pliegos de licitaciÓn de servicios · el servicio de transporte se lo hará mediante el uso de...

PLIEGOS DE LICITACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO DEL PROCESO: LS-004-EPP-OSC-2014

Objeto de Contratación:

“TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE

SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE

GALAPAGOS” Quito DM, agosto 2014

de 63

LS-004-EPP-2014

I. CONDICIONES PARTICULARES SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro único de Proveedores - RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la contratación del servicio de “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec), siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC 65122, podrán auto invitase, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas para participar en el procedimiento. El Presupuesto Referencial es de US$ 604.800,00 (Seiscientos cuatro mil ochocientos 00/100) dólares de Estados Unidos de América con tarifa IVA (0%), y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de dos (2) años, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 1.- El Pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP. 2.- Los interesados podrán formular preguntas hasta la fecha y hora establecida en el cronograma, respecto al contenido del Pliego. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, hasta la fecha y hora establecida en el cronograma del procedimiento. 3.- La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR, ubicada en la calle Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío, sexto piso; hasta la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso, conforme lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. El precio de la misma siempre deberá subirse a través del Portal Institucional hasta la fecha límite en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal, será causa de descalificación de la oferta. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, EP PETROECUADOR remitirá al SERCOP la petición de ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Jefatura de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR.

http://www.compraspublicas.gob.ec/

de 63

LS-004-EPP-2014

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. 4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 5.- Este proceso no contempla reajustes de precios. Solo se modificarán los valores de fletes cuando estos cambios se realicen mediante resolución emitida por el ente competente. 6.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el Pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 7.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto Plurianual 2014-2017 de Costos y Gastos de Operación de la Gerencia de Comercialización Nacional con cargo a la Partida Presupuestaria No. 63-7-23200-20521 “FLETES Y TRANSPORTES”, Transporte de Derivados. Los pagos se realizarán mensualmente previo la presentación de la factura por el volumen de combustible realmente transportado, y se reconocerán las tarifas establecidas en Resolución No. SPTMF 131/13 de 27 de agosto del 2013 expedida por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial o la que la sustituya, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. 8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, Resoluciones expedidas por el SERCOP y el presente Pliego. 9.- EP PETROECUADOR, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. Quito DM, agosto de 2014

ING. TATHYANA JARAMILLO Y. MBA. SUBGERENTE DE VENTAS MINORISTAS, ENC

GERENCIA DE COMERCIAIZACION DE EP PETROECUADOR

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE

REFERENCIA

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la contratación del servicio de “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS” Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, EP PETROECUADOR considerará y analizará las ofertas que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado. 2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de US$ 604.800,00 (Seiscientos

cuatro mil ochocientos 00/100) dólares de Estados Unidos de América, con tarifa IVA (0%), de

conformidad al siguiente detalle:

CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN DEL

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

65122

TRANSPORTE MARITIMO

DE HIDROCARBUROS Y

DERIVADOS EN BUQUES

TANQUEROS

(TRANSPORTE DE

COMBUSTIBLE EN

BARCAZA)

1 1

604.800,00

604.800,00

PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA) 604.800,00

2.3 Términos de Referencia Descripción del Servicio: EP PETROECUADOR, requiere contratar el servicio de “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS” de acuerdo a las siguientes condiciones: 1. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SERVICIO EP-PETROECUADOR, de acuerdo a la naturaleza del servicio cuyo costo de flete está regulado por la Resolución Nº SPTMF 131/13 del 27 agosto del 2013, de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, adjudicará el Contrato a la/s personas jurídicas nacionales cuyo Representante Legal y mano de obra posean el carnet de residencia permanente en la Provincia de Galápagos (Ley Especial de Galápagos, Art. 28) y que sean propietarias de dos (2) barcazas en perfectas condiciones de funcionamiento, con capacidad mínima de

de 63

LS-004-EPP-2014

10.000 galones y un remolcador o propulsión propia, para cumplir con el transporte marítimo de combustible desde el Terminal Marítimo Baltra hasta el Canal de Itabaca y contar con los permisos de tráfico y matrículas de las Barcazas y de la tripulación emitidas por la Dirección Nacional Espacios Acuáticos (DIRNEA) y de Operaciones otorgado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), mismos que deben estar vigentes a la fecha de presentación de las ofertas. La barcaza deberá contar con tanques de almacenamiento independientes de combustibles y estará provisto de un equipo de bombeo, para impulsar el combustible desde la Barcaza hasta un autotanque. Las especificaciones definen el tipo del servicio, la calidad y los requerimientos que el Contratista deberá proporcionar en la prestación del servicio de transporte marítimo del combustible. El Contratista recibirá en el Terminal Marítimo Baltra, el o los productos que la Estación de Servicios Petrocomercial Puerto Ayora de acuerdo a su necesidad operativa requiere transportar, hasta el Canal de Itabaca, y lo trasvasija al autotanque propiedad de EP-PETROECUADOR, mediante un sistema de bombeo que el Contratista debe tener incorporado en la barcaza. 2. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por cualquier lesión a las personas o daños a la propiedad de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR o de terceros que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente contrato. Por lo tanto, El CONTRATISTA asumirá el valor total de cualquier gasto o reclamo, manteniendo a la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR al margen de cualquier compromiso de esta naturaleza. El documento en el que aparezca que la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR ha efectuado tal pago, será susceptible de reclamo por la vía coactiva. 3. CONDICIONES DEL SERVICIO Para la ejecución de este servicio El CONTRATISTA se compromete a: 3.1 GENERALES a) El CONTRATISTA tiene la obligación de contar con mano de obra ecuatoriana, así como el

pago de todas las prestaciones sociales a que tienen derecho los conductores y auxiliares por ellos contratados.

b) Proporcionar al personal, ropa de trabajo, equipos de protección personal y herramientas,

conforme lo establecen las estipulaciones contractuales y sus anexos, para el transporte de combustibles, conforme tipifican las normas Protección Ambiental y Seguridad Industrial.

3.2 ESPECÍFICAS

Para el cumplimiento del servicio “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE

de 63

LS-004-EPP-2014

ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA

CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”, para EP PETROECUADOR, para lo cual se seleccionará la oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, económicos y legales exigidos en estos Pliegos, se apegue a los intereses de EP PETROECUADOR. El Servicio de Transporte se lo hará mediante el uso de barcazas, que tiene tanques de almacenamiento de combustibles y que está provisto de un contador debidamente calibrado por la ARCH, varilla de aforos, un equipo de bombeo, para impulsar el combustible desde la barcaza hasta un auto tanque. El servicio constará de las siguientes actividades: • El Contratista recibirá en el Terminal Baltra el o los productos que la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora requiere transportar, hasta el Canal de Itabaca, y lo traspasa al autotanque propiedad de EP-PETROECUADOR, o del que disponga para el efecto, mediante un sistema de bombeo que el Contratista debe tener incorporado en la barcaza. • El Contratista para la prestación del servicio de transporte marítimo presentará, los certificados vigentes respectivos de la barcaza y los equipos con los que realizará el servicio, los cuales deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Entre los documentos a presentar constan los permisos de la DIRNEA y ARCH. • El Contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Art. 11 de la Resolución Nº SPTMF 131/13 de 27 de agosto del 2013, la cual textualmente indica que “Las Empresas de barcazas de bandera nacional que presten el servicio de transporte marítimo de hidrocarburos en cabotaje, deberán someterse a las condiciones de contratación contenidas en la Norma INEN 2350-2003 (Medición de Hidrocarburos Transportados a bordo de buques tanques), publicada en el Registro Oficial 226 del 5 de diciembre del 2003.” • La barcaza y los equipos con que se prestará el servicio objeto de esta licitación deberán estar en perfecto estado mecánico, de mantenimiento y de presentación, y ser conducido por la tripulación determinada por la autoridad marítima competente, lo cual será verificado por el Administrador del contrato. • Debe contar con la matrícula, permiso de tráfico y de operaciones otorgados por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, DIRNEA y ARCH de las unidades que prestarán el servicio. • El Contratista para el servicio de transporte lo hará mediante el uso de barcaza, que en su interior tenga un tanque de almacenamiento de combustible con los debidos compartimentos para que la operación sea suministrada a la misma vez con los dos productos (diesel y gasolina), un equipo de bombeo para impulsar el combustible desde la barcaza hasta un autotanque. Como la barcaza no es autopropulsada se considera como parte del equipo, el remolcador que impulsará y desplazará la barcaza a los puntos de origen y destino del combustible. • Certificado de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, en la que conste la propiedad de la barcaza, así como la matrícula actualizada.

