sanacija ceste poljane bukov vrh - obcina-gvp.si · pdf filerazpisna dokumentacija za javno...

.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO: »Sanacija ceste Poljane - Bukov vrh«

~ 1 ~

Občina Gorenja vas - Poljane

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Datum: 15. 4. 2015

Številka: 4300-02/2015-03

NAROČNIK:

OBČINA GORENJA VAS POLJANE

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Zakoniti zastopnik: g. Milan Čadež, župan

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh

.


~ 2 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ................................................................................................................ 4

1.1. KRATEK OPIS PROJEKTA ........................................................................................................................... 6

1.2. DELITEV NA SKLOPE ................................................................................................................................. 7

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE .................................................................................. 8

2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE ................................................................................ 9

2.2. NAROČNIK ............................................................................................................................................... 9

2.3. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA .......................................................................... 9

2.4. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA ................................................................................................. 10

2.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ........................................................................... 10

2.6. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE ............................................................................................ 11

2.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ................................................................................................. 11

2.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI .......................................................... 12

2.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI ................................................................... 12

2.10. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU ........................................ 12

2.11. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV .............................................. 13

2.12. PODIZVAJALCI .................................................................................................................................... 14

2.13. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK ................................................................................. 15

2.14. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE.............................................................................................. 16

2.15. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS ................................................................................. 16

2.16. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE ................................................................................................... 16

2.17. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE ................................................................................................... 16

2.18. PODPIS PONUDBE.............................................................................................................................. 17

2.19. PREDLOŽITEV PONUDBE .................................................................................................................... 17

2.20. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB .......................................... 18

2.21. POSLOVNA SKRIVNOST ...................................................................................................................... 18

2.22. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA .......................................................................................................... 19

2.23. PONUDBENA DOKUMENTACIJA ........................................................................................................ 20

2.24. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK ............................................................................... 21

2.25. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE ................................................................................... 26

2.26. DOPUSTNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PONUDBE ........................................................................ 27

2.27. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK .......................................................................... 27

2.28. NEOBIČAJNO NIZKE CENE .................................................................................................................. 28

2.29. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA ............................................................................................................. 28

2.30. PROTOKOL POGAJANJ ....................................................................................................................... 29

2.31. PRAVNO VARSTVO ............................................................................................................................. 30

2.32. SKLENITEV POGODBE ........................................................................................................................ 30

3. POGODBA ............................................................................................................................................... 31

3.1 OBRAZEC POGODBA .............................................................................................................................. 32 I. POGODBENI STRANKI ......................................................................................................................................... 32 II. UVODNE DOLOČBE ............................................................................................................................................. 32 III. PREDMET POGODBE ...................................................................................................................................... 32 IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL ............................................................................................................ 33 V. PODIZVAJALCI ..................................................................................................................................................... 35 VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA .............................................................................................................................. 36 VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA ................................................................................................................................. 37

.


~ 3 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

VIII. STROKOVNI NADZOR ..................................................................................................................................... 39 IX. VODSTVO GRADBIŠČA .................................................................................................................................... 39 X. ROKI IZVAJANJA DEL ........................................................................................................................................... 39 XI. POGODBENA KAZEN....................................................................................................................................... 40 XII. PREVZEM DEL ................................................................................................................................................. 41 XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA ..................................................... 42 XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA ........................................................................................................................... 43 XV. ODSTOP OD POGODBE ................................................................................................................................... 44 XVI. REŠEVANJE SPOROV ....................................................................................................................................... 44 XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA ....................................................................................................................... 44 XVIII. REVIZIJSKA SLED ............................................................................................................................................. 45 XIX. KONČNE DOLOČBE ......................................................................................................................................... 46

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ........................................................................................................................ 48

4.1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ................................................................................................................ 49

4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI ................................................................................................................ 49

4.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA .................................................................................................... 52

4.1.3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA ........................................................................................... 52

4.1.4. TERMINSKI PLAN ........................................................................................................................... 52

4.1.5. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV ................................................................................................. 53

5. PONUDBENI PREDRAČUN ....................................................................................................................... 54

5.1 SPLOŠNO ............................................................................................................................................... 55

5.2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA ............................................................. 57

6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE ............................................................................................................ 58

6.1. PONUDBA ŠT. _ _ _ _ .............................................................................................................................. 59 6.1.1. OSNOVNI PODATKI ............................................................................................................................................ 59 6.1.2. PONUDBENA CENA ............................................................................................................................................ 60

6.2. IZJAVA PONUDNIKA ............................................................................................................................... 61

6.3. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC .............................................................. 64 6.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE .................................. 64 6.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE ................................... 65

6.4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV ............................................................ 66

6.5. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO .................................................. 67

6.6. PODATKI O REFERENČNEM DELU .......................................................................................................... 68

6.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ................................................................................................. 70

6.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI .......................................................... 71

6.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU .............................................................. 73

6.10. OBRAZEC OVOJNICA .......................................................................................................................... 75

.


~ 4 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju naročnik)

objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Sanacija ceste Poljane – Bukov

vrh«.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno

dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je

izdelana v slovenskem jeziku.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,

ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj

izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega

naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev

vprašanj v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 11:00 ure. Naročnik bo podal

pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom

za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne

dokumentacije.

Ponudbe pričakujemo najkasneje do (prejemna teorija):

18. 5. 2015 do 11:00 ure

na naslov:

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

oz. Todraž 1, 4224 Gorenja vas (začasni naslov za osebno vročanje)

g. Milan Čadež

župan

http://www.enarocanje.si/

.


~ 5 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

.


~ 6 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

1.1. KRATEK OPIS PROJEKTA

Predmet javnega naročila je Sanacija vozišča in rekonstrukcija občinske ceste LC 100131 Poljane -

Bukov vrh, na odseku od km 0+460 do km 2+560 v dolžini 2100m

A. Splošno

Jeseni 2014 je, zaradi hudega deževja, deroča voda potoka Hotoveljščica prestopila bregove svoje

struge in na več mestih poškodovala brežine. Na več mestih je bilo poškodovano tudi vozišče lokalne

ceste LC 100131, ki iz Poljan vodi po ozki dolini potoka Hotoveljščica preko Bukovega vrha do Lučin.

Poškodovane so bile tudi kamnite zložbe ob strugi potoka. Prišlo je tudi do zdrsa brežin nad cesto.

B. Razdelitev na pododseke

Obravnavani odsek je razdeljen na tri pododseke:

- pododsek 1 - od km 0+460 do km 1+416 v dolžini 956 m:

pododsek se začne pri kapelici na začetku naselja Hotovlja in konča na začetku že rekonstruirane

ceste približno 70m pred stanovanjskim objektom Hotovlja 40

- pododsek 2 - od km 1+416 do km 2+102 v dolžini 686 m:

pododsek obsega območje kjer je bilo vozišče lokalne ceste rekonstruirano leta 2014

- pododsek 3 - od km 2+102 do km 2+560 v dolžini 458m:

pododsek obsega območje od konca že rekonstruiranega vozišča pri stanovanjskem objektu Hotovlja

48 do mostu preko potoka Hotoveljščica.

C. Predvideni posegi

Pododsek 1:

Odstrani se obstoječa voziščna konstrukcija lokalne ceste. V vsej dolžini se zgradi nova voziščna

konstrukcija. Predvidena je tudi gradnja novih opornih zidov (kamen v betonu) v dolžini cca 280m

(največje višine do 5,0m nad terenom). Uredi se odvodnjavanje ceste. Med potokom in cesto se zgradi

cca 236 m novih podpornih zidov iz kamna v betonu. Potrebno je nadvišati ali podzidati cca136m

obstoječih betonskih zidov. Predvidena je gradnja dveh novih premostitvehih objektov preko potoka

Hotoveljščica.

Pododsek 2:

.


~ 7 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Predvidena je gradnja novega premostitvenega objeta preko potoka Hotoveljščica. Zaradi gradnje

mostička je potrebno rekonstruirati tudi del lokalne ceste in zgraditi 19 m novega podpornega zidca

med potokom in cesto.

