… · web view · 2011-08-17dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo...

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO.Anexo “A”

Relación de Planos y CroquisDescripción de los Trabajos: “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”Licitación Pública Nacional No. __________________________/

Pág. 1 de 5

No. de Plano y/o Croquis. Descripción RevisiónCroquis No. 1 Perspeciva del Activo integral Burgos (Tamaulípas, Nuevo León y Coahuila)Croquis No. 2 Salida del Pozo y Llegada a la Estación.Croquis No. 3 Plataformas para operación de árbol de producción y válvulas.Croquis No. 4 Barandal de protección.

Representante Legal: Representante de PEP: Nombre y Firma Héctor Raúl Reveles Herrera ED. de Mantenimiento a Ductos y Soporte

Operativo, AIB. Nombre o Razón Social:

Croquis No. 1 Perspeciva del Activo integral Burgos (Tamaulípas, Nuevo León y Coahuila):

“Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”

HRRH / MAVS / AGD Versión 2011, Ley de Petróleos Méxicanos




Pág. 2 de 5

Croquis No. 2 Salida del Pozo y Llegada a la Estación






Pág. 3 de 5

Croquis No. 3 Plataformas para operación de árbol de producción y válvulas






Pág. 4 de 5

Croquis No. 4 Barandal de protección






Pág. 5 de 5




DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO.

Anexo “BG”Normas y Especificaciones Generales

Descripción de los Trabajos: “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”Licitación Pública Nacional No. __________________________/

Pág. 1 de 27

I.- Descripción precisa y detallada de los trabajos que se requieren.La Sección de Soporte a la Operación del Activo Integral Burgos tiene la responsabilidad de conservar y mantener sus líneas de descarga en optimas condiciones de operación, para lograr esto, se requiere efectuar una serie de actividades dentro de las cuales se encuentra, realizar limpieza en interior de líneas de descarga, utilizando émbolos de desplazamiento de líquidos, evitando acumulacion de fluidos que posteriormente ocasionan averías, llevándonos con esto a realizar mantenimientos correctivos además del riesgo de contaminar los predios en que se alojan los derechos de vía.

En lo que respecta a la obra civil, se realizarán: excavaciones, tapados de zanjas y/o registros en material tipo A, B, C y D; demoliciones de concreto simple y armado; eliminación de maleza, tendido de granzón triturado, reposición y/o instalación de malla ciclón, aplicación de pintura, Etc.

En la obra Metal-Mecánica se realizara fabricación, recuperación, modificación, reubicación e instalación de arreglos soldables, con tubería de diferentes diámetros, recuperación de accesorios soldables para tubería de diferentes diámetros; instalación y/o retiro de juntas bridadas para tubería de diferentes diámetros clases 600, 900, y/o 1500 PSI; instalación y/o reposición de espárragos para juntas bridadas clase 600, 900, y/o 1500 PSI; fabricación, recuperación, modificación, reubicación e instalación de barandales de protección de arboles de producción, Etc.

En la prevención de corrosión: se realizará retiro y/o aplicación de recubrimiento anticorrosivo, así como los recubrimientos mecánicos y/o dieléctricos; instalación y/o retiro a sistemas de aislamientos en juntas bridadas para tubería de diferentes diámetros clases 600, 900, y/o 1500 PSI.

Aunado a lo anterior, en forma general, se requiere calidad antes, durante y después de las actividades relacionadas con la obra, así como limpieza constante a fin del buen funcionamiento de las líneas a intervenir.

II.- Información técnica y recursos que proporcionará la convocante.Confidencialidad: será propiedad exclusiva de PEP toda la documentación generada durante la ejecución de los trabajos referentes al contrato, para las aplicaciones que considere conveniente. El contratista se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otro medio, datos y resultados obtenidos de trabajos objetos del contrato, sin autorización expresa y por escrito de PEP. Toda documentación entre PEP y el contratista será entre los funcionarios autorizados para ello, en caso de hacerse en forma verbal y/o telefonica, los acuerdos, temas, cambios, aclaraciones o sustituciones que incrementen, decrementen, cancelen o modifiquen sustancialmente las órdenes de trabajo especificas, necesariamente deberán ser documentadas.

El contratista se responsabiliza a entregar semanalmente al Residente de Obra los generadores de obra ejecutada correspondientes a la ejecución de trabajos referentes al contrato para su revisión, aprobación y control del mismo. Los generadores de obra los entregarán en las oficinas de la Residencia de Obra en horas hábiles los días viernes. Toda documentación referente al contrato, así como, planos, generadores, estimaciones, correspondencias, ordenes de trabajo, etc., serán en idioma español.







Pág. 2 de 27

III.- Definiciones y abreviaturas.1.- Definiciones.Fuga: Cualquier emisión de hidrocarburo en un ducto, debido a fractura, ruptura, soldadura defectuosa, corrosión interior o exterior, sellado imperfecto o mal funcionamiento de accesorios y dispositivos utilizados en éste.

Abrazadera mecánica: Dispositivos como: grapas, abrazaderas de fábrica o envolventes atornilladas o soldadas en la sección de la tubería.

Reparación definitiva: Sustitución o reemplazo del tramo de tubo que contiene un defecto o daño, por otro de especificación similar o superior al del ducto original y de una longitud no menor de un diámetro del tubo.

Reparación Permanente: Refuerzo de una sección de ducto que tiene un defecto o daño, consistente en la colocación de una abrazadera mecánica soldada longitudinal y circunferencialmente.

Reparación Provisional: Refuerzo de una sección de ducto que contiene un defecto o daño, consistente en la colocación de una abrazadera mecánica de fábrica o hechiza atornillada y que debe ser reparada en forma definitiva o permanente.

Ducto: Es un conducto que en ámbito petrolero se define como: Sistema de tubería con diferentes componentes tales como: válvulas, bridas, accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etc., sujeto a presión y por medio del cual se transportan hidrocarburos.

Soldador calificado: Es un soldador que ha demostrado su habilidad para aplicar soldaduras que cumplan con los requerimientos establecidos en el procedimiento de soldadura de referencia.

Soldadura a tope: Es la soldadura que se deposita en la ranura entre dos elementos situados en el mismo plano (a tope) y cuyos bordes están en contactos. Los bordes podrán ser rectangulares, en “V” (simple o doble) o en “U” (simple o dobles).

Defecto: Discontinuidad de magnitud suficiente para ser rechazada por las normas o especificaciones.

2.- ABREVIATURAS.PEP (PEMEX Exploración y Producción).PTR (Permisos de Trabajos con Riesgo)SIPAC (Seguridad Integral de Protección Ambiental y Calidad)NOM (Norma Oficial Mexicana.)A.I.B. (Activo Integral Burgos)LGEEPA ( Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente)ASME (American Society of Mechanic Engineer)







Pág. 3 de 27

API (American Petroleum Institute)AWS (American Welding Society)ANSI (American Nacional Standard Institute)ASTM (American Society for Testing of Materials)pza (pieza)ha (hectárea)m (metro)h (hora)lb (libra)m² (Metro cuadrado.)m3 (metro cúbico)cm² (Centímetro cuadrado.)mm (Milímetros.)km (kilómetro)kg (kilogramo)in (pulgada)yd (yarda)cm (centímetro)Ø (diámetro)ºc (Grados centígrados.)

IV.- Normas, Especificaciones y Códigos.La ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas como consecuencia de adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

No. DescripciónNormas NOM:

NOM-001-SEMARNAT-1996Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-027-STPS-1998 Soldadura y corte condiciones de seguridad e higiene.

NOM-ECOL-052-2005Características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-059-SEMARNAT-1993Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.

NOM-041-SEMARNAT-1999 Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”






Pág. 4 de 27

los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-1996Niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.

NOM-052-SEMARNAT-2005 El procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos

NOM-059-SEMARNAT-2001Protección ambiental – especies nativas de México de flora y fauna silvestres categorías de riesgos y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – lista de especies en riesgo.

NOM-080-SEMARNAT-1994Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

NOM-138/SEMARNAT/SS-2003Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo y las especificaciones para su caracterización y remediación.

NOM-117-ECOL-1998Especificaciones de protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso.

No. DescripciónNormas PEP:NRF-001-PEMEX-2000 Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos amargos.NRF-002-PEMEX-2001 Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos no amargos.NRF-004-PEMEX-2003 Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de ductos.NRF-020-PEMEX-2005 Calificación y certificación de soldadores y soldaduraNRF-026-PEMEX-2001 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o sumergidas

NRF-030-PEMEX-2003Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos.

NFR-096-PEMEX-2004 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.NFR-084-PEMEX-2004 Electrodos para soldadura en los sistemas de ductos e instalaciones relacionadas.NFR-150-PEMEX-2005 Pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos.CID-NOR-N-SI-0001(ANTES 07.3.13 )SEC. 7.2.4.b

Requisitos Mínimos de Seguridad para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento e Inspección de Tuberías de Transporte.

3.121.02 Excavaciones.3.121.01 Relleno de Excavaciones.3.423.02 Sistemas de tuberías de transporte y distribución de gas.No. DescripciónCódigoASME/ANSI B31.8 Transmission and distribution piping systems.Práctica recomendadaACP-CP-TST-R Aislamiento y comprobación de bridas y uniones práctica recomendada







Pág. 5 de 27

Es responsabilidad del contratista observar y apegarse a reglamentos y normas de seguridad vigentes aplicables, para evitar perjuicios por la emanación de gases de los ductos y líneas de descargas al personal ocupacionalmente expuesto.

Es responsabilidad del contratista realizar los trabajos de acuerdo a la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente), y sus Reglamentos en materia de Impacto Ambiental, contaminación de aire, suelo, agua, residuos peligrosos y ruido, así como el cumplimiento de disposiciones de impacto ambiental (S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04.- “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022”) Y S.G.P.A./ DGIRA.DG.1666.07. “PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2005-2027”).

V.- Procedimientos a considerar en el desarrollo de los trabajos relacionados con el contrato.El contratista se apegará a los procedimientos de trabajo de PEP los cuales no son limitativos ya que en caso de requerirse otros que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra serán revisados, evaluados y autorizados por el residente de PEP los cuales deberán cumplir como mínimo con la estructura de procedimientos que se enlista.

Estructura documental mínima de un procedimiento. Identificación en todas las hojas con el nombre del autor. Título. Fecha de elaboración. Número de revisión. Fecha de revisión. Frecuencia de revisión. Quién lo aprueba. (firmas). Número de procedimiento y número de páginas Otros elementos que se consideren necesarios para identificar el documento.

Para garantizar a PEP que todas las actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos referentes al contrato contribuyan a eficientar la operación, seguridad y mantenimiento correctivo, el contratista deberá apegarse a los procedimientos que se enlistan, mismos que deberán considerarse para sus análisis de conceptos de trabajo. Dichos procedimientos no son limitativos, el contratista, podrá aplicar, previa revisión y aprobación del residente de obra de PEP aquellos ya comprobados, aceptados y autorizados correspondientemente por la autoridad en turno que como consecuencias de adelantos tecnológicos, superen ó mejoren los enlistados en costo, seguridad, funcionamiento y calidad.

No. de Procedimiento Nombre del Procedimiento800-DCO-CD-G-011 Guía para la excavación segura y sondeos efectivos en derechos de vía.DCO-PGI-T-407 Alineado y soldadura a tope en tuberías de acero al carbón.DCO-PGI-T-406 Manejo y tendido de tuberías.DCO-PGI-T-401 Prueba hidrostática a tuberías y accesorios.







Pág. 6 de 27

DCO-PGI-T-201 Mantenimiento a los derechos de vía de Petróleos Mexicanos.DCO-PGI-T-203 Relleno ó tapado de zanja con herramienta manual y/o maquinariaDCO-PGI-CR-511 Excavación segura y sondeos efectivos en derechos de víaDCO-PGI-T-110 Aplicación de recubrimientos anticorrosivos en interfaces tierra-aireDCO-PGI-T-114 Inspección de recubrimientos dieléctricos en ductos subterráneos285-25300-MA-117-0001 Procedimiento para aplicación de recubrimientos anticorrosivos

Al inicio del contrato se verificará la Constancia, aprobación y certificación de por lo menos 4 (cuatro) soldadores, documentos integrados el proceso licitatorio para el presente contrato, se verificará de acuerdo a la normatividad aplicable para líneas de conducción en tuberías de acero al carbono API 5L-X52, que cubran los diámetros a utilizar en el presente contrato, debidamente avalados por un inspector de soldadura AWS y/o similar. Se verificará la certificación del inspector AWS debidamente avalada por este con firma en original como firma en su credencial de elector.

Al inicio del contrato se verificará la Constancia, aprobación y certificación de por lo menos 2 (dos) soldadores para ductos en operación de acuerdo a la normatividad aplicable para tuberías de acero al carbono API 5L-X52, que cubran los diámetros a utilizar del presente contrato, debidamente avalados por un inspector de soldadura AWS y/o similar. Se verificará la certificación del inspector AWS debidamente avalada por este con firma en original como firma en su credencial de elector.

La calificación de los cuatro soldadores, serán de acuerdo a los procedimientos autorizados para este contrato, mismos que deben cumplir con lo indicado en la NFR-030-PEMEX-2009.

VI.- Ubicación y residencia.El contratista contará con residencia (oficina y taller) en Reynosa Tamaulipas durante la vigencia del contrato, la cual estará equipada con lo necesario para llevar la administración del contrato: equipo de computo, impresoras, escáner, números telefónicos de líneas fijas locales de esta ciudad, equipo para establecer comunicación permanente con supervisores y cuadrillas (equipo de comunicación intrinsecamente seguros), con alcance claro a los diferentes sectores del Activo Integral Burgos donde se realizarán los trabajos. En caso de cambio de domicilio o número telefónico, deberá comunicarlo por escrito al Residente de Obra antes que esto ocurra. Además contara con archivo donde localizar los expedientes del contrato, así como programas y documentos que avalen el cumplimiento de platicas de seguridad, adquisiciones de equipo de seguridad, capacitación del personal, mantenimiento a parque vehicular, calificaciones y certificados de soldadores, certificados de materiales y equipos y además de otros documentos que apoyen al Anexo “S”.

Los trabajos descritos del presente contrato se realizarán en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en un radio de acción de 500 km., teniendo como centro de operación la Ciudad de Reynosa, Tamps.

VII.- Personal.a.)Superintendente de construcción.El contratista presentará al inicio y contará durante la vigencia del contrato con un profesionista con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniero civil, mecánico, mecánico eléctrico ó industrial, el cual será el Superintendente de Construcción, quien deberá







Pág. 7 de 27

tener comunicación directa con el Residente de Obra de PEP y/o los supervisores de apoyo designados por PEP, a fin de no entorpecer el desarrollo de los trabajos.

Este contará con experiencia mínima comprobable de seis años en administración de contratos (documental, libros blancos, bitácora, programas de trabajo, etc.) en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas, contará con cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Manejo seguro, Causa Raíz y Administración de Contratos, con el conocimiento amplio de la normatividad aplicable, procedimientos de trabajo, especificaciones generales y particulares requeridas, así como los reglamentos vigentes de construcción.

Contará con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, contará también con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, por lo que deberá conocerlos ampliamente, contará con unidad de transporte tipo Pick-Cup, como mínimo motor 4 (cuatro) cilindros, (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de 5 (cinco) pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, por lo que el contratista deberá considerarlos en sus costos indirectos.

b) Coordinador Responsable de Seguridad:Al inicio y durante la vigencia del contrato el contratista contará con un profesionista con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniero civil, mecánico, mecánico eléctrico, industrial, químico, biólogo, petrolero, arquitecto, quien será el Coordinador Responsable de Seguridad encargado de dar seguimiento de gabinete a las condicionantes especificas del anexo “S” y del sistema de seguridad SSPA que se aplicarán durante las actividades del presente contrato.

Este contará con registro como instructor el SPPTR en PEP y a su vez que se encuentre registrado en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con numero de clave y vigencia mínima del 2012, con experiencia comprobable mínima de 6 (seis) años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas, contará con cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro y Causa Raíz, Constancia de registro en el SPPTR en PEP y que cuente con No. de clave o registro en el padrón de PEP, con el conocimiento amplio de la normatividad aplicable, procedimientos de trabajo, especificaciones generales y particulares requeridas, así como los reglamentos vigentes de construcción.







Pág. 8 de 27

Contará con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éste contará con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlos ampliamente, contará con unidad de transporte tipo Pick-up, como mínimo motor 4 (cuatro) cilindros, (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de 5 (cinco) pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, por lo que el contratista deberá considerarlos en sus costos indirectos.

c) Supervisor de seguridad.Al inicio y durante la vigencia del contrato el contratista contará con un profesionista con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniería civil, mecánico, mecánico eléctrico, industrial, químico, biólogo, petrolero o arquitecto, quien será el Supervisor de Seguridad encargado vigilar el seguimiento a las condicionantes especificas del anexo “S” y del sistema de seguridad SSPA que se aplicarán durante las actividades del presente contrato.

Este contará con experiencia comprobable mínima de (6) seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas, contará con cursos de capacitación de RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Uso de Equipo de Respiración Autónomo y Manejo seguro, con amplio conocimiento de normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como las normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de los trabajos. Contará con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, éste contará con disponibilidad para desplazarse dentro del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlo ampliamente, contará con unidad de transporte tipo Pick-Cup, como mínimo motor 4 (cuatro) cilindros, (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de 5 (cinco) pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, por lo que el contratista deberá considerarlos en sus costos indirectos.

d) Supervisores de Frentes de Obra.Al inicio y durante la vigencia del contrato el contratista contará con dos profesionistas con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniero civil, mecánico, mecánico eléctrico ó industrial, quienes serán los Supervisores de Frente de Obra encargados del seguimiento y avance desde su inicio hasta su término a las actividades propias del contrato.

Este contará con experiencia mínima comprobable de (6) seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas. Este contará con el conocimiento amplio de las normas, especificaciones generales y particulares propias de este contrato, así como las normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de los trabajos. Éstos contarán con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato,

Contaran con disponibilidad para desplazarse dentro del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlo ampliamente, contarán con unidad de transporte tipo Pick-up, como mínimo motor 4 (cuatro) cilindros, (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de 5 (cinco)







Pág. 9 de 27

pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, por lo que el contratista deberá considerarlos en sus costos indirectos.

e) Supervisor de Gabinete.Al inicio y durante la vigencia del contrato el contratista contará con un profesionista con alguno de los siguientes perfiles: (Ingeniero en Informática, sistemas computacionales, civil, mecánico, mecánico eléctrico, industrial ó químico, quien será el Supervisor de Gabinete, encargado de dar seguimiento documental a las actividades propias del contrato desde su inicio hasta su término.

Este contará con experiencia mínima de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas. Este contará con el conocimiento amplio de las normas, especificaciones generales y particulares propias de este contrato, así como las normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de los trabajos, así como experiencia en la utilización de programas Microsoft Office 2010 y Autocad 2010, igualmente contará con experiencia laboral en libros blancos. Contará con constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Manejo seguro, Causa Raíz y Administración de Contratos.

Estará disponible para atender las actividades documentales referentes al contrato cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos en las oficinas de Residente de obra de PEP. Contará con los conocimientos necesarios para la elaboración de órdenes de trabajo, verificación de generadores, trámites de permisos de trabajos con riesgo para trabajo caliente, control de estimaciones de obra ejecutada, tramite para el control documental del SSPA auditado. etc.

Deberá contar como mínimo equipo de computo de 4GB DDRAM con Disco Duro de 1 Terabyte, que cuente con quemador de CD, lector de DVD (Windows 7), programa Autocad 2010 así como también disco extraíble (USB) de cómo mínimo 500GB, impresora (Monocromática 35ppm) inalámbrica y cámara fotográfica digital de cómo mínimo 12 Mega pixeles y memoria de cómo mínimo 32GB, estuche, cable USB y cargador de batería, papelería variada y repuestos de tóner según las necesidades, de lo anterior el contratista deberá considerarlo en sus costos indirectos con el propósito de no atrasar la información documental.

f) Frentes de Soldadura.Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con cuatro frentes completos para trabajos de soldadura, con disponibilidad para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, denominándose como frente una cuadrilla la cual estará integrada por un cabo especialista tubero, un soldador especialista calificado y certificado, un ayudante de soldador y dos obreros.

Contará con experiencia mínima comprobable de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a







Pág. 10 de 27

24 pulgadas. Contarán con Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro.

Éstos contarán con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, de igual manera contarán con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlos ampliamente, contarán con un equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras. Estos frentes contarán con unidad de transporte mínimo de 3.5 ton modelo 2008 o más reciente en perfectas condiciones de operación por cada frente de trabajo.

Los 4 (cuatro) soldadores a los que hace referencia, deberán contar con constancia, aprobación y certificación para aplicación de soldaduras en tuberías de conducción de acero al carbono de acuerdo a la normatividad aplicable (API - 1104) para tuberías línea en acero al carbono API 5L, que cubran los diámetros a utilizar del presente contrato para diámetros menores y diámetros mayores.

Por lo menos, 2 de los soldadores a los que hace referencia deberán contar con constancia, aprobación y certificación en aplicación de soldaduras para tuberías de acero al carbono API – 5L realizadas para ductos en operación de acuerdo a la normatividad aplicable (API 1104), que cubran los diámetros a utilizar en el presente contrato.

g) Cuadrillas de Obras en General.Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con cuatro cuadrillas de trabajo completas para excavaciones en forma manual en llegadas a estaciones, cruces de arrollo, cruces en derechos de vía, cruces de líneas o gasoductos existentes, Etc., mismas que deberán contar con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlos ampliamente, con experiencia mínima comprobable de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas, deberán contar con Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro.

Éstos contarán con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, de igual manera contarán con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios y cuatro obreros mismas que contarán con unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

h) Cuadrilla para Localización de Ductos Subterraneos.Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con una cuadrilla de trabajo completa, especialistas en localización, ubicación y detección de líneas o gasoductos con Equipos localizadores electrónicos de tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital), con experiencia mínima de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono







Pág. 11 de 27

API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas.

