contenido · 2019-08-06 · empresa de servicios publicos de frontino “e.s.p.” antioquia...

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO “E.S.P.” ANTIOQUIA

GERENCIA

COMUNICADOS EXTERNOS

Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 1 de 139

[email protected]

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 6

2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 7

A) Compromiso anticorrupción: .......................................................................................................... 7

B) Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación ................................................. 7

C) Comunicaciones .............................................................................................................................. 8

D) Idioma ............................................................................................................................................... 8

E) Legalización de documentos otorgados en el Exterior................................................................ 9

F) Conversión de monedas ................................................................................................................ 9

3. DEFINICIONES .................................................................................................................................... 9

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ......................................................................................... 10

A) Clasificación UNSPSC ................................................................................................................. 10

B) Presupuesto estimado del contrato ............................................................................................. 12

C) Forma de pago .............................................................................................................................. 13

D) Impuestos, deducciones y gastos: .............................................................................................. 13

E) Aportes parafiscales: .................................................................................................................... 14

F) Cronograma general del proceso de contratación..................................................................... 15

G) Plazo de ejecución del contrato ................................................................................................... 16

H) Lugar de ejecución del contrato .................................................................................................. 16

5) REQUISITOS HABILITANTES ............................................................................................................ 16

A) Capacidad Jurídica ....................................................................................................................... 16

B) Experiencia .................................................................................................................................... 22

a. Experiencia general: .................................................................................................................... 22

b. Experiencia específica ................................................................................................................. 24

c. Capacidad Financiera .................................................................................................................. 26

d. Capacidad Organizacional ........................................................................................................... 26

6) EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO ......................................................................................................... 26

7) EVALUACIÓN DE LA OFERTA ........................................................................................................... 28

A. Factor económico precio (600 puntos) precio base................................................................... 31

B. Factor técnico de calidad (300 puntos) ....................................................................................... 32

C) Apoyo a la Industria Nacional (90 puntos) .................................................................................. 33

D) Certificado de Discapacidad (10 puntos) .................................................................................... 33

8) OFERTA ................................................................................................................................................. 33

A) Presentación .................................................................................................................................. 33

mailto:[email protected]


GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 2 de 139

[email protected]

B) Fecha y lugar de entrega de la propuesta .................................................................................. 35

C) Propuestas parciales y/o alternativas ......................................................................................... 36

D) Acreditación de requisitos habilitantes ........................................................................................ 36

E) Capacidad jurídica ........................................................................................................................ 36

F) Experiencia .................................................................................................................................... 37

G) Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional.................................................................. 37

H) Oferta económica .......................................................................................................................... 38

9) ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ................................................... 38

A) Criterios de evaluación de las propuestas ...................................................................................... 38

B) Término para la evaluación de las propuestas .............................................................................. 38

C) Traslado del informe de evaluación ............................................................................................ 38

D) Adjudicación .................................................................................................................................. 39

10) DESEMPATE, DECLARATORIA DE DESIERTA Y CAUSALES DE RECHAZO ........................ 39

A) Criterios de desempate ................................................................................................................ 39

B) Rechazo y eliminación de propuestas ........................................................................................ 40

C) Declaratoria de desierta de la contratación: ............................................................................... 41

11) CONDICIONES PARTICULARES .................................................................................................... 42

A) Plazo............................................................................................................................................... 42

B) Prorrogas al plazo ......................................................................................................................... 42

C) Plazo para la liquidación del contrato ......................................................................................... 42

D) Responsabilidad es del contratista .............................................................................................. 42

E) Derechos e impuestos .................................................................................................................. 43

F) Garantías ....................................................................................................................................... 43

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: ......................................................................... 43

2. GARANTÍA ÚNICA: .................................................................................................................. 43

G) IMPREVISTOS .............................................................................................................................. 45

H) MULTAS......................................................................................................................................... 45

I) INTERVENTORÍA ......................................................................................................................... 48

12) CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ............................. 48

A) Personal profesional ..................................................................................................................... 48

B) Otro personal del contratista ........................................................................................................ 48

C) Movilización, instalaciones temporales y construcción de vías industriales ........................... 49

D) Responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato ................................................... 50

E) Iniciación de los trabajos .............................................................................................................. 50

F) Programa de trabajo e inversión ................................................................................................. 50



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 3 de 139

[email protected]

G) Cantidades de obra....................................................................................................................... 51

H) Actas de obra ................................................................................................................................ 51

I) Trabajos adicionales y extras ...................................................................................................... 52

J) Cambio de obra ............................................................................................................................. 53

K) Cambios en las especificaciones ................................................................................................ 53

L) Subcontratos ................................................................................................................................. 54

M) Libro diario de la obra (bitácora) .................................................................................................. 54

N) Coordinación con otros contratistas ............................................................................................ 55

Ñ) Interventoría de la obra .................................................................................................................... 55

O) Equipo ............................................................................................................................................. 57

P) Autocontrol de calidad .................................................................................................................. 58

Q) Materiales ...................................................................................................................................... 59

R) Discrepancias ................................................................................................................................ 61

S) Distintivo del personal del contratista ......................................................................................... 61

T) Prevención de accidentes y medidas de seguridad .................................................................. 61

U) Informe de accidentes .................................................................................................................. 62

V) Limpieza del sitio o zona de los trabajos .................................................................................... 63

W) Señalización .............................................................................................................................. 63

X) Señalización Nocturna .................................................................................................................. 64

1. Gargantillas ................................................................................................................................. 65

2. Señalización con luces intermitentes ............................................................................................ 65

Y) Responsabilidad por daños y perjuicios. .................................................................................... 65

Z) Ejecución de obras amparadas por la póliza de estabilidad .................................................... 65

13) SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS .................................................................. 66

14) MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN .................................................................................................... 66

15) ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA ................................................................................................ 66

16) USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN.................................................. 67

17) VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS ..................................................................................... 67

18) SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA ...................................................... 68

19) NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ............................................................ 68

20) NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES ........................................... 69

21) MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO ........................................................................................ 69

22) EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA .................................................................................... 69

23) ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA ........................................................... 70

24) MANEJO SOCIO– AMBIENTAL DELAOBRA .................................................................................. 71



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 4 de 139

[email protected]

25) NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL ...................................... 71

25.1 POLÍTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA Y RECURSOS NATURALES .................................. 71

26) DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LAS OBRAS ................... 71

27) PERSONAL SOCIO- AMBIENTAL DE LA OBRA ........................................................................... 72

A. Control del impacto socio ambiental - normas generales ......................................................... 73

B. Manejo ambiental de las obras .................................................................................................... 73

C. Normas Generales ........................................................................................................................ 73

D. Normas para la protección del Aire ............................................................................................. 74

E. Normas para la protección del recurso hídrico ........................................................................... 75

F. Normas para la protección de los suelos .................................................................................... 76

G. Normas para la prevención de accidentes y el control de enfermedades ............................... 77

H. Normas para la protección de la infraestructura y el patrimonio cultural ................................. 78

28) OBRAS Y TRABAJOS A EJECUTAR ............................................................................................... 78

A. Manejo de desechos en campamentos y talleres ................................................................. 78

B. Residuos líquidos domésticos ..................................................................................................... 78

1. Trampa de grasas: ........................................................................................................................ 78

2. Tanque séptico: ........................................................................................................................... 79

3. Campo de infiltración .................................................................................................................. 79

C. Residuos líquidos industriales ..................................................................................................... 79

D. Residuos sólidos ........................................................................................................................... 80

E. Señalización .................................................................................................................................. 81

29) OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES DEL CONTRATISTA ANTE LA ENTIDAD ................ 82

30) PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA ....................................................................... 85

A. CAPÍTULO I: Sistema de Gestión Ambiental ............................................................................. 85

B. CAPÍTULO II: Plan de implementación de las medidas socio-ambientales ............................ 85

C. CAPÍTULO III: Plan de gestión social en obra ........................................................................... 85

D. CAPÍTULO IV: Plan de Manejo Ambiental ................................................................................. 86

E. CAPÍTULO V: Plan de Manejo de Tránsito ................................................................................ 86

F. CAPÍTULO VI: Plan de Manejo Selvicultura y Paisajístico ....................................................... 86

G. CAPÍTULO VII: Plan de Contingencias....................................................................................... 87

31) GESTIÓN SOCIAL .............................................................................................................................. 87

A. Actas de Vecindad ........................................................................................................................ 87

B. Actas de Entorno ........................................................................................................................... 87

D. Información y Divulgación ............................................................................................................ 88

32) GESTIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................................... 88



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 5 de 139

[email protected]

A. Manejo de Residuos Sólidos (Escombros, Comunes y Peligrosos) ........................................ 88

B. Escombros ..................................................................................................................................... 88

C. Residuos Comunes y Peligrosos ................................................................................................. 88

D. Limpieza del frente o zona de los trabajos ................................................................................. 89

E. Almacenamiento de Materiales de Construcción (comunes y especiales) ............................. 90

F. Manejo del Recurso Hídrico ......................................................................................................... 90

G. Control de los Vehículos y Maquinaria ....................................................................................... 90

H. Manejo de la Vegetación y el Paisaje ......................................................................................... 91

33) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ................................................................. 91

A. Frentes de Trabajo ........................................................................................................................ 92

B. Demarcación del área de los trabajos ........................................................................................ 92

C. Capacitación y Entrenamiento del Personal .............................................................................. 93

D. Transporte de Personal, Materiales y Equipos .......................................................................... 93

E. Ubicación y Dotación de Campamentos ..................................................................................... 94

F. Elementos de Protección Personal EPP .................................................................................... 95

G. Dotación del Personal de la Obra ............................................................................................... 95

34. ANEXOS .............................................................................................................................................. 96

A. ANEXO 1: Cantidades de obra y presupuesto especificaciones técnicas 1.1 ........................ 96

B. ANEXO 2 –Compromiso anticorrupción ................................................................................... 129

C. ANEXO 3: Formato de presentación de las Ofertas ................................................................ 130

D. ANEXO 4: Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos. ............ 132

E. ANEXO 5: Formato de oferta económica. ................................................................................ 133

F. ANEXO 6 Certificado de inhabilidades e incompatibilidades ................................................. 133

G. ANEXO 7: Formato Certificación pago aportes y parafiscales ............................................... 134

H. ANEXO 8: Formato multas y sanciones ................................................................................... 135

I. ANEXO 10- Formato equipo de trabajo .................................................................................... 136

J. ANEXO 11-Formato experiencia del invitado .......................................................................... 136

K. Apéndice I: ................................................................................................................................... 137

L. Apéndice 2: .................................................................................................................................. 138

M. Apéndice 3: .................................................................................................................................. 139



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 6 de 139

[email protected]

1. INTRODUCCIÓN

El presente proceso de construcción de obra pública fue viabilizado por oficio de Viabilización del Proyecto, radicado N° 2019030183940 del 25 de junio de 2019. Por el Mecanismo Departamental Para la Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Acorde con los lineamientos y requisitos establecidos en la resolución 0672 de 2015 del 21 de agosto de 2015 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Que, mediante Resolución N° 2019060139502, la Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Servicios Públicos y de acuerdo al decreto 2246/12, autorizo a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino como operador del municipio de Frontino para adelantar el proceso de Contratación. En tal sentido, La Empresa de Servicios Públicos de Frontino pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO- ANTIOQUIA” Este proceso se adelantará en estricto cumplimiento de las disposiciones

plasmadas en el Manual Interno de Contratación y en las normas especiales de

contratación aplicables a la Entidad, considerando que de conformidad con el

artículo 14 de la ley 1150 de 2007 modificado por el art 93 de la Ley 1474 de

2011, y el artículo 51 del decreto 2474 de 2008, las Empresas Industriales y

Comerciales del Estado que se encuentren en competencia con el sector privado

Nacional o Internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos,

se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus

actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13

de la misma ley, según la cual, las entidades estatales que por disposición legal

cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad

contractual, acorde a su régimen legal especial, los principios de la Función

Administrativa y de la Gestión Fiscal, de que tratan los artículos 209 y 267 de la

Constitución Política, mencionado precedentemente y estarán sometidas al

régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la

contratación estatal. Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 7 de 139

[email protected]

cualquiera de sus anexos están a disposición del público en la página web de la entidad www.espfrontino.gov.co La selección del contratista se realiza a través de del proceso de Invitación Publica de acuerdo al manual de contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F

CONTRATO OBRA

OBJETO

“CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO- ANTIOQUIA”

LUGAR DE EJECUCIÓN ZONA URBANA DEL MUNICIPIODE FRONTINO

CONTRATANTE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F

PLAZO Cinco (5) MESES

PROCESO DE SELECCIÓN INVITACIÓN PUBLICA

VALOR ESTIMADO

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($

2.555.474.068,OO)

2. ASPECTOS GENERALES

A) Compromiso anticorrupción: Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 1, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

B) Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.


http://www.espfrontino.gov.co/


GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 8 de 139

[email protected]

C) Comunicaciones Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

Carrera 32 N° 31-60, Antigua Casa de la Cultura, municipio de Frontino, departamento de Antioquia.

E-Mail: [email protected]

NO SE ADMITEN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO

La comunicación debe contener: a) El número del presente Proceso de Contratación IP-002 de 2019. b) Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección

electrónica y teléfono. c) Identificación de los anexos presentados con la comunicación.

Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas están en la sección VI del presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F por medios diferentes a los mencionados solo se tendrán en cuenta para los propósitos del proceso de contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde.

D) Idioma Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección IV que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 9 de 139

[email protected]

E) Legalización de documentos otorgados en el Exterior Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. F) Conversión de monedas

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

3. DEFINICIONES

Adjudicación

Es la decisión final de La Empresa de Servicios Públicos, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de contratación.

Contratista

Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto del presente proceso de contratación.

Contrato

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La Empresa de Servicios Públicos y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso de contratación.

Oferta

Es la propuesta presentada a La Empresa de Servicios Públicos por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente proceso de contratación.

Primer Orden de Elegibilidad

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente pliego de condiciones.

Proponente

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 10 de 139

[email protected]

presenta una oferta para participar en el proceso de contratación.

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

La obra pública a desarrollar es la “CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO- ANTIOQUIA” y tiene como especificaciones técnicas de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización, área de influencia y actividades las contenidas en el Anexo 1. El proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades:

Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales, (EBAR)

Construcción de Colector “Mandarina”, 973 m, en tubería de PVC (750 m en 10”, 212 m en 14”, 8 m en 20”)

Construcción de redes de alcantarilladlo complementarias colector “Mandarina”, 481 m, en tubería PVC (202 m en 8”; 126 m en 10”; 53 m en 12”, 23 m en 14”, 67 m en 18”, 10 m en 20”)

Construcción del colector “NORE”, 994 m, en tubería PVC, (76 m en 8”, 885 m en 10”, 33 m en 16”)

Construcción de redes de alcantarilladlo complementaria, colector Nore, 99 m, en tubería PVC, (88 m en 8”, 11 m en 10”)

Construcción de tres cruces sobre fuente superficial. Los demás detalles del presente proceso de contratación también se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso.

A) Clasificación UNSPSC

Grupo Segmento

Familia

Clases

Descripción

F

11

11

15 Barro y tierra

F 11 11 16

Piedra

F 11 11 17 Arena

F 22 10 15 Maquinaria para trabajo de desmonte

F 30 10 24 Varillas

F 30 11 16 Cemento y cal

F 30 11 18 Agregados



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 11 de 139

[email protected]

F 30 12 19 Materiales para estabilización y refuerzos de suelos

F 40 14 16 Válvulas

F 40 14 19 Conductos

F

40 14 20 Mangueras

F 40 17 16 Tubos y tuberías industriales

F 40 17 17 Adaptadores de tubos

F 40 17 19 Bridas de respaldo para tubos

F 40 17 21 Codos para tubería

F 40 17 24 Tapas para tubos

F 40 17 28 Codos de tubos

F 40 17 46 T para tubos

F 40 17 49 Uniones para tubos

F 40 17 50 Bridas cuello para tubo

F 40 17 52 Y de conexión para tubos

F 46 16 15 Control de trafico

F 55 12 19 Señalizaciones

F 70 13 15 Protección del terreno y del suelo

F 70 13 16 Reparación del terreno y del suelo

F 70 13 17 Gestión del terreno y del suelo

F 70 16 17 Ecosistemas

F 70 17 15 Desarrollo

F 70 17 16 Vigilancia

F 70 17 17 Riego

F 70 17 18 Servicio de drenaje

F 71 12 11 Servicios de tubería adujada

F 71 12 19 Servicios de fluido barreno hacia abajo

F 72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción

F 72 12 15 Servicios de construcción de plantas industriales

F 72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras

F 72 14 15 Servicios de preparación de tierras

F 72 15 11 Servicios de construcción de plomería

F

72 15 28 Servicios de perforación de pozos de agua

F 72 15 32 Servicios de recubrimientos, impermeabilización de protección contra el clima y fuego

F 72 15 39 Servicios de reparación de obras de construcción

F 77 10 15 Evaluación de impacto ambiental



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 12 de 139

[email protected]

F 77 10 16 Planeación ambiental

F 77 11 15 Servicios de seguridad ambiental

F 80 10 16 Gerencia de proyectos

F 81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura

F 81 10 27 Servicios de diseños e ingeniería de sistemas instrumentados de control

F 81 14 15 Control de calidad

F 81 14 16 Manejo de cadena de suministros

F 81 15 17 Geología

F 83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado

F 84 11 17 Finanzas corporativas

F 95 12 16 Edificios y estructuras de transporte

B) Presupuesto estimado del contrato

El valor estimado del contrato es de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 2.555.474.068,00) incluido RETENCIONES, valor estimado según oficio de Viabilización del Proyecto, radicado N° 2019030183940 del 25 de junio de 2019, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. De los recursos destinados para la obra se aportan los mismos de la siguiente manera:

FONDO CDR N° FECHA FUENTES VALOR

PDA 7863

26 de junio de

2019

PA FIA-SGP – AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO –

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$1.555.353,101.oo

PDA 7864

26 de junio de

2019

PA FIA-SGP – AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO –

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$400,120,947.oo

PDA 7970 17 de julio de

Otros Recursos $600,000,000.oo



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 13 de 139

[email protected]

FONDO CDR N° FECHA FUENTES VALOR

2019

C) Forma de pago

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

1. Anticipo del VEINTI CINCO (25%) del valor del contrato, se informa que para lo anterior, deberá manejarse una cuenta conjunta a nombre del contratante y de la E.S.P.F. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados como anticipo, pertenecerán a la E.S.P.F, sin detrimento de presentar a la Empresa para su aprobación el Plan de Inversión del mismo. El anticipo será amortiguado mediante deducciones del 25% de cada pago parcial según actas de avance, hasta completar el 100%.

2. El saldo restante mediante actas parciales previa autorización de la interventoría.

3. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez se haya recibido a satisfacción la obra y se cuente con el visto bueno de la interventoría.

D) Impuestos, deducciones y gastos:

El invitado debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que puedan afectar

sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como:

Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, el valor que ocasione la constitución

de garantías, la Constitución de la fiducia para el manejo del anticipo, así como

las deducciones y retenciones del contrato, locales y nacionales, y otras a que

haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Reteica, Estampilla Pro-cultura,

Estampilla Pro-hospital, Pro-Adultos, Sobretasa Bomberil) etc.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA

LA SEGURIDAD

5% de conformidad con el artículo 6 de

la Ley 1106 de 2006, el

CONTRATISTA, deberá pagar a favor

del Municipio de Frontino

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (RETEICA): 1%

SOBRETASA BOMBERIL 0.5 por 1.000

ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 14 de 139

[email protected]

RETEFUENTE:

De acuerdo a la condición de cada

contratista y a la naturaleza del

contrato.

RETEIVA 15% sobre el valor del IVA facturado si aplica para contratistas. (si aplicare)

NOTA: En cualquier caso, el Invitado por ser el ejecutor material del contrato, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente en la presente invitación, siendo su responsabilidad consultarlos y pagarlos, y autorizar las deducciones a que haya lugar y de manera expresa con la presentación de su propuesta. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla. Toda persona Natural o Jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F como administrador delegado del Municipio de Frontino, deberá estar a paz y salvo con el fisco Municipal y deberá acreditarlo mediante los paz y salvos por dichos conceptos al momento de la suscripción del contrato o preferiblemente desde la presentación de la oferta.

