ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ -...

2

І. Загальні положення

1 2

1. Терміни, які

вживаються в

документації

конкурсних

торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог

Закону України «Про здійснення державних закупівель» від

01.06.2010 №2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються

в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях,

визначених Законом.

2. Інформація

про замовника

торгів

- повне

найменування

Публічне акціонерне товариство «Дніпроенерго»

- місцезнахо-

дження

м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, 69006

- посадова

особа

замовника,

уповноважена

здійснювати

зв'язок з

учасниками

Таращук Олег Станіславович, директор з забезпечення виробництва;

Банькова Оксана Володимирівна, начальник відділу підготовки і

проведення тендерних закупівель;

м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, 69006, тел. (061) 286-73-40,

факс (061) 286-72-99, е-mail: [email protected]


про предмет

закупівлі

- найменування

предмета

закупівлі

Розробка проектно-кошторисної документації стадії «Техніко-

економічне обґрунтування» (ТЕО) по об’єкту: ПАТ «Дніпроенерго»

Придніпровська ТЕС «Технічне переоснащення

енергоблока ст.№ 13»

- вид предмета

закупівлі

Роботи

- місце,

кількість, обсяг

поставки

товарів

(надання

послуг,

виконання

робіт)

Придніпровська ТЕС, м. Дніпропетровськ, Гаванська, 1, 49112

- строк

поставки

товарів

(надання

послуг, вико-

нання робіт)

лютий – травень 2012р.

4. Процедура

закупівлі

Відкриті торги

mailto:[email protected]

3

5. Недискримі-

нація

учасників

5.1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі

закупівлі на рівних умовах.


про валюту

(валюти), у

якій (яких)

повинна бути

розрахована і

зазначена ціна

пропозиції


торгів

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта

України - гривня.


про мову

(мови), якою

(якими)

повинні бути

складені



торгів

7.1. Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що

готуються замовником, викладаються українською мовою.

7.2. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних

торгів, та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути

складені українською мовою. Всі інші документи, що мають

відношення до пропозиції конкурсних торгів, документи та

інформація щодо підтвердження відповідності вимогам цієї

конкурсної документації, можуть бути складені як українською, так

і російською мовами.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних

торгів

1. Процедура

надання

роз'яснень

щодо



торгів

1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має

право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання

пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за

роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник

повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його

отримання всім особам, яким було надано документацію

конкурсних торгів.

1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами

запитів внести зміни до документації конкурсних торгів,

продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних

торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом

одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення

зазначених змін усіх осіб, яким було надано документацію


1.3. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо

змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення

до неї змін, замовник повинен продовжити строк подання та

розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів, та

повідомити про це всіх осіб, яким було надано документацію


Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох

робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше

як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4

2. Порядок

проведення

зборів з метою

роз'яснення

запитів щодо



торгів

2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів

щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити

ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх

роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було

надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх

присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох

робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше

як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення



торгів

*Ця вимога не

стосується

учасників, які

здійснюють

діяльність без

печатки згідно з

чинним

законодавством,

за винятком

оригіналів чи

нотаріально

завірених

документів,

виданих

учаснику

іншими

організаціями

(підприємствам

и, установами).

1.1. Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

1.2. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за

підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита (з

реєстром наданих документів, томами не більше 250 аркушів у

кожному томі), пронумерована та скріплена печаткою* в 1-му

примірнику у запечатаному конверті (посилці).

Гарантія не прошивається, а вкладається в конверт (посилку)

окремо. 1.3. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну

пропозицію конкурсних торгів.

1.4. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника

процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити

підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури

закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних

торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з

протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю,

дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження

посадової особи учасника на підписання документів.

1.6. Електронний носій містить розрахунок ціни виконання

проектно-вишукувальних робіт в електронному варіанті у файлах з

розширенням .spr .

1.7. Пропозиція конкурсних торгів, гарантія та електронний носій

запечатується в одному конверті (одній посилці), який у місцях

склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури

закупівлі*.

На конверті (посилці) повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення

відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника

процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до: 14.12.2011 о 10:00».

1.8. Якщо конверт (посилка) не запечатаний або не промаркований у

відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе

відповідальності за неправильне або передчасне відкриття

пропозиції.

1.9. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи

або правки, мають містити напис біля виправлення наступного

5

змісту: „Виправленому вірити” дата, підпис, прізвище та ініціали

особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за

помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних

торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.

ПРОПОЗИЦІЇ, ОФОРМЛЕНІ НЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ,

БУДУТЬ ВІДХИЛЕНІ

2. Зміст



торгів

учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури

закупівлі, повинна складатися з:

2.1. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів»,

наданою у Додатку 1;

2.2. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді гарантії за

формою, наданою у Додатку 2 (гарантія не прошивається, а

вкладається в конверт (посилку) окремо);

2.3. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи

або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису

документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що

підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) чи

доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію

конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника).

2.4. Інформації про підтвердження відповідності пропозиції

конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим

вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7

Розділу ІІІ.

2.5. Документально підтвердженої інформації про відповідність

учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, щодо відсутності

підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

2.5.1. Довідки про виконання аналогічних договорів учасником і/або

субпідрядниками (у разі залучення субпідрядників) за формою,

наданою в Додатку 3.

2.5.2. Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної

бази у учасника і/або у субпідрядників (у разі залучення

субпідрядників) (у довільній формі).

2.5.3. Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які

мають необхідні знання та досвід у учасника і/або у субпідрядників

(у разі залучення субпідрядників) (у довільній формі).

2.5.4. Оригіналу довідки з обслуговуючого банку про відсутність

(наявність) заборгованості за кредитами (отримана не раніше ніж

як за 10 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів). 2.5.5. Копій документів:

• баланс (за попередній звітний період - рік);

• звіт про фінансові результати (за попередній звітний період - рік);

• звіт про рух грошових коштів (за попередній звітний період - рік)

(надають підприємства, фінансова звітність яких включає

вказану форму звіту)

у разі ненадання учасником відповідного документа, необхідно

надати лист - пояснення з зазначенням підстави ненадання

документа з посиланням на законодавчі акти.

2.5.6. Оригіналу або нотаріальної завіреної копії виписки із Єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,

видана державним реєстратором не більше місячної давнини

6

відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо інше

не встановлено у виписці.

2.5.7. Оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової

інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів) (отримана не раніше ніж як за 10 днів до

дати розкриття пропозиції конкурсних торгів).

2.5.8. Копії Статуту або іншого установчого документу.

2.5.9. Довідки у довільній формі, яка підтверджує, що:

а) службову (посадову ) особу учасника не було засуджено за злочин,

пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,

вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не

погашено у встановленому законом порядку (завірена

уповноваженою особою підприємства);

б) учасника не було притягнуто згідно із Законом до

відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель

корупційного правопорушення;

в) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин,

пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,

вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не

погашено у встановленому Законом порядку.

2.5.10. Копії документа, що підтверджує повноваження керівника на

підпис договору.

Інші документи:

2.6. Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з Єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,

видана державним реєстратором;

2.7. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

2.8. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про

підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон

для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) –

для юридичних осіб.

2.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для

фізичних осіб).

2.10. Копія паспорта (для фізичних осіб).

2.11. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-

ОПП).

2.12. Копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на

додану вартість чи єдиного податку.

2.13. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про

закупівлю.

2.14. Копії відповідних дозвільних документів (ліцензій і/або

дозволів) учасника і/або субпідрядників (у разі залучення

субпідрядників) на право виконання робіт, що закуповуються, згідно

чинного законодавства.

2.15. Листів-відгуки щодо виконаних аналогічних договорів

учасником і/або субпідрядниками (у разі залучення субпідрядників)

(не менше двох листів по учаснику і/або по кожному субпідряднику).

2.16. За умови залучення субпідрядників, учасник додатково надає:

- копію Статуту або іншого установчого документу субпідрядників;

- оригінал або нотаріально завірену копію витягу з Єдиного

7

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,

видана державним реєстратором субпідрядників;

- копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) субпідрядників;

- оригинали листів субпідрядників щодо погодження виконати

роботи, що їм доручаються, в зазначені строки.

Примітки:

а) документи, що не передбачені Господарським кодексом для

суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не

подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних

торгів*;

б) учасник-нерезидент повинен надати документи з

урахуванням особливостей законодавства його країни

походження (аналоги зазначених документів).*

* У разі відсутності документів учасник повинен надати замість

нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання

документа з посиланням на законодавчі акти.

3.

Забезпечення



торгів

3.1. Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується

документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції

конкурсних торгів, яке має бути подано у вигляді гарантії на суму:

8 000 (вісім тисяч) грн.

3.2. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції

конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника.

3.3. Термін дії гарантії, наданої як забезпечення пропозиції

конкурсних торгів учасника, має відповідати терміну дії пропозиції


3.4. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції

конкурсних торгів, відхиляються замовником.

3.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів у виді оригіналу

гарантії повинно бути надане учасником за формою, яка надана в

Додатку 2.

У випадку, якщо гарант пропонує свою форму гарантії, учасник

повинен погодити її з замовником наступним чином: направити

замовнику зразок своєї форми гарантії (факс, е-mail, особисто).

Замовник розглядає отриману форму і повідомляє свій висновок

щодо відповідності гарантії вимогам замовника (факс, е-mail,

особисто).

4. Умови

повернення чи

неповернення

забезпечення



торгів

4.1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене

учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для

повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

а) закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних

торгів;

б) укладення Договору про закупівлю з учасником, що став

переможцем конкурсних торгів;

в) відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку

її подання;

г) закінчення процедури закупівлі у разі неукладення Договору про

закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних

торгів.

Учасник може отримати забезпечення особисто (при наявності

8

доручення та документа, який посвідчує особу) або поштою

(замовник надсилає забезпечення поштою на адресу з повідомленням

про отримання).

4.2. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається

замовником у разі:

а) відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після

закінчення строку її подання;

б) непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів,

договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних

торгів (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають

перерахуванню на рахунок замовника.

5. Строк,

протягом

якого



торгів є

дійсними

5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90

днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

5.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від

учасника продовження дії пропозиції конкурсних торгів.

5.3. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення пропозиції

конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції


6.

Кваліфікаційні

критерії до

учасників

6.1. Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним

критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні

знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання

аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові

результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого

банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

6.2. Учасник повинен підтвердити документально відсутність підстав

у замовника, визначених статтею 17 Закону, щодо відмови в участі у

торгах.

6.3. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у

процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію

конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або

погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій

особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій

формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з

метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця

процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури

закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за

вчинення у сфері державних закупівель корупційного

правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин,

9

пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,

вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не

погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником

представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,

була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури

закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів,

судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом

порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури

закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури

закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують

правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та

відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до

положень його Статуту;

10) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів).

6.4. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають

кваліфікаційним критеріям, за відсутності інших підстав для їх

відхилення, допускаються до оцінки.

6.5. Інформація про спосіб документального підтвердження

відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам

зазначена в пункті 2.5. Розділу ІІІ цієї документації конкурсних

торгів.


про необхідні

технічні, якісні

та кількісні

характеристик

и предмета

закупівлі

7.1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі надається в Додатку 6 (Технічні

вимоги).

7.2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі

пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують

відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним,

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

7.2.1. Пояснювальну записку з матеріалами проектних рішень, що

будуть застосовані на стадії «ТЕО», та гарантійними зобов’язаннями

щодо негайного безоплатного виправлення помилок у розробленій

стадії «ТЕО», коригування проектних рішень за зауваженнями

спеціалістів служб замовника, експертних організацій відповідно до

положень чинного законодавства, органів державної влади та

місцевого самоврядування України;

7.2.2. Графік виконання робіт з поетапним щомісячним визначенням

обсягів робіт, термінами виконання та вартістю кожного етапу

робіт;

7.2.3. Розрахунок договірної ціни відповідно до локальних

кошторисів на розробку проектно-кошторисної документації (ПК

«Строительные технологии-СМЕТА-ПИР);

7.2.4. Довідка про відрахування до єдиного внеску на соціальне

страхування за попередній звітний період - рік (у довільній формі).

7.2.5. Довідка (у довільній формі) про фактично виплачену

заробітну плату, у тому числі по цивільно-правових договорах за

10

попередній звітний період - рік.

7.2.6. Довідка (у довільній формі) про витрати на оплату перших 5-

ти днів тимчасової непрацездатності та суми виплаченої допомоги з

тимчасової непрацездатності (понад 5-ти днів) за попередній

звітний період - рік.

7.2.7. Інформація про субпідрядні організації за формою, наданою у

Додатку 4;

7.2.8. Документи, які, з точки зору учасника, підтверджують

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

7.3. Ціна пропозиції конкурсних торгів щодо виконання проектно-

вишукувальних робіт (надалі – ПВР) з розробки проектно-

кошторисної документації стадії «ТЕО» - розраховується з

дотриманням вимог ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення

вартості проектно – вишукувальних робіт для будівництва, яке

здійснюється на території України» на підставі кошторисної

вартості проектно-вишукувальних робіт, що формується відповідно

до обсягу робіт, зазначеного в технічній частині документації

конкурсних торгів, завданням на проектування.

7.4. Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, зазначені в

пропозиції конкурсних торгів учасника застосовуються за

найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін,

зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі,

відповідно до чинного законодавства.

При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило,

приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.

7.5. Розрахунок ціни виконання проектно-вишукувальних робіт

виконується з використанням програмного комплексу

«Строительные технологии - СМЕТА – ПИР» та додатково

надається на електронному носії в електронному варіанті в файлах з

розширенням .spr.

