texto Único de procedimientos … · 1.1 vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 1 fue debidamente...

(en S/)

3,700.00

1 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite GerenciaRequisitos comunes documentario GIDU

1.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 1 FUE debidamente suscrito. F.5050 CONSTRUIDOS 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

(siempre que constituya la única edificación en el lote) represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deedificación no sea el propietario del predio

Base Legal 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 una persona jurídica.

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queNo están consideradas en esta modalidad: intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnica1) Las obras de edificación en bienes inmuebles q constituyan 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00de Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en Documentación Técnicael inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 6 Plano de Ubicación y Localización según formato2) Las obras que requieran la ejecución de semis o sótanos 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)a una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalacionescon edificaciones existentes. Eléctricas

B VERIFICACIÓN TÉCNICANotas: 8 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 9 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se hayasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario indicado en el FUEo por el solicitante y los profesionales que intervienen 10 Pago por derecho de verificación técnica según:(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar -Licencias para 01 piso 8.108 300.00sellados y firmados por el profesional responsable de los - Licencias para 02 pisos 13.514 500.00mismos y firmados por el propietario o solicitante(d) Se podrá optar por la presentación de un proyectoadquirido en el Banco de Proyectos de la municipalidad

NOTAS PARA EL CIUDADANO.-

- Pago en efectivo en caja de la entidad - Los Formularios son de Distribución Gratuita y se entregan en GIDU/ Mesa de Partes - Equivalencia (1) Una Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T). = S/. 3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo

INSTANCIAS DERESOLUCIÓN DE

RECURSOSPLAZO PARARESOLVER

Posi-tivo

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - ADECUACION AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29090

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO YBASE LEGAL

REQUISITOSDERECHO DE

TRAMITACIÓN (*) AUTORIDADCOMPE-

TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN

(en % UITAño 2013) (en días

hábiles)

INICIO DELPROCEDI-MIENTO

EDIFICACIONES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Número y Denominación

Formulario

/ Código /Ubicació

n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

Página 1 de TUPA LEY 29090.xls

(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)

INICIO DELPROCEDI-MIENTONúmero y Denominación

Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

1.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia(la sumatoria del area construida existente y la Requisitos comunes documentario GIDU

proyectada no deben exceder los 200 m2) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

Base Legal represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 edificación no sea el propietario del predio - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la

presentación de los documentos, en caso que el solicitante seaNo están consideradas en esta modalidad: una persona jurídica.1) Las obras de edificación en bienes inmuebles queconstituyan

4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quePatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicade Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.002) Las obras que requieran la ejecución de semis o sótanos 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificacióna una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por lacon edificaciones existentes. municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización

de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificaciónNotas: existente.(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado Documentación Técnica:(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 7 Plano de ubicación y Localización según formato.sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,o por el solicitante y los profesionales que intervienen Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar diferencien las áreas existentes de las ampliadassellados y firmados por el profesional responsable de los B VERIFICACIÓN TÉCNICAmismos y firmados por el propietario o solicitante 9 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el

Responsable de Obra y el Supervisor Municipal10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya

indicado en el FUE11 Pago por derecho de verificación técnica según:

-Licencias para construcción de hasta 01 piso 8.108 300.00 - Licencias para construcción de hasta 02 pisos 13.514 500.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

1.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia MENORES Requisitos comunes documentario GIDU

(según lo establecido en el Reglamento Nacional 1 FUE debidamente suscrito. F.5050de Edificaciones RNE) 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deBase Legal edificación no sea el propietario del predio- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea

una persona jurídica.No están consideradas en esta modalidad: 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que1) Las obras de edificación en bienes inmuebles queconstituyan

intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicaPatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350de Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificación2) Las obras que requieran la ejecución de semis o sótanos con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por laa una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalizacióncon edificaciones existentes. de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificación

existente.Notas: Documentación Técnica(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 7 Plano de Ubicación y Localización según formato(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 8 Planos de Arquitecturasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario B VERIFICACIÓN TÉCNICAo por el solicitante y los profesionales que intervienen 9 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar Responsable de Obra y el Supervisor Municipalsellados y firmados por el profesional responsable de los 10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se hayamismos y firmados por el propietario o solicitante indicado en el FUE

11 Pago por derecho de verificación técnica 1.351 50.00NOTAS PARA EL CIUDADANO.-



(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

1.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia(sin modificación estructural ni cambio de uso, Requisitos comunes documentario GIDU

ni aumento de área construida) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200



4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quePatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicade Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasael inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.002) Las obras que requieran la ejecución de semis o sótanos 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificacióna una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por lacon edificaciones existentes. municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización

de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificaciónNotas: existente.(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado Documentación Técnica(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 7 Plano de ubicación y Localización según formato.sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,o por el solicitante y los profesionales que intervienen Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, donde se(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar diferencien las áreas existentes de las ampliadassellados y firmados por el profesional responsable de los B VERIFICACIÓN TÉCNICAmismos y firmados por el propietario o solicitante 9 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el


indicado en el FUE11 Pago por derecho de verificación técnica 1.351 50.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

1.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia (de más de de 20 ml, siempre que el inmueble Requisitos comunes documentario GIDU no se encuentre bajo el régimen de propiedad 1 FUE debidamente suscrito. F.5050

exclusiva y propiedad común) 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de

Base Legal edificación no sea el propietario del predio- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea


intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicaPatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350de Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificación2) Las obras que requieran la ejecución de semis o sótanos con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por laa una profundidad de excavación mayor a 1.50 m. y colinden municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalizacióncon edificaciones existentes. de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificación

existente.Notas: Documentación Técnica(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 7 Plano de ubicación y Localización según formato.(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 8 Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivassus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario memorias descriptivas.o por el solicitante y los profesionales que intervienen B VERIFICACIÓN TÉCNICA(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 9 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por elsellados y firmados por el profesional responsable de los Responsable de Obra y el Supervisor Municipalmismos y firmados por el propietario o solicitante 10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya

indicado en el FUE11 Pago por derecho de verificación técnica, según:

- Licencia por construcción de cercos desde 20 ml hasta 50 ml 1.351 50.00 - Licencia por construcción de cercos desde 51 ml hasta 200 ml 8.108 300.00 - Licencia por construcción de cercos desde 201 ml a más 13.514 500.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

1.6 DEMOLICIÓN TOTAL A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia (de edificaciones menores de 5 pisos de altura) Requisitos comunes documentario GIDU

1 FUE debidamente suscrito. F.5050Base Legal 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° edificación no sea el propietario del predio - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250

el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de laNo están consideradas en esta modalidad: presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea1) Las obras de edificación en bienes inmuebles queconstituyan

una persona jurídica.Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quede Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicael inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.53502) Demoliciones que requieran el uso de explosivos municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00

6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificaciónNotas: con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificaciónsus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario existente.o por el solicitante y los profesionales que intervienen 7 En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse con la(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar autorización respectiva, se deberá presentar:sellados y firmados por el profesional responsable de los 7.1 Plano de ubicación y localización; ymismos y firmados por el propietario o solicitante 7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.

