universidad autÓnoma metropolitana...2020/06/24 · acabado concreto aparente enduelado según...
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 1/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS
DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.06.2020
"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO “S” EN LA UNIDAD IZTAPALAPA"
16:00 horas del miércoles 24 de junio de 2020
Respuestas a las solicitudes de aclaración a las dudas recibidas y al argumento de las descartadas de conformidad con lo establecido en el numeral I.8, Etapas de la modalidad de adjudicación de las bases de la
licitación pública UAM.JA.RG.LP.06.2020 "Construcción del nuevo edificio “S” en la Unidad Iztapalapa", a las que se da lectura en esta junta de aclaraciones que se lleva a cabo mediante video conferencia entre los licitantes y la comisión encargada, representante de la Junta Administrativa, a efecto de salvaguardar la integridad y la salud ante la situación de emergencia generada por el SARS-CoV2 (COVID-19).
ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE
1. En esta junta de aclaraciones, como parte del presente documento y vía correo electrónico en Excel, se
entrega la PARTIDA 28 - SISTEMA DE ABATIMIENTO, CONTROL Y ZAMPEADO que deberá insertarse al Anexo Técnico 7, Catálogo de Conceptos, después de la partida 27 (elevadores), y considerarla en el resumen total del presupuesto.
2. Se resalta que todo el acero estructural a utilizar y por tanto a presupuestar deberá ser grado A-50.
3. A efecto de considerar el impacto en los costos indirectos y en la planeación de la ejecución de la obra, si fuera el caso, en esta junta de aclaraciones, como parte del presente documento y vía correo electrónico en archivo PDF, se anexa el documento “Asesoría geotécnica para el desarrollo del proyecto ejecutivo del Nuevo Edificio Multidivisional S, y el Teatro - Auditorio de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.”
4. Se aclara que la información solicitada en el apartado II.9. Documentación financiera y fiscal, numeral
1. de las bases: “Estados financieros del ejercicio 2018 dictaminados por contador público certificado, que deberán incluir: la opinión del auditor externo, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable, estado de flujo de efectivo, así como las notas relativas a estos.”, puede
presentarse para efectos fiscales o para efectos financieros, y serán las únicas formas de cubrir los
requisitos del numeral.
5. En tanto que es la información que le es útil a la Universidad, se resalta que deberán apegarse a las fechas
de corte de la información solicitada en el apartado II.9. Documentación financiera y fiscal.
6. Se reitera a los licitantes que deberán enviar entre las 10:00 y las 18:00 horas del martes 14 de julio de
2020 la información solicitada en las Bases a los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected]. Se recomienda prever el envío pues cualquier información que entre fuera de ese horario se dará por NO recibida. Se resalta que los correos corresponden a las distintas áreas que revisan, por lo cual es importante el envío a todos.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 2/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
A C L A R A C I O N E S
MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
REFERENCIA
PREGUNTA RESPUESTA
Catalogo-Proyecto En relación a las ingenierías de
instalaciones especiales, estas
como se valorarán para la
realización de la propuesta
económica, ya que en catalogo
no lo indica, más sin embargo
están consideradas en
proyecto ejecutivo.
Esta partida se cancela
Catalogo ¿La dependencia podrá
proporcionar espacios para los
trabajos de concretos
premezclados, estructura
metálica y bodegas?
Sí, existen espacios previstos para bodegas y almacenaje de material, maniobras y habilitados.
Catalogo ¿En la propuesta económica se
deberán considerar tapiales?
¿Y de qué tipo?
Los tapiales serán existentes.
Bases ¿Los tiempos y días de trabajo
serán libres a consideración de
la empresa, o abran
restricciones?
Los trabajos se podrán considerar en los días y horarios que la Empresa licitante proponga. Previo aviso a la Supervisión y Departamento de vigilancia de la Unidad Iztapalapa.
Catalogo-Proyecto En relación a las demoliciones,
estas como se valorarán para
la realización de la propuesta
económica, ya que en catalogo
no lo indica, más sin embargo
están consideradas en
proyecto ejecutivo.
La demolición del Edificio existente está considerada en otro Contrato desde la losa de azotea hasta el nivel de losa fondo de la cimentación.
Calculo del FASAR Para el cálculo del FASAR se
deben considerar las cuotas
obrero patronales o
únicamente las patronales
Sí se refiere al personal obrero, será en base al salario mínimo; si se refiere al personal técnico, será en base a la forma de contratación.
FASAR Donde se debe considerar el
impuestos sobre nómina?
No, la UAM no requiere ese impuesto
Requisitos de la propuesta económica
¿En el punto 9 cita Programa
físico financiero (semanal)
conforme al catálogo de
conceptos utilizando el
diagrama de Gantt por partidas
con importes mensuales y
porcentajes, se solicita a la
convocante aclare si el
El punto 9 indica que el programa será semanal, con importes mensuales.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 3/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
programa será semanal o
mensual?
Análisis de precios unitarios Cuales son los cargos
adicionales que se deben
considerar?, así mismo, como
se deben aplica? Sobre el
Costo directo únicamente o
sobre la suma del costo
directo, indirectos,
financiamiento y utilidad
Eso depende de cada empresa, aunque la UAM no considera cargos adicionales como financiamiento.
Catálogo de conceptos Se solicita a la convocante la
especificación del precolado
marca PRETECSA, toda vez
que dicha empresa al parecer
no está operando ya que no
contesta sus números
telefónicos ( 55 5077 0070) y
sus oficinas en el estado de
México no están en operación,
esto con la finalidad de realizar
la cotización con otro
proveedor.
Elementos prefabricados hechos de concreto resistencia: f'c= 350 kg/cm2 reforzado con fibra de vidrio tipo GFRC (Glass Fibre Reinforced Concrete) según especificación del fabricante acabado concreto aparente enduelado según muestra aprobada, montados sobre bastidor metálico monten de 3" calibre 14 con dos manos de primer anticorrisivo Sylpyl 13, incluye: fabricación, control topográfico horizontal y vertical durante su fabricación, preparación para la aplicación de selladores, colocación de soportes metálicos propios del elemento, desperdicios, acarreos e izajes con grúas hasta punto de carga, pruebas de resistencia y calidad por lote fabricado, equipo de soldadura para elementos mecánicos de soporte, soldadura electrodo E7018, 2 pruebas de soldadura a bastidor de soporte por cada 150m2 elaborados; es necesario que este concepto cuente con la revisión y aval estructural por parte del personal especializado previo a su realización, planos de taller, equipo de seguridad, mano de obra especializada, limpieza, herramientas, equipo y agregados. La prefabricadora puede ser Pretecsa o cualquier otra
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 4/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
precoladora especializada que cumpla con lo requerido, previa autorización de la UAM, para lo que se deberá considerar en sus indirectos muestra uno a uno colocada en sitio.
Catálogo de conceptos Del concepto 3.6 se solicita el
plano de detalle del armado del
bastidor metálico para el
precolado.
Los detalles de fabricación y montaje serán propuestos por la empresa prefabricadora e indicará los elementos estructurales para izaje, soporte y fijación en sus planos de taller, en muestras de acabados y maqueta 1:1 sobre un entre-eje tipo, tanto horizontal como vertical, colocado sobre la propia fachada del edificio.
