osce 2 ley de contrataciones y su reglamento 2015.pdf

8/18/2019 OSCE 2 LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO 2015.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/osce-2-ley-de-contrataciones-y-su-reglamento-2015pdf 1/97

A E H - 2015

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

LEY N°30225

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

DEC

RETO SUPREMO N°350-2015/EF

REGLAMENTO

http://portal.osce.gob.pe/osce/






LEY DE CONTR T CIONES

DEL EST DO

|

Gobierno Regional de Madre de DiosOficina Regional de AdministraciónOficina de Abastecimientos y Servicios AuxiliaresPrimera Edición 2015

Responsable:Unidad de Procesos de SelecciónDiseño y RecopilaciónAdemir Espinoza HuarayoJr. Puno N°350 – Puerto Maldonado



Ley de Contrataciones del Estado

1


TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARESCAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artíc ulo 1. Final idad Artíc ulo 2. Princip ios que r igen las cont ratac iones Artíc ulo 3. Ámbi to d e apli cac ión Artíc ulo 4. Supuesto s exc luidos del ámbito de ap licació n

CAPÍTULO II

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Artíc ulo 6.

Artíc ulo 7. Artíc ulo 8. Func ion ario s, dependen cias y ór gano s enc argad os d e las con tratacio nes Artíc ulo 9. Respo nsab ili dad Artíc ulo 10. Supervis ión de la Ent idad

CAPÍTULO III

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES

Artíc ulo 11. Impedi mentos Artíc ulo 12. Calif icac ión exig ibl e a los proveedores

Artíc ulo 13. Partic ipac ión en co nsorc io Artíc ulo 14. Protec ció n y pr omo ción de la co mpetenci a

TÍTULO IIPROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO IPLANIFICACIÓN

Artíc ulo 15. Plan Anual d e Cont ratac ion es

CAPÍTULO II

ACTUACIONES PREPARATORIAS

Artíc ulo 16. Requer imi ento Artíc ulo 17. Homolog ació n de requer imiento s Artíc ulo 18. Valor es timado y v alor referenc ial Artíc ulo 19. Certi ficació n de crédi to p resu pues tari o Artíc ulo 20. Proh ibi ció n de fr acc ion amiento

CAPÍTULO IIIMÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Artíc ulo 21. Procedim ientos d e selec ció n Artíc ulo 22. Lic itac ión públi ca y conc urs o pú bli co Artíc ulo 23. Adju dic ació n si mpl ifi cada Artíc ulo 24. Selecc ión de consu lto res i ndi vid uales Artíc ulo 25. Comparaci ón d e prec ios Artíc ulo 26. Subasta invers a elect rón ica Artíc ulo 27. Cont ratac ion es Directas Artíc ulo 28. Rechazo de ofertas Artíc ulo 29. Declarator ia de des iert o Artíc ulo 30. Cancelació n Artíc ulo 31. Método s especial es de cont ratac ión

CAPÍTULO IV

EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Artíc ulo 32. El con trato Artíc ulo 33. Garant ías Artíc ulo 34. Modi ficacio nes al contr ato Artíc ulo 35. Subcont ratac ión Artíc ulo 36. Resoluc ión de lo s co ntr atos Artíc ulo 37. Cesión de derech os y de po sició n co ntr actual Artíc ulo 38. Adelan tos Artíc ulo 39. Pago Artíc ulo 40. Responsabil idad del cont rati sta

TÍTULO IIISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Art ícul o 41. Recurso s impug nati vos Art ícul o 42. Suspens ión del p roc edim ient o Art ícul o 43. Denegat or ia fic ta Art ícul o 44. Declarato ria de nul idad Art ícul o 45. Medio s de solu ció n de cont rovers ias d e la ejecu ció n co ntractu al




2

TÍTULO IV

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Artíc ulo 46. Regis tro Nacio nal de Proveedores

TÍTULO V

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artíc ulo 47. Defin ici ón Artíc ulo 48. Obligato riedad Artíc ulo 49. Validez y eficacia de los actos

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artíc ulo 50. Infracci ones y sanciones adminis trat ivas

TÍTULO VII

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artíc ulo 51. Defin ici ón Artíc ulo 52. Func ion es Artíc ulo 53. Organ izaci ón y r ecurso s Artíc ulo 54. Consejo Di rec tivo y Pres iden cia Ejecu tiva Artíc ulo 55. Requisit os e i mped imen tos Artíc ulo 56. Causales de vacanc ia Artíc ulo 57. Noti ficacio nes Artíc ulo 58. Consejo Mul tisecto rial de Moni toreo de las Contrat acio nes Púb lic as

TÍTULO VIII

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 59. Tribun al de

Contrataciones delEstado

Artíc ulo 60. Requi sit os e impedi mentos para ser Vocal del Tribunal de Co ntrataci onesdel Estado

Artíc ulo 61. Causales de vacanc ia Artíc ulo 62. Noti ficació n y publ ic idad de las reso luc ion es

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIASDISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA ÚNICA.DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA.




3

LEY Nº 30225

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:


TÍTULO IDISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES

Artíc ulo 1. Finali dad

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de losrecursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión porresultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas seefectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan elcumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones devida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian enla presente Ley.

Artíc ulo 2. Princip ios que r igen las cont ratac ion es

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios,sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estosprincipios sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente Ley ysu reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichascontrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación deproveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias yformalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas quelimiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidadespara formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y,en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que nose traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes nosean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificaciónobjetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin deque el proceso de contratación sea comprendidopor los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajocondiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta lasexcepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con lafinalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisióny el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permitenestablecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa parasatisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida laadopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en elmismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando laefectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con elmejor uso de los recursos públicos.

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones decalidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidadpública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con

posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avancescientíficos y tecnológicos.

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos decontratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a laprotección medio ambiental como social y al desarrollo humano.

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relaciónde equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden alEstado en la gestión del interés general.

Art ícul o 3. Ámb ito de apl icac ión

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término

genérico de Entidad:a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos.b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos.c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.e) Las universidades públicas.f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.




4

h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derechopúblico o privado.

3.2 Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y losórganos desconcentrados tienen el mismotratamiento que las Entidades señaladas en el numeral anterior.

3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades yórganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que,para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos.

Artíc ulo 4. Supuesto s exc luidos del ámb ito de apl icac ión

La presente Ley no es de aplicación para:

a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye atodos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo lacontratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en laLey 28563 o norma que la sustituya.

b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República,exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional.

c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender larealización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales

previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con laparticipación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios ycomisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbralesestablecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposicionesen materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.

d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en lapresente norma y su reglamento.e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, institucionesarbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y demásderivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución decontroversias previstos en la Ley y el reglamento para la etapa de ejecución contractual.

f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos

de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se derivende operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.

g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, quedesempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado.

h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que serealizan de conformidad con la normativa de la materia.

Artíc ulo 5. Supuesto s exc luidos del ámbit o de ap licació n su jetos a su perv isi ón

Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado(OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UnidadesImpositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presenteliteral no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el CatálogoElectrónicodel Acuerdo Marco.

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratarcon más de un proveedor.

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades,siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley lescorresponde, y no se persigan fines de lucro. Los convenios a que se refiere el presenteliteral, en ningún caso se utilizan para encargar la realización de las actuacionespreparatorias y/o del procedimiento de selección.d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicosde una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven dedonaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menosel 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para talefecto o provengan de organismos multilaterales financieros.

e) Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado.f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando sesustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contrataciónde la presente Ley El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a dichascontrataciones. Mediante directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones delEstado (OSCE) se establecen los criterios bajo los que se supervisan las mismas.

CAPÍTULO II

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Art ícul o 6. Organización de los procesos de contratación Los procesos de contratación son

organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos asignados a lacontratación. Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuacionespreparatorias y/o el procedimiento de selección.

Art ícul o 7. Compras corporativas Varias Entidades pueden consolidar la contratación debienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en elreglamento. Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas obligatorias acargo de la Central de Compras Públicas - Perú Compras.




6

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literalesprecedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayanparticipado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12)meses anteriores a la convocatoria.

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literalesprecedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración,apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literalesprecedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como

apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes.

j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamentecon inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar enprocesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por lapresente norma y su reglamento.

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantesde los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayanformado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicasque se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal opermanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o quehabiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción;conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el caso desocios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y

cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social ypor el tiempo que la sanción se encuentre vigente.

l) Otros establecidos por Ley o por el reglamento de la presente norma. Las ofertas quecontravengan lo dispuesto en el presente artículo se tienen por no presentadas y conllevanlas consecuencias y responsabilidad establecidas en la Ley.

Artíc ulo 12. Calif icac ión exig ibl e a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entreotros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento deselección deben prever los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditarsu calificación.

Artíc ulo 13. Partic ipac ión en co nsorc io

En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados enconsorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepción de los procedimientos quetengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Enningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídicadiferente.

Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por lasinfracciones y consecuencias derivadas de su participación individual o conjunta durante el

procedimiento de selección y la ejecución del contrato derivado de este. A los integrantes delconsorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en los artículos precedentes delpresente Capítulo.

Art ícul o 14. Prot ecci ón y pro moc ión de la comp etenc ia

14.1 Cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique laexistencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, enlos términos del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas,o norma que la sustituya, debe remitir toda la información pertinente a la Comisión de

Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que este, de ser el caso, inicie elprocedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntosresponsables.

14.2 Cuando el OSCE advierta que un requisito establecido en los documentos delprocedimiento de selección podría afectar la competencia, contraviniendo los principios delibertad de concurrencia y competencia, ordena a la Entidad que lo sustente y/o elimine,según corresponda. Si, adicionalmente, el OSCE advierte la existencia de indicios decolusión, en los términos del artículo 384 del Código Penal, debe remitir toda la informaciónpertinente al Ministerio Público.

TÍTULO IIPROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO IPLANIFICACIÓN

Art ícul o 15. Plan Anual de Contrataciones

15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones:

A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programaciónpresupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para elcumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarsevinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual deContrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivasespecificaciones técnicas y/o términos de referencia.

15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones:

El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes,servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimadode dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de lapresente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones sepublica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).




7

CAPÍTULO II

ACTUACIONES PREPARATORIAS

Artíc ulo 16. Requer imi ento

El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsablede formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes,

servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funcionesde la Entidad. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnicodeben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones deigualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos queperjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento,en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada,o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por unproveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una produccióndeterminados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertosproductos.

Artíc ulo 17. Homolog ació n de requer imi entos

Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del

Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos de los bienes y servicios que debancontratar las Entidades que se rijan bajo la presente Ley, en el ámbito de sus competenciasa través de un proceso de homologación.

Artíc ulo 18. Valor es timado y v alor referenc ial

La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y elvalor referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de establecer laaplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos quecorresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios,siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. Nocorresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objetoimplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Artíc ulo 19. Certi ficació n de crédi to p resu pues tari oEs requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contarcon la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, conforme se señalaen los literales siguientes:

a) En todo procedimiento de selección, la certificación de crédito presupuestario debemantenerse desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, bajo responsabilidad delTitular de la Entidad.

b) Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal se requiere, ademásde la certificación de crédito presupuestario, el documento suscrito por el jefe de la OficinaGeneral de Administración y la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces en laEntidad, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago delas obligaciones en los años fiscales subsiguientes.

c) En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice dentro del últimotrimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la Buena Pro y suscripción del contrato serealice en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus

veces, otorgará una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valorestimado o referencial de dicha convocatoria.

La citada constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto enel proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal siguiente,que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe señalar lasmetas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá sufinanciamiento.

d) En los procedimientos de selección referidos en el literal, previo a otorgar la Buena Pro,se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina dePresupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestariosuficiente, orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato,bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la

oficina a cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar laBuena Pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga susveces, la referida certificación.

Artíc ulo 20. Proh ibi ció n de fr acc ion amiento

Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con lafinalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidadanual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos deselección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar acontrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratadoso compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Elreglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyenfraccionamiento.

CAPÍTULO IIIMÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Art ícul o 21. Proc edim ientos d e selecció n

Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicaciónsimplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversaelectrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance




8

general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen lascontrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposicionessobre contratación pública. Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selecciónson previstas en el reglamento.

Art ícul o 22. Li cit ación públ ica y con cur so p úbl ico

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el concurso públicopara la contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyovalor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes

que establece la ley de presupuesto del sector público. El reglamento establece lasmodalidades de licitación pública y concurso público.Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz. Suactuación es desarrollada en el reglamento.

Art ícul o 23. Adj udi cac ión sim pli ficada

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, conexcepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para laejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, seencuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

Art ícul o 24. Selecc ión de consult ores ind ivi dual es

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios deconsultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, yen tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicioson losrequisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valorestimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes queestablece la ley de presupuesto del sector público.

Art ícul o 25. Comp araci ón d e prec ios

La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios dedisponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestadossiguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles deobtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale elreglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la décima partedel límite mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector público para la licitaciónpública y el concurso público.

Art ícul o 26. Subas ta invers a elect rón ica

La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunesque cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y ServiciosComunes.

Art ícul o 27. Contrat acio nes Di rec tas

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinadoproveedor en los siguientes supuestos:a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidadresulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no secontravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situacionesque afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de

que ocurra alguno de los supuestos anteriores o de una emergencia sanitaria declarada porel ente rector del sistema nacional de salud.

c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impidaa la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones.d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantesdel Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto,secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme aley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República.

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o undeterminado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.

f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la

debida sustentación.

g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicacióntelevisiva, radial, escrita o cualquier otro medio decomunicación.

h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son lacontinuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual aconformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme alprocedimiento de selección individual de consultores.

i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo decarácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad parasu utilización en el ejercicio de sus funciones.

j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmueblesexistentes.

k) Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios,servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los que se refieren el DecretoSupremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG y otras normas sobredefensa de funcionarios, o normas que los sustituyan.




9

l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de lasprestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declaradonulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se hayainvitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no sehubiese obtenido aceptación a dicha invitación.

m) Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento deadmisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas,por parte de las entidades educativas que los brindan. Se pueden efectuar comprascorporativas mediante contrataciones directas. Las contrataciones directas se aprueban

mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regionalo del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellossupuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. El reglamentoestablece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, losrequisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa.

Art ícul o 28. Rechazo de o fertas

28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta sidetermina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedorla descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudasrazonables sobre el cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarsefundamentado.

Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidadpresupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones parael incremento de la disponibilidad presupuestal y esta no se haya podido obtener. 28.2 En elcaso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentrenpor debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más dediez por ciento (10%).

Art ícul o 29. Declarato ria d e desierto

Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta.La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de precios y la subastainversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento.

El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria dedesierto. Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea lacontratación de un seguro patrimonial, la Entidad puede utilizar el procedimiento quedetermine el reglamento para los procedimientos declarados desiertos o lo previsto en elliteral f) del artículo 5 de la presente Ley.

Tratándose de una segunda convocatoria declarada desierta cuyo objeto sea la contrataciónde productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de Salud y el Seguro Socialde Salud a través de sus sedes centrales competentes, pueden utilizar lo previsto en elliteral f) del artículo 5 de la presente Ley.

Art ícul o 30. Cancelaci ón

La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a laadjudicación de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuandodesaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuestoasignado sea insuficiente o tenga que destinarse a otros propósitos de emergenciadeclarados expresamente, u otras razones justificadas, bajo su exclusiva responsabilidad, deconformidad con lo establecido en el reglamento. La Entidad no incurre en responsabilidadrespecto de los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo hecho de actuar de

conformidad con el presente artículo.

Art ícul o 31. Métod os es peciales d e con tratació n

Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios quese incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de laformalización de Acuerdos Marco. El reglamento establece los procedimientos paraimplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

El reglamento puede establecer otros métodos especiales de contratación.

CAPÍTULO IV

EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Art ícul o 32. El co ntr atoEl contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta ala proforma incluida en los documentosdel procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante elmismo Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajoresponsabilidad las cláusulas referidas a:

a) Garantías,

b) Solución de controversias y

c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento. Elreglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento delcontrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una ordende compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse lascláusulas antes indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal.

Art ícul o 33. Garantías

Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segúncorresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.




10

Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. Lasgarantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajoresponsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajola supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y AdministradorasPrivadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estarconsideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría queperiódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden

oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas deinmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidadsolidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago deintereses legales en favor de la Entidad.

Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitanel acceso de estas a las Entidades públicas beneficiarias, debiendo para el efectoimplementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presentedisposición.

Artíc ulo 34. Modif icacio nes al contr ato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y elreglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del

contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe seraprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económicofinanciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensareconómicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención alprincipio de equidad.

34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, laEntidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales encaso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del montodel contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince porciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivosvinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de laEntidad.

En el supuesto de que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales deobra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores alperfeccionamiento del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hastaun máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuiciode la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puededecidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad,

debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la ContraloríaGeneral de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursosnecesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización seemite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo dequince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dichasituación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Generalde la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajoresponsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver elcontrato, mediante comunicación escrita al contratista.

34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los deadicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en elritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestacionesadicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de laobra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contratooriginal y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de lasupervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamenteaprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa alpago, de la Contraloría General de la República.

Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisiónque deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables parael adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o preciospactados, según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se

pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al incrementodel monto de la obra, como máximo, no siendo aplicable para es te caso el límite establecidoen el numeral. 34.2 del presente artículo.

34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos yparalizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazocontractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación deplazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que seencuentren debidamente acreditados.

Art ícul o 35. Subc ont ratac ión

El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución dedeterminadas prestaciones del contrato, salvo prohibición expresa contenida en losdocumentos del procedimiento de selección. Ningún contratista puede subcontratar latotalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. No se puede subcontratar lasprestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron laselección del contratista. Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigenteen el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no estar impedido ni inhabilitado paracontratar con el Estado.

El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a laEntidad.




11

Artíc ulo 36. Resoluc ión de lo s co ntr atos

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor queimposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de susobligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente alperfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en lanormativa relacionada al objeto de la contratación.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se deberesarcir los daños y perjuicios ocasionados.

Artíc ulo 37. Cesión de derech os y de po sició n co ntr actual

Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder su derecho alpago a favor de terceros. No procede la cesión de posición contractual del contratista, salvoen los casos previstos en el reglamento.

Art ícul o 38. Adel anto s

La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en losdocumentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/oliquidez para la ejecución del contrato.

El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la formaen que este se amortiza luego de otorgado.

Art ícul o 39. Pago

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarsepagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad poradelantado cuando, este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de losservicios.

Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiariode los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se hayaefectuado el pago final.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito ofuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendorepetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la

Entidad en caso sea la acreedora.

Art ícul o 40. Respons abil idad del cont rati sta

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, deacuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, sedebe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes oservicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidadotorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/operecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el casode obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partirde la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo deresponsabilidad del contratista.

TÍTULO III

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Art ícul o 41. Recu rso s im pug nati vos

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en unprocedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar omantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a lainterposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar losactos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento delcontrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las

contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento. El recurso deapelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El reglamento estableceel procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y resolución.

El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado,cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial seasuperior a sesenta y cinco (65) UIT y de procedimientos para implementar o mantenerCatálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco; en los demás casos, corresponde dicha competencia alTitular de la Entidad.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidadque afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que

resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal.

La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del OrganismoSupervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la Entidad, cuando corresponda.El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor estimado o valor referencial, según seael caso, del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. La resoluciónque resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa. La interposición de laacción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instanciaadministrativa, sin suspender su ejecución.




12

Artíc ulo 42. Suspensi ón del procedim ient o

La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en elartículo precedente deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recursosea resuelto, conforme a lo establecido en el reglamento, siendo nulos los actos posteriorespracticados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución.

Artíc ulo 43. Denegato ria f ict a

En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, noresuelva y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesadosdeben considerar denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la accióncontencioso administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantíapresentada por los interesados al momento de interponer su recurso de apelación.

Artíc ulo 44. Declarator ia de nuli dad

El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actosexpedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normaslegales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales delprocedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en laresolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o elprocedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. ElTitular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección,por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes delperfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resoluciónrecaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central deCompras Públicas - Perú Compras, en los procedimientos de implementación omantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco Después de celebrados loscontratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Loscontratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribuciónalguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios yservidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmenteel contrato.

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante elprocedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato.

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso deapelación.

d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en lanormativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratacióndirecta.

e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a quela contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumenresponsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con loscontratistas que celebraron irregularmente el contrato.

f) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selecciónque correspondiera. La nulidad del procedimiento y del contrato, genera responsabilidadesde los funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistasque celebraron dichos contratos irregulares. Cuando corresponda al árbitro único o al

Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causalesprevistas en la presente Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicablesreconocidas en el derecho nacional.

Artíc ulo 45. Medios de so luc ión de co ntrover sias de la ejec uc ión contractu al

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven medianteconciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la nulidaddel contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones deobras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento,siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de soluciónde controversias. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de

aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación,ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas aenriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que sederive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobaciónparcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, segúncorresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de soluciónde controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en sucaso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo.

45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad decontrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidadde la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar elrespectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábilesconforme a lo señalado en el reglamento.En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución decontroversias previstos en este artículo debenser iniciados por la parte interesada encualquier momento anterior a la fecha del pago final.

Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos enbienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirsecon posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias sedebe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en elreglamento. En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la




13

Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias quesurjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisionesemitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitrajedentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjancon posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentrodel plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. Todos losplazos antes señalados son de caducidad.

45.3 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política delPerú, de la presente Ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las

de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en laaplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.

45.4 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigenespecialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento, sujetándosesupletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

45.5 La conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio deJusticia y Derechos Humanos. El arbitraje institucional se realiza en una institución arbitralacreditada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conformea lo dispuesto en la directiva que se apruebe para tal efecto.

El reglamento establece los criterios, parámetros y procedimientos para la toma de decisiónde conciliar.

45.6 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado portres miembros. El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamenteabogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje ycontrataciones con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden serexpertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente tener conocimiento encontrataciones con el Estado. Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se requiere estarinscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el Organismo Supervisor de lasContrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos enla directiva que apruebe dicha Entidad para tal efecto. El registro es de aprobaciónautomática, sujeto a fiscalización posterior.

45.7 Para desempeñarse como secretario arbitral se requiere estar inscrito en el RegistroNacional de Secretarios Arbitrales administrado por el Organismo Supervisor de lasContrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos enla directiva que apruebe dicha Entidad para tal efecto.

45.8 El árbitro único o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia derivada deun contrato regido por esta Ley resulta, en principio y salvo el supuesto de excepciónprevisto en el presente numeral, competente para conocer las demás controversias,susceptibles de ser sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecución del mismo contrato. Enese sentido, cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada delmismo contrato, cualquiera de las partes debe solicitar a los árbitros la acumulación de las

pretensiones a dicho arbitraje, dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2 delpresente artículo. El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones quese sometan a su conocimiento, siempre que estas sean solicitadas antes de la conclusión dela etapa probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único o el tribunal arbitral, medianteresolución fundamentada, puede denegar la acumulación solicitada tomando en cuenta lanaturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás circunstanciasque estime pertinentes. En los casos en que se haya denegado la acumulación depretensiones, la parte interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15)días hábiles de notificada la denegatoria de la acumulación, siendo éste también un plazo decaducidad.

45.9 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momentode su notificación, debiéndose notificar a las partes en forma personal y a través del SistemaElectrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su eficacia.

La notificación se tiene por efectuada desde ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solocabe interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.

Adicionalmente, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitroúnico o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecidoen la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto dereclamo expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte afectaday fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya constituido causal de

recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada formuló, oportunamente,la recusación respectiva y esta fue desestimada.

45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba el Códigode Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación a losarbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajesadministrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un Código de Ética o, queteniéndolo no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca la sanciónaplicable. Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitrajeindependientes e imparciales. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informaroportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo conindependencia, imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y observar la debidaconducta procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Elincumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente constituyeninfracción a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y debida conductaprocedimental previstos en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones delEstado, siendo pasible de las siguientes sanciones éticas según su gravedad:

a) Amonestación.b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años.c) Inhabilitación permanente.




14

Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el Código deÉtica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado. La autoridad competente para aplicar elCódigo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado es el Consejo de Ética, elcual se encarga de determinar la comisión de infracciones y de imponer las sancionesrespectivas. El Consejo de Ética se encuentra integrado por tres (3) miembros de reconocidasolvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo deMinistros, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y DerechosHumanos, respectivamente. El cargo de miembro del Consejo es honorario. Laorganización, estructura, atribuciones, mecanismos de designación, funcionamiento y losdemás aspectos concernientes al Consejo de Ética son establecidos en el reglamento.

45.11 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) organiza yadministra un régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario para la resoluciónde controversias en las contrataciones con el Estado, de acuerdo a lo previsto en elreglamento. Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobadomediante directiva por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ysupletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma que lo sustituya.

45.12 Los medios de solución de controversias a que se refiere la presente Ley o sureglamento, se desarrollan en cumplimiento del Principio de Transparencia. Las institucionesencargadas de la administración de los medios de solución de controversias deben cumplircon remitir la información que establezca el reglamento y aquella que solicite el OrganismoSupervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en relación a las controversiasderivadas de la aplicación de la presente Ley, bajo responsabilidad de su titular o

representante legal.Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único sonresponsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por un plazo no menor de diez (10)años desde la terminación de las mismas. En el caso de los arbitrajes institucionales, larespectiva institución arbitral es responsable de la custodia del expediente por el plazo antesseñalado. Antes del vencimiento de dicho plazo, la custodia puede ser encargada alOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bajo los requisitos ycondiciones previstos en el reglamento.

45.13 Las resoluciones sobre devolución de honorarios de árbitros emitidas por elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen título ejecutivo.

TÍTULO IVREGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Artíc ulo 46. Regis tro Nacio nal de Proveedores

46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial únicode la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante supermanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedoresinteresados en participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ningún caso el

Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una barrera de acceso para contratarcon el Estado. Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado serequiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El Reglamentoestablece la organización funciones y los requisitos para el acceso, permanencia y retiro delregistro. En el caso de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos asupervisión, el Reglamento establecerá las condiciones para su inscripción ante dichoRegistro así como sus excepciones. La presentación de documentación falsa o informacióninexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidaddel acto correspondiente.46.2 A los Proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el Registro

Nacional de Proveedores (RNP), se les asigna una capacidad máxima de contratación quese calcula en función de su capital social suscrito y pagado en el Perú y de la experienciacon la que cuenten como ejecutores de obra, quedando expresamente establecido que elcapital social suscrito y pagado de las personas jurídicas inscritas como ejecutores de obraante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no puede ser inferior al 5% de sucapacidad máxima de contratación. Tratándose de sucursales de personas jurídicasextranjeras en el Perú, dicho cálculo se realiza en función de la asignación del capital que sele depositó en una entidad del sistema financiero nacional. En el caso de las personas

jurídicas no domiciliadas, se debe acreditar haber depositado en una cuenta abierta en unaentidad del sistema financiero nacional a nombre de su representante legal en el país, elmonto en virtud del cual se calcula su capacidad máxima de contratación. Tanto en el casode las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú como de personas jurídicasno domiciliadas, a efectos de que los aportes dinerarios antes señalados tengan validezfrente al Registro Nacional de Proveedores (RNP), éstos deben haber sido aprobados por la

Junta General de Accionistas u órgano análogo de la Sociedad, previamente a su depósitoefectivo, de acuerdo a los estatutos de cada empresa o a las leyes del país en virtud de lascuales se hubiera constituido la matriz. Las empresas extranjeras reciben el mismo trato quelas empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones delEstado.Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores no se aplican a los proveedoresque provengan de países con los cuales la República del Perú tenga vigente un tratado ocompromiso internacional que incluya disposiciones en materia de contrataciones públicas;ni a las micro y pequeñas empresas (MYPES) debidamente inscritas en el Registro Nacionalde la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

Las personas jurídicas extranjeras pueden acreditar el requisito señalado en los párrafosprecedentes con la documentación que demuestre los gastos realizados en sus operacionese inversiones en territorio nacional. El procedimiento, tipo de documentación y demásexigencias, son establecidos en la directiva correspondiente.

46.3 Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Solo estánfacultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente en una basede datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna circunstancia, la incorporaciónen este listado es requisito para la participación en los procedimientos de selección que laEntidad realice. La incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.




15

46.4 Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislación vigente sobrela materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), laSuperintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), laSuperintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional deDefensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones(SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las quepueda requerirse información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente,preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservasprevistas por Ley con la finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente

con información oportuna, confiable y actualizada. La Oficina de Gobierno Electrónico de laPresidencia del Consejo de Ministros, cautela y apoya el debido cumplimiento de estadisposición. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzaspuede disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades y que searelevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

46.5 En ningún caso, los documentos de los procedimientos de selección exigen a losproveedores la documentación que estos hubieran presentado para su inscripción ante elRegistro Nacional de Proveedores (RNP).

TÍTULO V

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Art ícul o 47. Defin ici ónEl Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrónico quepermite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, asícomo la realización de transacciones electrónicas.

Art ícul o 48. Obli gato riedad

Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado(SEACE) en las contrataciones que realicen, independientemente que se sujeten al ámbitode aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de financiamiento, conforme a ladirectiva que dicte el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) paratal efecto.

Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizanobligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones delEstado (SEACE). El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)establece las excepciones a dicha obligación, así como la forma en que se aplica progresivay obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los otros métodos de contratación. Loscriterios de incorporación gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de Contratacionesdel Estado (SEACE), considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas que estasposean o los medios disponibles para estos efectos, se es tablecen en la citada directiva.

Art ícul o 49. Valid ez y efic acia de los act os

Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado(SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones delEstado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones, que cumplan con las disposiciones vigentesposeen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales,pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados elmismo día de su publicación, salvo lo dispuesto en el numeral

45.9 del artículo 45 de la presente Ley. Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), adicionalmente a los métodos denotificación tradicionales,las Entidades pueden utilizar medios electrónicos de comunicaciónpara el cumplimiento de los distintos actos que se disponen en la presente Ley y sureglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes.En todos los casos, deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificaciónde los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artíc ulo 50. Infracci ones y sanciones adminis trat ivas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,

postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de lapresente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta.

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizarAcuerdos Marco.

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstosen el artículo 11 de esta Ley.

d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor alpermitido por esta Ley y su reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripciónvigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado paracontratar con el Estado.

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución hayaquedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

f) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lorequerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declaradaen vía arbitral.




16

g) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estasdeban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado.

h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estadoo al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con elcumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o paraterceros.

i) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contratacionesdel Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

j) Se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban contrato o AcuerdosMarco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) osuscriban contrato por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o enespecialidades distintas a las autorizadas por el RNP.

k) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contratacionesdel Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso decontratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado(OSCE) en el ejercicio de sus funciones. Para los casos a que se refiere el literal a) delartículo 5 de la presente Ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c)y j) del presente numeral.

50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un montoeconómico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de lapropuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión de las infracciones establecidasen los literales a), b), d) y j). La resolución que imponga la multa establece como medidacautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección,procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y decontratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor adieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que sehace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. Esta sanciónes también aplicable a las Entidades cuando actúen como proveedores conforme a Ley, porla comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente artículo.

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejerciciodel derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar omantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Estainhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante lacomisión de las infracciones establecidas en los literales c), e), f), g), h) y k); en el caso de lainfracción prevista en el literal i), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) mesesni mayor de sesenta (60) meses.

c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho aparticipar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar omantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Estasanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuestomás de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treintay seis (36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal i), en cuyo caso lainhabilitación definitiva se aplica directamente. La inhabilitación o multa que se imponga noexime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanciónqueda firme.

50.3 Las infracciones son leves, graves y muy graves. El reglamento establece las reglas delprocedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas deaplicar sanciones a consorcios, la gradualidad de la imposición de la sanción y demás reglasnecesarias.50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sancionesprescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose dedocumentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.

50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, previamente,con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que duredicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando elPoder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador. El reglamentodesarrolla otras causales de suspensión del plazo de prescripción.

50.6 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Lapublicación de los sancionados incluye información de los socios o titulares, y de losintegrantes de los órganos de administración, de conformidad con el procedimiento previstoen el reglamento.

TÍTULO VII

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artíc ulo 51. Defin ici ón

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnicoespecializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica dederecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional,administrativa, económica y financiera. Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sinperjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía yFinanzas, en el marco de las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

Artíc ulo 52. Func ion es

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene las siguientesfunciones:




17

a) Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo losparámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la maximización del valorde los fondos públicos y la gestión por resultados.

b) Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, respecto delos métodos de contratación contemplados en la Ley, salvo las excepciones previstas en elreglamento. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito deaplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto deexclusión.

c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el TextoÚnico de Procedimientos Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad tambiénalcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo quecorresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

d) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias enla gestión de las contrataciones del Estado, así como de difusión en materia decontrataciones del Estado.

e) Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco de suscompetencias.

f) Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia desu competencia.

g) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado(SEACE).

j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de SecretariosArbitrales.

k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización yadministración de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado y supervisarlas, deacuerdo a lo establecido en el reglamento.l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y deconformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto.

m) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no seencuentren sometidos a una institución arbitral.

n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en elreglamento.

o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones delEstado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. Lasconsultas que le efectúen las Entidades son gratuitas.

p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manerafundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existanindicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisiónde infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdoal marco legal vigente.

q) Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento de la acciónde supervisión, de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad de ejercer accionescoercitivas para impedir que la Entidad continúe con el procedimiento.

r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a loque establezca su Reglamento de Organización y Funciones.s) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes decontratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contrataciónsegún mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursospúblicos.t) Las demás que le asigne la normativa.

Artíc ulo 53. Organ izaci ón y r ecurso s

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica delOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones generales ylas específicas de sus órganos. Los recursos del OSCE son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.b) Los generados por el cobro de tasas.c) Los generados por la venta de publicaciones y prestación de servicios.d) Los generados por la ejecución de las garantías por la interposición del recurso deapelación.e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional; las donaciones,transferencias y otros que se efectúen a su favor de acuerdo con la normativa sobre lasmaterias.f) Los provenientes de la imposición de sanciones económicas y penalidades.g) Los demás que le asigne la normativa.

La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refieren los literales b), c),d) y f) del presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las Contratacionesdel Estado (OSCE), para lo cual tiene facultad coactiva.

Art ícul o 54. Consejo Direc tivo y Pres iden cia Ejecu tiva

El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las Contratacionesdel Estado (OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros designados por unperiodo de tres (3) años renovables por un periodo adicional, mediante resolución supremarefrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.




18

El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo Directivo. Los miembros del ConsejoDirectivo perciben dietas a excepción de su Presidente. Sus funciones se encuentranasignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE.

El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)es la máxima autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de la Entidad, esdesignado mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas;su cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento deOrganización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado(OSCE).

Artíc ulo 55. Requisit os e i mped imen tos

Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del OrganismoSupervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acreditademostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o,no menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en estanorma.

b) Contar con título profesional universitario.

c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución delCongreso de la República; ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la

función pública conforme a la normativa sobre la materia.

d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicasdeclaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración.e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.

Artíc ulo 56. Causales de vacanc ia

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Remoción por pérdida de confianza.b) Renuncia al cargo.c) Fallecimiento.

d) Incapacidad permanente.e) Incapacidad moral sobreviniente.f) Incompatibilidad sobreviniente.g) Falta grave.h) Condena por delito doloso.i) Inhabilitación administrativa o judicial.

j) Vencimiento del periodo de designación.

La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del OrganismoSupervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se formaliza mediante resoluciónsuprema.

Artíc ulo 57. Noti ficacio nes

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notifica los actos queemite en el ejercicio de sus funciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones delEstado (SEACE) y/u otros medios electrónicos, los que poseen la misma validez y eficaciaque los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los parámetros y

requisitos establecidos en la legislación vigente.En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías necesarias que garanticen laidentificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.

