sudamericanas (unasur) cup: 71200000.887.4446...

17
Ficha Informativa de Proyecto 2015 01/04/2015 11:13 AM GPR | 1/17 MREMH - Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Viceministerio de Gestión Interna Coordinación General de Gestión Inmobiliaria Dirección de Estudios de Factibilidad de Bienes Inmuebles en el Exterior PROYECTO: K001 MREMH Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 Líder del Proyecto: Flores Agreda, Gustavo Fernando ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Sánchez, Isela Programas Relacionados: APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICA0S - UNASUR, APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR)2009 - 2012, Provincia - Pichincha, SECTORES ESTRATÉGICOS Titular: Flores Agreda, Gustavo Fernando Prioridad: 1 Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00 CUP: 71200000.887.4446 TIR: 49.60 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 103,713,785.30 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 784,453.94 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2009 - 31/03/2015 Fecha de última actualización: 25/03/2015 Fecha de Fin Base: 15/10/2015 Modificado por: Flores Agreda, Gustavo Fernando Fecha del siguiente Hito: 31/03/2015 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El propósito es crear un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe . En este sentido el proyecto contempla el desarrollo de los siguientes componentes: 1) Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR. 2) Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR. 3) Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR. PRODUCTOS O SERVICIOS: 1. Procesos operativos coordinados y ejecutados en la Oficina de UNASUR. 2. Plan operativo de la Secretaría General. 3. Reuniones de Consejo y grupos de trabajo. 4. Participación en eventos internacionales en representación de UNASUR. 5. Construcción de la Sede de UNASUR. 6. Dotación de equipamiento y mobiliario a la Sede de UNASUR. LINEA BASE: 1. Consejos Sectoriales operando y con resultados: Se han establecido 8 consejos y grupos de trabajo establecidos en el marco de UNASUR durante los primeros años de ejecución del proyeto. 2. Edificio de la Sede de UNASUR: No se cuenta con el edificio construido, la entrega del mismo esta previsto para el mes de mayo 2014. OBJETIVO GENERAL: Apoyar en el proceso de construcción y fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR. 2. Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR. 3. Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR.

Upload: dangtu

Post on 05-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 1/17

MREMH - Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Viceministerio de Gestión InternaCoordinación General de Gestión InmobiliariaDirección de Estudios de Factibilidad de Bienes Inmuebles en el ExteriorPROYECTO: K001 MREMH Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de NacionesSudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446

Líder del Proyecto: Flores Agreda, Gustavo Fernando ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Sánchez, Isela Programas Relacionados: APOYO AL PROCESODE CONSTRUCCION YCONSOLIDACION DE LAUNION DE NACIONESSUDAMERICA0S - UNASUR,APOYO AL PROCESODE CONSTRUCCION YCONSOLIDACION DE LAUNION DE NACIONESSUDAMERICANAS(UNASUR)2009 - 2012,Provincia - Pichincha,SECTORES ESTRATÉGICOS

Titular: Flores Agreda, GustavoFernando

Prioridad: 1

Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00

CUP: 71200000.887.4446 TIR: 49.60 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 103,713,785.30

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 784,453.94

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2009 - 31/03/2015

Fecha de última actualización: 25/03/2015 Fecha de Fin Base: 15/10/2015

Modificado por: Flores Agreda, GustavoFernando

Fecha del siguiente Hito: 31/03/2015

DATOS GENERALESDescripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El propósito es crear un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural,ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe . En este sentidoel proyecto contempla el desarrollo de los siguientes componentes: 1) Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR. 2)Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR. 3) Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente deUNASUR.

PRODUCTOS O SERVICIOS:1. Procesos operativos coordinados y ejecutados en la Oficina de UNASUR.2. Plan operativo de la Secretaría General.3. Reuniones de Consejo y grupos de trabajo.4. Participación en eventos internacionales en representación de UNASUR.5. Construcción de la Sede de UNASUR.6. Dotación de equipamiento y mobiliario a la Sede de UNASUR.

LINEA BASE:1. Consejos Sectoriales operando y con resultados: Se han establecido 8 consejos y grupos de trabajo establecidos en el marco deUNASUR durante los primeros años de ejecución del proyeto.2. Edificio de la Sede de UNASUR: No se cuenta con el edificio construido, la entrega del mismo esta previsto para el mes de mayo 2014.

OBJETIVO GENERAL: Apoyar en el proceso de construcción y fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1. Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR.2. Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR.3. Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR.

Page 2: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 2/17

DATOS GENERALESDescripción

POBLACIÓN OBJETIVO: La población objetivo esta conformada por toda la población que reside en el Distrito Metropolitano de Quito.De acuerdo a los datos del censo nacional realizado en el 2001 se le atribuye una población de 1`876.704 habitantes.

Beneficios Cualitativos

1. Impulsar la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.2. Promover políticas sudamericanas consensuadas en el marco de UNASUR.

Tipo de Beneficiario

La población beneficiaria esta conformada por la población Ecuatoriana que es aproximadamente $14´000.000. La población objetivoesta conformada por toda la población que reside en el Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo a los datos del censo nacionalrealizado en el 2001 se le atribuye una población de 1`876.704 habitantes.

Restricciones

TIEMPO:El proyecto tendrá una duración de 5 años (2009-2014)

COSTO:El presupuesto aprobado por la SENPLADES para el proyecto, fue de US. $ 63.971.585,82.

CALIDAD:Estudios y Diseños arquitectónicos.Construcción de la Obra.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %Fecha de Inicio: 01/01/2009 Fecha de Fin: 31/03/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

95 % 95 % 100 % 0 %

Avance real acumulado

Estado

2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

MARZO 2015:1.- Se encuentra en la etapa de Recepción Provisional y Recepción Definitiva y liquidación de laobra.2.- Avance físico 100% terminada.3. - Varias propuestas presentadas por la administracion de UNASUR por eventos que serealizaran en ABRIL4.- Liquidacion y pago de planillas pendientes se requiere informe

Flores Agreda,GustavoFernando

25/03/2015 -07:11 PM

Page 3: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 3/17

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

FEBRERO 2015:1.- El 4 de Febrero se comunica la transferencia al SECOB, de los montos de arrastre por elsector seguridad.2.- Se comunica a SECOB las modificaciones en la sede de UNASUR solicitadas por UNASUR.3.- El 3 de Febrero SECOB designa la conformacion de la comision para la Recepcion Provisionaldel contrato complemetario 1,2 y el contrato principal.4.- Existe un informe del Ministerio de Coordinacion de Seguridad sobre la norma Tecnica para lainstalacion de las camaras de proyectos emblematicos.5.- Insistencia a Secob para la entrega del Acta Recepcion. (SECOB - CIERRE - Hito 17.- Acta deRecepción Provisional suscrita y firmadas)6.- Solicitus por parte de SECOB para la transferencia de recursos. (CIERRE: Liquidación y cierrede proyecto (Edificio UNASUR) terminado)

ENERO 2015:1.- Se solicito el analisis de estudio del rotulo de identificacion de UNASUR cuyo modelo fueraaprobado por el Arq. Diego Guayasamin, y recibido por el administrador del contrato por parte deSECOB.2.-En respuesta a oficio SECOB-STPCO-2014-0268-O se comunica al Arq. Marcelo Leon queel Ing. Gustavo Fernado Flores cumplirà con lo previsto en el literal D de la clausula sexta delconvenio de cooperacion interinstitucional. -MREMH-ICO, en reemplazo del Ing. Carlos Gonzalez.

