· web viewpredmet je podrobno opisan v ponudbenem predračunu in tehničnem opisu predmeta...

Naročnik:

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.Celovška cesta 1601000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Verovškova ulica 701000 Ljubljana

Številka: LPP-116/17

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA

Dobava novih in obnovljenih pnevmatik

Ljubljana, december 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.., št. LPP-116/17 z dne 6.12.2017

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

»Dobava novih in obnovljenih pnevmatik«

Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za posamezen sklop predmetnega javnega naročila.

S spoštovanjem!

Direktorical.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl.

prav.

2

1. SPLOŠNA DOLOČILA 1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je »Dobava novih in obnovljenih pnevmatik«, za obdobje 24 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma.

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednja dva sklopa:

sklop 1: dobava novih pnevmatik sklop 2: dobava obnovljenih pnevmatik

Predmet javnega naročila za sklop št. 1 so nove pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi.Pri oddaji predmeta javnega naročila za sklop št. 1 se upoštevajo okoljske zahteve iz Priloge 11 (Temeljne okoljske zahteve za pnevmatike) iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, s spremembami).

Predmet javnega naročila za sklop št. 2 so obnovljene pnevmatike. Karkase obnovljenih pnevmatik bodo delno naročnikove, delno ponudnikove. Predmet je podrobno opisan v ponudbenem predračunu in tehničnem opisu predmeta javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponujene pnevmatike morajo izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila. V primeru, da ponujene pnevmatike ne bodo izpolnjevale minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo kot neprimerno izločil iz nadaljnje obravnave.

1.2. Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. LPP-116/17, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Dobava novih in obnovljenih pnevmatik« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

1.3. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami: Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, s

spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, s spremembami), ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno

zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

1.4. Opredelitev postopka

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.

3

1.5. Jezik in denarna enota

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

1.6. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila ali vprašanja o razpisni dokumentaciji lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo samo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do osem (8) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb do 12:00 ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

1.7. Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

1.8. Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je 31.1.2018 do 10.00 ure na naslov:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec v Prilogi 17.

V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v pritličju, v vložišču podjetja.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

4

http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

1.9. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 31.1.2018 ob 12.00 uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 18). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.

1.10. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

1.11. Okvirni sporazum

Okvirni sporazum z izbranim ponudnikom za posamezen sklop bo podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno (npr. glede na sklope).

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Obrazec 3 k Prilogi 3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. Ponudnik/partner/podizvajalec lahko Obrazec 3 k Prilogi 3 priloži že v ponudbi.

Vzorec okvirnega sporazuma je kot Priloga 12 sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino okvirnega sporazuma s podpisom ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

1.12. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

5

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

1.13. Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

1.14. Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo jamčil za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1.15. Celovitost ponudbe

Ponudnik mora za vsak sklop predmeta javnega naročila, za katerega oddaja ponudbo, v celoti ponuditi blago, ki je navedeno v posameznih postavkah ponudbe. Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov predmeta javnega naročila, pri čemer mora predmet ponudbe ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

1.16. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (skupna ponudba) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

1.17. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki morajo predložiti akt o skupni izvedbi naročila (za Prilogo 1). Navedeni akt mora opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,

glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral, nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa,

preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti, nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del, določila v primeru izstopa partnerja, pooblastilo vodilnemu partnerju,

6

opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

1.18. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti

– izpolnjen obrazec ESPD s strani podizvajalca/ev (Priloga 3),– izpolnjen in podpisan Obrazec 1 k Prilogi 3 oz. Obrazec 2 k prilogi 3 in Obrazec 3

k prilogi 3,– izpolnjeno Prilogo 4/1 Udeležba podizvajalcev,– zahtevo za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec le-to zahteva (Priloga 4/2).

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

1.19. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

– izpolnjen in podpisan ESPD,– izpolnjen in podpisan Obrazec 1 k Prilogi 3 oz. Obrazec 2 k prilogi 3,– izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/3.

7

Če ima subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik, sedež izven Republike Slovenije, mora ponudnik zanj namesto izpolnjenega in podpisanega Obrazca 1 k Prilogi 3 oz. Obrazca 2 k prilogi 3 priložiti dokazila v skladu z zahtevami tč. 3.1 razpisne dokumentacije, podtočke A, B in D, ki se nanašajo na gospodarske subjekte s sedežem izven Republike Slovenije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

1.20. Ponudbena cena

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih. Ponudnik mora v priloženih predračunih (prilogi 14.1 in 14.2) izpolniti vse postavke.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti obvezno specificirane s:- ceno za posamezno postavko ponudbenega predračuna brez DDV na enoto,- vrednost za posamezno postavko ponudbenega predračuna brez DDV.V posameznih postavkah ponudbe (cenah na enoto) mora ponudnik vključiti vse materialne in nematerialne stroške (trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, zbiranje in odvoz odpadnih pnevmatik, pregledi pnevmatik, ...), ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila in popuste.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti za obdobje enega (1) leta nespremenjene, po preteku enega (1) leta pa se enkrat (1) letno, skladno s pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, valorizira z indeksom rasti cen industrijskih proizvodov, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Natančne določbe glede zvišanja/znižanja cen so opredeljene v osnutku okvirnega sporazuma.

1.21. Roki in način dobaveDobavni rok: - za sklop 1: rok dobave novih pnevmatik ne sme biti daljši od sedmih (7) koledarskih

dni od prejema pisnega naročila,- za sklop 2: rok dobave obnovljenih pnevmatik ne sme biti daljši od štiri (4) delovnih dni od prejema pisnega naročila, ne glede na to, ali je lastnik karkase naročnik ali ponudnik.

Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.

1.22. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj stodvajset (120) koledarskih dni od datuma, določenega za oddajo ponudb.

8

1.23. Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.

1.24. Kakovost

Naročnik zahteva, da predmet ponudbe ustreza veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji ter vsem zahtevam, navedenim v tehnični specifikaciji.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom izjave ESPD ter zahtevanimi tehničnimi dokazili.

V kolikor naročnik v postopku oddaje javnega naročila ugotovi, da je posamezen ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka.

9

2.1.1. Garancija

Naročnik za ponujene pnevmatike zahteva naslednje garancijske dobe:

Sklop 1 (nove pnevmatike): Ponudnik mora za pnevmatike, ki so navedene v predračunu št. 13.1 ponuditi dvoletno (2) garancijsko dobo, katera začne teči z dnem namestitve pnevmatike na vozilo.

Sklop 2 (obnovljene pnevmatike): Ponudnik mora jamčiti, da se s ponujenimi pnevmatikami, ki so navedene v predračunu št. 14.2 prevozi vsaj 70.000 kilometrov na pogonski osi ob tem, da profil še ni izrabljen bolj kot to dopušča zakonska omejitev. Ponudnik mora za pnevmatike, ki so navedene v predračunu št. 13.2 ponuditi enoletno (1) garancijsko dobo, katera začne teči z dnem namestitve pnevmatike na vozilo. Garancija velja tudi za karkaso, ne glede na to ali je last naročnika ali ponudnika.