8. Опис окре-

мої частини

(частин)

предмета

закупівлі,

щодо яких

можуть бути

подані



торгів

9. Внесення

змін або

відкликання



торгів

учасником

9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою

пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі

зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів

враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення

строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.2. Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується

учасником, запечатується, маркується та відправляється у

відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті

додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

11

Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами

зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із

поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання

пропозицій.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце

та кінцевий

строк подання

пропозицій


торгів - спосіб

подання



торгів

- місце подання



торгів

- кінцевий строк

подання



торгів (дата,

час)

Особисто або поштою

м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, кім. 502, 69006

14.12.2011 до 09:00.

1.1. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються

учасникам, що їх подали.

1.2. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня

надходження запиту підтверджує надходження пропозиції

конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата

та час

розкриття



торгів

- місце

розкриття



торгів

- дата та час

розкриття


м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, кім. 502, 69006

14.12.2011 о 10:00.

12


торгів

2.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів

замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені

представники.

2.2. Відсутність учасника або його уповноваженого представника

під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є

підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення

його пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Повноваження представника учасника підтверджується

випискою з протоколу засновників, наказом про призначення,

довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує

повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі

розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Уповноважені представники повинні мати:

- фізична особа або особа підприємець - оригінал документа, що

засвідчує його особу;

- юридична особа, яку представляє керівник - завірену копію

документа, який підтверджує його повноваження, оригінал

документа, що засвідчує його особу;

- у разі, якщо учасника представляє інша особа - необхідно надати

оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на

представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал

документа, що засвідчує його особу; копію документа, який

підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення,

завірену належним чином.

2.4. Учасники, які з’явилися для участі у розкритті пропозицій

конкурсних торгів, повинні зареєструватися у представника

ПАТ „Дніпроенерго”, пред’явити для реєстації документи

відповідно до п. 2.3. Реєстрація відбувається в день проведення

торгів у холі ПАТ „Дніпроенерго” з 08:00 до 09:00. 2.5. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється

наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених

документацією конкурсних торгів, а також оголошуються

найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної

пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.6. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у

день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою,

затвердженою Уповноваженим органом.

2.7. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується

членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть

участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою

замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів

надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного

робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.8. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів

оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом

трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

13

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік

критеріїв та

методика

оцінки



торгів із

зазначенням

питомої ваги

критерію

1.1. Замовник торгів має право звернутися до учасників за

роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою

спрощення, розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з

питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції


Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі

наступного критерію:

- ціна.

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним

чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у

якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально

можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів

дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних

торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних

торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм

«Ціна».

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по

мірі зростання значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала

найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець

визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних

торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш

двох третин членів комітету. Якщо результати голосування

розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з


2.

Виправлення

арифметичних

помилок

2.1. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам,

перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок.

Помилки виправляються замовником таким чином:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах,

сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,

одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за

одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо,

на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового

розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є

визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій

пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки, у порядку,

14

визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання

письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних

торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його

пропозиція відхиляється.

3. Інша

інформація

3.1. За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну

відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу

України.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції

конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни

пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни

торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

4. Відхилення



торгів

4.1. Замовник відхиляє пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п. 6

Розділу ІІІ цієї документації;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником

арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) є підстави для відмови учаснику, що зазначені у п. 6 Розділу ІІІ

цієї документації;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації


Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,

наданої учасником, до органів державної влади, підприємств,

установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання

достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам

кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених в п. 6

Розділу Ш цієї документації, або факту зазначення у пропозиції

конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник

відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

4.2. Учаснику, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена,

повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав

протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та

оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу в той же

термін.

5. Відміна

замовником

торгів чи

визнання їх

такими, що не

відбулися

5.1. Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені

порушення Закону;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати

процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних

торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з п. 4 Розділу

V цієї документації;

15

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

5.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у

разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує

суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної

сили.

5.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не

відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та

усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття

замовником відповідного рішення та оприлюднюється в цей самий

строк на веб-порталі Уповноваженого органу.

5.4. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не

відбулися публікується в державному офіційному друкованому

виданні з питань державних закупівель «Вісник державних

закупівель» у терміни, встановлені для оприлюднення відповідної

інформації (протягом трьох робочих днів з дня прийняття

замовником відповідного рішення).

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни

укладання

договору

1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за

результатами оцінки.

1.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,

пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше

ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог

документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою

забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про

закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати

публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань

державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції


2. Істотні

умови, які

обов'язково

включаються

до договору

про закупівлю

2.1. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про

закупівлю, надаються в Додатку 5.

3. Дії

замовника

при відмові

переможця

торгів

підписати

договір про

закупівлю

3.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір

про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів

або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк 30

днів з дня акцепту пропозиції, замовник повторно визначає

найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих,

строк дії яких ще не минув.

16

4.

Забезпечення

виконання

договору про

закупівлю

4.1. Забезпечення виконання договору про закупівлю не

вимагається.

17

Додаток 1

Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах

на закупівлю розробки проектно-кошторисної документації стадії «Техніко-

економічне обґрунтування» (ТЕО) по об’єкту: ПАТ «Дніпроенерго» Придніпровська

ТЕС «Технічне переоснащення енергоблока ст.№ 13».

Вивчивши документацію конкурсних торгів, технічні вимоги, істотні умови, які

обов'язково включаються до договору про закупівлю, на виконання зазначеного вище,

ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати

вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Розробка проектно-кошторисної документації стадії «Техніко-економічне

обґрунтування» (ТЕО) по об’єкту: ПАТ «Дніпроенерго» Придніпровська ТЕС

«Технічне переоснащення енергоблока ст.№ 13» на загальну суму (з

ПДВ)__________________ грн.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних

торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу

протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на

себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних

днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, строку, встановленого Вами. Наша

пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до

закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції

конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви

не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із

замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному

друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції

конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Умови та порядок розрахунків ______________________________________________

Умови, місце та термін виконання робіт ______________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

18

Додаток 2

на фірмовому бланку гаранта

Гарантійний лист №

забезпечення пропозиції конкурсних торгів

БЕНЕФІЦІАРУ: Публічне акціонерне товариство „Дніпроенерго”,

Україна, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, 69006

НАЗВА БАНКА БЕНЕФІЦІАРА: Філія Запорізького ОУ ВАТ „Ощадбанк”, МФО 313957,

Україна, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 48

Ми, __________________________________, проінформовані

(назва Гаранта)

про те, що у відповідь на Ваше оголошення про проведення процедури закупівлі, що

відбудеться ___________________,

(число, місяць, рік)

______________________________________________

(назва Учасника)

має намір надати Вам (як „Замовнику”) пропозицію щодо закупівлі розробки проектно-

кошторисної документації стадії «Техніко-економічне обґрунтування» (ТЕО) по

об’єкту: ПАТ «Дніпроенерго» Придніпровська ТЕС «Технічне переоснащення

енергоблока ст.№ 13», та що умовами торгів вимагається надання забезпечення

пропозиції конкурсних торгів.

На цій підставі ми, ____________________________________________, беремо на себе

(назва Гаранта)

безвідкличні зобов’язання негайно сплатити вам за Вашою першою письмовою вимогою

суму, що складає 8 000 (вісім тисяч) грн.

за умови Вашого одночасного підтвердження письмово, що Учасник не виконав своїх

зобов’язань, що передбачаються його пропозицією, у таких випадках:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її

подання;

- непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про

закупівлю.

Дана гарантія діє протягом 90 (дев’яносто) календарних днів, починаючи з дати

розкриття пропозицій конкурсних торгів. За цією гарантією Гарант несе солідарну

відповідальність згідно ст. 543 ЦК України.

Передача прав за цим забезпеченням пропозиції конкурсних торгів можлива тільки за

нашою згодою.

Видача цього забезпечення пропозиції конкурсних торгів дозволена згідно із

законодавством України.

_________________ (підпис Гаранта)

Звертаємо Вашу увагу!!!

Відповідно до п. 3. розділу ІІІ документації конкурсних торгів, якщо гарант

вимагає свою форму гарантії, то учасник повинен погодити її з замовником.

19

Додаток 3

Довідка про виконання аналогічних договорів

№

з/п

№ та дата

договору

Вид

виконаних

робіт

Назва організації,

з якою укладено

договір

Адреса, контактні телефони

особи, відповідальної за

виконання договору

Посада_________ Підпис____________ П.І.Б.___________

20

Додаток 4

Інформація про субпідрядні організації,

які учасник планує залучити до виконання спеціальних робіт

(надається у разі залучення субпідрядників до виконання окремих видів робіт)

Назва

субпідрядника,

його реквізити

Види робіт, які

передбачається доручити

субпідряднику

Орієнтована вартість робіт

субпідрядника у відсотках (%) до

ціни пропозиції конкурсних торгів

Посада________ Підпис_______ П.І.Б.________

21

Додаток 5

Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

1. Предмет договору

Виконавець зобов’язується у 2012 році за завданням Замовника на свій ризик

виконати проектно-вишукувальні роботи на об’єкті: ПАТ «Дніпроенерго»

Придніпровська ТЕС «Технічне переоснащення енергоблока ст. № 13», зазначені в

п.____ цього договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Найменування робіт: розробка проектно-кошторисної документації стадії «Техніко-

економічне обґрунтування» (ТЕО) по об’єкту: ПАТ «Дніпроенерго»

Придніпровська ТЕС «Технічне переоснащення енергоблока ст.№ 13», відповідно до

затвердженого Замовником завдання на проектування.

Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції

конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури

закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його

підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків,

зазначених у пункті 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

від 01.06.2010 №2289-VI (зі змінами).

2. Кількість та якість робіт

Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких

відповідає умовам цього Договору.

Виконавець гарантує, що розроблена та передана Замовнику проектно-кошторисна

документація за обсягом проектування, якістю виконання робіт та комплектністю,

відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та

затвердження проектної документації для будівництва». Креслення розроблені згідно з

вимогами нормативних документів - комплексу А.2.4 «Система проектної документації

для будівництва» (СПДБ).

Виконавець забезпечує негайне безоплатне виправлення помилок, коригування

проектних рішень по зауваженням спеціалістів служб замовника, експертних організацій

відповідно до положень чинного законодавства та органів державної влади та місцевого

самоврядування України.

Якість проектного Обладнання повинна відповідати вимогам нормативних

документів, технічним умовам, ГОСТ, ДСТУ.

Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Виконавцеві визначені у

завданні на проектування (Додаток до договору №_).

3. Порядок здійснення оплати

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником за виконані проектно-

вишукувальні роботи - протягом 45 календарних днів після підписання Замовником акта

виконання проектно-вишукувальних робіт й пред’явлення Виконавцем рахунка на

оплату робіт.

Валютою Договору є українська національна валюта — гривня.

4. Сума договору

Сума Договору становить __________(_____________) гривень, у тому числі

податок на додану вартість _______________ (_____________) гривень.

22

Сума договору розраховується з дотриманням вимог ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила

визначення вартості проектно – вишукувальних робіт для будівництва, яке здійснюється

на території України» на підставі кошторисної вартості проектно – вишукувальних робіт,

що формується відповідно до обсягу робіт, зазначеного в технічних вимогах документації

конкурсних торгів, завдання на проектування (Додаток №_ до договору).

Розрахунок ціни виконання проектно-вишукувальних робіт виконується з

використанням програмного комплексу «Строительные технологии-Смета-ПИР» та

додатково надається в електронному варіанті в файлах з розширенням .spr.

5. Термін та місце виконання робіт

Строк (Термін) виконання робіт: початок робіт лютий 2012 р. – закінчення робіт

травень 2012 р., у відповідності до графіка виконання робіт (Додаток до договору №_).

Місце розташування об’єкта проектування (адреса об’єкта):

Придніпровська ТЕС, вул. Гаванська, 1, Самарський район, м. Дніпропетровськ, Україна,

49112.

Місце виконання робіт: промислова база «ВИКОНАВЦЯ».

Невід’ємною частиною договору є графік виконання робіт (Додаток до договору

№_) з поетапним щомісячним визначенням обсягів робіт, термінами виконання та

вартістю кожного етапу робіт.

6. Права та обов’язки сторін

Замовник зобов'язаний:

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

Приймати виконані проектно-вишукувальні роботи згідно з актом виконання

проектно-вишукувальних робіт;

Надати Виконавцю повну і достовірну технічну документацію щодо об’єкта

проектування;

Надати безперешкодний доступ на територію Замовника, коли це необхідно для

виконання Виконавцем його обов'язків за Договором.

Замовник має право:

Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання

зобов'язань прийнятих на себе Виконавцем за Договором, письмово повідомивши про це

його у строк, за 14 календарних днів до дати розірвання Договору;

Контролювати виконання проектно-вишукувальних робіт у строки, встановлені цим

Договором та графіком виконання робіт (Додаток _ до цього Договору);

Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати у разі у разі неналежного

оформлення платіжних документів (відсутність печатки, підписів тощо);

Відмовитись від підписання акту здачі-прийняття виконаних проектно-

вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків та/або невідповідності фактично

виконаного обсягу робіт;

Відмовитися від прийняття робіт без здійснення оплати в разі, якщо документи, що

підтверджують якість виконання робіт, відповідність вимогам стандартів (технічним

умовам), є підробленими.

Вимагати від Виконавця виправлення за свій рахунок виявлених помилок, недоліків

у розробленій проектно-кошторисній документації і затримати остаточний розрахунок до

їх усунення.

Виконавець зобов'язаний:

Забезпечити виконання проектно-вишукувальних робіт у строки, встановлені цим

23

Договором;

Забезпечити виконання проектно-вишукувальних робіт, якість яких відповідає

умовам, встановленим цим Договором;

Розробити та передати Замовнику у 6-х екземплярах проектно-кошторисну

документацію на паперовому носії та в електронному варіанті, а саме: електронну версію з

використанням програмного комплексу «Строительные технологии-Смета» з

розширенням .cmq. Гарантувати, що розроблена проектно-кошторисна документація за

обсягом проектування, якістю виконання робіт та комплектністю, відповідає вимогам

ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної

документації для будівництва» та ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного

обслуговування і ремонту устаткування, будівель і споруд електростанцій і мереж».

