BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚMERO 44065003-001-2010,

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN

DE LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO,

CONSISTENTE

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA

CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO

EJERCICIO 2010. JUNIO COSTO DE LAS BASES: $2,500.00

1 de 87

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 44065003-001-2010, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A BASE DE

PRECIO ALZADO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través de la Coordinación de Administración y de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 13 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 19 fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; 1.1 fracción XI del Código Administrativo del Estado de México; 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.20, 12.22, 12.23 fracción I; 12.26, 12.27, 12.28, 12.30, 12.38, 12.42 fracción II; 12.44, 12.45, 12.47, 12.48 y 12.67 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 1, 2, 3, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 104, 111, 112, 113, 115, 120, 123, 124, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 184, 185, 186, 193, 199, 203, 204, 205, 246 y 279 de su Reglamento; lleva a cabo el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 44065003-001-2010, referente a la contratación de la obra pública a base de precio alzado consistente en la construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco, en términos de las siguientes:

B A S E S

1. DE LAS BASES

1.1 PUBLICACIÓN: 4 de junio de 2010

1.2 CONVOCATORIA: De conformidad con los artículos 12.20 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 30 fracción II de su Reglamento; la convocatoria será publicada el día 4 de junio de 2010, en un diario de circulación nacional y uno local, convocando a los interesados a participar en la presente licitación.

1.3 PERIODO DE VENTA DE BASES: 4, 7, 8 y 9 de junio de 2010.

1.4 HORARIO DE VENTA DE BASES: 9:00 a 16:00 horas.

1.5 LUGAR DE ENTREGA DE BASES: Previo pago efectuado en una institución bancaria, en oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, según el horario establecido.

1.6 COSTO DE RECUPERACIÓN DE LAS BASES (NO REEMBOLSABLE): Las bases de la Licitación se encontrarán disponibles para consulta y venta en Internet http://compranet.gob.mx; o bien, en el Departamento de Proyectos y Obras de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMyM, ubicadas en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207; el costo es de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y deberán pagarse los días 4, 7, 8 y 9 de junio de 2010 con horario de 10:00 a 16:00 hrs. en: Banco Banorte a Nivel Nacional, Cuenta Bancaria No. 00137340138, Código Empresa 00860 en FORMATO CONCENTRAEXPRESS para proceder a su inscripción y entrega de paquete informativo que contiene:

2 de 87

Bases de la licitación (incluye modelo de contrato de obra pública a base de precio alzado)

Cronograma de actividades Sobre para propuesta técnica Sobre para propuesta económica C.D. con Planos del Proyecto Ejecutivo

Los participantes deberán apegarse a las fechas y horarios estipulados en el cronograma de actividades que se anexa, a fin de garantizar su participación en la licitación.La presentación de sus proposiciones significa de parte del participante, el pleno conocimiento y aceptación de los requisitos y lineamientos establecidos en las presentes bases y las demás que resulten aplicables conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente en la materia.

No se podrán negociar las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, ni las propuestas presentadas por los licitantes.

El sólo pago de las mismas no garantiza su participación , deberá realizar su registro e inscripción dentro del plazo y lugar señalado en las bases.

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA:

2.1 Descripción general de los trabajos: El objeto de la presente licitación es la adjudicación del contrato para la contratación de la obra pública a base de precio alzado consistente en: Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco”, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, Municipio de Jiquipilco, Estado de México, C.P. 50800.

2.2 Datos generales del proyecto:Superficie de terreno: 4,160.00 m2Superficie de construcción: 598.74 m2 en un nivel

2.3 Programa Arquitectónico: Consulta Externa: Sala de Espera, Vestíbulo, 2 Consultorios de Medicina Familiar, un Consultorio de Medicina Preventiva y uno de Odontología, Sanitarios Públicos Hombres y Mujeres, Archivo Clínico, Farmacia, Oficina, Almacén; Servicios Generales: Cuarto Eléctrico, Cuarto Hidráulico, Cuarto de Basura, R.P.B.I., Cuarto de Intendencia y Patio de Maniobras; Áreas Exteriores: Vialidad, Acceso Principal, Estacionamiento, Cisterna, Caseta de Control y Áreas Verdes.

2.4 Ubicación del sitio donde se realizarán los trabajos: Predio propiedad de este Instituto ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México, C.P. 50800.

2.5 Autorización presupuestal para ejecutar la obra: Los recursos mediante los cuales se cubrirá el costo de las obras objeto de la presente licitación provienen de recursos propios del Instituto, autorizados mediante suficiencia presupuestal No. 3759/04/2010 de fecha 12 de mayo de 2010.

2.6 Oficina técnica informativa: Subdirección de Obras y Mantenimiento, a través del Departamento de Proyectos y Obras, ubicada en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207.

2.7 Plazo de ejecución: 217 días naturales Fecha de inicio: 28 de Junio de 2010Fecha de terminación: 31de Enero de 2011

El plazo de ejecución no podrá ser modificado, en términos de lo establecido en el artículo 12.47 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

3 de 87

2.8 De las bases: No se podrán negociar las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, ni las propuestas presentadas por los licitantes.

2.9 Legislación aplicable: La presente licitación pública nacional, contratación y ejecución de la obra se ajustará a lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

2.10 Forma de pago: El pago que deba cubrirse al contratista será por trabajos terminados, desglosado en actividades principales de obras terminadas a satisfacción del ISSEMYM conforme a las fechas pactadas, en términos de lo establecido en los artículos 12.42 Fracción II, del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 246 de su Reglamento; para lo cual se otorgará un 30% de anticipo sobre el importe del contrato (10% para inicio de obra y 20% para la compra de materiales, equipos e insumos) y el resto conforme al avance de cada actividad principal de obra conforme a las fechas pactadas.

Dichos pagos serán cubiertos a los 15 días hábiles, una vez que la factura haya ingresado en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM en la caja de Tesorería, sita en la Avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, Colonia La Merced, C.P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. o a través de transferencia bancaria a la cuenta del proveedor, la factura deberá contener el sello de recepción y firma de validación de los servidores públicos responsables de la Subdirección de Obras y Mantenimiento. No aplicará el reconocimiento de intereses.

2.10.1 Deducciones: Del importe total antes de IVA de los pagos autorizados por el ISSEMYM, se retendrá un 2% por concepto de supervisión y control, según el artículo 95 Bis del Código Financiero del Estado de México; 2 al millar para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y 5 al millar para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, según lo establece el Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial en su numeral 2.7 retenciones, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 02 de enero de 2009, (cargos adicionales).

2.10.2 Anticipo: Después de la firma del contrato de obra, el ISSEMYM otorgará al contratista un anticipo del 30% sobre el importe del contrato, 10% para inicio de obra y 20% para la compra de materiales, equipos e insumos.El anticipo se entregará al contratista previa entrega de la garantía correspondiente, antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en su entrega, podrá otorgar el derecho a diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de conformidad con los artículos 12.44, 12.45 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y del 175 al 186 de su Reglamento.El anticipo se deberá amortizar totalmente mediante la deducción de un porcentaje igual al del anticipo otorgado, aplicado al importe de cada uno de los pagos que se realicen al contratista, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en el pago final. Para el caso de rescisión del contrato de obra pública a base de precio alzado o terminación anticipada y cuando exista anticipo por amortizar, la contratista deberá restituirlo al ISSEMYM, dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución correspondiente; en el entendido de que de no restituir su importe dentro del plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía correspondiente.

2.10.3 Finiquito. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los trabajos, el contratante deberá notificar al contratista la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo la firma del finiquito, mediante escrito entregado a su representante legal o al superintendente de construcción. El contratista tendrá la obligación de acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, el contratante elaborará el finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en la notificación. Después de su formalización, la contratista no podrá presentar reclamación alguna de pago.

4 de 87

2.11 Vigencia de la propuesta: La vigencia de la propuesta deberá ser, como mínimo, de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración del acto de recepción y apertura de propuestas.

2.12 Vigencia de precios: Los precios serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato de obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.47 del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México.

3. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES:

3.1 ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES.El licitante deberá formalizar cada uno de los actos de la presente Licitación Pública Nacional, personalmente o por conducto de su representante legal con facultades suficientes mediante poder notarial amplio. (No tendrá efecto legal alguno la presentación de carta poder a favor del asistente al presente procedimiento).

3.2 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES.

3.2.1 Solicitud por escrito de inscripción a la licitación, en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal.

3.2.2 Carta bajo protesta de decir verdad, donde el licitante señale, domicilio en el territorio del Estado de México para efectos de oír y recibir notificaciones y los documentos correspondientes a la presente licitación pública nacional. En el domicilio señalado se podrán realizar las notificaciones, inclusive de carácter personal, que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto en el Estado de México.

3.2.3 Constancia de domicilios en original y copiaA. Fiscal (Formato de alta y/o cambio de domicilio ante la S.H. y C.P.)B. Legal (Comprobante de pago de servicios: luz, agua o teléfono)

3.2.4 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

3.2.5 Documentos que acrediten la solvencia financiera para respaldar la capacidad de ejecución de la obra:

a). Originales y copias simples legibles de la declaración fiscal anual presentada correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

b). Originales y copias simples legibles de los estados financieros, en su caso, dictaminados por contador público certificado independiente, que correspondan al ejercicio fiscal 2009.

c). Originales y copias simples de los tres últimos pagos provisionales de impuestos anteriores al mes de la presente licitación.

d). Las empresas deberán contar con un capital de trabajo, activo circulante menos pasivo circulante de $3’000,000.00 (tres millones de pesos M.N.) y un capital contable sin incluir cuentas referentes a aportaciones para futuros aumentos de capital de $5’000,000.00 (cinco millones de pesos M.N.), las razones financieras mencionadas se verificarán con la documentación solicitada en el inciso c) que antecede.

e). Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación financiera y fiscal más actualizada, avalada por Contador Público Certificado, presentando la Cédula Profesional del mismo en original o copia certificada y copia fotostática simple

Los estados financieros deberán contar con el nombre y firma del representante legal de la empresa; así como el nombre y la firma del contador público de ésta, anexando copia simple por ambos lados de la cédula profesional del contador e identificación oficial del representante legal. Los estados financieros deben ser elaborados y presentados satisfaciendo plenamente los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

5 de 87

Las empresas que mantengan contratos vigentes de obra con el Instituto, deberán reflejar el avance y el saldo pendiente de ejercer, a través de una nota anexa a los estados financieros.

3.2.6 Identificación oficial del propietario o del representante legal de la empresa asistente al acto y de quien suscribe las ofertas, si es que no son la misma persona.

3.2.7 Manifestación escrita en papel membretado de la empresa en el cual la persona jurídica señale que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometerla, de acuerdo a lo siguiente:

3.2.8 De la persona jurídica: denominación o razón social, clave del registro federal de contribuyentes; nombre, numero y circunscripción territorial del notario publico o fedatario que protocolizó las escrituras públicas en las que consta el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones; número y fecha de las mismas; descripción del objeto social, nombre de los accionistas, capital social y los datos de inscripción en el Registro Publico de Comercio, y

3.2.9 Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y circunscripción territorial del notario público o fedatario que protocolizó los instrumentos notariales y número y fecha de éstos, en los que se asientan las facultades para suscribir la propuesta.

Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, acreditarán en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio correspondiente que formalice la forma de agrupación y en el que se precise la parte o partes de la obra que serán responsabilidad de cada uno, carta en que cada participante se compromete a ejecutar su parte en la obra, comprometerse solidariamente hasta la conclusión de los trabajos y acreditación del representante común. El representante común presentará los documentos de los integrantes de la agrupación y los del convenio.

3.2.10 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a realizar la obra por el importe que señala, cumpliendo los requisitos determinados por la Convocante.

3.2.11 Presentar originales o copias certificadas y copia fotostática simple del Acta Constitutiva y sus modificaciones, que contenga el folio o partida de Inscripción en el Registro Público de Comercio; o bien, compulsa de estatutos en su caso, otorgada ante Notario Público en donde conste la inscripción ante el Registro Público de Comercio, así como las actas de asamblea en que se hubieren acordado cambios sustanciales al objeto social y en su caso, original o copia certificada y copia fotostática simple del poder notarial donde conste que el Representante Legal cuenta con facultades y original y copia fotostática simple de identificación oficial vigente (credencial de elector y/o pasaporte), del Representante Legal. En caso de ser persona física presentar original y copia fotostática simple de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector y/o pasaporte).

3.2.12 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, original y copia.

3.2.13 Registro ante el IMSS e INFONAVIT, original y copia.

3.2.14 Poder notarial amplio del representante acreditado de la empresa, mismo que deberá ser otorgado a favor del asistente al acto y de quien suscribe las ofertas, si es que no son la misma persona y deberá facultar al apoderado para realizar actos de administración y actos de dominio.

3.2.15 Comprobante de pago de impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que haya realizado ante el Gobierno del Estado de México, correspondiente a cualquiera de los tres meses anteriores a la fecha de emisión de la presente licitación pública nacional, o bien; carta de aceptación ó compromiso para que en caso de realizar pagos por concepto de sueldos y salarios y sus colaterales dentro del Estado de México, se darán de alta en el padrón estatal de contribuyentes, para el pago de impuesto correspondiente, original y copia.

6 de 87

3.2.16 Manifestación escrita de conocer el contenido del contrato que se suscribirá en caso de que resulte adjudicado y su conformidad de ajustarse a sus términos, elaborado conforme a lo establecido en el ANEXO UNO.

3.2.17 Manifestación escrita de que conoce y aplicará en los trabajos las distintas disposiciones en materia de protección ambiental y ecológica.

3.2.18 Manifestación escrita de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de la licitación, con motivo de las aclaraciones solicitadas, elaborado conforme al ANEXO DOS

3.2.19 Presentar el recibo de pago de las bases, original y copia.

3.2.20 Currículum vitae:a) De la empresa en el que se identifique su experiencia.b) De los profesionales al servicio del licitante con experiencia en obras de características

técnicas y magnitud similares y/o en obras de infraestructura hospitalaria; identificando a los que se encargarán de la ejecución, supervisión y administración de la obra.

c) Relación de los contratos de obra en vigor y terminados que tenga celebrados el Invitado tanto con la Administración Pública, Federal, Estatal y/o Municipal, como con particulares, señalando el importe total contratado, el importe por ejercer, el desglose en anualidades y las fechas de inicio y término, anexando copia de la carátula de dichos contratos de los 2 últimos años.

3.2.21 Documentación que certifique los conocimientos y habilidades de los profesionales responsables de la superintendencia de construcción, original y copia.

3.2.22 Escrito manifestando el conocimiento de la región y de las condiciones ambientales, culturales, económicas y sociales que rigen en el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos.

3.2.23 Manifestación escrita de conocer los términos de referencia y proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas técnicas y de calidad de los materiales; las especificaciones generales y particulares de construcción contenidas en la licitación; las leyes y reglamentos aplicables.

3.2.24 Constancia de la visita al inmueble donde se llevarán a cabo los trabajos de la licitación expedida por el ISSEMYM, original y copia.

3.2.25 Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste la fecha en que se dispondrá de la maquinaria y equipo de construcción en el sitio de la obra en caso de resultar adjudicado, así como la indicación de que en caso de que la maquinaria y equipo de construcción sea arrendada, acepta presentar contrato de arrendamiento y disponibilidad.

3.2.26 Escrito bajo protesta de decir verdad en el manifieste que en caso de resultar adjudicado, proporcionará los manuales de operación y guías de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de instalación permanente, asimismo que garantiza tener representación en México del proveedor de los equipos.

3.2.27 Escrito bajo protesta de decir verdad en el manifieste que en caso de resultar adjudicado, proporcionará asistencia técnica y capacitación para la operación del equipo de instalación permanente, así como las guías mecánicas para su montaje e instalación.

3.2.28 Escrito bajo protesta de decir verdad en el manifieste que en caso de resultar adjudicado, garantiza la existencia de refacciones del equipo de instalación permanente por un periodo mínimo de cinco años.

3.2.29 Impresión de los términos de referencia (ANEXO TRES) con sus apartados números 3.1, 3.2 y 3.3 debidamente firmados por el representante legal de la empresa, estos términos se deberán imprimir en hojas membretadas de la empresa.

7 de 87

4. VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS:

4.1 De la visita al sitio donde se realizarán los trabajos: La visita al sitio de ejecución de los trabajos es obligatoria para los interesados con fundamento en lo establecido en el artículo 41 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y se llevará a cabo el día 10 de Junio de 2010 a las 12.00 hrs., con una tolerancia de 15 minutos, en el predio propiedad del Instituto, ubicado en la calle Camino a la Manzana Cuarta s/n, Municipio de Jiquipilco, Estado de México, C.P. 50800. El ISSEMYM extenderá constancia de asistencia en la cédula de inscripción, que deberá incluirse en el sobre de la propuesta técnica y levantará acta circunstanciada que relacione a las personas que acudieron y, en su caso, los comentarios que pudieran ser materia de la junta de aclaraciones. (ANEXO CUATRO).

5. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

5.1 Celebración de la Junta de Aclaraciones: La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 10 de Junio de 2010 a las 13:00 hrs., en el sitio donde se realizarán los trabajos, misma que se desarrollará en términos de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Donde se recibirán todas las preguntas formuladas previamente por escrito. Los participantes registrados en la licitación y que hayan participado en la visita al lugar donde se llevarán a cabo los trabajos, podrán solicitar por escrito en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal, cualquier aclaración relativa a la licitación; este escrito se recibirá a partir de la celebración de la visita al sitio de los trabajos y hasta los 16.00 hrs. de este mismo día en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento; para lo cual el asistente deberá acreditar su representatividad mediante escrito firmado por el Representante Legal de la empresa y presentar copia de identificación oficial (credencial de elector y/o pasaporte).

5.2 Respuesta de solicitud de aclaraciones: La Junta de respuesta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 11 de Junio a las 16:00 hrs., en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, donde se dará respuesta a todas las preguntas formuladas previamente por escrito, así como a las que se generen en la Junta, misma que se desarrollará en términos de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; para lo cual el asistente deberá acreditar su representatividad mediante escrito firmado por el Representante Legal de la empresa y presentar copia de identificación oficial (credencial de elector y/o pasaporte).

5.3 Presentación de excusas: Los participantes que decidan cancelar su participación en la licitación y deseen presentar sus excusas, deberán hacerlo por escrito a más tardar el día 14 de Junio de 2010, hasta las 17:00 hrs., en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM.

6. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS.

6.1 INDICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS.

6.1.1 Los licitantes deberán presentar un PAQUETE CERRADO que estará integrado por:

Un sobre cerrado con la documentación legal, administrativa y propuesta técnica en originalUn sobre cerrado con la propuesta económica en original, impresa en papelería de la empresa Un sobre cerrado con la documentación original (el cual será devuelto al término del acto)

Firmados y sellados con cinta adhesiva transparente, por separado, en el lugar, día y hora señalados en el punto 7.1.1 de las presentes bases para la celebración del acto de recepción y apertura de propuestas, personalmente o a través de su representante legal.

8 de 87

6.1.2 En la elaboración de dichas propuestas, los licitantes deberán observar las indicaciones generales siguientes:

6.1.2.1 Se deberá indicar el nombre de la empresa y los documentos correspondientes se elaborarán en papel membretado de la empresa y deberán entregar la documentación completamente foliada y con la firma autógrafa del representante legal en todas sus hojas (con excepción de los documentos legales originales).

6.1.2.2 En términos claros, indubitables e incondicionados sin borraduras, raspaduras, enmiendas, entrelíneas o tachaduras.

6.1.2.3 Deberán presentarse en idioma español.

6.1.2.4 Se dirigirán a nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

6.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

La propuesta técnica deberá contener, lo siguiente:

6.2.1 Incluir en el sobre los requisitos solicitados en los numerales 3.2.1 al 3.2.29 del punto 3. de las presentes bases.

6.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta económica deberá contener, lo siguiente:

6.3.1 Escrito de proposición elaborado en términos del ANEXO CINCO, el cual deberá incluir el importe total neto de la propuesta, en moneda nacional con número y letra, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Los importes de su propuesta únicamente manejarán dos dígitos después del punto decimal.

6.3.2 La indicación expresa de que los precios ofertados están expresados en moneda nacional e incluyen I.V.A.

6.3.3 Programa calendarizado de ejecución general de la obra indicando por mes el porcentaje de avance de cada actividad y subactividad y representación en forma gráfica mediante diagrama de barras en la que se establezca la fecha de inicio y terminación, la duración de cada actividad, así como montos de cada actividad y monto total.

6.3.4 Programa y presupuesto de suministros y utilización por actividades y subactividades de los siguientes rubros:

1. Materiales y equipo de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

2. Mano de obra en jornales e identificando categorías.3. Maquinaria y equipo de construcción en horas efectivas de trabajo,

identificando su tipo y características.4. Personal profesional técnico, administrativo y de servicio, encargado de la

dirección, supervisión y administración de los trabajos.

6.3.5 Listado de insumos, agrupando los materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción e importe de cada uno de ellos.

6.3.6 Red de actividades, indicando su duración y la ruta crítica.

6.3.7 Cédula de avances y pagos programados cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar.

9 de 87

6.3.8 Fechas claves a las que se ajustarán los programas de ejecución. Las fechas clave deberán ser congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y en general, con los programas de ejecución pactados; deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de los trabajos, ser congruentes con el financiamiento calculado por el licitante y ser claramente medibles.

6.3.9 Descripción de la planeación y del procedimiento constructivo de la obra, programa de barras calendarizado, disponibilidad de personal, maquinaria, equipo de apoyo y acceso a recursos de soporte.

6.3.10 Catálogo de actividades y/o partidas impreso y en medio magnético en Excel versión 97-2003.

6.3.11 Garantía de seriedad de la propuesta, la cual deberá ser cubierta mediante cheque cruzado emitido a nombre del ISSEMYM, por el 5% (cinco por ciento) del valor total de su propuesta sin incluir el IVA. (ANEXOS SEIS).

6.3.12 Incluir en el sobre el contenido de los documentos que genere el licitante con motivo de la presentación de su propuesta en CD, en formato Word y Excel, en versión 97-2003.

6.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

6.4.1 El licitante deberá presentar el PAQUETE CERRADO por escrito, una propuesta técnica y una económica por separado y documentos originales en el lugar, día y hora señalados en el punto 7.1.1, para la celebración del acto de recepción y apertura de propuestas, personalmente o a través de su representante legal.

6.4.2 Con el propósito de facilitar y agilizar la recepción en los documentos de las propuestas, estas podrán ser entregadas en una carpeta con argollas, encuadernada o en folder con broche tipo archivo y ordenadas de acuerdo a los puntos de bases, con separación en cada uno de los apartados, foliadas y firmadas.

6.4.3 No se tomarán en consideración aquellos documentos que no se encuentren debidamente requisitados y no se entreguen conjuntamente dentro del sobre correspondiente.

6.4.4 Los sobres cerrados deberán contener en el anverso los siguientes datos:

6.4.4.1 Nombre, denominación o razón social del licitante.

6.4.4.2 Indicar si la propuesta es técnica o económica.

6.4.4.3 Número y nombre de licitación pública nacional.

6.4.4.4 Se dirigirán a nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

7. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

7.1 CELEBRACIÓN ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

7.1.1 Tendrá verificativo el 21 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en la Sala de Concursos de la Subdirección de Obras y Mantenimiento; sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México.

7.1.2 Los licitantes interesados deberán registrarse dentro de los treinta minutos anteriores a la hora programada para su celebración, en la Sala de Concursos de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, Al acto deberá asistir el representante legal de la empresa licitante. Sólo se permitirá el acceso a un representante legal por empresa, no permitiéndose por razones de orden el uso de teléfonos celulares, ni aparatos de radiocomunicación durante el evento.

10 de 87

7.1.3 A partir de la hora de cierre del registro señalado para el acto de recepción y apertura de propuestas, no podrá aceptarse la participación de otros licitantes que hayan adquirido bases, aún cuando éste, no haya iniciado.

7.1.4 El acto se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 52 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

7.1.5 Este acto se podrá llevar a cabo cuando asistan por lo menos dos servidores públicos del convocante, conforme lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; siendo uno de ellos el designado para presidir los actos del proceso del concurso y el otro el titular o el representante de la unidad ejecutora de la obra pública o, en su caso, un servidor público relacionado con el proceso del concurso. Se contará con la asistencia de los funcionarios del Instituto participantes en el concurso o de sus representantes debidamente autorizados y acreditados, así como con un representante de la Contraloría.

Asimismo, podrán participar los beneficiarios de la obra o servicio, un observador público de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otros observadores públicos, conforme al Artículo 51 del reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.Con fundamento en lo establecido en el artículo 53 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; el acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el Subdirector de Obras y Mantenimiento, quien será la única autoridad facultada para desechar o aceptar la propuesta y en general para tomar todas las decisiones durante la realización del acto conforme a lo siguiente:

Declaratoria oficial de la apertura de la licitación por el Subdirector de Obras y Mantenimiento, quien hará la presentación de los funcionarios del ISSEMYM y de los representantes de las Dependencias, Organismos o Instituciones que asisten al acto.

