občina gorenja vas - poljane · web viewcena, ki bo predmet ocene na podlagi merila, je skupna in...

Datum: 29. 3. 2016Štev.: 4300-006/2016-003

NAROČNIK:

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

Poljanska cesta 874224 Gorenja vas

Zakoniti zastopnik: g. Milan Čadež, župan

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH

CESTAHOZNAKA: 4300-006/2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«~ 1 ~

Občina Gorenja vas - PoljanePoljanska cesta 874224 Gorenja vas

.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE................................................................................5

1.1. KRATEK OPIS PROJEKTA.........................................................................................................61.2. DELITEV NA SKLOPE..............................................................................................................7

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE....................................................8

2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE................................................................92.2. NAROČNIK..............................................................................................................................92.3. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA.........................................................92.4. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA................................................................................102.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA..........................................................102.6. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE...........................................................................112.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE................................................................................112.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI........................................122.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI..................................................122.10. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU........................132.11. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV.............................132.12. PODIZVAJALCI...................................................................................................................142.13. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK................................................................162.14. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE.............................................................................162.15. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS................................................................162.16. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE...................................................................................162.17. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE..................................................................................172.18. PODPIS PONUDBE.............................................................................................................172.19. PREDLOŽITEV PONUDBE..................................................................................................182.20. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB...........................182.21. POSLOVNA SKRIVNOST....................................................................................................192.22. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA..........................................................................................202.23. PONUDBENA DOKUMENTACIJA.........................................................................................202.24. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK................................................................222.25. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE..................................................................272.26. DOPUSTNE DOPOLNITVE..................................................................................................282.27. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK..........................................................282.28. NEOBIČAJNO NIZKE CENE.................................................................................................292.29. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA...........................................................................................292.30. PROTOKOL POGAJANJ.......................................................................................................302.31. PRAVNO VARSTVO............................................................................................................312.32. SKLENITEV POGODBE.......................................................................................................31

3. POGODBA............................................................................................................32

3.1 OBRAZEC POGODBA............................................................................................................33I. POGODBENI STRANKI.......................................................................................................33II. UVODNE DOLOČBE...........................................................................................................35III. PREDMET POGODBE.....................................................................................................35IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL...........................................................................36V. PODIZVAJALCI...................................................................................................................41VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA.............................................................................................42VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA...............................................................................................43VIII. STROKOVNI NADZOR....................................................................................................45IX. VODSTVO GRADBIŠČA..................................................................................................45X. ROKI IZVAJANJA DEL.........................................................................................................45XI. POGODBENA KAZEN.....................................................................................................47XII. PREVZEM DEL...............................................................................................................47XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA.......................48



.

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA...........................................................................................49XV. ODSTOP OD POGODBE.................................................................................................50XVI. REŠEVANJE SPOROV.....................................................................................................51XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA......................................................................................51XVIII. REVIZIJSKA SLED...........................................................................................................52XIX. KONČNE DOLOČBE.......................................................................................................52

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE......................................................................................55

4.1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA................................................................................................564.1.1. PREDPISI IN STANDARDI...............................................................................................564.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA...................................................................................614.1.3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA...........................................................................614.1.4. TERMINSKI PLAN...........................................................................................................614.1.5. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV.................................................................................62

5. PONUDBENI PREDRAČUN......................................................................................63

5.1 SPLOŠNO.............................................................................................................................645.2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA.............................................65

6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE...........................................................................66

6.1. PONUDBA ŠT. _ _ _ _.............................................................................................................676.1.1. OSNOVNI PODATKI........................................................................................................676.1.2. PONUDBENA CENA........................................................................................................68

6.2. IZJAVA PONUDNIKA..............................................................................................................696.3. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC............................................72

6.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE................................................................................................................................................726.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE................................................................................................................................................73

6.4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV.............................................746.5. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO.................................756.6. PODATKI O REFERENČNEM DELU.........................................................................................766.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE................................................................................786.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI........................................796.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU.............................................796.10. OBRAZEC OVOJNICA.........................................................................................................83



.

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBEObčina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«.Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane (http://www.obcina-gvp.si ), pod zavihkom Razpisi in objave / Javna naročila. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku.Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 11:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.Ponudbe pričakujemo najkasneje do (prejemna teorija):03.05.2016 do 11:00 urena naslov:OBČINA GORENJA VAS - POLJANEPoljanska cesta 874224 Gorenja vas

g. Milan Čadež, župan


http://www.obcina-gvp.si/


.

1.1. KRATEK OPIS PROJEKTAV okviru javnega naročila so predvidena asfalterska dela, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, ureditev odvodnjavanja in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.

1.2. RAZDELITEV NA SKLOPEJavno naročilo je razdeljeno na sledeče sklope:

ŠT. SKLOPA SKLOP1 KS LUČINE2 KS JAVORJE3 KS POLJANE4 KS SOVODENJ5 KS TREBIJA6 KS GORENJA VAS7 OBČINA GORENJA VAS - POLJANE*8 IZDELAVA ASFALTNIH DVORIŠČ

Opomba * - informativna ponudba, ki ni predmet izbire izvajalca

Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, samo v celoti (vsi sklopi). Ponudba za posamezni sklop ni mogoča. Ponudniki se prav tako ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za izvajanje del, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se nanaša.Ponudba za sklop 8 – izdelava asfaltnih dvorišč ni predmet izbora ponudnika in predstavlja informativno ceno izdelave asfaltnih dvorišč. Kljub temu mora ponudnik izpolniti vse cene sklopa 8. Plačilo interesenta za izvedbo asfaltiranja dvorišča se izvede neposredno izvajalcu gradbenih del pod pogoji, ki so stvar dogovora obeh strani.

1.3. DELITEV NA SKLOPEPredmetno javno naročilo se izvaja kot celovito javno naročilo. Razdelitev na sklope je narejena zaradi plačevanja situacij po krajevnih skupnostih. Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti oziroma samo za vse sklope hkrati.



.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE....................................................8

2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE................................................................92.2. NAROČNIK..............................................................................................................................92.3. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA.........................................................92.4. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA................................................................................102.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA..........................................................102.6. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE...........................................................................112.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE................................................................................112.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI........................................122.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI..................................................122.10. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU........................132.11. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV.............................132.12. PODIZVAJALCI...................................................................................................................142.13. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK................................................................162.14. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE.............................................................................162.15. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS................................................................162.16. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE...................................................................................162.17. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE..................................................................................172.18. PODPIS PONUDBE.............................................................................................................172.19. PREDLOŽITEV PONUDBE..................................................................................................182.20. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB...........................182.21. POSLOVNA SKRIVNOST....................................................................................................192.22. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA..........................................................................................202.23. PONUDBENA DOKUMENTACIJA.........................................................................................202.24. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK................................................................222.25. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE..................................................................272.26. DOPUSTNE DOPOLNITVE..................................................................................................282.27. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK..........................................................282.28. NEOBIČAJNO NIZKE CENE.................................................................................................292.29. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA...........................................................................................292.30. PROTOKOL POGAJANJ.......................................................................................................302.31. PRAVNO VARSTVO............................................................................................................312.32. SKLENITEV POGODBE.......................................................................................................31



.

2.1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBENavodila ponudnikom določajo;

- postopkovna pravila predmetnega javnega naročila,- pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponudba lahko šteje za

pravilno,- merila, na podlagi katerih bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika,- ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbene

dokumentacije.

2.2. NAROČNIKOBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Poljanska cesta 87,4224 Gorenja vas

Internetni naslov: http://www.obcina-gvp.si/E-naslov: [email protected]: 04 518 3100Faks: 04 518 3101Župan: g. Milan Čadež

Kontaktna oseba in pooblaščen predstavnik naročnika: g. Boštjan KočarTelefon kontaktne osebe: 04 51 83 103, 041 767 399

2.3. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETAJavno naročilo je naslovljeno z imenom:»IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«in nosi oznako:4300-006/2016V okviru javnega naročila so predvidena asfalterska dela, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, ureditev odvodnjavanja in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.

