zavarovanje odgovornosti izvajalca del, do višine 300.000,00 EUR in s kritjem za čiste premoženjske škode do višine 500.000,00 EUR.

Veljavnost zavarovalne police iz prejšnjega odstavka mora biti za ves čas izvajanja pogodbenih del, do odstranitve skladišča UZP iz zemljišča parc. št. ___________ k.o. Grosuplje.

2.1.9. Ostale zahteve in osnutek pogodbe

Ostale zahteve naročnika so podrobno opisane v osnutku pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora osnutek pogodbe izpolniti, žigosati in podpisati in priložiti k ponudbeni dokumentaciji (priloga 7).

V primeru podaljšanja dobave UZP za največ 12 mesecev, bosta naročnik in dobavitelj sklenila aneks k pogodbi, v skladu z določili prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

2.2. Tehnične zahteve naročila

Predmet ponudbe mora izpolnjevati sledeče zahteve:

a.) Predmet naročila:Dobava zemeljskega plina za potrebe kupca v obdobju dobave:Začetek dobav: Prvi oz. drugi kvartal 2018, po pridobitvi uporabnega dovoljenja za skladišče UZP. Konec dobav: prvi oz. drugi kvartal 2021. Dobava se lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za prva tri leta lahko, podaljša za najmanj 30 dni in največ 365 dni, v skladu z določili prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.b.) Dobavna točka:Skladišče UZP v naselju Grosuplje, predvidoma na zemljišču parc. št. 1910/152 k.o. Grosuplje – naselje, ki pa še ni dokončna.c.) Količine

Okvirne količine zemeljskega plina za prvo leto dobave:

1. leto2. leto 3. leto Skupa

jMWh MWh MWh

Januar 1832,00

11

Februar 1643,00Marec 1285,00April 820,00Maj 495,00Junij 0,00Julij 0,00Avgust 0,00September 411,00Oktober 821,00November 1370,00December 1854,00SKUPAJ 10.531,00 11.057,00 12.163,00 ∑ 33.751 Okvirne količine za prvo in naslednja leta dobave za naročnika niso obvezujoče in so odvisne od temperaturnega primanjkljaja in potreb tehnološkega porabnika.

Za obdobje 2. In 3. leta je predvideno 5% povečanje porabe ZP na leto. Okvirne količine in ocenjeno povečanje porabe za naročnika niso obvezujoče in so odvisne od gibanja razmerja cene ELKO/ZP kar bo vplivalo na intenziteto priključevanja novih odjemalcev na distribucijsko omrežje ZP.

d.) Obseg in tehnične zahteve postrojenja za skladiščenje, uplinjanje, regulacijo in meritve predanih količin

V okviru postrojenja morajo biti upoštevana kpl. dobave opreme, postavitve, zagona, uporabe, obratovanja, odoriranja, regulacije, meritev, demontažo in odstranitev celotne opreme postrojenja po tem, ko naročnik izvajalca pisno obvesti o prenehanju uporabe utekočinjenega zemeljskega plina za potrebe oskrbe odjemalcev z zemeljskim plinom iz skladišča utekočinjenega zemeljskega plina.

e.) Vrste stroškov

12

1. Strošek dobave UZP

Strošek dobave UZP je povprečna mesečna cena vseh dobav v mesecu dobave ob upoštevanju zmesne cene Nm3 ZP, preračunane iz vrednosti dnevnih indexov DAd posameznih dobav. DAd je dnevna »Offer« cena zemeljskega plina na TTF Netherland za Day-ahead dobavo zemeljskega plina za dan d (na delovni ali vikend dan), kot je objavljena v ICIS Heren European Spot Gas Markets v tabeli »TTF PRICE ASSESSMENT«, vrstica »Day-ahead«, stolpec »Offer«. Obračunava v EUR/MWh.

2. Strošek ponudnika - (FDA)

Strošek ponudnika je strošek, ki je dodan k dnevni ceni za nakup količin UZP na dan dobave, kot je navedeno v točki 2.2. razpisne dokumentacije in mora biti izražen v evrih/MWh in zaokrožen na dve (2) decimalni mesti (priloga 2).

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju stroška ponudnika za predmet javnega naročila upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za dobavo predmeta javnega naročila na lokacijo skladišča UZP v Grosuplju, vključno s stroški pridobitve in predložitve vse zahtevane dokumentacije.

3. Strošek logistike - (Fl )

Strošek logistike mora, poleg ostalega, upoštevati vse stroške terminalistov, prevoza in zavarovanj. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju stroška logistike za predmet javnega naročila upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za dobavo predmeta javnega naročila na lokacijo skladišča UZP v Grosuplju, vključno s stroški pridobitve in predložitve vse zahtevane dokumentacije.

4. Strošek postavitve, z zagotovitvijo opreme za čas obratovanja skladišča UZP in odstranitve celotne opreme postrojenja po zaključku obratovanja skladišča UZP - (Fn)

Strošek postavitve, z zagotovitvijo opreme za čas obratovanja skladišča UZP in odstranitve celotne opreme postrojenja po zaključku obratovanja skladišča UZP, mora vsebovati vse neposredne in posredne stroške, ki jih bo imel ponudnik, pri postavitvi, vzdrževanju, obratovanju in odstranitvi postrojenja za skladiščenje, uplinjanje, pripravo ZP za distribucijo (regulacija tlaka, odoriranje) in izvajanje meritev plinaste faze ZP pred predajo v distribucijsko omrežje.

Upošteva se, da se je ponudnik seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji javnega naročila, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na ponudbeno ceno ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Morebitne popuste mora ponudnik vključiti v strošek prodajalca, strošek zagotovitve opreme in strošek logistike. Naknadnih popustov naročnik ne bo upošteval.

Vse cene in zneski navedeni v teh Pogojih ne vsebujejo DDV, trošarin, taks in drugih dajatev s podobnim učinkom.

f.) Cena UZP

13

Cena UZP je sestavljena iz variabilne cene UZP in fiksne cene UZP.

Variabilni del cene (VC )

Variabilni del cene se obračuna na enoto količine dobavljenega UZP v EUR/MWh.

Mesečna cena je povprečna mesečna cena vseh dobav v mesecu dobave in se izračuna po formuli:

VC = [∑ ( Q1 ...n x DAd ) / ∑ Q1…n ] x H

Q1..n = količina vsake posamezne dobave UZP v kgDAd = je dnevna »Offer« cena zemeljskega plina na TTF Netherland za Day-ahead dobavo zemeljskega plina za dan d (na delovni ali vikend dan), kot je objavljena v ICIS Heren European Spot Gas Markets v tabeli »TTF PRICE ASSESSMENT«, vrstica »Day-ahead«, stolpec »Offer«. Obračunava v EUR/MWhH = kalorična vrednost za potrebe ocenjevanja ponudbe je določena na 1Nm3 ZP = 0,01163 MWh/Nm3

Obračun dobavljenega ZP v distibucijsko omrežje se obračuna v MWh pri čemer se upošteva kalorična vrednost dobavljenega UZP in faktor pretvorbe iz UZP v ZP 1 kg UZP = 1,3 Nm3 ZP.

Dobavljene in neporabljene količine UZP v preteklem mesecu, predstavljajo zalogo za tekoči mesec in se obračunavajo kot dobavljene količine v tekočem mesecu, po ceni zadnje dobave preteklega meseca.

f.) Fiksni del cene (FC)

Fiksni del cene se obračuna na enoto količine dobavljenega UZP v EUR/MWh.

Fiksni del cene obsega z zagotovitev opreme za čas obratovanja skladišča UZP in mora vsebovati vse neposredne in posredne stroške, ki jih bo imel ponudnik, pri postavitvi, vzdrževanju, obratovanju in odstranitvi postrojenja za skladiščenje, uplinjanje, pripravo ZP za distribucijo (regulacija tlaka, odoriranje) in izvajanje meritev plinaste faze ZP pred predajo v distribucijsko omrežje.