Pododsek 3:

Odstrani se obstoječa voziščna konstrukcija lokalne ceste. V vsej dolžini se zgradi nova voziščna

konstrukcija. Predvidena je tudi gradnja novih opornih zidov (kamen v betonu) v dolžini cca 90m

(največje višine do 3,8m nad terenom). Uredi se odvodnjavanje ceste in zalednih vod.

1.2. DELITEV NA SKLOPE

Predmetno javno naročilo ni razdeljeno na sklope in se izvaja kot celovito javno naročilo.

.


~ 8 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE .............................................................................. 8

2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE ........................................................................... 9

2.2. NAROČNIK .............................................................................................................................................. 9

2.3. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA ................................................................. 9

2.4. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA .......................................................................................... 10

2.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA .................................................................... 10

2.6. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE ..................................................................................... 11

2.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ........................................................................................... 11

2.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ................................................ 12

2.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI .......................................................... 12

2.10. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU ............................ 12

2.11. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV ................................... 13

2.12. PODIZVAJALCI ................................................................................................................................. 14

2.13. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK ......................................................................... 15

2.14. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE ........................................................................................ 16

2.15. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS .......................................................................... 16

2.16. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE .............................................................................................. 16

2.17. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE ............................................................................................. 16

2.18. PODPIS PONUDBE ........................................................................................................................... 17

2.19. PREDLOŽITEV PONUDBE ............................................................................................................... 17

2.20. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB ................................ 18

2.21. POSLOVNA SKRIVNOST.................................................................................................................. 18

2.22. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA .................................................................................................... 19

2.23. PONUDBENA DOKUMENTACIJA ..................................................................................................... 20

2.24. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK ......................................................................... 21

2.25. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE ............................................................................ 26

2.26. DOPUSTNE DOPOLNITVE ............................................................................................................... 27

2.27. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK .................................................................... 27

2.28. NEOBIČAJNO NIZKE CENE ............................................................................................................. 28

2.29. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA ....................................................................................................... 28

2.30. PROTOKOL POGAJANJ ................................................................................................................... 29

2.31. PRAVNO VARSTVO .......................................................................................................................... 30

2.32. SKLENITEV POGODBE .................................................................................................................... 30

.


~ 9 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila ponudnikom določajo;

- postopkovna pravila predmetnega javnega naročila,

- pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponudba lahko šteje za pravilno,

- merila, na podlagi katerih bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika,

- ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbene dokumentacije.

2.2. NAROČNIK

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,

Poljanska cesta 87,

4224 Gorenja vas

Internetni naslov: http://www.obcina-gvp.si/

E-naslov: [email protected]

Telefon: 04 518 3100

Faks: 04 518 3101

Župan: g. Milan Čadež

Kontaktna oseba in pooblaščen predstavnik naročnika: Igor Kržišnik

Kontaktna oseba (strokovni del) Igor Kržišnik

Telefon kontaktne osebe: 04 51 83 102, 051 338 995

Telefon kontaktne osebe (strokovni del): 04 51 83 102, 051 338 995

Elektronski naslov kontaktne osebe: igor.kržiš[email protected]

2.3. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA

Javno naročilo je naslovljeno z imenom:

»Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh« in nosi oznako:

4300-02/2015.

http://www.obcina-gvp.si/

mailto:[email protected]

.


~ 10 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Predmet javnega naročila je Sanacija vozišča in rekonstrukcija občinske ceste LC 100131 Poljane -

Bukov vrh, na odseku od km 0+460 do km 2+560 v dolžini 2100m.

2.4. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo bo izvedeno po postopku s pogajanji po predhodni objavi skladno s 5. točko 1.

odstavka 28. člena ZJN-2.

Pri predmetnem postopku gre za javno naročilo gradnje.

2.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih aktov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, 19/2014 odslej ZJN-2),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011,

62/2013 odslej ZPVPJN),

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/2014),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,

številka 101/2013, 9/2014, 25/2014 in 38/2014),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 (14/2013 popr.), 110/2011, 101/2013),

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012,

40/2012, 83/2012, 46/2013, 101/2013),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007,

57/2009, 108/2009, 61/2010 (62/2010 popr.), 20/2011, 57/2012, 101/2013, 110/2013),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ul. RS št. 43/2011),

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011,

40/2012)

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na predmetnem področju, veljavne okoljske zakonodaje in

zakonodaje na področju graditve objektov.

Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih

določil v primeru dobljenega posla.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952








http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511


.


~ 11 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.6. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 30. 9.2015.

Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka terminskega plana.

Podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih

delovnih faz, je ponudnik dolžan predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

2.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

V ponudbi se zahteva predložitev menice in menične izjave za resnost ponudbe, ki znaša 6.000,00

EUR. Veljavnost menice in menične izjave mora biti najmanj 120 dni od končnega roka za oddajo

ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladen z

zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako

ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Menica mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v

skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po

pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca

zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne

dokumentacije.

.


~ 12 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe,

naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na

vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti

izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del.

Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje

zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi

projekta. Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje:

- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel ter

- neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

2.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izvajalec mora najkasneje v 20 dneh po uspešni primopredaji objekta, naročniku predložiti

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije

oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh opravljenih

del po pogodbi brez DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:

a) banka v Republiki Sloveniji ali

b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj

IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali

c) zavarovalnica.

Zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno najmanj 2 leti od njegove izdaje.

2.10. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA

PREMOŽENJU

Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo del predložiti fotokopijo generalne

zavarovalne police v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, to je za gradbeno zavarovanje temeljnih

.


~ 13 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

nevarnosti, odgovornosti za škodo na obstoječih objektih in škodo proti tretjim osebam v skladu z

zahtevami ZGO-1B, ki jo ima izvajalec sklenjeno z zavarovalnico.

2.11. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka

ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take

ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot

ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik

nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega

postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec

PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je

hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku

poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik

uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega

ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz.

povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v

skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim

povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme

.


~ 14 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik

opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega

kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni

drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni

ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni

od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene

vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje

referenčnega ali kadrovskega pogoja.

V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko

2.11., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.

65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013, 82/2013).

2.12. PODIZVAJALCI

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi

ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni

izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V

razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila

ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo

izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila

prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni

podizvajalci.

.


~ 15 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno

razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili

za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

- da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih

pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno

nepopolne ponudbe.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora

imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s

podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim

naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede

svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri

posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

2.13. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK

Ogled lokacije je mogoč po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika. Na podlagi predhodne

zahteve ponudnikov se bo izvršil informativni sestanek. Zahteva za informativni sestanek je lahko s

strani zainteresiranih ponudnikov podana najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Informativni sestanek se bo vršil ločeno z vsakim ponudnikom.

.


~ 16 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.14. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična

dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano

pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.

Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije. Na ponudbi naj bo jasno označeno

»Original« in »Kopija 1«. Predložitev originala ponudbe je obvezna in nujna sestavina ponudbe (v

nasprotnem primeru bo taka ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja). V primeru, da ponudba ne

vsebuje celotnega števila kopij, se to šteje kot formalna nepopolnost ponudbe in se jo obravnava

skladno z določili 78. člena ZJN-2.

Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.

2.15. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov,

zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero

potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim

ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v

kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.16. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od končnega roka za oddajo ponudb, ki ga je

določil naročnik

Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

2.17. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE

Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske

ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne.

.


~ 17 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.18. PODPIS PONUDBE

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali

osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru

mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi

ponudnik sam).

V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

A. V primeru samostojnega ponudnika:

v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti

pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:

v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine

ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo

podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega

ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

C. Podizvajalci:

v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila

potrebno priložiti tudi za podizvajalce.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika

oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in

pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.

2.19. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec

OVOJNICA. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA, bo naročnik

tako ovojnico odprl za namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrnil na naslov pošiljatelja.

Tovrstne ponudba ne bo predmet ocene.

Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-

tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa

zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno

povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, 33/2007, 45/2008, 91/2013).

Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.

.


~ 18 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.20. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika:


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

oz. Todraž 1, 4224 Gorenja vas (začasni naslov za osebno vročanje)

Končni rok za oddajo ponudb je 18. 5. 2015 do 11:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj

navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že

oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati

ponudbe.

Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji.

Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »UMIK

PONUDBE« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše

»SPREMEMBA PONUDBE« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno

navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 18. 5. 2015 ob 12:00 uri v prostorih občine Gorenja vas – Poljane

na naslovu Todraž 1, 4224 Gorenja vas.

2.21. POSLOVNA SKRIVNOST

Podatki, ki jih bo kandidat izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene primerjave in

ocenjevanja rešitev in končnih ponudb in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki

bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi naročnik in ostali nadzorni organi oziroma

organi presojanja v primeru uveljavljanja pravnega varstva, so odgovorni za varovanje zaupnosti

posredovanih podatkov.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v predloženih rešitvah, ki bodo imeli v desnem

zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem

napisom pa bo podpis osebe, pooblaščene za podpisovanje rešitve. Če naj bo zaupen samo določen

.


~ 19 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa

mora biti izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne lahko kandidat označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v

nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne in tehnične podatke, ki so s predpisi

ali splošnimi akti kandidata označeni kot zaupni.

Naročnik bo zagotovil, da bodo podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom označil za poslovno

skrivnost, varovani kot poslovna skrivnost. Ne glede na določila ponudnika o poslovni skrivnosti so

javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna

vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali

na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo kriterijem poslovne skrivnosti, bo naročnik

kandidata pozval, da oznako zaupnosti umakne. Kandidat to naredi tako, da zakoniti zastopnik

gospodarskega subjekta, ki je določen dokument označil »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«,

nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če kandidat v roku, ki ga določi

naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik tako ponudbo izloči.

Po javnem odpiranju končnih ponudb noben podatek o ocenjevanju, pregledu in dopolnjevanju

končnih ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom,

dokler vsi ponudniki ne prevzamejo Odločitve o oddaji naročila.

Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti

ali tajnih podatkov. Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in

ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do

informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od odpiranja

ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne veljajo.

Naročnik mora omogočiti ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na

vpogledu v njegovo ponudbo, ter ima možnost varovati svoje interese.

2.22. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da

je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko

vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli

(premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali

odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo

določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011).

.


~ 20 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.23. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati

obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z

zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega

besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa

bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo

izločil kot nepopolno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem

redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi

številkami.

1. OVOJNICA

2. OBRAZEC PONUDBA

3. IZJAVA PONUDNIKA

4. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 2X

[ponudnik mora v ponudbi predložiti dve verziji pooblastil za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc,

pri čemer je ena verzija zvezana v ponudbi, druga pa v posebni srajčki oz predložena na način,

da bo naročnik pooblastila lahko uporabil za nadaljnjo preverbo]

5. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

6. POTRDILA BANK O NEBLOKIRANOSTI POSLOVNEGA/IH RAČUNA/OV

7. OBRAZEC S.BON-1/P

8. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO

9. OSNUTEK PROGRAMA ZA IZVEDBO DEL

10. PODATKI O REFERENČNEM DELU ter referenčna potrdila

11. OBRAZEC POGODBA

12. IZJAVA O REŠITVI ODLAGANJA ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO

13. POPIS DEL S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

14. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE [menica in menična izjava]

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in/ali partnerji je potrebno predložiti še sledeče

dokumente:

15. PARTNERSKA POGODBA, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA

16. PODIZVAJALSKA POGODBA/E, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA

.


~ 21 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.24. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor

gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen

zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku

42. člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.

Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca

IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh

točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja

predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih

pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni

bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi

uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi

referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Posebne listine v tej to č ki ni potrebno priložiti.


IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil

velike strokovne napake iz področja predmeta

javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da

na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen

iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v

evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.

a člena ZJN-2.


3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v

skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali

predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih

obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno

varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR

ali več.






V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi

javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri

.


~ 22 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

izvedbi javnega naročila.

4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan

predlog za začetek postopka prisilne poravnave in

sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za

začetek stečajnega postopka in sodišče o tem

predlogu še ni odločilo;

– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan

predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in

sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi

posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni

opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli

podobnem položaju.






Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je

sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega

dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki

je predmet javnega naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik

bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA

PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za

opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II

.


~ 23 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

POGOJ DOKAZILO

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v

poslovnih letih 2014, 2013 in 2012 (če posluje manj

kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni

prihodek najmanj 900.000,00 EUR.



IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO

FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je

imel v letih 2014, 2013 in 2012 (če posluje manj kot 3

leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek

najmanj 900.000,00 EUR.

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni

prihodek najmanj v višini 450.000,00 EUR.

7. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na

portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih

računov.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh

bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

Posamezna potrdila morajo izkazovati neblokiranost v

obdobju 6 mesecev pred objavo obvestila o naročilu

na Portalu javnih naročil, pri čemer je izhodiščni

datum objave tega obvestila.


8. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po

pravilih Basel II) najmanj SB6.

Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča

sklicevanje na njegove kapacitete, mora imeti

bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo

obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega

obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel

II. Ponudnik lahko predloži tudi kopije zahtevanih

dokumentov, v kolikor so te istovetne izvirniku in na

dan oddaje ponudbe niso starejše od 30 dni. Ob tem

si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika v

primeru dvoma zahteva tudi original dokumenta.

V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne

ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na

metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno

.


~ 24 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v

predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost

dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z

zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor

navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne

bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati

primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega

dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in

izkazovanje pogojev ne bo dokazano.

Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne

lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot

dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega

organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.


9. TEHNIČNA SPOSOBNOST I

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične

zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno

izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku,

skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis

del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter

določili predpisov in standardov s področja predmeta

naročila.



IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH

ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal

lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične

zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v

predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne

dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke

ter določili predpisov in standardov s področja

predmeta naročila.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

.


~ 25 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

10. TEHNIČNA SPOSOBNOST II

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik ima v zadnjih štirih (4) letih pred objavo

javnega naročila na Portalu javnih naročil kot

samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu

uspešno izvedena najmanj dva (2) istovrstna posla s

področja nizkih gradenj v vrednosti vsaj 500.000,00

EUR brez DDV za vsak posel.

(Seštevanje referenc v smislu prijave več manjših

referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo

zahtevano višino vrednosti se ne dopušča).

Upoštevane bodo reference, ki so bile do roka objave

javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno

izvedene in zaključene.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo

obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU

(referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave

naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in

pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti

oziroma pogodbe, dela pogodbe).

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih

predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za

presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika

zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba,

popis del, uporabno dovoljenje, itd.).

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

Ponudnik lahko zahtevane reference dokazuje kumulativno s podizvajalci, ki jih nominira v ponudbi na ta javni razpis.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti

reference.

11. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo,

ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani

naročnika v tehničnih specifikacijah in popisu del.



IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da bo

uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje

vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v

tehnični dokumentaciji.


.


~ 26 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

12. SPREJEM OBVEZNOSTI

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z

razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.



IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da

sprejema vse obveznosti določene z razpisno

dokumentacijo in vzorcem pogodbe.


13. RESNIČNOST IZJAV

POGOJ DOKAZILO

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali

podatkov.



IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v

ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil

neresničnih izjav.


2.25. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.

Cena, ki bo predmet ocene na podlagi merila, je skupna in končna ponudbena cena brez DDV,

razvidna iz obrazca PONUDBA.

DODATNO MERILO v primeru enakovrednih ponudb:

V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral

tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2014.

Naročnik si v tem primeru pridrži pravico, da od ponudnika zahteva predložitev bilance stanja ali

izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja indeks gospodarnosti

poslovanja v letu 2014.

.


