· web viewa vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. az elállás a...

11706/2018/MAV

MÁV Zrt.

Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1./ Az ajánlatkérő neve

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MÁV Zrt. , Ajánlatkérő vagy Megrendelő)

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.Számlavezető pénzintézete: ING Bank Nyrt. BudapestSzámlaszáma: 13700016-01855023Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

54-60.Adószáma: 10856417-2-44Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042272Aláírási joggal felruházott: Dr. Kovács Krisztián PBI EVBI1 Irodavezető

Kapcsolattartó/Beszerző: Sásdi GáborTelefon: 06/1/511-4281Mobil: 06/30/900-2541Fax: 06/1 511-7526Email: [email protected]

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:

„Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyában keretszerződés (A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságai (Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szombathely) kezelésében lévő vasútvonalak mentén lévő vízelvezetését szolgáló csőátereszek és csatornák, melyek pontos helyszínei az Eseti megrendelésekben (2. sz. melléklet) kerülnek meghatározásra.

1 PBI EVBI = MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda

1/31Az eljárás tárgya: „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás”

mailto:[email protected]

11706/2018/MAV

2.3. Szerződés és a szerződő partner meghatározása:

Szerződés típusa: Vállalkozási keretszerződés (továbbiakban: Szerződés).Szerződő partner (gazdasági szereplő): Vállalkozó vagy Ajánlattevő,

Továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együttesen Fél vagy Felek. Szerződéses feltételek:

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre - a Vállalkozóval megkötendő Szerződésben - a Vállalkozó által megadott bankszámlára. Vállalkozó számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos jótállást vállal. Amennyiben jogszabály a jelen pontban rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes.

Amennyiben a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségét megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér, nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A kötbér alapja az Ajánlattételi lapon (3. sz. melléklet) szereplő nettó vállalkozói díjjal (egységárral) számított becsült érték.

Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesíti bármely, a Szerződésben meghatározott kötelezettségét, akkor a kötbéralap napi 1 %-ának megfelelő, de maximum a kötbéralap 30%-át elérő késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére.

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási felelősségen túl, kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke, a kötbéralap 10 %-a. Amennyiben Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt 2 (kettő) alkalommal hibásan teljesít és a hibát a Megrendelő által adott póthatáridőig sem javítja ki, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási


11706/2018/MAV

jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a szerződés feltételeinek vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

Amennyiben a teljesítés olyan okból marad el (meghiúsulás), amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó a kötbéralap 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a Megrendelő több jogcímen is jogosult kötbér felszámítására, úgy azok együttes összege nem haladhatja meg kötbéralap 30 %-át.

A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles a szerződésben meghatározott esedékességet követő 30 napon belül teljesíteni.

Szerződéskötés feltétele, hogy a Vállalkozó vagy az alvállalkozója rendelkezzen érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. A hulladékgazdálkodási engedélynek ki kell terjednie a 17 05 03* és 17 05 04 HAK kódú hulladékok gyűjtésére, szállítására és kezelésére.

2.4. A teljesítés ideje:

A Szerződés mindkét Fél általi aláírásától 2020. december 31-ig érvényes. A Megrendelő 2020. december 31-ig jogosult Eseti Megrendelést leadni, maximum a keretösszeg mértékéig, melynek a teljesítéséig a szerződés hatálya meghosszabbodik. A Területi Igazgatóságok részére rendelkezésre álló fedezetek kimerülésével (felhasználásával) a szerződés 2020. december 31-vel korábban is teljesítésbe mehet át.

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2018. augusztus 1. napja 10.00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem2, stb.)

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni jelen felhívás 3.2. pontjában feltüntetett kapcsolattartó részére, „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” megjelöléssel.

Az esetlegesen felmerülő műszaki kérdések tisztázása érdekében igény esetén az Ajánlatkérő abban az esetben biztosítja (bemutató jelleggel) a helyszíni bejárás lehetőségét - az ajánlattételi határidő lejárata előtt -, ha azt Ajánlattevő 2018. július 23-án 16.00 óráig jelzi az Ajánlatkérő kapcsolattartója részére.

