texto unico de procedimientos … · procedimientos de habilitaciones urbanas y edificaciones...
TRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-
CHULUCANAS
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
TUPA 2013
PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES SEGÚN
D. S. Nº 008-2013-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY 29090 Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN RESOLUCION DEL
CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD
CHULUCANAS, DICIEMBRE DEL 2013
pág. 3
Positivo Negativo
1.0 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 20 díasUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
MODALIDAD B Requisitos comunes (local Municipal,
Plaza de Armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
Arts. 10, 16 y 31.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registrode
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta(30) días
naturales.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Arts. 17, 25 y 32
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la
escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
Se sujetan a esta modalidad:
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica, se
acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antiguedad no mayor a treinta
(30) días naturales
5- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que
interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.
a) Las habilitaciones urbanas de unidades Documentación Técnica
prediales no mayores de cinco (05) hectá 6- Certificado de Zonificación y Vías.
reas que constituyan islas rústicas y que 7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
conformen un lote único, siempre y cuando 8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
el lote no se encuentre afecto al Plan Víal
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por el
solicitante y los profesionales responsables del diseño de
acuerdo a lo siguiente:
Provincial o Metropolitano.- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
b) Las habilitaciones urbanas de predios
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes,
aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de
pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
que cuenten con un Planeamiento Integral
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación
pública, de ser el caso.
aprobado con anterioridad. - Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en
aquellos casos en que el predio esté comprendido en el
listado de bienes y ambientes considerados como patrimonio
cultural monumental y arqueológico
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de
pago correspondiente a la Verificación Administrativa4.19% S/.154.88
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD
HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES SEGÚN D. S. Nº 008-2013-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY 29090 Y
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 2013
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
HABILITACIONES URBANAS : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 4
Positivo Negativo
14- Estudio de Mecánica de Suelos.
15- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de
pago correspondiente a la Verificación Administrativa
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
2.0 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 8Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
MODALIDAD C Requisitos comunes (ocho días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
(Aprobación con evaluación previa del 1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
proyecto por Revisores Urbanos)
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Base Legal 3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
Arts. 10, 16 y 31.
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Arts. 17, 25 y 32
presentar la escritura pública que acredite el
Se sujetan a esta modalidad: derecho de habilitar.
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan 4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
a ejecutar por etapas con sujeción a un se acompañará vigencia del poder expedida por
Planeamiento Integral. el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
b) Las habilitaciones urbanas con no mayor a treinta (30) días naturales.
construcción simultánea que soliciten venta 5- Declaración Jurada de habilitación de los
garantizada de lotes. profesionales que interviene en el proyecto y suscriben
c) Las habilitaciones urbanas con la documentación técnica.
construcción simultánea de viviendas en Documentación Técnica
las que el número, dimensiones de lotes 6- Certificado de Zonificación y Vías.
a habilitar y tipo de viviendas a edificar se 7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
definan en el proyecto, siempre que su alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
finalidad sea la venta de viviendas edificadas. 8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 5
Positivo Negativo
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el solicitante y los profesionales responsables del
diseño; y, que cuente con sello "Conforme",
especialidad y la firma del Revisor Urbano:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante 10.33% S/.382.06
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación
15- Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
16- Estudio de Impacto Vial aprobado de corresponder
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debida-
mente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
19- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 6
Positivo Negativo
3.0 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 50Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
MODALIDAD C Requisitos comunes (cincuenta días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por
la Comisión Técnica )1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
3- En caso que el solicitante de la licencia de habili-
Base Legal tación urbana no sea el propietario del predio, se
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
Arts. 10, 16 y 31.
deberá presentar la escritura pública que acredite
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Arts. 17, 25 y 32
el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
Se sujetan a esta modalidad: suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
a) Las habilitaciones urbanas que se vayan 6- Certificado de Zonificación y Vías.
a ejecutar por etapas con sujeción a un 7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
Planeamiento Integral. alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
b) Las habilitaciones urbanas con 9- Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo
construcción simultánea que soliciten venta a lo siguiente:
garantizada de lotes. - Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
c) Las habilitaciones urbanas con - Plano perimétrico y topográfico.
construcción simultánea de viviendas - Plano de trazado y lotización con indicación de
en las que el número, dimensiones de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
se definan en el proyecto, siempre que necesario para comprender la integración con el
su finalidad sea la venta de viviendas entorno; plano de pavimentos, con indicación de
edificadas. curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado, de
corresponder.
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló-
gicos en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 7
Positivo Negativo
13- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación Administrativa.
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de.
Pavimentación.
15- Copia del comprobantes de pago por derecho de revisión
de proyectos
19- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación administrativa.22.94% S/.848.74
16- Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debida-
mente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
4.0 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 50Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
MODALIDAD D Requisitos comunes (cincuenta días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por
la Comisión Técnica )1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
Base Legal urbana no sea el propietario del predio, se deberá
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
Arts. 10, 16 y 31.
presentar la escritura pública que acredite el derecho
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Arts. 17, 25, 32 y 33
de habilitar.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 8
Positivo Negativo
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Se sujetan a esta modalidad: Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
a) Las habilitaciones urbanas de predios 7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
que no colinden con áreas urbanas o que alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
dichas áreas aledañas cuenten con 8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
proyectos de habilitación urbana aprobados 9- Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
y no ejecutados, por tanto, la habilitación - Plano de ubicación y localización del terreno con
urbana del predio requiera de la formulación coordenadas UTM
de un Planeamiento Integral - Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
b) Las habilitaciones urbanas de predios lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
que colinden con Zonas Arqueológicas, trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
inmuebles previamente declarados como necesario para comprender la integración con el
bienes culturales, o con Áreas Naturales entorno; plano de pavimentos, con indicación de
Protegidas. curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
c) Para fines industriales, comerciales o al diseño, ornamentación y equipamiento de las
usos especiales. áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder.
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de
corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
y arqueológico.
13- Copia del comprobante de pago correspondiente a la 22.94% S/.848.74
Verificación Administrativa,
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación.
15- Estudio de Impacto Vial aprobado en los
supuestos a) y c)
16- Copia del compromante de pago por revisión de
Proyectos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
1- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 9
Positivo Negativo
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
5.0MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN
URBANA1- Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. X 10 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
5.1 MODALIDAD B2- Planos por triplicado y demàs documentación que sustente
su petitorio.
(local municipal,
Plaza de armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias
(25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Art. 35,
- Verificación administrativa. 3.24% S/.119.70
5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano) 1- Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. X 5 díasUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- Planos por triplicado y demàs documentación que sustente
su petitorio.
(local municipal,
Plaza de armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
3- El Informe Técnico Conforme del Revisor Urbano.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
4- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
- Verificación administrativa. 8.16% S/.301.81
5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica) 1- Anexo H del FUHU, debidamente suscrito. X 20 díasUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- Planos por triplicado y demás documentación que sustente
su petitorio.
(local municipal,
Plaza de armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
correspondiente
4- Copia del comprobantes de pago por el derecho de
Revisión de Proyectos
- Verificación administrativa. 11.76% S/.435.12
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 10
Positivo Negativo
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La documentación técnica será presentada en
una copia; debiendo presentarse las dos copias
adicionales cuando la Comisión emita Dictamen
Conforme.
(e) Procede la modificación de un proyecto de
habilitación urbana aprobado, antes de la ejecuciòn
de la modificación propuesta, siempre y cuando
se mantengan o incrementen los aportes
reglamentarios aprobados en la licencia.
(f) En caso las modificaciones propuestas generen
un cambio de modalidad de aprobación, estas
deberán ser aprobadas de acuerdo a lo regulado
para la nueva modalidad. Debiendo cumplir con los
requisitos exigidos en ella.
6.0 RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA1- Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra,
por triplicadoX 10 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
6.1 SIN VARIACIONES
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
(local municipal,
Plaza de armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
(Modalidades B, C y D)
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Base Legal 4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
* Ley de Regulación de Habilitaciones se acompañará vigencia del poder expedida por
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31. no mayor a treinta (30) días naturales.
* Reglamento de Licencias de Habilitación 5- Declaración Jurada de habilitación de los
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto profesionales que interviene en el proyecto y
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y 36 suscriben la documentación técnica.
6- Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia.
7- Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
8- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
8.1. Verificación administrativa 3.78% S/.140.01
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 11
Positivo Negativo
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones
sustanciales, generando la disminución de las
áreas de aportes con las cuales fue autorizada la
licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de
licencia.
6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN
SUSTANCIALES
1- Sección del FUHU correspondiente a la recepción de obra,
por triplicadoX 10 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
(Modalidad B, C y D con Revisores Urbanos y
Comisión Técnica)
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
(local municipal,
Plaza de armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones 4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se acompañará vigencia del poder expedida por
y modificatorias (25.09.07). Arts. 19 y 31. el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
* Reglamento de Licencias de Habilitación no mayor a treinta (30) días naturales.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5- Declaración Jurada de habilitación de los
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25 y profesionales que interviene en el proyecto y
36 suscriben la documentación técnica.
6- Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia.
7- Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
8- En caso existan modificaciones al proyecto de
Habilitación Urbana que no se consideren sustan-
ciales, se deberá presentar por triplicado, y debi-
damente suscrito por el profesional responsable
de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
- Plano de replanteo de trazado y lotización.
- Plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera.
- Memoria descriptiva correspondiente
- Carta del proyectista original autorizando las
modificaciones. En ausencia del proyectista, el
administrado comunicará al colegio profesional
correspondiente tal situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas.
9- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente3.94% S/.145.71
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 12
Positivo Negativo
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con
el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Las variaciones que impliquen modificaciones
sustanciales, generando la disminución de las
áreas de aportes con las cuales fue autorizada la
licencia, deben iniciar un nuevo procedimiento de
licencia.
7.0INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS
RÚSTICOS1- FUHU por triplicado debidamente suscrito. X 10 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
(local municipal,
Plaza de armas)
Direccion de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.
Asesoria juridica
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
y modificatorias (25.09.07). se acompañará vigencia del poder expedida por
* Reglamento de Licencias de Habilitación el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto no mayor a treinta (30) días naturales.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, 5- Declaración Jurada de habilitación de los
27 y 28. profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 3.94% S/.145.71
correspondiente.
7- Anexo E del FUHU.
8- Certificado de zonificación y vías expedido por la
Municipalidad Provincial.
9- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
10- Documentación técnica compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno
matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta
de integración a la trama urbana más cercana,
señalando el perímetro y el relieve con curvas de
nivel, usos de suelo y aportes normativos, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano
aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 13
Positivo Negativo
- Plano del predio rustico matriz, indicando
perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes
registrales
- Plano de Independización, señalando la parcela
independizada y la(s) parcela(s) remanente(s),
indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original según antecedentes
registrales.
- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del predio matriz del área
independizada y del área remanente.
Notas:
(a) Los planos deberán estar georeferenciados al
Sistema Geodésico Oficial, según lo establecido
en la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación
con el Registro de Predios y su Reglamento.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Cuando corresponda el plano de parcelación
identificará el número de parcelas con los sufijos
del predio matriz.
(e) En caso se solicite la independización y la
habilitación urbana en forma conjunta, el solicitante
deberá presentar los requisitos para el
procedimiento de habilitación urbana que
corresponda. Siendo de aplicación los plazos
previstos para dicha modalidad.
8.0 SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO 1- FUHU por triplicado debidamente suscrito. X 10 díasUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
(local municipal,
Plaza de armas)
Direccion de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del predio,
se deberá presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.
Asesoria juridica
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
y modificatorias (25.09.07). Art. 31. se acompañará vigencia del poder expedida por
* Reglamento de Licencias de Habilitación el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo
Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, 29 y 30.no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 3.94% S/.145.71
correspondiente.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 14
Positivo Negativo
7- Documentación técnica siguiente:
- Plano de ubicación y localización del lote materia
de subdivisión
- Plano del lote a subdividir, señalando el área,
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura,
según los antecedentes registrales.
- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos,
medidas perimétricas y nomenclatura de cada
sublote propuesto resultante.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del lote de subdivisión y de
los sublotes propuestos resultantes.
Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(c) En caso se solicite la subdivisión de un lote que
cuente con obras de Habilitación Urbana
inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas
y recepcionadas en el mismo procedimiento.
9.0REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS
EJECUTADAS1- FUHU por triplicado debidamente suscrito. X 20 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
(local municipal,
Plaza de armas)
Direccion de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la
escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
Asesoria juridica
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones 4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 se acompañará vigencia del poder expedida por
y modificatorias (25.09.07). Arts. 30 y 31. el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
* Reglamento de Licencias de Habilitación no mayor a treinta (30) días naturales.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 5- Declaración Jurada de habilitación de los
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA. Arts. 25, profesionales que interviene en el proyecto y
38 y 39. suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 3.94% S/.145.71
correspondiente.
7- Certificado de zonificación y vías.
8- Plano de ubicación y localización del terreno.
9- Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del
terreno, el diseño de la lotización, de las vías, ace-
rasy bermas; y las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización deberá estar en concordan-
cia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por
la Municipalidad Provincial.
10- Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de
corresponder, las áreas de los lotes, la numera-
ción y los aportes.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 15
Positivo Negativo
11- Copia legalizada notarialmente de la escritura pu-
blica y/o comprobantes de pago por la redención
de los aportes que correspondan.
12- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la
habilitación y el profesional responsable de la obra
en la que conste que las obras han sido ejecuta-
das, total o parcialmente.
13- Plano que indique los lotes ocupados y las alturas
de las edificaciones existentes.