de 63

LS-004-EPP-2014

• Permiso de Operaciones y Tráfico otorgado por la Dirección General de la Marina Mercante, de las unidades que prestarán el servicio. El Contratista se obliga a cumplir con los procedimientos operativos y de seguridad establecidos por EP PETROECUADOR, tanto en el sitio de carga (Terminal Baltra) como en el de descarga (Itabaca). Para el pago en la Liquidación de Fletes respecto a las pérdidas que durante el transporte se hubieren producido entre el volumen cargado a 60° F (Fahrenheit) en el Terminal y recibido en el autotanque de la Estación de Servicio a 60° F (Fahrenheit), se descontarán al precio de venta al público de los combustibles líquidos (por transferencia realizada}. No se reconocerán las ganancias de volumen en las transferencias: (según el manual de liquidación de fletes de EP PETROECUADOR). Junto al personal de la Estación de Servicio, el capitán realizará el aforo, medida de la temperatura, tonalidad del combustible y/o parámetros que sean requeridos, para la verificación de la cantidad y la calidad del combustible transportado. Adicionalmente se aplicarán los procedimientos establecidos y aprobados por la autoridad competente para la verificación del volumen recibido en los tanques de almacenamiento. El Contratista es responsable de las pérdidas, averías que hubieren ocurrido por irresponsabilidad o dolo, por parte del capitán, sin perjuicio de la aplicación de las penas correspondientes al delito, así como de cualquier contaminación que pudiera ocurrir durante el transporte. 3.3 CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA BARCAZA Y EQUIPOS • La Barcaza tendrá la capacidad mínima de 10.000 galones para cumplir con el transporte de combustible desde el Terminal Marítimo Baltra. • El remolcador debe contar con dos motores fuera de borda, con la capacidad requerida para conducir la barcaza en término de seguridad y operatividad. • La barcaza debe contar con un sistema de fluido eléctrico para hacer funcionar las luces reglamentarias en caso de servicio nocturno. • La barcaza y remolcador deben contar con luces reglamentarias para este tipo de embarcación cuya labor se desarrollará a cierta distancia del muelle. • Un equipo de bombeo con la capacidad de las bombas antiexplosivas para elevar el producto desde los tanques de la barcaza hasta el autotanque. • La descarga del combustible transportado en los tanques de la barcaza se hará mediante las bombas instaladas en la misma, utilizando una y manteniendo la otra en reserva. • La barcaza debe contar con una bomba portátil para sacar el agua de la misma o alimentar el sistema de dispensadores automáticos para extinción de incendios. Esta bomba debe estar instalada en el área de cuarto de bombas. • La barcaza contará con cornamusas laterales y una bita en proa para amarrarse al muelle y dispondrá de un ancla para fondearse en caso de ser necesario.

de 63

LS-004-EPP-2014

• La barcaza contará con un contador calibrado debidamente certificado por una empresa calificada por la Agencia de Control Hidrocarburífero del Ecuador. • La barcaza contará con una varilla para aforar los tanques de almacenamiento de la barcaza con sus respectivas tablas de lecturas; debidamente certificado por una empresa calificada por la Agencia de Control Hidrocarburífero del Ecuador. • El casco de la barcaza deberá estar protegido por capas de pintura que la mantengan en óptimas condiciones de conservación. • El Contratista debe realizar un servicio de mantenimiento preventivo a la barcaza, remolcador y reparaciones necesarias, para que la misma le permita cumplir puntualmente con los horarios establecidos, durante el tiempo de vigencia del contrato. • En caso de que la barcaza destinada a la prestación del servicio de este contrato, sufra daño o desperfecto que impida cumplir con el transporte del combustible, El Contratista deberá cumplir el transporte de combustible con otra barcaza de igual o superior características. Si EP-PETROECUADOR tuviere que destinar personal o equipos de otro Contratista, se deducirá de la planilla del Contratista el valor del viaje o de los viajes realizados más las multas y recargos establecidos en la cláusula decima primera del proyecto del contrato.

• El diseño, construcción y aprobación de la barcaza debe estar de acuerdo a la Norma INEN respectiva o internacional aplicable. • Los tanques de almacenamiento tendrán bocas de llenado, válvula de descarga, válvulas de alivio y orificios para varillaje, deben estar provistos de defensas metálicas adecuadas para proteger de golpes y lluvia; además dispondrá de anillos, argollas o dispositivos para aplicación de sellos de seguridad industrial. El Contratista proporcionará las barcazas de acuerdo a lo especificado en los Pliegos; el no cumplimiento dará lugar a la imposición de las multas establecidas en el contrato.

El diseño, construcción y aprobación de las barcazas debe estar de acuerdo a la Norma INEN respectiva o internacional aplicable. Los tanques de almacenamiento tendrán bocas de llenado, válvula de descarga, válvulas de alivio y orificios para varillaje, deben estar provistos de defensas metálicas adecuadas para proteger de golpes y lluvia; además dispondrá de anillos, argollas o dispositivos para aplicación de sellos de seguridad industrial. Las barcazas deberán tener doble casco, el cual estará protegido por capas de pintura que la mantengan en óptimas condiciones de conservación. Las barcazas contarán con una varilla para aforar los tanques de almacenamiento con sus respectivas tablas de lecturas, un contador calibrado debidamente certificado por una empresa calificada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, una bomba portátil antiexplosiva para extraer todo el combustible de la misma (concheo), esta bomba estaría instalada en el área de cuarto de bombas. Un equipo de bombeo con la capacidad de las bombas antiexplosivas para elevar el producto desde los tanques de la barcaza hasta el autotanque. La barcaza debe contar con toda la señalización de seguridad industrial, identificación del producto, capacidad y matrícula.

de 63

LS-004-EPP-2014

EP PETROECUADOR comunicará al Contratista por escrito su disconformidad con los correctivos que se deberán tomar a fin de garantizar el servicio, dentro de los tres días siguientes a la inspección. El Contratista dispondrá de 24 horas para cumplir con lo requerido por EP PETROECUADOR. 3.4 PERSONAL El personal que labore en la barcaza deberá contar con su documentación profesional en regla, deberán estar en perfecto estado de salud y no haber ingerido o estar ingiriendo alcohol o sustancias psicotrópicas o estupefacientes al momento de prestar el servicio, so pena de la aplicación de las sanciones legales respectivas y la imposición de las multas por la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR. El Contratista se obliga a cumplir oportunamente con el pago de salarios y más beneficios contemplados en el código de trabajo y la Ley Especial de Galápagos, el no cumplimiento dará lugar a la imposición de multas establecidas en el proyecto de contrato, por cada día que incumpla lo establecido. El Contratista se obliga a presentar la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, correspondientes al mes anterior, que demuestren que el personal se encuentre afiliado y al día en los pagos de los aportes. Sin este requisito no se cancelarán las facturas mensuales que se presenten. El Contratista suministrará a su personal la ropa de trabajo e implementos de seguridad (equipos de protección personal EPP); el no cumplimiento dará lugar a la imposición inmediata de las multas establecidas en el contrato. El Contratista cumplirá estrictamente con el horario de entrada y salida de la barcaza a fin de que el personal llegue en forma puntual y retire el combustible de acuerdo al programa establecido. El Contratista velará que el Capitán de la barcaza se encuentre en perfecto estado de salud física y mental, no haber ingerido licor; caso contrario el Contratista dispondrá de un sustituto de manera inmediata. Para este efecto se tomará en cuenta el testimonio de las personas involucradas en las operaciones y el Supervisor de la Estación; quien informará de lo suscitado al Administrador del contrato. 4. REQUERIMIENTOS DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN Realizar el servicio de carga, transporte y descarga de combustibles, Gasolina y Diesel, mediante dos barcazas autorizadas por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Parque Nacional Galápagos, Cuerpo de Bomberos, etc. DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO El CONTRATISTA se obliga a cargar y transportar desde la Isla Baltra hasta la Isla Santa Cruz, conforme lo requerido por la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora, garantizando calidad y cantidad desde el Terminal Marítimo Baltra hasta el Muelle del Canal

de 63

LS-004-EPP-2014

de Itabaca, y lo trasvasijará al auto tanque de propiedad de EP PETROECUADOR, o del que se disponga para el efecto, mediante un sistema de bombeo que debe tener incorporado en la barcaza. El Contratista retirará el formulario de “Solicitud de Transferencia”, en el que se indica la cantidad y tipo de combustible a transportar; que deberá ser entregado en el Terminal Marítimo Baltra para el despacho correspondiente. De igual manera será responsable del retiro y custodia de las guías de transferencias del producto despachado que serán entregadas al conductor del auto tanque, para el control de despachos, recepción, facturación y liquidación del transporte. El Contratista se obliga a cumplir con los procedimientos operativos y de seguridad establecidos por EP PETROECUADOR, tanto en el sitio de carga (Terminal Baltra), como el de descarga (Canal de Itabaca). El personal del Contratista para las operaciones de carga desde el Terminal Baltra y transporte del combustible hasta el Canal de Itabaca, deberá ser profesional calificado y autorizado por los entes de control de su competencia. El Contratista se obliga a enviar la barcaza al Terminal Baltra, en forma oportuna a fin de cargar el combustible, transportarlo al muelle del Canal Itabaca y bombearlo hasta el o los autotanques que EP PETROECUADOR dispondrá para este efecto. El Contratista se obliga a transportar los combustibles para la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora, de acuerdo a lo que conste en la guía de remisión (transferencia) emitida por el Terminal Baltra. Para el pago se le descontará del volumen transportado las pérdidas que durante el transporte se hubieren producido a precio de venta al público de la estación. El personal del Contratista junto al auxiliar de conducción del autotanque de propiedad de la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora, realizará el aforo, medida de temperatura, tonalidad del producto y o parámetros que sean requeridos para la verificación y cantidad del combustible transportado, en caso de existir novedades será de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA. El Contratista se compromete a limpiar la barcaza después de cada viaje producto a fin de garantizar la calidad del producto transportado (gasolina extra y diesel Premium). El Contratista es responsable de las pérdidas de combustibles, averías que hubieren ocurrido por irresponsabilidad o dolo, por parte de la barcaza sin perjuicio de la aplicación de las penas correspondientes al delito, así como de cualquier contaminación que pudiera ocurrir durante el transporte. Está prohibido realizar el trasvase de una barcaza a otra, salvo caso fortuito o fuerza mayor, autorizado por la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR.

