negocio de agua potable e hidrantes i. · 2019-07-11 · contratación de los servicios de una...
TRANSCRIPT
![Page 1: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/1.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
1
NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PRESIÓN Y MEDICIÓN
FECHA: Julio 2019
El presente documento contiene los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir los
oferentes interesados en participar en la contratación de la Construcción de Estaciones de Medición
y Presión, para el NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES. Para la presente
contratación se cuenta con el respaldo económico de las Autorizaciones de compra: 77580 y 77581.
I. Objetivo de la Compra
Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de
insumos, para la construcción e instalación de estaciones de presión y de medición, bajo la
modalidad llave en mano en distintos puntos del área de cobertura para el suministro de agua
potable de la ESPH.
II. Objetivo Específico de la Compra
1. Disminuir las altas presiones y riesgos existentes en la red, además de poder realizar labores de
operación y control de datos de producción del sistema actual.
2. Construcción de 3 estaciones de presión y medición, según se detalla a continuación:
Ítem Estaciones de Presión Ítem Estaciones de Medición
San Isidro
San Isidro
1 Chilillal 2 Tanque San Francisco (T4)
3 Tanque Chilillal
III.Especificaciones del Servicio a Contratar
a. Especificaciones Técnicas
Estación de concreto armado:
1. Dimensiones internas de 1.5m de ancho por 2,80 de largo por 2,10 m de alto como mínimo.
2. La caja será de concreto armado de 15 cm de espesor mínimo, según las especificaciones y
detalles que se indican en el plano constructivo adjunto. Anexo 1 y 2. Las cajas de Concreto podrán
ser prefabricadas e instaladas en sitio bajo las mismas consideraciones de diseño.
3. Losa inferior de 15 cm de espesor con malla en varilla N° 4 a cada 15 cm, ambas direcciones,
con un desnivel del 2% hacia gaveta de desagüe de 40 x 40 x 7 cm de profundidad.
4. Losa superior de 20 cm de espesor con doble malla en varilla N° 4 a cada 15 cm, ambas
direcciones. Para las estaciones que no estarán sometidas a cargas vehiculares el espesor de la losa
será de 10 cm.
![Page 2: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/2.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
2
5. Las paredes chorreadas, con doble malla en varilla N° 4 a cada 20 cm, ambas direcciones.
Cada 60 cm estas piezas verticales deberán ir ancladas a la losa inferior y superior con ganchos de
40 cm de longitud como mínimo.
6. La formaleta debe estar reforzada, para evitar aberturas entre ellas y que se produzcan
deformaciones en las paredes o columnas.
7. Columnas tipo L de 30 x 30 cm, con 7 varillas N° 4 ancladas a las losas con no menos de 40
cm de longitud, Aros en varilla N° 3 a cada 20 cm.
8. Viga Corona perimetral, de 20 x 15 cm con 4 varillas N° 4 y Aros en varilla N° 3 a cada 20 cm,
la viga deberá ser chorreada en conjunto con la losa superior, para asegurar una junta monolítica.
Para las estaciones que no estarán sometidas a cargas vehiculares el espesor de la viga será de 15
cm.
9. Dos vigas transversales (2,00 metros de largo), de 20 x 15 cm con 4 varillas N° 4 y Aros en
varilla N°3 a cada 20 cm, la viga deberá ser chorreada en conjunto con la losa superior, para
asegurar una junta monolítica. Para las estaciones que no estarán sometidas a cargas vehiculares el
espesor de la viga será de 15 cm.
10. El acabado de las losas se realizará en el momento de la chorrea de estas, no se permitirá el
acabado con repellos posteriores.
11. Seis pedestales de concreto armado con una altura de 80 cm ± 5 cm con cadenas en hierro
galvanizado según especificaciones en plano adjunto. Anexo 3.
12. Tres tapas tipo Flanger de seguridad 60 cm de diámetro. (Especificaciones adjuntas). Anexo 4
13. Escalera de acceso empotrada al concreto, de 40 cm de ancho y peldaños cada 40 cm, iniciando
a los 40 cm desde el suelo. En varilla Nº 8. Con pintura anticorrosiva, dos manos.
14. Dos mesas de trabajo a 1,00 m de altura con dimensiones de 40 cm x 30 cm x 10 cm de espesor
empotradas a las paredes de la estación. (Ver Planos, Anexo 1 y 2)
15. Antes de chorrear, el contratista deberá contar con el visto bueno del inspector de la ESPH, en
cuanto al armado del acero.
16. Para los anclajes de concreto en las Tee y Codos serán en 21 Megapascales (210 kg/cm2), de
70 cm ancho x 45 cm de largo x 65 cm de alto.
17. El acero a utilizar será corrugado grado 40 según especificaciones de RTCR 452 y el concreto
a utilizar será de 21 Megapascales (210 kg/cm2) como resistencia mínima. Y el de la losa superior
será de 28 Megapascales (285 Kg/cm2) a compresión. Con un curado del concreto de las estaciones
de 7 días, alcanzando su máxima resistencia.
18. Para los concretos se utilizará aditivo impermeabilizante. Presentar ficha técnica del producto y
método de aplicación.
19. El acabado de las paredes debe garantizar la impermeabilización de la caja en su totalidad para
evitar humedad excesiva y filtraciones a lo interno de la caja. Aplicar repello y “Maxiseal Plus” en
paredes internas y externas.
20. Todo el material extraído de las zanjas deberá ser sustituido con agregados de la siguiente
manera:
a. Para Estaciones sobre carretera en concreto asfaltico: La tubería externa a la caja debe
quedar sentada sobre una cama de arena o polvo de piedra cubriéndola 10 cm por encima de
la corona del tubo, sub-base de 63 mm compactado a cada 20 cm con agua hasta 60 cm de
la superficie, 30 cm de base de 50 mm compactado con agua, 20 cm de base estabilizada
(toba cemento) con 1,5 sacos de cemento por metro cubico y 10 cm de carpeta asfáltica con
![Page 3: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/3.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
3
emulsión caliente a 60° C. De acuerdo a la división 300 del manual de carreteras CR-2010.
Tabla 703-6 y división 400 sobre pavimentos.
b. Para Estaciones sobre carretera en superficie de lastre: La tubería externa a la caja debe
quedar sentada sobre una cama de arena o polvo de piedra cubriéndola 10 cm por encima de
la corona del tubo, sub-base de 63 mm compactado a cada 20 cm con agua hasta 50 cm de
la superficie, 30 cm de base de 50 mm compactado con agua, 20 cm de base estabilizada
(toba cemento) con 1,5 saco de cemento por metro cubico. De acuerdo a la división 300 del
manual de carreteras CR-2010. Tabla 703-6.
c. Para Estaciones sobre superficie en zacate: La tubería externa a la caja debe quedar
sentada sobre una cama de arena o polvo de piedra cubriéndola 10 cm por encima de la
corona del tubo, sub-base de 75 mm compactado a cada 20 cm con agua hasta 20 cm de la
superficie, sustituir la última capa con tierra compactada y zacate. De acuerdo a la división
300 del manual de carreteras CR-2010. Tabla 703-6.
21. Por cada estación se debe entregar una llave de apertura de las tapas.
22. Para las estaciones de presión se instalarán dos tubos sondeados de 25 mm cada uno, de la
estación hacia el poste eléctrico más cercano o caseta según se defina en el sitio. Para las secciones
enterradas en Conduit y para las expuestas en EMT, en la estación se instalará una caja “pre-
troquelada” de 30 cm x 30 cm, con IP-65 de donde saldrán estos dos tubos. Se instalarán cajas de
registro en los cambios de dirección de acuerdo a indicaciones del departamento de SCADA.