Contaran con constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS, Básico de Seguridad, Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro, que estén capacitados para interpretar lecturas de coordenadas geográficas, lecturas de software empleados para este fin, con experiencia en la interpretación de planos y su ubicación en campo, cadenamientos sobre derechos de vías de ductos en general, toma de lecturas con equipo GPS y la utilización de Equipos localizadores electrónicos de tuberías , etc., PEP se reserva el derecho de evaluar al personal que presente el contratista para esta actividad al inicio del contrato por el Residente de Obra de PEP, de no ser aprobada su evaluación deberá sustituirlo, en caso contrario será imputable al contratista, por lo que no iniciará o continuará los trabajos referentes al contrato si no cumple con estas disposiciones y todo retraso que esto ocasione afectará el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, contarán con equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, Etc.,

Estos contarán con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, de igual manera contarán con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un Operario Especialista, dos ayudantes especialistas y dos obreros, mismas que contarán con unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación. Todo el personal del contratista contará con la disponibilidad para distribuirse dentro de los diferentes Sectores del Activo Integral Burgos durante la vigencia del contrato.

i) Cuadrilla para corridas de Émbolos:Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con una cuadrilla de trabajo completa especializada en corridas de émbolos de limpieza interior para el sistema de transporte de hidrocarburos, misma que debera contar con disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberá conocerlos ampliamente, con experiencia mínima comprobable de tres años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 24 pulgadas, deberán contar con Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro.

Dicho personal deberá estar capacitado para interpretar lecturas de coordenadas geográficas, lecturas de software empleados para este fin, interpretación de planos y su ubicación en campo, cadenamientos sobre derechos de vías de ductos en general, toma de lecturas con equipo GPS, de ser necesario serán evaluados al inicio del contrato por el Residente de Obra de PEP, de no ser aprobada su evaluación será imputable al contratista.







Pág. 12 de 27

Deberán contar con disponibilidad de atender urgencias las 24 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, de igual manera contarán con disponibilidad para desplazarse en los Sectores del Activo Integral Burgos, deberá conocerlos ampliamente, contarán con un equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras. Estos frentes contarán con unidad de transporte mínimo de 3.5 ton modelo 2008 o más reciente en perfectas condiciones de operación por cada frente de trabajo.

Deberán contar con disponibilidad para atender urgencias las 24:00 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, contarán con equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, Etc.,, contará con la disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente, mismas que contarán con unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

En caso de que PEP requiera más cuadrillas ó frentes de trabajo, estos se solicitarán al contratista a través del Residente de Obra con 72 horas de anticipación para que los integre donde se indique, presentándolos debidamente equipados y en las mismas condiciones estipuladas en este contrato, de existir negativa por parte del contratista se considerará como incumplimiento.

Todas las cuadrillas proporcionadas por el contratista para la ejecución de trabajos referentes al contrato contarán con sistema de comunicación, mismo que deberán considerar en sus costos indirectos, con amplia cobertura para cada uno de los sectores del Activo Integral Burgos, además el contratista proporcionará equipo de comunicación al Residente de Obra de PEP para establecer contacto permanente con Superintendente de Construcción, Especialista Responzable de Seguridad y Supervisores de Frente de Obra, frentes de Obra y cuadrillas, durante las 24 horas durante la vigencia del contrato atender y/o dar soluciones a urgencias de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, la integridad de la red de ductos del Activo Integral Burgos.

En caso de sustitución del personal del contratista, los suplentes cumplirán con los mismos requisitos (Documentos, Experiencia y Capacidad Técnica) descritos en este anexo, mismos que de ser necesario serán evaluados en cualquier momento por personal de PEP, de no ser aprobado será responsabilidad del contratista reponerlos y/o sustituirlo cumpliendo las especificaciones indicadas en este anexo.

VIII.- EQUIPO. Desde el inicio del contrato y durante el desarrollo de la obra el contratista contará como mínimo con la Maquinaria y/o equipo que se enlista, no es limitativo, éstas deberán estar en óptimas condiciones de operación y disponibles durante la vigencia del contrato para la correcta ejecución de los trabajos. Podrán utilizarse maquinaria y/o equipos previa revisión y aprobación del Residente de Obra de PEP, que como consecuencia de adelantos tecnológicos, sean de importación, nacionales o extranjeros, superen y/o mejoren en costos, funcionamiento, calidad y seguridad a los indicados en la siguiente relación, lo anterior sin importar modelos y marcas.







Pág. 13 de 27

El siguiente listado se considera como mínimo pero no limitativo para ser utilizado durante el periodo del contrato, ya que el contratista deberá adecuarse a las necesidades para cumplir con los trabajos. Para sus análisis de conceptos de trabajo el contratista deberá apegarse como minimo a la relación del equipo que se enlista, además deberá considerarlos como nuevos.

Cantidad Maquinaria y equipo mínimo (no limitativo)

4Camiones con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación

6Camionetas tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros, rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

4Máquinas de soldar, como mínimo de 300 amperes a corriente directa con accesorios en óptimas condiciones de operación.

4 Equipos de corte Oxiacetileno con accesorios completos.2 Retroexcavadoras con equipo de demolición, bote roquero y bote con capacidad ¾ de yarda cúbica.

4Equipos de respiración autónomos con accesorios completos modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente con capacidad mínima para 60 minutos.

2 Camiones con Brazo Hidráulico con capacidad mínima de 5 toneladas.1 Camión Volteo con capacidad de mínima de 14 m³.

2Equipo Neumático para demolición de concreto de cuatro pistolas incluyendo el compresor, en óptimas condiciones de operación.

1Compresor de llenado para equipo de respiración autónoma compatible para el modelo 4.5/2.2 AIR/PACK o equivalente en calidad.

2 Máquina encintadora para recubrimiento dieléctrico2 Detectores de fallas dieléctricas voltaje de salida ajustable entre 6,000 y 15,000 Volts.

2Torre de Luz con Generador alterno accionado con motor a diesel 11.9/1800 HP/RPM, con mástil doble con cuatro luminarias de 1000 wats, 6 kw, 120/50 Volts/Amperes, 60 Hz cada una, remolcable, y en condiciones optimas de operación.

4Bombas para achiques de 4 in de diámetro de succión y descarga con accesorios y en condiciones de operación con mata chispas incluido.

2 Equipos mecánicos (Bailarinas) para compactación

10Equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo.

2 Equipos localizadores electrónicos de tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital).1 Equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote)4 Alineadores exteriores de 2 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 3 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 4 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 6 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 8 in de diámetro







Pág. 14 de 27

4 Cortatubos de 2 a 4 in de diámetro4 Cortatubos de 4 a 6 in de diámetro4 Cortatubos de 6 a 8 in de diámetro1 Equipo Hot Tap Tool modelo HA102102 ó HA102101

Todas las unidades motrices para la ejecución de los trabajos referentes al contrato contarán con nombre y logotipo de identificación (razón social) del contratista en forma clara y legible. De igual manera el contratista considerara en sus costos indirectos unidad tipo pick up, como mínimo 8 cilindros, modelo 2010 ó más reciente, cuatro puertas de cinco pasajeros y en óptimas condiciones de operación, dicha unidad será asignada a la Residencia de Obra de PEP, para realizar diariamente visitas de obra a los diferentes sectores del Activo Integral Burgos las 24 horas durante la vigencia del contrato para atender y/o dar soluciones a urgencias ó eventualidades de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato y la integridad de la red de ductos del Activo Integral Burgos. Todos los vehículos, maquinaria y equipo que utilice el contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán en óptimas condiciones de operación desde su inicio y durante las actividades del contrato.

Tanto los cortatubos como los alineadores exteriores se considerarán como equipo, no se considerarán como herramienta menor, por lo que serán, considerados en los análisis de conceptos de trabajo de acuerdo al concepto analizado donde aplique.

Ninguna de las unidades del contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato, tendrá los cristales polarizados; todas las unidades del contratista utilizadas en el presente contrato transitarán con luces exteriores encendidas durante el día; en brechas y/o caminos secundarios, en carreteras estatales y en carreteras federales transitarán a velocidades que no excedan los límites permitidos indicados en los señalamientos para ese fin, cualquier percance ocurrido por su personal al no cumplir con esta disposición será imputable al contratista sin cargo a PEP y se considerará incumplimiento. Al transitar por terracerías y/o caminos secundarios y respetando el límite de velocidad indicado en los señalamientos instalados para ese fin, se evitará en lo posible levantar polvo ocasionado por el paso de sus vehículos ya que cualquier exceso de esto es motivo de reclamación de propietarios los que amenazan con cierre de accesos, si el contratista reincide en más de dos ocasiones y existen reclamos por parte de propietarios y/o ejidatarios al no cumplir con esta disposición y afecte al desarrollo del contrato será imputable al contratista sin cargo a PEP.

El contratista contará con equipo de comunicación intrisecamente seguro con cobertura amplia para los diferentes sectores del Activo Integral Burgos para establecer comunicación permanente en tiempo real entre la Residencia de obra de PEP, el Superintendente de Construcción, el Inspector de Seguridad, los Supervisores de Frente de Obra, encargados de frentes de trabajo y encargados de cuadrillas, así como la oficina base del contratista, mismo que estará disponible las 24 horas del día durante la vigencia del contrato.

Todos los vehículos, maquinaria y equipo que utilice la contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán en óptimas condiciones de operación desde su inicio y durante las actividades del contrato, de presentar fallas deberá reponerlo por otro igual o que mejore las características del existente.

Tanto cortatubos como alineadores exteriores se considerarán como equipo, no se considerarán como herramienta menor, por lo que serán, considerados en análisis de conceptos de trabajo de acuerdo al concepto analizado donde aplique.







Pág. 15 de 27

Todos los vehículos proporcionados por la contratista para la ejecución de los trabajos referentes al contrato contarán con sistema de comunicación intrisecamente seguro, con alcance claro para cada uno de los sectores de Activo Integral Burgos, de igual manera incluirán uno para la Residencia de Obra, el cual se concentrará durante las 24 horas en las oficinas del Residente de Obra para establecer comunicación permanente con los supervisores, además la contratista considerará sistema de comunicación permanente entre el Residente de obra, el Superintendente de Construcción y los Supervisores de Frente de Obra las 24 horas durante la vigencia del contrato para atender y/o dar soluciones a urgencias de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, al personal ocupacionalmente expuesto y/o las condicionantes derivadas de posibles fugas en ductos que puedan considerarse como situaciones de riesgo para la integridad de la red de los ductos.

El contratista proporcionará para cada una de las cuadrillas ó frentes de obra (Jefes de Personal Operativo) equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3 a 5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo, mismo que formará parte integral del formato DT-6, además proporcionará un adicional para la Residencia de Obra, para atender y/o dar soluciones a urgencias de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, al personal ocupacionalmente expuesto y/o las condicionantes derivadas de posibles fugas en ductos que puedan considerarse como situaciones de riesgo para la integridad de la red de los ductos.

IX.- Material.El contratista sólo utilizará materiales nuevos que estén de acuerdo con especificaciones indicadas por cada partida y especificaciones de PEP, así como también normas nacionales e internacionales vigentes, cuando PEP requiera el contratista entregará los certificados de calidad y garantía del fabricante de materiales suministrados, en caso de que sean de procedencia extranjera, entregará el pedimento de importación original, los materiales que no cumplan con requisitos de las presentes especificaciones se considerarán defectuosos y serán rechazados retirándose inmediatamente del lugar de trabajo, sin esta documentación no se recibirán materiales suministrados por la contratista.

La tubería necesaria para la realización de trabajos referentes al contrato será suministrada por Pemex Exploración y Producción, la cual es de diferentes diámetros como a continuación se describe, misma que será de acero al carbón con o sin costura, grado X-52, Especificación API-5L, tramos de 12.00 a 13.7m de longitud, con recubrimiento exterior anticorrosivo a base de polietileno extruido tricapa de 1.8 mm mínimo y Marcaje según apéndice “H” del API-5L.

DescripciónTubería De 2 in Ø espesor 0.218 inTubería De 3 in Ø espesor 0.300 inTubería De 4 in Ø espesor 0.337 inTubería De 6 in Ø espesor 0.280 inTubería De 8 in Ø espesor 0.322 in

X.- Horario y programación de los trabajos.“Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”






Pág. 16 de 27

El Superintendente de Construcción se presentará todos los días de lunes a viernes (en caso necesario, cuando PEP lo requiera, sábados, domingos y/o días festivos) en las oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos e Instalaciones del Activo Integral Burgos, ante el Residente de Obra al inicio de cada jornada (08:00 A.M.) para entregar reportes, avances de obras, recibir órdenes de trabajo referentes al contrato por el Residente de PEP, documentaciones y/o atender situaciones de cualquier índole referentes al contrato. Las Jornadas de trabajo se considerarán de 8 h.

La ejecución del Contrato se llevará a cabo, mediante órdenes de trabajo parciales las cuales generará el Residente de Obra y se entregarán al Superintendente de Construcción para su ejecución debidamente firmadas por ambas partes al inicio de cada jornada, por lo que las cantidades de obra que se mencionan en el formato DE-9 (catalogo de conceptos), podrán aumentar o disminuir durante durante la vigencia del contrato de acuerdo a las necesidades de PEP. En caso necesario y/o si se requiere de acuerdo a las necesidades del servicio las ordenes de trabajo serán indicadas a través del Residente de obra de PEP por vía comunicación radio las que serán formuladas por el Residente de Obra de PEP así como ratificadas y firmadas por ambas partes al día siguiente laborable para PEP. Los fines de semanas y/o días festivos serán ordenadas por el Residente de obra de PEP y/o por los supervisores de apoyo del Departamento de Mantenimiento a Ductos y serán ratificadas por escrito por el Residente de Obra de PEP y firmadas por ambas partes al día siguiente laborable para PEP. Estas órdenes de trabajos parciales prevalecerán sobre el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

El Residente de Obra, será el único responsable de ordenar al contratista la ejecución de trabajos solicitados por supervisores de PEP a través de órdenes de trabajo y no se recibirán reportes ni generadores de obra de trabajos que no hayan sido autorizados por éste.

Las oficinas de Mantenimiento a Ductos e Instalaciones del Activo Integral Burgos se ubican en Boulevard Morelos y Calle Tamaulipas S/N., Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa Tamaulipas, (Puerta Cinco).

Las órdenes de trabajo contendrán como mínimo los siguientes datos: Fecha, No. de orden consecutivo, nombre de la Compañía, Nombre del contrato, No. de contrato, Ubicación de los trabajos, Fecha de inicio, Plazo de ejecución, Fecha de terminación, Firma del supervisor de apoyo de PEP (si aplica) y Firma del Superintendente de Construcción y del Residente de Obra.

Si en la realización de alguna de las actividades referentes al contrato, por asuntos operativos, cierre de accesos a derechos de vías por parte de propietarios, ejidatarios o situaciones de otra índole, no se pudiera continuar con los trabajos, el programa para éste se cancelará sin responsabilidad para PEP, debiendo pagar solamente las etapas que el contratista haya ejecutado a la fecha en que le hubiere sido notificada la cancelación por parte del Residente de Obra de PEP.

Medidas de seguridad, higiene y protección ambiental.El contratista acatará las disposiciones de seguridad vigentes en PEMEX Exploración y Producción (Anexo “S”) “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental del Contratistas al realizar las actividades en Instalaciones de PEP”, Cuarta Versión Revisión 01, Mayo 2010. y del sistema de seguridad SSPA “Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento No. 03.0.03 acceso de personas a instalaciones de petróleos mexicanos.







Pág. 17 de 27

El Contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de exploración y producción en la Cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2027.

El contratista proporcionará todo el equipo de protección personal (no es limitativo) a sus trabajadores que formen parte del presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en el anexo “S”, de no cumplir con lo anterior los supervisores de apoyo, el Residente de Obra y cualquier personal de PEP con injerencia o responsabilidad en la instalación que se esté interviniendo, tiene la facultad de retirar al personal del contratista del área de trabajo o de la instalación. Todo el personal del contratista portará gafete de identificación con logotipo del contratista dentro de las instalaciones de PEP.

Para la realización de los trabajos de soldadura por seguridad para el personal ocupacionalmente expuesto el contratista considerará en sus análisis de conceptos de trabajo y proporcionará a su personal (ayudantes del soldador) discos abrasivos y cardas que cuenten con tuercas integradas para roscar directamente al pulidor eléctrico, además de proporcionar caretas faciales para protección del personal que lo utilice, y que los equipos que utilice cuenten con guardas de seguridad.

Todas las unidades del contratista empleadas para cada frente de trabajo traerán un extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras, ambos en óptimas condiciones durante la vigencia del contrato.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos. Estacionar sus vehículos en posición de salida, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendios, equipo contraincendios y zonas o pasillos de circulación de personal.

Al conducir vehículos dentro de instalaciones petroleras, circular a 20 km/h o menores a la velocidad máxima indicada en señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

Ninguna persona debe viajar en estribos del vehículo ni en la parte trasera de equipos para transportar carga.Debe evitar en lo posible la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá respetar límites de velocidad indicados en terracerías, caminos secundarios y carreteras.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.







Pág. 18 de 27

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEP, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

El contratista será responsable de residuos que genere durante sus actividades, debiendo efectuar su manejo (almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición, reuso,) conforme a la legislación ambiental vigente. El contratista será responsable de mitigación, compensación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales que sean atribuidos a la realización del proyecto.

El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

Autorización de la SEMARNATRecolección y transporteExportaciónOperación de centro de confinamientoAcopio (almacenamiento) temporalTratamientoIncineraciónReciclajeReúsoAutorización de la SCT.Para las unidades que realizarán el transporte de residuos.El cumplimiento de requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con disposiciones aplicables.

Al término de la ejecución de una obra, el contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato al Residente de Obra de PEP, y al Departamento de Desarrollo Sustentable y Calidad de la







Pág. 19 de 27

Coordinación de SIPA, así mismo, conjuntamente con el residente de obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01, o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.

El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para Pemex Exploración y Producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 y del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07. Haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona.

Los contenedores de aceite, combustibles y otras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames. Los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establecen la Ley General para la Prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas. La recolección y el transporte de residuos peligrosos al centro de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberán hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y será su responsabilidad de darle una disposición autorizada por el municipio sin cargo a PEP.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos y no peligrosos.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.

No se deberá mezclar residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de residuos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:Realizar actividades fuera de límites de áreas autorizadas para estos trabajos.El uso de fogatas y explosivos.







Pág. 20 de 27

Dar mantenimiento a vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas.

En caso de tener dudas en la interpretación de disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de la obra, la asesoría adecuada.

En caso de reclamación por parte de propietarios afectados por pérdida de semovientes a los predios que sea imputable al contratista, éste deberá reparar daños o afectación ocasionados sin cargo a PEP.

El contratista proporcionará todo el equipo de protección personal (no es limitativo) a sus trabajadores que formen parte del presente contrato, como ejemplo: Uniforme ropa de algodón (camisa y pantalón), zapatos de seguridad con casquillo, casco, guantes de carnaza, anteojos, protección para oídos; equipo de protección para soldadores, sus ayudantes y obreros, protección mascarilla contra gases: mascarillas monógamas resistente a la presencia hidrocarburos en forma gaseosa etc.., de no cumplir con lo anterior los supervisores de apoyo, el Residente de Obra y cualquier personal de PEP con injerencia o responsabilidad en la instalación que se esté interviniendo, tiene la facultad de retirar al personal del área de trabajo o de las instalación, el Inspector de seguridad y el Supervisor de Frente de Obra portarán gafete de identificación con logotipo del contratista dentro de las instalaciones de PEP, y el personal obrero deberá portar el logotipo en el uniforme.

Para realizar trabajos de soldadura por seguridad para el personal ocupacionalmente, expuesto el contratista proporcionará discos abrasivos y cardas que cuenten con tuercas integradas para roscar directamente al pulidor eléctrico, de no ser así se considerará como incumplimiento por lo que el contratista deberá considerarlo en sus análisis de conceptos de trabajo, además de proporcionar caretas faciales para protección del personal que lo utilice.Pemex Exploración y Producción tramitará y proporcionará al Contratista los permisos para accesos a las áreas donde se ejecutarán las actividades de este contrato.

En el caso de ductos que crucen por causes naturales, acuíferos, cuencas y cuerpos de agua superficial, ríos, entre otros, el contratista estará obligado a comunicar al supervisor de PEP si existen cruces de ductos existentes con previa anticipación para estar en posibilidades de gestionar la autorización correspondiente, ante la Comisión Nacional del Agua, en la entidad Federativa que proceda. Se prohíbe el cambio de dirección de cause de ríos, arroyos, entre otros. Evitar que residuos sólidos que se generen durante sus actividades tengan como receptor final el lecho del cuerpo de agua.

Evitar que las actividades de excavación dañen, instalaciones hidráulicas, eléctricas, ductos o alguna infraestructura subterránea vulnerable, deben realizar sondeos en aquellos sitios donde exista gran densidad de ocupación del subsuelo y/o se tenga duda sobre las instalaciones existentes, en caso de existir una instalación en el cruce del trazo, esta debe modificarse o bien obtener autorización de la empresa involucrada.

El contratista debe obtener cada mes evidencias de la realización de pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al anexo “S”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo del contratista”.







Pág. 21 de 27

El contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño del contratista en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento. Enviar resultados mensuales de evaluaciones de desempeño en materia de SSPA al área de SIPA. Para su registro y control.

Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por el área de SIPA.

El Contratista es responsable de instalar en el sitio de las Obras, del conjunto de equipos y/o materiales de su propiedad, garantizando la limpieza de la localización al final de los trabajos. Debe también concientizar a su personal para evitar derrames de fluidos contaminantes en la localización, evitar el dejar desperdicios, bolsas o cualquier objeto que pudiese alterar el entorno ecológico, así como respetar la propiedad privada de caminos y accesos a la localización que pudiesen generar demandas de particulares.