Análisis de precios unitarios ¿Las pruebas de laboratorio
para acero estructura,
concretos y compactaciones
donde se deben considerar?
¿En cada uno de los análisis o
en el indirecto?
Las pruebas de laboratorio son consideradas por cada concepto para garantizar su realización, así como las características específicas que solicite la Supervisión para cada una de ellas
Catálogo de conceptos Las unidades evaporadoras se
especifican marca Daikin, se
puede realizar la cotización de
otra marca, ¿como por ejemplo
Hisense? La cual cumplirá con
las mismas especificaciones de
la marca Daikin
No es posible, la marca Daikin responde a las especificaciones de equipo de la UAM.
Cátalogo-Proyecto La demolición del edificio
existente, incluirá también la
demolición de la cimentación
de este edificio
No, las demoliciones del edificio existente son motivo de otra licitación, incluida la cimentación.
NEGOCIACION INDUSTRIAL CARVID, S. A. DE C. V.
REFERENCIA
PREGUNTA
RESPUESTA
CATALOGO Falta definir la UNIDAD de los
conceptos con código 3.4.5.1 y
3.4.5.2, favor de proporcionar.
La unidad de medida debe ser m2.
CATALOGO Este concepto CON CODIGO
4.1.16 del castillo K-16 se
encuentra en CANTIDAD cero.
La cantidad es 50ml.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 5/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
Confirmar esta cantidad.
BASES PAG. 13 En las bases de concurso, Pag.
13, en el punto 5, indica
considerar trabajos turnos
diurnos, nocturnos. Nos podrán
indicar los horarios que se
manejarán en ambos casos?
Los trabajos se podrán considerar
en los días y horarios que la
Empresa licitante proponga. Previo
aviso a la Supervisión y
Departamento de vigilancia de la
Unidad Iztapalapa.
BASES PAG. 14 Los documentos de la propuesta
económica No. 12,13,14 y 15
deben tener la misma clave, o
una clave por cada uno.
Puede ser la misma clave.
CATALOGO Y PLANO El concepto con código
15.2.22.14, indica “LAVABO,
MARCA X, MODELO X”; y el
plano ADS-L-01, tampoco indica
esa información, favor de
proporcionar LA MARCA Y
MODELO.
Este concepto ha sido cancelado.
OTROS Solo para confirmar; no será
alcance ningún tipo de
demoliciones, puesto que esos
alcances, fueron parte de otra
licitación.
La demolición del Edificio existente
está considerada en otro Contrato
desde la losa de azotea hasta el
nivel de losa fondo de la
cimentación.
CATALOGO Favor de indicar si unicamente se
podrá contratar a la empresa
pretecsa, para los paneles
prefabricados como lo indica el
catalogo de conceptos, código
3.6
Elementos prefabricados hechos de
concreto resistencia: f'c= 350
kg/cm2 reforzado con fibra de
vidrio tipo GFRC (Glass Fibre
Reinforced Concrete) según
especificación del fabricante
acabado concreto aparente
enduelado según muestra
aprobada, montados sobre bastidor
metálico monten de 3" calibre 14
con dos manos de primer
anticorrisivo Sylpyl 13, incluye:
fabricación, control topográfico
horizontal y vertical durante su
fabricación, preparación para la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 6/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
aplicación de selladores, colocación
de soportes metálicos propios del
elemento, desperdicios, acarreos e
izajes con grúas hasta punto de
carga, pruebas de resistencia y
calidad por lote fabricado, equipo
de soldadura para elementos
mecánicos de soporte, soldadura
electrodo E7018, 2 pruebas de
soldadura a bastidor de soporte por
cada 150m2 elaborados; es
necesario que este concepto cuente
con la revisión y aval estructural por
parte del personal especializado
previo a su realización, planos de
taller, equipo de seguridad, mano
de obra especializada, limpieza,
herramientas, equipo y agregados.
La prefabricadora puede ser
Pretecsa o cualquier otra
precoladora especializada que
cumpla con lo requerido, previa
autorización de la UAM, para lo
que se deberá considerar en sus
indirectos muestra uno a uno
colocada en sitio.
CATALOGO Y PLANO En el catálogo de conceptos con
código 3.6 indican paneles de
fachadas precolados de 10 cm y
en los cortes por fachada ACXF-
01 al ACXF-06 indican que sera
de 15 cm, aclarar estas
discrepancia, e indicar lo
correcto.
Los elementos precolados son
construidos de 10.00 cms. de
espesor en la mayoría de su
superficie y llevaran ampliaciones o
refuerzos (costillas) de 15.00 cms.
para rigidización, colocación de
puntos de izaje y colocación de
accesorios propios para la
instalación y montaje. Estos
refuerzos se distribuirán de acuerdo
al diseño del propio elemento y
quedará manifiesto en los planos de
taller presentados por el fabricante
para su aprobación por la Dirección
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 7/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
de Obras.
Las Empresas licitantes deberán
considerar la elaboración de Planos
de taller, para verificación del
proceso constructivo de acuerdo a la
tecnología que la Empresa ganadora
utilice.
CATALOGO Aclarar el acabado de los pales
prefabricados de fachadas,
puesto en los cortes ACXF-01 al
ACXF-06 indican concreto
resistencia f´c=200 kg/cm2
acabado marteninado con
maquina, reforzado con acero
4200 kg/cm2 y malla
electosoldada 6-6- 10-10, y en el
catalogo indica acabado y textura
sobre respaldo de concreto
f´c=250 kg/cm2 con reforzado
solo con acero 4200 kg/cm2
El acabado es ”martelinado” a
máquina con equipo neumático, con
agregado expuesto en paños
verticales, y liso en paños inclinados,
El color del concreto se conseguirá
con los agregados, evitando los
pigmentos químicos. El color es
similar al “adobe” y pueden seguirse
las especificaciones del concreto
arquitectónico de color de la
empresa CEMEX. La resistencia del
concreto es de f¨c = 250 kg/cm2. El
armado es con acero de refuerzo Fy
= 4,200 kg/cm2.
PLANO Proporcionarnos las ingenierias
de los pales prefabricados de
fachadas, para visualizar y
cuantificar los bastidores que
soportan dichos paneles, asi
como para cuantificar acero de
refuerzo, placas de conexion y
elementos de izaje.
Los elementos precolados son
construidos de 10.00 cms. de
espesor en la mayoría de su
superficie y llevaran ampliaciones o
refuerzos (costillas) de 15.00 cms.
para rigidización, colocación de
puntos de izaje y colocación de
accesorios propios para la
instalación y montaje. Estos
refuerzos se distribuirán de acuerdo
al diseño del propio elemento y
quedará manifiesto en los planos de
taller presentados por el fabricante
para su aprobación por la Dirección
de Obras.
Las Empresas licitantes deberán
considerar la elaboración de Planos
de taller, para verificación del
proceso constructivo de acuerdo a la
tecnología que la empresa ganadora
utilice.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 8/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
GENERAL En caso de discrepancia entre el
catálogo de conceptos y los
planos, que rige.
Para efectos de presupuestación de
su propuesta, el Catálogo de
conceptos.
