附件二：

目 录

第一章 招标公告3

第二章 投标人须知7

第三章 评标办法（综合评估法）28

第四章 合同条款及格式36

第五章 发包人要求116

第六章 发包人提供的资料114

第七章 投标文件格式116

1

22

第1章 招标公告

1.招标条件

本招标项目三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包，已由三亚市天涯区发展改革局以天发改投〔2018〕328号文件批准建设，项目业主为：三亚市天涯区农业农村局，招标人为：大连泛华工程建设监理有限公司，建设资金来自政府投资，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

 2.1 建设地点：三亚市天涯区台楼村。

 2.2 建设规模及内容：该项目为三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目，建设范围共涉及6个自然村，分别为台楼村、三用村、六罗村、林家一村二村、保家山村，拟建设污水收集管网和污水处理站。新建DN300mm污水管6303m, DN150mm 接户管22789m，1. 5m³玻璃钢化粪池325座，一体化处理站14座，一体化泵站9座等，具体内容如下: (一)保家山村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³/d和5m³/d,新建DN300污水管207m, DN150污水接户管785m,11座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。 (二)林家一村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³/d和5m³/d，新建一体化泵站4座，DN300 污水管1318m,DN150污水接户管2321m，34 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱. (三)林家二村新建一体化污水处理站4座，规模分别为25m³/d、5m³/d和2座15m³/d,新建DN300污水管628m, DN150污水接户管926m, 12 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱.(四)六罗村新建一体化污水处理站2座，规模分别为60m³/d和40m³/d,新建一体化泵站1座, DN300污水管1345m, DN150污水接户管9484m, 134座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。 (五)三用村新建一体化污水处理站2座，规模分别为

25m³和5m³/d新建一体化泵站3座，DN300污水管805m，DN150污水接户管5477m, 80 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。(六)台楼村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³/d和50m³/d,新建一体化泵站1座, DN300污水管2000m, DN150污水接户管3796m, 54 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。

2.3 计划工期（服务期）：120日历天。（施工工期：90日历天，设计工期30日历天）

2.4 招标范围：采用设计、施工总承包方式进行本项目批复范围内的施工图设计、施工招标。中标人承担本项目的施工图设计、设计施工运行协调、工程项目建设。

2.5 招标控制价：19042632.74元 （暂定价，以财政评审结论为拨付依据，工程最终造价以审计部门审定的结果为准），其中建安工程费：18621078.33元；施工图设计费：421554.41元。

3. 投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人须具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。投标申请人须持有《海南省建筑企业诚信档案手册》。投标人须同时具备以下资质：

（1）设计资质：市政行业（道路、排水工程）专业设计丙级或以上资质；

（2）施工资质：具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质；且具备有效的营业执照、安全生产许可证；

3.2 项目负责人要求

3.2.1 项目经理的资格要求：具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。投标登记项目经理、开标项目经理与施工项目经理必须保持一致。

3.2.2 施工负责人的资格要求：具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格（项目经理和施工负责人可为同一人），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2.3设计项目负责人的资格要求：须具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或注册结构工程师二级或以上执业资格。

3.3 信誉要求： 各投标人 2016 年至投标文件递交截止之日止，无住建部、海南省住建厅及我市建设行政主管部门认定的责令期内不得参加投标行为的。

3.4 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、海南省建筑市场监管公共服务平台查询：投标人被人民法院列为失信被执行人、企业黑名单的，投标活动依法予以限制。

3.5 本次招标接受联合体投标，但联合体成员不得超过3家（2家设计单位和1家施工单位）。要求施工单位作为联合体牵头人，投标时需提交联合体协议书。联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。联合体成员应符合其承担的相应分工对应资质要求。联合体应签署联合体协议书，应申明牵头人以及联合体成员对所有合同条款所承担的共同义务和各方独自承担的义务，所有联合体成员均承担连带责任。

3.6 其他要求：投标申请人须持有《海南省建筑企业诚信档案手册》，（如为联合体投标，则联合体各家单位均须持有）。

4. 招标文件的获取

  4.1 请于2019年11月30日00：00:00至2019年12月7日00：00:00（法定公休日、法定节假日除外，北京时间，下同），在 （http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）下载招标文件。

  4.2 招标文件每套售价500.00元 （不含图纸），售后不退； 投标保证金的金额：100000.00元。

  4.3 投标人提问截止时间：2019年12月 17日17:30时。

5. 投标文件和保证金的递交

  5.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2019年12月27日9时 00 分，地点为：三亚市人民政府政务服务中心三楼第1开标室 。

5.2 保证金到账截止日期：2019年 12 月 27日9时 00 分（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付、银行保函方式支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