2 Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Székházában beléptetési rendszer működik, amely miatt a beléptetés 20-30 percet is igénybe vehet.


11706/2018/MAV

A helyszíni bejárás ügyében kapcsolattartó személy: Sásdi Gábor döntéselőkészítő szakértő (telefonszám: +36-1-511-4281; mobil: 30/900-2541; elektronikus cím: [email protected]).

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe:

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda,1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III/301. szoba

Kapcsolattartó: Sásdi Gábor Telefon: +36-1-511-4281Mobil: +36-30-900-2541E-mail: [email protected] Fax: +36-1-511-7526

3.3. Többváltozatú ajánlat tehető/nem tehető.

3.4. Részajánlat tétel tehető/kizárt.

Részajánlattételi lehetőség a Budapesti-, Debreceni-, Miskolci-, Pécs- és a Szombathelyi Területi Igazgatóságok kezelésében lévő vasútvonalak mentén lévő vízelvezetését szolgáló csőátereszek és csatornák gépi tisztítására tehető (a Területi Igazgatóságok határait a 4. számú melléklet tartalmazza). Egy-egy részajánlaton belül az Ajánlattevőnek a műszaki leírásban szereplő mind a négy, soronként feltüntetett tevékenység elvégzésére árajánlatot kell tennie.

Az ajánlatokat az 3. sz. mellékletben (Ajánlattételi lapon) foglalt táblázat kitöltésével kérjük megadni.

4./ Az elbírálás szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a - súlyszámokkal számolt - legalacsonyabb ár szempontja (összeségében legelőnyösebb ajánlat) szerint értékeli. Ajánlattevőnek ajánlatában egységesen kell megadnia a jelen beszerzés tárgyát képező valamennyi tevékenység vonatkozásában a teljesítendő szolgáltatás nettó egységárát műszakóra/Ft, illetve kg/Ft formában.

Az ajánlati egységárakat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi - közvetlen és közvetett - költségét. Ezen egységárakon felül a Vállalkozó egyéb díjat vagy költséget nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

Az ajánlati ár (ajánlati egységár) a szerződés időbeli hatálya alatt végig érvényes, rögzített ár.

5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.



11706/2018/MAV

5.1. Szakmai alkalmasság valamennyi rész esetében:

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Ajánlatkérő gazdasági- és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M.1./ Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban a beszerzés (csőátereszek és csatornák gépi tisztítása) tárgyában szereplő munkákkal kapcsolatos minimum nettó:

1. rész: Budapesti Területi Igazgatóság területén 2.050.000 Ft 2. rész: Debreceni Területi Igazgatóság területén 1.500.000 Ft3. rész: Miskolci Területi Igazgatóság területén 5.100.000 Ft4. rész: Pécsi Területi Igazgatóság területén 15.312.500 Ft 5. rész: Szombathelyi Területi Igazgatóság területén 1.000.000 Ft

értékű referenciával (az előírt minimum érték több referenciából is teljesíthető). Több részre történő jelentkezés esetén elég a nagyobb volumenű részre referenciát benyújtani.

M.2./ Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik - bármely részre történő ajánlattétel esetén - a teljesítésbe bevonni kívánt legalább

1 fő olyan szakemberrel, aki a munkavégzéshez szükséges járművek / munkagépek kezeléséhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik, illetve

1 fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó végzettséggel rendelkező szakemberrel3.

A szakmai alkalmasság igazolásának módja:

Referencia (M1/ alkalmassági feltétel):

Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.1 pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (5. sz. melléklet 1. számú dokumentum) és az azt alátámasztó referencia igazolásokat.

Mind a referencia nyilatkozat, mind a referencia igazolás megküldése az ajánlattétel feltétele.

Csatolandó dokumentumok (M2/ alkalmassági feltétel):

A teljesítésbe bevonandó szakember megnevezése, végzettségének, képzettségének ismertetése az alábbiak szerint (5. sz. melléklet 2-5 dokumentumok):

szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;

szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy

3 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján


11706/2018/MAV

annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltétel megléte egyértelműen megállapítható legyen;

végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok;

szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Az M/2 alkalmassági feltételeket az ajánlattevő alvállalkozó bevonásával is igazolhatja.