8 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, sedeberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes;ó acreditar la autorización del titular de la carga ó grávamenDocumentación Técnica

9 Plano de Ubicación10 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil F.5550B VERIFICACIÓN TÉCNICA11 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el



- Licencia por demolición de 1 a 2 pisos y hasta 120m2 1.351 50.00 - Licencia por demolición de 3 a 4 pisos ó mayor a 120m2 8.108 300.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

1.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER Requisitos comunes documentario GIDU POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y 1 FUE debidamente suscrito. F.5050 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deBase Legal edificación no sea el propietario del predio- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea


intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicaPatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350de Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 Documentación Técnica (por duplicado)

6 Plano de UbicaciónNotas: 7 Plano Perimétrico(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 8 Descripción general del proyecto(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas B VERIFICACIÓN TÉCNICAsus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 9 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por elo por el solicitante y los profesionales que intervienen Responsable de Obra y el Supervisor Municipal(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 10 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se hayasellados y firmados por el profesional responsable de los indicado en el FUEmismos y firmados por el propietario o solicitante 11 Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente a la

verificación técnica.NOTAS PARA EL CIUDADANO.-



(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

2 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeRequisitos comunes documentario GIDU GIDU

2.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA 1 FUE debidamente suscrito. F.5050UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de

Y/O MULTIFAMILIAR edificación no sea el propietario del predio (no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250

máximo de 3,000 m2. de área construida.) el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de lapresentación de los documentos, en caso que el solicitante sea

Base Legal una persona jurídica.- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnica - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350

municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00No están consideradas en esta modalidad: Documentación Técnica1) Las obras de edificación en bienes inmuebles queconstituyan

6 Certificado de Factibilidad de Servicios para obra nueva de viviendaPatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio multifamiliarde Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en 7 Plano de ubicación y localización según formato.el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,

Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras, de ser elNotas: caso, y las memorias justificativas por especialidad(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas a lo establecido en la Norma E 050 del RNE.sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y laso por el solicitante y los profesionales que intervienen edificaciones colindantes; indicando número de pisos y sótanos; así(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimientosellados y firmados por el profesional responsable de los de Excavacionesmismos y firmados por el propietario o solicitante 11 Estudio de Mecánica de Suelos, según casos que establece el RNE(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se 12 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de Responsabilidadentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

Civil según las características de las obras a ejecutarse con coberturavigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio por daños materiales y personales a terceros.(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con B VERIFICACIÓN TÉCNICAuna antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo 13 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por eldeclarado en el FUE. Responsable de Obra y el Supervisor Municipal

14 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se hayaindicado en el FUE

15 Pago por derecho de verificación técnica, según: - Licencia por construcción de hasta 300 m2 21.622 800.00 - Licencia por construcción de 301 m2 hasta 500 m2 40.541 1,500.00 - Licencia por construcción de 501 m2 hasta 3,000 m2 67.568 2,500.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

2.2 CERCOS A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de Requisitos comunes documentario GIDU GIDU

propiedad exclusiva y propiedad común) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200



4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales quePatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicade Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350el inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00

6 Copia del Reglamento Interno y plano de IndependizaciónNotas: de la unidad inmobiliaria correspondiente(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 7 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas a lo establecido en el Reglamento Internosus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario Documentación Técnicao por el solicitante y los profesionales que intervienen 8 Plano de Ubicación y Localización según formato.(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 9 Planos de las especialidades que correspondan y sus respectivassellados y firmados por el profesional responsable de los memorias descriptivas.mismos y firmados por el propietario o solicitante 10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo(d) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio a lo establecido en la Norma E 050 del RNE con una antelación de 15 dias calendarios, en caso de no 11 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y lashaberlo declarado en el FUE. edificaciones colindantes; indicando número de pisos y sótanos; así

como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimientode Excavaciones

B VERIFICACIÓN TÉCNICA12 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el



- Licencia por construcción de cercos desde 20 ml hasta 50 ml 1.351 50.00 - Licencia por construcción de cercos desde 51 ml hasta 200 ml 8.108 300.00 - Licencia por construcción de cercos desde 201 ml a más 13.514 500.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

2.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeDE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE Requisitos comunes ( del 1 al 5 ver procedimiento 2.1) y además: 0.811 30.00 documentario GIDU GIDU

(con modificación estructural, aumento del área 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificaciónconstruida o cambio de uso) con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la

municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó FinalizaciónBase Legal de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificación- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 existente. - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° Documentación Técnica - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 7 Plano de ubicación y localización según formato.

8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,No están consideradas en esta modalidad: Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras, de ser el1) Las obras de edificación en bienes inmuebles queconstituyan

caso, donde se diferencien las áreas existentes de las ampliadas y /oPatrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio remodeladas y las memorias justificativas por especialidadde Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en 9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdoel inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 a lo establecido en la Norma E 050 del RNE

10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y lasA solicitud del Administrado: edificaciones colindantes; indicando número de pisos y sótanos; asíSe podrá solicitar licencia para obras de ampliacion, como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimientoremodelación y demolición parcial en un mismo expediente de Excavacionesdebiendo presentarse los requisitos exigidos para cada uno 11 Certificado de Factibilidad de Servicios para obras de ampliación deestos procedimientos Vivienda Multifamiliar, obras de remodelación de Vivienda Unifamiliar

a Multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.Notas: 12 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos del RNE(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 13 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza Responsabilidad(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas Civil según las características de lasobras a ejecutarse con coberturasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario por daños materiales y personales a terceroso por el solicitante y los profesionales que intervienen 14 Copia del Reglamento Interno y plano de Independización de la unidad(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar inmobiliaria correspondiente, en caso que el inmueble a intervenir estésellados y firmados por el profesional responsable de los sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad comúnmismos y firmados por el propietario o solicitante 15 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdo(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se a lo establecido en el Reglamento Internoentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

B VERIFICACIÓN TÉCNICAvigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio 16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con Responsable de Obra y el Supervisor Municipaluna antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo 17 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se hayadeclarado en el FUE. indicado en el FUE

18 Pago por derecho de verificación técnica, según: - Licencia por obras de 120 m2 hasta 300 m2 21.622 800.00 - Licencia por obras de 301 m2 hasta 500 m2 40.541 1,500.00 - Licencia por obras de 501 m2 hasta 3,000 m2 67.568 2,500.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

2.4 DEMOLICIÓN PARCIAL A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeRequisitos comunes ( del 1 al 5 ver procedimiento 2.1) y además: 0.811 30.00 documentario GIDU GIDU

Base Legal 6 Copia del documento que acredite la declaratoria fábrica o edificación- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° municipalidad ó copia del Certificado de Conformidad ó Finalización - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 47 y 50 de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcciónde la edificación

existente.No están consideradas en esta modalidad: 7 En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización1) Las obras de edificación en bienes inmuebles queconstituyan

respectiva, se deberá presentar:Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Ministerio 7.1 Plano de ubicación y localización; yde Cultura, e incluida en la lista a la que se hace referencia en 7.2 Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando lasel inciso f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 áreas a demoler de las remanentes

8 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, seNotas: deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes;(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado ó acreditar la autorización del titular de la carga ó grávamen(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas Documentación Técnicasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 9 Plano de Ubicación y Localización según formatoo por el solicitante y los profesionales que intervienen 10 Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando las zonas y elementos(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar de la edificación a demoler, así como el perfil y alturas de inmueblessellados y firmados por el profesional responsable de los colindantes, hasta una distancia de 1.50 m del límite de la propiedadmismos y firmados por el propietario o solicitante 11 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridadentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

contempladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y demás normasvigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio de la materia.(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con 12 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza Responsabilidaduna antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo Civil según las características de lasobras a ejecutarse con coberturadeclarado en el FUE. por daños materiales y personales a terceros

13 Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por ingeniero civil F.555014 Copia del Reglamento Interno y plano de Independización de la unidad

inmobiliaria correspondiente, en caso que el inmueble a intervenir estésujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común

15 Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el caso y de acuerdoa lo establecido en el Reglamento Interno

B VERIFICACIÓN TÉCNICA16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el



- Licencia por demolición de hasta 120 m2 1.351 50.00 - Licencia por demolición de 121 m2 a más 8.108 300.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

3 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 25 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(Aprobación con evaluación previa del Requisitos comunes documentario GIDU GIDU

proyecto por la Comisión Técnica ) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

3.1 PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deQUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN edificación no sea el propietario del predio

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 (de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la

de área construida) presentación de los documentos, en caso que el solicitante seauna persona jurídica.