Será responsabilidad del Contratista el transporte, manejo y confinamiento de productos (fluidos y/o materiales) manejados durante las operaciones de terminación motivo del Contrato, que pudieran causar contaminación del sitio. La disposición final de productos de desecho será también responsabilidad del Contratista y se deberá ajustar a lugares autorizados para tal efecto por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT), para dar cumplimiento a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En caso de afectaciones por derrame al suelo, agua y emisión al aire por accidente, la compañía tendrá la obligación de emitir un reporte de contingencias, solicitado por la SEMARNAT firmado por el representante legal de la compañía y entregado al supervisor de PEP en un plazo no mayor de 24 h. de sucedido el incidente, así mismo en caso de fuga o derrame al suelo o agua de cualquier sustancia peligrosa, la compañía está obligada a cumplir con medidas que solicite la PROFEPA y remediar la afectación en el sitio, con alguna de las técnicas autorizadas por la SEMARNAT, considerando previamente a la limpieza del área una toma de muestras iniciales con el objeto de evaluar analíticamente las concentraciones de TPH’s y Benzopirenos a través de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA), o en su caso envasar residuos de acuerdo a normatividad vigente y transportarlos en vehículos autorizados a un confinamiento controlado autorizado por la autoridad, debiendo entregar al supervisor de PEP manifiestos de entrega, transporte, recepción de residuos, quien supervisará que se realicen de acuerdo a disposiciones legales en la materia. Será responsabilidad del contratista reponer o rehabilitar las cercas perimetrales de terceros que por necesidad se modifiquen, en coordinación con el supervisor de PEP.

Para el suministro de agua, en caso de que la compañía considere, tomar este líquido de un cuerpo de agua considerado como bien nacional, esta debe contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CNA), del sitio donde se pretenda aprovechar, esta autorización debe estar vigente y reglamentada en la dependencia citada, en la entidad estatal que proceda.

En algunos casos, los trabajadores permanecerán en el área de construcción, por lo que en el sitio se generarán residuos de tipo doméstico, los cuales serán depositados en un contenedor con tapa debidamente etiquetado. El control sobre residuos sólidos no







Pág. 22 de 27

peligrosos que se generen, se llevará a cabo incluyendo instrucciones específicas sobre recolección y limpieza de áreas de trabajo en los procedimientos de mantenimiento con que se contará.

Queda estrictamente prohibido efectuar cambios de aceite y arrojar en el área de trabajo o aledañas las baterías o acumuladores de vehículos automotores (la disposición final de estas serán responsabilidad del Contratista).

Los conductores de unidades tendrán la obligación de cerrar los escapes, cuando se encuentren circulando cerca de poblaciones aledañas, cumplir con la verificación vehicular establecida en el Estado. Se exigirá al encargado de la unidade que, antes de iniciar la obra, mantengan afinados y en buenas condiciones en general, motores de vehículos y en óptimas condiciones de operación. Inspección de equipo para remplazar aquel que se encuentre en mal estado o haya terminado su vida útil, por lo anterior la compañía debe contemplar la normatividad aplicable a la contaminación a la atmósfera.

El contratista debe contar y presentar a PEP un seguro de riesgo ambiental conforme a lo señalado en Artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para estar en condiciones de realizar actividades altamente riesgosas en instalaciones petroleras, siendo estas actividades las que establece la SEMARNAT (actualmente se tienen dos listados publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990 y 04 de mayo de 1992).En el caso de tubería en rehabilitación, juntas o parches, se debe de tomar en cuenta que los residuos o materiales utilizados no dañen el entorno ecológico (suelo, aire, agua, flora y fauna) para lo cual, el recubrimiento y su método de aplicación, se deben apegar a lo establecido en la LGPGIR, así como a lo que establecen las regulaciones locales, estatales o federales en materia de protección ambiental. Esta responsabilidad compete al fabricante, contratista o aplicador y al residente de obra. NORMA-NRF-026-PEMEX-2008.

Manejo de Retroexcavadoras.El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como Retroexcavadora. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.

Cumplir con disposiciones en materia de uso de vehiculos automotores1. Objetivos:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP, así como evitar el

deterioro a caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de influencia en distintos

Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a superficies de rodamiento en razón de altas temperaturas o de fuertes o prolongadas temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a habitantes de comunidades y/o a la

infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.







Pág. 23 de 27

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. Plan de accion integralTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista y su personal han de acatar dentro de distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de servicios y/o ejecución de trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores prácticas de manejo

vehicularb. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de Manejo Seguro y

presentar evidencia de dicha capacitación.c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar evidencia de dicha

capacitación.

3. Velocidad a la que deben circular los vehiculos automotoresTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por autoridades de tránsito correspondientes o similares, en rutas que transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes: a. En ruta 60 km/h. b. En caminos secundarios 40 km/h. c. En zonas urbanas 30 km/h. d. Dentro de instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20 km/h.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista y su personal que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de instalaciones petroleras o dentro de rutas de acceso a las mismas, no rebasar límites de velocidad establecidos en el presente punto.

En el caso de que el Contratista o su personal infrinjan límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al respecto.







Pág. 24 de 27

3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las reglas de los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado debiendo tomar acciones correctivas inmediatas sin responsabilidad para PEP y que no afecte programas de trabajo por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en programas de ejecución de trabajos, en la prestación de servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas. Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

XIII.- Documentos e información técnica y su forma de presentación.Reportes.Es obligación del contratista recabar y documentar en campo toda la información pertinente a los trabajos ejecutados para estar en condiciones de elaborar los croquis y generadores correspondientes a los actividades realizadas. Para la elaboración de los croquis y generadores de obra, PEP atravez de su residente proporcionará al contratista al inicio del contrato los datos mínimos y la forma de presentación de dichos documentos, debiendo ser como minimo las localizaciones de ductos, recorrido por DDV, cantidad de cercados existentes a intervenir sobre el DDV, los kilometrajes y ubicación de portones de accesos, limites de predios, nombre de ranchos, cambios de direcciones, trazabilidad de la LDD, excavaciones, cruces con brechas o caminos vecinales, con vías férreas o arroyos, presas existentes, origen y destino, etc.

El contratista proporcionará al Residente de Obra de PEP (cuando este lo requiera) los reportes de campo, croquis de los trabajos de campos necesarios, así como los avances de los trabajos producto del desarrollo del contrato. De lo anterior lo que entregará el contratista al Residente de obra en las actividades referentes al contrato será las actividades diarias realizadas para la atención y reparación de fugas, Generadores de trabajo, Gráficas de pruebas hidrostáticas, otros.

Estimaciones.







Pág. 25 de 27

Se realizarán parcialmente estimaciones mensuales de trabajos ejecutados tomando en cuenta precios unitarios pactados en este contrato. Las estimaciones parciales corresponderán a los volúmenes de obra levantados en campo y plasmados en números generadores que acompañan a la estimación.

Números generadores de obra.Los números generadores de obra es documentación que acredita la procedencia de una estimación. El contratista entregará mensualmente los números generadores de obra ejecutada al Residente de Obra de PEP correspondiente a las órdenes de trabajo entregadas por el Residente de Obra de PEP al contratista, serán conciliados y firmados por ambas partes.Bitácora: La bitácora es un instrumento técnico para control de trabajos durante su desarrollo, en ella se registran asuntos relevantes que se presenten, considerando acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos; así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad del contratista. La bitácora será el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de trabajos. Lo anterior en apego a lo indicado en el Artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero y el Artículo 58 de las Disposiciones Administrativas.Es obligación de la contratista llevar conjuntamente con el residente de obra de PEP la bitácora de trabajos del contrato que se genere, la cual deberá llenarse anotando cada una de las actividades de los proyectos que se estén desarrollando.






DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO.Anexo “BP”

Especificaciones ParticularesDescripción de los Trabajos: “Instalación de sistemas de envió y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”Licitación Pública Nacional No. __________________________/

Pág. 1 de 38

1.0 Excavación con herramienta manual en jornada ordinaria.Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender actividades programadas de relevancia. Esta actividad Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir los costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden de trabajo. En caso de realizar menos volumen del mínimo por atender una orden urgente, o porque así se requiera se pagara el mínimo indicado en cada jornada y de exceder el mínimo se pagara el volumen en metros cúbicos.

1.1 En Material tipo “A” en jornada ordinaria.Es suelo poco o nada cementado, que puede ser manejado eficientemente con herramienta manual (palas). Se considera como material tipo “A” los suelos agrícolas, limos y cualquier material blando con partículas hasta de 7.5 cm; se pagará volumen mínimo de 10 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

1.2 En Material tipo “B” en jornada ordinaria.Es suelo medianamente cementado, el cual será excavado con herramienta manual (pico y pala): Se considera como material tipo “B” las rocas, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas mayores de 7.5 cm y menores de 15 cm; se pagará volumen mínimo de 8 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

1.3 En Material tipo “C” en jornada ordinaria.Es suelo fuertemente cementado el cual será excavado utilizando equipo neumático (compresor) con cuatro pistolas, remolcable, en óptimas condiciones de operación. Se considera material tipo “C” rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, etc.; se pagará volumen mínimo de 6 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

1.4 En Material tipo “D” en jornada ordinaria.Es suelo saturado con gran cantidad de agua produciendo lodo, el cual será excavado en forma manual con palas almacenando el producto de la excavación a una distancia no menor de 1m a la orilla de la excavación para evitar el derrumbe de la misma; se pagará volumen mínimo de 7 m³; Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

2.0 Excavación con herramienta manual en jornada urgente.Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender de manera urgente y prioritaria averías suscitadas a la red de ductos e instalaciones de PEP. Esta actividad Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden de trabajo. En caso de realizar menos volumen del






Pág. 2 de 38

mínimo por atender una orden urgente, o porque así se requiera se pagara el mínimo indicado en cada jornada y de exceder el mínimo se pagara el volumen en metros cúbicos.

2.1 En Material tipo “A” en jornada urgente.Es suelo poco o nada cementado, que puede ser manejado eficientemente con herramienta manual (palas). Se considera como material tipo “A” los suelos agrícolas, limos y cualquier material blando con partículas hasta de 7.5 cm; se pagará volumen mínimo de 10 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

2.2 En Material tipo “B” en jornada urgente.Es suelo medianamente cementado, el cual será excavado con herramienta manual (pico y pala), Se considera como material tipo “B” las rocas, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas mayores de 7.5 cm. y menores de 15 cm; se pagará volumen mínimo de 8 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

2.3 En Material tipo “C” en jornada urgente.Es suelo fuertemente cementado el cual será excavado utilizando equipo neumático (compresor) con cuatro pistolas, remolcable, en óptimas condiciones de operación. Se considera material tipo “C” las rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, etc.; se pagará volumen mínimo de 6 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

2.4 En Material tipo “D” en jornada urgente.Es suelo saturado con gran cantidad de agua produciendo lodo, el cual será excavado en forma manual con palas almacenando el producto de la excavación a una distancias no menor de 1m a la orilla de la excavación para evitar el derrumbe de la misma; se pagará volumen mínimo de 7 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

3.0 Excavación con herramienta manual en jornada emergente.Es aquella que se ordena fuera de la jornada ordinaria de PEP para atender prioridades programadas o de relevancia. Esta actividad Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir los costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden de trabajo. En caso de realizar menos volumen del mínimo por atender una orden urgente, o porque así se requiera se pagara el mínimo indicado en cada jornada y de exceder el mínimo se pagara el volumen en metros cúbicos.3.1 En Material tipo “A” en jornada emergente.Es suelo poco o nada cementado, que puede ser manejado eficientemente con herramienta manual (palas). Se considera como material tipo “A” los suelos agrícolas, limos y cualquier material blando con partículas hasta de 7.5 cm; se pagará volumen mínimo de 10 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco






Pág. 3 de 38

pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

3.2 En Material tipo “B” en jornada emergente.Es suelo medianamente cementado, el cual será excavado con herramienta manual (pico y pala), Se considera como material tipo “B” las rocas, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas mayores de 7.5 cm. y menores de 15 cm; se pagará volumen mínimo de 8 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

3.3 En Material tipo “C” en jornada emergente.Es suelo fuertemente cementado el cual será excavado utilizando equipo neumático (compresor) con cuatro pistolas, remolcable, en óptimas condiciones de operación. Se considera material tipo “C” las rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, etc.; se pagará volumen mínimo de 6 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

3.4 En Material tipo “D” en jornada emergente.Es suelo saturado con gran cantidad de agua produciendo lodo, el cual será excavado en forma manual con palas almacenando el producto de la excavación a una distancias no menor de 1m a la orilla de la excavación para evitar el derrumbe de la misma; se pagará volumen mínimo de 7 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. La unidad de pago: m³.

4.0 Excavación con maquinaria.4.1 En material tipo “A”, y “B”.Para esta partida, las excavaciones se realizarán con retroexcavadora con capacidad ¾ de yarda cúbica, esta actividad incluye transporte de personal, transporte de maquinaria mediante cuello de ganso remolcado con camión de 3.5 toneladas modelo 2008 o más reciente en optimas condiciones de operación; se pagará volumen mínimo de 40 m³; su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo, en caso de ser más volumen, se pagará el volumen excavado, las dimensiones de la excavación las indicará el Residente de Obra de PEP, misma que cumplirá con las dimensiones requeridas dependiendo de la actividad a realizar y de acuerdo con las normatividades estipuladas por PEP. La unidad de pago: m³.

4.2 En material tipo “C”Para esta partida, las excavaciones se realizarán con retroexcavadora con capacidad ¾ de yarda cúbica, misma que contará con bote roquero, esta partida incluye el transporte de personal, así como transporte de la maquinaria mediante cuello de ganso remolcado con camión de 3.5 toneladas modelo 2008 o más reciente en optimas condiciones de operación; se pagará volumen mínimo de 5 m³; su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir los costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo en caso de ser más volumen, se pagará el volumen excavado, las dimensiones de la






Pág. 4 de 38

excavación las indicará el Residente de Obra de PEP, misma que cumplirá con las dimensiones requeridas dependiendo de la actividad a realizar y de acuerdo con las normatividades estipuladas por PEP. La unidad de pago: m³.

4.3 En material tipo “D”Para esta partida, las excavaciones se realizarán con retroexcavadora con capacidad ¾ de yarda cúbica, incluye el transporte de personal, así como transporte de la maquinaria mediante cuello de ganso remolcado con camión de 3.5 toneladas modelo 2008 o más reciente en optimas condiciones de operación; se pagará volumen mínimo de 10 m³; su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo en caso de ser más volumen, se pagará el volumen excavado, las dimensiones de la excavación las indicará el Residente de Obra de PEP, misma que cumplirá con las dimensiones requeridas dependiendo de la actividad a realizar y de acuerdo con las normatividades estipuladas por PEP. La unidad de pago: m³.

5.0 Tapado y compactado con herramienta manual.Consiste en rellenar excavaciones manualmente con material producto de producto de excavación, considerando para este concepto humedecer el material, extenderlo uniformemente y compactarlo con compactador mecánico manual (bailarina) en capas de 40 cm. de espesor, sin control de laboratorio, las dimensiones las indicará el Residente de Obra de PEP. Este concepto incluye el suministro de cinta de señalización de peligro, realizar las compactaciones con dos equipos mecánicos bailarinas así como el transporte del material, personal, maquinaria y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo, en caso de ser más volumen, se pagará el volumen tapado y compactado. La unidad de pago: m³.

6.0 Tapado y compactado en Jornada ordinaria.Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender actividades programadas de relevancia; se pagará volumen mínimo 15.0 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del tapado y compactado con dos bailarinas sin control de laboratorio de excavaciones existentes donde le indique el residente de obra de PEP.

6.1 Tapado y compactado en Jornada urgente.Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender de manera urgente y prioritaria averías suscitadas a la red de ductos e instalaciones desinadas para el sistema de transporte de hidrocarburos; se pagará volumen mínimo 12.0 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del tapado y compactado con dos bailarinas sin control de laboratorio de excavaciones existentes donde le indique el residente de obra de PEP. La unidad de pago: m³.

6.2 Tapado y compactado en Jornada emergente.Es aquella que se ordena fuera de la jornada ordinaria de PEP (sábados, domingos y/o días festivos) para atender de manera urgente y prioritaria averías suscitadas a la red de ductos e instalaciones desinadas para el sistema de transporte de hidrocarburos; se pagará volumen mínimo 10.0 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del tapado y compactado con dos bailarinas sin control de laboratorio de excavaciones existentes donde le indique el residente de obra de PEP. La unidad de pago: m³.






Pág. 5 de 38

7.0 Tapado sin compactar con herramienta manual.Consiste en realizar tapados de excavación en forma manual sin compactar, con material producto de excavación, en instalaciones indicadas por el Residente de Obra de PEP. Este concepto incluye el suministro de cinta de señalización de peligro, así como transporte del material, personal, maquinaria y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo, en caso de ser más volumen, se pagará el volumen tapado sin compactar en forma manual.

7.1 Tapado sin compactar en Jornada ordinaria.Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender actividades programadas de relevancia; se pagará volumen mínimo 15.0 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del tapado sin compactar con herramienta manual sin control de laboratorio de excavaciones existentes donde le indique el residente de obra de PEP. La unidad de pago: m³.

7.2 Tapado sin compactar en Jornada urgente.Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender de manera urgente y prioritaria averías suscitadas a la red de ductos e instalaciones destinadas para el sistema de transporte de hidrocarburos; se pagará volumen mínimo 12.0 m³; Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del tapado sin compactar con herramienta manual sin control de laboratorio de excavaciones existentes donde le indique el residente de obra de PEP. La unidad de pago: m³.

7.3 Tapado sin compactar en Jornada emergente.Es aquella que se ordena fuera de la jornada ordinaria de PEP (sábados, domingos y/o días festivos) para atender de manera urgente y prioritaria averías suscitadas a la red de ductos e instalaciones destinadas al sistema de transporte de hidrocarburos; se pagará volumen mínimo 10.0 m³; esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del tapado sin compactar con herramienta manual sin control de laboratorio de excavaciones existentes donde le indique el residente de obra de PEP. La unidad de pago: m³.8.0 Traspaleo hasta una distancia de 4.0 m.Consiste en el traspaleo de material producto de excavación (hasta 4.0m) con herramienta manual. La forma de cubicar materiales removidos será sobre la base de medir volúmenes sueltos en sitio (el material removido); esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo, así como la realización del traspaleo con material producto de excavación con herramienta manual. La unidad de pago: m³.

9.0 Tapado de excavación con maquinaria.Consiste en rellenar excavaciones mecánicamente (maquinaria) con material producto de excavación, retirando troncos, ramas, basura o materia orgánica y piedras que pudieran dañar lo alojado en el interior de la excavación, este concepto se realizará con retroexcavadora con bote de ¾ de yarda cúbica de capacidad, dando una pasada con las llantas para semicompactar sin control de laboratorio. El material sobrante de la excavación se alineará en forma de camellón con excepción de aquellos lugares en que se obstruyan caminos, pasos y drenajes donde se extenderá el material uniformemente al nivel del terreno natural; este concepto






Pág. 6 de 38

incluye transporte de maquinaria mediante cuello de ganso remolcado con camión de 3.5 toneladas modelo 2008 o más reciente, en óptimas condiciones de operación, así como transporte del personal y materiales; se pagará volumen mínimo de 40 m 3 ; su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo, en caso de ser más volumen se pagará el volumen realizado, las dimensiones del tapado de excavación las indicará el Residente de Obra de PEP, misma que cumplirá con las dimensiones requeridas dependiendo de la actividad a realizar y de acuerdo con las normatividades estipuladas por PEP. La unidad de pago: m3.

10.0 Achique.Este concepto podrá solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias). Consiste en extraer agua de excavaciones con el uso de bomba autocebante o de achique (motor gasolina) de 4 in de Ø de succión y 4 in de Ø de descarga, misma que contará con mata chispa, mangueras de succión de 4 in de diámetro X 30 m de longitud y mangueras de descarga de 4 in de diámetro X 60 m de longitud y accesorios para la correcta ejecución de este concepto, Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el personal, materiales, maquinaria y equipo. La unidad de pago: h.

11.0 Carretilleo, extendido y compactado de caliche.Este concepto incluye el suministro y transporte de material (Caliche) al sitio de obra mediante camión volteo de 14m³ en instalaciones de PEP que sean indicadas por el Residente de Obra, rellenando con carretillas y manualmente la superficie a intervenir, considerando para este concepto humedecer el material, extenderlo uniformemente y compactarlo con compactador mecánico manual (bailarina) en capas de 20 cm. de espesor, sin control de laboratorio. Para este concepto el contratista considerará carretilleo no mayor a 20 m. del punto de depósito del camión volteo al área de relleno. Este concepto incluye el suministro de cinta de señalización de peligro, realizar las compactaciones con 2 equipos mecánicos (bailarinas) como mínimo, así como el transporte del personal la maquinaria y equipo por lo que el contratista deberá considerarlo en sus análisis de conceptos de trabajo. Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m³.

12.0 Demolición de concreto armado.Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria y/o emergente, pudiendo solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias). Este concepto incluye el transporte del personal, así como maniobras de carga en forma manual en camión volteo de 14 m³ y su descarga a donde lo indique el Residente de PEP.

12.1 Con cincel y marro.Las demoliciones se acordonaran con cinta de señalización de peligro y se realizarán con herramienta manual (cincel y marro) de acero o bronce, según el área de trabajo y las condiciones ambientales que predominen, de no existir presencia de hidrocarburos este concepto incluye corte del acero de refuerzo con equipo de corte ominantes, carga, acarreo y descarga del material de escombro a donde lo indique el residente. Es responsabilidad del contratista el suministro de materiales, su transporte, así como transporte del personal. Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación La unidad de pago: m³.

12.2 Con equipo neumático.






Pág. 7 de 38

Las demoliciones se acordonaran con cinta de señalización de peligro y se efectuarán con equipo neumático de cuatro pistolas incluye el compresor remolcable con unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el personal, cinta de señalización de peligro y herramienta manual adecuada, de no existir presencia de hidrocarburos, este concepto incluye corte del acero de refuerzo con equipo de corte Oxiacetileno donde sea permisible y con herramienta manual (segueta y/o guillotina) de acuerdo a condiciones ambientales predominantes, carga, acarreo y descarga del material de escombro a donde lo indique el residente. La unidad de pago: m³.

12.3 Recuperación de Concreto.Esta actividad se realizará en cualquier tipo de jornada pudiendo solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias) por lo que el contratista tomará en cuenta tiempos de espera por motivos de libranzas así como las maniobra operativas.