V fiksnem delu cene morajo biti vključeni vsi stroški logistike, stroški terminalistov, prevoza, zavarovanja, premij.

V fiksnem delu cene je vključen tudi strošek dobavitelja.

g.) Dajatve

Dajatve se obračunajo skladno z veljavno zakonodajo.

14

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

15

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik preko spletne strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ uvozi naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani, na mestu kjer je objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ter ga ustrezno izpolniti in priloži k ponudbi.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v ponudbi predložiti vsa potrdila/dokazila, izdanega s strani pristojnega organa, ki taka potrdila/dokazila izdaja iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.Če država članica ali tretja država subjekta, kima sedeža v Republiki Sloveniji dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

3.1. Razlogi za izključitev

A: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil ali se bo drugače seznanil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1).

B: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali ponudbe.

C: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

16

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

DOKAZILA:

Za zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskih subjektov iz sodelovanja v postopku javnega naročanja, bo naročnik sprejel izpolnjen obrazec ESPD in naslednja dokazila:A: Pooblastilo gospodarskega subjekta in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (priloga 3/2, obrazec 1 k prilogi 3 in obrazec 2 k prilogi 3) ali izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

B: Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji ali državi članici ali tretji državi (v kolikor naročnik ne bo mogel sam pridobiti dokazil iz uradnih evidenc).

C: Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi (v kolikor naročnik ne bo mogel sam pridobiti dokazil iz uradnih evidenc).

3.2. Pogoji za sodelovanje

3.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

DOKAZILA:Izpolnjen in podpisan ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi.

3.2.2. Tehnična sposobnost - reference

1. Ponudnik mora izkazati, da je v letih od 2012 do roka za oddajo ponudbe, v državah EU, Islandiji, Lichensteinu, Norveški ali Švici postavil vsaj 3 postrojenja za skladiščenje in uplinjanje UZP z letno zmogljivostjo 10.000 MWh

17

2. Ponudnik mora dokazati da je v zadnjih treh letih dobavljal UZP na:- vsaj 5 različnih lokacij v letni količini minimalno 10.000 MWh na lokacijo.ali- vsaj 2 različne lokacije v letni količini 25.000 MWh na lokacijo.

Ponudnik usposobljenost lahko dokaže tudi s kombinacijo obeh pogojev, vendar skupna količina dobavljenega UZP ne sme biti manjša od 50.000 MWh, vendar ne manj kot 10.000 MWh na lokacijo.

3. Ponudnik mora izkazati, da ima sklenjene pogodbe o prevzemu UZP na vsaj dveh UZP terminalih, ki sta geografsko ločena, tako da je dobava UZP možna iz dveh različnih geografskih smeri npr, sever/zahod, zahod/vzhod, sever/jug, sever/vzhod.

4. Ponudnik mora dokazati, da ima zagotovljene prevozne zmogljivosti za dobavo UZP in sicer, da ima na razpolago najmanj 15 cestnih prikolic (semi trailer) za prevoz UZP od tega najmanj 5 lastnih. Vse prikolice morajo izpolnjevati zahtevo po minimalnem koristnem volumnu posode 45000 l in biti narejene skladno s standardom EN13530.

DOKAZILA:Izpolnjen in podpisan ESPD in predložitev izpolnjenih in potrjenih naslednjih obrazcev (prilog):

Priloga 5/1: SEZNAM REFERENC - POSTAVITEV POSTROJENJA ZA SKLADIŠČENJE IN UPLINJANJE UZP,

Priloga 5/2: SEZNAM REFERENC - DOBAVA UZP, Priloga 5/3: TEHNIČNA SPOSOBNOST - ZAGOTAVLJANJE PREVZEMA UZP NA DVEH

GEOGRAFSKO LOČENIH UZP TERMINALIH, Priloga 5/4: TEHNIČNA SPOSOBNOST - PREVOZNE ZMOGLJIVOSTI, Priloga 5/5: POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - POSTAVITEV

POSTROJENJA ZA SKLADIŠČENJE IN UPLINJANJE UZP, Priloga 5/6: POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - DOBAVA

UZP.

Za dokazilo o izpolnjevanju zahteve pod tč. 4, mora ponudnik predložiti izpis seznam osnovnih sredstev (priloga 5/4), iz katerega je razvidno število, ustreznost in lastništvo vozil.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

3.2.3. Tehnična sposobnost – zagotavljanje skladišča UZP

18

Ponudnik mora zagotoviti celotno opremo skladišča UZP, ki bo zagotavljala popolno funkcionalnost obratovanja in dobave ZP v distribucijsko omrežje.

Mesto predaje s strani dobavitelja in prevzema s strani distributerja je plinska zaporna pipa vgrajena med merilnim mestom, ki je v sklopu postrojenja UZP in distribucijskim omrežjem ZP. Pipa je v upravljanju distributerja.

Zaradi omejenega prostora za skladišče UZP in izpolnjevanja pogoja za obrat manjšega tveganja, je predvidena vgradnja vertikalnega kriogenega zalogovnika max volumna 110 m3 oz. 50 t UZP. Zalogovnik mora biti tlačne stopnje NP 10 bar ali več. S tem se obvladuje oz. omejujejo izpusti ZP v atmosfero zaradi zniževanja tlaka v posodi.

Z varnostnimi ventili morajo biti, pred previsokim tlakom varovani najmanj

- instalacija za polnjenje zalogovnika (zaščita pred prenapolnjenostjo), kriogena izvedba- vsak izhodu iz zalogovnika za shranjevanje UZP na uparjalnik,- vsak vstop UZP v uparjalnik,- Cevna povezava med zalogovnikom in uparjalnikom.

Obveza ponudnika je, da v roku 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe naročniku preda načrte skladišča UZP, s katerimi bo naročnik pričel postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in izbire izvajalca za pripravo prostora za postavitev UZP postrojenja.

Tehnološka oprema skladišča UZP je lahko nova ali rabljena. Vsi elementi opreme morajo imeti veljavne certifikate o skladnosti in za dele, ki predstavljajo tlačne posode in so podvrženi kontroli s strani energetskega inšpektorata, veljavna potrdila o trdnostnih in tesnostnih preiskusih.

Upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenje za postavitev skladišča UZP izvedel naročnik ob sodelovanju strokovnih služb ponudnika. Ponudnik bo naročniku v roku 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe, naročniku izročil načrte za izvedbo gradbenih, strojnoinstalacijskih in elektro del, ki jih bo naročnik vključil v PGD dokumentacijo.

Gradbena priprava prostora za postavitev skladišča UZP in odstranitev gradbenih konstrukcij po zaključku obratovanja skladišča UZP sta strošek naročnika. Izvedba strojnoinstalacijskih in elektroinstalacisjkih del pri postavitvi skladišča UZP sta strošek ponudnika. Stroški ponudnika so tudi vsi sistemi za detekcijo zemeljskega plina in sistemi za aktivno in pasivno varstvo pred požarom. Varovanje skladišča pred nepooblaščenim vstopom je strošek dobavitelja.

DOKAZILA:Izpolnjen in podpisan ESPD ter predložitev opisa ponujene opreme skladišča UZP, ki bo zagotavljala popolno funkcionalnost obratovanja in dobave ZP v distribucijsko omrežje, v skladu z zahtevo naročnika, z navedbo vseh elementov opreme (priloga 5/7).

3.3. Ostale zahteve in pogoji naročnika

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

19

Gospodarski subjekti morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

DOKAZILO:Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in s predložitvijo izpolnjene in podpisane Izjave (Obrazec 3 k prilogi 3) o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (partnerja, podizvajalca, drugega subjekta).

4. FINANČNA ZAVAROVANJA4.1. Zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje resnosti ponudbe v višini sto tisoč EUR (100.000,00) in najmanj za obdobje veljavnosti ponudbe.

Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je priložen kot priloga 8/1 te razpisne dokumentacije.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil pogodbe, ne bo izpolnil zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, kot to določa 94. člen ZJN-3, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika in Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Upravičenec do izplačila iz naslova finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe, je JAVNI HOLDING Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

4.2. Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora v roku 15 dni po podpisu pogodbe kupcu predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 200.000 EUR z veljavnostjo 1155 dni in bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 130.000 EUR, z veljavnostjo 1155 dni.

Besedilo bančne garancije ne sme vsebovati besedila, da mora naročnik ob unovčenju bančne garancije predložiti izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

20

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo priložil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do kandidata.

Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen kot priloga 8/2 te razpisne dokumentacije.

5. MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOVMerilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja vrednost fiksnega dela cene ponudnika, za obdobje 1 leta, po naslednji enačbi:

FC = FDA + Fl + F n33.751

:

FDA = strošek ponudnika za nakup količin zemeljskega plina v EUR/MWh

Fl = strošek logistike, ki vsebuje vse stroške terminalistov, prevoza in zavarovanj v EUR/MWh

Fn = strošek zagotovitve opreme v EUR/MWh

V primeru, da je ponudba ponudnikov po vrednosti enaka, se izbere ponudnik, ki ponudi nižji strošek logistike.

V primeru, da je ponudba ponudnikov po vrednosti enaka in da je tudi ponudba ponudnikov za strošek logistike enaka, se najugodnejši ponudnik po kriteriju nižje cene zagotovitve opreme .

6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1. Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

21

- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 podpoglavju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- je ponudba zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vendar pa omogoča listanje,

- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici,- je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). Obrazec ESPD ponudnik priloži kot samostojen dokument v xml formatu. V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Priloge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij, kjer je objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE priloga

0

22

http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Ponudnik za to stranjo priloži zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). Obrazec ESPD ponudnik priloži kot samostojen dokument v xml formatu.

PODATKI O PONUDNIKU priloga

1

23

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA priloga

2

24

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati, za katerega oddaja ponudbo.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga

3/1

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Namesto obrazca ESPD lahko ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe predložijo izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

priloga

3/2

Prilogo morajo podpisati vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

priloga

4

Prilogo morajo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Prilogo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK priloga

5

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

SEZNAM REFERENC priloga

6/1

Ponudnik v obrazcu navede reference za predmetno javno naročilo.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV priloga

6/2

V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 5/1. Obrazec mora ponudnik razmnožiti v potrebnem številu.

VZOREC POGODBE priloga

7

Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je priložen je vzorec pogodbe.

ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE priloga

8

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

OBRAZEC ZA KUVERTO priloga

9

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto.

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

priloga

10

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.

25

PODATKI O PONUDNIKUpriloga

1

26

JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijoNaziv ponudnikain naslov ponudnika

27

Ponudnik je MSP* ⃞ Da ⃞ Ne

28

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

E-naslov za vročitev odločitvepo 90. členu ZJN-3preko Portala javnih naročil _________________________________________Odgovorna oseba(podpisnik pogodbe)- funkcija- telefon- telefax- e-mail

Kontaktna oseba- funkcija- telefon- telefax- e-mail

Transakcijski računMatična bankaID številka za DDVFinančni uradMatična številka

Pooblaščenec za vročanje _______________________________________________________________V Republiki Sloveniji (izpolni samo ponudnik, _______________________________________________________________ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)

Kraj, datum žig (Podpis odgovorne osebe)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

Obrazec k prilogi 1

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za Obrazcem 1 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

29

PONUDBA priloga 2

30

PONUDBA št.: _____________________ za javno naročilo št. JPE-SI-42/17 Dobava UZP in z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo

Ponudbo oddajamo (označi): ⃞ samostojno

⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci ⃞Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

31

1. PONUDBENA VREDNOST

FDA = strošek ponudnika v EUR/MWh: _____________________

Fl = strošek logistike v EUR/MWh: _____________________

Fn = strošek zagotovitve opreme za obdobje 36 mesecev: _____________________

VARIABILNI DEL CENE ZP v EUR/MWh (plinasta faza na meji dobave), na dan 21.11.2017 ob upoštevanju enačbe

VC = DAd x H: _________________ EUR/MWh

ob upoštevanju faktorja pretvorbe iz UZP v ZP 1 kg UZP = 1,3 Nm3 ZP in kurilni vrednosti 1Nm3 ZP = 0,01163 MWh/Nm3

FIKSNI DEL CENE ZP V EUR/MWh, ob upoštevanju enačbe

FC = FDA + Fl + F n

33.751: _________________ EUR/MWh

SKUPNA CENA ( ZP v EUR/MWh): _________________ EUR/MWh

VREDNOST PONUDBE ZA DOBAVO ZP ZA OBDOBJE 3 LET, za količino 33.751 MWh, upoštevajoč variabilni in fiksni del cene ZP v EUR:

____________________ EUR

2. ROK DOBAVE

Začetek aktivnosti je naslednji dan po podpisu pogodbe.

3. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 120 dni) šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb.

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

32

Obrazec ESPD priloga

3/1

Gospodarski subjekt mora za to stranjo priložiti ESPD obrazec, v skladu z določili točke 3. razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt mora izpolniti, podpisati in žigosati tudi vse pripadajoče obrazce k prilogi 3.

Opomba: Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI morebitni člani skupine ponudnikov-partnerji v okviru skupne ponudbe ter VSI podizvajalci (v kolikor ponudnik v ponudbi nominira podizvajalce za izvedbo javnega naročila) in drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor ponudnik glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov).

33

IZJAVA FIZIČNE OSEBEpriloga

3/2

JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu ________________________________________član/ica (ustrezno obkrožiti):⃞ upravnega organa ali ⃞ vodstvenega organa ali⃞ nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):⃞ zastopanje ali⃞ odločanje ali⃞ nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMda mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

(Kraj, datum) (Podpis fizične osebe)

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja

za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Opomba: VSE osebe, ki izpolnile in podpisale prilogo 3/2 priložijo izpolnjen in podpisan obrazec 2 k prilogi 3.

34

Obrazec 1 k Prilogi 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis kandidata)

35

Navodilo: Obrazec izpolni in podpiše kandidat-ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).


POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): _______________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________

(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________

36

(kraj, datum) (podpis pooblastitelja)

37

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja

za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.


I Z J A V AO UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: __________________________________________________________________

Sedež podjetja: _____________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja:______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________________________

Matična številka podjetja: _____________________________________________________________

ID ZA DDV: ________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s gospodarskim subjektom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v %

1.2.3.….

38

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v %

1.2.3.…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

Št. Naziv Sedež Matična številka

1.2.3.….S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis gospodarskega subjekta)

39

Opomba: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

40


SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

Kandidat mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo

Naziv subjekta

Polni naslov

Vsi zakoniti zastopniki subjekta

Matična številka subjektaDavčna številka subjektaTransakcijski račun subjekta

Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta

Količina/Delež (%) javnega naročilaKraj izvedbe

Rok izvedbe

41

Datum:.........................

Podpis zakonitega zastopnika Podpis zakonitega zastopnika kandidata: subjekta:

.......................................... ……………………………………………… Žig: Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga

4

42

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

Javno naročilo št. JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo

Naziv podizvajalcaPolni naslov

Telefon, fax, elektronski naslov

V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo

Obkrožite/označite

DA NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Matična številka podizvajalca

Identifikacijska številka za DDV

Pristojni urad DURS-a

Transakcijski račun podizvajalca

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje

Vrednost del

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________________ _______________________________

Žig: Žig:

Opomba: Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo tega dela uporablja podizvajalčeve zmogljivosti, zato podizvajalcu ni potrebno izpolniti še Obrazca 4 k prilogi 3.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

43

POOBLASTILO PONUDNIKA obrazec 1 k prilogi 4

Ponudnik: _____________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo ter v skladu s 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

posameznega naročnika iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

______________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________,

(Kraj, datum) žig (Podpis odgovorne osebe)

Opomba: - Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki

zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:- Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je

predhodno potrdil.