  5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

  本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/）上发布。

7. 其他

7.1 必须在海南省市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）下载、购买电子版的招标文件。 7.2 电子标（标书后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/qysysc/index.jhtml下载专区下载投标工具）制作电子版的投标文件；非电子标（标书后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/qysysc/index.jhtml下载专区下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)。 7.3 投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GTBS格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）。 7.4开标的时候必须携带加密锁(公司CA锁)和光盘、U盘拷贝的投标书。

8. 联系方式

招标人：大连泛华工程建设监理有限公司 招标代理机构：海南亿晟工程项目管理

有限公司

地 址：辽宁省大连市沙河口区 地 址：海南省三亚市吉阳区新风街

联合路5-1号 蓝海华庭B栋13AF

联系人：林茂 联系人：黄工

电 话：18889688897 电 话：0898-88659812

海南亿晟工程项目管理有限公司 2019年11月 30日第二章 投标人须知投标人须知前附表

条款号

条 款 名 称

编 列 内 容

1.1.2

招标人

名称：大连泛华工程建设监理有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区联合路5-1号

联系人：林茂

电话： 18889688897

1.1.3

招标代理机构

名称: 海南亿晟工程项目管理有限公司

地址: 海南省三亚市吉阳区新风街蓝海华庭B栋13AF

联系人：黄工

电话：0898-88659812

1.1.4

项目名称

三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包

1.1.5

建设地点

三亚市天涯区台楼村

1.2.1

资金来源及比例

政府投资

1.2.2

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

采用设计、施工总承包方式进行本项目批复范围内的施工图设计、施工招标。中标人承担本项目的施工图设计、设计施工运行协调、工程项目建设。

1.3.2

计划工期

120日历天。（施工工期：90日历天，设计工期30日历天）

1.3.3

质量标准

设计质量标准：合格。

施工质量标准：合格。

1.4.1

投标人资质条件、

能力和信誉

1、资格要求：投标人须具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。投标申请人须持有《海南省建筑企业诚信档案手册》。投标人同时具备以下资质：

（1）设计资质：市政行业（道路、排水工程）专业设计丙级或以上资质；

（2）施工资质：具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质；且具备有效的营业执照、安全生产许可证。

2、项目负责人要求（项目经理和施工负责人可为同一人）：

（1）项目经理的资格要求：具备在市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。投标登记项目经理、开标项目经理与施工项目经理必须保持一致。

（2）施工负责人的资格要求：具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格（项目经理和施工负责人可为同一人），且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

（3）设计项目负责人的资格要求：须具备注册公用设备（给水排水）或者注册结构工程师二级或以上执业资格。

3、信誉要求：各投标人 2016 年至投标文件递交截止之日止，无住建部、海南省住建厅及我市建设行政主管部门认定的责令期内不得参加投标行为的。

4、其他要求：（1）投标申请人须持有《海南省建筑企业诚信档案手册》，（如为联合体投标，则联合体各家单位均须持有）。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、海南省建筑市场监管公共服务平台查询：投标人被人民法院列为失信被执行人、企业黑名单的，投标活动依法予以限制。

5、按照《海南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备和在岗履职管理办法(试行)》配备施工项目部和现场监理部关键岗位人员：除项目经理（施工负责人）1名外、还需配备施工技术负责人（市政工程类中级或以上职称）1名，至少配备施工员1名，安全员1名，质量员1名，资料员1名。（注：岗位人员中技术负责人提供职称证书原件核验，其他岗位人员提供岗位证书原件或网上截图复印件加盖公章核验并提供以上管理机构人员近期三个月（2019年 9月、 10月、 11月）的社保。）

1.4.2

是否接受联合体投标

□不接受

√接受

本次招标接受设计单位和施工单位组成联合体投标，允许最多2家设计投标人和 1 家施工承包投标人，施工单位作为联合体牵头人，投标时需提交联合体协议书。

本次招标接受联合体投标，但联合体成员不得超过3家（2家设计单位和1家施工单位）。要求施工单位作为联合体牵头人，投标时需提交联合体协议书。联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。联合体成员应符合其承担的相应分工对应资质要求。联合体应签署联合体协议书，应申明牵头人以及联合体成员对所有合同条款所承担的共同义务和各方独自承担的义务，所有联合体成员均承担连带责任。

1.5

费用承担和设计成果补偿

√不补偿

□补偿，补偿标准：

1.9.1

踏勘

√不组织：

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1

投标预备会

√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人提出问题的截止时间

投标文件截止日10日前

1.10.3

招标人书面澄清的时间

招标人在投标文件截止时间15日前（具体详见http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。）

1.11.1

招标人规定由分包人承担的工作

/

1.11.2

投标人拟分包的工作

√不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：具有相应专业的承包资质并报经招标人同意。

1.12

偏离

√不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

2.1

构成招标文件的其他资料

招标文件补遗、澄清文件等

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间

递交投标文件截止日10日前

2.2.2

投标截止时间

2019年12月 27日 9 时 00 分

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清的时间

收到招标文件澄清（补遗书）24小时内

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改的时间

收到招标文件澄清（补遗书）24小时内

3.1.1

构成投标文件的其他资料

/

3.2.4

最高投标限价

19042632.74元，其中：设计费最高投标限价为421554.41元, 建安工程费最高投标限价为18621078.33元。暂定价，以财政评审结论为拨付依据，工程最终造价以审计部门审定的结果为准。