3.2 EDIFICACIONES PARA FINES 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queDIFERENTES DE VIVIENDA intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnica

(a excepción de las previstas en la Modalidad D) 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350 0.811 30.00municipal correspondiente a la verificación administrativa

3.3 EDIFICACIONES DE USO MIXTO 6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisiónCON VIVIENDA Documentación Técnica

7 Plano de Ubicación y Localización según formato.3.4 INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,

EN BIENES CULTURALES INMUEBLES Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras, de ser el(previamente declarados) caso y las memorias justificativas por especialidad

9 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intevención3.5 EDIFICACIONES PARA LOCALES de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVP COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS 10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTACULOS a lo establecido en la Norma E 050 del RNE

(que individualmente o en conjunto cuenten con un 11 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y lasmáximo de 30,000 m2 de área construida) edificaciones colindantes;indicando el número de pisos y sótanos; así

como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento3.6 EDIFICACIONES PARA MERCADOS de Excavaciones

(que cuenten con un máximo de 15,000 m2 12 Certificado de Factibilidad de Serviciosde área construida) 13 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos q establece el RNE

14 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal aprobados por las3.7 LOCALES PARA ESPECTÁCULOS entidades competentes y en los casos que se requiera

DEPORTIVOS 15 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,(de hasta 20,000 ocupantes) Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentar lo sgte:

15.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en los3.8 TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y su

CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES respectiva memoria descriptiva, considerando:A, B y D a) Plano de levantamiento de la edificación graficando con achura

45 grados, los elementos a eliminarBase Legal b) Plano de la edificación resultante, graficando con achurado a- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 45 grados, perpendicular al anetrior, los elementos a edificar. - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar en - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 3.1, 42.3, 47, 50, 51, 52 y54

los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose aquellos

Notas: que serán objeto de restauración, reconstrucción o(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado conservación de ser el caso.(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 15.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos desus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando seao por el solicitante y los profesionales que intervienen necesario en los demás tipo de obra.(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que sesellados y firmados por el profesional responsable de los eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.mismos y firmados por el propietario o solicitante 15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se donde:entrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que sevigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio eliminarán; detallandose adecuadamente los empalmes.(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta launa antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potabledeclarado en el FUE. 15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, deberá ademásaprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá presentarse lo siguiente:efecto vincualante para el procedimiento cuando se trate del a) Autorización de la Junta de Propietariosmismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan variado b) Reglamento Internolos parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue c) Planos de Independización correspondientes


(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

aprobado. 15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de Edificación y(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán luego de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidadser presentados en secciones a escala conveniente quepermita

de Arquitectura, deberá además presentarse el Anexo "D" del FUEsu fácil lectura,conjuntamente con el plano del proyectointegral.

B VERIFICACIÓN TÉCNICA(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc delINDECI

Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme de{en proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de(5)

Proyecto se debe presentar lo siguiente:cinco pisos hasta diez (10) pisos. No se requiere suparticipación

16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por elen edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos en las Responsable de Obra y el Supervisor Municipalcuales la circulación común llege sólo hasta el quinto piso, y el 17 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya(los) piso(s) superior(es) forme(n) una unida inmobiliaria indicado en el FUE(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc del CGBVP 18 Pago por derecho de verificación técnica, según:en proyectos de edificación de uso residencial mayores dediez

- Licencia por obras de hasta 120 m2 27.027 1,000.00(10 )pisos y edificaciones establecidas en las modalidades C yD

- Licencia por obras de 121 m2 hasta 500 m2 67.568 2,500.00de uso diferente al residencial y concurrencia másiva depúblico

- Licencia por obras de 501 m2 a más 100.000 3,700.00(j) Despues de la notificación del último dictámen Conforme 19 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de Responsabilidaddel Proyecto, debe designarse al responsable de obra Civil, según características de las obras a ejecutarse con cobertura(k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará por daños materiales y personales a terceros.sujeto a la presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

3.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 25 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde (de 5 o más pisos de altura o aquellas que requieran Requisitos comunes documentario GIDU GIDU

el uso de explosivos) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

Base Legal represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 edificación no sea el propietario del predio - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 3.1, 42.3, 47, 51, 52 y 54 el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la

presentación de los documentos, en caso que el solicitante seaNotas: una persona jurídica.(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350o por el solicitante y los profesionales que intervienen municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 6 Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisiónsellados y firmados por el profesional responsable de los 7 Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o demismos y firmados por el propietario o solicitante edificación con respectivos planos en caso no haya sido expedido(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se por la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad óentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de lavigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio edificación existente.(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición con 8 En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorizaciónuna antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo respectiva, se deberá presentar:declarado en el FUE. 7.1. Plano de ubicación y localización; y(f) Despues de la notificación del último dictámen Conforme 7.2. Plano de planta de la edificación a demoler. Diferenciando lasdel Proyecto, debe designarse al responsable de obra áreas a demoler de las remanentes(g) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará 9 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registro Públicos, sesujeto a la presentación de los requisitos 14, 15, 16 y 17 deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes

ó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamenDocumentación Técnica

10 Plano de Ubicación y Localización según formato.11 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el

que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, asícomo del perfil y altura de los inmuebles colindantes a las zonas de lafábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de loslímites de propiedad

12 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total13 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de

demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridadcontempladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y demás normas

14 En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo sgte:a) Autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC,Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil), segúncorrespondab) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/uocupantes de las edificaciones colindantes a la obra, comunicándoleslas fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones.

B VERIFICACIÓN TÉCNICADespues de haberse notificado el último dictamen Conforme delProyecto se debe presentar lo siguiente:

15 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por elResponsable de Obra y el Supervisor Municipal

16 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se hayaindicado en el FUE

17 Pago por derecho de verificación técnica 8.108 300.0018 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de Responsabilidad

Civil, según características de las obras a ejecutarse con coberturapor daños materiales y personales a terceros; mayor a la duracióndel proceso edificatorio




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

4 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(Aprobación con evaluación previa del Requisitos comunes (por duplicado) documentario GIDU GIDU

proyecto por Revisores Urbanos) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

4.1 PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deCONDOMINIOS QUE INCLUYAN edificación no sea el propietario del predio

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la

de área construida) presentación de los documentos, en caso que el solicitante seauna persona jurídica.

4.2 EDIFICACIONES PARA FINES 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queDIFERENTES DE VIVIENDA intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnica

( a excepción de las previstas en la Modalidad D) 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00

4.3 EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA Documentación Técnica6 Plano de Ubicación y Localización según formato.