Al momento de pasar lista de presentes a los licitantes, se recibirán de éstos los paquetes que contengan la documentación legal, administrativa, técnica y económica; en seguida el servidor público procederá a continuar con los actos de apertura de propuestas, conforme a lo siguiente:

7.1.6 Apertura de propuestas técnicas:

7.1.6.1 En primer término se abrirá el sobre de cada participante que contenga la documentación técnica, legal y administrativa.

7.1.6.2 Se revisará cuantitativamente la documentación de cada uno de los participantes, descalificando a quien no la presente completa y debidamente requisitada conforme a las presentes bases.

7.1.7 Apertura de propuestas económicas:

7.1.7.1 Una vez validada la documentación técnica, el servidor público que presida el acto procederá a abrir los sobres que contengan la documentación económica, exclusivamente para aquellas empresas que hayan cumplido con los requisitos de la primera etapa.

7.1.8 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; una vez revisada cuantitativamente la documentación de las empresas participantes, se procederá a dar lectura en voz alta de los importes totales de las propuestas admitidas, incluyendo el IVA, mismos que serán asentados en el acta correspondiente.

Serán rechazadas las propuestas económicas que no cumplan con todos los requisitos contenidos en las presentes bases y las causas del incumplimiento se asentarán con toda precisión en el acta que se levante.

11 de 87

Las propuestas de las empresas que sean descalificadas no serán leídas y quedarán a resguardo de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, devolviéndose la documentación al representante de las mismas, en un lapso de quince días hábiles posteriores a la fecha del fallo.

Las propuestas del importe total de los trabajos, serán firmadas por todos los participantes.

Se levantará el acta donde se harán constar las proposiciones recibidas, sus importes totales, así como las que hubieren sido rechazadas y las causas que motivaron el rechazo, en dicha acta se asentarán la fecha de realización del acto de fallo y será firmada por todos los participantes, a quienes les será entregada una copia de la misma.

7.1.9 Evaluación de las propuestas: El ISSEMYM realizará la evaluación de las propuestas, con base en el procedimiento establecido en los artículos 12.26, 12.27 y 12.28 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y en los artículos 55, 57, 59, 60 y 61 de su Reglamento.

El ISSEMYM tomará en cuenta la capacidad, experiencia en obras realizadas, equipos y técnicas para cumplir con los alcances y plazos estipulados.

7.1.10 Las propuestas desechadas se pondrán a disposición de los licitantes en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el término de 18 días hábiles, a partir de la fecha en que se notifique el Fallo de Adjudicación.

7.1.11 Se entregará un recibo por la garantía otorgada que refiere el documento 6.3.5, a los licitantes cuyas propuestas sean admitidas.

De lo señalado en los incisos anteriores se levantará un acta circunstanciada que será firmada por los servidores públicos que intervienen en el acto así como por los licitantes. La falta de firma de alguno de los asistentes, no invalidará el acto.7.2 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES.

7.2.1 El incumplimiento de alguno de los requisitos, documentos o lineamientos establecidos en las presentes bases y no se encuentren todas las hojas foliadas en orden consecutivo y firmado en su totalidad por el representante legal.

7.2.2 Las personas físicas o morales que participen en un procedimiento perteneciendo a un mismo grupo empresarial, o se encuentren vinculadas por algún socio o socios comunes; salvo cuando de manera expresa manifiesten su agrupación para participar en el presente evento.

7.2.3 Existan dos o más propuestas formuladas por personas jurídicas colectivas que se encuentren vinculadas por algún socio.

7.2.4 Se compruebe, el acuerdo entre licitantes para elevar el precio, para disminuir su calidad, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes o afectar, en cualquier forma, el procedimiento de la licitación pública nacional.

7.2.5 Cuando la garantía de anticipo y de seriedad de la propuesta no cumplan en su formalidad, modalidad, características, requisitos señalados en las presentes bases o no correspondan a los porcentajes del monto total máximo ofertado sin incluir el I.V.A

7.2.6 Encontrarse en alguno de los supuestos que se estipulan en el artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

7.2.7 Que las proposiciones excedan del plazo de ejecución de los trabajos, según se establece en estas bases.

7.2.8 Que la información proporcionada resulte falsa.

7.2.9 Que omita anotar con número y letra el monto total de la propuesta.

12 de 87

7.2.10 Que contravenga cualquier disposición establecida en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

7.2.11 Cuando el sobre o paquete no esté cerrado en forma inviolable y debidamente identificado.

7.2.12 Cuando se haya rescindido o cancelado uno o algunos contratos por incumplimiento, por causas imputables a la empresa; registre atraso con respecto al programa de ejecución; que alguna obra pública a su cargo se encuentre sujeta a suspensión de pagos; que se encuentre en declaración de quiebra.

7.2.13 Cuando se encuentre dentro del boletín de empresas contratistas y/o proveedores objetados que emite la Contraloría Estatal.

8. FALLO DE ADJUDICACIÓN.

El Fallo de Adjudicación de la Licitación se dará a conocer el día 25 de junio de 2010 a las 11:00 hrs., en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento ubicadas en calle Francisco Guerra No. 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, al que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de proposiciones.

Se levantará el Acta de Fallo del Licitación que firmarán los participantes, a quienes se entregará una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a disposición de los que no hayan asistido en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento ubicadas en calle Francisco Guerra No. 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, para su conocimiento, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 63 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

En dicho evento se devolverán las garantías de seriedad a las empresas que no fueron adjudicadas.

A la empresa adjudicada le será devuelta su garantía a la firma del contrato y entrega de las fianzas que se estipulan en el modelo de contrato de obra.

9. ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

9.1 El Convocante evaluará las propuestas tanto técnicas como económicas y formulará el dictamen que servirá de base para el Fallo de Adjudicación, en el que se hará constar la reseña cronológica de los actos del procedimiento y el análisis de las propuestas, invocando las razones y el fundamento de su desechamiento; la adjudicación se efectuará a favor del licitante, cuya propuesta cumpla y satisfaga las condiciones de calidad, financiamiento y oportunidad, así como las establecidas en las presentes bases, garantice el cumplimiento del contrato de obra, considere costos de mercado y resulte la solvente más baja en precio.

9.2 El Convocante preferirá, en igualdad de circunstancias a personas físicas o jurídico colectivas que cuenten con recursos humanos del país y utilicen bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región.

10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO Y PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

10.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO.

El contrato de obra pública a base de precio alzado se elaborará en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia de las presentes bases, e inclusive comprenderá aquellas condiciones aceptadas, expresa o tácitamente por el licitante adjudicado, siempre y cuando no contravenga al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

10.2 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO.13 de 87

10.2.1 El contrato de obra pública a base de precio alzado estará a disposición del licitante adjudicado, en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. en días hábiles.

10.2.2 El licitante adjudicado, personalmente o a través de su representante legal con poder notarial amplio, deberá suscribir el contrato de obra pública a base de precio alzado relativo en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se hubiere notificado el Fallo de Adjudicación, en términos del Artículo 12.38 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

10.2.3 Si el interesado no firmare el contrato de obra pública a base de precio alzado en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación del Fallo, perderá en favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios la garantía de sostenimiento de oferta que hubiere otorgado, quién podrá sin necesidad de un nuevo concurso proceder a adjudicar el contrato de obra pública a base de precio alzado al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente, siempre y cuando la diferencia de precio no supere el 10% respecto de la primera propuesta adjudicada.

10.2.4 El contrato de obra pública que se formalice con la empresa adjudicada será sobre la base de Precio Alzado, como lo establece el artículo 12.42 fracción II del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

10.3 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO.

El licitante adjudicado deberá cumplir, cada una de las obligaciones que, a su cargo, se describan en el contrato de obra pública a base de precio alzado correspondiente y conforme a las condiciones pactadas.

10.4 PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.

10.4.1 Deberá entregarla el licitante que resulte adjudicado, en la la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026; Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato de obra pública a base de precio alzado y previo al otorgamiento del anticipo, con vigencia hasta la total amortización del anticipo.

10.4.2 El importe de la garantía deberá calcularse en moneda nacional.

10.4.3 La garantía del anticipo deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo y deberá ser presentada a través de fianza expedida a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Se deberá observar lo indicado en el ANEXO SIETE (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas).

10.5 PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

10.5.1 Deberá entregarla el licitante que resulte adjudicado, en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato de obra, con vigencia hasta la total extinción de las obligaciones pactadas a cargo del contratista.

10.5.2 El importe de la garantía deberá calcularse en moneda nacional y se constituirá por el diez por ciento del importe total del contrato de obra, antes del I.V.A.

14 de 87

10.5.3 Se otorgará fianza, expedida a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Se deberá observar lo indicado en el ANEXO SIETE (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas).

Las fianzas que se otorguen deberán atender todas las estipulaciones contenidas en el contrato de obra, para su liberación; será requisito indispensable la manifestación escrita del contratante beneficiario; estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; y la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

10.6 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DE LA PROPUESTA.

Se devolverá al contratista hasta la total amortización del anticipo.

10.7 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

10.7.1 Las garantías de seriedad se devolverán a las empresas que no fueron adjudicadas al término de la lectura del Fallo.

10.7.2 Al licitante adjudicado, le será devuelta a la entrega de la garantía de cumplimiento.

10.8 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

La garantía se devolverá al licitante adjudicado, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que la empresa relativa haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. en días hábiles. Si ésta se constituyó mediante fianza, la convocante dará aviso por escrito, en el mismo plazo, a la institución afianzadora, para su cancelación.

10.9 GARANTÍA DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS ADJUDICADOS.

10.9.1 Deberá entregarla el licitante que resulte adjudicado, en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., dentro de los cinco días naturales previos a la firma del acta en el que se dan por concluidos los derechos y obligaciones.

10.9.2 El importe de dicha garantía deberá calcularse en moneda nacional y se constituirá por el diez por ciento del importe total del contrato de obra pública a base de precio alzado antes del I.V.A.

10.9.3 Se otorgará a través de fianza, expedida a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Se deberá observar lo indicado en los ANEXO SIETE (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas), La garantía deberá estar vigente por lo menos un año contado a partir de la fecha en que se firme el acta que dan por concluidos los derechos y Obligaciones de los trabajos adjudicados.

10.9.4. La garantía por defectos o vicios ocultos se devolverá al licitante adjudicado, dentro de los diez días siguientes al término de su vigencia, en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 2-72-98-40 ext. 3201 y 3207, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. en

15 de 87

días hábiles, si ésta se constituyó mediante fianza, la convocante dará aviso por escrito, en el mismo plazo, a la institución afianzadora, para su cancelación.

10.10 SUBCONTRATACIÓN

El licitante adjudicado no podrá encomendar a un tercero, la ejecución de los trabajos que ampare el contrato de obra pública a base de precio alzado relativo, salvo cuando parte de ellos por cuestiones de patente o exclusividad de marca así lo requiera y previa autorización de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

10.11 MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

El contrato de obra pública a base de precio alzado podrá suspenderse o darse por terminado de manera anticipada o rescindirse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193, 194, 195, 196, 197 y 198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, sin ninguna responsabilidad para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En el caso de aplicación de este supuesto el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, invariablemente dará aviso por escrito al contratista, con 15 días hábiles de anticipación a la fecha de cancelación, señalando específicamente la causa que da origen a la decisión de cancelar, cumpliéndose con todas las formalidades y requerimientos que la normatividad aplicable exige.

10.12 CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios dará por anticipado la terminación del contrato de obra, sin responsabilidad para ninguna de las partes, dando aviso por escrito al contratista con 10 días hábiles de anticipación a la fecha programada, señalando específicamente la causa que da origen a la decisión, en términos de lo estipulado en los artículos 199, 200, 201 y 202 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, pudiendo ser cualquiera de los siguientes supuestos:

10.12.1Cuando no sea posible determinar la temporalidad de una suspensión.

10.12.2Se tengan o existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos

10.12.3Se demuestre que de continuar con los trabajos, se ocasionaría un daño o perjuicio al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

10.12.4Concurran otras razones de interés público.

10.13 RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios podrá rescindir el contrato de obra, dando aviso por escrito al licitante con 10 días hábiles de anticipación a la fecha programada, señalando específicamente la causa que da origen a la decisión, en términos de lo estipulado en los artículos 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, cuando el contratista:

10.13.1No inicie los trabajos objeto del contrato de obra dentro de los 15 días siguientes a la fecha convenida, por causas imputables a él.

10.13.2Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante.

10.13.3No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra pública a base de precio alzado o sin motivo justificado no acate las órdenes del residente de obra o del supervisor.

16 de 87

10.13.4No dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

10.13.5Si es declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

10.13.6Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato de obra, sin contar con autorización por escrito del contratante.

10.13.7Ceda los derechos de cobro derivados del contrato de obra, sin contar con la autorización por escrito del contratante.

10.13.8 No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que tengan facultad de intervenir para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

10.13.9 Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato de obra, las leyes, tratados y demás aplicables.

11. PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN AL CONTRATISTA.

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento del contrato de obra pública a base de precio alzado que se derive de la presente licitación, el Instituto aplicará penas convencionales de acuerdo con los criterios que se mencionan a continuación:

En caso de que la contratista por causas que le sean imputables, genere un atraso en el programa de ejecución convenido, se aplicará una pena de DOS AL MILLAR sobre el importe de los trabajos pendientes de ejecutar, por cada día de retraso conforme al programa.

La cifra resultante se deducirá del pago posterior a la fecha del atraso y se considerará como retención, que podrá ser recuperada por el contratista si elimina los periodos de atraso respecto al programa de ejecución; de no ser así, se constituirán en penas definitivas, las cuales se asentarán en el finiquito de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de optar por la rescisión del contrato de obra.

En caso de que la contratista, por causas que le sean imputables no concluyera los trabajos en la fecha convenida en el contrato de obra, se hará acreedora a una pena definitiva, hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

La aplicación de las penas convencionales, se realizará en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios podrá no aplicar las penas convencionales establecidas, en los casos no imputables al contratista por ser ocasionados por causas de fuerza mayor o fenómenos naturales impredecibles y que estén debidamente justificados.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales indicadas, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios podrá exigir el cumplimiento del contrato de obra.

12. CONTROVERSIAS, INSTANCIAS Y RECURSOS.

12.1 Contra los actos del procedimiento, las empresas participantes podrán promover inconformidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el CAPITULO OCTAVO de los medios de defensa del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y el TITULO OCTAVO, Sección Segunda de su Reglamento.

12.2 La interpretación y cumplimiento de las presentes bases o del contrato de obra pública respectivo, se resolverá en forma administrativa con apego al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

17 de 87

12.3 En caso de controversia, las partes se sujetarán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de la Ciudad de Toluca, Estado de México; renunciando, expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o vecindad, presente y futuro.

12.4 El contratista, en todo caso, se sujetará a lo dispuesto en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y demás disposiciones que resulten aplicables.

13. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA.

13.1 La licitación pública nacional podrá declararse suspendida o cancelada en los siguientes casos:

13.1.1 Exista alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan su celebración, desarrollo o conclusión, en términos de lo establecido en los artículos 12.32 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 65 de su Reglamento.

13.1.2 Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

13.2 La licitación pública nacional podrá declararse desierta en los siguientes casos:

13.2.1 Cuando no se reciba propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases de la licitación pública nacional.

13.2.2 Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables

La licitación pública nacional podrá declararse suspendida, cancelada o desierta por la convocante en términos de Ley en cualquier fase del procedimiento.

14.0 DISPOSICIONES GENERALES.

BASE DE CONSTRUCCIÓN E INFORMACIÓN

14.1 Instalaciones: Las instalaciones y los suministros provisionales de: energía eléctrica, agua, drenajes, servicios sanitarios provisionales, comunicaciones, etc.; serán cubiertos por la contratista.

14.2 Muestras, Pruebas y Ensayos: Para comprobar el apego a las especificaciones contratadas de la calidad de los materiales empleados, trabajos realizados, equipos e instalaciones, la contratista deberá presentar las pruebas correspondientes, emitidas por un laboratorio certificado; reservándose el contratante el derecho de realizar sus propias pruebas, de cuyos resultados se definirá la aceptación de los trabajos por parte de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM

La contratista se obliga a reponer todos aquellos trabajos ejecutados con materiales y mano de obra cuya calidad resulte inferior a las normas establecidas, sin derecho a reclamar pago alguno.

14.3 Seguridad en la obra: La contratista deberá procurar que el personal trabaje dentro de los márgenes más amplios y racionales de seguridad e higiene, determinando las medidas procedentes: uso de cascos, instalación de andamios, etc., cualquier responsabilidad derivada por incurrir en falta de seguridad, será única y exclusivamente de la contratista.

Para dar inicio a la ejecución de los trabajos, el contratante nombrará al servidor público residente de obra; y el contratista, al superintendente de la obra que lo representará, en términos de dispuesto por los artículos 215, 216 y 218 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

18 de 87

14.4 Fase de desarrollo del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle: Comprende la realización de los estudios técnicos que se requieran, para garantizar la elaboración de los proyectos de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería electromecánica e instalaciones, ingeniería eléctrica, instalaciones especiales, así como la elaboración de planos y croquis, la dirección arquitectónica y demás servicios, incluyendo la ingeniería de detalle para la fase de construcción y equipamiento de instalación permanente, especificaciones de construcción y de calidad de los materiales que se utilizarán en la construcción de acuerdo con los términos de referencia y la información que se entrega con las presentes bases, de acuerdo a los dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Libro Décimo Segundo).

14.5 Fase de construcción y equipo de instalación permanente: El Licitante deberá considerar la ejecución de los trabajos de obra civil, albañilería, acabados, obra exterior, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, equipo de instalación permanente, que se realizarán de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado por la Subdirección de Obras y Mantenimiento, el que está considerado como alcance de la presente licitación. El desarrollo de esta fase se hará de conformidad con los términos de referencia y la información que se entrega en las presentes bases; asimismo, deberá considerar en la ejecución del equipamiento de instalación permanente, las actividades siguientes:

14.6 Suministro del equipo puesto en obra o en el sitio de los trabajos.

14.6.1 Instalación y montaje.

14.6.2 Pruebas, puesta en operación, capacitación para la operación del equipo y entrega de manuales y pólizas de garantía.

14.6.3 Cualquier modificación al proyecto, a las especificaciones de construcción, o al equipamiento de instalación permanente, invariablemente deberá sujetarse a lo siguiente:

El contrato de obra pública que se derive de la presente licitación, por ser a precio alzado y tiempo determinado no será objeto de modificación en precio ni plazo, ni estará sujeto a ajuste de costos, por lo que el licitante ganador se obliga a responder por su cuenta de cualquier variación o modificación que se dé durante el desarrollo de cualquiera de las fases que se consideran en la presente licitación, asumiendo cualquier riesgo y contingencia que se presente, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, hasta la entrega de la unidad completamente terminada.

Que considerará en la integración del precio alzado las condiciones técnicas, económicas y financieras que influyan en éste, por lo que el precio propuesto corresponde exactamente al costo de los servicios y trabajos a ejecutar, independientemente de las cantidades de obra a realizar, cualquier variación en volumen y costo “El Licitante” que resulte ganador está obligado a ejecutarlo sin costo para "El Instituto".

El importe del contrato de obra pública será cubierto a "El Contratista" mediante parcialidades que considere en las actividades concluidas del programa de obra ejecutada, las cuales estarán sujetas a la aplicación de la amortización del anticipo, deducciones y penas convencionales, que en su caso procedan.

El Contratista notificará por escrito en forma mensual al Instituto informes, conforme al programa específico y al presupuesto a precio alzado, para lo cual deberá obtener el visto bueno y autorización de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, en las actividades y sub actividades relativas a la fase de equipamiento de instalación permanente.

14.7 De la ejecución de los trabajos: Cada fase de construcción deberá estar debidamente integrada y soportada, con las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas.

19 de 87

14.8 De la recepción de los trabajos: La contratista se obligará a concluir los trabajos dentro del plazo establecido y en perfecto funcionamiento a satisfacción de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del “ISSEMYM” y para considerar debidamente terminados los trabajos deberá estar completamente limpio el inmueble.

La contratista comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y el "ISSEMYM" verificará dentro de los diez días hábiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos.

Verificada la terminación, el "ISSEMYM" señalará la fecha de recepción de la obra, la que quedará comprendida dentro de los veinte días hábiles siguientes a la verificación de la terminación, mediante el acta de entrega-recepción, así como la presentación de la estimación de finiquito.

14.9 Del finiquito y terminación del contrato de obra: Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por el ISSEMYM y la contratista en el contrato de obra, se elaborará el finiquito correspondiente en base a lo estipulado en el Artículo 235 y 236 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

14.10 Conclusión de derechos y obligaciones: Se elaborará el acta que dé por concluidos los derechos y obligaciones, en base a lo estipulado en el Artículo 238 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

15. EL TRÁMITE Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS.

15.1 Las facturas de los trabajos efectuados, se presentarán con los requisitos fiscales vigentes en original y tres copias, ante la Subdirección de Obras y Mantenimiento, debiendo anexar la documentación soporte, de conformidad con lo que establecen los Artículos 166, 167, 168, 170, 171, 172 y 244 fracción VI del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

15.2 Las facturas deberán emitirse a nombre del Instituto de Seguridad Social de Estado de México y Municipios, con domicilio fiscal en avenida Miguel Hidalgo Poniente número 600, colonia La Merced, Toluca, de Lerdo Estado de México, código postal 50080, RFC ISS690901-DM0 y deberán contener la firma del personal autorizado de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, el desglose del I.V.A y de los descuentos adicionales ofrecidos por el licitante adjudicado, así como del importe total con número y letra.

15.3 En caso de tener domicilio fuera del Estado de México, deberá desglosar en la factura el valor de las contraprestaciones efectivamente pagadas de los trabajos ejecutados, por prestaciones de trabajo personal para efectuar la retención del 2.5% del Impuesto Sobre Renumeraciones al Trabajo Personal, de conformidad con el artículo 56 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

16. DE LAS PRESENTES BASES.

16.1 El licitante participante sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta.

16.2 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación o en las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de recepción y apertura de propuestas.

16.3 La presentación de propuestas significa, de parte del licitante, el pleno conocimiento y aceptación de los requisitos y lineamientos establecidos en las presentes bases.

20 de 87

16.4 La vigencia de las presentes bases se limita a la presente licitación pública nacional. Únicamente se recibirán propuestas de los licitantes que las adquirieron.

Las presentes bases se emiten el día 4 de Junio de 2010, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________LUIS FERNANDO CADENA BARRERA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO UNO

MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA

Toluca, Méx. a ______ de ________________de ______

I.S.S.E.M.Y.M.P R E S E N T E.

En relación a la Licitación Pública Nacional número 44065003-001-2010 en la modalidad de contrato de obra pública a base de precio alzado, referente a la Construcción de la Clínica de Medicina Familiar ”A” Jiquipilco, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México; con fundamento en las bases de la licitación correspondientes; por medio de la presente me permito manifestarle haber conocido y aceptado el modelo de contrato de obra pública a base de precio alzado y sus cláusulas, en la totalidad de su contenido, el cual servirá como fundamento para regir legalmente

21 de 87

la ejecución de la obra con ISSEMYM, en caso de que se nos favorezca con la adjudicación de los trabajos referidos.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N TA M E N T E

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL

MODELO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CO/000/2010

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO, PARA TRABAJOS DE “CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO”, A REALIZARSE EN EL PREDIO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN CAMINO A LA MANZANA CUARTA S/N, EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50800, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, REPRESENTADO POR EL MAESTRO LUIS FERNANDO CADENA BARRERA, COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y EL ARQUITECTO ALBERTO EUCARIO LOPEZ ESTRADA, SUBDIRECTOR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Y POR LA OTRA LA EMPRESA “XXXXXXXXXXX REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "ISSEMYM" Y "LA EMPRESA" RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DE “EL ISSEMYM”:

I.1 Que el “ISSEMYM” es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales, y fundamentalmente proporcionar servicios, tendientes a

22 de 87

preservar, promover y mantener la salud de los derechohabientes, así como el mantenimiento y acondicionamiento de sus inmuebles.

I.2 Que el MAESTRO LUIS FERNANDO CADENA BARRERA, en su calidad de Coordinador de Administración y como tal, cuenta con las facultades legales para suscribir y firmar el presente contrato en representación de “EL ISSEMYM”, de conformidad con el ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES otorgado por el Director General en fecha 24 de julio de 2007, publicado en la “Gaceta del Gobierno” número 39 de fecha 23 de agosto de 2007.