Робочі креслення розробляти згідно з вимогами нормативних документів - комплексу

А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» (СПДБ);

Виконувати необхідні інженерні вишукування, у тому числі обстеження несучих

конструкцій об’єкта модернізації, в обсязі предмета закупівлі та відповідно до завдання на

проектування;

Розробляти розділ Протипожежний захист енергетичних підприємств з дотриманням

вимог НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих

об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації», НАПБ 05.030-2001

«Інструкція з проектування та експлуатації протипожежного захисту машзалів

електростанцій», НАПБ 05.031-2001 «Інструкція з пожежної безпеки та захисту

автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд», НАПБ

В.05.023-2005/111 «Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів в

кабельних спорудах», а також інших діючих норм, правил і інструкцій;

У разі залучення субпідрядників - контролювати та відповідати за якість виконаних

ними робіт. Субпідрядні договори не змінюють зобов’язань Виконавця перед Замовником.

Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Виконавець;

Виконувати проектно-вишукувальні роботи за даним договором якісно, відповідно до

вимог діючих нормативних документів, графіка виконання робіт (Додаток __ до цього

Договору);

Усувати за свій рахунок неякісні і виконані з відхиленням від умов цього Договору

проектно-вишукувальні роботи;

Гарантувати якість виконаних проектно-вишукувальних робіт, якість зазначених у

проектно-кошторисній документації матеріалів, відповідність нормам та вимогам,

забезпечення мети технічного переоснащення енергоблока та можливості його

експлуатації 15-20 років;

Гарантувати стабільність або підвищення показників роботи обладнання за

надійністю, продуктивністю та економічністю.

Виконавець має право:

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані проектно-вишукувальні

роботи;

На дострокове виконання проектно-вишукувальних робіт за письмовим

погодженням Замовника;

7. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором

Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього

договору.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за

бюджетні кошти, а саме порушення Виконавцем термінів виконання робіт,

24

недовиконання, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,2% від суми

невиконаних або несвоєчасно виконаних зобов'язань за кожний день прострочення.

За порушення строків виконання робіт понад тридцяти календарних днів додатково

стягується штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно виконаних робіт.

За порушення Замовником строку розрахунку, обумовленого цим договором,

Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,2%, але не більше подвійної облікової

ставки НБУ, діючої в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен

прострочений день оплати.

Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов'язань або усунення порушень.

Виконавець несе відповідальність за:

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність обладнання та матеріально - технічної бази;

наявність ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт з предмета закупівлі.

Виконавець виконує вимоги розпорядних документів Замовника щодо охорони

праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, у відповідності з встановленими на

підприємстві Замовника правилами виконання робіт.

Виконавець не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо воно

трапилося не з його вини (наміру або необережності). Відсутність своєї вини доводить

Виконавець.

За порушення умов зобов’язання щодо якості виконаних робіт, з Виконавця

стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт.

Суми неустойки, сплачені Виконавцем за порушення строків виконання етапів,

окремих робіт, повертаються Виконавцеві в разі закінчення повного обсягу робіт з

предмета закупівлі до встановленого цим Договором граничному строку закінчення робіт,

а саме приймання Замовником проектно-кошторисної документації відповідно до

погодженого графіка виконання робіт (Додаток № _ до цього Договору).

8. Інші умови

У разі зміни поштових та/або банківських реквізитів однієї зі Сторін, її

найменування остання зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом

п’яти днів з дня такої зміни і бути ініціатором укладання додаткової угоди.

Сторони погодились, що документи, якщо вони відправлені рекомендованим

листом, вважаються надісланими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за

адресою, зазначеною у цьому Договорі. Сторона вважається такою, що знала про зміну

адреси іншої Сторони, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової

угоди до цього Договору. Сторони погодились, що документи, надіслані рекомендованим

листом, вважаються отриманими Виконавцем на десятий календарний день з дати

реєстрації Замовником рекомендованого листа у відділені поштового зв’язку (при цьому

Виконавець несе ризик отримання таких листів у строк, що перевищує десять

календарних днів) або в день особистого вручення Виконавцю, зазначений в документах.

Сторони підтверджують, що цей Договір підписано ними при повному розумінні

його термінології та умов, а також уповноваженими на його підписання представниками

Сторін, та підтверджують достовірність даних про Сторони, наведені у цьому Договорі.

У разі корегування контролюючими органами податкового кредиту у бік зменшення

та застосування штрафних (фінансових) санкцій, з підстав наявності у схемі руху сум

ПДВ підприємств-контрагентів, які підпадають під підприємства з ознаками фіктивності

або під класифікацію «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», Замовник має

право звернутися до Виконавця із вимогами щодо відшкодування сум, на які зменшено

податковий кредит, застосованих штрафних (фінансових) санкцій, а Виконавець

зобов’язаний здійснити перерахування цих сум на поточний рахунок Замовника у

місячний термін з дати направлення вимоги на підставі виставленого рахунку.

25

9. Обставини непереборної сили

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання

зобов’язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не

існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа,

стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим договором унаслідок дії

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з

моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні

документи, які видаються компетентним органом.

У разі коли строк дії обставин переборної сили продовжується більше ніж одного

місяця, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

11. Вирішення спорів

У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

У разі недосягнення сторонами згоди, спори вирішуються у судовому порядку.

12. Строк дії договору

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами та

скріплення печатками і діє до 30.06.2012, а в частині проведення розрахунків – до

повного виконання сторонами своїх грошових зобов’язань.

Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову

юридичну силу.

26

Додаток 6

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на виконання розробки проектно-кошторисної документації стадії

«Техніко-економічне обґрунтування» (ТЕО) по об’єкту: ПАТ «Дніпроенерго»

Придніпровська ТЕС «Технічне переоснащення енергоблока ст.№ 13»

Місце розташування

об’єкта проектування

(адреса об’єкта):

Придніпровська ТЕС,

вул. Гаванська, 1, Самарський район,

м. Дніпропетровськ,Україна, 49112

Вихідні дані Завдання на проектування

Термін виконання робіт лютий 2012 р. – травень 2012 р.

1.Характер i мета проектування

Замовник має намір найняти Виконавця для розробки проектно-кошторисної

документації стадії «Техніко-економічне обґрунтування технічного переоснащення

енергоблока ТЕС ПАТ «Дніпроенерго»:

Придніпровська ТЕС «Технічне переоснащення енергоблока ст. № 13» Метою проектування є:

збільшення встановленої потужності блоку до 325 МВт;

підвищення надійності експлуатації, коефіцієнта готовності, рентабельності та

економічності енергоблока;

продовжити термін служби устаткування енергоблока на 20÷25 років;

підвищити техніко-економічні показники роботи устаткування;

зниження частки використання високо реакційних палив: газу і мазуту;

підвищити надійність і ремонтопригодність енергоблока;

збільшити відпустку електроенергії від енергоблока на 253 млн.кВт/год;

знизити питому витрату умовного палива до 360,0 г/кВт•год;

знизити витрату електроенергії на власні потреби енергоблока до 7,5%;

скоротити ремонтні витрати за рахунок відновлення обладнання та поліпшення його

експлуатаційних характеристик;

підвищити маневрені характеристики енергоблока і розширити діапазон регулювання

навантажень від 100 до 325 МВт (з урахуванням роботи блоку в однокорпусному

режимі);

регулювати частоту обертання із заданою нечутливістю (не більше 0,3%) та заданою

статичною нерівномірністю (від 4% до 5% ), що відповідає технічним вимогам по

ГОСТ 24278-89;

знизити показники шкідливих викидів твердих часток в атмосферу до:

– по золі – 50 мг/м3;

– по оксидам сірки - до 400 мг/нм3;

– по оксиду азоту – 200 мг/м3,

і тим самим покращити екологічні показники;

присоси холодного повітря у топку, ділянки газового тракту, РПП, пилосистему не

повинні перевищувати нормативних, згідно вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна

експлуатація електричних станцій і мереж. Правила».

27

Забезпечити відповідність стану пожежної безпеки всіх елементів енергоблока

вимогам НАПБ.

У ТЕО технічного переоснащення енергоблоків передбачити модернізацію

існуючого устаткування, існуючої теплової схеми енергоблока та впровадження нових

технологічних схем.

2. Ситуаційні умови

Придніпровська ТЕС розташована в південній частині м. Дніпропетровська на

лівому березі р. Дніпро. Найближчою залізничною станцією є м. Дніпропетровськ,

ст. Придніпровськ Придніпровської залізниці, до якої примикає під'їзний шлях до станції.

Об'єкти природно-заповідного фонду поблизу станції відсутні.

Найближчим населеним пунктом є житловий масив Придніпровськ, що входить до

складу Самарського району м. Дніпропетровська.

Придніпровська ТЕС, будівництво якої було завершене в 1966 році проектною

потужністю 2400 МВт, була призначена для вироблення електроенергії в базовому

режимі і включена в Єдину енергосистему України і Радянського Союзу.

Види діяльності підприємства, як виробника і постачальника електроенергії,

впродовж його існування не змінювалися.

З 1995 року Придніпровська ТЕС входить до складу ПАТ «Дніпроенерго», яке є

одним з енергогенеруючих об'єднань України, і бере участь в регулюванні частоти і

потужності об'єднаної енергосистеми України.

Відпуск електричної потужності виробляється на напругу 154 і 330 кВ та

відпускається через ВРП 154 і 330 кВ, які мають по 2 робочих і одній обхідній системі,

зв'язаних між собою двома автотрансформаторами потужністю 400 МВА кожен. Блоки

150 МВт зв’язані з трансформаторами 250 МВА гнучкими зв'язками, а блоки 300 МВт

зв’язані з трансформаторами 400 МВА комплектними екранованими струмопроводами.

В даний час станція є одним з основних постачальників гарячого водопостачання і

теплової енергії міста Дніпропетровська, працює на низькосортному вугіллі таким чином,

економія природного газу складає близько 1,1 млрд. м3.

3. Кліматичні умови

Клімат району Придніпровської ТЕС помірно континентальний.

Температура повітря. Відповідно до СНіП 2.01.01-82 середньорічна температура

повітря 8,5ºС, середня місячна температура найбільш холодного місяця (січень) – мінус

5,4ºС, найбільш жаркий місяць (липень) – плюс 22,3ºС. Абсолютний максимум

температури повітря за даними метеостанції м. Дніпропетровська за багаторічний період

спостережень – плюс 40ºС (липень), абсолютний мінімум найбільш холодного місяця

(січень) – мінус 35ºС.

Вітровий режим. Згідно СНіП 2.01.07-85 («Навантаження і дії») територія теплової

станції належить до ІІІ вітрового району. Нормативне значення вітрового тиску 0,38 КПа.

Вологість. Територія Придніпровської ТЕС, згідно СНіП ІІ-3-79 «Норми

проектування. Будівельна теплотехніка» розташована в 3-й зоні вологості („суха”).

Середня відносна вологість повітря 74% (найбільш холодного місяця – 83 %), найменша

вологість 67% (найбільш спекотного місяця - 43%).

Опади. Випар. Розподіл опадів протягом року нерівномірний, переважна їх частина

доводиться на літній період. По кількості опадів, що випадають, район розміщення

Придніпровської ТЕС відноситься до зони недостатнього зволоження. Середньорічна

кількість опадів за даними спостережень 1992-2004 рр. становить 475 мм, добовий

максимум – 82,0 мм, середнє багаторічне значення суми опадів за рік становить 469,0 мм.

Норма випару з водної поверхні для району ТЕС – 944,0 мм. Середнє багаторічне

значення випару з поверхні ґрунту – 410,0 мм. За фактичними даними середня багаторічна

28

величина сезонного випару з водної поверхні – 772,0 мм із суші – 530,0 мм.

Хмарність. Режим хмарності формується під тиском циркуляційних процесів, що

визначають напрямок руху повітряних мас і їхній вологовміст. Найбільш хмарними є

холодні місяці (листопад березень) із загальною хмарністю 7,2-8,3 бали і нижня хмарність

5,3-7,1 бали. Середньорічна загальна хмарність – 6,2 бали, нижня – 4,4 бали.

Сніжний покрив. По кількості снігового покриву, територія належить до І снігового

району (СНіП 2.01.07-85), якому відповідає нормативне значення кількості снігового

покриву на 1,0 м² горизонтальної поверхні землі 0,5 КПа. Сніжний покрив утворюється

наприкінці листопада і сходить, в основному, у другій половині березня. Середньорічна

кількість днів зі сніжним покривом – 60-70. За багаторічний період спостережень середньо

декадна висота снігового покриву становила 8,0-12,0 см.

Ожеледність. Район Придніпровської ТЕС відноситься до ІІІ району ожеледності

(СНіП 2.01.07-85). Нормативна товщина стінки ожеледі становить 10 мм. Середнє число

днів з ожеледдю – 15.

Глибина промерзання ґрунту. Нормативна глибина промерзання ґрунту (СНіП

2.01.01-82) для глинистих і суглинних ґрунтів у районі розміщення Придніпровської ТЕС

становить 0,9 м, для супісів, дрібних і пилуватих пісків – 1,1 м.

Несприятливі атмосферні явища. До числа несприятливих атмосферних явищ

належать тумани, грози, град, заметіль, курні бурі.

Тумани спостерігаються, в основному, у холодну пору року (жовтень – березень).

Грози відзначаються з лютого по жовтень, посилення грозової діяльності – травень-

серпень.

Сонячна радіація. За даними багаторічних спостережень максимальне значення

сонячної радіації – 691 МДж/м² за умови середньої хмарності, що доводиться на липень,

мінімальна – 75 МДж/м² - на грудень. Протягом року характерне збільшення місячних

норм сонячної радіації з лютого до березня і різке зниження - з серпня до вересня.