E) Aportes parafiscales:

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Invitado deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o equipo de trabajo a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. Si el Invitado es persona jurídica, dicho pago deberá acreditarlo mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley acompañada de copia de la tarjeta profesional, o por el representante legal. Si el oferente es directamente quien ejecute el trabajo deberá acreditar el pago de la seguridad social. Si al momento de presentar la propuesta el oferente interesado no cuenta con

seguridad social, éste deberá anexar un certificado donde acredite que de resultar

elegido, realizará los pagos correspondientes de acuerdo al presente numeral y

los allegará a la entidad al momento de firmar el contrato. En igual sentido, deberá

poner a disposición de la Entidad, el listado de trabajadores que usará para

desarrollar el objeto social y el contratista con la presentación de su propuesta,

acepta y se compromete a cumplir lo establecido en el decreto 1072 de 2015

“sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SIG-SST” y sus

normas concordantes, conforme a su actividad y exigirlo a sus contratistas que se

encuentren realizando cualquier labor que tenga relación directa con el

contrato que se suscriba.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 15 de 139

[email protected]

F) Cronograma general del proceso de contratación Para este proceso de contratación de Invitación Publica se estipulan las siguientes

fechas, las cuales los interesados deberán tener presente. Cualquier cambio en el

cronograma establecido será informado a través de la página web de la Entidad

www.espfrontino.gov.co

Actividad Fecha y hora Lugar

Publicación Aviso Convocatoria Pública, Estudios, Documentos Previos y Proyecto de Pliego de condiciones.

Entre el 6 y 10 de agosto de 2019.


Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Entre las 8: 00 a.m. del 6 de agosto, hasta el 7 de agosto de 2019 a las 12:00 m.

Oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones

Entre el 8 d agosto de 2019


Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección, y nombramiento del equipo evaluador.

10 de agosto de 2019 www.espfrontino.gov.co

Publicación pliego de condiciones definitivo


Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

12 de agosto de 2019 a las 10: 00 a.m.

Oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P

Expedición de adendas Del 10 al 12 de agosto de 2019 a las 5 p.m.


Presentación de ofertas Desde el 10 al 14 de agosto a las 12 m.

Oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.

Informe de presentación de ofertas


Publicación del informe de evaluación.


Presentación de observaciones al informe de evaluación

21 de agosto de 2019 hasta las 2:00 p.m.


Respuesta a las observaciones 22 de agosto de 2019 a www.espfrontino.gov.co













GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 16 de 139

[email protected]

formuladas al informe de evaluación de la invitación

las 5: 00 p.m.

Audiencia de Adjudicación 23 de agosto de 2019, a las 10:00 a.m

La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P

Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto

23 de agosto de 2019, a las 5: 00 p.m.


Firma del contrato

26 de agosto de 2019 La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P

Entrega de garantías 28 de agosto 2019 La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P

Aprobación de garantías 28 de agosto 2019

La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P

G) Plazo de ejecución del contrato

La duración de ejecución del contrato será de cinco (5) meses, contados a partir del acta de inicio, siempre y cuando se cuente con la contratación de la interventoría del contrato y los permisos necesarios para la ejecución de la obra.

H) Lugar de ejecución del contrato

El lugar de ejecución del Contrato es el Municipio de Frontino, Departamento de Antioquia.

5) REQUISITOS HABILITANTES

A) Capacidad Jurídica En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del contrato y un año más. La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P también revisará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 17 de 139

[email protected]

conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Las personas jurídicas extranjeras y nacionales deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. Los proponentes que deseen participar, deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser persona natural o jurídica, en forma individual o en consorcio o unión temporal: los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal para lo cual señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, los cuales no podrán ser modificados sin la autorización previa de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino. La participación mínima es 50% para los integrantes en consorcio o unión temporal.

Los miembros del consorcio o unión temporal, deberán señalar las reglas

básicas que regulen las relaciones entre ellos, y su responsabilidad será solidaria frente a la E.S.P del Municipio de Frontino de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

De igual manera, deberán indicar su porcentaje de participación, y

designar la persona que para todos los efectos los representará.

Cuando se trate de personas jurídicas en unión o consorciadas se deberá acreditar la experiencia en la constitución de la Empresa individualmente consideradas, esto es, por cada una de ellas y deberá ser superior a quince (8) años.

No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e

incompatibilidad de que tratan el artículo 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y demás normas legales pertinentes.

Presentar la propuesta directamente en el sitio, fecha y hora establecida

en el pliego de condiciones.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 18 de 139

[email protected]

En caso de consorcios o uniones temporales por lo menos uno de los miembros asociados deberá reunir por separado el requisito aquí indicado.

Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de

Comercio en caso de consorcio o unión temporal cada uno de los oferentes deberá cumplir con esta exigencia.

Todos los Invitados, independientemente que se trate de persona natural o jurídica, deberán presentar los siguientes documentos:

Carta de presentación de la propuesta: La carta de presentación de la propuesta, según formato anexo, deberá ser firmada por el Representante Legal (firma original no escaneada), indicando nombre, cargo y documento de identidad. En ella deberá constar una declaración bajo juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.

Cuando el proponente sea persona jurídica y el Representante Legal no posea Matricula Profesional como ingeniero civil, ingeniero sanitario o arquitecto Constructor; la propuesta, para ser considerada, deberá estar abonada por una persona matriculada en alguna de las profesiones antes mencionadas con una fecha de expedición de la tarjeta profesional mínima de tres (03) años de ejercicio profesional con posterioridad a la fecha de adquisición del título. Deberá anexarse copia del documento de identidad y matricula profesional de quien suscriba o abone la propuesta. NOTA: La carta de presentación de la propuesta no subsana los errores o falta de diligencia en las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el presente pliego

Certificado de existencia y representación legal: Expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el invitado es plural.

Que cumpla con una experiencia de diez (8) o más años contados a partir de la inscripción y/o publicación de la constitución de la Empresa en el respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal, en dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá estar relacionado la construcción de obras civiles o de saneamiento basico, En el caso de que el

proponente o miembro de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura

sea una persona natural, dicho requisito se suplirá con el registro del RUP y se



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 19 de 139

[email protected]

tendrá como fecha para la acreditación de la experiencia la de la inscripción de

dicho documento en la cámara de comercio. En caso de uniones temporales o consorcios la duración de la sociedad deberá ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o la persona natural.

Libreta militar: tratándose de hombres menores de (50) años y que el

oferente sea persona natural.

Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Invitado es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del invitado plural, la representación legal del Invitado plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del invitado plural.

Certificado del RUP del invitado ya sea singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el invitado es plural, cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días, si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, cualquiera de sus integrantes podrá cumplir con este requisito y acreditar en dicho documento los códigos que se señalan a continuación:

.

Grupo Segmento

Familia

Clases

Descripción

F

11

11

15 Barro y tierra

F 11 11 16

Piedra

F 11 11 17 Arena


F 30 10 24 Varillas

F 30 11 16 Cemento y cal


F 30 12 19 Materiales para estabilización y refuerzos de suelos F 40 14 16 Válvulas


F

40 14 20 Mangueras

F 40 15 15 Bombas



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 20 de 139

[email protected]











F 46 16 15 Control de trafico

F 55 12 19 Señalizaciones




F 70 16 17 Ecosistemas

F 70 17 15 Desarrollo

F 70 17 16 Vigilancia

F 70 17 17 Riego



F 71 12 19 Servicios de fluido barreno hacia abajo


F 72 12 15 Servicios de construcción de plantas industriales F 72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras F 72 14 15 Servicios de preparación de tierras


F


F 72 15 32 Servicios de recubrimientos, impermeabilización de protección contra el clima y fuego F 72 15 39 Servicios de reparación de obras de construcción F 77 10 15 Evaluación de impacto ambiental


F 77 11 15 Servicios de seguridad ambiental

F 80 10 16 Gerencia de proyectos


F 81 10 27 Servicios de diseños e ingeniería de sistemas instrumentados de control


F 81 14 16 Manejo de cadena de suministros




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 21 de 139

[email protected]


F 84 11 17 Finanzas corporativas

F 95 12 16 Edificios y estructuras de transporte

Certificación de Pago de los Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. Si el interesado es persona jurídica, deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social y de los aportes parafiscales, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista o en caso contrario, por el representante legal, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002; además deberá enviar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta profesional del Contador Público responsable de la suscripción de dicha certificación. De igual forma deberá aportar certificado de paz y salvo en los conceptos de riesgos laborales en los términos de la ley 1562/2012 si es persona natural deberá adjuntar la planilla de autoliquidación o constancia del pago realizado sobre los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral cuando corresponda, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

Registro Único Tributario – RUT: Acreditar el REGISTRO ÚNICO

TRIBUTARIO - RUT -

Certificado de Responsabilidad Fiscal. Expedido por la Contraloría

Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría

El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, deberá anexar el certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación, al igual que no posee juicios fiscales, expedido por la Contraloría. El certificado de antecedentes disciplinarios tiene una vigencia de tres (3) meses, de manera que el proponente deberá verificar que él mismo se encuentre vigente al momento de presentar la propuesta.

Certificado de pasado judicial (Decreto 019/2012): El Invitado y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, deberá anexar el certificado de pasado judicial, no obstante La E.S.P del Municipio de Frontino atenderá los presupuestos del estatuto anti-trámites.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 22 de 139

[email protected]

Garantía de seriedad de la propuesta para Entidades Estatales y comprobante de pago de la prima.

El proponente debe acompañar a su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de Seriedad de la misma, que contenga o evidencie, ya sea en el cuerpo del documento respectivo o mediante recibo anexo el comprobante de pago de la prima. Es decir, el oferente deberá allegar constancia de pago del amparo y la póliza al momento de presentar la propuesta, cualquier inconsistencia en la presentación de la póliza podrá ser subsanada dentro del día hábil siguiente a solicitud de la entidad. Una vez vencido este término sin que se haya corregido la póliza, será causal de RECHAZO de la oferta. Para la constitución de la Garantía de Seriedad, el invitado deberá observar los requisitos exigidos a continuación: Expedición de la garantía: La Garantía de Seriedad podrá ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, o podrá constar en una garantía bancaria expedida por el representante legal de dicha entidad legalmente establecida en Colombia. Beneficiario de la garantía: La garantía de seriedad debe establecer como beneficiario gobernación de Antioquia Gerencia de servicios Públicos, municipio de Frontino y la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F, y al Proponente como tomador y afianzado de la misma.

B) Experiencia

a. Experiencia general:

1. El Invitado, sea persona natural o Jurídica, y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá adjuntar la documentación que acredite toda la información allí requerida.

2. El invitado deberá certificar la experiencia registrada en el RUP, a través de cuatro (4) contratos, con entidades de naturaleza pública, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, que en conjunto entre sus objetos contemplen: mantenimiento, adecuación y construcción de redes de alcantarillado sistemas sépticos y/o plantas de tratamiento de aguas residuales y pavimentación de vías urbanas, cuya sumatoria sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV; Los contratos deberán estar registrados en el RUP y clasificados cada uno de ellos en todos los siguientes códigos del clasificador UNSPSC hasta el tercer nivel.

Grupo

Segmento

Familia

Clases

Descripción



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 23 de 139

[email protected]

F 11 11 15 Barro y tierra

F 11 11 16 Piedra F 11 11 17 Arena


F 30 12 19 Materiales para estabilización y refuerzos de suelos F 30 11 16 Cemento y cal




F 70 17 17 Riego



F 72 14 15 Servicios de preparación de tierras






Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, la experiencia puede ser acreditada por cualquiera de los integrantes. Cuando el invitado individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el monto que debe acreditar el invitado será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos tanto para el valor como para las cantidades de obra. El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y con la respectiva certificación de obra expedida por la entidad contratante que contenga como mínimo: Número de Contrato, Objeto, Valor, Plazo, % de participación, Fecha de inicio, Fecha de terminación. No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 24 de 139

[email protected]

En el evento en que dos o más invitados aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

b. Experiencia específica El Invitado, sea persona natural o Jurídica, y los integrantes del Consorcio o unión temporal, deberá adjuntar la documentación que acredite toda la información allí requerida. El Invitado deberá certificar la experiencia registrada en el RUP, a través de cuatro (4) contratos, con entidades de naturaleza pública, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, que en conjunto dentro de sus objetos contemplen construcción de unidades sanitarias, construcción de red de acueducto o la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales cuya sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV; Los contratos deberán estar registrados en el RUP y clasificados cada uno de ellos en todos los siguientes códigos del clasificador UNSPSC hasta el tercer nivel, los contratos requeridos en el presente numeral deben ser diferentes a los acreditados en el acápite de experiencia general.

Grupo Segmento

Familia

Clases

Descripción

F

11

11

15 Barro y tierra

F 11 11 16

Piedra

F 11 11 17 Arena

F 30 12 19 Materiales para estabilización y refuerzos de suelos F 30 11 16 Cemento y cal

F 40 14 16 Válvulas


F 40 15 15 Bombas

F

40 14 20 Mangueras











GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 25 de 139

[email protected]






F 70 17 17 Riego




F 72 12 15 Servicios de construcción de plantas industriales F 72 14 15 Servicios de preparación de tierras


F






Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la experiencia puede ser acreditada por cualquiera de los integrantes.

Cuando el invitado individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea

una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la

experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión

temporal, el monto que debe acreditar el invitado será el correspondiente al

porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos tanto para el valor

como para las cantidades de obra.

El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y con la

respectiva certificación de obra expedida por la entidad contratante que contenga

como mínimo: Número de Contrato, Objeto, Valor, Plazo, % de participación,

Fecha de Inicio, Fecha de Terminación.

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no

contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos

establecidos en este numeral.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 26 de 139

[email protected]

En el evento en que dos o más invitados aporten una misma información y ésta

presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos

y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

c. Capacidad Financiera INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

El Invitado debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la

información contenida en el RUP vigente y en firme:

Indicador Índice Requerido

Índice de liquidez Mayor o igual a 1.5

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0.6

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 20

d. Capacidad Organizacional

El Invitado debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la

información contenida en el RUP vigente y en firme:

Indicador Índice Requerido

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.10

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.10

Para las propuestas presentadas en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, se liquidara el indicador de cada uno de sus integrantes y se ponderará de acuerdo con el porcentaje de participación.

6) EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Para efectos del presente proceso de contratación se ha establecido el siguiente

equipo mínimo de trabajo, que deberá conformar el invitado independientemente si

es persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal y se deberá diligenciar el

FORMATO.

Tenga en cuenta que de conformidad al anterior requerimiento los profesionales

presentados al presente proceso de selección deberán adjuntar la siguiente

documentación:



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 27 de 139

[email protected]

a) Hoja de vida

b) Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran)

c) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)

d) Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia mínima y específica,

adicional a la mínima)

e) Carta de compromiso en el marco del proyecto planteado, la entidad ejecutora

debe ofrecer profesionales idóneos con amplia experiencia específica en el tema,

para lo cual deben postular los siguientes perfiles cumpliendo las funciones de

acuerdo con su especialidad así:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA DEDICACIÓN

DIRECTOR

DE OBRA

Ingeniero Civil o

Sanitario

Experiencia General: veinte (15)

años contado a partir de la

expedición de la matricula

profesional, y Cinco (5) años de

experiencia especifica como

DIRECTOR DE OBRA en

construcción de obras civiles; deberá

estar presente en la toma de

decisiones, en los Comités de Obra,

en los Comités de Seguimiento y en

general, cuando la entidad lo

requiera.

30%

RESIDENTE

DE OBRA

Ingeniero Civil o

Sanitario

Experiencia General: diez (10) años

contado a partir de la expedición de

la matricula profesional, y tres (3)

años de experiencia especifica como

residente de obra en construcción de

edificaciones. La permanencia de

este profesional será durante toda la

etapa de la obra “Preliminares,

acabados y entrega final de la obra”

100%

AUXILIAR

DE

RESIDENTE

Ingeniero

sanitario o

ingeniero civil

Experiencia General: Mínimo tres(3) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional y Especifica: Mínimo tres (3) contratos como auxiliar residente de obra en construcción de obras civiles

100%



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 28 de 139

[email protected]

La Entidad podrá verificar la veracidad y autenticidad de las certificaciones

presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes. Para la

acreditación de la experiencia mínima de cada integrante, se deberá presentar las

certificaciones de contratos ejecutados y deberá contener:

Nombre del Contratista

Objeto del contrato

Papel membrete

Plazo de ejecución; fechas de iniciación y de terminación

7) EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La Entidad Contratante debe evaluar las ofertas de los invitados que hayan

acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección IV REQUISITOS

HABILITANTES. En la evaluación de las Ofertas la entidad contratante realizará la ponderación del factor Económico y el técnico de acuerdo a los siguientes criterios de calificación:

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

MAESTRO

DE OBRA

Tecnólogo o

técnico de la

construcción

Con un mínimo de experiencia

general de (5) años y experiencia

especifica de (1) año como maestro

de obra en construcción.

100%

Gestor Socio-

ambiental

Profesional –

Ingeniero

ambiental

Experiencia General: Mínimo cinco (05) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional y Específica: mínimo un (1) contrato en el manejo ambiental de proyectos que hayan incluido la construcción de obras civiles

100 %

Gestor SG –

SST

Ingeniero

Industrial con

especialización

en SST y/o

Profesional

SISO

Experiencia General: Mínimo cuatro (04) años de experiencia general contado a partir de la expedición de la matricula profesional, experiencia especifica en mínimo un (1) contrato que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance y efectivamente se hayan ejecutado la construcción de obras civiles.

100%



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 29 de 139

[email protected]

Precio Base 600 puntos

Factor Calidad 300 puntos

Incentivo a la Industria Nacional 90 puntos

Certificación personal discapacitado 10 puntos

Análisis de precio unitario: Se deberán presentar con la propuesta en medio físico y magnético, todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiente a su oferta económica, so pena de rechazo de la misma. Discriminación del AIU: discriminación de los porcentajes (máximo dos cifras porcentuales) utilizados por el Invitado para Administración, Imprevistos y Utilidades, con los cuales efectuo los costos directos para obtener el valor de la propuesta, Incluir además el cálculo detallado en pesos del componente de Administración que utilizo dentro del A.I.U. Para el diligenciamiento de la “DISCRIMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN” el invitado deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

La cantidad propuesta para el personal profesional y técnico deberá ser igual o superior a la cantidad estipulada en el “Equipo profesional”.

Los sueldos del personal profesional y técnico propuesto deberán ser

iguales o superiores al SMMLV a la fecha de presentación de la propuesta.

Los valores propuestos para los impuestos, deberán ser calculados con base en el valor total de la propuesta, en caso contrario la Entidad realizará la respectiva corrección aritmética ajustándolos a los precios reales.

Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del AIU de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos, serán de responsabilidad del invitado, el componente administración debe considerar los impuestos, gastos del contrato, pólizas, personal directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y manejo socio-ambiental de la obra (incluye toda la señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas vigentes), valla informativa y en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirá su organización para la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación. De acuerdo al régimen de contratación estatal se deberá tener en cuenta que los suministros no llevan cálculo de imprevistos y que en las obras el cálculo de los imprevistos se realiza de manera separada a la administración (A) y la utilidad (U) y se pagan cuando se han causado de conformidad con la circular 00143 de 2012 de la Gobernación de Antioquia.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 30 de 139

[email protected]

Para la evaluación del detalle del A.I.U, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente la Entidad, podrá solicitar a los Invitados las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial. La Entidad verificará los componentes del factor Administración (A) del A.I.U., verificando que el mismo se ajuste a las condiciones de este Pliego de Condiciones y a la normatividad vigente. NOTA: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje o valor de administración los conceptos de retención en la fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto y alcance del presente proceso de selección. No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren incursas en las causales “RECHAZO” Se calculará la formula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la siguiente forma:

Sin perjuicio de lo anterior, solo se asignara puntaje a las ofertas que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.

Corrección Aritmética: Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual

consiste en la verificación de las operaciones realizadas sobre el formulario de cantidades y precios unitarios y el formulario de Discriminación del AIU.

Primero se corrige el costo directo de la oferta, es decir, se verifica que el

costo directo esté ajustado al peso y en el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en el Pliego de Condiciones.

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem

y el producto de la cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 31 de 139

[email protected]

el precio unitario y se modificará el valor total del ítem. Si la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada.

Con el costo directo corregido se efectúan las respectivas operaciones en el

AIU.

Después de corregir el costo directo, se calculará la sumatoria en pesos de todas las cuentas que conforman el componente “Administración” del AIU la cual se dividirá por el costo directo corregido para obtener el valor porcentual del componente administración del AIU. Sin perjuicio de lo anterior, para todos los casos, el valor en pesos del componente “Administración” del AIU corresponderá y/o deberá ser igual a la sumatoria en pesos de todas las cuentas que la conforman, de no poder lograr lo anterior con la corrección aritmética si hay lugar a ello, la propuesta será rechazada.

En caso que en el formulario de Discriminación del AIU se consignen

diferentes valores para los componentes del AIU a los contemplados en el formulario de cantidades y precios unitarios, para el cálculo del valor total corregido de la propuesta, se tendrán en cuenta los valores resultantes una vez realizada la corrección aritmética en el detalle del A.I.U., las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para los Invitados.

Los planes de manejo ambiental y el plan de seguridad y salud en el trabajo

que se presenten para la evaluación del factor calidad deberán estar suscritos por un ingeniero ambiental, y un ingeniero en seguridad y salud ocupacional respectivamente.

