1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»

«УТВЕРЖДАЮ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФГУП «НПП «ИСТОК»

_______________ А. А. Борисов « » __________________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 20/ЗП

ФГУП «НПП «Исток» проводит закупочную процедуру: открытый запрос предложений в

электронном виде проведения работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом на объекте ФГУП «НПП «ИСТОК».

Информация о закупочной процедуре:

1. Информация о подаче заявок на участие в запросе предложений.

1.1. Информация о заказчике: Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Исток» Адрес местонахождения заказчика: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а Почтовый адрес заказчика: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а 1.2. Место приема заявок:

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а

1.3. Контактное лицо: Начальник отдела закупок товаров работ и услуг: Агафонова Галина Александровна

Телефон: (495) 465-88-37, адрес электронной почты: otdelzakupok@istokmw.ru, факс (495) 465-88-56 (с пометкой для ОЗТРиУ)

1.4. Порядок предоставления документации по запросу предложений: Заказчик обеспечивает размещение документации в сети Интернет на общероссийском официальном сайте: http://zakupki.gov.ru/223, на официальном сайте Заказчика: www.istokmw.ru, на электронной торговой площадке: http://utp.sberbank-ast.ru/ одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений. Документация доступна для ознакомления без взимания платы.

1.5. Заявки на участие в запросе предложений принимаются в электронном виде.

• Заявка в форме электронного документа должна содержать сведения в соответствии с

формой Заявки на участие (коммерческого предложения) к настоящему Извещению о проведении запроса предложений, подписана ключом электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Ключ ЭЦП должен иметь стандарт КриптоПро CSP, электронный документ должен быть представлен в форме, пригодной для копирования и редактирования.

2

• Предложения подаются Участниками в соответствии с регламентом Универсальной торговой площадки «Сбербанк – Аст» (http://utp.sberbank-ast.ru/).

1.6. Сроки подачи и приема заявок: Дата начала приема заявок: 08.00 (Мск) час. 05 июля 2013 г. Дата окончания приема заявок: 15.00 (Мск) час. 12 июля 2013 г. Заявки, поданные после окончания указанного в извещении срока предоставления документации, не рассматриваются.

2. Информация о предмете договора.

2.1. Наименование предмета договора:

Проведения работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом на объекте ФГУП «НПП «ИСТОК». Код по ОКДП: O9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные). Код по ОКВЭД: DL31.62.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки. Услуги предоставляются Исполнителем в соответствии со следующими документами и требованиями: • Настоящим ТЗ; • Инструкциями заводов-производителей; • Требованиями Страховых компаний и экспертов Заказчика; • Правилами Технической эксплуатации, правилами безопасной эксплуатации, иными нормативными актами, действующими на территории Российской Фе-дерации (включая, но, не ограничиваясь следующими документами «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевые правила охраны труда» (ПОТ Р М-016-2001) «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»). • Перечнями и регламентами мероприятий, указанных в гарантийных обязатель-ствах на эксплуатируемое оборудование. Детальная информация о предмете договора, с указанием перечня работ содержится в техническом задании, которое является приложением №1 к документации. 2.2. Сведения о максимальной цене договора: 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в год.

При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование - приложение подтверждающих документов. 2.3. Порядок формирования цены договора:

Цена договора включает в себя: стоимость расходных материалов для проведения ТО, обучение работников Заказчика и предоставление инструкций и другой рабочей документации, а так же налоги, сборы и иных обязательных платежей. 2.4. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки – не требуется.

2.5.Срок заключения договора: По итогам проведения процедуры закупки договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте (сайте Заказчика) протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов по результатам процедуры закупки.

3

2.6.Форма и порядок оплаты: Оплата работ осуществляется следующим образом: на основании подписанных с обеих сторон Актов сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель выставляет в адрес Заказчика счет на оплату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета на оплату производит перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.7. Требуемые сроки выполнения работ:

• Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля и управления доступом проводится ежеквартально.

• Сроки выполнения работ могут быть изменены в следующих случаях: - внесение Заказчиком изменений в Техническое задание на обслуживание СКУД и систем видеонаблюдения, влияющих на условия настоящего Договора, а также поручение Исполнителю дополнительных работ. - возникновение по вине Заказчика условий, препятствующих началу и выполнению работ.

• Перенос сроков оформляется Сторонами дополнительными соглашениями. • Сроки выполнения Исполнителем работ по обслуживанию подлежат продлению на

время задержек, произошедших по вине Заказчика. • В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и

оплатить работы при условии выполнения Исполнителем всех требований настоящего Договора.

2.8.Обязательные требования к исполнителю: • Работы должны производится своими силами без привлечения подрядных и

субподрядных организаций. • Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. • Наличие свидетельства, подтверждающее допуск к работам таким как: устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений. • Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну. • Наличие опыта проведения аналогичных работ.

2.9.Гарантийные обязательства

Гарантия на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки оказанных Услуг Заказчиком. Гарантийные сроки и условия предоставления гарантии на Материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании Услуг, определяются условиями гарантии Производителей.

Осуществление работ по устранению возникших недостатков в течение гарантийного периода осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет с учетом нормальной эксплуатации использованных материалов/оборудования, если это необходимо.

Факт выполнения работ по устранению недостатков в течение гарантийного периода подтверждается Актом о выполнении гарантийных работ, подписываемым обеими Сторонами. 3. Предоставление разъяснений документации о проведении запроса предложений: Участники процедур закупки вправе обратиться к Организатору запроса предложений за разъяснениями опубликованной документации. Запросы принимаются с даты опубликования документации до 11 июля 2013 года до 12.00 (Мск) час. Запросы разъяснений подаются Участниками в соответствии с регламентом Универсальной торговой площадки «Сбербанк – Аст» (http://utp.sberbank-ast.ru/). 4. Порядок рассмотрения предложений Участников.