14- En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los requisitos
indicados en los items 7, 8 y 9, debiendo en su
reemplazo presentar:
- Resolución y planos de los estuidos preliminares
aprobados
- Planos de Repalnteo de la Habiloitación Urbana,
de corresponder
Nota:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(c) El procedimiento de regularización solo es de
aplicación a las habilitaciones urbanas ejecutadas
con anterioridad a la Ley, debiendo acreditarse
con documento de fecha cierta, tal y como lo
dispone el artículo 38.1 del Reglamento.
(d) Los administrados que hubieren ejecutado
obras de habilitación urbana sin contar con la
autorización municipal correspondiente podrán
solicitar la regularización de la misma,
siempre que ésta cuenten con:
i) Obras de distribución de agua potable y
recolección de desgue, de distribución de
energía eléctrica e iluminación pública, según
corresponda.
ii) Edificaciones permanentes con un área techada
mínima de 25 m2, de las edificaciones
construidas con cimientos, muros y techos.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 16
Positivo Negativo
10.0 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A A.-VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Requisitos comunes (local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2
CONSTRUIDOS1- FUE debidamente suscrito.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
(siempre que constituya la única edificación en el
lote)2- Documentación que acredite que cuenta con
Base Legal derecho a edificar y represente al titular, en caso
* Ley de Regulación de Habilitaciones que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 sea el propietario del predio.
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 3- Constitución de la empresa y copia literal del
* Reglamento de Licencias de Habilitación poder expedidos por el Registro de Personas
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Jurídicas, vigente al momento de presentación de
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, los documentos, en caso que el solicitante sea una
47 y 50 persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
No están consideradas en esta modalidad: profesionales que intervienen en el proyecto y
1) Las obras de edificación en bienes suscriben la documentación técnica.
inmuebles que constituyan Patrimonio 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
Cultural de la Nación declarado por el de la tasa municipal correspondiente a la verificación 2.81% S/.103.93
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista administrativa
a la que se hace referencia en el inciso 6- Plano de Ubicación y Localización según formato
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 7- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
2) Las obras que requieran la ejecución de Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
sótanos o semisotanos, a una profundidad Eléctricas
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden B.-VERIFICACIÓN TÉCNICA
con edificaciones existentes. 8- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
9- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
10- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Se podrá optar por la presentación de un proyecto
adquirido en el Banco de Proyectos de la
Municipalidad respectiva.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
EDIFICACIONES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 17
Positivo Negativo
10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
(la sumatoria del area construida existente y la
proyectada no deben exceder los 200 m2.)Requisitos comunes
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 1- FUE debidamente suscrito.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2- Documentación que acredite que cuenta con
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 derecho a edificar y represente al titular, en caso
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. que el solicitante de la licencia de edificación no
* Reglamento de Licencias de Habilitación sea el propietario del predio.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3- Constitución de la empresa y copia literal del
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, poder expedidos por el Registro de Personas
47 y 50 Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
No están consideradas en esta modalidad: persona jurídica.
1) Las obras de edificación en bienes 4- Declaración Jurada de habilitación de los
inmuebles que constituyan Patrimonio profesionales que intervienen en el proyecto y
Cultural de la Nación declarado por el suscriben la documentación técnica.
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
a la que se hace referencia en el inciso de la tasa municipal correspondiente a la verificación 2.82% S/.104.23
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 administrativa
2) Las obras que requieran la ejecución de 6- Copia del documento que acredite la declaratoria
sótanos o semisotanos, a una profundidad fábrica o de edificación con sus respectivos planos
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden en caso no haya sido expedido por la municipalidad
con edificaciones existentes. ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica:
7- Plano de ubicación y Localización según formato.
8- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las ampliadas
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
9- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
10- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 18
Positivo Negativo
10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS
MENORES (según lo establecido en el Reglamento
Nacional de Edificaciones RNE)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Base Legal Requisitos comunes Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
* Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47 y 50 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
1) Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles que constituyan Patrimonio 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Cultural de la Nación declarado por el profesionales que intervienen en el proyecto y
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista suscriben la documentación técnica.
a la que se hace referencia en el inciso 5- Anexo D del FUE con opia del comprobante de pago
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 de la tasa municipal correspondiente a la verificación 2.82% S/.104.23
2) Las obras que requieran la ejecución de administrativa
sótanos o semisotanos, a una profundidad 6- Copia del documento que acredite la declaratoria
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden fábrica o de edificación con sus respectivos planos
con edificaciones existentes. en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7- Plano de Ubicación y Localización según formato
8- Planos de Arquitectura
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
9- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
10- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 19
Positivo Negativo
10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
(sin modificación estructural ni cambio de uso, ni
aumento de área construida)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Base Legal Requisitos comunesUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
* Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47 y 50 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
1) Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles que constituyan Patrimonio 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Cultural de la Nación declarado por el profesionales que intervienen en el proyecto y
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista suscriben la documentación técnica.
a la que se hace referencia en el inciso 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 2.82% S/.104.23
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 de la tasa municipal correspondiente a la verificación
2) Las obras que requieran la ejecución de administrativa
sótanos o semisotanos, a una profundidad 6- Copia del documento que acredite la declaratoria
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden fábrica o de edificación con sus respectivos planos
con edificaciones existentes. en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7- Plano de ubicación y Localización según formato.
8- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las remodeladas
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
9- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
10- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 20
Positivo Negativo
10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de más de de 20
ml, siempre que el inmueble no se encuentre bajo
el régimen de propiedad exclusiva y propiedad
común)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Base Legal Requisitos comunes Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
* Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47 y 50 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
1) Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles que constituyan Patrimonio 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Cultural de la Nación declarado por el profesionales que intervienen en el proyecto y
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista suscriben la documentación técnica.
a la que se hace referencia en el inciso 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 2.82% S/.104.23
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 de la tasa municipal correspondiente a la verificación
2) Las obras que requieran la ejecución de administrativa
sótanos o semisotanos, a una profundidad 6- Copia del documento que acredite la declaratoria
de excavación mayor a 1.50 m. y colinden fábrica o de edificación con sus respectivos planos
con edificaciones existentes. en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra
o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
7- Plano de Ubicación y Localización según formato
8- Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
9- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
10- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 21
Positivo Negativo
10.6 DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones menores
de 5 pisos de altura)A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal Requisitos comunes(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a demoler y represente al titular, en caso
* Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante no sea el propietario del predio.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3- Constitución de la empresa y copia literal del
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, poder expedidos por el Registro de Personas
47 y 50 Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en el caso que el solicitante
No están consideradas en esta modalidad: sea una persona jurídica.
1) Las obras de edificación en bienes 4- Declaración Jurada de habilitación del profesional
inmuebles que constituyan Patrimonio que interviene en el proyecto y suscribe la
Cultural de la Nación declarado por el documentación técnica.
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 2.82% S/.104.23
a la que se hace referencia en el inciso de la tasa municipal correspondiente a la verificación
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 administrativa
2) Demoliciones que requieran el uso de 6- Copia del documento que acredite la declaratoria
explosivos fábrica o de edificación con sus respectivos planos,
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad o
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de
Construcción de la edificación existente.
7- En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse
con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
8- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó gravamen.
Documentación Técnica
9- Plano de Ubicación
10- Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por
ingeniero civil.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
11- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
12- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
13- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 22
Positivo Negativo
10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas
Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía
Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Base Legal Requisitos comunesUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
* Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.1, 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47 y 50 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
1) Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles que constituyan Patrimonio 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Cultural de la Nación declarado por el profesionales que intervienen en el proyecto y
Ministerio de Cultura, e incluida en la lista suscriben la documentación técnica.
a la que se hace referencia en el inciso 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 2.82% S/.104.23
f) del Art.3 numeral 2 de la Ley N° 29090 de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
Documentación Técnica (por duplicado)
6- Plano de Ubicación
7- Plano Perimétrico
8- Descripción general del proyecto
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
9- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
10- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 23
Positivo Negativo
11.0 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: A.-VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 15Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos siempre que
el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2. de área
construida.
Requisitos comunes (quince días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 1- FUE debidamente suscrito.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones 2- Documentación que acredite que cuenta con
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 derecho a edificar y represente al titular, en caso
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. que el solicitante de la licencia de edificación no
* Reglamento de Licencias de Habilitación sea el propietario del predio.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 3- Constitución de la empresa y copia literal del
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.2, poder expedidos por el Registro de Personas
47 y 51 Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles y ambientes que constituyan 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Patrimonio Cultural de la Nación, e profesionales que suscriben la documentación
incluidas en la lista a la que se hace 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 4.42% S/.163.47
referencia en el inciso f) del artículo 3, de la tasa municipal correspondiente a la verificación
numeral 2 de la Ley N° 29090. administrativa
Documentación Técnica
7- Certificado de Factibilidad de Servicios
para obra nueva de vivienda multifamiliar
8- Plano de ubicación y localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
10- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
12- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
14- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
15- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
16- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 24
Positivo Negativo
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
11.2 CERCOS (en inmuebles que se encuentren
bajo el régimen de propiedad exclusiva y
propiedad común)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal Requisitos comunes 15(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (quince días)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.2 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47 y 51 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles y ambientes que constituyan 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Patrimonio Cultural de la Nación, e profesionales que suscriben la documentación
incluidas en la lista a la que se hace 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 4.42% S/.163.47
referencia en el inciso f) del artículo 3 de la tasa municipal correspondiente a la verificación
numeral 2 de la Ley N° 29090. administrativa
7- Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente
8- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
Documentación Técnica
9- Plano de Ubicación y Localización según formato.
10- Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
11- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
12- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 25
Positivo Negativo
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
13- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
14- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
15- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE
UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE (con modificación
estructural, aumento del área construida o cambio
de uso)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal Requisitos comunes 15(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
* Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (quince días)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
* Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Arts. 42.2 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47 y 51 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
No están consideradas en esta modalidad: los documentos, en caso que el solicitante sea una
Las obras de edificación en bienes persona jurídica.
inmuebles y ambientes que constituyan 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Patrimonio Cultural de la Nación, e profesionales que suscriben la documentación
incluidas en la lista a la que se hace 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 4.42% S/.163.47
referencia en el inciso f) del artículo 3 de la tasa municipal correspondiente a la verificación
numeral 2 de la Ley N° 29090. administrativa
6- Copia del documento que acredite la declaratoria
A solicitud del Administrado: fábrica o de edificación con sus respectivos planos
Se podrá solicitar licencia para obras de ampliacion, en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
remodelación y demolición parcial en un mismo ó copia del Certificado de Conformidad ó
expediente debiendo presentarse los requisitos Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
exigidos para cada uno de estos procedimientos Construcción de la edificación existente.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 26
Positivo Negativo
Documentación Técnica
7- Plano de ubicación y localización según formato.
8- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien
las areas existentes de las ampliadas y/o remodeladas;
y las memorias justificativas por especialidad
9- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
10- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
11- Certificado de Factibilidad de Servicios para obras
de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras de
remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar
o a otros fines diferentes al de vivienda.
12- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
14- Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común.
15- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 27
Positivo Negativo
11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Requisitos comunes (por duplicado) 15Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
1- FUE debidamente suscrito. (quince días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Ley de Regulación de Habilitaciones derecho a demoler y represente al titular, en caso
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 que el solicitante de la licencia de edificación no
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. sea el propietario del predio.
Reglamento de Licencias de Habilitación 3- Constitución de la empresa y copia literal del
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto poder expedidos por el Registro de Personas
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.2 Jurídicas, vigente al momento de presentación de
47 y 51 los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
No están consideradas en esta modalidad: 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Las obras de edificación en bienes profesionales que suscriben la documentación
inmuebles y ambientes que constituyan 5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago 4.42% S/.163.47
Patrimonio Cultural de la Nación, e de la tasa municipal correspondiente a la verificación
incluidas en la lista a la que se hace administrativa
referencia en el inciso f) del artículo 3 7- Copia del documento que acredite la declaratoria
numeral 2 de la Ley N° 29090. fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
8.1. Plano de ubicación y localización; y
8.2. Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación y Localización según formato
11- Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando
las zonas y elementos de la edificación a demoler,
así como el perfil y alturas de los inmuebles
colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los
limites de la propiedad.
12- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
14- Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por
ingeniero civil.
15- Copia del Reglamento Interno y plano de independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común.
16- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 28
Positivo Negativo
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
12.0 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por
la Comisión Técnica )Requisitos comunes (veinticinco días)
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
12.1 PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
1- FUE debidamente suscrito.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 de área
construida)
2- Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la
licencia de edificación no sea el propietario del predio.
12.2 EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE
VIVIENDA (a excepción de las previstas en la
Modalidad D)
3- Constitución de la empresa y copia literal del poder
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.
12.3 EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA4- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que
suscriben la documentación.
12.4 INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN
BIENES CULTURALES INMUEBLES (previamente
declarados)
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.23.00% S/.851.00
12.5 EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
6.- Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión
(que individualmente o en conjunto cuenten con un
máximo de 30,000 m2 de área construida)
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 29
Positivo Negativo
12.6 EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que
cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área
construida)
Documentación Técnica
12.7 LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
(de hasta 20,000 ocupantes)7.- Plano de Ubicación y Localización según formato.
12.8 TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D
8.- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
Base Legal
9- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o del
CGBVP.
Ley de Regulación de Habilitaciones 10- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso
y de acuerdo a lo establecido en la Norma E 050 del RNE
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090
11- Memoria descriptiva que precise las características de la
obra y las edificaciones colindantes; indicando el número de
pisos y sótanos; así como fotos en los casos que se
presente el Plano de Sostenimiento de Excavaciones
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 12- Certificado de Factibilidad de Servicios
Reglamento de Licencias de Habilitación13-Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos que
establece el RNE.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 14- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 3.1, 42.3, aprobados por las entidades competentes y en los
47, 51, 52 y 54 casos que se requiera.
15- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
considerando:
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 30
Positivo Negativo
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
15.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 31
Positivo Negativo
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en proyectos de edificaciones de uso
residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez
(10) pisos. No se requiere su participación en
edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos
en las cuales la circulación común llege sólo hasta
el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es)
forme(n) una unidad inmobiliaria.
(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc
del CGBVP en proyectos de edificación de uso
residencial mayores de diez (10) pisos y las
edificaciones establecidas en las modalidades
C y D de uso diferente al residencial y de
concurrencia masiva de público.
(j) Despues de la notificación del último dictámen
Conforme del Proyecto, debe designarse al
responsable de obra.
(k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
15, 16, 17 y 18.
12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
(de 5 o más pisos de altura o aquellas que
requieran el uso de explosivos)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 25Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal Requisitos comunes (veinticinco días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 3.1, 42.3, 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47, 51, 52 y 54 poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- Comprobante de pago por derecho que corresponde por
Verificacion administrativa23.00% S/.851.00
9- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
9.1- Plano de ubicación y localización; y
9.2- Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 32
Positivo Negativo
10- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
11- Plano de Ubicación y Localización según formato.
12- Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delineará las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-
dad.
13- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
14- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
15- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes
(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y
Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas
y horas en que se efectuarán las detonaciones.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el dictamen Conforme
del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra de
demolición en caso no se haya indicado en el FUE
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 33
Positivo Negativo
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de demolición
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Despues de la notificación del último dictámen
Conforme del Proyecto, debe designarse al
responsable de obra.
(g) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
14, 15, 16 y 17.
13.0 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por
Revisores Urbanos)Requisitos comunes (por duplicado) 8
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
13.1 PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
1- FUE debidamente suscrito. (ocho días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
(de más de 5 pisos y/omás de 3,000 m2 de área
construida)2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
derecho a edificar y represente al titular, en caso
13.2 EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE
VIVIENDA (a excepción de las previstas en la
Modalidad D)
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
13.3 EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA 3- Constitución de la empresa y copia literal del
13.4 INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN
BIENES CULTURALES INMUEBLES poder expedidos por el Registro de Personas
(previamente declarados) Jurídicas, vigente al momento de presentación de
13.5 EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
los documentos, en caso que el solicitante sea una
(que individualmente o en conjunto cuenten con un
máximo de 30,000 m2 de área construida)persona jurídica.
13.6 EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que
cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área
construida)
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
13.7 LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
(de hasta 20,000 ocupantes)5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
13.8 TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO
CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y Dcorrespondiente a la verificación administrativa.
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1 - Verificacion administrativa 10.39% S/.384.39
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 34
Positivo Negativo
Base Legal Documentación Técnica
Ley de Regulación de Habilitaciones 7- Plano de Ubicación y Localización según formato.
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 8- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Reglamento de Licencias de Habilitación Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto justificativas por especialidad
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.3, 9- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
47, 51 y 57, la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
10-Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE.
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones.
12- Certificado de Factibilidad de Servicios.
13- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
14- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
15- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1- Planos de arquitectura en los cuales se
diferencie la edificación existente de la proyectada
y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo
a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 35
Positivo Negativo
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
16- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
20- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado.
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores
Revisores Urbanos, y firmados por el propietario
o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio.
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
14, 15, 16 y 17.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 36
Positivo Negativo
13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
(de 5 o más pisos de altura o aquellas que
requieran el uso de explosivos)
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
Base Legal Requisitos comunes 8Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Ley de Regulación de Habilitaciones 1- FUE debidamente suscrito. (ocho días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. derecho a edificar y represente al titular, en caso
Reglamento de Licencias de Habilitación que el solicitante de la licencia de edificación no
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto sea el propietario del predio.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 42.3, 3- Constitución de la empresa y copia literal del
47, 51, 57 y 58. poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia de comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1 - Verificacion administrativa 10.40% S/.384.69
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
8.1- Plano de ubicación y localización; y
8.2- Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación y Localización según formato.
11- Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delineará las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-
dad.
12- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 37
Positivo Negativo
13- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
14- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes
(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y
Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas
y horas en que se efectuarán las detonaciones.
15- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra de
demolición, en caso no se haya indicado en el FUE.
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio de las obras de
demolición con una antelación de 15 dias
calendarios en caso de no haberlo declarado en
el FUE.
(f) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
15, 16, 17 y 18.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 38
Positivo Negativo
14.0 LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por
la Comisión Técnica )Requisitos comunes 25
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
14.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA. 1- FUE debidamente suscrito. (veinticinco días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
14.2 EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS (que
individualmente o en conjunto cuenten con más de
30,000 m2 de área construida)
2- Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
14.3 EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que
cuenten con más de 15,000 m2 de área construida)derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
14.4 LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
(de más de 20,000 ocupantes)3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
14.5 EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS,
SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE
EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
Base Legal persona jurídica.
Ley de Regulación de Habilitaciones 4- Declaración Jurada de habilitación de los
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 profesionales que suscriben la documentación.
y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 25 y 31. 5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal 23.73% S/.877.94
Reglamento de Licencias de Habilitación correspondiente a la verificación administrativa.
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto 6- Copia del comprobante de pago por revisión de
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 3.1, 42.4, 47,
51, 52 y 54proyectos.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
10- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
11- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
12- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 39
Positivo Negativo
13- Certificado de Factibilidad de Servicios
14- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
15- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
16- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
16.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
de acuerdo a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
16.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
16.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
16.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
16.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 40
Positivo Negativo
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica. (Por cada visita)1.35% S/.50.00
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
20- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
Notas:
(a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante.
(d) La Poliza CAR o la Poliza de Responsabilidad
Civil se entrega el día útil anterior al inicio de la
obra y debe tener una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio
(e) Debe comunicarse el inicio del proceso edificatorio
con una antelación de 15 dias calendarios, en
caso de no haberlo declarado en el FUE.
(f) Se podrá adjuntar las copias de los planos del
Anteproyecto aprobado, de encontrarse vigente
su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante
para el procedimiento cuando se trate del mismo
proyecto sin modificaciones, aún cuando hayan
variado los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que fue aprobado.
(g) En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
(h) Se requiere la intervención del Delegado Ad Hoc
del INDECI en proyectos de edificaciones de uso
residencial mayores de cinco (5) pisos hasta diez
(10) pisos. No se requiere su participación en
edificaciones de vivienda de más de cinco (5) pisos
en las cuales la circulación común llege sólo hasta
el quinto piso, y el (los) piso(s) superior(es)
forme(n) una unidad inmobiliaria.
(i) Se requiere la intervención del delegado Ad Hoc
del CGBVP en proyectos de edificación de uso
residencial mayores de diez (10) pisos y las
edificaciones establecidas en las modalidades
C y D de uso diferente al residencial y de
concurrencia masiva de público.
(j) Despues de la notificación del último dictámen
Conforme del Proyecto, debe designarse al
responsable de obra.
(k) El inicio de la ejecución de las obras autorizadas
estará sujeto a la presentación de los requisitos
15, 16, 17 y 18.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 41
Positivo Negativo
1- Solicitud X
15.0MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN
2- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.2.53% S/.93.68 15
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA
MODALIDAD B (antes de emitida la Licencia de
Edificacion)
3- Documentación técnica necesaria de acuerdo a la
modificación propuesta y a la modalidad de aprobación.(quince días)
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS
MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA1- Solicitud X
(antes de emitida la Licencia de Edificacion)2- Documentación técnica exigida para las modalidades C y
D que sean materia de modificacion propuesta
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
3- Planos del Proyecto modificado 25(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
4- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión de
la Comision Tecnica correspondiente (quince días)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente11.75% S/.434.82
15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD A (modificaciones sustanciales)1- Anexo H del FUE debidamente suscrito X
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad A y deacuerdo a la modificacion propuesta
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente2.37% S/.87.62
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)1- Anexo H del FUE debidamente suscrito X 15
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad B y deacuerdo a la modificacion propuesta(quince días)
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
3- Factibilidades de Servicios de corresponder
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
4- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.2.54% S/.93.91
15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA
(modificaciones sustanciales)
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito X
2- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente11.74% S/.434.53 25
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
3- Copia del comprobante de pago por derecho de revision de
la comision tecnica(veinticinco días)
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
4- Documentos exigidos para las modalidades C y D que
sean materia de la modificación propuesta
5- Planos del proyecto modificado.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
6- Factibilidad de Servicios de corresponder
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 42
Positivo Negativo
15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD C - REVISORES URBANOS
(modificaciones sustanciales)
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean
materia de la modificacion propuesta
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
3- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Base Legal 4- Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o
los revisores Urbanos que corresponda 5
Reglamento de Licencias de Habilitación5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.8.14% S/.301.22 (cinco días)
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 47, 50, 51, Notas:
52, 57 y 60 (a) Todos los documentos serán presentados por
duplicado
(b) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(c) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y por los Revisores
Urbanos; y firmados por el propietario o solicitante
(d) Las modificaciones no sustanciales, son aquellas
que no implican disminución de los parámetros
urbanísticos y edificatorios aplicables, disminución
de las condiciones mínimas de diseño previstas en
el Reglamento Nacional de Edificaciones, aumento
del área techada, incremento de la densidad neta
y/o cambio de uso; las cuales podrán ser
regularizadas en el trámite de Conformidad de Obra
(e) En caso las modificaciones propuestas generen un
cambio de modalidad de aprobación, éstas deberán
ser aprobadas de acuerdo a lo regulado para la
nueva modalidad, debiendo cumplir con los
requisitos exigidos para ella. No aplicable para
licencias otorgadas en la Modalidad A.
16.0PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas
las Modalidades: A,B, C y D)
1- Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación,
debidamente suscrito y por triplicado.X 5
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona
distinta a quien inicio el procedimiento de edificacion, debera
presentar:
(cinco días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de
la licencia de edificacion no sea el propietario del predio.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Base Legal b) Constitución de la empresa y copia literal del
Reglamento de Licencias de Habilitación poder expedidos por el Registro de Personas
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Jurídicas, vigente al momento de presentación de
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA Art. 62 y 47 los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva 2.52% S/.93.39
Nota:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que intervienen.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 43
Positivo Negativo
17.0CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE
EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificacion, debidamente suscrito y por trplicado.X 5
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
(para todas las Modalidades: A, B, C y D)
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona
distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá
presentar:
(cinco días)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal a) Documentación que acredite que cuenta con
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Reglamento de Licencias de Habilitación derecho a edificar y represente al titular, en caso
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto que el solicitante de la licencia de edificación no
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 63 y 47 sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura
aprobados, correspondiente a la Licencia de Edifi-
cación por triplicado.
4- Declaración jurada, firmada por el profesional
responsable de obra, manifestando que ésta se
ha realizado conforme a los planos aprobados
de la licencia de edificación.
5- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva. 2.52% S/.93.39
Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados
en todas sus páginas y cuando corresponda,
firmados por el propietario o por el solicitante y
los profesionales que interviene.
(b) Solo para edificaciones para fines de vivienda
multifamiliar, a solicitud del administrado se podrá
extender la Conformidad de Obra a nivel de "casco
habitable", debiendo las edificaciones cumplir con:
a) En los bienes y servicios comunes: Contar con
estructuras, obras exteriores, fachadas exteriores
e interiores, paramentos laterales, muros, pisos,
escaleras y techos conclidos; instalaciones
sanitarias, eléctricas y, de ser el caso,
instalaciones de gas, sistema de bombeo de
agua contra incendio y agua potable, sistema de
bombeo de desague y ascensores u otras
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos
y escaleras comunes no deben presentar
impedimento de circulación.
b) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar
revocados; falsos pisos y/o contrapisos
terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados; así como un baño
terminado con aparatos sanitarios, puertas
y ventanas.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 44
Positivo Negativo
18.0CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE
EDIFICACIÓN CON VARIACIONES
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación, debidamente suscrito y por triplicadoX 5 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
(para modificaciones "no sustanciales" y siempre
que se cumplan con la normativa)
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona
distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá
presentar:
(Mod. A)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD A y B
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de
la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.
X 10 días
Base Legal 3- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva 2.52% S/.93.39 (Mod. B)
Reglamento de Licencias de Habilitación
4- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y
de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las
mismas especificaciones de los planos del proyecto
aprobado y que correspondan a la obra ejecutada,
debidamente suscritos por el solicitante y el profesional
responsable o constatador de la obra
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto
5- Carta que acredite la autorización del proyectista original
para realizar las modificaciones, en caso éste no sea el
responsable ni el constatador de la obra.
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 64 y 476- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable
o constatador de la obra.
Nota:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas
sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
propietario o por el solicitante y los profesionales que
intervienen.
18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD C y D
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.X 15 días
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una persona
distinta a quien inicio el procedimiento de edificación, deberá
presentar:
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA, Art. 64 y 47
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la
licencia de edificación no sea el propietario del predio.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
b) Constitución de la empresa y copia literal del poder
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.
3- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y
de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las
mismas especificaciones de los planos del proyecto
aprobado y que correspondan a la obra ejecutada,
debidamente suscritos por el solicitante y el profesional
responsable o constatador de la obra.
4- Carta que acredite la autorización del proyectista original
para realizar las modificaciones, en caso éste no sea el
responsable ni el constatador de la obra.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional responsable
o constatador de la obra.