注：超过最高限价为废标,在开标或评标及公示过程中，发现投标人所填报价为低于成本价恶意报价，招标人有权取消其中标资格，如因此给招标人带来损失则由其承担 。

3.2.5

投标报价的其他要求

1、本次招标采用施工图设计、施工总承包，投标报价作为暂定合同价, 依据3.2.4条作为施工期间的拨款依据，结算价以财政评审结论为拨付依据，工程最终造价以审计部门审定的结果为准。投标报价分工程施工图设计费、建安工程费二部分进行报价。

其中：

（1）工程施工图设计费投标报价由各投标人根据自身情况自行填报。工程施工图设计费投标报价范围：421554.41元（含）为最高限价，超出最高限价的报价无效，按否决其投标处理。

（2）建安工程费投标报价范围：18621078.33（含）为最高限价，超出最高限价的报价无效，按否决投标处理。

（3）投标人所填报的投标报价的投标报价总价不得高于本次招标控制价上限，且单项费用报价不得高于本次招标控制价，否则均按废标处理。最终结算费用以财政评审结论为拨付依据，工程最终造价以审计部门审定的结果为准

另如在开标或评标及公示过程中，发现投标人所填报价为低于成本价恶意报价，招标人有权取消其中标资格，如因此给招标人带来损失则由其承担。

3.3.1

投标有效期

从投标文件递交截止开始90日历天

3.4.1

投标保证金

投标保证金的形式：网络支付、银行保函方式支付

投标保证金的金额：100000.00元人民币

网络支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

帐号名称：三亚市人民政府政务服务中心

帐号：46050100513600000808

开户银行：中国建设银行三亚市分行

注：联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。采取银行保函方式于开标现场提供原件核验，保函原件须交给招标人保管，银行保函的格式可不采用招标文件中提供的格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

3.5.2

近年财务状况

不要求

3.5.3

近年完成的类似项目

2016年至今

3.5.5

近年发生的重大诉讼及仲裁情况

2016年至今

3.6

是否允许递交备选投标方案

√不允许

允许

3.7.1

投标文件的编制

是否采用“暗标”评审方式

√不采用

采用

应按第七章“投标文件格式”中“承包人设计方案、施工组织设计（暗标）格式要求”进行编写。

3.7.3

签字或盖章要求

1. 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并按招标文件要求格式由投标人的法定代表人签章、加盖单位公章。

2.组成联合体投标的投标文件中所有需盖章的除联合体协议书由各成员单位分别盖章外，投标文件其余部分由牵头单位盖公章。投标人名称填写为联合体名称或联合体牵头人名称。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。副本可以是正本签字盖章后的复印件，若正本与副本不一致，以正本为准。

3.7.4

投标文件份数

商务部分：正本壹份、副本肆份；

技术部分：正本壹份、副本肆份

投标文件电子光盘和USB闪存驱动器（U盘）各壹份。

3.7.5

装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订，共分2册，分别为：

商务标，包括投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、联合体协议书、投标保证金、项目管理机构、资格审查资料、其他材料的内容。

技术标：采用明标，包括承包人设计方案、施工组织设计的内容。

投标人应按照投标人须知第4.1.2项的规定分二册包封提交。每册均应从目录开始逐页标注连续页码，采用左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。技术标同时还应按照投标文件格式中的相关要求编写。

投标文件电子版内容：投标文件的所有内容（电子文件形式为word、pdf等格式）。

投标文件电子版份数： 2份。

投标文件电子版形式：电子光盘和USB闪存驱动器（U盘）。

4.1.2

封套上应载明的信息

工程名称：三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包

招标人名称：大连泛华工程建设监理有限公司

投标人名称：__________（盖公章）

三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包在2019年 12月27日 9时00分前不得开启

4.2.2

递交投标文件地点

三亚市政务中心三楼第1开标室

4.2.3

是否退还投标文件

√否

□是

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：三亚市政务中心三楼第1开标室

5.2

开标程序

密封情况检查：由招标人、投标人代表共同检查

开标顺序：按报名先后顺序

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成： 5 人。

评标专家确定方式：现场在《海南省综合评标专家库》三亚区域中随机抽取5人。

7.1

是否授权评标委员会确定中标人

□是

√否，推荐的中标候选人数：3人

7.2

中标候选人公示媒介

同时在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/）

上发布。

7.4.1

履约担保

履约担保的形式及金额：提供国有或国有参股商业银行出具合

同金额5%的银行担保函。

10.需要补充的其他内容

类似项目

市政公用工程给排水工程项目。

不良行为记录

不良行为记录是指：

不良行为信息，是指建筑市场信用主体在我省建筑工程项目建设或从业过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章、规范性文件、强制性标准或技术规范，受到县级以上住房城乡建设主管部门或其委托的监督管理机构、司法机构查实或处理的不良行为记录。