Ponudnik se obvezuje, da bo v času garancijske dobe zamenjal nekakovostno pnevmatiko z drugo (novo ali obnovljeno), če se ugotovi nekakovost pnevmatike zaradi tovarniške napake (nova pnevmatika) oz. nekakovost zaradi slabe karkase ali obnove (obnovljena pnevmatika).

V primeru, da ima dobavljena pnevmatika takšno napako, ki povzroči, da le-ta pri prvi montaži oz. pri prvi polnitvi s tlakom v vulkanizerski delavnici LPP eksplodira, je to lahko razlog za odpoved okvirnega sporazuma ter unovčitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2.1.2. Odvoz in uničenje pnevmatik

Naročnik in družba Slopak imata sklenjeno pogodbo za odvoz izrabljenih pnevmatik št. 1442/SERV-IG 14. Glede na sklenjeno pogodbo in trenutno veljavno zakonodajo je odvoz izrabljenih pnevmatik za naročnika brezplačen oz. nima naročnik s tem nobenih stroškov. Če pa bi prišlo do prekinitve zgoraj navedene pogodbe (zaradi kakršnegakoli vzroka), pa bo za odvoz izrabljenih pnevmatik brezplačno skrbel ponudnik, skladno s takrat veljavno zakonodajo za izrabljene gume. Trenutno to področje ureja Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS št. 63/2009). Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti, da bo naročnik za vsak odvoz prejel evidenčni list.

Ponudnik mora (za vsak sklop) podpisati izjavo, da če bo prišlo do prekinitve pogodbe št. 1442/SERV-IG 14 (zaradi kakršnegakoli vzroka) , da bo poskrbel sam (oziroma njegov pogodbeni partner) v skladu z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS št. 63/2009) oz. takrat veljavno zakonodajo za brezplačen odvoz in uničenje oziroma reciklažo izrabljenih pnevmatik ter da bo poskrbel, da bo naročnik za vsak posamezni vsak odvoz prejel evidenčni list (priloga 3/1) .

Ponudnik mora k ponudbi predložiti; kopijo veljavne pogodbe z izvajalcem, kateremu je bila podeljena koncesija za

uničevanje neuporabnih pnevmatik. Ponudnik kopijo pogodbe priloži pod prilogo 7.

izpis iz Seznama proizvajalcev, ki so vključeni v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi gumami ali potrjen individualni načrt.

2.1.1. Računalniški program za vodenje pnevmatik

10

Izbrani ponudnik za obnovljene pnevmatike bo moral zagotoviti brezplačno enostaven računalniški program za vodenje pnevmatik. Program bo moral zagotavljati za posamezno pnevmatiko vsaj naslednje: datum vgradnje, mesto vgradnje (npr. III os desno znotraj), število kilometrov, številko pnevmatike, proizvajalec karkase,… in enostaven izpis poročila.Računalniški program ostane last naročnika tudi po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

2.1.2. Osnutek okvirnega sporazuma

Ostale zahteve naročnika so podrobno opisane v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora osnutek okvirnega sporazuma izpolniti, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se z osnutkom strinja. (priloga 12)

2. TEHNIČNA SPECIFIKACIJAPredmet naročila je nakup pnevmatik za avtobuse. Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop javnega naročila ali za oba sklopa hkrati.

Vse pnevmatike morajo ustrezati tehničnim zahtevam: da imajo čim večjo obremenitveno zmogljivost, da imajo odličen oprijem, posebno na mokri cesti v težkih pogojih, zavorna pot na

mokrem cestišču se ne sme podaljšati za več kot 50%, profil pnevmatike mora omogočati odpornost na pojav »aquaplanning« do hitrosti 80

km/h, da je gumena zmes odporna proti mehanskim poškodbam, da po vsej naležni površini zagotavlja enakomerno razporeditev sil na cestišču.

2.1.3. Sklop 1: Nakup novih pnevmatik

Zahteva se visoka kvaliteta novih pnevmatik: pnevmatike ob dobavi ne smejo biti starejše od dvanajst (12) mesecev, omogočajo dvakratno obnovo (dokazilo v prilogi 8), pnevmatike dimenzije 275/70 R 22.5 morajo imeti ojačene bočnice, ponudnik lahko ponudi le pnevmatike visokokakovostnega razreda, ki so navedene v

seznamih priporočenih pnevmatik MB v prilogi 9 za dimenziji 275/70 R 22,5 in 295/80 R 22,5. Za dimenzije 225/75 R16C, in 265/75 R19,5 ponudnik ponudi pnevmatike proizvajalcev, kateri so navedeni v seznamu priporočenih pnevmatik MB za pnevmatike 275/70 R 22,5. Pnevmatike morajo ustrezati naslednjim okoljskim zahtevam:

Pnevmatike, ki jih bo naročnik naročal in so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred C2, morajo imeti razred energijske učinkovitosti najmanj razred C, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 8,0 ter morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,10, zaradi česar so uvrščene najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.

Pnevmatike, ki jih bo naročnik naročal in so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred C3, morajo imeti razred energijske učinkovitosti najmanj razred C, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 6,0 ter morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 0,95, zaradi česar so uvrščene najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.

11

Načina preverjanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi in nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje obe okoljski zahtevi.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago ustreza v razpisni dokumentaciji navedenim okoljskim zahtevam.

2.1.4. Sklop 2: Nakup obnovljenih pnevmatik

Tehnične karakteristike za obnovljene pnevmatike:

Ponudnik mora ponuditi profil tekalne površine, ki ne sme bistveno odstopati glede na posamezne slike profilov za obnovo (priloga 11) in sicer kot je zahtevano v ponudbenem predračunu za posamezno dimenzijo pnevmatik.

Za dimenzijo 265/70 R 19,5 ni predpisanega profila, zato ponudnik ponudi primeren zimski profil za mestno vožnjo.

Globina profila za slike 1, 2 in 3 (Priloga 11) mora biti najmanj 19 mm. z obnovljeno pnevmatiko se mora prevoziti najmanj 70.000 km obnovljene pnevmatike morajo biti na bočnici jasno označene z vtisnjenim ali

izbočenim napisom LPP, ter z mesecem in letom obnove (npr.: LPP 10/17; pomeni obnovo karkase v oktobru leta 2017).

obnovljene pnevmatike morajo biti homologirane po pravilniku UN/ECE R 109, obnovljene pnevmatike morajo imeti oznako M+S.

Karkase obnovljenih pnevmatik, katerih lastnik je ponudnik, ob dobavi ne smejo biti starejše od šest (6) let, ter morajo biti proizvedene pri proizvajalcih, ki se nahajajo na seznamu priporočenih pnevmatik MB za nove pnevmatike (priloga 9). Ponudnik mora tudi zagotavljati, da je to prva obnova na pnevmatiki.

Način preverjanja: Ponudnik mora k ponudbi pod prilogo 11 priložiti slike ponujenih profilov tekalne površine, po posameznem proizvajalcu in nazivu ponujenega profila.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago ustreza tehničnim zahtevam v razpisni dokumentaciji.