6- Comprobante de pago por derecho de revisión,
correspondiente a la especialidad de Arquitectura.11.91% S/.440.82
Nota:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas
sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
propietario o por el solicitante y los profesionales que
intervienen.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 45
Positivo Negativo
19.0 ANTEPROYECTO EN CONSULTA 1- Soliciud según formato XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B 2- Plano de Ubicación y Localización según formato. 6(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 3- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
enescala 1/100 (seisdías)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Reglamento de Licencias de Habilitación 4- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto las Modalidades C y D, cuando se requiera la
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 61 intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el
CGBVP.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6- Copia del comprobante de pago por la tasa municipal
respectiva
6.1. Costo administrativo 2.72% S/.100.71
Nota:
(a) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante
19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D 1- Soliciud según formato XUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal 2- Plano de Ubicación y Localización según formato. 11(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA, Art. 61
3- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en
escala 1/100 (once días)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
4- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el
CGBVP.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión,
sólo para las modalidades de aprobación C y D.
7- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
7.1. Costo administrativo 11.74% S/.434.53
Nota:
(a) Todos los planos y documentos técnicos deben
estar sellados y firmados por el profesional
responsable de los mismos y firmados por el
propietario o solicitante
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 46
Positivo Negativo
20.0LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE
REGULARIZACIÓN
1- FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación por
triplicadoX
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
(solo para edificaciones construidas sin licencia o
que no tengan conformidad de obra y que hayan
sido ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 hasta el
27 de setiembre de 2008)
2- Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la
licencia de edificación no sea el propietario del predio.
15(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal
3- Constitución de la empresa y copia literal del poder
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.
(quince días)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA, Art. 69
4- Documentación técnica, firmada por el profesional
constatador, compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización según formato
b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y
elevaciones)
c) Memoria descriptiva
5- Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
6- Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero
civil colegiado.
7- Declaración jurada de habilidad del profesional constatador
8- En caso de remodelaciones, ampliaciones o
demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de
fábrica o de edificación del inmueble, con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad
o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente que no es
materia de regularización.
9- En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el
Registro de Predios, se presentará además documento
que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o
gravámenes; ó autorización del titular de la carga o
gravámen
10- Copia del comprobante de pago por la tasa municipal
correspondiente2.52% S/.93.39
11- Copia del comprobante de pago de la multa por construir
sin licencia.
Notas:
(a) El Formulario y sus anexos deben ser visados en todas
sus páginas y cuando corresponda, firmados por el
propietario o por el solicitante y el profesional que interviene.
(b) Todos los planos y documentos técnicos deben estar
sellados y firmados por el profesional responsable o
constatador de los mismos y firmados por el propietario o
solicitante.
(c) La regularización de edificaciones que cuenten con
Licencia y no tengan conformidad de obra, no estan afectas
al pago de multa por construir sin licencia hasta el 27 de
setiembre de 2008.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 47
Positivo Negativo
Las edificaciones que hayan sido construídas sin licencia o
que no tengan conformidad de obra y que hayan sido
ejecutadas entre el 20 de julio de 1999 y hasta el 27 de
setiembre de 2008, podrán iniciar el proceso de regularización
hasta el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo al
procedimiento establecido en el reglamento DS N° 008-2013-
VICIENDA, art. 69.
La regularización de las edificaciones que cuenten con
licencia y no tengan conformidad de obra, para efectos de
inscripción en el registro predial, no están afectas al pago de
multa por construir sin licencia.
21.0REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE
HABILITACIÓN URBANA
1- Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda,
debidamente suscritoX
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal 2- Comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente 10(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Ley de Regulación de Habilitaciones 2.1. Costo administrativo 2.52% S/.93.39 (diez días)
Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 Nota:
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
y modificatorias (25.09.07). Art. 11. La Revalidación de Licencia solo procede para los
Reglamento de Licencias de Habilitación casos en que la licencia hubiera sido otorgada con
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto posterioridadal 06.10.2003, fecha de publicación del
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 4 Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, y será
otorgada dentro de los diez (10) días hábiles de
presentada.
22.0PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE
HABILITACIÓN URBANA1. Solicitud firmada por el solicitante. Gratuito Gratuito X
Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Base Legal 2. Copia del documento que acredite el número de la licencia
y/o del expediente.3
(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
Art. 11.
Nota: (tres días)
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
Reglamento de Licencias de Habilitación La prórroga deberá solicitarse dentro de los 30
Urbana y Licencias de Edificación, Decreto días calendarios anteriores al vencimiento de la
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Art. 3 licencia materia de prórroga.
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 48
Positivo Negativo
23.0
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
1. Solicitud dirigida al Alcalde X 5Unidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
Vigencia: 30 días naturales 2. Informe de factibilidad suscrito por la EPS (cinco dias)(local Municipal,
Plaza de Armas)
Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Territorial e
Infraestructura
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal: 3. Fotografías del estado actual del lugar a intervenirse
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
.-Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972
(27.05.03). Art. 79.
4. Copia simple del contrato de Prestación de Servicios de
Saneamiento
.-Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5.
Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar
la inversión en materia de servicios públicos y obras
públicas de infraestructura
5. Pago por el derecho de tramitación 0.97% S/.36.00
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-
CD
REQUISITOS
Formulario
/Código/Ub
icación
CONEXIONES DOMICILIARIAS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE
ORDE
N
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y BASE
LEGAL
DERECHO DE
TRAMITACION CALIFICACION
PLAZO PARA
RESOLVER (en
días hábiles)
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
Número y Denominación (en % UIT) (en S/.) Automático
Evaluación Previa
Reconsideración Apelación
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
pág. 50
SECCIÓN I. INFORMACIÓN GENERAL Fecha dd/mm/aa
1.
2.
4. Tipo de Entidad : Nacional Regional Local
5.
6 7. No publicado
SECCIÓN II. FIRMA DE FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS COMPETENTES
1 Numero de Procedimientos Administrativos (indicar el número)
"FORMATO DE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CONTENIDOS EN EL TUPA" DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Adscrita a: 3. Sector:
Otro ………………………………
Norma aprobatoria del TUPA de la Entidad: ORDENANZA MUNICIPAL Nº
Diario y fecha de publicación:
2. Detallados en Folios (indicar el número) 1/
Titular de la Of. Planeamiento y Presupuesto Titular de la Of. de Administración Titular de la Of. de Asesoria Jurídica
1/ Los funcionarios indicados deberán asimismo visar cada uno de los folios indicados para su validación
………………………………………..…………………………………..……….. ……………………………………
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
44
X
pág. 51
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
1.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registrode
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta(30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica, se
acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antiguedad no mayor a treinta
(30) días naturales
5- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por el
solicitante y los profesionales responsables del diseño de
acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes,
aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de
pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación
pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
SECCIÓN III. LISTADO DETALLE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 20 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
pág. 52
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en
aquellos casos en que el predio esté comprendido en el
listado de bienes y ambientes considerados como
patrimonio cultural monumental y arqueológico
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
14- Estudio de Mecánica de Suelos.
15- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
2.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de 3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y suscriben
la documentación técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el solicitante y los profesionales responsables del
diseño; y, que cuente con sello "Conforme", especialidad y la firma del Revisor Urbano:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (REVISORES URBANOS)
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 53
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación
15- Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
16- Estudio de Impacto Vial aprobado de corresponder
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debida-
mente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
19- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
3.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habili-
tación urbana no sea el propietario del predio, se
deberá presentar la escritura pública que acredite
el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9- Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo
a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (COMISION TECNICA)
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 50 dias
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 54
10- Copia del Planeamiento integral aprobado, de
corresponder.
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló-
gicos en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.
13- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación Administrativa.
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de.
Pavimentación.
15- Copia del comprobantes de pago por derecho de
revisión de proyectos
19- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación administrativa.
16- Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debida-
mente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
19- Comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
4.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho
de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 50 dias
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 55
9- Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder.
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de
corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
y arqueológico.
13- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación Administrativa,
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación.
15- Estudio de Impacto Vial aprobado en los
supuestos a) y c)
16- Copia del compromante de pago por revisión de
Proyectos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
1- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
5.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2- Planos por triplicado y demàs documentación que
sustente su petitorio.
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 56
6.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Sección del FUHU correspondiente a la recepción de
obra, por triplicado
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia.
7- Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
8- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
7.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
Denominación: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 20 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 57
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Sección del FUHU correspondiente a la recepción de
obra, por triplicado
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia.
7- Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
8- En caso existan modificaciones al proyecto de
Habilitación Urbana que no se consideren sustan-
ciales, se deberá presentar por triplicado, y debi-
damente suscrito por el profesional responsable
de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
- Plano de replanteo de trazado y lotización.
- Plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera.
- Memoria descriptiva correspondiente
- Carta del proyectista original autorizando las
modificaciones. En ausencia del proyectista, el
administrado comunicará al colegio profesional
correspondiente tal situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas.
9- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
8.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
pág. 58
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
7- Anexo E del FUHU.
8- Certificado de zonificación y vías expedido por la
Municipalidad Provincial.
9- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
10- Documentación técnica compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno
matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta
de integración a la trama urbana más cercana,
señalando el perímetro y el relieve con curvas de
nivel, usos de suelo y aportes normativos, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano
aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
- Plano del predio rustico matriz, indicando
perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes
registrales
- Plano de Independización, señalando la parcela
independizada y la(s) parcela(s) remanente(s),
indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original según antecedentes
registrales.
- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del predio matriz del área
independizada y del área remanente.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
10.1. Verificación administrativa
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
9.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 59
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
6.1. Verificación administrativa
6.2. Verificación Técnica (Solo en caso de ser requerida
conforme a Ley)
7- Documentación técnica siguiente:
- Plano de ubicación y localización del lote materia
de subdivisión
- Plano del lote a subdividir, señalando el área,
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura,
según los antecedentes registrales.
- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos,
medidas perimétricas y nomenclatura de cada
sublote propuesto resultante.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del lote de subdivisión y de
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
10.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 20 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
pág. 60
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
7- Certificado de zonificación y vías.
8- Plano de ubicación y localización del terreno.
9- Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del
terreno, el diseño de la lotización, de las vías, ace-
rasy bermas; y las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización deberá estar en concordan-
cia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por
la Municipalidad Provincial.
10- Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de
corresponder, las áreas de los lotes, la numera-
ción y los aportes.
11- Copia legalizada notarialmente de la escritura pu-
blica y/o comprobantes de pago por la redención
de los aportes que correspondan.
12- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la
habilitación y el profesional responsable de la obra
en la que conste que las obras han sido ejecuta-
das, total o parcialmente.
13- Plano que indique los lotes ocupados y las alturas
de las edificaciones existentes.
14- En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los requisitos
indicados en los items 7, 8 y 9, debiendo en su
reemplazo presentar:
- Resolución y planos de los estuidos preliminares
aprobados
- Planos de Repalnteo de la Habiloitación Urbana,
de corresponder
15- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
11.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 20 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
pág. 61
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.-VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Plano de Ubicación y Localización según formato
7- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas
B.-VERIFICACIÓN TÉCNICA
8- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
9- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
10- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
12.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
pág. 62
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica:
8- Plano de ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las ampliadas
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
13.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 63
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con opia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato
9- Planos de Arquitectura
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
14.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
pág. 64
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las remodeladas
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
15.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 65
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra
o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato
9- Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
10- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
16.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
pág. 66
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a demoler y represente al titular, en caso
que el solicitante no sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en el caso que el solicitante
sea una persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación del profesional
que interviene en el proyecto y suscribe la
documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos,
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad o
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de
Construcción de la edificación existente.
8- En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse
con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación
11- Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por
ingeniero civil.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
12- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
13- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
14- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
17.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8 Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER
POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
pág. 67
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Documentación Técnica (por duplicado)
7- Plano de Ubicación
8- Plano Perimétrico
9- Descripción general del proyecto
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
18.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR,
QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
pág. 68
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.-VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Documentación Técnica
7- Certificado de Factibilidad de Servicios
para obra nueva de vivienda multifamiliar
8- Plano de ubicación y localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
10- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
12- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
14- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
15- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
16- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
pág. 69
19.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente
8- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
Documentación Técnica
9- Plano de Ubicación y Localización según formato.
10- Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
11- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
12- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
13- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
14- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
15- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.2 CERCOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 70
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
20.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de ubicación y localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien
las areas existentes de las ampliadas y/o remodeladas;
y las memorias justificativas por especialidad
10- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
EXISTENTE
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 71
12- Certificado de Factibilidad de Servicios para obras
de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras de
remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar
o a otros fines diferentes al de vivienda.
13- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
14- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
15- Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común.
16- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
21.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes (por duplicado)
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a demoler y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Ley Org. Municip. Nº 27972, art. 79º
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 72
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
8.1. Plano de ubicación y localización; y
8.2. Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación y Localización según formato
11- Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando
las zonas y elementos de la edificación a demoler,
así como el perfil y alturas de los inmuebles
colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los
limites de la propiedad.
12- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
14- Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por
ingeniero civil.
15- Copia del Reglamento Interno y plano de independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común.
16- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
pág. 73
22.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión
7. Comprobante de Pago por el derecho correspondiente:
7.1. Verificación administrativa
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
10- Comprobante de pago por derecho que corresponde
10.1- Verificacion administrativa
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
justificativas por especialidad.
11- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
12- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
13- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
14- Certificado de Factibilidad de Servicios
15- 'Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
16- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
17- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
17.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
considerando:
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Ley Org. Municip. Nº 27972, art. 79º
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 74
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
17.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
17.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
17.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
17.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
18- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
19- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
20- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
21- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
pág. 75
23.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- Comprobante de pago por derecho que corresponde
8.1 - Verificacion administrativa
9- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
9.1- Plano de ubicación y localización; y
9.2- Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
10- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
11- Plano de Ubicación y Localización según formato.
12- Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delineará las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-
dad.
13- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 76
14- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
15- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes
(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y
Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas
y horas en que se efectuarán las detonaciones.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el dictamen Conforme
del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra de
demolición en caso no se haya indicado en el FUE
18- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
24.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes (por duplicado)
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
pág. 77
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1 - Verificacion administrativa
Documentación Técnica
7- Plano de Ubicación y Localización según formato.
8- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
9- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
10-Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE.
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones.
12- Certificado de Factibilidad de Servicios.
13- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
14- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
15- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1- Planos de arquitectura en los cuales se
diferencie la edificación existente de la proyectada
y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo
a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
16- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 78
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
20- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente
a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
25.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia de comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1 - Verificacion administrativa
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
pág. 79
8- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
8.1- Plano de ubicación y localización; y
8.2- Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación y Localización según formato.
11- Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delineará las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-
dad.
12- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
13- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
14- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes
(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y
Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas
y horas en que se efectuarán las detonaciones.
15- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra de
demolición, en caso no se haya indicado en el FUE.
18- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
pág. 80
26.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia del comprobante de pago por revisión de
proyectos.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
10- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
11- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
12- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
13- Certificado de Factibilidad de Servicios
14- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
15- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
16- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
16.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
de acuerdo a lo siguiente:
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D/ 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 81
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
16.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
16.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
16.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
16.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
20- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 82
27.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Solicitud
2- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
3- Documentación técnica necesaria de acuerdo a la
modificación propuesta y a la modalidad de aprobación.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
28.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Solicitud
2- Documentación técnica exigida para las modalidades C
y D que sean materia de modificacion propuesta
3- Planos del Proyecto modificado
4- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión
de la Comision Tecnica correspondiente
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS
MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 83
29.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad A y deacuerdo a la modificacion propuesta
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
30.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad B y deacuerdo a la modificacion propuesta
3- Factibilidades de Servicios de corresponder
4- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
pág. 84
31.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
3- Copia del comprobante de pago por derecho de revision
de la comision tecnica
4- Documentos exigidos para las modalidades C y D que
sean materia de la modificación propuesta
5- Planos del proyecto modificado.
6- Factibilidad de Servicios de corresponder
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
32.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean
materia de la modificacion propuesta
3- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
4- Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o
los revisores Urbanos que corresponda
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C -
REVISORES URBANOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D -
COMISIÓN TÉCNICA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 85
33.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación,
debidamente suscrito y por triplicado.
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificacion, debera presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante
de la licencia de edificacion no sea el propietario del
predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
4- Costo administrativo:
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
34.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificacion, debidamente suscrito y por
trplicado.
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Denominación: PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 86
a) Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura
aprobados, correspondiente a la Licencia de Edifi-
cación por triplicado.
4- Declaración jurada, firmada por el profesional
responsable de obra, manifestando que ésta se
ha realizado conforme a los planos aprobados
de la licencia de edificación.
5- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva.
6- Comprobante de Pagos por el derecho correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
35.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por
triplicado
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho
a edificar y represente al titular, en caso que el
solicitante de la licencia de edificación no sea el
propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
4- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
con las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante
y el profesional responsable o constatador de la obra
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES/ 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD A y B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 87
5- Carta que acredite la autorización del proyectista
original para realizar las modificaciones, en caso
éste no sea el responsable ni el constatador de la
obra.
6- Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.
7- Comprobante de Pagos por el derecho correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
36.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por
triplicado.
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de
la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con
las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante
y el profesional responsable o constatador de la obra.
4- Carta que acredite la autorización del proyectista
original para realizar las modificaciones, en caso
éste no sea el responsable ni el constatador de la
obra.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.
6- Comprobante de pago por derecho de revisión,
correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
7- Comprobante de pago por la tasa municipal respecva.
8- Costo administrativo:
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES/ 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD C y D
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 88
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
37.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Soliciud según formato
2- Plano de Ubicación y Localización según formato.
3- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
enescala 1/100
4- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el
CGBVP.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6- Copia del comprobante de pago por la tasa municipal
respectiva
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
38.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo X
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 8 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo X
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.- Puede generar la obligación de dar o hacer por parte del Estado.
Denominación: ANTEPROYECTO EN CONSULTA/ 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 3 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: ANTEPROYECTO EN CONSULTA/ 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo X
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 89
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Soliciud según formato
2- Plano de Ubicación y Localización según formato.
3- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en
escala 1/100
4- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el
CGBVP.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión,
sólo para las modalidades de aprobación C y D.
7- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
39.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
por triplicado
2- Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de
la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del poder
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
4- Documentación técnica, firmada por el profesional
constatador, compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización según formato
b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y
elevaciones)
c) Memoria descriptiva
5- Documento que acredite la fecha de ejecución de la
obra.
6- Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero
civil colegiado.
7- Declaración jurada de habilidad del profesional
constatador
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo X
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.- Puede generar la obligación de dar o hacer por parte del Estado.
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 90
8- En caso de remodelaciones, ampliaciones o
demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de
fábrica o de edificación del inmueble, con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad
o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente que no es
materia de regularización.
9- En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el
Registro de Predios, se presentará además documento
que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o
gravámenes; ó autorización del titular de la carga o
gravámen
10- Copia del comprobante de pago por la tasa
municipal correspondiente
11- Copia del comprobante de pago de la multa por
construir sin licencia.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
40.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda,
debidamente suscrito
2- Comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 91
41.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1. Solicitud firmada por el solicitante.
2. Copia del documento que acredite el número de la
licencia y/o del expediente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
42.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Informe de factibilidad suscrito por la EPS
3. Fotografías del estado actual del lugar a intervenirse
4. Copia simple del contrato de Prestación de Servicios de
Saneamiento
5. Pago por el derecho de tramitación
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
.-Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5.
Decreto Legislativo que establece medidas para
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y
obras públicas de infraestructura
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 5 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 20 veces
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 3 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
pág. 93
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informeSupervisor 120 1 10 1 1 1 X 1
10Recibe informe y Dispone elaboración de
Licencia Habilitación y firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
12Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 400 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificablesPaso Actividad
pág. 94
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URB Y TERR E INFRAESTSUPERVISOR
Elabora cronograma
de visitas y presenta
informe
Recibe informe y Dispone
elaboración de Licencia
Habilitación y firma
Deriva a trámite
documentario para
entrega la licencia de
habilitación urbanaRecibe licencia
de habilitación
urbana
Entrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente de
Habilitación Urbana
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
Habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
Firma Licencia
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp.
Al interesado
pág. 95
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT Revisores SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 30 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firma30 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana 20 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informeSupervisor 120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 720 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 2 1
Revisores
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 96
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C – REVISORES URBANOS
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION
URBANA Y RURALSECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
SUPERVISOR
Elabora
cronograma
de visitas y
presenta
informe
Recibe Informe y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Habilitación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega la licencia de habilitación
urbana
Recibe licencia
de habilitación
urbanaEntrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Habilitación
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva
al Sub Gerente
¿Es conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitación
UrbanaSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a Revisores Urbanos
para su evaluación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles)
Firma Licencia
REVISORES
URBANOS
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite informe
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la
fecha de inicio
¿Conforme?
No
NoNotifica el Informe
y sus efectos¿Levanta
observaciones?
Se devuelve exp.
Al interesado
¿Adjunta
documentación
requerida?
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a los
revisores urbanos
Si
Si
Si
No
No
pág. 97
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 30 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firma30 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana 20 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informeSupervisor 120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 720 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 98
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (COMISION TECNICA)
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURALSECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
SUPERVISOR
Elabora
cronograma
de visitas y
presenta
informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Habilitación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega la licencia de habilitación
urbana
Recibe licencia
de habilitación
urbanaEntrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Habilitación
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión Técnica
para su evaluación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles)
Firma Licencia
COMISION
TECNICA
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la
fecha de inicio
¿Conforme?
No
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Se devuelve exp.
Al interesado
¿Adjunta
documentación
requerida?
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
Si
No
Si
Si
No
pág. 99
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 30 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firma30 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 720 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (COMISION TECNICA)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 100
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D – COMISION TECNICA
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
SUPERVISOR
Elabora
cronograma
de visitas y
presenta
informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Habilitación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega la licencia de habilitación
urbana
Recibe licencia de
habilitación
urbanaEntrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Habilitación
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
¿Es
conforme?
No
Inspección
técnica en la
zona de la
edificaciónSi
Deriva a
Técnico
inspección en
la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión Técnica
para su evaluación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
Firma Licencia
COMISION
TECNICA
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la
fecha de inicio
¿Conforme?
No
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Se devuelve
exp. Al
interesado
¿Adjunta
documentación
requerida?
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
Si
Si
Si
No
No
pág. 101
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Tabla ASME-VM : MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.1 MODALIDAD B
Área Tiempo
Recursos
identifica
bles
Operac
iónRevisión
Trasl
ado
Esper
a
Archi
voVA ControlSVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel
bond A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
180 1 10 1 1 1 X 1
8 Notifica la improcedencia y sus efectos
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
9De ser procedente recibe informe, autoriza
su aprobación y firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
11Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
12 Entrega autorización Trámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 410 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Recursos Humanos
Contador de Recursos
Paso Actividad
Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos no identificables
pág. 102
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA: 5.1 MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitante
Recibe
autorizaciónEntrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
¿Es conforme?Notifica la
improcedencia y sus
efectos
No
Si
pág. 103
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
s
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme autoriza la
modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 620 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 104
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO:MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Informe y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a revisores
urbanos para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
REVISOR URBANO
¿Conforme?
Si
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 105
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 620 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 106
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO:MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 107
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 108
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitante
Recibe
autorizaciónEntrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
¿Es conforme?Notifica la
improcedencia y sus
efectos
No
Si
pág. 109
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Tabla ASME-VM : RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
Paso Actividad
Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 110
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 111
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 112
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 113
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 114
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: SUB DIVISION DE LOTE URBANO
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 115
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos
Tipo de valor
Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
pág. 116
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 117
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 400 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
Tipo de valor
pág. 118
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 119
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 120
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 121
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
Paso Actividad
Contador de Recursos
pág. 122
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 123
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 124
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 125
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 126
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 127
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 128
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 129
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 130
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 131
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 430 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 132
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 133
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.2 CERCOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 134
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 135
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 136
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 137
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
pág. 138
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 139
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso Actividad
Contador de Recursos
pág. 140
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
COMISION
TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 141
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA): 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
pág. 142
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
COMISION
TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 143
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
sSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de Edificación30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 2 1
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
pág. 144
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – REVISORES URBANOS
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente.
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Informe y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
REVISORES
URBANOS
¿Conforme?
Si
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 145
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
sSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de Edificación30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 2 1
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 146
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – REVISORES URBANOS
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente.
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Informe y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
REVISORES
URBANOS
¿Conforme?
Si
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 147
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5)
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 148
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD D – COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
COMISION
TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 149
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
modificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
PasoRecursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
pág. 150
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe y autoriza la
modificación
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 151
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
Tipo de valor
Recursos no identificables
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
pág. 152
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 153
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe y autoriza la
modificación60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 154
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe y autoriza la
modificación
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 155
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
Área Tiempo
Recursos
identifica
bles
Operac
iónRevisión
Trasl
ado
Esper
a
Archi
voVA ControlSVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel
bond A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8 Notifica la improcedencia y sus efectos
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
9Recibe informe, autoriza su aprobación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
12 Entrega autorización Trámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 300 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 156
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
SECRETARIA
PLANIF. URBANA Y
RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe y autoriza la
modificación
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 157
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Trámite
Documentario
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
Paso Actividad
pág. 158
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 159
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
s
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme autoriza la
modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 160
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URB Y TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe informe y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a Revisores
Urbanos para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
REVISORES URBANOS
¿Conforme?