DICIEMBRE 2014:SECOB1.- Se continua en los trabajos del sistema eléctrico, electrónico y telefónico (Hito 53), los cualesse encuentran en un avance del 99%, acabados exteriores en un 98%, obras exteriores con unavance de 98%, y sobre el Acta de Recepción Provisional, aún no se puede recibir la obra.2.- Los retrasos se han produciso debido a cambios en los diseños originales de los rubroseléctricos y electrónicos.3.- Se evidencia un avance físico de la obra en un 99%, debido a que la contratista se encuentrasubsanando las observaciones realizadas por Fiscalización, de acuerdo a procedimiento derecepción determinado en el contrato.4.- Se adjunta el informe de Administrador (Anexo ).

DICIEMBRE 2014MREMH1. Se inaugura el Edificio UNASUR, 5 de diciembre del 20142. Memo No. MREMH-DSEPPGI-2014-0554-M Acta de seguimiento al Proyecto de Inversión, serevisa el presupuesto que se utilizara hasta el mes de diciembre del presente año en UNASUR3. La ficha UNASUR, actualmente se encuentra anclada a MEF a través de el e-SIGEF, sin poderactualizar el perfil económico manualmente4. Se encuentran registradas y subidas al GPR las actas semanales de avance y ejecuciónde obra con varios actores las actas en físico se encuentran hasta la No. 35 suscrita por losparticipantes el 10 de diciembre de 2014, conociendo el detalle de las planillas canceladas5. El mobiliario y equipo tuvo su periodo de prueba y funcionamiento previo a la Inauguración, lacual no tuvo inconvenientes.6. La obra se encuentra con un porcentaje físico del 109.9%, operativa totalmente.7. Se han determinado todavía planillas sin cancelar o no presentadas que se regularizaran hastafines de este mes.8. No existe un informe final de Fiscalización, este hecho no permite que se cumpla el hito deActa entrega recepción definitiva, y que probablemente se active en el mes de enero del 2015,por tanto, no es posible suscribir una entrega definitiva hasta que el Fiscalizador se pronunciesobre las condiciones generales y el cumplimiento de lo establecido en el contrato, así como lasmultas generadas por este esquema.

NOVIEMBRE 2014MREMH1. Se pudo perfeccionar el ingreso de las Actas semanales de obra con varios actores, fueronescaneadas y subidas a la herramienta, con firma de responsabilidad2. Se mantuvo reunión con la Coordinación de Planificación, SECOB, y el Líder de este Proyectopara coordinar las observaciones de seguimiento y control en lo referente a los hitos3. Se registraron los nombres de los responsables y además el avance de la obra4. Los equipos y el mobiliario fueron entregados he instaldos en la obra5. Se realizó visita de campo para verificación, se determina que existen planillas presentadas nopagadas, no presentadas y finalmente falta el informe de fiscalización6. Los hitos por parte de SECOB se encuentran cubiertos .

Flores Agreda,GustavoFernando

20/12/2014 -09:56 AM

Page 4: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 4/17

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

DICIEMBRE2014:MREMH1. Se inaugura el Edificio UNASUR, 5 de diciembre del 20142. Memo No. MREMH-DSEPPGI-2014-0554-M Acta de seguimiento al Proyecto de Inverision, serevisa el presupuesto que se utilizara hasta el mes de diciembre del presente año en UNASUR3. La ficha UNASUR, actualmente se encuentra anclada a MEF a traves de el e-SIGEF, sin poderactualizar el perfil economico manualmente4. Se encuentran registradas y subidas al GPR las actas semanales de avance y ejecuciónde obra con varios actores las actas en fisico se encuentran hasta la No. 35 suscrita por losparticipantes el 10 de diciembre de 2014, concoiendo el detalle de las planillas canceladas5. El mobiliario y equipo tuvo su periodo de prueba y funcionamiento previo a la Inauguracion, lacual no tuvo inconvenientes.6. La obra se encuentra con un porcentaje físico del 109.9%, operativa totalmente.4. Se han determinado todavia planillas sin cancelar o no presentadas que se regularizaran hastafines de este mes.5. No existe un informe final de Fiscalizacion, este hecho no permite que se cumpla el hito deActa entrega recepcion definitiva, y que probablemente se active en el mes de enero del 2015,por tanto, no es posible suscribir una entrega definitiva hasta que el Fiscalizador se pronunciesobre las condiciones generales y el cumplimiento de lo establecdo en el contrato, asi como lasmultas generadas por este esquema.

Flores Agreda,GustavoFernando

20/12/2014 -09:19 AM

OCTUBRE 2014:SECOB1. Se continuan en los trabajos del Sistema Eléctrico, electrónico y telefónico con un porcentajedel 95% (Hito 53),2. Los acabados exteriores tienen un avance del 96%. (Hito 54).3. Trabajos en exteriores tienen un avance del 80%. (Hito 55).4. Con respecto al Hito 56, Acta de Recepción Provisional, no se puede recibir la obra todavia.5.- Los retrasos se han producido debido a cambios en los diseños originales de los rubroseléctricos y electónicos, como las cabinas de traducción, incrementos de cantidades y cierre decanteras.6.- Se aprobó una ampliación de plazo N° 4 hasta el 30 de septiembre de 2014. (Anexo G.2).7.- Se adjunta el Informe de Administrador (Anexo G.3).8.- La obra se encuentra con un porcentaje del 97% físico.9.- Cédula presupuestaria G.4

SEPTIEMBRE 2014:SECOB1. Se encuentra en trámite una cuarta ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre de 2014 yserá subida una vez a probada por la máxima autoridad.2. El Sistema Electrónico, Eléctrico y Telefónico alcanzan el 80 %, los acabados exterioresalcanzan el 98% y las obras exteriores alcanza el 88% de avance fisico.3. Se ejecutan los Contratos Complementarios No.- 1 con un avance del 60% y el Contratocomplementario No.- 2 con un avance del 70%.4. Cédula presupuestaria G.1

AGOSTO 2014:SECOB1. Se aprueba una tercera prórroga de plazo hasta el 09 de septiembre de 2014 (Anexo F.8).2. Cédula presupuestaria F.9

JULIO 2014:SECOB1. Los trabajos continúan en diferentes frentes de trabajo, el cumplimiento de los hitos 52, 53 ehito 54 no se logran cumplir en un 100%. por diversas razones una de ellas la complejidad de laestructura. Se tramita una nueva prórroga del plazo contractual2. El Sistema Electrónico, Eléctrico y Telefónico alcanzan el 70 %, los acabados exterioresalcanzan el 95% y las obras exteriores alcanza el 85% de avance fisico.3.- Se ejecutan los Contratos Complementarios No.- 1 con un avance del 40% y el Contratocomplementario No.- 2 con un avance del 10%.