2.4. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILAJavno naročilo bo izvedeno po postopku s pogajanji po predhodni objavi skladno s 5. točko 1. odstavka 28. člena ZJN-2. Naročnik bo v okviru postopka izvedel tudi pogajanja. Pri predmetnem postopku gre za javno naročilo gradnje.



.

2.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILAJavno naročilo se izvaja na podlagi sledečih aktov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 in 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 63/2013 v nadaljevanju ZPVPJN),

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/2014),- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni

list RS, št. 96/2015),- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 (14/2013 popr.) in 101/2013), - Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011,

38/2012, 40/2012, 83/2012, 86/2014 in 90/2015),- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007),- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2014 (14/2005 popr.), 126/2007,

20/2011, 57/2012, 110/2013 in 19/2015), - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ul. RS št. 43/2011),- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011)

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na predmetnem področju, veljavne okoljske zakonodaje in zakonodaje na področju graditve objektov.Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih določil v primeru dobljenega posla.

2.6. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJERok za izvedbo vseh pogodbenih del je najkasneje do 31.10.2016. Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka terminskega plana.Podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je ponudnik dolžan predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

2.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBEV ponudbi se zahteva predložitev menice in menične izjave za resnost ponudbe, ki znaša 5.000,00 EUR. Veljavnost menice in menične izjave mora biti najmanj 120 dni od končnega roka za oddajo ponudb. V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladen z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. Menica mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv:A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v

ponudbi aliB. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe:- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali- ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414


.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

2.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Bančna garancija ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici se predloži za zavarovanje:

- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel

ter- neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

2.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBIIzvajalec mora najkasneje v 10 dneh po uspešni primopredaji objekta, naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh opravljenih (izvedenih) del po pogodbi z DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:

a) banka v Republiki Sloveniji alib) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora

imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik alic) zavarovalnica.

Zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno najmanj 2 leti od njegove izdaje.



.

2.10.ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU

Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti fotokopijo generalne zavarovalne police v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, to je za gradbeno zavarovanje temeljnih nevarnosti, odgovornosti za škodo na obstoječih objektih in škodo proti tretjim osebam v skladu z zahtevami ZGO-1B, ki jo ima izvajalec sklenjeno z zavarovalnico.

2.11. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije. Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis

pogodbe, - obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in

razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije

in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane



.

družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja. V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko (2.11.), izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);- so koncernske družbe;- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali - so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 82/2013 in 55/2015).

2.12. PODIZVAJALCIPonudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci. Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,



.

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

- da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe. Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

2.13. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEKOgled lokacije je mogoč po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika. Na podlagi predhodne zahteve ponudnikov se bo izvršil informativni sestanek. Zahteva za informativni sestanek je lahko s strani zainteresiranih ponudnikov podana najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb. Informativni sestanek se bo vršil ločeno z vsakim ponudnikom.

2.14. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBEPonudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.Ponudba mora biti skladna z vsemi naročnikovimi zahtevami iz te razpisne dokumentacije.Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.



.

2.15. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RSV primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.16. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBEPredložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od končnega roka za oddajo ponudb, ki ga je določil naročnik.Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za izločitev ponudbe.Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

2.17. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBEVariantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne.

2.18. PODPIS PONUDBEPonudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

A. V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

C. Podizvajalci: v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce.



.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.

2.19. PREDLOŽITEV PONUDBEPonudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec OVOJNICA. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA, bo naročnik tako ovojnico odprl za namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrnil na naslov pošiljatelja. Tovrstne ponudba ne bo predmet ocene.

Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije. Na ponudbi naj bo jasno označeno »Original« in »Kopija 1«. Predložitev originala ponudbe je obvezna in nujna sestavina ponudbe (v nasprotnem primeru bo taka ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja). V primeru, da ponudba ne vsebuje celotnega števila kopij, se to šteje kot formalna nepopolnost ponudbe in se jo obravnava skladno z določili 78. člena ZJN-2.

Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, 33/2007, 45/2008, 91/2013). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.

2.20. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika:OBČINA GORENJA VAS - POLJANEPoljanska cesta 874224 Gorenja vas

Končni rok za oddajo ponudb je 03.05.2016 do 11:00 ure.Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »UMIK PONUDBE« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »SPREMEMBA PONUDBE« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 03.05.2016 ob 12:00 uri v prostorih občine Gorenja vas – Poljane na naslovu Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.



.

2.21.POSLOVNA SKRIVNOSTPodatki, ki jih bo kandidat izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene primerjave in ocenjevanja rešitev in končnih ponudb in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi naročnik in ostali nadzorni organi oziroma organi presojanja v primeru uveljavljanja pravnega varstva, so odgovorni za varovanje zaupnosti posredovanih podatkov.Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v predloženih rešitvah, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, pooblaščene za podpisovanje rešitve. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.Kot zaupne lahko kandidat označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne in tehnične podatke, ki so s predpisi ali splošnimi akti kandidata označeni kot zaupni.Naročnik bo zagotovil, da bodo podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom označil za poslovno skrivnost, varovani kot poslovna skrivnost. Ne glede na določila ponudnika o poslovni skrivnosti so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo kriterijem poslovne skrivnosti, bo naročnik kandidata pozval, da oznako zaupnosti umakne. Kandidat to naredi tako, da zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, ki je določen dokument označil »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če kandidat v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik tako ponudbo izloči.Po javnem odpiranju končnih ponudb noben podatek o ocenjevanju, pregledu in dopolnjevanju končnih ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler vsi ponudniki ne prevzamejo Odločitve o oddaji naročila.Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne veljajo.Naročnik mora omogočiti ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu v njegovo ponudbo, ter ima možnost varovati svoje interese.

2.22.PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBANaročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011).



.

2.23.PONUDBENA DOKUMENTACIJAPonudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.1. OVOJNICA2. OBRAZEC PONUDBA3. IZJAVA PONUDNIKA4. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 2X

[ponudnik mora v ponudbi predložiti dve verziji pooblastil za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc, pri čemer je ena verzija zvezana v ponudbi, druga pa v posebni srajčki oz predložena na način, da bo naročnik pooblastila lahko uporabil za nadaljnjo preverbo]

5. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV6. OBRAZEC S.BON-1/P7. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO8. OSNUTEK PROGRAMA ZA IZVEDBO DEL9. PODATKI O REFERENČNEM DELU ter referenčna potrdila10. S strani ponudnika parafiran OBRAZEC POGODBA11. IZJAVA O REŠITVI ODLAGANJA ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO12. POPIS DEL S PONUDBENIM PREDRAČUNOM13. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE [menica in menična izjava]14. S strani ponudnika parafiran obrazec - ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI15. S strani ponudnika parafiran obrazec - ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

V GARANCIJSKEM ROKUV primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in/ali partnerji je potrebno predložiti še sledeče dokumente:

16. PARTNERSKA POGODBA, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA

17. PODIZVAJALSKA POGODBA/E, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA

V primeru formalno nepopolne ponudbe bo naročnik ravnal v skladu s 78. členom ZJN-2.



.

2.24.POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IPOGOJ DOKAZILO

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IIPOGOJ DOKAZILO

Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.


3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IIIPOGOJ DOKAZILO

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.


V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IVPOGOJ DOKAZILO

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in




.

sodišče o tem predlogu še ni odločilo;– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.


7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II

POGOJ DOKAZILO

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v poslovnih letih 2014, 2013 in 2012 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 500.000,00 EUR.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v letih 2014, 2013 in 2012 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 500.000,00 EUR.

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 250.000,00 EUR.



.

8. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.