Artíc ulo 58. Consejo Mul tisecto rial de Mon ito reo d e las Con trat acio nes Púb lic as

Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, adscrito alOSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes,los presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado porparte de funcionarios y servidores públicos y/o particulares. Su conformación y funciones seestablecen en el reglamento.

TÍTULO VIII

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 59. Tribun al deContrataciones delEstado

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de laestructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado(OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, losparticipantes y los postores durante el procedimiento de selección y los procedimientos paraimplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores,participantes, postores y/o contratistas, según corresponda para cada caso.

c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor.

d) Las demás funciones que le otorga la normativa.

Su conformación y el número de salas son establecidos mediante decreto supremo,refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.




19

Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes deobservancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modoexpreso y con carácter general las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.

Artíc ulo 60. Requi sit os e impedi mentos para ser Vocal del Tribunal de Co ntrataci onesdel EstadoLos Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso público ydesignados por un periodo de tres (3) años. Para ello se requiere:

a) Contar con título profesional universitario.

b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas con lapresente norma.c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta Ley.d) Contar con reconocida solvencia moral.e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para ejercerla función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, niestar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicasdeclaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración.g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado. Culminado elperiodo de designación, continúan en el ejercicio de sus funciones en tanto se designa alnuevo o los nuevos vocales.El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es elegido de acuerdo a lo previsto

en el reglamento de la presente Ley, conforme al marco previsto en esta. Artíc ulo 61. Causales de vacanc ia

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.b) Fallecimiento.c) Incapacidad permanente.d) Incompatibilidad sobreviniente.e) Condena por delito doloso.f) Inhabilitación administrativa o judicial.g) Vencimiento del periodo de designación, salvo la continuación en el ejercicio de lasfunciones a que se refiere el artículo precedente. La vacancia de los Vocales del Tribunal deContrataciones del Estado se formaliza mediante resolución suprema refrendada por elMinistro de Economía y Finanzas.

Artíc ulo 62. Noti ficació n y publ ic idad de las reso luc ion es

El Tribunal de Contrataciones del Estado notifica los actos que emita en el ejercicio de susfunciones a través de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de Contrataciones delEstado (SEACE), según corresponda.


PRIMERA. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derechopúblico y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son deaplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no sesujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulteincompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío odeficiencia de dichas normas. Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a lapresente Ley, a su Reglamento así como a las directivas que el OSCE elabore para talefecto; conjuntamente con los documentos estándar, manuales, y demás documentos de

orientación que se ponen a disposición de los usuarios de la contratación pública.

SEGUNDA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas,se aprobará el reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) díascalendario siguientes a su publicación, el cual contendrá un glosario de términos.

TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas,se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Texto Único deProcedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado(OSCE).

CUARTA. En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u otroscompromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de Trato Nacionaly No Discriminación, las Entidades deben conceder incondicionalmente a los bienes,

servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que elotorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, deconformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley, sureglamento y en la normativa de la materia.

QUINTA. La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzastienen acceso a la base de datos de la información registrada en elSistema Electrónico deContrataciones del Estado (SEACE).

SEXTA. La facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar por ladecisión administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentrodel marco que establece la Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos por lacuarta disposición final complementaria de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, LeyOrgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República yamplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidadadministrativa funcional.

SÉPTIMA. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por lasempresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios,pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales mediante el método decontratación que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifiqueuna situación de escasez acreditada por el Titular de la Entidad. No se requiere laverificación de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su




20

actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo actode los insumos, bienes o servicios. La lista de los insumos directamente vinculados en losprocesos productivos, que corresponden a cada empresa, es establecida medianteresolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Las contrataciones debenaprobarse mediante resolución del Titular de la Entidad e informarse mensualmente alFondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), y a laContraloría General de la República, bajo responsabilidad del Directorio. En el procedimientonecesariamente se designa a un comité de selección conforme a las reglas decontrataciones del Estado. La adjudicación de la Buena Pro se realiza mediante acto público.Los órganos de control institucional participan como veedores en el método de contratación

respectivo, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. Todos los actosrealizados dentro de los procedimientos a que se refiere la presente disposición secomunican obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)en la oportunidad y forma que señale la presente norma, el reglamento y las directivas queemite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Lascontrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no requieren de laconstitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la prestación se cumpla poradelantado.

OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados apartir de la publicación de su reglamento, excepto la segunda y tercera disposicionescomplementarias finales, que entran en vigencia a partir del día siguiente de la publicaciónde la presente Ley en el Diario Oficial El Peruano.

NOVENA. Dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas remita anualmente alCongreso de la República un informe sobre el impacto de la presente Ley en lascontrataciones públicas. Dicho informe será elaborado sobre la base de la informaciónremitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Centralde Compras Públicas - Perú Compras.

DÉCIMA. Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la InversiónPrivada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presenteLey a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refieren el Decreto Legislativo674, el Decreto Supremo 059-96-PCM, el Decreto Legislativo 1012, y sus normasmodificatorias.

UNDÉCIMA. El OSCE establece las disposiciones necesarias para la implementación de losmétodos de contratación por parte de las Entidades.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA. En tanto culmine elproceso de implementación al régimen del Servicio Civil, el personal del OrganismoSupervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) continúa sujeto al régimen laboral de laactividad privada.

SEGUNDA. Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de lapresente Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA ÚNICA. Modifícase el artículo 2 delDecreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas -Perú Compras, en los términos siguientes:“ Art ícul o 2.- Funcio nesLa Central de Compras Públicas - Perú Compras, tiene las siguientes funciones:(…)g) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los bienes oservicios que son provistos a través de esta modalidad y establecer metas institucionalesanuales respecto al número de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados.(…)”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA. A partir de la vigencia de lapresente norma, deróganse los siguientes dispositivos y disposiciones:a) Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias.

b) La primera y tercera disposiciones complementarias finales del Decreto Legislativo 1018,Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras. Comuníqueseal señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima a los ochodías del mes de julio de dos mil catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDAPresidente del Congreso de la República

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND

Primera Vicepresidenta delCongreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DELA REPÚBLICA

POR TANTO:Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de julio del año dos milcatorce.

OLLANTA HUMALA TASSOPresidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZPresidente del Consejo de Ministros



|

REGL MENTO DE L LEY

DE CONTR T CIONES

DEL EST DO



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

22

Artículo 49.- EtapasArtículo 50.- Convocatoria a licitación pública Artículo 51.- Consultas y observaciones Artículo 52.- Integración de bases Artículo 53.- Presentación de ofertas Artículo 54.- Evaluación de las ofertas Artículo 55.- Calificación Artículo 56.- Otorgamiento de la buena pro Artículo 57.- Licitación con Precalificación

CAPÍTULO III

CONCURSO PÚBLICO

Artículo 58.- Condiciones para el uso del concurso público

SUBCAPÍTULO ICONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Artículo 59.- Concurso público para contratar servicios en general

SUBCAPÍTULO IICONTRATACION DE CONSULTORÍA EN GENERAL Y CONSULTORÍA DE OBRAS

Artículo 60.- Etapas Artículo 61.- Convocatoria y demás etapas Artículo 62.- Presentación de ofertas Artículo 63.- Calificación y evaluación de las ofertas técnicas Artículo 64.- Apertura y evaluación de ofertas económicas Artículo 65.- Otorgamiento de la buena pro

CAPÍTULO IV ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Artículo 66.- Etapas Artículo 67.- Procedimiento de la adjudicación simplificada Artículo 68.- Presentación de ofertas en acto privado Artículo 69.- Solución en caso de empate

CAPÍTULO V SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

Artículo 70.- Condiciones para el uso de la selección de consultores individualesArtículo 71.- Etapas de la selección de consultores individuales Artículo 72.- Convocatoria Artículo 73.- Recepción de expresiones de interés Artículo 74.- Calificación y evaluación Artículo 75.- Otorgamiento de la buena pro

CAPÍTULO VI

COMPARACION DE PRECIOS

Artículo 76.- Condiciones para el empleo de la comparación de precios Artículo 77.- Procedimiento

CAPÍTULO VII SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Artículo 78.- Definición Artículo 79.- Obligatoriedad Artículo 80.- Etapas de la Subasta Inversa Electrónica

CAPÍTULO VIII

CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO

Artículo 81.- DefiniciónArtículo 82.- Obligatoriedad Artículo 83.- Desarrollo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco Artículo 84.- Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los CatálogosElectrónicos de Acuerdo Marco

CAPÍTULO IX

CONTRATACION DIRECTA

Artículo 85.- Condiciones para el empleo de la contratación directa

1. Contratación entre Entidades 2. Situación de Emergencia 3. Situación de desabastecimiento 4. Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno 5. Proveedor único 6. Servicios personalísimos 7. Servicios de publicidad para el Estado 8. Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son continuacióny/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual 9. Contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación odesarrollo de carácter científico o tecnológico 10. Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuyacontinuidad de ejecución resulta urgente

Artículo 86.- Aprobación de contrataciones directas Artículo 87.- Procedimiento para las contrataciones directas

R l d l L d C i d l E d




23

CAPÍTULO X

COMPRAS CORPORATIVAS

Artículo 88.- Características del proceso de Compra Corporativa Artículo 89.- Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas Artículo 90.- Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo Artículo 91.- Entidades participantes Artículo 92.- Compras Corporativas Facultativas

Artículo 93.- Disposiciones especiales sobre compras corporativas

CAPÍTULO XI

DEL ENCARGO

Artículo 94.- Condiciones para el encargo

TÍTULO V

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Artículo 95.- Competencia

Artículo 96.- Actos no impugnables Artículo 97.- Plazo de interposición Artículo 98.- Efectos de la Interposición Artículo 99.- Requisitos de admisibilidad Artículo 100.- Trámite de admisibilidad Artículo 101.- Improcedencia del recurso Artículo 102.- Garantía por la interposición Artículo 103.- Procedimiento ante la Entidad Artículo 104.- Procedimiento ante el Tribunal Artículo 105.- Contenido de la resolución Artículo 106.- Alcances de la resolución Artículo 107.- Cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Artículo 108.- Precedentes de observancia obligatoria Artículo 109.- Desistimiento Artículo 110.- Ejecución de la garantía Artículo 111.- Denegatoria ficta Artículo 112.- Agotamiento de la vía administrativa Artículo 113.- Acción contencioso administrativa

TÍTULO VI

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I DEL CONTRATO

Artículo 114.- Obligación de contratar Artículo 115.- Perfeccionamiento del contrato Artículo 116.- Contenido del Contrato Artículo 117.- Requisitos para perfeccionar el Contrato Artículo 118.- Contrato de consorcio Artículo 119.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato Artículo 120.- Plazo de ejecución contractual

Artículo 121.- Cómputo de los plazos Artículo 122.- Nulidad del Contrato Artículo 123.- Responsabilidad de la Entidad Artículo 124.- Subcontratación

CAPÍTULO II

GARANTÍAS

Artículo 125.- Tipos de garantía Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento Artículo 127.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias Artículo 128.- Excepciones Artículo 129.- Garantía por adelantos

Artículo 130.- Garantías a cargo de la Entidad Artículo 131.- Ejecución de garantías

CAPÍTULO III

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 132.- Penalidades

Artículo 133.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación ejecutarse o, en caso que estos i nvolucraran ob ligaciones de ejecución per iódica, a l aprestación parcial que fuera materia de retraso.Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.Para l os supuestos que p or la nat uraleza d e l a c ontratación, l a f órmula i ndicada e n elpresente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas medianteResolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidadpor mora.Se c onsidera justificado el r etraso, c uando el contratista acredite, d e modo objetivamentesustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación delretraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Artículo 134.- Otras penalidades

R l t d l L d C t t i d l E t d




24

Artículo 135.- Causales de resolución

Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato Artículo 137.- Efectos de la resolución Artículo 138.- Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato

CAPÍTULO IV

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Artículo 139- Adicionales y Reducciones Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual Artículo 141.- Cesión de Posición Contractual Artículo 142.- Otras Modificaciones

CAPÍTULO V

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Artículo 143.- Recepción y conformidad Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra Artículo 145.- Constancia de prestación Artículo 146.- Vicios ocultos Artículo147.- Obligaciones posteriores al pago final

CAPÍTULO VI

ADELANTOS Y PAGO

Artículo 148.- Adelanto directoArtículo 149.- Del pago Artículo 150.- Contrataciones Complementarias

CAPÍTULO VII

OBRAS

Artículo 151.- Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra Artículo 152.- Inicio del plazo de ejecución de obra Artículo 153.- Suspensión del plazo de ejecución Artículo 154.- Residente de Obra Artículo 155.- Clases de Adelantos Artículo 156.- Entrega del Adelanto Directo Artículo 157.- Adelanto para materiales e insumos Artículo 158.- Amortización de Adelantos Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor

Artículo 161.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalizaciónde la obra Artículo 162.- Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personalofertado Artículo 163.- Cuaderno de Obra Artículo 164.- Anotación de ocurrencias Artículo 165.- Consultas sobre ocurrencias en la obra Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados Artículo 167.- Reajustes Artículo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados

Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo Artículo 171.- Efectos de la modificación del plazo contractual Artículo 172.- Pago de costos y gastos generales Artículo 173.- Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra Artículo 174.- Intervención Económica de la Obra Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince porciento (15%) Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras Artículo 178.- Recepción de la Obra y plazos Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra Artículo 180.- Efectos de la liquidación Artículo 181.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

TÍTULO VII

CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Artículo 182.- Disposiciones GeneralesArtículo 183.- Conciliación Artículo 184.- Arbitraje Artículo 185- Convenio Arbitral Artículo 190.- Impedimentos para ser árbitro Artículo 191.- Designación Residual de Árbitros Artículo 192.- Independencia, imparcialidad y deber de información Artículo 193.- Recusación Artículo 194.- Instalación Artículo 195.- De la organización y Administración de Arbitrajes a cargo del SNA –OSCE Artículo 196.- Gastos Arbitrales Artículo 197.- Laudo Artículo 198.- Información que debe remitirse al OSCE

R l t d l L d C t t i d l E t d




25

Artículo 199.- Custodia de expedientes Artículo 200.- Estudios a cargo del OSCE

CAPÍTULO II

REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS Y DE SECRETARIOS ARBITRALES

Artículo 201.- Finalidad del Registro Nacional de Árbitros y del Registro Nacional deSecretarios Arbitrales Artículo 202.- Requisitos para desempeñarse como Árbitro o Secretario Arbitral

Artículo 203.- Nulidad de la inscripción en el registro como resultado de lafiscalización posterior.

CAPÍTULO III ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES

ARBITRALES

Artículo 204.- De las Instituciones Arbitrales

CAPÍTULO IV JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Artículo 205.- La Junta de Resolución de Disputas

Artículo 206.-Centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas Artículo 207.- Designación de miembros Artículo 208.- Actividades de la Junta de Resolución de Disputas Artículo 209.- Honorarios y gastos de los miembros de la Junta de Resolución deDisputas y retribución del Centro Artículo 210.- Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas emitidas y notificadasfuera de plazo Artículo 211.- Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas pendientes a la fechade recepción total de la obra Artículo 212.- Las decisiones y su obligatoriedad Artículo 213.- Sometimiento a arbitraje de una decisión de la Junta de Resolución deDisputas Artículo 214.- Supuestos especiales de cómputo de plazos de caducidad

CAPÍTULO V CÓDIGO DE ÉTICA Y CONSEJO DE ÉTICA

Artículo 215.- Código de Ética para el arbitraje en contrataciones con el Estado

Artículo 216.- Supuestos de Infracción Ética sancionable por el Consejo de Ética parael arbitraje en contrataciones del Estado Artículo 217.- Sanciones Artículo 218.- Consejo de Ética

TÍTULO VIII

SANCIONES

Artículo 219.- Potestad sancionadora del Tribunal Artículo 220.- Sanciones a Consorcios Artículo 221.- Obligación de informar sobre supuestas infracciones Artículo 222.- Procedimiento sancionador

Artículo 223- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador. Artículo 224.- Prescripción Artículo 225.- Sanción de multa Artículo 226.- Determinación gradual de la sanción Artículo 227.- Inhabilitación definitiva Artículo 228.- Concurso de infracciones Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones Artículo 230.- Suspensión de las sanciones Artículo 231.- Recurso de reconsideración Artículo 232.- Acción Contencioso Administrativa

TÍTULO IX

REGISTROS

CAPÍTULO I

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Artículo 233.- Finalidad Artículo 234.- Inscripción en el RNP y vigencia de la inscripción Artículo 235.- Excepciones Artículo 236.- Limitaciones a la inscripción en el RNP Artículo 237.- Actualización de información en el RNP Artículo 238.- Requisitos generales para la inscripción en el RNP Artículo 239.- Especialidades de los Consultores de obras. 1. Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines 2. Consultoría en obras viales, puertos y afines 3. Consultoría en obras de saneamiento y afines 4. Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines 5. Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines Artículo 240.- Asignación de especialidades y categorías a los Consultores de obras Artículo 241.- Ampliación de especialidades, categorías y aumento de capacidadmáxima de contratación Artículo 242.- Récord de consultoría y ejecución de obras Artículo 243.- Capacidad máxima de contratación





26

Artículo 244.- Publicación de los proveedores sancionados Artículo 245.- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con elEstado y de capacidad de libre contratación. Artículo 246.- Notificación de actos administrativos del RNP.

CAPÍTULO II

REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES

Artículo 247.- Registro de las Entidades Contratantes

TÍTULO X

IMPEDIMENTOS

Artículo 248.- Impedimentos

TÍTULO XI SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE

Artículo 249.- Obligatoriedad Artículo 250.- Acceso al SEACE Artículo 251.- Registro de la información Artículo 252.- Procedimientos electrónicos

Artículo 253.- Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

ANEXO ÚNICO ANEXO DE DEFINICIONES





27

Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado

DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICACONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado se establecen lasdisposiciones y l ineamientos que deben observar las E ntidades del S ector Público en losprocesos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras que realicen;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la mencionada Ley, dispone que elReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es aprobado por Decreto Supremorefrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Políticadel Perú, la Ley N º 29158, Ley O rgánica del P oder Ejecutivo y l a Ley N º 30225, Ley deContrataciones del Estado;DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de C ontrataciones del Estado, el mismoque consta de once ( 11) títulos, doscientos cincuenta y t res (253) artículos, diecisiete (17)disposiciones c omplementarias finales, quince (15) di sposiciones c omplementariastransitorias y un (1) Anexo; que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Vigencia

La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de supublicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Deróguese el D ecreto Supremo N º 184 -2008-EF, R eglamento del D ecretoLegislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de diciembre del año dosmil quince.OLLANTA HUMALA TASSOPresidente de la República

ALONSO SEGURA VASIMinistro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Referencias

Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estáhaciendo r eferencia a l a Ley N º 30225 - Ley de C ontrataciones del E stado, «O SCE» alOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, «la Entidad» a las Entidades

señaladas en el artículo 3 de la Ley, «el Tribunal» al Tribunal de Contrataciones del Estado,«SEACE» al S istema E lectrónico d e C ontrataciones de l E stado y «R NP» al R egistroNacional de Proveedores. Asimismo, la mención a oferta se entiende que alude a propuestay cuando se mencione un artículo sin hacer referencia a norma alguna, está referido a lpresente Reglamento.

Artículo 2.- Competencias en materia de contrataciones del Estado

Las nor mas s obre c ontrataciones de l E stado es tablecidas en l a Ley y el pr esenteReglamento s on d e á mbito nac ional, siendo competencia exclusiva d el M inisterio deEconomía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lodispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 3.- De las otras organizaciones Las or ganizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como losórganos d esconcentrados de l as Entidades pueden r ealizar c ontrataciones, siempre q ueestos c uenten c on capacidad par a gestionar sus c ontrataciones, conforme a s us normasautoritativas.

Artículo 4.- Organización de la Entidad para las contrataciones

Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u o tros documentosde organización y/o gestión al órgano encargado de las c ontrataciones, de acuerdo con loque establece el presente Reglamento.

El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa delcontrato, que i nvolucra e l trámite d e p erfeccionamiento, ap licación de pen alidades,procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de índoleadministrativo; siendo que la s upervisión de l a ejecución del contrato le c ompete al ár eausuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función.

Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón desus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben serprofesionales y/o técnicos certificados de acuerdo a los niveles y perfiles establecidos por elOSCE.





28

Mediante directivas el OSCE establece las estrategias, los procedimientos y requisitos parala certificación, así como para la acreditación de las instituciones o empresas con la finalidadde que estas capaciten a los operadores en aspectos vinculados con las contrataciones delEstado.

TÍTULO II PLANIFICACION

Artículo 5.- Formulación del Plan Anual de Contrataciones

En el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de programación y formulaciónpresupuestaria las ár eas us uarias d e l as E ntidades deben pr ogramar en el C uadro d eNecesidades sus r equerimientos de b ienes, s ervicios e n gener al, c onsultorías y obr asnecesarios, a ser convocados durante el añ o fiscal siguiente, para cumplir los ob jetivos yresultados qu e s e buscan alcanzar, s obre l a base de l pr oyecto de P lan O perativoInstitucional respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes ylos términos de referencia de servicios en general y consultorías. En el caso de obras, lasáreas usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse.

Para el aborar e l c uadro consolidado d e ne cesidades, el ór gano en cargado d e lascontrataciones, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza las contratacionesde bienes, servicios en general, consultorías y obras.

Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, las áreas usuarias debenefectuar los ajustes necesarios a sus requerimientos programados en el Cuadro Consolidadode N ecesidades en ar monía c on l as pr ioridades i nstitucionales, actividades y m etaspresupuestarias previstas, remitiendo sus requerimientos priorizados al órgano encargadode l as c ontrataciones, c on bas e a lo c ual s e el abora el pr oyecto de P lan A nual deContrataciones.

Para e laborar el proyecto de P lan A nual de C ontrataciones, el órgano en cargado de lascontrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe determinar el valor estimado delas contrataciones de bi enes y s ervicios en g eneral y consultorías en ge neral, así c omo elcosto programado, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras.

Una v ez apr obado el P resupuesto I nstitucional de A pertura, el ór gano encargado de l ascontrataciones, en coordinación con las áreas usuarias de la Entidad, ajusta el proyecto delPlan Anual de Contrataciones.

Mediante directiva el OSCE establece las disposiciones relativas al contenido, el registro deinformación y otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones.

Artículo 6.- Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones

El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionarioa quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles s iguientesa la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el

SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo eldocumento de aprobación.Una vez aprobado el P lan Anual de C ontrataciones, és te debe s er modificado cuando setenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento deselección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva.Es r equisito par a l a c onvocatoria de l os pr ocedimientos de s elección, s alvo par a l acomparación de precios, qu e es tén i ncluidos e n el P lan Anual de C ontrataciones, ba josanción de nulidad.

Artículo 7.- Seguimiento

El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso deplanificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual deContrataciones.

TÍTULO III ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPÍTULO I

DEL REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Artículo 8.- Requerimiento

Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, segúncorresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa delas características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de lacontratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimientopuede incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

En l a def inición de l r equerimiento no se h ace r eferencia a f abricación o pr ocedencia,procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, nidescripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementadoel correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, encuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia.

También resulta p osible i ncluir l as r eferencias antes mencionadas t ratándose de m aterialbibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares y/o

pedagógicos, por su c ontenido temático, ni vel de es pecialización u ot ras especificacionesdebidamente justificadas por el área usuaria, debiendo establecerse el título, autor y ediciónque corresponda a las características requeridas.

Adicionalmente, el requerimiento debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentostécnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan elobjeto d e l a c ontratación con c arácter o bligatorio. A simismo, puede i ncluir disposicionesprevistas en normas técnicas de c arácter voluntario, s iempre que s irvan para asegurar el





29

cumplimiento de los r equisitos f uncionales o t écnicos, que s e verifique que existe en elmercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y queno contravengan las normas de carácter obligatorio antes mencionadas.

El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión serequiera de manera continua o periódica se realiza por periodos no menores a un (1) año.El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendoasegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores odeficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. El requerimiento puedeser modificado con ocasión de las indagaciones de mercado, para lo cual se deberá contar

con la aprobación del área usuaria.

Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación delrequerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó elexpediente de contratación.

Artículo 9.- Homologación

La homologación es un procedimiento mediante el cual las E ntidades del P oder Ejecutivoque formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las características técnicas delos bienes o servicios en general relacionados con el ámbito de su competencia, priorizandoaquellos que sean de adquisición recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellosbienes y servicios identificados como estratégico para el sector, conforme a los lineamientosestablecidos por la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.Las fichas de homologación aprobadas, deben ser utilizadas por todas las Entidades delEstado cuando formulen su requerimiento para los procedimientos de selección, salvo que elbien o servicio requerido haya sido incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.

El uso de la ficha de homologación es obligatorio a partir del día siguiente de la publicaciónen el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el procedimiento deselección correspondiente.

Artículo 10.- Del procedimiento de homologación

Para el aborar l as f ichas de hom ologación debe contarse c on l os i nformes d el ár eaespecializada de la Entidad en el objeto a homologarse que evidencien su necesidad y elsustento técnico respectivo, as í c omo con el i nforme del ór gano e ncargado de l ascontrataciones en donde se acredite la pluralidad de postores, de ser el caso.

El proyecto de ficha de homologación debe pre publicarse en el portal institucional de laEntidad, de la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS y en el SEACE, por unperiodo mínimo de diez (10) días hábiles a fin de recibir comentarios, recomendaciones yobservaciones sobre su contenido. La Entidad tiene un plazo de diez (10) días hábiles paraevaluar y, de ser el caso, modificar la ficha de homologación.

Previo a la aprobación de la ficha de homologación, la Central de Compras Públicas - PERUCOMPRAS debe emitir opinión favorable respecto de su contenido, conforme a los

lineamientos y requisitos previstos en la Directiva que emita para estos efectos, en un plazono mayor de quince (15) días hábiles de presentada la información completa por parte de laEntidad.

Artículo 11.- Aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación

La ficha de homologación es aprobada mediante resolución por el Titular de la Entidad, ydebe publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”.

La modificación de la ficha de homologación debe ser aprobada por resolución del Titular de

la Entidad y seguir el mismo procedimiento establecido en el artículo precedente, siendoresponsable de s u ac tualización c uando c orresponda. La e xclusión de l a f icha dehomologación, debe ser aprobada por resolución del Titular de la Entidad y publicada en elDiario Oficial “El Peruano”.

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS debe publicar en su portal institucionalla relación de las fichas de homologación vigentes.

El Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, debe excluir la ficha de homologación en casoel bien o servicio correspondiente haya sido incluido en el Listado de Bienes y ServiciosComunes.

La facultad para aprobar, modificar y excluir una ficha de homologación es indelegable.

Artículo 12.- Valor estimado

Sobre l a bas e de las es pecificaciones técnicas de bi enes o términos de referencia deservicios, distintos a consultoría de obra, el órgano encargado de las contrataciones tiene laobligación de r ealizar indagaciones en el mercado para determinar el v alor estimado de lacontratación que se r equiere par a l a apr obación de l P lan Anual de C ontrataciones delEstado.

Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puederecurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sectorpúblico o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento.En el caso de consultoría en general, el área usuaria debe proporcionar los componentes orubros, a t ravés de una es tructura que p ermita al órgano encargado de l as contratacionesestimar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado.

El valor estimado debe c onsiderar todos l os conceptos que s ean aplicables, conforme almercado e specífico de l bi en o s ervicio a c ontratar, de biendo m aximizar el v alor de l osrecursos públicos que se invierten.

En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado delconjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina enfunción a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de los ítems considerados.




31

los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan enrelación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

3. Esquema m ixto de s uma alzada y pr ecios unitarios, a plicable par a la c ontratación deservicios en general y obras.

Tratándose de servicios, c uando las pr estaciones c omprendan magnitudes o c antidadespueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada;los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo elsistema de precios unitarios.

En el caso de obras, cuando en e l expediente técnico uno o v arios componentes técnicoscorresponden a magnitudes y c antidades no def inidas con precisión, se contratan bajo elsistema de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y magnitudesestén definidas en el expediente técnico, se contratan bajo el sistema de suma alzada.

4. Tarifas, aplicable para las contrataciones de c onsultoría en general y de supervisión deobra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. En estecaso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado oreferencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimientoy que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifasincluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

5. En base a porcentajes, aplicable en la contratación de servicios de cobranzas,recuperaciones o prestaciones d e n aturaleza similar. D icho por centaje incluye t odos l osconceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista.

6. En base a un honor ario fijo y una c omisión de éx ito, aplicable en l as contrataciones deservicios. En ese c aso el postor f ormula su of erta contemplando un monto fijo y un m ontoadicional como incentivo que debe pagarse al alcanzarse el resultado esperado. El honorariofijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base a porcentajes.

Artículo 15.- Modalidad de ejecución llave en mano

El procedimiento se convoca bajo la modalidad de ejecución llave en mano cuando el postordebe ofertar enconjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinadaobra, y de ser el caso la operación asistida de la obra. En el caso de contratación de bienesel postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento.

Artículo 16.- Contrataciones por paquete

La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de lacontratación, varios bi enes, servicios en gen eral o c onsultorías distintos pero v inculadosentre s í, c onsiderando q ue l a c ontratación c onjunta e s m ás ef iciente q ue ef ectuarcontrataciones separadas.

También p uede contratar p or paquete l a e jecución de obras de similar n aturaleza c uyacontratación en conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de calidad, precioy tiempo frente a la contratación independiente. En este caso, las Entidades suscriben uncontrato por cada obra incluida en el paquete.

Puede convocarse procedimientos de s elección p or pa quete par a l a e laboración d e losestudios de pr einversión d e proyectos d e i nversión pú blica, as í como l a elaboración dedichos e studios y del expediente técnico y/o es tudio d efinitivo, de biendo preverse en lostérminos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en losniveles siguientes.

Artículo 17.- Fórmulas de reajuste

1. En los casos de contratos de ejecución p eriódica o c ontinuada de bi enes servicios engeneral, c onsultorías en general, pactados en m oneda nacional, l os documentos de lprocedimiento de s elección pueden c onsiderar f órmulas de r eajuste de l os pag os q uecorresponden al contratista, así c omo la oportunidad en l a cual se debe hacer efectivo elpago, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el InstitutoNacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarseel pago.Cuando se trate de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido poresta, no se aplica la limitación del Índice de Precios al Consumidor a que se refiere el párrafoprecedente.2. En el caso d e c ontratos de obra pactados e n moneda nac ional, l os d ocumentos delprocedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que seefectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolaspor el r espectivo c oeficiente de r eajuste “K” qu e se obtenga de aplicar en l a fórmula ofórmulas polinómicas, los Í ndices Unificados de P recios de l a Construcción que publica elInstituto Nacional de Estadística e I nformática - INEI, correspondiente al mes en q ue debeser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en quedebió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lodispuesto e n e l D ecreto S upremo Nº 011 -79-VC y s us m odificatorias, am pliatorias ycomplementarias.

3. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagosse sujetan a r eajuste por aplicación de f órmulas monómicas o polinómicas, s egúncorresponda, l as c uales deb en es tar pr evistas en l os do cumentos del pr ocedimiento de

selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultantede la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son m ensuales, hasta la f echa depago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidorpublicados p or el I nstituto N acional d e E stadística e I nformática - INEI a l a f echa defacturación. U na v ez publ icados l os í ndices c orrespondientes al m es en qu e de bióefectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.





32

4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando los documentos del procedimientode selección establezcan que las ofertas se expresen en moneda extranjera, salvo el casode los bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por esta.

Artículo 18.- Relación de ítems, lotes o tramos

La E ntidad p uede r ealizar u n pr ocedimiento d e selección según r elación de í tems p aracontratar bienes, servicios en general, consultorías u obras distintas pero v inculadas entre sícon montos individuales superiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), siempreque el órgano encargado de las contrataciones determine la viabilidad económica, técnica

y/o administrativa de dicha posibilidad. Cada ítem constituye un procedimiento independientedentro de un procedimiento principal al que se l e apl ica l as r eglas c orrespondientes alprincipal, con las excepciones previstas en el presente Reglamento.

La Entidad puede efectuar contrataciones por lotes o tramos.

Artículo 19.- Prohibición de fraccionamiento

El área usuaria, el órgano encargado de l as contrataciones y/u otras d ependencias d e laEntidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, sonresponsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse encada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda.

No se incurre en prohibición de fraccionamiento cuando:

1. Se contraten b ienes o s ervicios i dénticos a l os c ontratados anteriormente dur ante elmismo ejercicio fiscal, debido a qu e, en su oportunidad, no s e contaba c on los recursosdisponibles suficientes para realizar la contratación completa, o surge una necesidadimprevisible adicional a la programada.

2. La contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Artículo 20.- Requisitos para convocar

Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente decontratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designadoal comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimientode selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que estableceel presente Reglamento.

Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contaradicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno.

Artículo 21.- Contenido del expediente de contratación

El ór gano e ncargado de l as c ontrataciones debe l levar un ex pediente de l pr oceso decontratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las

actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta elcumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias delrecurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual,según corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de lasactuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes depago, resultados de los mecanismos de solución de controversias, entre otros.

El órgano encargado de l as contrataciones e s el r esponsable de r emitir el ex pediente decontratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a laconvocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. Para su aprobación, el

expediente de contratación debe contener:

a) El requerimiento;b) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda;c) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia,cuando corresponda;d) Las indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando corresponda;e) El Resumen ejecutivo;f) El valor estimado o valor referencial, según corresponda;g) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal;h) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda;i) La determinación del procedimiento de s elección, e l sistema de contratación y, cuandocorresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente;

j) La fórmula de reajuste, de ser el caso;k) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en elcaso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública;l) En e l caso d e o bras c ontratadas b ajo l a m odalidad l lave en mano qu e cuenten c oncomponente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; y,m) Otra do cumentación nec esaria conforme a l a n ormativa que r egula e l obj eto de l acontratación.Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoriarequiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, solo cuando así lodisponga el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto,elaborado por el órgano a cargo del procedimiento de selección.El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente decontratación, s alvo en e l per íodo e n el que dicha custodia es té a cargo de l c omité deselección.

CAPÍTULO II

ORGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Artículo 22.- Órgano a cargo del procedimiento de selección

El ór gano a c argo de l os pr ocedimientos de s elección s e enc arga de l a pr eparación,conducción y r ealización d el pr ocedimiento d e s elección ha sta s u c ulminación. Los




g y

33

procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órganoencargado de las contrataciones.

Para la l icitación pública, el concurso público y l a selección de c onsultores individuales, laEntidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado delas c ontrataciones tiene a s u c argo la subasta i nversa el ectrónica, la a djudicaciónsimplificada para bienes, servicios en general y consultoría en gener al, la comparación deprecios y l a contratación directa. E n l a subasta inversa electrónica y en l a adjudicaciónsimplificada l a E ntidad pue de designar a u n c omité d e s elección, cuando l o considerenecesario. Tratándose de obras y consultoría de obras siempre debe designarse un comité

de selección.

Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar losdocumentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y r ealizartodo a cto ne cesario para el desarrollo de l pr ocedimiento hasta s u c ulminación, s in q uepuedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación.

Artículo 23.- Designación, suplencia y remoción del comité de selección

El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debepertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1)debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

Tratándose de l os procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras,consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forma parte delcomité de s elección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en elobjeto de la contratación. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimientotécnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionarel apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección.

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designapor escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres yapellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas deconformación del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente.

La des ignación es not ificada por l a E ntidad a c ada un o de l os m iembros. E l ó rganoencargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expedientede c ontratación, par a qu e di cho c omité s e i nstale y el abore l os doc umentos delprocedimiento de selección y realice la convocatoria.

Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia del Titular. En dicho caso, l a Entidadevalúa el motivo de la ausencia del Titular a efectos de determinar su responsabilidad, si lahubiere, sin que ello impida la participación del suplente.

Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerzamayor, por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante documento debidamente

motivado. En el mismo documento puede designarse al n uevo integrante. Los i ntegrantesdel comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado.

Artículo 24.- Impedimentos para integrar un comité de selección

Se encuentran impedidos de integrar un comité de selección:

1. El Titular de la Entidad.

2. Todos l os servidores pú blicos q ue tengan a tribuciones de c ontrol o f iscalización t ales

como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvocuando el servidor del Órgano de Control Institucional de la Entidad sea el miembro conconocimiento técnico en el objeto de la contratación.

3. Los servidores que por d isposición n ormativa o por delegación hay an apr obado elexpediente de contratación, designado el comité de selección, aprobado los documentos delprocedimiento de selección o tengan facultades para resolver el recurso de apelación. Esteimpedimento se circunscribe al proceso de contratación a que se refieren las delegacionesantes señaladas.

Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad

El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, lascuales no r equieren r atificación alguna por par te de l a Entidad. T odos l os miembros delcomité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Susintegrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos quehayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante.Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientesreglas:

1. El quór um para el f uncionamiento de l comité de s elección se da c on la presencia delnúmero total de i ntegrantes. En c aso de ausencia de a lguno de los T itulares, se procede asu reemplazo con el respectivo suplente.

2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por partede ninguno de los integrantes.

Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con su respectivafundamentación, constan en actas que deben ser suscritas por estos, que se incorporan al

expediente de contratación.Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar elapoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que estánobligadas a brindarlo bajo responsabilidad.




g y

34

CAPÍTULO III DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

DE SELECCIÓN

Artículo 26.- Documentos del procedimiento de selección

Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresiónde interés para selección de consultores individuales, así como las solicitudes de cotizaciónpara comparación de precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento deselección.

El comité de selección o el órgano e ncargado de l as contrataciones, según c orresponda,elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizandoobligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica yeconómica contenida en el expediente de contratación aprobado.

Los documentos del procedimiento de selección deben estar visados en todas sus páginaspor los integrantes del c omité de s elección o el órgano encargado de l as contrataciones,según corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normasde organización interna.

Artículo 27.- Contenido mínimo de los documentos del procedimiento

1. Las b ases de la licitación pública, el concurso pú blico, la a djudicación simplificada y l asubasta inversa electrónica deben contener:

a) La denominación del objeto de la contratación;

b) Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico deObra, según corresponda;

c) El valor referencial en los casos de obras y consultoría de obras, con los límites inferior ysuperior que señala el artículo 28 de la Ley. Estos límites se calculan considerando dosdecimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígitoel v alor de l s egundo de cimal; en e l c aso d el límite s uperior, se c onsidera el v alor delsegundo decimal sin efectuar el redondeo.d) La moneda en que se expresa la oferta económica;e) La modalidad de ejecución de llave en mano, cuando corresponda;f) El sistema de contratación;

g) Las fórmulas de reajuste, cuando correspondan;h) El costo de reproducción;i) Los requisitos de precalificación, cuando corresponda;

j) Los requisitos de calificación;k) Los factores de evaluación;l) Las instrucciones para formular ofertas;m) Las garantías aplicables;n) Las demás condiciones contractuales; y,

o) La proforma del contrato, cuando corresponda.

2. Las s olicitudes de expresión de i nterés del pr ocedimiento de selección de consultoresindividuales debe contener:

a) La denominación del objeto de la contratación;b) Los Términos de Referencia;c) El valor estimado, que constituye el precio de la contratación;d) El formato de hoja de vida;e) Los factores de evaluación y el procedimiento de calificación y evaluación; y,

f) Las instrucciones para formular expresión de interés.

3. En caso se opte por elaborar una solicitud de cotización en el caso de la comparación deprecios debe contener como mínimo lo dispuesto en el literal b) del numeral 1. Cuando no seelabore u na solicitud de c otización y l a información s e obtenga d e manera t elefónica,presencial o mediante por tales e lectrónicos l a E ntidad debe e laborar un informe quecontenga los detalles de dicha indagación.

Artículo 28.- Requisitos de calificación

La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquenen los do cumentos del pr ocedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentancon las capacidades necesarias para ejecutar el contrato.

Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes:

a) Capacidad legal: aquella documentación que acredite la representación y habilitación parallevar a cabo la actividad económica materia de contratación;b) Capacidad técnica y profesional: aquella que acredita el equipamiento, infraestructura y/osoporte, así c omo l a experiencia de l p ersonal r equerido. Las c alificaciones de l p ersonalpueden ser requeridas para consultoría en general;c) Experiencia del postor.La capacidad legal es un requisito de precalificación en aquellas licitaciones públicas en losque se convoque con esta modalidad.

La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente artículo y enlos documentos estándar aprobados por el OSCE.

En c aso d e c onsorcios, s olo s e c onsidera l a ex periencia de aque llos i ntegrantes q ue

ejecutan conjuntamente el o bjeto materia d e l a convocatoria, pr eviamente po nderada,conforme a la Directiva que el OSCE apruebe.

Artículo 29.- Procedimiento de evaluación

Los documentos del procedimiento deben contemplar lo siguiente:




35

a) La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales deben guardar vinculación,razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

b) La ponderación de cada factor en relación con los demás, los puntajes máximos relativospara cada factor y la forma de asignación del puntaje en cada uno de estos. En lascontrataciones de consultoría en general y consultoría de obras, el puntaje técnico mínimose define en las Bases estándar.

c) En las contrataciones de b ienes, servicios en g eneral y obras la evaluación se r ealizasobre la b ase de cien ( 100) punt os. E n l a evaluación s e deb e c onsiderar la s iguiente

ponderación para el precio:Precio 50 a 100

Otros factores 0 a 50

d) En l as contrataciones de consultoría en ge neral y c onsultoría de obr as la ev aluacióntécnica y económica se realiza sobre cien (100) puntos en cada caso.

e) La documentación que sirve para acreditar los factores de evaluación.

f) Tratándose de la contratación de servicios en general, consultorías y obras que se presteno ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientosmil Nuevos Soles (S/. 200 000,00) para la contratación de servicios en general y consultoríasy no superen los novecientos mil Nuevos Soles (S/. 900 000,00) en el caso de obras, asolicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre elpuntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicioo se ej ecuta l a obra, o en l as provincias colindantes, sean o n o pertenecientes a l mismodepartamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante elRNP.

Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza únicamente los factores de evaluación y elprocedimiento que haya enunciado en los documentos del procedimiento.

Artículo 30.- Factores de evaluación

La Entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en las Bases,a fin de determinar la mejor oferta.

1. En el caso d e bienes, s ervicios en general y obr as, el pr ecio de be ser un f actor de

evaluación y, adicionalmente, pueden establecerse los siguientes factores:

a) El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios;b) Las c aracterísticas par ticulares que s e of recen p ara el obj eto de contratación, comopueden ser l as relacionadas a l a sostenibilidad ambiental o s ocial, mejoras para bienes yservicios, entre otras;c) Garantía comercial y/o de fábrica; y,d) Otros factores que se prevean en los documentos estándar que aprueba OSCE.

Los factores de evaluación señalados deben ser objetivos.2. En el caso de consultoría en general o consultoría de obra, debe establecerse al menosuno de los siguientes factores de evaluación:

a) La metodología propuesta;b) Calificaciones y/o experiencia del personal clave; y,c) Referidos al ob jeto de l a convocatoria, t ales como equ ipamiento, i nfraestructura, ent reotros.d) Otros que se prevean en los documentos estándar que aprueba OSCE.

Adicionalmente, debe considerarse el precio como un factor de evaluación.

3. En el caso de selección de consultores individuales, los factores de evaluación deben ser:a) Experiencia en la especialidad;b) Calificaciones; y,c) Entrevista.

Artículo 31.- Contenido mínimo de las ofertas

Los documentos del pr ocedimiento es tablecen el c ontenido de l as of ertas. E l c ontenidomínimo es el siguiente:

1. Declaración jurada declarando que:a) No tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar conel Estado, conforme al artículo 11 de la Ley;

b) Conoce, acepta y s e s omete a los do cumentos de l pr ocedimiento d e s elección,condiciones y reglas del procedimiento de selección;

c) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en elprocedimiento;

d) Se c ompromete a m antener s u of erta dur ante el pr ocedimiento de s elección y aperfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro; y,

e) Conoce l as sanciones contenidas en l a Ley y s u Reglamento, a sí como en l a Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2. Declaración j urada y /o doc umentación que a credi te e l c umplimiento de l asespecificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda.

3. Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, de ser el caso. Tratándosede obras y consultorías este constituye un requisito obligatorio.

4. Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, elrepresentante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada




36

uno de los integrantes d el c onsorcio, a sí c omo el p orcentaje equivalente a di chasobligaciones. El representante común del c onsorcio se encuentra facultado para a ctuar ennombre y r epresentación de l m ismo en t odos l os ac tos r eferidos al pr ocedimiento deselección, s uscripción y e jecución del c ontrato, c on amplias y s uficientes facultades. Lapromesa de consorcio constituye un requisito de calificación.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar másde un consorcio en un procedimiento de selección, o e n un determinado í tem c uando s etrate de procedimientos de selección según relación de ítems.

5. El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo ycomisión de éxito, cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos delprocedimiento de selección.

Las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, deser el caso, l os costos laborales conforme la legislación vigente, así c omo cualquier otroconcepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoríau obra a adquirir o contratar. Aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, noincluirán en su oferta los tributos respectivos.

El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dosdecimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales.

TÍTULO IV METODOS DE CONTRATACION

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Artículo 32.-Procedimientos de selección

Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la Entidad debeutilizar, según corresponda, los s iguientes procedimientos de selección:

a) Licitación Pública.b) Concurso Público.c) Adjudicación Simplificada.

d) Subasta Inversa Electrónica.e) Selección de Consultores Individuales.f) Comparación de Precios.g) Contratación Directa.

La det erminación del procedimiento de selección s e realiza en at ención al objeto de l acontratación, la cuantía del valor estimado o del valor referencial, según corresponda, y lasdemás condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento.

En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distintanaturaleza, e l obj eto se d etermina en f unción a l a prestación qu e r epresente l a m ayorincidencia porcentual en el valor estimado y/o referencial de la contratación.

Artículo 33.- Convocatoria

La convocatoria de los procedimientos de selección, con excepción de la comparación deprecios, s e realiza a través de la publicación e n el S EACE, y debe i ncluir l a s iguienteinformación:

1. La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca;2. La identificación del procedimiento de selección;3. La descripción básica del objeto del procedimiento;4. El valor referencial en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley;5. El c osto d e r eproducción de l os d ocumentos del pr ocedimiento de s elección que seregistren con la convocatoria;6. El calendario del procedimiento de selección;7. El plazo para el cumplimiento de las prestaciones; y,8. La i ndicación de l os i nstrumentos internacionales ba jo c uyos a lcances s e en cuentracubierto el procedimiento de selección, información que es incluida por el SEACE.

En aquellos procedimientos de selección que se encuentren bajo la cobertura de uno o másinstrumentos internacionales, el O SCE se e ncarga de elaborar y p ublicar una v ersión enidioma inglés de la convocatoria.

Las Entidades pu eden utilizar, adicionalmente, otros medios a f in de que l os proveedorespuedan tener conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección.

Es obligatorio registrar en el SEACE el valor estimado de la contratación, el cual es difundidoen el s istema luego del ot orgamiento de la buena pro. T ratándose del pr ocedimiento deselección d e c onsultores i ndividuales l a di fusión de l v alor es timado s e r ealiza c on l aconvocatoria.

Artículo 34.- Registro de Participantes

Todo pr oveedor que des ee participar en un pr ocedimiento de s elección debe r egistrarsecomo participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme alobjeto de la contratación.

El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose deobras el r egistro otorga el derecho al participante a r ecabar el expediente técnico de obra,previo pago de un der echo que no pu ede ser m ayor al costo de r eproducción de d ichoexpediente-

El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de selección enel estado en que el mismo se encuentre.




37

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hastaantes del inicio de la presentación de ofertas o recepción de expresiones de interés, segúncorresponda. En las licitaciones públicas con precalificación, el registro de participantes serealiza hasta antes del término del plazo para la presentación de solicitudes deprecalificación.

Artículo 35.- Cómputo de plazos Los plazos en los procedimientos de selección, desde su convocatoria hasta elperfeccionamiento del c ontrato, s e computan por d ías há biles. N o s on hábiles l os dí as

sábado, domingo y f eriados no l aborables, y l os declarados no laborables para el sectorpúblico. E l plazo excluye el día i nicial e incluye el dí a de v encimiento, salvo disposicióndistinta establecida en el Reglamento.

Artículo 36.- Prórrogas o postergaciones La pr órroga o pos tergación de l as et apas de un pr ocedimiento d e s elección de benregistrarse en el SEACE modificando el calendario original. El comité de selección comunicadicha dec isión a t ravés d el SEACE y , opcionalmente, a l os c orreos el ectrónicos de l osparticipantes.Artículo 37.- Régimen de notificaciones

Todos l os a ctos q ue se r ealicen a t ravés de l S EACE dur ante l os procedimientos deselección, i ncluidos los r ealizados p or e l O SCE en el ejercicio d e sus funciones, s eentienden notificados el m ismo día de s u publicación. La n otificación a través del SEACEprevalece sobre c ualquier m edio q ue se haya ut ilizado adi cionalmente, siendoresponsabilidad de qui enes intervienen en el procedimiento el per manente seguimiento deeste a través del SEACE.

Artículo 38.- Idioma de la documentación y otras formalidades

Los documentos que acompañan a las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas,las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan enidioma castellano o, en su d efecto, acompañados de t raducción oficial o sin valor o ficialefectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductorcolegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida enfolletos, instructivos, catálogos o s imilares, que puede ser presentada en el idioma original.El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas, expresiones de interés, ofertas y

cotizaciones deben llevar la r úbrica del postor o de su representante legal, apoderado omandatario designado para dicho fin.

Artículo 39.- Subsanación de las ofertas

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órganoencargado de l as contrataciones o el comité de s elección, según corresponda, pu ede

solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de losdocumentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.Son s ubsanables, e ntre otros er rores m ateriales o f ormales, la no consignación dedeterminada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienenel precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de lasconstancias o c ertificados e mitidos por ent idades públicas; f alta de f irma o foliatura; losreferidos a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido,siempre que tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta yhubieren sido referenciadas en la oferta.

Las omisiones de los documentos que f orman p arte de la oferta pueden ser s ubsanadossiempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo funciónpública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales comoautorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscritoo integrar un registro, y otros de naturaleza análoga.

En el documento que contiene el precio ofertado u of erta económica puede subsanarse larúbrica y la f oliación. En caso de d ivergencia entre el precio cotizado en n úmeros y letras,prevalece este último. En el sistema de contratación a pr ecios unitarios cuando se adviertaerrores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones ocomité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición dela efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) díashábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de TramiteDocumentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, surepresentante legal o apoderado acreditado.En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la subsanación se realizaen forma electrónica, a través del SEACE.Artículo 40.- Acceso a la información

Después de l a apertura de l os sobres que c ontienen las ofertas no d ebe darse a c onocerinformación alguna acerca del análisis, subsanación y evaluación de las ofertas hasta que sehaya publicado la adjudicación de la buena pro.

Una v ez ot orgada la b uena pro, el c omité d e s elección o el órgano e ncargado de l ascontrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de lospostores al E xpediente de Contratación, salvo l a i nformación c alificada como secreta,confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente

de haberse solicitado por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en elacto público de otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta.

En el c aso de pr ocedimientos c onvocados p ara l a contratación de bienes, servicios engeneral, consultorías y obras, luego de otorgada la buena pro no debe darse a conocer lasofertas cuyos r equisitos de calificación no f ueron an alizados y r evisados por el comité deselección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.




38

Artículo 41.- Distribución de la buena pro

En el c aso que, de l a indagación de m ercado, se hubiese establecido que el r equerimientode l a E ntidad no puede s er cubierto p or un solo pr oveedor, l as B ases d eben pr ever l aposibilidad de distribuir la buena pro.

El comité de selección o el órgano e ncargado de l as contrataciones, según c orresponda,otorga la buena pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en los términos de suoferta y por la cantidad que hubiese ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por elpostor ganador es otorgado a los postores que le sigan, respetando el orden de prelación,

siempre que c umplan con l os r equisitos d e calificación y l os pr ecios o fertados no seansuperiores al cinco por ciento (5%) del precio del postor ganador.

En caso que los precios ofertados superen dicho límite, para efectos de otorgarse la buenapro, los postores tienen la opción de reducir su oferta para adecuarse a la condiciónestablecida en el párrafo anterior.

Artículo 42.- Notificación del otorgamiento de la buena pro

El otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado a todos los postoresen la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta deotorgamiento d e l a buena pro y el c uadro comparativo, detallando l os r esultados de l acalificación y evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta informaciónse publica el mismo día en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a travésdel SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección uórgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el ac ta de ot orgamiento d e labuena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación.

Adicionalmente, se puede notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.

Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 dela Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación,declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de l a buena pro s eproduce a l os oc ho (8) dí as hábi les de la not ificación d e s u ot orgamiento, s in que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apel ación. En el c aso deadjudicaciones s implificadas, s elección d e c onsultores i ndividuales y c omparación deprecios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

En el c aso de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce alos cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor estimadocorresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a losocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento.

En caso que s e haya pr esentado una s ola of erta, el c onsentimiento d e l a buen a pro s eproduce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.El consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al díasiguiente de producido.

Una vez c onsentido el ot orgamiento de l a b uena pro, el c omité de s elección remite elExpediente de Contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el quese encarga de ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.

Artículo 44.- Declaración de Desierto El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ningunaoferta válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en que se declara desiertocuando no se cuenta con dos ofertas válidas.

Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órganoencargado de l as contrataciones o e l comité de selección, según corresponda, debe e mitirun informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado l a f acultad deaprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que nopermitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivasantes de convocar nuevamente.

Cuando se trate de la contratación de seguros patrimoniales, si la Entidad prevé efectuar lasegunda convocatoria conforme al literal f) del artículo 5 de la Ley, no puede modificar lascondiciones de l a primera convocatoria n i mejorar estas. Si corresponde ad optar medidascorrectivas como consecuencia de l a declaración de l desierto, debe ef ectuar l a siguienteconvocatoria mediante adjudicación simplificada.

Cuando l os procedimientos de s elección se declaran d esiertos, la s iguiente convocatoriadebe efectuarse s iguiendo el m ismo p rocedimiento de s elección. En el caso de l icitaciónpública sin m odalidad o c oncurso públ ico, l a s iguiente convocatoria debe efectuarsesiguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada.

En el supuesto que en una licitación pública con precalificación no existieran dos o másparticipantes precalificados, debe declararse desierta, correspondiendo a la Entidad definir siresulta necesario convocar un nuevo procedimiento con precalificación o uno sin modalidad.Si un a subasta i nversa el ectrónica e s declarada de sierta por s egunda vez, la siguienteconvocatoria se realiza bajo el procedimiento de adjudicación simplificada.

En el supuesto que se haya excluido la f icha técnica objeto del procedimiento antes de lasegunda c onvocatoria, es ta debe efectuarse s iguiendo el procedimiento de adj udicaciónsimplificada.

La publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección deberegistrarse en el SEACE, el mismo día de producida.




39

Artículo 45.- Publicidad de las actuaciones

La evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en actasdebidamente m otivadas, l as m ismas q ue deb en s er p ublicadas en e l S EACE en l aoportunidad del otorgamiento de la buena pro.

Artículo 46.- Cancelación del procedimiento de selección

Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, porcausal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, debe

comunicar s u de cisión dentro del dí a siguiente y por e scrito al comité de s elección o alórgano en cargado de l as contrataciones, s egún c orresponda, d ebiendo registrarse en elSEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y, de serel caso, al c orreo el ectrónico s eñalado por l os participantes. E sta cancelación i mplica laimposibilidad de c onvocar el m ismo o bjeto c ontractual d urante el ejercicio presupuestal,salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto.

La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe ser emitida por el funcionario queaprobó el Expediente de Contratación u otro de igual o superior nivel.

Artículo 47.- Rechazo de ofertas

En el supuesto contemplado en el primer párrafo del numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley,respecto a l a c ontratación de bienes, s ervicios en gen eral y c onsultoría e n general, seconsidera que existe duda razonable cuando el precio ofertado sea sustancialmente inferioral valor estimado y, de la revisión de sus elementos constitutivos, se advierta que algunas delas prestaciones no se encuentren previstas o suficientemente presupuestadas, existiendoriesgo de incumplimiento por parte del postor.Para estos efectos, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debesolicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de s u oferta,así como contar con información adicional que resulte pertinente.Una vez cumplido con lo indicado en los párrafos precedentes, el Comité de Selección o elÓrgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la ofertaen la etapa de evaluación, decisión que debe ser fundamentada.

El presente artículo no es aplicable para la subasta inversa electrónica.

Artículo 48.- Culminación de los procedimientos de selección

Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:

1. Se perfecciona el contrato.2. Se cancela el procedimiento.3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad.4. No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el artículo 114.

CAPÍTULO II LICITACION PÚBLICA

Artículo 49.- Etapas

La E ntidad deb e ut ilizar la l icitación púb lica para c ontratar bienes y obras. La l icitaciónpública contempla las siguientes etapas:

1. Convocatoria.2. Registro de participantes.

3. Formulación de consultas y observaciones.4. Absolución de consultas y observaciones.5. Integración de bases.6. Presentación de ofertas.7. Evaluación de ofertas.8. Calificación de ofertas.9. Otorgamiento de la buena pro.

El plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor de veintidós (22) días hábiles,computado a partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la integración de lasbases y l a presentación d e ofertas n o p uede m ediar m enos de siete (7) dí as h ábiles,computados a p artir de l dí a s iguiente d e l a publicación de l as Bases integradas e n elSEACE.

Artículo 50.- Convocatoria a licitación pública

La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 33, la que debe incluir la publicación de las bases.

Artículo 51.- Consultas y observaciones

Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Lasconsultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las Bases.Se presentan en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados desde el día s iguientede la convocatoria.

En el m ismo plazo, el participante puede formular observaciones a l as bases, de m anerafundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otranormativa que tenga relación con el objeto de contratación.

El plazo para la absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comitéde selección y su respectiva notificación a través del SEACE no puede exceder de siete (7)días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observacionesseñaladas en las bases.

La absolución se realiza de m anera m otivada m ediante pliego absolutorio de c onsultas yobservaciones que se elabora conforme a lo que establece la Directiva que apruebe OSCE;




40

en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmenteo no se acogen.

En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a travésdel SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliegode absolución de consultas y observaciones conforme a lo previsto en la Directiva antesindicada, a fin que OSCE emita el pronunciamiento correspondiente.El pronunciamiento que e mite O SCE debe es tar motivado e i ncluye la r evisión de of iciosobre cualquier aspecto de l as bases. El pl azo para emitir y notificar el pr onunciamiento através del SEACE es de diez (10) días hábiles, es improrrogable y se computa desde el día

siguiente de la recepción del expediente completo por OSCE.Contra el pronunciamiento emitido por OSCE no cabe interposición de recurso administrativoalguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participanen el procedimiento de selección.

Artículo 52.- Integración de bases

Una vez abs ueltas todas l as c onsultas y /u observaciones, y c on el pr onunciamiento deOSCE cuando corresponda, o si las mismas no se han presentado, el comité de seleccióndebe integrar las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.

Las bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se hayanproducido c omo c onsecuencia de l as c onsultas, o bservaciones, l a i mplementación delpronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCEen el m arco de sus acciones de supervisión, y deben ser publicadas e n el SEACE e n lafecha establecida en el calendario del procedimiento. La publicación de las bases integradases obligatoria.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas porautoridad administrativa a lguna, b ajo responsabilidad d el Titular de l a E ntidad, salvo lasacciones de s upervisión a cargo del OSCE. Esta r estricción no af ecta la competencia delTribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selecciónsi no h a publicado las bases integradas en e l SEACE, bajo s anción de nu lidad de t odo loactuado posteriormente y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 53.- Presentación de ofertas

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de pazen el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria, salvoque estos se posterguen de acuerdo a lo establecido en la ley y el presente reglamento.

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantesen el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si almomento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

La presentación de ofertas se realiza por escrito, rubricadas, foliadas y en un (1) sobrecerrado. La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero,sin que se exija formalidad alguna para ello.En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar elnombre de c ada participante y el precio de la misma; asimismo, verifica la presentación delos documentos requeridos en los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 31. De no cumplir con lorequerido, la of erta se c onsidera no adm itida. Esta i nformación debe consignarse en a cta,con lo cual se da por finalizado el acto público.

En el c aso de e jecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no s eencuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas.

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote talcircunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta elconsentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fechaposterior el postor solicite su devolución.En el a cto de presentación de of ertas se puede contar con un r epresentante del SistemaNacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el ac ta correspondiente.

Artículo 54.- Evaluación de las ofertas

Previo a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a lascaracterísticas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas yTérminos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido, la ofertase considera no admitida.Solo se evalúan l as ofertas que c umplen con l o s eñalado e n e l p árrafo ant erior. Laevaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciónde las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases.

Para l a c ontratación de b ienes, el c omité de selección, evalúa l a oferta e conómica deconformidad con lo establecido en el artículo 47, de ser el caso.

En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectosque el comité de s elección c onsidere v álida l a o ferta económica debe contar c on l acertificación de c rédito pr esupuestario correspondiente y l a apr obación del T itular de laEntidad, que no p uede exceder de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha previstaen el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad.

Tratándose de obras para que el comité de selección considere válida la oferta económicaque supere el valor referencial, hasta el l ímite máximo previsto el ar tículo 28 d e la L ey, sedebe c ontar c on l a c ertificación de c rédito presupuestario s uficiente y l a apr obación d elTitular de l a Entidad en e l mismo plazo establecido en el párrafo precedente, salvo que elpostor acepte reducir su oferta económica.

En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta.Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:




41

a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo a la oferta deprecio más baj o y otorga a las de más ofertas puntajes inversamente proporcionales a susrespectivos precios, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPOi

Donde:

i = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.Oi = Precio i.Om = Precio de la oferta más baja.PMP = Puntaje máximo del precio.

b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con elmejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en lasbases. La evaluación del precio se sujeta a lo dispuesto en el literal anterior.

En el s upuesto de que do s (2) o más of ertas e mpaten, la d eterminación d el orden d eprelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de estecriterio de desempate se requiere l a par ticipación de n otario o j uez de paz y l a citaciónoportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor unrepresentante del Sistema Nacional de Control.

Artículo 55.- Calificación

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si el postor queobtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificaciónespecificados en l as bases. Si di cho postor no cumple con los requisitos d e calificación suoferta debe ser descalificada. En tal caso, el comité de selección debe verificar los requisitosde calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamenteen el orden de prelación de ofertas.

Artículo 56.- Otorgamiento de la buena pro

Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro,mediante su publicación en el SEACE.

Artículo 57.- Licitación con Precalificación

La Entidad puede optar por convocar la licitación pública con precalificación para laejecución de obras cuando el valor referencial de la contratación es igual o superior a veintemillones de N uevos S oles ( S/. 20 000 00 0,00), con l a f inalidad de pr eseleccionar aproveedores con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato, e invitarlos a presentarsu oferta. E sta modalidad exige l a ex istencia d e, por l o m enos, d os par ticipantesprecalificados.

Para estos efectos, el expediente de contratación que se apruebe en forma previa a laconvocatoria debe contar con los informes que sustentan la propuesta de su uso, elaboradospor el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones.

Luego de la integración de Bases, se contemplan las etapas de presentación de solicitudesde pr ecalificación, ev aluación de doc umentos de pr ecalificación y publ icación deprecalificados, continuándose con las demás etapas desde la presentación de ofertas dondeúnicamente los proveedores precalificados presentan su oferta.

Los participantes registrados deben presentar su solicitud de precalificación en acto públicodentro de l pl azo de di ez ( 10) dí as háb iles, c omputados des de el dí a s iguiente de l aintegración de Bases. Dicho plazo puede ser ampliado con la finalidad de incentivar mayorcompetencia.

El comité de selección debe determinar si los proveedores que presentaron solicitud deprecalificación cumplen los siguientes requisitos:

a) Capacidad legal.b) Solvencia económica, que se puede medir con líneas de crédito o el récord crediticio,entre otros.c) Relación de las principales obras ejecutadas.d) Capacidad de gestión, que se refiere a infraestructura, equipos, organización, entre otros.

El c omité d e s elección debe publicar l a r elación de l os p roveedores pr ecalificados en elSEACE dentro del plazo previsto en la convocatoria, el que no puede exceder de diez (10)días hábiles, contados desde el día siguiente de vencido el plazo para presentar solicitudesde precalificación. Entre la publicación de los precalificados y la presentación de ofertas nopuede mediar menos de s iete (7) dí as hábiles computados a par tir del día s iguiente de lapublicación de los precalificados.

CAPÍTULO III

CONCURSO PÚBLICO

Artículo 58.- Condiciones para el uso del concurso público

La Entidad debe utilizar el concurso público para contratar servicios en general, consultoríasen general y consultoría de obras.

SUBCAPÍTULO I

CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Artículo 59.- Concurso público para contratar servicios en general El c oncurso público par a c ontratar s ervicios e n ge neral s e r ige por las di sposicionesaplicables a la licitación pública contempladas en los artículos 49 al 56.




42

SUBCAPÍTULO II

CONTRATACION DE CONSULTORÍA EN GENERAL Y CONSULTORÍA DE OBRAS


El concurso público para c ontratar consultoría en g eneral y consultoría de obra contemplalas siguientes etapas:

1. Convocatoria.2. Registro de participantes.3. Formulación de consultas y observaciones.4. Absolución de consultas y observaciones.5. Integración de bases.6. Presentación de ofertas.7. Calificación de ofertas.8. Evaluación de ofertas.9. Otorgamiento de la buena pro.

Artículo 61.- Convocatoria y demás etapas

La t ramitación d e l as et apas de c onvocatoria, r egistro de par ticipantes, f ormulación deconsultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones e integración de lasbases se realizan conforme a lo establecido en los artículos 50 a 52.

Artículo 62.- Presentación de ofertas

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de pazen el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria, salvoque estos se posterguen de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento.

La presentación de of ertas se realiza por e scrito, rubricadas, foliadas, y en dos ( 2) sobrescerrados, u no de l os c uales c ontiene l a of erta t écnica y , el ot ro, l a ec onómica. Lapresentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que seexija formalidad alguna para ello.

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantesen el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al

momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.El comité de selección solo abre los sobres q ue contienen l as ofertas técnicas, debiendoanunciar el nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentación delos documentos requeridos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 31. De no cumplir con lorequerido, la of erta se c onsidera no adm itida. Esta i nformación debe c onsignarse en a cta,con lo cual se da por finalizado el acto público.

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote talcircunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta elconsentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fechaposterior el postor solicite su devolución.Las of ertas e conómicas de ben per manecer c erradas y quedar e n pod er de un no tariopúblico o juez de paz hasta el ac to público de otorgamiento de la buena pro.En los actos de presentación de ofertas y de otorgamiento de la buena pro, se puede contarcon un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debesuscribir el acta correspondiente.

Artículo 63.- Calificación y evaluación de las ofertas técnicas Previo a la calificación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a lascaracterísticas y/o r equisitos y c ondiciones de los Términos de R eferencia. De n o c umplircon lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificaciónprevistos en las bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en elpárrafo anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciadosen las bases.

Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:

a) El comité de selección debe evaluar las ofertas de acuerdo con los factores de evaluaciónprevistos en las bases.

b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la ofertaeconómica son descalificadas.

c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases debenser descalificadas.

Artículo 64.- Apertura y evaluación de ofertas económicas

Las ofertas económicas se abren en acto público en la fecha, hora y lugar especificado enlas bases y con la presencia del no tario público o j uez d e paz que l as custodió. Solo seabren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo. En

dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido yel precio total de las ofertas.

Tratándose de consultoría en general el comité de selección evalúa las ofertas económicasde conformidad con lo establecido en el artículo 47, de ser el caso.

En el caso de c onsultoría de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no seencuentren dentro de los límites del valor referencial.




43

De no e star conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en elacta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta económica hasta elconsentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fechaposterior el postor solicite su devolución.El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) ala of erta de pr ecio m ás b ajo y ot orga a l as de más of ertas punt ajes i nversamenteproporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMOE

OiDonde:i = Oferta.Pi = Puntaje de la oferta económica i.Oi = Oferta económica i.Om = Oferta económica de monto o precio más bajo.PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica.

En el mismo acto público se procede a determinar el puntaje total de las ofertas, que es elpromedio po nderado de ambas ev aluaciones, obtenido de l a a plicación de l a s iguientefórmula:

PTPi = c1PTi+ c2Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPti = Puntaje por evaluación técnica del postor iPei = Puntaje por evaluación económica del postor ic1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnicac2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económicaLos coeficientes de ponderación deben cumplir las siguientes condiciones:0.70 < c1< 0.80; y0.20 < c2< 0.30

La suma de ambos coeficientes debe ser igual a la unidad (1.00).

La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el mayor puntaje total.


La buena pro se otorga en el acto público de apertura de s obres económicos luego de laevaluación correspondiente.

En el supuesto de que dos (2) o m ás ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro s eefectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

1. Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o2. A través de sorteo.

El úl timo c riterio de de sempate s e r ealiza en el ac to público d e aper tura de s obreseconómicos.

En el caso previsto en el artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue labuena pro a las ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto endicho artículo, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la

aprobación d el T itular de l a Entidad, salvo q ue el postor que hubiera obtenido e l mejorpuntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro noexcede de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para elotorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectosque el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la certificación decrédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, en el mismoplazo establecido en el párrafo precedente.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, luego de seguirse el procedimiento previsto enlos párrafos anteriores, el c omité de s elección sigue el mismo procedimiento con el postorque ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con l osdemás postores, respetando el orden de prelación.

CAPÍTULO IV ADJUDICACION SIMPLIFICADA


La adjudicación simplificada contempla las siguientes etapas:1. Convocatoria y publicación de bases.2. Registro de participantes.3. Formulación de consultas y observaciones.4. Absolución de consultas y observaciones.5. Integración de bases.6. Presentación de ofertas.7. Evaluación y calificación.8. Otorgamiento de la buena pro.

Artículo 67.- Procedimiento de la adjudicación simplificada

La adjudicación simplificada para la contratación de bienes, servicios en general y obras serealiza conforme a l as r eglas pr evistas en los ar tículos 49 al 56; en l a c ontratación deconsultoría en general y consultoría de obra, se aplican las disposiciones previstas en losartículos 60 al 65; en ambos casos debe observarse lo siguiente:




44

1. El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de do s (2) días hábiles y elplazo máximo para su absolución es de do s (2) días hábiles. Para el caso de ejecución deobras, el plazo mínimo para formularlas es de tres (3) días hábiles y el plazo máximo para suabsolución e s de t res ( 3) dí as há biles. N o pu ede solicitarse l a el evación de l oscuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones.

2. La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución deconsultas y observaciones.

3. La pr esentación de o fertas s e efectúa e n un plazo m ínimo de t res ( 3) días háb iles,

contados desde la integración de las bases.4. La presentación y apertura de las ofertas se realiza en acto privado o en acto público

5. En el caso de consultorías de obras o consultorías en general, la presentación de ofertas,apertura de sobres económicos y el otorgamiento de la buena pro puede realizarse en actoprivado o en acto público.