La recuperación del material producto de demolición se realizará en forma manual y con el apoyo de retroexcavadora de ¾ de yd3

y camión bolteo de 14 m³, el material de desecho recuperado será depositado en los lugares indicados por el Residente de Obra de PEP, queda estrictamente proibido depositar el material de desecho en las instalaciones de PEP que no sean destinadas para este fín. Este concepto incluye realizar limpieza del área en forma manual. La unidad de pago: m³

13.0 Chapodeo de maleza con herramienta manual.Este concepto se efectuará dentro de jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato: Consiste en eliminación y retiro de la hierba, zacate y/o maleza en cuadros de maniobra y/o en llegadas a las estaciones depositando la basura en bolsas de nylon de 0.80m X 1.20m, incluyendo las que se encuentran en rodapiés, gravas, pisos, registros, banquetas, cuadros de pozos, etc., realizando estos trabajos con herramienta manual, podadora con motor de gasolina, eliminando maleza a una altura final máxima de 2 cm, la basura más grande que no sea posible depositar en bolsas de nylon, será responsabilidad del contratista transportarla en donde le indique el residente de obra de PEP, evitando derramar el material producto del desmonte.

Esta partida incluye recolección el retiro de maleza en camion con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación hacia el basurero municipal más cercano sin cargo adicional a PEP. Queda totalmente prohibido quemar la hierba ó basura dentro o fuera de las instalaciones de PEP. El área donde se efectúe el chapodeo quedará libre de maleza, basura doméstica e industrial, etc. Incluye también el suministro de materiales puesto en obra, carga, transporte y descarga del material producto del chapodeo, mano de obra, herramienta y equipo, transporte del personal. La unidad de pago: m².

14.0 Construcción de banquetas y pisos de concreto simple.Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, el contratista deberá considerar en sus análisis de conceptos de trabajo el tendido y conformación del relleno en capas de 20 cm humedeciendo uniformemente el material, se utilizará dosificación y revenimiento adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.323 ton. de cemento, 0.480 m³ de arena, 0.670 m³ grava y 0.210 m³ de agua.) también considerará la carga de materiales a la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para






Pág. 8 de 38

la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de F’c=150 kg/cm², para banquetas, pisos (sin tráfico rodado), los materiales que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con los requerimientos de las normas C–1 y ASTM–C–150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.

Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice, el contratista considerará el transporte de los agregados para la elaboración del contreto en camión volteo con capacidad de mínima de 14 m³ como minimo modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación y alineación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra (pino o triplay de 19 mm de espesor), incluye recuperación y retiro de la cimbra después de su uso, las juntas se practicaran alternando el vaciado por cuadros, provocando juntas de construcción.

La elaboración del concreto será en sitio con revolvedora remolcable motor gasolina con capacidad para un saco de 50 kg, el contratista deberá recabar la autorización previa del Residente de Obra de PEP antes de efectuar la elaboración y vaciado de concreto por lo menos con 24 h. de anticipación. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C.

Este concepto incluye el curado con membrana aplicada con aspersor o brocha según sea el requerimiento, acabado según se requiera, en el caso de banquetas aplanar con llana metálica y escobillado, remate de los bordes con herramienta manual, juntas de construcción, humedecer el área antes de vaciar el concreto.

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales y su transporte en camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m³.

15.0 Construcción de banquetas y pisos de concreto estructural.Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, el contratista deberá considerar en sus análisis de conceptos de trabajo el tendido y conformación del relleno en capas de 20 cm humedeciendo uniformemente el material, se utilizará la dosificación y el revenimiento de adecuado según la resistencia del






Pág. 9 de 38

concreto a utilizar (por m³: 0.391 ton. de cemento, 0.470 m³ de arena, 0.650 m³ grava y 0.215 m³ de agua.), también considerará la carga de los materiales al la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de F’c=200 kg/cm², para banquetas, pisos, agregados que se emplearán en elaboración del concreto serán los siguientes:Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con requerimientos de normas C–1 y ASTM–C–150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.

Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice, el contratista considerará el transporte de los agregados para la elaboración del contreto en camión volteo con capacidad de mínima de 14 m³ como minimo modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación, alineación así como la velación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra, como mínimo pino o triplay de 19 mm de espesor, incluye; apuntalamiento o ensamble, puntales o separadores para soporte y rigidez (según el caso), recuperación de la cimbra después de su uso, retiro de la cimbra, las juntas se practicaran, alternando el vaciado por cuadros, provocando juntas de construcción.

El acero de refuerzo será de malla electro soldada 66-10/10, utilizando alambre recocido # 18 para amarre en caso de traslapes con un mínimo de 25 cm, el acero de refuerzo deberá descansar en separadores, silletas o apoyos de concreto, las juntas de expansión serán de 50 cm como mínimo de acero redondo de ¾ in de diámetro, mismo que serán engrasados para evitar que se adhiera directamente el concreto.

La elaboración del concreto será en sitio con revolvedora remolcable motor gasolina con capacidad para un saco de 50 kg, el contratista deberá recabar la autorización previa del Residente de Obra de PEP antes de efectuar la elaboración y vaciado de concreto por lo menos con 24 h. de anticipación. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C.

Este concepto incluye el curado con membrana aplicada con aspersor o brocha, en el caso de banquetas aplanar con llanas metálica y escobillado, remate de los bordes con herramienta manual, juntas de construcción, humedecer el área antes de vaciar el concreto.

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales y su transporte en camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, este concepto incluye el transporte






Pág. 10 de 38

del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m³.

16.0 Construcción de bases de concreto estructural para tuberías de:Subpartida Descripción Unidad de pago

16.1 En tubería de 2 in m³16.2 En tubería de 3 in m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, Este concepto consiste en construcción de bases de concreto armado (mochetas) para la instalación de abrazaderas tipo omega para tuberías de diferentes diámetros. El contratista considerará la preparación del área donde se instalará la base de concreto, se utilizará dosificación y revenimiento adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.391 ton. de cemento, 0.470 m³ de arena, 0.650 m³ grava y 0.215 m³ de agua.), también considerará la carga y transporte de materiales en bote y carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.El concreto será de una resistencia de F’c=200 kg/cm², para bases de concreto armado, los agregados que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con requerimientos de normas C–1 y ASTM–C–150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.

Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice, el contratista considerará el transporte de los agregados para la elaboración del contreto en camión volteo con capacidad de mínima de 14 m³ como minimo modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, el contratista considerará el transporte de los agregados para la elaboración del contreto en camión volteo con capacidad de mínima de 14 m³ como minimo modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación, alineación así como la velación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra, como mínimo pino o triplay de 19 mm de espesor, incluye; chaflán de 1 in, apuntalamiento o ensamble, puntales o separadores para soporte y rigidez (según el caso), recuperación de la cimbra después de su uso, retiro de la cimbra.

El acero de refuerzo será estructural del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos, incluye enderezado (según el caso), trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero(guillotina) de operación manual, habilitado del acero, incluyendo bastones (según indique el proyecto), armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido No. 18 para amarre.






Pág. 11 de 38

La zapata de cimentación estará formada por una retícula de acero del No. 4, grado 42 @ 12 cm en ambos sentidos, con bastones en sus extremos de 5 cm, en el centro de la retícula llevará cuatro varillas (bastones tipo L) de refuerzo en forma perpendicular con anillos de acero del No. 4 @ 15 cm, en la parte superior de este llevará dos anclas tipo “L” de diferentes diámetros por 56 cm. de largo y cuerda de 7 cm. de longitud con material acero cold-rolled, acompañado de placa de acero de 4 in X ½ de espesor.


Ø Diám. de ancla (in) Long. de bastón (cm) Altura del ancla (cm) Long. de cuerda(cm)2 in ½ 5 15 53 in ¾ 5 20 5

17.0 Construcción de rodapié o guarnición de concreto estructural.Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Este concepto consiste en la construcción de rodapiés y/o guarniciones. El contratista considerará la preparación del área donde se instalará la base de concreto, se utilizará la dosificación y el revenimiento de adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.323 ton. de cemento, 0.480 m³ de arena, 0.670 m³ grava y 0.210 m³ de agua.), también considerará la carga de materiales a la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de F’c=150 kg/cm², para banquetas, pisos (sin tráfico rodado), los materiales que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con requerimientos de normas C–1 y ASTM–C–150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.

Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice, el contratista considerará el transporte de los agregados para la elaboración del contreto en camión volteo con capacidad de mínima de 14 m³ como minimo modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.






Pág. 12 de 38

Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación y alineación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra (pino o triplay de 19 mm de espesor), incluye recuperación y retiro de la cimbra después de su uso, también podrán emplearse cimbras metálicas.

El acero de refuerzo será estructural del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos compuestos por cuatro varillas y estribos del No. 2 a 12 cm., incluye enderezado (según el caso), trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero (guillotina) de operación manual, habilitado del acero, incluyendo bastones (según indique el proyecto), armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido # 18 para amarre; el acero de refuerzo deberá descansar en separadores, silletas o apoyos de concreto.

La elaboración del concreto será en sitio con revolvedora remolcable motor gasolina con capacidad para un saco de 50 kg, el contratista deberá recabar la autorización previa del residente de obra antes de efectuar los colados por lo menos 24 h. anticipadamente. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Se deberá proteger el colado durante las primeras 10 h. siguientes al vaciado de las lluvias o cualquier otro agente que altere el fraguado normal, no se permitirá colar cuando este lloviendo. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C. Este concepto incluye acabado según se requiera, (aplanar con llana metálica), remate de los bordes con herramienta manual, humedecer el área antes de vaciar el concreto.


18.0 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica sobre superficies de concreto o mortero. Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Estos trabajos contemplan el suministro y aplicación de dos manos o las necesarias de pintura vinil-acrílica para exteriores soluble al agua, 100% lavable y de primera calidad, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en superficies de concreto o mortero, muros, bases, rodapiés, paredes, etc., deberá resanarse y hacer la preparación de superficie adecuadamente con sellador vinílico, la aplicación se hará previa limpieza de superficies utilizando rasquetas, cepillos de alambre o lijas para eliminar el polvo, grasa y costras adheridas a la superficie y así obtener una buena adherencia de la pintura. Se deberá tomar precauciones necesarias para evitar salpicar las instalaciones o equipos adjuntos instalando cortinas de plástico y/o lonas. El contratista tomara en cuenta las maniobras para su aplicación así como utilización de andamios metálicos. Este concepto incluye el suministro de los materiales por parte del contratista y el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m2.

19.0 Extendido de grava triturada.Consiste en rellenar y/o nivelar superficies de terrenos con herramienta manual a volteo, el material será acomodado al momento de descarga y posteriormente deberá extenderlo y conformarlo uniformemente. Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no menor a 1 in de espesor, limpia de materia extraña, tales como madera, hierva, platicos, etc., incluye colocación






Pág. 13 de 38

de película de polietileno calibre 600 de alta densidad para evitar el crecimiento de maleza, considerar un traslape entre películas mínimo de 25 cm., el espesor de relleno con este material de 5 cm. Este concepto incluye el suministro de materiales, carga de material será libre a bordo y su transporte en camión volteo de 14 m 3. Sera responsabilidad del contratista los tiempos de espera para el vaciado y tendido de materiales en sitio de obra por motivos de libranzas y/o situaciones de riesgo. Los volúmenes de pago se calcularán sobre el material transportado y cubicado en su unidad de transporte, este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m³.20.0 Habilitado de piezas para módulos de envío y/o recibo de diablos de limpieza.

Subpartida Diámetro Espesor (in) Unidad de pago20.1 Accesorios de ½ in de diámetro (filete) 216 mls Junta20.2 Tubería y/o accesorios de 2 in de diámetro (a tope) 218 mls Junta20.3 Tubería y/o accesorios de 3 in de diámetro (a tope) 250 mls Junta20.4 Tubería y/o accesorios de 4 in de diámetron (a tope) 300 mls Junta20.5 Accsorio de 2 in de diámetro (filete) 218 mls Pza20.6 Accsorio de 3 in de diámetro (filete) 218 mls Pza

Consiste en el habilitado de piezas de tuberías y/o accesorios de 2, 3 y 4 in de diámetro soldables (tee, tapones, bridas, reducciones de 3X2, 4X3, Tapas abisabradas, etc), así como coples soldables de ½ in de diámetro, para fabricar sistemas de envío y recibo de embolos para líneas de descarga de 3 in de diámetro. Para esta partida los soldadores contarán con constancia, aprobación y certificación de aplicación de soldaduras para líneas de conducción en tuberías de acero al carbono API 5L para el sistema de transporte de hidrocarburos, lo anterior en apego a la norma NFR-030-PEMEX/2009, que cubran los diámetros a utilizar del presente contrato, PEP proporcionará las inspecciones radiográficas, liquidos penetrantes y/u otras a fin de verificar la calidad de las juntas soldadas, de existir defectos será reparada por el contratista de acuerdo a lo establecido en procedimiento del estándar API 1104 Sección 6 y 7, sin cargo adicional a PEP.

Esta partida no implica un diseño establecido para la construcción del sistema de envío o recibo, será de acuerdo a lo indicado por el residente de obra de PEP, el contratista deberá tomar en cuenta que los arreglos a realizar son de aproximadamente 30 juntas soldadas entre diámetros de ½, 2, 3 y 4 in, los espersores de pared de la tubería o accesorios podrán variar, para esta partida se tomaran en cuenta las maniobras, carga, descarga y transporte del material apoyandose con brazo hidráulico articulado de cómo minimo 5 toneladas. PEP proporcionará al contratista los accesorios y tubería necesarios de acero al carbono en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa, taller de tuberías, o jefaturas de campo), pudiendo ser nuevos o recuperables.

El contratista deberá tomar en cuenta realizar la limpieza a la tubería antes de fabricar los sisyemas de envío y/o recibo, debiendo retirar toda la protección mecánica y dieléctrica existente, por lo que el sistema de envío deberá quedar debidamente limpio a metal comercial para dejarlo en condiciones de recibir los recubrimientos correspondientes.

El contratista efectuara cortes con equipo de oxiacetileno y cortatubo de acuerdo al diámetro, limpiando y biselando las bocas de piezas a soldar con pulidor eléctrico utilizando cardas y discos abrasivos con rosca integrada a un ángulo de 65° a 75° (como






Pág. 14 de 38

promedio 70°), posteriormente serán alineadas con alineadores exteriores tipo canasta, así como la aplicación de soldaduras a tope. Los materiales serán suministrados por PEP de acero al carbono soldables, incluye el retiro e instalación de las piezas.

Alineado y Soldado.Antes de que los tubos y/o accesorios sean tomados para soldarse el contratista inspeccionará tanto el cuerpo como biseles y separará los que fueron dañados en las maniobras de carga, transporte y descarga, mismos que reparará si es permisible sin cargo adicional a PEP, todos los tubos y/o accesorios aceptables se limpiarán en el interior y en las bocas debiendo dejar limpios biseles hasta dejar metal blanco. El alineado se realizará con alineadores exteriores tipo canasta de acuerdo al diámetro correspondiente el cual será removido solo después de completar el 100% del fondeo, incluye el manejo de tubos y/o accesorios para su instalación. El espacio entre biseles será de aproximadamente 1/16” a fin de evitar el desalineamiento de tubos en la junta. No se permite desviación angular o longitudinal entre accesorios, tubo y tubo alineado soldado.

En la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo los cortatubos y alineadores exteriores tipo canasta no se considerarán como herramienta menor, no se considerarán como lotes o juegos “de”, se evaluará técnicamente de acuerdo al diámetro analizado en forma individual donde aplique su utilización.

El proceso de soldadura será a tope utilizando el proceso SNAW con técnica manual, electrodo recubierto, se prohíbe el punteo de tierra al tubo (usará media caña). Los trabajos se sujetarán al estándar API-1104 sección 2, 3 y 4, especificación electrodo que cumpla con AWS A 5.1 y AWS A5.5 (grupo solidificación rápida), en el caso de usar tubería con costura se realizará el alineado de acuerdo al capítulo 6.3.3.13 de la Norma PEP CID-NOR-N-SI-0001 vigente, los cuales se alinearán alternando su costura longitudinal a 30° a cada lado del eje vertical. Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa de 300 amperes como mínimo; con todos los accesorios, operadas en rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo o tamaño de electrodo, las soldaduras cumplirán con el control de calidad realizado por el contratista basado en el estándar API 1104.

Los trabajos de soldadura se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:Se utilizará el proceso de soldadura de arco eléctrico manual con electrodo recubierto (SMAW).El tipo de junta a soldar será ranura en “V”.Se recomiendan dimensiones de electrodos recubiertos en cada una de las siguientes fases: 1. Cordón de fondeo con electrodos de 1/8”.2. Cordón de paso caliente con electrodos de 5/32”.3. Cordón de relleno con electrodo de 3/16” (puede ser uno o dos cordones según el espesor de la pared).4. Cordón de enrase con electrodos de 3/16”.5. Cordón de acabado con electrodo de 3/16” ó 5/32”.

Los electrodos a emplear serán de especificación AWS A 5-1 (electrodos para aceros al carbono).Se efectuará limpieza entre cordones de soldadura con equipo pulidor eléctrico, utilizando cardas y discos abrasivos.






Pág. 15 de 38

Registro de parámetros para la soldadura.Paso Proceso Diámetro electrodo Corriente polaridad (amperaje) rango

Fondeo SMAW 1/8” (0.125”) cdep 100 - 150Paso caliente SMAW 5/32” (0.156”) cdep 130 - 190Relleno SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225Enrase SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225Acabado SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225

21.0 Corte y biselado en tubería y conexiones.Subpartida Descripción Unidad de Pago

21.1 Te de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza.21.2 Codo de 45° y/o 90º de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza.21.3 Tapón de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza.21.4 Reducción de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza.21.5 Brida de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza.21.6 Tubería de 2 y 3 in de diámetro m21.7 Tubería de 4 y 6 in de diámetro m

Consiste en la recuperación de tuberías y/o accesorios suministrados por PEP para su reutilización, el contratista limpiará en las bocas y en el interior debiendo dejar limpios los biseles hasta dejar metal blanco con equipo pulidor eléctrico manual y disco abrasivo con rosca integrada, de ser necesario los cortes se realizarán con cortatubo de acuerdo al diámetro (no se considerará como herramienta menor), así como con equipo de corte oxiacetileno, durante la limpieza del bisel se procurará descubrir laminaciones, cuarteaduras u otros defectos.

El contratista efectuara cortes con equipo de oxiacetileno y cortatubo de acuerdo al diámetro, limpiando y biselando las bocas de piezas a soldar con pulidor eléctrico utilizando cardas y discos abrasivos con rosca integrada a un ángulo de 65° a 75° (como promedio 70°).

Este concepto se efectuará dentro de jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El contratista considerará las maniobras necesarias utilizando como mínimo Camión Brazo Hidráulico con capacidad mínima de 5 toneladas, utilizando bandas de lonas y/o la herramienta necesaria para no dañar la tubería o accesorio. Al ser transportado el material recuperado y/o por recuperar será responsabilidad del contratista realizar las sujeciones con bandas de lona en la unidad de transporte para no ocasionar incidentes. Los materiales serán suministrados y entregados al contratista en cualquiera de las instalaciones de PEP del Activo Integral Burgos de la Sección Norte, será responsabilidad del contratista transportar el material al lugar indicado por el supervisor designado por PEP y/o por el Residente de Obra.

22.0 Suministro e instalación de abrazaderas en tuberías.Subpartida Descripción Unidad de pago






Pág. 16 de 38

22.1 En tubería de 2 in Pza.22.2 En tubería de 3 in Pza.22.3 En tubería de 4 in Pza.

Este concepto consiste en el suministro e instalación de abrazaderas para sujeción de tuberías a base de solera de acero al carbono especificación ASTM A-36 de ¼ in de espesor, incluye dos tuercas hexagonales grado 5 y rondanas para anclas diferentes diámetros, el ancho de la abrazadera estará dado por los rangos de la tabla siguiente:

Ø Diám. de ancla (in) Ancho de la Solera Long. de base de la omega. Long. de la omega2 in ½ 2 4 in De acuerdo al diámetro3 in ¾ 2 4 in De acuerdo al diámetro4 in ¾ 2 6 in De acuerdo al diámetro

Para esta partida el contratista aplicará a las soleras fondo anticorrosivo RP-2 y acabado RA-20 en color negro en dos capas, incluye el suministro y transporte de los materiales al sitio de los trabajos y el transporte del personal.

La abrazadera será en forma de omega para sujetar los ductos en una sola pieza en la que no existan empates y/o soldaduras, en la base de la omega tendrá un orificio (uno por lado) para instalarla en las anclas (de las bases de concreto) evitando que tengan holguras, que el perfilado de las aristas sea uniforme en conjunto con los orificios, sujetándolas con las tuercas y rondanas correspondientes, este concepto incluye el suministro de los materiales por parte del contratista y transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

23.0 Instalación de placas de bloqueo en juntas bridadas de:Subpartida Diámetro Espesor en Pulgadas Unidad de pago

23.1 De 2 in Ø ¼ Pza.23.2 De 3 in Ø 3/8 Pza.23.3 De 4 in Ø ½ Pza.23.4 De 6 in Ø ¾ Pza.23.5 De 8 in Ø 1 Pza.

El contratista suministrará e instalará placas de acero, especificación A-283 grado B, de acuerdo al espesor indicado en esta partida, incluye empaque Gar-lock grafitado de 1/16 espesor o su equivalente por ambos lados de la placa, incluye tambien el trazo y corte de la placa con equipo Oxiacetileno así como el trazo y corte del empaque de acuerdo al diámetro, la instalación de la placa y empaques deberá quedar herméticamente sellado, sin presencia de fuga de gas o líquidos (hidrocarburos). Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado). El






Pág. 17 de 38

contratista tomará en cuenta que realizará esta actividad en accesorios instalados que cuentan con recubrimientos (pintura), por lo que deberá realizar limpieza correspondiente con removedor de pintura y herramienta manual. Este concepto incluye el transporte del personal, material y equipo del taller del contratista al sitio de la obra en unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

24.0 Retiro de placas de bloqueo en juntas bridadas de:

Subpartida Diámetro Espesor en Pulgadas

Unidad de pago

24.1 De 2 in Ø ¼ Pza.24.2 De 3 in Ø 3/8 Pza.24.3 De 4 in Ø ½ Pza.24.4 De 6 in Ø ¾ Pza.24.5 De 8 in Ø 1 Pza.

Este concepto podrá solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias). Consiste en desembridar con herramienta manual aquellas juntas bridadas con bloqueos que indique el residente de obra de PEP, retirando la placa de bloqueo instalada, así como las juntas aislantes instaladas por ambos lados de la placa, para posteriormente una vez terminado el retiro del bloqueo y aislantes, proceder a instalar el anillo correspondiente (proporcionado por PEP) de la junta bridada, realizando apriete de espárragos con herramienta manual de golpe, dejando herméticamente sellada la junta sin fugas de gas o líquidos (hidrocarburos).

Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado). Las cuerdas de espárragos salientes de tuercas (sobrantes) deberán quedar repartidos uniformemente (simétricos) para todos los espárragos que formen la junta bridada, con un mínimo tres hilos de las cuerdas de espárragos fuera de tuercas. El contratista considerara el removedor de pintura, cepillo de alambre, equipo de limpieza, espátulas, en sus análisis de conceptos de trabajo. Esta actividad Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo al sitio de trabajo.

25.0 Instalación de espárragos para juntas bridadas:Subpartida Descripción Unidad de pago25.1 De 2 in de diámetro, 1500 psi Pza.25.2 De 3 in de diámetro , 600 psi Pza.25.3 De 3 in de diámetro , 900 psi Pza.25.4 De 3 in de diámetro , 1500 psi Pza.25.5 De 6 in de diámetro , 600 psi Pza.25.6 De 8 in de diámetro , 600 psi Pza.






Pág. 18 de 38

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El contratista suministrará e instalará los espárragos correspondientes de acuerdo a la especificación ASTM A-193 acero de aleación grado B-7, dimensiones de acuerdo con ASME/ANSI B 16.5, las tuercas deberán cumplir con la especificación ASTM A-194 acero al carbono grado 5 y dimensiones de acuerdo con ANSI B 18.2.2. la actividad se realizará con herramienta de golpe en cualquier tipo de instalación para los sistemas de envío y/o recibo de émbolos para desplazamientos de líquidos. Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado).

Este concepto incluye, el suministro de los materiales por parte del contratista, carga, transporte y descarga de materiales, herramienta y equipo para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo; sustitución del esparrago en forma manual verificando su correcta instalación, ajuste inicial y apriete final con herramienta manual anti chispa sin dañar el empaque; incluye también el transporte del personal. Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

26.0 Reposición de barandal tubular metálico para protección de árbol de producción.Subpartida Descripción Unidad de pago26.1 De 3 in de diámetro m26.2 De 2 in de diámetro m26.3 De 1 ½ in de diámetro m

Consiste en reposiciones de piezas tubulares con tubería de acero al carbono cedula 40 en barandales de pozos o plataformas de operación de válvulas en árbol de producción, empleando soldadura no calificada. Esta actividad se realizará en aquellos barandales en que por necesidad de instalar sistemas de envío o recibo para corrida de émbolos de limpieza en LDD se haya cortado o desmantelado el barandal existente, la reposicion de piezas será de acuerdo a lo que se afecte del barandal existente, mismo que deberá quedar en condiciones para su funcionamiento.

El barandal deberá tener una altura de 1.20 m., estar vertical y plomeado, con tubo larguero superior, intermedio e inferior con una separación máxima entre postes de 2.50 m. como minimo deberá apegarse a lo indicado en el croquis No. 3 y 4 del Anexo “A”. Esta partida se pagará por metro de pieza tubular instalada.

Incluye carga, transporte y descarga de todos los materiales requeridos para realizar el trabajo, así como la mano de obra, herramienta y equipo. El habilitado y soldado de piezas del barandal se realizará en taller del contratista y serán instalados en donde lo indique el residente de obra de PEP. Una vez instalados se efectuarán limpieza manual a metal comercial y posteriormente se apilcará protección anticorrosiva de acuerdo a especificación NACE No. 1/PSC -SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas), del color que indique el residente de PEP. Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales, su transporte, Este concepto incluye el






Pág. 19 de 38

transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m.

27.0 Limpieza interior de líneas de descarga.Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Consiste en realizar limpiezas en el interior de las LDD, utilizando émbolos de desplazamiento de líquidos. Esta actividad se realizará utilizando las condiciones de operación de la LDD a intervenir, a fin de no afectar las condiciones operativas.

El contratista deberá contar con la cantidad suficiente de equipos, refacciones, herramientas y personal necesario para la realización de servicios en el lugar de trabajo en la fecha programada para la limpieza interior de las LDD. El contratista proporcionará y mantendrá su equipo y accesorios en condiciones normales de operación, para garantizar tanto la calidad, como la continuidad de trabajos. El contratista deberá encargarse de la limpieza de sus equipos y del área de trabajo después de las corridas. El contratista será responsable, sin cargo adicional a PEP, de encubetar los émbolos de limpieza o desplazamiento de líquidos para que el departamento operativo reilase las corridas necesarias por cada LDD hasta dejar completamente limpio su interior sin presencia de líquidos, desde su origen hasta su destino, para esta partida el contratista

Si en la etapa de limpieza en el interior de la LDD, se detectan obstrucciones que impidan el paso de émbolos de limpieza, PEP podrá suspender la actividad. Su forma de pago será por metro de limpieza o tramo recorrido del embolo. Una vez eliminada las obstrucciones PEP podrá solicitar nuevamente la limpieza interior de la LDD. Este concepto incluye, los costos de personal especializado, equipo de limpieza y materiales necesarios utilizados durante la corrida y en la elaboración de reportes que se generan por motivo de la misma.

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales, su transporte, Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: Km.

28.0 Suministro e instalación de cerca de malla galvanizada calibre 10.5, abertura 55 mm x 55 mm.Se suministrará y colocará cerca de malla galvanizada (malla ciclón tipo industrial) en cercados perimetrales que sean dañados al intervenir la instalación en la construcción, reubicación y/o modificación del sistema de envío y/o recibo de diablos de limpieza, será responsabilidad del contratista el suministro de malla galvanizada misma que contará con especificaciones: alambre galvanizado calibre 10.5 de abertura estándar de 55 mm x 55 mm, esta partida incluye el transporte de materiales al sitio de la obra, habilitado e instalación de materiales, así como el transporte del personal, maquinaria y/o equipo. Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: m.

29.0 Instalación de anillo metálico en juntas bridadas.Subpartida Descripción Unidad de pago






Pág. 20 de 38

29.1 De 2 in de diámetro (BX-152) 10000 psi Pza.29.2 De 2 in d diámetro 1500 psi (R-24) 1500 psi Pza.29.3 De 3 in de diámetro 600 psi (R-31) 600 psi Pza.29.4 De 3 in de diámetro 900 psi (R-31) 900 psi Pza.29.5 De 3 in de diámetro 1500 psi (R-35) 1500 psi Pza.29.7 De 6 in de diámetro 600 psi (R-45) 600 psi Pza.

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato.

El contratista suministrará e instalará donde lo indique el residente de obra de PEP anillos metalicos para juntas RTJ, requerimiento ASTM A-105, espefificación ASME B-16.5, dureza máxima de 22 HRC, y debe cumplir con las condiciones del numeral 7.3.3.2 de la norma NACE MR 0175 / ISO 15156-2 o equivalente; contener menos de 1% de níquel y que la dureza no exceda de 187 HB; el Carbono Equivalente (CE) no debe exceder de 0,48%. Esta actividad se realizará con herramienta manual de golpe de acuerdo al diámetro a utilizar. El Contratista tomará en cuenta en sus análisis de conceptos de trabajo el tiempo de espera por motivos de libranza. Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado).

Este concepto se realizará en forma manual verificando su correcta instalación, ajuste inicial y apriete final con herramienta manual antichispa sin dañar el anillo o las juntas aislantes proporcionadas por PEP; para esta actividad se requiere como mínimo de 4 personas, el contratista tomará en cuenta traslados del personal a diferentes puntos del AIB para la realizar esta actividad. Esta partida incluye unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el transporte del personal.

30.0 Instalación de Niples de acceso de alta presión para 2 in Ø.El contratista tomará en cuenta maniobras necesarias para su correcta instalación, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle realizar este trabajo en cualquier jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato, incluyendo sábados, domingos y/o días festivos.

Los niples de acceso para evaluación de velocidades de corrosión deberán ser suministrados con accesorios completos e instalados por el contratista incluyendo materiales necesarios para su instalación y el buen funcionamientos del indicador. El residente de obra de PEP le indicará al contratista las instalaciones en donde serán instalados los niples de acceso, mismos que deberán ser para 2 in de diámetro, marca Rohrbarck, Cosasco o equivalente en diseño, calidad y especificación, con entrada de 1 in ø, incluye suministro de todos los materiales para su instalación, incluye también el suministro del tapón sólido, adaptador, niple, atomizador, guarda rosca y silletas de para LDD de 3in ø.






Pág. 21 de 38

El contratista eliminará la protección mecánica exterior existente y limpiará la tubería de 3 in Ø en un espacio no mayor a las 12 in de longitud, dejándola libre de grasas, polvo e impurezas. La limpieza se realizará con herramienta manual así como con pulidor eléctrico con carda y disco abrasivo con rosca integrada. Los niples de evaluación de corrosión podrán soldarse en LDD operando a presiones permisibles. PEP proporcionará las condiciones de operación y análisis de presión máxima permisible para su correcta instalación. Para esta partida los soldadores contarán con constancia, aprobación y certificación de aplicación de soldaduras a tuberías en operación para el sistema de transporte de hidrocarburos, lo anterior en apego a la norma NFR-030-PEMEX/2009 para tuberías de acero al carbono API 5L, que cubran los diámetros a utilizar del presente contrato, PEP podrá realizar inspecciones necesarias a los soldadores cuando este lo requiera. PEP realizará la medición de espesores a la tubería en donde se aplicarán las soldaduras de niple. Una vez instalado el niple de acceso, PEP realizará las inspecciones necesarias y aplicables para verificar que no existen defectos en soldaduras, de existir defecto alguno será responsabilidad del contratista repararlas sin cargo adicional a PEP.

Para la realización de este concepto el contratista cumplirá con lo estipulado en el código API RP 1107, el trabajo se realizará basándose en procedimiento manual de arco eléctrico con electrodo recubierto de baja aleación (SMAW), las máquinas soldadoras utilizadas serán de tipo corriente directa mínimo de 300 amperes, incluyendo todos sus accesorios y serán operadas dentro de rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo y tamaño de electrodo y clase de soldadura a efectuar. El o los soldadores del Contratista cumplirán con las medidas de seguridad estipuladas en el ASME B31.8 inciso 851.4, B31.4 inciso 451.6 ó por lo que deberán estar certificados y deberán apegarse a requerimientos de seguridad del personal ocupacionalmente expuesto.Esta partida incluye camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el transporte del personal, herramienta y equipo. La unidad de pago: Pza.

31.0 Trampa de Envío.31.1 Construcción de trampa de envío.Consiste en el habilitado de piezas de tuberías y/o accesorios de 2, 3 y 4 in de diámetro soldables (tee, tapones, bridas, reducciones de 3X2, 4X3, Tapas abisabradas, etc), así como coples soldables de ½ ó ¾ in de diámetro, para fabricar sistemas de envío de embolos para líneas de descarga de 3 in de diámetro. Para esta partida los soldadores contarán con constancia, aprobación y certificación de aplicación de soldaduras para líneas de conducción en tuberías de acero al carbono API 5L para el sistema de transporte de hidrocarburos, lo anterior en apego a la norma NFR-030-PEMEX/2009, que cubran los diámetros a utilizar del presente contrato, PEP proporcionará las inspecciones radiográficas, liquidos penetrantes y/u otras a fin de verificar la calidad de las juntas soldadas, de existir defectos será reparada por el contratista de acuerdo a lo establecido en procedimiento del estándar API 1104 Sección 6 y 7, sin cargo adicional a PEP.

Para sus análisis de trabajo de este concepto el contratista considerarán en promedio hasta 30 juntas soldadas de 3 in de diámetro, PEP proporcionará los accesorios y tubería necesarios de acero al carbono (tubería, tee, tapones, reducciones y coples) al contratista en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa y/o taller de tuberías), pudiendo ser nuevos y/o recuperables, para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará como promedio un espesor 300 mls de pulgada.






Pág. 22 de 38

Este concepto incluye las maniobras de carga y descarga, la transportación del material requerido proporcionado por PEP del almacén indicado por el residente de obra de PEP al sitio de la obra y la transportación del material sustituido al almacén de PEP, así como el movimiento de piezas realizadas en sitio para su instalación apoyandose con brazo hidráulico articulado de cómo minimo 5 toneladas. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato.

Se realizarán o se limpiaran biseles en bocas de piezas a soldar con pulidor eléctrico utilizando cardas y discos abrasivos con rosca integrada a un ángulo de 65° a 75° (como promedio 70°), posteriormente serán alineadas con alineadores exteriores tipo canasta, así como la aplicación de soldaduras a tope. Los materiales serán suministrados por PEP de acero al carbono soldables, incluye el retiro e instalación de las piezas.

Alineado y Soldado.El alineado se realizará con alineadores exteriores tipo canasta y en soldaduras de bridas se alineará con alineadores para bridas, ambos alineadores serán removidos solo después de completar el 100% del fondeo, incluye el manejo de tubos y/o accesorios para su construcción. El espacio entre biseles será de aproximadamente 1/16” a fin de evitar el desalineamiento de tubos en la junta. No se permite desviación angular o longitudinal entre accesorios, tubo y tubo alineado soldado.


El proceso de soldadura será a tope utilizando el proceso SMAW con técnica manual, electrodo recubierto, se prohíbe el punteo de tierra al tubo (usará media caña). Los trabajos se sujetarán al estándar API-1104 sección 2, 3 y 4, especificación electrodo que cumpla con AWS A 5.1 y AWS A5.5 (grupo solidificación rápida), al usar tubería con costura se realizará el alineado de acuerdo al capítulo 6.3.3.13 de la Norma PEP CID-NOR-N-SI-0001 vigente los cuales se alinearán alternando su costura longitudinal a 30° a cada lado del eje vertical. Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa de 300 amperes como mínimo; con todos los accesorios, operadas dentro de los rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo o tamaño de electrodo, las soldaduras cumplirán con el control de calidad realizado por el contratista basado en el estándar API 1104.

Los trabajos de soldadura se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:Se utilizará el proceso de soldadura de arco eléctrico manual con electrodo recubierto (SMAW).El tipo de junta a soldar será ranura en “V”.

Se recomiendan dimensiones de electrodos recubiertos en cada una de las siguientes fases: 1. Cordón de fondeo con electrodos de 1/8”.2. Cordón de paso caliente con electrodos de 5/32”.3. Cordón de relleno con electrodo de 3/16” (puede ser uno o dos cordones según el espesor de la pared).4. Cordón de enrase con electrodos de 3/16”.






Pág. 23 de 38

5. Cordón de acabado con electrodo de 3/16” ó 5/32”.




PEP proporcionará las inspecciones radiográficas y/u otras a fin de verificar la calidad de las juntas soldadas, de existir defectos será reparada por el contratista según procedimiento del estándar API 1104 Sección 6 y 7, sin cargo adicional a PEP. La unidad de pago: Pza.

31.2 Instalación de Sistema de Envío.Para esta partida, el contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitar este trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato incluyendo sábados, domingos y/o días festivos.

Apoyándose con brazo hidráulico, será responsabilidad del contratista las maniobras de carga en el almacén de PEP, su transporte y al sitio de trabajo, las maniobras de descarga y maniobras necesarias para su correcta instalación en el árbol de producción apoyándose con andamios y llaves de golpe, embridando hasta quedar herméticamente sin fugas y/o presencia de hidrocarburos.

PEP proporcionará al contratista el sistema de envío correspondiente para su instalación, mismo que será entregado en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa y/o taller de tuberías), pudiendo ser nuevos y/o recuperables incluyendo espárragos y anillos correspondientes de acuerdo al azaje del árbol de producción. La unidad de pago: Pza.

31.3 Retiro de Trampa de Envío.Consiste en el desmantelamiento del sistema de envío correspondiente, apoyándose con brazo hidráulico y desembridando con herramienta manual, realizando maniobras de carga, transporte y la descarga de la pieza al sitio indicado por el Residente de Obra de PEP. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato, incluyendo sábados, domingos y/o días festivos. La unidad de pago: Pza.






Pág. 24 de 38

32.0 Trampa de Recibo.32.1 Construcción de trampa de recibo.Consiste en el habilitado de piezas de tuberías y/o accesorios de 2, 3 y 4 in de diámetro soldables (tee, tapones, bridas, reducciones de 3X2, 4X3, Tapas abisabradas, etc), así como coples soldables de ½ o ¾ in de diámetro, para fabricar sistemas de recibo de embolos para líneas de descarga de 3 in de diámetro. Para esta partida los soldadores contarán con constancia, aprobación y certificación de aplicación de soldaduras para líneas de conducción en tuberías de acero al carbono API 5L para el sistema de transporte de hidrocarburos, lo anterior en apego a la norma NFR-030-PEMEX/2009, que cubran los diámetros a utilizar del presente contrato, PEP proporcionará las inspecciones radiográficas, liquidos penetrantes y/u otras a fin de verificar la calidad de las juntas soldadas, de existir defectos será reparada por el contratista de acuerdo a lo establecido en procedimiento del estándar API 1104 Sección 6 y 7, sin cargo adicional a PEP.

Para sus análisis de trabajo de este concepto el contratista considerarán en promedio hasta 30 juntas soldadas de 3 in de diámetro, PEP proporcionará los accesorios y tubería necesarios de acero al carbono (tubería, tee, tapones, reducciones y coples) al contratista en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa y/o taller de tuberías), pudiendo ser nuevos y/o recuperables, para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará como promedio un espesor 300 mls de pulgada.Este concepto incluye las maniobras de carga y descarga, la transportación del material requerido proporcionado por PEP del almacén indicado por el residente de obra de PEP al sitio de la obra y la transportación del material sustituido al almacén de PEP, así como el movimiento de piezas realizadas en sitio para su instalación apoyandose con brazo hidráulico articulado de cómo minimo 5 toneladas. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato.

Se realizarán o se limpiaran biseles en bocas de piezas a soldar con pulidor eléctrico utilizando cardas y discos abrasivos con rosca integrada a un ángulo de 65° a 75° (como promedio 70°), posteriormente serán alineadas con alineadores exteriores tipo canasta, así como la aplicación de soldaduras a tope. Los materiales serán suministrados por PEP de acero al carbono soldables, incluye el retiro e instalación de las piezas.

Alineado y Soldado.El alineado se realizará con alineadores exteriores tipo canasta y en soldaduras de bridas se alineará con alineadores para bridas, ambos alineadores serán removidos solo después de completar el 100% del fondeo, incluye el manejo de tubos y/o accesorios para su construcción. El espacio entre biseles será de aproximadamente 1/16” a fin de evitar el desalineamiento de los tubos en la junta. No se permite desviación angular o longitudinal entre accesorios, tubo y tubo alineado soldado.







Pág. 25 de 38

El proceso de soldadura será a tope utilizando el proceso SMAW con técnica manual, electrodo recubierto, se prohíbe el punteo de tierra al tubo (usará media caña). Los trabajos se sujetarán al estándar API-1104 sección 2, 3 y 4, especificación electrodo que cumpla con AWS A 5.1 y AWS A5.5 (grupo solidificación rápida), al usar tubería con costura se realizará el alineado de acuerdo al capítulo 6.3.3.13 de la Norma PEP CID-NOR-N-SI-0001 vigente los cuales se alinearán alternando su costura longitudinal a 30° a cada lado del eje vertical. Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa de 300 amperes como mínimo; con todos los accesorios, operadas dentro de rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo o tamaño de electrodo, las soldaduras cumplirán con el control de calidad realizado por el contratista basado en el estándar API 1104.

Los trabajos de soldadura se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:Se utilizará el proceso de soldadura de arco eléctrico manual con electrodo recubierto (SMAW).El tipo de junta a soldar será ranura en “V”.Se recomiendan dimensiones de electrodos recubiertos en cada una de las siguientes fases: 1. Cordón de fondeo con electrodos de 1/8”.2. Cordón de paso caliente con electrodos de 5/32”.3. Cordón de relleno con electrodo de 3/16” (puede ser uno o dos cordones según el espesor de la pared).4. Cordón de enrase con electrodos de 3/16”.5. Cordón de acabado con electrodo de 3/16” ó 5/32”.Los electrodos a emplear serán de especificación AWS A 5-1 (electrodos para aceros al carbono).Se efectuará limpieza entre cordones de soldadura con equipo pulidor eléctrico, utilizando cardas y discos abrasivos.




32.2 Instalación de Trampa de Recibo.Para esta partida, el contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitar este trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato incluyendo sábados, domingos y/o días festivos.

Apoyándose con brazo hidráulico, será responsabilidad del contratista las maniobras de carga en el almacén de PEP, su transporte y al sitio de trabajo, las maniobras de descarga y maniobras necesarias para su correcta instalación en el árbol de






Pág. 26 de 38

producción apoyándose con andamios y llaves de golpe, embridando hasta quedar herméticamente sin fugas y/o presencia de hidrocarburos.

PEP proporcionará al contratista el sistema de envío para su instalación, misque que será entregado en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa y/o taller de tuberías), pudiendo ser nuevos y/o recuperables incluyendo espárragos y anillos correspondientes de acuerdo al azaje del árbol de producción. La unidad de pago: Pza.

32.3 Retiro de Trampa de Recibo.Consiste en el desmantelamiento del sistema de envío correspondiente, apoyándose con brazo hidráulico y desembridando con herramienta manual, realizando maniobras de carga, transporte y la descarga de la pieza al sitio indicado por el Residente de Obra de PEP. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato, incluyendo sábados, domingos y/o días festivos. La unidad de pago: Pza.