JUNIO 2014:SECOB1. Los trabajos continúan en diferentes frentes de trabajo, los hitos 53 e hito 54 no se lograncumplir en un 100%. por diversas razones una de ellas la complejidad de la estructura.2. Se autorizó la segunda prórroga del plazo contractual por 44 días, lo cual obliga a lareprogramación de la obra y de los hitos, la fecha de termino es el 31 de julio de 2014.

Flores Agreda,GustavoFernando

12/11/2014 -10:45 AM

Page 5: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 5/17

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

3.- Los acabados exteriores alcanzan el 90 % y las obras exteriores alcanzan el 80% de avancefisico.4.- Se suscribió en contrato complementario No.- 2 de UNASUR que se refiere al EquipamientoTecnológico.

MAYO 2014:SECOB1. Continúan los trabajos de construcción del Edificio de Unasur, se trabaja en varios frentesprincipalmente en acabados y obras exteriores, no se llegan a concluir en el 100% debido afactores climáticos imperantes en la zona así como también la complejidad de la estructura,que impide avanzar como se programó inicialmente. En el caso de los trabajos de acabados deexteriores relacionados con el hito (15) alcanzan un avance físico del 85% y los trabajos de ObrasExteriores alcanzan el 70% de avance físico.2. Se suscribió el contrato complementario No.- 1 de UNASUR que se refiere a obras exterioresque corresponden al PLAN MASA.

SECOB ABRIL 2014:1. Se autorizó la prórroga de plazo de 20 días con lo cual los trabajos culminan el17 de junio de 2014. Se revisa y analiza la documentación para generar el contratocomplementario, para la ejecución PLAN MASA que incluye áreas exteriores y parqueaderos,el equipamiento tecnológico y acceso lateral a parqueaderos. Los trabajos han venidodesarrollándose con normalidad, se han ejecutado trabajos de mamposterías relacionado con elhito (44), la estructura portante fase III prácticamente terminado hito (45), trabajos del sistemaHidrosanitario relacionado con el hito (47). los enlucidos y estucados relacionado con el hito (48),acabados interiores relacionado con el hito (49) y el sistema eléctrico y telefónico relacionado conel hito (50); aunque no se logra terminar en un 100%.

SECOB MARZO 2014:1. Los trabajos continúan desarrollándose a buen ritmo, durante la ejecución de la obra, sehan presentado situaciones varias que afectan al normal desarrollo de la obra y han incididodirectamente en el cumplimiento de otros hitos. La producción a gran escala de los elementosestructurales y la complejidad de la estructura metálica espacial, influyen en la retraso quepresenta la obra. Se ejecutan trabajos en los diferentes frentes, el recubrimiento de paredes conalucobond, trabajos en áreas exteriores, se ejecuta el rubro mampostería con un avance del90 % relacionado con el hito (9), se trabaja además en los enlucidos y estucados relacionadoscon el hito (12). Se desarrollan trabajos del Sistema Hidrosanitarios aunque no se llegan aconcluir en un 100%, se trabaja en el sistema eléctrico y electrónico está prevista la conclusión deeste rubro para el último período de ejecución.

SECOB FEBRERO 2014:1. Los trabajos han continuado desarrollándose en este período de trabajo, se han ejecutadotrabajos que corresponden a varios hitos aunque no se culminan al 100%, rubros comoInstalación del alucobond en las fachas del edificio de UNASUR relacionado con el Hito (15),trabajos en áreas exteriores en la impermeabilización en los espejos de agua y la colocaciónde los recubrimientos en pisos relacionados con el Hito (16), al interior del Edificio se trabaja enfundición de losas de hormigón armado, mamposterías, enlucidos, empastados, instalacioneseléctricas, electrónicas y de recubrimiento de pisos y paredes especialmente en el SALON DEPRESIDENTES, continúan los trabajos de soldadura en el montaje de la estructura metálicarelacionada con el cumplimiento del Hito (10), aunque no se termina en un 100%. Se haconcluido con los trabajos que corresponden a muros anclados Hito (11). El avance físico reportaretraso en el cronograma valorado de trabajo, se toman los correctivos necesarios para evitarmayor retraso.

SECOB ENERO 2014:1. En este período se trabaja en varios frentes el recubrimiento exterior de fachadas, (alucobond)relacionado con el hito (37), se trabaja en los enlucidos de la mampostería relacionados con elhito (30), Montaje de la estructura metálica en los volados A y B, relacionados con el hito (29),la fundición de losas de entrepiso y contrapiso relacionados con el hito (31) la instalación derecubrimiento de Porcelanato en pisos de los baños relacionado con el hito (35).Aunque todos éstos trabajos no se llegan a culminar en un 100%. Se procede al cierre de estamatriz debido a que toda la información de seguimiento y control que llevaba el SECOB, se migraa una nueva matriz de proyectos de inversión interinstitucional con la herramienta del GPR, delMinisterio de Relaciones exteriores y Movilidad Humana.

Ortiz Maldonado,Jorge Anibal

30/05/2014 -11:08 AM

AGOSTO 2013 CuevaCampoverde,Diana Gabriela

21/11/2013 -01:29 PM

Page 6: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 6/17

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

1. (07-AGOST) Se realizó seguimiento a SECOB del avance físico y presupuestario de la obra(HITO 35 CUMPLIDO).2. (21-AGOST) Se recibió el informe de avance físico y presupuestario de la obra entregado porSECOB (HITO 36 CUMPLIDO).

*En el informe de avance físico SECOB informa que al mes de agosto el avance físico de la obraes del 21.95%. Y que la fecha estimada para la culminación de la obra es el 29 de mayo 2014.

AGOSTO 2013

1. (07-AGOST) Se realizó seguimiento a SECOB del avance físico y presupuestario de la obra(HITO 33 CUMPLIDO).2. (21-AGOST) Se recibió el informe de avance físico y presupuestario de la obra entregado porSECOB (HITO 34 CUMPLIDO).