44

SOGLASJE PODIZVAJALCEV obrazec 2 k prilogi 4

Podizvajalec: ___________________________________________________________________________,

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku (glavnemu izvajalcu)________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. JPE-SI-42/17 Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo

SOGLAŠAM,

da nam posamezni naročnik iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije, v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

(Kraj, datum) žig (Podpis odgovorne osebe)

45

Opomba: - Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki

zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU obrazec 3 k prilogi 4

46

SPORAZUMO MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)

SEZNAM REFERENC - POSTAVITEV POSTROJENJA ZA SKLADIŠČENJE IN prilog 5/1

47

UPLINJANJE UZP a

48

……/……(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Naročnik:Ime in priimek predstavnika naročnika:e-pošta predstavnika naročnika:Datum postavitve:Lokacija – naslov referenčnega objekta:Zmogljivost referenčnega objekta:



49

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.


50

SEZNAM REFERENC - DOBAVA UZP priloga

5/2

51


Uporabnik UZP:Ime in priimek predstavnika uporabnika:e-pošta predstavnika uporabnika:Datum prve dobave:Lokacija – naslov dobave:Letna količina dobave:Skupna količina dobave v letih 2014, 2015, 2016:




Uporabnik UZP:Ime in priimek predstavnika uporabnika:e-pošta predstavnika uporabnika:Datum prve dobave:

52

Lokacija – naslov dobave:Letna količina dobave:Skupna količina dobave v letih 2014, 2015, 2016:

53

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.


54

TEHNIČNA SPOSOBNOST - ZAGOTAVLJANJE PREVZEMA UZP NA DVEH GEOGRAFSKO LOČENIH UZP TERMINALIH

priloga

5/3

55


UZP TERMINALI –

Zap.št.

Ime terminala Lokacija terminala Veljavnost pogodbe (minimalno do 31.1.2021)

1.

2.

56

Dokazilo: Podpisana pogodba o dostopu in prevzemu UZP na terminalu


57

TEHNIČNA SPOSOBNOST - PREVOZNE ZMOGLJIVOSTI priloga

5/4

58


Lastne prevozne zmogljivosti – cestna prikolica (semi trailer)

Zap.št. Koristni volumen [ l ] Proizvajalec Reg.številka1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

59

Dokazilo: Priloga - Izpis osnovnih sredstev

Pogodbene prevozne zmogljivosti – cestna prikolica (semi trailer)

Zap.št. Koristni volumen [ l ] Proizvajalec Reg.številka1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

60

Pogodba o najemu prevoznih zmogljivosti:

Št. pogodbe.Datum pogodbe:Pogodbeni partner:

61

Dokazilo: Priloga - Podpisana pogodba o najemu prevoznih zmogljivosti


62

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - POSTAVITEV POSTROJENJA ZA SKLADIŠČENJE IN UPLINJANJE UZP

priloga

5/5

63


Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika, v kolikor bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

Naročnik/Izdajatelj reference:Naslov (sedež):Izvajalec postavitve UZP postrojenja:Kontaktna oseba naročnika/ izdajatelja reference:Telefonska številka:

E-mail:Datum postavitve:Lokacija – naslov referenčnega objekta:

Opis predmeta naročila za katerega se izdaja referenca –

Zmogljivost referenčnega objekta:


64

IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili/določili okvirnega sporazuma/naročilnico opravljal dobavo za zgoraj navedeno referenčno delo. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (Ustrezno obkrožite).

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference)

65

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - DOBAVA UZP

priloga

5/6

66


Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika, v kolikor bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

Uporabnik UZP:

Naslov (sedež) uporabnika:

Dobavitelj UZP:Kontaktna oseba uporabnika/ izdajatelja reference:Telefonska številka:

E-mail:Lokacija – naslov dobave:

Letna količina dobave UZP:Skupna količina dobave UZP v letih 2014, 2015, 2016


67

IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili/določili okvirnega sporazuma/naročilnico opravljal dobavo za zgoraj navedeno referenčno delo. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (Ustrezno obkrožite).

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis izdajatelja reference)

TEHNIČNA SPOSOBNOST - ZAGOTAVLJANJE SKLADIŠČA UZP priloga

5/7

Ponudnik v prilogi navede Izpolnjen opis ponujene opreme skladišča UZP, ki bo zagotavljala popolno funkcionalnost obratovanja in dobave ZP v distribucijsko omrežje, v skladu z zahtevo naročnika, z navedbo vseh elementov opreme.


68

OSNUTEK POGODBE priloga

6

Pogodba za dobavo UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo v

Občini Grosuplje

ki jo skleneta

KUPEC:

identifikacijska številka za DDV:matična številka:

(v nadaljevanju: kupec)

ter

DOBAVITELJ: ______________________________________________________________ , ki ga zastopa: ______________________________________________________ ,

številka transakcijskega računa: SI56________________________________identifikacijska številka za DDV: __________________________________matična številka: ___________________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

1. členUvodne določbe

1.1. Stranki te pogodbe ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila kupca izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. JPE-SI-42/17 po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________ , pod št. objave _______________ z namenom sklenitve pogodbe za Dobavo utekočinjenega zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi: UZP) in z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo utekočinjenega zemeljskega plina za distribucijo v Občini Grosuplje, v katerem je kupec dobavitelja izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kupca št. JPE-SI-42/17.

1.2. Pogodba se sklepa za obdobje 3 (treh) let od datuma prve dobave utekočinjenega zemeljskega plina, z možnostjo podaljšanja veljavnosti za največ 12 (dvanajst) mesecev. V takem primeru bosta kupec in dobavitelj sklenila aneks k pogodbi, v skladu z določili prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

2. člen

Vse stranke, ki nastopajo na strani dobavitelja, so kupcu neomejeno solidarno odgovorne za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi ali ki izhajajo iz smisla določil te pogodbe. Izraz dobavitelj po tej pogodbi glede na to smiselno pomeni vse ali vsako od strank na strani dobavitelja.

69

3. členStranke na strani dobavitelja izmed sebe sporazumno izberejo nosilca posla po tej pogodbi.

Nosilec posla bo pri izvajanju te pogodbe deloval v svojem imenu in za svoj račun, v okviru zastopanja ostalih strank na strani dobavitelja pa bo ravnal v svojem imenu in za račun ostalih strank. Ostale stranke na strani dobavitelja tako pooblaščajo nosilca posla, da v svojem imenu in za njihov (tuj) račun za potrebe izvajanja te pogodbe opravlja za vsako od ostalih strank na strani dobavitelja naslednje naloge:- komunicira s kupcem,- znotraj pogodbenega razmerja sprejema zaveze v zvezi z izvajanjem posla, ki v razmerju

do kupca zavezujejo tudi vse ostale stranke na strani dobavitelja,- izstavlja finančna zavarovanja in sprejema plačila na svoj TRR,- izstavlja mesečne račune v skladu s pogodbo.

Ne glede na obveznosti, ki jih je s to pogodbo prevzel nosilec posla, vse ostale stranke na strani dobavitelja kupcu neomejeno solidarno odgovarjajo tudi za morebitno neizpolnjevanje nalog nosilca posla.

4. člen

V primeru obveščanja ali kakršnegakoli drugega komuniciranja med nosilcem posla in kupcem, ki je opredeljeno s to pogodbo ali ki izhaja iz smisla določil te pogodbe, se šteje, da so v trenutku, ko pisno ali ustno izjavo kupca prejme nosilec posla, o tem obveščene vse stranke na strani dobavitelja. Za kupca ima obvezen učinek le izjava, ki jo poda kupcu nosilec posla, izjave ostalih strank na strani dobavitelja za kupca niso zavezujoče.