Pregled karkas:

ponudnik bo najmanj enkrat mesečno, in na poziv naročnika, prevzel obrabljene pnevmatike na lokaciji naročnika in jih odpeljal na pregled. Po pregledu karkas prevzetih obrabljenih pnevmatik, bo ponudnik pisno obvestil naročnika o ugotovljenem stanju, oziroma navedel število za obnovo primernih karkas. Pnevmatike, katerih karkase niso primerne za obnavljanje, bo ponudnik pripeljal nazaj na lokacijo LPP.

ponudnik mora karkase, primerne za obnovo, pregledati z ustreznimi postopki. Na ta način odstrani vse karkase, ki niso primerne za obnovo, ter s tem zagotavlja kakovost obnovljenih pnevmatik.

Homologacija postopka obnavljanja karkas:Pnevmatike morajo biti homologirane po pravilniku UN/ECE R 109 (Uradni list EU 181/06).

12

Ponudnik mora predložiti dokument, po katerem bo razvidno interno označevanje obnovljenih pnevmatik z oznako EC 109.

Ponudnik v obrazcu ESPD označi, da sprejema pogoje navedene v tehnični specifikaciji in izjavlja, da ponujen predmet v celoti ustreza vsem zahtevam, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila. V kolikor ponudnik ne podpiše navedene izjave, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev navedenih v tehničnih specifikacijah tudi s priložitvijo prilog 8 in 9 za sklop 1 ter prilog 10 in 11 za sklop 2.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolniti in priložiti ter podpisati natisnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, mora ESPD predložiti tudi zanje. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci (ločen obrazec ESPD zase kot ponudnika in ločene obrazce ESPD za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi). Zaželeno je, da je obrazec ESPD priložen tudi v elektronski obliki v formatu xml.

Ponudnik preko spletne strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ uvozi naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani, na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter ga ustrezno izpolni, natisne, podpiše in priloži k ponudbi.

ESPD, ki je priloga te razpisne dokumentacije, je enoten za vse sklope. Ponudnik v »Delu II, Oddelek A« navede, za katere sklope oddaja ponudbo. Ponudnik lahko odda en izpolnjen ESPD za vse sklope, za katere oddaja ponudbo, v katerem jasno navede, za katere sklope oddaja ponudbo, ali pa odda izpolnjen ESPD za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, posebej.

Ponudnik lahko v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

3.1. Razlogi za izključitev

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

13

http://www.enarocanje.si/_ESPD/

DOKAZILO:Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji v ponudbi priloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor (Obrazec 1 k Prilogi 3; Obrazec 2 k Prilogi 3) ali potrdila iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo iz kazenske evidence zase kot ponudnika in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor pristojnega organa predložiti sam v ponudbi. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke A), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnostNaročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO:Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo pristojnega organa predložiti sam. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke B), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

D: Nacionalni razlogi za izključitevNaročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

14

– če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

– če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo pristojnega organa predložiti sam. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke D), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

3.2. Pogoji za sodelovanje

3.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

3.2.2. Tehnična in kadrovska sposobnost

3.2.2.1. Tehnična sposobnost

Ponudnik (skupaj s člani skupine ponudnikov v primeru oddaje skupne ponudbe) mora razpolagati s tehničnimi sredstvi, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta naročila.

15

Predmet ponudbe mora izpolnjevati tehnične zahteve in pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Naročnik zahteva dokazovanje tehnične sposobnosti s predložitvijo seznama dobav (novih in obnovljenih pnevmatik za gospodarska vozila). Ponudnik mora seznamu priložiti referenčna potrdila, ki jih potrdi kupec dobavljenih pnevmatik za gospodarska vozila. Ponudnik (skupaj s člani skupine ponudnikov v primeru oddaje skupne ponudbe) mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe za posamezen sklop uspešno izvedel vsaj tri (3) dobave posameznim kupcem, v skupni vrednosti:

SKLOP Število dobavSkupna vrednost vseh referenc v EUR v zadnjih treh (3) letih

sklop 1: NAKUP NOVIH PNEVMATIK najmanj 3 60.000,00 sklop 2: NAKUP OBNOVLJENIH

PNEVMATIKnajmanj 3 150.000,00

Ponudnik mora (skupaj s člani skupine ponudnikov v primeru oddaje skupne ponudbe) razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora (skupaj s člani skupine ponudnikov v primeru oddaje skupne ponudbe) razpolagati s tehničnimi sredstvi, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati tehnične zahteve in pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izpolnjenega »Seznama referenc« (priloga 5) in s podpisom izpolnjenega obrazca »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« (priloga 6), s katerim potrjuje, da je ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Za reference, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., ni potrebno predložiti potrjene priloge 6.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

3.3. Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

DOKAZILO:Izpolnjen ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

4. FINANČNA ZAVAROVANJA4.1. Zavarovanje resnosti ponudbe

16

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe (priloga 14), z dobo veljavnosti vsaj stodvajset (120) dni od dneva odpiranja ponudb oziroma do predložitve zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti v višini:

SKLOP Vrednost v EUR

sklop 1: DOBAVA NOVIH PNEVMATIK 5.000,00 sklop 2: DOBAVA OBNOVLJENIH PNEVMATIK 10.000,00

V kolikor izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik unovčil menico za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca in bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa hkrati, lahko preloži eno menično izjavo, v višini 15.000,00 EUR.

4.2. Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

Za zavarovanje izpolnitve okvirnega sporazuma bo moral izbrani ponudnik v desetih (10) dneh po podpisu okvirnega sporazuma predložiti bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 6.000,00 EUR za sklop št. 1 in 15.000,00 EUR za sklop št. 2, z dobo veljavnosti še trideset (30) dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Izbrani ponudnik bo moral za vsak okvirni sporazum predložiti svojo bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje).

Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 15). Zavarovanje mora biti izdana v skladu z vsebino priloženega vzorca.

4.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ob prvi sukcesivni dobavi predmeta naročila mora prodajalec kupcu izročiti še bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 6.000,00 EUR za sklop 1 in 15.000,00 EUR za sklop 2, za obdobje 4 (štirih) let za nove pnevmatike in za obdobje 3 (treh) let za obnovljene pnevmatike.

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 16).

5. MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOVMerilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena cena brez DDV, in sicer najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za posamezen sklop, navedena v Prilogi 2: Ponudba.

17

6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE6.1. Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 podpoglavju razpisne

dokumentacije,- je zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,

odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vendar pa omogoča listanje,- je predložena v zaprti ovojnici,- je podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, manjkajoče/nepopolne elektronske oblike ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU Priloga

1

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru skupne ponudbe morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA Priloga

2

Ponudnik mora Prilogo 2 izpolniti, podpisati in žigosati ter ga priložiti ponudbi.

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE Priloga

2/1

Ponudnik za to stranjo priloži zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami).

18



ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi Priloga

3

Ponudnik izpolnjen ESPD natisne, podpiše in priloži ponudbi. Enako velja tudi za ostale gospodarske subjekte (ponudniki – partnerji, podizvajalci, subjekti na katere se zmogljivosti sklicuje), ki sodelujejo pri oddaji ponudbe. Ponudnik k prilogi 3 priloži tudi Obrazec 1 k Prilogi 3, Obrazec 2 k prilogi 3 in Obrazec 3 k prilogi 3.

UDELEŽBA PODIZVAJALCA Priloga

4/1

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. Če ponudnik ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

ZAHTEVA ZA NEPOSREDNA PLAČILA Priloga

4/2

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor zahteva neposredna plačila. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA Priloga

4/3

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

SEZNAM REFERENC priloga 5Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmet javnega naročila.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV Priloga

6

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano (potrjen obrazec) Prilogo 5/2 »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«.