~ 27 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.26. DOPUSTNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PONUDBE

Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali

spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo

njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga

določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Pri tem ponudnik ne sme spreminjati ali dopolnjevati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega

dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave

prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja oziroma tistih elementov ponudbe, ki

lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je

naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Dopolnitev ali sprememba mora biti naročniku vročena

v zahtevani obliki in roku, pri čemer bo navedeno specificirano v zahtevi za dopolnitev in spremembo

ponudbe. Neustrezna ali nepravočasne dopolnitev in sprememba pomeni izločitev ponudbe iz

nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na razvrstitev glede na merilo pregleda vse ponudbe in na

dopolnitev in spremembo pozove vse ponudnike, ki so predložili formalno nepopolne ponudbe.

2.27. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK

V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske ali druge očitne napake, bo

ponudnika pozval na odpravo le-teh.

Ob tem ponudnik ne sme spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru

meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne

računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na

enoto ne smeta spreminjati.

.


~ 28 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

2.28. NEOBIČAJNO NIZKE CENE

Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve

ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik

preveriti, ali je neobičajno nizka. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je

vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20

% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar

naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, preveri, ali je ponudba

neobičajno nizka glede na popolne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora

od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni,

da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Pozvani ponudnik je

dolžan v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, posredovati zahtevana pojasnila.

Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede:

- ekonomičnosti načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve;

- izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje,

dobavi blaga ali opravljanju storitev;

- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;

- skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe

gradenj, storitev ali dobav blaga;

- možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.

Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo

zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi

naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.

2.29. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo skladno z 41. členom ZJN-2 javno naročilo oddal potem, ko bo:

- razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila,

- preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev glede

na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v ponudbah ali k

.


~ 29 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne glede na razvrstitev glede na

merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena ZJN-2.

Naročnik bo po pregledu ponudb s ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe ob upoštevanju določil

2. odstavka 30. člena izvedel tudi pogajanja.

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, vendar najkasneje v 60 dneh po

pregledu in ocenjevanju ponudb, sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik bo sklenil pogodbo za izvedbo del po odobritvi sofinanciranja investicije s strani Ministrstva

za okolje in prostor. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru neodobrenega sofinanciranja lahko tudi

po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.

Enako si naročnik pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od

izvedbe javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.

2.30. PROTOKOL POGAJANJ

Naročnik bo ponudnike, ki bodo oddali pravilne, primerne in formalno popolne ponudbe, po pregledu

ponudb, s povabilom v pisni obliki povabil k pogajanjem.

Pred pogajanji bo naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, ustno in pisno seznanil

s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.

Naročnik bo izvedel en krog pogajanj. Prvi krog pogajanj, ki bo hkrati predstavljal tudi zadnji krog, bo

naročnik izvedel pisno, pri čemer bo ponudnike pozval k podaji ponudbene cene na pred pripravljene

obrazce. Naročnik bo vsakega posameznega ponudnika, ki bo sodeloval v postopku s pogajanji,

ločeno pozval na podajo ponudbe.

Naročnik oziroma v njegovem imenu komisija bo po zaključenem krogu pogajanj javno prebrala

uvrstitev posameznih ponudnikov glede na merilo iz razpisne dokumentacije ter navedeno zapisala v

zapisnik, ki ga bo posredovala ponudnikom.

Naročnik bo med pogajanji zagotovil enako obravnavo vseh ponudnikov, pri čemer ne bo posredoval

udeležencem pogajanj informacij na diskriminacijski nač in, zaradi katerega bi lahko bili nekateri

ponudniki v prednosti pred drugimi.

Predmet pogajanj bo ponudbena cena.

Naročnik bo po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteval predložitev končne ponudbe v skladu z

doseženim na pogajanjih. V primeru, da bo naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih

fazah, velja navedeno za vsako fazo posebej, razen kadar se bo naročnik pogajal samo z enim

.


~ 30 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

ponudnikom. V tem primeru bo moral ponudnik oddati le ponudbo, o kateri se bosta naročnik in

ponudnik pogajala v prvi fazi pogajanj, in končno ponudbo, ki jo bo ponudnik predloži po zaključku

zadnje faze pogajanj.

Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan izkazati s pisnim pooblastilom,

podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba

tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, lahko udeležuje pogajanj. S

seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig.

2.31. PRAVNO VARSTVO

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej

ZPVPJN).

2.32. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik je najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku dolžan

vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo

predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

.


~ 31 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

3. POGODBA

3. POGODBA .............................................................................................................................................. 31

3.1 OBRAZEC POGODBA .......................................................................................................................... 32

I. POGODBENI STRANKI .................................................................................................................... 32

II. UVODNE DOLOČBE ......................................................................................................................... 32

III. PREDMET POGODBE .................................................................................................................. 32

IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL ..................................................................................... 33

V. PODIZVAJALCI ................................................................................................................................. 35

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA ......................................................................................................... 36

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA ............................................................................................................ 37

VIII. STROKOVNI NADZOR.................................................................................................................. 39

IX. VODSTVO GRADBIŠČA ............................................................................................................... 39

X. ROKI IZVAJANJA DEL ...................................................................................................................... 39

XI. POGODBENA KAZEN ................................................................................................................... 40

XII. PREVZEM DEL ............................................................................................................................. 41

XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA ......................... 42

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA ...................................................................................................... 43

XV. ODSTOP OD POGODBE .............................................................................................................. 44

XVI. REŠEVANJE SPOROV ................................................................................................................. 44

XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA ................................................................................................ 44

XVIII. REVIZIJSKA SLED ........................................................................................................................ 45

XIX. KONČNE DOLOČBE ..................................................................................................................... 46

.


~ 32 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

3.1 OBRAZEC POGODBA

Naslov javnega naročila: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«.

I. POGODBENI STRANKI

NAROČNIK

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

ki ga zastopa župan g. Milan Čadež

Matična številka: 5883261

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI63943026

Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7010 0007 212 odprt pri Banki Slovenije

in

IZVAJALEC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ki ga zastopa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Identifikacijska št. (ID za DDV): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Transakcijski račun (TRR): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih

naročil pod številko _ _ _ _ _ _ dne _ _ _ _ _ _ z naslovom: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh« ter na

podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ na osnovi

izvajalčeve ponudbe številka _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ izbran za izvajalca

del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

III. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo sanacije ceste Poljane – Bukov vrh, po

ponudbi izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ .

.


~ 33 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ in predračuna izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _, z

dne ___________;

- Projektna dokumentacija PZI, št. proj.: 01/2015, VGP d.o.o.

- Razpisna dokumentacija naročnika številka 4300-02/2015-3 z dne 14. 4. 2015

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe po potrjeni tehnični dokumentaciji, detajlnih načrtih, tehničnih

predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke.

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno in pravilno s svojim materialom, ki mora ustrezati

zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinam določenih v opisih del in

predračunu.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo

pogodbenih del, projektno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena

dela izvajala.

5. člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega

soglasja naročnika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda

naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z

izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

6. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca številka _ _ _ _ _ _ z

dne _ _ _ _ _ _ _ in znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV

.


~ 34 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

z besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov

7. člen

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna iz 3. člena te pogodbe

ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer.

Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z

določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno

mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.

Končno situacijo izstavi izvajalec v 20 dneh po izdaji potrdila o odpravi pomanjkljivosti.

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za

njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti.

Naročnikov pooblaščenec je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema in jo potrditi z

dovoljenjem za izplačilo.

V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi

postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v

rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku utemeljiti popravek

in sporočiti svoje stališče.

8. člen

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 6. člena v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih

situacij in z dokončnim plačilom končne situacije.

Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene

začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

ki je odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

.


~ 35 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji

delovni dan.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih

obresti.

9. člen

Naročnik lahko zadrži plačilo vmesnih začasnih situacij v primeru, da izvajalec do nastanka obveznosti

plačila še ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali druge zahtevane

dokumentacije določene s to pogodbo, ali če izvajalec kasni z deli po terminskem planu za več kot 5

dni vse dotlej, dokler izvajalec obveznosti ne izpolni.

Naročnik pri izvajanju posameznih plačil v skladu s 7. in 8. členom predmetne pogodbe zadrži 5 %

vrednosti kot zadržani znesek.

Naročnik plača polovico zadržanega zneska izvajalcu 30. dan od izdaje obvestila o prevzemu.