Artículo 68.- Presentación de ofertas en acto privado

La presentación de las ofertas en acto privado se sujeta a las siguientes reglas:

a) Se presentan por escrito y firmadas, debidamente foliadas correlativamente empezandopor el número uno, y en sobre(s) cerrado(s); en l a Unidad de T rámite Documentario de laEntidad, dentro del plazo estipulado en las bases.

b) La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha yhora.

La E ntidad de be preservar la s eguridad, i ntegridad y c onfidencialidad d e t oda oferta,encargándose de que el contenido de l a misma sea r evisado únicamente después de suapertura.En caso las ofertas no sean admitidas deben ser devueltas una vez consentida la buena pro,salvo que el postor solicite su devolución previamente.

Artículo 69.- Solución en caso de empate

1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o másofertas e mpaten, l a de terminación de l or den de pr elación de l as ofertas e mpatadas s e

efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o alos consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tenertales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidadpor estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de lamateria; o

c) A través de sorteo.

Para la aplicación del último criterio de desempate se requiere la citación oportuna a lospostores que hayan empatado, pudiendo par ticipar en calidad de veedor un r epresentantedel Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

2. En el caso de consultorías en general y consultoría de obras en el supuesto que dos (2) omás ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamenteel siguiente orden:

a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o alos consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tenertales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidadpor estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de lamateria; o

c) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o

d) A través de sorteo.

Cuando el ot orgamiento de la buena pr o se de sarrolle en ac to privado, l a aplicación delúltimo criterios de desempate r equiere de l a citación oportuna a los po stores que h ayanempatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacionalde Control, notario o juez de paz. En caso el otorgamiento de l a buena pro se ef ectúe enacto público, el último criterio de desempate se aplica en el mismo acto.

CAPÍTULO V SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

Artículo 70.- Condiciones para el uso de la selección de consultores individuales

La E ntidad pue de opt ar po r c onvocar u n pr ocedimiento de s elección de c onsultoresindividuales cuando se cumplan los r equisitos previstos en el artículo 24 de l a Ley. No s epuede convocar u n pr ocedimiento de selección de consultores i ndividuales par a la

consultoría de obras.

Artículo 71.- Etapas de la selección de consultores individuales

La selección de consultores individuales contempla las siguientes etapas:1. Convocatoria.2. Registro de participantes.3. Recepción de expresiones de interés y selección.




45

4. Calificación y evaluación.5. Otorgamiento de la buena pro.

Artículo 72.- Convocatoria

El c omité de s elección r ealiza una c onvocatoria pública a través d el SEACE solicitandoexpresiones de interés, para lo cual establece un plazo máximo de presentación. Dichaconvocatoria contiene el perfil que debe cumplir el consultor y los términos de referencia delservicio requerido.

Artículo 73.- Recepción de expresiones de interés

Los participantes deben presentar sus expresiones de interés dentro del plazo previsto en lasolicitud de expresión de interés, el cual no puede ser menor de cinco (5) días hábilescontados desde el día siguiente de la convocatoria, mediante la presentación, en la Unidadde Trámite Documentario de la Entidad, de un (1) sobre que contiene el formato de solicitudde ex presión de interés, adjuntando la d ocumentación que s ustente l os r equisitos decalificación y los factores de evaluación. La presentación de expresiones de interés implicala aceptación del precio fijado en los documentos del procedimiento.

Artículo 74.- Calificación y evaluación

El comité de selección califica a l os postores consignando el resultado de la calificación enacta debidamente motivada, la m isma que se publica en e l SEACE, conjuntamente con elcronograma de entrevistas personales para la evaluación.

El comité evalúa a l os postores calificados a signando puntajes conforme a los siguientesfactores:

a) Experiencia en la especialidad: sesenta (60) puntos.b) Entrevista: diez (10) puntos.c) Calificaciones: treinta (30) puntos.

Los criterios de la entrevista son considerados en los documentos estándar que elabore elOSCE.


Se otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, al postor que obtuvo el mejorpuntaje. En el supuesto que dos o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se

efectúa a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere lacitación op ortuna a l os postores qu e hayan empatado, p udiendo participar en calidad deveedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

Una vez otorgada la conformidad de la prestación, el producto de la consultoría debe serpublicado en el portal institucional de la Entidad contratante, salvo la información calificadacomo secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia.

CAPÍTULO VI

COMPARACION DE PRECIOS

Artículo 76.- Condiciones para el empleo de la comparación de precios

Para apl icar el procedimiento de s elección de c omparación de pr ecios, l a Entidad de beverificar que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean dedisponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una ofertaestándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestansiguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante.

Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las contratacioneselabora un informe en el que conste el cumplimiento de las condiciones para el empleo delprocedimiento de selección de comparación de precios.

Artículo 77.- Procedimiento

Emitido el informe favorable, el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar yobtener, de forma física o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que cumplan con loprevisto en la solicitud de cotización, las que deben acompañarse con declaraciones juradasde los proveedores de no en contrarse impedidos para contratar con el Estado. La E ntidadotorga la buena pro a la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que elproveedor cuente con inscripción vigente en el RNP.

El o torgamiento de la b uena pr o l a r ealiza el órgano en cargado d e l as c ontratacionesmediante su publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de cotización cuandocorresponda, las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de buena pro.

En el supuesto que dos o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se efectúa através de sorteo.

CAPÍTULO VII SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Artículo 78.- Definición

Mediante S ubasta Inversa Electrónica se contratan bienes y servicios comunes. E l postorganador es aquel que of erte el menor precio por l os bienes y/o servicios objeto de d icha

Subasta. El acceso a l a Subasta Inversa Electrónica y el procedimiento correspondiente serealizan directamente a través del SEACE.

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicasde los bienes y servicios transables, de acuerdo a lo previsto en la Directiva que emita paraestos efectos, las que son incluidas en un Listado de Bienes y Servicios Comunes al que seaccede a t ravés de l S EACE, pudiendo ser o bjeto de modificación o ex clusión, pr eviosustento técnico.




46

Para aprobar una f icha técnica la Central de C ompras – PERÚ COMPRAS puede s olicitarinformación u opinión técnica a Entidades del Estado, las que deben brindar dichainformación de manera idónea y oportuna, bajo responsabilidad. Así también, puede solicitarinformación a gremios, organismos u otras que se estime pertinente.

Artículo 79.- Obligatoriedad

La contratación a t ravés de l a Subasta Inversa Electrónica es obl igatoria a partir del díacalendario siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE, siempre que dicho bieny/o servicio no se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo Marco.

Las Entidades pueden emplear otro procedimiento de selección, para lo cual deben obtenerpreviamente la autorización de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, antesde efectuar la contratación, debiendo adjuntar un informe técnico que justifique sunecesidad, conforme a los requisitos previstos en la Directiva que emita dicha Entidad.

En c aso que , con anterioridad a la publicación de las fichas técnicas, un a Entidad h ayaconvocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, debecontinuar con dicho procedimiento. En caso que dicho procedimiento sea declarado desierto,la convocatoria ulterior puede efectuarse por Subasta Inversa Electrónica o por AdjudicaciónSimplificada.

Artículo 80.- Etapas de la Subasta Inversa Electrónica

El procedimiento de subasta inversa electrónica tiene las siguientes etapas:

1. Convocatoria.2. Registro de participantes, registro y presentación de ofertas.3. Apertura de ofertas y periodo de lances.4. Otorgamiento de la buena pro.

El des arrollo del pr ocedimiento de s elección, a c argo de las Entidades, se s ujeta a l oslineamientos previstos en la D irectiva y en l a do cumentación d e or ientación que e mitaOSCE.

CAPÍTULO VIII CATALOGOS ELECTRONICOS

DE ACUERDOS MARCO

Artículo 81.- Definición

El método especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco esaquel mediante el cual se r ealiza l a contratación sin m ediar pr ocedimiento de selección,siempre y c uando los bienes y/o servicios en general que f ormen parte de los mismos. Elacceso a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza en forma electrónica, através del SEACE.

Artículo 82.- Obligatoriedad

La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco resulta obligatoriadesde el d ía de su e ntrada en v igencia, par a l o cual el ór gano en cargado de lascontrataciones verifica que d ichos Catálogos contengan el bi en y/o s ervicio que permita laatención del requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos.

En caso qu e, con anterioridad a l a publicación del Catálogo Electrónico, una Entidad hayaconvocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, debecontinuar con dicho proceso. En caso de que dicho procedimiento sea declarado desierto, lacontratación debe efectuarse a través del Catálogo Electrónico.

Artículo 83.- Desarrollo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

La i mplementación, g estión y m antenimiento d e l os C atálogos E lectrónicos d e A cuerdoMarco, a c argo de la Central de C ompras Públicas – PERÚ COMPRAS, se s ujetan a l assiguientes consideraciones:

1. La selección de proveedores se inicia mediante una convocatoria que contempla reglasespeciales del procedimiento, así como las consideraciones necesarias para tal fin.

2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que deben cumplirsepara la realización de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento, lascondiciones a ser aplicadas durante la ejecución contractual, entre otros aspectos a serconsiderados para cada acuerdo marco.

3. La formalización de un Acuerdo Marco entre la Central de Compras Públicas – PERÚCOMPRAS y los proveedores adjudicatarios, supone para estos últimos la aceptación de lostérminos y c ondiciones es tablecidas c omo par te de l a c onvocatoria r especto a l aimplementación o m antenimiento para formar par te d e los C atálogos E lectrónicos de

Acuerdo Marco, entre las cuales pueden establecerse causales de suspensión, penalidades,u otros.

4. La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS puede e fectuar la r evisión de l osCatálogos E lectrónicos de A cuerdos M arco dur ante s u v igencia, es tando facultada parasolicitar a l os proveedores a djudicatarios y a l as Entidades, quienes deben br indar di chainformación de manera idónea y oportuna bajo responsabilidad, la información que considerenecesaria o actuar de oficio para gestionar su contenido.

5. Las Entidades que contraten a través de los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo Marcoson responsables de a plicar las reglas establecidas en el respectivo Acuerdo Marco, entrelas cuales se puede considerar la posibilidad de efectuar una subasta entre los proveedoresadjudicatarios.

6. Un pr oveedor a djudicatario puede r estringir l a c ontratación c uando l a E ntidad t engaretraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación con dicho proveedor,




47

retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a ot ro proveedor adjudicatario, uotros casos que se determinen en los documentos de la convocatoria.

7. El plazo de vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es especificado enlos documentos de l a convocatoria, tanto para s u implementación como para s u gestión ymantenimiento, siendo qu e dicha v igencia puede s er extendida s ucesivamente, pr eviaaprobación de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS emite mediante directivas loslineamientos complementarios par a l a implementación, gestión y m antenimiento de l osCatálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Artículo 84.- Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los CatálogosElectrónicos de Acuerdo Marco

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, enlos siguientes casos:

1. Cuando esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 11 de la Ley.

2. Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con elEstado, su exclusión es permanente durante la vigencia de la suspensión o inhabilitación.

3. Cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP, su exclusión es aplicable durante el

tiempo que no cuente con dicha inscripción.

4. Cuando se i ncurra en i ncumplimiento de l as c ondiciones ex presamente contempladascomo parte del Acuerdo Marco, en cuyo caso la exclusión se efectúa respecto del CatálogoElectrónico respectivo.La exclusión del proveedor por las causales contempladas en los numerales 1, 2 y 3 implicala suspensión de oferta del proveedor adjudicatario respecto de todos los CatálogosElectrónicos de Acuerdo Marco, durante el periodo correspondiente.

Previamente a la emisión de la orden de compra o de s ervicios correspondiente, la Entidaddebe verificar en el portal del RNP que el proveedor adjudicatario no se encuentra incurso enlos supuestos de exclusión considerados en los numerales 2 y 3.

CAPÍTULO IX

CONTRATACION DIRECTA

Artículo 85.- Condiciones para el empleo de la contratación directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure algunode l os s upuestos del artículo 27 de l a Ley ba jo l as c ondiciones que a c ontinuación seindican:

1. Contratación entre Entidades

La Entidad que actúe como proveedor no debe ser empresa del Estado o realizar actividadempresarial de manera habitual. Se considera por habitual la suscripción de más de dos (2)contratos en el objeto de la contratación en los últimos doce (12) meses.

2. Situación de Emergencia

La situación de emergencia se configura por alguna de los s iguientes supuestos:

a) Acontecimientos c atastróficos, que s on aquellos de carácter ex traordinario ocasionadospor la naturaleza o por la acc ión u omisión del obrar humano que generan daños afectando auna determinada comunidad.b) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresionesde orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado.c) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que ex ista la posibilidaddebidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anterioresocurra de manera inminente.d) Emergencias sanitarias, q ue son aqu ellas de claradas por el ent e r ector d el sistemanacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad debe contratar de manera inmediata los bienes, serviciosen general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos delevento pr óximo a pr oducirse, c omo para atender l os r equerimientos g enerados c omoconsecuencia directa del ev ento pr oducido, s in sujetarse a l os r equisitos f ormales de la

presente norma. Como máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes deefectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio dela prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad debe regularizaraquella documentación referida a l as actuaciones preparatorias, el i nforme o l os informesque contienen el sustento técnico legal de la contratación directa, la resolución o acuerdoque la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación nohaya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazoregistrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados.La inscripción en el R NP y l as constancias de no estar inhabilitado para contratar con elEstado y de capacidad libre de contratación no requieren ser regularizados.

Realizada la contratación directa, la Entidad debe contratar lo demás que requiera para larealización d e l as ac tividades d e pr evención y at ención der ivadas de l a s ituación deemergencia y que no c alificaron como estrictamente ne cesarias d e acuerdo al pár rafo

precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, debe justificarse en el i nforme o i nformes que c ontienen el s ustento t écnico legal de l acontratación directa.

3. Situación de desabastecimiento

La situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinadobien, servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria




48

e imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades uoperaciones que la Entidad tiene a su cargo.

Dicha s ituación f aculta a l a Entidad a c ontratar bi enes y s ervicios solo por el tiempo y/ocantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selecciónque corresponda.

No puede i nvocarse la ex istencia de una s ituación de desabastecimiento en l as siguientescontrataciones:

a) Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un tratado ocompromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, cuandoel des abastecimiento se h ubiese or iginado por negl igencia, dol o o culpa i nexcusable delfuncionario o servidor de la Entidad.

b) Por períodos consecutivos que ex cedan el l apso de l tiempo requerido para superar lasituación, salvo que ocurra una situación diferente a la que motivó la contratación directa.

c) Para satisfacer necesidades an teriores a l a f echa de apr obación de la contratacióndirecta.

d) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento.

e) En vía de regularización.

La apr obación d e l a c ontratación d irecta en v irtud d e l a c ausal de s ituación dedesabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación d e las responsabilidadesde los funcionarios o servidores de l a Entidad, e n caso s u conducta hubiese or iginado lapresencia o configuración de dicha causal. Constituye agravante de responsabilidad si lasituación fue generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad.

En estos casos, la autoridad competente para autorizar la contratación directa debe ordenar,en el acto aprobatorio de la misma, el inicio del análisis para determinar lasresponsabilidades que correspondan.

4. Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno

Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra incluido en la lista que, mediante decretosupremo, haya aprobado el Consejo de Ministros, debidamente refrendado por el s ector

correspondiente. La presente causal no es aplicable a la contratación de bienes, servicios engeneral, consultorías u o bras de c arácter administrativo u op erativo ne cesarios p ara elnormal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y losorganismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional.

La op inión favorable d e l a Contraloría G eneral de l a R epública de be sustentarse e n l acomprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la lista a que se refiere el

párrafo anterior y debe emitirse dentro del plazo de siete (7) días hábiles a partir depresentada la solicitud.5. Proveedor único

En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en general y consultorías solopueden obtenerse de un determinado proveedor debe realizarse en el mercado peruano.

6. Servicios personalísimos

En este supuesto pueden contratarse servicios especializados profesionales, artísticos,científicos o tecnológicos brindado por personas naturales, siempre que se sustenteobjetivamente lo siguiente:

a) Especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos profesionales, artísticos,científicos o t ecnológicos q ue per mitan sustentar d e modo r azonable e i ndiscutible suadecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual.b) Experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación.Las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo del presente numeralno son materia de subcontratación.

7. Servicios de publicidad para el Estado

En este supuesto la contratación de los mencionados servicios corresponde a aquellos queprestan directamente los medios de comunicación para difundir un contenido determinado alpúblico objetivo al que se quiere llegar.

8. Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son continuacióny/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual

En este s upuesto debe sustentarse que l a contratación r esulta nec esaria a efectos demantener el enfoque técnico de la consultoría original, y el monto de la contratación no debeexceder los márgenes señalados en el artículo 24 de l a Ley. Esta contratación se p uedeefectuar por única vez.

9. Contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación odesarrollo de carácter científico o tecnológico

Pueden contratarse directamente bienes, servicios en general o consultorías en general confines de i nvestigación, ex perimentación o d esarrollo de carácter c ientífico o t ecnológico

vinculadas c on las f unciones u obj eto pr opios, que por Ley l e corresponde a la E ntidad,siempre que los resultados pertenezcan exclusivamente a esta.

10. Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuyacontinuidad de ejecución resulta urgente

Este supuesto se aplica siempre que se haya agotado lo dispuesto en el artículo 138.



50

La C entral de C ompras P úblicas – PERU C OMPRAS s e enc arga d e ho mogeneizar yconsolidar los requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo efecto determina elcontenido, cantidad y oportunidad de remisión de la información que deben proporcionar lasmismas, así como todas las demás actuaciones preparatorias necesarias.

Artículo 91.- Entidades participantes

Se consideran Entidades participantes aquellas que están obligadas a contratar los bienes yservicios en g eneral c ontenidos en s us r espectivos P lanes A nuales de C ontratación,mediante Compra Corporativa Obligatoria.Designadas l as E ntidades par t icipantes, es tas t ienen l a obl igación de r emitir l osrequerimientos respectivos, con la certificación y/o previsión presupuestal, y la informacióncomplementaria a l a Central de C ompras Públicas – PERU COMPRAS, conforme a loslineamientos, p lazos y pr ocedimiento e stablecidos por esta mediante D irectiva, bajoresponsabilidad.

Las Entidades participantes se encuentran obligadas a c ontratar directa y exclusivamentecon los proveedores seleccionados, los bienes y/o servicios en general cuyo requerimientohaya sido materia del proceso de Compra Corporativa Obligatoria. Asimismo, se encuentranobligadas a suscribir todos los documentos que resulten necesarios para la formalización delo los c ontratos que se deriven del o l os procedimientos de selección, pagar al proveedor oproveedores seleccionados la contraprestación acordada, previa conformidad con laprestación ejecutada, así como los demás actos relacionados con la ejecución del contrato.

La Central de C ompras Públicas – PERÚ COMPRAS puede de signar u n Comité Técnico

especializado para determinar las características homogenizadas de los bienes y serviciosen general requeridos por las Entidades participantes, para lo cual estas u otras entidadesespecializadas, a solicitud de PERÚ COMPRAS, asignan los especialistas requeridos.

Artículo 92.- Compras Corporativas Facultativas

Para las Compras Corporativas que se realicen de manera facultativa, se debe elaborar unoo v arios convenios qu e deben ser suscritos por l os f uncionarios c ompetentes de l asEntidades par ticipantes, en el qu e s e e stablezca el o bjeto y al cances de l m ismo, lasobligaciones y r esponsabilidades de l as p artes, as í como l a designación de l a E ntidadencargada de la compra corporativa.

La Entidad encargada de la Compra Corporativa tiene a su cargo las siguientes tareas:a) Recibir los requerimientos de las Entidades participantes.

b) Consolidar y homogeneizar las características de l os bienes y servicios en g eneral, asícomo determinar el valor estimado para cada procedimiento de selección a convocarse enforma conjunta.c) Efectuar t odas l as ac tuaciones pr eparatorias ne cesarias par a el aborar y apr obar elExpediente de Contratación.d) Designar al o a los comités de selección que t ienen a su cargo los procedimientos deselección para las compras corporativas.e) Aprobar los documentos del procedimiento de selección que correspondan.

f) Resolver los recursos de apelación, en los casos que corresponda.

El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás atribuciones del comité de selecciónson los previstos en la Ley y el Reglamento, siendo responsable de:

1. Elaborar las Bases, conforme al contenido del Expediente de Contratación. En las Basesdebe distinguirse claramente el r equerimiento de c ada Entidad participante del convenio,para los efectos de la suscripción y ejecución del contrato respectivo.

2. Una vez que quede consentido el otorgamiento de la buena pro, elevar el expediente alTitular de la Entidad encargada de la Compra Corporativa para su remisión a las Entidadesparticipantes.Las Entidades par ticipantes se en cuentran obligadas a contratar directa y exclusivamentecon los pr oveedores seleccionados los bienes y/o servicios en gen eral cuyo r equerimientohaya sido materia del proceso de Compra Corporativa, conforme al procedimientoestablecido en el R eglamento. A simismo, s e enc uentran obligadas a s uscribir t odos l osdocumentos que resulten necesarios para la formalización del o los contratos que se derivendel o l os pr ocedimientos de s elección, así c omo a pag ar al pr oveedor o proveedoresseleccionados la contraprestación acordada, previa conformidad con la prestación ejecutada.

Las Compras Corporativas no requieren de la modificación del Plan Anual de Contratacionesde las Entidades participantes, aunque debe indicarse que se procede a contratar medianteCompra C orporativa F acultativa, c on ex presa m ención d e l a E ntidad enc argada de laCompra Corporativa.

La Entidad en cargada de l a Compra C orporativa y e l o l os comités d e selección que s edesignen par a t al f in, de ben obs ervar l o di spuesto en l a Ley , el R eglamento y dem ásdisposiciones complementarias.

En caso que se desee complementar o incorporar requerimientos adicionales a los previstosen el convenio, las E ntidades par ticipantes pueden h acerlo m ediante l a s uscripción decláusulas adicionales.

El convenio permite la adhesión de cualquier otra Entidad siempre y cuando ésta se efectúeantes de la convocatoria.

Los contratos derivados de l a Compra Corporativa, así como la i nformación referida a suejecución deben ser ingresados al SEACE, por cada una de las Entidades participantes, enun plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o

aprobación, según corresponda.

Artículo 93.- Disposiciones especiales sobre compras corporativas

Las Entidades del Gobierno Nacional que formulen las políticas nacionales y/o sectorialesdel Estado están facultadas a establecer, mediante Resolución del Titular de la Entidad, larelación de bienes y servicios en general que se contratan a través de c ompra corporativa,




51

debiendo señalar la Entidad encargada de la compra corporativa, las Entidadesparticipantes, así como las obligaciones y responsabilidades de estas últimas.Los bienes y s ervicios en general que se contraten a través de la compra corporativa sonaquellos que sean necesarios para la ejecución de las políticas nacionales y/o sectorialesque tengan a su cargo las Entidades del Gobierno Nacional.

Las funciones de l as Entidades participantes, de l a Entidad en cargada, así como las delcomité de selección que esta designe, son las establecidas en el artículo precedente.

CAPÍTULO XI

DEL ENCARGO

Artículo 94.- Condiciones para el encargo

Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante convenio interinstitucional, larealización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquellarequiera para l a contratación de bienes, servicios en ge neral , c onsultorías y obras, pr evioinforme técnico legal que s ustente la ne cesidad y viabilidad del encargo, el m ismo que esaprobado por el Titular de la Entidad.

La competencia para la aprobación del expediente de contratación y de los documentos delprocedimiento d e s elección es pr ecisada e n el convenio r espectivo. U na v ez que haquedado consentido o ad ministrativamente f irme el ot orgamiento de l a buena pr o, deberemitirse el expediente a l a Entidad encargante para el perfeccionamiento y ejecución del

contrato respectivo.

En caso de presentarse recurso de apelación, el mismo es resuelto por el Titular de laEntidad encargada o por el Tribunal, según corresponda.

TÍTULO V

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Artículo 95.- Competencia

En pr ocedimientos de selección c uyo v alor e stimado o r eferencial s ea igual o m enor asesenta y cinco Unidades Impositivas Tributarias (65 UIT), el recurso de apelación sepresenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular. Cuando el valor

estimado o referencial del procedimiento de selección sea mayor a dicho monto o se trate deprocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, elrecurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal.

En los pr ocedimientos de selección según relación de í tems, i ncluso los d erivados de undesierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quiénse presenta el recurso de apelación.

Con independencia del valor estimado o referencial del procedimiento de selección, segúncorresponda, la d eclaración de nu lidad de of icio o l a cancelación d el p rocedimiento seimpugnan ante el Tribunal.Los participantes que no hayan sido precalificados y deseen impugnar, deben presentar suoferta en la etapa correspondiente, la cual queda en custodia del notario público o juez depaz hasta que se resuelva el recurso correspondiente.

Artículo 96.- Actos no impugnables

No son impugnables:

1. Las ac tuaciones materiales r elativas a l a pr ogramación de l os pr ocedimientos deselección en el SEACE.2. Las a ctuaciones pr eparatorias de l a E ntidad c onvocante, d estinadas a or ganizar l arealización de procedimientos de selección.3. Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración.4. Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes.5. Las contrataciones directas

Artículo 97.- Plazo de interposición

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados conanterioridad a el la debe i nterponerse dentro de l os ocho (8) dí as háb iles siguientes dehaberse no tificado el otorgamiento de la bu ena pro. E n el c aso de A djudicacionesSimplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la apelación

se pr esenta dentro d e l os cinco ( 5) dí as hábiles s iguientes de ha berse n otificado elotorgamiento la buena pro. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para lainterposición de l r ecurso e s de c inco ( 5) dí as háb iles, s alvo que s u v alor es timadocorresponda al de un a licitación pública o c oncurso público, en c uyo caso el plazo e s deocho (8) días hábiles.

La apelación contra los actos di ctados con posterioridad al otorgamiento de la bueno, contrala declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debeinterponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimientodel acto que se desea impugnar. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección deConsultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. Enel caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de c inco(5) días hábiles, salvo que su valor estimado corresponda al de una licitación pública oconcurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles.

El plazo para interponer el recurso de apelación en el caso de un procedimiento derivado deuno de clarado desierto se r ige por l as d isposiciones de l nuev o pr ocedimiento que seconvoque.

Los plazos indicados resultan aplicables a todo recurso de apelación, sea que se interpongaante la Entidad o ante el Tribunal, según corresponda.




52

Artículo 98.- Efectos de la Interposición

La interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección. Si elprocedimiento de selección fue convocado según relación de ítems, la suspensión afectaúnicamente al ítem impugnado.

Son nulos los actos expedidos con infracción de lo establecido en el párrafo precedente.Tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, deben informar de la interposición delrecurso de apelación a través de su registro en la ficha del procedimiento de selecciónobrante en el SEACE, el mismo día de su interposición.

Artículo 99.- Requisitos de admisibilidad

El recurso de apelación debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser presentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad o Mesa de Partesdel T ribunal, s egún c orresponda. E l r ecurso de apel ación di rigido al T ribunal p uedepresentarse ante l as oficinas desconcentradas del O SCE, las que l o derivan a l a Mesa dePartes del Tribunal al día siguiente de su recepción.

2. Identificación d el impugnante, debiendo c onsignar su nombre y número de do cumentooficial d e identidad, o su denominación o r azón s ocial. En c aso de actuación medianterepresentante, se acompaña la documentación que acredite tal representación. Tratándosede consorcios, el representante común debe interponer el recurso de apelación a nombre detodos los consorciados.

3. Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso.4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita, y susfundamentos.5. Las pruebas instrumentales pertinentes.6. La garantía por interposición del recurso.7. Copia simple de la promesa formal de consorcio cuando corresponda.8. La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios basta la firmadel representante común señalado como tal en la promesa formal de consorcio.9. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera; y,10. Autorización de abogado.

Artículo 100.- Trámite de admisibilidad

Independientemente qu e sea i nterpuesto ante l a Entidad o ant e el T ribunal, el t rámite deadmisibilidad del recurso de apelación es el siguiente:

1. El an álisis r eferido a la conformidad de l os requisitos de admisibilidad se r ealiza en unsolo acto, al momento de la presentación del recurso de apelación, por la Unidad de TrámiteDocumentario de l a E ntidad, por l a Mesa de P artes d el T ribunal o por l as O ficinasDesconcentradas de O SCE, según corresponda. La M esa de P artes del T ribunal y l asOficinas Desconcentradas de OSCE notifican en el acto de recepción, las observaciones y el

plazo de subsanación, las que deben ser publicadas en el SEACE al momento de registrar elrecurso de apelación.

2. Los requisitos de admisibilidad indicados en los incisos 3) y 8) del artículo precedentedeben ser c onsignados obl igatoriamente e n el pr imer escrito qu e s e pr esente; d e l ocontrario, el recurso es rechazado por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, porla Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE.

3. La omisión de los requisitos señalados en los incisos 2), 4), 5), 6) 7), 9) y 10) del artículoprecedente debe ser subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) díashábiles contados desde el dí a s iguiente de l a presentación del r ecurso de apelación. Esteplazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación.

4. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se verifique el cumplimientode l os r equisitos pr evistos en el m ismo, el r ecurso de a pelación s e considera c omo nopresentado, publicándose esta condición a en el SEACE, sin necesidad de pronunciamientoalguno y los recaudos se ponen a disposición del apelante para que los recabe en la Unidadde Trámite Documentario de la Entidad, en la Mesa de Partes del Tribunal, o en las OficinasDesconcentradas de OSCE, según corresponda.

Si la E ntidad o el Tribunal, según s ea el c aso, adv ierte que el r ecurso d e apelación nocontiene alguno de los requisitos de admisibilidad y que esta omisión no fue advertida en elmomento de l a presentación del r ecurso, l a au toridad competente par a r esolver en l aEntidad o el Presidente del Tribunal, concede un plazo máximo de dos (2) días hábilescontados desde el día siguiente de la notificación de las observaciones para la subsanación

respectiva. Transcurrido el plazo sin que se realice la subsanación, el recurso se tiene por nopresentado.

5. El recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictadoscon anterioridad a esta que se presente antes de haberse efectuado el otorgamiento de labuena pro, es rechazado de plano por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, porla M esa d e P artes de l T ribunal o por las O ficinas D esconcentradas d e O SCE, segúncorresponda, con la simple verificación en el SEACE de la fecha programada para elotorgamiento de la buena pro, sin perjuicio de que el recurso se presente cuandocorresponda.

Artículo 101.- Improcedencia del recurso

El r ecurso de ap elación pr esentado ante l a E ntidad o ante el T ribunal es de clarado

improcedente cuando:

1. La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo.2. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.3. Sea interpuesto fuera del plazo.4. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.5. El impugnante se encuentre impedido para participar en l os procedimientos de seleccióny/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.




53

6. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.7. El i mpugnante c arezca de l egitimidad pr ocesal p ara i mpugnar el a cto ob jeto decuestionamiento.8. Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.9. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio delmismo.

Artículo 102.- Garantía por la interposición

La garantía que respalda la interposición del recurso de apelación, de conformidad con elartículo 41 de la Ley, debe otorgarse a favor de la Entidad o del OSCE, según corresponda,por una suma equ ivalente a l t res por ciento ( 3%) del v alor es timado o r eferencial delprocedimiento de selección impugnado, según corresponda. En los procedimientos deselección según relación de ítems, el monto de la garantía es equivalente al tres por ciento(3%) del valor estimado o referencial del respectivo ítem.

En ningún caso la garantía es mayor a doscientas Unidades Impositivas Tributarias (200UIT) vigentes al interponerse el recurso.

La garantía debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley. Asimismo, lagarantía puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE,según corresponda.En caso el recurso de apelación se presente ante la Entidad, la garantía debe tener un plazomínimo de v igencia de t reinta(30) dí as calendario, contados de sde el d ía siguiente de s uemisión; de presentarse ante el Tribunal, la garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia

de sesenta (60) días calendario, contados desde el día siguiente de su emisión; debiendoser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la víaadministrativa, siendo obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en formaoportuna. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada comovencimiento de la misma, es ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria dela Entidad o del OSCE, según corresponda, el cual se mantiene hasta el agotamiento de lavía administrativa.

Artículo 103.- Procedimiento ante la Entidad

El Titular de l a E ntidad pu ede del egar, m ediante r esolución, l a f acultad de r esolver l osrecursos de apelación, sin que en ningún caso dicha delegación pueda recaer en losmiembros del comité de selección o en el órgano encargado de las contrataciones de laEntidad, según corresponda.

La tramitación del r ecurso d e apelación presentado ante l a Entidad se s ujeta al siguienteprocedimiento:

1. La presentación de los recursos de apelación debe registrarse en el SEACE el mismo díade haber sido interpuestos, bajo responsabilidad.

2. De h aberse interpuesto dos ( 2) o más r ecursos de apelación r especto de un mismoprocedimiento de selección o í tem, la Entidad puede acumularlos a f in de r esolverlos de

manera conjunta, siempre que los mismos guarden conexión. Producida la acumulación, elplazo par a emitir r esolución s e c ontabiliza a partir del úl timo r ecurso i nterpuesto osubsanado.

3. La Entidad corre traslado de la apelación a los postores que tengan interés directo en laresolución de l r ecurso, dent ro del pl azo de dos ( 2) dí as háb iles c ontados de sde l apresentación del recurso o desde la subsanación de las omisiones advertidas en lapresentación del mismo, según corresponda.

4. El postor o postores emplazados pueden absolver el traslado del recurso interpuesto enun plazo no mayor a t res (3) días hábiles. La E ntidad debe resolver con la ab solución deltraslado o sin ella.

Las partes deben formular sus pretensiones y of recer los m edios probatorios en el escritoque contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso deapelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos sesujeta a l o expuesto por l as partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación depruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante o los postores pueden solicitar el usode l a pa labra, l o c ual deb e efectuarse dentro de los t res ( 3) dí as hábiles s iguientes deculminado el plazo para la absolución del traslado del recurso de apelación.

5. La Entidad resuelve la apelación y notifica su decisión a través del SEACE, en un plazo nomayor de doce (12) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación del

recurso o la subsanación de las omisiones y /o defectos advertidos en l a presentación delmismo.

A efectos de resolver el recurso de apelación, el Titular de la E ntidad, o en quien s e hayadelegado dicha facultad, debe contar con un informe técnico legal sobre la impugnación,emitido por l as áreas correspondientes de l a Entidad. Dicho informe no pue de ser e mitidopor el comité de selección o por el integrante del órgano encargado de las contrataciones dela Entidad que haya tenido participación directa, según sea el caso.

Artículo 104.- Procedimiento ante el Tribunal

El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las siguientes reglas:

1. De h aberse interpuesto dos ( 2) o más r ecursos de apelación r especto de un mismo

procedimiento de s elección o í tem, el Tribunal puede acumularlos a f in de r esolverlos demanera conjunta, siempre que los mismos guarden conexión.

2. Admitido el recurso, el Tribunal notifica a la Entidad el recurso de apelación y sus anexos,otorgándole a la Entidad un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el díasiguiente de l a notificación, para q ue le r emita el expediente d e contratación completo.

Adicionalmente, la Entidad debe notificar l a admisión a t rámite del r ecurso de a pelación al




54

postor y/o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolucióndel Tribunal.

3. Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escritoque contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso deapelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidosse sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación depruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

4. La Entidad está obligada a remitir al Tribunal, además de los requisitos fijados en el TUPAdel OSCE, el Expediente de Contratación correspondiente al procedimiento de selección, elque debe incluir la oferta del impugnante y todas las ofertas cuestionadas en su recurso, loscargos de las notificaciones de la admisión a trámite del recurso de apelación al postor opostores distintos al impugnante que tengan interés directo con la resolución del Tribunal y,un informe t écnico l egal e n el c ual s e i ndique ex presamente l a posición de l a E ntidadrespecto de los fundamentos del recurso interpuesto.

