razpisna dokumentacija -sprememba- dokumentacija... · 4 7. rok za oddajo in odpiranje: ponudbe je...

1

O B Č I N A A P A Č E

ŽUPAN Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: [email protected]

Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544

Številka zadeve: 430-0009/2015 Datum: 20.8.2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA -SPREMEMBA-

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

(v skladu v skladu s prvo točko 1. odstavka 24. člena in 25. členom ZJN-2)

Naročnik: OBČINA APAČE Apače 42/b 9253 Apače Predmet javnega naročila: Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci

Št. javnega naročila: 430-0009/2015

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil,

pod št. JN4670/2015, z dne 10.7.2015

2

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

(UL RS, št. 12/2013-UPB, 19/14, 90/14-ZDU-1, v nadaljevanju ZJN-2)

A. TEKSTUALNI DEL

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE

NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITEV VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

V. RAZPISNI OBRAZCI IN POGOJI

B. OSTALA DOKUMENTACIJA – tehnični del razpisne dokumentacije 1. PZI, projekt za izvedbo št. 14-002, A-14-0002, ki ga je pripravil projektant Mitja Žnidarič uni. dipl. grad., iz podjetja Progrin d.o.o. 2. Popis del

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Z OBRAZCI (v računalniški obliki PDF- Portable Document Format) je objavljena na spletnih straneh Občine Apače in sicer http://www.obcina-apace.si/, pod rubriko Javna naročila in razpisi – Aktualni razpisi. Tehnični del (popisi del)razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani občine Apače kot priloga razpisne dokumentacije.

3

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1. Naročnik: OBČINA APAČE Apače 42/b, 9253 Apače telefon: 02/569 85 50 faks: 02/ 569 58 51 matična številka: 2215632000 ID za DDV: SI91194652 transakcijski račun: 01395-0100019544 2. Predmet javnega naročila: Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci 3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo po navodilih razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del! Posamezen gospodarski subjekt se na predmetni javni razpis prijavi samostojno in lahko odda samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil. 4. VRSTA POSTOPKA Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 12/2013-UPB, 19/14, 90/14-ZDU-1; v nadaljevanju ZJN-2) naročnik razpisuje javno naročilo po odprtem postopku. 5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: Rok izvedbe del je naslednji:

- Začetek del s 1.12.2015, zaključek del do 31.8.2016. Zaključek pogodbenih obveznosti pomeni, da je pridobljeno uporabno dovoljenje.

6. KONTAKTNA OSEBA NA STRANI NAROČNIKA v zvezi z javnim naročilom: � Melita Vučković � tel.: 02/569-85-50 � e- pošta: [email protected] Kontaktna oseba na strani naročnika je navedena zgolj za primer težav v zvezi z odpiranjem dokumentov razpisne dokumentacije. Vsa vprašanja se postavljajo preko portala javnih naročil do četrtka dne 27.8.2015 do 15.00 ure. Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se naslavljajo preko portala javnih naročil. Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo so pravno zavezujoča le, ki jih naročnik posreduje preko portala javnih naročil med tem, ko so vsa ostala posredovana pojasnila zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

4

7. ROK ZA ODDAJO IN ODPIRANJE: Ponudbe je treba oddati najkasneje do petka dne 11.9.2015 do 8:30 ure. Javno odpiranje ponudb bo v petek dne 11.9.2015 ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Apače. Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v treh (3) dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

Župan Občine Apače Franc PIŽMOHT

5

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti

izražena v EUR.

2. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, z neizbrisljivo pisavo bodisi s tušem, črnilom ali tiskalnikom, z jasnimi tiskanimi črkami.

Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije naročnika v skladu s temi navodili. Podizvajalci in ponudniki v skupnem nastopu (razen poslovodečega) vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika. Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku). Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki v svojih ponudbah obvezno upoštevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen če ni v določilih teh navodil oz. pogojih zahtevano drugače:

- Zakona o javnem naročanju - Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - Zakon o javnih financah - Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Obligacijskega zakonika - Zakon o graditvi objektov - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na

področju javnih - Uredba o zelenem javnem naročanju - drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša

javno naročilo. 4. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE Da bo ponudba popolna, morajo ponudniki v ponudbi predložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu s pregradnimi kartoni, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1a ali 1b in 1c). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce skladno s priloženimi razpisnimi obrazci. Ponudnik lahko posamezni del naročila odda v podizvajanje. Vsi podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2. V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazec 1c navesti sledeče podatke za vse podizvajalce: - naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, - vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Vsak podizvajalec mora izpolniti obrazec št. 1d ter obrazec št. 5.

6

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati. Izvajalec mora imeti:

- ob oddaji ponudbe za le to predmetno javno naročilo, - v času sklenitve te pogodbe ter - v času izvajanja pogodbe

sklenjene pogodbe s podizvajalci. Samo v izrednih primerih na podlagi predhodnega soglasja naročnika lahko izvajalec zamenja podizvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna. Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 1e) B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2) C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3) Ponudbena cena mora vključevati vse stroške izvajalčeve opreme (vozila, stroji, naprave), transport, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, dajatve in vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo del. Cene na enoto morajo biti fiksne ter nespremenljive do konca javnega naročila. Rok izvedbe del je naslednji:


Opcija ponudbe mora veljati 90 dni od odpiranja ponudb in se na izraženo pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev pred iztekom predvidenega roka. Zahtevo za podaljšanje opcije ponudbe posreduje naročnik v pisni obliki. Ponudnik v tem primeru podaljša opcijo ponudbe in podaljša veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe. Zahtevo za podaljšanje ponudbe pa lahko ponudnik tudi odkloni, v tem primeru se takšna ponudba ponudnika, izloči. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Naročnik opozarja ponudnike, da v skladu s prakso Državne revizijske komisije prekratek rok veljavnosti ponudbe ni formalna pomanjkljivost, zaradi česar se te napake ne da odpraviti v fazi po odpiranju ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.-43. člen ZJN-2)

1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženci v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D).