23. Para las estaciones de medición, los macromedidores deberán quedar aterrizados con su varilla
cooperwell de 3,00 metros, y la estación deberá quedar conectada a la malla de tierras del predio
según corresponda. Quedará alimentado con 115 V AC hasta el poste más cercano o caseta, por
medio de la instalación de dos tubos sondeados de 25 mm cada uno, de la estación hacia el poste
eléctrico más cercano o caseta según se defina en el sitio. Para las secciones enterradas en Conduit y
para las expuestas en EMT, en la estación se instalará una caja “pre-troquelada” de 30 cm x 30 cm,
con IP-65 de donde saldrán estos dos tubos. Se instalarán cajas de registro en los cambios de
dirección de acuerdo a indicaciones del departamento de SCADA.
24. Las tapas estarán a 25 mm más alto del nivel de la superficie de la losa, o sea, tipo ochavo.
25. Se debe considerar la escorrentía en el sitio, de manera tal que se construirá alrededor de la
losa algún elemento que desvíe la escorrentía de las tapas, para los casos en que no afecte el tránsito
vehicular.
26. Se debe tomar en cuenta obras adicionales en el perímetro de las estaciones que permitan
garantizar que no existan filtraciones en las estaciones o desprendimiento de tierra u otros
materiales (cunetas, asfalto, aceras, alcantarillas).
27. Se debe instalar un desagüe de 50 mm o 75 mm, según se defina en campo, que saldrá de la
gaveta de desagüe hasta la alcantarilla, cuneta o quebrada más cercana, garantizando su
funcionalidad por gravedad, y que no se devuelvan líquidos por dicho desagüe por la diferencia de
niveles entre el piso de la caja y el punto de desagüe.
28. En caso de que el sitio no permita instalar la tubería de desagüe, se analizará la posibilidad de
instalar una bomba de achique con las siguientes características:
a. Tamaño de bomba en HP: ½ HP o 1HP
b. Voltaje de Alimentación: 120 VAC
c. Numero de Fases: monofásica.
![Page 4: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/4.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
4
d. Con sensor de nivel
e. Distancia en metros de donde se va a tomar la electricidad: variable, será de 15- 30 mts
f. Se debe considerar la instalación de una caja con el breaker respectivo para esta carga, la
alimentación se brindará desde el poste de tendido eléctrico hasta esta caja. Del breaker de
esta caja se alimentará la bomba.
29. Cualquier obra existente que se vea afectada por la construcción debe ser repuesta en iguales o
mejores condiciones de las que estaba, sin generar un costo adicional.
Componentes de la cachera:
1. Tubería de PEAD DR 11tipo PE-4710 y bajo las normas ASTM D3350, D3035 y F2620 según
diámetros de tubería existente.
2. Los cambios de dirección de la tubería deben ser en 45 grados, solo los codos del by-pass serán
en 90 grados.
3. Válvulas de Compuerta de igual o superior calidad que el tipo Apolo AVK que cumpla con la
norma AWWA C515, Vástago No ascendente, Bridas ANSI-125, con manubrio de control de
apertura. Presión máxima de trabajo 250 PSI. Que cumpla el modelo y diámetro específico con la
norma NSF/ANSI 61 en un 100%. Para las estaciones de presión 4 válvulas y para las estaciones de
medición 3 válvulas.
4. Válvulas de aire de 25 mm triple acción con válvula de cierre, de igual o superior calidad que
la Bermad. Aguas arriba y debajo de la válvula hidráulica. Para las estaciones de presión cuatro
válvulas y para las estaciones de medición una válvula aguas arriba del macromedidor.
5. Manómetros sumergidos en glicerina con mecanismo tipo burdon de diámetro 63.5 mm (2 ½”)
aguas abajo y aguas arriba de las válvulas hidráulicas. Con escala externa en psi, con resolución de
5 psi e intervalo de medida de 0 a 240 psi. Para las estaciones de presión cuatro manómetros y para
las estaciones de medición un manómetro. Cada manómetro tendrá válvula de cierre de 12 mm y
válvula de purga.
6. Llave de chorro de 12 mm metálica con rosca, con su respectiva válvula de cierre. Esta puede
ir en una de las previstas de las válvulas de aire. Tanto para las estaciones de presión como de
medición.
7. Previstas de hierro en ½” aguas arriba y abajo para instalación de sensores de nivel para
SCADA, que incluya válvula de cierre y unión hembra con tapón de rosca. Estas pueden ir en las
previstas de los manómetros. Para las estaciones de presión cuatro previstas y para las estaciones de
medición una prevista.
8. Dos Válvulas Reguladoras de Presión por estación de igual o superior calidad que Bermad
serie 720. Ver tabla de rangos de presión por punto de ubicación. Que cumpla el modelo y diámetro
específico con la norma NSF/ANSI 61 en un 100%. Compuesta con los siguientes materiales:
a. Cuerpo: Acero al Carbón / Hierro Dúctil.
b. Pilotos: Bronce
c. Mangueras: Poliuretano, 250 psi.
d. Fitinería: Bronce.
e. Disco, Vástago, Tuerca y Resorte: Acero Inoxidable.
f. Tapa: Acero al Carbón / Bronce.
g. Asiento: Bronce / Acero Inoxidable.
![Page 5: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/5.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
5
h. Pintura del cuerpo: Epóxico o poliéster aplicado por fusión térmica con un mínimo de 150
micrones de espesor, certificado por NSF-61.
9. Un Macromedidor Electromagnético por estación de igual o superior calidad que el Siemens
MAG 8000, con modelo específico según punto de ubicación (Ver tabla del punto 13 de
Condiciones Generales). Que cumpla el modelo y diámetro específico con la norma NSF/ANSI 61
en un 100%. Ver tabla de códigos. Aterrizado con varilla a tierra de 3,00 metros y conectado a la
tierra a la malla de tierras del predio. Que cumplan con las siguientes condiciones:
a. Norma de Brida y Presión Nominal: ANSI B16.5 Clase 150
b. Versión del sensor de mediada: Revestimiento EPDM y electrodos Hastelloy
c. Porcentaje de calibración de ± 0.2% máximo.
d. Versión Regional EE.UU (galones, GPM, 60 Hz)
e. Tipo de Transmisor y Montaje: Versión Advanced integrada en el sensor
f. Conectores IP68/NEMA 6P.
g. Con interface de comunicación Serial RS 485 con Modbus RTU, integrado con cable de 5
metros de largo.
h. Capacidad de ensamblado para alimentación directa ya sea de 12/24 V AC/DC o 115/230 V AC
i. Capacidad de ensamblado para alimentación indirecta por medio de batería interna o
alimentación por medio de batería externa.
j. Con lectura en sitio de caudal en l/s y acumulado de volumen positivo y negativo en m3, con
acumuladores independientes para cada sentido.
k. Deberá detectar la condición de tubería vacía y no producir lecturas de flujo falsas bajo esa
condición.
l. Con software de lectura y configuración en sitio.
m. Incluir batería interna de respaldo A5E03354392
n. Deben contemplarse dos placas orificio debidamente conectadas y aterrizadas, según código de
fábrica de acuerdo al diámetro. Ver cuadro de especificaciones de macromedidores del ítem 13 de
las Condiciones Generales.
10. Strainer en hierro que cumpla con la norma AWWA C515, Bridas ANSI-125. Presión máxima
de trabajo 250 psi. Debe contener una unidad filtrante tamiz 20 de acero inoxidable, cuerpo en
hierro dúctil. Que cumpla el modelo y diámetro específico con la norma NSF/ANSI 61 en un 100%
de igual o superior calidad que la Bermad. Para las estaciones de presión dos strainer y para las
estaciones de medición un strainer.