Атмосферний тиск. За даними багаторічних спостережень метеорологічних станцій

м. Дніпропетровська, розташованого на висоті 84,0 м над рівнем моря, середньорічний

атмосферний тиск для району ТЕС становить 1007,0 гПа.

4. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ

Придніпровська ТЕС, проектною потужністю 2400 МВт, споруджувалася в V черг:

I-III черги (1954-1958 р.р.) – введені в експлуатацію енергоблоки ст. №1-6 по 100МВт

кожен;

IV черга (1659-1961 р.р.) – введені в експлуатацію енергоблоки ст. №7-10 по 150

МВт кожен;

У 1961 році Придніпровська ТЕС стала першим вітчизняним «мільйонером», яка

досягла проектної встановленої потужності 1200 МВт.

V черга (1963-1966 р.р.) – введені в експлуатацію енергоблоки ст. №11-14 по 300

МВт кожен.

У 1966 р. Придніпровська ТЕС досягла проектної потужності 2400 МВт і стала

найбільшою електростанцією країни і Європи.

У 1978 р. розпорядженням Ради Міністрів СРСР №1421 від 5 липня, станція була

переведена в режим теплофікації для теплопостачання м. Дніпропетровська.

На виконання Ухвали Ради Міністрів СРСР №1421-р від 5 липня 1978 р., на станції,

вперше в СРСР, була проведена реконструкція турбін 150 МВт для забезпечення теплом м.

Дніпропетровська і, починаючи з 1986 р., Придніпровська ТЕС виробляє близько 22%

всього споживаного містом тепла.

В даний час станція є одним з основних постачальників гарячого водопостачання і

теплової енергії м.Дніпропетровська.

ТЕС має дуже низькі показники по ефективності устаткування і, особливо по

29

екології, будучи основним джерелом забруднення регіону.

Вивести з експлуатації ТЕС неможливо через її функціональну значущість, як

значного джерела теплофікації. Станція працює на низькосортному вугіллі і заміщає,

таким чином, близько 1,1 млрд. м3 природного газу.

Встановлена електрична потужність Придніпровської ТЕС – 1765 МВт (чотири

енергоблоки одиничною потужністю 150 МВт, три енергоблоки одиничною потужністю

285 МВт, і енергоблок №11 – 310 МВт).

В даний час в експлуатації знаходяться енергоблоки ст. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13,

енергоблоки ст. №№ 12, 14 – в тривалому резерві, енергоблоки ст. №1÷6 – демонтовані.

Таблиця 4.1. Характеристики котлоагрегатів Придніпровської ТЕС

Станц.

№ Тип

Черга

будівництва

Потужність,

т/год

Параметри

Тиск, МПа Температура,

0С

1 – 7 ТП-230-2, ТКЗ I черга 230 9,8 510

8 – 10 ТП-230-2, ТКЗ II черга 230 9,8 510

11, 12 ТП-70, ТКЗ III черга 430 9,8 540

13 – 16 ТП-90,ТКЗ IV черга 500 13,8 570/570

17 – 20 ТПП-110,

ТПП-210, ТКЗ V черга 950 25,0 565/570

Таблиця 4.2. Характеристики турбоагрегатів Придніпровської ТЕС

Станц.

№ Тип

Черга буд-тва,

Ел. потужн., МВт

Параметри

Тиск, МПа Температура, 0С

1 – 3 К-100-5 ЛМЗ I черга, 100 9,0 500

4 К-100-5 ЛМЗ II черга, 100 9,0 535

5, 6 К-100-6 ЛМЗ III черга, 100 9,0 535

7 – 10 К-160-130 НПО

«Турбоатом» IV черга, 150 13,0 565/565

11 К-310-23,5-3 НПО

«Турбоатом» V черга, 310 23,5 560/565

12 – 14 К-300-240 НПО

«Турбоатом» V черга, 300 24,0 560/565

Устаткування I – III черг будівництва в даний час виведене з експлуатації і частково

демонтоване.

Устаткування IV черги знаходиться в експлуатації. Турбіни К-160-130 переведені на

роботу в режим теплофікації за проектом ЦКБ “Енергоремонт”. Потужність теплофікації

блоків 150 МВт доведена до 675 Гкал/год з температурним графіком 130/700С.

Обладнання V черги блоків 300 МВт: енергоблоки ст. №№ 12, 14 – в тривалому резерві;

енергоблоки ст. №№ 11, 13 знаходиться в експлуатації.

Для очищення димових газів від золи за котлами ст. №№ 13 – 16 встановлені мокрі

золовловлювачі з трубами Вентурі типу СВД-ВТІ-ЮТЕ (котли ст. №№ 13, 15) з

ефективністю очищення 96,7% і типу МС-ВТІ (котли ст. №№ 14, 16) з ефективністю

очищення 96,3%. За котлами ст. №№ 17 – 20 встановлені електрофільтри,

реконструйовані по типу УГ, середня ефективність очищення димових газів від золи –

96,2%.

Коротка характеристика газоочисного обладнання Придніпровської ТЕС

Улаштування установок з очищення димових газів від оксидів сірки на ТЕС

проектом не передбачалося.

За 45 років експлуатації існуючі електрофільтри морально застаріли та фізично

30

зносилися, практично вичерпали ресурс роботи.

Концентрація летючої золи після котла складає – 24000-25000 мг/нм3.

Викид димових газів від котла в атмосферу здійснюється через залізобетонний димар

№ 7 заввишки 180 м з діаметром гирла 7 м.

Середній розрахунковий хімічний склад димових газів на виході з котла Сг, %:

– Н2О – 4,09;

– N2 – 76,48;

– СО2 – 12,91

– О2 – 6,36;

– SО2 – 0,16.

Напрацювання енергоблока ст. №13 Придніпровської ТЕС з початку експлуатації

складає – 284584 годин;

Напрацювання енергоблока ст. №13 Придніпровської ТЕС з часу останнього

капітального ремонту складає 62063 годин.

Середній хімічний склад димових газів складає:

– Інертний газ Азот (N2) - 77,016%;

– Кисень О2 – 3,62%;

– Вуглекислий газ (СО2) – 16,0%;

– Оксиди сірки (SO2) – 0,2%;

– Вода (Н2О) – 3,2%.

Середній рівень викидів забруднюючих речовин з димовими газами в атмосферу

складає:

– По золі (пил) – 1000мг/м3;

– Окислам сірки – 3000-4000 мг/м3;

– Окислам азоту – 1300мг/м3.

Таблиця 4.3. Чисельність працюючого персоналу ПТЕС за 2010р.

робочі 1635 керівники 257

спеціалісти 201 службовці 21

всього 2114

Існуюче паливне господарство

Основним паливом на Придніпровській ТЕС є вугілля марки - антрацит АШ

родовища – м. Луганськ, марки Т родовища – м. Донецьк.

Розпалювальним і «підсвітлювальним» паливом для стабільних умов горіння

твердого палива є природний газ і мазут.

Паливне господарство складається з 3-х вагоноскидачів для розвантаження вагонів з

вугіллям вантажопідйомністю 60 – 125 т, вугільного складу місткістю 500 тис. тонн, де є 3

крана-перевантажувача по 400 т/год, двохниточної системи стрічкових конвеєрів

продуктивністю 1200 т/год для подачі вугілля на склад.

Розігрівання вагонів з вугіллям взимку відбувається в двох пристроях з

розморожування (один з них – конвективного типу на 20 вагонів і один – конвективного

типу на 32 вагони).

По торцях вугільного складу є також вантажні пристрої для подачі вугілля на

виробництво за допомогою бульдозерів.

Мазутогосподарство №2 – витратне, забезпечує подачу мазуту в котельну.

Для зливу мазуту встановлені дві зливні естакади з 17 постами розігрівання мазуту,

дві приймальні місткості об'ємом 180 м3 і 400 м

3. Для подачі мазуту в баки встановлено 5

мазутних насосів типу 12НА-22х6 (подача – 150 м3/год, натиск – 52 м, швидкість

обертання – 1470 об/хвил., потужність електродвигуна – 32 кВт).

31

Мазут зберігається в трьох металевих (без ізоляції) баках місткістю по 2000 м3.

Для подачі мазуту в котельню встановлені три мазутонасоси типу 5Н-5х4 (подача –

90 м3/год., натиск 300 м, швидкість обертання – 2960 об/хвил., потужність електродвигуна

– 200 кВт).

Підігрів мазуту здійснюється двома підігрівачами типу ПМ-40-30 та двома

підігрівачами типу ПМР-64-60.

Конденсат пари через розширювач дренажів і відстійники скидається в промзливову

каналізацію або подається в БЗК енергоблока ст. №11.

Мазутогосподарство №3 забезпечує холодне зберігання мазуту. Мазут поступає з

мазутогосподарства №2 в чотири металеві (без ізоляції) резервуари місткістю по 2000 м3.

Для рециркуляційого розігрівання мазуту встановлені два мазутні підігрівачі з

площею поверхні нагріву 70 м2

.

Подача мазуту на мазутогосподарство №2 здійснюється двома перекачуючими

насосами типу 6НК-9х1 (подача – 120 м3/год, тиском 65 м, швидкість обертання – 2950

об/хвил, потужність електродвигуна – 25 кВт).

Конденсат пари через розширювач дренажів і відстійники скидається в промзливову

каналізацію.

Для забезпечення пожежної безпеки встановлено два насоси пожежно-технічної води

типу 3В-200х2 (подача – 500 м3/год., натиск 92,5 м, швидкість обертання – 1450 об/хвил.,

потужність електродвигуна – 200 кВт). Випробування проводяться один раз в тиждень.

Для подачі води на пристрої з розморожування встановлено два насоси технічної

води типу 3В-200х2 (подача – 350 м3/год., тиск 8,3 м, швидкість обертання – 1450

об/хвил., потужність електродвигуна – 125 кВт). У роботі знаходиться тільки один насос.

Для забезпечення газом котлів на території Придніпровської ТЕС розташований

ГРП.

5. ОБСЯГ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Виконавець відповідно до затвердженого замовником завдання на проектування та з

дотриманням діючих будівельних норм проектування енергетичних об’єктів та ГКД

34.20.661-2003 «Правил організації технічного обслуговування і ремонту обладнання,

будівель і споруд електростанцій і мереж» розробляє техніко-економічне обґрунтування

(надалі - ТЕО) з технічного переоснащення енергоблока №13 Придніпровської ТЕС.

Обсяг проектування, якість виконання робіт та комплектність проектно-кошторисної

документації стадії ТЕО повинні відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок

розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

Розділ ОВНС у складі ТЕО розробляти з дотриманням вимог ДБН А.2.2-1-2003

«Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Необхідні інженерні вишукування, у тому числі обстеження несучих конструкцій

технічного переоснащення, виконувати в обсязі предмета закупівлі.

Розділ «Протипожежний захист енергетичних підприємств» розробляти з

дотриманням вимог НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енергетичних

підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і

експлуатації», НАПБ 05.030-2001 «Інструкція з проектування та експлуатації

протипожежного захисту машзалів електростанцій», НАПБ 05.031-2001 «Інструкція з

пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння

кабельних споруд», НАПБ В.05.023-2005/111 «Інструкція щодо застосування

вогнезахисних покриттів для кабелів в кабельних спорудах», а також інших діючих норм,

правил і інструкцій.

Проект організації будівництва розробляти у відповідності до вимог ДБН А.3.1-5-96

«Організація будівельного виробництва».

32

Кошторисну частину стадії «ТЕО» розробляє з дотриманням вимог ДБН Д.2.2-3-

2004, з використанням програмного комплексу «Строительные технологии-Смета-ПИР»,

та надає Замовнику у 6-х паперових екземплярах та додатково електронну версію, файл з

розширенням .cmq.

Робочі креслення розробляти згідно з вимогами нормативних документів –

комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» (СПДБ).

У доповнення до документації конкурсних торгів Учасник має право

ознайомитись з об’єктом проектування, додатковою документацією за умови

попереднього письмового погодження про час ознайомлення.

Лист на ім’я голови комітету з конкурсних торгів повинен містити наступне:

- прізвища, ім’я та по батькові та посади осіб, що мають намір ознайомитись з

об’єктом (додатковою документацією);

- дату ознайомлення.

Особа уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками – Банькова Оксана

Володимирівна, секретар комітету з конкурсних торгів, м. Запоріжжя, вул.

Добролюбова, буд. 20, 69006, тел. (061)286-73-40, факс: (061) 286-71-46.

6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ

ТОРГІВ

У складі пропозиції конкурсних торгів Учасник надає:

- пояснювальну записку з матеріалами проектних рішень, що будуть застосовані у

техніко-економічному обґрунтуванні та гарантійними зобов’язаннями щодо негайного

безоплатного виправлення помилок у розробленій стадії «ТЕО», коригування проектних

рішень по зауваженням спеціалістів служб замовника, експертних організацій відповідно

до положень чинного законодавства та органів державної влади та місцевого

самоврядування України;

- розрахунок договірної ціни відповідно до локальних кошторисів на розробку

проектно-кошторисної документації (ПК «Строительные технологии-СМЕТА-ПИР);

- графік виконання робіт з поетапним щомісячним визначенням обсягів робіт,

термінами виконання та вартістю кожного етапу робіт;

- у разі залучення субпідрядчиків – перелік обсягів робіт, що йому доручаються.

Ціна пропозиції конкурсних торгів щодо виконання проектно-вишукувальних робіт

(надалі – ПВР) з розробки проектно-кошторисної документації стадії «ТЕО» -

розраховується з дотриманням вимог ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості

проектно – вишукувальних робіт для будівництва, яке здійснюється на території України»

на підставі кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, що формується

відповідно до обсягу робіт, зазначеного в технічній частині документації конкурсних

торгів, завданням на проектування.

