por anoeta kiroldegia, s.a., por · pdf fileentrega de los trabajos y propiedad intelectual y...
TRANSCRIPT
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓNPOR ANOETA KIROLDEGIA, S.A., POR PROCEDIMIENTO ABIE RTO, DE LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REMOD ELACIÓN DELESTADIO DE ANOETA EN DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
ÍNDICE
1. OBJETO DEL CONTRATO ......................................................................................................................................... 32. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN........................................................................................................................................ 33. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y ABONO .......................................................................................................................................... 34. PLAZO Y OTRAS DETERMINACIONES ESENCIALES.........................................................................................................................................55. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN........................................................................................................................................ 66. PUBLICIDAD........................................................................................................................................ 67. GARANTÍA DEFINITIVA ......................................................................................................................................... 68. CONDICIONES DE APTITUD........................................................................................................................................ 79. REQUISITO DE COMPATIBILIDAD........................................................................................................................................ 1110. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA........................................................................................................................................ 1111. CRITERIOS DE VALORACIÓN........................................................................................................................................ 1812. COMITÉ DE EVALUACIÓN......................................................................................................................................... 1913. APERTURA DE PROPOSICIONES........................................................................................................................................ 2014. ADMISIÓN DE VARIANTES........................................................................................................................................ 2215. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 2216. EJECUCIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 2317. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA........................................................................................................................................ 2518. RESPONSABLE DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 26
19. ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL......................................................................................................................................... 2620. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
1/42
........................................................................................................................................ 2821. CONFIDENCIALIDAD......................................................................................................................................... 2922. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 3023. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA........................................................................................................................................ 3024. CESIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 3425. SUBCONTRATACIÓN........................................................................................................................................ 3426. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 3527. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 3528. IMPOSICIÓN DE PENALIZACIONES........................................................................................................................................ 3529. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................ 3730. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN........................................................................................................................................ 3831. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE........................................................................................................................................ 39
ANEXO I. MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA ........................................................................................................................................ 40ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................................................ 41/42ANEXO III: DESIGNACIÓN DE MEDIO PREFERENTE DE RECEPCIÓN DENOTIFICACIONES.......................................................................................................................................... 43ANEXO IV: MODELO DE ACTA NOTARIAL DE MANIFESTACIONES PARA EL SUPUESTODE QUE EL LICITADOR, PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA Y/O EL COMPROMISO DEADSCRIPCIÓN DE DETERMINADOS MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS, PRETENDABASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O LOS MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES........................................................................................................................................ 44ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE........................................................................................................................................ 45
2/42
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓNPOR ANOETA KIROLDEGIA, S.A., POR PROCEDIMIENTO ABIE RTO, DE LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REMOD ELACIÓN DELESTADIO DE ANOETA EN SAN SEBASTIÁN
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato lo constituye la prestación de los servicios de “GestiónIntegrada de Proyecto y Construcción para la remodelación del estadio de Anoeta en SanSebastián” (en lo sucesivo, G.I.P.C.), servicios que se definen en el Pliego de PrescripcionesTécnicas y que pueden resumirse en:
- Prestaciones de organización y control global de Programa.
- Prestaciones de gerencia del Proyecto.
- Prestaciones de gerencia de construcción.
- Prestaciones de Dirección de Ejecución de la Obra.
- Prestaciones de Coordinación de Seguridad y Salud.
- Prestaciones técnicas.
- Prestaciones adicionales.
2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La entidad contratante es la sociedad denominada “ANOETA KIROLDEGIA, CIUDADDEPORTIVA DE ANOETA, S.A.” (en lo sucesivo, AK).
El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración de AK que, en su caso yconforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar expresamente a laspersonas que estime oportunas para la ejecución de concretas actuaciones en relación con elcontrato.
3. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y ABONO
El presupuesto máximo de licitación, I.V.A. excluido, asciende a la cantidad de dos millonesdoscientos mil quinientos l (2.200.500) euros.
El I.V.A. a soportar por AK se indicará como partida independiente en la proposición queformule el licitador.
No se admitirán ofertas que excedan de dicho presupuesto de licitación.
3/42
En la referida cantidad, así como en la ofertada en las proposiciones económicaspresentadas, se entienden incluidos la totalidad de los gastos, directos e indirectos,gravámenes y restantes impuestos dimanantes de la ejecución del contrato.
El valor estimado total del contrato, a los efectos de lo previsto en el artículo 88 del RealDecreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Leyde Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, TRLCSP), es de dos millones setecientoscuarenta mil seiscientos euros (2.640.600) EUROS, IVA excluido. Dicho valor es el resultadode incrementar el presupuesto máximo de licitación en el porcentaje máximo del 20% previstoen la Cláusula 26ª del presente Pliego por eventuales modificaciones.
El precio del contrato será el que resulte de la proposición económica presentada por eladjudicatario y será facturado según el siguiente desglose:
- El 1% del presupuesto de cada lote, tras la entrega y visto bueno por AK de ladocumentación correspondiente a dicho lote, reducido con la baja propuesta en su oferta porel adjudicatario.
- Durante la construcción, una cantidad por obra efectivamente ejecutada, segúnresulte de las correspondientes certificaciones mensuales.
Dicha cantidad será el resultado de aplicar al importe de la certificación, IVA no incluido, elporcentaje del 4% reducido en la baja propuesta en su oferta por el adjudicatario.
Cuando la cantidad total abonada por todos los conceptos alcance el 95% del total precio delcontrato, se suspenderá esta facturación.
- El 5 % del precio total del contrato, tras la recepción de la obra y puesta en marchadel estadio.
Emitida la correspondiente factura por el contratista, en un plazo máximo de siete díasnaturales desde la finalización de cada uno de los hitos previstos en el párrafo anterior, y unavez conformada la misma por AK, ésta abonará la parte del precio que corresponda en elplazo máximo de 30 días naturales desde dicha conformidad.
El IVA se repercutirá como partida independiente.
El precio del contrato no será objeto de revisión.
No obstante lo anterior, AK se reserva, para el caso de ralentización y/o suspensión, total oparcial, de las obras, la facultad unilateral de imponer la reducción del personal adscrito a laprestación de servicios y/o su dedicación, en cuyo caso el abono en función de la obraefectivamente ejecutada, según resulte de las correspondientes certificaciones mensuales, sesuspenderá y sustituirá, durante el tiempo que dure dicha situación (duración asimismodeterminada por AK), por el abono de los precios correspondientes al personal efectivamenteadscrito y/o con los porcentajes de dedicación determinados, según los precios unitarios pormeses (o, en su caso, la parte proporcional según dedicación) que el propio licitador hayaestablecido, en el desglose contenido en su oferta económica. Finalizada la situación deralentización y/o suspensión, determinada asimismo por AK, se reanudará el sistema deabono según obra ejecutada, computando asimismo la totalidad de lo abonado durante dichafase, a efectos del abono del 95% del total precio del contrato.
4/42
4. PLAZO Y OTRAS DETERMINACIONES ESENCIALES
El plazo de ejecución del contrato comenzará el día siguiente al de la firma del mismo y sedesarrollará, al ser complementario del contrato de obras, hasta la puesta en marcha delestadio cuya gestión integrada se contrata y la liquidación de las obras, en virtud de lodispuesto en el artículo 303.4 del TRLCSP, que a estos efectos se establece como deaplicación.
A modo simplemente informativo (no vinculante) y provisional se adjunta, como Anexos delPliego de prescripciones técnicas, documento comprensivo de los lotes en que estima sedividirá la obra, así como cronograma de su desarrollo y ejecución (asimismo simplementeorientativo). A la vista de ello, los licitadores deberán presentar, en su propuesta técnica,cronograma detallado sobre la prestación de sus servicios en relación con cada lote, que seráobjeto de valoración. El cronograma correspondiente a la oferta ganadora tendrá caráctervinculante para ella, si así lo determina AK, quien sin embargo podrá modificar dichos plazos,incluso durante la fase de ejecución de la obra, a la vista de dicha efectiva ejecución.
En todo caso, tendrán carácter absolutamente esencial los siguientes plazos:
- El plazo de 2 meses desde la firma del contrato para la entrega de la documentacióncorrespondiente a los lotes 1 (obra civil) y 2 (estructura metálica).
- El plazo de 3 meses y 15 días desde la firma del contrato para la entrega de ladocumentación correspondiente al lote 3 (rebaje del campo).
- El plazo de 5 meses desde la firma del contrato para la entrega de la documentacióncorrespondiente al lote 4 – Instalaciones.
AK se reserva la facultad unilateral de suspender la adjudicación del contrato, una vezidentificada la oferta económicamente más ventajosa y antes de requerir al licitador lapresentación de la documentación a que se refiere la cláusula 13ª, por un plazo máximo de 6meses, sin consecuencia indemnizatoria alguna, en el caso de retraso en la suscripción de losconvenios de financiación previstos en el plan económico-financiero.
Transcurrido dicho plazo sin la final suscripción de los convenios, AK se reserva la facultadde desistir unilateralmente del procedimiento, en cuyo caso abonará al licitador que hayapresentado la oferta económicamente más ventajosa, como indemnización por todos losconceptos, la suma de diez mil (10.000) euros.
Asimismo, una vez formalizado el contrato AK se reserva la facultad de desistirunilateralmente del mismo, sin necesidad de invocar causa alguna al efecto, con un preavisomínimo de 2 MESES. Estando prevista, según cronograma adjuntado, la ejecución de la obraen 5 fases, el adjudicatario tendrá derecho, en dicho supuesto de desistimiento, a recibir,como indemnización por todos los conceptos, un importe equivalente al 3% de la parte nodevengada de los honorarios que hubieran correspondido, por obra ejecutada, a dicha fase(según cronograma aportado por AK) y un 0,5% de los que hubieran correspondido a lasiguiente o a las siguientes.
5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto.
5/42
6. PUBLICIDAD
La presente licitación será objeto de anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, en elBoletín Oficial del Estado, así como en el perfil de contratante de AK.
La adjudicación de los contratos se publicará en el perfil de contratante de AK.
La formalización de los contratos se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, en elBoletín Oficial del Estado y en el perfil de contratante de AK.
Adicionalmente, la modificación de los contratos acordada por el Órgano de Contratación deacuerdo con la Cláusula 28 del presente Pliego, se publicará en el Diario Oficial de la UniónEuropea, en los términos indicados en el artículo 72.1 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 defebrero de 2014, sobre contratación pública (en adelante, Directiva 2014/24/UE).