33.0 Localización de tubería subterránea en instalaciones.Consiste en localizar y ubicar tuberías enterradas en cualquiera de las instalaciones con Equipo localizador electrónico de tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital o equivalente) identificando líneas existentes, marcando con calidra y estacas de madera de 1 in X 2.5 in X 2 ft una vez localizada a cada 50 m, indicando en cada marca el kilometraje con marcador de tinta indeleble sobre la estaca indicadora. Se pagará un mínimo de 800 m2, esta actividad se realizará en cualquiera de la instalaciones de PEP, Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el personal.

Esta actividad se realizará en cualquier tipo de jornada pudiendo solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias) por lo que el contratista tomará en cuenta los tiempos de espera por motivos de libranzas así como las maniobra operativas. Para la localización de ductos subterráneos se empleará equipo electrónico digital radio detector que funciona bajo el principio de inducción de radio-frecuencia, señal que será captada en la superficie por el equipo con una alta precisión en la detección y determinación de la profundidad a la cual se encuentran los ductos. La unidad de pago: m.

34.0 Instalación de bayoneta para trampa de envío y/o recibo.Para esta partida, el contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitar este trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier día de la semana durante la vigencia del Contrato incluyendo sábados, domingos y/o días festivos (en casos de urgencias).

Para este concepto la libranza se realizará según el caso, eliminando la pieza existente (Interface del Pozo, llegada al modulo de recolección o tenteconección) realizando corte con cortatubo, alineado de la pieza, ajustes necesarios y hasta 4 juntas juntas soldadas, incluyendo sus empates a la línea regular; este concepto incluye maniobras de carga, transporte y la descarga de la pieza al sitio indicado por el Residente de Obra de PEP. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato incluyendo sábados, domingos y/o días festivos.






Pág. 27 de 38

La tubería necesaria para la realización de los trabajos referentes al contrato será suministrada por Pemex Exploración y Producción, en diámetro de 3 pulgadas, misma que será de acero al carbón con o sin costura, grado X-52, Especificación API-5L, tramos de 12.00 a 13.7m de longitud, con recubrimiento exterior anticorrosivo a base de polietileno extruido tricapa de 1.8 mm mínimo y Marcaje según apéndice “H” del API-5L, con espesor que podrá variar de 218 hasta 300 in de diámetro. Para este partida el contratista considerará en sus análisis de conceptos de trabajo ballonetas en tramos dobles de hasta 13.7m, que el grado de curvatura no exeda tres veces su diámetro, como promedio considerará 250 mls de espesor de pared de la tubería. Se considerará como balloneta completa en un solo tramo con curvas dobles sin defectos de de curvatura o doblés, y que se encuentren debidamente alineadas tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical.

PEP proporcionará la tubería y los accesorios necesarios en acero al carbono al contratista en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa y/o taller de tuberías), pudiendo ser nuevos y/o recuperables para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará como promedio un espesor 250 mls de pulgada.

Se realizarán o se limpiaran biseles en las bocas de las piezas a soldar con pulidor eléctrico utilizando cardas y discos abrasivos con rosca integrada a un ángulo de 65° a 75° (como promedio 70°), posteriormente serán alineadas con alineadores exteriores tipo canasta, así como aplicación de soldadura a tope. Los materiales serán suministrados por PEP de acero al carbono soldables, incluye el retiro e instalación de las piezas.

Alineado y Soldado.El alineado se realizará con alineadores exteriores tipo canasta y en soldadura de bridas se alineará con alineadores para bridas, ambos alineadores serán removidos solo después de completar el 100% del fondeo, incluye el manejo de los tubos y/o accesorios para su construcción. El espacio entre biseles será de aproximadamente 1/16” a fin de evitar el desalineamiento de tubos en la junta. No se permite desviación angular o longitudinal entre accesorios, tubo y tubo alineado soldado. En la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo los cortatubos y alineadores exteriores tipo canasta no se considerarán como herramienta menor, no se considerarán como lotes o juegos “de”, se evaluará técnicamente de acuerdo al diámetro analizado en forma individual donde aplique su utilización.

El proceso de soldadura será a tope utilizando el proceso SMAW con técnica manual, electrodo recubierto, se prohíbe el punteo de la tierra al tubo (usará media caña). Los trabajos se sujetarán al estándar API-1104 sección 2, 3 y 4, especificación electrodo que cumpla con AWS A 5.1 y AWS A5.5 (grupo solidificación rápida), en el caso de usar tubería con costura se realizará el alineado de acuerdo al capítulo 6.3.3.13 de la Norma PEP CID-NOR-N-SI-0001 vigente los cuales se alinearán alternando su costura longitudinal a 30° a cada lado del eje vertical. Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa de 300 amperes como mínimo; con todos los accesorios, operadas dentro de rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo o tamaño de electrodo, las soldaduras cumplirán con el control de calidad realizado por el contratista basado en el estándar API 1104.

Los trabajos de soldadura se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:Se utilizará el proceso de soldadura de arco eléctrico manual con electrodo recubierto (SMAW).El tipo de junta a soldar será ranura en “V”.

Se recomiendan dimensiones de electrodos recubiertos en cada una de las siguientes fases: 1. Cordón de fondeo con electrodos de 1/8”.2. Cordón de paso caliente con electrodos de 5/32”.3. Cordón de relleno con electrodo de 3/16” (puede ser uno o dos cordones según el espesor de la pared).






Pág. 28 de 38

4. Cordón de enrase con electrodos de 3/16”.5. Cordón de acabado con electrodo de 3/16” ó 5/32”.


Registro de parámetros para la soldadura.Paso Proceso Diámetro electrodo Corriente polaridad (amperaje) rangoFondeo SMAW 1/8” (0.125”) cdep 100 - 150Paso caliente SMAW 5/32” (0.156”) cdep 130 - 190Relleno SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225Enrase SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225Acabado SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225


35.0 Fabricación, instalación y/o reparación de plataformas de operación de válvulas.Fabricación de pasillos, plataformas y escaleras (incluye marcos y soportes con tubería de acero al carbono de 3 in de diámetro, cédula 40, barandales a base de tubería galvanizada con o sin costura de 1 ½ in de diámetro, cédula 40 especificación ASTM A-53, así como colocación de rejilla tipo Irving dentada de acero galvanizada electroforjada.

Esta partida incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramienta y/o equipo, transporte del personal, habilitado de andamios donde sea necesario, para que el personal realice las actividades; utilizar equipo de corte Oxiacetileno para realizar las actividades necesarias; habilitado de marcos y soportes; habilitado de barandales; habilitado de rejilla tipo Irving de 1 ½ pulgada x 1/8 de pulgada; habilitado de marcos para peldaños con ángulo de acero al carbono de 1 ½ in x ¼ in, soportadas con ángulo de 2 ½ in x ¼ in, especificación ASTM-A-36; conformado y aplicación de soldaduras en marcos soportes, barandales, peldaños y rejilla tipo Irving con sus placas base para dar el armado de pasillos, plataformas y escaleras de acceso de operación de válvulas; aplicación de soldadura en todos los espacios que requieran soldaduras (juntas) para el armado de marcos, soportes, barandales, colocación de rejillas tipo Irving, ángulo de marcos de peldaños, soporte y colocación de placa base de apoyo en soportes de pasillos y escaleras, se usara electrodo E-6010 y E-7018 en diferentes diámetros con la finalidad de evitar puntos de corrosión; limpieza mecánica con esmeril y carda trenzada con roscas integradas a los cordones de soldadura, con la finalidad de verificar la existencia de poros.

Incluye también limpieza a metal blanco de a especificación NACE 1/PSC – SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) en color negro; será responsabilidad del contratista las maniobras de carga descarga e instalación de piezas con camión plataforma con brazo hidráulico de 12 toneladas de capacidad evitando daños a válvulas y líneas de operación; hincado de la soportería en hoyos de 0.50 m de profundidad y de 0.30 m de diámetro ahogada en concreto F’c= 150 kg/cm². Para esta actividad, será responsabilidad del contratista el suministro de materiales y/o accesorios, el habilitado, fabricación e instalación de barandal tubular metálico, la mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario en el sitio de trabajo hasta quedar totalmente concluido de acuerdo a croquis número 6 del anexo “A”. La unidad de pago: m.






Pág. 29 de 38

36.0 Fabricación, instalación y/o reparación de barandal de protección.Consiste en el habilitado, fabricación e instalación de barandal tubular metálico, de acero al carbono, cedula 40, de 2 in de diámetro, para protección de árbol de producción y bajadas de pozos a base de tubería de acero al carbono de 2 in de diámetro proporcionada por el contratista, el barandal tubular deberá ser hincado a 0.50 m de profundidad y ahogado en concreto F’c= 150 kg/cm² en hoyos de 0.30 m de diámetro. El barandal deberá tener una altura de 1.20 m., estar vertical y plomeado, con tubo larguero superior, intermedio e inferior con una separación máxima entre postes de 2.50 m. Esta partida se pagará por metro de barandal instalado en el sitio de la obra.Para esta actividad, será responsabilidad del contratista el suministro de materiales y/o accesorios, el habilitado, fabricación e instalación de barandal tubular metálico, la mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario en el sitio de trabajo hasta quedar totalmente concluidos de acuerdo a croquis número 7 del anexo “A”, incluye también aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas), en color negro. La unidad de pago: m.

37.0 Suministro manejo e Instalación de Accesorios de acero al carbono.

Subpartida Descripción Unidad de Pago

37.1 Codo 45° x 2 in de diámetro, Radio Largo, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB. Pza.


37.3 Codo 45° x 4 in de diámetro, Radio Largo, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB.

Pza.


Pza.


Pza.



37.8 Tee Recta guiada de 2 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB. Pza.




37.12 Reducción Concéntrica de 3 x 2 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB. Pza.


37.14 Reducción Concéntrica de 6 x 3 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula Pza.“Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”





Pág. 30 de 38

80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB.


37.16 Tapón Cachucha de 2 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB. Pza.



37.19 Brida cuello soldable de 2 in de diámetro (DN), BX-152, RTJ, para 10000 psi, cedula 80 de acero al carbono. Pza.

37.20 Brida cuello soldable de 2 in de diámetro (DN), ASTM A-105, RTJ, clase 1500 PSI, ASME B16.5 ultima edición, cedula 80 de acero al carbono. Pza.






37.26 Cople soldable con rosca interior de ½ in para 10000 psi de acero al carbón. Pza.

37.27

Tapa abisagrada horizontal de 4 in de diametro, (CHARNELA) de acceso rápido; soldable; ANSI 600 de acero al carbono forjado SA516GR70 para la tapa y SA350LF2 para el cuello soldable que cumplan con especificacion ASTM y ASME Seccion VIII,division 1 del codigo ASME para recipientes a presion sin combustiòn. El material de fabricacion debe cumplir con NACE MR-01-075. Debe contar con dispositivo de seguridad que alerte al operario si hay presion remanente en la trampa, antes de abrir la charnela los sellos "O" deberàn ser moldeados de una sola pieza en material buna N con dureza 70 +- 5º SHORE A. cada charnela debe contar con el sello del codigo ASME y suministrarse con su maneral correspondiente para aflojar / apretar la charnela.los cuellos soldables de las tapas abisagradas deberàn ser de los espesores siguientes: tres cuellos soldables con espesor de 337 Milesimas de Pulgada.

Pza.

37.28

Tapa abisagrada horizontal de 6 in de diametro, (CHARNELA) de acceso rápido; soldable; ANSI 600 de acero al carbono forjado SA516GR70 para la tapa y SA350LF2 para el cuello soldable que cumplan con especificacion ASTM y ASME Seccion VIII,division 1 del codigo ASME para recipientes a presion sin combustiòn. El material de fabricacion debe cumplir con NACE MR-01-075. Debe contar con dispositivo de seguridad que alerte al operario si hay presion remanente en la trampa, antes de abrir la charnela los sellos "O" deberàn ser moldeados de una sola pieza en material buna N con dureza 70 +- 5º SHORE A. cada charnela debe contar con el sello del codigo ASME y suministrarse con su maneral correspondiente para aflojar / apretar la charnela.los cuellos soldables de las tapas abisagradas deberàn ser de los espesores siguientes: tres cuellos soldables con espesor de 337 mls de Pulgada.

Pza.






Pág. 31 de 38

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El contratista suministrará los accesorios para fabricar, habilitar, presentar, alinear, sujetar y soldar los accesorios de acuerdo a los arreglos y especificaciones solicitados por PEP a través de su Residente de Obra. Este concepto incluye las maniobras de carga y descarga, transportación del material requerido (proporcionado por el contratista) al sitio de la obra, así como el movimiento de las piezas realizadas en el sitio para su instalación. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato.

Alineado y Soldado.Antes de que los accesorios sean tomados para soldarse el contratista inspeccionará tanto el cuerpo como los biseles y separará los que fueron dañados en las maniobras de carga, transporte y descarga, mismos que reparará si es permisible sin cargo adicional a PEP, todos los accesorios aceptables se limpiarán en el interior y en las bocas debiendo dejar limpios los biseles hasta dejar metal blanco. Durante la limpieza del bisel se procurará descubrir laminaciones, cuarteaduras u otros defectos; en caso de encontrarse algún defecto el contratista lo volverá a biselar sin cargo adicional a PEP, se sanearán los tubos para descubrir y quitar toda partícula extraña, substancias o obstrucciones sueltas o pegadas en el interior del tubo, si se requiere volver a biselar la abertura de biseles tendrá un ángulo de 65º a 75º (como promedio 70º).

El alineado se realizará con alineadores correspondientes de acuerdo al diámetro a intervenir el cual será removido solo después de completar el 100% del fondeo, incluye el manejo de los tubos y/o accesorios para su instalación. El espacio entre biseles será de aproximadamente 1/16” a fin de evitar el desalineamiento de los tubos y/o accesorios en la junta.

No se permite desviación angular o longitudinal entre accesorios, tubo y tubo alineado soldado, todos los accesorios aceptables los limpiará en el interior y en las bocas debiendo dejar limpios los biseles hasta dejar metal blanco con equipo pulidor eléctrico manual y disco abrasivo. Se considerará el suministro del disco abrasivo, de ser necesario los cortes se realizarán con cortatubo de acuerdo al diámetro (no considerar como herramienta menor), así como con equipo de corte Oxiacetileno equipado con mangueras y accesorios (el contratista suministrará el combustible).

En la elaboración de análisis de concepto de trabajo los cortatubos y alineadores exteriores tipo canasta no se considerarán como herramienta menor, no se considerarán como lotes o juegos “de”, se evaluará técnicamente de acuerdo al diámetro analizado en forma individual donde aplique su utilización.

El proceso de soldadura será a tope utilizando el proceso SMAW con técnica manual, electrodo recubierto, se prohíbe el punteo de tierra al tubo (usará media caña). Los trabajos se sujetarán al estándar API-1104 sección 2, 3 y 4, especificación electrodo que cumpla con AWS (Sección 5) A 5.1 y AWS A5.5 (grupo solidificación rápida), en el caso de usar tubería con costura se realizará el alineado de acuerdo al capítulo 6.3.3.13 de la Norma PEP CID-NOR-N-SI-0001 vigente los cuales se alinearán alternando su costura longitudinal a 30° a cada lado del eje vertical. Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa de 300 amperes como mínimo; con todos los accesorios, operadas dentro de rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo o tamaño de electrodo, las soldaduras cumplirán con el control de calidad realizado por el contratista basado en el estándar API 1104.Los trabajos de soldadura se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:Se utilizará el proceso de soldadura de arco eléctrico manual con electrodo recubierto (SMAW).






Pág. 32 de 38

El tipo de junta a soldar será ranura en “V”.Se recomiendan dimensiones de electrodos recubiertos en cada una de las siguientes fases: 1. Cordón de fondeo con electrodos de 1/8”.2. Cordón de paso caliente con electrodos de 5/32”.3. Cordón de relleno con electrodo de 3/16” (puede ser uno o dos cordones según el espesor de la pared).4. Cordón de enrase con electrodos de 3/16”.5. Cordón de acabado con electrodo de 3/16” ó 5/32”.

Para los análisis de conceptos de trabajo el contratista calculará las cantidades de soldadura en relación a los espesores de tubería indicados al inicio de este concepto. Los electrodos a emplear serán de especificación AWS A 5-1 (electrodos para aceros al carbono).

Se efectuará limpieza entre cordones de soldadura con equipo pulidor eléctrico, utilizando cardas y discos abrasivos.Registro de parámetros para la soldadura.Paso Proceso Diámetro electrodo Corriente polaridad (amperaje) rangoFondeo SMAW 1/8” (0.125”) cdep 100 - 150Paso caliente SMAW 5/32” (0.156”) cdep 130 - 190Relleno SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225Enrase SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225Acabado SMAW 3/16” (0.187”) cdep 150 - 225

De ser necesario PEP proporcionará inspeccion radiográfica y/u otra, de existir defecto en juntas soldadas será reparada por el contratista según procedimiento del estándar API 1104 Sección 6 y 7, sin cargo adicional a PEP. 38.0 Suministro e Instalación de plástico de polietileno calibre 600 de alta densidad.Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El mantenimiento correctivo se realizará en aquellas instalaciones de PEP en la que exista grava triturada como superficie de terreno terminado, en donde le indique el Residente de obra de PEP.

Para esta actividad, el contratista removerá la grava existente a volteo en el área afectada con herramienta manual, alojando o recogiendo a sus extremos la grava existente, posteriormente conformará uniformemente el nivel de terreno terminado realizando limpieza, posteriormente se instalará membrana o lienzo de polietileno calibre 600 de alta densidad, considerando un traslape mínimo de 50 cm, una vez instalado el lienzo se extenderá, nivelará y conformará uniformemente con herramienta manual a volteo la grava alojada y/o recogida en sus extremos, dejando conformada el área a nivel y espesor uniforme al existente. Será responsabilidad del contratista el suministro del polietileno calibre 600 de alta densidad. La unidad de pago: m²

39.0 Mantenimiento correctivo en el sector Golfo Sabinas.Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El mantenimiento correctivo se realizará en Sectores de Nuevo Laredo Tam., Lampazos Nuevo León, Piedras Negras, Monclova, Sabinas, Primero de Mayo y/o Merced Coahuila, en aquellas instalaciones de PEP que le sea indicada por el Residente de Obra, por lo que deberá conocerlos






Pág. 33 de 38

ampliamente para poder trasladarse por carretera, brechas y/o caminos secundarios en las diferentes instalaciones del Sector. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza.

Consiste en la Instalación de grapa de 12 hasta 24 in de diámetros proporcionada por PEP, eliminando la protección mecánica y dieléctrica por avería suscitada en la red de ductos o estaciones para el sistema de transporte de hidrocarburos, los cuales estarán en operación a presiones de hasta 1,300 lb/in². Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado), una vez instalada la grapa se verificará su hermeticidad. Para este concepto, PEP proporcionará la grapa al contratista en el almacén de PEP que indique el Residente de Obra (Campo Reynosa y/o taller de tuberías), pudiendo ser nueva y/o recuperada, esta actividad incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo al sitio de la obra considerando como promedio 800 km partiendo de la Cd. De Reynosa Tam.. Para esta partida el contratista considerará el suministro en Instalación de empaque de hule Neopreno o Caucho de alta especificación, de ¼ de in espesor para instalar a la grapa proporcionada por PEP. La unidad de pago: Pza.

40.0 Carga, transporte, maniobras y descarga de tuberías, piezas y accesorios. Consiste en proporcionar los servicios de maniobra con brazo hidráulico de apoyo logístico a las áreas operativas en el Activo Integral Burgos con camión tipo semipesado de 6 ton de carga como mínimo equipado con brazo hidráulico de 12 ton como mínimo las maniobras necesarias para el transporte, maniobras, carga, descarga, desmantelamiento, habilitado, instalación, presentación de piezas, etc. de arreglos de tuberías y conexiones soldadas de diferentes diámetros y formas en apoyo a la producción en las instalaciones de PEP, será responsabilidad del contratista realizar todas las maniobras con dos ayudantes y bandas de lona de acuerdo al diámetro, estiba con madera o barrotes de como mínimo de 2 X 4in por lo todo el ancho de la plataforma del camión.

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato por lo que contaran con la disponibilidad para desplazarse a los diferentes sectores del Activo Integral Burgos.

El pago de esta partida será por evento, por lo que el contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir en cualquier momento durante la vigencia del Contrato.

El contratista deberá tener la herramienta mínima necesaria, siguiente por unidad tales como, eslingas, cadenas, pulpos, perros, gasas, cable de ixtle, caja de herramienta, etc. La unidad de pago: Viaje.

41.0 Suministro e Instalación de Válvula con azaje.Subpartid

a Descripción Unidad de pago

41.1 Válvula de compuerta paso completo y continuado de 3 in de diámetro, extremos bridados clase 900 PSI, RTJ, especificación ASME, cuerpo de acero al carbono fundido requerimiento ASTM A-216 Gr. WCC, operada con engranes, que cumpla con las especificaciones API-6D, API-6FA

Pza






Pág. 34 de 38

Y API-6FD.

41.2

Válvula de compuerta paso completo y continuado de 6 in de diámetro, extremos bridados clase 600 PSI RTJ, especificación ASME, cuerpo de acero al carbono fundido requerimiento ASTM A-216 Gr. WCC, operada con engranes que cumpla con las especificaciones API-6D, API-6FA Y API-6FD.

Pza

41.3Válvula macho de 2 in de diámetro, extremos bridados, clase 600 PSI RTJ, ASME, cuerpo de acero al carbon fundido ASTM A-216 Gr. WCC, tapon de acero de aleacion ASTM A-487 Gr.4 clase A, lubricable, dinamicamente balanceada, operada con maneral.

Pza


Pza


Pza

41.6Válvula macho de 6 in de diámetro, extremos bridados, clase 600 PSI RTJ, ASME, cuerpo de acero al carbon fundido ASTM A-216 Gr. WCC, tapon de acero de aleacion ASTM A-487 Gr.4 clase A, lubricable, dinamicamente balanceada, operada con maneral

Pza

41.7Válvula manual modelo H71, conexiones de ½ in NPT macho, ½ in NPT hembra, cuerpo acero inoxidable, 316. Asiento integral, empaque de teflón, libre giro entre bola y el vástago, presión y temperatura 6000 PSI @ 200 ºF.