投标费用

投标人的报价须充分考虑招、投标过程中产生的场地租赁费和评委劳务费，不论中标与否，

招标人均不予以补偿。

电子招标投标

√否

□是，具体要求：

招标人、 投标单位

参加开标

会需携带

证件

1、招标人邀请所有投标人（联合体投标人的由牵头单位代表）的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程

序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，以证明其出席，且投标人所提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书应与开标本人相符，否则，其投标文件按废标处理。

投标补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，并有权免费使用未中标人的设计成果。

合同内容

本招标文件给出的合同条件及控制价为暂定内容，最后内容（包括合同条件、控制价、廉政合同等）以合同谈判为准。

文明施工

本招标项目根据《三亚市建筑工程安全防护、安全文明施工措施费用及使用管理实施细则》的规定，中标人在施工过程中按附表中规定的各项相关内容执行。

其他要求

1、投标人中标后应对项目的设计、设计施工运行协调、工程项目建设负责。

2、本项目建设期间，招标人组建专业管理机构，负责项目建设的管理及协调处理建设中出现

的问题，确保工程顺利推进。

解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

招标文件费

招标文件每套售价500.00元，并在开标现场缴纳。

1. 总则1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清详见：全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市→工程建设→澄清变更发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改在投标截止时间15天前，招标人可以在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布修改招标文件，投标人应自行关注。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。3. 投标文件3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括二部分工作内容，投标人应独立编制提交，包括下列内容：

商务标：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书

（4）投标保证金

（5）项目管理机构

（6）资格审查资料

（7）其他资料

技术标：承包人设计方案；施工组织设计；

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料提供联合体牵头人相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行分册包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章 (若为联合体投标只需联合体牵头人盖公章)。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。

6. 评标6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

不采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

工程招标开标记录表

开标时间： 年___月___日___时___分

序号

投标人

密封

情况

投标保证金

投标报价

（万元）

设计质量标准

施工质量标准

工期

备注

签名

1

2

3

…

招标人编制的标底/最高限价

招标人代表：

记录人：

监标人：

2019年___月___日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_______________（投标人名称）：

　　 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．

2．

3．

……

　　请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1．

2．

3．

……

　　　　　　　　　　　　　　 　投标人： （盖单位章）

　　　　　　　　　　 法定代表人或其委托代理人： （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　 日期： 年 月 日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

　　你方于 （投标日期）所递交的 招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价： 元。

　　工期： 日历天。

　 质量标准： 。

项目经理： （姓名）。

设计负责人： （姓名）。

施工负责人： （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

　　　　　　　　　　　　　　 　招标人： （盖单位章）

　　　　　　　　　 　 法定代表人： （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　 日期： 年 月 日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 招标的投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

　　　　　　　　　　　　　　 　招标人： （盖单位章）

　　　　　　　　　　 法定代表人： （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　 日期： 年 月 日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

　

你方于 年 月 日发出的 关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

投标人： （盖单位章）

日期： 年 月 日

第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

2.1.1

形式评审标准

投标人名称

与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

投标函签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的要求

联合体投标人

提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

报价唯一

只能有一个有效报价

2.1.2

资格评审标准

营业执照

具备有效的营业执照

资质等级

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

信誉

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目经理

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

施工负责人

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

设计负责人

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

2.1.3

响应性评审标准

投标报价

符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

工期

符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

条款号

条款内容

编列内容

2.2.1

分值构成

(总分100分)