A. Factor económico precio (600 puntos) precio base La Entidad Contratante a partir del valor de las ofertas debe asignar máximo seiscientos (600) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: La propuesta económica deberá ser presentada de acuerdo al anexo No 5.

Se calcula el precio base con la siguiente formula:

(∑Pi / Ni + PO) PB= ─────────── 2



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 32 de 139

[email protected]

Dónde:

PB= Precio Base

Pi= Valor de las propuestas

PO= Presupuesto Oficial.

Ni= Número de propuestas

Los puntos se asignarán así:

Propuestas cuyo valor se encuentren del 98% y el 100% del PB se le asignará 600 PUNTOS.

98% >PB > 100%= 600 PUNTOS

Propuestas menores del 98% del PB se evaluarán así:

P = 0.98 * Pi *600

PB

Dónde:

P= Puntaje por precio

Pi= Valor de las propuestas en estudio

PB= Precio Base

Propuestas cuyo valor se encuentre mayores al 100% del PB se evaluaran así:

P = PB * 600 Pi

Dónde:

P= Puntaje por precio

Pi= Valor de las propuestas en estudio

PB= Precio Base

B. Factor técnico de calidad (300 puntos)

Se calificará con un puntaje máximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que presente un plan de manejo de escombros y residuos sólidos, y con cero puntos a propuesta que no se presente dicho plan; se evaluara con un máximo de



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 33 de 139

[email protected]

cien (100) puntos a la propuesta que presente un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a su personal de acuerdo a las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato, las propuestas que no presenten el plan recibirán un puntaje de cero (0); Tanto el plan de manejo de escombros y residuos sólidos deberá ser suscrito por un Ingeniero Ambiental y/o Sanitario, anexar tarjeta profesional vigente, en el Caso del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser suscrito por un Ingeniero Industrial con especialización en SST y/o profesional en Salud ocupacional, la cual deberá anexar tarjeta profesional con la propuesta, si no se cumple con este requisito se dará por no presentada.

C) Apoyo a la Industria Nacional (90 puntos) En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para

apoyar la Industria Nacional, a través del sistema de compras y contratación

pública en la evaluación de las Ofertas:

a) Las Ofertas de bienes y servicios que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos en su totalidad Nacionales recibirán un puntaje de cien (90) puntos

b) Las Ofertas de bienes que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos en algún porcentaje no Nacionales recibirán un puntaje de cincuenta (40) puntos.

D) Certificado de Discapacidad (10 puntos)

Se le otorgarán 10 puntos al oferente que presente certificación de tener dentro de su personal, al menos un trabajador en condición de discapacidad, reconocido por el Ministerio de Trabajo. Lo anterior con base a lo establecido en la ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 2018. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

8) OFERTA

A) Presentación

Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos

contenidos en los Anexos, en la fecha establecida en el Cronograma, y

acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 34 de 139

[email protected]

la garantía de seriedad de la oferta a la que se refiere la del presente Pliego

de Condiciones.

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario,

contados desde la fecha de presentación de ofertas establecida en el

Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la

numeración debe iniciar con el número uno (1), y deben estar firmadas

cada folio por el representante legal.

Los Proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos

indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita

reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.

En el sobre se hará constar el nombre de proponente y su dirección

comercial, y se dirigirá tal como aparece en la portada de esta invitación.

La oferta que prepare el proponente, la correspondencia y los documentos

relativos a ella que intercambien el Proponente y “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, deberán redactarse en

idioma español.

El Invitado presentará su oferta únicamente en pesos colombianos y sin

cifras decimales, es decir que las mismas se deberán presentaren números

enteros

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente

de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus

Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar ofertas, la

Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F las abrirá en el lugar

indicado para la presentación física de las ofertas y frente a los

Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las ofertas, la Empresa de

Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F publicará un informe con la lista de



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 35 de 139

[email protected]

las proponentes y la hora de presentación de las ofertas en el formato

contenido en el Apéndice respectivo.

En la propuesta no podrán fijarse condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la

adjudicación del contrato; en caso de hacerlo ,LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor de lo ofertado, oídas las

explicaciones, el comité evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. En caso de ser favorecida la propuesta el

invitado responderá por ello sin lugar a indemnización alguna. Lo

anterior en consonancia con la Sentencia CESIIIE17783 DE 2008 que

indica que: ii) Igualmente habrá lugar a descalificar la oferta cuando los

ofrecimientos hechos, cotejados con los precios del mercado resulten

artificialmente bajos, circunstancia que puede llevar a la Administración a afrontar inconvenientes por futuras reclamaciones del contratista y en el

peor de los casos a la inejecución del proyecto por imposibilidad de

ejecutarlo con el presupuesto ofrecido. Al respecto debe precisarse que, no obstante que el precio de la oferta es un factor importante en la evaluación

de los ofrecimientos hechos, no es el único, como tampoco puede admitirse

que siempre la oferta del menor valor es la más conveniente a los intereses

y finalidades que busca la administración (artículo 29, Ley 80 de 1993, también lo consagra el artículo 5º de la Ley1150 de2007).(...)» (…) Precio

artificialmente bajo. «(...) Es aquel que resulta artificioso o falso, disimulado,

muy reducido disminuido, pero además, que no encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el

cual se desarrolla el negocio, es decir, que dicho precio no pueda ser

justificado y por lo tanto, la Administración estaría imposibilitada para

admitirlo, so pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como

parte de ella, el procedimiento de la invitación. (...)»

La propuesta se entregará en ORIGINAL y COPIA en sobre sellado, así

como también deberán aportar la información en medio magnético (CD o

USB), especialmente conteniendo el presupuesto en formato Excel; dicha

información deberá contener los datos referenciados en el anexo N°6, el invitado al momento de entregar su propuesta deberá entregar un oficio

remisorio aparte para la constancia de recibido por parte de la Empresa de

Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F.

B) Fecha y lugar de entrega de la propuesta



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 36 de 139

[email protected]

Las propuestas podrán presentarse hasta antes del vencimiento del plazo establecido por la Entidad, que se encuentra definido en el cronograma general, de conformidad con la hora legal colombiana que será consultada al momento del cierre, en la dirección carrera 32 N° 31-60, Antigua Casa de la Cultura en el Municipio de Frontino–Antioquia. Las propuestas extemporáneas no serán recibidas, en caso de insistencia del invitado, se le recibirá su propuesta pero no será abierto el sobre por cuanto es claro que no podrá participar en el presente proceso.

Las ofertas deberán ser entregadas en la carrera 32 N° 31-60, Antigua Casa de la

Cultura en el Municipio de Frontino–Antioquia sede de LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F, cuyo recibo quedara consignado

en la certificación dada por el encargado de recibirlas y se establecerá la fecha y

hora para efectos de relación de propuestas en la que además constará el nombre

de la persona que entrega la propuesta y la constancia de entrega. La realización

del trámite ante la referida oficina es responsabilidad del proponente, por tanto las

filas y demás serán responsabilidad exclusiva del proponente.

La Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F, no se hace responsable de ofertas enviadas por correo, ni entregadas en dirección o dependencia diferente a la establecida en la presente invitación.

C) Propuestas parciales y/o alternativas No se admiten propuestas parciales, alternativas o condicionales, es decir el invitado deberá ofertar la totalidad de los ítems y en las condiciones requeridas

D) Acreditación de requisitos habilitantes

El Proponente debe incluir en su oferta los siguientes documentos:

E) Capacidad jurídica

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de

Comercio del domicilio del proponente singular o de cada uno de los

miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el

Proponente es plural.

2. Certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los miembros

del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el

proponente es plural.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 37 de 139

[email protected]

3. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa

de sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la

participación de cada uno de los miembros del proponente plural, la

representación legal del proponente plural o el poder otorgado a quien

suscribe los documentos en nombre del proponente plural.

4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del

apoderado.

5. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del

representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el

presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades

relacionadas directa o indirectamente.

6. Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, de conformidad con la resolución 139 de 2012.

7. Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del

contratista, y certificado de no inhabilidades e incompatibilidades para contratar (actualizados y vigentes).

8. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades.

9. Propuesta económica, anexo 5. Los Invitados deberán dar precios unitarios

para todos y cada uno de los ítems, el valor total neto de la propuesta y

plazo de ejecución, debidamente firmado por el invitado.

10. Certificados de experiencia y/o idoneidad requeridos por la Entidad.

11. Paz y salvo Municipal.

F) Experiencia Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el proponente es plural.

G) Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el proponente es plural.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 38 de 139

[email protected]

H) Oferta económica

El Proponente debe incluir en su oferta el formato diligenciado del Anexo 5.

9) ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A) Criterios de evaluación de las propuestas

Para determinar el valor de cada propuesta se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 1. Se realizarán operaciones aritméticas multiplicando la columna de cantidad del

ítem por el valor unitario y tomando el valor total de la propuesta entero con aproximación por exceso o por defecto ajustadas al peso, es decir, sin cifras decimales.

2. Si las correcciones de las propuestas superan por encima o por debajo el valor inicial presupuesto (antes de corrección), en el punto cinco por ciento (0.5%), se eliminan y no se tendrán en cuenta para la evaluación.

3. Con el fin de garantizar la selección objetiva y la equidad de los invitados, para efectos de ponderación de las propuestas, se tomará el valor total.

B) Término para la evaluación de las propuestas

Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar la verificación jurídica, técnica y de experiencia que se hubieren solicitado en la presente invitación de la propuesta; de cumplir con los criterios establecidos tendrá la calidad de “ADMISIBLE” LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F efectuará la

evaluación de las propuestas dentro del plazo señalado en el cronograma.

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F, podrá solicitar a los invitados las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias. Cuando

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F, considere

que el plazo de evaluación no garantiza el deber de selección objetiva, podrá

prorrogarlo.

C) Traslado del informe de evaluación



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 39 de 139

[email protected]

El término de traslado del informe de evaluación, será el establecido en el cronograma general de la invitación.

En este periodo los invitados podrán presentar observaciones y subsanar

los requisitos y criterios a los que haya lugar.

El Invitado no podrá estar incurso en el régimen de inhabilidades e

incompatibilidades para celebrar contratos con el estado según la Ley 80

de1993.

D) Adjudicación

Una vez surtida la etapa de evaluación de las propuestas y dirimido los posibles desempates, causales de rechazo y/o declaratoria desierta se procederá a la adjudicación del proceso de contratación conforme al informe de evaluación expedido para el efecto y se procederá a elaborar la respectiva minuta del contrato, proceso que en todo caso se ceñirá al cronograma definido. Si finalmente solo se presenta una oferta, esta será aceptada siempre que satisfaga las necesidades y provenga de un oferente habilitado. La entidad se reserva el derecho de que en este último evento se pueda conformar el grupo con nuevos invitados.

10) DESEMPATE, DECLARATORIA DE DESIERTA Y CAUSALES DE RECHAZO

A) Criterios de desempate

Guardando los principios de contratación pública y en consonancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en caso de empate por cualquier motivo en dos o más ofertas, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en la presente invitación. Si persiste el empate, la Entidad utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y

excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos

adquiridos por Acuerdos Comerciales:

Preferir la oferta de bienes o servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme Nacional.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 40 de 139

[email protected]

La Calidad de Mipyme: La Entidad la evaluará y verificará del Registro Único de

Proponentes, el cual debe ser no solo actualizado, sino que debe corresponder

con la información exigida y ya en firme del estado de cada Empresa que se

presente y en los cortes establecidos por la ley para la rendición de esa

información ante las respectivas Cámaras de Comercio.

Si aún no se ha podido desempatar, se utilizará el sistema de balotas y la última

que quede en la bolsa será la ganadora.

B) Rechazo y eliminación de propuestas

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F rechazará y eliminará las propuestas, sin evaluarlas, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando el Invitado no posea la capacidad jurídica para presentar la oferta.

2. Las propuestas cuyo valor corregido exceda el presupuesto oficial.

3. Cuando la propuesta fuere presentada por una persona natural o jurídica que haya intervenido, directa o indirectamente, en los estudios o participado en la elaboración de los diseños o pliegos de condiciones o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervención.

4. Cuando se estipule un plazo superior al solicitado en la invitación. Condición subsanable si el oferente se allana a cumplir con el plazo oficial.

5. Cuando un oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que licite; se incluye aquí el caso de propuestas que corresponden a Sociedades que tengan socios comunes, excepto las Sociedades Anónimas. Cuando un integrante de un consorcio forma parte de otro consorcio y/o unión temporal. Cuando un invitado forme parte de otro consorcio y presente propuesta se eliminarán todas las propuestas en las

que participe una misma persona.

6. Cuando el objeto social o actividad mercantil del invitado no corresponda al objeto del presente proceso de selección.

7. Cuando la propuesta sea presentada por consorcio, unión temporal o cualquier modalidad asociativa prevista en la Ley, la propuesta será



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 41 de 139

[email protected]

rechazada cuando ninguno de sus miembros o integrantes dentro de su objeto social o actividad mercantil tenga relación con el objeto contractual.

8. Cuando el invitado ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar en el estudio y evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato.

9. Cuando una vez requerido el invitado para la subsanación o aclaración de la propuesta éste no aporte los documentos en el tiempo estimado por la entidad para tal fin.

10. Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijada para el cierre del proceso de selección de mínima cuantía.

11. Cuando la propuesta siendo total haya sido presentada en forma parcial, incompleta, alternativa o subordinada al cumplimiento de cualquier condición, cuando aplique.

12. Cuando el comité evaluador recomiende el rechazo de la propuesta como consecuencia de que el invitado presente precios artificiosamente bajos.

13. Cuando el Invitado no suministre los documentos solicitados en el numeral 2 del presente pliego.

14. Cuando se modifique y/o mejore la propuesta por el invitado ante una solicitud de aclaración.

C) Declaratoria de desierta de la contratación:

La Contratación se entenderá desierta dentro del término establecido para la

adjudicación del contrato, cuando se tipifique algunas de las causales previstas en

la Ley, el aviso de invitación y se haga imposible la escogencia objetiva del

contratista. La toma de esta decisión puede realizarse en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con lo exigido en la presente invitación.

2. Cuando no se presente propuesta alguna. 3. En general por causas o motivos que impidan la escogencia objetiva.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 42 de 139

[email protected]

11) CONDICIONES PARTICULARES

A) Plazo

El plazo establecido para ejecutar el contrato resultante de la presente

contratación, será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la respectiva acta

de inicio.

B) Prorrogas al plazo Si como consecuencia de la realización de actividades extras o adicionales de

cualquier clase, o por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el contratista requiere una prórroga al término de duración del contrato,

así se lo hará saber por escrito motivado al supervisor y/o interventor, quien una

vez estudie las razones y hechos que fundamentan dicha solicitud deberá

determinar, si hay lugar a ella.

Dicha prórroga deberá ser aprobada por el comité evaluador de LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F y aceptada por esta, y deberá

constar en un documento o minuta firma da por las partes, cabe indicar que esta

no generara costos adicionales a la Empresa y de incurrir en mayores gastos

administrativos deberán correr por cuenta y costo del contratista.

C) Plazo para la liquidación del contrato

El contrato deberá ser liquidado dentro de un plazo no superior a cuatro (4) meses

después del recibo a satisfacción. Si el contratista no suscribe el acta de liquidación, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F

podrá realizar la liquidación de manera unilateral.

D) Responsabilidad es del contratista

El contratista adquiere entre otras las siguientes obligaciones con la suscripción del contrato:

A suministrar los servicios oportunamente y con las especificaciones técnicas indicadas en estos pliegos y/o en los estudios técnicos que se le señalen.

A disponer del recurso humano, equipos y herramientas necesarias para adelantar los servicios oportunamente y con calidad.

Al pago oportuno de las prestaciones sociales del personal que tenga a cargo

en el servicio y al pago de salarios conforme a la Ley.

A suscribir las actas de inicio, de pago, de recibo y de liquidación y las demás

impuestas en los estudios previos.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 43 de 139

[email protected]

El contratista deberá consultar con la entidad territorial toda clase de

documentos, estudios, informes o cualquier otra actividad que sirva de insumo

para la ejecución del presente contrato, actividades estas que de ser

aplicables no podrán ser cobradas dentro de los ítems de este proceso.

E) Derechos e impuestos

Será por cuenta del contratista el pago de todos los derechos e impuestos que

se causen con ocasión de esta contratación y de los contratos que de ella

puedan derivarse, que se encuentren vigentes al momento del cierre de la

contratación y apertura de ofertas.

F) Garantías De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, El contratista deberá constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Frontino E.S.P.F, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El invitado deberá constituir una garantía de seriedad de la oferta, de las estipuladas en el decreto 1082 de 2015 con una compañía de Seguros reconocida en Colombia o cualquiera de las garantías que permite el citado decreto. Por un valor equivalente al 10 % del presupuesto oficial y una vigencia de seis (06) meses. 2. GARANTÍA ÚNICA: El contratista se compromete a constituir una garantía única tomando como beneficiarios al Departamento de Antioquia, el Municipio de Frontino y la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, que ampare los siguientes riesgos: Se deberán incluir las garantías que permitan preservar los recursos invertidos por

el Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y la Empresa de Servicios

Públicos, debido a que como existen riesgos evaluados que son previsibles y con

posibilidad de existencia imputables al incumplimiento por parte del contratista y al

incumplimiento con los estándares de calidad del servicio, el contratista deberá

constituir a favor del Departamento de Antioquia, Municipio de Frontino y la

Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F, una Garantía única de

cumplimiento, para garantizar las obligaciones emanadas del contrato de

conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 4 y 7 de la Ley 1150

y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, la garantía

cubrirá los siguientes riesgos:



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 44 de 139

[email protected]

2.1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:

Cubre al Departamento de Antioquia, al municipio de Frontino y a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, E.S.P.F, por los perjuicios sufridos con ocasión de: i) La no inversión, ii) El uso indebido y iii) La apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, y que deberá constituirse por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.

2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL:

Cubrirá al Departamento de Antioquia, al municipio de Frontino y a la Empresa

de Servicios Públicos de Frontino, E.S.P.F, por los perjuicios directos derivados

del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así

como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son

imputables al contratista garantizado.

La garantía de cumplimiento del contrato tendrá una vigencia igual al plazo

del contrato y seis (6) meses más. El valor de esta garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Este amparo comprende además, el pago de las MULTAS Y DE LA

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más.

2.3 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES

Cubrirá al Departamento de Antioquia, al municipio de Frontino y a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, E.S.P.F por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.

2.4 CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS En una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción y cuyos beneficiarios sean el Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, E.S.P.F



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 45 de 139

[email protected]

2.5 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

En una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción y cuyos beneficiarios sean el Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, E.S.P.F

2.6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y en ningún caso inferior a cuatrocientos (400 SMLV) salarios mínimos legales mensuales vigentes con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, satisfacción y cuyos beneficiarios sean el Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y a la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, E.S.P.F

G) IMPREVISTOS

De acuerdo al Régimen de Contratación Estatal se deberá tener en cuenta que los

suministros no llevan cálculo de imprevistos y en las obras por regla general el

cálculo de improvisto se realiza de manera separada a la Administración (A) y la

utilidad (U) y se pagan cuando se han causado de conformidad con la Circular

00143 de 2012 del Departamento de Antioquia.