Pza

41.8

Válvula Argus de 3 in de diámetro, asaje 600 brida RTJ. Valvula esférica de pasaje total, de doble bloqueo y venteo, cuyo cuerpo tiene una entrada que permite la carga y retiro de scraper mientras la valvula se mantiene en posicion cerrada, apta para enviar y recibir raspadores de tipo bola (polly pig), de copas y esféricos, con rango de temperatura de -46°C a + 121°C, fabricados en acero al carbono forjado A350-LF2 y revestidos con niquel no electrolítico. Diseñados de acuerdo a requerimientos ASME, API, MSS y NACE, con cierre hermetico.

Pza

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El contratista suministrará e instalará los accesorios en cualquier instalación para los sistemas de envío y/o recibo de émbolos para desplazamientos de líquidos; tomará en cuenta en sus análisis de conceptos de trabajo el tiempo de espera por motivos de libranza.

Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado).

Este concepto se realizará en forma manual verificando su correcta instalación verificando su hermeticidad, ajuste inicial y apriete final con herramienta manual antichispa sin dañar el anillo del accesorio. Esta partida incluye unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el transporte del personal.

42.0 Perforaciones de tubería en niples de acceso para evaluación de corrosión.“Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”





Pág. 35 de 38

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Para esta partida se debe contar con la experiencia adecuada para evitar dañar la tubería o accesorios a intervenir. PEP evaluará al personal propuesto por el contratista para realizar la actividad, en caso de no contar con la experiencia el contratista deberá reponerlo a la brevedad posible para evitar retrasos en las actividades a realizar. El contratista tomará en cuenta las maniobras necesarias, el tiempo de espera por motivos de libranza y que PEP podrá solicitarle este tipo de trabajo en cualquier tipo de jornada, es decir a cualquier hora del día durante la vigencia del Contrato incluyendo sábados, domingos y/o días festivos.

Esta actividad se realizará en ductos con paredes de hasta de 300 mls de pulgada con presiones internas hasta de 6000 psi en su sistema de transporte de hidrocarburos con gran cantidad de líquidos, gas, aguas, etc, por lo que se debe asegurar la perfecta alineación de la boca superior circular de 2” del niple de acceso con el orificio a realizar. El orificio realizado debe quedar sin residuos del acero y deberá contar con el diámetro necesario exacto para evitar obstrucciones en el paso de los instrumentos a insertar con el propósito de facilitar la inserción o remoción de los elementos de monitoreo o inyección a introducir la probeta, portacupón o inyector.

Una vez realizada la perforación en la tubería el operario especialista se cerciorá de abrir la valvula de alivio antes de retirar el Equipo Hot Tap. Será responsabilidad del contratista instalar el Retrievel, Esta actividad incluye instalar el tapon con su portacupón, probeta o inyector, se verifica su hermeticidad. Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales y su transporte al sitio de la obra, Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación. La unidad de pago: Pza.

43.0 Suministro e instalación de embolo para desplazamiento de líquidos y limpieza en líneas de descarga.Subpartid

a Descripción Unidad de pago

43.1

Diablo de polietileno de baja densidad para desplazamiento de liquidos a base de espuma de poliuretano de baja densidad para tuberías de 3 in de diámetro con capacidad de desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro hasta con un 65% de apertura.

Pza

43.2

Diablo de polietileno de media densidad para desplazamiento de liquidos a base de espuma de poliuretano de media densidad para tuberías de 3 in de diámetro con capacidad de desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro hasta con un 65% de apertura.

Pza

43.3

Diablo de polietileno de media densidad con cepillo de alambre de acero al carbono para limpieza interior de tuberías de 3 in de diámetro a base de espuma de poliuretano de media densidad para tuberías de 3 in de diámetro con capacidad de desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro hasta con un 65% de apertura.

Pza

44.4 Diablo solido o de sellado de poluiretano o neupreno para desplazamiento de líquidos en forma de copa, disco o combinación de ambos, de alta densidad, solidos y sin ranuras para desplazar condensados, solidos y agua en tuberías de 3 in de diámetro con flexibilidad para desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro, disenádos para permitir el sello al borde de la copa en la parte posterior del disco contra la superficie

Pza






Pág. 36 de 38

interna de la tubería.

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. El contratista suministrará e instalará los accesorios en cualquier instalación para los sistemas de envío y/o recibo de émbolos para desplazamientos de líquidos; tomará en cuenta en sus análisis de conceptos de trabajo el tiempo de espera por motivos de libranza. Para esta partida, la cuadrilla a utilizar estará equipada con equipo de respiración autónomos, como mínimo modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente, con capacidad mínima para 30 minutos, con accesorios completos, mismos que serán reutilizables durante la vigencia del contrato para evitar intoxicaciones al personal ocupacionalmente expuesto (incluyendo el compresor de llenado).

El contratista deberá contar con refacciones, herramientas y personal necesario para encubetar el embolo de desplazamiento. La actividad se iniciará a partir del momento que indique personal operativo de PEP una vez verificada las condiciones de riesgo para el personal ocupacionalmente expuesto. Este concepto incluye, los costos de personal especializado, equipo de limpieza y materiales necesarios utilizados durante la la instalación del accesorio. Esta partida incluye unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el transporte del personal.






DEPTO. DE MANTTO. A DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVOFORMATO “DE-9”

CATALOGO DE CONCEPTOSDescripción de los Trabajos: “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”Licitación Pública Nacional No. __________________________/

Pág. 1 de 12

Part. No. Descripción del concepto Unidad CantidadPrecio Unitario (M.N.) Importe en

M.N.Número Letra

1.0 Excavación con herramienta manual en jornada ordinaria.1.1 En Material tipo “A” en jornada ordinaria. m³ 5001.2 En Material tipo “B” en jornada ordinaria. m³ 7501.3 En Material tipo “C” en jornada ordinaria. m³ 2501.4 En Material tipo “D” en jornada ordinaria. m³ 3002.0 Excavación con herramienta manual en jornada urgente.2.1 En Material tipo “A” en jornada urgente. m³ 5002.2 En Material tipo “B” en jornada urgente. m³ 3502.3 En Material tipo “C” en jornada urgente. m³ 1002.4 En Material tipo “D” en jornada urgente. m³ 2003.0 Excavación con herramienta manual en jornada emergente.3.1 En Material tipo “A” en jornada emergente. m³ 2503.2 En Material tipo “B” en jornada emergente. m³ 1503.3 En Material tipo “C” en jornada emergente. m³ 503.4 En Material tipo “D” en jornada emergente. m³ 1004.0 4.0 Excavación con maquinaria.4.1 4.1 En material tipo “A”, y “B”. m³ 5004.2 4.2 En material tipo “C”. m³ 504.3 4.3 En material tipo “D”. m³ 1005.0 Tapado y compactado con herramienta manual. m³ 3006.0 Tapado y compactado en Jornada ordinaria.6.1 Tapado y compactado en Jornada urgente. m³ 1006.2 Tapado y compactado en Jornada emergente. m³ 1007.0 Tapado sin compactar con herramienta manual.






Pág. 2 de 12


M.N.Número Letra

7.1 Tapado sin compactar en Jornada ordinaria. m³ 10007.2 Tapado sin compactar en Jornada urgente. m³ 7507.3 Tapado sin compactar en Jornada emergente. m³ 4008.0 Traspaleo hasta una distancia de 4.0 m. m³ 5009.0 Tapado de excavación con maquinaria. m³ 200010.0 Achique. h 10011.0 Carretilleo, extendido y compactado de caliche. m³ 20012.0 Demolición de concreto armado.12.1 Con cincel y marro. m³ 5012.2 Con equipo neumático. m³ 5012.3 Recuperación de Concreto. m³ 10013.0 Chapodeo de maleza con herramienta manual. 50014.0 Construcción de banquetas y pisos de concreto simple. m³ 2015.0 Construcción de banquetas y pisos de concreto estructural. m³ 2016.0 Construcción de bases de concreto estructural para tuberías de:16.1 En tubería de 2 in m³ 1016.2 En tubería de 3 in m³ 1017.0 Construcción de rodapié o guarnición de concreto estructural. m³ 10

18.0Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica sobre superficies de concreto o mortero. m2 500

19.0 Extendido de grava triturada. m³ 50

20.0Habilitado de piezas para módulos de envío y/o recibo de diablos de limpieza.

20.1 Accesorios de ½ in de diámetro (filete) Junta 50“Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”





Pág. 3 de 12


M.N.Número Letra

20.2 Tubería y/o accesorios de 2 in de diámetro (a tope) Junta 5020.3 Tubería y/o accesorios de 3 in de diámetro (a tope) Junta 5020.4 Tubería y/o accesorios de 4 in de diámetron (a tope) Junta 5020.5 Accesorio de 2 in de diámetro (filete) Pza 5020.6 Accesorio de 3 in de diámetro (filete) Pza 50

21.0 Corte y biselado en tubería y conexiones.

21.1 Te de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza 10021.2 Codo de 45° y/o 90º de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza 5021.3 Tapón de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza 5021.4 Reducción de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza 5021.5 Brida de 2, 3 y 4 in de diámetro Pza 5021.6 Tubería de 2 y 3 in de diámetro m 50021.7 Tubería de 4 y 6 in de diámetro m 30022.0 Suministro e instalación de abrazaderas en tuberías.22.1 En tubería de 2 in Pza 5022.2 En tubería de 3 in Pza 5022.3 En tubería de 4 in Pza 3023.0 Instalación de placas de bloqueo en juntas bridadas de:23.1 De 2 in Ø espesor en pulgadas ¼ Pza 20023.2 De 3 in Ø espesor en pulgadas 3/8 Pza 10023.3 De 4 in Ø espesor en pulgadas ½ Pza 5023.4 De 6 in Ø espesor en pulgadas ¾ Pza 3023.5 De 8 in Ø espesor en pulgadas 1 Pza 20






Pág. 4 de 12


M.N.Número Letra

24.0 Retiro de placas de bloqueo en juntas bridadas de:24.1 De 2 in Ø espesor en pulgadas ¼ Pza 20024.2 De 3 in Ø espesor en pulgadas 3/8 Pza 10024.3 De 4 in Ø espesor en pulgadas ½ Pza 5024.4 De 6 in Ø espesor en pulgadas ¾ Pza 3024.5 De 8 in Ø espesor en pulgadas 1 Pza 2025.0 Instalación de espárragos para juntas bridadas:25.1 De 2 in de diámetro, 1500 psi Pza 10025.2 De 3 in de diámetro , 600 psi Pza 30025.3 De 3 in de diámetro , 900 psi Pza 30025.4 De 3 in de diámetro , 1500 psi Pza 15025.5 De 6 in de diámetro , 600 psi Pza 10025.6 De 8 in de diámetro , 600 psi Pza 50

26.0Reposición de barandal tubular metálico para protección de árbol de producción.

26.1 De 3 in de diámetro m 10026.2 De 2 in de diámetro m 10026.3 De 1 ½ in de diámetro m 10027.0 Limpieza interior de líneas de descarga. km 10

28.0 Suministro e instalación de cerca de malla galvanizada calibre 10.5, abertura 55 mm x 55 mm. m 500

29.0 Instalación de anillo metálico en juntas bridadas.29.1 D e 2 in de diámetro (BX-152) Pza 10029.2 De 2 in de diámetro 1500 psi (R-24) Pza 200






Pág. 5 de 12


M.N.Número Letra

29.3 De 3 in de diámetro 600 psi (R-31) Pza 20029.4 De 3 in de diámetro 900 psi (R-31) Pza 15029.5 De 3 in de diámetro 1500 psi (R-35) Pza 20029.6 De 6 in de diámetro 600 psi (R-45) Pza 5030.0 Instalación de Niples de acceso de alta presión para 2 in Ø. Pza 10031.0 Trampa de Envío31.1 Construcción de trampa de envío. Pza 1031.2 Instalación de Sistema de Envío. Pza 1031.3 Retiro de Trampa de Envío. Pza 1032.0 Trampa de Recibo.32.1 Construcción de trampa de recibo. Pza 1032.2 Instalación de Sistema de recibo. Pza 1032.3 Retiro de Trampa de recibo. Pza 1033.0 Localización de tubería subterránea en instalaciones. m 50034.0 Instalación de bayoneta para trampa de envío y/o recibo. Pza 20

35.0Fabricación, instalación y/o reparación de plataformas de operación de válvulas. m

36.0 Fabricación, instalación y/o reparación de barandal de protección. m 5037.0 Suministro manejo e Instalación de Accesorios de acero al carbono.

37.1Codo 45° x 2 in de diámetro, Radio Largo, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB.

Pza 10






Pág. 6 de 12


M.N.Número Letra


Pza 10


Pza 10


Pza 10


Pza 10


Pza 10


Pza 10

37.8 Tee Recta guiada de 2 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB. Pza 10









Pág. 7 de 12


M.N.Número Letra

37.12Reducción Concéntrica de 3 x 2 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB.

Pza 10


Pza 10


Pza 4


Pza 10

37.16 Tapón Cachucha de 2 in de diámetro, Soldable, extremos biselados, sin costura, Cédula 80, de acero al carbono, especificación ASTM-A-234, grado WPB. Pza 10



37.19 Brida cuello soldable de 2 in de diámetro (DN), BX-152, RTJ, para 10000 psi, cedula 80 de acero al carbono. Pza 10

37.20 Brida cuello soldable de 2 in de diámetro (DN), ASTM A-105, RTJ, clase 1500 PSI, ASME B16.5 ultima edición, cedula 80 de acero al carbono. Pza 10








Pág. 8 de 12


M.N.Número Letra




37.26 Cople soldable con rosca interior de ½ in para 10000 psi de acero al carbón. Pza 10

37.27

Tapa abisagrada horizontal de 4 in de diametro, (CHARNELA) de acceso rápido; soldable; ANSI 600 de acero al carbono forjado SA516GR70 para la tapa y SA350LF2 para el cuello soldable que cumplan con especificacion ASTM y ASME Seccion VIII,division 1 del codigo ASME para recipientes a presion sin combustiòn. El material de fabricacion debe cumplir con NACE MR-01-075. Debe contar con dispositivo de seguridad que alerte al operario si hay presion remanente en la trampa, antes de abrir la charnela los sellos "O" deberàn ser moldeados de una sola pieza en material buna N con dureza 70 +- 5º SHORE A. cada charnela debe contar con el sello del codigo ASME y suministrarse con su maneral correspondiente para aflojar / apretar la charnela.los cuellos soldables de las tapas abisagradas deberàn ser de los espesores siguientes: tres cuellos soldables con espesor de 337 Milesimas de Pulgada.

Pza 8






Pág. 9 de 12


M.N.Número Letra

37.28

Tapa abisagrada horizontal de 6 in de diametro, (CHARNELA) de acceso rápido; soldable; ANSI 600 de acero al carbono forjado SA516GR70 para la tapa y SA350LF2 para el cuello soldable que cumplan con especificacion ASTM y ASME Seccion VIII,division 1 del codigo ASME para recipientes a presion sin combustiòn. El material de fabricacion debe cumplir con NACE MR-01-075. Debe contar con dispositivo de seguridad que alerte al operario si hay presion remanente en la trampa, antes de abrir la charnela los sellos "O" deberàn ser moldeados de una sola pieza en material buna N con dureza 70 +- 5º SHORE A. cada charnela debe contar con el sello del codigo ASME y suministrarse con su maneral correspondiente para aflojar / apretar la charnela.los cuellos soldables de las tapas abisagradas deberàn ser de los espesores siguientes: tres cuellos soldables con espesor de 337 mls de Pulgada.

Pza 8

38.0Suministro e Instalación de plástico de polietileno calibre 600 de alta densidad. m² 250

39.0 Mantenimiento correctivo en el sector Golfo Sabinas. Pza 1040.0 Carga, transporte, maniobras y descarga de tuberías, piezas y accesorios. Viaje 641.0 Suministro e Instalación de Válvula con azaje.

41.1

Valvula de compuerta paso completo y continuado de 3 in de diámetro, extremos bridados clase 900 PSI, RTJ, especificación ASME, cuerpo de acero al carbono fundido requerimiento ASTM A-216 Gr. WCC, operada con engranes, que cumpla con las especificaciones API-6D, API-6FA Y API-6FD.

Pza 7

41.2

Valvula de compuerta paso completo y continuado de 6 in de diámetro, extremos bridados clase 600 PSI RTJ, especificación ASME, cuerpo de acero al carbono fundido requerimiento ASTM A-216 Gr. WCC, operada con engranes que cumpla con las especificaciones API-6D, API-6FA Y API-6FD.

Pza 3






Pág. 10 de 12


M.N.Número Letra

41.3

Valvula macho de 2 in de diámetro, extremos bridados, clase 600 PSI RTJ, ASME, cuerpo de acero al carbon fundido ASTM A-216 Gr. WCC, tapon de acero de aleacion ASTM A-487 Gr.4 clase A, lubricable, dinamicamente balanceada, operada con maneral.

Pza 4

41.4

Valvula macho de 3 in de diámetro, extremos bridados, clase 900 PSI RTJ, ASME, cuerpo de acero al carbon fundido ASTM A-216 Gr. WCC, tapon de acero de aleacion ASTM A-487 Gr.4 clase A, lubricable, dinamicamente balanceada, operada con maneral.

Pza 6

41.5Valvula macho de 3 in de diámetro, extremos bridados, clase 1500 PSI RTJ, ASME, cuerpo de acero al carbon fundido ASTM A-216 Gr. WCC, tapon de acero de aleacion ASTM A-487 Gr.4 clase A, lubricable, dinamicamente balanceada, operada con maneral.

Pza 5

41.6

Valvula macho de 6 in de diámetro, extremos bridados, clase 600 PSI RTJ, ASME, cuerpo de acero al carbon fundido ASTM A-216 Gr. WCC, tapon de acero de aleacion ASTM A-487 Gr.4 clase A, lubricable, dinamicamente balanceada, operada con maneral

Pza 4

41.7Válvula manual modelo H71, conexiones de ½ in NPT macho, ½ in NPT hembra, cuerpo acero inoxidable, 316. Asiento integral, empaque de teflón, libre giro entre bola y el vástago, presión y temperatura 6000 PSI @ 200 ºF.

Pza 20

41.8

Valvula Argus de 3 in de diámetro, asaje 600 brida RTJ. Valvula esférica de pasaje total, de doble bloqueo y venteo, cuyo cuerpo tiene una entrada que permite la carga y retiro de scraper mientras la valvula se mantiene en posicion cerrada, apta para enviar y recibir raspadores de tipo bola (polly pig), de copas y esféricos, con rango de temperatura de -46°C a + 121°C, fabricados en acero al carbono forjado A350-LF2 y revestidos con niquel no electrolítico. Diseñados de acuerdo a requerimientos ASME, API, MSS y NACE, con cierre hermetico.

Pza 2

42.0 Perforaciones de tubería en niples de acceso para evaluación de corrosión. Pza 10






Pág. 11 de 12


M.N.Número Letra

43.0Suministro e instalación de embolo para desplazamiento de líquidos y limpieza en líneas de descarga.

43.1

Diablo de polietileno de baja densidad para desplazamiento de liquidos a base de espuma de poliuretano de baja densidad para tuberías de 3 in de diámetro con capacidad de desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro hasta con un 65% de apertura.

Pza 10

43.2

Diablo de polietileno de media densidad para desplazamiento de liquidos a base de espuma de poliuretano de media densidad para tuberías de 3 in de diámetro con capacidad de desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro hasta con un 65% de apertura.

Pza 10

43.3

Diablo de polietileno de media densidad con cepillo de alambre de acero al carbono para limpieza interior de tuberías de 3 in de diámetro a base de espuma de poliuretano de media densidad para tuberías de 3 in de diámetro con capacidad de desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro hasta con un 65% de apertura.

Pza 10

43.4

Diablo solido o de sellado de poluiretano o neupreno para desplazamiento de líquidos en forma de copa, disco o combinación de ambos, de alta densidad, solidos y sin ranuras para desplazar condensados, solidos y agua en tuberías de 3 in de diámetro con flexibilidad para desplazamiento en radios cortos de curvatura (90°) y en válvulas de 3 in de diámetro, disenádos para permitir el sello al borde de la copa en la parte posterior del disco contra la superficie interna de la tubería.

Pza 10

Importe Total: $






Pág. 12 de 12


M.N.Número Letra






DEPTO. DE MANTTO. A DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

FORMATODSP

Pág. 1 de 5

Programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente que proporcionará Pemex Exploración y Producción


No. Descripción del concepto Unidad Cantidad

Año/Mes2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

AHabilitado de piezas para módulos de envío y/o recibo de diablos de limpieza.

1 Coples de ½ in de diámetro Pza. 50

2Codos de 2 in de diámetro X 90°, acero al carbono, cedula 80, API 5L

Pza. 10


Pza. 60

4Codos de 2 in de diámetro X 45° acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 10

5Codos de 3 in de diámetro X 45°, acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 60

6Te recta de 3 X 2 in de diámetro, acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 20



9Tapon de 2 in de diámetro, acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 20

10

Tapon de 3 in de diámetro, acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 20

Reducción de 3 X 2 in de diámetro, acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 20


HRRH / MAVS/ AGD Versión 2011, Ley de Petróleos Méxicanos



FORMATODSP

Pág. 2 de 5




Año/Mes2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

11Reducción de 4 X 3 in de diámetro, acero al carbono, cedula 80, API 5L Pza. 10

12Tubería de 2 in de diámetro, acero al carbono, espesor 218 mls de pulgada, API 5L Pza. 50



B Construcción de trampa de envío.



Pza. 20


Pza. 60









FORMATODSP

Pág. 3 de 5




Año/Mes2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34









C Construcción de trampa de envío.


