LISTA CODICI PRODOTTOPRODUCT LIST CODES

IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGES - VERPACKUNGEN - EMBALAJES

I prezzi si intendono al m2, franco magazzino Franco Magazzino Sassuolo (MO) Italia, escluse spese doganali e IVA - La collezione MIRROR ha un depliant illustrativo a parte complementare al catalogo generale MOSAIC.

Prices are intended per sqm, ex-warehouse Sassuolo (MO) - Italy, custom duties and VAT excluded - The collection MIRROR has a separate brochure attached to the MOSAIC general catalogue.

Les prix s’entendent par m2, départ entrepôt Sassuolo (MO) Italie, frais de douane et T.V.A non compris - La collection MIRROR est illustrée dans un dépliant à part, qui vient compléter le catalogue général MOSAIC.

Die Preise beziehen sich auf eine Menge von 1 m2, ab Werk Sassuolo (MO) Italia, zzgl. Zollgebühren und MwSt. - Für die Kollektion MIRROR steht ein separater Bildprospekt zur Verfügung, der dem Hauptkatalog MOSAIC beigelegt wird.

Los precios se entienden por m2, franco de Sassuolo (Módena) Italia, excepto gastos de aduana e IVA - La colección MIRROR dispone de un catálogo ilustrativo a parte, que complementa el catálogo general MOSAIC.

Collezioni F.to Tessera Spessore F.to Foglio Pezzi/ Scatola M 2 /Scatola Peso Netto Scatole/ Pallet

Collections Chip size Thickness Sheet Size PCS Box SQM/Box N.W. BOX/PLT

Collections Format tesselle Épaisseur Format Feuille Pièces par boîte m 2 par boîte Poids net Boîtes par Palette

Kollektionen Mosaik-Format Stärke Bogen-Format Stk./Karton m 2/Karton Nettogewicht Kartons/Palette

Colecciones Formato tesela Grosor Formato hoja Piezas caja m 2/caja Peso neto Cajas/Palet

(mm) (mm) (mm) (m 2) (kg)

AQUARIUM 25X25 4,5mm 31X31 10 1 9,75 99

AQUARIUM GRIP 25X25 4,5mm 31x31 10 1 9,75 99

DOTS 15X15 4,5mm 30,3X30,3 22 2,02 17 54

DOTS MIX 15X15 4,5mm 30,3X30,3 22 2,02 17 54

ORGANZA 23X23 8mm 30X30 11 0,99 16,2 48

ORGANZA MIX 23X23 8mm 30X30 11 0,99 16,2 48

ORGANZA MIX 15X15 8mm 30X30 11 0,99 16,2 48

ORGANZA LISTELLI 8mm 5x20 12 0,12 1,8 252

ORGANZA LISTELLI 8mm 5x30 12 0,12 1,8 252

SPARKLING 15x15 8mm 29,8X29,8 11 0,99 16 72

Imballati in scatole di legno da 1x1 Metro - Packed in 1x1 Meter wooden Box - Emballage en boîtes en bois de 1 x 1 m - Verpackung in Holzkisten im Format 1x1 m - Embaladas en cajas de madera de 1x1 m

LISTA CODICI PRODOTTO - PRODUCT LIST CODES

SERIE COD. ART. DESCRIZ. ART.

AQUARIUM IL800

IL801

IL802

AQUARIUM GRIP IL800G

IL801G

IL802G

DOTS IL701

IL702

IL704

IL705

IL707

IL709

IL724

IL742

IL745

IL748

IL754

IL755

IL757

IL775

IL784

IL785

IL788

IL791

IL72000

IL72111

IL72112

IL72113

IL72117

IL72500

DOTS MIX IL751M

IL752M

IL753M

IL754M

IL755M

SERIE COD. ART. DESCRIZ. ART.

ORGANZA ILORGL01 EMERALD BLACK

ILORGL02 CAMEL

ILORGL03 TITAN GREY

ILORGL04 CANDLE WHITE

ILORGL05 SANDY BEIGE

ILORGL06 CHOCOLATE

ILORGL07 OLIVE

ILORGM01 EMERALD BLACK

ILORGM02 CAMEL

ILORGM03 TITAN GREY

ILORGM04 CANDLE WHITE

ILORGM05 SANDY BEIGE

ILORGM06 CHOCOLATE

ILORGM07 OLIVE

ILORGM08 SUPERWHITE

ORGANZA MIX ILORGMETmix01 METAL MIX

ILORGmix01 EMERALD BLACK

ILORGmix02 CAMEL

ILORGmix03 TITAN GREY

ILORGmix04 CANDLE WHITE

ILORGmix05 SANDY BEIGE

ILORGmix06 CHOCOLATE

ILORGmix07 OLIVE

ORGANZA LISTELLI ILORGLIST5301 BLACK & WHITE

ILORGLIST5302 METAL NAVY

ILORGLIST5201 CITYLOFT

ILORGLIST5202 COUNTRYLIFE

SPARKLING IL851 RED

IL852 BLACK

IL853 BLUE

IL854 GREEN

IL855 ORANGE

IL856 BROWN

IL857 GREY

ILLI

STNE

W20

12

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSALe presenti condizioni generali:(a) si applicano a tutte le offerte, i preventivi, levendite, le forniture, le consegne nonché a tutti irelativi e conseguenti atti e operazioni di ILUXE s.r.l., con sede legale in Padova (nel seguitoanche “venditore”), presentati a o stipulati consoggetti che acquistano i prodotti Iluxe non

“compratore”).-

(c) annullano e comunque prevalgono su

e/o manoscritta sugli ordini, sulle richieste di

2 - EVASIONE ORDINI.

gli ordini di ritardato pagamento. Sui pagamentiritardati decorrono gli interessi commerciali dimora.