Preostali del zadržanega plačila naročnik plača 30. dan po odpravi napak oziroma pomanjkljivosti.

Zadržani znesek lahko uporabi naročnik za opravo pomanjkljivosti na izvedenih delih, če jih izvajalec

na pismeni poziv naročnika v primernem roku ne odpravi.

Za čas zadržanja plačila v skladu s tem členom naročnik izvajalcu ne dolguje zamudnih obresti.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Podatki o podizvajalcih:

Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična številka,

davčna številka in transakcijski račun)

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel

podizvajalec

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok

izvedbe del podizvajalca

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik

plača neposredno tem podizvajalcem.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z

določili zakona, ki ureja javno naročanje.

.


~ 36 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih

podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno

razviden

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

- izjava, da je podizvajalec seznanjen z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila

in da z njimi v celoti soglaša,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna

podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- in ostale vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

Izvajalec se prav tako zavezuje naročniku v roku 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe predložiti

soglasje podizvajalcev na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim

podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta

zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

11. člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po veljavnosti pogodbe;

- pred pričetkom del izvajalcu predati tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise

del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del,

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostorom

za organizacijo gradbišča in deponijo materiala;

.


~ 37 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v

obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za

realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko

imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega

obvestila;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene

dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in

strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- ščititi interese naročnika;

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

- omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi,

ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi

specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali

sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za

obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in

opremi;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma

odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo,

za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih

meritvah;

.


~ 38 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti

posebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške

takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu,

protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter

dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- pred pričetkom del pripraviti nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge

infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno

stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti

izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;

- na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme,

naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice,

kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo.

- pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za

osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji

zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo

in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po

izvajanju gradbenih del in počistiti gradbišče,

- izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v

garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega

pregleda;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo;

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te

pogodbe;

.


~ 39 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti

zgrajeni objekt, predati naročniku,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene.

VIII. STROKOVNI NADZOR

13. člen

Naročnik imenuje za inženirja (nadzorni organ) g. Bernard Strel

Za koordinacijo vseh del se imenuje Igor Kržišnik.

Za naročnikovega pooblaščenca se imenuje Igor Kržišnik.

Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del po zakonu.

Nadzorni organ bo gradbeni dnevnik (in knjigo obračunskih izmer) pregledoval in potrjeval sproti in

veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

IX. VODSTVO GRADBIŠČA

14. člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

ki ga na gradbišču zastopa kot odgovorni vodja del.

Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago

naročniku in nadzornemu organu ter veljavno spremljalo njihova obvestila.

X. ROKI IZVAJANJA DEL

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo

pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 30. 9. 2015.

Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za

to zahteval dodatna plačila.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Izvajalec lahko zahteva spremembo dinamike izvajanja del le ob izpolnjevanju pogojev iz 17. člena te

pogodbe.

.


~ 40 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v

celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni interni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh

pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem internem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter

izročitev vse potrebne dokumentacije.

16. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja

pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora

izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje

veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je

predvideno v pogodbi.

V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika

obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del,

kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Pogodbeni stranki sta soglasni in izključujeta vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka

izvedbe.

Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 8.

člena te pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

XI. POGODBENA KAZEN

17. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan

zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar

ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

.


~ 41 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost

pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,

neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. PREVZEM DEL

18. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na

prevzem del.

Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo

tehničnega pregleda. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični

pregled.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank

primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom

- in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku 8 dni, ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec

prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom

del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela

dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu

izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

.


~ 42 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji oz sprejemu vseh del iz 2. člena te pogodbe

začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje

kot v 20 dneh od dneva uspešne predaje oz. sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi

končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in

vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

19. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del

oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V

kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki

jih je utrpel naročnik.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo

solidnost 10 let, za kakovost izvedenih del 5 let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od

dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija

proizvajalca.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so

odpravljene vse napake in manjkajoča dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.

97/2007-UPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem

zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru,

da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec

odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok

odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te

pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na

vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake

.


~ 43 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem

roku.

Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo objekta, povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih

podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi

neobratovanja objekta.

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

20. člen

Izvajalec mora najkasneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe,

naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije ali

garancije zavarovalnice, v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v

višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti

izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas izvedbe del. Izvajalec je

dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan.

Zavarovanje je predmet unovčitve v primeru:

- nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- nepravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- neplačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- ne poplačila pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka ter

- ne poplačila pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel.

21. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem

za ves čas do dneva izročitve del naročniku.

Izvajalec zavaruje dela, material in opremo za vgraditev pred običajnimi nevarnostmi, ki se določijo

glede na vse okoliščine, katere bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne

vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda, zemeljski plaz,

ipd.).

Izvajalec zavaruje tudi civilno odgovornost za izgubo in škodo povzročeno tretjim osebam v višini

najmanj 50.000,00 EUR.

Ob nastanku zavarovalnega primera, izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja kar je

poškodovano in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.

.


~ 44 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

22. člen

Izvajalec mora v 20 dneh od prejema potrdila o prevzemu naročniku predložiti zavarovanje za odpravo

napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice, v zahtevani obliki

glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% vrednosti vseh del po pogodbi brez

DDV z veljavnostjo 2 let.

XV. ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi

nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih

obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z

delom;

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot

30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more

vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejem pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v

skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena

stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

25. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta

pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku

ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal

.


~ 45 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji

ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali

opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega

sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba

nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega

člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega

domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega

člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIII. REVIZIJSKA SLED

26. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko

sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno

zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih

preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga

za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom

ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim

organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim

pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o

izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z

izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih

evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski

zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami

ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene

informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v

vsem času hranjenja informacij.

.


~ 46 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z

zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

XIX. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v

primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

28. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

29. člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe.

Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči

neveljavna določba.

30. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

31. člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode,

izvajalec pa dva (2) izvoda.

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Občina Gorenja vas - Poljane _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gorenja vas - Poljane _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(podpis in žig) (podpis in žig)

g. Milan Čadež _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

župan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.


~ 47 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

(ime in priimek podpisnika) (ime in priimek podpisnika)

.


~ 48 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.................................................................................................................... 48

4.1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ............................................................................................................. 49

4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI ............................................................................................................ 49

4.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA .............................................................................................. 52

4.1.3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA .................................................................................... 52

4.1.4. TERMINSKI PLAN ......................................................................................................................... 52

4.1.5. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV ........................................................................................... 53

.


~ 49 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

4.1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI

SPLOŠNO

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Če v času izvajanja pogodbe vstopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, doda obstoječa

zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje

pogodbe, se mora izvajalec držati originalnih zahtev ter pogojev, dokler ne dovoli nadzornik v pisni

obliki uporabo spremenjenih standardov in zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.

Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Razpisni dokumentaciji ter predmetnem poglavju.

Za vgrajeno opremo, materiale, izvajanje del in testiranja, se razpisna dokumentacija sklicuje na

standarde in predpise. V primeru da se le-ti spremenijo, mora ponudnik spremenjene standarde in

predpise v ponudbi upoštevati, če so stopili v veljavo najmanj 28 dni pred datumom oddaje ponudbe.

Ta zahteva ne velja, če je v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno drugače.

Če so to nacionalni standardi in predpisi ali so vezani na posebno državo ali regijo, lahko nadzornik

predhodno pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost

kot navedeni standardi in predpisi.

Razlike med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora izvajalec popolno

opisati in poslati nadzorniku najkasneje v roku 28 koledarskih dni pred datumom, ko želi izvajalec

dobiti soglasje nadzornika. V kolikor nadzornik ugotovi, da takšne spremembe ne zagotavljajo enake

ali višje kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v razpisni dokumentaciji.

RELEVANTNA ZAKONODAJA

Zakoni

Zakon o akreditaciji /Zakr/ (Ur.l. RS, št. 59/1999),

Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/2013),

Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.),

92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009,

61/2010, 62/2010 (62/2010 popr.), 20/2011, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013),

Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 96/2004-UPB2 61/2006-ZDru-1,

63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US:

U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B),

Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 12/2013, 19/2014),

.