POGODBA Z IZVAJALCEM ZA UNIČENJE NEUPORABNIH PNEVMATIK IN IZPIS priloga

7

Ponudnik mora predložiti kopijo veljavne pogodbe z izvajalcem, kateremu je bila podeljena koncesija za uničevanje neuporabnih pnevmatik ter priložiti izpis iz Seznama proizvajalcev, ki so vključeni v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi gumami ali potrjen individualni načrt.

POTRDILO, DA PONUJENE NOVE PNEVMATIKE OMOGOČAJO DVAKRATNO OBNOVO (samo za sklop 1)

priloga

8

Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo vsaj dveh v Sloveniji registriranih podjetij za obnavljanje pnevmatik, da ponujene nove pnevmatike, ki jih ponuja v ponudbenem predračunu za sklop 1, v primeru običajne uporabe in izrabe, omogočajo dvakratno obnovo, skladno s standardom EC109.

SEZNAM PNEVMATIK (samo za sklop 1) priloga

9

Ponudnik za sklop 1 lahko ponudi le pnevmatike visokokakovostnega razreda, ki so navedene v obeh seznamih v tej prilogi, pod pogojem, da izpolnjujejo okoljske zahteve navedene v točki 2.3.1.

19

Ponudnik pod prilogo 10 priloži tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v razred energijske učinkovitosti in razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da ponujene pnevmatike izpolnjujejo okoljske zahteve.

OZNAČEVANJE OBNOVLJENIH PNEVMATIK (samo za sklop 2) priloga

10


ZAHTEVANI PROFILI TEKALNE POVRŠINE (samo za sklop 2) priloga

11

Ponudnik ponudbi priloži podpisano in žigosano prilogo 12, s čimer potrjuje, da se strinja z zahtevo, da bodo obnovljene pnevmatike ustrezale zahtevanim profilom oz. od njih ne bodo bistveno odstopali.

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA priloga

12

Osnutek okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z osnutkom okvirnega sporazuma v celoti strinja ter ga mora priložiti k ponudbi.V kolikor ponudnik oddaja ponudbo samo za določen sklop, določila, ki se nanašajo na drug sklop zanj ne veljajo.

PREDRAČUN ZA SKLOP 1 IN PREDRAČUN ZA SKLOP 2 priloga

13/1 in 13/2

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenem predračunu, ga žigosati in podpisati ter ga priložiti k ponudbi.

Ponudnik mora v prilogi priložiti izpolnjen, natisnjen in podpisan predračun, ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki ter identičnega priložiti tudi na elektronskem-mediju (tudi v Excel datoteki). V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE priloga

14

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe s priloženo (podpisano in žigosano) bianco menico za vsak sklop posebej ali za oba sklopa skupaj, če posamezne vrednosti sešteje.

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

priloga

15

Za zavarovanje izpolnitve okvirnega sporazuma bo moral izbrani ponudnik, v roku deset (10) dni po podpisu okvirnega sporazuma, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma z vsebino, ki ne sme bistveno odstopati od priloženega vzorca.

20

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisan in žigosan vzorec bančne garancije, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem bančne garancije.

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI priloga 16Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisan in žigosan vzorec menične izjave, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi.

OBRAZEC ZA KUVERTO priloga

17

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto.

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

priloga

18

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.

21

PODATKI O PONUDNIKUPriloga

1

LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Zakoniti zastopnik (podpisnik okvirnega sporazuma)- funkcija- telefon- telefax- e-mail

Kontaktna oseba- funkcija- telefon- telefax- e-mail

E-mail za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3

preko Portala javnih naročil:

Transakcijski računMatična bankaID številka za DDVFinančni uradMatična številka

Ponudnik je MSP* (označi): ⃞ Da ⃞ Ne*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis gospodarskega subjekta)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

22

PONUDBA Priloga 2/1

PONUDBA št.: __________________________ za javno naročilo št. LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik

Ponudbo oddajamo (označi): ⃞ samostojno ⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci ⃞ Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

1. SKUPNA PONUDBENA CENA

2.ROK

DOBAVE IN GARANCIJSKI ROK

Dobavni rok znaša za: (ustrezno obkroži)

A. nove pnevmatike: _______ (največ sedem (7)) koledarskih dni od prejema pisnega naročila,

B. obnovljene pnevmatike (kjer je lastnik karkase naročnik ali ponudnik): _______ (največ štirje koledarski (4)) dnevi od prejema pisnega naročila.

3. GARANCIJSKA DOBA

Garancijska doba znaša za sklop 1 (nove pnevmatike) ___________ mesecev (najmanj 24) mesecev od dneva namestitve pnevmatike na vozilo.

Garancijska doba znaša za sklop 2 (obnovljene pnevmatike) ___________ mesecev (najmanj 12) mesecev od dneva namestitve pnevmatike na vozilo. Jamčimo, da se s ponujenimi pnevmatikami, ki so navedene v predračunu št. 13.2 prevozi vsaj 70.000 kilometrov na pogonski osi ob tem, da profil še ni izrabljen bolj kot to dopušča zakonska omejitev. Garancija velja tudi za karkaso, ne glede na to ali je last naročnika ali ponudnika.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je ______________ dni (minimalno stodvajset (120) dni od datuma odpiranja ponudb).

(kraj, datum) žig (ime in priimek ter podpis predstavnika ponudnika)

23

Sklop 1 Sklop 2

Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV EUR

EUR

ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi Priloga

3

Ponudnik izpolnjen ESPD natisne, podpiše in priloži ponudbi. Enako velja tudi za partnerje v primeru skupne ponudbe, nominirane podizvajalce, ki sodelujejo pri oddaji ponudbe, in subjekte, na katere zmogljivosti se sklicuje ponudnik.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji v ponudbi priloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor (Obrazec 1 k Prilogi 3; Obrazec 2 k Prilogi 3) ali potrdila iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo iz tč. 3.1 Razlogi za izključitev, podtočke A, podtočke B in druge alineje podtočke D priložiti sam v ponudbi. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prvega in drugega ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

24

Obrazec 1 k Prilogi 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca,

subjekta)

25


POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): ________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: __________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ____________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: __________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________

(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: __________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _________________________________________________

(kraj, datum) (podpis pooblastitelja)

Navodilo: Obrazec pooblastila morajo izpolniti in podpisati osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.


26

I Z J A V AO UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA

SUBJEKTA1

Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):

Polno ime podjetja: _________________________________________________________________

Sedež podjetja: ____________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja:______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _______________________________________________

Matična številka podjetja: ____________________________________________________________

ID ZA DDV:: _______________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v %

1.2.3.….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.

Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v %

1.2.3.…

1 Ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci.

27

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.

Naziv Sedež Matična številka

1.2.3.….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazuma v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca)

Opomba: Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

28

UDELEŽBA PODIZVAJALCA Priloga

4/1


Naziv podizvajalca

Polni naslovV skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

Obkrožite/označite

DA NE

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanjeVrednost del v EUR brez DDV

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis podizvajalca)

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis ponudnika)

29

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA Priloga

4/2

Podizvajalec _______________________________________________________________________ (naziv podizvajalca in polni naslov)

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku

______________________________________________________________________

ZAHTEVAM,

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila št. LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis podizvajalca)


Opomba: Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, te priloge ne izpolni oz. priloge ni treba prilagati ponudbi.

UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK Prilog 4/3

30

a


Naziv subjekta

Polni naslov

Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta

Količina/Delež (%) javnega naročila

Datum:......................... Datum:.........................

Naziv in podpis ponudnika Naziv in podpis subjekta

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

Opomba: Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.


31

SEZNAM REFERENC priloga 5

……/……(št.izvoda / št. vseh izvodov)


Seznam referenc

Zap. št.

Javni naročni

kNaziv naročnika Predmet naročila

1.DANE

2.DANE

3.DANE

4.DANE

5.DANE

6.DANE

7.DANE

Navodilo: Ponudniki naj navedejo samo dela/storitve/dobave, s katerimi dokazujejo tehnično sposobnost (reference).

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

Obrazec se po potrebi fotokopira!

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV Priloga 6

32

Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika. Naročnik (izdajatelj reference):Naslov:

Izvajalec:

Kontaktna oseba naročnika:Telefonska številka:

E-mail:Obdobje izvedbe posla (od – do):

Kraj izvedbe posla:

Kratek opis predmeta naročila:

Vrednost v EUR brez DDV


IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila št. LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite)

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis izdajatelja reference)

POGODBA Z IZVAJALCEM ZA UNIČENJE NEUPORABNIH PNEVMATIK IN IZPIS priloga 7

33

Ponudnik mora za tem listom predložiti kopijo veljavne pogodbe z izvajalcem, kateremu je bila podeljena koncesija za uničevanje neuporabnih pnevmatik ter priložiti izpis iz Seznama proizvajalcev, ki so vključeni v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi gumami ali potrjen individualni načrt.

POTRDILO, DA PONUJENE NOVE PNEVMATIKE OMOGOČAJO DVAKRATNO prilog 8

34

OBNOVO (za sklop 1) a

Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo vsaj dveh v Sloveniji registriranih podjetij za obnavljanje pnevmatik, da ponujene nove pnevmatike, v primeru običajne uporabe in izrabe omogočajo dvakratno obnovo v skladu s standardom EC109.

SEZNAM PNEVMATIK (samo za sklop 1) priloga

9

35

Ponudnik za sklop 1 lahko ponudi le pnevmatike visokokakovostnega razreda, ki so navedene v obeh seznamih, ki so na voljo na spletni strani naročnika, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da izpolnjujejo okoljske zahteve, določene v tehnični specifikaciji naročnika.

Navodilo: Ponudnik za sklop 1 pod prilogo 9 priloži skico profila s tehničnimi karakteristikami za posamezno ponujeno vrsto pnevmatik ter priloži tehnično dokumentacijo proizvajalca in nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da ponujene pnevmatike izpolnjujejo naročnikove okoljske zahteve.

OZNAČEVANJE OBNOVLJENIH PNEVMATIK Z OZNAKO EC 109 (samo za sklop 2)

priloga

10

36


ZAHTEVANI PROFILI TEKALNE POVRŠINE (samo za sklop 2) priloga

11

37

SEZNAM PROFILOV ZA OBNOVLJENE PNEVMATIKE

Slika št. 1 Slika št. 2

Slika št. 3

Izjavljamo, da smo seznanjeni s profili tekalne površine, ki jih zahteva naročnik in da bodo pnevmatike obnovljene skladno z zahtevami naročnika.

Za dimenzijo 265/70 R 19,5 bomo ponudili primeren zimski profil za mestno vožnjo.

38

Globina profila za slike 1, 2 in 3 mora biti najmanj 19 mm.

(kraj, datum) žig (ime in priimek ter podpis predstavnika ponudnika)

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA priloga

12

39

OKVIRNI SPORAZUM

za sklop št. 1: Dobava novih pnevmatik oz. za sklop št. 2: Dobava obnovljenih pnevmatik

št. kupca: ___________

št. prodajalca: ___________

ki ga skleneta

kot KUPEC: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

ki ga zastopa: Direktor Peter HorvatNaslov: Celovška cesta 160, 1000 LjubljanaIdentifikacijska številka: SI66742790Matična številka: 5222966

(v nadaljevanju: kupec)

in

kot PRODAJALEC:ki ga zastopa:Naslov:Identifikacijska številka:Matična številka:Transakcijski račun:

(v nadaljevanju prodajalec)

UVODNE DOLOČBE1. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila kupca izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. LPP-116/17 Dobava novih in obnovljenih pnevmatik po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________ , pod št. objave _______________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave _____________ dne ____________ z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo novih in obnovljenih pnevmatik iz sklopa št. _______:____________________________«, v katerem je kupec prodajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. LPP-116/17.

Glede garancijskih določil velja ta okvirni sporazum do poteka vseh garancijskih rokov.

40

2. člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh (2) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma se uporablja do izčrpanja vrednosti, navedene v prvem odstavku 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA3. člen

Predmet okvirnega sporazuma so stalne dobave pnevmatik iz sklopa št. 1: nove pnevmatike oz. sklopa št. 2: obnovljene pnevmatike (v nadaljevanju tudi: blago), ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz predračuna prodajalca št. ________ z dne ___________________ (v nadaljevanju ponudbeni predračun), ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma. Količine in vrste pnevmatik, navedene v ponudbenem predračunu so okvirne in za kupca niso obvezujoče.

Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju dveh (2) let oziroma v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, kupoval le tiste vrste in količine pnevmatik iz ponudbenega predračuna, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA4. člen

Vrednost z okvirnim sporazumom opredeljenih dobav blaga je enaka ocenjeni vrednosti posameznega sklopa in znaša za sklop št. _____ : _____________ EUR brez DDV (z besedo ________________ brez DDV) oz. za sklop št. _____ : _____________ EUR brez DDV (z besedo ________________ brez DDV).

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo, razen pod pogoji in na način, naveden v petem (5.) členu tega okvirnega sporazuma.

V cenah na enoto mere, navedenih v ponudbenem predračunu, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za dobavo blaga, vključno s stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški (trošarine, zavarovanje, takse, dostava, odvoz, pregledi pnevmatik, izobraževanja…).

V kolikor prodajalec v določenih obdobjih prodaja pnevmatike, katerih dobava je predmet okvirnega sporazuma, po znižanih - akcijskih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti ter mu zagotoviti dobavo pnevmatik pod enakimi - akcijskimi pogoji.

5. člen

Povišanje cen iz ponudbenega predračuna se lahko, v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), prvič izvede:- po preteku enega (1) leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in

41

- ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov, po podatkih Statističnega urada RS, preseže štiri odstotke (4%) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od sklenitve okvirnega sporazuma.

Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80%) povišanja indeksa cen industrijskih proizvodov. Nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov, po podatkih Statističnega urada RS, ponovno preseže štiri odstotke (4%) vrednosti od zadnjega povišanja cen.

Prodajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti kupcu zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Kupec se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem ter sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen.