CATALOGO Y PLANO En el plano ADS-L-01 viene una
tabla de MUEBLES Y
ACCESORIOS, con cantidades
totales; sin embargo revisando el
catálogo con código 15.2.22
(muebles y accesorios sanitarios)
las cantidades no coinciden entre
ambas, favor de corregir el
catálogo con las cantidades
correctas.
El código 15.2.22 es un encabezado
general de la partida. Las
cantidades se señalan en cada uno
de los conceptos subsecuentes.
BASES En las bases indica que la
propuesta se presentará en digital
y foliada con sello de la empresa.
Favor de indicar si solo se puede
presentar la propuesta
únicamente con la firma digital en
los archivos en PDF que solicitan.
Porque de otra manera se tendría
que imprimir, sellar, foliar, y
posteriormente escanear.
Efectivamente el procedimiento será
imprimir, sellar, firmar (firma
autógrafa), foliar y escanear.
GENERAL El sitio de los trabajos, tendrá
tapial, o tendremos que
considerarlo nosotros dentro de la
propuesta.
Los tapiales serán existentes.
GENERAL ¿Nos podrán indicar, por qué
calle será el acceso para poder
suministrar los materiales?
El acceso para las empresas
constructoras deberá ser por Av.
San Rafael Atlixco.
PLANO En la carpeta “Localizacion de
elementos” en el plano L1 y L2,
favor de indicarnos que no
tenemos alcance en la demolición
y rescate de mural; ya que dichos
alcances no se encuentran en el
catálogo.
Efectivamente no está considerado
ningún concepto relativo a
demolición ni rescate del Mural.
CONCEPTO 7.3 En el concepto se hace mención
a los planos ALE-01-ALE-05;
Favor de proporcionar dichos
planos para su correcta
Los planos indicados como ALE-01-
al ALE-05 tienen las claves LE-01 al
LE-05 mismos que se encuentran en
la información entregada con las
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 9/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
interpretación. bases.
PLANO AKI-02 En el plano AKI-02 de la carpeta
de cancelería, se describe la
clave CT la cual corresponde a
cristal templado, Favor de indicar
donde aplicara dicha
nomenclatura debido a que en el
catálogo no se hace mención a
cristal templado.
En el plano AKI-02 no se incluye
ningún cancel con cristal templado.
La clave CT se refiere a los códigos
7.4, 7.4.1 y 7.4.2
Y se debe considerar un volumen de
1300m2, en ambos conceptos.
PLANO KI-T-01 Se especifica un cancel corredizo
a base de cristal templado de 12
mm. el cual no está descrito en
catálogo de conceptos favor de
indicar si se deberá considerar
dentro de la propuesta.
No considerar dicho cancel en su
propuesta.
PLANO ESC-05 En el plano se visualizan
escaleras a base de cristal de 12
mm. con un laminado intermedio
y pasamanos de 1½” mca.
Barandimex el cual no se
encuentra descrito dentro del
catálogo de concurso, confirmar
que no es alcance de la
cotización
No considerar dicho cancel en su
propuesta.
PLANOS AFG En los planos se visualiza
fachadas a base de cristal con
arañas los cuales no se describen
en el catálogo de conceptos;
Favor de confirmar que no son
alcance de este concurso.
No considerar dicho cancel en su
propuesta.
CATALOGO 5.1.1 Del concepto 5.1.1 de la pintura
intumescente necesitamos que
especifiquen el espesor en
milésimas o el tiempo de
retardación, para poder cotizar
La especificación aparece en los
planos arquitectónicos, estructurales
y catálogo de conceptos y es a base
de: Primario: Macropoxy 646 FC
(B58-600/B58V600) con un espesor
de 4 a 6 milésimas de pulgada.
Acabado: Poliuretano de alta
resistencia, línea F63/V66VJ27 con
un espesor de 4 a 6 milésimas de
pulgada. Total del sistema con
espesor de 8 a 12 milésimas de
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 10/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
pulgada medido en seco. El color
final se define en los planos de
acabados.
El tiempo aproximado de retardación
es de 2 horas.
CATALOGO 15.2.24 Para las puertas y mamparas, en
el catálogo nos indica la marca
3GAR; mientras que en el plano
ADS-L-01, nos indica Modumex;
confirmar que cualquiera de estas
dos marcas son válidas para
cotizar.
Son marca 3GAR
CATALOGO 6.5.1 al 6.5.15 Favor de especificar la cantidad
de puertas de sólido fenólico a
considerar en la propuesta, ya
que hay una diferencia entre la
cantidad indicada en el catalogó
de conceptos y en las tablas de
puertas ubicadas en los planos
AHÍ-06 Y AHÍ-07. Favor de
corregir cantidad del catálogo.
Deberán cotizar con las cantidades
indicadas en el catálogo de
conceptos.
PLANOS ESPECIALES En el paquete de planos,
encontramos proyecto de
SISTEMA DE ACCESO, CCTV,
DETECCION DE HUMOS,
SISTEMA DE TV, VOZ Y
DATOS. Confirmar que estos
rubros no son alcance de dicha
licitación, pues no se mencionan
en el catálogo de conceptos.
Esta partida se cancela.
BASES II.9 apartado 5 Confirmar que la Declaración
Anual que requieren es la 2018.
Sí, es la de 2018.
BASES II.8 apartado 14 A que se refieren con
"Consentimiento para que la UAM
modifique, en función de su
capacidad financiera la propuesta
económica presentada por el
licitante.
Así está establecido en Bases. La
modificación se refiere a cambiar
alcances, no a modificar precios.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 11/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S. A. DE C. V.
REFERENCIA
PREGUNTA
RESPUESTA
ANEXO TECNICO 9
Nota Aclaratoria:
La contratista debe considerar que
la caseta para la supervisión, el
mobiliario y equipo se quedarán de
manera permanente en posesión
de la supervisión de la UAM y
debe de calcularlo así dentro de
sus análisis de indirectos.
SE DEBE CONSIDERAR DICHA
CASTEA? YA QUE EN EL
PRIMER PUNTO, INDICA
LIMPIEZA DE LA CASETA DE
RESIDENCIA Y CASETA PARA
SALA DE JUNTAS…., A LO QUE
SE INTERPRETA QUE DICHAS
CASETAS DEL ANEXO TECNICO
9, SON EXISTENTES, FAVOR DE
ACLARAR.
Las casetas para la supervisión
serán existentes. Solo deben
considerar su limpieza durante el
período de obra y el suministro de
consumibles como: papelería,
cartuchos, y todo lo indicado en los
Anexos 8 y 9, de las bases.
ANEXOS BASES PARA EL LLENADO DEL ANEXO
1, EL INSTRUCTIVO DE
LLENADO EN EL PUNTO(6)
SERIA CONSTRUCCION DEL
NUEVO EDIFICIO “S”?
ASI MISMO EN EL PUNTO (7)
SERIA UNIDAD IZTAPALAPA?
En el punto 6 indicar
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO “S”.
En el punto 7 indicar:
UNIDAD IZTAPALAPA.
NUMERAL II.11. REQUISITOS DE
LA PROPUESTA ECONOMICA,
PUNTO 5.