*En el informe de avance físico SECOB informa que al mes de agosto el avance físico de la obraes del 21.95%. Y que la fecha estimada para la culminación de la obra es el 29 de mayo 2014.

CuevaCampoverde,Diana Gabriela

21/11/2013 -12:51 PM

DICIEMBRE 2012: Mediante Oficio Nro. MRECI-CGP-2012-0482-OF (adjunto) esta carterade Estado informa que por disposición del Gabinete Ministerial se procederá a cambiar lafase del proyecto "Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de NacionesSudamericanas (UNASUR)" de "Ejecución" a "Cierre" en la herramienta GPR, considerando queya no es responsable de este Ministerio reportar su cumplimiento y ejecución.

La sumilla del Señor Ministro señala que en Gabinete Presidencial, se informó que el proyecto enmención pasa a ser responsabilidad directa del Instituto de Contratación de Obras (ICO).

CuevaCampoverde,Diana Gabriela

10/01/2013 -12:07 PM

DICIEMBRE 2012: El proceso para la construcción del edificio que fue iniciado a través delportal compras públicas fue adjudicado mediante Resolución No. ICO-JCCR-1810-2012, asicomo también se ha suscrito el respectivo contrato entre el ICO y el ganador de la Licitación lacompañía ETINAR S.A., para el ejecución del mismo, por un valor de USD. 37.369.956,18, por unplazo de 540 días.

Pazmiño Caiza,Sabrina

07/01/2013 -04:29 PM

NOVIEMBRE 2012:SENPLADES emite criterio favorable para que el Ministerio de Finanzas otorgue la certificaciónplurianual al proyecto UNASUR en el 2013 por $21.854.963,75 al Instituto de Contratación deObras -ICO-. (se anexa certificación y cuadro)

CuevaCampoverde,Diana Gabriela

04/12/2012 -01:29 PM

OCTUBRE 2012: El ICO desarrolló el proceso precontractual del proceso para la construccióndel Edificio Sede de la Secretaría General UNASUR y lo público en el portal compras públicasmediante licitación de Obras mismo que se encuentra actualmente desarrollando, asimismo laSENPLADES remitió el Dictamen Favorable para la continuidad del Proyecto hasta el año 2014.

CuevaCampoverde,Diana Gabriela

08/11/2012 -02:52 PM

SEPTIEMBRE 2012:El MRECI se mantiene a la espera del Dictamen Favorable del proyecto UNASUR por parte deSENPLADES. Asimismo el Proceso de Contratación de la Obra para la Construcción del Edif.Sede de la UNASUR, se están elaborando los TDR's por parte del ICO por lo cual se encuentranen la fase preparatoria y precontractual del proceso de compras públicas.

AGOSTO 2012:Se mantuvo una reunión con el ICO para recopilar informaciín requerida por SENPLADES paracontinuar el proceso del dictamen favorable del proyecto en el 2013, la información fue remitida aSENPLADES mediante oficio No. MRECI-CGP-2012-0304-OF.

JULIO 2012:Se suscribió el contrato de consultoría para el desarrrollo de estudios y diseños definitivos parala construcción del edificio sede la Secretaría General de la UNASUR, entre el ICO y la empresacontratista FRACTALES CIA. LTDA. Asimismo, el pasado 12 de julio del presente año, el ICOrealizó una presentación sobre el proyecto en el Consejo Sectorial de Seguridad, respecto de laubicación donde se contruira el edificio, y el presupuesto referencial del proyecto. (Se adjuntapresentación)

JUNIO 2012:Se gestionó la entrega del cronograma presupuestario para el tiempo de ejecución del proyectocon la finalidad de que pueda ser postulado para el año 2013 y cumplir con los requerimientossolicitados por parte del MICS y SEMPLADES.

MAYO 2012:Se ha transferido los $39.824.255,00 al Instituto de Contratación de Obras ICO para el proyectoen función del requerimiento solicitado.

CuevaCampoverde,Diana Gabriela

17/10/2012 -02:06 PM

Page 7: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 7/17

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

Mediante Oficio Nro. MRECI-CGP-2012-0112-OF con fecha 03 de Mayo (adjunto) se solicitó aSENPLADES criterio favorable para la obtención de una certificación plurianual para el proyectoconforme a lo indicado por los funcionarios del ICO, al tratarse de un requisito indispensableprevio para subir los Términos de Referencia en el portal de compras públicas.

Asimismo, ICO ha desarrollado el proceso precontractual en el portal compras públicas elproceso por lista corta para los estudios y diseños definitivos para la construcción del edificioSede de la UNASUR. Conforme el cronograma que se han establecido la adjudicación estimadapara el 1 de junio de 2012.

ENERO-ABRIL 2012: (Favor ver archivo anexo)

ENERO-DICIEMBRE 2011: (Favor ver archivo anexo)

Problemas cerrados: 3

Riesgos cerrados: 4

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

1 MREMH DEFINICIÓN:Documento del proyectoelaborado

1-Solicitud deInformación

30/01/2009 30/01/2009 Sí 10.0

2 MREMH PLANIFICACIÓN:Presupuesto para inicio delproyecto asignado

1-Solicitud deInformación

31/07/2009 31/07/2009 Sí 10.0

3 MREMH EJECUCIÓN:Contratación de asesoría parael Proyecto Sede UNASUR

4-Inicio de Trabajo 03/05/2010 03/05/2010 Sí 0.5

4 MREMH EJECUCIÓN:Contratación del diseñoarquitectónico de SedeUNASUR

3-Adjudicación 12/08/2010 12/08/2010 Sí 0.5

5 MREMH EJECUCIÓN:Contratación de diseño hidrosanitario,eléctricas, ventilacióny otros sistemas mecánicos

3-Adjudicación 08/11/2010 08/11/2010 Sí 0.5

6 MREMH EJECUCIÓN:Contratación de cálculoestructural

3-Adjudicación 24/11/2010 24/11/2010 Sí 0.5

7 MREMH EJECUCIÓN:Reunion para definir losaspectos técnicos que debenincluirse en las necesidades delos estudios complementarios

1-Solicitud deInformación

11/01/2011 11/01/2011 Sí 0.5

8 MREMH EJECUCIÓN:Presentación a Gabinete detemas que deben ser objetode proceso de consulotría paracomplementar los estudiostécnicos

