Проект муниципального контракта №

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с

заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»

г. Симферополь «___» __________ 2020 г.

Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (сокращённое наименование – Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника департамента Голубевой Оксаны Владимировны, действующего на основании Положения и распоряжения администрации г. Симферополя от 02.06.2020 №585-рк, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании ____________________с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании____________________________________________________________,

(наименование способа определения подрядчика, реквизиты документа (его наименование, дата и номер) на основании которого определен подрядчик)

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по

разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)», (далее – Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1), Градостроительным кодексом РФ, действующим законодательством.

Кроме того, Подрядчик принимает на себя обязательства, в случае необходимости, своими силами и за счет собственных средств, устранить недостатки разработанной проектно-сметной документации, выявленные во время проведения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости, до получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

1.2. Проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с настоящим Контрактом, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Основанием для проведения работ по настоящему Контракту является членство в СРО __________________________________________ в области архитектурно-строительного проектирования. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр лицам с гос. участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.4. Место исполнения контракта: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь в соответствии с местом расположения Объекта, определенного в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Контракту).

1.5. В соответствии с ч.1 ст. 110.2 ФЗ о контрактной системе исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат муниципальному образованию, от имени которых выступает муниципальный заказчик.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ2.1. Цена Контракта составляет _____________________________________ (цифрами и прописью)

с учетом всех затрат, связанных с исполнением настоящего Контракта, в том числе транспортные затраты, затраты по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _______ % (_______ процентов) в размере:

( ) рублей.,(цифрами) (прописью)

(или НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Цена Контракта определяется согласно сводке затрат на проектные работы (Приложение 3).

Цена Контракта включает стоимость проведения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Контракта включает в себя расходы на уплату НДС.

2.2. Цена Контракта, указанная в п.2.1. является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ, качества и иных условий исполнения Контракта.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых работ,

предусмотренных настоящим Контрактом при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта из расчета изменения объема работ.

2.3. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.2.4. Оплата по Контракту осуществляется в пределах цены Контракта в

виде окончательных платежей, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год и фактического финансирования по данному Объекту.

2.5. Способ оплаты по Контракту – перечисление заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Основанием для окончательной оплаты являются оформленные надлежащим образом: акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат и счет, предоставляемые Подрядчиком Заказчику после подписания акта (накладной) сдачи-приемки проектно-сметной документации, который подписывается при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Заказчик оплачивает работы в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительной сметы, составленной на основании фактически выполненных работ и предоставления счета на оплату при условии получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

2.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

2.8. Цена Контракта подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.9. Результатом выполненной работы по Контракту является проектно-сметная документация. Проектно-сметная документация признается результатом

выполненных работ по Контракту при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Срок выполнения работ определяется в соответствии с графиком

производства работ (по форме Приложения № 2), который утверждается Заказчиком при заключении Контракта и являющийся неотъемлемой частью Контракта.

Начало: с момента заключения контракта;Окончание: 20.12.2020 года.3.2. Окончание выполнения работ определяется с учетом времени,

необходимого на сопровождение прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

3.3. По окончании выполнения работ по разработке проектно-сметной документации в полном объеме Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика Накладную сдачи-приемки проектно-сметной документации (на согласование перед прохождением государственной экспертизы), с приложением 1-го (одного) экземпляра выполненной проектно-сметной документации в бумажном виде, исполнительную смету, составленную на основании фактически выполненных работ.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Подрядчиком выполненной проектно-сметной документации рассматривает и при отсутствии замечаний согласовывает предоставленную документацию. В случае выявления замечаний по комплектности и соответствию Техническому заданию, Заказчик передает проектно-сметную документацию Подрядчику на доработку с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет безвозмездно и в установленный срок. После устранения замечаний Подрядчиком, приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5. При получении от Заказчика согласованной проектно-сметной документации и исполнительной сметы Подрядчик передает в экспертную организацию полный комплект проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости и заключает договор с экспертной организацией, указывая в заявлении в графе «Сведения о техническом Заказчике» - Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя.