Открытие доступна в форме электронных документов заявкам на участие в открытом Запросе предложений осуществляется автоматически оператором Универсальной торговой

4

площадки «Сбербанк – Аст» (http://utp.sberbank-ast.ru/): 12 июля 2013 года в 15.00 (Мск) час

4.1. Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 141190, Московская область, город Фрязино, ул. Вокзальная д.2а. с 15 июля 2013 года по 17 июля 2013 года до 17.00

4.2. Место и дата подведение итогов: 141190, Московская область, город Фрязино, ул. Вокзальная д.2а с 15 июля 2013 года по 17 июля 2013 года до 17.00. 5. Требования по оформлению заявки на участие в закупочной процедуре: 5.7. Участник запроса предложений обязан представить Заявку на участие в запросе предложений (коммерческое предложение) в сроки, указанные в п.1.6. раздела 1 в электронном виде с учетом требований п. 1.5. раздела 1, на русском языке. 5.8. Из текста заявки должно ясно следовать, что поданная заявка на участие является принятием (акцептом) всех условий данной закупки, указанных в извещении о закупке и документации о закупке, в том числе согласием исполнять обязанности Участника закупочных процедур. 5.9. Анкету Участника необходимо заполнить согласно прилагаемой формы с

указанием: • общих сведений об Участнике; • сведений об опыте выполнении аналогичных работ (услуг), с приложением копий

подтверждающих документов; • сведений о репутации, сведений о кадровых и о материально-технических ресурсах

Участника.

6. Требования к участникам закупки и закупаемой продукции, иные требования: 6.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 6.2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки; 6.3. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки; 6.4.Заказчик оставляет за собой право запрашивать в уполномоченных органах власти

информацию, подтверждающую настоящее уведомление.

7. Документами, подтверждающими соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедур закупок и к закупаемой продукции, являются (в зависимости от участника процедуры закупки):

7.1. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее не чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры. 7.2. Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы) 7.3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 7.4. Копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

5

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты) 7.5. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 7.6. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица. 7.7. Копия свидетельства подтверждающего регистрацию электролаборатории 7.8. Копия свидетельства, подтверждающего допуск к работам таким как: устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений. 7.9. Копия лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 7.10. Письменное заявление Участника о наличии квалифицированного персонала – граждан Российской Федерации на официальном бланке с подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности. 7.11. Копии договоров (контрактов) на проведение аналогичных работ (не более 5-ти).

8. Оценка заявок: Оценка заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре будет осуществляться Единой закупочной комиссии ФГУП «НПП «Исток» по следующим основным критериям:

№ п/п Наименование критерия оценки заявок

Значимость критерия,

% 1 Ценовое предложение участника не более 30

2

Квалификация участника запроса предложений, складывается из:

не более 70

Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие свидетельства, подтверждающее допуск к работам таким как: устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

от 10 до 30%

Опыт проведения аналогичных работ: предоставляются не более 5-ти договоров (контрактов)

от 10 до 30%

Сведения о возможности проведения работ своими силами без привлечения подрядных и субподрядных организаций (предоставляются документы подтверждающие наличие квалифицированного персонала и материально-технических возможностей).

от 0 до 10%

9. Порядок проведения и подведения итогов процедуры запроса предложений: Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупочной деятельности ФГУП «НПП «Исток» (новая редакция), утвержденным 14 мая 2013 и размещенным на сайте – www.istokmw.ru и zakupki.gov.ru 9.1. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе отменять проведение запроса предложений или вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений. 9.2. Для участия в запросе предложений поставщики (подрядчики, исполнители) в срок и в порядке, установленном в извещении о проведении запроса предложений, представляют свои предложения относительно условий исполнения договора. Если в день проведения запроса предложений до момента вскрытия открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам участников запроса предложений представлены предложения менее чем от двух лиц, Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений не менее, чем на два дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок или признать запрос предложений несостоявшимся. 9.3. В случае если после дня окончания срока подачи заявок/предложений на участие в запросе предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи таких

6

заявок/предложений, не подана дополнительно ни одна заявка/предложение, то единственная поданная заявка/предложение вскрывается, и рассматривается на соответствие требованиям извещения и документации о проведении запроса предложений в порядке установленном в соответствии с требованиями настоящего Положения (в результате чего составляются соответствующие протоколы Комиссии Заказчика). И в случае соответствия требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и требованиям документации о проведении запроса предложений и содержания в такой заявке/предложении предложения о цене договора, не превышающего начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку/предложение, на условиях, предусмотренных такой заявкой/предложением. 9.4. Участники запроса предложений, представившие предложения несоответствующие установленным требованиям отстраняются и их предложения не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, указываются в протоколе запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним, остальные предложения не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 9.5. Не допускается ведение каких-либо переговоров между Заказчиком и участниками в отношении их наилучших и окончательных оферт. 9.6. Заявки/предложения, которые соответствуют всем установленным в извещении о проведении запроса предложений и в документации о проведении запроса предложений требованиям оцениваются Комиссией заказчика в порядке, предусмотренном в документации о проведении запроса предложений по критериям, установленным в документации о проведении запроса предложений. Результаты рассмотрения и оценки заявок/предложений на участие в запросе предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок/предложений, который подписывается в день рассмотрения и оценки заявок предложений членами комиссии Заказчика и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем через три дня со дня его подписания членами Комиссии. 9.9. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и предложением победителя. Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок Участников, если иное не предусмотрено в извещении о закупке. 9.10. В случае если запрос предложений признается несостоявшимися Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг путем у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 10. Порядок проведения процедур закупок в электронной форме 10.1. Местом проведения процедур закупки в электронной форме, является электронная торговая площадка, расположенная в сети Интернет: «Сбербанк – Аст» (http://utp.sberbank-ast.ru/). 10.2. Размещение закупки проводится по правилам, установленным на электронной торговой площадке. 10.3. Весь документооборот, связанный с проведением процедуры закупки в электронной форме на электронной торговой площадке, в том числе запрос и предоставление документации о процедуре закупки, направление запросов о разъяснении положений такой документации и ответов на них, публикация протоколов и т.д., осуществляется в форме электронных документов через электронную торговую площадку. 10.4. Все заявки, предложения на участие в процедуре закупки подаются участниками процедуры закупки в форме электронных документов. 10.5. Прием заявок, предложений на участие в процедуре закупки в электронной форме вне электронной торговой площадки не допускается. 10.6. При уклонении победителя закупки в электронной форме от заключения договора, Заказчик вправе заключить такой договор с участником процедуры закупки, который