Si
NoNotifica el informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 161
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
pág. 162
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 163
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
Tipo de valor
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 164
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 165
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 166
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 167
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la conformidad60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la aprobación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
pág. 168
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la aprobación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la aprobación
Recibe aprobación
Entrega aprobación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
aprobación
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 169
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
Tipo de valor
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
pág. 170
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: ANTEPROYECTO EN CONSULTA 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 171
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la conformidad60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la aprobación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
PasoRecursos no identificables
Tabla ASME-VM : ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
Comisión Técnica
Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos
Trámite
Documentario
Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 172
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: ANTEPROYECTO EN CONSULTA, 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la aprobación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la aprobación
Recibe aprobación
Entrega aprobación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 173
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Trámite
Documentario
Tipo de valor
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 174
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 175
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Tabla ASME-VM : REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Paso
Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificablesActividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
pág. 176
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 177
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación o habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Recibe informe, autoriza su aprobación y
firma60 1 10 1 1 1 X 1
9 Firma aprobación
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
10Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
11 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 320 3 1 4 2 1 20 11 2 2 8 1 2
Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso
pág. 178
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación o
habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 179
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Tabla ASME-VM : AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Área Tiempo
Recursos
identifica
bles
Operac
iónRevisión
Trasl
ado
Esper
a
Archi
voVA ControlSVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel
bond A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario5 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario5 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
5 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
15 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico para su evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
7Recibe informe y dispone elaboración de
autorización y firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
8 Firma autorización
Gerencia Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
10 1 1 X 1
9Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
10 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario5 1 1 X 1
TOTAL 125 3 1 4 1 1 20 10 2 2 7 0 3
Contador de Recursos
Recursos HumanosPaso Actividad
Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos no identificables
pág. 180
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
INICIO
Presenta expediente
FIN
EMPRESA EPSSUB GERENTE DE PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
Adjunta
documentación
requeridaInspección técnica
en la zona de la
conexión domiciliaria
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Recibe informe y dispone
elaboración de autorización y
firma
Deriva Autorización a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe Autorización Entrega Autorización
Firma Autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
pág. 181
ESTIMACION DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS EXCLUSIVOS – METODOLOGIA
ABC
pág. 183
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10Recibe informe y Dispone elaboración de
Licencia Habilitación y firmaSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbanaSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia habilitación urbana Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación280
Costo de personal
directo por prestación71.40
I. CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE
CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
Resumen de costos
pág. 184
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
78.68
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 185
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbanaSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia habilitación urbana Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación360
Costo de personal
directo por prestación94.60
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 186
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
278.68
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURALUnidad 1 200.00 200.00
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 187
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbanaSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia habilitación urbana Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación360
Costo de personal
directo por prestación94.60
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 188
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Dictamen
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
745.35
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
ANEXO 3
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 666.67 666.67
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 189
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbanaSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia habilitación urbana Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación360
Costo de personal
directo por prestación94.60
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (COMISION TECNICA)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 190
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (COMISION TECNICA)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Dictamen
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
745.35
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (COMISION TECNICA)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 666.67 666.67
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 191
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 180 180 0.23 41.40
8 Notifica la improcedencia y sus efectos SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
9De ser procedenteRecibe informe, autoriza
su aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación410
Costo de personal
directo por prestación101.90
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.1 MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 192
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.1 MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.1 MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 193
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme autoriza la
modificaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y 14
Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 15 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.00
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 194
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
ANEXO 2
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
212.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURALUnidad 1 200.00 200.00
pág. 195
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 15 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.00
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Trámite Documentario
pág. 196
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
345.33
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad 1 333.33 333.33
pág. 197
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 180 180 0.23 41.40
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación480
Costo de personal
directo por prestación122.20
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 198
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 199
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 180 180 0.23 41.40
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación500
Costo de personal
directo por prestación128.50
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
ANEXO 1
pág. 200
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 201
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 180 180 0.23 41.40
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación500
Costo de personal
directo por prestación128.50
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
pág. 202
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 203
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 180 180 0.23 41.40
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación500
Costo de personal
directo por prestación128.50
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 204
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 205
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
HabilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 180 180 0.23 41.40
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación500
Costo de personal
directo por prestación128.50
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 206
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 207
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 208
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 209
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 210
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 211
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 212
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 213
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 214
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ANEXO 2
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 215
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
pág. 216
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 217
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
pág. 218
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 219
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 30 30 0.23 6.90
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA DE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación210
Costo de personal
directo por prestación54.70
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 220
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER
POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
ANEXO 2
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía
Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 221
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 30 0.29 8.70
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación310
Costo de personal
directo por prestación80.60
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 222
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR,
QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
78.68
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 223
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 30 0.29 8.70
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
TRAMITE
DOCUMENTARIO
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.2 CERCOS
ANEXO 1
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 224
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.2 CERCOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
ANEXO 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
78.68
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.2 CERCOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 225
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 30 0.29 8.70
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación310
Costo de personal
directo por prestación80.60
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 226
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
78.68
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 227
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 30 0.29 8.70
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
11 Firma Licencia GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO13 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación310
Costo de personal
directo por prestación80.60
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
pág. 228
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
78.68
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 229
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación370
Costo de personal
directo por prestación97.50
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
ANEXO 1
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
pág. 230
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Dictamen
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
745.35
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 666.67 666.67
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 231
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación370
Costo de personal
directo por prestación97.50
ANEXO 1
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA): 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 232
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA): 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Dictamen
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
745.35
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA): 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
1 666.67 666.67
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 233
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de EdificaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación370
Costo de personal
directo por prestación97.50
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 234
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
278.68
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 200.00 200.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
13.6, 13.7, 13.8)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 235
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de EdificaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 18 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación370
Costo de personal
directo por prestación97.50
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 236
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
278.68
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9 DEMOLICIONES
TOTALES DE EDIFICACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 200.00 200.00
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 237
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma Licencia GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitasSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Trámite Documentario 18 Entrega licencia de edificación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación460
Costo de personal
directo por prestación124.10
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
pág. 238
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
745.35
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 666.67 666.67
CargoCosto
Mensual
Horas Efectivas
por díaN° días laborables
Costo por
hora
Horas por
supervisión
Costo total por
supervisión
Supervisor 4,000.00 8 30 16.67 3 50.00
Costo por visita de
inspección50.00
% UIT 1.3514
Costo por cada Visita de Inspección
pág. 239
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
modificación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.20
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 1
pág. 240
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 241
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 15 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.00
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Trámite Documentario
ANEXO 1
pág. 242
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y
D-COMISION TECNICA
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
345.33
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION
TECNICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
1 333.33 333.33
pág. 243
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
9De ser conforme recibe informe y autoriza la
modificaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación280
Costo de personal
directo por prestación71.40
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 244
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 245
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8 Notifica la improcedencia y sus efectos SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
9Recibe informe, autoriza su aprobación y
firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.70
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 246
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B
(modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones
sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 247
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 15 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.00
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
ANEXO 1
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 248
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D -
COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
345.33
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN
TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad 1 333.33 333.33
pág. 249
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Informe y de ser conforme autoriza la
modificaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva a trámite documentario para entrega de
la autorizaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 15 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.00
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
pág. 250
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00Costo de material fungible
por prestación5.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C -
REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
212.00
ANEXO 3
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad 1 200.00 200.00
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES
URBANOS (modificaciones sustanciales)
pág. 251
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.20
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 252
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 253
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.20
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
ANEXO 1
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 254
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 255
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.20
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 256
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD A y B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
pág. 257
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la conformidadSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva a trámite documentario para entrega de
la aprobaciónSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Trámite Documentario 15 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación340
Costo de personal
directo por prestación89.30
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Trámite Documentario
pág. 258
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
ANEXO 2
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD C y D
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
345.33
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad 1 333.33 333.33
pág. 259
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.50
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 260
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación4.00
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 261
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8 Deriva a Comisión Técnica para su evaluación SG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
11 Notifica el Informe y sus efectos SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la conformidadSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
Gerente Desarrollo Urb
y Terr. e Infraest.13 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
14Deriva a trámite documentario para entrega de
la aprobaciónSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
Trámite Documentario 15 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.00
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 262
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
345.33
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
1 333.33 333.33
pág. 263
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.20
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 1
pág. 264
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 265
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
EdificaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectosSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
10 Firma autorización GDUT E3 1 20 20 0.34 6.80
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 20 20 0.29 5.80
TRAMITE
DOCUMENTARIO12 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación300
Costo de personal
directo por prestación77.20
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 266
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 267
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 10 10 0.20 2.00
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
5 Deriva a Técnico inspección en la zona SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
6Inspección técnica en la zona de la
edificación o habilitaciónTCU E6 1 60 60 0.23 13.80
7 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 60 60 0.23 13.80
8Recibe informe, autoriza su aprobación y
firmaSG PUR E4 1 60 60 0.29 17.40
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
9 Firma aprobación GDUT E3 1 30 30 0.34 10.20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
10Deriva aprobación para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
TRAMITE
DOCUMENTARIO11 Entrega aprobación Secretaria TD E7 1 10 10 0.20 2.00
Tiempo por
Prestación320
Costo de personal
directo por prestación83.50
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
pág. 268
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
8 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación2.00
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
12.00
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 269
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividadActividad
N°Descripción de la actividad Cargo
Escala de
ingresos
Cantidad
de
personas
Tiempo por
actividad
(min)
Tiempo total
(min)
Costo de personal
directo por minutoCosto total
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
TRAMITE
DOCUMENTARIO1 Recepciona y Verifica requisitos Secretaria TD E7 1 5 5 0.20 1.00
TRAMITE
DOCUMENTARIO2 Registra y deriva a SG. Plan Urb Secretaria TD E7 1 5 5 0.20 1.00
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente Secretaria SG E7 1 5 5 0.20 1.00
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
4 Verifica el contenido técnico del expediente SG PUR E4 1 15 15 0.29 4.35
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
5 Deriva a Técnico para su evaluación SG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
6 Elabora Informe y presenta al SG TCU E6 1 30 30 0.23 6.90
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
7Recibe informe y dispone elaboración de
autorización y firmaSG PUR E4 1 30 30 0.29 8.70
GERENCIA
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
8 Firma autorización Gerente E3 1 10 10 0.34 3.40
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
9Deriva autorización para su entrega al
solicitanteSG PUR E4 1 10 10 0.29 2.90
TRAMITE
DOCUMENTARIO10 Entrega autorización Secretaria TD E7 1 5 5 0.20 1.00
Tiempo por
Prestación125
Costo de personal
directo por prestación33.15
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 270
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
6 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación2.00
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
División de Urbanismo y
Catastro5
Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 20.00 20.00
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
20.00
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
pág. 272
Material No
FungibleCantidad Anual Unidad de Medida Costo Unitario Costo Anual
Bolígrafos 1000 unidad 0.28 280.00
Material No
fungibleInductor
Bolígrafos Nº de personas
Material No
FungibleInductor Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
Gerencia Desarrollo Urb y Terr.
e Infraest.
Otros Centros
ActividadTotal
Bolígrafos Nº de personas 6 7 4 150 167
CALCULO DE COSTOS DE MATERIAL NO FUNGIBLE
Bolígrafos
Valores de Inductores por centro de actividad
Cálculo del costo anual de material No Fungible utilizado en la entidad
Inductores a utilizarse en el cálculo de costos
de material No Fungible
CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES
II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE
pág. 273
Material No
FungibleInductor Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
Gerencia Desarrollo Urb y Terr.
e Infraest.
Otros Centros
ActividadServicio Social
Bolígrafos Nº de personas 3.59% 4.19% 2.40% 89.82% 100.00%
Material No
FungibleCosto Anual (S/.) Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
Gerencia Desarrollo Urb y Terr.
e Infraest.
Bolígrafos S/.280.00 S/.10.06 S/.11.74 S/.6.71
Centro de
ActividadMaterial No Fungible
Costo por Centro de
ActividadInductor
Trámite
DocumentarioBolígrafo S/.10.06 Factor de Dedicación
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
Bolígrafo S/.11.74 Factor de Dedicación
Gerencia Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
Bolígrafo S/.6.71 Factor de Dedicación
Porcentaje de dedicación de inductores por centro de actividad
Cálculo del Costo Anual del Material No Fungible por Centro de Actividad
Cálculo del Costo Anual de Material No Fungible por Centro de Actividad
pág. 274
Centro de
ActividadMaterial No Fungible
Costo por Centro de
ActividadInductor Tipo
Valor del
Inductor
Valor Total del
InductorCosto (S/.)
Actividades relacionadas a
procedimientos administrativos20 2.01
Actividades NO relacionadas a
procedimientos administrativos80 8.05
Actividades relacionadas a
procedimientos administrativos40 4.69
Actividades NO relacionadas a
procedimientos administrativos60 7.04
Actividades relacionadas a
procedimientos administrativos 100.67
Actividades NO relacionadas a
procedimientos administrativos 906.04
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
Bolígrafo 11.74 Factor de Dedicación 100
Bolígrafo S/.6.71 Factor de Dedicación 100
Costo del Material NO Fungible a ser asignado a Actividades relacionadas a Procedimientos Administrativos
Trámite
DocumentarioBolígrafo 10.06 Factor de Dedicación 100
Gerencia Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
pág. 275
Material No
FungibleCentro de Actividad Actividad
Identificación del
uso (Si, No)
Tiempo Anual consumido en la
actividad (para todos los objetos
de costos)
Factor de
tiempo de
actividades
relacionadas a
Procedimientos
administrativos
Tiempo total
de actividades
por centro de
actividad
%
Dedicación
Costo por
centro de
actividad
Costo por
actividad
Recepciona y Verifica
requisitosSi 6,180 33.33% 0.67
Registra y deriva a SG.