6. člen

DODATNA NAROČILA

V primeru, da bo kupec v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma potreboval pnevmatike, katerih dobava ni predmet tega okvirnega sporazuma, jih pa prodajalec lahko dobavi, se bo s prodajalcem dogovoril za dobavo takih pnevmatik. Stranki okvirnega sporazuma lahko v navedenem primeru, na podlagi prodajalčeve ponudbe oz. drugače, sporazumno dogovorita cene za te pnevmatike in jih bosta dodali na seznam, iz katerega kupec že kupuje po tem okvirnem sporazumu. Kupec tako dodane pnevmatike kupuje pri prodajalcu do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, po pogojih iz tega okvirnega sporazuma, razen določb glede zaračunavanja kazni, ki sta jih kupec in prodajalec sporazumno opredelila v petem (5.) odstavku 27. člena tega okvirnega sporazuma.

SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA7. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da so sestavni deli okvirnega sporazuma:- ponudbeni predračun prodajalca št. _____ z dne_______,- razpisna dokumentacija št. LPP-116/17,- ponudba prodajalca št. __________ z dne _________,- Pravila ravnanja na lokaciji LPP d.o.o., ki so priloga okvirnega sporazuma,- ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

FINANČNO ZAVAROVANJE8. člen

Prodajalec se obveže, da bo v desetih (10) dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma kupcu predložil bančno garancijo (ali ustrezno kavcijsko zavarovanje) za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma) v višini 6.000,00 EUR za sklop št. 1 oz. 15.000,00 EUR za sklop št. 2, z veljavnostjo še trideset (30) dni po

42

izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predložitev finančnega zavarovanja za zavarovanje dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. V kolikor prodajalec kupcu ne predloži finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, kupec pa bo unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca ter Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopiti od okvirnega sporazuma, če ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima po določilih tega okvirnega sporazuma in jih ne začne izpolnjevati tudi po preteku roka, ki mu ga je določil kupec za izpolnitev obveznosti.

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje prodajalca njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

9. člen

Prodajalec se obveže, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma predložil podpisano in žigosano bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi), v višini 6.000,00 EUR za sklop št. 1 oz. 15.000,00 EUR za sklop št. 2.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi lahko kupec unovči brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv, brez protesta, če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 21. člena tega okvirnega sporazuma.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja še najmanj štiri (4) leta od izdaje prvih novih pnevmatik iz sklopa št. 1 oz. najmanj tri (3) leta od izdaje prvih obnovljenih pnevmatik iz sklopa št. 2.

V primeru da kupec unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti manjši od 6.000,00 EUR za sklop št. 1 oz. 15.000,00 EUR za sklop št. 2, mora prodajalec predložiti novo bianco menico z menično izjavo v višini neunovčene vrednosti.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje prodajalca:

od obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi, skladno z določili 21. člena tega okvirnega sporazuma, njegove obveznosti za povrnitev škode kupcu v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je

kupec zaradi napak utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

PLAČILO10. člen

43

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu v roku petih (5) koledarskih dni po vsaki uspešno opravljeni dobavi, kar kupec in prodajalec oziroma njuna pooblaščena predstavnika potrdita s podpisom dobavnice. Na računu mora biti obvezno napisana številka predmetnega okvirnega sporazuma in številka naročilnice kupca ter priložena kopija podpisane dobavnice.Kupec se zavezuje, da bo prejete račune plačal na transakcijski račun prodajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na izstavljenemu računu.V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je kupec v roku 5 (petih) dni dolžan zavrniti z obrazložitvijo, prodajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave.V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.

Prodajalec mora račune izstavljati ločeno po posameznih naročilih kupca.

DOBAVA IN PREVZEM PNEVMATIK11. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo pnevmatike dobavljal sukcesivno, vsakokrat po predhodnem pisnem naročilu kupca (faks, elektronska pošta, pošta) na lokacijo kupca Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana (fco skladišče kupca - razloženo), v rednem delovnem času ponedeljek – petek 07:00 do 14:00.

Dobava mora biti izvršena glede na posamezna naročila. Skladno s tem mora prodajalec izstavljati dobavnice v okviru posameznega naročila.

Kupec v posameznem naročilu ne bo zahteval večje dobave kot dvajset odstotkov (20 %) celotne razpisane kvote pnevmatik, za posamezne postavke.

12. člen

Dobavni rok za nove pnevmatike iz sklopa št. 1 je sedem (7) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila kupca.

Dobavni rok za obnovljene pnevmatike iz sklopa št. 2 je štiri delovne (4) dni od prejema posameznega pisnega naročila kupca, ne glede na to, če je lastnik karkase kupec ali prodajalec.

13. člen

V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti v tem okvirnem sporazumu zapisanih dobavnih rokov zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, izpad proizvodnje obnavljanja pnevmatik zaradi nesreče npr. požar… etc) mora prodajalec kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave naročenih pnevmatik in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok. Le v tem primeru kupec ne bo uveljavljal kazni v skladu s 28. členom tega okvirnega sporazuma.

V primeru, da kupec ugotovi, da je spremenjeni dobavni rok prodajalca, glede na potrebe zagotavljanja nemotenega delovnega procesa pri kupcu predolg, lahko kupec naročilo pisno prekliče in pnevmatike nabavi pri drugem dobavitelju.

44

14. člen

V kolikor prodajalec zamuja z dobavo, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

DODATNE STORITVE15. člen (samo za sklop 2)

Prodajalec za sklop št. 2: obnovljene pnevmatike brezplačno en krat (1x) v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvede pregled pnevmatik v voznem parku kupca (vsaj devetdeset odstotkov (90%) vozil), opravi analizo stanja in izdela poročilo.

Prodajalec novih pnevmatik (sklop št. 1) mora zagotoviti v času veljavnosti okvirnega sporazuma izobraževanje na temo novih pnevmatik in sicer vsaj en krat (1 x) za najmanj tri (3) delavce kupca.

Prodajalec obnovljenih pnevmatik (sklop št. 2) mora zagotoviti v času veljavnosti okvirnega sporazuma izobraževanje na temo »vulkanizerska dela in obnovljene pnevmatike« in sicer vsaj en krat (1 x) za najmanj tri (3) delavce kupca.

KAKOVOST PNEVMATIK

16. člen

V primeru, da prodajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti na način, ki je opredeljen v tem okvirnem sporazumu in v dogovorjeni kakovosti, bo kupec pričel z ustreznimi postopki za prekinitev okvirnega sporazuma.

Dobavljene pnevmatike morajo izpolnjevati vse tehnične specifikacije, navedene v razpisni dokumentaciji št. LPP 116/17. Kakovost dobavljenih pnevmatik se v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma ne sme spreminjati ter mora ustrezati veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji. Kupec bo naročal in je dolžan prevzeti zgolj tiste pnevmatike, ki so navedene v ponudbenem predračunu.

Nove pnevmatike iz sklopa št. 1 ob dobavi ne smejo biti starejše od dvanajst (12) mesecev. Karkase obnovljenih pnevmatik iz sklopa št. 2, katerih lastnik je prodajalec, ob dobavi ne smejo biti starejše od šestih (6) let, hkrati pa je karkasa obnovljena prvič.

V primeru neustrezne kakovosti pnevmatik lahko kupec odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

Unovčenje finančnega zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje prodajalca njegove obveznosti poravnati kupcu vso škodo, ki bi mu nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.

Kupec bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.