El acceso a dicho perfil se realizará a través de la página Web: www.donostiakirola.eus
El importe de dichos anuncios será de cuenta del adjudicatario de la licitación.
7. GARANTÍA DEFINITIVA
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligacionescontraídas, vendrá obligado a constituir una garantía definitiva equivalente al 5 por 100 delimporte de adjudicación, excluido el I.V.A.
El licitador que hubiere presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituirla citada garantía en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en quereciba el requerimiento efectuado por AK a tal efecto.
Si la garantía se constituye en metálico, se ingresará el importe en la cuenta corriente nº C/C:2095 0611 01 1061505508 KutxaBank.
En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado alpresente Pliego como Anexo I.
La acreditación de la garantía no podrá hacerse mediante medios electrónicos.
La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo delTRLCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía desde la puesta en marcha del estadio ytras la liquidación del contrato de las obras y cumplidas por el contratista todas susobligaciones contractuales.
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizacionesexigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía quecorresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en casocontrario en causa de resolución.
Si, como consecuencia de una modificación del contrato, experimentase variación el preciodel mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevoprecio modificado, en el plazo de quince naturales contados desde la fecha en que senotifique al empresario el acuerdo de modificación.
6/42
En lo no previsto en el presente Pliego, será de aplicación lo establecido en los artículos 95 ysiguientes del TRLCSP.
8. CONDICIONES DE APTITUD
Podrán contratar con AK las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, quetengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten susolvencia económica y financiera y técnica o profesional.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de lasespecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dichaparticipación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un tratoprivilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación profesional o empresarial que,en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya elobjeto del contrato, sin que sea admisible la habilitación profesional de las empresas detrabajo temporal.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones deéste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de susEstatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Tendrán capacidad para contratar con AK, en todo caso, las empresas no españolas deEstados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en el queestén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate,siendo de aplicación lo previsto en el artículo 58 del TRLCSP.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exijauna autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestaren él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberánacreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente deEspaña en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorialradique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado deprocedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresasespañolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidadesdel sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en formasustancialmente análoga.
Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estadossignatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
Podrán contratar con AK las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente alefecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta quese haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de aplicación lo previsto enel artículo 59 del TRLCSP.
El licitador que concurriere en unión temporal con otras empresas no podrá suscribir ofertaalguna en tal calidad si lo hubiera hecho individualmente o figurar en más de una unión
7/42
temporal, siendo rechazadas todas las ofertas por él suscritas en caso de contravenir esteprincipio.
Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la solvencia económica y financieray técnica o profesional mínima que a continuación se indica:
- Tener un volumen de negocios, en el ámbito de los servicios correspondientes alobjeto del contrato, en cualquiera de los tres últimos ejercicios, de al menos el presupuestomáximo de licitación.
- Tener experiencia en trabajos similares a los del objeto del contrato, debiendoacreditar la prestación a lo largo de los tres últimos ejercicios de, al menos, un contrato deGestión Integrada de Proyecto y/o Construcción en Edificación, con un volumen total dehonorarios por dichos servicios superior a 800.000 euros, I.V.A. no incluido.
- Haber contado a lo largo de los tres últimos ejercicios, en la plantilla de la empresa,con al menos tres Arquitectos Superiores o Ingenieros Superiores, y tres Arquitectos Técnicoso Ingenieros Técnicos.
Además de acreditar las solvencias antedichas, se exigirá a los licitadores el compromiso dededicar o adscribir a la ejecución del contrato de resultar a djudicatarios , como mínimo,el siguiente equipo técnico: (
- Una persona responsable de la Gestión de Proyecto, con titulación en ArquitecturaSuperior o Ingeniería Superior, que cuente con formación y experiencia demostrableen prestaciones de Gestión Integrada de Proyectos y Construcción y disponga dequince años mínimos de experiencia acumulada en tareas de redacción de Proyectosy/o Dirección de Obras (de edificación y/u obra civil), de los cuales tres años mínimoscorresponderán a tareas de G.I.P.C. Habrá de dedicar a la ejecución del contrato el100% de su jornada semanal, jornada que, a estos efectos, se cifra en cuarenta horasmensuales, durante toda la duración del contrato.
- Una persona con titulación en Arquitectura Superior o Ingeniería Superior , quecuente con formación y experiencia demostrable en prestaciones de GestiónIntegrada de Proyectos y Construcción y disponga de diez años mínimos deexperiencia acumulada en tareas de redacción de Proyectos y/o Dirección de Obras(de edificación y/u obra civil). Habrá de dedicar a la ejecución del contrato el 100% desu jornada semanal durante la fase 1, jornada que, a estos efectos, se cifra encuarenta horas mensuales, durante toda la fase previa del contrato.
- Dos personas con titulación en Arquitectura Superior o Ingeniería Superior , quecuente con formación y experiencia demostrable en estructuras e intalacionesrespectivamente y disponga de quince años mínimos de experiencia acumulada entareas de redacción de Proyectos y/o Dirección de Obras (de instalaciones yestructuras según el caso. Habrán de dedicar a la ejecución del contrato el 100% desu jornada semanal durante el periodo definido en el programa de traba jos en elque debe integrarse al equipo de obra, jornada que, a estos efectos, se cifra encuarenta horas mensuales, durante la obra en la que se desarrollen dichos trabajosde estructura o instalaciones.
- Otra persona responsable de la Dirección de la Ejecución de la Obra , que cuentecon la titulación suficiente según la Ley de Ordenación de la Edificación y con quinceaños mínimos de experiencia acumulada en tareas de Dirección de Ejecución de
8/42
Obras (de edificación y/u obra civil). Habrá de dedicar a la ejecución del contrato el100% de su jornada semanal, jornada que, a estos efectos, se cifra en cuarenta horasmensuales durante toda la duración del contrato. .
- Otra persona responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud , que cuentecon la titulación suficiente según la Ley de Ordenación de la Edificación y con ochoaños mínimos de experiencia acumulada en tareas de Coordinación de Seguridad ySalud de Obras (de edificación y/u obra civil). Habrá de dedicar a la ejecución delcontrato como mínimo 3 visitas semanales durante toda la duración de la obra
- Un técnico medio con titulación en Arquitectura o ingeniería técnica y con 5 añosmínimos de experiencia acumulada en tareas de Dirección de Ejecución de Obras (deedificación y/u obra civil). Habrá de dedicar a la ejecución del contrato el 100 % de lajornada el primero durante el periodo definido en el programa de trabajos en el quedebe integrarse al equipo de obra.
- Un topógrafo y su ayudante con 10 años mínimos de experiencia acumulada entareas de topografía en Obras (de edificación y/u obra civil). Habrá de dedicar a laejecución del contrato el 50 % de la jornada uno durante toda la duración de la obra.
- Dos vigilantes/delineantes con 5 años mínimos de experiencia acumulada en tareasde delineación en Obras (de edificación y/u obra civil). Habrá de dedicar a la ejecucióndel contrato el 100 % de la jornada uno durante toda la duración de la obra y unsegundo de apoyo durante la fase 1 de obra.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores respecto a la exigencia de dedicacióndel equipo técnico, en el supuesto previsto en el párrafo último de la Cláusula 3ª, esto es, enel de ralentización y/o suspensión, total o parcial de las obras, AK podrá determinar lareducción del porcentaje de dedicación de dicho personal, procediéndose en la forma endicho apartado prevista.
Asimismo, las referidas obligaciones de dedicación serán plenamente efectivas desde elmomento de adjudicación del lote 1 (obra civil), siendo hasta entonces dicha dedicación lanecesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones en relación con la preparación de ladocumentación y en relación con los trabajos previos.
Este compromiso tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstosen el artículo 223. f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa deresolución del contrato a voluntad a AK.
Los medios indicados deberán ser mantenidos por el contratista durante todo el tiempo deejecución del contrato. Cualquier variación de los mismos deberá ser aprobada previa yexpresamente por AK.
Para acreditar las solvencias antedichas y/o el compromiso de adscripción determinadosmedios humanos mínimos asimismo antedichos, los licitadores que pretendan basarse en lassolvencias y /o los medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídicade los vínculos que tenga con ellas, deberán aportar (según modelo contenido en el Anexo IV)escrito otorgado ante Notario, en el que la/s empresa/s implicada/s manifieste/n: queconoce/n en todo su alcance las condiciones de la licitación; que ostentan la/s referida/ssolvencia/s, aportando documento acreditativo de ello (en la forma prevista en la Cláusula10); y manifieste/n su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso deque resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato (con
9/42
aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendoautorizarse expresamente por la Administración su sustitución o modificación). Lapresentación de dicho escrito tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso por AK,para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario.
9. REQUISITO DE COMPATIBILIDAD
Dado que entre las prestaciones del contrato se encuentra la vigilancia, supervisión y controlde la ejecución de las obras e instalaciones, no podrá adjudicarse a las mismas empresasadjudicatarias de los correspondientes contratos de obras ni a las empresas a éstasvinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestosprevistos en el artículo 42 del Código de Comercio, todo ello según lo establecido por elartículo 56.2 del TRLCSP.
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA
La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicional por el licitador de latotalidad del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin salvedad alguna.
El acceso al presente Pliego y al Pliego de Prescripciones Técnicas podrá realizarse a travésdel perfil de contratante, al que se accede desde la página Web www.donostiakirola.eus.
Asimismo, dicha documentación podrá ser examinada en las oficinas de AK (sitas enDonostia / San Sebastián, Paseo de Anoeta, 1 puerta 0 C.P. 20014), de lunes a viernes, de9:00 a 14:00 horas, a partir del día siguiente al de la publicación del primero de los anuncios..
La información adicional que se solicite sobre el Pliego y sobre la documentacióncomplementaria se facilitará, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para larecepción de las proposiciones, siempre que la petición se haya presentado con unaantelación mínima de doce días.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, podrán presentarse en lasantedichas oficinas hasta 40 días desde el día de la remisión del anuncio al DOUE. Lasproposiciones se presentarán en tres sobres cerrados, señalados con los números 1, 2 o 3,según corresponda, con la documentación que luego se especifica, indicando en cada uno lalicitación a la que concurre, y firmados por el licitador o persona que lo represente eindicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
En el caso de que la parte licitadora envíe su proposición por correo, deberá justificar la fechade imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a AK la remisión de la ofertamediante télex, fax o telegrama urgente en el mismo día. Asimismo, podrá enviarse el anunciode remisión mediante correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo seráválido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenidoíntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Eneste supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que seincorporará al expediente.