11. Dos maguitos de Hierro Negro Brida-Espiga con dresser mecánica, con tambor de 30 cm de
largo. Deben cumplir con la norma ASTM A 53. El espesor de la tubería será el correspondiente o
igual a tuberías de Cédula 40 (SCH-40). Dimensiones y ubicación de acuerdo al plano constructivo.
Anexo 1 y 2.
12. Los materiales para instalación serán aportados por el contratista, válvulas de compuerta,
tubería, válvulas de aire de 25mm, pernos, empaques de neopreno, uniones mecánicas,
macromedidores y válvulas especiales.
13. Para la unión de las bridas, los empaques deberán ser de hule bajo la norma ANSI B16.1 o
ANSI B16.5, de espesor no menor a 3 mm. Todos los tornillos, tuercas y arandelas, deben ser en
acero inoxidable 304 según norma ASTM A193 y ASTM A194 los cuales permitirán trabajar la
estructura sumergida sin presentar corrosión. Las tuercas deben traer recubrimiento de teflón para
evitar el bloqueo por fricción entre tuerca y tornillo.
![Page 6: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/6.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
6
14. Sobre los procesos de preparación de las superficies metálicas y las aplicaciones de los
revestimientos deben cumplir con la Norma ANSI/AWWA C-210, para aplicarse en tuberías de
acero en sistemas de agua potable. A base de pintura liquida epóxica con curado químico.
Aplicando tres capas de pintura de diferente color para distinguir la aplicación entre las capas,
siendo la última de color negro. Utilizando pintura Epóxica de Altos Solidos. El espesor seco de la
primera capa será de 75 micrones, el de la segunda capa será de 125 micrones y el de la tercera capa
será de 200 micrones.
15. La ESPH S.A. brinda las especificaciones técnicas de estos materiales los cuales deberán ser
instalados por el contratista. En las dimensiones de instalación de tubería de PEAD DR 11, podrán
tener variaciones en el campo debido a condiciones que se presenten a la hora de la construcción e
instalación, de la obra sin costo alguno, por lo que el contratista deberá prever esta condición a la
hora de ofertar. (Profundidades, ubicación, diámetros, reubicación).
b. Condiciones Generales
1. Los oferentes deberán presentar las fichas técnicas de los materiales para la cachera en la oferta
las cuales deberán ajustarse a las especificaciones brindadas.
2. El oferente debe de desglosar la composición de las cajas de concreto armado, ajustándose a
las indicaciones escritas y planos suministrados por la ESPH desglosando la construcción de la obra
gris, cacheras, macros o válvulas, según especificaciones y normas de los materiales a utilizar.
3. Por ser la cachera en Polietileno de Alto Desempeño (PEAD) las uniones y accesorios serán
por medio de electrofusión o termofusión con los mismos diámetros de la cachera.
4. Se debe realizar trabajos complementarios en la tubería antes y después de las estaciones, a
realizarse por el contratista y de acuerdo a lo visto en el campo en PEAD DR 11 (Según su
existencia en campo).
5. Todas las medidas indicadas deberán ser verificadas en sitio. Impera las especificaciones
escritas sobre los planos, e impera las especificaciones dadas en la visita sobre las especificaciones
escritas.
6. Las cajas podrán ser sujeto a variaciones en cuanto a sus dimensiones (largo, ancho, según sea
solicitado por el administrador del proyecto) profundidad no será menor de 2,00 metros libres, la
calidad de materiales y especificaciones constructivas serán las indicadas en el plano adjunto.
7. La construcción de la obra civil será realizada por el contratista bajo la supervisión del personal
del Departamento de Construcciones y Mejoras del Negocio de Agua Potable e Hidrantes y
recibidas a satisfacción por la ESPH S.A.
8. La persona física o jurídica adjudicada debe tramitar los permisos de cierre parcial o total de la
carretera y apertura de zanja en las entidades correspondientes, Municipios o MOPT según
corresponda. Al momento del inicio de obras el contratista deberá presentar la documentación
respectiva de la solicitud de permisos ante los municipios o MOPT según corresponda.
![Page 7: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/7.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
7
9. De acuerdo a las condiciones de la carretera y según indicaciones del ente donde se tramite el
permiso de cierre de calle, se deberá contar con personal las 24 horas exclusivas para el desvío y
control de vehículos.
10. No se podrán utilizar rótulos o dispositivos de desvío que contengan logos, leyendas, o
descripciones de otras compañías, instituciones o alusivos a otras contrataciones.
11. Debe suministrar una cabaña sanitaria en cada uno de los lugares de construcción de las
estaciones.
12. La persona física o jurídica debe considerar en la oferta la estadía permanente de un maestro de
obras y un fontanero con el respectivo título que lo acredite como tal, debiendo presentar la
documentación de respaldo en la respectiva oferta, para cada una de las estaciones en el momento
de su construcción, y mantenerlo en el lugar de las obras. Así mismo, contemplar un ingeniero civil
que visite los sitios de las estaciones como mínimo tres veces a la semana.
13. El oferente deberá indicar en su propuesta el nombre y calidades de la persona que designará
como responsable de la obra en el sitio de proyecto.
c. Otras condiciones
1. En la oferta la persona física o jurídica debe indicar que cumple en todos sus extremos con todos
y cada uno de los ítems indicados en el presente cartel.
2. La aceptación de los trabajos le corresponde a la supervisión por parte de la ESPH SA, para lo
cual se nombrará un supervisor que estará revisando el avance de las obras y calidades de
materiales, de acuerdo con lo indicado en este cartel.
3. Todas las mediciones (distancias, alturas, etc) las pueden hacer en la visita.
4. Solamente se podrán realizar cambios en la construcción del proyecto, si los mismos cuentan
con la aprobación por parte del ingeniero encargado de la obra por parte de la ESPH.
5. Se debe realizar al menos una prueba de la resistencia a la compresión del concreto utilizado
para las cajas, si se cambia de proveedor de concreto se debe realizar otra prueba adicional.
6. La ESPH S.A. no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que ésta contraviene
sus intereses o la misma resulta ruinosa o excesiva. Para todo el trámite de contratación de este
proyecto, rige lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones de la ESPH S.A.,
publicado en la Gaceta N° 85 del 5 de mayo del 2015.
7. La ESPH podrá realizar contratación parcial de las estaciones, pudiendo adjudicar una o más
estaciones a un solo proveedor o a varios proveedores según lo determine la ESPH y la calificación
de las ofertas.
8. Para las conexiones de las cacheras con la red de la ESPH, se deberá establecer una fecha en
conjunto entre el proveedor y la ESPH, que deberá reflejarse en el cronograma de trabajo. Se
dispondrá de 8 horas para realizar el trabajo. De 8:00 am a 4:00 pm. En caso de que el trabajo
![Page 8: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/8.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
8
sobrepase estas 8 horas, el contratista debe de pagar la contratación de camiones cisternas hasta el
restablecimiento del servicio y cualquier costo adicional en que se incurra para restablecer el
servicio de agua potable.