5. člen

V primeru, če za eno od strank na strani dobavitelja ta pogodba preneha veljati oziroma postane neveljavna ali nastopijo drugi razlogi, zaradi katerih ne more več izpolnjevati pogodbenih obveznosti, je dobavitelj dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca. V primeru, če je stranka, za katero pogodba preneha veljati oziroma postane neveljavna, nosilec posla, obveznost takega sporočanja takoj z nastankom teh okoliščin prevzamejo vse ostale stranke na strani dobavitelja. V tem primeru je na strani kupca odločitev o tem, ali bo to pogodbo, ob izključitvi stranke na strani dobavitelja, za katero ta pogodba preneha oziroma postane neveljavna ali nastopijo drugi razlogi, zaradi katerih ne more več izpolnjevati pogodbenih obveznosti, ohranil v veljavi oziroma jo obnovil s preostalimi pogodbenimi strankami na strani dobavitelja, ali pa bo pogodbo štel za razvezano z dnem, ko so nastopili v tem odstavku navedeni razlogi. Kupec o svoji odločitvi pisno (s priporočeno pošiljko) obvesti dobavitelja, dobavitelj pa je dolžan obvestilo spoštovati z dnem prejema obvestila

6. členPrevzemno mesto

Prevzemno mesto za uplinjeno fazo UZP je merilno mesto na izstopu iz skladišča UZP v Grosuplju na zemljišču parc. št. __________ k.o. Grosuplje.

7. členPredmet pogodbe

7.1. Dobavitelj dobavi in instalira celotno strojno in elektro opremo, vzdržuje in obratuje z napravami za skladiščenje in uplinjanje UZP in stalno zagotavlja plinasto fazo zemeljskega plina, s tlakom prel=2 bar, vršna poraba 2,750 MWh/h, v letni količini 10.531 MWh max za obdobje treh (3) let, z možnostjo podaljšanja za največ 12 (dvanajst) mesecev. Dobavitelj časovno razporedi, dostavi in poskrbi, da bo na prevzemnem mestu stalno na razpolago zadostna količina zemeljskega plina v vsaki časovni enoti celotnega obdobja dobave, kupec kupi, časovno razporedi in prevzame ali poskrbi, da bo prevzeta na prevzemnem mestu zadostna količina zemeljskega plina v vsaki časovni enoti celotnega obdobje dobave.

70

7.2. Okvirna letna količina nakupa zemeljskega plina znaša 10.531 MWh.

7.3. Okvirne mesečne količine in letne količine nakupa zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi: ZP)so navedene v naslednji tabeli:

1. leto2. leto 3. leto Skupa

jMWh MWh MWh

Januar 1832,00Februar 1643,00Marec 1285,00April 820,00Maj 495,00Junij 0,00Julij 0,00Avgust 0,00September 411,00Oktober 821,00November 1370,00December 1854,00SKUPAJ 10.531,00 11.057,00 12.163,00 ∑ 33.751

71

7.4. Količine zemeljskega plina iz točke 7.2. in 7.3. so okvirne in za kupca niso obvezujoče. Za količine iz točke 7.2. in 7.3. ne velja pravilo vzemi ali plačaj.

8. člen

Obveznosti dobavitelja:- zagotoviti načrt skladišča UZP za fazo PGD, PZI, PID in ga v 10 (desetih) pisnih izvodih in

enem (1) elektronskem izvodu v izvorni kodi, izročiti kupcu,- vse načrte, ki jih mora v okviru te pogodbe zagotoviti dobavitelj, morajo izdelati

pooblaščeni projektanti. Dobavitelj jamči, da je za potrebe izdelave načrtov primerno izkušen in sposoben in enako njegovi projektanti,

- dobavitelj se obvezuje, da bodo projektanti na razpolago tako, da se bodo lahko udeleževali razgovorov s kupcem, kadarkoli bo to potrebno. Osebje kupca ima pravico, da nadzoruje pripravo načrtov, projektov in drugih dokumentov, ne glede na to, kje se ti dokumenti pripravljajo,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,- gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom, - izvesti vsa strojnoinstalacijska, elektroinstalacijska in pomožna gradbena dela vezana na

izvedbo strojnoinstalacijskih in elektroinstalacijskih del pri postavitvi skladišča UZP v obsegu dobave opreme, postavitve, regulacije, meritev, odoracijo in demontažo in odstranitev celotne opreme postrojenja po tem, ko kupec dobavitelja pisno obvesti o prenehanju uporabe UZP za potrebe oskrbe odjemalcev z zemeljskim plinom iz skladišča utekočinjenega zemeljskega plina,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela, - skleniti z drugimi izvajalci/dobavitelji skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na

gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvo pri delu, protipožarno varstvo, ukrepi za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred pričetkom izvajanja del predložiti pooblaščenemu predstavniku kupca,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- kupcu sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 15 (petnajstih) dneh od zaključka gradnje kupcu predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del,

ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati

delovni čas brez dodatnih stroškov za kupca, - v imenu investitorja (kupca) sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med

izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter kupcu najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezno potrdilo (evidenčne liste).

9. členObveznosti kupca:- pred pričetkom izvajanja del izvesti upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, - pravnomočno gradbeno dovoljenje izročiti dobavitelju,- izvesti vsa pripravljalna in gradbena dela za potrebe postavitve skladišča UZP,- pridobiti uporabno dovoljenje za skladišče UZP,- poskrbeti za prijavo gradbišča.

72

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

10.členDobavitelj mora ukreniti vse potrebno za varovanje okolja, tako med izvedbo pogodbenih del kot v fazi obratovanja skladišča UZP, in omejiti škodo in motenje oseb in posesti, do česar pride zaradi onesnaževanja, hrupa in drugih posledic njegovih dejavnosti.

Dobavitelj mora zagotoviti, da emisije, nivo hrupa, odlaganje odpadkov na površju in odplake, ki so posledica dejavnosti dobavitelja med izvedbo pogodbenih del in med obratovanjem skladišča, ne bodo presegale vrednosti, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

11.člen

Pred oddajo ponudbe se je dobavitelj prepričal o ustreznosti in razpoložljivosti dostopnih poti na zemljišče parc.št. ___________k.o. Grosuplje in na dostopnost nima pripomb.

Pri izvajanju svoje dejavnosti po tej pogodbi se mora dobavitelj v primernih mejah potruditi, da prepreči poškodbe cest in cestne infrastrukture zaradi svojega prometa ali osebja. Ta prizadevanja vključujejo uporabo ustreznih vozil in poti.

12.členDobavitelj:

- mora najmanj 5 (pet) dni v naprej obvestiti kupca o datumu, ko bo na gradbišče dostavil opremo;

- je odgovoren za embalažo, nakladanje, prevažanje, sprejemanje, razkladanje, skladiščenje in zaščito vsega blaga in drugih stvari, potrebnih za izvedbo pogodbenih del;

- mora kupca zavarovati in obvarovati pred vso škodo, izgubami in stroški (vključno s pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga, in se mora dogovoriti in plačati vse zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga.

13.člen

Dobavitelj je za namene izvajanja pogodbenih del upravičen do uporabe elektrike in vode, ki sta na razpolago na gradbišču in za katere veljajo naslednji podatki:

- elektrika 3x380 V, 50 Hz, 50 A,- voda 10 - 150C, 3 bar.

Kupec bo priključek na elektrodistribucijsko in vodovodno omrežje, na svoje stroške izvedel v sklopu gradbenih del za pripravo skladišča UZP.

Dobavitelj mora na lastno odgovornost in stroške preskrbeti vse naprave, ki so potrebne za uporabo elektrike in vode in za merjenje porabljenih količin le-teh. Dobavitelj je za oskrbo z električno energijo in vodo dolžan z upravljalcema obeh distribucijskih sistemov skleniti pogodbe o oskrbi in je tudi plačnik računov.