9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IVPOGOJ DOKAZILO

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7.Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove kapacitete, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II. Ponudnik lahko predloži tudi kopije zahtevanih dokumentov, v kolikor so te istovetne izvirniku in na dan oddaje ponudbe niso starejše od 30 dni. Ob tem si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika v primeru dvoma zahteva tudi original dokumenta.V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano.Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.


10.TEHNIČNA SPOSOBNOST I

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične Posebne listine v tej točki ni potrebno



.

zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

11.TEHNIČNA SPOSOBNOST II

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik ima v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedena najmanj dva (2) istovrstna posla klasifikacije 2112 (po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)) v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV za vsak posel.(Seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano višino vrednosti se ne dopušča).Upoštevane bodo reference, ki so bile do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedene in zaključene.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe).Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.).

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.Ponudnik lahko zahtevane reference dokazuje kumulativno s podizvajalci, ki jih nominira v ponudbi na ta javni razpis.Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.

12.KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah in popisu del.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehnični dokumentaciji.



.


13.SPREJEM OBVEZNOSTIPOGOJ DOKAZILO

Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.


14.RESNIČNOST IZJAV

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.


2.25. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBEMerilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.Cena, ki bo predmet ocene na podlagi merila, je skupna in končna ponudbena cena brez DDV, razvidna iz obrazca PONUDBA. DODATNO MERILO v primeru enakovrednih ponudb:V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2014.Naročnik si v tem primeru pridrži pravico, da od ponudnika zahteva predložitev bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2014.

2.26. DOPUSTNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PONUDBEČe je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.Pri tem ponudnik ne sme spreminjati ali dopolnjevati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom



.

naročanja oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Dopolnitev ali sprememba mora biti naročniku vročena v zahtevani obliki in roku, pri čemer bo navedeno specificirano v zahtevi za dopolnitev in spremembo ponudbe. Neustrezna ali nepravočasne dopolnitev in sprememba pomeni izločitev ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja.Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na razvrstitev glede na merilo pregleda vse ponudbe in na dopolnitev in spremembo pozove vse ponudnike, ki so predložili formalno nepopolne ponudbe.

2.27. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAKV primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske ali druge očitne napake, bo ponudnika pozval na odpravo le-teh.Ob tem ponudnik ne sme spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.28. NEOBIČAJNO NIZKE CENEČe naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Pozvani ponudnik je dolžan v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, posredovati zahtevana pojasnila.Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede:

- ekonomičnosti načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve; - izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri

izvedbi gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev; - izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik; - skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v

kraju izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga; - možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.



.

Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.

2.29. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCANaročnik bo skladno z 41. členom ZJN-2 javno naročilo oddal potem ko bo:

- razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila,- preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne glede na razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena ZJN-2.Naročnik bo po pregledu ponudb s ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe ob upoštevanju določil ZJN-2 izvedel tudi pogajanja.Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, vendar najkasneje v 60 dneh po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.

2.30. PROTOKOL POGAJANJNaročnik bo ponudnike, ki bodo oddali pravilne, primerne in formalno popolne ponudbe, po pregledu ponudb, s povabilom v pisni obliki povabil k pogajanjem. Predmet pogajanj bo ponudbena cena.Pred pogajanji bo naročnik ponudnike ustno in pisno seznanil s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.Naročnik bo izvedel en krog pogajanj. Prvi krog pogajanj, ki bo hkrati predstavljal tudi zadnji krog, bo naročnik izvedel pisno, na sedežu naročnika, pri čemer bo ponudnike sočasno pozval k podaji ponudbene cene na pred pripravljene obrazce. Naročnik oziroma v njegovem imenu komisija bo po zaključenem krogu pogajanj javno prebrala uvrstitev posameznih ponudnikov glede na merilo iz razpisne dokumentacije ter navedeno zapisala v zapisnik, ki ga bo posredovala ponudnikom. Naročnik bo med pogajanji zagotovil enako obravnavo vseh ponudnikov, pri čemer ne bo posredoval udeležencem pogajanj informacij na diskriminacijski način, zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi.Naročnik bo po zaključenih pogajanjih od izbranega ponudnika zahteval predložitev končne ponudbe v skladu z doseženim na pogajanjih. Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun podjetja, ki



.

ga zastopa, lahko udeležuje pogajanj. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig.

2.31. PRAVNO VARSTVOPonudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN).

2.32. SKLENITEV POGODBEIzbrani ponudnik je najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku dolžan vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



.

3. POGODBA3. POGODBA............................................................................................................32

3.1 OBRAZEC POGODBA............................................................................................................33I. POGODBENI STRANKI.......................................................................................................33II. UVODNE DOLOČBE...........................................................................................................35III. PREDMET POGODBE.....................................................................................................35IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL...........................................................................36V. PODIZVAJALCI...................................................................................................................41VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA.............................................................................................42VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA...............................................................................................43VIII. STROKOVNI NADZOR....................................................................................................45IX. VODSTVO GRADBIŠČA..................................................................................................45X. ROKI IZVAJANJA DEL.........................................................................................................45XI. POGODBENA KAZEN.....................................................................................................47XII. PREVZEM DEL...............................................................................................................47XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA.......................48XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA...........................................................................................49XV. ODSTOP OD POGODBE.................................................................................................50XVI. REŠEVANJE SPOROV.....................................................................................................51XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA......................................................................................51XVIII. REVIZIJSKA SLED...........................................................................................................52XIX. KONČNE DOLOČBE.......................................................................................................52



.

3.1. OBRAZEC POGODBANaslov javnega naročila: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«

I. POGODBENI STRANKINAROČNIKOBČINA GORENJA VAS – POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vaski ga zastopa župan g. Milan ČadežMatična številka: 5883261000Identifikacijska št. (ID za DDV): SI63943026Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7010 0007 212 odprt pri Banki Slovenije

inIZVAJALEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ki ga zastopa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Identifikacijska št. (ID za DDV): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Transakcijski račun (TRR): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

terPLAČNIKI

KS LUČINE (Sklop št. 1), Lučine 11a, 4224 Gorenja vas

ki ga zastopa predsednik g. Stanislav BizovičarMatična številka: 5032547Identifikacijska št. (ID za DDV): 10560386Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7645 0793 637, odprt pri Banki Slovenije

KS JAVORJE (Sklop št. 2), Javorje 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

ki ga zastopa predsednik g. Ciril AličMatična številka: 5032482Identifikacijska št. (ID za DDV): 10175377Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7645 0793 540, odprt pri Banki Slovenije



.

KS POLJANE (Sklop št. 3), Poljane 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

ki ga zastopa predsednik g. Anton DebeljakMatična številka: 5030331Identifikacijska št. (ID za DDV): 72351233Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7645 0793 734, odprt pri Banki Slovenije

KS SOVODENJ (Sklop št. 4), Sovodenj 23, 4225 Sovodenj

ki ga zastopa predsednik g. Stanko BajtMatična številka: 5021782Identifikacijska št. (ID za DDV): 26653800Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7645 0793 831, odprt pri Banki Slovenije

KS TREBIJA (Sklop št. 5), Trebija 4, 4224 Gorenja vas

ki ga zastopa predsednik g. Rudolf KokeljMatična številka: 5027829Identifikacijska št. (ID za DDV): 61329339Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7645 0793 928, odprt pri Banki Slovenije

KS GORENJA VAS (Sklop št. 6), Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

ki ga zastopa predsednica ga. Mirjana MožinaMatična številka: 5027721Identifikacijska št. (ID za DDV): 88778401Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7645 0793 443, odprt pri Banki Slovenije

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE (Sklop št. 7), Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

ki ga zastopa župan g. Milan Janez ČadežMatična številka: 5883261Identifikacijska št. (ID za DDV): SI63943026Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7010 0007 212 odprt pri Banki Slovenije

»IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«

II. UVODNE DOLOČBE1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _ _ _ _ _ _ dne _ _ _ _ _ _ z naslovom: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH« ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ na osnovi izvajalčeve ponudbe številka _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ izbran za izvajalca del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.