4.4 INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN 7 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras, EN BIENES CULTURALES INMUEBLES Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y lotros, de ser el

(previamente declarados) caso, y las memorias justificativas por especialidad8 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención

4.5 EDIFICACIONES PARA LOCALES de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVPCOMERCIALES, CULTURALES, CENTROS 9 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdo

DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS a lo establecido en la Norma E 050 del RNE.(que individualmente o en conjunto cuenten con un 10 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las

máximo de 30,000 m2 de área construída) edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos,así como fotos en los casos qu ese presente el Plano de

4.6 EDIFICACIONES PARA MERCADOS Sostenimiento de Excavaciones(que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área construida) 11 Certificado de Factibilidad de Servicios.

12 Estudio de Mecánica de Suelos, según casos que establece el RNE.4.7 LOCALES PARA ESPECTÁCULO 13 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal aprobados por las

DEPORTIVOS entidades competentes y en los casos que se requiera(de hasta 20,000 ocupantes) 14 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo sgte:4.8 TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO 14.1 Planos de arquitectura en los cuales se diferencia la edificación

CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES edificación existente de la proyectada y su respectiva memoriaA, B y D descriptiva, de acuerdo a lo siguiente:

a)Plano de levantamiento de edificación graficando con achuradoBase Legal a 45 grados, los elementos a eliminar- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 b) Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado a - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.3, 47, 51, y 57 c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar

en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándose aquellos q serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación,

Notas: de ser el caso.(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 14.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos de(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas obras de remodelación, ampliación o puesta en valor y cuando seasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario necesario en los demás tipo de obra.o por el solicitante y los profesionales que intervienen Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmessellados y firmados por el profesional responsable de los 14.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesariomismos y firmados por el propietario o solicitante donde:(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que seentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

eliminarán; detallandose adecuadamente los empalmes.vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potableuna antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo 14.4 Para proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedaddeclarado en el FUE. exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo sgte:(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto a) Autorización de la Junta de Propietariosaprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual tendrá b) Reglamento Interno


(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

efecto vinculante para el procedimiento cuando se trate del c) Planos de Independización correspondientesdel mismo proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan 15 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanosvariado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los B VERIFICACIÓN TÉCNICAque fue aprobado. Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán Proyecto se debe presentar lo siguiente:ser presentados en secciones con escala conveniente que 16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por elpermita su fácil lectura conjuntamente con el plano delproyecto

Responsable de Obra y el Supervisor Municipalintegral. 17 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en caso no se haya(h) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará indicado en el FUEsujeto a la presentación de los requisitos 14, 15, 16 y 17 18 Pago por derecho de verificación técnica, según:

- Licencia por obras de hasta 120 m2 27.027 1,000.00 - Licencia por obras de 121 m2 hasta 500 m2 67.568 2,500.00 - Licencia por obras de 501 m2 a más 100.000 3,700.00

19 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de ResponsabilidadCivil, según características de las obras a ejecutarse con coberturapor daños materiales y personales a terceros; mayor a la duracióndel proceso edificatorio




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

4.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(de 5 o más pisosde altura o aquellas que requieran Requisitos comunes documentario GIDU GIDU

el uso de explosivos) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

Base Legal represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 edificación no sea el propietario del predio - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250 - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.3, 47, 51, 57 y 58 el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la

presentación de los documentos, en caso que el solicitante seaNotas: una persona jurídica.(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnicasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350o por el solicitante y los profesionales que intervienen municipal correspondiente a la verificación administrativa 0.811 30.00(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 6 Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o desellados y firmados por el profesional responsable de los edificación con respectivos planos en caso no haya sido expedidomismos y firmados por el propietario o solicitante por la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad ó(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Construcción de laentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

edificación existente.vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio 7 En caso la edificación no pueda acreditarse con la autorización(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con respectiva, se deberá presentar:una antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo 7.1. Plano de ubicación y localización; ydeclarado en el FUE. 7.2. Plano de planta de la edificación a demoler, diferenciando las(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará áreas a demoler de las remanentessujeto a la presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18 8 En caso la fábrica se encuentre inscrita en los Registros Públicos, se

deberá acreditar que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenesó acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamenDocumentación Técnica

9 Plano de Ubicación y Localización según formato.10 Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en

el que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, asícomo del perfil y altura de los inmuebles colindantes a las zonas de lafábrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de loslímites de propiedad

11 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total12 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y del procedimiento de

demolición a utilizar, donde se consideren las medidas de seguridadcontempladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y demás normasde la materia.

13 En caso de uso de explosivos, se deberá presentar además lo sgte:a) Autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC,Comando Conjunto de las Fuerzas y Defensa Civil) según correspondab) Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios y/uocupantes de las edificaciones colidantes a la obra, comunicándoleslas fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones.

14 Informe Técnico Favorable de los Revisores UrbanosB VERIFICACIÓN TÉCNICA15 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el


indicado en el FUE17 Pago por derecho de verificación técnica 8.108 300.0018 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de Responsabilidad

Civil, según características de las obras a ejecutarse con coberturapor daños materiales y personales a terceros; mayor a la duracióndel proceso edificatorio




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

5 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 25 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(Aprobación con evaluación previa del Requisitos comunes documentario GIDU GIDU

proyecto por la Comisión Técnica ) 1 FUE debidamente suscrito. F.50502 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200

5.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deedificación no sea el propietario del predio

5.2 EDIFICACIONES PARA LOCALES 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por F.5250COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la

DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS presentación de los documentos, en caso que el solicitante sea(que individualmente o en conjunto cuenten una persona jurídica.con más de 30,000 m2 de área construida) 4 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que

intervienen en el proyecto y suscriben la documetación técnica5.3 EDIFICACIONES PARA MERCADOS 5 Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago de la tasa F.5350

(que cuenten con más de 15,000 m2 municipal correspondiente a la verificación administrativade área construida) 6 Copia del comprobante de pago por revisión de proyectos

Documentación Técnica5.4 LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 7 Plano de Ubicación y Localización según formato.

(de más de 20,000 ocupantes) 8 Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), Estructuras,Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y otras, de ser el

5.5 EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, caso y las memorias justificativas por especialidadSALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE 9 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervenciónEXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES de los delegados Ad Hoc del INDECI o del CGBVP.

DE TRANSPORTE 10 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso y de acuerdoa lo establecido en la Norma E 050 del RNE

Base Legal 11 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 25 y 31 edificaciones colindantes; indicando el número de pisos y sótanos, - Ley N° 29566 (28.JUL.2010) Art. 4° y 5° así como fotos en los casos que se presente el Plano de Sostenimiento - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 3.1., 42.4, 47, 51, 52 y 54 de Excavaciones