9. En el caso de cualquier daño ocasionado por el contratista en la tubería de distribución, debe
asumir los costos de materiales, equipo, herramientas y mano de obra, debiendo realizar la
reparación inmediata. En caso de que el daño sea mayor y la afectación del suministro de agua a los
abonados se prolongue por más de 8 horas, el contratista debe de pagar la contratación de camiones
cisternas hasta el restablecimiento del servicio y cualquier costo adicional en que se incurra para
restablecer el servicio de agua potable.
d. Especificaciones técnicas de presión y componentes de las Estaciones de Presión y de
Medición:
Rubro VRP 1
Año instalación 2019
Ubicación350 m NO del cruce de
escuela de Concepción
Coordenadas (CRTM05)494777 E
1108970 N
Cota 1:10 000 (msnm) 1423,9
Presiones esperadas en
el sitio de la VRP (psi)180-220
Presiones máximas que
deben resistir todos los
componentes de la VRP
(psi)
300
Tipo de regulación Fija
Premisa de regulación
aguas abajo (psi)82
Diámetro de tuberías
(mm)100
Material tubería PEAD
Caudal estimado (l/s) 1,5
Diámetro de VRP (mm) 75
Sección de paso de VRP Sección completa
Tipo de conexión Bridada
Tipo de actuador Diafragma
Necesidad de
construcción de By-Pass✓
Diámetro de By-Pass
(mm)50
Colocación de VRP en
ByPass✓
Diámetro de VRP By-
Pass (mm)50
Colocación de filtro tipo
y✓
Construcción de
limpieza a sistema
pluvial
✓
![Page 9: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/9.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
9
Ítem
Estaciones
de
Medición
Diámetro y
material de
la línea en
mm
Diámetro
y material
de la línea
nueva
Código de
Fabrica
Accesorio
Placa
Orificio
Accesorio
Batería
Interna
San Isidro
01
Planta
Tratamiento
Chilillal
100 PEAD 100 PEAD 7ME6810-3TJ32-
2KB4-ZL00+L40 A5E01002953 A503354392
02 Tanque T4 150 PEAD 150 PEAD 7ME6810-4HJ32-
2KB4-ZL00+L40 A5E01002955 A503354392
Ítem Estaciones de Presión N° AC
Diámetro y
material de
la línea
existente
Diámetro y
material de
la línea
nueva
Requiere
permiso de
cierre de
calle
Requiere
interrupción
de servicio
San Isidro
03 Calle Chilillal
100 PEAD 100 PEAD Sí Sí
Nota: No se permitirá la instalación de otro equipo que sea diferente al modelo del código de
fábrica de los macromedidores ofertados.
e. Elementos de la oferta
El oferente deberá presentar la oferta en colones costarricenses con el presupuesto detallado
individual de cada estación (Indicando actividad, cantidades, materiales, precios unitarios) y precio
total de la obra. Con el desglose de los impuestos de venta. Detallando el costo de cada uno de los
ítems de conformidad al punto II del presente documento.
La tabla de pagos a seguir se detalla a continuación y se adjunta en el Anexo 5:
Unitario Total TOTALES
Materiales Construcción Materiales Construcción Material y
construcción
Unidad Cantidad (¢) (¢) (¢) (¢) (¢) (¢)
1 2 3 4 5 (6=4+5) (7=4*3) (8=5*3) (9=7+8)
1 Excavación m3
2 Caja de concreto glb
3 Sustitución de material de relleno m3
4 Asfalto m2
5
Tubería para alimentación eléctrica
y comunicaciónglb
6 Tubería de desagüe glb
7 Bomba de achique und
8 Tubería de cachera glb
9 Válvulas de compuerta und
10 Strainer und
11
Accesorios (Válvulas de aire,
manómetros, llave de chorro,
válvulas de cierre)
glb
12 Válvula Hidráulica und
13 Macromedidor und
TOTAL
ÍTEM
PRECIO TOTAL
ORIGINAL
ESTIMADADESCRIPCION
CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS
![Page 10: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/10.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
10
En la oferta el oferente debe indicar que comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas del
cartel y sus condiciones.
f. Criterios de admisibilidad de las ofertas
El oferente ya sea persona física o jurídica deberá presentar como requisitos de admisibilidad de las
ofertas lo siguiente:
Certificación donde indique la experiencia relacionada con estos tipos de trabajos, la
información deberá evidenciar que el oferente cuenta como mínimo con 5 años de experiencia y 5
proyectos de construcción de cajas de concreto subterráneas. Si los trabajos fueron realizados para
este mismo Negocio o Empresa (ESPH SA), no será necesario la presentación de dichos
documentos, pero sí deberá hacer referencia expresa del número de Orden de Compra para que sea
tomada en consideración.
g. Visita al sitio
Se realizará VISITA AL SITIO, la asistencia es requisito obligatorio para la presentación de la
oferta. En la visita se conocerá el lugar específico de las obras, además de las condiciones del
terreno y cualquier otra consideración para ser valorada por el oferente.
Junto a la invitación a este proceso de contratación, se señalará el día, la hora y el punto de partida
de la visita al sitio, se ruega puntualidad. Una vez finalizada la visita, se levantará un acta o registro
de asistencia, donde se consignará al menos el nombre de los oferentes y sus representantes, la
misma será enviada a la Administración de Contratos y Gestión de Compras para ser incluida en el
expediente de la contratación.
Se entregará carta de constancia de participación de la visita, la cual deberá ser presentada en la
oferta como requisito de admisibilidad.
Las dudas o consultas producto de la visita a sitio que no queden consignadas en el acta o registro
de asistencia, deberán ser tramitadas por escrito.
A la visita podrá asistir un máximo de dos representantes por oferente, debidamente identificados.
Y será responsabilidad de los asistentes llevar su propio equipo de seguridad y medición. Así
mismo corre por cuenta de los asistentes el transporte a distintos puntos de resultar necesario.
La ESPH se reserva el derecho de realizar convocatorias adicionas a la visita de sitio.
IV. Aclaraciones
Toda consulta y aclaraciones derivadas de este proceso de contratación podrán ser realizadas en la
Administración de Contratos y Gestión de Compras con Karolyn Guerrero Cambronero, al teléfono
2562-3006 o por correo electrónico [email protected]
![Page 11: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/11.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
11
V. Plazo de contratación
El oferente debe elaborar un cronograma detallado individual, indicando actividad, plan de trabajo y
fechas en días naturales de inicio y finalización, utilizando como día de inicio el día que se entrega
la carta de Orden de Inicio. Debiéndose establecer un plazo de entrega para cada estación y un plazo
de entrega total del proyecto. Solamente se podrán realizar cambios en la construcción del proyecto
si los mismos cuentan con la aprobación por parte del ingeniero encargado de la obra. Los oferentes
deberán consignar en el cronograma los distintos frentes de trabajo que estarán ejecutado para el
cumplimiento del plazo ofertado, es permitido el trabajo de varios frentes de trabajo
simultáneamente.
Se debe tener en cuenta la fecha límite de presentación de facturas según el calendario
presupuestario que la ESPH establecerá.
El método de programación deberá ser tal que el cronograma resultante se convierta en un
instrumento eficaz de control para la ejecución de las obras, al permitir verificar aspectos tales
como: control de avance físico, plazo de ejecución, las actividades suspendidas o retrasadas y la
interferencia de estas con las demás, la incidencia de los retrasos sobre la obra y además controlar el
pago de los reajustes de precios a fin de prevenir erogaciones injustificadas por este concepto. En el
citado programa debe incluirse como mínimo la siguiente información:
1. Fecha de inicio de cada actividad.
2. Fecha de finalización de cada actividad.
3. Duración de la actividad.
4. Tiempos de holgura por actividad.
5. Actividades que componen la Ruta Crítica.
6. Desglose de costos por Actividad.
7. Profesional responsable de la actividad.
8. Participación de los profesionales propuestos.
VI. Multas
Si existiera atraso en la entrega total o parcial según cronogramas de los bienes y/o servicios
adjudicados, conforme a las condiciones del Contrato, el adjudicatario deberá pagar a la ESPH, S.A.
por concepto de cláusula penal, una multa de un 2% del monto total adjudicado por cada día hábil
de atraso en la entrega del bien o servicio contratado como recepción definitiva de la obra, hasta un
máximo de un 25% del monto total adjudicado.
La ESPH, S.A. se reserva el derecho de hacer efectiva las multas por atraso después de producirse
el mismo, una vez comprobado el incumplimiento, rebajando su monto de las siguientes facturas
presentadas por el contratista o acuerdos de partes. Cabe destacar que dentro del porcentaje
![Page 12: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/12.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
12
indicado se podrá contemplar el cobro de multas por incumplimiento en temas de Salud
Ocupacional y Ambiente según lo indicado en el apartado XXII Consideraciones de Salud-
Seguridad Ocupacional y Ambiente del presente Volumen.