.

III. PREDMET POGODBE2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH po ponudbi izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _.

3. členIzvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ in predračuna izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _;

- Tehnično dokumentacijo, ki je določena v tem razpisu;- Tehničnimi specifikacijami za ceste in pravili cestogradnje,- Razpisna dokumentacija naročnika številka 4300-006/2016-003 z dne 29.03.2016

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. členIzvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe po potrjeni tehnični dokumentaciji, detajlnih načrtih, tehničnih predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke.Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno in pravilno s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinam določenih v opisih del in predračunu.Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

5. členDodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL6. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca številka _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ _ in znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti:za sklop 1 – KS Lučine:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV



.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.za sklop 2 – KS Javorje:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.za sklop 3 – KS Poljane:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.za sklop 4 – KS Sovodenj:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.za sklop 5 – KS Trebija:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.za sklop 6 – KS Gorenja vas:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.za sklop 7 – Občina Gorenja vas - Poljane:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV



.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EURz besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _evrov.

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto.

7. členSklopi so razdeljeni glede na plačnike del. Vsaka krajevna skupnost predstavlja svoj sklop in je plačnik le-tega.

ŠT. SKLOPA PLAČNIK SKLOPA1 KS Lučine, Lučine 11a, 4224 Gorenja vas2 KS Javorje, Javorje 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko3 KS Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko4 KS Sovodenj, Sovodenj 23, 4225 Sovodenj5 KS Trebija, Trebija 4, 4224 Gorenja vas6 KS Gorenja vas, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas7 Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas*8 Vsakokratni interesent za asfaltiranje dvorišča

Opomba * - Ponudba za sklop 8 – izdelava asfaltnih dvorišč je informativna in se ne obračunava preko krajevnih skupnosti ali Občine Gorenja vas – Poljane.

8. členOpravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna iz 3. člena te pogodbe ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer. Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.Situacije izvajalec izstavlja ločeno, in sicer:

A. za gradbena dela, ki se izvajajo zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izgradnji vodovoda in so financirana iz proračunske postavke 422 – vodovod Zarobar – Hčavče Njive – Brda ( JP600451 Čabrače - Likar – Zarobar (Sklop 7))

Vrednost del brez DDV _________ EUR+22% DDV _________ EURSkupaj z DDV _________ EUR



.

Obračun DDV v skladu s 76. a členom ZDDV-1 (Ur.l. št. 10/10), izvajalec mora prevaliti obračun DDV na naročnika.

B. za ostala gradbena dela, ki se financirajo iz proračunskih postavk krajevnih skupnosti in občine Gorenja vas - Poljane

Vrednost del brez DDV _________ EUR+ DDV 22% _________ EURSkupaj z DDV _________ EUR

Obračun DDV v skladu s 5. odstavkom 5. člena ZDDC-1, plačnik DDV je izvajalec storitve.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.Končno situacijo izstavi izvajalec v 20 dneh po zaključku gradbenih del.K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.Situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti.Naročnikov pooblaščenec je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema in jo potrditi z dovoljenjem za izplačilo.V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku utemeljiti popravek in sporočiti svoje stališče.

9. členNaročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 6. člena v obliki mesečnih nakazil, na podlagi prejetega eRačuna in potrjenih zneskov začasnih situacij in končne situacije.Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.Naročnik bo nakazoval zneske 30. dan po uradnem prejemu eRačun-a in potrjene začasne mesečne ali končne situacije, na transakcijski račun izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ki je odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.



.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti.

10. členNaročnik lahko zadrži plačilo vmesnih začasnih situacij v primeru, da izvajalec do nastanka obveznosti plačila še ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali druge zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo, ali če izvajalec kasni z deli po terminskem planu za več kot 5 dni vse dotlej, dokler izvajalec obveznosti ne izpolni.Naročnik pri izvajanju posameznih plačil v skladu s 7. in 8. členom predmetne pogodbe zadrži 5% vrednosti (z DDV) kot zadržani znesek.Naročnik plača zadržani znesek izvajalcu 30. dan po končnem zapisniškem prevzemu del ter po predložitvi jamstva za odpravo napak v garancijski dobi s strani izvajalca del. Zadržani znesek lahko uporabi naročnik za opravo pomanjkljivosti na izvedenih delih, če jih izvajalec na pismeni poziv naročnika v primernem roku ne odpravi.Za čas zadržanja plačila v skladu s tem členom naročnik izvajalcu ne dolguje zamudnih obresti.

V. PODIZVAJALCI11. člen

Podatki o podizvajalcih:Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del podizvajalca

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razviden

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

- izjava, da je podizvajalec seznanjen z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglaša,



.

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- in ostale vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.Izvajalec se prav tako zavezuje naročniku v roku 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe predložiti soglasje podizvajalcev na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA12. člen

Naročnik se obvezuje:- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po veljavnosti pogodbe;- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa upravna dovoljenja, tehnično

dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del,

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostorom za organizacijo gradbišča in deponijo materiala;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo;- dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju

izvajalčevega obvestila;- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.



.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA13. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:- izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih

pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- ščititi interese naročnika;- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;- omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki

utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in

tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti posebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- na zaključku asfaltne voziščne konstrukcije strojno vtiskovati rob vozišča, kar določajo tehnične specifikacije, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o

varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- pred pričetkom del pripraviti nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;

- na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo.

- pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti



.

tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistiti gradbišče,

- izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo;

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo

iz te pogodbe;- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne

funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku,- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti

odpravljene.

VIII. STROKOVNI NADZOR14. člen

Naročnik imenuje za inženirja (nadzorni organ) Bernard Strel, u.d.i.g.,ki ga na gradbišču zastopa: Boštjan Kočar, u.d.i.g.Za koordinacijo vseh del se imenuje Boštjan Kočar, u.d.i.g.Za naročnikovega pooblaščenca se imenuje Boštjan Kočar, u.d.i.g.Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del po zakonu.Nadzorni organ bo gradbeni dnevnik (in knjigo obračunskih izmer) pregledoval in potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

IX. VODSTVO GRADBIŠČA15. člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ki ga na gradbišču zastopa kot odgovorni vodja del.Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu ter veljavno spremljalo njihova obvestila.



.

X. ROKI IZVAJANJA DEL16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 31.10.2016.Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del.Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev. Izvajalec lahko zahteva spremembo dinamike izvajanja del le ob izpolnjevanju pogojev iz 17. člena te pogodbe.Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni interni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem internem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije.

17. členIzvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica

ravnanja pogodbenih strank.Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.Pogodbeni stranki sta soglasni in izključujeta vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 16. člena te pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.



.

XI. POGODBENA KAZEN18. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. PREVZEM DEL19. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični pregled.O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom- in pravilom stroke,- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične

narave.Če se naročnik v roku 8 dni, ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji oz sprejemu vseh del iz 2. člena te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 20 dneh od dneva uspešne predaje oz. sprejema del.



.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA20. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost 10 let, za kakovost izvedenih del 5 let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo objekta, povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta.

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA21. člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas



.

izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan.Zavarovanje je predmet unovčitve v primeru:

- nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,- nepravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,- neplačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,- ne poplačila pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka ter- ne poplačila pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v

posel.

22. členIzvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku.Izvajalec zavaruje dela, material in opremo za vgraditev pred običajnimi nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, katere bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda, zemeljski plaz, ipd.).Izvajalec zavaruje tudi civilno odgovornost za izgubo in škodo povzročeno tretjim osebam v višini najmanj 41.000,00 EUR.Ob nastanku zavarovalnega primera, izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja kar je poškodovano in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.

