povabilo k oddaji ponudbe - rtvslo.si€¦ · web viewizbrani ponudnik mora v skladu z...

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Z OZNAKO

JN-G0140

Rekonstrukcija stolpa na PTV Loški potok

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN-G0140

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE______________________________________________________42 NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE_____________________________________5

2.1 Naročnik javnega naročila_________________________________________________________5

2.2 Pravna podlaga_________________________________________________________________5

2.3 Temeljna pravila poslovanja________________________________________________________5

3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA______________________________________________________63.1 SPLOŠNI OPIS_________________________________________________________________6

3.2 OBSEG DEL____________________________________________________________________6

3.3 posebne zahteve________________________________________________________________73.3.1 Ogled lokacije________________________________________________________________________73.3.2 Predaja tehnične dokumentacije__________________________________________________________7

3.4 TEHNIČNI POGOJI ZA SODELOVANJE______________________________________________8

3.5 TEHNIČNE ZAHTEVE____________________________________________________________83.5.1 Predpisi_____________________________________________________________________________83.5.2 Dokumentacija izvajalca________________________________________________________________83.5.3 Varnostni načrt ter zavarovanje___________________________________________________________9

4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA_____________________________________________________104.1 Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije___________________________________10

4.1.1 Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila___________________________________104.1.2 Jezik_______________________________________________________________________________104.1.3 Označevanje________________________________________________________________________104.1.4 Vsebina ponudbe_____________________________________________________________________104.1.5 Alternativne ponudbe in variante ponudbe_________________________________________________104.1.6 Oblika ponudbe______________________________________________________________________114.1.7 Samo ena ponudba od vsakega ponudnika_________________________________________________114.1.8 Veljavnost ponudb____________________________________________________________________11

4.2 Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji_______________________________________________114.2.1 Podatki o ponudniku oz. podizvajalcu oz. partnerju__________________________________________114.2.2 Kazalo z navedbo vsebine ponudbene dokumentacije________________________________________114.2.3 Obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila«_______________________________________114.2.4 Obrazec PONUDBA__________________________________________________________________114.2.5 Obrazec PREDRAČUN________________________________________________________________114.2.6 Izjavo o sposobnosti in o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje________________________________124.2.7 Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti__________________________________________124.2.8 Podizvajalci_________________________________________________________________________124.2.9 Skupna ponudba_____________________________________________________________________134.2.10 Izjava ponudnika o izvajanju del skladno s slovensko zakonodajo______________________________134.2.11 Dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev za sodelovanje___________________________________134.2.12 Izjava o razpolaganju z ustreznimi kadrovskimi kapacitetami__________________________________134.2.13 Reference___________________________________________________________________________134.2.14 Izjava o zagotavljanju maksimalnega roka izvedbe__________________________________________144.2.15 Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev_______________________________________________________144.2.16 Izjava o zagotavljanju garancijske dobe___________________________________________________144.2.17 Izjava o zagotavljanju varovanja podatkov_________________________________________________144.2.18 Vzorec pogodbe______________________________________________________________________144.2.19 Garancija za resnost ponudbe___________________________________________________________144.2.20 Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti__________________________144.2.21 Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi______________________144.2.22 Izjava v zvezi s predložitvijo dokumenta o zavarovanju odgovornosti___________________________154.2.23 Potrdilo o ogledu lokacije______________________________________________________________154.2.24 Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika_______________________________15

5 MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA___________________________________16

2/49


6 MOŽNOST REVIZIJE_______________________________________________________________166.1 Pravna podlaga in roki za vložitev__________________________________________________16

6.2 Način vložitve revizije____________________________________________________________16

7 OBRAZCI________________________________________________________________________16POdatki o ponudniku oz. podizvajalcu oz. partnerJu_________________________________________17

Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila________________________________________________18

PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO______________________________________________________19

PREDRAČUN_______________________________________________________________________20

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0140_______________________________________________________20

IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE________________21

Izjava ponudnika glede podizvajalcev_____________________________________________________23

Udeležba podizvajalcev_______________________________________________________________24

Izjava o RAZPOLAGANJU Z USTREZNIMI KADROVSKIMI KAPACITETAMI_____________________25

referenčna izjava_____________________________________________________________________26

Izjava o ZAGOTAVLJANJU MAKSIMALNEGA ROKA IZVEDBE________________________________27

Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev_______________________________________________________28

Izjava o zagotavljanju garancijske dobe___________________________________________________29

Izjava O ZAGOTAVLJANJU varovanja podatkov____________________________________________30

Vzorec pogodbe_____________________________________________________________________31

Garancija za resnost ponudbe__________________________________________________________41

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti___________________________42

Izjava o predložitvi garancije za ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKi DOBI____________43

Izjava v zvezi s predložitvijo dokumenta o zavarovanju odgovornosti____________________________44

POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE______________________________________________________45

Izjava O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA_______________46

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA________________47

Razlaga DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. JN-G0140_____________49

3/49


1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi g) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za:

Rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok.

Ponudbe v treh izvodih (en original in dve kopiji) morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov : Javni zavod RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA, s pripisom: "NE ODPIRAJ - ZA RAZPIS – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO ŠT. JN-G0140." Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti v VLOŽIŠČE RTV SLOVENIJA najkasneje do 09.00 ure dne 25. 5. 2017. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 2017 ob 10.00 uri v sejni sobi Komercialne službe RTV Slovenija - Komenskega 7, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ljubljana, 20. 4. 2017 Komercialna služba RTV Slovenija

4/49


2 NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 NAROČNIK JAVNEGA NAROČILARadiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 LjubljanaIdentifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala s strani generalnega direktorja pooblaščena strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdal generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. V kolikor izbrani ponudnik ne bo pristopil k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

2.2 PRAVNA PODLAGAJavna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2.3 TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJAVsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

5/49


3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3.1 SPLOŠNI OPISPredmet javnega naročila je rekonstrukcija stolpa na PTV Loški potok. Rekonstrukcija zajema zamenjavo stolpa višine 40 m z novim višine 44 m.

3.2 OBSEG DEL

TV PRETVORNIK LOŠKI POTOK nadmorska višina: 933 mkoordinate: 469870, 60748Zamenjava stolpa višine 40 m z novim višine 44 mParcela: 992/136 k.o.1641 Hrib (Loški Potok)

Enota Količina

1. Ureditev dostopne poti - odriv humusa d = 15 cm na dolžini 500 m, širine 3,0m m2 1500na rob dovoza - dobava, dostava in razgrnitev gramoza (tampona) s planiranjem in utrjevanjem d = 20 cm m3 300

2. Izdelava temelja s predhodnim izkopom in odvozom na deponijo - rušenje obstoječe hišice na mestu temelja novega stolpa 2,5x5,0x2,8 m + 3,0x3,5x2,8 m - izkop temeljne gradbene jame z odvozom v deponijo 6,6x6,6x2,1 m m3 92 10 % III. kateg. 9 m3 20 % IV. kateg.18 m3 70 % V. kateg. 65 m3 - utrjevanje dna gradbene jame s položitvijo tampona (d = 10 cm) m2 44 - dobava in vgradnja podložnega betona (d = 10 cm) MB 10 m3 4,5 - dobava in vgradnja srednje zahtevne armature RA 400/500do Ø 12 kg 1638nad Ø 12 do Ø 14 kg 692- dobava in vgradnja betona MB30 (rečni agregat) m3 96- opaženje in razopaženje pete temelja in AB stebrov m2 35- prevleka vidnega dela temelja z mikroarmirano malto na sveži beton m2 80