14.členProdukti nakupa zemeljskega plina in pogodbena vrednost

14.1. VARIABILNI DEL CENE ZEMELJSKEGA PLINA

Kupec kupuje zemeljski plin (ZP) na osnovi povprečne mesečne cene vseh dobav UZP v mesecu dobave in se izračuna po formuli:

73

VC = [∑ ( Q1 ...n x DAd ) / ∑ Q1…n ] x H

Q1 ...n = količina posamezne nabaveDAd = je dnevna »Offer« cena zemeljskega plina na TTF Netherland za Day-ahead dobavo zemeljskega plina za dan d (na delovni ali vikend dan), kot je objavljena v ICIS Heren European Spot Gas Markets v tabeli »TTF PRICE ASSESSMENT«, vrstica »Day-ahead«, stolpec »Offer«

H = kurilnost po dobavnem dokumentu (quality&quantity documentation)

Ocenjena pogodbena vrednost variabilnega dela cene zp za predvideno količino 33.751 MWh znaša:

_______________________ EUR

14.2. FIKSNI DEL CENE ZP

Fiksni del cene zemeljskega plina je sestavljen iz naslednjih postavk:

A. Strošek dobavitelja za nakup količin zemeljskega plina v EUR/MWh in znaša:

FDA = _________________________

B. Strošek logistike, ki vsebuje vse stroške terminalistov, prevoza in zavarovanj v EUR/MWh

Fl = ________________________

C. Strošek zagotovitve opreme v EUR/MWh

Fn = _______________________

Fiksni del cene UZP je nespremenljiv za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.

Celotna pogodbena vrednost fiksnega dela cene za predvideno količino 33.751 MWh in obdobje 3 (treh) let znaša:

_______________________ EUR

Skupna ocenjena pogodbena vrednost, brez dajatev in brez DDV, (variabilni in fiksni del) za predvideno količino 33.751 MWh in obdobje 3 (treh let) znaša:

____________________ EUR

15.členUstreznost zemeljskega plina

74

15.1. Dobavitelj mora poskrbeti, da zemeljski plin, dobavljen na prevzemno mesto, ustreza zahtevam za distribucijo.

15.2. Dobavitelj mora kupcu ob vsaki dobavi in pred točenjem v skladišče UZP, izročiti dobavni dokument ( UZP Truck Quality & Quantity Document) z obveznimi podatki: - Datum in ura polnjenja rezevoarja na prikolico (trailerja)- Lastnika vozila- Registrska št. vozila- Kemična sestava UZP za elemente oz. spojine: N2, C2H6, C3H8, C2H6, i C4H10, n-C5H12, i- C5H12, n- C5H12, C6H14,- Fizikalni parametri: Kalorična vrednost [ kWh/Nm3], Wobbe indeks- Količinski podatki: Volumen UZP, neto teža UZP.

15.3 V primeru da je zemeljski plin, ki bo ali je dobavljen na prevzemno mesto, neustrezen za distribucijo in če je operater distribucijskega sistema prevzem takega neustreznega zemeljskega plina zavrnil, dobavitelj neustreznega UZP ne bo pretočil v skladišče UZP. Kupec v primeru neprevzema količin zemeljskega plina po tej točki ne krši nobene svoje obveznosti.

16.členIzstavljanje računov in plačilo

16.1. Račun: Dobavitelj mora izstaviti kupcu račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za dobavo zemeljskega plina, stroške dobavitelja za nakup zemeljskega plina, stroške terminalista, stroške logistike in stroška zagotovitve opreme postrojenja za skladiščenje in uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina, vključno s stroški meritev, regulacijo in odoracijo ZP po tej pogodbi za pretekli mesec, v katerem so navedene količine in cene zemeljskega plina, stroški dobavitelja za nakup količin zemeljskega plina, strošek terminalista in strošek zagotovitve opreme vse skladno s 14. členom te pogodbe.

Vrednost celotnega mesečnega računa se izračuna po formuli:

VC = [∑ (( Q1 ...n x DAd ) / ∑ Q1…n) x H] x Qm x ρ + FDA + Fl + F n36

:

Q1..n = količina vsake posamezne dobave UZP v kg,DAd = je dnevna »Offer« cena zemeljskega plina na TTF Netherland za Day-ahead dobavo zemeljskega plina za dan d (na delovni ali vikend dan), kot je objavljena v ICIS Heren European Spot Gas Markets v tabeli »TTF PRICE ASSESSMENT«, vrstica »Day-ahead«, stolpec »Offer«H = kalorična vrednost po dobavnici (UZP truck Quality&quantity document) za posamezno dobavo v MWH/Nm3,Qm = izmerjena in prevzeta količina ZP pri normnih pogojih v Nm3,ρ = gostota uplinjene faze UZP pri normalnih pogojih (0 st.C, 1,013 bar) v kg/Nm3,

FDA = strošek ponudnika za nakup količin zemeljskega plina v EUR/MWh

Fl = strošek logistike, ki vsebuje vse stroške terminalistov, prevoza in zavarovanj v EUR/MWh

Fn = strošek zagotovitve opreme za obdobje 3 (treh) let v EUR/MWh

75

16.2. Plačilo: Kupec mora plačati znesek, naveden na računu dobavitelja, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za izstavljeni račun za dobavo zemeljskega plina, stroška dobavitelja za nakup ZP, stroška terminalista, stroška logistike in stroška zagotovitve opreme postrojenja za skladiščenje in upinjanje UZP, vključno s stroški meritev, regulacijo in odoracijo ZP v preteklem mesecu ali, če to ni delovni dan, takoj naslednji delovni dan na naslov za plačilo ali bančni račun, ki ga je navedel dobavitelj oziroma na bančni račun, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. Plačilo se izvede v EUR.

16.3. Zamudne obresti: V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati kupcu zamudne obresti, ki tečejo od zamujenih plačil od vključno datuma zapadlosti dalje, vendar brez upoštevanja datuma plačila, po določeni obrestni meri. Obrestna mera je enaka enomesečni obrestni meri EURIBOR ob 11.00 uri na datum zapadlosti, povečani za tri (3) odstotne točke na leto.

16.4. Sporni zneski: V primeru upravičene reklamacije računa s strani kupca, je dobavitelj dolžan izstaviti nov, popravljen račun, v roku petih (5) dni od prejema obvestila o zavrnitvi računa, v katerem bo izkazan pravilni znesek za dobavo zemeljskega plina.

17.členDDV in druge dajatve

17.1. DDV: Vsi zneski, navedeni v tej pogodbi, so brez DDV. DDV za dobavo zemeljskega plina se določi na podlagi zakonov o DDV v državi, v kateri se šteje, da je za namene DDV obdavčljiv posel izpeljan. Če je DDV treba plačati na katere koli take zneske, plača kupec dobavitelju znesek v višini DDV po stopnji, ki takrat velja. Če je zahtevano, da se tak znesek plača enkrat, dostavi dobavitelj kupcu veljaven račun za DDV (kot velja v državi dobave) v zvezi s takim zneskom.

17.2. Druge dajatve: Vsi zneski, navedeni v tej pogodbi, so brez drugih dajatev. V primeru drugih dajatev velja, da če dobavitelj zaračuna ali prenese strošek drugih dajatev kupcu, kupec ta znesek drugih dajatev plača dobavitelju, vendar pod pogojem, da je tak znesek drugih dajatev ločeno naveden na računu, ki ga izstavi dobavitelj in kupec prejme potrdilo, da je bil tak znesek druge dajatve pravilno plačan ali obračunan v dobro pristojnemu (davčnemu) organu.

18.členNeizpolnitev obveznosti zaradi višje sile

18.1. Opredelitev višje sile: Za višjo silo šteje vsak dogodek, na katerega pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, utemeljeno ne more vplivati in ki se mu pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, tudi ni mogla izogniti ali ga premagati in zaradi katerega pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, ne more izvesti ali poskrbeti za izvedbo svojih obveznosti dobave ali prevzema. Višja sila ne vključuje nobene omejitve ali prekinitve pravic do prevzema UZP pri terminalistu ali kakršne koli težave, pojava ali dogodka, ki vpliva na logistiko UZP.