23. členIzvajalec mora v 10 dneh od prejema potrdila o prevzemu naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % vrednosti vseh opravljenih (izvedenih) del po pogodbi z DDV.Zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno najmanj 2 leti od njegove izdaje.

XV. ODSTOP OD POGODBE24. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete



.

in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejem pisno izjavo naročnika o odstopu.Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. REŠEVANJE SPOROV25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA26. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIII. REVIZIJSKA SLED27. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in



.

drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

XIX. KONČNE DOLOČBE28. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

29. členPogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

30. členZa razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

31. členPogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

32. členTa pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

NAROČNIK IN PLAČNIK SKLOPA 7: IZVAJALEC:



.

Občina Gorenja vas – Poljaneg. Milan Čadež, župan

(podpis in žig)dne _________, Gorenja vas

__________________________________________________________________________

(ime in priimek podpisnika)

(podpis in žig)dne _________, _______________

Št. pogodbe:_______________________________

Št. pogodbe:_______________________________

PLAČNIK – SKLOP 1: PLAČNIK – SKLOP 2:

Krajevna skupnost Lučineg. Stanislav Bizovičar, predsednik

(podpis in žig)dne _________, Lučine

Krajevna skupnost Javorjeg. Ciril Alič, predsednik

(podpis in žig)dne _________, Javorje


Krajevna skupnost Poljaneg. Anton Debeljak, predsednik

(podpis in žig)dne _________, Poljane

Krajevna skupnost Sovodenjg. Stanko Bajt, predsednik

(podpis in žig)dne _________, Sovodenj


Krajevna skupnost Trebijag. Rudolf Kokelj, predsednik

(podpis in žig)dne _________, Trebija

Krajevna skupnost Gorenja vasga. Mirjana Možina, predsednica

(podpis in žig)dne _________, Gorenja vas



.

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE5.

6. 4.TEHNIČNE SPECIFIKACIJE....................................55

7. 4.1.........................TEHNIČNA DOKUMENTACIJA.................56

8. 4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI............................................56

9. 4.1.2........SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA.........................61

10.....................4.1.3.......OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA...........................61

11.....................4.1.4......................TERMINSKI PLAN............................................61

12.....................4.1.5..............SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV..........................62



.

12.1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA Vsako leto se v občini Gorenja vas – Poljane izvajajo asfalterska dela, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč in asfaltiranje makadamskih cest. Za ta namen je izdelan tudi seznam predlaganih odsekov s predvidenimi ukrepi in terminski plan del. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitev krajših (do 50 m) dotrajanih odsekov in asfaltiranje na saniranih manjših usadih). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in sanacije vozišč na večjih usadih (od 50 m).Zaradi zagotavljanja večje kvalitete izvedbe lokalnih cest in javnih poti, ki se odraža v podaljšanju življenjske dobe, znižanju stroškov vzdrževanja in večjega zadovoljstva uporabnikov, v nadaljevanju podajamo splošne tehnične opise in navodila za izvedbo pripravljalnih del in asfaltiranja.Minimalni tehnični elementi cesteObčinske lokalne ceste in javne poti morajo dosegati sledeče tehnične elemente:

Minimalno širino ceste (0,50 m bankina + 0,50 m mulda + 3,00 m cesta + 0,50 m bankina) 4,50 m.

Minimalna širina bankine je 0,50 m, minimalnim prečni nagib je 4%. Višina bankine je maksimalno 2,00 cm pod nivojem asfaltnega vozišča. Bankina mora biti utrjena na način, da se pod obremenitvijo manjšega tovornjaka (6 ton) ne preoblikuje.

Minimalna širina mulde znaša 0,50 m in z globino dna do 1/10 širine. Izvedba površine je asfaltna ali betonska.

Minimalno razširitev ceste v krivinah je od 1,00 do 2,00 m, glede na možnosti, ki jih dopušča teren in glede na radij krivine.

Predpisan prečni nagib vozne površine ceste je od 2,5% do 7,0%. Odvodnjavanje z vozne površine ceste mora biti speljano v muldo.

Na ustrezno pripravljen zgornji ustroj ceste se izvedejo naslednja gradbena dela: Izdelava finega planuma v prečnem naklonu od 2,5% do 7,0% iz kamnitega

drobljenca granulacije 0 – 16 mm, v debelini 3 – 5 cm, planiranje z grederjem in finalno kompaktiranje z valjarjem na celotni površini asfaltiranja.

Izdelava mulde obsega pripravo podlage za muldo širine minimalno 0,50 m. Pred asfaltiranjem se mora zagotoviti končna nosilnost cestnega telesa min. Ev2 =

100 (minimalno 95) MPa – tako je cesta pripravljena na asfaltiranje.

Asfaltiranje ceste in priprava na uporaboPred pričetkom asfaltiranja morajo biti izvedena vsa potrebna pripravljalna dela zgornjega ustroja ceste in cestno telo mora imeti svojo končno obliko, ki jo z asfaltiranjem ni mogoče več popravljati (razne neravnine, prečni nagib, širina cestišča, nosilnost cestnega telesa).Izvajalec asfalterskih del je pred pričetkom asfaltiranja (1 – 3 dni prej) dolžan narediti končne meritve dinamičnega modula v cestnem telesu (Poizkus s krožno ploščo), katere morajo znašati Ev2 = 100 MPa.Meritve se izvajajo na vsakih 50 m predvidenega odseka ceste. Na odsekih krajših od 50 m se izvedeta vsaj 2 meritvi na začetku in koncu odseka. Na odsekih daljših od 500 m se



.

izvede 12 meritev, ki se izvedejo na najbolj kritičnih mestih odseka. V kolikor meritve na predvidenem odseku ne bodo dosegale vrednost Ev2 = minimalno 100 MPa, izvajalec asfaltiranja ne bo izvedel. Dela se v tem primeru prestavijo na naslednji odsek ceste, ki je predviden za asfaltiranje po terminskem planu.

Dolžina odseka [m] <50 ≥50 100 150 200 300 400 500 >500

Število meritev(Ev2 ≥ 100 MPa)

2 2 3 4 5 7 9 11 12

Tabela 1: Predpisano število meritev na odseku predvidenem za asfaltiranje

V primeru pozitivne meritve se izvede enoslojno asfaltiranje debeline 7 cm ali dvoslojno asfaltiranje 5+3 cm z asfalti oziroma s kombinacijo asfaltov iz spodnje razpredelnice. Dovoljeno odstopanje debeline znaša ±1,4 cm (20%). Debelina asfaltnih plasti mora biti v skladu s TSC 06.300/06.410:2009, Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Zap. št. Oznake asfaltov po sist en Obremenitev

1 AC 11 surf B 50/70 A3 srednja2 AC 11 surf B 70/100 A3 srednja3 SMA 11 B 50/70 A3 srednja4 SMA 11 B 70/100 A3 srednja5 AC 16 surf B 50/70 A3 lahka6 AC 16 surf B 70/100 A3 lahka7 AC 16 base B 50/70 A3 srednja8 AC 16 base B 70/100 A3 srednja9 AC 22 base B 50/70 A3 srednja

10 AC 22 base B 70/100 A3 srednjaTabela 2: Predpisane asfaltne mešanice za asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti

Predpisani asfalti v razpredelnici predstavljajo nosilno in/ali obrabnozaporno asfaltno plast ceste predvidena za srednja prometna obremenitev.Izvajalec pred pričetkom vgrajevanja asfaltne mešanice naročniku predloži izjavo o skladnosti s predpisanimi standardi. Na odsekih cest daljših od 50 m se po potrebi izvede zunanja kontrola kakovosti vgrajenega materiala. Pooblaščeno podjetje za izvajanje preiskav materiala na mestu vgrajevanja odvzame vzorec asfalta in preveri ustreznost vgrajene mešanice v laboratoriju. V kolikor vgrajena mešanica ne ustreza izjavi o skladnosti se izvajalcu ob prevzemu del zaračunajo odbitki po osnovah definiranih v TSC06.300/06.410:2009.Postopek asfaltiranja odsekov cest (nad 50 m) poteka na sledeč način:

s razdelilnikom (finišerjem) se polaga ustrezna asfaltna mešanica v predpisani debelini (7 cm ± 1,4 cm) na predhodno pripravljen teren,

asfaltiranje mulde ter hkratno kompaktiranje in oblikovanje mulde, sledi kompaktiranje z valjarji dokler ni dosežena mejna vrednost zgoščenosti

uporabljene asfaltne mešanice (97% zgoščenost), oblikovanje in kompaktiranje robu asfaltne plasti vozišča je obvezno.