12 Certificado de Factibilidad de ServiciosNotas: 13 Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que establece el RNE(a) Todos los documentos serán presentados por duplicado 14 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal aprobados por las(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas entidades competentes y en los casos que se requierasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 15 En caso se solicite Licencia de Edificación para Remodelación,o por el solicitante y los profesionales que intervienen Ampliación o Puesta en Valor Histórico deberá presentarse lo sgte:(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 15.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en lossellados y firmados por el profesional responsable de los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada y sumismos y firmados por el propietario o solicitante respectiva memoria descriptiva, de auerdo a lo siguiente:(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad Civil se a) Plano de levantamiento de la edificación graficando conentrega el día útil anterior al inicio de la obra y deberá teneruna

achurado 45 grados, los elementos a eliminar.vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio b) Plano de la edificación resultante, graficándo con achurado(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio con a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificaruna antelación de 15 dias calendarios, en caso de no haberlo c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico se debe graficar endeclarado en el FUE. los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico

monumental propios de la edificación, identificándose aquellos(f) Se podrá adjuntar las copias de planos del Anteproyecto que serán objeto de restauración, reconstrucción oaprobado, de encontrarse vigente su aprobación, el cual conservación, de ser el caso.tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando se 15.2 Planos de estructura y memoria justificativa; en los casos detrate del mismo proyecto sin modificaciones, aú cuando hayan obras de remodelación ampliación o puesta en valor y cuando seavariado los parámetros urbanísticos y edificatorios con los necesario en los demás tipo de obra.fue aprobado. Debe diferenciarse los elementos estructurales existentes, los que se(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmesser presentados en secciones con escala conveniente que 15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa, de ser necesario,permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del donde:proyecto integral. a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de los que se(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc delINDECI

eliminarán; detallandose adecuadamente los empalmesen proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la(5) pisos hasta (10) pisos. No se requiere su participación en ampliación de cargas eléctricas y de dotación de agua potableedificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos en las 15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedadcuales la circulación común llege sólo hasta el quinto piso Exclusiva y de Propiedad Común, deberá además presentarse lo sgte:y el (los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria a) Autorización de la Junta de Propietarios


(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc del la b) Reglamento InternoCGBVP en proyectos de edificación de uso residencial c) Planos de Independización correspondientesmayores de diez (10) pisos y las edificaciones establecidas 15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de edificación y luegoen las modalidades C y D de uso diferente al residencial y de de haber obtenido el dictamen Conforme en la especialidad deconcurrencia masiva de público. Arquitectura deberá además presentarse el Anexo D del FUE.(j) Despues de la notificación del último dictámen Conforme B VERIFICACIÓN TÉCNICAdel Proyecto, debe designarse al responsable de obra Despues de haberse notificado el último dictamen Conforme del(k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas estará Proyecto se debe presentar lo siguiente:sujeto a la presentación de los requisitos 15, 16, 17 y 18 16 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por el



- Licencia por obras de hasta 120 m2 27.027 1,000.00 - Licencia por obras de 121 m2 hasta 500 m2 67.568 2,500.00 - Licencia por obras de 501 m2 a más 100.000 3,700.00

19 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o Póliza de ResponsabilidadCivil, según características de las obras a ejecutarse con coberturapor daños materiales y personales a terceros.




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

6 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Y/OLICENCIAS DE EDIFICACIÓN

Base Legal - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 47, 50, 51, 52, 57 y 606.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA 1 (01) Una solicitud en F.A.P., con carácter de declaración jurada, F.1000 % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde

MODALIDAD B 2 Documentación técnica necesaria de acuerdo a la modificación documentario GIDU GIDU(antes de emitida la Licencia de Edificación) propuesta y a la modalidad de aprobación que corresponda

3 Pago de derecho de tramitación 1.351 50.006.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS 1 (01) Una solicitud en F.A.P., con carácter de declaración jurada, F.1000 % S/. X 25 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde

MODALIDADES C y D - COMISIÓN TÉCNICA 2 Documentación técnica exigida para las modalidades C y D documentario GIDU GIDU(antes de emitida la Licencia de Edificación) que sean materia de la modificación propuesta.

3 Planos del Proyecto modificado4 Copia del voucher por pago de la Comisión Técnica de corresponder5 Pago de derecho de tramitación 1.351 50.00

6.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito F.5600 % S/. X Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeMODALIDAD A 2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad "A" y de documentario GIDU GIDU

(modificaciones sustanciales) acuerdo a la modificación propuesta.3 Pago de derecho de tramitación 1.351 50.00

6.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito F.5600 % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeMODALIDAD B 2 Documentación técnica necesaria exigida para la Modalidad "B" y de documentario GIDU GIDU

(modificaciones sustanciales) acuerdo a la modificación propuesta.3 Factibilidades de Servicios de corresponder4 Pago de derecho de tramitación 1.351 50.00

6.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito F.5600 % S/. X 25 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeMODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA 2 Copia del voucher por pago de la Comisión Técnica documentario GIDU GIDU

(modificaciones sustanciales) 3 Documentos exigidos para las modalidades C y D que sean materia dela modificación propuesta

4 Planos del proyecto modificado.5 Factibilidad de Servicios de corresponder6 Pago de derecho de tramitación 1.351 50.00

6.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA 1 Anexo H del FUE debidamente suscrito F.5600 % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde MODALIDAD C - REVISORES URBANOS 2 Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean materia de la documentario GIDU GIDU

(modificaciones sustanciales) modificaciónm propuesta3 Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos4 Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o los Revisores

Urbanos que corresponda6 Pago de derecho de tramitación 1.351 50.00

NOTAS: (a) Todos los documentos serán presentados por duplicado;(b) El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda firmados por le propietaio o el solicitante y los profesionales que intervienen.(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional responsablede los mismos y por los revisores rbanos; y firmados por el propietario o solicitante(d) Las modificaciones NO sustanciales . son aquellas que no implican disminución de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables, disminución de las condiciones mínimas de diseño previstas en el RNE, aumento del área techada, incremento de la densidad neta yo cambio de uso, las cuales podrán ser regularizadas en el trámite de Conformidad de Obra(e) En caso las modificaciones propuestas generen un cambio de modalidad de aprobación, estás deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidad, debiendo cumplir con los requisitos exigidos para ella.NO APLICABLE para la Modalidad "A"

7 PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN 1 Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación, debidamente F.5300 % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(para todas las Modalidades: A, B, C y D) suscrito y por triplicado. documentario GIDU GIDU

2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta aBase Legal quien inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar:D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 62 y 47 a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y

represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deNota: edificación no sea el propietario del predio.(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por elsus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación deo por el solicitante y los profesionales que intervienen documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica

3 Pago de derecho de tramitación 2.919 108.008 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de F.5150 % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde

DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES Edificación, debidamente suscrito y por triplicado documentario GIDU GIDU(para todas las Modalidades: A, B, C y D) 2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a

inicio el procedimiento de edificación, deberá presentarBase Legal a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y


(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 63 y 47 represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deedificación no sea el propietario del predio.

Notas: b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por el(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación desus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídicao por el solicitante y los profesionales que intervienen 3 Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura aprobados,(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar , correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicadoa solicitud del administrado se podrá extender la Conformidad 4 Declaración jurada, firmada por el profesional responsable de obra,de Obra a nivel de "casco habitable". Debiendo las manifestando que ésta se ha realizado conforme a los planosedificaciones cumplir con: aprobados de la licencia de edificación.

i) En los bienes y servicios comunes: Contar con estructuras, 5 Pago de derecho de tramitación 2.919 108.00obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentoslaterales, muros, pisos, escaleras y techos conclidos, instala-ciones sanitarias, eléctricas y, de ser el caso, instalaciones dede gas, sistema de bombeo de agua contra incendio y aguapotable, sistema de bombeo de desague y ascensores u otrasinstalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escalerascomunes no deben presentar impedimento de circulación ii) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados;falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanasexteriores con vidrios o cristales colocados; así como un bañoterminado con aparatos sanitarios, puertas y ventanas




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

9 CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de F.5150 % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeDE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES Edificación, debidamente suscrito y por triplicado (Mod. A) documentario GIDU GIDU(para modificaciones "no sustanciales" y 2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a

siempre que se cumplan con la normativa) inicio el procedimiento de edificación, deberá presentar X 10 díasa) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y (Mod. B)

9.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deMODALIDAD A y B edificación no sea el propietario del predio.