3. Izdelava in dobava ozemljitev - izkop jarka IV.kat. g = 50-60 cm in dobava in položitev ozemljitvenega valjanca FeZn 4 x 25 mm po načrtu, po končanih delih zasip in čiščenje terena m 300

4. Izdelava novega antenskega stolpa po tehnični dokumentaciji h = 44 m kg 8677 - izdelava in dobava voče cinkanega antenskega stolpa h = 44m - izdelava vroče cinkanih nosilcev anten kg 782

5. Montaža novega vroče cinkanega antenskega stolpa - pripravljalna dela - montaža konstrukcije - prevozi materiala in ljudi kpl 1

6. Dobava in montaža varovalne lestve - varnostni sistem SOLL h= 44 m kpl 1

6/49


Enota Količina

7. Rušenje in odstranitev starega stolpa - rušenje konstrukcije g = 4000 kg kpl 1 - razbijanje AB temeljev - glave do nivoja terena cca 20 cm 60/60 cm - odstranitev humusa do raščenega terena 7 x 7 m g = 20 cm in odvoz na deponijo m3 10

8. Gradbišče - upravno pravne zahteve v smislu zakonodaje:• prijava in označitev gradbišča v smislu 82. člena ZGO kpl 1• zakoličba objekta s strani pooblaščene geodetske organizacije kpl 1• pregled in prevzem izkopane gradbene jame s strani pooblaščenegageomehanika kpl 1• varnostni načrt in koordinacija varnosti in zdravja pri delu kpl 1• vris novozgrajenega objekta v smislu 93. člena ZGO kpl 1• pregled in dokazilo o zanesljivosti novozgrajenega objekta - IMK, ZRMK kpl 1• predati in pripraviti vso potrebno dokumentacijo - izjave, ateste ipd. za tehnični pregled objekta kpl 1

3.3 POSEBNE ZAHTEVE

3.3.1 Ogled lokacije

Prisotnost na ogledu lokacije, kjer se bodo dela izvajala, je obvezen pogoj za sodelovanje na razpisu. Ogleda se udeleži predstavnik ponudnika, ki je sposoben v celoti povzeti vse okoliščine na lokaciji in so le te pomembne za izvedbo sanacije stolpa.

Na samem ogledu ponudniki prejmejo tudi CD s projektno dokumentacijo (glejte točko 3.3.2).

Prisotni predstavniki ponudnika morajo pred samim ogledom lokacije predstavniku naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ogledu lokacije za JN-G0140.

Ponudniki naj se za ogled prijavijo najkasneje dan pred predvidenim ogledom, na naslov: RTV Slovenija, Javni zavod, Komercialna služba, telefax številka: 01/ 475 2186 ali e-mail: [email protected] s pripisom: »Ogled lokacije za JN-G0140«.

Ogled lokacije bo za ponudnike organiziran dne 11. 5. 2017 s pričetkom ob 11. uri na objektu PTV Loški potok. Stroške ogleda lokacije krije ponudnik.

O opravljenem ogledu ponudnik in naročnik izpolnita potrdilo o ogledu lokacije, ki jo ponudnik priloži ponudbeni dokumentaciji.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

3.3.2 Predaja tehnične dokumentacije

Tehnično dokumentacijo na CD zgoščenki, ki predstavlja sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bodo ponudniki prejeli na ogledu lokacije.

7/49

mailto:[email protected]


3.4 TEHNIČNI POGOJI ZA SODELOVANJE

Ponudnik mora razpolagati z dokazili oz. dokumenti, iz katerih je razvidno, da je notranja kontrola izvajalca organizirana, usposobljena in nadzorovana v smislu zagotavljanja izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN 1090 1:2009 in 2:2008 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij.

Ponudnik mora predložiti dokazilo, da je usposobljen za opravljanje varilskih del skladno z ISO 3834.

Ponudnik mora za izvajanje del predmetnega javnega naročila razpolagati z ustreznimi kadrovskimi kapacitetami (in v ta namen izpolniti izjavo, ki je sestavni del tega javnega naročila). Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiri kvalificirane delavce za delo na višini ter dva varilca z atestom (za predvidene vrste varjenja). Tudi varilca morata biti usposobljena za delo na višini. Nadalje mora ponudnik zagotoviti tudi po zakonu usposobljenega vodjo del. Usposobljenost za delo na višini morajo vsi navedeni delavci dokazovati z ustreznimi dokazili.

Vsa delovna oprema mora biti atestirana ter imeti vsa potrebna dokazila za varno delo v skladu z veljavno zakonodajo.

Ponudnik mora predložiti dokazila, da je v obdobju zadnjih 7 let izvajal investicijska dela na vsaj 2 telekomunikacijskih stolpih, višjih od 25 m (dokazila mora predložiti na izpolnjenih obrazcih »REFERENČNA IZJAVA«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).

Veljajo samo originalno potrjene referenčne izjave. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali partnerji, morajo le-ti predložiti referenčne izjave za tisti obseg del, ki jih bodo izvajali.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali partnerji, morajo le-ti zahtevane pogoje iz zgornjih alinej izpolnjevati za tisti obseg del, ki jih bodo izvajali.

Opomba: naročnik si pridržuje pravico preveriti točnost predloženih dokazil in preveriti dejansko stanje pri ponudniku.

3.5 TEHNIČNE ZAHTEVE

3.5.1 Predpisi

Pri izvedbi del je treba upoštevati vse veljavne predpise in standarde s področja graditve objektov, med drugim:

Zakon o graditvi objektov (ZGO) Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ( Ur.l. RS št. 101/2005 ). SIST EN 1090 1:2009 in:2008 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na izdelavo jeklenih konstrukcij in konstrukcij iz

armiranega betona.

Opomba: izvedbeni razred jeklenih konstrukcij je EXC2 skladno z EN 2090-2.

3.5.2 Dokumentacija izvajalca

Izvajalec mora ob izvedbi naročniku predložiti sledečo dokumentacijo:

1. Dokazna dokumentacija: potrdila o kvaliteti osnovnega materiala, potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žica,…),

8/49


potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki), varilni postopki (WPS) in kvalifikacije varilnih postopkov (WPAR), spričevala o usposobljenosti varilcev, varilski in montažni dnevnik, merski protokoli posameznih zvarjencev izdelanih v delavnici, poročila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporušne preiskave), protokoli poizkusne montaže delov ali celotne konstrukcije v delavnici, protokoli privijanja vijakov (prednapeti, navadni), rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montažo (po fazah montaže)

in geometrijske kontrole v celoti zmontirane konstrukcije (zapisniki o opravljenih geodetskih meritvah),

rezultati kontrol protikorozijske zaščite (meritve debelin in oprijema posameznih premazov in skupne debeline),

potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zaščite, potrdila o kvaliteti opravljenih storitev vročega cinkanja, potrdila o kvaliteti vgrajenih betonov in armature ostala dokazila, ki jih zahteva upravni organ na tehničnem pregledu ( izjave o skladnosti itd. ) pozitivno poročilo o izdelavi in montaži posamezne jeklene konstrukcije, izdano s strani

usposobljene organizacije)