5.2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

Ajánlattevőnek az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban Megrendelő tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottjával, vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (6. sz. melléklet).

5.3. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő és alvállalkozó az a gazdasági szereplő, amellyel szemben fennáll az alábbi kizáró okok bármelyike:

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény


11706/2018/MAV

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában (7. számú melléklet).

6./ Elektronikus aukció

Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi.

Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra.

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra.

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév: Electool Hungary Kft.

Iroda: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-711910

E-mail: [email protected]

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-8-555-999

Online ügyfélszolgálat: [email protected]

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

https://mav.arlejtes.hu/

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:


https://mav.arlejtes.hu/



11706/2018/MAV

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux;

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók.

Abban az esetben, ha az eljárás során (egy-egy rész tekintetében) egy Ajánlattevő tesz ajánlatot, vagy egy Ajánlattevő nyújt be érvényes ajánlatot, ajánlatkérő - ilyen döntése esetén - árlejtés helyett az érvényes ajánlatot tevővel ártárgyalást folytathat le.

A tárgyalás menete:

Ajánlatkérő tervezetten egy (vagy több) fordulóban tart tárgyalást az ajánlati árról. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás során az Ajánlattevő lezárt borítékban nyújtja át az ajánlatát, amelyet Ajánlatkérő felbont, és kihirdet. Az ajánlatot tartalmazó felolvasólap a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

7.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti, 1 digitális) zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

7.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár (nettó ellenszolgáltatás díja) a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, beleértve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

7.3. Ajánlattevőnek részenként a műszaki leírásban szereplő valamennyi tevékenységre együttesen kell ajánlatot tennie. Érvénytelen az Ajánlattevő ajánlata, ha az részenként (Területi Igazgatóságonként) nem terjed ki a műszaki leírásban szereplő mind a négy tevékenység elvégzésére.

7.4. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

7.5. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat


11706/2018/MAV

minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

7.6. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti (8. számú melléklet).

7.7. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet).

7.8. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a jelen 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe.

7.9. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

7.10. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 9. sz. melléklet).

7.11. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljesítéshez kíván-e alvállalkozó(ka)t igénybe venni (10. sz.melléklet), s ha igen, akkor az alvállalkozók vonatkozásában tett nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe kizáró okok alá tartozó alvállalkozót (11. sz. melléklet).

7.12. Ajánlattevő köteles ajánlatához a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő, saját vagy alvállalkozója nevére kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyt becsatolni. A hulladékgazdálkodási engedélynek a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie. Amennyiben a hulladékgazdálkodási engedély a szerződés időtartama alatt jár le, úgy annak meghosszabbításáról az Ajánlattevőnek (alvállalkozójának) időben gondoskodnia kell.

8./ Egyéb információk:

8.1. Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 120 nap.

8.2. A vállalkozási díj tételes elszámolású. A tételek egységárai (műszakóra/Ft, kg/Ft) a Szerződés alatt nem módosíthatóak. Teljesítményelszámolás alapja az Építési és Felmérési Naplóban foglaltakon felül:

műszakóra esetén, a munkagépek üzemnaplója; illetve kezelési engedéllyel rendelkező hulladékbefogadó hely által kiállított hiteles

mérlegjegy.

8.3. A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt összegének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.


11706/2018/MAV

8.4. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

8.5. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

8.6. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

8.8. Az ajánlatok elbírálásának folyamata a következő:

Ajánlattevő 2018. július 25-án 16.00 óráig bezárólag kiegészítő tájékoztatást kérhet, amelyre Ajánlatkérő ésszerű határidőn belül válaszol. A határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre - tekintettel a beszerzési eljárás sürgősségére - Ajánlatkérő nem köteles válaszolni.

Az ajánlatokat az ajánlati kötöttség időtartama alatt a jelen ajánlattételi felhívás alapján Ajánlatkérő értékeli, és hiányosság esetén az Ajánlattevőt hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlás nem, vagy nem határidőben való teljesítése esetén Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja, az ilyen ajánlat az értékelés folyamatában a továbbiakban nem vesz részt.