3 - DATE DI CONSEGNA.I termini di consegna non sono perentori. Perqualsiasi ragione di ritardo non si riconoscono

4 - RECLAMI.Ogni reclamo dovrà pervenire per iscritto entro8 giorni dal ricevimento della merce. Qualora il

merce non corrispondente escluso qualsisidiritto del compratore di chiedere la risoluzionedel contratto o il risarcimento dei danni. Ilcompratore decadrà da ogni diritto di reclamo esostituzione della merce ove non sospendesse

materiale oggetto della contestazione.

5 - RESA, TRASPORTO.La merce viaggia a rischio e pericolo delcommitente anche se venduta a franco destino.Eventuali danni di trasporto decono essere

merce resa sarà accettata solo se accompagnata

e quello di Padova.

6 - IMBALLO.

prezzo.

7 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE.Le tonalità indicate nei campionari sono da

di mosaico non è mai perfattamente uniforme néomogeneo. Le piccole scheggiature presenti inalcune tessere sono caratteristiche del prodotto.

8 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.8.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelliindicati nel listino del CEDENTE in vigore al

In casi di contratti di vendita a consegne ripartiteil prezzo, se non convenuto fermo per iscritto,

sarà quello del listino in vigore al momento dellesingole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati

scelta dal CEDENTE, nella valuta estera delpaese di destinazione o in euro.

dei pagamenti, il CEDENTE avrà diritto apercepire, senza alcuna necessità di messa inmora, oltre agli eventuali danni, un interesse

maggiorato del 3%.

9 - AGENTI DEL CEDENTE.9.1. Gli agenti del CEDENTE promuovono levendite e non sono autorizzati ad agire in nome

autorizzazione scritta.9.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti nonvincolano il CEDENTE e devono quindi essereespressamente accettati per iscritto dal CE-DENTE stesso.

10 - RISERVATO DOMINIO.

PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà afavore del CEDENTE sino al totale pagamento del

dei c.c. Tuttavia il rischio di perimenti della merce

in caso in cui la merce sia venduta e consegnataa clienti terzi prima del passaggio di proprietà,

Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favoredel CEDENTE permane anche nei confronti deiterzi,ove la legge lo consenta.

potrà, senza necessità di alcuna formalità,compresa la messa di mora, ritirare tutta la merceoggetto di riservato dominio ed eventualmente,se la legge lo consente, tutti i titoli di creditoverso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogniulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il

11 - FORZA MAGGIORE.

so la mancata o ritardata consegna, causata daeventi al di fuori del suo ragionevole controlloquali, a titolo meramente indicativo, mancata oritardata consegna dei materiali di lavorazione daparte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi ed

trasporti.

12 - DIRITTO APPLICABILE - FOROCOMPETENTE.

sia parte il CEDENTE sono regolati dalla leggeitaliana, ed in particolare dalla Conservazione sui

ove non derogata dalle presente CONDIZIONI e

12.2 Foro competente per tutte le controversierelative alle vendite di PRODOTTI da parte delCEDENTE e dei rapporti connessi a tali vendite èil FORO della sede legale del CEDENTE , anchequalora l ‘azione promossa riguarda titoli di creditorilasciati al CEDENTE quali mezzi di pagamento.

GENERAL SALES TERMS

1 - INTRODUCTIONThese general sales terms:(a) apply to all offers, estimates, sales, supplies anddeliveries as well as to all relative and consequent

and form an integral part of the order.

handwritten on the orders, on inquires or on the

2 - EXECUTION OF ORDERS

The company has the right to cancel or suspendorders for which there is late payment. Commercialinterest on arrears shall accrue on late payments.

3 – DELIVERY DATES

cancellations or refusals to collect goods shall

deliveries.

4 - CLAIMS

8 days from receipt of the goods. In the event that the claim is made in good time and is wel-

goods, with the exclusion of any right on the

the contract or compensation for damages. The -

cement of the goods in the event that they do not immediately suspend the installation of the material to which the claim refers.

5 - PRICE BASIS, RETURNS, TRANSPORT

also if sold carriage free. Any transport damages

free of any charge and are delivered to our factory.The competent court of law for any dispute is theCourt of Padua.

6 - PACKAGING

the price.

7 - CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL

of the mosaic tesserae is never perfectly uniformor homogeneous. The small chips or spalls found

feature of the product.

8 - PRICES AND PAYMENT TERMS8.1 The sales prices for the PRODUCTS are

price, unless otherwise agreed to in writing, shall

currency of the country of destination or in euros.

payment, the TRANSFEROR shall have the

rate plus 3%.

9 - TRANSFEROR’S AGENTS

and are not authorised to act in the name and on

of written authorisation.

10 - OWNERSHIP10.1 The parties agree that the sale of thePRODUCTS is carried out with right of ownershipin favour of the TRANSFEROR until the totalpayment of the agreed price, in accordance with

upon the delivery of the PRODUCTS. For sales

normal commercial operations, right of ownershipin favour of the TRANSFEROR remains also withregards to the third parties, wherever the law sopermits.10.2 In the event that the Buyer falls in arrears, theTRANSFEROR may, without the requirement for

TRANSFEROR, with the right to pursue any otherlegal action concerning the damage suffered.

11 - FORCE MAJEURE

of example, the failed or delayed delivery ofprocessing materials on the part of suppliers,

and other trade union actions, power cuts and

12 - APPLICABLE LAW – COMPETENT COURT OF LAW12.1 The sales contracts for export in which

Vienna Convention of 11 April 1980.12.2 The competent court of law for all disputesregarding the sale of PRODUCTS on the partof the TRANSFEROR and regarding relations

in the event that the legal action refers to credit

means of payment.