H) MULTAS

En aras del cumplimiento del contrato en las circunstancias de tiempo, modo y

lugar a favor del Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y la

Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F, se deberán pactar multas

contractuales las cuales deberán establecerse en todo el proceso de contratación

entre las cuales deberán indicarse: 1) Por mora o incumplimiento injustificado de

las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir a tiempo la

garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, en

cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás documentos

necesarios para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del

contrato, por cada día de mora. 2) Por mora o incumplimiento injustificado de las

obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantía única de

cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de sus

riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que lo

amerite, el uno por ciento (1%) del 50% del valor del contrato. 3) Por mora o



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 46 de 139

[email protected]

incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los

trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1%) del 50% del

valor del contrato por cada día de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del

valor total del mismo. 4) Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o

por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del 50% del valor del

contrato por cada día de mora, sin superar el tres por dos (2%) del valor total del

mismo. 5) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a

acatar las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en

la obra, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del 50% del valor del contrato, por cada

día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en

que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el uno

por ciento (1%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás

atribuciones del Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y la Empresa

de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F, establecidas en la ley. 6) Por mora o

incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de

la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la

prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del

contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a

partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del

Interventor, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo. Esta multa

no atenúa las demás atribuciones del Departamento de Antioquia, el municipio de

Frontino y la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P, establecidas en la

ley. 7) Cuando se presente un atraso mayor del cuarenta por ciento (40%) en

cualquiera de los grupos de obra, según el programa de trabajo e inversiones

presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, el uno por ciento

(1%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el dos por ciento (2%) del

valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de

ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Departamento de

Antioquia, el municipio de Frontino y la Empresa de Servicios Públicos de Frontino

E.S.P. 8) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a

disponer del Residente o demás personal requerido en la obra, o por remplazarlos

sin previa autorización de la Interventoría, por cada día de mora en el

cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del 50% del valor del contrato,

sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al

Contratista del cumplimiento de esta obligación. 9) Por mora o incumplimiento

injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo

exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por cada día de



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 47 de 139

[email protected]

mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%) del 50% del valor

del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 10) Por

mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la

señalización preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en

el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%) del valor total

del contrato, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 11) Por

cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Departamento de

Antioquia, el municipio de Frontino y la Empresa de Servicios Públicos de Frontino

E.S.P.F, el dos por ciento (2%) del 50% del valor del contrato, lo cual no exonera

al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el

contrato. 12) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones

referentes a la prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados

previamente por la Interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil

(1%) del 50% del valor del contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor

total del mismo. 13) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los

requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor

al respecto, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero

punto uno por mil (0.1%) del 50% del valor del contrato, sin superar el cinco por

ciento (5%) del valor total del mismo. 14) Por mal uso del anticipo, el uno por

ciento (0.5%) del valor anticipado, sin perjuicio de las demás sanciones a las que

haya lugar. 15) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil

(1%) del 50% del valor del contrato. 16) Por mora o incumplimiento injustificado de

las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación

del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones

vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del 50% del valor del contrato. En

este caso, el Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y la Empresa de

Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F entenderán que el Contratista no tiene

voluntad para la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación

unilateral. 17) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones

referentes a presentar la información y resultados diarios, dentro del plazo

establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento (0.3%) del 50% del valor

del contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo. 18) Por el

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno

por mil (1%) del 50% del valor del contrato. 19) Por el incumplimiento del pago de

aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en los salarios

presentados en la propuesta, el uno por mil (1%) del 50% del valor del contrato por

cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 48 de 139

[email protected]

de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de

Protección Social. 21) Incumplimiento en la implementación de medidas de

manejo ambiental. El Departamento de Antioquia, el municipio de Frontino y la

Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P.F, aplicarán sucesivamente las

multas por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones

mientras persista el incumplimiento. Para la imposición de las multas pactadas,

hacer efectiva la sanción penal pecuniaria, declarar el incumplimiento del contrato

y decretar la caducidad del mismo, se seguirá el procedimiento establecido en el

pliego de condiciones que hace parte integrante de este contrato y conforme a los

artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011.

I) INTERVENTORÍA La Interventoría estará a cargo del Departamento de Antioquia a través de la Gerencia de Servicios Públicos, los recursos para dicha interventoría, se destinarán por parte del Consorcio FIA.

12) CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A) Personal profesional

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el plazo de ejecución de las obras, al personal profesional de obras con dedicación y perfiles de acuerdo a la invitación, con suficiente autonomía para tomar decisiones en todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato. B) Otro personal del contratista

Además del Ingeniero Residente, el Contratista deberá emplear personal idóneo y

calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho

personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta

requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su

acatamiento. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente

por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia,

y la Empresa DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F no adquiere

con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra

índole.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 49 de 139

[email protected]

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F se reserva el

derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona

vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por

esta causa. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. C) Movilización, instalaciones temporales y construcción de vías

industriales

El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras,

todos los equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo

necesarios para la ejecución adecuada y eficiente de las obras.

También tendrá a su cargo la construcción instalaciones temporales, tales como

oficinas, almacenes, talleres, enfermería, depósitos, áreas de almacenamiento, servicios de agua potable y unidad sanitaria, entre otros, para atender las

necesidades del personal que empleará en la ejecución de la obra. Además,

proveerá, mantendrá y manejará competentemente los servicios necesarios para

el alojamiento, alimentación y recreación del personal, con comodidad, seguridad e higiene, y con sujeción a las normas que sobre este particular se consignan en la

invitación y en las disposiciones legales vigentes.

El Contratista será el responsable de proveer un sistema de comunicación ágil

para una coordinación eficiente de las actividades del contrato, así mismo

facilitará el suministro de energía, oficinas, equipos y herramientas que vaya a

utilizar durante la construcción de la obra. Deberá mantener equipos de

emergencia para atender la demanda de energía ante fallas eventuales, ya que no

podrá invocar tales eventualidades como justificación para la suspensión de las

obras, justificar su retraso o solicitar indemnizaciones o ampliaciones de plazo. Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio

de energía, telefónico, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su

cuenta y bajo su responsabilidad. Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría, el Contratista desmontará todas sus instalaciones, demolerá las edificaciones existentes y dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la interventoría, antes de la entrega y recibo definitivo de las obras. Algunas edificaciones podrán dejarse en pie, previo acuerdo con “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 50 de 139

[email protected]

El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre

construcción, mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y

será responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios

inadecuados o impropios de ellos. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

FRONTINO E.S.P.F” no asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias

en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o por

cualquier otra causa. La Interventoría verificará que el contratista desplace a la obra el equipo ofrecido

en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa

de utilización; que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada;

que el personal se movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin;

y que los campamentos, oficinas y demás instalaciones sean suficientes y

cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de salud

ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de condiciones y en

las disposiciones legales vigentes.

D) Responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al

proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” o la interventoría para el cabal

desarrollo de las obras. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la

responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.

E) Iniciación de los trabajos

El contratista deberá iniciar los trabajos dentro de la fecha acordada en el acta de

iniciación suscrita conjuntamente con el interventor, la cual se elaborará una vez

aprobada la garantía única de cumplimiento por parte de la entidad contratante.

F) Programa de trabajo e inversión

Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el contratista

ejecutará las obras objeto de la presente invitación, teniendo en cuenta las

condiciones climáticas y topográficas del sitio y la evaluación de las condiciones

de producción, suministro y adquisición de los materiales, de tal manera que el

avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y dinámico, en

concordancia con los procesos constructivos y el plazo establecido en la invitación.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 51 de 139

[email protected]

En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las

inversiones periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se

identificarán todas las actividades (ítems) que integran el proyecto, y la

interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el

reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o

fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los

trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales. La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones

por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de

disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son

requisito indispensable para que pueda iniciar las obras. El tiempo que su

obtención requiera deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras

en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o

incumplimientos. El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información:

Nombre de las partidas o ítems de pago. Inversión mensual para cada partida o ítem de pago. Inversión mensual acumulada para todos los ítems. Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al

valor total. Duración programada para partida o ítem de pago. Precedencias y secuencias.

G) Cantidades de obra

Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en los anexos, son estimadas y

están calculadas con base en los diseños del proyecto; por lo tanto, podrán

aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales

variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta invitación.

El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que

resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley

80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el

equilibrio económico del contrato.

H) Actas de obra



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 52 de 139

[email protected]

El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente

ejecutadas en cada mes con sus respectivas memorias, y sus valores

correspondientes. El Contratista y la interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los

diez (10) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del

acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de

obra realmente ejecutadas y aprobadas por el interventor, por los precios unitarios

estipulados en el Formulario N° 3 de la propuesta, o si es del caso, por los precios

unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el

desarrollo del contrato. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las

cantidades y calidad de la obra. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer

correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por

él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que

no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” se abstenga de pagarlos al

contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto

bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo

definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como

constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

I) Trabajos adicionales y extras

Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos

de la invitación, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de

obra de la propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos

en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en

forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO, E.S.P.F” podrá

ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos

y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte

inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para

protegerla, para lo cual se suscribirá una adición al contrato. La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 53 de 139

[email protected]

Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre “LA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” y el Contratista,

para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales,

transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes

acerca de los precios unitarios para las obras extras, “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO, E.S.P.F” está facultado para contratar

con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el

porcentaje de Administración de la propuesta. También podrá pactarse, para las

obras extras, un AIU inferior al contractual, si a ello hubiere lugar. J) Cambio de obra Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias:

Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit.

Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en

superávit.

Para mejorar alguna especificación. En otros eventos en que, a juicio de “LA EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, se requieran para mejorar la calidad del trabajo.

Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el interventor y el

contratista, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el

plazo del contrato.

K) Cambios en las especificaciones

“LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” entregará al

Contratista, las especificaciones del proyecto, las cuales forman parte del contrato

y a él se agregan como anexo. El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios

necesarios en las especificaciones, previa consulta con los contratistas. Si por

estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO, E.S.P.F” acordará con el Contratista los

mayores costos. El interventor podrá ordenar los cambios necesarios, tanto en los planos como en

las especificaciones, previa consulta con el diseñador.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 54 de 139

[email protected]

Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones,

deberá someter las variaciones a consideración de la interventoría, con la debida

justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos y

especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el

contratista ejecute antes de conocer la decisión del interventor, será de su total

responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a

que haya lugar.

L) Subcontratos

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos

subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras

deberán tener la previa aprobación de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE FRONTINO, E.S.P.F”, en cuyo caso, el Contratista será el único responsable

de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su

cuenta y riesgo, sin que “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

FRONTINO E.S.P.F” adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

M) Libro diario de la obra (bitácora) El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro foliado en el cual se anotarán

diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así

como las observaciones o sugerencias que haga la interventoría, “LA EMPRESA

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” o terceros; en él se dejará

constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo,

tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo,

visitas a la obra, cambios en los diseños o especificaciones, avance de la obra,

avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de

materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del contratista y del interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a los representantes de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” que visiten la obra. El libro diario de la obra deberá entregarse al contratante una vez finalizados los trabajos. Ese mismo día, el interventor y el contratista suscribirán con los vecinos un acta

de vecindad, haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio de la obra y

las construcciones y amueblamientos aledaños a éste. Cada una de las actas



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 55 de 139

[email protected]

deberá estar acompañada de al menos tres (3) fotografías del estado actual de la

edificación, y fotografías de los detalles que se consideren pertinentes.

N) Coordinación con otros contratistas

“LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” se reserva el

derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas adyacentes a las

obras objeto de la presente invitación. En consecuencia, el Contratista deberá

permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar

personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores.

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación

con su trabajo, será solucionado o decidido por “LA EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, y para ello podrá ordenar al contratista la

suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su

método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de

ejecución de las obras, de común acuerdo entre “LA EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” y el contratista se convendrá la ampliación

del plazo. Cuando alguna actividad del contratista dependa del trabajo que esté ejecutando

otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar a “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” sobre cualquier defecto o

demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior

implicará la aceptación por parte del contratista, de las obras que estén ejecutando

terceros, así como la reparación de cualquier daño posterior o defectos que

resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo.

Ñ) Interventoría de la obra

“LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” ejercerá el

control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de

un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las

obligaciones adquiridas por el contratista; la cual estará a cargo del Departamento

de Antioquia a través de la Gerencia de Servicios Públicos. El interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo

cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la adopción de medidas

para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas,

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 56 de 139

[email protected]

El interventor vigilará que el contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los

respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y

aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumplan

las disposiciones ambientales vigentes. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenar al contratista la corrección,

en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y

determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar

rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del

contrato. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la

interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá

manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” podrá en

cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del contratista

existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el

interventor, sin que el contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del interventor son:

a) Colaborar con el contratista para el éxito de los trabajos

b) Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o

necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”.

d) Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago

que prepara el contratista.

e) Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el retiro del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 57 de 139

[email protected]

f) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

g) Vigilar que el contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias

y, en general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del interventor, y las demás que le asigne “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”.

h) Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e

incumplimientos del contratista.

i) Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la Ley 80 de 1993.

j) Revisar y aprobar el programa de trabajo e inversión del contratista.

k) Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes apartes de esta invitación.

El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” o la interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra. Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la

adecuada y oportuna ejecución de las obras, la interventoría apoyará, asistirá y

asesorará a “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, socio- ambiental y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato.

O) Equipo

El Contratista deberá mantener disponible en el sitio de las obras, y en buen

estado, el equipo mínimo exigido en esta invitación y aprobado por el interventor,

con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia

en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será

causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” o el

interventor podrán hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta

que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 58 de 139

[email protected]

contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado

por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en

las obras. La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el

bodegaje, depreciación y mantenimiento, correrán por cuenta del contratista.

P) Autocontrol de calidad

El contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el invitado

preverá en sus costos que durante la ejecución del contrato debe disponer de un

equipo de laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que según las

especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de

protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los

recursos naturales. Para ello, realizará las pruebas de campo y los ensayos

de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo ambiental del

proyecto, y entregará a la interventoría los resultados de los mismos dentro de los

dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique

si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad

vigente. La verificación de la interventoría no exonerará de responsabilidad al

contratista por la calidad de la obra. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de

iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la interventoría para que

proceda a medir la obra construida. Si así no procediere, la interventoría podrá

ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda

ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará este trabajo y el de

reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de

costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” podrá

rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o

elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes

hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las

especificaciones sobre la aceptación de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida

o reparada por cuenta del Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los

materiales o elementos defectuosos. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” también podrá retirar los materiales o elementos y



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 59 de 139

[email protected]

reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al contratista. Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la

ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y

suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas. “LA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, directamente o

por intermedio de la interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el

reemplazo o reparación por cuenta del contratista, de aquellos equipos,

maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o

que por sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para

el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento

en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción de

las obras.

Q) Materiales

El contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras, y evitar su escasez manteniendo permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de las mismas. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. Los materiales y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. En caso de que la interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo con las normas, el contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”. El contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 60 de 139

[email protected]

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” podrá hacer la inspección en los talleres del contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por “LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” de todas las facilidades de

asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y

comodidad. La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá a la “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” responsabilidad alguna en este sentido. El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas en estos documentos, notificando previamente a “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, al menos con quince (15) días de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector. Los costos del inspector serán cubiertos por “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”. En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del contratista, a la notificación por parte del interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el contratista no removiere tal material cuando lo solicitare “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o corrección, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargará al contratista los costos ocasionados con tal motivo.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 61 de 139

[email protected]

R) Discrepancias

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el interventor. S) Distintivo del personal del contratista

El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o

uniforme que lo identifique ante “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

FRONTINO E.S.P.F” y la ciudadanía antes del inicio de la obra.

T) Prevención de accidentes y medidas de seguridad

Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, el interventor y de terceras personas. El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, el interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 62 de 139

[email protected]

accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Antes de iniciar el contrato, el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación del interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por el Contratista con las dependencias o autoridades competentes. Durante la ejecución del contrato, el interventor podrá ordenar al contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que éstos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

U) Informe de accidentes

El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 63 de 139

[email protected]

con relación a la ejecución del contrato. El contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar al interventor el informe con los datos que requiere “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”. El informe incluirá, al menos, la siguiente información:

Lugar, fecha y hora del accidente.

Nombre completo, estado civil y edad del accidentado. Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el

momento del accidente.

Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma.

Posibles causas del accidente.

Tratamiento recibido y concepto médico.

Medidas correctivas a tomar para minimizar el riesgo de ocurrencia de un evento similar.

Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar

las estadísticas de accidentalidad, en el cual constarán en número total de

accidentes y la fecha de ocurrencia del último suceso.

V) Limpieza del sitio o zona de los trabajos

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable o peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.

W) Señalización



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 64 de 139

[email protected]

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en una vía pública y, en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes. El contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del interventor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. El interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización o las instrucciones del interventor al respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que el contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva, según lo estipulado en las normas anteriores. Los gastos en que incurra el contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

X) Señalización Nocturna

Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como vinilos y cintas adhesivas.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 65 de 139

[email protected]

1. Gargantillas

Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de control de tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo.

2. Señalización con luces intermitentes Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras el personal labore en el sitio. Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. Estas luces intermitentes ofrecen gran visibilidad y sirven como señal de advertencia a los conductores de los vehículos y peatones. La señalización de la zona de los lugares de trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores y peatones.

Y) Responsabilidad por daños y perjuicios.

El contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. Z) Ejecución de obras amparadas por la póliza de estabilidad

En el evento en que el contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de

estabilidad de las obras objeto de la presente invitación, exigibles con cargo a la

garantía de estabilidad otorgada, deberá informar por escrito a la interventoría e

indicar en sitio visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para “LA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, lo cual hará

mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas por el interventor, y

cuyo costo será asumido por el contratista.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 66 de 139

[email protected]

13) SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la

autoridad ambiental competente y por la interventoría. Por el incumplimiento de

esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de las multas

contempladas en este pliego de condiciones.

14) MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del contratista, sujetándose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinación con las obras de otros contratistas, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato. Si “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, el contratista deberá suministrar, con suficiente anticipación, toda la información referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. La aprobación por parte de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” de algún procedimiento o método utilizado por el contratista, así como la aceptación y uso por el contratista de algún procedimiento o método sugerido por “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, no significará que este último asume algún riesgo o responsabilidad, y el contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.

15) ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informará al menos con cuatro (4) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra, y “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” designará una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 67 de 139

[email protected]

A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de

acuerdo con este artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo

de esta parte ni mucho menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, por vicios de construcción, de acuerdo con los numerales 3° y 4º del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes.

16) USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN

Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo requieran, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia a “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” a ninguno de sus derechos. “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego.

17) VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

El contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para

proteger las personas, las obras, sus propiedades y las propiedades de “LA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” y de terceros,

hasta la entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas

legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y

someterlos a la aprobación “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

FRONTINO E.S.P.F”.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 68 de 139

[email protected]

18) SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA

“LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” o el contratista descubrieren en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de naturaleza especial, que difieran substancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter de las que proveen los planos y las especificaciones, el contratista se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” tome la decisión correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente diferentes a las previstas, se procederá a ordenar los cambios en los planos o en las especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo o de uno de éstos. Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el contratista deberá tomar todas las medidas que el caso requiera, sin solicitar autorización previa de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de las obras. Si el contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, con la información suministrada por él, estudiará la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que hubiere lugar. Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un

caso de emergencia, el contratista deberá llevar la relación detallada y

comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada a “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a su ocurrencia.

19) NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución de los trabajos deben consultarse las “NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS” de INVÍAS 2007 y las "NORMAS Y



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 69 de 139

[email protected]

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN" de las Empresas Públicas de Medellín, versión vigente y la Resolución 0330 de 2017, reglamento técnico RAS.

20) NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials).

21) MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y será responsable ante “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” por el pago de sanciones decretadas por violación a las leyes y disposiciones ambientales. El contratista dará cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales. En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo de agua, si esto sucede, el contratista a su costa, deberá retirar el material y conformar el sitio hasta devolverlo a su estado original. Las volquetas deberán estar provistas de una carpa o lona que cubra completamente el material transportado.

22) EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA

Durante la ejecución de la obra, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

FRONTINO E.S.P.F” efectuará un seguimiento al programa de trabajo, como uno

de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el

contratista deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo

momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la

proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 70 de 139

[email protected]

El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato,

revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones

avanzan los trabajos, dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso

de presentarse algún atraso, deberán señalarse los motivos del mismo, indicando

los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se

plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la

disminución de las cantidades programadas para cada mes ni prórroga del plazo

inicialmente establecido. Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, con el visto bueno de la interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.

23) ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construcción o mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha consignada en el acta de recibo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” le señale. Si las reparaciones no se efectúan en dichos términos, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacerle efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, durante el período de garantía, el contratista será responsable por los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F” podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas, por cuenta del contratista, mediante



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 71 de 139

[email protected]

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

24) MANEJO SOCIO– AMBIENTAL DELAOBRA

En general, deberá seguir las disposiciones establecidas en la “normatividad asociada vigente”. Los costos en que incurra el contratista por el manejo socio-ambiental del proyecto deberán incluirse en los costos indirectos de administración del contrato. El hecho de que el contratista no estipule en el A.I.U., el valor de algún trámite o elemento para la gestión ambiental del proyecto, no lo exime del cumplimiento de la legislación ambiental que le sea aplicable al momento de la ejecución de las obras y será de absoluta responsabilidad de este.

25) NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

Las normas citadas a continuación, asociadas a la gestión social y ambiental,

forman parte integral del contrato. 25.1 POLÍTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA Y RECURSOS NATURALES

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA– y se dictan otras disposiciones.

Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Toda la normatividad relacionada con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, agua, residuos sólidos, flora, tránsito y transporte, salud ocupacional y seguridad industrial, participación ciudadana, veedurías ciudadanas, y las demás que apliquen al momento de ejecución de la obra.

26) DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LAS OBRAS

La interventoría podrá exigir a los profesionales sociales y ambientales, en cualquier momento, la siguiente información, la cual debe reposar en la obra:

Permisos exigidos por la normatividad ambiental (concesión de aguas,

ocupación de cauces, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 72 de 139

[email protected]

atmosféricas, ruido nocturno, incineración y/o disposición de residuos peligrosos).

Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos

utilizados para la obra y de utilización de explosivos si a ello hubiere lugar.

Plan de manejo socio - ambiental de obra aprobado por la interventoría.

Plan de Manejo de Tránsito aprobado (si a ello hay lugar).