Se exceptuarán únicamente los casos de demora que el adjudicatario demuestre que es imputable a
fuerza mayor, caso fortuito, o a hechos de la propia administración, a criterio de la ESPH S.A.
En caso de incumplimiento el contratista será multado, tal como se indica en las “Condiciones
Generales” (documento que se le entrega al proveedor interesado de participar en la contratación) y
también en el Capítulo XVI - De las obligaciones y responsabilidades del oferente– JD 056-2015
Reglamento de Compras y Contrataciones de la ESPH S.A
La fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos imprevisibles o que, previstos, no han
podido evitarse, que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales para ambas
partes, dentro de los plazos establecidos. En consecuencia, la parte afectada por la causa
imprevisible no podrá ser objeto de reclamo alguno, pero tampoco podrá reclamar a la otra parte por
la afectación de la causa.
Se reconocen como tales: guerra, beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, usurpación de
poder, huelgas, confiscación, expropiación, destrucción y obstrucción ordenadas por cualquier
autoridad gubernamental; desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, erupciones
volcánicas, tifones, huracanes e inundaciones. Además, hundimiento de barcos, descarrilamiento de
trenes y cualquier otra causa de fuerza mayor reconocida como tal a criterio exclusivo de la ESPH.
En caso que el contratista cometa un incumplimiento en materia de Salud y Seguridad Ocupacional
se aplicará una multa rebajando su monto de las siguientes facturas presentadas por el contratista
posterior al incumplimiento. Para la determinación del monto correspondiente a multas por
incumplimientos en condiciones de salud y seguridad se realizará de la siguiente forma:
El encargado del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la ESPH S.A. someterá el
peligro reportado a valoración del Índice de Priorización de Riesgo (IPR) multiplicando los tres
factores:
IPR= F x G x D
![Page 13: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/13.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
13
Luego se procede a clasificar el IPR cuantificado según la siguiente tabla:
IPR % Multa * Tiempo máximo de
corrección
Irrelevante (1 ≤ IPR ≥ 50). 0.05 10 días
Menor (50 < IPR ≥ 250). 0.1 1 semana
Mayor (250 < IPR ≥ 350). 0.5 3 días
Crítico (IPR > 350). 1 Inmediato o máximo 1 día
El porcentaje para el cobro de la multa será sobre el monto total adjudicado. Por cada reincidencia
pasado el plazo de corrección se aplica nuevamente la multa.
VII. Garantías
Se establecerá una garantía de cumplimiento de un 5% del valor adjudicado, la cual deberá ser
rendida dentro de los siguientes cinco días hábiles computados a partir de la notificación de la
adjudicación, y se mantendrá vigente durante tres meses adicionales al plazo de entrega ofertado
para la ejecución de las obras. En caso de que el adjudicatario no presente la garantía de
cumplimiento en el plazo arriba estipulado.
El contratista, deberá presentar una garantía de buen funcionamiento de un 5% del valor adjudicado
por un periodo de 12 meses que iniciarán a partir de la recepción definitiva de las obras, la cual se
![Page 14: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/14.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
14
hará efectiva con cualquier desperfecto o mal funcionamiento de las estaciones o sus componentes.
Todo de acuerdo al capítulo XIII. De las Garantías, del Reglamento de Compras y Contrataciones
de la ESPH, S.A.
VIII. Vigencia de la Oferta
La vigencia de la oferta deberá ser de al menos 60 días naturales, posteriores al día de la apertura de
las ofertas.
IX. Vigencia de la Contratación
La validez legal se regirá a partir de la adjudicación y adquirirá su eficacia jurídica a partir del giro
normal de la orden de inicio.
X. Modalidad de Pago
Se pagará de conformidad al precio establecido en la oferta, en un único pago por cada estación
recibida a satisfacción y de forma definitiva por la ESPH. Tomando en consideración el anexo 5.
Los pagos de las facturas se realizarán 30 días naturales después de recibidas a satisfacción por el
Administrador del Contrato por parte de la ESPH.
No se realizarán pagos al inicio de las obras (adelanto de pagos).
La ESPH S.A. no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que ésta
contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.
XI. Cesión del contrato
EL CONTRATISTA no podrá ceder, vender, ni traspasar parcial o totalmente los derechos que
nazcan del Contrato, salvo autorización expresa y manifiesta por escrito de la ESPH, previo
cumplimiento de formalidades establecidas por la Ley, reglamento, o por las condiciones detalladas
en Términos de Referencia.
De producirse la cesión, la misma no podrá exceder el 50%.
La violación parcial o total de cualquiera de las estipulaciones contenidas en este documento, en el
contrato, o de las indicadas en la oferta por parte del contratista, faculta a la ESPH S.A. a rescindir
administrativamente el contrato.
XII. Subcontratación
En el caso que se requiera subcontratar, equipos u otros servicios, el oferente deberá
presentar con su oferta el detalle que proponga, en el entendido que no podrá subcontratar
más de un 50 (cincuenta) % del total de los servicios. Al finalizar la obra, para la
cancelación final, el contratista deberá demostrar que han sido cancelados los subcontratos
respectivos, o la debida justificación del saldo.
![Page 15: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/15.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
15
En el caso de que el oferente utilice la figura de subcontratación en la presente contratación
deberá llenar el siguiente cuadro, indicando en cual rubro estará sujeto a la subcontratación
y el listado de las empresas que planea subcontratar:
Empresa o
persona física o
jurídica
Detalle del
servicio o
Detalle del
servicio o
trabajo
Porcentaje de
participación en
el costo total de
la oferta
Rubro que estará
sujeto a
subcontratación.
Las empresas sub contratadas deberán contar con los requisitos legales suficientes para
operar en el país, incluyendo el pago de la CCSS y los seguros correspondientes, caso
contrario la ESPH podrá solicitar la sustitución de la misma.
XIII. Responsabilidades del Contratista
El contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, así
como los requerimientos de las autoridades competentes en materia de trabajo, mantendrá a todos
los trabajadores durante la vigencia del contrato, al amparo de los regímenes de seguro social y de
riesgos profesionales. El contratista deberá obtener y mantener actualizados los permisos de
funcionamiento, licencias y/o registros conformes a la actividad que desarrolla.
El contratista está en la obligación de conocer y cumplir lo establecido en el documento Reglas de
Calidad, Salud y Seguridad y Ambiente para Contratistas de la ESPH, S.A (el documento se
encuentra en la página de la empresa www.esph-sa.com; en la cejilla de proveedores) y someterse a
las inspecciones periódicas que la ESPH S.A. realice para verificar el cumplimiento del mismo.
Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo, serán de entera responsabilidad del
contratista, al igual que las derivadas de daños a las personas o bienes a terceros, en consecuencia,
el contratista, para todos los efectos, será reportado como patrón único y expresamente deja
exonerada a la Empresa de cualquier responsabilidad de orden civil y laboral, con motivo en razón
o consecuencia de los servicios contratados. En caso de producirse una situación de emergencia o
accidente laboral se debe notificar al administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada
(responsable de la contratación) para que este informe al departamento de Salud Ocupacional de la
ESPH S.A.
Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo que puedan darse durante la
ejecución de los trabajadores, serán de entera responsabilidad del contratista. En consecuencia, el
contratista será reportado como patrono único, y expresamente exonerará a la ESPH S.A de
cualquier responsabilidad de orden Obrero- Patronal.
El contratista incluirá a sus colaboradores en la Póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el
Instituto Nacional de Seguros, antes de que los mismos inicien cualquier tipo de labor en la
![Page 16: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/16.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
16
Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. Debe presentar en la oferta una certificación
respectiva.