I.3 Que existe la necesidad de llevar a cabo la “CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO”, A REALIZARSE EN EL PREDIO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN CAMINO A LA MANZANA CUARTA S/N, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

I.4 Que de acuerdo a las disposiciones generales del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2010, publicado en la “Gaceta de Gobierno del Estado de México”. Numero 120, de fecha 18 de diciembre de 2009, Decreto número 31, Titulo Segundo Capítulo IV, artículo 44 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

I.5 Que mediante Acta de fallo, de fecha 00 de XXXXXXX de 2010, se consideró procedente adjudicar los trabajos de “CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO”, A REALIZARSE EN EL PREDIO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN CAMINO A LA MANZANA CUARTA S/N, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

I.6 Que el “ISSEMYM” cuenta con la autorización presupuestal para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, suficiencias presupuestales con números de folio: XXXX/XX/10, Gasto que se reflejará en la partida presupuestal 6103 obra nueva.

I.7 Que el MAESTRO LUIS FERNANDO CADENA BARRERA, en su calidad de Coordinador de Administración y como tal, cuenta con las facultades legales para suscribir y firmar el presente contrato en representación de “EL ISSEMYM”, de conformidad con el ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES otorgado por el Director General en fecha 24 de julio de 2007, publicado en la “Gaceta del Gobierno” número 39 de fecha 23 de agosto de 2007.

I.8 Que para efectos del presente contrato señala como domicilio legal del “ISSEMYM” el ubicado en Avenida Miguel Hidalgo Poniente Número 600, Colonia La Merced, Toluca, México, C.P. 50080.

II. DE “LA EMPRESA”

II.1 Que la empresa “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Está debidamente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, como se acredita con el instrumento público número XXXXXX, volumen XXXXXXXXX, de fecha 00 de XXXXXXXXXXXXX de 2XXX, protocolizado ante la fe del Notario Público número X de XXXXXXXX, México, LIC. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, cuyo objeto social es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II.2 Que el XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX es ADMINISTRADOR UNICO de la empresa “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”, tal como lo acredita con escritura número XXXXX, volumen XXXXXXXXXXX, de fecha 00 de XXXXXXXXXXXXX de XXXX, protocolizado ante la fe del Notario Público número X de XXXXXXXXXXXXX, México, LIC. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.

II.3 Que “LA EMPRESA” cuenta con la capacidad económica, personal técnico y experimentado, maquinaria, herramienta y equipo de los cuales puede disponer legalmente, suficientes para la realización de la obra objeto de este contrato.

II.4 Que ha investigado suficientemente acerca de las circunstancias que afectan el trabajo, incluyendo el lugar de la obra, transportación, disponibilidad de mano de obra, energía

23 de 87

eléctrica, así como condiciones climatológicas y otras condiciones locales, previendo los efectos y consecuencias sobre las condiciones locales ambientales.

II.5 Que señala como su domicilio fiscal y para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, México; Teléfono: 000 00 00, Registro Federal de Causantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX.

III. DE “LAS PARTES”

III.1 Que conocen plenamente las bases y normas generales para la contratación y ejecución de Obras Públicas, así como los estudios y proyectos, planos, las normas y especificaciones de construcción, Programa y presupuesto de suministros y utilización por actividades y subactividades, el calendario de pagos y los documentos que COMPONEN LA PROPUESTA ECONOMICA de la obra completa.

III.2 Que el presente contrato de obra pública a base de precio alzado, es resultado de la Licitación Pública Nacional número 44065003-001-2010, mediante Acta de Fallo de fecha xx de xxxxx de 2010, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12.22 12.23, 12.25 al 12.30 y 12.42 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y en los artículos 26 al 55 y del 59 al 63 de su Reglamento.

III.3 Ambas partes se someten al glosario de términos para una mejor comprensión e interpretación del presente contrato en el que se entiende por:a) “EL PROYECTO”.- La “CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR “A”

JIQUIPILCO”, A REALIZARSE EN EL PREDIO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN CAMINO A LA MANZANA CUARTA S/N, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

b) “LA LEY”.- El Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.c) “EL REGLAMENTO”.- Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del

Estado de México.d) “PERIODO DE EJECUCION”.-El transcurso o tiempo estimado para la realización de los

trabajos.e) “ESTIMACION NETA”.-El monto de la estimación de trabajos ejecutados, menos la

amortización del anticipo, menos el 2% por derechos de vigilancia inspección y control de obra, menos el 0.2% por concepto de aportación para gastos de capacitación al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, AC., menos el 0.5% por concepto de aportación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Estado de México.

III.5 Que conocen el contenido y alcances de “LA OBRA COMPLETA” normas de calidad de los materiales y equipos, especificaciones de construcción aplicables, normas de servicios técnicos vigentes, Programa calendarizado de ejecución general de la obra indicando por mes el porcentaje de avance de cada actividad y subactividad, y representación en forma gráfica mediante diagrama de barras en la que se establezca la fecha de inicio y terminación, así como la duración de cada actividad; Programa y presupuesto de suministros y utilización por actividades y subactividades de los siguientes rubros: Materiales y equipo de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos; Mano de obra en jornales e identificando categorías; Maquinaria y equipo de construcción en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características; Personal profesional técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; Listado de insumos, agrupando los materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción e importe de cada uno de ellos; Red de actividades, indicando su duración y la ruta critica; Cédula de avances y pagos programados por actividad a ejecutar; Fechas claves a las que se ajustarán los programas de ejecución, las fechas clave deberán ser congruentes con la red de actividades, la cedula de avances y pagos programados y en general, con los programas de ejecución pactados; deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de los trabajos, ser congruentes con el financiamiento calculado por el licitante y ser claramente medibles; Normas de calidad y especificaciones técnicas propuestas por el licitante; Descripción de la planeación y del procedimiento constructivo de la obra, programa de barras calendarizado, disponibilidad de personal, maquinaria, equipo de apoyo y

24 de 87

acceso a recursos de soporte y Catálogo de actividades y/o partidas impreso y en medio magnético en Excel versión 97-2003.

III.6 Que los contratantes se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, pues han tenido a la vista los documentos legales que los acreditan como tal.

III.7 Que de acuerdo a las manifestaciones anteriores, las partes están de acuerdo en celebrar el presente contrato, sujetándose a las siguientes:

C L A U S U L A S

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO”, A REALIZARSE EN EL PREDIO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN CAMINO A LA MANZANA CUARTA S/N, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO, donde “LA EMPRESA” se obliga a proporcionar el material y la mano de obra necesarios, de acuerdo con los estudios y proyectos, planos y especificaciones de construcción, presupuesto y el programa de ejecución que obra en la Subdirección de Obras y Mantenimiento y que se dieron a conocer en las Bases.

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA

SEGUNDA.- La Obra Completa que “LA EMPRESA” se obliga a realizar consta de la “CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR “A” JIQUIPILCO”, A REALIZARSE EN EL PREDIO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN CAMINO A LA MANZANA CUARTA S/N, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50800.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANEXO 1

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

TERCERA.- “LA EMPRESA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día xxxxxxxxxxxxx 2010 y terminar en su totalidad el día xxxxxxxxxxxxxx de 2010 , Sin poder ser modificado el plazo en base al articulo 12.47, de acuerdo a la Cédula de avances y pagos programados por actividad a ejecutar. Que como “ANEXO 2” se agrega al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

COSTO

CUARTA.- El costo total de los trabajos objeto de este contrato, será la cantidad de: $ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL), incluyendo el impuesto al valor agregado.

QUINTA.- El precio alzado es la remuneración justa por la obra contratada, quedando debidamente cubierto el importe de los materiales que en ella se empleen, mano de obra, herramientas, equipos, honorarios, vigilancia, administración, sueldos, estudios, obra preparatoria, equipos y cualquier otro concepto análogo, así como las utilidades que correspondan a ”LA EMPRESA”.

SEXTA.- Si “LA EMPRESA” hubiere omitido algún elemento, material o equipo, no podrá efectuar reclamación alguna al "ISSEMYM", debiendo sin embargo realizar con toda precisión los trabajos señalados en planos y especificaciones que norman el contrato. Así mismo, “LA EMPRESA” acepta de antemano las medidas que se tomen con motivo de la situación económica nacional.DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

SEPTIMA.- El “ISSEMYM se obliga a poner a disposición de “LA EMPRESA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

25 de 87

LUGAR Y FORMA DE PAGO

OCTAVA.- El pago del monto contratado se hará de la forma siguiente:

30% de anticipo sobre el importe total del contrato de obra pública (20% para compra de materiales y 10% para inicio de obra) el 70% restante se pagará por trabajos ejecutados desglosados en actividades principales de obra terminada, a satisfacción del ISSEMYM, de conformidad con los artículos 12.42, Fracción II del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 246, de su Reglamento debidamente autorizadas por la Subdirección de Obras y Mantenimiento, de acuerdo con el programa de ejecución de obra respectivo y a lo establecido en los Artículos del 239 al 246 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

NOVENA.- Del importe total de las estimaciones aprobadas por la Subdirección de Obras y Mantenimiento del “ISSEMYM”, se descontará un 2.0% por derechos de servicios de supervisión y control necesarios para la ejecución de la obra pública, según lo establece el Código Financiero del Estado de México en su artículo 70-A, Capítulo Segundo de los Derechos.

Así como la retención del 2 al millar, para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y 5 al millar para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, según lo establece el Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial en su numeral 2.7 retenciones, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 2 de enero del 2009 (cargos adicionales).

DECIMA.- Las facturas se presentarán en original y tres copias, con los requisitos fiscales vigentes; acompañadas de las estimaciones y los documentos soporte (Artículos 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 244 fracción VI del Reglamento del Libro Décimo Segundo), en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM.

DECIMA PRIMERA.-Las estimaciones deben contener: la descripción en actividades principales de obra terminada a satisfacción del ISSEMYM conforme a las fechas pactadas, en términos de lo establecido en los artículos 12.42, Fracción II del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 246 de su Reglamento y totales con número y letra y deben emitirse a nombre del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, contar con el R. F. C. del “ISSEMYM” ISS690901DM0, domicilio: Avenida Miguel Hidalgo Poniente Número 600, Colonia La Merced, Toluca, México, Código Postal 50080.

DECIMA SEGUNDA.- El pago que deba cubrirse al contratista será por actividades principales de obra terminada a satisfacción del ISSEMYM conforme a las fechas pactadas, en términos de lo establecido en los artículos 12.42, Fracción II del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 246 de su Reglamento; para lo cual se otorgará un 30% de anticipo sobre el importe total del contrato de obra pública (20% para compra de materiales y 10% para inicio de obra) el 70% restante se pagará por trabajos ejecutados desglosados en actividades principales de obra terminada, a satisfacción del ISSEMYM. Dichos pagos serán cubiertos a los 15 días hábiles, una vez que la factura haya ingresado en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM en la caja de Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas o a través de transferencia bancaria a la cuenta del proveedor, la factura deberá contener el sello de recepción y firma de validación de los servidores públicos responsables de la Subdirección de Obras y Mantenimiento. No aplicará el reconocimiento de intereses. Asimismo, la Tesorería al realizar los pagos, retendrá el importe de los derechos a que se refiere la CLAUSULA NOVENA, para enterarlos a la Secretaría de Finanzas, dentro de los primeros veinte días de cada mes.

DECIMA TERCERA.-Para el caso de que “LA EMPRESA” hubiese recibido en exceso cantidades por la obra, se obligará a reintegrarlo en efectivo y en la caja de Tesorería del “ISSEMYM” dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación que reciba respecto del pago indebido, o a partir de que tenga conocimiento del mismo, en caso contrario se aplicará el descuento a la estimación en proceso de pago.

26 de 87

GARANTIAS Y FIANZAS

DÉCIMA CUARTA.- GARANTIA POR ANTICIPO

A). Para que “LA EMPRESA” tenga disponibilidad de la cantidad señalada como anticipo, tendrá que otorgar previamente fianza expedida por Afianzadora de Nacionalidad Mexicana y legalmente autorizada, a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

B). La garantía a que hace referencia el inciso anterior, deberá entregarla “LA EMPRESA” en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM, ubicadas en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, dentro del plazo de cinco días posteriores a la suscripción de este contrato.

C). El importe de la garantía deberá calcularse en moneda nacional y será por el equivalente al cien por ciento (100%) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA.

DECIMA QUINTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

A). “LA EMPRESA” deberá cumplir con las obligaciones que le otorga el presente contrato y para garantizar dichas obligaciones deberá otorgar fianza expedida por Afianzadora de Nacionalidad Mexicana y legalmente autorizada, a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

B). La garantía a que hace referencia el inciso anterior, deberá entregarla “LA EMPRESA” en las oficinas de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM ubicadas en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca, Estado de México, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la suscripción de este contrato.

C). El importe de la garantía deberá calcularse en moneda nacional y será por el equivalente al diez por ciento (10%) del importe total de este contrato, incluyendo el IVA.

DECIMA SEXTA.- GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

A). Además de la garantía a que se hizo referencia en la cláusula anterior, “LA EMPRESA” deberá otorgar fianza expedida por Afianzadora de Nacionalidad Mexicana y legalmente autorizada, a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para garantizar los defectos o vicios ocultos de los trabajos realizados.

B). “LA EMPRESA” deberá entregar la póliza de la garantía a que hace referencia el inciso anterior, cinco días hábiles antes de la firma del Acta en la que se dan por concluidos los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad con el Artículo 238 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

C). El importe de la garantía deberá calcularse en moneda nacional y será por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de los montos ejecutados por los trabajos realizados con motivo del presente contrato, incluyendo el IVA.

D). La fianza estará vigente durante el año siguiente a partir de la fecha en que se firme el acta que dan por concluidos los derechos y Obligaciones de los trabajos adjudicados o hasta que se corrijan los defectos, los vicios ocultos y se satisfagan las responsabilidades no cumplidas.

DECIMA SEPTIMA.-LIBERACION DE LAS GARANTIAS

A) La garantía de anticipo, se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo y mediante autorización expresa y por escrito del “ISSEMYM”.

B) La garantía de cumplimiento, se liberará una vez que haya sido constituida la garantía por defectos y vicios ocultos y entregada al “ISSEMYM” y mediante autorización expresa y por escrito del “ISSEMYM”.

C) La garantía por defectos y vicios ocultos se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega recepción de los trabajos, siempre que esta no se haya firmado condicionada y que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “LA EMPRESA”, y mediante autorización expresa y por escrito del

27 de 87

“ISSEMYM”.

EJECUCION DE OBRA

DECIMA OCTAVA.- Para dar inicio a la ejecución de los trabajos el “ISSEMYM” nombrará como responsable para llevar a cabo la Residencia y la Supervisión de la Obra a XXXXXXXXXXXXXXX, asimismo “LA EMPRESA” se obliga a nombrar al Superintendente que lo representará e informarlo por escrito al “ISSEMYM”, reservándose éste último el derecho de solicitar en cualquier momento y por causas justificadas la sustitución del mismo.

DECIMA NOVENA.- Al inicio de los trabajos, se deberá de verificar que se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos conforme a lo establecido en los artículos 217 fracción II y 219 fracciones I y III; así como se deberá implementar el uso obligatorio de la Bitácora, observándose las reglas que para tal efecto señala los Artículos 217 fracción III, 222, 223 y 224 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo vigente, misma que deberá permanecer en la residencia de la obra y bajo la custodia del Residente de Obra, en ella deberán registrarse los avances, incidencias, retrasos, percances y todas aquellas circunstancias relacionadas con la obra y sus trabajos.

CONCLUSION Y ENTREGA

VIGESIMA.- “LA EMPRESA” se obliga a concluir los trabajos objeto del presente contrato el día xxxxxxxxxxxxxxxxxxx y en perfecto funcionamiento a satisfacción de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del “ISSEMYM” y para considerar debidamente terminados los trabajos deberá estar completamente limpio el inmueble.

VIGESIMA PRIMERA.- “LA EMPRESA” se obliga a comunicar por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y el "ISSEMYM" verificará dentro de los diez días hábiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos.

Verificada la terminación, el "ISSEMYM" señalará la fecha de recepción de la obra, la que quedará comprendida dentro de los veinte días hábiles siguientes a la verificación de la terminación, mediante el acta de entrega-recepción, así como la presentación de la estimación de finiquito, de conformidad con lo establecido en la Sección Cuarta: de la Recepción de los Trabajos (artículos 230 al 233) y Sección Quinta: del Finiquito y Terminación del Contrato (artículos 234 al 238 del Reglamento del Libro Décimo Segundo). En la fecha de recepción, el "ISSEMYM" recibirá los trabajos levantando el Acta correspondiente, no obstante la recepción formal, “LA EMPRESA” quedará obligada a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato.

“LA EMPRESA” se obliga a proporcionar al "ISSEMYM" un informe quincenal sobre los progresos de la obra, los retrasos que en su caso haya sufrido y las causas de ello, así como las medidas que haya tomado, tanto para reponer el tiempo perdido, como para evitar se repitan en el futuro.

No variará el plazo establecido ni el precio de las obras por el hecho de que “LA EMPRESA” por no sujetarse a las especificaciones contenidas en este contrato, o por emplear materiales diversos tenga que corregir o reponer el trabajo ejecutado.

PERMISOS Y LICENCIAS

VIGÉSIMA SEGUNDA.- “LA EMPRESA” se obliga a asumir la dirección técnica que implica responsiva ante la Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía así como las licencias y permisos ante las diferentes dependencias de Gobierno que en forma enunciativa pero no limitativa se mencionan en esta Cláusula así como a satisfacer los requerimientos complementarios relacionados con la obra, incluyendo los que deban cumplirse conforme a las disposiciones federales, estatales y municipales.

28 de 87

DE LAS SANCIONES

VIGESIMA TERCERA.- En el caso de que cualquier autoridad impusiere al "ISSEMYM" sanción por violación a tales ordenamientos, ”LA EMPRESA” será responsable directamente del pago de las cantidades que se requieran al "ISSEMYM", obligándose a cubrirlas de su propio peculio y atender cualquier requerimiento que se le hiciere. Se entiende que las responsabilidades señaladas anteriormente las asume "LA EMPRESA", tanto por los actos y omisiones que le sean imputables, como por los de las personas que hubiere contratado para dar cumplimiento a sus obligaciones.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

VIGESIMA CUARTA.- Además, “LA EMPRESA” queda obligada al pago de daños y perjuicios que por infracción de lo anteriormente expuesto sufriere el "ISSEMYM".

SUSPENSION DE CONTRATO

VIGESIMA QUINTA.- El "ISSEMYM" podrá suspender temporalmente parte o toda la obra contratada por cualquier causa justificada o por razones de interés general, sin que implique su terminación definitiva y sin obligación de indemnizar a "LA EMPRESA", dando aviso por escrito a la misma dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de la decisión. El contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos una vez que se levante la suspensión por haber desaparecido las causas que la motivaron. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, Sección Primera del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

EJECUCION DE OBRA

VIGESIMA SEXTA.- Para la ejecución de la obra materia de este contrato,”LA EMPRESA” se obliga a lo siguiente:

a) Cumplir con los calendarios de obra anexos a este contrato.b) Tener personal técnico calificado encargado de las obras con facultades para recibir las

indicaciones del Supervisor de Obras, así como los empleados necesarios para la vigilancia de la misma y la de los bienes que sean de su propiedad o estén bajo su cuidado.

EVALUACION DE OBRA

VIGESIMA SEPTIMA.- Para verificar que la obra se realice de acuerdo con los proyectos aprobados, se utilicen los materiales y se usen las técnicas adecuadas, se tendrá como supervisor del "ISSEMYM" a las personas que éste designe en la bitácora de la obra.

El “ISSEMYM” en el supuesto de encontrar deficiencias técnicas o de calidad, procederá a practicar una evaluación para determinar los alcances y características de la re-elaboración de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en el finiquito, o en su defecto se hará efectiva la fianza por la correcta realización de los trabajos.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

VIGESIMA OCTAVA.- El “ISSEMYM”, tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar las obras en forma directa, para lo cual entregará por escrito a “LA EMPRESA” las instrucciones que estime pertinentes en relación con la ejecución de las mismas, a fin de realizar los ajustes y modificaciones necesarios.

INSPECCION DE OBRA

VIGESIMA NOVENA.- "LA EMPRESA" se obliga a permitir al "ISSEMYM" que por conducto de la persona o personas que para el efecto designe, inspeccione cuantas veces estime conveniente la

29 de 87

ejecución de la obra, así como a proporcionar datos de los informes que se pidan y a darle libre acceso al lugar de trabajo.

CONTRATACION DE PERSONAL

TRIGESIMA.- Todos los operarios, obreros, vigilantes, trabajadores, empleados y demás personas cuyos servicios sean necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra, serán contratados directamente por “LA EMPRESA” quien en ningún momento estará facultada para ostentarse como representante del "ISSEMYM" o para asumir obligaciones de éste último, entendiéndose específicamente que no habrá relación obrero patronal o de cualquier otra índole entre las personas que intervengan y el "ISSEMYM".

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

TRIGESIMA PRIMERA.- "LA EMPRESA" será responsable de cualquier defecto de la construcción y de los materiales que se hubieren empleado en la obra, así como a responder de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido hasta el término de doce meses en que la misma haya sido terminada, entregada y recibida a entera satisfacción del "ISSEMYM". Al efecto, si durante el plazo establecido aparecieren defectos en la construcción o en los materiales, “LA EMPRESA” deberá llevar a cabo las reparaciones necesarias o la reposición de los materiales defectuosos, siendo el costo total de la reparación y la mano de obra correspondiente por la exclusiva cuenta de "LA EMPRESA".

En el caso de que “LA EMPRESA” se negare a realizar las reparaciones o reposiciones que se señalan en el párrafo anterior, el "ISSEMYM" podrá optar por contratar con terceras personas la realización de las mismas y los gastos que se originen serán cubiertos por "LA EMPRESA".

El “ISSEMYM” podrá ordenar la reparación o reposición inmediata de las obras cuando “LA EMPRESA” no se ajuste a las estipulaciones de este contrato o en su caso, a las instrucciones recibidas por escrito, mismas que deberá realizar por su cuenta y sin derecho a retribución adicional alguna. Asimismo, podrá ordenar la suspensión total de las obras contratadas en tanto se lleven a cabo dichos trabajos, sin que sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras. RESPONSABILIDAD DE DAÑOS A “ISSEMYM” Y TERCEROS

TRIGESIMA SEGUNDA.- "LA EMPRESA" asume la responsabilidad de daños causados a “ISSEMYM”, así como los que pudieren derivarse a terceros, ya sean en su persona o en sus propiedades causados con motivo de las obras de que se trata, por el tiempo que dure la referida construcción y hasta en tanto transcurre el plazo señalado por defectos y vicios ocultos.

SUBCONTRATOS

TRIGESIMA TERCERA.- "LA EMPRESA" no podrá hacer ejecutar los trabajos materia de este contrato por otro, solamente con autorización previa, que por escrito emita el "ISSEMYM", podrá hacerlo respecto de parte de la obra, o cuando adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, así como mano de obra calificada y especializada en la misma. En estos casos “LA EMPRESA” seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "ISSEMYM", el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.

CONFIDENCIALIDAD DE OBRA

TRIGESIMA CUARTA.- "LA EMPRESA" acepta que la obra que se le encargue, así como cualquier información relativa a la misma, obtenidas durante su trato con el "ISSEMYM", deberán ser consideradas confidenciales y en consecuencia, reconoce que bajo ninguna circunstancia deberá comentar sus observaciones con ninguna persona ajena a “EL PROYECTO” antes, durante y después del período mencionado.

PENAS CONVENCIONALES

30 de 87

TRIGESIMA QUINTA.- Si “LA EMPRESA” después de haber resultado adjudicada, por causas imputables a la misma no suscribiera el contrato relativo en el plazo de diez días hábiles el “ISSEMYM” determinará la sanción de acuerdo a lo establecido en el Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo y su Reglamento.

Si “LA EMPRESA” incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, por dolo o negligencia, falta de capacidad técnica que causaran daños o perjuicios a los intereses del “ISSEMYM” durante la ejecución de los trabajos, ésta estará obligada a resarcirlos en su totalidad en término del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Las partes reconocen que el término señalado para la obra objeto del contrato, es de vital importancia, por lo mismo, se conviene en las retenciones que podrá efectuar el “ISSEMYM” por atraso en las fechas establecidas en el programa de ejecución por causas imputables al contratista, conviniendo en dos al millar aplicado a la estimación en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones, si elimina los periodos de atraso del programa de ejecución. Y una vez que haya incumplimiento de terminación de los trabajos en la fecha establecida el "ISSEMYM" podrá aplicar una pena definitiva hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas, sin perjuicio de optar por la rescisión administrativa del contrato.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

TRIGESIMA SEXTA.- EL “ISSEMYM" podrá rescindir administrativamente el presente contrato por razones de interés general, por contravención a los términos del mismo o por disposición del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, rescisión que operara de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, bastando que se cumpla el procedimiento que para tal efecto establece el “REGLAMENTO” y agotada su garantía de audiencia a ”LA EMPRESA”.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Se conviene que el “ISSEMYM” podrá rescindir administrativamente el presente contrato cuando el contratista:

I. No inicie los trabajos dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida, por causa imputables a él;

II. No entregar las fianzas en los plazos establecidos;III. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se

niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiese sido detectada como defectuosa;IV. No ejecute los trabajos de conformidad con lo establecido en el

contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes y observaciones del residente de obra o supervisor;

V. Incumpla con los plazos estipulados para la ejecución, ya sea por falta de materiales, trabajadores, equipo o maquinaria;

VI. Si es declarado en huelga o en concurso mercantil;VII. Declararse en quiebra o suspensión de pagos;VIII. Subcontrate los trabajos o parte de los mismos, sin contar con la

autorización por escrito del contratante;IX. No proporcione las facilidades y datos necesarios para la

inspección, vigilancia y supervisión de los materiales empleados y trabajos;X. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato o

normatividad aplicable.