10/42
Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida conposterioridad al transcurso del plazo de recepción de proposiciones establecido, la oferta noserá admitida.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberserecibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
Sobre nº 1: “Aptitud para contratar”
El sobre contendrá los siguientes documentos:
a) Documento en el que se haga constar el contenido del sobre, enunciado numéricamente.
b) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar del licitador y, en su caso, de surepresentación.
- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se acreditarámediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en losque consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales deEstados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registroprocedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante lapresentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposicionescomunitarias de aplicación.
- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditarámediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estadocorrespondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de laempresa. Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado de procedencia de laempresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en lacontratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector públicoasimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.
Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estadossignatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se acreditarámediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su Estadorespectivo.
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copiadel Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. Si la empresa fuerepersona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se exijaconforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil.
- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberánindicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno,así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en casode resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unióntemporal quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
11/42
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir lasobligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de laexistencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantíasignificativa.
Cada uno de los que componen la unión temporal de empresarios deberá acreditar sucapacidad y solvencia conforme a lo previsto en el presente Pliego.
Toda esta documentación se presentará en original, o copia debidamente compulsada oautenticada.
c) Declaración de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratarestablecidas en el artículo 60.1 del TRLCSP y de hallarse el licitador al corriente en elcumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por lasdisposiciones vigentes.
Dicho documento deberá incluir la declaración de aceptación voluntaria del licitador de dartransparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicacióny ejecución (para el caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización.
d) Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a lajurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas lasincidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en sucaso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
e) Documentación acreditativa de ostentar la solvencia económica y financiera y técnica oprofesional siguiente:
La solvencia mínima exigida en la Cláusula 8 del presente Pliego se acreditará mediante lapresentación de:
- Las cuentas anuales correspondientes a aquél de los tres últimos ejercicios cerradosen el que se cumpla la exigencia de solvencia consistente en tener un volumen de negocios,en el ámbito de los servicios correspondientes al objeto del contrato, de al menos elpresupuesto máximo de licitación.
- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de los servicioscorrespondientes al objeto del contrato, referida a dicho ejercicio en el que se cumpla laexigencia de solvencia descrita en el guión anterior.
- Relación de trabajos similares a los del objeto del contrato, que acredite la prestacióna lo largo de los tres últimos ejercicios de, al menos, un contrato de Gestión Integrada deProyecto y/o Construcción en Edificación, con un volumen total de honorarios por dichosservicios superior a 800.000 euros, I.V.A. no incluido.
Se presentará especificándose los datos que se relacionan a continuación: nombreidentificativo de la promoción, con indicación del uso y de la superficie total construida.
o Ubicación.
o Promotor, indicando la razón social del mismo.
o Fecha de terminación de las obras o, en su caso, estado en que se encuentra lapromoción.
12/42
o Ámbito del contrato de la prestación, con indicación expresa de los apartadosincluidos en el mismo:
• Gestión Integrada de Proyecto.
• Gestión integrada de Proyecto y Construcción de Obras.
- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa en los últimos tres años, sustítulos académicos y profesionales, debiendo acreditar como mínimo haber contado a lo largode los tres últimos ejercicios, en la plantilla de la empresa, con al menos tres ArquitectosSuperiores o Ingenieros Superiores, y tres Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos.
f) Compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, el equipotécnico exigido en la Cláusula 8.
Este compromiso tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstosen el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa deresolución del contrato, a voluntad de AK.
g) Compromiso del licitador para, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento, aportardocumento acreditativo de la existencia de un seguro del tipo de los seguros contra dañosregulados en los artículos 73 a 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,referidos al seguro de responsabilidad civil, siendo el asegurado el propio licitador. La cuantíamínima por la que deberá estar suscrito el seguro será, al menos, igual al precio deadjudicación, deberá mantener su vigencia durante todo el tiempo de duración del contrato ydeberá incluir los trabajos objeto del mismo.
h) En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, paraacreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de determinados medioshumanos, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, según modelocontenido en el ANEXO IV.
i) Documento de designación de medio preferente de recepción de las notificaciones que seefectúen desde AK, según el modelo incorporado como ANEXO III al presente Pliego.
Toda la documentación se presentará perfectamente clasificada por apartados, siguiendo laestructura precedente. Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscritaen su totalidad por el licitador e ir acompañada de una relación de los documentos que laintegran, firmada por el licitador y declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datosaportados, reservándose AK la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad. Lafalsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta, así como laexigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia económica y financiera, y técnica oprofesional de la misma forma que las empresas españolas.
Las empresas licitadoras podrán sustituir la documentación exigida en la Cláusula 10 delpresente Pliego (a excepción de la contenida en el apartado h) que deberá presentarse entodo caso) mediante la presentación de una declaración responsable acorde con el formularionormalizado del documento europeo único de contratación (en adelante, DEUC) establecidopor el Reglamento (UE) 2016/7, de 5 de enero, por el que se establece el formularionormalizado del documento europeo único de contratación (en adelante, Reglamento (UE)2016/7).
13/42
Las empresas licitadoras que presenten la citada declaración responsable acorde con elformulario normalizado del DEUC no deberán presentar en el Sobre A.- "APTITUD PARACONTRATAR" la documentación enumerada en el presente apartado (Cláusula 10.“Presentación de proposiciones y documentación”; Sobre A.- "APTITUD PARACONTRATAR").
En el caso de que varios empresarios deseen concurrir a la licitación integrados en una unióntemporal, deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requeridaen las partes II a V, por cada empresario participante.
La empresa licitadora que, para acreditar la solvencia y/o el compromiso de adscripción dedeterminados medios materiales mínimos exigida, pretenda basarse en la solvencia y/omedios materiales de otras entidades, deberá presentar su propio DEUC junto con otro DEUCseparado, en el que figure la información pertinente (parte II, sección C, del DEUC), por cadauna de las entidades de que se trate.
En relación concreta con la “Parte IV: Criterios de selección” del DEUC, las empresaslicitadoras deberán cumplimentar, únicamente, el apartado A: “Indicación global relativa atodos los criterios de selección”.
El DEUC deberá cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas en el Anexo V delantedicho Reglamento (UE) 2016/7.
Siendo así, en el caso de que la empresa licitadora que hubiere presentado la ofertaeconómicamente más ventajosa hubiera presentado la citada declaración responsable acordecon el formulario normalizado del DEUC, deberá acreditar ante el Órgano de Contratación,previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de:
- los documentos exigidos en la Cláusula 13 del presente Pliego; y
- los documentos enumerados en el presente apartado (Cláusula 10. “Presentaciónde proposiciones y documentación”; Sobre A.- "APTITUD PARA CONTRATAR"), queacrediten el cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar a fecha de finalizacióndel plazo de presentación de las proposiciones.
En todo caso, el Órgano de Contratación podrá recabar, en cualquier momento anterior a laadopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentaciónseñalada.
Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistasde la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y EmpresasClasificadas del Estado, podrán presentar copia compulsada del certificado expedido por el/laletrado/a responsable del Registro en sustitución de la documentación requerida en el apartadoa). El certificado de inscripción deberá acompañarse de una declaración responsable firmadapor la empresa licitadora en virtud del cual manifieste que las circunstancias reflejadas en eldocumento no han variado.
Sobre nº 2: “Proposición económica”
El sobre contendrá una sola proposición económica, expresada conforme al modelo quefigura como Anexo II, entendiéndose, a todos los efectos, que en el precio ofertado se incluye,
14/42
no solo el precio de contrata, sino también cualquier tributo que sea de aplicación al presentecontrato, con excepción del I.V.A., que se indicará como partida independiente.
A dicha propuesta económica, según modelo del Anexo II, se adjuntará cuadro comprensivodel desglose de la misma, cumplimentado según el modelo adjuntado como Anexo II.a),tomando como referencia el cuadro comprensivo del desglose del presupuesto máximo delicitación adjuntado como Anexo I del Pliego de prescripciones técnicas, con específicareferencia a los precios unitarios, por mes, de los concretos perfiles del personal mínimo aadscribir a la ejecución del contrato. A dichos efectos, los precios unitarios de dicho personalconsignados en el Presupuesto que figura en el Anexo I del Pliego de prescripciones técnicastendrán carácter máximo.
El objeto de la exigencia de dicho desglose es que los precios unitarios, por mes y persona,de dicho personal serán los que se apliquen en caso de que, según lo previsto en la Cláusula3ª del presente Pliego, en el supuesto de ralentización y/o suspensión, total o parcial, de lasobras, AK determine unilateralmente la reducción del personal adscrito a la prestación deservicios y/o su dedicación, en cuyo caso el sistema de abono en función de certificacionesmensuales se sustituirá, durante el tiempo que dure dicha situación (duración asimismodeterminada por AK) por el abono de los precios consignados en dicho cuadro. (Especialatención a la redacción de esta previsión)
La propuesta económica presentada por una unión temporal de empresas deberá estarfirmada por los representantes de todas las empresas que la constituyen, siendo objeto deexclusión de la licitación en caso contrario.
El precio se indicará en euros y no será susceptible de modificación, cualquiera que fuere lacausa.
El precio total de la oferta comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato. Porconsiguiente, el licitador, al formular su propuesta económica, deberá tener en cuenta que enésta se incluyen, entre otros:
- Los gastos de publicidad de la licitación y adjudicación del contrato, que deberáabonar el adjudicatario.
- Los importes correspondientes al visado colegial de los documentos y trabajosprofesionales a realizar por los distintos técnicos, integrantes o adscritos al equipo deG.I.P.C., cuando tal trámite venga exigido por el propio desempeño de los trabajos o por lalegislación sectorial vigente.
Sobre nº 3: “Propuesta técnica”
El sobre contendrá los documentos que a continuación se detallan (entendiendo que loscompromisos en equipo de personal, así como en la forma de ejecución y demás, plasmadosen esta documentación técnica, serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario):
a) Memoria descriptiva de las características del Programa objeto del contrato.
La memoria aportada por el licitador incluirá la información necesaria para poder juzgar laidoneidad para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Pliego y en elPliego de Prescripciones Técnicas y deberá constar de los documentos que se relacionan acontinuación:
15/42
• Descripción de la metodología, en relación con cada una de las prestaciones previstasen los Pliegos.