~ 50 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011,

63/2013),

Zakon kemikalijah (Zkem) (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 61/2006, 16/2008, 9/2011,

83/2012),

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,

126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010),

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur.l. RS, št.

17/2011),

Zakon o urejanju prostora /ZureP-1/ (Ur. L RS urej110/2002, 08/2003 popr., 58/2003, 33/2007,

108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.), 82/2013),

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011),

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS n o 39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007,

57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013),

Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Ur.l. RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012),

Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS vodah /ZV-1/ ((007om /ZZ6, 112/, 57/08, 57/2012, 100/2013),

Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur.l. RS, št. 71/2011, 58/2012),

Zakon o javnih cestah /ZJC/ (Ur.l. RS, št. 33/2006, 45/2006, 57/2008, 42/2009, 109/2009),

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011,

30/2011, 90/2012, 111/2013),

Zakon o gasilstvu /Zgas/ (Ur.l. RS, št. 113/2005, 120/2008)

Zakon o urejanju prostora /ZureP-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002, 08/2003 popr., 58/2003, 33/2007,

108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.))

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB1,

97/2010)

in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji.

Podzakonski predpisi

Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, 67/1986, Ur.l. RS, št.

54/2001),

Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, Ur.l. RS, št.

54/2001)

Odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Ur.l.

SFRJ, št. 34/1985, Ur.l. RS, št. 54/2001),






http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092424



.


~ 51 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005, 34/2008,

109/2009, 62/2010),

Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in

azbestnih izdelkov (Ur.l. RS, št. 49/2001, 88/2009),

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih

snovi v zraku (Ur.l. RS, št. 66/2007),

Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS,

št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011),

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.i.RS, št. 4/2006),

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/2013, 24/2013,

26/2013),

Uredba o odpadnih oljih (Ur.l. RS, št. 24/2012),

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008),

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.

RS, št. 83/2005, 43/2011-ZVZD-1);

in ostale relevantne uredbe.

Pravilnik o požarnem varovanju (Ur.l. RS, št. 107/2007, 92/2010),

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010, 43/2011-ZVZD-1),

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS, št. 22/1995, 102/2009),

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za

njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008),

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005),

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št. 41/2009,

2/2012)

Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Ur.l.

SFRJ, št. 21/1990, Ur.l. RS, št. 14/1999, 42/2002, 125/2003 (110/2005 popr.), 29/2004),

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št.

31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013),

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. SFRJ, št.

30/1991, Ur.l. RS, št. 52/2000-ZGPro, 83/2005),

Pravilnik o tehničnih predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Ur.l.

SFRJ, št. 16/1968),





.


~ 52 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004, 43/2011-

ZVZD-1),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim

snovem (Ur.l. RS, št. 101/2005, 43/2011-ZVZD-1),

Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/2008, (54/2009 popr.)),

Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/20006, 75/2008),

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS,

št. 89/1999, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št.,

14/2007, 12/2013),

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010)

in ostali relevantni veljavni predpisi.

4.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevani vse zahteve naročnika, kot so podane

skladno s tehničnimi specifikacijami, skladno z razpisno dokumentacijo, skladno s ponudbenim

predračununom ter skladno z vsemi preostalimi deli te razpisne dokumentacije.

4.1.3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je sanacija ceste Poljane – Bukov vrh. Jeseni 2014 je, zaradi hudega

deževja, deroča voda potoka Hotoveljščica prestopila bregove svoje struge in na več mestih

poškodovala brežine. Na več mestih je bilo poškodovano tudi vozišče lokalne ceste LC 100131, ki iz

Poljan vodi po ozki dolini potoka Hotoveljščica preko Bukovega vrha do Lučin. Poškodovane so bile

tudi kamnite zložbe ob strugi potoka. Prišlo je tudi do zdrsa brežin nad cesto.

4.1.4. TERMINSKI PLAN

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je najkasneje do 30. 9. 2015.

Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka terminskega plana.

Podroben terminski, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih

faz je ponudnik dolžan predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

.


~ 53 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

4.1.5. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV

Preostala tehnična dokumentacija je vsebovana v dokumentu z naslovom:

Tehnične specifikacije.zip

Dokument vsebuje:

- Načrt gradbenih konstrukcij PZI, štev. N-326/14-C, Januar 2015, CE Design d.o.o.

Tehnične specifikacije.zip so sestavni del razpisne dokumentacije in ga mora ponudnik v polnosti

upoštevati pri podaji ponudbe. V kolikor ponudnik pri podaji ponudbe ne bo upošteval zgoraj navedene

dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja

ponudb.

.


~ 54 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

5. PONUDBENI PREDRAČUN

5. PONUDBENI PREDRAČUN .................................................................................................................... 54

5.1 SPLOŠNO ............................................................................................................................................. 55

5.2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA ................................................... 57

.


~ 55 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

5.1 SPLOŠNO

Elementi in dela, navedena v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti, ki

so v celoti opisana in zahtevana v drugih delih razpisne dokumentacije.

Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil, mora izvajalec

šteti, da so zneski, ki jih bo navedel v predračun, končni zneski za obveznosti, ki so izražene ali

vsebovane v kateremkoli delu pogodbe, in da bo skladno s tem tudi navedel posamezne cene za

elemente in ostala dela. Zneski, navedeni v predračunu, morajo torej vsebovati vse slučajne in/ali

nepredvidene stroške in tveganja, ki se lahko pojavijo pri izgradnji celotnih del, v skladu s pogodbo. V

predračunu mora ponudnik za vsak element podati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če je

predvideno, da morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti navedene v EUR.

Ponudbene cene ne smejo vsebovati davkov, carin, uvoznih ali drugih dajatev, ki se zaračunavajo

skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji za proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport

izvajalčeve opreme, naprav, materialov in storitev, ki jih bo izvajalec uporabil ali vgradil skladno s

predmetno pogodbo.

V kolikor spodaj navedena dela že niso zajeta ločeno v popisu del s ponudbenim predračunom,

ponudba "fiksne enotne cene" pomeni da enotna cena vključuje:

- stroške pripravljalnih del,

- da se opravijo vsa potrebna dela po razpisnih pogojih, projektni dokumentaciji v vseh njenih

delih ter eventualnih navodilih strokovnih institucij, do popolne funkcionalnosti, vse v okviru

pogodbene cene,

- da obsega enotna cena vsa predhodna, pomožna in zaključna dela za izvedbo posamezne

pozicije del,

- da obsega ponudbena cena vse stroške organizacije gradbišča vključno s stroški prestavitve

komunalnih vodov, zapor cestišča, plačila taks in nadomestil ipd.

- da obsega enotna cena tudi vsa dela v zvezi z odstranitvijo, zaščito skladiščenjem in ponovno

namestitvijo in montažo pisarniške in druge opreme,

- da obsega enotna cena tudi potrebna vmesna in končno čiščenje prostorov in opreme,

vključno s čiščenjem okolice med in po končanih delih.

.