TRIGESIMA OCTAVA.- En el caso de rescisión administrativa del contrato y exista saldo de anticipo por amortizar “LA EMPRESA” lo restituirá al “ISSEMYM” en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución correspondiente y para el caso de que “LA EMPRESA” no restituya el saldo por amortizar en el plazo señalado, se obliga a cubrir los intereses moratorios al tipo bancario hasta el cumplimiento total de dicho pago, con independencia de hacerse efectivas las garantías otorgadas.

31 de 87

TRIGESIMA NOVENA.- Para el caso de que “LA EMPRESA” promoviera la rescisión del presente contrato por causas imputables al “ISSEMYM”, deberá acudir ante la autoridad competente y obtener la declaración correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Segundo: De la suspensión, Terminación y Rescisión de los Contratos, Sección Primera: De la Suspensión de la Obra Pública, Sección Segunda: De la Terminación Anticipada del Contrato, Sección Tercera: De la Rescisión Administrativa del Contrato del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

FINIQUITO DE OBRA

CUADRAGESIMA.- Las partes convienen que de común acuerdo llevarán a cabo la liquidación de los trabajos realizados, determinando las prestaciones que se deben, debiéndose liquidar los saldos existentes dentro del plazo de treinta días naturales a partir del acta de finiquito que suscriban.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Para formalizar el finiquito, “EL ISSEMYM” notificará a “LA EMPRESA” a través de su representante legal o su superintendente de construcción, de la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo, y “LA EMPRESA” tiene la obligación de acudir a ese requerimiento, ya que para el caso de no comparecer el finiquito se elaborará de manera unilateral con la documentación que se tenga, aceptando “LA EMPRESA” que posterior a ello, no podrá presentar reclamación alguna de pago a su favor.

APROBACION DE LA OBRA

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- No se presume aprobada la obra por el pago anticipado del precio de la misma, hasta en tanto sea recibida a la entera satisfacción del "ISSEMYM", por lo que “LA EMPRESA” renuncia a lo dispuesto por el artículo 7.851 del Código Civil vigente en el Estado.

RESPONSABILIDAD PENAL

CUADRAGESIMA TERCERA.- Las partes, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese implicar inexistencia o nulidad del mismo, por lo tanto renuncian a cualquier acción que la Ley pudiera otorgarles a su favor por este concepto.

RENUNCIA DE FUERO

CUADRAGESIMA CUARTA.- Para la interpretación, cumplimiento y lo no previsto en este contrato, las partes convienen en resolverlo de común acuerdo de manera administrativa y en caso de controversia, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de Toluca, Estado de México haciendo renuncia expresa del fuero que pudiera corresponderles en el presente o en el futuro por razón de su domicilio.

Leído que les fue a las partes el presente contrato y enterados de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en la Ciudad de Toluca, México, a los XXXXXXXXXXX DIAS DEL MES DE XXXXXXXX DEL DOS MIL DIEZ.

“ISSEMYM”

LUIS FERNANDO CADENA BARRERA ALBERTO EUCARIO LOPEZ ESTADACOORDINADOR DE ADMINISTRACION SUBDIRECTOR DE OBRAS YMANTENIMIENTO

32 de 87

POR “LA EMPRESA”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO DOS

MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 44065003-001-2010 EN LA MODALIDAD DE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO

Toluca, Méx. a ______ de ________________de _____

33 de 87

I.S.S.E.M.Y.M.P R E S E N T E

Sobre el particular, por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa a la cual represento, manifiesto a usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las Bases, relativas a la preparación e integración de la propuesta para la celebración de la Licitación Pública Nacional número 44065003-001-2010 en la modalidad de contrato de obra pública a base de precio alzado, que estamos enterados de su contenido y aceptamos íntegramente.

Igualmente expongo que se han tomado las previsiones indicadas en las BASES y que hemos obtenido el debido conocimiento de lo tratado y asentado tanto en las especificaciones generales y particulares, minutas de las juntas de aclaraciones y memoranda, como de las aclaraciones complementarias que se han generado al respecto, asumiendo no poder cambiar su contenido, aceptándolo y respetándolo íntegramente. Declaro también que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por ISSEMYM como complemento de la documentación inicial que se recibió.

Asimismo, manifiesto que conocemos el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento vigente, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia.

A T E N TA M E N T E

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL

ANEXO TRES

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO EJECUTIVO

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Realizar la revisión y validación al Proyecto Ejecutivo que resuelva técnica y constructivamente y con especificaciones claras y precisas.

34 de 87

El objetivo de revisar y validar el Proyecto Ejecutivo es:

Ejecutar la fase de construcción y equipamiento de instalación permanente, cumpliendo así con el objeto de la presente licitación, que es el Proyecto Integral que comprende la revisión y validación del proyecto ejecutivo y la construcción de la obra, entregando totalmente terminada la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco con base en los requisitos, condiciones y alcances de los presentes términos de referencia, normas técnicas aplicables y las bases de licitación.

Estará sujeto a la aplicación y cumplimiento de las normas técnicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás normas aplicables para toda unidad médica.

Por cuanto a las especificaciones de materiales, equipo de instalación permanente y demás insumos para la construcción que se consideren en su propuesta técnica y económica, el licitante deberá verificar que los mismos estén considerados en los presentes términos de referencia, puntualizando que no podrán cambiar, siendo las que se deben aplicar en la fase de construcción. (VER ANEXO 2).

La empresa deberá revisar y validar el proyecto entregado por el ISSEMYM con la aplicación de la normatividad actual, tanto de Arquitectura como de Ingeniería en un plazo no mayor a 15 días naturales.

Importante: Asimismo, la empresa contratista firmará todos y cada uno de los planos ya que será su responsabilidad el diseño y la solución propuesta para su ejecución en obra, misma que se apegará a la normatividad vigente así como las memorias de cálculo y descriptivas. Las firmas de los documentos, memorias de cálculo, descriptivas y planos invariablemente deberán ser realizadas de manera autógrafa por responsables con reconocimiento académico oficial. En lo referente al proyecto arquitectónico, el responsable técnico será un arquitecto colegiado en la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud (SMAES) y los planos de ingenierías, firmados por su correspondiente proyectista el cual deberá pertenecer a la Sociedad Mexicana de Ingeniería en Hospitales (SMIH).

2. ACTIVIDADES DE LA REVISION Y VALIDACION DEL PROYECTO

A) Memoria DescriptivaSe deberá entregar un texto descriptivo del proyecto arquitectónico contemplado en la Propuesta Técnica explicándose la solución planteada para la prestación de los servicios de la unidad médica. Deberán incorporarse todos los aspectos analizados, las propuestas y acciones. Se incluirán las fotografías, planos, gráficas e imágenes generadas que sean necesarias para sustentar este aspecto de la Propuesta Técnica. En caso de que en algunas áreas del Proyecto se hayan escalado los requerimientos mínimos de las Normas Oficiales Mexicanas, deberán sustentarse en este punto, en el entendido de que las Normas Oficiales Mexicanas deberán servir como mínimo aceptable, permitiéndose alternativas que superen estándares internacionales y que sean comprobables con material publicado.B) Maqueta VirtualEl contratista deberá elaborar una animación que destaque las bondades y funcionalidad de las instalaciones y equipamiento propuesto, destacando accesos, circulaciones, vestíbulos y otras áreas que el Licitante considere relevantes para la clara comprensión de las instalaciones y el equipamiento. Deberá entregarse en formato de video autoejecutable en sistema Windows.

La información suministrada por la Convocante es indicativa y no limitativa, por lo que el consultor podrá y deberá desarrollar los detalles de la información solicitada.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

La revisión y validación del proyecto arquitectónico ejecutivo, debe ser realizado por una empresa o persona física que tenga experiencia comprobable en el ramo del diseño con proyectos Clínicas de

35 de 87

Medicina Familiar (Se deberán anexar contratos o documentos que acrediten su participación en cuando menos tres proyectos similares al de la presente licitación). Por lo que la empresa deberá contar dentro de su personal con un arquitecto, con experiencia comprobable en el diseño arquitectónico de unidades médicas.

El proyecto deberá cumplir con el marco jurídico, reglamentos de construcción local y nacional vigentes y las normas técnicas complementarias. Además, deberá satisfacer las normas y especificaciones de proyecto y construcción de la Secretaría de Salud.

Todo lo anterior con el propósito de garantizar el buen resultado, calidad y cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas, médicas y formales deseadas.

El consultor deberá verificar y apegarse a la reglamentación de la localidad y de no existir tal, al Reglamento de Construcción del Distrito Federal, para la determinación del número de cajones de estacionamiento requeridos para la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco; y para dimensionar los estacionamientos y obras exteriores, además se apegará a la reglamentación vigente en la localidad o la que determine la autoridad competente, en lo conducente a las normas de diseño arquitectura y las que se tienen establecidas para personas discapacitadas.

El consultor se deberá apegar a los metros cuadrados a construir solicitados por el Instituto al revisar, corregir, actualizar y validar el proyecto ejecutivo.

3. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Documentación Complementaria del Proyecto Ejecutivo: Guías de Dotación Catálogo de Conceptos- Integración en catálogo unitario de obra civil e instalaciones

electromecánicas y especiales Especificaciones de equipos Paquete de Diseño Requisición Electrónica Memorias Descriptivas y memorias de cálculos Índices de Mediciones Firma de cada uno de los planos autorizados, por el responsable de cálculo y diseño del

contratista.

Es obligación de la empresa, que sus proyectistas conozcan y manejen la normatividad y los criterios de Diseño afines al proyecto de Unidades Médicas.

Asimismo, tomará en cuenta los Lineamientos y Restricciones marcados en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, Estatal y/o Municipal; y recurrirá a la aplicación de Criterios Normativos de Apoyo vigentes, a fin de complementar y reforzar el cumplimiento de todas las necesidades que presente el Proyecto. Tales como:

Criterios Normativos de Calidad de Mobiliario para IMSS. JCC-51-1986 Modelo Continuo para Mobiliario y Equipo de unidades IMSS.2000Criterios Normativos de Materiales para Acabados y Sistemas Constructivos IMSS NOM-027 STPS-1998 Señales de Aviso de seguridad e HigieneNormas de Diseño para unidades C.E.A.P.S IMSSReglamento de Construcciones y las Normas Técnicas Complementarias (NTC) del Distrito Federal y/o de la Localidad en Particular vigentes.Observancia de la NORMA NOM-178-SSAI-1998Observancia de la NORMA NOM-197-SSAI-200Observancia de la NORMA NOM-233-SSAI-2003Especificaciones generales de construcción del IMSS (2002)Tipificaciones de espacios de unidades médicas de 1er. y 2° Nivel de la SSA.Visita a las instalaciones de la Clínica de Medicina Familiar “A” San Felipe del Progreso, ubicada en Calle Libramiento Mariposa Monarca s/n, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, (para verificación de acabados, los cuales se aplicarán en la elaboración de este proyecto)

36 de 87

Imagen Institucional (Arquitectura, Mobiliario y Equipamiento):En el Proyecto Ejecutivo, la contratista deberá considerar para su realización en el desarrollo de la obra la señalización interior y exterior y la imagen del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, asimismo establecer el proyecto de Ambientación, con los grupos de vegetación adecuados, calcomanías y señalización, todo esto con base en la norma del Manual de Uso de la Identidad Gráfica del Gobierno del Estado de México y el Manual de Señalización de Obras y lineamientos generales.

Protección contra inundaciones:Los licitantes deberán verificar con las autoridades competentes, si el predio donde se construirá la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco se ve afectado por los efectos de las precipitaciones pluviales, particularmente con la Comisión Nacional del Agua, para los efectos de considerar obras de protección.

Sistema de Cortinas:Al elaborar el proyecto de equipamiento, indicará en formatos normativos los tipos de cortinas antibacterianas con especificaciones generales, tipo de acabado, dimensiones; asimismo, ubicará por local y de acuerdo con las normas vigentes de Clínicas de Medicina Familiar. Se cuantificará en la etapa de proyecto y se suministrará, armará e instalará en fase de construcción.

Sistema de Mamparas:Al elaborar el proyecto de equipamiento, identificará los tipos de mampara de Sanitarios y de Oficinas, se elaborarán especificaciones, dimensiones, abatimientos, ubicará por local de acuerdo con las normas vigente de Clínicas de Medicina Familiar, se cuantificará en la etapa de proyecto y se suministrará, armará e instalará en fase de construcción.

Sistema de Señalización:Al elaborar el proyecto de equipamiento, verificará que cumpla con la normatividad vigente de Clínicas de Medicina Familiar, se cuantificará en la etapa de proyecto y se suministrará, armará e instalará en fase de construcción.

Sistema de Ambientación:Al elaborar el proyecto de ambientación, verificará que cumpla con la normatividad vigente de Clínicas de Medicina Familiar y se cuantificará en la etapa de proyecto y se suministrará, armará e instalará en fase de construcción.

Sistema de Imagen Institucional:Al elaborar el proyecto de imagen institucional, verificará que cumpla con la normatividad vigente de Clínicas de Medicina Familiar, se cuantificará en la etapa de proyecto y se suministrará, armará e instalará en fase de construcción.

Nota:Al elaborar el proyecto de equipamiento e imagen, se deberán aplicar las leyes y reglamentos que regulen la construcción, el equipamiento, la seguridad y la protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal.

SERVICIOS Y SUMINISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE (Anexos) Términos de referencia (Proyecto y Construcción). Criterios de Acabados. Programa Arquitectónico

El licitante deberá considerar los aranceles que para proyectos similares han expedido los colegios profesionales, para determinar el importe de su propuesta económica, por cuanto a la revisión y validación del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, así como las especificaciones de calidad de los materiales de construcción.

Tiempo de ejecución: 15 días calendario propuestos como máximo para la revisión y validación del Proyecto Ejecutivo.

37 de 87

Superficie aproximada:Superficie de terreno: 4,160.00 m2Superficie de construcción: 598.74 m2 en un nivel

Los licitantes se deberán apegar a los metros cuadrados a construir en la superficie de terreno proporcionado, así como las obras exteriores respectivamente solicitados por el Instituto al revisar y validar el proyecto ejecutivo.

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Para la fase de construcción se establecen los presentes términos de referencia que complementan las normas técnicas y especificaciones generales de construcción establecidas en los libros negros del IMSS tomos I al IV; asimismo, se indica la forma de medición y pago de los hitos, producto de las actividades y subactividades que se desarrollarán en esta fase, para la ejecución de la obra.

1. OBJETIVO.

El presente documento establece la información y metodología para la forma de medición y pago así como especificaciones generales y particulares que deberán tomar en cuenta los licitantes, al momento de elaborar su propuesta, ya que prevalecerán durante el desarrollo de la fase de construcción y equipamiento de instalación permanente del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES.

2.1 Descripción.De conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en las bases de licitación, en las que se considera e integra el documento denominado cédula de avance y pagos programados, se hace necesario en un contrato de obra pública a base de precio alzado establecer con claridad que el conjunto de actividades, subactividades, subsubactividades, etc., constituyen un hito de trabajo ejecutado, por lo que éste será la base de medición para determinar el porcentaje de avance de obra, que servirá de base para determinar del porcentaje de pago programado del periodo de que se trate, que al efectuar la comparativa con el programado, en caso de ser menor nos indicará la aplicación de una pena convencional pactada en el contrato, que se aplicará como retención.

2.2 Alcances.Efectuar la construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco con base en el Proyecto Arquitectónico; así como el Equipamiento de Instalación Permanente, aprobado por la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios con el visto bueno de las Coordinaciones de Administración y de Servicios de la Salud, reiterando que la aplicación e instalación de insumos y equipos sean vigentes en el mercado y de tecnología adecuada a este tipo de unidades médicas.

Ahora bien, para los efectos de medición y pago, se considera un hito a la actividad principal (partida) la que se conformará por las subactividades, subsubactividades, etc., en la que se haya clasificado ésta; por lo que es importante que en su propuesta técnica y económica queden debidamente requisitadas las actividades y las subactividades, las cuales necesariamente deberán ser congruentes entre sí y con la ruta crítica.

La forma de pago se establece por porcentaje de avance de obra ejecutado, para garantizar la revolvéncia económica del proyecto y obra, no siendo aplicable el pago por metro cuadrado de construcción en esta fase, por no formar parte de los alcances del contrato, ni estar previsto en la NORMATIVIDAD, ya que es de la estricta responsabilidad del contratista la definición y alcance del proyecto ejecutivo (proyecto arquitectónico y de ingenierías).

Es obligatorio para el contratista, efectuar todo lo necesario para obtener la acometida del servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, debiendo cubrir los gastos y derechos que

38 de 87

éstos originen así como las licencias y permisos ante las diferentes dependencias de Gobierno debidos y efectuar las pruebas que sean necesarias para su buen funcionamiento.

3. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO.

Requisitos y condiciones para efectos de medición y pago en la fase de construcción y equipamiento de instalación permanente.

3.1 Requisitos.El contratista, con base en la información y documentación que genere en la fase de proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle deberá elaborar lo siguiente:

3.1.1 Documentar el o los porcentajes estimados de avance de obra ejecutada en el periodo de que se trate, considerando los hitos, actividades, subactividades y subsubactividades.

3.1.2 El contratista al concluir el proyecto ejecutivo, ratificará o rectificará los porcentajes estimados de avance de obra establecidos para cada hito, actividad, subactividad y subsubactividad que haya consignado en su propuesta de la licitación, las que en su caso serán objeto de reprogramación, de los programas siguientes: Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, indicando por mes el

porcentaje de avance de cada actividad y subactividad. Programas cuantificados y calendarizados en actividades y subactividades de suministro o

utilización mensual de los siguientes rubros: De la mano de obra, expresadas en jornales e identificando categorías. De la maquinaría y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de

trabajo, identificando su tipo y características. De los materiales más significativos, expresados en unidades convencionales y

volúmenes requeridos. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio

encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Del equipo de instalación permanente, identificando características.

3.1.3 El hito, actividad subactividad o subsubactividad que se considere para pago, invariablemente deberá estar ejecutado con base a las especificaciones de construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social y normas de calidad de los insumos, materiales y equipo aprobados por la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

3.1.4 Para el pago del equipamiento de instalación permanente, el licitante deberá considerar en su programación el suministro del equipo y por separado la instalación, montaje, pruebas y puesta en operación, identificando en su propuesta técnica, el estimado porcentual de cada uno de los conceptos, los que al sumarse deberán totalizar el 100%, vigilando que en la proposición económica, se programe con la mayor precisión posible, el suministro en obra con objeto de garantizar el pago que corresponda.

3.2 Condiciones:

3.2.1 Invariablemente el pago que se efectúe a la empresa, del hito, actividad o subactividad de trabajo ejecutado, se constatará que se haya realizado, contando con el visto bueno del proyectista de la empresa y la autorización de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios a través de croquis, planos o bitácora de obra.

3.2.2 El pago de los trabajos ejecutados, se hará con base en la “Cédula de Avances y Pagos Programados”, lo cual se efectuará mensualmente verificando que cumpla con el porcentaje de avance establecido para cada hito y actividad de trabajo, caso contrario se liquidará la parte proporcional que haya alcanzado, teniendo siempre como límite el importe programado para el mes de que se trate, con independencia de la retención o sanción, a que, en su caso se haya hecho acreedor.

39 de 87

3.2.3 El contratista deberá presentar y entregar a la Residencia de Obra de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para su autorización, recibo de pago de estimación, resumen de estimación y estado contable acompañado del documento que respalde el porcentaje de avance de obra ejecutada (Estimación) para que una vez autorizada elabore la factura y se continúe con el trámite de pago.

3.2.4 En caso de que existan razones técnicas motivadas y fundadas, la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios podrá autorizar la reprogramación de los trabajos de la fase de construcción, siempre y cuando éstos se propongan dentro del mismo plazo contractual y no represente incremento a éste, ni tenga por objeto eliminar retrasos imputables a la contratista, dicha autorización se emitirá por la Residencia de Obra de La Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios con el visto bueno de la Coordinación de Administración, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de solicitud.

3.3 Metodología.Para determinar la forma de medición de los hitos, actividades, subactividades y subsubactividades de obra ejecutada, se deberá aplicar lo siguiente:

3.3.1 Durante la ejecución de los trabajos, a través de observación directa, de la totalidad del hito o actividad, es decir, del 100%, se ponderará el avance real en porcentaje de los trabajos ejecutados, el que deberá ser congruente con el determinado en la “Cédula de Avance y Pagos Programados”, acompañándose con documentación de apoyo como controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, etc, croquis y planos que contengan la representación esquemática de los avances alcanzados en el periodo de que se trate.

3.4 Modificaciones al Proyecto Ejecutivo.

3.4.1 Durante la fase de construcción, la Residencia de Obra verificará que el contratista ejecute los trabajos conforme al proyecto ejecutivo autorizado, por lo tanto no se permitirá la ejecución de trabajo alguno que implique cambio ó modificación a éste, salvo los que expresamente autorice la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios con el visto bueno de la Coordinación de Administración, por circunstancias que se deriven de caso fortuito o de fuerza mayor.

3.4.2 Si al verificar la ejecución de los trabajos la Residencia de Obra identifican cambios en las especificaciones de materiales o insumos de la construcción establecidas en la propuesta de la licitación, el contratista previa su ejecución deberá entregar el estudio técnico y el análisis de costo beneficio con la aprobación de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

3.5 Planos Actualizados.La contratista se obliga a entregar los planos actualizados de aquellas partes de la obra que hayan sufrido modificación durante la ejecución de los trabajos, los cuales se entregarán previos al acto de recepción física de la obra.

4. ESPECIFICACIONES GENERALES.

Durante la ejecución de la fase de construcción y equipamiento de instalación permanente, se deberán aplicar las especificaciones de construcción contenidas en los libros negros del Instituto Mexicano del Seguro Social, las Normas Oficiales Mexicana e Internacional vigentes en materia de Construcción y Equipamiento.

En esta etapa, el Contratista también se sujetará a los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, equipamiento, seguridad, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal y Estatal, de acuerdo a la Legislación que le resulte aplicable.

40 de 87

5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Para el equipamiento médico, el Contratista procederá a dejar las preinstalaciones necesarias como se indica en Anteproyecto.Para la etapa del Finiquito.

Una vez concluida la obra, el Contratista deberá proporcionar toda la información y documentación generada durante esta fase, siendo entre otros, especificaciones de los equipos instalados, pólizas de garantía, etc.

TÉRMINOS DE REFERENCIAAPARTADO 3.1

EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE MENCIONA EN EL PUNTO 2.3 DE LAS PRESENTES BASES

TÉRMINOS DE REFERENCIAAPARTADO 3. 2

o ExterioresBanquetas.- Concreto estampadoEstacionamientos.- Concreto ecológico (permeable)Vialidad.- Concreto ecológico (permeable)Plazas.- Concreto estampadoGuarniciones.- Concreto aparente pintada con pintura de esmalte marca Comex línea

Comex 100 color amarillo tráfico.

o Herrerías ExterioresAcceso principal.- Sistema Herculite en aluminio anodizado blanco y cristal templado de 9

mm. de espesor, color tintex verde, con película de seguridad General.- Aluminio anodizado blanco bolsa 3000, 2000 y 1500 y cristal de 6 mm. de

espesor, color tintex verde.

o Cancelerías InterioresGeneral.- Aluminio anodizado blanco bolsa 2000 y cristal 6 mm. de espesor, color

tintex verde. Aluminio anodizado blanco bolsa 3000 y cristal 6 mm. de espesor, color tintex verde, en puertas de doble abatimiento y canceles de piso a plafón. Canal de aluminio color blanco de 12 mm. y cristal templado de 9 mm. de espesor, color tintex verde, con película de seguridad, en mostradores de atención al público.

o FachadasMuros.- Grano de mármol lanzado (marmorock). con entrecalle de 2” de ancho, pulida.

o Vestíbulo PrincipalPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor y tapetes de

mármol 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor color verde tikal.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor, color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

o Archivo ClínicoPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor

41 de 87

Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-color Ref T-034 y Ref T-028.

Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor, color 419 verde espuma, de 15 cm. de ancho.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea Vinimex, color blanco ostión semi mate.

o FarmaciaPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

o Oficina AdministrativaPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

o AlmacénPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

o Sanitarios Vestidores HombresPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Loseta de cerámica de 30 x45 cm. marca Interceramic línea Tisano color

beige. Cenefa de madera de pino de 20 cm. de altura y 9 mm. de espesor acabado laqueado, color verde sábila de esmalte mate.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión semi mate.

o Sanitarios Vestidores MujeresPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Loseta de cerámica de 30 x45 cm. marca Interceramic línea Tisano color

beige. Cenefa de madera de pino de 20 cm. de altura y 9 mm. de espesor acabado laqueado color verde sábila de esmalte mate.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión semi mate.

o SITE Voz y DatosPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.42 de 87

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color blanco ostión semi mate.

o Sanitarios Públicos Hombres Piso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Loseta de cerámica de 30 x45 cm. marca Interceramic línea Tisano color

beige. Cenefa de madera de pino de 20 cm. de altura y 9 mm. de espesor acabado laqueado color verde sábila mate.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión semi mate.

o Sanitarios Públicos MujeresPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Loseta de cerámica de 30 x45 cm. marca Interceramic línea Tisano color

beige. Cenefa de madera de pino de 20 cm. de altura y 9 mm. de espesor acabado laqueado color verde sábila mate.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión semi mate.

o Cuartos de AseoPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 2 cm. de espesor.Muros.- Loseta de cerámica de 30 x45 cm. marca Interceramic línea Tisano color

beige. Cenefa de madera de pino de 20 cm. de altura y 9 mm. de espesor acabado laqueado color verde sábila mate.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión semi mate.

o Consulta Externa: Salas de EsperaPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor y tapetes de

mármol 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor color verde tikal.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

Consultorio de Medicina PreventivaPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

Consultorios de Medicina Familiar(2)Piso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm. de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

Consultorio de OdontologíaPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.43 de 87

Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419 verde espuma, de 15 cm. de ancho.

Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color blanco ostión semi mate.

o Cuarto EléctricoPiso.- Cemento pulido.Muros.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color gris claro 126

semi mate. Plafón.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión

semi mate sobre losa aparente.

o Cuarto HidráulicoPiso.- Cemento pulido.Muros.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color gris claro 126

semi mate. Plafón.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión

semi mate sobre losa aparente.

o R.P.B.I. (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos)Piso.- Cemento pulido.Muros.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color gris claro 126

semi mate. Plafón.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión

semi mate sobre losa aparente.

o Basura MunicipalPiso.- Cemento pulido.Muros.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color gris claro 126

semi mate. Plafón.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión

semi mate sobre losa aparente.

o IntendenciaPiso.- Cemento pulido.Muros.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color gris claro 126

semi mate.Plafón.- Pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color blanco ostión

semi mate sobre losa aparente.

o Caseta de Vigilancia Piso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Recubrimiento multicolor a base de poliuretano marca Chisa línea Poly-

color Ref T-034 y Ref T-028.Zoclos.- Vinílico marca Vinylasa línea exportación de 3 mm. de espesor color 419

verde espuma, de 15 cm de ancho.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

SanitarioPiso.- Mármol travertino 30.5 x 30.5 cm. de 1 cm. de espesor.Muros.- Loseta de cerámica de 30 x45 cm. marca Interceramic línea Tisano color

beige.Plafón.- Tablaroca de 13 mm. Pintado con pintura vinílica marca Comex línea

Vinimex color blanco ostión semi mate.

o Barda44 de 87

Barda Muro de 14 cm. de espesor de tabique rojo recocido, acabado aplanado fino y pintura vinilica, marca Comex, línea Vinimex color blanco.

Reja Tubos de 3" ced. 30 para reja, terminados con pintura de esmalte marca Comex línea Comex 100 color verde sábila, anclada a pollo construido con doble muro de 14 cm. de espesor de tabique rojo recocido.

Malla Malla ciclónica cal. 10, de 2.50 mts de altura, con postes de arranque y deflexión de 3" e intermedios de 2" y remate superior con tres hilos de alambre de púas para dar un total de 3 m., incluye: concertina galvanizada y guarnición de concreto en la parte inferior y cintilla plástica rompevientos de color verde.

o Mobiliario y Accesorios para sanitariosW.C. Vitromex modelo Apolo, color blanco, con sensor Sloan royal.Mingitorios Vitromex modelo Caribe, color blanco, con sensor Sloan royal.Lavabo Meseta de concreto armado, acabado con superficie solida Gibraltar y

ovalines.Accesorios Despachador de jabón líquido, papelera y toallera Joffel.

o Barras para minusválidosBarra de seguridad de 60 cm. de acero inoxidable, modelo AB 44600, marca Inox.

o Puertas de MaderaCon bastidor de madera de pino de primera forrado con caobilla de 6 mm., acabado laqueado color sábila. Chapa Yale.

o Muebles de Carpintería Control (según croquis anexo). Mostradores de Atención al Público (según croquis anexo).

o Barras de Empuje en Puertas de AluminioMarca Pawling/Seisa modelo WG-7C con riel continuo de aluminio color 377 teal.

o Cortinas AntibacterianasMarca Imperialg/Seisa color Seafoam, con malla. Riel de aluminio acabado con pintura electrostática color blanco y correderas de PVC blanco.

o Película esmeriladaColocada en los cristales de la cancelería de aluminio de los locales.

o Áreas verdesPasto alfombra con riego durante 3 meses. Incluye: tierra negra y árboles frutales.

La marca y tipo de materiales citados en las diversas áreas que integran el programa arquitectónico de este tipo de inmuebles; se da como base para que el contratista empleé en el desarrollo de los trabajos, los materiales y equipos enunciados o sus equivalentes en cuanto a calidad y características técnicas; o bien los materiales y equipos que el ISSEMYM autorice por conducto de la Subdirección de Obras y Mantenimiento.

TÉRMINOS DE REFERENCIAAPARTADO 3.3

INSTALACIÓN DE LAS REDES DE TUBERÍAS

PARA TODAS LAS INSTALACIONES

En general: para la instalación de las redes generales, así como de los ramales secundarios, se deberán seguir dentro de lo posible las indicaciones siguientes:

45 de 87

Deben ir por circulaciones del edificio para facilitar los trabajos de mantenimiento y posibles ampliaciones, remodelaciones o ambas.

No deben pasar por lugares de servicios como son: consultorios, farmacias, archivos, etc., ya que pueden ocasionar trastornos de consideración en caso de fugas o trabajos de mantenimiento.

No pasarlas sobre equipos eléctricos ni por lugares que puedan ser peligrosos para los operarios al hacer trabajos de mantenimiento o por posibles fugas.

Las tuberías verticales deberán instalarse por los ductos determinados con el arquitecto y con los responsables de otras instalaciones y evitar los cambios de dirección innecesarios.

Las trayectorias deberán ser paralelas a los ejes principales de la estructura.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

LOCALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS HORIZONTALES POR NIVELES

En edificios sin sótano

Las redes principales que alimentan a la planta baja o a la planta baja van entre el plafón de la planta baja y la losa de la azotea.

Los ramales que alimentan a la planta baja, descienden al piso para después derivarse a los muebles.

ANGULO DE CONEXIÓN ENTRE TUBERÍAS

Las tuberías, tanto horizontales como verticales, deberán conectarse formando ángulos rectos entre sí.

AGRUPAMIENTO DE TUBERÍAS

Cuando se proyecten dos o más tuberías con la misma trayectoria, deberán instalarse agrupadas, paralelas y en un mismo plano formando una “cama”. La separación entre las tuberías está limitada por la facilidad para ejecutar la colocación del aislamiento término, pintura y trabajos de mantenimiento en los cuales se requiere espacio para uso de herramientas y movimientos del operario.

Dentro de lo posible, cuando se tengan “camas de tuberías”, se debe tratar que las tuberías vayan en el orden siguiente:

Agua fría

Para control y flexibilidad de las instalaciones, se pondrán válvulas de seccionamiento de acuerdo con las indicaciones siguientes:

Por cuerpos. En los ramales principales para aislar cada cuerpo, colocándoles de modo que al aislar un cuerpo no se afecte el funcionamiento de los demás y tan cerca como sea posible de la conexión con la línea principal.

Por columnas. En la base de cada columna. Por piso. En cada piso y contigua a la derivación de la columna, para poder aislar la zona del piso

a la que dé servicio a la columna.

INSTALACIÓN DE REDES DE DESAGUE Y DE VENTILACIÓN

Las tuberías horizontales para desagüe o van enterradas o van por el espacio entre el plafón del piso inferior y la losa del piso al que dan servicio. Las tuberías horizontales para ventilación van siempre entre el espacio del plafón del piso al que le dan servicio y la losa del piso superior.

Las tuberías horizontales de desagües deberán conectarse, incidiendo en un ángulo de 45° al conectarse los ramales con los troncales y éstas con las principales. La conexión a 45° no indica que la trayectoria de las tuberías se haga en dicho ángulo desde su origen hasta su conexión; éstas deben tener una trayectoria paralela a los ejes principales de la estructura y únicamente la conexión debe incidir en 45°, haciéndose ésta con una “Ye” y un codo de 45°.

46 de 87

La conexión de tuberías de desagüe horizontales que se conecten a bajadas, sean de aguas negras o de aguas pluviales, se hará por medio de una “Ye” y un codo de 45°. No se deberán usar “Tés” sanitarias para estas conexiones.

En el caso de las tuberías de ventilación, el ángulo de conexión siempre será de 90°.

Cuando el cambio de dirección de los desagües sea de horizontal a vertical sin que se conecten a bajadas, se utilizarán conexiones en ángulo recto.

En el caso de las bajadas de aguas negras y de aguas pluviales, el cambio de dirección de vertical a horizontal se hará con 2 codos de 45°.

El cambio de dirección de vertical a horizontal de los desagües de muebles y coladeras se hará con conexiones a 90°.

PENDIENTE

Para establecer hasta dónde se pueden desarrollar las trayectorias de las tuberías horizontales de desagües entre plafón y losa, se deberá considerar que las tuberías de diámetro de 75 mm y menor, tienen una pendiente del 2% y que las de diámetro de 100 mm o mayor deben tener pendiente del 1.5% como mínimo.

COLUMNAS DE VENTILACIÓN

Cuando una bajada de aguas negras de servicio a más de dos pisos, se deberá proyectar también una columna de ventilación, la cual debe conectarse a 45° a la bajada en su base o a no más de 90 centímetros de altura.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA

La instalación hidráulica para la unidad de que se trata estará constituida básicamente por: La toma municipal de agua potable que descarga a una cisterna de almacenamiento de la capacidad adecuada de acuerdo a las dotaciones marcadas por el reglamento de construcción de la localidad y las Normas de Diseño de Ingeniería del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud.

Para el suministro de agua a los diferentes servicios se hará por medio de una red de tuberías, la que estará conectada a un sistema de bombeo tipo hidroneumático que estará compuesto por dos o más bombas dependiendo de la demanda de agua que requiera la unidad y apoyada con un tanque que puede ser del tipo precargado de membrana.

Los materiales a utilizar para este tipo de instalaciones son de las siguientes características:

TUBERÍAS

Las de 64 mm de diámetro o menores serán de cobre rígido tipo “M” (2 ½” ) Las de 75 mm de diámetro o mayores serán de acero sin costura, con extremos (3” ) lisos para

soldar, cédula 40.

CONEXIONES

En las tuberías de cobre serán de bronce fundido para soldar o de cobre forjado Para uso en agua En las tuberías de acero serán de acero soldable, sin costura cédula 40 Las bridas serán de acero forjado para una presión de trabajos de 10.5 kg/cm2

MATERIALES DE UNIÓN

Para tuberías y conexiones de cobre se usará soldadura de baja temperatura de fusión, con aleación de plomo 50% y estaño 50%, utilizando para su aplicación fundente no corrosivo.

47 de 87

Para tuberías y conexiones de acero soldable utilizar soldadura eléctrica empleando electrodos de calibre adecuado al espesor de las tuberías, clasificación: AWS E 6 010 Y AWS 7018.

Para unir bridas, conexiones bridadas o válvulas bridadas, utilizar tornillos maquinados de acero al carbono, con cabeza y tuerca hexagonal y junta de hule rojo con espesor de 3.175 mm.

VÁLVULAS

Todas las válvulas serán clase 8.8 kg/cm2 En las líneas de succión de bombas las válvulas de compuerta y las válvulas de retención serán

roscadas hasta 50 mm de diámetro y bridadas de 64 mm o mayores. En todo el resto de la instalación las válvulas de compuerta y de retención serán roscadas hasta

64 mm de diámetro y bridadas de 75 mm o mayores. Las válvulas de compuerta serán de vástago fijo en cajas de válvulas y de vástago ascendente, en

todos los lugares donde se cuente con el espacio suficiente para su operación.

MUEBLES Y ACCESORIOS

Los muebles y accesorios que se instalan, generalmente son de las siguientes características: inodoros de bajo consumo para descargas máximas de 6 litros por operación, mingitorios para descargas máximas de 4 litros por operación, llaves, regaderas y mezcladoras con sistema de ahorro de agua para consumos no mayores de 10 litros por minuto.

ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDULAES

DEFINICIÓN

Un sistema de eliminación de aguas residuales y ventilación consiste en la red de tuberías de desagüe destinadas a desalojar del predio estas aguas en la forma más rápida y sanitaria posible y conducirlas al punto de desfogue que indique la autoridad competente, así como la red de tuberías de ventilación con objeto de equilibrar presiones dentro de las tuberías de desagüe para evitar que se rompan los sellos de agua de los muebles sanitarios.

MATERIALES

TUBERÍAS DE DESAGUE

En el interior de los edificios: Los desagües verticales de los muebles sanitarios y de las coladeras de piso, con diámetro hasta

de 50 mm, serán de tubo de cobre tipo “M”. En coladeras de piso con desagüe mayor de 50 mm de diámetro se usarán niples de fierro

galvanizado. Las tuberías horizontales o verticales que forman la red de desagües serán de fierro fundido a

partir de la conexión con el desagüe vertical de cada mueble; pueden ser de extremos lisos, del tipo de acoplamiento rápido por medio de coples de neopreno y abrazaderas de acero inoxidable con ajuste a base de tornillo sinfín de cabeza hexagonal o con campana y espiga.

En el exterior de los edificios: En diámetros de 15 a 51 cm serán de polietileno de alta densidad

TUBERÍAS DE VENTILACIÓN

Edificios con un solo nivel: Si las ventilaciones suben inmediatamente a la azotea, serán de cobre tipo “M” Si se resuelven por grupos de muebles con varias ventilaciones que se conecten en el plafón para

después subir a la azotea, las ventilaciones serán de tubo de PVC con extremos para cementar, cambiándose a cobre tipo “M” el tramo que cruza la losa de azotea y sale al exterior.

COLADERAS DE PISO

48 de 87

Se instalarán coladeras en los siguientes locales: cuartos de aseo, sépticos, toilettes, sanitarios de público, baños y vestidores, cocinas, cuartos de equipos y depósitos de desechos.

Coladera con desagüe de 50 mm de diámetro para regaderas.

Donde se instale una coladera con desagüe de 50 mm de diámetro, éste tendrá las características siguientes: Rejilla cromada de 12.9 cm de diámetro, removible, atornillada, ajustable, de bronce cromado. Casquillo removible de plástico, colocado en la rejilla para sello hidráulico. Cuerpo cilíndrico de fierro fundido, de 15 cm de longitud y 14 cm de diámetro, terminado con

pintura anticorrosiva. Si la coladera no recibe la descarga de algún mueble, el cuerpo tendrá una salida superior con rosca interior de 50 mm de diámetro. Si la coladera recibe la descarga de uno o más muebles, el cuerpo tendrá dos bocas superiores y una inferior, todas de 50 mm de diámetro y con rosca interior.

REDES DE DESAGUES INTERIORES

Pendientes mínimas: Las tuberías horizontales con diámetros de 75 mm o menores se proyectarán con una pendiente

mínima del 2%. Las tuberías horizontales con diámetro de 100 mm o mayor, se proyectarán con una pendiente

mínima del 1.5%, pero se recomienda que se proyecten con una pendiente del 2% siempre que sea posible.

TAPONES REGISTRO

Se pondrán tapones registro en las líneas de desagüe. En las líneas horizontales se instalarán con una separación máxima de 10 metros y los tapones estarán en el piso, evitando dentro de lo posible ponerlos en los pasillos.

DESAGUES INDIRECTOS

Se requerirá desagüe indirecto de cualquier equipo o mueble sanitario cuando algún taponamiento o inversión del sentido del flujo de desagüe pudiera causar la contaminación de alimentos, bebidas o utensilios utilizados para la preparación o servido de alimentos o la contaminación de equipos médicos y quirúrgicos. Los desagües de los siguientes equipos o aparatos deberán descargarse al drenaje por medio de un desagüe indirecto.

Lavadoras de ropa y extractoras Purgas y rebosaderos que existan en la red de distribución de agua Descargas de válvulas de alivio

REDES DE VENTILACIÓN

VENTILACIONES INDIVIDUALES DE MUEBLES

DIÁMETRO DE LA VENTILACIÓN

No será menor de 32 mm ni menor de la mitad del diámetro del desagüe del mueble a que esté conectada.

Si se ventilan toilettes, únicamente se ventilará el lavabo; la ventilación será de 50 mm de diámetro y el desagüe del lavabo también será de 50 mm.

Se ventilarán todos los mingitorios Se ventilará el mueble más cercano a una bajada de aguas negras Cuando se tengan inodoros, se ventilará uno de cada 3 o fracción, empezando por el último Cuando el desagüe de un lavabo con ventilación se conecte a una coladera de piso, el desagüe se

conectará a una de las dos bocas altas de la coladera Se ventilará el último mueble de cada línea de desagüe

49 de 87

VENTILACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS NEGRAS

Las bajadas de aguas negras deberán prolongarse hacia arriba, hasta sobresalir de la azotea, sin disminución del diámetro.

REMATES DE COLUMNAS

Las ventilaciones de bajadas de aguas negras y las columnas de ventilación no deberán rematar en la azotea a menos de 3 metros de puertas y ventanas del propio edificio o de edificios vecinos, a menos de que se prolonguen hasta 60 centímetros por arriba de la parte superior de estos elementos.

Cuando la ventilación se conecta a una línea horizontal de desagüe, deberá empezar arriba del eje de la tubería de desagüe y subir verticalmente o en un ángulo no mayor de 45° con respecto a la vertical, hasta una altura no menor de 15 cm arriba del rebosadero del mueble que está ventilando, antes de cambiar a posición horizontal.

VENTILACIONES DE ALIVIO

ALBAÑALES EXTERIORES

DIAMETRO MÍNIMO

El diámetro mínimo será de 15 cm.

TIRANTE

El tirante máximo será el 60% del diámetro

Los pendientes de las tuberías deben ser tan semejantes como sea posible a las del terreno con objeto de tener excavaciones mínimas, pero siempre teniendo en cuenta lo siguiente:

Pendiente mínima:Para aguas claras será la que produzca una velocidad de 0.3 m/seg a tubo lleno y para aguas negras la que produzca una velocidad de 0.6 m/seg a tubo lleno.Pendiente máxima:Será aquella que produzca una velocidad de 3.0 m/seg con el gasto máximo probable.

Colchón mínimo:El colchón mínimo sobre el lomo del tubo será de 30 cm en los lugares en que no se tenga tránsito de vehículos y de 50 cm en los que sí exista tránsito de vehículos.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN

Si el diámetro es de 61 cm o menor, los cambios de dirección podrán hacerse en un registro o pozo de visita.

Si el diámetro es mayor de 61 cm, se emplearán tantos pozos como ángulos de 45° o fracción sean necesarios.

CAMBIOS DE PENDIENTE

Cualquier cambio de pendiente en los tubos se hará en registros o pozos de visita.

REGISTROS

Cada salida de aguas claras o negras del edificio deberá desfogar en un registro cuyas dimensiones mínimas serán las siguientes:

Para profundidades hasta de un metro: 40 x 60cm50 de 87

Para profundidades de 1.01 a 1.50 m: 50 x 70 cm Para profundidades de 1.51 a 2.0 m: 60 x 80 cm

En todos los casos las dimensiones mínimas de la tapa serán de 40 x 60 cm.

La separación máxima de los registros estará de acuerdo con el diámetro del tubo según se indica:

DIÁMETRODEL TUBO

(cm)

SEPARACIÓN MÁXIMA

(m)15202530 +

10203040

Profundidad máxima de registros:La profundidad máxima de los registros será de 2.00 metros. A partir de la profundidad de 2.00 m, si todavía se tienen registros por conectar, se debe instalar una red paralela y secundaria para evitar registros con mayor profundidad.

POZOS DE VISITA

En las líneas principales se construirán pozos de visita circulares, con brocal de 60 cm de diámetro y 1.20 m de diámetro al nivel del lomo del tubo de mayor diámetro.

ELIMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

DEFINICIÓN

Un sistema de eliminación de aguas pluviales tiene por objeto el drenado de todas las superficies recolectoras de estas aguas, tales como azoteas, patios, etc. y conducirlas al punto de desfogue que indique la autoridad competente.

MATERIALES

TUBERÍAS

EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Los drenajes verticales de las coladeras con descarga de 50 mm de diámetro serán de tubo de cobre tipo “M” y para las coladeras con descarga de 100 mm o 150 mm de diámetro se usarán niples de fierro galvanizado.

Las tuberías horizontales o verticales que forman la red de drenajes pluviales serán de fierro fundido centrifugado a partir de la conexión con el desagüe vertical de cada coladera; pueden ser de extremos lisos, para unir con coples de neopreno y abrazaderas o con campana y espiga.

En diámetros de 15 a 61 cm serán de polietileno de alta densidad (P.A.D.)

CONEXIONES

En tuberías de cobre, utilizar conexiones soldables de bronce fundido o de cobre forjado

Serán de fierro fundido de extremos lisos, del tipo de acoplamiento rápido por medio de coples de neopreno y abrazaderas de acero inoxidable con ajuste a base de tomillo sinfín de cabeza hexagonal o con campana y espiga

MATERIALES DE UNIÓN

Para tuberías y conexiones de cobre utilizar soldadura de baja temperatura de fusión con aleación de plomo 50% y estaño 50% utilizando para su aplicación fúndete no corrosiva.

51 de 87

Para tuberías y conexiones de fierro, roscadas, utilizar cinta de teflón de 13 mm de ancho Para unir conexiones de fierro fundido con extremos lisos a tuberías de acoplamiento, se usarán

coples de neopreno y abrazaderas de acero inoxidable con ajuste a base de tornillo sinfín de cabeza hexagonal y ranura.

Para unir piezas de fierro fundido con campanas y espiga se calafateará el espacio entre la espiga y la campana con estopa alquitranada de primera calidad y sello de plomo con pureza no menor del 99.98%.

EN AZOTEAS Dependen del lugar de instalación y tendrán las características siguientes:

Las que se instalen en pretiles serán de fierro fundido con pintura especial anticorrosiva, rejilla removible, aditamento especial para la colocación de impermeabilizante y salida lateral con rosca interior de 100 a 150 mm de diámetro, dependiendo del área por drenar (4” y 6” ).

Las que no se coloquen en pretiles serán de fierro fundido con pintura especial anticorrosiva, cúpula y canastilla de sedimentos en una sola pieza y removible, con anillo especial para la colocación de impermeabilizante y salida inferior con rosca interior en diámetro de 100 mm o con salida para retacar en diámetro de 150 mm, dependiendo del área por drenar.

EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y CALLES PAVIMENTADAS

Serán de fierro fundido y se instalarán planas para lugares de tránsito y laterales cuando se instalen en banquetas.

Deben ajustarse a lo indicado en las especificaciones generales de construcción de azoteas en los edificios utilizando lámina de plomo de 1.6 mm de espesor en dimensiones de 100 x 100 cm, provistas de un embudo en el centro, malla de tela de gallinero y puntos de soldadura.

EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Las aguas pluviales se conducirán separadas de las aguas negras.

EN EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Las aguas pluviales deberán conducirse separadas de las aguas negras.

DIÁMETRO MÍNIMO

El diámetro mínimo será de 15 cm.

TIRANTE MÁXIMO

EL tirante máximo será el 100% del diámetro.

PENDIENTES

Las pendientes de las tuberías deben ser tan semejantes como sea posible a las del terreno con objeto de tener excavaciones mínimas, pero siempre teniendo en cuenta lo siguiente:

Pendiente mínima:Será aquella que produzca una velocidad de 60 cm/seg con el gasto máximo probable, pero siempre que sea posible considérese la que proporcione una velocidad mínima de 90 cm/seg a tubo lleno.

Pendiente máxima:Será aquella que produzca una velocidad de 3.0 m/seg con el gasto máximo probable.