7

занял место следующее после победителя закупки либо осуществить размещение заказа с единственным Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем. Уведомление для заинтересованных лиц: - Процедура запроса предложений не является торгами и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запрос предложений или иным участником процедуры закупки. - Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на сайте, предусмотренном настоящим Положением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц). Во втором случае в составе коммерческого предложения, необходимо представить копию данной доверенности. - После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в случае установления факта: а) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки; г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приложения к Документации о запросе предложений:

1. Техническое задание (Приложение №1); 2. Форма Заявки на участие в запросе предложений (коммерческое предложение)

Участника (Приложение №2); 3. Анкета Участника запроса предложений (Приложение №3); 4. Образец уведомления об отсутствии сведений в федеральном реестре

недобросовестных поставщиков (Приложение №4); 5. Проект договора (Приложение №5).

8

Приложение №1 к Документации о

проведении запроса предложений

Техническое задание на проведения работ по техническому

обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и управления

доступом на объекте ФГУП «НПП «ИСТОК», находящегося по адресу:

Московская обл., г.Фрязино, ул. Вокзальная, 2а.

г. Москва 2013 г.

9

ОБЪЕКТ: ФГУП «НПП «Исток», расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

ЗАКАЗЧИК: ФГУП «НПП «Исток».

Исходные данные. Объект расположен по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а. Цель проведения работ – обслуживание системы контроля и управления доступом и

системы видеонаблюдения. Стоимость обслуживания должна составлять не более 425 000 (четыреста двадцать

пять тысяч) рублей 00 копеек в год.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В связи со спецификой Услуг по настоящему Договору, Стороны будут

руководствоваться следующими Дополнительными определениями и терминами: «Системы и оборудование» —системы и оборудование, установленные на Объекте в составе всех площадей (включая общественные, технические, сервисные площади). «Техническое обслуживание» – организация и исполнение мероприятий, направленных на обеспечение проектных режимов работы оборудования, а также поддержание работоспособности систем и оборудования в целом. «Регламент» - перечень минимальных требований Заказчика к обслуживанию и/ или эксплуатации систем и оборудования, на основании которого Исполнитель разрабатывает и утверждает с Заказчиком Программу профилактического технического обслуживания и эксплуатации систем и оборудования Объекта. Регламент содержит минимальный перечень мероприятий и минимальную периодичность их выполнения Исполнителем. «Программа профилактического технического обслуживания и эксплуатации систем и оборудования Объекта» - план выполнения услуг/работ, определяющий объем технического обслуживания и эксплуатации. «Ремонтные и восстановительные работы» — любые ремонтные и восстановительные работы с вышедшим из строя оборудованием или его элементами, выполняемые персоналом Исполнителя и не носит капитального характера. «Работы, не входящие в объем технического обслуживания и эксплуатации» включают: - все работы, связанные с модернизацией и/или изменением конфигурации существующих систем; - стоимость оборудования и материалов, необходимых для производства дополнительных работ; - запасные части, необходимые для выполнения работ по эксплуатации и ремонту; - ремонт оборудования и систем, включая капитальный, выходящие за рамки планового технического обслуживания и рекомендаций завода-производителя. «Надзорные органы» — органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностные лица, уполномоченные действующим в течение срока настоящего Договора законодательством осуществлять функции по контролю и надзору за состоянием и/или эксплуатацией систем/оборудования, расположенных и обслуживающих Объект (Ростехнадзор, Государственный строительный надзор, Госпожнадзор, Роспотребнадзор, Государственная инспекция труда и иные органы).

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому

обслуживанию систем и оборудования, указанных в настоящем ТЗ и установленных на Объекте Заказчика.

Услуги предоставляются Исполнителем в соответствии со следующими документами и требованиями:

10

• Настоящим ТЗ; • Инструкциями заводов-производителей; • Требованиями Страховых компаний и экспертов Заказчика; • Правилами Технической эксплуатации, правилами безопасной эксплуатации, иными

нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации (включая, но, не ограничиваясь следующими документами «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевые правила охраны труда» (ПОТ Р М-016-2001) «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»).

• Перечнями и регламентами мероприятий, указанных в гарантийных обязательствах на эксплуатируемое оборудование.

Техническое обслуживание

«Техническое обслуживание в рамках настоящего Договора включают (но не ограничиваются): • выполнение мероприятий, совокупность которых направлена на обеспечение надежной эксплуатации технически работоспособного состояния систем; • выполнение мероприятий по Техническому обслуживанию систем и оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и нормами компаний - производителей оборудования; • участие в процедуре контроля за выполнением гарантийных обязательств; • работы по планово- предупредительному ремонту оборудования; • профилактические испытания оборудования; • ремонтные и восстановительные работы с вышедшем из строя оборудованием или его элементами; • работы по диагностике систем и оборудования; • работы в соответствии с Регламентом, указанным в ТЗ; • выдача рекомендаций по надлежащей эксплуатации и обслуживанию оборудования; • выдача рекомендаций по необходимому ремонту оборудования; • проверка соответствия оборудования проекту и требованиям технической документации; • ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических, производственных и иных условий; • определение предельного состояния оборудования, при котором его дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной; разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО И ППР. Техническое обслуживание предназначено для снижения эксплуатационных расходов, сокращения внеплановых ремонтов, выявления и предупреждения отказов и неисправностей оборудования путем своевременного выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Исполнитель обязуется осуществлять обследование и техническую проверку Объекта в порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора.