La operación completa del transporte del combustible incluirá el bombeo de la barcaza hasta los autotanques que EP PETROECUADOR dispondrá para transportar el mismo producto hasta la Estación de Servicio en Puerto Ayora.

de 63

LS-004-EPP-2014

Disponer del número de Barcazas, remolcador y equipos necesarios y debidamente calificados y autorizados tanto por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, DIRNEA, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y de EP PETROECUADOR. El Contratista está obligada a brindar el servicio de transporte marítimo de combustibles, de manera prioritaria a la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora. El Auxiliar de Conducción de la Estación de Servicio Puerto Ayora deberá certificar que el tanque de almacenamiento de la barcaza se encuentre totalmente vacío, luego de realizado el operativo de descarga, dejando estipulado cualquier observación, diferencia o novedad que existe en cada transferencia realizada. El Contratista deberá designar un representante autorizado quien será el Supervisor del servicio y cuya designación lo hará conocer por escrito a EP PETROECUADOR. El Contratista deberá realizar la calibración e inspecciones técnicas en el momento que se estime necesario, las cuales podrán ser solicitadas por el Administrador del contrato. El costo de las pruebas y control será a cuenta del Contratista. Mantener los equipos en buen estado, y proporcionar los elementos y equipos necesarios para efectuar todas las comprobaciones del servicio, de acuerdo a las normas establecidas en los términos de referencia (numeral 2.3), y dará las facilidades a la Administración del contrato para inspeccionar la barcaza y el remolcador en cualquier momento que se requiera realizarlo. Si el Contratista en la ejecución del contrato no está aplicando procedimientos adecuados, EP PETROECUADOR podrá suspender el servicio hasta la toma de los correctivos necesarios. El personal del Contratista estará obligado a prestar su contingente en casos emergentes requeridos por EP PETROECUADOR. El Contratista y su personal, se someterán a la revisión de los Operadores y Guardias que controlan el ingreso y la salida de la barcaza y personas a las instalaciones del Terminal Marítimo Baltra. El Contratista se obliga a mantener en la barcaza únicamente al personal operativo y por ningún concepto a personas ajenas o pasajeros.. En caso de daño, reparación, mantenimiento u otras causas, el CONTRATISTA deberá reemplazar la barcaza inmediatamente, con otra de iguales o mejores condiciones y características que los propuestos en la oferta. La misma que deberá ser puesta en conocimiento del Administrador del contrato y del Supervisor de la Estación de Servicio para su inspección y aprobación, a fin de asegurar el abastecimiento permanente, según se requiera. La barcaza y los equipos con que se prestará el servicio objeto de esta cotización deberán estar en perfecto estado mecánico, de mantenimiento y de presentación; y, ser conducido por la tripulación determinada por la autoridad marítima competente, lo cual será verificado por el Administrador del contrato.

de 63

LS-004-EPP-2014

4.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PARA BARCAZAS Durante todo el tiempo de la prestación del servicio, el Contratista deberá ofrecer las mejores condiciones de seguridad a la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR y a sus instalaciones, para lo cual el Contratista y su personal, deberán someterse a las Normas de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de EP PETROECUADOR y Legislación aplicable. El Contratista, dispondrá de dispositivos de seguridad para alivio de presiones y estarán instalados de tal forma que no acumulen agua o grasas que constituyan peligro de escape del contenido del transporte marítimo. Además estará provista de defensas metálicas adecuadas para protegerse de golpes, y las aberturas de llenado, inspección y drenaje deben estar protegidas para el evento de darse un accidente. El Contratista proveerá de manera permanente dos extintores de 20 libras para la barcaza y uno de 10 libras para el remolcador que prestarán el servicio del transporte del combustible. Además deberá estar provisto de una caja de herramientas básicas requeridas para realizar mantenimientos eventuales. El Contratista procederá a la calibración del transporte marítimo, contador y varilla obligatoriamente cada seis meses, o cuando el transporte marítimo sea reparado o presente abolladuras, o cada vez que la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR requiera verificar la información. Esta calibración del tanque lo hará una compañía inspectora, calificada por la ARCH, y su certificación será remitida al Administrador del contrato. El personal técnico para las operaciones de carga y descarga del combustible se sujetarán a los horarios de trabajo establecidos en el Terminal Baltra y a lo programado por la Estación de Servicio.

El Contratista realizará un control periódico estricto sobre las condiciones físicas, operativas y de seguridad del transporte marítimo y demás elementos, accesorios y conexiones, y actualizará en todo momento lo concerniente a las normas y disposiciones respectivas. La barcaza estará dotada de un tanque de oxígeno y botiquín de primeros auxilios con suficientes medicinas para poder atender heridas o golpes menores que pudieran sufrir sus empleados. 4.3 CONDICIONES FÍSICAS DE LA BARCAZA El personal que opera la barcaza verificará el óptimo funcionamiento del sistema motriz, eléctrico de los equipos y de rozamiento durante el transporte marítimo de combustibles. En caso de desperfectos o accidentes del transporte marítimo, el Contratista cumplirá con los procedimientos de seguridad y operación; y, notificará a las autoridades competentes de la Marina Mercante, Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, Policía, Bomberos y desalojará a las personas ajenas al operativo de carga o descarga que podrían encontrarse en la barcaza o en los alrededores. Realizada la carga de los combustibles en el tanque de almacenamiento del transporte Marítimo, es responsabilidad de los funcionarios delegados por el auxiliar de Sucursal Galápagos, colocar sellos de seguridad en las válvulas de cierre de los orificios de carga y

de 63

LS-004-EPP-2014

descarga del combustible, los cuales sólo podrán ser rotos en el lugar de destino, constante en la orden de despacho y en el Contrato. Para descargar el combustible, es obligación del personal del Contratista mantenerlos intactos y por ningún concepto alterarlos ni romperlos, hasta que el Auxiliar de Conducción de Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR lo autorice. La barcaza deberá presentar las rotulaciones correspondientes, como la leyenda “PELIGRO INFLAMABLE”, rombo de seguridad de acuerdo a la norma, extintores, el número de la matrícula correspondiente, y demás leyendas de seguridad de conformidad con las normas correspondientes. El Contratista deberá tener un letrero señalando el cuarto de bombas. La barcaza deberá poseer dos bombas antiexplosivas que se conectan directamente a los tanques del transporte marítimo a fin de mandar presión al autotanque. 4.4 CONDICIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL A BUQUE TANQUE O BARCAZA

A. TANQUE

Todo buque tanque debe contar con al menos dos extintores de polvo químico seco tipo ABC de 20lbs de capacidad mínimo, en óptimas condiciones de funcionamiento debiendo llevar inscrito en cada uno de ellos el número de matrícula de la nave y la etiqueta de actualización. Igualmente debe llevar equipo de primeros auxilios, material para casos de contingencias (salchichas de material absorbente), barreras, equipo de comunicación y equipo de protección personal. Las válvulas, mangueras, espejos de los compartimentos y demás implementos de carga y descarga de combustibles deberán estar en perfectas condiciones de seguridad Cada compartimiento del tanque dispondrá de dispositivos para alivio de presiones y estarán instalados de tal forma que acumulen agua o grasas y que no constituyen peligro de escape del contenido del tanque en caso de volcamiento. Todo sistema de escape de gases deberá estar instalado en forma separada a la alimentación de combustibles, al motor, a fin de que el gas sea descargado a la mayor distancia posible de los accesorios de conexiones del tanque. Las instalaciones eléctricas y cableado, estarán debidamente protegidos mediante tubería rígida (anti explosión). Cada compartimento deberá tener su válvula de descarga debidamente empacada que no permita escape de combustible cuando el buque tanque esté en navegación. El tanque de combustible con el casco de la nave deben estar interconectados metálicamente. El buque tanque debe tener un doble fondo, que le permita almacenar la misma capacidad del tanque de combustible transportado. Para que no ocasione derrames al mar en caso de perforación del tanque.

de 63

LS-004-EPP-2014

B. SEÑALIZACIÓN

En la parte inferior derecha de los costados del tanque, pintar la identificación de la matricula según el color y el tamaño original. Los colores para rotulo de PELIGRO y símbolos de seguridad, letras y números, utilizar PANTONE de acuerdo a norma para cada caso. Los cuatro dígitos de Naciones Unidas son de color negro, PANTENE0419, y no deben tener un tamaño menor a 6.5cm. Las placas anaranjadas tienen un borne negro de 1cm. Identificar el producto, clase de riesgo, número que corresponde a las N.U (placa rectangular), rótulo líquido inflamable (rombo), Bajo dimensiones y colores de acuerdo a la Norma. Cuando el buque tanque transporte carga mixta (gasolina y diesel) se debe colocar en la parte central de los costados, lados anterior y posterior, el rombo rojo y dos placas anaranjadas filas (pintadas o adhesivas) según sea el producto que almacena en cada compartimiento. Los rombos y placas rectangulares deben ir juntos como se indica en la Norma. Los rombos rojos y placas anaranjadas deben ser de material reflectivos de alta densidad o grado diamante, resistente a la intemperie. En los costados y en la parte superior junto a las bocas de cada compartimiento, deberá

pintarse en un rótulo rectangular amarillo (PANTONE 109), la capacidad de almacenamiento de cada compartimiento en galones no menor de 20cm x 10cm. El tanque llevará inscrito en su parte posterior las leyendas de seguridad como: PELIGRO INFLAMABLE.

En la parte inferior izquierda de los costados, lado anterior y posterior del tanque, debe pintarse una placa rectangular amarilla (PANTONE 109), de un tamaño no menor a 30cm x 20cm con los datos de la capacidad total de almacenamiento en galones y metros cúbicos y el largo del tanque en metros, los bornes, letras y números van de color Negro PANTONE0419.

4.5 JORNADAS Y MODALIDADES DE TRABAJO El Contratista para las operaciones de carga y descarga del combustible en la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora propiedad de EP PETROECUADOR, se sujetará a los horarios de trabajo establecidos en el Terminal de carga y de acuerdo a la programación diaria de la Estación de Servicio, que el Contratista declara conocer. 4.6 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD El CONTRATISTA proporcionará a su personal la siguiente ropa de trabajo e implementos de seguridad:

de 63

LS-004-EPP-2014

Overoles 100% algodón por año con el logotipo de la empresa CONTRATISTA. Guantes de cuero, de nitrilo y/o neopreno. Casco de seguridad con el logotipo de la empresa, de acuerdo a Normas de Seguridad Industrial. Zapatos de seguridad punta de acero, de acuerdo a Normas de Seguridad Industrial. Mascarilla con filtros para vapores.