3.6. Оформление и обмен документами о приемке работ может осуществляться в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.

3.7. Допускается предоставление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ, универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

3.8. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется:

- по акту выполненных работ, составленному на основании исполнительной сметы, стоимость которой подтверждена уполномоченным органом по проведению государственной экспертизы (в том числе стоимость государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости);

- после получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости Подрядчик передает Заказчику акт (накладная) сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением 4-х (четырех) экземпляров выполненной проектно-сметной документации в бумажном виде и 2-х (двух) экземпляров в электронном виде (формате рdf, Excel/Word, сертифицированного программного комплекса для составления сметной документации на USB-флэш-накопителе или в иных форматах согласованных с Заказчиком), акт выполненных работ в 3-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат в 3-х экземплярах, счет на оплату.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает предоставленные Подрядчиком документы, при отсутствии замечаний подписывает акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат. При наличии замечаний - работы считаются не принятыми, Подрядчику направляется письменное уведомление об устранении замечаний либо предоставлении недостающей информации.

- Работы считаются принятыми при наличии подписей и печатей Сторон на актах выполненных работ, справках о стоимости выполненных работ и затрат.

- Надлежащим образом оформленными считаются документы, имеющие подписи и печати Сторон.

3.9. Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Контракту.

3.10. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ (отдельного вида (этапа) выполнения работ), определенная графиком производства работ, является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнять все работы своевременно, в полном объеме, согласно

Техническому заданию (Приложение 1) и условиям настоящего Контракта, и сдать результат работы Заказчику.

4.1.2. Назначить ответственное лицо и сообщить Заказчику контактный телефон в целях передачи предписаний Заказчика и выполнения оперативных работ по устранению выявленных недостатков в нормативный срок.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 «ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА» настоящего Контракта.

4.1.4. Осуществить сбор исходных данных, необходимых для исполнения обязательств по Контракту.

4.1.5. Передать подготовленную по Контракту и согласованную Заказчиком проектно-сметную документацию в уполномоченный орган для проведения государственной экспертизы, заключить договор с экспертной

организацией, оплатить проведение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

4.1.6. Государственную экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проводить согласно п. 42 ст.49 Градостроительного кодекса РФ.

4.1.7. В установленный срок и за собственный счет, устранять недостатки в проектно-сметной документации, при получении от Заказчика или согласующих организаций мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком, а также в случае несоответствия ее условиям настоящего Контракта.

4.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству и условиям настоящего Контракта.

4.1.9. Устранять замечания в проектно-сметной документации по требованию Заказчика и уполномоченного органа для проведения государственной экспертизы в течение 10 дней, с момента поступления указанных требований.

4.1.11. Подрядчик обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектных работ, в соответствии с законодательством.

4.1.12. Не выполнять дополнительный объем и вид работ без согласования с Заказчиком.

4.1.13. Предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению работ по предмету настоящего Контракта.

4.1.14. Сопровождать прохождение государственной экспертизы, отрабатывать замечания, выданные уполномоченным органом по проведению экспертизы проектно-сметной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по Объекту. Получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по Объекту.

4.1.15. В разумный срок известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, лицензий и других документов, позволяющих Подрядчику исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.16. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Контракту оплатить неустойку (штраф, пени) в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.

4.1.17. В случае изменения юридического адреса, факса, электронной почты, иных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней.

4.2. Подрядчик имеет право:4.2.1. На оплату работ, фактически выполненных Подрядчиком, на

условиях настоящего Контракта.4.2.2. Досрочно выполнить работу по настоящему Контракту, при условии,

если такое завершение не повлияет на качество выполненных работ.

4.2.3. На получение необходимых документов и информации, необходимой для выполнения работ, а также права доступа на территорию и в помещения согласно условиям настоящего Контракта.