Разработка Программы Технического обслуживания

Программа технического обслуживания разрабатывается Исполнителем на основе действующих нормативных документов, а также норм и рекомендаций компаний- производителей оборудования и требований Заказчика. Программа технического обслуживания должна быть разработана Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней с момента начала оказания услуг на основании требований Заказчика и документации к оборудованию. Время проведения работ

Исполнитель обязан проводить плановые работы в рабочие часы Объекта. С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

11

Восстановление работоспособности оборудования

Время восстановления работоспособности систем зависит от сложности выполняемых Исполнителем работ, однако не может превышать 24 (двадцати четырех) часов. Исполнитель обязуется приступать к устранению аварийных ситуаций не позднее 6 часов после поступления заявки. В случае особо сложной неисправности или отсутствия запасных частей, Исполнитель обязан выполнить диагностику и согласовать с Заказчиком время проведения ремонта. Срок поставки запасных частей, не имеющихся на складе Заказчика или Исполнителя, согласуется Сторонами. Отчетность и регистрация работ

Исполнитель обязан вести журналы учета (регистрации) по техническому обслуживанию, ремонту систем, оборудования. По истечении первых трех месяцев эксплуатации Объекта, Исполнитель предоставляет Заказчику детальный отчет по всем системам, которые включены в объем работ по Договору с указанием недостатков / неисправностей в работе систем включая рекомендации по их устранению и стоимостью необходимых ремонтно-восстановительных работ. Заказчик вправе направлять Исполнителю письменное требование о предоставлении дополнительных отчетов, не указанных в настоящем пункте, с указанием требований к информации и периодичности их предоставления.

Материалы

При проведении отдельных видов работ по обслуживанию, требующих применения только рекомендованных материалов и оборудования, Исполнитель обязуется применять рекомендованные материалы и оборудование, если иное не будет письменно согласовано с Заказчиком.

Заказчик обязан иметь ЗИП на установленное оборудование. Если Заказчик не имеет возможности предоставить вышеуказанный ЗИП, то Исполнитель выставляет счет на необходимое оборудование.

Стоимость расходных материалов для проведения ТО включена в стоимость договора. К расходным материалам относятся: лакокрасочные изделия, крепеж, смазочные материалы, масла, герметизирующие материалы и жидкости, притирочные пасты и материалы, сверла, отрезные круги УШМ, абразивные материалы, материалы и инструмент для чистки поверхности (щетки, скребки, губки и т.д.).

Обучение работников предприятия и предоставление инструкций

Обеспечить разработку и ведение документации, необходимой для работников предприятия и деятельности Исполнителя на Объекте. Исполнитель обязан передать Заказчику и обновлять по мере необходимости документацию, разработанную им для эксплуатации Объекта (включая, но не ограничиваясь, приказами, инструкциями, договорами с субподрядными организациями и т.д.). Обеспечить Заказчика инструкциями и рабочей документацией, необходимой для правильной эксплуатации оборудования, реагирования на тревоги или аварийные режимы и поддержания систем в работоспособном состоянии. Провести обучение сотрудников Заказчика по системам и оборудованию. Обязанности Исполнителя при эксплуатации и обслуживании слаботочных систем (Система контроля и управлением доступа, система видеонаблюдения):

• выполнение мероприятий, совокупность которых направлена на обеспечение надежной эксплуатации технически работоспособного состояния систем;

12

• выполнение мероприятий по Техническому обслуживанию систем и оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и нормами компаний - производителей оборудования;

• участие в процедуре контроля за выполнением гарантийных обязательств; • работы по планово- предупредительному ремонту оборудования; • профилактические испытания оборудования; • ремонтные и восстановительные работы с вышедшем из строя оборудованием или

его элементами; • работы по диагностике систем и оборудования; • работы в соответствии с Регламентом, указанным в ТЗ; • выдача рекомендаций по надлежащей эксплуатации и обслуживанию оборудования; • выдача рекомендаций по необходимому ремонту оборудования; • проверка соответствия оборудования проекту и требованиям технической

документации; • ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных

климатических, производственных и иных условий; • определение предельного состояния оборудования, при котором его дальнейшая

эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной; разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО И ППР. Техническое обслуживание предназначено для снижения эксплуатационных расходов, сокращения внеплановых ремонтов, выявления и предупреждения отказов и неисправностей оборудования путем своевременного выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Исполнитель.

Координация и управление заявками

Исполнитель осуществляет управление и координацию заявок, поступающих от Заказчика, что включает в себя регистрацию заявок, проверку помещений, отчет о причине неполадок, устранение неполадок, если данные неполадки вызваны сбоем или перерывом в работе Систем Объекта и Систем, находящихся на обслуживании Заказчика, а также другие работы относительно данной заявки. В случае если работы по устранению неполадки не включены в объем Услуг по настоящему Договору, Исполнитель обязуется немедленно проинформировать об этом Представителя Заказчика. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещениях персонал Исполнителя обязан в течении 6 часов принять все меры к тому, чтобы локализовать аварийную ситуацию, с целью минимизации возможного нанесения ущерба и восстановить работоспособность Систем и Оборудования Объекта в указанные сроки не зависимо от того по чьей вине произошла аварийная ситуация. Участие в приеме-передачи и инспекции систем после проведения ремонтов и(или) реконструкций.

Представитель Исполнителя принимает непосредственное участие в координации следующих мероприятий на Объекте, в том числе:

• Участие в процессе приема-передачи систем, оборудования, документации, элементов здания и т.д. от Генерального подрядчика к Заказчику и его представителям на местах, в пределах границ ответственности.

• Выявление отклонений от проекта, выявление дефектов при монтаже оборудования и систем, подготовка и предоставление Заказчику рекомендаций по их устранению;

• Участие в проведении пусконаладочных работ и испытаниях оборудования и инженерных систем;

• Участие в приемке завершенных работ, а также работ по устранению дефектов в гарантийный период.

Гарантийные обязательства

Гарантия на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки оказанных Услуг Заказчиком. Гарантийные сроки и условия предоставления гарантии на

13

Материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании Услуг, определяются условиями гарантии Производителей.

Осуществление работ по устранению возникших недостатков в течение гарантийного периода осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет с учетом нормальной эксплуатации использованных материалов/оборудования, если это необходимо.