El Contratista será responsable que su personal técnico cumpla con las medidas de seguridad que se requieren para el transporte de combustible; deberán conocer la operación y manejo de los instrumentos y accesorios del transporte marítimo, y equipos de bombeo; deberán conocer las características de los productos que transportan y los riesgos que éstos conllevan en la manipulación. Deberán conocer y aplicar todas las disposiciones de operación y seguridad del Terminal Marítimo Baltra, contenidas en los Instructivos. 4.7 DISPOSICIONES GENERALES El Contratista realizará un control periódico estricto sobre las condiciones físicas, operativas y de seguridad del transporte marítimo y demás elementos, accesorios y conexiones, y actualizará en todo momento lo concerniente a las normas y disposiciones respectivas. Se prohíbe la venta de combustibles desde el transporte marítimo y la descarga del combustible en lugares o destinos diferentes a los constantes en el Contrato y en la Orden de Despacho. El incumplimiento de esta disposición será suficiente para dar por terminado el Contrato, independientemente de las acciones legales que la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, seguirá en contra del Contratista. 4.8 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD De acuerdo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Capitulo IX ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS ART. 73, ITEM 6) TRANPORTE EN AUTOTANQUES Y BUQUE TANQUES. Los vehículos y buques transportadores de combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: Deberán contar con el equipo para control contra incendios y / o cualquier emergencia. Los Tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de contaminación tanto en tierra como en mar. El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad industrial y protección ambiental vigentes en el país.

de 63

LS-004-EPP-2014

Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad industrial y de conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el desempeño y ejecución de su trabajo. 4.9 VOLÚMENES APROXIMADOS A TRANSPORTARSE MENSUALMENTE Los volúmenes aproximados de combustibles a ser transportados mensualmente son 315.000 galones de combustibles limpios (Extra y Diesel) desde la Isla Baltra hasta la Isla Santa Cruz, conforme lo requerido por la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora, garantizando calidad y cantidad desde el Terminal Marítimo Baltra hasta el Muelle del Canal de Itabaca. 4.10 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL • La base legal para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de la empresa está delimitada fundamentalmente por: Decreto Ejecutivo Nº 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional” del IESS, “Reglamento Interno de Seguridad e Higiene para Petroecuador y sus Filiales” y diversas “Normas Petroecuador” especialmente las relativas a “Permisos de Trabajo”, Registro y Estadística de Accidentes de Trabajo” “Disposiciones de Seguridad para CONTRATISTAS” y “Elementos de Protección Personal”, que el Contratista tiene la obligación de conocer y cumplir. • No se permitirá fumar en ningún Terminal de carga y de descarga. • En sitios en los cuales la gran concentración de gas o vapor, pudiere presentar peligros de fuego o explosión, deberán usarse herramientas antichispas. • Todos los trabajadores deberán usar cascos, botas de seguridad, uniformes distintivos guantes y adicionalmente protección auditiva y respiratoria de ser necesaria. Cada barcaza del Contratista deberá estar dotada de extintor y botiquín de primeros auxilios. • El Contratista y sus trabajadores no podrán circular en áreas que no correspondan al espacio físico en donde realizan sus trabajos. • Todo trabajo de reparación de la barcaza deberá ser informado por el Contratista al Administrador del Contrato y al encargado de la Estación de Servicio. • El personal del Contratista cuando esté prestando el servicio motivo de este contrato no podrá fumar ni ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias psicotrópicas o alucinógenos. • El Contratista es responsable de hacer cumplir a su personal sobre el cumplimiento de los procedimientos de carga y descarga de los productos, y mantendrá al capitán al frente de la operación hasta finalizar la descarga de los combustibles. • El trasiego de los líquidos inflamables desde la barcaza se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispa por roce o golpe. • Dentro de las instalaciones de EP PETROECUADOR, el Contratista y su personal, no les está permitido circular en áreas que no tienen relación con la actividad específica para lo que fueron contratados.

de 63

LS-004-EPP-2014

• En caso de accidentes ocurridos durante el trabajo que realice el Contratista, aún siendo considerados leves, éste o su delegado deberán comunicar inmediatamente por escrito a la Gerencia de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud y al Administrador del Contrato, detallando las causas que provocaron tal acontecimiento. • En lo que no se contemple en este anexo, regirán las Normas de Seguridad para EP PETROECUADOR, en especial la Norma SI‐007 “Disposiciones de Seguridad Industrial para Contratistas“; el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y su reforma; el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del IESS, y demás leyes de la República del Ecuador vigentes al respecto. • En caso de incumplimiento de las Normas de Seguridad y disposiciones legales correspondientes, el Contratista será el único responsable por los daños y demás consecuencias legales de dicho incumplimiento. • El Contratista declara conocer y se compromete a difundir entre su personal, el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial de EP PETROECUADOR. • El Contratista suministrará a su personal todos los elementos de protección personal y ropa de trabajo necesaria para la ejecución de los trabajos; con el logotipo de su empresa.

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente. Este cronograma constará en el Portal Institucional www.compraspublicas.gov.ec

CONCEPTO DÍA HORA Fecha de Publicación del proceso 11 de Agosto 2014 18:00 Fecha límite para efectuar preguntas 14 de Agosto 2014 18:00 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 19 de Agosto 2014 18:00 Fecha límite de entrega de ofertas técnica 26 de Agosto 2014 10:00 Fecha de apertura de ofertas 26 de Agosto 2014 11:00 Fecha estimada de adjudicación 29 de Agosto 2014 18:00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 3.3 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la propuesta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, información que se completará en línea de conformidad al Formulario 1.5, “Tabla de Cantidades y Precios”, que consta en el Pliego. El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste el servicio objeto de la contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas y a plena satisfacción de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR, quien reconocerá los valores estipulados en la Resolución. No. SPTMF 131/13 de 27 de agosto del 2013 expedida por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial o la que la sustituya. Los precios presentados por el oferente serán los establecidos en la Resolución señalada. 3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará a través del Portal Institucional del SERCOP completando el formulario electrónico, y además s deberá presentar en un sobre que contenga la siguiente ilustración.

LICITACIÓN DE SERVICIOS LS-004-EPP-OSC-2014

SOBRE ÚNICO

“TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL

TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE

COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”

Señores JEFATURA DE ADQUISICIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA EP PETROECUADOR Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío I, sexto piso Presente PRESENTADA POR:

http://www.compraspublicas.gov.ec/

de 63

LS-004-EPP-2014

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. La Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 3.5 Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es dos (2) años, contado a partir de la suscripción del mismo. 3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 6 de la Convocatoria y en el Contrato.

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCION IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluación de la oferta (cumple / no cumple): Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se adaptará a la metodología “cumple o no cumple”. 4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el Pliego.

I. FORMULARIO DE LA OFERTA

1. Presentación y compromiso 2. Datos generales del oferente 3. Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas 4. Situación financiera 5. Tabla de cantidades y precios 6. Componentes de los servicios ofertados, Adjuntando la siguiente información

por cada barcaza detallado: Matrícula y permiso de trafico emitido por la DIRNEA Permiso de Operación emitido por la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero Fotocopia del RUC y cédula del oferente, socio o accionista propietario Certificado de control anual emitido por la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero Tabla de calibración de tanques en cada una de las barcazas 7. Experiencia del oferente 8. Personal técnico mínimo requerido 9. Valor de agregado ecuatoriano de la oferta

10. Calculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano, respecto del costo de producción

Aquellas ofertas que contengan el FORMULARIO DE LA OFERTA debidamente elaborado y suscrito, pasarán a la etapa de evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

II. FORMULARIO DE COMPROMISO

1. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso) 4.1.2 Equipo mínimo: El Servicio se presentará con dos (2) barcazas con capacidad mínima de 10.000 galones, con su respectivo remolcador o que se indique si incluye propulsión propia, debiendo observar todo lo establecido en los Pliegos y en la normativa aplicable al servicio. 4.1.3 Personal mínimo El oferente deberá presentar una lista del personal técnico requerido, capitán y marinero por barcaza.

de 63

LS-004-EPP-2014

4.1.4 Experiencia general mínima: Se tomará en cuenta la experiencia del Contratista en la prestación de servicios de

transporte combustible, durante los últimos cinco (5) años.

Se deberá adjuntar documentos que acrediten la experiencia en transporte de combustibles, tales como certificados otorgados por Centros de Distribución de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR o por Comercializadoras.

La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios se acreditara la experiencia de las personas jurídicas que lo conformen con ACTA ENTREGA RECEPCION Y7O CONTRATOS. La experiencia de personas jurídicas que participen independientemente o través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditara siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal con la copia de la escritura de constitución.

4.1.5 Experiencia mínima del personal (tripulantes): Los tripulantes deberán contar con la matrícula respectiva para el transporte de Hidrocarburos y demás documentación pertinente por la autoridad (DIRNEA).

a) Copia del contrato de la empresa donde brindó el servicio de transporte objeto de esta contratación.

4.1.6 Términos de referencia: La Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR determina que el oferente presente 2 BARCAZAS: con capacidad de 10.000 galones, por cada unidad. Además de cumplir con lo mención 3.2 (Específicas) del pliego.