• Descripción del manual de procedimientos previstos para la ejecución del contrato.
• Descripción sucinta del contenido de los procedimientos más importantes que, a juiciodel licitador, deben aplicarse al G.I.P.C.
• Cronograma detallado sobre la prestación de sus servicios, especialmente en relacióncon cada lote, teniendo a la vista la documentación proporcionada por AK a que se refiere laCláusula 4.
b) En la presente licitación se parte de la consideración de que la calidad del personalencargado de ejecutar el contrato puede afectar de manera significativa a la ejecución delcontrato.
En este contexto, se incluirá el organigrama, la organización, la cualificación y el currículumvitae y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato (incluso con carácteradicional al compromiso mínimo de adscripción de la Cláusula 8ª), tales como losespecialistas en instalaciones, así como el resto de personal titulado en las diferentesdisciplinas técnicas, que constituirá el equipo G.I.P.C., con referencia a su dedicación,atribución de responsabilidades por cada fase del Programa y área de responsabilidadorganizativa.
c) Propuesta de dotación de la oficina ubicada en el lugar de prestación del contrato,disponible para su empleo en la realización de las prestaciones requeridas e indicadas en lapropuesta del licitador y plazo. El local en el que se ubicará dicha oficina será puesto adisposición del adjudicatario por AK.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión dedeterminadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el contrato sehalla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionalesvigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad ysalud en el trabajo.
En este contexto, en la Memoria prevista en este apartado los licitadores indicarán elconvenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objetodel contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración con la ponderación que a cada uno corresponde, son lossiguientes:
Criterios de valoración Puntuación máxima : 100 puntos .
a) Propuesta técnica . Puntuación máxima: 65 puntos.
• Memoria : Puntuación máxima: 35 puntos.
o Descripción de la metodología. Hasta 15 puntos .
16/42
o Manual de procedimientos y descripción del contenido de los mismos. Hasta10 puntos .
o Propuesta de cronograma: Hasta 10 puntos.
• Equipo G.I.P.C. adscrito a la ejecución del contrat o y encargado de su ejecución.Puntuación máxima: 25 puntos.
o Composición, cualificación, experiencia, variedad técnica y dedicación al contrato delpersonal del equipo G.I.P.C. propuesto, más allá del compromiso mínimo de adscripción de laCláusula 8. Hasta 20 puntos .
o Memoria descriptiva y justificativa del organigrama del equipo de G.I.P.C. en lo relativoa atribución de responsabilidades por cada fase del Programa y área de responsabilidadorganizativa. Hasta 5 puntos
Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 dediciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y atendida lanaturaleza de la información comprendida en la aludida documentación referente a los medioshumanos, (i) su recopilación y uso supondrán un tratamiento de datos de carácter personalrealizado por el licitador seleccionado, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su entrega aAK en cumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula supondrá una cesión de datosrealizada por dicho licitador, como cedente.
A estos efectos, el licitador seleccionado deberá c umplir con las obligaciones que paraél se deriven de lo dispuesto en la LOPD en relació n con el tratamiento y cesión de datosaludidos en el párrafo anterior. En particular, y s in perjuicio de cualesquiera otrasobligaciones que, como Responsable del Tratamiento le corresponda observar, ellicitador seleccionado deberá cumplir con lo previs to en el artículo 11 de la LOPD yobtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el cons entimiento informado de losinteresados que habilite la antedicha cesión de dat os, extremo éste que deberá acreditardebidamente ante AK cuando sea requerido para ello.
• Dotación de la oficina de obra. Puntuación máxima: 5 puntos.
b) Proposición económica del licitador sobre el precio de licitación: Puntuaciónmáxima: 35 puntos.
La puntuación se otorga proporcionalmente entre los siguientes valores:
1.- El precio de licitación.
2.- La cantidad más baja de entre las siguientes:
a) La menor ofertab) El precio de licitación menos un 20%.c) El precio medio ofertado menos un 10%.
17/42
Se valorará de la siguiente forma: el que oferte un precio equivalente al presupuesto máximo delicitación fijado en el apartado 3 obtendrá 0 puntos y al resto se aplicará la siguiente fórmulamatemática:
(Pl - On)Ptn= --------------------------x Pto.
(Pl – Ol)
(siendo Pl= Precio de licitación; Pto= Puntuación máxima; Ol= Precio más bajo según el apartado2; On= Precio de la oferta económica de cada licitadora; Ptn= Puntuación obtenida por cadalicitadora).
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de laoferta y precise las condiciones de la misma.
A dichos efectos podrá ser considerada desproporcionada o anormal aquella oferta que seainferior en [20%] unidades porcentuales o más a la media aritmética de la totalidad de lasproposiciones.
12. COMITÉ DE EVALUACIÓN
El Comité de Evaluación para la valoración de las proposiciones estará integrado por lossiguientes miembros:
- Presidente: Alfonso Vazquez
- Vocales: Mikel Arteaga, Belen Bueno, Juan Carlos Etxezarreta, o asesor legal en quien delegue y un técnico a designar (arquitecto)
Los servicios técnicos de AK emitirán, a petición del Comité de Evaluación, cuantos informesles sean solicitados por éste, en relación con el análisis de los criterios de admisión ybaremación.
13. APERTURA DE PROPOSICIONES
La evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicaciónde fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que noconcurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
El Comité de Evaluación calificará previamente la documentación contenida en el sobre nº 1,presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la documentaciónpresentada, podrá conceder un plazo de tres días hábiles para que el licitador subsaneaquéllos.
Seguidamente, se procederá a la apertura del sobre nº 3, comprensivo de la propuestatécnica, en orden a efectuar su estudio y valoración.
18/42
La apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre nº 2 se verificarápúblicamente en las oficinas de AK sitas en […..],. Se publicará en el perfil de contratante lafecha, hora y lugar en que tendrá lugar el acto público de apertura.
Al iniciarse el acto público de apertura de proposiciones económicas, se facilitará a loslicitadores asistentes el resultado de la valoración de sus propuestas técnicas.
Leídas las propuestas por el Presidente del Comité de Evaluación, desechará las que seencuentren incursas en alguna de las causas previstas en el artículo 84 del Real Decreto1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos delas Administraciones Públicas (en lo sucesivo, RGLCAP).
Terminado el acto público de apertura de proposiciones económicas, se iniciará el estudio yvaloración de las mismas.
El Comité de Evaluación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informestécnicos estime necesarios.
El Comité de Evaluación elevará al Órgano de Contratación la relación de proposicionespresentadas, clasificada por orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoraciónestablecidos en la Cláusula 11 del presente Pliego, e identificará la oferta económicamentemás ventajosa.
La identificación por parte del Comité de Evaluación de la proposición económicamente másventajosa no genera derecho alguno a favor del licitador frente a AK.
Para la elección del licitador seleccionado para la adjudicación el Órgano de Contratación,como regla general, deberá ajustarse a la propuesta realizada por el Comité de Evaluación.En caso contrario, el Órgano de Contratación deberá motivar su decisión de separarse de lapropuesta, procediendo a realizar, en su caso, la clasificación definitiva de las proposiciones.
AK requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosapara que aporte, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en quereciba dicho requerimiento, la siguiente documentación:
- Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en laCláusula 7 del presente Pliego.
- Justificante acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacionestributarias y con la Seguridad Social.
- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios humanoscomprometidos para la ejecución del contrato.
Respecto de los medios humanos comprometidos para su adscripción a la ejecución delcontrato, el licitador seleccionado deberá aportar la siguiente documentación:
• Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del contrato, junto con lasfichas de curriculum vitae en las que se recojan:
o Titulación académica oficial
o Experiencia en el ámbito correspondiente.
19/42
• Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de dichos medioshumanos.
AK se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere oportunas o deexigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar laveracidad de la información aportada por los licitadores.
- En el caso de que la empresa licitadora que hubiere presentado la oferta económicamen-te más ventajosa en relación con cada lote hubiera presentado la declaración responsableacorde con el formulario normalizado del DEUC indicado en la Cláusula 10 del presente Plie-go, deberá presentar en este momento la documentación enumerada en la Cláusula 10. “Pre-sentación de proposiciones y documentación”, en el apartado relativo a “Sobre A.- APTITUDPARA CONTRATAR", que acrediten el cumplimiento de las condiciones de aptitud para con-tratar a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
- Copia de las pólizas de seguros, en los términos previstos en la Cláusula 23ª del presentePliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderáque el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la mismadocumentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas lasofertas.
El Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato dentro de los cinco díashábiles siguientes a la recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de tresmeses a contar desde el día de la apertura de proposiciones.
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada, seránotificada a los licitadores, mediante el medio preferente señalado por el licitador y,simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.
14. ADMISIÓN DE VARIANTES
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, no admitiéndose variantes.
15. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionará mediante su formalización.
Previamente a la formalización del contrato, el adjudicatario del contrato deberá presentar lasiguiente documentación:
- Justificante acreditativo de haber abonado los gastos de los anuncios de la licitación
- En su caso, acreditación de su constitución legal como unión temporal de empresas,debiendo designar un representante o apoderado único de la unión temporal, con poderesbastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se derivenhasta la extinción del mismo.
20/42
En este supuesto, el contratista deberá entregar a AK una copia autorizada y dos copiassimples de la citada escritura. Sin el cumplimiento de esta obligación, no se procederá alabono del precio del contrato.
- Póliza de responsabilidad civil profesional, en los términos previstos en la Cláusula11del presente Pliego.
A efectos de la formalización del contrato una vez transcurrido el plazo de quince días hábilesdesde la remisión de la notificación de adjudicación a los licitadores y al adjudicatario, AKremitirá al adjudicatario requerimiento a fin de que se proceda a dicha formalización, quehabrá de tener lugar en documento privado en el plazo de cinco días naturales a contar desdeel día siguiente a aquel en que hubiera recibido tal requerimiento.
Si el adjudicatario lo solicitase, el contrato podrá formalizarse asimismo en escritura pública,siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. En este supuesto, el contratistadeberá entregar a AK una copia autorizada y dos copias simples de la citada escritura, dentrode los veinte días siguientes a su otorgamiento. Sin el cumplimiento de esta obligación, no seprocederá al abono del precio del contrato.