Abban az esetben, ha az ajánlat részeként beadott költségvetésben Ajánlattevő számítási hibát vét, Ajánlatkérő a számítási hibát az Ajánlattevő értesítése mellett kijavítja.

Abban az esetben, ha az eljárásban egy ajánlat sem érkezik a bontás időpontjáig, illetve a beadott ajánlatok mindegyike a jelen ajánlattételi felhívásban szabályozottak szerint érvénytelen, a beszerzési eljárás eredménytelennek minősül. Erről Ajánlatkérő érvénytelen ajánlatok esetén tájékoztatja az Ajánlattevőket.

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő minden ajánlatot tett Ajánlattevőt tájékoztat az eljárást lezáró döntést követően haladéktalanul.

8.9. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites). Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne

Az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az Ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem


http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne

http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites

11706/2018/MAV

megfelelt” minősítést kapott.

Mellékletek:

1.sz. Műszaki leírás2.sz. Eseti megrendelés minta3.sz. Ajánlattételi lap minta4.sz. Területi Igazgatóságok határai5.sz. Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai6.sz. Összeférhetetlenségi nyilatkozat7.sz. Nyilatkozat a kizáró okokról8.sz. Ajánlattevői nyilatkozat minta9.sz. Teljességi nyilatkozat10.sz. Nyilatkozat az alvállalkozó igénybevételéről11.sz. Nyilatkozat az alvállalkozó vonatkozásában a kizáró okokról12.sz. Ellenőrző lista

Budapest, 2018. július 18.

………………………………… dr. Kovács Krisztián

irodavezetőPályavasúti Beszerzési

IgazgatóságEVBI


11706/2018/MAV

1. számú melléklet

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Vállalkozó(k) feladata a MÁV Zrt. kezelésében lévő vasútvonalak vízelvezetését szolgáló csőátereszeinek és csatornáinak gépi tisztítása az alábbi tételek szerinti bontásban:

Tevékenység megnevezése Mennyiségi egység

Ft/mennyiségi egység

Súly-szám

Áteresz, folyóka magasnyomású vizes tisztítása (WOMA), eltávolított üledék szippantásával, összegyűjtésével

műszakóra 40

Tisztítás során kivett üledék elterítése a helyszínen4 műszakóra 30Tisztítás során kivett veszélyes hulladék elszállítása és elhelyezése (HAK kód: 17 05 03*)5 kg 15

Tisztítás során kivett hulladék elszállítása és elhelyezése (HAK kód: 17 05 04)6 kg 15

Egyéb feltételek:

- a csőátereszek és csatornák közúti járművekkel megközelíthetőek, ezek elérhetőségét a Megrendelő az Eseti megrendelésekben pontosan megadja;

- az egységárak tartalmazzák a kiszállási díjat, a gépkezelő biztosítását, a tisztításhoz szükséges mosóvíz biztosítását;

- az esetlegesen felmerülő pályavasúti kapacitáskorlátozást, a MÁV szakszolgálatok szakfelügyeletét a MÁV Zrt. térítésmentesen biztosítja;

- a lerakóhelyre szállított hulladék esetén a tétel egységára (kg/Ft) tartalmazza a lerakóhelyi díjakat, valamint a szállítási költségeket is;

4 Abban az esetben, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés g) pontja értelmében a tisztítás során kinyert üledék (iszap) a hivatkozott törvény 1. sz. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik.5 17 05 03* = veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek6 17 05 04 = föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól


11706/2018/MAV

- Vállalkozónak vagy az alvállalkozójának rendelkeznie kell 17 05 03* és 17 05 04 hulladékazonosító kóddal rendelkező hulladékok gyűjtésére, kezelésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel;

- az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy a munkavégzés során (Eseti megbízásban kijelölt) megbízottja útján eldöntse azt, hogy a csőátereszekből és csatornákból kinyert üledék veszélyes hulladéknak minnősül-e vagy sem, illetve a kinyert üledék a helyszínen elteríthető-e vagy sem; Vállalkozónak ezen döntés alapján kell a hulladék elszállításáról, vagy elterítéséről gondoskodnia;

- Vállalkozónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint kell dokumentálnia a hulladék elszállítását, melynek költségei a Vállalkozót terheli;

- Vállalkozónak a fenti törvény előírásainak megfelelően 30 napon belül kell a hulladék elszállításának bizonylatait a Megrendelő részére megküldeni, mely bizonylatok képezik a hatósági adatszolgáltatás és a hulladékszállítással és -kezeléssel kapcsolatos elszámolásokat.