COLCHÓN MÍNIMO52 de 87

El colchón mínimo sobre el lomo del tubo será de 30 cm en los lugares en que no se tenga tránsito de vehículos y de 50 cm en los lugares en que sí exista.

TRANSICIONES

Los cambios de dirección, de diámetros y de pendientes, se harán por medio de una transición en registros o pozos de visita, indicándose en cada caso los niveles de plantilla, tanto de llegada como de salida.

CAMBIOS DE DIÁMETRO

Las conexiones de dos diámetros diferentes se harán instalando al mismo nivel las “claves” de los tubos por unir en el registro o pozo. En los casos en que se disponga de un nivel topográfico pequeño, se podrán efectuar las conexiones de las tuberías haciendo coincidir los ejes o las plantillas de los tramos de diámetros diferentes.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN

Si el diámetro es de 61 cm o menor, los cambios de dirección podrán hacerse en un registro o pozo de visita. Si el diámetro es mayor de 61 cm, se emplearán tantos pozos como ángulos de 45° fracción sean necesarios.

CAMBIOS DE PENDIENTE

Cualquier cambio de pendiente en los tubos se hará en registros o pozos de visita.REGISTROS

Cada salida de aguas pluviales del edificio deberá desfogar en un registro cuyas dimensiones mínimas serán las siguientes:

Para profundidades hasta de un metro: 40 x 60cm Para profundidades de 1.0 a 1.5 m: 50 x 70 cm Para profundidades de 1.5 a 2.0 m: 60 x 80 cm

En todos los casos las dimensiones mínimas de la tapa serán de 40 x 60 cm.

Separación entre registros:

La separación máxima de los registros estará de acuerdo con el diámetro del tubo según se indica:

DIÁMETRODEL TUBO

(cm)

SEPARACIÓN MÁXIMA

(m)15202530 +

10203040

Profundidad máxima de registros:La profundidad máxima de los registros será de 2.00 mts. A partir de la profundidad de 2.00 m y todavía se tengan registros por conectar, se proyectará una red paralela y secundaria para evitar registros con mayor profundidad.

POZOS DE VISITA

En profundidades mayores de 2.00 metros, se proyectarán pozos de visita circulares con brocal de 60 cm de diámetro y 1.20 m de diámetro al nivel del lomo del tubo de mayor diámetro.

Tabla 13.1 Guía de salidas murales y tipo de uso

53 de 87

LOCAL Nº DE SALIDAS OBSERVACIONES

OXIGENO AIRE COMP.

OXIDO NITROSO

VACIO DIRECTO TIPO DE USO

C.E.Y.E. 1 BRayos "X" 1 1 B Por salaCuraciones 1 1 B Por cama

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A) DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

El proyecto de Ingeniería Eléctrica consiste en la conceptualización específica de los siguientes elementos: alumbrado, receptáculos, fuerza, sistema eléctrico aislado, uso eficiente y racional de la energía, diagnóstico energético, edificio inteligente y alimentación eléctrica de los sistemas de informática, que satisfagan de acuerdo a las Normas Institucionales, los requerimientos generados por el programa de necesidades representado gráficamente con todas sus especificaciones y características técnicas.

El proyecto de Ingeniería Eléctrica comprende: criterio conceptual, anteproyecto, proyecto, memoria técnica; descriptiva y de cálculo, las especificaciones de equipos correspondientes, catálogo de conceptos, coordinación de protecciones (si se requiere) así como la ingeniería de detalle.

I.- CRITERIO CONCEPTUAL

Esta etapa consiste en presentar a la consideración y aprobación de la Dirección del Proyecto, los Criterios Conceptuales, en cuanto al tipo de Sistemas y Equipos que se utilizarán par el desarrollo del Anteproyecto y Proyecto, tomando en cuenta el Tipo de Unidad, Tamaño, Tipo de Obra, Ubicación Geográfica y de Sitio y la observación tanto de las Normas Institucionales, como los Términos de Referencia, adjuntando una breve Descripción del(os) Sistema(s) Equipo(s), mencionando las Ventajas y Desventajas con respecto a otros Criterios Conceptuales existentes, (si los hubiera).

II.- DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO

Consiste en el planteamiento general de la solución de Ingeniería derivada del programa de necesidades expresado en planos de escalas 1:100, 1:50 y 1:25, de plantas, cortes y alzados, para lo cual, se debe entregar:

Cálculo de los niveles de iluminación de los locales y áreas libres. Cálculo del número de luminarios, selección del tipo y distribución de los mismos,

localización de apagadores y / o censores de presencia, todo esto presentado en planos de escala 1:100.

Determinación de los luminarios conectados al sistema eléctrico esencial. Localización de receptáculos identificando los que sean conectados al sistema normal y los

conectados al sistema eléctrico esencial. Trayectorias de canalizaciones de los alimentadores generales. Análisis y definición de la tensión de distribución a equipos de media y baja tensión. Localización y características del local o locales para alojar equipo de media y baja tensión,

subestación eléctrica principal, transformadores tipo seco, locales para alojar equipo de tensión regulada tales como equipo de energía ininterrumpible.

Precapacidades de equipos.

III.- DESARROLLO DEL PROYECTO

Es el diseño de Ingeniería Eléctrica Básica, que comprende los planos ejecutivos, con las especificaciones (correspondientes), que servirán para que la empresa contratista elabore la

54 de 87

ingeniería de detalle que se requiere para realizar la obra. Dichos planos deben ajustarse a las Normas y procedimientos de diseño y construcción del Instituto, así como las disposiciones de la NOM-001-SEDE-2005 y demás leyes y reglamentos aplicables vigentes.

El diseño eléctrico debe presentarse en planos en albanene debidamente ribeteados y su respaldo electrónico en un disco compacto conteniendo la información en programa Autocad actual, a la escala correspondiente indicada en el anteproyecto, clasificándose en planos de:

Sistema de alumbrado. Sistema de receptáculos y salidas especiales. Sistema de alimentadores generales en exteriores. Sistema de alimentadores generales en baja tensión en interiores. Sistema de alimentadores generales en media tensión. Sistema de alumbrado exterior. Sistema de fuerza: casa de máquinas (equipos de hidráulica) Sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos). Diagrama unifilar general. Cuadros de cargas. Memoria Técnica: Descriptiva y de Cálculo Detalles generales de: (alumbrado, receptáculos, criterios de conexión de puesta a

tierra, etc.) Detalles de registros, soportes, cruces con otras instalaciones, etc.

Todos los planos deben presentarse debidamente firmados por el Ingeniero responsable del diseño eléctrico indicando su número de cédula profesional, quien fungirá como el responsable ante las autoridades correspondientes.

IV.- MEMORIA TÉCNICA: DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO DEL PROYECTO.

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

En este documento se mencionarán los criterios generales aplicados en el desarrollo del proyecto, tales como:

Tensión de suministro por C.F.E. Tensión de distribución Ubicación de la(s) subestación(es): principal Equipos principales que componen el sistema eléctrico Capacidad de la(s) planta(s) generadora(s) de energía eléctrica (para el sistema

eléctrico esencial) Ubicación de tableros de distribución, paneles de alumbrado y control de fuerza y

paneles de aislamiento Alimentación a sistemas de informática

2.- MEMORIA DE CÁLCULO.

*.- En este documento se indicarán los cálculos necesarios que serán utilizados para desarrollar el proyecto, tales como:

Niveles de iluminación. Circuitos derivados. Alimentadores generales. Selección de protecciones eléctricas. Selección de equipos de subestación(es) Corto circuito. Sistemas de tierra. Alimentación al sistema de informática. Selección de equipos de energía ininterrumpible. Coordinación de protecciones (sujeto al tipo de diseño y previa coordinación con el Instituto)

V.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPO.55 de 87

*.- Se deben describir en los formatos aprobados por el instituto de acuerdo a las normas establecidas y, las características y capacidades de los siguientes equipos:

Subestación eléctrica, incluyendo dibujo de acomodo de equipos y diagrama unifilar simplificado.

Luminarios servicio interior y exterior. Sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos) Tableros generales de baja tensión. Equipos especiales: equipos de energía ininterrumpible.

DATOS REQUERIDOS POR EL PROYECTISTA. Cédula de investigación de servicios. [debe incluir: potencia de corto circuito del

suministrador (trifásica, entre dos fases y de fase a tierra), así como el valor de la resistividad del terreno (en la superficie y a un metro de profundidad)]

Información en archivo electrónico de los planos de anteproyecto en escala 1:100 contenidos en un disco compacto. (AUTO CAD)

Información en archivo electrónico de los planos de proyecto con el mobiliario indicado en escala 1:50 contenidos en un disco compacto (AUTO CAD).

Requerimientos de alimentaciones eléctricas en los locales especiales (guías mecánicas).

Promoción de juntas de coordinación con las demás especialidades de hidráulica y de informática, con el objeto de recabar los requerimientos eléctricos de los equipos correspondientes y su ubicación.

Coordinación de posibles conflictos tanto en trayectorias de canalizaciones como en ubicación de equipos, con el arquitecto proyectista y las diferentes especialidades de ingeniería electromecánica

PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Los objetivos de este documento es identificar todos los elementos que integran el diseño de la ingeniería eléctrica, así como señalar claramente las recomendaciones y especificaciones para la instalación eléctrica del equipo, así mismo unificar y establecer criterios de diseño para el inmueble en mención; a nivel técnico en la aplicación de los sistemas, métodos y procedimientos para la solución de los diferentes aspectos de la ingeniería especializada en esta rama, los cuales regirán durante el desarrollo del proyecto y la realización de la obra.

Normas y Reglamentos

El diseño está de acuerdo a los lineamientos aplicables de las últimas ediciones de los siguientes códigos y estándares: NOM-001-SEDE-2005. NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CODE BOOK AND HANDBOOK (NESC) IEEE NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) INSULATED POWER CABLE ENGINEER ASSOCIATION (IPCEA) INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE) STANDARD FOR THE INSTALLATION OF LIGHTING PROTECTION SYSTEMS 1999

EDITION, NFPA 780 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) MANUALES DEL IMP NORMAS IMSS 1999 NATIONAL ELECTRICAL CODE (2005) NATIONAL ELECTRICAL CODE HANDBOOK ( 2005 )

56 de 87

STANDARD FOR EMERGENCY AND STANDBY POWER SYSTEMS 1996 EDITION, NFPA 110, 1999

NOM-022-STPS-1999; CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA REPRESENTE UN RIESGO.

NOM-025-STPS-2005; CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-007-ENER-2004; EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PARA

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. NFPA 99. - NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, HEALTH CARE FACILITIES

(EDICIÓN 2005) NOM-178—SSA1-1998 – REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE PACIENTES AMBULATORIOS.

NOM-197—SSA1-2000 – REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE C.E.A.P.SES Y CONSULTORIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA.

LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO. NOM-029-STPS-2005, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS

CENTROS DE TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Diseño de Sistemas

Clasificación de áreas

El propósito de selección del tipo de equipo y materiales, así como la realización de un diseño adecuado, se basó prácticamente en el estudio de clasificación de áreas acorde con la NOM-001-SEDE-2005

Para la selección de equipos y materiales, se utilizó la clasificación TIPO cuya descripción aplicable a México por su fabricación disponible es la siguiente:

TIPO-1: uso general.-

TIPO-3R: a prueba de lluvia.

TIPO-12: a prueba de suciedad, el polvo del ambiente, pelusa, fibras, partículas flotantes, goteo y salpicaduras ligeras de líquidos no corrosivos y salpicaduras ligeras y escurrimientos de aceite y refrigerantes no corrosivos.

Consideraciones generales

Tensiones

Las características eléctricas de la acometida son definidas por Comisión Federal de Electricidad

Tensiones de utilización.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL

Caída de tensión

De acuerdo con la NOM-001-SEDE-2005 Tensiones de utilización.Alumbrado y receptáculos 127 VPáneles y motores 220/127 V Tensión regulada 220/127 V

57 de 87

Para el cálculo de alimentadores

La corriente alterna en la línea de un conductor para los diferentes sistemas de distribución se determinó de la siguiente manera:

1F, 2H, 127 V Ipc= (w) / En x f.p.

3F, 4H, 220 V Ipc= (w) /Ef x 1.732 x f.p.

Donde:Ipc = corriente a plena carga en amperes.W = carga en watts.f.p. = factor de potenciaE.f. = tensión entre fases en volts.En = tensión de fase a neutro en volts.

Localización de equipos de distribución

Para la localización de los equipos de distribución se consideró: que se encuentren lo más cerca posible del centro de carga, que sea relativamente sencillo alimentarlos, que dispongan del espacio necesario y que no se considera como área peligrosa.

Sistema de distribución de fuerza y control

1.- Sistema de distribución primario

El sistema de distribución primario es el que conduce la energía de la transición a la subestación eléctrica principal.

2.- Sistema de distribución a páneles

El sistema distribuye la energía en baja tensión dentro del inmueble, este sistema se origina en el lado secundario de los transformadores de menos de 600 volts.

3.- Control

Cada motor con sus arrancadores y su equipo de sobreponer se controla y se protege individualmente.

Sistema de distribución de alumbrado

Generalidades.

El alumbrado se diseñó para mantener el nivel de iluminación requerido para cada área, medido en el plano de trabajo respectivo y con un factor de mantenimiento medio para cada tipo de unidad de acuerdo a la tabla de niveles de iluminación de la sociedad mexicana de iluminación y especificaciones del Sector Salud, así como la NOM-007-ENER-2004 y la NOM-025-STPS-2005.

Luminarios.

Control de alumbrado.

A. La iluminación se controla mediante páneles con un grado de supervisión y control máximo con interruptores automáticos del tipo termomagnético, sin embargo, cuando es necesario controlar

58 de 87

un grupo de luminarios se instalan apagadores locales, sensores, fotoceldas, etc. en caja de la denominación TIPO del área que se trate.

B. Se cuenta con circuitos de alumbrado y de receptáculos en el mismo panel, pero no luminarios y receptáculos en el mismo circuito.

C. Los interruptores derivados de los páneles son del orden de los 15, 20 y 30 amperes.

D. Se dejan interruptores disponibles en cada panel, a razón del 25% como reserva ante futuras modificaciones de los espacios arquitectónicos.

E. De preferencia los grupos de luminarios exterior se controlan mediante contactores magnéticos, accionados por medio de elementos de control como fotoceldas, relevadores de tiempo, etc., obviamente los contactores cuentan con elementos de mando de forma manual, es decir con estaciones de botones arrancar-parar.

Receptáculos monofásicos

Se instalaron receptáculos monofásicos en áreas de trabajo, de servicio y áreas administrativas, teniendo las siguientes características: 120V, 20A, polarizados con puesta a tierra, conexiones laterales por tornillo, además se colocaron con protección por fallas a tierra en lugares considerados como húmedos, por otro lado se colocaron receptáculos grado C.E.A.P.S en áreas de atención general y crítica (C.E.A.P.S).

Los receptáculos se localizaron de tal manera que cubren un radio de 15 m. (de servicio) como máximo en todas las áreas, excepto en áreas especiales donde se instalaron de acuerdo a las necesidades de cada local.

Sistema de tierra

Características:A. Se diseñó un sistema de tierra confiable para el equipo eléctrico y estructuras del inmueble

cumpliendo los requisitos marcados en la NOM-001-SEDE-2005.B. Donde el sistema de canalización utilizado sea charola se buscó que existiese continuidad

eléctrica a lo largo de todo el recorrido, así como un mínimo de dos trayectorias a tierra. Lo anterior se hará interconectando un cable desnudo semiduro trenzando las uniones entre tramos de charolas.

C. La longitud de la malla y el número de varillas se determinó mediante cálculos, considerando las recomendaciones marcadas por la IEEE.

D. El cable de los anillos es calibre #. 4/0 AWG como mínimo y las derivaciones con calibre # 1/0 AWG como mínimo. El cable de tierra está enterrado aproximadamente a 60 cm. bajo el nivel de terreno natural.

E. El equipo que se encuentre alejado del inmueble está conectado a tierra mediante un sistema independiente, el cual sé conecta al sistema de tierra general.

F. El sistema de tierra se diseñó de forma tal, que se permitiesen pruebas periódicas por medio de pozos de registro ubicados dentro de las áreas de la subestación.

ConexionesA. Para conexiones, uniones y derivaciones de cables de tierra se usan conectores tipo soldable,

excepto al equipo que regularmente se desconecta para su mantenimiento. La conexión de este equipo se hace con conectores tipo mecánico, atornillados a la superficie metálica. Las anclas y cubiertas de equipo no deben usarse para soportar los cables de tierra.

B. Todo el equipo eléctrico tales como interruptores y sus páneles, armazones de los motores, páneles, páneles subgenerales y transformadores se conectan a tierra.

C.- Todo equipo probable a producir o absorber electricidad estática está conectado adecuadamente a tierra.

Pararrayos1. Este sistema está basado en el código 780 de la NFPA Standard for Installation of Lightning

Proteccion Systems (1999) se colocaron puntas de pararrayos en las partes altas de las estructuras a proteger y techos de edificios, con una separación máxima de 7.6 m a lo largo

59 de 87

del perímetro del edificio y una separación máxima de 15 m en los ramales interiores. Las estructuras metálicas altas se consideran debidamente protegidas si presentan una baja impedancia a tierra o se les proporciona un conductor adecuado a tierra, siendo la estructura eléctricamente continua y de material adecuado para soportar una descarga atmosférica.

2. Las puntas de pararrayos se conectaron entre sí con conductores de material anticorrosivo, formando trayectorias cerradas los que conectaron a los electrodos de tierra del sistema de pararrayos mediante conductores con las mismas características.

3. Las canalizaciones, cubiertas metálicas de cables y otras partes metálicas se mantendrán por lo menos a 1.80 m. de distancia de los conductores que interconectan los pararrayos del sistema general de tierra o bien cuando esto no sea posible dichas partes deben conectarse firmemente al conductor del sistema de pararrayos.

Sistema de protección contra incendios

Todo el inmueble cuenta con un adecuado sistema extinción de incendios a base de extintores portátiles de polvo químico adecuado a las áreas que así lo requieran.

Equipo y materiales

Generalidades

1. Todo el material y equipo requerido en el proyecto es nuevo de alta calidad y cumple en su elaboración con los códigos y estándares indicados anteriormente. Por lo que para asegurar lo anterior los fabricantes deben ser conocidos y de seriedad comprobada.

2. Si en la especificación de material o equipo se indica nombre de fabricante y número de catálogo es respetable, excepto cuando se indique “o equivalente” en cuyo caso el material o equipo cumple con lo especificado.

3. Se procuró que todos los equipos equivalentes posean elementos y refacciones intercambiables y sean de la misma marca.

4. Todos los materiales y equipos son los adecuados para instalarse en el clima o medio ambiente y altura sobre el nivel del mar indicado en sus respectivas especificaciones.

Conduit y Alambrado

General

A. Todos los conduits metálicos ferrosos son galvanizados por inmersión con rosca y cople y cumplen con las normas mexicanas y oficiales aplicables vigentes, el diámetro mínimo de las tuberías que se utilizó es de 10 mm (luminarios).

B. Los conductores para receptáculos monofásicos están en conduit independiente.

Alambrado

El contratista debe empezar el alambrado en secciones de tuberías que previamente hayan recibido de conformidad los directivos respectivos.

Todos los conductores son continuos de caja a caja y por ningún motivo aparecerán empalmes en los interiores de las tuberías.

Todas las conexiones son soldadas y encintadas con una capa de cinta de hule y dos de cinta scotch.

Cables eléctricos

ConductorA. En general, se utilizó cable monopolar formado por varios hilos de cobre y para los

alimentadores cable tipo MC de aleación de aluminio.B. Los calibres mínimos a utilizar son:

- Para circuitos de control y protección, alarmas e instrumentos de control No. 14 AWG- Circuitos de alumbrado No. 12 AWG

60 de 87

- Circuitos de fuerza y receptáculos hasta 600 v No. 10 AWG

Tipos de conductor A. Se usó aislamiento para 600 V y temperatura continua de operación del conductor en

ambiente seco, el aislamiento es de cloruro de polivinilo, tipo THW-LS (cobre) y cable tipo MC (XHHW-2-LS).

B. Los cables para tensiones mayores de 600 volts son con aislamiento de tipo seco y temperatura de operación de 90ºC en operación normal, 130ºC en sobrecargas y 250ºC en corto circuito, neutro a tierra, con pantalla de cobre y chaqueta protectora de PVC.

El nivel de aislamiento es 100% cuando el tiempo de operación de los dispositivos de protección para eliminar fallas a tierra, es menor de 1 minuto.

Criterios en baja tensión

Las redes exteriores se diseñaron con tuberías conduit de PVC. servicio pesado grado eléctrico, con un factor de relleno del 40 % máximo.

Todos los registros son de tabique, desarenador y tapa contra inundaciones y se diseñaron en el tamaño adecuado para ordenar perfectamente y sin congestionamientos todos los conductores que pasen por los mismos.Charolas

Generalidades:

El empleo de charolas como canalizaciones, es aceptado con ventajas económicas sobre el tubo conduit.

Las charolas se usaron para soporte de cables aislados en baja tensión con buenos resultados.

En el mercado se encuentran charolas de tipo escaleras de dos diferentes materiales a saber: acero galvanizado y aluminio. El ancho y el tipo de las charolas es el que marque el diseño.

Introducción al sistema de tensión regulada

Debido a la importancia financiera y operativa que representa tener una red de procesamiento de datos instalada, es de suma importancia que queden perfectamente estipulados varios conceptos sobre la instalación de la misma. Entre ellos está: ubicación del equipo, tipo de materiales de protección de la instalación, equipos de seguridad, etc.

Tensiones de utilización

Receptáculos 127VPáneles 220/127V

Alimentadores generales

Para el cálculo de alimentadores

La corriente alterna en la línea de un conductor para los diferentes sistemas de distribución se determinó de la siguiente manera:

1F, 2H, 127V ; Ipc= (w). / Enxf.p.3F, 4H, 220V ; Ipc= (w) ./Efx1.732xf.p.

Donde:Ipc = corriente a plena carga en amperes.

W = carga en watts.

61 de 87

Equipos en media tensión

Alumbrado y sus controles

Conductores eléctricos en media y baja tensión

Apagadores, receptáculos, placas y clavijas

Sistema de pararrayos

F.p. = factor de potencia

E.f. = tensión entre fases en volts.

En = tensión de fase a neutro en volts.

Se aplicó el criterio del 200% a la corriente del alimentador neutro y fases.

Diseño y evaluación de la instalación eléctricaEn términos generales, para todos los edificios donde se instale el sistema de cableado estructurado se debe cumplir con lo siguiente:

1. Se utilizó una alimentación independiente del resto de la instalación.2. La alimentación de los receptáculos es con calibre # 10 THW-LS, 75°C, 600V.3. Se calculó la caída de tensión de acuerdo a la distancia y la carga instalada desde la

subestación hasta la última carga (receptáculos).

Marcas de equipos y materiales

ÁmbarElmexSiemens

Páneles de alumbrado y control, arrancadores, estaciones de botones, interruptores termomagnéticos, interruptores de seguridad del tipo ligero y pesado y desconectadores.Groupe Schneider de MéxicoSiemens

LithoniaHolophaneIlinsaTargettiCooper lightingElmsa

CondumexConductores MonterreyStabiloySouth Wire

LevitonHubbellLegrand

AnpasaParres

62 de 87

Condulets, conectores rectos y curvos, iluminación en lugares especiales, charolas

Conectores soldables

Conectores mecánicos

Tubo conduit galvanizado pared gruesa

Tubo conduit flexible con cubierta de PVC

Tubo conduit de PVC

Abrazaderas

Cajas galvanizadas, tapas, sobretapas

Conos de alivio

Medios de soporte

Crouse-hindsHubbellLevitonT&B

Cadweld

Burndy

JúpiterCuauhtémocOmegaCatusa

DuralonRexolit

DuralonRexolit

Famsa

FamsaGleason

Indael

Hilti

CRITERIOS COMPLENTARIOS DEL DISEÑO ELÉCTRICO

63 de 87

Ninguna de las normas, códigos y especificaciones referidas en los presentes criterios será proporcionada por el propietario del inmueble, por lo que el constructor, a su costa, las obtendrá en su última edición vigente para su aplicación.

ÍNDICE

OBJETIVOCÓDIGOS Y NORMAS QUE SE APLICANMANO DE OBRA

HERRAMIENTAS

SUPERVISIÓNPUESTA EN SERVICIOMATERIALES Y EQUIPO EN EL SITIOOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBJETIVO:

Estas especificaciones tienen el objetivo de que los sistemas eléctricos se construyan de acuerdo al proyecto eléctrico, con materiales y equipos que cumplan con las NOM y NMX y con la mano de obra con experiencia.

CÓDIGOS Y NORMAS QUE APLICAN

Ver documentos enunciados líneas arriba.

MANO DE OBRA:

La mano de obra que ejecute las instalaciones eléctricas debe ser competente y con amplia experiencia en las mismas.