Plan de Manejo de Silvicultura y Paisajismo aprobado (si a ello hay lugar).

Permiso de ocupación del espacio público aprobado (si a ello hay lugar).

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Registro de reunión de inicio de obra. Registros de capacitación en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Actas de vecindad.

Evidencia de afiliación del personal a seguridad social, ARL y parafiscales.

Reportes de accidentalidad en la obra.

Fichas técnicas de materiales y equipos.

Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos,

según la Ley 769 de 2002 y la Resolución 3500 de 2005.

27) PERSONAL SOCIO- AMBIENTAL DE LA OBRA

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a acometer y los impactos generales identificados, el contratista está obligado a tener en la obra el personal social y ambiental citado en el formulario del AU (Administración y utilidades).

El personal socio-ambiental tendrá como funciones básicas, el manejo del impacto físico que cause la obra en la comunidad directa e indirectamente afectada por la misma; será también quien le haga seguimiento y control del cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra. Este personal deberá permanecer en la obra durante el tiempo que se estipula en el componente de la administración y visitar periódicamente cada frente de trabajo.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 73 de 139

[email protected]

El personal socio-ambiental deberá estar dotado de un teléfono móvil o cualquier medio de comunicación similar, que le permita establecer contacto directo con el residente de obra o de interventoría durante la jornada laboral, en caso de requerirse la solución de problemas que afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos al entorno y a la comunidad.

El costo del personal socio-ambiental establecido, está incluido en el cálculo del A.U. A. Control del impacto socio ambiental - normas generales El contratista será responsable durante la ejecución de la obra de la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno biótico, físico, humano y las áreas que involucra; para lograrlo deberá conocer los tipos de impactos ambientales asociados a la ejecución de las obras con el fin de ejercer el control que le permita conservar el medio ambiente en aspectos relacionados con la población y los sistemas abióticos, bióticos y paisajísticos del área de influencia del proyecto. B. Manejo ambiental de las obras Es responsabilidad del contratista conocer las políticas y normas del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993 y Decretos reglamentarios), así como la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 2002, Ley 1382 de 2010 y sus decretos reglamentarios, y demás disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecución de las obras.

Las normas que se presentan a continuación están basadas en dichas disposiciones gubernamentales y son complementarias en algunos aspectos. Mediante su aplicación se busca producir el menor impacto en los suelos, cursos del recurso hídrico, calidad del aire, organismos, paisaje y evitar los conflictos con los pobladores del área de influencia de las obras.

C. Normas Generales

El contratista será responsable de efectuar, a su costo, la acción correctiva apropiada determinada por la entidad encargada de la supervisión ambiental y minera por contravenciones a las presentes normas.

El contratista se responsabilizará ante el dueño del proyecto por el pago de

sanciones decretadas por entidades gubernamentales por violación de las



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 74 de 139

[email protected]

leyes y disposiciones ambientales y mineras durante el período de construcción de las obras.

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas son

responsabilidad del contratista, quien deberá remediarlos a su costo.

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse de tal

manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación, cursos de

agua y paisaje. Este control se hará de acuerdo con las recomendaciones del interventor.

El contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su

maquinaria a fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, recurso hidrico, aire y organismos.

El contratista debe establecer controles que permitan la verificación del

buen estado de funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la entidad encargada de la supervisión ambiental.

D. Normas para la protección del Aire

No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, plásticos, poliuretano, cartón, etc.)

Los molinos, zarandas y mezcladoras de materiales de construcción

deberán estar proveídas de filtros de polvo o algún sistema que permita evitar su formación.

Para el almacenamiento de materiales finos deben construirse cubiertas

superiores y laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos.

Las carreteras destapadas que pasan cerca de sitios habitados y que vayan

a ser utilizadas por el proyecto, deben ser regadas continuamente con agua con el fin de evitar el levantamiento excesivo de material particulado, igualmente y con el mismo fin, los vehículos utilizados para el transporte de dichos materiales deben contar con cubiertas de lona que cubran completamente el material transportado.

Hacer control permanente del material particulado y de emisiones

atmosféricas en la obra, de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 75 de 139

[email protected]

E. Normas para la protección del recurso hídrico

No se permite el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en los lechos de quebradas ni en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente necesario y con autorización de la entidad encargada de la supervisión ambiental.

El aprovisionamiento de combustibles, lubricantes y el mantenimiento,

incluyendo el lavado y purga de maquinaria, deberá realizarse en tal forma que los desechos de estas actividades no contaminen los suelos o las aguas. En caso de ser necesario, puede utilizarse una trampa de grasas para tal fin.

La ubicación de los patios para aprovisionamiento de combustible y

mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria deberá ser aislada de cursos de agua. Deberán alejarse por lo menos 30 metros de la corriente de agua y 100 metros de cualquier nacimiento.

En los frentes de trabajo el contratista deberá proveer letrinas o tanques y

pozos sépticos para evitar que los desechos lleguen directamente a los cursos de agua.

El contratista debe instruir a todo su personal sobre el uso adecuado de las

letrinas o baños portátiles. Estos no deben utilizarse para disposición de

basuras, desinfectantes, líquidos ni objetos extraños. Los papeles higiénicos deben arrojarse dentro de la letrina o baño portátil y su tapa debe permanecer cerrada.

Los residuos sólidos ordinarios, residuos de tala y rocería no deben llegar

directamente a los cursos de agua, estos deben acarrearse y disponerse adecuadamente en un sitio seleccionado para tal fin.

Los accesos provisionales de construcción deben disponer de cunetas.

Las cunetas que confluyan a un curso de agua, deberán estar provistos de

obras que permitan la decantación de sedimentos y si es el caso, se debe efectuar un tratamiento previo antes de conducirlos al curso de agua. Los drenajes deben conducirse adecuadamente siguiendo curvas de nivel hacia canales naturales. En caso de no ser posible, se deben construir obras de protección para el vertimiento de las aguas.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 76 de 139

[email protected]

Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan

construido cruces que no se van a necesitar en el futuro, estos deberán ser restaurados por el contratista, bajo la dirección específica de la entidad encargada de la supervisión ambiental.

Si se requiere cruzar riachuelos con maquinaria pesada se procurará

utilizar pontones, piedras grandes u otra técnica para impedir que se altere el cauce y la velocidad de la corriente.

Las gravas no deben ser removidas de los lechos de los ríos, o quebradas

excepto en las zonas específicamente aprobadas como fuentes de materiales por la entidad gubernamental competente y en tal caso se debe planear su explotación para causar el mínimo deterioro.

Al terminar la explotación de préstamos de material aluvial se deben

ejecutar obras y ejecutar el plan de abandono para la recuperación del área.

Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción en

las zonas de préstamo y en los frentes de obra deberán tener buen drenaje que lleve las aguas primero a un sistema de retención de sólidos y luego a las fuentes naturales.

Los vehículos de transporte de concreto, mezcla asfáltica, emulsiones y

aceites en caso de que se requieran, deben estar en buen estado para evitar derrames en lugares entre la planta y la obra.

F. Normas para la protección de los suelos

Los patios de almacenamiento de materiales clasificados para construcción deben tener una base de concreto y buena compactación.

La disposición de los desechos de construcción, tierra o roca, que no se

utilicen en otras actividades como terraplenes, Sub-base, filtros, etc. se llevarán a las zonas de depósito y se dispondrán de acuerdo con los procedimientos exigidos en las especificaciones particulares

Los campamentos y frentes de obra deberán estar provistos de recipientes

apropiados para la disposición de residuos sólidos (canecas plásticas con tapa); estas deben ser vaciadas diariamente en cajas estacionarias con tapas herméticas y llevadas al relleno sanitario con periodicidad.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 77 de 139

[email protected]

En las operaciones de aperturas ampliaciones y explanaciones, el contratista deberá tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar derrumbes o deslizamientos en el área circundante. Para accesos y otras construcciones temporales debe realizarse una compactación mínima que permita la fácil recuperación del terreno una vez terminado el uso del acceso. Es aconsejable readecuar los accesos y patios abandonados y facilitar la colonización vegetal espontánea.

Para la construcción de los accesos temporales se deben tener en cuenta la

misma normatividad ambiental considerada para la construcción de una vía principal.

Las zonas de préstamo y los depósitos, deberán tener un tratamiento

paisajístico final o plan de abandono, como se indica en las especificaciones de vegetalización, movimientos de tierra correctivos, terrazas, drenajes, filtros, rondas perimetrales, etc.).

El contratista, al finalizar la obra, deberá desmantelar los campamentos,

patios de almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas normas.

El material superficial o de descapote empleado para la obra y removido de

una zona de préstamo debe ser apilado y cubierto con plástico por el contratista para ser utilizado en obras de restauración.

G. Normas para la prevención de accidentes y el control de enfermedades

El contratista, según las especificaciones de la entidad encargada de la

supervisión ambiental, deberá llevar a cabo la demarcación y aislamiento del

área de trabajo, y colocará señales para evitar que el personal ajeno a las

obras entren en las zonas de trabajo.

En las excavaciones superficiales, el contratista deberá tomar medidas que

garanticen la seguridad del personal de la obra, de la comunidad, de las

construcciones existentes y de la obra misma.

El Contratista debe verificar periódicamente el estado de salud de los obreros y empleados.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 78 de 139

[email protected]

H. Normas para la protección de la infraestructura y el patrimonio cultural

Las carreteras utilizadas para acceder a las obras y para el acarreo de materiales, deben estar sometidas a continuo mantenimiento y deben ser entregadas al finalizar las obras en un estado por lo menos igual al del inicio de los trabajos.

Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueológicos,

restos fósiles u otro vestigio de interés histórico o cultural, se debe suspender de inmediato la actividad e informar a la entidad encargada de la supervisión ambiental quien decidirá sobre la mejor forma de realizar el rescate del yacimiento.

28) OBRAS Y TRABAJOS A EJECUTAR

A. Manejo de desechos en campamentos y talleres En los procesos de instalación, operación y desmantelamiento de campamentos y talleres, se generan gran cantidad de residuos tanto líquidos como sólidos que deben ser manejados convenientemente, de forma que el daño sobre el medio ambiente sea el menor posible. Durante la fase de instalación, los residuos sólidos corresponden principalmente a residuos de vegetación, capa orgánica, cortes de explanación y sobrantes de construcción, cuya disposición final debe hacerse en las zonas de depósito de acuerdo a las normas de manejo estipuladas para este fin. B. Residuos líquidos domésticos Se generan básicamente en los campamentos, oficinas y viviendas como resultado de las actividades de aseo personal y preparación de alimentos. Durante la fase de operación se generan residuos líquidos y sólidos para cuyo manejo se deben ejecutar las siguientes obras:

1. Trampa de grasas: Tiene por objeto interceptar las grasas y jabones presentes en las aguas negras, que de no eliminarse continuarían hacia el campo de infiltración, impermeabilizándolo y disminuyendo su eficiencia. La trampa debe localizarse a la salida del alcantarillado, antes del tanque séptico, y en un sitio sombreado de forma que la temperatura en su interior sea baja evitando la dispersión de las grasas en forma de aerosoles, debe estar dotado de una tapa removible, que permita la extracción periódica de las grasas, las cuales deben enterrarse.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 79 de 139

[email protected]

2. Tanque séptico:

Tiene por objeto recibir las aguas provenientes de la trampa de grasas y provocar la sedimentación de los sólidos presentes en éstas, los cuales son descompuestos en un proceso anaeróbico. El efluente resultante es, por lo tanto, menos denso y se debe conducir a un campo de infiltración. Para la localización del tanque deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se localizará donde no contamine pozos, manantiales u otra fuente de abastecimiento de aguas. No se ubicará en zonas pantanosas o sujetas a inundaciones.

Se ubicará en una zona amplia y con algo de pendiente de forma que pueda construirse con facilidad el campo de infiltración.

Se localizará a más de 5 m. de viviendas o dependencias.

Los sólidos producidos en el tanque séptico deben retirarse periódicamente

cada que se complete la capacidad disponible para ellos. Para su disposición final deben enterrase en zanjas de 60 cm de profundidad, en sitios no habitados, ni cultivados.

3. Campo de infiltración

Su objetivo es acabar de purificar el efluente del tanque séptico, mediante un proceso de digestión aeróbica que se genera en zanjones de grava por donde se hace circular el efluente, que entra en contacto con el aire presente en los poros de la grava. El efluente del campo de infiltración puede arrojarse directamente a las corrientes de agua más cercanas. C. Residuos líquidos industriales

Se producen básicamente en los talleres, canteras y sitios donde se procesa

material, como consecuencia de la principal actividad de los talleres, el agua utilizada en ellos puede presentar residuos de grasas, aceites y combustibles con presencia de partículas de suelo, para evitar que los residuos antes mencionados se infiltren, contaminando suelos y aguas subterráneas, los pisos de todas las instalaciones del taller deben ser en concreto o asfalto, y debe tener una pendiente tal que permita su recolección en un tanque diseñado para este propósito. Los talleres deben diseñarse de forma que el drenaje de las diferentes áreas sea aislado, logrando un fácil control y manejo de los residuos líquidos. Así el drenaje del área destinada al lavado de maquinaria y equipo, que produce efluentes



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 80 de 139

[email protected]

compuestos básicamente por agua y sedimentos de suelo, debe hacerse a un depósito que permita la sedimentación del suelo, antes de arrojar el agua al receptor natural; así mismo el área de engrase y lubricación contará con cajas de recepción que permitan la sedimentación de los materiales sólidos presentes en la mezcla (agua-aceite), la cual debe separarse posteriormente mediante la utilización de un sistema de separación (agua-aceite), cuyas características dependen de las dimensiones de las instalaciones. Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento, y de desmantelamiento de talleres y otros residuos químicos deberán ser retenidos en recipientes herméticos y la evacuación final deberá hacerse conforme a instrucciones de la entidad encargada de la supervisión ambiental. Los recipientes de dichos residuos no deberán reaccionar con los líquidos que contienen y solo podrán enterrarse en suelos que no los degraden. Las zonas destinadas al almacenamiento y aprovisionamiento de combustibles deben contar con diques y pozos de contención que permitan controlar derrames accidentales, evitando que éstos alcancen las corrientes de agua cercanas al lugar. Las instalaciones deberán contar además con un adecuado sistema para el control de incendios y ruido; el manejo de combustibles debe hacerse de acuerdo con la reglamentación vigente, revisando constantemente que los equipos se encuentren en buena condición de operación. D. Residuos sólidos Durante la fase de operación pueden presentarse dos tipos: residuos sólidos de construcción y residuos sólidos domiciliarios. Dentro de los primeros se incluyen aquellos producidos en los talleres, que incluyen entre otros: llantas, repuestos inservibles, recipientes de lubricantes, restos de maquinaria, baterías, mangueras; los cuales deben ser clasificados según el tipo de material para luego ser depositados en recipientes herméticos que serán retirados periódicamente de la obra para su disposición final en reciclaje o en rellenos sanitarios de acuerdo con las instrucciones de la entidad encargada de la interventoría ambiental. En ningún caso estos elementos podrán ser enterrados directamente, ni quemados, ni mucho menos tener como receptor final las fuentes hídricas. Durante la operación de un taller, pueden presentarse residuos sólidos con características especiales, cuyo manejo debe hacerse de manera particular para cada caso. Estos residuos especiales pueden definirse de la siguiente forma: Patógenos, los que son vehículos de infección:

Tóxico, causa daño a seres vivientes y/o contamina el ambiente. Combustible, arde en presencia de oxígeno, por chispa.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 81 de 139

[email protected]

Inflamable, arde espontáneamente en condiciones normales. Explosivo, descomposición instantánea, causa grandes presiones. Radioactivo, radiaciones peligrosas. Volatizable, se evapora a temperatura ambiente.

Cada situación que pueda originar uno de estos residuos debe ser tratada en forma particular de acuerdo con las recomendaciones del interventor, estableciendo campañas de entrenamiento y señalización para el manejo y disposición de residuos de cada uno de estos materiales. Los residuos sólidos domiciliarios son aquellos que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen se generan en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a estas, como campamentos y oficinas. Estos desechos deben clasificarse por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o no. Deben almacenarse en un contenedor hermético, de forma que los residuos no entren en contacto con agua, con roedores o insectos que puedan causar enfermedades. Los depósitos de basura deben localizarse a una distancia conveniente de las viviendas u oficinas, de manera que no haya problemas con olores desagradables. Deben retirarse periódicamente del sitio de las obras. Los materiales reciclables se llevarán a los centros urbanos más cercanos donde serán vendidos, los residuos orgánicos se dispondrán en el relleno sanitario siguiendo las instrucciones de la entidad encargada de la supervisión ambiental. E. Señalización El contratista de obra deberá suministrar la señalización preventiva, informativa y reglamentaria detallada en el manual de Señalización del INVIAS, que advierta a la población de los riesgos para transitar por la vía como del tránsito de volquetas, igualmente, para disminuir el peligro de accidentes se construirán resaltos y se colocarán señales que adviertan a los conductores de la circulación peatonal por la vía en sitios de alta concentración de población y en sitios cercanos a escuelas entre otras. Los elementos adicionales que se requieran y que no estén detallados en el formulario de inversión ambiental deberán ser suministrados por el contratista de obra y no serán objeto de pago por parte del contratante. El interventor verificará en la obra, que el contratista realice todas las labores tendientes a atenuar los efectos producidos por la ejecución de los trabajos. No habrá pago separado por concepto de los costos en que incurra el contratista para realizar en la obra las actividades contempladas en esta sección de las especificaciones, así como tampoco por las posibles interferencias que le puedan ocasionar dichas actividades a las labores del contratista. Este incluirá dichos



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 82 de 139

[email protected]

valores y los que se deriven de posibles reparaciones, dentro de los costos indirectos contemplados para cada uno de los precios unitarios cotizados en su propuesta.

29) OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES DEL CONTRATISTA ANTE LA ENTIDAD

Con el propósito de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente ya descrita, en especial, el Código Nacional de los Recursos Naturales Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y las normas que apliquen al momento de la ejecución del proyecto, se requiere en primera instancia que el contratista constructor de la obra informe a la autoridad ambiental competente la adjudicación de la obra y su objeto, y solicite ante CORPOURABA, una visita inicial, con el fin de definir los requerimientos ambientales del proyecto. El valor de dicha visita deberá ser cancelado por el contratista constructor en la

respectiva Corporación con anterioridad a su realización (Ley 633 de 2000).

El contratista constructor deberá tramitar y pagar ante las autoridades ambientales los permisos de utilización de recursos naturales a que haya lugar de acuerdo con los solicitados por la autoridad ambiental, para la ejecución de las obras tales como: Permiso de Ocupación de Cauce, Aprovechamiento Forestal, Concesión de Aguas, Emisiones Atmosféricas, Vertimientos, y pagar las demás visitas de control y seguimiento que la autoridad ambiental considere pertinentes durante la ejecución del proyecto.

En cuanto al manejo de las zonas de depósito para el proyecto, estas deberán ser aprobadas por la autoridad ambiental, antes de ser utilizadas por el contratista; igualmente, el contratista deberá obtener del dueño del predio la autorización escrita para la utilización de su predio como depósito de materiales; Así mismo, el contratista de obra deberá elaborar el Plan de Acción Socio-Ambiental (PASAO) general para el proyecto, un PMA para cada una de las zonas de depósito y un PMA para la planta de trituración y asfalto si la hubiere.

De igual manera para dar cumplimiento a la legislación minera vigente, Ley 685 de 2001 modificada por la Ley 1382 de 2010, en caso de que en la zona del proyecto no existan fuentes de materiales legalizadas, el contratista deberá tramitar ante la Secretaría de Minas del Departamento una Autorización Temporal intransferible para la explotación de las fuentes de materiales seleccionadas para el proyecto y obtener ante la autoridad ambiental correspondiente, la licencia ambiental para dichas fuentes mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Los requerimientos para el trámite correspondiente deberán ser consultados en la Secretaría de Minas.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 83 de 139

[email protected]

Si el contratista explota una fuente de materiales mediante una autorización temporal a su nombre, deberá realizar trimestralmente el pago de regalías en la tesorería del Municipio de la jurisdicción donde se ejecuta la obra; para ello la interventoría deberá certificar trimestralmente la cantidad de material explotado para que el contratista de obra proceda al pago respectivo.

Para la liquidación de la obra el contratista deberá obtener una certificación, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto; así como la solicitud del cierre del expediente.

Es importante tener en cuenta que sin el permiso de la Secretaría de Minas y sin la Licencia Ambiental, no es posible iniciar la explotación de materiales para la ejecución del proyecto.