La formalización de los contratos se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, en elBoletín Oficial del Estado y en el perfil de contratante de AK. Ello en un plazo no superior atreinta días naturales a contar desde la fecha de la misma.
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentrodel plazo indicado, AK podrá requerir al licitador o licitadores siguientes, la documentaciónexigida en la Cláusula 13 del presente Pliego, concediendo un plazo de diez días hábiles parapresentar la misma.
16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias yconvencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Socialy de seguridad y salud en el trabajo.
En este contexto, en la Memoria prevista en este apartado las licitadoras indicarán elconvenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objetodel contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La información sobre el convenio colectivoque la empresa adjudicataria declare aplicable a los trabajadores que realicen la actividadobjeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil decontratante.
Adicionalmente, el adjudicatario estará obligado a facilitar cuanta información se requierasobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquenefectivamente a esos trabajadores.
El adjudicatario deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogidoen el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a lapersona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.
21/42
Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de ejecución yobligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendopor tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntadde AK.
- El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a las Cláusulas delmismo, lo especificado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y deacuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere AK al adjudicatario.
- El servicio se prestará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presentePliego y al Pliego de Prescripciones Técnicas que sirve de base al contrato, los compromisosadicionales incluidos en la oferta y conforme a las instrucciones que, en interpretación deéste, diera a la empresa adjudicataria el responsable del contrato designado por AK.
- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y delas prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan paraAK o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrec-tas en la ejecución del contrato.
- El contratista quedará obligado a adscribir los medios humanos ofertados, en número ygrado preciso para la realización del objeto del contrato a satisfacción de AK y en los mismostérminos en que se hubiesen ofertado.
Los técnicos o especialistas que intervengan deberán estar en posesión de lacorrespondiente titulación y colegiación para poder, en su caso, nominar y firmar el trabajorealizado.
La no intervención de cualquier persona comprometida facultaría a AK para resolver elcontrato por causa imputable al contratista. Adicionalmente, AK podrá optar por exigir alcontratista la adscripción a los trabajos de otro técnico o especialista de similarescaracterísticas. A tales efectos, el contratista deberá formular la correspondiente propuestaacompañando los datos profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparación,capacidad y experiencia. Igualmente, AK podrá exigir del contratista la sustitución decualquier técnico o persona que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio ono de esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción de AK.
El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así comocualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de terceros, deberá obtener lascesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de sucuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista seráresponsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a AK de los daños y perjuiciosque para la misma pudieran derivarse de la formulación de reclamaciones.
El contratista quedará obligado a guardar confidencialidad respecto a los datos oantecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto delcontrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
- AK podrá controlar, verificar, supervisar e inspeccionar en cualquier momento y por cua-lesquiera medios, el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuadaejecución de las mismas.
22/42
A tal fin, AK podrá recabar las asistencias externas que considere oportunas para laverificación o auditoría del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales, así comodel adecuado nivel de calidad en el desarrollo del trabajo.
La empresa adjudicataria facilitará cuantos datos relacionados con los servicios le requieraAK, prestando, sin coste adicional alguno, cuanta asistencia sea necesaria, y facilitando,incluso, el acceso a la documentación laboral, administrativa o de otro tipo, relacionada conlos servicios contratados.
La empresa adjudicataria no podrá obstaculizar en ningún caso las labores de inspección ycontrol ejercidas desde AK.
Ello no obstante, de advertirse cualquier tipo de incumplimiento o reparo por AK, serácomunicado directamente al interlocutor coordinador o responsable del contrato a quien enúltima instancia corresponden las facultades organizativas, supervisoras, o en su caso,sancionadoras del personal que presta el servicio.
- La totalidad del personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, osten-tando la misma los derechos y deberes inherentes a su condición de empresaria, sin que pue-da realizarse reclamación alguna a AK derivada de tales relaciones laborales o restantes obli-gaciones.
La empresa adjudicataria será la única responsable ante cualquier siniestro o reclamación(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución de laprestación, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo AK ningún tipo deresponsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), deSeguridad Social o fiscal que la empresa adjudicataria contraiga directa o indirectamente.Igualmente, la empresa adjudicataria asumirá exclusivamente las responsabilidades quepudieran derivarse de siniestros originados por la ejecución de la prestación.
- La prestación de servicios objeto del contrato no comprenderá ni conllevará, en ningúncaso, tratamiento alguno de datos de carácter personal por cuenta de AK.
Siendo así, cualquier tratamiento de datos de carácter personal que, durante la vigencia delcontrato, la empresa adjudicataria lleve a cabo en el marco de sus respectivas actividades,deberá entenderse realizado por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dichotratamiento, asumiendo en todo caso el cumplimiento de las obligaciones que para ella/s sederiven de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección deDatos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, como consecuencia de dichotratamiento.
17. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- El cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado, en elpresente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las instrucciones quediere al contratista el Órgano de Contratación. El cumplimiento de los plazos tiene carácteresencial.
- La adscripción al contrato los medios humanos comprometidos en su oferta.
- La responsabilidad del verificar que en los Proyectos se han tenido en cuenta las disposi-ciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte
23/42
de aplicación, siendo de su responsabilidad las consecuencias que se deduzcan para AK opara terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas enla ejecución de dichas funciones, así como las del resto del contrato.
- El contratista vendrá obligado a dotar la oficina de Proyecto, en los términos de su oferta,debiendo en todo caso ser suficientes para el objeto del contrato.
- El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social enrelación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados.
- La obtención, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejer-cicio de su actividad.
- La suscripción y mantenimiento durante toda la vigencia de los contratos, posibles prórro-gas incluidas, de las pólizas de seguro indicadas en la Cláusula 23 del presente Pliego.
Las obligaciones previstas en la presente Cláusula tendrán el carácter de obligacióncontractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tantoel incumplimiento de las misma causa de resolución del contrato, a voluntad de AK.
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO
El Órgano de Contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderásupervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con elfin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito defacultades que aquél le atribuya. El responsable del contrato podrá ser una persona física ojurídica, vinculada a AK o ajena a ésta.
Las instrucciones que imparta la responsable del contrato serán de obligado cumplimientopara la empresa adjudicataria. Dichas instrucciones serán comunicadas directamente alinterlocutor o responsable del contrato designado por el contratista.
A estos efectos, será la encargada de levantar Acta de incidencias, denunciando cuantosincumplimientos advirtiera en la ejecución de los contratos, e imponiendo las penalidades quecorrespondan por demora y ejecución defectuosa, con arreglo a la Cláusula 28 del presentePliego.
AK podrá designar en cualquier momento nuevo responsable del contrato, con comunicacióna la empresa adjudicataria.
19. ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL
El contratista deberá entregar los trabajos realizados dentro de los plazos estipulados,efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la documentaciónpresentada y si, previa comprobación, estimase cumplidas las prescripciones técnicas,propondrá que se lleve a cabo la recepción.
En el caso de que el responsable del contrato estimase incumplidas las prescripcionestécnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas conel fin de subsanar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazoque para ello fije y las observaciones que estime oportunas.
24/42
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladaspor el responsable del contrato, éste las elevará, con su informe, a AK, que resolverá sobre elparticular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable delcontrato, se entenderá que aquél está conforme con las mismas, viniendo obligado a corregiro remediar los defectos observados.
Las prestaciones relativas a la instrumentación de los procedimientos para la adjudicación yejecución de los contratos del Programa, así como cualesquiera otras prestaciones de tipojurídico que fuesen requeridas del G.I.P.C., serán sometidas necesariamente a la supervisiónde los servicios jurídicos de AK, propios o directamente contratados, debiendo el contratistaacatar las instrucciones impartidas por dichos servicios.
Asimismo, el contratista tendrá la obligación de proporcionar a AK todos los datos, cálculos,procesos y procedimientos empleados durante el desarrollo de los trabajos, concediendo aAK las autorizaciones convenientes sobre los mismos para el aprovechamiento del servicio,poniendo a su disposición el contratista los procedimientos, sistemas y materiales precisos.
Sin perjuicio de los derechos morales de autor que, conforme a lo establecido en el RealDecreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyde Propiedad Intelectual, pudieran corresponder al contratista, que deberán ser debidamenteobservados por AK, la propiedad sobre los documentos y materiales generados por elcontratista en ejecución de los servicios objeto de esta contratación (modificaciones del actualProyecto de Ejecución, planos, maquetas y diseños y cualquier documentación técnicareferente al proyecto objeto de la presente contratación), en su integridad o en cualquiera desus fases, pertenecerá en exclusiva a AK. Todo ello, con carácter adicional a lo dispuesto enel artículo 301.2 del TRLCSP, que será de plena aplicación a la presente contratación.
En consecuencia, el derecho de uso, los derechos de explotación (derecho de reproducción,derecho de distribución, derecho de comunicación pública total o parcial y derecho detraducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación) y, en general, todos losderechos de contenido patrimonial de la Propiedad Intelectual que recaen sobre dichadocumentación y materiales, corresponderán con carácter exclusivo, para todo el ámbitoterritorial mundial y por el plazo máximo legalmente establecido a AK, que podrá disponerlibremente de ellos con arreglo a los criterios que considere oportunos.
En este contexto, el contratista se obliga a entregar a AK y/o a las personas por elladesignadas a tal efecto, en los plazos estipulados al efecto, cuando le sea requerido encualquier momento durante la prestación de servicios objeto de esta contratación y, en todocaso, a la finalización de los mismos, la totalidad de la documentación y materiales, encualquier soporte, generados en la ejecución de los servicios contratados.
En todo caso, el contratista deberá asegurar a AK la titularidad y el uso pacífico en la formaindicada de los referidos elementos, obligándose, en su caso, a obtener legítimamente, defuentes autorizadas, a su sola costa y en favor de AK, las licencias y derechos suficientessobre cualquier elemento utilizado en su desarrollo y/o que forme parte de dichos elementosen términos tales que permitan a AK su utilización y explotación en la forma indicada en elpresente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación.
En todo caso, el contratista será responsable de cualesquiera reclamaciones relativas a laPropiedad Intelectual y/o Industrial que puedan plantear terceros ajenos al contrato en relación
25/42
a los antedichos documentos y materiales, debiendo indemnizar a AK por todos los daños yperjuicios que para ésta puedan derivarse de las reclamaciones relativas a dichos conceptos.