.

Po ustrezni izvedbi asfaltiranja ceste in izdelavi muld se cesto ustrezno počisti morebitnih nečistoč. Ko asfalt doseže ustrezno trdnost je pripravljen na uporabo.Izvedba pokrovov jaškov na asfaltnem voziščuIzvajalec asfaltiranja mora pri izvedbi asfaltne površine na območju pokrova jaška na vozišču zagotoviti primerno ravnost vozišča. Pokrov jaška je lahko v niveleti asfaltne površine ali maksimalno 1,0 cm nižje od nivelete vozišča merjeno z 2,0 m lato. V kolikor je pokrov jaška vgrajen nižje od predpisane nivelete -1,0 cm, mora izvajalec asfaltiranja pokrov jaška prilagoditi na predpisano višino na svoje stroške.

4.1.1.PREDPISI IN STANDARDISPLOŠNOMed izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.Če v času izvajanja pogodbe vstopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, doda obstoječa zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje pogodbe, se mora izvajalec držati originalnih zahtev ter pogojev, dokler ne dovoli nadzornik v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov in zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Razpisni dokumentaciji ter predmetnem poglavju.Za vgrajeno opremo, materiale, izvajanje del in testiranja, se razpisna dokumentacija sklicuje na standarde in predpise. V primeru da se le-ti spremenijo, mora ponudnik spremenjene standarde in predpise v ponudbi upoštevati, če so stopili v veljavo najmanj 28 dni pred datumom oddaje ponudbe. Ta zahteva ne velja, če je v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno drugače.Če so to nacionalni standardi in predpisi ali so vezani na posebno državo ali regijo, lahko nadzornik predhodno pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost kot navedeni standardi in predpisi.Razlike med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora izvajalec popolno opisati in poslati nadzorniku najkasneje v roku 28 koledarskih dni pred datumom, ko želi izvajalec dobiti soglasje nadzornika. V kolikor nadzornik ugotovi, da takšne spremembe ne zagotavljajo enake ali višje kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v razpisni dokumentaciji.

RELEVANTNA ZAKONODAJAZakoni

Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur.l. RS, št. 109/2010), Zakon o akreditaciji /Zakr/ (Ur.l. RS, št. 59/1999), Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/2013), Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/2014 (14/2005 popr.),

126/2007, 20/2011, 57/2012, 110/2013 in 19/2015), Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 96/2004-UPB2 61/2006-

ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B in 46/2014),

Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 12/2013 in 19/2014), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.

43/2011, 60/2011, 63/2013),



.

Zakon kemikalijah (Zkem) (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 61/2006, 16/2008, 9/2011, 83/2012),

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013),

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur.l. RS, št. 17/2011),

Zakon o urejanju prostora /ZureP-1/ (Ur. L RS urej110/2002, 08/2003 popr., 58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.), 82/2013),

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011), Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS n o 39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006,

33/2007, 57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013, 56/2015 in 102/2015),

Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur.l. RS, št. 71/2011, 58/2012), Zakon o urejanju prostora /ZureP-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002, 08/2003 popr.,

58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.)) Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Ur.l. RS, št.

51/2006-UPB1, 97/2010)in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji.Podzakonski predpisi

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.i.RS, št. 4/2006), Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/2013,

24/2013, 26/2013), Uredba o odpadnih oljih (Ur.l. RS, št. 24/2012), Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št.

34/2008), Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih

gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005, 43/2011-ZVZD-1);in ostale relevantne uredbe.

Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 26/99, 106/05). Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/2005, 26/2006). Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št.

46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.)). Pravilnik o cestnih priključkih (UL RS, št. 86/2009). Tehnične specifikacije za javne ceste. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004,

43/2011-ZVZD-1), Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali

mutagenim snovem (Ur.l. RS, št. 101/2005, 43/2011-ZVZD-1), Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/2008, (54/2009 popr.)), Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/20006, 75/2008), Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih

mestih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah

(Ur.l. RS, št., 14/2007, 12/2013).in ostali relevantni veljavni predpisi.



.

4.1.2.SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKAPonudniki morajo pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevani vse zahteve naročnika, kot so podane skladno s tehničnimi specifikacijami, skladno z razpisno dokumentacijo, skladno s ponudbenim predračununom ter skladno z vsemi preostalimi deli te razpisne dokumentacije.

4.1.3.OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILAV okviru javnega naročila so predvidena asfalterska dela, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest.Krpanje asfalta se izvaja zaradi poškodb, dotrajanosti vozišča in izvedenih prekopov. Pripravo odsekov za krpanje asfalta izvede izvajalec pripravljalnih del, kar pomeni da izvede pravokotni odrez asfalta in pripravi podlago za predvideno debelino asfaltne plasti. Izvajalec asfalterskih del očisti stike, jih namaže z dilaplastom in izvede krpanje asfalta. Ureditev odvodnjavanja zajema dograjevanje in popravilo asfaltnih muld. Izvaja se tudi asfaltiranje sanacij manjših usadov, ki zajema asfaltiranje celotnega odseka vozišča ali samo krpanje saneranega dela ceste.Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest. Izvajalec asfalterskih del izvede fino pripravo zgornjega ustroja ceste, kar zajema končno niveliranje podlage za asfalt z grederjem, asfaltiranje in ostala asfalterska dela. V primerih, kjer je obstoječa asfaltna plast vozišča dotrajanja in je podlaga vozišča sorazmerno ranva se izvaja preplastitev asfalta.

4.1.4.TERMINSKI PLANRok za izvedbo vseh pogodbenih del je 31.10.2016. Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka terminskega plana.Podroben terminski, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je ponudnik dolžan predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

4.1.5.SEZNAM PRILOŽENE DOKUMENTACIJEPopis del za pripravo ponudbe je vsebovan v excellovem dokumentu z naslovom:Popis del – redno letno asfaltiranje 2016Dokument vsebuje:

Rekapitulacijo in popise del po sklopih oz. krajevnih skupnostih.Popis del je sestavni del razpisne dokumentacije in ga mora ponudnik v polnosti upoštevati pri podaji ponudbe. Ponudnike opozarjamo, da preverijo izračune formul v excellovem dokumentu. Za morebitne napake v formulah naročnik ne odgovarja. Predvidenih postavk in količin v popisu del ponudnik ne sme spreminjati. V kolikor bo ponudnik postavke ali količine spreminjal bo izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.



.

13. PONUDBENI PREDRAČUN5. PONUDBENI PREDRAČUN......................................................................................63

5.1 SPLOŠNO.............................................................................................................................645.2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA.............................................65



.