1-Solicitud deInformación

12/01/2011 12/01/2011 Sí 0.5

Page 8: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 8/17

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

9 MREMH EJECUCIÓN:Entrega de estudios de cálculoestructural

5-EntregablesIntermedios

24/02/2011 24/02/2011 Sí 0.5

10 MREMH EJECUCIÓN:Entrega de diseño hidrosanitario,eléctricas, ventilacióny otros sistemas mecánicos

5-EntregablesIntermedios

04/03/2011 04/03/2011 Sí 0.5

11 MREMH EJECUCIÓN: EntregaEstudio Técnico del proyectoarquitectónico

9-EntregablesFormales

04/03/2011 04/03/2011 Sí 0.5

12 MREMH EJECUCIÓN:Entrega de BASES TECNICASpara construcción de Sede(unificación de estudiosprevios)

4-Inicio de Trabajo 09/03/2011 09/03/2011 Sí 0.5

13 SECOB EJECUCIÓN:Publicación de Pliegos enel Portal para contrataciónconstructores

2-Publicación dePliegos

23/03/2011 23/03/2011 Sí 0.5

14 SECOB EJECUCIÓN:Publicación de Pliegos en elPortal para contratación defiscalizadores

1-Solicitud deInformación

28/03/2011 28/03/2011 Sí 0.5

15 SECOB EJECUCIÓN: Aperturade ofertas de constructorespara Sede UNASUR

5-EntregablesIntermedios

06/04/2011 06/04/2011 Sí 0.5

16 SECOB EJECUCIÓN:Declaración de procesodesierto por no cumplirespecificaciones

5-EntregablesIntermedios

14/04/2011 14/04/2011 Sí 0.5

17 SECOBEJECUCIÓN:Contratación de nuevo líder deproyecto para construcción deSede UNASUR

3-Adjudicación 05/05/2011 05/05/2011 Sí 0.5

18 SECOB EJECUCIÓN: Firma deconvenio interinstitucional conICO

1-Solicitud deInformación

30/09/2011 30/09/2011 Sí 0.5

19 SECOB EJECUCIÓN:Reuniones de comisionestécnicas especializadaspara definir estudioscomplementarios

1-Solicitud deInformación

30/10/2011 30/10/2011 Sí 0.5

20 SECOB EJECUCIÓN:Exposición de bases técnicasal señor Canciller paradelimitar los aspectos técnicoscomplementarios para el inciode las consultorías

1-Solicitud deInformación

01/01/2012 01/01/2012 Sí 3.0

21 SECOB EJECUCIÓN:Aprobación de estudioscomplementarios para iniciarproceso de contratación

1-Solicitud deInformación

24/02/2012 24/02/2012 Sí 0.5

22 SECOB EJECUCIÓN:Revaluación deespecificaciones técnicasde las consultoríascomplementarias por parte delAsesor de Obras del MRECIpara definir los parametrosdefinitivos a solicitar al INCOP.

1-Solicitud deInformación

23/03/2012 23/03/2012 Sí 0.25

23 SECOB EJECUCIÓN:Solicitud a SENPLADES del

1-Solicitud deInformación

30/04/2012 26/04/2012 Sí 0.5

Page 9: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 9/17

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

presupuesto requerido porparte del ICO para el incio delos procesos de contrataciónpara la construcción del edificioSede UNASUR.

24 SECOB EJECUCIÓN:Transferencia de los recursosal ICO (60% del presupuestoreferencial de la obra)

1-Solicitud deInformación

25/05/2012 04/05/2012 Sí 1.0

25 SECOB EJECUCIÓN:Desarrollo del proceso deconsultoría complementariadenecesidades generales parala construcción de UNASUR,en el portal compras públicas

1-Solicitud deInformación

10/06/2012 10/06/2012 Sí 0.5

26 SECOB EJECUCIÓN:Adjudicación estimadadel proceso de lista cortaefectuado por el ICO

1-Solicitud deInformación

30/06/2012 30/06/2012 Sí 0.5

27 SECOB EJECUCIÓN:Suscripción contrato deconsultoría, y desarrollo de laetapa contractual

1-Solicitud deInformación

30/07/2012 30/07/2012 Sí 3.0

28 SECOB EJECUCIÓN:Seguimiento a la informaciónrequerida por SENPLADES,para continuar el proceso deemisión de dictamen favorabledel proyecto UNASUR.

1-Solicitud deInformación

31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.25

29 SECOB EJECUCIÓN:Liquidación de contratos deconsultoría

1-Solicitud deInformación

28/09/2012 28/09/2012 Sí 0.5

30 SECOB EJECUCIÓN:Desarrollo de especificacionestécnicaspara incio de procesode construcción del EdificioSede UNASUR, sobre labase de las consultoríascomplementarias definitivas.