~ 56 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Pri formiranju enotnih cen v ponudbi in višine faktorja urne postavke mora ponudnik, v kolikor spodaj

navedena dela že niso ločeno vključena v popisu del s ponudbenim predračunom, vkalkulirati v

ponudbeno ceno naslednje stroške:

- izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih in zaščitnih odrov,

- stroške nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montaže ter prevoza,

raztovarjanja in skladiščenja na objektu, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta

na objektu (ne glede na težo),

- stroške pripravljalnih del in organizacije delovišča, priključke na komunalne instalacije (voda,

elektrika, telefon, kanalizacija),

- stroške zgraditve, vzdrževanja in stroške čiščenja začasnih internih poti na delovišču ter javnih

in drugih poti izven delovišča,

- stroške zaključnih del na objektu s strani izvajalca in njegovih podizvajalcev,

- stroške priklopov dobavljenih in montiranih elementov na električno, vodovodno,

kanalizacijsko in drugo napeljavo,

- stroške vzpostavitve uporabljenih površin v prvotno stanje, vključno s stroški odvoza

odvečnega materiala, ruševin, pomožnih objektov ipd.,

- stroške morebitnih prometnih zapor, čuvanja delovišča in ograj okoli delovišča,

- stroške zavarovanja objekta, delavcev in materiala na delovišču v času izvajanja del od

začetka do primopredaje objekta,

- stroške službe varovanja objekta izven rednega varovalnega časa,

- stroške električne energije, vode, razsvetljave za nočno delo in vse ostale stroške izvajanja

del,

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, kot tudi drugih

predpisanih ukrepov,

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za materiale vgrajene v objekt, ateste in

garancije za vso opremo in ostale zahtevane ateste in dokazila,

- meritve pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo izvedenih del,

- stroške čiščenja vseh tistih delov objekta in okolice, ki se bodo med gradnjo in drugače,

kakorkoli uporabljali za potrebe prenove,

- stroške zavarovanja pohištva in druge opreme pred onesnaženjem,

- stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na objektu in okolici, komunalnih in drugih

vodih in sosednjih objektih,

- stroške projektov izvedenih del (PID) za gradbeni, obrtniški in instalacijski del, in ostale

dokumentacije, ki jih preda naročniku v 4 ( štirih ) izvodih,

.


~ 57 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

- stroške shem, označb, opozoril in navodila za obratovanje in vzdrževanje.

Zneski navedeni v predračunu bodo uporabljeni za izračun mesečnih izplačil na podlagi izstavljenih

računov glede na situacije.

Za elemente, ki so v predračunu navedeni kot vsota posameznih zaključenih postavk, bo plačilo

izvršeno, ko bo ta element v celoti izveden skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V primeru, ko so elementi v predračunu določeni na enoto in ne tvorijo zaključenih postavk, bo plačilo

izvršeno, ko bo posamezna enota dejansko izvršena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

5.2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudbeni predračun je vsebovan v dokumentu;

Popis del s ponudbenim predračunom.

Ponudnik mora izpolniti vse odklenjene postavke zgoraj navedenega dokumenta. Cene morajo biti

podane na dve decimalni mesti točno.

Ponudnik poleg pisne oblike preda ponudbo tudi v elektronski obliki.

Pisni ponudbeni predračun mora biti identičen z elektronsko predano verzijo ponudbenega predračuna

in z vpisom končnih cen v obrazec ponudba.

.


~ 58 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE ........................................................................................................ 58

6.1. PONUDBA ŠT. _ _ _ _ ............................................................................................................................. 59

6.1.1. OSNOVNI PODATKI ....................................................................................................................... 59

6.1.2. PONUDBENA CENA ....................................................................................................................... 60

6.2. IZJAVA PONUDNIKA ............................................................................................................................ 61

6.3. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC .................................................... 64

6.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 64

6.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE . 65

6.4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV ................................................... 66

6.5. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO ........................................ 67

6.6. PODATKI O REFERENČNEM DELU ..................................................................................................... 68

6.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ........................................................................................... 70

6.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ................................................ 71

6.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU .................................................... 71

6.10. OBRAZEC OVOJNICA ...................................................................................................................... 75

.


~ 59 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.1. PONUDBA št. _ _ _ _

Predmet naročila: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«

Naročnik:


Poljanska cesta 87

4224 Gornja vas

6.1.1. OSNOVNI PODATKI

GOSPODARSKI SUBJEKT

SEDEŽ

ZAKONITI ZASTOPNIK

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS

PONUDBE

POOBLAŠČENA OSEBA

ZA PODPIS POGODBE

ID ŠTEVILKA ZA DDV

MATIČNA ŠTEVILKA

POSLOVNI RAČUN

TELEFON

TELEFAKS

E-POŠTA

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

V primeru partnerske ponudbe ponudnik izpolni spodnjo tabelo.

PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3

GOSPODARSKI SUBJEKT

SEDEŽ

ZAKONITI ZASTOPNIK

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS

PONUDBE

ID ŠTEVILKA ZA DDV

MATIČNA ŠTEVILKA

POSLOVNI RAČUN

TELEFON

TELEFAKS

E-POŠTA

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

.


~ 60 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

PODROČJE DELA

ODSTOTEK UDELEŽBE V SKUPINI

PONUDNIKOV

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci izpolni spodnjo tabelo.

Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična številka,

davčna številka in transakcijski račun)

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in

vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil,

podizvajalec

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok

izvedbe del podizvajalca

*ki jih bo prevzel v odnosu na skupno vrednost ponudbe

6.1.2. PONUDBENA CENA

REKAPITULACIJA CENA BREZ DDV (EUR) DDV (EUR) CENA Z DDV (EUR)

SKUPAJ

POPUST ___%

SKUPAJ S POPUSTOM

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in vsi popusti. Ponudbena cena mora biti skladna z

obrazcem Popis del s ponudbenim predračunom. V kolikor bo ponudnik v obrazcu 6.1.2.

PONUDBENA CENA ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v popisu del, morajo izjave

podizvajalcev o njihovi udeležbi pri javnem naročilu vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo

popust. Če bodo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovale zneske brez popusta, bo naročnik

takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Spodaj podpisani potrjujem, da:

- ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,

- ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb,

- se obvezujemo naročilo izvesti skladno s terminskim planom iz razpisne dokumentacije in

najkasneje do končnih datumov,

- bomo javno naročilo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na

drugega izvajalca,

- smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo in se z njo v celoti strinjamo.

KRAJ

ŽIG PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis DATUM

.


~ 61 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.2. IZJAVA PONUDNIKA

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetno javno naročilo

izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno

javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Če bo naša ponudba sprejeta:

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

- če bomo podali neresnične ali zavajajoče podatke v ponudbi;

- če na poziv naročnika ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev.

Izjavljamo, da:

- za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik, ne kot partner

pri skupnem poslu;

- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični;

- za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

- da bomo na podlagi poziva naročnika podali izjavo in dokazila glede obstoja morebitnih

zapadlih terjatev, ki jih imamo do drugih gospodarskih subjektov, v okviru postopkov javnega

naročanja, kjer smo nastopal kot podizvajalec. Podaja informacij se nanaša na ostale

ponudnike, ki so oddali pravočasne ponudbo v konkretnem postopku javnega naročanja.

Izjavljamo, da bomo na naročnikov poziv podali svoje stališče in morebitna dokazila, ki

temeljijo na resničnem dejanskem stanju. Podatki, ki ne bodo temeljili na resničnem

dejanskem stanju bodo šteti kot podaja lažne izjave in bodo ustrezno sankcionirani skladno z

določili razpisne dokumentacije;

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih

v Zakonu o javnem naročanju ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

- v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni ter

- bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki

bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

.


~ 62 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Ponudnik prav tako izjavlja, da:

- sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

S podpisom te izjave ponudnik potrjuje tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno

obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

- Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov odda je javnih

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

- Ponudnik/podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri

ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in

sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz

drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli

podobnem položaju.

- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

- ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe;

- ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Ponudnik prav tako soglaša, da bo, v primeru, če bo v okviru javnega naročila izbran kot najugodnejši

ponudnik s popolno ponudbo, na poziv naročnika slednjemu v roku 8 dni od prejema poziva,

posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so z njimi povezane družbe.

.


~ 63 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Naročniku s podpisom te izjave dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih

organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno

preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana

dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V primeru oddaje konzorcijske ponudbe, se podpišejo vse pooblaščene osebe vseh članov konzorcija.

V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik, mora navedeni podpisnik v

ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo, ki dokazuje, da je pooblaščen za podpis konkretne ponudbe s

strani zakonitega zastopnika družbe (enako velja za ostale ponudnike v primeru konzorcijske

ponudbe).

KRAJ


.