13.1. SPLOŠNOElementi in dela, navedena v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti, ki so v celoti opisana in zahtevana v drugih delih razpisne dokumentacije.Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil, mora izvajalec šteti, da so zneski, ki jih bo navedel v predračun, končni zneski za obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v kateremkoli delu pogodbe, in da bo skladno s tem tudi navedel posamezne cene za elemente in ostala dela. Zneski, navedeni v predračunu, morajo torej vsebovati vse slučajne in/ali nepredvidene stroške in tveganja, ki se lahko pojavijo pri izgradnji celotnih del, v skladu s pogodbo. V predračunu mora ponudnik za vsak element podati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če je predvideno, da morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni.Cene v ponudbenem predračunu morajo biti navedene v EUR. Ponudbene cene ne smejo vsebovati davkov, carin, uvoznih ali drugih dajatev, ki se zaračunavajo skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji za proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav, materialov in storitev, ki jih bo izvajalec uporabil ali vgradil skladno s predmetno pogodbo. V kolikor spodaj navedena dela že niso zajeta ločeno v popisu del s ponudbenim predračunom, ponudba "fiksne enotne cene" pomeni da enotna cena vključuje:

- stroške pripravljalnih del,- da se opravijo vsa potrebna dela po razpisnih pogojih, v vseh njenih delih ter

eventualnih navodilih strokovnih institucij, do popolne funkcionalnosti, vse v okviru pogodbene cene,

- da obsega enotna cena vsa predhodna, pomožna in zaključna dela za izvedbo posamezne pozicije del,

- da obsega ponudbena cena vse stroške organizacije gradbišča vključno s stroški zapor cestišča, plačila taks in nadomestil ipd.

- da obsega enotna cena tudi vsa dela v zvezi z selitvijo delovnih strojev in druge opreme,

- da obsega enotna cena tudi potrebna vmesna in končno čiščenje okolice med in po končanih delih.

Zneski navedeni v predračunu bodo uporabljeni za izračun mesečnih izplačil na podlagi izstavljenih računov glede na situacije.Za elemente, ki so v predračunu navedeni kot vsota posameznih zaključenih postavk, bo plačilo izvršeno, ko bo ta element v celoti izveden skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.V primeru, ko so elementi v predračunu določeni na enoto in ne tvorijo zaključenih postavk, bo plačilo izvršeno, ko bo posamezna enota dejansko izvršena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

13.2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudbeni predračun je vsebovan v dokumentu:



.

Popis del – redno letno asfaltiranje 2016.Ponudnik mora izpolniti vse postavke zgoraj navedenega dokumenta. Cene morajo biti podane na dve decimalni mesti točno. Ponudnik poleg pisne oblike preda ponudbo tudi v elektronski obliki.Pisni ponudbeni predračun mora biti identičen z elektronsko predano verzijo ponudbenega predračuna in z vpisom končnih cen v obrazec ponudba.



.

14. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE15.

16........................6........OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE......................66

17.......................6.1.................PONUDBA ŠT. _ _ _ _............................................67

18....6.1.1. OSNOVNI PODATKI............................................67

19....6.1.2. PONUDBENA CENA............................................68

20.......................6.2..................IZJAVA PONUDNIKA............................................69

21.......................6.3.POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC..............................72

22.....6.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE...................72

23.....6.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE....................73

24.......................6.4........IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV.............................74

25.......................6.5......IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO........................75

26.......................6.6... . .PODATKI O REFERENČNEM DELU...................................76

27.......................6.7.. .ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE............................78

28.......................6.8.......ZAVAROVANJE ZA DOBRO



.

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI.......................79

29.......................6.9...ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU...................................79

30.....................6.10.................OBRAZEC OVOJNICA............................................83



.

30.1. PONUDBA št. ____________

Predmet naročila: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«

Naročnik:

OBČINA GORENJA VAS - POLJANEPoljanska cesta 87

4224 Gornja vas

6.1.1. OSNOVNI PODATKIGOSPODARSKI SUBJEKTSEDEŽZAKONITI ZASTOPNIKPOOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBEPOOBLAŠČENA OSEBAZA PODPIS POGODBEID ŠTEVILKA ZA DDVMATIČNA ŠTEVILKAPOSLOVNI RAČUNTELEFONTELEFAKSE-POŠTAKONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

V primeru partnerske ponudbe ponudnik izpolni spodnjo tabelo.PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3

GOSPODARSKI SUBJEKTSEDEŽZAKONITI ZASTOPNIKPOOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE

ID ŠTEVILKA ZA DDVMATIČNA ŠTEVILKAPOSLOVNI RAČUNTELEFONTELEFAKSE-POŠTAKONTAKTNA OSEBA PONUDNIKAPODROČJE DELA

ODSTOTEK UDELEŽBE V SKUPINI PONUDNIKOV

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci izpolni spodnjo tabelo.Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun)

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del

podizvajalca



.

*ki jih bo prevzel v odnosu na skupno vrednost ponudbe

6.1.2. PONUDBENA CENAREKAPITULACIJA CENA BREZ DDV (EUR) DDV (EUR) CENA Z DDV (EUR)

SKUPAJ

POPUST ___%

SKUPAJ S POPUSTOM

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in vsi popusti. Ponudbena cena mora biti skladna z obrazcem Popis del s ponudbenim predračunom. V kolikor bo ponudnik v obrazcu 6.1.2. PONUDBENA CENA ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v popisu del, morajo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi pri javnem naročilu vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovale zneske brez popusta, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Spodaj podpisani potrjujem, da:

- ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,- ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb,- se obvezujemo naročilo izvesti skladno s terminskim planom iz razpisne

dokumentacije in najkasneje do končnih datumov,- bomo javno naročilo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo

prenesli na drugega izvajalca,- smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo in se z njo v celoti strinjamo.

KRAJ

ŽIGPONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe

ter podpisDATUM

30.2. IZJAVA PONUDNIKASpodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetno javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Če bo naša ponudba sprejeta:- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov: - če bomo podali neresnične ali zavajajoče podatke v ponudbi;- če na poziv naročnika ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za

izpolnjevanje pogojev.

Izjavljamo, da:- za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik, ne

kot partner pri skupnem poslu;- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični;



.

- za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;- da bomo na podlagi poziva naročnika podali izjavo in dokazila glede obstoja

morebitnih zapadlih terjatev, ki jih imamo do drugih gospodarskih subjektov, v okviru postopkov javnega naročanja, kjer smo nastopali kot podizvajalec. Podaja informacij se nanaša na ostale ponudnike, ki so oddali pravočasne ponudbo v konkretnem postopku javnega naročanja. Izjavljamo, da bomo na naročnikov poziv podali svoje stališče in morebitna dokazila, ki temeljijo na resničnem dejanskem stanju. Podatki, ki ne bodo temeljili na resničnem dejanskem stanju bodo šteti kot podaja lažne izjave in bodo ustrezno sankcionirani skladno z določili razpisne dokumentacije;

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v Zakonu o javnem naročanju ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

- v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni ter- bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih

okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

Ponudnik prav tako izjavlja, da:- sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

S podpisom te izjave ponudnik potrjuje tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

- Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

- Ponudnik/podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe: ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek

postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.

- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;- ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem

pogodbe;- ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Ponudnik prav tako soglaša, da bo, v primeru, če bo v okviru javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik s popolno ponudbo, na poziv naročnika slednjemu v roku 8 dni od prejema poziva, posredoval podatke o:



.

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

Naročniku s podpisom te izjave dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V primeru oddaje konzorcijske ponudbe, se podpišejo vse pooblaščene osebe vseh članov konzorcija. V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik, mora navedeni podpisnik v ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo, ki dokazuje, da je pooblaščen za podpis konkretne ponudbe s strani zakonitega zastopnika družbe (enako velja za ostale ponudnike v primeru konzorcijske ponudbe).

KRAJ


ter podpisDATUM



.

30.3. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC

6.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani ____________________ (ime in priimek) zakoniti zastopnik ______________________ (naziv ponudnika/partnerja)

POOBLAŠČAM

naročnika Občino Gorenjo vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se glasi:

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2

v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH« in oznako 4300-006/2016, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko ____________________ dne ________________, od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, pridobi potrdilo iz kazenske evidence za _____________________________________________________________ (naziv ponudnika/partnerja), matična številka: _______________________________ (matična številka ponudnika/partnerja).