Факт выполнения работ по устранению недостатков в течение гарантийного периода подтверждается Актом о выполнении гарантийных работ, подписываемым обеими Сторонами.

3. Перечень установленного оборудования

Оборудование СКД

Наименование

Примерное количество

Турникет PERCo-KR05.3 15 КАРТОПРИЕМНИК PERCo-IC02 1 Моторизованная калитка PERCo-WMD-05S 1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР PERCo-CT/L04 42 ББП-30 ИСП. 1 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 53 Электромагнитный замок 50 Доводчик 50 Геркон 50 Видеодомофон COMMAX CDV-71BQS 2

СЧИТЫВАТЕЛЬ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИPERCo-IR03 120

СЧИТЫВАТЕЛЬ С МНЕМОНИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИPERCo-IR04 24 ТАБЛО СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ PERCo-AU05 4 ПО PerCo S-20

Уличный картоприемник 2

Оборудование видеонаблюдения Наименование Количество

ПО ISS (считывание номеров) 3 рабочих места ПО интеллект ~5 рабочих мест IP-видеокамера 15 IP-видеокамера Axis 8

4. Регламент работ

СКУД (ежеквартальное ТО) включает в себя:

• Выборочный контроль шлейфов (10% от общего количества шлейфов) • Внешний осмотр компонентов дверного комплекта СКД (100% от общего

количества) • Профилактические работы с центральным компьютером • Создание резервных копий базы данных программного обеспечения и

корректировка при необходимости • Проверка работоспособности центральной панели • Ремонт или замена компонентов системы по необходимости • Регулировка запирающих устройств и дверных доводчиков • Проверка режима перехода на автономное питание путем отключения

внешнего электроснабжения

14

• Контроль основных и резервных источников питания, включая измерение напряжения и емкости аккумуляторов

• Проверка надежности клемных соединений шлейфов и периферийного оборудования

• Проверка механической прочности и надежности крепления отдельных узлов и блоков оборудования

• Очистка оборудования от загрязнений

СВН (ежеквартальное ТО) включает в себя: • Проверка целостности и надежности крепления камер • Протирка объективов видеокамер от загрязнений • Проверка качества прохождения видеосигнала и корректировка при

необходимости • Проверка надежности разъемных соединений телекоммуникационного

оборудования • Проверка работоспособности поворотных устройств камер • Проверка системы электропитания оборудования • Контроль состояния внешней проводки и электрических соединений • Произвести отключение системы от штатного электроснабжения и проверить

функционирование оборудования от резервных источников питания • Регулировка при необходимости светового потока и электронного фокуса • Проверка функционирования термостатов и обогревателей • Проверка правильности функционирования автоматических и управляемых

линз • Проверка и чистка защитных экранов каждого кожуха • Проверка правильности функционирования всех матриц и управляющего

оборудования • Проверка функционирования видеорегистраторов.

5. Требования к Исполнителю

• Работы должны производится своими силами без привлечения подрядных и

субподрядных организаций. • Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. • Наличие свидетельства, подтверждающее допуск к работам таким как:

устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений.

• Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

15

Приложение №2

к Документации о проведении запроса

предложений

[Оформляется на фирменном бланке]

Заявка на участие в запросе предложений Коммерческое предложение

Дата: «____»____________________ года Кому: наименование заказчика_____________________________________________ Участник____________________________________________________________

(полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН и ОКВЭД).

Изучив направленный Вами запрос предложений цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить оказание услуг (выполнение работ)________________________________________ (наименование услуг (работ)

на сумму ________________________без НДС, кроме того НДС______________ и итоговая сумма с НДС________________________ подтвержденную прилагаемой сметой №1.

(цифрами и прописью) Представленное коммерческое предложение действительно до (срок исполнения договора):____________________ Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор в соответствии с прилагаемым проектом договора и оказать услуги (выполнить работы) в соответствии с требованиями технического задания и запроса предложений. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и представление участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения договора.

Приложения к заявке на участие: № п/п Наименование Количество

листов 1. Заявка на участие в Запросе предложений 2. Анкета Участника 3. Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных

поставщиков

4. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее не чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры.

16

№ п/п Наименование Количество

листов 5. Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии

соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы)

6. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

7. Копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты)

8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

9. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации

10. Копия свидетельства подтверждающего регистрацию электролаборатории Копия свидетельства, подтверждающего допуск к работам таким как: устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений. Копия лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

11. Письменное заявление Участника о наличии квалифицированного персонала – граждан Российской Федерации на официальном бланке с подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности.

12. Копии договоров (контрактов) на проведение аналогичных работ (не более 5-ти) _________________________________ ___________________ _____________________________ Руководитель организации (должность) подпись ФИО Дата: «___»______________2013г.

17

Приложение №3 к Документации о проведении

запроса предложений Анкета Участника:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для участника - физического лица)

2. Юридический адрес (для участника - юридического лица); адрес прописки (для участника – индивидуального предпринимателя)

3. Фактический адрес (для участника - юридического лица); фактический адрес (для участника – индивидуального предпринимателя)

4 ИНН и КПП участника 5. Банковские реквизиты участника 6. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного за заключения договора

7. Номер контактного телефона (факса) участника

8. Адрес электронной почты для направления заявок

9. Опыт выполнения аналогичных работ № п/п

№ и дата заключения контракта или договора

Наименование и ИНН заказчика, адрес, телефон, контактное лицо

Предмет контракта или договора (при выполнении работ так же указывается объект, его местонахождение)

Сумма договора, тыс. руб.

1 2 3 4 5 ВСЕГО

Примечание: Участник для подтверждения сведений о наличии опыта вправе по собственному усмотрению представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов: а) заключенные и выполненные по предмету конкурса договоры (контракты), подтверждающие информацию, указанную в пункте 4 анкеты участника; 10. Репутация участника Участник предоставляет данные о своем участии в качестве ответчика в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью и по спорам с государственными органами за 20___ – 20__ годы. N п/п

Наиме- нование суда

Предмет спора и цена иска (в тыс. руб.)