4.2.4. Привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязан:4.3.1. Принять и оплатить работы, фактически выполненные Подрядчиком,

на условиях настоящего Контракта;4.3.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием

бюджетных средств по настоящему Контракту.4.3.3. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании проектно-

сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

4.4. Заказчик имеет право:4.4.1. Инициировать изменение (расторжение) Контракта в случаях

предусмотренных законом и настоящим Контрактом.4.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению

настоящего Контракта, выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, нарушает сроки, установленные графиком производства работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.4.3. Не принимать и не оплачивать работы Подрядчика, выполненные самовольно без соответствующего задания.

4.4.4. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иным нормативным документам.

4.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов, Подрядчик перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.4.6. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ по следующим причинам:

- в случае несоблюдения сроков начала и окончания видов (этапов) работ, определенных в графике производства работ;

- несоответствия результатов работы требованиям технических регламентов, технических условий и т.д.

- в других случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.4.4.7. Задержка оплаты производится до полного устранения причин,

послуживших основанием для такой задержки.4.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом

и действующим законодательством.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Подрядчик для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту предоставляет Заказчику Обеспечение. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от НМЦК – 19 448 руб. 16 коп. (девятнадцать тысяч четыреста сорок восемь рублей 16 копеек).

5.2. Срок действия вышеуказанных обеспечительных мер должен гарантировать надлежащее выполнение обязательств Подрядчика, возникшим из настоящего Контракта вплоть до полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Общие положения.5.3.1. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком

обеспечения исполнения Контракта.Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено

одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.5.3.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

5.3.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

5.4. Безотзывная банковская гарантия.5.4.1. Требования к обеспечению исполнения Контракта,

предоставляемому в виде банковской гарантии:Банковская гарантия, выданная Подрядчику банком для целей обеспечения

исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»:

1) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

2) наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "В(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного

рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:

1) права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ №44.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром

аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

5.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

5.5.1.Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

Денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:

Получатель:Муниципальное казенное учреждение Департамент капитальногостроительства Администрации города Симферополя Республики КрымЛ/с 05753205950Банк получателя: Отделение Республика Крым, г. Симферопольр/счет 40302810435103000005

БИК 043510001ИНН 9102058704КПП 910201001ОГРН 1149102124820

В графе «Назначение платежа»: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»

5.5.2. Денежные средства, которые поступили от Подрядчика в счет обеспечения исполнения Контракта, считаются временно поступившими в распоряжение Заказчика и зачисляются на его лицевой счет в таком качестве. Указанные денежные средства находятся в распоряжении Заказчика на время исполнения Контракта до полного исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3. В случае, если Подрядчик воспользовался своим правом на замену способа обеспечения и/или уменьшение размера обеспечения на размер исполненных обязательств по Контракту и предоставил, а Заказчик проверил и принял надлежащим образом выданную банковскую гарантию, или Подрядчик перечислил Заказчику соответствующую (уменьшенную) сумму денежных средств в качестве нового обеспечения, Заказчик обязан в течение 30 календарных дней после получения от Подрядчика письменного требования возвратить Подрядчику ранее полученное обеспечение – перечислить сумму денежных средств, ранее полученных в качестве обеспечения, на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании.

5.5.4. После надлежащего исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо в случае досрочного расторжения Контракта, денежные средства, внесенные на лицевой счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Подрядчику не позднее 30 календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

5.5.5. В случае, если к моменту возврата Подрядчику суммы денежных средств, которые поступили Заказчику в счет обеспечения исполнения Контракта, у Подрядчика перед Заказчиком имеются неисполненные денежные обязательства, включая не уплаченные суммы неустойки, убытков, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет встречных денежных обязательств и возвратить Подрядчику сумму обеспечения за минусом сумм, причитающихся к получению от Подрядчика.

5.6. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ №44, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

5.7. Новое обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено не позднее одного месяца с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.6. Контракта.