17. člen

Prevzem neuporabnih pnevmatik za uničenje za sklop št. 1 in prevzem uporabnih obrabljenih pnevmatik za obnovo za sklop št. 2, se bo vršil v vulkanizerski delavnici kupca, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana – razloženo, v rednem delovnem času ponedeljek – petek 07:00 do 14:00.

45

Če zaradi kakršnegakoli vzroka pride do prekinitve pogodbe št. 1442/SERV-IG 14 med naročnikom in družbo Slopak d.o.o., bo neuporabne pnevmatike prodajalec za kupca brezplačno posredoval v uničenje koncesionarju za uničenje pnevmatik. Za vsak odvoz pnevmatik posebej je prodajalec kupcu, skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 63/2009) oz. drugo veljavno zakonodajo, dolžan zagotoviti izpolnjen evidenčni list.

18. člen

Obnovljene pnevmatike iz sklopa št. 2 morajo biti homologirane po pravilniku UN/ECE R 109 (Uradni list Evropske unije (Ur. l. št. 181/06), kar mora biti odtisnjeno na boku obnovljene pnevmatike z oznako EC 109.

19. člen

Prodajalec obnovljenih pnevmatik iz sklopa št. 2 bo najmanj enkrat (1) mesečno na poziv kupca, prevzel obrabljene pnevmatike na lokaciji kupca in jih odpeljal na pregled. Po pregledu karkas prevzetih obrabljenih pnevmatik, bo prodajalec pisno obvestil (faks, elektronska pošta, pošta) kupca o ugotovljenem stanju, oziroma navedel število za obnovo primernih karkas.

Prodajalec mora karkaso, ki je primerna za obnovo, pregledati z ustreznimi postopki oz. orodji. Na ta način odstrani vse karkase, ki niso primerne za obnovo, ter s tem zagotavlja kakovost obnovljenih pnevmatik. Pnevmatike, ki niso primerne za obnovo, prodajalec kupcu pripelje nazaj.

20. člen

V primeru, da ima dobavljena pnevmatika takšno napako, ki povzroči, da le-ta pri prvi montaži oz. pri prvi polnitvi s tlakom eksplodira, ima kupec pravico, da takoj odstopi od okvirnega sporazuma brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

GARANCIJSKA DOBA21. člen

Prodajalec za nove pnevmatike, ki so navedene v ponudbenem predračunu, zagotavlja dvoletno (2) garancijsko dobo, ki začne teči z dnem namestitve posamezne pnevmatike na vozilo oz. z dnem izdaje pnevmatike iz skladišča, kar je razvidno iz dokumenta Izdajnica.

Prodajalec za obnovljene pnevmatike zagotavlja eno (1) letno garancijsko dobo, ki začne teči z dnem namestitve posamezne pnevmatike na vozilo oz. z dnem izdaje pnevmatike iz skladišča, kar je razvidno iz dokumenta Izdajnica.

Garancija velja tudi za karkaso, ne glede na to ali je last kupca ali prodajalca. Prodajalec jamči, da se z obnovljenimi pnevmatikami, katerih dobava je predmet okvirnega sporazuma, prevozi vsaj 70.000 kilometrov na pogonski osi ob tem, da profil še ni izrabljen bolj, kot to dopušča zakonska omejitev.

Prodajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe zamenjal nekakovostno pnevmatiko z drugo (novo za sklop št. 1 oz. obnovljeno za sklop št. 2), če se ugotovi nekakovost pnevmatike zaradi tovarniške napake (velja za nove pnevmatike iz sklopa

46

št. 1) oz. nekakovost zaradi slabe karkase ali obnove (velja za obnovljene pnevmatike iz sklopa št. 2).

RAČUNALNIŠKI PROGRAM22. člen

Prodajalec za obnovljene pnevmatike zagotovi brezplačno enostaven računalniški program za vodenje pnevmatik. Program mora zagotavljati za posamezno pnevmatiko vsaj naslednje: datum vgradnje, mesto vgradnje (npr. III os desno znotraj), število kilometrov, številko pnevmatike, proizvajalec karkase,… in enostaven izpis poročila.

Računalniški program ostane last naročnika tudi po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

REKLAMACIJE23. člen

Količinski prevzem pnevmatik se opravi takoj ob dobavi/prevzemu, s podpisom dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Kupec mora najkasneje v osmih (8) dneh od količinskega prevzema pnevmatik prodajalcu pisno sporočiti ugotovljene vidne kakovostne napake pnevmatik, skrite pa v času garancijske dobe za vsako posamezno pnevmatiko.

Nekakovostno pnevmatiko lahko kupec zavrne in zahteva, da mu prodajalec dobavi kakovostno pnevmatiko, v skladu s 16. členom okvirnega sporazuma.

Rok za rešitev reklamacij ne sme biti daljši od osem (8) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji s strani kupca.

Če prodajalec v dogovorjenem roku reklamacije ne reši, ima kupec pravico odstopa od okvirnega sporazuma in unovčenja finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku, pa je prodajalec dolžan kupcu poravnati celoten znesek nastale škode v primeru, da le-ta presega znesek, ki ga je kupec unovčil na podlagi finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

PODIZVAJALCI

24.člen

/se upošteva v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalcem/

Prodajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

47

Naziv podizvajalcaPolni naslovMatična številka podizvajalcaDavčna številka podizvajalcaTransakcijski račun podizvajalcaPodizvajalec zahteva neposredno plačilo DA / NE

Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)Količina/Delež (%) v podizvajanjuVrednost delKraj izvedbeRok izvedbe

Prodajalec v razmerju do kupca v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Prodajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo okvirnega sporazuma, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v razpisni dokumentaciji št. LPP-116/17. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/ se upošteva v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalcem,ki zahteva neposredno plačilo /

Prodajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tem okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca.

Prodajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

– račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma, potrjen s strani prodajalca, na podlagi katerega kupec izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na kupca, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom prodajalca oziroma, da pri obveznostih iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa prodajalca nima in ne bo imel do kupca nobenih zahtevkov.

48

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, kupec do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Kupec bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo prodajalcu.

/ se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval /

Prodajalec mora na zahtevo kupca najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave, ki so neposredno povezane s predmetom okvirnega sporazuma, kadar prodajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

/ se upošteva v primeru, da prodajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo okvirnega sporazuma.

Prodajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije št. LPP-116/17, ki se nanašajo na podizvajalce. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v razpisni dokumentaciji št. LPP-116/17. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

25. člen

Prodajalec v razmerju do kupca v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

26. člen

Prodajalec mora upoštevati Pravila ravnanja na lokaciji LPP d.o.o., ki so sestavni del okvirnega sporazuma.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

27. člen

Pooblaščeni predstavnik kupca za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: g. Dušan Hočevar, tel.: 041/692 056, e-naslov: [email protected] .

49

Pooblaščeni predstavnik prodajalca za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: _______________ , telefon: ______________ , elektronska pošta: ________________________ .

Predstavnik kupca je pooblaščen, da zastopa kupca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik kupca sodeluje s predstavnikom prodajalca ves čas trajanja razmerja in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz tega sporazuma dolžan dajati.