El contratista entregará en su oferta una Certificación donde haga constar que se encuentra al día
con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.). Así como
con la póliza de riesgos del trabajo con el I.N.S., mediante la presentación de copia del recibo
respectivo
El Contratista deberá asumir todas las responsabilidades, que en calidad de patrono le corresponden
como Póliza del Trabajo, seguros, entre otros.
El contratista deberá estar al día con las obligaciones de la CCSS y póliza del INS, por lo que
deberá presentar junto a las facturas: copia de última planilla mensual y copia de recibo, para el
movimiento de los trabadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto
Nacional de Seguros la póliza de riesgos del trabajo. Además, deberá de acatar La Ley de la
reforma de la Gaceta N° 8909.
Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo que puedan darse durante la
ejecución de los trabajadores, serán de entera responsabilidad del contratista. En consecuencia, el
contratista será reportado como patrono único, y expresamente exonerará a la ESPH S.A de
cualquier responsabilidad de orden Obrero- Patronal.
El contratista incluirá a sus colaboradores en la Póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el
Instituto Nacional de Seguros, antes de que los mismos inicien cualquier tipo de labor en la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. Debe presentar en la oferta una certificación
respectiva.
El contratista entregará en su oferta una Certificación donde haga constar que se encuentra al día
con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.). Así como
con la póliza de riesgos del trabajo con el I.N.S., mediante la presentación de copia del recibo
respectivo
El Contratista deberá asumir todas las responsabilidades, que en calidad de patrono le corresponden
como Póliza del Trabajo, seguros, entre otros.
El contratista está en la obligación de acatar lo establecido en el Decreto N°39704-S “Norma para
mitigar las molestias y riesgos a la salud de las personas por el polvo producido por la
construcción de obras, tanto privadas como pública”. Además, deberán cumplir con lo estipulado
en el Decreto N° 39408-MTSS “Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud
Ocupacional”.
El contratista debe aportar por su propia cuenta, conos de seguridad, chalecos, cascos, protección
auditiva, guantes de seguridad, anteojos de seguridad con protección a la radiación y contra
impactos, calzado y vestuario adecuado, de aviso y demás dispositivos que garanticen la seguridad
de los trabajadores y el público en general en el sitio de las obras (los equipos deben ser
certificados).
![Page 17: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/17.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
17
El contratista está en la obligación de acatar durante el transcurso de las obras, todas aquellas
disposiciones establecidas en la normativa de seguridad laboral vigentes en el país, debiendo aportar
por su propia cuenta cintas de restricción al paso, vallas de seguridad, conos de seguridad, chalecos,
cascos, cinturones, calzado y vestuario adecuado, rótulos de aviso y demás dispositivos que
garanticen la seguridad de los trabajadores y el público en general en el sitio de las obras. El
adjudicatario exigirá a sus trabajadores que respeten y que cumplan con todas las normas de
seguridad de esta obra.
Las consecuencias derivadas por daños a las personas o bienes de terceros que se produjeren
durante la ejecución de los trabajos, son de entera responsabilidad del contratista, por lo que, para
todos los efectos, dejará exenta a la ESPH SA de cualquier responsabilidad de orden civil que
surgiere, con motivo, razón o consecuencia de la ejecución de los trabajos.
En el caso de que se produzca un rompimiento de las tuberías o infraestructura existentes por parte
del contratista durante el proceso de instalación de las tuberías, la reparación de la misma correrá
por cuenta del contratista en todos sus efectos.
Los oferentes deberán presentar catálogos e información técnica del fabricante, que represente una
descripción detallada y clara de los equipos y materiales a incorporar en la obra.
El contratista se compromete a emplear únicamente personal técnicamente idóneo para la ejecución
de los trabajos. Al mismo tiempo, está obligado durante su permanencia en las instalaciones de
ESPH S.A. y en los sitios donde se ejecuten las obras, a cumplir con todas las normas de conducta y
disciplina que la Empresa mantienen en sus dependencias, así como a mantener un comportamiento
respetuoso y correcto en los distintos sitios de trabajo.
El personal empleado por el contratista estará en todo momento en capacidad y obligación de
atender y acatar las instrucciones del inspector de ESPH SA., en cuanto a los procedimientos de
construcción.
Al mismo tiempo, está obligado durante su permanencia en las instalaciones de ESPH SA y en los
sitios donde se ejecuten las obras, a cumplir con todas las normas de conducta y disciplina que la
Empresa mantienen en sus dependencias, así como a mantener un comportamiento respetuoso y
correcto en los distintos sitios de trabajo.
El inspector de ESPH SA. está facultado para exigir que se separe de la ejecución de los trabajos, a
cualquier persona empleada por el contratista que no se conduzca debidamente, demuestre
incompetencia o negligencia, sea irrespetuosa de las normas de seguridad laboral, y se oponga a
obedecer instrucciones, o sea culpable de alguna falta que a criterio de ESPH S, A. se considere de
gravedad.
El contratista está en la obligación de recoger y trasladar a un sitio adecuado, cualquier tipo de
material de desecho que se genere como consecuencia de las labores realizadas, tales como ramas,
tierra, piedras, etc., la ESPH SA no incurrirá en pagos adicionales por este concepto.
![Page 18: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/18.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
18
El transporte del personal a los diversos sitios de trabajo será por cuenta del contratista, quien debe
someterse en todo momento a las regulaciones y disposiciones establecidas para el transporte por
vías públicas terrestres.
Solamente se podrán realizar cambios en la construcción de las cajas, si los mismos cuentan con la
aprobación por parte del ingeniero o encargado de la obra de la ESPH.
Si el ingeniero o el inspector considera que los trabajos se están llevando a cabo de forma no
satisfactoria, no corresponden a lo que se requiere en los planos y las especificaciones; además que
sus órdenes o instrucciones no han sido acatadas; si considera que la metodología de construcción
no es la adecuada; o si existe alguna situación que se considere anormal; podrá ordenar la
suspensión de los trabajos, sin responsabilidad alguna para la ESPH SA pero sí del contratista. Los
mismos se reanudarán cuando el contratista haya cumplido con las instrucciones dictadas por el
inspector.
El oferente debe indicar claramente en su oferta, que la ESPH S.A. queda libre de toda
responsabilidad civil directa o indirecta o laboral, como consecuencia de la contratación. Para la
cual, deberá tomar aquellos seguros ante la entidad correspondiente que lo proteja contra cualquier
accidente a su equipo, personal, daños a terceros y/o cualquier otro tipo de seguros vigente en el
mercado.
El oferente deberá presentar certificación de que la empresa está inscrita y a derecho en el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como el ingeniero responsable de la obra. Estas
certificaciones deber tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.
El contratista deberá entregar al finalizar las obras los planos “as built” del proyecto, los cuales
deben incluir toda la información actualizada con los cambios, ubicaciones de las obras, entre otros,
ocurridos durante la ejecución de las obras.
La simple presentación de la oferta se entenderá como el entendimiento y aceptación de la totalidad
de las condiciones de la oferta excepto manifestación expresa en contrario del oferente.
Solo se autorizan prórrogas en la entrega por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas por
EL CONTRATISTA ante el ingeniero encargado por parte de la ESPH, o bien por demoras
ocasionadas por la propia ESPH S.A. La fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos
imprevisibles o que, previstos, no han podido evitarse que imposibilitan el cumplimiento de las
obligaciones contractuales para ambas partes, dentro de los plazos establecidos. En consecuencia,
la parte afectada por la causa imprevisible no podrá ser objeto de reclamo alguno, pero tampoco
podrá reclamar a la otra parte por la afectación de la causa.