El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de la Entidad es comunicada al Órganode C ontrol I nstitucional de esta y /o a l a C ontraloría General d e l a R epública y gen eraresponsabilidad funcional en el Titular de la Entidad.

El pos tor o p ostores e mplazados deben absolver el t raslado del r ecurso en un p lazo nomayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificadoscon el recurso de apelación. La absolución del traslado es presentada a la Mesa de Partesdel Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda.

5. Dentro de l os dos ( 2) días hábi les siguientes a l a recepción de la información que seindica en el numeral precedente, o vencido dicho plazo sin haberse recibido tal información,el expediente de apelación es r emitido a l a Sala c orrespondiente, p ara que d entro de unplazo de cinco ( 5) dí as h ábiles de r ecibido ev alúe l a doc umentación obrante e n elexpediente. En caso de acumulación de expedientes, el plazo para evaluar se contabiliza apartir de la recepción del último expediente por la Sala.

6. La Sala puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a f inde recabar la documentación necesaria p ara mejor resolver, incluso luego de r ealizada larespectiva audiencia pública.El pedi do d e i nformación ad icional pr orroga el p lazo t otal de ev aluación p or el t érminonecesario, el que no pu ede exceder en ningún caso de q uince (15) días hábiles contadosdesde que el expediente es recibido en Sala.

La oposición, omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato supone, sin excepciónalguna, una infracción al deber de colaboración con la Administración que, en el caso de lasEntidades, se pone en conocimiento de su Órgano de Control Institucional para la adopciónde las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de personas naturales o jurídicas, o delpostor adj udicatario de la b uena pr o, el i ncumplimiento en el env ío d e l a i nformaciónrequerida es valorado por el Tribunal al momento de resolver, conjuntamente con los demásactuados que obren en el expediente.

7. El Tribunal concede a las partes el uso de la palabra a efectos de sustentar su derecho,siempre que haya sido solicitado por a quellas, al i nterponer el r ecurso o en la r espectivaabsolución, s in perjuicio qu e sea requerido de o ficio a c onsideración del T ribunal. En talcaso, la audiencia pública debe realizarse dentro del período mencionado en el penúltimopárrafo del numeral anterior.

8. Al día siguiente de recibida la información adicional o de realizada la audiencia pública, sedeclara el expediente listo para resolver a t ravés del decreto correspondiente, quedando aconsideración de la Sala la valoración de los escritos que se presenten con posterioridad.

9. El T ribunal resuelve y n otifica su r esolución dentro del plazo de c inco (5) días hábiles,contados desde el día siguiente de la fecha de emisión del decreto que declara que elexpediente está listo para resolver.

10. Todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notificana las partes través del SEACE o del sistema informático del Tribunal.

Artículo 105.- Contenido de la resolución

La resolución expedida por el Tribunal o por la Entidad, debe consignar como mínimo losiguiente:

1. Los antecedentes del procedimiento en que se desarrolla la impugnación.

2. La determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por elimpugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento deimpugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación.

3. El análisis de cada uno de los puntos controvertidos.

4. El pronunciamiento respecto de los extremos del petitorio del recurso de apelación y de laabsolución d e l os d emás i ntervinientes en el pr ocedimiento, c onforme a l os pu ntoscontrovertidos.

Artículo 106.- Alcances de la resolución

Al ej ercer s u pot estad r esolutiva, el T ribunal o l a E ntidad debe r esolver de una de l assiguientes formas:

1. Cuando el acto impugnado se ajusta a la Ley, al presente Reglamento, a los documentosdel procedimiento de selección y demás normas conexas o complementarias, declarainfundado el recurso de apelación y confirma el acto objeto del mismo.

2. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o interpretación erróneade la Ley, del presente Reglamento, de los documentos del procedimiento de selección o




55

demás nor mas conexas o c omplementarias, dec lara f undado el r ecurso de ape lación yrevoca el acto impugnado.

3. Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a la evaluación delas ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, evalúa si cuenta con la información suficientepara efectuar el análisis sobre el fondo del asunto. De contar con dicha información, otorgala buena pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier impugnaciónadministrativa contra dicha decisión.

4. Cuando el r ecurso d e apelación i ncurra en a lguna de l as causales establecidas en elartículo 101 lo declara improcedente.

5. Cuando verifique alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 44 dela Ley , en v irtud del r ecurso i nterpuesto o de oficio, declara l a nulidad d e los ac tos q uecorrespondan, debiendo pr ecisar la et apa ha sta l a que se r etrotrae el pr ocedimiento deselección, en cuyo c aso puede declarar que carece de obj eto pronunciarse sobre el f ondodel asunto.

Artículo 107.- Cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal

La resolución dictada por el Tribunal debe ser cumplida por las partes sin calificarla y bajosus propios términos.

Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una resolución del Tribunal se comunicatal hecho al Ó rgano de Control Institucional de aqu ella y/o a la Contraloría General de la

República, s in per juicio d el requerimiento al T itular de la E ntidad para que se ef ectúe elrespectivo de slinde de r esponsabilidades. D e s er el c aso, s e denun cia a l os i nfractoressegún lo tipificado en el Código Penal.

Artículo 108.- Precedentes de observancia obligatoria

Mediante ac uerdos ado ptados en s esión de S ala P lena, el T ribunal interpreta de m odoexpreso y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento,los cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria. Dichos acuerdos deben serpublicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE debidamentesistematizados. Lo s precedentes d e observancia ob ligatoria deb en s er a plicados por l asEntidades y las Salas del Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean modificadospor posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o por norma legal.

Artículo 109.- Desistimiento

El apelante puede desistirse del recurso de apelación mediante escrito con firma legalizadaante Notario o ante la Secretaría del Tribunal, según corresponda, siempre y cuando larespectiva solicitud de desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse declaradoque el expediente está listo para resolver y no comprometa el interés público.

El desistimiento es aceptado por el Tribunal o la Entidad, mediante resolución, y pone fin alprocedimiento administrativo.

Artículo 110.- Ejecución de la garantía

Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o el impugnante sedesista, se procede a ejecutar el íntegro de la garantía.

Procede la devolución de la garantía cuando:

1. El recurso sea declarado fundado en todo o en parte.2. Se declare la nulidad y/o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.3. Con posterioridad a la interposición del recurso de apelación sobrevenga un impedimentopara contratar con el Estado.4. Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal.

El plazo para la devolución de la garantía es de cinco (5) días hábiles de solicitada.

Artículo 111.- Denegatoria ficta

Vencido el plazo para que el Tribunal o la Entidad resuelva y notifique la resolución que sepronuncia sobre el r ecurso de apel ación, el i mpugnante debe a sumir que el mismo f uedesestimado, oper ando l a denegatoria ficta, a ef ectos d e la i nterposición de l a demandacontencioso administrativa.La om isión de r esolver y notificar el r ecurso de ape lación dent ro d el pl azo establecido

genera la responsabilidad funcional de la Sala del Tribunal o del Titular de la Entidad y delfuncionario a quien se hubiese delegado la función de resolver, según sea el caso.

Artículo 112.- Agotamiento de la vía administrativa La resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso de apelación o ladenegatoria ficta, por no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan lavía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso administrativo alguno.

Artículo 113.- Acción contencioso administrativa

La i nterposición d e l a ac ción c ontencioso ad ministrativa c abe ú nicamente c ontra l aresolución o denegatoria ficta que agotan la vía administrativa, y no suspende lo resuelto porla Entidad o por el Tribunal, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazode la ley de la materia.

TÍTULO VI

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I DEL CONTRATO




56

Artículo 114.- Obligación de contratar

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto laEntidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar.

La E ntidad no pue de neg arse a c ontratar, s alvo por r azones de r ecorte pr esupuestalcorrespondiente al o bjeto m ateria del pr ocedimiento de selección, por no rma ex presa oporque desaparezca la necesidad, debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basadaen otros motivos, genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad y el servidor alque s e l e h ubieran d elegado l as f acultades pa ra p erfeccionar e l c ontrato, s egúncorresponda. Esta situación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractualdurante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de presupuesto.

Artículo 115.- Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en l oscontratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicaciónsimplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionarcon la r ecepción d e l a or den de compra o de s ervicios, c onforme a lo pr evisto en losdocumentos del pr ocedimiento de selección, siempre que el monto del valor estimado nosupere los cien mil Nuevos Soles (S/. 100 000,00).

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar elcontrato con la s uscripción d el do cumento o c on la r ecepción de una or den d e compra,cuando el monto del v alor e stimado del í tem corresponda a la adjudicación simplificada,

respetando el parámetro establecido en el párrafo anterior.Tratándose de catálogos electrónicos d e ac uerdo m arco y c omparación de pr ecios, elcontrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios.

Artículo 116.- Contenido del Contrato

El c ontrato e stá c onformado por el do cumento q ue lo c ontiene, los documentos delprocedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así comolos documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones paralas partes.

Artículo 117.- Requisitos para perfeccionar el Contrato

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar, además de

los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, los siguientes:

1. Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, salvo enlos contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal decarácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno y de comparación deprecios, en los que la Entidad debe efectuar la verificación correspondiente en el por tal delRNP.2. Garantías, salvo casos de excepción.

3. Contrato de consorcio, de ser el caso.4. Código de cuenta interbancaria (CCI).5. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuandocorresponda.

Estos requisitos no s on exigibles cuando el c ontratista sea otra E ntidad, cualquiera sea elprocedimiento de selección, con excepción de las Empresas del Estado.

Artículo 118.- Contrato de consorcio

El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas decada u no de los integrantes ant e N otario, de signándose e n di cho d ocumento alrepresentante c omún. N o t ienen ef icacia l egal f rente a l a E ntidad c ontratante l os a ctosrealizados por personas distintas al representante común.Las disposiciones aplicables a consorcios son establecidas mediante Directiva emitida por elOSCE.

Artículo 119.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes:

1. Dentro de l p lazo d e o cho ( 8) dí as háb iles siguientes al r egistro en el S EACE delconsentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, elpostor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos paraperfeccionar el c ontrato. E n un pl azo que no puede exceder de los tres (3) días h ábiles

siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar laorden de compra o de servicio, s egún c orresponda, u otorgar u n pl azo adi cional pa rasubsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde eldía s iguiente de l a n otificación d e l a E ntidad. A l dí a s iguiente de subsanadas l asobservaciones, las partes suscriben el contrato.

2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro delos plazosestablecidos en el numeral 1, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello,dándole un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidadhaya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto elotorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismoo a la recepción de la orden de compra o de servicios.En este supuesto la Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio,bajo responsabilidad.

3. Cuando no s e perfeccione el contrato, por c ausa imputable al po stor, éste pi erdeautomáticamente la buena pro.

En tal supuesto, tratándose de consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, enun plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar enel orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo




57

previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de lascontrataciones declara desierto el procedimiento de selección.

En el caso de bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de lascontrataciones comunica al c omité de selección para que califique al p ostor que ocupó elsegundo l ugar en el orden de pr elación. En c aso s e otorgue la bu ena pr o el c omité deselección c omunica a l órgano e ncargado d e l as c ontrataciones para qu e r equiera l apresentación de los documentos para perfeccionar el c ontrato en e l plazo previsto en elnumeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contratacionesdeclara desierto el procedimiento de selección.

Artículo 120.- Plazo de ejecución contractual

El pl azo de e jecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento delcontrato, de sde l a fecha que s e es tablezca en e l c ontrato o des de l a fecha en que secumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso.

1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo deejecución contractual sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por leyes especialeso por l a naturaleza de l a prestación se requieran pl azos m ayores, s iempre y c uando seadopten l as pr evisiones pr esupuestarias n ecesarias para gar antizar e l pa go de l asobligaciones.

2. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estarvinculado a la duración de la obra supervisada.

3. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por unmáximo de t res ( 3) año s p rorrogables en f orma s ucesiva por i gual o menor pl azo;reservándose l a E ntidad el derecho de r esolver un ilateralmente e l c ontrato ant es d elvencimiento previsto, s in reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, sujetándoselos reajustes que pud ieran acordarse al Índice de P recios al Consumidor que establece elInstituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Artículo 121.- Cómputo de los plazos

Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en loscasos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamentelo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

Artículo 122.- Nulidad del Contrato

En los casos en que la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato, por algunade las causales previstas por el artículo 44 de la Ley, debe cursar carta notarial al contratistaadjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro de los treinta (30)días h ábiles s iguientes el contratista q ue n o es té de acuerdo c on e sta d ecisión, p uedesometer la controversia a arbitraje.

Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 138.

Artículo 123.- Responsabilidad de la Entidad

La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebeen los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generendebido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad quele corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La E ntidad e s r esponsable de l a o btención de las l icencias, aut orizaciones, per misos,servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras.

Artículo 124.- Subcontratación

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contratooriginal; p ara estos efectos, l a Entidad deb e aprobar la s ubcontratación por escrito y demanera previa, dentro de los cinco (5) d ías hábiles de f ormulado el p edido. Si t ranscurridodicho pl azo l a E ntidad n o c omunica su respuesta, s e considera q ue el ped ido h a s idorechazado.

No cabe subcontratación en la selección de consultores individuales.

CAPÍTULO II

GARANTÍAS

Artículo 125.- Tipos de garantía

Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que debeotorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o póliza de caución.

Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregara la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez porciento ( 10%) d el monto d el c ontrato original. E sta d ebe m antenerse v igente ha sta l aconformidad de l a recepción de la prestación a c argo del contratista, en el caso de bi enes,servicios en g eneral y consultorías en g eneral, o ha sta el consentimiento de l a l iquidación

final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor delcontratista, l a E ntidad de be devolverle l a gar antía de f iel c umplimiento, a un cuando sesometa a controversia la cuantía de ese saldo a favor.En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general,así como los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades conlas micro y pe queñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel




58

cumplimiento el di ez por c iento ( 10%) del monto del contrato or iginal, por centaje que esretenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficiosolo procede cuando:

a) El procedimiento de selección original del cual derive el c ontrato a s uscribirse sea u naadjudicación simplificada;b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, enfunción del avance de obra.

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, deforma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Artículo 127.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

En las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías o de obras que conllevanla ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividadesafines, se deb e otorgar una garantía adicional por e ste concepto, la m isma que deb e serrenovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentación en ningún caso. El OSCE mediante Directiva establecelas disposiciones complementarias para la aplicación de esta garantía.

Artículo 128.- Excepciones

No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por

prestaciones accesorias en los siguientes casos:

1. Contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos montos seaniguales o menores a cien mil Nuevos Soles (S/. 100 000,00). Dicha excepción también aplicaa los contratos derivados de procedimientos de selección por r elación de í tems, cuando elmonto del ítem adjudicado o la sumatoria de l os montos de los ítems adjudicados no supereel monto señalado anteriormente.2. Adquisición de bienes inmuebles.3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.4. Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 150, cuyosmontos se encuentren dentro del supuesto contemplado en el numeral 1.

Artículo 129.- Garantía por adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra lapresentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantíano puede ser exceptuada en ningún caso.La garantía debe t ener un plazo mínimo de v igencia de t res (3) meses, renovable por unplazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puedereducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías puedenser em itidas c on una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para laamortización total del adelanto otorgado.Tratándose de l os ad elantos de materiales, l a gar antía s e mantiene v igente h asta l autilización d e los m ateriales o i nsumos a s atisfacción de la E ntidad, pudiendo reducirse demanera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Artículo 130.- Garantías a cargo de la Entidad

En los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantía es entregadapor la Entidad al arrendador en los términos previstos en el contrato. Dicha garantía cubrelas obligaciones derivadas del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesantey daño emergente.

Artículo 131.- Ejecución de garantías

Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Unavez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedadoconsentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo delcontratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pagode intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución algunapor el adelanto pendiente de amortización.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por lacual l a E ntidad r esuelve el contrato por c ausa i mputable al c ontratista hay a que dadoconsentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver elcontrato. E n es tos s upuestos, el m onto de l a g arantía corresponde í ntegramente a l aEntidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) díashábiles de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagarel saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación acargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, oen la liquidación final del contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras.Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

4. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato exista

riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun cuando este evento hayasido sometido a un medio de solución de controversias.

En cualquiera de l os supuestos contemplados en el párrafo anterior, la Entidad en f ormaprevia a la ejecución de la garantía p or ad elantos, r equiere no tarialmente al contratista,otorgándole un pl azo de di ez (10) días há biles para que devuelva el m onto pendiente deamortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto.


f ) ( )



59

Los supuestos pr evistos en los numerales a nteriores están r eferidos exclusivamente a l aactuación de l a Entidad, siendo de s u única y ex clusiva r esponsabilidad ev aluar en qu ésupuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan demodo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago acargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a loprevisto en el artículo 33 de la Ley, al solo y pr imer requerimiento de la respectiva Entidad,sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusión alguna y sinsolicitar sustento ni documentación alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles.Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y seconsidera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones –SBS.

CAPÍTULO III INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 132.- Penalidades

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimientoinjustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la

penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos depenalidades pueden a lcanzar cada una un m onto máximo equi valente al di ez por c iento(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentosdel procedimiento, deben incluirse las previstas en el capítulo VII del presente título.Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final oen l a l iquidación f inal, s egún c orresponda; o s i f uera necesario, s e c obra d el m ontoresultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Artículo 133.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto delcontrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de

atraso. La p enalidad s e aplica automáticamente y s e c alcula de a cuerdo a l a s iguientefórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

a) Para plazos menores o i guales a sesenta (60) d ías, para bienes, servicios en ge neral,consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

__F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o í tem que debióejecutarse o, en caso que estos i nvolucraran ob ligaciones de ej ecución pe riódica, a laprestación parcial que fuera materia de retraso.Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.Para l os supuestos que p or la nat uraleza d e l a c ontratación, l a f órmula i ndicada e n el

presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas medianteResolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidadpor mora.Se c onsidera justificado el r etraso, c uando el contratista acredite, d e modo objetivamentesustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación delretraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Artículo 134.- Otras penalidades

Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas ala mencionada en el artículo 133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentesy pr oporcionales con el objeto de l a c ontratación. P ara estos ef ectos, de ben incluir l ossupuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de lapenalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a

penalizar.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Artículo 135.- Causales de resolución

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el ar tículo 36 de l a Ley, en l oscasos en que el contratista:

1. Incumpla i njustificadamente ob ligaciones contractuales, l egales o r eglamentarias a s ucargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximopara otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o r eduzca i njustificadamente la ej ecución de la prestación, pese a h aber sidorequerido para corregir tal situación.

El c ontratista pue de solicitar l a r esolución del contrato en l os c asos e n qu e l a E ntidadincumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese ahaber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo136.


C l i d l t d l l t t f t it f f t l E tid d d b d t i l i d di h t i i l d t d l



60

Cualquiera d e las p artes puede r esolver el c ontrato por c aso fortuito o f uerza m ayor queimposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.

Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberequerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajoapercibimiento de resolver el contrato.Dependiendo del monto contractual y de l a complejidad, envergadura o s ofisticación de lacontratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor aquince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver elcontrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolverel contrato. El c ontrato queda resuelto de pl eno derecho a partir de l a recepción de di chacomunicación.La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista,cuando s e d eba a l a ac umulación d el m onto m áximo de pena lidad por m ora u ot raspenalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos,basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por elincumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de lasobligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar losintereses de l a Entidad. En tal s entido, el r equerimiento que s e efectúe debe precisar con

claridad qué parte del c ontrato queda resuelta s i persistiera el i ncumplimiento. De nohacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

Artículo 137.- Efectos de la resolución

Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubieraotorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.

Si l a par te per judicada es el c ontratista, l a E ntidad debe r econocerle l a r espectivaindemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por laparte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientesde notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estosprocedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.

Artículo 138.- Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecuciónde las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentresometida a alguno de los medios de solución de controversias, la Entidad puede contratar aalguno d e l os postores q ue par ticiparon en el pr ocedimiento de s elección. P ara estos

efectos, la E ntidad debe d eterminar el pr ecio de di chas prestaciones, incluyendo todos l oscostos necesarios para su ejecución, debidamente sustentados.Una vez determinado el precio y las condiciones de ejecución, y de existir disponibilidadpresupuestal, l a E ntidad i nvita a los po stores que par ticiparon en el pr ocedimiento deselección para que, en un plazo máximo de 5 días, manifiesten su intención de ejecutar lasprestaciones pend ientes d e ej ecución por el pr ecio y c ondiciones s eñalados en eldocumento de invitación.

De presentarse más de una aceptación a la invitación, la Entidad contrata con aquel postorque ocupó una m ejor posición en el orden de pr elación en el procedimiento de s eleccióncorrespondiente. E n l as c ontrataciones de bienes, s ervicios en general y obr as, salvo

aquellas derivadas del procedimiento de comparación de precios, el órgano encargado delas contrataciones debe realizar la calificación del pr oveedor con el que s e va a c ontratar.Para el perfeccionamiento del contrato debe observarse lo establecido en el segundo párrafodel artículo 87, en lo que sea aplicable.

CAPÍTULO IV MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Artículo 139- Adicionales y Reducciones

Mediante R esolución pr evia, el T itular de l a E ntidad p uede d isponer l a ej ecución deprestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto delcontrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato,para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los

adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términosde r eferencia de l s ervicio e n gen eral o de consultoría y de l as condiciones y pr eciospactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticincopor ciento (25%) del monto del contrato original.

En caso de ad icionales, el c ontratista debe aumentar de f orma proporcional las g arantíasque hubiese otorgado. En caso de r educciones puede solicitar la disminución en l a mismaproporción.Tratándose de adicionales de supervisión de obra, para el cálculo del límite establecido en elprimer párrafo del artículo 34.4 de Ley solo debe tomarse en consideración todas lasprestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de laobra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra.

Los adi cionales o reducciones que s e di spongan d urante l a ej ecución de proyectos d einversión púb lica de ben s er comunicados por la E ntidad a l a aut oridad competente delSistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:


1 C d b l di i l i d f t l l E t l L f id d i d l i f d l f i i bl d l á i i



61

1. Cuando s e apr ueba el adi cional, siempre y c uando af ecte el plazo. En es te c aso, elcontratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a lanotificación de la aprobación del adicional o d e finalizado el hecho generador del atraso oparalización.La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo dediez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existirpronunciamiento ex preso, se t iene p or apr obada l a solicitud de l c ontratista, b ajoresponsabilidad del Titular de la Entidad.En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente

vinculados al contrato principal.

Las ampliaciones de pl azo e n c ontratos de bienes o par a l a prestación de servicios engeneral y c onsultoría en g eneral dan l ugar al pago de l os gastos generales de bidamenteacreditados. E n el caso de l a consultoría de o bras, de be paga rse al c ontratista el ga stogeneral variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de lautilidad.

Cualquier c ontroversia r elacionada c on l a a mpliación de l pl azo po drá ser sometida aconciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación deesta decisión.

Artículo 141.- Cesión de Posición Contractual

Solo procede la cesión de posición contractual del contratista en los casos de transferenciade pr opiedad de bi enes qu e s e en cuentren ar rendados a l as E ntidades, c uando s eproduzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente.

Artículo 142.- Otras Modificaciones

Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partespueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechossobrevinientes al p erfeccionamiento d el contrato que n o sean imputables a alguna de laspartes, per mitan al canzar l a finalidad del contrato de m anera op ortuna y ef iciente, y nocambien los elementos determinantes del objeto del contrato. Cuando la modificaciónimplique la variación del precio, debe ser aprobada por el Titular de la Entidad.

CAPÍTULO V

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Artículo 143.- Recepción y conformidad

La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, larecepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad dequien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

La conformidad r equiere del i nforme del f uncionario responsable del área usuaria, qui endebe v erificar, dep endiendo de l a nat uraleza de l a pr estación, l a calidad, c antidad ycumplimiento de l as condiciones c ontractuales, debiendo r ealizar l as pruebas que fuerannecesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puedeconsignarse en dicho documento.La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción,salvo en e l caso de c onsultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo deveinte (20) días

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramenteel sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de

diez (10) días, dependiendo de la c omplejidad. Tratándose de c onsultorías el pl azo parasubsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Si pese al plazootorgado, el contratista no cumpliese a c abalidad c on la s ubsanación, la Entidad puederesolver el contrato, s in per juicio de apl icar las pe nalidades qu e correspondan, desde elvencimiento del plazo para subsanar.

Este pr ocedimiento no r esulta apl icable c uando l os bi enes, s ervicios en ge neral y /oconsultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, encuyo c aso l a E ntidad no efectúa la r ecepción o no ot orga l a c onformidad, s egúncorresponda, deb iendo c onsiderarse como no ejecutada la prestación, aplicándose laspenalidades respectivas.

Las discrepancias en r elación a la r ecepción y c onformidad pu eden s er s ometidas aconciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la

recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, segúncorresponda.

Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

1. El contratista presenta a l a Entidad la l iquidación del contrato de consultoría d e obra,dentro de l os quince (15) días s iguientes de haberse otorgado la conformidad de l a últimaprestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarserespecto de dicha liquidación y not ificar su pronunciamiento dentro d e los treinta (30) díassiguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por elcontratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse ynotificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la

observación; de n o hacerlo, se tiene por c onsentida la liquidación con las observacionesformuladas por la Entidad.

2. Cuando el c ontratista n o presente la l iquidación en el plazo i ndicado, la E ntidad debeefectuarla y notificarla dentro de l os quince (15) dí as siguientes, a costo del contratista; sieste no s e pronuncia den tro de los c inco ( 5) dí as de n otificado, dicha liquidación qu edaconsentida.


Si el c ontratista observa la l iquidación practicada por l a Entidad esta debe pr onunciarse y CAPÍTULO VI



62

Si el c ontratista observa la l iquidación practicada por l a Entidad, esta debe pr onunciarse ynotificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, setiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debemanifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según c orresponda, l aparte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, elsometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se consideraconsentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Una vez que l a liquidación haya quedado c onsentida o a probada, según corresponda, noprocede someterla a los medios de solución de controversias.

Artículo 145.- Constancia de prestación

Otorgada la c onformidad de l a pr estación, el ór gano de adm inistración o e l f uncionariodesignado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, deoficio o a pedido de parte, una constancia que debe precisar, como mínimo, la identificacióndel c ontrato, obj eto del c ontrato, el monto del c ontrato vigente, el plazo c ontractual y l aspenalidades en que hubiera incurrido el contratista.

Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades,hasta que estas sean canceladas.

Artículo 146.- Vicios ocultos

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a r eclamar posteriormente pordefectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o v icios ocultos deben ser s ometidas a c onciliacióny/o arbitraje. En dicho c aso el plazo d e caducidad se computa a par tir de la conformidadotorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazode responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Artículo147.- Obligaciones posteriores al pago final

Las controversias relacionadas con obligaciones que deben ejecutarse con posterioridad a la

fecha del pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta(30) días hábiles siguientes a la fecha en que debían ejecutarse.

CAPÍTULO VI

ADELANTOS Y PAGO

Artículo 148.- Adelanto directo

Los do cumentos d el pr ocedimiento de selección pueden establecer ad elantos directos alcontratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) delmonto del contrato original. En tal caso, los documentos del pr ocedimiento de s elección,además, deben prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como elplazo de entrega del mismo.

Al momento de solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la garantía acompañada delcomprobante de pago.

La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno delos pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones asu cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de losadelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le correspondaal contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

Artículo 149.- Del pago

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de losquince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general yconsultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, losque se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Las controversias e n relación a l os pagos a cuenta o pago f inal pueden ser sometidas aconciliación y/o arbitraje.

Artículo 150.- Contrataciones Complementarias

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato,la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismocontratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, hastapor un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que setrate del mismo bien o servicio y que e l contratista preserve las condiciones que dieron lugar

a la adquisición o contratación.En aquellos casos en los que con la contratación complementaria se agota la necesidad, lacondición de c onvocar un pr ocedimiento de selección no resulta necesaria; aspecto q uedebe ser sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento.

No c aben c ontrataciones c omplementarias e n l os c ontratos q ue t engan por o bjeto l aejecución de obras ni de consultorías, ni en las contrataciones directas.


Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes deben ser cumplidas dentro



63

CAPÍTULO VII

OBRAS

Artículo 151.- Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra

Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en elartículo 117 el postor ganador debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP, salvo

en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal decarácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno

2. Entregar e l c alendario de av ance de obr a valorizado s ustentado e n el P rograma deEjecución de Obra (CPM).

3. Entregar el calendario de adq uisición de m ateriales o i nsumos ne cesarios par a l aejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Estecalendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con elcalendario de avance de obra valorizado vigente.

4. Entrega de calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lorequiera.

5. Entregar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas alsistema de suma alzada.

Artículo 152.- Inicio del plazo de ejecución de obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que secumplan las siguientes condiciones:

1. Que l a E ntidad not ifique al c ontratista qu ien es e l i nspector o el s upervisor, s egúncorresponda;2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso estehaya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;5. Que l a E ntidad hay a o torgado a l c ontratista el a delanto di recto, en l as c ondiciones yoportunidad establecidas en el artículo 156.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentrode los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Encaso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las demás condiciones.Si la E ntidad no c umple con las c ondiciones señaladas en l os numerales precedentes, elcontratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo dequince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismoplazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados,hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10 000) del monto del contrato pordía y has ta por un t ope d e setenta y c inco por diez mil ( 75/10 0 00). La E ntidad de bepronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de d iez ( 10) dí as hábiles de pr esentada.

Respecto a l der echo d e r esarcimiento, e l c ontratista p uede i niciar un pr ocedimiento deconciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el quecuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

La Entidad puede acordar con el c ontratista diferir la f echa de inicio del pl azo de ej ecuciónde la obra en los siguientes supuestos:1. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta laculminación de dicho evento.2. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstasen 1 y 2 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.En ambos supuestos, no resultan aplicables las penalidades indicadas en el párrafoprecedente, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendoreiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución.En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan

en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir laadenda correspondiente.

Artículo 153.- Suspensión del plazo de ejecución

Cuando se produzcan eventos no at ribuibles a l as partes que originen la paralización de laobra, e stas pu eden ac ordar la suspensión de l plazo de ejecución de l a misma, h asta l aculminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastosgenerales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.

Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratistala modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que seacordó la suspensión.

Asimismo, el contratista , puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidadno cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones; para tal efecto, el contratista debe requerirmediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de lasvalorizaciones pen dientes en un plazo no mayor de d iez (10) días. Si v encido e l plazo elincumplimiento c ontinúa el r esidente debe ano tar en e l cuaderno de obra la decisión desuspensión, que se produce al dí a siguiente de l a r eferida anot ación. La suspensión delplazo da lugar al pago de mayores gastos g enerales variables, d irectamente vinculados,debidamente acreditados.




64

Artículo 154.- Residente de Obra

Durante l a ej ecución de la o bra deb e c ontarse, d e modo per manente y di recto, con unprofesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previaconformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero oarquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) añosde experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad dela obra.

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de

la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa yexclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección porla Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de lasobras a ejecutar.

Artículo 155.- Clases de Adelantos

Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos:1. Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del montodel contrato original.2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento(20%) del monto del contrato original

Artículo 156.- Entrega del Adelanto Directo

En el c aso que en l as B ases s e haya establecido e l ot orgamiento de este adelanto, elcontratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitarformalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante depago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir deldía siguiente de recibida la mencionada documentación.

Artículo 157.- Adelanto para materiales e insumos

La Entidad debe establecer en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el

cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto,con la f inalidad que el contratista pu eda disponer de los m ateriales o i nsumos e n laoportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado elplazo de e jecución contractual, t eniendo en consideración el c alendario de ad quisición demateriales o insumos pr esentado por e l c ontratista y l os pl azos e stablecidos e n l osdocumentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que lassolicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en elcalendario de adquisición de materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debetenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias,ampliatorias y complementarias.Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad dela s olicitud d e l os ad elantos par a m ateriales e insumos, d e a cuerdo a l calendariocorrespondiente.

Artículo 158.- Amortización de Adelantos

La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cadauna de las valorizaciones de obra.

La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lodispuesto en el D ecreto S upremo N o 011 -79-VC y s us m odificatorias, am pliatorias ycomplementarias.Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma encuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en laliquidación del contrato.

Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras

Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con uninspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambosen una m isma obra. E l inspector e s u n profesional, funcionario o s ervidor de la E ntidad,expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o

jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, estadesigna a una persona natural como supervisor permanente en la obra.El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir con la misma experiencia ycalificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratarun supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecidoen la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal respectivo.

En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa yexclusiva del i nspector o s upervisor es definida en l os documentos d el procedimiento de

selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad ymagnitud de las obras a ejecutar

Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector osupervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentementepor la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento


del contrato debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en calificaciones d el pr ofesional a s er r eemplazado l a E ntidad l e ap lica el contratista una



65

del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto enlos artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrantede su plantel técnico.

El inspector o el supervisor, según c orresponda, e stá facultado para or denar el r etiro decualquier s ubcontratista o trabajador por i ncapacidad o i ncorrecciones que, a su juicio,perjudiquen la buena marcha de l a obra; para r echazar y ordenar el r etiro de materiales oequipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y paradisponer cualquier medida generada por una emergencia.No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato,no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para elcumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.

Artículo 161.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalizaciónde la obra

En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, conrespecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerandoque dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión,lo que genera un mayor costo, el c ontratista ejecutor de la obra as ume el pago del m ontocorrespondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho montode la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dichocosto es asumido por la Entidad.

Artículo 162.- Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personalofertado

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado.Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente aprofesionales qu e s e encuentran laborando c omo r esidente o s upervisor en o brascontratadas por la Entidad que no c uentan con r ecepción, di cha of erta d ebe serdescalificada.

Excepcionalmente y de manera j ustificada el c ontratista puede s olicitar a l a E ntidad l eautorice la sustitución del profesional propuesto, en c uyo caso el reemplazante debe reunirexperiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesionalreemplazado.

La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antesque se culmine la r elación contractual entre el c ontratista y el personal a s er sustituido; sidentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emitepronunciamiento se considera aprobada la sustitución.

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidadno hay a apr obado l a s ustitución del per sonal por n o c umplir c on l as ex periencias y

calificaciones d el pr ofesional a s er r eemplazado, l a E ntidad l e ap lica el contratista unapenalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una(1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra.

En caso el contratista considere necesaria la par ticipación de pr ofesionales adicionales alplantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e i nformarsepor escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar laefectiva participación de tales profesionales. La inclusión de mayores profesionales por partedel contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

El presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría, salvo la

selección de consultores individuales.

Artículo 163.- Cuaderno de Obra

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, elmismo que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus páginas por el inspector osupervisor, según corresponda, y por el r esidente, a f in de ev itar su ad ulteración. D ichosprofesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El c uaderno de obra consta de u na h oja original c on t res ( 3) c opias de sglosables,correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector osupervisor. E l original de d icho cuaderno de be permanecer en l a obra, bajo custodia delresidente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.Si el c ontratista o s u personal, no p ermite el acceso al cuaderno de o bra al inspector o

supervisor, i mpidiéndole an otar l as ocurrencias, constituye c ausal de aplicación d e u napenalidad equivalente al cinco por mil (5/10 00) del monto de la valorización del periodo porcada día de dicho impedimento.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Artículo 164.- Anotación de ocurrencias

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución deesta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea elque efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de lasocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o alinspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio decomunicación escrita.

El cuaderno de o bra e s c errado por el inspector o s upervisor cuando l a obra haya sidorecibida definitivamente por la Entidad.

Artículo 165.- Consultas sobre ocurrencias en la obra

Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,según corresponda.


Las consultas cuando por su naturaleza en opinión del inspector o supervisor no requieran Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y



66

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requierande la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de cinco (5)días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, elcontratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual deberesolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de larecepción de la comunicación del contratista.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran dela opinión del proyectista son el evadas por e stos a l a Entidad dentro del plazo máximo decuatro ( 4) d ías s iguientes d e anot adas, c orrespondiendo a es ta en c oordinación con elproyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la

comunicación del inspector o supervisor.