2

Codos de 2 in de diámetro X 90°, acero al carbono, cedula 80, API 5L

Pza. 20

Codos de 3 in de diámetro X 90°, acero al carbono, cedula 80, API 5L

Pza. 40





FORMATODSP

Pág. 4 de 5




Año/Mes2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

















FORMATODSP

Pág. 5 de 5




Año/Mes2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

D Instalación de bayoneta para trampa de envío y/o recibo. Pza. 80

1Tubería de 3 in de diámetro, acero al carbono, espesor 300 mls de pulgada, API 5L

m 250





ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA

DEPTO. DE MANTTO. A DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO Pág. 1 de 1


FORMATO DT-10

Plazo de Ejecucción de los Trabajos

Plazo de ejecución de la obra:___________________ días naturales







CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICADescripción de los Trabajos: “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”Licitación Pública Nacional No. __________________________/

Pág. 1 de 12

Con base en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la L.P.M, su Reglamento y las DAC, revisará a detalle la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

De conformidad con lo anterior, a continuación se enumeran Requisitos Técnicos que el Área responsable de la Administración y Supervisión de la ejecución del contrato establece para su evaluación, a efecto de que los licitantes consideren en la integración de sus propuestas, así como la documentación con la cual acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

La evaluación de propuestas será por el método binario verificando el cumplimiento de requisitos técnicos, por lo que no se contempla evaluación por puntos y porcentajes.

Formatos R e q u i s i t o sFormato

DT-1Documentos del Licitante que acrediten la experiencia y capacidad técnica de la empresa y de su personal técnico, en contratos de la misma naturaleza, en los que sea comprobable su participación.Adicionalmente el licitante deberá anexar al Formato DT-1 los requisitos siguientes:

1. Experiencia de la empresa.Para acreditar la información relacionada por el licitante en el formato DT-1, deberá anexar copia simple legible de los contratos que haya ejercido anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria para esta licitación, en los cuales se aprecie el contratante, el contratado y el plazo de ejecución, en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas, apegado a normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como las normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de trabajos.

2. Capacidad Técnica y Experiencia del Superintendente de Construcción, Supervisores y Personal Especializado que estarán al frente de la obra.Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de obras, con experiencia en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; istalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas, apegado a normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como las normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de trabajos. La documentación se integrará de la siguiente manera:El licitante presentará en su propuesta técnica el siguiente personal:a) Un Superintendente de Construcción, con perfil profesional y condicionantes que se enlistan:






Pág. 2 de 12

Profesionista (Ingeniero civil, mecánico, mecánico eléctrico ó industrial).

Integrará en su propuesta técnica documentos que demuestren una experiencia mínima de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificacion de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas. Este contará con el conocimiento amplio de las normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de trabajos.

El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae, Credencial de Elector y Cédula profesional.Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Manejo seguro, Causa Raíz y Administración de Contratos. impartidos, autorizados, avalados y/o firmados por instructores y representantes que cuenten con registro como instructor en el SPPTR en PEP y a su vez que se encuentren registrados en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con No. de clave o registro.Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando las obras en que intervino y el puesto.

b) Un Coordinador de Seguridad , con perfil profesional y condicionantes que se enlistan:Profesionista (Ingeniero civil, mecánico, mecánico eléctrico, industrial, químico, biólogo, petrolero, arquitecto).

Integrará en su propuesta técnica documentos que demuestren una experiencia mínima de 6 (seis) años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificacion de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; istalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas. Este contará con el conocimiento amplio de normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de los trabajos.

El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae, Credencial de Elector y Cédula profesional.Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro y Causa Raíz.Constancia de registro en el SPPTR en PEP y que cuente con No. de clave o registro en el padrón de PEP.Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando obras en que intervino y el puesto.Documentos de por lo menos dos auditorías de seguridad realizadas por Pemex que demuestren su participación en contratos de Sustitución ductos y Mantenimiento Correctivo en forma provisional y definitiva con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52.






Pág. 3 de 12

c) Un Supervisor de Seguridad , con perfil profesional y condicionantes que se enlistan:Profesionista (Ingeniería civil, mecánico, mecánico eléctrico, industrial, químico, biólogo, petrolero o arquitecto).

Integrará en su propuesta técnica documentos que demuestren una experiencia mínima de 6 (seis) años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificaciones de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; istalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas. Este contará con conocimiento amplio de normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de los trabajos.

El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae, Credencial de Elector y Cédula profesional.Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Uso de Equipo de Respiración Autónomo y Manejo seguro, documentos debidamente avalados y/o firmados por instructores y representantes que cuente con registro como instructor en el SPPTR en PEP y a su vez que se encuentren registrados en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con No. de clave o registro.Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando obras en que intervino y el puesto.Documentos de por lo menos dos auditorías de seguridad realizadas por Pemex que demuestren su participación en contratos de Sustitución de ductos y Mantenimiento Correctivo en forma provisional y definitiva con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52.

d) Dos Supervisores de Frente de obra, con perfil profesional y condicionantes que se enlistan:Profesionista (Ingeniero civil, mecánico, mecánico eléctrico ó industrial).

Integrará en su propuesta técnica documentos que demuestren una experiencia mínima de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificacion de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; instalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas. Este contará con conocimiento amplio de normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de trabajos.

El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae, Credencial de Elector y Cédula profesional.Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Manejo seguro, Causa Raíz y Administración de Contratos. impartidos, autorizados, avalados y/o firmados por instructores y representantes que cuente con registro como instructor en el SPPTR en PEP y a su vez que se






Pág. 4 de 12

encuentren registrados en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con No. de clave o registro.Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando las obras en que intervino y el puesto.

e) Un Supervisor de gabinete, con perfil profesional y las condicionantes que se enlistan:Profesionista (Ingeniero en Informática, sistemas computacionales, civil, mecánico, mecánico eléctrico, industrial ó químico).

Integrará en su propuesta técnica documentos que demuestren una experiencia mínima de seis años en utilización de programas Microsoft Office 2010 y Autocad 2010, igualmente contará con experiencia laboral en libros blancos. Contará con los conocimientos necesarios para la elaboración de órdenes de trabajo, verificación de generadores, trámites de permisos de trabajos con riesgo para trabajo caliente, control de estimaciones de obra ejecutada, tramite para el control documental del SSPA auditado. Contará con experiencia minima de seis años en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; cambios de carretes de 1 a 3 m de longitud para diámetros de 2 a 24 pulgadas en gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas; así como modificacion de bajadas de pozos; reparaciones provisionales de fugas en líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas y/o líneas de proceso; istalación de envolventes soldables en forma longitudinal y circunferencial para gasoductos ó gasolinoductos en operación en diámetros de 6 a 16 pulgadas. Este contará con conocimiento amplio de normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de trabajos

El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae, Credencial de Elector y Cédula profesional.Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS, Básico de Seguridad, Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, Manejo seguro, Causa Raíz y Administración de Contratos. impartidos, autorizados, avalados y/o firmados por instructores y representantes que cuente con registro como instructor en el SPPTR en PEP y a su vez que se encuentren registrados en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con No. de clave o registro.Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando las obras en que intervino y el puesto.

f) El Licitante integrará en su propuesta técnica, copia simple legible, y presentará original para su cotejo en el evento de apertura de proposiciones los siguiente documentos:

Constancia, aprobación y certificación de por lo menos 4 (cuatro) soldadores, de acuerdo a la normatividad aplicable para líneas de conducción en tuberías de acero al carbono API 5L, que cubran los diámetros a utilizar en la presente licitación, debidamente avalados por un inspector de soldadura AWS y/o similar. El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple legible de la certificación del inspector AWS debidamente avalada por este con firma en original como firma en su credencial de elector ó identificación oficial, de la cual también deberá anexar copia simple legible.

g) El Licitante integrará en su propuesta técnica, copia simple legible, y presentará original para su cotejo en el evento de apertura de proposiciones de los siguiente documentos:

Constancia, aprobación y certificación de por lo menos 2 (dos) soldadores para ductos en operación de acuerdo a la normatividad aplicable para líneas de conducción en tuberías de acero al carbono API 5L, que cubran diámetros a utilizar en la presente licitación, debidamente avalados por un inspector de soldadura AWS y/o similar. El licitante






Pág. 5 de 12

integrará en su propuesta técnica copia simple legible de la certificación del inspector AWS debidamente avalada por este con firma en original como firma en su credencial de elector ó identificación oficial, de la cual también deberá anexar copia simple legible.

Para soldadores que se solicitan en incisos f) y g), de este apartado de igual manera, el licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae y Credencial de Elector.Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS (Básico de Seguridad), Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo, Manejo seguro, impartidos, autorizados, avalados y/o firmados por instructores y representantes que cuenten con registro como instructor en el SPPTR en PEP y a su vez que se encuentren registrados en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con No. de clave o registro. Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando obras en que intervino y el puesto.

h) Dos operadores de retroexcavadoras, un operador de motoconformadora y un operador de equipo hidráulico de izaje (Brazo Hidráulico) con las condicionantes que se enlistan:

Experiencia mínima de 3 (tres) años en sustitución de gasoductos para el sistema de transporte de hidrocarburos con tubería metálica de acero al carbono API 5L, grado X-52.

El licitante integrará en su propuesta técnica copia simple y legible los siguientes documentos:Currículum vitae y Credencial de elector vigente debidamente firmado en original por el operador como firma en su credencial de elector ó identificación oficial, de la cual también deberá anexar copia simple legible. Constancias de cursos de capacitación del RIG-PAS, Básico de Seguridad, Verificador de Gas, Primeros Auxilios, Signatario, uso de Equipo de Respiración Autónomo y Manejo seguro, impartidos, autorizados, avalados y/o firmados por instructores y representantes que cuenten con registro como instructor en el SPPTR en PEP y a su vez que se encuentren registrados en el padrón de PEMEX Exploración y Producción con No. de clave o registro. Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando obras en que intervino y puesto.

Documentos que demuestren su participación en actividades realizadas con tuberías de acero al carbono API 5L del grado X-52 para sustitución total ó parcial de gasoductos, gasolinoductos, líneas de descarga ó líneas de inyección de aguas congénitas, apegado a normas, especificaciones generales y particulares propias de esta licitación, así como normas, especificaciones, códigos y reglamentos vigentes de construcción para la ejecución de trabajos. Carta de la empresa y/o empresas en que laboró, mencionando obras en que intervino y el puesto.

3. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de trabajos.

El Licitante integrará en su propuesta Técnica (en este apartado) la planeación integral, así como el procedimiento constructivo de ejecución de trabajos en forma detallada y descriptiva de la forma en que desarrollará las actividades referentes a esta obra. Dicho documento contendrá como mínimo lo siguiente: Título. Fecha de elaboración. Número de revisión. Fecha de revisión.






Pág. 6 de 12

Quién lo aprueba. (firmas del representante ante PEP y representantes legales de empresas licitantes). Número de páginas Otros elementos que se consideren necesarios para identificar el documento.Se verificará en este formato que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos sea congruente con las características, complejidad, magnitud y naturaleza del mismo y que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar con calidad, seguridad y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

4. Relación de Maquinaria y Equipo.El licitante deberá presentar la relación de maquinaria y equipo mínimo indicado en el formato DT-X, especificando si son de su propiedad o arrendados, su ubicación física, modelo, año, vida útil y usos actuales.

El Licitante integrará en su propuesta técnica (en este apartado) la relación de maquinaria y equipo mínimo indicado en el formato DT-X, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad para el caso de que resultare ganador (Sin montos).

Para sus análisis de conceptos de trabajo los licitantes se apegaran a la relación la maquinaria y equipo que se lista, además, para que todos los licitantes se encuentren en igualdad de condiciones deberán considerarlos como nuevos.

Cantidad Maquinaria y equipo mínimo (no limitativo)

4Camiones con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación

6Camionetas tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros, rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

4Máquinas de soldar, como mínimo de 300 amperes a corriente directa con accesorios en óptimas condiciones de operación.

4 Equipos de corte Oxiacetileno con accesorios completos.2 Retroexcavadoras con equipo de demolición, bote roquero y bote con capacidad ¾ de yarda cúbica.

4Equipos de respiración autónomos con accesorios completos modelo 4.5/2.2 tipo AIR-PACK o equivalente con capacidad mínima para 60 minutos.

2 Camiones con Brazo Hidráulico con capacidad mínima de 5 toneladas.1 Camión Volteo con capacidad de mínima de 14 m³.

2Equipo Neumático para demolición de concreto de cuatro pistolas incluyendo el compresor, en óptimas condiciones de operación.

1Compresor de llenado para equipo de respiración autónoma compatible para el modelo 4.5/2.2 AIR/PACK o equivalente en calidad.

2 Máquina encintadora para recubrimiento dieléctrico2 Detectores de fallas dieléctricas voltaje de salida ajustable entre 6,000 y 15,000 Volts.2 Torre de Luz con Generador alterno accionado con motor a diesel 11.9/1800 HP/RPM, con mástil doble






Pág. 7 de 12

con cuatro luminarias de 1000 wats, 6 kw, 120/50 Volts/Amperes, 60 Hz cada una, remolcable, y en condiciones optimas de operación.

4Bombas para achiques de 4 in de diámetro de succión y descarga con accesorios y en condiciones de operación con mata chispas incluido.

2 Equipos mecánicos (Bailarinas) para compactación

10

Equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo.

2 Equipos localizadores electrónicos de tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital).1 Equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote)4 Alineadores exteriores de 2 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 3 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 4 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 6 in de diámetro4 Alineadores exteriores de 8 in de diámetro4 Cortatubos de 2 a 4 in de diámetro4 Cortatubos de 4 a 6 in de diámetro4 Cortatubos de 6 a 8 in de diámetro1 Equipo Hot Tap Tool modelo HA102102 ó HA102101

5. El Licitante integrará en su propuesta técnica, copia simple legible, y presentará original para su cotejo en el evento de apertura de proposiciones de los siguiente documentos:

1.- Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo apegado a la norma-NMX-SAST-001-IMNC-2008.2.- Sistema de gestión Ambiental apegado a la norma -NMX-SAA-14001-IMNC-2004.3.- Sistema de gestión de calidad apegado a la norma- NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.

De igual manera el Licitante integrará en su propuesta técnica, copia simple legible y presentará original para su cotejo en el evento de apertura de proposiciones de los resultados de la ultima auditoría correspondiente, realizadas por la compañía certificadora, misma que deberá estar acreditada ante la EMA, IAF ó IAAC en apego y estricto cumplimiento con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que el Licitante integrará dicha acreditación en su propuesta técnica en copia simple legible y presentará en original para su cotejo en el evento de apertura de proposiciones.

Formato DT-2

Convenio de participación conjunta (en su caso).En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.

En este apartado, los licitantes deberán integrar en su propuesta técnica, copia simple legible y en idioma español de documento que acredite los representantes legales de los licitantes que formen parte del convenio.

Formato Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.






Pág. 8 de 12

DT-3

El licitante integrará en su propuesta técnica en este formato la Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen, deberán presentar individualmente su política debidamente firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa y bastará que estos documentos sean presentados por el representante común.

Formato DT-4

Organigrama de la empresa licitante.El Licitante integrará en su propuesta técnica, en este formato, la estructura organizativa (Organigrama) funcional, objeto de la presente licitación, destacando la ubicación, especialidad y nombres de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), del Superintendente de Construcción, así como los nombres de las personas que estarán al frente de la Administración (Supervisores y Especialistas) y Ejecución de la obra; para cada cuadrilla será suficiente con mencionar el nombre del operario especialista que estará al frente de la misma.En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen, deberán presentar individualmente el organigrama correspondiente.

Formato DT-5

Carta Compromiso de Asignación de Recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá entregar carta en la cual manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-6

Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:

a). El responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), Deberá ser profesionista (presentar copia legible de la cedula profesional), con una experiencia mínima .comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y, b). Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial.

Estos curriculum deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

Formato DT-7

Programa(s) de Capacitación y adiestramiento para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.El licitante deberá anexar a este formato sus programas de inducción y de capacitación para todo su personal mismos que deberán estar registrados previamente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobado(s) por






Pág. 9 de 12

la misma, los que deben cumplir con lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-8

Programa de Auditorías Efectivas y de cumplimiento al Anexo S.El licitante deberá anexar a este formato su Programa de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y Auditorias Efectivas, correspondiente a la presente licitación, el cual deberá considerar por lo menos una auditoría al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-9

Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado.Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $2, 250, 000.00 (Dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.).

Formato DT-11

Análisis de conceptos de trabajo indicados en el anexo DE-9 ( Catálogo de Conceptos ), describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de materiales con sus correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

En este apartado, los rendimientos deben tener la cantidad con unidad de medida sobre la unidad de tiempo, ya sea en horas o jornadas en cada categoría, en los conceptos de equipo o maquinaria; el no presentarlo de esta manera será motivo de descalificación de su propuesta técnica. Materiales:a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren desperdicios, mermas, y, en su caso, usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.b. Que las características, especificaciones y calidad de materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en bases de licitación. Mano de obra:a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de márgenes razonables y aceptables de acuerdo con procedimiento constructivo propuesto por el licitante y la entidad, considerando rendimientos observados de experiencias anteriores, condiciones ambientales de la zona, distancias a recorrer dentro del Activo Integral Burgos y características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de cada uno de los conceptos que forman parte del Anexo DE-9.

Maquinaria y equipo:a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar trabajos objeto de esta licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante, sean “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”





Pág. 10 de 12

las adecuadas para desarrollar el trabajo en condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista y la entidad, o con restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento.

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en rendimientos que determinen manuales de fabricantes respectivos, así como características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

El licitante integrará en su propuesta técnica dentro de sus análisis de conceptos de trabajo en el apartado de maquinaria y equipo alineadores exteriores tipo canasta (donde aplique), así como cortatubos (donde aplique) de acuerdo al diámetro, partida o concepto de trabajo correspondiente que se analice, por lo que para la realización de las propuestas y que los licitantes se encuentren en igualdad de condiciones no se considerarán como herramienta menor ni se integrarán como lotes, se integrarán en sus análisis de conceptos de trabajos en forma individual de acuerdo al diámetro que corresponda.

El licitante integrará en su propuesta técnica dentro de sus análisis de conceptos de trabajos los equipos autónomos de respiración, así como de su compresor de llenado (donde apliquen), este equipo no se considerará dentro del porcentaje de herramienta menor o de seguridad, se integrarán en sus análisis de conceptos de trabajo correspondiente.

FormatoDT-13 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que cumpla será considerada como solvente técnicamente.

En general para la evaluación técnica de propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las bases de Licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos.

IV. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de trabajos, cuenten con experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de trabajos.

V. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

VI. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante






Pág. 11 de 12

VII. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren desperdicios, mermas, y, en su caso, usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

VIII. Que las características, especificaciones y calidad de materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, así como porcentajes de equipo se seguridad y herramienta menor y rendimientos.

IX. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos. X. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de conceptos más significativos.





Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0048/2011

Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 11 – Mayo - 2011

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 06 – Mayo - 2011Descripción de la obra o servicio o

Requisición:Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en Materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA.

Si

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Bases Embolos 2011 modif.pdf 3,681 30/03/2011 12:40

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos

pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de

incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos.Será responsabilidad del Área Usuaria y de Recursos Materiales, si las bases presentan algún cambio posterior a este dictamen en cuanto a la(s) actividad(es) descrita(s) o se modifica la normatividad o disposiciones administrativas en materia de SSPA. En ese caso las bases, los criterios de evaluación técnica y el formato F4 deberán actualizarse.

Por el área solicitante:

Jaime Aguilar Martínez / F- 621304Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Alejandro Sánchez García / F- 332078Nombre, firma y ficha.

E.D. Coordinador de SIPA






Gerardo Pecina Quilantán / F 180140 Nombre, firma y ficha.

Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos.

ANEXO “S” No. de Licitación

No. de Control Fecha: 11 – Mayo - 2011 Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES Todos

Aplicación ObligatoriaEl contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar auditorías efectivas, auditorías internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.7; III.1.10; III.1.11. Seguridad Industrial.

III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6

Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7. Trabajo con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.4. Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2 Respuesta a emergenciasIII.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1 Sanitarios portátiles

III.2.5.1. Ruido en el ambiente Laboral III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL III.3.3.4. Agua

III.3.5.1; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.7; III.3.5.9; III.3.5.10. Residuos

III.3.6.1. RuidoREQUERIMIENTOS ADICIONALES

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente.Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones.Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso.Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1, 5.2 y 5.3 No aplican para este proyecto.

FORMATOS 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.






De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jaime Aguilar Martínez Alejandro Sánchez



Dictamen de inclusión del Anexo “AE”Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Oficio

Fecha 16 de Marzo de 2011.

Remitente COORDINACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

Número:Expediente:

AIB-CAEC-0448/2011.9S.1 Marco normativo

Destinatario Rene David Juarez CreoE.D. Mantto. a Ductos y Soporte Operativo

Antecedentes: Correo electrónicoNúmero(s):Número único de expediente:Fecha(s): 14 Marzo 2011.

Asunto: DICTAMEN ANEXO "AE" 0074 Anexo

En atención a su similar citado en el apartado de antecedentes y de acuerdo a la revisión de los Anexos Técnicos:


Anexo al presente: Dictamen No. AIB-CAEC-0074/2011. Formato Único de Aplicación del Anexo AE.

A su vez se envían mediante correo electrónico: Anexo “AE” en formato Word. Anexos Técnicos dictaminados.

La aplicación y cumplimiento del Anexo “AE” coadyuvará en gran medida a garantizar la continuidad de la actividad de Pemex Exploración y Producción en la Región Norte.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y Comunicación.


Elaboró: PJLM

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0074/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 16 de Marzo de 2011

Solicitante: Mantto. a Ductos y Soporte OperativoReferencia / oficio de solicitud: Correo electrónico

Fecha de solicitud de dictamen: 14 Marzo 2011Descripción de la obra o servicio: “Instalación de sistemas de envío y recibo para corridas

de émbolos de desplazamiento de Líquidos en Líneas de Descarga del Activo Integral Burgos”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)1 Bases Modulos 2011.doc; Limpieza Interior de LDD 1.16MB 14 Marzo 2011 8:32AM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Rene David Juarez CreoE.D. Mantto. a Ductos y Soporte

Operativo

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.


REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.II.1.1 II.1.3II.1.4 II.1.5 II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4II.2.6 II.2.7II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Rene David Juarez CreoE.D. Mantto. a Ductos y Soporte Operativo

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.


OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o Proveedor Persona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.


I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.


I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

II.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si


dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.

II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.


II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

II.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.

II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

III.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA


OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3

II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.6 II.2.7

II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD. II.4.1

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Rene David Juarez CreoSUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN

F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS


Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAECF-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación


FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC

… · web view · 2011-08-17dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo...

Documents