5.8. Подрядчик обязан в случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок для предоставления нового обеспечения - не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о возникновении такой необходимости. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчиком будет начисляться, пеня в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.9. Подрядчик по окончанию работ в срок не позднее даты предоставления документов, указанных в пункте 2.6. Контракта, должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 3 889 руб. 63 коп.

5.10. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

5.11. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийных срок не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций или продления гарантийного срока в соответствии с пунктом 7.2. Контракта, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

5.13. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.14. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, не позднее 30 календарных дней с даты окончания гарантийного срока при условии надлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.

5.15. Все затраты, связанные с заключением оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.Размер штрафа устанавливается в размере ______ рублей.6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере _ процентов цены Контракта, что составляет _________________рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100

млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере _________ рублей.6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Условие применяется в случае, если по итогам электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, и такой аукцион проводился на право заключить контракт, в соответствии с ч.23. ст. 68 Федерального закона.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения их нарушений.

6.13. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по договорам, заключенным Подрядчиком.

6.14. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6.15. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, которая относится к предмету настоящего Контракта и содержится в документах, отражающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, согласно действующему законодательству.

6.16. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

6.17. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

6.18. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

6.19. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

6.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

– двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;или– односторонний акт заказчика в случае уклонения Подрядчика от

составления или подписания двустороннего акта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования;

или– предписание Заказчика и/или Представителя Заказчика, выданное в

порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;или– предписание контрольно-надзорных органов;или– претензия Заказчика.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА7.1. Объем гарантий включает в себя: устранение за счет собственных

средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости и производства работ, осуществление доработки проекта по замечаниям Заказчика, а также осуществление повторного прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации была вызвана по вине Подрядчика.

7.2. Подрядчик в течение 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта (накладной) сдачи-приемки проектно-сметной документации и проведенных оплат несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

7.3. Если в ходе капитального ремонта в подготовленной Подрядчиком по Контракту документации будут обнаружены недостатки, Подрядчик обязуется в согласованный с Заказчиком срок предоставить недостающую информацию.

7.4. В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в сроки, установленные в письменном уведомлении Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт, фиксирующий недостатки проектно-сметной документации, составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в ходе капитального ремонта или в процессе эксплуатации Объектов, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

7.5. В случае если Подрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в проектно-сметной документации или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию.

Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков в документации, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ 8.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и/или социально ориентированных некоммерческих организаций. В случае привлечения соисполнителей Подрядчик обязуется: 8.1.1. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объёме 20 процентов от цены контракта. 8.1.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику: а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 8.1.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику

документы, указанные в пункте 8.1.2. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 8.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы: а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 8.1.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 8.1.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.1.2. – 8.1.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 8.2. Условие о правах Подрядчика: 8.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. ФОРС-МАЖОР9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, вооружённые конфликты и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения своих обязательств, обязана незамедлительно, в течение 3-х дней, письменно уведомить об этом другую сторону.

9.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону в указанный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

9.4. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, если данные обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.5. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.6. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для

Сторон с момента его подписания и действует до 31.12.2020 года включительно, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств, включая обязательства сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА11.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.11.2. Контракт может быть расторгнут:- по соглашению Сторон;- по решению суда; - в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

11.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст.450 ГК РФ);

11.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

11.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;

11.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

11.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Федерального Закона 44-ФЗ;

11.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения контракта, в том числе в следующих случаях:

11.4.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов;

11.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

11.4.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

11.4.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

11.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

11.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трёх рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых является предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона 44-ФЗ.

11.11. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 11.10. Настоящего Контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

11.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.17. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, обязана дать письменный ответ

по существу в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.18. Ответственность за сохранность результата работ, а также риски его утраты до момента расторжения настоящего Контракта, несёт Подрядчик.

12. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым

12.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым обособленное подразделение.

12.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. В случае направления дополнительного соглашения, другая сторона обязана в течение 5 (пяти) дней направить подписанный экземпляр дополнительного соглашения отправившей стороне или в указанный срок предоставить возражение.