Розрахунок ціни виконання проектно-вишукувальних робіт Учасник виконує з

використанням програмного комплексу «Строительные технологии – СМЕТА-ПИР» та

додатково надає в електронному варіанті в файлах з розширенням .spr.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, зазначені в пропозиції конкурсних

торгів учасника застосовуються за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати

цін, зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, відповідно до

чинного законодавства.

При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах,

що склалися в регіоні за цінами виробників.

33

7. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

Проектно-кошторисна документація стадія «Техніко-економічне обґрунтування»

повинна бути розроблена у відповідності до затвердженого замовником завдання на

проектування (Додаток №1 до технічних вимог документації конкурсних торгів), з

дотриманням ДСТУ Б А2.4-4-99 та ДБН А.2.2-3-2004, у тому числі відповідно до додатка

Є «Склад ТЕО», діючих будівельних норм проектування енергетичних об’єктів та ГКД

34.20.661-2003 «Правил організації технічного обслуговування і ремонту обладнання,

будівель і споруд електростанцій і мереж».

Учасник (переможець торгів) надає Замовнику гарантійні зобов’язання щодо

негайного безоплатного виправлення помилок у розробленій стадії «ТЕО», коригування

проектних рішень по зауваженням спеціалістів служб замовника, експертних організацій

відповідно до положень чинного законодавства та органів державної влади та місцевого

самоврядування України.

Термін виконання робіт: початок – лютий 2012 р., закінчення – травень 2012 р.

Місце розташування об’єктів проектування (адреса об’єктів): Придніпровська ТЕС,

вул. Гаванська, 1, Самарський район, м. Дніпропетровськ, Україна, 49112.

Місце виконання робіт: промислова база «ВИКОНАВЦЯ».

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Розділ ОВНС у складі ТЕО розробляти з дотриманням вимог ДБН А.2.2-1-2003

«Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Передбачити

впровадження сірко очистки та азотоочистки з метою дотримання вимог Закону України

«Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р., N 2708-XII.

9. ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ I

СТАНДАРТАМ

У своїй пропозиції конкурсних торгів Учасник повинен підтвердити i показати, що

він цілковито керується технічними вимогами, встановленими в останніх редакціях

державних будівельних норм (ДБН) України, та вимогами чинних в Україні на даний час

нормативних документів, що регламентують норми проектування енергетичних об’єктів

та ГКД 34.20.661-2003 «Правил організації технічного обслуговування і ремонту

обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж».

Договір підряду складати з урахуванням «Загальних умов укладання та виконання

договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених Постановою Кабінету

Міністрів України від 01.08.2005 №668.

Учасник повинен керуватись також іншими діючими нормативними документами в

будівництві, що регламентують:

а) договірні відносини у будівництві;

б) склад, комплектність i правила оформлення проектної, конструкторської та

кошторисної документації, а також забезпечення нею виконавців в відповідності з

профілем виконуваних ними робіт;

в) положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом

підприємств, будівель і споруд;

г) умови проведення будівельно-монтажних робіт на об'єкті, порядок i правила їx

виконання та приймання, облаштування робочих місць;

д) склад робіт та нормативи витрат ресурсів для їх виконання;

34

є) умови постачання обладнання;

ж) терміни будівництва об'єктів;

з) охорону праці, техніку безпеки, пожежну безпеку;

i) охорону оточуючого природного середовища;

к) ліцензування учасників інвестиційної діяльності;

л) сертифікацію будівельної продукції,

а також:

1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» із змінами та

доповненнями.

2. ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно – вишукувальних робіт

для будівництва, яке здійснюється на території України»

3. Цивільний кодекс України. Офіційний текст прийнятий Верховною Радою

України 16 січня 2003 р.

4. Господарський кодекс України. Офіційний текст прийнятий Верховною Радою

України 16 січня 2003 року № 436-IV.

5. ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження

проектної документації для будівництва».

6. 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1104

«ПОРЯДОК надання дозволу на виконання будівельних робіт».

7. ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і

споруд.

8. Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС України від 22.06.1995р. №400.

9. Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 №47 «Про затвердження ліцензійних умов

проведення господарської діяльності в будівництві, які пов’язані зі створенням об’єктів

архітектури» з додатком «Перелік робіт проведення господарської діяльності в

будівництві, які пов’язані зі створенням об’єктів архітектури».

10. Постанова КМУ від 15 жовтня 2003 р. N 1631 «Про затвердження Порядку видачі

дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними

органами».

11. «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 923 від 08.10.2008 р. (із

змінами)

12. ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування і ремонту

обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж» 12. ДБН А.3.1-5-96 "Організація

будівельного виробництва".

13. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р.

N2708-XII.

14. НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих

об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації».

15. НАПБ 05.030-2001 «Інструкція з проектування та експлуатації протипожежного

захисту машзалів електростанцій».

16. НАПБ 05.031-2001 «Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними

установками водяного пожежогасіння кабельних споруд».

17. НАПБ В.05.023-2005/111 «Інструкція щодо застосування вогнезахисних

покриттів для кабелів в кабельних спорудах».

35

Таблиця 8.1. Нормативна література

№

з/п Позначення Найменування

1 ГКД 34.03.102-96

Охорона праці в проектах організації будівництва та

виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні

вказівки по розробці.

2 СНиП II-23-81* Стальні конструкції. Норми проектування.

3 СНиП 2.09.03-85 Спорудження промислових підприємств.

4 ДСТУ Б.А.1.1-29-94

Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і

приклеювальні.

Терміни та визначення

5 ДСТУ Б В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні

для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та

робіт. Технічні умови

6 СНиП 2.0.3.11-85 Захист будівельних конструкцій від корозії.

7 РД 34.27.501-91 Типова інструкція систем гідрозоловидалення теплових

електростанцій

8 СНиП 2.05.07-91 Промисловий транспорт

9 СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди, основи та фундаменти

10 СНиП II-58-75

Частина ІІ Глава 58 Електростанції теплові

11 СНиП Ш-4-80 Техніка безпеки у будівництві

12 СНиП II- 3-79** Будівельна теплотехніка

13 ГКД 34.20.661-2003

Правила організації технічного обслуговування і

ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і

мереж

14 СНиП 2.04.02-84 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди

15 СанПіН 4630-88 Санітарні правила та норми. Охорона поверхневих вод

від забруднення

16 СНиП 2.06.14-85 Захист гірських виробіток від підземних та поверхневих

вод

17 СНиП 2.06.15-85 Інженерний захист території від затоплення та

підтоплення

18 ГКД 34.03.102-98 Охорона праці в проектах організації будівництва і

виконання робіт. Методичні вказівки з розробки

19 ГКД 34.20.507-2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій і

мереж

36

Основні скорочення,

що застосовані у технічних вимогах документації конкурсних торгів

ТЕС - теплова електростанція;

ТЕО - техніко-економічне обґрунтування

ГЗВ - гідро золовидалення

КОС – клапан зворотного зв’язку

ВРП - відкритий розподільчий пристрій

ЦВТ - циліндр високого тиску

ЦНТ - циліндр низького тиску

ЦСТ - циліндр середнього тиску

РПН – регенеративний повітронагрівач

ТГВ - турбогенератор

БНТ - бак низьких точок

ПНТ – підігрівач низького тиску

ПВТ - підігрівач високого тиску

КН – конденсат ний насос

ТЖН – турбоживильний насос

ЖЕН – живильний електронасос

ГПП – гарячий промперегрів

ХПП – холодний промперегрів

РОУ – редукційна охолоджувальна установка

ШРОУ – швидка редукційна охолоджувальна установка

БЩК – блоковий щит керування

БЖН – бус терні живильні насоси

НРЧ – нижня радіаційна частина

ВРЧ – верхня радіаційна частина

ГЗВ – гідро золовидалення

КППнт – конвективний пароперегрівач низького тиску

КППвт – конвективний пароперегрівач високого тиску

ШПП – ширмовий пароперегрівач

ДВ – дуттьовий вентилятор

ВГД – вентилятор горрячого дуття

АСК ТП – автоматична система керування технологічним процесом

КЕ – коронуючи електроди

ОЕ – осаджувальні електроди

АРМ – автоматизоване робоче місце

ДЩК – допоміжний щит керування

АБ – акумуляторна батарея

МЩК – місцевий щит керування

ЗВТтаА – засоби вимірювальної техніки та автоматики

ЖСВ – живильник сирого вугілля

ВМ – виконавчий механізм

АВР – автоматичне включення резерву

ПТК – програмно-технічний комплекс

МВ – млиновий вентилятор

37

Додаток 1

до технічних вимог

документації конкурсних торгів

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

ПАТ «Дніпроенерго» Придніпровська ТЕС. Технічне переоснащення енергоблоку

ст.№13. Тристадійне проектування.

Техніко-економічне обґрунтування.

№ Перелік основних

даних і вимог Основні дані і вимоги

1. Назва і місце

розташування

об’єкта

ПАТ «Дніпроенерго» Придніпровська ТЕС. Технічне

переоснащення енергоблоку ст. №13.

49112, м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська, 1

2. Підстава для

проектування

Рішення замовника

3. Вид будівництва Технічне переоснащення

4. Дані про замовника ПАТ «Дніпроенерго»

69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20

5. Дані про

проектувальника

(генпроектувальник

а)

Визначається за результатами відкритих торгів

6. Дані про

підрядника

Визначається за результатами відкритих торгів

7. Стадійність

проектування

Тристадійне проектування. Техніко-економічне обґрунтування.

Проект. Робоча документація.

8. Інженерні

вишукування

Необхідні інженерні вишукування, обстеження несучих

конструкцій об’єкта технічного переоснащення виконувати в

обсязі предмета закупівлі.

9. Вихідні дані та

особливі умови

будівництва

Придніпровська ТЕС розташована на майданчику, схильному

до впливу р. Дніпро.

Роботи будуть виконуватись в умовах діючого підприємства

(працюють сусідні енергоблоки)

10 Черговість

проектування і

будівництва,

необхідність

виділення пускових

комплексів.

Черговість будівництва та виділення пускових комплексів

визначити в процесі розробки ТЕО.

11. Основні

архітектурно-

планувальні і

будівельні вимоги

Згідно містобудівним умовам та обмеженням забудови

земельної ділянки (замовник видає до початку проектування)

12 Потужність або

характеристика

об’єкта

Енергоблок ст. №13 Придніпровської ТЕС.

Встановлена потужність станції - 1765 МВт

Встановлена потужність п’ятої черги станції - 1165 МВт

Встановлена потужність енергоблоку

ст. №13 – 300 МВт

Номінальна потужність енергоблоку

ст. №13 – 285 МВт

Загальне напрацювання блоку з початку експлуатації на

38



01.11.11р. складає – 284584 год.,

напрацювання блоку після останнього капітального ремонту

складає – 62063 год.

- Котел ТПП-210, потужність котла - 950 т/год.

- Турбіна К-300-240

- Золоуловлююча установка: електрофільтри типу УГ-2

- Кількість газів, що відходять, фактичне – 1836000 нм3/год

13 Мета реконструкції

енергоблоку ст.

№13

збільшення встановленої потужності блоку до 325 МВт;

підвищення надійності експлуатації, коефіцієнта

готовності, рентабельності та економічності енергоблоку;

продовжити термін служби устаткування енергоблоку на

20÷25 років;

підвищити техніко-економічні показники роботи

устаткування;

зниження частки використання високо реакційних палив:

газу і мазуту;

підвищити надійність і ремонтопригодність енергоблоку;

збільшити відпустку електроенергії від енергоблоку на 253

млн.кВт/год;

знизити питому витрату умовного палива до 360,0

г/кВт•год;

знизити витрату електроенергії на власні потреби

енергоблоку до 7,5%;

скоротити ремонтні витрати за рахунок відновлення

обладнання та поліпшення його експлуатаційних

характеристик;

підвищити маневрені характеристики енергоблоку і

розширити діапазон регулювання навантажень від 100 до

325 МВт (з урахуванням роботи блоку в однокорпусному

режимі);

регулювати частоту обертання із заданою нечутливістю (не

більше 0,3%) та заданою статичною нерівномірністю (від

4% до 5% ), що відповідає технічним вимогам по ГОСТ

24278-89;

знизити показники шкідливих викидів твердих часток в

атмосферу до:

– по золі – 50 мг/м3;

– по оксидам сірки - до 400 мг/нм3;

– по оксиду азоту – 200 мг/м3,

і тим самим покращити екологічні показники;

присоси холодного повітря у топку, ділянки газового

тракту, РПВ, пилосистему не повинні перевищувати

нормативних, згідно вимогам ГКД 34.20.507-2003

«Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.

Правила».

Забезпечити відповідність стану пожежної безпеки всіх

елементів енергоблоку вимогам НАПБ.

14 Обсяг робіт 1. Турбіна парова (інв. № Р5932)

1.1. Заміна турбоустановки К-300-240 на К-325-23,5;

39



1.2. Реконструкція системи регенерації низького тиску з

встановленням підігрівачів ПНТ-1, 2 змішаного типу,

ремонт ПНТ – 3, 4, 5 с заміною арматури та проведенням

технічного обстеження;

1.3. Реконструкція системи регенерації високого тиску з

встановленням двох груп підігрівачів типу ПВД-550 в

комплекті (впускний та випускний клапани, запірна

арматура, лінія обводу);

1.4. Реконструкція масло системи з заміною маслобака та

монтажем системи гідропідйому роторів;

1.5. Реконструкція конденсатора з заміною трубок та

антикорозійним покриттям трубних дощок;

1.6. Установка системи електрогідравлічного регулювання

турбіни з приведенням до вимог UСTE;

1.7. Заміна циркводоводів з установкою фільтрів

передочищення і кулькоочищення конденсатора;

1.8. Реконструкція насосного обладнання с заміною наступних

насосних агрегатів:

НГО;

НРТ;

пускового ежектору;

маслонасоси та насоси ущільнення генератора – ГМН-2

шт., АГМН – 2 шт., МНУ – 2 шт., АМНУ – 1 шт.