b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por elBase Legal Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación deD.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 64 y 47 documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica

3 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y arquitecturaNota: (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas los planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obrasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesionalo por el solicitante y los profesionales que intervienen responsable o constatador de la obra

4 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizarlas modificaciones, en caso éste no sea el responsable ni elconstatador de la obra

5 Declaración jurada de habilidad del profesional responsable oconstatador de la obra.

6 Pago de derecho de tramitación 9.730 360.009.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA 1 La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria de F.5150 % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde

MODALIDAD C y D Edificación, debidamente suscrito y por triplicado documentario GIDU GIDU2 En caso que titular del derecho a edificar sea una persona distinta a

Base Legal inicio el procedimiento de edificación, deberá presentarD.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 64 y 47 a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y

represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia deNota: edificación no sea el propietario del predio.(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas b) Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por elsus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación deo por el solicitante y los profesionales que intervienen documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica

3 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y arquitectura(plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones delos planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obraejecutada, debidamente suscritos por el solicitante y el profesionalresponsable o constatador de la obra

4 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizarlas modificaciones, en caso éste no sea el responsable ni elconstatador de la obra

5 Declaración jurada de habilidad del profesional responsable oconstatador de la obra.

6 Comprobante de pago por derecho de revisión, correspondiente a laespecialidad de Arquitectura.

7 Pago de derecho de tramitación 9.730 360.0010 ANTEPROYECTO EN CONSULTA 1 Solicitud según formato F.5050 % S/. X 3 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde

2 Plano de Ubicación y Localización según formato. documentario GIDU GIDU10.1 PARA LAS MODALIDADES A y B 3 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) en escala 1/100

4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las Modalidades CBase Legal y D, cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc delD.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 61 INDECI o el CGBVP.

5 Declaración jurada de habilidad del profesional que intervieneNota: 6 Pago de derecho de tramitación 2.919 108.00(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todassus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietarioo por el solicitante y los profesionales que intervienen


(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

10.2 PARA LAS MODALIDADES C y D 1 Solicitud según formato F.5050 % S/. X 8 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde2 Plano de Ubicación y Localización según formato. documentario GIDU GIDU

Base Legal 3 Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en escala 1/100D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 61 4 Planos de seguridad y evacuación amoblados, en las odalidades C y D

cuando se requiera la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECIo del CGBVP.

5 Declaración jurada de habilidad del profesional que interviene6 Copia del comprobante de pago por derecho de revisión, sólo para las

modalidades de aprobación C y D.7 Pago de derecho de tramitación 9.730 360.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

11 LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE 1 FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación por triplicado F.5150 % S/. X 15 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde REGULARIZACIÓN 2 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y F.5200 documentario GIDU GIDU

(solo para edificaciones construidas sin represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de }licencia o que no tengan conformidad de edificación no sea el propietaio del predioobra y que hayan sido ejecutadas entre el 3 Constitución de la empresa y copia literal del poder expedido por el F.5250

20 de julio de 1999 hasta el 27 de setiembre Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de presentaciónde 2008) de los documentos, en caso que el solicitante sea una persona jurídica

4 Documentación técnica, firmada por el profesional constatador,Base Legal compuesta por:D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 69 a) Plano de Ubicación y Localización según formato

b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y elevaciones)Nota: c) Memoria descriptiva(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 5 Documento que acredite la fecha de ejecución de la obrasus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario 6 Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado F.5550o por el solicitante y los profesionales que intervienen 7 Declaración jurada de habilidad del profesional constatador(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 8 En caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizarsellados y firmados por el profesional responsable o deberá presentarse además:constatador de los mismos y firmados por el propietario o Copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o desolicitante. edificación del inmueble, con sus respectivos planos en caso no haya(c) La regularización de edificaciones que cuenten con sido expedido por la municipalidad; ó copia del Certificado deLicencia y no tengan conformidad de obra, no estan afectas Conformidad o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o deal pago de multa por construir sin licencia 27 .SEP.2008 Construcción de la edificación existente que no es materia de

regularización.9 En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya

fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se presentaráademás documento que acredite que sobre él no recaigan cargas y/ogravámenes; ó autorización del titular de la carga o grávamen

10 Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia11 Pago de derecho de tramitación: (según modalidad)




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

12 REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE 1 Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda, debidamente F.5600 % S/. X 10 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeEDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA suscrito documentario GIDU GIDU

2 Pago de derecho de tramitación 2.919 108.00Base LegalLey Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Art. 11D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 4

Nota:La Revalidación de Licencia solo procede para los casosen que la licencia hubiera sido otorgada con posterioridadal 06.10.2003, fecha de publicación del Decreto SupremoNº 027-2003-VIVIENDA, y será otorgada dentro de losdiez (10) días hábiles de presentada

13 PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE 1 Solicitud firmada por el solicitante. F.1000 Gratuito X 03 días Tràmite GerenciaEDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA 2 Copia del documento que acredite el número de la licencia y/o del documentario GIDU

expediente.Base LegalLey Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Art. 11D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 3

Nota:La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30 díascalendarios anteriores al vencimiento de la licenciamateria de prórroga.




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

HABILITACIONES URBANAS : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS14 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 20 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde

MODALIDAD B Requisitos comunes documentario GIDU GIDU1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. F.5000

Base Legal 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una F.5200- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 16 y 31 antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25 y 32 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea F.5200

el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública queSe sujetan a esta modalidad: acredite el derecho de habilitar.

4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará F.5250a) Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas ,mayores de cinco (05) hectáreas que constituyan islas con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queel lote no se encuentre afecto al Plan Víal Provincial intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnicab) Las habilitaciones urbanas de predios 1ue cuenten con Documentación Técnicaun Planeamiento Integral aprobado con anterioridad 6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y deenergía eléctrica, vigentes

8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.9 Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y

los profesionales responsables del diseño de acuerdo a lo siguiente: - Plano ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM coordenadas UTM- Plano perimétrico y topográfico.- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, víasy secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, encaso sea necesario para comprender la integración con el entorno;plano de pavimentos,con indicación de curvas de nivel de cada metro- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño,ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública;de ser el caso.- Memoria descriptiva.

10 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos

casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienesy ambientes considerados como patrimonio cultural monumentaly arqueológico.

13 Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de pagocorrespondiente a la Verificación Administrativa

14 Estudio de Mecánica de Suelos.

Notas: B VERIFICACIÓN TÉCNICA(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema 15 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscritoGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, por el Responsable de Obra y el Supervisor MunicipalLey que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 16 Comunicación de la fecha de inicio de la obrasu vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. 17 Pago por derecho de habilitación urbana 100.000 3,700.00(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todassus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietarioo por el solicitante y los profesionales que intervienen(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estarsellados y firmados por el profesional responsable de losmismos y firmados por el propietario o solicitante.




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

15 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeMODALIDAD C Requisitos comunes ( del 1 al 5 ver procedimiento 14) y documentario GIDU GIDU

(Aprobación con evaluación previa del Documentación Técnicaproyecto por Revisores Urbanos) 6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y deBase Legal energía eléctrica, vigentes- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 16 y 31 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25 , 33 y 34 9 Documentación técnica, por triplicado, firmada por el solicitante y

los profesionales responsables del diseño, y que cuente con selloSe sujetan a esta modalidad: "Conforme" indicando la especialidad y la firma del Revisor Urbano:

- Plano de ubicación y localización de terreno con coordenadas UTMa) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por - Plano perimétrico y topográfico.etapas con sujeción a un Planeamiento Integral - Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, víasb) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en casoque soliciten venta garantizada de lotes sea necesario para comprender la integración con el entorno; planoc) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metrode viviendas en las que el número, dimensiones de lotes - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el ción y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser el casoproyecto siempre que su finalidad sea la venta de viviendas - Memoria descriptiva.edificadas. 10 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponder.