2. Izvedbena dokumentacija: delavniški dnevnik gradbeni dnevnik montažni dnevnik varilski dnevnik

3. Upravna dokumentacija: prijava, označitev in varovanje gradbišča v smislu ZGO zakoličba objekta s strani pooblaščene geodetske organizacije varnostni načrt in koordinacija varnosti in zdravja pri delu vris novozgrajenega objekta v smislu 93. člena ZGO predati in pripraviti vso potrebno dokumentacijo - izjave, ateste ipd. za tehnični pregled objekta

3.5.3 Varnostni načrt ter zavarovanje

Izbrani ponudnik mora pred začetkom del na lokaciji PTV Loški Potok predložiti varnostni načrt in koordinatorja varnosti in zdravja pri delu Načrt mora biti izdelan s strani pooblaščene osebe ter biti predložen pred začetkom del. Predložiti mora

tudi načrt ureditve gradbišča v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti v skladu s 33. členom ZGO za čas rekonstrukcije stolpa PTV Loški Potok v višini najmanj 50.000 EUR.

3.6

9/49


4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4.1 SPLOŠNI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

4.1.1 Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročilaPonudnik lahko zahteva pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila le v elektronski obliki - na obrazcu, ki je sestavni del te dokumentacije in jih pošlje na elektronski naslov: [email protected], ali pa lahko zahteva pojasnila preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila; najkasneje do 09.00 ure dne 19. 5. 2017. Na vprašanja, ki ne bodo postavljena na predpisan način, naročnik ne bo odgovarjal.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-G0140.

4.1.2 JezikPonudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. Originalni atesti ter certifikati so lahko v uradnih jezikih držav članic EU.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudbe meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to skladno z 2. odstavkom 36. člena ZJN-3 zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

4.1.3 OznačevanjeStrani v ponudbeni dokumentaciji morajo biti oštevilčene in povezane na način, ki onemogoča dodajanje oz. menjavo strani (vrvica, spirala…).

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

4.1.4 Vsebina ponudbePonudniki morajo predložiti svoje ponudbe za celotno izvedbo del, ki so predmet javnega naročila. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

4.1.5 Alternativne ponudbe in variante ponudbeAlternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

10/49

http://www.enarocanje.si/

mailto:[email protected]


4.1.6 Oblika ponudbePonudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve, ki so objavljeni na spletni strani naročnika. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

4.1.7 Samo ena ponudba od vsakega ponudnikaVsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

4.1.8 Veljavnost ponudbPonudbe morajo biti veljavne do 15. 8. 2017. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

4.2 DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJIPonudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente, ki morajo biti razvrščeni po naslednjem vrstnem redu:

4.2.1 Podatki o ponudniku oz. podizvajalcu oz. partnerjuPojasnilo: Partner je izvajalec iz skupne ponudbe.

4.2.2 Kazalo z navedbo vsebine ponudbene dokumentacije

4.2.3 Obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila«

4.2.4 Obrazec PONUDBA

4.2.5 Obrazec PREDRAČUN

Obrazec PREDRAČUN mora biti izdelan v skladu z vsebino tehničnega dela razpisne dokumentacije in projektne dokumentacije ter popisom del.

Cene morajo biti izražene v EUR, DDP PTV Loški potok, brez DDV. Cene morajo biti fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

Obvezni plačilni pogoji: 30 dni po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu in potrjenih s strani naročnika.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

11/49


Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) naročnik, kot posredni proračunski uporabnik, prejema račune le v elektronski obliki (e-račun).

Rok izvedbe: Dela morajo biti zaključena najkasneje v 10 tednih po začetku veljavnosti pogodbe.

Okvirni terminski plan mora ponudnik predložiti tudi v ponudbi.

Rok za dokončanje vseh del bo določen v detajlnem terminskem planu, ki ga bo izdelal izbrani ponudnik, potrdil pa naročnik in strokovni nadzor, v roku 10 dni po podpisu pogodbe in bo sestavni del pogodbe.

4.2.6 Izjavo o sposobnosti in o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje

4.2.7 Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti

Ponudnik mora predložiti obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih); dokument na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od enega meseca.

V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Dokument (pod tč. 4.2.7) je lahko tudi fotokopija. V tem primeru mora ponudnik na vsako fotokopirano stran napisati, da potrjuje resničnost navedenih podatkov in to izjavo na vsaki fotokopirani strani potrditi s svojim žigom in podpisom. V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled.

4.2.8 PodizvajalciV primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti naslednje:

- Za vsakega od svojih, v obrazcu ponudbe navedenih podizvajalcev, mora ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.17, 4.2.24;

- Izjavo ponudnika glede podizvajalcev;

- Pogodbo s podizvajalci iz katere bodo razvidni naslednji podatki: o Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajaleco Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun), o Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Dokument (pogodba s podizvajalci) je lahko tudi fotokopija. V tem primeru mora ponudnik na vsako fotokopirano stran napisati, da potrjuje resničnost navedenih podatkov in to izjavo na vsaki fotokopirani strani potrditi s svojim žigom in podpisom. V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled.

- Podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. To soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila.

- Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev;

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca oz. pred vključitvijo novega podizvajalca pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave oz. vključitve novega podizvajalca moral predložiti tudi:

- dokumente za novega podizvajalca, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.17, 4.2.24;- pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

o vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec

12/49


o podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.- podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (le v primeru, če novi podizvajalec zahteva neposredna plačila);

- pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje novemu podizvajalcu (le v primeru, če novi podizvajalec zahteva neposredna plačila);

- svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu

4.2.9 Skupna ponudbaV primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti naslednje:

- Za vsakega od v obrazcu ponudbe navedenega izvajalca morajo biti predloženi dokumenti, zahtevani v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.17, 4.2.24;

Ponudnik mora za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) priložiti zgoraj navedena dokazila za izpolnjevanje pogojev. Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

- Priložen mora biti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani pri tem javnem naročilu; Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

4.2.10 Izjava ponudnika o izvajanju del skladno s slovensko zakonodajo

V primeru, da je ponudnik, podizvajalec ali partner tuje podjetje, s sedežem izven Evropske unije, mora ponudnik predložiti še lastno izjavo, s katero zagotavlja, da bodo delavci ponudnika, podizvajalca ali partnerja opravljali delo legalno, skladno s slovensko in EU zakonodajo.

V primeru, da bo naročnik to zahteval, bo moral ponudnik predložiti ustrezna dokazila oz. dokumente.

4.2.11 Dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev za sodelovanje

Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev za sodelovanje, navedenih v tč. 3.4 razpisne dokumentacije:

- kopijo ISO 3834 certifikata,

- svojo lastno izjavo , da ima izvajalec del notranjo kontrolo organizirano, usposobljeno in nadzorovano v smislu zagotavljanja izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN 1090 - 1:2009 in 2:2008.

V primeru, da bo naročnik to zahteval, bo moral ponudnik predložiti ustrezna dokazila oz. dokumente.