13.2. Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Контракту в случае уменьшения финансирования, при этом объем выполненных работ подлежит уменьшению, пропорционально уменьшенному финансированию.

13.3. Все разногласия по настоящему Контракту урегулируются путем проведения переговоров между сторонами. В случае не достижения компромисса, споры рассматриваются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым.

13.3.1. В случае направления одной из сторон претензии, другая сторона обязана ответить в течение 10 (десяти) дней с момента получения. При этом надлежащим уведомлением является направление претензии любым оперативным образом (почтой заказным письмом с уведомлением, а также направление на официальный электронный адрес, указанный в Контракте).

13.4. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Контракта, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. Во всем, что не предусмотрено условиями Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Подрядчику, один экземпляр – Заказчику.

13.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:- Техническое задание (Приложение № 1);- график производства работ (Приложение № 2); - сводка затрат (Приложение № 3);- план финансирования (Приложение № 4).

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:ЗАКАЗЧИКМуниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики КрымЮридический адрес:295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, д.15ОГРН 1149102124820ИНН 9102058704КПП 910201001р/с 40204810035100000001БИК 043510001Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферопольтел. 27-64-00

Заместитель начальника Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя

_______________ О.В. ГолубеваМ.П.

ПОДРЯДЧИКНаименование

Юридический адрес:Фактический алрес:

ОГРН:ИНН:КПП:Банк:БИК:Р/с:Телефон:e-mail:

______________М.П.

Приложение №1 к Контрактуот « » 20___г.№_________

«УТВЕРЖДАЮ»Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения Департамент капитального строительстваАдминистрации города Симферополя Республики Крым_______________ / О.В. Голубева(подпись)«___» __________ 20__ г.(дата утверждения)М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна выполнение проектно-сметных работ по объекту:

«Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с заменой всех инженерных сетей библиотеки – филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу: Республика

Крым. г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»№п/п

Перечень основных данных и требований Данные по объекту

1. Наименование объекта «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с заменой всех инженерных сетей библиотеки – филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу: Республика Крым. г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»

2. Основание для проектирования

Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2019 №6873 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).

3. Источник финансирования объекта капитального строительства

Бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Заказчик Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым

5. Генеральный проектировщик (далее – Исполнитель)

6. Месторасположение объекта

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23

7. Вид строительства Капитальный ремонт8. Стадийность

проектированияПроектно-сметная документация

9. Назначение объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

10. Основные параметры существующего объекта

1. Здание библиотеки – филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу: Республика Крым. г. Симферополь, ул. Ленина, д.232. Год постройки здания – 1917;3. Общая площадь – 360,5 м²;4. Этажность – 1 эт.;5. Фундамент и цоколь – бут;6. Стены – бутовые;7. Перекрытия – железобетонные плиты;8. Перегородки – фахверковые;9. Полы – дощатые;10. Кровля – шифер;11.

11. Сроки проектирования В соответствии с условиями муниципального контракта.12. Согласование проектно-

сметной документацииГотовую проектно-сметную документацию сдать на согласование Заказчику для согласования перед прохождением государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

13. Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации

Проектно-сметную документацию подготовить в соответствии со следующими нормативными документами:Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле;ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования;ГОСТ Р 7.0.102-2018 Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура;ГОСТ Р 57723-2017 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие положения;ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования;СНИП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

14. Требования к составу и оформлению сметной документации

Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81- 35.2004 (с изменениями от 16.06.2014), с применением территориальных сметных нормативов Республики Крым в двух уровнях цен: базисном (2001 год) и текущем, используя индексы изменений сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства для Южного федерального округа (Республики Крым) на момент получения положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.В составе сводного сметного расчета предусмотреть следующие виды затрат: непредвиденные расходы 2%; затраты на осуществление строительного контроля 2,14%; средства на определение достоверности сметной стоимости; затраты на разработку проектно-сметной документации; при необходимости вывоз/утилизация строительного мусора при производстве работ

15. Прохождение государственной экспертизы

Проектная организация сопровождает прохождение государственной экспертизы, отрабатывает замечания, выданные уполномоченным органом по проведению экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости до получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости, получает результат государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

16. Основные требования к проектированию

Принятые проектные решения должны соответствовать действующим национальным стандартам РФ.При разработке сметной документации использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения.Основные материалы, используемые для расчета выполнения капитального ремонта, согласовывать с Заказчиком.Разработанную проектную документацию согласовать, при необходимости, с ресурсоснабжающими организациями.