2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo.

d. 1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)

7

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. (Razpisni obrazec št. 4). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo priložiti ustrezno dokazilo, v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali dejavnost, o vpisu v register dejavnosti. Dokazilo ne sme biti starejše od 65 dni od datuma oddaje ponudb. d. 2) Izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nista bila

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12) opredeljena kot:

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), – goljufija (211. člen KZ-1), – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), – poslovna goljufija (228. člen KZ-1), – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), – pranje denarja (245. člen KZ-1), – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), – davčna zatajitev (249. člen KZ-1), – tihotapstvo (250. člen KZ-1), – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. (Razpisni obrazec št. 4) d. 3) (Razpisni obrazec št. 4) Izjavo, da:

- ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

8

– ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

– ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

– mu lahko naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

– pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predho postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni namerno zagotovil.

d. 5) Izjavo, da ponudnik na dan izteka roka za oddajo ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil, zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a. člena ZJN-2. (Razpisni obrazec št. 4) d. 6) Izjavo, da ponudnik in njegov podizvajalec na dan ko se izteče rok za oddajo ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami zakonov Republike Slovenije. Velja za ponudnika in njegovega podizvajalca v kolikor namerava ponudnik naročilo izvesti s podizvajalcem. (Razpisni obrazec št. 4) d. 7) Izjavo, da v našem podjetju ni član poslovodstva ali zakoniti zastopnik niti ni neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu noben funkcionar ali njegov družinski član vaše občine. (Razpisni obrazec št. 4) d. 9) Izjavo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: -naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z nami povezane družbe-13. točka 71. člena ZJN-2. (Razpisni obrazec št. 4) OPOZORILO: navedbe 42. člena ZJN-2, zajete v razpisnem obrazcu št. 4, so po ZJN-2 izločitveni razlogi iz postopka predmetnega javnega naročila za ponudnika. d. 11) Potrdilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe, potrdila stečajne pisarne in potrdila DURS (Razpisni obrazec št. 5 ). E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2) ter tehnični in kadrovski sposobnosti (45. člen ZJN-2). Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki F) e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: Ponudnik mora biti poslovno in finančno sposoben v poslovnem letu 2014 (ponudnik mora imeti bonitetno oceno na podlagi letnega poročila za leto 2014), kar za gospodarske družbe

9

pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje S.BON-1 obrazca od SB1 do vključno SB7, da na dan pred sestavitvijo informacije (S.BON-1) ni imel dospelih neporavnanih obveznosti ter da v zadnjih 65 dneh pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa. - Zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: OBRAZEC S. BON-1/P (krajša pisna bonitetna ocena o zadrugi), s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2b.1 te razpisne dokumentacije -dokazila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P (krajša pisna bonitetna informacija), s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.b.1 te razpisne dokumentacije - dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. - Fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P (krajša pisna bonitetna informacija), s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.b.1 te razpisne dokumentacije - dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. -Ponudniki s sedežem v tujini predložijo: Dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem poslovnem letu 2014, s katerimi bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.b.1 te razpisne dokumentacije- podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb.

Če bo ponudnik predložil bančno garancijo tuje banke, bo naročnik njeno boniteto preveril. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke države članice ali tuje banke presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BB-ali boljša ustanove Standard & Poor's ali BB+ ali boljša Fitch oziroma Baa1 ali boljša ustanove Moody's. (Razpisni obrazec št. 6) e. 2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj dveh (2) objektov s kvadraturo površine objekta nad 350 m2 s področja klasifikacije 126 – stavbe splošnega družbenega pomena po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 sprejeto z uredbo Vlade Uradni list RS št. 109/11) (Razpisni obrazec št. 7). Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako izvedbo, ki ga ponudnik navaja v obrazcu (Razpisni obrazec št. 7a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila. e. 3) Spisek referenc – za predvidenega odgovornega vodjo del in sicer sodelovanje kot odgovorni vodja del – v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila pri novogradnji ali rekonstrukciji najmanj dveh (2) objektov s kvadraturo površine objekta nad 350 m2, s področja klasifikacije 126 – stavbe splošnega družbenega pomena po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 sprejeto z uredbo Vlade Uradni list RS št. 109/11)

10

(Razpisni obrazec št. 8). Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za izvedbo razpisanih del. Ponudnik mora razpolagati z odgovornim vodjo del. Odgovorni vodja del mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) ob upoštevanju Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imetnika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS 123/03, 56/05 in 108/09). Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako izvedbo, ki ga ponudnik navaja v obrazcu (Razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je naročnik predmetnega javnega naročila iz sklenjene gradbene pogodbe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu (partner/podizvajalec). Izvajalec lahko reference dokazuje tudi z nominiranim podizvajalcem. Ponudnik se lahko v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete (kadre) drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen, iz katerega bo javno razvidno, katere kadre bo ponudnik imel na voljo (navesti poimensko). e. 4) Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (Razpisni obrazec št. 9). F) V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo: f. 1) Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje (Razpisni obrazec št. 10) : - imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega razpisa; - pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, - izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred objavo razpisa ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, - izjava, da se seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter da z njimi v celoti soglašajo, - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim ponudnikom. f. 2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega ponudnika posamično. f. 3) Vsi ponudniki pri skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti (po točki 1.e). Izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, ugotavlja skladno z opombo – pojasnili iz točke III. B razpisne dokumentacije. Izvajalec kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja ekonomsko finančnih pogojev, kadar je to primerno, lahko sklicuje na sposobnost sodelujočih v skupini ali drugih gospodarskih subjektov, pri tem pa postopa v skladu s 3. in 4. odstavkom 44. člena ZJN-2.

11

f. 4) Izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e. 2), e. 3) in e. 4).Za ugotavljanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, t.j. se seštevajo. V primeru skupne ponudbe, poslovodeči predloži spisek referenc odgovornega vodje del po zahtevah iz točke e. 3). G) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 11), s priloženo parafirano in žigosano razpisno dokumentacijo (poglavja I, II, III in IV) ter z vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (kot npr. pisna vprašanja in odgovori). H) Pisna izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 12). I) Izpolnjen, parafiran na vsaki strani in požigosan na zadnji stani - vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 13). J) Zavarovanje za resnost ponudbe:

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti MENICO za resnost ponudbe, v višini 15.000,00 EUR

MENICO lahko naročnik unovči, če ponudnik:

− po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne − v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v

ponudbi − ne soglaša z odpravo napak v ponudbi − ne sklene pogodbe v določenem roku − v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti. (Razpisni obrazec št. 14-Obvezna priloga: bianko menica) K) Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti/ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. (Razpisni obrazec št. 15)-Ponudnik le parafira in požigosa ter s tem soglaša, da v kolikor bo izbran kot izvajalec, da bo v roku 10 dni predložil bančno garancijo/ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s tem vzorcem finančne garancije/. Ponudnik ni dolžan predložit zavezujoče izjave banke/zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ker že samo zavarovanje za resnost ponudbe določa izplačilo garancijskega zneska v primeru, da izbrani ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo del. Izjava se izdaja v skladu s vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. (Razpisni obrazec št. 15).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik:

- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8. dni po pozivu naročnika; - predčasno odstopi od pogodbe; - povzroči z razlogom na svoji stani, da naročnik prekine oziroma razveljavi

sklenjeno pogodbo o izvajanju javnega naročila; - naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente,

zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati; - svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila,

v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

12

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči tudi, če pred iztekom njene veljavnosti ponudnik ne predloži ustrezne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

L) IZJAVA PONUDNIKA da bo predložil bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini najmanj 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Garancijski rok mora znašati minimalno pet let. Bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku bo izvajalec predal naročniku najkasneje v roku 15 dneh po podpisu zapisnika o odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnem pregledu (Razpisni obrazec št. 16). Ponudnik podpiše izjavo -vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (Razpisni obrazec št. 16a). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;

- če izvedene storitve nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

M) Pisna izjava o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 17). N) Terminski plan izvedbe (Razpisni obrazec št. 18). Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti ob upoštevanju navedenega skrajnega roka in sicer: Rok izvedbe del je naslednji:

- Začetek del s 1.12.2015, zaključek del do 31.8.2016. Zaključek pogodbenih obveznosti pomeni, da je pridobljeno uporabno dovoljenje. O) Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 19) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih (Razpisni obrazec št. 20). Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov in ga priložiti v elektronski ali tiskani obliki, ki jo mora podpisati in žigosati. V primeru neskladja med zapisom v elektronski in pisni obliki se upošteva zapis v pisni obliki. Iz predračuna mora biti razvidna vrednost del brez DDV za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna. Vrednost del brez DDV mora biti enaka vrednosti del (brez DDV) iz razpisnega obrazca št. 3. V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane in predvidene stroške, ki jih je možno predvideti in oceniti, pa niso vključena oz. podrobneje opredeljena v popisih del kot na primer: - stroške pripravljalnih del-ustrezen načrt organizacije gradbišča, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča, - stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo, - transportne stroške, - stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, - stroške zavarovanja gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Izvajalec mora naročniku predložiti kopijo zavarovalne police izvajalca splošnega zavarovanja gradbišča pooblaščene zavarovalne družbe ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo. - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati, - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na, dovoznih cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja del, - stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del,

13

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacij pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS, - stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno v deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča, - stroške morebitno potrebnih cestnih zapor, - stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih zaradi izvajanja del, - stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku, - morebitne druge stroške, ki so potrebni za izvedbo. V ceno na enoto morajo biti zajeti vsi stroški. Davek na dodano vrednost in popust se prikažeta ločeno v obrazcu ponudbe (Razpisni obrazec št. 3). 5. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni

obliki preko portala javnih naročil. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno tako, da bo naročnik lahko pravočasno pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. (drugi odstavek 81. člena ZJN-2).

Vsako objavljeno pojasnilo naročnika na Portalu javnih naročil postane sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Sprememba razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil. V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štele kot nepravilne in bodo izločene. Naročnik si pridržuje zmanjšati obseg javnega naročila pri čemer izvajalec nima nobenih odškodninskih zahtevkov glede neoddanega javnega naročila. 7. Variantne ponudbe. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 8. Postopek za oddajo ponudbe Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku S PRIPISOM »NE ODPIRAJ-PONUDBA »Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci« Na kuverti mora biti naveden ponudnik-firma, točen naslov, telefonska številka ponudnika. Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do petka dne 11.9.2015 do 8:30 ure. Ponudniki oddajo ponudbe v pisni obliki na naslov naročnika: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, pri čemer se šteje, da je ponudba pravočasna, če prispe v vložišče naročnika do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.

14

Vse nepravočasno predložene in nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija naročnika izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 9. Oprema ponudb Zaradi preglednosti ponudbe je potrebno, da so:

• sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po poglavjih; • sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom; • vsi dokumenti predloženi v ponudbi zvezani oziroma zapečateni tako, da posameznih

listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti odstraniti ali zamenjati. 10. Sprememba in umik ponudbe Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. 11. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v petek dne 11.9.2015 ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Apače. Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikom. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti ali po faksu v treh (3) dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili. 12. Preveritev ponudb Naročnik bo najprej v skladu s 2. odstavkom 41. člena ZJN-2 razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in potem preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. V primeru, da ponudba tudi po pozivu naročnika na dopolnitev formalno nepopolnih ponudb ne bo popolna, bo zavrnjena oz. izločena. Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2. Ponudnik lahko v treh dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v treh dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti. 13. Protikorupcijska klavzula:

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

15

III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITEV VSEH ZAHTEVANIH

POGOJEV 1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA CENA.

2. Obrazec, po katerem bo naročnik ugotavljal izpolnjevanje pogojev (PONUDNIK PRAZNIH MEST NE IZPOLNJUJE !) A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. – 43. člen ZJN-2): Način dokazovanja pogojev Ustreza Ne ustreza

1. Podpisana izjava o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti ponudnika –razp. ob. 4

2. Izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe in potrdila DURS – razp. ob. 5

Opombe: Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti pod točko A bo naročnik ugotavljal za vse udeležence v ponudbi (t.j. za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu) na osnovi dokazil oz. izjav, zahtevanih v točki II.4.D Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.E. B. Ekonomski-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) Način dokazovanja pogojev Ustreza Ne ustreza

1. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost, in sicer:

1. v zadnjih 45 dneh pred oddajo ponudbe ni v blokadi (SBON-1), 2. na dan pred sestavitvijo informacije (SBON-1) ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (S.BON -1: -iz tega je tudi razvidno ali so potrdila o plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune) 3. ima izkazano kreditno tveganje v letu 2014 kot poslovni subjekt z investicijsko bonitetno oceno od SB1 do SB7 (S.BON-1) Dokazila oz. potrdila niso starejša od 65 dni). razp. ob. 6

2. Ponudnik je podal lastno izjavo skladno s 44. členom ZJN-2, da ima na dan oddaje ponudbe v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega

16

naročanja -–razp. ob. 6a 3. Ponudnik ima ustrezne reference -

kar je dokazal s potrdili naročnikov (razp. ob. 7,7a)

4. Predvideni odgovorni vodja del ima ustrezne reference - kar je dokazal s potrdili naročnikov (razp. ob. 8,8a)

5. Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal izjavo o tehnični in kadrovski sposobnosti (razp. ob. 9)