4.2.12 Izjava o razpolaganju z ustreznimi kadrovskimi kapacitetamiPonudnik mora izpolniti izjavo, skladno z zahtevami, navedenimi v tč. 3.4 razpisne dokumentacije.Izjavi mora biti priložen tudi izpisek iz imenika pooblaščenih inženirjev (kopija internetnega vpogleda).

4.2.13 ReferencePonudnik mora predložiti vsaj dve potrjeni referenci, skladno z navodili iz tč. 3.4 razpisne dokumentacije.

13/49


4.2.14 Izjava o zagotavljanju maksimalnega roka izvedbe

4.2.15 Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev

4.2.16 Izjava o zagotavljanju garancijske dobe

4.2.17 Izjava o zagotavljanju varovanja podatkov

4.2.18 Vzorec pogodbeVzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

V kolikor ponudnik nastopa s partnerjem oz. podizvajalcem, mora biti vzorec pogodbe na enak način parafiran in žigosan s strani partnerjevega oz. podizvajalčevega zastopnika ali prokurista.

4.2.19 Garancija za resnost ponudbe Garancija za resnost ponudbe (izdana s strani banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 15. 8. 2017 v višini EUR 1.000,00.

4.2.20 Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiIzbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

4.2.21 Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobiIzbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi) najkasneje v roku 10 dni po podpisu in prejemu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, izročiti naročniku garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 10 let do dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bo ponudnik naročniku predložil bančno garancijo (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu primopredajnega zapisnika.

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku 30 dni pred potekom petletne garancije za odpravo napak v garancijski, naročniku predložil novo garancijo za odpravo napak za obdobje nadaljnjih pet let.

V primeru, da nove bančne garancije za drugo petletno obdobje ponudnik ne predloži 30 dni pred potekom, ima naročnik pravico, da pred iztekom veljavnosti prve, petletne bančne garancije za odpravo napak v

14/49


garancijskem roku, le-to unovči, če pred iztekom veljavnosti te bančne garancije ne prejme nove ali podaljšane bančne garancije za novo, petletno obdobje.

4.2.22 Izjava v zvezi s predložitvijo dokumenta o zavarovanju odgovornostiPonudnik mora predložiti predmetno izjavo, s katero zagotavlja, da bo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložil garancijo za zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1, v višini 50.000,00 EUR za čas izvajanja rekonstrukcije stolpa na PTV Loški potok.

4.2.23 Potrdilo o ogledu lokacije

4.2.24 Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnikaPonudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave naslednjega najugodnejšega ponudnika izbranega na podlagi meril.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem je dolžnost ponudnika, da pridobi takšno izjavo tudi od svojega podizvajalca in jo v roku posreduje naročniku.

Pojasnilo:Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

15/49


5 MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila »najnižja cena«.

Naročnik bo razvrstil po merilu vse pravočasno prispele ponudbe in jim skladno s spodaj navedeno formulo dodelil točke:

(2−ocenjevana ponudbanajnižja ponudba )∗število točk za to merilo

Izračun poteka z dvema decimalnima mestoma. Nobena ponudba ne more prejeti manj kot nič točk.

Največje skupno število točk za merilo = 100 točk

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši rok izvedbe; če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo.

6 MOŽNOST REVIZIJE

6.1 PRAVNA PODLAGA IN ROKI ZA VLOŽITEVV skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list. RS 43/2011 in ZPVPJN-A, Uradni list RS 63/2013) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

6.2 NAČIN VLOŽITVE REVIZIJEZahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 2.500,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

7 OBRAZCIPriloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

16/49


PODATKI O PONUDNIKU OZ. PODIZVAJALCU OZ. PARTNERJUZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Rekonstrukcija stolpa na PTV Loški potokIzpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

Izvajalec oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite):

ŠTEVILKA PONUDBE

FIRMA OZ. IME PONUDNIKA:

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA

PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje)

– ustrezno obkrožite DA NE

NASLOV PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA:

NASLOV BANKE:

KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX:

DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE:

Veljavnost ponudbe: ………………………….. (najmanj do 15. 8. 2017)

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................ ...........................................

17/49


IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA NAROČILAJN-G0140

Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite):

- naziv in ime: …………….........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- Zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok.

Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.


oz. prokurista:

........................................ ..............................................

18/49


PONUDBA ZA JAVNO NAROČILOJN-G0140

Na osnovi javnega naročila za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok št. JN-G0140, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da dajemo ponudbo

(ustrezno obkroži)

a) samostojno

b) ponudbo z naslednjimi podizvajalci: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

c) skupno ponudbo z naslednjimi partnerji: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

II. Ponudbeni pogoji:

VREDNOST CELOTNIH RAZPISANIH DEL SKLADNO S TEHNČNIMI ZAHTEVAMI, DOSTAVLJENO IN MONTIRANO NA PTV LOŠKI POTOK (skupna vrednost iz obrazca predračun)

……..……….……EUR brez DDV

Plačilni pogoji: Rok plačila: 30 dni po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu in potrjenih s strani naročnika.

Rok izvedbe: …………………………………. (najkasneje v roku 10 tednov po začetku veljavnosti pogodbe)

Garancijski rok: ......................................

Veljavnost ponudbe: …………………………………… (najmanj do 15. 8. 2017)

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnikovega zastopnikaoz. prokurista:

........................................ ..............................................

19/49


PREDRAČUNZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Skladno s točko 3.2 Obsegom del in projektno dokumentacijo, dajemo predračun za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški Potok kot sledi:

OPIS DELSKUPAJ

v EUR brez DDV

1. Ureditev dostopne poti

2. Izdelava temelja s predhodnim izkopom in odvozom na deponijo

3. Izdelava in dobava ozemljitev

4. Izdelava novega antenskega stolpa

5. Montaža novega vroče cinkanega antenskega stolpa

6. Dobava in montaža varovalne lestve

7. Rušenje in odstranitev starega stolpa

8. Gradbišče - upravno pravne zahteve v smislu zakonodaje

SKUPAJ vrednost v EUR, brez DDV DDP lokacija naročnika

V zgornji vrednosti so vključeni vsi stroški, kot so:- stroški transporta, vštevši vsa nakladanja, razkladanja in dviganja,- priprava delovišč in zaščita prostorov ter tehnične opreme,- stroški čiščenja ter odstranitev embalaže in drugih nevarnih ovir po izvedenih deli ter odvozi odpadnega materiala na deponijo,- vzpostavitev prvotnega stanja vključno z ureditvijo bližnje okolice,- kilometrina, morebitni potni stroški, cestnine, nočitve itd.,- vsa druga dela in stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del.

Ponudnik oz. izvajalec ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih del ter naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne tehnične dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v tehnični dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja tehnične oz. projektne dokumentacije.

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnikovega zastopnika

oz. prokurista:

........................................ ..............................................

20/49


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite):Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

JAVNO NAROČILO JN-G0140

Vse spodaj navedene izjave dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo:

1. Kot gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljevanju KZ-1) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, kot sledi:

– terorizem (108. člen KZ-1),– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),– goljufija (211. člen KZ-1),– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),– pranje denarja (245. člen KZ-1),– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),– tihotapstvo (250. člen KZ-1),– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

2. Izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo svoj sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih

21/49


obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.

3. Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. čl. ZJN-3.

4. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Izpolnjujemo vse veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

6. Proti nam se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče; naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene; proti nam se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Naše podjetje ni v stečajnem postopku ter zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni določilo.

8. Nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta.

9. Naše podjetje ali z nami povezano podjetje ni neposredno ali posredno sodelovalo pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila.

10. Pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnih naročil sklenjenih z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije.

11. Imamo veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

12. Naše podjetje je zanesljivo, sposobno upravljanja, ima zadostne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila.

13. Imamo poravnane vse obveznosti do RTV Slovenija in nismo v tožbenem postopku z RTV Slovenija.

Strinjamo se, da naročnik našo ponudbo lahko izloči, če se izkaže, da smo kršili katero koli izmed zgoraj navedenih trditev.

Izjavljamo, da bomo na zahtevo naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki se nanašajo na navedbe v tej izjavi in soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc in z vpogledom v aplikacijo eDosje, kadar je to mogoče.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnikaoz. prokurista:

........................................ .........................................

22/49


Ponudnik ...................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA PONUDNIKA GLEDE PODIZVAJALCEVZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo v celoti odgovarjali za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev,

da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

23/49


Ponudnik ...................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

UDELEŽBA PODIZVAJALCEVZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Pri predmetnem javnem naročilu nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen pri izvajanju _____________________ € (BREZ DDV), kar znaša ______% ponudbene vrednosti.



(alinejo ponoviti za celotno število podizvajalcev)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

24/49


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite)

Naziv .................................................. Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O RAZPOLAGANJU Z USTREZNIMI KADROVSKIMI KAPACITETAMIZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO,

da razpolagamo z ustreznimi kadrovskimi kapacitetami, ki bodo omogočale pravočasno in kakovostno izvedbo naročnikovih zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo, da bomo zagotovili po zakonu usposobljenega odgovornega vodjo del, da bomo zagotovili najmanj štiri kvalificirane delavce za delo na višini ter dva varilca z atestom (za

ustrezno vrsto varjenja) in z ustreznimi dokazili o usposobljenosti. Seznanjeni bodo z vsebino in roki izvedbe del.

Odgovorni vodja del:

Opomba: priložiti je potrebno tudi izpisek iz imenika pooblaščenih inženirjev (kopija internetnega vpogleda)

Dela bodo izvajali naslednji delavci:Ime in priimek delavca: Izobrazba: Atest varilca * Usposobljenost za

delo na višini *1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.*… ustrezno označiti

Opomba: naročnik si pridržuje pravico pri ponudniku preveriti točnost navedenih podatkov ter dokazil.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

25/49

……….……………………………………………(ime in priimek)

(osebni žig, podpis)


Izdajatelj referenčne izjave: …………………………………..

Naslov .........................................................................

REFERENČNA IZJAVAZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik

……………………………………………………………………………………………………….. (naziv ponudnika)

v obdobju zadnjih 7 let izvajal vzdrževalna dela na telekomunikacijskem stolpu, višjemu od 25 m.

Referenca se izdaja za telekomunikacijski objekt višine …………m na lokaciji …………. …………

Vrsta vzdrževalnih del: ……………………………………………………………….

Kontaktna oseba izdajatelja izjave: ………………………………………………………

telefon, e-mail kontaktne osebe: ..………………………………………………………....

S to izjavo potrjujemo, da je navedeni ponudnik vzdrževalna dela na stolpu višjemu od 25 m opravil korektno in kvalitetno.

Izjava se izdaja za potrebe javnega razpisa naročnika RTV Slovenija št.: JN-G0140 ter se v druge namene ne more uporabljati.

Kraj in datum: Žig: Podpis izdajatelja reference:

........................................ .........................................

26/49


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU MAKSIMALNEGA ROKA IZVEDBEZA JAVNO NAROČILO JN-G0140


IZJAVLJAMO

da zagotavljamo maksimalni rok izvedbe, določen s strani naročnika, to je največ 10 tednov po začetku veljavnosti pogodbe.

oziroma

da zagotavljamo krajši rok izvedbe, to je največ ………… tednov po začetku veljavnosti pogodbe.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................ .........................................

27/49


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O IZPOLNITVI TEHNIČNIH ZAHTEVZA JAVNO NAROČILO JN-G0140


IZJAVLJAMO

da bomo izpolnili vse tehnične zahteve, ki so navedene:- v poglavju 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in- v tehnični dokumentaciji, ki predstavlja sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................ .........................................

28/49


Ponudnik ...................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU GARANCIJSKE DOBEZA JAVNO NAROČILO JN-G0140


IZJAVLJAMO

da zagotavljamo ………………… (najmanj 10) letno garancijo za vsa izvršena in prevzeta dela po tej pogodbi, tudi za morebitna dela podizvajalcev. Za nosilne konstrukcijske elemente in morebitne skrite napake zagotavljamo desetletno garancijo.

Garancijski rok začne teči od datuma končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika za dela, za katera se bo vodil gradbeni dnevnik; za ostala dela pa prične teči garancijski rok z dnem, ko naročnik potrdi račun za posamezna izvedena gradbena dela.

Za kvaliteto opreme in materiala jamčimo v obsegu in za čas, kot jamči proizvajalec opreme in materiala, s pričetkom datuma jamstva od dneva končnega prevzemnega zapisnika.

Naročniku bomo predali vse jamstvene listine proizvajalca opreme in materiala.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

29/49


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite):

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU VAROVANJA PODATKOVZA JAVNO NAROČILO JN-G0140


IZJAVLJAMO:

da zagotavljamo varovanje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS 94/2007),

da bomo ohranili vse podatke, spise in listine, s katerimi se bomo seznanili med pridobivanjem informacij in opravljanjem storitev kot poslovno skrivnost,

da zagotavljamo varovanje podatkov v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«. Dokumentacija je na zahtevo ponudnika na vpogled na RTV Slovenija.

Kraj in datum: Podpis :

........................................ .........................................

30/49


VZOREC POGODBE

POGODBA ŠTEV. JN-G0140

Rekonstrukcija stolpa na PTV Loški potok

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavodKolodvorska 21550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174Matična številka: 5056497

ki ga zastopa v.d. generalnega direktorja mag. Marko Filli

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV: Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta IZVAJALEC)

31/49


1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št.: 91/2015) za:

rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne ……………., pod oznako ………..…..

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe predmeta javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-G0140, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji ….. ………

POGODBENA CENA, PLAČILNI POGOJI IN ROKI PLAČIL

3. člen

3.1Končna vrednost pogodbe za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok znaša:

EUR ………………… DDP lokacija naročnika (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV EUR .......................... 22 % DDVEUR ……………….. Skupaj končna pogodbena vrednost z vključenim DDV

V primeru, ko bo izvajalec dobavljal blago in opravljal s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo (standardne klasifikacije dejavnosti), se za namene DDV uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1.

Cene po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe. Cene vključujejo tudi delo. Naročnik ne bo priznaval morebitnih dodatnih urnih postavk delavcev.