Datum: Podpis:

Navodilo za izpolnitev obrazca: Obrazec se izpolni za VSE ponudnike/partnerje. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dva obrazca, pri čemer mora biti eden zvezan v ponudbi, drugi pa mora biti vložen na način, da ga naročnik lahko uporabi za pridobitev informacij s strani uradnih evidenc.

6.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ____________________ (ime in priimek)

POOBLAŠČAM naročnika Občino Gorenjo vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se glasi:



.

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2

v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH« in oznako 4300-006/2016, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko ___________________ dne _____________, od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, pridobi potrdilo iz kazenske evidence.Osebni podatki zakonitega zastopnika _______________________________________________________, katerih uporabo in zbiranje potrjujem za izpostavljen namen preverbe:

EMŠO:_____________________________________________________________

Datum rojstva:_____________________________________________________________

Kraj rojstva: _____________________________________________________________Občina rojstva.

_____________________________________________________________Država rojstva:

_____________________________________________________________Naslov stalnega bivališča:

_____________________________________________________________Naslov začasnega bivališča:

_____________________________________________________________Državljanstvo:

_____________________________________________________________Prejšnji priimek:

_____________________________________________________________

Datum: Podpis:

Navodilo za izpolnitev obrazca: Obrazec se izpolni za VSE ponudnike/partnerje. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dva obrazca, pri čemer mora biti eden zvezan v ponudbi, drugi pa mora biti vložen na način, da ga naročnik lahko uporabi za pridobitev informacij s strani uradnih evidenc.

30.4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:- je znašal naš povprečni letni prihodek v letih 2014, 2013 in 2012 (oziroma v

obdobju poslovanja, če poslovni subjekt posluje manj kot tri leta) ____________________________ EUR;

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil nismo imeli blokiranih poslovnih računov;



.

- da naša bonitetna ocena na datum objave javnega naročila na Portalu javnih naročil znaša ____________________ po pravilih Basel II.

KRAJ


ter podpisDATUM



.

30.5.IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO

Spodaj podpisani izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.Kot prilogi k temu obrazcu ponudnik podaja:

- Osnutek programa za izvedbo del, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz v obliki diagrama kritičnih mejnikov ter

- Pisno izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo iz katere mora biti razvidno, da bo ponudnik na lastne stroške zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma deponijo (skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/2008) in bo z odpadki ravnal skladno z veljavno zakonodajo.

KRAJ


ter podpisDATUM



.

30.6.PODATKI O REFERENČNEM DELUPonudnik prijavlja sledeče reference, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja z naslovom »TEHNIČNA SPOSOBNOST II«.NAZIV PROJEKTA IN VRSTA DEL, ki jih je ponudnik izvedel (velikost in lokacija

gradnje)

NAROČNIK ČAS IZVEDBE DEL

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA v EUR brez

DDV

KRAJ


ter podpisDATUM

30.7. REFERENČNO POTRDILO Referenčno potrdilo se izdaja za



.

PONUDNIKA

(ustrezno označi z X in izpolni)Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba: Ime in priimek, nazivTel.e-naslovPotrjujemo, da je

uspešno opravil dela na sledečem projektu:Naziv projekta:Čas izvedbe projekta (dan/mesec/leto)

Datum in številka izdaje uporabnega dovoljenja oz. datum primopredaje objekta

Skupna vrednost projekta (v EUR brez DDV)Klasifikacija referenčnega objekta (po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI))Dela, za katera je bil izvajalec odgovoren, predvsem ali gre za istovrstnost posla

Kratek opis projekta in ocena naročnika

KRAJ

ŽIGNAROČNIK – ime in priimek pooblaščene osebe

ter podpisDATUM

30.8. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje za resnost ponudbeZa zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo z naslovom »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«, ki je bilo dne _____________ pod št. ______________ objavljeno na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS, izročamo Občini Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

KRAJ ŽIGime in priimek pooblaščene osebe ter

podpis


Vsa referenčna potrdila morajo biti priložena, v smislu njihove vsebine izpolnjena, podpisana in žigosana, s strani investitorjev.


.

DATUM

S to izjavo pooblaščamo Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ki jo zastopa župan g. Milan Čadež, da izpolni to bianco menico v višini 5.000,00 EUR. Obenem Občino Gorenja vas - Poljane pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Občina Gorenja vas - Poljane menice ne sme trasirati. Občino Gorenja vas - Poljane pooblaščamo, da menico domicilira pri _____________________________ (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka __________________________________ Občina Gorenja vas - Poljane lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne _____________ (120 dni po roku za oddajo ponudb).

KRAJ IZDAJATELJ MENICE

DATUM PRIIMEK IN IME

ŽIG

DELOVNO MESTO

PODPISPriloga:

- 1x bianco menica

30.9. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naslov javnega naročila: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«

Številka projekta: 4300-006/2016

Naziv banke oz. institucije:Kraj in datum:

Upravičenec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

(v nadaljevanju: naročnik)Zavarovanje št. __________________________V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ______________., z dne __________________ za javno naročilo:




.

Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz tega zavarovanja) _____________________________________ je ponudnik _________________________________________________ dolžan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti na javnem razpisu, preskrbeti naročniku zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ______________________________________________EUR.Banka oz. druga institucija se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,- nepravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,- neplačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,- ne poplačila pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,- ne poplačila pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v

posel ter- neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega izmed zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer gre.Zahtevek za unovčitev zavarovanja mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Zavarovanje št. _____________./._____________To zavarovanje velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca. To zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ___________________., ta zavarovanje preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.To zavarovanje ni prenosljivo.Morebitne spore med upravičencem in banko oz. drugo institucijo rešuje stvarno pristojno sodišče po kraju upravičenca.

KRAJ IZDAJATELJ GARANCIJE


ŽIG DELOVNO MESTO



.

PODPIS

30.10. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naslov javnega naročila: »IZVAJANJE REDNIH LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA OBČINSKIH CESTAH«

Številka projekta: 4300-006/2016Naziv banke oz. druge institucije: ___________________________________________________________Kraj in datum: _____________________Upravičenec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

(v nadaljevanju: naročnik)

Zavarovanje številka ______________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka ____________________z dne ___________________ za javno naročilo:


_________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti ____________________________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v obdobju predmetnega zavarovanja odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.Na zahtevo upravičenca se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali ________________ EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec delno ne izpolni pogodbenih določb.

Zahtevek za unovčitev zavarovanje mora biti predložen banki oz. drugi instituciji in mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca za unovčenje zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in



.

- original zavarovanje št._____________/_____________

To zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.

To zavarovanje velja najmanj dve (2) leti po njegovi izdaji, vendar pa najkasneje do _____________________ Po poteku tega roka zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KRAJ IZDAJATELJ GARANCIJE


ŽIG

DELOVNO MESTO

PODPIS



.

6.10.OBRAZEC OVOJNICA

PONUDNIK: JAVNO NAROČILO:»IZVAJANJE REDNIH

LETNIH ASFALTERSKIH DEL IN OSTALIH POPRAVIL NA

OBČINSKIH CESTAH«

NAROČNIK:OBČINA GORENJA VAS -

POLJANEPoljanska cesta 874224 Gorenja vas

»NE ODPIRAJ PRED POTEKOM ROKA ZA ODDAJO PONUDB!«

DATUM IN URA PREJEMA

PONUDBE/SPREMEMBE PONUDBE/UMIK

PONUDBE

(izpolni vložišče naročnika)

PONUDBASPREMEMBA PONUDBE

UMIK PONUDBE(ponudnik ustrezno obkroži)


občina gorenja vas - poljane · web viewcena, ki bo predmet ocene na podlagi merila, je skupna in...

Documents