Predstavnik prodajalca je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik prodajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom kupca ves čas trajanja razmerja. Morebitne spremembe svojih pooblaščenih predstavnikov si morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti pisno v roku treh (3) delovnih dni po nastanku spremembe.

KAZEN28. člen

V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in le-ta ni posledica višje sile, kot je zapisano v 13. členu tega okvirnega sporazuma, je dogovorjena kazen v višini enega odstotka (1 %) vrednosti neizvršenih dobav brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ deset odstotkov (10 %) vrednosti neizvršenih dobav brez DDV. Kupec za ugotovljeno kazen prodajalcu izstavi račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa.

V primeru, da zaradi zamude prodajalca kazen preseže višino desetih odstotkov (10 %) vrednosti neizvršenih dobav brez DDV oziroma dveh odstotkov (2 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, lahko kupec odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Ne glede na navedeno unovčitev iz prejšnjega odstavka je prodajalec dolžan kupcu poravnati celoten znesek nastale škode v primeru, da le-ta presega znesek iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se kazen iz prvega odstavka tega okvirnega sporazuma v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem.

Kupec in prodajalec sta sporazumna, da za dobavo pnevmatik, ki niso navedene v ponudbenem predračunu, pa se kupec in prodajalec po tem okvirnem sporazumu v skladu s 6. členom vseeno dogovorita za njihovo dobavo, kupec prodajalcu ne zaračunava kazni iz prvega odstavka tega člena.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA29. člen

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico odstopiti od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma brez vnaprejšnjega

50

opozorila in brez obveznosti do prodajalca v primeru, kadar prodajalec svoje obveznosti po okvirnem sporazumu izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili kupca ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da prodajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma, če je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali njegovega podizvajalca.

Prodajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani kupca. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko kupec, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma lahko s 60 (šestdeset) dnevnim odpovednim rokom odpovesta okvirni sporazum v primerih, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je sta poravnali svoje zapadle obveznosti druga do druge. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki poslana s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

OSTALE DOLOČBE

30. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam.

31. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca,

51

predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

32. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

33. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec izvaja predmet tega okvirnega sporazuma), kupcu posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

34. člen

Vse morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma se lahko sklenejo samo v obliki pisnega aneksa k okvirnemu sporazumu.

35. člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njegov sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

36. člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

52

37. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma pod pogojem, da prodajalec kupcu predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini in roku ter z veljavnostjo, kot je določeno v prvem odstavku osmega (8.) člena tega okvirnega sporazuma.

Glede garancijskih določil ta okvirni sporazum velja vse do izteka vseh garancijskih rokov.

38. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) in prodajalec dva (2) izvoda.

V Ljubljani, dne _________________ V _________, dne _______________

KUPEC: PRODAJALEC:JAVNO PODJETJELJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.Direktor Peter Horvat

PREDRAČUN za sklop 1 priloga 13.1

53

Navodilo: Ponudnik za to stranjo priloži izpolnjen, natisnjen in podpisan predračun, ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki ter identičnega priložiti tudi na elektronskem-mediju. V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

PREDRAČUN za sklop 2 priloga 13.2

Navodilo:

54

Ponudnik za to stranjo priloži izpolnjen, natisnjen in podpisan predračun, ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki ter identičnega priložiti tudi na elektronskem-mediju. V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE priloga

15

55

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVAza zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št. ________________ z dne ________________vam izročamo bianco menico ter to menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini _________________ EUR (5.000,00 EUR, 10.000,00 EUR).

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

____________________________________________________________________________________ (ime in priimek) (lastnoročni podpis)

V primeru, da:- umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali - podamo v ponudbi lažne ali zavajajoče podatke- ne priložimo naročniku bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz

okvirnega sporazuma ali- zavrnemo sklenitev okvirnega sporazuma,

pooblaščamo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., da lahko našo bianco menico brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri ________________________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujemo menico plačati, ko dospe, v gotovini. NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ___________________________ banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _________________ EUR.

(Izpolni kupec)Ta izjava velja do datuma veljavnosti ponudbe.

(kraj, datum) žig (ime in priimek ter podpis osebe ponudnika)

Priloga: bianko menica

56

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA priloga 16

Naziv banke (garant): ______________________Kraj in datum: ______________________Naročnik garancije: ___________________________

Upravičenec garancije: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Celovška cesta 160 1000 Ljubljana

GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA št.: _______________

V skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom št. ___________ z dne ___________ (številka okvirnega sporazuma in datum), sklenjenim med upravičencem JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana in naročnikom garancije ___________________________________ , za LPP-116/17 - Dobava novih in obnovljenih pnevmatik« v skupni vrednosti okvirnega sporazuma ______________EUR z DDV (z besedo: ________________ evrov), je naročnik garancije dolžan dobaviti predmet okvirnega sporazuma v roku, količini in kakovosti opredeljene v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do najvišjega garancijskega zneska v višini __________ (6.000,00 EUR, 15.000,00 EUR) (z besedo: ______________ ), ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo in izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz okvirnem sporazumu. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti iz okvirnega sporazuma, če opravljene storitve oziroma dela tudi delno ne zadostujejo zahtevam iz okvirnega sporazuma.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno izjavo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. original Garancije št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Ta garancija velja najkasneje do ...............……................ (trideset (30) dni po izteku dobe veljavnosti okvirnega sporazuma).

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

57

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

BANKA (žig in

podpis)

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI priloga 17

V skladu z okvirnim sporazumom ______________________________________ (naziv okvirnega sporazuma, številka okvirnega sporazuma, datum), sklenjenim na podlagi postopka oddaje javnega naročila LPP-116/17 - Dobava novih in obnovljenih pnevmatik med kupcem: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana in prodajalcem ____________________________________ (v nadaljevanju zavezanec), je zavezanec dolžan po vsakem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in ugotovljene napake skladno z določili zgoraj citiranega okvirnega sporazuma.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mi kot zavezanec izdajamo eno bianko menico v višini 6.000,00 EUR / 15.000,00 EUR s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:____________________________________________________________________________________(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili obveznosti, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:- izpolni bianko menico v višini do 6.000,00 EUR / 15.000,00 EUR,- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena

menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Ta menična izjava velja štiri (4) leta (za sklop 1) oziroma tri (3) leta (za sklop 2) od izdaje.

Datum: ________________ Izdajatelj menice:

58

_____________(žig in podpis)

Priloga: 1 bianko menica

OBRAZEC ZA KUVERTO Priloga

17

POŠILJATELJ (ponudnik): PREJEM PONUDBE:

OSEBNO PO POŠTI

Datum:

Ura:

Številka:

Zaporedna številka:

»OZNAKA PONUDBE«

»NE ODPIRAJ - PONUDBA: LPP-116/17 – Dobava novih in obnovljenih pnevmatik«.

59

PREJEMNIK:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Verovškova ulica 70

1000 LJUBLJANA

Ta obrazec nalepite na kuverto!

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga

18

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: _________________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

____________________________________________________________________________________ ,(razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

zapisnika o odpiranju ponudb,- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. LPP-116/17 –

Dobava novih in obnovljenih pnevmatik.


60

· web viewpredmet je podrobno opisan v ponudbenem predračunu in tehničnem opisu predmeta...

Documents