11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponderNotas: 12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellos(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes yGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, ambientes considerados como patrimonio cultural monumental yLey que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y arqueológico.su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. 13 Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de pago(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas correspondiente a la Verificación Administrativasus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario 14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentacióno por el solicitante y los profesionales que intervienen 15 Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 16 Estudio de Impacto Vial aprobado de correspondersellados y firmados por el profesional responsable de los B VERIFICACIÓN TÉCNICAmismos y firmados por el propietario o solicitante. 17 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito por

el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal18 Comunicación de la fecha de inicio de la obra19 Pago por derecho de habilitación urbana 100.000 3,700.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

16 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 50 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeMODALIDAD C Requisitos comunes ( del 1 al 5 ver procedimiento 14) y documentario GIDU GIDU

(Aprobación con evaluación previa del Documentación Técnicaproyecto por la Comisión Técnica ) 6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,Base Legal alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 16 y 31 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25 , 32 y 33 9 Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo a lo siguiente:

- Plano de ubicación y localización de terreno con coordenadas UTMSe sujetan a esta modalidad: - Plano perimétrico y topográfico.

- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, víasa) Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, enetapas con sujeción a un Planeamiento Integral caso sea necesario para comprender la integración con el entorno;b) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metroque soliciten venta garantizada de lotes - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-c) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea tación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser elde viviendas en las que el número, dimensiones de lotes casoa habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el - Memoria descriptiva.proyecto siempre que su finalidad sea la venta de viviendas 10 Copia del Planeamiento integral aprobado, de corresponderedificadas. 11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellosNotas: casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema ambientes considerados como patrimonio cultural monumental yGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, arqueológico.Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 13 Copia del comprobante de pago correspondiente a lasu vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. Verificación Administrativa.(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de.Pavimentaciónsus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario 15 Copia del comprobantes de pago por derecho revisión de proyectoso por el solicitante y los profesionales que intervienen 16 Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar B VERIFICACIÓN TÉCNICAsellados y firmados por el profesional responsable de los 17 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito pormismos y firmados por el propietario o solicitante. el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal(d) La documentación técnica será presentada en una copia 18 Comunicación de la fecha de inicio de la obradebiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la 19 Pago por derecho de habilitación urbana 100.000 3,700.00 Comisión emita Dictamen Conforme




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

17 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA % S/. X 50 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeMODALIDAD D Requisitos comunes ( del 1 al 5 ver procedimiento 14) y documentario GIDU GIDU

(Aprobación con evaluación previa del Documentación Técnicaproyecto por la Comisión Técnica ) 6 Certificado de Zonificación y Vías.

7 Certificado de Factibilidad de Servicios de agua, alcantarillado y deBase Legal energía eléctrica, vigentes- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 16 y 31 8 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25 , 32 y 33 9 Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:

- Plano de ubicación y localización del terreno con coordenada UTMSe sujetan a esta modalidad: - Plano perimétrico y topográfico.

- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, víasa) Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden y secciones de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, encon áreas urbanas o que dichas áreas aledañas cuenten con caso sea necesario para comprender la integración con el entorno;proyectos de habilitación urbana aprobados y no ejecutados plano de pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metropor tanto, la habilitación del predio requiera la formulación - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamen-de un Planeamiento Integral tación y equipamiento de las áreas de recreación pública, de ser elb) Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con casoZonas Arqueológicas, inmuebles previamente declarados - Memoria descriptiva.como bienes culturales, o con Áreas Naturales Protegidas 10 Copia del Planeamiento integral aprobado de corresponderc) Para fines industriales, comerciales o usos especiales 11 Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de corresponder

12 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en aquellosNotas: casos en que el predio esté comprendido en el listado de bienes y(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema ambientes considerados como patrimonio cultural monumental yGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, arqueológico.Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 13 Copia del comprobante de pago correspondiente a lasu vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. Verificación Administrativa,(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 14 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentaciónsus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario 15 Estudio de Impacto Vial aprobado en los supuestos a) y c)o por el solicitante y los profesionales que intervienen 16 Copia del compromante de pago por revisión de Proyectos(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar B VERIFICACIÓN TÉCNICAsellados y firmados por el profesional responsable de los 17 Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente suscrito pormismos y firmados por el propietario o solicitante. el Responsable de Obra y el Supervisor Municipal(d) La documentación técnica será presentada en una copia 18 Comunicación de la fecha de inicio de la obradebiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la 19 Pago por derecho de habilitación urbana 100.000 3,700.00 Comisión emita Dictamen Conforme




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

18 MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE MODALIDAD B % S/. X 10 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeHABILITACIÓN URBANA 1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. F.5600 documentario GIDU GIDU

2 Planos por triplicado y demàs documentación que sustenten suBase Legal petitorio.- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 10, 16 y 31 3 Pago de derecho de tramitación 100.000 3,700.00 - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 35

Notas:(a) Los planos deberán estar georeferenciados al SistemaGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924,Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro ysu vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. MODALIDAD C (Revisor Urbano) % S/. X 5 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. F.5600 documentario GIDU GIDUsus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario 2 Planos por triplicado y demàs documentación que sustenten suo por el solicitante y los profesionales que intervienen petitorio.(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 3 El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.sellados y firmados por el profesional responsable de los 4 Pago de derecho de tramitación 100.000 3,700.00mismos y firmados por el propietario o solicitante.(d) La documentación técnica será presentada en una copiadebiendo presentarse las dos copias adicionales cuando la MODALIDAD C y D (Comisión Técnica) % S/. X 20 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde Comisión emita Dictamen Conforme 1 Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. F.5600 documentario GIDU GIDU(e) Procede la modificación de un proyecto de habilitación 2 Planos por triplicado y demás documentación que sustenten suurbana aprobado, antes de la ejecuciòn de la modificación petitorio.propuesta, siempre y cuando se mantengan o incrementen 3 Copia del comprobantes de pago por el derecho de Revisión delos aportes reglamentarios aprobados en la licencia. Proyectos(f) En caso las modificaciones propuestas generen un 4 Pago de derecho de tramitación 100.000 3,700.00cambio de modalidad de aprobación, estas deberán seraprobadas de acuerdo a lo regulado para la nueva modalidaddebiendo cumplir con los requisitos exigidos en ella




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

19 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN 1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra por F.5100 % S/. X 10 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeURBANA triplicado documentario GIDU GIDU

2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una F.520019.1 SIN VARIACIONES antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales

(Modalidades B, C y D) 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea F.5200el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que

Base Legal acredite el derecho de habilitar.- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 19, y 31 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará F.5250 - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 25 y 36 vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas ,

con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.Notas: 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnicaGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, 6 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de losLey que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y servicios públicos otorgando conformidad a las obras de susu vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. competencia.(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas 7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten lasus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoraso por el solicitante y los profesionales que intervienen de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención de los(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar de los mismos de ser el casosellados y firmados por el profesional responsable de los 8 Pago por derecho de tramitación 12.162 450.00mismos y firmados por el propietario o solicitante.(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustan-ciales, generando la disminución de las áreas de aportescon las cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar unnuevo procedimiento de licencia