Plan UrbSi 6,180 33.33% 0.67
Entrega autorización Si 6,180 33.33% 0.67
Verifica el contenido
técnico del expedienteSi 18,540 14.29% 0.67
Inspección técnica en la
zona de la HabilitaciónSi 37,080 28.57% 1.34
Elabora Informe y
presenta al SGSi 37,080 28.57% 1.34
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Si 12,360 9.52% 0.45
Dispone al solicitante
pago de la tasa por
verificación técnica y
comunique fecha de
inicio
Si 12,360 9.52% 0.45
Recibe informe y
Dispone elaboración de
Licencia y firma
Si 12,360 9.52% 0.45
Gerencia Desarrollo Urb y Terr.
e Infraest.Firma Licencia Si 12360 100% 12,360 100.00% 0.67 0.67
Boligrafos
Trámite Documentario 100% 18,540 2.01
Sub Gerencia de Planificación
Urbana y Rural100% 129,780 4.69
Cálculo del Costo Anual del Material No Fungible para cada Actividad en cada Centro de Actividad
pág. 276
Costo FijoCentro de
ActividadActividad
Se encuentra en el
procedimiento
Cantidad Anual de
prestaciones
Tiempo de la Actividad en el
Centro de Actividad
Tiempo Total
Consumido
Anual por
procedimiento
administrativo
Tiempo Total
de consumo% Dedicación
Costo por
Actividad
Costo por
Procedimie
nto
Administrat
ivo
Recepciona y Verifica requisitos Todos (44) 618 10 6,180 33.33% 0.67 0.22
Registra y deriva a SG. Plan
UrbTodos (44) 618 10 6,180 33.33% 0.67 0.22
Entrega autorización Todos (44) 618 10 6,180 33.33% 0.67 0.22
Verifica el contenido técnico del
expedienteTodos (44) 618 30 18,540 15.42% 0.67 0.10
Inspección técnica en la zona
de la HabilitaciónTodos (44) 618 60 37,080 30.84% 1.34 0.41
Elabora Informe y presenta al
SGTodos (44) 618 60 37,080 30.84% 1.34 0.41
Deriva al Supervisor para su
evaluación y elaborar
cronograma de visitas
15 proced. 225 20 4,500 3.74% 0.45 0.02
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica y
comunique fecha de inicio
15 proced. 225 20 4,500 3.74% 0.45 0.02
Recibe informe y Dispone
elaboración de Licencia y firmaTodos (44) 618 30 18,540 15.42% 0.45 0.07
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
Firma Licencia Todos (44) 618 20 12,360 12,360 100.00% 0.67 0.67
Boligrafos
Sub Gerencia de
Planificación
Urbana y Rural
120,240
Cálculo del Costo Anual del Material No Fungible por cada Procedimiento
Trámite
Documentario18,540
pág. 277
Material No
FungibleN° Procedimiento Administrativo
Costo Anual del
Procedimiento
Promedio Anual de
prestacionesCosto por Prestación
1 Licencia de habilitación urbana - modalidad b 0.06 10 0.006
2
Licencia de habilitación urbana - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por revisores urbanos)
0.06 10 0.006
3
Licencia de habilitación urbana - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por la comisión técnica )
0.06 10 0.006
4Licencia de habilitación urbana - modalidad d
(comision tecnica)0.06 10 0.006
5Modificaciòn de proyectos de habilitación
urbana 5.1 modalidad b0.06 10 0.006
6Modificaciòn de proyectos de habilitación
urbana 5.2 modalidad c (revisor urbano)0.06 10 0.006
7
Modificaciòn de proyectos de habilitación
urbana 5.3 modalidad c y d (comisión
técnica)
0.06 10 0.006
8Recepción de obras de habilitación urbana
6.1 sin variaciones0.06 10 0.006
9
Recepción de obras de habilitación urbana
6.2 con variaciones que no se consideren
sustanciales
0.06 15 0.004
10Independización o parcelación de terrenos
rústicos0.06 15 0.004
11 Subdivisión de lote urbano 0.06 15 0.004
12Regularización de habilitaciones urbanas
ejecutadas0.06 15 0.004
13
Licencia de edificación - modalidad a: 10.1
vivienda unifamiliar de hasta 120 m2
construidos
0.06 20 0.003
14Licencia de edificación - modalidad a: 10.2
ampliación de vivienda unifamiliar0.06 15 0.004
15Licencia de edificación - modalidad a: 10.3
ampliaciones consideradas obras menores0.06 15 0.004
16Licencia de edificación - modalidad a: 10.4
remodelación de vivienda unifamiliar 0.06 15 0.004
17Licencia de edificación - modalidad a: 10.5
construcción de cercos0.06 15 0.004
18Licencia de edificación - modalidad a: 10.6
demolición total 0.06 15 0.004
19
Licencia de edificación - modalidad a: 10.7
obras de carácter militar (de las fuerzas
armadas), de carácter policial (policía nacional
del perú) y establecimientos penitenciarios
0.06 15 0.004
20
Licencia de edificación - modalidad b: 11.1
edificaciones para fines de vivienda unifamiliar,
multifamiliar, quinta o condominios de
vivienda unifamiliar y/o multifamiliar
0.06 15 0.004
21Licencia de edificación - modalidad b: 11.2
cercos0.06 15 0.004
22
Licencia de edificación - modalidad b: 11.3
obras de ampliación o remodelación de una
edificación existente
0.06 15 0.004
23Licencia de edificación - modalidad b: 11.4
demolición parcial0.06 15 0.004
24
Licencia de edificación - modalidad c
(comision tecnica) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
0.06 15 0.004
25
Licencia de edificación - modalidad c
(comision tecnica): 12.9 demoliciones
totales de edificaciones
0.06 15 0.004
26
Licencia de edificación - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por revisores urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4,
13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
0.06 15 0.004
27
Licencia de edificación - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por revisores urbanos): 13.9 demoliciones
totales de edificaciones
0.06 12 0.005
28Licencia de edificación - modalidad d (14.1,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5)0.06 12 0.005
29
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.1 modificación de proyectos
en la modalidad b
0.06 12 0.005
30
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.2 modificación de proyectos
en las modalidades c y d-comision tecnica
0.06 12 0.005
Cálculo del Costo del Material No Fungible para una Prestación del Procedimiento
Bolígrafos
pág. 278
Material No
FungibleN° Procedimiento Administrativo
Costo Anual del
Procedimiento
Promedio Anual de
prestacionesCosto por Prestación
31
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.3 modificación de licencia en
la modalidad a
0.06 15 0.004
32
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.4 modificación de licencia en
la modalidad b (modificaciones sustanciales)
0.06 15 0.004
33
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.5 modificación de licencia en
la modalidad c y d - comisión técnica
(modificaciones sustanciales)
0.06 15 0.004
34
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.6 modificación de licencia en
la modalidad c - revisores urbanos
(modificaciones sustanciales)
0.06 15 0.004
35Pre-declaratoria de edificación (para todas las
modalidades: a,b, c y d)0.06 15 0.004
36Conformidad de obra y declaratoria de
edificación sin variaciones0.06 15 0.004
37
Conformidad de obra y declaratoria de
edificación con variaciones: 18.1 para
edificaciones con licencia modalidad a y b
0.06 15 0.004
38
Conformidad de obra y declaratoria de
edificación con variaciones: 18.2 para
edificaciones con licencia modalidad c y d
0.06 15 0.004
39Anteproyecto en consulta: 19.1 para las
modalidades a y b0.06 15 0.004
40Anteproyecto en consulta: 19.2 para las
modalidades c y d0.06 15 0.004
41Licencia de edificación en vías de
regularización0.06 15 0.004
42Revalidación de licencia de edificación o de
habilitación urbana0.06 15 0.004
43Prórroga de la licencia de edificación o de
habilitación urbana0.06 15 0.004
44Autorizacion para la instalacion de conexión
domiciliaria de agua y alcantarillado0.06 20 0.003
Bolígrafos
pág. 280
Costo Fijo Cantidad Anual Unidad de MedidaCosto Unitario
(S/.)Costo Anual (S/.)
Energía
Eléctrica12 Servicio 6,000.00 72,000.00
Costo Fijo Inductor
Energía
EléctricaNº de computadoras
Material No
FungibleInductor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia
de
Planificación
Urbana y
Rural
Gerencia
Desarrollo Urb y
Terr. e Infraest.
Otros Centros
ActividadTotal
Energía
EléctricaNº de Computadoras 6 6 3 116 131
CALCULO COSTOS FIJOS
Energia Eléctrica
II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE
CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES
Cálculo del costo Anual de los costos Fijos de la Entidad
Inductor a utilizar en el cálculo de costos fijos
Valores de Inductores por cada Centro de Actividad
pág. 281
Costo Fijo InductorTrámite
Documentario
Sub Gerencia
de
Planificación
Urbana y
Gerencia
Desarrollo Urb y
Terr. e Infraest.
Otros Centros
ActividadTotal
Energía
EléctricaNº de Computadoras 4.58% 4.58% 2.29% 88.55% 100.00%
Material No
FungibleCosto Anual (S/.)
Trámite
Documentario
Sub Gerencia
de
Planificación
Urbana y
Rural
Gerencia
Desarrollo Urb y
Terr. e Infraest.
Energía Eléctrica S/.72,000.00 S/.3,297.71 S/.3,297.71 S/.1,648.85
Centro de
ActividadCosto Fijo
Costo por Centro de
ActividadInductor
Trámite
DocumentarioEnergía Eléctrica S/.3,297.71
Factor
dedicación
Sub Gerencia
de Planificación
Urbana y Rural
Energía Eléctrica S/.3,297.71Factor
dedicación
Gerencia
Desarrollo Urb y
Terr. e Infraest.
Energía Eléctrica S/.1,648.85N°
Computadoras
Cálculo del Costo Anual de Costos Fijos por Centro de Actividad
Cálculo del Costo Anual de Costos Fijos por Centro de Actividad
Porcentaje de Dedicación de Inductores por Centro de Actividad
pág. 282
Centro de
ActividadCosto Fijo
Costo por Centro de
ActividadInductor Tipo
Valor del
Inductor
Valor Total
del InductorCosto (S/.)
Actividades
relacionadas a
procedimientos
administrativos
15 494.66
Actividades NO
relacionadas a
procedimientos
administrativos
85 2,803.05
Actividades
relacionadas a
procedimientos
administrativos
20 659.54
Actividades NO
relacionadas a
procedimientos
administrativos
80 2,638.17
Actividades
relacionadas a
procedimientos
administrativos
1 549.62
Actividades NO
relacionadas a
procedimientos
administrativos
2 1,099.24
Costo de Costos Fijos a ser asignados a Actividades relacionadas a Procedimientos Administrativos
Trámite
DocumentarioEnergía Eléctrica 3,297.71
Factor
dedicación100
Sub Gerencia
de
Planificación
Urbana y
Rural
Energía Eléctrica 3,297.71Factor
dedicación100
Gerencia
Desarrollo Urb
y Terr. e
Infraest.
Energía Eléctrica 1,648.85Nº de
Computadoras3
pág. 283
Material No
FungibleCentro de Actividad Actividad
Identificación
del uso (Si,
No)
Tiempo consumido
en la actividad
(para todos los
objetos de costos)
Factor de
tiempo de
actividades
relacionadas a
Procedimientos
Tiempo total
de
actividades
por centro
de actividad
%
Dedicación
Costo por
centro de
actividad
Costo por
actividad
Recepciona y Verifica
requisitosNo .-. 0.00% 0.00
Registra y deriva a
SG. Plan UrbSi 6,180 100.00% 494.66
Entrega autorización No .-. 0.00% 0.00
Verifica el contenido
técnico del
expediente
No .-. 0.00% 0.00
Inspección técnica en
la zona de la
Habilitación
No .-. 0.00% 0.00
Elabora Informe y
presenta al SGSi 37,080 60.00% 395.73
Deriva al Supervisor
para su evaluación y
elaborar cronograma
de visitas
No .-. 0.00% 0.00
Dispone al solicitante
pago de la tasa por
verificación técnica y
comunique fecha de
inicio
Si 12,360 20.00% 131.91
Recibe informe y
Dispone elaboración
de Licencia y firma
Si 12,360 20.00% 131.91
Gerencia Desarrollo Urb y Terr. e Infraest. Firma Licencia No .-. 100% 12,360 0.00% 549.62 0.00
Cálculo del Costo Anual de Costos Fijos para cada Actividad en cada Centro de Actividad
494.66
659.54
Energía
Eléctrica
Trámite Documentario 100% 6,180
Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural 100% 61,800
pág. 284
Costo FijoCentro de
ActividadActividad
Se encuentra en el
procedimiento
Cantidad
Anual de
prestaciones
Tiempo de la
Actividad en el
Centro de Actividad
Tiempo Total
Consumido
Anual por
procedimiento
administrativo
Tiempo
Total de
consumo
%
Dedicación
Costo por
Actividad
Costo por
Procedimiento
Administrativo
Trámite
DocumentarioRegistra y deriva a SG. Plan Urb Todos (44) 618 10 6,180 6,180 100.00% 494.66 494.66
Elabora Informe y presenta al SG Todos (44) 618 60 37,080 61.68% 395.73 244.07
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de inicio 15 225 20 4,500 7.49% 131.91 9.87
Recibe informe y Dispone elaboración de
Licencia y firmaTodos (44) 618 30 18,540 30.84% 131.91 40.68
60,120
Cálculo del Costo Anual de Costos Fijos por cada Procedimiento
Sub Gerencia
de
Planificación
Urbana y
Rural
Energía
eléctrica
pág. 285
Costo Fijo N° Procedimiento AdministrativoCosto Anual del
Procedimiento
Promedio
Anual de
prestaciones
Costo por
Prestación
1 Licencia de habilitación urbana - modalidad b 17.93 10 1.79
2
Licencia de habilitación urbana - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por revisores urbanos)
17.93 10 1.79
3
Licencia de habilitación urbana - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por la comisión técnica )
17.93 10 1.79
4Licencia de habilitación urbana - modalidad d
(comision tecnica)17.93 10 1.79
5Modificaciòn de proyectos de habilitación urbana
5.1 modalidad b17.93 10 1.79
6Modificaciòn de proyectos de habilitación urbana
5.2 modalidad c (revisor urbano)17.93 10 1.79
7Modificaciòn de proyectos de habilitación urbana
5.3 modalidad c y d (comisión técnica)17.93 10 1.79
8Recepción de obras de habilitación urbana 6.1
sin variaciones17.93 10 1.79
9
Recepción de obras de habilitación urbana 6.2
con variaciones que no se consideren
sustanciales
17.93 15 1.20
10Independización o parcelación de terrenos
rústicos17.93 15 1.20
11 Subdivisión de lote urbano 17.93 15 1.20
12Regularización de habilitaciones urbanas
ejecutadas17.93 15 1.20
13Licencia de edificación - modalidad a: 10.1
vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos17.93 20 0.90
14Licencia de edificación - modalidad a: 10.2
ampliación de vivienda unifamiliar17.93 15 1.20
15Licencia de edificación - modalidad a: 10.3
ampliaciones consideradas obras menores17.93 15 1.20
16Licencia de edificación - modalidad a: 10.4
remodelación de vivienda unifamiliar 17.93 15 1.20
17Licencia de edificación - modalidad a: 10.5
construcción de cercos17.93 15 1.20
18Licencia de edificación - modalidad a: 10.6
demolición total 17.93 15 1.20
19
Licencia de edificación - modalidad a: 10.7
obras de carácter militar (de las fuerzas
armadas), de carácter policial (policía nacional
17.93 15 1.20
20
Licencia de edificación - modalidad b: 11.1
edificaciones para fines de vivienda unifamiliar,
multifamiliar, quinta o condominios de vivienda
17.93 15 1.20
21Licencia de edificación - modalidad b: 11.2
cercos17.93 15 1.20
22
Licencia de edificación - modalidad b: 11.3