La mano de obra debe contar con conocimientos en el manejo, instalación, conexión y pruebas en los materiales y equipos empleados.

La mano de obra debe cumplir con todas las recomendaciones de estas especificaciones.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:

Las herramientas y equipo que se empleen deben ser las recomendadas para cada tipo de material y trabajo a desarrollar.

Las herramientas y equipo deben estar en buen estado y conservarse así durante la construcción.

SUPERVISIÓN:

El o los supervisores de la construcción de los sistemas eléctricos deben tener amplia experiencia en este tipo de trabajos.

La supervisión debe basarse en el diseño original aprobado por el propietario.

El contratista debe desarrollar el procedimiento de construcción y someterlo a la aprobación del propietario, antes del inicio de ejecución de los trabajos, éste debe incluir el procedimiento de control de calidad correspondiente.

64 de 87

PUESTA EN SERVICIO:

Las pruebas y puesta en servicio de los sistemas y equipo eléctrico se deben realizar de acuerdo a los procedimientos normalizados por el propietario.

Dado el caso de que el propietario no cuente con los procedimientos de prueba y puesta en servicio para los sistemas y equipo que estén incluidos en esta especificación el contratista debe elaborarlos y someterlos a la aprobación del propietario.

El contratista debe de anexar a los procedimientos de prueba y puesta en servicio una lista de los equipos para pruebas, que deben contar con el último registro de verificación de los instrumentos de medición a utilizar, otorgado por un laboratorio reconocido por la CENAM ( Centro Nacional de Metrología ) y anexar copia de los mismos al protocolo de pruebas.

MATERIALES Y EQUIPO EN SITIO:

El contratista debe incluir por su cuenta y riesgo, dentro del espacio designado por el propietario, un almacén cubierto para el almacenamiento de los materiales y equipo.

El almacenamiento de materiales a la intemperie no se permite. De requerirse tener material a la intemperie debe ser aprobado por el propietario sin que esto libere al contratista de responsabilidad de daños que sufra el material, debiendo sustituir todo el material dañado por material nuevo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La contratista antes de iniciar cualquier trabajo, debe estudiar la localización de sus tuberías, cajas de conexiones, tableros, paneles, soportes, etc. y analizar las otras instalaciones para evitar interferencias.

Las sugerencias de modificaciones al diseño deben ser solicitadas por escrito al propietario para su aprobación, de no ser aceptada se respetará el diseño.

Cualquier modificación realizada sin la aprobación del propietario, será rechazada, debiendo cambiarse de acuerdo al diseño original, sin costo para el propietario.

El contratista no debe realizar por ningún motivo taladros o ranuras en perfiles estructurales, columnas, trabes y losas de concreto en caso de requerirse éstos deben ser aprobados por el propietario y/o por el diseñador de seguridad estructural.

El contratista tiene la obligación de mantener el área de almacenamiento de materiales, equipo y de trabajo libre de basura, cuando termine un trabajo o la jornada laboral, el área debe ser limpiada y retirar los desperdicios hasta el sitio que designe el propietario para cada producto, para que posteriormente, el contratista, a su costa, realice la disposición final.

El contratista de emplear sustancias contaminantes o tóxicas, antes de su uso o aplicación debe solicitar la aprobación del propietario.

MATERIALES:

Tubería conduit

Tubería aparente

La tubería debe ser conduit de fierro galvanizado, pared gruesa, roscada en sus extremos, sin costura, con su interior liso y libre de asperezas.

65 de 87

Los accesorios de la tubería como codos y coples deben ser de fierro galvanizado y equivalentes en su especificación a la tubería conduit.

Tubería ahogada en concreto

La tubería debe ser conduit de fierro galvanizado, pared gruesa, sin costura con doble galvanizado por inmersión en caliente, roscada en sus extremos, con su interior liso y libre de asperezas.

Los accesorios de la tubería como codos y coples deben ser de fierro galvanizado y equivalentes en su especificación a la tubería conduit.

Tubería subterránea

La tubería debe ser conduit de PVC rígido cédula 40.

Los accesorios de la tubería como codos y coples deben ser de PVC, cédula 40 equivalentes en su especificación a la tubería conduit.

Tubería flexible

La tubería debe ser metálica, flexible, engargolado sencillo, de acero galvanizado electrolíticamente, usos generales o recubierto de PVC a prueba de líquidos, según diseño.

Los accesorios de la tubería como conectores rectos y curvos deben ser galvanizados de las mismas características que la tubería conduit, de usos generales y adecuados para instalarse en la tubería flexible para su conexión a parte rígida.

Soportes para cables tipo charola.

Las charolas deben ser del tipo “escalera” de aluminio libre de cobre, todas las superficies deben ser lisas y no presentar aristas agudas, los laterales deben ser tipo “Z” y los travesaños tipo “U”, el material y la fabricación deben estar de acuerdo con las NOM y NMX.

La carga que deben soportar las charolas debe cumplir con lo con lo establecido por las normas anteriormente señaladas.

El espaciamiento entre travesaños de las charolas debe ser de 15.24 cm. o la que especifique el diseño eléctricoLos codos, tés, reducciones y demás accesorios para las charolas, deben tener el mismo perfil de las demás y de especificación equivalentes.

Los conectores entre charolas o con accesorios de las mismas deben ser de aluminio calibre No. 14 con 6 orificios, 3 en cada extremo para los tornillos de sujeción, para unir tramos rectos, el conector debe ser tipo “ Z ” y para unir codos, tees, reducciones y accesorios a tramo recto el conector debe ser recto.

Los accesorios para el montaje de charolas y sus accesorios deben ser de lámina de fierro galvanizada y de los recomendados por el fabricante a menos que se indique en el diseño un detalle de montaje especifico.

Cuando se requiera emplear varilla roscada ésta debe ser de fierro galvanizado por inmersión en caliente, después de realizar las cuerdas en la misma.

Las tuercas deben ser hexagonales de fierro galvanizado.

Los tornillos, roldanas planas y de presión deben ser de fierro galvanizado.

Cajas de conexiones

Ahogadas en concreto o alojadas entre losa y/o falso plafón.66 de 87

Tipo cuadrado, de tamaño de acuerdo al diámetro de la tubería conduit conectada, de lámina de fierro calibre No. 20, troqueladas y galvanizadas.

Las tapas y sobretapas para las cajas metálicas cuadradas deben ser de lámina de fierro calibre No. 20, troqueladas y galvanizadas.

Aparentes o al exterior

Tipo condulet en fundición de aluminio, libre de cobre y a prueba de agua.

Las tapas de los condulets deben ser de fundición de aluminio libre de cobre.

Los empaques ciegos de los condulets deben ser de neopreno y adecuados para el condulet instalado.

Los accesorios como reducciones, drenes, tuercas unión, etc. deben ser de fundición de aluminio libre de cobre.

Los condulets que se empleen como registros pueden ser de la serie “ovalada“, los condulets destinados a realizar empalmes deben ser de la serie “rectangular “.

Contratuercas y monitores

Las contratuercas y monitores deben ser de fundición de fierro con cuerda para acoplarse a la tubería conduit.

Materiales de fijación

Para fijar la tubería conduit a losas, muros o sus soportes, se deben emplear abrazaderas tipo “omega” para tubo conduit, las cuales deben ser de aluminio.

Los soportes de las tuberías deben ser de fierro comercial A+-36 empleando soleras o ángulos de dimensiones mínimas de APS (ÁNGULO PERFIL STANDARD) 25 X 6.5 mm de espesor.

Para fijar las abrazaderas o soportes a losas o estructuras de concreto se debe emplear pernos roscados de alta velocidad [balazos con un diámetro de 6.4 mm (¼ “y longitud de 38 mm (1 ½ “) con carga calibre 22 ]

Los soportes o abrazaderas que se fijen a muros deben ser por medio de taquete de plástico de dimensiones mínimas de 6.4 mm (¼”) de diámetro y 51 mm (2”) de longitud y pija galvanizada adecuada para cada tipo de taquete empleado.

Los tornillos, pijas, tuercas con cabeza hexagonal, roldanas planas y de presión deben ser de fierro galvanizado (debe evitarse el uso de materiales diferentes, para evitar el par galvánico).

Conductores eléctricos

Ver información anterior.

De puesta a tierra (desnudo)

De cobre electrolítico, temple semiduro, formado por 7 hilos concéntricos.

Puesta a tierra aislada

Además de cumplir con lo indicado anteriormente debe tener un aislamiento color verde o verde con una franja amarilla.

Cintas aislantes67 de 87

Para aislar las conexiones entre cables la cinta debe ser de PVC, flexible resistente a la abrasión. adhesiva, a base de hule resina (no corrosivo) para emplearse hasta 600 V.

Sujetadores de cables

Para amarrar o sujetar los cables en paneles, charolas, etc. se deben usar cinturones de PVC de longitud acorde al mazo de cables a amarrar.

Identificador para cables.

En lo general, en ambos extremos se deben utilizar identificadores para los cables, los cuales, deben ser indelebles y cubiertos de plástico transparente para su protección, resistente al manejo y a la intemperie.

Sistema de tierra

El diseño cumple con lo establecido por la NOM-001-SEDE-2005.

Conexión exotérmica

Para la conexión de cables del sistema de tierra enterrado las conexiones deben ser hechas con conexiones tipo exotérmicas tomando en cuenta el calibre de los conductores a conectar y el arreglo de los mismos y su forma de instalación, empleando la carga y el molde recomendado por el fabricante.

Zapatas de compresión

Debe ser a base de tubo de cobre electrolítico, desnudo tipo ojo y con dos taladros para su conexión al equipo.

Electrodo para tierra

Del tipo copperweld o equivalente, de 16 mm de diámetro y 3.00 m de longitud.

Tornillería

Los tornillos, tuercas hexagonales, roldanas planas y de presión que se emplean en el sistema de tierra deben ser de bronce y soportar el par de apriete recomendado por el fabricante.

Protección por descargas atmosféricas (pararrayos)

La cantidad y tipo es la que se indica en diseño.

Material de acabado

Lo que se indica en diseño

Receptáculos

Lo que se indica en diseño.

Arrancadores individuales

Se alojan en gabinetes metálicos, se emplean para arrancar los motores a tensión plena, con bobina a 127V, con uno, dos o tres elementos térmicos de sobrecorriente, con botones de arranque-paro y luces indicadoras, el tamaño TIPO del arrancador debe ser el adecuado para la capacidad del motor y los

68 de 87

elementos térmicos se deben seleccionar hasta conocer la corriente nominal real del motor alimentado.

Barreras contra fuego

Los huecos que queden al pasar tubos conduits o charolas por muros o losas deben ser sellados con barreras contra fuego.

En los registros de bancos de ductos después de concluir el cableado se deben sellar todas las bocas de los mismos con una barrera contra fuego, teniendo cuidado de no tapar la nomenclatura de cada tubo conduit que aparece en la pared del registro.

Los huecos de ductos que no se usen también deben sellarse.

Transformador

Lo que se indica en diseño.

RECOMENDACIONES DE MANO DE OBRA

Estas recomendaciones son enunciativas más no limitativas, para que la mano de obra sea de primera calidad, por lo tanto, la responsabilidad de la calidad de la mano de obra es del contratista, con el Vo Bo. y aprobación de la residencia de obra del propietario.

Tubería metálica

Los cortes en los tubos deben efectuarse a 90° para obtener una sección circular.Los extremos roscados y cortados deben estar limpios de rebabas, ni presentar bordes filosos (para no dañar el aislamiento de los cables)Los codos de 90° en tubos de 13 y 19 mm pueden ser hechos en obra con herramienta apropiada.Los codos de 25 mm y mayores deben ser de fábrica o hechos en obra mediante doblador hidráulico.No se aceptan más de dos curvas de 90° entre registros.Los radios interiores de los codos de 90° hechos en obra deben regirse por la información que marca la NOM-001-SEDE-1999.No se aceptarán tubos que presenten deformaciones que disminuyan la sección del mismo.En instalaciones visibles las tuberías se tenderán paralelas o perpendiculares a los muros o estructuras, no se aceptarán trayectorias diagonales o desviaciones que afecten la apariencia de las instalaciones.Los extremos de las tuberías deben ser taponadas en el transcurso de la obra para evitar la introducción de cuerpos extraños.La separación máxima permitida entre soportes para la tubería metálica debe cumplir con lo que indica la NOM-001-SEDE-2005.Las tuberías deben acoplarse a las cajas de registro o conexiones y tableros de lámina con dos contratuercas y un monitor.En las tuberías que se requiera se utilizarán guías de jalado de cables.

Tubería de PVC

La instalación de la tubería de PVC en bancos de ductos debe efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.El acoplamiento entre tubos y coples o codos debe efectuarse con el pegamento recomendado por el fabricante de la misma.Para cambio de dirección horizontal y/o vertical sólo se permite un total de 90° entre registros, para cualquier cambio de dirección superior a los 90°, se debe utilizar un registro eléctrico.Durante el desarrollo de la obra los extremos de la tubería deben cubrirse para evitar la entrada de cuerpos extraños.En todas las tuberías que se requiera se utilizarán guías para jalados de cables.

Soportes para cables tipo charola

69 de 87

La separación máxima permitida entre soportes de charolas es de 3.66 m.Los soportes se colocarán próximos a las uniones entre charolas o charolas y accesorios.En una cama de charolas la separación mínima permitida entre fondos de charolas es de 30 cm.Los cambios de dirección y derivaciones en las charolas deben ser realizados empleando los accesorios recomendados por los fabricantes, no se permite la instalación de accesorios hechos en obra.

Tubería conduit flexible

La tubería conduit flexible se empleará en la conexión a motores eléctricos, instrumentos, juntas constructivas y en general a todo equipo que presente vibraciones.La longitud máxima que se puede emplear de la tubería conduit flexible es de un metro.

Cableado (donde corresponda)

El cableado debe iniciarse hasta tener concluidos los trabajos de montaje y soporte de las canalizaciones.Para iniciar el cableado se debe confirmar que las canalizaciones estén limpias.Especialmente, para los bancos de ductos estos deben ser limpiados (ratonear) para desechar cualquier objeto que los obstruya.Para facilitar la introducción de los conductores en tubería conduit y ductos sólo está permitido el uso de talco industrial, no se permite el uso de grasas o lubricantes.Todos los conductores antes de introducirse a la tubería deben arreglarse de tal manera que no se enreden, no tengan cocas, nudos o empalmes.La tensión de jalado de los conductores no debe sobrepasar el valor recomendado por el fabricante de acuerdo a su calibre.En le cableado no se permite el arrastre de los conductores sobre superficies que dañen el aislamiento de los cables.Queda estrictamente prohibido realizar empalmes entre conductores en el interior de la tubería, todos los empalmes deben quedar en el interior de los registros.La conexión de la caja de conexiones al luminario debe ser como se indica en diseño.

La conexión entre conductores debe cumplir lo siguiente:

a).- El conector debe ser del tipo de compresión y adecuado para el calibre del conductor a conectar.

b).- La resistencia mecánica debe ser equivalente o superior a la del conductor.c).- La conductividad de la conexión debe ser equivalente a la del conductor considerando de una

sola pieza.d).- El aislamiento de la conexión debe ser cuando menos igual al aislamiento original de los

conductores.

Todos los empalmes entre conductores se soldarán con estaño y se aislarán con cinta de hule y cinta plástica especificadas.Los conductores alojados en charolas (donde corresponda) deben agruparse por circuitos y amarrarse a los travesaños de las charolas por medio de cinturones de PVC.Los alimentadores de los circuitos deben identificarse en ambos extremos empleando la nomenclatura descrita en el proyecto.En las cajas de conexiones se dejarán 15 cm. de punta en los conductores para realizar las conexiones requeridas entre ellos.En los tableros o paneles eléctricos, de instrumentación y control se deben dejar los conductores de suficiente longitud para llegar a sus puntos de conexión sin necesidad de hacer empalmes en los mismos, no se permiten cocas excesivas, en estos tableros o paneles las zapatas o conexiones deben ser las adecuadas según las terminales o bornes propios del equipo, instrumento o tablilla.La conexión de conductores a tablillas terminales o barras debe ser por medio de zapata mecánica de compresión, tipo de ojillo, para el calibre del cable a conectar, no se permite el uso de zapatas tipo bayoneta.Las cocas de conductores que se dejen en registros y/o tableros eléctricos no deben de exceder de 1.5 veces el perímetro de los mismos.

70 de 87

SISTEMA DE TIERRA:

Los conductores del sistema general de tierra se instalarán a 60.0 cm. de profundidad, con respecto al nivel de terreno terminado.Todas las conexiones de la red de tierra deben ser exotérmicas debiéndose emplear las herramientas recomendadas por el fabricante y seguir las instrucciones para su elaboración dadas por el mismo.Los electrodos para tierra se clavarán directamente al terreno en toda su longitud y en los lugares indicados en proyecto. Cuando por naturaleza del terreno no sea posible clavarlas directamente se hará una perforación de profundidad igual al electrodo, después de introducirlo se rellena con relleno electrolítico con tierra vegetal limpia y cribada.Las estructuras metálicas donde corresponda, la puesta a tierra debe ser empleando conexiones exotérmicas, con la utilización del molde que corresponda.Los tableros y páneles eléctricos, gabinetes de control y motores eléctricos se conectan al sistema de tierra con cable de cobre desnudo del calibre indicado en el diseño, la conexión al sistema de tierra o red debe ser como se dijo líneas anteriores, con conexión exotérmica y al equipo por medio de zapatas de compresión.Los cables visibles se deben fijar mediante abrazaderas de bronce.La abrazadera se debe fijar mediante perno roscado de acero con tuerca hexagonal, rondana plana y de presión.La separación entre soportes debe ser: muros y elementos de concreto a cada 2.00 m en estructuras metálicas si las hay a 3.00 m.El cable de tierra, para conexión entre equipos debe ser con aislamiento color verde o verde amarillo y cumplir con lo indicado en la NOM-001-SEDE-2005.

Tableros o paneles eléctricos, control e instrumentación

Tableros autosoportados

Los tableros deben quedar apoyados en su base o losa de piso, deben ser nivelados y anclados en aquellos casos en que se indique en el diseño.

Tableros o paneles de sobreponer en muro

De acuerdo al tamaño y peso de los tableros estos se fijarán a muros de block mediante tornillos y taquetes de plástico de 6.4 mm de diámetro y 25 mm de longitud con pija de fierro galvanizado, en muros o estructuras de concreto el soporte es con perno roscado de acero, con tuerca hexagonal, rondana plana y de presión.El número mínimo aceptable de soportes es de 4.

Tableros o páneles para empotrar

Los gabinetes de los tableros empotrados en muro deben quedar al ras del muro terminado, por lo que es responsabilidad del contratista recabar la información del tipo y espesor del acabado para cumplir el requerimiento.

Alambrado

Los cables que lleguen a los tableros y/o páneles deben acomodarse en el mismo, de tal manera que, permitan el acceso fácil y seguro a tablillas de conexión, interruptores, instrumentos, etc. sin necesidad de retirar los cables.Los cables de fuerza deben agruparse por circuito y sujetarse a los elementos estructurales del tablero o panel por medio de cinturones de plástico.Los cables de control y de instrumentación deben instalarse en mazos ordenados de acuerdo a la función que cumplen y se deben sujetar a los elementos estructurales del tablero o panel por medio de cinturones de plástico.En las conexiones a bornes de equipo, instrumentos y tablillas únicamente se aceptan dos conexiones por borne, en caso de tener más conexiones por borne se debe utilizar tablillas adicionales.Se deberán estañar todas las puntas de los conductores que lleguen a los interruptores y a los tableros o páneles, para asegurar una mejor conexión a la compresión de estas puntas.

71 de 87

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

El diseño se basó en las recomendaciones de las NOM, NMX y de IESNAEl diseño está dividido como la marca la NOM-001-SEDE-2005.

Soporte de luminarios

Los luminarios se soportarán con espárragos, ángulos, tornillos, balazos, cadenas postes, recomendaciones del fabricante, etc. y según requiera cada caso.

Sistema electrónico de energía ininterrumpible. (SEEI) y/o UPS.

Para el sistema de soporte de la vida debe emplearse UPS con sistema de doble conversión ON LINE, grado de médico (30 minutos de soporte).

Estas especificaciones son complementarias al diseño de este inmueble.

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

Telefonía e Informática (Vo.IP-Datos) y Cableado Estructurado (Red)

En esta unidad se debe integrar un sistema de cableado estructurado para la distribución dentro de la Clínica de Medicina Familiar y debe de estar diseñado para proveer un sistema de cableado integrado y completo, para satisfacer todas las necesidades de comunicación dentro y fuera de la Clínica de Medicina Familiar y cuyo objetivo es proporcionar una plataforma de integración (Vo.IP-Datos), Voz, Datos y Vídeo, con la flexibilidad que exige el cambio permanente a la apertura de nuevas tecnologías.

Este sistema nos debe asegurar que la inversión que se realizará está protegida, tanto en el presente como en el futuro, mientras la tecnología continúe evolucionando, ante esto se debe proyectar una arquitectura abierta que cumpla con todas las normas y estándares internacionales de Cableado Estructurado, Equipo Activo, Pasivo, Servidor de Archivos y Servidor de Telefonía IP, proporcionando así una confiabilidad dentro del sistema, de una transmisión fluida hacia las necesidades del futuro.

Lo que se pretende con este Sistema de Distribución en la red de transmisión (de integración de Vo.IP-Datos, Voz, Datos y Vídeo) dentro de la Clínica de Medicina Familiar, es que el sistema se conecte entre sí con dispositivos de comunicación de Datos, Voz e integración de Vo.IP-Datos, con equipo de conmutación y otros sistemas de manejo de información y que logre la conexión a estos equipos con redes de comunicación interna y externa, en el manejo de la información. Estas consideraciones incluyen todo el cableado y los componentes de distribución, asociados entre el punto donde los cables de la unidad se conectan con la red exterior o con las líneas de las compañías telefónicas y las terminales de voz o de datos en las estaciones de trabajo del personal de la Clínica de Medicina Familiar, esto no incluye las facilidades que la red de la compañía telefónica proporcione, pero si incluye el equipo de conmutación conectado con los sistemas de distribución, como el (servidor de paquetes de datos o los propios dispositivos de la Terminal).

En el diseño se debe considerar que este sistema de distribución se componga de varias familias de componentes, incluyendo medios de transmisión, hardware de administración de circuitos, conectores, jacks, enchufes, adaptadores, electrónica de transmisión, dispositivos de protección eléctrica y hardware de soporte. Estos componentes los utilizaremos para crear subsistemas dentro de la Clínica de Medicina Familiar uno con un fin específico, que nos permitirá la ejecución fácil y una transmisión normal para mejorar la tecnología de distribución a medida que cambien los requisitos de comunicación dentro de la unidad sin representar un costo adicional a corto y largo plazo. El Sistema de Distribución propuesto esta diseñado para funcionar de modo casi independiente del equipo al que sirve y es capaz de interconectar muchos dispositivos de comunicaciones diferentes, como terminales de datos, PC, impresoras, teléfonos analógicos, teléfonos digitales, teléfonos IP, computadoras personales y principales, además del equipo común del sistema en general.

72 de 87

El Sistema de Cableado Estructurado que debe proponerse, podrá soportar las aplicaciones de Voz, de Datos y aplicaciones integradas de Vo.IP-Datos y en su caso o necesidad de la Clínica de Medicina Familiar aplicaciones integradas de Vo.IP-Datos e Imagen en tiempo real, la exigencia de la tecnología actual nos lo permite proponer con los equipos seleccionados, ya que cumplen con las necesidades actuales y dentro del Hardware con funciones de más alto nivel, pero el principal propósito primario en esta red, hoy, inicialmente es que cumpla con una tecnología de la integración Vo.IP-Datos y en el futuro próximo, Voz, Datos y Vídeo interactuando simultáneamente en tiempo real y lo que provocará es que soportará transmisiones multimedia y flexibles dentro de la Clínica de Medicina Familiar con la intención de manejar información actualizada y pronta para la salud de los usuarios y derechohabientes. Por lo tanto, es importante que el diseño del sistema comprenda las necesidades de la Clínica de Medicina Familiar actuales y en un futuro para que no fuese un diseño de un sistema de cableado demasiado complejo y obsoleto en un período corto de la aplicación de los componentes seleccionados.

A este proyecto en particular nos debemos apegar a estándares nacionales e internacionales de cableado estructurado.

73 de 87

OBJETIVO

El objetivo del presente documento, es el de contar con las bases necesarias para poder implementar un sistema de cableado estructurado en los edificios y de la Clínica de Medicina Familiar, independiente de tecnologías y proveedores.