6. Predložen dogovor skupine ponudnikov o oddaji skupne ponudbe(razp. ob. 10)

Opombe: Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, zahtevanih v točki II.4.E iz Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.F. V primeru skupne ponudbe se izpolnjevanje pogojev iz točke B.1.1. in B.1.2. ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, pogoj iz točke B.1.3. se ugotavlja samo za poslovodečega partnerja v skupini. V primeru skupne ponudbe se reference iz točke B.3. ugotavljajo skupno, to je seštevajo za vse izvajalce v skupnem poslu. Pogoj iz točke B.4. velja za odgovornega vodjo del na gradbišču, ki ga je navedel ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupne ponudbe. C. Izpolnjevanje ostalih pogojev: Način dokazovanja pogojev Ustreza Ne ustreza

1. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp. ob. 1a ali 1b in 1c)

2. Ponudnik je ponudil izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za vse podizvajalce – podatki o podizvajalcu (razp. ob. 1d)

3. Ponudnik je podpisal in žigosal pooblastilo za neposredno plačevanje podizvajalcem (razp. ob. 1e)

4. Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. ob. 2)

5. Ponudbene cene niso neobičajno nizke; Ponudba je izdelana »cena na enoto«, cene so fiksne do primopredaje del;obračun po dejanskih izvedenih količinah! Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo (razp. ob. 3)

6. Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. ob. 11,), ki jo je parafirano in žigosano tudi priložil, vključno z vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki.

17

7. Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika (razp. ob. 12)

8. Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. ob. 13)

9. Ponudnik je priložil ustrezno MENICO ZA RESNOST PONUDBE (razp. ob. 14)

10.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Navodilo: Izvajalec smo PARAFIRA in POŽISOSA (razp. ob. 15)- Izjava ponudnika, da bo predložil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini najmanj 10 % pogodbene vrednosti z DDV (razp. ob. 16) Vzorcem garancije za odpravo napak v garancijskem roku –parafira ponudnik in požigosa (razp. ob. 16a Pisna izjava o garancijskih rokih (razp. ob. 17)

11. Ponudnik je priložil predračun (razp. obr. 19-rekap.), pravilno izdan na popisih – tudi v elektronski obliki na CD-ju (razp. ob. 20)

12. Terminski plan - (razp. ob. 18) Opombe: Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, izpolnjenih obrazcev ter prilog, zahtevanih z razpisno dokumentacijo ter drugih načinov, opredeljenih z razpisno dokumentacijo.

IV. OSTALI POGOJI, PRAVICE IN OPOZORILA 1. Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe,

- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti ponudbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena;

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije;

- kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodb ima za lahko posledico zavrnitev ponudbe.

2. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v

18

roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil menico za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Pogodba bo začela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bo izvajalec predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da ponudnik: - v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, - v roku 5 koledarskih dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 10. člena pogodbe, - postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nas njim predlagan ali uveden stečajni postopek, - ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku. 3. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del na smiselno celoto oz. ne oddati dela, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 4. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila in brez povračila stroškov ponudnikom, ki so nastali s pripravo ponudbe. 5. Če se odprti postopek javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ne bi bila pridobljena nobena ponudba ali, ker bi bile vse prispele ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik v skladu z določili 29. člena ZJN-2 pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave kot tudi pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi prve ali druge točke 29. člena ZJN-2. 6. Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Obveznost za pravočasno in kvalitetno izvedbo posla nasproti naročniku v celoti prevzame ponudnik, ne glede na to, da bo določena dela izvedel podizvajalec. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila namerava dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalcu), podati zahtevane podatke o podizvajalcih in opredeliti vrednost del, ki jih namerava izvesti s podizvajalci. Ponudnik mora hkrati predložiti pooblastilo, da lahko naročnik na podlagi potrjenih situacij oz. računov neposredno plačuje podizvajalcem ter hkrati soglasje podizvajalcev, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev.

19

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo tehnična sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanega dokazila ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Ponudnik navede seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti javno naročilo. V primeru, da so vključeni podizvajalci se referenčni projekti, kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo. V skladu s ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Podizvajalec mora v skladu s ZJN-2 izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 42. člena ZJN. Pri izbrani ponudbi so kakršne koli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisnih pogojev in ob pisnem soglasju naročnika. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: -svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, -pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in -soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 7. Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. 8. Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče gradbišče in okolico ter si pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma od sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam. 9. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila: Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja -ZPVPJN (Ur.l.RS, št. 43/11)( v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila ali zagovorniku javnega interesa. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen transakcijski račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, v skladu s 71. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru preteka roka, določenega za predložitev ponudb, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji

20

ponudb. Zgoraj navedenega zahtevka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v osmih delovnih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži neposredno pri naročniku, po pošti, priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.

OBČINA APAČE ŽUPAN, Franc PIŽMOHT

21

V. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

22

OBR-1a

PODATKI O PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM NASTOPU

Naziv:

Naslov in sedež:

Pooblaščenec za podpis pogodbe:

Kontaktna oseba:

Telefon in telefaks kontaktne osebe:

Telefon št: Telefaks št:

E-pošta:

Transakcijski račun:

Matična številka:

ID številka za DDV:

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

____________________ __________________

23

OBR-1b

PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE

SKUPNO PONUDBO

Poslovodeči:

Naziv:

Naslov in sedež:


Kontaktna oseba:



E-pošta


Matična številka:


Ostali ponudniki v skupini:

Naziv:

Naslov in sedež:


Kontaktna oseba:



E-pošta


Matična številka:


Naziv:

Naslov in sedež:

24


Kontaktna oseba:



E-pošta


Matična številka:


Naziv:

Naslov in sedež:


Kontaktna oseba:



E-pošta


Matična številka:



____________________ __________________

25

OBR-1c

PODATKI O PONUDNIKU- PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:

Podizvajalec (firma in sedež)

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo

izvajali v EUR

Delež v %

Zakoniti zastopnik ali pooblaščena

oseba za zastopanje


____________________ __________________

26

OBR-1d

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:



Kontaktna oseba podizvajalca:


Telefon št.: Telefaks št.:

E-pošta:

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec:

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec__________________________________________________________________________________(naziv in naslov podizvajalca) soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum: Žig: Podpis podizvajalca:

____________________ _________________

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev)

27

OBR-1e

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM Ponudnik: ____________________________________________________________________

pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v razpisnem obrazcu OBR-1c in zanje priložil podatke na razpisnem obrazcu OBR -1d.


____________________ _________________

28

OBR-2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe) S polno odgovornostjo izjavljamo:

1. da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

2. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah;

3. da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki

v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

4. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

5. da imamo plačane prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu;

6. da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je

predmet tega javnega naročila;

7. da bomo na glede že sklenjene pogodbe, v primeru, če bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

8. da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki imajo v

primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe.