obras de ampliación o remodelación de una
edificación existente
17.93 15 1.20
Energía
Eléctrica
Cálculo del Costo Fijo para una Prestación del Procedimiento
pág. 286
Costo Fijo N° Procedimiento AdministrativoCosto Anual del
Procedimiento
Promedio
Anual de
prestaciones
Costo por
Prestación
23Licencia de edificación - modalidad b: 11.4
demolición parcial17.93 15 1.20
24
Licencia de edificación - modalidad c (comision
tecnica) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7,
12.8)
17.93 15 1.20
25
Licencia de edificación - modalidad c (comision
tecnica): 12.9 demoliciones totales de
edificaciones
17.93 15 1.20
26
Licencia de edificación - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por revisores urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4,
13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
17.93 15 1.20
27
Licencia de edificación - modalidad c
(aprobación con evaluación previa del proyecto
por revisores urbanos): 13.9 demoliciones
totales de edificaciones
17.93 12 1.49
28Licencia de edificación - modalidad d (14.1,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5)17.93 12 1.49
29
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.1 modificación de proyectos en
la modalidad b
17.93 12 1.49
30
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.2 modificación de proyectos en
las modalidades c y d-comision tecnica
17.93 12 1.49
31
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.3 modificación de licencia en la
modalidad a
17.93 15 1.20
32
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.4 modificación de licencia en la
modalidad b (modificaciones sustanciales)
17.93 15 1.20
33
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.5 modificación de licencia en la
modalidad c y d - comisión técnica
(modificaciones sustanciales)
17.93 15 1.20
34
Modificacion de proyectos y/o licencias de
edificación: 15.6 modificación de licencia en la
modalidad c - revisores urbanos (modificaciones
sustanciales)
17.93 15 1.20
35Pre-declaratoria de edificación (para todas las
modalidades: a,b, c y d)17.93 15 1.20
36Conformidad de obra y declaratoria de
edificación sin variaciones17.93 15 1.20
37
Conformidad de obra y declaratoria de
edificación con variaciones: 18.1 para
edificaciones con licencia modalidad a y b
17.93 15 1.20
38
Conformidad de obra y declaratoria de
edificación con variaciones: 18.2 para
edificaciones con licencia modalidad c y d
17.93 15 1.20
39Anteproyecto en consulta: 19.1 para las
modalidades a y b17.93 15 1.20
40Anteproyecto en consulta: 19.2 para las
modalidades c y d17.93 15 1.20
41 Licencia de edificación en vías de regularización 17.93 15 1.20
42Revalidación de licencia de edificación o de
habilitación urbana17.93 15 1.20
43Prórroga de la licencia de edificación o de
habilitación urbana17.93 15 1.20
44Autorizacion para la instalacion de conexión
domiciliaria de agua y alcantarillado17.93 20 0.90
Energía
Eléctrica
Cálculo del Costo Fijo para una Prestación del Procedimiento
pág. 287
Cuadro M1a
Cargo Escala de ingresosCosto
mensual
Horas efectivas al
día (*)
Número de dias
laborables (**)
Tiempo mensual
efectivo (min)
Costo de personal por
minuto (S/. x min)
[a] [b] [c] [d] = [b]x[c]x60 [e] = [a]/[d]
Alcalde E1 7,442.33 8 30 14,400.00 0.52 E1 Alcalde 5,800 89,308.00 7,442.33
GerenteMunicipal E2 6,170.67 8 30 14,400.00 0.43 E2 GerenteMunicipal 4,800 74,048.00 6,170.67
Gerentes y Jefes de Oficina E3 4,899.00 8 30 14,400.00 0.34 E3Gerentes y Jefes de
Oficina3,800 58,788.00 4,899.00
Sub Gerentes E4 4,136.00 8 30 14,400.00 0.29 E4 Sub Gerentes 3,200 49,632.00 4,136.00
Jefes de Unidad E5 3,627.33 8 30 14,400.00 0.25 E5 Jefes de Unidad 2,800 43,528.00 3,627.33
Especialistas y
profesionalesE6 3,245.83 8 30 14,400.00 0.23 E6
Especialistas y
profesionales2,500 38,950.00 3,245.83
Técnicos adm. y Apoyos E7 2,864.33 8 30 14,400.00 0.20 E7 Técnicos y Apoyos 2,200 34,372.00 2,864.33
(*) Valor por defecto : 8
(**) Valor por defecto : 30
Costo Mensual = Costo
Anual / 12
(*) Costo anual = (remuneración anual + aportacion anual del seguro+ gratificaciones + escolaridad)
CUADROS MAESTROS
COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR MINUTO
CUADRO M1
Escala de
IngresosCargo Escala de ingresos Costo Anual (*)
Resumen de costos
pág. 288
MATERIAL FUNGIBLE UNIDAD DE MEDIDA
COSTO
UNITARIO (S/.)
(*)
COSTO ANUAL
[f]
Papel Bond Unidad 0.10
(*) Valor de última compra
SERVICIO DIRECTO
IDENTIFICABLEUNIDAD DE MEDIDA
COSTO
UNITARIO (S/.)
(*)
[g]
Fotocopias Unidad 0.10
Movilidad Local Unidad 12.00
(*) Valor de último servicio
Especialidad Hon. Mensual Por díaCant. Prof Com
Téc.Total
Arquitecto 4000.00 133.33 2 266.67
Ingeniero 4000.00 133.33 3 400.00
666.67
333.33
* Se considera un día de 8 horas laborables
Especialidad Hon. Mensual Por díaCant. Prof Com
Téc.Total
Ingeniero 4000.00 133.33 3 200.00
200.00
* Se considera un día de 8 horas laborables
Especialidad Hon. Mensual Por día Por horaPor Cronog. (Prom.
4 hora)
Ingeniero 4000.00 133.33 16.67 66.67
* Se considera un día de 8 horas laborables
Especialidad Hon. Mensual Por día Por horaPor Insp. (Prom. 3
hora)
Ingeniero 4000.00 133.33 16.67 50.00
* Se considera un día de 8 horas laborables
SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CUADRO M3
CUADRO M2
COSTO DE MATERIAL FUNGIBLE
Honorarios de Supervisor por Inspección Técnica
Para Revisiones
Total por Comisión Técnica por dictamen
Honorarios de Comisión Técnica por Dictamen
Honorarios de Revisores Urbanos por Informe
Total por Revisores Urbanos por Informe
Honorarios de Supervisor por Cronograma
pág. 290
PERSONALMATERIAL
FUNGIBLE
SERVICIOS
IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
FIJOS
1
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B 10 71.40 3.00 78.68 0.006 1.79 154.88 154.88 4.186%
2
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores
Urbanos)
10 94.60 7.00 278.68 0.006 1.79 382.08 382.08 10.326%
3
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C
(Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica )
10 94.60 7.00 745.35 0.006 1.79 848.75 848.75 22.939%
4
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D
(COMISION TECNICA)10 94.60 7.00 745.35 0.006 1.79 848.75 848.75 22.939%
5
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.1
MODALIDAD B10 101.90 4.00 12.00 0.006 1.79 119.70 119.70 3.235%
6
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA
5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)10 83.00 5.00 212.00 0.006 1.79 301.80 301.80 8.157%
7
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA
5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)10 83.00 5.00 345.33 0.006 1.79 435.13 435.13 11.760%
8
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN
VARIACIONES10 122.20 4.00 12.00 0.006 1.79 140.00 140.00 3.784%
9
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON
VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES15 128.50 4.00 12.00 0.004 1.20 145.70 145.70 3.938%
10
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS 15 128.50 4.00 12.00 0.004 1.20 145.70 145.70 3.938%
RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
N° CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETO DE COSTO
CANTIDAD DE
PRESTACIONES
ANUALES
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
DERECHO DE
PAGO (S/.)% UIT
pág. 291
PERSONALMATERIAL
FUNGIBLE
SERVICIOS
IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
FIJOS
11
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO 15 128.50 4.00 12.00 0.004 1.20 145.70 145.70 3.938%
12
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS
EJECUTADAS15 128.50 4.00 12.00 0.004 1.20 145.70 145.70 3.938%
13
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.1 VIVIENDA
UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS20 54.70 3.00 45.34 0.003 0.90 103.94 103.94 2.809%
14
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.2 AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR15 54.70 3.00 45.34 0.004 1.20 104.24 104.24 2.817%
15
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.3
AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES15 54.70 3.00 45.34 0.004 1.20 104.24 104.24 2.817%
16
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.4
REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 15 54.70 3.00 45.34 0.004 1.20 104.24 104.24 2.817%
17
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.5
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS15 54.70 3.00 45.34 0.004 1.20 104.24 104.24 2.817%
18
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.6 DEMOLICIÓN
TOTAL 15 54.70 3.00 45.34 0.004 1.20 104.24 104.24 2.817%
19
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE
CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER
POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
15 54.70 3.00 45.34 0.004 1.20 104.24 104.24 2.817%
20
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1
EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
15 80.60 3.00 78.68 0.004 1.20 163.48 163.48 4.418%
RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
N° CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETO DE COSTO
CANTIDAD DE
PRESTACIONES
ANUALES
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
DERECHO DE
PAGO (S/.)% UIT
pág. 292
PERSONALMATERIAL
FUNGIBLE
SERVICIOS
IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
FIJOS
21
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.2 CERCOS 15 80.60 3.00 78.68 0.004 1.20 163.48 163.48 4.418%
22
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.3 OBRAS DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
EXISTENTE
15 80.60 3.00 78.68 0.004 1.20 163.48 163.48 4.418%
23
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.4 DEMOLICIÓN
PARCIAL15 80.60 3.00 78.68 0.004 1.20 163.48 163.48 4.418%
24
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION
TECNICA) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)15 97.50 7.00 745.35 0.004 1.20 851.05 851.05 23.001%
25
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION
TECNICA): 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES15 97.50 7.00 745.35 0.004 1.20 851.05 851.05 23.001%
26
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con
evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
15 97.50 7.00 278.68 0.004 1.20 384.38 384.38 10.389%
27
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con
evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
12 97.50 7.00 278.68 0.005 1.49 384.68 384.68 10.397%
28
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (14.1, 14.2, 14.3,
14.4, 14.5)12 124.10 7.00 745.35 0.005 1.49 877.95 877.95 23.728%
29
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA
MODALIDAD B
12 77.20 3.00 12.00 0.005 1.49 93.70 93.70 2.532%
30
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS
MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
12 83.00 5.00 345.33 0.005 1.49 434.83 434.83 11.752%
RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
N° CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETO DE COSTO
CANTIDAD DE
PRESTACIONES
ANUALES
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
DERECHO DE
PAGO (S/.)% UIT
pág. 293
PERSONALMATERIAL
FUNGIBLE
SERVICIOS
IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
FIJOS
31
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD A
15 71.40 3.00 12.00 0.004 1.20 87.60 87.60 2.368%
32
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
15 77.70 3.00 12.00 0.004 1.20 93.90 93.90 2.538%
33
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones
sustanciales)
15 83.00 5.00 345.33 0.004 1.20 434.53 434.53 11.744%
34
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA
MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones
sustanciales)
15 83.00 5.00 212.00 0.004 1.20 301.20 301.20 8.141%
35
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las
Modalidades: A,B, C y D)15 77.20 3.00 12.00 0.004 1.20 93.40 93.40 2.524%
36
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
SIN VARIACIONES15 77.20 3.00 12.00 0.004 1.20 93.40 93.40 2.524%
37
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
CON VARIACIONES: 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD A y B
15 77.20 3.00 12.00 0.004 1.20 93.40 93.40 2.524%
38
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
CON VARIACIONES: 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD C y D
15 89.30 5.00 345.33 0.004 1.20 440.83 440.83 11.914%
39
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.1 PARA LAS
MODALIDADES A y B15 83.50 4.00 12.00 0.004 1.20 100.70 100.70 2.722%
40
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.2 PARA LAS
MODALIDADES C y D15 83.00 5.00 345.33 0.004 1.20 434.53 434.53 11.744%
RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
N° CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETO DE COSTO
CANTIDAD DE
PRESTACIONES
ANUALES
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
DERECHO DE
PAGO (S/.)% UIT
pág. 294
PERSONALMATERIAL
FUNGIBLE
SERVICIOS
IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
FIJOS
41
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN 15 77.20 3.00 12.00 0.004 1.20 93.40 93.40 2.524%
42
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE
HABILITACIÓN URBANA15 77.20 3.00 12.00 0.004 1.20 93.40 93.40 2.524%
43
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE
HABILITACIÓN URBANA15 83.50 2.00 12.00 0.004 1.20 98.70 98.70 2.668%
44
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION URBANA Y
RURAL
AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN
DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO20 33.15 2.00 0.00 0.003 0.90 36.05 36.05 0.974%
618
UIT = S/.3,700
Anexo 1: Costos de personal directo
Anexo 2: Costos de material fungible Cuadros de cálculo de costos (C1 a C7)
Anexo 3: Costos de servicio directo identificable Cuadro de Inductores (I1, I2)
Anexo 4: Costos de material no fungible Cuadros maestros (M1 a M7)
Anexo 5: Costos de servicio de terceros
Anexo 6: Costos de depreciación y amortización
Anexo 7: Costos fijos Fórmulas
RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
N° CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETO DE COSTO
CANTIDAD DE
PRESTACIONES
ANUALES
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
DERECHO DE
PAGO (S/.)% UIT