Para e ste ef ecto, l a Entidad debe c onsiderar en e l contrato celebrado c on el pr oyectistacláusulas de r esponsabilidad y la obl igación d e at ender las c onsultas qu e les r emita laEntidad den tro de l plazo qu e s eñale dicha c láusula. En c aso no h ubiese respuesta delproyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la Entidad debe absolver la consulta ydar i nstrucciones al c ontratista a t ravés del i nspector o s upervisor, s in per juicio d e l asacciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la misma.

Si en a mbos casos, vencidos los plazos, no s e absuelve la consulta, el contratista tiene elderecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a lademora. Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de lostrabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución dela obra.

Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a c uenta y s on elaboradas el último día decada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecuciónde la o bra, las valorizaciones se formulan en f unción de los m etrados ejecutados con l osprecios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastosgenerales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, elporcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución dela obra, las valorizaciones se f ormulan en función de los metrados ejecutados contratadoscon l os pr ecios uni tarios d el v alor r eferencial, a gregando s eparadamente l os m ontos

proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenidose multiplica por el factor de r elación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este m ontose agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de losmetrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras ba jo el s istema desuma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista yel inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca elcontrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con elcontratista, este l a efectúa. El i nspector o s upervisor debe revisar los metrados durante elperiodo de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o e l supervisor de las valorizaciones y suremisión a l a Entidad para periodos mensuales es d e cinco (5) dí as, contados a par tir delprimer día hábil del m es siguiente al de l a valorización respectiva, y es c ancelada por laEntidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refierana periodos di stintos a l os pr evistos en es te párrafo, la s B ases de ben es tablecer e l

tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, porrazones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de losintereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del CódigoCivil.

Artículo 167.- Reajustes

En el c aso de obras, l os r eajustes se c alculan en ba se al c oeficiente de r eajuste “ K”conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados dePrecios que se deben aplicar, s e c alcula el m onto def initivo de l os r eajustes que lecorresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación finalsin reconocimiento de intereses

Artículo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados

Si s urgieran d iscrepancias r especto de la formulación, a probación o v alorización de losmetrados entre el c ontratista y el i nspector o s upervisor o l a Entidad, según sea el c aso,estas se r esuelven en l a liquidación de l c ontrato, sin pe rjuicio d el cobro de la par te nocontrovertida.

Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco porciento (5%) del contrato actualizado, la par te interesada puede someter dicha controversia aconciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentrode los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El in icio del r espectivo m edio de s olución de c ontroversias no i mplica la s uspensión del

contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de l as siguientescausales a jenas a su v oluntad, s iempre qu e modifiquen la r uta crítica d el pr ograma deejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:


1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. supervisor debe elevarlos a l a Entidad, c on los r eajustes que puedan concordarse con el



67

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional deobra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados queno pr ovengan de v ariaciones del ex pediente t écnico d e obr a, en contratos a pr eciosunitarios.

Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículoprecedente, el c ontratista, por i ntermedio de s u r esidente debe an otar en el c uaderno de

obra, e l inicio y el f inal de las c ircunstancias que a su criterio determinen a mpliación deplazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, elcontratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliaciónde plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte laruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre lasolicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayorde cinco ( 5) días h ábiles, contados d esde e l día s iguiente de presentada la solicitud. LaEntidad resuelve s obre d icha am pliación y not ifica s u decisión al c ontratista en u n plazomáximo de d iez ( 10) días h ábiles, contados de sde el día s iguiente d e la r ecepción delindicado i nforme o del v encimiento del pl azo, baj o r esponsabilidad. D e no em itirsepronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por elinspector o supervisor en su informe.

Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no sepronuncia y no ex iste opinión del supervisor o i nspector, s e considera ampliado el plazosolicitado por el contratista.

Cuando l as ampliaciones s e s ustenten en c ausales q ue no c orrespondan a u n m ismoperiodo de t iempo, sea es te par cial o t otal, c ada solicitud de ampliación d e plazo de betramitarse y resolverse independientemente.

En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho quedebe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se hayasuspendido el p lazo d e e jecución contractual, e l contratista puede solicitar y l a Entidadotorgar am pliaciones d e plazo parciales, a f in de p ermitir que el contratista valorice losgastos generales por di cha ampliación p arcial, para c uyo efecto se sigue el p rocedimiento

antes señalado.La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayoresgastos generales, a presentar al i nspector o s upervisor un c alendario de av ance de o bravalorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, considerando para ello sololas partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida,en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de lafecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o

supervisor debe elevarlos a l a Entidad, c on los r eajustes que puedan concordarse con elcontratista, en un p lazo máximo de siete (7) dí as, contados a partir del día siguiente de l arecepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete(7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector osupervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vezaprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en elplazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

Cualquier c ontroversia r elacionada c on las s olicitudes d e ampliación de plazo pu ede sersometida al r espectivo medio de s olución de controversias dent ro de l os treinta (30) díashábiles posteriores a l a f echa en que la E ntidad de bió not ificar s u decisión o de l a

notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversiónpública deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del SistemaNacional de Inversión Pública.

Artículo 171.- Efectos de la modificación del plazo contractual

Las ampliaciones de plazo en l os contratos de obra dan lugar al p ago de mayores costosdirectos y l os g astos ge nerales v ariables, a mbos di rectamente v inculados c on di chasampliaciones, siempre que estén deb idamente ac reditados y f ormen par te de a quellosconceptos que i ntegren la e structura de c ostos directos y gastos generales variables de laoferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso.En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecucióncontractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del contrato.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratoscelebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.

Artículo 172.- Pago de costos y gastos generales

Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costosy gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente alinspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contadosa partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con lascorrecciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebela referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta (30) días contados apartir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor.Si surgen discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores costos ygastos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando corresponda, o

se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratistatiene derecho al r econocimiento de l os intereses legales, de c onformidad c on los ar tículos1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para el pago de intereses se formula una valorización deintereses y se efectuará en las valorizacionessiguientes.


Artículo 173.- Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se



68

j j

Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parcialesestablecidos en el calendario de av ance de obra vigente. En caso d e r etraso injustificado,cuando el monto de l a v alorización ac umulada ejecutada a una f echa d eterminada s eamenor al ochenta por c iento (80%) del monto de l a valorización acumulada programada adicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete(7) días siguientes, un nu evo calendario que c ontemple la ac eleración de l os trabajos, demodo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando talhecho en el cuaderno de obra.

La f alta d e pr esentación de es te c alendario d entro d el pl azo s eñalado en el pár rafoprecedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o laresolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad pordemoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes.Cuando el monto de la v alorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por c iento(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisordebe anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puedeser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de laobra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

Artículo 174.- Intervención Económica de la Obra

La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en casofortuito, f uerza m ayor o por i ncumplimiento d e l as estipulaciones contractuales que a su

juicio no pe rmitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la obra esuna m edida que s e adop ta por c onsideraciones de or den técnico y económico c on l afinalidad de c ulminar l a ej ecución de l os trabajos, s in l legar a r esolver el contrato. Laintervención económica no d eja al c ontratista al m argen de s u participación contractual, ysus o bligaciones correspondientes, per diendo el derecho al r econocimiento de mayoresgastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención seaconsecuencia del incumplimiento del contratista.Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es resuelto porincumplimiento.Para l a apl icación de l o e stablecido en el pr esente ar tículo deb e t enerse en c uenta l odispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia.

Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince porciento (15%)

Solo pr ocede la e jecución de pr estaciones adicionales de obr a c uando pr eviamente secuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolucióndel Titular de l a Entidad y e n los casos en que s us montos, r estándole l os presupuestosdeductivos v inculados, no e xcedan el qui nce por c iento ( 15%) del m onto de l c ontratooriginal.

Excepcionalmente, en e l caso de pr estaciones adicionales de obr a que p or su c arácter deemergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población,

j g , prealiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizarla ej ecución d e tales prestaciones adicionales, s in p erjuicio de la v erificación que d ebeefectuar la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puedeefectuarse pago alguno.

En l os c ontratos d e obr a a pr ecios un itarios, l os pr esupuestos a dicionales de obr a s eformulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos yvariables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisiscorrespondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales delpresupuesto original c ontratado. A simismo, de be incluirse l a ut ilidad de l pr esupuesto

ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.

Cuando e n l os contratos pr evistos en el pár rafo an terior s e r equiera ej ecutar m ayoresmetrados no s e requiere autorización pr evia para su e jecución, pero sí p ara su pago; elencargado de autorizar el pa go es el Titular de la E ntidad o a quien se le delegue dichafunción. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado delos mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole lospresupuestos d eductivos v inculados, n o pue den superar el qui nce por c iento ( 15%) delmonto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metradosse c omputa par a el c álculo del l ímite para l a apr obación de adi cionales, pr evisto en elsegundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley.En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulancon los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los preciospactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo

cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los montosasignados en el v alor r eferencial multiplicado por el f actor de r elación. A simismo, debeincluirse la u tilidad del v alor referencial multiplicado por el factor de relación y e l ImpuestoGeneral a las Ventas correspondiente.

De no ex istir pr ecios un itarios de u na d eterminada pa rtida r equerida en la pr estaciónadicional, se pa ctaran nuevos precios unitarios, considerando los pr ecios de l os insumos,tarifas o jornales del presupuesto de obra y de no existir, se sustenta en precios del mercadodebidamente sustentadas.

La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuadernode obra, sea por e l contratista a través de su residente, o por el i nspector o supervisor,según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguientede realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a la

Entidad l a ano tación r ealizada, adj untando un i nforme t écnico que sustente s u posiciónrespecto de la necesidad de ejecutar la prestación adicional.La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional deobra está a su cargo, a cargo de un c onsultor externo o a cargo del inspector o supervisor,este último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previstoen el artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración lanaturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así


como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere



69

p y p p p ,encargarle a éste la elaboración del expediente técnico.

Concluida la elaboración del expediente técnico el i nspector o supervisor l o el eva a laEntidad. En caso el ex pediente técnico l a l abore la E ntidad o u n c onsultor externo, elinspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir deldía siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en elque se pronuncie sobre l a v iabilidad d e la s olución t écnica p lanteada e n el ex pedientetécnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en elpresupuesto de obra, s e adj unta al expediente técnico el documento del pr ecio uni tariopactado con el contratista ejecutor de la obra.

Recibida la c omunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce ( 12) díashábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobrela procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidaden emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.

El pago de l os pr esupuestos adi cionales apr obados s e realiza m ediante v alorizacionesadicionales.Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar elmonto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción deprestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.

Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durantela ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la

autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestosdeductivos vinculados, superen el quince por ciento ( 15%) del m onto del c ontrato original,luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para suejecución y pago, l a autorización expresa de l a Contraloría General de l a República. Ladeterminación d el r eferido p orcentaje i ncluye los m ontos ac umulados de l os mayoresmetrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a preciosunitarios.

En el caso d e adicionales con c arácter de e mergencia la aut orización de l a ContraloríaGeneral de la República se emite previa al pago.

La Contraloría General de l a República c uenta con un p lazo m áximo de qui nce (15) díashábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado entodos los c asos. El r eferido plazo se c omputa a par tir d el dí a s iguiente que l a E ntidadpresenta la documentación sustentatoria correspondiente.Transcurrido este pl azo, s in que medie pronunciamiento de l a Contraloría G eneral de l aRepública, la Entidad está au torizada para di sponer la ejecución y/o pago de pr estacionesadicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior.

De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la República comunicaa la E ntidad este r equerimiento, en una s ola oportunidad, a más t ardar al qui nto día hábilcontado desde el inicio del plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el término de ladistancia.La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento.En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha depresentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la ContraloríaGeneral de la República.El pago de l os presupuestos adi cionales apr obados s e realiza m ediante v alorizacionesadicionales.

Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista está obligado a ampliar elmonto de la garantía de fiel cumplimiento.

Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados que no provengan de unavariación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no puedensuperar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que supereneste límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 138; paracontinuar c on la ejecución de l a obra debe c onvocarse a un n uevo procedimiento por elsaldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponderal proyectista.Los adicionales, reducciones y los menores o mayores metrados que se produzcan durantela ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a laautoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo loscasos en q ue, estrictamente por r azones de seguridad o disposiciones r eglamentarias deconstrucción, no sea posible.La parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar laconstatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos(2) días. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnenen presencia de notario o juez de paz, y s e debe levantar un a cta donde se det allan l osavances de obra realmente ejecutados, así como realizar el inventario de materiales,insumos, equipamientos o m obiliarios respectivos en el almacén de o bra. Si al guna de l aspartes no s e presenta, la otra l leva adelante la constatación e i nventario y l evanta el ac ta,documento que tiene pleno efecto legal.

Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de l a Entidad y se procede a suliquidación.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación seconsignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan.En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista,en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista,


calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en



70

q j jde reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, deinventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución.En caso s urgiese alguna controversia sobre la resolución del c ontrato, c ualquiera de l aspartes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en elcontrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de laresolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida.

Artículo 178.- Recepción de la Obra y plazos

1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno deobras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor decinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informa a la Entidad, ratificando o no loindicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de suinforme.

En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, laEntidad debe de signar un c omité de r ecepción dentro de l os siete (7) dí as siguientes a l arecepción de la comunicación del inspector o supervisor.

El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,necesariamente ingeniero o a rquitecto, según corresponda a l a naturaleza de l os trabajossiendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho Comité.

El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de ControlInstitucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra,la ausencia del veedor no vicia el ac to.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comitéde recepción inicia, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazoque no debe exceder un dé cimo (1/10) del plazo d e ejecución vigente de l a obra. Para talefecto pr ocede a v erificar el f iel c umplimiento d e l o es tablecido en los planos yespecificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar elfuncionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no ex istir observaciones, se pr ocede a l a recepción d e laobra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra.El Acta de Recepción debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista.

2. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y nose recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigentede la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día desuscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia deobservaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisoro inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

pel cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a laEntidad, según c orresponda, en e l p lazo d e t res (3) dí as s iguientes de l a a notación. E lcomité de recepción junto con el contratista se constituyen en la obra dentro de los siete (7)días siguientes de recibido el i nforme del i nspector o s upervisor. L a comprobación querealiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, nopudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, sesuscribe el Acta de Recepción de Obra.

3. En c aso e l c ontratista o el c omité de r ecepción n o es tuviese conforme con lasobservaciones o l a s ubsanación, s egún corresponda, an ota l a di screpancia en el a ctarespectiva. E l comité de recepción el eva al T itular de la Entidad t odo l o actuado con uninforme sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidaddebe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas,conciliación y /o ar bitraje, según c orresponda, dent ro d e l os t reinta ( 30) dí as hábi lesposteriores al pronunciamiento de l a Entidad o a l vencimiento del pl azo en que este debiórealizarse.

4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, elinspector o s upervisor verifica qu e no se ha dado i nicio a l os trabajos c orrespondientes,salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa deinmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir

del día s iguiente d e l a m encionada not ificación la E ntidad as ume la s ubsanación de l asobservaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo alprocedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone eltercer párrafo del artículo 174.

5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, seconsidera como demora para ef ectos de las pen alidades que c orrespondan y puede d arlugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que serefiere el presente artículo p ueden s er aplicadas ha sta el t ope s eñalado e n l a Ley , elpresente Reglamento o el contrato según corresponda.

6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello sehubiera previsto expresamente en l as Bases, en el contrato o las partes expresamente loconvengan. La r ecepción pa rcial no exime al c ontratista del c umplimiento del pl azo deejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando losplazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona alplazo de ej ecución d e l a misma y s e r econoce a l c ontratista lo s g astos ge neralesdebidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.


8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de



71

recepción constata l a existencia de v icios o d efectos distintos a l as observaciones ant esformuladas, sin perjuicio de suscribir el A cta de R ecepción de O bra, informa a l a Entidadpara que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, s iempre q ueconstituyan vicios ocultos.

Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación ycálculos detallados, dentro de un pl azo de s esenta (60) d ías o el equivalente a un d écimo(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día

siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días derecibida, l a E ntidad deb e pr onunciarse c on c álculos d etallados, y a s ea obs ervando l aliquidación pr esentada por el c ontratista o, d e c onsiderarlo per tinente, el aborando otra, ynotificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad dela Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista.La Entidad notifica la liquidación al contratista par a que és te se pr onuncie dentro de losquince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada poruna de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando un a de l as partes obs erve l a l iquidación presentada por la otra, ésta debe

pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo,se c onsidera a probada o c onsentida, s egún c orresponda, l a l iquidación con l asobservaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquelladebe m anifestarlo por e scrito dent ro de l pl azo pr evisto en el pár rafo a nterior. E n t alsupuesto, la parte que no ac oge las ob servaciones debe solicitar, dentro del plazo previstoen la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazose c onsidera consentida o apr obada, s egún corresponda, l a l iquidación c on l asobservaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a suconsentimiento o al i ncumplimiento de l os pagos que r esulten de l a m isma, se r esuelvesegún las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley yen el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el c aso de obras c ontratadas bajo el s istema de pr ecios unitarios, la liquidación final sepractica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en lasobras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios,gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Artículo 180.- Efectos de la liquidación

Luego d e c onsentida l a l iquidación y ef ectuado el pa go que c orresponda, c ulminadefinitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacióny/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de laobra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo deresponsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Artículo 181.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

Con la liquidación, el contratista debe entregar a la entidad los planos post construcción y laminuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. Laentrega de dichos documentos constituye, además de una condición para el pago del montode la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo.

La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. Lapresentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es opcional.

TÍTULO VII CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Artículo 182.- Disposiciones Generales

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta deresolución de disputas o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas medianteconciliación y/o arbitraje.

Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o por quien este haya delegado tal funciónevalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorioconsiderando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos y r iesgos de n o adoptarun acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar contenida en un informe técnico legal.

Artículo 183.- Conciliación

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo decaducidad correspondiente.


Las Entidades deberán registrar las ac tas de c onciliación con ac uerdo total o par cial en el Las partes pueden establecer es tipulaciones ad icionales o m odificatorias de l c onvenio



72

SEACE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas, bajo responsabilidad.De s er n ecesario c ontar con una R esolución A utoritativa par a ar ribar a un a cuerdoconciliatorio, el procedimiento se puede suspender hasta por un pl azo de t reinta (30) dí ashábiles. Si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) díashábiles adicionales. Si vencidos los plazos antes señalados la Entidad no presenta laResolución Autoritativa ante el Centro de Conciliación, se entenderá que no existe acuerdo yse concluirá el procedimiento conciliatorio.

Artículo 184.- Arbitraje

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidadcorrespondiente. El arbitraje es nacional y de derecho.De haberse pa ctado en e l convenio ar bitral la r ealización de un ar bitraje institucional, l ainstitución arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante OSCE, correspondiendo ala parte interesada recurrir a la institución arbitral elegida en aplicación del respectivoreglamento arbitral institucional. De haberse pactado arbitraje ad hoc, la parte interesadadebe remitir a la otra la solicitud de arbitraje por escrito.En caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o conacuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no conciliadas deberá iniciarse dentrodel plazo de caducidad contemplado en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley.Si las partes han convenido que las controversias se sometan previamente a una J unta deResolución de Disputas (JRD), el inicio del arbitraje y su plazo se rige por lo dispuesto en elartículo 213.

Artículo 185- Convenio Arbitral

En el convenio arbitral las partes pueden encomendar la organización y administración delarbitraje a una institución arbitral debidamente acreditada ante e l OSCE, a c uyo efecto elcorrespondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado al contrato. La acreditación dela institución arbitral debe ser verificada por el funcionario que suscribe el contrato.

El OSCE publica en su portal institucional la relación de instituciones arbitrales acreditadas,así como los convenios arbitrales tipo.

En c aso el convenio arbitral es tablezca q ue e l ar bitraje es institucional y no se ha gareferencia a u na institución arbitral determinada, o se r efiera a u na institución arbitral noacreditada, e l pr oceso arbitral de be ser i niciado por l a par te interesada e n c ualquierinstitución arbitral acreditada.En c aso l a i nstitución ar bitral el egida p ierda s u ac reditación c on pos terioridad a l asuscripción del contrato, y antes del inicio del proceso arbitral, el proceso arbitral respectivodebe ser iniciado por la parte interesada en cualquier institución arbitral acreditada.

Si en el convenio arbitral incluido en el contrato no se precisa que el arbitraje es institucionalo no se designa a una institución arbitral determinada, o no se incorpore el convenio arbitralen el contrato, l a controversia se resuelve mediante un a rbitraje ad ho c, aplicándose lasreglas previstas para este tipo de arbitraje.

arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa decontrataciones del Estado.

Artículo 186.- Solicitud de Arbitraje

En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado alrespecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito,con i ndicación de l c onvenio ar bitral, incluyendo l a d esignación del árbitro, cuandocorresponda. La designación del árbitro por parte de la Entidad debe ser aprobada por suTitular o por quien este haya delegado tal función. La solicitud también deberá incluir un

resumen de la o las controversias a ser sometidas a arbitraje y su cuantía, de ser pertinente.La c omunicación a l a E ntidad o al c ontratista de be s er di rigida a l úl t imo do micil ioválidamente señalado para efectos de la ejecución contractual.

Artículo 187.- Respuesta de Arbitraje

La parte que r eciba u na solicitud d e arbitraje de c onformidad con el ar tículo precedente,debe responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir deldía siguiente de la recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la designación delárbitro, que en caso de la Entidad debe ser aprobado por su Titular o por quien este hayadelegado tal función, cuando corresponda, y su posición o resumen referencial respecto dela controversia y su cuantía. De ser el caso, la respuesta puede contener una ampliación oréplica respecto de la materia controvertida detallada en la solicitud.La falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje, no interrumpe el

desarrollo d el mismo n i d e los r espectivos procedimientos p ara que s e l leve a c abo l aconformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje.

Artículo 188.- Excepciones u objeciones

Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de lacontroversia deben s er resueltas al finalizar la et apa postulatoria y antes q ue se f ijen l ospuntos controvertidos del proceso.

Artículo 189.- Árbitros

El arbitraje es r esuelto por árbitro único o por un t ribunal arbitral conformado por tres ( 3)árbitros, según el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las partes, o en caso deduda, es resuelto por árbitro único, salvo en los casos en que las partes se hayan sometidoal ar bitraje i nstitucional, e n c uyo s upuesto deberán s ujetarse a lo e stablecido en elrespectivo reglamento.

En los arbitrajes ad hoc tratándose de controversias cuya cuantía sea igual o superior a milUnidades Impositivas Tributarias (1000 UIT) o se refieran a resolución o nulidad de contratosuscritos por montos iguales o superiores a dicho límite, a falta de acuerdo de partes o encaso de duda, serán resueltos por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros.


Los árbitros deben encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Árbitros (RNA) y cumplirl d á i i bl id l l 4 6 d l í l 4 d l L

la solicitud de designación residual no se presente dentro del plazo respectivo, la solicitud debi j d i f á i



73

con los demás requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45 de la Ley.

Artículo 190.- Impedimentos para ser árbitro

Se encuentran impedidos para ejercer la función de árbitros:

1. El Presidente y l os V icepresidentes de l a R epública, los C ongresistas, l os Ministros deEstado, los Titulares miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmenteautónomos.2. Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz.

3. Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos.4. Los P rocuradores P úblicos y el personal q ue t rabaje en l as procuradurías, o de l asunidades orgánicas que hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral.5. El Contralor General de la República y el Vice Contralor.6. Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del poder ejecutivo.7. Los gobernadores regionales y los alcaldes.8. Los directores de las empresas del Estado.9. El personal militar y policial en situación de actividad.10. Los funcionarios y s ervidores públicos en l os casos que tengan relación directa con l aEntidad o S ector en que l aboren y dentro de l os márgenes establecidos por las n ormas deincompatibilidad vigentes.11. Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (06) meses después de haber dejadola institución.12. Los sometidos a proceso concursal.

13. Los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecidaspor e l C onsejo d e É tica, e n t anto e stén v igentes d ichas sanciones, sin p erjuicio d e l aculminación de los casos en los que haya aceptado su designación previamente a la fechade imposición de la sanción.14. Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o entes administrativos, entanto estén vigentes dichas sanciones.15. Los sancionados con condena que l leve apar ejada l a i nhabilitación p ara e jercer l aprofesión, en tanto esté vigente dicha sanción.16. Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente dicha sanción.

En los casos a q ue se r efieren los numerales 8 y 10, el impedimento se restringe al ámbitosectorial al que pertenecen esas personas.

Artículo 191.- Designación Residual de Árbitros

En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los cuales las partes no hayan pactado la formaen la que se designa a los árbitros o no se hayan puesto de acuerdo respecto a ladesignación del árbitro único o algún árbitro que integre el Tribunal Arbitral, o los árbitros nose hayan puesto de ac uerdo sobre l a des ignación del pr esidente del Tribunal Arbitral,cuando corresponda, c ualquiera d e l as partes puede solicitar al O SCE l a d esignaciónresidual, la que se efectuará a través de una asignación aleatoria por medios electrónicos,de acuerdo a los plazos y procedimiento previstos en la Directiva correspondiente. En caso

arbitraje queda sin efecto automáticamente.

Las designaciones residuales efectuadas por el OSCE se realizan de su nómina de Árbitrospara D esignación R esidual, y s on def initivas e i nimpugnables. Lo s pr ocedimientos deinscripción y renovación de árbitros en dicha nómina se realizan conforme a lo establecidoen la respectiva Directiva.

Artículo 192.- Independencia, imparcialidad y deber de información

Los árbitros de ben ser y permanecer durante el desarrollo de l arbitraje independientes e

imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales.

Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe i nformar sobre cualquier circunstanciaacaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera generardudas j ustificadas s obre s u i mparcialidad e i ndependencia. E ste deb er de i nformacióncomprende además la obligación de d ar a c onocer a las partes la ocurrencia de cualquiercircunstancia sobrevenida a su aceptación que pudiera generar dudas sobre suimparcialidad e independencia.

Asimismo, el ár bitro designado debe es tar inscrito en e l Registro Nacional de Á rbitros, eincluir una d eclaración expresa s obre su i doneidad par a ejercer el cargo, s eñalando quecumple con los requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45 de la Ley, así comoque cuenta con la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en formasatisfactoria.

Artículo 193.- Recusación

Los árbitros pueden ser recusados por las siguientes causas:

1. Cuando se encuentren impedidos conforme el artículo 190 o no cumplan con lo dispuestopor el artículo 192

2. Cuando no reúnan las calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecidas enla legislación y el convenio arbitral.

3. Cuando ex istan c ircunstancias que ge neren duda s j ust if icadas r especto d e s uimparcialidad o independencia, siempre que dichas circunstancias no hayan sido excusadaspor las partes en forma oportuna.En el caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional, la recusación esresuelta por la Presidencia Ejecutiva OSCE, en forma definitiva e inimpugnable, conforme alprocedimiento es tablecido en la Directiva correspondiente, salvo que aquéllas hayanacordado que la recusación sea resuelta por una institución arbitral acreditada.

El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo cuando se trate de árbitro único ohayan sido recusados dos (2) o t res (3) árbitros, o cuando lo disponga el T ribunal Arbitral.Esta norma es aplicable a los arbitrajes ad hoc y a los arbitrajes institucionales cuando no sehaya regulado al respecto.




Cualquier pacto respecto de la no devolución de honorarios se tiene por no puesto, nodié d t t i

luego de transcurrido el plazo mínimo de un ( 1) año desde la f echa de culminación de last i bit l P t f t l di t d b i b d b j l



75

pudiéndose pactar en contrario.

Artículo 197.- Laudo

El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, debeser notificado personalmente a las partes y a través del SEACE. El laudo vincula a las partesdel Arbitraje, no pudiendo afectar derechos ni facultades legales de personas ni autoridadesajenas al proceso. El laudo debe ser motivado, no pudiéndose pactar en contrario.

Es r esponsabilidad del ár bitro úni co o del pr esidente del T ribunal A rbitral r egistrar

correctamente el l audo en el S EACE, as í c omo s us i ntegraciones, ex clusiones,interpretaciones y rectificaciones, conforme a lo dispuesto en numeral 1 del literal c delartículo 216. Asimismo, es responsable de la remisión que se requiera efectuar a larespectiva secretaría arbitral para efectos de su notificación personal.

Asimismo, las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulación debenser remitidas por el procurador público o la Entidad, según corresponda, al OSCE en el plazode diez (10) días hábiles de notificadas para su registro y publicación, bajo responsabilidaddel procurador pú blico o d el T itular de la E ntidad o a quien es te h aya de legado dichafunción.

Artículo 198.- Información que debe remitirse al OSCE

Las instituciones arbitrales y los centros que administren Juntas de Resolución de Disputasdeben remitir al OSCE, en las condiciones, forma y oportunidad establecidas en la Directiva

correspondiente, la siguiente información:1. Copia de las r esoluciones emitidas por s us respectivos órganos mediante las c uales seresuelven r ecusaciones pl anteadas c ontra l os ár bitros y m iembros de l as Juntas deResolución de Disputas.

2. Laudos, r ectificaciones, i nterpretaciones, i ntegraciones y e xclusiones d e l audos,decisiones que ponen fin a los arbitrajes y decisiones emitidas por las Juntas de Resoluciónde Disputas.

3. Copia de los documentos en los que consten las decisiones o resoluciones que imponensanciones a ár bitros, s ecretarios ar bitrales y m iembros d e las Juntas de R esolución deDisputas por infracción al Código de Ética de la institución arbitral respectiva.

4. Relación trimestral de arbitrajes ingresados y concluidos, con indicación de la materia,nombre de las par tes, r epresentantes l egales, as esores o abo gados, así como e l de losárbitros y del secretario a cargo del caso.

Artículo 199.- Custodia de expedientes

El presidente del Tribunal Arbitral o árbitro único, así como la respectiva institución arbitralpueden encargar al OSCE, o a otra institución que ésta autorice, la custodia del expediente

actuaciones arbitrales. Para estos efectos, el expediente debe ser micrograbado bajo lascondiciones previstas en el D ecreto Leg islativo Nº 681, sus nor mas c omplementarias,normas que la modifiquen o la sustituyan, y lo dispuesto en la Directiva correspondiente.

Artículo 200.- Estudios a cargo del OSCE

OSCE elabora estudios de laudos, actas de conciliación y sentencias que resuelvanrecursos d e anu lación, a sí c omo r ealizar es tudios c onducentes a ev aluar y anal izar laeficiencia de los medios de solución de controversias en contratación pública, y de ser elcaso proponer lineamientos de transparencia, estrategias, mejores prácticas que contribuyan

al desarrollo eficiente del mercado de compras públicas, conforme con los dispuesto por elliteral s) del artículo 52 de la Ley.

CAPÍTULO II

REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS Y DE SECRETARIOS ARBITRALES

Artículo 201.- Finalidad del Registro Nacional de Árbitros y del Registro Nacional deSecretarios Arbitrales

El R egistro N acional de Á rbitros ( RNA) y el R egistro N acional d e S ecretarios A rbitrales(RNSA) tienen por objeto transparentar la información que consignen los profesionales que,a nivel nacional, se consideren aptos para desempeñarse como árbitros o como secretarios

arbitrales en m ateria de c ontrataciones de l E stado, de c onformidad c on l a D irectivarespectiva. Dichos registros serán publicados por OSCE en su portal institucional.La información consignada en dichos Registros tiene carácter de declaración jurada ante laautoridad administrativa, d ebiendo ser acreditada e n l a o portunidad, pl azo y f orma q ueestablezca la Directiva.La información declarada en el RNA no exime a los profesionales de cumplir con el deber deinformación en los respectivos procesos arbitrales en los que participen, debiendo, de ser elcaso, acreditar ante las partes o ante el ente competente el cumplimiento de lascalificaciones y ex igencias l egales para a sumir el e ncargo. Asimismo, l a inscripción en elRNA no desconoce la facultad de las partes en un arbitraje de cuestionar, por las víaspertinentes, el incumplimiento de tales calificaciones y exigencias cuando así lo adviertan.

La existencia del RNA no desconoce la obligación de las instituciones arbitrales de elaborarsus propias nóminas d e árbitros para arbitrajes en c ontratación pública, ni l a facultad deOSCE de c ontar c on una nó mina d e ár bitros par a r ealizar l a designación residual. Paraefectos de la configuración de es tas nó minas, l as instituciones arbitrales y O SCE d ebenasegurarse que los profesionales cumplan las calificaciones y exigencias establecidas en lalegislación vigente.

Los procedimientos de inscripción en el RNA y el RNSA son de aprobación automática y seregulan mediante Directiva aprobada por OSCE.


La pér dida de l a v igencia del r egistro de un pr ofesional i nscrito en el R NA que sedesempeña como árbitro en un proceso en curso no conlleva al cese de su función como tal Dichas i nstituciones arbitrales deberán contar c on un R eglamento de A rbitraje Código de



76

desempeña como árbitro en un proceso en curso no conlleva al cese de su función como tal.

Artículo 202.- Requisitos para desempeñarse como Árbitro o Secretario Arbitral

Para aceptar una designación y desempeñarse como árbitro, se debe contar con inscripciónvigente en el RNA, además de cumplir con los demás requisitos establecidos por lalegislación vigente.El profesional a quien se curse una designación sin que cuente con inscripción vigente en elRNA, debe registrarse automáticamente en el RNA, conforme al procedimiento previsto en laDirectiva correspondiente.

Para desempeñarse como secretario arbitral, se debe contar con inscripción vigente en elRNSA y tener como mínimo el grado académico de bachiller en Derecho.

Artículo 203.- Nulidad de la inscripción en el registro como resultado de lafiscalización posterior.

Son supuestos para declarar la nulidad de la inscripción en el RNA o RNSA, como resultadode una acción de fiscalización posterior, los siguientes:

1. Cuando el profesional no cumple con presentar la documentación requerida para acreditarla información declarada, dentro del plazo otorgado.2. Cuando ex iste f alsedad, i nexactitud, i ncongruencia, i nconsistencia de l a i nformaciónconsignada en el RNA o RNSA.Los profesionales c uya inscripción en el R NA o el RNSA haya sido declarada nula como

resultado de un a a cción de fiscalización posterior, s olo p ueden s olicitar su r einscripciónluego de transcurridos cinco (5) años, en caso de falsedad de la información consignada, ode d os ( 2) años, en los de más c asos, desde que qu edó a dministrativamente f irme l aresolución que declaró la nulidad.

La de claración de nulidad de l a inscripción de un pr ofesional inscrito en e l R NA q ue sedesempeña como árbitro en dicho momento, no impide la atención de los procesos arbitralesen trámite a su cargo.

CAPÍTULO III ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES

ARBITRALES

Artículo 204.- De las Instituciones Arbitrales

El O SCE publica e l l istado de l as i nstituciones ar bitrales ac reditadas en m ateria decontrataciones del Estado. Mediante Directiva se establecen los requisitos y procedimientospara obtener y mantener tal acreditación, entre los cuales se considera la experiencia en laadministración de arbitrajes o el respaldo de una institución académica universitaria, cámarade comercio o colegio profesional, la existencia de un plantel de profesionales que le brindasoporte y la infraestructura mínima indispensable; así como las facultades del OSCE paraefectuar las acciones de supervisión y monitoreo.

Dichas i nstituciones arbitrales deberán contar c on un R eglamento de A rbitraje, Código deÉtica, Tabla de ho norarios y gastos arbitrales, nómina de árbitros, portal web institucional,entre otros aspectos conforme a lo dispuesto en la Directiva.