18.2. Oprostitev obveznosti dostave in prevzema: Če pogodbena stranka v celoti ali delno zaradi višje sile ne more izvesti ali poskrbeti za izvedbo svojih obveznosti dobave ali prevzema po tej pogodbi in taka pogodbena stranka izpolni zahteve iz točke 17.3., potem se brez vpliva na točko 17.5. šteje, da ni prišlo do kršitve ali neizpolnitve pogodbene obveznosti s strani stranke, ki uveljavlja višjo silo, in se to pogodbeno stranko oprosti izpolnjevanja pogodbene obveznosti, vendar samo za obdobje trajanja višje sile in v obsegu, kolikor ji taka višja sila preprečuje izpolnjevanje obveznosti.

76

18.3. Obvestilo in ublažitev višje sile: Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora nemudoma in pisno ali na drug primeren način obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastopu višje sile in, kolikor je to takrat mogoče, v dobri veri podati nezavezujočo oceno obsega in pričakovanega trajanja svoje nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti. Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, si mora po najboljših gospodarsko utemeljenih močeh prizadevati, da ublaži in premaga učinke višje sile (kar v primeru težav pri prevzemu UZP pri teminalistu in logistiki vključuje tudi vsa gospodarsko utemeljena največja prizadevanja za zagotovitev, da teminalist oz. logist ublaži in premaga učinke težav pri dobavi oz. transportu), in mora med nadaljnjim trajanjem višje sile drugo pogodbeno stranko v dobri veri tekoče seznanjati z novimi podatki o obsegu in pričakovanem trajanju svoje nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti.

18.4. Učinki višje sile na drugo pogodbeno stranko: V primeru in obsegu oprostitve obveznosti pogodbene stranke zaradi višje sile je tudi druga pogodbena stranka oproščena izpolnitve svojih obveznosti.

18.5. Meja dolgotrajne višje sile: Kadar je ena od pogodbenih strank oproščena izpolnitve svojih obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile več kot trideset (30) zaporednih dni ali skupno več kot šestdeset (60) v obdobju enega (1) koledarskega leta, ima druga pogodbena stranka pravico takoj odpovedati to pogodbo s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki, kot to določa 20. člen pogodbe. Odpoved ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi, ki so bile pridobljene oziroma so nastale do datuma prenehanja veljavnosti pogodbe. Po datumu prenehanja veljavnosti te pogodbe nima nobena pogodbena stranka obveznosti do druge pogodbene stranke v zvezi z neizpolnitvijo obveznosti iz naslova dobave in prevzema količin zemeljskega plina po tej pogodbi.

19.členFinančno zavarovanje

19.1 Dobavitelj mora v roku 15 (petnajstih) dni po sklenitvi pogodbe kupcu predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 200.000 EUR (dvesto tisoč evrov, 00/100) z veljavnostjo 1155 (tisoč stopetinpetdeset) dni in bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 130.000 EUR (stotrideset tisoč evrov, 00/100), z veljavnostjo 1155 (tisoč stopetinpetdeset) dni.

19.2. Dobavitelj mora v roku 30 (tridesetih) dni po sklenitvi pogodbe predložiti polico za zavarovanje temeljnih gradbenih nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, izliva vode, mraza, ledu, snega, dežja, gradbene nezgode, nespretnosti, malomarnosti, naklepa in vlomske tatvine) ter za zavarovanje odgovornosti dobavitelja, do višine 300.000,00 EUR (tristo tisoč evrov, 00/100) in s kritjem za čiste premoženjske škode do višine 500.000,00 EUR (petsto tisoč evrov, 00/100).

Veljavnost zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti za ves čas izvajanja pogodbenih del, do odstranitve skladišča UZP z zemljišča parc. št. ____________k.o. Grosuplje.

20.členOdpoved pogodbe

20.1. Dobavitelj lahko predčasno odpove pogodbo s pisnim obvestilom in brez odpovednega roka iz naslednjih bistvenih razlogov: - če kupec ne plača zapadlih obveznosti po tej pogodbi v roku, ki ni krajši od 10 (deset)

delovnih dni po dodatni pisni zahtevi dobavitelja,- če je zoper kupca začet stečajni postopek, - v primeru, določenem v točki 18.5. te pogodbe.

77

20.2. Kupec lahko predčasno odpove pogodbo s pisnim obvestilom in brez odpovednega roka iz naslednjih bistvenih razlogov:- če dobavitelj ne izpolni obveznosti po tej pogodbi v roku, ki ni krajši od 10 (deset) delovnih

dni po dodatni pisni zahtevi kupca, razen v primeru iz točke 18.2.,- če je zoper dobavitelja začet stečajni postopek,- če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi

zahtevami/navodili kupca ali v nasprotju s pogodbo, s pravili stroke, standardi in veljavno zakonodajo in jih ne preneha izvajati v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili kupca ali v nasprotju s pogodbo, s pravili stroke, standardi in veljavno zakonodajo v roku, ki ni krajši od 10 (deset) delovnih dni po dodatni pisni zahtevi kupca,

- v primeru, določenem v točki 18.5. te pogodbe.

20.3. V pisnem obvestilu iz točk 20.1. in 20.2. mora biti naveden razlog za odpoved pogodbe in določen datum predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe. Datum predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe ne sme biti določen pred dnevom, ko naj bi bilo prejeto obvestilo po tej pogodbi in ne kasneje kot 15 (petnajst) dni po prejemu obvestila iz točke 20.1. in 20.2.

20.4. V primeru odpovedi pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do datuma predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odpovedjo pogodbe.

20.5. Socialna klavzula: Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

21.členOdstop ali prenos terjatev

21.1. Nobena pogodbena stranka nima pravice odstopiti denarne terjatve, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

21.2. Nobena pogodbena stranka nima pravice odstopiti svoje pravice in/ali prenesti svoje obveznosti po tej pogodbi na tretjo osebo, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke.

22.členIzključitev odgovornosti

22.1. Pogodbena stranka in njeni zaposleni, vodilni delavci, izvajalci in/ali zastopniki ne odgovarjajo drugi pogodbenici za kakršnokoli naključno, posredno ali posledično škodo, izgubo dobička in/ali druge stroške, ki bi jih imela druga stranka po tej pogodbi ali v zvezi z njo, razen kadar so škoda oziroma stroški posledica hude malomarnosti, namernega neizpolnjevanja obveznosti ali prevare pogodbene stranke, njenih zaposlenih, vodilnih delavcev, izvajalcev in/ali zastopnikov, s katerimi pogodbena stranka izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi.

23.členZaupnost

23.1 Obveza varovanja zaupnosti.: Nobena od pogodbenih strank ne sme razkriti pogojev te pogodbe tretji stranki.

78

23.2. Zaupne informacije ne vključujejo informacij, ki:- so razkrite s predhodnim pisnim soglasjem druge pogodbene stranke,- jih pogodbena stranka razkrije svojim direktorjem, zaposlencem, pridruženim družbam,

agentom, strokovnim svetovalcem, banki ali drugi finančni instituciji, bonitetni hiši ali nameravanemu prevzemniku,

- so razkrite zaradi skladnosti z veljavnim zakonom, predpisom ali pravilom borze, omrežnega operaterja ali regulatorja ali v zvezi s kakršnim koli sodnim ali regulatornim postopkom; vendar pod pogojem, da si bo vsaka od pogodbenih strank, kolikor je to izvedljivo in po takem zakonu, predpisu ali pravilu dovoljeno, po najboljših močeh prizadevala preprečiti ali omejiti tako razkritje in bo o tem nemudoma obvestila drugo pogodbeno stranko,

- je ali zakonito postane znana javnosti iz drugih razlogov in ne zaradi kršitve tega člena, - je razkrita agencijam, ki poročajo o cenah, zaradi izračunavanja indeksa, vendar pod

pogojem, da tako razkritje ne vključuje imena in podatkov druge pogodbene stranke.

23.3. Potek veljavnosti obveze varovanja zaupnosti: Obveznost pogodbene stranke po tem členu poteče 1 (eno) leto po poteku veljavnosti te pogodbe.