Datum: Žig: Podpis:

____________________ _________________

29

OBR-3

PONUDBA št.__________________ Predmet javnega naročila: Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci

Ponudnik oz. poslovodeči (v primeru skupne ponudbe):

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno: Vrednost del po predračunu-rekapitulacija brez DDV:

Ponudbena vrednost ____________________________________ EUR

_________% popusta*: ___________________________________ EUR

*popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna.

Skupaj ponudbena vrednost brez DDV: _______________________________ EUR

+ 22 % DDV: __________________________________________ EUR

Vse skupaj

ponudbena cena z DDV: ___________________________________________ EUR

2. Ponudbena cena z DDV je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna. Cene so fiksne do predaje izvedbe naročniku. V ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Ponudnik mora v ceno vključiti tudi vse zahtevana dela iz razpisne dokumentacije in pogodbe.

3. Rok izvedbe del je naslednji: Rok izvedbe del je naslednji:


Datum: Žig: Podpis:

____________________ _________________

30

OBR-4

IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA Ponudniki (obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem poslu: (naziv ponudnika/ponudnika v skupnem poslu) (ustrezno podčrtati) __________________________________________________________________________ (naslov) Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 1. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ter izpolnjujemo pogoje za izvedbo javnega naročila; 2. Da mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12) kot:

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), – goljufija (211. člen KZ-1), – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), – poslovna goljufija (228. člen KZ-1), – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), – pranje denarja (245. člen KZ-1), – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), – davčna zatajitev (249. člen KZ-1), – tihotapstvo (250. člen KZ-1), – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

31

3. da: - nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

– nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

– nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

– nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij ni namerno zagotovil.

4.) da na dan izteka roka za oddajo ponudbe nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil, zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a. člena ZJN-2. 5.) Izjavo, da ponudnik in njegov podizvajalec na dan ko se izteče rok za oddajo ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami zakonov Republike Slovenije. Velja za ponudnika in njegovega podizvajalca v kolikor namerava ponudnik naročilo izvesti s podizvajalcem. 6) da v našem podjetju ni član poslovodstva ali zakoniti zastopnik niti ni neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu noben funkcionar ali njegov družinski član vaše občine. 7.) da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: -naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z nami povezane družbe. 10.) Da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l.RS, št. 20/06; ZNOJF) naročniki ne smejo sodelovati. Datum: Žig: Podpis ponudnika:

____________________ ________________

32

OBR-5

POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV Ponudnik:

Pooblaščam: naročnika: OBČINA APAČE Apače 42B 9253 Apače da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila: »Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN____ /2015

- pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence; - pridobi od Okrožnega sodišča (stečajna pisarna) potrdilo, da zoper ponudnika ni

uveden ali začet oz. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, - pridobi od strani naročnika pooblaščenega, izbranega oz. določenega revizorja

potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova predhodnih javnih naročil na dan oddaje ponudbe in v ta namen dovoljuje s strani naročnika pooblaščenemu, izbranemu oz. določenemu revizorju oz. revizorski hiši vpogled v naše poslovne hiše in drugo potrebno dokumentacijo;

- pridobi od Davčne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.

Podatki o pravni osebi:_______________________________________________________ Polno ime podjetja:__________________________________________________________ Sedež podjetja:_____________________________________________________________ Občina sedeža podjetja:______________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):________________________________________ Matična številka podjetja:_____________________________________________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika:___________________________________________ EMŠO: ___________________________________________________________________ Datum in kraj rojstva:_________________________________________________________ Občina rojstva: _____________________________________________________________ Država rojstva: _____________________________________________________________ Naslov stalnega/začasnega bivališča: ___________________________________________ Državljanstvo: ______________________________________________________________ Prejšnji priimek zakonitega zastopnika: __________________________________________ Datum: Žig: Podpis ponudnika:

____________________ __________________

Navodilo: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik, vsi podizvajalci in morebitni ponudniki v skupnem nastopu in v primeru več zakonitih zastopnikov posameznega ponudnika/izvajalca v skupnem nastopu– je potrebno kopirati, izpolniti, podpisati in žigosati obrazec za vsakega posebej.

33

OBR-6

DOKAZILO O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI IZ 44. ČLENA ZJN-2 (obvezna priloga) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: Obrazec S.BON-1 s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije -dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. Fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: Obrazec S.BON-1 s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. ZADRUGE s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: Obrazec S. BON-1, s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2b.1 te razpisne dokumentacije- dokazila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. Ponudniki s sedežem v tujini: Dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letih 2014, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije- podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 65 dni od datuma oddaje ponudb. Če bo ponudnik predložil bančno garancijo tuje banke, bo naročnik njeno boniteto preveril. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke države članice ali tuje banke presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BB ali boljše ustanove Standard & Poor's ali BB+ ali boljše Fitch oziroma Ba1 ali boljše ustanove Moody's.

34

OBR-7 Ponudnik oz. poslovodeči (v primeru skupne ponudbe):

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila

Zap. št.

Naročnik Klasifikacija Predmet pogodbe m2 objekta

Leto realizacije

Vrednost pogodbe

Kot pogoj se štejejo reference: - Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj dveh (2) objektov s kvadraturo površine objekta nad 350 m2 s področja klasifikacije 126 – stavbe splošnega družbenega pomena po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 sprejeto z uredbo Vlade Uradni list RS št. 109/11) Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (OBR-7a) za vsako izvedbo posebej. Datum: Žig: Podpis ponudnika:

____________________ ________________

35

OBR-7a (Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil.)

POTRDILO NAROČNIKA (priloga k razpisnemu obrazcu št. 7) Naročnik: Kontaktna oseba pri naročniku: ( ime, priimek, delovno mesto, tel. št.)

Predmet pogodbe, številka pogodbe in datum sklenitve pogodbe: Vrednost pogodbe:________________ Klasifikacija objekta glede na enotno klasifikacijo objektov;______________________________; površina objekta v m2_____________ Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel dela kvalitetno, pravočasno in po pravilih stroke in sicer naslednja pogodbena dela: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja del) Izvajalec _____________________________________________ je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec /kot partner/kot podizvajalec, katerega delež je znašal ______% vrednosti del. Kratek opis izvedenih del: Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno, pravilno in pravočasno. Datum: Žig: Podpis naročnika (zakoniti zastopnik naročnika):

____________________ __________________

Opomba: Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je naročnik predmetnega javnega naročila iz sklenjene gradbene pogodbe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu (partner/podizvajalec).