Cuando los materiales de construcción sean adquiridos a través de terceros, estos deberán demostrar que el material está debidamente legalizado y suministrará al contratista de obra los permisos vigentes. La interventoría deberá obtener la documentación correspondiente y remitirla a la Secretaría de Infraestructura Física previa revisión de su parte. En cuanto a la presentación de los informes socio - ambientales, se requiere que la

interventoría a través de su profesional ambiental, con base en la información que

suministra el contratista de obra, presente un informe mensual de las obras, actividades y trámites ambientales que se desarrollan durante la ejecución del proyecto, especificando el monto de la inversión en cada una de las obras de mitigación ambiental detalladas en el formulario de presupuesto de obra, su localización y respectivo registro fotográfico, en un tomo aparte del informe técnico de avance mensual presentado al supervisor del proyecto.

Se solicita que las actividades socio-ambientales de control y seguimiento y la elaboración de los informes socio-ambientales, sean realizadas por el profesional del área ambiental que la interventoría asigne para el proyecto. Dicho profesional podrá ser un ingeniero Forestal, Geólogo, Biólogo o Ingeniero Ambiental, los cuales deberán tener una experiencia mínima de tres (3) años en interventoría ambiental de proyectos viales rurales lo cual deberá estar debidamente certificado.

El contratista constructor deberá garantizar en todo momento la señalización preventiva, informativa y de seguridad vial, en cada uno de los frentes de trabajo, y en general en el corredor de la vía a intervenir, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual la interventoría verificará que esta sea adecuada oportuna y



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 84 de 139

[email protected]

suficiente, que cumpla con las normas INVÍAS (Manual de señalización vial) y que se encuentre en buen estado. Igualmente, el contratista deberá cumplir con todo lo relacionado a la Seguridad Industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y el manejo de residuos sólidos al interior de la obra, según la normatividad vigente, para lo cual contará en todo momento con la supervisión y apoyo de la interventoría ambiental de la obra.

En cuanto a la socialización del proyecto la interventoría con el acompañamiento del contratista de obra deberán adelantar las reuniones con la comunidad asentada en el área del proyecto y diseñar las estrategias de divulgación y socialización, de lo cual deberá dejar constancia escrita mediante actas de asistencia a reuniones y registros fotográficos, en el informe mensual socio-ambiental. Se deberán realizar como mínimo 3 reuniones de socialización con la comunidad, una al inicio de las obras, otra durante la ejecución y otra al finalizar los trabajos.

Para el recibo final y a satisfacción de las obras, se requiere que el contratista obtenga por escrito el recibo a satisfacción de los propietarios de los predios intervenidos (depósitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y una certificación referente al cumplimiento de las actividades ambientales del proyecto, por parte de la autoridad ambiental correspondiente, al igual que la solicitud del cierre del expediente relacionado con los trámites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de obra deberá obtener el permiso de uso del suelo y el recibo a satisfacción por parte de la Oficina de Planeación Municipal de las zonas de depósito que requiera el proyecto, con el fin de constatar que no se cambiaron los usos del suelo establecidos en el P.O.T.

El contratista deberá realizar el cierre de todas las actas de vecindad elaboradas en la zona de influencia del proyecto y de las quejas recibidas durante el desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada una de ellas. En caso de presentarse alguna afectación, esta deberá ser corregida inmediatamente por el contratista, a su costo, con el fin de evitar pasivos ambientales y futuros requerimientos al Municipio, por causa de la ejecución del proyecto.

Es importante aclarar que adicional a lo descrito anteriormente, se deberá tener en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas por la interventoría y por la respectiva Corporación Ambiental durante las visitas de control y seguimiento a la

obra. Igualmente, se deberá dar cumplimiento a las observaciones durante las

visitas de seguimiento al área del proyecto.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 85 de 139

[email protected]

Los incumplimientos de requerimientos socio-ambientales y mineros en la obra por parte del contratista, le dará origen a procesos sancionatorios e imposición de multas de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010 y Resolución 2086 de 2010. Los trámites y permisos ambientales, y mineros requeridos para el proyecto deberán obtenerse por el contratista, una vez el contrato de obra sea adjudicado.

30) PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA

El Plan de Acción Socio-ambiental deberá contener los siguientes capítulos: A. CAPÍTULO I: Sistema de Gestión Ambiental

Actividades a desarrollar en la obra. Identificación y valoración de impactos ambientales. Definición del equipo ambiental. Definición de responsabilidades

B. CAPÍTULO II: Plan de implementación de las medidas socio-ambientales

Plano de localización general del proyecto.

Ubicación de las fuentes de materiales y sus permisos de funcionamiento.

Permisos ambientales y mineros de los proveedores de materiales de

agregados pétreos y asfalto.

Cronograma de actividades de la obra, que incluya los programas que

serán ejecutados para mitigar los impactos generados por cada una.

Relación de equipos y maquinaria por utilizar.

Programa de capacitación del personal en obra.

C. CAPÍTULO III: Plan de gestión social en obra

Programación de reuniones informativas (inicial, de avance del proyecto, de finalización del proyecto).

Conformación de veedurías ciudadanas. Estrategias de comunicación y divulgación de la obra. Estrategias para atención a la comunidad.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 86 de 139

[email protected]

D. CAPÍTULO IV: Plan de Manejo Ambiental

Programa para el manejo de los residuos sólidos (escombros, comunes, peligrosos) y limpieza de obra (Decreto 1713 de 2002 Min. Ambiente, derogado por el art. 20 del Decreto Nacional 2981 de 2013; Resolución 541 de 1994 Min. Ambiente).

Programa para el manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites. Programa para el control del ruido (Resolución 627 de 2006 Min. Ambiente,

y Resolución 8321 de 1983 Min. Salud, y emisiones atmosféricas Resolución 541 de 1994 Min. Ambiente).

Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcciones – comunes y especiales– (verificación de certificaciones de compra) y manejo de obras de concreto.

Programa para protección del suelo. Programa para el manejo de maquinaria y equipos en la obra (Ley 769 de

2002 – Código Nacional de Tránsito). Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes

de servicios públicos (Decreto 1541 de 1978 Min. Agricultura). Programa para el manejo adecuado de la vegetación y el paisaje. Programa de señalización y desvíos (Resolución 1050 de 2004 –Manual de

Señalización Vial–; Decretos 173 y 174 de 2001, sobre transporte de carga y pasajeros; Ley 336 de 1996 sobre transporte privado, y Ley 105 de 1993 sobre transporte público).

Programa para la seguridad industrial y seguridad y salud de los trabajadores de la obra (Resolución 2400 de 1979 –Estatuto de Seguridad Industrial–; Resolución 2413 de 1979 –Reglamento de Higiene para el sector de la construcción–; y Resolución 1016 de 1989 –Programa de Salud Ocupacional–).

Manejo de campamentos y centros de acopio.

E. CAPÍTULO V: Plan de Manejo de Tránsito

Cuando a ello haya lugar; en caso contrario, documentar el programa de señalización y desvíos.

F. CAPÍTULO VI: Plan de Manejo Selvicultura y Paisajístico

Este plan se presentará cuando a ello haya lugar. En todo caso, se debe contar

con todos los permisos de la autoridad ambiental para poda, trasplante o tala de árboles.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 87 de 139

[email protected]

G. CAPÍTULO VII: Plan de Contingencias

Identificación de riesgos Estrategias de prevención Estrategias de control

31) GESTIÓN SOCIAL

El Contratista deberá establecer un acercamiento directo con la comunidad que se

va a beneficiar del proyecto, con él animo de lograr su comprensión, aceptación y

colaboración con la obra, poner en marcha un programa de gestión social, liderado

por el personal socio - ambiental.

A. Actas de Vecindad

Previamente a la iniciación de los trabajos, los residentes de obra, de interventoría

y el profesional del área social, suscribirán un Acta de Vecindad con cada uno de

los propietarios colindantes, en la cual deberá quedar registrado el estado actual

en el que se encuentran las estructuras existentes a lo largo del proyecto lineal, o

las colindantes en caso de obras puntuales, acompañadas del respectivo registro

fotográfico o de video que se estimen pertinentes. Una vez finalicen las obras se

deberá dar cierre a las actas de vecindad levantadas.

B. Actas de Entorno

Previamente a la iniciación de los trabajos, el residente de obra, el profesional del

área social, la interventoría y un representante de la Secretaría de Infraestructura,

suscribirán un Acta de Entorno del lugar donde se realizarán las obras, sus

estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del

lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen

pertinentes. Una vez finalicen las obras se deberá dar cierre a las actas de entorno

levantadas.

C. Reuniones con la Comunidad

El contratista deberá realizar como mínimo tres reuniones con la comunidad

beneficiaria del proyecto, una antes del inicio de la obra, para socializar los

trabajos, durante y una al finalizar las obras. Dichas reuniones deberán ser registradas en forma de acta por el personal del

área social y se presentarán a la interventoría dentro del programa de gestión



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 88 de 139

[email protected]

social. El acta contendrá los temas tratados en la reunión, el responsable, la

duración, fecha y listado de los asistentes, con su nombre y teléfono.

D. Información y Divulgación

El contratista deberá diseñar y ejecutar las estrategias para informar a la comunidad frente al desarrollo de las obras y atender las sugerencias, quejas y reclamos de manera oportuna, brindando la información certera a la comunidad que lo requiera, con los respectivos soportes.

32) GESTIÓN AMBIENTAL

A. Manejo de Residuos Sólidos (Escombros, Comunes y Peligrosos)

El contratista se abstendrá de quemar residuos sólidos, recipientes o contenedores de material artificial o sintético (caucho, plástico, poliuretano, cartón, papel, etc.); los residuos no podrán llegar directamente a los cursos de agua bajo ninguna circunstancia, y se deberán proveer en los campamentos y frentes de obra, recipientes adecuados para la disposición de residuos sólidos (canecas plásticas con tapa, con capacidad de 55 galones).

B. Escombros

Los materiales sobrantes provenientes de derrumbes, explanaciones y

excavaciones se depositarán en las zonas de depósito oficialmente autorizadas por

las autoridades competentes, previamente aprobadas por la interventoría. Los

materiales sobrantes no podrán permanecer más de 24 horas en el frente de obra. Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la

aplicación de las multas contempladas en el contrato, bien sea que la actividad la

desarrolle directamente él o a través de un tercero.

C. Residuos Comunes y Peligrosos

Deben señalarse acopios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos,

tanto en el campamento como cada 500 metros lineales del área de construcción,

los cuales dispondrán de tres recipientes plásticos con tapa, debidamente

marcados con el tipo de residuo que contienen (ordinario, reciclable y peligroso). Para la disposición de residuos comunes, el contratista deberá suscribir en lo

posible, contrato con la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo, el cual puede

ser exigido por la interventoría en cualquier momento.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 89 de 139

[email protected]

Para la disposición de residuos peligrosos se deberá contratar un servicio especial

de recolección y entregar copia del contrato suscrito y certificación mensual del

volumen de recolección firmada por el prestador del servicio y el usuario que

contrata.

D. Limpieza del frente o zona de los trabajos

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto

estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá

retirar en forma adecuada, con una frecuencia diaria, escombros, residuos sólidos,

desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún

momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista deberá retirar de inmediato

todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no

hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución

de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día,

todos los sobrantes y escombros que resulten de las obras. El contratista deberá contar con la mano de obra y los implementos necesarios

para realizar las labores de aseo y limpieza permanente de las vías y áreas,

dentro y fuera de la zona demarcada, que se vean afectadas por la ejecución de

los trabajos. El contratista deberá limpiar permanentemente las vías por donde circulan las

volquetas para evitar que el material de la obra adherido a las llantas, provoque accidentes en estos sectores, y acondicionar lava llantas en los accesos

provisionales para permitir la decantación de sedimentos que provienen del lavado

de las volquetas.

Los vehículos que utilice el contratista para transporte de materiales, escombros y

material proveniente de las excavaciones, explanaciones y derrumbes deberán

tener involucrados en su carrocería, los contenedores o platones apropiados, a fin

de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal

que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento de material durante el transporte,

y deberá cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o

emisiones fugitivas.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 90 de 139

[email protected]

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago por

separado, por lo tanto, el contratista deberá considerar su costo dentro de los

costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

E. Almacenamiento de Materiales de Construcción (comunes y especiales)

El contratista almacenará y manejará los materiales de acuerdo con la Resolución

541 de 1994, las demás exigencias legales y las recomendaciones del fabricante,

teniendo especial cuidado con las sustancias contaminantes del medio ambiente,

tóxicas, radioactivas, inflamables o explosivas, manejándolas en la forma más

segura de acuerdo con las dimensiones, peso y contenido. Los materiales de construcción deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y

las condiciones del fabricante, los materiales de playa (agregados pétreos y

arenas) deben estar separados por tabiques, para lo cual el contratista deberá

tener en cuenta la adquisición de teleras, señalizarlos, cubrirlos con plástico

calibre mínimo 4, para evitar la dispersión de material particulado.

F. Manejo del Recurso Hídrico

El contratista deberá proteger los desagües a la red de alcantarillado, del arrastre

de materiales que generen colmatación; para tal fin, dispondrá de canastillas

plásticas con tapa que se instalarán en los sumideros que se vean afectados por la

obra y se deberá realizar una limpieza de éstos cada vez que se requiera. Las aguas provenientes del lavado de herramientas de trabajo, equipo y

maquinaria, limpieza de llantas y partes exteriores de vehículos de transporte de

obra, lavado de tanques o recipientes de almacenamiento, los sobrantes de agua

utilizados en la elaboración de mezclas de concreto y las aguas lluvias

procedentes de patios y zonas libres dentro de la construcción, por su alto

contenido de material sedimentable, deberán conducirse a un sedimentador antes

de ser descargadas a las fuentes de agua.

G. Control de los Vehículos y Maquinaria

Cada uno de los vehículos utilizados en la obra deberá tener certificado de emisión

de gases y revisión técnico mecánica, expedido por una empresa autorizada por la

Secretaría de Transportes y Tránsito, el cual deberá estar vigente durante la

ejecución del contrato. Cada vez que se cambie un vehículo o ingrese uno nuevo,



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 91 de 139

[email protected]

se deberá reportar a la interventoría, con los documentos correspondientes para

su aprobación. La operación y mantenimiento de la maquinaria, y el manejo de combustible y

lubricantes se harán en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al

suelo o fuentes de agua. La operación de la maquinaria se deberá hacer de

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y se deberá cumplir con los

estándares para ruido, emisión de partículas y gases.

H. Manejo de la Vegetación y el Paisaje

En caso de que se requiera un programa de arborización para el proyecto se

pagará como un ítem de obra, pero el contratista deberá tener en cuenta que

todos los tratamientos servi-culturales necesarios para el desarrollo de la obra

(tala, poda, bloqueo y traslado) deben contar con la autorización de la autoridad

ambiental, en forma previa a la realización de los mismos. Este programa deberá

realizarse de acuerdo con las especificaciones particulares para la siembra de

árboles.

33) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecución del contrato, el contratista proveerá, en todo momento, los

recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de

todos sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceras personas, en

todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra, y preservará la integridad de

todos los bienes del Municipio. El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas,

proveedores y, en general, a todas aquellas personas relacionadas con la

ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a

higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los

forzará a cumplirlas. El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo

sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes

del Municipio, el interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o

descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de

tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de

accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán

por cuenta del contratista.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 92 de 139

[email protected]

Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las

regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato,

relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene

y salubridad, en general la normativa en materia de salud y seguridad vigente. Antes de iniciar el contrato, el contratista deberá preparar un programa completo

con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos,

y lo someterá a la aprobación del interventor, quien podrá además ordenar

cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Este programa debe

incluir la elaboración del panorama de riesgos, la definición de las acciones de

prevención de los riesgos, el cronograma de actividades en materia de seguridad

y salud en el trabajo, la conformación de brigadas de seguridad y primeros

auxilios, y la divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. Durante la ejecución del contrato, el interventor podrá ordenar al contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar

la prevención de accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte

del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá

ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de

cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de

plazo, y sin perjuicio de la aplicación de las multas a que hubiere lugar por este

concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el interventor podrá

obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las

acciones correctivas que considere necesarias. En estos casos, el contratista no

tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista por el cumplimiento de las medidas de

seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá

derecho a pago por separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos

dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

A. Frentes de Trabajo

Los frentes de trabajo deben estar dotados con los implementos necesarios para atender emergencias (botiquín básico de primeros auxilios, sin medicamentos).

B. Demarcación del área de los trabajos



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 93 de 139

[email protected]

El contratista deberá delimitar el área de trabajo, totalmente y en forma perimetral,

para evitar la circulación de personas y vehículos dentro de ella. Cuando se

ejecuten trabajos en altura, la demarcación deberá incluir la proyección del área de

trabajo sobre el piso. Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento con malla tipo polisombra,

de color naranja, con una altura mínima de 1,50 m., sujeta a balizas o estacones

de madera, según el tipo de labores a acometer; cuando se requiera el uso de

cinta para demarcaciones pequeñas, ésta será de calibre 5, reflectiva y de color

naranja. En obras viales, las balizas deben ser ubicadas cada 5 metros, según lo

indica el Manual de Señalización Vial. Cuando se demarque el área de trabajo y los vehículos sean parte integral del

trabajo que se está ejecutando, éstos deberán ubicarse dentro de la demarcación

del proyecto. La demarcación permanecerá todo el tiempo en la obra o en el sitio de su

utilización y no se podrá retirar hasta que termine la actividad por la cual se

demarcó.

Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato, y los daños causados a

personas o vehículos por el incumplimiento de las mismas, serán por cuenta y

riesgo del contratista.

C. Capacitación y Entrenamiento del Personal

Antes del inicio de las actividades, el contratista deberá capacitar a todo el personal

de la obra, en relación con: los riesgos asociados a cada oficio, prevención de

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, uso de elementos de

protección personal –EPP–, según el riesgo al que se verá sometido el trabajador

y medidas para la protección del medio ambiente. Si la obra tiene un plazo de

ejecución superior un (1) mes, la capacitación se debe repetir por lo menos cada

15 días, con una duración mínima de 20 minutos. Esta capacitación se podrá

realizar en cada frente de trabajo.

D. Transporte de Personal, Materiales y Equipos Los vehículos deben estar en perfecto estado, ofrecer seguridad y ser apropiados

para el transporte de personas, materiales y equipos. Este transporte se hará de

acuerdo con lo estipulado en los decretos que reglamentan los diferentes servicios de transporte terrestre automotor, acorde con el numeral del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, ley 769



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 94 de 139

[email protected]

de 2002, el Código de Comercio y las reglamentaciones de las autoridades de transporte local, nacional. Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehículos propios del

contratista, se considerará que se trata de un transporte privado, por cuanto estará

destinado a satisfacer las necesidades de movilización de personas y/o cosas,

dentro del ámbito de las actividades exclusivas del contratista; en este caso,

deberá acondicionar los vehículos para tal menester y nunca se emplearán

máquinas y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el transporte de

personal.

No se permitirán volquetas y camionetas transportando al mismo tiempo

materiales y personas en los volcos.

En caso de que el contratista no tenga suficientes vehículos propios para adelantar

las actividades objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el

transporte de personas, transporte de materiales, estos deberán ser

suministrados, previo contrato, por empresas de transporte habilitadas por el

Ministerio de Transporte según los decretos 173 y 174 de 2001.

E. Ubicación y Dotación de Campamentos

El contratista, previa aprobación de la interventoría, definirá cuando se requiera,

los sitios con sus direcciones, donde van a quedar los campamentos o casetas

temporales; éstos se deberán ubicar en sitios despejados de obstáculos, bien

drenados, que no ofrezcan peligro de contaminación, como aguas servidas, gases

tóxicos o desechos. El campamento deberá contar con botiquín, camilla rígida,

extintor y puertas de escape con la adecuada y suficiente señalización, además de

tener los recipientes plásticos con tapa para la disposición de residuos sólidos. Los campamentos deberán tener suficiente aireación y contar con servicio

sanitario que cumpla con la Resolución 2400 de 1979, el cual estará debidamente

conectado mediante tuberías impermeables, anilladas y selladas en todas sus

uniones, a las redes residuales secundarias existentes o a pozos sépticos

correctamente diseñados y construidos. El contratista deberá asumir el pago

mensual de los servicios públicos que se deriven del funcionamiento del

campamento. En proyectos lineales, los campamentos deberán quedar ubicados con una

separación máxima de dos (2) kilómetros de los frentes de trabajo, y se utilizarán

primordialmente como oficina de dirección de obra, interventoría, bodega para



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 95 de 139

[email protected]

guardar equipos y herramientas, despacho de personal (donde el trabajador pueda

guardar las pertenencias, cambiarse de indumentaria y asearse al inicio y término

de cada jornada), depósito de materiales y centro de acopio. El tamaño del

campamento lo determinará el flujo de materiales, de acuerdo con el programa de

trabajo. Los campamentos deben contar con un espacio mínimo, con estantería y estibas,

para el almacenamiento de materiales, que permita el adecuado manejo de éstos.