17. Объемы работ и виды работ Ведомость объемов работ составить по результатам обследования объекта капитального ремонта, с последующим согласованием с Заказчиком, балансодержателем.Основные виды работ по капитальному ремонту объекта:

Ремонт (замена) дверных блоков; Ремонт системы отопления; Ремонт стен; Ремонт системы электроснабжения; Ремонт систем водоснабжения и водоотведения; Ремонт потолков; Ремонт полов;

18. Количество экземпляров, выдаваемой проектно-сметной документации

Разработанная проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости передается Заказчику после прохождения государственной экспертизы в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе в формате *.pdf и/или *.doc (docx) и/или *.gsfx. При этом одному разделу (тому) на бумажном носителе должен соответствовать один файл в формате *.pdf и/или *.doc (docx) и/или *.gsfx в электронном виде с соответствующим именем файла.Так же сметная документация (ЛСР, ССР, ВО, ВР и др.) должна быть представлена в электронном виде в формате сертифицированного Госстроем России программного комплекса и в формате таблиц Microsoft Office Excel. Все файлы должны свободно открываться и читаться.Объемы выполненных работ оформляются актом приемки выполненных работ.Передаваемую Заказчику после экспертизы сметную документацию печатать на одной стороне листа.

Составил:Начальник отдела подготовки строительных объектов и земельных отношений Управления капитального строительства Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя _____________ Л.А. Давтян

Подрядная организация:Руководитель ______________

М.П.

Приложение №2к Муниципальному контракту № ________ от «___» __________ 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»Заместитель начальника Департамента капитального строительстваАдминистрации города Симферополя

/__________ / О.В. Голубева (подпись)«___» __________ 2020 г. (дата утверждения)

М.П.

ГРАФИКна выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с

заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»

№п/п

Наименование работСроки начала работ

Сроки окончания

работ

2020 год

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сбор исходных данныхс момента

заключения контракта

2Обмерные работы по зданию, обследование

здания

3Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации

4

Сопровождение прохождения

государственной экспертизы достоверности

определения сметной стоимости

5

Подготовка и сдача отчетной документации

(КС-2, КС-3, исполнительная

документация) заказчику

20.12.2020

Подрядная организация:Руководитель«_____________» __________ / ____________________ М.П . (подпись, Ф.И.О.)

Приложение №3к Муниципальному контракту № ________ от «___» __________ 2020 г.

Сводка затратна выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС

для взрослых МОГО Симферополь по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»

Наименование организации подрядчика:

Наименование организации заказчика:

№ пп Наименование работ Смета № Стоимость без

НДС (руб) НДС (руб)Стоимость с учетом НДС

(руб)1 2 3 4 5 6

1 Капитальный ремонт г. Симферополь Смета №1 299 812,73 59 962,55 359 775,28

2Капитальные ремонт

г. Симферополь, (Обмерные работы и обследование)

Смета №2 46 939,86 9 387,97 56 327,83

3 Итого 346 752,59 69 350,52 416 103,11

4Итого с учетом понижающего коэффициента

0,9347760222 324 136,01 64 827,20 388 963,21

ВСЕГО по сводке затрат с учетом тендерного понижающего

коэффициента, руб.К=

Итого цена контракта, руб.

В том числе НДС - ___%, руб.

Начальник отдела подготовки строительных объектов и земельных отношений Управления капитального строительства Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя

Л.А. Давтян

Заместитель начальника Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя О.В. ГолубеваМ.П.