CAPÍTULO IV JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Artículo 205.- La Junta de Resolución de Disputas

La finalidad de l a Junta de Resolución d e Disputas es que las partes logren prevenir y /o

resolver eficientemente sus controversias durante la ejecución de la obra, desde el inicio delcontrato hasta la recepción total de la obra.En caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente paraconocer y decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba la obra.

No pueden s ometerse a J unta de R esolución de D isputas pr etensiones de c arácterindemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública.

Las partes pueden pactar hasta antes del inicio de la ejecución de la obra, una cláusula desolución de disputas a cargo de una Junta de Resolución de Disputas en aquellos contratosde ejecución de obra cuyos montos sean superiores a veinte millones de Nuevos Soles (S/.20 000 000,00), siendo sus decisiones vinculantes para las partes.

La Junta de R esolución de D isputas puede estar i ntegrada por uno o por tres miembros,

según acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Juntade Resolución de Disputas se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivocontrato de obra tenga un valor igual o superior a veinte millones de Nuevos Soles (S/. 20000 0 00,00) y m enor a cuarenta millones de soles ( S/. 40 00 0 00 0,00); y , por t res (3)miembros, cuando el respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a cuarentamillones de Nuevos Soles (S/. 40 000 000,00).

Artículo 206.-Centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas

Todas las Juntas de Resolución de Disputas que ejerzan funciones en el ámbito de la Ley yel Reglamento deben ser administradas por un Centro que preste servicios de organizacióny administración de l as mismas. Mediante Directiva se establecen los requisitos que debencumplir dichos Centros, entre los cuales se considerará la experiencia en la administraciónde arbitrajes, la existencia de un plantel de profesionales que le brinda soporte y lainfraestructura mínima indispensable.

Los Centros de A dministración de Junta de R esolución de D isputas cumplen, entre otras,con las siguientes funciones: (i) tener un registro de miembros de Juntas de Resolución deDisputas, (ii) designar a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas en reemplazode las partes en los casos que indique la Directiva correspondiente, (iii) resolver laseventuales recusaciones de miembros de la Junta de Resolución de Disputas, (iv) supervisarel cumplimiento de principios éticos por parte de los miembros mediante la aplicación de la


Ley, el presente Reglamento y la Directiva que emita OSCE, (v) informar al OSCE sobre lassanciones éticas que impongan a los miembros de las Junta de Resolución de Disputas y

Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben ser y permanecer durante eldesarrollo de sus actividades independientes e imparciales así como disponibles para



77

sanciones éticas que impongan a los miembros de las Junta de Resolución de Disputas, y(vi) proporcionar apoyo logístico a la Junta de Resolución de Disputas y las partes.

La designación del Centro debe ser indubitable y de común acuerdo entre las partes. A faltade acuerdo, las partes no pueden someter sus controversias a la Junta de Resolución deDisputas.

Artículo 207.- Designación de miembros

Cuando la Junta de Resolución de Disputas esté integrada por un (1) solo miembro, este

debe ser un ingeniero o arquitecto con conocimiento de la normativa nacional aplicable alcontrato, así como e n c ontrataciones d el E stado. E n caso e sté integrada por tres (3)miembros, el Presidente debe contar con las mismas calificaciones que se exigen para elmiembro único de la Junta de Resolución de Disputas, los demás miembros deben serexpertos en la ejecución de obras.

Los miembros d e l a J unta de R esolución de D isputas deben c umplir c on l os mismosrequisitos contemplados para los árbitros en el artículo 202.

Los impedimentos para actuar como miembro de la Junta de Resolución de Disputas son losmismos que se establecen en el artículo 190, para actuar como árbitro.

Artículo 208.- Actividades de la Junta de Resolución de Disputas

Los miembros de la J unta d e Resolución de D isputas deben cumplir c on l as siguientesfunciones:

1. Emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes.2. Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y/otécnico, l as c uales pr eviamente de ben ser c onsultadas al s upervisor de l a obr a y alproyectista, según corresponda.3. Efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución.4. Otras que se e stablezca en e l c ontrato r espectivo, as í c omo en l a D irect ivacorrespondiente.

Los procedimientos de la Junta de Resolución de Disputas serán regidos por la Ley, elpresente Reglamento, las directivas que emita OSCE, el contrato tripartito celebrado entrelos miembros de la Junta y las partes, las disposiciones que emita la Junta de Resolución deDisputas y supletoriamente por las di rectivas y reglamentos del C entro, en di cho orden deprelación.

Los miembros de la Junta de R esolución de D isputas deben desarrollar sus funciones demanera proba y de buena fe. Para tal efecto, deben cumplir los l ineamientos de ética queapruebe OSCE mediante Directiva, sin perjuicio de las disposiciones éticas que establezcacada Centro.

desarrollo de sus actividades independientes e imparciales, así como disponibles paraatender s us f unciones. A simismo, d eben c umplir con l a ob ligación de informaroportunamente s i ex iste alguna circunstancia q ue les i mpida ej ercer el c argo conindependencia, imparcialidad, transparencia, diligencia y la debida conducta procedimental.

Artículo 209.- Honorarios y gastos de los miembros de la Junta de Resolución deDisputas y retribución del Centro

Las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los m iembros de l aJunta de Resolución de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los

Centros de Administración de Junta de Resolución de Disputas.

En caso de falta de pago por una de las partes, la otra parte puede subrogarse y efectuar elpago. En caso que se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolución de Disputas estáfacultada a disolverse.

Artículo 210.- Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas emitidas y notificadasfuera de plazo

Las decisiones emitidas y notificadas a las partes fuera del plazo establecido en la Directivacorrespondiente s on i neficaces, y l as c ontroversias materia de l as m ismas pue den s ersometidas a ar bitraje den tro de los t reinta (30) días hábiles de v encido el pl azo para sunotificación; salvo que a mbas par tes decidan, an tes de v encido e l plazo para not ificar ladecisión, y mediante acuerdo expreso, siempre que este se configure antes de la recepción

de la obra, concederle a la Junta de Resolución de Disputas un plazo adicional.Artículo 211.- Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas pendientes a la fechade recepción total de la obra

Si al m omento de l a r ecepción total de l a obra aú n que dara pendiente que l a J unta deResolución de Disputas emita y notifique su decisión, el plazo de treinta (30) días hábilespara c uestionarla mediante a rbitraje s e computa des de el dí a s iguiente d e not ificada lamisma a las partes.

Artículo 212.- Las decisiones y su obligatoriedad

La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato yobligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, vencido el plazo para sucorrección o aclaración, y/o una vez corregida o aclarada la decisión, de ser pertinente.Ninguna a utoridad administrativa, ar bitral o j udicial p uede impedir el cumplimiento de lasdecisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas.

Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellashaya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee someter la controversia a arbitraje.Cuando l a decisión de l a J unta de R esolución de D isputas i mplique el s urgimiento de


obligaciones de pago a cargo de la Entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientosestablecidos en el contrato y/o normativa pertinente según corresponda

liquidación final, ésta deberá acumularse necesariamente con el proceso arbitral a cargo deresolver las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas



78

establecidos en el contrato y/o normativa pertinente, según corresponda.El cumplimiento de la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es una obligaciónesencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato.

Cualquiera de las par tes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisiónemitida por la Junta de Resolución de Disputas debe, dentro de un plazo de siete (7) días denotificada, enviar a la otra parte y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicaciónescrita manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva a someter la controversia aarbitraje.

Si ni nguna d e l as partes comunica por escrito a la otra y a l a J unta de R esolución deDisputas su desacuerdo total o par cial c on la decisión en el pl azo indicado en e l párrafoanterior o s i, h abiéndolo comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro del plazoindicado en el artículo 45 de la Ley, la decisión adquiere el carácter de definitiva einimpugnable.

Artículo 213.- Sometimiento a arbitraje de una decisión de la Junta de Resolución deDisputas

El agot amiento de l procedimiento ant e l a Junta de R esolución de D isputas, cuando estemecanismo haya sido pactado, es un presupuesto de arbitrabilidad, para los temassometidos a s u competencia. En el ar bitraje correspondiente l a J unta de Resolución deDisputas no es parte del proceso.

Sin embargo, las partes quedan habilitadas para el inicio de un arbitraje, en caso la Junta deResolución de Disputas no haya podido ser conformada; o si no emite y notifica a las partessu decisión en el plazo previsto en las reglas de procedimiento respectivas; o si la Junta deResolución de Disputas se disuelve antes de la emisión de una decisión; o si se haproducido la recepción total de la obra, salvo el supuesto de excepción previsto en el artículo211. E n di chas c ircunstancias, el m edio de r esolución d e c ontroversias di sponible par aresolver la controversia es el arbitraje.

Los pl azos de c aducidad pr evistos en l a Ley para someter l a controversia a ar bitraje secomputan desde que (i) venció el plazo para que la Junta de Resolución de Disputas emita ynotifique a las partes su decisión o (ii) se comunique a las partes la disolución de la Junta deResolución de D isputas o ( iii) s e ha pr oducido l a r ecepción t otal d e l a obr a, s egúncorresponda.

Todas las materias comprendidas en las decisiones de la Junta de Resolución de Disputaspueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte que se encuentre en desacuerdo hayamanifestado oportunamente su disconformidad, debiendo interponerse el arbitraje respectivodentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la obra. En estos casosdeberá plantearse un único arbitraje, con independencia del número de decisiones de laJunta de Resolución de Disputas que se sometan a controversia. El sometimiento a arbitrajede l as dec isiones de l a J unta de R esolución de D isputas no s uspende el t rámite deliquidación del c ontrato, s iendo que e n c aso de p lantearse c ontroversia r especto de l a

resolver las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas.

Corresponde al Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, evaluar la conveniencia o no desometer a arbitraje las decisiones de l a Junta de Resolución de Disputas, sobre la base decriterios de costo – beneficio, así como los costos y riesgos de no adoptar la decisión. Dichaevaluación debe estar contenida en un informe técnico legal.

Artículo 214.- Supuestos especiales de cómputo de plazos de caducidad

Cuando las p artes pactaron la Junta de Resolución de D isputas, los p lazos de caducidad

previstos en la Ley para someter la controversia a ar bitraje se contabilizan de la siguientemanera:

1. En los casos donde surja la imposibilidad de conformar la Junta de Resolución deDisputas, el Centro deberá comunicar a las partes dicha circunstancia, pudiendo hacerlo apedido de parte o de of icio. E n este s upuesto, el p lazo de c aducidad par a s ometer l acontroversia a arbitraje se computa a partir de notificada dicha comunicación.

2. Si la Junta de Resolución de Disputas se disuelve conforme a las reglas de procedimientorespectivas antes d e la e misión de u na de cisión, el plazo de c aducidad para someter lacontroversia a arbitraje se computa desde que se comunique a las partes la disolución de laJunta de Resolución de Disputas.

CAPÍTULO V

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONSEJO DE ÉTICA Artículo 215.- Código de Ética para el arbitraje en contrataciones con el Estado El Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del Estado desarrolla los principiosrectores que debe n observar todos aquellos que par ticipan en arbitrajes en contratacionescon el Estado. Asimismo, recoge los deberes éticos que deben observar los árbitros, lossupuestos de infracción aplicables a los mismos y, de ser el caso, las sanciones respectivas,de conformidad con lo establecido en el numeral 45.10 del artículo 45º de la Ley.

El conjunto de disposiciones contenidas en la Ley, el presente Reglamento y el Código deÉtica para el ar bitraje en c ontrataciones del E stado, conforman e l r égimen ético g eneralaplicable a los arbitrajes en materia de contrataciones del Estado.

Toda institución arbitral que organice y administre arbitrajes en contrataciones con el Estadodeberá c ontar con un C ódigo de É tica, cuyo c ontenido debe observar los principios delrégimen ético desarrollado en el presente Reglamento. Este instrumento institucional debedesarrollar, según su alcance y ámbito de aplicación, los supuestos de infracción ética y susrespectivas sanciones, así como el procedimiento de denuncia y el órgano competente parasu resolución.

Las de nuncias dec laradas f undadas, t anto por l as i nstituciones ar bitrales c omo por elConsejo de É tica, son registradas en la base de dat os del RNA, para s u correspondiente


publicación. Las instituciones arbitrales deben remitir dicha información al OSCE dentro delos quince (15) días hábiles posteriores a su emisión a fin de proceder con su respectivo b) Respecto al Principio de Imparcialidad: Constituye supuesto de infracción a este principio



79

los quince (15) días hábiles posteriores a su emisión, a fin de proceder con su respectivoregistro y publicación.

Artículo 216.- Supuestos de Infracción Ética sancionable por el Consejo de Ética parael arbitraje en contrataciones del Estado

Los supuestos de infracción sancionable por el Consejo de Ética son:

a) Respecto al Principio de Independencia: El incumplimiento o inobservancia del deber derevelar al momento de s u ac eptación al c argo o de m odo sobreviniente, sobre l a

configuración, en los últimos cinco (5) años, de uno o más de los siguientes supuestos:

1. Existencia de identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representantelegal de una parte en el arbitraje.

2. El árbitro es o h a sido gerente, administrador, directivo o funcionario o e jerce un controlsimilar sobre una de las partes en el arbitraje o sobre su filial, dependencia o similar.

3. El árbitro tiene o ha tenido un interés económico en una de las partes o en el resultado delarbitraje.

4. El árbitro, directamente o a través de una persona jurídica, asesora o ha asesorado conregularidad a una de las partes o a su filial, dependencia, sucursal o similar.

5. El árbitro emitió dictamen, informe u opi nión respecto de l a controversia a i nstancia dealguna de las partes.

6. El árbitro es o ha sido socio de una de las partes o de una filial, dependencia, sucursal osimilar de una de las partes.7. El árbitro intervino en el asunto controvertido materia del arbitraje.8. Tanto el árbitro como el abogado, representante o asesor de una de las partes prestan ohan pr estado s ervicios en un m ismo e studio de a bogados o e mpresa, s us f iliales osucursales.9. Un pariente del árbitro, hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado deafinidad, cónyuge o c oncubino (a), t iene o ha t enido un i nterés económico di recto en elresultado de la controversia.10. El árbitro, de forma directa o indirecta, representa o asesora al representante o abogadode una de las partes, o lo ha hecho en los últimos cinco (5) años.11. El árbitro, su cónyuge o concubino (a) tiene o ha tenido vínculo de parentesco, hasta eltercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, con una de las partes o sussocios.12. El estudio de abogados o empresa del árbitro o en el que presta o ha prestado serviciostiene o tuvo una relación comercial con una de las partes o una filial, dependencia, sucursalo similar de ésta.En el caso que una parte sea un c onsorcio, este deber se extiende a las personas que loconforman.

b) Respecto al Principio de Imparcialidad: Constituye supuesto de infracción a este principioel incumplimiento o inobservancia del siguiente deber ético:1. Revelar al momento de s u aceptación al cargo o de modo sobreviniente, todo hecho ocircunstancia que pudiese generar a las partes dudas justificadas sobre su imparcialidad.

c) Respecto al Principio de Transparencia: Son supuestos de infracción a este principio elincumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes éticos:1. Cumplir con registrar el laudo en el SEACE de f orma íntegra y f idedigna, así como susintegraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, en los casos que corresponda.2. Remitir l a i nformación y/o doc umentación que el OSCE le requiera, siempre que esté

referido a arbitrajes concluidos, sobre los arbitrajes en contrataciones del Estado en que sedesempeñan como árbitros a partir de la entrada en vigencia de la Ley.

d) Respecto al Principio de Debida Conducta Procedimental: Son supuestos de infracción aeste principio el incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes éticos:

1. Evitar utilizar, en be neficio propio o d e un t ercero, la i nformación que, en e l ejercicio desus funciones, haya obtenido de un arbitraje, salvo para fines académicos.

2. Abstenerse de agredir física o verbalmente a las partes, abogados, representantes y/oasesores involucrados en el proceso arbitral.

3. Abstenerse de sostener reuniones o comunicación, con una sola parte, sus abogados,representantes y/o asesores. Reviste especial gravedad que la reunión o comunicación sea

utilizada para informar, de manera anticipada, sobre las deliberaciones o las decisiones quepuedan emitirse o hayan sido emitidas en el ejercicio de la función arbitral.

4. Custodiar l os ex pedientes ar bitrales y gar antizar s u i ntegridad conforme l as nor masaplicables.

5. Incurrir, s in que ex ista c ausa j ustificada, en un a par alización i rrazonable del pr ocesoarbitral.

6. Verificar que el secretario arbitral que se designe cuente con inscripción vigente en elRNSA.Lo expuesto no desconoce la potestad de las instituciones arbitrales de sancionar otrasconductas no descritas en el presente artículo que a su juicio y conforme a sus instrumentosnormativos constituyan conductas no éticas.

Artículo 217.- Sanciones

Las sanciones que establece el Código de Ética son las siguientes:

a) Amonestación.b) Suspensión temporal de hasta cinco (05) años.c) Inhabilitación permanente.


La graduación de estas s anciones debe considerar criterios tales como la n aturaleza de l a Artículo 220.- Sanciones a Consorcios



80

La graduación de estas s anciones debe considerar criterios tales como la n aturaleza de l ainfracción, l a i ntencionalidad del i nfractor, la r eiteración de la conducta, l os motivosdeterminantes del comportamiento, el impacto de la conducta en el proceso arbitral y el dañocausado. T ambién de be considerarse la conducta del infractor durante el proceso dedeterminación de l a infracción ética así como el reconocimiento de l a i nfracción cometidaantes que la misma sea declarada.

Artículo 218.- Consejo de Ética

El Consejo de Ética es el ente colegiado enc argado de det erminar l a c omisión de

infracciones al Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado; así como de laimposición de las sanciones respectivas.El Consejo de É tica es tá conformado por t res miembros de r econocida solvencia ética yprofesional. El cargo de miembro del Consejo de Ética tiene una duración de dos (2) años,renovable por un periodo adicional.Los miembros d el C onsejo de É tica son designados por l os T itulares d e P liego de l assiguientes instituciones:

- Un (1) Titular y un (1) suplente por la Presidencia del Consejo de Ministros.- Un (1) Titular y un (1) suplente por el Ministerio de Economía y Finanzas.- Un (1) Titular y un (1) suplente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sus integrantes deberán ser abogados y tener una experiencia no menor a veinte (20) añosen el ejercicio profesional, de los cuales no menos de diez (10) deberán ser en materia

arbitral o en l a atención d e ot ros medios al ternativos de s olución d e c ontroversias. Nopueden ser nombrados quienes se hayan desempeñado como procuradores públicos, hastadiez (10) años posteriores al cese en dicha función.

El OSCE ejerce las funciones de Secretaría Técnica del Consejo de Ética, siendo el órganoencargado del r egistro de l a i nformación de l as de nuncias de claradas f undadas e n elRegistro Nacional de Árbitros (RNA).Las f unciones, at ribuciones y r esponsabilidades d el C onsejo de É tica, as í c omo l ossupuestos de abstención y sustitución de s us m iembros, al i gual qu e l as f unciones ycompetencia de su Secretaría Técnica, se desarrollan en el Código de Ética para el arbitrajeen contrataciones del Estado.

TÍTULO VIII SANCIONES

Artículo 219.- Potestad sancionadora del Tribunal

La facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores,participantes, postores y contratistas, según corresponda, así como a las Entidades cuandoactúen como tales, por infracción de las disposiciones contenidas en la Ley y el presenteReglamento, reside exclusivamente en el Tribunal.

Artículo 220. Sanciones a Consorcios

Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y laejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cadauno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, lapromesa f ormal o c ontrato d e c onsorcio, o el c ontrato c elebrado c on l a E ntidad, p uedaindividualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización correspondeal presunto infractor.

Artículo 221.- Obligación de informar sobre supuestas infracciones

El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción,por denuncia de la Entidad o de terceros, por petición motivada de otros órganos del OSCEo de otras Entidades públicas o de oficio.

Toda denuncia o petición debe contener, como mínimo, lo siguiente:a) Identificación del proceso de contratación.b) Identificación del presunto infractor.c) Infracción imputada al presunto infractor, según lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley.d) Documentos que sustenten la denuncia.

Cuando la infracción pueda ser detectada por la Entidad, está obligada a comunicarlo alTribunal, bajo responsabilidad, remitiendo un informe técnico que, además de lo señalado enel párrafo precedente, contenga una opinión sobre la existencia de la infracción y del daño

causado a la Entidad; de corresponder, también remitirá una copia de la oferta.El incumplimiento d e la o bligación d e la Entidad de comunicar l a comisión de presuntasinfracciones, será puesto en conocimiento de su Oficina de Control Institucional o de laContraloría G eneral de l a R epúbl ica, s egún sea el c aso, p ara el de slinde deresponsabilidades.En todos l os casos, la decisión de iniciar el correspondiente procedimiento administrativosancionador corresponde al Tribunal.

Artículo 222.- Procedimiento sancionador

El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas:

1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador,el Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluacióncorrespondiente. D e encontrar i ndicios suficientes d e l a c omisión de l a i nfracción, l aPresidencia de l T ribunal e mite el d ecreto de i nicio de pr ocedimiento a dministrativosancionador.

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante adicional oun informe técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, porpetición motivada o denuncia de t ercero, se requiere a l a Entidad que c orresponda un


informe técnico legal así como la información que lo sustente y demás información quepueda considerarse relevante.

2. A solicitud de parte, en c aso presente el acta d e instalación del ár bitro único o T ribunalArbitral, siempre que la materia controvertida se refiera a: i) resolución o nulidad de contrato



81

pueda considerarse relevante.

2. Las Entidades es tán ob ligadas a r emitir l a i nformación adi cional que s e i ndica e n elnumeral precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajoresponsabilidad y aper cibimiento de c omunicarse el i ncumplimiento a l os ór ganos de lSistema Nacional de Control

3. Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine queexisten indicios suficientes de la comisión de infracción, la Presidencia del Tribunal disponeel inicio del procedimiento administrativo sancionador den tro de l os diez ( 10) días há biles

siguientes.

4. Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes para elinicio de un procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté di rigida contra unapersona natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone el archivo del expediente, sinperjuicio de c omunicar a l M inisterio Público y /o a l os órganos del S istema Nacional deControl, cuando corresponda.

5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza suderecho de def ensa dentro de l os diez ( 10) días hábiles siguientes de la not ificación, bajoapercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. En esteacto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en audiencia pública.

6. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite

a la Sala correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. LaSala puede r ealizar de of icio t odas l as a ctuaciones n ecesarias par a el ex amen de loshechos, recabando l a información que sea relevante para, de s er el c aso, det erminar l aexistencia de responsabilidad susceptible de sanción.

7. La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existenciao no d e r esponsabilidad a dministrativa, de ntro de los tres (3) meses de recibido elexpediente

8. De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, laSala mantiene l a obligación de pr onunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que l ecorresponda, de ser el caso.

Asimismo, en caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue elprocedimiento sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuenciade dicha reorganización.

Artículo 223- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que:

1. Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE.

Arbitral, siempre que la materia controvertida se refiera a: i) resolución o nulidad de contratoefectuada por la E ntidad, ii) v icios ocultos, iii) en el caso de l a infracción establecida en elliteral g) del artículo 50 de la Ley, cuando se considere necesario conocer la decisión arbitralpara resolver. La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la conclusión delarbitraje, remitiendo el documento correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) díashábiles de notificado con el acto que declara la conclusión del proceso.

Artículo 224.- Prescripción

El plazo de prescripción es el previsto en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley y se sujeta

a las reglas generales contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvolo relativo a la suspensión del plazo de prescripción.El plazo de prescripción se suspende:

1. Con la interposición de la denuncia y hasta tres (3) meses después de recibido elexpediente por la Sala correspondiente. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazoindicado, l a prescripción r eanuda su c urso, ad icionándose el periodo t ranscurrido conanterioridad a la suspensión e, inclusive, los tres (3) meses de suspensión posteriores a larecepción del expediente por l a S ala. D icho plazo s e amplía por ú nica vez, por t res (3)meses adicionales cuando se disponga la devolución del expediente para la ampliación decargos.

2. En los casos establecidos en el artículo 223, durante el periodo de suspensión delprocedimiento administrativo sancionador.

3. Con la decisión judicial que acoge el pedido de suspensión del procedimientosancionador, caso en el cual, el plazo de prescripción se suspende hasta que la causal quemotivó la suspensión del procedimiento, sea revertida y sea de conocimiento del Tribunal.

Artículo 225.- Sanción de multa

La sanción de multa es expresada en Nuevos Soles. La resolución que impone la sanción demulta debe contener la medida cautelar prevista en el l iteral a) d el artículo 50.2 de la Le y,estableciendo el per iodo máximo en que queda suspendido el proveedor sancionado entanto no se verifique el pago respectivo.El r egistro de l a c ondición de s uspendido t iene c omo efecto i mpedir l a emisión de l asconstancias d e no es tar i nhabilitado ni s uspendido p ara c ontratar con el E stado y decapacidad libre de contratación. Asimismo, el proveedor suspendido no podrá inscribirse nirenovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ni aumentar su capacidadmáxima de contratación o ampliar su especialidad. El periodo de suspensión no se toma encuenta para el cómputo de plazos de inhabilitación a que se refiere el literal c) del artículo50.2 de la Ley.

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y remitir al OSCE elcomprobante respectivo, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedadofirme la resolución sancionadora; de lo contrario, la suspensión decretada como medida


cautelar opera automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene unplazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta

último domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes de la SuperintendenciaNacional de Aduanas y Administración Tributaria.



82

p ( ) p prespectiva.La obligación de pa gar la multa se ex tingue al día hábil s iguiente de verificado el depósitorespectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensiónpor falta de pago previsto como medida cautelar.

El procedimiento de pago de la multa es regulado en la Directiva que para tal efecto emita elOSCE.

Artículo 226.- Determinación gradual de la sanción

Son c riterios de gr adualidad de l as s anciones de m ulta o d e i nhabilitación t emporal lassiguientes:a) Naturaleza de la infracción.b) Intencionalidad del infractor.c) Daño causado.d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal.f) Conducta procesal.

Artículo 227.- Inhabilitación definitiva

La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del artículo 50.2 de la Leyse aplica:

a) Al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2)sanciones de i nhabilitación temporal que, en c onjunto, sumen más d e treinta y s eis (36)meses. Para estos supuestos las sanciones puede ser por distintos tipos de infracciones.b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal i) del artículo 50.1 de la Ley, paracuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sidopreviamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal.

Artículo 228.- Concurso de infracciones

En caso de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o enla ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso queconcurran infracciones sancionadas c on multa e inhabilitación, s e aplica l a s anción deinhabilitación.

Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones

La notificación del dec reto qu e da i nicio al procedimiento sancionador y que ot orga plazopara f ormular l os d escargos s e ef ectúa e n f orma p ersonal a l pr oveedor o proveedoresemplazados, en el d omicilio que s e haya c onsignado ante el R NP. Cuando la i nscripciónhaya caducado, el emplazamiento a personas naturales, se realiza en el domicilio que seconsigna en el Documento Nacional de Identidad y en el caso de personas jurídicas, en el

y

En caso que el OSCE disponga el establecimiento de casillas electrónicas, la notificación selleva a cabo conforme a las disposiciones que se aprueben para estos efectos.Los actos que emita el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, senotifican a través del m ecanismo e lectrónico implementado en el por tal institucional delOSCE, siendo responsabilidad del presunto infractor el permanente seguimiento delprocedimiento s ancionador a t ravés d e di cho m edio el ectrónico, d e c onformidad con l odispuesto en artículo 49 de la Ley.

La notificación se entiende efectuada el día de la publicación en el referido mecanismoelectrónico.La sanción es efectiva desde el s exto día hábil siguiente de la notificación. En c aso no seconozca domicilio cierto del infractor, el decreto de inicio de procedimiento sancionador y laresolución de sanción que emita el Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El Peruano.La sanción i mpuesta por el Tribunal, es efectiva desde el sexto día h ábil s iguiente de supublicación.

En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarsea un i lícito penal, el T ribunal comunica al Ministerio Público para q ue interponga l a acciónpenal correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto.

Artículo 230.- Suspensión de las sanciones

La v igencia de l a sanción solo se s uspende por medida cautelar dictada en u n proceso judicial. Cancelada o extinta dicha medida cautelar, la sanción continúa su curso por elperiodo restante al momento de la suspensión.

Artículo 231.- Recurso de reconsideración

Contra l o r esuelto por e l T ribunal en un procedimiento sancionador pu ede i nterponerserecurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada larespectiva resolución.

Como r equisito de ad misibilidad del r ecurso de r econsideración debe a compañarse unagarantía equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT), la que debe cumplir con lascaracterísticas indicadas en el artículo 33 de la Ley y tener una vigencia mínima de treinta(30) dí as calendario; a simismo, p uede c onsistir en un d epósito en c uenta ba ncaria delOSCE. De no presentarse este requisito de a dmisibilidad, la Mesa de Partes del Tribunal olas oficinas desconcentradas del OSCE otorgan al impugnante el plazo máximo de dos (2)días h ábiles para s u s ubsanación. Transcurrido di cho plazo s in que se produzca d ichasubsanación, el r ecurso de reconsideración s e considera automáticamente como nopresentado, sin ne cesidad de pr onunciamiento al guno, y l os r ecaudos s e po nen adisposición del impugnante para que los recabe en la Mesa de Partes del Tribunal o lasoficinas desconcentradas del OSCE.




socios, accionistas, participacionistas o Titular, distribución de acciones, participaciones oaportes, e l RNP c ancela la vigencia de la i nscripción o r enovación d e inscripción como

Para d eterminar l a s olvencia ec onómica se evalúa l a i nformación f inanciera y c ontablesolicitada en el TUPA de O SCE, aplicando los r atios de medición de solvencia, aprobados



84

gproveedor del Estado.

Artículo 238.- Requisitos generales para la inscripción en el RNP

En el R NP deb en inscribirse t odas l as p ersonas na turales o jurídicas, na cionales oextranjeras, qu e des een par ticipar en pr ocedimientos de s elección y /o contratar c on elEstado, sea que se presenten de manera individual o en consorcio, para la provisión debienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras, para lo cual deben:

Tener capacidad legal:

1. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Las personas jurídicas nacionales y las sucursales de personas jurídicas extranjeras en elPerú para l a provisión de b ienes y servicios deben haber sido constituidas y e stablecidasconforme a ley y cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

3. En l os casos de consultoría de obras y ej ecución de obr as, l as p ersonas j urídicasnacionales y las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, con fines de lucro,deben haber s ido c onstituidas y establecidas conforme a ley y cumplir con los requisitosestablecidos en el presente Reglamento.

4. El objeto social, los fines y/o las actividades deben corresponder a la provisión de bienes,

servicios, consultoría de obras y/o ejecución de obras, según el caso, y estar inscritas en laSuperintendencia Nacional de l os Registros P úblicos. Para el caso de las sucursales depersonas jurídicas extranjeras en el Perú, deben presentar información de la matriz.

5. Las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú para la provisión de bienesy servicios deben haber sido constituidas de conformidad con la ley de su lugar de origen, ycumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y normas conexas.

6. En los c asos de c onsultoría de obras y ej ecución de obr as, l as p ersonas j urídicasextranjeras no domiciliadas en el Perú, con fines de lucro, deben haber sido constituidas deconformidad con la ley de su lugar de origen, y cumplir con los requisitos establecidos en elpresente Reglamento y normas conexas.

7. El objeto social, los fines y/o las actividades de las personas jurídicas extranjeras nodomiciliadas deben corresponder a la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y/o

ejecución de obras, según el caso, y estar inscritas en Registros Públicos o entidadequivalente de su lugar de origen, o expedidas por autoridad competente.

8. Adicionalmente, los consultores de obras y ejecutores de obras deben:Tener solvencia económica:

para tal efecto. Adicionalmente, cuando corresponda, se toma en cuenta la calificación de laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.

Tener capacidad técnica:

La capacidad técnica se acredita con la experiencia como consultor de obras o ej ecutor deobras, según corresponda.

No son considerados como experiencia aquellos contratos en los que se advierta que fueron

suscritos contraviniendo la ley y el presente Reglamento, bajo responsabilidad delproveedor.

Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras o consultores de obras,deben tener alguna de las profesiones previstas en la Directiva que emita el OSCE.

Artículo 239.- Especialidades de los Consultores de obras.

El RNP asigna u na (1) o varias especialidades a l os consultores de obr as, habilitándolospara participar en procedimientos de s elección y/o c ontratar con el Estado. Lasespecialidades son las siguientes:

1. Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines

Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación mejoramiento y/o rehabilitación detodo tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a losantes mencionados.

2. Consultoría en obras viales, puertos y afines

Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación carreteras y trochas carrozables,pistas d e at errizaje, pue ntes, v iaductos, i ntercambios v iales a d esnivel, t úneles, l íneasférreas, puertos, teleféricos; y afines a los antes mencionados.

3. Consultoría en obras de saneamiento y afines

Construcción, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación desistemas y líneas de agua potable, alcantarillado y desagüe, plantas de tratamiento de agua,plantas de tratamiento de residuos sólidos, y afines a los antes mencionados.

4. Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

Instalación, ampliación y/o mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica y redes deconducción de corriente eléctrica, subestaciones de transformación, plantas de generaciónde ener gía el éctrica, sistemas de t elecomunicaciones, l íneas y r edes d e c onducción decombustibles, gases; y afines a los antes mencionados.


5. Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines Artículo 242.- Récord de consultoría y ejecución de obras



85

Construcción, instalación, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o reconstrucción derepresas de c oncreto, tierra y otros; es tructuras de almacenamiento hídrico con fines deriego; obras de c aptación de agua; obras de c onducción y distribución de agua para riego(incluye obras de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras deencauzamiento y defensas ribereñas; obras de aprovechamiento de aguas subterráneas confines de riego; obras de drenaje; y afines a los antes mencionados.

Adicionalmente, el RNP asigna categorías a los consultores de obra que les permitenparticipar en las contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el monto

que se determine en la Directiva que emite el OSCE.Las categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el nivel más alto,conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente.

Artículo 240.- Asignación de especialidades y categorías a los Consultores de obras

La especialidad y categoría de los consultores de obras se asigna conforme a lo siguiente:

1. A las personas jurídicas se les puede otorgar todas las especialidades y a l as personasnaturales las especialidades que correspondan de acuerdo a su profesión.2. Para cada una de l as especialidades referidas en e l numeral 1 d el presente artículo, seasignan categorías de acuerdo al o bjeto de la c onsultoría obr a que acredita comoexperiencia y al monto del presupuesto del expediente técnico de la obra en el que realizó lareferida consultoría.

Solo s e c onsidera l a experiencia ob tenida d irectamente, s ea como p ersona n atural opersona jurídica, en la realización de elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión deobras, o términos equivalentes, cuando corresponda. No se considera como tales aquellasactividades ejecutadas como dependientes, bajo la dirección de otro consultor de obras o através de una subcontratación.

La experiencia para l os consultores de obr as se acredita con una o v arias consultorías deobras c ulminados dentro de l os últimos cinco (5) años considerados has ta la f echa depresentación de la solicitud de inscripción o ampliación de especialidad y/o categorías

Artículo 241.- Ampliación de especialidades, categorías y aumento de capacidadmáxima de contratación

Para la aprobación de la solicitud de ampliación de especialidades y aumento de capacidad

máxima de contratación, e l consultor de obr as y el ej ecutor de obr as, r espectivamente,deben cumplir con lo siguiente:1. Tener inscripción vigente como consultor de obras y/o ejecutor de obras.2. Cumplir c on l os de más r equisitos e stablecidos en el Texto Ú nico de P rocedimientos

Administrativos (TUPA) del OSCEPara otorgar la nueva capacidad máxima de contratación se aplica lo establecido en elartículo 46 de la Ley y en el artículo 243.

Los consultores de obras y ejecutores de obras declaran electrónicamente, a través de losmódulos correspondientes, los contratos suscritos. Adicionalmente, los ejecutores de obrasdeclaran l as v alorizaciones p eriódicas apr obadas por el i nspector o s upervisor has ta l aculminación de la obra.