36

OBR-8


REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila

Naročnik Ime in priimek

ter izobrazba odgovornega vodje del

Številka inženirja pri IZS

Zaposlen pri ponudniku DA/NE

Leto realizacije

m2

Predmet pogodbe

Klasifikacija Vrednost pogodbe

Kot pogoj se štejejo reference: Spisek referenc – za predvidenega odgovornega vodjo del in sicer sodelovanje kot odgovorni vodja del – v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila pri novogradnji ali rekonstrukciji najmanj dveh (2) objektov s kvadraturo površine objekta nad 350 m2, s področja klasifikacije 126 – stavbe splošnega družbenega pomena po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 sprejeto z uredbo Vlade Uradni list RS št. 109/11) Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (OBR-8a) za vsako izvedbo posebej. Datum: Žig: Podpis ponudnika:

____________________ __________________

37

OBR-8a (Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil.)

POTRDILO NAROČNIKA (priloga k razpisnemu obrazcu št. 8) Naročnik: Kontaktna oseba pri naročniku: ( ime, priimek, delovno mesto, tel. št.)

Predmet pogodbe, številka pogodbe in datum sklenitve pogodbe: Vrednost pogodbe:________________ Klasifikacija objekta glede na enotno klasifikacijo objektov;______________________________; površina objekta v m2_____________ Potrjujemo, da smo z izvajalcem sklenili pogodbo za __________________________________. Projekt je bil dokončan v letu _______, izvajalec je dela pravočasno, kvalitetno in po pravilih stroke izvedel. Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil _______________________________________ Datum: Žig: Podpis naročnika:

____________________ __________________

Opomba: Veljavno je samo potrdilo z orginalnim žigom in podpisom naročnika. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je naročnik predmetnega javnega naročila iz sklenjene gradbene pogodbe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu (partner/podizvajalec).

38

OBR-9

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Ponudnik/ponudniki v skupnem nastopu:

(naziv)

___________________________________________________________________

(naslov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

• izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ko bodo sposobno izvesti razpisana dela;

• razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;

• bomo zagotavljali stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del. Za odgovornega vodjo del na gradbišču imenujemo:

____________________________________ in ga lahko zamenjamo le s pisnim soglasjem naročnika; • imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih

postopkih javnega naročanja; • bomo v času gradnje zagotovili vso opremo, potrebno za izvedbo del po tem

razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov.


____________________ __________________

39

OBR-10

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v primeru ko ponudbo predloži skupina ponudnikov Iz ponudbe mora biti razvidno sledeče: - imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, - izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom

naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, do so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejene solidarno. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim.

40

OBR-11

IZJAVA ponudnika oz. poslovodečega (v primeru skupne ponudbe) o soglašanju z razpisno dokumentacijo

Ponudnik/ponudniki v skupnem nastopu:

(naziv)

___________________________________________________________________

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. _________________, z dne ____________________

izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter z vsemi spremembami in dopolnitvami razpisne dokumentacije in z njimi brez kakršnih koli zadržkov soglašamo.


____________________ __________________

41

OBR-12

PLAČILNI POGOJI


___________________________________________________________________

Ponudnik se strinja s plačilnimi pogoji, navedenimi v nadaljevanju: - SPLOŠNA DOLOČILA

Izvajalec bo dela obračunaval na podlagi izstavljenih začasnih mesečnih situacijah glede na dejansko izvedena dela. Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil potrjeno situacijo s strani nadzornika v 4 izvodih zastopniku naročnika do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan (trideseti dan) od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani izvajalca strokovnega nadzora. Ponudnik mora izdanim situacijam obvezno priložiti situacije oziroma račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Rok izvedbe del je naslednji: - Začetek del s 1.12.2015, zaključek del do 31.8.2016.

Zaključek pogodbenih obveznosti pomeni, da je pridobljeno uporabno dovoljenje.


____________________ __________________

Navodilo: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!

42

OBR-13 VZOREC POGODBE- parafiran na vsaki strani in ŽIG na zadnji strani! Naročnik si pridržuje pravico, da se lahko vzorec pogodbe pred podpisom pogodbe spremeni v nebistvenih delih.

OBČINA APAČE,

ki jo zastopa župan Franc PIŽMOHT

Apače 42/B, 9253 Apače

Matična št.: 2215632, Davčna št.: SI91194652

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(v nadaljevanju: izvajalec)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je Občina Apače dne …………………...…... objavila na portalu št. ……………………………..……….…, javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določilom 25. člena Zakona o javnem naročanju (12/2013UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) za Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci

- na podlagi katerega je bil kot najugodnejši Ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec. - da je podjetje ……………………………….ustrezno usposobljeno, registrirano, opravilno

sposobno, organizirano in razpolaga s potrebnimi sredstvi in kadri za izvajanje dogovorjenih opravil po tej pogodbi

- da je sestavni del pogodbe razpisna dokumentacija z dne ………….. II. PREDMET POGODBE

2. člen S to Pogodbo Naročnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

GRADBENA POGODBA za izvedbo

Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci

43

»Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci« III. POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ........................................................, z dne ................................ in znaša: Pogodbena vrednost del brez DDV znaša ……………………………………………… EUR z besedo: …………………………………………………………………………………….. EUR Skupna vrednost z DDV znaša ……………………………………………………. EUR IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

4. člen

Izvajalec bo za izvršena dela izstavljal začasne mesečne situacije in končno situacijo. Na začasni mesečni situaciji bo izvajalec dela obračunal na podlagi cen na enoto iz ponudbe po dejansko izvedenih količinah dela. Začasno mesečno situacijo potrdi nadzorni organ investitorja in odgovorna oseba izvajalca. Za uspešno izvedbo del se šteje, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kvalitetnem pregledu ter da je bila predana bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

S končno situacijo predloži izvajalec končni obračun izvedenih del, izdelan na osnovi gradbene knjige in obračunskih izmer. Končni obračun mora biti podpisan s strani odgovorne osebe izvajalca in nadzornega organa.

Za vsa dodatna dela in več dela, ki niso vključena v prvotni projekt, pa bodo zaradi nepredvidenih okoliščin potrebna za izvedbo tega projekta se bo sklenil aneks k tej pogodbi na podlagi izpeljanega postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi prve ali druge točke petega odstavka 29. člena ZJN-2, pri čemer bosta ceno za ta dela določila na podlagi pogodbeno določenih kalkulativnih osnov. Tako naročena dodatna dela ali več dela, se vpišejo v gradbeni dnevnik in so potrjena od nadzornega organa.

V primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne in končna situacija podpisane s strani partnerja, ki je naročnik garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V skladu s Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe št………….. z dne ……… bo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložil vodilni partner. V. NAČIN PLAČEVANJA

5. člen Izvršena dela bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je obvezan dostaviti potrjeno začasno mesečno situacijo s strani strokovnega nadzora gradnje naročniku v roku 10-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 8 dni od prejema, nesporni del potrjene situacije s strani nadzora in odgovorne osebe na strani naročnika pa je dolžan plačati v roku 30

44

od uradnega prejema.

V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, imajo izvajalec in podizvajalci pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.

6. člen

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci

1. Naziv in polni naslov: 2. Matična številka: 3. Davčna številka: 4. TRR: 5. Predmet del: 6. Količina del: v vrednosti _______ EUR (z DDV), kar znaša _____ % od celotne ponudbe.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec mora imeti že ob oddaji ponudbe za le to predmetno javno naročilo-sklenjeno pogodbo s podizvajalcem za izvedbo del sklenjeno pod razveznim pogojem in sicer, če izvajalec ni izbran za izvedbo del na podlagi javnega razpisa, se pogodba razveže z dnem, ko odločitev naročnika o oddaji javnega naročila postane dokončna in ni možno več vložiti pravnega sredstva- v času sklenitve te pogodbe ter v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalcem. V izrednih primerih na podlagi predhodnega soglasja naročnika lahko izvajalec zamenja podizvajalca. Zamenjavo podizvajalca stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene razloge je šteti:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti (kot npr. insolvenčnost);

- potreba po dodatnih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga naročnik ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico razdreti to pogodbo. Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu ali situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalca. Če izvajalec s soglasjem naročnika zamenja podizvajalca, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalca.

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. Naročnik bo najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema predloga (ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.

45

Strokovni nadzor gradnje je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj s svojimi ugotovitvami poslati odgovorni osebi na strani naročnika. Le-ta vlogo s predlogom ponovno preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. V tem primeru bo sklenjen aneks k tej pogodbi. Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti Izvajalcu:

• tehnično poročilo, gradbeno dovoljenje, PGD, PZI in varnostni načrt;

• zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

• izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe, ki se nanašajo na pričetek Del. Uvedba Izvajalca v delo se izvede najkasneje v roku 7 (sedmih) dni od naročnikovega poziva izvajalcu, da naj Izvajalec pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo in opravi vpis v gradbeni dnevnik. Izvajalec se mora takšnemu pozivu Naročnika nemudoma odzvati, najkasneje pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naročnik enostransko ugotovil, se šteje, da je izvajalec uveden v delo. Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporočeno po pošti.

Če izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pričel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

V zvezi z izvajanjem del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

• izvršiti dela kvalitetno, v skladu s tehničnimi zahtevami po pravilih stroke,

• voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja del;

• da bo omogočil skrbniku pogodbe in strokovnemu nadzorniku kadarkoli na vpogled zgoraj navedeno dokumentacijo in pregled nad izvedbo;

• v roku 10 (desetih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe dostaviti naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene cene (vrednost del z DDV); garancija za dobro izvedbo del mora biti v zahtevanem znesku veljavna še najmanj 60 dni po podpisu zapisnika o odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene po kvalitetnem pregledu.

• imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci skladno z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2;

46

• vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložiti naročniku dokazilo, da ima sklenjeno zavarovanje; Izvajalec mora zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika;

• v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi Izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;

• izvršiti dela po načrtih;

• da bo izdelal in dostavil naročniku potreben terminski in finančni plan

• da bo dela opravljal z odgovornim vodjo del, ki ga je navedel v ponudbi

• da bo spremembo odgovornega vodje del izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika

• ne bo brez soglasja naročnika spreminjal obsega in kakovosti navedenih del;

10. člen

Če naročnik ali nadzornik ugotovita, da že izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, sta upravičena dela nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroške takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale stroške, ki bi jih imel naročnik. Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naročnik, lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. IX. ROKI ZA DOKONČANJE DEL

11. člen Izvajalec prične z deli 1.12.2015. Konec del pa je predenega dne 31.8.2016 s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. X. POGODBENA KAZEN

12. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih rokih iz 11. člena te pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna najkasneje s končno situacijo.

13. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti Izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve Izvajalca.

47

XI. PREVZEM DEL –kvalitetni pregled

14. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku desetih dni po prejemu izvajalčevega obvestila. O prevzemu del oziroma o kvalitetnem pregledu del sestavijo pooblaščeni predstavniki naročnika, izvajalca in nadzora zapisnik. Na kvalitetnem pregledu del bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili pogodbe in tehničnimi pogoji. Na zapisnik se zapišejo vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti v zvezi s kakovostjo izvedenih del ter opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti. Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v 1 mesecu po podpisu zapisnika o kvalitetnem pregledu. Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil se ponovno pregledajo izvršena dela in izvrši primopredaja ter pristopi h končnemu obračunu. Za primopredajo se sestavi komisija predstavnikov naročnika in izvajalca ter strokovnega nadzora, ki zapisniško prevzame dela. Pogoji za primopredajo so:

- ko bo izvajalec izvršil vsa dela; - odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda; - predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

Potrdilo o izvedbi del izda naročnik šele po odpravi pomanjkljivosti, ki so bile navedene v zapisniku o na kvalitetnem pregledu. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije. XII. GARANCIJSKI ROK

15. člen

Izvajalec odgovarja naročniku za morebitne napake pri izvedbi del po tej pogodbi, ki zadevajo solidnost objekta 10 let za kakovost izvedenih del pa dve leti od prevzema vseh del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le teh.

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša ________(minimalno 5 let) leti za vsa razpisana dela.

Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema del (podpisan zapisnik o odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnem pregledu) in finančnega prevzema del (potrjena končna situacija s strani naročnika in nadzora).

16. člen

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik Izvajalcu določil drug,primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati

48

drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti bančno garancijo.

XIII. POOBLAŠČENE OSEBE PO TEJ POGODBI

18. člen

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je ------------.Nadzorni organ s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov je: ----------------------------. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ga. Janja Pintarič.

19. člen

Spremembo odgovornega vodje del iz predhodnega člena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Na novo predlagani odgovorni vodja del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za odgovornega vodjo del v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

O predlogu za zamenjavo odgovornega vodje del bo naročnik odločil v roku 14 dni od dneva prejema predloga. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi odgovornega vodje del tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega odgovornega vodje del zahteva tudi naročnik. V primeru spremembe odgovornega vodje del bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;

Če izvajalec brez soglasja zamenja odgovornega vodjo del, ki je naveden v ponudbi oziroma v pogodbi, naročnik lahko odstopi od pogodbe. XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: - ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem

sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

49

XIV. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 10 (desetih) delovnih dni od sklenitve pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, bo naročnik se šteje, da pogodba ni bila sklenjena in bo Naročnik unovčil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe.

23. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, prav tako pa spornega vprašanja ne bi mogli rešiti v skladu s posebnimi pogoji (arbitraža), je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

24. člen

Ta Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po dva izvoda pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

Datum:_________________ Izvajalec: Naročnik: ______________________ _______________________

OBČINA APAČE ŽUPAN

Franc PIŽMOHT

50

OBR-14

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

_________________________________________________________________________

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

_________________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis »Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci« pod številko objave JN_______/2015, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe

za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za

znesek 15.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in

se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku ____________________________ na račun, številka

_____________________, odprt pri ___________________. Ponudnik izjavlja, da se

zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo

»BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika _________________________________, da

predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

naslednjih mojih računov:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo

menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava

velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do __________.

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA!

Datum: Podpis in žig:

_________________ ___________________

51

V primeru skupne ponudbe izpolni obrazec poslovodeči partner v skupni ponudbi.

OBR-15 VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Navodilo: Izvajalec smo PARAFIRA in POŽIGOSA. »Naziv banke/zavarovalnice: _______________________ Kraj in datum: _______________________ Upravičenec: _______________________ Garancija(kavcijsko zavarovanje) št. _______________________ V skladu s pogodbo _________________________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ______________________________________ in __________________________________________. (naziv izvajalca) za izvedbo ______________________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti ____________________ EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve (dela): 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________ v skupni pogodbeni vrednosti ______________ EUR, z besedo ______________________________, v roku _________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo (kavcijskim zavarovanjem) nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti z DDV oz. ______________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčitev garancije (kavcijskega zavarovanja) mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije(kavcijsko zavarovanje) v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije (kavcijskega zavarovanja) št. ______/________ Ta garancija (kavcijsko zavarovanje) se znižuje za vsak, po tej garanciji (kavcijsko zavarovanje ) unovčeni znesek. Ta garancija (kavcijsko zavarovanje) velja najkasneje do _____________. Po preteku navedenega roka garancija(kavcijsko zavarovane) ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija (kavcijsko zavarovanje) vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije kavcijsko zavarovanje) strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije (kavcijsko zavarovane) oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija (kavcijsko zavarovanje) ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Banka/zavarovalnica (žig in podpis)«

S podpisom izvajalec soglaša, da bo predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe, v kolikor bo izbran po tem javnem naročilu.

52

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-16

IZJAVA PONUDNIKA,

DA BO PREDLOŽIL BANČNO GARANCIJO /KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Ponudnik _______________________________________________________________

I Z J A V L J A M

da bom predložil brezpogojno in na prvi pisni poziv garancijo/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICE za

odpravo napak v garancijskem roku_______ (minimalno 5) leti v višini __________ EUR

(minimalno 10%) pogodbene vrednosti z DDV ter jo bom predložil naročniku najkasneje

v 15 dneh po podpisu zapisnika o odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnem

pregledu.

Kraj in datum: Ponudnik (žig in podpis)

53

OBR- 16a VZOREC: GARANCIJA/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naziv banke: _______________________ Kraj in datum: _______________________ Upravičenec: _______________________ Garancija /KAVCIJSKO ZAVAROVANJE št. _______________________ V skladu s pogodbo _________________________________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem OBCINA APACE, Apače 42b, 9253 Apače in _________________________________________ (naziv in naslov izvajalca) je izvajalec dolžan izvesti gradnjo v obsegu in pogoji iz prej omenjene pogodbe v vrednosti ___________ EUR, (z besedo:_______________________________________). S to garancijo / S TEM KAVCIJSKIM ZAVAROVANJEM se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) izplačali garancijski / KAVCIJSKI znesek _______% pogodbene vrednosti z ddv oz. ____________EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske /KAVCIJSKE obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije/ KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA v skladu z zgornjimi odstavki in 2. original Garancije/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA št. ______/________ Ta garancija/ KAVCIJSKO ZAVAROVANJE se znižuje za vsak, po tej garanciji/KAVCIJSKEM ZAVAROVANJU unovčeni znesek. Ta garancija velja še 90 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka ______let, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ____________. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije/ZAVAROVANJA. Ta garancija/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko/ZAVAROVALNICO rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Datum: Banka/ZAVAROVALNICA (žig in podpis)

NAVODILO: Ponudnik parafira in žigosa vsako stran obrazca.

54

OBR-17

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODECEGA (v primeru skupne ponudbe) O GARANCIJSKIH ROKIH

IZJAVLJAMO

• da bomo dali za kvaliteto izvedenih del garancijo za _____let (minimalno 5 let ) po uspešno opravljenem prevzemu del;

• za solidnost objekta pa odgovarjamo za morebitne napake pri izvedbi del 10 let.

Bančna garancija/ZAVAROVALNA KAVCIJA mora znašati najmanj 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le teh. Garancija/ZAVAROVALNA KAVCIJA je vezana na normalne pogoje uporabe in pravilno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje. Datum: Žig in podpis: NAVODILO:

Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!

55

OBR-18

TERMINSKI PLAN IZVEDBE Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter primopredaje, ob upoštevanju navedenega skrajnega roka. (Opomba: izvajalec mora v terminskem planu upoštevati, da je potrebno celotna pogodbena dela začeti izvajati takoj po podpisu pogodbe in jih dokončati v naslednjih rokih: Rok izvedbe del je naslednji:

- Začetek del s 1.12.2015, zaključek del do 31.8.2016. Zaključek pogodbenih obveznosti pomeni, da je pridobljeno uporabno dovoljenje. V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer ima naročnik pravico enostransko odstopiti od pogodbe in unovčiti garancijo za resnost ponudbe. Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,

- zaradi ukrepov upravnih organov.) NAVODILO:

Ponudnik priloži k obrazcu žigosan in podpisan terminski plan izvedbe!

56

OBR-19

PREDRAČUN – REKAPITULACIJE



____________________ __________________

Navodilo:

Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!

REKAPITULACIJA: Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnične Osnovne šole Stogovci Vrednost skupaj brez DDV v evrih:

Popust v evrih: Vrednost - Osnova za DDV v evrih: DDV v evrih:

- 22% Vrednost skupaj v evrih:

57

OBR-20

Priložijo se POPISI DEL

razpisna dokumentacija -sprememba- dokumentacija... · 4 7. rok za oddajo in odpiranje: ponudbe je...

Documents