Todo el personal deberá asistir antes de iniciar las labores a la “Charla de requisitos del SGI para
proveedores y contratistas”, en caso de que ingrese personal nuevo este también deberá llevar está
capacitación. En caso de que ya haya llevado la charla deberá aportar en todo momento el carnet de
contratista.
La oferta deberá aportar la estructura porcentual del precio de cada reglón de pago (rubro) que
componen la escala de precios y cantidades. Esta estructura es la siguiente:
![Page 19: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/19.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
19
Po (100%) = CD+CI+U+IM
Dónde:
Po = precio de oferta
CD = Porcentaje de los costos directos
CI = Porcentaje de los costos indirectos
U = Porcentaje de la utilidad
IM = Porcentaje de imprevistos
Los costos directos (CD) deben ser desglosados en elementos tales como mano de obra, materiales
de construcción (indicando los preponderantes que intervendrán en su costo, maquinaria de
construcción (combustibles, lubricantes, llantas, repuestos).
XIV. Responsabilidad Social del Contratista
Para la contratación de personal el contratista deberá apegarse a lo estipulado en la legislación
vigente.
Los contratistas no podrán emitir mecanismos de discriminación en sus contrataciones por género,
credo o etnia.
XV. Ampliación de Plazo de Entrega
Cualquier solicitud de ampliación del plazo de entrega de las obras por causas comprobadas, deberá
ser presentada por el Contratista conformen estas causas se presenten, en un plazo no mayor a 8
(ocho) días naturales después de que ocurra la contingencia o fuerza mayor. Para el cálculo de la
ampliación de los plazos se tomarán en cuenta únicamente las actividades afectadas y
pertenecientes a la ruta crítica y que el Contratista estuviera ejecutando al presentarse la causa que
origina la solicitud de ampliación de plazo, o aquellas actividades no críticas igualmente en
ejecución, cuya holgura total sea menor que el atraso producido por la causa comprobada.
XVI. Recepción Provisional de Obra
Al término del plazo fijado para la finalización de las obras, se extenderá el acta de Recibo
Provisional, en la cual la ESPH SA debe asegurarse que el objeto de la obra cumple con las
especificaciones técnicas y en general con los términos contractuales.
XVII. Recepción definitiva de Obra
Transcurrido un plazo no mayor a un mes desde recibo provisional de la obra y habiéndose
cerciorado la ESPH del cumplimiento del contratista de conformidad con los términos
contractuales, se extenderá el acta de recibo definitivo de la obra.
![Page 20: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/20.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
20
XVIII. Tabla de Valoración para Comparar y Adjudicar
Las ofertas admitidas se compararán y adjudicarán de acuerdo al sistema de puntajes que cada
usuario desee utilizar, siendo la(s) oferta(s) seleccionada(s) para su adjudicación la que logre el
mayor puntaje y cumpla con lo requerido por la Unidades Interesada y que a la vez favorezca los
intereses de la ESPH, S.A.
La evaluación de las ofertas se hará en función de oferta técnica, por la UEN de Agua Potable e
Hidrantes. El oferente deberá cumplir estrictamente con los requisitos técnicos indicados en el
Capítulo III, de Especificaciones del Servicio a Contratar, para ser objeto de evaluación de la parte
económica.
Concepto Puntaje
a) Precio menor 70%
b) Tiempo de entrega menor 20%
c) Experiencia 10%
TOTAL 100%
A continuación, se determina la fórmula para calcular el puntaje obtenido según los rubros de la
tabla anterior:
a) Precio
El oferente que cotice a menor precio, se le otorgarán 70 puntos, a cada oferente se le calculará
el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = X * (Pb/Po)
Dónde:
P = Puntaje obtenido por la oferta en estudio.
X = Valor asignado proporcional a los 80 puntos.
Pb = Precio de la oferta de menor precio.
Po = Precio de la oferta en estudio.
b) Tiempo de entrega
Al oferente que ofrezca menor tiempo de entrega en días naturales, se le otorgarán 20 puntos, a
cada oferente se le calculará el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:
T= X* (Tb/To)
Dónde:
T = Puntaje obtenido por la oferta en estudio.
X = Valor asignado proporcional a los 20 puntos.
![Page 21: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/21.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
21
Tb = Período de la oferta de menor tiempo de entrega en días naturales.
To = Período de la oferta en estudio.
c) Experiencia
Para la ESPH es importante contratar con un proveedor de amplia experiencia en la construcción de
este tipo de proyectos, por ello se otorgará puntaje de conformidad a la cantidad de cajas de
concreto construidas y que se acrediten mediante las certificaciones aportadas. Cada certificación
deberá indicar el nombre del cliente, mecanismo de contacto, la descripción del proyecto, la fecha
de ejecución e indicar si se realizó a plena satisfacción.
Los puntajes se otorgarán mediante la siguiente tabla:
Experiencia Puntaje
5.1 a 7 años de experiencia en proyectos similares 5 puntos
7.1 a 9 años de experiencia en proyectos similares 8 puntos
9.1 o más años de experiencia en proyectos similares 10 puntos
La ESPH se reserva el derecho de realizar una adjudicación total o parcial de los ítems y/o por
Oferente, lo anterior en aras del beneficio y conveniencia para la ESPH.
XIX. Consideraciones en Salud - Seguridad Ocupacional y Ambiente
El administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada (responsable de la contratación)
debe tomar en cuenta los diferentes requisitos contemplados en la GIN-GC-F-033-(1) Ficha
Técnica de Requisitos y Competencias del SGI para Contratistas, aplicables a la actividad que se
desea contratar; en aquellos casos que no estén definidos los requisitos de un servicio específico, se
deberá coordinar con el Gestor encargado de dar soporte al proceso que hace la solicitud para
definirlos.
El administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada (responsable de la contratación)
debe solicitar a los oferentes que defina la forma en que va a gestionar los residuos producto del
servicio que brinda, mediante un Plan de Gestión de Residuos conforme lo que establece la Ley de
Gestión Integral de Residuos No. 8839 y su Reglamento.
Aquellas empresas contratadas con más de 10 trabajadores deben contar con su propia Comisión de
Salud Ocupacional, así mismo si la empresa cuenta con más de 50 colaboradores, adicionalmente
deben contar con una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.
Para mitigar las molestias y riesgos a la salud de las personas por el polvo producido por la
construcción de obras, se deberá cubrir el banco de materiales a utilizar en la obra, mediante lonas o
![Page 22: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/22.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
22
plástico; Utilizar estructuras cortavientos para evitar la dispersión de material y residuos por acción
de fuertes vientos.
Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo que sobrevivieran durante la
ejecución de los trabajadores, serán de entera responsabilidad del contratista. En consecuencia, el
contratista será reportado como patrono único, y expresamente exonerará a la ESPH S.A de
cualquier responsabilidad de orden Obrero- Patronal.
El contratista incluirá a sus colaboradores en la Póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el
Instituto Nacional de Seguros, antes de que los mismos inicien cualquier tipo de labor en la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.
El contratista está en la obligación de acatar durante el transcurso de las obras, todas aquellas
disposiciones establecidas en la normativa de seguridad laboral vigentes en el país, y todas las
normativas emitidas por las entidades competentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Consejo de Salud Ocupacional, Instituto
Nacional de Seguros, entre otros.
El contratista debe aportar por su propia cuenta, conos de seguridad, cinta amarilla de precaución,
chalecos, cascos, protección auditiva, guantes de seguridad, anteojos de seguridad con protección a
la radiación y contra impactos, calzado y vestuario adecuado y demás dispositivos que garanticen la
seguridad de los trabajadores y el público en general en el sitio de las obras (los equipos deben ser
certificados).
El contratista deberá de cumplir con todo lo estipulado por la ESPH en relación a Ambiente y
Seguridad Ocupacional. También con lo indicado en el cuadro de Identificación de Riesgos, que se
adjunta.