V cenah izvajalca so vključeni vsi stroški, kot so: stroški vseh potrebnih delovnih in pomožnih odrov za realizacijo pogodbenih del, vsa potrebna zavarovanja objekta (opiranja, razpiranja, podpiranja, …) stroški transporta, vštevši vsa nakladanja, razkladanj in dviganja ter pripravo delovišč, stroški čiščenja ter odstranitev embalaže in drugih nevarnih ovir po izvedenih delih ter po potrebi

odvoz na deponijo, kilometrina, morebitni potni stroški, cestnine, nočitve itd., vsa druga dela in stroške, ki so potrebni za varno in kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec izstavlja obračunske situacije po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu in potrjenih s strani naročnika.

3.2Vsi dokumenti, ki jih izda izvajalec, morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in oznako naročila, ki ga bo naročnik poslal izvajalcu po podpisu pogodbe.

3.3Izvajalec ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih del ter naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne projektne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v projektni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

32/49


4. člen(samo za primere, ko ponudnik nastopa samostojno)

Naročnik bo nakazoval pogodbene zneske na poslovni račun izvajalca št.: .................................................. pri banki ………………………………………. v roku 30 dni po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu, potrjenih s strani naročnika in izstavitvi pravilnega računa.

Naročnik nebo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.


4.2.1 (samo za primere, ko ponudnik izvaja naročilo s podizvajalcem, ki zahteva direktno plačilo)

Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem................... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

Ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe.

Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik pa bo plačeval izvedena dela na naslednji način:- zneske opravljenih del ponudnika.................... bo plačeval na račun izvajalca št.: ........................ pri

banki ..................., 100 % v roku 30 dni po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu, potrjenih s strani naročnika in izstavitvi pravilnega računa.

- zneske opravljenih del podizvajalca .....................(samo za izvedena dela, ki so določena s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne ...........) bo plačeval na račun podizvajalca štev. ...................... pri banki ....................... 100 % v roku 30 dni po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu, potrjenih s strani naročnika in izstavitvi pravilnega računa.



4.2.1.1Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave podizvajalca moral predložiti tudi:- dokumente za novega podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanjem v tem javnem

naročilu;- pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

o vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajaleco podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun), o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;

- podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje novemu podizvajalcu;

- svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

33/49


4.2.2 (samo za primere, ko ponudnik izvaja naročilo s podizvajalcem, ki ne zahteva direktnega plačila)

Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem................... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

Naročnik bo plačeval izvedena dela na naslednji način:- zneske opravljenih del ponudnika in podizvajalca .................... bo plačeval na račun izvajalca

št.: ........................ pri banki ..................., 100 % v roku 30 dni po izvedenih posameznih delih oz. situacijah, navedenih v terminskem planu, potrjenih s strani naročnika in izstavitvi pravilnega računa.



4.2.2.1Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave podizvajalca moral predložiti tudi:- dokumente za novega podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanjem v tem javnem

naročilu;- pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

o vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajaleco podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun), o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;

- svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

4.2.2.2Ponudnik (glavni izvajalec) bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa ali situacije naročniku predložil svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila.

ROKI IN NAČIN IZVEDBE

5. člen

5.1Najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe je izvajalec dolžan predložiti terminski plan predvidenih del, predhodno usklajen z naročnikom. Terminski plan je priloga 4 k tej pogodbi.

Pred pričetkom del mora izvajalec predložiti varnostni načrt (priloga 5). Ravno tako mora najkasneje pred pričetkom del zavarovati odgovornost, skladno s čl. 8.7 te pogodbe (priloga 3).

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil vsa razpisana dela v pogodbenih rokih, skladno s terminskim planom, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec zagotavlja dokončanje vseh del v roku (največ 10 tednov) ……………. po začetku veljavnosti pogodbe.

5.2Izvajalec bo izvajal dela po pogodbi na lastno odgovornost. Dela mora opraviti v skladu z zahtevami tehnične dokumentacije in pri tem spoštovati priznana spoznanja tehnike in zakonske predpise, normative, standarde in pravila stroke.

34/49


5.3Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo pred pričetkom s to pogodbo dogovorjene izvedbe, tako da mu v skladu s terminskim planom pravno in dejansko omogoči izvajanje del, kar pomeni tudi zagotovitev uporabe gradbiščne infrastrukture in izročitev vse za pogodbeni obseg del potrebne tehnične dokumentacije.Uvedba izvajalca v delo se potrdi s posebnim zapisnikom in vpiše v gradbeni dnevnik.

Pisno dogovorjeni odmiki ali spremembe v dinamiki izvedbe pogodbenih del so za pogodbeni stranki obvezni.

Izvajalec zagotavlja izvajanje del in storitev z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami.

Naročnik mora pred pričetkom del po tej pogodbi omogočiti izvajalcu, da zaradi narave dela naročnika delo izvajalca ne bo bistveno ovirano, izvajalec pa mora v skladu s pogoji, vsebovanimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, način izvedbe del prilagoditi pogojem naročnika.

5.4Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje pogodbenega roka v naslednjih primerih: Ob zamudi pri uvedbi izvajalca v posel ali drugih zamudah s strani naročnika, zaradi katerih izvajalec ne

more začeti ali nadaljevati del. Zaradi višje sile in ukrepov pristojnih upravnih organov. Zaradi zahteve naročnika po prekinitvi del za krajše časovno obdobje. Taka prekinitev lahko nastane

zaradi programskih zahtev naročnika.

Okoliščine, ki vplivajo na podaljšanje roka, izvajalec vpiše v dnevnik izvedbe del. Tak vpis velja za sporočilo naročniku o podaljšanju roka.

O morebitnem podaljšanju rokov izvedbe se pogodbeni stranki dogovorita s pisnim dopolnilom k tej pogodbi.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN NADZOR NAD IZVAJANJEM

6. člen

6.1Vsa potrebna komunikacija med naročnikom in izvajalcem oz. podizvajalci oz. partnerji mora potekati v slovenskem jeziku.

6.2Strokovni nadzor bo izvajal naročnik sam. Naročnik imenuje za nadzornika del: ……………………….

Nadzor za vsa dela se bo izvajal skladno s terminskim planom. Nadzornik je dolžan pisno opozarjati na morebitne nepravilnosti pri izvedbi del; naročnik in izvajalec nato uskladita termine za odpravo le-teh.

Nadzornik skrbi, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih ali po določilih te pogodbe v skladu s terminskim planom.

Izvajalec skrbi za upoštevanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje. Nadzornik bo posredoval v primeru, da se ne izvaja ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

6.3Izvajalec je za svojega zastopnika in odgovornega vodjo del pri izvedbi po tej pogodbi sprejetih del imenoval: …………………………, ki bo v času izvajanja del stalno prisoten.

6.4Odgovorna oseba s strani izvajalca je dolžna usklajevati izvedbo del in ima pri tem obveznost in pravico, da: ustavi dela, če so nevarna za življenje in zdravje delavcev, oz. se med seboj ogrožajo; zahteva izvajanje ukrepov varstva pri delu, ki so določeni v varnostnem načrtu in določilih veljavne

zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti; rešuje nastale spore in o tem obvešča koordinatorja in službo varstva pri delu RTV Slovenija; vodi knjigo dogovorjenih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, uvedenih pri izvajanju del.