4.1.7 Patrimonio (Persona Jurídica): La Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR verificará como requisito mínimo que el patrimonio del oferente sea igual o superior a USD$ 100.000,00 (cien mil 00/100)) dólares de Estados Unidos de América relación que se determinó con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. El patrimonio del oferente se demostrara con la presentación del formato de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2013 que fue entregado al Servicio de rentas Internas SRI. 4.1.8 Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínima: La Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR deberá verificar si alguno o algunos, o todos los oferentes acreditan origen ecuatoriano de los bienes o servicios propuestos, conforme la Resolución que el SERCOP haya emitido para el efecto, quienes continuarán en el procedimiento. Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas acreditare origen ecuatoriano, se considerará y analizará las ofertas que se hubieren presentado.

de 63

LS-004-EPP-2014

4.1.9 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE

LA OFERTA TÉCNICA

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO DATOS GENERALES DEL OFERENTE NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS

SITUACIÓN FINANCIERA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS MATRICULA Y PERMISO DE TRAFICO EMITIDO POR LA DIRNEA.

PERMISO DE OPERACIÓN DE LA BARCAZA EMITIDO POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

FOTOCOPIA DEL RUC Y CÉDULA DEL OFERENTE, SOCIO O ACCIONISTA PROPIETARIO DE LA BARCAZA

CERTIFICADO DE CONTROL ANUAL EMITIDO POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

TABLAS DE CALIBRACION DE TANQUES EN BARCAZA EQUIPO MÍNIMO PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA PATRIMONIO PORCENTAJE VALOR AGREGADO ECUATORIANO MÍNIMO COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. Experiencia general: 10 puntos

Se tomara en cuenta que el oferente debe cumplir con mínimo 5 años de experiencia; para lo cual será calificado con 10 puntos. Nota: La experiencia en la prestación del servicio de transporte de combustible será acreditada con los certificados emitidos por centro de Distribución. La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea ésta natural o jurídica. Para consorcios, se acreditará la experiencia de las personas jurídicas que lo conformen. La experiencia de personas jurídicas que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal.

Oferta Económica: 40 puntos

de 63

LS-004-EPP-2014

La oferta económica se evaluará según presentación del oferente tal y como se detalla en Formato 1.5 de Tabla de Cantidades y Precios. Año de la BARCAZA (Cumplimiento de especificaciones): 35 puntos Será calificará al oferente que presenten barcazas del año 2000 en adelante. PUNTAJE FINAL

Parámetro Valoración EXPERIENCIA GENERAL 10 PUNTOS OFERTA ECONÓMICA 40 PUNTOS AÑO DE LA BARCAZA 35 PUNTOS

SUBTOTAL 85 PUNTOS MICRO O PEQUEÑA EMPRESA; O ACTOR DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

10 PUNTOS

PARTICIPACIÓN ECUATORIANA 5 PUNTOS TOTAL 100 PUNTOS

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista:

Asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los términos establecidos. Mantener vigente todos los permisos necesarios para la prestación del servicio,

otorgados por los organismos de control respectivos. Contratar profesionales que acrediten su experiencia y calidad en este tipo de

servicio. Para este efecto y previo al inicio del contrato, presentará la nómina del personal técnico, su hoja de vida y funciones dentro de la Organización.

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos

legales vigentes (Ley Especial para la Provincia de Galápagos). Pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que

aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.

Proporcionar a sus trabajadores, ropa de trabajo, equipos de protección personal y

herramientas, conforme lo establecen las estipulaciones contractuales y sus anexos, para transferencias entre terminales y patios de descarga u otras instalaciones, conforme tipifican las normas Protección Ambiental y Seguridad Industrial para el transporte de combustibles. Todas las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

Mantener las barcazas y equipos libres de cualquier sustancia o material que pueda

contaminar el combustible. Poseer pólizas de responsabilidad civil que cubran pérdidas y/o daños a terceros, a sus

bienes, daños al medio ambiente y accidentes personales Cumplir con las cantidades de entrega de combustibles a ser transportados durante la

vigencia del presente contrato. Garantizar la prestación del servicio durante la vigencia del contrato, para lo cual está

obligado a cumplir la programación diaria que efectúe EP PETROECUADOR, que será puesta en su conocimiento, la misma que deberá cumplirse estrictamente.

En el caso de que las barcazas deban realizar mantenimiento, el Contratista deberá

comunicar a EP PETROECUADOR con un mínimo de 15 días de anticipación y poner barcazas de reemplazo de similares o mejores condiciones técnicas y en los mismos términos.

Ser responsable por la calidad y cantidad del producto, desde el momento de que le

entrega el producto el Terminal de carga hasta el lugar de descarga.

de 63

LS-004-EPP-2014

Si se establecieran faltantes, entre las cantidades despachadas en el Terminal y las cantidades recibidas en el autotanque de la Estación de Servicios, estas serán de cuenta del Contratista y se liquidarán (manual de liquidación de fletes). La liquidación de las cantidades transportadas se realizarán mensualmente utilizando para esto las cantidades receptadas en la Estación a través de la firma de conformidad en la Guía de Remisión de Transferencia Terrestre y de los documentos pertinentes para la liquidación respectiva.

En el caso de colisión o accidente que ocasione pérdida total o parcial del producto

cargado, todos los costos y consecuencias que se produzcan por los motivos señalados, serán de cuenta de la contratada.

Asumir toda la responsabilidad establecida legalmente por su culpa, por cualquier

lesión a las personas o propiedad de EP PETROECUADOR, al medio ambiente o de terceros, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente contrato, por lo tanto la contratada asumirá cualquier gasto o reclamo, manteniendo a EP PETROECUADOR al margen de cualquier compromiso de esta naturaleza.

Tener el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los trabajadores, debidamente

aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo, si el número de trabajadores supera los 10.

Además, el Contratista debe instruir y capacitar a su personal sobre la Normativa

arriba citada y sobre las Reglas Generales de Seguridad Industrial, cuya base legal es el Decreto 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente”

El transportista debe presentar el perfil adecuado para el transporte de materiales

peligrosos, debe presentar y mantener los respectivos certificados de su capacitación. Cumplir con el artículo 434 del Código del Trabajo.

Respecto a la protección del medio ambiente:

Ser la única responsable de cualquier contaminación del medio ambiente que se produjeren por causas imputables a la barcaza, así como los daños ocasionados a terceros, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y a lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo del reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001 y las que se emitan a futuro para protección de los recursos naturales en el área de trabajo, quedando EP PETROECUADOR exenta de toda responsabilidad en caso de siniestros producidas por el Contratista.

En el caso de producirse alguna contaminación dentro de la ejecución del presente

contrato, el Contratista correrá con los daños y perjuicios ocasionados, dejando a EP PETROECUADOR exenta de toda responsabilidad por este concepto.

En el caso de producirse contaminación de productos cargados en la barcaza,

presentado durante la carga, recorrido o descarga por culpa de la barcaza, los costos derivados de esta situación serán de responsabilidad exclusiva del Contratista. Se suspenderá el transporte en la barcaza que causó la contaminación hasta que el Contratista haya corregido las fallas y considere que éstas no van a repetirse. Para la

de 63

LS-004-EPP-2014

determinación de la contaminación y su responsabilidad, las partes podrán designar un inspector independiente.

A su cuenta y riesgo se compromete a regresar el producto contaminado hasta el

correspondiente Terminal que designará EP PETROECUADOR, así como correrá con el costo de procesamiento del volumen contaminado y el costo de la diferencia entre lo cargado y lo descargado, al precio del producto a la fecha de la carga.

En caso de que se presenten dos contaminaciones por culpa del Contratista, EP

PETROECUADOR dará por terminado unilateralmente este contrato, por incumplimiento.

5.2. Obligaciones de la Contratante: La Contratante está obligada a asignar e informar las frecuencias de viajes planificados de

acuerdo a las necesidades de EP PETROECUADOR. De ser el caso, dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución

del Contrato, en un plazo máximo de siete (7) días contados a partir de la petición escrita formulada por el Contratista.

Designar al Administrador del contrato.

Verificar, aprobar y pagar las facturas presentadas por el Contratista, mismas que deberán

estar respaldadas con la documentación respectiva (copia de guías de remisión que está destinada a cancelar fletes) las cuales serán presentadas al administrador del contrato en un plazo máximo de 15 días y estas podrán ser canceladas a los 30 días a partir de su aceptación.

de 63

LS-004-EPP-2014

II. CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1.1 Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de bienes/servicios de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la Gerencia de Comercialización Nacional la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. Cuando no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, Gerencia de Comercialización Nacional continuará el procedimiento con las ofertas de bienes y/o servicios de origen extranjero. Las ofertas de origen extranjero que ofrezcan el mayor porcentaje de componente ecuatoriano, obtendrán los márgenes de preferencia por valor agregado ecuatoriano previsto en los pliegos, correspondiendo el máximo puntaje a la oferta con mayor porcentaje de agregado ecuatoriano y a las demás en forma directa proporcional. 1.2 Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, en el Código 65122, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten bienes/servicios de origen ecuatoriano y tengan interés en participar en este procedimiento. Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución que el SERCOP emita para el efecto. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 1.3 Presentación y apertura de ofertas: La oferta se presentará de forma física, en el sexto piso de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR ubicada en la Calle Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío; hasta las 10:00 del día establecido en el cronograma, conforme el Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública-REGLOSNCP-. Si al analizar las ofertas presentadas, la Gerencia de Comercialización Nacional determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

de 63

LS-004-EPP-2014

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores, según lo previsto en la Ley. En los procedimientos de licitación el contrato deberá ser protocolizado ante notario público (se protocolizaran los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato conjuntamente con el contrato. Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 1.4 Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP. De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 1.5 Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Gerencia de Comercialización Nacional, a través del Portal Institucional, la respuesta a su inquietud o consulta. La Gerencia de Comercialización Nacional responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del portal, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria. 1.7 Modificación del pliego: La Comisión Técnica, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del Pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional hasta el término máximo para responder preguntas. La máxima autoridad de la Gerencia de Comercialización Nacional o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones. 1.8 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la Gerencia de Comercialización Nacional, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto. 1.9 Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la la Gerencia de Comercialización Nacional rechazará una oferta por las siguientes causas:

de 63

LS-004-EPP-2014

1.9.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este Pliego. 1.9.2 Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional. 1.9.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 1.9.4 Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información. 1.9.5 Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. 1.9.6 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el número o código de RUP. 1.9.7 Serán rechazadas las ofertas de las personas jurídicas que no cumplan con las reglas de participación establecidas por el SERCOP. Una oferta será descalificada por la Gerencia de Comercialización Nacional en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La Gerencia de Comercialización Nacional podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún Oferente podrá intervenir con más de una oferta. 1.10 Adjudicación y notificación: La Gerencia de Comercialización Nacional, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional. 1.11 Garantías: En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

de 63

LS-004-EPP-2014

1.11.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 1.12 Cancelación del procedimiento: La Gerencia de Comercialización Nacional podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 1.13 Declaratoria de procedimiento desierto: La Gerencia de Comercialización Nacional hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la Gerencia de Comercialización Nacional podrá disponer su archivo o su reapertura. 1.14 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la Gerencia de Comercialización Nacional le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP. Cuando la Gerencia de Comercialización Nacional haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Gerencia de Comercialización Nacional declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario. 1.15 Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la Gerencia de Comercialización Nacional haya publicado en el Portal Institucional la Resolución correspondiente, la Gerencia de Comercialización Nacional suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional. La Gerencia de Comercialización Nacional realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita. 1.16 Precio y Reajustes: por tratarse de un servicio cuyo costo está regulado por valores establecidos por los entes de control, la Gerencia de Comercialización Nacional no reconocerá reajuste de precios. 1.17 Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

de 63

LS-004-EPP-2014

1.18 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente. 1.19 Administración del contrato: La Gerencia de Comercialización Nacional designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el Contratista. El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Respecto de su gestión reportará a la Gerencia de Comercialización Nacional, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el Contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 1.20 Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE: Es obligatoria, la aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y adjudicación en todos los procedimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si un bien y/o servicio es de origen ecuatoriano. La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas, será la expedida por el SERCOP mediante resolución. Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la resolución expedida por el SERCOP para el efecto. El valor agregado de una oferta se lo obtendrá a partir de la información que los proveedores suministrarán a través del formulario “Declaración de Agregado Ecuatoriano” que es parte de la resolución expedida para el efecto. Se presentara un formulario por cada servicio que fuera parte del proceso de contratación, según su tipología y se utilizara la metodología señalada. La Gerencia de Comercialización Nacional, incorporará en el acta de entrega-recepción, la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los servicios prestados.

de 63

LS-004-EPP-2014

1.21 Control ambiental: En los casos que sea necesario, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 1.22 Autoinvitación: La autoinvitación, es una opción del Portal Institucional que podrá ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a recategorizarse en el SERCOP. 1.23 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: en el caso de que la Gerencia de Comercialización Nacional encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la Gerencia de Comercialización Nacional o su delegado descalificara del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarar adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin prejuicio, además, de las acciones judiciales a que hubiere lugar.

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentren aptos para esta calificación 2.2 Parámetros de Evaluación: EP PETROECUADOR deberá acoger los parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas. 2.3 De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1 para todos los demás procedimientos de contratación, la primera bajo la metodología “Cumple/No Cumple”, y posteriormente solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del portal institucional del SERCOP. Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple”, cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). Se estará la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida. a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y Verificación de requisitos mínimos. Metodología (cumple / no cumple) a.1 Integridad de las ofertas.- Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I FORMULARIO DE LA OFERTA II FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

El Formulario de la Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Bienes y servicios

Aquellas ofertas que contengan el FORMULARIO UNICO DE LA OFERTA debidamente elaborado y suscrito, pasarán a la etapa de evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

de 63

LS-004-EPP-2014

a.2 Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la Entidad Contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. La Entidad podrá considerar los siguientes parámetros sugeridos a manera de ejemplo: equipo mínimo, experiencia general mínima, personal técnico mínimo, experiencia personal técnico e índices financieros y patrimonio. El cumplimiento de los parámetros debe ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso. En el caso que la Entidad Contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación. Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.- Se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la Entidad Contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación. Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en los numerales 17 y 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas. Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las Entidades Contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del Formulario, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no es pertinente. Es obligatoria, la aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y adjudicación en todos los procedimientos de contratación de bienes y servicios, incluidos los del régimen especial de giro especifico de negocio. El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si un bien o servicio es de origen ecuatoriano.

de 63

LS-004-EPP-2014

La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la contratación de bienes y servicios, será la expedida por el SERCOP mediante resolución.. Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la resolución expedida por el SERCOP, para el efecto. El valor agregado de una oferta se lo obtendrá aplicando la metodología definida por el SERCOP, a partir de la información que los proveedores suministrarán a través del formulario “Declaración de Agregado Ecuatoriano” que es parte de la resolución expedida para el efecto. Se presentará un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del proceso de contratación, según su tipología, y se utilizará la metodología señalada. Toda Entidad Contratante deberá, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega-recepción, sean parciales o definitivas, la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción deberán adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición. 2.4 Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL 3.1 Ejecución del contrato: 3.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual: El Contratista prestará los servicios dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el Contratista analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al Contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso. Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Contratista. 3.1.2 Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia: Todos los servicios a prestar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Gerencia de Comercialización Nacional. En caso de que el Contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el Contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el servicio. 3.1.3 Personal del contratista: El contratista de ser el caso empleará personal en número suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. El Administrador del Contrato podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 3.1.4 Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el Administrador del Contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del contratista mismo, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

de 63

LS-004-EPP-2014

Los sueldos y salarios del contratista con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El Contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 3.1.5 Obligaciones de la Contratante:

a) Designar al Administrador del contrato. b) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del

mismo en forma ágil y oportuna. c) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato en forma

oportuna. d) Y las demás determinadas en el Pliego precontractual.

3.1.6 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP. 3.1.7 Administrador del Contrato.- El administrador del contrato designado por la Gerencia de Comercialización Nacional, es responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual. Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudiere afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

de 63

LS-004-EPP-2014

III. FORMULARIOS

SECCION I

FORMULARIO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR para la prestación del servicio de “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”, luego de examinar el Pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (representante legal o apoderado de, si es persona jurídica), (procurador común de, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella,

sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u

otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

de 63

LS-004-EPP-2014

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de

sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha

efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del Pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, EP PETROECUADOR le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que

pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas,

términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación

son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto. 11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a

prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

de 63

LS-004-EPP-2014

12. Conoce y acepta que la Gerencia de Comercialización Nacional se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las

resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable. 14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las

declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Gerencia de Comercialización Nacional a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la

ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para

contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la

resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del

término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

de 63

LS-004-EPP-2014

1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE NOMBRE DEL OFERENTE: (Determinar si es jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso). Ciudad: Calle (principal): No: Calle (intersección): Teléfono(s): Correo electrónico: Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): RUC:

de 63

LS-004-EPP-2014

3.3. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES

A. DECLARACIÓN

En mí calidad de Representante Legal de (razón social), declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 2. Que la compañía a la que represento (SI o NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 3. Me comprometo a notificar a la GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL EP PETROECUADOR la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que EP PETROECUADOR declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. 4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, EP PETROECUADOR descalifique a mí representada inmediatamente. 5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a EP PETROECUADOR, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, EP PETROECUADOR:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

de 63

LS-004-EPP-2014

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil Corporación Fundación Asociación o consorcio Otra

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

DOMICILIO FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

DOMICILIO FISCAL

Notas: 1. Este formato 1.3 del Formulario de la Oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.) 2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta. 3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.

de 63

LS-004-EPP-2014

1.4. SITUACIÓN FINANCIERA Hoja....de .....

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formato de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2013 que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. Para verificación del patrimonio.

de 63

LS-004-EPP-2014

1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

OFERTA ECONÓMICA (Formulario que deberá subirse al Portal)

“TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA

CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”

SON: El Presupuesto Referencial es de US$ 604.800,0 (seiscientos cuatro mil ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, con tarifa IVA 0% (LUGAR Y FECHA)

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

de 63

LS-004-EPP-2014

1.6. COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

(Año de Fabricación de barcaza y remolque)

El oferente deberá llenar la siguiente tabla de los componentes de los servicios, que respondan a los requerimientos de la Gerencia de Comercialización Nacional.

UNIDAD

No. MATRICULA

AÑO DE

FABRICACIÓN DE

REMOLQUE

AÑO DE

FABRICACIÓN

DEL BARCAZA

AÑO DE

FABRICACIÓN

DEL TANQUE

CAPACIDAD

DE LOS

TANQUES

(GAL)

Adjuntar la siguiente información por cada barcaza :

1. Matrícula y permiso de trafico emitido por la DIRNEA 2. Permiso de Operación emitido por la Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero 3. Fotocopia del RUC y cédula del oferente, socio o accionista

propietario. 4. Certificado de control anual emitido por la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero 5. Tabla de calibración de tanques en cada barcaza

de 63

LS-004-EPP-2014

1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante

Objeto del contrato

Valor del Contrato

Plazo

contractual Fechas de ejecución

Observaciones

Inicio Terminación 1

2

3

4

5

6

NOTA: DEBEN ADJUNTARSE LOS RESPALDOS DE LA EXPERIENCIA

de 63

LS-004-EPP-2014

1.8 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (CONDUCTORES)

Hoja.... de .....