Durante la etapa precontractual y contractual, es deber del contratista considerar y mantener la
continua identificación de peligros y la implementación de las medidas de control necesarias para
garantizar el cuidado integral de la salud de los colaboradores.
El adjudicatario exigirá a sus trabajadores que respeten y que cumplan con todas las normas de
seguridad de esta obra.
Las consecuencias derivadas por daños a las personas o bienes de terceros que se produjeran
durante la ejecución de los trabajos, son de entera responsabilidad del contratista, por lo que, para
todos los efectos, dejara exenta a la ESPH SA. de cualquier responsabilidad de orden civil que
surgiere, con motivo, razón o consecuencia de la ejecución de los trabajos.
El contratista se compromete a emplear únicamente personal técnicamente idóneo para la ejecución
de los trabajos. Al mismo tiempo, está obligado durante su permanencia en las instalaciones de
ESPH S.A. y en los sitios donde se ejecuten las obras, a cumplir con todas las normas de conducta y
disciplina que la Empresa mantienen en sus dependencias, así como a mantener un comportamiento
respetuoso y correcto en los distintos sitios de trabajo.
![Page 23: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/23.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
23
El inspector de ESPH SA. está facultado para exigir que se detenga la ejecución de los trabajos, a
cualquier persona empleada por el contratista que no se conduzca debidamente, demuestre
incompetencia o negligencia, sea irrespetuosa de las normas de seguridad laboral, y se oponga a
obedecer instrucciones, o sea culpable de alguna falta que a criterio de ESPH S.A. se considere de
gravedad.
El contratista está en la obligación de recoger y trasladar a un sitio adecuado, cualquier tipo de
material de desecho que se genere como consecuencia de las labores realizadas, gestionando una
adecuada disposición de residuos en el sitio (separación de residuos ordinarios de reciclados), la
ESPH S.A. no incurrirá en pagos adicionales por este concepto.
Si el ingeniero o el inspector considera que los trabajos se están llevando a cabo de forma no
satisfactorias, no corresponden a lo que se requiere en lo estipulado y las especificación del cartel
incluyendo los aspectos de salud, seguridad y ambiente; además que sus órdenes o instrucciones no
han sido acatadas; si considera que la metodología de construcción no es la adecuada; o si existe
alguna situación que se considere anormal; podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin
responsabilidad alguna para la ESPH SA, pero si del contratista. Los mismos se reanudarán cuando
el contratista haya cumplido con las instrucciones dictadas por el inspector.
Todo el personal deberá asistir antes de iniciar las labores a la “Inducción a contratistas”, en caso de
que ingrese personal nuevo este también deberá llevar está capacitación. En caso de que ya haya
llevado la charla deberá portar en todo momento el carnet de contratista.
El contratista deberá de cumplir con todo lo establecido en el Procedimiento GIN-GC-I-002(1)
Relación con Proveedores y Contratistas, estipulado por la ESPH en relación a Ambiente y
Seguridad Ocupacional. También con lo indicado en el cuadro de Identificación de Riesgos.
Consideraciones específicas de seguridad:
Para las labores que se realicen en altura a más de 1.8 metros, el contratista deberá portar el sistema
completo contra caída conformado por un arnés de cuerpo entero, una línea de vida y de ser
necesario una faja de posicionamiento, debiendo trabajar siempre asegurado durante la tarea. Se
deberá procurar engancharse a algún punto estructuralmente seguro. En caso de no existir en la
estructura, se enganchará al andamio siempre y cuando este sea asegurado o empotrado al suelo.
El oferente deberá dejar completamente libre de escombro la propiedad y sitios donde se realicen
los trabajos, de manera que el lugar quede en las mismas condiciones en las que se encontraba antes
de iniciadas las obras (escombros, etc…).
Cuando se realice excavaciones se deberá: mantener el material extraído de las zanjas al menos 60
cm lejos de la orilla o más cuando las características de la zanja y volumen del material apilado lo
requieran, definir áreas de paso de al menos 80 cm. Además, si la excavación es de profundidad
superior a 2.5 metros, o se identifica terrenos con elevado nivel freático, grietas o tensión o alguna
otra condición ambiental que reduzca la estabilidad de la excavación, se debe utilizar sistema de
entibado (apuntalamiento) para evitar derrumbes accidentales, mantener en el sitio de las
excavaciones una escalera accesible, para evacuar la zanja en caso de una emergencia.
![Page 24: NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES I. · 2019-07-11 · Contratación de los servicios de una persona física o jurídica que realice los trabajos y suministro de insumos, para la](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050409/5f85dffa4a06430d9c3028db/html5/thumbnails/24.jpg)
SOP-CS-GC-F-004(1)
Cartel para Contratación de Servicios
24
Si se requiere el uso de escaleras, plataformas o andamios de trabajo, estos deben ser certificados y
estar en buen estado, además deben colocarse en superficies estables y niveladas, en el caso de los
andamios es importante que estén entablonados por completo y tengan escaleras de acceso.
Para elaboración de instalaciones eléctricas temporales, se deberá comunicar previamente al
personal en el sitio, realizar el corte visible de energía y verificar la ausencia de tensión. Además,
debe utilizar herramientas y equipos aislados (con puesta a tierra), estas labores deberán efectuarse
solo por personal calificado. No se permitirá el uso de alhajas o cualquier objeto metálico durante la
ejecución de labores en instalaciones eléctricas y en general.
En caso de utilizar instalaciones eléctricas provisionales o extensiones, estas deberán ser en cable
TSJ en buen estado, evitando emplear conexiones eléctricas expuestas, de igual forma las
protecciones de los enchufes y fusibles deberán estar en buenas condiciones, cuando una línea
provisional pase por una zona de tránsito, se deberá asegurar para evitar caídas.
Si el trabajo requiere de material inflamable, generación de chispas o calor (procesos de combustión
interna), el contratista debe mantener en el área de trabajo un extintor como mínimo de polvo
químico con capacidad de 10 lb.
Todas las herramientas, equipos y máquinas que se utilicen para ejecutar las labores deben estar en
adecuadas condiciones de funcionamiento, no se permite retirarle los resguardos a las máquinas y
equipos.
Si se requiere realizar labores de soldadura, se debe utilizar el equipo de seguridad específico
(camisa o delantal para soldador, guantes para soldador, máscara para soldar y protección auditiva),
se deberá mantener un extintor de polvo químico de 10lb en el sitio, en caso de realizar labores con
soldadura oxiacetilénica se deberá tener especial cuidado en el uso de los cilindros, los cuales
deberán estar anclados, almacenarse con su respectiva capucha en un lugar ventilado,
preferiblemente se deberá mantener el equipo de oxiacetilénico en una carretilla con freno de
seguridad; si se utiliza soldadura con máquina de soldar, esta deberá estar en buen estado y con la
puesta a tierra. El personal que ejecute la labor deberá estar capacitado.
Cualquier zona de trabajo que represente un peligro para personal tanto de la ESPH S.A,
contratistas o cualquier visitante al proyecto, deberá ser demarcada con cinta amarilla de
precaución, malla naranja o cualquier otro elemento de seguridad que permita visualizar el riesgo.
Para todo producto químico deberán suministrar junto con la oferta las hojas de seguridad
correspondientes. Además, indicar cuando aplique el ingreso de productos peligrosos (mercurio,
asbesto, plomo, PCB).
Deberá portar hojas de seguridad de todos los productos químicos utilizados en el sitio de las
labores, el personal deberá tener conocimiento y acatar las medidas de seguridad para el
almacenamiento, uso y cuidados de los productos químicos a utilizar. Los productos químicos
deben almacenarse en recipientes destinados para tales fines, que cumplan con las normas de salud
y seguridad.