承包人设计方案：20分 施工组织设计：25分

资信业绩部分：10分 投标报价：40分

其他评分因素：5分

2.2.2

评标基准价计算方法

1、当有效投标人小于或等于5家时，取所有有效投标报价的算数平均值作为评标基准价；

2、当有效投标人大于5家时，取去掉一个最高报价和一个最低报价后，所有有效投标报价的算数平均值作为评标基准价。

2.2.3

投标报价的偏差率

计算公式

偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

条款号

评分因素

评分标准

2.2.4（1）

承包人设计方案评分标准（20分）

对招标项目的理解（满分5分）

投标人充分结合规划情况及对项目的理解。优秀得5～3.1分，一般得3～1.1分，较差的得1～0分。

设计思路及总体设计方案（满分5分）

总体设计思路清晰，设计思路完善、理念先进，方案可行。

优秀得5～3.1分，一般得3～1.1分，较差的得1～0分。

理解本项目设计的特点、难点（满分5分）

对工程断面、管道布置等特点 ，以及地质情况和埋设的难点进行分析。

优秀得5～3.1分，一般得3～1.1分，较差的得1～0分。

设计进度与保障措施（满分5分）

设计的质量保证措施、进度保证措施、后续服务安排及保证措施合理可行。

优秀得5～3.1分，一般得3～1.1分，较差的得1～0分。

2.2.4（2）

资信业绩评分标准（10分）

类似项目业绩（5分）

2016以来投标人承接过类似项目工程建安费2000万元（含）以上的工程施工业绩得3分，本项满分3分。

2016以来投标人承接过的类似项目工程设计合同额150万元（含）以上的工程设计业绩得2分,本项满分2分。

证明材料：提供中标通知书、合同协议书、工程验收单，时间以合同协议签订时间为准，提供原件核验，否则不得分

施工技术负责人

（1分）

具备市政工程类专业中级职称得0.5分，具备市政工程类专业高级及以上职称得1分（满分1分），其他专业不得分。

证明材料：提供职称证原件核查，否则不得分。

设计负责人

（1分）

具备市政类专业高级及以上职称得1分。（满分1分）

证明材料：提供职称证原件核查，否则不得分。

设计企业其他技术人员

（3分）

至少配备在本单位的排水、道路、结构各专业设计人员一名，具备注册执业资格或相关职称证明，人员配备齐全且满足要求得3分，专业不齐或不满足要求的，不得分。

证明材料：注册证，提供原件核验，否则不得分。

2.2.4（3）

施工组织设计评分标准（25分）

质量管理体系与措施

（5分）

质量管理体系完整，措施合理得5～3.1分；质量管理体系一般完整，措施一般得3～1.1分；质量管理体系不完整，措施不合理得1～0分。

安全管理体系与措施

（5分）

安全管理体系完整，措施合理得5～3.1分；安全管理体系一般完整，措施一般得3～1.1分；安全管理体系不完整，措施不合理1～0分。

环境保护管理体系与措施

（5分）

环境保护管理体系完整，措施合理得5～3.1分；环境保护管理体系一般完整，措施一般得3～1.1分；环境保护管理体系完整，措施合理差得1～0分。

工程进度计划与措施

（5分）

工程进度计划体系完整，措施合理得5～3.1分，工程进度计划体系一般完整，措施一般得3～1.1分；工程进度计划体系不完整，措施不合理得1～0分。

施工方案与技术措施

（5分）

施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产合理的得5～3.1分；施工方案及方法可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产一般的得3～1.1分；施工方案及方法差，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产差的得1～0分。

2.2.4（4）

投标报价评分标准

投标报价评分标准

（40分）

评标基准价：

1、当有效投标人小于或等于5家时，取所有有效投标报价的算数平均值作为评标基准价；

2、当有效投标人大于5家时，取去掉一个最高报价和一个最低报价后，所有有效投标报价的算数平均值作为评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价者得满分（40分），投标报价每高于评标基准价的 1％扣 0.2 分，每低于评标基准价的 1％扣 0.1 分（精确到小数点后两位数）。

计算公式：

高于基准价的得分=40-|（投标人的投标报价-基准价）/基准价|×100×0.2

低于基准价的得分=40-|（投标人的投标报价-基准价）/基准价|×100×0.1

2.2.4（5）

其他评审因素

资信及获奖（满分5分）

1．投标人具有ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的得2分,少一个不得分。

注：提供有效的证书原件核查，否则不得分。

2． 2016年1月1日至今承接的市政公用工程施工项目荣获省级或以上奖项的每个得1分，本项满分3分。

证明材料：提供行政主管部门或受其业务指导的相关协会颁发的荣誉证书或奖牌或相关证明材料盖章复印件，提供原件核验，无原件不得分。

备注：1、以上评审涉及的证书须提供原件核验，否则不予通过资格审查。

2、 投标人须提供以上涉及评分的证明资料的原件核验，否则不给分。

3、 投标人提供的证明材料必须是真实的，若投标人提供虚假证明材料，招标人将没收其投标保证金，并上报建设行政主管部门。若给招标人造成损失的，应给予赔偿并承担相应的法律责任，若其为中标单位，将取消其中标资格。

4、 提供营业执照副本复印件加盖公章、安全生产许可证副本复印件加盖公章、资质证书副本复印件加盖公章；

5、 依据住房城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知（建办市函[2016]462号）文件要求，未能提供原件进行核查的投标人应提供可通过扫描二维码查询资质情况的证书复印件。

6、开标现场提供投标保证金的银行回执单、采取银行保函方式于开标现场提供原件核验。1.评标方法

1．本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，采用所有评委打分的总平均分值计算出每个投标文件的得分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2．如果有两家以上的投标人总得分相同，则以投标报价得分高者排在前序；如果投标报价得分也相同，将采用随机摇号的方式确定排名顺序。