1.9. Демонтаж насосних агрегатів:

КН – 3 шт;

НОУ – 5 шт;

Зливні насоси ПНТ – 2 шт.

1.10. Встановлення нових насосних агрегатів:

КН-1 ст. – 3 шт;

КН-2 ст. – 3 шт;

НПМО – 2 шт.

1.11. Заміна трубопроводів:

система регулювання;

замкнутого контуру газоохолоджувача генератору;

злив конденсату з КЗЗ на БНТ;

конденсатопроводи промивки турбіни;

основного конденсату;

живильний трубопровід;

охолоджуючої води масло охолоджувачів;

власних потреб;

паропроводи від ущільнення ТЖН;

дренажних;

подачі та зливу води насосу пускового ежектору;

маслопроводи живильних насосів;

відбора проб пара та води;

в межах живильного насосу;

основного конденсату на вприск захисту ПВТ;

розвантаження ЖЕН;

40



вприск живильної води у тракт ВТ;

обеспарювання ГПП;

паропроводи ГПП;

паропроводи ХПП;

паропроводи «гострого» пару;

реконструкція паропроводів РОУ та ШРОУ зі

збільшенням пропускної здатності для можливості пуску

блоку на ковзаючих параметрах;

заміна трубопроводів свіжого та перегрітого пару,

відпрацювавших свій ресурс;

1.12. Монтаж електронної групи;

1.13. Установка систем осушки повітря типу «MUNTERS» для

консервування обладнання блоку;

1.14. Будівництво блочної теплофікаційної установки;

1.15. Освітлення і електросилове обладнання;

1.16. Установка розширювальних баків дренажів високого та

низького тиску.

1.17. Заміна основних ежекторів та ежектора ущільнень.

1.18. Установка пускового водоструминного ежектора.

1.19. Установка насоса пускового водоструминного ежектора.

1.20. Реконструкція системи змащення й ущільнень ТГ, з

установкою демпферних баків.

1.21. Реконструкція системи водяного регулювання ТГ, з

установкою насосів (фільтрів) регулювання.

1.22. Реконструкція системи газоохолодження генератора.

1.23. Заміна маслоохолоджувачів з установкою піднімальних

насосів маслоохолоджувачів.

1.24. Установка двох змивних насосів з заживленням від

зливних циркводоводів.

1.25. Установка насосів тех. води.

1.26. Заміна запірної арматури цирксистеми на поворотні

гумовані шиберні.

1.27. Установка електрифікованої запірної та регулюючої

арматури включаючи арматури дренажів з виводом

керування на БЩК.

1.28. Встановити під маслоохолоджувачами металеві піддони

з бортами заввишки не менше 50мм. Передбачити

відведення масла з піддонів в зливний бак ємністю до 5м3,

з можливістю перекачки його в маслозбірник (ємність

розмістити поза головним корпусом).

1.29. Забезпечити додатковім металевим або іншим

негорючим покриттям теплову ізоляцію гарячих

трубопроводів, які розміщені ближче 3 м. від

трубопроводів із нафтопродуктами та горючими газами.

2. Деаераційна установка 7 ата (інв. № Р5953)

2.1. Реконструкція із заміною деаераційних колонок.

2.2. Технічний огляд деаераторів з метою подовження строку

експлуатації.

41



3. Живильний електронасос блоку ст. № 13 (інв. №Р5986)

3.1. Заміна ЖЕН на насос з нижнім підводом та відводом

живильної води, та оснащення його апаратурою

віброконтролю та діагностики згідно до вимог ГОСТ 27164

«Аппаратура специального назначения для

эксплуатационного контроля вибрации подшипников

крупных стационарных агрегатов. Технические

Требования» (далі ГОСТ 27164).

3.2. Заміна електродвигуна ЖЕН

4. Турбоживильний насос блоку ст. № 13 (інв. №Р5982)

4.1. Заміна ТЖН на насос з нижнім підводом та відводом

живильної води, та оснащення його апаратурою

віброконтролю та діагностики згідно до вимог ГОСТ

27164.

4.2. Заміна привідної турбіни Р-12 з системою регулювання

5. Бак нижніх точок блоку ст. № 13 (інв. №Р5957)

5.1. Заміна БНТ з системою самозливу.

5.2. Заміну насосних електроагрегатів БНТ з пусковими

шафами.

6. Бустерні насоси блоку ст. № 13 (інв. №Р5978)

6.1. Заміна бустерних живильних насосів на насосні

електроагрегати без горизонтального роз’єму з

трубопроводами та арматурою.

6.2. Реконструкція електродвигунів БЖН з заміною обмотки

статора.

7. Трубопроводи низького тиску блоку ст. № 13 (інв.

№Р5966)

7.1. Реконструкція трубопроводів із заміною згідно проекту

для нової турбіни.

8. Трубопроводи високого тиску блоку ст. № 13 (інв.

№Р5970)

8.1. Реконструкція паропроводів РОУ та ШРОУ зі збільшенням

пропускної здатності для можливості пуску блока на

ковзаючи параметрах;

8.2. Заміна теплової ізоляції трубопроводів;

8.3. Заміна трубопроводів з арматурою (високого, середнього

тиску РОУ, ШРОУ);

8.4. Заміна живильного трубопроводу з арматурою.

9. Знесолювальна установка блоку ст. № 13 (інв. №Р5961)

9.1. Реконструкція блочної знесолювальної установки з

заміною фільтрів (по одному фільтру резервному для

проведення регенерації та ремонту), електропровідність

очищеного конденсату не більше 0,1мкСм/см;

42



10. Випарювальна установка блоку №13 (інв.№5974)

Демонтаж випарювальної установки.

11. Котельний агрегат ст. № 19 (інв. №Р5928)

11.1. Реконструкція топки котла ТПП-210 з заміною НРЧ на

під'ємний рух середовища;

11.2. Заміна ВРЧ з елементами реконструкції у нижній

частині;

11.3. Заміна стельового пароперегрівача;

11.4. Заміна обмурівки топки та конвективних поверхонь;

11.5. Заміна пилопроводів;

11.6. Заміна системи ГЗВ з ремонтом каналів ГЗВ;

11.7. Заміна газоходів та повітроводів;

11.8. Заміна поверхонь КПП н.т. та КПП в.т.;

11.9. Реконструкція охолоджувальної опорно-підвісної

системи;

11.10. Заміна водяного економайзера;

11.11. Заміна ШПП в.т. 1 та 2 ступені;

11.12. Реконструкція регулюючої ступені з монтажем

виносного газопарового теплообмінника.

11.13. Реконструкція пальників;

11.14. Установка виконуючих механізмів захистно-запальних

пристроїв (ЗЗП) з підключенням їх в систему захисту та

блокіровок;

11.15. Монтаж ШРОУ та РОУ;

11.16. Реконструкція з встановленням нових регенеративних

повітряпідігрівачів типу РПВ-68М.

11.17. Реконструкція мереж освітлення котельного відділення

з заміною світильників, шаф з комутаційною та захисною

апаратурою, та прокладанням кабельно-провідникової

продукції в захисних трубах;

11.18. Заміна силових та контрольних кабелів електродвигунів

6 та 0,4 кВ з ремонтом та антикорозійним покриттям

металоконструкцій кабельних каналів;

11.19. Установка електрофікованої запірної та регулюючої

арматури включаючи арматури дренажів з виводом

керування на БЩК.

11.20. Реалізація заходів по усуненню золи з газоходів за

водяним економайзером та РПВ;

11.21. Забезпечити додатковім металевим або іншим

негорючим покриттям теплову ізоляцію гарячих

трубопроводів, які розміщені ближче 3м. від

трубопроводів із нафтопродуктами та горючими газами

12. Обладнання пилоприготування котла ст. № 19 (інв.

№Р5945)

12.1. Модернізація існуючих пиложивильників на сучасні

типу ППЛ-5, оснащенні асинхронними електродвигунами з

частотним регулюванням;

43



12.2. Реконструкція млинів Ш-50 з установкою графітових

ущільнень та монтажем прокатної бронефутеровки;

12.3. Заміна вінцевої та приводної шестерні;

12.4. Заміна торцевої стінки М-19»В»;

12.5. Заміна наклонних патрубків;

12.6. Заміна торцевої броні;

12.7. Ремонт барабана;

12.8. Заміна корпусу привода М-19В;

12.9. Заміна упірно - опірних підшипників;

12.10. Заміна млинового вентилятора з електродвигуном;

12.11. Реконструкція пилосистеми з заміною циклонів,

сепараторів, трубопроводів аеросуміші та

газовоздуховодів;

12.12. Заміна вентиляторів гарячого дуття.

12.13. Реконструкція бункерів сирого вугілля й бункерів пилу.

12.14. Реконструкція станції рідкого та густого змащування.

12.15. Заміна електродвигунів:

Електродвигунів млинових вентиляторів потужністю

630 кВт на електродвигуни ДАЗО, потужністю 800 кВт;

Електродвигунів 6кВ млинів М-19А, Б, В.

13. Тягодуттієвий пристрій котла ст. №19 (інв. №Р5941)

13.1. Модернізація електродвигунів з заміною обмоток

статора:

Дуттєвих вентиляторів ДВ-19А, Б;

Електродвигунів 0,4кВ димососів та ВГД

13.2. Заміна димососів з електродвигунами.

13.3. Модернізація ДВ.

14. Золовловлююча установка котла ст. № 19 (інв. №Р5949)

Електрофільтри ЕФД4-120-3-1-к2:

14.1. Зміна електрофільтрів на сучасні.

14.2. Реконструкція електрообладнання живлення,

управління, контролю та кабелів електрофільтрів;

14.3. Впровадження АСК ТП електрофільтру з системою

управління завантаженням КЕ та ОЕ та системою

контролю змісту димових газів та підключення її до АСК

ТП енергоблоку;

14.4. Монтаж системи, з можливістю виконувати відбір сухої

золи від енергоблоку.

15. Встановлення сіркоочисної установки димових газів.

16. Встановлення установки подавлення оксидів азоту.

17. Улаштування автоматичної системи безперервного

моніторингу валових шкідливих викидів в атмосферу

фірми «PENTOL».

44



18. Приміщення електрофільтрів (інв. №Р13707)

18.1. Передбачити встановлення трансформаторної

підстанції, щита 0,4кВ та панелей керування

електрофільтрами.

19. Приміщення агрегатів живлення електрофільтрів (інв.

№Р13711)

Ремонт приміщення.

20. Будівля щита електрофільтрів (інв. №Р13713)

Ремонт будівлі та приміщення.

21. Електротехнічне обладнання

21.1. Заміна генератора ТГВ-300 на модернізований ТГВ-325

з рівножорстким ротором;

21.2. Заміна тиристорної системи самозбудження генератора

з щитом постійного струму збудження та АПЗ, панелі

керування тиристорною системою збудження з заміною

контрольних кабелів;

21.3. Заміна ключів керування системою збудження,

світлосигнальної арматури на БЩК;

21.4. Реконструкція генераторного струмопроводу КЭТ-300 з

системою примусової вентиляції;

21.5. Реконструкція системи охолодження (газового посту)

генератора з заміною арматури;

21.6. Модернізація електродвигунів постійного струму

АГМН-13А,Б та АМНУ ТГ-13;

21.7. Реконструкція мереж освітлення турбінного відділення з

заміною світильників, шаф з комутаційною та захисною

апаратурою, та прокладанням кабельно-провідникової

продукції в захисних трубах;

21.8. Заміна силових та контрольних кабелів електродвигунів

6 та 0,4 кВ з ремонтом та антикорозійним покриттям

металоконструкцій кабельних каналів;

21.9. Реконструкція мереж освітлення кабельних каналів

турбінного та котельного відділень з заміною світильників,

шаф з комутаційною і захисною апаратурою, та

прокладанням кабельно-провідникової продукції в

захисних трубах;

21.10. Заміна релейного захисту генератору та блоку на

мікропроцесорний с заміною кабельних зв’язків;

21.11. Заміна прохідних трансформаторів струму ТШЛ-20,

вбудованих трансформаторів струму ТВТ-110, ТВТ-35М з

боку генераторної напруги 20кВ і їх вторинних струмових

ланцюгів (контрольні кабелі, клемні ряди);

21.12. Впровадження реєстратора аварійних подій типу

«Рекон-07БС» з системою реального часу, збору

інформації та передачі на АРМ;

21.13. Заміна перетворювачів Е-849/8М1 с заміною кабельних

зв’язків;

45



21.14. Модернізація зварювальної мережі турбінного та

котельного відділень з заміною шаф з комутаційною та

захисною апаратурою, та прокладанням кабельно-

провідникової продукції в захисних трубах;

21.15. Заміна реєструючих приладів, приладів обліку та

вимірювання з заміною кабельних зв’язків.

21.16. Заміна осередків КРП 6кВ на нові серії КУ-10 РЗВА з

мікропроцесорною схемою управління та необхідним

комплектом захисту та нові КТПСН-0,5 з сухими

трансформаторами 6/0,4 кВ на 1000кВА;

21.17. Установка тиристорного приводу на один з насосів

системи теплофікації;

21.18. Установка тиристорного приводу на ПСУ котла.

21.19. Модернізація схем управління електродвигунів 0,4кВ та

6кВ;

21.20. Реконструкція щита постійного струму та розводки

постійного струму БЩК, ДЩК с заміною комутаційної

апаратури та кабелів;

21.21. Встановити сертифіковані на території України

протипожежні двері з нормованою межею вогнестійкості

в приміщеннях, які за вибухопожежною небезпекою

відносяться до категорії «А», «Б», «В».

21.22. Обладнати кабельні споруди світловими покажчиками

аварійних виходів.

21.23. Заміна електродвигунів:

а) нових насосів турбінного відділення;

б) млинових вентиляторів;

в) заміна статорних та роторних обмоток

електродвигунів 6кВ

22. Відкритий розподільчий пристрій (ВРП) 330кВ (інв.