1-Solicitud deInformación

30/10/2012 30/10/2012 Sí 0.5

31 SECOB EJECUCIÓN:Elaboración de pliegos paraproceso de construcción deledeficio Sede UNASUR acargo del ICO,

1-Solicitud deInformación

21/11/2012 21/11/2012 Sí 0.5

32 SECOB EJECUCIÓN:Publicación, y proceso a travésdel portal compra públicas

1-Solicitud deInformación

30/11/2012 30/11/2012 Sí 1.0

33 SECOB EJECUCIÓN:Adjudicación del proceso

1-Solicitud deInformación

01/12/2012 01/12/2012 Sí 0.5

34 SECOB - EJECUCIÓN - HITO1.- Contrato de Ejecución deObra

4-Inicio de Trabajo 05/12/2012 05/12/2012 Sí 0.05

35 SECOB EJECUCIÓN:Suscripción del contrato

1-Solicitud deInformación

30/12/2012 30/12/2012 Sí 0.5

36 SECOB - EJECUCIÓN - HITO2.- Trabajos Preliminaresterminados

5-EntregablesIntermedios

27/02/2013 25/02/2013 Sí 0.05

37 SECOB -EJECUCIÓN - HITO3.- Excavaciones y movimientode tierras Terminado

5-EntregablesIntermedios

29/04/2013 29/04/2013 Sí 0.24

Page 10: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 10/17

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

38 SECOB - EJECUCIÓN - HITO4.- Cimentaciones Terminado

5-EntregablesIntermedios

30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.01

39 SECOB - EJECUCIÓN - HITO5.- Estructura Portante enparqueaderos Terminado

5-EntregablesIntermedios

30/07/2013 30/07/2013 Sí 0.05

40 MREMH EJECUCIÓN:Seguimiento semestral alavance de la obra realizado(SECOB ejecutor).

1-Solicitud deInformación

07/08/2013 07/08/2013 Sí 0.05

41 MREMH EJECUCIÓN:Informe de avance físico ypresupuestario de la obraentregado por SECOB.

1-Solicitud deInformación

21/08/2013 21/08/2013 Sí 0.05

42 SECOB - EJECUCIÓN - Hito6.- Estructura Portante FASE ITerminada

5-EntregablesIntermedios

30/08/2013 30/08/2013 Sí 5.0

43 SECOB - EJECUCIÓN - Hito7.- Estrcutura Portante FASE IITerminada

5-EntregablesIntermedios

31/12/2013 31/12/2013 Sí 5.0

44 SECOB - EJECUCIÓN - Hito9.- Mamposterías Terminadas

5-EntregablesIntermedios

31/01/2014 30/04/2014 Sí 5.0

45 SECOB - EJECUCIÓN - Hito8.- Estructura Portante FASE IIIterminada

5-EntregablesIntermedios

31/01/2014 28/04/2014 Sí 5.0

46 SECOB - EJECUCIÓN -Hito 10.- Muros AncladosTerminados

5-EntregablesIntermedios

28/02/2014 26/02/2014 Sí 4.25

47 SECOB - EJECUCIÓN - Hito11- Sistema Hidro SanitarioTerminado

5-EntregablesIntermedios

31/03/2014 30/04/2014 Sí 0.25

48 SECOB.- EJECUCIÓN - Hito12.- Enlucidos y EstucadosTerminados

5-EntregablesIntermedios

31/03/2014 30/04/2014 Sí 0.25

49 SECOB - EJECUCIÓN - Hito13.- Acabados InterioresTerminados

5-EntregablesIntermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.25

50 MREMH EJECUCIÓN:Suscripción del contratocomplmentario No. 2 para elequipamiento técnologíco deldificio UNASUR firmado

1-Solicitud deInformación

16/06/2014 16/06/2014 Sí 0.25

51 MREMH EJECUCIÓN:Ejecución del contratocomplementario para elequipamiento técnologíco de ladel edificio UNASUR firmado

1-Solicitud deInformación

21/07/2014 21/07/2014 Sí 5.0

52 MREMH EJECUCIÓN:Revisión de informaciónpresupuestaria paracontinuidad del proyectoUNASUR. Firmado

1-Solicitud deInformación

04/08/2014 04/08/2014 Sí 7.0

53 SECOB - EJECUCIÓN -Hito 14.- Sistema Eléctrico,Electrónico y TelefónicoTerminado

5-EntregablesIntermedios

30/08/2014 30/11/2014 Sí 0.25

54 SECOB - EJECUCIÓN - Hito15.- Acabados ExterioresTerminado

5-EntregablesIntermedios

31/08/2014 30/11/2014 Sí 0.25

Page 11: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 11/17

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

55 SECOB - EJECUCIÓN -Hito 16.- Obras exterioresTerminadas

5-EntregablesIntermedios

09/09/2014 30/11/2014 Sí 0.25

56 SECOB - CIERRE - Hito 17.-Acta de Recepción Provisionalsuscrita y firmadas

5-EntregablesIntermedios

30/09/2014 30/11/2014 Sí 5.0

57 CIERRE: Liquidación y cierrede proyecto (Edificio UNASUR)terminado

1-Solicitud deInformación

30/01/2015 31/03/2015 No 10.0

58 SECOB - COMPLETADO -Hito 18.- Acta de RecepciónDefinitiva suscrita y firmadas

6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

31/03/2015 31/03/2015 No 5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

1 Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Uniónde Naciones Sudamericanas (UNASUR)

Gaete Martínez, SergioOrlando

{PR} - Provincia - PICHINCHA 30/11/2014

2 Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Uniónde Naciones Sudamericanas

Gaete Martínez, SergioOrlando

{PR} - Provincia - PICHINCHA 26/09/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance alPeríodo

Meta Resultadodel Período

Fechade Inicio

ÚltimoPeríodo

Actualizado

No hay información disponible

Page 12: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 12/17

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 784,453.94 **

Costo Total: 63,971,585.82

Total Devengado: 784,453.94

% Costo Total Devengado: 1.23 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 1.23 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 17,685,326.62 1.00 0.00 17,685,327.62

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 16,373,664.09 8,396,144.00 0.00 24,769,808.09

Ppto. Codificado 428,192.83 1,325,583.50 0.00 1,753,776.33

Ppto. Comprometido 14,640.06 0.00 0.00 14,640.06

Planeado - Codificado(2015)

-1,325,582.50

Programado aDevengar

769,813.88 0.00 0.00 769,813.88

Ppto. Devengado 784,453.94 0.00 0.00 784,453.94

Estimado a fin de año * 784,453.94 0.00 0.00 784,453.94

Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)

-14,640.06 0.00 0.00 -14,640.06

% de Programadoa Devengar vs.Devengado

* 101.90 % 0.00 % 0.00 % 101.90 %

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Page 13: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 13/17

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Abr 0.00 0.00

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total 0.00 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la eficiencia y eficacia en los proyectos inmobiliarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en elexterior MEDIANTE políticas, lineamientos , procedimientos y estudios de factibilidad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

1 ACTA REUNION MRECI - ICO JUNIO 2012 Acta_reunion_ICO-_MIRECI.pdf 09/07/2012

2 ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE PRIORIDADOTORGADO POR SENPLADES PARA LA EJECUCIÓNDEL PROYECTO UNASUR EN EL 2014.

DICTAMEN_SENPLADES_2013-2014.pdf 27/11/2013

3 ASOCIACION H51 AL 52 Actas de reunion de obraUNASUR, debidamente suscritas por los participantes

I_-_1.pdf 17/03/2015

4 ASOCIACION H53 H54 Archivo continuacion de Actasde Obra de UNASUR debidamente suscritas

I_-_2.pdf 17/03/2015

5 ASOCIACION H53 H54 Archivo continuacion deActas de Obra de UNASUR debidamente suscritas yejecutadas

I_-_3-2015-03-17-164707.pdf 18/03/2015

6 ASOCIACION HITO 35.-SEGUIMIENTO SEMESTRALAL AVANCE DE LA OBRA REALIZADO (SECOBEJECUTOR).

A.1.pdf 26/11/2013

7 ASOCIACION HITO 36.-INFORME DE AVANCE FÍSICODE LA OBRA ENTREGADO POR SECOB.

B.2.pdf 26/11/2013

8 ASOCIACION HITO 36.-INFORME DE AVANCEPRESUPUESTARIO DE LA OBRA ENTREGADO PORSECOB.

C.3.pdf 26/11/2013

9 ASOCIACION HITO56 Informe Completo delAdmistrador del Contrato por SECOB Ing. Armas 27DE ENERO DEL 2015 detalle del Avance y procesospendientes.