PARA LA INTEGRACION DEL
ANEXO 18, ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DEL FACTOR
DE SALARIO REAL. ( CON BASE
EN EL SALARIO MINIMO), SE
CONSIDERARA LA UMA?
Con base en el Salario Mínimo.
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EN CONCEPTO 19.20,
PARA PODER COTIZAR,
PUEDEN PROPORCIONAR
DATOS COMO MODELO,
CARACTERISTICAS, POTENCIA,
CATALOGO, ETC.?
Son bombas de membrana con
resistencia química, Marca
Vaccubrand, Modelos:
ME 16C NT 27 Pza.
ME 8C NT 7 Pza.
ME 4C NT 8 Pza.
ME 2C NT 8 Pza.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 12/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL CONCEPTO 14.5,
PUEDEN INDICAR CUAL ES EL
ALCANCE TOTAL DE LOS
CONCEPTOS, SI ES SOLO EL
UNICANAL U-30 O CADA
SOPORTE DEBERÁ INCLUIR
TODOS LOS ACCESORIOS DE
SUJECIÓN?
Se deben incluir todos los
accesorios de sujeción además
del Unicanal U-30
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL CONCEPTO 15.2.22.14,
PARA PODER COTIZAR,
PUEDEN PROPORCIONAR
MARCA, MODELO,
CARACTERISTICAS,
CATALOGO, ETC.?
Este concepto se cancela.
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL CONCEPTO 16.4.4, EL
MODELO A COTIZAR ES CH1342
O 28?
La coladera será “28” de tres
bocas de 50 mm.
LOBEIRA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.
REFERENCIA
PREGUNTA RESPUESTA
Factor de salario real ¿El impuesto sobre nómina en
donde deberá considerarse?
No, la UAM no requiere ese impuesto
Factor de salario real ¿Para el cálculo de los costos
horarios deberá considerar la
misma tasa de interés que
para el cálculo de
financiamiento?
Sí.
Factor de salario real ¿Deberá considerar las cuotas
obre + patrón o solo las cuotas
patronales?
Sí se refiere al personal obrero, será en base al salario mínimo; si se refiere al personal técnico, será en base a la forma de contratación.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 13/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
Análisis de precios unitarios ¿Las pruebas de acero,
concreto y compactaciones
deberán considerarse en cada
concepto o se puede
considerar en los indirectos?
Sí, considerarlas por cada concepto.
Programas ¿Para la elaboración del
programa en PERT este
deberá ser por partida y
subpartida?
Sí.
No se recibieron preguntas por parte de los licitantes:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARLU, S.A. DE C.V.
GLOBAL MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PEREN, S.A. DE C.V.
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AMA, S.A. DE C.V.
SYG CONSTRUCCIONES DIVISIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
Enviaron correo electrónico solicitando aclaraciones fuera de los tiempos establecidos en el apartado I.8. de las bases, motivo por el cual se tienen por no recibidos, los licitantes:
TAPIA GARCÍA INGENIEROS, S.A. DE C.V.
CONCOAR, S.A. DE C.V.
Conforme a lo indicado en el apartado I.8. de las bases, en el acta de la junta de aclaraciones, que será aprobada posteriormente por los miembros de la Junta Administrativa, se asentará que no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones, por lo que se da por cerrada la única junta de aclaraciones de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.06.2020. El presente documento se enviará vía correo electrónico a los licitantes y se difundirá a través de internet en el portal de la UAM http://www.uam.mx/obras/licitaciones en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha de esta junta, no obstante, será exclusiva responsabilidad de los licitantes el enterarse de su contenido. Conforme a lo dispuesto en el numeral III.1. de las bases, se reitera a los licitantes de la presente modalidad de adjudicación que estarán sujetos al modelo de contrato que genera la Oficina del Abogado General, el cual será entregado por correo electrónico al concluir la presente junta de aclaraciones como parte integrante del presente documento, el cual formará parte de las Bases. Se aclara que el modelo del contrato podrá ser adecuado al momento de que se elabore el mismo, dependiendo del contenido establecido en bases y de las particularidades de la obra.
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE
CELEBRAN, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA UAM”,
REPRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL, DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES
HEREDIA, Y _________________, EN ADELANTE “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 14/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
EL ____(CARGO)_________, _______(NOMBRE)_____________, AL TENOR DEL
ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E
La obra materia del presente contrato fue adjudicada mediante el fallo del __ de ___ de 2020,
emitido por el Rector General, en la modalidad de Licitación Pública No. ____________, con
fundamento en los artículos 2, 3, fracción III, 6, 34, 40 y 42, fracción III del Reglamento para las
Adjudicaciones, respecto de la obra “____________________________”, a favor de
_______________________________, quien presentó una propuesta técnica y económica por un
monto total de $__________ (________________________________ pesos __/100 M.N.) IVA
incluido, y se comprometió a ejecutarla y concluirla en un plazo de ______ meses.
D E C L A R A C I O N E S
I. De “LA UAM”:
1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de diciembre de 1973.
2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:
a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de actualización y
especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de
profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;
b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención,
primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del
desenvolvimiento histórico, y
c) Preservar y difundir la cultura.
3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, entre las cuales se
encuentra la Unidad Iztapalapa, y se organiza dentro de un régimen de desconcentración
funcional y administrativa.
4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su Ley Orgánica y
36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. Eduardo Abel
Peñalosa Castro, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 15/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
5. Que por acuerdo expreso del Rector General, el Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, en su
carácter de Secretario General, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos,
según consta en la Escritura Pública 66,569, libro 1,218, de fecha 6 de septiembre de 2017,
otorgada ante la fe del Notario Público número 32 de la Ciudad de México, Lic. Francisco Jacobo
Sevillano González.
6. Que su domicilio legal es Prolongación Canal de Miramontes 3855, quinto piso, Colonia Ex-
Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14387, Ciudad de México.
II. De “EL CONTRATISTA”:
1. Que es una sociedad _________ legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según
consta en la Escritura Pública _________, de fecha _________________, otorgada ante la fe
del Notario Público número ___ de la Ciudad de _________, _____(nombre del Notario)______,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil electrónico
__________.
2. Que su objeto principal es _____________________________________________.
3. Que el ___(nombre)________, en su carácter de __________________, y quien se identifica
con credencial para votar con clave de elector ____________, expedida por el Instituto Nacional
Electoral, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en la
Escritura Pública _________, de fecha _________________, otorgada ante la fe del Notario
Público número ___ de la Ciudad de _________, _____(nombre del Notario)______, inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil electrónico __________,
facultades que a la fecha no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna.
4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es __________________.
5. Que su número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es
_____________________.
6. Que conoce el Reglamento para las Adjudicaciones de “LA UAM”, el Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, las Normas
y Reglamentos de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, y la
documentación técnica con las que elaboró su proposición.
7. Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, experiencia, organización, medios
económicos y materiales, permisos y autorizaciones que se requieren, así como con el personal
a su servicio para la ejecución de la obra contratada.
8. Que su domicilio legal es _____________________________________________.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 16/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
C L Á U S U L A S
PRIMERA. OBJETO. “LA UAM” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar, hasta su total terminación, la obra “_________________________”, en lo sucesivo “LA OBRA”, en el domicilio ubicado en_________________, Colonia ________, Código Postal _______, Alcaldía ________, Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los Anexos __________, que forman parte integrante del presente contrato.
SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LA OBRA” con estricto apego a las cláusulas, descripciones, e información indicadas en el presente contrato, los anexos, las especificaciones señaladas en el presupuesto, el catálogo de conceptos con volúmenes, y los precios unitarios e importes; así como en el programa de ejecución hasta su total terminación, acatando para ello además, lo establecido en las Bases de Licitación Pública No.
UAM.JA.RG.LP.___.20__, la normatividad vigente de “LA UAM”, y en forma supletoria el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, así como la normatividad referente a la protección ecológica y ambiental vigente en el lugar donde deban realizarse los trabajos.
Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presente contrato, sin la autorización
de “LA UAM”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por su ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de los trabajos será de ____ meses,
obligándose “EL CONTRATISTA” a iniciar el ________ y concluir el _________, de conformidad con lo establecido en la documentación referida en la cláusula segunda del presente contrato y, en su caso, en las modificaciones que se acuerden.
CUARTA. MONTO DEL CONTRATO. “LA UAM” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por “LA OBRA”, la cantidad de $_____________ (_______________________ pesos __/100 M.N.), más $___________ (__________________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_______________ (_________________________________ pesos __/100 M.N.). Dicho monto en ningún caso podrá ser modificado, salvo que se realice en los términos de la cláusula vigésima segunda.
QUINTA. FORMA DE PAGO. LA UAM” pagará a “EL CONTRATISTA” el monto que se menciona en la cláusula anterior, conforme a lo siguiente: 1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, por concepto de
anticipo, la cantidad de $_____________ (_______________________ pesos __/100 M.N.),
más $___________ (__________________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, lo que hace un total de $_______________
(_________________________________ pesos __/100 M.N.), equivalente al treinta por ciento
de la cantidad total mencionada en la cláusula cuarta.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 17/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
La amortización se realizará en cada una de las estimaciones que se autoricen por trabajos ejecutados, de manera proporcional al monto del anticipo otorgado y a la fecha de conclusión de “LA OBRA”. En caso de que a la conclusión de “LA OBRA” se encuentre pendiente de amortizar una parte del anticipo ésta se efectuará en la estimación finiquito del contrato. Si durante el proceso de “LA OBRA” se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar o existan retrasos considerables durante su ejecución, la
Dirección de Obras de “LA UAM” efectuará los ajustes correspondientes al porcentaje de amortización. En caso de terminación anticipada o de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se descontará de las estimaciones pendientes de pago y si esto es insuficiente se hará efectiva la fianza de anticipo y en su caso la de cumplimiento.
2. La cantidad del setenta por ciento restante del total mencionado en la cláusula cuarta,
mediante las estimaciones que sean presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Dirección de
Obras de “LA UAM” y sobre la base de precios unitarios contenidos en el catálogo de
conceptos costeado y por tiempo determinado. Dichas estimaciones serán elaboradas por “EL
CONTRATISTA”, en plazos que no excedan de quince días naturales. Para tal efecto “EL
CONTRATISTA” deberá entregar a la supervisión responsable, en un plazo de seis días
naturales siguientes a la fecha de corte las estimaciones firmadas.
En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término señalado en el párrafo anterior no dará lugar a reclamación de gastos financieros por parte de
“EL CONTRATISTA”. “LA UAM” revisará y autorizará las estimaciones elaboradas por “EL
CONTRATISTA”, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha de su presentación. En todos los casos, la supervisión responsable deberá hacer constar en bitácora, la fecha en
que “EL CONTRATISTA” presente las estimaciones, así como la fecha en la que fueron
autorizadas por la supervisión responsable o devueltas por la Dirección de Obras de “LA UAM”. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas
diferencias y, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, la estimación podrá tramitarse a juicio de la supervisión responsable, y los ajustes pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.
“LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante, deficiente o mal ejecutada, aunque ya hayan sido pagadas las estimaciones, la liquidación, o se haya firmado el acta de entrega-recepción.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “LA UAM” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes de acuerdo con la tasa de interés establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 18/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA UAM”.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, ni el acta de entrega-
recepción, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso, “LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.
Los pagos señalados se realizarán previa entrega de las facturas, fianzas y garantías correspondientes, siempre que “LA OBRA” se haya realizado a entera satisfacción del Director de
Obras de “LA UAM”, como solicitante y responsable de los trabajos, mediante transferencia bancaria
a la cuenta a nombre de “EL CONTRATISTA”, misma que debe proporcionar por escrito a “LA
UAM” a la firma del presente contrato.
“LA UAM” revisará las facturas y si reúnen los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y
realizará los pagos correspondientes; en caso de que las facturas entregadas por “EL
CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA UAM”, dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las
correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se considerará como parte de los catorce días
naturales con los que cuenta “LA UAM” para el pago de estimaciones.
“EL CONTRATISTA” es el único responsable de que las facturas que presente para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de
alguno de éstos o la presentación incorrecta no generará responsabilidad para “LA UAM”.
“EL CONTRATISTA” deberá enviar las facturas a los correos electrónicos __________ y _____________ en archivos PDF y XML, y presentar las fianzas y garantías correspondientes en la
Dirección de Obras de “LA UAM”, ubicada en el segundo piso del edificio C, del domicilio señalado en la Declaración I, numeral 6.
Toda información relacionada con la cuenta señalada por “EL CONTRATISTA”, es responsabilidad
del mismo, por lo que cualquier error o actualización en sus datos bancarios la deberá notificar a “LA
UAM” con la debida oportunidad.
SEXTA. FIANZAS Y GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” presentará a “LA UAM”, las fianzas y garantías que deberán ser expedidas por institución afianzadora autorizada, como lo exige la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, conforme a lo siguiente: 1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una fianza por un
importe del cien por ciento del anticipo establecido en la cláusula quinta, incluyendo IVA, por la
cantidad $____________ (__________________ pesos __/100 M.N.), para garantizar el pago de
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 19/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
anticipo en los términos señalados en la cláusula quinta, que estará vigente por todo el tiempo
que dure el presente contrato y se amortice el total de la cantidad otorgada para el mismo.
2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una fianza por un
importe del diez por ciento del monto total establecido en la cláusula cuarta, incluyendo IVA, por la
cantidad de $__________ (__________________ pesos ___/100 M.N.), para garantizar el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, que estará
vigente a partir de la fecha de inicio del presente contrato y hasta la fecha de firma del acta
finiquito. En caso de que hubiese algún incremento al monto del contrato, dicha fianza abarcará
los incrementos que en su caso correspondan. Esta fianza deberá ser sustituida por la de vicios
ocultos el día de la firma del acta de finiquito.
El trámite de liberación de esta fianza lo iniciará “LA UAM”, una vez que “EL CONTRATISTA” le entregue la fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL CONTRATISTA” y una vez que haya sido firmada el acta finiquito.
3. Al concluir los trabajos, una vez firmada el acta finiquito, una fianza para garantizar los defectos,
vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, por
un importe del diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo IVA, que deberá
estar vigente por doce meses contados a partir de la fecha de la entrega recepción del acta
finiquito, para responder además de cualquier otra responsabilidad, por concepto de daños y
perjuicios.
Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL
CONTRATISTA” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la fianza, “LA UAM” deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste realice las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido
este término sin que se hayan realizado, “LA UAM” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la fianza.
Quedará a salvo el derecho de “LA UAM” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva esta fianza.
4. Previo a la fecha de inicio de los trabajos, un seguro contra daños, riesgos y responsabilidad civil
extracontractual por daños a terceros en sus bienes y sus personas durante la ejecución de los
trabajos, por un importe del diez por ciento del monto total de la propuesta económica, IVA
incluido. La vigencia de este seguro será hasta la firma del acta de entrega recepción, o término
de los trabajos.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 20/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
SÉPTIMA. CONTENIDO DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS. Deberán contener las siguientes indicaciones:
1. Que se otorgan en los términos de este contrato.
2. Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que le sean
concedidas a “EL CONTRATISTA” por “LA UAM” en forma escrita para el cumplimiento del
contrato.
3. Que garantizan, respectivamente, el anticipo, el cumplimiento del contrato, los defectos que
resulten de los trabajos, vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL
CONTRATISTA”.
4. Que la institución afianzadora, en cada caso acepta expresamente a favor de
“LA UAM”, lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
vigente.
5. Que se cancelarán únicamente a petición de “LA UAM” y cuando “EL CONTRATISTA” haya
cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a su entera satisfacción.
OCTAVA. REPRESENTANTES TÉCNICOS. “LA UAM” nombra como representante técnico al _____(cargo)______, _______(nombre)_____, quien será el responsable de coordinar los trabajos
objeto de este contrato y podrá ser localizado en las oficinas de la Dirección de Obras de “LA UAM”,
al que podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” designa como su representante técnico a ______(nombre)_______, en su carácter de ___(cargo)______, quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien podrá ser localizado en el domicilio de “EL
CONTRATISTA” o en el lugar donde se realizan los trabajos.
Durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” únicamente proporcionará la información
derivada de éstos a “LA UAM”, a través de los representantes técnicos antes mencionados.
NOVENA. VERIFICACIÓN. “LA UAM” a través de su representante técnico podrá en todo tiempo verificar los trabajos contratados y emitir, por escrito y debidamente firmadas, las instrucciones que
estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, cantidad y calidad de materiales, así como los equipos que se vayan a emplear en la ejecución de la obra. La verificación de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora
que para tal efecto se lleve por el representante técnico de “LA UAM”, la que será firmada por el
representante técnico de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.
DÉCIMA. BITÁCORA DE OBRA. Será obligatorio el uso de la bitácora de obra, su elaboración, control y seguimiento constituye el medio de comunicación entre las partes, quedando el resguardo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 21/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
de ésta y su información a cargo de “LA UAM” o quien ésta designe. En ésta se registrarán los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos; asimismo se asentarán y registrarán órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia relevante en la ejecución de los trabajos, conforme a lo siguiente:
1. Corresponde a “LA UAM” registrar:
a) La autorización de estimaciones.
b) La aprobación de ajuste de costos.
c) La aprobación de conceptos extraordinarios (no previstos en el catálogo original) y cantidades
adicionales.
d) La sustitución del representante técnico de “EL CONTRATISTA”, y de la supervisión, en su
caso.
e) Las suspensiones de trabajo.
f) Las conciliaciones de cualquier tipo.
g) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido.
h) La terminación de los trabajos.
i) Otros trabajos y asuntos que por su importancia se tengan que realizar para la adecuada
ejecución de la obra.
j) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos.
k) La autorización de convenios modificatorios.
l) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato.
2. Corresponde al representante técnico de “EL CONTRATISTA” registrar:
a) La solicitud de aprobación de estimaciones.
b) La falta o atraso en el pago de estimaciones.
c) La solicitud de ajuste de costos.
d) La solicitud de conceptos extraordinarios (no previstos en el catálogo original) y cantidades
adicionales.
e) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos.
f) La solicitud de convenios modificatorios.
g) El aviso de terminación de los trabajos.
h) Otros trabajos y asuntos que por su importancia se tengan que realizar para la adecuada
ejecución de la obra.
Salvo prueba en contrario, lo asentado en la bitácora deberá atenderse para dirimir controversias entre las partes. El registro de los aspectos señalados en los numerales e incisos anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la bitácora cualquier otro evento que se presente y que sea de relevancia para los trabajos.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 22/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan por “LA UAM” quién se los comunicará por escrito a la firma del contrato.
DÉCIMA PRIMERA. SIN RESPONSABILIDAD CIVIL. Las partes no tendrán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse por motivo de huelga, paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan la realización de los trabajos.
DÉCIMA SEGUNDA. PAGO DE ESCALATORIAS O IMPACTO INFLACIONARIO. “LA UAM” determinará la procedencia de pagar escalatorias, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, y que impliquen un aumento superior al cinco por ciento del valor total de los trabajos ejecutados, después de haber
descontado el monto del anticipo otorgado por “LA UAM”, previa solicitud por escrito de “EL
CONTRATISTA”, la cual deberá estar acompañada de la publicación de incrementos establecidos
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para su revisión, reservándose “LA UAM” un término de veinte días hábiles después de presentada la solicitud para resolver al respecto. El procedimiento de ajuste de costos por cualquier concepto se efectuará conforme a lo establecido en el Anexo Técnico 2 de las bases de licitación “Ajuste a los precios unitarios por impacto inflacionario (escalatoria), precios unitarios de conceptos fuera de catálogo (extraordinarios) y ajuste de costos indirectos”, que forma parte integrante del presente contrato, el cual no podrá ser modificado durante la vigencia del mismo.
Sólo en casos especiales y plenamente justificados, a juicio de “LA UAM”, podrá usarse un criterio diferente.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. “LA UAM” podrá modificar el proyecto de obra y demolición en contenido, plazo e importe, el programa de trabajo, así como los planos, conceptos adicionales excedentes por volumen y especificaciones cuando se justifique técnicamente o se considere conveniente para el mejor desarrollo del proyecto, ejecución de la obra u operación del inmueble.
Cuando “EL CONTRATISTA” solicite por escrito alguna variación al programa, planos y
especificaciones por causas no imputables a éste debidamente justificadas, “LA UAM” determinará las modificaciones que juzgue pertinentes.
En todos los casos “LA UAM” notificará a “EL CONTRATISTA” las modificaciones correspondientes, quien quedará obligado a aceptarlas. Las modificaciones deberán incorporarse en forma expresa y detallada al presente contrato debidamente firmadas por las partes.
DÉCIMA CUARTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando “LA UAM” necesite llevar a cabo trabajos no establecidos en el catálogo de conceptos convenido, éstos serán considerados como trabajos o conceptos extraordinarios. Las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y la
programación de éstos, obligándose “EL CONTRATISTA” a ejecutarlos, incorporándolos como Anexo al presente contrato para todos sus efectos legales.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 23/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
1. Ejecutar los trabajos.
2. Cumplir todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en
materia de construcción; salud, seguridad e higiene; uso de la vía pública; protección ecológica y
de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones
que sean técnicamente más convenientes a “LA UAM”.
3. Cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en
el inciso que antecede.
4. Revisar que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato, a fin de obtener la calidad
fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.