~ 64 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.3. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC

6.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE

OSEBE

Spodaj podpisani ____________________ (ime in priimek) zakoniti zastopnik ______________________

(naziv ponudnika/partnerja)

POOBLAŠČAM

naročnika Občino Gorenjo vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, da za potrebe

preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se glasi:

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno

obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2

v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh« in oznako

_____________, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne __.__.____, od

ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, pridobi potrdilo iz kazenske evidence za

_____________________________________________________________(naziv ponudnika/partnerja).

Datum: Podpis:

Navodilo za izpolnitev obrazca: Obrazec se izpolni za VSE ponudnike/partnerje. Ponudnik mora v ponudbi

predložiti dva obrazca, pri čemer mora biti eden zvezan v ponudbi, drugi pa mora biti vložen na način, da ga

naročnik lahko uporabi za pridobitev informacij s strani uradnih evidenc.

.


~ 65 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE

OSEBE

Spodaj podpisani ____________________ (ime in priimek)

POOBLAŠČAM

naročnika Občino Gorenjo vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, da za potrebe

preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se glasi:

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno

obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2

v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh« in oznako

_____________, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne __.__.____, od

ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Osebni podatki zakonitega zastopnika podjetja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

katerih uporabo in zbiranje potrjujem za izpostavljen namen preverbe:

EMŠO: ______________________________________________

Datum rojstva: ______________________________________________

Kraj rojstva: ______________________________________________

Občina rojstva. ______________________________________________

Država rojstva: ______________________________________________

Naslov stalnega bivališča: ______________________________________________

Naslov začasnega bivališča: ______________________________________________

Državljanstvo: ______________________________________________

Prejšnji priimek: ______________________________________________

Datum: Podpis:

Navodilo za izpolnitev obrazca: Obrazec se izpolni za VSE ponudnike/partnerje. Ponudnik mora v ponudbi

predložiti dva obrazca, pri čemer mora biti eden zvezan v ponudbi, drugi pa mora biti vložen na način, da ga

naročnik lahko uporabi za pridobitev informacij s strani uradnih evidenc.

.


~ 66 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- je znašal naš povprečni letni prihodek v letih 2013, 2012 in 2011 (oziroma v obdobju

poslovanja, če poslovni subjekt posluje manj kot tri leta) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR;

- v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil nismo imeli blokiranih

poslovnih računov;

- da naša bonitetna ocena na datum objave javnega naročila na Portalu javnih naročil znaša _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ po pravilih Basel II.

KRAJ


.


~ 67 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.5. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO

Spodaj podpisani izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in

opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz

razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta

naročila.

Kot prilogi k temu obrazcu ponudnik podaja:

- Osnutek programa za izvedbo del, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno

usklajenost posameznih delovnih faz v obliki diagrama kritičnih mejnikov ter

- Pisno izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo iz katere mora biti razvidno,

da bo ponudnik na lastne stroške zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma deponijo

(skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št.

34/2008) in bo z odpadki ravnal skladno z veljavno zakonodajo.

KRAJ


.


~ 68 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.6. PODATKI O REFERENČNEM DELU

Ponudnik prijavlja sledeče reference, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja z naslovom »TEHNIČNA

SPOSOBNOST II«.

NAZIV PROJEKTA IN VRSTA DEL, ki jih je

ponudnik izvedel (velikost in lokacija gradnje)

NAROČNIK ČAS IZVEDBE

DEL

SKUPNA VREDNOST

PROJEKTA v EUR brez DDV

KRAJ


.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO: »IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA OBMOČJE GORENJA VAS –

TREBIJA«

~ 69 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

REFERENČNO POTRDILO

Referenčno potrdilo se izdaja za

PONUDNIKA

(ustrezno označi z X in izpolni)

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba:

Ime in priimek, naziv

Tel.

e-naslov

Potrjujemo, da je

uspešno opravil dela na sledečem projektu:

Naziv projekta:

Čas izvedbe projekta (dan/mesec/leto)

Datum in številka izdaje uporabnega dovoljenja oz. datum

primopredaje objekta

Skupna vrednost projekta (v EUR brez DDV)

Dela, za katera je bil izvajalec odgovoren, predvsem ali

gre za istovrstnost posla

Kratek opis projekta in ocena naročnika

KRAJ

ŽIG NAROČNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis DATUM

Vsa referenčna potrdila morajo biti priložena, v smislu njihove vsebine izpolnjena, podpisana in žigosana, s strani investitorjev.

.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO: » SANACIJA CESTE POLJANE – BUKOV VRH«

~ 70 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje za resnost ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo z naslovom »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«,

ki je bilo dne _ _ _ _ _ _ _ pod št. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ objavljeno na Portalu javnih naročil Uradnega lista

RS, izročamo Občini Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas eno (1) bianco

menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

KRAJ

ŽIG ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis DATUM

S to izjavo pooblaščamo Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ki jo

zastopa župan g. Milan Čadež, da izpolni to bianco menico v višini 6.000,00 EUR. Obenem Občino

Gorenja vas - Poljane pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi

izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost

ponudbe).

Občina Gorenja vas - Poljane menice ne sme trasirati.

Občino Gorenja vas - Poljane pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Občina Gorenja vas - Poljane lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne _ _ _ _ (120 dni po

roku za oddajo ponudb).

KRAJ IZDAJATELJ MENICE

DATUM PRIIMEK IN IME

ŽIG

DELOVNO MESTO

PODPIS

Priloga:

- 1x bianco menica

.


~ 71 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.8. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naslov javnega naročila: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«

Številka projekta:

Naziv banke oz. institucije:

Kraj in datum:

Upravičenec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

(v nadaljevanju: naročnik)

Zavarovanje št................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ........., z dne ............ za

javno naročilo:

»Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«

Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz tega zavarovanja) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ je ponudnik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dolžan za zavarovanje dobre

izvedbe pogodbenih obveznosti na javnem razpisu, preskrbeti naročniku zavarovanje v višini 5 %

pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR.

Banka oz. druga institucija se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- nepravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- neplačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- ne poplačila pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

- ne poplačila pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel ter

- neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali

naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem

zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega izmed zgoraj navedenih

primerov in navede, za kateri primer gre.

Zahtevek za unovčitev zavarovanja mora biti predložen banki in mora vsebovati:

.


~ 72 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

1. originalno pismo naročnika za unovčenje zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe,

ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Zavarovanje št. ........./..........

To zavarovanje velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

To zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............., ta

zavarovanje preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

To zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičencem in banko oz. drugo institucijo rešuje stvarno pristojno sodišče po

kraju upravičenca.

KRAJ IZDAJATELJ GARANCIJE


ŽIG

DELOVNO MESTO

PODPIS

.


~ 73 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.9. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naslov javnega naročila: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«

Številka projekta:

Naziv banke oz. druge institucije

Kraj in datum

Upravičenec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

(v nadaljevanju: naročnik)

Zavarovanje številka _ _ _ _

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ za

javno naročilo:

»Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«

..............................................(predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR brez DDV, je

izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v obdobju predmetnega zavarovanja odpraviti vse

ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele,

skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo upravičenca se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v

15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali ________

EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti,

količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru

delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec delno ne izpolni pogodbenih določb.

Zahtevek za unovčitev zavarovanje mora biti predložen banki oz. drugi instituciji in mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca za unovčenje zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki

so pooblaščene za zastopanje in

- original zavarovanje št. /

To zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.

.


~ 74 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

To zavarovanje velja najmanj dve (2) leti po njegovi izdaji, vendar pa najkasneje

do ................................. Po poteku tega roka zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično

ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KRAJ IZDAJATELJ GARANCIJE


ŽIG

DELOVNO MESTO

PODPIS

.


~ 75 ~


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

6.10. OBRAZEC OVOJNICA

PONUDNIK: JAVNO NAROČILO:

»Sanacija ceste

Poljane – Bukov vrh«

NAROČNIK:

OBČINA GORENJA VAS -

POLJANE

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

»NE ODPIRAJ PRED POTEKOM

ROKA ZA ODDAJO PONUDB!«

DATUM IN URA PREJEMA

PONUDBE/SPREMEMBE

PONUDBE/UMIK PONUDBE

(izpolni vložišče naročnika)

PONUDBA

SPREMEMBA PONUDBE

UMIK PONUDBE

(ponudnik ustrezno obkroži)

sanacija ceste poljane bukov vrh - obcina-gvp.si · pdf filerazpisna dokumentacija za javno...

Documents