3．本次开标，按评标结果排名顺序选取第一名至第三名为中标候选人，第一名暂定为中标人。当第一中标候选人无正当理由或因不可抗力等原因在规定的时限里不与招标人签订承包合同，招标人将取消其中标资格，由第二中标候选人与招标人签订承包合同，以此类推，并报行政主管部门审核。如第一中标候选人至第三中标候选人均不与招标人签订合同，应当重新招标。（但必须查清其原因，因违约一方给另一方造成损失的，应承担相应的责任）

2. 评审标准2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.4 分值构成

（1）承包人设计方案：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）施工组织设计：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评审因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他评审因素：见评标办法前附表。

3. 评标程序3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第三章“评标办法”第2.1.1项至第2.1.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人设计方案中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人设计方案计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件B：废标条件

废标条件

 

B0.总则

 本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7投标人未按第二章“投标人须知”第10款规定出席开标会的。

B1.8投标人未按第二章“投标人须知”第1.3.2款规定计划工期的。

备注：

如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

第四章 合同条款及格式

三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目

设计、施工总承包

总承包合同

甲方（全称）：

乙方（牵头单位全称）：

乙方（成员单位全称）：

签订时间： 年 月 日

37

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（牵头单位全称）：

乙方（成员单位全称）：

三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包 业主单位：三亚市天涯区农业农村局 （以下简称项目业主）根据《三亚市政府投资建设项目代建制管理办法》（三府﹝2017﹞320号）委托代建单位： 履行该项目的代建管理职责。

经过公开招标，三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包中标单位为（牵头单位） （成员单位） （中标通知书三亚市招投标【 】 号）。

甲方为建设 三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包 (以下简称“本工程”)，接受乙方提出的承担本工程的设计、施工、设备材料采购的投标，依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

1.工程概况

工程名称： 三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包

工程地点： 三亚市天涯区台楼村

资金来源： 政府投资

建设规模：该项目为三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目，建设范围共涉及6个自然村，分别为台楼村、三用村、六罗村、林家一村二村、保家山村，拟建设污水收集管网和污水处理站。新建DN300mm污水管6303m, DN150mm 接户管22789m，1. 5m³玻璃钢化粪池325座，一体化处理站14座，一体化泵站9座等，具体内容如下: (一)保家山村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³/d和5m³/d,新建DN300污水管207m, DN150污水接户管785m,11座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。 (二)林家一村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³/d和5m³/d，新建一体化泵站4座，DN300 污水管1318m,DN150污水接户管2321m，34 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱. (三)林家二村新建一体化污水处理站4座，规模分别为25m³/d、5m³/d和2座15m³/d,新建DN300污水管628m, DN150污水接户管926m, 12 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱.(四)六罗村新建一体化污水处理站2座，规模分别为60m³/d和40m³/d,新建一体化泵站1座, DN300污水管1345m, DN150污水接户管9484m, 134座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。 (五)三用村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³和5m³/d新建一体化泵站3座，DN300污水管805m，DN150污水接户管5477m, 80 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱。(六)台楼村新建一体化污水处理站2座，规模分别为25m³/d和50m³/d,新建一体化泵站1座, DN300污水管2000m, DN150污水接户管3796m, 54 座玻璃钢化粪池，架空低压电力缆线及配电箱

招标范围：采用设计、施工方式进行本项目批复范围内的施工图设计、施工招标。中标人承担本项目的施工图设计、设计施工运行协调、工程项目建设。

2.工程承包范围

2.1设计阶段：

2.2施工阶段：

2.2.1工程施工范围：

3.合同文件的组成

3.1下列文件共同构成合同文件：

3.1.1本协议书；

3.1.2中标通知书；

3.1.3投标函及投标函附录；

3.1.4合同通用、专用条款；

3.1.5甲方要求（指招标文件中的发包人要求）；

3.1.6技术标准和要求；

3.1.7乙方建议（如有）；

3.1.8其他合同文件。

3.2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

4.合同价款与结算价款

4.1合同价款：（大写）人民币 （￥ 元 ），中标下浮率：： %（其中设计费为（大写）人民币 （￥ 元 ）；工程费为（大写）人民币 （￥ 元）。

4.2结算办法：

4.2.1设计费结算：

按国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》中规定的取费标准，以设计费招标控制价为基数×（1+中标下浮率）进行计取，最终设计费以项目审计结算结果为准。

4.2.2工程费结算：

工程费结算计价按海南省现行《海南省房屋修缮工程计价定额》（2017年）、《海南省市政工程计价定额》（2017年）、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019年）、《海南省装饰装修工程综合定额》（2017年）及相关定额，实际开工当月《海南省工程造价信息》、海南省住房和城乡建设厅最新发布的《关于调整建筑工人人工单价的通知》（海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知琼建定[2019]2号）等相关计价文件为依据计价结算。以本项目财政预算评审结果为付款依据,待项目审计结算完毕后，甲方向项目业主申请，由项目业主根据结算结果向乙方支付施工费至97%，余3%为保修金；保修期满后，项目业主向乙方结清剩余费用。