F. Elementos de Protección Personal EPP

Todo el personal del contratista deberá estar dotado con elementos de protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté

sometido. Los elementos de protección personal deberán ser de materiales de

buena calidad, que resistan su uso normal, y deberán ser revisados periódicamente; si se encontrase un daño evidente o desgaste excesivo, deberá

ser retirado del servicio. Los EPP básicos en obra serán cascos, tapabocas, protectores auditivos, gafas

protectoras y guantes de carnaza.

En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los

visitantes, deberá usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo. Para trabajos en altura mayor de 1,50 m, y para excavaciones cuya profundidad

sea superior a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con arnés pélvico

completo que vaya a un punto fijo por medio de una línea de vida. Para trabajos eléctricos se deberán entregar guantes y calzado dieléctrico.

G. Dotación del Personal de la Obra

Cada trabajador deberá recibir un uniforme que lo identifique como de la obra,

botas de caucho o zapatos adecuados para su labor y capa plástica para

protegerse cuando los trabajos se realicen en condiciones leves de lluvia. Para trabajos en vías, todos los trabajadores deberán recibir chaleco reflectivo, el

cual deberá ser usado todo el tiempo mientras el trabajador permanezca en el sitio

de los trabajos.

Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá ser carnetizado.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 96 de 139

[email protected]

34. ANEXOS

A. ANEXO 1: Cantidades de obra y presupuesto especificaciones técnicas 1.1

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

OBRA CIVIL COLECTOR MANDARINA

1 Actividades preliminares

Demoliciones y retiros:

1,1 Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

m 955,00 $ -

1,2 Desmonte y limpieza e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

m2 371,00 $ -

1,3 Desmonte y retiro de adoquín (e = 0,15 m). incluye cargue transporte y botada de escombros, mini cargador con martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 200,00 $

-

1,4 Demolición y retiro de pavimento en concreto (e=0,20 m), incluye cargue transporte y botada de escombros en sitio que indique la interventoría.

m3 1,00 $ -

1,5 PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared para cámara de inspección, Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, concreto 210 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. De 200 mm (8") a 450 mm (18")

und 6,00 $ -

2 Excavación manual en material común:

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni

m3 944,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 97 de 139

[email protected]

entibado.

2.2 EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 2-4 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni entibado.

m3 9,00 $

-

2.3 EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado.

m3 94,00 $

-

2.4 EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 2-4 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado.

m3 1,00 $

-

3 Excavación en roca a cualquier profundidad

3.1 EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA.

m3 450,00 $

-

4 Entibados en madera



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 98 de 139

[email protected]

4.1 ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.

m2 1454,00 $

-

4.2 ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.

m2 582,00 $

-

4.3 TRINCHOS TEMPORALES en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.

m2 23,00 $

-

5 Lleno y apisonado de zanjas y apiques con

5.1 LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

m3 873,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 99 de 139

[email protected]

5.2 LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

m3 176,00 $

-

5.3 LLENO COMPACTADO CON BASE GRANULAR 1.1/2" e = 0.2 m, para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.

m3 87,00 $

-

5.4 S.T.I LLENO EN TRITURADO DE 3/4 " a 1/2" para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.

m3 220,00 $ -

6 Cargue, retiro y botada de material sobrante

6.1 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.

m3 48,00 $

-

7 Construcción de Cámara de inspección de concreto de 21 MPa vaciadas en el sitio

7.1 S.T.I DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en el sitio. Incluye para su instalación concreto 28 Mpa , bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina y peldaños en acero galvanizado con resistencia 6000 Mpa

m 25,00 $ -

7.2 Construcción de Base, cañuela, cono y anillo para cámaras inspección Ø 1,2 m. en concreto de 28 Mpa. Incluye tapa y cuello en polipropileno y acero de refuerzo.

und 1,00 $ -

7.3 S.T.C. Juego de cuello, tapa y anillo para cámara de inspección MH prefabricados. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación.

und 19,00 $ -

7.4 S.T.I TAPA LOSA EN CONCRETO 210 Kg/cm² para caja TIPO 2, de 0,80x0,80 m vaciada en sitio según diseño e=

m2 25,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 100 de 139

[email protected]

0,20 m

8 Adecuación de cámaras de inspección existentes:

8.1 PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared para cámara de inspección, Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, concreto 210 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. De 200 mm (8") a 450 mm (18")

und 6,00 $ -

9 S.T.C de concreto:

9.1 S.T.C de empotramientos, apoyos y/o anclajes de tuberías y accesorios, en concreto f´c= 210 Kg/cm² elab. En obra. Incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, formaleta de madera

m3 1,00 $ -

9.2 S.T.I de Cabezotes y obras especiales en concreto f'c = 21 MPa, proveniente de una tubería de Ø 20", incluye formaleta tipo 3 a la vista, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

und 1,00 $ -


und 2,00 $ -


und 1,00 $ -

9.5 Construcción de Base y cañuela en concreto de 28Mpa, para cámaras inspección de Ø 1,2m; la pendiente transversal de la cañuela será el 15%, esmaltada con cemento, según especificaciones técnicas de EPM. Incluye aditivo impermeabilizante.

m3 0,4 $ -

10 Reconstrucción de pavimentos

10.1

Reposición de pavimento articulado en adoquín de 10x20x5 (incluye capa de arena de 0,05 m de espesor de base y la arena para sello de juntas)

m2 272,0 $ -

11 Andenes y obras varias



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 101 de 139

[email protected]

11.1.

Manejo de Aguas residuales en redes de alcantarillado hasta 100 m. de distancia, Incluye, taponada provisional de tubo de llegada en MH y bombeo de aguas.

und 6,00 $ -

12 INSTALACION TUBERIAS

12.1

instalación de Tubería PVC - Alcantarillado Novafort Ø 250 mm (10")

m 753,0 $ -

12.2


m 212,0 $ -

12.3


m 8,0 $ -

REDES SECUNDARIAS MANDARINA

13 Demoliciones y retiros:

13.1

Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

m 475,0 $ -

13.2

DESMONTE Y RETIRO DE ADOQUÌN (e = 0,15 m). Incluye cargue transporte y botada de escombros, mini cargador con martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 381,0 $

-

13.3

DEMOLICIÒN Y RETIRO DE PAVIMENTO en concreto (e=0,20 m), incluye cargue transporte y botada de escombros en sitio que indique la interventoría.

m3 13,00 $

-

13.4

PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared para cámara de inspección, Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, concreto 210 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. De 200 mm (8") a 450 mm (18")

und 8,00 $ -

13.5

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO, Incluye cortadora, disco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m 134,00 $ -


14.1

EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni

m3 514,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 102 de 139

[email protected]

entibado.

14.2

EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 2-4 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni entibado.

m3 51,00 $

-

14.3

EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado.

m3 9,00 $

-

14.4


m3 1,00 $

-


15.1

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA.

m3 140,00 $

-




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 103 de 139

[email protected]

16.1

ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.

m2 780,00 $

-

16.2

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.

m2 312,00 $

-

16.3

TRINCHOS TEMPORALES en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.

m2 49,00 $

-

17 Lleno y apisonado de zanjas y apiques

17.1

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

m3 35,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 104 de 139

[email protected]

17.2

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

m3 434,00 $

-

17.3

LLENO COMPACTADO CON BASE GRANULAR 1.1/2" e = 0.2 m, para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.

m3 63,00 $

-

17.4

S.T.I LLENO EN TRITURADO DE 3/4 " a 1/2" para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.

m3 107,00 $

-


18.1

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.

m3 25,00 $

-

19 Construcción de Cámara de inspección de concreto de 21 y 28 MPa vaciadas en el sitio

19.1

S.T.I DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en el sitio. Incluye para su instalación concreto 210 Kg/cm², bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina y peldaños en acero galvanizado con resistencia 6000 Mpa

m 8,00 $ -

19.2

S.T.C. JUEGO DE CUELLO, TAPA y ANILLO para cámara de inspección MH prefabricados. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación.

und 6,00 $ -

19.3

S.T.I TAPA LOSA EN CONCRETO 210 Kg/cm² para cámaras de inspección h<2,0 m vaciada en sitio según diseño e= 0,20 m

m2 8,00 $ -




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 105 de 139

[email protected]

20.1


und 8,00 $ -

20.2

Profundización del nivel inferior de Cámara de Inspección; incluye tratamiento de aguas, excavación, reconstrucción de mesa y cañuela.

und 2,00 $ -


21.1

S.T.C de empotramientos, apoyos y/o anclajes de tuberías y accesorios, en concreto f´c= 210 Kg/cm² elab. En obra. Incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, formaleta de madera

m3 2,00 $

-

21.2

Lleno de canto rodado para nivelación de mesa de MH a nivel superior, Incluye piedra canto rodado Ø 0,20 a 0,30 m y material de recebo.

m3 2,00 $

-

21.3

Construcción de Base y cañuela en concreto de 28Mpa, para cámaras inspección de Ø 1,2m; la pendiente transversal de la cañuela será el 15%, esmaltada con cemento, según especificaciones técnicas de EPM. Incluye aditivo impermeabilizante.

m3 0,4 $

-


22.1


m2 524,00 $

-

22.2

Reposición de pavimento rígido en concreto de e=0,20 m (incluye vibrado, transporte e instalación)

m3 13,00 $ -


23.1

Manejo de Aguas residuales en redes de alcantarillado hasta 100 m. de distancia, Incluye, taponada provisional de tubo de llegada en MH y bombeo de aguas.

und 2,0 $ -

23.2

Adecuación sumidero para agua lluvia tipo B

und 5,0 $ -

24 Instalación Tuberías

24.1

Instalación de Tubería PVC - Alcantarillado Novafort Ø 200 mm (8").

m 202,0 $ -

24.2


m 126,0 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 106 de 139

[email protected]

24.3


m 53,0 $ -

24.4


m 23,0 $ -

24.5


m 67,0 $ -

24.6


m 10,0 $ -

Domiciliarias


25.1


m2 108,00 $

-

25.2

DEMOLICIÒN DE ANDÉN. Incluye retiro de entresuelo y recebo, cargue, transporte y botada de escombros, instalaciones embebidas y cortadora de piso.

m2 56,00 $

-


26.1

EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni entibado.

m3 196,00 $

-


27.1


m3 10,00 $

-




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 107 de 139

[email protected]

28.1


m3 57,00 $

-

28.2


m3 81,00 $

-

28.3


m3 22,00 $

-

28.4


m3 28,00 $

-


29.1


m3 149,00 $

-


30.1


m2 130,00 $

-


31.1

Construcción y/o reconstrucción de andén en concreto de 21 Mpa, espesor de 10cm. incluye piedra entresuelo e=0.15m, arenilla compactada e=0.05m , juntas de dilatación y acabados

m2 56,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 108 de 139

[email protected]

31.2

S.T.C. de caja de empalme domiciliaria en andén o zona verde, en concreto 21 Mpa, de 50x50. Medidas internas. Incluye base en concreto de 21 Mpa, herrajes y excavación cargue y botada de material sobrante.

und 56,00 $ -

31.3

Suministro, transporte e instalación de acometidas de acueducto. Incluye: 6 m Tubería PF, llave de incorporación, llave antifraude, medidor, caja, tapa, accesorios ( collar de 2" x 1/2" , Adaptador hembra PF 1/2", Adaptador macho PF + UAD 1/2") todo lo necesario para su correcta instalación

und 1,00 $ -

31.4

S.T.I. de medidor de velocidad, cuerpo de bronce, chorro único, D=1/2" Clase B (incluye accesorios para su correcta instalación e informe de calibración)

und 1,00 $ -


32.1


m 336,00 $ -

32.2

Suministro, transporte e instalación de Kit Silla YEE PVC o similar, para domiciliaria de 200mm x 160mm. Incluye silla yee, codo 45º, 2 abrazaderas y caucho.

und 13,00 $ -

32.3

Suministro, transporte e instalación de Kit Silla YEE PVC o similar, para domiciliaria de 250mm x 160mm. Incluye silla yee, 2 abrazaderas y caucho.

und 38,00 $ -

32.4


und 2,00 $ -

32.5


und 3,00 $ -

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN

$ -

A.I.U. $ -

COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN

$ -

33 SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERIAS

33.1

Suministro, transporte de Tubería PVC - Alcantarillado Novafort Ø 160 mm (6").

m 336,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 109 de 139

[email protected]

33.2


m 202,00 $ -

33.3

Suministro, transporte de Tubería PVC - Alcantarillado Novafort Ø 250 mm (10")

m 879,00 $ -

33.4


m 53,00 $ -

33.5

Suministro y transporte de Tubería PVC - Alcantarillado Novafort Ø 355 mm (14")

m 235,00 $ -

33.6


m 67,00 $ -

33.7


m 18,00 $ -

COSTO DIRECTO SUMINISTRO (INCLUIDO TRANSPORTE)

$ -

ADMINISTRACCION $ -

COSTO TOTAL SUMINISTRO (INCLUIDO TRANSPORTE)

$ -

COSTO TOTAL COLECTOR MANDARINA

$ -

OBRA CIVIL COLECTOR NORE

Actividades preliminares


34,1

LOCALIZACIÒN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

m 986,00 $ -

34,2

DESMONTE Y LIMPIEZA e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

m 731,00 $ -

34,3

DESMONTE Y RETIRO DE ADOQUÌN (e = 0,15 m). incluye cargue transporte y botada de escombros, mini cargador con martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 167,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 110 de 139

[email protected]

34,4


m3 20,00 $

-

34,5

DEMOLICIÒN DE CONCRETO reforzado, incluye compresor, martillo, cargue, transporte y botada de escombros en sitio que indique la interventoría.

m3 2,00 $

-

34,6

DEMOLICIÒN DE CAMARAS DE INSPECCIÒN existentes D = 1,20m, Incluye retiro de escombros y compresor neumático con martillo. La excavación, el lleno con material de préstamo y la botada de material sobrante de la excavación se pagaran en su respectivo ítem.

m3 1,00 $

-

34,7


und 2,00 $ -

34,8


m 234,00 $ -


35.1


m3 737,00 $

-

35.2


m3 9,00 $

-

35.3


m3 37,00 $

-

36 Excavación en roca a cualquier



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 111 de 139

[email protected]

profundidad

36.1


m3 381,00 $

-


37.1


m2 512,00 $

-

37.2


m2 205,00 $

-

37.3

TRINCHOS TEMPORALES en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la

m2 197,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 112 de 139

[email protected]

calidad del entibado.


38.1


m3 599,00 $

-

38.2


m3 244,00 $

-

38.3


m3 37,00 $

-

38.4


m3 206,00 $

-


39.1


m3 40,00 $

-


40.1

S.T. Construcción de caja de inspección tipo 1, incluye concreto, base, cañuela, panes, la tapa, cuello se pagaran en su items respectivo.

m 17,00 $ -

40.2

S.T. Construcción de caja de inspección tipo 2, incluye concreto, base, cañuela, panes, la tapa, cuello se

m 16,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 113 de 139

[email protected]

pagaran en su items respectivo.

40.3


und 33,00 $ -

40.4


m2 16,00 $ -


41.1


und 2,00 $ -


42.1

S.T.C de empotramientos, apoyos y/o anclajes de tuberías y accesorios, en concreto f´c= 210 Kg/cm² elab. En obra. Incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, formaleta de madera

m3 5,00 $

-


43.1


m2 227,00 $

-

43.2


m3 20,00 $

-


44.1


m 76,0 $ -

44.2


m 885,0 $ -

44.3


m 33,0 $ -

REDES SECUNDARIAS NORE


45.1

Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

m 122,4 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 114 de 139

[email protected]

45.2


m2 17,0 $

-

45.3


m3 16,00 $

-

45.4

DEMOLICIÒN DE CAMARAS DE INSPECCIÒN existentes D = 1,20m, Incluye retiro de escombros y compresor neumático con martillo. La excavación, el lleno con material de préstamo y la botada de material sobrante de la excavación se pagaran en su respectivo ítem.

m3 1,00 $

-

45.5


und 1,00 $ -

45.6


m 210,00 $ -


46.1


m3 87,00 $

-

46.2


m3 9,00 $

-




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 115 de 139

[email protected]

47.1


m3 24,00 $

-


48.1


m2 132,00 $

-

48.2


m2 53,00 $

-


49.1


m3 7,00 $

-



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 116 de 139

[email protected]

49.2


m3 68,00 $

-

49.3


m3 15,00 $

-

49.4


m3 21,00 $

-


50.1


m3 5,00 $

-


51.1


m 2,00 $ -

51.2


m 3,00 $ -

51.3


und 5,00 $ -

51.4


m2 5,00 $ -




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 117 de 139

[email protected]

52.1


und 1,00 $ -


53.1


m2 23,00 $

-

53.2


m3 16,00 $ -

54 Instalación Tuberías

54.1


m 88,0 $ -

54.2


m 11,0 $ -

Domiciliarias


55.1


m2 36,00 $

-

55.2


m3 7,00 $

-

55.3

DEMOLICIÒN DE ANDEN. Incluye retiro de entresuelo y recebo, cargue, transporte y botada de escombros, instalaciones embebidas y cortadora de piso.

m2 28,00 $

-

55.4

DEMOLICIÒN DE CONCRETO reforzado, incluye compresor, martillo, cargue, transporte y botada de escombros en sitio que indique la interventoría.

m3 2,00 $

-

55.5


m 132,00 $ -




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 118 de 139

[email protected]

56.1


m3 89,00 $

-


57.1


m3 13,00 $

-

57.2


m3 38,00 $

-

57.3


m3 15,00 $

-

57.4


m3 14,00 $

-


58.1


m3 81,00 $

-




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 119 de 139

[email protected]

59.1


m2 44,00 $

-

59.2


m3 7,00 $ -


60.1


m2 28,00 $

-

60.2

S.T.C. de caja de empalme domiciliaria en andén o zona verde, en concreto 21 Mpa, de 50x50. Medidas internas. Incluye base en concreto de 21 Mpa, herrajes y excavación cargue y botada de material sobrante.

und 28,00 $ -


61.1

Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC - Alcantarillado Novaford Ø 160 mm (6").

und 168,00 $ -

61.2


und 16,00 $ -


$ -

A.U. $ -


$ -

62 SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERIAS

62.1


m 168,00 0

62.2


m 164,00 0

62.3


m 896,00 0

62.4


m 33,00 0

COSTO DIRECTO SUMINISTRO (INCLUIDO TRANSPORTE)

$ -

ADMINISTRACCION $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 120 de 139

[email protected]

COSTO TOTAL SUMINISTRO (INCLUIDO TRANSPORTE)

$ -

COSTO TOTAL COLECTOR NORE $ -

ESTACIÒN DE BOMBEO


63.1

Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones.

m2 150,00 $

-


64.1


m3 99,00 $

-

64.2


m3 130,00 $

-

64.3


m3 56,00 $

-


65.1

Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio.

m3 285,00 $

-

66 S.T.C de Llenos

66.1


m3 54,00 $

-

66.2

Suministro, transporte y colocación de Entresuelo en piedra de Ø4", e =30 cm, incluye recebo en arenilla y nivelación.

m3 10,00 $

-




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 121 de 139

[email protected]

67.1

S.T.C. de solado en concreto fć=17.5 Mpa. Transporte materiales a lomo de mula hasta 500 m.

m2 50,00 $

-

67.2

S.T.C. Concreto de fć = 28 Mpa para losa de Fondo de e=0,30m, incluye impermeabilizante y formaletería. Transporte de materiales a lomo de mula 200m. Trabajo con bombeo de agua y profundidad hasta 4m.

m3 8,00 $

-

67.3

S.T.C. Concreto de fć = 28 Mpa para muros de tanque, incluye impermeabilizante y formaletería. Transporte de materiales a lomo de mula 300m. Trabajo con bombeo de agua y profundidad hasta 4m.

m3 18,26 $ -

67.4

S.T.C. Concreto de fć = 24 Mpa para losa de entrepiso de e=0,20m, incluye impermeabilizante y formaletería. Transporte de materiales a lomo de mula 200m.

m3 3,45 $

-

67.5

S.T.C. Concreto de fć = 24 Mpa para losa de cubierta de e=0,15m, incluye impermeabilizante y formaletería. Transporte de materiales a lomo de mula 200m.

m3 6,41 $

-

67.6

S.T.I. Concreto Ciclópeo, 70% en piedra, 30 % en concreto 21MPa. Incluye formaletería y transporte de materiales a lomo de mula hasta 500 m.

m3 13,25 $

-

67.7

S.T.C. de Vigas embebidas en losa en concreto de f'c= 21 Mpa, 0.25 m. x 0,30 m. Incluye formaletería y transporte de materiales a lomo de mula hasta 500 m.

m 5,14 $ -

67.8

S.T.C. de Columna en concreto de f'c=21 Mpa 0.25 m x 0.25 m. Incluye formaletería y transporte de materiales a lomo de mula hasta 200 m.

m 26,40 $ -

67.9

S.T.C. Concreto de fć = 24 Mpa para cajas, canales, incluye impermeabilizante y formaletería. Transporte de materiales a lomo de mula 200m.