35/49


KONČNI PREVZEM

7. člen

7.1Po končani izvedbi rekonstrukcije stolpa na PTV Loški potok bosta predstavnik naročnika in predstavnik izvajalca opravila končni prevzem v obliki primopredajnega zapisnika. Naročnik in izvajalec imenujeta naslednja(e) predstavnika(e):

Za naročnika: ……………………………………

Za izvajalca: …………………………………..

Končni prevzem mora biti opravljen najkasneje v roku 7 dni po opravljenih delih.

7.2V primeru morebitnih pomanjkljivosti, ki bodo v zapisniku zapisane, pogodbeni stranki določita sporazumen rok za njihovo odpravo, ki pa ne sme biti daljši od tridesetih dni. V tem primeru velja za prevzem pogodbenih del datum, ko bodo prav tako z zapisnikom potrjene in odpravljene pomanjkljivosti iz predhodnega zapisnika.

Za končni prevzem pogodbenih del, ki so osnova za plačilo zadnje situacije, bo veljal zadnji datum zapisnika komisije pogodbenih strank, iz katerega bo razvidno, da so dela po tej pogodbi korektno izvedena in dokončana.

7.3Priloga primopredajnega zapisnika mora biti celotna dokazna dokumentacija v digitalni obliki.

GARANCIJA IN JAMSTVO IZVAJALCA

8. člen

8.1Izvajalec se za sebe in vse svoje morebitne podizvajalce zavezuje, da bo izvedba vseh pogodbenih del ustrezala kvaliteti, ki jo je navedel v razpisni ponudbi in veljavnim predpisom ter strokovnim standardom, ki veljajo za njegovo dejavnost ter je bila zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

8.2Izvajalec se obvezuje, da bo za vsa opravljena in prevzeta dela naročniku priznal splošno ……….(najmanj 10 letno) garancijo, za nosilne konstrukcijske elemente in morebitne skrite napake pa desetletno garancijo.

Za kvaliteto opreme in materiala bo izvajalec jamčil v obsegu jamstva proizvajalca, s pričetkom jamstva z dnem podpisa končnega prevzemnega zapisnika, oziroma v obsegu in za čas, ki je določen po veljavnih predpisih. Izvajalec bo predal naročniku jamstvene listine proizvajalca opreme in materiala.

8.3Izvajalec zagotavlja, da bo v času garancije odpravljal napake v obsegu garancijskega jamstva s tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji.

V času garancije naročnik izvajalcu ne prizna nobenih stroškov za odpravljanje napak.

8.4Izvajalec odgovarja za skrite napake pri izvedbi del. Skrite napake so vse tiste pomanjkljivosti, ki jih naročnik ni mogel ugotoviti z običajnim pregledom prevzetih del. Naročnik mora obvestiti izvajalca o skriti napaki v osmih (8) dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

8.5Izvajalec bo k odpravi napak, ki povzročajo škodo ali ogrožajo varnost stvari in oseb, pristopil takoj na prvi poziv oz. najkasneje 24 ur od prejema pisnega obvestila o nastalih napakah.

Če se izvajalec ne odzove, da bo napako odpravil oziroma če ne odpravi napake v roku 24 ur, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini dvakratne vrednosti nastale škode.

36/49


O odpravi napak se s strani naročnika z izvajalcem usklajuje nadzornik.

8.6Za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bo ponudnik naročniku predložil bančno garancijo (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena. (Priloga 7)

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu končnega oz. primopredajnega zapisnika.

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku 30 dni pred potekom petletne garancije za odpravo napak v garancijski, naročniku predložil novo garancijo za odpravo napak za obdobje nadaljnjih pet let.

V primeru, da nove bančne garancije za drugo petletno obdobje ponudnik ne predloži 30 dni pred potekom, ima naročnik pravico, da pred iztekom veljavnosti prve, petletne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, le-to unovči, če pred iztekom veljavnosti te bančne garancije ne prejme nove ali podaljšane bančne garancije za novo, petletno obdobje.

8.7Izvajalec se zavezuje, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost in naročniku predložil dokument o zavarovanju odgovornosti v višini najmanj 50.000,00 EUR za čas izvajanja rekonstrukcije stolpa na PTV Loški potok. Ta dokument predstavlja prilogo 3 te pogodbe.

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA, POŽARNA VARNOST

9. člen

Izvajalec mora spoštovati določila hišnega in požarnega reda naročnika.

Izvajalec mora v vseh fazah izvajanja del v skladu z veljavno zakonodajo poskrbeti za vse ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti.

POGODBENA KAZEN

10. člen

10.1Kadar se izvajalec po lastni krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega končnega roka izvedbe del, ima naročnik pravico za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti del po končnem obračunu, vendar ne več kot 10 % od celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna ob prvem naslednjem plačilu, ki sledi ugotovitvi zamude. V obračunu del mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

10.2V primeru, da škoda, ki je nastala zaradi neizvršitve del v skladu s to pogodbo, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni še razliko do popolne odškodnine. Naročnik ne more zahtevati obenem izplačila pogodbene kazni in odškodnine za celotno škodo.

37/49


DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

11. člen

11.1Izvajalec se zaveže:

Pogodbene obveznosti izvajati gospodarno, v korist naročnika, pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, ob upoštevanju omejitev gibanja in morebitnih občasnih prekinitev del glede na celodnevno redno dejavnost naročnika.

V roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe pogodbenega obsega del, ki so potrebne za uspešno dokončanje projekta.

Pogodbene obveznosti izvajati v soglasju z naročnikom, nadzorniki in projektanti. V primeru, da soglasja ne bi mogel doseči, ali v primeru vpisov v gradbeni dnevnik, ki bi za posledico lahko imeli naročnikovo pravno ali finančno obveznost, mora ponudnik naročnika o tem nemudoma obvestiti, in sicer s pisno obrazložitvijo in priporočili za nadaljnje postopke. V tem primeru mora naročnik zavzeti pisno stališče v najkrajšem možnem času. V primeru, da ponudnik naročnika ne obvesti pravočasno in zaradi tega naročniku nastane škoda, je ponudnik dolžan povrniti naročniku nastalo škodo.

Pred vgradnjo dokazati ustreznost in skladnost vgrajenih gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opreme (certifikati, atesti, izjave o skladnosti) in pridobiti potrditev o ustreznosti in skladnosti s potrjeno PGD in PZI projektno dokumentacijo pred vgradnjo s strani odgovornega nadzornika.

Da bo za vse spremembe tehničnih rešitev ali/in uporabe predvidenih materialov pred izvedbo oz. vgradnjo pridobil potrditev s strani naročnika in odgovornega nadzornika.

Voditi gradbeno dokumentacijo v smislu določil ZGO-1 v obsegu in na način, ki ga določa Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS 55/08).

Redno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Pridobiti varnostni načrt, ki predstavlja prilogo k tej pogodbi.

Izvajalec je upravičen, da si v primeru kakršnih koli nejasnosti glede tehnične izvedbe pridobi predhodno usmeritev s strani nadzorne službe naročnika.

11.2 Naročnik bo zagotovil strokovni nadzor nad izvedbo del v smislu določil ZGO-1.

Naročnik se obvezuje izvajalcu plačevati nesporno ugotovljene zneske, skladno s 3. in 6. čl. te pogodbe.