工程量计算及套价依据：本工程所有施工图纸、岩土勘察报告、图纸会审纪要、设计变更、签证、涉及到造价的施工方案及现场其他相关资料并结合本项目特殊运输条件、施工场地受限条件。

5.履约担保

履约担保金额：合同签订后七日内，乙方（牵头人）应向甲方提供合同总价款的5%的履约银行（指大型国有商业银行或国有股份制银行）保函。本项目尚未完工，履约银行保函即将到期的，乙方应在履约银行保函到期前两个月办理履约银行保函延保手续。

6.合同工期

合同工期： 日历天（其中设计阶段工期： 日历天，施工阶段工期： 日历天） 。

7.乙方项目负责人、设计负责人及施工负责人

7.1项目负责人姓名： ；

身份证号码： ；

建造师注册证书号： 。

7.2设计负责人姓名： ；

身份证号码： 。

建筑师注册证号：

7.3施工负责人姓名： ；

身份证号码： ；

建造师注册证书号： 。

8.工程质量符合的标准和要求： 。

9.合同形式

本合同采用 可调总价 合同形式。以可研批复结果的单价为工程款支付依据，以最终审计结论为结算依据。

10.乙方承诺按合同约定承担包括但不限于以下内容：工程的设计、施工、设备及材料采购、竣工及缺陷修复，以及对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性、安全性，以及安全文明施工及健康环保承担责任。

11.甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向项目业主申请支付乙方合同价款。

12.本协议书在甲方和乙方三方法定代表人签字并加盖合同专用章（或公章），且乙方提供履约担保后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止及保修期终止证书，各方在合同中的权利义务履行完毕后本合同自动终止。缺陷责任期是自竣工验收合格之日起1年。

13.联合体协议书（如有）

13.1联合体各方应共同与甲方签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担各自的义务、责任和风险。

13.2联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。

13.3联合体牵头人负责与甲方和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

14.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

15.本合同文件正本一式叁份，各方各执壹份；副本一式壹拾伍份，甲方执伍份，乙方执壹拾份（含主管部门备案壹份）。正本和副本具有同等法律效力。

16.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

【签署页】

甲 方（全称）： 大连泛华工程建设监理有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

电 话：

乙方（牵头单位全称）： （盖章）

法定代表人： （签字）

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙方（成员单位全称）： （盖章）

法定代表人： （签字）

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

（注：合同名称《三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目设计、施工总承包项目工程建设合同协议书》）

第二部分 设计阶段合同条款

1.设计依据

1.1甲方提交的基础资料

1.2乙方采用的主要技术标准是：

1.2.1 国家现行的标准和规范。

1.2.2乙方应按照招标文件的技术条款部分要求（但不限于）并结合已建工程目前现状进行本项目工程设计,尤其是合用的建（构）筑物，要在保证工程的合理结合的基础上，进行施工图设计。

2.设计阶段及设计内容

2.1设计阶段：施工图设计

2.2设计内容：在经批准的初步设计基础上，完成施工图设计。

3.甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：现有地勘资料、地上、地下管线资料等，合同签订后7天内。

4.乙方向甲方交付的勘察和设计文件、份数、地点及时间

序号

设计文件名称

份数

地 点

时 间

备注

1

2

3

4

5.设计费用

5.1设计费计算（同设计中标价）：（大写）人民币 （￥ 元），最终以项目审计结算为准。

5.2工程实施过程中合同约定范围内发生方案调整或设计变更，乙方应当无条件配合，设计费不予增加。

6.支付方式

6.1本合同生效后15个工作日内，甲方向项目业主申请，待市财政资金达到业主账户后七个工作日内由项目业主向乙方的设计单位支付设计费30%的预付款（其中20%为定金）。

6.2乙方提交的初步设计及概算成果文件通过批复后15个工作日内，甲方向项目业主申请，待市财政资金达到业主账户后七个工作日内由项目业主根据初概批复结果设计费向乙方支付至设计费的60%。

6.3乙方提交全部施工图设计文件并通过图审，且项目财评结果出具后，甲方向项目业主申请，待市财政资金达到业主账户后七个工作日内由项目业主根据财评结果设计费向乙方支付至设计费的80%，待整体项目审计结算完毕后，待市财政资金达到业主账户后七个工作日内由项目业主按照审计结算结果设计费向乙方结清剩余余款。

6.4每次付款前，设计人必须向项目业主：三亚市天涯区农业农村局提供同等金额的合法有效且开票信息完整无误的增值税税务发票，否则项目业主有权暂缓申请付款直至设计人提供合法有效且开票信息完整无误的增值税税务发票时为止。甲方承担申请付款责任，项目业主承担付款责任，甲方不对付款时间、金额以及增值税发票问题承担责任。

7.双方责任

7.1甲方责任

7.1.1甲方应及时向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方不得要求乙方违反国家强制性标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第4条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，工期顺延。