5. Acatar el proyecto ejecutivo y ajustarse a los proyectos y especificaciones especiales,
cantidades y medidas de la obra de acuerdo con lo estipulado en el programa de trabajo que
forma parte de este contrato.
6. No realizar los trabajos por mayor valor al contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA UAM”, en este caso no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación al
plazo de ejecución contratado. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que
incurra por su ejecución.
7. Responder por los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “LA UAM” o a terceros, así como los defectos, vicios ocultos de los trabajos y
de cualquier otra responsabilidad en que incurra.
8. Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los
trabajos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos de seguridad social.
9. Tomar las medidas de precaución, salud, higiene y seguridad establecidas por “LA UAM” en el
lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos con el fin de salvaguardar a la
obra, a las personas que trabajen en ésta y a los miembros de la comunidad universitaria de “LA
UAM”.
10. Presentar ante la supervisión, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de inicio
de los trabajos, el registro de “LA OBRA” objeto de este contrato, ante la instancia
correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el registro ante la
organización gremial de trabajadores de la construcción que le corresponda, entre otros registros
relativos a éstos para realizar “LA OBRA”.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 24/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
11. Presentar, por el tiempo que dure “LA OBRA”, los enteros bimestrales del pago de las cuotas
obrero patronales de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
12. Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier producto o
proceso protegido por patentes.
13. Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que hayan
originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UAM” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan
realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.
14. Dar aviso a “LA UAM” de la existencia de incendios o percances que ocurran en la obra y las
áreas de trabajo.
15. Resguardar hasta la entrega de los trabajos, un respaldo adicional en medios electrónicos, de
los informes, reportes y demás documentos pertinentes a la obra, que se generen durante la
ejecución de los trabajos.
16. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado
o, en su caso, por los proveedores involucrados en la ejecución de la obra, para efectos del
desarrollo, implementación y puesta en marcha de la misma, cuente con la autorización de la
autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le
permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley
General de Población y su Reglamento.
“EL CONTRATISTA” se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación de manera inmediata, cuando tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con el artículo 61, de la Ley General de Población.
DÉCIMA SEXTA. AVISOS Y COMUNICACIONES. Las partes podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato
y en el lugar donde se efectúen los trabajos ante los representantes técnicos de “LA UAM” y “EL
CONTRATISTA”. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.
DÉCIMA SÉPTIMA. SIN CESIÓN DE DERECHOS. “EL CONTRATISTA” no podrá ceder, parcial o totalmente, a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato, ni los derechos de cobro por los trabajos realizados, sin previa aprobación por escrito de
“LA UAM”.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 25/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
DÉCIMA OCTAVA. RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES. Durante la vigencia del contrato, se podrán aplicar penas convencionales, por atraso en la ejecución de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA” que serán determinadas por “LA UAM”, en función de los trabajos no ejecutados oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: En caso de atraso en la ejecución de actividades señaladas en el programa autorizado a la fecha, se aplicarán retenciones económicas del cinco por ciento del monto de las estimaciones correspondientes al periodo en que se determine el atraso. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el contratista en las siguientes estimaciones si regulariza los trabajos conforme al programa autorizado.
A la terminación del plazo pactado, los trabajos no concluidos por causas imputables al “EL
CONTRATISTA” serán objeto de una pena convencional del dos al millar por cada día natural de atraso hasta la fecha de conclusión de los mismos. Por ningún concepto las penas convencionales, en su conjunto, podrán ser superiores al monto total
de la garantía de cumplimiento del contrato. “LA UAM” considerará las circunstancias en que se encuentre el avance de los trabajos para optar por la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía correspondiente.
DÉCIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL PLAZO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.
En casos fortuitos, de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” que
impidan el cumplimiento de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UAM” por escrito, la prórroga correspondiente, en un plazo que no exceda de quince días naturales posteriores a los eventos
citados. La prórroga será analizada y, en su caso, aprobada por “LA UAM”. En aquellos casos en
que sea modificado el programa de trabajo por “LA UAM”, las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo y al plazo del contrato.
En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.
VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. “LA UAM” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos objeto del presente contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato; una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, el presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales, en su caso, la temporalidad de la suspensión no podrá ser indefinida.
“LA UAM” procederá a levantar un acta circunstanciada de suspensión, lo que notificará a “EL
CONTRATISTA”, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo. La suspensión prorrogará la fecha de terminación de los trabajos, en igual proporción al periodo de dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la especialidad, partida o sub-partida o en su caso,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 26/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
del concepto de trabajo suspendidos, de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución; su formalización se realizará mediante convenio. Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor, no existirá responsabilidad para las partes. En estos casos se deberá suscribir convenio por el que se señale y reconozca el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y terminación de los mismos. Si durante la vigencia del contrato ocurrieran diversas suspensiones de los trabajos, cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio.
VIGÉSIMA PRIMERA. TRABAJOS ADICIONALES. Si durante la ejecución de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales excedentes por volumen, o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éste lo notificará por escrito a
“LA UAM” haciendo uso de la bitácora, quien resolverá lo conducente. “EL CONTRATISTA” podrá
ejecutarlos previa autorización por escrito en la bitácora por parte de “LA UAM”, salvo que se trate de situaciones que no sea posible esperar su autorización por escrito en bitácora.
El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales, serán autorizados por “LA UAM” vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes, dentro del presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explícitas, podrán modificarlo mediante la formalización de convenios, como a continuación se indica:
1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento
o reducción en el monto o plazo. En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones
del proyecto de la obra materia del contrato, cuando derivado de un avance tecnológico, de
ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas
especificaciones representan la obtención de mejores condiciones para “LA UAM”.
2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reducción del importe original o del plazo de
ejecución.
3. Las modificaciones deberán ser sustentadas a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que las originen.
Las modificaciones en monto obligarán a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento, lo que se hará previo al pago de las estimaciones correspondientes.
4. Por cantidades adicionales excedentes por volumen o conceptos extraordinarios. Las cantidades
adicionales excedentes por volumen se reconocerán a los precios unitarios pactados
originalmente; tratándose de conceptos extraordinarios los precios unitarios deberán ser
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 27/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
conciliados y autorizados por “LA UAM” de manera independiente a los originalmente pactados,
debiéndose formular estimaciones específicas a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los precios extraordinarios considerados en los convenios deben de basarse en los
precios de los insumos presentados en su propuesta (material, mano de obra, herramienta y
equipo, además de los materiales nuevos), en su caso, así como los rendimientos reales de mano
de obra.
5. Las modificaciones en tiempo se formalizarán mediante convenio. “EL CONTRATISTA” deberá
solicitar la modificación por escrito a “LA UAM”, en un plazo que no exceda de quince días
naturales previos a la fecha pactada para la entrega de los trabajos, debidamente avalada por la
supervisión.
En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.
VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” notificará a “LA
UAM”, a través de bitácora o por escrito, la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos soporte e incluirá una relación de estimaciones y gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Recibida la notificación por “LA UAM”, ésta procederá a verificar la terminación de los trabajos, al
finalizar dicha verificación “LA UAM” contará con un plazo de diez días hábiles para realizar la recepción física a través de acta de entrega recepción y proceder al finiquito correspondiente.