A munkálatokhoz Technológiai Utasítás (továbbiakban: TU) készítendő, melynek tartalmaznia kell a munka ütemezését valamint technológiáját a használt eszközök, gépek, létszám feltüntetésével. A munka csak MÁV Zrt. által jóváhagyott TU esetén kezdhető meg.

A Vállalkozó munkavállalóinak MÁV Zrt. területen való munkavégzéséhez munkavédelmi oktatásban kell részesülnie.

A Megrendelő Eseti megrendelésben adja meg a Vállalkozó részére a munkavégzés helyét, teljesítési határidejét, az elvégzendő munkarészek mennyiségét. A munkaterületet a Megrendelő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben adja át a Vállalkozó részére, melyben a Felek rögzítik a munkavégzés helyi adottságoktól függő feltételeit. A munkavégzéshez szükséges MÁV Zrt. szakszolgálatainak esetleges szakfelügyeletét a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére. A munkavégzéshez szükséges figyelőőröket a Vállalkozónak kell biztosítania.

A Vállalkozó a munkavégzést köteles Építési Naplóban és Felmérési Naplóban dokumentálni, továbbá a munkákat megelőző, és a munkavégzést követő állapotról digitális fényképsorozatot kell készítenie és átadnia a Megrendelő részére.


11706/2018/MAV


ESETI MEGRENDELÉS

a 11706/2018/MAV

számú keretszerződés alapján

Megrendelő: …….………………. Területi Igazgatóság

Költségviselő szervezet neve: Pályafenntartási Főnökség ………………

Költségviselő szervezet költségkódja:

Megrendelés / Basware igénylés száma:

Tisztelt Cím!

Fenti számú keretszerződés alapján megrendeljük Önöktől az alábbi helyszínen lévő csőátereszek (csatornák) gépi tisztítását:

Vonalszám:

Szelvényszám:

Állomás / állomásköz neve:

Közúti járművel történő megközelíthetőség leírása:

Csőátereszek és csatornák száma (elvégzendő munkarészek mennyisége):

Teljesítés határideje: ……………………………

Egyéb feltételek:

A tisztítandó csőátereszeket és a csatornákat a munkavégzés előtt a megjelölt


11706/2018/MAV

kapcsolattartóval egyeztetni kell, mely egyeztetésről munkaterület átadás-átvételi

jegyzőkönyv készül két példányban (az egyik példány a Megrendelő, míg a másik

példány a Vállalkozó bizonylata). Egyeztetés nélküli munkákat a Megrendelő utólag

nem fogad el teljesítettnek.

A munkát a műszaki leírásban, illetve a technológiai utasításban (TU-ban) foglaltak

szerint kérjük elvégezni, illetve dokumentálni.

A megrendelt munkák költségelszámolását mennyiségi és minőségi

teljesítményigazolás után áll módunkban elfogadni. Költségként az Ajánlattételi

lapon megadott és a keretszerződésben is rögzített egységárakkal kell számolni.

Kérjük, hogy minden e megrendeléssel kapcsolatos iraton (számlán, bizonylaton,

stb.) tüntessék fel a Megrendelés / Basware igénylés számát.

Kérjük, hogy csatolja a számla mellé az Eseti megrendelés egy példányát; valamint a

teljesítésigazolást követően megküldött BW Teljesítésigazolást.

Jelen Eseti megrendeléssel kapcsolatban a MÁV Zrt. részéről az alábbi személyek jogosultak

eljárni.