№Р4586)

22.1. Ремонт та антикорозійне покриття металоконструкцій

осередку ВРП-330кВ енергоблоку №13 (комірка №39).

Осередок ВРП-330кВ блоку:

Заміна повітряного вимикача на елегазовий фірми

«АВВ» в комплекті з течешукачем елегазу;

Заміна контрольних кабелів управління і сигналізації

ЕВ, ключів управління ЕВ і синхронізації,

світлосигнальної арматури;

Установка центральної шафи управління ЕВ;

Заміна трансформаторів струму 330кВ (1 компл.);

Заміна вторинних струмових ланцюгів (клемного ящика

ТТ, контрольних кабелів і клемних рядів);

Заміна роз’єднувачів 330кВ (4 комплекти);

Заміна контрольних кабелів управління, сигналізації,

ключів управління роз'єднувачами, світлосигнальної

арматури;

Заміна вторинних ланцюгів (контрольних кабелів типа

46



КВВГЕнг, тест-блоків, накладок, ключів керування,

світлосигнальної арматури) для перекладу уставок

захисту ГТ-13 на мікропроцесорний захист «Діамант»

обхідного вимикача Ш-331;

Заміна розрядників на ОПН-330кВ;

Заміна підвісної ізоляції;

Заміна електромагнітного блокування згідно вимог

СДМ-85;

Реконструкція кабельних каналів та їх перекриття;

Реконструкція контуру заземлення та елементів

грозозахисту;

Ремонт фундаментів металоконструкцій ВРП.

23. Трансформатор силовий блоку ст. №13 (інв. №Р4661)

23.1. Модернізація блочного трансформатору Т-13 з заміною

вводів на ГКТ, встановленням плівкового захисту масла,

заміною шаф охолодження на ШАОТ с заміною

кабельних зв’язків, заміною маслонасосів ЕЦТ , газового

реле, силового кабелю 0,4кВ та капітальним ремонтом з

заміною обмоток статорів електродвигунів вентиляторів

охолодження;

23.2. Заміна вторинних струмових ланцюгів вбудованих

трансформаторів струму (клемного ящика ТТ,

контрольних кабелів і клемних рядів);

23.3. Модернізація системи пожежогасіння блочного

трансформатору;

23.4. Заміна гравійної підсипки маслоприємної ями;

23.5. Антикорозійне покриття трансформатору та

струмопроводу 20кВ

24. Трансформатор силовий власних потреб ст. №140 (інв.

№Р4662)

24.1. Модернізація трансформатору Т-140 з заміною

електродвигунів вентиляторів охолодження, газового та

струменевого реле, силового кабелю 0,4кВ;

24.2. Заміна шафи автоматики обдування із заміною кабельних

зв'язків;

24.3. Заміна вторинних струмових ланцюгів вбудованих

трансформаторів струму;

24.4. Антикорозійне покриття трансформатору.

24.5. Реконструкція огородження трансформатора та його

маслоприємної ями;

25. Випрямний трансформатор ВТ-13.

- Заміна випрямного трансформатора;

- Реконструкція огородження трансформатора та його

маслоприємної ями;

47



26. Установка постійного струму №5 (інв. №Р4609)АБ-7

26.1. Заміна акумуляторної батареї АБ-7 на акумуляторну

батарею «GROE», підзарядного агрегату та додатковий

монтаж пристрою автоматичного контролю струму

підзаряду;

26.2. Заміна щита постійного струму АБ-7 з силовими та

контрольними кабелями.

27. Розподільчий пристрій власних витрат 6кВ (інв.

№Р4568)19 секція

27.1. Реконструкція осередків ЗРП-6кВ на нові, серії КУ-10 з

мікропроцесорними пристроями захисту та керування;

27.2. Заміна ввідних вимикачів секцій 19А,Б на вакуумні з

заміною контрольних кабелів;

27.3. Заміна апаратури управління ввідних вимикачів секцій 19

А, Би (ключі управління, світлосигнальна арматура);

27.4. Заміна прохідних трансформаторів струму ТПШЛ-10 із

заміною кабельних зв'язків;

27.5. Реконструкція електромагнітного блокування.

28. Розподільчий пристрій власних витрат 0,4кВ 131Н (інв.

№Р4560)

28.1. Реконструкція силових щитів 0,4кВ (141НМ, НК) на нові

КТПСН-0,5.


№Р4562)


КТПСН-0,5.


№Р4567)


КТПСН-0,5.

31. Трансформатор власних витрат Т-131 (інв. №Р4484)

31.1. Заміна трансформатора 6/0,4кВ Т-131 на сухий

трансформатор 6/0,4кВ потужністю 1000кВА.








34.1. Заміна резервного трансформатору Т-306 6/0,4кВ

потужністю 750кВА на сухий трансформатор 6/0,4кВ

48



потужністю 1000кВА.

35. Будівля головного корпусу (інв. №Р5996)

Загальнобудівельні роботи.

35.1. Реконструкція м’якої крівлі головного корпусу з

заміною цементної стяжки в осередку блока (2000м²);

35.2. Закладення швів стінових панелей, відновлення

парапету по осях «Б» і «В»;

35.3. Ремонт приміщення акумуляторної батареї АБ-7 з

заміною дверей на протипожежні 2-го типу, реконструкція

системи опалення та вентиляції, встановлення системи

кондиціонування;

35.4. Антикорозійне покриття металоконструкцій будівлі в

осередку блоку;

35.5. Монтаж автоматичних установок пожежогасіння та

пожежної сигналізації в кабельних спорудах. Заміна

дверей перегородок та люків на сертифіковані

протипожежні з межею вогнестійкості не менше ЕІ45 в

кабельних спорудах;

35.6. Реконструкція приміщення пиложивильників для

розміщення зборок РТЗО котельного відділення;

35.7. Реконструкція приміщення ДЩК для розміщення

зборок РТЗО турбінного відділення з встановленням

системи кондиціювання;

35.8. Реконструкція блочного щита керування з розширенням

приміщення неоперативного контуру та монтажем систем

вентиляції та кондиціювання блочного щита керування

(БЩК), допоміжного щита керування (ДЩК), приміщення

хімконтролю та щита пиложивильників;

35.9. Ремонт приміщення ЗРП 6 кВ, щитів 0,4 кВ та

приміщення збудження Г-13 з реконструкцією системи

опалення та вентиляції;

35.10. Обладнання майданчика для розміщення демонтованого

устаткування блоку;

35.11. Ремонт металоконструкцій та будівельних конструкцій

підлоги на відмітці 0м та -3,5м;

35.12. Фарбування основного та допоміжного обладнання

котельного, турбінного відділень та електрофільтрів після

реконструкції;

35.13. Фарбування та білення стін та металоконструкцій в осях

енергоблоку.

35.14. Транзитні повітропроводи, які після перетинання

перекриття та протипожежної перешкоди, по всій

довжині до приміщення для вентиляційного обладнання

передбачити з нормованою межею вогнестійкості;

35.15. Провести вогнезахисну обробку ферм перекриття

машзалу в осях енергоблоку;

35.16. Обладнати приміщення БЩК автоматичними

установками пожежогасіння;

35.17. Обладнати машзал автоматичними установками

49



пожежної сигналізації;

35.18. Обладнати машзал автоматичними установками

пожежогасіння.

36. Димова труба №7(інв. №Р6035)

36.1. Ремонт та антикорозійне покриття світлофорних

майданчиків та ходових сходів димової труби №7;

36.2. Реконструкція світлоогородження та блискавкозахисту

димової труби №7.

37. Установка ГЗВ

37.1. Заміна електродвигунів 0,4кВ шнеків ГЗВ №1, 2, 3, 4 та

шаф з комутаційним устаткуванням

38. Прилади КВП та А (інв. №Р6023)

Керування технологічними процесами і структура

керування об'єктом, за обсягом і рівнем автоматизації

В процесі технічного переоснащення енергоблоку ст.№13

Придніпровської ТЕС в частині АСК ТП повинні бути виконані

такі роботи:

реконструкція контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики енергоблоку зі створенням повномасштабної

АСК ТП;

заміна первинних засобів виміру технологічних параметрів;

модернізація виконавчих пристроїв регулюючих та запірних

органів;

реконструкція панелей та пультів БЩК, ДЩК, МЩК котлу,

МЩК турбіни з заміною ЗВТ та А, заміною вторинної

комутації;

реконструкція кабельних трас з повною заміною

контрольних кабелів;

Замінити існуючи кабелі кабельних споруд, які поширюють

горіння на кабелі, які не поширюють горіння або провести

вогнезахисну обробку кабелів

Встановити сертифіковані на території України

протипожежні двері з нормованою межею вогнестійкості в

приміщеннях, які за вибухопожежною небезпекою

відносяться до категорії «А», «Б», «В» (кабельні споруди).

Обладнати кабельні споруди світловими покажчиками

аварійних виходів.

заміна імпульсних труб, забірних пристроїв, вимірювальних

звужуючих пристроїв витратомірів у повному обсязі;

встановлення ЗЗП та введення ЗЗП у систему захистів i

блокувань;

встановлення давачів контролю факела в топках котлів на

всіх видах палива, впровадження захисту по згасанню

факела в паливні і автомата підхоплення факела;

упровадженням автоматичної системи регулювання частоти

та потужності енергоблоку:

50



встановлення ЕЧСР турбіни;

реконструкція схем керування ПЖ i ЖСВ шляхом

установлення частотних перетворювачів із заміною

електродвигунів постійного струму на асинхронні

електродвигуни.

Основними задачами АСК ТП є:

підвищення надійності та економічності роботи

устаткування за рахунок реалізації передових технологій

контролю та керування;

підвищення маневрових характеристик енергоблоку та його

участь в регулюванні частоти та потужності енергосистеми

відповідно до норм ENTSO-E;

підвищення коефіцієнта готовності устаткування;

своєчасне представлення оперативному персоналу

достатньої та достовірної інформації про хід технологічного

процесу, стан технологічного устаткування та засобів

контролю та керування;

зменшення імовірності помилкових дій персоналу;

забезпечення персоналу ретроспективною технологічною

інформацією в повному обсязі для аналізу, оптимізації та

планування роботи та ремонту устаткування;

поліпшення умов праці експлуатаційного персоналу.

АСК ТП повинна реалізувати такі функції:

технологічних захистів;

технологічних блокувань ВМ, АВР механізмів власних

потреб;

дистанційного керування регулюючими органами, запірною

арматурою та електродвигунами власних потреб блоку;

автоматичного регулювання технологічних параметрів

основного та допоміжного устаткування;

автоматичного керування продуктивністю ПЖ і ЖСВ;

автоматизованого керування блоку у взаємодії з системами

автоматичного регулювання, технологічними захистами

енергоблоку в режимі нормованого первинного регулювання

частоти та потужності енергоблоку;

збору, обробки та аналізу інформації про параметри

протікання технологічних процесів і режими роботи

обладнання;

представлення інформації у вигляді фрагментів мнемосхем,

гістограм, таблиць, графіків про стан технологічного

обладнання, автоматичних систем регулювання, захистів і

блокувань;

реалізації попереджувальної та аварійної технологічної

сигналізації на ЕКК та робочих станціях АРМ;

видачі даних в суміжні системи та АСК ТП ТЕС, приймання

та обробки інформації, що надходить від них;

розрахунку ТЕП і параметрів, що не вимірюються, на

оперативному і звітному інтервалах;

реєстрації подій і параметрів (у тому числі дії оперативного

51



персоналу), ведення архіву;

реєстрації інформації, яка вводиться та формується в АСК

ТП (у тому числі реєстрація аварійних ситуацій);

реєстрації відхилень параметрів від норми з реєстрацією

часу виходу з норми, а також часу повернення в норму;

діагностики стану ПТК АСК ТП і керування відновленням

або реконфігурацією компонентів системи за результатами

контролю їх стану;

ведення єдиного часу у вузлах ПТК (в межах енергоблоку).

АСК ТП повинна бути дворівневою системою, яка побудована

на базі багатофункціональної, розподіленої, вільно

програмованої автоматизованої системи, розрахованої на

тривале функціонування в режимі реального часу, і реалізує

необхідні керуючі та інформаційні функції.

Нижній рівень системи, реалізований у шафах керування,

повинен виконувати функції введення/виведення та обробки

інформації, дистанційного керування, автоматичного

регулювання, блокувань, технологічних захистів.

Пропонується ПТК нижнього рівня, побудований на базі

промислових контролерів TREI-5B-04 та TREI-5B-05 (для

віддалених пристроїв зв’язку з об’єктом) виробництва фірми

TREI GmBh (Німеччина) або інша апаратура задовольняюча

таким вимогам (дивись нижче).

Нижній рівень системи повинен складатися з таких ПТК:

система технологічних захистів і керування пальниками

котла №1 (ТЗК1);

система технологічних захистів і керування пальниками

котла №2 (ТЗК2);

система технологічних захистів турбіни, блоку (ТЗТБ);

система автоматичного регулювання і керування котла №1

(АРК1);

система автоматичного регулювання і керування котла №2

(АРК2);

система автоматичного регулювання і керування турбіни

(АРТ);

електронна частина системи регулювання турбіни (ЕЧСР);

система температурного контролю металу котла №1 (ТКК1);

система температурного контролю металу котла №2 (ТКК2);

система температурного контролю металу турбіни та

генератора (ТКТ);

система керування допоміжними підсистемами (в т.ч.

електричною частиною) (СКДП);

система віброконтролю та діагностики ТГ, ЖЕН, ЖТН і

допоміжних механізмів (ДВ, МВ, ВГД) (СВД).

Функція дистанційного керування і блокувань запірною

арматурою та електродвигунами власних потреб (з

урахуванням пріоритетів команд керування) повинна

реалізовуватися на базі локальних автономних систем, до

складу яких входять інтелектуальні модулі і модулі

52



розширення, побудовані за магістрально-модульним

принципом з використанням локальних обчислювальних

мереж, що забезпечують приймання дискретної інформації від

ВМ, реалізацію алгоритмів обробки сигналів стану ВМ і

видачу команд на ВМ.