Si durante la verificación de los trabajos “LA UAM” encontrara deficiencias, solicitará a “EL
CONTRATISTA” su corrección y podrá conceder prórroga para la reparación de las deficiencias,
durante dicho periodo no se aplicarán penas convencionales. En caso de que “EL CONTRATISTA”
no realice las reparaciones correspondientes “LA UAM” podrá aplicar las penas convencionales descritas en el presente contrato.
“LA UAM” podrá efectuar recepciones parciales, cuando a juicio de la misma existan trabajos terminados e identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse.
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los sesenta días hábiles siguientes en la
Dirección de Obras de “LA UAM”, a partir de la recepción de los servicios.
VIGÉSIMA CUARTA. SIN RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. “EL CONTRATISTA” será el
único responsable ante “LA UAM”, de la calidad de los trabajos realizados y la ejecución de “LA
OBRA” en los términos contratados. “LA UAM” no asumirá responsabilidades de “EL
CONTRATISTA” con sus trabajadores y sindicatos. “LA UAM” se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, el cambio necesario a efecto de que se cumpla con lo estipulado en el presente contrato.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 28/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA UAM” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en los supuestos siguientes:
1. Cuando concurran razones de interés general.
2. Cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos.
3. Cuando de continuar con las obligaciones pactadas, le pueda ocasionar un daño o perjuicio
grave.
4. Por resolución de autoridad judicial o administrativa competente.
5. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se
refiere la cláusula vigésima del presente contrato, en este caso “LA UAM” se obliga a dar aviso
por escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco días naturales de anticipación y a levantar acta
circunstanciada.
“LA UAM” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que procedan, siempre que estén debidamente comprobados.
VIGÉSIMA SEXTA. FINIQUITO. Las partes harán constar las cantidades que resulten a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
En su caso, “LA UAM” señalará las causas de la pena convencional a que se hubiere hecho
acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.
“LA UAM” elaborará el finiquito con la información disponible y comunicará su resultado a “EL
CONTRATISTA”.
Si en el finiquito resulta saldo a favor de “LA UAM”, “EL CONTRATISTA” acepta que dicho saldo le sea deducido de las cantidades pendientes de pago, si éstas no fueran suficientes, se solicitará su
reintegro; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UAM” hará efectivas las fianzas correspondientes.
Si el finiquito es aceptado por las partes, “LA UAM” cubrirá los saldos que, en su caso, resulten a
favor de “EL CONTRATISTA”, procediendo a elaborarse el acta de finiquito de obra.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. “LA UAM” podrá rescindir
administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las siguientes causales:
1. No iniciar los trabajos objeto del contrato, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha
establecida en la cláusula tercera, por causas imputables a él.
2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o negarse a reparar o reponer trabajos defectuosos.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 29/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
3. Incumplir cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como a los
ordenamientos que sean aplicables.
4. No acatar las órdenes dadas por “LA UAM” o la supervisión, sin motivo justificado.
5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.
6. No registrar la obra objeto del presente contrato ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
7. No presentar los enteros bimestrales del pago de las cuotas obrero patronales de sus
trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
8. Transferir los derechos de cobro derivados de este contrato sin autorización expresa de “LA
UAM”.
9. No destinar los anticipos al cumplimiento del programa de obra convenido.
10. No exhibir las fianzas y garantías previstas en la cláusula sexta.
VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las causales indicadas en la cláusula inmediata anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:
1. El procedimiento iniciará a partir de que “LA UAM” notifique a “EL CONTRATISTA”, por oficio, el
incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su
determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las estipulaciones específicas
que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de quince días naturales
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UAM” resolverá considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.
3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UAM”, deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días
naturales siguientes a lo señalado en el numeral 1 de esta cláusula.
4. Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión “LA UAM” levantará con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, un acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra, que se levantará ante la presencia de fedatario público.
5. Con el registro del acta circunstanciada, se suspenderá en la bitácora toda anotación, hasta en
tanto se emita la resolución que proceda.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 30/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UAM” en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, “LA UAM” se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de hacer efectivas las fianzas.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recepción de los trabajos
realizados por “EL CONTRATISTA” hasta la rescisión del contrato, así como los equipos o materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar.
El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las fianzas, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.
“LA UAM” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.
En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este contrato, se
reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”.
VIGÉSIMA NOVENA. SALVAGUARDA LABORAL. “LA UAM” no adquiere ninguna obligación de
carácter laboral con “EL CONTRATISTA”, ni con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente contrato, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “EL CONTRATISTA”.
Por lo anterior, no se considerará a “LA UAM” como patrón, ni substituto, por lo que “EL
CONTRATISTA” la exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.
“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UAM” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.
TRIGÉSIMA. TRANSPARENCIA. La información contenida en el presente contrato, así como las actividades a realizarse para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a los principios y disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
TRIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por las partes mediante nota en la bitácora, acordando que resolverán la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 31/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
discrepancia en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de dicho registro, de igual forma, la solución y las acciones a implementar, se asentarán por las partes en la bitácora.
En caso de duda o discrepancia sobre el contenido, interpretación y ejecución del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México. Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el ____ de _______ de 2020.
POR “LA UAM”
DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES
HEREDIA
SECRETARIO GENERAL
POR “EL CONTRATISTA”
__________(NOMBRE)______
__________(CARGO)________
SOLICITANTE Y RESPONSABLE
ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS
REVISIÓN JURÍDICA
MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ
ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE CELEBRAN EL ___ DE _____ DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ______________, OAG.DCC.___.20.OPUTD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 32/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
ANEXO 1 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N°
______, QUE SE CELEBRA CON ______________________________.
Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el ____ de _______ de 2020.
POR “LA UAM”
DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES
HEREDIA
SECRETARIO GENERAL
POR “EL CONTRATISTA”
__________(NOMBRE)______
__________(CARGO)________
SOLICITANTE Y RESPONSABLE
ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS
REVISIÓN JURÍDICA
MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ
ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 1 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE CELEBRAN EL ___ DE _____ DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ______________, OAG.DCC.___.20.OPUTD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
JUNTA ADMINISTRATIVA 33/33
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470
ANEXO 2 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N°
______, QUE SE CELEBRA CON ______________________________.
Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el ____ de _______ de 2020.
POR “LA UAM”
DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES
HEREDIA
SECRETARIO GENERAL
POR “EL CONTRATISTA”
__________(NOMBRE)______
__________(CARGO)________
SOLICITANTE Y RESPONSABLE
ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS
REVISIÓN JURÍDICA
MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ
ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE CELEBRAN EL ___ DE _____ DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ______________, OAG.DCC.___.20.OPUTD
FIN DEL MODELO DE CONTRATO ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.06.2020 "CONSTRUCCIÒN DEL NUEVO EDIFICIO “S” EN LA UNIDAD IZTAPALAPA", A LAS QUE SE DIO LECTURA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE TUVO POR VIDEO CONFERENCIA ESTABLECIDA ENTRE LOS LICITANTES Y LA COMISIÓN ENCARGADA, REPRESENTANTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y LA SALUD ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR EL SARS-COV2 (COVID-19), EL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO 2020, A LAS 16:00 HORAS.