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

19.2 CON VARIACIONES QUE NO SE 1 Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra por F.5100 % S/. X 10 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeCONSIDEREN SUSTANCIALES triplicado documentario GIDU GIDU

(Modalidad B, C y D con Revisores Urbanos 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una F.5200y Comisión Técnica) antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales

3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea F.5200Base Legal el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Arts. 19, y 31 acredite el derecho de habilitar. - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 25 y 36 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará F.5250

vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas ,Notas: con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queGeodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnicaLey que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 6 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de lossu vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. servicios públicos otorgando conformidad a las obras de su(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas competencia.sus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario 7 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten lao por el solicitante y los profesionales que intervienen transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención de lossellados y firmados por el profesional responsable de los de los mismos de ser el casomismos y firmados por el propietario o solicitante. 8 En caso existan modificaciones al proyecto de Habilitación Urbana(d) Las variaciones que impliquen modificaciones sustan- que no se consideren sustanciales, se deberá presentar por triplicadociales, generando la disminución de las áreas de aporte con y debidamente suscrito por el profesional responsable de la obra y ellas cuales fue autorizada la licencia, deben iniciar un nuevo solicitante, los documentos siguientes:procedimiento de licencia - Plano de replanteo de trazado y lotización.

- Plano de ornamentación de parques, cuando se requiera- Memoria descriptiva correspondiente- Carta del proyectista original autorizando las modificaciones. Enausencia del proyectista, el administrado comunicará al ColegioProfesional correspondiente tal situación, asumiendo la responsabilidad por las modificaciones realizadas.

9 Pago por derecho de tramitación 12.162 450.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

20 INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. F.5400 % S/. X 10 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeTERRENOS RÚSTICOS 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una F.5200 documentario GIDU GIDU

antigüedad no mayor a treinta (30) días naturalesBase Legal 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea F.5200- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 25 , 27 y 28 acredite el derecho de habilitar.

4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará F.5250vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas ,con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.

5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queintervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica

6 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente7 Anexo E del FUHU.

Notas: 8 Certificado de zonificación y vías expedido por la Municipalidad(a) Los planos deberán estar georeferenciados al Sistema Provincial.Geodésico Oficial, según lo establecido enm la Ley N° 28924, 9 Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 10 Documentación técnica compuesta por:su vinculación con el Registro de Predios y su Reglamento. - Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordena-(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas das UTM.sus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario - Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración ao por el solicitante y los profesionales que intervienen la trama urbana más cercana, señalando el perímetro y el relieve con(c) Todos los planos y documentos técnicos deben estar curvas de nivel, usos de suelo y aportes normativos, en concordanciasellados y firmados por el profesional responsable de los con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidadmismos y firmados por el propietario o solicitante. Provincial(d) Cuando corresponda el plano de parcelación identificará - Plano del predio rustico matriz, indicando perímetro, linderos,el número de parcelas con los sufijos del predio matriz áreas, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes(e) En caso se solicite la independización y la habilitación registralesurbana en forma conjunta, el solicitante deberá presentar - Plano de Independización, señalando la parcela inependizada y la(s)los requisitos para el procedimiento de habilitación urbana parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, área, curvas de nivelque corresponda. Siendo de aplicación los plazos previstos y nomenclatura original según antecedentes registralespara dicha modalidad. - Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimé-

tricas del predio matriz del área independizada y del área remanente11 Pago de derecho de tramitación 6.757 250.00




(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

21 SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. F.5450 % S/. X 10 días Tràmite Gerencia Gerente Alcalde2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una F.5200 documentario GIDU GIDU

Base Legal antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Art. 31 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea F.5200 - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 25 , 29 y 30 el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que

acredite el derecho de habilitar.Notas: 4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará F.525(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas ,sus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.o por el solicitante y los profesionales que intervienen 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnicasellados y firmados por el profesional responsable de los 6 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondientemismos y firmados por el propietario o solicitante. 7 Documentación técnica siguiente:(c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que cuente - Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisióncon obras de Habilitación Urbana inconclusas, dichas obras - Plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidasdeberán ser ejecutadas y recibidas en el mismo procedimiento perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales

- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidasperimétricas y nomenclatura de cada sublote propuesto resultante- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidasperimétricas del lote de subdivisión y delos sublotes propuestosresultantes.

8 Pago de derecho de tramitación 4.865 180.00NOTAS PARA EL CIUDADANO.-



(en S/)

3,700.00

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓNNega-tivo



Posi-tivo






TENTE PARARESOLVER

CALIFICACIÓN


hábiles)


Formulario


n

Auto-mátic

o

EvaluaciónPrevia

22 REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES 1 FUHU por triplicado debidamente suscrito. F.5500 % S/. X 20 días Tràmite Gerencia Gerente AlcaldeURBANAS EJECUTADAS 2 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios, con una F.5200 documentario GIDU GIDU

antigüedad no mayor a treinta (30) días naturalesBase Legal 3 En caso que el solicitante de la licencia de habilitación urbana no sea F.5200- Ley Nº 29090 (25.SEP.2007) y mod. Art. 30 y 31 el propietario del predio, se deberá presentar la escritura pública que - D.S.Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 25 , 38 y 39 acredite el derecho de habilitar.

4 En caso el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará F.5250Nota: vigencia del poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas ,(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas con una antiguedad no mayor a treinta (30) días naturales.sus páginas y cuando corresponda, firmado por el propietario 5 Declaración Jurada de habilitación de los profesionales queo por el solicitante y los profesionales que intervienen intervienen en el proyecto y suscriben la documentación técnica(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar 6 Copia del comprobante de pago de la tasa municipal correspondientesellados y firmados por el profesional responsable de los 7 Certificado de zonificación y vías.mismos y firmados por el propietario o solicitante. 8 Plano de ubicación y localización del terreno.(c) El procedimiento de regularización solo es de 9 Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del terreno, el diseñoaplicación a las habilitaciones urbanas ejecutadas con de la lotización, de las vías, aceras y bermas y las áreas correspon-anterioridad a la Ley, debiendo acreditarse con documento tes a los aportes. La lotización deberá estar en concordancia con elde fecha cierta, tal y como lo dispone el artículo 38.1. del Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la Municipalidad Provincial Reglamento. 10 Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de corresponder, las(d) Los administrados que hubieren ejecutado obras de áreas de los lotes, la numeración y los aporteshabilitación urbana sin contar con la autorización municipal 11 Copia legalizada notarialmente de la escritura pública y/o comproban-correspondiente podrán solicitar la regularización de la te de pago por la redención de los aportes que correspondanmisma siempre que ésta cuenten con: 12 Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el i) Obras de distribución de agua potable y recolección profesional responsable de la obra en la que conste que las obras de desague, de distribución de energía eléctrica e han sido ejecutadas total o parcialmente iluminación pública, según corresponda 13 Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de edificaciones ii) Edificaciones permanentes con un área techada existentes. mínima de 25 m2, de las edificaciones construidas 14 En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no con cimientos, muros y techos. corresponde presentar los requisitos indicados en los items 7, 8 y 9

debiendo en su reemplazo presentar:- Resolución y planos de los estuidos preliminares aprobados- Planos de Replanteo de la Habilitación Urbana, de corresponder

15 Pago por derecho de tramitación 100.000 3,700.00NOTAS PARA EL CIUDADANO.-



texto Único de procedimientos … · 1.1 vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 1 fue debidamente...

Documents