No. NOMBRE NÚMERO DE

LICENCIA

AÑOS DE

EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

(LUGARES DE TRABAJO)

de 63

LS-004-EPP-2014

1.9 VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA: AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA:

Ítem CPC Descripción Cantidad Unidad Precio

unitario

Precio

total

Peso

relativo

(%)

(PTi/∑Pti)

A*

(USD)

A*

(%)

B*

(USD)

B*

(%)

C*

(USD)

C*

(%)

D*

(USD)

D*

(%)

E*

(USD)

E*

(%)

∑A:E*

(%) VAEO

1 C1 PU1 PT1 PR1 VAE1 PR1 x VAE1

2 C2 PU2 PT2 PR2 VAE2 PR1 x VAE2

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

n Cn PUn PTn PRn VAEn PRn x VAEn

TOTAL ∑ PTi ∑ = 100% ∑ (PRi x VAEi)

de 63

LS-004-EPP-2014

*Nota: 1. Los valores en dólares de los elementos del Valor Agregado Ecuatoriano de cada Ítem (A, B, C, D, E) se tomarán del formato 1.10. 2. Tomar en cuenta las instrucciones señaladas en el formato 1.10. 3. La información del formato 1.9 sirve para completar el formato electrónico de la oferta, en el Portal Institucional del SERCOP, para el cálculo del porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta sobre el cual se determina la condición de origen ecuatoriano o extranjera que esta acredita. 4. En consecuencia no deberá olvidarse de subir a la herramienta informática del portal institucional del SERCOP los valores de precio para las casillas (A, B, C, D y E). 5. En los procedimientos de menor cuantía, cotización y licitación, la oferta económica se obtendrá a partir del precio total del formato 1.9 y se cargará automáticamente. Por tanto en estos procedimientos el proveedor, genera la oferta económica a partir de la información registrada en el formato 1.9. Únicamente en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica el proveedor deberá subir el valor de su oferta económica, el que deberá ser exactamente igual al calculado por el formulario electrónico de la herramienta. 6. En la herramienta informática la columna “Precio referencial”, es llenada automáticamente por el sistema.

de 63

LS-004-EPP-2014

1.10 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN (Se presentará este formato por cada uno de los tipos de servicio que son parte de la oferta

Descripción ELEMENTOS DE COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CPC CÓDIGO CPC DEL PRODUCTO

Descripción DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (BIEN O SERVICIO)

Cantidad CANTIDAD SOLICITADA POR LA ENTIDAD

Unidad UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO (BIEN O SERVICIO)

ELEMENTO DESCRIPCION COSTO DE

PRODUCCIÓN PORCENTAJE

a % DEL VALOR DE MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS DE ORIGEN

ECUATORIANO DE APLICACIÓN DIRECTA AL BIEN O SERVICIO. A (A/PT*) x 100

b % DEL VALOR DE MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL PAÍS PARA LA FABRICACIÓN DEL

BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO. B

(B/PT*) x 100

c

% DEL VALOR DE LA TECNOLOGÍA DE ORIGEN NACIONAL APLICADA EN LA

ELABORACIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: GASTOS DE INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

(EL VALOR PROPORCIONAL UTILIZADO PARA ESTE CÁLCULO SERÁ EL RESULTANTE

DE APLICAR EL VALOR DE AMORTIZACIÓN ANUAL DIRECTAMENTE EN EL PERÍODO

DE FABRICACIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO DESARROLLADO, OBJETO

DE LA OFERTA, DE ACUERDO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU

REGLAMENTO)

C (C/PT*) x 100

d

% DEL VALOR DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS PROFESIONALES, PRESTADOS POR

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS NACIONALES PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN O

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

D (D/PT*) x 100

e

% DEL VALOR DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS EN LAS PLANTAS

INDUSTRIALES EN ECUADOR EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, O

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- PARA LA FABRICACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LA DEPRECIACIÓN

NO PODRÁ SER REALIZADA EN UN TIEMPO MENOR DE DIEZ (10) AÑOS PARA

HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIÓN.

- EL VALOR DE DEPRECIACIÓN UTILIZADO PARA EL CÁLCULO SERÁ EL VALOR

HISTÓRICO EN LIBROS. EN CASO QUE NO EXISTA VALOR DE DEPRECIACIÓN, ESTE

CONCEPTO SE LO REALIZARÁ SEGÚN AVALÚO DE ACTIVOS.

- EL VALOR PROPORCIONAL UTILIZADO PARA ESTE CÁLCULO, SERÁ EL RESULTANTE

DE APLICAR EL VALOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL OBTENIDO DE LA MAQUINARIA,

EQUIPOS O INSTALACIONES EN EL PERÍODO REALMENTE UTILIZADO DIRECTAMENTE

EN LA FABRICACIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA OFERTA.

E (E/PT*) x 100

VALOR AGREGADO ECUATORIANO DEL PRODUCTO (%) CT A:E (%)

de 63

LS-004-EPP-2014

Notas:

1. CT* significa: Costo de producción del bien o de prestación del servicio. 2. Instrucciones que deberá observar el proveedor para llenar el formato 1.10, que se utiliza para calcular el Valor Agregado Ecuatoriano por cada ítem ofertado: 2.1 El proveedor utilizará el formato 1.10 por cada uno de los ítems ofertados. 2.2. En la columna costo el proveedor registrará los valores correspondientes al Costo de cada elemento (A, B, C, D, E) para la producción de cada uno de los ítems ofertados. 2.3. Para el cálculo porcentual de cada elemento del costo (A, B, C, D y E), se deberá considerar el Costo de cada elemento (A, B, C, D, E) para la producción de cada uno de los ítems ofertados, conforme la fórmula constante en cada una de las casillas. 2.4. El costo de las casillas (A, B, C, D y E) del formato 1.10, se registrará en las casillas (A, B, C, D, y E) del formato 1.10 en la herramienta informática. 2.5 El proveedor al momento de enviar su oferta a través de la herramienta informática de Portal Institucional del SERCOP, deberá registrar los valores de costo registrados en las casillas A, B, C, D y E del formato 1.9, en el formato electrónico correspondiente, información que servirá para el cálculo automático que la herramienta informática realiza para determinar el Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta. 2.6 El proveedor deberá adjuntar a su oferta documental, que presenta ante la entidad contratante, todos los formatos 1.10 utilizados para el cálculo del VAE de cada ítem ofertado; así como el formato 1.9 que representa el Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)

*El formulario de la oferta que se compone por todos los formatos enumerados del 1.1 al 1.10 requiere una sola firma.

de 63

LS-004-EPP-2014

SECCION II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP. Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por EP PETROECUADOR, para el “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS” En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el INCOP, aplicable a este caso. Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle: (Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) Atentamente, Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 RUP No. RUP No. Promitente Consorciado (n) RUP No.

de 63

LS-004-EPP-2014

PROYECTO DE CONTRATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, a través de la Gerencia de Comercialización Nacional, por intermedio de *****, en calidad de ******, a quien en adelante se le denominará “CONTRATANTE”; y, por otra (nombre del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: “Transporte de derivados Estaciones de Servicio Puerto Ayora” 1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la Subgerente de Ventas Minoristas, Enc., de la Gerencia de Comercialización Nacional, resolvió aprobar el Pliego del proceso de Licitación de Servicios LS-004-EPP-OSC-2014, para el servicio “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”. 1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en el Presupuesto Plurianual de Costos y Gastos de Operación de la Gerencia de Comercialización Nacional para el año 2014 y Proformas Presupuestarias 2015 y 2016 en la Partida Presupuestaria 63-7-23200-20521 “FLETES Y TRANSPORTES” Transporte de Derivados, conforme constan en la certificación conferida por el Delegado de la Subgerencia de Planeación Financiera y Presupuesto, mediante Memorando No. ******-PFP-PPP-2014 de *** de agosto de 2014. 1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el ** de julio de 2014 a través del Portal Institucional. 1.5 Luego del proceso correspondiente, la Subgerente de Ventas Minoristas, Enc., de la Gerencia de Comercialización Nacional, mediante Resolución -C- 2014*** de ** de **** de 2014, adjudicó el procedimiento de Licitación de Servicios LS-xxx–EPP-2014, para el servicio de

“TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”, al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre). 1.6 El Gerente General de EP PETROECUADOR, mediante Resolución No. PGER-2013275 de 25 de octubre de 2013, reformó y aprobó el Procedimiento: “Desconcentración Empresarial para la Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios incluidos los de Consultoría y Pagos Varios”, y dispuso continuar los procesos precontractuales hasta la suscripción del contrato, así como ejecutarse y concluir hasta la suscripción del Acta de Entrega Recepción, bajo la responsabilidad de la autoridad que autorizó el inicio del proceso o su equivalente o superior en la actual estructura empresarial.

de 63

LS-004-EPP-2014

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1. Forman parte integrante del Contrato sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos: a) El Pliego incluyendo las especificaciones técnicas que corresponden al procedimiento LS-

004-EPP-OSC-2014 b) La oferta presentada por el Contratista.

2.2 Los siguientes documentos, que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial: a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para

celebrar el contrato. b) Los formatos: 1.1 “Presentación y Compromiso” y 1.5 “Tabla de Cantidades y Precios. c) Las garantías y pólizas presentadas por el CONTRATISTA. d) La resolución de adjudicación; y, e) Las certificaciones, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 3.1 Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 3.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) "Adjudicatario", es el oferente a quien EP PETROECUADOR le adjudica el contrato.