m3 2,03 $

-

67.10

Suministro, transporte y construcción de Escaleras para Acceso a Canal primario y pozo de bombeo; en Concreto de 24.5 MPa; Huella 250 mm, Contrahuella 180 mm. Según Planos de Diseño. Ancho= 0,80 m y long= 3.5 m Incluye formaletería y transporte de materiales a lomo de mula hasta 200 m.

m 5,13 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 122 de 139

[email protected]

67.11

Suministro, transporte y construcción de viga de fundación 0,25x0,20 m, en concreto de f`c=21 Mpa, incluye formaleta y vibrado

ml 5,25 $ -

68 Acero de refuerzo

68.1

Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa.

kg 2927,00 $ -

69 S.T.C mampostería

69.1

Suministro, transporte y colocación de Mampostería en Ladrillo Estructural Tipo Catalán 150 mm x 100 mm x 300 mm para Caseta de bombeo. Incluye mortero 1:4

m2 38,00 $

-

69.2

Suministro, transporte y colocación Mampostería en bloque concreto de 0,15x0,40 m para caja de válvulas relleno en concreto de 17 Mpa

m2 4,20 $

-

70 S.T.C obras varias

70.1

S.T.I. de cinta de PVC, e=22 cm. Para juntas de construcción. Incluye transporte a lomo de mula hasta 500 m.

m 18,50 $ -

70.2

S.T.C. de pasamanos metálicos en H.G en caliente. ø2", calibre 12 (espesor 2.5 mm). Según planos y especificaciones técnicas

m 7,25 $ -

70.3

S.T.I de Pasamuro en acero de Ø4" (100 mm) extremo liso X Rosca, Z= 12.5 cm. L = 0.20 m.

und 2,00 $ -

70.4

S.T.I de Pasamuro en acero al carbón Sch 40 de Ø8" (200 mm) extremo liso Z= 12.5 cm L = 0.70 m. Transporte interno a lomo de mula hasta 500 m.

und 2,00 $ -

70.5

S.T.I de Puerta aluminio crudo de 1.20 x 2.00m. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad, picaportes, manija en acero inoxidable.

und 1,00 $ -

70.6

S.T.I. de ventana aluminio crudo corrediza (1,00 x 1,00)m. Incluye vidrio 4mm, cerradura de manija

und 4,00 $ -

70.7

S.T.I. de reja en lamina (1,00 x 1,00)m empotrada, Incluye pernos y elementos de sujeción.

und 4,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 123 de 139

[email protected]

70.8

Suministro, Transporte e Instalación de Unión o Acople universal Ø8" en HD para PVC-Acero

und 2,00 $ -

70.9

Suministro, Transporte e Instalación de Unión o Acople universal Ø4" en HD para PVC-Acero

und 2,00 $ -

70.10

Suministro, transporte e instalación de rejilla para cribado de 0,60 m x0,70 m, incluye marco en platina Ø1/4"x2", 31 platinas de Ø3/16"x1" separadas cada 4 cm, sujetador en varilla de Ø 1/2", Angulo Ø 1 1/2"x1 1/2"x3/16" embebido en el concreto con varillas de 3/8" y epoxico, según diseño.

und 1,00 $ -

70.11

Suministro, transporte e instalación de lámina en acero galvanizado de 0,53X0,52, incluye guía en u en acero galvanizado, anclajes, empaque de neopreno, según diseño (ver detalle 1)

und 1,00 $ -

70.12

Suministro, transporte e instalación de bandeja de escurrimiento en lamina calibre Nº 16 de 0,50x0,30 m, según diseños

und 1,00 $ -

70.13

Suministro, transporte e instalación de soporte para sujeción de motobomba en acero al carbón de 0,15x0,20 e=4,5 mm, Perfil U UPN en acero laminado en caliente estructural ASTM A36 de 50 mm x 100 mm, una abrazadera en acero galvanizado, pernos tipo ancla de cuña Ø 3/8" x 2 3/4" en acero al carbón, tuercas y arandelas galvanizadas. Según diseños.

und 2,00 $ -

70.14

Suministro, transporte e instalación de viga IPN en acero al carbón de 160 mm de L= 4,85 m, incluye platina de tope de 0,20m x0,20 m e= 3/16", espárragos roscados de 1/2" L=0,10 m, epoxico, estos espárragos deben ir espaciados cada 0,50 m, cantidad total 16 und.

und 1,00 $ -

70.15

Suministro, transporte e instalación de trolley manual de capacidad de 3 toneladas serie 633 marca CM h=10,13/16" ò equivalente

und 1,00 $ -

70.16

Suministro, transporte e instalación de diferencial manual de capacidad de 1 tonelada marca CM, con 10 m de cadena de 22mm ò equivalente.

und 1,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 124 de 139

[email protected]

70.17

Suministro, transporte e instalación de Bomba sumergible Q: L/s TDH: , P= P, FASES: 1, frecuencia: 60Hz, velocidad: RPM, eje del motor y tornillería en acero inoxidable

und 2,00 $ -

70.18

Suministro, transporte e instalación de Niple bridado en HD de Ø4'', L=1,91

und 2,00 $ -

70.19

Suministro, transporte e instalación de codo bridado de 90º en HD de Ø4''

und 3,00 $ -

70.20

Suministro, transporte e instalación de niple bridado en HD de Ø4'', L=0,60

und 2,00 $ -

70.21

Suministro, transporte e instalación de Válvula de cheque en HD de Ø4''

und 2,00 $ -

70.22

Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta vástago ascendente Bridada en HD de Ø4''

und 2,00 $ -

70.23


und 1,00 $ -

70.24


und 1,00 $ -

70.25

Suministro, transporte e instalación de codo bridado de 45º en HD de Ø4''

und 1,00 $ -

70.26

Suministro, transporte e instalación de Yee bridada en HD de Ø4''

und 1,00 $ -

70.27

Suministro, transporte e instalación de Reducción concéntrica acero HD Ø4"x3 1/2"

und 1,00 $ -

70.28

Suministro, transporte e instalación de tubería de Ø 2" en acero inoxidable L=3.6, incluye elementos de sujeción.

und 2,00 $ -

70.29

suministro, transporte e instalación de flache y portaflache polietileno Ø110mm

und 1,00 $ -

70.30

Suministro, transporte e instalación de peldaños de 5/8" en acero galvanizado, incluye epoxico.

und 5,00 $ -

70.31

Sanitario (dos piezas, tipo residencial) y lavamanos de colgar (incluye desagües y abastos)

und 1,00 $ -

70.32

Suministro, transporte e instalación de Ducha Sencilla

und 1,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 125 de 139

[email protected]

70.33

Suministro, transporte y colocación de enchape en Baldosín de 0.205 x 0.205 m

m2 6,88 $

-

70.34

Suministro, transporte y colocación de revoque sobre muros, incluye impermeabilizante para mortero.

m2 6,88 $

-

70.35

Suministro, transporte y colocación de Boca de Alcantarillado, Incluye 2 m de Tubería sanitaria de 4", Codos, Tees y Uniones

und 3,00 $ -

70.36

Suministro, transporte y colocación de Boca de Abasto, Incluye Adaptadores, Codos, Tees, Uniones y Máximo 6 Metros de Tubería de 1/2"

und 4,00 $ -

70.37

Suministro, transporte e instalación de acometidas de acueducto. Incluye: 6 m Tubería PF, llave de incorporación, llave antifraude, medidor, caja, tapa, accesorios ( collar de 2" x 1/2" , Adaptador hembra PF 1/2", Adaptador macho PF + UAD 1/2") todo lo necesario para su correcta instalación

und 1,00 $ -

70.38

Suministro, transporte e instalación de tubería de acueducto de PVC Ø 1/2", incluye accesorios para acometida de acueducto para la caseta de bombeo

ml 48,00 $ -

70.39

S.T.I. de medidor de velocidad, cuerpo de bronce, chorro único, D=1/2" Clase B (incluye accesorios para su correcta instalación e informe de calibración)

und 1,00 $ -

70.40

Suministro, transporte e instalación de llave boca manguera de Ø 1/2"

und 1,00 $ -

70.41

Suministro, transporte e instalación de Tubería Acueducto PEAD 110 mm PE-100 RDE 21 PN16 (Termo fusión)

ml 90,00 $ -

VIADUCTOS

71 Preliminares

71.1

LOCALIZACIÒN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

ml 45,00 $ -




GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 126 de 139

[email protected]

72.1

Excavación para pilas . Incluye desembombe, anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. De e=10 cm, (ø exterior = 1.20m). 0- 2 mt

ml 14,00 $ -

72.2

Excavación para pilas. Incluye desembombe, anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. De e=10 cm, (ø exterior = 1.20m). 2-4 mt

ml 8,14 $ -

72.3

Excavación para pilas. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. De e=10 cm, (ø exterior = 1.20m). 4-6 mt

ml 1,82 $ -

72.4

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y voladuras de roca. Incluye transportes internos, paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. su medida será en sitio

m3 22,77 $ -


73.1

Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para Pilas. Incluye mano de obra, formaletas de ser necesario. No incluye refuerzo, según diseño.

m3 15,24 $

-

73.2

Suministro, transporte y construcciòn de Concreto de 21 Mpa para columnas en concreto de apoyo de 0,20x0,40m. Incluye mano de obra, formaletas. No incluye refuerzo, según diseño.

m 3,20 $ -

73.3

Suministro, transporte y construcción de Concreto de 21 Mpa para columnas en concreto de apoyo de 0,30x0,40m. Incluye mano de obra, formaletas. No incluye refuerzo, según diseño.

m 12,80 $ -

73.4

Suministro, transporte y construcción de Concreto de 21 Mpa para losa de soporte e= 0,10 m, (soporte de cámaras de inspección en PVC) Incluye mano de obra, formaletas de ser necesario. No incluye refuerzo, según diseño.

m2 1,00 $

-

74 Acero de refuerzo

74.1

Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa.

kg 253,79 $ -

75 Tubería en acero

75.1

Tubería en acero al carbón scchedule 40 de Ø 182 mm e= 9 mm, NTC 4526

ml 18,00 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 127 de 139

[email protected]

75.2

Tubería en acero al carbón scchedule 40 de Ø 286 mm e= 9 mm, NTC 4526

ml 27,00 $ -

76 S.T.C obras varias

76.1

Suministro, transporte y colocaciòn de zuncho para abrazadera de tuberia de Ø 12" en columnas de apoyo, incluye tornillos tipo ancla de cuña en acero galvanizado Ø 1/4" x 2 1/4"

und 16,00 $ -

76.2

Suministro, transporte y colocación de Caja de inspección en PVC para tubería de 286 mmx286 mm, incluye base cámara de inspección Tee, elevador de 0,80 m, cono concéntrico y tapa.

und 1,00 $ -

76.3

Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada Negra Ø 12" A53 SCH40, para protección de tubería novafort de alcantarillado, Incluye abrazaderas en lamina, pernos expansivos.

ml 22,50 $ -


77.1

S.T.C de cuneta circular vaciada de 0,3 m de ancho, espesor 0,10 m y altura 0.2 m en Concreto 21 mpa. Incluye transporte de materiales

m 24,70 $ -

77.2


m2 19,76 $

-


$ -

A.U. $ -


$ -

CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PTAR

78 SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIONES ELECTRICAS

78.1

Suministro, transporte e Instalación de bajante en tubería galvanizada de 2'' para contador de energía en poste según requerimientos punto de conexión otorgado por EPM, incluye capacete, cinta bandi, y demás accesorios para su correcta instalación

und 1,0 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 128 de 139

[email protected]

78.2

Suministro e instalación de acometida en cable 2 Nº 2 + 1 Nº 4, incluye conectores en ''c'' , cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación

un 57,0 $ -

78.3

Suministro e instalación de Contador monofásico Tetrafilar 15(60)A 220/127V, incluye TABLERO MAS PROTECCION para alojar contador según diseño

un 1,0 $ -

78.4

Suministro e Instalación de puesta tierra para gabinete de medida y caseta de bombeo según diseño según norma EPM RA4-020 y para tablero de distribución principal en caseta de operaciones

un 1,0 $ -

78.5

Suministro e instalación de Tubería PVC tipo DB 2'', incluye canalización por zona Blanda

ml 45,0 $ -

78.6

Suministro e instalación de caja de inspección para canalización

un 3,0 $ -

78.7

Suministro e Instalación de tablero 12 circuitos monofásico

un 1,0 $ -

78.8

Suministro e Instalación de salida para toma 110v/220v incluye tubería PVC 3/4''x3mts,3 mts cable 3 Nº 12 AWG, caja PVC 4x4, Tapa y toma 110v/220V

un 3,0 $ -

78.9

Suministro e Instalación de salida para iluminación incluye tubería PVC 3/4''x3mts,3 mts cable 3 Nº 12 AWG, caja PVC 4x4, plafón y bombillo ahorrador

un 7,0 $ -

78.10

Suministro e Instalación de salida Para suiche de Iluminación incluye tubería PVC 3/4''x3mts,3 mts cable 3 Nº 12 AWG, caja PVC 4x4, plafón y bombillo ahorrador

un 2,0 $ -

78.11

Suministro e Instalación de breaker 2x20A

un 2,0 $ -

78.12

Suministro e Instalación de breaker 1x20A

un 4,0 $ -

78.13

Suministro e instalación de acometida en cable 4 Nº 8 + 1 Nº 8 para alimentación SISTEMA BOMBEO , incluye conectores en ''c'' , cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación

un 15,0 $ -

78.14

Tramites de legalización servicio de energía ante el operador de red EPM, incluye PROYECTO DE REDES

und 1,0 $ -



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 129 de 139

[email protected]

78.15

diseño, suministro e instalación de tablero de alternación el cual incluye: cofre metálico tipo intemeperie,1 breaker industrial de caja moldeada, 2 variadores de velocidad de 10hp, 2 selectores de tres posiciones,2 lámparas verdes, 1 alarma intemperie 220v, 2 lámparas, rojas, 1 mini breaker 2x2 amperios,6 borneras tipo riel omega, cableado y plano de conexión y alternador automático

und 1,0 $ -

78.16

Suministro e Instalación suiche flotador de NIVEL para encendido y apagado de motobombas por medio de tablero de control

und 2,0 $ -

78.17

Suministro e instalación de acometida en cable 2 Nº 10 + 2 Nº 10 para alimentación de tablero 12 ctos , incluye tubería desde tablero ppal. de control de bombas ubicado en caseta operaciones, tubería EMT 1'' y accesorios de instalación

ml 50,0 $ -

78.18

Suministro e instalación de cable para bombas según especificación de diseño 4xNo.8 tipo H70RN-F

ml 10,0 $ -

78.19

Suministro e instalación de cable de control 5x14 apantallado TIPO H70RN-F para suiche flotador de nivel

ml 5,0 $ -

78.20

Suministro e instalación de Transformador de 30kVA trifásico en poste 13,2kV/ 220v

und 1,0 $ -

78.21

Suministro e instalación de vestida para transformador trifásico de 30kVA incluye DPS y Cajas Porta fusibles

und 1,0 $ -


$ -

A.U. $ -


$ -

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN Y SUMINITRO TOTAL DE LA OBRA

$ -

TOTAL CONSTRUCCIÓN $ -

B. ANEXO 2 –Compromiso anticorrupción

Lugar y fecha Señores Empresa de servicios públicos de Frontino E.S.P Proceso de Contratación IP-002-2019



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 130 de 139

[email protected]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 1. Apoyamos la acción del Estado Colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. ____________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

C. ANEXO 3: Formato de presentación de las Ofertas

Lugar y fecha Señores [Nombre de la Entidad Estatal] Referencia: Proceso de Contratación - IP-002-2019 Estimados señores:



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 131 de 139

[email protected]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia. 3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto. 6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 26 de 32 9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 132 de 139

[email protected]

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: PERSONA DE CONTACTO:………………………………………………………………………………... DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………... TELEFONO:…………………………………………………………………………………………………… EMAIL:…………………………………………………………………………………………………………. Firma representante legal del Proponente Nombre:

D. ANEXO 4: Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos.

Proceso de Contratación IP-002-2019

REQUISITO SI NO INFORMACION ADICIONAL



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 133 de 139

[email protected]

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. _______________________________ Firma del Proponente Nombre: Documento de Identidad:

E. ANEXO 5: Formato de oferta económica.

__________________________________________ Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]

F. ANEXO 6 Certificado de inhabilidades e incompatibilidades

El suscrito declara que: Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “[NOMBRE DE LA ENTIDAD INVITADO]”, entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con la “LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P.F”. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento. De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento

no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos

cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los días del mes de de 2019.



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 134 de 139

[email protected]

[Firma de representante legal del Invitado o del Invitado persona Natural] Nombre: [Insertar información]

G. ANEXO 7: Formato Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales Señores EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO E.S.P. [ ] REFERENCIA: Invitación ______ Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________, certifica que a ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses. Cordialmente, Nombre y Apellidos Revisor Fiscal o Representante Legal Tarjeta Profesional No. [Aplica solo para el revisor fiscal] Firma Autógrafa Número de identificación:



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 135 de 139

[email protected]

H. ANEXO 8: Formato multas y sanciones

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO REFERENCIA: INVITACION _________

No. CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO

FECHA DE EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Nota 1: El Invitado debe relacionar los actos administrativos de imposición de multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años. Nota 2: Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este anexo debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera independiente. Nota 3: En el evento que al Invitado no se le hayan impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años, procederá a suscribir la siguiente declaración: “__________________, en mi calidad de invitado dentro del proceso de contratación N° XXX-___________, cuyo objeto es ________________ certifico bajo la gravedad de juramento que yo (en el caso de personas naturales), la sociedad que represento (en el caso de personas jurídicas), ninguno de mis asociados (para el caso de las modalidades de asociación) se nos han impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se nos haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco (5) años. ____________________________________________ FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 136 de 139

[email protected]

I. ANEXO 10- Formato equipo de trabajo

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPERTOS Y DEL EQUIPO DE TRABAJO

Perfil requerido

Nombre Profesión Tarjeta

profesional N.

Fecha de expedición certificado de vigencia de

la tarjeta profesional

DETALLE DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

Nombre:

Profesión:

Fecha de expedición de la tarjeta profesional o finalización de los estudios según aplique:

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA INICIO dd/mm/año

FECHA FIN dd/mm/año

DURACIÓN (meses)

EG –EE

EG: Experiencia general en meses EE: Experiencia especifica en meses FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL ______________________________ FECHA: _______________________

J. ANEXO 11-Formato experiencia del invitado

1)

Entidad contratante

Contrato No.

Objeto

Fecha inició Mes

Año



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 137 de 139

[email protected]

Fecha terminación Mes

Año

Forma de ejecución (1)

Valor en pesos (2)

Valor en SMLMV (3)

Indicar si se ejecutó en consorcio, unión temporal o individual. (2) Valor del contrato correspondiente al % de participación del Invitado. (3) Valor en smmlv a la fecha de terminación. NOMBRE INVITADO _________________________________ FIRMA AUTÓGRAFA _____________________________________ FECHA ________________________________________________

K. Apéndice I:

Formato informe de presentación de Ofertas

Proceso de Contratación [Insertar información]

PROPONENTE REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

FECHA HORA FOLIOS VALOR OFERTA ECONOMICA



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 138 de 139

[email protected]

L. Apéndice 2:

Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes Proceso de Contratación [Insertar información]

VERIFICACION FINAL

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CAPACIDAD JURIDICA

Proponente singular

Objeto Social

Duración de la persona Jurídica

Capacidad del representante legal o apoderado para suscribir el contrato

Inhabilidades e incompatibilidades

Proponente Plural

Objeto social de los miembros del proponente plural

Duración del proponente plural

Duración de las personas jurídicas integrantes del Proponente plural

Capacidad de quien suscribe los documentos en nombre del proponente plural

Capacidad de los miembros del proponente plural.

Inhabilidades e incompatibilidades

EXPERIENCIAS

Código UNSPSC (Insertar información) y cuantía exigida

Código UNSPSC (Insertar información) y cuantía exigida

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento

Razón de cobertura de intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del archivo

Rentabilidad del patrimonio



GERENCIA


Código: 200.10.02

Versión: 03

Página 139 de 139

[email protected]

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES

M. Apéndice 3:

Formato de informe de evaluación de Ofertas

Proceso de Contratación [Insertar información]

ORIGINAL FIRMADO

Gerente

CAPACIDAD JURIDICA

Proponente

Cumple/No cumple

CAPACIDAD FINANCIERA

Proponente

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento

Razón de cobertura de interese

Cumple/No cumple

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Proponente

Rentabilidad del activo

Rentabilidad del patrimonio

Cumple/No cumple

EVALUACION ECONOMICA

Proponente

Puntaje obtenido

EVALUACIÓN TECNICA

Proponente

Puntaje obtenido


contenido · 2019-08-06 · empresa de servicios publicos de frontino “e.s.p.” antioquia...

Documents