7.1.3在合同履行期间，如因政府方面的原因，项目停止或延期，甲方可终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还工程业主方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，业主方支付相应款项按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。乙方实际工作量以甲方发出停止设计工作指令当日乙方已提交的设计成果为准。

7.1.4甲方应按本合同规定的金额和时间向项目业主申请支付乙方设计费。

7.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

7.1.6甲方应组织专家或委托咨询单位对各阶段设计成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向乙方提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对乙方在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

7.1.7由于执行甲方的书面指令而造成的设计质量事故应由甲方全部承担责任。但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

7.2乙方责任

7.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第4条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

7.2.2设计合理使用年限为 依国家有关规定 。

7.2.3乙方应做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。

7.2.4设计文件中选用的标准图由乙方负责解决。

7.2.5乙方在进行设计时，应采取相应的安全、保卫措施，如乙方未能采取有效的措施，而发生与设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

7.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

7.2.7乙方委派 当设计负责人，乙方不得随意更换投标文件中的主要设计人员。

7.2.8乙方须认真分析可能影响工程造价的各种因素(如自然条件、生产工艺和施工条件、价格变动因素等)，完善各阶段设计深度。

7.2.9乙方须参加方案设计、初步设计和施工图设计的设计审查会议，乙方还需负责协助办理图纸审查手续（费用由甲方洽谈、支付）,若图纸审查不合格, 乙方须无条件返工设计, 并承担额外增加的图审费用和工期延误损失。

7.2.10乙方无条件接受甲方、咨询单位及甲方上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。

7.2.11乙方必须接受甲方的指示，积级配合咨询单位工作。

7.2.12甲方及咨询单位、甲方上级主管部门对设计文件的审查并不免除乙方的责任。

7.2.13乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

7.2.14 乙方在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

8.违约与赔偿

8.1甲方的违约与赔偿

8.1.1由于业主方或甲方变更设计项目、规模、条件，或未按合同规定，提供设计必需的资料，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，业主方应按乙方实际消耗的工作量增付费用；由于业主方或甲方要求提前完成设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

8.1.2甲方超过合同规定的时间向项目业主申请支付费用的，乙方有权申请提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

8.2乙方的违约与赔偿

当乙方发生本款约定的违约情况时，无论甲方是否解除合同，甲方均有权向乙方索赔违约金及赔偿金，并由甲方将其违约行为上报行业主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用评价信息管理系统，具体约定如下：

8.2.1乙方未按照国家规定的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或乙方在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，甲方有权要求乙方必须依照甲方的要求改正，拒不改正的，甲方有权单方面解除合同。

8.2.2乙方未能按期提交设计文件（甲方原因造成或甲方同意延长期限的除外）的，支付甲方违约金1000元/天，超过60天的，甲方有权单方面解除合同。

8.2.3因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣造成工程质量缺陷、被要求返工的，乙方承担主要责任，并赔偿甲方损失，甲乙双方视情况轻重协商是否解除合同。

8.2.4乙方若未及时选派合格的设计代表解决施工现场问题（接到甲方指令三个工作日之内），或未能在甲方和乙方约定的时间内给予答复、完成变更设计，支付甲方违约金5000元/天，超过60天的，甲乙双方视情况轻重协商是否解除合同。

8.2.5因乙方设计错误造成质量事故的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额为甲方实际损失金额，乙双方视情况轻重协商是否解除合同。

8.2.6因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查，整改后仍未通过的，甲方有权单方面解除合同。

8.2.7由于乙方的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给甲方造成经济损失的，甲方有权单方面解除合同且赔偿甲方一切损失。

8.2.8设计负责人不得随意更换，特殊情况须更换的，需向甲方提出书面申请，经甲方同意可不支付违约金；未经甲方同意的，按1000元/人/次支付甲方违约金。

8.2.9现场的设计代表须经设计单位书面任命，并保持相对稳定，以保证工作正常进行。设计组成人员更换必须征得甲方同意，且代替人员资格不得低于被代替人员资格。

8.2.10设计代表应按要求参加各类相关会议（甲方需提前三个工作日通知乙方），否则支付甲方违约金1000元/人/次。

8.2.11设计代表应及时签认现场与设计有关的文件资料，否则支付甲方违约金2000元/人/次，逾期因此造成的损失乙方应承担相应的责任；设计代表不能弄虚作假，否则所签认的设计文件造成甲方的损失由乙方承担。

8.2.13乙方出具的设计变更或补充设计等须经甲方审查同意，否则应承担由此造成的后果与经济损失。

9.保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

10.争议的解决

按合同协议书约定执行，不能达成协议的由项目所在地法院协调解决。

11.其他

11.1甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.2甲乙双方的书面函件和电子文件均作为本协议的依据；同本协议一并具有法律效力。

11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第三部分 施工合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

合同条款中的下列词语应具有本款所赋予