Todo lo antedicho ha sido tenido en cuenta para la determinación de la retribución máxima queel contratista recibirá como precio del contrato.
20. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La prestación de los servicios objeto de esta contratación requerirá, en atención al contenidode los mismos: (i) el acceso por parte del contratista a datos de carácter personalincorporados a ficheros titularidad de AK; y (ii) el tratamiento de datos de carácter personalpor cuenta de AK por parte del contratista.
En este contexto, el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD(especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10 y 12), en el Real Decreto 1720/2007, de21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (enadelante, RLOPD) y en el resto de disposiciones de desarrollo de dichas normas.
De este modo y por disponerlo así la LOPD, el contratista, en su condición de Encargado delTratamiento, se obliga a suscribir con AK, que tendrá la consideración de Responsable delTratamiento, el correspondiente contrato de acceso a datos con el contenido y alcance quedeterminan el artículo 12 de la LOPD y el artículo 20 del RLOPD.
Dicho contrato de acceso a datos deberá ser suscrito con carácter simultáneo a la firma delcontrato de prestación de servicios entre AK y el contratista.
En todo caso y con independencia de lo que se establezca al efecto en el aludido contrato deacceso a datos, con motivo de la contratación objeto de esta licitación, el contratista se obligaa observar las siguientes previsiones:
Cumplirá lo dispuesto en la LOPD, en el RLOPD y en el resto de normas de desarrollo que seencuentren en vigor a la fecha de adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante suvigencia.
- Dará debido cumplimiento a las obligaciones de información y consentimiento delinteresado previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos.
A estos efectos, y con carácter meramente enunciativo, el adjudicatario utilizará los mediosque resulten necesarios (e.g. cláusulas informativas en los formularios, comunicacioneselectrónicas y otros documentos a utilizar en la relación con los interesados,), indicando entodo caso (i) que el tratamiento de datos se realiza por cuenta de AK y con la finalidad dellevar a cabo las actuaciones objeto de la presente contratación; (ii) que los datos de carácterpersonal recabados durante la ejecución de los servicios objeto de la presente contrataciónserán incorporados a un Fichero titularidad de AK; y (iii) que, en consecuencia, AK será elúnico y exclusivo Responsable de dicho tratamiento, teniendo el adjudicatario la meraconsideración de Encargado del Tratamiento.
Cada uno de los usuarios de entre el personal del contratista tendrá acceso únicamente aaquéllos datos y/o recursos a los que precise acceder para el desarrollo de sus funciones.
Adoptará las medidas de seguridad que correspondan conforme a lo previsto en el RLOPD.
26/42
Aportará, cuando así se lo requiera AK una memoria descriptiva de las medidas adoptadaspara asegurar la confidencialidad e integridad de los datos tratados por cuenta de AK y de ladocumentación facilitada por ésta.
Comunicará a AK la persona o personas directamente responsable/s de la puesta en prácticae inspección de dichas medidas de seguridad.
Formará e informará a su personal en las obligaciones que dimanan de la normativa vigenteen materia de protección de datos.
Tanto el contratista como su personal interviniente en la prestación de servicios objeto de estalicitación estarán obligados al secreto profesional respecto de los datos de carácter personal alos que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato y al deber deguardarlos.
21. CONFIDENCIALIDAD
AK no podrá divulgar la información facilitada por la empresa adjudicataria que ésta hayadesignado o designe como confidencial.
La información, documentación, archivos o especificaciones en cualquier soporte facilitadaspor AK a la empresa adjudicataria para la ejecución del contrato deberán ser consideradaspor éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones,difusión, utilización para finalidad distinta de la ejecución del contrato, comunicación o cesióna terceros.
La empresa adjudicataria asume la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente ladocumentación, cualquiera que sea el soporte empleado, que se le entregue para laprestación del servicio y, con ello, adquiere el compromiso de que, ni la documentación, ni lainformación que ella contiene, llegue en ningún caso a poder de terceras personas ajenas a laejecución del contrato.
La empresa adjudicataria asume la obligación de informar al personal a su servicio de losdeberes de reserva y sigilo que adquiere por el presente contrato.
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores por el contratista o por elpersonal a su servicio, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran serexigibles por aplicación de lo dispuesto en el artículo 199 del Código Penal, o de lasresponsabilidades derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecciónde Datos de Carácter Personal, dará lugar a que aquél abone una pena convencional, que sefija en un 10% del importe del contrato.
22. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Una vez recibida de conformidad la prestación en su integridad, comenzará el plazo degarantía, el cual se fija en doce meses desde la recepción.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajosefectuados, AK tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
27/42
Terminado el plazo de garantía sin que AK haya formalizado el reparo o denuncia a que serefieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razónde la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 310, 311 y 312 delTRLCSP que, a estos efectos, se establecen expresamente como de aplicación, con laexcepción del párrafo 2º del artículo 312.
La garantía no será devuelta hasta que se haya producido el vencimiento del plazo degarantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista.
23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad del contratista determinada por el contenidodel artículo 312.1 del TRLCSP (que, a estos efectos, se establece expresamente como deaplicación), el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolley de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcanpara AK o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusionesincorrectas en la ejecución del contrato.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista dimanante del artículo1.591 del Código Civil, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificacióny restante normativa que sea de aplicación.
0. SEGUROS
1. La empresa adjudicataria se responsabilizará de todos los daños y perjuicios que seocasionen a causa de la ejecución del contrato objeto de la licitación, cualesquiera que sea sunaturaleza y volumen.
Con independencia de los términos establecidos en el contrato, la empresa adjudicatariacontratará para todo el período que dure el servicio objeto del contrato y para hechosocurridos durante el mismo, por su propia cuenta, y a su exclusivo cargo, las siguientespólizas:
- Seguro de Responsabilidad Civil General con un límite mínimo de indemnización de3.000.000 de Euros por siniestro, para cubrir las reclamaciones de terceros derivadas de laejecución de las obligaciones que se deriven de este contrato por daños materiales opersonales y sus consecuencias, incluyendo como mínimo las siguientes garantías:
- Responsabilidad Civil Patronal, con un sublímite mínimo por víctima no inferior a450.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada, con idéntico sublímite mínimo por víctima que elindicado en el punto anterior.
- Responsabilidad Civil por Contaminación accidental de la atmósfera, agua o elsuelo.
- Responsabilidad Civil Post-trabajos, con un periodo de descubrimiento mínimode 24 meses de duración.
28/42
- Responsabilidad Civil por los daños causados a los bienes de ANOETAKIROLDEGIA y los perjuicios consecutivos.
- Cláusula de exención de responsabilidad y de exoneración de derechos derepetición contra ANOETA KIROLDEGIA, sus técnicos y sus aseguradores.
Esta póliza deberán incluir las siguientes provisiones:
- ANOETA KIROLDEGIA, su personal y técnicos ostentarán la condición deasegurados adicionales en la misma sin perder su condición de terceros.
- Actuará como primaria y en primera instancia frente a cualquier otra existente quepudieran tener contratada cualquier interviniente en el contrato.
- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, con un límite mínimo de indemnizaciónde 6.000.000 de Euros por siniestro y anualidad de seguro para cubrir las reclamaciones deterceros derivadas de la ejecución de las obligaciones que se deriven de este contrato pordaños materiales, inmateriales o personales y sus consecuencias, debiendo incluir lassiguientes cláusulas:
- El límite mínimo de indemnización requerido debe quedar siempre afecto a lostrabajos objeto de este contrato, y ser repuesto ante el acaecimiento de un posible siniestroamparado por la misma, independientemente de que hubiera sido o no indemnizado por partede la Aseguradora.
- Cláusula de exención de responsabilidad y de exoneración de derechos de repeticióncontra ANOETA KIROLDEGUIA, sus técnicos y sus aseguradores.
Esta póliza actuará como primaria y en primera instancia frente a cualquier otra existente quepudieran tener contratada cualquier interviniente en el contrato en relación al objeto delmismo.
La empresa adjudicataria deberá mantener a su costa y como mínimo durante la ejecucióndel contrato y para los trabajos y/o servicios que deba acometer, las coberturas siguientes:
La empresa adjudicataria, deberá tener dados de alta en la Seguridad Social a todas laspersonas que intervengan en los servicios, objeto del presente contrato, así como cumplir conlas exigencias de seguros de Vida, Accidentes u otras garantías, que determinen losconvenios sectoriales a los que pertenezcan.
Serán a cargo de la empresa adjudicataria los daños a las instalaciones, maquinaria, equipos,y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos personales. En consecuencia laempresa adjudicataria exonera expresamente y en su totalidad cualquier acción deresponsabilidad contra ANOETA KIROLDEGIA.
Cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo con la legislación vigente.
29/42
OBLIGACIONES EXIGIDAS AL CONTRATISTA ADJUDICATARIO
1. ANOETA KIROLDEGIA se reserva la facultad de rechazar las compañías aseguradorasseleccionadas por el Contratista adjudicatario si considerase motivadamente que las mismasno reúnen las mínimas condiciones de solvencia necesarias, en cuyo caso contrataría lascoberturas de seguro requeridas al mismo, imputándoles su importe de forma íntegra.
2. Las obligaciones que en esta materia se establecen para el Contratista adjudicatario,se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados, debiendo enconsecuencia ser trasladadas por el Contratista adjudicatario a todos ellos. A tal efecto, elContratista adjudicatario requerirá a sus subcontratistas la constitución y mantenimiento delos seguros anteriormente relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios oprestaciones al/los Contratista adjudicatario, solicitándoles la presentación de loscorrespondientes certificados de seguro que evidencien la validez y efectividad de los segurosexigidos.
3. Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista adjudicatariopodrá suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime/n necesariospara la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse delcontrato.
La contratación de todos los seguros mencionados en la presente cláusula no limitarán lasobligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista adjudicatario en virtud del restode las estipulaciones contractuales.
Si se produjera una modificación en el contenido, importe y/o duración de los serviciosdescritos en el contrato, la empresa adjudicataria estará obligado a comunicarlos a laAseguradora, y hacer entrega posterior a ANOETA KIROLDEGIA de una nueva copia de laspólizas de Responsabilidad Civil requeridas, que acredite las nuevas coberturas y/ocircunstancias.
De forma general todo sobrecoste o prima adicional, incluyendo todo tipo de recargos y/oimpuestos, en el importe del seguro contratado por la empresa adjudicataria por el motivo quefuera, será asumido en su integridad por la empresa adjudicataria, quien no podrá reclamar aANOETA KIROLDEGIA cantidad alguna por este motivo.