La declaración del récord debe realizarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles delmes siguiente de la suscripción del contrato o de la valorización.

La declaración extemporánea del récord de consultoría de obras puede regularizarse,siempre que no haya contratado por especialidades distintas a las otorgadas por el RNP.La declaración extemporánea del récord de obras puede regularizarse siempre que laomisión no hay a benef iciado al ej ecutor en s u par ticipación en ot ros pr ocedimientos deselección.

Artículo 243.- Capacidad máxima de contratación

El R NP as igna un a m áxima c apacidad de contratación a l os ejecutores d e obr a. L acapacidad máxima de contratación es e l monto hasta por e l cual un ej ecutor de o bras estáautorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente, y está determinadapor la ponderación del capital y las obras ejecutadas de la siguiente manera:

a) Para personas naturales nacionales y extranjeras, personas jurídicas nacionales inscritasen el R egistro Nacional de l a Micro y P equeña E mpresa (REMYPE) y personas jurídicasextranjeras domiciliadas (sucursales) y no domiciliadas (matrices) que provengan de paísescon los c uales e l Perú t enga v igente un t ratado o c ompromiso i nternacional que i ncluyadisposiciones en materia de contrataciones públicas:

CMC = 15 (C)+ 2 (∑ Obras)

Donde:CMC: Capacidad máxima de contratación.C: Capital.∑ Obras: Sumatoria de los montos de las obras culminadas dentro de los últimos cinco (5)años, considerados hasta la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Para las personas naturales nacionales, el capital está representado por su capital contabledeclarado en los libros y/o documentación contable solicitada en el TUPA del OSCE, y para

las personas nat urales ex tranjeras, es tá acreditada c on documentos equivalentes q uecorrespondan al domicilio del solicitante.Para l as personas jurídicas nac ionales, el c apital está r epresentado por s u capital socialsuscrito y pagado, inscritos en Registros Públicos.

Para l as p ersonas j urídicas ex tranjeras n o dom iciliadas ( matrices), y dom iciliadas(sucursales), el capital se refiere al capital social o equivalente, inscrito ante la institución o


entidad eq uivalente, o ex pedido por autoridad c ompetente, c onforme a l as f ormalidadesexigidas en su país de origen.

La información a la que se refiere el párrafo anterior, se publica de acuerdo a la base dedatos del RNP, conforme a lo declarado por los proveedores, bajo su responsabilidad.



86

b) Para personas jurídicas nacionales y ex tranjeras d omiciliadas ( sucursales) y nodomiciliadas (matrices) no incluidas en el literal a) del presente artículo:

CMC = 15 (C) + 2 (∑ Obras)

Donde:CMC: Capacidad Máxima de Contratación.C: Capital o Depósito efectivo, según corresponda el cual no puede ser inferior al 5% de su

capacidad máxima de contratación.∑ Obras: Sumatoria de los montos de las obras culminadas dentro de los últimos cinco (5)años, considerados hasta la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Para l as personas jurídicas nac ionales, el c apital está r epresentado por s u capital socialsuscrito y pagado, o patrimonio, según corresponda, inscritos en Registros Públicos.Para l as personas j urídicas ex tranjeras do miciliadas ( sucursales) y no dom iciliadas(matrices), su capacidad máxima de contratación se calcula conforme a lo previsto en elnumeral 46.2 del artículo 46 de la Ley.Tratándose de capitales, depósitos o contratos de obras celebrados en moneda extranjera,se determina su equivalente en la moneda de curso legal vigente en el país, utilizando elfactor de conversión del promedio ponderado venta de la Superintendencia de Banca,Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones u otros medios en el cual seinforme el tipo de conversión oficial, a la fecha de la presentación de la solicitud.

Los requisitos s on establecidos en el T UPA de l OSCE; el pr ocedimiento, en la Directivacorrespondiente.En el caso de ejecutores que no acrediten experiencia, se les otorga una capacidad máximade contratación hasta por un total equivalente al monto de quinientos mil Nuevos Soles (S/.500 000,00)

Artículo 244.- Publicación de los proveedores sancionados

La relación de proveedores sancionados se publica mensualmente en el portal institucionaldel OSCE, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes.En el c aso de l os proveedores sancionados con i nhabilitación temporal o d efinitiva, dichapublicación in cluye la in formación d e l os socios, accionistas, participacionistas o Titulares,conforme a lo previsto en el literal k del artículo 11 de la Ley.

Para efectos de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, se considera comoórganos de administración, al gerente, directorio, administradores, junta directiva, junta deadministración, c onsejo de a dministración, c onsejo universitario o c onsejo di rectivo, o elórgano equivalente inscrito ante autoridad competente en el país de or igen, en el caso depersonas jurídicas extranjeras.

Artículo 245.- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con elEstado y de capacidad de libre contratación.

La constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado es eldocumento expedido por el O SCE que acredita que un proveedor no s e encuentra en larelación de proveedores sancionados para contratar con el Estado.

La constancia de capacidad libre de contratación es el documento expedido por el OSCE

que acredita el monto no comprometido de la capacidad máxima de contratación hasta por elcual puede contratar un ejecutor de obras.

Las constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o decapacidad l ibre de contratación son s olicitadas al R NP a par tir d el día hábil siguiente alregistro en el S EACE del consentimiento de l a b uena pro o de que e sta haya qu edadoadministrativamente firme, siempre que no se encuentre en aquellos casos establecidos enel literal q) del artículo 52 de la Ley.No procede la emisión de c onstancias cuando el pr ocedimiento de selección se enc uentrebloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión.

Cuando por circunstancias sobrevinientes a la emisión de la constancia de capacidad librede contratación, tales como declaratoria de desierto, cancelación, nulidad del procedimientode selección, entre otras, y, previa solicitud del proveedor, el RNP cancela la constanciaemitida restituyéndose el monto de la capacidad libre de contratación afectado.

Artículo 246.- Notificación de actos administrativos del RNP.

Los a ctos a dministrativos qu e em ita e l RNP en los procedimientos de su c ompetencia,incluidas las resoluciones expedidas sobre recursos de reconsideración y apelación, nulidady cancelación de vigencia, se notifican a través de la bandeja de mensajes del RNP, siendoresponsabilidad del proveedor el permanente seguimiento de dicha bandeja a partir de suinscripción.

La notificación se entiende efectuada el día del envío a la bandeja de mensajes.

CAPÍTULO II REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES

Artículo 247.- Registro de las Entidades Contratantes

Las Entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley que sean creadas yreconocidas por el ordenamiento jurídico nacional, y s iempre que c uenten con autonomíapara gestionar sus contrataciones y cuenten con presupuesto asignado, deben inscribirse enel Registro de E ntidades Contratantes (REC) administrado por el OSCE, conforme a losrequisitos establecidos en el TUPA.




Las Entidades especializadas, peritos o i nstituciones pr ivadas es tán obligadas a r emitir lainformación que el OSCE requiera para la implementación y/o actualización de los CódigosCUBSO

1. El v alor r eferencial d el pr ocedimiento de selección es úni co y debe incluir t odos losconceptos que incidan sobre el objeto de la contratación, incluido el Impuesto General a lasV t (IGV)



88

CUBSO.

El OSCE efectuará acciones de r evisión del uso ade cuado del C UBSO por parte de l asEntidades. De advertir su uso inadecuado, notificará a las Entidades para que se adopten lasmedidas que correspondan, según el procedimiento previsto en la Directiva del OSCE.


Primera.- En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicación supletoria lasnormas de derecho público y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado.

Segunda.- Mediante Directiva se es tablece los c riterios bajo los cuales se supervisan lascontrataciones correspondientes a los s upuestos excluidos del á mbito d e ap licación de laLey sujetos a supervisión. Las contrataciones de los l iterales c), e) y f) d el artículo 5 de laLey r equieren de un i nforme t écnico que s ustente la configuración del s upuesto deinaplicación.

A las contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal a) del artículo 5 de la Ley, lesaplica la obligación d e c ontar con i nscripción v igente en el R egistro N acional deProveedores, en el registro que corresponda, salvo en aquellas contrataciones con montosiguales o menores a una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT).

Tercera.- Según lo dispuesto en el inciso a), b) y c) del artículo 52 de la Ley, el OSCE debeadoptar las medidas necesarias para ejercer la supervisión de las contrataciones, emitiendopara el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre otros; pudiendo requerir a través delSEACE u otro medio, información y la participación de todas las Entidades para laimplementación de las medidas correctivas que disponga.

Asimismo, las opiniones m ediante las que el O SCE absuelve consultas sobre l a normativade contrataciones del Estado se publican en el portal institucional del OSCE.

Cuarta.- Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de OSCE se aprueba precedentesadministrativos sobre a la normativa de contrataciones del Estado que son de observanciaobligatoria desde su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. El precedente establecidoen el A cuerdo conserva su carácter obligatorio mientras no s ea modificado mediante otro

Acuerdo posterior, debidamente sustentado o por norma legal. El órgano de línea de OSCEque tiene como función absolver c onsultas sobre el s entido y al cance de la n ormativa decontrataciones del Estado, es el responsable de presentar al Consejo Directivo la propuesta

de precedente administrativo de observancia obligatoria.

Quinta.- Si du rante l a fase d e actuaciones preparatorias, las E ntidades advierten que esposible la participación de ejecutores o consultores de obras que gozan del beneficio de laexoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Ventas (IGV).

2. Las Bases del respectivo procedimiento de selección deben establecer además del valorreferencial, los límites de este, con y sin IGV.

3. El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de laInversión en l a Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta exclusivamente el total delos conceptos que conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas(IGV).

4. El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de P romociónde la I nversión en l a Amazonía, f ormula su of erta t eniendo en c uenta e l valor r eferencialincluido el Impuesto General a las ventas (IGV).

5. La ad misión de l as ofertas que presenten l os postores depende de s i aquellas s eencuentran dentro de los límites establecidos en el artículo 28.2 de la Ley de Contratacionesdel Estado. Las ofertas que no incluyan el IGV deben ser contrastadas con los l ímites delvalor referencial sin IGV.La inclusión en las B ases de las di sposiciones referidas a l a aplicación del beneficio de laexoneración del I GV s e da i ndependientemente de l lugar e n qu e s e c onvoque elprocedimiento de selección o se suscriba el respectivo contrato.

Sexta.- Lo di spuesto en el a rtículo 222, r especto del pr ocedimiento q ue debe s eguir elTribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes deimposición de sanción que se generen a partir de la entrada en vigencia de la Ley.

Séptima.- Para el cómputo de los plazos aplicables al procedimiento de selección, deimpugnación y el procedimiento sancionador, no aplica el término de la distancia.

Octava.- De conformidad con el artículo 60 de la Ley, el Presidente del Tribunal es elegidopor el C onsejo D irectivo de l OSCE. La de signación de l os vocales elegidos conforme alartículo 60 de la Ley se efectúa mediante la emisión de una Resolución Suprema.

Novena.- El Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, estáconformado por:a) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside.b) Un (1) representante del OSCE, quien actúa como Secretario Ejecutivo.c) Un (1) representante de INDECOPI, con especialidad en libre competencia.

d) Un (1) representante de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú,con experiencia en investigaciones de actos de corrupción.Puede invitarse a participar en esta Comisión a representantes de otras Entidades públicas.Son funciones de la Comisión:1. Acceder a la información relacionada a las contrataciones del Estado que poseen lasEntidades sujetas a la Ley.


2. Acceder a l a i nformación r eferida a las c ontrataciones de l E stado que po seen losproveedores del Estado o terceros.3 Solicitar a servidores públicos o proveedores del Estado testimonio o absolución de

a) Las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentran sancionados con inhabilitaciónpara participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado;



89

3. Solicitar a servidores públicos o proveedores del Estado testimonio o absolución deposiciones sobre los temas materia de estudio.4. Realizar todo tipo de estudios con carácter confidencial hasta su conclusión.5. Decidir di screcionalmente los casos q ue d ada l a env ergadura, carácter s istemático,emblemático o significación económica, amerita realizar el análisis del caso o, en su defecto,de manera confidencial corresponde que sea derivado a otros organismos competentes.6. Realizar convenios de c olaboración relacionados a s u o bjetivo c on cualquier organismodel Estado o internacional.7. Realizar de manera reservada las denuncias de actos de fraude y corrupción al Ministerio

Público, al T ribunal de C ontrataciones de l E stado, al I NDECOPI y /o a l a P rocuraduría Anticorrupción, de acuerdo a su competencia.Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión son a cargo del presupuestoinstitucional del O SCE. L a Comisión pr esenta u n i nforme anua l al C onsejo de M inistrossobre los resultados alcanzados, el cual puede contener los indicadores usuales de fraude ycorrupción en contrataciones con el Estado, propuestas de mejora normativa, entre otros.

Décima.- Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresasdel Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden sercontratados aplicando el procedimiento de selección de adjudicación simplificada.

Undécima.- El OSCE puede utilizar plataformas informáticas para la tramitación electrónicade los procedimientos administrativos de su competencia, debiendo para tal efecto observarlo dispuesto en la Ley N º 27269, Ley de F irmas y C ertificados Digitales. Todos los actosemitidos e lectrónicamente, en t anto s ean emitidos de ac uerdo a las f ormalidadesestablecidas en d icha Ley, t ienen pleno efecto jurídico para l as partes d el procedimiento,

Administración Pública y terceros.

El acceso a la información se regula conforme a lo establecido en la Ley de T ransparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, pudiendo OSCE atender dichos pedidos através de la remisión d e la v ersión di gital de l os documentos. A solicitud del i nteresado,dichos pedidos son atendidos a través de la impresión de la versión digital, autenticada porel funcionario competente.

El OSCE puede implementar mecanismos electrónicos para recibir la documentación de laspartes o de terceros y para notificar los actos administrativos emitidos durante susprocedimientos, pudiendo establecer la obligatoriedad del uso de l os referidos mecanismoselectrónicos, en tanto estos observen los procedimientos y formalidades establecidos en laLey Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La implementación y di sposiciones r eferidas al us o de l as pl ataformas informáticas o l asustitución de las mismas, son establecidas mediante Directiva.

Duodécima.- Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 dela Ley, debe tomarse en consideración lo siguiente:

Se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas:

para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado;b) Las per sonas j urídicas cuyos i ntegrantes f orman o f ormaron parte, al momento de l aimposición de l a s anción o en los doce ( 12) meses anteriores a dicha imposición, depersonas jurídicas que se en cuentran s ancionadas adm inistrativamente con i nhabilitaciónpara participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado.Para es tos e fectos, por i ntegrantes s e ent iende a l os i ntegrantes de l os ór ganos deadministración, a los apoderados o representantes legales, así como a los socios,accionistas, participacionistas, o Titulares.

Para el c aso de s ocios, accionistas, par ticipacionistas o T itulares, es te i mpedimento seaplica siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital opatrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.

Asimismo, el c itado impedimento se extiende a las personas naturales o jurídicas que, almomento de i mpuesta la sanción y /o dentro de los doce (12) meses anteriores, actuaroncomo integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamentecon inhabilitación para p articipar en pr ocedimientos de s elección y par a contratar con elEstado.

Décima Tercera.- Para la configuración del impedimento previsto en el literal d), del ar tículo11 de la Ley , debe tomarse en c onsideración qu e los t rabajadores de las empresas delEstado y s ervidores púb licos c omprendidos en e l r eferido l iteral son aquellos que por elcargo o f unción q ue d esempeñan t ienen influencia, po der de decisión o i nformaciónprivilegiada sobre el proceso de contratación.

Décima Cuarta.- Mediante Resolución del Titular, las Entidades del Poder Ejecutivo puedenaprobar la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta. Esta facultad esindelegable.Mediante la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta el postor debe ofertar laelaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Ésta modalidad solo puedeaplicarse en la ejecución de obras de edificaciones, que por su naturaleza correspondanutilizar el sistema a suma alzada y siempre que el valor referencial de la obra sea superior alos diez millones de Nuevos Soles (S/. 10 000 000,00).En la contratación de obras bajo esta modalidad debe anexarse al expediente decontratación el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la dec laratoria deviabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública.Para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación delexpediente t écnico por e l í ntegro de la obr a. Se e ncuentra pr ohibida l a apr obación deadicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico.

Décima Quinta.-Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista para lacancelación de los bienes, servicios en general y consultorías objeto del contrato, debenefectuarse mediante t ransferencias electrónicas a t ravés del abono di recto de l os montoscorrespondientes en la cuenta bancaria del contratista en el Banco de la Nación u otraentidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme alas disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería.


La Dirección General d e Endeudamiento y T esoro P úblico del M inisterio de E conomía yFinanzas determina los casos excepcionales a lo señalado, así como el tratamiento especialo alternativo a aplicarse en dichos casos

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera Lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 83 es de apl icación incluso a l os



90

o alternativo a aplicarse en dichos casos.

Para efectos del pago mediante transferencias electrónicas, la Entidad hace uso obligatoriodel número del CCI proporcionado por el contratista para la suscripción del contrato. En loscasos que el contratista no hubiese proporcionado el indicado número a la Entidad, el Bancode la Nación procederá a la apertura de oficio de una cuenta bancaria a su nombre para elabono de los correspondientes pagos.

Décima Sexta.-El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

– FONAFE, la A gencia d e Compras d e l as Fuerzas A rmadas y l a C entral de C omprasPúblicas – PERÚ C OMPRAS pued en r ealizar C ompras Corporativas con administracióndelegada que comprende las acciones necesarias que permitan a estas Entidades realizar lahomogeneización y /o es tandarización d e l os bi enes o servicios e n g eneral, los a ctospreparatorios, el procedimiento de selección para obtener una oferta por el conjunto de losrequerimientos de l as Entidades pa rticipantes, incluyendo la suscripción de los contratoscorrespondientes con el proveedor o proveedores seleccionados, así como la administracióndel contrato durante su vigencia, es decir, hasta su finalización con la emisión de la últimaconformidad.

Para ello, las Entidades participantes suscriben, previamente, convenios institucionales conuna de l as Entidades i ndicadas en el p árrafo a nterior, a l as que s e deno mina E ntidadencargada para demandar la provisión de los bienes y/o servicios en general susceptibles dehomogeneizar y estandarizar, a fin que esta última sea quien efectué todos los actosnecesarios para su contratación. Asimismo, las Entidades participantes, asumen en virtud delos convenios suscritos, las obligaciones que correspondan al pago por los servicios engeneral o bienes que les brindará el proveedor seleccionado por la entidad encargada.La suscripción del contrato se ajusta a los plazos y condiciones previstas en el presenteReglamento, debiendo la Entidad encargada comunicar a las entidades participantes losresultados del pr ocedimiento, dent ro de u n plazo n o m ayor de t res ( 3) días hábiles d esuscrito el contrato, con la finalidad de informar las condiciones obtenidas para la prestaciónde los bienes y/o servicios en general.

La Entidad encargada, al suscribir el contrato, asume la calidad de Entidad contratante y, porende, todas las obligaciones y derechos que le asisten como tal; siendo la responsable deotorgar la conformidad por el íntegro de las prestaciones efectuadas, previa validación conlas entidades que reciben el bien o servicio en general, así como de disponer la cesión depago a favor de las empresas destinatarias del bien o servicio provisto, en las proporcionesque les c orrespondan, sin qu e ello i mplique la c esión de su posición de s ujeto contractual

frente al contratista.

Décima Séptima.- Dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h)del artículo 50.1 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentracomprendida la presentación de gar antías que no hayan sido emitidas p or las e mpresasindicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.

Primera.- Lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 83 es de apl icación incluso a l osCatálogos E lectrónicos de C onvenio M arco v igentes y a quellos procesos d e s elecciónsujetos a la modalidad de Convenio Marco que hayan sido convocados y se encuentren entrámite a la fecha de la entrada de vigencia del Reglamento.

Segunda.- Se rigen bajo el ámbito del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE)los arbitrajes que deriven de los procesos de selección convocados antes de la vigencia delpresente R eglamento, en los qu e de a cuerdo a l a normativa aplicable es te r esultecompetente para organizar y administrar los mismos.

Tercera.- El c arácter s ubsidiario d el r égimen i nstitucional de arbitraje or ganizado yadministrado por el OSCE es una disposición de implementación progresiva.Hasta la entrada en v igencia de l a Directiva prevista en el artículo 195 r eferida al r égimeninstitucional de arbitraje subsidiario a cargo del OSCE, se aplican las siguientes reglas:

1. Si en el contrato no se incorpora un convenio arbitral, se considera incorporado de plenoderecho la siguiente cláusula tipo que remite a un arbitraje institucional del Sistema Nacionalde Arbitraje del OSCE:

“Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato,incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva einapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativade contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos delSistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento” .

2. Cuando el convenio arbitral disponga que l a organización y administración del arbitraje seencuentra a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, se entiende que las parteshan aceptado sujetarse a las disposiciones de su Reglamento y a las decisiones de susórganos.

3. En caso el convenio arbitral señale que la organización y administración del arbitraje seencuentra a c argo de cualquiera de los ór ganos f uncionales de l OSCE, se ent iende q uedicho encargo le corresponde al Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE.El plazo para l a aprobación y publicación de los i nstrumentos normativos indicados en l apresente Disposición es de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la publicacióndel Reglamento.

Cuarta.- La f echa desde la cual resulta obligatorio que solo las instituciones arbitrales

acreditadas presten el servicio de organización y administración de arbitrajes institucionalesserá determinada en la Directiva correspondiente, la cual deberá ser aprobada y publicadaen un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la publicación delReglamento. A par tir de dicha fecha, l as partes, al m omento de suscribir el c ontrato, solopueden encargar el arbitraje institucional a una institución arbitral acreditada.


En el c aso d e c ontratos q ue hay an s ido s uscritos ant es de l a fecha es tablecida e n l aDirectiva y en los cuales se haya pactado un arbitraje institucional a cargo de una instituciónarbitral no acreditada el proceso se desarrolla bajo sus reglas hasta su culminación

especialidad y/o c ategoría o de renovación de i nscripción, el OSCE reevalúa al proveedorpara asignar la categoría que corresponda.



91

arbitral no acreditada, el proceso se desarrolla bajo sus reglas hasta su culminación.

Quinta.-.La fecha desde la cual resulta obligatorio contar con inscripción vigente en el RNA yRNSA para aceptar válidamente una d esignación y de sempeñar las f unciones de ár bitro ysecretario arbitral es determinada mediante Directiva aprobada por OSCE.

Sexta.- La obligatoriedad referida en el artículo 48 de la Ley para la utilización de la SubastaInversa Electrónica para Compras Corporativas se aplica desde la fecha que el OSCE así loestablezca mediante Comunicado. El procedimiento a utilizarse hasta la publicación de dicho

comunicado se regula mediante Directiva.Séptima.- Las disposiciones relativas a los medios de solución de controversias previstos enel artículo 45 de l a Ley, r esultan aplicables a l as controversias que surjan en l os contratosderivados de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigenciade la Ley.Las normas referidas a las infracciones éticas de los árbitros y su régimen sancionador quecontiene l a Ley r esultan de apl icación a l as infracciones cometidas de sde la e ntrada envigencia de la misma, a pesar que las controversias se refieran a un contrato derivado de unproceso de selección convocado antes de la entrada en vigencia de la Ley.

Octava.- Los V ocales d el T ribunal de C ontrataciones d el E stado e legidos por c oncursopúblico en el marco del Decreto Supremo Nº 034-2015-EF, que aprueba el procedimientopara el c oncurso púb lico d e evaluación y selección d e los vocales del Tribunal deContrataciones del Estado, mantienen su cargo hasta el cumplimiento del plazo señalado enel artículo 60 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, contados desde lafecha de su designación, sin perjuicio de las causales de remoción correspondientes.

Novena.- Para las subastas inversas electrónicas el OSCE desarrolla la funcionalidad parala subsanación electrónica y hace de conocimiento de los usuarios, a través de uncomunicado, el momento en el que su utilización es obligatoria. Durante el periodo previo alcomunicado la subsanación de ofertas se realiza en forma presencial, según lo previsto en elartículo 39.

Décima.- A partir de la entrada en vigencia de l a Ley Nº 30225 y del presente Reglamento,se aplica a los consultores de obras con inscripción vigente en el RNP, lo siguiente:1. Al Consultor de obras persona jurídica que cuente con la especialidad 7 (obras menores)de acuerdo al artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobadomediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, el RNP l es ot orga de of icio todas las

especialidades contempladas en el artículo 239 en la categoría A.

Los consultores de obras que cuenten adicionalmente con las especialidades 1, 2, 3, 4, 5 y/o6 según el ar tículo 268 del R eglamento de la Ley de C ontrataciones del Estado aprobadomediante D ecreto Supremo Nº 184 -2008-EF, e l R NP l es ot orga de oficio, y d e m aneraprovisional, la categoría D en las especialidades que les corresponda de acuerdo al artículo239. P osteriormente, en e l pr imer pr ocedimiento que realice, s ea de a mpliación de

2. Al Consultor de obras persona natural que cuente con la especialidad 7 (obras menores)de acuerdo al artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobadomediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias, el RNP les otorga de oficio lasespecialidades contempladas en el artículo 239, de acuerdo a su profesión, en la categoría

A.

Los consultores de obras que cuenten adicionalmente con las especialidades 1, 2, 3, 4, 5 y/o6 pr evistas en el ar tículo 268 del R eglamento de l a Ley de C ontrataciones de l E stado

aprobado mediante D ecreto Supremo N º 184-2008-EF, el RNP les otorga de oficio y demanera provisional, la categoría D en la(s) especialidad(es) que les corresponda de acuerdoa su profesión, según el artículo 239. Posteriormente, en el primer procedimiento que realice,sea de ampliación de especialidad y/o categoría o de renovación de inscripción, el OSCEreevalúa al proveedor para asignar la categoría que corresponda.

Undécima.- Para los consultores de obras, persona jurídica y persona natural, inscritos en elRNP que no se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 30225 ydel pr esente R eglamento, en s u primera r enovación de i nscripción, se r eevalúa l aexperiencia que acredite su especialidad y/o categoría.

Duodécima.- Para elaborar el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2016,cada área usuaria de las Entidades determina sus requerimientos de bienes, servicios engeneral, c onsultorías y obr as nec esarios a ser c onvocados e n f unción a sus metasinstitucionales. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con elárea usuaria, debe determinar el valor estimado de las contrataciones de bienes y serviciosen general y consultorías en general, así como el costo programado, en el caso deconsultoría de obras y ejecución de obras. Mediante directiva el OSCE es tablece los ot rosaspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones.

Décima Tercera.- El OSCE implementa el récord arbitral en un plazo máximo de sesenta(60) días de aprobado el Reglamento, conforme a las características y condiciones queestablezca la Directiva respectiva.

Décima Cuarta.-Los convenios marco suscritos por el OSCE al amparo de lo dispuesto porel ar tículo 2 del D ecreto d e U rgencia N º 014 -2009, seguirán s urtiendo s us e fectos,asumiendo PERU COMPRAS la gestión y administración a l a entrada en v igencia de l apresente norma.

Décima Quinta.-El O SCE, en un plazo que no ex cede de nov enta ( 90) dí as h ábiles,transfiere a PERU COMPRAS el acervo documentario referido a las fichas técnicas incluidasen el Listado de Bienes y Servicios Comunes que se efectúan mediante Subasta Inversa.


ANEXO ÚNICO

ANEXO DE DEFINICIONESCertificado SEACE: Mecanismo de identificación y seguridad conformado por un código deusuario y una c ontraseña q ue e s otorgado por el O SCE a solicitud de una E ntidad



92

ANEXO DE DEFINICIONES

Bases: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público, AdjudicaciónSimplificada y S ubasta Inversa E lectrónica que c ontiene el c onjunto de reglas formuladaspor la Entidad para la preparación y ejecución del contrato.

Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada que contiene las reglas def initivas del procedimiento de seleccióncuyo texto incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las

consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, asícomo l as m odificaciones r equeridas por e l O SCE en el m arco de sus acciones desupervisión, según sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las Bases originales en casode no haberse presentado consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones desupervisión.Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y elcumplimiento de sus funciones y fines.

Bienes o servicios comunes: Son bi enes y servicios comunes aquellos qu e, existiendomás de un proveedor en el mercado, cuentan con características o especificaciones usualesen el m ercado, o h an s ido es tandarizados como c onsecuencia d e un p roceso dehomogeneización llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre elloses el precio en el cual se transan, siendo que la naturaleza de los mismos debe permitirlescumplir sus funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos, por e nde está encapacidad de desarrollar las mismas como una unidad. La Central de Compras Públicas –PERÚ C OMPRAS l os i ncorpora, mediante l a a probación de f ichas t écnicas, d entro delListado de Bienes y Servicios Comunes.

Buena Pro administrativamente firme: Se pr oduce cuando hab iéndose pr esentadorecurso de apelación, ocurre alguno de los siguientes supuestos: i) Se publica en el SEACEque el r ecurso de apelación ha sido declarado como no p resentado o i mprocedente; ii) Sepublica en el SEACE l a resolución que ot orga y/o confirma l a Buena pro; y ( iii) Opera l adenegatoria ficta del recurso de apelación.

Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la programaciónvalorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados en las Bases o en elcontrato.

Calendario del procedimiento de selección: El cronograma de la ficha de convocatoria en

el que se fijan los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de selección.

Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO): E s un her ramienta de u soobligatorio, b asada e n un es tándar de c ategorización i nternacional, en la q uesistemáticamente se clasifican e identifican mediante una codificación a los bienes, serviciosen general, consultorías y obras susceptibles de ser requeridas por las Entidades,permitiendo disponer de información homogénea y ordenada para la contratación pública.

usuario y una c ontraseña, q ue e s otorgado por el O SCE a solicitud de una E ntidad,proveedor, árbitro u ot ro us uario au torizado y que per mite ac ceder e i nteractuar con elSEACE.

Código CUBSO: Representación numérica conformada por 16 dígitos que identifica al bien,servicio e n g eneral, consultoría y o bra, basado en u n es tándar d e categorizacióninternacional.

Consorcio: El contrato asociativo por el c ual dos ( 2) o m ás personas s e a socian, c on el

criterio de complementariedad de r ecursos, capacidades y aptitudes, para contratar con elEstado.

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados.

Consultoría de obra: Servicios pr ofesionales a ltamente calificados c onsistentes e n l aelaboración del ex pediente técnico de obr as o e n la s upervisión de obras. Tratándose deelaboración de expediente técnico la p ersona natural o jurídica encargada de d icha labordebe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso desupervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años.

Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentrode los alcances de la Ley y del presente Reglamento.

Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buenapro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.

Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones realizadaspor los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación oreducción del plazo, u otras modificaciones del contrato.

Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con lasdisposiciones de la Ley y el Reglamento.

Costo programado: Monto estimado de las contrataciones de obras o consultorías de obrasdurante la fase de planificación.

Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra yen el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas

y las respuestas a las consultas.

Especificaciones Técnicas: Descripción de l as características t écnicas y /o r equisitosfuncionales del bi en a ser contratado. Incluye las c antidades, calidades y l as condicionesbajo las que deben ejecutarse las obligaciones.


Estandarización: Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo omodelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes.

Obra: Construcción, r econstrucción, r emodelación, mejoramiento, d emolición, r enovación,ampliación y hab ilitación de bi enes i nmuebles, t ales c omo edificaciones, e structuras,excavaciones per foraciones c arreteras pu entes ent re ot ros q ue r equieren d irección



93

Expediente Técnico de Obra: El c onjunto de do cumentos qu e c omprende: m emoriadescriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuestode obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario deavance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos,estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

Factor de relación: El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre elmonto del Valor Referencial.

Ficha Técnica: Documento es tándar mediante el cual s e uniformiza l a i dentificación ydescripción de un bi en o s ervicio c omún, a f in d e f aci li tar l a d eterminación de l asnecesidades de las Entidades para su contratación y verificación al momento de la entrega oprestación a la Entidad.

Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para laejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por loque no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos delservicio.

Gastos Generales Fijos: Son a quellos q ue no están relacionados con el t iempo deejecución de la prestación a cargo del contratista.

Gastos Generales Variables: Son aquel los q ue están di rectamente r elacionados c on eltiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo deejecución de la prestación a cargo del contratista.

Liquidación de contrato: cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas ycontractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total delcontrato y su saldo económico.

Lote: Conjunto de bienes del mismo tipo.

Mayor metrado: Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de unadeterminada p artida y qu e n o pr ovenga de una m odificación del ex pediente técnico. E lmayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación delexpediente técnico.

Metrado: Es el l a cantidad de una d eterminada partida del presupuesto de obra, según launidad de medida establecida.

Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestacionesconsistentes en la entrega de bienes, servicios en general, consultorías o ejecución de obrassujetos a cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos.

excavaciones, per foraciones, c arreteras, pu entes, ent re ot ros, q ue r equieren d ireccióntécnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Operación asistida: Operación por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidadde llave en mano, que puede incluir, además, el mantenimiento, reparación, capacitación,entre otros aspectos, en atención y cumplimiento a los términos de referencia y condicionesestablecidas en e l c ontrato. Esta oper ación a sistida i mplica l a pu esta en m archa d e l ainstalación c onstruida, así como l a t ransferencia de t ecnologías, c onocimientos, procesos,entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las

instalaciones.Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculadosentre sí, o de obras de naturaleza similar.

Participante: Proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento deselección.

Partida: Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra.

Postor: La persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, desdeel momento en que presenta su oferta.

Prestación: La ejecución de l a obr a, l a r ealización de la c onsultoría, l a prestación delservicio o l a ent rega de l bi en c uya c ontratación s e r egula en l a Ley y en el pr esenteReglamento.

Prestación adicional de obra: Aquella no c onsiderada en el expediente técnico, n i en elcontrato original, cuya realización resulta i ndispensable y/o necesaria para dar cumplimientoa la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.

Prestación adicional de supervisión de obra: Aquella no considerada en el contratooriginal, pero que, por razones que provienen del contrato de obra, distintas de la ampliaciónde obr a, r esultan i ndispensable y /o n ecesaria p ara da r c umplimiento al contrato desupervisión; y aquellas provenientes de los trabajos que se produzcan por variaciones en elplazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra.

Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación adicional deuna obra.

Presupuesto de Obra: Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con susrespectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos.

Prestación nueva de obra: La no considerada en el expediente técnico, ni en el contratooriginal, cuya realización no es indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta


obra principal. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual debeaplicarse los procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento. Tramo: Parte de una obra que tiene utilidad por sí misma.



Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado porun conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tienepor objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estadovan a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios en general, consultoríaso la ejecución de una obra.

Proforma de contrato: El proyecto del c ontrato a s uscribirse entre l a Entidad y el postorganador de la buena pro y que forma parte de las bases.

Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios engeneral, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras.

Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra.

Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra formulada por elárea usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos deReferencia o el Expediente Técnico de obr a, respectivamente. Puede incluir, además, losrequisitos de calificación que se considere necesario.

Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la s ecuencia pr ogramada de lasactividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de laobra.

Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades yel cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios engeneral, consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiendeque alude a consultoría en general y consultoría de obras.

Servicio en general: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerarterminadas sus prestaciones.

Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo desus actividades y el cumplimiento de funciones y fines.

Términos de Referencia: Descripción de l as características técnicas y l as condiciones enque se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoríade obra. En el caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas o

resultados y la extensión del trabajo que se encomienda (actividades), así como si la Entidaddebe suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores deconsultoría la preparación de sus ofertas.

Trabajo similar: Trabajo o s ervicio de nat uraleza semejante a l a que s e desea contratar,independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en l os c asos de

i i l d lt í

Valorización de una obra: Es l a c uantificación económica de u n av ance f ísico en laejecución de la obra, realizada en un período determinado.

osce 2 ley de contrataciones y su reglamento 2015.pdf

Documents