Informe_Completo_Sobre_Estado_de_Obra.pdf 17/03/2015

10 Convenio Internstitucional MRECI-ICO CONVENIO_ICO-MRECI_(2).pdf 17/10/2011

11 Descripcion de el Logo autoriz<ado para colocar en elEdificio de UNASUR, actualmente ubicado en la posicionpropuesta por Diseñador con aprobacion de UNASUR

Logo_UNASUR.pdf 17/03/2015

12 DOCUMENTO DEL PROYECTO UNASUR, VERSIONAPROBADA Y CON DICTAMEN HASTA EL 2014.

Proyecto_UNASUR_.doc 27/11/2013

13 G.2 - Cuarta prórroga de plazo G.2.pdf 29/10/2014

14 G.3 - Informe de Administrador - Octubre 2014 G.3.JPG 29/10/2014

Page 14: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 14/17

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

15 H 27_ Acta entrega recepcion consultoria ACTA_entrega_recepcion_consultoria_Estudios_UNASUR__ICO.pdf23/10/2012

16 H23 Desarrollo del proceso de consultoríacomplementaria de necesidades generales para laconstrucción de UNASUR, en el portal compras públicas

img-604114642-0001.pdf 04/06/2012

17 H23 Y H24 : RESOLUCION DE ADJUDICACION RESOLUCION_DE_ADJUDICACION.pdf 09/07/2012

18 H25 CONTRATO SUSCRITO DE CONSULTORIA contrato_consultoria_ICO_parte_1.pdf 01/08/2012

19 H25 CONTRATO SUSCRITO DE CONSULTORIA contrato_consultoria_ICO_parte_2.pdf 01/08/2012

20 H25 CONTRATO SUSCRITO DE CONSULTORIA contrato_consultoria_ICO_parte_3.pdf 01/08/2012

21 H25 CONTRATO SUSCRITO DE CONSULTORIA contrato_consultoria_ICO_parte_4.pdf 01/08/2012

22 H26 ACTA ICO MRECI AGOSTO Acta_de_reunión_ICO-MRECI_agosto_2012.pdf 05/09/2012

23 H26 OFCIO MRECI SENPLADES MRECI-CGP-2012-0304-OF.pdf 05/09/2012

24 H27 INFORME DE AVANCES DEL PROYECTOREMITIDO POR EL ICO

documento_ICO.pdf 04/10/2012

25 H30 Y H31 PROCESO_ADJUDICADO_PORTAL_COMPRAS_PUBLICAS.pdf11/12/2012

26 H31 Y H32 ESTADO ADJUDICADO, IMPRESIONPORTAL COMPRAS PUBLICAS

Estado_portal_compras_publicas_adjudicado_construccion.pdf07/01/2013

27 H31 Y H32 RESOLUCION DE ADJUDICACIONCONSTRUCCION EDIFICIO SEDE UNASUR

resolucion_adjudicacion_construccion_edif_sede_unasur.pdf 07/01/2013

28 H50 REPORTE REMITIDO POR SECOB base_resumen_unasur_abril_2014.xls 07/07/2014

29 H56 Acta de entrega recepcion Provisional entreSECOB y ETINAR S.A. contratista de obra ContratoComplementario 1

ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_064-SECOB-2014_(1).docx

17/03/2015

30 H56 Acta entrega recepcion provisional entre SECOB yETINAR S.A. del Contrato Complementario 2

ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_079-SECOB-2014_(2).docx

17/03/2015

31 H56 Acta entrega recepcion provisional entre SECOB yETINAR S.A. del Contrato Principal

ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_CONTRATO_PRINCIPAL_.docx17/03/2015

32 Informe F.8.pdf 04/09/2014

33 INFORME DE ADMINISTRADOR ABRIL 2014 D.9.pdf 05/05/2014

34 Informe del proyecto UNASUR (al 27 de Julio 2011) INFORME_UNASUR.pdf 17/10/2011

35 MREMH H51 ficha_resumen_unasur_julio_2014.pdf 04/08/2014

36 MREMH H52 base_resumen_unasur_junio_2014.xls 04/08/2014

37 MREMH H52 MREMH-DF-2014-2234-M-1.pdf 04/08/2014

38 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR G.5.pdf 26/11/2014

39 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR G.6.pdf 26/11/2014

40 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR G.7.pdf 26/11/2014

41 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR G.8.pdf 26/11/2014

42 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR G.9.pdf 26/11/2014

43 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.1.pdf 26/11/2014

44 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.2.pdf 26/11/2014

45 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.3.pdf 26/11/2014

46 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.4.pdf 26/11/2014

47 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.5.pdf 26/11/2014

48 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.6.pdf 26/11/2014

49 Noviembre 2012-ANEXO CERTIFICACIONPLURIANUAL

Noviembre_2012-ANEXO_CERTIFICACION_PLURIANUAL.pdf

04/12/2012

50 Noviembre 2012-CERTIFICACION PLURIANUAL Noviembre_2012-CERTIFICACION_PLURIANUAL.pdf 04/12/2012

51 Oficio ICO 26 ABRIL 2012: Nro.ICO-JCCR-2012-0281 OF_Nro.ICO-JCCR-2012-0281.pdf 27/04/2012

52 Oficio MRECI 26 de abril: Nro.MRECI-CGP-2012-0101-OF

Oficio_Nro.MRECI-CGP-2012-0101-OF.pdf 27/04/2012

53 Oficio MRECI-CGP-2012-0482-OF Oficio_MRECI-CGP-2012-0482-OF.pdf 10/01/2013

54 Oficio Nro. MRECI-CGP-2012-0112-OF Oficio_Nro._MRECI-CGP-2012-0112-OF.pdf 04/05/2012

Page 15: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 15/17

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

55 Oficio Nro.SENPLADES-SGPBV-2012-0354-OF Oficio_Nro.SENPLADES-SGPBV-2012-0354-OF.pdf 04/05/2012

56 PRESENTACION DEL PROYECTO DE UNASUR ANTEEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD, ( ICOJULIO 2012)

UNASUR_-_Construcción_ICO_julio_2012.pdf 01/08/2012

57 PRESENTACION DEL PROYECTO DE UNASUR ANTEEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD, POR ELICO

UNASUR_-_Construcción_ICO_julio_2012.pdf 01/08/2012

58 PRESENTACIÓN DE ICO PARA CONSTRUCCION DESEDE UNASUR

PRESENTACIÓN_SEDE_UNASUR.pptx 10/02/2012

59 RESUMEN EJECUTIVO ENERO-DICIEMBRE 2011 RESUMEN_EJECUTIVO_ENE-DIC_2011.doc 27/04/2012

60 RESUMEN_EJECUTIVO_2011_ENE-ABRIL 2012 RESUMEN_EJECUTIVO_2011_ENE-ABRIL_2012.doc 04/10/2012

61 SECOB - EJECUCION - Hito 10: Estructura PortanteFase III Terminada

D.4.2.jpg 05/05/2014

62 SECOB - EJECUCION - Hito 14: Sistema Eléctrico,Electrónico y Telefónico

D.6.jpg 05/05/2014

63 SECOB - EJECUCION - Hito 15: Acabados Exteriores D.7.jpg 05/05/2014

64 SECOB - EJECUCION - Hito 16: Obras Exteriores D.8.jpg 05/05/2014

65 SECOB - EJECUCION - Hito 8: Estructura Portante FaseIII

D.2.2.jpg 05/05/2014

66 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 10: Muros AncladosTerminados