A título informativo, la empresa adjudicataria comunicará a ANOETA KIROLDEGIA de formainmediata todo siniestro o incidencia que se produzca.
En caso de acaecimiento de cualquier siniestro amparado por las diferentes pólizas de seguroobjeto de este contrato, quedarán a cargo del Contratista adjudicatario las franquicias quesean de aplicación conforme a lo establecido por las condiciones de cada una de las mismas.Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea poraplicación de franquicias, o por no encontrar amparo en ninguna de las pólizas contratadasdeberán ser soportados por el Contratista adjudicatario.
Durante la vigencia del contrato, ANOETA KIROLDEGIA podrá solicitar al Contratistaadjudicatario que le exhiba la documentación correspondiente a los seguros anteriormentereferidos, o que se le entregue copia, según los casos, de las cartas de garantía, certificadoso pólizas de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de lasprimas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo
30/42
-en caso contrario- ANOETA KIROLDEGIA suspender, de modo potestativo, la ejecución delos trabajos objeto de este contrato o el pago de las cantidades que pudiera adeudar alContratista Adjudicatario, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubierelugar por causa del incumplimiento.
En todo caso, ANOETA KIROLDEGIA se reserva el derecho de contratar, por cuenta y acargo del Contratista adjudicatario, aquellos de los seguros requeridos que no estuvierancontratados – constituyendo una falta contractual grave - o no cumplieran, a su plenasatisfacción, los requisitos de contratación exigidos.
En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los daños que se ocasionen a causade la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, ANOETA KIROLDEGIA podrá hacerlomediante retención de cualquier cantidad debida al Concesionario o por ejecución de lasgarantías depositadas por éste, a su libre elección.
La no exigencia por parte de ANOETA KIROLDEGIA de alguno de los seguros objeto de lapresente cláusula, no implicará en ningún caso que ANOETA KIROLDEGIA se haga cargo desus consecuencias y de los posibles daños ocasionados a terceros en caso de siniestro, loque trae lógica consecuencia del principio de riesgo y ventura al que está sujeto el Contratistaadjudicatario. Idénticas consecuencias tendrá la no contratación de las diferentes pólizas deseguro en los términos requeridos en la presente cláusula.
La responsabilidad primaria y directa del Contratis ta adjudicatario no podrá reducirse,atemperarse o subrogarse al condicionado o actuació n de los aseguradores.
24. CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sólo podrán cederse a un terceromediando previa autorización, expresa y por escrito de AK y siempre que el cesionario cumplalos requisitos legales y los exigidos en este Pliego para contratar con AK, no esté incurso enprohibición de contratar, acredite su solvencia económica y financiera y técnica o profesional yse comprometa a cumplir la obligación de adscripción de medios humanos prevista en elpresente Pliego. Todo ello en cuanto se refiera y/o corresponda a la prestación o prestacionesobjeto de cesión.
25. SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá subcontratar con terceros la realización total o parcial del presentecontrato con el límite del 30% del precio del contrato.
En cualquier caso, sólo se podrán subcontratar las prestaciones del contrato mediando previaautorización, expresa y por escrito de AK y siempre que el subcontratista cumpla losrequisitos legales y los exigidos en este Pliego para contratar con AK, no esté incurso enprohibición de contratar acredite su solvencia económica y financiera y técnica o profesionaly se comprometa a cumplir la obligación de adscripción de medios prevista en el presentePliego. Todo ello en cuanto se refiera y/o corresponda a la prestación o prestaciones asubcontratar.
26. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
31/42
El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en elartículo 107 del TRLCSP.
Asimismo, el órgano de contratación podrá modificar el contrato, en un porcentaje no superioral 20% del precio del contrato, en el supuesto de que, en cualquier momento durante laejecución de la obra se ponga de manifiesto la necesidad de modificar la documentaciónelaborada o a elaborar nueva documentación o, en general, incrementar sustancialmente losservicios a prestar, a juicio de AK.
Las modificaciones se tramitarán, en cualquier caso, a instancia de AK y en los términoscontenidos en el presente Pliego. Deberán identificarse con exactitud, en una adenda losservicios a prestar, siendo la misma suscrita por ambas partes e incorporada al contrato.
El precio de la modificación se calculará aplicando los precios unitarios proporcionados en suoferta económica por el adjudicatario.
27. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si AK acordase la suspensión del contrato o ésta tuviere lugar por la aplicación de lodispuesto en el artículo 216, apartado 5, del TRLCSP (que a estos efectos se estableceexpresamente como de aplicación), se levantará un Acta en la que se consignarán lascircunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquéllos.
Acordada la suspensión, AK abonará a la empresa adjudicataria los daños y perjuiciosefectivamente sufridos por ésta.
Lo dispuesto en esta Cláusula se entiende sin perjuicio de lo previsto en el párrafo cuarto dela Cláusula 4ª para el supuesto de suspensión de la adjudicación del contrato, una vezidentificada la oferta económicamente más ventajosa, por falta de financiación suficiente, encuyo caso serán de aplicación las disposiciones previstas en dicho párrafo cuarto de laCláusula 4ª.
28. IMPOSICIÓN DE PENALIZACIONES
El contratista está obligado a cumplir tanto el plazo final como los plazos parciales que, en sucaso, sean fijados.
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto alcumplimiento del plazo total o parcial o de los hitos establecidos en el calendario contractualde trabajos, podrá AK optar por resolver el contrato por incumplimiento del mismo, o continuaren su ejecución, devengándose en este último caso a favor de AK, adicionalmente acualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan penalizaciones diarias porimporte de 2.000 euros.
Si bien la totalidad de los plazos, totales o parcial de ejecución, tienen carácter esencial, talcarácter es aún mayor en el caso de los plazos previstos en la Cláusula 4ª para lapresentación de la documentación necesaria para inicial la licitación de los lotes 1 (obra civil),2 (estructura metálica) y 3 (rebaje del campo), siendo en este caso las penalizaciones diariaspor demora por importe de 5.000 euros.
32/42
Cuando AK opte por la imposición de penalizaciones, concederá la ampliación del plazo queestime necesaria.
Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio delcontrato, AK estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar lacontinuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalizaciones.
Cuando el cumplimiento de la prestación dependa o esté en función de otros trabajos ofactores ajenos al contratista, de forma que éste haya de ajustarse a los plazos de realizacióno disponibilidad de los mismos, los retrasos debidos a ello no darán lugar a la aplicación depenalizaciones, sin perjuicio de lo previsto para los casos de suspensión.
El contratista responderá de las desviaciones presupuestarias, tanto por exceso como pordefecto, que se produzcan en la ejecución de las obras como consecuencia de indefiniciones,carencias, defectos, errores u omisiones imputables al mismo. En estos supuestos dedesviaciones, el contratista indemnizará a AK conforme al siguiente baremo:
- Desviación superior al 10% e inferior al 20%, indemnización equivalente a un 30%delos honorarios.
- Desviación superior al 20% e inferior al 40%, indemnización equivalente a un 40%delos honorarios.
- Desviación superior al 40%, indemnización equivalente a un 50% de los honorarios.
Los importes de las penalizaciones se harán efectivos en primer lugar sobre la garantíadefinitiva y mediante deducción de los mismos en las certificaciones o facturas que seproduzcan. El exceso será objeto de la reclamación correspondiente. AK exigirá al contratistala subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones einfracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole alefecto un plazo prudencial que no podrá exceder de dos meses. El tiempo requerido para lascorrecciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados se computará a efectos de sanciónpor retrasos, de acuerdo con lo establecido en la presente Cláusula.
Si transcurrido el referido plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, AK podrá,atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o porconceder un nuevo plazo al contratista. En el primer caso, procederá la incautación de lagarantía, incurriendo el contratista en la obligación de abonar a AK una indemnizaciónequivalente al 25 por 100 del precio del contrato. En el segundo caso, el nuevo plazoconcedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes improrrogable,incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25 por 100 del precio del contrato.
De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato con obligaciónpor parte del contratista de abonar a AK una indemnización igual al precio pactado conpérdida de la garantía.
La totalidad de las penalizaciones previstas en la presente Cláusula tendrán caráctercumulativo a las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios que puedan serefectivamente acreditadas.
En general, el contratista responderá de todos los daños y perjuicios causados a AK comoconsecuencia de la defectuosa ejecución de los trabajos objeto del contrato.
33/42
Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la subsanación de errores y responsabilidades relativasa la elaboración de Proyectos de obras, se estará a lo dispuesto en los artículos 310 ysiguientes del TRLCSP que, a estos efectos, se establecen expresamente como deaplicación.
Con independencia de lo previsto en los párrafos anteriores, el contratista responderá de losdaños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen, tanto a AKcomo a terceros, por defectos o insuficiencias técnicas en sus trabajos o servicios o por loserrores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que elmismo haya incurrido, imputables a él.
29. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato las previstas en el artículo 223 del TRLCSP, letras a)-sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85-, b), d), f), g) y h) y, en general, cualquierincumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo previsto en el artículo1.124 del Código Civil.
Lo dispuesto en esta Cláusula y en la siguiente se entiende sin perjuicio de lo previsto en lospárrafos quinto y sexto de la Cláusula 4ª sobre facultad de desistir unilateralmente delprocedimiento y del contrato, en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones previstas endichos párrafos quinto y sexto de la Cláusula 4ª.
30. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
En cualquiera de los casos de resolución, dicha resolución operará automáticamente, sin másrequisito que la notificación fehaciente que realice AK al contratista de su decisión al respecto.
Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar y poner adisposición de AK, si ésta así lo requiere, la totalidad de los documentos elaborados por élhasta la fecha para llevar a efecto las prestaciones contratadas, así como los planos,especificaciones, cronogramas y estimaciones de costes por él generados, junto con losdocumentos que le hubiesen sido entregados por AK.
AK redactará un Acta de estado de ejecución, de forma que queden determinados los trabajosy servicios que aquélla acepta como recibidos, y los trabajos y servicios que se tienen por norecibidos, así como las razones de tal no recepción. De esta manera, AK podrá continuar conla ejecución del contrato, por sí o por tercero.