24.členPogodbeni roki

Dobavitelj se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe ter jih dokončevati po sledečem načrtu:- predaja načrta faze PGD (gradbeno, strojno, elektro) skladišča UZP kupcu v roku 30

(tridesetih) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe,- predaja načrta faze PZI (gradbeno, strojno, elektro) skladišča UZP kupcu v roku 10

(desetih) koledarskih dni po dokončnosti gradbenega dovoljenja,- predaja dokazil o zanesljivosti in načrta faze PID (gradbeno, strojno, elektro) skladišča UZP

kupcu v roku 5 (petih) dni po zaključku strojnoinstalacijskih in elektroinstalacijskih del pri postavitvi skladišča UZP,

- pričeti z dobavo in montažo elektro-strojne opreme skladišča UZP v roku 10 (desetih) dni potem, ko ga kupec obvesti, da so gradbena dela za postavitev skladišča zaključena in jo dokončati v roku 90 (devetdesetih) dni,

- pričeti z dobavo zemeljskega plina iz skladišča UZP v roku 10 (desetih) dni po obvestilu kupca, da je izdano uporabno dovoljenje pravnomočno,

- odstraniti vso opremo skladišča UZP z zemljišča parc. št. __________k.o. Grosuplje v roku 30 (tridesetih) dni, potem, ko ga kupec obvesti, da prekinja odjem ZP iz skladišča UZP.

Dela morajo potekati po sprejetem terminskem planu, ki ga skupaj pripravita kupec in dobavitelj.

25.členPogodbena kazen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne opravi obveznosti v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki iz 24. člena pogodbe, je kupec upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer

- 50 EUR (petdeset evrov, 00/100) za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve za 1., 2., 3., alinejo 24. člena te pogodbe

- 150 EUR (stopetdeset evrov, 00/100) za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve za 4., 5., 6., alinejo 24. člena te pogodbe

Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu posameznih računov, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Kupec in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

79

26.členVeljavnost in trajanje pogodbe

26.1. Ta pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

26.2. Začetek dobave zemeljskega plina po tej pogodbi je 10 (deset) koledarskih dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za skladišče UZP in se konča po preteku 3 let (1095 dni). Veljavnost pogodbe se lahko podaljša za največ dvanajst (12) mesecev. V tem primeru bosta kupec in dobavitelj sklenila aneks k pogodbi, v skladu z določili prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

26.3. V vsakem primeru ostane pogodba za obe stranki pravno zavezujoča, dokler obe pogodbeni stranki v celoti ne izpolnita vseh pravic in obveznosti po tej pogodbi, vendar samo tistih, ki so po pogodbi ustvarjene ali obstajajo do datuma poteka njene veljavnosti.

27.členPredstavniki pogodbenih strank

27.1. DOBAVITELJ

Odgovorni vodja strojnoinstalacijskih del in odgovorni vodja gradbišča za fazo postavitve in odstranitve postrojenja za skladiščenjein uplinjanje UZP :

Odgovorni vodja elektroinstalacijskih del za fazo postavitvein odstranitve postrojenja za skladiščenjein uplinjanje UZP :

Odgovorna oseba in skrbnik pogodbe za fazo obratovanja skladiščana strani dobavitelja: Odgovorni nadzornik za strojnoinstalacijska dela in skrbnik pogodbe za fazo gradnje:

Odgovorni nadzornik za elektroinstalacijska dela za fazo gradnje:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu za fazo gradnje:

27.2. KUPEC

Odgovorni nadzornik za strojnoinstalacijska dela in skrbnik pogodbe za fazo gradnje:

Odgovorni nadzornik za elektroinstalacijska dela za fazo gradnje:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu za fazo gradnje:

Odgovorna oseba in skrbnik pogodbe za fazo obratovanja skladiščana strani kupca:

27.3. Spremembo predstavnikov/skrbnikov oziroma oseb iz tega člena morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

28.člen

80

Sestavni deli pogodbe

28.1. Stranki pogodbe ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SI-42/17, ponudba dobavitelja št. _____________________ z dne______________________ , ostala relevantna dokumentacija.

28.2. V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

29.členPodizvajalci

/ se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem /

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalcaPolni naslovPodizvajalec zahteva neposredno plačilo DA / NEVsi zakoniti zastopniki podizvajalcaMatična številka podizvajalcaDavčna številka podizvajalcaTransakcijski račun podizvajalcaDel javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)Količina/Delež (%) v podizvajanjuVrednost delKraj izvedbeRok izvedbe

81

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo kupec Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve kupca v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do kupca v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Kupec mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo/

Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, bo kupec od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/blago, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če dobavitelj kupcu na njegov poziv ne posreduje teh izjav, kupec Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3: pooblastiti kupca, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje

podizvajalcu,

predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega kupec namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:– račun podizvajalca za opravljene obveznosti po tej pogodbi, potrjen s strani dobavitelja, na

podlagi katerega kupec izvede nakazilo za opravljene obveznosti po tej pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

82

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na kupca, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri pogodbenih obveznosti, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do kupca nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, kupec do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost kupca za plačilo dobavitelju ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

29a. člen/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev oziroma dobav blaga, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kupec mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj v razmerju do kupca v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

30.členMerodajno pravo in reševanje sporov

29.1. Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Dobavitelj, ki ima sedež v Republiki Sloveniji29.2. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

29.3. Za pogodbo velja slovensko pravo.

83

29.4. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji29.5. Ta pogodba se razlaga in ureja po stvarnem pravu Republike Slovenije.

29.6. Arbitraža: Vsak spor, nesoglasje ali pritožba, ki izhaja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, vključno z veljavnostjo, neveljavnostjo, kršitvijo ali odpovedjo pogodbe, se predloži v reševanje in dokončno reši pred arbitražo v skladu z arbitražnimi pravili Mednarodne trgovinske zbornice; šteje se, da so ta pravila vključena s sklicevanjem na ta člen in da je s tem izključena pristojnost rednih sodišč. Pogodbeni stranki se s tem izrecno odpovedujeta vsaki pravici do pritožbe pri katerem koli sodišču, ki je pristojno za katero koli vprašanje glede dejstev ali prava. Arbitri morajo biti trije, vsaka od pogodbenih strank ima pravico imenovati enega arbitra. Sedež arbitraže bo na Dunaju, Avstrija. Arbitražni postopek bo potekal v angleščini.

31.členOstale določbe

30.1. V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

30.2. Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

30.3. Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

30.4. Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

84

30.5. Dobavitelj s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo predmeta pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo predmeta pogodbe.

30.6. Dobavitelj se strinja, da lahko kupec enostransko prekine pogodbeno razmerje v primeru dobaviteljevega nespoštovanja pogodbenih določil in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do dobavitelja.

30.7. Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) izvode in dobavitelj dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne ___________ ______________, dne __________

KUPEC: DOBAVITELJ:

85

ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE priloga

8/1

86

Naziv banke/zavarovalnice: Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik javnega naročila):JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, številka objave , z dne , za posel: JPE-SI-42/17 »Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije), je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 100.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil

ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do , ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Banka/zavarovalnica(žig in podpis)

87

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI priloga

8/2

88

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne , katerega predmet je »JPE-SI-42/17 »Dobava UZP in zagotovitev opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo« (vpiše se pogodbo/okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

89

Garant:(žig in podpis)

OBRAZEC ZA KUVERTO priloga

9

90

POŠILJATELJ (ponudnik): PREJEM PONUDBE:

OSEBNO PO POŠTI

Datum:

Ura:

Številka:

Zaporedna številka:

91

»OZNAKA PONUDBE«

»NE ODPIRAJ - PONUDBA: JPE-SI-42/17 »Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo

Ta obrazec nalepite na kuverto!

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

priloga

10

92

PREJEMNIK:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Verovškova ulica 70

1000 LJUBLJANA

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: _________________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

____________________________________________________________________________________ ,(razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

zapisnika o odpiranju ponudb,- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SI-42/17

»Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo.

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis osebe, pooblaščene za podpisovanje)

93

naročnik: - javni holding ljubljana | energetika ljubljana · web viewdobavljene in neporabljene...

Documents