Решение суда в пользу или против участника и дата вступления решения в законную силу

Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия

11. Сведения о материально-технических ресурсах: № п/п Наименование Место

нахождения Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)

Назначение в отношении предмета Запроса предложений

Характерис-тика, состояние

Примечание

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов. _________________________________ ___________________ _____________________________ Руководитель организации (должность) подпись ФИО Дата: «___»______________2013г.

18

Приложение №4 к Документации о проведении запроса предложений

[Оформляется на фирменном бланке]

Образец уведомления

об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных поставщиков

Генеральному директору ФГУП «НПП «Исток» А.А. Борисову

Настоящим уведомляем, что сведения о __________________________________________________________________________

_ (указать наименование организации участника закупки) не внесены в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, подтверждающую настоящее уведомление.

_________________________________ ___________________ _____________________________ Руководитель организации (должность) подпись ФИО Дата: «___»______________2013г.

19

Приложение №5 к Документации о проведении запроса предложений

Проект Договора № _________

г. Москва «____»____________2013 г. ФГУП «НПП «Исток», именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Борисова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ действующего на основании _________________________, с другой стороны, далее по тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по техническому

обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Работы по обслуживанию систем, указанных п.1.1 настоящего Договора, Исполнитель выполняет в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 1.3. Работы по настоящему Договору Исполнитель выполняет на объекте, расположенном по адресу: г.Фрязино, Московская область, ул. Вокзальная, д. 2а.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Стоимость одного технического обслуживания систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом составляет _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2.2. Расчеты между Сторонами по Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 2.3. Датой осуществления платежа считается дата зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.4. Оплата работ осуществляется следующим образом: на основании подписанных с обеих сторон Актов сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель выставляет в адрес Заказчика счет на оплату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета на оплату производит перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате в момент списания денежных средств с его расчетного счета. 2.6. Цена настоящего Договора может быть изменена в следующих случаях: - при внесении Заказчиком изменений в Техническое задание (Приложение №1); - при поручении Заказчиком Исполнителю дополнительных работ.

20

В этих случаях изменение цены настоящего Договора согласуется Сторонами и оформляются дополнительными соглашениями.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля и управления доступом проводится ежеквартально. 3.2.Сроки выполнения работ могут быть изменены в следующих случаях: - внесение Заказчиком изменений в Техническое задание на обслуживание СКУД и

систем видеонаблюдения, влияющих на условия настоящего Договора, а также поручение Исполнителю дополнительных работ.

- возникновение по вине Заказчика условий, препятствующих началу и выполнению работ.

Перенос сроков оформляется Сторонами дополнительными соглашениями. 3.3. Сроки выполнения Исполнителем работ по обслуживанию подлежат продлению на время задержек, произошедших по вине Заказчика. 3.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы при условии выполнения Исполнителем всех требований настоящего Договора.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Для выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязуется: 4.1.1. Назначить своего представителя, осуществляющего контроль над ходом производства работ по настоящему Договору, их качеством и сроками выполнения. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по объекту в любое время в течение времени действия настоящего Договора. 4.1.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.1.3. Обеспечить Исполнителю для выполнения работ доступ на объект, указанный п. 1.3 настоящего Договора. Обеспечить охрану объекта. 4.1.4. Оказывать содействие в обеспечении Исполнителя необходимой информацией для производства работ. 4.1.5. Оказывать содействие Исполнителю в координации его работ с третьими лицами. 4.2. Заказчик имеет право: 4.2.1. Контролировать ход и качество выполнения работ. 4.2.2. Вносить изменения в объемы работ при условии предварительного уведомления Исполнителя. Если эти изменения влияют на стоимость или срок выполнения работ, они должны быть оформлены Дополнительным соглашением к настоящему Договору до начала их осуществления и подписаны обеими Сторонами, и только после этого Исполнитель имеет право приступить к производству работ или замене материалов и/или оборудования.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 5.1. Для выполнения условий настоящего Договора Исполнитель обязуется: 5.1.1. Обеспечить выполнение работ своими и/или привлеченными силами и средствами, с высоким качеством исполнения и в сроки, указанные в настоящем Договоре. 5.1.2. Производить работы в полном соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП РФ и другими нормативными документами, предусмотренными для данного вида работ. 5.1.3. Самостоятельно или при содействии Заказчика согласовывать и координировать свои действия на объекте с третьими лицами. 5.1.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мер по технике безопасности и охране труда. 5.1.5. Строго соблюдать требования Заказчика по режиму работ на объекте. 5.1.6. Применять в период действия настоящего Договора, только качественные материалы, имеющие необходимые российские сертификаты. 5.1.7. В течение трех рабочих дней после подписания настоящего Договора назначить руководителя, отвечающего за организацию и проведение работ на данном объекте.

21

5.1.8. Вести журнал производства работ, хранить на объекте один контрольный экземпляр и отражать в исполнительной документации изменения, возникшие в процессе производства работ по настоящему Договору. 5.1.9. При обнаружении результатов работ, не соответствующих СНиП, Исполнитель своими силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок устраняет выявленные недостатки. 5.2. Исполнитель имеет право: 5.2.1. Требовать произвести оплату работ и оборудования в установленные настоящим Договором сроки. 5.2.2. Приостанавливать работы в случае задержек платежей за выполненные работы более чем на десять дней после предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки работ. 5.2.3. Заключать договоры с третьими лицами относительно предмета настоящего Договора. В этом случае ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему Договору полностью лежит на Исполнителе.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За нарушение сроков сдачи работ более чем на 10 дней Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый последующий день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ. 6.2.За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 6.3. В случае если задержка, возникающая по вине Заказчика, явится причиной невыполнения Исполнителем своих обязательств в предусмотренные сроки, то такое невыполнение не будет являться причиной для взыскания штрафа с Исполнителя. В случае такой задержки Стороны проведут переговоры с целью согласования новых сроков завершения работ.