A todos los trabajos entregados, en el supuesto de resolución, serán asimismo de aplicaciónlas disposiciones previstas en la Cláusula 19 en relación con la propiedad intelectual eindustrial, que corresponderá a AK en los términos en dicha Cláusula contenidos. (Introducidopor haberlo solicitado así el Secretario)
Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, segúnlo dispuesto a continuación.
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato porlas causas previstas, así como cualesquiera otras que pudieran resultar legalmenteprocedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el contrato y entregada ladocumentación y trabajos correspondientes, no siendo óbice para que AK pueda continuarcon su ejecución.
34/42
Si la resolución del contrato se produce por las causas y en los supuestos previstos en laCláusula 28ª del presente Pliego, los efectos serán los establecidos en dicha Cláusula.
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier otra causa imputable alcontratista, se devengará a favor de AK, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones dedaños y perjuicios que procedan, con carácter cumulativo, una cantidad equivalente al 20%del precio total del contrato. Ambas cantidades se deducirán de la garantía definitiva y delprecio pendiente de abonar al contratista y, en su caso, el exceso será objeto de lacorrespondiente reclamación.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista dimanante del artículo1.591 del Código Civil, de la Ley de Ordenación de la Edificación y restante normativa quesea de aplicación.
Para el supuesto de resolución del contrato por inc umplimiento del adjudicatario, AKtendrá la facultad de continuar con la ejecución de l contrato, ofreciéndolo al licitador olicitadores siguientes, por orden de sus ofertas, d ebiendo contar para ello con laconformidad previa, expresa y escrita del nuevo adj udicatario. En este caso, seaplicarán las condiciones señaladas por el nuevo ad judicatario en su oferta.
31. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación y adjudicación, porel presente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, por el Pliego de PrescripcionesTécnicas (en adelante, P.P.T.) y, en lo no previsto en los mismos, por las disposiciones de laDirectiva 2014/24/UE que tengan efecto directo en el ordenamiento jurídico interno o seencuentren transpuestas, así como, en cuanto no se opongan a éstas, por las normasestablecidas al efecto en el TRLCSP para los contratos de servicios sujetos a regulaciónarmonizada.
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de CláusulasEconómico-Administrativas, por el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en lo no previsto enlos mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al contratolas disposiciones de la Directiva 2014/24/UE que tengan efecto directo en el ordenamientojurídico interno o se encuentren transpuestas, así como, en cuanto no se opongan a éstas, lasnormas establecidas sobre modificación de los contratos en el título V del Libro I de TRLCSP.
Adicionalmente, el TRLCSP, así como el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el quese desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se opongaa lo previsto en dichas normas por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que apruebael Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas serán deaplicación en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver lascuestiones litigiosas relativas al desarrollo de la presente licitación y, en general, a la fase depreparación y adjudicación del contrato.
En su caso, se interpondrá recurso especial en materia de contratación de conformidad con loprevisto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP. El referido recurso especial seinterpondrá ante el Órgano de Recursos Contractuales de Euskadi, de conformidad con loprevisto en las instrucciones internas de contratación de AK y en los apartados 4 y 5 delartículo 41 del TRLCSP.
35/42
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjanentre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.
En caso de litigio en relación con el contrato, las partes se someten a la jurisdicción de losJuzgados y Tribunales de Donostia / San Sebastián.
36/42
ANEXO I. MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), C.I.F.nº […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre,[…] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en esteacto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de estedocumento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del avalado), C.I.F. nº […], pararesponder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de servicios denominado“Gestión Integrada de Proyecto y Construcción para la remodelación del estadio de Anoetaen San Sebastián por ANOETA KIROLDEGIA, S.A.”, ante la entidad pública ANOETAKIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A., por importe de: […] euros (Indíqueseen número y letras).
La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en elartículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el ReglamentoGeneral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa albeneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento deANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. El presente aval estará envigor hasta que ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. autorice sucancelación o devolución.
Lugar y fecha […].
Razón social de la entidad […].
Firma de los apoderados […].
37/42
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
“D./Dª ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... yD.N.I. nº ... ... ... ... ... ... en nombre propio, o en representación de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... y D.N.I. o C.I.F. nº... ... ... ... ... ... ... ... ..., enplena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de CláusulasEconómico-Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas aprobados por ANOETAKIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A, a regir en la licitación, porprocedimiento abierto, para la contratación de la “Gestión Integrada de Proyecto yConstrucción para la remodelación del estadio de Anoeta en San Sebastián por ANOETAKIROLDEGIA, S.A.”
DECLARA:
1º) Que se compromete a su ejecución por un PRECIO total de... ... ... ... ... ... ... ... ... ...……………….. [Indíquese en número y letras] euros, incrementado en el I.V.A.correspondiente, esto es, en………… [Indíquese en número y letras] euros.
Que dicho precio incluye cualesquiera otros impuestos y gastos ocasione la ejecución delcontrato.
2º). Que conoce el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego dePrescripciones Técnicas que han de regir el contrato, que expresamente asume y acata en sutotalidad.
3º) Que cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente parala realización del contrato.
4º) Que, asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materialaboral y tributaria.
En... ... ... ... ... ... ... a ... ... de ... ... ... ... de 2016.
FIRMA.”
ANEXO IIa. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. PRECIOS UNITARIOS
38/42
“D./Dª ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... yD.N.I. nº ... ... ... ... ... ... en nombre propio, o en representación de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... condomicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... y D.N.I. o C.I.F. nº... ... ... ... ... ... ... ... ..., en plenaposesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas aprobados por ANOETA KIROLDEGIA,CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A, a regir en la licitación, por procedimiento abierto, para lacontratación de la “Gestión Integrada de Proyecto y Construcción para la remodelación delestadio de Anoeta en San Sebastián por ANOETA KIROLDEGIA, S.A.”
1º) Que a efectos de la cláusula 4 se compromete a su ejecución por los siguientes PRECIOSUNITARIOS:
dedicación Preciounitario
meses total
Tecnico Superior RESPONSABLEde equipo:
100% €/mes
Tecnico Superior colaborador 100% €/mes
Técnico Superior (estructuras) 100% €/mes
Técnico Superior (instalaciones) 100% €/mes
Tecnico Superior BIM 100% €/mes
Director Ejecución ejecución deobra:
100% €/mes
Coordinador de Seguridad y salud 3 visitassemanales
€/mes
Técnico medio colaborador 100% €/mes
Topógrafo + ayudante Disponibilidad €/mes
Vigilante/ delineante 100% €/mes
Vigilante/ delineante 100% €/mes
Total EQUIPO DE OBRA
EQUIPO DE OBRA €
PREPARACIÓN DE LOTES: €
ASISTENCIAS (EQUIPO DE APOYO) €
TOTAL €
En... ... ... ... ... ... ... a ... ... de ... ... ... ... de 2016.
FIRMA.”
39/42
ANEXO III. DESIGNACIÓN DE MEDIO PREFERENTE DE RECEPCIÓN DENOTIFICACIONES
D./Dª ……………………………, con domicilio en …………………… y D.N.I. nº ………………..en nombre propio, o en representación de ………………. con domicilio en ………………….. yD.N.I. o C.I.F. nº ............................................., en plena posesión de su capacidad jurídica yde obrar, enterado del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y del Pliego dePrescripciones Técnicas que han de regir la licitación, mediante procedimiento abierto, para lacontratación de la “Gestión Integrada de Proyecto y Construcción para la remodelación delestadio de Anoeta en San Sebastián por ANOETA KIROLDEGIA, S.A.”, mediante la presente,designa como medio preferente para la recepción de cualquier notificación que ANOETAKIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. deba realizar con motivo de lalicitación el siguiente (*):
Correo electrónico.
Correo certificado.
(*) Indíquese el medio designado.
En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos:
- Nº de Fax: ………………………………..
- Dirección de correo electrónico: ……………………….
- Dirección postal: ………………………………………..
- Teléfonos/s de contacto: ………………………………..
-
[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar el correoelectrónico del licitador como medio preferente, medio que será plenamente válido a efectos denotificaciones por ser el medio señalado por el propio licitador. No obstante, se admite ladesignación de otro medio como preferente. De no efectuarse dicha designación, se procederáa la notificación por correo postal certificado en el domicilio indicado.]
En... ... ... ... ... ... ... a ... ... de ... ... ... ... de 2016.
FIRMA.”
40/42
ANEXO IV. MODELO DE ACTA NOTARIAL DE MANIFESTACIONE S PARA EL SUPUESTODE QUE EL LICITADOR, PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA Y/ O EL COMPROMISO DE
ADSCRIPCIÓN DE DETERMINADOS MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS, PRETENDABASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O LOS MEDIOS DE OTRAS ENT IDADES
D./Dª ……………….………….…, con D.N.I. ……………., como representante legal de laempresa ……………………….……….., con C.I.F. …………………, manifiesta que conoce entodo su alcance las condiciones de la licitación para la contratación de la “Gestión Integradade Proyecto y Construcción para la remodelación del estadio de Anoeta en San Sebastiánpor ANOETA KIROLDEGIA, S.A.”, …………………..… a la que concurre el licitador…………………………. (nombre de la empresa licitadora), que ostenta la solvencia requeriday manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de queresulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato, con aceptaciónexpresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo autorizarseexpresamente por ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. susustitución o modificación.
La presentación de este escrito ante ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DEANOETA, S.A. tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso, para el supuesto deque el licitador en cuestión resulte adjudicatario.
En ……………….., a ……….. de ……………… de 2016.. [Firma]
41/42
ANEXO V. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª ……………………………, con domicilio en …………………… y D.N.I. nº ………………..en nombre propio, o en representación de ………………. con domicilio en ………………….. yD.N.I. o C.I.F. nº ............................................., en plena posesión de su capacidad jurídica yde obrar, enterado del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y del Pliego dePrescripciones Técnicas que han de regir la licitación, por procedimiento abierto, para lacontratación de la “Gestión Integrada de Proyecto y Construcción para la remodelación delestadio de Anoeta en San Sebastián por ANOETA KIROLDEGIA, S.A.”
DECLARA:
PRIMERO: Que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades y prohibicionespara contratar recogidas en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 denoviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicoy demás disposiciones vigentes sobre la materia.
SEGUNDO: Que cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativavigente en materia tributaria y de Seguridad Social.
TERCERO: Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparenciainstitucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (encaso de resultar adjudicatario) hasta su finalización.
En ……………….., a ……….. de ……………… de 2016. [Firma]
42/42