REFERENCIAS

Las especificaciones nombradas se basan en los siguientes documentos:

Nacionales:NOM 001 SEDE 1999 Normas Oficiales Mexicanas.NOM 008 SCFI 1993 Sistema General de Unidades de MedidaNMX-I-248-NYCE-2005 Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales-Especificaciones y Métodos de Prueba

NMX-I-279-NYCE-2001: “Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-Canalización y Espacios para Cableados de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales”

Internacionales:

ANSI/TIA/EIA, NFPA Y NECTIA/EIA 568-B.1: “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard” May 2001

TIA/EIA-568-B.1-1 “Addendum 1-Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius” August 2001TIA/EIA-568-B.2 “Balanced Twisted-Pair Cabling Components” May 2001TIA/EIA-568-B.2-1 “Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ω Category 6 Cabling” June 2002TIA/EIA-568-B.2-2 “Addendum 2 – Balanced Twisted Pair Cabling ComponentsTIA/EIA-568-B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard” April 2000TIA/EIA-568-B.3-1 “Addendum 1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical Fiber Cables” April 2002TIA/EIA-569-A: “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces” February 1998TIA/EIA-569-A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7TIA/EIA-606-A: “Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure” May 2002J-STD-607-A “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements For Telecommunications” October 2002ISO/IEC 11801 2nd. Edition “Generic Cabling for Customer Premises”ISO/IEC JTC 1/SC 25 N 739 October 2001ANSII/EIA/TIA TSB-67 Especificaciones de desempeño en Transmisión para Prueba en Campo de

Sistemas de CableadoNFPA, UL, IEC FlamabilidadUL 94V-0 Flamabilidad plásticos

74 de 87

ISO-9001-2000 Calidad de manufactura ALCANCE

El presente documento contempla lo relacionado a los elementos que conforman un sistema de cableado estructurado completo y su interconexión, se asume que las empresas encargadas de su implementación conocen y tienen la experiencia necesaria para su implementación.

Para este proyecto en particular nos debemos apegar a estándares nacionales e internacionales de cableado estructurado, el cual dividiremos en seis subsistemas, para un

mejor desarrollo de éste en:

SUBSISTEMA LOCAL DE TRABAJO SUBSISTEMA HORIZONTAL SUBSISTEMA DE CABLE VERTICAL (PRINCIPAL) SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO SUBSISTEMA DE SALA DE EQUIPO SUBSISTEMA DE CAMPUSPara este proyecto se bebe integrar cableado estructurado UTP CAT. 6 por la flexibilidad de su instalación, costo y el manejo de información que se puede manejar con una confiabilidad aceptable de acuerdo a este proyecto y basado en estándares, con una instalación independiente por cada estación de trabajo del personal de la Clínica de Medicina Familiar y basado a este respecto con las necesidades marcadas y supuestas por nuestro criterio, proponemos que de acuerdo al estándar EIA/TIA 568 requerimos una topología de estrella físicamente con los subsistemas marcados anteriormente.

SUBSISTEMA LOCAL DE TRABAJO

El Subsistema de Cableado Local de Trabajo se compone de cables (o cordones) que conectan los dispositivos terminales con las salidas de información. Incluye cordón de cable y conectores. Cubre la distancia entre el dispositivo de terminal y una I/O (salida de información).

Y de acuerdo a los estándares EIA/TIA 568 especificadas para el UTP en los cordones de parcheo será de 3 m. y en igual manera existen dos configuraciones para la terminación del cable de 4 pares.

Los jacks que se utilizarán serán de categoría 6 con ocho posiciones capaz de manejar un ancho de banda de 250 Mhz con un ACR de 3, con esto eficientizamos la performance, más que en categoría 5e, lo que será tanto para voz como para datos con el objeto de mantener la flexibilidad del sistema, por sí algún futuro se tendría que cambiar de voz a datos o utilizar es puerto como acceso a multimedia sin alguna inconveniencia.

El face plate o tapa dónde se alojarán los servicios deben estar debidamente y correctamente etiquetadas y adheridas, donde se indique a qué puerto de voz, datos e integración de voz-datos corresponde y con una secuencia lógica del servicio y con un mínimo de capacidad para alojar dos servicios para futuras aplicaciones y en caso de no utilizar el otro espacio se dejará protegida con una tapa cubre polvo (Dust Cover).

SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL

El Cableado Horizontal es la parte del Sistema en el proyecto que se extiende de los circuitos del Subsistema Principal a las estaciones de trabajo del personal de la Clínica de Medicina Familiar; éste se distingue del Subsistema Principal porque siempre termina en una salida de información. Este cableado está considerado a un cable UTP de 4 Pares Categoría 6, frecuentemente llamado cable de comunicaciones de la red (NETWARE COMUNICATION CABLE, NCC), que soporta la mayoría de los dispositivos de comunicación que necesitamos pasar, como la solución en cobre que estamos proponiendo, para soportar aplicaciones de baja velocidad para un PCX, altas velocidades de ATM y Gigabit Ethernet, hasta 77 canales aproximadamente de 250 Mhz de ancho de banda para señales de vídeo analógico, ésta consideración es 3 veces más que el cableado de categoría 5e normal. Y de acuerdo con los estándares esta corrida de cableado no deberá exceder los 90 m., en caso de que así proceda se deberá tener en cuenta un closet satelital, pero en el caso específico de este proyecto no es necesaria tal consideración, ya que la distancia mayor promedio no rebasa los 90 m. por cada uno de los servicios.

75 de 87

SUBSISTEMA DE CABLEADO VERTICAL (PRINCIPAL)

En la parte del Subsistema de Cable Principal (a veces llamado cable vertical), éste sistema se considera como una distribución a través de fibra óptica y un cable de cobre Cat-5 para enlazar la transmisión de (Vo.IP-Datos, Voz, Datos y Video) del MDF general hacia los IDF's con la intención de proveer normalmente las necesidades, cuando el equipo activo y servidor de comunicaciones del sistema está situado en un punto central. En este caso consideramos llevar los servicios de Vo.IP-Datos y Datos por la misma fibra óptica, así como llevar la telefonía analógica por el cable de 25 pares (UTP) Cat.-5, la administración en el closet y local de telecomunicaciones, en donde se conectará al patch panel de Vo.IP-Datos, voz y datos a un puerto previamente seleccionado y la parte de la horizontal y la estación de trabajo están preparadas para aceptar este cambio o adecuación al sistema.

En el caso de la selección de la fibra óptica se debe considerar de 50/125 micras, multimodo e interna,

Es importante que la fibra óptica esté cubierta y debidamente etiquetada, como protección mecánica (aparte de su canalización), con la finalidad de que se encuentre identificada de los demás cables que corran por la misma canalización, ya que esto anunciará el alojamiento de un cable que debe usarse con extremo cuidado.

También se llevará en paralelo un cable de 25 pares (UTP) Cat-5 a los I.D.F.’S

Para comunicación con otros edificios, el Site está preparado para estar enlazado, de acuerdo al diseño y a las necesidades con las conexiones intermedias (administración) de la Clínica de Medicina Familiar y con la distribución de la sala de equipo con todas las facilidades con que la red cuenta y la capacidad de los equipos propuestos que puedan tener los demás edificios y que comprendan el Subsistema de Campus, esto quiere decir que si algún usuario dentro de la Clínica de Medicina Familiar quiere tener comunicación a otro edificio debe de estar completamente seguro de hacerlo, aunque la conexión sea en otra localidad.

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

El Subsistema administrativo se debe proyectar de tal manera que las conexiones transversales, interconexiones y salidas de información proporcionen un medio para estar conectados a los otros subsistemas. Las conexiones consideradas y las interconexiones propuestas permiten una administración fácil en los circuitos de comunicación para el enrutamiento y el reenrutamiento a varias partes de la Clínica de Medicina Familiar.

Con patch cords que deberán tener el mismo desempeño eléctrico que el cableado seleccionado, en una conexión transversal que le permita conectar circuitos de comunicaciones a través de paneles de parcheo a un extremo del cordón y a circuitos en patch panel en el otro extremo, para Voz y Datos e Integración de Voz-Datos consideramos cordones RJ45 a RJ45 Cat. 6. Los cables de conexión proporcionarán en una manera fácil de reconfigurar los servicios al personal de la Clínica de Medicina Familiar sin la necesidad de usar herramientas especiales para instalar los hilos de puente.

Los patch cords de RJ45 a RJ45 Categoría 6, se seleccionaron del mismo performance que del cable horizontal y de acuerdo a norma éste no deberá exceder los 6 m. para su administración al subsistema del Backbone.

Es muy importante que los cordones de administración sean hechos en fábrica para mantener las características del cableado y la confiabilidad del sistema.

Los paneles de parcheo de 24 y 48 deberán ser del mismo desempeño que de los conectores, cordones de parcheo y el cable instalado, con sus organizadores integrados para optimizar el espacio dentro del Rack.

76 de 87

Los Block de conexión tipo-110 se consideran para el punto de prueba de la acometida de la Clínica de Medicina Familiar con el proveedor de Telmex u otra compañía telefónica suministradora del servicio, así como la distribución de servicios públicos.

SUBSISTEMA DE SALA DE EQUIPO

El Subsistema de la sala de Equipo se deberá componer de cable, los conectores y el hardware de soporte asociado a una sala de equipo que interconectará a varias unidades del equipo común al sistema. Este subsistema enlazará la conexión transversal de la troncal y la conexión transversal de la distribución al equipo común al sistema, como lo es PCX. El Subsistema incluye el área de entrada al Edificio, al equipo de Tierra y a los protectores contra descargas eléctricas, para puesta a tierra del edificio, conforme y de acuerdo con el código eléctrico nacional (NEC)

De igual manera se debe tener cuidado que entre los cables de comunicación y de energía eléctrica cumplan con el articulo 800 - 11 Del NEC y de acuerdo a la siguiente tabla se consideren los diseños de los cables horizontales y verticales.

SUBSISTEMA DE CAMPUS

En este subsistema se debe incluir el punto de prueba entre el proveedor del servicio de la Clínica de Medicina Familiar, con un cable de cobre rematados en regletas Block 110 de 50 y 100 Pares, para una distribución de las troncales analógicas, líneas directas y líneas públicas.Este subsistema también nos permite tener enlaces con cualquier otro edificio ó de la Clínica de Medicina Familiar, por medio de redes públicas o ruteador LAN-WAN-LAN.

Sonido y Voceo General

La Clínica de Medicina Familiar tiene la necesidad de una comunicación direccional con el personal o pacientes dentro de todas las áreas de ésta. Para esto se debe desarrollar un proyecto por medio de altavoces (bafles) para el sonido y voceo general, local y localización de personas. Este sistema nos proporcionar diferentes tipos de emisiones acústicas que se denominan: Sonido General.- Es el que se emite desde un equipo principal ubicado en el site de

Telecomunicaciones a través del amplificador general a todos los radiadores acústicos (bafles) de toda la Clínica de Medicina Familiar.

Sonido Local.- Es el que se emite a un número de radiadores acústicos de un área especifica de la Clínica de Medicina Familiar mediante un amplificador local ubicado en la misma área y que interrumpe momentáneamente la emisión del sonido general para efectuar su emisión local.

Musicalización.- La música ambiental es un servicio paralelo al voceo general.Este sistema contemplará un equipo de sonido general que cubra todas las áreas de la Clínica de Medicina Familiar

Para el equipo general se deberá considera un amplificador de 300 watts, así como reforzadores de 300 watts, con su equipo complementario que es disc-compact, tocacintas, sintonizador y micrófono con conmutador de 6 zonas, con sus radiadores acústicos para el voceo y localización de personal por áreas determinadas teniendo en cuenta que también se contará con el sistema general.

Los Bafles en el transformador tienen dos tipos para seleccionamiento de la potencia a utilizar, la cual se propone una potencia media de 3 Watts con un factor de utilización de 75%, pero es necesario calcularlo sobre la potencia real instalada para el seleccionamiento del equipo.Todos los radiadores acústicos provenientes del equipo principal y/o local (amplificador mezclador y amplificador reforzador) se conectarán a la línea de 70 VCA integrada en el amplificador mezclador, mediante los transformadores de acoplamiento de línea.

La colocación de los bafles (radiadores acústicos) estarán empotrados en falso plafón y tendrán una altura mínima de 2.40 m sobre el nivel de piso terminado, en algunas ocasiones esta altura será

77 de 87

variable. Los bafles generalmente se usan en lugares con un bajo-mediano nivel de ruido y con una reverberación de media intensidad.

Estos bafles, normalmente cubrirán áreas de sonorización de 3 a 4 m de radio.

La línea de 70 VCA se conectará con cable dúplex polarizado del No. 16 AWG y siempre se debe de mantener el punto de referencia común en la entrada y salida de los transformadores de acoplamiento.

El cableado para el micrófono deberá ser con cable blindado de calibre No. 22, procurando conservar los dos conductores y el blindaje en forma independiente.

Televisión Entretenimiento y Fomento a la Salud.

En la actualidad, la comunicación es de suma importancia, para transmitir información a grandes grupos de personas en instantes cada vez más cortos y una de las actividades más comunes para realizar esto, es a través de la televisión en sus diferentes modalidades:

Televisión comercial (T.V. local, T.V. vía satélite.) “Entretenimiento”Televisión de Fomento a la Salud “Medicina Preventiva”

Con el objetivo de proporcionar entretenimiento en las diferentes áreas como lo son áreas generales, salas de espera, de urgencias, consulta externa y de especialidades y en encamados de los cuartos privados, ya que por lo tenso de las situaciones en que pueda encontrarse el derechohabiente dentro de la Clínica de Medicina Familiar ésta puede ayudar o contribuir a aminorar las tensiones de ellos, así como brindar un mayor confort durante su estancia.

Así mismo se pretende que con la televisión fomento a la salud, que permita la transmisión de documentales, y reportajes grabados en cintas, se tenga la misión de informar, difundir y fomentar hábitos de salud; información general, medidas preventivas, situaciones de emergencia, etc., que apoyen y auxilien al derechohabiente en casos y situaciones que se les puedan presentar.

Objetivo.

La televisión comunicación social transmite los programas comerciales para entretenimiento del derechohabiente en salas de espera y para Fomento a la Salud, transmitir información y conocimiento general de medicina preventiva.

Generalidades.

La instalación de Televisión, entretenimiento y Fomento a la Salud se realizará con un circuito de antena para poder captar la señal de la televisión de la localidad y otras zonas.

Se puede conectar y tener servicio de cualquier operadora de sistema televisivo como es Sky y/o Cablevisión Arquitectura de la Red.

La red de distribución se hará según una arquitectura combinada llamada estrella - lineal, con la red principal del cableado tipo coaxial RG-6u y la derivación a cada uno de los televisores llamado cableado secundario y se realiza también con cable coaxial RG-6u, hasta quedar rematado en las placas derivadoras y terminales.

El desarrollo de este sistema de entretenimiento se recibe por medio de una antena de cualquier televisora de la localidad y llevando el cable coaxial RG-6u hasta los locales del jefe de trabajo social.

Detección de Incendio.

Es muy importante proteger la integridad de la internación como la integridad física de los equipos que la sustentan, por lo que se proyecta un sistema capaz de prevenir y alertar de los posibles conatos de incendio que pudieran generarse en la Clínica de Medicina Familiar.

78 de 87

Este sistema permitirá responder de manera oportuna y controlada los casos de incendio que pudieran suscitarse en la Clínica de Medicina Familiar. El tablero de control inteligente del sistema se deberá instalar en el área del Jefe de Mantenimiento. Todos los detectores son llamados de tipo dirigible (inteligente) es decir, que cada detector disponga de una alarma distintiva particularizada. El sistema permite hacer agrupamientos de detectores que serán objeto de la indicación de una alarma del mismo modo que un solo detector.

Una de las características principales del detector inteligente es:Memoria no volátil. Mapeo automático de dispositivo. Direccionamiento digital. Microprocesador. Amplio alcance de sensibilidad. Fijación de sensibilidad de pre-alarma. Identificación de detectores sucios o defectuosos. Ajuste automático de sensibilidad de día / noche. Diodos emisores de luz de condición roja y verde.

Tipo detector, número de serie y dirección. Fecha de fabricación, horas de funcionamiento y última fecha de mantenimiento. Valores actuales, de sensibilidad y hasta que punto compensa por el ambiente. Valores originales de sensibilidad del detector al momento de fabricación. Número de alarmas y fallas registradas. Hora y fecha de la última alarma. Normas análogas de señal en el momento procedente a la última alarma. Hasta 32 posibles códigos de falla que pueden ser usadas para el diagnóstico específico de

fallas.

En el caso improbable de una falsa alarma, el histórico puede ser llamado para aislar el problema e impedir que vuelva a ocurrir.

El tipo de sistema que se implementó en el desarrollo del proyecto, es el llamado de poligonal cerrada (esto quiere decir que cualquier circuito que salga del tablero inteligente de control, deberá llegar a este mismo punto).

Los detectores se encuentran ubicados debajo del plafond y con un radio máximo de 5 metros entre estos.

Para el enlace de todos los detectores, se utilizará cable 2x16 AWG (THW-LS) con forro rojo clase tipo B, este mismo cable se utilizará para el enlace de las estaciones manuales y para las luces estroboscópicas se utilizará cable 2x14 AWG (THW-LS) con forro rojo clase tipo B.

Es muy importante e indispensable que todos los equipos y accesorios cumplan con las normas, estándares y recomendaciones listadas por UL, ULC y aprobados por FM, CSFM, NYC Y MEA, así como la NFPA.

79 de 87

Licitación Pública Nacional No. 44065003-001-2010

“Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco”, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto, ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México, C.P. 50800.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ANEXO CUATRO

80 de 87

CAMINO A LA MANZANA CUARTA

CAMINO A LA MANZANA CUARTA

CROQUIS DE LOCALIZACION

PREDIO ISSEMYM

Cédula de Inscripción Licitación Pública Nacional No. 44065003-001-2010

“Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco”, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto, ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México.

Participante

Representante legal

Dirección del participante teléfono

Toluca, Méx., a

Firma del representante legalEl pago por la adquisición del presente paquete no autoriza su uso parcial o total para otros fines del previsto

Constancia de visita al sitio

Nombre y Firma delResidente de ISSEMYM

Fecha y Hora

81 de 87

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADODE MÉXICO Y MUNICIPIOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

FRANCISCO GUERRA NO. 200, FRACC. CARLOS HANK GONZÁLEZTOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000TELS: (01722) 2729840, EXT. 3207, FAX. 3207www.edomexico.gob.mx/issemym

Sello del convocante

ANEXO CINCO

ESCRITO DE PROPOSICIÓN

Toluca, Méx. a ______ de ________________de _____

I.S.S.E.M.Y.M.P R E S E N T E.

El Suscritoen representación de la SOCIEDADo por su propio derecho (actuando por sí mismo como persona física), de conformidad con las bases que norman la Licitación Publica Nacional No, 44065003-001-2010, relativa a la Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco” a realizarse en el predio propiedad de este Instituto ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, Municipio de Jiquipilco, Estado de México.

P R O P O N E

Ejecutar mediante el contrato de obra pública a base de precio alzado respectivo, los trabajos para la “Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco” a realizarse en el predio propiedad de este Instituto ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, Municipio de Jiquipilco, Estado de México, C.P. 50800, de acuerdo al proyecto arquitectónico y plazos que para este objeto entregó el ISSEMYM y conforme a los términos de referencia, calidad de trabajos y programa calendarizado de ejecución general de la obra que debidamente firmado se anexa a la propuesta; por un importe total de $________________( especificar dicha cantidad con letra).

D E C L A R A

1. Que tiene la capacidad jurídica y dispone de la organización y elementos para contraer y obligarse a la ejecución de los trabajos inherentes a esta licitación.

2. Que conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento vigente, mismo que rige esta licitación para la ejecución de los trabajos en comento y acepta adquirir la responsabilidad técnica de la información que estos trabajos generen.

82 de 87

3. Que se ha enterado del contenido total de los requisitos y condiciones para el concurso, así como de las especificaciones de los conceptos de trabajo y de los planos arquitectónicos entregados para la realización de los trabajos, con los cuales expresa su entera conformidad; que ha visitado el sitio en que se ejecutarán los trabajos objeto del presente concurso y que ha considerado el medio en que pudiera ejecutar los trabajos y que formuló esta propuesta con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas.

4. Que acepta como compensación total por la ejecución de los servicios de que se trata, el pago de los importes que integran la propuesta presentada en la modalidad de contrato de obra pública a base de precio alzado, mismos que coinciden con las cantidades de trabajo realmente ejecutadas en cada una de las actividades principales de obra terminada.

S E O B L I G A

1. A firmar el contrato de obra pública a base de precio alzado que se formulará de acuerdo con el modelo del mismo que rija, según las disposiciones del ISSEMYM ante la Subdirección de Obras y Mantenimiento, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de su notificación.

2. Entregar en la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles siguientes a la firma del contrato, las fianzas originales; por anticipo de los trabajos y por cumplimiento de contrato.

3. A iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo y las características que estipuló el ISSEMYM.

C O N V I E N E

Que en caso de que le sea adjudicado el contrato de obra pública y no lo firme y/o no presente la fianza dentro del plazo fijado, según lo estipulado en los artículos 12.45 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 115 de su Reglamento, será sancionado en los términos de las presentes bases.

A T E N TA M E N T E

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL

83 de 87

ANEXO SEIS

Licitación Pública Nacional No. 44065003-001-2010

“Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco”, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto, ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México.

Toluca, México a de de 2009.

Recibí de la empresa:

Cheque cruzado No:

Expedido por:

Por la cantidad de: (Importe con número y letra, sin incluir el I.V.A.)

Como garantía de seriedad de la Licitación Pública Nacional No. 44065003-001-10, referente a los trabajos para la contratación de la obra pública a base de precio alzado, consistente en la “Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco”, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto, ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México.

colocar aquí el cheque

84 de 87

Recibí

Alberto Eucario López EstradaSubdirector de Obras y Mantenimiento

________________________Firma

ANEXO SIETE

AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FIANZAS

Afianzadora ASERTA, S.A DE C.V.

010-03 (PROVEEDORES Y PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)010-04 (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)010-06 (FISCALES)010-07 (ECOLOGICAS)010-02 (JUDICIALES)

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C. V.

2441-7004-500000 (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)2441-7004-600000 (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)2441-7004-700000 (FISCALES)2441-7004-800000 (ECOLOGICAS)2441-7004-900000 (PENALES)

Afianzadora SOFIMEX, S.A. Grupo Financiero SOFIMEX

425473 (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)425474 (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)425475 (FISCALES)425476 (ECOLOGICAS)425477 (PENALES)

CHUBB De México, Compañía Afianzadora, S.A. DE C.V.

EMI-10128 (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)EMI-10129 (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)EMI-10130 (FISCALES)EMI-10131- (ECOLÓGICAS)EMI-10132-(PENALES)

FIANZAS ASECAM, S. A Grupo Financiero ASECAM

400,000 (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)405,000 (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)410,000 (FISCALES)415,000 (ECOLOGICAS)420,000 (PENALES)

Fianzas ATLAS, S.A.

III-278240-RC (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)III-278241-RC (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)III-278242-RC (FISCALES)III-278243-RC (ECÓLOGICAS)

Primero Fianzas, S.A. DE C. V. EDO-000001

AXA Fianzas, S.A.

99100CGEM (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)99200PGEM (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)99300FGEM (FISCALES)99400EGEM (ECOLOGICAS)99200AGEM (PENALES)

Fianzas GUARDIANA INBURSA, S.A. Grupo Financiero INBURSA

1001EM (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)2001EM (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)3001EM (FISCALES)4001EM (ECOLOGICAS)5001 EM (PENALES)

Fianzas Monterrey, S.A. 28000001998

HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC 510000

85 de 87

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADODE MÉXICO Y MUNICIPIOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

FRANCISCO GUERRA NO. 200, FRACC. CARLOS HANK GONZÁLEZTOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000TELS: (01722) 2729840, EXT. 3201, FAX. 3207www.edomexico.gob.mx/issemym

MAPFRE Fianzas S.A.

CGEMG0001058 (CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA)PGEMG0001060 (PROVEEDORES, PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS)FGEMG0001062 (FISCALES)EGEMG0001064 (ECOLOGICAS)JGEMJ0001203 (PENALES)

ANEXO OCHO

Solicitud de Inscripción

Toluca, Méx. a ______ de ________________de _______

I.S.S.E.M.Y.M.P r e s e n t e

Por este conducto, me permito solicitar atentamente la inscripción de la empresa __________________________________________________________________ a la Licitación Pública Nacional No. 44065003-001-10, referente a los trabajos para la contratación de la obra pública a base de precio alzado, consistente en la “Construcción de la Clínica de Medicina Familiar “A” Jiquipilco”, a realizarse en el predio propiedad de este Instituto, ubicado en Camino a la Manzana Cuarta s/n, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México, de acuerdo a lo establecido en las bases de la presente licitación emitidas por la Coordinación de Administración a través de la Subdirección de Obras y Mantenimiento del ISSEMYM, anexando la presente como parte de la documentación solicitada.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

86 de 87

A t e n t a m e n t e

Nombre o Razón Socialdel Participante

Nombre y Firma delRepresentante Legal

87 de 87