Подрядная организация:Руководитель

М.П.

Смета №1на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

Капитальные ремонт г. Симферополь

Объект / объем, тыс. томов 26

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№№ п/п

Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ

№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или глав Сборника

Расчет стоимости AX+B или СМР х%/100 или количество х цена

Стоимость руб.

1 2 3 4 5

1 Библиотека

СБЦ на ПРС«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно- гражданского назначения» Москва 2012г. Табл. 5 п.8

(140000+700*26)*4,37*0,4 276 533,60

А 140000Б 700

Количество тыс. томов 26

На разделы проектирования таб 12 (п.3 п.10- 16 п. 18, п.19) 0,4

К1 - инд. изм сметной стоимости на 2 кв. 2020 г. 4,37

2 Экспертиза сметной документации

ПП РФ от 5.03.2007 №145

63280*0,3375*5,45*0,2 23 279,13

Стоимость работ в базовых ценах 2001 г 63280,00% от стоимости 33,75%

Стоимость на проверку сметной стоимости 20%К1 - коэффициент инфляции 5,45

3 ВСЕГО стоимость по смете 299 812,734 Кроме того НДС 20% 59 962,55

5 ВСЕГО по смете 359 775,28

Смета №2на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

Капитальные ремонт г. Симферополь, (Обмерные работы и обследование)

Объект / объем, м.куб 2194

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№№ п/п

Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ

№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или глав Сборника

Расчет стоимости AX+B или СМР х%/100 или количество х цена

Стоимость руб.

1 2 3 4 5

1 Обследование здания

"Справочник базовых ценна обмерные работы и обследования зданий и сооружений" Москва 2016г. Табл. 1

348,6*4,45*21,94 34 034,86А 348,6

Объем 100.м3 21,94К1 - инд. изм сметной стоимости на 2 кв. 2020 г. 4,45

2 Обследованиесистем отопления

"Справочник базовых ценна обмерные работы и обследования зданий и сооружений" Москва 2016г. Табл. 15

1500*4,45 6 675,00А до 3000 м.куб 1500

Объем тыс.м3 2,194К1 - инд. изм сметной стоимости на 2 кв. 2020 г. 4,45

3 Обследованиесистем холодного водоснабжения и канализации

"Справочник базовых ценна обмерные работы и обследования зданий и сооружений" Москва 2016г. Табл. 15

1400*4,45 6 230,00А до 4000 м.куб 1400

Объем тыс.м3 2,194К1 - инд. изм сметной стоимости на 2 кв. 2020 г. 4,45

4 Обследование систем электроснабжения

"Справочник базовых ценна обмерные работы и обследования зданий и сооружений" Москва 2016г. Табл. 15

1200*4,45 11 715,96А на 1000 м.кв 1200

Объем м2 2,194К1 - инд. изм сметной стоимости на 2 кв. 2020 г. 4,45

5 ВСЕГО стоимость по смете 46 939,866 Кроме того НДС 20% 9 387,977 ВСЕГО по смете 56 327,83

Начальник отдела подготовки строительных объектов и земельных отношений Управления капитального строительства Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Л.А. Давтян

Заместитель начальника Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя О.В. ГолубеваМ.П.

Подрядная организация:Руководитель

М.П.

Приложение № 4 к Муниципальному контракту № _____________ от ___________

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ(на текущий год) 2020 г.

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства

помещения с заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»

Периоды текущего года

План финансирования

Всего, руб На финансирование работ, руб

1 2 3

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

План финансирования

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего пространства помещения с

заменой всех инженерных сетей библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д.23 (капитальный ремонт)»Источник

финансированияПлан финансирования

Всего, руб по годам, руб.

2020 год1 2 3

бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Заказчик: Подрядчик: Заместитель начальника

Муниципального казенного учреждения Департамент капитального строительстваАдминистрации города Симферополя Республики Крым

______________________О.В. Голубева М.П.

_____________М.П.