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы природного характера, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, а также решения соответствующих государственных органов, препятствующие выполнению настоящего Договора в установленные сроки и т.д. и их последствий, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 7.3. Наличие действия обстоятельств непреодолимой силы должно быть удостоверено соответствующими компетентными органами. 7.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 4 (четырех) месяцев, то Стороны могут принять решение о расторжении настоящего договора.

СТАТЬЯ 8. АРБИТРАЖ

22

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в течение трех рабочих дней с оформлением Акта о выполненных работах и передачей Заказчику счета Исполнителя. 9.2. При поступлении обоснованного отказа Заказчика от приемки каких-либо работ по настоящему Договору Стороны составляют двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 9.3. Недостатки, выявленные в процессе сдачи-приемки работ, не влияющие на работоспособность оборудования и систем в целом, не являются основанием для отказа от подписания Акта сдачи-приемки. Стороны одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки разрабатывают план – график устранения Исполнителем указанных недостатков. 9.4. В случае если в процессе работ будут выявлены недостатки, влияющие на работоспособность оборудования и/или систем в целом, Стороны разрабатывают план – график устранения Исполнителем указанных недостатков и подписывают Акт сдачи-приемки после их устранения. 9.5. Исполнитель может досрочно выполнить и сдать работы по настоящему Договору, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить их.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 10.1. Договор заключен с момента подписания и действует до 31.12.2013г. 10.2.Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по согласованию Сторон. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается. 10.3. При расторжении настоящего Договора Стороны определяют объем выполненных Исполнителем работ и производят взаиморасчеты в течение 10 банковских дней после его расторжения.

СТАТЬЯ 11. ГАРАНТИИ 11.1. Исполнитель гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации. 11.2.Гарантия на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки

оказанных Услуг Заказчиком.

СТАТЬЯ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Исполнитель не имеет права продавать или передавать документацию на выполняемые работы или ее отдельные части третьей стороне без письменного согласия Заказчика. 12.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть оформлена письменно в форме Дополнительного соглашения, которое подписывается обеими Сторонами. 12.3. Вносимые по инициативе Заказчика дополнения или изменения по составу работ в процессе их выполнения на отдельных этапах или при полном окончании могут быть выполнены Исполнителем при наличии технической возможности, за счет Заказчика, с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены письменно в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

23

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 12.6. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 12.7. В случае изменения банковских реквизитов, названия юридического лица и прочей информации необходимой для выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны уведомляют друг друга в письменной форме. 12.8. Состав приложений: Приложение № 1 – Техническое задание на проведения работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом на объекте. Указанное приложение является неотъемлемой часть настоящего Договора.

СТАТЬЯ 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИК: ФГУП «НПП «Исток» Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2а, Телефон: (495)465-86-66, Факс: (495)465-86-86 Платежные реквизиты: Р/с 40502810600000000250 в ОАО «Фондсервисбанк» г. Москва, ул. Бутырский вал д.18, стр. 2, к/с 30101810200000000904, БИК 044525904, ИНН 5052002576, КПП 509950001 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________/А.А.Борисов/ «____»____________ 2013 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________/ / «____»____________ 2013 г.

24

Приложение №1 к Договору №_____ от «__»__________ 2013 г.

Техническое задание на проведения работ по техническому

обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и управления

доступом на объекте ФГУП «НПП «ИСТОК», находящегося по адресу:

Московская обл., г.Фрязино, ул. Вокзальная, 2а.

25

г. Москва 2013 г.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Объект расположен по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а. Цель проведения работ – обслуживание системы контроля и управления доступом и

системы видеонаблюдения.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ДОКУМЕНТАЦИИ Услуги предоставляются Исполнителем в соответствии со следующими

документами и требованиями: • Настоящим ТЗ; • Инструкциями заводов-производителей; • Требованиями Страховых компаний и экспертов Заказчика; • Правилами Технической эксплуатации, правилами безопасной эксплуатации,

иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации (включая, но, не ограничиваясь следующими документами «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевые правила охраны труда» (ПОТ Р М-016-2001) «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»).

• Перечнями и регламентами мероприятий, указанных в гарантийных обязательствах на эксплуатируемое оборудование.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ «Техническое обслуживание в рамках настоящего Договора включают (но не

ограничиваются): • выполнение мероприятий, совокупность которых направлена на обеспечение

надежной эксплуатации технически работоспособного состояния систем; • выполнение мероприятий по Техническому обслуживанию систем и

оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и нормами компаний - производителей оборудования;

• участие в процедуре контроля за выполнением гарантийных обязательств; • работы по планово- предупредительному ремонту оборудования; • профилактические испытания оборудования; • ремонтные и восстановительные работы с вышедшем из строя оборудованием

или его элементами; • работы по диагностике систем и оборудования; • работы в соответствии с Регламентом, указанным в ТЗ; • выдача рекомендаций по надлежащей эксплуатации и обслуживанию

оборудования; • выдача рекомендаций по необходимому ремонту оборудования; • проверка соответствия оборудования проекту и требованиям технической

документации; • ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных

климатических, производственных и иных условий; • определение предельного состояния оборудования, при котором его

дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной; разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО И ППР. Техническое обслуживание предназначено для снижения эксплуатационных расходов, сокращения внеплановых ремонтов, выявления и предупреждения отказов и неисправностей оборудования путем своевременного выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Исполнитель обязуется осуществлять обследование и техническую проверку Объекта в порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора.

26

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ Время восстановления работоспособности систем зависит от сложности

выполняемых Исполнителем работ, однако не может превышать 24 (двадцати четырех) часов. Исполнитель обязуется приступать к устранению аварийных ситуаций не позднее 6 часов после поступления заявки. В случае особо сложной неисправности или отсутствия запасных частей, Исполнитель обязан выполнить диагностику и согласовать с Заказчиком время проведения ремонта. Срок поставки запасных частей, не имеющихся на складе Заказчика или Исполнителя, согласуется Сторонами.