Для забезпечення аварійної зупинки котлів і турбіни при

відмові ПТК в оперативному контурі БЩК повинен

встановлюватися аварійний пульт керування. Основною

функцією аварійного пульта повинна бути реалізація

аварійного керування ВМ котлів і турбіни при виході з ладу

ПТК для забезпечення безпечного аварійного відключення

устаткування.

Верхній рівень системи повинен реалізовуватися на

промислових ЕОМ, виконувати функції керування й

забезпечувати відображення необхідної технологічної

інформації та інформації про роботу систем керування,

завантаження програмного забезпечення, контроль

функціонування нижнього рівня, реєстрацію й архівацію

інформації, зв'язок з АСК ТП станції.

Вимоги до програмно-технічних засобів АСК ТП

1. Проектом повинна бути передбачене побудова нижнього

рівня АСК ТП на єдиній програмно-апаратній платформі TREI-

5B-04(05). Контролери TREI-5B-04(05) мають такі

характеристики:

сертифіковані за стандартом безпеки SIL3;

сертифіковані метрологічно;

мають повну номенклатуру модулів введення/виведення

із заданими точностними та часовими характеристиками;

мають сучасну архітектуру з резервованими

центральними IBM-сумісними процесорами, резервованими

шинами обміну даними з модулями введення/виведення та

резервованими джерелами живлення;

реалізують обмін інформацією між контролером і

верхнім рівнем по дубльованій мережі на основі Ethernet

100/1000 Мбіт;

здійснюють діагностику технічних засобів з безударним

перемиканням основний/резервний канал і представляють

діагностичну інформацію на верхній рівень;

апробовані в енергетиці.

Модулі введення/виведення мають в своєму складі

мікроконтролери, призначені для первинної обробки

інформації, зв'язку з центральними контролерами і

забезпечують:

гальванічне розділення вхідних і вихідних сигналів;

введення інформації від давачів уніфікованих сигналів

від 0 до 5 мА, від 4 до 20 мА, від 0 до 5 В, а також

безпосередньо сигналів від термоперетворювачів

напруги і опору;

виведення інформації або керуючих сигналів від 0 до 5

мА, від 4 до 20 мА;

53



введення/виведення дискретної інформації типу «сухий»

контакт для потенційних сигналів напругою постійного

струму від 18 до 29 В і напругою від 185 до 242 В

постійного і змінного струму;

виведення команд керування регулюючими клапанами

замиканням безконтактного ключа на напругу постійного

струму від 18 до 29 В;

введення/виведення дискретної інформації типу «сухий»

контакт від електричної частини ТЕС напругою від 185

до 242 В постійного струму.

Номенклатура і кількість модулів введення/виведення в

кожній шафі ПТК визначаються в проекті кількістю прийнятих

і виданих сигналів, а також глибиною резервування, з

врахуванням кількісних вимог, що наведені в тендерному

завданні.

2. До складу програмно-технічних засобів верхнього рівня

АСК ТП повинні входити десять автоматизованих робочих

місць оператора (АРМ-О), автоматизоване робоче місце

інженера-програміста (АРМ-ІС), два ЕКК, резервований сервер

введення/виведення та архівування, резервований сервер

прикладних задач, шлюз зв’язку з АСК ТП ТЕС, сервер

системи єдиного часу та мережеве обладнання.

АРМ-О повинен включати в себе п’ять постів чергових

машиністів, пост старшого машиніста блоку, пост інженера

СКК, пост інженера налагодження автоматичних систем

регулювання, два пости тестування та налагодження ПЗ.

Кожен з АРМів дозволяє користувачу отримувати

інформацію про поточний стан об'єкта керування у вигляді

фрагментів мнемосхем, фрагментів графіків зміни

технологічних параметрів та виконувати операції керування по

будь-якій ділянці об`єкта. Ієрархічна система меню дозволяє

машиністу безперешкодно виконувати оперативне керування

технологічним процесом, досягаючи потрібного елемента за

мінімальну кількість кроків.

Інформаційне забезпечення АРМ-О розроблено на базі

програмного пакету Wonderware InTouch.

До складу програмно-технічних засобів ВР АСК ТП

повинні входити два ЕКК. На ЕКК представляється

інформація, призначена для контролю основних технологічних

параметрів енергоблоку у всіх режимах експлуатації, для

загальної оцінки та аналізу ситуації всіма особами, що

знаходяться на БЩК і організації їх взаємодії. На ЕКК

відображаються технологічні схеми, основні параметри

енергоблоку, графіки параметрів, повідомлення сигналізації.

ЕКК можуть виконувати всі функції, які покладаються на

АРМ-О. Графічний людино-машинний інтерфейс аналогічний

тому, що реалізовано на АРМ-О.

Інформаційне забезпечення ЕКК розроблено на базі

програмного пакету Wonderware InTouch.

ПЗ АРМ-ІС повинно містити середовище розробки

54



системи відображення інформації, а також інженерний

інтерфейс для обслуговування технічних засобів ВР. ПЗ

середовища розробки системи відображення працює на АРМ-

ІС під керуванням програмного пакету Wonderware InTouch.

АРМ-ІС виконує роль спеціалізованої робочої станції для

програмування системних пристроїв ВР АСК ТП, зміни

конфігурації, розробки нових та зміни існуючих відеокадрів

системи відображення інформації.

ПЗ АРМ-ІС повинно містити середовище розробки

алгоритмів системи керування ISaGRAF 3.5. Через середовище

розробки алгоритмів ISaGRAF 3.5 інженер може працювати з

коефіцієнтами налаштування і алгоритмами як в режимі

офлайн, без будь-якого впливу на працюючу систему, так і в

режимі онлайн. В режимі онлайн повинна існувати можливість

вносити зміни в налаштування контурів регулювання, а також

корекції значень констант і внутрішніх змінних безпосередньо

в керуючих контролерах ПТК.

Сервер введення/виведення та архівування повинен

виконувати роль шлюзу обміну даними між ВР і НР та

забезпечувати взаємодію з керуючими контролерами НР ПТК.

Сервер прикладних задач повинен виконувати функції

реалізації прикладних задач (розрахунок і аналіз ТЕП,

розрахунок параметрів, що не вимірюються тощо).

Шлюз зв’язку з АСК ТП ТЕС повинен виконувати функції

обміну даними с АСК ТП ТЕС та забезпечення захисту

інформації АСК ТП.

Сервер системи єдиного часу повинен виконувати функції з

підтримки точного єдиного часу на всіх абонентах мережі

верхнього та нижнього рівнів, що дозволяє точно

синхронізувати всі відповідальні додатки.

Вимоги до модернізації системи

Конфігурація ПТК повинна забезпечувати можливість

подальшого нарощування систем за рахунок розширення

апаратної і програмної частини без порушення працездатності

існуючої системи.

Вимоги до тривалості безперервної роботи

АСК ТП повинна функціонувати цілодобово.

Вимоги до електроживлення

Електроживлення всіх пристроїв ПТК нижнього рівня повинне

здійснюватися від власних джерел (модулів) електроживлення

24 В постійного струму, які у свою чергу живляться від

первинних джерел електроживлення – від джерела змінного

струму напругою 220 В, частотою 50 Гц (через АВР) і мережі

постійного струму напругою 220В.

Технічні засоби зберігають працездатність:

при незалежних або одночасних змінах напруги мережі

змінного або постійного струму на ±25% тривалістю до

100 мс;

при тривалих перервах електроживлення в одній з мережі

змінного або постійного струму;

55



при одночасних перервах електроживлення тривалістю не

більше 20 мс в обох мережах.

При АВР напруги живлення з втратою живлення на час не

більше 0,5 с в ПТК не повинні виникати помилкові команди

керування.

Електроживлення технічних засобів верхнього рівня ПТК

повинне здійснюватися від пристроїв безперебійного живлення

(UPS) з внутрішньою акумуляторною підтримкою.

Електроживлення UPS повинне здійснюватися від джерела

змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц (через

АВР). Пристрої UPS повинні встановлюватися в

комп’ютерній шафі.

Вимоги до умов експлуатації

Устаткування ПТК АСК ТП повинне експлуатуватись в умовах

неоперативного контуру БЩК енергоблоку і не вимагати

спеціальних умов (кондиціювання, екранування приміщення,

тощо).

Для ПТК TREI-5B-04(05) умови експлуатації такі:

- температура від 0 до 60 °С,

- відносна вологість від 30 до 85 % при 35 °C,

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа,

- вібрація частотою від 30 до 500 Гц, при прискоренні 4,9

м/с (0,5 g),

- удар 3 g, 29,4 м/с

По захищеності від проникнення твердих тіл і води система

відповідає виконанню IP54 по ГОСТ 14254-80.

Вимоги до заземлення

Для безпеки персоналу повинне бути передбачене захисне

заземлення устаткування. Заземлення устаткування системи

регулювання потужності повинне задовольняти вимогам ПУЕ

і ГОСТ 12.1.030-81 «Електробезпека. Заземлення і занулення».

У проекті АСК ТП енергоблоку необхідно передбачити

захисне заземлення корпусів пристроїв.

За способом захисту людини від враження електричним

струмом технічні засоби повинні застосовуватися класів 1 і 2

(для виробів, призначених для з'єднання з джерелом напруги

220 В) і класу 3 (для виробів, призначених для з'єднання з

джерелом напруги 24 В) по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Вимоги до нормативної бази

Всі роботи, пов'язані з реконструкцією систем керування

енергоблоків, повинні виконуватися відповідно до нормативної

бази України. Допускається використання норм і стандартів

інших країн, якщо вони не суперечать нормам і стандартам

України, пред'являють вищі вимоги до устаткування і

матеріалів.

Вимоги до складу проектної документації

В обсяг документації на стадії «Проект» повинні бути

включені:

переліки вхідних/вихідних аналогових і дискретних

сигналів;

56



постановки задач і структурні схеми автоматичного

керування та регулювання;

типові схеми керування ВМ;

опис бібліотеки типових модулів керування, реалізованих в

середовищі IsaGraf;

тексти програм типових модулів керування, реалізованих в

середовищі IsaGraf;

постановка задачі по представленню інформації системи

візуалізації;

кошториси на розробку алгоритмів функціонування АСК

ТП, відеокадрів системи візуалізації, ФПЗ, експлуатаційної

документації, на виконання ПНР, проведення випробувань,

режимне налагодження, метрологічну атестацію, навчання

персоналу ПдТЭС;

пояснювальна записка;

локальні кошториси на монтаж з зазначенням вартості

основного обладнання.

Документація повинна бути достатньою для проведення

тендера на закупівлю обладнання.

Другий пусковий комплекс.

39. Нове будівництво

39.1. Будівництво блочної теплофікаційної установки

39.2. Будівництво дизель-генераторної електростанції для

енергоблоків ст.№13, 14.

15 Вимоги до

інженерного

захисту території та

об’єкта

Відповідно до діючих норм, правил та інструкцій. Система

автоматичного пожежогасіння та автоматичної пожежної

сигналізації об’єкта виконується за окремим проектом

16 Вихідні дані, що

надає Замовник

1. Дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт;

2. Технічні вимоги з енергозбереження – за участю Виконавця

ПВР;

3. Технічні вимоги ГУ МНС України - за участю Виконавця

ПВР;

4. Технічні умови з водопостачання та водовідведення;

5. Висновок про технічний стан будівель та конструкцій

об’єкта реконструкції;

6. Акти технічного стану основного і допоміжного

устаткування;

7. Акти технічного стану приладів та кабельно-провідникової

продукції.

17 Вимоги до

розробки розділу

ОВНС

Згідно з вимогами додатка «К» ДБН А.2.2-3-2004, ДБН А.2.2-1-

2003.

18

Вимоги до режиму

безпеки і охорони

праці

Забезпечити виконання вимог НАПБ 05.028-2004

«Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих

об'єктів і енергоагрегатів», НАПБ 05.030-2001. «Інструкція з

проектування та експлуатації протипожежного захисту

машзалів ТЕС», НАПБ 05.031-2001 «Інструкція із захисту

автоматичними установками водяного пожежогасіння

кабельних споруд», НАПБ В.05.023-2001/111 «Інструкція із

57



застосування вогнезахисних покриттів кабелів в кабельних

спорудах», а також інших діючих норм, правил та

інструкцій.

19

Вимоги до розробки

проектної


Згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок

розробки, узгодження та затвердження проектної документації

для будівництва», у тому числі відповідно додатку Є «Склад

ТЕО», та ДСТУ Б А2.4-4-99 «Основні вимоги до проектної та

робочої документації»

20

Додаткові вимоги 1. Виконавець проектної документації забезпечує негайне

безоплатне виправлення помилок у розробленій стадії

«ТЕО», коригування проектних рішень по зауваженням

спеціалістів служб замовника, експертних організацій

відповідно до положень чинного законодавства та органів

державної влади та місцевого самоврядування України..

2. Кошторисну частину ПКД розробляти з використанням ПК

«Строительные Технологии – СМЕТА», у формі cmq*.

3. Кошториси на проектно-вишукувальні роботи розробляти

по формі 2-П, з використанням ПК «Строительные

Технологии – СМЕТА ПИР», з розширенням spr*

4. Відповідно до вимог чинного ДБН Д. 1.1-1-2000 "Правила

визначення вартості будівництва" в зведений кошторисний

розрахунок внести наступні витрати до глави 10:

"Витрати, пов'язані з формуванням страхового фонду

документації", - у розмірі 0,06%;

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, зазначені в

пропозиції конкурсних торгів учасника застосовуються за

найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін,

зареєстрованих в Міністерстві економічного розвитку і

торгівлі, відповідно до чинного законодавства.

При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як

правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами

виробників.

5. Кошти на страхування ризиків замовника включити у

розмірі обґрунтованого розрахунку.

21 Термін розробки

техніко-

економічного

обґрунтування

Чотири місяці з дати підписання договору про закупівлю.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ -...

Documents