Naročnik ali njegov pooblaščeni nadzornik je upravičen izvajanje del po tej pogodbi zadržati ali prekiniti v primeru:

da izvajalec izvaja dela na način, ki ni predviden s to pogodbo; da izvajalec izvaja dela z delavci, ki niso ustrezno usposobljeni; da izvajalec izvaja dela z opremo, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi; drugih razlogov na strani izvajalca, ki onemogočajo varnost; da izvajalec ne opravlja dela v skladu s terminskim planom in je ogrožen končni rok.

Prekinitev del iz navedenih razlogov se šteje kot prekinitev del po krivdi izvajalca.

VIŠJA SILA , PREKINITEV POGODBE

12. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna in podobno, se lahko naročnik in izvajalec sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve te pogodbe, za dobo trajanja višje sile.

Podaljšanje roka izpolnitve pogodbenih obveznosti se izvede s pisnim dodatkom k tej pogodbi. Stranka, pri kateri je nastopila višja sila, je dolžna o tem takoj pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka od strank pa nosi svoje, do odpovedi pogodbe nastale stroške. Odpoved pogodbe se opravi v pisni obliki.

38/49


13. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo: če je proti izvajalcu uveden stečaj ali prisilna poravnava, če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa izvajalec ni izpolnil pogodbenih obveznosti, če izvajalec ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna.

Izvajalec lahko odpove pogodbo: če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba pa preneha veljati v tridesetih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani izvajalca.

Če odpove pogodbo izvajalec, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe.

Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

REŠEVANJE SPOROV

14. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izpolnitev te pogodbe in pri tem ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, v skrajnem primeru pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se v primeru kršitev te pogodbe oz. pri reševanju nastalega spora ne uporablja določila Splošnih (in posebnih) uzanc za gradnje.

Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu le nesporno izvedena dela. Pogodbenik, ki je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla, mora drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki je s tem nastala.

VELJAVNOST POGODBE

15. člen

Ta pogodba stopi v veljavo, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

da je podpisana od pooblaščenih podpisnikov naročnika in izvajalca ter opremljena z veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

da je predložena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdana s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv naročnika, veljavno še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Izvajalec je dolžan tako garancijo predložiti v roku desetih dni od podpisa te pogodbe (Priloga 2 k pogodbi);

da je predloženo dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1, v višini najmanj 50.000,00 EUR za čas izvajanja rekonstrukcije stolpa na PTV Loški potok; izvajalec je dolžan predložiti dokazilo v roku desetih dni od podpisa te pogodbe (Priloga 3 k pogodbi).

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku.

39/49


16. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta pisni dodatek, ki mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pogodbenikov.

17. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist (vključno s potnimi stroški, darili in stroški gostinskih storitev, ki presegajo vrednost 75 EUR), z namenom vplivati na:

- pridobitev posla, - sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

18. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika (oz. izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca).

19. člen

Pogodba je sestavljena iz: Osnovne pogodbe - komercialnega dela in Priloge 1 - ponudbena dokumentacija …………………, Priloge 2 - garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Priloge 3 - dokumenta o zavarovanju odgovornosti, Priloge 4 - terminskega plana Priloge 5 - varnostnega načrta varstva pri delu, Priloge 6 – načrt ureditve gradbišča Priloga 7 – garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, izvajalec pa dva.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN IZVAJALCA – POGODBA JN-G0140.

Ljubljana, dne.................. ......................., dne.................

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod .....................................................

V.d. generalnega direktorja …………………………………………..

mag. Marko Filli .....................................................

Žig: Žig:

40/49


Naziv banke: ...........................................

Kraj in datum: .........................................

Upravičenec: ………………………………

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBEŠT. ________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil Republike Slovenije, številka ..........., dne …………, za nabavo naslednjega blaga (izdelavo naslednje storitve):

1……………………….2……………………….3……………………….

za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ……………………… je izvajalec …..…………….dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini ………… EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:a) če izvajalec umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi alib) če izvajalec, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikomali- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z gornjim odstavkom in2. original Garancije št. …../……….

Za garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 15. 8. 2017, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka(žig in podpis)

........................................ .........................................

41/49


Ponudnik ...................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok, za javno naročilo štev. JN-G0140, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne… pod št............….

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

42/49


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKI DOBI

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok, za javno naročilo štev. JN-G0140, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne… pod št............….

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

Garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bomo predložili najkasneje deset dni po podpisu in prejemu prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Obvezujemo se, da bomo naročniku 30 dni pred potekom petletne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, naročniku predložili novo garancijo za odpravo napak za obdobje nadaljnjih pet let pod enakimi pogoji kot je bila izdana prvotno predložena garancija, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen unovčiti bančno garancijo za odpravo napak izročeno za prvih pet let.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

43/49


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA V ZVEZI S PREDLOŽITVIJO DOKUMENTA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI


V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo rekonstrukcije stolpa na PTV Loški potok (Javno naročilo štev. JN-G0140), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne …………. pod št. …………

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1, v višini najmanj 50.000,00 EUR za čas izvajanja rekonstrukcije stolpa na PTV Loški potok.

Garancijo za zavarovanje odgovornosti, bomo predložili najkasneje deset dni po podpisu pogodbe.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

44/49


POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE


Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, potrjujemo, da si je predstavnik ponudnika

……………………………………………………………………………………………..………………… Gospod / Gospa ………………………………………………………………. dne …………………………

ogledal/a lokacijo naročnika na PTV Loški potok, v zvezi z javnim naročilom za rekonstrukcijo stolpa na PTV Loški potok.

Predstavnik ponudnika: ……………………………………………………..(ime in priimek, podpis)

Predstavnik naročnika: ………………………………………………………(ime in priimek, podpis)

45/49


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite)

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKAZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

46/49


Zaradi namena iz šestega odstavka 14. Člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKAZA JAVNO NAROČILO JN-G0140

Podatki o ponudniku

Firma oz. ime ponudnika:

Sedež ponudnika:

Matična št. ponudnika:

Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi)

DA - NE

Lastniška struktura ponudnika:1. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI

DRUŽBENIKI)

Ime in priimek fizične osebe (1):

Naslov prebivališča:

Delež lastništva:

Tihi družbenik (ustrezno označi)

Če DA, navedite nosilca tihe družbe!

DA - NE

Ime in priimek fizične osebe (2):

Naslov prebivališča

Delež lastništva

Tihi družbenik (DA – NE)


(ustrezno nadaljujte seznam)

2. PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva:

Matična št.:

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):

DA - NE

47/49


pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek fizične osebe:

Naslov prebivališča:

Delež lastništva:

Tihi družbenik (DA – NE)



3. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

Naziv pravne osebe:


Matična št.:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:


Matična št.:

povezana na način:


Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je

udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________ _________________________________

Podpis in žig:

48/49


Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,Komercialna služba

Elektronska pošta: [email protected]

Telefax štev.: 01/ 475 2186

Datum: .............................................................

RAZLAGA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JN-G0140

1. Vprašanja (vpišejo se samo vprašanja)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Odgovori

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

49/49

povabilo k oddaji ponudbe - rtvslo.si€¦ · web viewizbrani ponudnik mora v skladu z...

Documents