Kapcsolattartó: Teljesítésigazoló:

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)


11706/2018/MAV


A J Á N L A T T É T E L I L A P

„Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ajánlati rész (részek)7:

Nettó ellenszolgáltatás díja:

Tevékenység megnevezése Mennyiségi egység

Ft/mennyiségi egység

Áteresz, folyóka magasnyomású vizes tisztítása (WOMA), eltávolított üledék szippantásával, összegyűjtésével

műszakóra

Tisztítás során kivett üledék elterítése a helyszínen8 műszakóra

Tisztítás során kivett veszélyes hulladék elszállítása és elhelyezése (HAK kód: 17 05 03*)9 kg

Tisztítás során kivett hulladék elszállítása és elhelyezése (HAK kód: 17 05 04)10 kg


…………………….


7 1. rész: Budapesti Területi Igazgatóság; 2. rész: Debreceni Területi Igazgatóság; 3. rész: Miskolci Területi Igazgatóság; 4. rész: Pécsi Területi Igazgatóság; 5. rész: Szombathelyi Területi Igazgatóság.8 Abban az esetben, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés g) pontja értelmében a tisztítás során kinyert üledék (iszap) a hivatkozott törvény 1. sz. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik.9 17 05 03* = veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek10 17 05 04 = föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól


11706/2018/MAV


TERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK HATÁRAI


11706/2018/MAV


1. számú dokumentum

R E F E R E N C I A N Y I L A T K O Z A T

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „csőáteresz gépi tisztítása” tárgyú

eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyából származó, 2015/2016/2017.

megvalósult legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak11:

A szerződést kötő másik

fél megneve-

zése

Referencia megnevezése, melyből az alkalmasság

egyértelműen megállapítható(pl.:)

Ellenszolgáltatás nettó összege

Teljesítés ideje (év)

A teljesítés az

előírásoknak és a

szerződés-nek

megfelelően történt-e

(igen / nem) 1.

2.

3.

4.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Csőáteresz gépi tisztítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.


………………………….


11 Az Ajánlattételi Felhívás 5.1. pontja értelmében a referencianyilatkozat mellé csatolni kell a referencia igazolását is.


11706/2018/MAV


AJÁNLATTEVŐ SZAKEMBEREINEK BEMUTATÁSA12

A szakemberek bemutatása az alábbi adatok megadásával és igazolásával történik:

Név:Gyakorlati idő:Szakvizsga típusa:Szakvizsga megszerzésének dátuma:Bizonyítvány száma:Aláírás:

12 Az ajánlattételi felhívás 5.1. pontjának megfelelően.19/31

Az eljárás tárgya: „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás”

11706/2018/MAV


NYILATKOZATSZAKEMBEREK BEVONÁSÁRÓL

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek felsorolása

Alulírott, mint a(z) ...................................................... (cég megnevezése, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy a MAV Zrt. mint ajánlatkérő által „Csőáteresz gépi tisztítása” tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 5. pontjában rögzített alkalmassági minimumkövetelményei vonatkozásában a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

Alkalmassági feltétel megjelölése a felhívás 5. pontja szerinti

alkalmassági minimumkövetelményeknek

megfelelően

Szakember neve, képzettség, végzettség

megjelölése és a projekt keretében

betöltött szerepköre

Munkáltató, foglalkoztató társaság, (ha egyéni

vállalkozó a szakember, úgy ezen tényt és az egyéni vállalkozói

nyilvántartási számot kérjük megadni)

Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajz tartalmazza.

Nyilatkozom, hogy a megnevezett szakember vonatkozásában az ajánlattételben csatoljuk az alábbi dokumentumokat:

- szakmai önéletrajz,

- a képzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél) egyszerű másolatban.