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de Licitación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones emitidas por el SERCOP, el Pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

de 63

LS-004-EPP-2014

d) “Contratante”, es la “Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR”.

e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. f) “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica. g) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a Licitación. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a prestación de servicios de “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS” h) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 4.1 El Contratista se obliga con la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR a brindar el “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”, según las características y especificaciones técnicas constantes en el Pliego y la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato. Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 5.1 El valor del presente contrato, que EP PETROECUADOR pagará al CONTRATISTA, de US$ 604.800,00 (Seiscientos cuatro mil ochocientos 00/100) dólares de Estados Unidos de América, con tarifa IVA (0%) por el plazo de dos (2) años, de conformidad con la oferta presentada. 5.2 Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 5.1. Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 6.1 Los pagos al CONTRATISTA dependerá del número de galones realmente transportados en la ruta establecida para la que existen valores fijos por galón transportado de combustible, de conformidad a lo establecido en Resolución No. SPTMF 131/13 de 27 de agosto del 2013 expedida por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, o el que lo sustituya contra entrega de la factura mensual. 6.2 Las facturas serán acompañados por los certificados de recepción de los servicios otorgados por el responsable de la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora, las

de 63

LS-004-EPP-2014

cuales serán presentadas al Administrador del contrato en un plazo máximo de 15 días y el pago se efectuará a los 30 días calendario a partir de su aceptación. Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 7.1 En este contrato se rendirá la siguiente garantía: De fiel cumplimiento.- El CONTRATISTA, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, rendirá a favor de EP PETROECUADOR una garantía de las señaladas en los numerales 1 y 2 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato, cuya vigencia deberá ser igual al plazo del contrato. 7.2 Ejecución de la garantía: La garantía contractual podrá ser ejecutada por EP PETROECUADOR en los siguientes casos: a) Cuando EP PETROECUADOR declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato

por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si el Contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. Cláusula Octava.- SEGUROS 8.1.- El seguro de combustible será de cuenta del CONTRATISTA y protegerá los riesgos y eventualidades que pueda sufrir el producto durante la transportación en ruta durante la carga y descarga. 8.2 Por su parte, el CONTRATISTA debe contratar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños a terceros, a sus bienes y daños al medio ambiente consecuencia del transporte de derivados de los hidrocarburos, por un monto mínimo de US$ 120.000,00 (Ciento veinte mil, 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 18, publicado en el Registro Oficial No. 53 de 2 de abril de 2003, o el que sus futuras reformas o sustituciones lo determinen. En caso de la ocurrencia de un evento, es obligación del CONTRATISTA dar aviso inmediatamente a EP PETROECUADOR, y presentar toda la documentación requerida por la Aseguradora en el menor tiempo posible. Los valores de las perdidas serán retenidos en las planillas de pagos de la contratista hasta que sean indemnizados. La contratista indemnizará a EP PETROECUADOR o a terceros, las perdidas inferiores a los deducibles de las pólizas; los deducibles de las pólizas en caso de siniestros, pérdidas que superen los montos asegurados o los valores no cubiertos por la Aseguradora, entre otros. Cláusula Novena.- PLAZO 9.1 El plazo para la prestación del servicio contratado a entera satisfacción la CONTRATANTE es de dos (2) años, contados a partir de la suscripción del presente instrumento.

de 63

LS-004-EPP-2014

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO 10.1 EP PETROECUADOR prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo. b) Por suspensiones en el servicio motivadas por EP PETROECUADOR u ordenadas por ella, a través de la Administración, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. c) Si EP PETROECUADOR no hubiera solucionado los problemas administrativos - contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del servicio. 10.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato. Cláusula Décimo Primera.- MULTAS 11.1 EP PETROECUADOR impondrá una multa diaria del uno por mil (1x1000) del valor del Contrato por cada incumplimiento a las Condiciones Generales y Específicas contenidas en los Pliegos del procedimiento que forman parte integrante del presente Contrato; así como por las siguientes causales: 11.2 No reconocer a los trabajadores los salarios y beneficios de Ley previstos en el Código de Trabajo, así como en el reconocimiento de los incrementos salariales aprobados por los organismos competentes. 11.3 En caso de retardo o incumplimiento en la prestación del servicio objeto del contrato, en el lugar y/o plazos previstos, independiente de hacerse efectiva la garantía respectiva y el cobro de daños y perjuicios a que hubiere lugar, el Contratista pagará a EP PETROECUADOR. Este valor será descontado de las cantidades pendientes de pago a favor del Contratista o de la Garantía rendida. 11.4 El incumplimiento del Contratista en lo relacionado con los aportes al IESS y Fondos de Reserva de los trabajadores. 11.5 La no entrega de la dotación de la ropa de trabajo e implementos de seguridad conforme a lo establecido en el contrato. 11.6 El incumplimiento en cuanto al suministro de las barcazas de las características propuestas en la oferta, equipos y herramientas de seguridad, conforme lo estipulado en los pliegos y contrato.

de 63

LS-004-EPP-2014

11.7 El incumplimiento en el mantenimiento preventivo en talleres autorizados o el reemplazo de las unidades en mal estado y otros relacionados con el buen funcionamiento de las barcazas conforme a lo estipulado en este contrato. 11.8 El incumplimiento del CONTRATISTA en cuanto a Normas, Reglamentos de Operación, Reglas de Seguridad Industrial, y demás disposiciones contempladas en este contrato. 11.9 Por encontrarse a cualquier tripulante de la barcaza en estado etílico, y se exigirá el cambio del mismo. 11.10 Si por diferentes circunstancias se comprobara un faltante o contaminación del combustible, el volumen será descontado inmediatamente en la Liquidación Mensual de Fletes. EP PETROECUADOR liquidará el faltante a 60° Fahrenheit, del producto y cobrará a el Contratista el precio oficial vigente a la fecha del transporte realizado, caso contrario, si se establecieran diferencias positivas, el contratista no tendrá derecho a reclamo alguno. No se aplicarán estas multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de circunstancias de fuerza mayor, o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por el Administrador del Contrato. Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto total de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que fueren impuestas al Contratista, de conformidad con lo señalado en el artículo 74 de la LOSNCP. Las multas impuestas al Contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral, de conformidad al tercer inciso del artículo 71 de la LOSNCP. Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 12.1 Por tratarse de un servicio cuyo costo está regulado por los valores establecidos en Resolución No. SPTMF 131/13 de 27 de agosto del 2013 expedida por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, EP PETROECUADOR no reconocerá reajuste de precios. Cláusula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A más de las obligaciones señaladas en el numeral en las condiciones particulares del Pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 13.1 Se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados por EP PETROECUADOR y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 13.2 Se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los

de 63

LS-004-EPP-2014

eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato. 13.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado. 13.4 Está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 13.5 Se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista. 13.6 Se obliga al cumplimiento de lo exigido en el Pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 13.7 Se obliga a contar con mano de obra ecuatoriana y que dispongan el Carnet de residencia permanente de acuerdo a lo establecido en la Ley Especial de Galápagos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos y las respectivas leyes de ejercicio profesional, así como el pago de todas las prestaciones sociales a que tienen derecho todos los trabajadores que laboran en la Prestación del Servicio de Transporte Marítimo de Combustible desde la isla Baltra hasta la Isla de Santa Cruz. Presentar el Programa de Vigilancia de la Salud y el Informe de Cumplimiento, antes de iniciar el servicio contratado, y entregar a los médicos ocupacionales para su evaluación periódica y elaboración del informe respectivo con las medidas correctivas que ameriten. Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 14.1 Son obligaciones de EP PETROECUADOR las establecidas en el numeral de las condiciones particulares del Pliego, que es parte del presente Contrato. Cláusula Décimo Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 15.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General. Cláusula Décimo Sexta.- RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 16.1 La recepción del servicio de “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR BARCAZA DESDE EL TERMINAL MARITIMO BALTRA HASTA EL CANAL DE ITABACA PARA LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA DE LA

de 63

LS-004-EPP-2014

GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADA EN LA ISLA SANTA

CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS”, se realizará a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el Contratista y los integrantes de la Comisión designada por EP PETROECUADOR, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del Contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta. 16.2 Asimismo, formará parte del Acta la declaración de respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los servicios prestados. 16.3 EP PETROECUADOR declarará la recepción presunta a su favor, respecto de la CONTRATISTA, en el caso de que ésta se negare expresamente a suscribir el acta de entrega recepción prevista, o si no la suscribiere en el término de diez días, contado desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE. La recepción presunta por parte de la CONTRATANTE, la realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, que será notificada al CONTRATISTA de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la LOSNCP. 16.4 Liquidación del Contrato: la liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP, y formará parte del acta. Cláusula Décimo Séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 17.1 EP PETROECUADOR designará al Administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del Pliego que forman parte del presente contrato. 17.2 El Administrador del Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, imposición de multas, así como velará por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte del CONTRATISTA, y la administración de las garantías, durante todo el periodo de vigencia del contrato. 17.3 Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 18.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión,

enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP,

no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o

de 63

LS-004-EPP-2014

cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de

bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada. d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario de

la oferta - Presentación y compromiso;

e) El caso de que EP PETROECUADOR encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

18.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 18.4 la declaración de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONTRATISTA. 18.5 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. Cláusula Décimo Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 19.1 En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las Partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema, en el plazo de treinta (30) días. 19.2 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar la mediación para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 19.3 De no mediar acuerdo alguno, las partes en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, aplicarán el procedimiento prescrito en la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la ciudad de Quito. 19.4 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

de 63

LS-004-EPP-2014

Cláusula Vigésima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 20.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. Cláusula Vigésimo Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 21.1 EP PETROECUADOR efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme a la legislación tributaria vigente. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 21.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El Contratista entregará a la CONTRATANTE hasta tres copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. Cláusula Vigésimo Segunda.- DOMICILIO 22.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito DM. 22.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: EP PETROECUADOR GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio “El Rocío” Teléfonos: 2994-200 / 2563-060 Quito, EL CONTRATISTA (Dirección y teléfonos) Cláusula Vigésimo Tercera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 23.1 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, se someten a sus estipulaciones y suscriben seis copias de igual contenido y valor. Dado, en la ciudad de Quito, a LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

pliegos de licitaciÓn de servicios · el servicio de transporte se lo hará mediante el uso de...

Documents