D.4.1.JPG 28/01/2014

67 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 10: Muros AncladosTerminados

D.4.JPG 28/01/2014

68 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 11: Sistema Hidro SanitarioTerminado

D.5.pdf 28/01/2014

69 SECOB - EJECUCIÓN - HITO 1: Contrato de Ejecuciónde Obra

C.4.pdf 28/01/2014

70 SECOB - EJECUCIÓN - HITO 2.- Trabajos Preliminaresterminados

C.5.1.JPG 28/01/2014

71 SECOB - EJECUCIÓN - HITO 2.- Trabajos Preliminaresterminados

C.5.2.JPG 28/01/2014

72 SECOB - EJECUCIÓN - HITO 2: Trabajos Preliminaresterminados

C.5.jpg 28/01/2014

73 SECOB - EJECUCIÓN - HITO 4: CimentacionesTerminado

C.7.JPG 28/01/2014

74 SECOB - EJECUCIÓN - HITO 5: Estructura Portante enparqueaderos Terminado

C.8.JPG 28/01/2014

75 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 6: Estructura PortanteFASE I Terminada

C.9.JPG 28/01/2014

76 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 7: Estrcutura PortanteFASE II Terminada

D.1.2.JPG 28/01/2014

77 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 7: Estrcutura PortanteFASE II Terminada

D.1.JPG 28/01/2014

78 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 7: Estrcutura PortanteFASE II Terminada

D.1.3.JPG 28/01/2014

79 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 8: Estructura PortanteFASE III terminada

D.2.JPG 28/01/2014

80 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 8: Estructura PortanteFASE III terminada

D.2.1.JPG 28/01/2014

81 SECOB - EJECUCIÓN - Hito 9: MamposteríasTerminadas

D.3.pdf 28/01/2014

82 SECOB -EJECUCIÓN - HITO 3: Excavaciones ymovimiento de tierras Terminado

C.6.JPG 28/01/2014

83 SECOB -EJECUCIÓN - HITO 3: Excavaciones ymovimiento de tierras Terminado

C.6.1.JPG 28/01/2014

Page 16: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 16/17

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

84 SECOB -EJECUCIÓN - HITO 3: Excavaciones ymovimiento de tierras Terminado

C.6.2.JPG 28/01/2014

85 SECOB -EJECUCIÓN - HITO 3: Excavaciones ymovimiento de tierras Terminado

C.6.3.JPG 28/01/2014

86 SECOB -EJECUCIÓN - HITO 3: Excavaciones ymovimiento de tierras Terminado

C.6.4.JPG 28/01/2014

87 SECOB- H9 al H14 informe UNASUR F.2.pdf 04/07/2014

88 SECOB-EJECUCION-ANEXO A 2 F.3.pdf 04/07/2014

89 SECOB-EJECUCIÓN-ANEXO A 1 F.4.pdf 04/07/2014

90 SECOB-EJECUCIÓN-ANEXO A 3 F.5.pdf 04/07/2014

91 SECOB-EJECUCIÓN-ANEXO A 4 F.6.pdf 29/07/2014

92 SECOB.EJECUCION.- Hito (12) Enlucidos y Estucados E.6.pdf 05/05/2014

93 SECOB: Cédula Presupuestaria 2012 Se justifica lapresentacion de esta Cedula debido a que los recursosson del MREMH, y unicamente se han registro estoscomo transferencias de recursos al SECOB, pues sonrecursos asignados desde el inicio de la obra

E.1.pdf 28/02/2014

94 SECOB: Cédula Presupuestaria 2013 Se justifica lapresentacion de esta Cedula debido a que los recursosson del MREMH, y unicamente se han registro estoscomo transferencias de recursos al SECOB

E.2.pdf 28/02/2014

95 SECOB: Cédula Presupuestaria Agosto 2014 Sejustifica la presentacion de esta Cedula debido a que losrecursos son del MREMH, y unicamente se han registroestos como transferencias de recursos al SECOB, acontinuacion todos los registros del 2014

F.9.pdf 04/09/2014

96 SECOB: Cédula Presupuestaria Enero 2014 E.3.pdf 28/02/2014

97 SECOB: Cédula Presupuestaria Febrero 2014 E.4.pdf 07/03/2014

98 SECOB: Cédula Presupuestaria Julio 2014 F.7.pdf 05/08/2014

99 SECOB: Cédula Presupuestaria Junio 2014 F.6.pdf 04/07/2014

100 SECOB: Cédula Presupuestaria Marzo 2014 E.5.pdf 03/04/2014

101 SECOB: Cédula Presupuestaria Mayo 2014 F.1.pdf 06/06/2014

102 SECOB: Cédula Presupuestaria Noviembre 2014 H.8.pdf 04/12/2014

103 SECOB: Cédula Presupuestaria Octubre 2014 G.4.pdf 06/11/2014

104 SECOB: Cédula Presupuestaria Septiembre 2014 G.1.pdf 06/10/2014

105 SECOB: D.10 INFORME DEL ADMINISTRADOR MAYODE 2014

E.9.pdf 30/05/2014

106 SECOB: Hito 9 al Hito 14 E.8.pdf 30/05/2014

107 SECOB: Informe de Administrador de ContratoDiciembre 2014

H.9.jpg 23/12/2014

108 SECOB: Informe de Administrador de ContratoNoviembre 2014

H.7.jpg 01/12/2014

109 SECOB: Primera Prórroga E.7.pdf 05/05/2014

110 TERMINOS DE REFERENCIA PARA INCIO DEPROCESO DE CONSULTORIA GENERAL

TDR_CONSULTORIA_UNASUR.docx 10/02/2012

EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol

Checa, Juan Carlos Director General (SECOB)2012-2013

León, Marcelo Javier Director General (SECOB)2013-2014

Pazmiño Caiza, Sabrina Analista de Contratación

Page 17: Sudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446 …cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/GPR-UNASUR.pdf · Acta entrega recepcion ... no es posible suscribir una entrega definitiva

Ficha Informativa de Proyecto 2015

01/04/2015 11:13 AM GPR | 17/17

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fechade Alta

5205_1.jpg 20/12/2014