…………………………………………(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)


11706/2018/MAV


MINTASZAKMAI ÖNÉLETRAJZ13

SZEMÉLYES ADATOKNév:Születési idő:Állampolgárság:Lakcím:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK BEMUTATÁSA(Kezdje a jelenlegivel és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Foglalkoztatás formája, Foglalkoztató megnevezése, ellátott feladat

SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

A közbeszerzés tárgya szerinti

releváns korábbi

projektek

Projekt Megrendelőjéne

k adatai (név, cím,

kapcsolattartó és elérhetőségei)

Szakmai tapasztalat

megszerzésének helye és ideje

(év/hónap)

Mely jogviszony

alapján történt a tevékenység

elvégzése

Végzett tevékenység

részletes bemutatása

Vállalom, hogy …………………………. Ajánlattevő nyertessége esetén feltétel nélkül rendelkezésre állok az Ajánlatkérő által a „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyú

13 Ajánlattevőnek nem kötelező jelen iratminta alkalmazása, azonban mindenképp olyan önéletrajzot kell csatolni az ajánlathoz, amely tartalmát tekintve megfelel az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározottaknak (név, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése, gyakorlat megjelölése), és abból az alkalmasság megállapítható.


11706/2018/MAV

beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében az Ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt.

Kijelentem, hogy az Ajánlatkérő által a „Csőáteresz gépi tisztítása” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján kötendő szerződés szerinti kötelezettség teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.


……………………………..szakember saját kezű aláírása


11706/2018/MAV


RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT(arra az esetre, ha nem a minta szerinti önéletrajzot nyújtaná be a szakember)

Alulírott ............................................név.....................................végzettség kijelentem, hogy az Ajánlatkérő által a „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján kötendő szerződés szerinti kötelezettség teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.


……………………………..szakember saját kezű aláírása


11706/2018/MAV


AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.


………………………….



11706/2018/MAV


Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott ………………………………, mint a ……………………...………… (székhely: ……………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben az alábbiakban részletezett kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;


11706/2018/MAV

korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.


………………………….



11706/2018/MAV


Ajánlattételi nyilatkozat minta

A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre

jogosult képviselője - az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény

gondos áttekintése után - kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéses

feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható

gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal

elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 120 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 11706/2018/MAV. sz. „Csőáteresz gépi tisztítása szolgáltatás” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.


………..……………….



11706/2018/MAV


Teljességi nyilatkozat

……….. rész (részek)14 vonatkozásában

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult

képviselője kijelenti, hogy a „Csőáteresz gépi tisztítása” tárgyú, a MÁV Zrt. által kiírt

eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki

dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra

alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű

megvalósítására adja.

Dátum: …………………………

………….………………………


14 1. rész: Budapesti Területi Igazgatóság; 2. rész: Debreceni Területi Igazgatóság; 3. rész: Miskolci Területi Igazgatóság; 4. rész: Pécsi Területi Igazgatóság; 5. rész: Szombathelyi Területi Igazgatóság.


11706/2017/MAV


NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ……………………….……, mint a(z) ……….……..………………. (cégnév) ………………….……………………..…… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja15, kijelentem, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez

a) az alábbiakban megjelölt alvállalkozót kívánja igénybe venni:

Az alvállalkozó neve:

.......................................................................................................................................................

Az alvállalkozó címe:

.......................................................................................................................................................

b) alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Csőáteresz gépi tisztítása

szolgáltatás” tárgyban megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.


…………..………………….(cégszerű aláírás)

15 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!29/31


11706/2017/MAV


NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ VONATKOZÁSÁBAN

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….……….……….. (cégnév)

……………………………… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője /

meghatalmazottja16 kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe

az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó

alvállalkozót.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Csőáteresz gépi tisztítása” tárgyban

megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.


…………..………………….(cégszerű aláírás)

16 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!30/31


11706/2017/MAV


ELLENŐRZŐ LISTA

1. Tartalmi követelmények:

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)

Ajánlattételi lap (8. sz. melléklet)

Ajánlattevői nyilatkozat (7. sz. melléklet)

Teljességi nyilatkozat (9. sz. melléklet)

Referencianyilatkozat (4. sz. nyilatkozat - 1. sz. dokumentum)

Referenciaigazolás

Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai (4. sz. nyilatkozat - 2. sz. dokumentum)

Nyilatkozat az összeférhetetlenségről (5. sz. melléklet)

Nyilatkozat kizáró okokról (6. sz. melléklet)

Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.

Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata

Érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolata

2. Formai követelmények:

2 példány (1 eredeti és 1 digitális)

Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen

Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni

Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell

1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva


· web viewa vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. az elállás a...

Documents