5. ОТЧЕТНОСТЬ И РЕГИСТРАЦИЯ РАБОТ Исполнитель обязан вести журналы учета (регистрации) по техническому

обслуживанию, ремонту систем, оборудования. Исполнитель предоставляет Заказчику детальный отчет по всем системам, которые включены в объем работ по Договору с указанием недостатков / неисправностей в работе систем включая рекомендации по их устранению и стоимостью необходимых ремонтно-восстановительных работ. Заказчик вправе направлять Исполнителю письменное требование о предоставлении дополнительных отчетов, не указанных в настоящем пункте, с указанием требований к информации и периодичности их предоставления.

6. МАТЕРИАЛЫ При проведении отдельных видов работ по обслуживанию, требующих применения

только рекомендованных материалов и оборудования, Исполнитель обязуется применять рекомендованные материалы и оборудование, если иное не будет письменно согласовано с Заказчиком.

Стоимость расходных материалов для проведения ТО включена в стоимость договора. К расходным материалам относятся: лакокрасочные изделия, крепеж, смазочные материалы, масла, герметизирующие материалы и жидкости, притирочные пасты и материалы, сверла, отрезные круги УШМ, абразивные материалы, материалы и инструмент для чистки поверхности (щетки, скребки, губки и т.д.).

7. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЙ Исполнитель обеспечить Заказчика инструкциями и рабочей документацией,

необходимой для правильной эксплуатации оборудования, реагирования на тревоги или аварийные режимы и поддержания систем в работоспособном состоянии.

8. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕМ ДОСТУПА, СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)

• Обеспечивать надлежащее бесперебойное функционирование установленных на Объекте систем контроля и управлением доступа, систем видеонаблюдения, а также обеспечивает техническое обслуживание и ремонт указанных систем и оборудования.

• Проводить регулярное техническое обслуживание систем и оборудования, а также проводить текущий ремонт и проверку работоспособности систем и оборудования.

• Выполнять иные работы, выполнение которых требуется в соответствии с нормами и правилами законодательства РФ, а также внутренними требованиями Заказчика и требованиями страховых компаний Заказчика.

• Разрабатывать инструкции по эксплуатации систем для обслуживающего и дежурного (оперативного) персонала;

• Вести рабочую документацию по обслуживанию данных систем; • Обеспечивать наличие на Объекте следующей документации:

- Инструкции по эксплуатации установок; - Регламент работ; - План график проведения технического обслуживания и планово предупредительного ремонта (ППР);

27

-Журнал учета работ по техническому обслуживанию и ПП; - Должностные инструкции для дежурного и обслуживающего персонала с указанием сферы ответственности. Данный список не является исчерпывающим и может быть изменен/ дополнен документацией, необходимой для обслуживания и эксплуатации систем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями Заказчика и его страховых компаний. 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантия на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки

оказанных Услуг Заказчиком. Гарантийные сроки и условия предоставления гарантии на Материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании Услуг, определяются условиями гарантии Производителей.

Осуществление работ по устранению возникших недостатков в течение гарантийного периода осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет с учетом нормальной эксплуатации использованных материалов/оборудования, если это необходимо.

Факт выполнения работ по устранению недостатков в течение гарантийного периода подтверждается Актом о выполнении гарантийных работ, подписываемым обеими Сторонами.

10. Перечень установленного оборудования

Оборудование системы контроля доступа

Наименование

Примерное количество

Турникет PERCo-KR05.3 15 КАРТОПРИЕМНИК PERCo-IC02 1 Моторизованная калитка PERCo-WMD-05S 1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР PERCo-CT/L04 42 ББП-30 ИСП. 1 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 53 Электромагнитный замок 50 Доводчик 50 Геркон 50 Видеодомофон COMMAX CDV-71BQS 2

СЧИТЫВАТЕЛЬ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИPERCo-IR03 120

СЧИТЫВАТЕЛЬ С МНЕМОНИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИPERCo-IR04 24 ТАБЛО СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ PERCo-AU05 4 ПО PerCo S-20

Уличный картоприемник 2

Оборудование видеонаблюдения Наименование Количество

ПО ISS (считывание номеров) 3 рабочих места ПО интеллект ~5 рабочих мест IP-видеокамера 15 IP-видеокамера Axis 8

11. Регламент работ СКУД (ежеквартальное ТО) включает в себя:

• Выборочный контроль шлейфов (10% от общего количества шлейфов) • Внешний осмотр компонентов дверного комплекта СКД (100% от общего

количества) • Профилактические работы с центральным компьютером

28

• Создание резервных копий базы данных программного обеспечения и корректировка при необходимости

• Проверка работоспособности центральной панели • Ремонт или замена компонентов системы по необходимости • Регулировка запирающих устройств и дверных доводчиков • Проверка режима перехода на автономное питание путем отключения

внешнего электроснабжения • Контроль основных и резервных источников питания, включая измерение

напряжения и емкости аккумуляторов • Проверка надежности клемных соединений шлейфов и периферийного

оборудования • Проверка механической прочности и надежности крепления отдельных узлов

и блоков оборудования • Очистка оборудования от загрязнений

СВН (ежеквартальное ТО) включает в себя:

• Проверка целостности и надежности крепления камер • Протирка объективов видеокамер от загрязнений • Проверка качества прохождения видеосигнала и корректировка при

необходимости • Проверка надежности разъемных соединений телекоммуникационного

оборудования • Проверка работоспособности поворотных устройств камер • Проверка системы электропитания оборудования • Контроль состояния внешней проводки и электрических соединений • Произвести отключение системы от штатного электроснабжения и проверить

функционирование оборудования от резервных источников питания • Регулировка при необходимости светового потока и электронного фокуса • Проверка функционирования термостатов и обогревателей • Проверка правильности функционирования автоматических и управляемых

линз • Проверка и чистка защитных экранов каждого кожуха • Проверка правильности функционирования всех матриц и управляющего

оборудования • Проверка функционирования видеорегистраторов.

ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________/А.А.Борисов/ «____»____________ 2013 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________/ / «____»____________ 2013 г.

_____